· Web viewRESEAUX ELECTRIQUE ET TELECOM Réalisation de réseaux extérieurs pour pose des réseaux définis ci-après. Dans le bâtiment existant : pose des fourreaux ci-dessous

Commune de la Bazoche-GouetMaire – Place du Marché28330 LA BAZOCHE-GOUET

Réhabilitation d’un bâtiment pour la création d’un hébergement de loisirs

situé 9, rue d’Authon à La Bazoche-Gouet

Septembre 2012Dossier n° 11/4621

CABINET D’ARCHITECTURE MARCHAND PITOIS - LA FERTE BERNARD & NOGENT LE ROTROU AFFAIRE °12/4621 – 24/09/2012

CCTP Commune de la Bazoche-Gouet – Réhabilitation d’un bâtiment pour la création d’un hébergement de loisirs – 9, Rue d’Authon à La Bazoche-Gouet Page 2 sur 138

CABINET D’ARCHITECTURE MARCHAND PITOIS ARCHITECTE DEA N° d’inscription Nat. S13209 Reg. 501382

8 Place Victor Hugo – BP 90117 72405 LA FERTE BERNARD Cedex

Tél. 02.43.71.03.51 – Fax 02.43.71.00.72 [email protected]


OBJET DU MARCHE

Projet d’aménagement de réhabilitation d’un bâtiment pour la création d’un hébergement de loisirs.

I. INTERVENANTS

MAITRE D'OUVRAGE COMMUNE DE LA BAZOCHE-GOUETMairiePlace du marché28330 La Bazoche-GouetTél : 02.37.49.20.25commune-bazoche-gouet-

[email protected]

MAITRE D'OEUVRE CABINET MARCHAND PITOIS8 Place Victor Hugo - BP9011772405 LA FERTE BERNARD cedexTél : [email protected]

COORDONNATEUR DE SECURITE OUEST COORDINATIONAgence de Chartres11, Rue Paul Langevin28300 MAINVILLIERSTEL : 02 37 36 41 93Interlocuteur : M. RoulleauTEL : [email protected]

CONTROLE TECHNIQUE APAVE ChartresZ.A. le Vallier - 1, rue Jean Perrin28300 MAINVILLIERSInterlocuteur : M. Aïtali 02.37.84.12.20 [email protected]

II. PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISESCABINET MARCHAND PITOIS - DOSSIER n°11/4621 :

Règlement de consultationCCAPCCTPLes plans en phase APD de Cabinet Marchand Pitois, daté du 19/09/12, n°1, 2,

3, 4, 5 et 6

OUEST COORDINATION : Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé

Bureau APAVE :Rapport initial de contrôle technique en cours de rédaction

Diagnostic Amiante avant travaux :Rapport ADICO daté du 05/09/2002

III. PIECES GENERALES (non jointes au dossier)


mailto:[email protected]






Les documents applicables sont ceux en vigueur à la date de la signature du marché par l’entrepreneur.–Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicable aux

marchés privés de travaux.–Le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G) applicable aux

marchés privés de travaux.–En tout état de cause, les ouvrages seront réalisés conformément aux

documents suivants : Documents du REEF (DTU et normes en vigueur) Avis du C.S.T.B. Règlement de sécurité afférent au présent projet Règlement sanitaires, etc. Loi de coordonnateur en date du 31 décembre 1993

IV. DESIGNATION DES LOTS IV.1 – Lots de la première consultation de septembre 2012

LOT N°1 Terrassement – V.R.D. – Clôture – Espaces verts

LOT N°2 Gros-œuvre

LOT N°3 Charpente bois – Couverture en ardoises – Zinguerie

LOT N°4 Menuiserie extérieure en aluminium

LOT N°5 Menuiserie extérieure et intérieure en bois

LOT N°6 Plâtrerie – Cloison sèche – Isolation – Plafonds

LOT N°7 Carrelage – Faïence

LOT N°8 Plomberie –sanitaires

LOT N°9 Electricité – Chauffage – Ventilation

LOT N°10 Peinture – Revêtements de sol et muraux – Ravalement

IV.2 – Lots de la présente consultation

LOT N°10 Peinture – Revêtements de sol et muraux – Ravalement

V. DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX

VI.1 – Calendrier prévisionnel d’exécutionLe délai d’exécution de l’ensemble des lots est fixé à 7 mois (Sept) environ hors intempéries, congés payés et deux semaines de préparations et d’études de chantier.Les délais d’exécution propres au lot s’insèrent dans ce délai d’ensemble, conformément au calendrier prévisionnel des travaux.



Ces délais comptent à partir de la date fixée par la signature du marché de travaux par le Maître d’ouvrage.

VI.2 – Calendrier détaillé d’exécution Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maître d’œuvre,

après consultation de l’entrepreneur titulaire du lot, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution, figurant au 4.1.1.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction fait l’objet des travaux.



Lot 1 TERRASSEMENT – V.R.D.

CLOTURE – ESPACES VERTS



Accès au site durant la phase des études :

Il est vivement conseillé aux entreprises de se rendre sur place pour mieux appréhender le projet, afin d'apprécier le contexte des abords de chantier et les ouvrages existantes.Pour cela, elles devront obligatoirement prendre rendez-vous après de la mairie de la Bazoche Gouet.

Réglementation - Documents de références – Documents d’exécution :

Les travaux devront être exécutés selon :- Les normes françaises- Les prescriptions des D.T.U. en vigueur- Les règles professionnelles et les règles de l’art- Le C.C.T.G.- L’avis technique en cours de validité des matériaux concernés- Le code du travail- Les règles d’hygiène et de sécurité dont celles définies dans le P.G.C.S.P.S du coordonnateur de sécurité et

de protection pour la santé retenu par le Maître d’ouvrage.- Le rapport préalable et les avis du bureau de contrôle retenu par le Maître d’ouvrage.

Les documents d’exécutions tels que les plans avec réservations, caractéristiques des produits avec avis techniques sont à la charge du titulaire du présent lot, qu’il devra transmettre dès le début du chantier à l’Architecte, au bureau de contrôle et aux autres corps d’état concernés.

Etude géotechnique :

Néant

Niveau de référence

Pour l’ensemble du projet, le niveau de référence est le dessus du dallage existant du couloir d’entrée des salles associatives : ± 0,00.

Compte prorata - Nettoyage : suivant CCAP

Evacuation des déchets et gravats au fur et à mesure de l’avancement des travaux de chaque entreprise.

Dossier des ouvrages exécutés – D.O.E. :

En fin de chantier dans un délai de 30 jours à compter de la réception, l’entrepreneur devra remettre au Maître d’œuvre en trois exemplaires un dossier format papier + 1 sous format numérique comportant :

Page de garde de l’entreprise mentionnant l’objet du marché les plans d’exécution et des détails la liste des matériels et appareils employés avec référence de la marque de fabrique, les schémas de

montage, et le cas échéant, les notices d’entretien et d’exploitationLa libération de la retenue de garantie ou de la caution bancaire ne sera effectuée que si toutes les autres conditions soient remplies, l’entrepreneur produit une attestation au maître d’œuvre lui donnant quitus de la production des documents ci avant énoncés.

Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux :

Effectuer la demande de DICT et effectuer le repérage des réseaux sur l’emprise des travaux avant tout travaux sur site.

Nettoyage de la voirie d’accès au chantier et maintien en état d’utilisation des abords des bâtiments durant toute la durée du chantier.

Nettoyage des réseaux EP et EU-EV en fin de chantier.


GENERALITES


1.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Prévoir toute protection nécessaire et adaptée sur ouvrages existants conservés. Tout ouvrage à conserver qui serait détérioré par le titulaire du présent lot, sera à remettre dans son état d’origine à ses frais.

Exécution de tous les travaux préparatoires nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement extérieur prescrits dans les chapitres du présent lot, à savoir au moins :

- Démolition du seuil en béton placé dans le prolongement du muret en façade Sud de la chambre 4

- La dalle en béton dans le jardin

- La dalle en béton devant la porte du garage avec le caniveau à grille

- Les 2 dalles en béton placée en pied de façade Sud, devant les portes du dégagement 1 et de la salle d’activités

- L’allée en feuille bitumineuse dans l’espace vert le lonf de la rue

- Les 2 regards EU/EV devant la façade Sud plus utiles

- Les fondations du mur démoli par les services techniques de la commune, situé en limite de parcelle Ouest

Evacuation des déchets à la décharge de tri sélectif.

1.2 PLATE-FORME POUR VOIRIE ET TRAVERTIN

Surfaces à usages de véhicules légers et des piétions.

Emprise de la plate-forme = emprise du revêtement en travertin + emprise du revêtement en stabilisé + un débord périphérique pour les bordures et pavés.Niveaux finis = suivant indications sur plan pour être conforme à la réglementation pour personnes à mobilité réduite [pente < à 5%, paliers de repos, seuil, etc.], permettre l’évacuation par gravité des eaux de pluie.

En tenant compte de l’encaissement existant, exécution des travaux suivants :

Déblai :

- Terrassement en déblai. Mise en dépôt temporaire sur site en attente de son réemploi sous la zone engazonnée en façade sud. Les excédents seront évacués du site sans surcoût. Niveau du fond de forme à livrer en fonction de l’épaisseur de la couche de structure et des niveaux finis indiqués sur les plans

- Comblement de la fouille des fondations du muret en limite de parcelle Ouest avec apport d’un concassé de carrière compacté par couche.

- Purge préalable si besoin avec évacuation des terres contaminées.

- Talutage suivant nécessité

Remblai :

- Compactage du fond de forme

- Mise en place d’un géotextile de type adapté SEULEMENT sous l’emprise du revêtement en stabilisé

- Réalisation d’une couche de forme avec fourniture et mise en place d’un concassé en calcaire 0/60 ou 0/80 insensible à l’eau, grave non traitée (GNT) pour former avec l’encaissement existant qui peut être conservé, une couche totale de 30 cm d’épaisseur minimum. Nivelage et compactage.

- Réalisation d’une couche de réglage avec fourniture et mise en place d’une grave naturelle non traitée (GNT), insensible à l’eau, d’épaisseur 10 cm. Nivelage et compactage.


EXECUTION


1.3 TERRASSEMENT POUR ESPACES VERTS

Localisation : - la nouvelle zone à engazonner du coté de la façade Sud du bâtiment- les 4 massifs à planter en façade Sud

Pour mettre en place la couche de terre végétale aux niveaux finis indiqués au plan, exécution du terrassement en déblai / remblai avec apport et nivellement si nécessité d’un tout-venant de carrière insensible à l’eau.

1.4 RESEAUX ELECTRIQUE ET TELECOM

Réalisation de réseaux extérieurs pour pose des réseaux définis ci-après.

Dans le bâtiment existant : pose des fourreaux ci-dessous dans la tranchée réalisée par le lot 1.

Fourniture et pose :

- AEP ; 1 tube en P.E.H.D. Ø 32,6/40 mm, signalisation par bandes bleues, depuis le futur citerneau en bordure de rue jusqu’en dans le local ménage

- Electricité ; 1 fourreau TPC rouge, Ø 160, depuis le depuis le futur coffret de branchement en bordure de rue jusqu’au T.G.B.T. Prévoir manchonnage entre le nouveau et l’ancien fourreau.

- Telecom ; 2 gaines en PVC rigide agréé France Telecom, gris, Ø 50, depuis jusqu’au T.G.B.T.

Gaines et fourreaux aiguilettés. Compris accessoires.

Ouverture et fermeture de la tranchée conforme aux règles de l’art avec lit de sable, filets avertisseurs adaptés à chaque réseau, etc. Distances réglementaires entre réseaux suivant réglementation.

1.5 OUVRAGE POUR CANDELABRES

1.5.1 Support

Pour chacun des 2 candélabres, réalisation d’un socle en béton, dimension (cm) 80x80x60ht [à confirmer au démarrage des travaux] pour fixation par l’électricien de ses mats.Arase au niveau de la terre végétale ou sous le revêtement de voirie suivant localisation. Finition en surface parfaitement lissée.Compris tous travaux de terrassement et de coffrage. Evacuation des déblais.

1.5 B Alimentation électrique

Fourniture et pose en fond de tranchée, d’un fourreau TPC rouge, Ø 50, destiné à alimenter en électricité chacun des candélabres depuis le T.G.B.T.Ouverture et fermeture de tranchée conformes à la législation, compris grillage avertisseur.Avec suivant nécessité, fourniture et pose de chambres de tirage avec tampon béton à poser sur lit de sable.

1.6 RESEAU E.U. /E.V.

Mise en place d’un réseau enterré pour évacuations des 2 réseaux EU/EV intérieurs du maçon de l’ensemble des appareils sanitaires et siphons du bâtiment.

Réseau comprenant au moins :

- deux regards collecteurs pour recevoir les réseaux sous dallage du maçon. Regard préfabriqué en béton posé sur lit de sable, avec couvercle étanche en fonte. Dimension suivant note de calculs.



- des regards de visite et/ou à chaque changement de direction suivant nécessité de type identique à ceux-ci-avant. Dimension suivant note de calculs.

- Canalisations pour évacuation gravitaire depuis le pied du bâtiment jusqu’au regard existant ; en PVC type CR8 marquée NF. Diamètres à définir suivant calculs. Compris éléments spéciaux de raccordement.

- Pente d’écoulement du réseau gravitaire 2 % minimum.

- Ouverture et fermeture des tranchées conformes aux règles de l’Art.

- Raccordement du nouveau réseau au regard existant en limite de parcelle Sud

1.7 CANIVEAU A GRILLE

Mise en place d’un caniveau à grille en remplacement de celui existant en pied de l’ancienne porte du garage ;Système complet de caniveau en polyester renforcé de fibres de verre, avec ou sans pente suivant besoin, équipée d’une grille passerelle démontable en acier galvanisé.Section à calculer suivant le volume d’eau à traiter.Raccordement au réseau existant avec fourniture de tout accessoire de canalisation en PVC de série Assainissement marqué NF

Compris tous travaux de terrassement, pose sur assise en béton adaptée.

1.8 MISE A LA COTE

Exécution des travaux de la mise à la cote des ouvrages existants présents et à conserver sur l’emprise du nouvel aménagement, tels que les regards des descentes EP, le regard EU/EV le long de la parcelle avant la mise en œuvre du nouveau revêtement de voirie définitif ou de l’espace vert.Ces travaux comprendront notamment ;

- les terrassements avec évacuation des déblais,- les travaux de maçonnerie- la fourniture et la pose de réhausses, cadre de scellement, tampons d’assainissement, etc. et de tout

accessoire complémentaire si nécessaire. Tampons de classe de résistance adaptée à l’utilisation aux lieux.

1.9 CLOTURE

1.9.A Portail pivotant

Localisation : suivant plan ; 1 portillon à 1 vantail de 100 cm de largeur utile. Hauteur nominal hors sol : 1,20 m

► Ouvrage maçonné de support : Réalisation d’un massif de fondation en béton aux caractéristiques adaptées pour le scellement de chaque poteau. Section des ouvrages à définir suivant étude.Fourniture et scellement de tiges filetées.Comprenant tous travaux de terrassement nécessaires (décapage, déblai, remblai, compactage, apport de tout-venant si nécessaire, évacuation des déblais).Remblaiement en périphérie de l’ouvrage terminé à compacter soigneusement afin de rendre au sol ses caractéristiques d’origine.

► Définition du portillon :Fourniture, pose et mise en fonctionnement d’un portail métallique pivotant à 1 vantail, aux principales caractéristiques suivantes :

- Vantail en cadre tubulaire soudé rempli de barreaux verticaux en tube (section 25x25mm) soudés- 2 poteaux pour support des vantaux en tube de section appropriée, fixés aux massifs en béton, compris platines

de scellement. Munis de capuchons.- Gonds réglables pour ouverture à 180°- Système de butoir- Fermeture avec gâche et la serrure incorporée dans le cadre et la poignée.



- cylindre européen double type HDI de marque Vachette ASSA ABLOY ou équivalent, en laiton massif nickelé à goupilles anti-crochetage, livré avec 4 clefs brevetées par cylindre sur organigramme des clefs. Livré avec carte de propriété interdisant toute reproduction illicite.

- Ouverture et fermeture manuelle.- Protection de l’ensemble par galvanisation à chaud et recouvert d’une plastification en polyester (épaisseur 60

microns) après application d’une couche haute adhérence. Gris Anthracite RAL 7016.

1.9.B Clôture en panneau grillagé

Localisation : 16 ml au total environ [6 + 10] suivant indications sur plan. Hauteur nominale hors sol : 1,20 m

Fourniture et pose d’une clôture en panneaux de grillage soudé de la gamme AXOR du marque DIRIXCK ou équivalent, couleur Gris Anthracite RAL 70 16 .constituée de :

- panneaux de treillis soudés de type AXOR Classic du marque DIRIXCK ou équivalent à mailles rectangulaires de sections constantes de 200 x 55 mm, Ø 4,5 mm, galvanisées et plastifiées haute adhérence sur galvanisation. Nombre de plis suivant hauteur.

- poteaux en alliage d’aluminium plastifié par poudre polyester, capuchon en tête, scellés dans massif béton (à la charge du présent lot) de dimension appropriée pour un maintien durable, ou fixés sur les couvre-murs des murets et mur de soubassement.

- Compris jambes de forces, accessoires de pose si nécessaire et tout élément de fixation, visseries inox, accessoires inox et polyamide aux panneaux décrits ci-dessous.

- Compris toute sujétion pour de parfaites liaisons avec les ouvrages existants.

1.10 AMENAGEMENT EXTERIEUR

1.10.A Bordures et pavés en grès

Localisation : suivant plan

Fourniture et pose de bordure et pavés en grès quartzitique dur pour voiries légères, taillée à la main, de finition et teinte identiques à celui existant de l’allée du bâtiment communale voisin au Sud.Bordure : largeur de 8 cm, longueur variable de 60 à 100 cm, hauteur de 10 ou 12 cm, tolérance ± 2 mm,

Pavés : dimension 12x12 cm environ, tolérance ± 2 mm.

Pose sur assise en remblai puis semelle en béton de 12 cm d’épaisseur, dosée à 300kg/m3 de ciment, compris épaulements suivant besoins et préconisations du fournisseur et contraintes de circulation.Remplissage soigné des joints réguliers avec du mortier pour être identique à ceux existants de l’allée du bâtiment communale voisin.

Pose avec ou sans vue suivant localisation, planéité à adapter pour évacuation naturelle des eaux de ruissellement vers les espaces verts.

Compris travaux de terrassement à la mise en place de ces ouvrages.

1.10.B Marches

Localisation : 2 unités suivant plan pour franchir 30 cm

Réalisation des marches aux moyens du travertin fourni par le Maître d’ouvrage, sur assise en béton adaptée. Contremarche en grès identique aux bordures taillé sur mesure.Remplissage soigné des joints réguliers avec du mortier.

1.10.C Terrasse et allées en travertin




Réalisation de la terrasse et cheminement pour piétons en travertin de Turquie fourni par le Maître d’ouvrage [format 15x15 cm, épaisseur 3 cm], collé sur dallage en béton armé de dossage et épaisseur adaptés, compris couche de sable soigneusement compactée. Planéité pour évacuation des eaux de pluie vers les espaces verts.Joint

1.10.D Chaine en briques


Réalisation d’une chaine de signalisation pour accès PMR au moyen de la fourniture et de la pose d’une rangées de briques en terre cuite, [format 22x10,5x5 cm], classique lisses et flammées, collée sur assise en béton de la terrasse. Couleur au choix de l’Architecte dans les teintes rouges.

1.10.E Revêtement de voirie en stabilisé naturel renforcé pour voirie V.L.

Localisation : suivant emprise sur le plan de masse

Mise en place d’un revêtement en stabilisé renforcé naturel microporeux de type MIGRASOL 600 ou équivalent, composé d’un sable de carrière concassé de granulométrie 0/4 à 0/15 mélangé avec un liant à activité pouzzolanique. Neutre pour l'environnement, non toxique. Une couche de 6 à 7 cm d’épaisseur. Compris nivellement et compactage soigné en trois passes minimum vibrées ou non suivant consistance du mélange. Couleur à définir suivant la provenant du sable. Masse volumique moyenne : ~1.75 t/m3. Classe trafic * T4 (± 100 rotations/jour VL).Application, en pulvérisation, d'une cure de protection MC 600. Dosage moyen 0,3 litre / m².Compris toutes sujétions de constitution, mise en œuvre et de préparation de la plate-forme.

1.10F Signalisation verticale pour PMR

Localisation : pour chacune des 2 places de stationnement PMR conformément à la réglementation en vigueur ; 1 unité AB6a1 (interdiction de stationner) et 1 unité du panonceau M6h sur un même mât

Exécution des travaux pour pose des panneaux de police, livrés complets, définis ci-avant :

- Massif de scellement en béton, finition face visible lissée, avec fourreau en acier galvanisé et dispositif de serrage du mât ou poteau de support facilitant son remplacement. Dimension à définir suivant le nombre et la dimension des panneaux à poser. Compris tous travaux de terrassement ; déblai puis remblai périphérique avec apport de grave soigneusement compactée.

- Fourniture et pose de mât ou tube en acier galvanisé à chaud en usine, finition peinture thermo laquée à choisir parmi 6 coloris de base du fabricant, de section et dimension adaptées aux panneaux. Partie supérieure obturée par une pastille soudée.

- Fourniture et pose de panneaux réglementaires, en tôle traitée par galvanisation à chaud en usine, avec peinture de la face principale recouverte d’un adjuvent anti-graffiti pour faciliter l’entretien, et pour le dos finition peinture thermo laquée à choisir parmi 6 coloris de base du fabricant. Panneaux de police marqués NF et SP + n°.

1.10.G Terre végétale

Localisation : suivant plan pour réaliser l’engazonnement en façade Sud et dans les massifs recevant de la brique pilée

Apport, mise en place et régalage d’une terre végétale pour former une couche d’épaisseur de 25 cm minimum après tassement naturel.

1.10.H Gravillons en quartz

Localisation : suivant plan dans le jardin

Mise en place de :- une couche de strcuture en grave naturelle de 15 cm d’épaisseur minimum si celle n’est pas présente après

démolition de la dalle en béton- un géotextile anti-contaminant



- une couche de gravillons de marbre blanc concassé et roulé de 8 cm d’épaisseur, granulométrie 7/15 mm. Echantillon à présenter à l’Architecte avant commande.

1.10.I Paillage en brique pilée

Localisation : suivant plan dans les 4 massifs plantés en façade Sud

Fourniture, mise en place et régalage d’une couche de brique pilée de 6 cm d’épaisseur, granulométrie 2/5, de couleur rouge terre cuite.Echantillons à présenter à l’Architecte avant commande.

1.11 ESPACE VERT

1.11.A Plantations

Localisation et quantité à répartir :

► Graminées sur l’emprise des gravillons blancs du jardin ;- Astilbe d’Arends Astilbe arensili Fanal, cond. en godé, 6 unités- Herbe Aux Écouvillons Pennisetum alopecuroides Hameln, cond. en godé, 4 unités- Fétuque Bleue Festuca glauca, cond. en conteneur, 4 unités- Laiche/Carex Carex elata Aurea, cond. en godé, 6 unités

► Arbustes sur l’emprise des massifs en façade Sud ;- Rosier couvre-sol Swany Blanc, cond. Racine nue, 14 unités- Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum, cond. en godé, 2 unités

► Vivaces sur l’emprise des massifs en façade Sud ;- Agastache « supentine » Agastache, cond. en godé, 10 unités- Rose trémière « Simplex » Alcea rosea, cond. en godé, 10 unités

Fourniture et plantation des végétaux ci-dessus qui doivent répondre à la norme AFNOR, de premier choix.

Exécution des travaux permettant une installation et un développement normal des végétaux plantés, avec notamment la réalisation de trou rempli de terre végétale de dimension et de composition adaptées.

Prévoir maintien des hautes tiges par tuteurs adaptés suivant le type de plantes.

1.11.B Engazonnement


Préparation du sol en terre végétale rapportée ou déjà engazonnée pour assurer le développement normal des semences, adaptée à la nature du sol de la parcelle.

Evacuation des détritus divers, branches et pierres situés en surface ou en affleurant.

Réalisation d’un engazonnement comprenant la fourniture d’un mélange de semences à gazon [ray-grass et fétuques] du type « DETENTE » de chez TECHNIVERT ou équivalent, l’enfouissement des graines puis le roulage.Exécution de la première tonte comprenant évacuation des déchets.

Le semi enfoui de gazon sera garanti en bon état, plein, sans trou.L’entreprise a la charge de ressemer, avec exactement le même mélange, tous les manques constatés.





Lot 2GROS ŒUVRE










Eléments de structure du bâtiment à définir par un bureau d’étude structure agréé. Frais d’études à la charge du présent lot.

Etude géotechnique :

Néant


Pour l’ensemble du projet, le niveau de référence est le dessus du dallage existant du couloir d’entrée des salles associatives : ± 0,00. Traçage du trait de niveau à réaliser dans l’ensemble des locaux à réaménager.






Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux :

Le cas échéant, effectuer la demande de DICT et effectuer le repérage des réseaux sur l’emprise des travaux avant tous travaux sur site.


GENERALITES


2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Sont à la charge du présent lot, l’ensemble des tâches énumérées ci-après pour aménagement de la zone de cantonnement suivant le P.G.C.S.P.S. :

1. Une clôture de chantier durant toute la durée du chantier, pour fermer l’accès au chantier depuis la rue et la zone de cantonnement sur le terrain des anciens ateliers municipaux ; en panneaux rigides grillagés type HERAS ou similaire, ht 2 m, avec socles de lestage, panneaux d’interdiction d’accès et consignes de sécurité sur chantier.

2. Branchement de chantier en électricité et eau Consommations d’eau et d’électricité nécessaires aux besoins du chantier : à la charge du compte prorata.

3. Un panneau de chantier pour affichage de la déclaration de travaux réglementaire

4. Des bungalows de chantier :- 1 module sanitaire de chantier à raccorder sur le réseau E.V. du site- 1 bungalow vestiaires - 1 bungalow réfectoire avec tables et chaises pouvant accueillir une douzaine de personnesBungalows à destination de toutes les entreprises, avec fenêtres à volet roulant, porte avec serrure, chauffés par convecteurs électriques et appareils d’éclairage.Nettoyage hebdomadaire de tous les bungalows à réaliser aux frais du compte prorataRaccordements en eau et en électricité à la charge du plombier et de l’électricien.

5. Nettoyage de la voirie d’accès au chantier et maintien en état d’utilisation des abords des bâtiments durant toute la durée du chantier


Nettoyage des réseaux EU-EV et EP en fin de chantier.

2.2 DESAMIANTAGE

Généralités :

Dès l’attribution du marché de travaux, établir le plan de démolition, de retrait et de confinement conformément à la réglementation et au code du travail en vigueur, en fonction de l’évaluation des risques.

Plan à transmettre un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

Copie à l’Architecte et au coordonnateur S.P.S.

Les attestations de compétence des travailleurs impliqués ainsi que, le cas échéant, les résultats des recherches et repérages des matériaux contenant de l'amiante sont joints au plan de démolition, de retrait ou de confinement.Exécution :

Désamiantage des dalles de sol amiantées à l’étage indiquée dans le rapport joint au présent dossier.

Installation de chantier suivant réglementation en vigueur ;- signalisation périmètre de sécurité avec barrières de chantier adaptée aux contraintes d’occupation du site,

mise en place d’un sas de décontamination mobile du personnel avec filtration de l’air, unité de chauffage, sanitaires, douches, etc.

- protections des accès par écran en film polyane.- Tout échafaudage nécessaire le cas échéant


EXECUTION


Protection des ouvrages conservés afin d’empêcher toute contamination.Mise en dépôt des éléments amiantés sur palettes filmées avant évacuation.

Transport et mise en décharge agréée avec bordereau de suivi.

Nettoyage du chantier, repli de l’installation de chantier et du matériel.

2.3 DEMOLITION & DEPOSE

Mise en place de tout étaiement nécessaire et de toute protection des ouvrages conservés.

Evacuations des gravats et déchets à la décharge de tri sélectif agréé.

Démolition pour tout moyen mécanique et manuel des ouvrages suivants :

A l’extérieur :

- Les 2 auvents en façades de la chaufferie ; prévoir rebouchage et reprise d’enduit des encastrements

- Les gonds des volets non reposés pour le projet ou inutiles

Au rez-de-chaussée :

- Les portes extérieures et fenêtres, dormant compris

- Les carreaux de verre de la baie en pignon de la chaufferie

- Le conduit de fumée extérieur de la chaufferie

- Le plancher haut de la chaufferie

- Le plancher haut du garage [seulement les 26 m² existant environ]

- Le muret formant la rétention de la cuve à fioul dans le garage

- Le plancher haut de la salle d’activités et du dégagement 1 et des sanitaires 1, les poteaux en acier de section circulaire compris après étaiement adapté de la charpente et des façades. Tronçonnage des 2 poutres en bois au point de fixation dans le mur. Dépose de l’escalier hélicoïdal à la charge du lot4.

- Le mur de refend entre la salle d’activités et le dégagement 1/sanitaire 1, ses fondations comprises

- Toutes les cloisons permettant le nouvel aménagement des locaux, blocs-portes et placards compris

- Les lambris en lambris de bois ou PVC et les plinthes sur murs et cloisons conservés non doublés

- Le lambris dans la cage d’escalier Les lambris de bois et les plinthes sur murs et cloisons conservés non doublés

- La faïence et les plinthes sur les murs et cloisons non couverts par le doublage du plaquiste

- Le plafond en lames PVC de la cuisine et l’entre solives en panneaux type ISOREL pour mettre à nu la sous face de la dalle en béton

- Les sols en béton de toutes les pièces, à l’exception de ceux placés : sur l’emprise du local vélo, du local ménage et du dégagement 2 attenant sous l’escalier en bois sous les foyers des cheminées

- le socle en béton dans le garage sur l’emprise du dallage existant non démoli.

Au 1 er étage :

- Les fenêtres, dormant compris

- Les carreaux de verre de la baie de la salle d’activités

- Toutes les cloisons permettant le nouvel aménagement des locaux, blocs-portes et placards compris

- Les soubassements en PVC des murs non démolis

- Les lambris de bois et les plinthes sur murs et cloisons conservés non doublés

- Les dalles en PSE collées aux plafonds

- Le plafond en panneaux de bois de l’ensemble du bâtiment, isolant compris



- La faïence et les plinthes sur les murs et cloisons non couverts par le doublage du plaquiste

- Tous les garde-corps excepté ceux des chambres 6, 7 et du couloir attenant en façade Sud.

2.4 BOUCHEMENT DE BAIES

Localisation :

- en façade Sud ; la porte d’accès à la salle d’activités

- en façade Nord de la salle d’activités ; la fenêtre sous la poutre

- en façade Est ; la fenêtre des combles de la chaufferie

- en façade Ouest ; la porte du garage pour laisser une baie permettant de poser la porte du dégagement 2

Pour chaque baie à boucher, exécution des travaux suivants :- Condamnation avec fourniture et pose de parpaings creux de 20 cm d’épaisseur, hourdés au mortier de

ciment. Joint réguliers lissés. Pose sur arase étanche pour les portes. Calfeutrement soigné avec ouvrage existant. Incorporation de tout élément en béton armé coulé en place ou préfabriqué suivant besoins : chaînage, poteau, poutre, linteau, raidisseurs, etc.

- Face extérieure : réalisation d’un enduit tyrolien à liant hydraulique (base ciment) pour être d’aspect identique à celui existant du bâtiment, en plusieurs passes [préparation avec gobetis et couche de finition] à araser au nu de l’enduit existant pour recevoir une peinture.

2.5 CREATION OU MODIFICATION DE BAIES

Localisation :

- en façade Sud ; l’allège de la fenêtre de la chambre 1

- entre les dégagements 1 et 2 ; le mur, coté chambre 1 seulement, pour élargir et poser le nouveau bloc-porte

- entre la salle commune et le dégagement 1 ; le mur pour créer un passage libre fini de 100x210 ht (cm)

Cette dernière ouverture pourra être temporairement élargie pour passer une mini-pelle permettant de démolir le dallage de la cuisine et des 2 salles associatives.

Exécution des travaux suivants :

- Etaiement

- Sciage et démolition, évacuation des gravats

- Linteaux, poteaux, poutres en béton armé coulés en place ou préfabriqués

- Reprises de jambages, linteaux et seuil au mortier avec réalisation d’un rejingot si nécessaire pour poser des menuiseries

- Reprises d’enduit au mortier de ciment avec dégrossi, finition talochée.

2.6 PLANCHER NEUF

Localisation du plancher : Le dortoir avec ses sanitaires et son palier attenant

Charge d’exploitation : 175 kg/m².

Caractéristiques des ouvrages à définir par l’étude de structure.



2.6.1 Ouvrages d’appui en béton et acier

Fourniture et/ou mise en œuvre d’ouvrages d’infrastructure et de superstructure dans la salle commune pour former les nouveaux appuis du plancher, à savoir au moins :

- 2 massifs de fondation pour recevoir les 2 poteaux en béton armé le long de la façade

- 2 massifs de fondation pour recevoir les 4 poteaux en acier, au milieu des 2 poutres métalliques centrales au rez-de-chaussée et des 2 poutres en bois existantes de la charpente dans le dortoir.

- 1 sommier en béton dans le mur de façade Sud pour recevoir les 2 poutres métalliques centrales

- des sommiers en béton dans les murs Est et Ouest pour recevoir les 2 autres poutres métalliques muraillères

- 2 poteaux en acier pour former un appui intermédiaire à chacune des 2 poutres en acier, à poser dans la salle commune

- 2 poteaux en acier pour former un appui intermédiaire à chacune des 2 poutres existantes en bois de la charpente, à poser dans le dortoir à l’aplomb des poteaux ci-avant.

- 2 poteaux en acier pour former un renfort d’appui de la poutre existante en bois de la charpente, à poser le long des murs de façades dans le dortoir

Toutes les précautions devront être prises pour ne pas déstabiliser les fondations du bâtiment existant, tant en phase chantier qu’en phase définitive.

Massifs :

- Terrassement en pleine fouille, compris évacuation des terres excédentaires

- Coffage en tête pour livrer la fondation au niveau fini du dallage

- Fourniture et scellement des ancrages en acier pour recevoir le poteau

- Béton aux caractéristiques conforment aux besoins selon la norme NF EN 206-1 et le DTU 21, coulé en pleine fouille sur béton de propreté dans couche porteuse du sol avec encastrement

- Remblai en périphérie de l’ouvrage terminé, avec apport de matériaux si nécessaire, à compacter soigneusement pour retrouver les caractéristiques d’origine du sol existant.

Sommier : démolition ponctuelle du mur existant, préparation et remplissage en béton coulé dans coffrage. Evacuation des gravats.

Poteaux en béton armé ; à couler sur tête de massif, dans coffrage à réaliser très soigneusement [catégorie 3] permettant une finition brute ou l’application d’une peinture de finition. Prévoir ébavurage, ponçage, débullage et ragréage du béton suivant nécessité.Béton avec granulométrie très fines et fluidifiant pour obtenir une surface très soignée après décoffrage et une surface sans recours au ragréage complémentaire.Armatures pour liaison avec les fondations.Désolidarisation avec le mur existant.Arrêtes vives chanfreinées à 45°.

Poteaux en acier ; de section ronde, diamètre et épaisseur à définir par note de calculs, avec platines hautes et basses, finition peinture thermo laquée de couleur à définir.

2.6.2 Structure de plancher

Fourniture et mise en place des éléments suivants :

- 2 poutres métalliques centrales en profilés du commerce type HEA en appui sur les poteaux et sommiers en béton, finition primaire anti rouille

- 2 poutres muraillères en profilés du commerce type UPN, goujonnées aux sommiers des murs Est et Ouest. Finition par primaire anti rouille.

- Des solives en bois de sapin traité, placées dans l’âme des poutres

- Chevêtres pour former la cage d’escalier et recevoir le palier haut de ce dernier

- Eléments de contreventement et de stabilité



2.6.3 Ouvrages plans de plancher

Fourniture et mise en place des éléments suivants :

- Platelage en panneaux travaillants de particules de bois pour milieu sec ou humide, type CTBS ou CTBH, d’épaisseur adaptée, visés aux solives

- Isolant thermo-acoustique en panneaux résilients en laine de roche de haute résistance mécanique, de type « DOMISOL LR303» de chez Isover ou équivalent. Epaisseur 40 mm. Mise en place suivant préconisations du fabricant sur le platelage

- Coffrages nécessaires au coulage du béton allégé, compris en périphérie des trémies d’escalier et des colonnes techniques.

- film polyane d’épaisseur 200 microns sous l’ensemble de la chape, recouvrement suivant prescription du fabricant et remonté sur les parois verticales sur l’épaisseur de la chape.

- chape en mortier léger constitué de ciment, de billes de polystyrène expensé, d’ajuvants apporpriés et de sables, de type LB léger Styrène de marque LAFARGE ou équivalent, armés d’un treillis métallique ou de fibres propylènes suivant préconisation du fabricant. Dosage à définir par le fabricant. Epaisseur 6 cm minimum. Finition talochée. Mise en oeuvre selon l’avis technique.

Prévoir renfort dans plancher pour l’appui du poteau rond en acier, dans le dortoir, le long de la façade Sud.

2.7 FONDATION POUR ESCALIER HELICOÏDAL

Réalisation d’un massif de fondation adapté pour recevoir le fût de l’escalier en acier existant déposé temporairement par le lot 4 :

- Terrassement en pleine fouille, compris évacuation des terres excédentaires

- Coffage en tête pour livrer la fondation au niveau fini du dallage

- Fourniture et scellement des ancrages en acier pour recevoir le poteau

- Béton aux caractéristiques conforment aux besoins selon la norme NF EN 206-1 et le DTU 21, coulé en pleine fouille sur béton de propreté dans couche porteuse du sol avec encastrement

- Remblai en périphérie de l’ouvrage terminé, avec apport de matériaux si nécessaire, à compacter soigneusement pour retrouver les caractéristiques d’origine du sol existant.

2.8 RESEAU EU-EV INTERIEUR

Réalisation d’un réseau en sol du rez-de-chaussée pour évacuation des EU et EV de l’ensemble des appareils sanitaires, du siphon de sol et chauffe-eau du bâtiment, jusqu’aux 2 regards extérieurs en attente posés par le lot 1.

Ces travaux comprendront au moins :

- Dans le dallage conservé de l’actuel garage ; réalisation de tranchée comprenant sciage, démolition, terrassement pour pose des canalisations avec apport de remblai à compacter, puis fermeture de tranchée avec du béton arasé et parfaitement lissé au niveau du dallage existant. Evacuation des gravats et déblais.

- Dans le dallage neuf ; réalisation de tranchée avec évacuation des déblais

- Traversée de pied de mur de façade avec calfeutrement étanche en périphérie des canalisations

- Fourniture et pose de canalisation en PVC série assainissement, NF, classée M1, Ø 100 mm minimum, depuis les attentes du plombier des appareils sanitaires et chutes de l’étage, compris tout accessoire [manchons, coudes, éléments spéciaux de raccordement]. Pente 2 cm/m minimum. Attente bouchonnée. Pose dans lit de sable conformément aux règles de l’art.

- Fourniture et pose de regards de visite en béton ou à chaque changement de direction suivant nécessité. Dimension appropriée suivant nature des canalisations les traversant.



Couvercle à carreler pour accessibilité et une parfaitement étanchéité, de la série C2R de chez Techneau ou équivalent, en acier galvanisé livré complet ; cadre à sceller, treillis soudé dans le couvercle, clés de serrage, de décollement et de levage.Résistance mécanique à définir suivant besoins.Couvercles fournis par le présent lot, posés et remplis par le carreleur.Cunettes de fond de regard à réaliser minutieusement.

- Fourniture et pose d’un siphon de sol en acier pour la douche à l’italienne du cabinet de toilette de la chambre 1, livré complet, adapté au volume d’eau à évacuer, avec grille démontable pour faciliter l’entretien.

