Download doc - BASES DE LICITACION - pep.pemex. Web viewNo. de Plano y/o Croquis. Descripción Revisión CROQUIS No. 1. CROQUIS No. 2. CROQUIS No. 3. CROQUIS No. 4. CROQUIS No. 5. CROQUIS No. 6

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACION DE MANTENIMIENTO Y LOGISTICA

DEPTO. MANTENIMIENTO DE DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO, A.I.B

ANEXO A RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS

Descripción de los Trabajos: "Protección interior a base de inhibidor a la infraestructura del transporte de hidrocarburos del Activo Integral Burgos"

Licitación No. __________________ Pág. 1 de 13

No. de Plano y/o Croquis. Descripción Revisión

CROQUIS No. 1

CROQUIS No. 2

CROQUIS No. 3

CROQUIS No. 4

CROQUIS No. 5

CROQUIS No. 6

CROQUIS No. 7

CROQUIS No. 8

CROQUIS No. 9

CROQUIS No. 10

CROQUIS No. 11

CROQUIS No. 12

SISTEMA PARA INYECCIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO I.

SISTEMA PARA INYECCIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO II.(TANQUE DE INHIBIDOR Y ROTULOS)

SISTEMA DE INYECCIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO II. (BASE DE TANQUE DE INHIBIDOR Y RODAPIE).

SISTEMA DE INYECCIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO II (ACCESORIOS DE INYECCIÓN).

SISTEMA DE INYECCIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO II (TAPA DE TANQUE).

SISTEMA DE INYECCIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO II (MESA SOPORTE).

SISTEMA DE INYECCIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN TIPO II (ACCESORIOS).

CHAROLA PARA RECUPERACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSION TIPO I O II.

INSTALACIÓN DE NIPLE DE ACCESO.

INSTALACIÓN DE PLACA TESTIGO CIRCULAR RASANTE.

ACTIVO INTEGRAL BURGOS.

CAMIÓN-PIPA.

Versión Noviembre 2009 Obra Pública

REPRESENTANTE LEGAL: _______________________ REPRESENTANTE DE PEP: _____________________(NOMBRE Y FIRMA) JAIME AGUILAR MARTINEZ

RESPONSABLE DEL PROYECTO DE P.E.P. DEPTO. MANTENIMIENTO DE DUCTOS Y

SOPORTE OPERATIVO, A.I.BNOMBRE O RAZON SOCIAL:_______________________

RDJC/JCG







CROQUIS No. 1: SISTEMA PARA INYECCIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSION TIPO I.

JAM/RDJC/JCG


BOMBA NEUMÁTICA VÁLVULA DE ½”

PARA TOMA DE GAS

VÁLVULA DE ½” PARA INYECCIÓN

DIAMETRO DE LOS

TANQUES = 0.62 mLONGITUD = 1.46 m

Conexiones ( descritas en anexo “B” partida 5)







JAM/RDJC/JCG








JAM/RDJC/JCG








JAM/RDJC/JCG








JAM/RDJC/JCG








JAM/RDJC/JCG








JAM/RDJC/JCG








CROQUIS No. 8 : CHAROLA PARA RECUPERACIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓN PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSION (TIPO I O II).

JAM/RDJC/JCG


0.10 m

ROTULO

0.15 m

BASE DE CEMENTO

CHAROLA (LAMINA NEGRA CALIBRE 11)

4.00 m







CROQUIS No. 9: INSTALACIÓN DE NIPLE DE ACCESO

JAM/RDJC/JCG








CROQUIS No. 10 : INSTALACIÓN DE UNA PLACA TESTIGO CIRCULAR RASANTE

JAM/RDJC/JCG








TRILOBITE CASA ROJA

OMEGA 6R 4R

PIEDRAS NEGRAS

NUEVO LAREDO ROBULUS

PANDURA OASIS

CD. MIER JAUJAL NILO

POZO ARCOS 10

MIGUEL ALEMAN

REYNOSA

MOJARREÑAS STA. ROSALIA

AREA CULEBRA

CUERVITO SIERRITA

TOPO

AREA REYNOSA RIO BRAVO

ESTACION MONTERREY

BATERIA MONTERREY

TORRECILLAS

TIGRILLO

CUITLAHUAC

BRASIL

18 MARZO

CANO TREVIÑO

LOS RAMONES

SAN FERNANDO HIUIZACHE TRONCAL

ESTACION DE COMPRESION ESTACION DE

RECOLECCION

CADEREYTA MONTERREY

SALTILLO

TORREON

A CHIHUAHUA

MONCLOVA

LAMPAZOS

MERCED BUENA SUERTE

MONCLOVA

PRESA FALCON

MATAMOROS GOLFO DE MEXICO

CORINDON

EMU QUITRIN

ALONDRA PLANTA CULEBRA

Superintendencia de Producción

PIPILA

G.PRIETO

OROZCO

LOMITAS MISION

ARCABUZ

PALMITO CABEZA

VELERO GEMINIS

RODEO CADENA

TIJERINA

DUNA 4 MILPAS BENAVIDES

PRIMAVERA

PAMORANA

FRONTERIZO

COMITAS

SN.VICENTE STA. ANITA

PICADILLO

CARRETAS

COAHUILA

NUEVO LEON

TAMAULIPAS

GIGANTE

RENO

TAM. N.L. COAH . CALIDAD.EXE/CALID2.PRE

CROQUIS No. 11 .- ACTIVO INTEGRAL BURGOS.JAM/RDJC/JCG









LOGOTIPO, RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y NUM. DE UNIDAD

CAPACIDAD, NUM. TELEFONO PARA QUEJAS, ROMBO DE SEGURIDAD, VELOCIDAD MAX. EN PAVIMENTO Y TERRACERIA.







CROQUIS No. 12.- CAMION-PIPA.

JAM/RDJC/JCG





ANEXO BG NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES


Licitación No. ___________________ Pág. 1 de 26

I.- DESCRIPCIÓN PRECISA Y DETALLADA DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN.La Coordinación de Mantenimiento y Logística en el Activo Integral Burgos tiene bajo su responsabilidad pevenir la corrosión interior de 237 ductos (1904 km), destinados al transporte y distribución de hidrocarburos líquidos y gaseosos.

Estos hidrocarburos contienen de forma asociada componentes propios del yacimiento como el bióxido de carbono (CO2) , acido sulfhídrico (H2S), sales como cloruro de sodio (NaCl), arenas y sedimentos, aunado a lo anterior están los cambios de presión y volumen que por naturaleza se presentan en los pozos productores; para contrarrestar el efecto corrosivo se requiere proteger interiormente los ductos, ya que debido al ataque corrosivo que estos sufren por los diferentes agentes químicos hacen que el espesor de pared de la tubería sufra pérdidas de metal pudiendo provocar fugas o roturas que afecten a personas, asentamientos humanos aledaños, derechos de vía, medio ambiente, flora y fauna, instalaciónes y producción.

Para llevar a cabo lo anterior, se requiere el servicio para: Inspeccionar, mantener y conservar en óptimas condiciones los sistemas de control de corrosión interior con el fin de atenuar y controlar el fenómeno corrosivo al cual se encuentran expuestos los ductos de transporte de hidrocarburos del Activo Integral Burgos; utilizando inyección de inhibidores de corrosión y biocidas.

El proyecto tiene como objetivo proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo, los cuales nos permitirán detectar y minimizar factores potenciales de riesgo por corrosión interior en los ductos para así mantener la integridad mecánica de los mismos y por ende, tener una operación confiable en el transporte de hidrocarburos.

El alcance de los trabajos relacionados con el contrato comprende lo siguiente:

A).- Suministro de inhibidor de corrosión y/o biocida, carga en camión pipa, mezcla con dispersante (en caso de requerirse), transporte, descarga a tanques de equipos de inyección y regulación de dosificación.B).- Inspección y Mantenimiento a equipos de inyección de inhibidor.C).- Instalación de nuevos equipos para inyección de inhibidor (de operación estándar y automática).D).- Reubicación de equipos de inyección de inhibidor.E).- Fabricación e instalación de charolas para contención de derrames.F).- Suministro e instalación de bombas de inyección.

II.- INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE.Pemex Exploración y Producción a través del Residente de Obra, tramitará y proporcionará al contratista los permisos para acceso a las áreas donde se ejecutarán los trabajos de este contrato, así como los formatos para permisos de Trabajo con riesgo.

Así mismo el Superintendente de Construcción de la Contratista deberá reportar al Residente de Obra de P.E.P. en forma inmediata de todo aquel impedimento para ingresar a las áreas de trabajo, con objeto de que se tramite las solicitudes de acceso respectivas.

P.E.P. no proporcionará maquinaria y/o equipo para la realización del contrato.

P.E.P. proporcionará el diesel para las mezclas con inhibidor de corrosión en caso necesario.








JAM/RDJC/JCG

P.E.P. proporcionará al Contratista la información técnica operativa de los ductos a proteger para que ésta proponga el tipo, concentración y dosificación requerida de inhibidor de corrosión en cada caso para mantener las velocidades de corrosión controladas en apego a la normatividad vigente.

La Contratista se hará responsable de los daños que llegasen a ocasionar a Pemex Exploración y Producción o a terceros como consecuencia de la ejecución de los trabajos motivo de este contrato, derivados de maniobras mal planeadas, mal ejecutadas, parámetros no alcanzados, especificaciones no cumplidas, por descuidos, secuelas o por problemas de otro tipo derivados de los procesos ejecutados por la Contratista.

Por tratarse de trabajos de mantenimiento y tomando en consideración la diversidad de instalaciónes con que cuenta el Activo Integral Burgos y a los imprevistos que se pueden presentar en los mismos, los volúmenes considerados para estos trabajos son estimados, por lo que Pemex Exploración y Producción, puede incrementar o disminuirlos.

P.E.P. no efectuará pago por trabajos parcialmente realizados.

Los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo a las normas, especificaciones y códigos y a las instrucciones que en su momento señale el Residente de Obra de P.E.P., así como a lo establecido en la sección V.- Procedimientos, de este anexo.

III.- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

DEFINICIONESCorrosión.Es el deterioro o desgaste de un material metálico provocado por interacciones con el medio ambiente mediante reacciones electroquímicas, las cuales ocurren por una diferencia de potencial eléctrico.

Velocidad de Corrosión.Es la relación del desgaste del material metálico con respecto al tiempo, normalmente expresado en mpa (milésimas de pulgada por año)

Monitoreo de la Corrosión. Es la determinación de la velocidad de corrosión, mediante la aplicación de diferentes técnicas tanto físicas como físico-químicas con la finalidad de establecer el comportamiento de un metal con respecto al medio corrosivo en un sistema.

Productos de la Corrosión.Son los compuestos formados como consecuencia de las reacciones químicas entre el metal y el medio ambiente, estos compuestos pueden estar presentes tanto disueltos, como suspendidos en el fluido ó depositados en la superficie metálica.

JAM/RDJC/JCG








ABREVIATURASA.S.T.M. American Standard of Testing and MaterialsD.O.F. Diario oficial de la federaciónE.M.A. Entidad Mexicana de AcreditacionesI.M.P. Instituto Mexicano del Petróleo LFMN Ley Federal de Metrología y Normalizaciónml mililitrosNACE National Association of Corrosion EngineeringNOM Norma Oficial MexicanaNRF Norma de ReferenciaP.E.P. Pemex Exploración y Producción.

SCT Secretaría de Comunicaciones y TransportesSIPA Seguridad Industrial y Protección AmbientalSSPA Seguridad, Salud y Protección Ambiental.SPPTR Sistema de Permiso Para Trabajo con Riesgo.

IV.- NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS.La ejecución de los trabajos se llevará a cabo de acuerdo a las normas, especificaciones y códigos, que se señalan a continuación. Además podrán aplicarse, previa revisión y aprobación del supervisor de PEP, aquellas ya comprobadas y aceptadas que como consecuencia de los adelantos tecnológicos, superen o mejoren a las señaladas en costo, funcionamiento y calidad.

DOCUMENTOS REGULATORIOSDNV.LY.002 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas

Ley Ambiental del Estado de Nuevo León

DNV.LY.009 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas.Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Tamaulipas.

DNV.LY.046 Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

DNV.RG.004 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.

DNV.LY.061 LEY DEL Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DNV.RG.002 Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos.

DNV.LY.075 Ley General de Salud








JAM/RDJC/JCG

DOCUMENTOS REGULATORIOS

DNV.RG.041Reglamento de la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

DNV.RG.013Reglamento de la ley federal sobre metrología y normalización

DNV.LY.134Ley federal sobre metrología y normalización (reforma del 28 de julio de 2006)

DNV.INS.015

Relación de organismos de certificación, laboratorios de pruebas y unidades de verificación que podrán certificar y verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y demás funciones que establezcan las disposiciones

NORMA DESCRIPCIÓN

NOM-001-SEDE-2005 Instalaciónes eléctricas (utilización).

NOM-002-SEMARNAT-1996

Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal (acuerdo DNV.AC.019)


Límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.


Que establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

NOM-005-STPS-1998 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el almacenamiento de sustancias químicas y peligrosas.

NOM-006-STPS-2000 Manejo y almacenamiento de materiales-condiciones y procedimientos de seguridad

NOM-010-STPS-1999Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral (modificada DOF 27/feb/2001).

NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

NOM-113-STPS-1994 Calzado de protección

NOM-115-STPS-1994 Cascos de protección, especificaciones, métodos de prueba y clasificación.

NOM-003-SCT/2008 Características de las etiquetas de envases y embalajes destinados al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.

NOM-004-SCT/2008 Sistema de identificación de unidades destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos








JAM/RDJC/JCG

NORMA DESCRIPCIÓN

NOM-005-SCT/2008 Información de emergencias para el transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos

NOM-006-SCT2/2000 Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la unidad destinada al autotransporte de materiales y residuos peligrosos

NOM-007-SCT2-2002 Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos peligrosos

NOM-020-SCT2/1995Requerimientos generales para el diseño y construcción de auto tanques destinados al transporte de materiales y residuos peligrosos, especificaciones SCT 306, SCT 307 y SCT 312. (Modificada D.O.F. 27/Febrero/2001)

NOM-023-SCT2-1994Información técnica que debe contener la placa que portarán los autotanques, recipientes metálicos intermedios para granel (RIG) y envases de capacidad mayor a 450 litros que transportan materiales y residuos peligrosos.

NOM-024-SCT2-2002Especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de prueba de los envases y embalajes de las substancias, materiales y residuos peligrosos.

NOM-028-SCT2-1998 Disposiciones especiales para los materiales y residuos peligrosos de la clase 3 líquidos inflamables transportados.

NMX-EC-062-IMNC-2000 Requisitos generales para organismos que realizan la evaluación y certificación / Registros de sistemas de calidad

NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración

NORMAS DE PEMEX DESCRIPCIÓNNRF-005-PEMEX-2009 Protección interior de ductos con inhibidores.NRF-006-PEMEX-2007 Ropa de trabajo para trabajadores de Petróleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios.NRF-007-PEMEX-2008 Lentes y gogles de seguridad, protección primaria de los ojos.NRF-008-PEMEX-2007 Calzado industrial de piel para protección de los trabajadores de Petróleos

Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

NRF-009-PEMEX-2004 Identificación de productos transportados por tuberías o contenidos en tanques de almacenamiento

NRF-036-PEMEX-2003 Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico.NRF-049-PEMEX-2009 Inspección y supervisión de arrendamientos y servicios de bienes muebles

NRF-053-PEMEX-2006 Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos para instalaciónes superficiales

NRF-058-PEMEX-2004 Cascos de protección para la cabeza.NRF-194-PEMEX-2007 Testigos y probetas corrosimétricasNRF-030-PEMEX-2009 Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres para

transporte y recolección de hidrocarburos.








JAM/RDJC/JCGOTROS DOCUMENTOS DE

REFERENCIA:DESCRIPCIÓN

CID-NOR-N-SI-0001 Requisitos mínimos de seguridad para el diseño construcción, operación, mantenimiento e inspección de tuberías de transporte.

NACE 1D-182 Wheel test method used for evaluation of film-persistent corrosion inhibitors for oilfield applicationsTERMINOS Y CONDICIONES RESOLUCIONES

S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022

S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca de Sabinas Piedras Negras 2007-2027

Anexo “S”Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección

Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en instalaciónes de Pemex Exploración y Producción.

Cuarta Versión.NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciónes de Petróleos Mexicanos.

200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.

PG-AF-TC-001-2007 Procedimiento para la Administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental

800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.

NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.

RE.SN.01 Reglamento de seguridad e higiene de petróleos mexicanos y organismos subsidiarios.

V.- PROCEDIMIENTOS.En términos generales la Contratista deberá proporcionar los recursos humanos, materiales, y cumplir con los alcances correspondientes, así como conocer los procedimientos administrativos, constructivos, códigos, normas y especificaciones técnicos de cada una de las especialidades involucradas de las obras en su etapa de construcción.

Durante la ejecución del contrato y previo al inicio de los trabajos correspondientes a cada orden de trabajo, la Contratista deberá entregar los procedimientos correspondientes aplicables a las actividades a realizar, mismos que deberán cumplir con la normatividad. Así mismo, en caso de que los procedimientos ya hayan sido autorizados por PEP, no será necesario volver a entregarlos en posteriores ordenes de trabajo. Estos procedimientos deberán ser descritos a detalle y referidos a este tipo de obra, lo cual permitirá demostrar que la Contratista conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente.

Procedimiento para el manejo de equipo retriever para instalación y retiro de probetas, placas testigo y tapones. Procedimiento de calificación de soldadores de acuerdo al asme seccion V, IX. Procedimiento para la horadación de niples tipo cosasco.








Procedimiento para la evaluación de inhibidores de corrosión en campo.

JAM/RDJC/JCG Procedimiento para uso de equipo de aire autonomo. Procedimiento especifico de rastreabilidad del producto

P.E.P. entregará al Contratista los procedimientos críticos establecidos en el reglamento de seguridad e higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios al inicio del contrato, para su estricta observación y aplicación.

Para la ejecución de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo la Contratista deberá apegarse a los procedimientos de trabajo de P.E.P. a continuación descritos. Inyección de Inhibidores (II) Notificación de Accidentes/Incidentes (NAI) Sistemas de Inhibidores de Corrosión Interna (SICI)

Para el desarrollo de los trabajos la Contratista deberá apegarse al Manual del sistema de Permisos de Trabajos con riesgo (SPPTR) Revisión primera (Abril/2004).

CONTROL DE CALIDAD. Para realizar los trabajos de acuerdo al plazo requerido por P.E.P., la Contratista debe considerar:

- naturaleza, complejidad y magnitud de los trabajos.- los recursos a utilizar.

Descripción e integración de las acciones que realizará para acreditar y garantizar la calidad en los trabajos que se desarrollen de acuerdo a lo estipulado en la norma NRF-005-PEMEX-2009 el cual deberá contener:

Los siguientes documentos deberán estar en resguardo de la Compañía Contratista y deberán estar disponibles en todo momento para cuando Pemex los solicite.

En el caso de los suministros. Sistema de verificación física – documental en la recepción de los materiales y/o equipos. Criterios de aceptación / rechazo de los materiales y/o equipo. Sistemas de almacenaje y control de inventarios. Documentos y permisos,(seguros, tenencias etc.) actualizados de las unidades a utilizar en el contrato. Autorización de la SEMARNAT y la SCT para la recolección, manejo, transporte y disposición final de residuos peligrosos.

Todos aquellos materiales que serán suministrados para la obra, deberán ser nuevos y de especificación conocida.

Descripción del material: Hoja de seguridad MSDS (para inhibidores o biocidas) Certificado de Calidad del Fabricante (para inhibidores o biocidas) Fecha de Caducidad (para inhibidores o biocidas) Recomendaciones del fabricante (si aplica). Hoja técnica ó de especificación








Garantía

JAM/RDJC/JCG

En el caso del personal: Criterio de selección de personal calificado. Altas de personal en el IMSS Criterio de despido del personal calificado (número de fallas, número de errores, eficiencia, etc.) Descripción de las reglas de seguridad propias de la compañía Contratista (describir por especialidad.) El plan de aseguramiento de calidad deberá contener la estructura organizativa con la cual la

compañía Contratista efectuará los trabajos directivos y de campo, así como el personal encargado del control de calidad del campo.

