· Web viewNAROČNIK: Linhartova 51, 1000 Ljubljana. NASLOV NAROČILA: IZGRADNJA BIVALNIH KAPACITET, PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI. JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI

462-2/2016-2/3 Izgradnja bivalnih kapacitet, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki

NAROČNIK:

LINHARTOVA 51, 1000 LJUBLJANA

NASLOV NAROČILA:

IZGRADNJA BIVALNIH KAPACITET, PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKIJAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI

A) OSNOVNI PODATKIB) ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTIC) MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBED) OSTALA DOLOČILAE) ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJEF) OBRAZCI

LJUBLJANA, 1. JULIJ 2016

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA


VsebinaA. OSNOVNI PODATKI.................................................................................................................4

1. Opis javnega naročila.................................................................................................................4

2. Vrsta postopka...........................................................................................................................4

3. Zahteve za dodatna pojasnila.....................................................................................................4

4. Rok za prejem ponudb................................................................................................................5

5. Vložišče.......................................................................................................................................5

6. Javno odpiranje ponudb.............................................................................................................5

7. Stroški priprave ponudbe in ravnanja naročnika v primeru pomanjkanja zagotovljenih sredstev..............................................................................................................................................5

B. ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI.........................................................5

1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe.................................................................................5

2. Pogoji za ugotavljanje osnovne sposobnosti - razlogi za izključitev............................................5

3. Pogoji za izkazovanje ekonomskega in finančnega položaja.......................................................7

4. Pogoji za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti..........................................................7

6. Ponudbe ponudnikov s sedežem izven republike slovenije........................................................9

C. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA.............................................................10

D. OSTALA DOLOČILA................................................................................................................11

1. Jezik ponudbe...........................................................................................................................11

2. Ponudba in predračun..............................................................................................................11

3. Opis poteka postopka in protokol pogajanj..............................................................................11

4. Ogled lokacije...........................................................................................................................12

5. Predložitev skupne ponudbe več partnerjev............................................................................12

6. Predložitev ponudbe s podizvajalci..........................................................................................12

7. Variantne ponudbe...................................................................................................................12

8. Pregled in ocenjevanje ponudb................................................................................................12

9. Obveznost predložitve podatkov pred sklenitvijo pogodbe.....................................................13

10. Pravno varstvo v postopku javnega naročanja.....................................................................13

E. ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE.........................................................14

OBR – Ovojnica.................................................................................................................................15

OBR 1 - Podatki o ponudniku in morebitnih partnerjih....................................................................16

OBR 2 -Ponudbeni predračun...........................................................................................................17

OBR 2 Priloga 1 popis del.................................................................................................................19

OBR 3 - Podatki o vseh podizvajalcih................................................................................................20

OBR 3 Priloga 1 izjava podizvajalca...................................................................................................22


3


OBR 4 - Garancija za resnost ponudbe.............................................................................................23

OBR 4 Priloga 1 - Menična izjava......................................................................................................24

OBR 4 Priloga 2 - Nalog za plačilo.....................................................................................................25

OBR 5 - Dokazilo o izpolnjevanju ekonomsko – finančne in poslovne sposobnosti..........................26

OBR 6 - Referenčni posli ponudnika.................................................................................................27

OBR 6 Priloga 1 - Referenčno potrdilo..............................................................................................28

OBR 7 - Odgovorni vodja del............................................................................................................29

OBR 7 Priloga 1 - Referenčni posli odgovornega vodje del...............................................................30

OBR 8 - Izjava o skladnosti ponujenega predmeta javnega naročila z uredbo o zelenem javnem naročanju.........................................................................................................................................31

OBR 9 – Vzorec pogodbe..................................................................................................................32

OBR 10 – Garancija za odpravo napak v garancijski dobi.................................................................44

OBR 11– Kalkulativni elementi.........................................................................................................45

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča3

4


Ljubljana, A. OSNOVNI PODATKI

1. OPIS JAVNEGA NAROČILA Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih GOI del za izgradnjo objekta bivalnih kapacitet ter dobavo vse zahtevane opreme v skladu s projektno dokumentacijo.

Predmet javnega naročila se realizira ob upoštevanju projektne dokumentacije naročnika, ki vsebuje naslednje dokumente:

a. Vodilna mapa, »0«, PZI, Nastanitvene kapacitete, Arhitektura MJ d.o.o., št. NK – 2016, Ljubljana, junij 2016,

b. Načrt arhitekture, »1«, PZI, Namestitvene kapacitete, Arhitektura MJ d.o.o., št. NK – 2016, Ljubljana, junij 2016,

c. Načrt gradbenih konstrukcij, »3«, PZI, Nastanitvene kapacitete, M projekt Matjaž Avsec s.p., št. 42/2015, Brežice, junij 2016,

d. Načrt električnih inštalacij in električne opreme, »4«, PZI, Namestitvene kapacitete, EK projekt d.o.o., št. 201602-EL-IDP, Rakek, maj 2016,

e. Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, »5«, PZI, Nastanitvene kapacitete, MIKTRA d.o.o., št. S-1609, Gortina, maj 2016,

Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu.

Naročnik še nima pridobljenega gradbenega dovoljenja za graditev bivalnih kapacitet. V primeru, da naročnik ne bo pridobil pravnomočnega gradbenega dovoljenja niti po pravnomočnosti odločitve o izbiri izvajalca, je podpis pogodbe zadržan do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V primeru, da naročnik ne pridobi gradbenega dovoljenja, ima pravico odstopiti od izvedbe javnega naročila.

Izvajalec mora pričeti z deli v sedmih dneh po uvedbi v delo. Najdaljši dopusten rok za dokončanje del je največ 150 dni od podpisa pogodbe. Izvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poškodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na voziščnih konstrukcijah in okoliških objektih oz. za povrnitev škode v primeru, da odprava škode ne bo mogoča.

2. VRSTA POSTOPKAPostopek naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«). V postopek oddaje javnega naročila male vrednosti se vključijo pogajanja.

3. ZAHTEVE ZA DODATNA POJASNILAPonudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredujejo naročniku zgolj preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do 27. julija 2016 do 12:00.


5


Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega naročila.

4. ROK ZA PREJEM PONUDB

2. 8. 2016 do 10:30.

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.

5. VLOŽIŠČEUniverzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije - Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.

6. JAVNO ODPIRANJE PONUDB2. 8. 2016 ob 11:30 uri na lokaciji: Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije - Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

7. STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudnik z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v razpisni dokumentaciji.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila oziroma ne bo pridobil pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

B. ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

1. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBEPonudnik mora v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do dne 15. 10. 2016 v višini 5.000 EUR.

Način izpolnjevanja:V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.

Zahtevano dokazilo:Original podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev, ki je skladen z vzorcem iz razpisne dokumentacije in v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nepopolno,


http://www.enarocanje.si/

6


brez možnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo, pri kateri bo ponudnik predložil nepodpisano, preluknjajo, prečrtano, speto ali drugače poškodovano bianco menico.

2. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI - RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

1. Pogoj (1. odstavek 75. člena ZJN-3)Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika za katerega ugotovi, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Način izpolnjevanja:Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo obrazca ESPD. Podizvajalec zahtevo izpolni s predložitvijo ESPD obrazca.

2. Pogoj (2. odstavek 75. člena ZJN-3)Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, za katerega ugotovi, da ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.



3. Pogoj (4. odstavek 75. člena ZJN-3)Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika:a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje

javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

b) če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.


Zahtevano dokazilo:


7


Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo obrazca ESPD. Podizvajalec zahtevo izpolni s predložitvijo ESPD obrazca.

