UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

EXPEDIENTE Nº: 46815/2016

OBRA: COMPLETAMIENTO EDILICIO FACULTAD DE PSICOLOGÍA -SEDE INDEPENDENCIA

UBICACIÓN: Av. Independencia 3051/3065 y General Urquiza 752/762 -C.A.B.A

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO

PRESUPUESTO OFICIAL: pesos cuarenta y dos millones cuatrocientos ochenta y tres mil ($ 42.483.000)

PLAZO DE EJECUCIÓN: trescientos sesenta (360) días corridos

MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: 120 (Ciento veinte) DÍAS CORRIDOS

1

06º082ºT1ºFlorencioºVarela

4.2 P.C.G PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

_______________________________________

2

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Programa de Infraestructura Universitaria II – Fase B

con financiamiento de la

República Argentina

y de la

Corporación Andina de Fomento

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL N° [01/2016] CU-010/16

COMPLETAMIENTO EDILICIO FACULTAD DE PSICOLOGÍA - SEDE INDEPENDENCIA

3

PLIEGO PARA LICITACION PÚBLICA DE OBRAS 1. PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES..............................................................................................................6

TITULO I..................................................................................................................................................................6 BASES DE LICITACION ........................................................................................................................................6

CAPITULO I ........................................................................................................................................................6 DISPOSICIONES GENERALES.........................................................................................................................6

ARTÍCULO 1°: Objeto y aplicación del pliego. ..............................................................................................6 ARTÍCULO 2°: Terminología. ........................................................................................................................6 ARTÍCULO 3°: Normas supletorias. ...............................................................................................................8 ARTÍCULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta. ..................................................................................8

CAPITULO II.......................................................................................................................................................8 SISTEMAS DE CONTRATACION ....................................................................................................................8

ARTÍCULO 5°: Sistemas de contratación de obras públicas. ..........................................................................8 ARTÍCULO 6°: Contratación por unidad de medida. ......................................................................................8 ARTÍCULO 7°: Contratación por ajuste alzado...............................................................................................9 ARTÍCULO 8°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado. .........................................9 ARTÍCULO 9°: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. ........................................9 ARTÍCULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida. ............................................10 ARTÍCULO 11: Contratación por coste y costas. ..........................................................................................10

CAPITULO III ...................................................................................................................................................10 OFERENTES......................................................................................................................................................10

ARTÍCULO 12: Capacidad legal. ..................................................................................................................10 ARTÍCULO 13: Capacidad técnica y de contratación. ..................................................................................10

13.1 Capacidad técnica ..............................................................................................................................10 13.2 Capacidad de contratación .................................................................................................................11

ARTÍCULO 14: Inhabilitados para la presentación. ......................................................................................12 ARTÍCULO 15: Domicilio. ...........................................................................................................................12 ARTÍCULO 16: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. ....................................................................12 ARTÍCULO 17: Informes que suministra el licitante. ...................................................................................12 ARTÍCULO 18: Conformidad con la documentación licitatoria. ..................................................................13 ARTÍCULO 19: Informes que deben obtener los oferentes. ..........................................................................13 ARTÍCULO 20: Garantía de mantenimiento de oferta. Vigencia de la oferta. ..............................................13

CAPITULO IV ...................................................................................................................................................14 LAS PROPUESTAS...........................................................................................................................................14

ARTÍCULO 21: Presentación de las propuestas. ...........................................................................................14 ARTÍCULO 22: Forma de presentación de las propuestas. ...........................................................................14 ARTÍCULO 23: Documentos que integran la propuesta................................................................................14 ARTÍCULO 24: Cumplimiento de la Propuesta ............................................................................................15

CAPITULO V.....................................................................................................................................................15 CLASES DE LICITACION ...............................................................................................................................15

ARTÍCULO 25: Clases de licitación..............................................................................................................15 ARTÍCULO 26: Licitación de “etapa única”. ................................................................................................15 ARTÍCULO 27: Licitación de “etapa múltiple”.............................................................................................16 ARTÍCULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple.........................................16 ARTÍCULO 29: Día inhábil en fecha de apertura..........................................................................................16

CAPITULO VI ...................................................................................................................................................17 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS..................................................................17

ARTÍCULO 30: Evaluación de las propuestas...............................................................................................17 ARTÍCULO 31: Dictamen de evaluación. .....................................................................................................17 ARTÍCULO 32: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta. .........................................17

CAPITULO VII..................................................................................................................................................18 ADJUDICACION DE LA OBRA......................................................................................................................18

ARTÍCULO 33: Adjudicación. ......................................................................................................................18 ARTÍCULO 34: Rebalanceo. .........................................................................................................................18

4

CAPITULO VIII.................................................................................................................................................18 FIRMA DEL CONTRATO ................................................................................................................................18

ARTÍCULO 35: Garantía de cumplimiento del contrato. ..............................................................................18 ARTÍCULO 36: Documentos integrantes del contrato. .................................................................................19 ARTÍCULO 37: Transferencia del contrato. ..................................................................................................19 ARTÍCULO 38: Cambio de domicilio del Contratista...................................................................................19

TITULO II ..............................................................................................................................................................20 CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL ..........................................................................................20

CAPITULO I ......................................................................................................................................................20 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA .....................................................................................................................20

ARTÍCULO 39: Orden de iniciación. ............................................................................................................20 ARTÍCULO 40: Observaciones al plan de trabajos. ......................................................................................20 ARTÍCULO 41: Plan de trabajos definitivo...................................................................................................20 ARTÍCULO 42: Entrega del terreno para la ejecución de la obra..................................................................20 ARTÍCULO 43: Replanteo de la obra............................................................................................................20 ARTÍCULO 44: Alineación y niveles. ...........................................................................................................21 ARTÍCULO 45: Errores de replanteo. ...........................................................................................................21 ARTÍCULO 46: Documentación en obra.......................................................................................................21 ARTÍCULO 47: Planos adicionales. ..............................................................................................................21 ARTÍCULO 48: Planos de obra. Cálculos y Estudios....................................................................................21 ARTÍCULO 49: Planos de obrador. ...............................................................................................................22 ARTÍCULO 50: Cierre de obra. Cartel de obra. ............................................................................................22 ARTÍCULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene. ..........................................................................................22 ARTÍCULO 52: Alumbrado y luces de peligro. ............................................................................................22 ARTÍCULO 53: Construcciones provisionales. .............................................................................................23 ARTÍCULO 54: Oficina para la Inspección...................................................................................................23 ARTÍCULO 55: Daños a personas y bienes...................................................................................................23 ARTÍCULO 56: Infracciones administrativas................................................................................................23 ARTÍCULO 57: Medianerías. ........................................................................................................................24 ARTÍCULO 58: Letreros. ..............................................................................................................................24 ARTÍCULO 59: Limpieza de la obra. ............................................................................................................24 ARTÍCULO 60: Provisión de agua. ...............................................................................................................24 ARTÍCULO 61: Prórrogas del plazo de obra. ................................................................................................24

CAPITULO II.....................................................................................................................................................25 DIRECCION DE OBRA ....................................................................................................................................25

ARTÍCULO 62: Representante Técnico. Jefe de Obra ..................................................................................25 ARTÍCULO 63: Inspección de Obra..............................................................................................................25 ARTÍCULO 64: Órdenes de servicio y observaciones de la Inspección........................................................26 ARTÍCULO 65: Notas de pedido. Parte Diario..............................................................................................26 ARTÍCULO 66: Interpretación de la documentación técnica. .......................................................................26 ARTÍCULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.................................................................27 ARTÍCULO 68: Terminación de los trabajos. ...............................................................................................27

CAPITULO III ...................................................................................................................................................27 PERSONAL OBRERO ......................................................................................................................................27

ARTÍCULO 69: Salarios................................................................................................................................27 ARTÍCULO 70: Idoneidad del personal. .......................................................................................................27

CAPITULO IV ...................................................................................................................................................28 MATERIALES Y TRABAJOS..........................................................................................................................28

ARTÍCULO 71: Abastecimiento de materiales..............................................................................................28 ARTÍCULO 72: Calidad de los materiales y trabajos. ...................................................................................28 ARTÍCULO 73: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas. ...................................................................28 ARTÍCULO 74: Calidad del equipo...............................................................................................................29 ARTÍCULO 75: Corrección de trabajos defectuosos. ....................................................................................29 ARTÍCULO 76: Vicios ocultos......................................................................................................................29

CAPITULO V.....................................................................................................................................................29 RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS .............................................................................................29

ARTÍCULO 77: Subcontratistas. ...................................................................................................................29 ARTÍCULO 78: Responsabilidad. .................................................................................................................30

5

ARTÍCULO 79: Otros Contratistas................................................................................................................30 CAPITULO VI ...................................................................................................................................................30 DESARROLLO DE LA OBRA .........................................................................................................................30

ARTÍCULO 80: Plazo....................................................................................................................................30 ARTÍCULO 81: Mora. ...................................................................................................................................30 ARTÍCULO 82: Contralor de trabajos. ..........................................................................................................30 ARTÍCULO 83: Unión de obras nuevas con existentes. ................................................................................31

CAPITULO VII..................................................................................................................................................31 MODIFICACIONES DE OBRA........................................................................................................................31

ARTÍCULO 84: Modificaciones de obra. ......................................................................................................31 ARTÍCULO 85: Reajuste de garantía. ...........................................................................................................32 ARTÍCULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del Comitente...32

CAPITULO VIII.................................................................................................................................................32 LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS. ....................................................................32

ARTÍCULO 87: Medición. Certificación.......................................................................................................32 ARTÍCULO 88: Retenciones sobre los certificados. .....................................................................................33 ARTÍCULO 89: Sustitución del fondo de reparos. ........................................................................................33 ARTÍCULO 90: Pagos. ..................................................................................................................................33

90.1 Pagos de los certificados ....................................................................................................................33 90.2 Anticipo financiero ............................................................................................................................33

CAPITULO IX ...................................................................................................................................................34 RECEPCION DE OBRA....................................................................................................................................34

ARTÍCULO 91: Recepción Provisoria. Manuales. ........................................................................................34 91.1. Recepción Provisoria .......................................................................................................................34 91.2. Manual de Operación y Mantenimiento............................................................................................34 91.3. Pruebas para la Recepción Provisoria ...............................................................................................35 91.4. Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente.......................................................35 91.5. Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria. ..............................35

ARTÍCULO 92: Plazo de garantía. ................................................................................................................36 ARTÍCULO 93: Recepción Definitiva...........................................................................................................36 ARTÍCULO 94: Recepciones parciales. ........................................................................................................36 ARTÍCULO 95: Devolución de garantías y fondo de reparos. Liquidación final ..........................................36

CAPITULO X.....................................................................................................................................................37 RESCISION DEL CONTRATO ........................................................................................................................37

ARTÍCULO 96: Causas y consecuencias de rescisión...................................................................................37 ARTÍCULO 97: Toma de posesión de la obra. ..............................................................................................37 ARTÍCULO 98: Inventario. ...........................................................................................................................37 ARTÍCULO 99: Avalúo.................................................................................................................................38 ARTÍCULO 100: Liquidación de los trabajos y materiales. ..........................................................................38

CAPITULO XI ...................................................................................................................................................38 DISPOSICIONES VARIAS...............................................................................................................................38

ARTÍCULO 101: Seguros..............................................................................................................................38 ARTÍCULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera. ..................................................................................39 ARTÍCULO 103: Manejo de las instalaciones...............................................................................................39

CAPITULO XII..................................................................................................................................................39 SANCIONES......................................................................................................................................................39

ARTÍCULO 104: Hechos que pueden originar sanciones..............................................................................39 ARTÍCULO 105: Recursos. ...........................................................................................................................41 ARTÍCULO 106: Percepción de multas.........................................................................................................41

ANEXO I – FORMULARIOS Y MODELOS........................................................................................................42 1. Oferta del Contratista .................................................................................................................................43 2. Planilla tipo de Cómputo y Presupuesto ....................................................................................................44 2. Desempeño como Contratista principal .....................................................................................................45 3. Representante Técnico propuesto ..............................................................................................................46 4. Análisis de Precios Unitarios .....................................................................................................................47 5. Modelo de Contrata....................................................................................................................................48

6

1. PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES

TITULO I

BASES DE LICITACION

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1°: Objeto y aplicación del pliego.

Es objeto del presente pliego, la licitación, contratación y construcción de las obras públicas correspondientes al Programa de Infraestructura Universitaria II - Fase B, las que se ajustarán a las bases de licitación y condiciones de ejecución contractual contenidas en este pliego, el que se completará en cada caso, con las cláusulas especiales para los trabajos que se liciten. Este Programa incluye el financiamiento no reembolsable a la Universidad destinataria de las obras por construir por parte de la Nación Argentina la que, a su vez, obtuvo un préstamo de la Corporación Andina de Fomento con tal destino.

ARTÍCULO 2°: Terminología.

En el presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 1) Adjudicatario: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a su

favor, hasta la firma del contrato. 2) Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del

precio de cada ítem del presupuesto. 3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración

formuladas con relación a la documentación licitatoria. 4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación a la

documentación licitatoria. 5) Comisión Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la

adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. .

6) Comitente: Quien encarga la ejecución de la obra y figura designado como tal en

el Pliego de Cláusulas Especiales. 7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus

complementos. 8) Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 9) Día/s hábil/es: Los días en que funcionan las oficinas del Comitente. 10) Dirección de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos

y de la documentación técnica que forma parte del proyecto,

7

11) Documentación licitatoria: o Documentos de la Licitación. Está constituida por el presente

pliego, el Pliego de Cláusulas Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentación que se indique en el Pliego de Cláusulas Especiales.

12) Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al Comitente, en las actividades de

supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el contralor del contrato.

13) Licitante: La Universidad que convoca a la licitación. 14) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la

Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planilla de cotización por ítems, plan de trabajo, plan de certificación y curva de inversión; y en general todo otro documento que guarde relación con aquélla.

15) P.C.E.: Pliego de Cláusulas Especiales. 16) P.C.G.: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y

Contratación de Obras Públicas. 17) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas. 18) Precios básicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación. 19) Oferente: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una

licitación. 20) Propuesta: Totalidad de la documentación que presenta el Oferente en la

licitación. 21) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 23) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las

características de la obra, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos técnicos.

24) Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el Contratista celebre un

contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 25) UEC Unidad Ejecutora Central del Programa. Es el nexo entre la Nación

Argentina y el Comitente en su relación para el financiamiento de las obras contratadas.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

8

ARTÍCULO 3°: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto directa o indirectamente en el presente pliego o en el de Cláusulas Especiales, será resuelto de acuerdo con las disposiciones de la Ley Nº 13.064 de Obras Públicas, sus modificatorias y complementarias. En caso de silencio, se aplicarán los principios generales del derecho administrativo.

ARTÍCULO 4°: Circulares con consulta y sin consulta.

Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta DIEZ (10) días antes del fijado para la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podrán formular, por escrito, consultas relativas a la documentación. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan adquirido la documentación licitatoria. Antes de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas, el licitante podrá formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta. Con el fin de otorgar a los posibles oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta el contenido de una Circular en la preparación de sus ofertas, el licitante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las ofertas. Todas las circulares que se remitan llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la documentación licitatoria y serán notificadas a los interesados.

CAPITULO II

SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTÍCULO 5°: Sistemas de contratación de obras públicas.

La contratación de obras públicas se hará sobre la base de uno de los siguientes sistemas: a) por unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepción que se establezcan en regímenes especiales.

ARTÍCULO 6°: Contratación por unidad de medida.

Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario. Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal documentación. Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el oferente deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el artículo 87 del presente pliego. Los oferentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante.

9

ARTÍCULO 7°: Contratación por ajuste alzado.

La contratación de obras públicas por el sistema de ajuste alzado, podrá realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades:

1. contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2. contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTÍCULO 8°: Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratarán sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. Antes de la firma del contrato, el Comitente exigirá al adjudicatario, de no haberse adjuntado con la propuesta, un presupuesto detallado de su cotización, ítem por ítem siguiendo el listado del presupuesto oficial, con la indicación de metrajes, precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en cuenta, que:

1) Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso de supresión de algún ítem, se deberá dejar indicada la razón de su eliminación.

2) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalará en el rubro respectivo, designándolo con carácter de “bis”. Para su presentación se otorgará un plazo de diez (10) días a contar desde la fecha en que le sea requerido.

3) La omisión de ítems en el presupuesto presentado por el oferente, no lo eximen de ejecutar la obra con el alcance referido en el segundo párrafo de este artículo, Por errores de significación que pudieran caracterizar determinados ítems del presupuesto, el Comitente exigirá al adjudicatario su corrección dentro de los cinco (5) días de la notificación. La corrección podrá ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del Comitente. Dicha operación no modificará el monto total de la propuesta que sirviera de base para la adjudicación. No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente ordenadas y aprobadas por autoridad competente.

ARTÍCULO 9°: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra. Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

10

No se reconocerá diferencia a favor del Contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de la comparación del monto ofertado con el del presupuesto oficial.

ARTÍCULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los ítems a contratar por ajuste alzado, se aplicará lo consignado en el artículo 8º del presente pliego. En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el artículo 87 del presente pliego. En su propuesta, el oferente dejará constancia de:

1. monto global de las obras por ajuste alzado; 2. monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el

presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3. la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.

ARTÍCULO 11: Contratación por coste y costas.

Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administración podrá contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del Contratista. El Comitente abonará el valor de los gastos en los que el Contratista justifique fehacientemente haber incurrido, con más el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio.

CAPITULO III

OFERENTES

ARTÍCULO 12: Capacidad legal. Los oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (RNCOP) Las empresas que hubieren solicitado concurso preventivo, deberán tener el acuerdo preventivo homologado con anterioridad a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas y estar cumpliéndolo regularmente; a este fin deberán contar con una certificación del Juzgado interviniente, que exprese que no hay incumplimiento de sus obligaciones concursales. Los oferentes declararán en el Formulario de Oferta su situación respecto de este tema.

ARTÍCULO 13: Capacidad técnica y de contratación.

13.1 Capacidad técnica

11

La capacidad técnica se establecerá indistintamente:

1. mediante los antecedentes que las empresas registren ante el licitante, 2. por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos con el alcance indicado a continuación.

El oferente deberá demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos la superficie indicada en el P.C.E., adquirida en no más de cuatro (4) contratos de obras de arquitectura nuevas, terminadas, para edificios con funciones administrativas, culturales, escolares, de salud, y de viviendas, que contemplen estructuras resistentes y niveles de terminación similares a las del Proyecto a construir objeto de la presente Licitación. Se entiende por nuevas a las construcciones realizadas en terreno libre o a las ampliaciones de superficies cubiertas de edificios preexistentes. No se admitirán como antecedentes las refacciones u obras similares. Las ampliaciones de inmuebles existentes serán aceptables sólo en la superficie cubierta efectivamente agregada y siempre que ésta también incluya las tareas antes mencionadas. La construcción de las obras deberá haberse finalizado dentro de los ocho (8) años anteriores a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. En el caso que el oferente sea una UTE la experiencia que se acreditará será la suma de las experiencias de las empresas que componen la UTE. Si la experiencia lo fuese como integrante de una asociación de empresas con una participación no inferior al 50% podrá computarse la totalidad, de lo contrario se acreditará como experiencia la parte proporcional en función de su participación. El oferente deberá gozar de buen concepto en las obras en que haya participado en los últimos cinco años. El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Comitente podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en las que el Oferente haya participado en el período establecido, a su exclusivo juicio. 13.2 Capacidad de contratación A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratación Anual se define la obra como de "ARQUITECTURA". Para esta Licitación, el certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas que deberá estar vigente a la fecha límite fijada para presentar las ofertas, deberá consignar un saldo de contratación igual o superior al monto que resulte de la siguiente fórmula:

1. Para obras de plazo de ejecución hasta 12 meses:

CCM = (PO/12) x (12-PE) + PO

2. Para obras de plazo de ejecución superior a 12 meses:

CCM = PO x 12/PE

Donde: CCM = Capacidad de contratación mínima PO = Monto presupuesto oficial PE = Plazo ejecución (expresado en meses)

12

En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos que el Registro Nacional o Provincial asigne a cada uno de sus integrantes .pero cada miembro deberá acreditar como mínimo una capacidad equivalente a la proporción de su participación en la asociación.

ARTÍCULO 14: Inhabilitados para la presentación.

No podrán concurrir como oferentes: 1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las

empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social. 2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación. 3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de

la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Provincial.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales.

ARTÍCULO 15: Domicilio.

El oferente constituirá domicilio especial en la jurisdicción que se establezca en el P.C.E. Si lo modificara antes de vencido el plazo de validez de su propuesta, deberá comunicar el cambio de domicilio en forma inmediata y fehaciente al licitante. El nuevo domicilio también deberá constituirse en la jurisdicción establecida en el P.C.E.

ARTÍCULO 16: Ejecución de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades Comerciales. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del Comitente. La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial. En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

ARTÍCULO 17: Informes que suministra el licitante.

El licitante suministra únicamente los informes contenidos en la documentación licitatoria. Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos tendrán mero carácter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al oferente su verificación.

13

ARTÍCULO 18: Conformidad con la documentación licitatoria.

La sola presentación de la propuesta implica que el oferente acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación licitatoria.

ARTÍCULO 19: Informes que deben obtener los oferentes.

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del oferente recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y de energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la responsabilidad que determina el artículo 4 de la Ley N° 13.064, ni excluye el derecho del Contratista a reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnización determinada por el artículo 39 de la citada norma. Solamente cuando así lo determine el P.C.E. asumirá el Contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo. .

ARTÍCULO 20: Garantía de mantenimiento de oferta. Vigencia de la oferta.

El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) Certificado de depósito efectuado en el Banco que se indica en el P.C.E., a la orden del licitante. 2) Garantía Bancaria o Seguro de Caución (éste según lo normado por la Superintendencia de Seguros de

la Nación) a favor del Comitente. Estos instrumentos deberán expresar el sometimiento al Fuero que se indique en el P.C.E. y el emisor constituirse en fiador solidario, todo ello a satisfacción del Comitente, debiendo en caso contrario sustituirlo en el plazo que a tal fin se fije. Las firmas de quienes suscriban los instrumentos de garantía deberán estar certificadas por escribano público y, en su caso, la de éste legalizada por el Colegio de Escribanos respectivo.

No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título alguno que no esté expresamente indicado en el presente pliego como depósito de garantía. Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego. Los oferentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo de ciento veinte (120) días corridos a partir de la fecha límite estipulada para su presentación; en su defecto, perderán la garantía a que se refiere este artículo. Este plazo se renovará automáticamente hasta el momento de la adjudicación y por períodos de treinta (30) días corridos, a menos que los oferentes se retracten por escrito, con una anticipación de diez (10) días hábiles al vencimiento de dicho plazo.

14

CAPITULO IV

LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 21: Presentación de las propuestas.

Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora que se fijen en el P.C.E.

ARTÍCULO 22: Forma de presentación de las propuestas.

Las propuestas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por el representante legal de los oferentes. Se acompañarán dos (2) copias o la cantidad que se establezca en el P.C.E., las que se identificarán como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADO”, etc., en todas sus hojas. Las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados que llevarán como leyenda mínima lo siguiente: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación; día y hora fijados para la apertura. En caso que la licitación sea de etapa múltiple, se indicará en el P.C.E. qué debe contener cada uno de los sobres. Las aclaraciones que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en la propuesta. No se podrán proponer variantes ni alternativas. Tampoco se considerarán las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al proyecto o al plazo de ejecución. En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como “ORIGINAL”. La presentación de la propuesta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, no obstante y salvo distinta indicación en el P.C.E. se deberá incorporar a la propuesta un ejemplar de los pliegos, la totalidad de los planos y toda otra documentación técnica que acompañen a los mismos firmados en todas sus hojas por el representante del oferente. Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados, serán rechazadas y devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

ARTÍCULO 23: Documentos que integran la propuesta.

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 1) Garantía de mantenimiento de oferta según el artículo 20. 2) Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Nacional, vigente a la

fecha de la apertura de la licitación. 3) Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el oferente con indicación de las

seleccionadas para calificar. 4) Documentación de certifique la efectiva ejecución por el oferente de las obras seleccionadas para

calificar. 5) Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y su conformidad. 6) Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los firmantes de la

propuesta. 7) Contrato social o estatutos del oferente y de todos sus miembros si fuese una asociación de

empresas.

15

8) Si el oferente fuere una asociación de empresas, compromiso de conformación de unión transitoria de empresas con indicación de los porcentajes de participación de cada uno de sus miembros.

9) Referencias bancarias y comerciales o nómina de los establecimientos que puedan proporcionarlos. 10) Propuestas para subcontratar componentes de las obras acompañando los antecedentes del

subcontratista. 11) Un ejemplar del legajo licitatorio debidamente firmado en todas sus hojas. 12) Certificado Fiscal para Contratar emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos según

RG 1814/05 o la que en el futuro haga sus veces. 13) La oferta económica respetando el modelo incluido en este pliego o en el P.C.E. 14) El presupuesto de la oferta para la obra. 15) Análisis de precios. 16) Plan de trabajos. 17) Curva de inversión. 18) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E.

Si la licitación comprendiera más de una obra, se presentarán presupuesto, Plan de Trabajos, y Curva de inversiones para cada una de las obras cotizadas.

ARTÍCULO 24: Cumplimiento de la Propuesta

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el artículo precedente, que impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, será causal de desestimación de la propuesta. Los documentos de los puntos 1, 2, 3, 8, 13, 14 y 16 del artículo precedente son de presentación inexcusable. El Certificado Fiscal para contratar del punto 11 deberá estar vigente como condición necesaria para contratar; los restantes deberán presentarse cuando lo requiriese el Comitente, bajo apercibimiento de tener por retirada la propuesta con pérdida de la garantía.

CAPITULO V

CLASES DE LICITACION

ARTÍCULO 25: Clases de licitación.

Podrán efectuarse licitaciones de las siguientes clases: 1) de “etapa única” y 2) de “etapa múltiple”.

ARTÍCULO 26: Licitación de “etapa única”.

La propuesta completa deberá ser presentada en un sobre único, cerrado, y llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del oferente; día y hora fijados para la apertura. El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la apertura. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se procederá de la siguiente forma:

1) Se verificará que estén reunidas las propuestas recibidas en término. 2) Se verificará el correcto estado de los sobres.

16

3) Se abrirán los sobres en el orden de su recepción y se verificará si cada uno de ellos contiene la garantía de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el P.C.E. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

4) Se labrará un acta en la que se detallarán las propuestas numeradas por orden de apertura, nombre de los oferentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitución de la garantía y el Certificado de Capacidad de Contratación Anual expedido por el Registro.

El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado observaciones, y por los oferentes que deseen hacerlo. No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

ARTÍCULO 27: Licitación de “etapa múltiple”.

Las propuestas estarán contenidas en dos o más sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique en el P.C.E. El sobre exterior llevará como únicas leyendas las siguientes: denominación de la obra a la cual corresponde la propuesta; número de licitación y de expediente; identificación del oferente; día y hora fijados para la apertura. El licitante dará recibo numerado de los sobres entregados hasta el día y la hora fijados para la recepción de las ofertas. Recibido el sobre se le pondrá cargo, indicando fecha y hora. Dentro del sobre exterior se colocará la documentación especificada en el artículo 23, apartados 1) a 11) y, en su caso, apartado 17), junto al resto de lo sobres indicados en el P.C.E., que deberán presentarse cerrados con las siguientes leyendas:

1) Denominación de la obra. 2) Nombre y domicilio del oferente.

En el sobre que contenga la oferta económica, se incluirá la documentación especificada en el artículo 23, apartados 16) a 21) y, en su caso, la que se indique en el P.C.E.

ARTÍCULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa múltiple.

Las propuestas serán abiertas en acto público, en el lugar, el día y la hora fijados en el llamado a licitación o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se procederá en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del artículo 26 del presente pliego. El acta será leída y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado observaciones y por los oferentes que deseen hacerlo, y se dará por finalizado el acto de apertura. La documentación de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedarán en custodia del licitante. No podrá rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura. En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procederá a la apertura de los sobres que contengan la oferta económica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se labrará acta de todo lo actuado, indicándose nombre de las empresas oferentes con mención de los montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminución de la oferta con respecto al presupuesto oficial. Dicha acta será leída y suscrita por los funcionarios actuantes y los oferentes que deseen hacerlo. En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

ARTÍCULO 29: Día inhábil en fecha de apertura.

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día fijado para la apertura de las propuestas resultara inhábil, aquella se trasladará a la misma hora del primer día hábil posterior.

17

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTÍCULO 30: Evaluación de las propuestas.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capítulo anterior, se dará intervención a la Comisión Evaluadora, que procederá a examinarlas, y podrá requerir de los oferentes cualquier información complementaria, aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere necesarias, quienes deberán dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) días, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dará por retirada la propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta. La Comisión Evaluadora procederá al estudio de las propuestas y aconsejará el descarte de las que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad. El Comitente no usará para la evaluación de las ofertas o la calificación de los oferentes, criterios o factores no estipulados en este P.C.G. o en el P.C.E. Particularmente no podrá alterarse para su evaluación el valor económico de la oferta expresado en la cotización, ni utilizar preferencia alguna basada en el origen de los oferentes o de los insumos por utilizar, que no sean las establecidas en la legislación nacional aplicable.

ARTÍCULO 31: Dictamen de evaluación.

Dentro de los quince (15) días hábiles o del plazo que establezca el P.C.E., contados a partir de la fecha de recepción de las actuaciones, la Comisión Evaluadora deberá emitir su dictamen de evaluación de las propuestas, el que constará en un acta. Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga al licitante. El pedido deberá formularse por escrito y fundarse debidamente.

ARTÍCULO 32: Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de oferta.

El oferente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de la misma, perderá la garantía de mantenimiento de oferta en concepto de indemnización por tal incumplimiento. La garantía será devuelta de inmediato:

a) A los que no resulten adjudicatarios. b) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las

condiciones previstas en el último párrafo del artículo 20. Con respecto al oferente que resulte adjudicatario, la devolución o desafectación de la garantía no tendrá lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitución de la garantía de cumplimiento del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego, y suscriba el contrato.

18

CAPITULO VII

ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTÍCULO 33: Adjudicación.

Terminada la evaluación de las propuestas, la autoridad competente dictará el acto administrativo de adjudicación, que recaerá en la propuesta de menor precio que cumpla con los requisitos establecidos. Dicho acto será notificado fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes. El licitante podrá rechazar todas las propuestas, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los oferentes. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su notificación de la adjudicación del contrato, los Oferentes podrán formular las observaciones que estimen pertinentes. Estas observaciones deberán presentarse por escrito en la dirección consignada en el P.C.E. El Comitente responderá por escrito a cada Oferente que hubiere formulado observaciones. Será facultad del Comitente el decidir sobre la suspensión del proceso de suscripción del contrato, en cuyo caso lo comunicará al adjudicatario y a los restantes oferentes. Junto con el escrito que plantea la impugnación y como requisito para su consideración deberá acompañarse una garantía constituida mediante certificado de depósito de dinero en efectivo a favor del licitante, en el Banco y por el monto que se establezcan en el P.C.E. La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá de pleno derecho y sin necesidad de trámite alguno en caso de que la presentación sea rechazada. El Comitente podrá adjudicar el contrato o rechazar todas las ofertas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los Proponentes. El Comitente podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes ni del adjudicatario.

ARTÍCULO 34: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el Comitente se reserva el derecho de solicitar, , un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems del presupuesto (en propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de trabajos iniciales), y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna el monto total del contrato. . En caso de no cumplimentar el oferente el requerimiento de rebalanceo de su oferta, ésta podrá ser desestimada.

CAPITULO VIII

FIRMA DEL CONTRATO

ARTÍCULO 35: Garantía de cumplimiento del contrato.

Dentro de los veinte (20) días de notificada la adjudicación y siempre antes de la firma del contrato. el Contratista deberá afianzar su cumplimiento mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el artículo 20 de este pliego, por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. El

19

adjudicatario gestionará y presentará al Comitente el Certificado para adjudicación expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Deberá presentar asimismo para la firma del Contrato la documentación establecida en el P.C.E. Si el Contratista no integrara la garantía de cumplimiento del contrato o los demás requisitos establecidos en este Pliego o en el P.C.E., el Comitente podrá dejar sin efecto la adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario perderá la garantía de mantenimiento de oferta. Es facultad del Comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional.

ARTÍCULO 36: Documentos integrantes del contrato.

1) Serán documentos integrantes del contrato: a- El presente pliego; b- El P.C.E.; c- Los planos y planillas de la licitación; d- El P.E.T.; e- Las circulares con consulta y sin consulta; f- La propuesta; g- El acto de adjudicación. i - La contrata

2) Se considerará documentación accesoria, la que se indica a continuación:

a- La orden de iniciación de los trabajos; b- El acta de iniciación; c- El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobados por el Comitente; d- Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección; e- Libro de notas de pedido; f- Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la ejecución de la

obra y los preparados por el Contratista que fueran aprobados por aquél; g- Actas de recepción; h- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad

competente. h- Los partes diarios de obra.

ARTÍCULO 37: Transferencia del contrato.

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorización y aprobación del Comitente. El Comitente podrá autorizar la cesión siempre que el nuevo Contratista reúna, al menos, similares capacidades y condiciones que las exigidas al Contratista originario. Si el Contratista fuese una Asociación, toda modificación en la composición de ésta o en la participación relativa de sus miembros, se considerará cesión del contrato aplicándose lo aquí normado.

ARTÍCULO 38: Cambio de domicilio del Contratista.

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la ejecución del contrato, aquél está obligado a comunicar sin demora, en forma fehaciente al Comitente, su nuevo domicilio, el que deberá constituirse en la misma jurisdicción bajo apercibimiento de tenerse por notificado en el domicilio denunciado. .

20

TITULO II

CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO I

ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO 39: Orden de iniciación.

Firmado el contrato, el Comitente dará la orden de iniciación de los trabajos con una antelación mínima de quince (15) días o la que se establezca en el P.C.E.; durante ese lapso el Contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares a condición de que haya contratado los aseguramientos de su personal y para con terceros. El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrará un acta. Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera el caso previsto en el último párrafo del Artículo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato y responderá por los daños y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho, el plazo de ejecución de obra se computará a partir del vencimiento del plazo indicado.

ARTÍCULO 40: Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el Comitente formulará las observaciones que pueda merecerle el plan de trabajos, y el Contratista, ajustándose a ellas, rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.

ARTÍCULO 41: Plan de trabajos definitivo.

El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las observaciones del Comitente y de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el artículo 39. Luego de aprobado definitivamente por el Comitente, quedarán fijadas todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTÍCULO 42: Entrega del terreno para la ejecución de la obra.

La Inspección entregará al Contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas correspondientes a la orden de iniciación y el acta de iniciación. La entrega se efectuará mediante acta, entregándose un ejemplar a cada una de las partes intervinientes.

ARTÍCULO 43: Replanteo de la obra.

Salvo distinta estipulación en el P.C.E., el replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspección de Obra y lo previsto en este pliego y demás documentos del contrato. El suministro

21

de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista. La Inspección de Obra controlará y verificará el replanteo de la obra que deberá realizar el Contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación. Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, y serán concordantes con la orden de iniciación y con el plan de trabajos aprobado. De cada operación de replanteo se labrará el acta correspondiente la que será firmada por la Inspección y el Contratista.

ARTÍCULO 44: Alineación y niveles.

El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineación y los niveles correspondientes.

ARTÍCULO 45: Errores de replanteo.

El Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del Contratista.

ARTÍCULO 46: Documentación en obra.

Es obligación del Contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la documentación del contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria especificada en el artículo 36, apartado 2).

ARTÍCULO 47: Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, el Comitente entregará sin cargo a su pedido al Contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara más ejemplares, deberá adquirirlos al precio que fije el Comitente.

ARTÍCULO 48: Planos de obra. Cálculos y Estudios.

El Contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al Comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, sacará las copias que necesite para su uso y entregará al Comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético. El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de obra necesaria para la ejecución de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, cálculos estructurales, estudio de suelos, etc.,) que la Inspección le solicite, y deberá someter esta documentación a la aprobación de la Inspección en los plazos que ésta establezca. Todos los cálculos de las estructuras de hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser verificados por la Contratista y refrendados por un profesional con título habilitado en el Consejo Profesional de la

22

Ingeniería de la Provincia donde se ejecutará la obra, el cual será responsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse memorias de cálculos, planos y todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación por parte del Comitente. El Comitente no asume responsabilidad por errores de cálculos y estudios que se cometen y no sean advertidos en la revisión subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y de la Contratista, que será plena por el trabajo realizado.

ARTÍCULO 49: Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Comitente su proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

ARTÍCULO 50: Cierre de obra. Cartel de obra.

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique en el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma que en las mencionadas cláusulas se establezca. El cerco es de propiedad del Contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección. Ésta podrá disponer que el cerco quede colocado después de la Recepción Provisoria, en cuyo caso su conservación quedará a cargo del Comitente hasta que se dé al Contratista la orden de retirarlo. La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la Inspección y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medida y leyendas indicadas en el plano correspondiente y en el lugar que indique la Inspección de obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo.

ARTÍCULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad que le incumbe al Contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros. La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios Contratistas se determinará la responsabilidad de cada uno en el P.C.E.

ARTÍCULO 52: Alumbrado y luces de peligro.

El Contratista instalará en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible de toda esta instalación.

23

ARTÍCULO 53: Construcciones provisionales.

Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, serán instalados y mantenidos por el Contratista en perfecto estado de limpieza y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de agua a los mismos y, a la terminación de la obra, serán demolidos y retirados por él.

ARTÍCULO 54: Oficina para la Inspección.

El Contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.E. Estas instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del Contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de la Inspección hasta la Recepción Provisional. Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y servicio telefónico quedarán a cargo del Comitente hasta que el Contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

ARTÍCULO 55: Daños a personas y bienes.

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos para el particular en la Ley N° 13.064. Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la obra y durante la ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía. A tal efecto, el Contratista deberá contar con una póliza de seguros por responsabilidad civil afectada a la obra, por los montos estipulados en este pliego o en el P.C.E. El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTÍCULO 56: Infracciones administrativas.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y será responsable por las multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

24

ARTÍCULO 57: Medianerías.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el Contratista deberá preparar los planos y contratos de medianería y, previa aprobación del Comitente, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianería se entregarán, uno al Comitente y otro al lindero.

ARTÍCULO 58: Letreros.

No se podrá colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Comitente, el que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones.

ARTÍCULO 59: Limpieza de la obra.

Es obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio del Comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada Contratista, debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

ARTÍCULO 60: Provisión de agua.

El agua deberá ser apta para la ejecución de las obras y será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese concepto.

ARTÍCULO 61: Prórrogas del plazo de obra.

A pedido del Contratista, el Comitente podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal

desarrollo de las obras; 3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064; 4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de

causas originadas por el Contratista; 5) demoras ocasionadas por otros Contratistas; 6) conflictos gremiales de carácter general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del Comitente, haga procedente el otorgamiento de la prórroga.

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al Comitente en el plazo de treinta (30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podrán no ser tomadas en consideración. El Comitente podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del Contratista.

25

Dentro de un plazo de quince (15) días de otorgada una prórroga se ajustarán el plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, y se someterán a la aprobación del Comitente.

CAPITULO II

DIRECCION DE OBRA

ARTÍCULO 62: Representante Técnico. Jefe de Obra

El Contratista designará en calidad de Representante Técnico, a un profesional que deberá ser previamente aceptado por el Comitente. Salvo distinta estipulación en el P.C.E. deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones y encontrarse matriculado y habilitado. Tendrá un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia profesional, de los cuales al menos dos (2) hayan sido como Representante Técnico o Director de Obra. Deberá comparecer en la obra cada vez que la Inspección así lo requiera. El Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y estará autorizado por el Contratista para recibir órdenes de la Inspección, notificarse de Órdenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Comitente. En su ausencia deberá disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Comitente. Si así se establece en el P.C.E. el Contratista designará un Jefe de Obra, con obligación de permanencia en obra, deberá ser Arquitecto, Ingeniero o Ingeniero en Construcciones con antecedentes suficientes y comprobables en obras similares. En tal caso:

a) El Comitente deberá aprobar su designación antes de la iniciación de los trabajos.

b) El Representante se entenderá con la Inspección y ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del Contratista, no pudiendo éste último discutir la eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra éste pudiera ejercer.

c) Todas las instrucciones que el Jefe de Obra reciba de la Inspección de Obra, serán consideradas como impartidas al Representante. Con posterioridad, este último deberá notificarse y dentro del término de ocho (8) días desde la fecha de la instrucción podrá presentar su reclamación fundada mediante una Nota de Pedido.

En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en que incurriere el Contratista, la Inspección lo hará pasible de la multa que prevea este pliego o el P.C.E. En caso de reiteración de esta infracción, y si el Comitente lo juzga conveniente, el Contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que deberá ser debidamente autorizado.

ARTÍCULO 63: Inspección de Obra.

La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe el Comitente; éste comunicará por nota al Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección. El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos.

26

ARTÍCULO 64: Órdenes de servicio y observaciones de la Inspección.

Todas las órdenes de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspección guardará en la obra. Toda orden de servicio, deberá ser firmada por el Contratista dentro de los tres (3) días del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de la multa que se prevea en este pliego o en el P.C.E. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro Nacional. El Comitente podrá, además, en caso de incumplimiento de una orden de servicio mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, los trabajos ordenados deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales. Aun cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, y en el término de cinco (5) días, un reclamo fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo el Contratista no asentare los fundamentos de su observación. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. La observación del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTÍCULO 65: Notas de pedido. Parte Diario.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, que aquel guardará en la obra. Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.E., deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el hecho que las motive. El Contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etc., en el plazo de treinta (30) días a partir de la presentación del reclamo y/u observación formulados. Salvo distinta estipulación en el P.C.E., el Contratista entregará un Parte Diario a la Inspección en una planilla donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan.

ARTÍCULO 66: Interpretación de la documentación técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la misma hasta la Recepción Definitiva.

27

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo pertinente, indicará al Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. Si el Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo.

ARTÍCULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá como sigue:

1) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre; 2) Si no es aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente orden:

a.- Contrata b.- Pliego de Cláusulas Especiales y Circulares. c.- Pliego de Cláusulas Generales. d.- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares e.- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales f.- Planos de Detalle. g.- Planos Generales y Planillas.

Planos: en caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. En caso de discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en letras, prevalecerá esta última.

ARTÍCULO 68: Terminación de los trabajos.

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO III

PERSONAL OBRERO

ARTÍCULO 69: Salarios.

El Contratista abonará a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dará cumplimiento a todas las obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de cada certificado mensual de obra estará condicionado a la presentación conjunta, por el Contratista, de los comprobantes de depósitos por aportes previsionales, fondo de desempleo y demás cargas sociales obligatorias correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados. La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del Contratista no dará derecho a éste a reclamación alguna, ni correrán intereses por el retardo.

ARTÍCULO 70: Idoneidad del personal.

El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignación a otra tarea. Asimismo podrá exigir la

28

desvinculación de todo personal del Contratista que provocara desórdenes o indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV

MATERIALES Y TRABAJOS

ARTÍCULO 71: Abastecimiento de materiales.

El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del Comitente se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada. Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato. Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.

ARTÍCULO 72: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobación del Comitente. Para los elementos que requieran elaboración previa en taller, el Comitente podrá inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de 100 kilómetros del lugar de la obra, el Contratista deberá asumir los gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección.

ARTÍCULO 73: Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentación del contrato o las exigidas por la Inspección. Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Comitente. El Contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las muestras de los materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos. Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva señale. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el Contratista se hará pasible de la multa que se establezca en el P.C.E. Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitución dieran lugar. El Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.

29

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. Éste además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTÍCULO 74: Calidad del equipo.

El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el Comitente podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTÍCULO 75: Corrección de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el Contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo. El Comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél.

ARTÍCULO 76: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia de los mismos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el Comitente. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos, o de cualquier crédito que tuviera el Contratista, incluidas las restantes garantías constituidas, o considerarlas una deuda del Contratista. La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determinan los artículos 1273 y 1274 del Código Civil y Comercial.

CAPITULO V

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTÍCULO 77: Subcontratistas.

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la autorización previa del Comitente, y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no exime al Contratista de sus obligaciones con relación al Comitente.

30

El Comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTÍCULO 78: Responsabilidad.

El Contratista es el único responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus subContratistas. Esto no exime tampoco al subContratista de su responsabilidad.

ARTÍCULO 79: Otros Contratistas.

El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su contrato, que el Comitente encomiende a otros Contratistas, y acatará las órdenes que dé la Inspección para evitar interferencias. Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratistas o a la que realice directamente el Comitente, ajustándose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones. Si el Contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a otros Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones pertinentes.

CAPITULO VI

DESARROLLO DE LA OBRA

ARTÍCULO 80: Plazo.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentación del contrato y en las prórrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTÍCULO 81: Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prórrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se hará pasible de una multa Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecución del plan de trabajos, previa intimación a regularizar el ritmo de obra, se hará pasible de la multa. En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado, entrarán en mora parcial y se le aplicará la multa que se establezca en el P.C.E.

ARTÍCULO 82: Contralor de trabajos.

El Contratista deberá dar aviso escrito con una anticipación mínima de cuarenta y ocho (48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución.

31

ARTÍCULO 83: Unión de obras nuevas con existentes.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta presentada: a) la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del Comitente.

CAPITULO VII

MODIFICACIONES DE OBRA

ARTÍCULO 84: Modificaciones de obra.

El Comitente podrá disponer modificaciones al contrato en los términos de la Ley Nº 13.064. Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido con el Comitente y establecido, cuando sea posible y si los hubiera, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación. Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el precio será propuesto por el Contratista y ajustado por el Comitente en función de los elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo. Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial. A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podrá disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. El Contratista podrá pedir la suspensión de los trabajos, siempre que presente su pedido debidamente fundamentado, con una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles del momento que estime deban suspenderse los trabajos. La inspección tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para responder a esa solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objeción por parte de la Inspección, el Contratista estará facultado a suspender los trabajos. De no acceder la Inspección a lo solicitado por el Contratista, éste no podrá suspender los trabajos, si así lo hiciera será pasible de la aplicación de una multa. No será causal admisible para validar la suspensión de los trabajos el invocar la existencia de divergencias pendientes.

32

ARTÍCULO 85: Reajuste de garantía.

Cuando se produzcan modificaciones que impliquen aumento del contrato, el Contratista deberá ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantía de cumplimiento del contrato.

ARTÍCULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del Comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las órdenes de servicio comunicadas al Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspección podrá ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VIII

LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTÍCULO 87: Medición. Certificación.

Al final de cada mes calendario, se realizará la medición de los trabajos ejecutados conformada por la inspección de obra y el representante del Contratista y se prepararán, de acuerdo con ella, los certificados de obra, ajustándose también para ello a lo estipulado por el Comitente. En caso de desacuerdo en relación con la medición, se extenderá el certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificación pertinente, o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado del mes anterior. Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidación final. Salvo distinta estipulación del P.C.E., el procedimiento será: 1. La Planilla de Medición y el Certificado se confeccionarán en papel (cinco ejemplares) y en soporte

magnético conforme las pautas que fije el Comitente. Ambos documentos, debidamente suscriptos por el Contratista, su Representante Técnico y la Inspección deberán encontrarse en las oficinas de la Universidad dentro de los primeros siete (7) días del mes siguiente al de ejecución de los trabajos.

2. Dentro de los cinco (5) días siguientes de recibidos esos documentos en sus oficinas, el comitente:

a) Ingresará los datos al Sistema de Certificación; el ingreso de la medición a este sistema supondrá de hecho la conformidad de la Universidad a su contenido y su aprobación.

b) Entregará al Contratista la constancia de su conformación o sus observaciones; en este último caso deberá rehacerlo o estar a lo que establezca la Universidad.

c) Remitirá dos ejemplares a la UEC la que deberá recibirlos, junto con la demás documentación de rigor, a más tardar el séptimo día siguiente al de la fecha de su ingreso en la Universidad; este

33

envío incluirá una declaración de la Universidad que ratifique el cumplimiento por el Contratista de todas las exigencias en materia de aseguramientos y garantías.

ARTÍCULO 88: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendrá el 5% (cinco por ciento) del importe del certificado o el valor que se determine en el P.C.E.; estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la garantía de cumplimiento de contrato, para constituir el fondo de reparos. Este fondo quedará en poder del Comitente hasta la Recepción Definitiva de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos. El Comitente podrá aplicar fondo así constituido al cobro de cualquier acreencia que tenga para con el Contratista originada en el contrato, de darse este supuesto el Contratista deberá reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato. El Comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

ARTÍCULO 89: Sustitución del fondo de reparos.

Durante la ejecución de la obra, el Contratista podrá sustituir el fondo de reparos por alguna de las formas previstas para constituir garantías previstas en el artículo 20 del presente pliego.

ARTÍCULO 90: Pagos.

90.1 Pagos de los certificados

Los pagos al Contratista serán efectuados por la Unidad Ejecutora Central (UEC) que actuará como agente pagador por cuenta y orden del Comitente. Una vez ingresado el Certificado en la UEC el Contratista deberá presentar la factura. La UEC abonará los certificados dentro de los veinte (20) días hábiles de haberlos recibido según lo establecido en el artículo 87. Para que este pago se efectivice, el Contratista deberá haber presentado la correspondiente factura adecuada a las normas vigentes y demás documentación a la que estuviese obligado; la demora del Contratista en presentar esos documentos o su presentación imperfecta, extenderá por un lapso equivalente el vencimiento del plazo para el pago. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado por causa no imputable al Contratista, será de aplicación lo previsto en el Artículo 48 de la Ley Nº 13.064. 90.2 Anticipo financiero

Esta previsto un anticipo financiero equivalente al quince por ciento (15%) del precio inicial del contrato. El Contratista podrá solicitarlo sólo después de completadas las condiciones requeridas como previas al inicio de la obra, de suscripta el Acta de Inicio y de comenzada efectivamente la construcción de las obras; acompañará para ello una garantía por valor equivalente la que podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas para la garantía de cumplimiento, con su texto adecuado a satisfacción del Comitente. La factura respectiva se deberá presentar una vez cumplidas todas las condiciones precedentes; será abonada dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a su presentación y de cumplidas las condiciones antedichas. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en la proporción del anticipo reembolsado por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. Será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado.

34

Los créditos correspondientes a Anticipos no podrán ser cedidos y solo deberán ser cobrados por el Contratista. El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, instalaciones y materiales que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias autenticadas de los comprobantes de pago, conjuntamente con las facturas correspondientes a los dos primeros certificados de obra. Si los fondos anticipados hubieran tenido otro destino o no se hubieran presentado los comprobantes respectivos conforme lo estipulado precedentemente, el Comitente podrá optar por declarar la caducidad del anticipo y descontar su valor de los certificados pendientes de pago o ejecutar la garantía constituida.

CAPITULO IX

RECEPCION DE OBRA

ARTÍCULO 91: Recepción Provisoria. Manuales.

91.1. Recepción Provisoria

La obra será recibida provisionalmente por la Inspección ad referéndum de la autoridad competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.E. y en el P.E.T. Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía. En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitación, la que deberá notificarse, la autoridad competente efectuará por sí esa diligencia, dejando constancia de la citación y de la ausencia del Contratista. En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su corrección. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, se podrá decidir la rescisión del contrato y la ejecución de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al Contratista. Una vez terminada la ejecución de los trabajos el Contratista solicitará a la Inspección la Recepción Provisoria de la Obra. Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos aquella en la que el Contratista comunique por Nota de Pedido a la Inspección que la obra está terminada de acuerdo a su fin y al contrato y, que han sido aprobados por esta última los resultados de las pruebas y ensayos realizados. Si la Inspección, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspenderá la recepción provisional y ordenará los trabajos necesarios. En ese caso continuará computándose el período de ejecución, no computándose el lapso transcurrido entre la fecha de en que se solicitó la recepción provisional y la fecha de notificación por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspección comunica la no terminación de los trabajos. Sí la recepción provisional se efectúa de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción. 91.2. Manual de Operación y Mantenimiento

35

Con no menos de treinta (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección los Manuales de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones. Su contenido será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente y de una claridad tal que permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc. 91.3. Pruebas para la Recepción Provisoria

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección, se procederá a efectuar en presencia de esta las pruebas de funcionamiento de instalaciones y equipos estipulados en la documentación del contrato Los resultados de las pruebas se volcarán en un Acta que se labrará al efecto, la cual se adjuntará al Acta de Recepción Provisoria. Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralización de plazo de terminación de la obra establecida en el Artículo 16 de este Pliego. 91.4. Recepción Provisional Automática por Inacción del Comitente

Pasados los treinta (30) días sin que la inspección se expida sobre la solicitud de recepción provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los siguientes TREINTA (30) días. Vencido el plazo se producirá la recepción provisional automática por inacción del Comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de recepción provisional. 91.5. Documentación a entregar por el Contratista previo a la Recepción Provisoria.

Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de los trabajos contratados que la Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación: a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra

ejecutada.

b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la Contratista debe realizar los trámites correspondientes para su aprobación por el Organismo competente antes de la finalización del plazo de garantía de la obra)

La documentación será verificada durante el período de garantía por el personal del Comitente que participe o supervise la operación de las obras durante ese plazo, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto a la Contratista para su corrección. La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.). Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal. Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las instalaciones electromecánicas.

36

Se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigón armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la obra. Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en cantidad ni en grado de detalle, con los planos de la licitación, sino que se trata de documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

ARTÍCULO 92: Plazo de garantía.

Salvo indicación de un plazo especial el P.C.E., el plazo de garantía será de doce (12) meses. Durante ese plazo el Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTÍCULO 93: Recepción Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva, que se hará con las mismas formalidades que la Recepción Provisional. Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las obras y, si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva. Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el Comitente podrá corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos u otras garantías o acreencias del Contratista.

ARTÍCULO 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de Recepción Provisional y Definitiva y devolución de garantía de acuerdo con los artículos 91, 93 y 95. , Asimismo el Comitente podrá efectuarlas si lo considera necesario.