VI.- UBICACIÓN Y RESIDENCIA.Los trabajos descritos, se realizarán comprendiendo los Estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila en un radio de acción de 450 km abarcando todos los campos del Activo Integral Burgos teniendo como punto de partida la Cd. de Reynosa, Tamaulipas. Pemex Exploración y Producción por conducto de su Residente de Obra indicará oportunamente el sitio donde deberán realizarse los trabajos.

La Contratista debe contar con Residencia (campamento o base) en la Ciudad de Reynosa Tamaulipas, sitio en donde concentrará sus equipos, personal manual y profesionistas. La Contratista proporcionará a cada frente de trabajo y al Superintendente de Construcción un equipo de comunicación portátil, así como al Residente de Obra de P.E.P., dichos equipos serán devueltos al Contratista una vez terminado el contrato. El servicio de comunicación y mantenimiento de los equipos será con cargo al Contratista. Además deberá contar con un archivo donde se consulten los procedimientos, normas nacionales e internacionales, códigos, etc. Así como recomendaciones de construcción y mantenimiento de P.E.P., expediente del contrato, programas y documentos que avalen el cumplimiento de las pláticas de seguridad, capacitación del personal, mantenimiento al parque vehicular, certificados de calibración de los equipos que lo requieran, copia de documentos para identificación de todo su personal y documentos que apoyen el cumplimiento a los anexos, equipos y materiales, así como la documentación de los equipos y materiales de importación. En caso de cambio de domicilio y teléfono, de la oficina antes mencionada la Contratista deberá notificarlo por escrito al Residente de Obra de PEP en un plazo no mayor a 3 días. La Contratista debe contar con una bodega para almacenar y mantener el stock del inhibidor necesario, con ventilación eficiente para proteger los productos químicos de los rayos del sol.

RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISIÓN.P.E.P. Nombrará a un Residente de Obra para la administración y dirección de los trabajos, así como los Supervisores necesarios quienes serán responsables de vigilar, verificar y revisar que los trabajos se ejecuten en tiempo y calidad, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y emitirán las observaciones que juzguen pertinentes.

VII.- PERSONAL.

P.E.P. designará al Residente de Obra y los Supervisores necesarios, mismos que tendrán la facultad de vigilar, verificar y revisar la ejecución de los trabajos que se indican en el contrato y en su caso dar por escrito las instrucciones que se estime pertinentes relacionadas con la ejecución en la forma convenida y/o con las modificaciones que se considere necesario.








JAM/RDJC/JCG

La Contratista deberá presentar antes del inicio del contrato el organigrama de la plantilla de trabajo de acuerdo al objetivo de la obra indicando el cargo y funciones del representante, así como los responsables de lo administrativo y técnicos para este tipo de obra. Destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; este organigrama deberá presentarse debidamente desglosado y vinculado jerárquicamente.

Antes del inicio de la obra la Contratista debe designar por escrito un Representante Técnico, el cual debe contar con experiencia comprobable mínima de 5 años en trabajos similares a los de este contrato.

El Superintendente de Construcción será el responsable del seguimiento y firma de la bitácora y deberá estar facultado por la Contratista para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos así como contar con la facultad para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato para lo cual la Contratista deberá acreditar que el Superintendente de Construcción cuenta con poder notarial en el que consten sus facultades para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, presentando al residente el original (para cotejo) y copia de dicho poder notarial antes del inicio del contrato.

Así mismo se requiere que el Superintendente de Construcción cuente con una unidad de transporte sin que interfiera con las unidades de transporte que realizan actividades en campo.

El Superintendente de Construcción deberá estar localizable y disponible para solventar cualquier situación relacionada con el desarrollo de los trabajos y presentarse en las oficinas del depto. Mantto. A ductos y vías de acceso a requerimiento del Residente de Obra.

El Superintendente de Construcción (Representante Técnico) debe de identificarse ante el Residente de Obra de P.E.P. presentando y entregando una copia de la cédula profesional y su currículo. Una vez revisados dichos documentos y comprobado que el profesionista reúna los requisitos el Residente de Obra de P.E.P. comunicará su aceptación al contratista mediante oficio, así mismo en caso de que el profesionista propuesto por la Contratista no reúna alguno de los requisitos, el Residente de Obra de P.E.P. notificará el rechazo al Contratista mediante oficio para que proceda a seleccionar uno que cumpla con los requisitos establecidos para desempeñarse como Responsable Técnico (Superintendente de Construcción), con el propósito de tener facultades para la toma de decisiones, recibir y ejecutar las instrucciones de la Residencia de P.E.P. durante toda la vigencia de la obra.

El Supervisor Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA), propuesto por la Contratista deberá tener una experiencia mínima comprobable de 5 años en seguridad industrial avalada por evidencias documentales en la materia.

PERFIL PROFESIONAL DE ESPECIALISTAS.Para el desarrollo del contrato, la Contratista deberá considerar como mínimo el siguiente personal:

PERSONAL PROFESIONAL DE CAMPO ESPECIALIDAD / PERFIL

1 Superintendente de Construcción

Ingeniero Químico ó Químico Industrial, quien será responsable de la ejecución del contrato y deberá mantener comunicación continua con el








Residente de Obra y los Supervisores de Apoyo designados por Pemex Exploración y Producción.

JAM/RDJC/JCGPERSONAL PROFESIONAL

DE CAMPO ESPECIALIDAD / PERFIL

Con conocimientos en: Inhibidores de corrosión. Evaluación interior de velocidades de corrosión. Mantenimiento de bombas dosificadoras neumáticas. Diseño, implantación y evaluación de los sistemas de protección interior. Elaboración de programas de trabajo, especificaciones, diagramas de

tuberías, interpretación de resultados que arrojen las diferentes inspecciones así como su interpretación.

Conocimientos generales en la elaboración de generadores de obra, elaboración y control de estimaciones de trabajos ejecutados.

Conocimiento de los riesgos inherentes a los productos, materiales y equipo que se manejan, así como de la seguridad pública y del personal que interviene en todos los trabajos inherentes al contrato.

1 Supervisor Especialista en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

Profesionista con licenciatura afín a la obra de éste contrato (Ambiental, Ciencias Biológicas o Química), el cual deberá tener una experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad Industrial, a fin de acatar las condicionantes específicas indicadas en el anexo “S” (cuarta versión) que se deberán aplicar durante las actividades del presente contrato, con disponibilidad para movilizarse dentro de los diferentes campos del Activo Integral Burgos.

FRENTES DE TRABAJO O CUADRILLAS INTEGRANTES POR CUADRILLA

2 de distribución y llenado 1 Chofer y 1 ayudante

2 de manejo de equipo retriever

1 Operario Especialista y 1 ayudante de Operario Especialista .

El Operario deberá tener experiencia en trabajos o proyectos relacionados con el manejo de equipo retriever, válvula de seguridad, equipo hot tap y sus accesorios, para garantizar el buen desarrollo de los trabajos en niples de acceso y garantizar la seguridad en los trabajos que se desarrollen durante el proceso de la obra. Experiencia comprobable mediante currículo comprobable en:

Manejo de equipo retriever, válvula de seguridad, equipo hot tap y accesorios.

5 de mantenimiento y regulación a equipos de inyección

1 Operario Especialista y 1 ayudante de Operario Especialista .

Los 5 Operarios deberán tener experiencia en trabajos o proyectos relacionados con mantenimiento mecánico y neumático de bombas Texsteam o equivalentes, para garantizar el buen desarrollo de los mantenimientos a equipos de inyección y garantizar la calidad en los trabajos que se desarrollen durante el proceso de la obra en cuanto a programas de inyección de inhibidores y mantenimiento. Experiencia comprobable mediante currículo en:








Conocer el funcionamiento de las bombas dosificadoras neumáticas.

JAM/RDJC/JCGLa Contratista deberá incluir en su propuesta técnica para la etapa de evaluación documentación que acredite que el personal profesional y técnico anteriormente mencionados cuenten con la experiencia en trabajos requeridos en este contrato. Así mismo deberá entregar una copia de dichos documentos al inicio del contrato. La Contratista debe dar cursos de capacitación a su personal de actualización de acuerdo a su actividad como: nuevas técnicas, seguridad, manejo a la defensiva, probador de gas, etc.

Nota: estos alcances están en apego a las recomendaciones del proyecto SIASPA elemento No. 6 referentes al control de Contratistas en la acción 6.1.2.2. Adicionalmente Pemex Exploración y Producción al inicio de los trabajos comprobara físicamente que el (los) técnico (s) jefes de cuadrilla cumplan con el perfil solicitado. De no cumplir, la Contratista deberá poner a consideración de Pemex Exploración y Producción otro (s) técnico (s) que cumpla (n) con el perfil requerido. De existir atraso en el inicio de los trabajos derivado de lo anterior, Pemex Exploración y Producción no reconocerá gasto alguno al respecto y los días de atraso serán con cargo al programa de ejecución propuesto por la Contratista.

VIII.- EQUIPO.

La Contratista mantendrá su equipo en condiciones óptimas de operación para garantizar el trabajo. P.E.P. tiene todas las facultades para verificar el estado de operación en cualquier momento y podrá rechazar el uso de cualquier operador o equipo que no reúna las condiciones indispensables para un trabajo seguro, eficiente y satisfactorio, para lo cual notificará por medio de la bitácora o documento al contratista para que en un término no mayor de 3 (tres) días naturales sean corregidas las deficiencias encontradas.

La Contratista tendrá la obligación de presentar frentes adicionales de trabajo, con la maquinaria y recursos necesarios, cuando así lo requiera la Residencia de Obra de P.E.P., de acuerdo a los eventos que se presenten durante la vigencia del contrato.

La Contratista deberá considerar cuando sea necesario la utilización de Equipo de protección respiratoria autonomo.

Dicha maquinaria y equipo es enunciativo mas no limitativo, ya que la Contratista deberá contar con el equipo necesario para la ejecución de todos los trabajos, considerado en las especificaciones particulares (anexo BP) de cada una de las partidas del documento DE-9.

El siguiente listado de equipos se considera como mínimo, más no limitativo ya que la Contratista deberá adecuarse a las necesidades para cumplir con los trabajos.

EQUIPO REQUERIDO:

Nº DE UNIDADES D E S C R I P C I O N PERIODO DE UTILIZACIÓN

2 Camión pipa con tanque de capacidad máxima de 6000 litros Durante la obra

8 Camioneta pick-up, con caja para herramientas. Durante la obra








JAM/RDJC/JCG

Nº DE UNIDADES D E S C R I P C I O N PERIODO DE UTILIZACIÓN

1 Camión plataforma capacidad mínima 3.5 ton Durante la obra1 Grúa con brazo hidráulico capacidad mínima 5.0 ton Durante la obra7 Bomba neumáticas Texsteam modelo 5100 con pistón

de ½ in y regulador. Durante la obra

2 Equipo retriever para una presión máxima de 2500 psi con accesorios.

Durante la obra

2 Válvula de seguridad para equipo Retriever con accesorios.

Durante la obra

1 Equipo Hot tap con accesorios Durante la obra1 Bomba manual de achique Durante la obra1 Máquina para trabajos de soldadura con accesorios Durante la obra

Los vehículos que utilice la Contratista deberán de ser como mínimo modelo 2007 o más reciente y estar en óptimas condiciones de mantenimiento, identificar su razón social con rótulo en forma clara y legible en cada uno de los mismos del logotipo de la Compañía, no podrán utilizar el logotipo de PEMEX en cualquiera de sus modalidades incluyendo la leyenda de “Al servicio de PEMEX” y deberán tener instalado roll bar, así como sistema de rastreo y monitoreo mediante GPS que pueda ser monitoreado por el supervisor de PEP y por la propia compañía cada uno de los vehículos.

Las bombas requeridas en el equipo mínimo deberán ser neumáticas Texsteam modelo 5100 con pistón de ½ in y regulador para ser utilizadas como bombas de relevo de las bombas que ya se encuentran en operación.

IX.-MATERIAL.

La Contratista deberá cumplir con todos los materiales necesarios para la ejecución de los trabajos.

Los materiales que suministre la Contratista, deberán de ser nuevos y P.E.P. podrá requerir los certificados de calidad.

Durante la vigencia del contrato la Contratista será el responsable de la custodia de los materiales que suministre.

El inhibidor de corrosión debe ser depositado en el almacén local de la Contratista, colocado preferentemente en un arreglo matricial con la finalidad de facilitar la actividad de recepción, cuantificación y muestreo aleatorio para realizar el control de calidad a los productos químicos y transportado hacia los diferentes puntos de








inyección, debe venir contenido en recipientes de material plástico con capacidad de 200 litros y/o según lo indicado en el numeral 12.2 de la NRF-005-PEMEX-2009.

JAM/RDJC/JCG

Los recipientes que contengan el reactivo químico deben llegar al almacén de la Contratista con un sello de garantía del fabricante que no debe presentar deterioro, ruptura o rasgaduras; el cual debe permanecer inviolable hasta el momento de la recepción física por parte del residente de P.E.P. y/o la supervisión que este designe. En el caso de tambores los sellos deben permanecer inviolables hasta que estos sean vaciados en los sistemas de dosificación en campo.

El Residente de Obra de P.E.P. debe efectuar revisiones aleatorias en cuanto él así lo requiera, si así lo decide y realizar las pruebas necesarias a los materiales que proporcione la Contratista.

Todos los materiales de consumo considerados para la ejecución de los trabajos de esta obra los debe proporcionar la Contratista en cantidad y calidad necesarias en el sitio de la obra.

P.E.P. podrá requerir los certificados de calidad y garantía del fabricante de los materiales y equipos de instalación permanente durante la ejecución de los trabajos y la Contratista deberá entregar al Residente de Obra de P.E.P. la información requerida. El Residente de Obra efectuará revisiones y podrá realizar pruebas necesarias a los materiales que proporcione la Contratista, aquellos que no reúnan los requisitos solicitados en el contrato serán rechazados y estos deberán ser sustituidos por la Contratista y el atraso del programa específico de obra por este motivo será imputable al Contratista, y será acreedor a las penas convencionales convenidas en el contrato.

INHIBIDORES DE CORROSION y BIOCIDASPropiedades y requisitos que deben cumplir los inhibidores y biocidas seleccionados

a) Marca registrada en términos de la Ley de la propiedad Industrial (para los efectos del Artículo 76, Capítulo III del título Cuarto de la LFMN).b) Formador de película (tipo fílmico).c) Eficiencia del 90 por ciento numeral 8.2.1.3 de la NRF-005-PEMEX-2009.d) Tendencia a la emulsión.- El tiempo de separación de fases de la mezcla con inhibidor (muestra agua - hidrocarburo - inhibidor) no debe ser mayor en un 10 por ciento del tiempo de separación de fases de la mezcla sin inhibidor (muestra agua - hidrocarburo).e) Tendencia a la formación de espuma.- El volumen de espuma formada y el tiempo para colapsarse con inhibidor no debe ser mayor en un 10 por ciento al de la mezcla sin inhibidor.f) Térmicamente estable.- Después de la exposición del inhibidor a la temperatura de prueba (la cual será determinada por la temperatura máxima de operación de los ductos de recolección y transporte del Activo). Determinar la eficiencia y cumplir con el requisito de aceptación, como se indica en la tabla 1 de esta NRF a la temperatura máxima de operación del ducto (60 °C para ductos del Activo Integral Burgos) y debe ser térmicamente estable para temperaturas de almacenamiento, efectuándose pruebas a 278, 293 y 323 °K (5, 20 y 50 °C), de acuerdo con la tabla 2 de la NRF-005-PEMEX-2009.g) No debe causar daños a empaques, sellos, accesorios de las bombas, válvulas, ni causar obstrucción al sistema de protección interior con inhibidores.h) Toxicidad, debe cumplir con lo establecido en la tabla 2 de la NRF-005-PEMEX-2009.

Primer informe de resultados de las pruebas de laboratorio para inhibidores.








Al inicio del contrato la Contratista debe entregar un informe de resultados de las pruebas de laboratorio para inhibidores, el cual debe contener la eficiencia y caracterización indicadas en las tablas 1 y 2 respectivamente, de la NRF-005-PEMEX-2009, del inhibidor seleccionado, de acuerdo con las condiciones de operación de cada

JAM/RDJC/JCG

ducto contenidas en la tabla 5 de la NRF-005-PEMEX-2009. Este informe debe tener una vigencia de un año como máximo, por lo que debe renovarse durante el tiempo de ejecución del contrato. Estas pruebas deben realizarse en un laboratorio acreditado en términos de la LFMN como se describe en el numeral 8.6 de la NRF-005-PEMEX-2009.

Determinación en laboratorio de la eficiencia de inhibidores de corrosiónEl inhibidor debe cumplir con una eficiencia mínima del 90 por ciento, determinada con cualquiera de las siguientes concentraciones de inhibidor; 5; 10; 25 y 50 ppm, como se indica en la tabla 1 de la NRF-005-PEMEX-2009, de acuerdo con el tipo de servicio a utilizarse y a través de los parámetros de calificación establecidos en dicha tabla.

Control de calidad de inhibidores Para la aceptación del lote de inhibidor se deben realizar las pruebas de control de calidad descritas en la tabla 4 de esta NRF. La muestra debe ser envasada y etiquetada de acuerdo con lo indicado en el numeral 8.2.1.4.2 de la NRF-005-PEMEX-2009., la muestra y la hoja de especificaciones técnicas del inhibidor deben entregarse a un laboratorio acreditado en términos de la LFMN ver numeral 8.6 de la NRF-005-PEMEX-2009.. Para realizar las pruebas de control de calidad, el laboratorio de prueba no debe aceptar la muestra si los envases no cumplen con el numeral 8.2.1.4.2 de la NRF-005-PEMEX-2009.y no deben presentar daños, derrames o alteraciones en la etiqueta de identificación.

Cada lote de inhibidor debe contar con la documentación indicada en el numeral 8.2.4 de la NRF-005-PEMEX-2009. El lote de inhibidor debe aceptarse siempre y cuando todas sus propiedades estén dentro del requisito de aceptación, métodos de prueba y unidades establecidos en la tabla 4 de la NRF-005-PEMEX-2009.y se debe rechazar cuando el lote de inhibidor no cumpla con alguna de las propiedades contenidas en dicha tabla.

Para determinar el valor del Principio Activo de un producto inhibidor, la Contratista debe entregar muestra representativa del inhibidor, y facilitar el procedimiento y técnica para determinar la concentración del Activo dentro del producto. Se debe implementar y realizar la prueba a través del IMP u otro laboratorio acreditado por la E.M.A. Esta información será manejada de manera confidencial por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios así como por la Compañía evaluadora del producto.

Para poder iniciar oportunamente la dosificación de cada lote nuevo la Contratista debe asegurar que el producto se recepcione en su almacén con al menos 2 semanas previas al programa de dosificación a partir de la segunda entrega, esto con el fin de contar con el tiempo suficiente para realizar las pruebas de eficiencia en laboratorio.

P.E.P. tiene la facultad de realizar pruebas de eficiencia en laboratorio de los productos inhibidores tomando muestras directamente de los tanques de almacenamiento adjuntos a los sistemas de dosificación

localizados en campo. Lo anterior con el fin de realizar controles de calidad que aseguren que el producto mantiene sus propiedades inhibidoras antes de ser inyectados en campo y dar cumplimiento a lo establecido en el contrato y la NRF-005-PEMEX-2009. En caso de detectarse que el producto no está manteniendo su








eficiencia según el contrato, la Contratista debe retirarlo de la dosificación en campo en forma inmediata y reemplazarlo inmediatamente por uno que si cumpla con lo estipulado en el contrato.

JAM/RDJC/JCG

Cuando los ductos objeto de trabajo requieran la dosificación de un biocida para el control microbiológico, la Contratista deberá asegurar la compatibilidad y eficiencia del biocida y/o biocidas con los inhibidores de corrosión propuestos para dosificación.

En caso de estarse dosificado algún otro producto químico en los ductos objeto de trabajo, previo al inicio de las actividades, la Contratista deberá realizar pruebas de compatibilidad con los otros productos químicos. P.E.P. se reserva el derecho de verificar con medios propios a través del I.M.P. y/o la tercería que designe que las pruebas de compatibilidad se cumplan de acuerdo a la normatividad vigente que aplique.

Productos probados por P.E.P.