4. Pogoj (6. b odstavek, 75. člena ZJN-3)Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Način izpolnjevanja:


8


Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.Zahtevano dokazilo:Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru partnerske ponudbe izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo obrazca ESPD. Podizvajalec zahtevo izpolni s predložitvijo ESPD obrazca.

5. Pogoj (6.h odstavek 75. člena ZJN-3) Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se izkaže, da je poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.



3. POGOJI ZA IZKAZOVANJE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nima neporavnanih obveznosti ali da nima transakcijskih računov, ki bi bili v zadnjih šestih mesecih blokirani.

Način izpolnjevanja:Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj.

Zahtevano dokazilo:Obrazec BON-2 ali drug obrazec izdajatelja AJPES, iz katerega izhaja izpolnjevanje pogoja ali potrdila vseh bank, kjer ima kandidat odprt TRR.

4. POGOJI ZA IZKAZOVANJE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI

6. Pogoj REFERENČNI POGOJ - PONUDNIK:Ponudnik izkaže, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj en projekt, katerega predmet je bila izvedba GOI del za primerljiv objekt, pri čemer je bila skupna pogodbena vrednost vseh izvedenih del vsaj 150.000 EUR z DDV. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-SI-126, CC-SI-112, CC-SI-113 ali CC-SI-121.

Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj.V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 60 % vrednosti del, za katere so podali reference.

Zahtevano dokazilo:


9


Ponudnik referenčne posle navede v obrazec »OBR 6-Referenčni posli ponudnika«. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla (OBR 6 Priloga 1).

7. Pogoj Ponudnik v ponudbi imenuje enega odgovornega vodjo projekta, ki mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje imenovane funkcije. Imenovani odgovorni vodja projekta mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb sodeloval kot odgovorni vodja projekta pri najmanj enem projektu, katerega predmet je bila izvedba GOI del za primerljiv objekt, pri čemer je skupna pogodbena vrednost GOI del znašala vsaj 150.000 EUR z DDV. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-SI-126, CC-SI-112, CC-SI-113 ali CC-SI-121.

Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

Način izpolnjevanja:Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj.V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik pogoj izpolni s podizvajalcem. Izpolnjevanje pogoja je dopustno tudi s sklicevanjem na kapacitete tretjih.

Zahtevano dokazilo:Ponudnik podatke o odgovornem vodji del vnese v ustrezno mesto obrazca »OBR 7-Odgovorni vodja del«. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla (OBR 7 Priloga 1).

8. PogojPonudnik razpolaga s kalkulativnimi elementi ključne gradbene mehanizacije, transportnih sredstev, delovne sile in gradbenega materiala, katerega namerava uporabiti pri izvedbi. Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi partnerji skupaj.

Zahtevano dokazilo:Za izpolnjevanje pogoja ponudnik predloži lasten obrazec " Kalkulativni elementi«

(OBR. 11)

9. Pogoj 4. 1. Temeljne okoljske zahteve, ki jih mora izpolniti ponudnik za stavbe (priloga 7.2

Uredbe o zelenem javnem naročanju):Ponudba mora biti skladna s »temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe«, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 89/14), ki je vključena v tehnične specifikacije.Pri gradnji, rednem in investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov se ne bodo uporabljali:

Proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6) Notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ

250°C v vrednostih več kot: 30 g/l, brez vode za stenske barve 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m²/l pri moči

pokrivanja z 98 % motnostjo 18 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost

je manjša od 15 m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, Materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za

emisijski razred E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.


10


Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.Dokazilo: izjava, da bo ponudnik pri gradnji izpolnil temeljne okoljske zahteve (OBR 8)

Les, uporabljen pri gradnji, mora izvirati iz zakonitih virovDokazilo:

izjava, da bo ponudnik pri gradnji izpolnil temeljne okoljske zahteve (OBR 9 – Izjava o skladnosti) in

Ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve (kot znak za okolje tipa I ali potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve).

4. 2 Temeljne okoljske zahteve, ki jih mora izpolniti ponudnik za pohištvo (priloga 8.1 Uredbe o zelenem javnem naročanju):Ponudba mora biti skladna s »temeljnimi okoljskimi zahtevami za pohištvo«, ki jih določa priloga 8.1 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 in 89/14), ki je vključena v tehnične specifikacije.

Dokazilo: podpisana izjava o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev za pohištvo (OBR 8 – Izjava o skladnosti) in eno od dokazil, ki jih navaja Uredba, pred dobavo in vgradnjo blaga.

10.PogojPonudnik potrjuje, da je sposoben prevzete obveznosti izpolniti skladno z razpisno dokumentacijo in opredeljenimi standardi kvalitete v njej ter določbami pogodbe iz obrazca »OBR 9 -Vzorec pogodbe«.

Način izpolnjevanja: Pogoj mora izpolniti ponudnik.

Način dokazovanja:Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s parafiranjem obrazca »OBR 9 -Vzorec pogodbe«.

5. PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja ali ESPD obrazec. ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD obrazcu naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.


11


C. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKANaročnik bo v ocenjevanje uvrstil dopustne ponudbe. Naročilo bo oddano ponudniku na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, z uporabo treh različnih meril v povezavi s predmetom naročila in sicer

UPORABLJENO MERILO: VREDNOST MERILA TOČKE

a. ponudbena cena 80 (osemdeset) % 80

b. rok izvedbe 10 (sedem) % 10

c. garancijski pogoji (ponujen splošen garancijski rok)

10 (sedem) % 10

Ponudniki naj sestavijo ponudbo glede na navedena merila, pri tem pa naj bo ponudba pregledna in transparentna.

Najvišje možno število točk, ki jih lahko prejme ponudnik, je 100 točk.

Komisija za izvedbo javnega naročila bo število točk posameznemu ponudniku izračunala na podlagi sledečega izračuna:

Ti = cenamincena i

x 80 + ROK minROK i

x 10 + garancija igarancijamax

x 10

Ti točke ponudbe »i«-tega ponudnikaCena i ponudbena cena »i«-tega ponudnikaCena min najnižja cena izmed vseh ponudnikovROK i ROK izvedbe »i«-tega ponudnikaROK min najkrajši ROK izvedbe izmed vseh ponudnikovGarancija i garancijska doba v mesecih »i«-tega ponudnikaGarancija max najdaljša garancijska doba v mesecih izmed vseh ponudnikov

Pričakuje se izvedba vseh pogodbenih del v največ 150 koledarskih dneh.

Minimalna zahtevana splošna garancija je 24 mesecev (2 leti), maksimalna 60 mesecev (5 let).

Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največ točk na podlagi zgoraj navedenih meril in izračuna. Število točk bo zaokroženo na dve decimalki natančno.

Podatki za oceno ponudb so razvidni iz obrazca OBR-Ponudba.


12


D. OSTALA DOLOČILA

1. JEZIK PONUDBECelotna ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku.

2. PONUDBA IN PREDRAČUN

Ponudnik izpolni OBR 2 skupaj s Prilogo 1 – Popisi del , ki ga ponudnik parafira in žigosa na vsaki strani. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.

Ponudnik lahko samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni ponudbi, kot podizvajalec pa lahko nastopa v večjih ponudbah. Sestavni del ponudbe so tudi popisi del (OBR 2 Priloga 1).

Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne smejo posegati v vsebino obrazcev, kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Opisa postavk, enoto mere, količine v popisih del ni dovoljeno spreminjati. Ponudba ponudnika, ki bi spremenila vsebino postavk, enoto mere, količine v popisih del, bo izločena kot neprimerna. Ponudniki morajo izpolniti in ponuditi vse postavke znotraj popisov.

