Unidad de Riego para el Desarrollo Rural del Ejido Chanchopa. No 012019.pdfy fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o

Unidad de Riego para el Desarrollo Rural del Ejido Chanchopa. CONCURSO No. CHA-TEC-COL-01

BASES DE CONCURSO

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

- 1 - de - 18 -

CONCURSO: CHA-TEC-COL-01 OBJETO: “Línea de conducción principal, equipo de bombeo y transformador” “La convocante”: Unidad de Riego para el Desarrollo Rural Chanchopa. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO. “La convocante” se abstendrá de recibir proposiciones o celebrar el contrato, con las personas siguientes:

I. Aquéllas en que los directivos de “La convocante” que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el directivo o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación.

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de

las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública.

III. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o a figuras análogas.

IV. Los concursantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren

vinculados entre sí por algún socio o asociado común.

V. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos.

VI. Las personas que previamente hayan realizado un proyecto y pretendan participar en el

procedimiento de contratación para la ejecución del mismo, estarán impedidas de participar en los siguientes casos: cuando dentro de los alcances del proyecto elaborado, hayan preparado especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos, selección o aprobación de materiales, equipos y procesos.

VII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,

pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes.

VIII. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores

públicos, directivos de la Unidades de Riego, o familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil.

IX. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas.

INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN


BASES DE CONCURSO


- 2 - de - 18 -

El procedimiento por convocatoria se inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la firma del contrato. DE LA ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE LAS BASES DE CONCURSO, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. De acuerdo con la convocatoria de fecha 23 de agosto de 2019 para participar en el Concurso No. CHA-TEC-COL-01 que tiene por Objeto “Línea de conducción principal, equipo de bombeo y transformador”, mediante el procedimiento establecido en el Manual de Operación de la Componente de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego vigente, inherentes a la ejecución de los trabajos antes mencionados. A continuación, se establecen los lineamientos que los concursantes deberán tomar en consideración para la formulación de las proposiciones y celebración de los actos correspondientes. Las bases de concurso se encuentran disponibles para consulta y adquisición desde la fecha de la convocatoria y hasta el 27 de agosto de 2019 previo al acto para la presentación y apertura de proposiciones en: las oficinas del Distrito de Riego 053, Dirección Local Colima, Av. Carlos de la Madrid Béjar s/n (La Posta), C.P. 28000 Colonia Centro, Colima, Col. al teléfono 312 316 3910 ext. 1430, y ext. 1403 de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, o al correo electrónico ([email protected]) y/o a través de la página de la Comisión sin costo alguno. Es requisito indispensable la adquisición de las bases para participar en este concurso. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS PROPOSICIONES. “El concursante”, deberá presentar su proposición y documentación adicional, por escrito y en sobre cerrado. Los concursantes, a su elección, deberán acompañar dentro o fuera del sobre que contenga sus proposiciones, los siguientes documentos adicionales:

I. Original del escrito en el que señale domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

II. Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que en los últimos tres

años no tiene contratos rescindidos, que no existen lazos de parentesco entre los directivos de “La convocante”, ni con las demás empresas participantes y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será motivo de descalificación y se dará parte a las instancias correspondientes para los efectos procedentes. En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, “La convocante” se abstendrá de firmar el contrato correspondiente.


BASES DE CONCURSO


- 3 - de - 18 -

III. Copia simple legible de la declaración fiscal (Declaración del Ejercicio Personas Morales o Físicas,

del Impuesto Sobre la Renta debidamente presentada al Sistema de Administración Tributaria) correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido.

IV. Copia simple legible por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose

de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

V. Original del escrito mediante el cual el representante legal de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá lo siguiente: a. De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social,

descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.

b. Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los

que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; y

c. Copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía del representante

legal que otorga el poder y de quien lo recibe.

VI. Copia simple del comprobante de adquisición de las bases de concurso.

VII. Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los concursantes manifiesten de que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que personal de “La convocante”, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados en participar en este concurso, deberá presentarse dentro del sobre que contenga sus proposiciones, y consiste en haber realizado trabajos similares al del presente concurso. 1. GENERALIDADES. 1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS. Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de este concurso, se cuenta con recursos de la Componente Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, y Proyectos Productivos en Zonas de Atención Prioritaria autorizados por el Comité Técnico del FOFA del Estado de Colima en su sesión No. 23 extraordinaria, de fecha 04 de Julio de 2019, mediante acuerdo No AF023-EXT-SH2a-CRMTUR-033-20/19-039/2019. 1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN.


BASES DE CONCURSO


- 4 - de - 18 -

La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día 09 de septiembre de 2019 y la fecha de terminación será el día 15 de noviembre de 2019. 1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de los trabajos será de 68 días naturales contados a partir de la fecha de inicio de los trabajos 1.3.1 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Los concursantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el plazo solicitado en el punto 1.3. Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona “La convocante”, o podrán ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el punto 4.2. 1.4 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES. La vista al sitio donde se realizarán los trabajos será optativa para los interesados que hayan adquirido las bases de concurso, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución. En ningún caso, “La convocante”, asumirá responsabilidad por las conclusiones que los concursantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el sitio de los trabajos no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos. “El concursante” deberá manifestar por escrito, que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de concurso, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones o de cualquier otra situación enmarcada en la normatividad aplicable, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo. En la(s) junta(s) de aclaraciones los concursantes que hubieran adquirido las bases del concurso, podrán asistir o en su caso solicitar aclaraciones a las mismas, las cuales serán atendidas por “La convocante”. Como constancia de la(s) junta(s) de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá, entre otros, las preguntas de los concursantes y las respuestas de éstas, para la elaboración y presentación de las proposiciones, entregándoseles copia de la misma. 1.4.1 LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. El lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos será en las oficinas del Distrito de Riego 053, Dirección Local Colima, Av. Carlos de la Madrid Béjar s/n (La Posta), C.P. 28000 Colonia Centro, Colima, Col., a las 09:00 del 26 de agosto de 2019, siendo atendidos por el C. Ing. Martin Guardado Plascencia Encargado de Unidades de Riego, con número telefónico (312 316 3910 Ext. 1430) y Ext. 1403 Ing. Carlos Manuel Ramírez Hernández


BASES DE CONCURSO


- 5 - de - 18 -

1.4.2 JUNTA(S) DE ACLARACIONES. La junta para la aclaración de las bases de concurso se llevará a cabo el 26 de agosto de 2019, a las 14:00 horas, en la sala de juntas del Distrito de Riego 053, sita en Av. Carlos de la Madrid Bejar s/n (La Posta) Colima, Col. En la(s) junta(s) de aclaraciones, “La convocante”, resolverá en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las bases de concurso le formulen los interesados, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante, indicando si es la última o habrá una posterior y que será firmada por los asistentes. De proceder las modificaciones, en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 2. INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE CONCURSO. En estas bases de concurso se especifican los trabajos que se convocan, el procedimiento de este concurso y las condiciones contractuales, detallándose en los siguientes documentos:

a. Instrucciones a los concursantes; b. Anexos: Requisitos Técnicos y Económicos: Formatos, modelos de contrato y de escritos, y guías

de llenado; c. En su caso proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales y

especificaciones generales y particulares de construcción, aplicables; d. Catálogo de conceptos; y e. Acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, documentos de aclaración y/o modificación que se

generen.

“El concursante” deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en estas bases de concurso para que no incurra en alguno de los motivos señalados en el punto 5.3, donde se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposición. 3. ACLARACIONES DE LAS BASES DE CONCURSO “La convocante”, podrá aclarar el contenido de estas bases de concurso. Las aclaraciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, serán de observancia obligatoria para los participantes. Cualquier aclaración a las bases de concurso derivada del resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, será considerada como parte integrante de las propias bases de concurso. Las aclaraciones que se hagan a estas bases serán responsabilidad de los interesados integrarlas en su proposición, por lo que deberán acudir ante “La convocante”, para conocerlas de manera específica. 4. PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. Cada concursante deberá entregar su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante la entrega en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior con la clave del concurso, objeto de los trabajos y la Denominación/Razón Social de “El concursante”, y


BASES DE CONCURSO


- 6 - de - 18 -

completamente cerrado. Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas por los concursantes o sus apoderados en cada una de las hojas que la integran, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación. Los concursantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. Será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición. En el caso de que “El concursante” entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a “La convocante”. La documentación distinta a la parte técnica y económica de la proposición podrá entregarse, a elección de “El concursante”, dentro o fuera del sobre que contenga su proposición. 4.1 ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES. Si acude personalmente el representante legal de “El concursante”, éste deberá presentar copia del documento que acredite su personalidad e identificación oficial vigente con fotografía, en el caso de que la persona que entregue el sobre en el acto de presentación y apertura de proposiciones, sea distinta al representante legal, aquélla deberá anexar por separado y fuera del sobre que contenga la proposición, escrito firmado por el representante legal dirigido a “La convocante”, facultándolo para la entrega del sobre que contenga la proposición. El facultado deberá presentar su identificación oficial vigente y la del representante legal de la empresa que firma la proposición; no se recibirán proposiciones por ningún otro medio. 4.2 FORMA DE PRESENTACIÓN. Las proposiciones deberán presentarse por escrito y podrá integrarse en los documentos que para tal efecto se incluyen en estas bases de concurso, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas. La proposición que “El concursante” entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá estar integrada en la forma siguiente: 4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS POR “LA CONVOCANTE”, QUE DEBEN

CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS CONCURSANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN.

1 Descripción de la planeación integral de “El concursante” para realizar los trabajos,

incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca “La convocante”.

2 Relación de maquinaria y equipo de construcción, propuestos para utilizar en este contrato, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de


BASES DE CONCURSO


- 7 - de - 18 -

maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

3 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por “El concursante” y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de “La contratante”, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

4 Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio de “El concursante” propuestos para este contrato, anexando el currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares.

5 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a la normatividad vigente aplicable a la Componente Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, y Proyectos Productivos en Zonas de Atención Prioritaria, a los términos de las bases de este concurso, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo del contrato y de las garantías a otorgarse, a los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “La convocante”, les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso le proporcionará “La convocante”, y el programa de suministro correspondiente.

6 Manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la secretaria de economía.

7 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados o balance general o declaración anual de los dos últimos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

8 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes agrupando por: a) Materiales más significativos y equipo de instalación permanente. b) Mano de obra. c) Maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnicas

de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.


BASES DE CONCURSO


- 8 - de - 18 -

9 Factor de salario real. a) Análisis del factor Tp/Tl. b) Tabla de cálculo del factor de salario real. c) Análisis, cálculo e integración del salario real.

10 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, cuando existan insumos, se deberá señalar el precio ofertado por “El concursante”.

11 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

12 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

13 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

14 Cargo por utilidad propuesta por “El concursante”.

15 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.

16 Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los períodos determinados por “La convocante”, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.