Las marcas mencionadas a continuación corresponden a los productos de inhibidores, que han sido evaluados en laboratorio cumpliendo con las pruebas de eficiencia para gas dulce y amargo en apego a la Norma NRF-005-PEMEX-2009 son:

SERVICIO MARCA TIPO CLASIFICACION REGIONGasoductos y

gasolinoductos Envirochem Oilfield Services EOS-CI-0010 Inhibidor de corrosión Norte

Gasoductos y gasolinoductos Envirochem Oilfield Services EOS-IC-2812 Inhibidor de corrosión Norte

Gasoductos y gasolinoductos

Petroquimia del Golfo S.A. de C.V. PG-IC-55H Inhibidor de corrosión Norte

Gasoductos y gasolinoductos

Soporte y Suministros Químicos S.R. , S.A. de C.V. SSQ-9200 Inhibidor de corrosión Norte

Gasoductos y gasolinoductos Weatherford de México WFT-9312HF Inhibidor de corrosión Norte

Todos los inhibidores y biocidas estarán sujetos a pruebas de laboratorio en apego a la norma NRF-005-PEMEX-2009.

La Contratista podrá proponer inhibidores de corrosión, siempre y cuando cumplan con la prueba de compatibilidad de inhibidores y los requisitos mencionados en la Norma NRF-005-PEMEX-2009 para su utilización en ductos del Activo.

El biocida suministrado debe disminuir la población bacteriana hasta los valores previamente determinados por P.E.P. dependiendo del fluido del ducto de que se trate.

Nuevos inhibidores y/o biocidas

Los inhibidores y biocidas no considerados en el catalogo anterior estarán sujetos a prueba de campo durante los primeros cuatro meses después de iniciado el contrato y la inyección de prueba deberá hacerse en un gasoducto y un gasolinoducto indicado por P.E.P. Durante las pruebas de campo la Contratista deberá dosificar








inhibidores de corrosión previamente aprobados y mostrados en las tablas anteriores, en el resto de los ductos considerados en el contrato. Con el fin de mantener en forma eficiente la protección interior en los ductos objeto de este contrato, desde el inicio del mismo.

JAM/RDJC/JCG

Las evaluaciónes se efectuaran con las técnicas que P.E.P. considere pertinente (gravimétrica, electroquímica, probetas de resistencia eléctrica o polarización lineal, análisis fisicoquímicos, microbiológicos, etc.). La supervisión y seguimiento de las pruebas de campo será realizada y validada por el I.M.P. y/o la tercería que P.E.P. designe. El criterio de aceptación de la prueba será la obtención de las últimas tres evaluaciónes sucesivas con valores dentro de los parámetros de aceptación indicados a continuación.

El inhibidor de corrosión suministrado debe de mantener o disminuir la velocidad de corrosión de los ductos en tratamiento a menos de 2 mpa como lo estipula la norma NRF-005-PEMEX-2009.

El biocida suministrado deberá ser biodegradable y preferentemente de amplio espectro, así como garantizar límites máximos establecidos determinados previamente por P.E.P., de 10 bacterias/ml en el caso de bacterias sulfato-reductoras y 1000 bacterias/ml en el caso de bacterias aerobias y anaerobias.

En caso de que el nuevo inhibidor y/o biocida propuesto haya aprobado satisfactoriamente la prueba de campo, la Contratista podrá solicitar el pago del producto suministrado, considerando que el consumo máximo que P.E.P. podrá autorizar no deberá exceder el equivalente a 100 ppm por día durante los 3 meses de aplicación del producto (de la prueba de campo). Además de que contará con autorización de parte de P.E.P. para iniciar la dosificación inmediata en la totalidad de los ductos de acuerdo al tipo de servicio para el que fue aprobado.

En caso de los inhibidores y/o biocidas suministrados no pasen la prueba de campo se tomaran las siguientes medidas:

A) La Contratista deberá continuar dosificando el producto que consideró inicialmente, o en su caso algún otro producto del catalogo aprobado.

La Contratista solo podrá realizar una segunda prueba de campo considerando los mismos ductos de la primera prueba.

En caso de que los resultados de la segunda prueba no cumplan con los requisitos de aprobación, la Contratista se verá obligado a suministrar por el resto del contrato inhibidores de corrosión y/o biocidas del catalogo.

Si la Contratista se niega a suministrar por el resto del contrato inhibidores de corrosión y/o biocidas del catalogo se dará inicio al proceso de rescisión del contrato.

La Contratista deberá dar las facilidades necesarias para efectuar el muestreo de cada nuevo lote suministrado que reciba en el almacén de la Contratista, el cual se llevará a cabo en presencia del Residente de Obra de P.E.P. y el Superintendente de Construcción, quien será el encargado de enviar las muestras al laboratorio, entregando al Residente de Obra de P.E.P. el comprobante de envío. Los resultados serán entregados a Pemex Exploración y Producción con copia y cargo al Contratista.








Nota: en caso de resultar los análisis fuera de las especificaciones requeridas por Pemex-Exploracion y Produccion, sera motivo de rechazo del producto y se aplicarán las penas convencionales correspondientes convenidas en el contrato.

JAM/RDJC/JCG

La Contratista debe contar en su almacén con un stock que cubra las necesidades requeridas en el contrato, tomando en consideración un suministro mínimo de dos meses de inhibidores y biocidas.

Tanto el inhibidor como el biocida debe ser depositado en el almacén de la Contratista y transportado hacia los diferentes puntos de inyección, deben venir contenidos en recipientes de plástico nuevos con capacidad de 200 lt., bien identificados con su número de lote, fecha de elaboración, fecha de caducidad.

Almacenamiento y transporteLa Contratista deberá contar con bodega de almacenamiento techada con una superficie con capacidad de mantener un inventario mínimo constante de 30,000 litros cumpliendo con todas las regulaciones aplicables. La bodega deberá contar con los sistemas de contención y seguridad necesarios para casos de derrame o incendio, además deberá notificar de este almacenamiento de producto químico a protección civil del área para seguir los lineamientos que esta dependencia establezca. Las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, para el manejo, transporte y almacenamiento de los inhibidores deben cumplir con la NOM-005-STPS-1998.

Las características, dimensiones, símbolos y colores de las etiquetas que deben portar todos los envases y embalajes que identifican la clase de riesgo que representan durante su transportación y manejo de los inhibidores, deben cumplir con la NOM-003-SCT/2000.

Las características y dimensiones de los carteles que deben portar las unidades vehiculares, camiones, unidades de arrastre, autotanques, carrotanques, contenedores, contenedores cisterna, tanques portátiles y recipientes intermedios para granel y demás unidades de auto transporte de los inhibidores, deben cumplir con la NOM-004-SCT/2000.

Los envases y embalajes para la transportación de los inhibidores deben cumplir con las disposiciones generales y especificaciones que establece la NOM-024-SCT2-2002.

X.- HORARIO Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.Los trabajos se llevarán a cabo mediante órdenes de trabajo las cuales predominarán sobre el programa de ejecución general de los trabajos.

El Superintendente de Construcción de la Contratista, debe presentarse en las oficinas de la Residencia de Obra de P.E.P. ubicada en la sección de Mantenimiento de Ductos, área de talleres (puerta No. 5) del Activo Integral Burgos.los días que sea requerido para recibir las órdenes de trabajo o asistir a las reuniones para llevar a cabo las evaluaciónes y analizar el comportamiento de la obra.

La Contratista debe informar al Residente de Obra. (en forma verbal vía radio y/o teléfono) de las actividades a realizar al inicio de la jornada laboral.








Las actividades referentes a esta obra deben llevarse a cabo por órdenes de trabajo con jornadas diurnas de 8 horas de lunes a viernes con horario de entrada a las 8:00 a.m.

Los trabajos de este contrato se efectuaran con órdenes de trabajo, las cuales se darán mediante formatos que proporcione el Residente de P.E.P. al Contratista, describiendo esta la obra a realizar, fecha de inicio, terminación y entrega de los trabajos concluidos.

JAM/RDJC/JCGEn la ejecución de los trabajos, los volúmenes de obra se ejecutaran mediante programas específicos que por cada orden de trabajo P.E.P. requiera al Contratista.

Por tanto se formalizarán tantos programas específicos como obras se requieran.

Los programas específicos considerarán al menos lo siguiente:

Fechas de inicio y terminación de los trabajos que se requieren, considerando las condiciones en que habrán de ejecutarse.

Permisos que se requieran.

Tiempos marcados por todas aquellas actividades que afecten la obra.

Los programas específicos deberán ser autorizados y suscritos por el Residente de Obra de P.E.P. y por el Superintendente de Construcción de la Contratista.

En caso de que la Contratista no concluya los trabajos indicados en cada programa específico en el plazo estipulado en el mismo, se hará acreedor a las sanciones previstas en el contrato, en el entendido de que dichas sanciones se aplicarán en forma independiente para cada programa específico que se formalice.

XI.- REPORTES.La Contratista deberá entregar al Residente de Obra de Pemex Exploración y Producción un reporte de avance mensual de la obra, el reporte deberá contener la relación de actividades al último día de cada mes, así como el avance global de la obra, el avance físico y el financiero. Dichos reportes se deberán de entregar impresos y en archivos electrónicos en compact disc (CD).

Los archivos electrónicos serán en programa Microsoft Excel o Word para Windows XP (2003 o superior) según lo indique el Residente de Obra de P.E.P.

LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES REPORTES:

1.- Reporte de avances diario, de acuerdo a los programas de ejecución, en las oficinas de P.E.P., durante la vigencia del contrato.

2.- Reporte al final de la jornada del suministro y llenado del inhibidor a los sistemas instalados en campo, indicando los siguientes datos:A) fecha y hora de suministro.B) nombre de la instalación.C) clave del sistema.








D) ducto a proteger.E) numero de lote del producto.F) tipo de producto.G) cantidad de producto.H) niveles inicial y final del producto.I) anomalías detectadas en los sistemas en campo.

JAM/RDJC/JCG3.- Reporte de revisión y mantenimiento a los sistemas de dosificación, indicando lo siguientes datos:A) fecha y hora del mantenimiento.B) tipo de mantenimiento.C) descripción de las actividades realizadas.D) nombre de la instalación.E) clave del sistema.F) cantidad de piezas cambiadas.G) número de equipos y/o dispositivos reparados.

4.- Reporte de actividades del retiro de testigos corrosimétricos de acuerdo al programa establecido.A) fecha y hora del retiro.B) nombre de la instalación.C) datos de las placasD) ducto a evaluar.E) anomalías detectadas en campo.

5.- Reporte de anomalías detectadas en los sistemas instalados en campo, indicando los siguientes datos:A) fecha y hora de revisión.B) nombre de la instalación.C) clave del sistema.D) ducto a proteger.E) numero de lote del producto.F) tipo de producto.G) cantidad de producto.H) niveles inicial y final del producto.I) anomalías detectadas en los sistemas.J) anomalías corregidas en los sistemas.

6.- Reporte mensual en carpeta reforzada color blanca de argollas de 3 orificios en línea y de 3” con separadores y/o porta acetatos, conteniendo la información siguiente:Resumen del reporte diario de las actividades de la Contratista.Resumen de anomalías detectadas y corregidas.Resumen de avance de las actividades a la fecha de corte.Resumen de avance global de la obra, avance real y financiero (lo estimado mensualmente).Resumen de fotografías digitales fechadas de trabajos realizados de las actividades antes y después (de los trabajos que el Residente de P.E.P. indique).

Esta información se debe entregar en forma impresa y en respaldo en un disco compacto.








La Contratista debe entregar un reporte semanal de cada una de las actividades ejecutadas, indicando: número de orden de trabajo, número de partida, ubicación de los trabajos, cantidad de obra ejecutada, observaciones, nombre del encargado de la ejecución, nombre del supervisor. Estos reportes servirán como apoyo para las notas de la bitácora y como parte de los números generadores.

JAM/RDJC/JCG

La Contratista debe llevar un registro o reporte diario del consumo de inhibidor, indicando marca y tipo. Debe entregar al Residente de Obra de P.E.P. un reporte semanal computarizado de esta actividad, no debe suministrar y distribuir más del inhibidor de corrosión programado. P.E.P. entregara un programa de inyección de los ductos a proteger.

Todos los reportes deberán entregarse en archivos electrónicos, formato Microsoft Office Excel, grabado en discos compactos, original impreso a color y una copia, ambas firmadas por el representante de la Contratista y el Residente de Obra de P.E.P.

Todos los reportes de trabajo que la Contratista genere con motivo de los trabajos, serán para uso exclusivo de Pemex Exploración y Producción. La Contratista conviene que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de esta obra.

XII.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.Apegarse a lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de seguridad y protección al ambiente; así como a las propias emitidas por la Paraestatal para la regulación de sus obras, procesos y actividades.

La Contratista realizará los trabajos apegado a lo establecido en el anexo “S” “Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realicen actividades en Instalaciones de PEP”, Cuarta Versión Revisión 01 de mayo de 2010.

La Contratista durante la ejecución de obras debe de cumplir con el “Procedimiento para la Administración de contratistas y proveedores en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental”.

Al conducir o transportarse en vehículos automotores es obligatorio:

Cumplir con el documento normativo 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados en los centros de trabajo.

Cumplir con el documento normativo 249-10000-SI-209-001 Criterios de seguridad en el Manejo de Vehículos.

Los vehículos deberán contar con un Sistema de rastreo y monitoreo mediante GPS que pueda ser monitoreado por P.E.P., para el desarrollo de los trabajos.








Los vehículos de la Contratista no deben tener el logotipo de PEMEX ni la leyenda “Al servicio de PEMEX” ó equivalente, deben tener el logotipo de su compañía así como los letreros indicando sus números telefónicos para quejas y la velocidad mínima y máxima permitida.

No deben dejar puertas abiertas ni violar candados, ni dejar desechos tóxicos, material o basura en los predios particulares o en las áreas de las instalaciones de Pemex Exploración Y Producción, en caso de reclamación por parte de los propietarios de los terrenos donde se desarrollan los trabajos por pérdida de ganado y destrozos a cultivos que sea imputable a la Contratista, ésta deberá responder por los daños o afectación ocasionados.

JAM/RDJC/JCG

La Contratista debe utilizar y asegurar que su personal, utilice durante su permanencia en instalaciones de Pemex, el equipo de protección personal específico para desempeñar sus actividades, el cual debe cumplir con las normas de referencia de Pemex aplicables, o de no existir éstas, con las disposiciones aplicables.

La Contratista deberá tramitar oportunamente el permiso de trabajo con riesgo de acuerdo al procedimiento de PEP antes de iniciar los trabajos, las responsabilidades, daños y perjuicios que resulten de su inobservancia, serán a cargo de la Contratista.

Al término de la ejecución de una obra, la Contratista está obligada a entregar el área de trabajo, limpia, libre de materiales, equipo sobrante y sin afectaciones al terreno o estructuras.

Es responsabilidad de la Contratista realizar los trabajos de acuerdo a la LGEEPA ( Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente), y sus Reglamentos en materia de Impacto Ambiental, contaminación de aire, suelo, agua, residuos peligrosos y ruido, así como el cumplimiento de las disposiciones de impacto ambiental de los resolutivos S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04.- “Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022” y S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 DEL PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027.

Todos los sobrantes de soldadura, pinturas, aceites, estopas, envases, contaminadas con sustancias o residuos peligrosos, deberán almacenarse temporalmente bajo las condiciones establecidas en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas.

La recolección y el transporte de los residuos peligrosos a los centros de reciclaje, tratamiento o disposición final, la Contratista deberá hacerlo a través de una Compañía que cuente con autorización de la SEMARNAT para realizar esta actividad.

No se deberá mezclar los residuos sólidos domésticos con chatarra, residuos peligrosos o cualquier otro residuo generado.

A través de sus representantes el Proveedor o Contratista debe solicitar la autorización para dar inicio de sus trabajos dentro de las instalaciones.

Todos los trabajadores del Proveedor o Contratista, deben llevar consigo una credencial de identificación que los acredite como personal de su Compañía, durante el desarrollo de los trabajos y por el tiempo de permanencia en las instalaciones y presentarla cuando se le solicite.








Acatar y cumplir con la responsabilidad de los residuos que genere durante sus actividades, cumpliendo con lo previsto en la Ley General para la prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, su reglamento y las otras leyes, reglamentos y normas en la materia.

En caso de presentarse derrames accidentales de residuos o materiales peligrosos durante el manejo que efectúe la Contratista, éste deberá notificar de inmediato a P.E.P. (Departamento de Desarrollo Sustentablede la Coordinación de SIPA), así mismo, conjuntamente con el Residente de Obra deberá llenar el formato F- SAA-24-114/01 Rev. 01 o el que la autoridad ambiental determine entregándolo al mencionado departamento antes de 72 horas, para su trámite.

JAM/RDJC/JCGEl saneamiento correspondiente lo realizará la Contratista de acuerdo a lo establecido en la NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, sin cargo económico para Pemex Exploración y Producción, y entregará al Supervisor las evidencias de dicho saneamiento.

La Contratista deberá depositar temporalmente en contenedores metálicos con tapa, residuos domésticos, materia orgánica, plástico, cartón, etc. Que se generen durante las diferentes etapas del proyecto, y es responsable de darle una disposición autorizada por el Municipio.

La Contratista deberá entregar al Supervisor de Pemex Exploración y Producción en los primeros tres días de cada mes, un reporte escrito de los residuos peligrosos recolectados y enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final el mes inmediato anterior.

La Contratista deberá entregar al supervisor de PEP, los manifiestos del transporte de los residuos enviados a reciclaje, tratamiento o disposición final, debidamente firmados por el destinatario en el plazo establecido en la legislación nacional vigente, en estos documentos deberá indicarse que el generador es Pemex Exploración y Producción, anotar su número de registro y las instalaciones donde se generaron los residuos. Si el destino final de los desechos es la incineración u algún otro tratamiento, la Contratista deberá entregar a PEP un certificado que avale la destrucción o transformación de estos residuos.

Deberán mantenerse registros en bitácora y documentación probatoria, como lo establece la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente respecto a la generación, transporte, tratamiento y/o disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos.

La Contratista debe proporcionar a sus trabajadores el servicio de sanitarios (letrinas portátiles), las aguas generadas deben ser colectadas, tratadas y/o dispuestas por empresas especializadas y autorizadas para esta actividad. Se prohíbe el vertimiento de estos residuos en el suelo o cuerpos de agua.

Establecer y difundir a todo el personal, que no se podrá capturar, cazar, colectar, comercializar, traficar y perjudicar especies de fauna silvestre, que habitan en las áreas de trabajo.

No se deberán almacenar residuos fuera de las instalaciones. Los contenedores de aceites, combustibles y otras sustancias liquidas, que al derramarse puedan provocar contaminación en el suelo, deberán colocarse sobre recipientes portátiles para prevenir derrames.








Los residuos resultantes del lavado de piezas metálicas, ya sea con agua u otros disolventes, deberán almacenarse temporalmente en contenedores para su disposición final, pero nunca arrojarlos al suelo, a cuerpos de agua o sobre la vegetación del entorno.

El almacenamiento, manejo, transporte y disposición de los residuos sólidos no peligrosos, deberá realizarse como lo establezcan las autoridades estatales y municipales.

El proveedor durante la vigencia del contrato, deberá cumplir con lo establecido en la normatividad emitida por La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como es la revisión diaria de las unidades destinadas al transporte de residuos peligrosos. así mismo, el contratista realizará los trabajos apegado a lo establecido en el Anexo “S” “Obligaciones De Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que Realicen Actividades en Instalaciones de PEP”.

JAM/RDJC/JCGDebe darse preferencia al reciclaje de los residuos que tengan este potencial, a través del propio proveedor o de empresas autorizadas.

Si la Contratista encuentra monumentos, restos y vestigios arqueológicos, históricos y culturales durante sus actividades, debe evitar su destrucción e informar de inmediato a PEP, así como evitar difundir públicamente dichos hallazgos.

La Contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de lavía pública, protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal ó Municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale el Residente de Obra. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de la Contratista.

La Contratista es responsable por daños causados a terceros o a cualquier instalación próxima a la obra en ejecución por negligencia imputable a él.

Para que la Contratista y su personal puedan realizar trabajos dentro de las instalaciones de P.E.P., estará obligado a atender las disposiciones de seguridad y protección ambiental que tiene establecido P.E.P. en los centros de trabajo. Dentro de la póliza de Responsabilidad Civil la Contratista debe considerar una cobertura adicional que ampare la responsabilidad civil por contaminación.

Queda prohibido al contratista lo siguiente: Realizar trabajos ajenos a los señalados en el contrato. Realizar actividades fuera de los límites de las áreas autorizadas para estos trabajos. El uso de fogatas y explosivos. Dar mantenimiento a los vehículos en el sitio de la obra, caminos de acceso y áreas aledañas. La construcción de letrinas.