V primeru, da ponudnik v popisih oziroma predračunu ne bo izpolnil vseh postavk, ali bo pri posamezni postavki vpisal »0,00«, se bo smatralo, da so le-te postavke upoštevane v ostalih postavkah. V takem primeru ponudniku za ta dela ne bodo priznane naknadno določene cene ali podražitev iz tega naslova

3. OPIS POTEKA POSTOPKA IN PROTOKOL POGAJANJNaročnik bo v postopek oddaje naročila male vrednosti vključil pogajanja. Postopek bo izveden v dveh fazah:Prva faza: faza priznanja sposobnosti;Druga faza: faza pogajanj.

V prvi fazi bo naročnik s sklepom priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo predložili dopustne izhodiščne ponudbe (razen v delu sprejemljivosti ponujene izhodiščne cene) in bodo prejeli prve tri najboljše ocene izhodiščnih ponudb glede na postavljena merila za oceno prispelih ponudb iz točke C) teh Navodil. Navedeni trije ponudniki bodo povabljeni, da se udeležijo pogajanj.

Vsi kandidati, ki bodo oddali izhodiščno ponudbo, bodo o uspehu njihove izhodiščne ponudbe obveščeni s sklepom naročnika.

Ponudniki, ki jim bo na podlagi izhodiščne ponudbe priznana sposobnost, bodo povabljeni, da se udeležijo pogajanj. Predmet pogajanj bo oddaja ponudbe v delu, ki se nanaša na merila iz točke C) teh Navodil. Naročnik bo vsem ponudnikom pred pričetkom pogajanj sporočil ponujene vrednosti izhodiščnih ponudb pri posameznih merilih. Pogajanja bodo izvedena v enem krogu.

Ponudnikom bodo razdeljeni obrazci za oddajo končnih pisnih ponudb. Naročnik bo ponudnike pozval, da oddajo svoje končne pisne ponudbe. Iz končne pisne ponudbe morajo biti razvidne končne ponujene vrednosti glede na posamezna merila. Naročnik bo končne pisne ponudbe javno odprl.

O postopku pogajanj bo voden zapisnik, na katerega bodo lahko ponudniki podali pripombe, ki se bodo nanašale na postopkovna dejanja v fazi pogajanj. Naročnik si pridržuje pravico, da pred začetkom pogajanj obstoječi protokol pogajanj dopolni z natančnejšimi navodili, ki ne bodo v nasprotju s tem protokolom. Prisotni predstavniki ponudnikov, ki ne bodo zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika,


13


pred pričetkom pogajanj naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. Predstavniki ponudnikov morajo imeti s seboj tudi veljavni žig pravne osebe.

Naročnik bo končne pisne ponudbe ocenil skladno z merili iz tega obrazca.

4. OGLED LOKACIJEOgled lokacije je možen po predhodni najavi pri kontaktni osebi naročnika g. Damijanu Vodnjovu (E: [email protected]). Ogled bo možen do 15. 7. 2016 do 12.00 ure. Ogled lokacije s kasnejšim datumom ni mogoč.

Naročnik bo vsa pojasnila, ki bodo morebiti podana na ogledu in bi lahko vplivala na pripravo in oddajo popolne ponudbe objavil na Portalu javnih naročil.

5. PREDLOŽITEV SKUPNE PONUDBE VEČ PARTNERJEVSkupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla ter način obračunavanja in plačevanja izstavljenih računov. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.

PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.

6. PREDLOŽITEV PONUDBE S PODIZVAJALCISkladno z določili ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci mora v ponudbi: navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v

podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjen in podpisan ESPD obrazec teh podizvajalcev, priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačila, so enaki.

S strani vsakega od navedenih podizvajalcev v obrazcu »OBR 3 – Podatki o vseh podizvajalcih«, ponudnik predloži izpolnjen in podpisan obrazec »OBR 3 Priloga 1- Izjava podizvajalca«.

7. VARIANTNE PONUDBENaročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe.


14


Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega razpisa izločena kot nepravilna.

8. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDBPri pregledu in ocenjevanju ponudb lahko naročnik od ponudnika zahteva pojasnila ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnim primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od ponudnika zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

9. OBVEZNOST PREDLOŽITVE PODATKOV PRED SKLENITVIJO POGODBEPred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovati s podatki o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

10. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJAZahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti: ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno

osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj

nastopa s pooblaščencem, navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz

evropskih sredstev in iz katerega sklada. potrdilo o vplačilu takse v višini 1.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic

16110-7111290-000XXX16, pri čemer je XXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXX/2016).


15


Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.


16


E. ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI NASLEDNJE DOKUMENTE:

1. »OBR-Ovojnica«, izpolnjen in nalepljen na kuverto;2. »OBR 1-Podatki o ponudniku«, izpolnjen in podpisan s strani vseh partnerjev;3. »OBR 2 – Ponudbeni predračun«, kateremu se priloži popis izpolnjen in podpisan

del;4. »OBR 3 – Podatki o vseh podizvajalcih« skupaj s prilogo 1 Izjava podizvajalca,

izpolnjena s strani vsakega imenovanega podizvajalca (v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci;

5. »OBR 4 – Garancija za resnost ponudbe« s Prilogo 1 in Prilogo 2, podpisano s strani vodilnega partnerja;

6. »Bianco menica«, podpisana s strani vodilnega partnerja;7. »OBR 5 – Dokazilo o izpolnjevanju ekonomsko – finančne in poslovne sposobnosti8. »OBR 6 – Referenčni posli ponudnika » s Prilogo 1;9. »OBR 7 – Odgovorni vodja del« s Prilogo 1;10. »OBR 8 – Izjava o skladnosti z Uredbo o zelenem javnem naročanju«;11. »OBR 9 – Vzorec pogodbe«, parafiran s strani vodilnega partnerja12. »OBR 10 -Garancija za odpravo napak v garancijski dobi«, ob izstavitvi končne

situacije;13. V primeru, da odgovorni vodja projekta ni zaposlen pri katerem od ponudnikov ali

podizvajalcev, mora ponudnik v ponudbi predložiti dokazilo o vzpostavljenem pravnem razmerju (npr. civilnopravna pogodba);

14. Izjava imenovanega odgovornega vodje del, da bo v primeru izbora ponudnika podal vlogo za vpis v pristojno zbornico v Republiki Sloveniji (samo v primeru, da je za opravljanje funkcije to potrebno in da oseba še ni član pristojne zbornice v Republiki Sloveniji);

15. OBR 11 Lasten obrazec »Kalkulativni elementi«, izpolnjeni in podpisani s strani vodilnega partnerja;

16. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa (PARTNERSKA POGODBA);

17. Sken celotne ponudbene dokumentacije v pdf obliki na CD, DVD ali USB. Popisi del naj bodo hkrati tudi v xls formatu. V primeru neskladja med pisno in elektronsko verzijo obvelja pisna verzija ponudbe;

18. Drugi dokumenti v primeru, kadar je v razpisni dokumentaciji, s popravki razpisne dokumentacije, dodatnimi pojasnili ali popravki objave zahtevana dodatna dokumentacija.

Zaželeno je, da je ponudba zvezana, obrazci pa označeni in zloženi v zgoraj navedenem vrstnem redu.

Univerzitetni rehabilitacijski Inštitut Republike Slovenije - Sočageneralni direktor inštituta mag. Robert Cugelj



OBR – OVOJNICA(ponudnik izpolni ovojnico kot je navedeno)

PONUDNIK________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NE ODPIRAJ! VLOŽIŠČE__________________________________________________________________

PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE - SOČAIZGRADNJA BIVALNIH PROSTOROV, LINHARTOVA CESTA 51PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJKI VIDIKI 1000 LJUBLJANA



OBR 1 - PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

VODILNI PARTNERPOLNA FIRMA

NASLOV

DAVČNA ŠT.

ZAVEZANEC ZA DDV DA NE

MATIČNA ŠT.