17 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de suministro o utilización conforme a los períodos determinados por “La convocante”, para los siguientes rubros: a) Materiales y equipo de instalación permanente expresados en unidades

convencionales y volúmenes requeridos. b) Mano de obra. c) Maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. d) Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de

la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

18 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

4.3 IDIOMA.


BASES DE CONCURSO


- 9 - de - 18 -

Todos los documentos relacionados con la proposición deberán presentarse en: Idioma español. 4.4 MONEDA. La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Pesos mexicanos. 4.5 ANTICIPOS. Para la ejecución de este contrato “La convocante”, no otorgará anticipos 4.6 AJUSTE DE COSTOS. No hay ajustes de costos, los precios permanecerán fijos hasta el término del contrato. 4.7 CONDICIONES DEL PRECIO. El contratista recibirá de “La convocante”, el pago total en moneda nacional que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas. 4.8 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS. Los trabajos objeto del contrato, se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, que abarcarán un período no mayor a un mes calendario, las que serán generadas por el contratista y conciliadas con la empresa supervisora para autorización de la contratante, dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la que será el último día hábil de cada mes. Cuando aplique la empresa supervisora revisará que se cumpla con todos los requisitos, la firmará y presentará a “La convocante”, dentro de los seis (6) días naturales siguientes. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser conciliadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. “La convocante”, la revisara y firmara anexando para su trámite oficio de solicitud de autorización de pago en papel membretado y la entregará a través de la empresa supervisora a la SGIH o SATO correspondiente. Quien recibe la estimación para su validación y presentación al Subcomité Hidroagrícola a través de la SGIH o SATO correspondiente, para su aprobación y presentación al Comité Técnico del FOFAE para la autorización del pago a la empresa contratista a cuenta y orden de “La convocante”. En caso de no presentarse la(s) estimación(es) del mes correspondiente, esta(s) deberá(n) incluirse en estimaciones por separado en los periodos establecidos para tal fin. 4.9 PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN. Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de concurso, así como en las proposiciones presentadas por los concursantes, podrán ser negociadas. 4.10 DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR. No aplica.


BASES DE CONCURSO


- 10 - de - 18 -

4.11 SUBCONTRATACIÓN. No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 4.12 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN. “El concursante” si es persona física, o su representante legal si se trata de persona moral, deberá firmar con tinta indeleble la proposición en todas sus hojas. 4.13 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN. “El concursante” deberá integrar su proposición, en original y en la forma que previene el punto 4.2.1. Una vez integrada deberá ser colocada en un solo sobre completamente cerrado claramente identificado en su parte exterior, con la clave del concurso, objeto de los trabajos y el nombre o la razón social de “El concursante”. 5 DEL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO. Para facilitar el procedimiento de concurso, “La convocante”, podrá realizar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica de acuerdo con lo establecido en las presentes bases de concurso. En todos los casos, se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como a aquellos contratistas que, en su caso, hayan ejecutado trabajos con contratos terminados en costo y tiempo. 5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. Las proposiciones deberán presentarse a las 10:00 horas, el 02 de septiembre de 2019, en la sala de juntas del Distrito de Riego 053, Dirección Local Colima (CONAGUA) sita en Av. Carlos de la Madrid Béjar s/n (La Posta), C.P. 28000 Colonia Centro, Colima, Col., donde se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, bajo la presidencia de la persona designada. “El concursante” o su representante legal al ser nombrado entregará su proposición en sobre cerrado y en su caso el escrito indicado en el punto 4.1. “El concursante” es el único responsable de que su proposición sea entregada en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones, no se recibirán proposiciones que se presenten después de la fecha y hora establecida en estas bases de concurso. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo siguiente:

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se llevará a cabo la apertura de las mismas y se procederá a su análisis cuantitativo sin entrar a la revisión de su contenido, leyendo en voz alta, el importe de las proposiciones aceptadas. Únicamente se desecharán las que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos o no hayan anexado copia del recibo de pago correspondiente a la adquisición de las bases de concurso.

II. Por lo menos un concursante, la persona de “La convocante”, facultado para presidir el acto, así

como el representante de la Comisión firmarán de las proposiciones presentadas los Anexos 16 y 18, Programa General de Ejecución de los Trabajos, en los que se consignan montos y cantidades


BASES DE CONCURSO


- 11 - de - 18 -

de obra mensuales a ejecutar, y Catálogo de conceptos en el que se consignan precios unitarios y el importe total de los trabajos objeto de este concurso, respectivamente.

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura

de las proposiciones en la que se harán constar las proposiciones aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún concursante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. En esta acta se señalará que el fallo del concurso se efectuará a las 11:00 horas, el 05 de septiembre de 2019, en la sala de juntas del Distrito de Riego 053, Dirección Local Colima (CONAGUA) sita en Av. Carlos de la Madrid Bejar s/n (La Posta) C.P. 28000 Colonia Centro, Colima, Col.

IV. “La convocante” en coordinación con personal técnico de la Comisión procederá con el análisis

cualitativo de las proposiciones aceptadas, de acuerdo a lo señalado en el punto 5.4 de estas bases, debiendo elaborar un dictamen y se dará a conocer el resultado a los concursantes en el acto del fallo, el cual se llevará a través de junta pública.

V. El acto del fallo del concurso comenzará con la lectura del resultado del dictamen que sirvió de

base para determinar el fallo y “El concursante” ganador, levantándose el acta correspondiente. En sustitución de este acto, “La convocante”, podrá optar por notificar el fallo del concurso por escrito a cada uno de los concursantes, dentro de los 5 días naturales siguientes a su emisión.

5.2 CONCURSO DESIERTO. Para el caso de invitación a cuando menos cuatro empresas confiables: “La convocante” declarará desierto el concurso cuando las proposiciones presentadas por los concursantes no reúnan los requisitos de estas bases de concurso, las propuestas no sean convenientes a los intereses de “La convocante”, cuando ninguna persona adquiera las bases, cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, o cuando no se tenga un mínimo de cuatro propuestas susceptibles de analizarse técnicamente. Para el caso de convocatoria: “La convocante” declarará desierto el concurso cuando las proposiciones presentadas por los concursantes no reúnan los requisitos de estas bases de concurso, las propuestas no sean convenientes a los intereses de “La convocante”, cuando ninguna persona adquiera las bases, cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 5.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICIÓN. Se considerará como causa suficiente para desechar una proposición, cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. La presentación incompleta o la omisión de cualquiera de los documentos requeridos en estas bases de concurso, detectada durante la revisión y aún después del cotejo realizado durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

II. La presentación de información y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en estas bases de concurso.


BASES DE CONCURSO


- 12 - de - 18 -

III. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en estas bases de concurso.

IV. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “La convocante”.

V. Cuando la información o documentación proporcionada por “El concursante” es falsa. VI. Aquellas personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por la Secretaría de la

Función Pública o que hayan perdido su carácter de empresa confiable en algún catálogo de Empresas Confiables.

VII. Aquellas personas físicas o morales que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociación común.

VIII. La comprobación de que algún concursante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás concursantes.

IX. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras.

X. Cuando “El concursante” no presente uno o varios análisis de precios unitarios o que éstos estén incompletos.

XI. Cuando “El concursante”, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios.

XII. Cuando “El concursante”, en su documentación no señale el indicador económico utilizado en el análisis del costo por financiamiento.

XIII. Cuando “El concursante”, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los anticipos otorgados, si es el caso.

XIV. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a cámaras industriales o comerciales de la construcción.

XV. No incluir en la proposición, copia simple del comprobante de adquisición de estas bases de concurso.

XVI. Cuando “El concursante” en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios y de financiamiento.

XVII. Cuando la propuesta rebase el presupuesto base. 5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. “La convocante”, para hacer el estudio, análisis y evaluación de las proposiciones, considerará que los recursos propuestos por “El concursante” sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa general de ejecución de los trabajos, las cantidades de trabajo establecidas y que el análisis, calculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos a efecto de que se tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas, financieras y administrativas requeridas en estas bases de concurso Las proposiciones se evaluarán en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que “La convocante”, tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. Para la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes.


BASES DE CONCURSO


- 13 - de - 18 -

5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los concursantes, a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas bases de concurso, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “La convocante”, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quién presente la proposición que resulte económicamente más baja. Cuando exista desechamiento de alguna proposición “La convocante”, deberá notificar por escrito al concursante descalificado. Las propuestas desechadas durante el concurso, así como las no ganadoras, serán devueltas a los concursantes o destruidas, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos La convocante podrá proceder a su devolución o destrucción. 6 DEL CONTRATO 6.1 MODELO DEL CONTRATO. Se aplicará el modelo de contrato que se anexa a estas bases de concurso. 6.2 FIRMA DEL CONTRATO. Previamente a la firma del contrato “El concursante” ganador, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral o física y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona moral o física cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. “El concursante” a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización del contrato, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición. La adjudicación del contrato obligará a “La convocante”, y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los diez días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en estas bases de concurso. Si el interesado no firma el contrato por causas imputables a el mismo, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, de ser el caso será eliminado del Catálogo de Empresas Confiables y se informará a la Gerencia de Unidades de Riego para lo procedente y sin necesidad de un nuevo procedimiento, procederá a adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para “La convocante”, siempre y cuando no rebase el presupuesto base. Si “La convocante”, no firma el contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases de concurso que motivaron el fallo correspondiente, “El concursante” ganador, sin incurrir en responsabilidad, no


BASES DE CONCURSO


- 14 - de - 18 -

estará obligado a ejecutar los trabajos y se aplicarán a “La convocante” las sanciones señaladas en las Reglas de Operación Vigentes y Manual de Operación correspondiente a la Componente Rehabilitación, Modernización Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, y Proyectos Productivos en Zonas de Atención Prioritaria. 6.3 COMPROBACIÓN DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE SUS

IMPUESTOS. La empresa contratista deberá de presentar la constancia (32-D) de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante él SAT, antes de la firma del contrato respectivo. 6.4 GARANTÍAS.

6.4.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, sin incluir el impuesto al valor agregado, otorgada por institución de fianzas a favor de el contratante, misma que será presentada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito de la adjudicación del contrato.

La póliza de fianza deberá estipular como mínimo las siguientes declaraciones:

a).- Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; b).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del

contratante. c).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que

se interpongan por parte del contratista o el contratante y hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y

d).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que proceda el cobro de intereses que prevé el artículo 95 bis del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del contratista, y éste haga pago de la totalidad de los mismos en forma incondicional dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha del finiquito, el contratante deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario, el contratante procederá a hacer efectivas las garantías.

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en contravención al contenido de los términos de referencia anexos a este contrato, por lo que “el contratista” se obliga a presentar fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realizados, sin incluir el impuesto al valor agregado, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos.


BASES DE CONCURSO


- 15 - de - 18 -

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantía, el contratante, deberá notificarlo por escrito al contratista, para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un término máximo de 10 (diez) días naturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones, el contratante procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, el contratista podrán convenirlo por escrito, debiendo continuar vigente la garantía. 6.5 NO FORMALIZACIÓN. En el caso de que “El concursante” seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento, se estará a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA DEL CONTRATO”. 6.7 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. Los Órganos Fiscalizadores, podrán realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato. 6.8 RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES. Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato, estipulándose las siguientes retenciones y/o penas convencionales: A) “La convocante” tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto del contrato se

están ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, “La convocante” comparará el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados. Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, “La convocante” procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los trabajos hasta la de revisión. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa general de ejecución de los trabajos convenido sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso señalados en el programa general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que “La convocante” reintegrará al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha de terminación de los trabajos, pactada en la cláusula tercera del contrato, éstos no se han concluido.

B) Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera del contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos “La


BASES DE CONCURSO


- 16 - de - 18 -

convocante” le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos convenido, sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato hasta el momento de la terminación total de los trabajos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de “La convocante” la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “La convocante” y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, conforme a los porcentajes de aportación, sin que la retenciones efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno. Las penas convencionales se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables al contratista y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio “La convocante” no se atribuya a culpa del Contratista. Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “La convocante” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía de anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

6.9 SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. “La convocante” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Asimismo, “La convocante” y el contratista podrán dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “La convocante”; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se dé por terminado anticipadamente el contrato, “La convocante” pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 6.10 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “La convocante” podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. La rescisión administrativa del contrato operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, estableciéndose el procedimiento respectivo en el contrato.


BASES DE CONCURSO


- 17 - de - 18 -

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, “La convocante” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. “La convocante” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisión, independientemente de las garantías, y demás cargos que procedan. En tal caso la opción que se adopte atenderá a la que depare el menor perjuicio a “La convocante” debiéndose fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una o de otro. Si “La convocante” opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en estas bases de concurso. 6.11 MARCO NORMATIVO La legislación aplicable al presente concurso es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola a cargo de la Comisión Nacional del Agua, vigentes; Manual de Operación de la Componente Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, y Proyectos Productivos en Zonas de Atención Prioritaria, Anexos de Ejecución y Técnico; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Código Civil Federal; Código Fiscal de la Federación; Ley Federal de Instituciones de Fianzas; Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal vigente; Resolución Miscelánea Fiscal vigente y las demás disposiciones administrativas de carácter federal aplicables. 6.12 CONTROVERSIAS Las controversias que se susciten con motivo de este concurso, se resolverán con apego a lo previsto en el contrato; Reglas de Operación para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola a cargo de la Comisión Nacional del Agua, vigentes; Manual de Operación de la Componente Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, y Proyectos Productivos en Zonas de Atención Prioritaria, Anexos de Ejecución y Técnico, las disposiciones mencionadas en el punto 6.11 denominado MARCO NORMATIVO, de estas bases de concurso y en cualquier otra norma legal aplicable. 7 OTROS 7.1 CONFIDENCIALIDAD El contratista no podrá difundir o proporcionar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de “La convocante” y la Comisión. 7.2 INCONFORMIDADES El concursante interesado podrá inconformarse dentro de los seis días hábiles siguientes al evento que motiva su inconformidad, ante la Secretaría de la Función Pública o ante el Órgano Interno de Control en


BASES DE CONCURSO


- 18 - de - 18 -

la Comisión Nacional del Agua, ubicado en: Av. Insurgentes Sur No. 2416, 2º Piso, Colonia Copilco El Bajo, C. P. 04340, Delegación Coyoacán, Ciudad de México, o cualquier otro Organismo Fiscalizador dependiente de la Secretaría antes citada.


ANEXOS TÉCNICOS Y ECONOMICOS DE LAS BASES DE CONCURSO


1 de 68

UR 1 Descripción de la planeación integral de “El concursante” para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca “La convocante”.

UR 2 Relación de maquinaria y equipo de construcción, propuestos para utilizar en este contrato, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

UR 3 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por “El concursante” y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de “La Contratante”, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

UR 4 Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio de “El concursante” propuestos para este contrato, anexando el currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares.

UR 5 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a la normatividad vigente aplicable a la Componente Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, y Proyectos Productivos en Zonas de Atención Prioritaria, a los términos de las bases de este concurso, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo del contrato y de las garantías a otorgarse, a los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “La convocante”, les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso le proporcionará “La convocante”, y el programa de suministro correspondiente.

UR 6 Manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaria de Economía.

UR 7 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados o balance general o declaración anual de los dos últimos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

UR 8 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes agrupando por:

a) Materiales más significativos y equipo de instalación permanente. b) Mano de obra. c) Maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnicas de

cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.




2 de 68

UR 9 Factor de salario real. a) Análisis del factor Tp/Tl. b) Tabla de cálculo del factor de salario real. c) Análisis, cálculo e integración del salario real.

UR 10 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, cuando existan insumos, se deberá señalar el precio ofertado por “El concursante”.

UR 11 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

UR 12 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

UR 13 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

UR 14 Cargo por utilidad propuesta por “El concursante”.

UR 15 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.

UR 16 Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los períodos determinados por “La convocante”, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.

UR 17 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de suministro o utilización conforme a los períodos determinados por la “La convocante”, para los siguientes rubros: a) Materiales y equipo de instalación permanente expresados en unidades

convencionales y volúmenes requeridos. b) Mano de obra. c) Maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características. d) Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

dirección, administración y ejecución de los trabajos. UR 18 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de

trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.




3 de 68

Documento UR 1 Descripción de la planeación integral de “El concursante” para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca “La convocante”.

(GUÍA DE LLENADO)

En papel membretado de “El concursante” deberá elaborar el documento UR 1, describiendo la planeación integral incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca “La convocante”. Nota importante: en la elaboración del documento, “El concursante” deberá anotar en cada hoja que lo integre, los datos que se citan a continuación: A).- Escrito Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR.

Descripción general de los trabajos:

Se especificará el objeto del contrato, motivo de este concurso y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

Concurso No.: Se anotará el número que corresponda.

Fecha: Se anotará la fecha para la presentación de la proposición, indicada en la convocatoria, o la modificación que en su caso se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La convocante”.

El representante legal de “El concursante” deberá firmar en todas las hojas que integren el documento UR 1




4 de 68

Documento UR 2 Relación de maquinaria y equipo de construcción, propuestos para utilizar en este contrato, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

(GUÍA DE LLENADO)

Se anotará la relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad. A).- Encabezado Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR.



Concursante: Se anotará la Denominación/Razón social completo de “El concursante” que presenta la proposición, de acuerdo con lo asentado en la documentación legal.


Firma: En este espacio deberá firmar el representante legal de “El concursante”.


Hoja: Se anotará el número de la hoja con respecto del total de hojas que integren el documento




5 de 68

Documento UR 2 Relación de maquinaria y equipo de construcción, propuestos para utilizar en este contrato, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

(GUÍA DE LLENADO)

B).- Columnas: Equipo No. Se anotará el número progresivo del listado de los equipos.

Nombre de la maquinaria o equipo:

Se anotará el nombre genérico de la maquinaria o equipo propuesto para la ejecución de los trabajos. (ej. Tractor, retroexcavadora, etc.)

Marca: Se anotará la marca correspondiente ya sea completa o con las abreviaturas conocidas en el ramo.

Modelo: Se anotará el modelo correspondiente.

Año: Anotar el año en que inició su funcionamiento.

Número de serie: Se anotará el número de serie de la maquinaria o equipo.

Capacidad: Se anotará la capacidad nominal de la maquinaria o equipo. Combustible: Se indicará el tipo de combustible que utilice la maquinaria o equipo.

Potencia: Se anotará la potencia nominal de la maquinaria o equipo.

Ubicación física: (ent. Fed.) El nombre de la localidad y entidad federativa en donde se encuentra físicamente la maquinaria o el equipo propuesto para la ejecución de los trabajos.

Disponibilidad: Se marcará con una “x” en la columna que corresponda, si el equipo es propio o rentado y también se marcará con una “x”, si es rentado con opción de compra.

Fecha: Se indicará la fecha en que se dispondrá de la maquinaria o equipo, en el sitio de los trabajos.

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”

6 de 68

CONVOCANTE: CONCURSO No.:

DOCUMENTO UR 2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONCURSANTE: FIRMA: FECHA: HOJA: DE:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO No. *

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O

EQUIPO MARCA

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES UBICACIÓN FÍSICA (ENT.

FED.)

DISPONIBILIDAD

MODELO AÑO NUMERO DE SERIE

CAPACIDAD COMBUSTIBLE POTENCIA PROPIO RENTADO OPCIÓN DE

COMPRA FECHA

Nota Importante: Tratándose de maquinaria o equipo de construcción rentado, con o sin opción a compra, “El concursante” deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad.

*Con estos números se identificará la maquinaria o el equipo en todos los documentos que lo citen, excepto en los análisis de precios unitarios, en los cuales se deberá asentar el nombre y modelo de estas.




7 de 68

Documento UR 3 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por “El concursante” y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de “La convocante”, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso,

(GUÍA DE LLENADO)

Para acreditar la experiencia y la capacidad técnica de “El concursante” y su personal, se deberán enlistar los trabajos similares realizados y aquellos que se encuentran en proceso de ejecución, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de “La convocante”, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR.


Se especificará el objeto del contrato, motivo del concurso y el lugar donde se efectuarán los trabajos.

Concursante: Se anotará la Denominación/Razón Social de “El concursante” que presenta la proposición, de acuerdo con lo asentado en la documentación legal.


Firma: En este espacio deberá firmar el representante legal de “El concursante”


Hoja: Se anotará el número de la hoja con respecto del total de hojas que integren el documento.




8 de 68

Documento UR 3 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por “El concursante” y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de “La convocante”, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso,

(GUÍA DE LLENADO)

B).- Columnas Contratante: Se anotará el nombre del contratante, indicando su dirección y teléfono.

Objeto de los trabajos: Anotar el objeto de los contratos ejecutados, que sean similares a los solicitados en la convocatoria y en las bases de concurso.

No. de contrato: Se anotará el número del contrato correspondiente.

Lugar: El lugar donde los trabajos se ejecutaron o se encuentran en proceso de ejecución.

Importes: Anotar con número el importe total contratado, el ejercido y/o por ejercer, expresados en pesos mexicanos.

Fecha de inicio y termino: Se anotarán con número, las fechas de inicio y termino, indicando el día, mes y año.


9 de 68


DOCUMENTO UR 3

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONCURSANTE: FIRMA: FECHA: HOJA:

DE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR “EL CONCURSANTE” Y SU PERSONAL.

CONTRATANTE OBJETO DE LOS TRABAJOS No. DE

CONTRATO LUGAR

IMPORTES FECHA

TOTAL EJERCIDO POR EJERCER INICIO TÉRMINO

.




10 de 68

Documentos UR 4 Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio de “El concursante” propuestos para este contrato, anexando el currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares.

(GUÍA DE LLENADO)

En papel membretado de “El concursante” deberá elaborar un escrito en formato libre, proponiendo los profesionales técnicos y administrativos al servicio de “El concursante”, identificando a los que se encargarán de la dirección, administración y ejecución de los trabajos (superintendencia y administración), quienes deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares.

A este documento se deberá incluir el curriculúm de cada profesional que se encargará de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, el documento referido se deberá elaborar, en papel membretado de “El concursante”, en formato libre.




11 de 68

Documento UR 5 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a la normatividad vigente aplicable a la Componente Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, y Proyectos Productivos en Zonas de Atención Prioritaria, a los términos de las bases de este concurso, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo del contrato y de las garantías a otorgarse, a los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “La convocante”, les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso le proporcionará “La convocante”, y el programa de suministro correspondiente.

(GUÍA DE LLENADO)

El documento referido, deberá elaborarse en papel membretado de ”El concursante”.

(Se anexa modelo)


12 de 68

Documento UR 5

LUGAR Y FECHA: NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CARTA INVITACIÓN O CONVOCATORIA: P R E S E N T E Me refiero a la convocatoria No. (Anotar el número que corresponda), de fecha (Anotar la fecha de la convocatoria), para participar en el CONCURSO No. (Anotar el número indicado en la Convocatoria), relativa a los trabajos: (Anotar el objeto del contrato, motivo de este CONCURSO) Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarme a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de este concurso, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo del contrato y de las garantías a otorgarse, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “La convocante” hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de su proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, proporcionará “La convocante” y el programa de suministro correspondiente. Finalmente, también manifiesto el haber considerado en la integración de mi proposición, las aclaraciones y/o modificaciones a las bases de concurso que mediante (Junta de aclaraciones, oficio, etc.), se hicieron de mi conocimiento, (Anotar este párrafo si hubiere aclaraciones y/o modificaciones, mencionando el medio por el cual se hizo de su conocimiento).