En caso de tener dudas en la interpretación de las disposiciones mencionadas, la Contratista deberá solicitar al Residente de la Obra, la asesoría adecuada.

La Contratista debe vigilar diariamente el cumplimiento de los requisitos de SSPA, y en caso de presentarse alguna desviación que amerite interrumpir las tareas de la Contratista/Proveedor asentarlas en la bitácora diaria,








sin que ello implique ampliación de plazo o diferimiento de la fecha de término, continuando las tareas una vez que sea subsanada la desviación.

La Contratista debe obtener cada mes las evidencias de la realización de las pláticas diarias de SSPA, “auditorias efectivas”, auditorías internas de cumplimiento al anexo “s”, “resumen estadístico sobre accidentes de trabajo” y “reporte de accidentes industriales o de trabajo de proveedores o contratistas”.

La Contratista debe elaborar un reporte mensual que contenga la evaluación y análisis del desempeño en la ejecución del contrato mediante el formato “evaluación de desempeño de proveedores o contratistas en materia de SSPA”. Establecido en dicho procedimiento.

JAM/RDJC/JCG

Enviar los resultados mensuales de las evaluaciones de desempeño en materia de SSPA. A las áreas de SIPA. Para su registro y control.

La Contratista deberá presentar convenio con compañía que realizará la recolección de residuos peligrosos (tanques, botes de pintura, estopas, aceite, etc…), además deberá entregar copia de reporte mensual en donde se especifiquen las cantidades entregadas a confinación.

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

1. OBJETIVOS:a. Salvaguardar la integridad física de habitantes y transeúntes de la zona de influencia de trabajos de

PEP, así como evitar el deterioro a los caminos que se utilizan.b. Prevenir incidentes y accidentes.c. Fomentar la convivencia y el desarrollo armónico de la actividad que PEP realiza en el área de

influencia de los distintos Proyectos en la Región Norte.d. Evitar reclamos y mala imagen ante la población.e. Evitar daños a las superficies de rodamiento en razón de las altas temperaturas o de las fuertes o

prolongadas temporadas de lluvia.f. Evitar actos inseguros que ponen en riesgo a los conductores, al personal de PEP, a los habitantes de

las comunidades y/o a la infraestructura o bienes tanto de PEP como de terceros.

Para efectos de las presentes disposiciones, los caminos de acceso tanto los que son propiedad de Pemex Exploración y Producción, de Pemex o de cualquiera de sus subsidiarias, o los que no son propiedad de Pemex o de sus subsidiarias, pero que se utilizan para la realización de la obra o la prestación del servicio, serán considerados como parte de la instalación petrolera, al ser la vía o el conducto por el cual se accesa a las mismas, por lo que las presentes disposiciones son aplicables.

2. PLAN DE ACCION INTEGRALTal y como se encuentra señalado en el apartado II.2 “Requerimientos Generales” del Anexo S que forma parte integrante del presente contrato, la Contratista deberá presentar al Residente de Obra, al inicio de la Obra o Servicio, el documento específico (Plan de Acción Integral) que contenga cada una de las obligaciones y/o condiciones que dicho Contratista, su personal y sus subcontratistas, si es el caso, han de acatar dentro de las distintas rutas de acceso a instalaciones petroleras, con motivo de la prestación de los servicios y/o ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.








El Plan de Acción Integral deberá incluir los siguientes puntos: a. Procesos de sensibilización y capacitación a sus conductores, a efecto de lograr en ellos mejores prácticas de manejo vehicularb. El personal de la Contratista que opere vehículos durante sus actividades, debe de contar con el curso de Manejo Seguro y presentar evidencia de dicha capacitación.c. El personal de la Contratista debe de contar con el curso Básico de Seguridad, debiendo presentar evidencia de dicha capacitación.

3. VELOCIDAD A LA QUE DEBEN CIRCULAR LOS VEHICULOS AUTOMOTORESTal y como se encuentra pactado en el punto II.14.2.9 del Apartado II.14.2 “Acceso a Instalaciones Petroleras” del Anexo S, la circulación de los vehículos automotores deberá ser a velocidades no mayores que las permisibles o indicadas por las autoridades de tránsito correspondientes o similares, en las rutas por las cuales se transite. JAM/RDJC/JCG

En el caso de que no existan señalamientos, las velocidades autorizadas serán las siguientes: a. En ruta 60 kms/hr. b. En caminos secundarios 40 kms/hr. c. En zonas urbanas 30 kms/hr. d. Dentro de las instalaciones de la industria petrolera no se debe rebasar la velocidad máxima de 20 kms/hr.

En razón de lo anterior es obligación de la Contratista, su personal, subcontratistas o el personal de sus subcontratistas, o cualquier persona que por cuenta y orden de la Contratista conduzca un vehículo automotor dentro de las instalaciones petroleras o dentro de las rutas de acceso a las mismas, no rebasar los límites de velocidad establecidos en el presente punto.

En el caso de que la Contratista, su personal o cualquiera de sus subcontratistas, o personal de éstos, si es el caso, infrinja los límites de velocidad establecidos en las presentes disposiciones, Pemex Exploración y Producción, aplicará el siguiente procedimiento:

1. Se enviará a la compañía un reporte del personal y/o la unidad involucrada en la falta o desviación.2. Se solicitará a la compañía un informe por escrito con respecto a la acción correctiva realizada al respecto.3. Se solicitara un Plan de acción emitido por la compañía para evitar la ocurrencia de la violación a las reglas de los límites de velocidad establecidos.

El incumplimiento será comunicado por escrito por parte del Residente de Obra al Contratista, anexando copia del reporte levantado.

La Contratista tendrá la obligación de apersonarse en el lugar de los hechos a la brevedad posible y disponer la sustitución definitiva del personal responsable del manejo del vehículo automotor que cometió el incumplimiento y asignar un nuevo elemento para la continuación de la prestación de los servicios o ejecución de los trabajos, si es el caso.

Lo anterior sin ninguna responsabilidad para PEP, por lo que si con el tiempo que transcurra entre el incumplimiento y la sustitución del personal conductor por parte dla Contratista para continuar con ejecución de la obra o la prestación del servicio, se ocasionare algún atraso en los programas de ejecución de los trabajos, en la prestación de los servicios o se alteren las condiciones físico-químicas del material transportado si es el








caso, será absoluta responsabilidad dla Contratista con las consecuentes sanciones o penas convencionales que procedan conforme a lo pactado en el contrato.

Estas disposiciones no aplicarán en casos comprobados de emergencias que pongan en riesgo la vida de personas.

Sin perjuicio de lo anterior y tal y como se encuentra pactado, PEP podrá optar por iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato por dicho incumplimiento.

Lo anterior en el entendido de que es obligación dla Contratista contar con personal capacitado y adiestrado, en materia de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental, acorde con la naturaleza de los trabajos que realice por motivo del contrato, tal y como lo dispone el punto II.10.1. del Anexo S.

JAM/RDJC/JCG

Asimismo, es obligación de la Contratista instruir a su personal conductor, o sus subcontratistas, las obligaciones contenidas en las presentes disposiciones, por lo que se obliga a difundir adecuadamente entre los conductores que tiene contratados y comprobar ante PEP que todos los conductores conocen los preceptos contenidos en este instrumento, a efecto de promover entre los mismos, mejores prácticas de manejo vehicular.

XIII.- DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN.

La Contratista debe entregar los reportes que se generen de esta obra por cada una de las estimaciones, en carpetas reforzadas blancas, de argollas, de 3 orificios en línea, con separadores, plásticos protectores por cada hoja, conteniendo fotografías digitales fechadas de cada una de las actividades relevantes, antes y después de realizar el trabajo.

Todos los reportes deberán entregarse en archivos electrónicos, formato Microsoft Office Excel, grabado en discos compactos, original impreso a color y una copia, ambas firmadas por el representante de la Contratista y el Residente de Obra de P.E.P.

Todos los reportes de trabajo que la Contratista genere con motivo de los trabajos, serán para uso exclusivo de Pemex Exploración y Producción. La Contratista conviene que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de esta obra.











RDJC/JCG





ANEXO BP ESPECIFICACIONES PARTICULARES


Licitación No. _________________ Pág. 1 de 20

1.- SUMINISTRO Y PREPARACION DE INHIBIDOR DE CORROSION Y/O BIOCIDALa Contratista será el encargado de suministrar y preparar el inhibidor de corrosión y/o biocida utilizando transporte propio, deberá incluir dentro de sus costos: la carga y descarga de los tanques de inhibidor de corrosión y/o biocida , el vaciado en auto tanque del inhibidor de corrosión y/o biocida y en caso requerido la operación de mezcla con diesel o agente dispersante, en los casos necesarios Pemex Exploración y Producción proporcionará el diesel para que se mezcle con el inhibidor de acuerdo con la concentración requerida.

Cada cuadrilla de llenado deberá traer consigo siempre una bomba neumática Texsteam modelo 5100 o equivalente con pistón de 1/2 in y su regulador para utilizarla como bomba de relevo en los casos en que se encuentren bombas con fallas y no sea posible efectuar su reparación en sitio o se requiera mucho tiempo para su reparación, lo anterior para evitar dejar equipos de inyección fuera de operación. Las bombas que sean cambiadas por falla deberán llevarse a su taller para efectuar su revisión a detalle, dictamen (reporte) y reparación correspondiente una vez aprobado por el Residente de Obra. Las piezas que sean sustituidas por falla o desgaste deberán entregarse en una bolsa plástica como evidencia debiendo anexarse copia del reporte a la bolsa. El formato para el reporte será entregado por el Residente de Obra de P.E.P. Se deberá instalar etiqueta con fecha del mantenimiento en la bomba de inyección.

SELECCIÓN DEL INHIBIDOR.

Cualquier inhibidor de corrosión para ser utilizado en ductos del Activo Integral Burgos debe cumplir con la norma de referencia de PEMEX NRF-005-PEMEX-2009 para medios de corrosión dulce y amargo.

Los análisis se realizarán en el laboratorio del Instituto Mexicano del Petróleo u organismo acreditado ante la EMA para los métodos descritos en la NRF-005-PEMEX-2009. Lo anterior debido a posibles optimizaciones de formulaciones, cambios de solventes o algún componente del inhibidor de corrosión.

Al inicio del contrato la Contratista deberá entregar un reporte completo de los análisis efectuados al inhibidor propuesto en apego a la norma PEMEX NRF-005-PEMEX-2009. Este reporte se tomara como referencia para compararlo con los reportes posteriores para el control de calidad.

SELECCIÓN DEL BIOCIDA.La Contratista podrá proponer los tipos de biocidas, pero solo se inyectará hasta que se tengan las evidencias de laboratorio y pruebas de campo en ductos del sector y/o servicio que se pretenda inyectar y estas hayan resultado satisfactorias, y hayan sido avaladas por personal de Pemex Exploración y Producción y por el IMP u organismo acreditado ante la EMA.

Además deberá presentar certificado de calidad y pruebas de eficiencia de eliminación de bacterias de hasta 10 –4 col. por ml a cero col. por ml. emitido por el Instituto Mexicano del Petróleo.

El bactericida deberá venir contenido en recipientes de 200 lts., bien identificados con su número de lote, fecha de elaboración, fecha de caducidad.

La inyección del bactericida se realizara dependiendo de las indicaciones del Residente de Obra y de acuerdo al programa marcado por Pemex Exploración-Producción.

SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DEL INHIBIDOR Y/O BIOCIDA.La Contratista suministrara y distribuirá el inhibidor de corrosión y/o biocida de acuerdo a los tipos y diluciones

JAM/RDJC/JCG








requeridas para cada ducto, para lo cual deberán considerarse las condiciones operativas, tipos de fluidos manejados y velocidades de corrosión presentes en los mismos. El inhibidor almacenado debe estar bajo techo y en depósitos de plástico resistentes de 200 lts.

LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS DE INYECCIÓN.Será responsabilidad dla Contratista mantener limpios y libres de derrames todos los equipos a su cargo. Deberá efectuarse la limpieza exterior del equipo de inyección de inhibidor cada vez que se llenen los tanques y cada que sea necesario, la limpieza incluirá los tanques, bomba, patín, charola(s), bases de concreto, válvula check, regulador y tubería de succión e inyección para lo cual deberá utilizarse materiales biodegradables, agua y jabón, dejando el área limpia y libre de basura.

CONSIDERACIONES PARA TEMPERATURAS BAJASLa Contratista podrá agregar a la formulación del inhibidor componentes que sirvan de anticongelantes para las épocas del año en que se presenten bajas temperaturas(de hasta – 10°C), siempre y cuando no se afecte la eficiencia del inhibidor y/o biocida, en estos casos deberá presentar a P.E.P. el reporte avalado por el laboratorio del I.M.P. o un organismo similar acreditado ante la E.M.A., debiendo presentar el reporte de espectrofotometría de infrarrojo con la identificación del anticongelante en el mismo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS AUTO TANQUES.La Contratista será el responsable de mantener en óptimas condiciones mecánicas sus auto tanques, así como de dar cumplimiento a todos los lineamientos establecidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el transporte y manejo del producto inhibidor de corrosión, inhibidor de corrosión-diesel y/o biocida.

Las características, dimensiones, símbolos y colores de las etiquetas que deben portar todos los envases y embalajes que identifican la clase de riesgo que representan durante su transportación y manejo de los inhibidores, deben cumplir con la NOM-003-SCT/2000.

Las características y dimensiones de los carteles que deben portar las unidades vehiculares, camiones, unidades de arrastre, auto tanques, carro tanques, contenedores, contenedores cisterna, tanques portátiles y recipientes intermedios para granel y demás unidades de auto transporte de los inhibidores, deben cumplir con la NOM-004-SCT/2000.

Los envases y embalajes para la transportación de los inhibidores deben cumplir con las disposiciones generales y especificaciones que establece la NOM-024-SCT2-2002.

Alcance: Debe suministrar el inhibidor o biocida. Deberá considerar en su precio unitario, los recursos para cargar el auto tanque y mezclar con dispersante en caso necesario. Debe de contar además, con el medio de transporte adecuado. Debe mantener limpia el área de carga del auto tanque.

Materiales:Inhibidor de corrosión o biocida.Agua

JAM/RDJC/JCG

Detergente líquido biodegradable








Trapo industrialMano de obra:Operario Especialista (chofer)AyudanteHerramienta y Equipos:Camión pipa capacidad mínima 6000 lts.Bomba Texsteam modelo 5100Bomba de trasiego manualHerramienta manualEquipo de protección personal

1.1.- INHIBIDOR SOLUBLE EN HIDROCARBUROS Unidad: litro1.2.- INHIBIDOR SOLUBLE EN AGUA Unidad: litro1.3.- BIOCIDA Unidad: litro

2.- DISTRIBUCION DE INHIBIDOR Y/O BIOCIDA.La Contratista será la encargada de distribuir la preparación del inhibidor de corrosión, biocida y/o mezclas con diluyentes a los puntos de inyección. En caso de requerirse diesel como agente dispersante Pemex Exploración y Producción deberá proporcionarlo para que se mezcle con el inhibidor de acuerdo con la concentración necesaria, cualquier otro aditivo o agente dispersante requerido será proporcionado por la Contratista (solventes, anticongelantes, etc…). El pago se realizara por volumen transportado de acuerdo a las diluciones que se establezcan.Alcance: Debe de contar además, con el medio de transporte adecuado para distribuirlo a los puntos de inyección, donde lo vaciará en los depósitos de campo. Debe evitar derrames al rellenar los depósitos, ya que cualquier derrame de producto en los equipos y/o área de trabajo deberán ser desmanchados por el personal de la Contratista sin cargo adicional. La Contratista deberá considerar en su precio unitario, todos los recursos para transportar y llenar los depósitos en cada uno de los puntos de inyección. Debe efectuar la limpieza general al área de trabajo. Materiales:AguaDetergente líquido biodegradableTrapo industrialMano de obra:Operario Especialista (chofer)AyudanteHerramienta y Equipos:Camión pipa capacidad mínima 6000 lts.Bomba Texsteam modelo 5100 con reguladorHerramienta manual.Equipo de protección personal

Unidad: litro

3.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE INYECCIÓN.Las cuadrillas de mantenimiento serán las encargadas de proporcionar el mantenimiento preventivo programado

JAM/RDJC/JCG








a los equipos de inyección de inhibidor de corrosión o biocida con una frecuencia trimestral o según lo indique el Residente de Obra. Para efectuar estos trabajos la Contratista deberá contar con equipo de relevo propio, cada cuadrilla de mantenimiento deberá traer consigo siempre una bomba marca Texsteam modelo 5100 o equivalente con pistón de 1/2 in y su regulador para utilizarla como bomba de relevo, lo anterior para evitar dejar equipos de inyección fuera de operación.

Los operarios de mantenimiento serán los encargados de realizar las siguientes actividades:

Alcance de trabajos en campoMantenimiento a bombas de inyección: Paro de operación de la bomba Cierre de las válvulas individuales de los tanques en maniful. Desconexión de la bomba. Conexión de bomba de relevo. Inspección del estado físico de las líneas de alimentación de gas e inyección. Revisión y apriete de conexiones. Suministro y aplicación de lubricantes correspondientes. Inspección y ajuste los instrumentos reguladores. Registro de los niveles existentes en los depósitos. Arranque de la bomba. Revisión de la succión y descarga de la bomba. Revisión y ajuste del volumen de inhibidor dosificando. Mantenimiento a depósitos: Desconexión de tanques. Limpieza manual interior de tanques. Limpieza con agua y detergente biodegradable al interior de los tanques. Desconexión y limpieza interior de colector múltiple de salida de tanques. Limpieza con agua y detergente biodegradable al exterior de tanques. Retoque con recubrimientos utilizando recubrimientos de acabado especificación RA-28 en el color que

requiera según sea el componente: tanques (blanco), rótulos (negro, azul, amarillo, rojo y anaranjado).Mantenimiento a otras partes del equipo: Limpieza con agua y detergente biodegradable de todo el equipo de inyección de inhibidor (charolas de

contención de derrames, tuberías de alimentación e inyección, regulador y válvula check). Retoque con recubrimientos de los diferentes componentes del equipo de inyección utilizando recubrimientos

de acabado especificación RA-28 en el color que requiera según sea el componente: tanques (blanco), patín, charolas, tubería de alimentación de gas, tubería de inyección (negro), rótulos (negro, azul, amarillo, rojo y anaranjado).

Chapodeo y retiro de maleza del área perimetral del equipo de inyección hasta 5 metros hacia cada lado. Limpieza general al área de trabajoAlcance de trabajos en taller: Desensamble, revisión y limpieza de cada una de las partes que conforman la bomba. Elaboración y entrega de dictamen. La Contratista deberá presentar al Residente de Obra de P.E.P. la relación

de refacciones y materiales que utilizará para efectuar el mantenimiento preventivo o correctivo al sistema de inyección de inhibidor de corrosión con el fin de evaluar la conveniencia de la reparación. Las refacciones requeridas no mencionadas en este concepto se pagaran con la partida correspondiente.

JAM/RDJC/JCG








Suministro y cambio de empaque de vitón No. de parte TA-4103 (1 juego por equipo), suministro y cambio de o-ring de buna-n No. de parte TA-0479 (2 piezas por equipo), suministro y cambio de o-ring de buna-n para check de ¼ in de inyección No. de parte TA-2093 o equivalente.

Efectuar la reposición de piezas deterioradas por desgaste según la carta de mantenimiento indicada en el catálogo de la serie 5100 de bombas para inyección de gas o aire Texsteam.

Ensamble de la bomba. Pruebas y monitoreo de operación correcta, revisando que no haya fugas. La Contratista deberá considerar todo el material de consumo, equipo, herramienta y mano de obra necesarios

para efectuar esta actividad dentro del costo de este concepto. Retoque con recubrimiento utilizando recubrimiento de acabado especificación RA-28 en el color que se

indique por el Residente de Obra.

Materiales:Empaque de vitón No. de parte TA-4103 (1 juego por equipo)O-ring de buna-n No. de parte TA-0479 (2 piezas por equipo)O-ring de buna-n para check de ¼ in de inyección No. de parte TA-2093Aceite tipo SAE30 W.T.Grasa lubricanteRecubrimiento de acabado especificación Pemex RA-28AguaDetergente líquido biodegradableTrapo industrialMano de obra:Operario EspecialistaAyudanteHerramienta y Equipos:Bomba neumática tipo Texsteam modelo 5100Camioneta pick-up, con caja para herramientas.Herramienta manual.Equipo de protección personal

Unidad: Pieza

4.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE INYECCIÓN.Las cuadrillas de mantenimiento serán las encargadas de proporcionar el mantenimiento correctivo a las bombas de inyección de inhibidor de corrosión o biocida según lo indique el Residente de Obra. Para efectuar estos trabajos la Contratista deberá contar con equipo de relevo propio, ya que por ningún motivo deberá suspender la inyección de inhibidor de corrosión.

