San Pio X 2445, Of.1003 – Providencia – Santiago
Informe de Avance Bimestral N°11 Agosto – Septiembre 2015
DEFINITIVO
Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito
Preparado para:
- Dirección de Peajes del CDEC-SING
- Comisión Nacional de Energía
- Superintendencia de Electricidad y Combustibles
27 de octubre 2015
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 2 de 49
CONTENIDO
1 Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 4
1.1 Descripción del Proyecto ..................................................................................................... 4
1.2 Objetivo de la Auditoría ...................................................................................................... 5
1.3 Estado de Avance de Obras ................................................................................................. 5
1.4 Factores de Riesgo .............................................................................................................. 9
1.4.1 Revisor Sísmico ............................................................................................................ 9
1.4.2 Obtención RCA y Construcción de Líneas.................................................................... 9
1.4.3 Obtención Decreto de Concesión ............................................................................. 10
1.4.4 Suministro de Estructuras ......................................................................................... 10
1.4.5 Protección de fundaciones de la línea ...................................................................... 11
1.5 Conclusiones...................................................................................................................... 11
2 Avance del Proyecto .................................................................................................................. 13
2.1 Movilización y Estudios Preliminares ................................................................................ 13
2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ............... 13
2.3 Ingeniería Básica y Detallada ............................................................................................ 13
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ..................................................................................... 13
2.3.2 Ingeniería de Líneas ................................................................................................... 14
2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 14
2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 14
2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 14
2.6.1 Concesión Eléctrica ................................................................................................... 15
2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 15
2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 15
2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 16
2.10 Estado de Avance .............................................................................................................. 16
3 Cumplimiento de Plazos ............................................................................................................ 18
3.1 Obtención RCA .................................................................................................................. 18
3.2 Suministro de Estructuras ................................................................................................. 19
4 Estado del Proyecto................................................................................................................... 20
4.1 Características Técnicas del Proyecto ............................................................................... 20
4.1.1 Línea de Transmisión ................................................................................................. 21
4.1.2 Subestaciones ............................................................................................................ 22
4.1.3 S/E Lagunas ............................................................................................................... 22
4.1.4 S/E Encuentro ............................................................................................................ 24
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 3 de 49
4.2 Cronograma del Proyecto ................................................................................................. 24
4.2.1 Verificaciones del Cronograma ................................................................................. 26
4.3 Gestiones Ante Organismos Públicos ................................................................................ 27
4.4 Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ..................................................... 28
4.4.1 Estudios Medioambientales ...................................................................................... 28
4.4.2 Ingeniería ................................................................................................................... 28
4.4.3 Suministros ................................................................................................................ 33
4.5 Pruebas en Fábrica Para Equipos y Elementos ................................................................. 36
4.6 Visitas De Inspección De Los Trabajos En Terreno ............................................................ 37
4.7 Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros.................................................. 37
4.8 Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto..................................... 37
4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto ........................... 37
5 Conclusiones.............................................................................................................................. 41
6 Anexos ....................................................................................................................................... 42
6.1 Actividades desarrolladas por el Equipo del Auditor ........................................................ 42
6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría ............ 42
6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades
desarrolladas, respecto del Programa Bimestral ...................................................................... 43
6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del
Auditor durante el período ....................................................................................................... 44
6.2 Documentos Recibidos ...................................................................................................... 45
6.3 Informe Mensual Auditoría ............................................................................................... 48
6.4 Programa Bimestral de Actividades .................................................................................. 48
6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario ................................................................................. 49
6.4.2 Documentos Técnicos ............................................................................................... 49
6.4.3 Cronograma ............................................................................................................... 49
6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos ........................................................................ 49
6.4.5 Gestión Ambiental ..................................................................................................... 49
6.4.6 Gestión Predial .......................................................................................................... 49
6.4.7 Elaboración de Informes ........................................................................................... 49
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 4 de 49
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en
el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P,
en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220
Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la
fecha de entrada en operación.
El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las
subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos
del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.
La nueva línea debe poseer las siguientes características técnicas mínimas:
- Tensión de operación 220 kV.
- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.
- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble
circuito.
- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente con
sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073 ohm/km
a 20° C.
- Cable de guardia OPGW o equivalente.
- Transposiciones 1 ciclo completo.
- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas.
- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con sus
correspondientes suministros y estaciones asociadas.
- Conjunto de aislación Vidrio o porcelana.
No obstante lo anterior, el Proyecto debe cumplir con todas las otras características técnicas que,
no habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica
del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.
Interchile S.A filial de ISA en Chile, es el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la
construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las
subestaciones asociadas.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 5 de 49
1.2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Supervisar el avance del Proyecto verificando el cumplimiento de los Hitos Relevantes así como de
las condiciones técnicas establecidas según el decreto N°5T del Ministerio de Energía.
Detectar de manera oportuna aquellos aspectos que puedan afectar el cumplimiento de los Hitos
relevantes y/o las condiciones técnicas del Proyecto.
Informar al CDEC-SING, CNE y SEC mediante informes bimestrales y de cumplimiento de Hitos, y al
CDEC-SING mediante informes mensuales: los avances del Proyecto; el cumplimento dado por el
Adjudicatario a las condiciones técnicas; el cumplimento dado por el Adjudicatario a los plazos
establecidos mediante el Cronograma e Hitos Relevantes del Proyecto, y los aspectos que puedan
afectar el normal desarrollo de éste.
