§!

CONTRATO No. PMT-OP -90-2017

Un Buen Gobiernc, Compromiso de T

TULA

dos

Teléfono: 01 (77 3) 73 2-00-0273 2-11-83 73 2-14-98

.\\o

:r'o:x FONDO DE APORTACIONES PARA LA ¡NFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CONTRATO OE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PI]BLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO fYIUNICIPAL DE TULA DE ALLENOE, HGO, A TRAVES OE EL

PRESIOENTE MUNICIPAL REPRESENTADO EN ESÍE ACTO POR EL L. A. ISMAEL GADOTH TAP¡A BENITEZ Y

POR LA OTRA LA EMPRESA REPRESENTADA POR:

EN su CARAoTER DE: REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN Lo sucEslvo Y

FEcros DEL pREsENfE coNTRATo sE oENoMINARAN "LA coNVocANTE" Y "ELcoNTRATtsrA", RESPECIVAMENTE, AL TENoR DE LAS stGUtENTES DEcláRAcloNEs Y ctÁusuLAS:

DECLARACIONES

I.. DE "LA CONVOCANTE";

DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL (ARTÍCULO 130 DE LA tEY ORGANICA MUNICIPAL, OUIEN TENORA If*ESIDEN AFACULTADES, ATRtBUctoNEs Y oBLtcAcloNEs ouE LE SEÑALAN Los ARTlcuLos 115 Y 116 DE L lltr\llclpACONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO) Y LAS LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES

VIGENTES EN EL ESTADO

t.1 euE ES uN MUNtctpto, coN pERSoNAL|DAD JURf Dlco-PoLfTIcA Y PATRIMoNIo DE coNFoRMIDAD

coN Lo DtspuESTo poR Los ARTfcuLos 115 Y 116 DE LA coNsrlruclÓN PoLlTlcA DEL ESTADo

LTBRE Y SOBERANO DE H|DALGO, EL DECRETqOUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS

DISPOSICIONES DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL,

t.2 OUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL L. A. ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ' EN SU

CARAoTER DE PRESTDENTE MUNtctpAL coNsTlfucloNAL, sEGtiN NoMBRAMIENTo EXPEDIDo coNFUNDAMENTo EN Los ARTlcuLos 115 Y 116 DE LA coNsTlruclÓN PoLITICA oEL ESTADo LIBRE Y

SOBERANO DE HIDALGO.

t.3 OUE DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 130 DE Iá LEY ORGANICA MUNICIPAL OEL

EsTADo DE HIDALGO, EL L. A, ISMAEL GADOTH TAPIA BENITEZ ESIA FACULTADO PARA

SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRAÍO,

1.4 OUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES OUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA

SEoRETARIA DE pLANEActóN, DEsARRoLLo REGIoNAL Y l\4ETRoPoLlfANo, AUToRlzÓ LA

INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE EL OFICIO NO'

SEFINP-V-FAISM/G|-2017-076-OI0 DE FECHA 0¡t DE DICIEMBRE DE 2017, DENTRO OEL PROGRA¡,A

s3't.. ELEcrRtFtcActóN., coN cARGo A Los REcuRSos DEL FoNDo DE aPoRTAcloNEs PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 20I7.

t.5 OUE LA AOJUOICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SE REALIZÓ A TRAVES OEL PROCEDIMIENTO

DE ADJUDTCACTóN DtREcrA NúMERo pfrtr-oP-A0-88-20'17, oE coNFoRMloAD coN Lo DlsPUEsroEN Los ARTIcuLos 3¡l y sr DE LA LEy DE oBRAs PúBLlcAs Y sERvlclos RELAcloNADos coN LAMtsMA DEL ESTADo oE HtDALco, sEGúN AcfA DE ADJUDICACIóN oE FECHA l8 DE DICIEMBRE DE

2017, Ett TtDA poR EL coMtrÉ DE oBRAs púBLlcAs DEL H. AYUNTAMIET¡To MUNICIPAL TULA DE

ALLE2017

NDE, HGO, DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE ADJUOIC No. PMT-OP-AD{8-

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CentroTula deAllende, Hgo. c.p. 42807

O€

oo

ot1UL4O %;i.

,T#LA

,bl

¿ác

\o CONTRATO No. PMT-OP-90-201 7

ARTlcuLo 31. qARA DETERMTNAR EL pRocEDtMtENÍo oE coNrRArActóN REspEcnvo, LAs

o

ptJ,ucAs v sERwcros RELActoNADos colv LAs n slrÁs, sE SUJE ARÁ^, A Lo EsrABLEctDo EN ELPRESUPUESTO DE EGRESOS DE¿ ESrADO L'BRE Y SOBERANO DE HIDALAO, PARA EL EJERCICIO FISCALCORRESPONDIENIE, CADA oBRA o sERy,c,o RELACIONADO CON LA IS,iA, DEAENÁ CO¡,S,DERÁRSETNDMDUALMENTE A FtN DE DETERMTNAR st 1UEDA cottpRENDtDA DEirrRo DE Los MoNTos ,tlvlros YMÁxfitos euE ESTABLEC,E EL pREsupuEsro DE EGREsos REFERtoo.

ARTfcuLo 5r. LAS DEPENDENCTAS, ENTTDADES o MuNtctPtos, BAJo su RESPoNSABILIDAD PoDRANcoNTRATAR oBRA§ púBucAs o sERvtctos RELActoNADos coN LAs MlsMAs, MEDIaNTE ELPROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECÍA, PARA LO CUAL SE DEBER.A INVITAR A LA PERSONA FISICA OMoRAL euE CUENTE coN cApAcrDAD DE RESPUESTA |NMEDIATA, As[ coMo coN Los REcuRsosTÉCNICOS, FINANCIERoS Y DE'¡IAS QUE SEAN NECESARIOS, OE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS,COÍyIPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR.

I.O OUE PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, SEÑALA COMO SU DOMICILIO EN

PLAZA DEL NACIONALISMO S/N COL, CENTRO. C,P, 42800, EN TULA DE ALLENDE, HIDALGO

II.. DE "EL CONTRATISTA"

ll.l.- ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAO CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA No.78098 DE

ls oE SEPIEMBRE DEL Año 2oto , ofoRGADA ANTE LA FE DEL Llc. RAIIL slclLlA ALA[41

NOTARIO PUBLICO No.01, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TULA DE ALLENDE' HGO, INSCR¡TA E

REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, SECCION COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCA

ELECTRóNrco No. 25la.r4 DE FEcHA 06 oE ocruBRE DE 2010

fuuO€

|.2.-

[.3..

PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" ESTA CONSTITUIDO POR:

EL SR, (A) FRANcIsco vIvERoS RAMIREZ, ACRED¡TA SER REPRESENfANTE LEGAL

CoNTRATISTA" cON TESTIMoNIO oE LA ESCRITURA PUBLICA No.78098, DE FECHA

R clADE "=.P PAL15 DE M

SEPTIEMBRE DE 2OIO, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO.I, LIC. RAÚL SICILIA

ALAMILLA, DE LA CIUDAD DE ÍULA DE ALLENDE, HGO.

TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES ÍECNICAS Y

ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y OUE

DISPONE DE LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUF¡CIENTES PARA ELLO,

CUENTA CON LOS REGISTROS OUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN VIGENTESI

1.. REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENOA Y CREDITO PUBLICO

2.- REGISTRO EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA Y OE LA CONSTRUCCION, NO TIENE

3.- REGISTRO PATRONAL DEL IMSS No.

4.- REGISTRO PATRONAL DEL INFONAVII No.