Los operarios de mantenimiento serán los encargados de realizar las siguientes actividades:

Alcance de trabajos en campo:Mantenimiento a bombas de inyección Paro de operación de la bomba Cierre de las válvulas individuales de los tanques en maniful. Desconexión de la bomba. Conexión de bomba de relevo.

JAM/RDJC/JCG








Inspección del estado físico de las líneas de alimentación de gas e inyección. Revisión y apriete de conexiones. Suministro y aplicación de lubricantes correspondientes. Inspección y ajuste los instrumentos reguladores. Registro de los niveles existentes en los depósitos. Arranque de la bomba. Revisión de la succión y descarga de la bomba. Revisión y ajuste del volumen de inhibidor dosificando. Alcance de trabajos en taller: Desensamble, revisión y limpieza de cada una de las partes que conforman la bomba. Elaboración y entrega de dictamen. La Contratista deberá presentar al Residente de Obra de P.E.P. la

relación de refacciones y materiales que utilizará para efectuar el mantenimiento preventivo o correctivo al sistema de inyección de inhibidor de corrosión con el fin de evaluar la conveniencia de la reparación. Las refacciones requeridas no mencionadas en este concepto se pagaran con la partida correspondiente.

Efectuar la reposición de piezas deterioradas por desgaste según la carta de mantenimiento indicada en el catálogo de la serie 5100 de bombas para inyección de gas o aire Texsteam o equivalente.

Ensamble de la bomba. Pruebas y monitoreo de operación correcta, revisando que no haya fugas. La Contratista deberá considerar todo el material de consumo, equipo, herramienta y mano de obra necesarios

para efectuar esta actividad dentro del costo de este concepto. Retoque con recubrimiento utilizando recubrimiento de acabado especificación RA-28 en el color que se

indique por el Residente de Obra.Materiales:Aceite tipo SAE30 W.T.Grasa lubricanteRecubrimiento de acabado especificación Pemex RA-28AguaDetergente líquido biodegradableTrapo industrialMano de obra:Operario EspecialistaAyudanteHerramienta y Equipos:Bomba neumática tipo Texsteam modelo 5100Camioneta pick-up, con caja para herramientas.Herramienta manual.Equipo de protección personal

Unidad: Pieza

5.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE INYECCIÓN.

La Contratista será el encargado de proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de inyección, el cual consistirá en cambio de refacciones dañadas y las cuales serán consideradas en las partidas de la 5.1 a 5.50.

JAM/RDJC/JCG








Para cada bomba que sea reparada en campo, deberá llenarse un reporte. Las piezas que sean sustituidas por falla o desgaste, deberán entregarse en una bolsa plástica como evidencia debiendo anexarse copia del reporte a la bolsa. El formato para el reporte será entregado por el residente de P.E.P.

5.1.- Diafragma de buna-N No. Parte TC-2128 marca Texsteam, o equivalente.Unidad: pieza

5.2.-Resorte (flipper) de acero No. Parte TA-1820 marca Texsteam, o equivalente. Unidad: pieza

5.3.- Juego de tornillo mariposa No. Parte P86-025075-0200 marca Texsteam o equivalente.(4 piezas por juego).

Unidad: juego5.4.- Alfiler de acero (pin) No. Parte TA-290 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza5.5.- Empaque de válvula piloto de fibra No. Parte TA-0058 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza5.6.- Vástago de ajuste de acero No. Parte TA-1828 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza5.7.- Empaque de buna-N No. Parte TA-1546 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza5.8.- Juego de tornillo de cabeza hexagonal de acero No. Parte P01-037125-3900 marca Texsteam o equivalente (8 piezas por juego).

Unidad: juego5.9.- Válvula disco y calza alfiler de 17-4 PH SS No. Parte TA-4147 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza5.10.- Alfiler de acero endurecido No. Parte TA-4062 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza

5.11.- Resorte de válvula de acero inoxidable piloto No. Parte TA-0077 marca Texsteam o equivalente. Unidad: pieza

5.12.- Balín de acero inoxidable No. Parte TA-0054 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza5.13.- Balín de acero inoxidable 316-SST ¼ pulgada No. Parte TA-0126 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: piezaJAM/RDJC/JCG








5.14.- Balín de succión de acero inoxidable 316-SS ½ pulgada No. Parte TB-0053 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza5.15.- Válvula de aguja de 1/2 pulgada de acero inoxidable No. Parte TA-1876 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza5.16.- Válvula de aguja de 1/4 pulgada de acero inoxidable No. Parte TA-1312 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza5.17.- Asiento para la balín y anillo de acero inoxidable No. Parte TB-0737 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza

5.18.- Asiento de fondo en buching de succión con "o"-ring de buna-N para sello No. Parte TB-0736 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza

5.19.- Válvula piloto ensamblada No. Parte TB-0446 marca Texsteam o equivalente. Unidad: pieza

5.20.- Flecha de acero No. Parte TB-0444 marca Texsteam o equivalente.Unidad: pieza

5.21.- Cabeza inyectora de 1/4 pulgada No. Parte TB-0755 marca Texsteam o equivalente. Unidad: pieza

5.22.- Cabeza inyectora completa de 1/2 pulgada No. Parte TB-0732 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza

5.23.- Regulador de presión de gas TB-40 Texsteam para una presión de trabajo de 1500 psi o equivalente.

Unidad: pieza

5.24.- Válvula de desfogue No. Parte TA-2489 marca Texsteam o equivalente.Unidad: pieza

5.25.- Plato tope No. Parte TA-1823 Texsteam o equivalente.Unidad: pieza

5.26.- Resorte de retorno No. Parte TA-1821 marca Texsteam o equivalente.Unidad: pieza

JAM/RDJC/JCG








5.27.- Plato de diafragma No. Parte TB-0438 marca Texsteam o equivalente.Unidad: pieza

5.28.- Manómetro de bronce (rango 0 a 35 psig) No. Parte TA-1854 marca Texsteam o equivalente.Unidad: pieza

5.29.- Regulador de presión de aluminio/bronce No. Parte TA-1718 marca Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza

5.30.- Válvula priming No. Parte TA-1497 marca Texsteam o equivalente.Unidad: pieza

5.31.- Tubería de acero negro ¼ pulgada de diámetro sin costura ASTM-A-106, grado B espesor de pared 0.119 pulgada para una presión de trabajo de 1500 psi o equivalente.

Unidad: metro

5.32.- Válvula de compuerta de ½ pulgada de diámetro para presión de operación de 3000 psi de acero o equivalente.

Unidad: pieza

5.33.- Reducción de ½ pulgada D.I. a ¼ pulgada D.I. en material AISI 316 L para rango de presión de trabajo de 3000 psi o equivalente.

Unidad: pieza

5.34.- Niple de ¼ pulgada de diámetro rosca exterior por 3 pulgada largo en material acero negro AISI 316 L para rango de presión de trabajo mínimo de 1500 psi o equivalente.

Unidad: pieza

5.35.- Niple de ½ pulgada de diámetro rosca exterior por 3 pulgada largo en material acero negro para rango de presión de trabajo mínimo de 1500 psi o equivalente.

Unidad: pieza

5.36.- Tubería de acero galvanizado de ½ pulgada de diámetro para una presión de trabajo de 150 psi o equivalente.

Unidad: metro

5.37.- Cople galvanizado de ½ pulgada de diámetro rosca interior para una presión de trabajo de 150 psi o equivalente.

Unidad: pieza5.38.- Codo 90º galvanizado de ½ pulgada de diámetro rosca interior para una presión de trabajo de 150 psi o equivalente.

Unidad: pieza

5.39.- Niple galvanizado de ¼ pulgada de diámetro rosca exterior para una presión de trabajo de 150 psi de 3 pulgada de largo o equivalente.

Unidad: piezaJAM/RDJC/JCG








5.40.- Válvula de compuerta de ½ pulgada de diámetro con rosca interior para una presión de trabajo de 1500 psi o equivalente.

Unidad: pieza

5.41.- Tuerca unión aislante para tubería de ¼ pulgada de diámetro para una presión de trabajo de 1500 psi de acero al carbono o equivalente.

Unidad: pieza

5.42.- Válvula check de línea de ¼ pulgada de diámetro para una presión de trabajo de 3000 psi Texsteam o equivalente.

Unidad: pieza

5.43.- Niple de acero de ½ pulgada diámetro por 2 pulgada de largo rosca exterior para 1500 psi de presión de trabajo o equivalente.

Unidad: pieza

5.44.- Tee de ½ pulgada de diámetro de acero galvanizado para 150 psi de presión de trabajo o equivalente.

Unidad: pieza

5.45.- Tapón macho de bronce de ½ pulgada de diámetro para 150 psi de presión de trabajo o equivalente .Unidad: pieza

5.46.- Tee de ½ pulgada de diámetro de acero negro para 3000 psi de presión de trabajo o equivalente.

Unidad: pieza

5.47.- Válvula de compuerta de ½ pulgada de diámetro con rosca interior para una presión de trabajo de 150 psi o equivalente.

Unidad: pieza

5.48.- Codo de 90º de acero galvanizado de ½ pulgada de diámetro cedula 80 rosca interior para una presión de trabajo de 1500 psi o equivalente.

Unidad: pieza

5.49.- Cople de ¼ pulgada cedula 80 para una presión de trabajo de 1500 psi o equivalente.

Unidad: pieza

5.50.- Tuerca unión aislante de ½ pulgada de diámetro para 150 psi de presión de trabajo de acero galvanizado o equivalente.

Unidad: pieza

La Contratista será el encargado de instalar las piezas anteriormente mencionadas para lo cual debe considerar mano de obra, materiales, desechables, herramienta y todos los recursos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos concernientes a este concepto.

JAM/RDJC/JCG








6.- MANTENIMIENTO A REGISTRO DE EVALUACIÓN.Las cuadrillas de mantenimiento serán las encargadas de efectuar el mantenimiento programado a los registros de evaluación con una frecuencia semestral o según lo indique el Residente de Obra.

Los operarios de mantenimiento serán los encargados de realizar las siguientes actividades:Alcance de trabajos en campo: Retiro de la tapa del registro (en caso de contar con ella). Limpieza con herramienta manual de la tapa. Aplicación de recubrimiento de acabado tipo RA-20 en color negro a la tapa del registro. Desalojo de líquidos del registro (en caso de ser necesario) Limpieza interior del registro. Aplicación de pintura vinílica en rodapié del registro (en caso de contar con el). Chapodeo en área perimetral del registro hasta 5 metros a cada lado (en caso de ser necesario). Retiro de basura y materiales ajenos al registro hasta lugar de confinamiento. Instalación de la Tapa del registro. Toma de evidencia fotográfica de condiciones iniciales y finales del registro.Materiales:Recubrimiento de acabado especificación Pemex RA-20 en color negro.Pintura vinílica en color blancoAguaDetergente líquido biodegradableTrapo industrialMano de obra:Operario EspecialistaAyudanteHerramienta y Equipos:Bomba de achique manualCamioneta pick-up, con caja para herramientas.Herramienta manual.Equipo de protección personal

Unidad: pieza

7.-REUBICACIÓN DE EQUIPO DE INYECCIÓN.

En caso de requerirse la reubicación de algún equipo de inyección completo, el Residente de Obra de Pemex - Exploración y Producción lo notificará al Contratista para que proceda a desmantelarlo y movilizarlo, (sacándolo previamente de operación) y lo reinstalará en el sitio indicado, procurando tener los tanques vacíos, de no ser así será necesario efectuar el traslado de los tanques con la debida precaución o en su caso vaciarlos provisionalmente a otro contenedor.

Deberá procurarse reutilizar la tubería de línea y conexiones ya existentes en el sitio original y el material faltante necesario para la instalación será suministrado por la compañía Contratista, la Contratista deberá limpiar manualmente el equipo y después aplicar recubrimiento primario especificación Pemex RP-6 a los tanques y el patín base charola y aplicar recubrimiento de acabado especificación Pemex RA-28 en color blanco a los tanques y en color negro al patín, base ,charola y accesorios, rotulo de identificación que consiste en 2 franjas de identificación del producto, rombo normativo e identificación del producto en dos tanques. Incluye materiales, mano de obra y equipos. En esta actividad deberá estar presente el Supervisor de Seguridad.

JAM/RDJC/JCG








Se incluye la elaboración de un isométrico con la nueva ubicación del sistema. Una vez concluidos los trabajos de reubicación la Contratista deberá efectuar limpieza general al área de trabajo.

Materiales:Recubrimiento primario especificación Pemex RP-6 Recubrimiento de acabado especificación Pemex RA-28 color negroAguaDetergente biodegradableTrapo industrialHojas para registro.Mano de obra:Operario Especialista AyudanteObrerosHerramienta y Equipos:Camión plataforma capacidad mínima 3.5 ton,Grúa con brazo hidráulico capacidad mínima 5.0 tonCon caja para herramientas.Herramienta manual.Equipo de protección personal

Unidad: pieza8.-LIMPIEZA DE ÁREA CONTAMINADA.Este concepto se aplicará en el caso de que existan derrames resultantes en área contaminada no imputable al Contratista, ya que en aquellos casos en los que éste sea responsable tendrá por obligación atender dicha anomalía, debiendo restaurar el área afectada sin cargo alguno para Pemex-Exploración y Producción. Para la restauración del área deberán utilizarse productos biodegradables y que no afecten los niveles freáticos ni mantos acuíferos. Este concepto incluye la limpieza de tanques, líneas, pavimento, suelo, etc. Cuando se derrame sobre ellos inhibidor y/o biocida. La Contratista debe considerar los materiales de consumo, mano de obra y equipos necesarios para efectuar la limpieza.Limpieza general del área de trabajo.Foto antes y después de la limpieza.Disposición final del residuo.

Materiales:Material absorbenteDetergente biodegradableAguaTrapo industrialMano de obra:Operario Especialista AyudanteHerramienta y Equipos:Camión plataforma 3.5 ton.Herramienta manual.Equipo de protección personal

Unidad: m2JAM/RDJC/JCG








9.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA NEUMÁTICA PARA INYECCIÓN DE QUIMICOS.

La Contratista suministrará e instalará la bomba neumática para inyección de químicos, de diseño uniestructural, sin resortes, sin diafragmas y sin necesidad de lubricación, con pistón de doble acción, con válvula integral de aguja para la regulación de la velocidad de emboladas, con cabeza de químico aislada completamente del motor para evitar su contaminación con los químicos bombeados y el gas de operación, construida completamente en acero inoxidable 316. La bomba deberá tener sellos y empaques dentro del motor, y contar con válvulas checks o de retención tipo Popet a la succión y descarga reconstruibles, construidas en acero inoxidable 316, el material de construcción del émbolo deberá de ser de hastelloy con recubrimiento de cerámica, válvulas en material de acero Inoxidable, con una capacidad de flujo máxima de 68 USG/D y mínima de 0.33 USG/D, presión de trabajo máxima de 9000 PSIG, diámetro de pistón de ¼ pulgada con conexiones químicas de ¼ pulgada. La bomba podrá operar con gas margo, gas dulce y con condensados sin parar y sin dañarse, la bomba deberá de tener la capacidad de operar con gas de suministro desde 20PSIG hasta 200PSIG sin dañarse, y necesitara tener las conexiones necesarias para poder automatizarse a futuro. También debe de tener la opción de poder cambiar los tamaños de pistones desde 1/8”, ¼”, 3/8”, ½”sin necesidad de cambiar el cuerpo de la bomba, esto para poder tener un flujo y una presión diferente en caso de requerirlo.

La Contratista deberá sacar de operación la bomba existente, desconectarla y efectuar el reemplazo con la bomba nueva suministrada haciendo los ajustes necesarios en las conexiones de la misma.

Una vez concluidos los trabajos de instalación la Contratista deberá efectuar limpieza general al área de trabajo y entregar la bomba que se haya retirado al Residente de Obra de P.E.P. en el lugar que se le indique.

Materiales:Bomba neumática para montarse vertical u horizontal de diseño uníestructuralConexiones y accesorios necesariosHojas para registro.Mano de obra:Operario Especialista AyudanteHerramienta y Equipos:Camioneta pick-up, con caja para herramientas.Herramienta manual.Equipo de protección personal

Unidad: pieza

10. INSTALACIÓN DE ACCESORIO PARA MEDICION DE VELOCIDAD DE CORROSIÓN INTERIOR.

La Contratista instalará el accesorio (placas testigo ó probeta sensora) los cuales serán proporcionados por un tercero designado por Pemex Exploración y Producción, quedará instalado de acuerdo al croquis No. 2 del anexo “A”.

En caso de ser necesario se procederá a retirar el accesorio existente mediante un equipo retriever con las características necesarias de acuerdo al diámetro del ducto y a la localización del niple de evaluación y una válvula de servicio de 2 in de diámetro para una presión mínima de trabajo de 2500 psi compatible con el equipo retriever, dicho accesorio (placa testigo o probeta) deberá entregarse al personal designado por Pemex para realizar las actividades de limpieza y evaluación. En esta actividad deberá estar presente el supervisor de Seguridad.

JAM/RDJC/JCG








En campo se procederá a montar el accesorio tomando todas las precauciones de seguridad para no afectar su funcionamiento o peso e instalará el accesorio en el interior del ducto. En esta actividad deberá estar presente el Supervisor de Seguridad.La Contratista deberá considerar para los trabajos una manguera y una bomba de achique manual sumergible 7para desaguar los registros de evaluación que estén inundados, así como los porta testigos correspondientes para cada operación.

De ser necesario la Contratista deberá proporcionar los empaques del tapón sólido o hueco que consisten en el O-ring de vitón y un empaque primario de teflón. Para cada accesorio a instalar, la Contratista deberá lavar y limpiar los tapones sólidos una vez retirado y verificar su buen estado. Deberá considerar en sus herramientas un tapón sólido y uno hueco, así como un portatestigo permanentemente

Una vez colocado el tapón, la Contratista deberá protegerlo con grasa, deberá engrasar la rosca exterior del niple de evaluación y colocar nuevamente el capuchón roscado en el niple.

En caso de que se llegara a atorar el tapón en el niple de acceso durante la operación de instalación o retiro de cupones y se tuviera la necesidad de dejar la válvula de servicio, será responsabilidad dla Contratista.

Materiales:Grasa tipo SAE70Trapo industrialDieselEmpaques para tapón solidoHojas para registro.Mano de obra:Operario Especialista AyudanteHerramienta y Equipos:Equipo retriever para una presión máxima de 2500 psi con accesorios.Válvula de seguridad para equipo Retriever con accesorios.Equipo hot-tap con accesorios.Porta testigoTapón sólidoTapón huecoCamioneta pick-up, con caja para herramientas.Herramienta manual.Equipo de protección personal

Unidad: pieza

11. - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA INYECCIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSION TIPO II.

La Contratista suministrará e instalará el sistema de inyección de inhibidor de corrosión el cual constará de lo siguiente:

Un Tanque con las siguientes dimensiones y especificaciones:• Dimensiones: 1 metro de ancho por 1 metro de altura por 1.4 metros de largo de lamina calibre 11

JAM/RDJC/JCG








• 1 nivel óptico de medición con graduación metálica hasta 1 metro• 1 tee reforzada negra de ½ in rosca interior• 1 cople negro de acero ced. 40 de ½ in soldado al tanque• 1 niple de acero negro ced. 40 rosca exterior de 1/2 in x 2 in rosca exterior• 1 válvula de esfera roscada de 1 in 400 psi para dren en parte inferior • 1 cople negro de acero ced. 40 de 1 in soldado en la parte inferior• 6 patas de PTR de 2 in x 2 in x 40 cm de largo calibre 10 soldadas al tanque • base de tanque con ángulo de 3 in por 3 in. (medidas de acuerdo al tanque).• Tapa desmontable con agarraderas de dimensiones de 1.01 m por 1.41 m con orificio de 4 in con tapón de rosca.Limpieza Interior y exterior: con chorro de arena a metal blancoAplicación de recubrimientos: RP-6 (Primario epóxico catalizado), RA-26 (epóxico catalizado de altos sólidos)y RA-28 (acabado de poliuretano).Una charola para escurrimiento de líquidos:• En lamina calibre 11• Dimensiones de 1.3 m por 2 m por 5 cm de alturaUna base de concreto armado con varilla 3/8 in• F’c= 200 kg/cm2• Dimensiones de 1.3 m por 2 m por 0.30 m de alturaUn dique de contención para derrames de líquidos:• Concreto armado F’c 200 kg/cm2• Dimensiones: Interior: de 2.10 por 2.80 por 0.30 m• Válvula de 1 in de PVC ced. 80 y tubo de PVC de 1 in ced. 80 para dren• Pintura vinílica en rodapié del dique en color amarillo alerta.