TELEFON

FAKS

E-POŠTA

SPLETNA STRAN

KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKANAZIV

ZAPOSLEN/A PRI

E-POŠTA

TELEFON

PARTNERJI, ČE OBSTAJAJO

POLNA FIRMA IN NASLOV VSAKEGA

PARTNERJA(ponudnik po

potrebi kopira številko vrstic)


19


OBR 2 -PONUDBENI PREDRAČUN

V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št. ___________ za izvedbo tega JN po ponudbeni vrednosti:

CENA V EUR BREZ DDV

VREDNOST DDV

CENA V EUR Z DDV

Skupna Ponujena cena za izvedbo projekta izgradnje bivalnih kapacitet*

* Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila gradbena pogodba po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del »ključ v roke« s fiksno ter nespremenljivo ceno, za celoten čas veljavnosti pogodbe.

Ponujen ROK IZVEDBE DEL ________ dni od podpisa pogodbe

Pričakuje se izvedba vseh pogodbenih del v največ 150 koledarskih dneh.

Ponujen SPLOŠEN GARANCIJSKI ROK __________mesecev

Minimalna zahtevana splošna garancija je 24 mesecev (2 leti), maksimalna 60 mesecev (5 let).

Strinjamo se, da ta ponudba velja do 15. 10. 2016 in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom.

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so ji priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.

Izjavljamo, da: se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika,

navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila brez kakršnih koli omejitev;

smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik: popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju

ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,


20


lahko popravi računske napake zaradi nepravilne, vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije

napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Vemo, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.

Datum:

PONUDNIK ŽIG IN PODPIS

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:


21


OBR 2 PRILOGA 1 POPIS DEL

Ponudnik priloži izpolnjen, žigosan in parafiran popis del, v skladu z navodili D. 2 točke razpisne dokumentacije.

Opomba naročnika:V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva uporabnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan v svoji ponudbi jasno podati podatke o proizvodu (in jih kot take mora navesti v stolpce, ki so predvideni za vpis podatkov o enakovredni ponudbi), v katerih naj navajajo najmanj naslednje podatke: Izdelovalec – proizvajalec, Tip, Kataloška številka in vse potrebne tehnične karakteristike, iz katere bo jasno razvidno, da gre za identičen ali boljši proizvod, napravo oz. material kot je popisan v popisih del. Ponudnik je naprošen oz. se od njega zahteva, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda v prilogi priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike (lahko fotokopijo) kot so zahtevane v projektni tehnični dokumentaciji PZI projektne dokumentacije oz. popisih del. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.


22


OBR 3 - PODATKI O VSEH PODIZVAJALCIH

V zvezi z javnim naročilom ……………………………………………………. izjavljamo, da: 1. kot glavni izvajalec pooblaščamo naročnika, da v našem imenu in v roku 30 dni od naše predložitve računov in potrjenih situacij za opravljena dela nakaže na TRR podizvajalcev, navedenih v spodnji tabeli (TRR navedeni v obrazcu 5) znesek zapadlih terjatev po predloženih računih podizvajalca;

2. da bomo kot glavni izvajalec v pogodbah s podizvajalci opredelili enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi za izvedbo razpisanih del.

PONUDNIK IZJAVLJA, DA BO PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA SODELOVAL Z NASLEDNJIMI PODIZVAJALCI :

Podatki o podizvajalcu(naziv, naslov, matična št.,

davčna št., TRR)

Pove

zana

Druž

baVrsta, predmet in opis

del, ki jih prevzame posamezen podizvajalec

Količina/ delež

Vrednost v EUR(brez DDV)

Rok izvedbe

del

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE


23


DA

NE

V primeru, da pusti ponudnik tabelo prazno, bo naročnik štel, da izjavlja, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev. V primeru več podizvajalcev ponudnik tabelo kopira ali doda vrstice.


IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:


24


OBR 3 PRILOGA 1 IZJAVA PODIZVAJALCA

FIRMA PODIZVAJAL

CA

NASLOV

MATIČNA ŠT.

DAVČNA ŠT.Št. TRR in

BANKAZAKONITI

ZASTOPNIK

VRSTA DEL, KI JIH BO

PODIZVAJALEC

OPRAVLJAL

Kratek opis: _______________________________________________

_________________________________________________________

Vrednost: _____________ EUR

Delež: ______ %

Rok izvedbe:

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika: DA NE

(ustrezno obkroži)

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev:Obrazec ESPD

Datum: Zakoniti zastopnik:(žig in podpis)


25


OBR 4 - GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Garancija za resnost ponudbe: bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo v višini 5.000 EUR, žigosana, podpisana s strani pooblaščene osebe in izdana ter predložena v originalu.

Uporabnik bo navedeno menico unovčil v primeru:a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,b) če ponudnik, ki ga je uporabnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudniku.


26


OBR 4 PRILOGA 1 - MENIČNA IZJAVA

V skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudb na javni razpis za oddajo javnega naročila po male vrednosti Izgradnja bivalnih kapacitet, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ___________, izročamo Univerzitetnemu rehabilitacijskemu inštitutu Republike Slovenije - Soča, Linhartova 51, Ljubljana, to bianco menico z menično izjavo in nalogom za plačilo. Bianco menica je neprenosljiva, vnovčljiva na prvi poziv brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba

_________________________,kot__________________, (ime in priimek pooblaščene osebe)podpis____________________

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, da izpolni to bianco menico v višini

5.000,00 EUR

kot garancijo za resnost ponudbe.

Menica je plačljiva pri _______________________, ki vodi naš transakcijski račun št. ___________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Menični izjavi prilagamo poleg lastne bianco menice tudi nalog za plačilo.

Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Ljubljani.

Kraj in datum:

Podpis in žig:


27


OBR 4 PRILOGA 2 - NALOG ZA PLAČILO

____________________________________________(menični dolžnik)

NALOG ZA PLAČILO

Po menici izdani v__________________________, dne____________________

*na dan dospetja menice______________________________________________

plačljive pri _______________________________________________________

bremenite naš račun št._______________________________________________

za znesek __________________ EUR, ter ta znesek nakažite v dobro

računa Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije-Soča, Linhartova 51, Ljubljana, št. 01100-6030278088 pri Banki Slovenije, Ljubljana.

Kraj in datum:

Žig in podpis meničnega dolžnika:

*Zaradi narave menice ponudnik pusti to polje prazno.


28


OBR 5 - DOKAZILO O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKO – FINANČNE IN POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Ponudnik predloži dokazilo: obrazec BON-2 oziroma drug obrazec izdajatelja AJPES ali potrdila vseh bank, kjer ima kandidat odprt TRR.

Predložijo se dokazila, iz katerega je razviden podatek o številu dni blokad na transakcijskih računih in dospelih neporavnanih obveznosti za obdobje 6 mesecev pred objavo javnega oziroma šest mesecev pred izdajo obrazca ali potrdila ob pogoju, da je datum izdaje potrdila kasnejši od datuma objave ponudbe.


29


OBR 6 - REFERENČNI POSLI PONUDNIKA

Ponudnik izkaže, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj en projekt, katerega predmet je bila priprava PGD in PZI dokumentacije ter izvedba GOI del za primerljiv objekt, pri čemer je bila skupna pogodbena vrednost vseh izvedenih del vsaj 150.000 EUR z DDV. Kot primerljivi objekti se bodo upoštevali objekti, ki se po Klasifikaciji vrst objektov uvrščajo pod oznako CC-SI-126, CC-SI-112, CC-SI-113 ali CC-SI-121.