1.3 ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Transcurridos 23,5 meses desde el inicio del Proyecto y de acuerdo con los análisis efectuados por
este Auditor, el avance total acumulado es de un 29,05%, lo que implica un aumento de 4,52% para
el período agosto-septiembre (Tabla 1). Este avance general del Proyecto se explica por lo siguiente:
- Se encuentran finalizadas las siguientes actividades principales del Cronograma del
Proyecto:
Movilización y Estudios Preliminares
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
Seguros Contratados
- La ingeniería básica y de detalle del proyecto se encuentra en desarrollo y presenta al 30 de
septiembre un avance del 80,12% que se sustenta en:
La ingeniería destinada a la implementación de los paños de línea en las
subestaciones Encuentro y Lagunas presenta un avance acumulado de 67,22%, lo
que implica un aumento en el período agosto-septiembre de 5,35%, dado por la
finalización de las especificaciones de compra de equipos y materiales y por la
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 6 de 49
entrega de diversos documentos, por parte de Siemens, correspondientes a la
Ingeniería de Detalles de Subestaciones.
Esta actividad de acuerdo al programa original debió finalizar el 11 de noviembre
de 2014 y tenía un plazo de ejecución de aproximadamente 11 meses. Por motivos
ya señalados en informes anteriores, esta actividad fue reprogramada aumentando
el plazo de ejecución a aproximadamente 19 meses y estableciendo como fecha de
término el 7 de octubre de 2015, lo cual tampoco se ha cumplido.
La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión mantiene un avance de 94,13%.
La actividad correspondiente a las especificaciones de detalle de las estructuras
soporte, debió finalizar el 28 de abril de 2014, sin embargo y por los motivos que se
señalan más adelante en este informe, a la fecha presenta un avance del 33%.
La actividad correspondiente a la elaboración de los planos de fabricación de las
estructuras, tiene como fecha de finalización en el Cronograma del Proyecto el 1 de
noviembre de 2015, sin embargo de acuerdo con el cronograma del fabricante
Skipper, esta actividad debió finalizar el 2 de septiembre. A la fecha el avance de
esta actividad es de un 33%.
Se debe tener en cuenta además que las pruebas de carga debieron finalizar el
pasado 21 de julio de 2015 de acuerdo con el cronograma vigente de INTERCHILE.
El programa de Skipper entregado en el mes de Julio ya indicaba que las pruebas se
iniciarían el 28 de septiembre, lo cual no se ha cumplido. En la reunión mensual del
mes de septiembre, INTERCHILE señaló que no tenía información de cuando
efectivamente se iniciarían las pruebas de carga.
- La actividad correspondiente a la Elaboración de la EIA, y Obtención de RCA y PAS, mantiene
un avance acumulado del 75,5%. Durante este periodo el SEA emitió un ICSARA
extraordinario, el cual fue respondido por Interchile el 15 de septiembre. El día 6 de octubre
el SEA emitió la Resolución Exenta N°1334, suspendiendo el plazo de evaluación por 90 días,
para poder finalizar el proceso de consulta indígena.
- La actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica y Servidumbres Prediales, se
encuentra en desarrollo y presenta al 30 de septiembre un avance acumulado de 59,52%.
Durante el periodo se dio por finalizada la actividad de negociaciones con propietarios
particulares.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 7 de 49
La subactividad destinada a la obtención de servidumbres voluntarias finalizó durante el
mes de septiembre, sin resultados concretos. Actualmente se sigue con la tramitación de
la concesión, cuya fecha programada de término se estableció para el 6 de octubre de 2015.
- La actividad destinada a la adquisición de los suministros de equipos y materiales necesarios
para la materialización del Proyecto, presenta un avance acumulado del 10,8%. Durante el
periodo se verificaron avances en las pruebas y fabricación de equipos primarios.
Se debe tener en cuenta que a la fecha siguen sin recibirse por este Auditor, aprobadas por
el Asesor Sísmico de Interchile, las calificaciones sísmicas de los equipos primarios que se
están adquiriendo para la implementación de los paños de línea y del reactor.
Los avances calculados por Interchile al 30 de septiembre de 2015 son (Tabla 1):
- Programado : 51,88%
- Real : 36,80%.
Esto implica que, de acuerdo a Interchile, en el período agosto-septiembre se habría obtenido un avance parcial real del 5,89%. Estos valores difieren de los obtenidos por este Auditor (Real 29,05%; parcial 4,52%) debido a lo siguiente:
- El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la
estructuras para la línea, EDT 4.2.1.2.1. Este Auditor considera que existe sólo un 33,3% de
avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser
elaboradas, y que deben incluir entre otras las condiciones técnicas necesarias para la
realización de las pruebas de carga de cada una de las estructuras, de las cuales ninguna ha
sido aún recibida.
- El Adjudicatario considera un 78% de avance en la Ingeniería Detallada de Subestaciones
(EDT 4.1.2). Este Auditor no ha recibido suficientes documentos de ingeniería de
subestaciones para justificar este grado de avance total.
- El adjudicatario considera un 96% de avance en la Tramitación de la Resolución de
Calificación Ambiental, mientras que este Auditor ha congelado este avance en un 90%
hasta que no se obtenga la RCA.