Un Registro para retiro de líquidos de 0.25 m por 0.25 m por .30 m de profundidad interior con rejilla Irving.Recubrimiento RP-6 y RA-28. Una bomba Texsteam Serie 5100 modelo 5101 o equivalente.Diametro del pistón de 1/4” , presión de descarga de 1500PSI ,con una inyección de 7.5 GPD, regulador de presión modelo TB-40 para una presión de operación de hasta 1500 psi, Regulador de presión de gas de operacion de hasta 35 psi con manometro.Los conectores necesarios, tubing de ¼ in de acero flexible para conexión de suministro de gas a bomba e inyección de inhibidor de la bomba a la tubería. Tubería de acero flexible(tubing) de ¼ in NPT para 1500 psi de presión, conector codo de bronce de ¼ in de NPT rosca interior a 1/4 in , conector recto de bronce de ¼ in NPT rosca interior a 1/4 in, conector unión entre tubing de ¼ in NPT rosca interior a 1/4 in.Un regulador de gas: Presión máxima de alimentación: 1500 psi Rango de presión máxima de salida: 10 A 75 psi Presión de salida máxima de emergencia: 250 psi Material del cuerpo: bronce o acero inoxidable ¼ in NPT roscada (Una entrada y dos salidas)Una válvula en línea check de ¼ in 3000 psi.Mano de obra:Operario Especialista Ayudante

JAM/RDJC/JCGHerramienta y Equipos:








Camión plataforma 3.5 ton. Herramienta manual.Equipo de protección personal

Unidad: pieza

12.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN DE NIVEL Y VELOCIDADES DE CORROSIÓN INTERIOR.

La Contratista será el encargado de suministrar el sistema para transmisión-recepción de nivel y corrosión interior, dicho sistema estará compuesto de los siguientes elementos todos intrínsecamente seguros, instalados en 3 sitios: punto de inyección de inhibidor, punto de medición de velocidad de corrosión interior y punto de recepción de señales. Ninguna de las instalaciones deberá interferir física, eléctrica y/o electrónicamente con otros equipos o instalaciones existentes en los sitios. Previamente a la instalación del sistema de corrosión interior deberá elaborarse un croquis o diagrama con las ubicaciones propuestas el cual deberá incluir todos los equipos, conexiones, instrumentos e instalaciones ya existentes con su descripción y distancias de referencia, mismo que se entregará al Residente de Obra de P.E.P. para su aprobación.

PUNTO DE INYECCIÓN DE INHIBIDORDeberá suministrar e instalar una bomba para inyección de químicos (mismas especificaciones de partida No. 9)un medidor de nivel para líquidos orgánicos flamables con lecturas en centímetros, un transmisor de nivel con señal de salida 4-20 mA y protocolo HART en tiempo real, conexiones necesarias y la fuente de poder con capacidad para operar el medidor y el transmisor.

PUNTO DE MEDICION DE VELOCIDAD DE CORROSION INTERIOR.Deberá suministrar e instalar una probeta sensora de resistencia eléctrica o polarización lineal según sea el caso del tipo longitud fija y rasante con elemento sensor de acero al carbón 1010, un tapón hueco con sus empaques compatible con la probeta y el nilple de acceso de 2 in instalado en el ducto, un transmisormultivariable para: corrosión generalizada (en mils por año) con rango ajustable, corrosión localizada (sin unidades) y conductividad (en siemens/cm) con señal de salida 4-20 mA y protocolo HART en tiempo real, conexiones, accesorios necesarios y una fuente de poder con capacidad para operar el transmisor. PUNTO DE RECEPCION DE SEÑALESDeberá suministrar e instalar los equipos receptores necesarios para captar las señales de los transmisores de nivel y el transmisor multivariable antes mencionado, así como el software con la licencia correspondiente, conexiones e interfaces. Las señales deberán recibirse en oficinas del equipo SCADA ubicado en el edificio administrativo No. 1, Último piso, Blvd. Lázaro Cárdenas No. 605 Col. Anzaldúas, en Cd. Reynosa, Tamaulipas.Las pantallas de interface y recepción deberán diseñarse en forma conjunta por personal de P.E.P. y la Contratista, una vez aprobada deberá instalarse con el software correspondiente en la consola de control SCADA y se enviara a los equipos de cómputo designados por P.E.P.

Materiales:Grasa tipo SAE70Trapo industrialDieselEmpaques para tapón solidoHojas para registroMedidor de nivel para líquidos con accesorios

JAM/RDJC/JCGTrasmisor de nivel con accesorios








Bomba neumática para inyección de químicosProbeta sensora de resistencia eléctricaTapón huecoTransmisor multivariable con accesoriosSoftware con licenciaReceptor de señalesMano de obra:Operario Especialista AyudanteHerramienta y Equipos:Equipo retriever para una presión máxima de 2500 psi con accesorios.Válvula de seguridad para equipo Retriever con accesorios.Camioneta pick-up, con caja para herramientas. Herramienta manual.Equipo de protección personal

Unidad de pago: pieza

13.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PARA EQUIPOS DE INYECCIÓN.La Contratista efectuará la sustitución de las charolas para contención de derrames que se encuentren en malas condiciones para lo cual deberá considerar todos los materiales y herramientas necesarias con la finalidad de desconectar las partes de los equipos de inyección de inhibidor y desmantelarlas de manera que pueda retirar e instalar una charola nueva para recuperación de inhibidor con lámina de acero calibre 11, según Croquis No. 8 del Anexo A, según dimensiones propuestas. Incluye aplicación de dos capas de recubrimiento primario especificación Pemex RP-6 a 100 mil cada una y una capa de recubrimiento acabado especificación Pemex RA-28 en color negro a 100 mil.

Este concepto incluye rótulo en la ceja exterior de la charola indicando capacidad y número de identificación del equipo de inyección (ejemplo CAP. 60 L – EQIIAIB-###), además este concepto incluye nivelación de terreno, retiro de patín y la fabricación de base de concreto para el sistema de inyección. La charola y el patín que se retiren serán confinados al sitio indicado por el Residente de Obra, deberá registrarse este trabajo soportado por fotografía antes y después de la sustitución.

Materiales:Lámina de acero calibre 11Sercha de 2 in.Soldadura 7018Recubrimiento primario especificación Pemex RP-6 Recubrimiento de acabado especificación Pemex RA-28 color negro y blancoConcreto f´c= 200 kg/cm2Mano de obra:Operario Especialista AyudanteHerramienta y Equipos:Camión plataforma con brazo hidráulico con capacidad mínima 5 ton,Maquina de soldar con accesorios.

JAM/RDJC/JCG








Herramienta manual.Equipo de protección personal

Unidad: pieza

14.- SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE PROBETA DE RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE CORROSIÓN INTERIOR.La Contratista deberá suministrar y preparar la probeta de resistencia eléctrica modelo ER7210 o ER7220, tipo rasante grande (large flush) con elemento sensor de acero al carbón 1010 de 20 mils.

La Contratista procederá a montar las probetas en el tapón hueco efectuando los ajustes necesarios y mediante el equipo de recolección de datos verificar la calibración de la misma, una vez verificado el correcto funcionamiento deberá registrar todos los datos de la probeta para el posterior seguimiento de operación de la misma.

La Contratista deberá limpiar (lavar) el tapón que le sea entregado una vez retirado del niple de acceso para dejarlo listo y preparado para su uso posterior.

Medición de corrosión interior .Las mediciones de velocidades de corrosión serán efectuadas por el personal que designe Pemex Exploración y Producción.

En esta partida se incluye el suministro de probeta con tapón hueco, material y mano de obra para la instalación de probetas.

Materiales:Probeta de resistencia eléctrica tipo rasante grande (large flush)Tapón hueco para niple de accesoMano de obra:Operario Especialista AyudanteHerramienta y Equipos:Herramienta manual.Equipo de protección personal

Unidad: pieza

15.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE ACCESO CON TAPÓN SÓLIDO Y CUBIERTA PROTECTORA.

La Contratista suministrará e instalará los niples de acceso de 2 pulgadas de diámetro para evaluación con sus accesorios según se soliciten por parte del Residente de Obra de P.E.P. Este concepto incluye: el suministro del niple de acceso, tapón sólido, suministro de la cubierta protectora , calibración de espesores de pared en el punto a instalar, instalación del niple, rectificación de rosca interior del niple mediante machuelo, engrase e instalación del tapón y colocación de la cubierta protectora del niple.

Deben ser de las siguientes características:Modelo: 50-111-1-FL-G10220-1 o equivalente en calidad

JAM/RDJC/JCG








Temperatura de trabajo: -20°F hasta 350°FPresión de trabajo de 6000 psi

La Contratista deberá considerar para los trabajos una manguera y una bomba de achique manual sumergible para desaguar los registros de evaluación que estén inundados. En caso de que el agua del registro esté contaminada con hidrocarburo la Contratista deberá desalojarla y confinarla en el lugar que indique el Residente de Obra de P.E.P.

La Contratista deberá mantener el interior del registro libre de basura y libre de maleza el área perimetral por lo menos a 5 m hacia cada lado del registro.

Instalación:Debe ser soldado en la parte inferior de la tubería en la posición de las 6 horas, una vez seleccionado el punto y previamente calibrado el espesor de la tubería el cual debe ser realizado por la Contratista con un aparato de ultrasonido.

La soldadura a tope a realizar debe cumplir con la especificación AWS-5 (American Welding Society), debiendo utilizarse electrodos E6010 para fondeo y E7018 para el relleno, (para fondeo 5 cordones y para relleno 6 cordones). El procedimiento de soldadura, así como los soldadores deben ser calificados de acuerdo con lo que especifica el estándar API-1104 (Standard for welding pipe and related facilites). La Contratista debe presentar la documentación que acredite que los soldadores están calificados de acuerdo a los procedimientos de soldadura requerida para estos trabajos y será responsable de mantenerla vigente durante el período del contrato.

El procedimiento de soldadura que se aplica es la realización de estos trabajos es el de arco eléctrico manual.

El niple de acceso debe estar nivelado en forma perpendicular al ducto de tal manera que forme un ángulo recto, uno con respecto al otro, debe cumplir con los estándares soldables a tope ANSI-B16.9

Inspección y prueba hidrostática de soldadura del niple de acceso.Después de haber efectuado la soldadura del niple de acceso y previo a la horadación del ducto, la Contratista hará la inspección y prueba a la soldadura mediante métodos no destructivos, la inspección debe ser con líquidos penetrantes.

Horadación del ducto con equipo hot-tap. Después de haber aprobado el proceso de soldadura del niple de acceso, se procederá a realizar la perforación del ducto con el equipo hot-tap.

Incluye todos los equipos y materiales necesarios para la instalación, mano de obra, equipo y herramienta.

Materiales:Niple de acceso de 2 pulgadas con accesorios modelo: 50-111-1-FL-G10220-1 o equivalente en calidad(Incluye tapón sólido y cubierta protectora)Soldadura E6010Soldadura E7018Líquidos penetrantes

JAM/RDJC/JCGMano de obra:








Operario Especialista AyudanteHerramienta y Equipos:Máquina de soldar de arco eléctrico con accesoriosEquipo retriever con accesoriosVálvula de seguridad con accesoriosEquipo Hot-tap con accesoriosEquipo ultrasonido con accesoriosJuego de machuelosHerramienta manual.Equipo de protección personalCamioneta pick-up, con caja para herramientas.

Unidad: pieza





RDJC/JCG


ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA

DEPTO. MANTTO. DE DUCTOS Y SOPORTE OPERATIVO

FORMATO DE-9-1CATALOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS MAXIMOS DE REFERENCIA

Descripción de los Trabajos: "Protección interior a base de inhibidor a la infraestructura del transporte de hidrocarburos del Activo Integral Burgos"Licitación No.: _____________________. Pág. 1 de 5

No. DE PARTIDA DESCRIPCION DE CONCEPTOS UNID. CANT.

PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA

MONEDA NACIONALPRECIO UNITARIO

1 Suministro y distribución de inhibidor de corrosión 1.1. Inhibidor soluble en hidrocarburos Litro 20,000 $ 22.531.2. Inhibidor soluble en agua Litro 960,000 $ 21.211.3. Biocida Litro 20,000 $ 23.19

2 Distribución de inhibidor y/o biocida Litro 1,000,000 $ 1.423 Mantenimiento preventivo a equipo de inyección Pieza 1,620 $ 2,093.954 Mantenimiento correctivo a equipo de inyección Pieza 1,620 $ 1,259.76

5 Suministro e instalación de refacciones para equipos de inyección.5.1. Diafragma de buna-n No. Parte TC-2128 marca Texsteam, o equivalente en calidad. Pieza 500 $ 371.815.2. Resorte (flipper) de acero No. Parte TA-1820 marca Texsteam, o equivalente en calidad. Pieza 10 $ 189.61

5.3.Juego de tornillo mariposa No. Parte P86-025075-0200 marca Texsteam o equivalente en calidad (4 piezas por juego) . Juego 10 $178.52

5.4. Alfiler de acero (pin) No. Parte TA-290 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 25 $ 146.83

5.5.Empaque de válvula piloto de fibra No. Parte TA-0058 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 15 $ 142.08

5.6. Vástago de ajuste de acero No. Parte TA-1828 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 25 $ 625.32

5.7. Empaque de buna-n No. Parte TA-1546 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 10 $ 403.50

5.8.Juego de tornillo de cabeza hexagonal de acero No. Parte p01-037125-3900 marca Texsteam o equivalente en calidad (8 piezas por juego) Juego 1 $ 222.88

5.9.Válvula disco y calza alfiler de 17-4 PH SS No. Parte TA-4147 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 100 $ 157.92

5.10. Alfiler de acero endurecido No. Parte TA-4062 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 50 $ 143.66

5.11.Resorte de Válvula de acero inoxidable piloto No. Parte TA-0077 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 50 $ 308.44

VERSIÓN NOVIEMBRE 2009 OBRA PUBLICA









5.12.

Balín de acero inoxidable No. Parte TA-0054 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 5

$ 142.08

5.13.Balín de acero inoxidable 316-sst ¼ pulgada No. Parte TA-0126 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 5 $ 138.91

5.14.Balín de succión de acero inoxidable 316-ss ½ pulgada No. Parte TB-0053 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 5 $ 148.41

5.15.Válvula de aguja de 1/2 pulgada de acero inoxidable No. Parte TA-1876 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 3 $ 403.50

5.16.Válvula de aguja de 1/4 pulgada de acero inoxidable No. Parte TA-1312 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 1 $ 403.50

5.17.Asiento para la balín y anillo de acero inoxidable no .parte TB-0737 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 2 $ 252.98

5.18.Asiento de fondo en buching de succión con "o"-ring de buna-n para sello No. Parte TB-0736 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 1 $ 371.81

5.19. Válvula piloto ensamblada No. Parte TB-0446 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 25 $ 2,669.19

5.20. Flecha de acero No. Parte TB-0444 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 15 $ 355.97

5.21. Cabeza inyectora de 1/4 pulgada No. Parte TB-0755 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 24 $ 3,445.54

5.22. Cabeza inyectora completa de 1/2 pulgada No. Parte TB-0732 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 100 $ 3,445.54

5.23.Regulador de presión de gas TB-40 Texsteam para una presión de trabajo de 1500 psi o equivalente en calidad. Pieza 100 $ 371.81

5.24. Válvula de desfogue No. Parte TA-2489 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 24 $ 340.13

5.25. Plato tope No. Parte TA-1823 Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 5 $ 229.22


JAM / RDJC / JCG









5.26. Resorte de retorno No. Parte TA-1821 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 5 $ 205.45

5.27. Plato de diafragma No. Parte TB-0438 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 15 $ 213.37

5.28.Manómetro de bronce (rango 0 a 35 psig) No. Parte TA-1854 marca Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 100 $ 324.28

5.29. Regulador de presión de aluminio/bronce No. Parte TA-1718 marca Texsteam o equivalente en calidad.

Pieza 100 $ 324.285.30. Válvula priming No. Parte TA-1497 marca Texsteam o equivalente en calidad Pieza 15 $ 316.36

5.31.Tubería de acero negro ¼ pulgada de diámetro sin costura astm-a-106, grado b espesor de pared 0.119 pulgada para una presión de trabajo de 1500 psi o equivalente en calidad. Metro 250

$ 87.85

5.32.Válvula de compuerta de ½ pulgada de diámetro para presión de operación de 3000 psi de acero o equivalente en calidad. Pieza 12 $ 2,098.80

5.33.Reducción de ½ pulgada D.I. a ¼ pulgada D.I. en material AISI 316 l para rango de presión de trabajo de 3000 psi o equivalente en calidad. Pieza 6 $ 154.22

5.34.Niple de ¼ pulgada de diámetro rosca exterior por 3 pulgada largo en material acero negro AISI 316 L para rango de presión de trabajo mínimo de 1500 psi o equivalente en calidad. Pieza 12 $ 95.60

5.35.Niple de 1/2 pulgada de diámetro rosca exterior por 3 pulgada largo en material acero negro para rango de presión de trabajo mínimo de 1500 psi o equivalente en calidad. Pieza 10 $ 162.14

5.36.Tubería de acero galvanizado de ½ pulgada de diámetro para una presión de trabajo de 150 psi o equivalente en calidad. Metro 1 $ 54.58

5.37.Cople galvanizado de ½ pulgada de diámetro rosca interior para una presión de trabajo de 150 psi o equivalente en calidad. Pieza 1 $ 78.17

5.38.Codo 90º galvanizado de ½ pulgada de diámetro rosca interior para una presión de trabajo de 150 psi o equivalente en calidad. Pieza 1 $ 75.00

5.39. Niple galvanizado de ¼ pulgada de diámetro rosca exterior para una presión de trabajo de Pieza 8 $ 68.66


JAM / RDJC / JCG









150 psi de 3 in de largo o equivalente en calidad.

5.40.Válvula de compuerta de ½ pulgada de diámetro con rosca interior para una presión de trabajo de 1500 psi o equivalente en calidad. Pieza 5 $ 1,195.70

5.41.Tuerca unión aislante para tubería de ¼ pulgada de diámetro para una presión de trabajo de 1500 psi de acero al carbono o equivalente en calidad. Pieza 24 $ 114.61

5.42.

Válvula check de línea de ¼ pulgada de diámetro para una presión de trabajo de 3000 psi Texsteam o equivalente en calidad. Pieza 50

$ 1,148.17

5.43.Niple de acero de ½ pulgada diámetro por 2 pulgada de largo rosca exterior para 1500 psi de presión de trabajo o equivalente en calidad. Pieza 1 $ 162.14

5.44.Tee de ½ pulgada de diámetro de acero galvanizado para 150 psi de presión de trabajo o equivalente en calidad. Pieza 3 $ 87.67

5.45.Tapón macho de bronce de ½ pulgada de diámetro para 150 psi de presión de trabajo o equivalente en calidad. Pieza 3 $ 84.51

5.46.Tee de ½ pulgada de diámetro de acero negro para 3000 psi de presión de trabajo o equivalente en calidad. Pieza 5 $ 249.28

5.47.Válvula de compuerta de ½ pulgada de diámetro con rosca interior para una presión de trabajo de 150 psi o equivalente en calidad. Pieza 24 $ 308.44

5.48.Codo de 90º de acero galvanizado de ½ pulgada de diámetro cedula 80 rosca interior para una presión de trabajo de 1500 psi o equivalente en calidad. Pieza 10 $ 201.75

5.49.Cople de ¼ pulgada cedula 80 para una presión de trabajo de 1500 psi o equivalente en calidad. Pieza 20 $ 122.53

5.50.Tuerca unión aislante de ½ pulgada de diámetro para 150 psi de presión de trabajo de acero galvanizado o equivalente en calidad. Pieza 24 $ 114.61

6 Mantenimiento a registro de evaluación Pieza 810 $ 988.42

7 Reubicación de equipos de inyección Pieza 10 $ 8,483.90


JAM / RDJC /JCG









8 Limpieza de área contaminada m2 100 $ 139.79

9 Suministro e instalación de bomba neumática para inyección de químicos Pieza 15 $ 27,961.14

10 Instalación de accesorio para medición de velocidad de corrosión interior. Pieza 1,215 $ 2,312.92

11 Suministro e instalación de sistema para inyección de inhibidor de corrosión tipo II. Pieza 12 $ 91,942.41

12 Suministro e instalación de sistema para transmisión-recepción de nivel y velocidades de corrosión interior. Pieza 3 $ 546,152.79

13

Suministro e instalación de charola para contención de derrames. Pieza 3$ 14,898.10

14 Suministro y preparación de probeta de resistencia eléctrica para medición de velocidad de corrosión interior. Pieza 100 $ 15,335.22

15 Suministro e instalación de niple de acceso con tapón sólido y cubierta protectora. Pieza 10 $ 11,706.18

Porcentaje único de Descuento (%) Propuesto__________________________ con dos Decimales.