I.4..

[.5.-

II.7.. CONOCE PLENAMENTE EL CONfENIDO DE LA LEY OE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO

VIGENTE Y SU REGTAMENTO, LAS ESPECIFI GENERALES Y TECNICAS DE LA

5,. REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO No.

S

1 (773)73 2-00-0273 2-14-98

miso de Tmpro o

73 2-11-83

Un Buen Gobierno,

Plaza del Nacionalismo s/n, col. Centrofu la de Allende, Hqo. c.o. 42807

1¡J!a t 1o(§

coI

I

CONTRATO No. PMT'OP-90'201 7-¡

coNsrRuccróN, LAS NoRMAs DE cAttDAD oE Los MATERTALES Y EQUtPos ot '*"Jtl LA

PERMANENTE, LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES, NORMAS OE SERVICIOS

VIGENTES, LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DEL PROYECTO AROUITECTÓNICO Y DE

INGENIERIA, EL PRoGMMA DE TRABAJo, Los MoNToS MENSUALES DE oBRA, EL cAfALoGo DE

CONCEPTOS CON LOS PRECIOS uNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO| QUE coMO ANEXOS

DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO'

Áéfóór',róL¡á oert¡ls NoRtvtAs ouE REGULAN l-A EJEcuclóN DE LA 6BFA Morlvo oEL PRESENTE

CONTRATO Y OUE LE RESULTEN APLICABLES.

HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONOE SE REALIZARA LA OBFA OBJETO DE ESTE

CONTRATOAFINDECONSIDERARÍOOOSLOSFACTORESOUEINTERVIENENENSUEJECUCION'

o'

[.8.-

III.. DE "LAS PARTES'':

III.1 LAS PARTES DECLARAN OUE SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL

CONTENIDO DE L A LEY OE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA MISMA OEL

ESTADO DE HIOALGO, LAS QUE SE TIENEN POR REPROOUCIDAS, FORMANDO PARÍE

INTEGRANTE OE ESTE CONfRATO, ATENTO A LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS fúllo€SIGUIENTES:

SERAN cAUsAs PARA DIFERIR EL PLAzo PAcrADo, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANfICIPO ACORDADO

EN ESTE INSTRUMENTO, O, EL ATRASO EN LA ENT DEL INMUEBLE EN QUE HABRA DE LLEVARSE

A CABO LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE RAN oBSERVAR EN AMBos cAsos,

LAS FORIUALIDADES PREVISTAS POR L LA LEY DE OSRAS PÚBLICAS Y

Un Buen Gobie OS

Pla:a del Nacionalismo s/n, col. C no: 01 (773) 73 2'00-02

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRAfO. "LA CONVOCANTE,, ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y

ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR PARA É1, HASTA su rorAl TERMINACIÓN, tA oBRA PIIBL6.

DENOMINADA: AMPLIAC róN DE RED DE ELEcrRlFlcAcÉN DE LAs CALLES ALHONDIGA DE GRANADITAS,

AMADO NERVO, LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE TULA OE ALLENDE, PERTENECIENTE AL t'lU¡¡tClPlO ffi ENCIA

TULA DE ALLENDE, DEL ESTADO DE HIDALGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECfO EJECUÍIVO DE U IPAI

EXPEoIENTE TÉCNICO Y PLANOS, FORMANDO PARfE INTEGRANTE DEL MISMO, ACATANDO PARA ELLO, LO

ESTABLEC|Do EN EL ARTlcuLo 61 Y oEMAs APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTAOO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y LOS

ORDENAMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y NoRMAS INDICADOS EN TA DECLARACIÓN II'5 OE "EL

CONTRATISTA', MISMOS QUE SE fIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INfEGPANTE DE ESTA

cLAUSULA,

SEGUNDA:IMPoRTEDELcoNTRATo.LASPARTESACUERDANQUEELIMPoRTEToTALoELPREcIoPoRI.ÁoBRA MoTtVo DEL PRESENTE couin¡io, Es PoR LA CANTIDAD DE $190,¡l¡lt'47 (clENTo NoVENTA MIL

cUATRoScIENTosCUARENTAYUNPESos4T/í00M.N.),INCLUYEIMPUESToALVALoRAGREGADo.

EL IMPORTE PACTADO NO PODRA SOBREPASARSE. SALVO QUE EXISTAN CONVENIOS MODIFICATORIOS O

ADICIONALES, CELEBRADOS PNN¡ rÁi EiECTO PON LAS PARTES, EN TERMINOS DEL ARTICULO 63 DE tA

LEV OC OSRA,S PÚBLICAS V SENVICIOi ÁEUCIOH¡OOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO OE HIOALGO Y

su REGLAMENTo, cuALoutER rn¡Ño áecur¡oo EN ExcEso AL MoNTo PAcrADo Y slN QUE HAYA

MEDIAOO CONVENIO ¡I N¡SPECTO, éióOÑSTOCN¡NA CO¡¡O OBRA EJECUTADA POR CUENTA Y RIESGO DE

"EL CONTRATISTA".

TERCERA|PLAzoDEEJECUCIÓN."ELCoNTRATISÍA"sEoBLIGAAEJECUTARLo§TRABAJoSDELAoBRAMOTIVO DEL PRESENTE CO¡ITR¡TO, EN SO OÍAS NETURALTS, COMPROMEÍÉNDOSE A INICIARLOS EL DIA tg

DE DICIEMBRE DEL 2Or¡ V¡ COI'ICI-UNI-ó!II Oh rr OE EUCRO DEL 20I7, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA

DE EJECUCIÓN DE OBRA APROBADO POR "LA CONVOCANTE"'

TÍCULOS 58 FRACCIÓN I Y

deTo, co pr

LAS P

Tr r l: rla Allan¡la L.I¡n c n l3Ri7entro

7i )-11-83 73 2-14-98

luL^ d¡

.\\o'

r:r\ LACONTRATO No. PMT-OP'90'2017

oNADos coN LAS MrsMAs 'ARA

EL ESTAD. DE H.DALG. " t' ^'u*'Itfl, NO PROCEDERAN ESTOS DIFERIMIENTOS SI "EL CONTRAÍISTA" NO OTORGA EN EL

PACIADO I.¡ O¡ANNTI¡ DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO, SEÑAI¡DA EN CLAUSULA

SERVICIOS RELACIRESPECTIVAMENfETÉRMINO LEGAL YSÉPTIMA OE ESTE CONTRATO.