ATENTAMENTE

(Nombre y Firma del Representante Legal de “El Concursante”) NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado de “El

concursante”.




13 de 68

Documento UR 6 Manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios, cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaria de Economía.

(GUÍA DE LLENADO)

El documento referido deberá elaborarse en papel membretado de “El concursante”.

(Anexo modelo)


14 de 68

Documento UR 6 LUGAR Y FECHA: NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CARTA DE NVITACIÓN O CONVOCATORIA: P R E S E N T E Me refiero a la convocatoria No. (Anotar el número que corresponda), de fecha (Anotar la fecha de la publicación), para participar en el concurso No. (Anotar el número indicado en la Convocatoria), relativa a los trabajos: (Anotar el objeto del contrato, motivo de este concurso). Sobre el particular, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los precios de los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaria de Economía, consignados en la proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

ATENTAMENTE

(Nombre y firma del representante legal de “El concursante”) NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado de “El

concursante”.




15 de 68

Documento UR 7 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse al menos por los estados financieros auditados o balance general o declaración anual de los dos últimos años anteriores y el comparativo de razones financieras básicas, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

(GUÍA DE LLENADO

Para determinar la capacidad financiera es requisito indispensable presentar por parte de “El concursante”, el comparativo de razones financieras básicas y análisis financiero. “El concursante” deberá integrar en este documento copia de su declaración fiscal, (declaración del ejercicio personas morales o físicas, del impuesto sobre la renta debidamente presentada al Sistema de Administración Tributaria) del ejercicio inmediato anterior, y el comparativo de las razones financieras básicas (prueba del ácido, prueba de la solvencia y prueba de rentabilidad), salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición. De los estados financieros, “La convocante” de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos verificará, entre otros: a) Que el capital neto de trabajo de “El concursante” sea suficiente para el financiamiento de los

trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución, de acuerdo con su análisis financiero presentado.

b) Que “El concursante” tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y c) El grado en que “El concursante” depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.




16 de 68

Documento UR 8 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes agrupando por:

a).- Materiales más significativos y equipo de instalación permanente.

(GUÍA DE LLENADO)

“El concursante” deberá elaborar el documento referido, señalando los más significativos de los materiales y equipo de instalación permanente, nacionales, extranjeros si es el caso, identificando aquellos que serán proporcionados por “El convocante”. Con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición. A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR.





Fecha: Se anotará la fecha para la presentación de la proposición, indicada en la convocatoria o la modificación que en su caso se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La convocante”.






17 de 68


a).- Materiales más significativos y equipo de instalación permanente.

(GUÍA DE LLENADO)

B).- Columnas: No. Se anotará el número en el orden progresivo que le corresponda. Materiales y equipos Se anotarán los materiales y equipos de instalación permanente,

incluyendo en la misma relación, los combustibles, lubricantes, etc.

Origen Marcar con una “x”, en la columna que corresponda, si el material, maquinaria o equipos de instalación permanente, es de origen nacional o extranjero.

Unidad La de uso común para cada material o equipo de instalación permanente.

Cantidad Anotar la cantidad total de cada material que se utilizará en la ejecución de los trabajos y la de los equipos o maquinaria de instalación permanente.

Costo Anotar el costo de cada material que se utilizará en la ejecución de los trabajos y la de los equipos o maquinaria de instalación permanente.

Importe El importe total de cada material que se utilizará en la ejecución de los trabajos y la de los equipos o maquinaria de instalación permanente, será el resultado de multiplicar la cantidad por su costo.


18 de 68

CONVOCANTE:

CONCURSO No.:

DOCUMENTO UR 8

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA:

CONCURSANTE: FIRMA: HOJA:

DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN:

a).- MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

No. MATERIALES Y EQUIPOS ORIGEN:

UNIDAD CANTIDAD

COSTO

IMPORTE NACIONAL EXTRANJERO




19 de 68


b).- Mano de Obra.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR.








B).- Columnas: No. Se anotará el número en el orden progresivo que le corresponda Categoría Se anotará la mano de obra necesaria con la especialidad requerida para

efectuar los trabajos, incluyendo operadores de maquinaria y de los equipos de construcción.

Unidad Será considerada por jornada de ocho horas. Cantidad Se anotará por categoría, el número total de jornadas, necesarias para la

ejecución de los trabajos.

Costo Se anotará por categoría y para jornada de ocho horas, el costo que corresponda.

Importe Se anotará por categoría el importe total que corresponda. Será el resultado de multiplicar la cantidad por su costo


20 de 68

CONVOCANTE:

CONCURSO No.:

DOCUMENTO UR 8



DE:


b).- MANO DE OBRA

No.

CATEGORÍA

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

IMPORTE

Documento UR 8 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición,

indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes agrupando por:




21 de 68

c).- Maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

(GUÍA DE LLENADO)





Concurso No.: Se anotará el número que corresponda. Fecha: Se anotará la fecha para la presentación de la proposición, indicada en

la convocatoria o la modificación que en su caso se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La convocante”.






22 de 68


c).- Maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnicas de cada

uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

(GUÍA DE LLENADO)

B).- Columnas: No. Se anotará el número progresivo del listado de los equipos, de manera

congruente con el asentado en el documento UR 2.

Maquinaria y equipo de construcción:

Se anotará la maquinaria y el equipo de construcción que de acuerdo con la proposición se requiere para efectuar los trabajos.

Unidad Hora efectiva.

Cantidad Anotar la cantidad total de horas efectivas de cada equipo, que de acuerdo con la proposición se requiere para la ejecución de los trabajos.

Costo horario Anotar el costo horario total de cada equipo, que de acuerdo con la proposición se requiere para la ejecución de los trabajos.

Importe Anotar el importe total de cada equipo, que de acuerdo con la proposición se requiere para la ejecución de los trabajos. Será el resultado de multiplicar la cantidad por su costo horario.


23 de 68

CONVOCANTE:

CONCURSO No.:

DOCUMENTO

UR 8



DE:


c).- MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES

No. MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN UNIDAD CANTIDAD

COSTO HORARIO

IMPORTE

Documento UR 9 Factor de salario real a).- Análisis del Factor Tp/Tl

(GUÍA DE LLENADO)




24 de 68












25 de 68

Documento UR 9 Factor de salario real a).- Análisis del Factor Tp/Tl.

(GUÍA DE LLENADO) B).- Columna: Conceptos generales: En los espacios libres de cada renglón y/o columna, se anotará la

información solicitada de acuerdo con lo que señala la ley federal del trabajo.

DICAL: Días calendario.

DIAGI: Días por aguinaldo.

PIVAC: Días por prima vacacional.

Tp. Días realmente pagados al año.

DIDOM: Días domingos en el año.

DIVAC: Días de vacaciones en el año. DIFEO: Días festivos oficiales. Se deberá considerar únicamente lo establecido

en la ley federal del trabajo.

DINLA: Días no laborados al año de acuerdo a la ley federal del trabajo. Es el resultado de la suma de DIDOM, DIVAC Y DIFEO.

Tl: Días realmente laborados al año. Es el resultado de la diferencia de DICAL menos DINLA.

Tp / Tl Días pagados / días laborados. Es el resultado de DIVIDIR Tp entre Tl.

Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo a la ley federal del trabajo y los contratos colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.


26 de 68

CONVOCANTE:

CONCURSO No.:

DOCUMENTO UR 9


CONCURSANTE: FIRMA: HOJA: DE:

FACTOR DE SALARIO REAL

a).- ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/Tl

DICAL: Días calendario

DIAGI: Aguinaldo

PIVAC: Prima vacacional ( 6 días por 25 % )

Tp Días realmente pagados en un año calendario

DIDOM: Días domingo

DIVAC: Días de vacaciones

DIFEO: Días festivos oficiales ( por ley )

DINLA: Días no laborados al año.

Tl: Días realmente laborados al año.( DICAL- DINLA )

FACTOR Tp/Tl

Días pagados / días laborados ( Tp/Tl )




27 de 68

Documento UR 9 Factor de salario real b).- Tabla de cálculo del factor de salario real.

(GUÍA DE LLENADO) A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR. Descripción general de los trabajos:






Hoja No. Se anotará el número de la hoja con respecto del total de hojas que integren el documento

B).- Texto: Tabla de cálculo del factor de Salario real (UR 9)

En las diferentes columnas que integran esta tabla se deberán anotar el factor calculado en el UR 9 a así como las prestaciones de la ley del IMSS y DEL INFONAVIT

FORMULA

Fsr =

Ps Tp

(+) Tp

Tl Tl

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

TP= Representa los días realmente pagados durante un periodo anual (de Enero a Diciembre).

Tl= Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual


28 de 68


DOCUMENTO UR 9

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONCURSANTE: FIRMA: FECHA: HOJA:

DE:

b).- TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CATEGORÍA SALARIO TABULADO

(Sn)

Tp/Tl SALARIO BASE DE

COTIZACIÓN

LEY I.M.S.S. LEY

INFONAVIT

TOTAL DE CUOTAS

$

(Ps) EN

FRACCIÓN DECIMAL

FACTOR SALARIO

REAL (Fsr)

CLAVE ART.

25 ART.

72 Y 73

ART. 106 ART. 107

ART. 147

ART. 168 ART. 211 FRACC. I FRACC. II FRACC. I FRACC. II CUOTAS




29 de 68

Documento UR 9 Factor de salario real c).- Análisis, cálculo e Integración del salario real.

(GUÍA DE LLENADO) Se anotarán por jornada diurna de ocho horas la integración de los salarios. A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR. Descripción general de los trabajos:










30 de 68

Documento UR 9 Factor de salario real c).- Análisis, cálculo e Integración del salario real

(GUÍA DE LLENADO) B).- Columnas: Tabulador de salarios reales No. Se anotará en la columna el número correspondiente en forma

progresiva

Categorías La categoría del personal de mano de obra.

Salario tabulado “El concursante” deberá considerar las diferentes categorías y especialidades de acuerdo a los salarios que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos.

Factor de salario real El que resulte de incluir únicamente las prestaciones derivadas de la ley federal del trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los contratos colectivos de trabajo en vigor. Para su cálculo se utilizará la formula siguiente:

Salario real Se obtiene multiplicando el salario tabulado por el factor de salario real

C).- Texto: Tabla de cálculo del factor de Salario real.

En las diferentes columnas que integran esta tabla se deberán anotar el factor calculado en b).- TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL


31 de 68

CONVOCANTE:

CONCURSO No.: DOCUMENTO

UR 9

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

CONCURSANTE: FIRMA: FECHA: HOJA:

DE:

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

No. CATEGORÍAS SALARIO

TABULADO FACTOR DE

SALARIO REAL SALARIO REAL




32 de 68

Documento UR 10 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, cuando existan insumos, se deberá señalar el precio ofertado por “El concursante”.

(GUÍA DE LLENADO)

Se anotará la relación y análisis de los costos básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. Se deberá señalar el precio ofertado por “El concursante” A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR.











33 de 68

Documento UR 10 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se

requieran para la ejecución de los trabajos, cuando existan insumos, se deberá señalar el precio ofertado por “El concursante”.

