UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA...2020/06/15 · PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA. La plantilla que se establece en los Anexos E6 y E4 contiene categorías

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

JUNTA ADMINISTRATIVA 1/27 Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, Col. ExHacienda San Juan de Dios, 14387, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, Tel: 55 54 83 40 00 Ext. 1470

DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS ACLARACIONES A LAS DUDAS RECIBIDAS DE LA MODALIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA UAM.JA.RG.LP.08.2020

"SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO “B” DEL EDIFICIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIDAD IZTAPALAPA"

16:00 horas del lunes 15 de junio de 2020

Respuestas a las solicitudes de aclaración a las dudas recibidas y al argumento de las descartadas de conformidad con lo establecido en el numeral I.8, Etapas de la modalidad de adjudicación de las bases de la licitación pública UAM.JA.RG.LP.08.2020 “Supervisión externa para la habilitación y equipamiento del módulo “B” del Edificio de Ciencia y Tecnología de la Unidad Iztapalapa”, a las que se da lectura en esta junta de aclaraciones que se lleva a cabo mediante video conferencia entre los licitantes y la comisión encargada, representante de la Junta Administrativa, a efecto de salvaguardar la integridad y la salud ante la situación de emergencia generada por el SARS-CoV2 (COVID-19).

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE

1. Se pide a los licitantes agregar a lo solicitado en el apartado II.10 Requisitos de la Propuesta Técnica, el numeral 6., conforme a los siguiente:

6. Plan de trabajo, (ANEXO T5) (firmado) (en archivo PDF).

2. Como parte del cuerpo del presente Documento se adjunta y formará parte de la propuesta el (ANEXO T5).

3. El Anexo Técnico Uno, Términos de Referencia para Supervisión Externa, numeral 1.1. Plan de trabajo

DICE:

El invitado deberá presentar en su proposición un plan de trabajo, así como la metodología a emplear que incluya de manera descriptiva, como llevará a cabo la supervisión en las etapas de: análisis, construcción y finiquito, incluyendo las estrategias y/o formatos que vayan a aplicar, diferentes a los proporcionados por la Dirección de Obras de la UAM. DEBE DECIR: El licitante deberá presentar en su propuesta un plan de trabajo, así como la metodología a emplear que incluya de manera descriptiva, cómo llevará a cabo la supervisión en las etapas de: análisis, construcción y finiquito, incluyendo las estrategias y/o formatos que vayan a aplicar diferentes a los proporcionados por la Dirección de Obras de la UAM.

4. La “Carta Compromiso del Servicio” de la que se habla en el numeral 1.5. Responsabilidades de la

Supervisión, del Anexo Técnico Uno, Términos de Referencia para Supervisión Externa, corresponde a un requisito que sólo deberá presentar el adjudicado.

A C L A R A C I O N E S SUPERVISORES TÉCNICOS S.A. DE C.V.

REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA



Anexo E6

El Presupuesto por Plantilla NO incluye cantidades. Para estar en condiciones con todas las empresas participantes ¿Podrían indicar las cantidades de cada partida? ¿O las cantidades serán propuestas en base a la experiencia de cada empresa?

Los costos y el factor de utilización serán propuestos por el Licitante con base a la experiencia de cada empresa para los trabajos a supervisar.

Anexo E6 Términos de referencia

¿Este Presupuesto anexo, es la plantilla mínima a considerar? ¿Se pueden agregar o reducir personal en base a la experiencia de la empresa? Ya que dentro de los Términos de Referencia 1.5. Responsabilidades de la Supervisión “la Supervisión Externa deberá contar en obra con una plantilla compuesta por: un coordinador general, un jefe de supervisión estructuras-arquitectura, un jefe de supervisión de instalaciones, supervisores de estructuras-arquitectura, supervisores de instalaciones, dibujante analista de costos, topógrafo y cadenero” Además de Indicar un perfil para una categoría de Supervisor Auxiliar, el cual no viene indicado en el Anexo

Se puede modificar la plantilla, sin embargo, la propuesta deberá de cubrir los perfiles de personal con todas las especialidades indicadas en la plantilla. Puede incrementar pero no disminuir la plantilla. Excepto las pruebas de control de calidad con cargo a la Supervisión Externa, que se eliminan. Como término de referencia y como partida en la plantilla.

Anexo E6

En la Partida de oficina viene indicado: Director general Secretaria Dicho Personal es parte de oficina Central, que por lo general se incluye dentro del Costo indirecto de la Obra y no como parte de la Plantilla de Supervisión de la Obra ¿Se puede considerar al personal de oficina Central dentro de los Costos indirectos?

Sí. Se debe considerar al personal de oficina central dentro de los costos indirectos.



Anexo E6 Términos de referencia

Para los Conceptos SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD dentro del Presupuesto por Plantilla. ¿Únicamente es el Seguimiento para la realización de las Pruebas por parte de la Contratista? ¿O se requerirá de un Laboratorio para Pruebas de Control de Materiales? ¿Cuál será el total de pruebas a realizar? Ya que en los Términos de Referencia indica: - Seguimiento de los resultados de las pruebas de resistencia, de las muestras de concreto emitidos por el laboratorio certificado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) de control de calidad externo contratado por “La Contratista” y dictar las instrucciones necesarias en caso de que la resistencia no cumpla con lo especificado. - Verificar que se realicen las pruebas de calidad de acuerdo con los Reglamentos Técnicos correspondientes con Laboratorios certificados ante la EMA. Verificar los resultados de las mismas.

A la pregunta si el Supervisor de Control de Calidad dará el seguimiento para la realización de las pruebas por parte de la Contratista la respuesta es Sí. Se eliminan las pruebas de control de calidad con cargo a la Supervisión Externa. Como término de referencia y como partida en la plantilla.

ANEXO TÉCNICO 2 Documentos del Proyecto Arquitectónico y de Ingenierías

Nos Podrían Proporcionar, por favor, el Total de m2 de Construcción o alguna Tabla de Áreas de construcción de todo el Cuerpo “B”

El total del módulo “B” del edificio de Ciencia y Tecnología, que incluye escalera de comunicación con el módulo “A” y la ampliación de la subestación eléctrica, suma 11,080.77 m2 aproximadamente.

ANEXO T3 Curriculum Vitae

Indica Currículum Vitae De Los Directivos, Profesionistas Técnicos Y Administrativos Que Se Encargarán Directamente De La Administración De Los Trabajos Objeto De Esta Invitación.

Sí es necesario presentar los Currículum Vitae del personal Directivo Administrativo que se encargarán directamente de la Administración de los trabajos en campo.