ARTÍCULO 95: Devolución de garantías y fondo de reparos. Liquidación final.

95.1 Devolución de garantías y fondo de reparos

La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos. 95.2 Liquidación final

37

Una vez establecida la procedencia de la recepción definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra. Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra total autorizada ejecutada por el Contratista. Se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales. Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación se incluirán todos los créditos y cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el resultado refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación contractual entre el Comitente y el Contratista. Esta liquidación final adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada. Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará dentro del plazo fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobación de la liquidación final. Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su pago en el término de diez (10) días. Vencido ese término se procederá a afectar en primer lugar el fondo de reparos y la garantía de cumplimiento. De no resultar suficiente, el Comitente procederá a su cobro por la vía legal que corresponda.

CAPITULO X

RESCISION DEL CONTRATO

ARTÍCULO 96: Causas y consecuencias de rescisión.

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los Artículos 49 a 54 de la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

ARTÍCULO 97: Toma de posesión de la obra.

Producida la rescisión, el Comitente tomará posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos, labrándose las actas correspondientes. El Comitente tomará, si lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime más convenientes, respondiendo el Contratista por los perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescisión haya sido declarada por culpa de aquel.

ARTÍCULO 98: Inventario.

El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, el Comitente estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia de aquél.

38

ARTÍCULO 99: Avalúo

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de tres (3) días de notificado el Contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el Comitente.

ARTÍCULO 100: Liquidación de los trabajos y materiales.

El Comitente practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la liquidación de los importes de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuación de la obra que hayan sido incautados. Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serán retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de quince (15) días siguientes a la notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente podrá hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél. Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo que señale el Comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del Contratista. El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se originen por la rescisión del contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Comitente, el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 101: Seguros.

101.1. El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos y hasta la recepción provisoria de la obra, con las coberturas de seguro que se detallan a continuación:

a) Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (Ley 24.557 y cc.) conforme a lo establecido por las Normas vigentes en materia de Higiene y Seguridad en la construcción, como así también toda otra Norma legal que resulte aplicable durante el desarrollo de la obra.

b) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Decreto PEN 1567/74 y cc.) que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a la legislación vigente.

c) Seguro de Accidentes Personales, por el monto que se establezca en el P.C.E., que cubra al personal del Comitente afectado a la inspección de la obra.

d) Deberá asegurar la obra contra incendio y otros riesgos materiales, debiendo tener la cobertura un valor que en todo momento cubra el total certificado.

39

e) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.E., a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza, en relación con ello.

101.2 Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera satisfacción del Comitente. No se aceptarán sublímites adicionales en las Condiciones Particulares de las pólizas que restrinjan los montos de las coberturas o las responsabilidades del Asegurador ante la ocurrencia de los siniestros aludidos en la presente Cláusula. 101.3. En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la obra, se procederá a la intimación al Contratista, pudiéndose retener cualquier crédito a pagar hasta tanto se determine el monto de la responsabilidad que pudiera corresponder. 101.4. La falta de acatamiento de la intimación mencionada en la subcláusula precedente, constituye causal de rescisión del contrato por exclusiva culpa del Contratista.

ARTÍCULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

ARTÍCULO 103: Manejo de las instalaciones.

El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el Comitente destine a su cuidado.

CAPITULO XII

SANCIONES

ARTÍCULO 104: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al monto del contrato. A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por éste. A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto original más los importes de las modificaciones aprobadas. Salvo distinta indicación en el P.C.E. el régimen de multas será el siguiente, sin perjuicio de las previstas en otro documento del contrato: 104.1 Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos

Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día de demora en iniciar las obras.

40

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

104.2 Multas por Mora en Finalización de los Trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada día corrido de atraso en la terminación de la obra. La multa que se aplique por demora en la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 104.3 Multas por Paralización de los Trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a un décimo por mil (0,10/00) del monto total del contrato por cada día de paralización 104.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que podrán variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, según la importancia de la infracción o incumplimiento. 104.5 Multas por atraso en el ritmo de inversión

Si la obra estuviese demorada en su ejecución de modo que la inversión fuese inferior al ochenta por ciento (80%) de la prevista según la curva de inversión aprobada por el Comitente, el Contratista se hará pasible a la aplicación de una multa equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el monto del avance real y el estipulado en la curva. Esta penalidad se aplicará mensualmente y será reintegrada, sin actualización ni interés alguno, si el Contratista alcanzare el nivel de inversión aceptable. Las multas por atraso en el ritmo de inversión (Artículo 104.5), tendrán el carácter de preventivas y a cuenta de la que corresponda por mora total (Artículo 104.2); si la multa por mora total fuese inferior, se devolverá el excedente sin actualización ni interés algunos. 104.6 Otras infracciones pasibles de sanción

Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada día de ausencia injustificada.

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

c. Atraso en la entrega de las pólizas de los seguros obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la vía pública: 0,10 por mil del monto contractual.

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación.

f. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual por cada día de paralización.

g. El atraso en la entrega de las pólizas dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato.

41

Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento. La acumulación de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podrá ser considerado por el Comitente como causa para la rescisión del contrato. 104.7 Otras consecuencias

Las multas que se apliquen por mora en la iniciación o por atraso en el ritmo de inversión (Artículos 104.1 y 104.5), no autorizarán al Contratista a tener por prolongado el Plazo de la Obra por el número de días correspondiente a aquéllas. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prórrogas y ampliaciones concedidas y aprobadas expresamente por el Comitente.

ARTÍCULO 105: Recursos.

El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72, T.O. 1991 o el que en el futuro haga sus veces.

ARTÍCULO 106: Percepción de multas.

El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda después de aplicada la sanción, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista ante el Comitente, o de las garantías constituidas. La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre certificados de obra.

42

ANEXO I – FORMULARIOS Y MODELOS 1. Oferta del Contratista

2. Planilla tipo de Cómputo y Presupuesto

3. Desempeño como Contratista principal

4. Representante Técnico propuesto

5. Modelo de análisis de precios unitarios

6. Modelo de Contrata

43

1. Oferta del Contratista

Notas al Formulario de Oferta del Contratista El Oferente deberá completar y entregar este Formulario de Oferta incluido en su propuesta.

[fecha]

Nombre:

[nombre del Comitente]

Dirección: [insertar la dirección]

Declaramos conocer y aceptar los documentos que sirven de base a la licitación:

[nombre o identificación de la Licitación] y, con sujeción a ellos, ofrecemos ejecutar

[nombre o identificación del Contrato] de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación licitatoria que se adjuntan a esta oferta y establecemos que el precio Total de la Oferta es: [cantidad en números] [cantidad en palabras] . El Contrato se ejecutará en el plazo estipulado en el Pliego de Cláusulas Especiales -P.C.E. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ni la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir. En carácter de Declaración Jurada manifestamos que no estamos comprendidos por ninguna de las causales de inhabilitación según lo establecido en los Documentos de la Licitación. Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez y con su modo de extenderlo requerido por los Documentos de Licitación. Declaramos conocer el sitio donde se ejecutarán las obras según se establece en los documentos del la licitación. Para cualquier cuestión o controversia que se suscite aceptamos la competencia de la justicia establecida en el P.C.E.; en caso de resultar adjudicatarios, constituiremos domicilio especial en la ciudad establecida en el P.C.E.. Firma Autorizada: Nombre y Cargo del Firmante: Nombre del Oferente: Dirección real: Dirección postal: [calle y n°] [Ciudad] [Provincia]

44

[código postal]

2. Planilla tipo de Cómputo y Presupuesto

RUBRO ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS CÓMPUTO P R E S U P U E S T O

% % de

Unidad Cantidad Precio Unitario

Precio Parcial

Precio rubro ítem incidencia

1 TRABAJOS PREPARATORIOS 8.000,00 0,21 %

1.1 Preparación terreno, Cartel, Obrador, Demoliciones

gl. 1 5.000,00 5.000,00 0,13%

1.2 Replanteo y otros gl. 1 3.000,00 3.000,00 0,08% 2

2.1 ……………………………….

2.2 ……………………………….

2.3 ……………………………….

3 ESTRUCTURA RESISTENTE 721.016,72 18,56% 3.1 Estructura de Hº Aº 693.305,72

3.1.1 Hormigones de limpieza y no resistentes

m2 306,44 125,00 38.305,00 0,99%

3.1.2 Hormigones de zapatas y bases m3 87,12 836,00 72.832,32 1,88%

3.1.3 Hormigones para vigas de fundación m3 60,32 1.128,00 68.040,96 1,75%

etc.

Esta planilla contendrá el desarrollo de los Rubros e Items de obra, unidad de medida y cómputo. La planilla deberá consignar los precios (costo x Coeficiente Resumen) de cada ítem que resulten de cada uno de los análisis de precios.

45

2. Desempeño como Contratista principal

en obras de naturaleza y complejidad según lo exigido en el Pliego cuestión terminadas en los últimos ocho (8) años

Denominación de la obra Nombre del Comitente Tipo de edificio / Mes y año de terminación Monto contrato $ Sup. cub. * Eleg. **

* Deberá expresarse la superficie cubierta nueva efectivamente construida por el oferente en el contrato. ** Identificar con X las obras seleccionadas por la empresa (no más de cuatro) con las que se alcanza la superficie exigida. El oferente deberá presentar con su oferta o a pedido del Comitente la documentación respaldatoria certificada por escribano o autoridad competente (Contratos de Obra, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que verifique la experiencia de obra declarada. Firma autorizada y aclaración _______________________________________

46

3. Representante Técnico propuesto

Adjuntar curriculum vitae Apellido __________________________ Nombres________________________________ Domicilio: ________________________________________________________________________ Título habilitante: _________________________________________________________________________ Expedido en el año _____ por la Universidad _________________________________________ Fecha de nacimiento: ________________________________________________________ Nacionalidad: ______________________________________________________________ Detalle del desempeño como Representante Técnico o Director de Obra durante tres (3) años:

Empresa Fechas

Firma del profesional ______________________________________ Firma del Oferente ______________________________________

47

4. Análisis de Precios Unitarios

El Oferente deberá presentar el detalle de conformación del COEFICIENTE DE RESUMEN y el análisis detallado de la MANO DE OBRA, MATERIALES, y de los PRECIOS UNITARIOS según los modelos adjuntos, para todos los ítems de la obra, debiendo reflejar un uso correcto de cantidades y rendimientos de los materiales, mano de obra y equipos a utilizar. Queda a cargo del Oferente reflejar en dichos análisis las alícuotas e impuestos vigentes según lo establece el PCG. La eventual inadecuación de los datos contenidos en los Análisis de Precios elaborados según lo que se establece a continuación, con respecto a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demande la ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones del proyecto, no justificarán modificación alguna en los precios unitarios del contrato. Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo a las normas modelo que se indican a continuación: COEFICIENTE DE RESUMEN

Ejemplo de cálculo de Coeficiente resumen a aplicar en los análisis de precios unitarios

COSTO NETO 100,00 % 1,000 (A)

Gastos Generales e Indirectos …………… 13 % Beneficio ……………………………………… 10 % Incidencia sobre (A)

23,00

%

0,23

SUBTOTAL 1 1,23 (B)

Costos Financieros …………………………… 2 % Incidencia sobre (A)

2,00

%

0,02

SUBTOTAL 2 1,25 (C)

I.V.A.…………………………………… . 21 % Incidencia sobre (C) 21,00

%

0,263

SUBTOTAL 3 1,513

COEFICIENTE DE RESUMEN ADOPTADO (CR) 1,513

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Ejemplo: Hormigón armado para bases (unidad=m3) DESCRIPCION Cantidad Unidad Precio Unid Subtotal Unid Materiales: cemento piedra arena acero

300,00

0,75 0,65

50,00

Kg M3 M3 Kg

0.1228.009.000.55

$/Kg $/m3 $/m3 $/Kg

36.0021.005.85

27.50

$ $ $ $

SUBTOTAL MATERIALES (A) 90.35 $/m3 Mano de Obra: Oficial Medio Oficial Cargas Sociales Oficial Cargas Sociales Medio Oficial

1,20 1,80 1,20 1,80

Día Día Día Día

12.5811.7512.5811.75

$/día $/día $/día $/día

15.1021.1515.1021.15

$ $ $ $

SUBTOTAL MANO DE OBRA (B) 72.50 $ Equipos: Hormigonera Herramientas manuales

1,00 1,00

Gl Gl

7.003.00

$/gl $/gl

7.003.00

$ $

SUBTOTAL EQUIPOS (C) 10.00 $ COSTO NETO TOTAL (D) : (A+B+C) 172.85 $ PRECIO DEL ITEM: COSTO NETO TOTAL (D) x CR = 172.85 $/m3 x 1.513 = 261,52 $ PRECIO DEL ITEM: 261,52 $

48

5. Modelo de Contrato

Entre la _____________________________________ en adelante llamada EL COMITENTE, representada en este acto por el señor ____________________________, D.N.I. _______, a mérito de la autorización expresa otorgada por ___________________, por una parte y por la otra la firma _________________________________________, representada en este acto por el señor ____________________________________ D.N.I. Nº _______________, cuya personería a este efecto demuestra con la documentación que para constancia se agrega al presente, en adelante llamado EL CONTRATISTA, se conviene en celebrar el presente contrato de obra pública, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra objeto de la Licitación Pública Nacional o Internacional(según corresponda) Nº CU- /__:y (denominación Universidad) Nº / Construcción _______________________ – ________ - Departamento__________ - Provincia de__________________, que le fuera adjudicada por ____________________ de fecha ___ de __________________ de 20__, en los plazos, términos, condiciones y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la documentación que acompaña a la oferta adjudicada. Forma parte de este contrato la documentación estipulada en los Documentos de la Licitación.

SEGUNDA: El Comitente se obliga a pagar al Contratista por la total y correcta ejecución de la obra mencionada en la cláusula primera, la suma de PESOS _________________________ ($____________).

TERCERA: El Contratista declara no tener objeción que formular a la documentación contractual y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación.

CUARTA: Se establece que el Comitente no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista y/o sus cosas y/o su personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su ejecución.

QUINTA: El Contratista avala el presente contrato mediante ____________________ Nº ____________ por valor de PESOS ____________________ ($___________) otorgada por _____________________.

SEXTA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción del los Tribunales _____________________, renunciando a todo otro fuero o jurisdicción.

SEPTIMA: El Contratista tendrá una única relación contractual con el Comitente, renunciando en forma expresa a cualquier pretensión de imputar corresponsabilidad contractual a la Corporación Andina de Fomento o a la Nación Argentina o a cualquiera de sus dependencias.

OCTAVA: Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes Comitentes constituyen los siguientes domicilios especiales: el Comitente en la calle ____________ Ciudad ________________ y el Contratista en la Calle _______________________ Ciudad de ________, Provincia de ______________. Previa lectura y ratificación, se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de ______________________ a los días del mes de del año 20___.

1

06º082ºT1ºFlorencioºVarela

4.2 P.C.E

PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES _________________________________________

2

_________________________________________

Programa de Infraestructura Universitaria II – Fase B

con financiamiento de la

República Argentina

y de la

Corporación Andina de Fomento

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL N° [01/2016] CU-010/16

COMPLETAMIENTO EDILICIO FACULTAD DE PSICOLOGÍA - SEDE INDEPENDENCIA

3

PLIEGO PARA LICITACION PÚBLICA DE OBRAS 2. PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES..............................................................................................4

(ARTÍCULO 1°): Objeto y aplicación del pliego. .............................................................................4 (ARTÍCULO 5°): Sistemas de contratación ......................................................................................4 (ARTÍCULO 13): Capacidad técnica y de contratación. ..................................................................4 (ARTÍCULO 20): Garantía de mantenimiento de oferta. Vigencia de la oferta. ..............................4 (ARTÍCULO 21): Presentación de las propuestas............................................................................5 (ARTÍCULO 26): Licitación de “etapa única”.................................................................................5 (ARTÍCULO 33): Adjudicación. .......................................................................................................5 (ARTÍCULO 54): Oficina para la Inspección. ..................................................................................5 (ARTÍCULO 80): Plazo.....................................................................................................................6 (ARTÍCULO 96): Causas y consecuencias de rescisión. ..................................................................6 (ARTÍCULO 101): Seguros. ..............................................................................................................6

2. PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES Las siguientes Cláusulas Especiales (P.C.E.) complementan o modifican las disposiciones de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las P.C.G. Se modifican o complementan los siguientes artículos del PCG:

(ARTÍCULO 1°): Objeto y aplicación del pliego.

Se agrega:

1.1 1.1 El Licitante y Comitente es: la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES con domicilio en la calle Viamonte Nº 430 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA.

1.2 La licitación es: Licitación Pública Internacional Nº 01/2016 “Completamiento Edilicio Facultad de Psicología - Sede Independencia” CU-010/16

1.3 El Presupuesto Oficial es de $ 42.483.000,00 (PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL), con impuestos incluidos. 1.4 Será de aplicación al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminación de Precios dispuesto

por el Decreto N° 691 de fecha 19 de mayo de 2016, sus normas complementarias y modificatorias, con la aplicación de la formula polinómica detallada en Anexo I de estas Cláusulas especiales

(ARTÍCULO 5°): Sistemas de contratación La Contratación de la obra se hará por el sistema de Ajuste Alzado sin presupuesto oficial detallado (Ej.: Ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado, de acuerdo con el Art. 8° del P.C.G.)

(ARTÍCULO 13): Capacidad técnica y de contratación.

13.1 Capacidad técnica

La superficie construida de obras nuevas que deberá acreditar el oferente es de 1.646 m2

13.2 Capacidad de contratación

El saldo de contratación en la Sección Arquitectura deberá ser igual o superior a $ 42.483.000,00 (PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL)

(ARTÍCULO 20): Garantía de mantenimiento de oferta. Vigencia de la oferta.

La garantía de mantenimiento de oferta será de $ 424.830,00 (PESOS CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA) Los depósitos en efectivo para constituir garantías deberán depositarse en el Banco de la Nación Argentina. Cuenta Nº 3583/19 - C.B.U: 0110599520000003583195

La garantía de oferta deberá estar emitida a favor de: la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES con domicilio en la calle Viamonte Nº 430 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, C.U.I.T. 30-54666656-1. El garante deberá someterse al fuero de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal.

(ARTÍCULO 21): Presentación de las propuestas.

Lugar de presentación de las propuestas: Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, sita en calle Viamonte Nº 430 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. Fecha límite de presentación: 18 de octubre de 2016 a las 10:00 horas.

(ARTÍCULO 22): Forma de presentación de las propuestas. Las propuestas se presentarán en un original y dos copias.

(ARTÍCULO 26): Licitación de “etapa única”.

Para la presente licitación se utilizará el tipo de “etapa única”. La apertura de las ofertas se efectuará el 18 de octubre de 2016 a las 11:00 horas.

(ARTÍCULO 33): Adjudicación.

La dirección para presentar observaciones a la adjudicación es: la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, sita en calle Viamonte Nº 430 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA. La garantía de impugnación será de1 1% del presupuesto oficial y se depositará a favor del licitante en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Cuenta Nº 3583/19 - C.B.U: 0110599520000003583195.

(ARTÍCULO 54): Oficina para la Inspección.

Deberá constar como mínimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los casos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendo atender las observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones generales. Deberá contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendrá condiciones ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra. El Contratista proveerá para ser utilizado por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina necesarios para el correcto desempeño de sus funciones. El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con material sanitario mínimo para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones normalizadas por los organismos de Salud Pública correspondientes.

El Contratista facilitará a la Inspección mientras dure la obra y hasta la recepción definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas estructurales, hidráulicas o las que esta estime necesaria realizar.

(ARTÍCULO 80): Plazo.

El Plazo de ejecución es de 360 (TRESCIENTOS SESENTA) días corridos.

(ARTÍCULO 96): Causas y consecuencias de rescisión. El Contratista renuncia formalmente por el solo hecho de suscribir el contrato con el Comitente a ejercer el eventual derecho de retención que pudiera estar previsto en la legislación aplicable sobre las tierras y construcciones que ocupe con motivo de la ejecución de la obra objeto del contrato, aun cuando sobrevinieran créditos a su favor de cualquier naturaleza o surgieran cuestiones de hecho o controversias jurídicas entre las partes contratantes.

(ARTÍCULO 101): Seguros.

101.1. Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones y/o ampliaciones de plazos, motivadas por trabajos suplementarios, por causas no imputables al Comitente. 101.1.a) La cobertura de ART deberá ser acreditada mediante la presentación de una Constancia de Inscripción, con nómina del personal asegurado, vigente y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor del seguro. 101.1.b) La cobertura de Vida Colectivo Obligatorio deberá ser acreditada mediante la presentación de una póliza, o Constancia de Aseguramiento, con nómina del personal asegurado, vigente y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor del seguro. 101.1.c) La cobertura de Accidentes Personales del personal del Comitente deberá ser acreditada mediante la presentación de una póliza, con nómina del personal asegurado, vigente y autenticada mediante firma y sello original del asesor productor del seguro. En la misma, el Contratista deberá figurar como Tomador de la cobertura y el Comitente deberá ser incluido como beneficiario de segunda línea, coasegurado, o figura similar que le permita litigar en la ejecución de la póliza, en interés de los beneficiarios de la misma. Las pólizas serán individuales y deberán cubrir los riesgos de muerte e incapacidad. El monto de las coberturas ascenderá a PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($250.000.-) para cada caso independientemente. Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspección, dentro de los TRES (3) días de la fecha en que se lo notifique del cambio. 101.1.d) El Comitente deberá ser incluido como coasegurado, acreedor hipotecario o figura similar que le permita litigar en la ejecución de la póliza.

101.1.e) El monto de la cobertura ascenderá a PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-) sin sub-límite de riesgo u ocurrencia individual. 101.3. El atraso en la entrega de las pólizas se multará conforme el Artículo 104. Todas las pólizas de seguros o bien sus copias legalizadas, serán entregadas al Comitente, el que dará su aprobación, antes de iniciarse las obras. Sin una completa cobertura de seguros no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación de obra, como así tampoco se realizará ningún pago por ningún concepto al Contratista. El Contratista será responsable civil y administrativamente por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura. 101.4. En los casos en que se produzcan vencimientos de las pólizas, el Comitente podrá renovarlas a costa del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

Anexo I - Redeterminación del Precio del Contrato

1. Metodología aplicable para la redeterminación de precios

Dentro de la mecánica prevista en el Decreto Nacional Nº 691/16 y demás normas complementarias, para esta licitación que cuenta con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento, se establece la siguiente formulación:

2. Fórmula de Redeterminación de Precios Aplicable al Contrato

Los precios serán ajustados, previa deducción de los anticipos, ponderando los siguientes factores según su incidencia en el precio total del Contrato: Materiales (M), Mano de Obra (MO), Equipos y Máquinas (EM) y Transporte (T)

Los precios de la obra se redeterminarán aplicando la siguiente expresión:

Pi = Po x FRi Donde: Pi: Precio de la obra redeterminado identificado como “i”

Po: Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresado en valores básicos.

FRi: Factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al mes “i”

La expresión general de la fórmula de Redeterminación es:

Donde:

FMi = Factor de variación de precios del componente Materiales. Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el apartado I., pondera las variaciones de los precios de los principales materiales de cada obra.

FEMi =

Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el apartado II pondera la variación de los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción (amortización, repuestos y reparaciones).

MOi/MO0= Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el indicador de precio básico (MO0);

Ti/T0 Factor de variación de precios del componente Transporte. Es la relación entre el indicador del precio correspondiente al mes de la Redeterminación (Ti) y el indicador de precio básico (T0).

I - Variación de precios del componente Materiales.

El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los n subcomponentes y/o elementos más representativos de la obra: Donde:

003

02

01 .......

3

3

2

2

1

1

Mn

Mnb

M

Mb

M

Mb

M

MbF i

Mni

Mi

Mi

MMi

0003,044,002,051,0

T

T

MO

MOFFF iiEMiMiRi

M1i, M2i, M3i , …, Mni = precios o indicadores de precios del Mes de Redeterminación “i” de los n materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, … , Material n: Mn). M1o, M2o, M3o ,…, Mn0 = precios o indicadores de precios del Mes Base de los n materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, … , Material n: Mn).

MnMMM bbbb ,,, 321

Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan la incidencia de los n materiales más representativos en el costo-costo total del componente Materiales. Cada bMi se calculó como la relación del monto total del material Mi y la suma de los montos correspondientes a todos los materiales considerados; se verifica que su sumatoria es igual a 1.

Al final de este Anexo se incluye el detalle de los materiales incluidos en la fórmula, sus incidencias relativas y las fuentes referenciales de las que se extraerán los valores para calcular el factor de variación de cada uno.

II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas.

El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas (FEMi), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

Donde:

AEi/AE0= Factor que mide la variación de los precios del subcomponente Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice correspondiente al Mes de la Redeterminación (AEi) y el índice al Mes Base (AE0);

MOi/MO0= Factor que mide la variación de los precios del componente Mano de Obra. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el indicador de precio del Mes Base (MO0);

RRAE cc ,

Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de Equipos “cAE” y Reparaciones y Repuestos “cRR”. Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del componente Equipos y Máquinas en el total de la obra. Cada “ci“ se calcula como la relación del monto total del subcomponente y el monto total del componente Equipos y Máquinas. Se verifica que: 1 RRAE cc .

RRAE cc , Para esta Obra serán AEc 0,55 y RRc 0,45.

Por lo tanto:

0003,07,045,055,0

MO

MO

AE

AE

AE

AEF iii

EMi

Para medir la variación de AE se utilizará el promedio aritmético de la variación de los siguientes indicadores: Amortización de Equipos Importados. (inciso j) (IPIB, Cuadro 7.3.2; Código I 29; Máquinas y equipos) y Amortización de Equipos Nacionales (IPIM, Cuadro 7.3.1;

000

3,07,0MO

MO

AE

AEc

AE

AEcF ii

RRi

AEEMi

Código N 34: Vehículos automotores, carrocerías y repuestos) publicados en la revista INDEC Informa. AE0 es el valor para el mes base en números con cuatro decimales.

III - Variación de precios del componente Mano de Obra

Para medir la variación de este componente se utilizará el indicador: inciso a) Mano de obra – Cuadro 1.4 – Capítulo Mano de obra según el Anexo de la revista INDEC Informa. MO0 es el valor para el mes base en números con cuatro decimales. IV - Variación de precios del componente Transporte

Para medir la variación de este componente se utilizará el indicador: Índices de precios de algunos servicios- Código CPC 71240-21 Camión con acoplado según el Anexo de la revista INDEC Informa. T0 es el valor para el mes base en números con cuatro decimales.

V – Fuentes referenciales de las variaciones:

Los precios de referencia para determinar la incidencia de los factores a tener en cuenta en las redeterminaciones de precios, serán los informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales o especializados, aprobados por el Contratante.

3. Mes base del contrato:

Se establece como mes base del contrato a los efectos de la redeterminación de precios el mes correspondiente a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. El valor de FRi será calculado con dos decimales por redondeo simétrico.

4. Procedimiento para futuras redeterminaciones:

a. A partir de la firma del contrato, se efectuarán las redeterminaciones de precios sobre la base del valor de la obra faltante de ejecutar, en la medida en que el valor de la expresión ((FRi - FRi-1) / FRi-1) x 100, supere el 5 %, en donde:

FRi-1 = Factor de redeterminación de la redeterminación anterior (i-1).

FRi = Factor de redeterminación del mes “i”.

b. El Contratista presentará al Contratante, el FR calculado con los indicadores de precios vigentes a la fecha de cálculo, publicados por los organismos consignados como fuente de información de los precios para el mes correspondiente a la ejecución de los trabajos. De darse el supuesto referido en el apartado anterior, se procederá a redeterminar el precio del contrato mediante una nueva modificación de contrato.

c. Cuando los costos correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último plan de trabajos aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder.

d. Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de cada redeterminación se redeterminarán a partir del 1º del mes en que se verifique que el valor de la expresión ((FRi - FRi-1) / FRi-1 )) x 100, supere en más o en menos el 5 %, usando la siguiente expresión matemática:

Pi = Pi-0 x [(Af x FRa) + (1 – Af) x FRi]

Donde: Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación) Pi-0: Precio de la obra faltante al 1ro del mes en que se produce de la redeterminación, expresada en valores básicos de contrato o de la redeterminación anterior aprobada, según corresponda. Af:........% 1 FRi: Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. (i: nueva redeterminación) FRa: Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo. Si el anticipo no se hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, FRa será reemplazado por FRi.

e. Siempre que el contrato tenga saldo disponible, cuando se verifique el cumplimiento del supuesto del apartado a) que antecede y sea procedente una nueva redeterminación de precios, dentro de los diez días de aceptado el cálculo del FR por el contratante se emitirá el certificado definitivo correspondiente al período sujeto a una nueva redeterminación y ya certificado a los precios anteriores, liquidando las diferencias en más o en menos según corresponda. Dicho certificado estará sujeto al mismo régimen que los certificados de obra, a todos sus efectos. La certificación posterior a la aceptación del cálculo del FR que dé lugar a una nueva redeterminación, se hará en base al nuevo precio redeterminado.

f. Deberá firmarse una Enmienda de Contrato cada vez que se redetermine el precio del contrato a efectos de adecuar dicho precio a la redeterminación practicada. Dentro de los diez (10) días de firmada la enmienda, el Contratista deberá integrar la garantía de cumplimiento de contrato que restablezca la proporción del contrato fijada en los pliegos, sobre la base del monto total del contrato según la última redeterminación.

Si el contrato se hubiera previsto sin el otorgamiento de anticipo, regirán los siguientes textos en sustitución de sus respectivos que anteceden:

Punto Texto

2. 1er Párrafo

Los precios serán ajustados, ponderando los siguientes factores según su incidencia en el precio total del Contrato: Materiales (M), Mano de Obra (MO), Equipos y Máquinas (EM) y Transporte (T)

4. d.

Los precios fijados en pesos de la obra faltante de ejecutar al momento de cada redeterminación se redeterminarán a partir del 1ro del mes en que se verifique que el valor de la expresión ((FRi - FRi-1) / FRi-1 )) x 100, supere en más o en menos el 5 %, usando la siguiente expresión matemática:

Pi = Pi-0 x FRi

Donde:

Pi: Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación)

Pi-0: Precio de la obra faltante al 1ro del mes en que se produce de la redeterminación, expresada en valores básicos de contrato o de la redeterminación anterior aprobada, según corresponda.

FRi: Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”. (i: nueva redeterminación)

1 Porcentaje que representa el anticipo financiero

12

Tabla de materiales, sus incidencias relativas y la fuente referencial del INDEC

Razón Expresa Incidencia Fuente referencial publicación INDEC Informa - Anexo Código Denominación

M1i/M10= FPV Material 1: Cemento b=0,0771 Precios promedio de materiales incluidos en el Dto. 1295/2002 n) Cemento

M2i/M20= FPV Material 2: Arena b=0,0205 Precios promedio de materiales incluidos en el Dto. 1295/2002 q) Arena

M3i/M30= FPV Material 3: Acero b=0,0612 Precios promedio de materiales incluidos en el Dto. 1295/2002 m) Aceros-Hierro aletado

M4i/M40= FPV Material 4: Canto rodado b=0,0257 Capítulo Materiales. Índices elementales 15320-11 Canto rodado natural

M5i/M50= FPV Material 5: Cerámico b=0,0108 Capítulo Materiales. Índices elementales 37370-11 Baldosa cerámica esmaltada

M6i/M60= FPV Material 6: Chapas b=0,1562 IPIB, Mayor desagregación disponible 42999-2 Nacional - Chapas metálicas

M7i/M70= FPV Material 7: Artefactos de iluminación b=0,0362 Índices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002 g) Artefactos de iluminación y cableado - Cuadro 1,5 - Ítem Instalación eléctrica

M8i/M80= FPV Material 8: Ladrillo común b=0,0392 Capítulo Materiales. Índices elementales 37350-21 Ladrillo común

M9i/M90= FPV Material 9: Ladrillo cerámico b=0,0275 Capítulo Materiales. Índices elementales 37350-11 Ladrillo cerámico hueco

M10i/M100= FPV Material 10: Losetas b=0,0176 Capítulo Materiales. Índices elementales 37540-32 Loseta calcárea para vereda

M11i/M110= FPV Material 11: Madera para encofrado b=0,0120 Capítulo Materiales. Índices elementales 31210-11 Tabla con una cara cepillada para encofrado

M12i/M120= FPV Material 12: Mosaicos b=0,0524 Capítulo Materiales. Índices elementales 37540-11 Mosaico granítico

M13i/M130= FPV Material 13: Esmalte sintético b=0,0053 Capítulo Materiales. Índices elementales 35110-21 Esmalte sintético brillante

M14i/M140= FPV Material 14: Pintura látex b=0,0102 Capítulo Materiales. Índices elementales 35110-31 Pintura al látex para interiores

M15i/M150= FPV Material 15: Puertas b=0,0754 Índices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002 d) Carpinterías - 1,5 - Ítem Carpintería metálica y herrería

M16i/M160= FPV Material 16: Ventanas b=0,0964 Índices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002 d) Carpinterías - 1,5 - Ítem Carpintería metálica y herrería

M17i/M170= FPV Material 17: Muebles b=0,0201 Capítulo Materiales. Índices elementales 38130-15 Mueble de cocina bajo mesada, de madera, de calidad media

M18i/M180= FPV Material 18: Caño PVC 110 b=0,0253 Capítulo Materiales. Índices elementales 36320-12 Caño de PVC de 0,110 m

M19i/M190= FPV Material 19: Caño PP 19 b=0,0402 Capítulo Materiales. Índices elementales 36320-22 Caño de polipropileno de 0,019 m

M20i/M200= FPV Material 20: Caño gas b=0,0016 Capítulo Materiales. Índices elementales 41277-31 Caño de hierro negro con revestimiento epoxi

M21i/M210= FPV Material 21: Cable unipolar b=0,1014 Capítulo Materiales. Índices elementales 46340-31 Cable con conductor unipolar

M22i/M220= FPV Material 22: Cal b=0,0193 Capítulo Materiales. Índices elementales 37420-11 Cal aérea hidratada

M23i/M230= FPV Material 23: Yeso b=0,0172 Capítulo Materiales. Índices elementales 37410-11 Yeso blanco

M24i/M240= FPV Material 24: Membrana asfáltica b=0,0019 Capítulo Materiales. Índices elementales 37930-11 Membrana asfáltica con folio de aluminio

M25i/M250= FPV Material 25: Artefactos y grifería b=0,0493 Índices de los componentes incluidos en el Decreto 1295/2002 r) Artefactos para baño y gritería - Cuadro 1,5 Ítem - Instalación sanitaria y contra incendio

FPV = Factor de variación precio del / Anexo = Anexo “Información para la actualización de los precios de contratos de obra pública”

1

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES OBRA: COMPLETAMIENTO EDILICIO PISO 3º FACULTAD DE PSICOLOGÍA - SEDE INDEPENDENCIA calle Gral. Urquiza 762 CABA PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES ALCANCE Las acciones previstas se desarrollarán en la sede Independencia de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, primordialmente en el edificio de General Urquiza 762 C.A.B.A., constituyendo la Etapa 2 de las obras propuestas para este edificio y se ajustarán a los lineamientos contenidos en el Dictamen Nº 4246-DGIUR de la Dirección General de Interpretación Urbanística del 20-10-2011

OBJETO El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de la mano de obra, material y equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos de adecuación y completamiento, principalmente en el edificio ubicado en General Urquiza 762 y de intervenciones en el edificio de Independencia 3051 (CABA) Obras en el Edificio General Urquiza 762 Sobre el edificio existente de Gral. Urquiza 762, una ampliación permitirá recuperar su tercer piso con la provisión de nuevas aulas. La sobrecubierta de chapas existente sobre la estructura original, dispuesta seguramente por el agravamiento de algunas patologías, será desmontada y se erigirá un pabellón con estructura y cubierta metálica donde se dispondrán seis aulas .Se vinculará mediante un núcleo circulatorio único, todo el tercer piso de los edificios de Urquiza 752 , 762 e Independencia 3065 ya que en la actualidad Urquiza 752 e Independencia 3065 están desvinculados en este nivel. También se solucionará el hecho de que en este nivel el ascensor nuevo Nº 2 esta desvinculado totalmente del sector Urquiza 752 y con un vínculo a la intemperie con Independencia 3065. Ésta área y todas las áreas que queden descubiertas recibirán tratamiento, según lo especificado en texto y planos, asegurando niveles de aislación adecuados. Las áreas nuevas llevarán tabiques y cielorrasos de placa de yeso, carpinterías de aluminio, vidrios de seguridad y pisos elevados. Los grupos sanitarios replicarán los detalles y terminaciones de los grupos existentes recientemente acondicionados. Los elementos estructurales extraidos de la cubierta desmontada serán utilizados en la cubierta del sector del octógono. Obras en el edificio Independencia 3051 Se proveerá e instalará un ascensor indicado en planos como nº 3 en el acceso por Independencia 3051, efectuándose todas las tareas necesarias a tal fin utilizando el conducto ya ejecutado. Hay que puntualizar que las aulas de los pisos 2º, 3º, 4º y 5º de este edificio tienen en la actualidad solo acceso por escalera. Instalación contra Incendio de toda la sede Se ejecutaran la provisión y colocación de :

a) Totalidad de la red faltante de cañerías , bombas jockey y colector hacia y desde el tanque existente en la terraza de Independencia 3061.

b) Totalidad de los gabinetes faltantes con sus lanzas y mangueras según cálculo.

2

c) Totalidad de los matafuegos faltantes según cálculo. d) Sistema de detección de incendio por medio de detectores de humo co central electrónica. e) Proteccion ignifuga de la estructura de hierro a la vista del edificio. f) Señalización para la evacuación del edificio en caso de incendio.

Estos trabajos deben ejecutarse para poder dar cumplimiento a las normas de seguridad establecidas por los Códigos de Edificación y Planeamiento de la CABA, por Bomberos , y las leyes nacionales al respecto. Aire Acondicionado en General Urquiza 752 Comprende la ejecución de los siguientes trabajos: Provisión y colocación de la instalación completa de aire acondicionado tipo VRF en los pisos PB área de uso público y oficinas de PB, aulas de 1º, 2º, 3º con la instalación de condensadora en azotea del edificio de la Facultad de Psicología Urquiza 752 CABA y a planos con provisión de mano de obra y materiales. GENERALIDADES Alcance del Pliego El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o la ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitación y las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra para su correcta ejecución. Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación. Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. Calidad de la obra Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello, el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y seanlos más apropiados para esas finalidades. El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la obra, tal cual queda definida en los pliegos, planos, planillas y listado de tareas. El Contratista proveerá todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas, etc.)para que los trabajos objeto de este concurso queden totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello. Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material, equipo o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. Concepto de obra completa La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente.

3

El Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin. Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del contratista, los cuales deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto, comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas de protección adecuada y necesaria. Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. Normas para materiales y mano de obra Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo siendo mecánicamente resistentes, utilizando en todos los casos materiales de primera calidad. En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al sólo efecto de fijar normas de construcción tipo, calidad o características requeridas. El Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar, y la aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos. Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista. La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obra. En cuanto al personal del Contratista, la Inspección de Obra podrá solicitar el cambio o remoción del personal que no considere idóneo para la realización de las tareas encomendadas. La Inspección de Obra podrá solicitar que se incremente el personal en obra si los plazos así lo demandaran o que se extienda el horario de trabajo. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósitos y/u oficinas del Contratista que se estime oportuno a efectos de tomar conocimiento de los trabajos realizados directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El Contratista deberá comunicar a esos efectos la dirección de los citados lugares, indicando los trabajos que se realizan en ellos. Muestras Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra para su aprobación, y aunque esto no sea solicitado expresamente por la Inspección de Obra, perfectamente identificadas y envasadas para su aprobación. También el Contratista deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección de Obra. Planos de obra Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto, siendo obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y documentación necesaria para la completa y correcta ejecución de la obra (planos ejecutivos), que deberán ser presentados para la aprobación de la Inspección de Obra anticipación respecto del inicio de los trabajos. Asimismo el Contratista deberá tramitar los permisos de Obra ante los organismos que correspondan. El Contratista deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones.

4

Asimismo antes o durante la obra deberá presentar aquellos planos que surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspección de Obra. La aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra implicará que dicho planos se constituyan en documentación oficial de la misma. Plan de trabajos El Contratista deberá presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el que será aprobado or la Inspección de Obra. Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales. Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de gremios por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan de trabajos, motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra. El plan de trabajos deberá ser lo mas detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo de lograr la mayor precisión posible. Vigilancia y seguridad Para proteger la obra los bienes de la Facultad y los elementos, materiales, equipos, máquinas, etc. de la entrada de personas no autorizadas, vandalismo y hurto, el Contratista proveerá vigilancia de seguridad. Se deberá llevar un registro escrito de entrada y salida de personal y equipos. Seguros El Contratista deberá garantizar que todo el personal destinado a la obra estará asegurado contra accidentes de trabajo, además la Contratista deberá contar con un seguro que cubra daños a bienes y personas ajenas a la U.B.A., incluida responsabilidad civil. Para todo ello rigen: La Ley de Seguridad e Higiene y sus Decretos Reglamentarios Las Leyes de Accidentes de Trabajo N° 24028 La Ley de A.R.T. N° 24557 y sus Decretos Reglamentarios. La Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas correspondientes. El Contratista asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad de Buenos Aires. Asimismo deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). Lo anteriormente expuesto es sin perjuicio de mantenerse la obligación por parte de las Contratistas de presentar la respectiva póliza vigente y con la prima paga al momento de la contratación. Visita a Obra El oferente deberá reconocer in-situ el lugar de los trabajos, previo a la presentación de su oferta, debiendo incluir en la misma todos los elementos que, a su juicio, considere necesarios para la consecución de la instalación de forma tal que quede en perfectas condiciones de terminación y funcionamiento, y permitan librarlas al servicio inmediatamente de efectuada la recepción provisional. A tal efecto, deberá realizar una visita al lugar de la obra, dicha visita se realizará en fecha y hora a determinar por la Universidad con presencia de personal de la Dirección General de Construcciones Universitarias quienes extenderán el correspondiente Certificado de Visita. De no existir este certificado adjunto a la Oferta, la misma será desestimada. Circulares con consulta Todas las dudas que surgieran de la lectura del pliego legal y técnico podrán ser abordadas por preguntas formuladas a través de “circulares con consulta”, las que serán respondidas y difundidas antes de la fecha de cierre del llamado licitatorio, las mismas serán dirigidas a la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones – Viamonte 430 – P.B. Oficina 8 –Horario de 10 a14 Hs.

5

Normas y Reglamentos a cumplir A continuación se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente licitación.

Código de Edificación y Planeamiento del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires Reglamentación del ENRE Reglamentación de AEA Reglamentación de AYSA Normas IRAM Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000/9001. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo,

Asimismo serán utilizados para la aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en las Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. Mantenimiento y limpieza diaria de obra a) Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes trabajos: mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del predio. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. b) El Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas desarrollas por él, sean retirados periódicamente del área de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos. c) Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningún tipo dentro de los límites de la obra. d) Los materiales cargados en camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos para evitar la caída de materiales durante el transporte. e) El Contratista deberá asegurar la ventilación temporaria de las áreas cerradas, para asistir al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulación de polvo, humos, vapores y gases. f) Se pondrá el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería. g) Se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos y capas aisladoras. h) En las cubiertas, se deberá evitar la obstrucción de desagües, colocando en las mismas mallas metálicas o plásticas de protección. i) Las protecciones que se efectúen para evitar daños en pisos, escaleras, etc., deberán ser retiradas en el momento de realizarse la limpieza final. j) Al completar los trabajos comprendidos en su Contrato, el Contratista retirará todos los desperdicios y deshechos del lugar y el entorno de la obra. Asimismo retirará todas sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia «a escoba» o su equivalente. k) La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. Retiro de obrador, servicios y controles

6

a) El Contratista retirará los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de locales, protecciones y cerco de obra antes de la recepción provisoria de la obra. b) La Oficina Técnica será retirada a la finalización completa y definitiva de los trabajos. Cartel de obra El Contratista colocará en el lugar indicado por la Inspección de Obra dos Carteles de Obra, de acuerdo al modelo previsto en los anexo al pliego correspondiente y a las indicaciones que le imparta la Inspección y a las normas vigentes. Se instalará dentro de los cinco días de iniciada la obra y se mantendrá el tiempo que la Inspección determine luego de terminados los trabajos. Seguridad, andamios, escaleras El Contratista deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, y de la inspección de obra, comprendiendo la ejecución de las mamparas, pantallas, vallas, apuntalamientos, etc., encuadrándose en la normativa vigente y cualquier otro elemento necesario o medida de seguridad para las personas que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. El Contratista proveerá a cada operario de su equipo de trabajo y de la totalidad de los elementos de seguridad necesarios. Éste será el más adecuado a las tareas a cumplir y responderá a las normas exigidas para la manipulación de los elementos y materiales empleados en la obra. Asimismo deberá proveer de los mismos elementos a la Inspección de Obra. Los andamios deberán ser metálicos partiendo desde el nivel de planta baja, y su disposición deberá permitir un acceso fácil y seguro al área a intervenir, contarán con escalera incorporada, de estructura similar a estos, para circulación vertical. El piso operativo de los andamios será de tablones de madera o de chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos. Esta superficie se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. La estructura de sostén será de acero y deberá descansar sobre tacos de madera. Estará preparada para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los trabajos. Los andamios tendrán incorporados protecciones para evitar la caída no controlada de cualquier elemento. Estas protecciones podrán ejecutarse con madera, polietileno o de tejidos. El Contratista deberá presentar planos del diseño de las estructuras para su aprobación por la Inspección de Obra. El tramo inferior será lo suficientemente sólido como para absorber impactos de objetos y de materiales que permita el paso seguro por debajo de los mismos. Los andamiajes y todo otro equipo para trabajos en altura deberán cumplir con todas las normas de seguridad y contar con la aprobación de la Inspección de Obra. Servicio sanitario de obra y vestuarios El Contratista proveerá y mantendrá las instalaciones sanitarias reglamentarias según la Ley de Higiene y seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construcción. Iluminación de obra Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo de la Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. El Contratista proveerá e instalará el tablero general y los seccionales que considere conveniente y tendrá a su cargo los consumos producidos durante todo el transcurso de la obra. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, la Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal el desarrollo de los trabajos. La instalación deberá responder a la propuesta de la Contratista debidamente conformada por la Inspección de Obra. Su ejecución aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las reglas del arte, normas reglamentarias y las especificaciones técnicas para instalaciones eléctricas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que

7

presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa y todo otro vicio incompatible al solo juicio de la Inspección de Obra. 1. TAREAS PRELIMINARES Item 1.1 Cerco Perimetral o Vallas interiores Cierre del sector de obra En caso que los trabajos se superpongan con el desarrollo de las actividades de la Facultad, el Contratista tendrá la obligación de asegurar que no ingrese al sector personal que no este afectado a la obra, evitando los riesgos que esto implica, para lo cual limitará el o los accesos con un cerco de madera sólida y segura. El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo durante la ejecución de los trabajos y el tiempo que la inspección determine luego de concluidos los mismos. Protecciones y cerramientos temporarios. El Contratista deberá realizar las defensas y protecciones indicadas en las reglamentaciones vigentes y lo expresado al respecto en el Pliego de Condiciones Generales. Independientemente de lo antes expresado, deberá ejecutar todos aquellos cerramientos y protecciones que le sean requeridos por la Inspección de Obra tanto internas como externas sobre la vía pública y hacia los edificios linderos, con el objeto de dar cumplimiento a las normas de seguridad y/o preservar los bienes contenidos en la obra objeto del contrato. Protección de claraboyas: Hasta tanto se materialice la reparación y reubicación de la claraboya en la azotea, se deberán cubrir este vano provisoriamente con defensas firmes para evitar riesgos al personal destacado en obra y el ingreso de la lluvia que dañaría al piso inferior. Las mismas serán materializadas con placas de multilaminado fenólico de 18mm y estructura de madera. Como terminación se colocará lona tensada. Item 1.2 Construcciones Provisionales para Obrador La Inspección de Obra determinará el lugar que se dispondrá para obrador y acopio de materiales una vez analizada la propuesta del Contratista. El Contratista acondicionará en obra el sector de obrador de acuerdo a las necesidades que se requieran para la realización de los trabajos. Se dispondrá de manera que no moleste la marcha de la obra ni el desarrollo de las clases y será conservado en perfectas condiciones de higiene por el Contratista, estando a su cargo también el alumbrado, provisión y distribución del agua al mismo. Ninguna de estas provisiones podrá significar inserto ni daño alguno a la construcción existente ni canaleteado o instalación que no pueda ser removida sin dejar marcas ni vestigios. El Contratista proveerá y mantendrá las instalaciones sanitarias reglamentarias según la Ley de Higiene y seguridad de Trabajo y las Normas de Salud y seguridad en la construcción Antes de dar inicio a las obras, el Contratista deberá presentar una memoria con las características de las instalaciones que estarán destinadas al obrador, así como de cualquier otra construcción o instalación secundaria que necesitare para la ejecución de los trabajos, para la aprobación de la Inspección de Obras. Item 1.3 Limpieza y Preparación del Área de Obra Al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas por las obras, el retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del área de trabajo y

8

del predio de la Facultad, y también el retiro de mobiliario o equipamiento existente el que será trasladad o y depositado en donde la Inspección de Obra indique. Item 1.4 Cálculo y Documentación ejecutiva de Obra La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras desde el comienzo mismo de los trabajos. Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte. El Contratista está obligado a presentar copia de todos los trámites que realice conformando una carpeta para cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba realizar trámites. El Contratista está obligada a realizar los planos “ejecutivos de obra”, considerando que los planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general. Para la ejecución de los planos “ejecutivos de obra” el Contratista deberá replantear niveles, medidas exactas de partes existentes y/o referenciales para las obras o partes nuevas. Deberá realizar los planos de proyecto ejecutivo de las instalaciones de todos los rubros que intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura. Realizará el proyecto ejecutivo de las estructuras que se prevean para la obra incluyendo en estas últimas planos de encofrado, doblado de hierros y memoria de cálculo firmada por quien sea el calculista y el ejecutor de la estructura, sea esta realizada en estructura de hormigón armado, hierro estructural, mixta o cualquiera que sea su tipología. Lo expuesto vale también para los planos de arquitectura, detalles, carpinterías, equipamiento, etc. Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del correspondiente contrato, se coordinará con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del terreno o lugar de las obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra. El plazo de presentación de los “planos ejecutivos de obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” por el Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de los 30 días corridos, del efectivo comienzo de la obra y plazo para la misma. Los planos de detalle podrán presentarse a los 60 días del comienzo de obra. La finalidad de la correcta ejecución de los planos de proyecto ejecutivo de obra en todas sus partes y sus interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan durante la obra, trabajos no contemplados en los planos de proyecto, interferencias entre instalaciones, estructura y arquitectura de la obra, que puedan representar futuros conflictos, demasías y/o economías en la obra. Por lo expuesto no se admitirán adicionales, demasías, etc. por obras que deberían haberse salvado con la ejecución de los planos ejecutivos de obra. Los planos ejecutivos de obra se entregarán en 3 juegos de copias color en papel opaco blanco, un juego en color en papel transparente y un ejemplar en soporte magnético reproducible. Estos planos se revisarán y conformarán, sin que ello signifique la aprobación de los mismos, la validez de estos planos será corroborada durante el avance de los trabajos, de acuerdo a su coincidencia con lo realmente ejecutado y las interferencias que se verifiquen en obra. Planos de proyecto a presentar ante organismos y reparticiones El Contratista está obligado a realizar todos los planos y trámites necesarios para la presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidades, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten.

9

Los planos mencionados en este artículo no son aptos para ejecutar trabajos en la obra, solo se los considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde ejecutar en carácter de proyecto, ante los entes u organismos mencionados. La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los mismos, sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites que corresponda realizar. Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento de la firma del correspondiente contrato, se coordinará con la DGCU el acceso al lugar de los trabajos al solo efecto de realizar la documentación descripta, lo que no significa la entrega del terreno o lugar de las obras, y/o el arranque (acta mediante) efectivo de los trabajos y comienzo del plazo de obra. El Contratista deberá designar un Gestor y / o responsable de la presentación de esta documentación ante los entes u organismos correspondientes, quien será el encargado de realizar los trámites y el seguimiento de los expedientes administrativos que se generen. El plazo de presentación de los “planos de proyecto de obra” ante los entes u organismos que corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por el Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de los 30 días corridos, del efectivo comienzo de la obra y plazo para la misma. Los planos de detalle podrán presentarse a los 60 días del comienzo de obra. Item 1.5 Cartel de Obra El Contratista colocará en el lugar indicado por la Inspección de Obra dos Carteles de Obra, de acuerdo a los modelos previstos en el anexo al pliego correspondiente y a las indicaciones que le imparta la Inspección y a las normas vigentes. Se instalará dentro de los cinco días de iniciada la obra y se mantendrá el tiempo que la Inspección determine luego de terminados los trabajos Item 1.6 Replanteo El Contratista deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones. Asimismo antes o durante la obra deberá presentar aquellos planos que surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspección de Obra. La aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra implicará que dicho planos se constituyan en documentación oficial de la misma. 2. DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES La responsabilidad del Contratista por la seguridad de las construcciones existentes será total durante toda la vigencia del contrato, o desmedro total o parcial de estructuras, originados por las obras en ejecución. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de todas las construcciones, elementos e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a los requisitos y exigencias del proyecto, respetando y sin dañar todo aquello que permanezca de acuerdo al proyecto. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos y adintelamientos necesarios y los que la Inspección de Obra considere oportunos. Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento se retirarán fuera del ámbito de la obra por cuenta y cargo del Contratista, debiendo considerarlo en su oferta. Ítem 2.1 – Desmontaje cubierta e instalaciones existentes Sobre la terraza del 3° piso del edificio Gral. Urquiza 762, se desmontará en su totalidad la estructura y cubierta metálica existentes así como también todas las instalaciones incluidas en las mismas.