CUARTA:DELAFORMADEPAGODELANTICIPOYSUAMORTIZACIÓN'"ELESTADO"OTORGAFA6poRTUNAMENTE n "el co¡¡rmrtsli' uN lNttclpo EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA PoR clENfo) DEI-

nrpónrl p¡C-i¡oO EN LA CLAUSULA aEcu¡lo¡ oe este IHsTRUMENTO, EL cUAL ASCIENDE A LA CANfIDAO

DE $ 57,132.¡l¿l (CINCUENTA Y SIEfE MIL CIENTo TREINTA Y DOS PESOS ¡141100 M N')

,ELCONTRATISTA"SEOBLIGACONELANTICIPOOÍORGADO.AREALI?ARENELSITIODELOSTRABAJOS'

tA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS,;IU¡CE¡¡ES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO' PARA LOS

cAsfos DE TRASLATo '. l." *oriri"io^iiiu,i,ó oe óoÑsrRucctóN E tNtclo DE Los rRABAJos, As[

COMO PARA LA COMPRA V PNOóüóóió¡¡ Ji U¡rENr¡ICS DE CONSTRUCCIÓN' LA ADOUISICIÓN DE

Eourpos ouE sE tNSTALEN PERMANiÑietteure v oeuÁs lNSUMos QUE DEBERAN oroRGAR

EL oroRGAMlENTo Y AMoRTlzAclÓN DEL ANTlclPo, sE SUJETARA A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS

AL RESPECTO poR LA LEY DE oBRAS PLiBLlcAs Y SERVI CIOS REIACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL

SEÑALADOS,

SEXTA: PLAZOS, FORÍ{A Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES. LAS PARTES CONVIENEN OUE LOS

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONÍRqTO SE PAGUEN MEDIANTE tA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES

DE AVANCE OE OBRA, EI.ABORADAS CON PERIODICIDAD, NO MAYOR OE UN MES, "EL CONTRATISTA"

DEBERA PRESENTARLAS A ÉL RESIDE OBRA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HABILES

SIGUIENTES A LA FECHA DE COR MACIONES'LA CONVOCANTE"

Un Buen Gob odos

Plaza del Nacionalismo s/n, col. C éfono: 0'l (773)73 2-00'02

ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS Y SE

PROPORCIONALMENTE A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS

FORMULEN, DEBIENDO 'EL CONTRATISTA' LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA E

FINAL.

PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTPÁTIVA o rERMtNActóN ANTICIPAoA DEL PRESENTE

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REINTEG RAR EL SALOO PENDIENfE POR AMORTIZAR A

CONVOCANTE", EN UN PLAzo No MAYoR DE 10 DlAs HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN OU 20t

LE SEA COMUNICAOO A "EL coNTRATlsrA" LA DETERMINACIÓN coRRES

NO REALIZA EL REINTE GRO EN EL PLAZO ANTERIORMENTE PACTADO,

CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LO DISPUESTO POR EL SEGUNDO

LEY DE OERAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON I.AS MISMAS PARA EL ESTAOO DE HIDALGO Y

IAt.

SU REGLAMENTO,

PARALoSEFEcTosDELAPRESENTEoLAUSULA,"ELCoNTRATISTA"SEoBLIGAREALIZARYANEXARUNPROGRAMA OE EROGACIÓN DEL ANN¿IÉO PÁCT¡óO, ¡L OUE DEBERA SUJETARSE Y OUE SERVRA DE BASE

A "LA coNvocANTE" PARA vERlFlcAR su coRREcrA APLlcAclÓN'

EL PRoGRAMA DE ERoGAclÓN DEL ANTlclPo, PoDRA REVISARSE' AD¡cloNARsE o MoDlFlcARsE DE

COMÚN ACUERDO Y PO* r,"^',O,IiiüPáE i CU¡i'OO NO IMPLIOUE UN INCREMENTO EN EL MONTO

PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

LAS pARTEs ACUERDAN QUE No sE oToRGARA ANTlclPo ALGUNo PAFA EL cASo DE coNvENlos

MODIFICATORIOS O ADICIONALES OUC éEIUSCNIEEN, ASI COMO IAMPOCO PARA LOS I¡/IPORTES OUE

RESuLTEN DE Los AJUSTES o. óóito. oi rsre éourRero, o EN su cA§o DE Los coNVENlos

oUINTA: DlsPoNlB|L|DAD oEL tNMuEBLE Y oocuMENTos ADM|NlSTRAflvos. ..LA coNvocANfE" PoNoRA

óáó'iiülÁ¡¡eniá Á oisposrcrON oil,el cóHrn¡rrsu'v coN ANTELAcTÓN AL lNrcro oE Los rRAMJos'

EL O LOS INMUEBLES EN OUE OES¡1LIVAñSi Á CNBO LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO' ASf

COMO LOS DICTAMENES, "ENTUISOS, 'rérHCÑ

Y OEMAS AUTORIZACIONES OUE SE REOUIERAN PARA SU

REALIZACIÓN. DE ELLO SE LEVANTARA EL ACTA CORRESPONOIENTE.

,,

PARA EL PAGO DE

rno, co depromrs

Tr r la ¡la Allanr{a l-.1nn c n A.)8O7entro

73 2-14-98

I

EsrE sE oBLIGA A cuBRlR INICPARRAFo DEL ART|cuLo 69 DE

9

73 2-11-83

I 0a' 74 t7,F

II

CONTRATO No. PMT'OP'90-2017

ACOMPAÑAOAS DE LA DOCUMENTA''O' O" Ocn=Of U LA

EN EL supuEsro oE QUE suRJAN DIFERENCIAS rÉcNlcAs o NUMERICAS' QUE No PUEDAN sER

AUToR|ZADAS DENTRo DE olcso pt"¡zo, ESTAS sE RESoLVERAN E INCoRPoRARAN EN LA SIGUIENTE

ESTIMAC.óN. "LA .ONVO.AN'E, p¡éÁnl Us EST.MACIoNES EN UN PLAZO NO MAY.R A IREINTA DIAS

NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACIÓN,

cuANoo LAS ESTIMACIoNES No SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMlNo ANTES SEÑALADo' sE

tNCORpoRAMN EN l-¡ SlOUrEtrE ssrm¡CtóN PARA OUE "LA CONvOcANTE" INICIE SU TRAMITE DE PAGO,

SIN OUE ESTO SEA MOTIVO PARA OUE :;iL CONTRATISTA" SOLICITE AMPLIACIONES EN EL MONTO Y PLAZO

DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS iOHiA¡T¡OOS. LAS ESTIMACIONES SE PAGARAN A "EL CONTRATISTA"

MEDTANTE TRANSFERENcTAS eueóinórllc¡s A cARGo DE LAS oUENTAS APERTURADAS EN

INSTITUCIONES BANCARIAS MANIFESTAOAS POR ESCRITO POR "EL CONTRATISTA''

ENELcAsoDEINCUMPLIMIENToENLoSPAGosDEESTIMACIoNESYDEAJUSTESDEcoSToS,LASPARÍES SE SUJETARAN AL PROCIDiMI;NTO PREVISfO POR EL ARTÍCULO 69 OE LA LEY DE OBRAS

puBlrcAs y sERvtctos RELActoÑÁDos coN LAS MIsMAS PARA EL EsrAoo DE HIDALGo Y su

HUBIERA FIJADO EN EL PRESENTE CONTRATO,

PROCEDENCIq DE SU PAGO CORRESPOND

ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE SUPERVI

HABILES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN,

IENÍE. PARA LA REVrsróN Y AUToRlzAclÓN oE LAS

SIÓN. CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO AUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRAÍISTA" , ESTE DEBERA REI

LAS CANTIDADES PAGADAS EN ExcESO. N4AS LOS INTERESES CORRESPONOIENTES, CONFO É

SEÑALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTI

PAGADAS EN EXCESO EN CADA CAS O Y SE COMPUTARAN POR OIAS NATURALES, DESDE LAF

PAGO HASTA LA FECHA EN OUE SE PONGAN EFECTIVAfuTENTE LAS CANTIDADES A DISPOSIC róN

Un Buen Gob

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CeTtrla rlo Allonda l-.lnn n n A)8i7

d"

?0r É

BRESID IAMUNI

HASTA LA TOTAL AI.,IORTIZACIÓN DEL

fono: 0'f (773)73 2-00-02

o

CONVOCANTE".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS OIFERENCIAS OUE RESULTEN A CARGO DE

coNTRATtsfA" SEAN CoMPENSADAS EN LA sIGUIENTE EsrlMAclÓN'

cUANooDURANTEtAEJECUCIÓNDELoSTRABAJoSsEREoUIERALAREALIZACIÓNDECANTIDADESoCONCEPTOS DE TRABAJO AOICIO¡TOTEJÁ UOS PREVISTOS ORIGINALMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO'