¿Es necesario presentar los CV del personal Directivo y Administrativo (Personal de Oficina)? ¿Es Suficiente con los CV del personal encargado de la Ejecución de los Servicios en el Sitio?

LORSA MEXICANA DE OBRAS, S.A. DE C.V.

REFERENCIA (Concepto del catálogo, numeral de Bases, anexo al que se refiere, etc.)

PREGUNTA RESPUESTA

BASES UAM.JA.RG.LP.08. 2020, II.11. REQUISITOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 1, ANEXO E1.

¿Para el anexo E1, se tomará como referencia el Salario Mínimo Vigente?

Sí.

BASES UAM.JA.RG.LP.08. 2020, II.11. REQUISITOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 1, ANEXO E1.

¿Para el Anexo E1, se calculará el factor de salario real con las cuotas Obrero - Patronales o solo con las cuotas Patronales?

Se calculará de acuerdo al tipo de contratación y relación laboral de la empresa con su personal.

BASES.UAM.JA RG.LP.08 2020, II.11. REQUISITOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 7, ANEXO E6.

¿Cada licitante propondrá la cantidad de meses de utilización de cada técnico o habremos de ajustarnos a las cantidades establecidas en el Anexo E4?

Los costos y el factor de utilización serán propuestos por el Licitante con base a la experiencia de cada empresa para los trabajos a supervisar, de ser necesario este se ajustará en cuanto se tenga la programación de obra. La cual iniciará el 14 de septiembre, el inicio de la contratación deberá contemplar la revisión del proyecto y de apoyo en la revisión de las propuestas de licitación de la obra.

BASES.UAM.JA RG.LP.08 2020, II.11. REQUISITOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 4, ANEXO E4

¿El licitante deberá ceñirse a todo el personal de la plantilla establecida en ese Anexo E4?, ¿Y se deberá ajustar a las cantidades de la incidencia por personal, también establecidas en ese Anexo E4?, ¿O podrán variarse las cantidades y perfiles así como las incidencias de la plantilla establecida en el Anexo E4, de acuerdo a lo que proponga cada licitante?

Se puede modificar la plantilla, sin embargo, la propuesta deberá de cubrir los perfiles de personal con todas las especialidades indicadas en la plantilla. Puede incrementar pero no disminuir la plantilla. Excepto las pruebas de control de calidad con cargo a la Supervisión Externa, que se eliminan. Como término de referencia y como partida en la



plantilla.

BASES.UAM.JA RG.LP.08 2020, II.11. REQUISITOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 7, ANEXO E6.

¿El Director general y la Secretaria establecidas en la plantilla del Anexo E6 serán con cargo al costo directo y tendrán base en la oficina de obra?, ¿O bien, tendrán su base en la oficina central del licitante y serán con cargo al costo indirecto?

El Director General, la secretaria y el personal administrativo de la empresa se ubicarán en las oficinas centrales del Licitante. Los anteriores deberán ser con cargo al costo indirecto.

BASES.UAM.JA RG.LP.08 2020, II.11. REQUISITOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 4, ANEXO E4; NUMERAL 7, ANEXO E6. ANEXO TÉCNICO 1 TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISIÓN EXTERNA, NUMERAL 4. ESPECIFICACIONES, NUMERAL 4.4 PERFIL Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

¿El Coordinador General establecido en la plantilla de los Anexos E4 y E6, es similar al perfil que se establece como Coordinador de Supervisión, en el numeral 4.4. Perfil y actividades del personal para la coordinación y supervisión de obra?

Sí, es similar.

BASES.UAM.JA RG.LP.08 2020, II.11. REQUISITOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 4, ANEXO E4; NUMERAL 7, ANEXO E6. ANEXO TÉCNICO UNO TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISIÓN EXTERNA, NUMERAL 4. ESPECIFICACIONES, NUMERAL 4.4 PERFIL Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

La plantilla que se establece en los Anexos E6 y E4 contiene categorías de personal que no se establecen en el Numeral 4.4. Perfil y actividades del personal para la coordinación y supervisión de obra. ¿Podrían ampliarnos los perfiles para todo el personal propuesto en los Anexos E4 y E6?

Se adjunta como parte del cuerpo del presente Documento la “AMPLIACIÓN DEL PUNTO 4.4. Perfil y actividades del personal para la coordinación y supervisión de la obra.”

BASES.UAM.JA RG.LP.08 2020, II.11. REQUISITOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, NUMERAL 4, ANEXO E4; NUMERAL 7, ANEXO E6. ANEXO TÉCNICO UNO TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISIÓN EXTERNA, NUMERAL 4. ESPECIFICACIONES, NUMERAL

En la plantilla establecida en el Anexo E6, en el último renglón se establece: Pruebas de control de calidad; así mismo en la plantilla establecida en el Anexo E4, en el último renglón se establecen pruebas de control de calidad con una incidencia mensual de 1.00 de los meses 2 al 14. Favor de aclarar si es correcto incluir

Las pruebas de control de calidad con cargo a la Supervisión Externa se eliminan. Como término de referencia y como partida en la plantilla. Sólo verificará y dará seguimiento a los resultados de laboratorios certificados ante la EMA y demás certificaciones indicadas para



4.3. ACTIVIDADES DE LA “SUPERVISIÓN EXTERNA” DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACIONES Y RELLENOS, SEGUNDO PÁRRAFO, SUPERVISIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SEXTO PÁRRAFO, Y ÚLTIMO PÁRRAFO.

pruebas de control de calidad en ambos Anexos, toda vez que en el Anexo Técnico Uno TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISIÓN EXTERNA, NUMERAL 4. ESPECIFICACIONES, NUMERAL 4.3. ACTIVIDADES DE LA “SUPERVISIÓN EXTERNA” DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, EXCAVACIONES Y RELLENOS, SEGUNDO PÁRRAFO, SUPERVISIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, SEXTO PÁRRAFO, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, se especifica que las actividades de supervisión externa se limitarán a verificar, y dar seguimiento a los resultados de las pruebas y resultados de calidad elaboradas por la contratista con un laboratorio certificado, y dictar las instrucciones necesarias en caso de que las resistencias no cumplan con lo especificado. ¿Favor de aclarar si el laboratorio de control de calidad estará a cargo de la contratista o de la supervisión externa?

cada caso presentados por la contratista.

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN CONSULTORÍA, S.C. DE R.L.

REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA ANEXO TÉCNICO UNO TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISIÓN EXTERNA 1. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SERVICIOS 1.1. Plan de trabajo El invitado deberá presentar en su proposición un plan de trabajo, así como la metodología a emplear que incluya de manera descriptiva, como llevará a cabo la supervisión en las etapas de: análisis,

1. ¿En cuál de las partes que integran la propuesta se integrará el plan de trabajo y la metodología?