10

Se realizará el cuidado desmonte de la estructura y cubierta. Los materiales desmontados se ubicaran donde indique la Inspección de Obra. Se deberá tener en cuenta que la estructura metálica, luego de su reparación, ajuste y readecuación, se recolocará en el sector sobre el octógono, a ambos lados de la claraboya existente. El retiro de instalaciones existentes comprende el desmonte en forma sectorizada y con previa autorización de la Inspección de Obra, de los tendidos de instalaciones que se consideren obsoletas, o que supongan interferencias para la realización de la presente obra. Como consecuencia de estos trabajos, no se podrá dejar sin suministro ningún sector del edificio, si por alguna cuestión secuencial esto sucediese, se deberá proveer y colocar un tendido provisorio de alimentación de las instalaciones afectadas. Cualquier trabajo comprendido en las obras motivo de la presente licitación no podrá interrumpir la continuidad de los servicios en el resto de los locales que estén en uso. El Contratista será único responsable por los daños y perjuicios derivados de la interrupción y/o alteración que por su accionar produzca en el funcionamiento de los sistemas mientras dure la obra. Ítem 2.2 – Demolición y/o readecuación contrapisos En el sector octógono se picara el contrapiso existente a los efectos de nivelarlo para su nuevo uso de circulación y servicios sanitarios. En los sectores de terraza que permanecen como tales se verificara la corrección de las pendientes y se efectuaran los ajustes correspondientes que sean necesarios.. Ítem 2.3 – Desmonte de antena existente Este ítem comprende el retiro de la antena metálica localizada en azotea próxima a la Claraboya Principal Se debe ejecutar el desmonte por secciones teniendo especial cuidado de no dañar o averiar los elementos, cubierta, muro y edificaciones vecinas. La actividad debe realizarse con personal idóneo, certificado para trabajo en altura y con las herramientas adecuadas .El ítem incluye retiro al lugar donde indique la Inspección de Obra. Debe ser reubicada en la terraza superior en donde indique la Inspección de Obra readecuando las longitudes de los tensores existentes y reemplazandolos en caso de tener una longitud insuficiente. Ítem 2.4 – Desmonte de claraboyas Incluye los trabajos de demolición y retiro total de las dos claraboyas señalizadas en plano de demolición. Una de las claraboyas será anulada, desarmada y retirada, en cambio la Claraboya Principal sobre el octógono, será retirada para su reparación, adecuación y completamiento, previos a su reubicación, sobre nuevo nivel de cubierta. Se deberá hacer un relevamiento de la misma, dado que se respetará el esquema de armado estructural. Se deberá incluir en la oferta la colocación de protecciones en los vanos, que garanticen la seguridad del personal destacado en obra y la correcta aislación para evitar el ingreso del agua de lluvia que dañaría al piso inferior. Los materiales desmontados se ubicaran donde indique la Inspección de Obra. Ítem 2.5 – Desmonte y retiro de escalera metalica existente El Contratista deberá desmontar la escalera metálica, que conecta el tercer piso con el acceso a Sala de Máquinas de ascensor, pieza por pieza para su reubicación según planos, incluidas las barandas. Las partes constitutivas de la escalera existente, previo relevamiento y correccion de patologías, será guardada en el lugar que designe la Inspección de Obra, hasta su restauración y reubicación. Ítem 2.6 – Demoliciones mampostería En mampostería existente, por debajo de la estructura y cubierta a retirar, se demolerán aquellos sectores que sean necesarios para aperturas de vanos y adecuaciones al proyecto, indicados en plano de demolición, se demolerá también la escalera a terraza superior y los muros sobre los que está colocada la claraboya menor.

11

Ítem 2.7 – Retiro de escombros Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento se retirarán a contenedores, fuera del ámbito de la obra, por cuenta y cargo del Contratista, debiendo considerarlo en su oferta. RUBRO 3. ESTRUCTURAS RESISTENTES HORMIGON ARMADO Y LOSAS MIXTA Generalidades: Estas Especificaciones Técnicas establecen requisitos mínimos que deberá cumplir la Estructura de Hormigón Armado indicada en los Planos y Documentos adjuntos. Debe asumirse, como criterio general, que todas las dimensiones de todos los elementos estructurales y todas sus armaduras, indicadas en los Planos, Pliego y/o Memoria de Cálculo (considerando siempre válido el valor mayor si fueran diferentes), son mínimos; no podrán ser menores bajo ningún concepto, a pesar de la eventual justificación, verificación o demostración que pueda presentarse para su disminución. Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo que indiquen los planos respectivos, el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, el CIRSOC “Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles” en el área que corresponda y según la última versión vigente de esta norma en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Área 100 Acciones sobre las estructuras: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras” CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones” CIRSOC 104-2005 “Reglamento Argentino de Acción de la Nieve y del Hielo sobre las Construcciones” CIRSOC 108-2007 ”Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su Construcción" INPRES-CIRSOC 103 “Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes” Parte II – 2005 "Construcciones de Hormigón Armado" Parte IV – 2005 "Construcciones de Acero" Área 200 - Estructuras de hormigón. CIRSOC 201-2005 "Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón"

Obras a ejecutar: El Contratista, deberá realizar el Cálculo de las Estructuras de Hormigón Armado Nuevas completa. Con este cálculo, realizará la elaboración de toda la documentación ejecutiva de esta etapa, (memorias de cálculos, planos de estructuras, planos de detalles, planillas, etc.) La documentación elaborada por la contratista deberá ser presentada con 10 (diez) días hábiles de anticipación, para ser aprobadas por la Inspección de Obra, sin dicha autorización no se podrá comenzar ningún trabajo de hormigón armado. Alcance de los trabajos:

12

Los trabajos abarcados por estas Especificaciones Técnicas consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la elaboración, el encofrado, el transporte, la colocación, desencofrado, terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser construidas, junto con la provisión y colocación de armaduras de acero, y toda otra tarea que no esté específicamente mencionada, y que esté relacionada con el trabajo de ejecución de las estructuras. Comprende la ejecución de fundaciones, tabiques o muros, columnas, vigas, losas, escaleras y toda otra estructura o parte de ella indicada en los planos de Proyecto. El Contratista será responsable de verificar que el diseño, cálculo y proyecto de la Estructura de Hormigón Armado estén conformes con la reglamentación vigente, y de desarrollar la Documentación Constructiva y de Detalle, la cual deberá ser presentada a la Inspección de Obra para su aprobación. Finalmente el Contratista desarrollará y presentará la “Documentación Conforme a Obra” ante la Inspección de Obra y los organismos públicos que correspondieran. La Estructura de Hormigón Armado será realizada de acuerdo a las reglas del buen arte, el Contratista será responsable de la correcta ejecución de la misma, en cuanto a seguridad, resistencia, deformabilidad, durabilidad y adecuación a los Proyectos de Arquitectura e Instalaciones. Seguridad El Contratista será responsable total de la Seguridad de las construcciones, elementos accesorios, equipos, máquinas, linderos, vía pública y otros, afectados a y/o por la obra o tareas relacionadas con ésta. Será responsable de la prevención de accidentes del personal de la obra, de la Inspección de Obra y de eventuales daños a terceros. La aprobación de la documentación no significará delegación de responsabilidades en la Inspección de Obra, siendo el Contratista el único responsable por la correcta ejecución de la estructura. El Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la Inspección de Obra. Dicho representante entenderá en todos los temas de carácter técnico, tendrá a su cargo el refuerzo de la estructura existente y cálculo de la estructura de hormigón armado nueva, debiendo ejercer una vigilancia permanente sobre la ejecución de la obra. Durante el transcurso de la Obra deberán entregarse dos carpetas técnicas conteniendo la totalidad de los detalles, planillas y resultados de los ensayos (probetas) realizados durante las distintas fases de hormigonado, que aseguren las calidades requeridas. El Contratista deberá revisar, completar, adecuar y recalcular el Proyecto completo de la estructura provisto (Proyecto Básico de Licitación). El Proyecto Básico de Licitación fija los criterios de mínima capacidad portante que deberá respetar la Estructura Resistente, el mismo deberá adecuarse a la metodología constructiva adoptada, deberán considerarse adicionalmente los diferentes estados de cargas, solicitaciones y tipologías estructurales presentes en todas las etapas constructivas, y realizarse todas las verificaciones que correspondan de acuerdo a las normas y reglamentos. Documentación

13

No se permitirá el colado de ninguna pieza de hormigón de la cual no se cuente con la documentación respectiva (planos de encofrado, planillas, memorias de cálculo, etc.) con una anticipación mínima de 10 (diez) días hábiles a la fecha prevista para dicho hormigonado, dicha documentación deberá ser aprobado por La Inspección de Obra antes de ejecutar el colado, en caso que la empresa constructora realice el hormigonado de un elemento estructural sin la autorización correspondiente, La Inspección de Obra podrá ordenar la demolición total o parcial del elemento estructural en cuestión y los costos de ejecución de dichos trabajos correrán por cuenta y cargo del Contratista. Compatibilidad con la Arquitectura, las Instalaciones u otros Rubros El Contratista verificará la compatibilidad, y resolverá las posibles interferencias entre la geometría de la Estructura, la Arquitectura, las instalaciones, las necesidades funcionales y constructivas. La Documentación correspondiente se someterá a aprobación de la Inspección de Obra. Recepción de la Estructura Las condiciones de aceptación de las estructuras terminadas están contempladas en el CIRSOC 201 Los ítems a considerar en la cotización son: Ítem 3.1 Vigas encadenado de Hormigón Armado en 3º Piso: Se ejecutaran sobre los muros de mampostería existente, previa a la demolición y retiro de la última hilada del muro existente, una viga encadenado de hormigón armado de dimensiones indicada en planos de hormigón H-25 y que servirá de arranque al nuevo muro de mampostería a construir y completar hasta el nivel indicado en planos. Ítem 3.2 Losa de Hormigón Armado en 3º Piso: Se completara el sector donde se retira la claraboya del 3ºP con una losa maciza de hormigón armado, horizontal, de 8 cm de altura, realizada con hormigón H-25 y acero ADN 420, con una cuantía de 15 kg/m², clase de exposición ambiental A1, tamaño máximo del agregado 19,0 mm, consistencia muy plástica, elaborado en planta, y colado en obra con bomba. Se reforzara los laterales de la losa con tres perfiles laminado IPN 160 soldado a la estructura existente, montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales y superficie encofrante de fenólico de 18mm. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE COLAR EL HORMIGON H-25 AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de colado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. Ítem 3.3 Losa mixta de Hormigón Armado H-25 en 3º Piso y cubierta s/3ºP: Se ejecutara una losa compuesta de 11 cm de altura, de placa colaborante de acero galvanizado ASTM A-653, Gr. 37 y galvanizada G-90 con forma acanalada, de 1,20 mm de espesor, 63,50 mm de altura de perfil y 316,67 mm de intereje, y hormigón armado realizada con hormigón H-25 con una cuantía total de 1 kg/m² de acero ADN-

14

420; y malla soldada Q 188 de acero AM 500 N, condición de exposición no agresiva, tamaño máximo del agregado 19,0 mm, ámbito de consistencia A-3, hormigón elaborado en planta hormigonera, y colado en obra con bomba, volumen total de hormigón 0,072 m³/m². Se colocaran los remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates; apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según calculo estructural realizado por la Contratista y especificaciones técnicas del fabricante de la chapa seleccionada, dichas especificaciones o catálogos deberán ser entregado a la Dirección de Obra para su aprobación antes de ejecutar la losa. Se realizara el curado del hormigón por regado al menos dos veces por día por el término de 7días continuo como mínimo. La losa mixta será apoyada sobre la estructura metálica nueva a completar en el tercer piso y sobre el 3º piso. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE COLAR EL HORMIGON H-25 AMBIENTALES: Se suspenderán los trabajos de colado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. DEL CONTRATISTA. Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el colado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el colado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito de la Dirección de Obra. Presentará para su aprobación, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, del calculista y de las hoja técnica de la chapa seleccionada, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. PROCESO DE EJECUCIÓN Replanteo. Montaje de las chapas. Apuntalamiento, si fuera necesario según calculo. Fijación de las chapas y resolución de los apoyos. Fijación de los conectores a las chapas, mediante soldadura. Colocación de armaduras con separadores homologados. Colado y compactación del hormigón. Reglado y nivelación de la superficie de acabado. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. La losa será monolítica y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades. Los sub ítems a considerar en la cotización son: 3.3.1- Losa de Hormigón elaborado H-25 con cuantía ADN-420 de 1Kg/m2: Incluye el acero ADN-420 de refuerzo para cubrir momentos negativos según calculo a realizar por la Contratista, el hormigón elaborado en planta, el alquiler de la bomba y todos los materiales como conectores, separadores homologados, etc., equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de la losa de acuerdo a su fin y para el correcto colado del hormigón en obra. 3.3.2- Malla tipo sima Q-188 (15x15):

15

La armadura superior se ejecutará con una mallas de conformación nervuradas, electrosoldada tipo Acindar Sima® Q-188 (15x15) o calidad superior, con estructuras planas formadas por alambres de acero dispuestos en forma ortogonal y electrosoldadas en todos los puntos de encuentro. Fabricados bajo la norma IRAM-IAS U500-06, designación AM 500, laminado y conformado en frío. Posee una tensión de fluencia característica de 500 MPa, conforme con la norma IRAM-IAS U500-26. 3.3.3- Chapa laminada de acero estructural ASTM-653 Gr-37 de 1.20mm de espesor: Incluye la chapa colaborante de acero galvanizado ASTM A-653, Gr. 37 y galvanizada G-90 con forma acanalada, de 1,20 mm de espesor, 63,50 mm de altura de perfil y 316,67 mm de intereje, los remates perimetrales y de voladizos, realizados con piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las chapas y remates, y todo material, equipos y herramienta necesaria para la correcta ejecución de la losa. 3.3.4- Ayuda a gremios: Son todos los trabajos que sea necesario realizar para la correcta ejecución de la instalación, como ser: perforación de losas, canalizaciones, roturas de pisos y/o muros, desvíos por estructuras y/o instalaciones existentes en el edificio, pases, etc., deberán ser autorizados expresamente por la Inspección de Obra y quedarán a exclusivo cargo del Contratista. Asimismo, el contratista se hará cargo de la reparación de las Instalaciones, estructura o cualquier tipo de elemento perteneciente a la Facultad y que se encuentre en el sector de obra ó zona afectada por la obra, que hayan sido dañada o rota en el desarrollo o ejecución de la obra, con los materiales y terminaciones de igual o superior calidad que los existentes y aprobado por la Inspección de Obra. El Contratista será responsable por los daños causados por negligencia de sus operarios. La reparación de los daños será efectuada por el Contratista, a su cargo, en la forma y tiempo que indique la Inspección de Obra. RUBRO 4. ESTRUCTURAS METALICAS, CUBIERTAS Y ZINGUERIAS Generalidades Obras a ejecutar: Estará a cargo del Contratista la verificación de la estructura existente y un refuerzo mínimo establecido en los planos de proyecto (según documentación existente el tercer piso estaba previsto en el edificio original lo que cambia ahora en el nuevo proyecto es el uso), el cálculo de losa de steel-deck, Las vigas de hormigón armado y los muros de cerramiento y las cubiertas metálicas del 3º piso de calle Gral. Urquiza 762, como se indica en planos. Asimismo la fabricación, provisión y montaje de todos los elementos metálicos necesarios para la construcción de las estructuras resistentes y de cerramiento, las que deberán ejecutarse en base a los planos generales adjuntos que proveerá la Inspección de Obra, y a toda otra documentación que sea entregada al Contratista por La Inspección de Obra durante el transcurso de los trabajos en obra. Alcance de los trabajos a realizar: El Contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, equipos e implementos, etc., necesarios para ejecutar completa y correctamente terminadas y de acuerdo a su fin, las estructuras metálicas resistentes objeto de este Pliego, las estructuras accesorias y todo otro trabajo afín, aún

16

cuando éstos no estén específicamente mencionados o no surja de la documentación provista por el pliego al momento de la cotización. Documentación de Obra: el Contratista deberá realizar la documentación ejecutiva (Memoria de calculo, planos generales, planos de detalles, planillas, etc.) necesaria para realizar la obra, el cálculo de la estructura metálica nueva (cerramiento y cubierta del piso 3º de Gral. Urquiza 762). Esta documentación deberá ser presentada con diez (10) días de anticipación para ser aprobado por la Inspección de Obra y no se podrá ejecutar ningún trabajo sin estar previamente aprobado. Los perfiles indicados en los planos son orientativos, sus dimensiones surgirán del cálculo correspondiente. Deberá ajustarse además, a los planos generales y demás especificaciones del proyecto a ser suministrado por la Inspección de Obra al Contratista, y al presente Pliego, debiéndose respetar la distribución estructural y dimensionamiento que resulte del cálculo correspondiente. El Contratista deberá revisar toda la documentación suministrada, hacer un relevamiento de la estructura existente para su verificación y diseñar la estructura nueva, y realizará las observaciones técnicas que estime pertinentes. De no mediar observaciones, se entiende que la documentación ha sido revisada por el contratista y cuenta con su aprobación, no pudiendo invocar errores en la misma para eludir la responsabilidad que le corresponde como constructor de las obras. El Contratista podrá no obstante, si lo considera necesario, someter a juicio de La Inspección de Obra alternativas estructurales o metodologías constructivas que ésta podrá aceptar o rechazar según estime conveniente tanto a los intereses del comitente como a la calidad y destino de las obras. En tal caso, deberá presentar junto a la alternativa, memoria de cálculo justificativa, planos generales y planos de detalle, como así también especificaciones técnicas detalladas que permitan a La Inspección de Obra juzgar la aptitud de los medios ofrecidos como alternativa. De todos modos, se deja claramente establecido que el Contratista no tendrá derecho a pedir adicionales, que no respondan a cambios de proyecto debidamente autorizados por la Inspección de Obra. Responsabilidad del Contratista: Al presentar su oferta el Contratista reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de la obra, como así también la totalidad de la documentación de la misma, aceptándolos de conformidad. El Contratista asume por lo tanto plenamente su responsabilidad de constructor de las obras, y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza misma de la obra, no efectuará reclamos extracontractuales de ninguna especie por estos conceptos. En virtud de lo expresado en los párrafos anteriores el Contratista deberá prever la provisión de máquinas, equipos, herramientas e instrumental de medición acordes en calidad y cantidad con la magnitud de la obra a realizar. El instrumental de medición exigido en este punto puede incluso llegar a ser de alta precisión, no pudiendo en tal caso el Contratista alegar desconocimiento ni negarse a proveerlo a su costa si la Inspección de Obra lo considera necesario para la correcta ejecución de las obras. Queda expresamente establecida la responsabilidad total del Contratista por las deficiencias de la estructura, su adecuación al proyecto de arquitectura e instalaciones, y su comportamiento estático. Esta responsabilidad será plena y amplia, con arreglo a las cláusulas de este contrato y al código civil, leyes y reglamentos en vigencias. Todos los defectos que pudieran detectarse durante o después del montaje serán reparados por el Contratista a su exclusiva costa, aún cuando se trate de reemplazo de materiales defectuosos y siempre bajo la supervisión y aprobación de la Inspección de Obra. El Contratista deberá tomar todas las precauciones y arbitrar todos los medios necesarios para dejar a salvo al comitente y a la Inspección de Obra de cualquier reclamo, daños y/o perjuicio que deriven de los trabajos que están a su cargo.

17

El Contratista deberá contar con un Representante Técnico, quien debe ser Profesional matriculado de primera categoría con antecedentes que acrediten su idoneidad a satisfacción de la Inspección de Obra. Dicho representante entenderá en todos los temas de carácter técnico, tendrá a su cargo la verificación de la estructura metálica existente, el refuerzo de la misma y el cálculo de la estructura metálica nueva, debiendo ejercer una vigilancia permanente sobre la ejecución de la obra. El que recibirá del Contratista toda la autoridad para cumplir y hacer cumplir que las estructuras sean construidas de acuerdo con la documentación técnica y con este Pliego. A tal efecto será de aplicación rigurosa CIRSOC 301. CIRSOC – 101-2005 Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de las Estructuras de Edificios y la documentación técnica de las estructuras. CIRSOC- 102 Acción del Viento Sobre las Construcciones, utilizando los coeficientes de forma correspondiente a cada situación particular. Asimismo, en todo cálculo y verificación que el Contratista debe ejecutar, se ajustará estrictamente a las normas citadas precedentemente, aceptándose la utilización de otros reglamentos sólo en forma supletoria y en tanto no contradigan a este Pliego. En esos únicos casos serán de aplicación las normas IRAM, DIN, ASTM, e INPRES-NAA. En caso de discrepancia sobre interpretación de las normas y/o reglamentos, el criterio sustentado por La Inspección de Obra será de aplicación obligatoria. Interpretación de los Planos: El Contratista será responsable de la correcta interpretación de los planos, especificaciones y toda otra documentación técnica para la realización de las obras, y responderá por los defectos que pudieran producirse durante las mismas hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error en la documentación técnica, comprobable en el curso de la obra, deberá ser comunicada de inmediato a la Inspección de Obra antes de dar comienzo a los trabajos afectados. Si en la interpretación de los planos y/o la documentación técnica surgieran dudas o divergencias, la Inspección de Obra resolverá en cada caso lo que se deberá hacer, siendo su criterio de aplicación obligatoria. El Contratista no podrá, en ningún caso, suspender los trabajos con el pretexto de que existan divergencias pendientes. Modificaciones al Proyecto Alternativas: Toda vez que el Contratista sugiera a la Inspección de Obra alternativas de soluciones que impliquen modificaciones a los planos de proyecto, deberá presentar, con suficiente anticipación (30 días) a la fecha en que deba iniciarse la tarea pertinente, los planos preliminares de ejecución de las modificaciones para someterlas al estudio de la Inspección de Obra. La preparación y confección de tales planos deberá confiarlos el Contratista a personal técnico de reconocida competencia, de tal forma que las soluciones propuestas tengan el grado de elaboración para poder ser presentado a la Inspección de Obra. Una vez visados por la Inspección de Obra los planos preliminares, corresponderá al Contratista la confección de la memoria de cálculo justificativa, planos generales, de detalles y planos de construcción, los que deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación con un plazo no menor a 30 (treinta) días previos a su fabricación en taller, sin la aprobación de los cuales no le será permitido al Contratista la materialización en obra de las modificaciones propuestas. Sustituciones: En el caso que el Contratista por razones de existencia desee hacer alguna sustitución de elementos estructurales, las secciones y características físico-mecánicas del elemento sustituto deben tener como mínimo las del elemento sustituido contemplado en los planos de proyecto. Las sustituciones, además de tener igual resistencia que la de los elementos sustituidos, no deben interferir con los demás elementos del proyecto y la obra.

18

Antes de la fabricación y montaje de las sustituciones, el Contratista deberá requerir la aprobación de la Inspección de Obra; lo mismo, será válido para los detalles que origine la misma. Se deja expresa constancia que la aprobación de sustituciones no justificará en modo alguno un incremento en el costo. Limpieza del Área: Todo el material sin usar y los desechos resultantes del trabajo, junto con las herramientas, equipos e implementos usados para el mismo se retirará completamente del sitio una vez que concluya el trabajo especificado. Materiales: Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin. Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este Pliego, serán de las calidades indicadas en los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando no esté especificado el material en los planos de proyecto se utilizarán los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los que deberán cumplir con las normas respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301). Perfiles Laminados y Chapas: Se utilizarán aceros de diversas calidades según sea la función a cumplir por el elemento estructural de que se trate. Elementos Estructurales en General: Los perfiles en general, serán ejecutados con acero Tipo F-24. En particular, los perfiles ángulo podrán ser de acero Tipo F-24. Las chapas y planchuelas, de acero Tipo F-24 siempre y cuando el espesor de estos elementos estructurales no exceda de 19,1mm (3/4"). Las características mecánicas de estos aceros están indicadas en el Cap. 2.4 - Tabla 1 (CIRSOC 301) Caños de Bajada: Si en el proyecto estuviera contemplada la inclusión de caños de bajada ubicados dentro de la columnas principales, estos serán ejecutados con acero autopatinable, tipo CORTEN o equivalentes. Barras Roscadas: Para los tensores, tillas, anclajes y barras roscadas en general se utilizará acero de calidad 4.6 según DIN 267 o un acero de superiores características mecánicas. Las partes roscadas de las barras serán galvanizadas en caliente. Bulones, tuercas y arandelas: Se utilizarán aceros de diversas calidades según el elemento de que se trate, los que deberán cumplir las normas correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, serán las normas IRAM 5214, 5220 y 5304 (Cap. 8.8.1. - CIRSOC 301) Bulones Comunes: Todos los bulones y tuercas serán de forma hexagonal y llevarán un tratamiento de galvanizado en caliente. Los bulones deberán cumplir con las normas IRAM correspondientes, teniendo especial cuidado en el cumplimiento de las dos condiciones siguientes: a- La sección de apoyo de la cabeza del bulón deberá ser como mínimo igual a la sección de apoyo de la tuerca correspondiente. b- La longitud roscada será función de la longitud de apriete de los bulones, de tal manera que con la adición de una arandela de 8mm de espesor no quede parte roscada de la caña dentro de los materiales a unir. Tuercas: Deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones según normas IRAM - Cap. 2 - CIRSOC 301 - como así también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento galvánico. Las tuercas serán además del tipo autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del bulón estarán inclinados hacia arriba para evitar el retroceso de la tuerca. Electrodos: Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependerán de las condiciones y clasificación del uso, debiendo cumplir las normas al respecto tanto para los de soldadura de acero liviano como los de soldadura de arco de hierro y acero. Fabricación

19

Generalidades: La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica se hará de acuerdo a los planos aprobados por la Inspección de Obra y a los planos de construcción o de taller, respetándose en un todo las indicaciones contenidas en ellos. Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación a los mismos, éstos habrán de consultarse con la Inspección de Obra que dará o no su consentimiento a tales cambios. Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con materiales de primera calidad, nuevos, perfectamente alineados y sin defectos ni sopladuras. Elaboración del Material Preparación: Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados, las marcas de laminación en relieve sobre superficies en contacto. La preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo y se ajusten bien las superficies de contacto. Si se cortan los productos laminados mediante oxicorte o con cizalla se puede renunciar a un retoque ulterior en caso de superficie de corte sin defectos. Pequeños defectos de superficie como grietas y otras zonas no planas pueden eliminarse mediante esmerilado. No está permitido en general cerrar con soldaduras las zonas defectuosas. En este aspecto serán de aplicación obligatoria todas las indicaciones expresadas en el Cap. 10.1 y 10.2 del CIRSOC 103. Practica de Fabricación: Todas las piezas fabricadas llevarán una marca de identificación, la que aparecerá en los planos de taller y montaje y en las listas de embarque. Se indicarán marcas de los puntos cardinales en los extremos de vigas pesadas y cabríadas, para facilitar su montaje en la obra. Planos de Taller: El Contratista realizará todos los planos constructivos y de detalle necesarios para la fabricación y erección de la obra, siguiendo en todo los planos generales y de detalle y la memoria de cálculo correspondiente aprobada por la Inspección de Obra y sus Asesores Estructurales. A tal efecto, se confeccionará los planos y requerirá la correspondiente aprobación de la Inspección de Obra antes de enviar los planos al taller. Asimismo indicará a la Inspección de Obra cualquier deficiencia que encuentre en la documentación básica de la obra. Podrán cambiarse a sugerencias del Contratista algunos de los perfiles que aparecen en le cálculo, pero todo cambio que se realice deberá ser justificado estáticamente y aprobado por la Inspección de Obra con suficiente antelación a su fabricación o utilización en obra. En los cálculos se utilizarán las mismas normas seguidas en el cálculo estático básico. La aprobación de sustituciones de perfiles por parte del Inspección de Obra no justificará en modo alguno un incremento en el costo, el que, de existir, será soportada por el Contratista sin derecho a reclamo alguno por ese concepto. De idéntica forma, la aprobación de los planos de taller por parte de la Inspección de Obra no relevará al Contratista de su responsabilidad respecto de la exactitud que debe tener la documentación técnica, la fabricación, y el montaje. Se deja expresa constancia que no podrá el Contratista proceder a la fabricación en taller de una pieza o elemento estructural cualquiera, si el correspondiente plano no cuenta con la aprobación de la Inspección de Obra. En los planos de taller deberá el contratista diferenciar claramente cuáles uniones se harán en taller y cuáles serán uniones de montaje. De igual forma deberá quedar claramente establecido el tipo, la ubicación, tamaño y extensión de soldaduras, cuando éstas deban utilizarse. Uniones: En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo que al respecto se indica en los Cap. 8 y 10.3 de CIRSOC 301. Las uniones de taller podrán ser soldadas o abulonadas. Las uniones soldadas en obra deben evitarse, pudiendo materializarse solo excepcionalmente y con la aprobación escrita de la Inspección de Obra.

20

No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén específicamente indicadas en los planos de proyectos y aprobadas por la Inspección de Obra. Uniones Soldadas: Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para ello convenientemente. La suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminación y la pintura así como las escorias del oxicorte han de eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura. Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal manera que puedan seguir el encogimiento. Después de la soldadura las piezas han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un posterior enderezado. Hay que conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los cordones de soldaduras. Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante cizallas las superficies de corte destinadas a ser soldadas han de trabajarse con arranque de virutas. Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y defectos de unión. En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que alcanzarse la penetración hasta la raíz. En las zonas soldadas no ha de acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales. Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han de sacudirse las piezas soldadas o someterlas a vibraciones. No se permitirán uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. Cuando deban usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con suficientes agujeros de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los miembros durante la soldadura. La soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se realizará bajos los mismos requisitos que la soldadura de taller. La pintura en áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a una distancia de 2,5 cm a cada lado de la unión. Uniones Abulonadas: Las uniones tendrán como mínimo dos bulones (Cap. 8.8.3. - CIRSOC 301), y en todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria lo expresado en le Cap. 10.3 CIRSOC 301. En general se deberán taladrar los agujeros, pudiendo punzonar los mismos únicamente cuando el espesor del material no exceda de 10 mm siempre y cuando dicho espesor alcance a lo máximo 2/3 del diámetro del agujero, Cap. 10.3.1 - CIRSOC 301. Para el punzado se emplearán herramientas que garanticen una forma cilíndrica circular lisa de las paredes del agujero, debiendo ser éstas perpendiculares a la superficie de contacto de las piezas a unir y libre de fisuras. Las rebabas formadas en los agujeros han de eliminarse antes de montar y abulonar las piezas. Los agujeros que se corresponden tienen que coincidir bien entre sí. En caso de posibles desplazamientos hay que escariar el paso de los bulones, pero no mandrilarlo. En el caso de bulones resistentes no debe introducirse la rosca dentro del material a unir, para esto los bulones deberán cumplir con lo especificado en el Cap. 8.8.1 - CIRSOC 301 y llevar una arandela plana de 8mm de espesor. Cuando los bulones unan piezas con la superficie de apoyo de la cabeza o la tuerca en pendiente (por ej. en las alas de perfiles U o doble T) deberán preverse arandelas cuñas, necesarias para el buen apoyo de la cabeza del bulón o la tuerca. La Inspección de Obra no permitirá por ningún motivo que se perforen o agranden agujeros mediante el uso de sopletes tampoco mediante el uso de mandriles. De idéntica forma, no se permitirá el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación en ningunos de los elementos principales de las estructuras metálicas. El uso del soplete en elementos secundarios o menores quedará sometido al criterio y aprobación de la Inspección de Obra.

21

Cuando se trate de uniones antideslizantes con tornillos de alta resistencia, será de aplicación obligatoria lo indicado en el Cap. 10.3.9.1 - CIRSOC 301 para el tratamiento de las superficies a unir. Para el apretado de tuercas se seguirán los procedimientos indicados en el Cap. 10.3.5 - CIRSOC 301. Cuando por razones de existencia en el mercado no se consigan tornillos de la longitud adecuada para cumplir con Cap. 8.8.1, deberán seguirse los lineamientos expresados en Cap. 10.3.8 - CIRSOC 301. Las uniones en obra de correas y largueros no incluidos en el sistema de arriostramiento estructural, así como las de pasarelas y escaleras pueden ser materializadas con bulones de obra Standard de 3/4" de diámetro mínimo. Tolerancias: Las piezas elaboradas y sus partes serán perfectamente rectas a la vista. Las deformaciones o tolerancias no serán mayores que las permitidas por las Normas ASTM A6 para perfiles laminados. Los elementos que trabajan a compresión no tendrán una desviación mayor de 1/1000 de la distancia entre puntos de fijación. La tolerancia en la longitud de la pieza o distancia entre agujeros extremos será de +/- 1,6 mm para longitudes de hasta 9,00m y de +/- 3,2mm para largos mayores. Para las piezas que deban ir colocadas en contacto con otras ya fijas, la tolerancia en la longitud será de +/- 0,8 mm. Cortes y Agujeros Cortes: Los cortes serán rectos, lisos y en escuadra; no presentarán irregularidades ni rebabas. Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos gruesos, debiéndose poner especial cuidado en el tratamiento de la superficie de corte cuando se trate de piezas estructurales sometidas a acciones dinámicas. A tal efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras, ranuras, estrías y/o rebabas según se indica en el Cap. 10.2.4. - CIRSOC 301. Agujereado: Los orificios para bulones pueden hacerse taladrados o punzonandos según los casos descriptos en el Cap. 10.3.1. - CIRSOC 301. El borde del agujero no presentará irregularidades, fisuras rebabas ni deformaciones. Los agujeros circulares se harán de diámetro 1,6mm mayor que el diámetro del bulón. Los agujeros alargados se harán de acuerdo a plano. Las piezas que deban abulonarse entre sí en la obra, se presentarán en el taller a efectos de asegurar su coincidencia y alineación. Cuando en la ejecución de la unión abulonada se prevea el uso de tornillos calibrados, deberá ponerse especial énfasis en el diámetro de los orificios - Cap.10.3.8. - CIRSOC 301. Soldaduras: La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y métodos para corregir trabajos defectuosos, deberá responder al "AWS Structural Code" D1.1 de la "American Welding Society". En particular se exigirá: Respetar con precisión la forma y dimensiones de los cordones de soldadura. Emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS D1.1. Contar con suficiente y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso de que la Dirección de Obra lo solicite, se harán ensayos de las soldaduras que ella misma seleccione. Cualquier soldadura que no llene los requisitos deberá quitarse y el trabajo debe ser rehecho satisfactoriamente sin costo adicional. Desarrollar la secuencia general de las operaciones de soldaduras y el procedimiento a emplearse para la reparación de las fallas en el caso de que se produjeran. Ambos serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra, y de acuerdo al Cap. 10.2.5. - CIRSOC 301. La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, así como las escorias del oxicorte, se eliminarán prolijamente antes de las soldaduras. Tratamiento Superficial: A fin de asegurar una adecuada protección anticorrosiva, las piezas deberán ser objeto de una cuidadosa limpieza previa a la aplicación de una pintura con propiedades anticorrosivas. La protección contra la corrosión deberá ser encarada por el contratista siguiendo las recomendaciones del Cap. 10.5.1. - CIRSOC 301 y en particular atender a lo siguiente: Limpieza y Preparación de las Superficies: Antes de limpiar se prepara la superficie según la norma IRAM 1042 debiendo el contratista seleccionar de común acuerdo con la Inspección de Obra, el método más conveniente

22

según el estado de las superficies, con miras al cumplimiento de las siguientes etapas (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301): 1. Desengrase. 2. Remoción de escamas de laminación y perlas de soldadura y escoria. 3. Extracción de herrumbre. 4. Eliminación de restos de las operaciones anteriores. Imprimación (Manos de Antióxido): Se dará a toda las estructuras, excepto vías de soldadura de grúas y rieles colectores, una mano en taller de pintura antióxido intermedia aplicada a pincel o rociador, en forma uniforme y completa. No serán pintadas en taller las superficies de contacto para uniones en obra, incluyendo las áreas bajo arandelas de ajuste. Luego del montaje, todas las marcas, roces, superficies no pintadas, bulones de obra, remaches y soldaduras, serán retocados por el contratista. Transporte, Manipuleo y Almacenaje. Metodología: Durante el transporte, manipuleo y almacenamiento del material, el contratista deberá poner especial cuidado en no lastimar la película de protección ni producir deformaciones en los elementos, debiendo el contratista reparar los deterioros a entera satisfacción de la Inspección de Obra. Idénticas precauciones deberá tomar para el envío del material a obra. Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán limpios; el manipuleo se hará de tal manera que evite daños a la pintura o al acero de cualquier manera. Las piezas que muestren el efecto de manipuleo rudo o daños, serán rechazadas al solo juicio de la Inspección de Obra. Los materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serán almacenados sobre el nivel del suelo sobre plataformas, largueros u otros soportes. El material se mantendrá libre de suciedad, grasas, tierra o materiales extraños y se protegerá contra la corrosión. Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraños contaminaran el material , éste será cuidadosamente limpiado para que de ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de pintura. Si la limpieza daña la capa de antióxido, se retocará toda la superficie. Depósito: Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo techo, sobre plataformas, tirantes u otros elementos que las separen del piso. En caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y agua mediante cubiertas impermeables Expedición: Los envíos de materiales a obra serán efectuados de acuerdo al programa de montaje y una vez cumplido todos los requisitos de la Inspección de Obra. Los bulones de montaje se embalarán en cajones, separándolos por diámetro e indicando en el exterior: el diámetro, la longitud y la cantidad de bulones que contiene. Estos irán provistos de tuerca y arandela. Se suministrará un 5% más de las cantidades indicadas en las listas de los materiales. Montaje Generalidades: La ubicación de los bulones de anclaje para bases de columnas y placas base será verificada cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Cualquier novedad al respecto será comunicada a la Inspección de Obra. La estructura deberá ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste definitivo de las uniones. Como la estructura con sus uniones flojas es inestable, el contratista deberá tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes, debiendo extremarlos en el caso en que parte de la estructura deba permanecer en esas condiciones un tiempo prolongado. Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir errores de fabricación, muy especialmente en los elementos estructurales principales. La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su entrada en servicio luego de la recepción definitiva de la misma. A tal efecto el Contratista deberá tener en cuenta todas las providencias necesarias para proteger estas estructuras de la oxidación así como de cualquier otro daño que ocasionara

23

deterioro a las mismas, tanto durante el período de montaje, como en los anteriores de taller, transporte y espera, cuanto en el posterior de entrada de servicio. Por tal motivo, el Contratista empleará personal competente, siendo responsable de su comportamiento y de la observación de las reglas y ordenanzas vigentes. Los defectos de fabricación o deformaciones producidas, que se produzcan durante el montaje, serán inmediatamente comunicados a la Inspección de Obra. La reparación de las mismas deberá ser aprobada y controlada por la Inspección de Obra. El Contratista será responsable de la cantidad y estado de conservación del material de la obra. Bulones: Los bulones de montaje para uniones (excepto los de alta resistencia) que deban quedar expuestos a la intemperie llevarán un tratamiento de galvanizado. El contratista deberá adoptar precauciones especiales para que en todo bulón se cumpla lo indicado en el Cap. 10.3.9.2. - CIRSOC 103 respecto de la secuencia de apretado y el par de apriete. Apuntalamiento: El Contratista suministrará todos los tensores, riostras o apuntalamientos necesarios para el sostén temporario de cualquier parte del trabajo, y los retirará tan pronto el trabajo montado haya sido inspeccionado y aprobado por la Inspección de Obra. Mandriles: Se permitirá el uso de mandriles sólo para juntar los diversos componentes. No se utilizarán para agrandar agujeros o de modo que pueda dañar o distorsionar el metal. Aplomado y Nivelado: Toda la armazón de acero estructural será vertical u horizontal dentro de las tolerancias permitidas, a no ser que se indique lo contrario en los planos o en las especificaciones individuales. Corte a Soplete: No se permitirá el uso del soplete en la obra para corregir errores de fabricación en ninguno de los elementos principales de las estructuras metálicas. Tampoco se permitirá su utilización para su utilización para retocar edificios para uniones abulonadas que no estén correctamente hechos. El uso del soplete para el corte de piezas secundarias en obra quedará a criterio de la Inspección de Obra. Marcado y retoques: Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando su posición y orientación de manera que puedan ser identificadas en el montaje. Una vez montada la estructura se retocarán las Capas deterioradas con antióxido. Si el estado de la pintura así lo exigiere al solo juicio de la Inspección de Obra, el Contratista removerá el antióxido aplicado y repintará la totalidad de las piezas. Una vez aprobado el procedimiento indicado, se aplicarán como mínimo dos manos de esmalte sintético de marca reconocida en plaza y a satisfacción de la Inspección de Obra. Pintura Generalidades: Las pinturas y materiales a emplear, así como la ejecución de la mano de obra se regirán por las normas IRAM y por las directivas indicadas más abajo. El pintado de las estructuras deberá ejecutarse cuando las superficies de éstas estén completamente secas, no debiéndose pintar en días cuya humedad relativa ambiente sea superior a 85% o cuya temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 50°C. Las condiciones del ambiente de pintado debe cumplir con: ausencia de polvos y/o gases corrosivos. En todo lo atinente a este tema será además la aplicación obligatoria todo lo que al respecto indica el Cap. 10.5.1.2. - CIRSOC 301. Limpieza: La estructura metálica destinada a ser pintada deberá ser sometida previamente a una prolija limpieza mediante alguno de los métodos indicados en el Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301 y norma IRAM 1042. Antióxido: Inmediatamente después de efectuada la limpieza en el taller, el contratista aplicará a todas las superficies de la estructuras dos (2) manos de pintura anticorrosiva de fondo (sintético de secado al aire) a base de cromáto de zinc según norma IRAM 1182. Su aplicación será de pincel y ambas manos deberán ser de distinto color para poder diferenciarlas. A tal efecto podrá incorporarse a la segunda mano un pequeño porcentaje de negro de humo (0,5%) permitiendo así su diferenciación con la anterior.

24

La aplicación de la pintura anticorrosiva deberá hacerse efectiva después de la limpieza pero antes de que existan nuevas señas de oxidación (sobre todo si la limpieza es por medio de arenado). Terminación: A continuación del secado de la segunda mano de antióxido, el Contratista aplicará a todas las superficies de la estructura dos (2) manos de pintura esmalte sintético, aplicado a pincel o a soplete, y de color a determinar por la Inspección de Obra. Una vez montada la estructura en su lugar definitivo y de ser necesario, se efectuarán los retoques correspondientes de la pintura esmalte. El espesor de las diferentes pinturas de cobertura o recubrimiento no podrá ser menor de 120 (+/- 20) micrones (Cap. 10.5.1.1. - CIRSOC 301). De no ser así, el Contratista deberá llegar al espesor requerido mediante la aplicación de pintura esmalte, sin que ello de lugar a reclamos de ninguna especie. Inspección y Aprobación: La Inspección de Obra está facultada para extraer, durante la realización del pintado, muestras de pintura directamente de los recipientes utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que la pintura utilizada sea igual a la aprobada oportunamente. En caso de comprobarse la utilización de pintura no aprobada se exigirá su remoción y re-ejecución del trabajo ya realizado, por cuenta exclusiva del Contratista. El Contratista deberá asimismo solicitar oportunamente y con la debida antelación, la Inspección de Obra y aprobación de los trabajos correspondientes a la ejecución de cada una de las manos de pintura aplicadas y terminadas. Control de Calidad Inspección: Los materiales, la fabricación y el montaje de todas las partes constitutivas de las estructuras metálicas objeto de este Pliego estarán sujetos a la inspección por parte de la Inspección de Obra en cualquier momento del avance de los trabajos, ya sea en taller o en obra. Por tal motivo, la Inspección de Obra estará facultada para extraer muestras de cualquier elemento, lugar o etapa constructiva, directamente de los utilizados por el personal de obra, a fin de verificar que los materiales utilizados sean de las mismas características que los especificados en este Pliego o que las muestras aprobadas oportunamente. Los ensayos que demanden tales verificaciones correrán por cuenta del Contratista. En caso de comprobarse la utilización de materiales no aprobados, se le exigirá al Contratista la inmediata remoción de los mismos y la reejecución del trabajo realizado por su exclusiva cuenta y cargo, no teniendo derecho a reclamo alguno por este concepto. Aprobación: Las propiedades físico-mecánicas de los aceros serán debidamente garantizadas por el Contratista mediante certificado de calidad expedido por el fabricante, el que será presentado a la Inspección de Obra su aprobación. A tal efecto el Contratista deberá efectuar todos los ensayos necesarios, y a su costo, para asegurar que la calidad de los materiales a utilizar cumple con la anteriormente especificada. Con la suficiente antelación deberá proponer a la Inspección de Obra el programa de dichos ensayos. La Inspección de Obra no autorizará la utilización de materiales en las estructuras de los que no haya sido presentado el correspondiente certificado de calidad. Los ítems a considerar en la cotización son: Ítem 4.1 – Cubiertas de Paneles Chapa de acero Sobre 3º piso: Este ítem incluye todas las cubiertas y accesorios de fijación y terminación necesarios para la correcta estanqueidad y durabilidad de la cubierta de chapa. La contratista presentara a La Dirección de obra los catálogos

25

y/o ficha técnica de la chapa con todos sus accesorios, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra, La Dirección de Obra establecerá el color a adoptar de la chapa prepintada. Todas las cubiertas serán de paneles sándwich Cinter TL o calidad superior. Estarán constituidos por una cara de chapa metálica conformada tipo T98 y otra sin cubrimiento, ambas de calibre 22 (0.70mm), entre las que se inyecta un núcleo de espuma rígida de poliuretano, cumpliendo éste funciones mecánicas y termoacústicas. CARA INTERNA DEL PANEL: Chapa de acero laminada en frío galvanizada y prepintada calibre 22 (0.70mm) RECUBRIMIENTO SUPERIOR: Posteriormente a la colocación del panel, sobre la superficie superior expuesta se colocará la cubierta estanca final de chapa sistema engrafado, fijación por clips ocultos permitiendo la libre dilatación térmica de la superficie metálica, Cinter 610 calibre 22 (0.70mm) o calidad superior. Las chapas se conformaran en la misma obra con una máquina especial y se montan de una sola vez. Su longitud va desde la cumbrera o muros hasta la canaleta en una única pieza sin uniones intermedias Una vez montada la chapa, con una máquina diseñada especialmente para tal fin, la chapa se engrafa a 180º de tal forma que el techo queda completamente estanco. El sistema de fijación será por clips ocultos, diseñado de tal modo que permite la libre dilatación de la chapa cualquiera sea el largo del faldón. CARACTERÍSTICAS CHAPA T98: Longitud: de acuerdo al proyecto Ver planos Espesor de las chapas: calibre 22 (0.70mm) Ancho útil: 980 Espesor: 50 mm. ( medio 63 mm.) Nucleo Aislante (Espuma rigida de Poliuretano): Densidad media 40 Kg/m3

ACCESORIOS: De acuerdo a la necesidad del proyecto ejemplo para pases de conductos, Cumbrera, cerramiento sobre muros, etc. Los sub ítems a cotizar son: 4.1.1 Techo a dos aguas de Paneles Chapa de acero tipo TL 4.1.2 Techo a dos aguas invertido de Paneles Chapa de acero Tipo TL

26

4.2 Zinguerías de chapa de zinc de 0,70mm (Calibre 22) Las cubiertas desagotarán a canaletas perimetrales, según las caídas, de chapa de acero galvanizado BWG calibre N° 22 (0.70mm), las que empalmarán con las cañerías de bajada según rubro Inst. Sanitarias. Los trabajos de zinguería incluyen las canaletas tipos S1 y S3, Cerramiento lateral y bajo canaleta tipo S2, Cerramiento sobre muro de carga tipo S4, Cerramiento de unión de muro con cubierta de chapa tipo S5 ver planos DE-1 y DE-2, este ítem también incluye la Cumbrera del techo a dos agua. Todos los cerramientos serán de chapa galvanizada prepintada calibre Nº 22 (0.70mm) color a definir por la Dirección de Obra. Los sub ítems a cotizar son: 4.2.1 Canaleta tipo S1 L=1050mm 4.2.2 Canaleta tipo S3 L=1115mm 4.2.3 Cerramiento de chapa de zinc. Tipo S2 4.2.4 Cerramiento de chapa de zinc. Tipo S4 L=1080mm 4.2.5 Cerramiento de chapa de zinc. Tipo S5 L=350mm 4.2.6 Cumbrera techo a dos aguas 4.2.7 Fijaciones y accesorios zingueria y cerramientos Este ítem incluye todas las Babetas entre distintas piezas, en recubrimientos de muros de carga, en encuentros entre estos y canaletas, canaletas, embudos, cubrejuntas, estructuras emergentes, etc. serán de acero galvanizado BWG Nº 22 (0.70mm) de Armco Zingrip o equivalente. Se colocarán a libre dilatación y asegurarán la perfecta estanqueidad de las cubiertas. Incluyen también todos los accesorios, fijaciones, selladores, masillas, y todo otro elemento, necesarios para la correcta ejecución de los distintos tipos de canaletas, cerramientos, cumbrera, babetas, cubrejuntas, etc. que garanticen la estanqueidad de estos elementos de acuerdo a su fin. Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier elemento que atraviese la cubierta y emerja del techo, serán provistas de un sistema de babetas que garantice la estanqueidad de la cubierta. La Contratista elaborara un plano de detalle de los mismos indicando todos los materiales a utilizar en escala 1:10 ó 1:20 que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. En todos los trabajos el contratista seguirá estrictamente las reglas del arte y las especificaciones o hoja técnica establecida por el fabricante de la cubierta, con respecto a las uniones especifico del sistema y de los detalles respectivos. Se pondrá especial cuidado en cuidar las chapas sin alterar su elasticidad al trabajarlas, los ángulos y los pliegues nunca serán aristas vivas. Las uniones entre sí, serán soldadas y remachadas, ejecutadas prolijamente, de modo que presenten superficies regulares y uniforme lisa al tacto. Los trabajos asegurarán la perfecta protección hidrófuga de las cubiertas, y se deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección de Obra los planos generales y de detalle correspondientes. Este ítem también incluye la provisión y colocación de la madera semi dura o doble placa de fenólico de 18mm que se debe colocar debajo de la canaleta tipo S1, como así también los accesorios y fijaciones para asegurar la madera a la viga porta canaleta Pruebas hidráulicas

27

Se procederá a efectuar la prueba hidráulica correspondiente, 30 (treinta) días corridos antes como mínimo de la recepción provisoria. Se procederá taponando todos los desagües que sirven a la canaleta a ensayar. Luego se inundará toda la superficie de la canaleta con la máxima altura de agua, el ensayo se prolongará no menos de 8 hs. En el lapso de este periodo no debe haber pérdidas en ninguna unión, si hubiera pérdida el Contratista deberá reparar las misma y volver a repetir el ensayo hasta que en un plazo como mínimo de 8 horas no se observen perdidas en ninguna unión. Mientras se realiza el ensayo, el contratista mantendrá una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso de producirse filtraciones. Garantía de cubierta El contratista ofrecerá garantías escritas de 5 (cinco) años, contados a partir de la recepción definitiva de los trabajos, por todos los trabajos relativos a la impermeabilización de la cubierta. Esta garantía se presentará antes de la Recepción Definitiva de la Obra 4.3 Estructura Metálicas 3º Piso y Sobre 3º P Generalidades Se incluirá en el Rubro 1, ítem 1.4 Cálculo y Documentación ejecutiva de Obra. El cálculo e ingeniería de detalle de: La estructura metálica de completamiento estructural del 3ºP ver plano E-14, para soporte de la losa mixta y el cálculo de la losa mixta, el refuerzo metálico y la losa maciza a ejecutar en el hueco de la claraboya a retirar, las cubiertas de techo nueva (Prolongación de columnas, cerchas nuevas, vigas metálicas, correas, etc.) Ver plano E-15 y la verificación de la estructura existente y cualquier otro calculo y documentación que sea necesario realizar; para realizar el completamiento estructural del tercer piso y las cubiertas sobre el 3º piso, indicado en los planos de estructura de acuerdo a su nuevo uso (Aulas, sanitarios y circulaciones). Para la cubierta a dos agua invertida y solo para estos elementos estructurales: Cerchas tipo 2, 3, correas y completamiento de columnas sobre viga de (45x30)cm, se podrán utilizar los perfiles de acero laminado, y conformado C y correas que se desmonten del techo existente, en este caso se deberá ser tenido en cuenta en la propuesta de la Empresa Contratista y en caso de utilizarlos deberá verificar por calculo en función de su nuevo uso todos los elementos reutilizados, verificando además que no estén oxidados, en mal estado, doblados o cualquier tipo de anomalía por la cual no pueda ser reutilizado. En todos los casos estos elemento deberá ser aprobado por la Dirección de Obra al menos 10 días ante de ser utilizados para la ejecución de la cubierta. Los ítems a cotizar son: 4.3.1 Perfiles Laminados IPN y UPN: Este ítem incluye todos los perfiles de soporte de la losa mixta correspondiente al completamiento estructural del tercer piso, vigas VM: 2xUPN 220, 2xIPN 220, 2xIPN 200, refuerzo de borde losa maciza, IPN 160, Completamientos de columnas CM 2xUPN100, vigas de apoyo cerchas tipo Nº 1 VM – UPN 220, de las cerchas tipo Nº 2 y Nº 3 VM 2x UPN 200, incluyen también todos los materiales, equipos y herramientas que sean necesarios utilizar, para la vinculación (unión) de los distintos elementos estructura entre sí, con la losa mixta y con la estructura existente de acuerdo al cálculo correspondiente e ingeniería de detalle a presentar por la Empresa Contratista.