(GUÍA DE LLENADO)

B).- Columnas: No. Se anotará el número correspondiente, de acuerdo con el documento

UR 8 A).

Descripción de los costos unitarios básicos:

Se anotará claramente el nombre de los costos unitarios básicos, indicando sus características.

Unidad Se anotará la unidad de medida del costo unitario básico.

Cantidad del material Se anotará la cantidad del material.

Costo del material (sin IVA)

Se anotará el costo unitario básico del material puesto en el sitio de los trabajos.

Importe Se anotará el importe correspondiente (será el resultado de multiplicar la cantidad por su costo).

Nota.- El costo unitario básico del material no deberá ser afectado por el IVA en este documento se

deberán integrar los análisis de los costos unitarios básicos de los materiales.


34 de 68


DOCUMENTO UR 10


RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

No. DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS UNIDAD CANTIDAD DEL

MATERIAL COSTO DEL MATERIAL (SIN I.V.A.)

IMPORTE




35 de 68

Documento UR 11 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

(GUÍA DE LLENADO)

A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR. Descripción general de los trabajos:


Concursante: Se anotará el Denominación/Razón Social de “El concursante” que presenta la proposición, de acuerdo con lo asentado en la documentación legal.





B).- Texto: Equipo No.: Según corresponda, de acuerdo al documento UR 2 Descripción: Nombre, marca y características generales de la maquinaria o equipo,

su potencia, tipo de motor y elementos de que conste.




36 de 68


(GUÍA DE LLENADO)

C).- Datos Generales: Tipo de combustible Indicar el tipo de combustible utilizado por la maquinaria.

(Pm) precio del equipo El costo comercial de adquisición de la máquina considerada como nueva con todos sus equipamientos accesorios y/o piezas especiales; sin incluir IVA.

(Pn) valor de las llantas En su caso se anotará el precio de adquisición de las llantas, considerando el valor de llantas nuevas.

(Pa) valor de equip. Acc y/o pzas esp.

En su caso se anotará el precio de adquisición de los equipamientos accesorios y/o piezas especiales, considerando el valor de estos como nuevos.

(Vm) valor de la máquina

Es el valor de la máquina, considerándose como nueva descontando el precio de las llantas, equipamientos accesorios y/o piezas especiales en su caso.

(Vr) valor de rescate Representa el valor de rescate de la máquina que el contratista considere recuperar por su venta, al término de su vida económica.

(Ve) vida económica: Se anotará la vida económica de la máquina expresado en horas efectivas de trabajo.

(Ic) indicador económico

Se anotará un indicador económico específico para la tasa de interés anual

(i) Tasa de interés anual:

Se anotará en fracción decimal la tasa de interés anual.

(Hea) horas efectivas por año:

Se anotará el número de horas efectivas de trabajo de la máquina, por año.

(IES) indicador especifico seguros:

Se anotará indicador económico específico del mercado de seguros.

(s) Prima anual promedio:

Se anotará en fracción decimal la tasa promedio de seguros.

(Ko) coeficiente mtto. Mayor y menor:

Se anotará el coeficiente adecuado de acuerdo al tipo de la máquina y las características del trabajo




37 de 68


(GUÍA DE LLENADO)

(HP) potencia nominal: Se anotarán los HP del o los motores especificados por el fabricante del

equipo.

(Fo) factor de operación: Se anotará el factor de operación adecuado para el motor de la máquina.

(HPop) Potencia de operación (HP x Fo):

Se anotará la potencia de operación, como producto de la potencia nominal por el factor de operación.

(Gh) cantidad de combustible:

Se anotará la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo.

(Pc) precio del combustible: Se anotará el precio del combustible puesto en la máquina, sin IVA.

(C) capacidad del carter: Se anotará la capacidad del cárter (recipiente de lubricante) de la máquina.

(t) Horas entre cambio de lubricante:

Se anotará el número de horas entre cambios sucesivos de lubricante.

(Ga) consumo entre cambios de lub:

Está determinada por la capacidad del recipiente dentro de la máquina y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

(Ah) cantidad de lubricante: Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo.

(Pa) costo del lubricante: Se anotará el precio del lubricante puesto en el equipo, sin IVA.

(Vn) vida de las llantas: Se anotarán las horas de vida económica de las llantas tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

(Va) vida del equip. Acc y/o pzas esp:

Se anotarán las horas de vida económica de los equipamientos accesorios y/o piezas especiales tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

(Ht) horas efectivas por turno:

Se anotarán las horas efectivas de trabajo de la máquina dentro del turno.

(Sr) salarios por turno: Se anotarán los salarios reales por turno del personal necesario para operar la máquina.


38 de 68

CONVOCANTE: CONCURSO No.: DOCUMENTO

UR 11


ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO No. DESCRIPCIÓN:

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE: ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO _____________________

( Pm ) PRECIO DEL EQUIPO $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL HP ( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN ( Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ ( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo ) HP

( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA $ ( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.

( Vr ) VALOR DE RESCATE $ ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO ( Ve ) VIDA ECONÓMICA HORAS ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS

( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS

( Ic ) INDICADOR ECONÓMICO PARA TASA DE INTERES ANUAL

( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR.

( i ) TASA DE INTERES ANUAL ( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO ( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS ( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS

( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS

( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ko ) COEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % ( Sr ) SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

I.- CARGOS FIJOS :

I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / Ve = I.2.- INVERSIÓN Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea = I.3.- SEGUROS Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea = I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D =

( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS

II.- CONSUMOS :

II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc = II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA = II.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa = II.4.- LLANTAS N = Pn /Vn = = II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa /Va = =

( 2 ) SUMA CONSUMOS

III.- OPERACIÓN :

CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE ( Sr ) = $ III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = =

( 3 ) SUMA OPERACIÓN

COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $




39 de 68

Documento UR 12 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

(GUÍA DE LLENADO)

Se identificarán los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR.





Concursante: En este espacio deberá firmar el representante legal de “El concursante”.



B).- texto: “El concursante” deberá presentar el análisis detallado de los costos indirectos necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los cargos directos. Para el análisis cálculo e integración de los costos indirectos correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales, se podrán considerar en forma enunciativa no limitativa, los que a continuación se mencionan en la tabla UR 12 Nota: los costos correspondientes a la administración central solo comprenderán los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia


40 de 68


DOCUMENTO UR 12


CONCURSANTE: FIRMA: FECHA: HOJA: DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

C O N C E P T O

IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES A.- PERSONAL DIRECTIVO B.- PERSONAL TÉCNICO C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C.

F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. ( SUBTOTALES) $ = DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS A.- EDIFICIOS Y LOCALES B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA C.- BODEGAS D.- INSTALACIONES GENERALES E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS G.- CAMPAMENTOS ( SUBTOTALES ) $ = SERVICIOS A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ( SUBTOTALES ) $ = FLETES Y ACARREOS A.- CAMPAMENTOS B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES D.- MOBILIARIO ( SUBTOTALES ) $ = GASTOS DE OFICINA A.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO B.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN D.- SITUACIÓN DE FONDOS E.- COPIAS Y DUPLICADOS F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS G.- GASTOS DEL CONCURSO ( SUBTOTALES) $ = CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

( SUBTOTALES ) $ = SEGURIDAD E HIGIENE ( SUBTOTALES ) $ =


41 de 68

“LA CONVOCANTE”: CONCURSO No: DOCUMENTO

UR 12 CONT.



ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

C O N C E P T O

IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN

CENTRAL CAMPO

SEGUROS Y FIANZAS A.- PRIMAS POR SEGUROS B.- PRIMAS POR FIANZAS

( SUBTOTALES ) $ = TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO

B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES 1.- DE CAMPAMENTOS 2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

C.I. %= C.I./C.D. X100




42 de 68

Documento UR 13 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

(GUÍA DE LLENADO)









B).- Texto: Para determinar el costo por financiamiento se deberá considerar para su análisis, que los ingresos se integren por los anticipos otorgados y del importe de las estimaciones deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y que se integren los egresos por los gastos que impliquen los costos directos e indirectos. Los costos directos deben ser acordes con los programas mencionados en el documento UR 17 y el plazo indicado en las bases de concurso. El porcentaje del costo por financiamiento se obtendrá de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta, dividida entre el costo directo más los costos indirectos y multiplicado por 100. Deberá indicar en el análisis del costo por financiamiento específico la tasa de interés anual y el indicador económico que aplica, (este indicador no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato) y el costo por financiamiento calculado.

La omisión de no señalar el indicador económico, será motivo de descalificación


43 de 68


UR 13


ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

C O N C E P T O MES

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EGRESOS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO EGRESOS ACUMULADOS

INGRESOS ESTIMACIONES DE OBRA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO ANTICIPOS INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS

INDICADOR ECONÓMICO: TASA DE INTERÉS ANUAL:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO




44 de 68

Documento UR 14 Cargo por utilidad propuesta por “El concursante”.

(GUÍA DE LLENADO) A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR.




Concurso No.: Se anotará el número que corresponda. Firma: En este espacio deberá firmar el representante legal de “El

concursante”. Fecha: Se anotará la fecha para la presentación de la proposición, indicada en


Hoja: Se anotara el número de la hoja con respecto del total de hojas que integren el documento

B). - Texto: Cargo por utilidad Se determinará multiplicando el porcentaje de utilidad

considerado por “El concursante” por la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento

El porcentaje será fijado por “El concursante” y su importe será el que resulte de aplicar este porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Nota: no es necesario su desglose.




45 de 68


DOCUMENTO UR 14



CARGO POR UTILIDAD

U. NETA1-( I.S.R. + P.T.U. )

DONDE:

U= UTILIDAD

U. NETA= UTILIDAD NETA

I.S.R.= IMPUESTO SOBRE LA RENTA

P.T.U.=

U=

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ENLAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

FORMULA GENERAL PARA OBTENER EL CARGO POR UTILIDAD




46 de 68

Documento UR 15 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos.

(GUÍA DE LLENADO)

Se deberá presentar el análisis de precios unitarios de la totalidad de los conceptos de trabajo del catálogo de conceptos. A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR. Descripción general de los trabajos:



Concurso No.: Se anotará el número que corresponda. Firma: En este espacio deberá firmar el representante legal de “El

concursante”.






47 de 68


(GUÍA DE LLENADO)

B).- Texto: Materiales: Materiales: Nombre de los materiales que intervienen en el análisis, indicando sus

características generales.

Unidad: La unidad de medida del material. Cantidad: La cuantificación del material considerado para ejecutar el concepto de

trabajo.

Costo unitario: El costo unitario del material sin incluir IVA. Importe: Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario

correspondiente.

Suma: Se anotará el resultado de sumar los importes parciales de los materiales.

Personal de mano de obra: Categoría: Se anotará la categoría del personal que interviene en el concepto de

trabajo.

Unidad: La correspondiente al rendimiento y al personal empleado (hora, jornal, etc.).

Cantidad: Se anotará el rendimiento que desarrolla el personal.

Costo unitario: El salario del personal por jornada, según la categoría empleada.

Importe: Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el salario del personal correspondiente.

Suma: Será el resultado de sumar los importes parciales del personal.




48 de 68


(GUÍA DE LLENADO)

Maquinaria y equipo de construcción: Maquinaria y/o equipo: El nombre de la maquinaria y/o equipo de construcción que se utiliza en

el concepto de trabajo.

Unidad: En horas.

Rendimiento: El rendimiento del equipo en cuestión.