Se agrega a lo solicitado en el apartado II.10 Requisitos de la Propuesta Técnica, el numeral 6., conforme a los siguiente:

6. Plan de trabajo, (ANEXO T5) (firmado) (en archivo PDF).

Como parte del cuerpo del presente Documento se adjunta y formará parte de la propuesta el (ANEXO T5).



construcción y finiquito, incluyendo las estrategias y/o formatos que vayan a aplicar, diferentes a los proporcionados por la Dirección de Obras de la UAM. ANEXO TÉCNICO UNO TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SUPERVISIÓN EXTERNA

5.- PRODUCTO ESPERADO. 5.4. Coordinar y gestionar con el Director Responsable de Obra (D.R.O.) y/o Corresponsable(s) en: Instalaciones (C.I.), Seguridad Estructural (CSE), la Unidad Verificadora en Instalaciones Eléctricas (U.V.I.E.), (Unidad Verificadora de Gas L.P.) el llenado de formatos, firma de planos y autorizaciones. Cuando corresponda coordinar con el D.R.O. y/o corresponsables y/o Unidades verificadoras., el llenado de formatos, atención de recomendaciones y firma de planos y autorizaciones.

2. ¿Quién proporcionará los servicios de Director Responsable de Obra (D.R.O.) y/o Corresponsable(s)? Si se tienen que considerar en la presente Supervisión Externa, ¿los costos de estos servicios se podrán considerar en los Costos Indirectos?

La Universidad Autónoma Metropolitana contratará al Director Responsable de Obras y los corresponsables. Por lo tanto la Supervisión no deberá considerar estos servicios relacionados con la obra en su propuesta.



AMPLIACIÓN DEL PUNTO 4.4. Perfil y actividades del personal para la coordinación y supervisión de la obra. Supervisor de control de calidad Profesionista titulado (Ingeniero o Arquitecto), con más de cinco años en el ejercicio de su profesión, que haya participado durante cinco o más años en obras a nivel de supervisor de control de calidad o mayor jerarquía en el área de su especialidad, así como haber participado por más de tres años en el manejo de técnicos y otro personal de la rama de la construcción. La verificación de calidad se llevará a cabo mediante el control estadístico de las mediciones y resultados de las pruebas de campo y laboratorio, mediante registros de control de calidad para cada material, frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los límites de aceptación que se establezcan en las especificaciones del proyecto. Es el responsable de la Supervisión Externa de verificar la calidad de los materiales que tenga asignados de acuerdo con su especialidad y sus funciones son:

• Se comparará la calidad obtenida con la información del control de calidad y con las especificaciones correspondientes indicadas en el proyecto o en el contrato de la obra y se harán las observaciones sobre el cumplimiento o incumplimiento de los requisitos del proyecto.

• La verificación de calidad se llevará a cabo mediante el control estadístico de las mediciones y resultados de las pruebas de campo y laboratorio, mediante registros de control de calidad para cada material, frente y concepto de obra, de tal manera que se puedan comparar los valores obtenidos con los límites de aceptación que se establezcan en las especificaciones del proyecto.

• Recorrer las obras con la superintendencia del contratista. Indicar las correcciones que sean necesarias y reportar a su inmediato superior los problemas que se presenten.

• Indicar al Coordinador para que se plasme en la bitácora todas las ordenes, hechos o asuntos sobresalientes que en alguna forma afectan el proyecto o a la ejecución de la obra y así también las ordenes o indicaciones resultado de juntas o instrucciones directas de la Supervisión de Obra.

• Identificar los posibles conceptos extraordinarios para obtener datos que lleven a determinar rendimientos para luego revisar, conciliar y firmar las notas de insumos, las cantidades, los rendimientos y las condiciones en obra, para el análisis de los precios unitarios presentados por el contratista, no incluidos en el catálogo contractual. Para tal efecto deberá consultar y coordinar dichos trabajos con el área correspondiente de la Dirección de Obras de la UAM.

• Participar, cuando la Dirección de Obras de la UAM lo requiera, en las pruebas de materiales, instalaciones, equipos y la recepción-entrega de las obras, hasta obtener el acta respectiva.

• Vigilar que “La(s) Contratista(s)” cumpla(n) con las especificaciones, planos, reglamentos y normas generales de construcción.

• Conocer y revisar continuamente el proyecto ejecutivo del o los frentes, así como especificaciones generales, procedimientos constructivos y estudios especiales que se hayan realizado, entre otros.

• Recorrer las obras con la superintendencia del contratista. Ordenar en la bitácora las correcciones que sean necesarias, indicando que queda bajo la responsabilidad del contratista los costos que pueda incurrir por hacer caso omiso a las órdenes registradas.

• Colaborar con la contratista para el apoyo técnico en la solución de problemas de la obra, informando por escrito a su inmediato superior, así como al Residente de Obra de la Dirección de Obras de la UAM.

• Revisar a detalle y dar seguimiento a la solución de problemas detectados por control de calidad. • Establecer y verificar el seguimiento de controles gráficos y numéricos de obra ejecutada, por frente de

trabajo.



• Verificar el cumplimiento de todas las normas de seguridad e higiene establecidas, así mismo considerar los protocolos de sanidad para su personal de campo.

Ingeniero en costos Profesionista titulado (Ingeniero o Arquitecto), con más de cinco años en el ejercicio de su profesión, que haya participado durante cinco o más años en costos de obras civiles, así como haber participado por más de tres años en el manejo de técnicos y otro personal de la rama de la construcción. Es el responsable de la Supervisión Externa de verificar los materiales que tenga asignados de acuerdo con su especialidad y sus funciones son:

• Revisar y avalar en campo rendimientos, verificar costos de mano de obra y materiales de concurso y nuevos para la revisión preliminar de conceptos extraordinarios que presente La(s) Contratista(s).

• Avalar la descripción y alcance de los conceptos extraordinarios para obtener datos que lleven a determinar rendimientos, con base en el formato entregado por la Dirección de Obras al ganador, revisar, conciliar y firmar el precio unitario con base en las cantidades, los rendimientos, costos de factura y condiciones en obra, para el análisis de los precios unitarios presentados por el contratista, no incluidos en el catálogo contractual.

• Asistir cuando se solicite, a las conciliaciones con la contratista en las oficinas de la Dirección de Obras. Topógrafo Profesional técnico con más de cinco años en el ejercicio de su profesión, que haya participado durante cinco o más años en obras civiles.