- El Adjudicatario considera un 10% de avance en la “Tramitación Permisos Ambientales
Sectoriales” (EDT 6.5). El Equipo Auditor no ha recibido documentos que respalden este
avance.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 8 de 49
- El Adjudicatario considera un 40% de avance en la subactividad 7.3.2.2 “Imposición de
Servidumbres – Gestiones con Industria Minera”, este Auditor mantiene esta actividad sin
avance, a la espera de clarificar los alcances del acuerdo logrado con la compañía minera
SQM.
- De acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°18, se decidió congelar el avance en la
subactividad 7.4.3 “Tramitación de la Concesión” en un 70%, mientras que el adjudicatario
considera un 90% de avance en esta actividad.
- El Adjudicatario considera un 70% de avance en la verificación sísmica de Equipos Primarios
y un 60% en la verificación sísmica del Reactor, esto en base a las aprobaciones del Revisor
Sísmico de Interchile. Tal como le fue indicado a Interchile, no se considerará avance en
estas subactividades hasta la emisión del documento firmado por el Asesor Sísmico que
Interchile debió contratar a insistencia del Auditor debido a los reparos presentados a la
experiencia del Revisor. Este Asesor Sísmico fue contratado por Interchile a fines de Junio y
a la fecha no se ha recibido por parte del Auditor la calificación de ningún equipo por parte
del Asesor.
- El Adjudicatario considera un 15% de avance en la fabricación del Reactor. Se solicitó
antecedentes para justificar este avance.
- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de Bases
de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción
Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo
a lo indicado en el Informe Mensual N°4.
- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras” y 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Transmisión”. Este Auditor considera que estos avances debiesen ser de un 0% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°6.
Por su parte, el principal factor que explica el atraso que presenta el avance real del Proyecto
respecto al avance programado según Cronograma vigente, es:
- Fabricación de Suministros: Durante el presente período sólo se contabilizó un avance
menor en estas actividades, ya que no se ha contado con suficiente información por parte
de los fabricantes que permitan verificarlos. Se hace notar que dadas las holguras con que
cuenta actualmente la mayor parte de estas actividades, a la fecha, no existe riesgo de
afectar la ruta crítica debido a un atraso que pueda sufrir alguno de los suministros de no
existir problemas con la calificación sísmica de alguno de ellos.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 9 de 49
Excepción a lo anterior es el caso del suministro de estructuras. A la fecha no se han iniciado
las pruebas de carga para validar los diseños y tampoco se tiene información de cuando se
iniciarán estas pruebas, pruebas necesarias de realizar antes de iniciar la fabricación del
suministro, por lo que a la fecha no se tiene información de cómo afecta este retraso en los
plazos para la construcción de la línea.
Tabla 1: Estado de avance Actividades Principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE
ESTADO DE AVANCE DE
ACUERDO AL AUDITOR
Total Ponderado 36,80% 29,05%
Movilización y Estudios Preliminares 0,4% 100% 100%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
2% 100% 100%
Ingeniería Básica y Detallada 7% 92,08% 80,12%
Seguros contratados 0,6% 100% 100%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS
2% 80,20% 75,50%
Obtención de Concesiones y Servidumbres
12% 78,06% 59,52%
Suministro de Equipos y Materiales 35% 11,60% 10,80%
Construcción, Montaje y Pruebas 40% 30,80% 20,03%
Entrada en Operación 1% 0% 0%
1.4 FACTORES DE RIESGO
1.4.1 Revisor Sísmico
A la fecha no se ha recibido ningún documento aprobado por el Asesor Sísmico. Este Asesor Sísmico
es un profesional que Interchile contrató como apoyo con motivo de los reparos del Auditor a la
experiencia sísmica del Revisor Sísmico de Interchile. La no recepción de estos documentos quiere
decir que aún no existe certeza respecto a que los equipos que fueron adquiridos y están siendo
fabricados sean sísmicamente aptos para el Proyecto.
1.4.2 Obtención RCA y Construcción de Líneas
El día 2 de septiembre el SEA emitió un tercer ICSARA, el cual contenía principalmente consultas
relacionadas con el Proceso de Consulta Indígena. Este ICSARA fue respondido con fecha 15 de
septiembre (9 días hábiles después), lo que significa que según los plazos establecidos por la
normativa y que en este caso ya incluyen los 60 días de extensión adicional, el SEA tendría plazo
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 10 de 49
hasta el 17 de noviembre para emitir la RCA. Sin embargo, con fecha 6 de octubre, y publicado el 8
de octubre, el SEA emitió la Resolución Exenta N°1334, la cual suspende por un plazo de 90 días
hábiles el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objetivo de disponer de tiempo
suficiente para realizar el Proceso de Consulta Indígena.
Si bien este aplazamiento de 90 días puede ser menor si se resuelve de manera expedita el Proceso
de Consulta Indígena, este podría significar aplazar la obtención de la RCA hasta el día 28 de marzo,
lo que implica que el inicio de las actividades de construcción no podrán iniciarse antes de esta fecha
pudiendo incluso desplazarse hasta fines de junio, en el peor de los casos.