Costo unitario: El costo por unidad (hora, turno, etc.).

Importe: Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente.

Herramienta: En el caso que se utilice herramienta menor en el concepto, se procederá como sigue: en el espacio destinado para el nombre de la maquinaria y/o equipo, se anotará la leyenda herramienta menor; en el espacio de la unidad, el signo %, en el espacio de cantidad, el por ciento que se empleará con respecto al personal, en el espacio de costo unitario, el importe del personal; en el espacio de importe, se anotará el resultado de multiplicar el por ciento por el importe del personal.

Equipo de seguridad: En el caso que se utilice equipo de seguridad en el concepto, se procederá como sigue: en el espacio destinado para el nombre de la maquinaria y/o equipo, se anotará la leyenda equipo de seguridad; en el espacio de la unidad, el signo %, en el espacio de cantidad, el por ciento que se empleará con respecto al personal, en el espacio de costo unitario, el importe del personal; en el espacio de importe, se anotará el resultado de multiplicar el por ciento por el importe del personal.

Suma: Será el resultado de sumar los importes parciales de maquinaria, herramienta y equipo de seguridad.

Costo directo: El resultado de sumar los importes totales de material, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo de seguridad.

Factores de indirectos, financiamiento y utilidad.

Los indicados en los documentos UR 12, UR 13 y UR 14




49 de 68


(GUÍA DE LLENADO)

Financiamiento y utilidad: Importe por concepto de indirectos:

Será el resultado de multiplicar el porcentaje obtenido en el documento UR 12 por el costo directo.

Costo por financiamiento: Será el resultado de multiplicar el porcentaje obtenido en el documento UR 13 por la suma de los costos directos e indirectos.

Importe por concepto de utilidad:

Será el resultado de multiplicar el porcentaje obtenido en el documento UR 14 por la suma de los costos directos, indirectos y costo de financiamiento.

Precio unitario: El resultante de sumar los importes de costo directo, costo indirecto, costo por financiamiento y utilidad.

Unidad: La que corresponda al concepto de trabajo. Nota: En caso de utilizarse costos unitarios básicos de los materiales utilizar los del documento UR 10. Si se utilizan cuadrillas o cualquier otro costo unitario básico, en la integración de los precios unitarios, “El concursante” deberá presentar su análisis correspondiente.


50 de 68


UR 15



ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

CLAVE: CONCEPTO:

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SUMA $

MANO DE OBRA

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

SUMA $

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE

SUMA $

COSTO DIRECTO = TOTAL $

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

COSTO INDIRECTO = % C. I. x (C. D.)

COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x ( C. D. + C. I. )

CARGO POR UTILIDAD = % C. U. x ( C. D. + C. I. + C. F. )

PORCENTAJE IMPORTE

PRECIO UNITARIO = ( C. D. + C. I. + C. F. + C. U.) UNIDAD




51 de 68

Documento UR 16.- Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los períodos determinados por “La convocante”, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.

(GUÍA DE LLENADO)

Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos desglosado por partidas, subpartidas y conforme al catálogo de conceptos, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar. A).- Encabezado:

Convocante Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR. Descripción general de los trabajos:






Fecha de inicio Se anotará la fecha de inicio indicada en la convocatoria o la modificación que en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La convocante”.

Fecha de terminación Se anotará la fecha de terminación indicada en la convocatoria o la modificación que en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La convocante”.





52 de 68

Documento UR 16.- Programa general de ejecución de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los períodos determinados por “La convocante”, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica.

(GUÍA DE LLENADO)

B).- Texto: Clave Se anotará el número que corresponda a la partida, subpartida y

concepto de trabajo. Descripción de las partidas, subpartidas

Se anotará el nombre y descripción del concepto, y en su caso también las partidas y subpartidas que le correspondan, de acuerdo con el catálogo de conceptos

Unidad Unidad de medición del concepto de trabajo. Cantidad Se anotará la cantidad de trabajo por ejecutar del concepto, de

conformidad con el catálogo.

Importe Importe total del concepto de trabajo (es el resultado de multiplicar la cantidad de obra por el precio unitario consignado en el presupuesto de su propuesta)

Año De acuerdo con el plazo de ejecución, se anotará el año de que se trate.

Mes En el encabezado de la columna se anotará el nombre del mes que corresponda. Y en la parte inferior de estas, se graficará la duración de las actividades para cada concepto y se anotarán las cantidades parciales de trabajo a ejecutar, expresadas en las unidades de medición convencionales

Notas: El concepto o en su caso, la partida o subpartida con que inicien los trabajos deberán indicar la fecha de inicio citada en las bases. Así mismo, deberá indicar, en el diagrama, la fecha de la última actividad que se ejecute. Cada columna representa el periodo de corte de los trabajos a ejecutar, indicado en su programa. .


53 de 68

CONVOCANTE: CONCURSO No:

DOCUMENTO UR 16 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

CONCURSANTE: FIRMA: FECHA: PLAZO DE EJECUCIÓN: HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR “LA CONVOCANTE” DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN,

REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD

IMPORTE TOTAL

AÑO

PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES




54 de 68

Documento UR 17 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de suministro o utilización conforme a los períodos determinados por “La convocante”, para los siguientes rubros:

a).- Materiales y equipo de instalación permanente expresados en unidades convencionales y

volúmenes requeridos.

(GUÍA DE LLENADO)

En este documento se elaborará el programa calendarizado de suministro y/o utilización de los materiales y equipo de instalación permanente, indicando las cantidades por mes, a utilizar.

A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR. Descripción general de los trabajos:





Fecha: Se anotará la fecha de presentación de la proposición indicada en la convocatoria o la modificación que en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La convocante”.

Fecha de inicio: Se anotará la fecha de inicio indicada en la convocatoria o la modificación que en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La convocante”.

Fecha de terminación: Se anotará la fecha de terminación indicada en la convocatoria o la modificación que en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La convocante”

Plazo de ejecución: Se anotará el plazo de ejecución indicado en la convocatoria o la modificación que en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La convocante”.





55 de 68

Documento UR 17 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de suministro o utilización conforme a los períodos determinados por la “La convocante”, para los siguientes rubros:

b).- Materiales y equipo de instalación permanente expresados en unidades convencionales y

volúmenes requeridos.

(GUÍA DE LLENADO) B).- Texto: No. Se anotará el número que corresponda debiendo ser congruente con el

asentado en el documento UR 8 a).- Materiales más significativos y equipo de instalación permanente.

Descripción de los materiales y/ o equipo de instalación permanente

Se anotará el nombre y descripción de los materiales y/o equipos de instalación permanente.

Área de trabajo Se anotará la clave del concepto en el que se va a utilizar los materiales y equipo de instalación permanente.

Unidad Unidad de medición de los materiales y/o de los equipos de instalación permanente.

Cantidad total Se anotará la cantidad total de materiales y/o de los equipos de instalación permanente, que de acuerdo con la proposición se vaya a requerir.

Importe Importe total


Mes En el encabezado de la columna se anotará el nombre del mes que corresponda. Y en la parte inferior de estas, se graficará la duración de las actividades para el suministro y/o utilización de los materiales y de los equipos de instalación permanente y se anotarán las cantidades parciales de cada uno, expresadas en las unidades de medición convencionales


56 de 68


DOCUMENTO UR 17

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: FECHA DE INICIO:



PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR “LA CONVOCANTE”, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

a).- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

No. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPO DE

INSTALACIÓN PERMANENTE ÁREA DE TRABAJO

UNIDAD CANTIDAD

TOTAL IMPORTE

TOTAL

AÑO

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES




57 de 68


b).- Mano de obra.

(GUÍA DE LLENADO)

En este documento se elaborará el programa calendarizado de suministro y/o utilización de la mano de obra, indicando las cantidades por mes, a utilizar.

A).- Encabezado:

Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR.







Fecha de inicio: Se anotará la fecha de inicio indicada en la convocatoria o la modificación que en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La convocante”

Fecha de terminación: Se anotará la fecha de terminación indicada en la convocatoria o la modificación que en su caso, se haya efectuado en la junta de aclaraciones o mediante escrito de “La convocante”.






58 de 68


b).- Mano de obra.

(GUÍA DE LLENADO)

B).- Texto: No. Se anotará el número que corresponda debiendo ser congruente con el

asentado en el documento UR 8 b).- Mano de Obra.

Descripción de las categorías de la mano de obra:

Se anotarán las categorías del personal que estará encargado directamente de la ejecución de los trabajos.

Área de trabajo Se anotará la clave del concepto en el que se va a utilizar la mano de obra.

Unidad La unidad de medición será por jornal.

Cantidad total: Se anotará la cantidad total de jornales, desglosada por cada categoría.

Importe total: Importe total del concepto. Año: De acuerdo con el plazo de ejecución, se anotará el año de que se trate.

Mes: En el encabezado de la columna se anotará el nombre del mes que corresponda. Y en la parte inferior de estas, se graficará la duración de la utilización de la mano de obra y se anotarán las cantidades parciales de cada categoría, expresadas en las unidades de medición convencionales.


59 de 68


DOCUMENTO UR 17




PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR “LA CONVOCANTE”, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

b). MANO DE OBRA.

No. DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS DE LA MANO DE

OBRA ÁREA DE TRABAJO

UNIDAD CANTIDAD

TOTAL IMPORTE

TOTAL

AÑO





60 de 68


c).- Maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características.

(GUÍA DE LLENADO)

En este documento se elaborará el programa calendarizado de suministro y/o utilización de la maquinaria y equipo de construcción identificando su tipo y características, indicando las cantidades por mes, a utilizar. A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR.














61 de 68


c).- Maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características.

(GUÍA DE LLENADO)

B).- Texto: No. Se anotará el número que corresponda debiendo ser congruente con el

asentado en el documento UR 8 c).-Maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.

Nombre de la maquinaria y equipo

Se anotarán el nombre genérico de las maquinarias y de los equipos a utilizar.

Utilización Se anotará la clave del concepto en el que se va a utilizar. Rendimiento Se anotará el rendimiento de cada equipo, por hora de trabajo, y de

conformidad con la utilización de estos.

Unidad La unidad de medición será por hora efectiva (H.E.).

Cantidad total Se anotará el número de equipos propuestos y las horas efectivas, desglosadas para cada actividad.

Importe Se anotará el importe de la maquinaria, por concepto.


Mes En el encabezado de la columna se anotará el nombre del mes que corresponda. Y en la parte inferior de estas, se graficará la duración de la utilización de la maquinaria y se anotarán las cantidades parciales de cada equipo, expresadas en las unidades convencionales.


62 de 68


DOCUMENTO UR 17




PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR “LA CONVOCANTE”, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

c). MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

No NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

UTILIZACIÓN RENDIMIENTO

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE AÑO

EQUIPO HE MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES




63 de 68


d).- Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

dirección, administración y ejecución de los trabajos.

(GUÍA DE LLENADO)

En este documento se elaborará el programa calendarizado de utilización del personal técnico, administrativo y de servicio, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos. A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR.












64 de 68


d).- Utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la

dirección, administración y ejecución de los trabajos.

(GUÍA DE LLENADO)



B).- Texto: No. Se anotará el número del orden progresivo que corresponda.

Descripción de las categorías del personal profesional técnico, administrativo y de servicio.

Se anotarán las categorías del personal que estará encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

Área de trabajo Se anotará el área de trabajo donde desempeña sus funciones.

Unidad La unidad de medición será por jornal, o de acuerdo con la ministración de sus salarios.