• Realizar los levantamientos topográficos indicados por la supervisión y presentar su reporte junto con la información gráfica correspondiente.

• En los casos que así los requiera la Supervisión revisar y firmar números generadores junto con la supervisión de obra de la UAM.

• Acudir cuando sea requerido para las reuniones de coordinación en la obra y dar seguimiento a los acuerdos referentes a la topografía.

• Apoyar a los controles físicos de obra de la supervisión.

• En los casos que se requiera, acudir a reuniones de coordinación en las oficinas de la Dirección de Obras ubicadas en el 2do piso del edificio “C” de la Rectoría General, Prolongación Canal de Miramontes No. 3855, colonia Ex Hacienda de San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Cadenero Auxiliar técnico con más de dos años en el ejercicio de su especialidad.

• Auxiliar al topógrafo en la realización de los levantamientos topográficos indicados por la supervisión y presentar su reporte junto con la información gráfica correspondiente.

• Auxiliar al topógrafo en los casos que así lo requiera la Supervisión en la revisión de los números generadores junto con la supervisión de obra de la UAM.

• Apoyar al topógrafo en los controles físicos de obra de la supervisión.

Cuantificador



Profesionista (Ingeniero o Arquitecto), con más de dos años en el ejercicio de su profesión, que haya participado durante dos o más años en obras civiles o de ingeniería a nivel de supervisor auxiliar o mayor jerarquía en el área de su especialidad. Es el Auxiliar de la Supervisión Externa para apoyar en la revisión de cuantificaciones para las estimaciones en los frentes de trabajo que tenga asignados de acuerdo con su especialidad y sus funciones son apoyar en los aspectos técnicos y administrativos que le asignen el Coordinador, el Jefe de Supervisión y los Supervisores de Obra. Dibujante Profesionista o pasante de las carreras de ingeniería o Arquitectura, con más de dos años en el ejercicio de su profesión y que haya participado durante dos o más años en obras civiles o ingeniería. Es el Auxiliar de la Supervisión Externa para apoyar en la realización de detalles o actualización de la información gráfica. Fin de la AMPLIACIÓN DEL PUNTO 4.4. Perfil y actividades del personal para la coordinación y supervisión de la obra.



IMPRESIÓN DEL NOMBRE O PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA

Anexo T5

Plan de trabajo

Fecha (1)

(2) ______________________ Universidad Autónoma Metropolitana. P r e s e n t e .

El suscrito (3) ________ a nombre y representación de (4) ________, participante en la Licitación Pública No. (5) ______________ para la adjudicación del contrato de servicios relacionados con obra sobre la base de platilla de personal a tiempo determinado, para la ejecución de los trabajos consistentes en (6) ____________, relativa a (7) ___________, ubicado (a) en (8) ___________, presento de manera enunciativa más no limitativa el Plan de trabajo siguiente:

Descripción de Plan de trabajo (9) Redacción libre que incluya:

a) Procedimientos

b) Controles

c) Reportes de seguimiento y resultados.

d) Formatos y anexos, en su caso.

Nombre, cargo y firma (10)



Anexo T5

Plan de trabajo

Instructivo de llenado

No. Dato Anotar

1 Fecha. El día, mes y año en que se elabora el documento.

2 Nombre. El nombre y cargo del titular del área convocante.

3 Nombre. El nombre del representante del licitante que suscribe la propuesta.

4 Denominación o Razón Social. El nombre de la empresa con la razón social del licitante.

5 Número de Convocatoria El número del procedimiento de Adjudicación.

6 Características del objeto de la convocatoria.

Servicio relacionado de obra nueva y/o Ampliación y/o Remodelación y/o Remodelación y Ampliación y/o etc., según lo determine la UAM en la convocatoria.

7 Lugar de trabajo Unidad Universitaria a la que pertenece la obra según lo determine la UAM en la convocatoria.

8 Ubicación El nombre de la calle, número, colonia, código postal, localidad y ciudad, donde se ubica la obra.

9 Plan de trabajo

La metodología a emplear que incluya de manera descriptiva, como llevará a cabo la supervisión en las etapas de: análisis, construcción y finiquito, incluyendo las estrategias y/o formatos que vayan a aplicar, diferentes a los proporcionados por la Dirección de Obras de la UAM.

10 Nombre Nombre, cargo y firma del representante legal del licitante.



No se recibieron preguntas por parte de la licitante:

RUSAT CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.

No cumplieron con el requisito para continuar en la licitación referente a la visita virtual al sitio de la obra solicitado en el apartado I.8 de las bases, las empresas:

RESISTENCIAS SAN MARINO, S.A. DE C.V. DISEÑO Y CONSTRUCCIONES PEREN, S.A. DE C.V.

Conforme a lo indicado en el apartado I.8. de las bases, en el acta de la junta de aclaraciones, que será aprobada posteriormente por los miembros de la Junta Administrativa, se asentará que no se aceptarán más solicitudes de aclaraciones, por lo que se da por cerrada la única junta de aclaraciones de la licitación pública UAM.JA.RG.LP.08.2020. El presente documento se enviará vía correo electrónico a los licitantes y se difundirá a través de internet en el portal de la UAM http://www.uam.mx/obras/licitaciones en un plazo no mayor a dos días hábiles siguientes a la fecha de esta junta, no obstante, será exclusiva responsabilidad de los licitantes el enterarse de su contenido. Conforme a lo dispuesto en el numeral III.1. de las bases, se reitera a los licitantes de la presente modalidad de adjudicación que estarán sujetos al modelo de contrato que genera la Oficina del Abogado General, el cual será entregado por correo electrónico al concluir la presente junta de aclaraciones como parte integrante del presente documento, el cual formará parte de las Bases. Se aclara que el modelo del contrato podrá ser adecuado al momento de que se elabore el mismo, dependiendo del contenido establecido en bases y de las particularidades de la obra.

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA N° __________________ PARA LA __________________QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, EN LO SUCESIVO “LA UAM”, REPRESENTADA POR EL SECRETARIO GENERAL, DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES HEREDIA Y _____________________________, EN ADELANTE “EL PRESTADOR”, REPRESENTADO POR EL _____(CARGO)_________, ______(NOMBRE)_________, AL TENOR DEL ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

A N T E C E D E N T E Los servicios materia del presente contrato fueron adjudicados mediante el fallo del ___ de _____ de 2020, emitido por el Rector General, en la modalidad de Licitación Pública No. _________, con fundamento en los artículos 2, 3, fracción III, 6, 34, 40 y 42, fracción III del Reglamento para las Adjudicaciones, respecto de los servicios relacionados con obra para la _________________________, a favor de ____________________, quien presentó una propuesta técnica y económica por un monto total de $____________ (___________________ pesos __/100 M.N.) IVA incluido, y se comprometió a ejecutarlos en un plazo de ______ meses.