Con la solicitud de aplazamiento, para el 31 de diciembre de 2015, que realizó Interchile para el
cumplimiento del Hito Relevante Nº2, aprobada por el CDEC-SING, el Adjudicatario señaló que con
esta nueva fecha no se afectarían los plazos correspondientes a los restante Hitos Relevantes. Dado
el atraso que produce este desplazamiento en el inicio de la construcción de la Línea de Transmisión,
y que en opinión de este Auditor requiere por parte del Adjudicatario incrementar la cantidad de
recursos humanos y materiales contemplados originalmente para la ejecución de los trabajos de
construcción y montaje, se le solicitó, en reunión sostenida el 13 de agosto de 2015 y reiterado en
reunión del 23 de septiembre de 2015, la entrega de un análisis que demuestre entre otros aspectos,
la forma en que logrará los rendimientos que requerirá para dar cumplimiento a los Hitos Relevantes
3 y 5, lo cual no ha cumplido hasta la fecha.
1.4.3 Obtención Decreto de Concesión
De acuerdo con el Cronograma vigente, con fecha 10 de octubre Interchile debió contar con el
Decreto de Concesión. Interchile ha informado que espera contar con la Concesión durante el mes
de noviembre.
La solicitud de arriendo temporal ingresada durante el mes de mayo a Bienes Nacionales, no fue
aprobada, por lo que Interchile no podrá iniciar la construcción de la Línea de Transmisión hasta que
obtenga la Concesión Definitiva.
Si se obtuviese la RCA antes del fin de diciembre, tal y como se encuentra programado actualmente,
un atraso en la obtención del Decreto de Concesión más allá de diciembre, afectaría el inicio de los
trabajos de la Línea de Transmisión en terreno.
1.4.4 Suministro de Estructuras
A la fecha el suministro de las estructuras se presenta como un riesgo para el cumplimiento de los
plazos establecidos para el Proyecto, dado los reiterados atrasos que ha ido sufriendo esta actividad
tanto por la responsabilidad de Interchile como de su suministrador Skipper.
No se ha podido verificar ningún avance en los últimos 2 meses, encontrando el Auditor que
Interchile no está gestionando este tema con la relevancia que le corresponde:
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 11 de 49
- De acuerdo al cronograma de Skipper presentado en los Informes de Avance desde el mes
de Julio, las pruebas de torres se debiesen haber iniciado el día 28 de septiembre, sin
embargo a la fecha de este Informe aún no se encuentran disponibles las Especificaciones
Técnicas para las Pruebas de Carga de las Estructuras. En la reunión del 23 de septiembre
Interchile señaló que no sabe cuándo estarán disponibles.
- De acuerdo con lo señalado por Interchile en la reunión del 23 de septiembre, las pruebas
de carga no se realizarían en las fechas señaladas, no teniendo información sobre las nuevas
fechas propuestas para estas pruebas.
- De acuerdo con el Informe de Avance de Interchile correspondiente al mes de Septiembre,
nada se señala sobre las pruebas de carga ni el retraso en la fabricación de suministros por
esta causa y además se ha eliminado del cronograma de Skipper toda información
correspondientes a las actividades de: fabricación de prototipos, ejecución de pruebas de
carga, fabricación y despacho de suministro. El nuevo programa termina con la actividad de
elaboración de planos de fabricación (requerido para fabricar el prototipo de prueba), la
que igualmente está retrasada con las fechas de cumplimiento que allí se señalan.
1.4.5 Protección de fundaciones de la línea
El Auditor ha reiterado en diversas ocasiones (reuniones mensuales de junio, julio, agosto y
septiembre) la recomendación de que Interchile converse con el Mecánico de Suelos del proyecto
sobre las recomendaciones constructivas y/o de protección que deben tener las fundaciones debido
a la salinidad de los suelos. Este tema sigue sin respuesta por parte de Interchile.
De acuerdo a la experiencia de este Auditor, de no tomarse medidas de protección en la
construcción de las fundaciones de la línea se pone en riesgo la calidad técnica del proyecto debido
al degradamiento en la resistencia de las fundaciones producto del contacto directo del hormigón
con el suelo salino, situación que se presentará durante la etapa de operación del proyecto.
1.5 CONCLUSIONES Al 30 de septiembre de 2015 y habiendo transcurridos 23,5 meses desde su fecha de inicio (16 de
octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance
real de 29,05%, frente al 36,80% informado por Interchile y al 51,88% programado.
La diferencia que se observa entre el avance programado y los avances reales de Interchile y el
Auditor, se debe en parte importante a que para el período no se contabilizó suficiente avance en
las actividades correspondientes a la adquisición de suministros, debido a que no se contó con
información verificable para la mayoría de los equipos y materiales.
Por su parte la diferencia que se observa entre el avance real determinado por Interchile y el
determinado por el Auditor, se debe a lo siguiente:
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 12 de 49
- El Auditor no ha recibido toda la documentación que respalde el avance declarado por Interchile para las actividades.
- El Auditor no concuerda con el nivel de avance informado por Interchile dado el nivel de desarrollo que presentan ciertas actividades.