2.9 TRANCHEES INTERIEURES POUR AEP, ELECTRICITE ET TELECOM

Réalisation de tranchées dans le sol de l’ancien garage pour pose des tubes et fourreaux suivants fournis par le lot 1 :

- Un tube PEHD de l’Alimentation en Eau potable, depuis l’actuelle porte de garage jusqu’au local Ménage- Un fourreau TPE pour le câble électrique général, depuis l’actuelle porte de garage jusqu’au T.G.B.T.- Deux fourreau TPE pour la télécommunication, depuis l’actuelle porte de garage jusqu’au T.G.B.T.

Ces travaux comprendront au moins :

- Dans le dallage conservé ; réalisation d’une tranchée comprenant sciage, démolition, terrassement pour pose du tube avec apport de remblai à compacter, puis fermeture de tranchée avec du béton arasé et parfaitement lissé au niveau du dallage existant. Evacuation des gravats et déblais. Respecter les distances réglementaires entre fluides.

- Traversée de pied du mur de façade avec calfeutrement étanche en périphérie des fourreaux et tube

- Pose du tube et des fourreaux dans un lit de sable conformément aux règles de l’art avec grillages avertisseurs.

2.10 DALLAGE NEUF

Localisation : toute l’emprise des dallages démolis au rez-de-chaussée.

Charge d’exploitation : 250 kg/m². Epaisseur : 13 minimumsNiveau fini du nouveau dallage = niveau fini du dallage existant à démolir des salles d’activités, excepté pour la douche de la chambre 4 (niveau = -0,06).Dallage destiné à recevoir un revêtement collé, excepté dans la douche à l’Italienne de la chambre 4 pour recevoir un carrelage scellé.

Réalisation d’un dallage neuf dans locaux existant comprenant au moins :

- Terrassement : déblai avec évacuation des terres, apport d’un remblai en GNT d’épaisseur adaptée suivant nature du sol en place, régalage, compactage, ravoirage avec apport d’une couche de sable déclassé de 5 cm d’épaisseur, compactage.

- Coffrage

- Isolant thermique ; panneau en mousse de polyuréthane de type TMS MF de marque EFISOL ou équivalent, épaisseur 10 cm pour une résistance thermique RD ≥ 4,35 m².K/W. Bande de désolidarisation et d’isolation périphérique en polyéthylène avec jupe adhésive de type EFIRIVE de marque EFISOL ou équivalent.

- Film en polyéthylène d’épaisseur 150 µ minimum, pose croisée compris relevés périphériques

- Dallage coulé en place en béton armé d’un treillis soudé de type adapté, compris renforcement sous murs de 15 cm d’épaisseur. Finition soigneusement lissée à la lisseuse mécanique. Sciage pour joint de retrait et de dilatation conformément à la réglementation.

Prévoir bêche de rive sous le mur en agglo de 15 à monter à la différence de niveau entre le dallage existant à -0,16 de l’actuel garage et le nouveau de la chambre 1 à ±0,00.

2.11 RESTAURATION DE FAÇADE SUD



Réparation du mur de façade Sud fissuré à l’intérieur du dortoir, aux abords du poteau en béton de soutien de la poutre en bois en plafond, comprenant au moins suivant l’état de vétusté :

Après piquetage de l’enduit intérieur, suivant état du mur fissuré, les travaux comprendront au moins ;- piquetage pour agrandissement de la fissure puis regarnissage

ou- démolition partielle du mur, puis mise en œuvre d’un béton avec incorporation d’armatures métalliques

nécessaires à la parfaite liaison avec la maçonnerie conservée- application à l’extérieur d’un enduit tyrolien à liant hydraulique (base ciment) pour être d’aspect identique à

celui existant du bâtiment, en plusieurs passes [préparation avec gobetis et couche de finition] à araser au nu de l’enduit existant pour recevoir une peinture

Compris toutes sujétions pour la liaison avec le mur existant, le poteau en béton et la poutre en bois pour assurer la solidité de l’ouvrage.

Evacuation des gravois à la décharge.

2.12 ELEVATIONS

Localisation : les murs montés dans l’ancien garage pour former le local Vélos ; le local ménage le local pour T.G.B.T. et séparation avec la chambre 1 et son cabinet de toilette.

Arase = +2,80 m

Elévations à réaliser an moyen de parpaings creux de 15 cm d’épaisseur, hourdés au mortier de ciment. Joint réguliers parfaitement arasés et lissés. Pose sur arase étanche.

Incorporation de tout élément en béton armé coulé en place ou préfabriqué suivant besoins : chaînage, poteau, poutre, linteau, raidisseurs, etc.

Pose sur dallage neuf ou existant suivant localisation.

Réalisation de plumets, bandes de redressement, rejingots et autres feuillure suivant besoins pour pose des menuiseries.

Compris tout calfeutrements soignés entre maçonnerie et menuiseries, et aux contacts des ouvrages existants ; murs et sous face de couverture ou tôles sous tribunes

Les murs seront de nature à adaptée pour garantir la résistance au feu de 1 heure dans les pièces définies sur les plans.

2.13 VENTILATION DES LOCAUX

Localisation : - 1 unité en façade Nord du local ménage- 1 unité en façade Nord du local pour vélos- 1 unité en façade Nord-Est du local pour vélos dans l’emprise du mur de l’ancienne porte de garage

En complément de l’étalonnage des portes, ventilation naturelle de chaque local pour fourniture et pose grilles simples en aluminium extrudé avec carde, ailettes horizontales pare-pluie et grille intérieure anti rongeurs.A sceller, compris percement du mur maçonné.Finition anodisé naturel. Dimension 100 x 100 mm à confirmer par le bureau de contrôle suivant la réglementation en vigueur.Tube en PVC à sceller pour traversée de mur.

2.14 SEUIL

2.14.1 Seuil en ciment



Localisation : la baie de l’ancienne porte de garage

Seuils en mortier avec pente et décaissé pour porte extérieure, finition soigneusement lissée, avec nez arrondi.

2.14.2 Seuil en grès

Localisation : - les 5 portes extérieures de la salle commune- La baie vitrée fixe du dégagement 1 en façade Ouest- La porte créée dans la fenêtre en façade Sud de la chambre 4

Fourniture et pose de pierre grès quartzitique dur, pour former un seuil, taillée à la main, de dimension adaptée à chaque porte, épaisseur 10 ou 12 cm, 1er choix, finition adoucie avec nez arrondi.Couleur à définir durant les travaux pour être le plus proche de ceux existants.Pose sur semelle en béton, compris épaulements et façon de rejingot en mortier suivant besoins Remplissage des joints réguliers avec mortier préconisé par le fabricant.

Pour la porte existante du dégagement en façade Sud : adaptation et repose sur assise en mortier de la pierre en grès existante.

2.15 ENDUITS

Localisation : - dans le dégagement 2 ; tous les murs existants en moellons enduits et les nouveaux murs en parpaings

- en pignon Ouest de la salle commune ; le mur existant en moellons enduit placé en pied de l’habillage en ardoises

- dans la salle commune : les enduits soufflés existants sur les murs avant la pose des cloisons de doublage. Prévoir ici seulement un dégrossi après piquetage. Surface 40 m².

Mise en place de tous les échafaudages nécessaires dans le respect des règles, les protections des ouvrages attenants. Repliement en fin de chantier et nettoyage nécessaire.

► Préparation du support déjà enduit : Piquetage des enduits soufflés et entre pierres afin d’assurer un accrochage du nouvel enduit.Nettoyage par brossage ou à l’air comprimé pour éliminer les souillures, projections et autres pouvant nuire à la bonne adhérence de l’enduit.Evacuation des gravois à la décharge.Humidification du support

► Enduit (Hors salle commune) :Regarnissage des joints, exécution d’un gobetis ou couche d’accroche, d’un corps d’enduit suivant nécessité puis de la couche de finition à l’aide d’un enduit composé de chaux hydraulique naturelle colorée des sables de rivière et de carrière de pays à granulométries variables.Finition brossée.La teinte se rapprochera des enduits anciens encore en place dans l’environnement immédiat du projet.Des échantillons devront être réalisés pour avis de l’Architecte.

► Enduit pour les 40 m² de la salle commune :Exécution des travaux suivant :

- piquetage des zones d’enduit soufflé- nettoyage par brossage ou à l’air comprimé pour éliminer les souillures, projections et autres pouvant nuire à la

bonne adhérence de l’enduit- humidification du support- application d’un dégrossi à au mortier de chaux, finition brute.

2.16 TRAVAUX DIVERS INTERIEURS

2.16.1 Marches



Localisation : dans le dégagement 2, deux marches pour franchir les niveaux -0,16 et ±0,00 et accéder à la chambre 4 et au dégagement 1.

Réalisation de 2 marches :

-Mise en place de coffrages, supports et tous ouvrages accessoires de rigidité suffisante pour résister sans déformations aux sollicitations de toutes natures.

- mise en place d’armatures métalliques suivant données de l’étude béton, de tous diamètres, avec toutes coupes, façonnage recouvrements, ligatures et déchets.

- coulage d’un béton dosé suivant norme en vigueur. Finition talochée pour recevoir un carrelage collé.

- dimensions suivant réglementation en vigueur dans les ERP.2.16.2 Reprise en sol

Localisation : le socle en béton démoli sur l’emprise du dallage existant conservé

Préparation du support pour assurer une parfaite tenue, et réalisation d’une chape en mortier de ciment, soigneusement lissée au niveau du dallage existant.

2.17 TRAVAUX SUR FACADES

2.17.1 Appui de fenêtre

Localisation : - les 2 fenêtres de dortoir en façade Sud- la fenêtre de la chambre 5 en façade Ouest- la fenêtre des sanitaires du dortoir en façade Sud

Sciage du nez de l’appui en béton de chaque fenêtre citée ci-dessus. Evacuation des déchets.

2.17.2 Plaquette de parement en terre cuite pour baies

Localisation : - les tableaux et l’appui des 2 fenêtres de dortoir en façade Sud- l’appui de la fenêtre des sanitaires du dortoir en façade Sud- les tableaux de l’allège de la fenêtre de la chambre 4 transformée en porte (façade Sud)

Réalisation à l’aide de plaquettes de parement en terre cuite, des habillages des baies ci-avant pour obtenir un aspect au plus proche des briques existantes.Préparation du support par piquetage de l’enduit existant, nettoyage, etc. Réalisation d’un gobettis.Fourniture et la pose de plaquette de parement en terre cuite, de dimensions courante 22 x 1.4 x 5 cm, avec plaquette d’angle, d’aspect flammée ou nuancé et de couleur à définir sur présentation de modèles pour être identiques à celles existantes.Produit répondant aux spécifications de la norme NF P 13.307, éditée par AFNOR.Montage au mortier colle, compris jointoiement au mortier bâtard blanc. Joints réguliers de 1 cm d’épaisseur environ.

2.17.3 Rejointoiement des briques

Localisation : - toutes les façades du bâtiment, souches des cheminées comprises- le muret de L=197 en façade Sud- le muret de clôture le long de la rue

Piquetage des joints détériorés de l’ensemble des briques localisées ci-dessus avec, si nécessité, le remplacement des briques trop abîmées par de nouvelles en bon état provenant de la démolition. Rejointoiement au mortier bâtard blanc à l’identique de ceux existants.

2.17.4 Travaux sur encadrement des baies pour remplacement des menuiseries extérieures

Suivant nécessité pour la parfaite pose et finition des menuiseries extérieures, exécution de bande de redressement, plumets et autres travaux de redressement, jointement et calfeutrement nécessaires [au mortier bâtard] afin



d’assurer, coté extérieur, une parfaite finition et liaison entre les dormants des menuiseries et les briques ou bois de chaque baie [en linteaux, tableaux et appuis ou seuils].

2.17.5 Remplacement de linteaux en bois

Localisation : les deux linteaux des fenêtres conservées en façade Nord de la salle commune

Pour chaque fenêtre, étaiement adapté puis dépose du linteau en bois détérioré.En lieu et place, mise en œuvre d’un linteau en béton armé adapté à couler en place. Finition faces visibles : soigneusement lissée pour recevoir une peinture.Evacuation des déchets

2.17.6 Poteaux de clôture en bordure de rue

Localisation : le chapeau de chacun des 5 poteaux du muret de clôture en bordure de rue

Restauration des pierres blanches, comprenant grattage au chemin de fer, rejointoiement entre pierres et nettoyage.



Lot 3 CHARPENTE BOIS

COUVERTURE EN ARDOISES – ZINGUERIE










Pour l’ensemble du projet, le niveau de référence est le dessus du dallage existant du couloir d’entrée des salles associatives : ± 0,00. Traçage du trait de niveau à réaliser dans l’ensemble des locaux à réaménager.




Eléments de structure du bâtiment à définir par un bureau d’étude structure agréé. Frais d’études à la charge du présent lot.





Généralités de charpente :

La charpente sera constituée de profils du commerce en acier laminé de types IPN, IPE, UPAF, HEA, UPN, etc.Assemblages par boulonnerie ou soudure.


GENERALITES


Sections, dimensions, assemblages et fixations des ouvrages de charpente métallique à définir par l’étude de structure à la charge du présent lot.

Les platines de fixation ou tiges à fournir au maçon pour scellement.

Tous les éléments de la charpente devront être protégés contre la corrosion par une couche primaire antirouille appliquée en atelier. Couleur Gris après présentation à l’Architecte pour avis.La charpente montée sera propre et les retouches de primaire faites suivant besoins.

Charges et contraintes à prendre en compte suivant les ouvrages à réaliser :- climatiques conformément à la réglementation, la position géographique de la construction et son expositions- des composants de la couverture avec ses accessoires- d’exploitation et d’entretien courant,- plafonds et isolants dans les locaux concernés- équipements techniques de chauffage, ventilation et d’éclairage définis dans les lots concernés.

Engins de levage, matériel et équipement de sécurité prévus.

Prendre connaissance du rapport de repérage de l’amiante avant travaux joint au présent dossier : ardoises en fibres-ciment amiantées sur une partie de la couverture.

3.1 RENFORT DE CHARPENTE

3.1.1 Tirant

Consolidation des murs de façades au droit des appuis de la ferme centrale du dortoir avec fourniture et mise en place d’un triant métallique du commerce en fer rond de section adaptée aux besoins avec embouts filetés, clef finition courbe et écrou à chaque extrémité.Compris percement des murs et leur regarnissage au mortier si nécessaire.

3.1.2 Jambe de force

Localisation : les 2 fermes dans le grenier 2, au-dessus du dortoir

Renforcement de chaque ferme par fourniture, assemblage et montage d’une jambe de force [coté façade Sud].Bois de chêne raboté de sciage aux sections commerciales ou en bois sciés sur liste.Traitement préalable des bois.Bois coupés de longueur et façonnés avec, selon le type d'ouvrage, tous assemblages à entailles simples ou doubles, à tenon et mortaises ou autres, tous accessoires métalliques, boulons, etc., nécessaires.Compris façon de mortaise dans la ferme existante.

3.2 COUVERTURE - ZINGUERIE

3.2.1 Zinguerie neuve pour descente d’eau pluviale

Dépose de toutes les descentes de gouttière, excepté celle du pignon près de l’ancienne porte de garage encore en bonne état. Evacuation des déchets


EXECUTION


En lieu et place, fourniture et pose de descentes neuves, en tuyau rond en zinc naturel du commerce d’épaisseur et de diamètre suivant calcul, comprenant tous coudes cintrés avec coupes, adaptations, raccordement aux naissances des gouttières existantesAu droit collier, simple bague / double bague.Fixation par colliers à 2 parties en feuillard galvanisé à boulons galvanisés ou zingués.Colliers fixés par scellement, ou autre mode de fixation en fonction de la nature de la paroi support.

● Dauphins :Fourniture et pose d’un tuyau en fonte de 2,00 m de longueur dit dauphin à poser en partie basse de toutes les nouvelles descentes d’eau pluviale et celle conservée, à raccorder aux regards.Fixation par 2 colliers de type à bride.

3.2.2 Zinguerie neuve pour protection de chevron

Fourniture, façonnage et pose d’une bande de protection du chevron de rive du pignon ouest, en zinc du commerce d’épaisseur 0,80 mm minimum, finition pré patiné.

3.2.3 Ardoises pour protection de chevron

Fourniture et pose d’ardoises taillées pour former un habillage du chevron de rive en Bardeli du pignon Ouest de la chambre 1, fixation par clous en acier inoxydable.Ardoises d’Espagne de chez CUPA ou équivalent – qualité 1er choix.Format identique à celui existant, épaisseur de 3,8 à 4 mm.

3.2.4 Révision

Vérification et remise en état des ouvrages existants de couverture dégradés pour garantir l’étanchéité et l’évacuation des eaux de toiture, vêture sur le mur pignon Ouest compris, avec au moins :

- le remplacement des ardoises naturelles cassées ou manquantes

- remplacement des crochets oxydés des ardoises naturelles

- la reprise des bandes solins des cheminées et tabatières si nécessaire

- la réparation des ouvrages de zinguerie [gouttières percées, bandes de garantie, faitage, croupes, rives, etc.] avec le remplacement d’éléments neufs en zinc suivant nécessité, finition teinte naturelle

- le nettoyage des gouttières existantes non remplacées

Comprenant la fourniture d’éléments neufs suivant nécessité ; closoirs rigides zinc-plomb, closoirs souples, bande de solin zinc-plomb, raccords sur mur, noues en zinc bande solin, etc. avec le remplacement d’éléments neufs en zinc suivant nécessité, finition teinte naturelle.Et toutes sujétions de mise en œuvre liée aux ouvrages existants.

3.2.5 Appui de fenêtre

Localisation : les 2 fenêtres en façade Nord du dortoir

Fourniture, façonnage et pose d’une feuille en zinc, finition teinte naturelle pré patiné, pour couvrir l’appui de fenêtre en bois existant. Pliage pour larmier.Epaisseur du zinc : 0,80 mm minimumCompris tout joint et autre accessoire d’étanchéité.

3.3 SORTIE DE TOIT

Localisation : - 3 unités pour réseau primaire à répartir sur couverture d’après les besoins du Plombier [Ø 100 mm]- 1 unité pour la hotte de la cuisine [Ø 160 mm à confirmer durant les travaux]

Fourniture et pose d’une sortie d’un chapeau de ventilation pare-pluie en PVC de la couleur Ardoise ou Tuiles suivant localisation de chez Nicoll ou équivalent, avec collerette d’étanchéité en plomb.Compris tous travaux de traversée dans la couverture existante.



3.4 TRAITEMENT DES BOIS

Localisation : les planchers et la charpente de l’ensemble du bâtiment conservés après la réhabilitation

Protection et calfeutrement soignés des ouvrages conservés non concernés par le traitement.

D’après l’état des ouvrages, exécution du traitement préventif et/ou curatif du bois contre les insectes et les larves xylophages, par pulvérisation et/ou double injection d’un insecticide certifié CEB P+ et sous avis technique.

Compris travaux préparatoires suivant état du support [décapage de la peinture existante le cas échéant, brossage, buchage, dépoussiérage, etc.]

3.5 OPTION n°1 : Nettoyage et traitement de la couverture contre les mousses

Localisation : toute la couverture en ardoises naturelle en fibre ciment amaintée et en tuiles

Les travaux de nettoyage et de traitement des ardoises en fibres-ciment amiantées seront à réaliser par une entreprise spécialisée dans le respect de la réglementation en vigueur.

Enlever les pompons de mousse avant de procéder au traitement de décontamination.

A. NETTOYAGE ET DECONTAMINATION

Nettoyage et décontamination CURATIVE des supports par pulvérisation d’une solution nettoyante et fongicide, écologique minérale à action extrêmement rapide, de type EXELIC R.P ® ou équivalent.1. Homogénéiser le produit.2. Appliquer le produit de bas en haut (de la rive d’égout au faîtage) par pulvérisation uniforme, par largeur de 1,50m. Pulvériser le support jusqu’à la limite du ruissellement pour obtenir un effet maximal.Respecter le rendement au litre/m² suivant l’état du support.3. Laisser agir. Le nettoyage et la décontamination du support apparaissent immédiatement.EXELIC R.P ® ou équivalent : Nettoyant durable express pour matériaux du bâtiment (solution alcaline oxygénée autonettoyante additivée de cl² en teneur allégée, suivant directive 1272/2008 prenant en compte la directive 2006/8/ce modifiant la directive 1999/45/ce). Agents tensio-actifs naturels et agents moussants conforme aux directives européennes 82/242 et 82/243 EEC.Biodégradabilité primaire minimum 90% et biodégradabilité finale répondant à OECD 301 facilement dégradable et respecte les critères de biodégradabilité imposés par la règlementation européenne n° 648/2004.• Solution Écologique Minérale, prêt à l’emploi• Action visuelle rapide, Propreté totale obtenue• Longue tenue de la propreté, issue du minéral• Biodégradabilité accrue, totalement soluble dans l’eau• Produit non dangereux pour l’environnement aquatique• Formulation respectueuse de l’environnement et la santé• Formulation conforme au règlement CLP• Contient un tensio-actif naturel : huile de palme écolabelisable• Contient de l’Huile essentielle d’Eucalyptus Globulus

B. RINÇAGE

Rincer soigneusement à l’eau avec un nettoyeur haute pression à pression modérée du faîtage à la rive d’égout.

C. TRAITEMENT PRÉVENTIF / ANTICRYPTOGAMIQUE

Pour une protection durable dans le temps, appliquer un antimousse fongicide curatif et préventif en phase aqueuse à base de bactéricides fongicides et a action rémanente PRÉVENTIF ANTIMOUSSE 77 de marque SCALP ou équivalent, à action rémanente.1. Homogénéiser le produit.



2. Appliquer le produit de bas en haut jusqu’à saturation du support. Utiliser un pulvérisateur, un airless ou un rouleau. NE PAS RINCER.



Lot 4MENUISERIE EXTERIEURE

EN ALUMINIUM









Niveau de référence /








Mise en œuvre - Certifications :

Vitrage certifié CEKAL. Attestation à fournir.

OBLIGATOIRE : Protéger les ouvrages du présent lot depuis leur pose jusqu’à leur réception [film, mousse, adhésif, etc.] sur profils, vitrages, seuils et quincaillerie.

Dépose des menuiseries existantes à la charge du maçon.

Fourniture et pose de canons provisoires pour toutes les portes posées par le présent lot, avec nombre de clefs suffisant pour les besoins du chantier dès leur pose jusqu’à la réception de travaux.

Pour l’ensemble des travaux à réaliser, seront prévus dans l’offre de prix, tous les éléments, mode de mise en œuvre et autres sujétions de liaisons avec les ouvrages existants conservés du bâtiment.


GENERALITES


4.1 DEFINITION DES MENUISERIES EXTERIEURES

Performance thermique :

Uw : ≤ 1,80 pour fenêtre croisée ou à soufflet et menuiserie fixe.Uw : ≤ 2,10 pour porte, châssis coulissante.avec un vitrage de Ug ≤ 1,2 W/(m².K).

Performance de chaque menuiserie à indiquer OBLIGATOIREMENT dans l’offre de prix.

Profils :

Fourniture et pose de menuiseries en profils en aluminium de marque connues dont le nom devra être indiqué dans l’offre tels que TECHNAL, WICONA, SHUCCO ou similaire.Profil à rupture de pont thermique, avec feuillures drainées, rainures, gorges, etc.Section : 50 mm minimumLes profilés en aluminium rapportés sur de chaque coté des doubles vitrages pour former des petits bois massifs représentés sur les plans, largeur 25 mm minimum.Linteau droit dans cintre en brique existant.Finition peinture laquée couleurs suivant plans des façades.

Les profilés des portes des repères S-1 et S-5 seront adaptés pour un usage dit « Grand Trafic » 1.000.000 de cycles Ouverture/fermeture - Classe 8 - Norme NF EN 12400, du système CD 50 de marques Reynears ou techniquement équivalent.

Vitrage :

Double vitrage à Isolation Thermique Renforcée, peu émissif, feuilleté 2 faces avec gaz isolant Argon :- Extérieur ; type 44.2 pour sécurité des personnes.- Espace de 12 mm remplis du gaz isolant Argon, avec des intercalaires en profilé d’aluminium ou à base de

composite de fibres de verre de type Warm Edge SWISSPACER de marque SAINT GOBAIN GLASS ou équivalent, pour obtenir les performances d’isolation thermique demandées.

- Intérieur ; type SP10 pour sécurité des personnes et retardateur élémentaire contre le vandalisme.Epaisseur suivant dimensions des baies.Double joint souple. Monté avec profil pare-closes clipsées laqué identique à la menuiserie.

Pose et finition :

Fixation aux murs maçonnés, encadrement en bois et au dallage en béton suivant localisation par fixation type équerre métallique adaptée avec cales.Tout joint d’étanchéité à l’eau à l’air aux points de liaison avec les autres ouvrages conformément à la réglementation.Joint de finition acrylique appliqué à la pompe pour assurer une parfaite finition.Réglage et mise en service de toutes les menuiseries.

Quincaillerie et accessoires :

Equipement de première qualité et de marque connue, en métal traité contre la corrosion, certifié NF, permettant la parfaite utilisation des menuiseries. Finition peinte époxy coloris au choix.

Pose des grilles d’entrée d’air à poser dans profils, fournies par le lot Chauffage - Ventilation

Dimension et équipement des portes de sortie de secours conformes au nombre d’unité de passage [UP] indiqué sur les plans ou ci-après


EXECUTION


4.2 DESIGNATION DES BAIES

Positions et quantités des petits bois suivant représentation de principe sur plan des façades.

Porte d’entrée à 1 vantail

Repère S-1 : 1 U avec imposte fixe Dimension (cm) : 102x244ht 1 UP Profilé renforcétrafic intense

Repère S-4 : 1 U avec imposte fixe Dimension (cm) : 110x244ht 1 UP

Repère S-5 : 1 U avec imposte fixe Dimension (cm) : 99x244ht 1 UP Profilé renforcétrafic intense


- Pièces de ferrage et de manœuvre adapté à chaque ouvrant, compris paumelles renforcées

- serrure à larder de sécurité 3 points de fermeture avec bec-de-cane,


- double béquille sur plaque pour vantail de service

- Molette de déverrouillage sur serrure coté intérieur

- seuil en aluminium encastré conforme aux accès pour P.M.R. pour les portes

- buttoir de sol composé d’un corps plastique et d’une rondelle en caoutchouc, couleur Blanc ou Noir au choix. Fixation au sol ou murale.

Porte d’entrée à 2 vantaux

Repère S-3 : 2 U avec imposte fixe Dimension (cm) : 185x254ht 2 UP


- Pièces de ferrage et de manœuvre adapté à chaque ouvrant, compris paumelles renforcées couleur Noir

- serrure à larder de sécurité 3 points de fermeture avec bec-de-cane,


- double béquille sur plaque pour vantail de service en aluminium thermo-laqué couleur Noir

- Pour châssis à soufflet : fermeture à câble souple sous tube avec habillage du profil aluminium, manœuvre par poignée coulissante dans rail, à 1 point de verrouillage, compas

- crémone pompier en applique à poignée rotative en aluminium thermo-laqué couleur Noir



Porte-fenêtre à 1 vantail ouvrant à l’anglaise sauf repère S-9

Repère S-9 : 1 U avec imposte fixe Dimension (cm) : 100x209 ht

Repère N-1 : 1 U avec imposte fixe Dimension (cm) : 102x269 ht 1 UP

Repère E-2 : 1 U avec imposte fixe Dimension (cm) : 100x248 ht




- Pièces de ferrage et de manœuvre adaptés, compris paumelles couleur Noir

- Crémone encastrée 3 points de fermeture

- Levier sur rosette coté intérieur seulement, en aluminium thermo-laqué couleur Noir



Porte fenêtre fixe

Repère O-2 : 1 U avec imposte fixe Dimension (cm) : 93x242ht

Fenêtres à 2 vantaux ouvrant à la française

Repère S-2 : 1 U Dimension (cm) : 100x190ht



Repère N-2 : 2 U Dimension (cm) : 100x190ht

Repère N-3 : 1 U Dimension (cm) : 100x180ht Manœuvre d’ouverture placée en partie basse pourpermettre le désenfumage

Repère N-4 : 2 U Dimension (cm) : 100x166ht

Repère O-1 : 1 U Dimension (cm) : 100x167ht

Repère O-3 : 1 U Dimension (cm) : 100x109ht

Repère E-1 : 4 U Dimension (cm) : 100x190ht


- Pièces de ferrage et de manœuvre adaptés, compris paumelles couleur Noir

- Crémone encastrée 2 points de fermeture

- Bouton sur rosette en NYLON renforcé ou aluminium couleur Noir

Châssis à soufflet



- Pièces de ferrage et de manœuvre adaptés couleur Noir

- 1 point de fermeture par loqueteaux avec compas

4.3 ESCALIER HELICOIDAL EXISTANT

Exécution des travaux d’adaptation de l’escalier métallique existant pour :

- Accéder au 1er étage après modification de la hauteur entre dallage et plancher

- Etre conforme à la norme NF P 01-012 relative aux règles de sécurité et de dimensionnement des garde-corps et rampes d’escalier

- Etre conforme à l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite

Travaux comprenant au moins :



- Dépose de la barrière en bois placée au départ de l’escalier. Evacuation du site.

- Dépose de l’escalier avec le palier haut et son garde-corps. Stockage sur site avec protection.

- Modifications de l’escalier suite à la diminution de la hauteur entre rez-de-chaussée et le 1er étage ; démontage des 3 premières marches

- Mise en place d’une nouvelle platine basse adaptée à l’escalier à souder au fût pour fixation sur le nouveau massif de fondation du maçon, compris fourniture de tiges filetées d’ancrage à ce dernier.

- Modification du garde-corps au départ de l’escalier suite à la réduction du nombre de marches, et pour être en conformité avec l’accessibilité pour handicapés [main-courante en débord de la 1ère marche avec cintrage en ½ cercle à l’extrémité]

- Réalisation d’un nouveau garde-corps pour le palier haut en remplacement de celui existant non conforme et plus adapté à l’aménagement de l’étage ; poteaux, lisse basse et main courante en tube rond soudés sur platines fixés au palier et mur, remplissage par barreaudage en tube carré plein identique à ceux du garde-corps existant. Espacements réglementaires.

- Ajout d’éléments en tube carré plein identique dans le garde-corps existant pour supprimer tout espacement non réglementaire. A souder ouvrage existant.

- Mise en place d’une tôle soudée pour former une contremarche de la première et la dernière marche conforme à la réglementation des accès pour P.M.R

- Nez de marche rapporté pour usage intensif en profilé anti dérapant et pour contraste visuel, en aluminium de chez DINAC ou équivalent, conforme à la réglementation des accès pour P.M.R, à visser sur le nez de chaque marche

Comprenant fourniture, façonnage, assemblage et montage d’éléments métalliques sur mesure, avec toutes coupes, assemblages par, boulons, soudures, toutes équerres, plaques, cales, ferrures d'ancrage, etc.Protection contre la corrosion de l’ensemble par primaire antirouille dans l’attente d’une finition par le peintre.

4.4 GARDE-CORPS

Les ouvrages devront être conformes à la norme NF P 01-012 relative aux règles de sécurité et de dimensionnement des garde-corps et rampes d’escalier.

4.4.1 Garde-corps existant

Localisation : les 4 garde-corps existants des fenêtres des chambres 6 et 7, et du dégagement 3

Ajout d’éléments en tube carré plein identique à ceux du garde-corps existant pour supprimer tout espacement non réglementaire. A souder ouvrage existant.

4.4.2 Garde-corps neuf

Localisation : 1 unité pour la fenêtre de la chambre 6 garde-corps

Fourniture et pose d’un garde-corps en acier avec main courante en bois identique à ceux existants des fenêtres des chambres 6 et 7, et du dégagement 3. Fixation aux tableaux de la fenêtre.Finition par primaire antirouille pour recevoir la peinture du peintre.

4.5 SERRURE POUR PORTAIL

Fourniture de 2 nouvelles serrures de grille en applique à cylindre européen pour les 2 portails existants sur rue :

- Coffre et gâche en acier embouti, finition ; zingué bi-chromé époxy noir

- Pênes en acier

- Mécanisme à 2 tours

- bec-de-cane




- double béquillage en métal traité contre la corrosion, finition époxy noirCompris dépose et évacuation des 2 serrures existantes.

4.6 ORGANIGRAMME DES CLEFS

Il sera en extension de l’actuel de la commune, avec passe général et passes partiels.Gestion et commande des cylindres avec clefs des menuiseries en aluminium ; à la charge du lot Menuiserie Bois. Coût de ces cylindres et clefs : à la charge du présent lot.



Lot 5MENUISERIE EXTERIEURE

& INTERIEURE EN BOIS

















Mise en œuvre – Essais – mise en service :

L’entreprise assurera la complète finition et mise en service des ouvrages mis en place ainsi que la mise en service après pose.

Pose des blocs-portes placés dans les murs maçonnés : à la charge du présent lot.

Pose des blocs-portes placés dans les cloisons type placostil : à la charge du lot cloison plâtrerie.

Largeur des husseries adaptée à celle de la cloison.


GENERALITES


V.1 PORTE EXTERIEURE

Localisation : 1 unité pour accès au dégagement 2 depuis l’extérieur. Dimension suivant plan.

Fourniture, pose et mise en fonction d’un bloc porte en bois.

Huisserie : en bois massif dur exotique ou feuillu européen avec joint collé dans feuillure, adaptée au mur.

Vantail : en panneaux de bois massif dur exotique ou feuillu européen au choix.Partie vitrée haute du vantail dans cadre en bois massif, double vitrage blanc feuilleté de sécurité pour protection des personnes et des biens type SP10.

Quincaillerie et é quipement de première qualité et de marque connue, en métal traité contre la corrosion, certifiés NF, permettant la parfaite utilisation :

- Paumelles réglables ou non

- Béquille double sur plaque en aluminium au choix, à choisir parmi les modèles Golf, Golf 2, Orca, Riviera, Nautil, Paraphe ou Bercy de marque Vachette ASSA ABLOY ou équivalent, finition anodisé finition argent ou champagne au choix. Béquilles à équiper de cassette à ressort de rappel.

- Serrure de sécurité à larder à bec de cane 3 points de fermeture


- Joint balai


- toute pièce métallique de fixation au mur traitée contre la corrosion

- visseries et petites pièces nécessaires en acier cadmié ou inox selon le cas,

- Joint d’étanchéité à l’air et à l’eau de première qualité

Isolation thermique ≤ 2,00 W/m² °C

Finition pré peinte. Protection de surface réalisée par le peintre,

V.2 VOLETS

V.2.1 Volets existants

Dépose de la totalité des volets.Evacuation à la décharge de ceux plus utiles pour le projet.Stockage hors du site.Remise en jeux de ceux à reposer, avec fourniture et pose de la quincaillerie complémentaire si nécessaire.Repose par le présent lot après mise à disposition du peintre.

V.2.2 Volets neufs

Localisation : 3 paires au total pour les fenêtres et porte-fenêtre des repères S-4 et S-8


EXECUTION


Fabrication sur mesure et pose d’une paire de volets en bois dur exotique et massif, d’aspect identiques à ceux existants (et non comme les plans donc sans jalousie) :

- Tablier constitué de lames verticales emboîtées entre elles par rainures et languettes- barres horizontales avec écharpe en Z

Livré finition poncé et pré peinte.Protection de surface du bois appliquée par le peintre.

Ferrage rustique traité de couleur noire par cataphorèse comprenant :- gonds,- pentures sur gonds pour recevoir lames et barre horizontale fixées avec boulons,- butées hautes et basses,- arrêts à sceller dans murs- fermeture par espagnolette ronde avec crochet de sécurité.

V.3 RESTAURATION DE GARDE-CORPS

Localisation : les 4 garde-corps existants des fenêtres des chambres 6 et 7, et du dégagement 3

Remplacement de la main-courante en bois posée sur le garde-corps en acier, par une nouvelle en bois massif dur, profil ½ rond identique à l’existant, finition poncée pour recevoir une finition par le peintre.

V.4 GARDE-CORPS NEUF

Localisation : les 4 fenêtres du dortoir

Fourniture et pose d’une barre d’appui avec ou pas une ou deux lisses suivant hauteurs d’allèges constituées de profils tubulaires en aluminium de chez KARLA ou équivalent. Aluminium laqué de la couleur des profils des menuiseries des fenêtres.Fixations en acier galvanisé puis laqué de la couleur du garde-corps mises en place sur les tableaux de la baie par visserie inox et chevilles.

L’ensemble devra être conforme à la norme NF P 01-012 relative aux règles de sécurité et de dimensionnement des garde-corps et rampes d’escalier

V.5 BLOC-PORTE BATTANT INTERIEUR

Localisation : suivant plans

Quantités, dimensions, caractéristiques et équipements : suivant tableau synoptique joint à la fin du présent

Fourniture, pose et mise en fonctionnement de blocs-portes à constituer d’après les caractéristiques et équipements suivants :

Performances générales du bloc-porte suivant indication dans le tableau :

- Degré de protection contre les flammes, les gaz et la chaleur, sens recto-verso. P.V. à fournir.

- Niveau d’isolation thermique, P.V. à fournir.

- Niveau d’affaiblissement acoustique, P.V. à fournir.

Huisserie :

- en bois massif tendre résineux

- en bois massif dur exotique ou feuillu européen

- métallique traité contre la corrosion à peindre

- largeur adaptée à chaque type de cloison ou aux murs maçonnés

- Joint collé adapté aux besoins, acoustique, thermo gonflants, etc.



Vantail :

- cadre en bois résineux massif ou non

- âme alvéolaire ; remplissage nid d’abeille

- âme peine ; remplissage en panneau d’aggloméré de bois

- âme isolation thermique ; remplissage par isolant minérale avec raidisseurs en acier pour classement de stabilité, densité suivant niveau de protection contre le feu

- parement 2 faces en fibres de bois lisse finition pré peint

- parement 2 faces avec plaquage stratifié à choisir parmi les 44 décors unis et bois la gamme Elan de chez MALERBA ou équivalent

- moulure décorative sur 2 faces en fibres de moyenne densité (MDF), finition pré peint, fixée sur le parement après peinture de finition du peintre, de profilé série 99 de chez MALERBA ou équivalent, pour former deux panneaux et une plinthe de type 2 P de chez MALERBA ou équivalent

- parement en acier en tôle d’acier galvanisé prépeinte épaisseur 75/100ème fixé sur cadre rigide

- panneaux de bois massif dur exotique ou feuillu européen au choix, finition lisse

Quincaillerie et é quipement de première qualité et de marque connue, en métal traité contre la corrosion, certifiés NF, permettant la parfaite utilisation des menuiseries :

- Paumelles réglables ou non

- Béquille double sur plaque ou rosace en aluminium au choix, à choisir parmi les modèles Golf, Golf 2, Orca, Riviera, Nautil, Paraphe ou Bercy de marque Vachette ASSA ABLOY ou équivalent, finition anodisé finition argent ou champagne au choix. Béquilles à équiper de cassette à ressort de rappel.

- Serrure à larder à bec de cane 1 ou points de fermeture


- Crémone pompier en aluminium en applique à poignée rotative, finition anodisée ou peinture époxy couleur à choisir dans la palette standard du fabricant

- Serrure anti-panique en aluminium en applique à barre d’enfoncement de type TOUCH BAR gamme 4800, de chez Vachette ASSA ABLOY ou équivalent, finition anodisée ou peinture époxy couleur à choisir dans la palette standard du fabricant

- Ferme-porte à came symétrique et bras à glissière de la gamme BGV de chez Vachette ASSA ABLOY ou équivalent, niveau de force adapté à chaque utilisation dont les accès P.M.R., pour chaque vantail

- Coordinateur de fermeture de type COR de marque LCN, permettant la fermeture des 2 vantaux dans le bon ordre au moyen d’un mécanisme robuste en bronze aluminium et acier. Longueur suivant plan dimension des vantaux

- Joint balai

- Plinthe automatique

- Champ plat en bois massif lisse non rainuré pour habillage de l’huisserie


- Protection du vantail par plaque de propreté collée en panneau de PVC coloré dans la masse, épaisseur 2 mm, réaction au feu M1, de type « NORMBAU » ou équivalent, en plinthe (ht=50 cm) et pour béquillage (l=15 cm, ht=40 cm). Couleur aux choix dans la palette standard du fabricant.