D E C L A R A C I O N E S

http://www.uam.mx/obras/licitaciones



I. De “LA UAM”: 1. Que es una Universidad pública y autónoma, creada como organismo descentralizado del

Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, según su Ley Orgánica decretada por el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 1973.

2. Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 2 de su Ley Orgánica, tiene por objeto:

a) Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, procurando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad;

b) Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en atención,

primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones del desenvolvimiento histórico, y

c) Preservar y difundir la cultura.

3. Que para cumplir con sus fines se ha constituido en unidades universitarias, y se organiza dentro

de un régimen de desconcentración funcional y administrativa, entre las cuales se encuentra la Unidad Lerma.

4. Que de conformidad con lo señalado en los artículos 15 y 16, fracción IV, de su Ley Orgánica y

36 del Reglamento Orgánico, su representante legal es el Rector General, Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro, quien cuenta con la facultad para otorgar, sustituir y revocar poderes.

5. Que por acuerdo expreso del Rector General, el Dr. José Antonio De los Reyes Heredia, en su

carácter de Secretario General, se encuentra facultado para suscribir este tipo de contratos, según consta en la Escritura Pública 66,569, libro 1,218, de fecha 6 de septiembre de 2017, otorgada ante la fe del Notario Público número 32 de la Ciudad de México, Lic. Francisco Jacobo Sevillano González.

6. Que su domicilio legal es Prolongación Canal de Miramontes 3855, quinto piso, Colonia Ex-Hacienda San Juan de Dios, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14387, Ciudad de México.

II. De “EL PRESTADOR”: 1. Que es una sociedad _________ legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según

consta en la Escritura Pública _________, de fecha _________________, otorgada ante la fe del Notario Público número ___ de la Ciudad de _________, _____(nombre del Notario)______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el folio mercantil electrónico __________.

2. Que su objeto principal es _____________________________________________.



3. Que el ___(nombre)________, en su carácter de __________________, y quien se identifica

con credencial para votar con clave de elector ____________, expedida por el Instituto Nacional Electoral, se encuentra facultado para suscribir este tipo de contratos, según consta en la Escritura Pública _________, de fecha _________________, otorgada ante la fe del Notario Público número ___ de la Ciudad de _________, _____(nombre del Notario)______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en el folio mercantil electrónico __________, facultades que a la fecha no le han sido revocadas, ni modificadas en forma alguna.

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es __________________.

5. Que su número de Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social es

_____________________. 6. Que su domicilio legal es _____________________________________________.

PERSONA FÍSICA 1. Que es una persona física con _____________, con capacidad jurídica para contratar y

obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato y dispone de la organización, elementos, conocimiento y experiencia suficiente para ello.

2. Que mediante este contrato no adquiere subordinación o dirección técnica o administrativa, ya que con base en su experiencia, eficiencia y capacidad, prestará sus servicios, sujetándose a su leal saber y entender y utilizando para ello sus conocimientos.

3. Que es de nacionalidad mexicana, y para tal efecto se identifica con credencial para votar con clave de elector ________, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es _______________.

5. Que tiene título de ___________, otorgado por ______________, y cédula profesional número

_______, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

6. Que se encuentra inscrito ante la ______________________, para desempeñarse como

__________________, con el número de registro _____________, vigente del _________ al ____________.

7. Que su domicilio legal es ______________________________________________.

C L Á U S U L A S PRIMERA. OBJETO. “EL PRESTADOR” proporcionará a “LA UAM” los servicios relacionados con obra para la _________________, en lo sucesivo “LA SUPERVISIÓN” en el inmueble ubicado en ____________________________, de conformidad con lo previsto en los Anexos ______, que forman parte integrante del presente contrato



SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN. “EL PRESTADOR” se obliga a prestar los servicios objeto del presente contrato, del _____________ al ________________. TERCERA. IMPORTE. “LA UAM” pagará a “EL PRESTADOR” por los servicios relacionados con obra la cantidad de $___________ (_____________ pesos __/100 M.N.), más $_________ (___________________ ___/100 M.N.) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, lo que hace un total de $_______ (__________ pesos __/100 M.N.). CUARTA. FORMA DE PAGO. Los pagos se realizarán en forma mensual conforme a las estimaciones y los avances que presente “EL PRESTADOR” a la Dirección de Obras de “LA UAM” para su revisión y autorización, siempre que se hayan realizado a entera satisfacción del Director de Obras de “LA UAM”, Ing. Mario Alberto Moire García, como solicitante y responsable de los servicios, previa entrega de la fianza de cumplimiento y de las facturas revisadas y aprobadas por el responsable técnico correspondiente, mediante transferencia bancaria electrónica a la cuenta de “EL PRESTADOR”, misma que debe proporcionar por escrito a “LA UAM” a la firma del presente contrato. Toda la información relacionada con la cuenta bancaria electrónica será responsabilidad de “EL PRESTADOR”, por lo que cualquier error o actualización en sus datos bancarios la deberá notificar a “LA UAM” con la debida oportunidad. “EL PRESTADOR” deberá enviar las facturas a los correos electrónicos _________________ y ________________ en archivos PDF y XML, y presentar las fianzas correspondientes en la Dirección de Obras de “LA UAM”, ubicada en el segundo piso del edificio C, del domicilio señalado en la Declaración I, numeral 6. QUINTA. FIANZAS. “EL PRESTADOR” presentará a “LA UAM”, las fianzas que deberán ser expedidas por institución afianzadora autorizada, como lo exige la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, conforme a lo siguiente: 1. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la firma del contrato, una fianza equivalente al diez

por ciento del monto total establecido en la cláusula tercera, IVA incluido, por la cantidad de $_________ (______________________ pesos ___/100 M.N.), para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, que estará vigente a partir de la fecha de inicio del presente contrato y hasta la fecha de firma del acta finiquito. En caso de que hubiese algún incremento al monto del contrato, dicha fianza abarcará los incrementos que en su caso correspondan. Esta fianza deberá ser sustituida por la de vicios ocultos el día de la firma del acta de finiquito. El trámite de liberación de esta fianza lo iniciará “LA UAM”, una vez que “EL PRESTADOR” le entregue la fianza que garantice los defectos que resulten de los trabajos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra “EL PRESTADOR”, y una vez que haya sido firmada el acta finiquito.

mailto:_________________

mailto:[email protected]



2. Al concluir los trabajos, una vez firmada el acta finiquito, una fianza para garantizar los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL PRESTADOR”, por un importe del diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, incluyendo IVA, que deberá estar vigente por doce meses contados a partir de la fecha de la entrega recepción del acta finiquito, para responder además de cualquier otra responsabilidad, por concepto de daños y perjuicios. Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “EL PRESTADOR” en los trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la fianza, “LA UAM” deberá hacerlo del conocimiento de la afianzadora, a efecto de que ésta no sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL PRESTADOR”, para que éste realice las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales; transcurrido este término sin que se hayan realizado, “LA UAM” procederá a hacer efectiva la garantía. Si la reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la fianza. Quedará a salvo el derecho de “LA UAM” para exigir a “EL PRESTADOR” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez hecha efectiva esta fianza.