El atraso que se ha ido produciendo en la actividad correspondiente a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), podrá afectar en mayor o menor medida la Ruta Crítica del Proyecto, dependiendo del tiempo que utilice el SEA para desarrollar el Proceso de Consulta Indígena y para lo cual extendió el plazo mediante Resolución Exenta Nº1334 hasta el 28 de marzo de 2016. Si es que la RCA fuese obtenida en esa fecha, a juicio de este Auditor el atraso que sufriría el inicio de la construcción de la línea afectará de toda forma la fecha del Hito Relevante Nº3 y muy probablemente la del Hito Relevante Nº5. Por otra parte, en el caso que la RCA fuese obtenida antes del 31 de diciembre como se encuentra actualmente programado, Interchile deberá incrementar los recursos a disposición y los rendimientos de forma de poder cumplir con los hitos relevantes 3 y 5, sin embargo, a la fecha no ha proporcionado un análisis que demuestre como logrará disponer de los recursos humanos y materiales necesarios, y alcanzar los rendimientos requeridos. Además, el atraso que ha tenido la actividad correspondiente a la obtención de la Concesión Eléctrica, también podrá afectar Ruta Crítica del Proyecto, siempre y cuando se prolongue más allá de diciembre, si la RCA es obtenida durante ese mes.
Si bien no se han detectado incumplimientos a las características técnicas del Proyecto, a la fecha
del presente informe la falta de documentos aprobados por el Asesor Sísmico para los equipos de
subestación, la falta de especificaciones para la ejecución de las pruebas de carga de las estructuras,
la falta de definición de las fechas de las pruebas de carga y la falta de respuesta sobre la protección
que requieren las fundaciones de la línea debido a la salinidad de los suelos , pueden significar un
potencial riesgo para el cumplimiento de las características técnicas establecidas para el Proyecto.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 13 de 49
2 AVANCE DEL PROYECTO
Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Durante el mes de septiembre se recibió una nueva propuesta de Línea Base para el Proyecto, la cual incorporaba las modificaciones que se originaron a partir de la modificación del Hito Relevante N°2. Esta Línea Base fue revisada, comentada y aprobada por este Auditor. Transcurridos 23,5 meses desde el inicio del Proyecto, al 30 de septiembre de 2015 el estado de avance es el siguiente:
2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.
2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.
2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA La ingeniería básica y de detalle del proyecto, EDT 4, se encuentra en desarrollo y presenta al 30 de
septiembre un avance del 80,17%.
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:
La ingeniería básica y de detalle de las subestaciones destinada a la implementación de los paños
de línea en las subestaciones Encuentro y Lagunas, EDT 4.1, presenta un avance acumulado de
67,22%, lo que implica un aumento en el período agosto-septiembre de 5,35%, dado por la
finalización de las especificaciones de compra de equipos y materiales, y por la entrega de
documentos por parte de Siemens correspondientes a la Ingeniería Detallada de Subestaciones.
La subactividad 4.1.1.3 “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales” presenta un avance
acumulado del 100%, lo que se explica por la entrega por parte de Siemens de las especificaciones
técnicas de los sensores de temperatura
De acuerdo a lo informado por Interchile durante las reuniones mensuales sostenidas con el Auditor,
la ingeniería de Siemens debía finalizar durante el mes de agosto y su revisión por parte del
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 14 de 49
Adjudicatario durante el mes de septiembre. Estos plazos no se han cumplido y se está aclarando
con Interchile la diferencia existente entre el porcentaje de documentos entregados y el porcentaje
de avance considerado por ellos en la ingeniería de detalles.
2.3.2 Ingeniería de Líneas
La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión mantiene un avance de 94,13%, lo que implica que
en el período agosto-septiembre no se pudieron verificar avances, a pesar que de acuerdo al
cronograma de Skipper todos los planos de torres debiesen haber estado terminados para el 2 de
septiembre.
Al 31 de julio de 2015, la actividad 4.2.1 “Ingeniería Básica” mantiene un avance acumulado del
92,5%.
Por su parte la actividad 4.2.2 “Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión”, mantiene un avance
acumulado del 94%.
2.4 SEGUROS CONTRATADOS Finalizada.
2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad mantiene un avance acumulado del 75,5%, lo que se debe a que se decidió congelar
el avance en la tramitación de la RCA en un 90% hasta que esta sea obtenida.
El día 2 de septiembre fue emitido un tercer ICSARA, el cual fue respondido con fecha 15 de
septiembre. Este tercer ICSARA incrementaba los plazos para obtener la RCA hasta el día 17 de
noviembre, antes de considerar la suspensión del plazo de evaluación por parte de la autoridad
(Resolución Exenta N°1334) según se indica más adelante.
2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES De acuerdo con el Cronograma vigente, esta actividad debe finalizar el día 10 de octubre, sin
embargo a la fecha mantiene un avance acumulado de 59,52%, presentando un avance de 10,82%
para el período agosto-septiembre. Este avance se debe a que se dio por finalizada la actividad de
elaboración de escrituras y firmas de servidumbres voluntarias. Esta actividad se dio por finalizada
debido a que al no llegar a acuerdo con los propietarios de la Sucesión Palape, Interchile decidió
desistir de un acuerdo voluntario y se solicitó comisión tasadora para valorizar el predio.
En el mes de agosto Interchile recibe oficio de Bienes Nacionales respecto a la notificación de la
Concesión, los cuales fueron contestados a principios del mes de septiembre. Los oficios tenían
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 15 de 49
relación respecto de un Salar identificado por BBNN Antofagasta y algunas inscripciones
conservatorias indicadas por este organismo.
Una vez respondido el oficio de Bienes Nacionales Interchile procedió a solicitar:
- Vencimientos de plazos de oposiciones.
- Comisión tasadora para todos los propietarios.