;ü'óói¡ióiixri; poónl nuron¡z¡n el_ p¡co oe r¡s EslMActoNEs DE Los TRABAJoS EJEcurADos'

pÁivlÁ¡ie¡nl ¡ r_¡ ceLeeFAoó-N Oá r-os coNvENtos RESpECTtvos, vlGlLANDo ouE DlcHos

INCREMENTOS NO REBASEN EL IMPORTE PACTADO EN ESTE CONTRATO'

TRATANOOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTAOOS

oñréiÑel¡¡eÑrq ip¿rA¡¡oose oe lós nuanos No PREVlsros EN EL cArALoGo DE coNcEPros oEL

PRESENTE CONTRATO, SUS PACC,O;UHTTNNIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUÍORIZADOS' PREVIO A

SU PAGO,

sÉprMA: GARANTIAS.-'EL coNTRATlsrA' sE oBLtcA A coNsflrulR EN LA FoRMA, TERMINoS Y

PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE oBRAS PúBLlcAs Y sERvlclos RELAC IONADOS CON LAS,

MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLE

LAS SIGUIENTES GARANTÍAS

A) GARANTÍA oE coRREcrA tNVERStóN DEL ANTlclPo ofoRGADo OUE OEBERA CONSTIÍUIR MEDIANTENTE AUTORIZADA Y A FAVOR DE EL

FIANZA OTORGADA POR INSTITU CIóN AFIANZADoRA DEBIDAME

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, POR LA TOTALIOAD DEL IMPORTE OTORGADO COMO ANTICIPO,

PARA EFECTOS DE GARANTIZAR SU COñnEcr¡ rHvenslóru Y se¡ riucaóo EN Los rERMlNos

PACTADOS EN LA CLAUSULA OUINTA DE ESTE CoNTRATOT Y SE OBLIGA A PRESENTARLA PREVIO A LA

ENTREGA DEL ANTICIPO PACTADO Y DENTRO DE Los oulNcE DIAS NATU RALES SIGUIENTES A LA

N DEL FALLO OE LA INVlrActóN MEDIANTE LA cuAL SE LE ADJUDICO ELFECHA DE NoTlFlcAclÓPRESENTE CONTRATO.ANTICIPO ACORDADO,

ESTA GARA

erno, co p romiso de T

73 2-11-83

rlo'

REGLAMENTO,

OS

73 2-14-98

of 1u L^ br

s

ro

o.

GARANTIA DE CUMPLIMIENT. DE ES'E coNrRAro ouE DEBERA CONSTITUIR ,'EDlAl',IE .',.-[# LA

óioiériini,oiiñsliÜóóñ nlÁNáoón¡ oeato¡ttte¡lrE nuroRlzADA Y A FAVoR DE EL MuNlclPloDE TULA DE ALLENDE. POR EL 10% IOTEZ PON CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL PRESENTE

óóHTN¡TO, INCLUYENDó EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSfES DE COSTOS Y

CONVENTOS eUE SE CELEBRENT i'éi Os1rcA Á pnESe¡¡r¡RL¡ DENTRO DE LOS OUINCE DhS

NATURALES STGUTENTES A u r¡crie óe ÑóilrlCnCról DEL FALLo DE LA INVITACIÓN MEDIANTE LA

CUAL SE LE ADJUDICO EL PRESENTÉ óó¡.¡TMTO, SI NO ES OTORGADA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Éñ' 'ei-piiió-iioei vn iE-nfer-¡óó-;u cóNvocANrE",. poDRA DETERMTNAR LA REScrsroN

ÁO¡¡ñlSrroqlV¡ DEL pRESENTE ióÑin¡rO eSü cARAtlif¡ ESTARA VIGENTE HASTA OUE "ELcóNTRATISTA" DE CUMpLIMtENTO ióiÁi Á r-ós COrt¡paOUISOS Y oBLIGACIONES OUE AoQUIEPÁ cON

LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE INSTRUMENTO.

GAPANfhPARAREsPoNoERDELosDEFEcTosSURGIDoSENLAoBRA,vIcIoSocULToS.YcuALoUtER orRA RESpoNsABtr-lono-l-cóÑCr-Úioós lós rmee¡os, No oBSiANTE su REcEPclÓN

¡óNr.,r¡L "Er. CóNTRATISTA" OUEdÁ. OE-I.I¿ÁOó ¡ RESPONDER D1LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA

OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS V OE óUÁLOUIEN OTRA R,E-SPONSABILIDAD EN OUE HUBIERE

ñéüñnioo Éñi¿ii¡¡-tñós oe ü rr¡Ñz¡, óui §e-óeÚc¡ n coNsrrrurR A FAVoR DE EL MUNrcrPro DE

ruLA DE ALLENDE, pOR EL EOUtvAi¿Ñie ¡Úóx iolez pon clemo)-oEl MONrO rOrAL EJERCIDo oE

LOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE U-Ñ ¡Ió éIOÚiEÑT A LA FECHA óE ENTREGA DE LA OBRA, POR LO

OUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIóÑ óI I-óé -TN¡EAJOS,

"EL CONTRATISTA", DEBERA PRESENTAR

OICHA FIANZA,

r:!\B)

c)

¿{:

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.. LAS PARTES ACUERDAN OUE SI DURANTE LA VIGENCIA DEL

CONTRATO, OCURREN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CO

OUE DE HECHO Y SIN DOLO, CULPA, NEGLIGENCIA O INEPTITUD DE CUALQUIERA DE

DETERMINEN UN AUMENTO O REOUCCIÓN DE

DICHOS COSTOS PODRAN SER REVISADOS PO

ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE HIOALGO Y SU REGLAMENTO.

LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJ

R AMBAS PARTES, AÍENDIENDO LO ESTABL

Y SERVICIOS RELACIONAOOS CON LAS MISMAS

EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERA CONSTAR POR ESCRITO. PRESIDE IAA,{lr IP

LAS PARTES ACUERDAN OUE LA RECEPCI ÓN DE LOS TRABAJOS, SE HARA DENTRO DE LOS DIEZ

HABILES SIGUIENTES A LA FECHA OUE SE HAYA CONSTATADO SU TERMINACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL

PARRAFO ANTERIOR, CON LA COMPARECENCIA DE .LA CONVOCANfÉ'" "EL CONTRATISTA" Y DE LA

EN LA FECHA SEÑAI.AOA, "LA CO IDAO, RECIBIRA LOS TRABAJOS Y

LEVANTARA EL ACTA CORRE DE LOS REPRESENTANTES A

Un Buen Go dos

Plaza del Nacionalismo s/n, col, C fono: 01 (773)73 2-00-02

o

NO DARA LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE I'A

MATERIA PUDIERA ESTEN SU¡ETE UIII¡PORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE I'A

OBRA.