Ponudnik se pri dokazovanju tehnične sposobnosti, ob izpolnjevanju referenčnih vrednosti, lahko sklicuje na reference podizvajalca. Pri tem se mora referenca podizvajalca nanašati na gradbeno - obrtniška in instalacijska dela, primerljiva predmetu tega javnega naročila.

V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 60 % vrednosti del, za katere so podali reference.

Naziv investitorja oz. naročnika referenčnega posla

Predmet referenčnega posla – kratek opis del

Datum začetka in končanja posla

Vrednost posla


30


OBR 6 PRILOGA 1 - REFERENČNO POTRDILO

IZVAJALEC REFERENČNEGA POSLA

NAROČNIK

NAZIV POSLA

DATUM PRIMOPREDAJE

VREDNOST referenčnega posla (v EUR Z DDV)

OPIS REFERENČNEGA POSLA Z NAVEDBO VRSTE OBJEKTA

OSEBA NAROČNIKA, KI LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL

Naziv: Tel: E-mail:

IZJAVA NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA: Potrjujemo, da je izvajalec referenčnega posla svoja dela opravil kvalitetno in v dogovorjenih rokih.


31


ŽIG IN PODPIS NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA

OBR 7 - ODGOVORNI VODJA DEL

IME IN PRIIMEKODGOVORNEGA VODJE DEL

IZOBRAZBA

ŠTEVILO LET DELOVNIH IZKUŠENJ

ŠT. POTRDILA O OPRAVLJENEM STROKOVNEM IZPITUŠT. VPISA V EVIDENCO PRISTOJNE ZBORNICE

ZAPOSLEN PRI


32


OBR 7 PRILOGA 1 - REFERENČNI POSLI ODGOVORNEGA VODJE DEL

IME IN PRIIMEK OVD

NAROČNIK

NAZIV POSLA

DATUM PRIMOPREDAJE

VREDNOST referenčnega posla (v EUR Z DDV)

OPIS REFERENČNEGA POSLA Z NAVEDBO VRSTE OBJEKTA

OSEBA NAROČNIKA, KI LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL

Naziv: Tel: E-mail:

IZJAVA NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA: Potrjujemo, da je zgoraj navedena oseba v tem referenčnem poslu opravljala vlogo odgovornega vodje del.

ŽIG IN PODPIS NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA

V primeru zahtevanih več referenčnih poslov ponudnik obrazec kopira.


33


OBR 8 - IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

FIRMA

NASLOV

MATIČNA ŠT.

DAVČNA ŠT.

9. 1. Izjavljamo, da je ponudba skladna s temeljnimi okoljskimi zahtevami, ki jih mora izpolniti ponudnik za stavbe (priloga 7.2 Uredbe o zelenem javnem naročanju):- Pri gradnji, rednem in investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma

montaži naprav in proizvodov se ne bodo uporabljali:a. Proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6)b. Notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem

največ 250°C v vrednostih več kot: 30 g/l, brez vode za stenske barve 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m²/l pri

moči pokrivanja z 98 % motnostjo 18 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami,

katerih razlivnost je manjša od 15 m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

Materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

Dokazilo: izjava, da bo ponudnik pri gradnji izpolnil temeljne okoljske zahteve (obrazec 12)

Les, uporabljen pri gradnji, mora izvirati iz zakonitih virov

9. 2. Izjavljamo, da je ponudba v skladu s temeljnimi okoljskimi zahtevami za pohištvo (priloga 8.1 Uredbe o zelenem javnem naročanju).


VODILNI PARTNER: IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:


34


OBR 9 – VZOREC POGODBE

GRADBENA POGODBA

ki jo sklenejo

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, matična številka 5053919, ID za DDV 73541346, ki ga zastopa generalni direktor inštituta mag. Robert Cugelj (v nadaljevanju uporabnik)

in

_____________________________________________________________________, ID za DDV(naziv firme in sedež)_____________________, matična številka _____________, ki ga zastopa direktor __________________ (v nadaljevanju izvajalec)

za izvedbo javnega naročila kot sledi:

1. Ugotovitve

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata: da naročnik načrtuje izgradnjo bivalnih kapacitet po projektni dokumentaciji

št..............., ............................, ki ga je izdelal.........................................; da je izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila skladno z

Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju »ZJN-3«) in z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ...................... z dne ......................;

da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil pod številko objave NMV......................, dne..............;

da naročnik razpolaga s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, da naročnik razpolaga s sredstvi za izvedbo gradbenih del.

Izvajalec s podpisom pogodbe izjavlja, da je seznanjen z razpisanimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

2. Predmet pogodbe in obseg dela

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa se zavezuje, da bo v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel vsa potrebna GOI dela za izgradnjo objekta ter dobavil vso zahtevano opremo in pridobil vsa potrebna upravna dovoljenja za predajo objekta naročniku.

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela iz prejšnjega člena izvedel v dogovorjenem roku in v predpisani kvaliteti za pogodbeno ceno, kakor je navedena v 4. členu te pogodbe. Pogodbena dela bo izvajalec izvedel z lastno ali najeto delovno silo, transporti in materialom zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisane certifikate kakovosti, na podlagi:

a) ponudbe izvajalca št. ……….. z dne ………………, ki vključuje potrjenim terminski in finančni načrt izvajalca;

b) razpisne dokumentacije naročnika št. 462-1/2016-2/3 z dne 1. julij 2016;c) projektne dokumentacije naročnika, in sicer:

a. Vodilna mapa, »0«, PZI, Nastanitvene kapacitete, Arhitektura MJ d.o.o., št. NK – 2016, Ljubljana, junij 2016,

b. Načrt arhitekture, »1«, PZI, Namestitvene kapacitete, Arhitektura MJ d.o.o., št. NK – 2016, Ljubljana, junij 2016,


35


c. Načrt gradbenih konstrukcij, »3«, PZI, Nastanitvene kapacitete, M projekt Matjaž Avsec s.p., št. 42/2015, Brežice, junij 2016,

d. Načrt električnih inštalacij in električne opreme, »4«, PZI, Namestitvene kapacitete, EK projekt d.o.o., št. 201602-EL-IDP, Rakek, maj 2016,

e. Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, »5«, PZI, Nastanitvene kapacitete, MIKTRA d.o.o., št. S-1609, Gortina, maj 201.

d) veljavnih predpisov in standardov;

e) skupno dogovorjenih sprememb, evidentiranih v zapisnikih operativnih sestankov, ki so sestavni del pogodbene dokumentacije.

Vsi navedeni dokumenti so sestavni del te pogodbe.

Izvajalec je seznanjen s pogoji na gradbišču in potrjuje, da je pred podpisom te pogodbe skrbno pregledal lokacijo gradnje in dokumentacijo naročnika, na podlagi katere se bodo izvajala pogodbena dela in da je v celoti seznanjen z obsegom in načrtom izvajanja del. Izvajalec izrecno izjavlja, da se strinja z vso dokumentacijo in da nanjo nima nobenih pripomb ter da pri pregledu dokumentacije ni opazil pomanjkljivosti, ki ne bi bile odpravljene ter napak v navedbah materialov ali standardov ali drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na pravilno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

3. Obseg pogodbenih del

V obseg pogodbenih del za objekt, kakor izhajajo iz doslej izdelane dokumentacije navedene v 3. členu te pogodbe, spada:

- sodelovanje z naročnikom pri koordinaciji del na objektu;- izdelava potrebnih delavniških načrtov;- priprava gradbišča;- dobava in vgraditev potrebnega materiala in opreme zahtevane kvalitete, ki

ima certifikate o skladnosti proizvoda ali certifikate o proizvodnji in CE prilogo (v kolikor gre za potrjevanje na podlagi harmoniziranega standarda) oz. ki je skladen z evropskimi ali slovenskimi tehničnimi soglasji, ki jih mora izvajalec dostaviti naročniku pred vgradnjo;