V.6 PORTE COULISSANTE

Localisation : suivant plans

Quantités, dimensions, caractéristiques et équipements : suivant tableau synoptique joint à la fin du présent



Fourniture, pose et mise en fonctionnement d’une porte coulissante en applique aux principales caractéristiques suivantes :

Huisserie : en bois massif en recouvrement de la cloison

Manœuvre : kit complet de type A2 de chez ECLISSE ou équivalent comprenant rail profilé en acier galvanisé avec galets à billes, fixé en applique sur la cloison, dissimulé par bandeau avec embouts à peindre.Guidage en partie basse de la porte assuré par deux galets montés sur support en scier, fixé au sol

Vantail : âme peine avec remplissage en panneau d’aggloméré de bois sur cadre en bois résineux massif ou non. Parement 2 faces en fibres de bois lisse finition pré peint.

Quincaillerie et é quipement de première qualité et de marque connue, en métal traité contre la corrosion, certifié NF, permettant la parfaite utilisation des menuiseries :

- verrou de fermeture à larder avec dé condamnation extérieur.

- poignée de tirage encastrée en laiton les 2 cotés de l’ouvrant

V.7 ESCALIER EXISTANT

Exécution des travaux d’adaptation de l’escalier en bois existant entre le rez-de-chaussée et le 1 er étage pour être conforme à :

- la norme NF P 01-012 relative aux règles de sécurité et de dimensionnement des garde-corps et rampes d’escalier

- l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite

Travaux comprenant au moins :

- Dépose du garde-corps existant. Evacuation du site.

- Restauration des nez de marches abimés ; découpe puis fourniture et pose de pièces de bois massif dur, finition poncée, fixées par visserie cachée.

- Nez de marche rapporté pour usage intensif en profilé anti dérapant et pour contraste visuel, en aluminium de chez DINAC ou équivalent, conforme à la réglementation des accès pour P.M.R, à coller ou visser sur le nez de chaque marche

- Vérification de l’état générale de solidité des marches avec exécution des travaux de renfort nécessaire

- Réalisation d’un nouveau garde-corps en bois massif dur à fixer sur le limon existant composé de poteaux, d’une lisse basse, d’une main courante, de fuseaux verticaux, non tournés. Main-courante en débordement avant la marche de départ conformément à la réglementation des PMR.

- Fourniture et pose sur le mur extérieur de l’escalier, d’une main-courante en bois massif dur de section appropriée, angles supérieurs arrondis, fixée aux murs et cloisons à l’aide d’écuyers en acier zingué, fixée sur la bandelette métallique. Main-courante en débordement avant la marche de départ conformément à la réglementation des PMR.

Comprenant toutes coupes, assemblages par vis, boulons, chevilles, toutes équerres, cales, etc. pour assurer la parfaite tenue et finition des ouvrages.

Protection de surface de tous les éléments en bois neufs par l’application en 2 couches minimum d’un vernis polyuréthane coloré adapté après préparation du support.

V.8 SEPARATION POUR DORTOIR

Réalisation d’un caisson sur mesure pour former une séparation entre les 2 rangées de lits du dortoir.Caisson ouvert alternativement sur les 2 cotés principaux pour former 2 niveaux d’étagères en partie haute.

A réaliser en panneaux de particules de bois revêtu sur toutes les faces et des champs visibles d’une feuille de stratifié collé, à choisir parmi tous les décors bois et teintes unies des collections ORIGINE (les bois) et PAPGO (les Unis) de marque Polyrey ou similaire. Epaisseur 22 mm minimum.



Assemblage par cornières, visserie, collage et autres moyens laissés à l’appréciation du menuisier pour assurer la solidité de l’ensemble sans être visible par les utilisateurs.Fixation au sol.Dimension du caisson [cm] ; L=500, l=40, ht=140.

Plan de principe à transmettre par l’Architecte au présent pour exécution.V.9 ETAGERE DANS ANCIENS PLACARDS

Localisation : - la douche dans l’angle des sanitaires du dortoir ; 3 étagères- la chambre 2 ; 4 étagères

Fourniture et pose d’étagères fixes sur mesure en panneau de Fibre de Moyenne Densité [MDF] type Médium hydrofuge ou similaire, épaisseur 22 mm, à fixer aux cloisons de doublage avec équerres métalliques et visserie.Livrées naturelles et poncées pour recevoir une finition par le peintre.

V.10 TABLETTE

Localisation : les appuis des 20 fenêtres

Fourniture et pose de tablettes sur mesure en bois Fourniture en panneau de Fibre de Moyenne Densité [MDF] type Médium standard ou similaire, angle chanfreiné, à visser et coller aux cloisons et murs.Epaisseur 22 mm minimum, à fixer sur l’appui intérieur dans l’épaisseur des murs et cloisons de doublage.Angle mouluré façon quart-de-rond droit renversé.Livrées naturelles et poncées pour recevoir une finition par le peintre.

V.11 PLINTHE

Localisation : toutes les chambres, le dortoir, les dégagements 2 et 3

Fourniture et pose de plinthes du commerce en panneau de Fibre de Moyenne Densité [MDF] type Médium standard ou similaire, angle chanfreiné, posées à coupe d’onglet, à visser et coller aux cloisons et murs. Finition naturelle et poncée pour recevoir une finition par le peintre.Hauteur 70 mm, épais. 10 mm.

V.12 MOULURE D’ANGLE

Localisation : 30 ml à répartir pour protection des angles des cloisons au rez-de-chaussée des pièces communes. Position à définir durant les travaux.

Fourniture et pose de baquettes d’angle de forme ¼ de rond en bois massif résineux, finition rabotée pour recevoir une finition par le peintre.Posé à coupe d’onglet, à pointer et coller aux cloisons.

V.13 RIDEAU

Localisation : 2 fenêtres repérées N-4 du dortoir

Fourniture et pose de rideaux sur mesure pour occultation totale de la lumière extérieure :

- Velour Trévira ou 100% coton, densité : 200g/m², réaction au feu : M1. Couleur à définir par l’Architecte dans les gammes de coloris standard. A descendre à 2 cm du sol. Amplitude plissage : + 50%

- Fixation à la tringle par œillets et mousquetons en tête



- Tringle en tube d’aluminium [Ø 28 mm] avec embouts et support de tringle avec berceau et rosace. Pose horizontale. L’ensemble finition laqué blanc

Fixation adaptée aux murs maçonnés en traversant les cloisons de doublage.

V.14 SIGNALETIQUE

► Plaque tte en plexiglas : de couleur avec fond gris argent et un pictogramme sur l’un des cotés, dimension 170 x 40ht mm, de chez NOVAP ou équivalent. Fixation par adhésif double face.

Prévision : 4 unités- 2 unités avec « entrée interdite à toute personne étrangère au service » et pictogramme sur fond rouge pour les portes des repères 12 et 28- 1 unité en triangle jaune, coté 300 mm, pour danger électrique sur la porte repère 14- 1 unité de fabrication sur commande avec « LOCAL POUR VELOS » écrit en blanc sur fond uni couleur au choix à poser sur la porte repère 13

► Plaque en aluminium : gravée et laquée, épaisseur 3 mm, police de texte et texte au choix, peint en noir, dimension 200 x 70ht mm. Fixation par adhésif double face.

Prévision : 9 unités pour les chambres et le dortoir

► Idéogramme : : polyamide de chez NORMBAU ou équivalent, à choisir par l’Architecte parmi les 3 couleurs disponibles chez le fabricant. Fixation par pastilles autocollantes.Dimensions ; 113x130 mm ou 50x130 mm.

Prévision : - 1 unité «Handicapé » sur la porte des WC pour handicapés repère 5- 1 unité « Femme » sur la porte repère 16- 1 unité « Homme » sur la porte repère 16

V.15 ORGANIGRAMME DES CLEFS

Il sera en extension de l’actuel de la commune, avec un passe général et neuf passes partiels.Nombre de clefs du passe général : 4. A faire valider par le Maître d’ouvrage avant toute commande.Gestion et commande des cylindres avec clefs à la charge du présent lot, ceux du lot de Menuiseries en aluminium et du lot 1 compris.Coût des cylindres et des clefs de ces deux lots : à la charge de ces derniers.





Lot 6PLATRERIE – CLOISON SECHE

ISOLATION – PLAFOND


















Prévoir les renforts appropriés et conséquents dans des ossatures métalliques des cloisons pour assurer la pose et la parfaite exploitation des lave-mains, poste d’eau et accessoires de toilettes (barres d’appui), les préparateurs ECS, lavabos, meubles et plans de vasques du plombier.

Les huisseries du menuisier Bois placés dans les cloisons type Placostil seront posées à l'avancement par le présent lot.

Pose de plaques hydrofuges avec modes de mise en œuvre adaptées à l’hygrométrie du local seront de type hydrofuge et adaptée.


GENERALITES


Prévoir film polyane avec relevés sous les cloisons des locaux humides conformément aux préconisations du fabricant.Les têtes de cloisons seront stabilisées.

Fourniture et pose d’accessoires tels que les cornières d’angle PVC ou métallique, profilé de dilatation, etc.Prévoir tous les renforts nécessaires du type bandes armées d’angles, platines pour pose des appareils sanitaires, etc.

Les joints entre plaques de plâtre cartonné seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant de plaques de plâtre. La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant :

- Bandes à joints pour traitement de chaque liaison entre plaques et bandes armées pour assurer la protection des angles saillants.

- Collage par produit adapté à l’aide d’un enduit à base de poudre de plâtre, puis application d’un enduit en 2 passes minimum.

6.1 CLOISON DE DOUBLAGE

6.1.1 Cloison de doublage avec isolation renforcée

Localisation : les cloisons au contact de l’extérieur de toutes les pièces au rez-de-chaussée et à l’étage, excepté les locaux Ménage et Vélos et le dégagement 2

Cloison de doublage de type Placostil® de Placo® ou équivalent, sur rails et montants constituée de la façon suivante :

- Ossature en acier galvanisé en rails Stil® R 48 et montants Stil® M 48 simples ou doublés dos à dos, implantés à 0,60 m d'entraxe

- Une plaque de plâtre standard Placoplatre® ou hydrofuges Placomarine® BA 13 pour zones humides vissée de chaque sur l’ossature, de 12,5 mm d’épaisseur

- panneau semi-rigide de laine de verre avec pare-vapeur en papier kraft type GR 32 roulé revêtu Kraft de marque ISOVER ou équivalent, d’épaisseur 140 mm d’épaisseur. Résistance thermique R=4,35 m².K/W.

6.1.2 Cloison de doublage courante

Localisation : - dans la chambre 1 et son cabinet de toilette ; le mur au contact de du local ménage et du dégagement 2- dans la salle commune ; le mur au contact des la chambre 4 et de son cabinet de toilette, et du dégagement 1- dans le dégagement 1, le sanitaire pour Handicapé et la chambre 2 ; le mur au contact de l’ancien garage- dans les chambres 3, 4, 7 et 8 : le foyer de la cheminée. Doublage qui devra être coupe-feu 1 heure.

Cloison de doublage de type Placostil® de Placo® ou équivalent, sur rails et montants constituée de la façon suivante :

- Ossature en acier galvanisé en rails Stil® R 48 et montants Stil® M 48 simples ou doublés dos à dos, implantés à 0,60 m d'entraxe

- Une plaque de plâtre standard Placoplatre® ou hydrofuges Placomarine® BA 13 pour zones humides vissée de chaque sur l’ossature, de 12,5 mm d’épaisseur

- panneau semi-rigide de laine de verre avec pare-vapeur en papier kraft type GR 32 roulé revêtu Kraft de chez Isover ou équivalent, d’épaisseur 100 mm d’épaisseur. Résistance thermique R=3,15 m².K/W.

6.1.3 Doublage collé acoustique

Localisation : - dans la chambre 2 ;- la cloison existante au contact de la cage d’escalier


EXECUTION


- dans le dortoir ; le mur existant au contact des chambres et du cabinet de toilette- dans la chambre 5, la chambre 8 et son cabinet de toilette ; la cloison existante au contact du

dégagement 3Complexe de doublage constitué d'un panneau de laine de verre collée sur une plaque de plâtre de 13 mm sans pare-vapeur de type CALIBEL SPV 13 de marque ISOVER ou équivalent.Epaisseur 80 mm. Résistance thermique R=2,35 m².K/W.Collage par plot de colle adaptée, compris préparation du support.

6.1.4 Doublage collé sans isolant

Localisation : - l’emprise des lambris déposés sur les murs et cloisons conservées au rez-de-chaussée, à l’étage et dans la cage d’escalier d’accès au 1er étage.- toutes les parois de la cage d’escalier en bois d’accès aux combles- le mur maçonné visible dans la chambre 1b v

Habillage réalisé au moyen de plaques de plâtre cartonnées de 12,5 mm standard, type BA 13 Placoplatre® ou

hydrofuge Placomarine® de marque Placo ou équivalent, fixées par plots de colle adaptée.

6.2 CLOISON DE DISTRIBUTION

6.2.1 Cloison de distribution type 72/48

Localisation : toutes les cloisons cotée 7 sur les plans

Cloison du type Placostil® 72/48 de Placoplatre® ou équivalent, constituée de :- une ossature métallique Placostil® composée de rails Stil® R 48 et de montants Stil® M 48 en acier galvanisé

d'épaisseur nominale 6/10ème, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60 m ou 0,40 m,- une épaisseur de panneau de laine minérale type PAR de la société ISOVER ou équivalent, épaisseur 45 mm,- un parement en plaque de plâtre cartonnée type Placoplatre® BA 13 ou équivalent, épaisseur 12,5 mm, vissée

de chaque coté de l’ossature.

6.2.2 Cloison de distribution coupe-feu 1 heure type 84/48

Localisation : la cloison cotée 8 sur le plan pour le placard sur le palier du dortoir

Cloison coupe-feu 1 heure [EI60] du type Placostil® 84/48 de Placoplatre® ou équivalent, constituée de :- une ossature métallique Placostil® composée de rails Stil® R 48 et de montants Stil® M 48 en acier galvanisé

d'épaisseur nominale 6/10ème, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60 m ou 0,40 m,- une épaisseur de panneau de laine minérale type PAR de la société ISOVER ou équivalent, épaisseur 45 mm,- un parement en plaque de plâtre cartonnée type Placoplatre® BA 15 ou équivalent, épaisseur 15 mm, vissée de

chaque coté de l’ossature.

6.2.3 Cloison de distribution acoustique type 98/48

Localisation : toutes les cloisons cotées 10 sur les plans. Cloison à monter jusqu’au contact du plafond. Prévoir calfeutrement soigné au plâtre.

Cloison coupe-feu du type Placostil® 98/48 de Placoplatre® ou équivalent, constituée de :- une ossature métallique Placostil® composée de rails Stil® R 48 et de montants Stil® M 48 en acier galvanisé

d'épaisseur nominale 6/10ème, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60 m ou 0,40 m,- une épaisseur de panneau de laine minérale type PAR de la société ISOVER ou équivalent, épaisseur 45 mm,- Deux épaisseurs de plaques de plâtre cartonnées standard Placoplatre® ou hydrofuges Placomarine® BA 13

pour zones humides vissées joints croisés sur les montants de chaque coté de l’ossature, épaisseur 12,5 mm

6.2.4 Cloison de distribution coupe-feu 1 heure et isolante type 130/100

Localisation : les cloisons cotées 12 dans les combles pour former le local E.C.S.

Cloison coupe-feu 1 heure [EI60] du type Placostil® 130/100 de Placoplatre® ou équivalent, constituée de :



- une ossature métallique Placostil® composée de rails Stil® R 100 et de montants Stil® M 100 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10ème, simples ou doublés dos à dos, disposés à entraxe 0,60 m ou 0,40 m,

- panneau semi-rigide de laine de verre avec pare-vapeur en papier kraft type GR 32 roulé revêtu Kraft de marque ISOVER ou équivalent, d’épaisseur 100 mm d’épaisseur. Résistance thermique R=3,15 m².K/W.

- Deux épaisseurs de plaques de plâtre cartonnées spéciale Feu Placoflam® BA 15 pour zones humides vissée sur les montants de chaque coté de l’ossature, épaisseur 15 mm

6.3 CLOISON SEPARATIVE ACOUSTIQUE Coupe-feu 1 heure type SAA 120/70

Localisation : les cloisons cotées 12 sur les plans. Cloison à monter jusqu’au contact du plancher. Prévoir calfeutrement soigné au plâtre.

Isolation acoustique : RA ≥ 58 dB.

Cloisons séparatives spéciales feu de type Placostil® SAA 120 de Placoplatre® ou équivalent, constituées de la façon suivante : - une ossature métallique galvanisée périphérique réalisée en rails de type Stil® R 48 ou en cornières Stil® CR2

disposés de manière à constituer une cloison d'épaisseur finie 120 mm. L'étanchéité à l'air entre le rail bas et le sol sera assurée par interposition d'un ruban mousse à cellules fermées (ruban résilient).

- De montants métalliques galvanisés intermédiaires de type Stil® M 48 disposés tous les 0,60 ou 0,40 m, alternés d’un parement à l’autre.

- Une épaisseur de panneau semi-rigide de laine de verre laine minérale de type PAR de la société ISOVER ou équivalent, épaisseur 60 mm. Résistance thermique R=1,50 m².K/W.

- Deux épaisseurs de plaques de plâtre cartonnées standard Placoplatre® ou hydrofuge Placomarine® BA 13 pour zones humides Placoflam® vissées joints croisés sur les montants de chaque coté de l’ossature, épaisseur 12,5 mm

L'étanchéité au sol sera assurée par un joint au mastic acrylique sous la dernière plaque de chaque parement.

6.4 PLAFOND NON DEMONTABLE

6.4.1 Plafond courant

Localisation : - au rez-de-chaussée ; les 4 cabinets de toilette et la chambre 1- à l’étage ; le palier du dortoir, le vide de la cage d’escalier, les WC et sanitaires du dortoir

Plafond réalisé avec le système PRF Stil® F 530 ou sur montant de Placoplatre® ou équivalent, et constitué de la façon suivante :

- Cornière périphérique Stil® F 530 ou CR2 et rails Stil® R 48 fixés horizontalement- Le cas échéant suivant distance entre points de fixation ; ossature primaire Stil® Prim 100 en acier

galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantée à 1,20 m maximum d'entraxe, fixées aux murs par l'intermédiaire de suspentes ¼ de tour Stil® Prim disposées tous les 3,00 m maximum,

- fourrures PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil®,

- entretoises PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, clipsées dans les encoches des fourrures PRF Stil® F 530

- un plaque de plâtre cartonnée standard BA 13 Placoplatre® ou hydrofuge Placomarine® suivant utilisation des pièces, fixée perpendiculairement aux fourrures PRF Stil® F 530.

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits du fabricant. La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.

6.4.2 Plafond coupe-feu ½ heure [EI 30]

Localisation : la salle commune avec son entrée et sa partie cuisine



galvanisé d'épaisseur nominale 75/100ème, implantée à 1,20 m maximum d'entraxe, fixées aux murs par l'intermédiaire de suspentes ¼ de tour Stil® Prim disposées tous les 3,00 m maximum,



- fourrures PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10ème, disposées à 0,60 m d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil®,


- une, deux ou trois plaques de plâtre cartonnées Placoflam® BA 13 ou Placoflam® BA 15 suivant degré coupe-feu demandé, fixées perpendiculairement aux fourrures PRF Stil® F 530.


6.4.2 Plafond coupe-feu 1 heure [EI 60]

Localisation : - au rez-de-chaussée ; le local ménage, le local Vélos, le local TGBT et le placard sous l’escalier, compris coffres pour poutres en bois- à l’étage ; le placard sur le palier du dortoir- dans les combles ; le local ECS- dans les chambres 2 et 6 : le conduit de cheminée condamné



galvanisé d'épaisseur nominale 75/100ème, implantée à 1,20 m maximum d'entraxe, fixées aux murs par l'intermédiaire de suspentes ¼ de tour Stil® Prim disposées tous les 3,00 m maximum,

- fourrures PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10ème, disposées à 0,60 m d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil®,


- une, deux ou trois plaques de plâtre cartonnées Placoflam® BA 13 ou Placoflam® BA 15 suivant degré coupe-feu demandé, fixées perpendiculairement aux fourrures PRF Stil® F 530.


6.4.3 Plafond acoustique et décoratif

Localisation : le plafond abaissé de 37 cm sur l’emprise de la cuisine (308x368 cm). Fixation sous le plafond coupe- feu de la salle commune.



galvanisé d'épaisseur nominale 75/100e, implantée à 1,20 m maximum d'entraxe, fixées aux murs par l'intermédiaire de suspentes ¼ de tour Stil® Prim disposées tous les 3,00 m maximum,

- fourrures PRF Stil® F 530 en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Placostil®,


- Une épaisseur de panneau semi-rigide de laine de verre laine minérale de type PAR de la société ISOVER ou équivalent, épaisseur 60 mm.

- une plaque de plâtre cartonnée perforée à bord droit de type Gyptone® Quattro 46 de marque Placoplatre® ou équivalent, 13 mm d’épaisseur, fixées perpendiculairement aux fourrures PRF Stil® F 530.


6.4.4 Enduit plâtre

Localisation : - le dégagement 1 et le WC pour handicapé, application sur la sous face du plancher en béton existant- les parties dégradées et soufflées de plâtre sur lattis de l’entre-solive de dortoir, après piquetage à la charge du présent lot.

Préparation du support avec protection des solives, murs et sols, puis mise en œuvre d’un enduit plâtre blanc monocouche de type Lutèce® 2000 C de chez PLACO ou équivalent, projeté mécaniquement en une seule passe, serré à la taloche puis lissé à la truelle lisseuse.



Epaisseur 10 à 12 mm.La mise en œuvre sera conforme au DTU 25.1 et aux recommandations du fabricant.

6.5 TRAPPE

Localisation : - 1 unité dans le dégagement 2 pour accès aux combles perdus. Dimension : 600x600 mm.- 1 unité dans l’entrée de la salle commune pour accès aux canalisations EU/EV. Dim. : 900x900 mm.

Fourniture et pose d’une trappe de visite de type « Poussé Laché Plâtre » Knauf PLP ou similaire, constituée d’un cadre dormant en aluminium, d’un vantail avec une plaque de plâtre cartonnée hydrofuge de 12,5 mm d’épaisseur fixée ossature, un système de fermeture à pression invisible et des joints d’étanchéité en caouchouc. Centrage automatique de l’ouvrant.Pose dans l’ossature métallique du plafond à la charge du présent lot.

6.6 ISOLATION THERMIQUE DES PLAFONDS

6.6.1 Isolant de 300 mm d’épaisseur

Localisation : - la chambre 1 avec son cabinet de toilette, le local ménage, le local Vélos, le TGBT et le dégagement 2- les greniers 2, 3 et 4, à poser sur le plancher bas existant des combles non aménagés- le plafond du local ECS dans les combles

Fourniture et pose de deux couches croisées de feutre en laine de verre :- une première couche avec pare-vapeur en papier Kraft type IBR Revêtu Kraft de marque ISOVER ou équivalent, à

dérouler sur le plafond ou le plancher.- une deuxième couche nue type IBR nu de marque ISOVER ou équivalent, à dérouler sur la première couche.Résistance thermique totale R ≥ de 7,5 m²K/W.

6.6.2 Isolant de 120 mm d’épaisseur

Localisation : la salle commune

Fourniture et pose d’une couche de feutre en laine de verre nue de type IBR Nu de marque ISOVER ou équivalent, à dérouler sur le plafond. Epaisseur totale 120 mm. Résistance thermique totale R ≥ de 7,5 m²K/W.

6.7 COFFRES

Localisation : - au rez-de-chaussée ; les 3 coffres contenant chacun 2 chutes EU et EV, et la décompression du réseau primaire- à l’étage des chambres 5 et 7 ; les 2 coffres dans les cabinets de toilette contenant les gaines de VMC et la décompression du réseau primaire- à l’étage les sanitaires du dortoir ; le coffre de la décompression du réseau primaire

Coffres verticaux de traversée d’étage, coupe-feu 1 heure, réalisés aux moyens de la fourniture et de la pose de plaques incombustibles de 25 mm d’épaisseur, de type « Stucal » de chez BPB Placo ou équivalent, assemblées entre elles par l’intermédiaire de vis ou d’agrafes spéciales préconisées par le fabricant, compris toute ossature métallique complémentaire si nécessaire pour assurer la stabilité du conduit.Coffres à relier aux planchers ou plafonds coupe-feu.

6.8 HABILLAGE & FINITION

Localisation : - les portes et passage intérieurs aux droits des murs, en plafond compris- les encadrements de fenêtres et portes extérieures [retour de doublage et ébrasement de murs]- l’épaisseur du plancher et du plénum du plafond de la cage d’escalier hélicoïdal- la retombée de plafond de la partie cuisine de la salle commune ; ht 37=cm, L=2 x 3,08 + 3,68 m



- les 2 poteaux en béton dans la salle commune- les reprises des plafonds existants conservés au rez-de-chaussée et à l’étage suite à la démolition de cloisons- le bâti-support de chaque cuvette de WC suspendu

Habillages nécessaires à la bonne finition des ouvrages réalisés suivant besoins et état des supports, aux moyens de :- plaque de plâtre cartonnée standard BA 13 Placoplatre® ou hydrofuge Placomarine® suivant utilisation des

locaux de chez Placo® ou équivalent, fixées par plots de colle adaptéeOu

- plaque de plâtre cartonnée standard BA 13 Placoplatre® ou hydrofuge Placomarine® suivant utilisation des locaux de chez Placo® ou équivalent, vissées à des profils acier galvanisé sertis ou vissés constituant une ossature de type Placostil® ou équivalent

Ou- Un enduit plâtre blanc projeté à la truelle, dressé et serré à la taloche, après préparation du support. Epaisseur variable pour obtenir une finition de surface plane et lissée.

Compris tout accessoire tels que cornières d’angle PVC ou métallique, profilé de dilatation, etc. toute isolation thermique complémentaire.



Lot 7CARRELAGE – FAÏENCE


















L’entreprise assurera la complète finition et mise en service des ouvrages mis en place ainsi que la mise en service après pose.



GENERALITES


7.1 CARRELAGE

Travaux préparatoires :

- Préparation des supports existants adaptée à leurs caractéristiques [dallage neuf au rez-de-chaussée, chape en béton allégé pour sanitaires et palier du dortoir, dallage ou carrelage existants pour cabinet de toilette de l’étage

- sondage de la bonne adhérence et cohésion des carreaux en place conservés, dépose de ceux soufflés ou insuffisamment adhérents, etc.

- Ragréage et primaire d’accroche adapté au support suivant besoins.

- Système d’étanchéité à l’eau adapté à l’utilisation de chaque local et aux supports suivant réglementation en vigueur, compris accessoires d’étanchéité, bandes imperméabilisantes, etc.

Pose :

Pose collée : encollage simple ou double suivant supportJoint réalisé avec un produit prêt à l’emploi, traité contre le développement des moisissures, couleur à blanc ou gris au choix de l’Architecte.Les joints des carreaux et des plinthes toujours alignés.Plinthes chanfreinées avec coupe d’onglée dans les angles.

Travaux accessoires :

Fourniture et pose de profils en inox de types adaptés de chez Schlüter SYSTEMS ou similaire, pour :- nez de marche- chaque dilation, fractionnement- liaison aux passages avec support non carrelé- cadre pour recevoir les tapis de propreté du peintre

Remplissage, avec du mortier, des 2 couvercles à carreler des regards fournis par le maçon pour leur réseau EU/EV placé à l’intérieur du bâtiment. Finition soigneusement lissée pour recevoir un carrelage.

7.1.1 Désignation du carrelage de type « Courant » :

Localisation : - le cabinet de toilette des chambres 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8- les sanitaires avec WC, palier et le placard du dortoir, douches exclues- le local Ménage- le dégagement 2 avec habillage des marches

Fourniture et pose d’un carrelage en grès cérame naturel pleine masse :- Format 30x30 cm, épaisseur 8,5 mm- Classement UPEC = U4P4E3C2- Anti glissant R9- Finition ; naturel, mat- Plinthes dito carrelage ht 9,5 mm- Pose droite à joints remplis de coulis de joints traditionnels,- Eléments spéciaux pour nez de marche, antidérapant, couleur différente conformément à la réglementation

pour PMR.- A choisir parmis 8 coloris (plusieurs choix possible)- Modèle de référence : KOSHI de marque IMOLA ARKIM COLLECTION ou équivalent


EXECUTION


7.1.2 Désignation du carrelage de type « Antidérapant » :

Localisation : - le cabinet de toilette de la chambre 4

- les 2 douches des sanitaires du dortoir

Fourniture et pose de carrelage grès cérame, ingélif, marqué NF, antidérapant adapté à un usage pour douche collective, aux caractéristiques suivantes :- Format 20x20 cm,- Classement UPEC = U4P4E3C2- Antiglissant pieds nus PN 18, classe B, R11- Pose droite à joints remplis de coulis de joints traditionnels,- Joints périphériques, de fractionnement et de dilatation suivant nécessité.- Plinthes à gorge, correspondantes d’une hauteur 8 cm minimum, compris accessoires d’angles entrants et

sortants- Modèle de référence : « AD-PRO » de marque CINCA ou équivalent, finition granitée, à choisir parmi les 3

coloris unis de teinte claire

7.1.3 Désignation du carrelage de type « Esthétique » :

Localisation : la salle commune, le dégagement 1 et le WC pour handicapés. Sens de pose identique pour tous les locaux, longueur du carreau = perpendiculaire à la salle commune.

Fourniture et pose d’un carrelage en grès cérame naturel pleine masse :- Format 60x30 cm, épaisseur 9,5 mm- Classement UPEC = U4P4E3C2- Finition ; naturel rectifié- Plinthes dito carrelage, hauteur 85 mm- Pose droite à joints remplis de coulis de joints traditionnels,- Modèle de référence : collection ARTECH de marque REFIN ou équivalent, à choisir parmi les coloris

Bianco ? Beige, Perlato et Grigio

7.2 FAIENCE

Préparation du support adaptée à leurs caractéristiques.

Produit d’étanchéité adapté à l’utilisation de chaque local et aux supports suivant réglementation en vigueur, compris accessoires.

Pose collée avec produit prêt à l’emploi adapté au support.Remplissage des joints avec produit prêt à l’emploi anti moisissures.

Profils en PVC de adaptés de chez Schlüter SYSTEMS ou similaire pour angles et arrêts aux passages libres avec support non carrelé.

7.2.1 Faïence pour cuisine :

Localisation : 8 m² à répartir sur cloisons depuis le sol

Fourniture et pose de carreaux muraux décoratifs en grès cérame fin vitrifié de la même collection que le carrelage de la salle commune :

- Format 60x30 cm, épaisseur 4,8 mm- Finition ; fin vitrifié- Modèle de référence : collection ARTECH SKIN de marque REFIN ou équivalent, à choisir parmi les coloris

Bianco, Beige, Perlato et Grigio- Pose verticale

7.2.2 Faïence pour cabinets de toilette et sanitaires :

Localisation : 130 m² au total à répartir précisément durant le chantier dans les cabinets de toilettes et sanitaires suivants :

- WC pour handicapés ; 7 m² sur 0,80m ht en périphérie de la pièce



- Chambre 1 ; 11 m² avec 2,20m ht pour les 2 côtés de la douche, et sur 0,80m ht sur les 2 côtés avec appareils sanitaires

- Chambre 2 et 3 ; 12 m² chacun, avec 2,20m ht sur cloison avec douche et lavabo et 0,80 pour le reste

- Chambre 4 ; 17 m² avec 2,20m ht pour les 3 côtés de la douche, sur 0,80m ht sur les autres côtés

- Chambre 5, 6, 7 et 8 ; 12 m² chacun, avec 2,20m ht sur cloison avec douche et lavabo et 0,80 pour le reste

- Les 2 douches du dortoir ; 18 m² au total, avec 2,20m ht sur toute la périphérie

- Le WC du palier du dortoir ; 4 m², avec 0,80m ht sur toute la périphérie

- Les sanitaires du dortoir ; 13 m² avec 1,00m ht sur toute la périphérie sauf sur cloison des vasques et ses 2 retours (1,80m ht).

Fourniture et pose d’une faïence en grès émaillé, aux caractéristiques suivantes : - Format 20x20 cm- Finition : mat- Modèle de référence : collection Nova Arquitectura, marque CINCA ou équivalent coloris au choix suivant

toutes les couleurs de la série 1 du fabricant [26 coloris] avec possibilité de choisir plusieurs couleurs, dont 5 % de carreaux décortaifs de type Nova Arquitectura Prédécoupé ou équivalent, à choisir parmi tous les différents modèles de pré découpage proposés par le fabricant des séries 1 et 2.



Lot 8PLOMBERIE – SANITAIRE

Etude et prescription réalisées par le Bureau d'Etudes Thermiques

SAISON PARAGOT

1, Allée des Atlantes28000 CHARTRES

Tel : 02 37 88 02 80 Fax : 02 37 88 20 89e-mail : [email protected]



SOMMAIRE

1 PRESCRIPTIONS GENERALES :................................................................................................611.1 PRESENTATION DU PROJET :.............................................................................................................61

1.2 CLASSEMENT DU BATIMENT :.............................................................................................................61

1.3 CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE :......................................................................................61

1.4 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ADJUDICATAIRE :.........................................................................62

1.5 NOTIONS D’EQUIVALENCES :..............................................................................................................62

1.6 EXIGIBILITES DE CONFORMITE :.........................................................................................................63

1.7 ESSAIS – RECEPTIONS ET GARANTIES :...........................................................................................63

1.8 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE :......................................................................................................65

1.8.1 ASSURANCES – QUALIFICATIONS :............................................................................................651.8.2 INTERVENTION SUR LE SITE :.....................................................................................................651.8.3 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES :.........................................................................................65

1.9 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES : (D.O.E)....................................................................................65

1.9.1 NETTOYAGE DU CHANTIER :.......................................................................................................681.10 COMPTE PRORATA :.........................................................................................................................68

1.11 DELAIS D’INTERVENTION :...............................................................................................................68

1.12 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE :..................................................................................68

1.12.1 HYGIENE & SECURITE :................................................................................................................681.12.2 TIERS :............................................................................................................................................681.12.3 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES :............................................................................................681.12.4 DOSSIER D’INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE :............................................68

1.13 ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES :....................................................................................69

1.13.1 ETUDES TECHNIQUES :................................................................................................................691.13.2 ETUDES DE SYNTHESE :..............................................................................................................69

1.14 PERCEMENTS, SCELLEMENTS, RACCORDS :...............................................................................69

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :..............................................................................................692.1 TEXTES REGLEMENTAIRES – NORMES de PLOMBERIE :................................................................70

2.1.1 DU POINT DE VUE ELECTRIQUE :...............................................................................................702.1.2 DU POINT DE VUE DE LA PLOMBERIE :......................................................................................70

2.2 BASES DE CALCULS PLOMBERIE :.....................................................................................................71

2.2.1 METHODE DE CALCUL – DIAMETRES DE RACCORDEMENT :.................................................712.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES :.................................................................................72

2.3.1 EMPLOI DES TUBES :....................................................................................................................722.3.2 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES :.................................................................................................722.3.3 FOURREAUX :................................................................................................................................722.3.4 REPERAGE ET ETIQUETAGE DES INSTALLATIONS :................................................................732.3.5 QUALITE ET POSE DES APPAREILS SANITAIRES & ROBINETTERIES :..................................73

3 LIMITES DES PRESTATIONS :...................................................................................................743.1 TRAVAUX INCLUS :................................................................................................................................74

3.2 TRAVAUX EXCLUS :..............................................................................................................................74

4 TRAVAUX DE PLOMBERIE :.......................................................................................................754.1 TRAVAUX DE DEPOSE :........................................................................................................................75

4.2 APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS DIVERS :.....................................................................76

4.3 BRANCHEMENT GENERAL EAU POTABLE :.......................................................................................81

4.4 PRODUCTION E.C.S. :...........................................................................................................................81

4.5 DISTRIBUTIONS EAU CHAUDE - EAU FROIDE :.................................................................................82

4.6 ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES :.................................................................................................83

4.7 EVACUATIONS EU – EV & VP :.............................................................................................................83

4.8 EVACUATIONS EP :...............................................................................................................................84



4.9 MISE EN EAU :........................................................................................................................................84

1 PRESCRIPTIONS GENERALES :

1.1 PRESENTATION DU PROJET :

Le présent document a pour objet de définir les travaux de PLOMBERIE SANITAIRES à réaliser dans le cadre de la création d’un hébergement de loisirs à la BAZOCHE GOUET (28330).

1.2 CLASSEMENT DU BATIMENT :

Suivant la notice de sécurité définie par le maître d’œuvre, le classement des bâtiments est la suivante :

Etablissement recevant du Public de 5ème catégorie de type PES

1.3 CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE :

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a été étudié par le Bureau d’études thermiques :

S.A.R.L. SAISON P. – F. PARAGOT

Parc des Propylées – 1, allée des Atlantes28000 – CHARTRESTEL : 02 37 88 02 80FAX : 02 37 88 02 89

Email : [email protected]

Chaque dossier comporte :

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).Un plan « Guide » des travaux.Un cadre de Bordereau de prix sans quantités.

REMARQUE : Les plans d’exécution des travaux, de synthèse, de réservations, les plans de récolement ainsi que l’ensemble des notes de calculs des installations seront à la charge de l’entreprise adjudicataire du présent lot, à remettre au maître d’œuvre, au Bureau d’Etudes Thermiques et au bureau de contrôle pour approbation.

La remise des prix sera IMPERATIVEMENT complétée par un bordereau quantitatif détaillé afin que l’appréciation équitable des diverses offres puisse s’opérer sur des bases comparables.

Le maître d’ouvrage ne s’engage pas à choisir le projet le moins onéreux et bien que le coût influe sur sa décision, il se réserve le droit de tenir compte de la valeur technique des dossiers présentés.

Les concurrents évincés n’auront ni recours, ni indemnités et tous les documents remis resteront la propriété du maître d’ouvrage.

Nota important :

Pour chaque catégorie d’ouvrages, il sera mentionné la quantité, le prix unitaire et le prix global. De préférence, le chiffrage des ouvrages sera effectué en suivant la nomenclature du C.C.T.P.



1.4 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ADJUDICATAIRE :

L’entrepreneur au titre du présent lot est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble des fascicules constituant le présent projet et notamment le devis descriptif global de l’opération, le cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P), le planning général d’intervention, le phasage des travaux ainsi que l’ensemble des plans de coupes et détails fournis par le cabinet d’architecture MARCHAND PITOIS (8 Place Victor HUGO BP117 72405 LA FERTE BERNARD Cedex), ainsi que des clauses techniques et prescriptions communes relatives à tous les corps d’état (CCTP TCE).

Il devra se mettre en rapport avec les titulaires des différents lots dans les délais impartis au planning d’intervention pour toutes dispositions nécessaires, quant aux cotes d’implantation, réservations, scellements et travaux de coordination divers.

Il devra en cas d’insuffisance de précisions, en référer en temps utile au maître d’œuvre qui donnera toutes indications complémentaires nécessaires.

Il devra consulter l’ensemble des plans et graphiques remis par l’architecte et le bureau d’études thermiques.

Il devra prendre contact avec les divers organismes prestataires extérieurs (tel que : la compagnie des eaux), afin de leur communiquer ses besoins ou pour obtenir tout renseignement utile a la réalisation de ses ouvrages.

Pièces complémentaires à fournir par le titulaire du présent lot :

A la signature des marchés, le titulaire du présent lot aura à sa charge la remise des documents suivants :

Les plans d’exécution et de détails des travaux à réaliser, à remettre au MAITRE D’ŒUVRE, au bureau d’études thermiques P.SAISON – F.PARAGOT, pour approbation.

Toutes les notes de calculs des installations à remettre au MAITRE D’ŒUVRE, au bureau d’études thermiques P.SAISON – F.PARAGOT.