- Informe Favorable que de acuerdo a lo indicado por Interchile debiese estar emitido antes
del 15 de Octubre.
Se mantiene un 40% de avance en la actividad 7.3.1.1 “Elaboración de escrituras y firmas de
Servidumbres Voluntarias”, al no existir acuerdos voluntarios.
2.6.1 Concesión Eléctrica
- Con fecha 20 de agosto de 2014 fue presentada la Solicitud de Concesión Definitiva en la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles y en el Ministerio de Energía.
- Con fecha 22 de septiembre de 2014, la SEC mediante Oficio Ordinario 9886 informó a
Interchile de errores u omisiones en la Solicitud.
- Con fecha 7 de octubre de 2014 Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión
Definitiva, subsanando la información requerida por la SEC.
- Con fecha 19 de noviembre de 2014 la SEC declara la admisibilidad de la Solicitud de
Concesión Definitiva.
2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Esta actividad presenta un avance acumulado del 10,8%, con un avance del 1,61% durante el
periodo de agosto-septiembre que se explica por el avance en las pruebas y fabricación de equipos
primarios, y por el avance en las órdenes de compra de equipos primarios.
Se recibieron los protocolos de pruebas de los siguientes equipos:
- Interruptores de Potencia
- Transformadores de Tensión
Para estos equipos, debido a que ya se realizaron las pruebas de rutina, se considera un 80% de
avance en la actividad de fabricación, lo que llegará a un 100% una vez que hayan sido validadas por
Interchile todas las pruebas tipo y de rutina con que deben contar.
2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS La actividad de Construcción, Montaje y Pruebas presenta un avance de 20,03%, lo que significa que
durante el periodo de agosto-septiembre tuvo un avance del 6,16%.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 16 de 49
Este avance se debe a la finalización de la subactividad 9.7 “Licitación Inspección Técnica de Obras”.
Esta actividad fue adjudicada a la empresa Concol. Interchile hizo entrega de las Especificaciones
del servicio contratado a Concol, la cual es la misma empresa que realizó la ingeniería Básica y
Detallada de la Línea de Transmisión, exceptuando el diseño de las torres y fundaciones.
Durante el período continuó el desarrollo del proceso de licitación para la Construcción y Montaje
de los paños de línea en las subestaciones Encuentro y Lagunas.
2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.
2.10 ESTADO DE AVANCE El avance programado por el Adjudicatario al 30 de septiembre de 2015 es de 51,88%, en tanto que
su cálculo de avance real llega a 36,8% (Tabla 2). De acuerdo con este Auditor el avance real es de
29,05%.
Tabla 2: Estado de avance Actividades Principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE
ESTADO DE AVANCE DE
ACUERDO AL AUDITOR
Total Ponderado 36,80% 29,05%
Movilización y Estudios Preliminares 0,4% 100% 100%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
2% 100% 100%
Ingeniería Básica y Detallada 7% 92,08% 80,12%
Seguros contratados 0,6% 100% 100%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS
2% 80,20% 75,50%
Obtención de Concesiones y Servidumbres
12% 78,06% 59,52%
Suministro de Equipos y Materiales 35% 11,60% 10,80%
Construcción, Montaje y Pruebas 40% 30,80% 20,03%
Entrada en Operación 1% 0% 0%
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 17 de 49
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presenta la Curva S del Proyecto,
indicando los siguientes avances:
- Plan LB1: Corresponde a la Curva S del Proyecto considerando la Línea Base vigente desde
el Informe Bimestral N°7 hasta el Informe Bimestral N°10.
- Plan LB2: Corresponde a la Curva S del Proyecto considerando la Línea Base vigente a partir
del presente Informe Bimestral.
- Real Interchile: Corresponde al cálculo de avance realizado por Interchile.
- Real Auditor: Corresponde al cálculo de avance de acuerdo a este Auditor.
En el Gráfico 1 se presenta las curvas de avance real y programado para el Proyecto. Como se puede
apreciar el avance real del Proyecto, de acuerdo a los cálculos de Interchile y de este Auditor, es
menor al avance programado.
Gráfico 1: Curva S del Proyecto
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 18 de 49
3 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
3.1 OBTENCIÓN RCA El Adjudicatario presentó una Solicitud de Ampliación del Plazo de Cumplimiento del Hito Relevante
Nº2, solicitando el 31 de diciembre de 2015 como fecha máxima para el cumplimiento del Hito
Relevante Nº2. Esta solicitud de ampliación de plazo fue aceptada por la DP del CDEC-SING.
Luego de la obtención de la ampliación de plazo, con fecha 6 de octubre el SEA emitió la Resolución
Exenta N°1334, la cual establece la suspensión del plazo de evaluación por un periodo de 90 días
hábiles, para poder llevar a cabo el Proceso de Consulta Indígena, lo cual sumado al plazo en que
Interchile dio respuesta al ICSARA extraordinario lleva a que el plazo límite de emisión de la RCA por
parte del SEA se desplace desde el 2 de noviembre de 2015 al 28 de marzo de 2016.
Dada esta situación se analizan dos escenarios, el primero considerando la obtención de la RCA con
fecha 31 de diciembre de 2015, y el segundo con fecha 28 de marzo de 2016:
- 31 de diciembre
Suponiendo que la RCA del proyecto se obtenga el 31 de diciembre de 2015, y dado que la
obtención de los Permisos Ambientales Sectoriales, PAS, necesarios para poder iniciar los
trabajos en terreno puede tomar hasta 60 días hábiles a partir de la obtención de la RCA, el
Adjudicatario estaría obligado a efectuar la totalidad de los trabajos en terreno, incluyendo
instalación de faenas, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio del Proyecto, en
un plazo que pudiese llegar a 12,5 meses, en el caso que los PAS se obtengan en los plazos
legales máximos.
No obstante los plazos legales, Interchile ya puede iniciar las gestiones para la obtención de
cada PAS, dado que los servicios han dado su pronunciamiento “conforme”, de esta manera
podrían iniciar los trabajos en terreno aproximadamente un mes y medio luego de obtenida
la RCA, lo que le daría unos 14 meses para cumplir con el Hito Relevante N°5 y alrededor de
5 meses para cumplir con el Hito Relevante N°3.
En opinión de este Auditor, en este plazo el Adjudicatario puede dar cumplimiento al Hito
Relevante N°5, correspondiente a la entrada en operación del Proyecto, en la medida que
cuente con la organización, recursos humanos y materiales, suministros, permisos, logística
y todo aquello que se requiera, de manera oportuna, en las cantidades necesarias y con la
calidad requerida, sin embargo se debe tener presente que durante el período en que se
efectuarán los trabajos en terreno, estarán en desarrollo otros proyectos de línea, de gran
magnitud, que debiesen utilizar gran parte de los recursos humanos y materiales existentes
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 19 de 49
en el mercado local para este tipo de proyectos, motivo por el cual el Adjudicatario debe
analizar desde ya la cantidad y disponibilidad de recursos que requerirá, asegurándose
además que contará con ellos en el momento requerido.
- 28 de marzo
Suponiendo que la RCA del proyecto se obtenga el 28 de marzo de 2016, y dado que la
obtención de los Permisos Ambientales Sectoriales, PAS, necesarios para poder iniciar los
trabajos en terreno puede tomar hasta 60 días hábiles a partir de la obtención de la RCA, el
Adjudicatario estaría obligado a efectuar la totalidad de los trabajos en terreno, incluyendo
instalación de faenas, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio del Proyecto, en
un plazo que pudiese llegar a 9,5 meses, en el caso que los PAS se obtengan en los plazos
legales máximos.
Por otra parte, dado que todos los servicios se han pronunciado conformes, ya se pueden
iniciar las gestiones para la obtención de cada PAS, por lo que eventualmente podrían iniciar
los trabajos en terreno aproximadamente un mes y medio luego de obtenida la RCA, lo que
les daría unos 11 meses para cumplir con el Hito Relevante N°5 (Entrada en Operación del
Proyecto) y alrededor de 2 meses para cumplir con el Hito Relevante N°3 (Construcción del
50% de las Fundaciones).
En opinión de este Auditor, en este plazo el Adjudicatario no podrá dar cumplimiento al Hito
Relevante N°3 y la posibilidad de cumplir con el Hito Relevante Nº5 dependerá de la
cantidad de recursos que pueda disponer durante el período y la gestión que realice que le
permita maximizar el rendimiento.
3.2 SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS Actualmente existe un importante atraso en el suministro de estructuras, debido a que la
elaboración de los planos de fabricación estaba programada para finalizar el día 2 de septiembre de
2015 y a la fecha sólo se encuentran listos los planos de las torres A y AA.
Por otra parte, no obstante que las pruebas de carga estaban programadas para comenzar el 28 de
septiembre de 2015, a la fecha no se encuentran disponibles las especificaciones técnicas para su
realización, lo cual no se condice con el hecho de que el diseño de todas las estructuras ya se
encuentra finalizado y por lo tanto no existe ninguna razón para que estas Especificaciones Técnicas
no se encuentren terminadas.
Según Cronograma vigente la fabricación de las estructuras fue programada para comenzar el día 9
de junio de 2015, y para finalizar el día 25 de enero de 2016 con la última familia de estructuras.
Adicionalmente, de acuerdo al cronograma de Skipper actualizado al 17 de septiembre, la primera
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 20 de 49
familia de estructuras debía estar cargada sobre el barco con fecha 12 de diciembre de 2015.
Considerando que el viaje en barco puede tomar aproximadamente 31 días desde el puerto en India
hasta el puerto de Antofagasta, éstas deberían llegar a Chile aproximadamente el 12 de enero de
2016, sin embargo por el atraso que se evidencia de manera optimista éstas no debiesen llegar antes
de mediados de marzo.
4 ESTADO DEL PROYECTO
4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El Proyecto, cuyas instalaciones formarán parte del Sistema de Transmisión Troncal del SING,
consiste en el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de una nueva línea de 220 kV,
doble circuito con solo uno tendido, con capacidad para 290 MVA a 35°C con sol.
La línea se extenderá entre las subestaciones existentes Encuentro y Lagunas, tendrá una longitud
de 188 km y contará con un reactor trifásico, clase 245 kV y 30 MVAr de capacidad, que se conectará
en el extremo Lagunas. A lo largo de su desarrollo contará con el menos 6 equipos de monitoreo de
temperatura y corriente con sus correspondientes suministros y estaciones asociadas.