Cantidad total Se anotará la cantidad total de jornales, semanas, quincenas o meses desglosada por cada categoría.

Importe Se anotará el importe del personal profesional técnico administrativo y de servicio encargado de la dirección administración y ejecución de los trabajos por categoría.


Mes En el encabezado de la columna se anotará el nombre del mes que corresponda. Y en la parte inferior de estas, se graficará la duración de la utilización de la mano de obra y se anotarán las cantidades parciales de cada categoría, expresadas en las unidades de medición convencionales.


65 de 68


DOCUMENTO UR 17




PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR “LA CONVOCANTE”, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

d).- UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

No DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL

PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ÁREA DE TRABAJO

UNIDAD CANTIDAD

TOTAL IMPORTE

AÑO





66 de 68

Documento UR 18.- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

(GUÍA DE LLENADO)

“El concursante” presentará el documento referido, el cual deberá contener: descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. A).- Encabezado: Convocante: Se anotará la Denominación/Razón Social de la UR.











67 de 68

Documento UR 18.- Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

(GUÍA DE LLENADO)

B).- Texto: Clave Se anotará el número de clave correspondiente del concepto.

Descripción de las partidas y subpartidas

Se anotará el nombre y descripción de las partidas y subpartidas que le correspondan, de acuerdo con el catálogo de conceptos.

Descripción de los conceptos:

Se anotará con claridad la descripción del concepto correspondiente, empleándose en su caso un número razonable de renglones.

Cantidad de trabajo: La cuantía del concepto de trabajo correspondiente.

Unidad: La unidad de medida del concepto de trabajo. Precio unitario con número En el renglón correspondiente se anotará con número el precio unitario.

Precio unitario con letra En el renglón correspondiente se anotará con letra el precio unitario.

Importe en pesos del concepto

Es el resultado de la operación de la cantidad por el precio unitario.

Partidas En el caso de que se haya indicado, se anotará la suma de los importes de los conceptos que la integren.

Subpartidas En el caso de que se haya indicado, se anotará la suma de los importes de los conceptos que la integren.

Suma el importe parcial de ésta hoja

El importe parcial de la hoja en cuestión.

Proposición que tiene un importe acumulado

El importe acumulado hasta la hoja en cuestión.

Monto total de su proposición

En la última hoja del catálogo de conceptos, indicará el monto total de su proposición.

Esta hoja Se dejará en blanco para revisión de “La convocante”.

Acumulado Se dejará en blanco para revisión de “La convocante”


68 de 68

CONVOCANTE:

CONCURSO No.: DOCUMENTO

UR 18

CONCURSANTE:

FIRMA: FECHA: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

HOJA: DE:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL

CONTRATO CORRESPONDIENTE.

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS

CANTIDAD DE TRABAJO

UNIDAD PRECIO UNITARIO

IMPORTE EN PESOS CON NÚMERO CON LETRA

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA

PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

ESTA HOJA:

ACUMULADO:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN:

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:

SUBPROGRAMA S217 REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO COMPONENTE DE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONTRATO NÚMERO: SGIH – OCXXX – XXXX – RMTEUR – 19 - 001 El número de contrato consta de: OCXXX (5 dígitos máximo del Organismo de Cuenca) - XXXX (4 dígitos máximo para la Entidad Federativa) - RMTEUR (6 dígitos para el componente) - XX (2 dígitos para el año) - XXX (3 para el número consecutivo). CONTRATO ENTRE PARTICULARES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIDAD DE RIEGO __(nombre de la unidad de riego)______________________________________ __________________________________________________________________________ REPRESENTADAS POR _____________________________________________________ A LAS QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA, ______________________________________________________ AL QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: D E C L A R A C I O N E S: I.- “EL CONTRATANTE” DECLARA QUE:

I.1.-QUE ES UNA PERSONA FISICA (EN EL CASO DE PERSONAS FISICAS), CON CAPACIDAD JURIDICA DE CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DIRIGIDAS A COMPLEMENTAR, MEJORAR, REHABILITAR, MODERNIZAR Y TECNIFICAR LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EXISTENTE EN LAS ÁREAS DE RIEGO DE SU ÁMBITO DE INFLUENCIA QUE ES UNA PERSONA MORAL LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO (PONER EL NUMERO) QUE PARA LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO COMPARECE POR CONDUCTO DE (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) Y QUE ESTA EN POSIBILIDAD DE CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DIRIGIDAS A COMPLEMENTAR, MEJORAR, REHABILITAR, MODERNIZAR Y TECNIFICAR LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EXISTENTE EN LAS ÁREAS DE RIEGO DE SU ÁMBITO DE INFLUENCIA ASÍ COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

I.2.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL

CONTRATO, SE CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PROVENIENTES DE LA APORTACIÓN DE HASTA EL 50% (75% cuando aplique) A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, Y EL RESTANTE 50% (25% cuando aplique), CON CARGO A GOBIERNO ESTATAL Y LOS USUARIOS HIDROAGRÍCOLAS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

I.3.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINAN LOS FONDOS MENCIONADOS EN EL PUNTO 1.2, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDO EN LAS “LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2019, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL 26 DE FEBRERO DE 2019”, PARA TAL EFECTO SE CELEBRARON LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS EL DÍA ____________________; Y EL ACTO DONDE SE HIZO SABER LA ADJUDICACIÓN, SE REALIZÓ EL DÍA _______________________A LAS _______ HRS., A

“EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.

I.4.- QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: DOMICILIO DE LA UNIDAD DE RIEGO, LOCALIDAD, MUNICIPIO , ESTADO DE , MISMOS QUE SEÑALAN PARA QUE SE LES PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALEN POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

II.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

II.2.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO CONVENCIONAL EN CALLE __________________________, Y SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN ………………………..MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

II.3.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO _______________________.

II.4.- CONOCE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. (PROGRAMA DE TRABAJO, CATALOGO DE CONCEPTOS, BASES DEL CONTRATO).

II.5.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

C L Á U S U L A S: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:_____________________________________________ ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.4 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $_______________________ (_______________________________________________________ 00/100 MN), CON 0% DE IVA. DE LOS CUALES LA CONAGUA APORTARÁ $__________, EL ESTADO $____________ Y LA UNIDAD DE RIEGO $___________.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA ___ DE _______________DE 20XX Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA ___ DE __________ DE 20XX, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO PACTADOS EN ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYA DESIGNADO A SU REPRESENTANTE Y “EL CONTRATISTA” A SU REPRESENTANTE, MISMOS QUE FUNGIRÁN COMO RESIDENTE DE OBRA, Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, RESPECTIVAMENTE. EL RESIDENTE DE OBRA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” Y EN SU CASO CONTARÁ CON EL APOYO TÉCNICO DE LA CONAGUA.

TERCERA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE. “EL CONTRATANTE”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

ASIMISMO, “EL CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE “EL CONTRATANTE”, OBSERVANDO TANTO “EL CONTRATANTE” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.

EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATANTE” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL INMUEBLE. CUARTA: ANTICIPOS. POR NINGÚN MOTIVO SE OTORGARÁN ANTICIPOS CON CARGO A RECURSOS FEDERALES, EN CASO CONTRARIO SERÁ A CUENTA DE LA APORTACIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATANTE USUARIO HIDROAGRÍCOLA

QUINTA: FORMA DE PAGO. “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS (ESTIMACIONES PARCIALES), LAS QUE SERÁN ELABORADAS POR “EL CONTRATISTA”, Y AVALADAS POR “EL CONTRATANTE” QUIEN LAS PRESENTARÁ A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISIÓN EN EL ESTADO, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LA QUE DEBERÁ REVISAR PARA SU APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO.

EL “CONTRATANTE”, CUANDO LOS RECURSOS SEAN OPERADOS A TRAVÉS DEL FOFAE, SE COMPROMETE A ACEPTAR SE PAGUE EL RECURSO FEDERAL A LA EMPRESA “CONTRATISTA” A NOMBRE Y CUENTA DEL PRODUCTOR.

SEXTA: GARANTÍAS. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS A FAVOR DE “EL CONTRATANTE”, MISMA QUE SERÁ PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

LA PÓLIZA DE FIANZA DEBERÁ ESTIPULAR COMO MÍNIMO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A).- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”.

C).- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “EL CONTRATANTE” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y

D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, “EL CONTRATANTE” DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “EL CONTRATANTE” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS A ESTE CONTRATO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA, “EL CONTRATANTE”, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES

CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TÉRMINO MÁXIMO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, EL CONTRATANTE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “EL CONTRATISTA” PODRÁN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA.

SÉPTIMA: AJUSTES DE COSTOS NO APLICA

OCTAVA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.4 DE ESTE CONTRATO, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

NOVENA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL CONTRATANTE”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL CONTRATANTE”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD Y DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRÁ SER RECLAMADA POR “EL CONTRATANTE” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”.

SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

CUANDO “EL CONTRATISTA” REQUIERA LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE” DEBERÁ RECONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AÚN Y CUANDO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS.

CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS OBRAS DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MISMA POR “EL CONTRATANTE”, “EL CONTRATISTA” REPARARÁ O REPONDRÁ INMEDIATAMENTE Y POR SU CUENTA LOS MISMOS. DÉCIMA PRIMERA: SANCIONES EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN SUSPENDERÁ O CANCELARÁ LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS, EN LOS SIGUIENTES CASOS: I. NO SE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA, A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2017, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL EL 28 DE DICIEMBRE DE 2016 II. QUE SE APLIQUEN LOS RECURSOS EN PROYECTOS O ACCIONES NO CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, TECNIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO. LOS USUARIOS BENEFICIADOS DEBERÁN REINTEGRAR LOS RECURSOS MAL APLICADOS A LA TESOFE, INFORMANDO A LOS ORGANISMOS DE CUENCA Y DIRECCIONES LOCALES DE LA COMISIÓN, ASÍ COMO AL FOFAE, CUANDO APLIQUE. III. QUE LOS BENEFICIARIOS REALICEN PAGOS DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES SIN CONTAR CON EL VISTO BUENO Y FIRMADO POR LA COMISIÓN. EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA FRACCIÓN PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE APOYOS EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LOS BENEFICIARIOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN, LA COMISIÓN EN LA ENTIDAD COMUNICARÁ AL FOFAE Y/O AL COMITÉ HIDROAGRÍCOLA, A LAS ACU, SRL Y USUARIOS BENEFICIADOS SOBRE LA CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN FEDERAL. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAEN LOS BENEFICIARIOS DE LAS COMPONENTES, EN LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN DE LAS OBRAS Y/O TECNIFICACIÓN, LA COMISIÓN Y EL GOBIERNO ESTATAL EN SU CASO, SUSPENDERÁ SU APORTACIÓN; DICHOS BENEFICIARIOS NO PODRÁN PARTICIPAR EN LOS MISMOS HASTA QUE SE REGULARICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

LAS DE UNIDADES DE RIEGO QUE HAYAN INCURRIDO EN ALGUNA SANCIÓN O NO HAYAN APORTADO SU CONTRAPARTE, NO SERÁN SUJETOS PARA RECIBIR APOYO DE LA COMPONENTE EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL O HASTA SU REGULARIZACIÓN. LA COMISIÓN PODRÁ DAR DE BAJA DEL PADRÓN DE EMPRESAS CONFIABLES A AQUELLAS EMPRESAS QUE NO HAYAN CUMPLIDO A SATISFACCIÓN CON LO ESTABLECIDO EN SUS CONTRATOS POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLAS. DÉCIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS. “EL CONTRATANTE” PODRÁ MODIFICAR ESTE CONTRATO MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISION EN EL ESTADO.

DICHAS MODIFICACIONES EN SU CONJUNTO O SEPARADAMENTE, NO DEBERÁN REBASAR EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO Y NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. EN CASO DE QUE REBASEN EL PORCENTAJE ANTERIOR, SE ESTARÁ SUJETO AL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ORGANISMO DE CUENCA O DIRECCIÓN LOCAL DE LA COMISIÓN EN EL ESTADO.

XXXXXXXXX: RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, ESTIPULÁNDOSE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES: A) “LA CONVOCANTE” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO; PARA LO CUAL, “LA CONVOCANTE” COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS. SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, “LA CONVOCANTE” PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO EL CONTRATISTA REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA CONVOCANTE” REINTEGRARÁ AL CONTRATISTA EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO. B) SI EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL

PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS “LA CONVOCANTE” LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, DETERMINANDO LOS ATRASOS CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE TERMINACIÓN FIJADAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE “LA CONVOCANTE” LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS QUE HAYA APLICADO “LA CONVOCANTE” Y, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, CONFORME A LOS PORCENTAJES DE APORTACIÓN, SIN QUE LA RETENCIONES EFECTUADAS AL CONTRATISTA GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO “LA CONVOCANTE” NO SE ATRIBUYA A CULPA DEL CONTRATISTA. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “LA CONVOCANTE” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

DÉCIMA TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “EL CONTRATANTE” POR ESCRITO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA. “EL CONTRATANTE” EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATANTE” OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATANTE”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO:

a. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE b. NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. c. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN d. IMPORTE CONTRACTUAL e. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS f. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIÓN O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO

LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN g. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS

CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES.

h. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO AL RESIDENTE DE OBRA.

“EL CONTRATANTE” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIÉN SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

A).- CUANDO “EL CONTRATANTE” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

B).- CUANDO, SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “EL CONTRATANTE” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

C).- CUANDO “EL CONTRATANTE” DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

D).- CUANDO “EL CONTRATANTE” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, EL QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

DÉCIMA CUARTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO “EL CONTRATANTE” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

“EL CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN, EN QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS CAUSAS SIGUIENTES, SIN PRESENTAR UNA JUSTIFICACIÓN RAZONABLE DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO, Y CUANDO DICHA SITUACIÓN O CAUSA LE HAYA SIDO NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” COMO UN INCUMPLIMIENTO GRAVE:

a) SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE “EL CONTRATANTE”.

b) SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL CONTRATANTE”.

c) SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR ESCRITO POR “EL CONTRATANTE”.

d) SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO.

e) SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS.

f) SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CONTRATANTE”.

g) SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL TERCER PÁRRAFO DE LA DECIMA CLAUSULA DEL PRESENTE CONTRATO.

h) SI NO DA A “EL CONTRATANTE” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

i) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS.

j) CUANDO “EL CONTRATISTA” A JUICIO DE “EL CONTRATANTE”, HA EMPLEADO PRÁCTICAS CORRUPTAS O FRAUDULENTAS AL COMPETIR POR O EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EN DONDE “PRÁCTICA CORRUPTA” SIGNIFICA EL OFRECER, DAR, RECIBIR O SOLICITAR CUALQUIER COSA DE VALOR CON EL FIN DE INFLUENCIAR LA ACTUACIÓN DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO O REPRESENTANTE DE LA CONTRATANTE, DURANTE EL PROCESO DE CONCURSO O DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO; Y “PRÁCTICA FRAUDULENTA” SIGNIFICA UNA TERGIVERSACIÓN DE LOS HECHOS CON EL FIN DE INFLUENCIAR UN PROCESO DE ADQUISICIÓN O LA EJECUCIÓN DE UN CONTRATO EN DETRIMENTO DE “EL CONTRATANTE” O DEL PRESTATARIO, E INCLUYE PRÁCTICAS COLUSORIAS ENTRE CONCURSANTES (ANTES O DESPUÉS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS), CON EL FIN DE ESTABLECER PRECIOS DE OFERTA A NIVELES ARTIFICIALES, NO COMPETITIVOS Y PRIVAR ASÍ A “EL CONTRATANTE” O AL PRESTATARIO DE LOS BENEFICIOS DE UNA COMPETENCIA LIBRE Y ABIERTA.

CUANDO “EL CONTRATANTE” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “EL CONTRATANTE” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN POR “EL CONTRATANTE”, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO:

a) LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA. b) NOMBRE Y FIRMA DE “EL CONTRATANTE” Y DE “EL CONTRATISTA”. c) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SU IMPORTE

TOTAL. d) RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS A “EL CONTRATISTA” Y EN SU CASO

LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN. e) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS. f) RELACIÓN DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN

LA QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS PENDIENTES POR EJECUTAR.

g) CONSTANCIA DE QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA QUE EL CONTRATANTE PUEDA HACERSE CARGO, Y EN SU CASO, CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATANTE” EN FORMA PRECAUTORIA Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE DICHA RESOLUCIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“EL CONTRATANTE” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO “EL CONTRATANTE” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

a) LUGAR, FECHA Y HORA QUE SE LEVANTA

b) NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

c) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE TERMINAN ANTICIPADAMENTE

d) IMPORTE CONTRACTUAL

e) RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA DEFINIDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

f) DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS.

g) PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN EL CUAL SE EJECUTARON LOS TRABAJOS.

h) UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL CONTRATO.

i) SEÑALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS

j) PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE ASCENDERÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

UNA VEZ NOTIFICADA POR ESCRITO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “EL CONTRATANTE”, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS

INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL CONTRATANTE”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL ESCRITO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA SEXTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES DE LA CIUDAD DE ____________________., POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y

ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS

ÚTILES EN (CIUDAD / LOCALIDAD) ______________________________ MUNICIPIO

___________________________, DEL ESTADO DE ____________________, A___ DIAS DEL MES DE

__________ DE 20____.

EL CONTRATANTE

C.

C.

EL CONTRATISTA

C.

C.

CON NÚMERO

1.00 PZA

1.00 PZA

2,868.00 METRO

8.00 PZA

10.00 PZA

30.00 METRO

11.00 PZA

11.00 PZA

11.00 PZA

1.00 PZA

2.00 PZA

1.00 PZA



ESTA HOJA:

11TEE HIDRAULICA METRICA-

METRICA C/3C 315-315 MM C-7

12

REDUCCION HIDRAULICA METRICA-METRICA CAMPANA

315-250 MM C-7

ACUMULADO:



9CODO HIDRAULICO CEM 90° -

75 MM

10TEE HIDRAULICA METRICA-

METRICA C/3C 315-250 MM C-7

7ADAPTADOR HIDRAULICO CEM

MACHO DE 75MM

8VALVULA EXPULSION DE AIRE

3" ALUMINIO

5

TEE METRICA INGLESA-INGLESA C/2C 315-75 MM CEM

C-7

6TUBO HIDRAULICO RD-26

C/CAMPANA DE 75MM

4CURVA HIDRAULICA METRICA

45° C/2C 315MM C-7

LINEA DE CONDUCCION

IMPORTE EN PESOSCON LETRA

CABEZAL DE BOMBEO Y SUBESTACION

1

MOTOR ELECTRICO VERTICAL MARCA "US" FLECHA HUECA

DE 125 HP 4P INCLUYE CONEXIONES Y PIEZAS

ESPECIALES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

2

TRANSFORMADOR TRIFASICO 150KVA 13200/440V T. COSTA,

INCLUYE SOPORTES, CONEXIONES Y ESTRUCTURAS

PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

3TUBO HIDRAULICO METRICO C/CAMPANA 315MM CLASE 7

CONCURSO No.:DOCUMENTO

UR 18

CONCURSANTE: FIRMA: FECHA: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

HOJA:

DE:

CONVOCANTE:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

CLAVE PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOSCANTIDAD DE

TRABAJOUNIDAD

PRECIO UNITARIO

CON NÚMERO

2.00 PZA

2.00 PZA

2.00 PZA

4.00 PZA

3.00 PZA

2.00 PZA

4.00 PZA

2.00 PZA

1.00 PZA

2.00 PZA

4.00 PZA

1.00 PZA

1.00 PZA

1.00 PZA

1.00 PZA

1.00 PZA


CONVOCANTE: UR 18

COPLE HIDRAULICO METRICO DE REPARACION C/C 250 MM C-

7

COPLE HIDRAULICO METRICO DE REPARACION C/C 315 MM C-

7

TEE HIDRAULICA METRICA-METRICA C/3C 250-250 MM C-7

18

16

17

ACUMULADO:





24

REDUCCION HIDRAULICA METRICA-METRICA ESPIGA

315MM - 200MM C-7

25

REDUCCION HIDRAULICA METRICA-INGLESA ESPIGA

200MM-100MM C-7

ESTA HOJA:

26

REDUCCION HIDRAULICA CEMENTAR BUSHING 100MM-

75MM

27

COPLE DE TRANSICION METRICO-INGLES CEM-CEM

315MM-12" C-7

28TUBO DE FIERRO ACERO AL

CARBON 12" X 6.20M 1/4" LISO

21CURVA HIDRAULICA METRICA

90° C/2B 315 MM C-7

22BRIDA HIDRAULICA METRICA

CEM. DE 315 MM

23VALVULA DE MARIPOSA DE 12"

CON PALANCA

15

13

20VALVULA DE MARIPOSA DE 10"

CON PALANCA


HOJA:

DE:

19BRIDA HIDRAULICA METRICA

CEM. DE 250 MM

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.


TRABAJOUNIDAD

PRECIO UNITARIOIMPORTE EN PESOS

CON LETRA

14

CURVA HIDRAULICA METRICA 22° C/2C 250 MM C-7


CONVOCANTE: UR 18



CON NÚMERO

5.00 PZA

1.00 PZA

4.00 PZA

12.00 METRO

1.00 PZA

1.00 PZA

1.00 PZA

67.00 PZA

27.00 PZA

24.00 METRO

8.00 PZA

15.00 PZA

2,294.40 M3

2,070.98 M3

34

35

36

37

38

39

40

41

42

ACUMULADO:





ESTA HOJA:


ATRAQUES DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CAMBIOS DE DIRECCION Y CRUCEROS

EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO MECANICO DE 0.0 A

2.0M DE PROFUNDIDAD

VOLTEO CON EQUIPO MECANICO Y MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACION

VALVULA EXPULSION AIRE 4" ALUMINIO

MANOMETRO DE GLICERINA 100 PSI

ANILLO HIDRAULICO METRICO 315 MM

ANILLO HIDRAULICO METRICO 250 MM

TUBO HIDRAULICO METRICO C/CAMPANA 250MM C-7

30BRIDA HIDRAULICA CEM. 315

MM

CODO HIDRAULICO CEM 45°-315 MM

TUBO HIDRAULICO C-40 DE 300MM C/B

NIPLE GALVANIZADO DE 4' X 8"

31

32

33

29 BRIDA SOLDABLE DE 12"


HOJA:

DE:CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA

PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.


TRABAJOUNIDAD

PRECIO UNITARIOIMPORTE EN PESOS

CON LETRA

Documents

Unidad de Riego para el Desarrollo Rural del Ejido Chanchopa. No 012019.pdfy fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o