Les emplacements des attentes électriques ainsi que leurs puissances à l’entreprise adjudicataire du lot électricité.

Les plans de réservation dans les ouvrages maçonnés neufs, à remettre à l’entreprise adjudicataire du lot gros œuvre.

Les indications nécessaires à tous les autres intervenants. (Menuiserie, VRD, peinture)

En fin de travaux pour la réception de ceux ci :

Les schémas de l’installation devant permettre d’identifier sans équivoque les matériels installés, Les plans exacts rectifiés des installations réalisées (Plans d’ouvrages Exécutés) ainsi qu’un jeu de contre-

calques des plans ou CD informatique au format DWG. Un dossier technique des ouvrages exécutés à fournir au BET Thermique, au maître d’Ouvrage et au Maître

d’œuvre (D.O.E.), Un dossier d’intervention ultérieure (D.I.U) à fournir au coordonnateur de sécurité.

Sous traitance :

En cas de sous-traitance de tout ou partie des travaux à réaliser, le titulaire devra au préalable obtenir l’agrément du sous-traitant par le Maître d’œuvre et le déclarer auprès du Maître d’Ouvrage.

1.5 NOTIONS D’EQUIVALENCES :

Les entreprises pourront proposer des produits ou matériels dits équivalents (et non similaires).

La notion d’équivalence sera appréciée par le Maître d’Ouvrage selon les critères suivants :

Performances techniques des produits ou matériels de remplacement proposés, Fiabilité, Durabilité Coût d ‘entretien,



Continuité de fabrication et d’approvisionnement, Garantie constructeur et assistance technique, Compatibilité montante entre anciens et nouveaux produits d’un même fabricant, Importance et précisions des documents techniques (rédigés en langue française).

Procédés faisant l’objet d’avis techniques ou d’A.T.E.X du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B).

Conformité aux Normes Françaises et Européennes ainsi qu’aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.).

Le maître d’ouvrage pourra en outre prendre en considération :

Les avis émis par les publications ou études techniques dont il aurait connaissance,Les impératifs de gestion de son patrimoine,Sa propre expérience de la pathologie du bâtiment.

En cas de désaccord sur l’équivalence des produits ou matériels, sur les marques, les modèles référencés seront obligatoirement mis en œuvre sans que l’entreprise puisse réclamer un quelconque supplément de prix ou de délais d’exécution.

1.6 EXIGIBILITES DE CONFORMITE :

Pour les marchés, les D.T.U. et Normes applicables sont ceux dont le mois de publication figurant sur le document est antérieur de deux mois à celui de la consultation.

Cela veut dire que les installations sont conformes aux Normes et Règlements en vigueur au jour de la mise en service, mais que les suppléments qui découleront des modifications des textes intervenues à dater de deux mois avant le jour de la consultation ne seront pas à la charge de l’entrepreneur et devront faire l’objet d’un AVENANT au Marché.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les Règles de l’Art et devront répondre aux Prescriptions Techniques Fonctionnelles comprises dans les Textes Officiels parus à la date de la signature des marchés et notamment :

Décrets 93.1164 du 11/10/1993, 96-420 du 10/05/1996 et 96-28 du 08/01/1998.

1.7 ESSAIS – RECEPTIONS ET GARANTIES :

Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le BET se réservent le droit de procéder ou de faire procéder à tous les essais nécessaires et de choisir le jour ou se feront ces essais.

Pour les essais, l’entrepreneur sera convoqué. Il pourra néanmoins se faire représenter. S’il n’est pas présent ou représenté, il sera passé outre, sans qu’il puisse élever de réclamation de ce chef.

Pour les essais, l’entrepreneur fournira outre le personnel nécessaire qualifié, tous les appareils de mesures et de contrôles appropriés. En cas de litige ou de défaillance de l’entreprise, il sera procédé aux contrôles par un organisme spécialisé à la charge de l’entreprise.

Tous les essais effectués par l’installateur seront consignés sur des procès verbaux (documents COPREC construction – supplément n° 4954 au moniteur du mois de novembre 1998).

Les essais seront contradictoires et effectués à la date fixée par le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre.

Le titulaire du présent lot a obligation de fournir une installation complète et en parfait état de marche.

Opérations préalables à la réception :

Seront vérifiés :Les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures.Les règles de mise en œuvre.La conformité avec les règlements.Les essais de débits et d’étanchéité des réseaux.Les essais d’isolement des circuits, de résistances des terres, etc.

Essais à la réception :

A ce moment seront vérifiés :Le bon fonctionnement des installations



L’état des fournitures et travauxLa qualité acoustique des équipementsLes résultats des essais, des installations et des réglages effectués, pour répondre aux conditions imposées.

L‘entreprise devra remédier à ses frais, et sans délais, aux anomalies constatées. En cas de retard ou de refus, l’entreprise se verra refuser la réception et il lui sera demandé des indemnités pour dommages causés

L’entrepreneur devra mettre les plans de l’installation en parfaite concordance avec les ouvrages réalisés et fournir les consignes simples et instructions utiles pour la conduite et l’entretien des installations.

Essais d’étanchéité des canalisations d’eau :

Les canalisations des différents réseaux d’alimentation et accessoires installés seront mises en charge sous une pression supérieure à 50% de la pression normale, sans dépasser en aucun point de l’installation la pression d’essai propre aux matériaux et appareils utilisés.Aucune fuite ne devra être constatée pendant la période d’observation d’au moins 4 heures.

Les essais devront toujours être exécutés avant peinture, encoffrement ou encastrement des canalisations.

Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation :

Les canalisations de vidanges ainsi que les chutes seront observées en service pour déceler les fuites éventuelles. Toutefois, quand certaines parties de canalisations traverseront des ouvrages inaccessibles on procédera à un essai à la fumée ou à la pression.

L’essai à la pression d’air de 7 à 8 mCE s’effectuera en obturant les extrémités de la tuyauterie avec des ballons gonflés et celles des branchements par des bouchons filetés ( l’essai fait avant pose des appareils ). L’alimentation en air sous-pression étant fermée le manomètre posé de devra accuser aucune baisse de pression.

Les essais d’étanchéité des chutes et collecteurs encastrés ou encoffrés seront effectués avant rebouchage.

Essais de fonctionnement des appareils :

Chaque appareil sera essayé en vue de s’assurer de son parfait fonctionnement. En particulier on vérifiera :

Que la manœuvre des robinetteries et des commandes de vidange est aisée et sans défaut.Que le réseau de ventilation primaire a été convenable exécuté.

Essais de salubrité :

Ces essais ont pour but de vérifier :

Que l’eau contenue dans un appareil sanitaire ne peut remonter dans la canalisation qui l’alimente dans le cas où cette dernière serait en dépression.

Que la vidange d’un appareil ou celle de plusieurs appareils se produisant simultanément suivant les conditions de la norme NFP 410.201 ne provoque pas l’entraînement de la garde d’eau du siphon d’un autre appareil.

Essais relatifs aux bruits :

Ces essais seront observés sur tous les appareils sanitaires, robinetteries, accessoires et canalisations.

Pendant le puisage, robinet ouvert complètement ou partiellement ou l’évacuation d’eau, il ne devra être constaté aucun bruit tel que vibration ou sifflement ou encore coup de bélier.

Garantie et Entretien :

L’entrepreneur devra la garantie du parfait achèvement de ses installations durant UNE ANNEE à dater de la réception des travaux.Durant ce délai et pendant toute la période de garantie, il devra le remplacement à ses frais de toutes pièces non satisfaisantes par suite de vice de construction et/ou de montage, usure normale, défaut de matière, sauf dans le cas d’usage défectueux par un tiers, et supporter les conséquences directes et indirectes qu’auraient occasionné ces incidents.Si dans un délai raisonnablement fixé, les anomalies notifiées par Procès verbal circonstancié n’étaient pas réparées, le Maître de l’ouvrage serait fondé à assurer la remise en état aux frais de l’entrepreneur qui demeurerait cependant responsable des installations.

Repérage – Schémas des installations :



L’entrepreneur adjudicataire fournira et installera tous les schémas, repères et affichages nécessaires à la bonne conduite, entretien et sécurité des installations et notamment :

Le contrôle périodique des installations de SECURITE Les schémas de câblages des installations ELECTRIQUES de ses ouvrages Les plans DOE avec nomenclature.

Les numéros ou repères mentionnés sur des plaques seront rappelés sur tous les schémas des installations et seront réalisés de façon à demeurer facilement lisible dans le temps.

Tous les étiquetages effectués seront conformes à la norme NFX 08-100.

1.8 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE :

1.8.1 ASSURANCES – QUALIFICATIONS :

Les entreprises soumissionnaires devront justifier d’une qualification et d’une assurance en cours de validité, en rapport avec les travaux qu’elles proposent de réaliser et en particulier le capital du risque encouru.

A défaut d’une qualification QUALIBAT, une liste de référence devra être adressée avec le dossier de soumission.

1.8.2 INTERVENTION SUR LE SITE :

L’entreprise adjudicataire du marché devra obligatoirement se faire représenter sur place par un responsable de travaux, habilité à donner des directives et à entretenir les relations avec le client et ceci pour toute la durée du chantier.

1.8.3 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES :

La remise en fin de chantier de ces documents est impérative, une pénalité importante étant appliquée en cas de non-fourniture dans les délais fixés.

Il est précisé que, outre les documents décrits à l’annexe de l’arrêté du 29 JUIN 1973, le dossier devra comporter les procès verbaux de mise en route des matériels.

Ces procès verbaux seront obligatoirement rédigés par le fabricant ou son représentant pour tous les matériels sensibles.Tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable.

Nombre d’exemplaire à fournir : 1 CD informatique au format DWG pour les plans,3 Exemplaires papier plié au format 21 x 29,7 cm.

Remarque : Chaque exemplaire papier sera présenté dans un classeur avec intercalaires pour chaque type spécifique de matériels, procès verbaux de mise en route, avis techniques, schémas électriques des armoires, plans de récolement des travaux.

1.9 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES : (D.O.E)

Généralités :

Il sera prévu la remise du DOE sur exemplaire papier.

En supplément, l’entreprise devra prévoir la remise d’un DOE sur CD ROM comprenant l’ensemble des pièces fournies sur papier. Les plans seront au format AUTOCAD.Toutes les notes de calcul seront fournies dans leur format d’origine.



Aucune réception ne sera programmée sans remise préalable des documents demandés au DOE.

Liste des DOE :

La production par l’entreprise des dossiers des ouvrages exécutés se fera après établissement d’une liste des documents à produire.

Cette liste, soumise au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage pour approbation doit lister, par type de document et de façon exhaustive :- Les plans et autres documents issus des PEO.- Les notes de calcul.- La documentation technique.- Les procès-verbaux.- La notice d’exploitation.- La notice de maintenance.

Au cas où le planning de l’opération prévoirait, compte tenu de l’importance des DOE, une remise échelonnée, celle-ci se fera par exemple complet homogène de façon à permettre aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage d’exercer leur contrôle.

PLANS ET AUTRES DOCUMENTS ISSUS DES P.E.O :

Plans d’implantation :

Les plans d’implantation des réseaux et terminaux d’équipements thermiques, les cahiers des coupes, les détails, les plans de raccordement aux réseaux existants et ceux plus particuliers concernant les locaux techniques seront collectés en DOE.

La symbolique utilisée pour repérer les différents éléments (tracés des réseaux, nature et dimensionnement des tuyauteries et conduits, type de matériels) restera homogène pour tous ces plans. Un document précisera d’ailleurs la symbolique utilisée sur les divers documents, les repérages et abréviations (avec classement dans l’ordre alphabétique).

La destination des tuyauteries principales (eau chaude, eau froide).sera précisée sur ces plans, ainsi que le sens de l’air véhiculé.

Les dispositifs principaux de sectionnement des réseaux seront également clairement précisés ainsi que les cheminements (trappes, etc..).

Nomenclature des matériels :

Elles seront collectées au titre des DOE.

Les entreprises incorporeront ces nomenclatures de matériels dans les schémas, synoptiques.

Sur les nomenclatures seront rappelées les références des plans de repérage de ces matériels ainsi que celles de la documentation.

La nomenclature concerne non seulement les appareils, mais aussi ses constituants. Elle sera établie en parallèle avec la constitution de la documentation technique.

Schémas généraux ou synoptiques des réseaux :

Ils seront collectés en DOE.

Ils préciseront les limites du présent marché (existant, autres intervenants) ainsi que les références des schémas individualisés par système de traitement d’air concernés.L’entreprise n’emploiera pas d’abréviations sur ces plans.

Notes de calcul :

L’entreprise remettra au DOE l’ensemble de ses notes de calcul.Les titres de ces documents ainsi que leurs sommaires permettront de retrouver rapidement les désignations employées sur les titres des plans d’exécution.Une note préliminaire précisera l’articulation des notes de calcul.



Chaque note de calcul sera précédée d’un rappel des hypothèses prises en compte, des conditions de calcul, du nom des logiciels utilisés éventuellement.

Documentation technique :

De manière à permettre une recherche rapide et adaptée, l’entreprise fera ressortir, par fléchage ( non effaçable à la reproduction ), les références des matériaux, produits et matériels concernés et mentionnera les options choisies.

La documentation sera classée par ordre alphabétique de produits, avec sommaire, liste récapitulative des fabricants et fournisseurs avec leurs adresses et téléphones, et intercalaires.

La documentation concerne la totalité des prestations du présent marché, y compris celles éventuellement sous traitées.

Procès-verbaux :

P.V et cahiers d’essais effectués sur site :- Ils seront classés par ordre alphabétique de zone et par système à l’intérieur d’une zone, avec sommaire et

intercalaires.P.V de classement au feu, d’avis techniques :- Ils seront classés par ordre alphabétique de produits avec sommaire et intercalaires.L’entreprise précisera la localisation de ses ouvrages.

Notice d’exploitation :

Elle s’adresse au personnel de conduite des installations et donc s’attache à un fonctionnement normal des installations.A ce titre, elle comprend pour chaque type d’installation :

Qui joindre en cas de problèmes. Le rappel des principes de fonctionnement des circuits et les références des schémas généraux et synoptiques. L’ensemble des procédures marche/arrêt (manuel, automatique, normal, secours, urgence) avec l’ordre des

enclenchements pour chaque phase et les sécurités correspondantes. L’ensemble des paramètres de conduite (valeurs normales, écarts tolérés correspondant aux limites d’utilisation,

écarts limites de fonctionnement). La liste des défauts amenant la coupure. Les procédures de modifications des réglages et des points de consigne (abaques de fonctionnement et points

de réglage). L’ensemble des positions des organes de manœuvres. L’ensemble des indications des appareils indicateurs et des appareils de mesure, pour un fonctionnement normal

des installations. Les procédures de manœuvre détailleront les points suivants : Consignes de sécurité. Conditions préliminaires à la manœuvre Description de la manœuvre et commentaires. Description des moyens de contrôle du bon déroulement de la manœuvre.

Remarque importante : Cette notice d’exploitation ne se limite pas à la notice écrite par chaque constructeur, mais se doit d’être complétée par l’ensemble des renseignements techniques propres à l’opération.

Notice de maintenance :

Elle suit et complète la notice de fonctionnement et aborde le cas des fonctionnements hors limites et des dysfonctionnements.Elle comporte pour chaque type d’installation, les éléments suivants :

Qui joindre en cas de problème : Fournisseur, SAV, fabricant.Aide au diagnostic en cas de panne ou de fonctionnement hors conditions normales.Liste des outils non standards nécessaire à une intervention sur site.Liste des consommables et des pièces de rechange indispensables sur le siteLes gammes d’interventions par ordre de priorité (conditions de sécurité, d’accessibilité, rappel des visites et de leur périodicité, les gammes de travaux, les modes opératoires).Valeur de consigne et de réglage.

DOE et formation :



Lors de la remise des installations au maître de l’ouvrage, l’entreprise au titre des actions de formation dues à son marché, présentera ce dossier DOE aux responsables désignés de manière à familiariser les futurs utilisateurs à une bonne utilisation des équipements et installations techniques.

L’entreprise insistera notamment sur les consignes de sécurité et les qualifications requises en vue de leur conduite et la maintenance.

DOE : Types de supports :

Le DOE devra comporter une édition papier complète, identifiée et classée comprenant l’ensemble des documents définissant le DOE.

Par ailleurs, l’entreprise sera tenue de fournir une édition du DOE sur CD ROM comprenant l’ensemble des plans au format AUTOCAD ou DXF, ainsi que tous les documents graphiques ou textuels du DOE.

1.9.1 NETTOYAGE DU CHANTIER :

L’entrepreneur du présent lot devra l’enlèvement de tous les déchets et chutes de matériaux qu’il aura mis en œuvre, ainsi que tous les emballages des produits qui auront été livrés par ses soins.L’enlèvement des films de protection ou étiquetage des équipements devra être effectué avec soins.Dans le cas contraire et après constat, le temps passé par une autre entreprise pour réaliser ce nettoyage sera facturé à l’entreprise du présent lot.

1.10 COMPTE PRORATA :

L’entrepreneur devra prévoir dans ces prestations, la participation aux frais relatifs à la gestion du compte prorata du chantier défini dans le cadre du présent programme.

1.11 DELAIS D’INTERVENTION :

Les travaux seront exécutés dans les délais impartis au planning prévisionnel qui sera joint en annexe au dossier de la maîtrise d'œuvre en phase de consultation des entreprises.

1.12 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE :

1.12.1 HYGIENE & SECURITE :

Les entreprises titulaires devront respecter la Loi du 31 Décembre 1993 relative au développement de la prévention des accidents du travail, définie par le Décret d’application du 26 Décembre 1994.

Chaque entreprise titulaire est tenue d’établir un Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) en y intégrant ceux de leurs sous-traitants ou cotraitants éventuels.

Ce ou ces plans devront préciser les mesures prévues pour assurer la sécurité du personnel de chantier.

L’entreprise titulaire se réfèrera au lot des généralités afin d’obtenir de plus amples informations sur ce chapitre.

1.12.2 TIERS :

La sécurité assurée par l’entrepreneur titulaire sera très attentive et efficace vis à vis des personnes et des biens appartenant ou non à l’entreprise.

Protections des résistances adaptées aussi bien que signalisation très visible seront mises en place dès l’origine du chantier avec une maintenance continue jusqu’au repliement du chantier.

1.12.3 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES :

Les différents CCTP ne sauraient en aucune manière limiter l’importance des travaux ni la responsabilité des entreprises titulaires qui devront signaler par écrit à l’architecte, toute erreur, omission ou manque de concordance relevé dans les documents constituant le dossier de consultation, faute de quoi, ils seront tenus pour responsables.

1.12.4 DOSSIER D’INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE :



En fin de chantier, les plans de recollement, les plans de détails et d’exécution, les notices d’entretien, les descriptions techniques, et les garanties des matériaux et matériels utilisés seront fournis en 1 exemplaire reproductible afin de constituer son DOSSIER D ‘INTERVENTION ULTERIEUR sur l’ouvrage (D.I.U.O), suivant décret du 26/12/1997 et 04/05/1995 ainsi que l’arrêté du 07/03/1995.

Doit également être fourni avec ce D.I.U.O. par le titulaire du présent lot, le dossier d’ouvrages exécutés complété d’un bordereau numéroté des plans, notes techniques, calculs ;Ainsi qu’un dossier de maintenance (article R.235.5 du décret n° 92.332 du 32 mars 1992).

1.13 ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES :

1.13.1 ETUDES TECHNIQUES :

L’entreprise titulaire devra impérativement faire appel aux services d’un bureau d’études agrée de son choix, pour la détermination des installations de plomberie / sanitaire.

Les plans et détails d’exécution seront soumis à l’avis du maître d’œuvre et du bureau d’études thermiques.

Le VISA sera donné sur la conformité au projet architectural, la conformité au projet du B.E.T. Thermique et ne dégagera en rien la responsabilité technique de l’entreprise titulaire et de son bureau d’études.

Au choix de l’entreprise titulaire, le coût des études techniques pourra apparaître à la présente rubrique ou être incorporé dans les prix des ouvrages.

1.13.2 ETUDES DE SYNTHESE :

L’entreprise titulaire devra intégrer dans l’établissement de ses plans et détails d’exécution les caractéristiques des installations des autres corps d’état, s’incorporant dans ses ouvrages.

Il provoquera auprès des autres intervenants, la diffusion des informations qui lui seront nécessaires.

Au choix de l’entreprise titulaire, le coût des études de synthèse pourra apparaître à la présente rubrique ou être incorporé dans les prix des ouvrages.

Dans tous les cas, les plans de synthèse réalisés devront être soumis à l’approbation du maître d’œuvre avant exécution des travaux.

Ce chapitre devra figurer dans le chiffrage de l’entreprise titulaire.

1.14PERCEMENTS, SCELLEMENTS, RACCORDS :

L’entreprise titulaire du présent lot devra remettre en temps utile (suivant planning des travaux) au lot Gros Œuvre ses plans de réservations dans les ouvrages maçonnés neufs, ainsi que les attentes au sol, faute de quoi les percements seront à sa charge.

L’entreprise de plomberie sanitaire devra les percements dans les ouvrages maçonnés existants agglomérés creux, briques creuses, carreaux de plâtre, cloisons sèches, etc… L’entreprise devra également tous les scellements, bouchements et raccords sans exception.

Tous les rebouchements, scellements au ciment et raccords (sauf carrelage et revêtement) font parties des prestations du présent lot et devront être réalisées soigneusement en matériaux de même nature que ceux dans lesquels les percements auront été effectués.

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :



Si la modification d’une norme ou d’un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude d'appel d'offres, il appartiendrait à l’entreprise, sous sa seule responsabilité, d’avertir le Maître d’œuvre par lettre, éventuellement avec avis de réception ou sur le compte rendu de chantier, en indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification.

Le Maître d'œuvre soumettra alors la proposition avec, éventuellement, l'avis motivé du bureau de contrôle, au Maître d'ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'entreprise devra en demander notification par écrit.

Les projets remis seront donc étudiés en toute connaissance de cause et seront, au minimum, conformes aux textes réglementaires référencés ci-après. Les listes suivantes ne sont pas limitatives, elles ont simplement pour objet d'attirer l'attention de l'entreprise sur les normes, les règlements, les décrets, les arrêtés et les documents techniques.

2.1 TEXTES REGLEMENTAIRES – NORMES de PLOMBERIE :

2.1.1 DU POINT DE VUE ELECTRIQUE :

L’ensemble des installations devra satisfaire aux règles générales NFC 15.100 et suivantes.« Lois et décrets en vigueur », les textes sont ceux qui concernent le lot Electricité générale, notamment en matière de sécurité et de préventions des risques d’accidents, ainsi que les Normes françaises en vigueur et règles de l’art,

Décret du 14 novembre 1988 ( installations électriques ),NF C 12-101. Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (février 1992).NF C 15-100 Pour toutes les exécutions et entretiens des installations électriques basse tension.NF C12-201 Relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P.NF C 61-300 Pour les appareillages terminaux.NF C 68-133 Pour les tuyaux et conduits.NF C 32-201. Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tension assignée au plus égale à 450-750 V. Prescriptions générales (octobre 1998).NF C 32-321. Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle. Séries U 1000 R2V (série U 1 000 R02V et série U 1 000 R12V) (avril 1993).NF EN 60439-1 (NF C 63-421). Ensembles d’appareillage à basse tension. Partie 1. Ensembles de séries et ensembles dérivés de série (octobre 1994).DTU 70.1 et 70.2 relatives aux installations électriques.Les recommandations des règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux recevant des travailleurs.. . . Et réalisée selon les règles de l'art.

2.1.2 DU POINT DE VUE DE LA PLOMBERIE :

La liste des textes énoncés ci après n’est pas exhaustive et ne constitue qu’un rappel des principales réglementations applicables aux installations :

Les normes françaises NFP 45201 et normes européennes en vigueur,Les normes françaises NFA 60312 et 60301,Cahier des charges 1594 concernant les évacuations des eaux domestiques,Le règlement Sanitaire Départemental Type,Les règles stipulées par les Documents Techniques Unifiés D.T.U. :DTU 60.1 Cahier des charges applicable aux travaux de plomberie sanitaire mis à jour au 1er janvier 1987 compris les annexes et additifs n°1 et n° 4,DTU 60.11 Edition d’octobre 1988 règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des évacuations des eaux pluviales référence AFNOR DTU P.40.202,DTU 60.31 de novembre 1981 concernant les travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, eau froide sous pression.DTU 60.33 de novembre 1981 concernant les travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, évacuation des eaux usées et eaux vannes,DTU 60.5 de septembre 1987 canalisation en cuivre, distribution d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et évacuations d’eaux usées,DTU 65.10 de février 1990, canalisations d’eau chaude et d’eau froide sous pression et canalisations d’évacuation des eaux usées, des eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments.Les dispositions du Code du Travail, de la protection des travailleurs, Réglementation sanitaire départemental type, Code de la Santé publique, Code de la construction et de l’habitat (articles R 123-1 à R 123-55), de l’urbanisme.



Les Avis Techniques des fabricants,Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité susvisé,Arrêté du 23 mai 1989 fixant les dispositions particulières, complétant le règlement de sécurité susvisé,Arrêté du 14 juin 1969, relatif à l’isolation acoustique des bâtiments, modifié par l’Arrêté du 22/12/75.Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978 et de la circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC.DGUHC/DGE/DPPR/n°126 concernant la prévention des risques liés aux légionnelles et les risques liés aux brûlures.N.R.A. (nouvelle réglementation acoustique) de janvier 1996. Cahier des charges 1594 concernant les évacuations des eaux domestiques.

Les Normes Françaises et notamment :Canalisations cuivre NFA 51.120 et NFE 29.591,Les appareils sanitaires NFD 11.101, NFD 11.103, NFD 11.104, NFD 11.116, NFD 11.117, NFD 11.123, NFD 11.124, NFD 11.130, NFD 12.101, NFD 12.105, NFD 12.203, NFD 13.101,Plomberie Sanitaire NFD 18.001, NFD 18.201, NFD 18.205, NFD 210, NFE 29.064, NFP 41.101, NFP 41.102, NFP 41.201,Robinetteries de bâtiment NFP 43.001 à NFP 43.018,Couleurs conventionnelles des tuyauteries NFX 08.100,Norme NFD 18.206, pour les bondes et vidages,Norme NFP 41.101, pour les distributions d’eau chaude et d’eau froide,Norme NFP 91.201, pour les handicapésDécret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 et le décret n°2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public pour les personnes handicapés.Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié, NFT 54.002, NFT 54.003, NFT 54.013, NFT 54.017, NFT 54.028, NFT 54.030, NFT 54.031, NFT 54.032, NFT 54.037, NFT 54.037,NF P 52-305 (DTU 65.10). Canalisations d'eau chaude ou d'eau froide sous pression et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales à l'intérieur des bâtiments. (juin 1997).Norme NFT 54.002 tubes polyéthylène réticuléNorme EN 50.086 gaines de protection.

D’une façon générale les soumissionnaires devront respecter les règles de la profession.

L’installation ne devra pas être une source de bruit perturbateur pour les usagers, ceci même dans le cas d’absence de normes ou réglementations particulières à ce sujet.

2.2 BASES DE CALCULS PLOMBERIE :

2.2.1 METHODE DE CALCUL – DIAMETRES DE RACCORDEMENT :

Tous les calculs de débits et des diamètres d’alimentation seront établis de la manière suivante :

Soit par les Normes Françaises et DTU n°60.11, concernant les règles de calculs des installations de plomberie sanitaire et des évacuations des eaux pluviales.

Soit par les documents du REEF.58 complétés par les abaques publiés dans la revue du DELEBECQUE.

Dans tous les cas, ceux ci seront au minimum égaux à la norme édictée par le DTU 60.11 en vigueur.

Les diamètres de raccordement aux appareils à prendre en compte seront les suivants :

DESIGNATION EAU FROIDE EAU CHAUDE EVACUATION Ensemble W.C. à réservoir 10 / 12 100Lavabo 12 / 14 12 / 14 33.6x40Douche 12 / 14 12 / 14 33.6x40Urinoir 12 / 14 33.6x40Evier 12 / 14 12 / 14 43.6x50Vidoir 12 / 14 12 / 14 43.6x50Robinet de puisage 14/16

La surpression en tout point d’utilisation ne sera jamais supérieure à 3 bars, ni inférieure à 0.10 bar.

La vitesse d’écoulement dans les tuyauteries d’eau froide et d’eau chaude devra être égale aux valeurs suivantes :Inférieure à 1m/s à l’intérieur des locaux (distributions apparentes),



1.5 m/s maximum pour les colonnes montantes,

La pente d’écoulement des réseaux d’évacuation devra être comprise entre 1 et 3 cm/m.

Le taux de remplissage des canalisations d’évacuation sera pris égal aux valeurs suivantes :5/10e pour les réseaux EU & EV.

2.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES :

2.3.1 EMPLOI DES TUBES :

Tubes en cuivre :

Tubes cuivre écrouis en barre ou recuit aux normes NF ( selon DIN-EN 1057 et DVGW-GW 392 ).

Les tubes en cuivre posés sur colliers métal doivent être isolés des colliers par des bagues protectrices diélectriques.Les diamètres intérieurs inférieurs à 10 mm sont interdits.

Tuyaux en PVC :

Ils seront en tuyaux plastiques PVC rigide non plastifié, série écoulement Conformes à la norme NF 54.017, 54.030 et suite et à la marque de qualité NF, classe M1.Ces tubes seront gris clair, marquage EU pour les eaux usées et eaux vannes, et marquage EP pour les eaux pluviales.

Pose des canalisations en PVC :

Les canalisations seront assemblées par collage avec des adhésifs à base de solvants forts.Il sera utilisé des raccords du commerce adaptés aux pressions de service, avec suivant le cas joint de dilatation incorporé.Les colliers comporteront une bague isolante et devront pouvoir permettre la libre dilatation des canalisations.L’écartement des colliers sera conforme aux normes et DTU.

Pose des canalisations en cuivre :

Les canalisations seront fixées le long des murs à l’aide de colliers en laiton vissés dans des chevilles.

L’écartement entre mur et collier sera de 2cm maximum pour les tuyaux d’un diamètre inférieur à 25 mm et de 3cm maximum pour les diamètres supérieurs. Il sera également prévu un matériau isolant entre le collier et la tuyauterie.

Les raccords et jonctions seront brasés pour les canalisations d’alimentation en eau avec métal d’apport approprié et suivant les règles de l’art. Ils pourront être soudés par capillarité pour les vidanges.

Dans le cas de liaison acier cuivre, il sera fait appel à des raccords mixtes en laiton matricé.

2.3.2 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES :

Les canalisations métalliques devront être reliées au conducteur principal de protection, une liaison équipotentielle sera assurée sur toute la longueur de l’installation.

En cas de présence de matériel électrique sur un tronçon, ce matériel devra être conforme à la norme NF C 15.100.

2.3.3 FOURREAUX :

Dans le cas de traversée de murs ou planchers, les canalisations devront être placées sous fourreaux en matériaux adaptés aux canalisations dont le diamètre intérieur devra excéder d’au moins 1cm celui de la canalisation protégée.

La longueur des fourreaux sera la suivante :

Plancher : 10 mm par rapport au sol fini 30 mm pour les locaux dits « mouillés »



5 mm en sous face de la dalle.

Paroi verticale : arasée au nu de la surface finie du mur.

L’étanchéité du vide entre fourreaux et canalisations devra être assurée par un produit hydrofuge de qualité MO, d’une résistance au feu égale à celle de la paroi traversée, présentant les qualités d’isolant phonique, insensible à l’humidité et inerte vis à vis des canalisations.Ces fourreaux seront fournis et posés par l’entrepreneur du présent lot et devront être agrées.

Les fourreaux seront enfilés sur les canalisations et non coupés suivant une génératrice, ils seront résistants aux chocs (pas de gaine annelée).

2.3.4 REPERAGE ET ETIQUETAGE DES INSTALLATIONS :

Tuyauteries non calorifugées :En plus de la protection contre la corrosion, il sera prévu un repérage des réseaux de finition. Le repérage sera réalisé de façon identique à ceux existant dans l’établissement. Les couleurs sont indiquées dans les normes suivantes :NFX 08.100 et suivantes (limites conventionnelles des tuyauteries)

Les anneaux ou rectangles d’identification seront disposés :De part et d’autre de chaque élément de robinetterieDe part et d’autre de chaque dérivation sur les réseaux principaux ou secondairesTous les 5 mètres environ sur les parties droites des réseaux.Sur ces rectangles ou anneaux apparaîtront clairement :Le sens du fluide : Aller – Retour La nature du fluide.

Tuyauteries calorifugées :La teinte de fond sera conforme aux prescriptions citées au paragraphe du matériau de revêtement du calorifuge.Les anneaux ou rectangles d’identification seront disposés comme indiqué au paragraphe précédent.

Le repérage sera réalisé de façon identique à celui existant dans l’établissement.

Repérage de la Robinetterie :Tous les éléments de robinetterie seront repérés par une étiquette fixée sur les réseaux avec support et cache plastique amovible.Cette étiquette sera fixée sur le corps de la vanne ou du robinet.Elle sera en DILOPHANE gravé de couleur identique à la teinte de fond de la tuyauterie correspondante.

2.3.5 QUALITE ET POSE DES APPAREILS SANITAIRES & ROBINETTERIES :

Choix des appareils sanitaires : Le CCTP défini le choix des appareillages.

Défauts entraînant le rebus :Ecaillage, filetage, fêlures et rayures à la pose ou en service avant la réceptionTolérances dimensionnelles supérieures à 3%.

Qualité de la céramique :Les appareils en céramique seront en faïence émaillée, ou en porcelaine vitrifiée.

La céramique doit satisfaire aux essais de résistance aux variations de température, de dureté de l’émail, de continuité de la couche d’émail.

Tous les appareils sont prévus complètement installés y compris toutes les fournitures, façon et accessoires.

Ils seront tous posés rigoureusement de niveau.

Les siphons des appareils seront du type bouteille.

Toutes les dispositions devront être prises par le titulaire du présent lot pour que l’isolation phonique soit assurée en particulier prévoir les joints de désolidarisation avec les structures pour éviter les transmissions de bruits.

Les robinetteries devront avoir le classement E.A.U défini par le fabricant et en accord avec le type de la construction retenue.



2.3.6 REGLEMENTATION NORME HANDICAPE :

3 LIMITES DES PRESTATIONS :

3.1 TRAVAUX INCLUS :

Travaux à la charge du présent lot :

GROS ŒUVRE – MACONNERIE :Tous les travaux de scellements – rebouchages liés à la mise en œuvre des installations de plomberie.La fourniture des plans de réservations dans les ouvrages maçonnés neufs, des attentes au sol EU-EV, dans les délais impartis au planning d’exécution.Tous les percements et rebouchages dans les ouvrages maçonnés existants liés à la mise en œuvre des installations de plomberie.Dépose et l’évacuation hors du lieu du chantier du matériel de chauffage existant.Dépose et l’évacuation hors du lieu du chantier du matériel de plomberie existant.

ELECTRICITE :La totalité des liaisons électriques nécessaires aux appareils du présent lot, depuis les attentes protégées de l’électricien.Les préparateurs ECS électriques.

PEINTURE :Le repérage complet de l’installation.

SERRURERIE :Le supportage complet des appareils tuyauteries de plomberie.

CALFEUTREMENT :Le calfeutrement des divers passages des tuyauteries, à travers les maçonneries, faux plafond, cloisons, etc.



3.2 TRAVAUX EXCLUS :

A la charge des lots et prestataires suivants :

LOT VRD : La canalisation d’eau potable jusqu’en pénétration dans le local ménage, y compris tranchée, sablon, remblai.Tous les réseaux enterrés extérieurs EU-EV, les regards de branchement.Tous les réseaux enterrés extérieurs EP, les regards de branchement.

LOT GROS ŒUVRE :Les attentes EU/EV au sol, les réseaux EU/EV sous dallage, y compris engravures, rebouchages.Les réservations dans les ouvrages maçonnés neufs dans la mesure où celles-ci auront été fournies dans les délais impartis au planning d’exécution.Fourniture et la pose du siphon de sol dans le local technique du grenier, y compris cuvelage étanche.

LOT COUVERTURE :L’ensemble des travaux à réaliser sur les réseaux d’évacuation des eaux pluviales extérieurs.La fourniture et pose des chapeaux des VP, y compris relevé et reprise d’étanchéité.

LOT MENUISERIES INTERIEURES :Le plan de travail en cuisine pour installation de l’évier.

LOT CLOISON :Coffres d’habillage pour les ventilations de chutes EU/EV.Coffres d’habillage pour les descentes des chutes EU/EV.Coffres d’habillage pour la mise en place des bâti-supports des WC suspendus.Renforts appropriés et conséquents dans les armatures pour effectuer la pose des lave-mains, poste d’eau et accessoires de toilettes (barres d’appui) et les préparateurs ECS.

LOT REVETEMENT DE SOL :Fourniture et pose du siphon de sol pour la douche à l’italienne Habillage en carrelage, primaire d’accrochage avant application ciment colle des remontées des receveurs de douches.

LOT ELECTRICITE :Les câbles de mise à la terre des masses métalliques.Les amenées de lignes protégées, en câble standard laissées en attente pour les préparateurs ECS (tension mono 230 volts).Les amenées des lignes électriques protégées en tête à proximité des bandeaux lumineux des plans vasques, en câble U1000Ro2V, tension monophasée 230V.Les bandeaux lumineux au-dessus des 2 lavabos handicapés.

LOT PEINTURE :Tous les travaux de peinture définitive à prévoir sur les tuyauteries de plomberie et supports restant apparents à l’intérieur des différents locaux.

LA MAIRIE DE LA BAZOCHE GOUET :La réalisation d’un nouveau branchement d’eau potable, y compris fourniture et pose du compteur.

4 TRAVAUX DE PLOMBERIE

4.1 TRAVAUX DE DEPOSE :

Le titulaire du présent lot devra prévoir à sa charge la dépose et l’évacuation hors du chantier de certains équipements contenus dans le bâtiment.

Vidange au préalable des installations de chauffage et de plomberie pour intervention sur les réseaux.

- La chaudière fioul DE DIETRICH et l’ensemble de la régulation.- Le brûleur fioul CUENOD- Du vase d’expansion, y compris raccordement hydraulique, calorifugeage.



- Du carneau d’évacuation des gaz brûlés.- De la panoplie de chauffage, y compris circulateur, robinetteries.- Sectionnement et dépose de l’ensemble des tuyauteries de chauffage, y compris fixations, accessoires réseaux,- De toute les tuyauteries d’alimentation fioul, compris vanne police, coffret, jauge, évent, canne de remplissage,

fixations, et accessoires.- Du coffret électrique, compris câblage.- De tous les réseaux hydrauliques, calorifugeage dans le bâtiment, y compris fixations.- De tous les corps de chauffe, y compris robinetteries, fixations.- Des préparateurs ECS électriques, y compris asservissements électriques.- De l’ensemble des appareils sanitaires, y compris robinetteries, fixations.- Sectionnement et dépose de l’ensemble des tuyauteries de plomberie (EF, ECS, EU et EV), y compris fixations,

accessoires réseaux,

Après la dépose et l'enlèvement du matériel ci-dessus, le titulaire du présent lot devra le rebouchage des trous.

Travaux sur la cuve fioul :

La citerne fioul de capacité unitaire de 5000 litres existante. Le titulaire du présent lot devra prévoir les interventions suivantes :

- Pompage du combustible restant au moment des travaux. L’installateur devra fournir le P.V. de retraitement des déchets fioul domestique.

- Dégazage.- Découpage et évacuation hors du lieu du chantier.

Ces travaux seront effectués par une entreprise spécialisée avec du personnel qualifié (procès verbal à fournir).

4.2 APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS DIVERS :

Appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée blanche, de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, prévus entièrement équipés et installés, avec marquage NF.

REMARQUE IMPORTANTE : L’entreprise du présent lot devra avoir une coordination parfaite avec le titulaire du lot Cloison Doublage afin que ce dernier intègre des renforts appropriés et conséquents dans les armatures des cloisons pour effectuer la pose des appareils sanitaires.