CUANDO DURANTE tA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REQUIERA LA REALIZACIÓN OE CANTIOADES

ADICIONALES, ESTAS SE P¡ONN¡N ¡ I.OS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS ORIGIT{ALMENTE: TRATANDOSE

DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS OEL CONTRATO INICIAL SUS PRECIOS

UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

NOVENA: RECEPCIÓN Y FINIOUITO DE LOS TRABAJOS.. UNA VEZ CONCLUIOOS LOS TRABAJOS RELATIVOS

ALAoBRAMATERIADEESTEcoNTRATo,.ELcoNTRAfIsTA,SEoBLIGAAcoMUNIcARA"LAto¡¡vocrñi¡;;, u ienul¡noOru oi ios rRABA.ioS oUE LE FUERoN ENcoMENDADos Y ÉSrE vERIFIoARA

Áúi róJin¡iÁ¡os EsrÉN DEBTDAMENTE coNcLUtDos DENTRo DE LoS DlEz DlAs HABILES slGUlENrEs'

sEcRErARh DE LA CoNTRALoRIA Y ÍRANSPARENcIA GUBERMMENTAL'

.LAcoNVocANfE"coMUNIcARAALASEcREfARhoELACoNTRALoRIAYTRANSPARENoIACueenNÁireNml, LA TERMtNActóN DE LoS TRABAJos Y coN ANrlclPAcióN No MENoR DE ocHo DÍAS

ili[ii, ñioi¡¡¡nl LA FEct-tA sEñALADA pARA su REcEPctóN, A FIN DE QUE, NoMBRE REPRESENTANTE

OUE ASISTA AL ACTO,

TE coN ó slN LA coMP

rerno, deCo p romtso

BAJO SU R

Tr ¡ la rla Allanrla Ll¡'tr., ¡ n Á,)Rñ7en

73 2-14-98

CONTRATO No. PMT'OP'90'201 7

73 )-11-83

¡)

CONTRATO No. PMT'OP'90'2017

sE REFTEREN Los PARRAFoS ANTERIoRES, sl "LA coNvocANTE" No RECIBE LA oBRA EN LA .TPLA

o

OUE:úc

DETERMINADO EL SALDO TOTAL "LA CONVOCANTE", PON DFÁ A DlsPoslclÓN oE "EL coNTRAflsrA" EL

PAGO CORRESPONDIENTE, MEOIANTE SU OFRECIMIENTO o LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, Ó BIEN,

soLtctrARA EL REINTEGRo DE Los IMPoRTES RESULTANTES| DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA,

ELABoRAR EL AcrA AoMlNlsrRATlvA ouE DE PoR ExrlNGUlDos Los DERECHOS Y OBLIGACIONE

ASUMIDOS POR AMBAS PARTES RESPECTO AL PRESENTE CONTRATO

DÉcIMA: REPRESENTANTES DE "LA COI'IVOCANTE" Y OE "EL CONTRATISÍA".' "EL C

OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A TA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SIT

REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENIANTE PERMANENTE, OUE ACTUARA

SUPERINTENDENfE OE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE

TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO

"LA CONVOCANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTAC róN o REMoctóN, EL cuAL PoDRA EJEn&RESID clAEN CUALOUIER TIEMPO.

MUNI

sEÑAIf,DA, SE TENDRA POR RECIBIDA-

REctBtDos FfstcAMENTE Los rRABA^,os, LAs PARTES sE oBLIGAN A EIABoRAR DENTRo DE Los VEINTE

DhS HABILES POSTERIORES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSÍAR LOS

CREOITOS A FAVOR Y EN CONTRA OUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL

CONCEPTO GENERAL OUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE'

PARAELcASoDEoUEExIsTADESACUERDoENTRELAsPARTES,RESPEoToDELFINIoUITooB|EN.sl"ELCoNTRAT|STA,,NoAcUoEcox"t.lcotlvocANTE,PARAsUELABoRAclÓNDENTRoDELPLAzoSEÑALADoENELPARRAFolxrenron,ÉSTEPRoCEDERAAEIABoRARLo,YDEBERAcoMUNIcARSURESULTADO A "EL CONTRAIsTA" oeÑinO oe UN Ptázo DE OcHO DIAS HABILES, CoNTAoOS A PARTIR DE

SU EMISIÓN, UNA VEZ NOTIFICAOO Ei ÁESUIT¡OO DE OICHO FINIQUITO, A "EL CONTRAIISTA'" ESTE

TeTonAuHPLAzoDEDIEZDIASHAetLespnRAALEGARLooUEASUDERECHoCoNVENGA,SITRANscuRRtDo EsrE PLAzo No REALIZA ALGUNA GEsrlÓN sE DARA PoR AcEPTADo'

ASI MtsMo, "LA coNvocaNTE", ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE suPERVlslÓN oE oBRA' coN

¡ñreilonó¡o ¡ ¡_t rxlcl¡clór.¡ oe u rrlls¡¡¡, r¡ cu¡L oeaeRÁ RECAER EN UN SERVTDOR PtJBLlco coN LA

EXPERIENCIA NECESARIA, NCONOi¡i irPO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, OUIEN FUNGIRA COMO SU

REPRESENÍANTE ANTE "EL COHTüiISiA; Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN'

VrOrU¡rGÁ, COHinOL y REVIStóN DE LoS TRABAJOS, TNCTUYENDO LA APROBACIóN DE LAS ESTIMACIONES

pRESENTADAS pOR "EL cONTRA,si¡; esre RESIDENCIA DE OBR DEBERA ESTAR UBI.ADA EN EL SITIO

DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; ÁSi ¡¡IST'¡O ÍENDRA LAS FACULTADES Y RESPONSABILIOADES QUE LE

óioñéÁ r¡ lsv oetán¡s prJeuc¡sl ienvlcros RETACTONADOS CON LAS MTSMAS PARA EL ESTADo DE

HIDALGO Y SU REGLAMENTO.

EN cAso DE QUE LA suPERV¡sÉN sEA REALIZADA PoR coNTRATo' LA APRoBACIóN DE -LAs

EsTtMActoNES pARA EFEcToS oe pÁoo oieeRÁ sER AUToRIZADA PoR LA RESIDENcIA DE sUPERvlsloN

DE OBRA DE 'LA CONVOCANTE'.

DECIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES.. "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y ÚNICO PATRÓN

DEL pERSONAL OUE TNTERVENGA póÁ aOñrn¡rO Oe rmeAJO O CON CUALQUIER oTRO CARACTER B¿"iO

sus oRDENES pARA LA EJEcuctóÑ bi L¡ oBRA oBJEro DEL PRESENTE coNTPATo' AsUME LAs

RESPONSABILIOADES DE CUALOUIEÁ NATURALEZA DERIVADAS DE DICHO RELACIÓN LIBERANDO A "LA

CONVOCANTE' DE LAS MISMAS, POÁ LO TANTO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PODRA

CONSIOERARA ESTE ÚLTIMO COMO PATRÓN SUSTITUTO O SOLIDARIO.

EN CONSECUENCIA "EL CONÍRATISTA" SE OBLIGA A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE

SUS TRA&UADOREs pnEsEur¡neÑ iN iu óóÑrn¡ O EN coNTRA DE "LA coNvoCANTE", EN RELACIÓN

CON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO

Un Buen Gob

Plaza del Nacionalismo s/n, col. CeTt¡ la ¡lo Allanda L.lna ¡ n 4)9,ñ7

Todosrno, co promiso d

7" )-11-8i 73 2-14-98

I

léfono: 01 (77 3) 7 3 2-00-02

I

otabcfUL

*,. TULACONTRATO No. PMT-OP-90-2017

DECIMA SEGUNOA: RESPONSABILIDADES OE "EL CONTRATISTA".. ,EL CONTRAÍISfA". SE

DEMORAS MOTIVADAS POR CASO

JUICIO DE "LA CONVOCANTE', NO

O POR CUALQUIER OTRA CAUSA, QUE A

Un Buen Go Todos

Plaza del Nacionalismo s/n, col. C no: 01 (773) 73 2-00-02

MISMAS PAPÁ EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR Y SU REGLAMENTO.