NOTA 1.- El licitante deberá proponer un solo porcentaje de descuento para la totalidad de los precios máximos de referencia el cual deberá ser expresado en número entero con dos dígitos decimales. En caso de no expresarse con dos dígitos de fracción decimal, PEP considerará estos, o los restantes en su caso son ceros.NOTA 2.- Las cantidades indicadas en este anexo son de referencia, no representan ninguna obligación para PEP.

Representante Legal: _________________________________________ (Nombre y Firma)

Representante de PEP: ______________________________________ Jaime Aguilar Martínez

Jefe Depto. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, A.I.B.


JAM / RDJC / JCG









Nombre o Razón Social: _______________________________________


RDJC / JCG




FORMATO DT-10PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS


No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

1 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE INHIBIDOR DE CORROSION

1.1. INHIBIDOR SOLUBLE EN HIDROCARBUROS Litro 20,000

1.2. INHIBIDOR SOLUBLE EN AGUA Litro 960,000

1.3. BIOCIDA Litro 20,000

2 DISTRIBUCION DE INHIBIDOR Y/O BIOCIDA Litro 1,000,000

3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE INYECCION Pieza 1,620

4 MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE INYECCION Pieza 1,620

5 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFACCIONES PARA EQUIPOS DE INYECCION

5.1. DIAFRAGMA DE BUNA-N No. PARTE TC-2128 MARCA TEXSTEAM, O EQUIVALENTE ENCALIDAD. Pieza 500

5.2.RESORTE (FLIPPER) DE ACERO No. PARTE TA-1820 MARCA TEXSTEAM, O EQUIVALENTEEN CALIDAD. Pieza 10

5.3.JUEGO DE TORNILLO MARIPOSA No. PARTE P86-025075-0200 MARCA TEXSTEAM OEQUIVALENTE EN CALIDAD (4 PIEZAS POR JUEGO) . Juego 10

5.4.ALFILER DE ACERO (PIN) No. PARTE TA-290 MARCA TEXSTEAM O EQUIVALENTE ENCALIDAD. Pieza 25

5.5.EMPAQUE DE VÁLVULA PILOTO DE FIBRA No. PARTE TA-0058 MARCA TEXSTEAM OEQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 15

5.6.VÁSTAGO DE AJUSTE DE ACERO No. PARTE TA-1828 MARCA TEXSTEAM O EQUIVALENTEEN CALIDAD. Pieza 25

5.7. EMPAQUE DE BUNA-N No. PARTE TA-1546 MARCA TEXSTEAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 10

1003 DIAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCION

JAM / RDJC / JCG








5.8.JUEGO DE TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL DE ACERO No. PARTE P01-037125-3900MARCA TEXSTEAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD (8 PIEZAS POR JUEGO) Juego 1

5.9.VÁLVULA DISCO Y CALZA ALFILER DE 17-4 pH SS No. PARTE TA-4147 MARCA TEXSTEAM OEQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 100

5.10.ALFILER DE ACERO ENDURECIDO No. PARTE TA-4062 MARCA TEXSTEAM O EQUIVALENTEEN CALIDAD. Pieza 50

5.11.RESORTE DE VALVULA DE ACERO INOXIDABLE PILOTO No. PARTE TA-0077 MARCATEXSTEAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 50

5.12.BALIN DE ACERO INOXIDABLE No. PARTE TA-0054 MARCA TEXSTEAM O EQUIVALENTE ENCALIDAD. Pieza 5

5.13.BALIN DE ACERO INOXIDABLE 316-SST ¼ PULGADA No. PARTE TA-0126 MARCA TEXSTEAMO EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 5

5.14.BALIN DE SUCCION DE ACERO INOXIDABLE 316-SS ½ PULGADA No. PARTE TB-0053 MARCA TEXSTEAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 5

5.15.VÁLVULA DE AGUJA DE 1/2 PULGADA DE ACERO INOXIDABLE No. PARTE TA-1876 MARCATEXSTEAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 3

5.16.VÁLVULA DE AGUJA DE 1/4 PULGADA DE ACERO INOXIDABLE No. PARTE TA-1312 MARCATEXSTEAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 1

5.17.ASIENTO PARA LA BALIN Y ANILLO DE ACERO INOXIDABLE No .PARTE TB-0737 MARCATEXSTEAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 2

5.18.ASIENTO DE FONDO EN BUCHING DE SUCCIÓN CON "O"-RING DE BUNA-N PARA SELLONo. PARTE TB-0736 MARCA TEXSTEAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 1

5.19.VÁLVULA PILOTO ENSAMBLADA No. PARTE TB-0446 MARCA TEXSTEAM O EQUIVALENTE ENCALIDAD. Pieza 25

1003 DIAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCION

JAM / RDJC / JCG








5.20. FLECHA DE ACERO No. PARTE TB-0444 MARCA TEXSTEAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 15

5.21. CABEZA INYECTORA DE 1/4 PULGADA NO. PARTE TB-0755 MARCA TEXSTEAM OEQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 24

5.22. CABEZA INYECTORA COMPLETA DE 1/2 PULGADA No. PARTE TB-0732 MARCA TEXSTEAM OEQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 100

5.23.REGULADOR DE PRESIÓN DE GAS TB-40 TEXSTEAM PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE1500 PSI O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 100

5.24.VÁLVULA DE DESFOGUE No. PARTE TA-2489 MARCA TEXSTEAM O EQUIVALENTE ENCALIDAD. Pieza 24

5.25. PLATO TOPE NO. PARTE TA-1823 TEXSTEAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 5

5.26.RESORTE DE RETORNO No. PARTE TA-1821 MARCS TEXSTEAM O EQUIVALENTE ENCALIDAD. Pieza 5

5.27.PLATO DE DIAFRAGMA No. PARTE TB-0438 MARCA TEXSTEAM O EQUIVALENTE ENCALIDAD. Pieza 15

5.28.MANÓMETRO DE BRONCE (RANGO 0 A 35 PSIG) No. PARTE TA-1854 MARCA TEXSTEAM OEQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 100

5.29.REGULADOR DE PRESION DE ALUMINIO/BRONCE No. PARTE TA-1718 MARCA TEXSTEAM OEQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 100

5.30. VALVULA PRIMING No. PARTE TA-1497 MARCA TEXSTEAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD Pieza 15

5.31.

TUBERÍA DE ACERO NEGRO ¼ PULGADA DE DIÁMETRO SIN COSTURA ASTM-A-106, GRADO B ESPESOR DE PARED 0.119 PULGADA PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 1500 PSI OEQUIVALENTE EN CALIDAD. Metro 250

1003 DIAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCION

JAM / RDJC / JCG








5.32.VÁLVULA DE COMPUERTA DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO PARA PRESIÓN DE OPERACIÓNDE 3000 PSI DE ACERO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 12

5.33.REDUCCIÓN DE ½ PULGADA D.I. A ¼ PULGADA D.I. EN MATERIAL AISI 316 L PARA RANGODE PRESIÓN DE TRABAJO DE 3000 PSI O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 6

5.34.

NIPLE DE ¼ PULGADA DE DIÁMETRO ROSCA EXTERIOR POR 3 PULGADA LARGO ENMATERIAL ACERO NEGRO AISI 316 L PARA RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMO DE1500 PSI O EQUIVALENTE EN CALIDAD.

Pieza 12

5.35.

NIPLE DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO ROSCA EXTERIOR POR 3 PULGADA LARGO ENMATERIAL ACERO NEGRO PARA RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMO DE 1500 PSI OEQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 10

5.36.TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO PARA UNA PRESIÓN DETRABAJO DE 150 PSI O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Metro 1

5.37.COPLE GALVANIZADO DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO ROSCA INTERIOR PARA UNAPRESIÓN DE TRABAJO DE 150 PSI O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 1

5.38.CODO 90º GALVANIZADO DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO ROSCA INTERIOR PARA UNAPRESIÓN DE TRABAJO DE 150 PSI O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 1

5.39.NIPLE GALVANIZADO DE ¼ PULGADA DE DIÁMETRO ROSCA EXTERIOR PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 150 PSI DE 3 IN DE LARGO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 8

5.40.VÁLVULA DE COMPUERTA DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO CON ROSCA INTERIOR PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 1500 PSI O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 5

5.41.TUERCA UNIÓN AISLANTE PARA TUBERÍA DE ¼ PULGADA DE DIÁMETRO PARA UNAPRESIÓN DE TRABAJO DE 1500 PSI DE ACERO AL CARBONO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 24

5.42.VÁLVULA CHECK DE LÍNEA DE ¼ PULGADA DE DIÁMETRO PARA UNA PRESIÓN DETRABAJO DE 3000 PSI TEXSTEAM O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 50

5.43.NIPLE DE ACERO DE ½ PULGADA DIÁMETRO POR 2 PULGADA DE LARGO ROSCAEXTERIOR PARA 1500 PSI DE PRESIÓN DE TRABAJO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 1

1003 DIAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCION

JAM / RDJC / JCG








5.44.TEE DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO DE ACERO GALVANIZADO PARA 150 PSI DE PRESIÓN DE TRABAJO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 3

5.45.TAPÓN MACHO DE BRONCE DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO PARA 150 PSI DE PRESIÓN DETRABAJO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 3

5.46.TEE DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO DE ACERO NEGRO PARA 3000 PSI DE PRESIÓN DETRABAJO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 5

5.47.VÁLVULA DE COMPUERTA DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO CON ROSCA INTERIOR PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 150 PSI O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 24

5.48.CODO DE 90º DE ACERO GALVANIZADO DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO CEDULA 80 ROSCAINTERIOR PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 1500 PSI O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 10

5.49.COPLE DE ¼ PULGADA CEDULA 80 PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 1500 PSI OEQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 20

5.50.TUERCA UNIÓN AISLANTE DE ½ PULGADA DE DIÁMETRO PARA 150 PSI DE PRESIÓN DETRABAJO DE ACERO GALVANIZADO O EQUIVALENTE EN CALIDAD. Pieza 24

6 MANTENIMIENTO A REGISTRO DE EVALUACIONPieza 810

7 REUBICACION DE EQUIPOS DE INYECCION Pieza 10

8 LIMPIEZA DE AREA CONTAMINADA m2 100

9SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA NEUMATICA PARA INYECCION DE QUIMICOS Pieza 15

10 INSTALACIÓN DE ACCESORIO PARA MEDICIÓN DE VELOCIDAD DE CORROSIÓN INTERIOR. Pieza 1,215

1003 DIAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCION

JAM / RDJC / JCG







Representante Legal: _________________________________________ (Nombre y Firma)

Representante de PEP: ______________________________________ Jaime Aguilar Martínez

Jefe Depto. Mantto. de Ductos y Soporte Operativo, A.I.B.

Nombre o Razón Social: _______________________________________

11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA INYECCIÓN DE INHIBIDOR DE CORROSIÓNTIPO II. Pieza 12

12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN DE NIVEL YVELOCIDADES DE CORROSIÓN INTERIOR. Pieza 3

13SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES. Pieza 3

14 SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE PROBETA DE RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA MEDICIÓNDE VELOCIDAD DE CORROSIÓN INTERIOR. Pieza 100

15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE ACCESO CON TAPÓN SÓLIDO Y CUBIERTAPROTECTORA. Pieza 10

NOTA 1.- “Los trabajos de este contrato se efectuarán mediante órdenes de trabajo, en las cuales se establecerá el plazo de ejecución de cada una".

1003 DIAS NATURALES

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PLAZO DE EJECUCION

RDJC / JCG





CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Descripción de los Trabajos: "Protección interior a base de inhibidor a la infraestructura del transporte de hidrocarburos del Activo Integral Burgos"Licitación No.: _____________________.

Descripción de los trabajos

PEP con base en lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LPM, su Reglamento y las DAC, revisará a detalle la parte de la propuesta técnica para determinar si ésta cumple con todos y cada uno de los requisitos técnicos solicitados en estas bases de licitación. La propuesta que incumpla con alguno de los requisitos solicitados será desechada.

En la aplicación de estos criterios de evaluación técnica, no se contemplarán calificaciones por puntos o porcentajes; así mismo no se contemplan mecanismos de ofertas subsecuentes de descuento ni etapas de negociación de precios.

I. A continuación se enumeran los Requisitos que deberá cumplir el licitante y la documentación con la cual los acreditará, misma que deberá integrar en los siguientes formatos:

REQUISITOS TÉCNICOSNúmero de documento

Descripción de documento

DT-1 Documentos que acrediten la experiencia, capacidad técnica y resultados en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las del contrato.

Para acreditar la información proporcionada por el licitante, en trabajos similares y/o de la misma naturaleza en los que sea comprobable su participación dentro de los últimos 10 años contados a partir de la publicación de la convocatoria, deberá anexar a este formato evidencias que acumulen una experiencia mínima de 5 años en control de la corrosión interior de ductos mediante la inyección de inhibidores.

Las evidencias para el caso de contratos vigentes deberán ser:1) Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá

presentar copias de carátulas de contratos debidamente formalizados así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

2) Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra, se deberán anexar como evidencias, las carátulas de contratos debidamente formalizados y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

Las evidencias para el caso de contratos terminados deberán ser:1) Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá

presentar copias de actas de entrega, entrega-recepción de los trabajos o finiquitos así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

2) Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra, se deberán anexar como evidencias, las carátulas de contratos debidamente formalizados, actas de entrega,

Sección IV Criterios de Evaluación Técnica Obra Pública.

Hoja 1 de 4







Número de documento


entrega-recepción de los trabajos o finiquitos y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de obra ejecutado.

DT-2Convenio de participación conjunta (en su caso).

En caso de aplicar, se revisará que contenga toda la información solicitada en el documento y este firmado por los representantes legales respectivos.

DT-3

Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) del licitante.El licitante deberá incluir en este formato la Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) de su empresa, la cual deberá mostrar el compromiso de la empresa y sus trabajadores con la Seguridad, la Salud en el trabajo y la Protección Ambiental (SSPA), esta política deberá estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta. En el caso de propuestas conjuntas cada una de las empresas que la formen deberá presentar individualmente su política.

DT-4

Organigrama de la empresa licitante relacionado con el objeto del presente proceso de contratación, destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá incluir en este formato el organigrama de su empresa, mismo que deberá estar en papel membretado (preferentemente) y firmado por la máxima autoridad y/o representante legal de la empresa o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta; en el organigrama se deberá especificar la relación directa del responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) con el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación.Por ningún motivo, el Superintendente de Construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación podrá fungir como responsable de SSPA.

DT-5

Carta compromiso de asignación de recursos físicos y financieros para cumplir la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA). Carta en la que el licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) específico del proyecto; la cual deberá estar en papel membretado del licitante (preferentemente) y estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

DT-6 Curriculum del personal responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá incluir en este formato el curriculum vitae del:

a) Especialista Responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA), el cual deberá tener una experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad


Hoja 2 de 4







Número de documento


Industrial avalada por evidencias documentales en la materia y,b) Cuando aplique de conformidad con el requerimiento III.1.3 del Anexo “S”, el del o los

Supervisores Especialistas en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, los que deberán tener una experiencia mínima comprobable de 3 años en Seguridad Industrial, avalada por evidencias documentales en la materia .Estos curriculum deberán incluir una relación de empresas en la que dichas personas hayan prestado sus servicios de seguridad industrial, indicando como mínimo nombre, dirección y teléfono, así como el plazo en que prestó sus servicios y deberán estar avaladas indistintamente por copias de: constancias o contratos laborales, comprobantes de estudios o cursos en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, (Diplomas o certificados) así como cualquier otro documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como: i) Constancia o registro de ser Perito en la Materia; ii) Autoridad reconocida en la Materia; iii) Académico en Institución de Educación Superior en materias relacionada de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; iv) Contar con Maestría o Doctorado en área afín, entre otros. La experiencia solicitada podrá ser acreditada con el tiempo acumulado resultado de la experiencia laboral y/o comprobantes de estudios en materia de SSPA.

DT-7

Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.El licitante deberá anexar a este formato el o los programa(s) de capacitación o adiestramiento que se encuentre(n) registrado(s) o aprobado(s) por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) o en su caso el programa de inducción y de capacitación para todo su personal y el de sus subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el punto II.10 del Anexo S., dichos programas deberán ser presentados en papel membretado y firmados por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberán estar firmados por la persona física que efectúe la propuesta.

DT-8 Programas internos de verificaciones de cumplimiento al Anexo S y de Auditorías Efectivas.El licitante deberá anexar a este formato sus Programas de verificaciones internas de cumplimiento al Anexo S y de Auditorias Efectivas, correspondiente a este proceso de contratación, los cuales deberá considerar por lo menos una vez al mes durante el periodo de ejecución, dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

DT-9 Copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado.Para acreditar la capacidad financiera del licitante, deberá presentar copia simple de la declaración fiscal o balance general auditado del licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable de $3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M. N.).


Hoja 3 de 4







Métodos y criterios para la evaluación de requisitos técnicos.Se verificará que la información y documentación presentada por los licitantes cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos solicitados en esta etapa. La proposición que los cumpla será considerada como solvente técnicamente.

No es motivo de desechamiento de una propuesta: Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones.

Entre los requisitos que no afectan la solvencia de la proposición, se considerarán:

a) El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la Convocante pudiera aceptarse.

b) El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica.

c) El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida.

d) No haber foliado las hojas que conforman las proposiciones.

e) La omisión en la entrega de los Documentos señalados como opcionales.

Bo.Vo. Elaboró

RDJCSección IV

Criterios de Evaluación Técnica Obra Pública.Hoja 4 de 4


JAIME AGUILAR MARTINEZJEFE DEPTO. MANTENIMIENTO DE DUCTOS

Y SOPERTE OPERATIVO, A.I.B.

ÁREA RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL CONTRATO

JORGE CRUZ GONZALEZSUPERVISOR MANTENIMIENTO DE

DUCTOS, A.I.B.







Hoja 5 de 4


Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “S”

y aspectos particulares en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional

y Protección Ambiental

Activo/Área: Integral BurgosNúmero del dictamen: CML 0049/2010

Resultado del dictamen: Aplica.Fecha del dictamen: 15 – Octubre - 2010

Área solicitante: Coordinación de Mantenimiento y Logística (Depto. Mantenimiento a Ductos y Soporte Operativo).

Referencia / oficio de solicitud: ----------------Fecha de la solicitud de dictamen: 11 – Octubre - 2010

Descripción de la obra o servicio o Requisición: Protección interior a base de inhibidor a la infraestructura del transporte de hidrocarburos del Activo Integral Burgos.

Anexo S: SI X NORequerimientos Generales: SI X NO

Requerimientos Específicos: SI X NORequerimientos Adicionales: SI X NO

Criterios de Evaluación en materia de SSPA (Documentos) Aplica1. Política de la empresa licitante en materia de SSPA acorde con la de PEP. Si2. Organigrama de la empresa licitante, destacando la ubicación del personal responsable de SSPA. Si3. Compromiso de la empresa licitante a asignar recursos físicos y financieros para cumplir con los requisitos de SSPA. Si4. Curriculum Vitae del personal de la empresa licitante responsable de SSPA Si5. Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

Si

6. Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al anexo “S” y de Auditorias Efectivas. SiArchivo(s) electrónico(s) considerado(s) para el dictamen:Nombre y extensión Tamaño (KB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)CTO INHIBIDORES 2011 MOD PmaxRef 5OCT10.pdf 917 14/10/2010 18:38

Observaciones y aspectos particulares incluidos en las bases de licitación:o NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.o 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos pesados

en el centro de trabajo.o NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.o S.G.P.A / DGIRA. DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022o S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027o Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.o PG-SS-TC-001-2007 Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes o fallas crónicas con la

metodología de análisis causa raíz (ACR)o 800-80000-L-DCSIPA-S-001Lineamientos para la elaboración de un procedimiento para investigación y reporte de incidentes y

accidentes.Las actividades que se estarán realizando son: Protección interior a base de inhibidor a la infraestructura del transporte de hidrocarburos del Activo Integral Burgos.La modificación en el texto de las bases o del formato F4 invalidará el presente dictamen.El área solicitante debe ingresar, a la dependencia de Recursos Materiales, el presente dictamen, sus documentos relacionados y la versión electrónica de los mismos (arriba citados), junto con su solicitud, en un plazo máximo de 21 días naturales.