WC SUSPENDU AVEC BATI SUPPORT AVEC CUVETTE CLASSIQUE

Qualité : porcelaine vitrifiée blanche.Type : Cuvette suspendue courte, de Dim: 53.6 x 36 cm, à sortie horizontale, 6 litres avec trous pour abattant, de marque JACOB DELAFON ou équivalent, modèle PATIO.

Abattant avec couvercle et charnières métal pour cuvette suspendue courte, de marque JACOB DELAFON ou équivalent.

Bâti-support, autoportant de marque GEBERIT ou équivalent approuvé modèle 111.333.00.5, Cadre métallique (50 x 112 cm) prémonté 4 x 4 cm de coloris bleu avec déclenchement frontal, pour montage en cloison légère ou en applique sur mur porteur. Comprenant un réservoir encastré standard de 41 x 51 x 12 cm avec des éléments clipsables, de type Geberit UP320, 3/6 L, moulé en une seule pièce et complètement isolé contre la condensation, ainsi que deux pieds autobloquants galvanisés anticorrosion et un collier de fixation multi positions.

Accessoires divers de fixation et renforts de fixation (si nécessaire) pour cloisons légères à rails métalliques.

Equipements spécifiques pour dito :

Plaque de déclenchement WC, frontale, double touche mécanique, de dimensions 24,6 x 16,4 cm, métallique (acier inoxydable brossé), modèle SIGMA20.

Plaque rapportée et façonnée à la demande en PVC rigide d’épaisseur 5 mm mini de couleur blanche entre la cuvette et la cloison de supportage pour éviter les phénomènes de poinçonnements.

REMARQUE IMPORTANTE:L’entreprise du présent lot devra avoir une coordination parfaite avec le titulaire du lot Cloison Doublage afin que ce dernier intègre des renforts appropriés et conséquents dans les armatures des cloisons pour effectuer la pose des cuvettes de WC suspendues.



Le bâti support sera enfermé dans une gaine technique du lot cloison.

Localisation : A prévoir dans : La salle de bains de la chambre n°1. La salle de bains de la chambre n°2. La salle de bains de la chambre n°3. La salle de bains de la chambre n°5. La salle de bains de la chambre n°6. La salle de bains de la chambre n°7. La salle de bains de la chambre n°8. Le WC commun sur le palier au R+1. Et suivant plan architecte.

ENSEMBLE W.C. SUSPENDU POUR HANDICAPES :

Qualité : porcelaine vitrifiée blanche.Type : Cuvette suspendue courte, de Dim: 48 x 35.5 cm, à sortie horizontale, 6 litres avec trous pour abattant, de marque JACOB DELAFON ou équivalent, modèle PATIO COMPACT.

Abattant avec couvercle et charnières métal pour cuvette suspendue courte, de marque JACOB DELAFON ou équivalent.

Bâti-support autoportant pour WC suspendu pour personne à mobilité réduite cuvette longue, de marque GEBERIT ou équivalent approuvé réf : 111.333.00.5, ayant les spécificités suivantes :Cadre métallique (50 x 112 cm) prémonté 4 x 4 cm de coloris bleu avec déclenchement à commande frontale ou à distance, pour montage en cloison légère ou en applique sur mur porteur. Comprenant un réservoir encastré standard de 41 x 51 x 12 cm avec des éléments clipsables de type Geberit UP320, 3/6 L, moulé en une seule pièce et complètement isolé contre la condensation, ainsi que deux pieds autobloquants galvanisés anticorrosion et un collier de fixation multi positions.

Accessoires divers de fixation et renforts de fixation (si nécessaire) pour cloisons légères à rails métalliques.

Hauteur de l’abatant du WC : 0.45 ≤ h ≤ 0.50 cm

L’axe de la lunette doit être compris entre 0.40 et 0.50m de la cloison arrière et 0.35 à 0.40m latéralement.

Equipements spécifiques pour dito :

- Poussoir pneumatique HyTouch, double touche montage en encastré de marque GEBERIT ou équivalent approuvé, livré avec fourreau 1.7m, capillaire pneumatique 2m, boîtier à encastrer, récepteur pneumatique, boîtier de réservation. Ce poste comprendra l’encastrement du boitier, l’engravure et le rebouchage pour le passage du fourreau.

- Plaque rapportée et façonnée à la demande en PVC rigide de type Forex d’épaisseur 5 mm mini de couleur blanche entre la cuvette et la cloison de supportage.

Localisation : A prévoir dans : - La salle de bains de la chambre n°4.- Le WC handicapé au RDC.- Et suivant plan architecte.

URINOIR :

Urinoir mural en porcelaine vitrifiée de couleur blanche de marque JACOB DELAFON alimentation apparente et évacuation apparente dim : 30 x32x 62 cm, réf E1545-00 équipé avec fixation E1598, effet d’eau E74203, tube E74186, bonde à grille E78166, siphon E6334.Fixation : à l’aide d’une attache spécialisée de face. Robinetterie : eau froide seulement, temporisée, chromée, corps et rosace murale en laiton massif chromé. Cette robinetterie sera munie d'une tubulure chromée adaptée à l'urinoir.

Localisation : A prévoir dans le WC handicapé au RDC et suivant plan architecte.

LAVABO HANDICAPE :

Type : Dim : 70 x 51.5 cm de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé type HANDYLAV réf E1980.Fixation : à l’aide de deux consoles murales spécialisées.Vidage complet avec siphon décalé en polypropylène blanc et bonde à surverse de maque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, comprenant une bonde à grille chromée réf : E6050



Robinetterie à levier : Mitigeur temporisée, chromée, monotrou, de marque DELABIE ou équivalent approuvé, modèle TEMPOMIX 2 à levier, réf : 700 400, à fixation renforcée, commande par levier, bec fondu fixe avec aérateur et brise-jet, flexibles, filtres, clapets anti-retours.

Localisation : A prévoir dans : Le WC handicapé au RDC. Et suivant plan architecte.

Type : Dim : 70 x 51.5 cm de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé type HANDYLAV réf E1980.Fixation : à l’aide de deux consoles murales spécialisées.Vidage complet avec siphon décalé en polypropylène blanc et bonde à surverse de maque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, comprenant une bonde à grille chromée réf : E6050Robinetterie à levier : Mitigeur, chromée, mono trou, de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, modèle PANACHE EASY à commande au coude de 150mm, cartouche séquentielle, température maximale préréglée à 40° en usine, aérateur anticalcaire intégré.Cette robinetterie sera équipée de flexibles, avec robinet d’arrêt et clapets anti-retours.

Localisation : A prévoir dans : La salle de bains de la chambre n°4. Et suivant plan architecte.

LAVE MAINS :

Type : dimensions : 50 x 22 cm, pré percé 2 trous, avec trop plein, de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé réf : E4701Fixation : du lavabo contre le mur à l’aide d’un jeu de deux consoles en fonte plastifiées.Vidage : chromé JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, comprenant une bonde à grille inox et un siphon chromé sortie horizontale.Robinetterie à levier : Mitigeur temporisée, chromée, monotrou, de marque DELABIE ou équivalent approuvé, modèle TEMPOMIX 2 à levier, réf : 700 400, à fixation renforcée, commande par levier, bec fondu fixe avec aérateur et brise-jet,

Localisation : A prévoir dans : Le WC commun sur le palier au R+1. Et suivant plan architecte.

ENSEMBLE DE DOUCHE A L’ITALIENNE :

Robinetterie : de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, modèle PANACHE, cartouche à disque céramique, mitigeur chromé monotrou monocommande, avec bague limiteur de température, limiteur de débit sensitif, clapet anti-retour sur la sortie douche, raccords et rosaces murales.Ensemble de douche modèle BASIC 2 avec barre métallique 0.75 m, porte-savon, flexible anti-torsion 1.75m métallique double agrafage et douchette 3 jets, anti-calcaire, limiteur de débit, cale de compensation : 10mm.

Les siphons de sol seront fournis et posés par le titulaire du lot revêtement de sol.


Hauteur d’installation de la robinetterie entre 1.10m à 1.20m pour la douche handicapée.

ENSEMBLE DE DOUCHE AVEC RECEVEUR :

Qualité : céramique blanche,Receveur à poser ou à surélever, carré 90x90cm, bonde Ø 90mm, marque NF et CE, de marque PORCHER ou équivalent approuvé type ULYSSE 2, réalisation d’un soubassement en carreaux de plâtre.Vidage : Bonde siphoïde à grille Dn 90 mm Robinetterie : de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, modèle PANACHE, cartouche à disque céramique, mitigeur chromé monotrou monocommande, avec bague limiteur de température, limiteur de débit sensitif, clapet anti-retour sur la sortie douche, raccords et rosaces murales.Ensemble de douche modèle BASIC 2 avec barre métallique 0.75 m, porte-savon, flexible anti-torsion 1.75m métallique double agrafage et douchette 3 jets, anti-calcaire, limiteur de débit, cale de compensation : 10mm.

L’habillage en carrelage, primaire d’accrochage avant application ciment colle sera réalisé par le lot revêtement de sol.

Localisation : A prévoir dans :



La salle de bains de la chambre n°1. La salle de bains de la chambre n°2. La salle de bains de la chambre n°3. Les douches communes au R+1. La salle de bains de la chambre n°5. La salle de bains de la chambre n°6. La salle de bains de la chambre n°7. La salle de bains de la chambre n°8. Et suivant plan architecte.

POSTE D’EAU :

Qualité : Céramique émaillée blanche.Marque, type : JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, modèle NORMA, Dim : 45 x 35 cm, percé, livré avec insertas, réf : E 1899, avec grille inox porte seau réf : E 5597,Fixation : du poste d’eau contre le mur à l’aide d’un jeu d’attaches fonte spécialisées réf : E 4598,Vidage : bonde à grille chromée réf : 78561 avec siphon à culot en laiton réf : 78585,Robinetterie: Mélangeur mural chromé, JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, modèle GINKO-CD, bec mobile, raccords S à rosaces, réf : 76910.

Localisation : A prévoir dans : le local technique et suivant plan architecte.

ACCESSOIRES DE DOUCHE POUR HANDICAPE :

Barre d'appui pour siège de douche de marque DELABIE ou équivalent approuvé réf 5490N tube D.32mm nylon blanc dimensions 1150x750x750mm, polyamide haute résistance (nylon) avec renfort en acier traité anticorrosion 2 mm. Traitement anti-UV. Fixation invisible par platine 6 trous, ø73 avec vis inox pour mur béton. Testée à plus de 200kg (maxi utilisateur 135kg). Garantie 10 ans.Coulisseau laiton époxy blanc avec support conique laiton pour douchette. Fixation sur barre ø 32 de marque DELABIE ou équivalent approuvé réf 4110EWSiège de douche amovible à accrocher sur barre D.32mm de marque DELABIE ou équivalent approuvé réf 510300N, avec Assise et dosseret en Polyamide haute résistance (Nylon) avec traitement anti-UV. Structure en tube Inox 304 bactériostatique recouvert époxy blanc, ø32, épaisseur 1,5mm. Vérins réglables pour une bonne horizontalité de l'assise. Rosaces d'appui ø50 assurant la protection du mur. Garantie 10 ans.

Hauteur d’installation de cette barre entre 0.85m à 0.90m.


PAROIS DE DOUCHE POUR HANDICAPE : Paroi de douche de marque PORCHER ou équivalent approuvé modèle Matura 2. Panneau en acrylique sérigraphié (épaisseur 3 mm). Structure en aluminium peint Installation à ras du sol, ouverture totale à 90° à 2 volets repliables.Dimensions Lxlxh (mm) 900x900x900, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.


PLAN VASQUE POSTFORME :Plan vasque post formé,Type : FLEUR D’EAU de marque CHENE VERT ou équivalent, plan CONFORT, profondeur 60cm longueur 100cm, plan hydrofuge de 28 mm, hauteur dosseret 50mm, jupe avant post formée de 130mm, 1 vasque OPIO DN40 cm, acrylique moulée, sans joint, de couleur blanche. Vasque moulée dans le stratifié.Miroir sur support mélanimé 16mm reposant sur dosseret hauteur 1100mm.Bandeau lumineux en stratifié postformé 38mm, profil nez post formé2 lampes halogènes 20w 12V IP 44, avec interrupteur et prise 220V.Vidage : bonde et siphon compact approprié pour ce genre de vasque.Robinetterie : Mitigeur, chromée, mono trou, de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, modèle PANACHE mono commande, bague limiteur de température, limiteur de débit sensitif, système de fixation rapide par le dessus, aérateur anticalcaireCette robinetterie sera équipée de flexibles, avec robinet d’arrêt et clapets anti-retours.

Le titulaire du présent lot devra le raccordement des lampes depuis les lignes protégées en amont et laissées en attente par le titulaire du lot électricité.



Localisation : A prévoir dans : La salle de bains de la chambre n°1. La salle de bains de la chambre n°2. La salle de bains de la chambre n°3. La salle de bains de la chambre n°5. La salle de bains de la chambre n°6. La salle de bains de la chambre n°7. La salle de bains de la chambre n°8. Et suivant plan architecte.

3 Plans vasques postformés, Type : FLEUR D’EAU de marque CHENE VERT ou équivalent, plan CONFORT, profondeur 60cm longueur 80cm, plan hydrofuge de 28 mm, hauteur dosseret 50mm, jupe avant post formée de 130mm, 2 vasques OPIO DN40 cm, acrylique moulée, sans joint, de couleur blanche. Vasque moulée dans le stratifié.3 Miroirs sur support mélanimé 16mm reposant sur dosseret hauteur 1100mm.Bandeau lumineux en stratifié postformé 38mm, profil nez post formé4 lampes halogènes 20w 12V IP 44, avec interrupteur et prise 220V.Vidage : bonde et siphon compact approprié pour ce genre de vasque, au nombre de 23 Robinetteries : Mitigeur, chromée, mono trou, de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, modèle PANACHE mono commande, bague limiteur de température, limiteur de débit sensitif, système de fixation rapide par le dessus, aérateur anticalcaireCette robinetterie sera équipée de flexibles, avec robinet d’arrêt et clapets anti-retours.

Le titulaire du présent lot devra le raccordement des lampes depuis les lignes protégées en amont et laissées en attente par le titulaire du lot électricité.

Localisation : A prévoir dans : La salle de bains commune au R+1. Et suivant plan architecte.

EVIERS :Marque : JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, Dim : 140 x 60 cm, type JUMBO évier en céramique à poser 2 cuves, 2 égouttoirs, bandeau de 3 cm, blanc. Trous pré-percés Poids 45 kg, avec bondes 60mm à bouchon et trop plein.Vidage : bonde à grille inox D.60mm avec siphon à culot en laiton.Robinetterie : Mitigeur, chromée, mono trou, de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, modèle EASY mono commande, bague limiteur de température, limiteur de débit sensitif, aérateur anticalcaireCette robinetterie sera équipée de flexibles, avec robinet d’arrêt et clapets anti-retours.Le titulaire du présent lot devra la découpe du plan de travail, afin d’intégrer l’évier.Le titulaire du lot menuiserie intérieure devra la fourniture et la pose du plan de travail.

Localisation : A prévoir dans la cuisine et suivant plan architecte.

ATTENTE SIMPLE MACHINE A LAVER : Robinet simple chromé pour branchement d’une machine à laver, disposé sur applique murale chromée.Vidage : Siphon simple vertical en PVC M1, pour branchement d’une machine à laver, Dns 40 mm.

Localisation : A prévoir dans : La cuisine. Et suivant plan architecte.

ROBINET DE PUISAGE :Marque, type : DUMESNIL ou équivalent approuvé, robinet d’arrosage à raccord au nez, Dns 15 x 21 mm, disposé sur applique murale.Vanne d’isolement : type ¼ de tour, à sphère, Dns 15 x 21 mm.Clapet + casse vide : SOCLA ou équivalent approuvé, modèle HA216, NF, Dns ½’’.

Localisation : A prévoir dans : Espace poubelles. Et suivant plan architecte.

SIPHON :La fourniture et la pose du siphon de sol dans le local technique du grenier seront réalisées par le lot Gros Œuvre, y compris cuvelage étanche.

ACCESSOIRES DE TOILETTE :Distributeur de papier hygiénique :

Distributeur de papier hygiénique en acier époxy blanc, de marque DELABIE ou équivalent approuvé modèle FRAND MODELE avec serrure à barillet, diamètre 36.5 cm.

Localisation : A prévoir à proximité de chaque cuvette de W.C et suivant plan architecte.



Poignée relevable avec béquille : Poignée relevable avec béquille ø33.7, 650x740x110mm. Inox 304 bactériostatique poli brillant, épaisseur Inox 2mm. Fixation par platine rectangulaire Inox à 6 trous, épaisseur 2,5mm. Garantie 10 ans marquée CE, de marque DELABIE ou équivalent approuvé, finition époxy blanc.

Localisation : A prévoir à proximité de chaque cuvette de W.C handicapée (Une de part et d’autre du WC), et suivant plan architecte.

Poignée de tirage WC : Barre en aluminium laqué par poudrage, plastique, longueur 20 cm, à fixation invisible, de marque PRESSALIT ou équivalent approuvé.

Localisation : A prévoir sur les portes du W.C. pour handicapés et suivant plan architecte.

Distributeur de savon : Distributeur de savon à pression, modèle anti vandalisme avec serrure métallique, réservoir 1000 ml, bouton poussoir à déclenchement souple, de marque DELABIE ou équivalent approuvé.Localisation : A prévoir dans :

Dans le W.C.handicapés. Dans le WC commun de l’étage. Et suivant plan architecte.

Les autres accessoires de toilette :Les autres accessoires de toilette ne font pas partis du présent dossier.

4.3 BRANCHEMENT GENERAL EAU POTABLE :

Origine des travaux : la conduite d’eau potable, situé dans le local mélange prévue par le lot VRD.

Dans le local mélange, le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose des éléments suivants : 1 Vanne d’isolement avant compteur. 1 manchette normalisée pour la mise en place d’un compteur, fourni et posé par la commune. 1 filtre à tamis. 1 Clapet anti pollution type EA251 de marque SOCLA ou équivalent approuvé. 1 Réducteur de pression estampillé NF. de marque SOCLA ou équivalent approuvé (pression maxi 3 bar). Vanne d’isolement type ¼ de tour, à sphère.

Depuis ce point, le titulaire du présent lot devra l’alimentation des préparateurs ECS, l’alimentation des appareils sanitaires, en tube cuivre écroui, y compris raccords, brasures, fixations.

L’ensemble des réseaux EF en local ‘’technique mélange’’ sera calorifugé au moyen de demi-coquilles de mousse élastomère genre ARMAFLEX M1, d’épaisseur 32 mm, avec une finition par revêtement PVC M1 genre ISOGENOPAK avec manchettes aux arrêts.

Des bandes auto-adhésives de couleur conventionnelle seront fixées sur le calorifuge afin de repérer la nature des réseaux ainsi que le sens du fluide véhiculé conforme à la norme NFX 08.100.

4.4 PRODUCTION E.C.S. :

Pour les salles de bains des chambres, ainsi que pour la cuisine et pour les sanitaires collectifs.

La production ECS sera réalisée individuellement par salles de bains, par l’intermédiaire de préparateurs ECS de marque STIEBEL ELTRON ou équivalent approuvé à double puissance modèle SHZ, ayants les caractéristiques suivantes :

Modèle SHZ 100 LCD pour les chambres 1, 5, 6, 7, 8.Modèle SHZ 150 LCD pour la chambre 4 + cuisine.Modèle SHZ 200 F pour la partie sanitaire dortoir, les chambres 2, 3.

Pour les préparateurs SHZ LCD :



Régulation électronique. Ensemble de commandes avec affichage LCD et touches de fonction, pour les ballons de 100, 150 litres. Anode active. Thermostat électronique et affichage des paramètres sur écran LCD par des touches de fonctions, permettant de visualiser : la température d’eau souhaitée, la température de l’eau, la limitation de température, la capacité en eau mélangée à 40°c, l’indication de la consommation d’énergie, code défauts, indicateur d’entartrage, indication de fonctionnement Cuve avec émaillage intégral.Isolation renforcée à base de polyuréthane, sans CFC.Dimensions : ( Lx l x H ) : 510x510x1050 mm, poids 45 kg, pour le 100 litres.Dimensions : ( Lx l x H ) : 510x510x1445 mm, poids 62.5 kg, pour le 150 litres.

Double puissance : 1 – 3kw en heures creuses.Double puissance : 1.3 – 4kw en relance manuelle par bouton poussoir. Tension : monophasé 230 volts, 50 Hz,Consommation d’entretien en KWh/24h 0.77-1.05Quantité ‘eau chaude à 40° : 195 litres et 292 litresTemps de réchauffe de 10 à 60°c de la contenance du ballon : 100mn et 150mnMarquage : CE, NF, IP25.

Pour les préparateurs SHZ F :

Cuve avec émaillage intégral.Indicateur d’usure d’anode.Panneau de commande situé en façade pour le ballon de 182 litres.Isolation renforcée à base de polyuréthane, sans CFC.

Dimensions : ( Lx l x H ) : 510x510x1445 mm, poids 90.5 kg, pour le 182 litres.

Double puissance : 1.3 ou 2.3kw en heures creuses.Double puissance : 1.3 – 3.6kw en relance manuelle par bouton poussoir. Tension : monophasé 230 volts, 50 Hz,Consommation d’entretien en KWh/24h : 1.53Quantité ‘eau chaude à 40° : 350 litres.Temps de réchauffe de 10 à 60°c de la contenance du ballon : 116mn.Marquage : CE, NF, IP25.

Fixation du Préparateur ECS :

Les préparateurs ECS électrique devront être fixés solidement.

Pour se faire, le titulaire prévoira tous les accessoires nécessaires pour une parfaite fixation des ballons ECS, y compris toutes sujétions de mise en œuvre.

Ces préparateurs ECS seront équipés des accessoires suivants :Groupe de raccordement spécialisé à garde d’eau de 50 mm, NF, Dns ¾’’, avec entonnoir de décharge siphonné en PVC M1.Vanne d’isolement type ¼ de tour à sphère, repérée, sur les alimentations Eau chaude et Eau froide.A proximité de ces préparateurs ECS, mise en place de mitigeurs thermostatiques compacts de marque DELABIE ou équivalent approuvé type PREMIX COMPACT, avec sécurité anti-brûlure et clapets anti-retour incorporés.

Travaux d’électricité :

Raccordement électrique des préparateurs ECS depuis les lignes protégées en amont, laissées en attente à proximité par le Lot Electricité.

4.5 DISTRIBUTIONS EAU CHAUDE - EAU FROIDE :

Origine des travaux :Pour l’eau froide : La canalisation en pénétration dans le bâtiment.Pour l’eau chaude sanitaire : Les préparateurs ECS électriques.



Les réseaux de distribution eau chaude – eau froide apparents seront réalisés en tube cuivre écroui.

Ce poste comprend les raccords divers en cuivre écroui, brasures, fixations soignées, supports antibruit.

Les colliers de fixation utilisés seront à contrepartie démontable, avec bague iso phonique.

Tous réseaux neufs en acier galvanisé seront refusés.

Les canalisations d’eau chemineront en apparent en plinthe ou en élévation afin d’alimenter les différents appareils sanitaires.

Certaines alimentations EF ECS se feront en encastrés dans la dalle béton à l’aide de tuyaux polyéthylène réticulé haute densité qualité alimentaire, disposés sous gaines annelées de protection (jeu de 30%), y compris les raccords à compression ou à sertir, à double étanchéité, cavaliers de fixations, coudes de cintrage.

Ces distributions seront réalisées à partir de collecteurs de distribution complètement équipés (fixations, vanne d’isolement sur chaque départ).

Pour distribuer en eau chaude et eau froide des robinetteries murales des douches ou certains passages non apparents, passages en encastré dans la cloison, travaux à réaliser en tube cuivre recuit, sous fourreau de protection, y compris engravures et rebouchages.

Dans les locaux non chauffés (local technique, local vélos, combles), dans le faux plafond, l’ensemble des réseaux EF ECS sera calorifugé au moyen de demi-coquilles de mousse élastomère genre ARMAFLEX M1, d’épaisseur 32 mm anti-condensation, compris colle, rubans adhésifs.

Mise en place d’étiquettes autoadhésives de repérage pour la nature du fluide véhiculé ainsi que le sens d’écoulement.

Dans la mesure du réalisable les canalisations d’eau chaude et d’eau froide emprunteront des parcours identiques et resteront le plus discret possible.

Le titulaire du présent lot se réfèrera au plan guide des travaux afin d’avoir une vue objective sur les tracés de plomberie envisagés.

Le titulaire du présent lot devra prévoir l’ensemble des percements et rebouchages après travaux, dans les ouvrages maçonnés existants.

4.6 ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES :

Les vannes d’arrêt utilisées seront d’un modèle ¼ de tour, à boisseau sphérique, marquage NF.

Elles seront en nombre suffisant afin de rendre aisés l’utilisation et l’entretien des installations de Plomberie / Sanitaire.Elles serviront pour l’isolement des différents blocs sanitaires.

Les appareils sanitaires indépendants seront isolables par installation de vannes d’arrêt sur les réseaux ; ceci sous les équipements, de façon discrète.

En point haut de la colonne eau froide, mise en place d’un anti-bélier à ressort.

Tous les points hauts des réseaux de distribution eau mitigée devront pouvoir être purgés à l’aide de purgeurs d’air automatiques, genre FLEXVENT ou équivalent approuvé, NF, 3/8’’.

Les clapets anti-retour seront de type à ressort.

4.7 EVACUATIONS EU – EV & VP :

Origine des travaux : Les siphons des appareils sanitaires.



Tous les réseaux d’évacuation des Eaux usées et des Eaux vannes, ainsi que les ventilations primaires, seront réalisés en tube PVC Me, série évacuation classique, marquage EU.

Ce poste comprend l’ensemble des raccords divers en PVC Me, colle spéciale, fixations soignées, supports antibruit.

Les vidanges se raccorderont directement sur les attentes au sol du lot gros œuvre.

Les réseaux EU/EV sous dallage terre plein font partis intégrante du lot Gros Œuvre, y compris engravures, rebouchages.

Les tampons extérieurs de branchement, fournis et posés par le lot VRD, ainsi que les réseaux extérieurs.

Pour les appareils sanitaires de l’étage, création de chutes EU et EV séparatives. D’une manière générale ces évacuations devront rester discrètes.

Les pentes d’écoulement seront comprises entre 1 et 3 cm/m.

Les vidanges seront prolongées en toiture et coiffées de chapeaux pare-pluie en toiture des bâtiments.

Le titulaire du lot couverture devra prévoir les percements de la toiture, la fourniture et pose des chapeaux, les relevés et reprises de l’étanchéité au pourtour des chapeaux.

Nota : Les chutes d’eaux au niveau de la traversée de plancher, mise en place d’un matériau résilient d’une épaisseur suffisante (5 mm environ). De plus, ces fourreaux doivent dépasser largement (10 cm environ) de part et d’autre du plancher.

Le raccordement des cuvettes WC à la chute sera désolidarisé au niveau de la cloison verticale par la pose d’un matériau résilient d’une épaisseur de ≥ 5mm et dépassant largement (≥ 10mm) de part et d’autre de la paroi concernée.

Les ventilations primaires, ainsi que les chutes EU/EV, seront revêtues de coquilles de laine de verre d’épaisseur 25 mm, ligaturées au fil de fer galvanisé, avec passage dans des coffres d’habillage prévus à cet effet du lot cloison, ainsi que les réseaux horizontaux cheminant dans les faux plafonds du RDC.


4.8 EVACUATIONS EP :

Aucune prestation n’est prévue par le titulaire du présent lot.

4.9 MISE EN EAU :

Avant toute mise en eau, l’entreprise adjudicataire du présent lot devra la stérilisation des réseaux de plomberie, à réaliser à partir d’hypochlorite de Sodium (Chlore).

Méthodologie :Injecter 1 litre de chlore pour 10 m3 d’eau dans les réseaux d’eau froide, et 5 litres pour 10 m3 pour l’eau chaude,Temps de contact 1 heure après tirage sur tous les points d’eau concernés et analyse chlore >/= 100 mg/l,Rinçage jusqu’à obtention d’une valeur résiduelle de chlore de +/- 0.1-0.2 mg/litre,Analyse bactériologique type B3.

5 OPTION PLUS VALUE : TRAITEMENT D’EAU

Le titulaire du présent lot devra chiffrer en option plus-value un adoucisseur avec un réseau spécifique eau froide adoucie.



1. ADOUCISSEUR D’EAU :

L’eau froide servant à la production d’eau chaude sanitaire sera adoucie entre 5 à 7 °F.

Installation dans le local ménage, d’un adoucisseur à permutation sodique, à fonctionnement automatique (volumétrique et programmable), de marque NSE référencé AMVE (modèle à déterminer par le titulaire du présent lot), avec vanne bronze 5 cycles, débit maxi : m3/h, corps en polypropylène, constitué de :

Une chambre permutante cylindrique, en fibre de verre de litres de résine à capacité de °Fr/m3 à TH 10°Fr,Un bac de stockage de la saumure, en polyéthylène de litres,Les électro vannes commandant l’ouverture du by-pass, le soulèvement des résines, l’aspiration de la saumure et la mise à l’égout,Système de programmation réglable : horloge de programmation journalière / hebdomadaire à réserve de marche,By-pass proportionnel de correction du degré TH ( + ou – 1° ),Coffret de contrôle hydrométrique,Toutes les tuyauteries, les raccords, fixations antibruit, peinture conventionnelle, repérage ; toutes les robinetteries telles que : vannes d’isolement, vanne de réglage, clapets anti-retour à ressort, prises d’échantillon, etc.,By-pass permettant l’isolement de l’appareil de traitement ECS,Charge de sel complète à la mise en service,Compteur à Impulsions, pour le comptage des volumes d’eaux traitées, sur le départ eau adoucie, Un transformateur 220/24 volts.

Le montage de l’adoucisseur respectera les prescriptions de raccordement du fournisseur.

Travaux de mise à l’égout :

Les points de vidange du traitement ECS seront raccordés à l’égout; travaux à réaliser en tube PVC M1, NF, série évacuation classique, marquage EU, y compris les raccords divers, colle spéciale, fixations soignées, supportage, peinture conventionnelle, repérage, entonnoir de décharge siphonné en PVC M1.

Manchettes témoins :

Elles seront soit droites ou coudées, d’une longueur de 50 cm, isolées par vannes amont et aval, et équipées de raccords trois pièces, de by-pass, conformément aux prescriptions du D.T.U. n° 60-1, additifs 4 et 5.

Elles seront dans le diamètre des canalisations considérées.

Implantation : Sur l’eau brute et sur les départs Eau chaude.

Installation de prises d’échantillon, sur :L’eau froide bruteL’eau froide adoucie.Les départs eau chaude.

Analyses d’eau :

L’entreprise adjudicataire du présent lot devra faire procéder, à sa charge, à des analyses d’eau, comme suit :Analyse Eau brute après filtration,Analyse Eau froide traitée,Analyse Eau chaude traitée.

Travaux d’électricité :

Origine des travaux : le coffret électrique générale (TGBT).

Le raccordement électrique du traitement d’eau sera réalisé depuis le coffret, compris protections en tête, câblages internes du coffret, repérages soignés, schéma électrique, voyants de visualisation ( marche / arrêt / défaut ) à disposer en façade.

L’ensemble des liaisons électriques d’asservissement des équipements installés, compris chemins de câbles type Electricien, et accessoires divers réglementaires sera dû au titre du présent lot.

En amont du traitement d’eau, mise en place d’un filtre à cartouche microns de marque NSE ou équivalent approuvé genre CIN. Celui-ci sera isolé par des vannes d’isolement type ¼ de tour, et mise en place d’un by-pass.



2. CONTRAT DE MAINTENANCE :

Le Titulaire du présent lot devra OBLIGATOIREMENT proposer un contrat de maintenance comprenant : 2 visites par an pour l’Adoucisseur,

3. RESEAU SPECIFIQUE EAU FROIDE ADOUCIE :

Origine des travaux : L’adoucisseur dans le local ménage.

Depuis ce point, le titulaire du présent lot devra l’alimentation des différents préparateurs ECS.

Les réseaux de distribution eau froide adoucie seront réalisés en tube cuivre écroui.

Ce poste comprend les raccords divers en cuivre écroui, brasures, fixations soignées, supports antibruit.

Les colliers de fixation utilisés seront à contrepartie démontable, avec bague iso phonique.

Tous réseaux neufs en acier galvanisé seront refusés.

Les canalisations d’eau froide adoucie chemineront dans les faux plafonds, les gaines techniques afin d’alimenter les différents préparateurs ECS.

Dans les locaux non chauffés (local technique, combles), dans les faux plafonds, l’ensemble des réseaux EF adoucie sera calorifugé au moyen de demi-coquilles de mousse élastomère genre ARMAFLEX M1, d’épaisseur 32 mm anti-condensation, compris colle, rubans adhésifs.

Mise en place d’étiquettes autoadhésives de repérage pour la nature du fluide véhiculé ainsi que le sens d’écoulement.

Dans la mesure du réalisable les canalisations d’eau froide adoucie et d’eau froide emprunteront des parcours identiques et resteront le plus discret possible.


Les vannes d’arrêt utilisées seront d’un modèle ¼ de tour, à boisseau sphérique, marquage NF.

Elles seront en nombre suffisant afin de rendre aisés l’utilisation et l’entretien des installations de Plomberie / Sanitaire.En point haut de la colonne eau froide adoucie, mise en place d’un anti-bélier à ressort.



Lot 9ELECTRICITE – CHAUFFAGE

VENTILATION










Les travaux devront être exécutés selon :- Les normes françaises en vigueur dont la NFC 15 100- Les prescriptions des D.T.U. en vigueur- Les règles professionnelles et les règles de l’art- Le C.C.T.G.- L’avis technique en cours de validité des matériaux concernés- Le code du travail- Les règles d’hygiène et de sécurité dont celles définies dans le P.G.C.S.P.S du coordonnateur de sécurité et


Les documents énoncés ci-après sont applicables dans leur dernière édition, cette liste n’est pas limitative.

Publication 11.000 de l’U.T.E.Textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique

Publication 12.100 de l’U.T.E.Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Publication 12.200 de l’U.T.E.Textes officiels relatifs à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements scolaires.

Normes C.91.100 – C.91.101 – C.91.104Textes officiels relatifs à la protection de la radiodiffusion et de la télévision contre les troubles parasites d’origine industrielle.

Décret du 14 Novembre 1988Règlement relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques.

Décret n° 72.1120 du 11 Décembre 1972Règlement relatif au contrôle de l’attestation de conformité des installations et normes de sécurité en vigueur.

Normes NF C.71.800 et NF C.71.801Relatives aux prescriptions et essais auxquels doivent satisfaire les blocs autonomes d’éclairage de sécurité.

Décret n° 73.1007 du 31 Octobre 1973 – Arrêté du 23 Mars 1965 et arrêté du 25Juin 1980Relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Arrêté du 10 Novembre 1976Relatif aux circuits et installations de sécurité.

Décret n° 73.525 du 12 Juin 1973 modifiant le décret n° 69.596 du 14 Juin 1969 et arrêté du 22 Juin 1973


GENERALITES partie électricité


Réglementation sur les télécommunications dans les immeubles neufs.Documents du C.S.T.B. et D.T.U. 70.2

Arrêté du 4 Juin 1982Complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les E.R.P. pour les établissements du type R.

Tout le matériel mit en place aura reçu un avis ou agrément du CSTB, sera de marqué CE


Frais de contrôle de l’installation par un bureau de contrôle agréé pour l’obtention de la conformité et des certificats ; à la charge du présent lot.

Instructions techniques

Circulaire du 3 mars 1982 relative aux instructions techniques prévues dans le règlement de sécurité des E.R.P. (I.T. n° 248 relative aux systèmes d’alarme).

C.C.T.P. du Ministère de l’Education Nationale. Division des études techniques.

L’entrepreneur devra tenir compte, dans sa proposition, de tous les règlements applicables à l’opération en vigueur à la date de la remise des offres.

Toutefois, si au cours des travaux, de nouveaux règlements entraient en vigueur, l’entrepreneur sera tenu de s’y conformer suivant les modalités d’application de ces nouveaux règlements, après avoir informé le maître d’œuvre des éventuelles incidences financières qui en résulteraient.

Les matériaux employés devront portés le label N.F., et devront présenter les qualités de solidité, de pérennité, d’isolement, de rendement et de bon fonctionnement.

Les matériaux de télécommunication devront avoir l’agrément des P.T.T.





Mise en œuvre – Essais – Contrôle se en service :

L’entreprise assurera la complète finition et mise en service des ouvrages mis en place ainsi que la mise en service après pose.Pour l’ensemble des travaux à réaliser, seront prévus dans l’offre de prix, tous les éléments, mode de mise en œuvre et autres sujétions de liaisons avec les ouvrages existants conservés du bâtiment.Avant la réception, l’installation sera contrôlée dans toute son étendue par un organisme de contrôle agréé, ce contrôle sera au frais du présent lot, il sera effectué les essais et mesures suivantes :

- Mesure de l’isolement des circuits- Mesure des tensions en charge à 100 %- Mesure de la résistance de terre- Mesure des échauffements et chutes de tension en charge- Vérifications de l’équilibre des phases- Contrôle des organes de protection

GARANTIES

L’entrepreneur sera tenu d’entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant une durée d’un an.



9.1 INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

Demande de l’alimentation électrique pour les besoins du chantier est à la charge du lot Gros œuvre.L’abonnement et les consommations seront intégrés au compte prorata.

Cette installation devra être conforme à la norme NF C 12.100, au décret du 14 Nov. 1988 relatif à la protection des travailleurs, et à aux recommandations de l’OPPBTP.

Durant toute la durée du chantier, le titulaire de ce lot aura la charge :

Armoire : Une armoire principale de chanter avec disjoncteur 4x10/30A – 500 mA sélectif raccordée à l’alimentation électrique de chantier.Armoire métallique sur pied, IP 55, comprenant interrupteur général différentiel avec commande latérale extérieure en façade, protections bipolaires différentielles pour éclairage de chantier, interrupteurs étanches en façade pour l’éclairage et les protections tétra polaires pour les coffrets de prises électriques.Raccordement avec câbles posé au sol avec une protection sous fourreau, avec protection mécanique ou enterré aux passages des véhicules.

Alimentation des bungalows : Alimentation électrique des bungalows de chantier par câble dans les conditions définies ci-dessus.

Coffret mobile : Deux coffrets électriques de chantier réglementaires, IP 44, IK 08, classe II, équipés chacun d’un inter différentiel, de 5 PC mono 10/16A + T, 1 PC tri 20A + N + T avec disjoncteurs, avec arrêt d’urgence en façade.Raccordement à l’armoire secondaire.

Eclairage : Au moyen de hublots étanches, IP 44, IK 08, avec lampes fluo-compactes, raccordés à l’armoire de chantier.Quantité suivant besoins

Installation de chauffage temporaire : Suivant besoins en fonction des conditions climatiques au moment des travaux de peinture intérieure, le présent lot devra la mise en place d’une installation provisoire de chauffage afin de garantir une température et un taux d’humidité acceptables pour application des peintures.Elle sera constituée de convecteurs mobiles en nombre suffisant et de puissance adaptée, de classe II, catégorie C, IP 24 et IK 08, équipés de thermostat d’ambiance électronique avec programmation. Alimentations électriques depuis les coffrets de chantier.

Vérification de l’installation : L’entrepreneur aura la charge de faire contrôler l’installation par un bureau de contrôle agréé.

9.2 DEPOSE DE L’EXISTANT

Mise hors tension et dépose des installations suivantes dans la totalité du bâtiment :- Electricité dont les prises, etc.- télécommunication- éclairage intérieur et éclairage extérieur- éclairage de sécurité- chauffage électrique- VMC

Evacuation des déchets à la décharge avec tri sélectif.


EXECUTION partie électricité


9.3 ALIMENTATION PRINCIPALE

Le bâtiment à réhabiliter est actuellement alimenté par un tarif Bleu qui ne sera pas conservé.