"EL coNTRAfrsrA", No PoDRA suBcoNfRATAR LA ToTALIDAD DE LA oBRA; sÓLo PoD

RESPECTO OE ALGUNAS DE LAS PARTES OE ÉSTA O CUANDO SE ADOUIERA MATERIALE

IICI-W¡N SU INSTATACIÓN EN LA OSRA, EN AMBOS CASOS, CON AUTORIZACIÓN

VER|F|CAR Sl LAS OBRAS, OBJETo DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDo POR "EL coNTFlATllTfi¡ I

DEACUERDocoNELPRoGRAMAoEoBRAAPRoBAoo,PARALoCUAL"LAcoNVocANTE"CoMPARARApERtóDtcAMENTE EL AVANoE DE LAS oBR s. sl coMo coNSEcuENclA oE DICHA coMPARAclÓN EL

AVANCE DE LAS OBn¡S es ur¡¡on oui LO oUE DEBIó REALTZARSE "LA CONvocANTE" PRoCEDERA A:

I..RETENERENToTALELcINcoALMILLARDELADIFERENCIAENTREELIMPoRTEDELAoBRAREALMENTEEJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA OUE DEBIÓ REALIZARSE MULTIPLICANOO POR EL NUMERO DE MESES

TRANSCURRIDOS DESDE TA FECHA DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS. HASTA LA DE [A REVISIÓN, POR LO

TANTO, MENSUALMENTE, SE HARA LA RETENCIÓN O OEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LA

nerEHólóN ToTAL SEA LA PROcEDENTE. Sl AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPoNDIENTE AL

ÚLNMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORÍE SE APLICARA EN FAVOR

DELERARIoESTATALcoMoPENAcoNVENcIoNALPoRELRETARDoENCUMPLIMIENToDELASOBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRAfISTA",

II.- APLICAR PARA EL CASO DE OUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OSRA EN LA FECHA SEÑALADA EN

EL PRoGFAMA, UNA PENA coNVENcloNAL, CoNSISTENTE EN UNA CANTIDAo IGUAL AL clNco AL MILLAR

DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS OUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA DE

TERMINACIÓN SEÑALADA EN EL PROGRAMA POR CAOA DIA DE RETRASO EN LA ENTREGA OE LA OBRA Y

HASTA EL MoMENTO EN QUE LAS OBRAS QUEDEN CONCLUIDAS Y RECIBIDAS A SATISFACCIÓN DE "LA

CONVOCANTE".

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN OE LAS SANCIONES ESTIPUTADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA I.ÁS

Iur¡ o€

SO

CONVOCANTE". EN ESfOS CASOS, "EL coNTRATlsrA" SEGUIRA slENDo RESPoNSABLE DE LA

DE LA OBRA ANTE "LA CONVOCAN TE" y EL suBcoNTMTlsrA, No oUEDARA suBRoGADo EN Nl

DÉctMA TERCERA: PENAS coNvENcloNALEs'- "LA coNvocANTE" TENDRA LA FACULIFR N?

IMPUTABLE A "EL CON

ierno, Co p romrso

Tt¡ la cla Allonda l{an c n 42Ri7en

73 2-14-98

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE OBLIGA SUJETARSE A TODOS LOS

REGLAMENTOS y ORDENAMIENTOS DE LAS AUÍORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN,

SEGURIDAD, USO DE LA VfA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMEIENTE QUE RIJAN EN EL

AMBITO FEDERAL, ESTAÍAL Ó MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES OUE AL EFECTO LE SENALE

"LA CANVOCANTE", LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OUE RESULTAREN POR SU

INoBSERVANCIA, SERAN A CABO DEL "EL CONTRATISTA".

,EL CoNTRATISTA" SE OBLIGA A OUE LOS MATERIALES Y EOUIPO QUE SE UTILICEN EN tA EJECUCIÓN DE

LOSTRABAJOSOBJETODELPRESENTECONTRAÍO,CUMPLANCONLASNORMASDECALIDADESTABLEoIDAS EN LAS LEYES NORMATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA, Y QUE LA REALIZACIÓN DE

TODAS Y CADA UNA OE LAS PARTES OE OICHA OBRA SE EFECTIJEN A SATISFACCIÓN DE "LA

coñvóc¡¡lre", ¡sf coMo A RESpoNDER poR SU cUENTA Y RIESGo DE LoS DEFEcToS Y Vlclos ocULTos

DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE

LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONVOCANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA

GARANTh OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O DE VICIOS OCULTOS A OUE SE REFIERE

LA CLAUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRAÍO.

IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONÍRATISTA'' A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A TERCERAS

PERSoNAS FISICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS

ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS OUE

AMPARA ESTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONVOCANTE" EN

LOS TÉRt\flNOS DEL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBR S PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

LOS OERECHOS DEL PRIMERO.

73 )-11-83

,I ULA Or ,,,8r!er6ord le ua soprcelq'lsa sor p so¡ur¡srp sauu erpd osn ra oplqrqold epano oottllod opued Jarnbteno e 'ocrlq0d .a Prerffi#,T?ffit

LAPL

CONTRATO No. PMT-OP -90-2017

ENTEMENTE DE ráApLrcAcróN DE r¡s 'ENAS ''NVEN.T.NALES 'EñALADASANTERto-rlII

LA"LA coNVocANTE" poDRA oprAR ENTRE ExtctR EL cuMpLrMtENTo DEL coNTRATo o l-A RESclslÓN DEL

MISMO.

LAs CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLIoAoIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN

A "EL CoNTRATISTA" SE HARAN EFECIVAS cON CARGO A IáS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO

RETENIDAS APLICANDO ADEMAS SI CONFORME A LO ESTIPULADO

eruesal ep rEuo% L(srüpBomor gsro)oÉ[ msgQt e(odc neruodDE LOS PROGRAMAS QUE'grmcr¡hl!ffiAufEdEtl§GF qlapflFhpoar

rcal aq oN (ce:erpnd en b SEEUEP§áF eENEqfl aQp§f0lsq ns u n lecs !l orc rcrefe a¡uase:d

f

o

t,

tH§

apuo

INDEPENDI

p

'tereBfl orpl'epuol^r^ el

¡e ered 'e.t

(q(e

c rereunuüdbflenor

'BLOZ lecsg otctclefe ¡asguap A 'e'O g l¿'g l(c ostcu

e) soel a

PACTADAS,

oprod

apEN CASO

uooua

ANTIC¡PADA DEL

PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ

DtcHA susPE¡.lstó¡¡.oÁode le ua eluouec :BL0Z tecs orcrc.refe

5p

CONTINUAR CON LAS

'BrnlcnrlsaeJlul ep euleJ

I t'9't :'y'g :'g'g :'¿'g

OÉC¡MI QUINTA: SUSPENS6N TEMPORAL O

EL PRESENTE CONTRATO POONAHAYAN DESAPARECIDO LAS

¡ ep euetOold lop ug

ugrcerad6 ep se¡6eysol ue olueuepunl

!éfi§aEEI06&b€EJá

UN

EN

VCN]

ñE}ioorn,

clAPAt.