SEXTA. CONTENIDO DE LA FIANZAS. Deberán especificar, como mínimo, lo siguiente: 1. Que se otorgan en los términos de este contrato.

2. Que la institución afianzadora acepta expresamente las prórrogas o esperas que le sean

concedidas a “EL PRESTADOR” por “LA UAM” en forma escrita para el cumplimiento del contrato.

3. Que garantizan, respectivamente, el debido cumplimiento del contrato y los defectos que resulten de los trabajos, vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que incurra “EL PRESTADOR”.

4. Que la institución afianzadora acepta expresamente en favor de “LA UAM”, lo establecido en el

artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 5. Que se cancelarán con el consentimiento por escrito de “LA UAM” y cuando

“EL PRESTADOR” haya cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este contrato a entera satisfacción de “LA UAM”.

SÉPTIMA. RESPONSABLE TÉCNICO. “LA UAM” nombra como responsable técnico al ______(cargo)_____, _______(nombre)________, quien verificará los servicios objeto de este contrato, y podrá ser localizado a través de la Dirección de Obras de “LA UAM”, ubicada en el segundo piso del domicilio señalado en la Declaración I, numeral 6, o en el lugar donde se efectúen los servicios, y al que “LA UAM” podrá remover o sustituir, previo aviso por escrito a “EL PRESTADOR”.



Durante el desarrollo de los servicios, “EL PRESTADOR” únicamente proporcionará la información derivada de éstos a “LA UAM”, a través del representante técnico antes mencionado. OCTAVA. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR”. 1. Realizar los servicios de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos.

2. Apoyar a la Dirección de Obras de “LA UAM” en la revisión integral y evaluación de las

propuestas de las licitaciones públicas que realice “LA UAM” para la ejecución de la obra.

3. Dar seguimiento y llevar un control del avance del proceso de construcción, a fin de identificar y evitar posibles desviaciones de los tiempos de ejecución respecto al programa aprobado, así como para validar los avances estimados por los contratistas de la obra y efectuar la conciliación respectiva. Los avances se llevarán en el programa “Project” mediante el método PERT.

4. Asentar los aspectos que sean necesarios para el control de la obra en la bitácora y mantenerla

actualizada, para el control y seguimiento de las instrucciones, indicaciones y solicitudes, entre otras; tanto la que se entregará para la obra, como la que se llevará entre “EL PRESTADOR” y la supervisión de obra de la “LA UAM”.

5. Encargarse de la recepción, parcial y final de la obra, efectuando las actas correspondientes.

6. Elaborar los informes semanales y mensuales, con los aspectos técnicos y administrativos de

avance, junto con un reporte fotográfico y las gráficas correspondientes de conformidad con los formatos proporcionados por la Dirección de Obras de “LA UAM” y los propios de la empresa.

7. Presentar a la supervisión de obra de “LA UAM” las propuestas y alternativas por cambios

solicitados o autorizados por la misma supervisión de obra. 8. Integrar el expediente general de la obra y recopilar la documentación durante todas sus etapas,

así como verificar que los contratistas de la obra entreguen mensualmente los avances de los planos “as built”, los cuales serán revisados y aprobados por “EL PRESTADOR”.

9. Efectuar los levantamientos necesarios de la obra concluida para que, junto con los contratistas,

se cotejen, revisen y firmen los números generadores, los croquis, fotografías y pruebas correspondientes para integrar la estimación.

10. Realizar todos los levantamientos, trazos y nivelaciones necesarios y suficientes con la cuadrilla

y equipo de topografía solicitados para el adecuado desarrollo y calidad de los trabajos.

11. Realizar nivelaciones mensuales del edificio a fin de detectar posibles hundimientos diferenciales o desplomes. Asimismo, deberá entregar un reporte mensual a la supervisión de obra de “LA UAM”.

12. Revisar todos los números generadores y estimaciones que presenten los contratistas.



13. Revisar y avalar los precios unitarios extraordinarios que se generen en el transcurso de los trabajos.

14. Tramitar las estimaciones para la autorización del residente de obra, para lo cual “EL

PRESTADOR” deberá revisar que contenga:

a) Los datos generales de la obra. b) Los conceptos y volúmenes generados correspondan con la estimación. c) Los generadores, los cuales deben estar soportados con su respectivo croquis y fotografía

por concepto. d) La revisión numérica de los generadores y de la hoja de resumen. e) En su caso, la integración de las pruebas de acero, concreto, compactación de suelos y

soldadura, de acuerdo con los protocolos adecuados. f) En su caso, las pruebas de instalaciones e instalaciones especiales de acuerdo con los

protocolos normativos. g) Cuando existan volúmenes excedentes y precios extraordinarios, que estén asentados y

avalados con nota de bitácora por las partes correspondientes.

15. Presentar a la supervisión de obra de “LA UAM” las estimaciones revisadas y avaladas, mediante escrito que describa las partidas y subpartidas de obra que se aprueban y, en su caso, las observaciones correspondientes. Deberá solicitar a los contratistas que las estimaciones se presenten como máximo quincenalmente, a fin de poder facilitar su revisión y poder dar revolvencia económica a la obra.

16. Elaborar documentación de apoyo y realizar el seguimiento y gestiones necesarias ante la supervisión de obra de “LA UAM” para la autorización de trabajos adicionales, cambios al proyecto o cambios a los sistemas constructivos o materiales.

17. Revisar y evaluar la validez de las reclamaciones presentadas por los contratistas respecto al

pago de estimaciones y cualquier otra aclaración conforme al contrato correspondiente, los ajustes de costos por impacto inflacionario, escalatorias, ajuste de costos indirectos, reclamos por gastos no recuperables, etcétera. Para ello “EL PRESTADOR” debe contar con personal debidamente capacitado a fin de poder evaluar con oportunidad las reclamaciones presentadas para su posterior análisis y aprobación del analista de costos de la Dirección de Obras de “LA UAM”.