- vsi transporti do mesta vgradnje;- potrebni delovni odri, zaščitna oprema in zaščitni ukrepi;- vsa pripravljalna in zaključna dela; - zaščita objektov, proizvodov in ostale lastnine ter storitev naročnika pred

vsakršnimi poškodbami;- izdelava vzorcev v obsegu, ki ga določi naročnik;- izdelava projekta betona v elektronski obliki;- predpisane ali s strani naročnika zahtevane preizkušnje kvalitete materiala in

opreme;- izdaja tehničnih navodil za obratovanje in vzdrževanje, garancijskih listov in

seznamov pooblaščenih servisov;- zagon in poizkusno obratovanje naprav s potrebnimi surovinami in energijo;- dnevno čiščenje gradbišča;


36


- ukinitev gradbišča po zaključku pogodbenih del – umaknitev delavcev, čiščenje gradbišča ter odstranitev preostalega materiala, opreme in delovnih sredstev ter odvoz odpadkov, vključno z dostavo vseh potrdil o ravnanju z odpadki;

- odprava vseh pomanjkljivosti v materialu in izvedbi, ki bi jih grajal upravni organ ali naročnik;

- izdelava vse dokumentacije in ki je potrebna za uspešno dokončanje pogodbenih del in pridobitev uporabnega dovoljenja, zlasti načrta izvedenih del (PID), geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji, projekta za vpis v uradne evidence (PVE), navodila za obratovanje in vzdrževanje objektov in dokazila o zanesljivosti objektov;

- odprava vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu;- pridobitev uporabnega dovoljenja.

Vsa navedena dela so zajeta v pogodbeni ceni in jih izvajalec ni upravičen zaračunavati posebej.

4. Vrednost pogodbenih del

Vrednost pogodbenih del po tej pogodbi znaša:

vrednost brez DDV .......................................................................................EUR22% znesek DDV .........................................................................................EUR________________________________________________________________

SKUPAJ ....................................................................................EUR (z besedo ................................................... eurov ...... /100 EUR)

Pogodbena dela bodo obračunana na podlagi dejansko izvršenih količin in po cenah iz ponudbenega predračuna.

Pogodbena cena zajema tudi stroške zavarovanja del pri ustrezni zavarovalnici.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za izvedbo pogodbenih del, predvidenih s popisom del in PZI projektno dokumentacijo, ponudbenim predračunom in projektno dokumentacijo vključno z izvedbo tehničnega pregleda do pridobitve uporabnega dovoljenja. Cene ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.

Cene na enoto so nespremenljive oziroma fiksne do konca izvedbe vseh del. Izvajalec jamči, da je ponudbeno ceno sestavil tako, da je predvidel vse okoliščine, ki bi se lahko pojavile ob gradnji in da se cena del po tej pogodbi ne more spremeniti, razen v primeru, če so se pojavile okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti ob skrbnem pregledu projektne dokumentacije, popisov del, prostorov obnove, materiala in lokacije v skladu s to pogodbo, kar mora izvajalec dokazati z ustrezno dokumentacijo, materialnimi dokazi in poročilom.

5. Spremenjene okoliščine

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno skleniti pisni aneks k tej pogodbi. Dela in material, ki ni naveden v ponudbenem predračunu izvajalca, naročnik prizna le na podlagi predhodnega sklenjenega pisnega aneksa k pogodbi in vpisa v gradbeni dnevnik, po vnaprej dogovorjenih cenah.


37


Pogodbeni stranki soglašajo, da za vsa dela iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo cena in kvaliteta, navedena v 4. točki te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki velja pri izvajalcu na dan izdaje ponudbe in ponudbenega predračuna. V ponudbenem predračunu priznan popust, se prizna tudi za dela in material iz prvega odstavka tega člena.

O vseh nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika in uporabnika ter mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet te pogodbe, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika in uporabnika.

V kolikor naročnik in uporabnik z vpisom v gradbeni dnevnik od izvajalca zahtevata izvedbo del, ki niso predmet te pogodbe, pogodbene stranke sklenejo pisni aneks k tej pogodbi.

Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, nova) pozneje naročena dela, ki bi se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila skladno z določbami ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015). Z izvajalcem se sklene pisni aneks k tej pogodbi ali pa nova pogodba.

Če vsa dodatno naročena dela ne presegajo 10 % pogodbene vrednosti z DDV, izvajalec nima pravice uveljavljati podaljšanja roka.

Vrednost del iz tega člena ne sme preseči 30 % osnovne pogodbene vrednosti z DDV.

6. Rok začetka in dokončanja pogodbenih del

Izvajalec se zavezuje, da bo z izvajanjem pogodbenih del pričel v roku sedmih dni po uvedbi v delo. Pogoj za uvedbo v delo in pričetek del s strani izvajalca je izpolnitev in obojestranski podpis »zapisnika o pričetku del«.

Izvajalec se zavezuje dokončati vsa pogodbena dela skladno s terminskim načrtom najkasneje v roku ........... dni od podpisa pogodbe. Pogodbena dela so dokončana, ko je opravljen tehnični pregled, odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu, pridobljeno uporabno dovoljenje in opravljen prevzem s strani naročnika. Izvajalec mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije. Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.

Prevzem objekta s strani naročnika mora biti opravljen najkasneje v roku 15 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Prevzem je opravljen s podpisom prevzemnega zapisnika. Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve.

Izvajalec bo moral pred vgradnjo lesa za nosilne konstrukcije, ostrešje, fasadne in notranje obloge sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva predložiti naročniku eno od dokazil skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki potrjujejo, da uporabljen les izvira iz zakonitih virov.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša zgolj v primeru višje sile, prekinite izvajanja del na zahtevo naročnika ali če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del.

Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 2 (dveh) dni od nastanka okoliščine, ki je razlog za zahtevo po podaljšanju roka, pisno obvestiti naročnika, da zahteva podaljšanje roka. Objektivne okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljšanju roka, mora naročnik potrditi najkasneje v roku 10 dni od datuma, ko je izvajalec pisno zahteval podaljšanje roka.


38


Če pride do sprememb pogodbenega roka, je obvezna sklenitev aneksa k tej pogodbi.

7. Način obračunavanja in plačila pogodbenih del

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami, na podlagi stopnje izvedenosti del, kar se ugotavlja na podlagi gradbene knjige, ki mora biti vodena kumulativno in predstavlja končno situacijo, skladno s potrjenim terminskim in finančnim načrtom izvajalca.

Okvirna vrednost situacij (brez DDV) v finančnem načrtu znaša:

1. mesec po pričetku del ………………. EUR2. mesec po pričetku del .…………….. EUR3. mesec po pričetku del ………………. EUR4. mesec po pričetku del ………………. EUR5. mesec po pričetku del ………………. EUR

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v tekočem mesecu.

Naročnik oziroma uporabnik lahko situacijo, potrjeno s strani nadzora, v roku 15 dni od prejema delno zavrne in v plačilnem roku izvajalcu plača samo nesporni del situacije. V primeru, da naročnik oziroma uporabnik v 15 dneh situacije ne zavrne, se smatra za potrjeno z dnem njenega prejema in jo je naročnik oziroma uporabnik dolžan izplačati 30. dan, šteto od dne prejema. Naročnik oziroma uporabnik bo 90% potrjene začasne situacije plačal na osnovi potrjene začasne situacije s strani pooblaščenega zastopnika uporabnika (nadzora), 30. dan od uradnega prejetja potrjene začasne mesečnih situacij in v skladu z gradbeno knjigo; zadržanih 10% pa na osnovi potrjene končne situacije s strani pooblaščenega zastopnika uporabnika (nadzora), po uspešni primopredaji del in predaji bančne ali druge enakovredne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, 30. dan od uradnega prejetja potrjene končne situacije.