La nouvelle alimentation électrique du projet aura pour origine le T.G.B.T. et son tarif JAUNE existant situé dans la salle associative au Sud du projet.

Fourniture et pose d’un câble de la liaison basse tension en cuivre de type adapté aux besoins du projet entre le T.G.B.T. de la salle associative proche et le nouveau dans le dégagement 2.

Passage dans le fourreau existant et celui en prolongement posé par le lot 1.

Prévoir raccordement du nouveau câble au T.G.B.T. existant dans la salle associative, compris adaptation de l’armoire existante, mise en place d’un dispositif de coupure et de protection adaptés.

9.4 MISE A LA TERRE

Mise en place d’une nouvelle prise de terre générale pour les besoins du bâtiment réhabilité : câble de cuivre nu de section appropriée déroulé en fond de fouille ou piquet acier, à raccorder à une barrette de coupure dans le T.D.B.TTous travaux de terrassement nécessaires correspondant à la charge du présent lot.

Liaisons équipotentielles pour toutes les masses susceptibles d'être mises accidentellement sous tension à relier au circuit de terre.

9.5 T.G.B.T.

Fourniture et pose d’une armoire de distribution électrique et de protection des circuits, IP 55 minimum, avec porte et système de fermeture, à installer dans le dégagement 2.Porte avec poignée de tirage et serrure à clefs.Capacité adaptée aux besoins avec réserve pour permettre des extensions de 30% de chaque type d’équipement des composants.Goulottes pour protection du câble d’arrivée du sol.

Armoire composée au moins de :- Un interrupteur général avec de coupure d’urgence extérieure,- Un répartiteur,- Un sous-compteur d’énergie- Des interrupteurs différentiels tétras polaires de calibres et de sensibilités appropriés,- Des disjoncteurs modulaires divisionnaires, tétra polaires de calibres adaptés,- Des contacteurs de puissance de calibres adaptés,- Des relais de commande,- Un ensemble de relayage pour une synthèse des défauts,- Bornes, conducteurs identifiés- Câblage avec repérage parfaitement lisible et pérenne- Télé rupteurs- Collecteur de prise de terre- Porte équipée de signalisations par voyants [sous tension générale, marche/défauts des organes].

Etiquetage de tous les circuits protégés à placer au-dessus de chaque appareil.

Schéma électrique de l’armoire avec inscription des calibres des appareils de protection et les sections de câbles.

9.6 ALIMENTATIONS SECONDAIRES

Alimentations des équipements suivant depuis le T.G.B.T. aux moyens de câbles appropriés passés dans chemin de câbles ou dans gaines ou tubes, sous dallage, dans plafonds, et cloisons de doublage.

- les prises électriques



- les appareils d’éclairage intérieur et extérieur avec commandes

- les bandeaux d’éclairage des plans vasques

- le Système de Sécurité Incendie

- l’éclairage de sécurité

- l’installation de chauffage électrique

- l’installation de VMC

- les ballons de production d’eau chaude sanitaire

Prévoir percement des parois, avec rebouchage correspondant, dont ceux adaptés dans les parois coupe-feu.

9.7 CHEMINEMENT DES CONDUCTEURS

Cheminement des conducteurs d’alimentations en courant fort et en courant faible aux moyens de supports de types adaptés à la quantité et aux caractéristiques des câbles, dans le respect des normes.

Ils seront, suivant besoins et réglementations, de type :

- tubes en PVC rigide de type IRO ou similaire, diamètre adapté aux besoins, couleur gris. Compris accessoires de raccords et de fixation.

- chemins de câbles en acier galvanisé à chaud de type CABLOFIL ou équivalent pour déroulage des câbles des compris tous les accessoires de fixation adaptés dont des équerres métalliques.Dimensionnés avec un minimum de 30 % de réserve en plus des besoins actuels.Solidement fixé sur les ouvrages du bâtiment aux endroits facilement accessibles.

- système de conduit en gaine isolante annelée en polyoléfines, cintrable, transversalement élastique, de type ICTA ou équivalent, non propagateur de la flamme. IP 44, pourvu de tire-fils, poser en apparent ou encastré.

L’entrepreneur aura à sa charge tous les travaux de percement, avec rebouchage correspondant, dont ceux adaptés dans les parois coupe-feu si nécessaire.

Pour les traversées de parois ; les câbles seront passés sous tubes en PVC rigide ou sous gaines annelées.

9.8 PRISES DE COURANT

9.8.1 Prises de courant pour pièces de vie

Appareillage encastré du programme MOSAÏC de marque LEGRAND ou équivalent, couleur Blanc.

Prises de courant électrique 10/16 A, 2 phases + T sauf particularitésEmplacements précis à définir au démarrage des travaux.

Quantité à répartir :

- la salle commune : 7 unités pour utilisations diverses

- la cuisine de la salle commune : 2 unités 16 A spécialisées, 1 unité spécialisée 32 A et 6 unités non spécialisées au-dessus du plan de travail.

- l’espace TV de la salle commune : 4 unités

- la chambre 1 : 5 unités

- les chambres 2 à 8 : 4 unités pour chaque chambre

- le cabinet de toilette des chambres 1 à 8 : 1 prise rasoir pour chaque cabinet, avec transformateur de séparation

- le dortoir : 8 unités

- les sanitaires du dortoir : 3 prises rasoirs pour chaque cabinet, avec transformateur de séparation

- les dégagements 1 et 3, et le palier 3 : 5 unités au total



9.8.2 Prises de courant pour locaux techniques

Prises de courant à poser en applique, avec volet à rabat, IP 55, de type Plexo de marque Legrand ou équivalent.Câbles d’alimentation à passer dans goulottes ou tube type IRO.Raccordement au tableau électrique.

Localisation et quantité à répartir dans chaque pièce suivante : - le local ménage : 1 unité

- le local Vélos : 3 unités

- les greniers : 2 unités

9.9 TELECOMMUNICATION

Fourniture et pose de conjoncteurs en T assortis à l’appareillage électrique reliés par fourreaux avec câbles jusqu’au local T.G.B.T. dans l’attente de raccordement à l’auto commutateur.

Localisation : - 2 unités à répartir pour la salle commune- 1 unité pour la chambre 4- 1 unité pour le dortoir

9.10 TELEVISION

A partir de l’antenne existante, fourniture, pose et mise en fonctionnement d’une installation complète pour distribuer le bâtiment en télévision et services multimédia, à savoir : les programmes des chaines de télévision par le réseau T.N.T. [Télévision Numérique Terrestre].

Dépose de l’installation existante non conforme ou plus adaptée aux nouveaux besoins.

Installation composée au moins de :

RéseauRéseau de câbles coaxiaux de type adaptés pour mis en place sous tube ou gaines adaptéesPassage des câbles dans les gaines techniques verticales prévues à cet effet. Respecter les distances réglementaires avec les autres fluides.Etiquetage normalisé.Boîtiers d’arrivée, répartiteur et amplificateur adaptésCompris raccordement à l’installation existante conservée.

PrisePrises TV dans la gamme des prises électriques.

Localisation : - 1 unité pour la salle commune- 1 unité pour la chambre 4- 1 unité pour le dortoir

9.11 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Exploitation classée par la commission de sécurité : E.R.P. 5ème catégorie du type P.E.S. [Petit Etablissement à Sommeil non classé hôtel] avec un effectif théorique maximum admis de 26 personnes.

Mise en place des divers éléments que constituent une centrale d’alarme de TYPE 1 pour l’ensemble du bâtiment, à savoir au moins :

- alimentation électrique de sécurité [AES] - Tableau de détection et de mise en sécurité- Détecteurs optiques de fumée pour les locaux à risques, les combles et circulations- déclencheurs manuels sous coffrets de couleur rouge à répartir sur l’ensemble de l’établissement,



- blocs autonomes d’alarme sonore [BAAS] et visuel avec flash, message pré enregistré connecté aux déclencheurs manuels

- coffret de télécommande- diffuseurs sonores 90 dB complémentaires suivant besoins- compris tous les câblages nécessaires adaptés

Mise en service et essais.

9.12 ECLAIRAGE DE SECURITE

Mise en place d’une installation d’éclairage de sécurité suivant la réglementation en vigueur.Equipement suivant types de bâtiments et effectifs définis dans le rapport du bureau de contrôle.

Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité, pour assurer suivant besoins l’éclairage d’ambiance ou anti-panique, avec flash.

Boîtiers de télécommande.

Blocs autonomes avec indice de protection adaptés à l’ambiance des locaux. IK 07 minimum

Pictogrammes réglementaires conforme à la « Signalisation d’évacuation NF ».

BAES d’ambiance ; 360 lumens autonomie 1 heure.BAES d’évacuation ; 45 lumens autonomie 1 heure.

Mise au repos par dispositif incorporé, accumulateurs interchangeables, etc.

Fixation, raccordement électrique et toutes sujétions de mise en œuvre.

9.13 ECLAIRAGE INTERIEUR

GENERALITES :

Tous les appareils seront équipés de leur source lumineuse.

Ballasts électroniques pour tous les appareils d’éclairage concernés.

Afin que les dégagements et les circulations accessibles par le public ne puissent pas être plongées dans l’obscurité totale à partir de commandes accessibles au public ou aux personnes non autorisées ou à partir de détecteurs de présence ou de mouvement, ces espaces seront pourvus d’interrupteurs de commande additionnelle placés dans des zones protégées.

Système d’éclairage temporisé conforme à la réglementation en vigueur des personnes handicapées.

ECLAIREMENT MOYEN A OBTENIR SUR LA SURFACE DE REFERENCE :

- Les chambres, les dégagements et le placard du palier du dortoir ; 100 lux

- Les sanitaires, WC et cabinets de toilette ; 125 lux (hors bandes lumineux de plans vasques)

- Le dortoir, les 2 cages d’escalier, le palier d’accès au dortoir, les Ménage, Vélos et ECS ; 150 lux

- La salle commune hors cuisine : 200 lux

- La partie cuisine de la salle commune : 300 lux

Le niveau d’éclairement devra être d’au moins 100 lux au niveau du sol en tout point et dans toutes les pièces.

Conformément à la réglementation thermique, la consommation instantanée de l’éclairage moyenne au m² sera ≤ 10 Watt ; optimiser le rendement et nombre des appareils d’éclairage à poser avec leur sources lumineuses.

Nombre d’appareils à définir par l’étude d’éclairage à la charge du présent lot pour obtenir les niveaux d’éclairage réglementaires. Quantités indiqués ci-après donnée à titre indicatif.



DESIGNATION DES APPAREILS :

Suspension abat-jour ; de type DRANCY de marque EPSILON ou équivalent, IP20, IK07, base en métal nickel satiné, suspension par câble d’alimentation à fixer au plafond.Abat-jour en taffetas ignifugé M1 ou Toiline au choix, coloris au choix. Dimension à la base : Ø 50 cmSource : lampe fluo-compacte 1x22 W.Commande d’allumage par interrupteur va-et-vient.

Localisation : - 2 unités pour la chambre 1- 1 unité pour chacune des chambres 2 à 8, soit 7 unités au total

Applique abat-jour Pyramide, de type LALY de marque EPSILON ou équivalent, IP20, IK07, base en métal nickel satiné, suspension par câble d’alimentation, à fixer au murAbat-jour en taffetas ignifugé M1 ou Toiline au choix, coloris au choix. Dimension à la base : 20x20 cmSource : lampe D45 ES 1x28 W, culot E27.Commande d’allumage par interrupteur va-et-vient.

Localisation : - 3 unités pour la chambre du côté des têtes de lits- 2 unités pour chacune des chambres 2 à 8, soit 14 unités au total, du côté des têtes de lits

Suspension décorative en verre , de type BOLLAS de marque EPSILON ou équivalent, IP 20, IK02, base en métal, suspension par câble d’alimentation torsadé et gainé, verre sablé partiellement et clair, à fixer en plafond.Source : Lampe aux halogènes PAR30 de 15 W.Commande d’allumage par boutons poussoirs sur télé rupteurs

Localisation : 6 unités à répartir au-dessus l’espace Repas de la salle commune

Projecteur plafonnier encastré, orientable , de type SANTON de marque EPSILON ou équivalent, IP 20, corps et collerette aluminium, Ø 100 mm, à fixer encastrer dans le plafond.Couleur au choix (blanc, gris aluminium ou noir).Source : Lampe QR51 1x35W.Commande par interrupteur simple allumage.

Localisation : 6 unités à répartir au-dessus l’espace Cuisine de la salle commune

Projecteur plafonnier encastré étanche, de type BAYERN de marque EPSILON ou équivalent, IP 65, corps en 2 parties et collerette en aluminium, diffuseur verre dépoli, Ø 82 mm, à encastrer dans le plafond. Couleur Blanc.Source : Lampe QR51 1x35W.

Commande d’allumage automatique en fonction de la présence et de la luminosité par détecteur de présence passif-infrarouge adapté à la pièce, de type LUXA 103-360 IP 20, ou de type Presencelight IP 54 de marque THEBEN ou équivalent, encastré ou en sailli pour montage au plafond.Réglage de la temporisation de déclenchement minimale (10sec. – 20min.) et de la luminosité de commutation souhaitée.Compris tout équipement d’interface suivant besoins. Alimentation électrique : 230 V / 50 Hz

Localisation : - 2 ou 3 unités dans le cabinet de toilette de chacune des 8 chambres,- 3 unités dans le WC pour Handicapés du dégagement 2- 6 unités au total au minimum dans les sanitaires avec WC et douches du dortoir- 1 unité à l’entrée de la chambre 1.

Suspension fluorescent décorative, de type MAYOL de marque EPSILON ou équivalent, IP20, IK05, constituée d’un caisson en aluminium, un diffuseur en polycarbonate opale de couleur au choix dans les 5 proposées par le fabricant, câbles de suspension, une paire de suspension pour fixation en plafond.Source : tube fluorescent T16 1x35 W.Commande d’allumage par boutons poussoirs sur télé rupteurs

Localisation : 6 unités au minimum dans le dortoir



Applique en métal, de type MONCLA de marque EPSILON ou équivalent, IP 20, IK07, avec diffuseur en polycarbonate Blanc, façade à choisir parmi les 4 modèles proposés par le fabricant. Dimension [mm] 293x300ht.Lampe fluorescente compacte TC-TEL de 1x 36 ou 42 W. Ballast HP. Couleur RAL au choix avec possibilité de plusieurs couleurs.Commande d’allumage par boutons poussoirs sur télé rupteursLocalisation : - 5 unités au minium à répartir pour l’entrée de la salle commune, la cage d’escalier et le palier du

dortoir- 9 unités au minium à répartir dans les dégagements 1 et 3 et la cage de l’escalier en bois d’accès

au 1er étage.

Applique décorative en verre , de type JONGLY de marque EPSILON ou équivalent, IP 20, IK02, monture en métal chromé, verre sablé, bord clair, à fixer sur le mur. Dimension [mm] 190x95x190ht.Source : Lampe aux halogènes QT-DE de 150 W.Commande d’allumage par variateur de tension.

Localisation : 2 unités pour l’espace télévision de la salle commune.

Hublot étanche petite taille, de type OLERON de marque EPSILON ou équivalent, IP 54, IK 10, corps et base en polycarbonate opale, fixé en applique au plafond. Ø 265 mm.Source : lampe fluo compacte 1x14W. Couleur Blanc.Commande d’allumage par interrupteur S.A. avec voyant.

Localisation : - 1 unité pour le local rangement du palier du dortoir- 1 unité dans le local ECS

Hublot étanche taille moyenne, de type BERRE de marque EPSILON ou équivalent, IP 65, IK 10, corps et base en polycarbonate opale, fixé en applique au plafond. Ø 335 mm.Source : lampe fluo compacte 2x22W. Couleur Blanc.

Commande d’allumage [suivant localisation] automatique en fonction de la présence et de la luminosité par détecteur de présence passif-infrarouge adapté à la pièce, de type LUXA 103-360 IP 20, ou de type Presencelight IP 54 de marque THEBEN ou équivalent, encastré ou en sailli pour montage au plafond.Réglage de la temporisation de déclenchement minimale (10sec. – 20min.) et de la luminosité de commutation souhaitée.Compris tout équipement d’interface suivant besoins. Alimentation électrique : 230 V / 50 HzTemporisation réglable à minimum 15 minutes pour garantir la durée de vie des lampes fluo-compactes.

Localisation : - 1 unité pour le local ménage, commande par un interrupteur S.A. avec voyant- 2 unités pour le local Vélos, commande par détecteur- 2 unités pour le dégagement 2, commande par détecteur- 1 unité pour la cage d’escalier d’accès au comble depuis le 1er étage, dans le grenier 3,

Commande par interrupteur va-et-vient- 4 unités à répartir dans les greniers 2, 3 et 4, commande par un interrupteur S.A. avec voyant

9.14 ECLAIRAGE EXTERIEUR

Nombre d’appareil d’éclairage à définir suivant l’étude d’éclairage du présent lot pour obtenir les 20 lux moyens réglementaires des cheminements piétons PMR d’accès à la salle commune ou à la chambre 4 depuis les places de stationnement pour PMR et l’allée existante de la salle polyvalente communale attenante.

Appareils équipés de leur source.

Fourniture, pose et mise en service des appareils suivants.

Applique en aluminium, de type ARGY de marque EPSILON ou équivalent, IP 65, IK 08, corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate clair, fixé en applique. Dimension [mm] 300x240x120ht. Couleur gris alu ou anthracite au choix.Source : lampe fluo compacte TC-D 2x26W.

Commande d’allumage en façade Sud : Allumage automatique en fonction de la présence et de la luminosité par détecteur de présence passif-infrarouge adapté aux lieux, à fixer en applique.



Compris tout équipement d’interface suivant besoins.Temporisation réglable à minimum 15 minutes pour garantir la durée de vie des lampes fluo-compactes.

Commande d’allumage en pignon Ouest : par interrupteur simple allumage avec voyant.

Localisation : - 4 unités à répartir sur la façade Sud- 1 unité sur la façade Est au-dessus de la porte du dégagement 2

Projecteur asymétrique, de type BETHUNE de marque EPSILON ou équivalent, IP 65, IK 08. Corps en aluminium moulé sous pression, pied de fixation en aluminium, réflecteur en aluminium martelé anodisé, erre trempé. Clip de fermeture Inox. Visserie inox. Presse-étoupe PG11. Couleur Gris alu.Utilisation de câble souple H07 RN-F pour garantir l’IP.Source : lampe aux halogènes QT-DE 230W.

Commande d’allumage automatique en fonction de la présence et de la luminosité par détecteur de présence passif-infrarouge adapté aux lieux, à fixer en applique.Compris tout équipement d’interface suivant besoins.

Localisation : 1 unité en pignon Ouest pour les places de stationnement PMR

Encastré de sol symétrique extérieur, de type PAUILLAC de marque EPSILON ou équivalent, IP 67, IK 10. Collerette : Inox 316. Verre trempé clair de 10 mm. Résistance au roulage 2000 Kg à 25 Km/h. Visserie inox. Equipement électrique incorporé à l’appareil. Livré avec pot d’encastrement polycarbonate.Source : lampe fluo compacte TC-T 1x26W.Commande d’allumage par interrupteur simple allumage avec voyant [à redéfinir au démarrage des travaux.

Localisation : 3 unités dans les gravillons Blancs du jardin

Passage des câbles :- dans fourreaux TPC de diamètre approprié posés en fond de tranchée avec grillage avertisseur à ola charge du

présent lot, depuis le T.G.B.T.- Traversée de pied de mur de façade, avec calfeutrement étanche à la charge du présent lot.

Candélabre, modèle identique à ceux existant des abords de la salle polyvalente au Sud du Projet, composé au moins de :

Candélabre en acier avec borne en fonte de type BELLE EPOQUE de marque THORN ou équivalent, avec tiges de scellement, porte de visite. Platines pour scellement dans le massif béton.Hauteur 3,50 m, couleur identique à ceux existants.

- Lanterne de type LEGEND Classic de marque THORN ou équivalent, modèle porté, IP65, IK08. Corps en fonte d’aluminiu finition peinture gris anthracite texturé, fermeture pas glace plate en verre trempé. Appareillage Réflecteur Optibloc en aluminium, ajouré (dôme supérieur éclairé).Source lumineuse ; lampe aux iodures métalliques HST/HIT-CE RPF 70 W.

Commande d’allumage au moyen de l’équipement existant de l’éclairage public de la commune.Compris câblage approprié passé dans fourreaux enterrés du lot 1 pour alimentation depuis le coffret électrique de la salle associative attenante.Raccordements électriques à la charge du présent lot.

Localisation : 2 unités en bordure de l’allée et de la terrasse



Etude et prescription réalisées par le Bureau d'Etudes Thermiques

SAISON PARAGOT

1, Allée des Atlantes28000 CHARTRES

Tel : 02 37 88 02 80 Fax : 02 37 88 20 89e-mail : [email protected]

SOMMAIRE

1 PRESCRIPTIONS GENERALES :..............................................................................................100

1.1 PRESENTATION DU PROJET :..........................................................................................100

1.2 CLASSEMENT DU BATIMENT :..........................................................................................100

1.3 CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE :...................................................................100

1.4 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ADJUDICATAIRE :......................................................100

1.5 NOTIONS D’EQUIVALENCES :...........................................................................................101

1.6 EXIGIBILITES DE CONFORMITE :.....................................................................................102

1.7 ESSAIS – RECEPTIONS ET GARANTIES :........................................................................102

1.8 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE :..................................................................................103

1.8.1 ASSURANCES – QUALIFICATIONS :..........................................................................................1031.8.2 INTERVENTION SUR LE SITE :...................................................................................................1031.8.3 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES :.......................................................................................103

1.9 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES : (D.O.E).................................................................104

1.9.1 NETTOYAGE DU CHANTIER :.....................................................................................................1061.10 COMPTE PRORATA :......................................................................................................106

1.11 DELAIS D’INTERVENTION :............................................................................................106

1.12 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE :...............................................................106

1.12.1 HYGIENE & SECURITE :..............................................................................................................1061.12.2 TIERS :..........................................................................................................................................1071.12.3 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES :.........................................................................................1071.12.4 DOSSIER D’INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE :..........................................107

1.13 ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES :.................................................................107

1.13.1 ETUDES TECHNIQUES :.............................................................................................................1071.13.2 ETUDES DE SYNTHESE :............................................................................................................107

1.14 PERCEMENTS, SCELLEMENTS, RACCORDS :............................................................107

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :............................................................................................108

2.1 TEXTES REGLEMENTAIRES – NORMES DE CHAUFFAGE:............................................108

2.1.1 DU POINT DE VUE ELECTRIQUE :.............................................................................................1082.1.2 DU POINT DE VUE THERMIQUE :..............................................................................................108


CHAUFFAGE – VENTILATION


2.2 BASES DE CALCULS CHAUFFAGE :.................................................................................109

2.2.1 SITE SELECTIONNE :..................................................................................................................1092.2.2 TEMPERATURE A PRENDRE EN COMPTE :.............................................................................1092.2.3 CARACTERISTIQUES THERMIQUES DU BATIMENT :..............................................................1092.2.4 DEPERDITIONS :..........................................................................................................................1102.2.5 SELECTION DES CORPS DE CHAUFFE :..................................................................................110

2.3 TEXTES REGLEMENTAIRES – NORMES DE VENTILATION:..........................................111

2.3.1 DU POINT DE VUE ELECTRIQUE :.............................................................................................1112.3.2 DU POINT DE VUE DE LA VENTILATION :.................................................................................111

2.4 BASES DE CALCULS DE VENTILATION :.........................................................................111

2.4.1 DEBITS D’AIR A PRENDRE EN COMPTE :.................................................................................1112.4.2 PRESSIONS :................................................................................................................................1122.4.3 VITESSE DE L’AIR :......................................................................................................................1122.4.4 DIFFUSION :.................................................................................................................................1122.4.5 NIVEAUX SONORES :..................................................................................................................112

2.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES :..............................................................113

2.5.1 GAINES DE VENTILATION :........................................................................................................1133 LIMITES DES PRESTATIONS :.................................................................................................114

3.1 TRAVAUX INCLUS :............................................................................................................114

3.2 TRAVAUX EXCLUS :...........................................................................................................114

4 TRAVAUX DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE:............................................................................114

4.1 CORPS DE CHAUFFE :.......................................................................................................115

4.2 PROGRAMMATION / REGULATION :.................................................................................116

4.3 TRAVAUX D’ELECTRICITE :...............................................................................................118

5 TRAVAUX DE VENTILATION :..................................................................................................120

5.1 VMC SANITAIRE :...............................................................................................................120



6 PRESCRIPTIONS GENERALES :

6.1 PRESENTATION DU PROJET :

Le présent document a pour objet de définir les travaux de CHAUFFAGE ELECTRIQUE VENTILATION à réaliser dans le cadre de la création d’un hébergement de loisirs à la BAZOCHE GOUET (28330).

6.2 CLASSEMENT DU BATIMENT :

Suivant la notice de sécurité définie par le maître d’œuvre, le classement des bâtiments est la suivante :

Etablissement recevant du Public de 5ème catégorie de type PES

6.3 CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE :

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a été étudié par le Bureau d’études thermiques :

S.A.R.L. SAISON P. – F. PARAGOT

Parc des Propylées – 1, allée des Atlantes28000 – CHARTRESTEL : 02 37 88 02 80FAX : 02 37 88 02 89

Email : [email protected]

Chaque dossier comporte :

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.).Un plan « Guide » des travaux.Un cadre de Bordereau de prix sans quantités.

REMARQUE : Les plans d’exécution des travaux, de synthèse, de réservations, les plans de récolement ainsi que l’ensemble des notes de calculs des installations seront à la charge de l’entreprise adjudicataire du présent lot, à remettre au maître d’œuvre, au Bureau d’Etudes Thermiques et au bureau de contrôle pour approbation.

La remise des prix sera IMPERATIVEMENT complétée par un bordereau quantitatif détaillé afin que l’appréciation équitable des diverses offres puisse s’opérer sur des bases comparables.

Le maître d’ouvrage ne s’engage pas à choisir le projet le moins onéreux et bien que le coût influe sur sa décision, il se réserve le droit de tenir compte de la valeur technique des dossiers présentés.

Les concurrents évincés n’auront ni recours, ni indemnités et tous les documents remis resteront la propriété du maître d’ouvrage.

Nota important :

Pour chaque catégorie d’ouvrages, il sera mentionné la quantité, le prix unitaire et le prix global. De préférence, le chiffrage des ouvrages sera effectué en suivant la nomenclature du C.C.T.P.

6.4 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ADJUDICATAIRE :

L’entrepreneur au titre du présent lot est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble des fascicules constituant le présent projet et notamment le devis descriptif global de l’opération, le cahier des Clauses Administratives Particulières ( C.C.A.P ), le planning général d’intervention, le phasage des travaux ainsi que l’ensemble des plans



de coupes et détails fournis par le cabinet d’architecture MARCHAND PITOIS (8 Place Victor HUGO BP117 72405 LA FERTE BERNARD Cedex), ainsi que des clauses techniques et prescriptions communes relatives à tous les corps d’état (CCTP TCE ).

Il devra se mettre en rapport avec les titulaires des différents lots dans les délais impartis au planning d’intervention pour toutes dispositions nécessaires, quant aux cotes d’implantation, réservations, scellements et travaux de coordination divers.

Il devra en cas d’insuffisance de précisions, en référer en temps utile au maître d’œuvre qui donnera toutes indications complémentaires nécessaires.

Il devra consulter l’ensemble des plans et graphiques remis par l’architecte et le bureau d’études thermiques.

Il devra prendre contact avec les divers organismes prestataires extérieurs (tel que : ErDF), afin de leur communiquer ses besoins ou pour obtenir tout renseignement utile a la réalisation de ses ouvrages.

Pièces complémentaires à fournir par le titulaire du présent lot :

A la signature des marchés, le titulaire du présent lot aura à sa charge la remise des documents suivants :

Les plans d’exécution et de détails des travaux à réaliser, à remettre au MAITRE D’ŒUVRE, au bureau d’études thermiques P.SAISON – F.PARAGOT, pour approbation.

Toutes les notes de calculs des installations à remettre au MAITRE D’ŒUVRE, au bureau d’études thermiques P.SAISON – F.PARAGOT.

Les emplacements des attentes électriques ainsi que leurs puissances à l’entreprise adjudicataire du lot électricité.

Les plans de réservation dans les ouvrages maçonnés neufs, à remettre à l’entreprise adjudicataire du lot gros œuvre.

Les indications nécessaires à tous les autres intervenants. (Menuiserie, VRD, peinture)

En fin de travaux pour la réception de ceux ci :

Les schémas de l’installation devant permettre d’identifier sans équivoque les matériels installés, Les plans exacts rectifiés des installations réalisées (Plans d’ouvrages Exécutés) ainsi qu’un jeu de contre-

calques des plans ou CD informatique au format DWG. Un dossier technique des ouvrages exécutés à fournir au BET Thermique, au maître d’Ouvrage et au Maître

d’œuvre (D.O.E.), Un dossier d’intervention ultérieure (D.I.U) à fournir au coordonnateur de sécurité.

Sous traitance :

En cas de sous-traitance de tout ou partie des travaux à réaliser, le titulaire devra au préalable obtenir l’agrément du sous-traitant par le Maître d’œuvre et le déclarer auprès du Maître d’Ouvrage.

6.5 NOTIONS D’EQUIVALENCES :

Les entreprises pourront proposer des produits ou matériels dits équivalents (et non similaires).

La notion d’équivalence sera appréciée par le Maître d’Ouvrage selon les critères suivants :

Performances techniques des produits ou matériels de remplacement proposés, Fiabilité, Durabilité Coût d ‘entretien, Continuité de fabrication et d’approvisionnement, Garantie constructeur et assistance technique, Compatibilité montante entre anciens et nouveaux produits d’un même fabricant, Importance et précisions des documents techniques (rédigés en langue française).

Procédés faisant l’objet d’avis techniques ou d’A.T.E.X du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B).

Conformité aux Normes Françaises et Européennes ainsi qu’aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.).

Le maître d’ouvrage pourra en outre prendre en considération :

Les avis émis par les publications ou études techniques dont il aurait connaissance,Les impératifs de gestion de son patrimoine,Sa propre expérience de la pathologie du bâtiment.



En cas de désaccord sur l’équivalence des produits ou matériels, sur les marques, les modèles référencés seront obligatoirement mis en œuvre sans que l’entreprise puisse réclamer un quelconque supplément de prix ou de délais d’exécution.6.6 EXIGIBILITES DE CONFORMITE :

Pour les marchés, les D.T.U. et Normes applicables sont ceux dont le mois de publication figurant sur le document est antérieur de deux mois à celui de la consultation.

Cela veut dire que les installations sont conformes aux Normes et Règlements en vigueur au jour de la mise en service, mais que les suppléments qui découleront des modifications des textes intervenues à dater de deux mois avant le jour de la consultation ne seront pas à la charge de l’entrepreneur et devront faire l’objet d’un AVENANT au Marché.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les Règles de l’Art et devront répondre aux Prescriptions Techniques Fonctionnelles comprises dans les Textes Officiels parus à la date de la signature des marchés et notamment :

Décrets 93.1164 du 11/10/1993, 96-420 du 10/05/1996 et 96-28 du 08/01/1998.

6.7 ESSAIS – RECEPTIONS ET GARANTIES :

Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le BET se réservent le droit de procéder ou de faire procéder à tous les essais nécessaires et de choisir le jour ou se feront ces essais.

Pour les essais, l’entrepreneur sera convoqué. Il pourra néanmoins se faire représenter. S’il n’est pas présent ou représenté, il sera passé outre, sans qu’il puisse élever de réclamation de ce chef.

Pour les essais, l’entrepreneur fournira outre le personnel nécessaire qualifié, tous les appareils de mesures et de contrôles appropriés. En cas de litige ou de défaillance de l’entreprise, il sera procédé aux contrôles par un organisme spécialisé à la charge de l’entreprise.

Tous les essais effectués par l’installateur seront consignés sur des procès verbaux (documents COPREC construction – supplément n° 4954 au moniteur du mois de novembre 1998).

Les essais seront contradictoires et effectués à la date fixée par le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre.

Le titulaire du présent lot a obligation de fournir une installation complète et en parfait état de marche.

Opérations préalables à la réception :

Seront vérifiés :Les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures.Les règles de mise en œuvre.La conformité avec les règlements.Les essais de puissances, températures, niveau sonore, automaticité, de débits et d’étanchéité des réseaux,Les essais d’isolement des circuits, de résistances des terres, etc.

Essais à la réception :

A ce moment seront vérifiés :Le bon fonctionnement des installationsL’état des fournitures et travauxLa qualité acoustique des équipementsLes résultats des essais, des installations et des réglages effectués, pour répondre aux conditions imposées.

L‘entreprise devra remédier à ses frais, et sans délais, aux anomalies constatées. En cas de retard ou de refus, l’entreprise se verra refuser la réception et il lui sera demandé des indemnités pour dommages causés

L’entrepreneur devra mettre les plans de l’installation en parfaite concordance avec les ouvrages réalisés et fournir les consignes simples et instructions utiles pour la conduite et l’entretien des installations.

Répartition des températures :

Le contrôle de la répartition des températures pourra être demandé par le maître d’œuvre.



Ce contrôle portera aussi bien sur les phénomènes de stratification thermique que sur l’existence d’éventuelles zones froides dans le plan horizontal. Les températures seront alors relevées en différents points du local choisis par le maître d’œuvre à l’aide de thermomètres suspendus. Les thermomètres ne pourront pas être placés à moins d’un mètre d’une paroi horizontale.

Les écarts entre la température relevée au centre de la pièce à 1.50 m du sol comme il est dit précédemment, et un thermomètre quelconque, ne devront pas excéder 1.5 °c au moins et 2°c. Au plus. Cette clause n’est valable que pour les locaux dont la hauteur libre ne dépasse pas 3.50 m.

L’entrepreneur titulaire devra donc fournir tous les appareils exigés pour les essais et notamment les thermomètres enregistreurs, hygromètres, anémomètres, etc.

Les essais seront effectués avec le personnel de l’entreprise titulaire, tous les produits consommables seront à la charge du maître de l’ouvrage.

Garantie et Entretien :

L’entrepreneur devra la garantie du parfait achèvement de ses installations durant UNE ANNEE à dater de la réception des travaux.Durant ce délai et pendant toute la période de garantie, il devra le remplacement à ses frais de toutes pièces non satisfaisantes par suite de vice de construction et/ou de montage, usure normale, défaut de matière, sauf dans le cas d’usage défectueux par un tiers, et supporter les conséquences directes et indirectes qu’auraient occasionné ces incidents.Si dans un délai raisonnablement fixé, les anomalies notifiées par Procès verbal circonstancié n’étaient pas réparées, le Maître de l’ouvrage serait fondé à assurer la remise en état aux frais de l’entrepreneur qui demeurerait cependant responsable des installations.

Repérage – Schémas des installations :

L’entrepreneur adjudicataire fournira et installera tous les schémas, repères et affichages nécessaires à la bonne conduite, entretien et sécurité des installations et notamment :

Le contrôle périodique des installations de SECURITE Les schémas de câblages des installations ELECTRIQUES de ses ouvrages Les plans DOE avec nomenclature.

Les numéros ou repères mentionnés sur des plaques seront rappelés sur tous les schémas des installations et seront réalisés de façon à demeurer facilement lisible dans le temps.

Tous les étiquetages effectués seront conformes à la norme NFX 08-100.

6.8 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE :

6.8.1 ASSURANCES – QUALIFICATIONS :

Les entreprises soumissionnaires devront justifier d’une qualification et d’une assurance en cours de validité, en rapport avec les travaux qu’elles proposent de réaliser et en particulier le capital du risque encouru.

A défaut d’une qualification QUALIBAT, une liste de référence devra être adressée avec le dossier de soumission.

6.8.2 INTERVENTION SUR LE SITE :

L’entreprise adjudicataire du marché devra obligatoirement se faire représenter sur place par un responsable de travaux, habilité à donner des directives et à entretenir les relations avec le client et ceci pour toute la durée du chantier.

6.8.3 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES :

La remise en fin de chantier de ces documents est impérative, une pénalité importante étant appliquée en cas de non-fourniture dans les délais fixés.

Il est précisé que, outre les documents décrits à l’annexe de l’arrêté du 29 JUIN 1973, le dossier devra comporter les procès-verbaux de mise en route des matériels.

Ces procès-verbaux seront obligatoirement rédigés par le fabricant ou son représentant pour tous les matériels sensibles.Tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable.



Nombre d’exemplaire à fournir : 1 CD informatique au format DWG pour les plans,3 Exemplaires papier plié au format 21 x 29,7 cm.

Remarque : Chaque exemplaire papier sera présenté dans un classeur avec intercalaires pour chaque type spécifique de matériels, procès-verbaux de mise en route, avis techniques, schémas électriques des armoires, plans de récolement des travaux.

6.9 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES : (D.O.E)

Généralités :

Il sera prévu la remise du DOE sur exemplaire papier.

En supplément, l’entreprise devra prévoir la remise d’un DOE sur CD ROM comprenant l’ensemble des pièces fournies sur papier. Les plans seront au format AUTOCAD.Toutes les notes de calcul seront fournies dans leur format d’origine.

Aucune réception ne sera programmée sans remise préalable des documents demandés au DOE.

Liste des DOE :

La production par l’entreprise des dossiers des ouvrages exécutés se fera après établissement d’une liste des documents à produire.

Cette liste, soumise au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage pour approbation doit lister, par type de document et de façon exhaustive :

- Les plans et autres documents issus des PEO.- Les notes de calcul.- La documentation technique.- Les procès verbaux.- La notice d’exploitation.- La notice de maintenance.

Au cas, ou le planning de l’opération prévoirait, compte tenu de l’importance des DOE, une remise échelonnée, celle-ci se fera par exemple complet homogène de façon à permettre aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage d’exercer leur contrôle.

PLANS ET AUTRES DOCUMENTS ISSUS DES P.E.O :

Plans d’implantation :

Les plans d’implantation des réseaux et terminaux d’équipements thermiques, les cahiers des coupes, les détails, les plans de raccordement aux réseaux existants et ceux plus particuliers concernant les locaux techniques seront collectés en DOE.

La symbolique utilisée pour repérer les différents éléments (tracés des réseaux, nature et dimensionnement des tuyauteries et conduits, type de matériels) restera homogène pour tous ces plans. Un document précisera d’ailleurs la symbolique utilisée sur les divers documents, les repérages et abréviations (avec classement dans l’ordre alphabétique).

Les dispositifs principaux de sectionnement des réseaux seront également clairement précisés ainsi que les cheminements (trappes, etc..).

Nomenclature des matériels :

Elles seront collectées au titre des DOE.

Les entreprises incorporeront ces nomenclatures de matériels dans les schémas, synoptiques.

Sur les nomenclatures seront rappelées les références des plans de repérage de ces matériels ainsi que celles de la documentation.

La nomenclature concerne non seulement les appareils, mais aussi ses constituants. Elle sera établie en parallèle avec la constitution de la documentation technique.



Schémas généraux ou synoptiques des réseaux :Ils seront collectés en DOE.Ils préciseront les limites du présent marché (existant, autres intervenants) ainsi que les références des schémas individualisés par système de traitement d’air concernés.L’entreprise n’emploiera pas d’abréviations sur ces plans.

Notes de calcul :

L’entreprise remettra au DOE l’ensemble de ses notes de calcul.Les titres de ces documents ainsi que leurs sommaires permettront de retrouver rapidement les désignations employées sur les titres des plans d’exécution.Une note préliminaire précisera l’articulation des notes de calcul.

Chaque note de calcul sera précédée d’un rappel des hypothèses prises en compte, des conditions de calcul, du nom des logiciels utilisés éventuellement.

Documentation technique :

De manière à permettre une recherche rapide et adaptée, l’entreprise fera ressortir, par fléchage (non effaçable à la reproduction), les références des matériaux, produits et matériels concernés et mentionnera les options choisies.

La documentation sera classée par ordre alphabétique de produits, avec sommaire, liste récapitulative des fabricants et fournisseurs avec leurs adresses et téléphones, et intercalaires.

La documentation concerne la totalité des prestations du présent marché, y compris celles éventuellement sous traitées.

Procès verbaux :

P.V et cahiers d’essais effectués sur site :- Ils seront classés par ordre alphabétique de zone et par système à l’intérieur d’une zone, avec sommaire et

intercalaires.

P.V de classement au feu, d’avis techniques :- Ils seront classés par ordre alphabétique de produits avec sommaire et intercalaires.L’entreprise précisera la localisation de ses ouvrages.

Notice d’exploitation :

Elle s’adresse au personnel de conduite des installations et donc s’attache à un fonctionnement normal des installations.A ce titre, elle comprend pour chaque type d’installation :

Qui joindre en cas de problèmes. Le rappel des principes de fonctionnement des circuits et les références des schémas généraux et synoptiques. L’ensemble des procédures marche/arrêt (manuel, automatique, normal, secours, urgence) avec l’ordre des

enclenchements pour chaque phase et les sécurités correspondantes. L’ensemble des paramètres de conduite (valeurs normales, écarts tolérés correspondant aux limites d’utilisation,

écarts limites de fonctionnement). La liste des défauts amenant la coupure. Les procédures de modifications des réglages et des points de consigne (abaques de fonctionnement et points

de réglage). L’ensemble des positions des organes de manœuvres. L’ensemble des indications des appareils indicateurs et des appareils de mesure, pour un fonctionnement normal

des installations. Les procédures de manœuvre détailleront les points suivants : Consignes de sécurité. Conditions préliminaires à la manœuvre Description de la manœuvre et commentaires. Description des moyens de contrôle du bon déroulement de la manœuvre.

Remarque importante :

Cette notice d’exploitation ne se limite pas à la notice écrite par chaque constructeur, mais se doit d’être complétée par l’ensemble des renseignements techniques propres à l’opération.



Notice de maintenance :

Elle suit et complète la notice de fonctionnement et aborde le cas des fonctionnements hors limites et des dysfonctionnements.Elle comporte pour chaque type d’installation, les éléments suivants :

Qui joindre en cas de problème : Fournisseur, SAV, fabricant.Aide au diagnostic en cas de panne ou de fonctionnement hors conditions normales.Liste des outils non standards nécessaire à une intervention sur site.Liste des consommables et des pièces de rechange indispensables sur le siteLes gammes d’interventions par ordre de priorité (conditions de sécurité, d’accessibilité, rappel des visites et de leur périodicité, les gammes de travaux, les modes opératoires).Valeur de consigne et de réglage.

DOE et formation :

Lors de la remise des installations au maître de l’ouvrage, l’entreprise au titre des actions de formation dues à son marché, présentera ce dossier DOE aux responsables désignés de manière à familiariser les futurs utilisateurs à une bonne utilisation des équipements et installations techniques.

L’entreprise insistera notamment sur les consignes de sécurité et les qualifications requises en vue de leur conduite et la maintenance.

DOE : Types de supports :

Le DOE devra comporter une édition papier complète, identifiée et classée comprenant l’ensemble des documents définissant le DOE.

Par ailleurs, l’entreprise sera tenue de fournir une édition du DOE sur CD ROM comprenant l’ensemble des plans au format AUTOCAD ou DXF, ainsi que tous les documents graphiques ou textuels du DOE.

6.9.1 NETTOYAGE DU CHANTIER :

L’entrepreneur du présent lot devra l’enlèvement de tous les déchets et chutes de matériaux qu’il aura mis en œuvre, ainsi que tous les emballages des produits qui auront été livrés par ses soins.L’enlèvement des films de protection ou étiquetage des équipements devra être effectué avec soins.Dans le cas contraire et après constat, le temps passé par une autre entreprise pour réaliser ce nettoyage sera facturé à l’entreprise du présent lot.

6.10 COMPTE PRORATA :

L’entrepreneur devra prévoir dans ces prestations, la participation aux frais relatifs à la gestion du compte prorata du chantier défini dans le cadre du présent programme.

6.11 DELAIS D’INTERVENTION :

Les travaux seront exécutés dans les délais impartis au planning prévisionnel qui sera joint en annexe au dossier de la maîtrise d'œuvre en phase de consultation des entreprises.

6.12 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE :

6.12.1 HYGIENE & SECURITE :

Les entreprises titulaires devront respecter la Loi du 31 Décembre 1993 relative au développement de la prévention des accidents du travail, définie par le Décret d’application du 26 Décembre 1994.

Chaque entreprise titulaire est tenue d’établir un Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) en y intégrant ceux de leurs sous-traitants ou co-traitants éventuels.

Ce ou ces plans devront préciser les mesures prévues pour assurer la sécurité du personnel de chantier.

L’entreprise titulaire se réfèrera au lot des généralités afin d’obtenir de plus amples informations sur ce chapitre.



6.12.2 TIERS :

La sécurité assurée par l’entrepreneur titulaire sera très attentive et efficace vis à vis des personnes et des biens appartenant ou non à l’entreprise.

Protections des résistances adaptées aussi bien que signalisation très visible seront mises en place dès l’origine du chantier avec une maintenance continue jusqu’au repliement du chantier.

6.12.3 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES :

Les différents CCTP ne sauraient en aucune manière limiter l’importance des travaux ni la responsabilité des entreprises titulaires qui devront signaler par écrit à l’architecte, toute erreur, omission ou manque de concordance relevé dans les documents constituant le dossier de consultation, faute de quoi, ils seront tenus pour responsables.

6.12.4 DOSSIER D’INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE :

En fin de chantier, les plans de recollement, les plans de détails et d’exécution, les notices d’entretien, les descriptions techniques, et les garanties des matériaux et matériels utilisés seront fournis en 1 exemplaire reproductible afin de constituer son DOSSIER D ‘INTERVENTION ULTERIEUR sur l’ouvrage (D.I.U.O), suivant décret du 26/12/1997 et 04/05/1995 ainsi que l’arrêté du 07/03/1995.

Doit également être fourni avec ce D.I.U.O. par le titulaire du présent lot, le dossier d’ouvrages exécutés complété d’un bordereau numéroté des plans, notes techniques, calculs ;Ainsi qu’un dossier de maintenance (article R.235.5 du décret n° 92.332 du 32 mars 1992).

6.13 ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES :

6.13.1 ETUDES TECHNIQUES :

L’entreprise titulaire devra impérativement faire appel aux services d’un bureau d’études agrée de son choix, pour la détermination des installations de chauffage électrique et de ventilation.

Les plans et détails d’exécution seront soumis à l’avis du maître d’œuvre et du bureau d’études thermiques.

Le VISA sera donné sur la conformité au projet architectural, la conformité au projet du B.E.T. Thermique et ne dégagera en rien la responsabilité technique de l’entreprise titulaire et de son bureau d’études.

Au choix de l’entreprise titulaire, le coût des études techniques pourra apparaître à la présente rubrique ou être incorporé dans les prix des ouvrages.

6.13.2 ETUDES DE SYNTHESE :

L’entreprise titulaire devra intégrer dans l’établissement de ses plans et détails d’exécution les caractéristiques des installations des autres corps d’état, s’incorporant dans ses ouvrages.Il provoquera auprès des autres intervenants, la diffusion des informations qui lui seront nécessaires.Au choix de l’entreprise titulaire, le coût des études de synthèse pourra apparaître à la présente rubrique ou être incorporé dans les prix des ouvrages.Dans tous les cas, les plans de synthèse réalisés devront être soumis à l’approbation du maître d’œuvre avant exécution des travaux.Ce chapitre devra figurer dans le chiffrage de l’entreprise titulaire.

6.14 PERCEMENTS, SCELLEMENTS, RACCORDS :

L’entreprise titulaire du présent lot devra remettre en temps utile (suivant planning des travaux) au lot Gros Œuvre ses plans de réservations dans les ouvrages maçonnés neufs, faute de quoi les percements seront à sa charge.

L’entreprise de chauffage électrique/ventilation devra les percements dans les ouvrages maçonnés existants agglomérés creux, briques creuses, carreaux de plâtre, cloisons sèches, etc.… L’entreprise devra également tous les scellements, bouchements et raccords sans exception.

Tous les rebouchements, scellements au ciment et raccords (sauf carrelage et revêtement) font parties des prestations du présent lot et devront être réalisées soigneusement en matériaux de même nature que ceux dans lesquels les percements auront été effectués.



7 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Si la modification d’une norme ou d’un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude d'appel d'offres, il appartiendrait à l’entreprise, sous sa seule responsabilité, d’avertir le Maître d’œuvre par lettre, éventuellement avec avis de réception ou sur le compte rendu de chantier, en indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification.Le Maître d'œuvre soumettra alors la proposition avec, éventuellement, l'avis motivé du bureau de contrôle, au Maître d'ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'entreprise devra en demander notification par écrit.

Les projets remis seront donc étudiés en toute connaissance de cause et seront, au minimum, conformes aux textes réglementaires référencés ci-après. Les listes suivantes ne sont pas limitatives, elles ont simplement pour objet d'attirer l'attention de l'entreprise sur les normes, les règlements, les décrets, les arrêtés et les documents techniques.

7.1 TEXTES REGLEMENTAIRES – NORMES DE CHAUFFAGE:


L’ensemble des installations devra satisfaire aux règles générales NFC 15.100 et suivantes.

« Lois et décrets en vigueur », les textes sont ceux qui concernent le lot Electricité générale, notamment en matière de sécurité et de préventions des risques d’accidents, ainsi que les Normes françaises en vigueur et règles de l’art,

« Lois et décrets en vigueur », les textes sont ceux qui concernent le lot Electricité générale, notamment en matière de sécurité et de préventions des risques d’accidents, ainsi que les Normes françaises en vigueur et règles de l’art,Décret du 14 novembre 1988 (installations électriques),Règles générales NFC 32.100 et NFC 32.200,NF C 12-101. Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (février 1992).NF C 32-201. Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tension assignée au plus égale à 450-750 V. Prescriptions générales (octobre 1998).NF C 32-321. Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle. Séries U 1000 R2V (série U 1 000 R02V et série U 1 000 R12V) (avril 1993).NF EN 60439-1 (NF C 63-421). Ensembles d’appareillage à basse tension. Partie 1. Ensembles de séries et ensembles dérivés de série (octobre 1994).Les recommandations EDF & GDF,DTU 70.1 et 70.2 relatives aux installations électriques.Normes NFC 15.100, NFC 73.200, NFC 73.250 et NFC 73.251Normes de l’U.T.E.Normes C 12.100, C 12.200, C 91.100

7.1.2 DU POINT DE VUE THERMIQUE :

La liste des textes énoncés ci après n’est pas exhaustive et ne constitue qu’un rappel des principales réglementations applicables aux installations :

Les règles stipulées par les Documents Techniques Unifiés :

Décret n°2006-592 (24 mai 2006) relatif aux caractéristiques thermiques des constructions et pris pour application de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 sur le programme fixant les orientations de la politique énergétique.Règles de calculs Th-C & Th-E édition 2005, pour objet le calcul du coefficient C, Créf & le Cepmax, et le calcul de la température intérieure conventionnelle en été pour un bâtiment non climatisé Tic et Tic réf, Règles Thbât (comprenant Th-U, Th-S & &Th-I) édition 2005, pour principal la détermination de paramètres d’entrées au calcul du coefficient de consommation C et de la Tic du bâtiment. Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.Arrêté du 23 JUIN 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation ECS, des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public,Les recommandations d’EDF & GDF,Règlement sanitaire Département type du 9 août 1978 des installations de chauffage central,Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.Spécifications techniques A.T.G., les Articles CH, CO.Les dispositions du Code du Travail, de la protection des travailleurs,



Réglementation sanitaire départemental type, Code de la santé publique, code de la construction et de l’habitat, de l’urbanisme.Le niveau de bruit limite dû aux équipements devra respecter les limites définies par le décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.Les règles stipulées par les Documents Techniques Unifiés :DTU 65.5 Prescriptions provisoires modifiées le 20/01/83,DTU 65.10, DTU 60.1 et DTU 60.11,DTU 65.11 (janvier 1973) concernant les dispositifs de sécurité relatifs aux marchés d’exploitation de chauffage et de distribution des fluides thermiques,Les normes françaises et notamment :Norme NFX 08.100 pour le repérage,Respect de la réglementation acoustique et notamment les textes du 20/08/85, du 01/03/93, du 05/05/88, du 18/04/95, du 23/01/97 concernant les gênes du voisinage.

D’une façon générale les soumissionnaires devront respecter les règles de la profession.

L’installation ne devra pas être une source de bruit perturbateur pour les usagers, ceci même dans le cas d’absence de normes ou réglementations particulières à ce sujet.

7.2 BASES DE CALCULS CHAUFFAGE :

7.2.1 SITE SELECTIONNE :

Caractéristiques de base :

Département : 28Désignation du département : EURE & LOIRZone climatique de base Hiver : H1-aTempérature extérieure de base Hiver : -7 °CTempérature sèche été : 30 °CTempérature humide été : 20 °CJour de référence : 31 JUILLETAltitude : 189 mClasse d’exposition aux bruits : BR1

Température extérieure à considérer : Pour l’ensemble des calculs, le titulaire du présent lot devra prendre en compte la température extérieure de base suivante : -10 °c maximum.

7.2.2 TEMPERATURE A PRENDRE EN COMPTE :

Pour une température extérieure considérée de -10 °C, la température intérieure à assurer dans les locaux sera de :

Salle de bains : +22 °C,L’ensemble des autres locaux : +20 °C. Local vélos : non contrôlée.

7.2.3 CARACTERISTIQUES THERMIQUES DU BATIMENT :

Le titulaire du présent lot devra signaler au Maître d’œuvre les anomalies qu’il aura constatées dans la mise en œuvre de l’isolation, de nature à mettre en cause le résultat des calculs des coefficients U.

L’attention des titulaires du lot ISOLATION sera particulièrement attirée sur le fait que, les épaisseurs d’isolant thermique ont été déterminées pour réduire le plus possible les déperditions et les épaisseurs indiquées seront donc les valeurs strictement impératives.

Il y aura donc lieu de vérifier très soigneusement que ces épaisseurs d’isolant thermique sont bien mises en œuvre, et ce correctement.

En conséquence, tout isolant mal stocké, détérioré, mal mis en œuvre ou ne présentant pas un degré convenable sera réputé non conforme aux clauses du marché et rebuté.

Détails des isolations prises en compte :

Isolation prise en compte pour le calcul des Déperditions



Mur extérieur :

Désignation Epaisseur Lambda Résistancecm W/m°C m². °C/W

Moellons 30cm 30,0 1,000 0,300Doublage Placostil Gr32 de 14cm 4,350

Mur intérieur sur locaux non chauffés :


Moellons 30cm 30,0 1,000 0,300Doublage Placostil Gr32 de 14cm 4,350

Plancher sur terre plein :


Plancher - dalle béton 20 cm 20,0 0,360Plaque de mousse de polyuréthane

Efisol TMS 100mm 10,0 4,300

Plafond sur combles


300mm de laine de verre 30,0 0,040 7,500

Menuiserie extérieure :

Menuiseries Aluminium à rupture de pont thermique - perméabilité à l’air A3 - avec double vitrage isolant– Uw maxi = 1.90W/m²°C, avec volets battant bois.

Porte vitrée ALU – Uw maxi = 2.10W/m²°C

Porte métallique extérieure (locaux vélos, techniques) – Uw maxi = 2.60W/m²°C

Renouvellement d’air :

Renouvellement d’air suivant bases de calcul ventilation et norme EN12831.Et suivant chapitre ventilation.

7.2.4 DEPERDITIONS :

Suivant les caractéristiques ci-dessus, les déperditions seront calculées par l'entreprise suivant la NORME EN 12 831.

Celles-ci seront à remettre au bureau d’études thermiques et au bureau de contrôle pour approbation.

7.2.5 SELECTION DES CORPS DE CHAUFFE :

La puissance des éléments de chauffage de chaque pièce devra être déterminée en fonction des déperditions calculées pour la température extérieure de base, en tenant compte de la formule : P = 1.2 D.

Avec :P : Puissance installée en wattsD : Déperditions calculées en watts



7.3 TEXTES REGLEMENTAIRES – NORMES DE VENTILATION:


L’ensemble des installations devra satisfaire aux règles générales NFC 15.100 et suivantes.

« Lois et décrets en vigueur », les textes sont ceux qui concernent le lot Electricité générale, notamment en matière de sécurité et de préventions des risques d’accidents, ainsi que les Normes françaises en vigueur et règles de l’art.

Décret du 14 novembre 1988 (installations électriques),NF C 12-101. Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (février 1992).NF C 15-100 Pour toutes les exécutions et entretiens des installations électriques basse tension.NF C12-201 Relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P.NF C 61-300 Pour les appareillages terminaux.NF C 68-133 Pour les tuyaux et conduits.NF C 32-201. Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tension assignée au plus égale à 450-750 V. Prescriptions générales (octobre 1998).NF C 32-321. Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle. Séries U 1000 R2V (série U 1 000 R02V et série U 1 000 R12V) (avril 1993).NF EN 60439-1 (NF C 63-421). Ensembles d’appareillage à basse tension. Partie 1. Ensembles de séries et ensembles dérivés de série (octobre 1994).DTU 70.1 et 70.2 relatives aux installations électriques.Les recommandations des règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux recevant des travailleurs.. . . Et réalisée selon les règles de l'art.

7.3.2 DU POINT DE VUE DE LA VENTILATION :

La liste des textes énoncés ci-après n’est pas exhaustive et ne constitue qu’un rappel des principales réglementations applicables aux installations :

Décret n°2006-592 (24 mai 2006) relatif aux caractéristiques thermiques des constructions et pris pour application de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 sur le programme fixant les orientations de la politique énergétique.Règles de calculs Th-C & Th-E édition 2005, pour objet le calcul du coefficient C, Créf & le Cepmax, et le calcul de la température intérieure conventionnelle en été pour un bâtiment non climatisé Tic et Tic réf, Arrêté du 23 JUIN 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation ECS, des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public,Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP,Les règles stipulées par les Documents Techniques Unifiés et normes en vigueurs.

Arrêté du 28 octobre 1994 (article 7) isolation acoustique,Décret et arrêté du 24 mars 1982 concernant les équipements et caractéristiques thermiques et l’aération E.R.P. (Etablissement recevant du public).Règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP, arrêté du 25 juin 1980 modifié.Les réglementations en vigueur concernant l’ACOUSTIQUE (N.R.A.).Arrêté du 28 octobre 1983 relatif à l’aération,Règlement sanitaire départemental Article 65 relatif au nettoyage des gaines avant mise en service,Le niveau de bruit limite dû aux équipements devra respecter les limites définies par le décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Les dispositions du Code du Travail, de la protection des travailleurs, Réglementation sanitaire départemental type, Code de la santé publique, code de la construction et de l’habitat, de l’urbanisme.

7.4 BASES DE CALCULS DE VENTILATION :

7.4.1 DEBITS D’AIR A PRENDRE EN COMPTE :

Les débits d’air extrait en m3/h (sans recyclage) dans les différents locaux sont de :

DESIGNATION DES LOCAUX En occupation En inoccupation



Cabinet de toilette des chambres 30 30

Local ménage 45 45

WC Handicapés 75 75

Cuisine 135 45

Douche indépendante 45 45

WC indépendant 30 30

Coin plan vasque dortoir 30 30

Les débits d’air en m3/h introduits dans les différents locaux sont de :

DESIGNATION DES LOCAUX En occupation En inoccupation

Chambre 1 30 30

Chambre 2 30 30

Chambre 3 30 30

Chambre 4 30 30

Salle commune 90 90

Dortoir 135 135

Chambre 5 30 30

Chambre 6 30 30

Chambre 7 30 30

Chambre 8 30 30

7.4.2 PRESSIONS :

La répartition des pressions et pertes de charges seront celles prévues par le C.S.T.B. (Chapitre II de la notice).

Les bouches d’extraction présenteront une perte de charge au moins égale à 50% de celle du circuit complet et de toute façon supérieure à 60 Pa.

Inversement, les pertes de charges des réseaux aérauliques seront aussi réduites que possible.

7.4.3 VITESSE DE L’AIR :

La vitesse de l’air dans les différents réseaux de gaines ne devra pas excéder les valeurs suivantes :

4 m/s pour les réseaux principaux,2 m/s pour les distributions terminales.

7.4.4 DIFFUSION :

Tous les diffuseurs seront sélectionnés et implantés judicieusement en fonction de la géométrie des locaux, des obstacles, des luminaires, des longueurs de portées et des niveaux acoustiques.

La vitesse d’air maximale au niveau des zones d’occupation sera inférieure à 0.20 m/s

7.4.5 NIVEAUX SONORES :



Les équipements techniques devront satisfaire des critères de niveaux sonores à l’intérieur des locaux et le critère de niveau sonore dans l’environnement en limite de propriété.

7.5 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES :

7.5.1 GAINES DE VENTILATION :

Les gaines devront avoir les épaisseurs Standards selon les normes DIN 21194 Partie 2 & EUROVENT 2/2 suivantes : Epaisseur Section

8/10è de mm X < 750 mm.10/10è de mm 751 < X < 1000 mm.10/10è de mm 1001 < X < 1250 mm.12/10è de mm 1251 < X < 2000 mm *15/10è de mm 2001 < 2500mm*

*avec renfort

Les tôles seront raidies par plis ou moletage en pointes de diamant.Des raidisseurs seront prévus dans tous les cas où cela s’avèrera nécessaire et si le grand côté dépasse 1300 mm.Les gaines dont le rapport des dimensions des cotés sera supérieur à 1/3 seront cloisonnées dans le sens d’écoulement de l’air.L’interposition d’aubes directrices dans les coudes sera systématique.Les assemblages seront réalisés à l’aide de cadre ou similaires boulonnés dans les angles. Des étriers seront mis en place sur les cotés de telle manière que leur espacement n’excède pas 400 mm.

Dans tous les cas, les entrées d’air parasites ne devront pas dépasser 10% du débit total.

Gaines :

Ces gaines seront en tôle d’acier galvanisé pour tous les réseaux. Elles seront du type spiralé agrafée, classé M0. L’assemblage se fera par emboîtement par raccords à joints certifiés classe d’étanchéité C.

Le supportage de ces gaines se fera tous les 2.50 m par bandes métalliques perforées enroulées sur la gaine avec interposition de matériau résilient. Ces bandes seront boulonnées entre elles à la partie supérieure et seront fixées à la structure. Elles seront de même nature que les gaines supportées.

Il sera prévu un tampon de nettoyage en partie basse de chaque conduit vertical ou partie de conduit vertical, celui-ci accessible depuis la trappe correspondante de la gaine technique.Le bouchage des trémies au droit du plancher incombe au présent lot.

Coudes sur gaines rondes ou ovales :

Pour des vitesses égales ou supérieures à 4 m/s, rayon moyen égal à 1.5 fois la dimension de la gaine dans le plan du coude et construction en 5 éléments pour un coude de 90°. En cas de manque de place, la section sera transformée en carré ou en rectangle avec un coude à aubages.Pour celles inférieures à 4 m/s, rayon moyen au moins égal à la dimension de gaine dans le plan de coude et construction en 3 éléments pour 90° si le diamètre est inférieur ou égal à 320 mm.

Supports :

L’entrepreneur du présent lot devra se rapprocher du lot gros œuvre afin de déterminer le mode de pose le plus adéquat de fixations des matériels. Dans tous les cas, il sera interposé entre support et gaine un matériau résilient antivibratoire.Tous les éléments constituant les supports seront en acier galvanisé.

Gaines horizontales circulaires :

Feuillard de même nature que le conduit de 25 x 0.8 mm, ceinturant la gaine, boulonné sur lui-même, au dessus de celle-ci, et fixé en partie supérieure à la structure par chevilles et boulons sur béton, par pattes métallique et boulonnage sur charpente.Ou feuillard dito ci-dessus mais boulonné au-dessus de la gaine sur pièce métallique suspendue par tige filetée Dns 8 mm minimum fixée à la structure par vissage dans cheville à expansion dans béton ou par pattes métallique et boulonnage sur charpente.Toute la boulonnerie sera de type M8 minimum en acier galvanisé.



L’écartement entre les supports sera de 2.5 m au maximum. Cet écartement sera réduit aux changements de direction et aux dérivations.

Liaisons équipotentielles :Les gaines devront être reliées au conducteur principal de protection, une liaison équipotentielle sera assurée sur toute la longueur de l’installation par le lot Electricité.En cas de présence de matériel électrique sur un tronçon, ce matériel devra être conforme à la norme NF C 15.100.

8 LIMITES DES PRESTATIONS :

8.1 TRAVAUX INCLUS :

Travaux à la charge du présent lot :

GROS ŒUVRE – MACONNERIE :Tous les travaux de scellements – rebouchages liés à la mise en œuvre des installations de chauffage/ventilation.La fourniture des plans de réservations dans les ouvrages maçonnés, dans les délais impartis.

SERRURERIE :Le supportage complet des appareils chauffage/ventilation, gaines de ventilation et chemins de câbles.

CALFEUTREMENT :Le calfeutrement des divers passages des gaines et fourreaux à travers les maçonneries, faux plafond, cloisons, etc.

FAUX PLAFOND :Découpe des dalles de faux plafond pour l’intégration des bouches d’extraction.

COUVERTURE :Fourniture, pose de la sortie de toit de VMC, y compris découpe de la toiture, reprise et relevé d’étanchéité.

PEINTURE :Le repérage complet de l’installation.

CHARPENTE :Réalisation d’un chevêtre pour le passage de la gaine de VMC.

8.2 TRAVAUX EXCLUS :

A la charge des lots et prestataires suivants :

LOT MENUISERIE INTERIEURE :Détalonnage des portes pour le libre passage de l’air.

LOT GROS OEUVRE :Les réservations dans les ouvrages maçonnés neufs dans la mesure où celles-ci auront été fournies dans les délais impartis au planning d’exécution.

LOT PLOMBERIE :Fourniture et pose des préparateurs ECS électriques.

LOT CLOISON :Soffites d’habillage pour le passage des gaines de VMC.Gaines techniques pour le passage des gaines de VMC.

LOT MENUISERIE EXTERIEURE : Pose des entrées d’air dans les menuiseries extérieures, fournies par le présent lot.

9 TRAVAUX DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE :



L’ensemble des locaux du bâtiment hébergement sera chauffé par des convecteurs électriques.

9.1 CORPS DE CHAUFFE :

A. RADIATEURS ELECTRIQUES :

Radiateurs électriques à chaleur douce : (hormis dans les salles de bains) :

Chaque radiateur électrique sera équipé d’une régulation individuelle par thermostat électronique avec fil pilote, avec marquage NF Électricité Performance, CE, catégorie C, classe 2, PROMOTELEC.Installation de radiateurs électroniques de marque THERMOR ou équivalent approuvé, modèle MOZART, 6 ordres, ayant les caractéristiques suivantes :• corps de chauffe en aluminium,• température de surface homogène, stable et inférieure à 65°C en régime moyen,• thermostat à régulation électronique numérique,• compatible avec les systèmes Pass Program• Fil Pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation (Fil Pilote ou Courant Porteur), • une molette de réglage Confort avec Éco fixé à Confort -3,5°C• boîtier de commandes blocable avec picots, • Équipé du système ASP (Antisalissure Process) pour protéger les murs et l’appareil des salissures• emballage 100 % carton,• Coefficient d’aptitude : 0.30• disponible en horizontaux blanc• tension : mono 230 volts• Garantie 2 ans.

Localisation : - Entrée/salle commune/cuisine.- Chambre n°1.- Local ménage.- Dégagement n°2.- Dégagement n°1.- Chambre n°2.- Chambre n°3.- Chambre n°4.- Palier.- Dortoir.- Chambre n°5.- Chambre n°6.- Chambre n°7.- Chambre n°8.- Dégagement R+1.

Les radiateurs électriques seront en nombre suffisant afin d’obtenir une bonne répartition et homogénéisation des températures à l’intérieur de chaque pièce.

B. SECHES SERVIETTES ELECTRIQUES :

Installation de radiateurs sèche-serviettes de marque THERMOR ou équivalent approuvé, modèle RIVA 2 Blanc, ayant les caractéristiques suivantes :

• façade en tubes ronds galbés• corps de chauffe thermoplongeur immergé dans un fluide caloporteur,• thermostat à régulation électronique numérique multi tarif 6 ordres,• compatibles avec les systèmes de programmation Fil Pilote et Courant Porteur,• soufflerie de 1000 W silencieuse avec Marche Forcée, temporisable de 15 minutes à 2 heures selon modèle,• filtre anti-poussière amovible et lavable,• NF Électricité Performance - Catégorie C, Classe II, IP 24.

Localisation : - Cabinet de toilette chambre n°1.- Cabinet de toilette chambre n°2.- Cabinet de toilette chambre n°3.- Cabinet de toilette chambre n°4.- Cabinet de toilette chambre n°5.



- Cabinet de toilette chambre n°6.- Cabinet de toilette chambre n°7.- Cabinet de toilette chambre n°8.- Sanitaires/douches/WC.

9.2 PROGRAMMATION / REGULATION :

La régulation et la programmation de chauffage seront réalisées par un système de marque DELTADORE ou équivalent approuvé comprenant les éléments suivants :

2 Packs pro STARBOX T01 gérant 6 zones de chauffage référence : 6551085 (1 pour les locaux RDC et 1 pour les locaux étages), ayants les caractéristiques suivantes :

- Gestion de 6 zones de chauffage ou de climatisation (50 points maximum avec DIANA T10, T11, T30, T31 ou convecteurs BatiBUS).

- Programmations journalière et hebdomadaire- 1 programme personnalisé par jour et par zone de chauffage ou par automatisme (1 zone est caractérisée

par un même programme horaire hebdomadaire et des températures de consigne de chauffage).- Délestage cascadocyclique® sur 1 ou 2 zones- Dérogation centralisée sur le boîtier d’ambiance- Dérogation locale : 2, 4, 6, 8 heures jusqu’à la commutation suivante ou pas de dérogation- Économiseur en fonction de la température extérieure (conforme à la Réglementation Thermique)- Hors-Gel décomptable de 1 à 99 jours- Gestion tarifaire des tarifs bleu et jaune

Chaque pack sera composé :

D’un boitier d’ambiance installé à proximité du TGBT.

- Alimentation par le Bus- Température de fonctionnement : 5° à 40 °C- Température de stockage : -10° à +70°C- Boîtier d’ambiance débrochable de son socle- Sauvegarde par pile 9 V type 6LR61 (autonomie 1 mois)- Dimensions : H 230 x L 105 x P 40 mm

D’un boîtier technique installé à proximité du TGBT.

- Alimentation par Alim 1- 4 sorties contact travail 2 A, 230 V- 4 entrées logiques (contacts secs)- 1 entrée sonde extérieure- 3 entrées mesure de courant (1 par phase)- 2 sorties automatismes divers- 1 sortie ECS- Température de fonctionnement : 5° à 40°C- Température de stockage : -10° à +70°C- Visualisation de l’état du Bus- Visualisation du bon fonctionnement- Consommation : 2 VA- Dimensions : 8 modules

D’une alim 1

- Alimentation 230 V +/-10%, 50 Hz (fournie)- 1 sortie alimentation Bus 15.5 V, +/-10%- 1 sortie 12 V pour alimentation du boîtier technique- Visualisation de l’état du Bus- Courant nominal 75 mA +/-10%- Courant maximal en court-circuit 150 mA +/-10%- Maximum 25 DIANA T10 ou 12 DIANA T11 par Alim- Consommation : 5 VA- Dimensions : 5 modules



D’une sonde extérieure, y compris liaisons électriques d’asservissement, fixations, engravures, rebouchages. (à installer sur la façade Nord ou Nord Ouest).

En complément de chaque pack mise en place du matériel suivant :

Une interface pour tarif jaune XP 50 référence 6200009.

Un transformateur d’intensité en monophasé TC100 référence 6301032.

Dans les différentes zones, mise en place d’un régulateur bus pour chauffage électrique type DIANA T11 référence 6551087, ayant les caractéristiques suivantes :

- Régulation de systèmes de convecteurs 4 ou 6 ordres,- 5 consignes de fonctionnement : Confort chaud, Confort froid, Économie chaud, Économie froid, Hors-Gel.- Ces consignes sont gérées par STARBOX T01- Limitation d’énergie selon la température extérieure- Les dérogations locales peuvent être annulées à la fi n d’une minuterie- Régulation chrono proportionnelle- Asservissement de fonctionnement- Ergonomie paramétrable à la mise en service- (fonctionnement en allure ou consigne, affichage possible de la température mesurée, verrouillage du

clavier…)

Caractéristiques techniques :- Alimentation par le Bus- 1 entrée contact de feuillure (fermée si fenêtre fermée)- Sonde de température intégrée- Consignes réglables de 5 à 27°C- Socle débrochable et verrouillable- Fixation murale- Dimensions : H 128 x L 85 x P 31 mm- 1 sortie triac 100 mA, 230 V pour contacteur ou Fil Pilote (Confort/arrêt) pour les pièces où aucun bruit

De commutation n’est admis (chambres)- Consommation 6 mA (12 appareils pour Alim 1, 25 appareils pour 2 Alim 1)

Dans les pièces accessibles PMR, la hauteur d’installation du régulateur sera conforme à la réglementation.

Localisation :

Au RDC :

Zone n°1 : salle commune.Zone n°2 : dégagements 1, 2, WC hand, local ménage.Zone n°3 : Chambre + sdb n°1.Zone n°4 : Chambre + sdb n°2.Zone n°5 : Chambre + sdb n°3.Zone n°6 : Chambre + sdb n°4.

A l’étage :

Zone n°1 : Dortoir + sanitaires.Zone n°2 : Chambre + sdb n°5.Zone n°3 : Chambre + sdb n°6.



Zone n°4 : Chambre + sdb n°7.Zone n°5 : Chambre + sdb n°8.Le titulaire du présent lot devra l’ensemble des alimentations électriques, protections électriques, des liaisons d’asservissement des éléments de régulation, les câblages BUS, fixations, y compris percements, rebouchages.

La mise en service de la régulation devra être assurée par les services compétents du fabricant. (Procès verbal de mise en route à fournir).

9.3 TRAVAUX D’ELECTRICITE :

GENERALITES :

Respect des normes et règlements :

L’entreprise de chauffage devra assurer les liaisons et raccordements électriques propres à son installation.La prestation comprend l’installation complète en parfait ordre de marche conforme aux textes et aux normes en vigueur en France, à savoir : NF C 15100 pour toutes les exécutions et entretiens des installations électriques ‘’basse tension’’. NF C 12101 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants

électriques. NF C 14100 pour les branchements BT. C 61300 appareillage terminal, C 68133 tuyaux et conduits.



Les recommandations des règles d’hygiène et de sécurité dans les locaux recevant des travailleurs.La liste de normes énoncées ci-dessus n’est pas limitative.

Elle n’est qu’un rappel sommaire des prescriptions obligatoires.

ORIGINE DES INSTALLATIONS : Le TGBT.Depuis ce point, le titulaire du présent lot devra le raccordement de l’armoire spécifique chauffage électrique.

Equipement électrique :

Les chemins de câble seront réalisés en acier galvanisé type TOLARTOIS ou équivalent approuvé. Ils seront fixés solidement au mur ou plafond à l’aide d’équerres prévues à cet effet, fixées par des chevilles anti-arrachement et vis métalliques.

En dehors des chemins de câbles, tous les conducteurs passeront sous tubes IRO, ou sous gaines ICT dans les limites données par les normes, et de sections largement suffisantes (3 x la section des câbles).

Quand plus de 5 câbles emprunteront le même passage, un chemin de câble sera imposé.

Les câbles seront de la série U 1000 RO2V, ou HO 7 RNF, avec conducteur de terre.Dans les traversées de parois, les câbles passeront sous tubes IRO ou sous gaines ICT.

Armoire électrique :

Cette armoire spécifique chauffage sera implantée dans le local TGBT.De cette armoire seront issus les circuits de protection, de commande et de régulation du chauffage électrique (convecteurs et sèches serviette).

Cette armoire sera métallique avec un revêtement polyester texturé d’une excellente tenue à la corrosion, elle sera étanche avec une porte fermant à clef. L’indice de protection sera au minimum d’IP 55.

Elle sera composée au minimum de : Un interrupteur général avec poignée extérieure, Un répartiteur, Interrupteurs différentiels tétrapolaires de calibres et de sensibilités appropriés, De disjoncteurs modulaires divisionnaires type C 60 pour les protections bipolaires 220 Volts. Des disjoncteurs modulaires tétrapolaires de calibres adaptés. Des disjoncteurs moteurs de type GV 2 de calibres adaptés. Des contacteurs de puissance de calibres adaptés. Des relais de commande. Un transformateur BT/TBT (éventuellement). Un ensemble de relayage pour le test lampe. Un ensemble de relayage pour une synthèse des défauts. Un ensemble de bornes, repérées, installées sur rails. Les câbles et fils seront passés dans cette armoire dans des goulottes plastiques de câblage, de dimension

laissant la possibilité de passer d’autres câblages. Un éclairage interne par un tube néon, commandé par un contact de feuillure à l’ouverture de la porte de l’armoire

électrique.

Nota : le fil pilote des convecteurs doit être couper simultanément avec les circuits de puissance.

Les câbles aboutiront sur des borniers, la pénétration de l’armoire se fera au travers de presses étoupes plastiques.

Les câbles seront parfaitement repérés par un système lisible et de bonne qualité de vieillissement.

Le volume de l’armoire devra permettre des extensions d’environ 30% de chaque type d’équipement des composants. Les appareils installés seront de type modulaire de chez SCHNEIDER.Aucun porte-fusible ne sera accepté dans cette armoire.

Tous les circuits protégés devront être clairement repérés par étiquettes dilophanes gravées fixées au-dessus de chaque appareil, le principe et les textes devront être approuvés par le maître d’œuvre. La sélectivité sera totale, ampèremétrique et chronométrique.

Les conducteurs de terre seront raccordés sur une barre de cuivre à raison d’un fil par connexion.

Sur la porte de l’armoire, les signalisations suivantes seront reportées :



Voyant blanc = sous tension générale, Voyant vert = marche des organes pilotés Voyant rouge = défaut des organes pilotés Bouton de commande = 2 ou 3 positions suivant les besoins, Bouton test lampes

Un schéma unifilaire de l’armoire sera soumis à l’approbation du B.E.T. avec les plans d’exécutions.

Sur ce schéma les calibres des appareils de protection et les sections de câbles devront être précisés.

Certificat de conformité :

L’entreprise aura à sa charge la remise au maître d’ouvrage du certificat Consuel attestant de la conformité de son installation électrique.

Le titulaire du présent lot prévoira à sa charge le raccordement et la protection électrique des convecteurs, sèches-serviettes, compris fil pilote, sorties de câbles, disjoncteurs, fourreaux, incorporations, engravures, percements, rebouchages, depuis sa propre armoire.

Tous les matériels de chauffage devront être installés sans interposition de socles de prises de courant.

10 TRAVAUX DE VENTILATION

10.1 VMC SANITAIRE :

Ventilation mécanique simple flux des locaux sanitaires, fonctionnement continu.

A. GROUPE D’EXTRACTION :

Le groupe d’extraction sera en caisson, à BASSE CONSOMMATION ENERGETIQUE, à une vitesse, de marque ALDES ou équivalent approuvé, modèle C.VEC MICROWATT, installé en combles

Caractéristiques techniques :

Taille à déterminer par le titulaire du présent lot.Débit d’air : 645 m3/hPression disponible : Pa (à déterminer par le titulaire du présent lot).Consommation : < 140 wattsPoids < 30 kg

Caisson galvanisé avec séparateur de flux.Moteur à commutation électronique monté sur socle galvanisé massif avec grenouillère d'absorption de choc.Carte de régulation de compatibilité électromagnétique de classe B (résidentiel) préprogrammée et précâblée.Roue à action, entraînement direct.Pressostat d'alarme et Inter de proximité montés.Pupitre de réglage et de lecture intuitif.Tension monophasée 230 volts, 50 HzMoteur IP44, classe B,

Equipements :

L’ouie d’aspiration du groupe sera munie d’une manchette souple de raccordement étanche MS PRO de marque ALDES ou équivalent approuvé, incombustible, classement MO, permettant de diminuer par 2 les fuites par rapport à une manchette classique.