18. Revisar y evaluar los soportes que presenten en la solicitud de ampliaciones los contratistas,

tomando en cuenta los aspectos técnicos y legales, así como la procedencia de las mismas, e informar los resultados a la supervisión de obra de “LA UAM”. Asimismo, deberá encargarse de la correcta integración de las solicitudes de los contratistas de la obra para la celebración de convenios modificatorios.

19. Revisar con los contratistas los ajustes equitativos de tiempo y monto en caso de considerarse

procedente la solicitud, debiendo informar del resultado a la supervisión de obra de “LA UAM”.

20. Evaluar el impacto en tiempo y costo que hayan producido los cambios de proyecto y sistemas constructivos, que pudieran haber afectado las entregas programadas de la obra.



21. Considerar que el plazo para la celebración de convenios modificatorios empezará a correr a

partir de que los contratistas presenten su solicitud con toda la documentación de soporte completa y quince días anteriores a la fecha de término del contrato respectivo.

22. Elaborar un dictamen técnico debidamente justificado, por medio del cual, emita su opinión en

relación a la procedencia de celebrar convenios modificatorios.

23. Consultar con la supervisión de obra de “LA UAM”, en caso de que hubiere controversia o discrepancia entre las características y especificaciones de los servicios. Será responsabilidad de “EL PRESTADOR” cualquier atraso en que pueda incurrir por no haber presentado a tiempo la consulta de discrepancia.

24. Presentar un reporte y asentar en la bitácora lo que se genere con motivo de la realización de los servicios materia de este contrato.

25. Acatar todas las medidas y disposiciones en materia de construcción, salud, seguridad e higiene

establecidas por las autoridades competentes y por “LA UAM”. NOVENA. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. Cuando “LA UAM” estime conveniente llevar a cabo servicios no previstos en los anexos de este contrato, serán considerados como extraordinarios. Cuando no existieren conceptos para la realización de los trabajos extraordinarios, las partes procederán a determinar los nuevos conceptos y programación de éstos, y una vez acordados, “EL PRESTADOR” se obliga a ejecutarlos, mismos que junto con las especificaciones correspondientes quedarán incorporados como anexo al presente contrato para todos sus efectos. DÉCIMA. AVISOS Y COMUNICACIONES. “LA UAM” y “EL PRESTADOR” podrán efectuar, avisos y comunicaciones en los domicilios establecidos en las declaraciones del presente contrato o en el lugar donde se efectúen los servicios. Las comunicaciones entre las partes, para que surtan efectos legales, deberán ser formuladas siempre por escrito. DÉCIMA PRIMERA. ACCESO A INSTALACIONES. “EL PRESTADOR”, tendrá acceso a las instalaciones cuando así lo requiera y porte gafete que lo identifique. DÉCIMA SEGUNDA. SIN CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. “EL PRESTADOR” no podrá ceder a terceras personas, físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados de este contrato, ni los derechos de cobro por los servicios realizados, sin previa aprobación por escrito de “LA UAM”. DÉCIMA TERCERA. CONFIDENCIALIDAD DE LOS SERVICIOS. “EL PRESTADOR” no podrá divulgar por ningún medio, los datos y resultados obtenidos de los servicios realizados con motivo de este contrato. Esta obligación subsistirá aún después de haber terminado sus servicios. En caso de que “EL PRESTADOR” contravenga esta disposición, “LA UAM” se reserva el derecho



de rescindir el presente contrato o ejercer las acciones civiles y penales que procedan. DÉCIMA CUARTA. SEGUIMIENTO. “LA UAM” a través del Director de Obras dará seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato con el apoyo del responsable técnico; por lo cual podrá efectuar a “EL PRESTADOR” las observaciones que estime pertinentes relacionadas con la prestación de los servicios. DÉCIMA QUINTA. SALVAGUARDA LABORAL. “EL PRESTADOR” se constituye como patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución de los servicios, materia de este contrato y será el único responsable de cubrir todas las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia laboral y de seguridad social, por lo que se compromete a responder de cualquier controversia o litigio que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA UAM”. “EL PRESTADOR” en ningún caso considerará a “LA UAM” como patrón principal, solidario o sustituto, por lo que no le presentará ninguna reclamación por este concepto. DÉCIMA SEXTA. RETENCIONES ECONÓMICAS Y PENAS CONVENCIONALES. Durante la vigencia del contrato, se podrán aplicar penas convencionales, por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a “EL PRESTADOR” que serán determinadas por “LA UAM”, en función de los trabajos no ejecutados oportunamente, en los términos y condiciones siguientes: En caso de atraso en la ejecución de actividades señaladas en el programa autorizado a la fecha, se aplicarán retenciones económicas del uno por ciento del monto de las estimaciones correspondientes al periodo en que se determine el atraso. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por “EL PRESTADOR” en las siguientes estimaciones si regulariza los trabajos conforme al programa autorizado. A la terminación del plazo pactado, los trabajos no concluidos por causas imputables a “EL PRESTADOR” serán objeto de una pena convencional del uno al millar por cada día natural de atraso hasta la fecha de conclusión de los mismos. Por ningún concepto las penas convencionales, en su conjunto, podrán ser superiores al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato. “LA UAM” considerará las circunstancias en que se encuentre el avance de los trabajos para optar por la rescisión del contrato y la aplicación de la garantía correspondiente. DÉCIMA SÉPTIMA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS. “LA UAM”, a través de su responsable técnico, dará por recibidos los servicios, siempre que éstos hubiesen sido realizados de acuerdo con lo establecido en este contrato y sus anexos. “EL PRESTADOR” se obliga a entregar a “LA UAM” su documentación para finiquitar administrativamente el objeto de este contrato, dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes, a partir de la recepción de los servicios. DÉCIMA OCTAVA. SIN RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. “EL PRESTADOR” será el único responsable ante “LA UAM”, de la calidad de los servicios realizados y la ejecución de “LA



SUPERVISIÓN” en los términos contratados. “LA UAM” no asumirá responsabilidades de “EL PRESTADOR” con sus trabajadores y sindicatos o prestadores de servicios. “LA UAM” se reserva el derecho de exigir, en cualquier momento, el cambio necesario a efecto de que se cumpla con lo estipulado en el presente contrato. DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE RESCISIÓN. “LA UAM” podrá rescindir el presente contrato por alguna de las siguientes causas imputables a “EL PRESTADOR”: 1. Por incumplimiento a cualquiera de los términos y demás obligaciones de este contrato, siendo a

su cargo los daños y perjuicios que pudiere sufrir “LA UAM” por la inejecución de los servicios contratados.