Končno situacijo bosta naročnik in uporabnik potrdila izvajalcu ob izpolnitvi vseh določil iz 3. točke te pogodbe. V primeru, da bo izvajalec v zamudi z izvedbo predmeta pogodbe po svoji krivdi, bo uporabnik od končne situacije odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in izvajalcu izplačal razliko.

Rok plačila situacije je 30. (trideseti) dan in prične teči naslednji dan po prejemu situacije. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka …………………………………………….. pri ………………………

Prodaja ali odstop terjatve izvajalca tretji osebi ni možna, razen v primeru pisnega soglasja naročnika.

Plan predvidenih (mesečnih) plačil izdela izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe in je priloga te pogodbe.

Od neupravičeno nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu zakonske zamudne obresti«.

8. Obveznosti naročnika


39


Obveznosti naročnika in uporabnika so:- ob uvedbi v delo izvajalcu predložiti projektno dokumentacijo, gradbeno

dovoljenje in ostale podatke in dokumentacijo, potrebno za realizacijo predmeta pogodbe;

- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in potrjevati predlagane, s strani nadzornika usklajene spremembe;

- zagotoviti finančna sredstva, potrebna za realizacijo predmeta pogodbe;- zagotoviti gradbeni nadzor po ZGO-1;- zagotoviti projektantski nadzor v smislu tolmačenja projektantskih rešitev;- omogočiti izvajalcu nemoteno delo (predati delovišča v trenutno posest izvajalcu,

zagotovitev primernih dostopov, itd.).

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje:- da bo izvajalcu dal na razpolago dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in

so za prevzeti obseg del potrebne;- da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno, v

skladu z določili te pogodbe in v obojestransko zadovoljstvo;- da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in

plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih;- urediti plačilne obveze, izhajajoče iz te pogodbe.

9. Obveznosti izvajalca

Izvajalec se obvezuje, da:- ima izdelano oceno tveganja z izjavo o varnosti;- da bo pred pričetkom del podpisal sporazum o varnostnih ukrepih za vsako

posamezno gradbišče;- da bo dela na gradbišču izvajal skladno s predpisi o varstvu pri delu in s programom

ukrepov, ki velja za gradbišče. Vsa dela bo opravljal s strokovno usposobljenimi in zdravstveno pregledanimi delavci, z ustreznim preizkusom znanja iz varstva pri delu;

- da bodo njegovi delavci opremljeni z zakonsko predpisano osebno varnostno opremo;- bo poskrbel, da bodo delovni stroji periodično pregledani (dovoljenje za obratovanje)

ter zavarovani pri zavarovalnici za povzročene škode naročniku ali tretjim osebam ali za škodo na stvareh;

- ima zavarovano odgovornost iz dejavnosti za škodo povzročeno naročniku, delavcem, drugim osebam na objektu, tretjim osebam ali za škodo na stvareh ali obstoječem objektu na zavarovalno vsoto najmanj 100.000 EUR za premoženjsko in najmanj 50.000 EUR za nepremoženjsko škodo po škodnem dogodku;

- ima ustrezno potrdilo, da ima izdelano oceno tveganja z izjavo o varnosti in dokumentacijo za delavce in delovne stroje ter dokazilo o zavarovanju odgovornosti;

- v celoti prevzema odgovornost za vso, pri izvajanju in vzdrževanju del na objektu, eventualno nastalo materialno in nematerialno škodo iz naslova nesreč pri delu njegovih delavcev ali delavcev njegovih podizvajalcev, katere plačilo bi od naročnika ali njegove zavarovalnice zahtevali navedeni delavci, ZZZS, ZPIZ, ostale tretje osebe in druge osebe na objektu, ker je odgovornost naročnika za vso škodo nastalo v teh primerih izrecno izključena, razen za škodo, ki je povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti naročnika;

- jamči naročniku, da zaradi kakršnihkoli zahtevkov drugih ali tretjih oseb, ki bi izvirali iz izvajalčeve sfere, ne bo utrpel nobene škode ali stroškov in nobenega sodnega


40


postopka ter se zavezuje povrniti naročniku vso škodo in vse stroške, ki bi mu iz tega naslova nastali;

- bo ves čas trajanja te pogodbe zagotovil, da izpolnjuje pogoje za izvedbo naročila, ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji.

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del po tej pogodbi, zlasti iz 4. člena te pogodbe, se

izvajalec obvezuje:

- izvršiti dela in dobaviti opremo kvalitetno, v skladu s projektno in ostalo pogodbeno dokumentacijo, jih končati v pogodbenem roku in za dogovorjeno ceno po načelu »ključ v roke« in odpraviti vse morebitne napake;

- izročiti naročniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in proizvodih;- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno, za ves čas izvajanja

del, v skladu s pogodbo in po navodilih naročnika oz. gradbenega nadzora;- v roku 3 dni po sklenitvi te pogodbe, dostaviti naročniku bianco menico s

podpisano menično izjavo kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 5 % od pogodbene cene;

- v primeru, da bo na gradbišču več (pod)izvajalcev, skleniti s temi (pod)izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča ter poslovnih prostorov naročnika;

- izvršiti dela po načrtih, ki jih je potrdil naročnik in ki so podlaga za gradbeno dovoljenje;

- izdelati načrte izvedenih del (PID), geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, projekt za vpis v uradne evidence (PVE), navodila za obratovanje in vzdrževanje objektov in dokazila o zanesljivosti objektov ter jih izročiti naročniku najkasneje 7 dni pred tehničnim pregledom;

- da bo pogodbena dela izvajal skladno s načrti, zakoni, pravili stroke, gradbenimi normativi in ostalo tehnično dokumentacijo, ki veljajo v Republiki Sloveniji;

- da bo med izvajanjem gradbenih del redno odstranjeval ves odpadni in pomožni material na gradbišču ter očistil okolico in uporabljene transportne poti, če se bodo le-te med delom umazale ali zasule

- da bo izdelal program in način usposabljanja upravljavca stavbe ter ga dostavil naročniku. Po končanih gradbenih delih izvajalec usposobi upravljavca stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode .

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali upravnega organa, ki vodi tehnični pregled, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo določil naročnik.

Izvajalec ne sme spreminjati specifikacije oz. popisov del iz pogodbenega predračuna in s tem izvedbe del brez predhodne pisne odobritve s strani pogodbenega predstavnika naročnika ter predhodne sklenitve aneksa z naročnikom. Eventualne spremembe pogodbenih del glede na projektno dokumentacijo sme izvajalec izvršiti le na podlagi predhodnega pisnega soglasja naročnika ter predhodne sklenitve aneksa z naročnikom.Pred vgradnjo materialov je izvajalec dolžan pridobiti pisno potrditev vzorca s strani naročnika.Izvajalec se obvezuje izročiti vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo pogodbenih del po tej pogodbi.


41


10.Odgovornost izvajalca

Izvajalec v celoti prevzema odgovornost za kakovostno in pravočasno izvedbo pogodbenih del in odgovarja za vso škodo, ki nastane naročniku in/ali tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti do prevzema objekta s strani naročnika.

Izvajalec mora pred začetkom opravljanja pogodbenih del zavarovati in imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Do sprejema in izročitve izvedenih del nosi tveganje naključnega propadanja in okvare del, materiala in opreme izvajalec, po sprejemu in izročitvi pa naročnik. Izvajalec je dolžan na svoje stroške skleniti gradbeno zavarovanje za dela, material in opremo za vgraditev pred običajnimi nevarnostmi do njihove polne vrednosti ter zavarovati dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do prevzem objekta s strani naročnika. Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd).