28

Calidad y terminación: Todos estos perfiles serán de acero laminado F-24, trabajado en taller, montado y terminado en Obra, con preparación de superficies en grado SA21/2 según ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación antioxido con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano y tres mano de esmalte sintético como terminación realizada una vez montada la estructura en obra en su posición final y que se deberá computar en el ítem 4.3.10. Incluye también la preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de columna inferior a superior, mortero sin retracción para recalce de placas, despuntes, reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación y cualquier otra tarea que sea necesario realizar para el correcto montaje y ejecución de la estructura de acuerdo a su nuevo uso. 4.3.2 Perfiles Ángulos de alas iguales Este ítem incluye todos los perfiles laminados de alas iguales L: 102x102x12.7 calidad F-24 que sean necesarios utilizar para la correcta vinculación de las columnas nuevas con la estructura existente y con las vigas de apoyo de las cerchas, los utilizados para la unión de la cercha tipo Nº 1 para facilitar su montaje en obra 2xL: 57x57x4.8 y los que sean necesario para la construcción de la viga porta Canaleta de la cercha Tipo Nº 1 2xL: 50x50x3.2 y planchuelas PL: 50x3.2 c/1.20m. Calidad y terminación: Idem. Item 4.3.1, salvos los de la cercha tipo Nº 1 que serán galvanizado en caliente. 4.3.3 Tubos Rectangular Pesado (TRP 100x50x5,49) Los Tubos Rectangular Pesado (TRP) serán de acero F-24 galvanizado en caliente y serán utilizados en las cerchas tipo Nº 1 y en las estructuras de soporte de la claraboya. Todos estos perfiles serán trabajado en taller, montado y terminado en Obra, con preparación de superficies en grado SA21/2 según ISO 8501-1. Incluye también la preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de unión inferior y superior, despuntes, reparación en obra de cuantos desperfectos que se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación y cualquier otra tarea que sea necesario realizar para el correcto montaje y ejecución de la cercha tipo Nº 1 y el soporte de la claraboya. 4.3.4 Tubos Cuadrado y Rectangular Liviano (TCuL y TRL) Los Tubos Cuadrados y Rectangular Liviano (TCuL) y (TRL) serán de acero F-24 galvanizado en caliente y serán utilizados en las cerchas tipo Nº 1 (TCuL40x2) y en las estructuras de soporte de la claraboya (TRL100x75x3.2). Todos estos perfiles serán trabajado en taller, montado y terminado en Obra, con preparación de superficies en grado SA21/2 según ISO 8501-1. Incluye también la preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, reparación en obra de cuantos desperfectos que se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación y cualquier otra tarea que sea necesario realizar para el correcto montaje y ejecución de la cercha tipo Nº 1 y el soporte de la claraboya. Los Tubos TCuL50x2 seran utilizados en las vigas porta canaletas y tendrán Calidad y terminación: Idem. Item 4.3.1 4.3.5 2xCx180x70x20x2.5 (Doble cajón soldado)

29

Las vigas y columnas armadas con 2xC180x70x20x2.5 serán de acero F-24 galvanizado en caliente, la unión de los dos perfiles se realizará con dos cordones de soldadura (arriba y abajo) de 5cm de largo cada 50cm de separación. Serán utilizados en las cerchas tipo Nº 2, Tipo Nº 3 y en las columnas sobre muro portante del techo a dos aguas invertido. Todos estos perfiles serán trabajado en taller, montado y terminado en Obra, con preparación de superficies en grado SA21/2 según ISO 8501-1. Incluye también la preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de unión inferior y superior (columnas sobre muros), despuntes, reparación en obra de cuantos desperfectos que se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación y cualquier otra tarea que sea necesario realizar para el correcto montaje y ejecución de las cerchas y columnas. Estos elementos estructurales podrán ser reciclado de la estructura del techo a desmontar sobre el 3º piso teniendo en cuenta lo establecido en Generalidades. 4.3.6 2xCx100x50x15x2 (Doble cajón soldado): Idem 4.3.5 a utilizar en la cercha tipo Nº 3. 4.3.7 Correas Cx100x50x15x2 Todas las correas serán de acero F-24 galvanizado en caliente, las uniones de las correas con las cerchas se realizara con L realizado con planchuelas PLx50x3.2 ó perfiles laminados y su vinculación con la cercha se realizará con cordones de soldadura o con tornillos. Todos estos perfiles serán trabajados en taller, montado y terminado en Obra. Incluye también la preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes, reparación en obra de cuantos desperfectos que se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación y cualquier otra tarea que sea necesario realizar para el correcto montaje y ejecución de las correas. Estos elementos estructurales podrán ser reciclado de la estructura del techo a desmontar sobre el 3º piso teniendo en cuenta lo establecido en Generalidades. 4.3.8 Tensores de AL-220 de 12mm y accesorios de fijación Todos los tensores o cruces de San Andrés serán de acero liso AL-220 de 12mm de diámetro, galvanizado en caliente y todos los accesorios de fijación y puesta en carga, como perfiles L, placas, varilla roscada, y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución de los tensores. 4.3.9 Placas de anclajes y planchuelas de fijación Este ítem incluye todas las placas para la ejecución de las columnas y apoyos de vigas. Todas las placas de pie y capitel de las columnas 2xUPNx100 de 400x200x12.7mm, las placas de 220x220x6.35 de las columnas hechas con 2xCx180x70x20x2.5 sobre el muro de mampostería y los apoyos de vigas de 600x200x12.7 de las cerchas tipo Nº 2 y Nº 3 y de la estructura porta claraboya. Las uniones entre los distintos elementos y la placa se realizarán por cordones que surjan del cálculo respectivo a presentar por la Contratista. 4.3.10 Pintura sobre estructura metálica Se incluye en este ítem la pintura al esmalte sintético de todas las estructuras metálicas. Limpiar las superficies con lijado y solventes para eliminar el antiácido de obra. Quitar el óxido mediante raspadas o soluciones desoxidantes o ambos. Aplicar dos manos de fondo antióxido cubriendo perfectamente las superficies. En los casos que corresponda se utilizarán fondos wash primer. Masillar con masilla al aguarrás, en

30

capas delgadas, donde fuera menester. Luego aplicar fondo antioxido sobre las partes masilladas, lijar convenientemente. Secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético y dos manos de esmalte sintético puro Alba, Sherwin Williams o producto de primera marca y calidad (en exteriores se aplicará el esmalte a las doce horas de haber recibido el antióxido). Todos los perfiles galvanizado en caliente serán retocados con 2 capas de galvanizado en frío del tipo GALFRI X250 o calidad equivalente previo limpieza de las superficies y tratamiento de arenado superficial según SSPC-SP6 para luego aplicar el producto de acuerdo a las normas del fabricante para lograr la formación de una capa seca de 1,5/2 mils. 5. ALBAÑILERIA Generalidades: Mampostería: Los ladrillos se colocarán saturados y se los harán resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que esta rebase por las juntas. Las hiladas serán bien horizontales alineadas y las juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5cm. La trabazón será perfectamente regular y los muros serán levantados con plomada, nivel y regla, trabándose a la estructura mediante "pelos", de hierro común 6 o aletado 4,2 de 30 a 40 cm de largo, dejados exprofeso en las columnas, con una separación máxima de 10 hiladas. Queda estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos o cascotes y no se tolerarán resaltos o depresiones mayores de 1 cm., cuando el paramento deba revocarse o de 0,5 cm si el ladrillo deberá quedar a la vista. Ladrillos huecos - no portante: Se admitirá sólo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera de su peso propio. Ítem 5.1 – Muros de ladrillo común 0,30 m. Macizos de 26cm x 5.5cm x 12cm para cerramientos exteriores. En medianeras, sobre viga de fundación y previo alisado con mortero de cemento impermeabilizado. Se ejecutarán con ladrillos comunes asentadas con mezcla reforzada, convenientemente trabada a las columnas mediante pelos de acero dulce. En su encuentro con las vigas de HºAº se utilizará malla metálica o plástica previo a los revoques exteriores. Cuando fuera necesario cerrar vanos o crear mochetas en mamposterías existentes de 0.15m o 0.30m se utilizarán ladrillos comunes asentados sobre mezcla reforzada convenientemente trabada. En todos los casos se picarán los revoques existentes hasta el ladrillo. La inspección de Obra definirá el uso de mallas metálicas o plásticas cuando el área o la longitud de la reparación lo amerite. Item 5.2 - Albañilería ladrillos cerámicos huecos Huecos 18cm x 18cm x33cm para Escaleras y Sanitarios, asentados sobre mezcla reforzada Ítem 5.3 – Trabajos varios de reparación Comprende el completamiento de muros , el tapiado de vanos, adintelamientos, ejecución de nichos, goterones, amure de grampas, colocación de tacos etc y toda otra tarea no específicamente enunciadas en planos y especificaciones pero necesarias de acuerdo con la finalidad de estas obras. El Contratista procederá a limpiar los paramentos dañados o los vanos a completar o aquellas áreas que muestren “cicatrices” a reparar, luego colocará los ladrillos perfectamente trabados con la mampostería circundante, en cuanto a la nivelación y espesores.

6. CARPETAS Y CONTRAPISOS

31

Generalidades Todos los contrapisos se realizarán atendiendo lo especificado en el PETG se respetarán los niveles obtenidos para el proyecto ejecutivo aprobado, procedentes de considerar pendientes, ubicación de desagües pluviales, nivel de piso terminado, espesor de solados, etc. Item 6.1 - Contrapiso sobre losa mixta sector aulas Sobre la platea se realizará un contrapiso de hormigón alivianado, el espesor deberá tener en cuenta los niveles de terminación de piso terminado. Item 6.2 - Contrapiso de arcilla expandida con pendiente Sobre la losa de hormigón armado el Contratista y previa ejecución de la barrera de vapor consistente en dos manos de pintura asfáltica. Sobre ésta se realizará un contrapiso de hormigón alivianado con arcilla expandida con pendiente del 1:100 hacia los embudos de desagües pluviales. El contrapiso tendrá una altura mínima de 4cm en la periferia del embudo. Item 6.3 - Contrapisos a readecuar en terrazas existentes Se nivelara el contrapiso existente en el sector del octógono para recibir la carpeta y los nuevos pisos de circulación y baños. Asimismo se ejecutaran en el mismo las canalizaciones necesarias para recibir las cañerías de desagüe cloacal y pluvial de acuerdo a proyecto. Item 6.4 – Carpetas en aulas y circulaciones Sobre el contrapiso que corresponda se ejecutará una capa de 2cm. como mínimo salvo indicación contraria según PETG Item 6.5 - Carpetas en locales sanitarios Sobre el contrapiso se hará una capa de 2cm. mínimo con mortero de: 1 parte de cemento 3 partes de arena mediana dosada con hidrófugo inorgánico. Dicha capa se elevará hasta el nivel superior de zócalo. Item 6.6 - Carpeta bajo membrana Sobre el contrapiso con pendiente en azotea inaccesible se ejecutará una carpeta de 2cm para recibir la membrana asfáltica según lo especificado en el PETG . 7. REVOQUES Generalidades Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas. Debe tenerse especialmente en cuenta que en aquellas paredes en que deba colocarse revestimientos hasta cierta altura, y más arriba revoque, este último debe engrosarse hasta obtener el mismo plomo que el revestimiento, logrando así un paramento sin resaltos. La separación entre revoque y revestimiento se hará mediante una buña. Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera hasta lograr su aprobación. Se seguirán en todos los casos las indicaciones de los planos, planillas, etc. Antes de comenzar el revocado de un local, el Contratista verificará el perfecto aplomado de los marcos, ventanas, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. También

32

se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de zócalos, para que al ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada. Ìtem 7.1 – Revoques exteriores En los trabajos en muros exteriores, se aplicará el esquema de azotado hidrófugo, jaharro y enlucido a la cal reforzado fratasado a fieltro. Item 7.2 – Revoques interiores Sobre las superficies de los muros interiores y exteriores se aplicará un revoque grueso cuidando de cubrir adecuadamente las juntas e intersticios. El espesor no deberá exceder de 1,5 cm. la superficie terminada, será áspera para facilitar la adherencia de los revestimientos superiores. (Revoque grueso 1/4:1:5 cemento-cal hidráulica-arena mediana) El revoque fino sólo podrá aplicarse 24 horas después de haberse ejecutado el revoque grueso de base, cuya superficie se librará de materiales sueltos y se mojará. La superficie revocada resultará plana y uniforme. El espesor máximo de mezcla aplicada no pasará de 5 mm. Después de esta operación se pasará sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies completamente lisas a satisfacción de la Inspección. (Revoque fino 1/8:1:3 cemento-cal aérea-arena fina). Item 7.3 – Revoques impermeables bajo revestimiento Los paramentos correspondientes a tabiques que posean revestimiento, recibirán previo a su colocación, un azotado impermeable de 5mm. de espesor, compuesto por una parte de cemento y 3 partes de arena (1-3) más hidrófugo inorgánico (10 %). Item 7.4 – Reparación de revoques existentes Los revoques existentes se remojaran y limpiaran en profundidad raspando la mezcla de la superficie, se buscaran sectores deteriorados y/o sueltos despreciando las partes no adheridas las cuales serán retiradas parcialmente hasta encontrar un sustrato firme o en su defecto hasta llegar al ladrillo. Si existieran fisuras importantes se deberán colocar llaves de acero, o de lo contrario mallas de acero o plásticas antes de volver a ejecutar los distintos revoques, aislación hidrófuga, revoque grueso, fino terminado según lo existente. Una vez finalizada las tareas de picado, y con la aprobación de la Inspección de Obra, se procederá a rehacer los sectores involucrados con las mismas características del existente. Estas especificaciones Incluye los revoques interiores como exteriores. 7. CUBIERTAS Ítem 7.1 – Cubiertas sobre losas a construir Sobre la losa de hormigón armado se colocarán en el orden que se especifica los siguientes elementos, previa limpieza para eliminar toda suciedad Barrera de vapor, Constituida por: - Una carpeta de alisado - Una mano de pintura de imprimación (Shell Nº2 o equivalente de primera marca y calidad, aplicando 1/2 litro por m2) - Una mano de mástic asfáltico en caliente. - Aislación térmica de poliestireno expandido de 25 mm. de espesor y alta densidad. - Un filme de polietileno de 200 micrones de espesor. Contrapiso

33

Sobre la barrera de vapor descripta se ejecutará un contrapiso de hormigón celular compuesto de cemento y arena más un agente espumígeno sintético. Serán de Concreto Celular Liviano, según la siguiente densidad y dosificación: Densidad 800 kg/m3. Resistencia a la compresión: 16 kg/cm2 a los 90 días. Dosificación: 300 kg. de cemento y 400 kg. de arena por m3 más el agente espumígeno y agua. El espesor dependerá de las pendientes proyectadas, aunque no se admitirá menos de 5 cm. Se deberán prever las juntas de dilatación, rellenando los intersticios con material elástico, de comportamiento reversible, que cumpla con la función determinada. La pendiente será del 2% hacia las gárgolas. Carpeta de nivelación Será una carpeta de material reforzado de 25 mm. de espesor, apta para recibir la membrana asfáltica hidrófuga. Características del Material: Densidad final: 1800 kg/m3., mas o menos un 10 %. Resistencia a la Compresión a los 90 días: 40 kg/cm2., mas o menos un 10 % . Membrana Se colocará una membrana asfáltica preformada marca Ormiflex código 50 o Emapi (Firestone) o equivalente. Antes de la colocación de la membrana, y estando la base seca, se aplicarán dos manos de imprimación asfáltica base solvente Ormiflex A o equivalente, a razón de 600cm3 x m2 en total, incluyendo cargas y babetas. Antes de su aplicación se verificará, con la presencia de la Inspección de Obra, la sequedad de la base, no pudiendo el contratista aplicarla hasta tanto el sustrato esté totalmente seco. Esta prueba se realizará en todo los sectores a definir por la Inspección de Obra, habiendo el contratista reparado los cateos, que se hubieran efectuado, previo a la aplicación de la imprimación. Las juntas se cubrirán con una banda de membrana asfáltica de 20 cm. de ancho, adherida a la base con llama, por ambos lados. Las uniones de membranas entre si no coincidirán con las juntas sino que se desplazarán por lo menos 20 cm. Luego se colocará la membrana y se le adherirá a la superficie mediante llama, solapando 10cm. en ambos sentidos. La membrana será asfáltica preelaborada de 4mm. de espesor, con alma de polietileno de 50 micrones, recubierta en su cara superior con la capa de estera de fibra de poliester no tejido de hilo continuo agujado, estabilizado y 60 termo fijado de 190kg /m2, la que se saturará en sucesivas operaciones hasta dejar invisible la trama de geotextil, con un total no inferior a 1 L /m2 de recubrimiento acrílico de base acuosa, autorreticulable color blanco, Ormiflex 9 o equivalente. Al final no se observará ningún relieve de fibras de la estera. En los bordes la membrana no será continua, sino que llevarán babetas superpuestas, verificando especialmente la correcta impermeabilidad del mismo y el correcto escurrimiento del agua. Ante cualquier anormalidad, el contratista deberá proceder a su definitiva corrección. La membrana cumplirá como mínimo con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 6692 para carga de rotura, resistencia al calor, plegabilidad y punzonado dinámico. Se deberán efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a las instrucciones del fabricante de la membrana. Zinguería Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier elemento que atraviese la cubierta y emerja del techo, serán provistas de un sistema de babetas, como así todas las cargas y parapetos sobre las azoteas y terrazas. Todos los conductos o tubos llevarán en su perímetro un ladrillo hueco de 0,15m. de alto, revocado y redondeado para recibir la membrana que recubrirá todas las caras expuestas del ladrillo, subiendo sobre el conducto 10cm., donde se rematará en los cubrejuntas, los cuales serán de acero galvanizado BWG Nº 22 de Armco Zingrip o equivalente de primera marca y calidad. El zincado deberá ser uniforme, debiendo mantener una cantidad de zinc no menor de 0,250kg/m2 de chapa. Se colocarán a libre dilatación y fijadas a tacos de madera, pintados previamente con dos manos de asfalto en caliente, colocados cada 0,50m. con tornillos galvanizados y arandelas de neopreno o fibra y plomo. En todos los trabajos el contratista seguirá estrictamente las reglas del arte y los detalles respectivos. Se pondrá especial cuidado en cuidar las chapas sin alterar su elasticidad al trabajarlas, los ángulos y los pliegues nunca serán aristas vivas. Las uniones entre sí, serán soldadas y remachadas, ejecutadas prolijamente, de modo que presenten superficies irreprochables. Los trabajos asegurarán la perfecta protección hidráulica de las cubiertas, y se deberán ejecutar después de haber aprobado la Inspección de Obra los planos generales y de detalle correspondientes. Muros de carga

34

Se cubrirán con la membrana mediante curvas de radio no menor a 5cm. y la pendiente adecuada. En la cara superior se realizará una cupertina de mortero de cemento impermeabilizado. Pruebas hidráulicas Se procederá a efectuar la prueba hidráulica correspondiente, 30 (treinta) días corridos antes como mínimo de la recepción provisoria. Se procederá taponando todos los desagües del paño de techo sometido al ensayo inundando toda la superficie con la máxima altura de agua la capacidad portante de la estructura y la altura de las babetas. La altura del agua no será menor de 10cm, el ensayo se prolongará no menos de 8 hs. Mientras se realiza el ensayo, el contratista mantendrá una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso de producirse filtraciones. 61 Garantía de cubierta El contratista ofrecerá garantías escritas de diez (10) años, contados a partir de la recepción definitiva de los trabajos, por todos los trabajos relativos a la impermeabilización de la cubierta. Esta garantía se presentará antes de la Recepción Definitiva de la Obra. Desagües Pluviales Las cubiertas desagotarán a canaletas perimetrales de chapa de acero galvanizado N° 24, las que contarán con gárgolas de desagote, según detalle adjunto 9. CIELORRASOS Y TABIQUES Generalidades Todos los cielorrasos y tabiques incluyen en su precio buñas, cantoneras, perfiles de terminación, etc. Item 9.1 -- Cielorrasos de placa de roca de yeso Según lo indicado en Plano de Cielorrasos y Planilla de Locales, se realizarán cielorrasos suspendidos con junta tomada de placas de roca de yeso compuestos por soleras de 69 mm. colocadas cada 40cm sujetas a perfiles de chapa galvanizada de 70mm. colocados cada 120 cm en sentido transversal. A dicha estructura se fijarán las placas de roca de yeso de 9mm de espesor mediante tornillos autorroscantes N°2 para chapa. Las uniones se encintan, y se masillan según lo especifican los manuales del fabricante, se colocarán cantoneras metálicas tipo buña en los bordes a los efectos de lograr una buena terminación. Asimismo los locales sanitarios donde así se indique llevarán placas de roca de yeso verde de acuerdo a lo arriba especificado y lo indicado en planos. Item 9.2 -- Tabiques de placa de roca de yeso Tabiques y medio-tabiques, placas y espesores nominales varios. La junta entre placas se toma con cinta tramada autoadhesiva de fibra de vidrio y se termina con dos manos de masilla. Luego de tomadas las juntas, se deberán aplicar 2 (dos) manos cruzadas de masilla. La primera, en los “valles” producidos por el tomado de la junta. La segunda para unificar las superficies. Nota: Se incluye en esta licitación la realización de todos los huecos para artefactos necesarios para las instalaciones de incendio, aire acondicionado, iluminación, baja tensión, etc. Todos los tabiques llevan aislación conformada por panel rígido de lana de vidrio, espesor 50 mm. 9.2.1 - Tipo T2 Estructura: Formada por un bastidor metálico de soleras y montantes de chapa de HºGº de 100 mm, separados cada 48 cm como máximo al que se atornillan placas de roca de yeso de 12.5 mm, obteniendo un espesor total de 15 cm. Placa:

35

En cada paramento 2 placas blancas de roca de yeso de 12,5mm c/u de espesor, fijadas a la estructura con tornillos autorroscantes (cuando se indica medio tabique se trata de un único paramento de similares características, sobre bastidor metálico y aislaciones). 9.2.2 - Tipo T4 Estructura: Formada por un bastidor metálico de soleras y montantes de chapa de HºGº de 70 y 69 mm, separados cada 48 cm como máximo al que se atornillan placas de roca de yeso de 12.5 mm, obteniendo un espesor total de 10 cm. Placa: En cada paramento placa verde de roca de yeso de 12,5mm de espesor, fijada a la estructura con tornillos autorroscantes (cuando se indica medio tabique se trata de un único paramento de similares características, sobre bastidor metálico y aislaciones). 10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Generalidades Listado de tareas Los trabajos a realizar comprenden la instalación eléctrica del sector a intervenir de General Urquiza 762, por medio de bandejas y cañerías, con sus correspondientes tableros seccionales y tablero principal. Se colocará toda la instalación a tierra con sus correspondientes jabalinas, igualmente que la instalación de pararrayos. Planos Estas especificaciones se complementan con los planos que se acompañan. Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación definitiva de los mismos puede sufrir pequeñas variantes y será definitivamente establecido en los planos de obra. El Contratista deberá proceder a la preparación de los planos de obra en escala 1:50 con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, en 3 juegos de copias opacas y archivo magnético en Autocad para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la instalación. Una de las copias será devuelta revisada para su corrección o ejecución de los trabajos. El Contratista deberá presentar luego, 3 juegos de copias opacas y archivo magnético en Autocad los planos aprobados por la autoridad competente previo a solicitar la recepción provisoria. Los planos se presentarán en tamaños IRAM. Antes de la construcción de los tableros generales de comando y distribución y de los tableros secundarios, el Contratista presentará un esquema de los mismos con los detalles necesarios para la apreciación del trabajo a realizar. Además la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar del Contratista la ejecución de planos parciales de detalle, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a instalar. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas parciales, de cálculo, catálogos o dibujos explicativos. Terminada la instalación se confeccionará un juego completo de planos en escala 1:50 exactamente, conforme a obra, indicándose en ellos la posición de todos los elementos componentes de la instalación, en los que se detallarán las secciones y dimensiones de materiales utilizados. La documentación Conforme a Obra deberá ser entregada en Autocad y grabada en archivos magnéticos, se entregará además un original impreso en papel vegetal transparente y dos copias heliográficas. Estos planos comprenderán también los de tableros generales y secundarios con dimensiones y a escalas apropiadas, con detalles precisos de todas sus conexiones e indicaciones exactas de acometidas. Se deja aclarado que la confección de los planos antedichos no eximirá al Contratista de la confección y tramitación de los planos de obra y la Representación Técnica ante los Entes Nacionales, Provinciales o

36

Municipales que correspondan a partir de la adjudicación hasta la finalización de las instalaciones y la posterior confección y tramitación de los planos conforme a obra para la habilitación definitiva de las instalaciones. El Contratista dará aviso a la UBA a efecto de hacer la tramitación ante la Cía. de Electricidad correspondiente para la solicitud de suministro definitivo de energía. El Contratista presentará los planos y planillas de cargas correspondientes firmados por el matriculado habilitado, para la iniciación del trámite. Todos sellados y derechos ante los entes oficiales correrán por cuenta del Contratista. El Contratista deberá entregar un cronograma de trabajos para aprobación por la Inspección de Obra. Muestras Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas empleándose materiales de la más alta calidad y su montaje será realizado mediante el empleo de mano de obra especializada y de aprobada competencia, debiéndose proveerse para ellos los materiales y elementos de trabajo que resulten necesarios para que tales instalaciones resulten completas y ejecutadas de acuerdo a su fin. Antes de iniciar los trabajos el Contratista suministrará muestras de todos los elementos a emplearse, los que serán conservados por la Inspección de Obra como pruebas de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario deberán ser remitidos como muestras aparte. En los casos de que esto no sea posible y la Inspección de Obra lo estima conveniente, se describirán en memorias separadas, acompañados de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime conveniente para su mejor conocimiento. Inspecciones El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos las siguientes inspecciones, con 3 (tres) días de anticipación: Una vez colocadas las cañerías y cajas. Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexión a artefactos y accesorios. Después de finalizada la instalación. Todas estas inspecciones deberán estar acompañadas por las pruebas de técnicos y comprobaciones que la Inspección de Obra estime conveniente. Ensayo de las Instalaciones Finalizados los trabajos, la Inspección de Obra efectuará las inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar si su ejecución se ajusta a los especificados en la documentación correspondiente, procediéndose a realizar las pruebas de aislaciones, funcionamiento y rendimiento que a su juicio sean necesarias. Tales ensayos serán efectuados ante los técnicos o personas que se designan, con instrumental y personal que deberá proveer el Contratista. A los efectos de pruebas de aislación deberá disponer de megohmetros, con generación de tensión constante de l000 voltios como mínimo. El valor mínimo de la aislación aceptada será de l000 ohms por voltio de tensión. Si la Inspección de Obra considera necesaria la realización de ensayos de cualquier otra índole, éstos serán efectuados en la fecha, forma y en presencia de quién se designe. Los gastos que originen los ensayos pruebas y análisis correrán a cargo del Contratista. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido o no cumplen los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a su cargo para satisfacer las condiciones exigidas, fijándose el plazo en que deberá dársele cumplimiento, transcurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades.

37

Durante el plazo de garantía, el Contratista deberá solucionar a su cargo todos aquellos defectos o fallas que se produzcan en las instalaciones objeto de su contrato como consecuencias de materiales inapropiados, defectuosos o por deficiencia de mano de obra o montaje. Instalación Eléctrica temporaria de obra Estarán a cargo del Contratista la ejecución y mantenimiento de las instalaciones eléctricas temporarias de la Obra, las que deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las normas del capitulo 7.8 del Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina. Aspectos no contemplados en las presentes Especificaciones Para los aspectos no contemplados en la presente especificación general, en las especificaciones particulares que siguen o en los planos complementarios de las mismas, se tendrá como válidas las disposiciones de: Reglamento del Código de Edificación Municipal correspondiente. Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina (Edición l987 - 3º Reimpresión Set. 96). ENRE - Ente Nacional Regulador de Energía. Reglamento de la Compañía de Electricidad correspondiente. IRAM Instituto de Racionalización Argentino de Materiales. IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers. (Instituto de Ingenieros Electricista y Electrónicos) NEC National Electric Code IEC Comisión Electrotécnica Internacional. NFPA National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra Incendio) UL Underwriters Laboratories (Laboratorios de Aseguradores). En caso de discrepancias valdrá la determinación de la Inspección de Obra. MEMORIA DESCRIPTIVA Item 10.1 - Instalación de circuitos eléctricos e iluminación en planta Se prevé la distribución de artefactos de iluminación que se muestra en los planos. Los circuitos troncales de iluminación se cablearán con 2x2,5 mm2 +T en caño RS 19/15, los retornos en 1x1,5 mm2 , los circuitos con artefactos con equipos autocontenidos se cablearán con un tendido adicional de 2x1,5 mm2 de referencia de tensión. Los circuitos de tomacorrientes se cablearán con 2x2,5 mm2 +T en caño RS 19/15. Para el caso de distribución por bandejas portacables se debe colocar en cada aula una caja con bornera donde se conectarán los cables autoprotegidos por medio de terminales a todos los circuitos que alimentan el aula. La instalación deberá cumplir los siguientes requisitos: Deberán derivarse los circuitos de iluminación de cada aula de fases diferentes. De la misma forma uno de los circuitos de tomacorrientes deberá derivarse de la tercera fase. Se procurará mantener el sistema trifásico lo más equilibrado posible con una adecuada distribución. Los circuitos independientes de cada aula dependerán de interruptores diferenciales diferentes. De igual manera, los circuitos independientes de tomacorrientes de cada aula dependerán de interruptores diferenciales diferentes distintos, no pudiendo en ningún caso compartir un interruptor diferencial circuitos de iluminación y tomacorrientes. C) Instalación de puesta a tierra Se prevé la colocación de jabalinas con su respectiva caja de inspección, según la siguiente distribución: una donde se encuentran el Tablero General (TG) del edificio y otras donde se encuentran los Tableros Seccionales. En ninguno de los casos la resistencia de puesta a tierra no deberá superar los 5 Ω (OHMS), si esto no se lograra se interconectarán jabalinas en paralelo ubicando estas junto a los tableros seccionales, respetando una separación mínima entre jabalinas de 15 metros. CAÑERÍAS Las cañerías a utilizar en las instalaciones de 380/220 V serán del tipo semipesado.

38

Responderán a las normas IRAM 2005. Las cañerías a utilizar en las instalaciones de corrientes débiles serán del tipo liviano. En las cañerías correspondientes a los futuros sistemas se dejará tendido un cable testigo. Todas las cañerías serán soldadas, con costura interior perfectamente lisas. Se emplearán en trozos originales de fábrica de 3 mt de largo cada uno. DESIGNACION IRAM DIAMETRO EXTERIOR ESPESOR PARED MASA (mm) (mm) (g/m) RS 19/15 19.050 +/- 0.15 1.8 +/- 0.15 790 RS 22/18 22.225 +/- 0.15 1.8 +/- 0.15 940 RS 25/21 25.400 +/- 0.15 1.8 +/- 0.15 1085 RS 32/28 31.750 +/- 0.17 1.8 +/- 0.15 1380 RS 38/34 38.100 +/- 0.17 2.0 +/- 0.18 1850 RS 51/46 50.800 +/- 0.17 2.3 +/- 0.20 2790 Los caños colocados a la intemperie serán galvanizados, con grapas de hierro galvanizado. Los caños colocados en contrapisos serán de PVC reforzado, según Norma IRAM 2206 Parte III. Se tendrá especial cuidado en prever el tendido de las canalizaciones exteriores tratando de seguir los lineamientos de las estructuras, tratando en lo posible que estas no sean visibles, debiendo someter previamente los recorridos a consideración de la Inspección de Obra. Los diámetros a utilizarse serán los que especifican los planos correspondientes para cada caso. Estas características son mínimas, tolerándose en consecuencia defectos sobre ellas. La cañería será de tal calidad, que permita ser curvada en frío y sin rellenamiento, las curvas serán de un radio igual al triple del diámetro exterior. Las cañerías serán tendidas con ligera pendiente hacia las cajas sin producir sifones, los que no serán aceptados por la Inspección en ningún caso. Cada 15 m o cada dos curvas se colocaran cajas de pase. La sujeción de las cañerías suspendidas se fijara a la losa mediante brocas y elementos de sujeción propios (varillas roscada con riel y grapas), deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Para la sujeción de la cañería a la vista se utilizará en todos los casos riel y grapas. CAJAS Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza para las de embutir, de un espesor mínimo de 1,6 mm esmaltados, serán según Norma IRAM 2005. En la instalación de Iluminación y tomacorrientes se emplearán: Cajas octogonales grandes para centros. Todos los centros llevarán ganchos conforme a norma IRAM 2005. En cielorrasos armados las bocas de iluminación tendrán una tapa ciega con un pasacable. Octogonales chicas para brazos. Cuadradas de 100 x 100 mm con tapa lisa para pase de cañerías simples. Rectangulares para llaves de efectos instaladas a 1,20 m de altura al eje. En el caso de cajas a las que concurran más de 2 caños y/o 5 conductores se utilizarán cajas de l00 x l00 mm con tapas adaptadoras especiales suplementarias. Rectangulares para tomacorrientes. En la instalación de corrientes débiles, salvo indicación se emplearán las siguientes cajas: Cuadradas de 100 x 100 mm para bocas de controladores del sistema de control de accesos. Rectangulares de 50 x 100 mm para bocas de lectoras del sistema de control de accesos. Rectangulares para bocas telefónicas instaladas a 0,30 m de altura al eje. Cuadradas de 200 x 200 x 100 mm para cajas de derivación en montantes de los distintos sistemas de corrientes débiles. Los fondos de las cajas de los distintos sistemas se pintarán con diferentes colores a fin de identificar cada sistema. Todos los tipos de cajas especificadas se utilizará solamente para cañerías de hasta l8,6 mm.

39

En casos de cañerías de dimensiones mayores, deberá utilizarse cajas similares a las especificadas pero de dimensiones adecuadas a diámetros de las cañerías que entran a ellas. Tanto estas cajas, en los casos que sean necesarios, como las cajas de paso o de derivacióncon cañerías múltiples, serán construidas de exprofeso, de dimensiones apropiadas a cada caso en chapa de hierro de 2 mm de espesor, con aristas soldadas y tapa de hierro del mismo espesor, sujetas con tornillos. Estas cajas especiales deberán ser proyectadas para cada caso y sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra. Todas las cajas sin excepción deberán llevar un borne de P A T, de acuerdo a AEA 3.2.3.5. Se terminará con una mano de antióxido y dos manos de pintura al aceite. Para las acometidas de los caños a las cajas se utilizarán en losas y mamposterías conectores zincados, en columnas, tabiques de hormigón, cielorrasos y tabiques de Durlock se utilizarán tuercas, boquillas y contratuercas. Las uniones entre cañerías se efectuarán con uniones a presión zincadas en losas y mamposterías y cuplas de unión roscadas en columnas, tabiques de hormigón, cielorrasos y tabiques de Durlock. En las instalaciones de exterior se utilizarán cajas de fundición de Al con tapa atornillada y burlete de neopreno de dimensiones adecuadas, con accesos con rosca eléctrica para montaje de elementos o pase y derivación, responderán a Iram 2005 - Tipo RD - RC y WCB; y tapas del tipo TR o de calidad equivalente. Las cajas tendrán solamente las acometidas necesarias para las cañerías previstas a instalar. Los bornes éstos responderán a las siguientes características: Las borneras deberán estar armadas con bornes de tipo componible, que se adosan unos a otros, sin trabarse entre si y que se montan individualmente sobre un riel soporte. El sistema de fijación del borne al riel soporte será tal que permita su fácil colocación pero que resulte dificultosa su extracción para evitar que el tiro del conductor haga saltar el borne del riel. Puede ser ejecutado mediante resortes metálicos o bien aprovechando la elasticidad del aislante cuando se utilice para este material no rígido, como la poliamida 6.6 (Nylon 6.6). La parte metálica del borne deberá calzar a presión en el aislante de modo tal que no se desprenda del mismo con facilidad. El aislante deberá cumplir las siguientes condiciones: Debe ser irrompible, elástico, no rígido, apto para 100ºC en forma continua, autoextinguible y no propagar la llama, soportar rigidez dieléctrica mayor de 3 KV/mm con humedad ambiente normal incorporada. El sistema de conducción de corriente del borne deberá ser de cobre o latón niquelado. La parte mecánica de amarre del conductor al borne podrá ser ejecutada en acero (tornillos y morsas) zincado y cromatizado o bien en latón niquelado, para el caso de que la morsa de amarre cumpla también la función de transmitir corriente. Cuando se utilice acero este deberá tener tratamiento de protección de superficie de modo que soporte ensayo en cámara de niebla salina durante 72 Hs. El riel soporte deberá responder a la norma DIN 46277 y deberá estar construido en acero zincado y bicromatizado. Cada bloc de bornes deberá llevar una tapa final y dos topes extremos fijados al riel soporte con sendos tornillos. CONDUCTORES PARA INSTALACION EN CANALIZACIONES Los conductores a emplearse serán de cobre electrolítico según secciones indicadas en los planos. Serán aislados en PVC antillama con aislación de l000 V. Responderán a la Norma IRAM 2183 y 2289-CAT B. Los conductores serán en todos los casos cableados del tipo flexible. Los empalmes y/o derivaciones serán ejecutados únicamente en las cajas de paso y/o derivación mediante conectores a presión y aislados convenientes de modo tal de restituir a los conductores su aislación original. Se deberá verificar que la caída máxima de tensión admisible entre el punto de acometida y un punto de consumo será del 3 % para iluminación y del 5 % para fuerza motriz. Los conductores deberán cumplir con el código de colores según IRAM 2183:

40

Fase R: Castaño. Fase S: Negro Fase T: Rojo Neutro: Celeste Tierra de seguridad: Verde / amarillo SECCION CONDUCTOR CORRIENTE MAXIMA (mm2) ADMISIBLE (A) 1 9.6 1.5 13 2.5 18 4 24 6 31 10 43 16 59 25 77 35 96 50 116 70 148 95 180 Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo mediante terminales de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensión bajo servicio normal. LLAVES DE EFECTO Y TOMACORRIENTES Tablero de Efectos. Llaves de efecto. Se proveerán e instalarán, Tableros de Efectos, según los circuitos indicados en planos, los mismos contemplan, uno para cada Tablero Seccional correspondiente a cada piso. Los componentes serán del tipo modular componible para embutir. La capacidad de los mismos será de l6 A, con contactos de bronce fosforoso con doble interrupción, tipo rozante y autolimpiante. Los marcos autoportantes serán color marfil. Los elementos serán Norma IRAM 2007. TOMACORRIENTES MONOFASICOS Los componentes serán del tipo modular componible para embutir, con contactos de bronce fosforoso con doble superficie de contacto. Los tomacorrientes poseerán borne de puesta a tierra. La capacidad de los mismos será de l6 A. En las aulas se deberán prever como mínimo: Dos bocas para tomacorrientes de 2x10+T, con dos tomacorrientes por cada una de ellas, distribuidas sobre dos paredes no ocupadas por el pizarrón principal, a una altura de 2.30m del nivel del solado (por ejemplo para ventiladores) y dos bocas para tomacorrientes de 2x10+T, con dos tomacorrientes por cada una de ellas, sobre la pared del pizarrón. Una de estas últimas bocas deberá ubicarse entre 20 y 40cm del nivel del solado, debajo del pizarrón o en su cercanía (para equipo de computación y/o proyección), y la restante por encima del pizarrón, a 2.3m del nivel del solado o de no ser posible en una ubicación cercana (para equipo de video o TV). Los marcos autoportantes serán color marfil. Los elementos seráns Norma IRAM 2071 y deberán llevar pantalla de protección a la inserción de cuerpos extraños, según lo establecido por la Norma IEC 60884-1.

41

INSTALACION DE PUESTAS A TIERRA La totalidad de los tomacorrientes, soportes, gabinetes, tableros, cajas, motores, equipos, etc. y demás componentes metálicos que normalmente no están bajo tensión, deberán ser conectados a tierra en forma independiente del neutro de la instalación mediante el sistema de tierra de seguridad. En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores de tierra en planos se deberá instalar un cable aislado de 2,5 mm2 como mínimo. CONDUCTOR PRINCIPAL CONDUCTOR TIERRA hasta 6 mm2 4 mm2 10 mm2 6 mm2 16 mm2 10 mm2 25-35 mm2 16 mm2 En todos los casos se deberá verificar la solicitación a la corriente de cortocircuito según el Reglamento de la A.E.A Para los casos de ramales o circuitos mayores de 50 mm2 se instalarán conductores aislados iguales al 50 % de la sección de los conductores de fase. La toma de tierra de Cía., se ejecutarán en la entrada al lado de los medidores por medio de una jabalina hincada tipo Copperweld de 19 mm de diámetro y 3 mt de longitud, rematada en cámaras de inspección, donde se conectará con cable de Cu aislado de capacidad adecuado encamisado en caños de acero hasta los tableros TG. La toma de tierra de seguridad se ejecutará en la sala de Tableros mediante una jabalina hincada tipo Copperweld de 19 mm de diámetro y 3 mt de longitud, rematada en una cámara de inspección, donde se conectará con cable de Cu aislado de capacidad adecuada encamisado en caño de acero hasta el tablero TP. Desde allí se tenderá una rama de distribución a la instalación eléctrica de tierra de seguridad con cable de Cu aislado de capacidad a adecuada hasta la montante, donde se remontará derivando a los distintos elementos en cada nivel. Una rama de toma de tierra será conectada con cable de Cu aislado de 1x25 mm2-R21. El Contratista deberá presentar los cálculos de dimensionamiento de las puestas a tierra. El Contratista deberá verificar que el valor de la resistencia de la puesta a tierra del conjunto, resulte inferior de 5 ohm; en caso de no lograrse este valor, se podrán conectar en paralelo en los bornes de reserva, ramas a jabalinas hincadas tipo Copperweld de 19 mm de diámetro y 3 mt de longitud, a fin de lograr el valor requerido. Item 10.2 –Tableros seccionales TS3

Se ubicarán en sitios indicados en planos sobre gabinete nuevo, básicamente estarán compuestos por: Interruptor diferenciales según unfilares en planos. Interruptores termomagnéticos según unifilares en planos. Nota: El contratista deberá equilibrar las cargas, realizar una correcta coordinación deprotecciones y protección contra sobrecargas y cortocircuitos. En todos los tableros se colocará en la tapa el esquema unifilar con el detalle de circuitos, este esquema estará plastificado. Además se colocarán identificadores para cada interruptor, de acrílico. La alimentación del tablero del Piso 3 se realizará mediante nueva montante (a cargo del contratista) desde el Tablero Principal de BT en cámara transformadora, con su correspondiente interruptor de protección. Ìtem 10.3 – Tablero Sanitarios Desde el Tablero TS3 se alimentará el tablero seccional de los nuevos sanitarios, estando todos los materiales y trabajos necesarios a cargo del contratista, incluyendo el nuevo tablero para baños y el tablero TS3 completo. INSTALACIÓN DE TABLEROS

42

La presente descripción corresponde a los tableros especificados en planos. Generalidades Su diseño responderá a las características de un Conjunto de Serie o Conjunto Derivado de Serie conforme a la definición de la norma IEC 439 del Comité Electrotécnico Internacional y a la norma IRAM2181, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos por las mismas. Los tableros serán instalados en el interior de locales adecuados. La instalación de cada aparato o grupo de aparatos incluirá los elementos mecánicos y eléctricos de acometida, soporte, protección y salida que contribuyan a la ejecución de una sola función (“unidad funcional”). El conjunto de las diversas unidades funcionales permitirá la ejecución de un conjunto ó sistema funcional. Los componentes prefabricados deberán permitir la estandarización de los montajes y conexiones, simplificar la intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindarán protección al personal y seguridad de servicio. Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes y su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones. El tablero tendrá las siguientes características: Tensión de empleo: 1000 V Tensión de aislamiento: 1000 V Corriente nominal: 630 A Corriente de cresta: 53 KA Corriente de corta duración: 25 KA eff /1seg Frecuencia:50/60 Hz Grado de protección adaptable sobre la misma estructura: IP 41 Apto para sistema de tierra: TNS Construcción Los tableros serán íntegramente de construcción normalizada, estándar y modular, conformando un Sistema Funcional. Los tableros deberán ser adecuados y dimensionados para ser instalados según lo especificado en planos. En caso de ser necesario, podrán instalarse ventilación con filtros en tapas y techos, o ventiladores axiales de servicio continuo y/o controlados por termostatos adecuados para la fácil evacuación del calor disipado por los elementos componentes. Las dimensiones de las columnas deberán responder a un módulo determinado, siendo la profundidad de las mismas igual a 200 mm con un ancho de 550 mm y la altura variará según el contenido hasta 2025 mm. No deberán tener los accionamientos de los dispositivos a la vista, por lo tanto contarán con puerta ciega y dispositivos que permitan su cierre mediante cerradura o candados. Todos los componentes de material plástico responderán al requisito de autoextinguibilidad a 960°C, 0/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1. Estructura La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Será realizada con chapas de acero electrocincados con un espesor mínimo de 1mm. Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de zinc. Todas las uniones serán atornilladas, para formar un conjunto rígido. La bulonería dispondrá de múltiples dientes de quiebre de pintura para asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas metálicas y la equipotencialidad de todos sus componentes metálicos. Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2.

43

En caso de uniones de chapa pintada y chapa no pintada la continuidad eléctrica se realizará a través de tornillos con arandelas de contacto dentadas (a ambos lados) que desgarran la pintura hasta conectar eléctricamente las paredes y asegurar la equipotencialidad. Para facilitar la posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos serán fácilmente accesibles por el frente mediante puerta exterior y tapas internas fijadas con tornillos imperdibles o abisagrados. Del mismo modo, se podrá acceder por los laterales o techo, por medio de tapas fácilmente desmontables o puertas. De ser necesario se optará por puertas transparentes constituidas por un marco y vidrio templado. Para garantizar una eficaz equipotencialidad eléctrica a través del tiempo y resistencia a la corrosión, la totalidad de las estructuras y paneles deberán estar eléctrocincados y pintados. Las láminas estarán tratadas con pintura termoendurecida a base de resina epoxi modificada con poliester polimerizado. Se deberá asegurar la estabilidad del color, alta resistencia a la temperatura y a los agentes atmosféricos. El color final será RAL 1019 beige liso, semimate con espesor mínimo de 40micrones. Se dispondrá en la estructura un portaplanos, en el que se ubicarán los planos funcionales y esquemas eléctricos. Conexionado de potencia El juego de barras principales será de cobre electrolítico de pureza no inferior a 99,9 % y estará montado en forma vertical en la parte posterior del tablero. Las barras tendrán un espesor de 5mm y perforaciones roscadas equidistantes para M 6 a lo largo de las mismas, para fijación de terminales y/o repartidores de corriente prefabricados. Las barras estarán colocadas sobre soportes aislantes que resistan los esfuerzos térmicos y electrodinámicos generados por corrientes de 25 Kaeff-1seg / 53 Kacr. Las mismas podrán estar soportadas por los repartidores de corriente, suprimiéndose los soportes anteriormente descriptos. Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y portabarras, deberán ser dimensionados acorde a estos esfuerzos. Las barras deberán estar identificadas según la fase a la cual corresponde. Las barras correspondientes a cada fase y tierra, se pintarán de acuerdo al siguiente código: Fase R: Castaño Fase S: Negro Fase T: Rojo Neutro: Celeste Tierra: Verde y Amarillo La sección de las barras de neutro, estará definida en base a las características de las cargas a alimentar y de las protecciones de los aparatos de maniobra. Montaje Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberán ser del mismo fabricante. Todos los aparatos serán montados sobre guías o placas y fijados sobre travesaños específicos para sujeción. No se admitirá soldadura alguna. Las conexiones de los circuitos de control se ubicarán en cablecanales plásticos de sección adecuada a la cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos responderán en todo a la norma IRAM 2183, con las siguientes secciones mínimas: 4 mm2 para los TI (transformadores de corriente) 2,5 mm2 para los circuitos de comando 1,5 mm2 para los circuitos de señalización, transformadores de tensión Los conductores se deberán identificar mediante anillos numerados de acuerdo a los planos funcionales. Los instrumentos de protección y medición, lámparas de señalización, elementos de comando y control, serán montados sobre paneles frontales, o en el conducto lateral.

44

Todos los componentes eléctricos y electrónicos montados deberán tener una tarjeta de identificación que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico. Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas abajo de los interruptores automáticos seccionadores de cabecera, se montará una bornera repartidora de corriente, fabricada en material aislante y dimensionada para distribuir una intensidad nominal de hasta 250 A a 40°C. El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión de cables con tensión. Las conexiones se realizarán mediante cable de hasta 10 mm2, flexible o rígido, sin terminal metálico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos de este componente será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores. Los interruptores automáticos modulares o diferenciales ( tipo riel DIN ) se alimentarán desde borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con 6 ó 12 puntos de conexión por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de hasta 40 A por fila. Las conexiones se realizarán mediante cable de sección no menor a 6 mm2 flexible o rígido sin terminal metálico (punta desnuda). El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la conexión y desconexión de cables con tensión. La alimentación del repartidor será directa sobre cada polo por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de hasta 180 A a 40°C. También será posible repartir cargas sobre los interruptores automáticos modulares o diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexión prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los cortocircuitos será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores. Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se deberá tener en cuenta además de espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los trabajos de acceso, montaje y conexionado de los cables de potencia de alimentación y de salidas. Teniendo en cuenta el sector de acceso de los mismos (superior o inferior) y la permisibilidad de ejecutar los radios de curvatura internos. Documentación Se deberán entregar junto con los tableros, cada uno por duplicado: Planos de: dimensiones generales, esquemas eléctricos y conexiones. Catálogo completo de los elementos componentes con lista de repuestos. Manual de instrucciones de montaje y servicio. Inspección y Ensayos Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las normas IEC 439-1 e IRAM 2181, que incluyen : Inspección visual y de funcionamiento eléctrico. Ensayo dieléctrico y verificación de la resistencia de aislamiento. Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a tierra. El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en laboratorios internacionales independientes. Los tableros llevarán los elementos incluidos en el plano de "Esquemas unifilares". El Contratista deberá ajustar la regulación de las protecciones y la capacidad de los elementos a las cargas definitivas de los circuitos que controlen, coordinando adecuadamente la selectividad y filiación correspondiente. La tensión de comando y señalización de los elementos, salvo indicación expresa, será de 220 V CA.

45

Ìtem 10.4 – Bandejas Las bandejas serán tipo escalera, de chapa de acero SAE 1010 Nº 14 y 16 (BWG), doble decapada, laminada en caliente, calidad comercial. Ensamblado por soldadura, con tratamiento por zincado electrolítico de 10 micrones de espesor, ala 92 mm. “Casiba” o equivalente, con accesorios de la misma línea, grapas, rieles, elementos de fijación y bulonería zincados electrolíticamente. Las bandejas se fijarán amuradas a paredes mediante brocas de expansión, o suspendidas de cielorrasos o losas mediante accesorios de la misma línea, según corresponda. Ìtem 10.5 – Artefactos Instalación de Artefactos de Iluminacion y Equipos de Emergencia El presente llamado a cotización tiene como objeto la provisión de los artefactos de iluminación incluyendo la provisión de lámparas, balastos, arrancadores, transformadores y todo material necesario el encendido de artefactos del tipo fluorescentes, incandescentes, dicroico o de descarga. Los artefactos deberán proveerse totalmente armados, listos para su instalación. En cielorrasos armados las bocas tendrán una tapa ciega con un prensacables, a través del cual se preverá la derivación con un chicote de cable tripolar (F -N-T) tipo Pvc / Pvc hasta la ficha hembra de conexión de tres pines, provista con cada artefacto. Provisión y Garantía El Contratista deberá acreditar que el fabricante posea talleres metalúrgicos propios, y acreditar única responsabilidad en la provisión, incluyendo los equipos eléctricos auxiliares, los que deberá garantizar por el término de 10 años. La colocación será realizada directamente por personal especializado del Contratista. Muestras y Aprobaciones Antes de la iniciación de los trabajos el Contratista deberá presentar muestras de todos los elementos que requiera la Inspección de Obra para su aprobación, la que será siempre provisoria, sujeta a comprobación durante las pruebas. Las muestras quedarán en obra hasta la finalización de la misma. Inspecciones El Contratista realizará las inspecciones necesarias en los talleres del Fabricante. Los costos que demanden las muestras, pruebas, etc., así como las lámparas y equipos necesarios serán exclusivamente a cargo del Contratista. Nota: En todos los artefactos se deberá corregir el factor de potencia, por medio de la colocación de capacitores. Especificaciones generales sobre Materiales Eléctricos a) Portalámparas Salvo indicación especifica, tendrán rosca y cuerpo de bronce tipo Edison clasificaciones E 40 E27 y E12 norma Iram 2015, espesor de chapa 0,5 mm. La tensión de servicio será > 110 V y/o potencia de 25 W. El contacto central será de bronce fosforoso o al berilio. Los tornillos de conexión se dimensionarán para admitir el conexionado de un alambre de cobre de 2 mm2. La rosca tendrá como mínimo 3,5 mm de diámetro exterior. El elemento aislante será de porcelana. Similares características de materiales tendrán los portalámparas para incandescentes de contactos "bipin" de cualquier tensión de servicio y potencia, lo mismo para lámparas incandescentes de cuarzo iodo tubulares de un contacto en cada extremo y de cualquier potencia. b) Zócalos para tubos fluorescentes Se ejecutarán con cuerpo aislante de plástico color blanco y contactos metálicos de bronce o cobre con baño de plata tipo estático.

46

Los zócalos asegurarán un contacto firme y permanente con las espigas de la lámpara. Llevarán traba de seguridad para evitar el desplazamiento de la lámpara. Uno de ellos será retráctil para corregir desviaciones en la tolerancia del largo de las lámparas. c)Conductores Serán de cobre electrolítico, multifilar de 1 mm2 de sección mínima. El cableado se protegerá con una vaina plástica de color blanco. La aislación a utilizar dependerá de la temperatura interna del artefacto utilizándose aislación plástica de PVC en los conductores de los artefactos fluorescentes, y para incandescentes o de descarga gaseosa serán cableadas para alta temperatura, aisladas con caucho de siliconas. Los pasos a través de chapa se efectuarán con elementos de goma siliconada que impida un contacto directo del cableado con la misma. Las conexiones se efectuarán mediante borneras. No serán aceptadas uniones intermedias encintadas o empalmadas. Fichas de conexión Las fichas de conexión entre línea y artefacto cumplirán con las siguientes características: Aislación: de suficiente resistencia mecánica que permita soportar el roce contra un borde filoso sin deteriorarse. De resistencia térmica adecuada para soportar la temperatura que pueda tener la superficie de los balastos en condiciones anormales de funcionamiento (aprox. 100° C). Los contactos serán de bronce fosforoso o al berilio. Cables: los conductores deben tener como sección mínima 1 mm2 de cable flexible, no aceptándose alambre. Longitud de los cables: Todos los cables deben tener una longitud suficiente para el manipuleo de las conexiones, no permitiéndose empalmes de cables. Polaridad: Las fichas de conexión deben ser bipolares con tierra y con una sola posibilidad de conexión, de manera de mantener invariable la polaridad de la conexión. La ficha tipo macho corresponderá al cableado interno del artefacto y la tipo hembra al externo. Puesta a tierra En la pantalla existirá una conexión a tierra mediante un tornillo de 6,3 mm (1/4") con cabeza de contactos de bronce, tuerca soldada a la pantalla y arandela de presión de bronce pintada, color rojo, donde se fijará el cable desnudo de tierra de como mínimo 1 mm2 de sección. Equipos auxiliares F1) Balastos Electrónicos para lamparas fluorescentes. Responderán a las siguientes características: Tensión de entrada: 220 V. Frecuencia de entrada: 50 Hz. Frecuencia de operación del ondulador electrónico: 20 a 50 KHz. Factor de potencia: 0,95. Factor de cresta de corriente de lámpara: < 1,45. Contenido porcentual total de armónicas de la corriente de red: 10 %. Temperatura ambiente de funcionamiento: 15° a 50° C. Temperatura máxima indicada sobre caja; Tc : 70° C. Para lámparas de Vapor de Mercurio Halogenado: Potencias de lámparas: de 70 a 3500 W. F2) Capacitores Responderán a las siguientes características: Dieléctrico: Polipropileno metalizado en aluminio (conexión en paralelo 250 V). Polipropileno metalizado en zinc ( conexión en serie 440 V).

47

Tolerancia: +/- 10 % (en paralelo), +/- 5 % (en serie). Frecuencia: 50/60 Hz. Temperatura: -25° +85° C. Resistencia de descarga: < 50 V después de 1 min., incorporada en el capacitor Tangente a Vn, 50 Hz, 20° C: 10 x 10 -4. Tensión entre terminales y carcaza: 2 KV durante 2 seg. Tensión entre terminales (paralelo): 312 V durante 10 seg. Carcaza Poliamida 6 (UL). Norma base: IEC 566. Ignitores Tensión 220 V - 50 Hz. Temperatura ambiente max.: 50° C. Instalaciones eléctricas de baja tensión Fichas, tomacorrientes y conectores para uso industrial. Los tomacorrientes responderán a la norma IEC 60309 o IRAM IEC 60309-1 / 2 y poseerán suficiente capacidad de conmutación de modo tal de no requerir la incorporación del enclavamiento mecánico o eléctrico Sus casquillos de contacto serán cortos garantizando, así la seguridad de los mismos. Serán empleados para la tensión nominal de 400 V. Estarán construidos con espigas y tubos de contactos niqueladas mediante un proceso galvánico para protegerlas de la corrosión. Se diseñarán para trabajar sin interruptor de enclavamiento y por lo tanto tendrán una determinada potencia de conmutación, es decir, se podrá conectar y desconectar con una frecuencia de 7,5 por minuto, con una velocidad de 0,8 m / s; con un tiempo de conexión con carga de 2 a 4 s y con varios ciclos: Con Ue = 1,10 Un, y Ie = 1,25 In y durante la prueba, ningún arco permanente se producirá y al finalizar el accesorio podrá operar normalmente. Posteriormente se lo someten a la operación normal. Durante la prueba, ningún arco eléctrico ocurrirá y después de la prueba no debe producirse desgaste alguno que perjudique su uso o afecte la seguridad. Tendrán 4 o 5 polos según se indique en el pliego licitatorio. El cuerpo aislante tendrá alta resistencia a los agentes químicos y pasará la prueba del hilo incandescente a 850 ºC. Requisitos a cumplir antes de iniciar la instalación El Contratista deberá presentar, a la Inspección de Obra, la memoria descriptiva con copia de los catálogos de los materiales ofrecidos firmada por un profesional con incumbencias y/o competencias suficientes. La aprobación de los planos y catálogos de los materiales necesarios para la realización de las obras no exime al Contratista de las obligaciones y responsabilidades por cualquier error u omisión. El Contratista cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor, tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de lostrabajos. Documentación técnica del proyecto: El responsable de la instalación de los sistemas de detección de incendios deberá acreditar una experiencia mínima de 3 (tres) años en la instalación de equipamiento de la misma marca que esté cotizando, habiendo ejecutado obras de características similares a la presente. Como guía de contenidos mínimos considerados imprescindibles, el proyecto debe incorporar lo siguiente: • Plano o croquis de la instalación, en escala 1:100; las canalizaciones con sus características técnicas (caño semipesado, diámetro, etc.), sección, cantidad de cables y circuitos a los que pertenecen. Ubicación y destino de cada boca. • Listado de materiales de la instalación. • Diagramas mostrando la sensibilidad de los detectores de movimiento en distintos

48

sectores y las áreas de cubertura con indicación de cómo varía las sensibilidades máximas y mínimas al alejarse del detector. • Gama de alturas en la que se deben montar los detectores de movimiento. Deberá entregará a la Inspección de Obra, un juego completo en original, de los folletos y manuales de operación y mantenimiento de todas y cada una de las centrales y del llamador telefónico. El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para proteger y evitar deterioros en las fincas vecinas, a satisfacción de la Inspección de Obra. Si a pesar de ello se produjera algún daño, ya sea en la medianera o en el resto de la finca, el Contratista deberá repararlo a su costo y a entera satisfacción del damnificado, inmediatamente de producido el daño. Presentación de muestras Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas empleándose materiales de la mejor calidad y su montaje será realizado mediante el empleo de mano de obra especializada y de probada competencia. Para ello deberá proveerse los materiales y elementos de trabajo que resulten necesarios para que tales instalaciones resulten completas y ejecutadas de acuerdo con las reglas del buen arte. Los materiales deberán tener sello IRAM del certificado de conformidad de la fabricación, VDE, UL o FNPA. Caso contrario deberán presentar los protocolos de los ensayos de tipo correspondientes y las certificaciones de fabricación conforme a ISO 9002. Antes de iniciar los trabajos el Contratista presentará muestras de: los cables, los detectores y avisadores, que serán sometidos a la consideración de la Inspección de Obra para su aprobación o rechazo. Serán conservados por la Inspección de Obra como pruebas de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. En el caso de las centrales telefónicas, de detección de incendio, de intrusos, portero eléctrico y timbre horario, se describirán en memorias separadas, acompañados de folletos, prospectos ilustrativos y toda otra documentación que permita evaluar el producto. Frente a un eventual cambio de material por otro distinto al especificado en la oferta, el contratista deberá demostrar fehacientemente que el nuevo producto es similar en cuanto a que: es de igual o mejor calidad y brinda igual o mayores prestaciones, documentando mediante protocolos de ensayos, en laboratorios independientes del fabricante, certificados de fabricación, catálogos y toda otra información que se estime pertinente. Modalidad de los trabajos a realizar Generalidades En líneas generales responderá a la norma IRAM 3554 o NFPA 70. Cañerías y cajas Las cañerías y los accesorios (codos, cajas, etc.) deberán ser de acero de los tipos pesado (IRAM 2100) o semipesados (IRAM 2005). Las uniones y terminaciones de las cañerías propiamente dichas entre sí y con sus accesorios deberán realizarse por medio de roscas con: • Niples roscados entre tramos de caños rectos y/o curvos. • Tuerca y boquilla roscada en terminaciones y uniones con accesorios. En tramos rectos y horizontales sin derivación se colocará como mínimo una caja cada 12 m y en tramos verticales un mínimo de una caja cada 15 m. Las uniones de las cañerías con las cajas o gabinetes deberán realizarse por medio de conectores normalizados o boquillas y tuercas, de forma que las cañerías queden firmemente fijadas a las cajas y finalizadas en sus extremos por un elemento de bordes redondeados. Las cañerías y sus accesorios pertenecerán al mismo sistema. Es obligatorio el empleo de terminales de bronce o cobre cadmiados colocados a presión para secciones de conductores de 4 mm2 y mayores.- Ensayos previos a la recepción provisoria Se realizarán las siguientes pruebas y ensayos:

49

• Inspección visual para corroborar la adecuación de la instalación eléctrica al pliego contractual. • Verificar que la instalación responda a lo indicado en el proyecto aprobado y la memoria técnica. • Verificación que todos los componentes cumplen con las Normas IRAM, IEC, NFPA o UL correspondientes. • Ensayos y verificación del correcto funcionamiento de las centrales: telefónica, de detección de intrusos y la de detección de incendio con la actuación del llamador telefónico; como así también del timbre horario y del portero eléctrico, si formaran parte de los trabajos contratados. • Verificar el sistema de activación de la alarma, al intentar abrir sensores o cortar o puentear los cables de vinculación a la central. • Verificación de la correcta actuación de los sensores de humo y que sean reconocidos por la central dentro de los 90 s. • Verificación del alcance de los sensores de movimiento. • Desconexión de la alimentación principal durante 48 h, transcurrido el cual se verificará que la central no perdió prestación alguna. • Verificación de las prestaciones requeridas en el Pliego Licitatorio y la correcta actuación del llamador telefónico. • Medición de los consumos: con la central en estado de alerta y en situación de alarma con actuación de las alarmas de evacuación, para verificar la capacidad de las baterías. Información a entregar al finalizar la obra El contratista deberá entregar: Una copia de los planos conforme a obra, de las instalaciones realizadas, con indicación de los circuitos, sección y cantidad de cables. Asimismo se indicará el diámetro de las cañerías instaladas. Todos los planos estarán realizados en AUTOCAD versiones 2000, fáciles de entender, completos en su información, y se entregará además de la copia papel una copia en soporte digital (disco flexible o disco compacto). Materiales a utilizar en la instalación Se instalará una central para detección de incendios. Central de detección de incendio: Se deberá proveer una central, con microprocesador, que permita la supervisión de fallas internas, memoria de alarma, código principal de acceso para reprogramarla y otro código para activarla y desactivarla. Tendrá un panel de control, que mediante un teclado permita realizar la totalidad de las operaciones. Este panel estará compuesto por una pantalla de cristal líquido (LCD), de 10 caracteres como mínimo, indicador sonoro, local de falla, que se activará en los siguientes casos: • Ausencia de suministro eléctrico desde la red principal. • Ausencia de suministro eléctrico desde la batería. • Por corte del circuito de un lazo perteneciente a una zona o desconexión de un sensor, con identificación de la zona afectada en el visor. • Activación de algún sensor por presencia de humo. • Activación de algún avisador manual. La activación del botón de reconocimiento del panel de control (o bien una tecla de silenciamiento) silenciará la alarma interna local del panel y cambiará la señalización de alarma y/o falla del modo de destello al modo de iluminación permanente o recurriendo a otro sistema de distinción clara entre estado de alarma y estado de alarmas reconocidas por el operador. Si existiere alguna condición de alarma o falla múltiple, (que no queden totalmente identificadas), al oprimir este botón, la pantalla avanzará a la siguiente condición de alarma o de falla. La activación del botón de restablecimiento del sistema hará que todos los dispositivos, aparatos y circuitos asociados de salida, regresen a su condición normal. Dispondrá de un modo de prueba de todas las lámparas y diodos de emisión luminosos (LEDs).

50

Estará clara y permanentemente identificada por el nombre o sigla del fabricante y el modelo de central El panel de alarmas estará constituido por: • Una plaqueta de lazo, con capacidad no menor que 90 puntos. • Sistema de autoarmado. • Una fuente de alimentación para la central y la carga y mantenimiento en flote de la batería, desde la red de 220 V. Tendrá un limitador de la corriente de carga. Dispondrá de un sistema que determinará el instante en que pasará automáticamente de tensión de carga a tensión de flote. Si la batería lo requiriera, debería tener compensación por efecto de temperatura ambiente. • Una batería sellada que no requiera mantenimiento. Como mínimo cuatro zonas expandibles a ocho, supervisadas para los detectores de incendio: Una zona dedicada exclusivamente para las aulas. Se deberá colocar junto a la central de detección de incendio un portaplanos, conteniendo un plano con los recintos cubiertos por cada zona y claramente identificado. Posibilidad de habilitar e inhabilitar cada una de sus zonas a través del teclado. Tabla de registro de hasta 50 eventos Regulación de tiempos del sistema desde teclado. Memoria EEPROM, para que retenga toda la información aún cuando se produzca una falla de energía en el panel de control. Protección avanzada contra estática o sobretensiones de impulso. Será inmune a la interferencia de otros equipos exteriores tales como lámparas o transitorios de alimentación a fuentes de energía. Su nivel de generación de radiointerferencias estará por debajo de los valores aceptados por las normas que rigen al respecto. Tendrá un diseño y construcción que le permitirá ser flexible frente a la necesidad de ampliaciones o modificaciones para adecuarse a nuevas necesidades. Salida a sirena o campana de alarma con fusible individual. Cumplirá normas de calidad U.L o las normas NFPA. Marcas homologadas: NOTIFIRE modelo 1024, BOSH, ARITECH, ARROWHEAD, MOOSE, ESL, FIRE CONTROL INSTRUMENTS. Se deberá entregar un manual de uso, en idioma castellano y confeccionado de manera didáctica y fácil de entender por los responsables del establecimiento escolar. Se deberán agrupar en un cuadro sinóptico las funciones más comunes para facilitarles a los usuarios la operación de la central. Fuente de alimentación secundaria: Consistirá en una batería con su cargador controlado por un microprocesador, con sensores de la corriente de carga y de la tensión en bornes de la batería. Asimismo tendrá control sobre el valor de la corriente de carga y pasaje automático de la condición de flote a la de carga. En líneas generales responderá a la norma IEC 60839-1-2. En caso de corte del suministro de energía de la fuente principal (red de 380 V), se conectará la batería en un lapso no mayor que 30 s, sin que se pierda señal alguna o se modifiquen los valores de ajuste de la central. Durante la carga de la batería no habrá desprendimiento de gases corrosivos, que puedan afectar los contactos y circuitos de electrónica próximos al equipo. La batería será de gel o electrolito absorbido, que no necesite mantenimiento. Será del tipo alcalina o ácida con aleación de plomo calcio. Apta para trabajar en una gama de temperatura de – 5 a + 40 °C. Estará diseñada y construida de modo de minimizar la generación de gases y permitir la recombinación gaseosa dentro de la unidad sellada. Contará con una vida útil, en carga a flote, superior a tres años.

51

Tendrá una vida mínima de cinco años o de mil ciclos de carga y descarga. Será hermética con válvula de alivio de presión, el cual actuará frente a una generación anormal de gases, permitiendo el alivio de la presión interna. Una vez retornada a la presión normal de trabajo la válvula volverá a mantener cerrada a la unidad. La batería se deberá poder recargar dentro de las 48 h luego de haber sido totalmente descargada; con un ciclo de 48 h con el sistema en estado de alerta, seguido de 15 minutos en situación de alarma, con actuación de sirena de evacuación. La reposición de la carga será la suficiente como para repetir el ciclo de descarga. Tendrá protección contra sobrecarga que no permitirá una corriente superior al 250 % de la máxima carga, operando en condiciones de alarma. Tendrá un dispositivo para la detección de falta o baja de tensión de alimentación al rectificador e iniciará una señal de que indique la falla. Cuando la batería no forme parte del panel de la central de alarma de incendio deberá ser identificada como unidad de alimentación a la central de detección de incendios. La capacidad mínima de la batería será la que resulte de la siguiente expresión: Cmin = 1,25 ( 48 x A1 + 0,15 x A2) expresado en Ah Donde: A1 Consumo, en A, del sistema en estado de alerta A2 Consumo, en A, del sistema en situación de alarma con actuación de las sirenas de evacuación El tiempo medio entre fallas del cargador, será mayor que 60000 h medido de acuerdo con IEC 60271 y 60300. El máximo nivel de ruido, medido a 50 cm de la unidad, no excederá de 52 dB para la frecuencia de 16 kHz, según lo establecido en IEC 60839-1-28. Detector de humo fotoeléctrico tipo puntual: Consistirá en un dispositivo que genere un estado de alarma en respuesta la presencia de humo, originado por un principio de incendio. Su diseño y construcción emplearán tecnología fotoeléctrica, para asegurar una correcta actuación y un alto grado de inmunidad contra falsas alarmas. Los detectores tendrán las siguientes características: • Angulo de visión 360. • A una altura de 3,5 m cubrirán una superficie mínima de 60 m2. • Tendrán alta inmunidad contra interferencias de radiofrecuencias. • Permitirán ser probado desde la central de alarmas para comprobar su estado • Tendrán una pantalla de protección contra insectos. • Dispondrán de una tapa desmontable para facilitar su limpieza. • El diseño permitirá el fácil anclaje, base – cabezal, sobre bases normales. • El cuerpo será de material no corrosivo. Marcas homologadas: NOTIFIRE, BOSH, ARITECH, ESL, MOOSE, FIRE CONTROL INSTRUMENTS, SIMPLEX. Anunciadores o Sirenas de Alarma Las sirenas de alarma sonora, para evacuación por incendio, tendrán una potencia mínima de 85 dB, medidos a 3 m de distancia con la generación del sonido normalizado por ANSI S 3.41 o ISO 8201 (la duración del ciclo es de 4 s, con 3 pulsos de 0,5 s cada uno de ellos). Marcas homologadas: BOSCH, NOTIFIER, MOOSE, ESL, KINGVOX, EMAVE, SIMPLES. Avisadores manuales de incendio Se instalarán entre 1,1 m y 1,4 m de altura respecto del solado. Serán de forma redonda o cuadrada, construidos en hierro con una protección superficial basándose en pintura horneable de color rojo o bien podrá ser de material sintético. Tendrán la leyenda: “ALARMA DE INCENDIO” o FIRE Serán aptos para montaje sobre cajas octogonales de electricidad.

52

Permitirán la prueba funcional, de un modo sencillo, de la unidad, sin destrucción de elemento alguno. Dispondrán de una manija de accionamiento en el frente del avisador que permita activar un sistema reversible: no destructivo (no incluirá rotura de vidrio alguno) y no requerirán de elementos accesorios de repuesto para restablecer su funcionamiento. Para reponerlo en servicio bastará con alguna herramienta o dispositivo especial. Se podrá aceptar un sistema de rotura de vidrio que libere un microcontacto. En estos casos se deberá entregar una cantidad de vidrios de repuestos igual al doble de los avisadores nstalados. Marcas homologadas: ARITECH, BOSCH, MOOSE, ESL, FIRE CONTROL INSTRUMENTS, SIMPLEX. Fijación de cañerías al techo o pared Producto homologado: OLMAR o Metalúrgica Pastoriza. Cajas de aluminio Marcas homologadas: DELGA, DAISA. Cañerías semipesadas para canalizaciones embutidas o a la vista Marca homologada: AYAN o calidad equivalente. Cajas de acero estampadas Marcas homologadas: 9 de Julio, Mindan, Foresi o calidad equivalente. Bandejas portacables Marca homologada: SAMET o calidad equivalente. Cables de potencia con aislación y envoltura Productos homologados: marcas: PRYSMIAN modelo Sintenax Viper, IMSA, modelo Payton superflex o CIMET Durolite Contrafuego; para los enterrados y Zerotox de CIMET, ECOPOT de MARLEW o PRYSMIAN cuando se hallen tendidos sobre bandeja o de calidad equivalente. Empalme, terminal o derivación para cables Marca homologada: 3M tipo PST o equivalente. Sellado de pasaje de losas o mamposteria Marca homologada: 3M o calidad equivalente. Cables para distribución de energía eléctrica para 750 V Productos homologado: Pirastic de PIRELLI, MARLEW modelo EU Instalar o de equivalente calidad. Rieles de montaje DIN Productos homologado: ZOLODA o de equivalente calidad. Interruptores automáticos de caja moldeada Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB o Moeller o equivalentes Interruptores automáticos Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB o Moeller o equivalentes Interruptores accionados por corriente diferencial de fuga Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB o Moeller o equivalente. Interruptores manuales (seccionadores bajo carga) Marcas homologadas: Siemens, Shneider, ABB o Moeller o mejores. Tomacorrientes Marcas homologadas: PLASNAVI, CAMBRE o mejores Fichas, tomacorrientes y conectores para uso industrial Marcas homologadas: PLASNAVI, CAMBRE, SCHNEIDER o mejores Interruptores de efecto Marcas homologadas: PLASNAVI, CAMBRE o mejores Cablecanal de material sintético Marcas homologadas: Legrand, Hoyos, Zoloda, HellermannTyton o mejores Pisocanal (cablecanal de piso) de material sintético

53

Marcas homologadas: Legrand, Hoyos, Zoloda, HellermannTyton o mejores Cablecanal de aluminio Marcas homologadas: Ackermann, HellermannTyton o mejores Caja de aluminio para canalizaciones a la vista Marcas homologadas: DELGA , DAISA Conductos bajo piso. Marca homologada Hellerman tyton, Ackermann o OBO-Bettermann. Caja para pavimento o piso técnico Marca homologada Hellerman tyton, Ackermann o OBO-Bettermann. Miniperiscopio Marca homologada Hellerman tyton, Ackermann o OBO-Bettermann. Ventiladores de techo Marcas homologadas: Barcala, Valaire, Martin & Martin, Gatti, Welco o calidad equivalente Portero eléctrico Marca homologada Netyer o equivalente. Portero visor Marca homologada: Commax o equivalente Capacitores para compensación del factor de potencia Marcas homologadas: ELECOND, EPCOS, LEYDEN, ABB, SCHNEIDER o equivalente Balastos para lámparas de descargas Productos homologados: Osram, Philips, Italavia, Vossloh Schwabe o equivalente. Tubos fluorescentes Producto homologado: Philips (TLD) o equivalente. Luminaria con difusor (louver) blanco (A) Productos homologados: Quasar E 1002, Fass Yakol 722 o 723 o equivalente. Luminaria con difusor (louver) de aluminio (B) Productos homologados: Línea M2 de PHILIPS, Fass Yakol 72624 o equivalente Luminaria con difusor doble parabólico (C) Productos homologados: Línea C5 de PHILIPS, Lumenac Office Sat, Confort, Fass Yakol modelo 801 Visual, Facalu modelo 895Dp-2, TEVYCOM modelo GT o equivalente. Artefactos suspendidos para formar líneas o tramas (D) Producto homologado: Philips (línea QUARTZ) o equivalente Luminaria para planos verticales con óptica asimétrica (E) Productos homologados: LAFONIER, MODULOR o equivalente Luminaria hermética (F) Productos homologados Philips Pacific, Modulor modelo FZ, Lumenac Hidro, Fass Yakol modelo Esi, Tevycom modelo MONSUN o de calidad equivalente Luminaria hermética con difusor de acrílico blanco (G) Productos homologados: Fass Yakol 720 o equivalente. Luminaria para cielorrasos modulares (H) Productos homologados: Línea C5 de PHILIPS, Fass Yakol modelo 841 Visual o equivalente. Luminarias tipo listón para lámparas fluorescentes (I) Producto homologado Serie INDY de Lumenac o equivalente Luminaria redonda para lámparas fluorescentes compactas con pantalla doble parabólico (J) Producto homologado De embutir: Fass Yakol “Dark” , PHILIPS FBS 900 L o equivalente.

54

Plafón: FBS 90I L de Philips, X245 P de Modulor. Luminaria s redondas para lámparas fluorescentes compactas con difusor de vidrio (K) Producto homologado De embutir: Fass Yakol “Prismado Cris” , PHILIPS FBS 900 V o equivalente. Plafón: Fass Yakol “Prismado Cris”, FBS 90I V de Philips. Luminarias redondas para lámparas de mercurio halogenado (L) Producto homologado Lumenac P4601, Lumenac P4404, Philips MBS 975, Fass Yakol CCT, Fass Yakol 4447 o equivalente Luminarias tipo campanas para lámparas de mercurio halogenado de hasta 400 W (M-N) De aluminio. Productos homologados Lumenac Polar 2, Philips Al 525, TEVYCOM SIFAB 5NJ o equivalente. De acrílico. Productos homologados: Philips Al 500, Quasar I 416, Fass Yakol Ghost o equivalente. Plafón para aplicar sobre pared o cielorraso, uso interior (O) Producto homologado Fass Yakol modelo “Paris”; Quasar modelos “ Im1002 o cd 01” o equivalente Plafón para aplicar sobre pared o cielorraso , tipo tortuga con reja de protección (P) Producto homologado Fass Yakol modelo “Ball” o equivalente Plafón para aplicar sobre pared o cielorraso, uso intemperie (Q) Producto homologado Lumenac 801 o equivalente. Luminaria bidireccional uso exterior (R) Producto homologado Philips Serie Green o equivalente. Artefactos para iluminación de emergencia (S-T) Producto homologado: línea ATOMLUX, Gama Sonics, o equivalente Accesorio para convertir un artefacto normal en iluminación de emergencia Producto homologado: PHILIPS o FASS YAKOL o equivalente Proyectores para lámparas de mercurio halogenado hasta 150 W (U) Productos homologados: Philips TEMPO 2, Lumenac Laser 1, Fass Yakol Albatros o equivalente Proyectores para lámparas de mercurio halogenado hasta 400 W (V) Productos homologados: Philips TEMPO 3, Lumenac Laser 2, Fass Yakol Leo o equivalente. Proyectores para lámparas de mercurio halogenado con haz luminoso concentrado (W) Producto homologado Philips DECOFLOOD 617, LUMENAC modelo LASER 2 Concentrante o equivalente. Luminaria para alumbrado público (X) Productos homologados marca SITECO modelo 5NA 374, marca FASS YAKOL modelo Myra 11-21. Interruptor crepuscular para proyectores (fotocontrol) Productos homologados: ABB TWS1, SCHNEIDER IC2000 o equivalente Luminarias para embutir en suelo (Y) Producto homologado Philips Pompei, Fass Yakol Neptuno o equivalente. Luminarias tipo farola para exterior (Z) Producto homologado Philips línea Vivara o equivalente. Plafón para bajo alacena (AE) Producto homologado Fass Yakol Plineo o equivalente. Luminaria bidireccional uso exterior (AF) Producto homologado Modulor Kriss o equivalente. Proyector para lámpara de vapor de mercurio halogenado (AG) Producto homologado Philips Solaris L, Fass Yakol Beta II o equivalente. Luminaria de distribución indirecta (AH)

55

Producto homologado, Fass Yakol Thema (13122) o equivalente. Anafes eléctricos Marca homologada: Domec o mejor. Termotanques eléctricos Marcas homologadas: Rheem , Saiar o mejores. Ìtem 10.5.1 – Artefactos para baños Productos homologados: Fass Yakol 720 o equivalente. Ìtem 10.5.2 – Artefacto sobre espejos Plafón para aplicar sobre pared o cielorraso, uso interior (O) Producto homologado Fass Yakol modelo “Paris”; Quasar modelos “ Im1002 o cd 01” o equivalente Ìtem 10.5.3 – Artefactos para aulas y circulaciones Productos homologados: Quasar E 1002, Fass Yakol 722 o 723 o equivalente. Ìtem 10.5.4 – Artefactos de emergencia Producto homologado: línea ATOMLUX, Gama Sonics, o equivalente Ìtem 10.5.5 – Artefacto tortuga en terraza Producto homologado Lumenac 801 o equivalente. 11. INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL Instalación a nuevo cloacal, pluvial y agua fría. Generalidades. Planos y cálculos Las instalaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos de proyecto que forman parte de este pliego; será obligación del Contratista realizar los planos de Ingeniería de Detalle de tal manera de conseguir una obra terminada para el fin objeto del proyecto. En todos los casos el Contratista ejecutará, sobre la base de los planos de proyecto mencionados, los siguientes documentos: Planos de montaje: Con anticipación al comienzo de las tareas de cada sector, entregará a la Inspección de Obra, para su correspondiente aprobación, los planos de montaje y / o taller , así como detalles que fueran necesarios para la correcta ejecución de las instalaciones. La aprobación por parte de la Inspección de Obra y entes competentes será condición necesaria para poder dar comienzo a las tares involucradas, quedando a cargo del Contratista las modificaciones o cambios que pudieran ocurrir de no cumplir este requisito. Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalación al efectuar los planos. Planos reglamentarios: El Contratista deberá ejecutar, presentar y tramitar todos los planos y/o cálculos exigidos por las autoridades competentes, en tiempo y forma, debiendo en cada caso presentar a la Inspección de Obra los referidos elementos

56

a los efectos de su aprobación, sin que ello quite responsabilidad al Contratista respecto del contenido de la documentación ejecutada. Deberá entregar a la Inspección de Obra copias de los planos presentados y/o aprobados. Planos conforme a obra: Una vez terminadas las tareas y conjuntamente con la Recepción provisoria e independiente de los planos que en este carácter debe confeccionar para la aprobación de las autoridades competentes, entregará a la Inspección de Obra un juego de originales de las instalaciones conforme a lo realmente efectuado en la obra en papel transparente y tres juegos de copias heliográficas en escala 1:100, además se deberá adjuntar juego de archivos en Autocad. Cálculos: La Inspección de Obra podrá exigir la ejecución de los cálculos que estime necesarios para fundamentar diversos aspectos de toda documentación que le sea entregada por el Contratista. Interferencia con otras instalaciones y otros rubros de obra A los efectos de la ejecución de planos de montaje y de los trabajos especificados, el Contratista se habrá interiorizado profundamente de la totalidad de la documentación de obra. En el caso de que las instalaciones a realizar impidan cumplir con las ubicaciones indicadas en los planos para estas instalaciones, la Inspección de obra determinará la desviaciones o arreglos que correspondan. Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarios, no significarán costo adicional alguno, aún tratándose de modificaciones substanciales, pues queda entendido que de ser éstas necesarias, el Contratista las habría tenido en cuenta previamente en la formulación de su propuesta. Asimismo, el Contratista será responsable de la correcta ubicación respecto a estructuras, mamposterías y otros rubros, debiendo revisar las indicadas en la documentación de Proyecto y/o proveer nuevos en caso necesario. El Contratista, en oportunidad de realizarse las obras respectivas, será responsable de toda omisión en tal sentido y de toda obra posterior necesaria para su reparación. Tomará todas las precauciones necesarias para evitar que, con el trabajo de otros gremios, se puedan producir obstrucciones en las instalaciones aún no terminadas. A tal fin se sellarán provisoriamente con tapones de prueba, los tramos de cañerías aún no concluidas, como así también las piletas de piso, bocas de acceso, de desagüe, etc., las que se sellarán con ladrillos y cal previo llenado de papel. Las cámaras de inspección, hasta la colocación de las tapas definitivas, contarán con tapas de madera y sellado de contratapas de papel prensado. Además se deberá proveer y colocar un vallado preventivo con su debida señalización. Códigos, Reglamentaciones y Normas. Todos los trabajos responderán a lo previsto en el proyecto con arreglo a su fin, a lo establecido en estas especificaciones técnicas y se ajustarán a las leyes, a los códigos y a las reglamentaciones vigentes, debiendo ser ejecutados a completa aprobación de la Inspección de Obra y los entes competentes. Cualquier ajuste o complementamiento por exigencias reglamentarias de reparticiones oficiales competentes, será por cuenta del contratista. El contratista asume la obligación de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las reglamentaciones, leyes, normas y códigos siguientes que aunque no estén específicamente mencionados sea de aplicación: -Ley de seguridad e higiene del trabajo. -Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -De Aguas Argentinas S.A. -De cualquier otro organismo o ente nacional que pueda tener jurisdicción sobre este tipo de instalaciones. -Normas: gráficos de instalaciones sanitarias domiciliares de Ex “Obras Sanitarias de la Nación” para materiales, s/ aprobaciones de IRAM.

57

-Normas del ETOSS. Inspecciones. El Contratista solicitará a la Inspección de Obra, con la debida anticipación de los trabajos, las siguientes inspecciones: A la terminación de los tramos horizontales de cañerías (enterrados, suspendidos y embutidos). A la terminación de los tramos verticales de cañerías. A la ejecución de las pruebas. A la terminación total de los trabajos. Pruebas. Se efectuarán todas las pruebas necesarias, debiendo preverse todas las conexiones temporarias, servicios e instrumentos necesarios para la realización de las mismas. Pruebas de tapón: Se deberá realizar pruebas de tapón para las cañerías de desagüe de 0.100 y 0.060. Pruebas hidráulicas: Para las cañerías de desagüe se ejecutarán con una presión de 2m de columna de agua sobre el intrados de la cañería en su extremo más alto del tramo de prueba. Para las cañerías de agua fría con las válvulas cerradas el sistema no acusará perdidas en períodos no menores de 2 (dos) horas, debiendo ser la presión de prueba como mínimo de una vez y media la presión de trabajo, siempre que no se indique lo contrario. Tramitaciones. Todas las tramitaciones correspondientes serán realizadas por el Contratista. El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites para obtener la aprobación y concesión de todos los fluidos, sus conexiones y medidores, incluyendo el pago de todos los sellados y aranceles necesarios para tal fin. Los planos reglamentarios deberán ser firmados por el Contratista, quien deberá estar matriculado ante los organismos en los que haya que realizar la presentación. El Contratista tendrá a su cargo el trámite y pago de derechos correspondientes a todos los medidores necesarios para las instalaciones descriptas. Para el pedido de recepción definitiva de la totalidad de los trabajos, el Contratista deberá confeccionar la documentación necesaria para solicitar las inspecciones parciales y finales de funcionamiento o de habilitación, según corresponda. Zanjas y excavaciones. La ejecución de zanjas y excavaciones para colocación de cañerías y construcción de bocas se realizará con los anchos y profundidades necesarios para alcanzar los niveles previstos. Los fondos de ellas estarán perfectamente nivelados y apisonados y se harán a cargo del Contratista. El relleno de zanjas se hará con la misma tierra extraída de las excavaciones por capas de 0.30 mts de espesor, bien humedecidas y apisonadas. Las zanjas a realizar se ejecutarán exactamente hasta el nivel necesario; todo exceso de excavación con respecto a la profundidad y/o longitud necesaria, será rellenada por cuenta del Contratista con hormigón pobre de cascote hasta alcanzar el nivel adecuado. Asimismo, se prepararán cimientos artificiales para apoyo de las instalaciones, si el terreno fuera poco resistente. Fijación de cañerías Todas las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales de planchuelas de hierro de 3 x 35 mm de sección, ajustadas a las abrazaderas de los caños mediante bulones de bronce. Serán desarmables para permitir el retiro de caños que sujetan y colocados como mínimo cada 2 mts, verificando en todos los casos que la flecha bajo peso propio no supere 1/1000 de la luz.

58

El trabajo se efectuará de acuerdo a las mejores reglas del arte, cuidando especialmente el plomo de los tramos verticales como así también el paralelismo entre los tramos horizontales de las cañerías que queden a la vista. Se respetarán pendientes máximas y mínimas. Éstas guardarán una separación mínima de 3 cm entre sí y 5 cm respecto de parámetros, cielorrasos o columnas, pudiendo estas separaciones ser mayores cuando así lo requieran las necesidades de montaje, mantenimiento o reparaciones. Recepción provisoria. La obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones especiales establecidas en las Especificaciones Técnicas, labrándose un acta en presencia del Contratista o representante autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operación. Previo al otorgamiento de la Recepción Provisoria, el Contratista deberá cumplimentar los siguientes requisitos: Planillas de aprobación parcial y final de las instalaciones. Entrega de planos conforme a obra revisados por la Inspección de Obra. Entrega de garantías, manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones, en idioma castellano. Instrucción de manejo al personal dependiente de la Inspección de Obra que deberá operar los equipos. Garantía El Contratista dará garantía por un año a partir de la recepción provisoria, que cubrirá cualquier falla proveniente de toda pieza o parte del sistema que presente vicios de fabricación o que no cumpla adecuadamente la función. La misma será reemplazada o reparada, con todos los trabajos que demanden su instalación, estando a cargo del Contratista. Recepción definitiva Transcurrido el plazo de Garantía (12 meses a partir de la Recepción Provisoria), a solicitud del Contratista, tendrá lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la Recepción Provisoria, a cuyo efecto se realizará una nueva inspección del buen estado de las obras y verificación de las instalaciones especiales (ensayos de recepción ). Si en el momento de la inspección se observaran deficiencias, la Inspección de Obra otorgará un nuevo plazo a fin de que aquellas sean subsanadas. Si vencido el plazo acordado, el Contratista no hubiera iniciado las reparaciones, el Comitente quedara automáticamente autorizado a efectuar los trabajos por terceros y a cuenta del Contratista, sin que deba medir otro tramite ni intimación judicial ni extrajudicial. A tal fin, el Comitente podrá utilizar el fondo de reparo. La Recepción Definitiva de la obra no exime bajo ningún concepto al Contratista de la responsabilidad que le adjudica el artículo 1646 del Código Civil.Plazo de ejecución de obras Desagües cloacales Alcance El alcance de esta instalación comprenderá los desagües primarios y secundarios de todos los locales sanitarios, el office y los necesarios por limpieza y derrame hasta su conexión con la colectora de la calle. Por las características del proyecto se deberá disponer en la planta de subsuelo el correspondiente pozo de bombeo de líquidos cloacales. Será obligación de la contratista realizar los planos de Ingeniería de detalle y presentarlos a la Inspección de Obra para su aprobación y posterior ejecución. Asimismo la ingeniería a realizar, deberá prever accesos necesarios para el futuro mantenimiento desde lugares accesibles (como ser bocas de inspección, cámaras de inspección, bocas de acceso etc.) Se deberá colocar los remates de ventilación en los techos a la vista en P.V.C. dentro de una protección de mampostería. Materiales y componentes de la instalación

59

Cañerías de policloruro de vinilo (PVC). Serán de 3.2 mm de espesor de pared, con uniones a espiga y enchufe para prolongación de caños de ventilaciones internas exclusivas. Las piezas de empalme y derivación serán de las mismas características que las cañerías rectas. La unión se ejecutará utilizando adhesivo aplicado en el exterior de la espiga y en el interior del enchufe, previa limpieza de ambas partes con solvente de PVC, para facilitar la acción del adhesivo. Efectuada la unión, se verificará la correcta distribución del adhesivo, asegurándose que la espiga haga tope con el fondo del enchufe. Finalmente, se procederá a limpiar el exceso de adhesivo residual. Serán de marca “Nicoll Eterplast” o equivalente. Cañerías de polipropileno. Serán del tipo 3.2 mm de espesor de pared, con uniones a espiga y enchufe utilizando unión tipo O^Ring MOL de triple labio. La unión de los caños se efectuara, utilizando algún lubricante para su conexión. Para las cañerías instaladas en tierra se utilizarán caños y acoples AWACOR TERRA o equivalente, con acoples Oring de triple labio. Las piezas y accesorios serán del mismo material que los caños, utilizando piezas de transición para el cambio de materiales. Para la cañería de impulsión del pozo de bombeo se utilizara polipropileno termofusión, con piezas del mismo material marca Hidro 3 o Acqua System del diámetro según planos. Los desvíos se realizaran con piezas y accesorios del mismo material y marca que los caños, no permitiéndose la curvatura o soldadura a tope de las cañerías. Se deberán utilizar las herramientas recomendadas por el fabricante y no las tradicionales ya que depende, el rendimiento de la instalación, de la buena colocación de las piezas. Canaletas de desagüe Serán de mampostería revocada con M.C.I., con marco y reja de hierro y desaguarán en una PPA. Piletas de piso. Se colocarán piletas del material que corresponda de acuerdo a la instalación proyectada. Serán de polipropileno marca Awaduct o equivalente con sobrepileta de PVC, las cuales se colocaran sobre, o bajo losa según, corresponda. Las rejillas serán de bronce cromado marca Dalefe o equivalente de 15X15 de 5 mm de espesor. Bocas de acceso Serán de polipropileno marca Awaduct o equivalente con sobrepileta de PVC, las cuales se colocaran sobre, o bajo losa según, corresponda. Las rejillas serán de bronce cromado marca Dalefe o equivalente de 15X15 de 5 mm de espesor. Bocas de desagüe Las que van enterradas podrán ser de 0.20 x 0.20 ,30x30 y 40x40 de mampostería de ladrillos comunes de 15 cm de espesor, sobre banquina de hormigón simple de 10 cm de espesor, terminada con revoque impermeable y alisado de cemento. Las bocas de desagüe tapadas llevarán tapa y marco de hierro fundido, las bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de hierro fundido. Bocas o tapas de inspección. Serán de polipropileno marca Awaduct o equivalente con sobrepileta de PVC, las cuales se colocaran sobre, o bajo losa según, corresponda. Las rejillas serán de bronce cromado marca Dalefe o equivalente de 15X15 de 5 mm de espesor. Cámaras interceptora de grasa.

60

Se ejecutaran en mampostería con revoque impermeable. Llevará tapas y marcos de hierro fundido, respetando las medidas que se proponen en los planos . La cámara contará con una boca de desagüe tapada a la cual accederán todos las cañerías de desagüe que alimenten dicho interceptor, no pudiendo acceder por ningún otro sitio. También, desaguará en una pileta de patio tapada ventilada, siendo dicha ventilación unida a la de la cámara y ventilando a los 4 vientos únicamente, un caño solo. Pozo de bombeo cloacal Se ejecutara en mampostería con revoque con mortero de cemento hidrófugo. Llevará contratapa de hormigón simple sellada y marco y tapa de chapa de 3,2 mm de espesor, revestida en un todo de acuerdo al solado en que se encuentran. Las bombas serán del tipo sumergible con flotante eléctrico incorporado, con las siguientes características: Q:4m3/h y con h man. :7mca. Seran de marca Salmson, Tromba, Czerweny o equivalente Estas bombas estarán acopladas a una cañería de impulsión de Ø0.060 de polipropileno la cual volcara a la cloaca. Cada ramal llevara una llave de paso para poder conmutar las bombas. Desagües pluviales Alcance El alcance de este pliego comprenderá la ejecución a nuevo de toda la instalación de los desagües pluviales de techos, terrazas y patios. Por las características del proyecto se deberá disponer en la planta de subsuelo el correspondiente pozo de bombeo de líquidos pluviales. Será obligación de la Contratista realizar los planos de Ingeniería de Detalle de tal manera de conseguir una obra terminada para el fin objeto del proyecto. Asimismo la ingeniería a realizar para el montaje de toda la instalación deberá prever los accesos necesarios para el futuro mantenimiento desde lugares accesibles como ser caño cámara con tapas con bulones de bronce, en cada cambio de dirección de los tramos verticales a horizontales, perfectamente selladas con masilla plástica, para posibilitar la inspección y desobstrucciones, debiéndose tener en cuenta los indicados en los planos adjunto. La instalación se calculará a un régimen de lluvias de 0.033 lts por segundo, teniendo en cuenta los desniveles del predio. Materiales y componente de la instalación Embudos para desagüe Serán para azoteas inaccesibles de hierro fundido con marco y reja de HF de las medidas indicadas en plano. Contarán con marco para solapar la aislación. Canaletas para desagües de patios Serán de mampostería revocada con M.C.I., con reja según detalles. Bocas de desagüe Las que van enterradas serán de mampostería de ladrillos comunes de 15 cm de espesor, sobre banquina de hormigón simple de 10 cm de espesor, terminada con revoque impermeable y alisado de cemento. Serán de las medidas indicadas en planos. Las bocas de desagüe tapadas llevarán tapa hermética de terminación en un todo de acuerdo al solado en que se encuentran, en todos los casos la misma será de chapa de 3.2 mm de espesor. Las bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de hierro fundido. Cañerías de polipropileno. Serán del tipo 3.2 mm de espesor de pared, con uniones a espiga y enchufe utilizando unión tipo O´Ring MOL de triple labio. La unión de los caños se efectuara, utilizando algún lubricante para su conexión.

61

Para las cañerías instaladas en tierra se utilizarán caños y acoples AWACOR TERRA o equivalente, con acoples Oºring de triple labio. Las piezas y accesorios serán del mismo material que los caños, utilizando piezas de transición para el cambio de materiales. Prohibido utilizar este material para conducción de líquidos solventes o derivados del petróleo. Instalación para agua fría. Alcance. Se deberá disponer una instalación a nuevo para la provisión de agua a los lugares y artefactos expresamente indicados en los planos de proyecto. Por las características del mismo la instalación incluirá tanto el bombeo de agua en el local subsuelo de Gral. Urquiza 762, sus correspondientes equipos elevadores, como la reserva sobre la cubierta de la caja de escaleras del edificio de Gral. Urquiza 752. Los tanques podrán ser de acero inoxidable. Será obligación del Contratista realizar los planos de Ingeniería de Detalle y Cálculo. Asimismo la Ingeniería a realizar para el montaje de toda la instalación deberá prever todas las llaves de paso necesarias para una correcta operación y mantenimiento, pudiéndose sectorizar cada grupo de artefactos del mismo piso del mismo baño, de tal manera de poder dejar sin servicio solo un sector del local en cuestión. Todos los caños de agua fría irán 10 cm por debajo de los de agua caliente. Materiales Cañerías de latón Serán de aleación de 90 % cobre y 10 % cinc, marca "Decker" tipo "standard", los accesorios a utilizar serán de la misma calidad sin estañar. La unión de las cañerías y accesorios se efectuará con soldadura de plata no permitiéndose uniones de otro tipo Se evitarán las uniones o derivaciones ejecutadas bajo piso. Para los cambios de dirección y/o curvas se utilizarán accesorios. Todas las cañerías de este rubro ubicadas a la vista, fuera de los muros de mampostería se adosarán a los tabiques, vigas o columnas de hormigón con grapas especiales con fijaciones tipo expansión aisladas para no contaminar las mismas. Las cañerías embutidas y suspendidas irán protegidas según ítem “Protección de cañerías” Cañerías de polipropileno con unión por termofusión. Serán del tipo termosoldables, marca Acqua-System de Dema, Hidro 3 de Industrias Saladillo. Los desvíos se realizaran con piezas y accesorios del mismo material y marca que los caños, no permitiéndose la curvatura o soldadura a tope de las cañerías. Se deberán utilizar las herramientas recomendadas por el fabricante y no las tradicionales ya que depende, el rendimiento de la instalación, de la buena colocación de las piezas. Colectores sanitarios Se ejecutarán los colectores de reserva en latón estándar, con soldadura fuerte y con medio niples para las bajadas y/o toma de bombas, en donde se colocaran las llaves de corte. En los caños que estén en contacto con los tanques de acero inoxidable se colocarán aislaciones en la bridas de ajuste, para evitar el par galvánico o contaminar el acero inoxidable. Llaves de paso Todas las llaves de paso para alimentar las distintas bajadas serán del tipo esféricas marca Itap o equivalente de bronce estampado, manija de acero con pintura epoxy, esfera de bronce cromada, vástago de bronce estampado y asiento de teflón, rosca hembra hasta Ø 0,100. Para diámetros mayores serán tipo mariposa con bridas y bulones de acero inoxidable. Las correspondientes a locales sanitarios, en general, serán con cuerpo de bronce fundido y cierre con válvula suelta, con campana y volante tipo cruz cromado, marca FV o equivalente para polipropileno. Canillas de Servicio:

62

Serán Marca FV cromadas de 13 mm. Con adaptador de pico para manguera. Estarán colocadas en los muros en nichos con revoque interior hidrófugo. El nicho llevará un marco y una tapa de acero inoxidable de 5 mm de espesor y un frente de 30 x 20 cm. Tanques de agua Los de bombeo serán de acero inoxidable con tapas reglamentarias, capacidad a determinar, marca Affinity sin base o idénticas características técnicas. Con el fin de evitar la oxidación de los tanques de acero inoxidable se interpondrá entre los perfiles de apoyo y estos, bases de caucho reforzado logrando de esa manera desolidarizar las superficies. Llevarán caño de ventilación, flotante mecánico y flotante eléctrico para accionamiento de bombas. Se proveerán e instalarán tanques de reserva de acero inoxidable, capacidad a determinar, marca Affinity sin base o idénticas características técnicas. Con el fin de evitar la oxidación de los tanques de acero inoxidable se interpondrá entre los perfiles de apoyo y estos, bases de caucho reforzado logrando de esa manera desolidarizar las superficies. Llevarán flotante eléctrico para accionamiento de bombas y caño de ventilación. En salida de colectores de tanques se intercalará una brida dieléctrica de bronce del diámetro del mismo. En cada una de las salidas de colector (bajadas) se intercalará una brida dieléctrica ídem a la salida de tanques acero inoxidable. Serán con junta para cortar los pares eléctricos entre acero inoxidable y bronce. Bombas de elevación Se colocarán 2 bombas centrífugas horizontales marca Salmson o equivalente, con bocas de aspiración e impulsión bridadas, para las siguientes condiciones de servicio: Caudal: 7 m3/ h Altura manométrica: 40 m.c.a Potencia: 3 HP Para evitar la transmisión de vibraciones a las cañerías se deberá intercalar entre éstas y los equipos, amortiguadores de vibraciones de acero inoxidable con bridas para empalmar con la cañería. El equipo de bombeo deberá asentarse sobre planchas de caucho antivibratorias. En correspondencia con cada bomba se deberá instalar una válvula de cierre esférico de acero inoxidable en la impulsión y la otra en la aspiración y entre estas se instalará una válvula de retención íntegramente de bronce colorado, reforzada.. Tablero eléctrico Se respetará el esquema funcional del plano de bombas. En el eventual caso que no exista dicho funcional se montará un tablero eléctrico de comando tetrapolar, para dos bombas de 13HP, cada una, con arranque directo, con un contactor trifásico por bomba, protección contra cortocircuitos por interruptor termomagnético, protección contra sobreintensidad por medio de relé térmico, llaves (arranque parada) señales luminosas, llave selectora de 3 posiciones (manual – 0 – automático), comando en 24 V, funcionamiento alternativo y no simultáneo, todo en gabinete metálico IP 54. Los ítems a considerar en la cotización son: (en completamiento 3º piso calle Gral. Urquiza 762) Ìtem 11.1 – Desagües cloacales Se conectaran a las bajadas existentes en terraza octógono. Ìtem 11.2 – Ventilaciones Se prolongaran por encima de la nueva cubierta para quedar a los cuatro vientos. Ìtem 11.3 – Desagües pluviales

63

Se conectaran a las bajadas existentes en terraza octógono.y en el sector aulas Ìtem 11.4 – Provisión de agua fría De acuerdo a planos Ìtem 11.5 – Montantes y bajadas Nueva bajada desde tanque existente a los baños nuevos Ìtem 11.6 – Varios 12. BAÑOS GENERALES Provisión y colocación de artefactos y grifería Uniones La unión de los artefactos a las cañerías, se deberá ejecutar en forma de lograr estanqueidad bajo una presión de 2 kg/cm2 y la necesaria rigidez mecánica. Todas las uniones que queden a la vista se ejecutarán con piezas cromadas del tipo rígido a rosca. Artefactos Inodoros Inodoro de loza blanca línea “Ferrun” línea Bari corto o equivalente Válvula de desagüe anti vandálica. Conexión con la cañería de desagüe por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables. Asientos de material plástico reforzado, blanco, cerrados, con tapas del mismo material, con gomas planas y herrajes de bronce cromado reforzado marca Ariel o equvalente. Lavatorios Bacha de acero inoxidable AISI 304, , diámetro 30cm , colocadas en mesadas Canilla para lavatorio automática tipo "Pressmatic" de FV o equivalente. Accesorios Se colocarán de acuerdo al siguiente listado: Perchas doble losa blanca Ferrum o equivalente. Portarrollos de losa blanca. Jaboneras chicas de loza blanca de embutir y 1 grande con agarradera. Dispenser de jabón líquido y de toallas de papel Valot o equivalente. Los ítems a considerar en la cotización son: (en completamiento 3º piso calle Gral. Urquiza 762) Ítem 12.1 Artefactos sanitarios y grifería

12.1.1 – Inodoros corto 12.1.2 – Mingitorios 12.1.3 – Bachas sanitarios 12.1.4 – Válvulas de desagüe antivandálicas 12.1.5 – Grifería lavatorios 12.1.6 – Provisión y colocación de perchas dobles Ferrum, color blanco

64

12.1.7 – Provisión y colocación de portarrollos 12.1.8 – Llave de paso y de servicio FV cromadas 12.1.9 – Tapa y asiento para inodoro de madera y pintura de laca poliuretánica color blanco con accesorios de fijación cromados

13. BAÑOS DISCAPACITADOS Provisión y colocación de artefactos y grifería Uniones La unión de los artefactos a las cañerías, se deberá ejecutar en forma de lograr estanqueidad bajo una presión de 2 kg/cm2 y la necesaria rigidez mecánica. Todas las uniones que queden a la vista se ejecutarán con piezas cromadas del tipo rígido a rosca. Artefactos Inodoros Inodoro para discapacitados con mochila: de loza blanca línea “Espacio” de Ferrum o equivalente Conexión con la cañería de desagüe por medio de brocas en el contrapiso y tornillos inoxidables. Asiento y tapa de madera y laca poliuretánica color blanco, con gomas planas y herrajes de bronce cromado. Lavatorios Lavatorio para discapacitados con sistema móvil, línea “Espacio” de Ferrum o equivalente. Canilla para lavatorio automática para discapacitados ( cod 361.03) tipo "Pressmatic" de FV o equivalente. Accesorios Se colocarán de acuerdo al siguiente listado: Perchas doble losa blanca Ferrum o equivalente. Portarrollos de losa blanca. Jaboneras chicas de loza blanca de embutir y 1 grande con agarradera. Dispenser de jabón líquido y de toallas de papel Valot o equivalente. Kit Discapacitados Barral rebatible: Barral de 80 x 18,5 cm para laterales de inodoro y lavatorios. Línea Espacio de Ferrum (COD. VTEB8)o equivalente. Barral fijo: Barral de 80 cm con accionamiento de descarga depósito. Línea Espacio de Ferrum (COD. VTEPA) o equivalente. Los ítems a considerar en la cotización son: (en completamiento 3º piso calle Gral. Urquiza 762) Ítem 13.1 Artefactos y grifería

13.1.1 – Inodoro Discapacitados Línea Espacio c/ asiento 13.1.2 – Lavatorio Discapacitados Línea Espacio 13.1.3 – Grifería Monocomando Lavatorio Discapacitados

Ítem 13.2 Accesorios

13.2.1 – Kit Discapacitado (espejo, barrales) 14. MARMOLERIA

65

Generalidades Los mármoles y granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar picadura, riñones, coqueras u otros defectos. Tampoco se aceptará que tenga polos o grietas. La labra y el pulido se ejecutarán con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y regulares, así como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles o instrucciones que la Inspección de Obra imparta. El abrillantado será esmerado y se hará a plomo y óxido de estaño, no permitiéndose el uso del ácido oxálico. Cuando las piezas presenten fallas, que dada la clase del mármol deben aceptarse, pero a juicio de la Inspección de Obra pudieran originar su ruptura, esta podrá exigir la colocación de grapas de bronce o hierro galvanizado de la forma y en la cantidad que estime conveniente. Estas grapas serán macizadas con plomo o en su defecto resinas epoxi apropiadas a tal fin. Antes de la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá presentar dibujos de taller, prolijos, exactos y en escala para la aprobación de la Inspección de Obra. Estos dibujos de taller deberán mostrar los tamaños exactos de cada pieza a ser usada. El Contratista presentará muestras de cada tipo de material a emplear. Los dibujos de taller deberán indicar y detallar la forma en que las placas serán sujetadas, y muestras de las grampas y piezas de metal a emplear serán presentadas para su aprobación, especialmente las de sujeción de bachas y piletas. Ningún material será adquirido, encargado, fabricado, entregado o colocado hasta que la Inspección de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones. Se proveerán e instalarán las mesadas indicadas en los planos. Estarán construídas de granito gris mara pulido de 2,5cm de espesor. El zócalo sobre mesada será del mismo material, de 11cm de altura y frentín de 15cm. La Estructura de sostén serán ménsulas de hierro L de 1" 1/4 y tubos de 40x20mm. Deberán tener los trasforos necesarios de acuerdo a la cantidad de piletas y griferías a proveer e instalar. Ítem 14.1 Mesadas graníticas c/ zócalo de 11cm y frentín de 15cm El Contratista deberá proveer y colocar embutidas en pared y con ménsulas de hierro “T” de 1 ½” x 3/16” las mesadas de granito gris mara de 25mm de espesor indicadas en plano. 15. INSTALACION CONTRA INCENDIO DE TODO EL EDIFICIO En Edificio General Urquiza 762 Condiciones Generales Las "Condiciones Generales de Contratación" forman parte de estas especificaciones y el Contratista deberá tomar conocimiento de su contenido y disposiciones. Alcance del contrato El contrato comprende la provisión, fabricación, construcción, entrega, montaje, ensayo, operación inicial y mantenimiento de la obra, la provisión de mano de obra, materiales, equipo de construcción y montaje, y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente como temporaria, que no esté específicamente mencionado para la ejecución completa de los sistemas que se enumeran a continuación:

A. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA B. SISTEMA DE BOCAS DE INCENDIO (Hidrantres)

C. MATAFUEGOS D. BOMBAS Composición de las instalaciones Sistema de abastecimiento de agua

66

Sistema de Bocas de Incendio * Hidrantes * Cañerías y accesorios * Mangueras, lanzas y picos * Gabinetes * Boca de Impulsión Matafuegos Equipo de bombas Exclusiones Los siguientes trabajos serán llevados a cabo por otros. - Trabajos de albañilería, mampostería, ejecución de aberturas y su cierre en paredes y losas. Será responsabilidad del contratista el suministro de toda la información técnica necesaria para el proyecto y montaje de las instalaciones anteriormente mencionadas. Límites de provisión -El límite de provisión incluye las cañerías de alimentación hasta la Línea Municipal, inclusive Bocas de Impulsión e Hidrantes. Generalidades Provisión de Energía Eléctrica El Comitente proveerá tableros para el suministro de energía, distribuidos convenientemente en la obra a los efectos que el contratista siempre tenga acceso a uno de ellos recorriendo menos de 50 metros de distancia. Serán de 380 V, trifásico y neutro. El Contratista deberá indicar a la Dirección de Obra el consumo estimado de energía, antes de comenzar, no responsabilizándose esta última por la falencia del fluido de no contar con tal indicación. Depósitos y almacenes El Contratista proveerá temporariamente el depósito y/o almacén y vestuarios a fin de guardar el equipo, herramientas, material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designación del lugar y aprobación de la estructura del depósito, queda a cargo de la Dirección de Obra, siendo obligación del Contratista el desarme y retiro del mismo de la obra. Planos de licitación Los planos a que se hace referencia en el pliego de especificaciones, son los que se adjuntan. Estos planos podrán estar sujetos a modificaciones, ampliaciones y/o disminuciones. Indicaciones generales El Contratista incluirá en su oferta la confección de planos para ser presentados ante toda autoridad o repartición oficial que tenga jurisdicción sobre estos trabajos, y ante la empresa aseguradora interviniente. También incluirá los planos "Conforme a la Obra" y será responsable por la aprobación de los mismos ante la Municipalidad interviniente. El Contratista deberá efectuar por lo menos una visita a obra, antes de presentar su cotización, a fin de informarse de sus características para su consideración en la oferta. Coordinará con la Dirección de Obra las visitas correspondientes. Verificará medidas en obra y no se aceptarán adicionales por diferencias de medidas con los planos. La Dirección de Obra será efectuada por el Profesional designado por el Comitente o su representante debidamente acreditado, quien aprobará o rechazará los trabajos a su solo juicio, sin peritajes ni terceros que oficien de jueces. Estará a cargo del contratista la coordinación con los trabajos de gremios, para no interferir con el desarrollo del programa de construcción.

67

Estará a cargo del Contratista la coordinación con la Dirección de Obra de todos los trabajos, especialmente aquellos que correspondan a quitas o agregados, para lo cual deberá tener previa aprobación escrita. En caso contrario la ejecución de los mismos será considerada a cuenta y riesgo de contratista, quien será el único responsable de ellos y deberá corregirlos o rehacerlos por su cuenta y cargo, en caso que la Dirección de Obra lo observe. Se deberá verificar la coincidencia entre los planos de la Instalación y los de Arquitectura, teniendo prioridad para la cotización estos últimos. No se reconocerán adicionales por desvíos en las cañerías a causa de interferencias con otras instalaciones o estructura. El Contratista deberá presentar, antes de iniciar los trabajos, la justificación técnica del cálculo de diámetros de la cañería adoptada, considerando los requerimientos mínimos exigidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Contratista deberá presentar con la recepción provisoria, un manual de operación y mantenimiento del sistema y de todos los equipos componentes del mismo. Garantía de Obra El Contratista dará una garantía de 180 días a partir de la recepción provisional, que cubrirá cualquier falla proveniente de toda pieza o parte del sistema que presente vicios de fabricación o que no cumpla adecuadamente la función. La misma será reemplazada o reparada, con todos los trabajos que demanden su instalación, estando esto a cargo del Contratista. Pruebas en la instalación El Contratista efectuará todas las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de equipos y del sistema necesarias, para dejar en perfecto estado de funcionamiento la totalidad de la instalación. Las mismas deberán efectuarse con antelación a la Recepción Provisoria y siguiendo las normas a tal efecto exigidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los manuales de funcionamiento de cada equipo instalado. El Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra, lugar, fecha y hora de la realización de las pruebas, pudiendo efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos. Plazo de ejecución El plazo de ejecución de la obra será dado por el oferente tomando como inicio de las tareas la firma del contrato respectivo, y deberá tener relación por el plan general de labor preparado por la Dirección de Obra, se dará especial importancia a los plazos que el oferente solicite para la realización de las tareas, teniendo importancia el menor tiempo posible. Condiciones generales de diseño Los distintos equipos incluidos dentro de los sistemas anteriormente mencionados, deberán cumplir con los códigos, normas y/o reglamentos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de cualquier otro Organismo o Ente Nacional que pueda tener jurisdicción sobre este tipo de instalaciones, incluyendo el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). Todos los elementos de instalación deberán contar, cuando corresponda, con la aprobación correspondiente la cual será presentada a la Dirección de Obra. Todas las instalaciones deberán ser diseñadas por cálculo hidráulico de acuerdo a las normas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Criterio de distribución de cañerías Sistema de Bocas de incendio : Se efectuarán las montantes por los plenos asignados de las cuales se derivarán todas las bocas de 45mm. ubicadas en las diferentes Plantas de acuerdo a la Documentación de Licitación. Estas montantes son alimentadas

68

desde el Tanque de Reserva Existente empleado exclusivamente para incendio. El colector de la misma está conectado a una boca de impulsión en línea municipal. En los casos que la cañería se ejecute suspendida estará sobre cielorraso. CONDICIONES PARTICULARES Ìtem 15.1 – Cañerías Se utilizará en toda la instalación, caño de acero sin costura fabricados por ACINDAR o calidad equivalente, en hierro negro, ASTM A53 espesor SCH 40 en cañerías, y espesor Estandar IRAM 2502 exclusivamente en cañerías aéreas con uniones soldadas. Se admitirán uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic” o calidad equivalente. Accesorios Los codos, tees, reducciones, refuerzos, sellos, casquetes, etc., serán adecuados a las condiciones operativas para las que se destinan, ajustándose a las indicaciones de las normas ANSI B-16-9 y ASTM A-234. Los accesorios serán roscados de hierro maleable hasta 50 mm de diámetro y llevarán rosca cónica Whitworth-gas. Los accesorios de diámetro 63 mm y mayores, serán para soldar a tope, estándar, marca Curvo-sold o equivalente. Se admitirán uniones y accesorios ranurados, del tipo “Vitaulic” o calidad equivalente. Válvulas mariposa Serán con cuerpo de Hierro fundido, con disco de acero inoxidable, tipo WAFFER o calidad equivalente, para montar entre bridas ASA S150. Válvulas de retención Serán a clapeta, horizontal, de la serie ANSI 150 y las superficies de contacto del tipo goma sobre metal. Serán bridadas con cuerpo de hierro fundido. Válvulas globo Deberán ser construidas en bronce, unión bonete con asiento de fibra, extremos para roscar, serie ANSI 300. Accesorios varios Bridas: Serán del tipo slip-on para soldar, serie 150, de acero forjado ASTM A 181-Gr.1 y dimensiones según Norma ANSI B 16.5. Juntas para bridas: Se utilizarán juntas para bridas de asbesto cemento comprimido, ambas caras grafitadas, espesor 2,5 mm del tipo Kinglerit o goma con tela. Válvula esférica Esta válvula tendrá el cuerpo integrado por tres piezas a fin de poder desarmar la misma sin desconectarla de la cañería. Su cuerpo estará construido en acero al carbono con asientos de teflón y esfera de acero inoxidable y extremos roscados. Suspensión de la cañería Cuando la cañería corra bajo losa, quedará suspendida de soportes sujetos a la misma mediante brocas. Cuando se desplace en la pared, la misma se soportará con grampas tipo ménsulas. Los soportes permitirán el libre movimiento ocasionado por contracción y dilatación, evitando tensiones en la tubería y serán de hierro con superficie de contacto lisa y plana. Los soportes se colocarán en cantidad suficiente para evitar el arqueo, pandeo o vibración de la cañería. Las cañerías deberán ser soportadas separadamente, nunca conjuntamente de un mismo pendolón. Las distancias entre pendolones y/o ménsulas se ajustarán a la siguiente tabla:

69

DIAMETRO DIST. MAXIMA 1" y 1 1/4" 3,60 m 1 1/2" a 8" 4,50 m Generalidades Salvo expresas indicaciones, los caños se instalarán a la vista en todos los niveles, y entre la losa y el cielorraso. Cuando la cañería atraviese una pared, lo hará a través de una camisa de chapa de hierro, de 2 mm de espesor mínimo. Se evitará dañar o marcar la tubería por el uso de herramientas indebidas o en mal estado de conservación. El montaje de la cañería se realizará de forma tal que permita un rápido mantenimiento y reparación. Protección de las cañerías Cañería aérea Serán pintadas con dos ( 2 ) capas de anticorrosivo y dos capas de esmalte sintético color bermellón. Previa aplicación del anticorrosivo, las cañerías se limpiarán con desfosfatizante. Cañería subterránea La misma será revestida con cinta Poliguard 660 o equivalente de acuerdo a la especificación de instalación del fabricante o con epoxi de espesor 300 micrones. Ìtem 15.2 – Bocas de Incendio Características de las bocas: Las bocas de incendio internas a instalar serán de bronce, de 45 mm de diámetro interno, del tipo teatro, con salida a 45 grados, y se colocarán a 1,2 m del nivel del piso en todos los casos. La boca para manguera será con rosca de 5 h/1" y contará con tapa y cadena de seguridad. Las mismas tendrán que ser de primera calidad, marca TGB o equivalente. La boca de impulsión poseerá válvulas de similares características a la descripta de diámetro 63 mm. Las bocas de incendio externas a instalar serán de bronce, de 63 mm de diámetro interno. Los elementos constitutivos para estas bocas de incendio. deberán ser los que se detallan a continuación, pero correspondientes a las de diámetro 63 mm. Mangueras: Serán de 45 mm de diámetro y 25 m de longitud. Serán fabricadas totalmente en material sintético con revestimiento interior y exterior de latex marca ARMTEX o calidad equivalente, y responderán a las normas IRAM correspondientes en caso de ser de fabricación nacional, o contarán con sello UL (Underwriters Laboratories), si su origen es importado. Todas las mangueras contarán con las uniones correspondientes. Lanzas: Serán de cobre y bronce, de 45 mm de diámetro con boquilla de chorro regulable (chorro pleno-niebla) en todos los casos. Gabinetes: Los mismos serán construidos íntegramente en chapa de hierro negro N° 18 mm con puerta de vidrio de 60x 55 x 16cm. Se efectuarán en un todo de acuerdo a los planos que se acompañan con esta especificación y lo que determinen los proyectistas en cuanto al Diseño final de los mismos. Las superficies metálicas de los gabinetes estarán protegidas de la siguiente manera: Dos manos de antióxido Dos manos de esmalte sintético bermellón Estas especificaciones quedan sujetas al diseño integral de gabinetes y plenos, establecidos por la Dirección de Obra y el Proyecto de Arquitectura.

70

Llave de ajuste: Serán incluidas en cada gabinete, y del tamaño adecuado a la manguera a instalar. Boca de impulsión: Estará compuesta por un hidrante de doble boca, con dos válvulas tipo teatro de 64 mm de diámetro, el cual estará conectado al colector principal de alimentación con una cañería de diámetro según cálculo. En el frente del gabinete deberá estar impresa la siguiente leyenda: BOCA DE IMPULSION-EXPULSION - HIDRANTE El mismo deberá ser instalado sobre la pared exterior al edificio en el sitio indicado en los planos. Ìtem 15.3 – Matafuegos Normas Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que además cumplan en un todo con la ordenanza Nro. 40.473 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Disposición En los planos adjuntos a esta especificación se indica la posición tentativa de matafuegos. Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. Usos De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidade s de matafuegos: Sector Tipo Capacidad Aulas y Pasilos Polvo químico ABC 5 kg. Estacionamiemto Polvo químico ABC 10 kg. Salas de Máquinas Anhídrido Carbónico 3.5 kg. NOTA: Se deberá prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y su tarjeta municipal. Ìtem 15.4 – Tanques y bombas El sistema cuenta con un tanque de Reserva Exclusivo para el Servicio Contra Incendio, de 40 m3. Se deberán proveer las cañerías de alimentación al tanque y a la red. La presión necesaria a la red de hidrantes estará dada por bombas jockey (rubro D). Desde el colector conformado a partir del Tanque se alimentarán todos los Hidrantes. El tanque debe ser puesto en condiciones reparando fisuras y perdidas. Es responsabilidad del contratista de la Instalación de Incendio la elaboración y aprobación de los Planos frente a la Municipalidad en tiempo y forma, condición excluyente para que el Contratista Sanitario pueda tramitar y ejecutar la conexión de agua para el tanque exclusivo del Servicio Contra Incendio. SISTEMA DE BOMBAS (Equipo Jockey) Para el completamiento de la instalación existente, se ubicará en la azotea, lindero al tanque de Incendio, un equipo de bombas que entregará el caudal y la presión requerida para los hidrantes según se indica en los planos de licitación. El sistema estará compuesto por dos Electrobombas principales y una bomba de sobrepresión. Las mismas tomarán agua de una cisterna, para incendio exclusivamente, de aproximadamente 40.000 litros de capacidad, la que no forma parte del presente suministro, y la impulsarán a la red alimentando a los sistemas de Incendio. La cisterna mencionada poseerá alimentación de agua desde la red que no forman parte de esta provisión, debiendo preverse en este último caso el automatismo para su llenado ante el aviso de un nivel a flotante. El cálculo definitivo de la cisterna de incendio, resultará de la capacidad de cálculo de las bombas principales tomando una provisión mínima de 1 hora.

71

El pelo de agua de la cisterna deberá estar como mínimo 1,50 m sobre la carcaza de la bomba de incendio más elevada. El sistema incluirá tableros de comando y los elementos para la puesta en marcha de los equipos, a causa de la disminución de la presión en la red, a causa de la entrada en servicio de alguno de los elementos de extinción. Las bombas estarán instaladas en la sala de bombas contigua a la cisterna, y cuya construcción tampoco es parte del presente contrato, debiendo incluir el Sistema todas las bombas, cañerías, válvulas, medidor de caudal volumétrico y filtros, desde la cisterna hasta el colector principal. Electrobombas El Sistema contará con dos electrobombas centrífugo horizontal, de accionamiento directo, para elevar agua limpia, neutra, a temperatura ambiente y un peso específico de 1 kg/dm3. Caudal 24 m3/h Altura manométrica total 40 m.c.a. La bomba será impulsada por un motor eléctrico normalizado, tensión alterna trifásica 380/660 V, 50 Hz, 2900 r.p.m., tablero para comando y control con arrancador estrella triángulo y sus correspondientes protecciones. Este caudal se modificará de acuerdo a los cálculos definitivos de las instalaciones y bajo responsabilidad del contratista, en un todo de acuerdo a las Condiciones Generales de Diseño. Bomba de sobrepresión El sistema contará con una bomba de sobrepresión a los efectos de mantener la presión en la red ante eventuales pérdidas de la misma, evitando la puesta en marcha de las bombas principales. Será un equipo electrobomba centrífugo horizontal, del tipo convencional, de accionamiento directo, para elevar agua limpia neutra, a temperatura ambiente y un peso específico de 1 kg/dm3. Caudal 3 m3/h Altura manométrica total 50 m.c.a. La bomba será impulsada por un motor eléctrico normalizado, tensión alterna trifásica 220/380 V, 50 Hz, 2900 rpm y contará con su tablero de comando y control. Enclavamiento del sistema de bombas: La puesta en marcha y parada de las bombas, se realizará en función de la variación de presión en la línea, según la siguiente frecuencia: * Arranque de la bomba de sobrepresión a 4.0 kg/cm2, y parada a 5.0 kg/cm2 * Arranque de la electrobomba 1 a 5.0 kg/cm2 con parada manual * Arranque de la electrobomba 2 a 4.0 kg/cm2 con parada manual Se deberá suministrar e instalar en el colector de salida, los correspondientes presóstatos a efectos de lograr la secuencia antes mencionada, debiendo ser calibrados a las presiones indicadas. Asimismo se contará con arranque manual independiente para cada bomba. Abastecimiento de energía eléctrica: Se deberá ejecutar la instalación eléctrica desde los tableros de cada electrobomba hasta las mismas. Las bombas contarán con doble alimentación de energía, una directamente de la línea del tablero general del edificio, y la otra desde el grupo electrógeno. Los elementos componentes de los tableros de comando y la sección de los cables de alimentación estarán dimesionados de acuerdo a la norma NEC (National electrical code). Tableros de comando: Constarán de armarios metálicos en chapa doble decadapa Nro. 14 a prueba de salpicaduras y penetración de polvos (IP 44), donde se alojarán los interruptores e instrumentos. Contarán con puerta delantera y acometida de alimentación inferior, siendo el resto del armario ciego. Estará montado sobre un zócalo de chapa, con cierre de puertas del tipo medio giro y todo el conjunto estará tratado con pintura epoxi de color a definir. Contarán con un voltímetro, amperímetro, interruptor tripolar general o seccionador, botoneras, señalización, y estará preparado para contener los arranques estrella triángulo de las bombas, debiendo preverse además borneras de salida. Señales externas:

72

El sistema deberá enviar por medio de relés, presóstatos, y niveles, señales de la condición o accionamiento de todos los equipos según se detalla a continuación: Electrobomba presurizadora FALLA Electrobomba 1 ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA Electrobomba 2 ACTIVADA-DESACTIVADA-FALLA Falta de agua en la cisterna Falta de fase Item 15.5 – Deteccion de Incendios Se proveerá e instalará un sistema de detección de incendio analógico para la totalidad del edificio, o sea los 8 niveles (Subsuelo- PB- 1º, 2º,3°,4°, 5). La cantidad de detectores estimada es de 90. La cantidad de bocas, detectores, módulos y demás elementos componentes del sistema es estimativa y deberá ser verificada por la Contratista, asegurando en su propuesta y cotización una protección integral del edificio en cuanto al sistema de detección, aviso y alarma. Asimismo se deberá considerar los distintos tipos de detección y su tecnología, de acuerdo a las áreas a proteger, función de la mismas, materiales ígneos, cargas de fuego, superficies, ubicación y todo otro parámetro a tener en cuenta, conforme a la normativa vigente. Previo la instalación de los elementos, la Contratista deberá presentar, para su aprobación, a la Inspección de Obra, un proyecto ejecutivo, indicando detalladamente todo expuesto. Los elementos componentes del sistema serán los siguientes: 1 (una) Central de alarma de incendio analógica de 4 lazos de 125 puntos (detectores o módulos direccionables, a verificar) por lazo, expandible hasta 12 lazos. Rotulado por PC, teclado PS2 o control remoto. Incluye fuente de alimentación de 5 Amp. Puede ser instalada en red. Permite software Odyssey e impresora (no incluidos). Aprobada bajo Norma EN54, Marca Global Fire, Mod. J-NET-EN54-SC-004 1 (una) Placa ADAPTADORA RS485 para interconectar repetidos Reo o Mini Rep desde centrales JUNIOR o JUNO 1 (un) Panel Repetidor de avisos de incendio para central analógica. Incluye interfase de comunicación por cable UTP con central de incendio. Marca Global Fire, Mod. JUNIOR-REP o JUNIOR-MINI-REP 15 (quince) Parlantes con mensaje pregrabado para instrucciones de evacuacion con capacidad de difundir y grabar hasta 5 mensajes diferentes, y linea de conmutacion para enviar mensajes desde la central por sectores 15 (quince) Módulos direccionadores para parlantes modelo mama yellow con relay de conmutacion incorporado 1 (un) Amplificador de 100 Watts 220 V con microfono de pupitre para enviar mensajes desde central de vigilancia 90 (noventa) Detector óptico/térmico analógo direccionable de humo y temperatura,( Multisensor Detector ), de bajo perfil marca Global Firemod. GFE-AD-SHL , con protocolo digital de comunicación (Humo, Rate of Rise and Fixed Temperature). Con/Base y salida a LED remoto. Batería tipo YUASA 12/7 de tensión 12V, capacidad de carga 7 A/h, con electrolito gelificado libre de mantenimiento. (YUASA o similar) Módulo de aislación de línea. Marca Global Fire, Mod. LSCISO 10 ( diez) Avisador manual direccionable de incendio marca Global Fire, Mod. GFE-MCPA 8 (ocho) Sirenas direccionables, electrónica para aviso de incendio con strobo. Marca Global Fire, Mod. VALKIRIE ASB.

73

Instalación, de cañerías, bandejas, cableado de elementos y conexionado. La Contratista deberá proveer los manuales, tutoriales, etc de los equipos instalados y efectuar un programa de capacitación para la programación y puesta en marcha de los equipos. Ìtem 15.6 – Proteccion ignífuga de la estructura metálica Los trabajos de la presente sección se refieren al recubrimiento ignifugo de todas las estructuras metálicas Las tareas especificadas en la siguiente sección se considera completa y terminadas e incluyen todos los procedimientos, herramientas andamios y equipos que sean necesarios para la correcta ejecución de la protección de acuerdo a las normas.

1- TRABAJOS RELACIONADOS

a. Replanteo y Nivelación b. Estructuras metálicas c. Cubiertas, Aislaciones Térmicas e Hidráulicas d. Carpinterías e. Terminaciones f. Instalaciones Mecánicas y Eléctricas

El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto del presente rubro. Asimismo tiene la obligación de realizar la correspondiente coordinación con los demás rubros. El contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales. De acuerdo al material seleccionado para cada elemento estructural. El Contratista entregará para su aprobación a la Dirección de Obra, los planos, planillas y demás documento técnicos obtenidos del cálculo de la resistencia al fuego de los distintos elementos estructurales, ya sean estos metálicos ó de hormigón armado. Se deberá garantizar una resistencia mínima requerida R = 90. En cualquier elemento estructural. El contratista podrá optar entre los siguientes materiales para:

g. Revestimiento de elementos metálicos Pintura intumescente Mortero de yeso Mampostería de ladrillo común con la resistencia requerida Mortero de vermiculita – perlita con cemento de baja densidad Mortero de vermiculita – perlita con cemento de alta densidad Mortero de vermiculita – perlita con yeso Placa vermiculita y cemento Placa rígida de lana de roca Placa de fibrosilicato de calcio Placa de cartón y yeso Lana mineral o de roca Otros propuesto y aprobado por la Dirección de Obra

74

Dependiendo del elemento a proteger se seleccionará el material más conveniente. Revestimiento ignífugo de vigas metálicas Todas las vigas metálicas de perfiles o reticuladas, correas y chapas metálicas, se protegerá con un revestimiento ignifugo, realizado con pintura intumescente, mortero ignifugo o material propuesto que cumpla con una resistencia mínima de R = 90. Revestimiento ignífugo de columnas metálicas Todas las columnas metálicas del 3º piso. Se revestirán con Muros de mampostería con resistencia necesaria mínima R=90 ó un revestimiento ignifugo de 10 mm de espesor como mínimo ejecutado con Mortero ignifugo de perlita –vermiculita, Mortero de yeso, Placa rígida de lana de roca volcánica, ó material propuesto que cumpla con una resistencia mínima de R = 90. Ìtem 15.7 – Sistema de evacuación Planos de evacuacion El Contratista deberá confeccionar los planos de evacuación por niveles del edificio que deberán exhibirse en lugar visible, donde se indicarán los recorridos de evacuación, salidas de emergencia, matafuegos, tableros eléctricos, llave de corte de gas. .Los planos se confeccionaran en escala 1.100 y deberán dar cuenta de: • Identificación de la planta a la que pertenece el plano y nombre del establecimiento. • Cada logo “Usted esta Aquí” deberá estar ubicado en un lugar de fácil visualización y deberán existir en un número suficiente como para guiar en forma sencilla y rápida a los potenciales evacuados hacia la vía de salida. • Salidas, • Rutas de evacuación • Ubicación de matafuegos. • Tableros eléctricos.- • Luces de emergencia. • Calles perimetrales (las cuatro que circundan el edificio ) • Punto de reunión en vía publica. Los planos de evacuación se entregarán con marco de madera y vidrio de protección y seran colocados en los sectores que indique la Inspección de Obra cartelería indicatoria La ubicación de los artefactos en los distintos edificios será definida in situ por las autoridades del lnstituto y la Inspección de Obra, considerando la normativas de Higiene y Seguridad, la circulación de público y personal y la ubicación de los servicios sanitarios accesos y/o salidas. Asimismo los pictogramas disponibles ( “salida” “sanitarios” etc) y la forma de colocación de los artefactos ( lateral, suspendido, etc) será también definido por la autoridades. Se prevé, a modo estimativo y a fin de su cotización, 30 (treinta) carteles, de material acrílico de un tamaño de 20 cm x 30 cm. Su ubicación, texto y otras características serán definidas en obra. provisión y colocación de luces de señalización Se proveerá y colocará artefactos señalizadores de salida a leds, marca Gamasonic modelo GX12 o equivalente, con tres horas de duración. Será de cuerpo de plástico inyectado y material ignífugo. Los pictogramas a proveer serán definidos en obra por las autoridades del Instituto y la Inspección de Obra Cantidad: 30 (treinta)

75

16. CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA Este Rubro comprende la ejecución y colocación de carpinterías metálicas, herrería y carpinterías de madera. Todas las carpinterías y herrerías incluyen colocación, vidrios y pintura Herrería y Carpintería Metálica Condiciones Generales El total de las estructuras que constituyen la Herrería y la Carpintería metálica se ejecutará de acuerdo con los planos de conjunto y especificaciones de detalles, planillas, estas especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan. El Contratista de podrá ofrecer variantes o modificaciones de los tipos a emplear, debiendo en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitución de los establecidos, el número con que se les individualiza en el comercio y el peso de los mismos por metro lineal, indicando además la rebaja que tal modificación implicará sobre el monto establecido en el contrato, a fin de que la Inspección pueda estudiar su oferta y resolver su aprobación o rechazo. Los hierros laminados a emplearse serán perfectos, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas, las superficies y molduras así como las uniones serán alisadas con esmero debiendo resultar suaves al tacto. Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos, con el juego mínimo necesario. Las chapas a emplear serán de primera calidad, libres de oxidaciones y defectos de cualquier índole. Los tipos que se indiquen en los planos como desmontables serán de desarme práctico y manuables, a entera satisfacción de la Inspección. Los perfiles y chapa doblada de los marcos y batientes, deberán satisfacer la condición de un verdadero cierre a doble contacto, los contravidrios serán de hierro y asegurados con tornillos de bronce platil, salvo indicación expresa en contrario. Todas las molduras, chapas de terminación y unión, etc., así como también cualquier otro motivo que forme parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro o con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario establecido para la correspondiente estructura. Queda asimismo incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias, como ser: herrajes, marcos, unificadores, contramarcos, ya sean simples o formando cajón para alojar guías, contrapesas, forros, zocalitos, fricciones de bronce, etc., salvo aclaración en contrario. Cuando estas partes necesarias fueran de madera, también se considerarán incluidas en dicho precio unitario, salvo aclaraciones en contrario. El Contratista deberá proveer y prever todas las piezas especiales que deben incluirse en las losas o estructuras, ejecutando los planos de detalles necesarios de su disposición y supervisará los trabajos, haciéndose responsable de todo trabajo de previsión para recibir las carpinterías que deban ejecutarse en el hormigón armado. El Contratista de herrería y de carpintería metálica deberá presentar y fijar mediante brocas y/o soldaduras a pelos dejados en la estructura o descubriendo armaduras si fuera necesario, toda aquellas carpinterías, marcos, premarcos que no estén rodeados total o parcialmente de mampostería para que la contratista principal proceda al amurado correspondiente, tales como portones, carpintería de Hall de entrada, etc. La entrega de marcos y de puertas se deberá realizar con las estructuras de rigidización correspondientes a modo que los mismos no sufran deformaciones durante el traslado y el montaje. Carpintería De Madera Se proveerán y colocarán las puertas de madera nuevas con marco metálico indicadas en planos según planillas, prototipos y de acuerdo al “Pliego de Especificaciones Técnicas generales”. Los marcos de las carpinterías se colocarán en el momento de ejecutar las mamposterías de elevación asegurando las grapas con mortero de cemento y llenando los marcos de chapa doblada con el mismo mortero. Nota: El Contratista deberá proveer dos tableros de 1,00 x 0,70 m. de MDF con

76

revestimiento melamínico y guardacantos de cedro, provistos de ojalillos para colgar. Allí se colocarán todas Allí se colocarán todas las llaves, las que deberán estar perfectamente identificadas por medio de rotulado autoadhesivo. Carpinterías de Aluminio Se utilizará perfilería de aluminio modelo Rotonda 700 o modelo A30, en aleación AA6063, temple T6, con tolerancias dimensionales y espesores de acuerdo a norma IRAM 699, Hermeticidad al aire y al agua: Aplicación de vidrios: En paños fijos y batientes, con contravidrios curvos aplicados mediante clips. La línea de perfilería debe ofrecer alternativas de perfiles hojas, para distintas aplicaciones, con vidrio contenido, no siendo necesario, en estos casos, utilizar contravidrios. Altura de alojamiento del vidrio: En corredizas y en perfiles de hojas sin contravidrios: 18mm; en perfiles con contravidrios: 22mm. Características principales: Corte de marco y hoja a 45º y ensamblado por medio de escuadras de tiraje mecánico, de zamag o de aluminio fundido a presión. Mecanizado sencillo, realizado con punzonadoras neumáticas. En aberturas a batiente Marcos y hojas coplanares, tanto en el interior como en el exterior. Sistema de hermeticidad por guarnición central (junta abierta) Todas las hojas deben mecanizarse en la misma punzonadora. Deben tener la posibilidad de incrementar el momento de inercia de los parantes centrales con distintos refuerzos. El acople entre corredizas y batientes debe hacerse directamente, sin necesidad de otro perfil; y el acople entre distintos tipos de batientes podrá obviarse, utilizando travesaños que cumplan la función de marcos. Se montarán sobre premarcos de perfiles de aleación de aluminio en forma perimetral unido en las esquinas con corte a 45º, esquineros y remaches Pop. Los perfiles a utilizar estarán recubiertos con esmaltes acrílicos termoendurecibles, cumpliendo la norma AAMA 603.7-76 de la Asociación de Fabricantes de Aluminio Arquitectónico de EEUU. Los materiales deberán estar en obra debidamente protegidos y su almacenaje será en sitios secos. Se deberán recubrir para evitar el depósito de humedad y suciedad, permitiendo la libre circulación de aire entre las piezas y el piso. Para la fabricación y armado de la carpintería se deberán utilizar herramientas acordes: sierra circular para corte a 90º y 45º, agujereada eléctrica de mesa y de mano, pinza remachadora “Pop” de mano, fresa horizontal y toda herramienta especifica para efectuar con rapidez y precisión los maquinados necesarios a los perfiles de la línea aluminio herrero

77

Contravidrios Serán de aluminio, según tipo de carpintería, con fijaciones no distanciadas más de 0,30 m. La obturación de juntas se efectuará con selladores siliconados transparentes de reconocida calidad que cubran los requerimientos exigidos por la Asociación Americana de Fabricantes de ventanas a ser aprobados por la Inspección.

Herrajes Serán construidas con aleación denominada “Bronce Platil”, conteniendo la siguiente composición aproximada: a) Níquel 8%. b) Cobre 50%. c) Zinc 40%. d) Estaño 2%. Se ajustarán a los modelos que para cada caso indican los planos. Presentarán terminación con acabado platil, sin filos rústicos y con cantos pulidos y uniformes. Se entregarán tres (3) llaves para cada cerradura. Fabricación La Contratista presentará para aprobación de la Inspección los planos de taller de todos los elementos a ser suministrados por él, indicando detalles completos. Se verificarán en sitio todas las dimensiones, y el contratista será responsable por la exacta preparación del material suministrado. Las uniones y piezas que se ensamblan deberán ser cuidadosamente ajustadas y fijadas de modo adecuado. El trabajo terminado no deberá presentar deformaciones ni defectos que vayan en detrimento de su apariencia o funcionamiento. Los elementos proyectados deberán satisfacer un trato rudo y los trabajos se ejecutarán conforme a ese fin, verificando la rigidez y resistencia de los elementos. No se admitirán trabajos o materiales que no garanticen su funcionamiento y resistencia. En caso de que se detecten con el uso algún problema, la empresa deberá proceder a su cambio o reparación. Tolerancia de recepción Una vez aprobados por la Inspección los distintos prototipos de carpintería metálica a utilizar en obra, las tolerancias de ejecución a respetar para la carpintería metálica y herrería, serán las siguientes: En el laminado, doblado, extruído de perfiles (conformación geométrica): +/- 0,1mm. En las dimensiones lineales exteriores de marcos: +/- 1,0mm. En las dimensiones relativas (ajustes) de los elementos móviles y fijos: +/- 0,5mm. En la escuadra (ortogonalidad), por cada metro de diagonal de paños vidriado +/- 0,1mm. Flechas de marcos: +/- 0,5mm. CONSTRUCCION DE PUERTAS CORTAFUEGO Hojas y marcos: Tanto marco como hoja estarán construidos en chapa doblada DWG N° 18 electrosoldada. Deberá estar realizada de acuerdo a los requerimientos de las normas IRAM 11.949, 11.950 y 11.951. Deberán contar con la homologación del INTI, certificando el rango de resistencia al fuego F90. Burletes y juntas:

78

Contará con burletes y juntas intumescentes en todo perímetro del marco. Herrajes: Se colocaran 3(tres) bisagras tipo pomela de hierro reforzadas de cuatro rulemanes y electrosoldadas, por hoja. Tendrá una chapa de acero inoxidable de 1,5mm de 15cm de alto por un ancho 10 cm menor que el ancho total de la puerta, atornillada en 6 lados, para marcar el sector de empuje. Del lado interior contará con una manija de 140x35mm, confeccionada en planchuela de hierro de 1”x1/8”, soldada a la puerta para permitir el tirar de la misma. Como método de cierre contará solamente con un pestillo a rodillo. Cierrapuertas automático: Serán del tipo Hidráulico Aéreo de accionamiento por piñón cremallera, con fuerza de cierre ajustable, tamaño EN 4, velocidad de cierre ajustable en dos tramos, golpe final ajustable. Tipo marca DORMA TS 71, o equivalente. Deberá contar con la certificación del INTI para ser utilizado en puertas F90. Estará ubicado de manera de no comprometer el ángulo de apertura de la puerta. Sistemas antipánico: Se deberá proveer e instalar en caso de ser especificado un sistema antipático compuesto de: Manilla exterior construida en zamac inyectado a presión, tapa de acero laminado con tratamiento de bicromatizado. Con llave tipo Yale de perfil europeo. Apertura con manilla y bloqueo de llave. Terminación en pintura epoxi color negro, Marca “Jaque” Modelo T292-00 o equivalente. Manijones de aplicar construidos en zamac inyectado a presión, cuerpo de acero laminado de 2,5 mm de espesor con tratamiento de bicromatizado. Terminación en pintura epoxi color negro. Marca “Jaque” Modelo T290-00 o equivalente. Barra de acero de 25 mm de diámetro y de 1 m de longitud, o de 1,2 metros. Acabada en pintura epoxi color rojo. Marca “Jaque” Modelo T005-01 o equivalente. En puertas dobles se usará el mecanismo de Falleba de aplicar construida en acero laminado de 2 mm. de espesor, con tratamiento bicromatizado, picaporte inyectado en zamac a presión. Terminación en pintura epoxi color negro. Tirador de fallebas en acero roscado. Cubre fallebas en acero con sujeción a presión. Marca “Jaque” Modelo T291-00 o equivalente. Pintura: Estará pintada con dos manos de pintura antióxido y terminación esmalte color a definir. Planos constructivos de obra Los detalles técnicos adjuntos son indicativos del sistema a utilizar, el desarrollo de la ingeniería que garantice el desempeño satisfactorio del sistema es responsabilidad del Contratista, para lo cual previo a la fabricación de los distintos cerramientos, deberá entregar para su aprobación, a la Inspección de Obra, un juego de planos constructivos de obra, de acuerdo al requerimiento del proyecto. Los detalles serán a escala natural y deberán mostrar en detalle la construcción de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metálicos, espesores de vidrios, métodos de uniones, detalles de todo tipo de conexiones y anclajes, fijaciones y métodos de sellado, acabado de superficie, resistencia a los cambios climáticos y toda otra información pertinente. Muestras

79

Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra el proyecto desarrollado completo, deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y procedencia. Cada muestra tendrá el acabado superficial que se indique en cada caso. Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentará dos juegos completos de todos los herrajes que se emplearán en los cerramientos, fijados en un tablero para su aprobación, también se presentará una muestra de la tipología más representativa. Una vez aprobados por la Inspección de Obra, uno de los tableros y la muestra quedará a préstamo en la Oficina Técnica hasta la recepción definitiva. Inspecciones y Controles El Contratista hará controlar periódicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. Además, la Inspección cuando lo estime conveniente, hará inspecciones en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, hará hacer las pruebas o ensayos que sean necesarios. Pintura antióxido Después de la inspección por parte de la Inspección de Obra, se dará en el taller dos mano de pintura antióxido, de diferentes colores para diferenciarse una de otra, de acuerdo a lo especificado, formando una capa protectora homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos manos de antióxido de diferentes colores para diferenciarse una de otra. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. Verificación de medidas y niveles El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. Colocación en obra La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada para la Inspección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas. El arrreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez o estética de la misma, a juicio de la Inspección de Obra. El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. Limpieza y ajuste El Contratista efectuará el ajuste final de las aberturas al terminar la obra entregando las aberturas en perfecto estado de funcionamiento. Los ítems a considerar en la cotización son: (en completamiento Edificio Gral. Urquiza 762) Ìtem 16.1 – PC1 - Puerta 1 hoja antipánico c/visor y herrajes De acuerdo a planillas C-01 Ìtem 16.2 – PC2 - Puerta 2 hojas antipánico c/visor y herrajes

80

De acuerdo a planillas C-01 Ìtem 16.3 – PC3 - Puerta 1 hoja a patio escalera metalica De acuerdo a planillas C-01 Ìtem 16.5 – PB1 – Puertas entrada baños De acuerdo a planillas C-01 Ìtem 16.6 – PB2 – Puerta entrada a retretes De acuerdo a planillas C-01 Ìtem 16.7 – PD 2 y PD1- Puertas placas De acuerdo a planillas C-01 Item 16.8 – H20 - Conjunto metálico c/ hojas de abrir y paños fijos De acuerdo a planillas C-01 Ìtem 16.9 – H21 - Conjunto metálico c/ hojas de abrir y paños fijos De acuerdo a planillas C-01 Ìtem 16.10- H22 -Conjunto metálico c/ hojas de abrir y paños fijos De acuerdo a planillas C-01 Ìtem 16.11– H23 –Ventanas Baños De acuerdo a planillas C-01 Ìtem 16.12– Barandas en octógono Idem barandas octógono 2° piso Ìtem 16.13– Escaleras de gato Las pasarelas, para accesos de tanques, techos y azoteas, permitirán un acceso seguro. Se realizarán con piso de chapa perforada antideslizante y barandas de protección. Las escaleras de gato serán en hierro planchuela con barandas de protección. 17. PISOS Generalidades El Contratista realizará la provisión y colocación de los solados especificados y de acuerdo a la planilla de locales, de primera calidad y marca reconocida el color y diseño de las piezas será a determinar por la Inspección de Obra Los pisos tanto interiores como exteriores responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color, forma de colocación o de terminación, etc., que para cada caso particular se indique en planos, planillas y/o PET, debiendo el Contratista someter cada uno de los aspectos referidos a la aprobación por parte de la Inspección de Obra antes de comenzar los trabajos. Los planos de detalle que elabore el Contratista indicarán despieces, dimensiones, modulaciones, piezas y juntas, ubicación de desagües, y toda otra información necesaria. Todas las piezas de solados cumplirán con las normas correspondientes, serán perfectamente planas, de color

81

uniforme y de aristas rectilíneas. Se colocarán con el material indicado para cada caso, por hiladas paralelas y con anterioridad a los zócalos, quedando por debajo de ellos. Tendrán juntas rectas y de ancho constante, contínuas y coincidentes unas con otras, dispuestas de forma ortogonal a los paramentos de los locales o a los límites de los espacios exteriores. Se guardarán las alineaciones de juntas entre las distintas partes de los solados -pisos, zócalos y umbrales- en relación exacta, salvo expresa indicación en contrario. Las juntas de solados interiores se rellenarán con pastina de la misma constitución y color que las piezas, cuidando que penetre lo suficiente para lograr un perfecto sellado. La pastina deberá ser provista en el momento de su uso para evitar su deterioro. Cuando fuera necesario efectuar cortes, éstos se ejecutarán a máquina, con toda limpieza y exactitud, quedando estrictamente prohibido la utilización de piezas cortadas en forma manual. Las tapas de inspección, piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas, se preferirán o se ejecutarán ex profeso de tamaño igual a uno o varios mosaicos y se colocarán reemplazando a éstos, de forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. Cuando no coincidan con el tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con 2 juntas y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las alineaciones, pendientes, niveles y distribución dentro de locales o en espacios exteriores determinadas en los planos correspondientes y que la Inspección verificará y aprobará en cada caso. En los locales sanitarios donde se ubiquen desagües se deberá garantizar un solo nivel perimetral y desde allí se practicarán las pendientes hacia las piletas de patio respectivas. Estas pendientes se realizarán de forma suave, sin quiebres, siguiendo una línea contínua hacia el punto de desagüe. En ningún caso el nivel del piso terminado perimetral de un local sanitario podrá ser superior a un local contiguo no sanitario. Para los pisos exteriores se asegurará el desagüe de la totalidad de las aguas pluviales, ejecutando una pendiente mínima y uniforme hacia alcantarillas, piletas o hacia el perímetro exterior, contemplando normativas respecto a superficies y cuidando que no haya desniveles que generen puntos de acumulación de agua. En ningún caso el nivel de la línea de zócalos o umbrales podrá ser inferior a otro punto del solado exterior. Los pisos exteriores se rematarán con un cordón que tomará la altura del solado a fin de dar una correcta terminación y proteger sus bordes, atendiendo lo consignado en el ítem correspondiente. Item 17.1 - Baldosas de Azotea Se colocará baldosa tipo Alberdi de 20 x 20, con junta ancha. Se preverán juntas de dilatación perimetral y juntas transversales cada 3,7 m, que se rellenarán con sellador indicado, en coincidencia con las juntas de carpeta y contrapiso. Item 17.2 - Piso elevado madera alto tránsito El piso del sector aulas será de madera semi dura de 1” de espesor y 3 “ de ancho tarugada sobre listones de 1 ½ “ x 1 ½ “inserta en contrapiso c/60 cm. Item 17.3 - Porcellanato (Pisodur o equivalente) Se proveerá y colocará un solado de Porcellanatto de 30mm x 30mm de lado tipo San Lorenzo modelo Pisodur color a definir por la Inspección de Obra.. Todas las piezas cerámicas llevarán sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocarán con juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los paramentos de los locales en los casos generales. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecánicos. Al colocarse se asegurará un ancho constante de junta de 1 a 1,5 mm que se logrará mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa insertos en las juntas de los cuatro lados de cada mosaico. (Antes de limpiar el piso para la entrega, serán retirados estos espesores). Las juntas se rellenarán con pastina de color similar al del piso. Item 17.4 - Pisos de mosaicos graníticos

82

Se proveerá y colocará solado de mosaicos graníticos de 40x40 cm o 20x20 cm, según el caso de acuerdo a la planilla de locales, de primera calidad y marca reconocida el color y diseño de las piezas será a determinar por la Inspección de Obra pero serán en base de cemento blanco. Los mosaicos deberán colocarse con mortero de asiento de cal. Inmediatamente antes de la colocación del piso se deberá pintar el revés de los mosaicos con una lechada bien espesa de dos partes de cemento y una parte de agua. La junta entre mosaicos deberá tener 2mm de ancho y se deberán utilizar espaciadores. El piso se deberá pastinar en forma general con pastina al tono y se pulirá a piedra fina en obra. Solias graníticas De acuerdo a plano se realizarán solias del mismo material y color que los pisos graníticos Nota: El Contratista deberá dejar en obra luego de finalizada la colocación de pisos una reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 5% de la superficie colocada en cada caso (mínimo 1m2). 19. ZOCALOS Generalidades En los lugares indicados en planos y/o planillas de locales, se ejecutarán zócalos de material, tipo, dimensiones y color que para cada caso se especifiquen. En general, los zócalos serán de las mismas características que el piso correspondiente, exigiéndose al Contratista la presentación de muestras previas a su colocación en obra. En los ángulos entrantes y salientes se colocarán las piezas especiales que correspondan. Los zócalos se colocarán perfectamente alineados con sus paramentos, aplomados o semiembutidos, para lo cual se deberán tomar las previsiones necesarias en estructuras, capas aisladoras, revoques, instalaciones, etc. Cuando se señalen al ras con el revoque, ambos se separarán mediante una pequeña buña o un ligero corte a cucharín para resolver el encuentro. En ningún caso se aceptarán zócalos sobresalientes, puestos sobre los revoques con pegamentos cementicios. Se cuidarán la coincidencia de juntas y la nivelación general y recíproca de los elementos de piso y zócalo, no admitiéndose distintas luces entre ellos por imperfecciones de uno u otro, los encuentros con revoques y marcos de aberturas y los ángulos entrantes y salientes, siendo estos últimos en todos los casos rebajados a inglete y suavizados con piedra. En plantas bajas se atenderá especialmente el correcto bloqueo de las humedades ascendentes por la continuidad de las mezclas. Item 18.1 - Zòcalos de Madera Los zócalos de madera se ejecutarán según ubicación, tipo de madera, diseño, dimensiones, terminación, etc., que determinen planos, planillas y/o PET. La madera será sana, perfectamente estacionada, cepillada y lijada. Los zócalos se fijarán por medio de tornillos a tacos de madera de sección trapezoidal de 3 a 3.5 cm por 3.5 cm por una altura 2 cm menor a la altura del zócalo, colocados al efecto, con concreto (con hidrófugo en plantas bajas), a 7 cm de esquinas y ángulos y cada 50 cm entre ellos. Los zócalos tendrán contacto perfecto con el piso para lo cual se sellarán la cara de apoyo, si fuera necesario. En la parte posterior en contacto con el revoque se dará una mano de pintura aislante a base de caucho butílico. Se colocarán en tiras de pared a pared y, sólo cuando se superen los largos comerciales, se permitirán empalmes realizados en taller, con lengüeta de unión. Las esquinas se harán a inglete y los ángulos a medio inglete. Las juntas se harán ajustadas a tope repasando el frente y alisando a lija las piezas en contacto hasta que desaparezcan rebarbas o resaltos

83

Item 18.2 - Zócalos Sanitarios Piso Dur o equivalente De acuerdo a indicación de planos, planillas y/o PET se ejecutarán zócalos cerámicos. Los zócalos cerámicos serán de las mismas características del piso correspondiente, Se realizará un zócalo del mismo mosaico de 10x30cm o 10x20cm según el caso 19. REVESTIMIENTOS Ìtem 19.1 – San Lorenzo 20x20 (incluye cantoneras y piezas especiales) El Contratista deberá realizar la provisión y colocación de cerámicos de 20 x 20 cm. esmaltados brillantes para pared, color blanco de primera calidad. La colocación será a junta recta, cerrada y pastinada. Se fijarán con adhesivo cementicio para material cerámico de primera marca y calidad reconocida. Se utilizarán guardacantos curvos metálicos en aristas salientes. Pastina color blanco. Nota: El Contratista deberá dejar en obra luego de finalizada la colocación de revestimientos una reserva de cada uno de los tipos de piezas utilizadas equivalente al 5% de la superficie colocada en cada caso (mínimo 1m2). 20. PINTURA Ìtem 20.1 – Látex Cielorrasos Las superficies a pintar estarán libres de oquedades y rebarbas. Se procederá a lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada se aplicarán: Una mano de imprimación fijadora al aguarrás. Retoques de enduido plástico al agua y lijado Tres manos de pintura Látex como mínimo, dejando secar 24 horas como mínimo entre manos. Las superficies pintadas presentarán color y tono uniformes, de acuerdo con las muestras aprobadas por la Inspección de Obra. Ìtem 20.2 – Esmalte sintético en carpinterías (incl. en carp.) En el presente ítem se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la provisión y pintado de superficies de carpinterías metálicas, cualquiera sea su ubicación, medidas, cantidad, color y acabado con pintura esmalte sintético brillante según este pliego. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida aplicada en taller (para el caso de las carpinterías nuevas) o la pintura existente, mediante abrasión mecánica o manual (en el caso de las carpinterías existentes). A continuación se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión de la superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco. Cumplido este proceso se darán las siguientes manos: Dos manos de fondo antióxido sintético al cromato de diferente color. Retoques de masillado con masilla de poliéster en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie perfectamente uniforme en su terminación. Tres manos de pintura esmalte sintético brillante como mínimo. Entre cada mano deberán pasar no menos de 10 horas y se lijará suavemente.

84

Ìtem 20.3 – Esmalte sintético en herrerías (incl. en carp.) En el presente ítem se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la provisión y pintado de superficies de herrería, cualquiera sea su ubicación, medidas, cantidad, color y acabado con pintura esmalte sintético brillante según este pliego. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxida aplicada en taller (para el caso de las carpinterías nuevas) o la pintura existente, mediante abrasión mecánica o manual (en el caso de las carpinterías existentes). A continuación se efectuará un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presión de la superficie, hasta obtener la superficie de metal blanco. Cumplido este proceso se darán las siguientes manos: Dos manos de fondo antióxido sintético al cromato de diferente color. Retoques de masillado con masilla de poliéster en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigirá una superficie perfectamente uniforme en su terminación. Tres manos de pintura esmalte sintético brillante como mínimo. Entre cada mano deberán pasar no menos de 10 horas y se lijará suavemente Ìtem 20.4 – Látex Interior En este ítem se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la provisión y pintado de muros revocados a la cal, con LÁTEX, cualquiera sea su extensión, color y ubicación. Las superficies a pintar estarán libres de oquedades y rebarbas, debiéndose observar que no presenten áreas con vestigios de grasitud, eliminándose las partículas o sectores desgranables. Eliminar resaltos o rebarbas con piedra, dejando la superficie lisa y apta para comenzar el proceso de pintura. Se procederá a lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo. En caso de poseer un alto contenido de granos de arena en superficie, se deberán eliminar intensificando el lijado. Se verificará el grado de alcalinidad y la presencia de eflorescencias y se eliminarán si existieran. Sobre la superficie adecuada se aplicarán: Una mano de imprimación fijadora al aguarrás Las manos completas necesarias de enduido plástico, lijado y luego retoques de enduido plástico al agua a fin que los muros presenten una superficie perfectamente lisa y suave. Tres manos de pintura Látex como mínimo dejando secar 24 horas entre manos. Igual criterio se seguirá cuando la pintura deba realizarse sobre paramentos de placa de roca de yeso.

Ìtem 20.5 – Esmalte sintético en frisos

Hasta una altura de 2,10 m sobre el nivel del piso se pintará un friso con tres manos de esmalte sintético brillante. Igual criterio se seguirá cuando la pintura deba realizarse sobre paramentos de placa de roca de yeso. Ìtem 206 – Revestimiento acrílico texturado Sobre el revoque grueso fratasado al fieltro se aplicará una terminación de revoque plástico impermeable. Se deberán presentar muestras de color ante la Inspección de Obra antes de iniciar la aplicación para su aprobación. La aplicación del revoque plástico impermeable se hará según se indica: Se aplicará una primera mano del producto diluido al 50% con agua y con rodillo de pelo corto como imprimación El procedimiento respetará en un todo las indicaciones del fabricante. El espesor terminado no será inferior a 1 mm. 21. VIDRIOS Y ESPEJOS (vidrios incluidos en los precios de las carpinterías)

85

Generalidades El Contratista deberá proveer todos los cristales de las carpinterías. Todos los cristales, de cualquier tipo a proveer deberán ser entregados cortados con sus exactas medidas, destacando especialmente y con carácter general, que el Contratista será el único responsable de la exactitud descripta, debiendo por su cuenta y costo practicar toda clase de verificación de medidas en obra. El Contratista proveerá e instalará todos los espejos según plano. Se deja claramente establecido que las medidas serán las que surjan del replanteo en obra. En todos los casos los espesores se corresponderán con lo establecido en las normas a los efectos, de acuerdo a su específica ubicación y a sus dimensiones. Deberá ejecutarse por personal capacitado poniendo especial cuidado en el retiro y colocación de los vidrios existentes, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del cristal dentro de la misma. El Contratista será responsable de las alteraciones o ruina causadas en los vidrios, obligándose a reponer las piezas afectadas. De ser necesario prevalecerá el criterio de la Inspección de Obra para determinar si los mismos deben o no ser cambiados. Materiales Según se indica en planos y planillas los materiales a usar son: Laminado float incoloro 4 mm + 4 mm; Vidrio armado 6 mm; Espejo float 4 mm (los vidrios se cotizan con las carpinterías correspondientes) Los ítems a considerar en la cotización son: (En Completamiento Edificio Gral. Urquiza 762) Ìtem 21.1 – Espejos para baños 22. ASCENSOR Nº 3 EN INDEPENDENCIA 3051 Generalidades El presente RUBRO tiene como objeto contratar la provisión, instalación, puesta en servicio de 1 (un) ascensor electromecánico para pasajeros con movilidad reducida en un todo de acuerdo con la ley N° 962/03 vigente, con la correspondiente Habilitación Municipal, extensión de Póliza de responsabilidad Civil, obtención del Libro de Inspección, garantía por 1 (un) año de los trabajos realizados a partir de la recepción provisoria y el abono del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo por el periodo de 1 (un) año en un todo de acuerdo con la ordenanza N° 49.308 y su Decreto Reglamentario . La estructura y sala de máquinas para dicho ascensor ya está construida, debiendo proveerse y colocarse todo el equipamiento y maquinarias necesarias para su normal funcionamiento de acuerdo a las especificaciones de este pliego. La existencia del anteproyecto que forma parte del presente Pliego, no exime al Contratista de las responsabilidades que, conforme la legislación vigente, le son propias en su carácter de Constructor. El anteproyecto de instalación que acompaña el presente pliego es de carácter indicativo.

86

Los oferentes deberán efectuar todas las verificaciones de cálculo, normativas etc. de las instalaciones que correspondan para garantizar las condiciones de diseño solicitadas. A fin de estudiar la naturaleza de los trabajos a realizar, el oferente estará obligado a visitar el lugar de la ejecución de la obra, previa coordinación con la Inspección de Obra. A tales efectos se extenderá un certificado de visita de obra. En consecuencia, la presentación de la oferta significará en que quien la hace, conoce el lugar que se efectuarán los trabajos, su valor histórico y las condiciones en que se desarrollaran las tareas. Previo a la cotización, los oferentes deberán efectuar un análisis detallado de todos los elementos de la instalación debiendo incluir en su oferta todos los trabajos y componentes que entienda necesarios para asegurar el perfecto funcionamiento del ascensor, NO ADMITIENDOSE COSTOS ADICIONALES. Todos los trabajos se realizarán conforme a su fin, de acuerdo a normas técnicas vigentes y las reglas del arte, empleándose únicamente materiales de primera calidad, y mano de obra debidamente capacitada. Capacidad técnica El oferente presentara conjuntamente con su oferta, los siguientes datos, para poder evaluar su capacidad para fabricar, instalar y mantener funcionando con seguridad y eficiencia, un equipo de ascensores de la envergadura que se requiere para esta contratación. Si es representante, licenciatario, sucursal o casa matriz de la marca de ascensores que ofrece y desde cuando. Lista de no menos de 3 (tres) edificios en la Ciudad de Buenos Aires con equipos instalados por el oferente de características similares de los solicitados, de igual marca a los que propone instalar en la presente obra y que actualmente se encuentren bajo su servicio de mantenimiento, especificando nombre, y dirección de los edificios para efectuar las inspecciones correspondientes a fin de determinar la calidad, el funcionamiento y el servicio de los mismos. Fecha de iniciación de sus actividades en el exterior y en nuestro país, en la industria de ascensores. Cantidad total en el país de sus empleados y obreros en general, dedicados exclusivamente a ascensores, detallando la cantidad para montaje y la cantidad destinada a mantenimiento y él número de los empleados de servicio exclusivamente. Especificaciones técnicas en castellano de los elementos a utilizar en la instalación:, detallando el nombre y dirección de sus fabricantes, indicando cuales son las partes que fabrica cada uno. Dirección del local donde tiene su almacén de piezas de repuesto, para dar servicio en caso de necesidad o emergencia. Inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores. Será obligación del oferente presentar conjuntamente con su oferta, la Constancia de inscripción en el Registro de Empresas Conservadoras de Ascensores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la empresa que propone para ejecutar los trabajos que mas adelante se detallan. La falta de la misma será motivo suficiente para la absoluta descalificación de la Oferta. Errores u omisiones El Contratista estará obligado a proveer e instalar todos aquellos elementos que, aunque no hayan sido consignados en esta documentación de contrato, fueran necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones y cumplir con las normativas vigentes . En todos los casos los oferentes deberán mencionar especialmente las omisiones en la presente especificación, caso contrario se interpretará que no las hay, quedando incluidas en las obligaciones citadas. Entrega de planos para su aprobación Planos de instalación y detalle Dentro de los 10 (diez) días de adjudicados los trabajos, el Contratista deberá presentar los planos de instalación, de acuerdo con: las Reglamentaciones vigentes, las ordenanzas municipales en vigor, las normas y directivas que pudiera dictar la Inspección de Obra, acondicionadas a las características de la obra. Planos de habilitación

87

Dentro de los treinta días de adjudicada la Obra, el Contratista deberá presentar los Planos para la Habilitación del equipo. La información que figure en los planos de habilitación, deberá coincidir con la de los planos de instalación, y que la Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, aunque los planos de instalación podrán tener datos, que no figuren en los de habilitación. Planos e información técnica Los planos a presentarse para su aprobación antes de iniciarse los trabajos son entre otros: ---) Plano tipo de la instalación eléctrica y memoria descriptiva. ---) Características técnicas del motor. ---) Características y procedencia de plaquetas electrónicas, y elementos de alimentación. ---) Característica y procedencia de los contactores de potencia y elementos de la protección del motor e instalación. ---) Marca y fabricante del control. ---) Marca ,modelo y especificaciones del convertidor de F y V para arranque , regulación y frenado del motor (en casos que se instalara).u otros elementos para controlar la corriente de arranque y aceleración. ---) Plano conjunto máquina de tracción con sistema de montaje y apoyo. ---) Marca, modelo y fabricante del Equipo Motriz.- ---) Especificaciones técnicas: diámetro primitivo polea de tracción, cantidad ranuras y diam.cables— distancia entre centros del reductor, relación del reductor, tipo freno, etc. ---) Capacidad de carga y tracción. ---) Croquis con dimensiones de los ejes del reductor y dimensiones entre sus respectivos apoyos. ---) Tipo de perfilería de bastidor de coche y contrapeso. Análisis de cargas. --) Plano de bastidores ---) Marca y fabricante de los bastidores. ---) Croquis de detalle y características de caja de cuñas. ---)tipo de paracaídas ---) Croquis de detalle de panes de fundición de hierro y cantidad en el contrapeso. ---) Plano de la cabina proyectada y plataforma, perfilería y travesaños utilizados. ---) dimensiones del montaje del conjunto de guias ,soportes, perfilería etc; características de guias , grampas y guiadores ---) Croquis de detalle y características de guiadores. ---) Características del limitador de velocidad ---) Croquis de detalle y características de amarre de cables. ---) tipo y características de los amortiguadores. ---) Indicar los pesos de todos los elementos por separado y conjuntos principales del sistema elevador: bastidores, cabina, puertas, contrapeso, coche, etc ---) Plano de la disposición de la Instalación en el edificio mostrando los principales elementos estructurales (cimientos, columnas-vigas-losas, etc) que estén involucrados por la instalación y el conjunto de la instalación con detalles de vigas de apoyo de guías, distancia de engrampe y sección de guías. El Contratista estará en condiciones de comenzar los trabajos en obra una vez aprobados los planos de instalación por parte de la Dirección de Obra. Registro: desviaciones de la instalación El contratista deberá conservar en la obra una copia en papel opaco de cada uno de los planos de instalación durante el transcurso de la obra y hasta la recepción definitiva donde se volcarán las desviaciones por parte del contratista (previa aprobación) y observaciones que realice la Dirección de Obra.

88

Planos conforme a obra Una vez terminado los trabajos de instalación y antes de la recepción provisoria, el Contratista deberá hacer entrega a la Inspección de Obra los Planos conforme a Obra. Estos deberán contener la misma información que los Planos de Instalación con todas las modificaciones que se hayan realizado durante la obra de manera tal de ser un fiel reflejo de la obra ejecutada. En todos los casos la empresa entregará el / los plano / s en un disquete digitalizado realizado en programa AUTOCAD 2004 + y copias en papel opaco a La Dirección de Obra e indicarán las escalas de las representaciones correspondientes. Certificación de los trabajos La Inspección de Obra podrá verificar en cualquier momento el estado en que se encuentran los trabajos y solicitar que se realicen aquellos que considere necesarios para asegurar el buen funcionamiento del ascensor. Normas El contratista asume la obligación de cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las reglamentaciones, leyes, normas y códigos siguientes que aunque no estén específicamente mencionadas, sean de aplicación y ante cualquier discrepancia entre ellas se tomará la más exigente : Código de Edificación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ley Nacional Nº 962. Ordenanza N° 49.308 y su Decreto Reglamentario. Página 65 de 77 Norma Mercosur NM 267 Norma IRAM 3681-1 Reglamento de la Asociación de electrotécnicos Argentinos (AEA). Normas IRAM 11525, 11526, 3666 y 11527. Ordenanza N° 36.973 (B.M. N° 16.614) de comportamiento ante fuego. Reglamentos de seguridad en estructuras-soldaduras-fatiga etc CIRSOC 301 – 304 + EN81 Aspectos no contemplados en las presentes Especificaciones. Para los aspectos no contemplados en la presente especificación general, en las especificaciones particulares que siguen o en los planos complementarios de las mismas, se tendrá como válidas las disposiciones de: Reglamento del Código de Edificación Municipal correspondiente. Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina ENRE - Ente Nacional Regulador de Energía. Reglamento de la Compañía de Electricidad correspondiente. IRAM Instituto de Racionalización Argentino de Materiales. IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers. (Instituto de Ingenieros Electricista y Electrónicos) NEC National Electric Code. IEC Comisión Electrotécnica Internacional. NFPA National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra Incendio) UL Underwriters Laboratories (Laboratorios de Aseguradores). En caso de discrepancias valdrá la determinación de la Inspección de Obra. EIA/TIA 568 A. Suministro de repuestos La Contratista se compromete por un período de 10 años, a proveer o suministrar repuestos con cargo, iguales a los originales. Muestras

89

El Contratista presentará para su aprobación a la Inspección de Obra, muestras de los elementos que ésta requiera, como así certificados ,ensayos ,muestras de materiales, procesos de fabricación y todo lo referente al Control de Calidad de los productos. El suministro y los equipos serán objeto de inspección por parte de la Inspección de Obra si así se deseara, durante el transcurso de la fabricación y al finalizar la fabricación y el montaje, a los efectos de comprobar el cumplimiento con estas especificaciones y de obtener la información necesaria sobre su funcionamiento y el cumplimiento de los plazos de fabricación y entrega de los materiales. Calidad de los materiales de la Instalación El Contratista garantizará que los materiales y mano de obra de fabricación y montaje de los elementos que instale, de acuerdo con estas especificaciones, sean de primera clase y será responsable de cualquier defecto que no sea debido al uso ordinario o desgaste natural, o por mal uso o falta de atención, que pueda ocurrir dentro de un año después de la fecha de recepción provisoria. Todos los materiales, elementos, equipos o parte de ellos que se instalen deberán ser nuevos y sin uso alguno. Deberán cumplir con las exigencias establecidas en las normas nacionales IRAM, y / o regionales MERCOSUR. Todos los elementos de sistemas de seguridad importados o nacionales tendrán calidad certificada por organismos reconocidos, satisfaciendo las exigencias de seguridad establecidas en las normas nacionales IRAM, regionales MERCOSUR (NM) y Europeas (EN) o internacionales ISO aplicables. Marcas comerciales El oferente deberá presentar con su oferta un listado indicando las características, especificaciones técnicas y marcas comerciales de todos y cada uno de los elementos que propone instalar. Con el fin de asegurar una rápida reposición de elementos o partes de ellos los equipos a instalar serán fabricados en el país, salvo en el caso que el fabricante de los mismos tenga sucursal o representante autorizado en nuestro país, con talleres dedicados al montaje o reparación de los equipos en cuyo caso se aceptarán los fabricados en el exterior. Pintura Todas las partes de metal expuestas que se suministren de acuerdo estas especificaciones, deberán ser pintadas por el Contratista de los ascensores. Se aplicarán dos manos de antióxido y dos manos de pintura epoxi aplicadas a soplete. Condiciones de entrega El Contratista deberá entregar el ascensor en funcionamiento normal, debiendo realizar todos los trabajos indicados en estas especificaciones y los de detalle, que aunque no se mencionen expresamente, son necesarios para la entrega de las instalaciones completas, en perfecto estado de funcionamiento cumpliendo con las normativas vigentes, con buen aspecto estético y limpieza. Garantía Entre la recepción provisoria y la definitiva correrá el plazo de garantía de 365 días corridos a partir de la recepción provisoria inclusive. Durante ese plazo el contratista será responsable por la conservación de las obras, las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución de los trabajos y elementos instalados Recepción provisoria La obra será recibida provisionalmente por la Dirección de Obra cuando se encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las inspecciones, pruebas y ensayos de las instalaciones establecidas en las especificaciones técnicas y en las normativas de referencia, labrándose un acta en presencia del contratista o representante autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operación. Previo al otorgamiento de la recepción provisoria, la Contratista deberá cumplimentar los siguientes requisitos:

90

-----Certificado de aprobación de los ensayos de la instalación. -----Entrega de certificado final de habilitación, expedido por el G.C.B.A -----Entrega de planos conforme a obra revisados por la Dirección de Obra y -----copia de planos presentados al G.C.B.A para la habilitación. -----Entrega de garantías, manuales de funcionamiento y mantenimiento de equipos e instalaciones, en idioma castellano. -----Instrucción de manejo al personal dependiente de la Dirección de Obra que deberá operar los equipos. Recepción definitiva. Transcurrido el plazo de Garantía (trescientos sesenta y cinco días a partir de la Recepción Provisoria), a solicitud del Contratista, tendrá lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las mismas formalidades que la Recepción Provisoria, a cuyo efecto se realizará una nueva inspección del buen estado de las obras y verificación de las instalaciones. Si en el momento de la inspección se observaran deficiencias, la Inspección de Obra otorgará un nuevo plazo a fin de que aquellas sean subsanadas. Si vencido el plazo acordado, el Contratista no hubiera iniciado las reparaciones, el Comitente quedara automáticamente autorizado a efectuar los trabajos por terceros y a cuenta del Contratista, sin que deba medir otro tramite ni intimación judicial ni extrajudicial. A tal fin, el Comitente podrá utilizar el fondo de reparo. Para obtener la Recepción definitiva es necesario presentar la habilitación municipal y el libro de inspección del ascensor. La Recepción Definitiva de la obra no exime bajo ningún concepto a el Contratista de la responsabilidad que le adjudica el artículo 1646 del Código Civil. Representante del Contratista El Contratista tendrá en obra en forma permanente y para que lo represente un profesional con incumbencia en las instalaciones objeto de la presente contratación, con quien la Inspección de Obra pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para notificarse en su nombre de las ordenes de servicio, darles cumplimiento o formular observaciones a que ellas dieran lugar. En este sentido, queda claramente establecido que el Contratista acepta toda responsabilidad que deriva de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna. Trámite de habilitación, permiso de uso y mantenimiento. Libro de inspección. Corren por cuenta del Contratista los trámites municipales necesarios para la habilitación del elevador, incluidos en su precio el valor correspondiente a la tramitación ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pago de impuestos, derechos, tasas, timbrados o cualquier otro gravamen a nivel municipal, nacional, creados o a crearse, si correspondiere, para obtener la habilitación del elevador a instalarse según esta oferta. Con el fin de cumplimentar con lo reglamentado por la Ordenanza N° 49.308 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista deberá realizar a su cargo todas las tramitaciones correspondientes para obtener el Libro de Inspección rubricado por la autoridad competente. La citada habilitación y el libro de Inspección son condiciones ineludibles para obtener la aprobación de la Inspección Final. Póliza de Responsabilidad Civil El contratista deberá presentar una Póliza de Responsabilidad Civil emergente por el uso del elevador a favor de la Universidad de Buenos Aires, por un monto asegurado de $ 300.000,00 (son pesos: Trescientos mil con 00/100) por un equipo.

91

El costo y tramitación de dicha póliza estará a total cargo de la Contratista. La misma tendrá una vigencia de trescientos sesenta y cinco días corridos a partir de la recepción provisoria y hasta la recepción definitiva. Conservación y Mantenimiento del ascensor La Contratista deberá incluir en su oferta el precio desglosado por suministrar servicio de mantenimiento en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes (y eventualmente con la ordenanza municipal N° 49.308); atención de llamadas por dificultades en el equipo que suministra, durante un período de trescientos sesenta y cinco días corridos, a contar de la fecha de recepción provisoria y adjuntará el contrato tipo de éste servicio para el ascensor que comprende la presente licitación. Este servicio integral deberá incluir inspecciones periódicas y cualquier ajuste y lubricación o engrase del equipo por obreros y técnicos competentes, bajo la dirección y supervisión de la Contratista. Los accesorios y piezas que se requieran deberán ser genuinos y suministrados por la Contratista. El suministro de repuestos de piezas necesarias para reparaciones debidas a negligencia, uso indebido o accidentes que no sean causados por la Contratista, podrá ser facturado al Comitente. Los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo durante horas normales de trabajo del instalador, pero los reclamos de emergencia, serán atendidos de inmediato y en cualquier momento. A tal efecto la Contratista deberá poner a disposición para los reclamos un N° telefónico o servicio de radio llamado que tenga servicio las 24 horas. Los reclamos serán atendidos dentro de las tres horas de haberlo hecho, todos los días del año, caso contrario se aplicará las penalidades previstas en las presentes bases de licitación. Además del libro de Inspección entre la Contratista y la Inspección de Obra se llevará un libro de comunicaciones (que quedará en poder de la Facultad de Psicología) donde conste toda tramitación respecto al cumplimiento de los trabajos contratados y donde se asienten los pedidos de servicio, la constancia de la visita del servicio, etc. Finalizado el período de garantía deberán entregarse copias de las fojas de dicho libro y del Libro de Inspección, como requisito para la recepción definitiva El servicio de mantenimiento deberá ser efectuado sólo por el conservador de los equipos y no podrá ser sub contratado o transferido a ninguna otra empresa. El contratista además de dar cumplimiento a todas las rutinas de mantenimiento indicadas en la citada ordenanza (49.308) deberá garantizar la verificación periódica de las instalaciones, teniendo en cuenta que el control de las distintas partes de la instalación deber revestir el carácter preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los ascensores. Ìtem 22.1 – Provisión e Instalación de Ascensor N° 3 Especificaciones técnicas Tipo de ascensor: electromecánico de pasajeros (con movilidad reducida – Ley 962) Sala de maquina: Arriba sobre el pasadizo. Capacidad de carga: 300 Kg Capacidad de pasajeros: 4 Velocidad: 30 m/minuto. Recorrido : 16.00 m. aprox. Cantidad de paradas: 6 Cantidad de entradas cabina: 1 Dimensiones de las puertas y tipo: Automáticas de operación eléctrica ,dos hojas de apertura unilateral- Altura 2.05 m Paso libre 0.80 m Medidas del pasadizo: Frente: 1.55 m aprox.

92

Fondo: 1.55 m aprox. Claro inferior: 1.40 m aprox. Claro superior: 4.10 m aprox. Medidas de coche interior: Frente: 1.2 m. Fondo: 1.2 m. Altura libre mínima : 2.10m Fuerza motriz: 3 x 380 v, 50 hz. Maniobra: El ascensor funcionará con maniobra, selectiva colectiva descendente. Máquina motriz: Se colocará una máquina tipo fricción de tracción con reductor, en un todo de acuerdo con el Art. 8.10.2.19. del reglamento de la C.B.A. El nivel de ruido medido a 1,00m de altura y a 1,00m de la maquina no será mayor de 60db. Motor: Se utilizará un motor de dos velocidades de corriente alterna, con una relación de 4:1 entre la alta y la baja velocidad para cumplir con la Ley N° 962 (máximo desnivel 20mm). o con motor y convertidor de frecuencia y tensión variables de estado sólido. PERO QUE LA VELOCIDAD DE 30 m/min especificada NO PUEDA SER SUPERADA con la tensión y frecuencia normales de red eléctrica.( 380 v x 3 fases y f=50 cps ) de f.m. ( alimentando directamente al motor eléctrico ) Las características de torque y corriente de arranque serán adecuadas al tipo de instalación, con prestación de servicio mínima de 60 arranques/h. Y tipo de aislamiento mín. F. Contrapeso: Se suministrará y colocará dentro de la caja un contrapeso fabricado con perfiles de hierro y piezas o panes de carga de fundición de hierro. en un todo acuerdo con el Art. 8.10.2.14 del Reglamento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Pesando el conjunto el 45 % del peso total del coche más la carga nominal especificada. Poleas: Serán de fundición de hierro aleada de dureza..200-240....Br , ranuradas para los cables de tracción ( el ángulo de la sección ranurada en V no debe ser menor que 35 º.y el ángulo de contacto de fricción entre polea y cables de tracción no debe ser menor que 150 grados.) El diámetro primitivo de la polea de tracción no debe ser menor que 40 veces el diámetro de cable de acero de tracción y debe ser tal, que no deba sobrepasar la presión especifica con el cable de tracción según normativas ni permitir resbalamiento con el cable de tracción con el doble de la carga nominal especificada, con el coche en la posición más baja del edificio.(con lubricación y peso contrapeso especificado ). Serán fabricadas en un todo de acuerdo con el Art. 8.10.2.8. del reglamento de la C.B.A. Protección de poleas, cables y ejes: Todas las poleas tendrán protector según normas para impedir accidentes por contacto físico, atrapamiento etc. ; como así los elementos rotantes de: máquinas, deflectores, del limitador de velocidad y las puntas de ejes expuestas. Además el conjunto poleas y cables tendrá un dispositivo (puede ser el protector) que no permita salir cualquier cable de su ranura correspondiente, bajo cualquier condición de funcionamiento. Guías: Las guías laterales para asegurar el desplazamiento del coche serán especiales para ascensores. Serán macizas, de acero laminado calidad IRAM 1010 y 1030. Tendrán sus caras cepilladas y con uniones machimbradas con sus correspondientes platabandas en forma reglamentaria para evitar golpes y trepidaciones. Serán como mínimo de 12 Kg./m. El espesor, ancho y tipo de unión de la platabanda de unión de tramos de guías serán las especificadas por normas y/o fabricante y se tendrán en cuenta la posición del empalme de las guías con respecto a la distancia del la grampa más próxima vs distancia entre grampas. Anclaje de ancho igual al patín con 8 bulones y espesor no inferior a 9 mm o sección del mismo momento resistente equivalente. Se fijaran a sus apoyos respectivos por medio de grampas metálicas adecuadas al tipo y tamaño de guías, de diseño apropiado. Estas grampas se colocaran en forma, cantidad y tamaño necesario para evitar flexiones anormales en las guías e imposibilitar todo peligro que se aflojen o desplacen.

93

No se permite soldar las guías a cualquier elemento y su sistema de sujeción permitirá el acomodamiento con respecto al edificio en forma automática. Éstas flexiones y desplazamientos de las guías, no podrán ser (la flecha) mayor de 3mm, incluyendo las deformaciones de las barras-vigas de soportes , grampas etc. a las que están sujetas. Cuando el ascensor funcione en condiciones normales de uso. En condiciones de actuación del paracaídas éstas deformaciones (flecha) no será mayor de 5 mm— ni interferir con cualquier sistema mecánico del ascensor (puertas automáticas, etc) Los valores de las tensiones admisibles (de las guías) especificadas en normativas según el caso, no podrán ser superadas. Guiadores de coche: Se suministrarán y colocarán en el bastidor de coche guiadores de tipo auto alineables con coliza de plástico tipo autolubricada en un todo acuerdo con el Art. 8.10.2.13 del Reglamento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Guiadores de contrapeso: Se suministrarán y colocarán guiadores fijos de hierro fundido, con colizas de plástico autolubricadas. Cables de suspensión: Los cables de suspensión serán del tipo SEALE 8 x 19 de acero especial para ascensores cuya resistencia a la tracción no será inferior a 120 Kg./mm2. ni > de 170. El coeficiente de seguridad con respecto a la rotura efectiva será como mínimo igual a 12 respecto a la carga máxima a la que están solicitados los cables. Todos los cables se fijarán a sus extremos con casquillos tronco cónicos, rellenados con material blanco o sistema con cuña (no se acepta con abrazaderas prensacables solamente) y llevarán cada uno los respectivos resortes equilibradores de tensión. El numero mínimo de cables y diámetro mínimo de los mismos será de acuerdo a normas vigentes . Paragolpes del coche y contrapeso: Se colocarán del tipo resorte, efectuando todos los trabajos necesarios para su correcta colocación y que posean la capacidad de absorber la energía estipulada en las normas vigentes. Paracaídas: Se suministrará y colocará en el bastidor del coche un paracaídas del tipo instantáneo en un todo de acuerdo al art. 8.10.2.15 a) del Reglamento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Éste será accionado por el limitador de velocidad. El coche deberá estar provisto de paracaídas, mecanismo de funcionamiento rápido y seguro, que debe ser capaz de detener y sostener el peso del coche mas la carga contractual. Las cuñas o mordazas (no se aceptan rodillo) de este dispositivo, serán construidas en acero de primera calidad y entrar simultáneamente en contacto con las guías con fuerzas iguales. Al actuar el paracaídas se deberá producir la desconexión eléctrica del circuito de la maniobra, para detener la marcha. Todo el conjunto deberá estar instalado en la parte inferior del bastidor. La operación deberá ser de accionamiento instantáneo. Limitador de velocidad: Se suministrará y colocará en el cuarto de máquinas un limitador de velocidad (poleas-cable acero y accionamiento centrífugo) en un todo de acuerdo con el Art. 8.10.2.15 b) del Reglamento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Perfileria de pasadizo: Los perfiles para sostén de umbrales de la puerta y suspensión de las puertas exteriores en el pasadizo serán por cuenta de la Contratista, como así los elementos o perfiles de acero para sostener las guías del coche con sus soportes correspondientes. Bastidor de coche: Se suministrará y colocará un bastidor de coche fabricado en perfilería de acero soldada eléctricamente y / o empernada , formando un marco indeformable para sustentar la cabina.. En un todo de acuerdo con el art. 8.10.2.10 a) del Reglamento de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Estará construido por dos montante laterales unidos en forma rígida a los travesaños superior e inferior para asegurar su estabilidad estructural en forma reglamentaria.

94

El contratista deberá verificar que la estructura empleada para la construcción del bastidor asegure la resistencia del mismo a los esfuerzos originados por el uso normal del ascensor y aquellos ocasionados por el funcionamiento del paracaídas y la reacción con el paragolpes. Plataforma: Se suministrará y colocará una plataforma en un todo de acuerdo al artículo 8.10..2.10.b) del Reglamento de la Ciudad de Buenos Aires. La plataforma de coche estará construida con perfilería metálica normalizada, soldada eléctricamente, formando una estructura capaz de soportar la carga máxima que el coche pueda transportar uniformemente repartida en su superficie. En la parte inferior llevará chapa guardapié reglamentario. Se deberá apoyar al bastidor mediante elementos amortiguadores. Cabina: Estará construida en carpintería metálica, chapa de hierro doble decapada de 1,6 mm de espesor con pintura terminación epoxi. Se fijara a su plataforma y bastidor de manera que en ningún momento pueda desplazarse o perder su rigidez en servicio. El techo será de chapa pintada con cielorraso suspendido de material acrílico translucido con artefactos de iluminación del tipo fluorescente doble llevará puertas automáticas corredizas laterales de dos hojas de 0.80 m de luz libre por 2,05m de alto, construidas en chapa de hierro terminación pintura epoxi. Llevará un marco en chapa de hierro y umbral de aluminio extruido con superficie antideslizante y guía de puerta. Se instalara un sistema (barrera infrarroja) de seguridad de haces múltiples en entrada de cabina que el que al ser interrumpido provoque la reapertura de las puertas El piso será de goma antideslizante, de color negro que no afecten al rodamiento de las sillas con ruedas. Se colocaran zócalos y pasamanos según reglamentos, en todo el perímetro de cabina, construidos en acero inoxidable. Se proveerá un extractor de aire, ubicado por sobre el techo de iluminación y oculto a la vista, de modo que no altere la terminación de la misma con capacidad mín. de ................ renov vol cab/min . Se instalará sintetizador de voz para indicar las paradas y gong de llegada a piso. Botoneras antivandálicas y el resto todo ajustado a la Ley 962. Mecanismo operador de puertas: Se suministrará y colocará un operador de puertas de accionamiento eléctrico en el ascensor para accionamiento automático. El equipo consistirá de un mecanismo y controlador; una maquina ubicada sobre la cabina, que operará cada puerta del coche cuando este se encuentre detenido o por detenerse, serán de marca Fermator -Soimet o equivalentes. La puerta de la cabina y la de los pisos estarán mecánicamente conectadas y se moverán simultáneamente al abrir y cerrar. El cierre de la puerta de la cabina y la de piso deberá ocurrir antes que el coche pueda partir. Las puertas podrán ser detenidas y reabiertas durante su movimiento de cierre según normativas. El arrastre de las puertas de piso por la puerta de la cabina, se efectuara sin ruidos (máximo 60db) con la puerta suavemente conducida, sin oscilaciones ni juego en el sentido de movimiento, con una velocidad media de desplazamiento que permita efectuar la operación de apertura y cierre en forma rápida y segura. Puertas corredizas en los pisos: Consistirán en puertas metálicas corredizas (idem cabina) para cada entrada de pasadizo, serán montadas sobre el mismo y se accionarán en conjunto con la puerta de cabina ,configurando un sistema de puertas automáticas tipo Fermator-Soimet o similar. Estarán fabricadas en chapa de hierro doble decapado, pintura terminación epoxi. Serán de dos hojas del tipo corredizo, de deslizamiento horizontal, con apertura unilateral. (Ver plano) para un paso libre de 0.8 m y una altura de 2,00m con los correspondientes marcos para los frentes de rellanos y Deberán cumplir con el comportamiento para fuego (antiflama), Ordenanza N°36.973 (BM N° 16614). Para el montaje se tomarán las recomendaciones especificadas por el fabricante (tipo, forma y cantidad de soportes etc.).

95

Se proveerán con los umbrales guía de aluminio en todos los pisos, los que serán fabricados con superficie antideslizante, provistos de sus correspondientes refuerzos y soportes para anclarlos convenientemente. Las puertas de todos los pisos se podrán destrabar desde el rellano, en caso de emergencia, por medio de herramienta especial según NM267:2001. Cerraduras electromecánicas: Cada puerta exterior estará provista de una cerradura electromecánica que incluirá una traba mecánica y un contacto eléctrico integrados en la misma unidad e interdependientes, deberán cumplir con las normas IRAM y / o regionales Mercosur. Estando el coche detenido a nivel de piso, al cerrar la puerta exterior, la traba electromecánica enclavará la puerta antes que el ascensor pueda ser puesto en funcionamiento por la llamada exterior o de cabina. Las puertas exteriores se destrabaran por medio de un patín que las accionará al detenerse el coche en el piso. Este patín no permitirá la apertura de las puertas al pasar el coche frente al rellano. Instalación eléctrica La propuesta deberá basarse en corrientes para fuerza motriz alterna trifásica con 380 volts 50 hz. Se suministrará e instalará todo el alambrado eléctrico propio del ascensor, para conectar entre sí los distintos elementos del equipo. Se respetará el reglamento vigente para instalaciones eléctricas del Código Municipal de la Ciudad de Bs. As Todos los conductores a utilizarse serán de cobre electrolítico con aislación de PVC y de sección apropiada para las necesidades de corriente que transporta. Se proveerán los conductores de cobre electrolítico con aislación de PVC (verde/amarillo) de sección adecuada para el eficiente conexionado de puesta a tierra. Los conductores viajantes serán flexibles con alma de acero o equivalente y contarán con aislación apropiada resistente al fuego y a la humedad. Canalizaciones y conductores necesarios para el funcionamiento del sistema eléctrico. Se respetarán los criterios de tendido del proyecto indicados en planos. Por canalizaciones se entiende la inclusión de caños, cajas, cables, borneras, grapas, ménsulas, bandejas, y todo otro elemento que resulte necesario para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En las instalaciones se respetarán las normativas vigentes y se tendrá en cuenta el tipo de instalación según el código de edificación (p.e. ascensor en caso de incendio, etc) y como exigencias mínimas se tomarán las siguientes: Las canalizaciones que incluyen líneas de 220V. y/o de mayor tensión, se realizarán exclusivamente en conducto de chapa de acero aprobado por la Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o cañería metálica semipesada. Por debajo de 220V. podrá optarse por el empleo de cañería metálica liviana. En ambos casos con sus cajas y tapas del mismo material. Líneas de diferentes grupos de tensiones y/o circuitos : de f.m., comandos, maniobras y/o controles, de protección y/o seguridades (límites carreras, etc ), etc ,deberán ir por canalizaciones diferentes. Para las acometidas a los diferentes elementos del circuito sólo se admitirá el empleo de cañería flexible del tipo de malla metálica, que conserve la configuración deseada una vez forzada en determinada posición. En los extremos deberán proveerse del conector adecuado y de una grapa de sujeción en caso que el conector no pueda fijarse al punto de entrada. Estos chicotes flexibles no podrán tener una longitud total rectificada, mayor de 0,30m. en caso de distancias mayores deberá utilizarse caño metálico rígido. No se admitirá el empleo de cañería flexible de otro tipo que el indicado anteriormente. El número de circuitos y su disposición, deberán cumplir la reglamentación Municipal vigente. La cantidad de conductores en el múltiple de comando será la necesaria para el normal funcionamiento del ascensor más un 10% de redondear en más, en carácter de reserva.

96

Artefactos de maniobra: a) Botonera o panel de comando en la cabina tipo antivandálica y braile En el interior de la cabina habrá una botonera embutida en uno de los paneles laterales con cubierta metálica inoxidable, que contendrá como mínimo los siguientes elementos: -Botones de llamada con registro de llamada luminoso. -Pulsador de alarma. -Interruptor de emergencia. -Linternas direccionales. -Indicador de posición digital -Interruptor de luz de cabina. -Interruptor de extractor de aire. -Interruptor de servicio de bomberos -Teléfono manos libres. - Indicador de sobrecarga. Terminación de la tapa en acero inoxidable. Estará ubicada en el centro de uno de los paneles laterales, a 0,50m mínimo del parante de la puerta, y deberá cumplir con las características exigidas según ley 962. b) Botones de llamada exteriores en los pisos tipo antivandálica y braile En cada piso se proveerá una botonera exterior de llamada. Cada botón tendrá su correspondiente luz de llamada registrada. Terminación de las tapas en acero inoxidable. Al igual que la botonera de cabina debe cumplir con las características exigidas para discapacitados, Ley 962. Instalar un interruptor a cerradura en cada botonera de piso para impedir el uso del ascensor por personas no autorizadas. Señalización: *En el coche: Se suministrara y colocara un indicador digital de posición y de dirección en la botonera y un sintetizador de voz para anunciar las paradas. **En el nivel 0: Se suministrara y colocara un indicador digital de posición y de dirección y gong electrónico para anunciar la llegada al piso, combinado con los botones de llamada y un interruptor de servicio de bombero. **En los pisos: Se suministrara y colocara un indicador digital de posición y de dirección y gong electrónico para anunciar la llegada al piso,, combinado con los botones de llamada. Control de maniobras Se proveerá e instalará un control de maniobra controlado por microprocesador. Los contactores que comandan potencia motriz serán marca Siemens,Telemecanique o calidad similar. Se deberá proveer también interruptor térmico para proteger el bobinado del motor, un protector por falta de fase e inversión y baja tensión, .detección de sobretemperatura de motor e interrupción (después de completar las funciones comandadas), servicios de bomberos y pesador de carga. El control será marca Automac, Maclar, Soimet o similar. La Oferente debe detallar todo otro servicio de los controles ofrecidos. Sensores de posición: Como complemento del control de maniobras se instalarán sensores de posición de acuerdo al equipo instalado, en el pasadizo en los pisos respectivos. Interruptores de seguridad: Se suministrarán e instalarán en las paradas extremas del recorrido del ascensor, interruptores de limite final de carrera (comando) e interruptores de limite (fm) y secuencia de dirección si correspondiera. Dispositivo de inspección:

97

Se suministrará e instalará en la parte superior del coche una botonera para viajar en inspección sobre techo de coche, la misma tendrá botones protegidos de subir, bajar y común, llave de puesta en inspección y llave de emergencia de corte rápido (tipo golpe de puño) . Llevará un tomacorriente de 220V. Sobre el techo del coche y otro debajo de la plataforma. Acceso al pozo: El acceso deberá ser a través de una escalera fija e incombustible, localizada próxima a la puerta del piso inferior y fuera de las partes móviles del ascensor. La escalera y sus pasamanos deberán extenderse hasta 0,80m por encima del nivel del umbral del piso Iluminación Se proveerán e instalarán luminarias, según normativas e indicaciones en planos. Iluminación - tomas e interruptor de parada en el del hueco: Se deberá instalar iluminación en el hueco que permita asegurar una iluminación mínima de 50 lux. Esta se logrará con lámparas protegidas (tipo tortuga), situadas a 0,50m como máximo de los puntos más altos y mas bajos del hueco y lámparas intermedias, la distancia entre ellas no debe ser mayor que 7,00m. Se instalará un interruptor accesible, desde que el personal ha abierto la puerta de acceso al pozo, que le permita detener y mantener parado al ascensor, será del tipo golpe de puño y no existirá riesgo de error sobre la posición correspondiente a parado—(debe marcarse la palabra “STOP” sobre o junto al interruptor) Se instalará un tomacorriente eléctrico y un interruptor combinado (con la Sala de Máquinas) para conectar la iluminación del hueco. Artefactos de Iluminación Se construirá y montará siguiendo los planos unifilares adjuntos.(ver plano) Luminaria hermética Apto para ambientes húmedos. Tendrá un cuerpo de poliéster, reforzado con fibra de vidrio, policarbonato autoextinguible o poliestireno de alto impacto. Estará cerrado por un difusor prismático irregular de acrílico moldeado o inyectado, policarbonato inyectado o flexi-glass, resistentes a la acción de los rayos ultravioletas. Tendrá dibujos o ranuras que aseguren la correcta difusión de la luz. Tendrá una pantalla reflectora de acero pintada en color blanco, con portaequipo desmontable. Tanto esta pantalla como el difusor tendrán un sistema de fijación a la carcasa que permita el cambio de tubos, arrancadores o balastos, por una sola persona, sin necesidad de bajarse de la escalera. Será apto para la instalación de dos tubos fluorescentes de 18 o 36 W. Según se indique en el pliego licitatorio. Cada luminaria doble estará alimentada en forma cruzada por los dos circuitos de iluminación independiente, tanto para la sala de máquinas como para la cabina del ascensor. Su grado de protección mecánico será IP 65, asegurándose el sello de la luminaria mediante un burlete de neopreno o poliuretano y prensacables adecuados. En su construcción no se emplearán clips o elementos pequeños, separables de la luminaria, que con el uso puedan perderse. ◘ Artefactos para iluminación de emergencia (T) en cabina y sala de máquinas Las luminarias para el alumbrado de emergencia cumplirán con los requisitos de las normas IRAM-AADL J 2028, IRAM AADL J 2027 e IEC 60598. Consistirán en un cuerpo y una pantalla protectora, difusora, prismática, transparente o traslúcida. La pantalla estará construidos en acrílico, flexi-glass o policarbonato y será resistente al impacto con una energía de 0,35 Nm, con retardo de llama y estabilización frente a la presencia de rayos ultravioletas. Contendrá uno o dos tubos fluorescentes de una potencia mínima de 8 W; con un flujo luminoso mínimo de 350 lumen, medido con un balasto de referencia de 220 V. Deberá asegurar una iluminación de 1 lux a nivel del piso cuando se encuentren a 2,5 m de altura y mantengan una separación de 10 m entre luminarias adyacentes. No se requerirá de arrancadores para el encendido de las lámparas. El artefacto de iluminación de emergencia estará constituido por: a) Módulo electrónico compuesto por elementos de estado sólido

98

Determinará la entrada en servicio del equipo de emergencia al faltar tensión en la línea de información o ser esta menor que 160 V, mediante un sensor que accionará el circuito electrónico. b) Cargador Un circuito cargador con rectificador de onda completa y reguladores de tensión y corriente electrónicos, alimentará la batería, con reducción automática de la corriente de carga al llegar la batería a carga nominal. c) Indicadores y pulsador de Prueba Tendrá indicación de: plena carga, de baja carga, equipo bajo carga y pulsador de prueba de equipo, simulando falta de energía normal. La falla de una o de las dos lámparas no interrumpirá la corriente de carga hacia la batería El balasto electrónico responderá a la norma IEC 60924. La falla de una luminaria no afectará a otras conectadas en el mismo circuito. d) Baterías La alimentación del equipo será provista por una batería, recargable, hermética, libre de mantenimiento, con su cargador inteligente. La batería completamente descargada se deberá poder recargar en menos de 24 h, con la suficiente carga como para poder mantener la iluminación durante hora y media. Tendrá protección contra inversión de polaridad de las celdas. Cuando la tensión de la batería caiga por debajo de “1,7 n” para las baterías de plomo-ácido o de “0,8 n” para las de níquel cadmio; la corriente de descarga de la batería quedará limitada a 10 –5 C20 A para las baterías de plomo-ácido y a 0,0015 C5A. Donde: n: cantidad de celdas de la batería C20 capacidad de la batería en amper-horas, para una corriente constante de descarga, durante 20 h C5 capacidad de la batería en amper-horas, para una corriente constante de descarga, durante 5 h La corriente medida en amper, drenada desde la batería hacia la lámpara en estado de reposo no excederá de: 4 x 10-5 x C20 para las baterías de plomo-ácido 0,0015 x C5 para las baterías de níquel cadmio La operación de la luminaria, estando en modo de emergencia, no será afectada por cortocircuito puesta a tierra o apertura de los cables de alimentación de la red eléctrica domiciliaria. La expectativa de vida de la batería será superior a 4 años. Tendrá pegada una etiqueta para que se pueda marcar la fecha de instalación del equipo. Su autonomía no será menor que 1 h 30 minutos. Será capaz de proveer el 50 % de los lúmenes nominales, antes que transcurran 5 s desde el corte del suministro normal. Las luminarias tendrán claramente grabada la siguiente información: Tipo de lámpara, tensión nominal de la lámpara y su potencia nominal. Si tuvieran fusibles de protección: sus características para el reemplazo. Datos de la batería: tipo, capacidad, tensión nominal, y demás características que permitan su correcto reemplazo. Fecha de fabricación de la batería (año y mes o año y semana). Asimismo se indicará los lúmenes de salida del equipo y los datos fotométricos del artefacto. La vinculación de estos artefactos a los circuitos de baja tensión se realizará por medio de conexiones a borneras y en ningún caso a través de tomacorrientes. En el Tablero General, se suministrarán e instalarán interruptores termomagnéticos y diferenciales siguiendo los planos unifilares adjuntos. El contratista efectuará también la línea alimentadora entre el tablero General y el tablero de sala de máquinas. Todo de acuerdo a la carga del equipo según el Reglamento para Instalaciones de Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina. Tablero de Ascensor

99

Se suministrará y colocará un tablero para fuerza motriz, luz doble de coche y toma. Se construirá y montará siguiendo los planos unifilares adjuntos. Será de las mismas características correspondientes a los tableros seccionales. Se ubicará en la sala de máquinas del ascensor sobre gabinete nuevo, básicamente estará compuesto por: - Un interruptor bloqueable por candado o similar, fusibles tipo NH o similar e interruptor diferencial para la fuerza motriz. - Dos interruptores diferenciales bipolares 40A de 30mA y dos interruptores termomagnéticos bipolares uno de 2 x10 y otro de 2x16 Amper para circuitos independientes de iluminación y tomas de pasadizo sala de máquinas y coche. Se incluirán las canalizaciones y conductores necesarios, en un todo de acuerdo a planos La iluminación de coche será a través de dos circuitos independientes. Uno tomado del de fuerza motriz de la maquina (luz permanente) y otro circuito independiente del de fuerza motriz. Estos llevarán su correspondiente interruptor termomagnético y otro diferencial. En el pasadizo y a mitad del recorrido se instalará una campanilla de alarma reglamentaria de mayor potencia sonora que la estandar o común. (tipo marinera) Instalación de circuitos de iluminación y tomacorrientes. Se ejecutará el tendido del circuito de iluminación para la sala de máquinas del ascensor.(ver diag.unifilar) Los circuitos troncales de iluminación se cablearán con 2x2,5 mm2 +T en caño RS 19/15, los retornos en 1x2,5 mm2. Los circuitos de tomacorrientes monofásicos para usos generales se cablearán con 2x2,5 mm2 +T en caño RS 19/15. Instalación de puesta a tierra Se realizara la instalación de una puesta a tierra para el equipo, en un todo de acuerdo a normativas manteniendo un valor no mayor de 5 ohm. Con montaje de una o más jabalinas en bajo recorrido de 1.50mts o más, con prensacable y caja de inspección, con tendido de conductor de 10mm2 hasta el control de maniobra y conectado con el borne de tierra del equipo Todos los elementos de la instalación del ascensor que estén aislados de las partes bajo tensión pero que accidentalmente pudieran quedar unidas a ellas por una falla de aislación o contacto directo deberán contar con la conexión de puesta a tierra antes mencionada (cabina, botoneras, puertas, cerraduras, maquina, motor, tablero de maniobra, etc.). El conductor neutro no se podrá conectar a ninguna masa del inmueble, ni siquiera las cajas y gabinetes y otros accesorios metálicos. Ìtem 22.2 – Trabajos Complementarios Modificaciones en edificio existente Corre por cuenta del Contratista, las modificaciones o cortes y recesos que deban efectuarse en el edificio existente previa aprobación por parte de la Inspección de Obra de los trabajos que se propone realizar. Dado que los trabajos se efectuarán relacionadas con un edificio histórico , se deberá tener especial cuidado de no dañar ninguno de sus componentes estructurales, arquitectónicos y estéticos Del mismo modo se procederá en los casos de frentes, revoques u otros elementos, coordinando previamente con la Inspección de Obra antes de efectuar los trabajos de esta naturaleza. Estará a cargo del Contratista la reubicación de las instalaciones existentes que se encuentren en el sector de intervención. 23. INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

100

(En el edificio de URQUIZA 752) Alcance de los trabajos Comprende la ejecución de los siguientes trabajos: Provisión y colocación de la instalación completa de aire acondicionado tipo VRF en los pisos PB área de uso público y oficinas de PB, aulas de 1º, 2º, 3º con la instalación de condensadora en azotea del edificio de la Facultad de Psicología Urquiza 752 CABA y a planos con provisión de mano de obra y materiales. Estas instalaciones climatizarán oficinas, aulas y futuro bufete y que se efectuara la instalación de acuerdo a los estándares normales según planos. Se incluyen además todos aquellos materiales y elementos y/o trabajos que, sin estar explícitamente indicados en estas especificaciones y/o planos, resulten necesarios para la terminación de las tareas asignadas de acuerdo a su fin y en tal forma que permitan librarlas al servicio íntegramente luego de su recepción provisional. La ejecución de los trabajos se ajustará a los planos y o detalles que acompañan este pliego, a estas especificaciones y a las órdenes que imparta la Inspección de Obras (UBA). Tanto los planos como las especificaciones son complementarias, y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. Correrá por cuenta del Contratista el acarreo de todos los materiales necesarios para la ejecución de la obra. Durante el lapso de ejecución de los trabajos y hasta la Recepción Provisoria de los mismos, el Contratista será responsable por los deterioros, pérdidas y sustracciones que puedan sufrir sus materiales y equipos. Se tendrá especial cuidado en no dañar las instalaciones existentes siendo a exclusivo cargo del Contratista las reparaciones de las roturas o daños, las que se harán con materiales y calidad idénticos o superiores a los existentes. Se efectuarán las protecciones y/o cierres provisorios de las áreas naturalmente afectadas por los trabajos. La Inspección de Obra podrá solicitar el incremento de dichas protecciones si lo considerara necesario, sin que esto dé lugar a adicional alguno para el Contratista. Asimismo, se tomarán las precauciones aconsejables o las que indique la Inspección de Obra, para evitar daños a personas o cosas, y si ellos se produjeran será responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos en particular en la Ley de Obras Públicas. Durante la ejecución de los trabajos, se deberán tomar las debidas precauciones para evitar deterioros, pues la Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en perfectas condiciones operativas y estéticas. El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para que durante el transcurso de la obra no se interfiera con las actividades cotidianas, manteniendo diariamente una perfecta limpieza. Generalidades, Tramitaciones y Trabajos Preliminares. Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido por estas especificaciones, la Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo, la reglamentación del ENRE, ENARGAS, AEA, AISA, Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamentos que puedan corresponder a los trabajos a realizar, Normas IRAM, disposiciones varias, Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000-, etc. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a trabajos no previstos en las Especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a efectos de salvarlas dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la misma no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes y/o exigidas que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. Todos los gastos que demanden los Organismos, Empresas prestadoras de Servicios, Entes, Etc. por derechos de aprobación o inspecciones parciales o totales, estarán a cargo del Contratista, incluyendocertificaciones de firmas o trámites notariales. Documentación técnica a presentar con la oferta

1. Balance térmico Local por Local por horas de funcionamiento 7 a 20 hs, método ASHRAE. Se deberá adjuntar el detalle del cálculo correspondiente y planilla con resumen de cargas indicando la carga térmica de invierno y verano, y caudales de aire de cada uno de los locales a acondicionar.

101

2. Análisis psicrométrico del aire exterior y del aire de los locales a acondicionar. Se deberá adjuntar planilla indicando los puntos de entrada y salida de la serpentina (Temperatura de Bulbo Húmedo y Temperatura de Bulbo Seco) de cada uno de los equipos. Se deberán indicar en respectivos diagramas psicrométricos los parámetros involucrados.

3. Selección de Equipos. Se deberán adjuntar las curvas o tablas de rendimiento indicando el punto de trabajo establecido en el Ítem 2.1 de manera de establecer de forma univoca el rendimiento de los equipos para dichas condiciones de trabajo. Se deberá adjuntar catálogos de los equipos de aire acondicionado ofrecidos indicando en forma clara los modelos y cantidades ofrecidos. Estos catálogos deberán contener las características técnicas de los equipos ofertados como ser capacidad frigorífica y calorífica, consumo eléctrico, niveles sonoros, refrigerante, peso, dimensiones y demás datos técnicos. Condiciones de diseño Para la ejecución del balance térmico se adoptaron las siguientes parámetros de cálculo: Ocupación máxima simultánea: 1 persona por puesto en oficinas y aulas 1,3 persona por m2. Carga térmica por iluminación: 20 Watt/m2 Carga térmica por aparatos: 1 PC por puesto de trabajo VENTILACION: Oficinas: 13 m3/h por persona En refrigeracion Condiciones externas: Temperatura de BS: 35°C. 40% HR Condiciones internas: Temperatura de BS: 24°C. 50% HR. En calefaccion Condiciones externas: Temperatura de BS: 0ºC Condiciones internas: Temperatura de BS: 20ºC Equipos A Proveer:

Unidad condensadora VRF de 40 HP R-410 Carrier/Midea EQUIV. cant. 1 Unidades pared Hi Wall Midea/Carrier o equiv. Mod. 42VH009H112000101 Cap. 2.8 Kw/h Cant.

3. Unidad Ductado de alta presión: Mod. 42VD060H112011010 Midea/Carrier o equivalente Cant. 4

Cap. 28 Kw/h Equipos Exteriores Los equipos deberán ser originales, nuevos, sin uso y que no esté discontinuada su fabricación, avalado por certificado de fábrica que se entregará el día de la recepción. Los equipos importados y/o sus partes deberán estar construidos bajo Normas IRAM y/o aprobados para su uso en los países de la C.E., USA, Canadá o Japón. Los equipos nacionales o de otros países integrantes del MERCOSUR deberán cumplir con Normas I.E.C. o IRAM, si dichos equipos tuvieran partes importadas deberán cumplir con lo establecido en el párrafo precedente. Junto con la oferta se deberá adjuntar los folletos ó catálogos del equipo ofrecido, en donde figuren las capacidades efectivas y demás datos técnicos (consumo y suministro eléctrico, nivel sonoro, dimensiones, peso, rendimiento, potencia nominal, refrigerante, distancias frigoríficas permitidas y todo otro dato técnico que resulte necesario para su evaluación) Así mismo, se entregarán con la oferta, los gráficos y/o tablas que indiquen en forma clara la disminución de las capacidades, debido a las distancias frigoríficas, suministradas por el fabricante. Los equipos serán originalmente diseñados para refrigerante ecológico R-410A, no se admitirán equipos con refrigerantes clorados (por ejemplo: R-22), o con refrigerante cambiados y/o adaptados, deberán ser originariamente ecológicos, todos los equipos serán de la misma marca, de primera marca, con una garantía

102

mínima de 36 (treinta y seis) meses, debiendo contar con Servicio Técnico Oficial en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa instaladora deberá presentar una autorización escrita del fabricante que lo habilite para instalar este tipo de sistemas. Esta documentación detallada de los equipos ofrecidos debe presentarse conjuntamente con la oferta. Todos los equipos suministrados deben cumplir como mínimo con las especificaciones listadas a continuación: Unidades VRV exteriores serán modelo Midea Carrier o equivalente, según planos. Con compresores DC TWIN ROTARY altamente eficientes y con control vectorial inverter alcanzan un COP de 6.41 (a 50% de carga parcial). El rendimiento operativo mayor será posible cuando funcione en una carga constante. La distribución del sistema utilizará una distancia máxima equivalente de hasta 235 metros. Será apta para el diseño para los pisos con varios ambientes pequeños, que generalmente reordenan la distribución de sus pisos. Llevará 3 compresores y 3 inverters. El control variable será infinitesimal ajusta la velocidad de rotación del compresor en pasos casi perfectos de 0.1 HZ. Con una respuesta precisa a las necesidades de capacidad del momento, este control minimizará la pérdida de energía cuando se produzcan cambios de frecuencias y también genera un ambiente confortable sujeto a las variaciones de temperatura mínimas. Los equipos Midea/Carrier o equivalente serán aptos para las diferencias en altura de hasta 40 metros entre las unidades internas del sistema único. Esa es la altura será suficiente para cubrir un edificio de 11 pisos como mínimo Los modelos de unidades exteriores 1x10 HP+1x14HP+1x16HP Total 40 HP utilizarán tres compresores DC TWIN ROTARY o equivalente, con capacidad destacada bajo carga parcial. Estos compresores deberán mejoran la eficiencia de energía y los niveles de confort según los rendimientos de las normas de sustentabilidad energética. El control VRF inteligente será Midea/Carrier equivalente y garantizará el nivel apropiado de refrigeración para satisfacer la demanda de cada ambiente, independientemente del tipo de unidad interior utilizada y el largo de las tuberías y las interiores serán modelos MMD-AP Toshiba o equivalente para conductos, Modelo alta presión El gabinete será de tipo autoportante, construido en chapa de acero galvanizado calibre 18 como mínimo, con terminación de pintura horneada de alta resistencia a la intemperie con resistencia a la corrosión para periodo mínimo de 500 horas, según test de spray de salmuera de acuerdo a ASTM B117. Todas las superficies interiores en contacto con aire ya tratado estarán aisladas con placas de aislación semirrígida para reducir las pérdidas de calor y minimizar el nivel de ruido. La bandeja de recolección de condensado estará convenientemente aislada y con una inclinación tal que asegure un rápido y eficaz drenaje de agua, presentando una conexión accesible desde el exterior. Presentará un panel removible que permitirá el fácil y cómodo acceso a los tableros y controles. La estructura estará diseñada para fijarse al piso, techo o paredes con los elementos necesarios para evitar la filtración de agua y la transmisión de vibraciones. Las serpentinas de evaporación estarán formadas por un haz de tubos de cobre dispuestos al tresbolillo y expandidos mecánicamente dentro de una batería de aletas de aluminio facetado. Los motores eléctricos de los ventiladores deberán ser blindados, con protección IP54, aislación clase B, con protección interna por sobrecarga y lubricación permanente en los rodamientos. La caja de conexiones de cada motor deberá poseer protección IP55. Tendrán un panel de filtros de fácil acceso desde el exterior, provisto con filtros lavables. Cada unidad tendrá incorporada una llave térmica de corte, una termomagnética marca Siemens o equivalente con relevo térmico comandada por el sistema inteligente todos de acuerdo a la potencia del electromotor y transformador.

Modelo SPLIT

103

El gabinete será de tipo autoportante, construido en chapa de acero galvanizado calibre 20 como mínimo, y envoltura de PVC. Llevará flaper para orientar el aire, y control remoto inalámbrico será de una Cap. 2.8 Kw/h Mod Split HI WALL Carrier Midea o equiv. La estructura estará diseñada para fijarse a las paredes con los elementos necesarios para evitar la filtración de agua y la transmisión de vibraciones.

Las serpentinas de evaporación estarán formadas por un haz de tubos de cobre dispuestos al tresbolillo y expandidos mecánicamente dentro de una batería de aletas de aluminio facetado B,

Tendrán un panel de filtros de fácil acceso desde el exterior, provisto con filtros lavables. Cañerias y Conductos Aislación superficies frías Para los conductos interiores que queden a la vista se utilizará pintura anticondensante de color a definir por la DIRECCION DE OBRA. Para los conductos interiores que no estén a la vista se utilizarán láminas de espuma termoplástica de 35Kg/m3 de densidad, con estructura de celda cerrada, de 10mm de espesor como mínimo, con recubrimiento de aluminio, tipo Isolant ALU10 o equivalente, no se aceptará lana de vidrio o materiales similares. Para la aislación de conductos expuestos a la intemperie se utilizarán láminas de espuma termoplástica de 35Kg/m3 de densidad, con estructura de celda cerrada, de 20 mm de espesor como mínimo, con recubrimiento de aluminio de alta resistencia, tipo Isolant R20 o equiv., o en su defecto, llevará cubierta exterior en los cuatro lados de chapa galvanizada de 0,5mm. Los tramos de aislación serán fijados a los conductos con el adhesivo recomendado por el fabricante. Todas las juntas entre tramos de láminas podrán ser pegadas con adhesivos de doble contacto o soldadas con pistola de aire caliente. Todas las juntas, una vez pegadas o soldadas, deberán ser selladas con cinta aluminizada o de aluminio, según corresponda. La aislación será montada en forma uniforme y mantenida mecánicamente al conducto mediante zunchos plásticos fijados mecánicamente. En caso de emplearse para la fijación alambre galvanizado, este será calibre 20 y se emplearán esquineros de chapa galvanizada para protección de las aristas. Superficies calientes Para tal fin se emplearán láminas de lana mineral de 40Kg/m3 de densidad, con protección de foil de aluminio reforzado con fibra de hilo textil tratado con retardador de llama en todas sus caras, de 25mm de espesor mínimo. Llevarán protección exterior de chapa galvanizada de 0,5mm de espesor. Todas las juntas entre secciones de aislación deberán ser selladas con cinta de aluminio. Todos los tramos que así lo requieran serán protegidos con una cubierta de chapa galvanizada. Aislacion acustica Cuando resulte necesario se instalará aislación acústica en base a láminas de vinilo de alta densidad Fonac o equivalente, totalmente incombustible aprobado por NFPA, con adhesivo retardador de llama. Cañerías Deberá diseñarse y calcularse la red de cañerías considerando que los recorridos indicados en los planos adjuntos fueron dibujados como unifilares, solamente revisten el carácter de orientativos y en ningún caso determinan el trazado definitivo, debiendo ajustarse al ítem 20.7.1 del presente pliego. Los tubos y sus accesorios deberán estar elaborados con cobre de 99,9% de pureza y responderán a las normas ASTM B280, tipo ACR, o ASTM B-88, tipo L. Los tubos se suministrarán en barras enteras de longitud standard, limpios y deshidratados, con sus extremos tapados. Podrán ser de marca Müeller Brass, Eluma o Madeco. Los accesorios utilizados deben ser de cobre forjado. Todas las curvas deben ser de radio largo y las trampas de líquido de una sola pieza. Podrán ser de marca Müeller Brass o Elkhardt o calidad superior.

104

Todas las soldaduras serán hechas en atmósfera de nitrógeno, para lo cual se hará circular una corriente de nitrógeno seco por el interior de los elementos a soldar, manteniendo una presión de aproximadamente 3KPa. Para soldaduras cobre/cobre se empleará material de aporte con 15% de plata y 85% de cobre y para soldaduras cobre/hierro o cobre/bronce se empleará material de aporte con 45% de plata y 55% de cobre. No se admitirá el uso de fundentes de ningún tipo en las soldaduras cobre-cobre. Es de suma importancia que las superficies a unir mediante soldadura sean lo suficientemente amplias y que la luz entre ambas sea la adecuada. En la tabla siguiente se indica la profundidad mínima de inserción del tubo de cobre en la unión y el huelgo necesario entre los diámetros exterior e interior de los tubos para realizar la unión soldada.

Las uniones a soldar deberán encontrarse perfectamente limpias y libres de óxidos o imperfecciones. A fin de facilitar el control de las posibles fugas en los empalmes de caños, en los tramos donde dos o mas caños corran paralelos, las soldaduras de las diferentes líneas se ubicarán en posiciones que no exceden 0,60m entre cualquiera de ellas. El dimensionamiento general de las tuberías de cobre deberá efectuarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante de los equipos. Cuando no haya indicaciones específicas se deberán seguir las normas del Manual ASHRAE de Refrigeración año 1990, con pérdidas de cargas máximas de 0,02 K/m para las líneas de succión, 0,02 K/m para las líneas de descarga y 0,75 m/s de velocidad máxima para las líneas de líquido. Cuando el fabricante no de indicaciones especificas, todos los caños verticales de aspiración deberán poseer la correspondiente trampa de aceite en el extremo inferior y cada 5,00m de elevación como máximo y todos los caños de succión o descarga que se conecten a otro caño o colector mas elevado deberán estar conectados por la parte superior del mismo con una curva invertida de 180° tipo cuello de cisne. Todos los caños de succión o descarga deberán poseer, sin excepción, una pendiente en la dirección del flujo de 0,40% (o 1/250).

105

Las distancias máximas entre soportes estarán dadas por la norma ANSI B 31.1 para cañerías de cobre para tramos rectos y se instalarán soportes a una distancia máxima de 0,60m por ambos lados de cada curva. Para aislar las tuberías de refrigerante se emplearán tubos y planchas de espuma elastomérica tipo Armaflex o equivalente con un factor de resistencia al vapor de agua µ ≥7000. Para la perfecta adherencia de todas las juntas y uniones se utilizará pegamento tipo Armaflex 520 S. La ejecución de los trabajos de aislación debe realizarse de acuerdo a los procedimientos indicados en el manual de instalación de Armaflex. Para el cálculo de los espesores de aislación se tomará como condición de diseño para los tramos interiores una temperatura de 25ºC de bulbo seco y 85% de humedad relativa. Para los recorridos por sectores como cocheras o depósitos se considerará una temperatura de 35°C de bulbo seco. El rendimiento calórico deberá ser de 85% como mínimo. El espesor mínimo de las aislaciones para caños de aspiración será de 9mm. En ningún caso se aislarán las áreas de soldaduras, válvulas, filtros, etc. antes de haber cumplimentado satisfactoriamente con todas las pruebas de estanqueidad y resistencia. Todas las uniones entre tramos de aislaciones tubulares, además de ser pegadas con el adhesivo indicado, se recubrirán con cinta aislante Armaflex autoadhesiva de 3 mm de espesor y 50 mm de ancho. Todas las secciones de aislación que queden expuestas a la radiación solar o que resulten visibles, pasillos interiores, cámaras, salas de preparación, sala de máquinas, etc., se cubrirán con 2 capas de pintura Armafinish o equivalente de color blanco o gris, a criterio de la D.O. Las cañerías aisladas sobre cubierta tendrán además una protección mecánica exterior ejecutada con chapa de aluminio de 0,8mm de espesor debidamente pestañada y fijada con tornillos parker. Los caños de desagüe desde los equipos hasta la cañería colectora serán ejecutados en PVC reforzado, polipropileno o hierro galvanizado. Todos poseerán cierre sifónico y uniones dobles para su desarmado y limpieza, el cual se ubicará en el exterior de los equipos, cuidando su fácil acceso. El Contratista proveerá y montará esta cañería teniendo especial cuidado de respetar la pendiente mínima de 1% para asegurar el correcto escurrimiento del agua de condensación hasta las conexiones a las bocas de patio o cañerías instaladas para ese fin. Para el 4to, piso se distribuirá de acuerdo a los requerimientos de una instalación Heat Recovery.

Conductos de Chapa galvanizada y accesorios Se proveerá e instalará una línea de conductos de inyección y una de conductos de retorno para cada equipo, los cuales deben ser fabricados y montados de acuerdo a las recomendaciones de ASHRAE y SMACNA para conductos de baja presión y cumplir con lo especificado en el proyecto aprobado y con las reglas del arte. Serán fabricados en chapa de hierro galvanizado según Normas ASTM A 525-67, con un deposito de zinc mínimo de 0,270 Kg/m2. El deposito tendrá adherencia suficiente que permita efectuar todas las pruebas especificadas por las normas IRAM, sin que aparezca ningún desprendimiento de zinc. Todos los conductos deben ser cuidadosamente fabricados y montados, aún los que no queden a la vista, con todas las uniones selladas con pasta selladora para minimizar las pérdidas de aire. Los conductos serán construidos con los siguientes calibres mínimos: DIAMETRO LADO MAYOR CALIBRE DE CHAPA No Hasta 250mm Hasta 300mm 26 Hasta 500mm De 310 hasta 750mm 24 Hasta 1000mm De 760 hasta 1400mm 22 Hasta 1500mm De 1410 hasta 2100mm 20 Mayor de 1500mm De 2110 hasta 3000mm 18

106

Los conductos serán fijados a las estructuras del techo y las paredes, cuidando mantener un nivel preciso y alineamiento correcto. Los soportes serán de chapa de hierro galvanizada o planchuelas de hierro ángulo previamente limpias y protegidas contra la corrosión con convertidor de oxido por estabilización total del tratamiento 130 micrones. Tendrán una dimensión no inferior a 19 mm x 3 mm, espaciados a 2.4 m como máximo, para conductos de sección inferior a 0,80 m2 y no más de 1,2 m para conductos de mayor sección. Los conductos de sección circular serán soportados con arcos de 180º de planchuela de 25mm x 3mm para evitar la deformación, colgados con varilla roscada de 3/8” como mínimo, con tuerca y contratuerca aseguradas con fijador de espárragos. Alternativamente se podrá emplear otro tipo de soportería de acuerdo a normas SMACNA. En el origen de cada ramal, derivación, piezas especiales y en los codos y curvas donde la relación de lados sea mayor de 2 a 1,se colocaran guiadores para asegurar el caudal de aire. Serán del tipo aerodinámicos, conforme a Normas ASHRAE. Todas las conexiones a equipos o ventiladores deberán realizarse con juntas de lona flexible, tipo vinilona. Cuando estas conexiones queden a la intemperie deberán ser protegidas con vierteaguas de chapa galvanizada. En las descargas de los ventiladores y extractores deberán ser instaladas persianas de álabes opuestos para regulación de flujo. Todos los conductos de extracción rematarán al exterior en forma horizontal sobre cubierta, con malla antipájaros y un corte a 45º para impedir la entrada de agua. Debe proveerse una toma de aire exterior para cada equipo de aire acondicionado central. Será de tipo fijo construidas con marco y hojas de chapa galvanizada calibre 22, con tejido antipájaros, con su correspondiente persiana de regulación interna y filtro de aire. Las rejas de alimentación serán del tipo doble deflexión, con 100% de regulación, álabes de aluminio extruido y marco de chapa doble decapada con dos manos de pintura antióxido y terminación prepintada de color blanco. Contarán con persiana de regulación de caudal de álabes opuestos. Los difusores serán del tipo circular y/o cuadrados según el caso, 100% de regulación, construidos en chapa doble decapada de 1mm de espesor mínimo con dos manos de pintura antióxido y terminación prepintada de color blanco. Contarán con persiana de regulación de caudal de álabes opuestos. Cuando los difusores deban montarse sobre cielorrasos de placas desmontables podrá indicarse el empleo de difusores especialmente diseñados para este uso, con terminación de pintura horneada color blanco, de 600mm x 600mm, con su correspondiente dámper de regulación. Las rejas de retorno serán del tipo “retorno especial de baja pérdida” construidas en chapa doble decapada de 1mm de espesor mínimo con dos manos de pintura antióxido y terminación prepintada de color blanco. Contarán con persiana de regulación de caudal de álabes opuestos. No se aceptarán rejas con persianas de regulación de aletas paralelas. Las persianas de regulación serán construidas en chapa galvanizada calibre 22 como mínimo, con aletas opuestas con burlete de goma, bujes de bronce y accionamiento manual con mariposa de fijación de caudal. Todo pase de conductos de impulsión, retorno, extracción o inyección que atraviese una pared cortafuego deberá estar provisto de una persiana Cortafuego con fusible térmico que actúe a 60º. Antes de proceder a la aislación se deberá pintar con antióxido todos los puntos en los cuales el galvanizado haya sido dañado. También previo a la aislación se deberá prestar especial atención al sellado con siliconas de todas las aberturas que puedan presentarse. Conductos Flexibles Cuando se indique en el proyecto, se instalarán conductos flexibles para conectar los conductos de chapa a los difusores o rejas. Serán construidos con alambre de acero inoxidable espiralado encapsulado en poliéster, con aislación de fibra de vidrio y barrera de vapor exterior resistente a la llama y no tóxica, de acuerdo a NFPA 90A.

107

Deberán instalarse estirados para minimizar las rugosidades internas y se fijarán a los cuellos metálicos de conexión mediante precintos plásticos o abrazaderas metálicas con ajuste por tornillo sin fin.

Aislaciones Aislación superficies frías Para los conductos interiores que queden a la vista se utilizará pintura anticondensante de color a definir por la DIRECCION DE OBRA. Para los conductos interiores que no estén a la vista se utilizarán láminas de espuma termoplástica de 35Kg/m3 de densidad, con estructura de celda cerrada, de 10mm de espesor como mínimo, con recubrimiento de aluminio, tipo Isolant ALU10 o equivalente, no se aceptará lana de vidrio o materiales similares. Para la aislación de conductos expuestos a la intemperie se utilizarán láminas de espuma termoplástica de 35Kg/m3 de densidad, con estructura de celda cerrada, de 20 mm de espesor como mínimo, con recubrimiento de aluminio de alta resistencia, tipo Isolant R20 o equiv., o en su defecto, llevará cubierta exterior en los cuatro lados de chapa galvanizada de 0,5mm. Los tramos de aislación serán fijados a los conductos con el adhesivo recomendado por el fabricante. Todas las juntas entre tramos de láminas podrán ser pegadas con adhesivos de doble contacto o soldadas con pistola de aire caliente. Todas las juntas, una vez pegadas o soldadas, deberán ser selladas con cinta aluminizada o de aluminio, según corresponda. La aislación será montada en forma uniforme y mantenida mecánicamente al conducto mediante zunchos plásticos fijados mecánicamente. En caso de emplearse para la fijación alambre galvanizado, este será calibre 20 y se emplearán esquineros de chapa galvanizada para protección de las aristas. Superficies calientes Para tal fin se emplearán láminas de lana mineral de 40Kg/m3 de densidad, con protección de foil de aluminio reforzado con fibra de hilo textil tratado con retardador de llama en todas sus caras, de 25mm de espesor mínimo. Llevarán protección exterior de chapa galvanizada de 0,5mm de espesor. Todas las juntas entre secciones de aislación deberán ser selladas con cinta de aluminio. Todos los tramos que así lo requieran serán protegidos con una cubierta de chapa galvanizada. Aislación acústica Cuando resulte necesario se instalará aislación acústica en base a láminas de vinilo de alta densidad Fonac o equivalente, totalmente incombustible aprobado por NFPA, con adhesivo retardador de llama. Trabajos complementarios Se deberán ejecutar todos los trabajos complementarios necesarios para la ejecución y puesta en marcha de estas instalaciones (pintura, albañilería, pases, plataformas de montaje, etc.) Instalación Eléctrica Características generales La instalación en su conjunto debe estar en conformidad con las normas vigentes. Deberá proyectarse para un suministro de energía eléctrica de 3x380V + Neutro + Puesta a Tierra, 50Hz. A lo largo de toda la instalación deberá respetarse el siguiente código de colores: Línea 1 (Fase “R”) Castaño (Marrón) Línea 2 (Fase “S”) Negro Línea 3 (Fase “T”) Rojo Neutro Celeste (Azul claro) Conductor de Protección PE (Tierra) Verde y Amarillo (Bicolor) El tendido de conductores eléctricos podrá efectuarse por bandejas o por cañería de acero galvanizado. Cuando se utilicen bandejas estas deberán ser metálicas de base perforada, construidas en acero zincado electrolíticamente, en su recorrido por sala de máquinas, depósitos o sectores internos

108

del local. Cuando los recorridos sean por sectores visibles por el público deberán ser de color blanco, con tapas en los sectores verticales. Todos los tramos expuestos a las condiciones ambientales deberán contar con tapa. En los tramos horizontales la distancia máxima entre soportes deberá ser de 1,50m y en los tramos verticales de 1,00m. Todos los soportes deberán diseñarse para soportar una carga igual al peso de la bandeja y sus cables mas 100Kg, y serán de acero galvanizado. La fijación de soportes para caños o bandejas podrá efectuarse mediante brocas autoperforantes, clavos de expansión o tacos Fischer, de acuerdo al material de las paredes. Todas las uniones o transiciones entre tramos de bandejas deben efectuarse con accesorios que deben responder a la norma IRAM correspondiente, o, como mínimo, a la normalización de un fabricante reconocido. Cuando se utilice cañería de acero, esta será galvanizada a fuego, de tipo pesado y se la dimensionará de forma tal que los conductores no ocupen mas del 35% de la sección interior del caño. Los tramos horizontales deberán montarse con leve pendiente hacia las cajas de empalme para prevenir la posible acumulación de agua proveniente de condensación u otras fuentes. La distancia máxima entre cajas será de 15m. Se admitirá una cantidad máxima de dos curvas entre cajas, sin importar que el tramo respectivo tenga una longitud inferior a los 15m. Las curvas se efectuarán en obra con máquina dobladora, con un radio de curvatura mínimo igual a seis veces el diámetro exterior del caño y ángulo mínimo de 90º. Deberá cuidarse especialmente que no se produzcan reducciones de diámetro inadmisibles. Todos los conductores tendidos sobre bandejas, como así también las conexiones a distintos elementos, deberán ser tipo Sintenax sin armadura, según IRAM 2178. Se instalarán en una sola capa y se fijarán a las mismas con abrazaderas plásticas tipo Colson. Serán identificados con su correspondiente número cada 30mts y en los extremos, por medio de una placa de aluminio con números estampados, fijados al cable con abrazaderas. En los extremos de cables de comando se identificará cada uno de los conductores, por medio de anillos plásticos numerados de acuerdo a los planos funcionales correspondientes. Los conductores que sean canalizados por cañerías podrán ser, como alternativa, del tipo VN según IRAM BM 247-3 ex 2183. Todas las transiciones entre cable Sintenax y cable VN, como así también todas las uniones oderivaciones que resulten necesarias efectuar, deberán realizarse mediante borneras ubicadas dentro de cajas de empalme con protección adecuada al ambiente en la que se instale. No se admitirán uniones o derivaciones efectuadas dentro de las canalizaciones, sean estas de cualquier tipo. Las cajas de paso y derivación serán de aluminio fundido, rectangulares o cuadradas, generosamente dimensionadas, con tapa atornillada del mismo material que el cuerpo principal, y del tipo estanca. Los conductores para fuerza motriz y control deberán instalarse en canalizaciones independientes. Todas las entradas o salidas de cable tipo Sintenax a cajas o tableros deberán efectuarse empleando prensacables plásticos diseñados para ese fin. Todas las acometidas a motores serán efectuadas mediante caño flexible metálico con funda de PVC tipo Zoloda, con todos sus accesorios, del diámetro adecuado al cable a proteger y conectores del tipo estanco en sus extremos. Las conexiones a equipos y tableros deberán efectuarse utilizando terminales preaislados tipo AMP o similar. Los extremos de los cables deben estar identificados de acuerdo a lo indicado en el plano unifilar o funcional correspondiente. Todos los elementos metálicos componentes de la instalación deberán contar con su adecuada puesta a tierra, la cual deberá efectuarse mediante un conductor de cobre forrado con PVC de acuerdo a IRAM BM 247-3 ex 2183 color verde y amarillo con sección mínima de 2,5 mm2. La conexión a tierra deberá efectuarse en todos los casos, aunque no esté indicado en forma expresa.

109

Las secciones mínimas del conductor a utilizar (S) en mm2 serán función de la sección del conductor de alimentación de energía, según la siguiente tabla:

No se admitirán empalmes en el conductor de tierra entre el equipo y la red. No se admitirá, la conexión en serie de varias piezas metálicas. En todos los elementos que se conecten a tierra, se emplearán terminales abulonados, teniendo especial cuidado en eliminar la pintura y otros recubrimientos protectores en la sección de contacto. Las conexiones y derivaciones se efectuarán por medio de morsetería adecuada o soldadura tipo Cadweld, no admitiéndose uniones por simple retorcido de cable. Todos los cables para el sistema de control serán del tipo par simple blindado, tipo Marlew AR5100 y deberán montarse en canalizaciones independientes. Provisiones a cargo del contrato de climatizacion Las siguientes provisiones estarán a cargo del CONTRATISTA de climatización: • conexión eléctrica de cada unidad evaporadora • conexión eléctrica de cada unidad condensadora • provisión y montaje de tablero al pie de cada unidad condensadora con interruptor. • canalización, cableado y conexionado eléctrico de cada unidad interior de aire acondicionado • canalización, cableado y conexionado de control entre unidades exteriores e interiores de aire acondicionado • canalización, cableado y conexionado de control entre termostatos y unidades interiores Todos los tableros eléctricos deberán cumplir con la norma AEA 90364-7-771 El proveedor deberá enviar al COMITENTE y a la DIRECCION DE OBRA el plano de proyecto eléctrico antes de construir el tablero para su aprobación previa. Deberá acompañar una memoria técnica sintetizando el funcionamiento y los siguientes planos: -esquema eléctrico unifilar -esquema eléctrico funcional -esquema eléctrico de borneras -memoria de cálculo de interruptores y protecciones -listado de marcas y modelos de componentes -plano topográfico del tablero -plano de instalación del cableado en obra entre tablero y motores. Los tableros eléctricos deberán montarse en gabinetes metálicos adecuadamente dimensionados, con compartimentos separados para potencia y comando, y grado de protección IP54. Todos los tableros que deban instalarse sobre el techo del edificio y queden expuestos a la Intemperie, deberán diseñarse con grado de protección IP64. Deberán poseer la suficiente rigidez y resistencia mecánica para soportar las exigencias del servicio. Se deberá prestar especial atención en el diseño para asegurar que todas las partes peligrosas queden adecuadamente protegidas al abrir las puertas para efectuar tareas de control o mantenimiento. Todas las partes metálicas que no se encuentren sometidas a tensión serán adecuadamente vinculadas a tierra. Todos los tableros deberán tener en su interior una barra para conectar a tierra los circuitos de salida. El suministro de energía eléctrica será de 3x380V + Neutro + Puesta a Tierra, 50Hz.

110

Todos los componentes deberán estar convenientemente identificados de acuerdo a lo indicado en los planos unifilares o funcionales correspondientes. Las marcas aprobadas son las siguientes: -Componentes principales: Schneider, Siemens, Moeller. -Relés auxiliares: Idec, Releco -Borneras: Zoloda, Wago Todos los conductores deberán estar convenientemente identificados mediante números de acuerdo a lo indicado en los planos unifilares o funcionales correspondientes y deben ser antillama y de marca reconocida. Deberán preverse perforaciones de ventilación para la evacuación del calor disipado por los elementos componentes. Cuando estas no sean suficientes deberá proveerse un sistema de ventilación adecuado controlado por un termostato. Todos los tableros deberán cumplir con las siguientes características generales: Tratamiento superficial de decapado, desengrase y fosfatizado en caliente Pintura tipo poliuretánica de acabado rugoso y mate. Color exterior RAL7032 y bandeja portaelementos y contrafrente puertas de color naranja Puerta abisagrada con cierre a falleba de ¼ de vuelta con manija metálica, cierre laberíntico y burlete de goma neoprene Traba antiviento, techo inclinado hacia atrás y puerta exterior ciega en tableros exteriores Bolsillo porta plano en contrafrente de puerta Acometida de cables exteriores con prensa cables a una placa desmontable de chapa en la parte inferior del tablero. Se prohíbe expresamente efectuar las acometidas por la parte superior de los tableros. Las borneras de comando deberán estar físicamente separadas de las borneras de potencia (en riel aparte) Distintos niveles de tensión diferenciados con separadores ópticos A cada lado de las borneras debe montarse un cablecanal de dimensiones holgadas Todo el cableado interno se efectuará con conductor unipolar antillama, aislación 1000v en PVC de acuerdo a IRAM BM 247-3 ex 2183 Todos los componentes eléctricos empleados deben poseer su identificación de acuerdo al plano funcional o unifilar correspondiente Tablero general de potencia Se instalarán un tablero general de aire acondicionado, Ubicado en la PB, según planos. Deberá tener puertas abisagradas con cierres a falleba de ¼ de vuelta y burlete de goma neoprene con cierre tipo laberíntico para asegurar un grado de protección IP 42. Deberá contar como mínimo con los siguientes elementos: Interruptor - Seccionador tetrapolar bajo carga de capacidad adecuada a la carga total, sin fusibles, para corte general. voltímetro con conmutador de fase amperímetro con conmutador de fase barras de distribución de cobre electrolítico según IRAM 2002, incluyendo neutro y tierra con capacidad electrodinámica hasta 20 kA. lámparas señalizadoras de fases • Todas las salidas estarán equipadas con interruptores termomagnéticos de capacidad adecuada para que se cumpla la siguiente condición : In <= Ir <= Iadm Donde: In: corriente nominal de la carga a alimentar Ir: calibre del interruptor termomagnético Iadm: corriente admisible por el conductor en base a su sección Los instrumentos de medición serán de 96x96 con marco, aptos para montar en el frente del tablero. Tablero de potencia de equipos

111

Deberá tener puertas abisagradas con cierres a falleba y burlete de goma neoprene con cierre tipo laberíntico para asegurar un grado de protección IP 64. Deberá contar como mínimo con los siguientes elementos: • Interruptor – Seccionador tetrapolar bajo carga de capacidad adecuada a la carga total, sin fusibles, para corte general • Protección de falta de fase, secuencia inversa, sobre y baja tensión con alarma local y contacto seco disponible • Todas las salidas estarán equipadas con interruptores termomagnéticos de capacidad adecuada para que se cumpla la siguiente condición : In <= Ir <= Iadm Sistema de control General Cada sistema de VRF deberá contar con su propio sistema de control autónomo que deberá cumplir con todas las funciones necesarias para su operación normal, incluyendo como mínimo: • Control de funcionamiento en refrigeración • Control de funcionamiento en calefacción • Control de funcionamiento en ventilación • Programación de operación en banda horaria día por día • Test de servicio • Diagnóstico de fallas El comando de las unidades interiores se hará en función de la indicación de los sensores de temperatura de cada ambiente. Los equipos tipo separados para conductos serán controlados desde sus propios termostatos ubicados en el retorno. Los equipos tipo split individuales serán controlados localmente desde sus propios termostatos o controles remotos. Finalmente el sistema se controlará propio desde un sistema centralizado de supervisión conectado a una PC a proveer ubicada en la oficina de mantenimiento o sector que se disponga oportunamente.. Desde la misma deberá poder accederse al sistema de control propio de cada sistema como si se estuviera frente al mismo y deberán poderse efectuar todas las modificaciones o correcciones que resulten necesarias, así como también acceder al registro de alarmas y diagnostico de fallas de los 13 sistemas instalados comandado desde este único comando. Puesta en marcha, regulación, inspecciones y pruebas Además de todas las inspecciones y controles que disponga la D.O., el Contratista deberá solicitar con la debida antelación las siguientes inspecciones: Recepción de cada partida de materiales de acuerdo a especificaciones y muestras Terminación del tendido de conductos en cada sector Terminación de tendido de cañerías de refrigeración y/o eléctricas en cada sector Terminación del tendido de cables de fuerza motriz y comando en cada sector Terminación de la instalación. Una vez terminada la instalación a satisfacción de la D.O., el Contratista procederá a efectuar la Puesta en Marcha de la misma. Durante este proceso deberá efectuar como mínimo las siguientes comprobaciones: Medición de resistencia de aislación de todos los cables y circuitos instalados Verificación de secuencia y concordancia de fases en tableros Pruebas de funcionamiento en vacío de circuitos de comando, control, señalización y alarmas. Regulación de relevos de protección térmica. Prueba de sentido de rotación de motores de ventiladores

112

Pruebas de estanqueidad de circuitos de refrigeración Evacuación, deshidratado y carga de gas refrigerante en circuitos frigoríficos Medición de caudal de aire en cada equipo y ventilador Medición de caudal de aire en cada reja, difusor y tomas de aire exterior Medición de temperatura y humedad en cada local Medición de amperajes de todos los motores Regulación de todos los elementos de control y protección Los instrumentos necesarios para la realización de todos los ensayos y mediciones serán provistos por el Contratista. Las mediciones se realizarán en presencia de un representante de la D.O. y del Comitente y se volcarán los resultados en una planilla junto a los valores de diseño correspondientes para cada equipo y local. Se deberá dar aviso con anterioridad suficiente de la fecha prevista de puesta en marcha para que el personal designado por el Comitente asista a la misma y reciba la instrucción necesaria para su operación y mantenimiento. Tareas complementarias Limpieza del área de trabajo Limpieza diaria Durante la ejecución de los trabajos, la obra se mantendrá interior y exteriormente limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente. El material de desecho, producto de la limpieza, será retirado de la obra por el Contratista a su cargo y en forma periódica. Limpieza final La limpieza final también estará a cargo del Contratista y será realizada por personal especializado. Comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una de sus partes, para su uso inmediato, asimismo, deberá desmontar todas las instalaciones provisorias. Provisión de carteles de seguridad y operación El Contratista proveerá e instalará toda la cartelería necesaria para cumplimentar la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo, relacionada con la instalación a ejecutar, además proveerá la cartelería en cada lugar de operación de equipos, que detalle toda la operación de los mismos y las acciones a realizar en caso de emergencia. La cartelería de seguridad respetará las normas vigentes al respecto, la de operación deberá ser legible integralmente desde una distancia al cartel de 2 (dos) mts. Cupertina de chapa galvanizada: Será construida en chapa BWG Nº 16 según plano y bwg 26 p/ cupertinas a mas de 2 mts. s/ piso, pintada con pintura epoxi (dos manos), sujeta con tornillos y tarugos fischer nº 6 cada 30cm. Ver planos. El ancho y profundidad de la misma dependerá de los diámetros de los caños que cubra y la cantidad. Ayuda de gremio que deberá tener en cuenta el Contratista

Construir las bases para las nuevos equipos. Provisión e instalación perfiles PNI 20 para soportar las unidades condensadoras en la azotea, pintadas con 2

manos de antióxido y 2 manos de pintura final para intemperie. Pintura con dos manos de Latex para todo elemento a la vista para disimular la instalación. Instalar los soportes, riendas y/o ménsulas de conductos. Realizar los pasajes de losas, soporte, etc., debiendo reparar las roturas a nuevo con revoques gruesos y finos

y pintura, etc. Los pases de losas se efectuaran por medio de caños camisa, no se aceptara empotrar ningún

113

caño a ningún muro o losa, el pasaje de tabiques o muros se efectuarán por medio de sacabocados de diámetro acorde al caño a pasar. Auditorias: Las instalaciones deberán estar auditadas para otrogar la garantía de las máquinas, por los fabricantes de las mismas, a tal fin se procederá a solicitar una inspección a las marcas proveedoras de los equipos, conjuntamente con la inspección de obra, debiendo cortar los codos que crea necesario para verificar la calidad de las soldaduras y calidad de los caños de cobre. Asimismo la puesta en marcha la efectuará los proveedores de los equipos. Enseñanza del personal El Contratista se obliga a instruir gratuitamente al personal que el propietario designe para el manejo posterior de los equipos y a prestar toda la colaboración que sea necesaria para obtener el máximo de eficiencia de estos últimos. Para este fin mantendrá por su cuenta y durante el plazo de 30 días, una vez habilitadas las obras, un operario experto quien se hará cargo del manejo de las instalaciones y de la enseñanza al personal Planos “conforme a obra”

a) Planos “conforme a obra” a presentar a la UBA La Contratista está obligada a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando que los planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la obra, por lo tanto la Contratista está obligada a replantear la totalidad de la misma y realizar los planos “conforme a obra” que serán un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en obra en todas y cada una de sus partes. Para la ejecución de los planos “conforme a obra” la Contratista deberá replantear niveles, medidas exactas de partes existentes y/u obras o partes nuevas. Deberá realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas. Estos planos serán firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el Representante Técnico de la empresa Contratista, la carátula de los mismos será suministrada por la UBA, y su escala será como mínimo 1:100 para casos de obras de gran extensión, y 1:50 para todos los casos. Se entregarán cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos copias en soporte magnético de la misma documentación (CD o DVD) formato DWG. Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc. Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra lo permita. El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” por la Contratista, que no podrá exceder en ningún caso la fecha de presentación del último certificado, los detalles adicionales que pueda solicitar la Inspección de Obra, deberán presentarse dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la fecha de presentación del último certificado de obra, debiendo constar en el Acta de Recepción la falta de su entrega. La finalidad de la correcta ejecución de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el mantenimiento de la misma o modificación que sea necesario realizar, y a tal fin contar con documentación fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente.

b) Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones El Contratista está obligada a realizar todos los planos y trámites necesarios para la presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidades, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten. Los planos mencionados en este artículo, solo se los considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde ejecutar en “carácter de plano conforme a obra”, ante los entes u organismos mencionados.

114

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los mismos, sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites que corresponda realizar. Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra lo permita. El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por el Contratista, que no podrá exceder en ningún caso de la fecha de presentación del último certificado de obra, debiendo constar en el Acta de Recepción Provisoria el estado de avance de los trámites de la obra, el trámite deberá ser completado antes de la Recepción Definitiva de la Obra, en caso de que esto no ocurra se prolongará el plazo de garantía de la obra, y se retendrá previa renovación, la póliza de garantía de ejecución de obra, hasta que estos trámites estén completados. La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras. Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte. El Contratista está obligado a presentar copia de todos los trámites que realice conformando una carpeta por cada ente, organismo o empresa prestataria de servicios en la que deba realizar trámites, al finalizar los mismos deberá entregar constancia oficial de la finalización del trámite realizado y habilitaciones que correspondan.

Los ítems a considerar en la cotización son: (En Edificio Gral. Urquiza 762) Ìtem 23.1 – Provisión e Instalación condens. VRF de 40 HP R-410 Ìtem 23.2 – Evap. Alta presion Cap28Kwh filtro Carrier Midea o equiv. Ìtem 23.3 – Split HI WALL Carrier Midea o equiv. De 2,8 KW Ìtem 23.4 – Cañerias de cobre para refrigeración y carga refrigerante Ìtem 23.5 – Conductos chapa galvanizada y accesorios. Ìtem 23.6 – Trabajos complementarios. Ìtem 23.7 – Instalación eléctrica Ìtem 23.8 – Puesta en marcha, config. Sist.Control y pruebas instal. 24. TRABAJOS FINALES Y LIMPIEZA DE OBRA Ìtem 24.1 – Limpieza periódica y final a) Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido afectado.

115

b) Previamente a las tareas de la limpieza final de obra deberá procederse al retiro de la misma de las máquinas, equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos. c) Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quién deberá proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecución de los mismos. d) El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras temporarias. e) Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra: f) El Contratista será responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera incurrido. Ìtem 24.2 – Planos conforme a obra Planos “conforme a obra” a presentar a la UBA El Contratista está obligado a realizar los planos “Conforme a obra”, considerando: que los planos que integran el llamado a concurso de precios son de “proyecto” y de carácter general, que los planos de “proyecto ejecutivo” pudieron sufrir variaciones por el propio desarrollo de la obra, es que el Contratista está obligada a replantear la totalidad de la obra y realizar los planos “conforme a obra” que serán un fiel reflejo de lo realmente ejecutado en todas y cada una de sus partes de la obra, tales como arquitectura, estructura, instalaciones, etc. Para la ejecución de los planos “conforme a obra” el Contratista deberá replantear niveles, medidas exactas de partes existentes y/o obras o partes nuevas. Deberá realizar los planos “conforme a obra” de las instalaciones de todos los rubros que intervengan en la obra, como así también sus memorias de cálculo y planos de detalle e interferencias entre ellas, la estructura y la arquitectura, tal como realmente han sido ejecutadas. Estos planos serán firmados por cada uno de los ejecutores de cada parte de la obra, y por el Representante Técnico de la empresa Contratista, la carátula de los mismos será suministrada por la DGCU, y su escala será como mínimo 1:100 para casos de obras de gran extensión, y 1:50 para todos los casos. Se entregarán cuatro juegos de copias en colores (una en transparente y tres en opaco) y dos copias en soporte magnético de la misma documentación (CD o DVD). Lo expuesto vale también para los planos de detalles, carpinterías, equipamiento, etc. Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra lo permita El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” estará fijado en el “Plan de trabajos” por el Contratista, y estaràn terminados en correspondencia con la presentación del ultimo certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, a los 30 días de la recepción provisoria de la obra) La finalidad de la correcta ejecución de los planos conforme a obra en todas sus partes y sus interferencias, corresponde con la necesidad de que no surjan inconvenientes durante el mantenimiento de la misma o modificación que sea necesario realizar, y a tal fin contar con documentación fehaciente que permita conocer lo realmente ejecutado y existente. Planos “conforme a obra” ante organismos y reparticiones El Contratista está obligado a realizar todos los planos y trámites necesarios para la presentación de los mismos ante las reparticiones u organismos que corresponda tales como GCBA, Municipalidades, entes o empresas prestadoras de servicios de agua y cloacas, gas, energía eléctrica, telefonía, etc., incluyendo los estudios y mediciones que ellos soliciten. Los planos mencionados en este artículo, solo se los considera válidos a los efectos de los trámites que corresponde ejecutar en “carácter de plano conforme a obra”, ante los entes u organismos mencionados.

116

La firma de los mismos por parte de la UBA no implicará habilitación o aprobación de los mismos, sino que serán firmados como Propietario de la obra y al solo efecto de los trámites que corresponda realizar. Lo antes mencionado deberá comenzar a realizarse desde el momento en que el avance de la obra lo permita. El plazo de presentación de los “planos conforme a obra” ante los entes u organismos que corresponda estará fijado en el “Plan de trabajos” por el Contratista, y estaràn terminados en correspondencia con la presentación del ultimo certificado de obra, y los detalles, en obras de gran magnitud, a los 30 días de la recepción provisoria de la obra. El trámite deberá ser completado antes de la recepción definitiva de la obra, (en caso de que esto no ocurra se prolongará el plazo de garantía de la obra, y/o no se pagará este ítem completo, y/o se retendrá previa renovación, la póliza de garantía de ejecución de obra, hasta que estos trámites estén completados. La finalidad de esta presentación es que la obra cuente con el respaldo legal y administrativo de los entes u organismos correspondientes al lugar de las obras. Por lo expuesto no se admitirán prórrogas de plazo por esta causa, tanto por defectos de cualquier tipo que presente la documentación tramitada (devoluciones por faltantes o correcciones), como por los plazos de trámite que los afecte.” 25. VARIOS

Item 25.1 - Reparación y reposicionamiento de la escalera metálica

La escalera metálica desmontada se rearmara en las posiciones indicadas en los planos, cuidando la prolijidad en las soldaduras que deberán ser lijadas y masilladas antes de aplicar 2 manos de antioxido y las manos necesarias de esmalte sintético. El apoyo sobre el piso de la terraza deberá estar protegido con dados de Ho que lo protejan de la humedad que pueda acumularse en el solado con las correspondientes babetas rparando previamente la membrana .

Item 25.2 - Reparación y reposicionamiento de la Claraboya Principal (sobre octógono)

Previo al reposicionamiento de la claraboya el Contratista deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones debiendo comunicar a la Inspección de Obra cualquier error, omisión o contradicción. La interpretación o corrección de estos errores, si los hubiera, correrá por parte de la Inspección de Obra y sus decisiones serán terminantes y obligatorias para el Contratista.

Las claraboya está construida en perfilería de hierro, y se deberá proveer en sus planos laterales longitudinales de rejillas de ventilación

Las tareas a ejecutar, previas al reposicionamiento, son las siguientes: 1- La remoción total de la pintura de los perfiles y su limpieza a fondo hasta el metal. 2- El retiro y reemplazo de los tramos de perfilería en mal estado, y/o su completamiento. 3- La reparación de los paños de abrir para su perfecto funcionamiento con sus herrajes. En los casos que necesidades de proyecto lo exija y así se indique en plano, los herrajes e insertos metálicos serán tratados con un recubrimiento de protección contra la corrosión mediante zincado. 4- Reemplazo de todas las actuales planchas de policarbonato. Se colocarán estas asegurando la estanqueidad del conjunto utilizando en su colocación un burlete micro poroso de 5mm de asiento y cierre exterior de silicona de primera marca y calidad. Se proveerán y colocarán planchas de policarbonato alveolar de 10mm. en los módulos de los faldones de las

117

claraboyas Posteriormente a la colocación de las mismas, se colocará sobre las juntas un capuchón de cierre de chapa doblada de acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm de espesor.. Se proveerán y colocarán planchas de policarbonato alveolar de 10 mm. en los planos laterales de la Claraboya 5- Zinguería Reemplazo de canaleta de chapa galvanizada. Se reemplazará la canaleta de chapa existente, previo retiro de la misma por una canaleta de chapa galvanizada nº24 6- Pintura. Sobre claraboyas: En todos los casos se aplicarán 2 (dos) manos de pintura del tipo antióxido sintético a base de cromato de zinc de 50 micrones de espesor de película c/u. En el caso de las estructuras de perfiles de hierro de las claraboyas, la primera mano se aplicará en la claraboya fuera de su anclaje, y la segunda en obra una vez finalizado el montaje.Todas las superficies que queden en contacto con otros elementos o no queden accesibles deberán recibir la mano final de antióxido a pincel antes de ser colocadas. En todos los elementos, se retirara previamente toda pintura que pudiera tener, eliminando posteriormente todo rastro de gratitud usando solvente o desengrasante adecuado y eliminará todo resto de óxido.Transcurridas setenta y dos horas como mínimo se aplicarán a continuación, 3 (tres) manos de esmalte sintético brillante según dilución recomendada por el fabricante, con un intervalo mínimo de 24 horas entre cada una de ellas. Látex sobre muros exteriores: Los trabajos de pintura se aplicaran sobre los siguientes paramentos: Cara superior e interior de los muros de carga. Parapetos que son base de las claraboyas Remate plenos Ìtem 25.3 – Gestiones varias Además de la presentación de los planos conforme a obra ante organismos y reparticiones que corresponda el Contratista deberá realizar todos los trámites y gestiones varias que surgieran al inicio, durante el desarrollo de las obras y al final de las mismas. Deberá designar un Gestor y / o responsable de la presentación de esta documentación ante los entes u organismos correspondientes, quien será el encargado de realizar los trámites y el seguimiento de los expedientes administrativos que se generen.

1

CARTEL DE OBRA MINISTERIO para obras de presupuesto mayor de $ 10.000.000

MODELO GRAFICO

MEDIDAS Total: L (longitud)= 5.00m H (altura) = 3.37m (aprox.)

Las demás medidas y proporciones (dimensiones y proporciones de los campos o recuadros de color, donde se inscriben los textos y proporciones de los logotipos y tipografía) deberán calcularse proporcionalmente respetando la diagramación del modelo gráfico expuesto.

COLORES y TIPOGRAFIA:

Deberán ajustarse al modelo propuesto

TIPOGRAFIA

2

Arial Black, según los textos del modelo gráfico.

Donde dice (EDIFICIO) se deberá colocar el nombre del edificio donde se construye la obra. Done dice (TITULO DE LA OBRA) se colocará la denominación de la obra, según el Pliego de Licitación.

COLORES (ver modelo gráfico) PANTONE (R) solid coated

Blanco: PANTONE 7541 C Azul celeste: PANTONE 311 C Negro: PANTONE Black 6 C

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN VERIFICARSE EN EL DISEÑO DEFINITIVO DEL CARTEL EL PLANO DEL CARTEL CON EL DISEÑO DEFINITIVO DEBERA SER PRESENTADO A LA INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION, CONJUNTAMENTE CON LOS CALCULOS DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE.

ESTRUCTURA, MATERIALES Y FORMA DE IMPRESIÓN La provisión incluye la estructura de sostén, (en el caso en que no se ubique sobre la fachada), la chapa de base y el ploteo completo del cartel sobre Film (vinilo) de alta performance de espesor mínimo 60 u. El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG n°24, sobre una estructura de perfiles de hierro. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida. La fundación de los perfiles será mediante pozos rellenos de hormigón cuya profundidad será como mínimo 1m La estructura de sostén deberá llevar tratamiento anticorrosivo.

EMPLAZAMIENTO El cartel se ubicará en el exterior de la obra, en sitio visible, preferentemente en la fachada de la obra o en el cerramiento de la misma. Según lo indicado por la Inspección de Obra. Cuando el cartel se ubique sobre la fachada deberá evitarse daños o deterioros de la misma por lo que se deberán proveerse anclajes independientes de la fachada. Cuando el cartel se coloque independientemente de la fachada del edificio, deberá construirse una estructura de sostén con perfiles metálicos cuyas secciones soporten el efecto del viento. La inspección de Obra determinará la distancia entre la gráfica del cartel y el nivel del piso a fin de garantizar una óptima visión a distancia de la gráfica del cartel.

ILUMINACION El cartel de obra se encontrará iluminado, en horario nocturno con tres (3) reflectores: Se utilizarán

3

artefactos para exteriores sujetos con brazos y proyectados hacia el cartel (mercurio halogenado de 250w) Se proveerán e instalarán Proyectores Mercurio Halogenado p/lámp. Tubular u ovoidal 250w. Laterales de aluminio fundido, fondo envolvente y espejos laterales de chapa de Al. de superficie lisa. Con marco.Los costos asociados a la instalación eléctrica, provisión de materiales, mantenimiento durante la Obra y montaje correrán por cuenta y cargo del Contratista.

1

CARTEL DE OBRA para obras de presupuesto mayor de $ 10.000.000

MODELO GRAFICO

MEDIDAS Total: L (longitud)= 5.10m H (altura) = 3.40m

Las demás medidas y proporciones (dimensiones y proporciones de los campos o recuadros de color, donde se inscriben los textos y proporciones de los logotipos y tipografía) deberán calcularse proporcionalmente respetando la diagramación del modelo gráfico expuesto.

2

COLORES y TIPOGRAFIA:

Deberán ajustarse al modelo propuesto

TIPOGRAFIA

Helvética Bold Helvética Light

Se elegirá la tipografía Bold o Light, según los textos del modelo gráfico.

Donde dice (EDIFICIO) se deberá colocar el nombre del edificio donde se construye la obra. Done dice (TITULO DE LA OBRA) se colocará la denominación de la obra, según el Pliego de Licitación.

COLORES (ver modelo gráfico) PANTONE (R) solid coated

(1) PANTONE 716 C (2) PANTONE Process Blue C (3) PANTONE 299 C (4) PANTONE 7541 C

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN VERIFICARSE EN EL DISEÑO DEFINITIVO DEL CARTEL EL PLANO DEL CARTEL CON EL DISEÑO DEFINITIVO DEBERA SER PRESENTADO A LA INSPECCION DE OBRA PARA SU APROBACION, CONJUNTAMENTE CON LOS CALCULOS DE LA ESTRUCTURA RESISTENTE.

ESTRUCTURA, MATERIALES Y FORMA DE IMPRESIÓN La provisión incluye la estructura de sostén, (en el caso en que no se ubique sobre la fachada), la chapa de base y el ploteo completo del cartel sobre Film (vinilo) de alta performance de espesor mínimo 60 u. El cartel será confeccionado en chapa de hierro BWG n°24, sobre una estructura de perfiles de hierro, cuyas secciones soporten el efecto del viento. Deberá asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antióxida. La fundación de los perfiles será mediante pozos rellenos de hormigón cuya profundidad será como mínimo 1m La estructura de sostén deberá llevar tratamiento anticorrosivo.

EMPLAZAMIENTO El cartel se ubicará en el exterior de la obra, en sitio visible, preferentemente en la fachada de la obra o en el cerramiento de la misma. Según lo indicado por la Inspección de Obra.

3

Cuando el cartel se ubique sobre la fachada deberá evitarse daños o deterioros de la misma por lo que se deberán proveerse anclajes independientes de la fachada. Cuando el cartel se coloque independientemente de la fachada del edificio, deberá construirse una estructura de sostén con perfiles metálicos cuyas secciones soporten el efecto del viento. La inspección de Obra determinará la distancia entre la gráfica del cartel y el nivel del piso a fin de garantizar una óptima visión a distancia de la gráfica del cartel.

ILUMINACION El cartel de obra se encontrará iluminado, en horario nocturno con tres (3) reflectores: Se utilizarán artefactos para exteriores sujetos con brazos y proyectados hacia el cartel (mercurio halogenado de 250w) Se proveerán e instalarán Proyectores Mercurio Halogenado p/lámp. Tubular u ovoidal 250w. Laterales de aluminio fundido, fondo envolvente y espejos laterales de chapa de Al. de superficie lisa. Con marco.Los costos asociados a la instalación eléctrica, provisión de materiales, mantenimiento durante la Obra y montaje correrán por cuenta y cargo del Contratista.