YSE

a

LEY puaucRs vYSU

Y SU REGI.AMENTO Y OETTIAS NORMATIVIDAD OUE RESULTE APLICABLE, PARA LO CUAL LAS PARTES ESTA¡I

( I ) BE dE)t^ffiDOTI\q,JEilfi§E¡iiSGu I ENTE PRocE D lM I ENro :

I.- se I¡¡IcnRA A PARTIR DE QU DE CONSTRUCCIÓ¡¡

DESIGNADO POR AQUÉ1, LE SEA OUE HAYA INCURRIDO, PARA

CON LAS MISMAS PARAaqucsns enb (e

OS

:

ap

UnBPlaza del Nacionalismo s/n, col. CTu la cle Allanda l{nn a n A)Rf17

N¿YOTS

o: 01 (773) 73 2-00-02

Vl :lO Ol-N3lY{VUOff l/\¡

NI fC

uo3c

7" )-11-R3 73 2-14-98

eN n ctÁusur¡ oÉcttvrR sExrAI

I.ASoÉctul cUARTA: orRAS oBucActoNESESTIMACIONES DE AVANCE DE OBRA OUE

AMORTTZACTÓN DEL AN_ilCr Pq'seploaloJo

ORIGINALMENTE

9)IEL PRESENTE CONTRATO LAS

rs ¡prfer il os 64 65 Y

o c

86rt¿e¿ut ro I e8 r r cttt,tt to /,s,u tooza odze

ITI3

f)

¿008¿t '¿ 3 o6H 'epusllv 6p olol o4ue3 'to3 u/s otrrsltouolc

1

ozDtd oc

o..¡

It.-

CONTRATO No. PMT-OP'90 -2017

OUE EN UN TERMINO DE OUINCE D|AS HABILES, EXPONGA LO OUE A SU DERECHO ""*"fTI

LAAPORTE EN SU CASO, LA§ PRUEBAS OUE ESTIME PERTINENÍES'

PARA EL OFRECIMIENTO, DESAHOGO Y VALOB¿CIÓN OE PRUEBAS SE ESTARA A LO DISPUESÍO POR

tA LEGtsLActóN suPLEfoRlAi

TRANScuRRtDo EL TÉRMtNo A QUE sE REFIERE LA FRAcclÓN ANTERIoR, sE ABRIRA uN PERloDo

DE ALEGATOS PARA QUE EN EL TERMINO DE CINCO DhS HABILES, EXPRESEN LO OUE A SU

DERECHO CONVENGA.

PRECLUIDO EL PLAZO PARA ALEGAR SE RESOLVERA EN DEFINITIVA SOBRE I.A RESCISIÓN

AoMINISTRATIVADENTRODELOSQUINCEDIASHABILESSIGUIENTES,CONSIOERANOOLOSARGUMENTOS Y PRUEBAS OUE SE HUBTEREN HECHO VALER| Y

LADETERMINACIÓNDEDARoNoPoRREScINDIooELcoNTRATo,DEBERASERDEBIDAMENTEFUNDAoA. MortvADA Y NorlFlcADA AL coNfRATlsrA DENTRo oE Los QUINCE DlAs HABILES

SIGUIENTES A LO SEÑALADO POR LA FRACCIÓN II OE ESTE ARTICULO'

POR LO TANTO LAS PARTES ESTAN DE ACUERDO EN AUE CUALOUIER CONTRAVENCIÓN A LAS

DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REOUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE

OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONAOO S CON LAS I\IISMAS PARA EL ESTAOO DE HIDALGO EN VIGOR

y su REGLAMENTo, y DEI\rAs DlsPoslcloN ES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL

INCUMPLIMIENTO DE CUALOUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE 'EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPUI.AN EN EL

PRESENTE CONTRATO DAN DERECHO A SU RESC rstóN ADM|NlsrRATlvA INMEDIATAMENTE slN NECESIDAD

DE DECLARAotóN JUDIcIAL Y slN RESPoNSABILIDAD ALGUNA PARÁ "LA coNvocANTE"' ADEMÁS DE OUE

SE APLICARAN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES PACTADAS EN ESTE CONTRAÍO.

COMO PROCED ER A HACER EFECTIVA LA GARANTfA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO OE rY IS

ACATANDO

INISTRÁTIVA, LO ESTABLECIDO POR LA LEY OE OBRAS PUBL

I,ISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU REGLAM

PR IDE IA

PARA EL cAso DE RESctstóN ADM

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

Y LO QUE LE RESULTE APLICABLE,

o

OECt¡,tl SÉptr¡ilA: DE LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES LAS PARTES RESOLVERAN LAq/l I

DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLE SOBRE PROBLEII¡S OE CIAACTEN TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO'

CUANDO APARECIESEN DEFECTOS O VICIOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA

GARANTfA, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO DEBERA NoIFIcARLo PoR EScRlro AL

CONTRATISTA, PARA OUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENfES'

DENTRO OE UN PLAzo MAXIMO DE OUINCE DhS HABILES, PREVIO AVISo A LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EN

AtvtBos cAsos rRANscuRRloo ESTE TERM INO SIN OUE HUBIERAN REAL IZADO, LA DEPENDENCIA, ENTIDAD

o AYUNTATV ENTo pRocEoERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA, SI LA REPARActóN REoUIERE oE uN

PLAZO MAYOR, LAs PARTES PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUA n vicenre LA GARANTIA,

TAMBTEN PREVIo AVISo A LA COMPAÑh AFIANZAOORA,

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAO DE MODIFICAR EL MONTO A PLAZO OE

EJEcuctóN DE Los rRABAJos, LA DEPENDENC¡A, ENTIOAD O AYUNTAMIENTO PROCEDERA A CELEBRAR EL

CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE

suPERVtsróN oE oBRA, susfENTARLo EN uN DtoTAMEN TÉcNlco ouE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS OUE

LO ORIGINAN, CONFORME LO DISPUESTO PoR EL ARTlcuLo 63 DE LA LEY DE OBRAS PIJBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTAOO OE HIDALGO

I DURANTE I.A VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAO DE EJECUTAR TRABAJOS POR

CEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, EL CONTRATISTA DENTRO DE

Los eutNcE DlAs HAB|LES SIGUIENT EcuoóN. oEBERA PRESENTAR LOS

ANALISIS oE PRECIOS CORRESPON QUE LOS SOPORTE Y APOYOS

o¿o¿-9to¿

V'lnI Un Buen Gob odos ,IDéfono: 01 (773) 73 2'00-02

¿01&

S CON i.A OOCUMENT

rno, co p

OUE SE ORDENE

Pla= del Nacionalismo s/n, col. Cenf,. t --r^ A ll^-r- r r-- ^ ^ A.to^'7 7", )-14-98

rom¡so de

-7 e. 1 44 -Aa

.a

,1

-fr[,LAc

CONTRATO No. PMT-OP -90-2017o

NECESARIOS PARA SU REVISIÓNi SU CoNcILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN, DEBERA REALIZARSE DURASIGUIENTES oUINcE DIAS HABILES A sU PRESENTACIÓN,

oÉctMe octlvl: L¡s pARTES sE oBLTGAN A sUJETARSE ESTRTcTAMENTE pARA LA EJEcuctóN DE LA

oBRA oBJETo DE ESTE coNTRATo, A ToDAs y CADA UNA oE LAs cLAusuLAs y sus ANExos QUE LotNTEGRAN, ASf coMo A Los rERMtNos, LtNEAMTENToS, pRocEDtM¡ENTos y REQUlsrros euE ESTABLECELA LEy oE oBRAs puBLtcAs DEL EsrADo DE H|DALGo EN vtcoR Y su REGLAMENTo. y DEMAS NoRMAS YDISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS OUE SE LE SEAN APLICABLES,

DÉctMA NovENAr JURtsDtcctóN.- ENINTERPRETAC|óN Y cuMPLtMtENTo DE

QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE LA

PARA TODO AOUELLO OUE NO

Un Buen Gobi odos

fono: 01 (773)73 2-00-02

CUANDO LOS TRABAJOS NO HAYAN REALIZAOO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO OcoNFoRME A t s óRDENES Escnlr¡s DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD o AYUNTAMIENTo, DEBERAORDENAR Su DEMOLIcIÓN, REPARACIÓN o REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUERESULTEN NECESARIoS, oUE HARA PoR SU CUENTA EL CONTRATISTA SIN QUE TENGA DERECHO ARETRtBUctóN ALGUNA poR ELLo. EN ESTE cASo, LA DEPENDENo|A, ENTIDAD o AYUNTAMIENTo, sl LoESTIMA NECESARIo, PoDRA oRDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOScoNTRATADos EN TANTo No sE LLEVE A cABo LA REpostctóN o REPARAoIóN DE Los MlsMos, slN QUEEsfo sEA MoIVo PARA AirpLtAR EL pLAzo SEñALADo PARA su rERMlNAclóN.