Por el área solicitante:

Jaime Aguilar Martínez / F- 621304Nombre, firma y ficha.

Dictaminó:

Alejandro Sanchez García / F- 332078Nombre, firma y ficha.

Coordinador de SIPA

Marco A. Delgado Avilés / F 201446Nombre, firma y ficha.

Protección interior a base de inhibidor a la infraestructura del transporte de hidrocarburos del Activo Integral Burgos.

ANEXO “S” No. de Licitación No. de Control Fecha: 15 – Octubre - 2010

Hoja: 1 De 1

FORMATO 4

LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTO COMENTARIOS II. REQUERIMIENTOS GENERALES

TodosAplicación Obligatoria

El contratista deberá establecer metas y objetivos en materia de SSPA y comunicarlos a sus empleados y subcontratistas, realizar Auditorias Efectivas de acuerdo al procedimiento vigente, auditorias internas de verificación de cumplimiento al anexo “S” y platicas diarias de SSPA con su personal.

III. REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS III.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL III.1.1; III.1.2; III.1.3; III.1.7; III.1.10. Seguridad Industrial.

III.1.12.3; III.1.12.3.1; III.1.12.3.2; III.1.12.3.3; III.1.12.3.4; III.1.12.3.5; III.1.12.3.6 Equipo básico de protección personal

III.1.13.1; III.1.13.2; III.1.13.3; III.1.13.4; III.1.13.5; III.1.13.6; III.1.13.7. Trabajos con riesgo.

III.1.14.1; III.1.14.2; III.1.14.3; III.1.14.4; III.1.14.5; III.1.14.6; III.1.14.7.

Dispositivos de seguridad para vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.

III.1.15.1; III.1.15.2; III.1.15.4. Señalización e identificación de productos y equipos

III.1.16.1; III.1.16.2. Respuesta a emergenciasIII.1.17.1 Manuales

IIII.2 SALUD EN EL TRABAJO III.2.1. Proporcionar sanitarios portátiles III.3 PROTECCIÓN AMBIENTAL

III.3.2.1; III.3.2.2. Reporte de cumplimiento ambiental.III.3.5.1; III.3.5.2; III.3.5.3; III.3.5.4; III.3.5.5; III.3.5.9;

III.3.5.10. Residuos

REQUERIMIENTOS ADICIONALES.HERRAMIENTAS BÁSICAS DE SSPA

Análisis de la Seguridad en el Trabajo: Analizar antes de realizar los trabajos o actividades que representan peligros al personal, la salud y al medio ambiente. Disciplina Operativa: Mantener disponibles los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y operaciones. Procedimientos Críticos Requeridos: Entrada a Espacios confinados, Trabajos en Altura, Seguridad Eléctrica, Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, Delimitación de Áreas de Riesgo, Apertura de Líneas y Equipos de Proceso. Capacitación y aplicación del Procedimiento para el Análisis e investigación de Incidentes/Accidentes o Fallas Crónicas con la Metodología de Análisis Causa Raíz (ACR). PG-SS-TC-001-2007

IV. FORMATOS FORMATO 1 Mensualmente

FORMATO 2Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable.

FORMATO 3 En el caso de presentarse un accidente

FORMATO 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato y es responsabilidad del contratista que sus subcontratistas y proveedores les den cumplimiento.

FORMATO 5.1 y 5.2

Para elaborar el programa ambiental de cumplimiento de términos y condicionantes y notificar la fecha de inicio/término de las actividades del proyecto.

FORMATO 6 y 7 Para el cálculo de deducciones por incumplimiento de requisitos del Anexo “S”.

De acuerdo por el área solicitante: Dictaminó por el área de SIPA:

Jaime Aguilar Martínez Alejandro Sanchez García

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: ANEXO “AE”

“Protección interior a base de inhibidor a la infraestructura del transporte de hidrocarburos del

Activo Integral Burgos”

No. de licitación:No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 1 -

OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES A NOMBRE Y CUENTA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

OBJETIVO Y ALCANCEEstablecer las obligaciones del contratista y/o proveedor que son contratados por PEP en su relación con terceros y la comunidad, para garantizar la continuidad de las actividades petroleras en el entorno social y contribuir al cumplimiento de los objeticos de “Mejorar la Relación con la comunidad” y “Ser considerada como un empresa segura, limpia que respeta el medio ambiente y a la comunidad”.

I.- DEFINICIONESPara efectos de presente Anexo se entiende por:

I.1 Actividad PetroleraConjunto de acciones operativas y trabajos que realizan PEP y sus contratistas y/o proveedores, para la exploración, explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos.

I.2 AcuerdosResolución adoptada para lograr un bien común, que se toma entre dos o más personas, o entre grupos y dependencias inmiscuidos en el asunto.

I.3 Acta de Inspección FísicaDocumento que relaciona hechos verificados por personal de PEP y del contratista y/o proveedor que establecen las condiciones generales y particulares del área específica al inicio, durante su ejecución y al término de la obra y/o servicio.

I.4 Área de TrabajoTerrenos propiedad de PEP o de terceros, así como cuerpos de agua donde se desarrollan trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.5 Afectaciones Identificación, valoración e indemnización de los bienes distintos a la tierra o de superficies propiedad de terceros requeridos por PEP para el desarrollo de los trabajos relacionados con la actividad petrolera, originados por daños temporales a causa de dichos trabajos.

I.6 Asistencia OperativaConjunto de actividades desarrolladas por la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación (UAAEC), para atender requerimientos de las áreas operativas de PEP, respecto a trámites de permisos de paso, afectaciones , prevención y atención de reclamaciones, así como la legalización de inmuebles derivados de una afectación.

I.7 Cierre o Bloqueo Cuando un tercero o grupo de terceros impiden el libre tránsito a PEP y/o contratistas o proveedores para realizar trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.8 ComunidadUnidad Social compuesta por individuos que interactúan entre sí, comparten un conjunto de valores, creencias, usos, costumbres y tradiciones, y poseen una estructura, organización, funciones institucionales y desarrollo propio dentro de un área determinada.

I.9 Contratista o Proveedor

ANEXO “AE” PÁGINA 1 DE 8





Fecha:

Página: - 2 -

Persona física o moral que celebra contratos con PEP y que se regirá al amparo de la normatividad aplicable en la materia de obras y servicios, para salvaguardar en su momento la aplicación de la Ley de Petróleos Mexicanos una vez que sea vigente para los organismos subsidiarios. Para efecto de este anexo incluye al personal a su servicio y subcontratados.

I.10 DañoDeterioro, menoscabo o destrucción que se provoca a las personas en su patrimonio y/o al medio ambiente temporalmente.

I.11 Entorno SocialCircunstancias que se caracterizan a un grupo de personas o comunidades aledañas a instalaciones o vinculadas con los trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.12 GestoríaConjunto de actividades desarrolladas por personal de la UAAEC con el fin de obtener los permisos de paso y atender afectaciones con base en los procedimientos vigentes.

I.13 INDAABINSiglas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Gobierno Federal, responsable de la emisión de tabuladores para el pago de bienes distintos a la tierra y dictámenes valuatorios de inmuebles.

I.14 InconformidadAcción que realizan terceros en contra de PEP y/o contratista o proveedor por supuestos daños en sus bienes, durante la ejecución de los trabajos o prestación de servicios relacionados con la actividad petrolera del presente contrato.

I.15 Permiso de paso y/o trabajoAutorización formal que concede un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) a PEP y/o sus contratistas o proveedores realicen trabajos y/o presten servicios relacionados con la industria petrolera.

I.16 ReclamaciónAcción que realizan terceros en contra de PEP por supuestos daños en sus bienes, posterior a la terminación de los trabajos relacionados con la actividad petrolera y materia del presente contrato.

I.17 Reporte de Finiquito “AE” (F-AE-01)Es el documento firmado en presencia del representante de la UAAEC, mediante el cual un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) acepta no tener anomalía (s) en su terreno causada por la obra y estar de acuerdo en no presentar reclamación alguna en perjuicio para PEP.

I.18 Representante de la UAAECPersonal técnico de la UAAEC, que colabora conjuntamente con el supervisor del contrato para la observancia y cumplimiento del contenido del Anexo “AE”.

I.19 Responsabilidad Social (RS)Es la voluntad de las empresas en integrar políticas, programas y prácticas, más allá de sus obligaciones jurídicas, que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias.

I.20 Supervisor de obra o servicioEs la persona que auxilia técnicamente al Residente de Obra, quien cuenta con funciones de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos la información que le proporciona la residencia de obra con






Fecha:

Página: - 3 -

relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra o servicio y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, así como otras funciones establecidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.21 TerceroEs una persona o conjunto de ellas física o moral, que se denomina propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario de un inmueble en una comunidad que no es parte del contrato pero que se encuentra en el área de influencia de los trabajos materia del presente contrato.

I.22 UAAECUnidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación.

I.23 PerjuicioDetrimento al patrimonio de un tercero originado por el desarrollo de los trabajos relacionados por la actividad petrolera.

II.- OBLIGACIONES

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDADII.1.1 El Contratista o Proveedor promoverá una cultura de respeto a la comunidad y sus integrantes, obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión entre su personal, y presentará al Supervisor de la obra o servicio, las evidencias de cumplimiento; listas de asistencia y videos, entre otros, en los que demuestre que se trataron temas tales como: restricción de velocidad de los equipos de transporte y maquinaria en caminos; respeto a las costumbres, usos y tradiciones de los habitantes de las comunidades; cumplimiento de los acuerdos establecidos expresamente en cada permiso o los que se realicen con cada una de las comunidades y/o autoridades; espeto a la propiedad de terceros (flora, fauna, herramientas, entre otros); higiene y comportamiento durante la actividad desarrollada en campo (necesidades fisiológicas en lugares adecuados); y todo lo que conlleve el respeto y convivencia armónica con la comunidad.

II.1.2 El Contratista o Proveedor, en el caso de ser responsable de la gestoría, se obliga a que la indemnización por los bienes inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados a terceros como resultado de la ejecución de los trabajos programados, se efectuará conforme a los procedimientos de la UAAEC y con base en el avalúo que se emita de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y en la “Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios...”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2009.

II.1.3 En el supuesto de que el Contratista o Proveedor pretenda celebrar acuerdos con terceros, deberá hacerlo del conocimiento al Supervisor de la obra o servicio de forma anticipada y por escrito, quien a su vez, notificará al Representante de la UAAEC, especificando detalladamente el tipo de acuerdo, sus características, beneficios, desventajas, alcances y plazos, con el objeto de que en forma conjunta determinen la conveniencia o no se su aplicación.

II.1.4 En caso de existir solicitudes de la comunidad o de terceros a la Contratista o Proveedor, ésta deberá canalizarlas al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC.

II.1.5 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a su personal que durante su estancia en el área de trabajo y en las comunidades evitará expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y los intereses de PEP, y por tanto, el desarrollo de la actividad petrolera.

II.1.6 El Contratista o Proveedor se obliga a informar previamente y por escrito al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC, de los arrendamientos de terrenos, casas






Fecha:

Página: - 4 -

habitación, servicios de alimentación, entre otros, que pretenda realizar con terceros en las comunidades, con motivo de la ejecución del contrato y de la actividad petrolera con el objeto de identificar su ubicación a fin de prevenir reclamos, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de PEP

II.2 ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.II.2.1 Para realizar los trabajos o servicios de la actividad petrolera, el Contratista o Proveedor únicamente podrá ingresar a los terrenos propiedad de un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario o concesionario de un inmueble) si dispone del permiso de paso y/o trabajo otorgado por este último, comunicándole con anticipación oportuna el ingreso al predio.

II.2.2 El Contratista o Proveedor deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en el permiso de paso y/o trabajo, durante la estancia en su predio.

II.2.3 El Contratista o Proveedor se obliga a realizar sus actividades únicamente dentro del área de trabajo convenida con el tercero en el permiso correspondiente, de requerir mayor superficie, antes de ocuparla, deberá tratarlo con el Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC para las gestiones que correspondan.

II.2.4 El Contratista o Proveedor evitará causar daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, y de causar alguno deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias, e informar al Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC. De igual manera se obliga a presentar las evidencias documentales con la firma de conformidad del tercero, requisito para la autorización de las estimaciones.

II.2.5 El Contratista o Proveedor se obliga a mantener libres de desechos orgánicos e inorgánicos generados por sus trabajadores o su actividad las áreas de trabajo, terrenos y cuerpos de agua adyacentes que sean o no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones y/o bloqueos a la actividad petrolera.

II.2.6 De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista o Proveedor se obliga a ejecutar un plan de prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado oportuno de pozos de tiro exploratorios y zanjas, cubriéndolos con el material que se haya extraído durante la apertura y llevando a cabo la dispersión del material excedente producto de la excavación que no sea utilizado para el tapado de la misma, a fin de evitar la formación de bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de los terrenos, de tal forma que esto restituya las condiciones naturales del área de trabajo, así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el indebido tránsito de sus equipos, para que al terminar la vigencia del contrato no quede reclamación con terceros sin finiquitar.

II.2.7 El personal del Contratista o Proveedor por ningún motivo sustraerá flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.), herramientas, maquinaria y/u otros bienes propiedad de terceros, y en caso de existir inconformidad de terceros afectados por estos motivos, el Contratista o Proveedor se obliga a indemnizar los bienes sustraídos. Asimismo, deberá realizarse el finiquito total presentado al Supervisor de la obra la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado de que no existe reclamo presente ni futuro por el concepto indemnizado, relevando a PEP de estos hechos, acción que deberá ser informada al Representante de la UAAEC para asentar la atención y finiquito del reclamo mediante el formato F-07-CF (se anexa). Los documentos formarán parte integrante del expediente de contrato de obra o servicio y requisito para autorizar su finiquito.






Fecha:

Página: - 5 -

II.2.8 El formato F-AE-01 (se anexa) deberá adjuntarse al acta de entrega-recepción de la obra o servicio, debidamente requisitado de Finiquito “AE”, por cada uno de los predios donde se hayan realizado los trabajos relativos a la actividad petrolera, requisito para autorizar el finiquito.

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 El Contratista o Proveedor se obliga a que las unidades de transporte a su servicio ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar visible para reporte de quejas o sugerencias.

II.3.2 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a los operadores de sus equipos de transporte a utilizar únicamente los caminos autorizados por el tercero en el permiso correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del permiso será responsabilidad del Contratista o Proveedor.

II.3.3 El Contratista o Proveedor se obliga a transitar por las vías de comunicación y respetar los límites de velocidad indicados por PEP en los anexos del contrato o en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP, así como los establecidos en la Ley General de Vías de Comunicación, y cualquier incumplimiento o accidente originado por el Contratista o Proveedor o queja de la comunidad será responsabilidad del Contratista o Proveedor. Por otra parte, su personal tendrá que conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para evitar accidentes.

II.3.4 De ocurrir una contingencia imputable al Contratista o Proveedor, éste se obliga a la reparación o indemnización del daño causado con su equipo de transporte en forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando al Supervisor de la obra o servicio, quien notificará al Representante de la UAAEC, los términos en que se realizó el finiquito.

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDADII.4.1 El Contratista o Proveedor se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se realizan los trabajos, campamentos u otros lugares destinados a actividades, y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua para evitar riesgos a la comunidad por incendios y contaminación ambiental.

II.4.2 El contratista o Proveedor se obliga a instalar letrinas portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, lo anterior como medida de higiene y evitar reclamos de terceros por conductas impropias, propiciando un clima de respeto a la comunidad.

II.5.- CAPACITACIÓN.II.5.1 El Contratista o Proveedor se obliga a difundir entre su personal los alcances y disposiciones de este anexo en materia de responsabilidad social y mejores prácticas operativas para una coexistencia armónica con la comunidad y presentar las evidencias correspondientes.

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOSIII.1 El Contratista o Proveedor se obliga a entregar el Reporte Finiquito “AE” al Supervisor de la obra o servicio, en el que describa que no existen reclamos presente o futuros por afectaciones a casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua, manantiales, piletas, flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.) y demás bienes propiedad de terceros, derivados de los trabajos realizados, deslindando a PEP de cualquier responsabilidad y firmado de conformidad por el tercero y el Contratista o Proveedor.

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”






Fecha:

Página: - 6 -

IV.1 El Supervisor de la obra o servicio y el Representante de la UAAEC están facultados para corroborar en su caso el cumplimiento de lo estipulado en el presente Anexo, para lo cual, el Contratista o Proveedor se obliga a otorgar las facilidades e información que se le requiera a efecto de verificar el cumplimiento de lo contenido en este Anexo.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.5II.1.2 II.1.6II.1.3II.1.4

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.5

II.2.2 II.2.6

II.2.3 II.2.7

II.2.4 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1

II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR

SUPERVISOR PEP DEL CONTRATO

REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS

Y COMUNICACIÓN


F-07-CF

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO DE DAÑOS A TERCEROS

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN DEL PREDIO

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO PRECIO UNITARIO ($)

IMPORTE($)

IMPORTE CON LETRA: TOTAL:

Este reporte tiene CÁRACTER DE FINIQUITO, mediante el cual el propietario manifiesta su total satisfacción con relación a la indeminización respecto de los daños causados por la compañía _______________________________________________________________________________________, con Núm. de Contrato ______________________________, relevando a Pemex Exploración y Producción de reclamos presentes o futuros por este(os) concepto(s).

(Nombre y firma) (Nombre y firma)

Propietario Representante de la Compañía



Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAECF-AE-01

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO “AE”

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

Km INICIAL: Km FINAL:

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

COMPAÑÍA No. de CONTRATO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES:

El propietario con el presente otorga a Pemex Exploración y Producción y a la compañía __________________________________________ con Núm. de Contrato ________________________ su conformidad con los trabajos ejecutados, el recibo y finiquito más amplio que en derecho proceda, manifestando, firmando el presente de conformidad, no reservándose reclamaciones presentes ni futuras con motivo de la actividad realizada, sin considerar vicios ocultos.


Propietario Representante de la Compañía



Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC


Dictamen de inclusión del Anexo “AE” Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social de los Proveedores y Contratistas que Realizan Actividades a Nombre y Cuenta de Pemex Exploración y Producción.

Activo / Área: Activo Integral BurgosNúmero de dictamen: CAEC-AIB-DICT-0014/2010.

Resultado de dictamen: Si aplica el Anexo “AE”Fecha de dictamen: 16 Diciembre de 2010.

Solicitante: Departamento Mantenimiento de Ductos y Soporte Operativo, AIB

Referencia / oficio de solicitud: Correo electrónicoFecha de solicitud de dictamen: 16 de Diciembre de 2010.

Descripción de la obra o servicio: “Protección interior a base de inhibidor a la infraestructura del transporte de hidrocarburos del Activo Integral Burgos”

Fecha aproximada de inicio:Plazo estimado de ejecución:

Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (MB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)MOD PmaxRef 5OCT10 ok.docx 1.64 MB 16 Diciembre de

2010. 11:31 AM

La modificación en las actividades contenidas en los anexos técnicos y demás documentos relacionados, invalidará el presente dictamen.

POR EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Jaime Aguilar MartinezDepartamento Mantenimiento de Ductos y Soporte Operativo, AIB

Ponciano A. Zúñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación, A.I.B.

FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO

“Protección interior a base de inhibidor a la infraestructura del transporte de hidrocarburos del Activo Integral Burgos”

No. Licitación

No. de ContratoCAEC-AIB-DICT-0014/2010.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.5 II.1.3 II.1.6

II.1.4

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.5

II.2.2 II.2.6

II.2.3 II.2.7

II.2.4 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1

II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

Referencia oficio PEP-SRN-1336/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010.

DE ACUERDO CON EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Jaime Aguilar MartinezDepartamento Mantenimiento de Ductos y

Soporte Operativo, AIB

Ponciano A. Zúñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación, A.I.B.