2. Si no realiza los servicios en la forma y términos convenidos.

3. Si no otorga la fianza de cumplimiento en los términos previstos en la cláusula quinta.

4. Si suspende injustificadamente la prestación de servicios. 5. En general, por cualquier causa imputable a “EL PRESTADOR” que implique incumplimiento,

total o parcial, a lo previsto en el presente contrato. VIGÉSIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. Si se da una o varias de las hipótesis previstas en la cláusula anterior, “LA UAM” podrá rescindir administrativamente el presente contrato, para lo cual se sujetará a lo siguiente: 1. “LA UAM” entregará a “EL PRESTADOR” una comunicación por escrito del incumplimiento en

que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga las causas de su incumplimiento y en su caso, aporte las pruebas que estime pertinentes.

2. Transcurrido el término anterior, “LA UAM” determinará dar o no por rescindido el contrato, sin necesidad de intervención de la autoridad judicial, lo cual comunicará por escrito a “EL PRESTADOR”, dentro de los quince días hábiles siguientes.

En el caso de rescisión “LA UAM” hará efectiva la fianza correspondiente. VIGÉSIMA PRIMERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El incumplimiento de este contrato, originado por huelga, paro de labores académicas, administrativas o estudiantiles, así como por casos fortuitos o fuerza mayor, no será causa de responsabilidad contractual para ninguna de las partes, y ambas tendrán derecho a suspender las obligaciones contenidas en este contrato. En estos casos “LA UAM”, reajustará la vigencia del presente contrato, dando prioridad a las sugerencias que emita “LA UAM” respecto de sus necesidades. VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS. “LA UAM” podrá suspender la prestación de los servicios objeto del presente contrato, para ello dará aviso por escrito con una anticipación de diez días hábiles a “EL PRESTADOR”.



En caso de suspensión de la prestación de los servicios, “LA UAM” informará por escrito a “EL PRESTADOR” sobre su duración aproximada, siempre que esto sea posible y ambas partes acordarán la correspondiente ampliación del plazo y la continuación de la prestación de los servicios. Si “LA UAM” considera que es imposible la continuación de la prestación de los servicios, el presente contrato se dará por terminado mediante el convenio finiquito correspondiente. VIGÉSIMA TERCERA. TRANSPARENCIA. La información contenida en el presente contrato, así como las actividades a realizarse para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a los principios y disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. VIGÉSIMA CUARTA. MODIFICACIONES. En los casos fortuitos, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “EL PRESTADOR” que impidieren el cumplimiento oportuno de los servicios, éste deberá solicitar a “LA UAM” por escrito o de manera electrónica, en un plazo que no excederá de diez días hábiles antes de la fecha programada para la entrega de los servicios, la prórroga que considere necesaria, misma que será analizada y, en su caso, concedida por “LA UAM”, para que se realicen las modificaciones correspondientes. En caso de que “EL PRESTADOR” no presente en tiempo la respectiva solicitud de prórroga, será su total responsabilidad cualquier atraso en que pudiere incurrir. VIGÉSIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. “LA UAM” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin necesidad de justificar esta determinación, previa notificación por escrito a “EL PRESTADOR”, con cinco días naturales de anticipación. En caso de resultar algún adeudo por parte de “LA UAM”, ésta lo pagará a “EL PRESTADOR”. VIGÉSIMA SEXTA. JURISDICCIÓN. En caso de duda o discrepancia sobre el contenido o interpretación del presente contrato, las partes se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México. Se firma por duplicado en la Ciudad de México, el ____ de _________ de 2020. POR “LA UAM” DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES HEREDIA SECRETARIO GENERAL

POR “EL PRESTADOR” ______________________ ______(CARGO)________



SOLICITANTE Y RESPONSABLE ING. MARIO ALBERTO MOIRE GARCÍA DIRECTOR DE OBRAS REVISIÓN JURÍDICA MTRO. J. RODRIGO SERRANO VÁSQUEZ ABOGADO GENERAL

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA N° ________ PARA LA ___________________________________, QUE CELEBRAN EL ___ DE _____ DE 2020, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y _________, OAG.DCC.____.20.CPSRO



ANEXO 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA N° ____ PARA LA _________________________, QUE SE CELEBRA CON __________________

Se firma por duplicado en la Ciudad de México, el ____ de _________ de 2020. POR “LA UAM” DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES HEREDIA SECRETARIO GENERAL


SOLICITANTE Y RESPONSABLE ING. MARIO ALBERTO MOIRE GARCÍA DIRECTOR DE OBRAS



REVISIÓN JURÍDICA MTRO. J. RODRIGO SERRANO VÁSQUEZ ABOGADO GENERAL

HOJA DE FIRMAS DEL ANEXO 1 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA N° ________ PARA LA ______________, QUE CELEBRAN EL ___ DE _____ DE 2020, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y _________, OAG.DCC.____.20.CPSRO

ANEXO 2 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA N° ____ PARA LA _________________________, QUE SE CELEBRA CON __________________

Se firma por duplicado en la Ciudad de México, el ____ de _________ de 2020. POR “LA UAM” DR. JOSÉ ANTONIO DE LOS REYES HEREDIA SECRETARIO GENERAL


SOLICITANTE Y RESPONSABLE ING. MARIO ALBERTO MOIRE GARCÍA DIRECTOR DE OBRAS



REVISIÓN JURÍDICA MTRO. J. RODRIGO SERRANO VÁSQUEZ ABOGADO GENERAL

HOJA DE FIRMAS DEL ANEXO 2 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRA N° ________ PARA LA ______________, QUE CELEBRAN EL ___ DE _____ DE 2020, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA Y _________, OAG.DCC.____.20.CPSRO FIN DEL MODELO DE CONTRATO ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS ACLARACIONES A LAS DUDAS RECIBIDAS DE LA MODALIDAD PARA LA ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA UAM.JA.RG.LP.08.2020 "SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA HABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO “B” DEL EDIFICIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIDAD IZTAPALAPA", A LAS QUE SE DIO LECTURA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE TUVO POR VIDEO CONFERENCIA ESTABLECIDA ENTRE LOS LICITANTES Y LA COMISIÓN ENCARGADA, REPRESENTANTE DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA, A EFECTO DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y LA SALUD ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA GENERADA POR EL SARS-COV2 (COVID-19), EL LUNES 15 DE JUNIO 2020, A LAS 16:00 HORAS.

Documents

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA...2020/06/15 · PERSONAL PARA LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA. La plantilla que se establece en los Anexos E6 y E4 contiene categorías