EL pAGo DE LAs ESTrMActoNEs, No sE CoNS|DERARA coMo t-A AcEprActóN PTENA DE Los rRABAJos,YA QUE LA DEPENDENoIA, ENTIDAD o AYUNTAMIENTO TENDRA EL DERECHO OE RECLAMAR POR TRABAJOSFALTANTES O l\ilAL EJECUTADOS Y EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO OUE SE HAYA EFECTUADO.

&CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA, EL SERVIDOR PI.:'BLICO DESIGNAOO POR LA DEPENENTIDAD O AYUNTAMIENTO, LO NOTIFICARA AL CONTRATISÍA, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LAt-^ FECHA DE su tNtcto y DE LA PRoBABLE REANUDAoIóN 0E Los rRABAJos, ASf coMo LAsQUE DEBE CONSIOERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSÍRUCCIÓ

LA FEoHA DE TERMINAC|óN. sE pRoRRoGARA EN TGUAL pRopoRctóN AL PER{oDo QUE ooMPRENsuspENstóN y LA FoRtvtALtzActóN sE REALTZARA ¡rEDlANrE EL AcrA clRcuNsrANc¡AoA oE susPENLEVANTADA PoR LoS ÓRGANoS INTERNoS oE CoNTROL O EN SU CASO, POR LA CONTRALORIA DE LA CDEBERA REMtÍR coptA A LA SECRETARIA DE FTNANZAS y AoMtNtsrRqctóN PRESI D NpARA tNlclAR EL pRocEDl\¡tENTo DE REcEpctóN DE Los fRABAJos, EL coNTRATtsrA, PREVTAS tl,§.JNlClPANOTACIONES EN LA BITACORA, POR OFICIO, DEBERA NOTIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS O

SERVICIoS, PARA Lo cunl ¡Nex¡nA IoS DocUMENToS OUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACIÓN DELAS ESTIMACIoNES o DE GASTos APRoBADoS, MoNTO EJERCICIO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONÍRA.

sí ouR¡nre LA vERtFtcActóN DE Los TRABAJos o sERvtctos, LA oEPENDENcIA, ENTIDAD oAYUNTAM|ENTo, ENcUENTRA DEFrctENctAS EN LA TERMtNActóN DE Los MtsMos, DEBERA soLlclrAR ALCONTRATISTA SU REPARACIÓN, A EFECTO OE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONESESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENfOS, PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL OTOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN UN CONTRATO DE OBRASO SERVIcIos, DEBERAN ELABoRAR EL FINIQUITo CoRRESPONOIENTE, ANEXANDO EL ACTA OE RECEPCIÓNFfSIcA DE LoS TRABAJoS.

LI

UNA VEZ ELABORAOO EL FINIOUITO DE LOS TRABAJOS, LA DEPENDENCIA, ENTIDAO O AYUNTAMIENTO,DARA PoR ÍERMINADo EL coNTRATo CoRRESPONOIENTE, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LASACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTh OUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 73DE LA LEy DE oBRAs p, poR Lo ouE Nó senA FAcTBLE euE EL coNTRATtsrA PRESENTE REctAMAclóNALGUNA DE pAGo coN posrERloRtDAD A su FoRMALtzActóN.

LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES o AYUNTAM¡ENToS, DEBERA NOTIFICAR AL CONTRATISTA A TRAVES DESU REPRESENTANTE LEGAL o sU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, LA FECHA, LUGAR Y HORA ENQUE sE LLEVARA A cABo EL FtNteutro; Los coNfRATtsrAs TENoRAN LA oBLtcActóN DE AcuDlR ALLLAMADo ouE sE r-i,AGA poR EscRrro, EN cAso coNTRARro, sE PRoCEDERA A su ELABoRActóN EN ELPT.AZO Y LA FORMA QUE PARA EL EFECTO SE HUBIERE DETERMINADO EN EL CONTRATO, DEBIENDOcoMUNtcAR su RESULTADo coNFoRME Lo ESTABLECE EL PARRAFo sExro DEL ARTlcuLo 72 DE LA LEY.

rno, compromiso d

ESENTE CONTRATO,

ejFlaza del Nacionalismo s/n, col, Cen'r.. ¡- -t- ^ ^- J^ I t_- - - ,.r(:'/1t ae a 1A OAaa ,\ aA 6.)

ofao¡T!L

"I['LA

riI

rC

CONTRATO No. PMT-OP -90'2017

Á BENITEZ

TRIBUMLES DEL FUERO COMÚN DEL ESTADO DE HIDALGO, CONESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SoMEfFN A

SEOE EN tA CIUDAD DE TULA DELA JURISDICCIÓN

ALLENDE, EsrADo DE HIDALGo; PoR Lo rANTo "EL coNTRATlsrA , RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA

coRRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO . Y EÑ'TÉRMINOS DE LO DISPUESTO

poR EL ARTfcuLo t4 DE LA LEY DE oBPAs PÚBL|CAS DEL ESTA DO DE HIDALGO, VIGENTE Y SU

REGLAMENTO

EL PRESENTE coNTRATo SE FIRMA EN tA cluDAD DE TULA DE ALLENDE, HloALGo, A LoS olEclocHo ohsDEL I\¡ES DE DICIEMBRE AÑO 20r7

fuL o€

NTE'

STITUCIONAL

MIINI

UEROA JIM NEZ ING.

TES MUNICIPAL DIRECTOR oBRAs PÚBLICAS

GUzMANPrlBLrcAs

NOTA: ESTAS FIRMAS CORRESPONOEN AL CONfRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA A PRECIOS

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON EL ÑUMERO ARRIBA INOICADO| CELEBRADO ENTRE EL L' A'

ISMAEL GA TAPI Z, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSfITUCIONAL, Y POR

L¡ oin¡r , REPRESENTADA PoR

, oARACTER oE; REPRESENTANfE LEGAL PARA LA EJEcuclÓN oBRA

CoRRESPoNDIENTEALFoNDoDEAPoRfAcIoNESPARALAINFRAESTRUCTURASocIALMUNIoIPALEJERCICtO 2017, DENOMINAOA: AMPLIACIÓN OE RED DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES ALHONDIGA DE

GRANADITAS, AIIiAOO NERVO, LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DE TULA DE ALLENOE, PERTENECIENTE AL

MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIOALGO.

Un Buen Gobierno, Compromiso de Todos

Plaza del Nacionalismo s/n, col. Centro Teléfono: 01 (773)rc2-A0-02T,,r^ -¡- ^u--r- ¿-^ ^ ^ 1.a^1 'la.a 44-p,,1 7?)-14-98

L. A.PRESIO

ARO. ODETTE GAERVISORA D

ó

TESTIGOS