Izvajalec mora pred začetkom opravljanja pogodbenih del naročniku dokazila o zavarovanju (fotokopije zavarovalnih polic).

11.Dokončanje pogodbenih del

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi končana.

Naročnik bo pregledal izvršena dela. Vse ugotovljene pomanjkljivosti in vsa nedokončana dela, je izvajalec dolžan odpraviti v dogovorjenem roku.

Po pregledanih in potrjenih izvršenih delih izvajalec pristopi k izdelavi dokumentacije, ki je podlaga za tehnični prevzem in pridobitev uporabnega dovoljenja za prevzem objekta s strani naročnika.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ali preneha z izvrševanjem pogodbenih del, ki bi onemogočala uspešno realizacijo projekta, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.

12.Podizvajalci

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejšnjega člena ter izpolnjene in podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca oz. ESPD obrazec teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


42


Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo. Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

13.Pogodbena kazen

V primeru, če izvajalec zamudi z izpolnitvijo, ima naročnik pravico zahtevati tako izpolnitev obveznosti kot tudi pogodbeno kazen.

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svoje obveznosti v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % od končne vrednosti pogodbenih del.

Pogodbena kazen se obračuna pri končni situaciji.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Skupni znesek pogodbene kazni za kršitev izvajalca zaradi neizpolnitve pogodbene obveznosti v pogodbeno določenem roku ne sme preseči 15 % (petnajst odstotkov) od končne vrednosti pogodbenih del.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da pravica obračuna pogodbene kazni po tem členu ni pogojena z nastankom dejanske škode naročniku. Za poplačilo pogodbene kazni, kakor tudi sicer nastale škode, ima naročnik pravico unovčiti katerokoli predloženo garancijo ali pobotati svoje terjatve z drugimi morebitnimi obveznostmi, ki bi jih imel do izvajalca.

Naročnik ne more uveljavljati pogodbene kazni zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev obveznosti in ni nemudoma sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

V kolikor pride do prekinitve pogodbe ali celo do odstopa od pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali odstop od pogodbe.


43


V primeru, da izvajalec:- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v

naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;- po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni;- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v

naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem

roku, ki mu ga določi naročnik,ali v drugih podobnih primerih lahko naročnik odstopi od te pogodbe z navadno izjavo. V tem primeru je naročnik upravičen unovčiti dano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec je naročniku tudi odgovoren za vso škodo, ki mu je nastala.

V primeru, če izvajalec ne izpolni obveznosti, ima naročnik pravico zahtevati bodisi izpolnitev obveznosti bodisi unovčiti dano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Pravico zahtevati izpolnitev obveznosti izgubi, če je unovčil dano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da ima naročnik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroške in škodo, ki presegajo unovčeno finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, je izvajalec dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da pravica unovčiti dano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti po tem členu ni pogojena z nastankom dejanske škode naročniku.

14.Garancija in jamstvo za odpravo napak

Izvajalec je dolžan predložiti naslednje garancije:

Zavarovanje objektov oziroma pogodbenih del in dobav ter odgovornosti za čas od pričetka veljavnosti pogodbe do primopredaje pri zavarovalnici 15 dni po podpisu pogodbe, sicer lahko to stori uporabnik na stroške izvajalca,

Nepreklicno brezpogojno garancijo banke ali enakovredno kavcijsko zavarovanje na prvi poziv v višini pet (5) % končne obračunske vrednosti z DDV kot jamstvo za brezhibno delovanje oziroma za odpravo stvarnih napak v garancijski dobi. Garancija je veljavna še 30 dni po preteku garancijskega roka.

Kot začetek veljavnosti garancije mora biti naveden datum primopredaje, kot upravičenec pa uporabnik. Garancijo mora izvajalec predložiti ob izstavitvi končne situacije.

Garancijski roki pričnejo teči z dnem podpisa vseh pogodbenih strank o uspešni primopredaji in so po tej pogodbi naslednjih 5 (pet) let za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela.

Solidnost gradbe po tej pogodbi pomeni, da objekt kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi in zagotavljajo brezhibno delovanje objekta pod pogojem, da ga uporabnik vzdržuje v skladu s projektom za vzdrževanje in obratovanje objekta.

V času garancije izvajalec naredi vse redne letne preglede naprav in sistemov (vključen ves potrošni material, potni stroški, drobni material).


44


Odzivni čas za prijavljeno motnjo ali reklamacijo za sestrski klic je 8 ur. Odprava reklamacije, popravilo ali zamenjava za sestrski klic je 48 ur.

Odzivni rok izvajalca na obvestilo o napaki je do tri (3) dni in rok za odpravo napak do največ petnajst (15) dni. Če bi bil ta rok presežen, ima uporabnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške izvajalca oziroma unovčiti ustrezno garancijo.

15.Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Ob izstavitvi končne situacije je dolžan izvajalec izročiti naročniku garancijo banke ali zavarovalnice s sedežem v Sloveniji za zavarovanje stroškov odprave napak in za pokritje škode, če se bodo le-te pojavile v garancijskem roku in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti z veljavnostjo ... mesecev od datuma opravljenega prevzema objekta s strani investitorja. Garancija mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv brez ugovora. Izročitev ustrezne garancije je pogoj za plačilo končne situacije.

V kolikor izvajalec ne izroči ustrezne garancije, si naročnik pridržuje zadržati znesek, ki odgovarja vrednosti, na katero bi se morala glasiti predana garancija ter ga uporabiti za poplačilo vseh obveznosti izvajalca. Izročitev garancije je del glavne izpolnitvene obveznosti izvajalca in podlaga naročniku za uveljavljanje ugovora neizpolnitve pogodbe. Zadržani znesek zapade v plačilo po predaji ustrezne garancije oziroma najkasneje po poteku pogodbeno dogovorjene veljavnosti garancije, pod pogojem, da med pogodbena strankama ni odprtih zahtevkov iz naslova garancije.

16.Gradbeno vodstvo in zastopnik naročnika

Pooblaščeni predstavnik naročnika je ......(ime, priimek, kontaktni podatki - povsod)..............................,

Gradbeni nadzornik je ..................

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je .......

Odgovorni vodja del je ……………………………….

17.Poslovna skrivnost

Pogodbene stranke so sporazumne, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujejo, da bodo vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja objektov in naprav, zato se izvajalec zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največja mero skrbnosti.Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.


45


Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

18.Protikorupcijska klavzula

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:- pridobitev posla ali- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega

sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

19.Predčasno prenehanje pogodbe

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe skladno z določbami 19. člena te pogodbe.

20.Končne določbe

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno.Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno bosta rešitev spora iskali z mediacijo.

V primeru, ko tudi v okviru mediacije stranki ne bosta rešili spora je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, ki odloča po slovenskem pravu.

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Za datum sklenitve te pogodbe se šteje datum, ko pogodbo podpiše zadnja pogodbena stranka.

Pogodba začne veljati z dnem predložitve garancije za kvalitetno in pravočasno izvedbo del, pod pogojem, da je predložena v skladu z določili pogodbe.

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih. Vsaka od pogodbenih strank prejme po 1 (eden) izvod pogodbe.

Za vse ostale pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki niso opredeljene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in Posebnih gradbenih uzanc.

Številka: Številka:Datum: Datum:


46


NAROČNIK: IZVAJALEC:

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča

mag. Robert Cugeljgeneralni direktor inštituta

OBR 10 – GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)


47


ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant(žig in podpis)

OBR 11– KALKULATIVNI ELEMENTI(lasten obrazec)


Documents

· Web viewNAROČNIK: Linhartova 51, 1000 Ljubljana. NASLOV NAROČILA: IZGRADNJA BIVALNIH KAPACITET, PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI. JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI