· Web viewTodas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por todas y cada una de las obligaciones asumidas por …

INTENDENCIA DE CERRO LARGO

Licitación Pública Nacional

N° 04/2016

“Ejecución de Pavimentos de Carpeta Asfáltica en Caliente y Cordones Cunetas sin armar en calles del Departamento de Cerro Largo”

Recepción de Ofertas Fecha: 15/06/2016Hora:14:30Lugar: Oficina de Licitaciones IDCL

Acto de apertura Fecha: 15/06/2016Hora: 15:00Lugar: Intendencia Departamental de Cerro Largo

INTENDENCIA P.E.P. DE CERRO LARGO 1/31

SECCION I - EL OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN-

I.1. Objeto

Se convoca a Licitación Pública Nacional para la ejecución de pavimentos de carpeta asfáltica en caliente en calles del departamento de Cerro Largo hasta un máximo de 10.000 Toneladas de espesores variables a definir por la Dirección de Obra y de 6000 metros lineales de cordones cunetas sin armar.

I.2.Plazos para la ejecución

El plazo para ejecutar el tendido de la carpeta asfáltica será como máximo de 20 días calendario y posterior a la emisión de una nota de conformidad con los trabajos de bases realizados por la administración.

I.3.Ampliación o Reducción de la contratación

Se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 del TOCAF.

I.4.Subcontrataciones

Se admitirán subcontrataciones siempre que no superen un 20 % del total de la obra. Para el caso de existir empresas subcontratadas por la contratista esta última deberá acreditar que la primer nombrada cumple con todas las normativas legales respecto de los obreros que presten servicio en tal (pago de salarios, aportes al BPS, BSE, etc.) en cumplimiento de lo que dispone la Ley 18.251.


SECCION II - DE LOS PROPONENTES -

II.1.Generalidades

Podrán presentar ofertas solamente las empresas calificadas en el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas.Se podrá presentar ofertas individuales por cada ítem licitado, en este caso por “Ejecución de Pavimentos de Carpeta Asfáltica en Caliente” y por “Cordones Cunetas sin armar”.

II.2.Disponibilidad de equipos y maquinarias

Los oferentes deberán documentar en su oferta la pertenencia y disponibilidad de los siguientes equipos mínimos para ser utilizados exclusivamente en la ejecución de las obras:

1. 2 camiones volcadoras, capacidad 6m3 (o equivalentes de 8 o 10 m3)

2. 1 Cilindro vibrador de 8 toneladas mínima

3. 1 Equipo de arranque y carga

4. 2 Retroexcavadoras

5. Planta Asfáltica instalada a menos de 90 km de los sitios a ejecutar los trabajos

6. Equipo para el tendido de la mezcla asfáltica.

7. 2 equipos de compactación sobre neumáticos

8. Equipos y herramientas manuales, como: pisones de mano, sierras, patapata, compactador

chico para bacheo, etc

9. Instrumentos y aparatos de laboratorio que permitan efectuar todos los ensayos de

laboratorio relativos a las obras de movimientos de suelos y de carpeta asfáltica en caliente.

10. 1 Camión mixer Cap. 10m3

11. 1 Cordonera

La omisión de esta acreditación será causal de rechazo de la oferta.

II.3.Experiencia en la ejecución de pavimentos de carpeta asfáltica en caliente

Se exigirá que la Empresa acredite experiencia comprobable en la ejecución de pavimentos de carpetas asfálticas en caliente.Para el caso de Consorcios de Empresas, la experiencia correrá para cada una de las empresas consorciadas por igual.

II.4.Información adicional

Asimismo, deberá presentarse la siguiente información conjuntamente con la propuesta:

Antecedentes legales relativos a la constitución, naturaleza jurídica y nacionalidad de la Empresa o Consorcio, la que no podrá ser filial o subsidiaria de ninguna otra institución.


Indicación de la dirección constituida y de las instalaciones físicas de la empresa a efectos de enviar notificaciones u órdenes de servicio de la Administración, donde deberá disponer de un fax habilitado en forma permanente; debiendo constituir a todos los efectos un domicilio en la ciudad de Melo.

Certificado del Registro Nacional de Actos Personales – Sección Interdicciones, donde conste que la empresa oferente o cada empresa integrante del Consorcio este libre de embargos e interdicciones de cualquier naturaleza, al día hábil anterior al llamado, o en su defecto deberá agregar el boleto expedido por el citado Registro que acredite su solicitud.

II.5.Consorcios

Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir los siguientes requisitos:Cada miembro del Consorcio deberá proporcionar por separado la información requerida en el artículo 1 de esta Sección.Al menos uno de los integrantes del consorcio deberá reunir por sí el 60% (sesenta por ciento) de los requisitos exigidos en el artículo 1 de la Sección. (De los Proponentes), en tanto los restantes deberán cumplir como mínimo el 40% (cuarenta por ciento) de los mismos.La oferta, y en caso de adjudicación el contrato, serán firmados de manera de comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio.Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación del representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del consorcio, y si correspondiera debidamente traducido y legalizado.El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. Los pagos se harán por la Administración exclusivamente a través del representante.Todas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por todas y cada una de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará expresamente en la autorización mencionada en d), así como en el compromiso de consorcio y en la oferta.Conjuntamente con la oferta se presentará copia autenticada del documento de compromiso de consorcio, de acuerdo a los artículos 501 a 509 de la Ley 16060 del 4 de Setiembre de 1989. Las empresas extranjeras interesadas en consorciarse deberán presentar un contrato de consorcio con las estipulaciones establecidas en estos artículos.

II.6.Capacidad de contratación de la empresa

Los oferentes deberán presentar el certificado habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992.

II.7.Representación de la empresa

Los oferentes deberán designar a la persona o personas que la representen ante la Administración en todas las actuaciones referentes al presente llamado.Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de:Poder general.Poder especial o carta poder que podrá redactarse de acuerdo al siguiente texto:


Lugar y fechaSr. lntendente DepartamentalEconomista Sergio Botana

Por la presente carta poder ……….(nombre del (los) otorgante (s) autorizo(amos) a ……………..(nombre del (los) apoderado (s) con Cédula de Identidad Nº……….. para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo de trámites gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la IDCL, en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Secretaría.En consecuencia el (los) apoderado(s) queda (n) facultado (s) expresamente para:o retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.o entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la IDCL.o firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que

estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.

o efectuar declaraciones sean juradas o no.o interponer todo tipo de recursos.o otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la IDCL en caso

de ser adjudicatario(s) de la licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.Solicito (amos) la intervención del escribano ………………….a los efectos de certificación de firmas.

Firmas

Sigue certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.

II.8.Representación técnica de la empresa e Ing. Residente

Los oferentes deberán designar en su oferta, un representante técnico asesor, Ingeniero Civil, con capacidad para actuar frente a la Dirección de las Obras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, el que deberá poseer título expedido o revalidado por la autoridad universitaria competente. El oferente deberá designar un Ingeniero Civil Residente de obra, el que deberá permanecer en la obra un mínimo de 4 días laborables por semana, la omisión de esta condición será causal de rescisión de contrato. La omisión de esta designación, dará lugar al rechazo de la oferta.


SECCION III - DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN -

Son aplicables a la presente contratación:

Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, designado en adelante Pliego General o PO - (Aprobado por Decreto Nº 8/990, de 24 de enero de 1990, concordantes y modificativos.

Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras, (aprobado por Decreto Nº 9/990 de 25 de enero de 1990), concordantes y modificativos (Año 2003, modificativos y otros).

Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras (Edición 1971), Sección V (1980) y Sección VI (1976) en lo que no se oponga al decreto 9/990, ambos designados como PV.

Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la DNV vigentes a agosto del 2003.

Decreto 150/2012 de 5 de mayo de 2012 (TOCAF). Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo del

llamado a licitación. Los comunicados emitidos por la Administración. El Cuadro de Coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica (incluido en este PEP). Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica publicado 10 días antes de la fecha de la

apertura de ofertas. El presente Pliego de Especificaciones Particulares. La propuesta formulada por el contratista. Ley Nº16 074 del 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales). Las órdenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el Órgano de control de las

obras en el ámbito de su competencia. Manuales e instructivos Láminas tipo de la DNV. Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial. Norma Uruguaya de Señalización en Obra. Memorias que componen el presente Pliego.

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo establecido en el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último.

a. Jurisdicción competente

Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y Tribunales del Departamento de Cerro Largo, con exclusión de todo otro recurso, renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

b. Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas

La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual incumplimiento por parte del Contratista y su personal de cualquiera de las normas que fueran de aplicación a la presente contratación.

c. Examen y adquisición del Pliego de Especificaciones Particulares

El presente Pliego de Especificaciones Particulares y la documentación a que se hace referencia pueden ser examinados en la Oficina de Licitaciones de la IDCL, sita en Justino Muníz No. 591 de la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo y/ó en la Oficina de Montevideo, sita en la Torre del Gaucho, en Constituyente No. 1467, Piso 6, Oficina 601 y en la página WEB www.comprasestatales.gub.uy. Asimismo, este PEP, podrá ser retirado previo pago de la cantidad de $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil).


http://www.comprasestatales.gub.uy/

d. Consultas

Las consultas y/o aclaraciones referentes al presente llamado y las solicitudes de prórroga efectuadas por las empresas deberán ser presentadas por escrito o remitidas por fax, antes de los 5 (cinco) días de la fecha de apertura de la licitación en la Oficina de Licitaciones de la IDCL, Justino Muníz No.591, ciudad de Melo, Tel.: 4642.6551 al 58 interno 171- e-mail: [email protected].


mailto:[email protected]

SECCION IV - DE LAS GARANTÍAS -

IV.1.Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente, previa presentación de su oferta deberá constituir garantía de mantenimiento de oferta con los recursos y condiciones determinados por el Art. 64 del TOCAF (1% del valor total de la oferta), siempre y cuando corresponda constituir la misma. Dicha garantía deberá constituirse mediante cualquieras de las formas allí prescritas.Esta garantía podrá presentarse hasta el momento de presentación de las ofertas, en la Oficina de Licitaciones de la IDCL para su visto bueno y depósito en el mismo.

IV.2.Garantía de cumplimiento de contrato

Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la administración de la contratación o su ampliación, el/los adjudicatario/s, constituirá/n garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación (Art. 64 del TOCAF).La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos de/del los adjudicatario/s, pudiendo la Administración dejar sin efecto la adjudicación y ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.Esta garantía:a) podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no den cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya/n sido declarados en quiebra, liquidación judicial o concurso;b) se devolverá luego de manifestada la conformidad con el cumplimiento del contrato.

La Oficina de Licitaciones incorporará copia del recibo de depósito de las garantías al expediente licitatorio. La dependencia o dirección de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato, comunicará el incumplimiento de las empresas contratistas, en un plazo no mayor a cinco días calendario a la Asesoría Letrada para que ésta notifique a la aseguradora.Las resoluciones, que dispongan la rescisión de los contratos, serán notificadas a la empresa aseguradora y dispondrán la intimación de pago de la garantía a la empresa contratista.La oficina de Licitaciones realizará el control de la devolución de todas las garantías contractuales, debiendo las dependencias o direcciones de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del contrato, enviar el expediente a dicha Asesoría para su informe, previo.

IV.3.Constitución de garantías

Los oferentes y en su caso el adjudicatario, podrán constituir las citadas garantías mediante cualquiera de las formas previstas en el artículo 64 del TOCAF.

A los efectos del depósito de las garantías en la Oficina de Licitaciones de la IDCL, por cualquier concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, sustitución del 2%, ampliaciones o cualesquiera otras) el respectivo documento deberá contener necesariamente:1. Número de la Licitación2. Dirección que realizó el llamado (Secretaría Ejecutiva de la IDCL- Director Dr. Arthur Souza.3. Designación de la obra4. Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, etc.).

SIN ESTOS REQUISITOS LA OFICINA DE LICITACIONES NO RECIBIRÁ NINGUNA GARANTÍA.


Sí se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario:

AVAL COMO GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Lugar y fecha.Sr. Intendente Departamental.Sr,,

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusión de la firma …………. por la suma de $ ………… como respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitación Nº ….. para ……………Esta fianza se mantendrá por el plazo de ………….. días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.El banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO el importe garantizado, sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, calle Justino Muniz 591.Se, fija como domicilio especial a los efectos a que de lugar este documento en ………. calle ……..Nº ………..Se solicita la intervención del escribano El aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser hecha en papel notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Pº y Lº de inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.

AVAL COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOEn este caso, el formulario antecedente se ajustará así:

Sustituir la referencia:“como respaldo para el mantenimiento de oferta de la Licitación Pública 04/16”, por: “como respaldo de fiel cumplimiento de contrato”.

Sustituir:“esta fianza se mantendrá por el plazo de ….. días hasta la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato ……..“ por: “esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos”.


SECCION V - DE LA PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS -

V.1.Presentación de la propuesta

Se presentará una única propuesta por oferente. Las propuestas deberán presentarse por escrito en papel membretado, redactadas en forma clara y precisa en idioma castellano y firmadas por el oferente; sus hojas estarán numeradas correlativamente, firmadas y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier media idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y tachaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria y obscura, a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.Las mismas se presentarán en sobre cerrado, con tres copias en papel simple. La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta. Su texto se ajustará al siguiente modelo:

FechaSr. Intendente Departamental.Sr.

……………………. que suscribe, domiciliado a los efectos legales en la calle …… Nº …. de la ciudad de ………………., se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso,

a ejecutar la totalidad del contrato “Ejecución de carpeta asfáltica en caliente y cordones cunetas de hormigón en calles del departamento de Cerro Largo” de acuerdo con las Especificaciones y Pliegos

correspondientes, por los siguientes precios unitarios por rubro (indicar precios en moneda nacional con letras y números por cada uno de los rubros indicados en el Cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total que

aparece en el cuadro resumen que seadjunta (ver cuadro al final del articulo). Se adjuntan además toda la información solicitada por el PEP. Saluda a Ud. atentamente,

Firma del Contratista

“Ejecución de pavimentos de carpeta asfáltica en caliente y cordones cunetas de hormigón en calles del departamento de Cerro Largo”

LICITACIÓN Nº Nombre de la Empresa Contratista:…………..….FECHA DE APERTURA: …../…./….. Número de identificación en el BPS: ……………. Numero de identificación D.G.I.: ………………….

La oferta se presentará según la planilla de Metraje y Presupuesta a continuación indicada


PLANILLA DE METRAJES Y PRESUPUESTO

"EJECUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y CORDONES CUNETAS DE HORMIGÓN EN CALLES DEL DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO"

Rubro Descripción Unid Metraje $ Unitario $ Sub-Total Monto Imp.1 Ejecución carpeta asfáltica en caliente con asfaltos modificados tons 6.663,02 Suministro, Transporte y Elaboración de Cementos Asfálticos Modificados tons 550,0

3 Suministros y ejecución de cordones cunetas de hormigón sin armar ml 6.000,0

Sub-TotalIVATOTAL c/imp.LLSS


V.2.Plazo para la presentación de las ofertas

Las ofertas deberán presentarse en la Oficina de Licitaciones de la Intendencia de Cerro Largo ubicada en la calle Justino Muníz Nº 591 de la ciudad de Melo hasta el día 15 de junio de 2016 a la hora 14:30 La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo.

V.3.Modificación y retiro de las ofertas

Los oferentes que ya hubieran presentado sus ofertas, podrán modificarlas o retirarlas mediante notificación por escrito antes de la hora fijada para la apertura de las mismas.

V.4.Apertura de las ofertas

La apertura de las ofertas se realizará el día 15 de junio de 2016 a la hora 15:00 en la Intendencia de Cerro Largo, ubicada en calle Justino Muniz Nº 591. Teléfono 4642.6551 al 4642.6554. Fax 4642.6558 interno 171

En el acto de apertura de las ofertas la Administración dará a conocer los nombres de los oferentes, los precios de las ofertas, el monto total de cada una de ellas, las modificaciones y retiros de ofertas, así como también la existencia o falta de constitución de la garantía de mantenimiento de la oferta, y cualquier otro detalle que ésta estime pertinente anunciar.De lo actuado se labrará la correspondiente acta de la apertura de ofertas, en la que se incluirá la información dada a conocer a los asistentes como también cualquier observación que pudieran formular los representantes debidamente acreditados de las empresas presentes.

V.5.Confidencialidad del proceso

La información relativa al examen, aclaración, evaluación, y comparación de las ofertas y las recomendaciones para la adjudicación de un contrato no podrán ser reveladas a los oferentes ni a ninguna otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso basta que se haya puesto el expediente de manifiesto, luego de pronunciada la Comisión Asesora de Adjudicaciones. Todo intento de un oferente de influir en la tramitación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación u por parte de la Administración puede dar lugar al rechazo su oferta.

V.6.Aclaración de las ofertas

Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Administración podrá solicitar a los oferentes aclaración de sus ofertas, incluido el, desglose de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito y podrán remitirse por fax. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para confirmar la corrección de errores aritméticos que la Administración hubiere constatado durante la evaluación de las ofertas.

V.7.Examen previo de ofertas

La Administración previo a la evaluación técnico-económica de las ofertas procederá a determinar si éstas:a) cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Sección II (Capacidad de contratación de la

empresa);b) han sido debidamente firmadas;c) se han acompañado con las garantías correspondientes, yd) se ajustan sustancialmente a lo establecido en las normas aplicables a la licitación


Se considerarán únicamente aquellas ofertas que se ajusten sustancialmente a las condiciones, especificaciones y plazos establecidos en este pliego de especificaciones particulares, sin ninguna desviación o reserva significativa.Desviación o reserva significativa es aquella que:a) afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución de las obras;b) restringe sustancialmente; en forma incompatible con la normativa aplicable, los derechos de la

Administración y/o las obligaciones del adjudicatario en virtud del contrato,c) si fuese rectificada, afectaría injustamente a los demás oferentes cuyas ofertas si se ajusten

sustancialmente a lo estipulado en el pliego de especificaciones particulares.Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a lo solicitado serán rechazadas por la Administración y no podrán convertirse posteriormente, mediante la introducción de correcciones o la eliminación de las desviaciones o reservas, en ofertas que si se ajusten a dichas condiciones.

V.8.Plazo de mantenimiento de las ofertas

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 90 (noventa) días subsiguientes a la fecha de apertura de las mismas a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de ésta última, en el término de 10 días perentorios.La Administración, excepcionalmente podrá solicitar a los oferentes una prórroga, antes del vencimiento, del período de validez de las ofertas, con indicación del plazo. Los oferentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas, por lo cual la Administración procederá a efectuar la devolución de la Garantía de mantenimiento de oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus ofertas, y deberán ampliar el plazo de la Garantía de mantenimiento de oferta oportunamente constituida, hasta el indicado por la Administración. -

V.9.Aceptación o rechazo de las ofertas

La Administración se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que considere más convenientes o de rechazar alguna o todas las propuestas, sin expresión de causa y, sin que ello dé lugar a reclamación alguna por parte de los proponentes; b) utilizar los mecanismos previstos en el artículo 66 del TOCAF.Será observada, y aún podrá ser rechazada, toda propuesta cuyos cálculos numéricos padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran la misma.

V.10.Cotización de las propuestas

Los oferentes indicarán los precios de todos los rubros especificados en el cuadro de metrajes.Se podrá cotizar por los Rubros de Carpeta asfáltica en caliente y por los de Cordón Cuneta de hormigón en forma conjunta y/o individual.La Administración no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales no hayan indicado precios, por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuren en el cuadro de metrajes. Los precios unitarios deberán cotizarse exclusivamente en pesos uruguayos, debiendo discriminar el costo y el IVA. En caso que no lo discrimine se entenderá que dichos impuestos están incluidos en el precio ofertado.

V.11.Comparación de propuestas

Las ofertas deberán evaluarse en pesos uruguayos.Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los aportes por Leyes Sociales.El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los precios unitarios cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica más adelante.


Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo establecido en el artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley N0 14.411. A los efectos de la comparación de las ofertas las Leyes sociales se calcularán como el 70% del Monto Imponible. El oferente debe estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el precio de la oferta, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 58 del TOCAF.

V.12.Evaluación de ofertas y corrección de errores

La Administración evaluará sólo las ofertas que se ajusten sustancialmente a lo estipulado.La Administración verificará si las ofertas que haya determinado que se ajustan sustancialmente a las condiciones de la licitación, contienen errores aritméticos.De existir este tipo de errores, éstos se corregirán de la siguiente manera:a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en letras prevalecerán los

indicados en letras, y

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio de la Administración hubiera un error evidente en la colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario.

La Administración ajustará el monto indicado en la/s oferta/s de acuerdo con el procedimiento antes señalado y con la anuencia de/ de los oferente/s, considerándose el nuevo monto obligatorio para el/los oferente/s. Sí el/los oferente/s no estuviera/n de acuerdo con el monto corregido de Ia/s oferta/s, ésta/s será/n rechazada/s.

V.13.Cuadro de metrajes

A los efectos de la presentación y comparación de ofertas, se utilizará el cuadro de metrajes indicado en el Capítulo V.1.

V.14.Adjudicación

La Administración adjudicará la licitación a la empresa cuya oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas para la presente licitación y cuyo monto de comparación resulte menor.Una vez adjudicada la licitación, la Administración notificará al adjudicatario y a los demás oferentes, la resolución adoptada por ésta, momento en el cual se considerará perfeccionado a todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las obligaciones y derechos del adjudicatario las que surjan de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta, sin perjuicio de la suscripción del contrato de mantenimiento licitado entre el adjudicatario y la IDCL.El adjudicatario dentro de los 5 (cinco) días de notificado de la adjudicación, constituir la garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme a las disposiciones de la Sección IV “De las Garantías”;La falta de cumplimiento de los requisitos precitados dentro del plazo indicado, configurará incumplimiento contractual, y dará lugar a la aplicación de las acciones pertinentes según disposiciones aplicables.


V.15.Errores u omisiones subsanables y rechazo de ofertas

En el caso que en la presentación de las ofertas se constataran errores u omisiones de naturaleza subsanable, la Comisión de Adjudicaciones podrá requerir la información complementaria, existiendo un plazo máximo de dos (2) días hábiles a partir da la notificación al oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias. Se considera que un error o una omisión es de naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, aritmético (como ser error en la posición de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre y cuando no se afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de licitación. Sin embargo, existen cierto tipo de errores u omisiones básicos que, por su naturaleza no son considerados como subsanables como ser: el no firmar la oferta, el no presentar una determinada garantía o el no presentar la acreditación de líneas de crédito libre y disponible, etc. Por último, tampoco se permite que la corrección de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la sustancia de su oferta o para mejorarla.Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitación o contengan errores u omisiones no subsanables según los criterios establecidos anteriormente, serán rechazadas. La Administración, podrá además rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitación, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión.La Administración podrá, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado más bajo fuesen considerablemente superiores al presupuesto oficial. Las propuestas individuales podrán ser rechazadas cuando éstas sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el oferente no podrá terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.


SECCION VI – DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN -

SECCIÓN VI

VI.1.Dirección de obras

La Administración designará a un Técnico que tendrá a su cargo la dirección técnica, quien estará facultado para exigir el cumplimiento de todas las normas y especificaciones técnicas estipuladas. La actuación del Director de Obra y la certificación mensual de trabajos no exime al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de las obras, conforme a las reglas de su ciencia u oficio.La Dirección de Obra o los funcionarios que esta designe tendrán en todo momento libre acceso a las obras, y a los talleres u obradores del contratista, o canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayudas para conseguir dicho acceso.

VI.2.Ordenes de servicios

En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de servicio e instrucciones impartidas por escrito por la dirección de obra. Estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio deberá, no obstante; ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo legal. Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal concepto.

VI.3.Notificaciones

La Administración presentará todas las notificaciones, comunicados, órdenes de servicio, u otros, en el domicilio constituido por el adjudicatario, según lo dispuesto en el literal 1 artículo 1, de la Sección II, o remitirías por fax, o por vía mail, para lo cual la empresa deberá tener su fax habilitado en forma permanente, teniéndose como valor el recibido a todos los efectos el reporte de OK del aparato emisor del envío, a partir del día hábil subsiguiente al de la emisión. Además, indicará en su oferta el correo electrónico a los efectos de la presente Licitación.

VI.4.Rescisión del contrato

La rescisión del Contrato aparejará, la certificación de las obras y trabajos ya ejecutados en las condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de servicio.

El Contrato podrá rescindirse:a) Cuándo el Contratista sea responsable a título de dolo, culpa o negligencia, del incumplimiento de las

obligaciones contraídas contractualmente.b) Cuando el Contratista no hubiera renovado en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento de

contratoc) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el desarrollo

previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos.d) Cuando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento en la ejecución

de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un nuevo plazo, así no lo hiciera.e) Cuando el Contratista incumpliera sus obligaciones contractuales en forma reiterada, a criterio de la

Administración.f) Cuando el Contratista, con su actitud, a criterio de la Administración, hiciera abandono de los trabajos.g) Cuando el Contratista haya sido declarado en quiebra, liquidación o concurso.


La rescisión del contrato, en lo pertinente es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones previstas en el presente pliego de especificaciones particulares, y dará lugar a la pérdida de las garantías constituidas y al cobro de las indemnizaciones por daños y perjuicios que pudieren corresponder, todo lo cual podrá haberse efectivo sobre el importe de los créditos que por cualquier concepto tuviese pendiente de cobro el contratista.

VI.5.Forma de pago

La Intendencia de Cerro Largo abonará una vez que los fondos provenientes del Proyecto FDI, sean enviados. La Intendencia no pagará intereses, ni precio diferencial por los atrasos en el pago del precio. El único ajuste será el de la paramétrica correspondiente. Será obligación del contratista presentar en la Dirección General de Obras en los 3 (tres) primeros días hábiles de cada mes siguiente al trabajado, las planillas de liquidación de los aportes al Banco de Previsión Social. De no hacerse en fecha, las multas que correspondieran por pago atrasado serán descontadas de los certificados correspondientes.

VI.6.Aportes por leyes sociales

El Contratista deberá presentar, donde la Administración se lo indique una planilla con todo el personal afectado a la obra, señalando aquél que está exento de aportación al BPS, firmado por el Representante Técnico.La presentación de esta planilla con la constancia de ingreso al BPS, es una de las condiciones necesarias para que empiece a correr el plazo para el pago del certificado de obra del mes correspondiente.En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales, ajustado según los aumentos o reducciones del contrato obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del tope inicial, la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administración resolverá en consecuencia.Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia

VI.7.Ajuste de precios

Los pagos se realizarán en moneda nacional mediante un único certificado mensual.Este certificado será luego afectado con los índices resultantes de la fórmula paramétrica y procesado para su pago.El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como:

P = Po x Ka y las diferencias que corresponderá liquidar serán: Po x (Ka - 1) en cuya fórmula:

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po.

Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada.

Siendo Ka = j x J/Jo + v x CV/CVo + d x D/Do + m x M/Mo +f x F/ Fo +g x G/Go donde:

J: Porcentaje de incidencia en el costo, del jornal del peón para pavimentos= a 15%

Jo: Jornal del peón para pavimentos de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, vigente al mes anterior al de la fecha de la licitación.


J: jornal del peón para pavimentos de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, vigente al mes anterior al de la ejecución de los rubros ejecutados.

V: Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de costo de vida = 15%

CVo: Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadística del mes anterior al de apertura de la licitación.

El cálculo de la variación del término V para el caso de no contarse con el índice de precios al consumo del Instituto Nacional de Estadística, se sustituirá por el que surge de la cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor del Banco Central del Uruguay. El valor base para este ajuste será la cotización de dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura de la licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período de ejecución de las obras.

CV: Índice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadística del mes anterior al del período de ejecución de las obras que se liquidan.

m: Porcentaje de incidencia en el costo por concepto de los materiales pétreos= 15%

M: Valor de los materiales pétreos triturados para pavimentos en la lista publicada por la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP vigente al mes anterior al de la ejecución de los rubros ejecutados.

M0: Costo unitario del material pétreo triturado para pavimentos que figura en la lista publicada por la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, del mes anterior al de la fecha de la licitación.

d: Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente al valor del gasoil =20%.

D'o= Valor del costo del gasoil, tomado de la publicación mensual que expedirá la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes anterior al de la licitación.

D: Valor del costo del gasoil, tomado de la publicación mensual que expedirá la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes anterior al de la ejecución de los rubros a certificar.

f: Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente al valor del cemento portland =20%.

F: Valor del costo del cemento portland, tomado de la publicación mensual que expedirá la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes anterior al de la ejecución de los rubros a certificar.

Fo: Valor del costo del cemento portland, tomado de la publicación mensual que expedirá la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes anterior al de la licitación.

g: Porcentaje de incidencia en el costo correspondiente al valor del cemento asfáltico =15%.

G: Valor del costo del cemento asfáltico, tomado de la publicación mensual que expedirá la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes anterior al de la ejecución de los rubros a certificar.

Go: Valor del costo del cemento asfáltico, tomado de la publicación mensual que expedirá la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP, correspondiente al mes anterior al de la licitación.

VI.8.Vicios aparentes

Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

VI.9.Vicios ocultos

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción.


Los gastos ocasionados por la demolición y reconstrucción, si se constatase la existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil.

VI.10. Inspección de las obras antes de cubrirlas

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, y sin haberse ejecutado los ensayos de laboratorio que serán efectuados por la Empresa en Presencia del personal del Laboratorio de la IDCL designado por IDCL, conjuntamente con los laboratoristas de la Empresa en su propio laboratorio.Para los componentes de obras relacionados con los pavimentos de carpeta asfáltica, la Empresa dispondrá en la Planta Asfáltica del laboratorio completo instalado. Para lo cual el laboratorista o los técnicos designados por la Intendencia tendrán libre acceso para su fiscalización y control.

VI.11. Señalización de la obra

Se deberá disponer en forma permanente durante los trabajos, los dispositivos y las señales de obra para la prevención de la no ocurrencia de accidentes, y elementos de señalización nocturna.Cuando por razones de obra se cierre al tránsito del camino, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de molestias a la circulación vehicular en el camino. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable, tanto durante el día como durante la noche.El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.

VI.12. Responsabilidades

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños generados por el tránsito, público pasante por la obra.La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc. y en general la Administración queda exonerada de cualquier tipo de responsabilidad de daños causados por el contratista en la ejecución de sus servicios

VI.13. Recepción provisoria de las obras

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante.Este último, sí no tiene observación que hacer, las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 (doce) meses de mantenimiento y conservación.Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y, un plazo para subsanar los defectos observados.


A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantía y no liberará los certificados correspondientes, ni los pagos de los trabajos efectuados. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Sí dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por !a Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior.

VI.14. Recepción definitiva de las obras

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva de las obras, la cual se efectuará transcurridos 12 (doce) meses con posterioridad a realizada la recepción provisoria de las obras, con las formalidades indicadas para las mismas. Si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta correspondiente, comenzando a regir el plazo de 15 días para la devolución de las garantías.

Aprobada dicha recepción definitiva se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de recepción definitiva parcial correspondiente a la última etapa de la obra.


SECCION VII – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES -

SECCIÓN VII

VII.1.Equipo mínimo

Se deberá adjuntar el listado de equipos en la oferta, indicando fecha y marca.

La omisión de esta acreditación será causal de rechazo de la oferta.

1. 2 camiones volcadoras, capacidad 6m3 (o equivalentes de 8 o 10 m3)

2. 1 Cilindros vibradores de 8 toneladas mínima

3. 1 cilindro vibrador capacidad de 8T

4. 1 Equipo de arranque y carga

5. 2 Retroexcavadoras

6. Planta Asfáltica instalada a menos de 90 km de los sitios a ejecutar los trabajos

7. Equipo para el tendido de la mezcla asfáltica

8. 2 equipos de compactación sobre neumáticos

9. Equipos y herramientas manuales como: pisones de mano, sierras, patapata, compactador

chico para bacheo, etc.

10. Instrumentos y aparatos de laboratorio que permitan efectuar todos los ensayos de

laboratorio relativos a las obras de movimientos de suelos y de carpeta asfáltica en caliente

11. 1 Camión mixer Cap. 10m3

12. 1 Cordonera

VII.2.Replanteo previo al comienzo de las obras

La administración definirá las prioridades y lugares de comienzo, y se efectuará en la Fecha Estipulada para labrar el acta de inicio de obra, así como la inspección del estado de la infraestructura de la zona que abarca el trabajo.

VII.3. Especificaciones técnicas de los diferentes componentes de las obras de Pavimentos con carpeta asfáltica en caliente con Asfaltos Modificados y de la ejecución de cordones cunetas.

La presente licitación refiere a la ejecución de pavimentos con carpeta asfáltica en caliente con asfaltos modificados en calles del departamento de Cerro Largo, así como también la ejecución de cordones cunetas sin armar en las calles del citado departamento.

VII.4. De la ejecución de pavimentos con carpetas asfálticas en caliente con asfaltos modificadosEsta actividad consistirá en el suministro, colocación, tendido y compactación de mezclas asfálticas en caliente en caliente, sobre una estructura de bases previamente ejecutadas por la administración, con espesores a definir en su momento por la Dirección de Obra de la Intendencia de Cerro Largo.Las obras consisten en el suministro y colocación de hasta 10.000 toneladas de carpeta asfáltica en momentos, cantidades y sitios que comunicará la Dirección de Obra.


La Administración será responsable de preparar el sitio para la colocación de la carpeta asfáltica objeto de este contrato y comunicará al Contratista la ubicación y las cantidades que se requiere.

Las cantidades mínimas por cada intervención comunicada a ser solicitadas por la Administración no serán menores a las 300 toneladas.

El Contratista acordará la entrega, como respuesta a lo solicitado, para una fecha no mayor a 20 días calendario a contar de la comunicación procesada por el Contratante.

Este procedimiento se realizará hasta alcanzarse el máximo indicado en la presente licitación.

Sobre el riesgo de adherencia preparado por la Intendencia se ejecutarán las capas de mezcla asfáltica dentro de las 72 horas siguientes a su ejecución por lo que la coordinación operativa entre el Contratante y el Contratista debe ser precisa.

De efectuarse la colocación luego de las 24 horas, pero antes de las 72 horas, el Contratante realizará un refuerzo de adherencia.

La Dirección de la Obra dará cuenta si el refuerzo fue necesario por demora en la intervención de pare de la Contratista y en ese caso sus costos serán descontados de los pagos que correspondan por el objeto de este contrato.

Si la colocación se realizara pasadas las 72 horas se deberá realizar un nuevo tratamiento bituminoso de adherencia siendo éste a total cargo del Contratista

De no cumplirse lo estipulado anteriormente, lo que conlleve un deterioro de los trabajos ejecutados por la administración, la Empresa deberá reconstruir la totalidad de las bases comprometidas A SU PROPIO COSTO.Dichas bases serán liberadas para su pavimentación una vez aceptadas por la Dirección de Obra y ensayadas por parte del laboratorista de la Intendencia.

Por otro lado, por cada día vencido el plazo de los 30 días, de comunicado la fecha de colocación de la carpeta por parte de la administración, se establece una multa del 2% del importe a certificar por este rubro. A menos que se deba a situaciones debidamente justificadas y aceptadas por la Dirección de Obras.

El esparcido del material se realizará con máquina pavimentadora de carpetas asfálticas, y el equipo para su compactación será de tipo compactador sobre neumáticos.Se contará con guías que demarquen claramente el perfil transversal de las calzadas vehiculares a modo de regla guía con sección de las calzadas vehiculares a dos aguas y con pendientes del 2,5%. El maquinista deberá poseer idoneidad y pericia suficiente como para efectuar el esparcido de la mezcla con espesores uniformes, manteniendo el perfil transversal requerido, y conformando planos lisos, sin deformaciones ni alabeos.En caso contrario el Director de Obra podrá ordenar al Contratista el cambio de operador, el Contratista estará obligado a obrar en consecuencia.El director de la obra y el sobrestante, por parte de la Intendencia de Cerro Largo y el Técnico Residente por parte del Contratista realizarán el Acta de Replanteo por Zona. El Acta se realizará por orden previo al inicio de los trabajos por parte del Contratista por zona.


VII.5. Autocontrol y laboratoriosEl Contratista deberá realizar el autocontrol de calidad de sus trabajos y, en caso necesario, deberá contar con un laboratorio de campo, controlado por personal calificado e idóneo para tal labor, que le permita efectuar todos los ensayos exigidos por las previstas especificaciones técnicas generales y los particulares aplicables a la ejecución de la conservación vial. La Supervisión de la Intendencia controlará y verificará los resultados obtenidos y tendrá la potestad, en el caso de dudas, de solicitar al Contratista la ejecución de ensayos especiales en un laboratorio independiente.

VII.6. Aceptación de los trabajosLa Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se han realizado todas las tareas previas necesarias por cuadra para habilitar la ejecución del Pavimento.

VII.7. Certificación de los trabajos por zonaLa certificación de los trabajos descriptos se hará de acuerdo al precio unitario del contrato por unidad de metraje. Actividades que constituirán la plena compensación por todos los recursos involucrados para su ejecución, equipo, mano de obra, materiales, herramientas, señalización y cualquier otro imprevisto necesario para su adecuada y correcta realización.

VII.8. Especificaciones particularesLos niveles longitudinales tendrán pendientes uniformes, y no tendrán resaltos que generen estancamientos de agua.En todos los casos que se detecten vicios en cuanto a lo especificado, se ordenará su demolición y reconstrucción del o los tramos defectuosos.Los cordones cunetas de hormigón serán cotizados y liquidados en metros lineales de ejecución.La mezcla asfáltica se cotizará y liquidará por Tonelada colocada.La carpeta de rodadura de concreto asfáltico se ejecutarán con mezclas asfálticas modificadas en caliente, para las que regirán, tanto para su ejecución como para su aceptación y liquidación, las disposiciones contenidas en la Sección VI (1976) del Pliego de Vialidad (P.V.) con las aclaraciones y/o modificaciones que se establecen a continuación. En caso de alguna contradicción, regirán las presentes especificaciones.

VII.8.1.Especificaciones de la mezcla asfáltica1. La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm en el ensayo de resistencia a deformación plástica de la norma NLT 173/01 con una presión de ensayo de rueda de 7,5 kgf/cm2. Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de aprobación de la dosificación de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la instancia en que se proceda a ejecutar un tramo de prueba, según lo establecido en la cláusula 7.7.1. de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 y en la instancia de las verificaciones periódicas establecidas en cláusula 7.7.2. de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003. Los costos de estos ensayos y los referentes a los costos de transporte y cortado de las probetas corresponderán al Contratista. Los ensayos siguientes condicionarán la certificación, se podrá retener el 5% del rubro 2134, Grupo CLII STE de cemento asfáltico hasta contar con los resultados de los ensayos:

Densidad de la mezcla asfáltica Contenido de cemento asfáltico de la mezcla asfáltica

2. Se modifica la redacción de las cláusulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente forma:

El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana.


Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 (UNIT 4.760) serán una mezcla obtenida de la trituración de roca sana, de arena natural y de finos provenientes de material granular natural. Los finos provenientes de material granular natural deberán ser no plásticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspección podrá exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias extrañas en el yacimiento. La mezcla de agregados para base negra estará integrada en un 80% como mínimo, de partículas provenientes de trituración de roca sana. El contenido máximo de arena estará limitado al 8%. La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estará integrada en un 100% de partículas provenientes de trituración de roca sana.

La Dirección de Obra determinará la temperatura de colocación y compactación de la mezcla asfáltica, y admitirá una tolerancia de +/- 5°C, respectivamente.Se elimina lo referente a rangos de temperatura para cementos asfálticos que figura en el Art. 6-4-2-2 de la Sección VI del P.V. (1976). Pero la temperatura de vuelco de la mezcla asfáltica nunca será inferior a ciento cinco grados centígrados, ni excederá de ciento sesenta grados centígrados.

La temperatura ambiente debe ser mayor a 12 grados celcius.

La distancia entre la Planta Asfáltica y el lugar de la obra donde se debe colocar la carpeta asfáltica no superará los 90km. Asimismo para distancias menores o iguales a 90 km, se rechazarán todas las partidas de mezclas cuyas temperaturas previo al volcado y esparcido no cumpla los requisitos.

VII.8.2.Cementos asfálticosLos cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 20 – tabla 2 establecido en la norma AASHTO M – 226. Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante avalando el cumplimiento de la especificación indicada precedentemente serán rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra. Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la especificación indicadamente durante los ensayos de control realizados posteriores serán rechazadas.

El rubro Suministro, transporte y elaboración de cemento asfaltico incluye el suministro, transporte del cemento asfáltico desde la planta de producción hasta la planta asfáltica del contratista y la elaboración del mismo.

El pago de este rubro se hará como el producto de las toneladas de mezcla asfáltica recibidas, por el contenido promedio de cemento asfáltico obtenido por el ensayo de determinación por centrifugación de contenido de asfalto en mezclas bituminosas para pavimentos (Sección VI Cap. C 5-2-1-g) de las muestras extraídas y corregido por un factor que se determinará mediante la calibración periódica de la mezcla con la dosificación aceptada por la Dirección de Obra.

El porcentaje mínimo de Cemento asfáltico a adoptar para la elaboración de las carpetas asfálticas será de 5,2%.

VII.8.3.EspesoresCuando la obra se solicite un espesor de carpeta asfáltica a colocar en una sola capa de mezcla asfáltica, el Contratista deberá colocar la capa de mezcla asfáltica desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica.


Cuando la obra considere por sus espesores (superiores a 7cm), dos capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) colocar la capa de base negra desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de rodadura con cementos asfálticos modificados en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra.Cuando en la obra se solicite un espesor menor a 8cm de carpeta asfáltica a colocar, ésta se colocará en una sola capa. Para espesores superiores a 8cm el Contratista deberá colocar la mezcla asfáltica en dos capas intercalando el riego de liga.Cuando la obra incluya tres capas de mezcla asfáltica, el Contratista deberá: a) colocar la capa de base negra inferior desde los extremos más alejados de la obra hacia la planta asfáltica; b) colocar la capa de base negra superior en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra inferior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra inferior; c) colocar la capa de rodadura en un período no superior a las 4 jornadas de haber colocado la capa de base negra superior, cuidando de realizar dicho tendido en dirección hacia el extremo de la obra de forma que el tránsito de obra no pase por la capa de base negra superior

VII.8.4. Modificaciones generalesSe modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, que quedarán redactados de la siguiente forma:

Se modifica el artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “No se permitirá la ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevará a 8° C en caso de que la capa a ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5cms.”

Se modifica el artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “Previamente a la medición de las obras ejecutadas y al trámite de su liquidación, el Director de Obra deberá formular su aceptación, para lo que se subdividirá previamente la obra en secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600m2.) por vía de circulación.”

Se modifica el artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “A los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de mezcla asfáltica ejecutada de cada sección, se procederá como se indica a continuación: Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) ó a la fracción construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica. Se extraerán testigos de cuatro pulgadas de diámetro en puntos ubicados aleatoriamente, a razón de un testigo cada 360 metros cuadrados, en un número no inferior a tres, los cuales no podrán estar ubicados en la faja de treinta centímetros delimitadas por los bordes externo e interno del lote analizado. A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir el lote en dos únicos sub-lotes, los cuales deberán ser continuos y tener un área mínima del 30 % del lote original. Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente: Se calculará el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos. Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para los cálculos ulteriores con este último valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculará finalmente el espesor promedio Pm de cada sección.”

Se modifica el artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: ”Durante la ejecución de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, se moldeará una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la técnica de moldeo y compactación indicadas según la norma UY M-3-89. Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras diferentes de la mezcla asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media jornada, el mínimo de probetas será de tres.


Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY M-5-89 ó UY M-6-89 según corresponda. Se determinará el promedio aritmético del peso específico de las probetas, que constituirá el peso específico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra. El peso específico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada sección, determinado sobre las probetas extraídas según lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustará a las siguientes condiciones: Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm tendrán densidad mayor o igual al 97% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm tendrán densidad mayor o igual al 98% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad mayor o igual al 97% del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. En ningún caso se admitirán valores individuales menores a 96%.”

Se modifica en el artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas, las tolerancias máximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando:

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total Porcentaje de ligante bituminoso: + 0,3%

Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de áridoTamiz 4760 o mayores

± 6%

Tamices menores del UNIT 4760, excepto el UNIT± 5%

Tamiz UNIT 74

± 2%

Se modifica el siguiente artículo de las “Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego General de Obras Públicas (Texto corregido de 1989)”, que quedará redactado de la siguiente forma:

Se modifica el artículo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de compactación, se hará el pago según las condiciones que se indican: Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm , capas de base , intermedias o de regularización :

COMPACTACIÓN PORCENTAJE DE PAGO Igual o mayor a 97%. 100Mayor o igual a 96% y menor a 97%. 88 al 99 proporcionalmente

al porcentaje de compactación.

Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm

COMPACTACIÓN PORCENTAJE DE PAGOIgual o mayor a 98% 100Mayor o igual a 97% y menor a 98% 88 al 99 proporcionalmente

al porcentaje de compactaciónMayor o igual a 96% y menor a 97% 75


Las Superficies de los pavimentos de carpetas asfálticas que no presenten perfiles uniformes, o se constate la presencia de rugosidades, porosidades u otros defectos serán retirados y/ó demolidos. No se permitirán ningún otro tipo de riego superior para sellar o reparar defectos de las carpetas asfálticas colocadas. Al igual en los sectores en los cuales se registre la existencia de grietas o fisuras. Solo podrán ser corregidos estos defectos a través de la repavimentación, la que será de cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

VII.8.5.Especificaciones de Mezcla Asfáltica

Mezcla asfáltica para base negra (ton) La Mezcla Asfáltica para base negra debe cumplir con las Especificaciones Técnicas para la ejecución de mezcla Asfáltica incluidas en la presente Especificación. El Rubro incluye el suministro de todos los materiales necesarios para la fabricación de la mezcla, la fabricación de ésta, el transporte hacia el lugar de trabajo, el tendido y la compactación de la misma. Este rubro se pagará por tonelada de Base Negra medida en obra mediante la determinación del volumen geométrico de mezcla colocada, midiendo el espesor y densidad de la mezcla mediante la extracción de testigos cilíndricos de la capa ejecutada o por pesada sobre camión en una balanza sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. El costo de las pesadas será de cargo del Contratista.

Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura con asfalto modificado (ton) La mezcla asfáltica para carpeta de rodadura debe cumplir con las Especificaciones Técnicas para la ejecución de mezcla Asfáltica incluidas en la presente Especificación. El Rubro incluye el suministro de todos los materiales necesarios para la fabricación de la mezcla, la fabricación de ésta, el transporte hacia el lugar de trabajo, el tendido y la compactación de la misma. Incluye además el calzado de los bordes de la carpeta asfáltica con tierra, de forma de lograr una buena terminación y controlar la erosión que provoca el agua superficial del pavimento al escurrir hacia las cunetas. Este rubro se pagará por tonelada de Mezcla Asfáltica medida en obra mediante la determinación del volumen geométrico de mezcla colocada, midiendo el espesor y la densidad de la mezcla mediante la extracción de testigos cilíndricos de la capa ejecutada o por pesada sobre camión en una balanza sometida a la aprobación de la Dirección de Obra. El costo de las pesadas será de cargo del Contratista.

VII.8.6.Especificaciones técnicas de las obras de Cordón CunetaSe ejecutarán cordones cunetas de hormigón sin armar donde la dirección de obra le indique dentro del departamento de Cerro Largo.Se ejecutarán cordones de acuerdo al detalle del plano respectivo.El hormigón a aplicarse para la conformación de la masa del cordón será clase IV del pliego de la Dirección Nacional de Vialidad, alcanzándose una resistencia a la flexo-tracción mayor o igual a 40 Kg/cm2 a los 28 días, y una resistencia característica mínima a la compresión en probetas cilíndricas de 15x30cm a los 28dìas de 120 kg/cm2.Se deberán tomar las precauciones que sean necesarias para que las superficies vistas queden perfectamente lisas, estando prohibido el uso de revoques para tal fin.Frente a las propiedades que posean entradas para vehículos, y en aquellos casos en que los soliciten los propietarios mediante una nota dirigida a la Intendencia de Cerro Largo y la misma sea autorizada, se construirá el rebaje de cordón en correspondencia con la entrada respectiva. En ningún caso se efectuarán más de 1 (un) rebaje con un máximo de 3mts por cada padrón.En las esquinas los radios de giros serán de 5m y serán rebajados para conformar las rampas de los discapacitados. Las juntas de dilatación estarán distanciadas una distancia máxima entre sí de 3m y serán selladas con asfaltos modificados con polímeros en caliente. Los cordones cunetas una vez ejecutados serán curados a través de riegos con agua durante 72 horas posteriores a su hormigonado.


Para cada padrón frentista al proyecto se solicitará que se informe si dispone de caños de desagües de pluviales de techos o patios en cañerías de 100 a 150 mm de diámetro a realizar. En cada caso afirmativo, la IDCL realizará la solicitud previa al Director de la Obra, quien previo a su autorización verificará que las conexiones solicitadas referirán exclusivamente a desagües de pluviales, y que no cuentan con otras conexiones a las mismas, por ejemplo, lavarropas. En caso de encontrarse en forma regular el desagüe se autorizará a efectuar su conexión de forma de desaguar en la bandeja del cordón cuneta.Para ello, el contratista dejará pases previstos en los cordones para que posteriormente la administración haga las conexiones pertinentes.

En ningún caso, los pases, se situarán a menos de 50cm de los extremos de rebajes construidos para entrada de rodados y de una junta, cualquiera sea su tipo, y se colocarán refuerzos de armaduras en cada pasaje de caño de pluvial domiciliario por el cordón cuneta.En las esquinas se construirán las curvas con radio 5m, que permitan empalmar los cordones nuevos con los correspondientes a los existentes ya construidos.

Detalle Cordón Cuneta a ejecutar:


SECCION VIII – RESPONSABILIDAD CIVIL Y CRIMINAL - INDEMNIZACIONES -

El Contratista será responsable en forma directa y con todos sus bienes por los daños y perjuicios ocasionados a terceros o a la Intendencia de Cerro Largo por los hechos de sus Directores, Administradores y dependientes, con motivo o en ocasión de la prestación de los servicios.Los dispuesto en el párrafo anterior regirá también para los daños y perjuicios ocasionados a terceros o a la Intendencia con o por las cosas utilizadas por el Contratista en la prestación de los servicios y puesta bajo la guarda, uso, dirección o contralor de sus directores, administradores o dependientes.El Contratista no tendrá derecho a pedir compensación alguna por las indemnizaciones que deba hacer efectiva con motivo de los daños ocasionados a terceros.Si la Intendencia fuera demandada por tales daños y perjuicios y la acción prosperara, el Contratista deberá hacerse cargo del pago de la indemnización, intereses y la totalidad de las costas habidas en el juicio, dentro de los cinco (5) días corridos de notificada la liquidación definitiva aprobada en autosLo expuesto precedentemente no obstará a la intervención del Contratista en juicio conforme a las normas procesales vigentes.Cuando el Contratista no hiciera efectiva la indemnización, intereses y costas y la Intendencia tomará a su cargo el pago, del depósito de garantía, o de cualquier otro crédito que el Contratista tenga a su favor.Cuando se trate de daños inferidos a cosas de propiedad de la Intendencia, esta determinará por sus organismos competentes la entidad, alcance y valuación del daño.De las actuaciones producidas se dará vista por diez (10) días corridos de notificada la intimación, su importe se deducirá de los certificados de servicios pendientes de cancelación del depósito de Garantía de Contrato o de cualquier otro crédito que el Contratista tenga a su favor.


SECCION IX – RESPONSABILIDAD E INCUMPLIMIENTO – SANCIONES APLICABLES – PENALIDADES – RESPONSABILIDAD -

El Contratista asumirá el Contrato a su propio riesgo técnico, económico y financiero y será responsable ante la Intendencia por las obligaciones y requisitos para llevar a cabo el servicio, desde el momento de la fecha de inicio.El estado general o particular de las instalaciones, equipos o cualquier otro elemento afectado al servicio se presumen debidamente conocidos por el Contratista. Ello implica que al momento de preparación de su Oferta el Contratista ha considerado los compromisos, riesgos y peligros de toda índole que pudieren sobrevenir o existir desde antes de la Fecha de Inicio.


Documents

· Web viewTodas las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por todas y cada una de las obligaciones asumidas por …