Supportage :

Le groupe d’extraction sera installé dans le comble sur une chaise réalisée à la demande en fer cornière du commerce avec plots anti vibratiles compris : visseries, boulonneries. Cette chaise sera revêtue de 2 couches de peinture anti rouille et sera fixée à la charpente par l’intermédiaire de tiges filetées.

B. TRAVAUX D’ELECTRICITE :



Origine des travaux :

Le TGBT, depuis ce point, le titulaire du présent lot devra la protection et l’alimentation électrique, en câble PYROLYON type CR1, compris disjoncteur, fourreaux, engravures, percements, rebouchages

Le renvoi d’alarme de fonctionnement du groupe VMC sera du au titre du présent lot depuis le contact sec du pressostat d’alarme, compris voyants de visualisation (marche / arrêt / défaut), câblages, repérages, aboutissant sur l’armoire du TGBT.

C. EXTRACTION D’AIR VICIE :

Les bouches d’extraction utilisées seront autoréglables, à forte perte de charges, de marque ALDES ou équivalent modèle Bap’SI twin Dns 125 mm, de couleur blanche.

Pour la cuisine la bouche d’extraction sera à doubles débits.

En cuisine, mise en place d’un bouton poussoir pour passage en débit de pointe, y compris asservissements électriques entre la commande et la bouche.

La bouche cuisine sera alimenté sur secteur 12VAC avec une carte d’alimentation, y compris transformateur, alimentation électrique depuis l’armoire TGBT. Cette prestation sera à réaliser par le titulaire du présent lot.

Le titulaire du présent lot devra la découpe des dalles de faux plafond pour la mise en place des bouches d’extraction.

Le raccordement de chaque bouche au réseau principal d’extraction se fera à l’aide d’un produit tout en un intégrant un raccord femelle flexible extensible et de maintien dans le placo, genre RT Flex composée :D’un raccord métallique femelle s’emboitant préférentiellement sur un piquage à joint.D’un flexible alflex alu extensible de 10à 30cm ou de 30 à 120cm.D’un embout garantissant l’emboitement et l’étanchéité de la bouche dans le flexible, d’une manchette trident.

D. RESEAUX D’EXTRACTION :

Les réseaux d’extraction de l’air vicié seront réalisés en conduit Circulaire, spiralé rigide, en acier galvanisé M0.

Ce poste comprend les raccords divers circulaires en acier galvanisé, raccords à joints EPDM certifiés classe d’étanchéité C, feuillards perforés, visseries, colliers de suspension, fourreaux de traversée de paroi, joints de traversée de dalle, etc.

L’étanchéité des accessoires à joint (taux de fuite réduit à 1.05) permet un dimensionnement aéraulique optimisé tant au niveau des diamètres de conduits que du choix du ventilateur.

Les changements de direction se feront par tés avec bouchons de terminaison, et non des coudes, afin de préserver les possibilités de nettoyage, par furetage des gaines.

Les réseaux de gaines d’extraction chemineront en faux plafonds, en combles ou dans des soffites du lot cloison.

Création de colonnes VMC passant en gaines techniques prévues à cet effet (lot cloison),

Les colonnes VMC seront munies d’un collecteur raccord d’étage genre CRE.

Chaque colonne VMC sera munie en point bas d’un bouchon de visite amovible, et en point haut (en combles) de caissons piquages acoustiques.

Ces colonnes VMC seront reprises sur des traînasses horizontales cheminant en comble, jusqu’au ventilateur d’extraction.

Il est rappelé qu’aucune gaine VMC sera posée à même les structures formant le bâtiment ; celles-ci devront obligatoirement être désolidarisées (avec écart au feu de 7 cm).

Tous les 4 mètres sur les réseaux horizontaux, il sera prévu des trappes de visite étanches M0.

A proximité de l’ouïe d’aspiration du groupe d’extraction, installation de :Un Piège à son passif, en acier galva, avec isolant M0.

Le titulaire du présent lot devra prévoir l’ensemble des percements et rebouchages pour le passage des gaines VMC.



- Assemblages, étanchéité des gaines d’extraction :Les assemblages des gaines rondes se feront par emboîtement ou à la rigueur par Nipples sous bouts.L’étanchéité sera obtenue par l’intermédiaire des joints EPDM.L’étanchéité des assemblages par brides sera réalisée à l’aide d’un matériau compressible à l’élasticité permanente.

Débit de fuite :Les défauts d'étanchéité du réseau doivent être pris en compte en supposant qu'ils sont localisés au droit de chaque bouche d'extraction.Dans le cas d’un réseau à joint avec raccordement terminaux type RT Flex, on considère alors que le taux de fuite du réseau correspond à 1 %.

- Supports :Les colonnes verticales seront fixées par collier dans la hauteur de chaque niveau.Ces colliers seront en deux parties, donc démontables.Les gaines seront isolées des colliers par interposition de matériau résiliant (genre TALMISOL).En combles perdus, les réseaux horizontaux seront fixés par des bandes de fer plat ou par colliers pendards.Ces réseaux horizontaux seront désolidarisés du bâtiment ; Aucune gaine ne sera posée à même les structures.

E. ENTREE D’AIR NEUF :

L’amenée d’air neuf s’effectuera au moyen d’entrées d’air autoréglables kit haut de fenêtre, module calibré de 30 ou 45 m3/h unitaire équipés avec flasque et auvent extérieur, de marque ALDES ou équivalent approuvé KIT EA30, 37Dnew (Ctr) dB et KIT EA45, 36Dnew (Ctr) dB.

Ces grilles seront fournies par le présent lot et posées par le titulaire du lot menuiseries extérieures.

F. REJET D’AIR VICIE :

Depuis l’ouie de refoulement du groupe d’extraction, le rejet d’air vicié sera à connecter directement en toiture, sur une sortie de toit pare pluie rotatif équipée d’une grille de protection, un plaque support de couverture équipée de 4 feuillards de fixation, un fût de raccordement de conduit de type STS de marque ALDES ou équivalent approuvé.

Celle-ci sera implantée côté arrière du bâtiment.

Le titulaire du présent lot devra de la fourniture du chapeau, la pose du chapeau, y compris reprise d’étanchéité, découpes de la toiture.

Le titulaire du présent lot devra prévoir la réalisation d’un chevêtre pour le passage de la gaine de rejet.

Ce rejet devra respecter la réglementation des 8 mètres par à tout ouvrant ou toute entrée d’air.

Depuis le chapeau jusqu’à l’ouie de refoulement du groupe, la gaine de rejet sera réalisée au moyen d’un conduit flexible circulaire genre ALFLEX galva de marque ALDES ou équivalent approuvé, classé M0.

G. MISE EN SERVICE REGLAGE :

Le titulaire du présent lot devra prévoir la mise en service et réglage de la VMC.



Lot 10 PEINTURE REVETEMENT DE SOL &

MURAUX - RAVALEMENT

















Mise en œuvre – Nettoyage :

Peinture Finitions : mâte ou satiné au choix.Couleurs au choix de l’Architecte.Avant réception des travaux ; nettoyage de tous les locaux aménagés : sol, appareils sanitaires, vitrages intérieurs et extérieurs.



GENERALITES


V.16 DEPOSE

Dépose des revêtements muraux sur cloisons et murs non démolis par le maçon et non couvert par le plaquisteDépose des revêtements de sol souple à l’étage, excepté les dalles en PVC amiantés définies dans le rapport de repérage de l’Amiante avant travaux joint au présent dossier.

Evacuation des déchets à la décharge de tri sélectif.

V.17 TRAVAUX PREPARTOIRES

Chaque support sera propre, sec, sain et préparé conformément au DTU 59.1 avant les travaux de peinture et de revêtement mural.- Grattage, matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage, écrêtage, époussetage,- suivant nature et état du support ; lessivage avec un nettoyant dégraissant à base d’agents de surface tensioactifs mouillants et détergents avec dispersants, rinçage, séchage- Rebouchage et ratissage des zones dégradées si nécessaire avec un enduit fin de ratissage à base de plâtre

Protection soigneuse des sols et autres ouvrages et équipement du bâtiment

V.18 PEINTURE COURANTE SUR PLAFOND

Localisation : - l’ensemble des pièces du rez-de-chaussée et du 1er étage, excepté les solives et poutres en bois et ceux recevant une peinture spéciale pour locaux humides- Le bandeau de la retombée de plafond [ht37 cm] de la partie cuisine de la salle commune- L’épaisseur du plancher et du plénum du plafond de la cage de l’escalier hélicoïdal- Le plafond du local ECS dans les combles

Sur les cloisons en plaques de plâtre cartonnées situées dans les pièces localisées ci-dessous, procéder à ;- La préparation des supports avec l’application d’un enduit de ratissage, ponçage, dépoussiérage- L’application d’une couche d’impression- L’application de 2 couches de peinture acrylique tendue, finition mate, couleur au choix de l’Architecte.

10.4 PEINTURE SPECIALE LOCAUX HUMIDES SUR PLAFONDS ET MURS

Localisation : le plafond, les cloisons et les murs non carrelés des cabinets de toilette, des sanitaires du dortoir avec WC et les 2 douches du dortoir

Travaux préparatoires adaptés aux supports avec application d’une enduit de ratissage, puis application d’une peinture spéciale pour locaux humides à base de résines :

- une couche de primaire époxydique en phase aqueuse à deux composants de type Sika Bonding Primer ou équivalent, à raison de 0,100 kg/m²

- deux couches de peinture mono composant pigmentée en phase aqueuse à base de résine acrylique, contenant un agent organique formant un film de protection contre les micro-organismes, de type Sikagard®-205 W - Sterisheen ou équivalent, à raison de 0,210 kg/m² pour chaque couche. Coloris au choix de l’Architecte


EXECUTION TRAVAUX D’INTERIEUR


10.5 REVETEMENT MURAL POUR HAUTE ABSORPTION ACOUSTIQUE

Localisation : toute la salle commune

Sur toutes les cloisons localisées ci-avant, procéder aux travaux suivants :

- préparation du support,

- application d’une couche primaire,

- fourniture et pose d’un revêtement mural en lés à absorption acoustique de alpha W de 0,25, de type « Vinacoustic » de chez TEXDECOR ou équivalent, gamme DUNE, à choisir parmi tous les coloris du fabricant. Constitué d’un vinyle teint en masse micro perforé de 450 g/m² sur un support intissé polyester acoustique compact de 250 g/m². Traité antibactérien, résistant aux chocs et aux griffures, lessivable. Classement au feu M1 Encollage de fond et pose bord à bord à l’aide d’une colle adaptée.

10.6 REVETEMENT MURAL HAUTE RESISTANCE A PEINDRE

Localisation : Les dégagements 1 et 3, le palier et le vide de la cage de l’escalier hélicoïdale, la cage de l’escalier en bois entre le rez-de-chaussée et le 1er étage

Sur les cloisons en plaques de plâtre cartonnées situées dans les pièces localisées ci-dessous, procéder à ;- La préparation du support- L’application d’une couche d’impression- La fourniture et la pose d’un revêtement mural minéral structuré à peindre, de type « PAINTWALL » de chez

Texdecor ou équivalent, largeur 100 cm, 360 à 440 g/m², support voile de verre, structure décorative en enduction minérale. Classé au feu M1 / Euroclass B s1 d0. Pose simple encollage du mur, très couvrant / sans raccord pour les unis, raccords selon les motifs. Lavable ou lessivable selon la peinture utilisée. Très résistant aux chocs, destiné à un usage intensif en ERP (NF EN 259).Décor à choisir par l’Architecte parmi tous les motifs proposés par le fabricant.

- L’application de 2 couches de peinture acrylique de finition brillante ou mate. Coloris et finition au choix de l’Architecte.

Mise en œuvre suivant les préconisations du fabricant.

10.7 REVETEMENT MURAL VINYLE

Localisation : - dans chacune des 8 chambres ; la cloison accueillant la tête de lit- dans le dortoir ; la cloison de doublage sur mur au contact des chambres et du cabinet de toilettesoit une surface totale de 60 m² environ

Sur les murs et cloisons des pièces localisées ci-avant, procéder à ;- La préparation des supports,- L’application d’une couche d’impression- La fourniture et la pose d’un revêtement mural PVC teint dans la masse ensuit sur intissé pour E.R.P., résistant

aux chocs et griffures, super lessivable et brossable, traité antimicrobien, de type AKEBIA de marque TEXDECOR ou équivalent, à choisir parmi tous les coloris du fabricant.Poids de 350 g/m². Lés de largeur 90 cm. Classement feu M1 Euroclass B-s2-d0. A base d’encres d'impression à l’eau sans solvant.

Mise en œuvre suivant les préconisations du fabricant.

10.8 PEINTURE COURANTE SUR CLOISONS

Localisation :

- Dans les 8 chambres et le dortoir : les cloisons ne recevant pas de revêtement mural

- les 3 placards au rez-de-chaussée et à l’étage accueillant les chauffe-eau

- les WC pour handicapé du dégagement 1



- le local ECS dans les combles, faces extérieures et intérieures

Sur les cloisons en plaques de plâtre cartonnées non carrelées situées dans les pièces localisées ci-dessous, procéder à ;- La préparation des supports avec l’application d’un enduit de ratissage, ponçage, dépoussiérage- L’application d’une couche d’impression- L’application de 2 couches de peinture acrylique tendue, finition satinée ou mate, couleur au choix de l’Architecte.

10.9 PEINTURE COURANTE SUR MUR

Localisation : les nouveaux murs en parpaings non enduits visibles dans le Vélos et le local ménage, le poteau en béton de ce dernier compris

Sur les murs en parpaings situées dans les pièces localisées ci-dessous, procéder à ;- La préparation des supports avec ébavurage, grattage, dépoussiérage- L’application de 2 couches de peinture acrylique finition mate, couleur au choix de l’Architecte.

10.10 PARTIES METALLIQUES

Localisation : - toutes les faces visibles de l’escalier hélicoïdal existant, avec son garde-corps existant modifié, le garde-corps neuf de son palier haut. Escalier déposé pour le lot 4 pour travaux du lot 2.

- les canalisations d’alimentation en eau des appareils sanitaires et chauffe-eau.

Travaux préparatoires adaptés aux supports puis application de deux couches de peinture polyuréthane.

10.11 BOISERIES

10.11.1 Peinture acrylique

Localisation : - La totalité des blocs-portes au vantail livré pré peint- Les blocs-portes livrés avec vantail stratifié : l’huisserie et les moulures rapportées sur vantail (à peindre avant poser sur le vantail)- les plinthes en bois- les tablettes d’appuis de fenêtre- les tablettes des 2 placards- les moulures neuves- les solives existantes déjà peintes des plafonds visibles dans la chambre 4, le dégagement 1, le WC handicapé et le dortoir- les poutres existantes déjà peintes visibles dans la chambre 4, le dégagement 1 et la chambre 3 - les poutres existantes déjà peintes visibles dans le dortoir et ses locaux attenants [sanitaires, palier]- les poutres existantes non peintes visibles le dégagement 2

Sur les boiseries définies ci-dessus, procéder à :- Préparation des supports- L’application d’une couche d’impression- L’application de 2 ou 3 couches suivant état du support de peinture aux résines acryliques en dispertion

aqueuse, aspect velouté lisse. Couleur au choix dde l’Architecte.

10.11.2 Vernis

Localisation : toutes les parties visibles de l’escalier existant d’accès au 1er étage depuis le rez-de-chaussée



Sur toutes les faces visibles des ouvrages définis ci-dessus, procéder à :- Préparation des supports ; rebouchage, ponçage, brossage, etc.- L’application en 2 couches minimum d’un vernis polyuréthane coloré

10.12 CANALISATIONS EN PVC

Localisation : les canalisations d’évacuation EU/EV visibles dans toutes les pièces

Application d’une impression adaptée au support et deux couches de laque glycérophtalique.

10.13 REVETEMENT DE SOL TEXTILE FLOQUE

Localisation : toutes les chambres, le dortoir et le dégagement 3

Fourniture et pose de revêtement de sol textile grand trafic en lés de 200 cm, de type FLOTEX Lés de marque FORBO ou équivalent, à choisir parmi tous les coloris et décors de la collection CLASSIC, avec possibilité de plusieurs couleurs.

Revêtement constitué d’un velours imprimé 100% polyamide 6.6, implanté par flocage électrostatique dans une sous-couche PVC de type Infratect®, traité Sanitized®.100% imperméable et 100% imputrescible, lavable à grande eau et ristant à tout type d’agents détachants et détergeants.Epaisseur : 4,3 mmIl assurera une isolation phonique aux bruits de chocs conforme aux exigences de la N.R.A.Certifié NF-UPEC, conforme aux normes CE.- Classement : Type 1 – 23/33 – LC1- Classements NF-UPEC : U3 P3/ U3s, P3 E2 C*,- Classement feu Euroclasses : Bfl -s1 (équivalent M3)- Qualité acoustique N.R.A. 2000 : ESA 4 – ∆Lw + 21dB- Antistaticité : <2 kV (bureautique)- Antistatique.- Garantie 10 ans

Pose bord à bord par simple encollage en plein avec colle en émulsion acrylique de type préconisée par le fabricant.Compris tous travaux de préparation et pose de profilé de seuil en aluminium.

10.14 REVETEMENT DE SOL EN PVC

Localisation : Le local ECS dans les combles

Revêtement de souple avec siphon pour former un cuvelage temporaire et permettre l’évacuation des éventuelles fuites d’eau du local, comprenant :

Préparation du support avec l’application d’un enduit de ragréage auto-lissant de support adapté au sol.

Fourniture et pose d’un siphon de sol à la pose d’un revêtement de sol souple pour douche, monobloc, en PVC, permettant le sertissage en force sans vissage, avec grille PVC démontable.

Fourniture et pose d’un revêtement de sol en PVC homogène et compact en rouleau. Classement U2S, P3 E2 C2,Réaction au feu ; classé M3.Relever de plinthes avec cordon de soudure pour former un cuvelage.

10.15 DISPOSITIFS DE SECURITE POUR ACCESSIBILITE DES ESCALIERS

Localisation : - le dégagement 3 : au départ de l’escalier d’accès au dégagement 1- le palier : au départ de l’escalier hélicoïdal



- la chambre 1 : au départ des marches vers le dégagement 2.- le dégagement 1 : au départ des marches vers le dégagement 2.

Fourniture et pose de dalles podotactiles d'alerte et de vigilance avec pastilles, conforme à la réglementation des P.M.R., à coller sur le sol à 50 cm de la première marche pour signaler sa présence.Largeur suivant réglementation, couleur au choix pour créer le contraste avec le sol courant.

Application d’une peinture adaptée au support sur la première et la dernière contre-marche de l’escalier en bois et de l’escalier hélicoïdal, d’une hauteur de 10 cm minimum, de couleur visuellement contrastée par rapport à la marche

10.16 TAPIS

Localisation : 3 unités suivant plan pour l’entrée de la salle commune, du dégagement 1 et du dégagement 2

Préparation du support dont application d’un enduit de ragréage auto-lissant adapté suivant nécessité.

Fourniture et pose d’un tapis souple de propreté sur mesure en textile pour grand trafic de type CORAL CLASSIC de marque FORBO ou équivalent.Tapis en textile tufté composé 100% polyamideClassé feu Euroclasses Cfl-s1.Garantie de 5 ans.Pose conformément aux règles professionnelles et suivant les recommandations du fabricant.Coloris à choisir parmi les 18 couleurs de la gamme du fabricant.

Exécution des travaux de ravalement de :

- toutes les façades du bâtiment, excepté la façade Nord de la chambre 1 avec son cabinet de toilette, les locaux Ménage et Vélos

- toutes les façades du muret de clôture le long de la rue d’Authon

- le muret perpenticulaire à la façade Sud de la chambre 4

10.17 CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE

TYPE DE CONSTRUCTION : Construction ancienne (+ de 10 ans).

NATURE ET SITUATION DES OUVRAGES : Habitation collective de niveau R + 1 situé en zone rurale peu polluée.

NATURE DES SUPPORTS : Les supports sont en enduit liant hydraulique (base ciment) projeté tyrolien.

NATURE DES REVÊTEMENTS EXISTANTS : Les linteaux en béton sont recouverts d’une peinture film mince (épaisseur 300 μ).

DÉSORDRES ET PATHOLOGIES DES SUPPORTS : - Enduit soufflé,- Microfissures (< 2/10 mm),- Fissures (De 2/10 mm à 5/10 mm),

DÉSORDRES ET PATHOLOGIES DES PROTECTIONS ET REVÊTEMENTS EXISTANTS :- Développement de micro-organismes,- Présence de plantes grimpantes.

10.18 ECHAFAUDAGE


EXECUTION TRAVAUX DE


Fourniture et mise en place d’un échafaudage fixe permettant d’effectuer les travaux de ravalement et sur ouvrages annexes extérieurs définis dans le présent lot.

Le matériel d’échafaudage sera en acier galvanisé choisi en fonction de l’analyse des besoins, multidirectionnel à collerettes et clavettes, propre et en parfait état.Il sera composé de tous les éléments nécessaires tels que plateaux, tubes de montants, moises, garde-corps, contreventements, consoles, cadres, colliers, amarrage, platines, vérins, potences, poutre de soutien, plinthes, échelles, filets de protection, etc.

Il devra respecter les exigences réglementaires relatives à ces équipements de travail, à savoir :- Code du travail (articles R. 4323-69 à R. 4323-80- Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages

Le cas échéant, sont à la charge du présent lot :- La demande d’autorisation de voirie- Tous les dispositifs de protection nécessaires, tels que panneaux de bois et filets, avec toute signalisation des

travaux- La fourniture et la pose de panneaux signalétiques pour garantir la circulation des piétions et véhicules, la

sécurité des usagers et de son personnel, compris signalisation de déviation et alternat par feux tricolores s’il y a lieu.

Démontage en fin d’intervention puis évacuation du site.

10.19 TRAVAUX PREPARATOIRES

Les travaux préparatoires et la mise en oeuvre des produits devront être effectués selon les Règles de l’Art et les Règles Professionnelles actuellement en vigueur :

• DTU 42. 1 (ou NFP 84. 404) : concerne la mise en oeuvre des Revêtements d'Imperméabilité à base de polymères."L’Article 4-1-2 du DTU 42. 1 précise qu'en présence d'un revêtement organique, une étude préalable sera effectuée afin de déterminer si ce revêtement peut être conservé ou décapé".Si la surface du chantier est > 500 m², cette étude doit être réalisée par un organisme indépendant mandaté par la Maîtrise d' Ouvrage.Si la surface est < 500 m² l'étude peut être faite par l'entrepreneur.

En l'absence d'étude préalable, il y a obligation de décapage des anciens revêtements organiques.

NOTA (1) : l’échafaudage étant en place, sondage général du support afin de localiser les zones sonnant creux ou de mauvaise adhérence, les zones feront l’objet d’une reprise systématique.

NOTA (2) : du soin apporté à la réalisation des travaux préparatoires, dépendra la tenue des systèmes de finition de peinture ou autres.

CLASSEMENT D’ÉQUIVALENCE EUROPÉEN EVWA DES FAÇADESClassement d’équivalence Européen «EVWA» des revêtements des façades NF EN 1062-1 – codifié T34-722 :La classe des revêtements souples d’imperméabilité continus à base de polymères est désormais exprimée selon les critères E, V, W, A donnant des indications sur les propriétés et les performances du revêtement. La correspondance pour les revêtements courant est la suivante :

- Revêtement de classe I1 codifié E4V2W2A2- Revêtement de classe I2 codifié E4V2W2A3- Revêtement de classe I3 codifié E5V2W2A4- Revêtement de classe I4 codifié E5V2W2A5

Classement d’équivalence Européen « EVWA » des revêtements des façadesLa classe des revêtements de décoration est désormais exprimée selon les critères E, V, W, A donnant des indications sur les propriétés et les performances du revêtement. La correspondance pour les revêtements courant est la suivante :

- Revêtement de classe D1 – Hydrofuge - Codifié E1V2W2A0- Revêtement de classe D1 – Lasure béton - Codifié E2V2W1A0- Revêtement de classe D2 – Peinture décorative - Codifié E3V2W1A0- Revêtement de classe D3 – RPE - Codifié E5V2W2A0- Revêtement de classe D3 – RSE - Codifié E4V2W2A1


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000240930&dateTexte=

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D778626E603D25710875B5073D6DA11B.tpdjo06v_1?idSectionTA=LEGISCTA000018531369&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20110708


E : Epaisseur totale du revêtement.V : Perméabilité à la vapeur d’eau.W : Perméabilité à l’eau liquide.A : Résistance à la fissuration

10.20 TRAVAUX DE NETTOYAGE

Localisation : linteaux en béton et soubassement des surfaces courantes

A. DÉCAPAGE CHIMIQUE [seulement sur les linteaux]Elimination du revêtement existant par tout moyen approprié pour mise à nu du support. Décapage chimique avec DÉCAPANT BRENNOFIX SPEED N 06 de marque ACC BEKU ou équivalent, suivi d’un raclage au couteau de peintre ou d’un lavage à haute pression à l’eau froide, le tout suivi d'un rinçage à l'eau chaude afin d'éliminer tous les résidus de l'ancien revêtement.Décapant Brennofix speed n 06 de marque ACC BEKU ou équivalent : décapant gélifié prêt à l’emploi à base de solvants organiques et agents d’épaissement, sans hydrocarbures chlorés, carbures aromatiques et aussi sans méthyl pyrrolidone. Elimine rapidement et efficacement plusieurs couches de peinture en même temps :• Mis au point avec des solvants correctement biodégradables• Dégradation biologique > 85% DBO de DCO après 7 jours• Sans odeur

B. NETTOYAGE- Rincer à l’eau froide ou chaude avec un nettoyeur HP pour mise à nu des supports.- Procéder au nettoyage des surfaces avec un nettoyeur HP (pression modérée) afin d’évider de dégrader le support.SUR LES SURFACES PARTICULIÈREMENT ENCRASSÉES : Nettoyage et décontamination CURATIVE des supports par pulvérisation de bas en haut d’une solution nettoyante et fongicide EXELIC R.P ®, solution écologique minérale à action extrêmement rapide,EXELIC R.P ® ou équivalent : Nettoyant durable express pour matériaux du bâtiment (solution alcaline oxygénée autonettoyante additivée de cl² en teneur allégée, suivant directive 1272/2008 prenant en compte la directive 2006/8/ce modifiant la directive 1999/45/ce). Agents tensio-actifs naturels et agents moussants conforme aux directives européennes 82/242 et 82/243 EEC.Biodégradabilité primaire minimum 90% et biodégradabilité finale répondant à OECD 301 facilement dégradable et respecte les critères de biodégradabilité imposés par la règlementation européenne n° 648/2004.• Solution Écologique Minérale, prêt à l’emploi• Action visuelle rapide, Propreté totale obtenue• Longue tenue de la propreté, issue du minéral• Biodégradabilité accrue, totalement soluble dans l’eau• Produit non dangereux pour l’environnement aquatique• Formulation respectueuse de l’environnement et la santé• Formulation conforme au règlement CLP• Contient un tensio-actif naturel : huile de palme écolabelisable• Contient de l’Huile essentielle d’Eucalyptus Globulus

C. RINÇAGERincer à l’eau froide ou chaude avec un nettoyeur HP (pression modérée).Renouveler l’opération de pulvérisation d’EXELIC R.P. ou équivalent, sur les zones particulièrement rebelles et rincer à nouveau à pression modérée.ATTENTION : Ne pas insister avec le rinçage au nettoyeur HP au risque de dégrader le revêtement existant et/ou le support.

D. TRAITEMENT PRÉVENTIF / ANTICRYPTOGAMIQUEPour une protection durable dans le temps, appliquer un antimousse fongicide curatif et préventif en phase aqueuse à base de bactéricides fongicides et a action rémanente PRÉVENTIF ANTIMOUSSE 77 de marque SCALP ou équivalent, à action rémanente.1. Homogénéiser le produit.2. Appliquer le produit de bas en haut jusqu’à saturation du support. Utiliser un pulvérisateur, un airless ou un rouleau.NE PAS RINCER.

10.21 TRAVAUX DE REPARATIONS

10.21.1 Les fissures



Traitement des fissures localisées aux points singuliers de la paroi (linteau et appui des baies, chaînages, jonctions avec dalles, etc.)

Un sondage méticuleux devra être effectué au fur et à mesure de l’avancement des travaux.- Sonder et piquetage de toutes les parties non adhérentes- Reprise : traitement diffèrent en fonction des solutionsAprès élimination des parties non adhérentes, la fissure est traitée selon l’un des cas indiqués ci-dessous :

a) 1er cas : micro fissures inférieures à 2/10ème de mm- La fissure est laissée en l’état, elle peut être non rebouchée,- La fissure est rebouchée à l’enduit : Ragréage FAÇADE de PLASDOX ou équivalent,

b) 2ème cas : fissures inférieures à 5/10ème de mm- Ouverture de la fissure au grattoir triangulaire, ou par tout autre moyen approprié,- Dépoussiérage du support,Impression,- La fissure est rebouchée à l’enduit : Ragréage FAÇADE de PLASDOX ou équivalent

c) 3ème cas : fissures comprises entre 5/10ème et 10/10ème de mm- Dépoussiérage du support,- Impression,- La fissure est rebouchée à l’enduit : Ragréage FAÇADE de PLASDOX ou équivalent,- Elle est recouverte par un revêtement de performance I4 avec armature; dans ce cas le système comporte une couche de FIXATEUR, 2 couches INTERMÉDIAIRE et une couche de FINITION.

d) 4ème cas : fissures comprises entre 10/10ème et 20/10ème mm- Ouverture de la fissure au grattoir triangulaire, ou par tout autre moyen approprié,- Dépoussiérage du support,- Impression,La fissure est rebouchée à l’enduit : Ragréage FAÇADE de PLASDOX ou équivalentElle est recouverte par un revêtement de performance I4 avec armature pour les fissures de structure (nez de dalles, abouts de plancher, murs de refend) ; dans ce cas le système comporte une couche de FIXATEUR, 2 couches INTERMÉDIAIRE et une couche de FINITION.

10.21.2 P iquetage et reprise du tyrolien inadhérent

Localisation : façades courantes

- Prévoir un sondage méticuleux au fur et à mesure de l’avancement des travaux.- Sonder et piqueter les parties non adhérentes,- Reprise : Traitement différent en fonction des solutions, voir dans le traitement de finition des façades courantes.

10.22 TRAVAUX DE FINITION DES FACADES

Localisation : façades courantes, muret en bordure de rue et muret perpendiculaire à la façade sud de la chambre 4.

Après TRAVAUX PRÉPARATOIRES & TRAITEMENTS PARTICULIERS, travaux de mise en œuvre :

TRAITEMENT DES FISSURES- Ouvrir les fissures au grattoir triangulaire,- Rebouchage au STORICA ou équiavalent,Pontage des fissures réparties dans la façade en marouflant le treillis de maille 5x5 dans le STORICA.

RAGRÉAGE- Application d’une passe générale sur la façade de STORICA de marque SETTEF ou équivalent, à raison de 5 à 7 kg/m²,- Terminer l’application à la taloche éponge (réf. 3V10933 taloché éponge 21,5x13,5 cm) en faisant des mouvements circulaires légers.STORICA de marque SETTEF ou équivalent : enduit de surfaçage fin à base de chaux hydraulique naturelle blanche.• Travaux neufs et rénovation,• Forte adhérence sur son support,



• Grande perméabilité à la vapeur d’eau,• Finition lisse,• Bon garnissant,• Mise en œuvre aisée.

INTERMÉDIAIRERevêtement minéral à base de chaux aérienne éteinte, aspect taloché fin.- Application d’une passe de MARMORIS FINE de marque SETTEF ou équivalent, à raison de 4kg/m²- Application avec une taloche en acier inox dans une épaisseur égale à celle des grains contenus dans le produit, consommation de 2 kg par m² pour 1 mm d’épaisseur.- Terminer l’application à la taloche éponge (réf. 3V10933 TALOCHÉ ÉPONGE 21.5 X 13.5 cm) en faisant des mouvements circulaires afin d’uniformiser l’aspect du revêtement.

FINITION- Application d’une passe de MARMORIS FINE, de marque SETTEF ou équivalent, à raison de 2 kg/m²- Application avec une taloche en acier inox dans une épaisseur égale à celle des grains contenus dans le produit, consommation de 2 Kg par m² pour 1 mm d’épaisseur.- Terminer l’application à la taloche éponge (réf. 3V10933 TALOCHÉ ÉPONGE 21.5 X 13.5 cm) en faisant des mouvements circulaires afin d’uniformiser l’aspect du revêtement.MARMORIS FINE de marque SETTEF ou équivalent : REVÊTEMENT MINÉRAL ÉPAIS A BASE DE CHAUX AÉRIENNE ÉTEINTE, ASPECT TALOCHÉ FIN.Conforme à la norme FTD 30-808 revêtements minéraux. Famille 1 Classe 1cConforme à la norme P 84-403 : Classe D3• Haute perméabilité à la vapeur d’eau,• Bonne résistance aux intempéries,• Effets décoratif variés,• Masque le faïençage,• Matériau inerte ininflammable,• Prêt à l’emploi.

NOTA : Se conformer aux informations et détails d’exécution figurant sur la fiche technique des produits préconisés.

10.23 HYDROFUGE SUR BRIQUES

Localisation : toutes les briques existantes conservées après travaux sur bâtiment, muret de clôture en bordure de rue muret perpendiculaire à la façade Sud de la chambre 4, souches de cheminée exclues

Après TRAVAUX DE NETTOYAGE & TRAVAUX DE RÉPARATION

TRAVAUX DE MISE EN ŒUVRE :Sur supports propres, secs et sains, traitement des surfaces avec un hydrofuge de façade haut de gamme de type SCALPFUGE 35 de marque SCALP ou équivalent, produit d’imprégnation transparent, non filmogène, ne dénature pas l’aspect du support, effet perlant prononcé.Pour empêcher la pénétration d’eau de pluie.1. Homogénéiser le produit,2. Appliquer le produit sur la surface à protéger du bas vers le haut en deux passes, à saturation du support, ceci à environ 10 min d’intervalle,3. Protection effective après séchage de 1 à 5 heures.• Protège contre les infiltrations d’eau,• Produit sans danger pour l’homme et l’environnement,• Empêche l’éclatement de vos matériaux durant les périodes de gel,• Empêche l’encrassement,• Empêche la formation


TRAITEMENTS DES OUVRAGESEXTERIEURS ANNEXES


10.24 BOISERIES

Localisation : - Les volets existants déjà peints conservés et les neufs. Ils seront tous mis à la disposition du présent lot par le menuisier Bois- Le bloc-porte d’accès au dégagement 2, face dans locaux comprises.- La main-courante neuve des 5 garde-corps des fenêtres des chambres 6, 7 et 8, et le dégagement 3.- L’encadrement déjà peint des 2 fenêtres repérées N-4

10.24.1 Travaux de préparation des surfaces déjà peintes

Ponçage, grattage, élimination des parties écaillées et de faible adhérenceNOTA : si le ponçage fait apparaître une faible adhérence du revêtement existant, il y aura lieu l’éliminer complètement

NETTOYAGE - LESSIVAGELessivage avec un nettoyant dégraissant en phase aqueuse alcaline à base d’agents de surface tensioactifs mouillants et détergents avec dispersants, séquestrants et agent de rhéologie, de type LESSIV’NET de chez DPE ou équivalent.,

RINÇAGE- Rinçage soigné,- Les zones recouvertes de peinture encore brillante seront « matées » par ponçage, puis dépoussiérage,- Et toutes préparations suivant le DTU 59-1

10.24.2 Travaux de mise en peinture

RÉVISION PARTIELLEApplication en révision partielle d'une couche d’impression traditionnelle formulée aux résines alkydes de type TETRA IMPRESS de marque PLASDOX ou équivalent, à raison de 0,075 à 0,125 l/m².NORME AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a• Favorise l’adhérence des enduits et peintures, microporeuse• Améliore l’opacité des systèmes, bloque les fonds absorbants

INTERMÉDIAIREApplication d’une couche de REGULEX SATIN 2010 de marque PLASDOX ou équivalent, dilué à 10 % au White Spirit, à raison de 0,100 à 0,145 l/m²

FINITIONApplication d’une couche de peinture satinée microporeuse pour boiseries formulée aux résines alkydes en phase solvant, de type REGULEX SATIN 2010 de marque PLASDOX ou équivalent, à raison de 0,100 à 0,145 l/m²NORME AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a• Protège le bois des intempéries, des U.V.• Suit les variations dimensionnelles du bois,• Grande résistance dans le temps• Laisse bien respirer le support, Bon garnissant• Protection du film de peinture à titre préventif contre les micro-organismes

10.25 OUVRAGES METALLIQUES

Localisation : - Les 2 portails et toute la grille sur muret situés en bordure de rue d’Authon- Les 2 clefs du tirant posé par le charpentier- Les dauphins en fonte

Travaux préparatoires adaptés aux supports puis application de deux couches de peinture polyuréthane.

10.25.1 TRAVAUX DE PRERATION

Grattage, ponçage, brossage



10.25.2 TRAVAUX DE NETTOYAGE

Lessivage pour le nettoyage et le dégraissage de toutes les surfaces avec un nettoyant dégraissant en phase aqueuse alcaline à base d’agents de surface tensioactifs mouillants et détergents avec dispersants, séquestrants et agent de rhéologie, de type LESSIV’NET de chez DPE ou équivalent.

10.25.3 RINCAGE

- Rincer à l’eau froide ou chaude avec un nettoyeur HP (pression modérée).- Sur les zones oxydées, piquage, brossage métallique pour éliminer toute rouille et pulvérulenceNOTA : si le brossage fait apparaître une faible adhérence du revêtement existant, il y aura lieu de l’éliminer complètement- Les zones recouvertes de peinture encore brillante seront « matées » par ponçage, puis dépoussiérage- Et toutes préparations suivant le DTU 59-1Afin d’obtenir une meilleure finition, nous conseillons de procéder à un aérogommage pour mise à nu des grilles et du portail.

10.25.4 DÉCAPAGE PAR AÉROGOMMAGE DES GRILLES ET PORTAILS

Mise à nu du support par décapage avec projection d’aérogommes naturelles telles que le garnet ; aéro gommage Système IBIX ou similaire. Finement calibrées à pression variable de 0,5 à 7 bars.Permet de retrouver un aspect d’origine sans les endommager,Sans produit chimique,Ne génère pratiquement pas de poussières,Ne crée pas de pollution chimique,Applicable sur support bois, fer, béton et pierreDémarches de traitement à suivre immédiat.Les travaux de mise en peinture doivent être effectués avant que le support ne soit pollué par l’humidité.

10.25.5 TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE

RÉVISION PARTIELLE : Application en révision partielle d’une couche de primaire d’accrochage et antirouille multi-supports mono composant aux résines alkydes modifiées et au phosphate de zinc en phase solvant, de type MULTIDOX PRIM de marque PLASDOX ou équivalent, à raison de 0,060 à 0,095 l/m²NORME AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a

1 ère COUCHE : Application d’une couche de MULTIDOX de marque PLASDOX ou équivalent à raison de 0,065 à 0,085 l/m²

FINITION : Application d’une couche de finition brillante antirouille formulé aux résines alkydes modifiées en phase solvant, de type MULTIDOX de marque PLASDOX ou équivalent, à raison de 0,065 à 0,085 l/m²Norme AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 4a.

10.26 Option n°1 : HYDROFUGE SUR BRIQUES DES SOUCHES DE CHEMINEE

Localisation : toutes les briques existantes des souches de cheminée

Exécution des travaux de nettoyage, préparation puis application d’un produit hydrofuge suivant la prescription du paragraphe 10.22.

Compris mise en place de tout échafaudage adapté dans les conditions déjà mentionnées.