Forman parte del Proyecto, el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de los paños
necesarios para el primer circuito y el reactor, así como de todos los sistemas, instalaciones y
sistemas necesarios para la correcta operación de la línea, con la sola excepción de aquellas
instalaciones que han sido establecidos como instalaciones comunes de subestaciones y que deben
ser puesta a disposición del Proyecto por cada propietario de las subestaciones involucradas.
A continuación se presenta una tabla resumen con las principales características técnicas del
proyecto
Tabla 3: Principales características técnicas
Característica Bases del Proyecto Características Ofrecidas por
el Adjudicatario
Longitud de la línea 174 km 188 km
Número de Circuitos 2 2
Tensión de Operación 220 kV 220 kV
Capacidad de diseño de la línea por circuito
290 MVA, a 35°C temp. Ambiente, con sol.
290 MVA
Resistencia Máxima por fase de cada circuito
0,073 ohm/km Resistencia DC @20°C
0.068 ohm/km Resistencia DC @20°C
Cable de Guardia OPGW o equivalente OPGW (12 Fibras)
Transposiciones 1 ciclo completo 1 ciclo completo
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 21 de 49
Reactor de Línea 30 MVA 30 MVA
Sensores de medida de temperatura y corriente
Al menos 6 equipos de monitoreo.
Al menos 6 equipos de monitoreo.
Conjunto de Aislación Vidrio o Porcelana Vidrio Templado o Porcelana
4.1.1 Línea de Transmisión
A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los
documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.
Tabla 4: Tipos de Estructuras
Función Tipo de Torre % Referencial
Suspensión Reticulada Autosoportante 85 Anclaje Reticulada Autosoportante 14 Transposición Reticulada Autosoportante 1 Total general 100
4.1.1.1 Conductores y Cables
Como se menciona más adelante, ya se firmó un contrato de alianza estratégica para la adquisición
del conductor, el cual cumple con las características ofrecidas en la Oferta Técnica del Adjudicatario.
Tabla 5: Características del Conductor 220 kV
Tipo ACAR Calibre MCM 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 18/19 Diámetro[mm] 27.74 Sección [mm2] 456.26 Peso [kg/km] 1.253 Tensión Rotura [kg] 10297 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681
Tabla 6: Conductores y Cables
Descripción Tipo Longitud Referencial [km]
Conductor ACAR 900 MCM 3x188 (1 conductor por fase) Cable de Guardia OPGW 1x188
4.1.1.2 Nivel de Aislación
Aún no se encuentran disponibles las Especificaciones de Detalle de la Aislación, sin embargo el
Adjudicatario ha considerado un nivel IV de contaminación, según IEC 60815. Esto significa una
distancia de fuga de 31 mm/kV, lo que es adecuado dadas las características climáticas del trazado.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 22 de 49
Tabla 7: Características Ofrecidas Nivel de Aislación
Función Estructura
Número de Aisladores / Distancia de arco seco[mm]
Distancia Fuga cadena de Aisladores [mm]
Rotura [kN]
Suspensión 17 / 2482 6050 120 Anclaje 18 / 2628 6050 160 Distancia de fuga nominal mínima 25mm/kV, según IEC 60815-2008 Nivel III de contaminación, según IEC 60815 BIL 1050 kV, según IEEE Std 1427-2006
4.1.2 Subestaciones
A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los
documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.
4.1.3 S/E Lagunas
En la actualidad la S/E Lagunas cuenta con una configuración de Barra Principal y Barra de
Transferencia. Sin embargo, de acuerdo al Decreto N°82/2012 del Ministerio de Energía y sus
modificaciones, Decreto N°487/2012 y Decreto N°1/2013, la Subestación dispondrá de una
configuración de Barra Principal con 2 secciones y Barra de Transferencia.
El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Lagunas la
implementación de:
- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a la sección de barra N°1 y a la barra
de transferencia de la subestación.
- Un reactor trifásico, 245 kV, 30 MVAr.
- Un paño para permitir la conexión del reactor a la línea o a la barra de la subestación
- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la operación
de las nuevas instalaciones.
- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.
4.1.3.1 Paño Línea
El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes
equipos:
Tabla 8: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Lagunas
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal SPT 2 3 Desconectador monopolar tipo pantógrafo vertical 245 kV SPT 3 -
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 23 de 49
Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT.
1 1
Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampa de onda 800 A 2 2 Pararrayos 245 kV 3 3 Aislador de pedestal 245 kV 21 15
La configuración de la subestación fue comentada con Interchile, luego de lo cual Interchile señaló
que realizaría modificaciones para permitir la conexión del reactor a ambas barras.
4.1.3.2 Reactor
Un (1) reactor trifásico clase 245 kV, capacidad de 30 MVAr, e incluye:
- Un (1) reactor de neutro de 280 Ω
- Una (1) cuchilla rápida de puesta a tierra para reactor de neutro.
- Transformadores de corriente tipo bushing.
- Tres (3) pararrayos 245 kV.
4.1.3.3 Paño de Reactor
El paño del reactor permitirá la conexión de éste tanto a la línea como a una de las barras de la
subestación, tal como quedó establecido durante el proceso de Licitación de Obras Nuevas, en la
Aclaración N° 3 del 17 de octubre de 2012, la Aclaración N°5 del 13 de marzo de 2013 y la segunda
ronda de consultas efectuadas por el CDEC-SING con la finalidad de aclarar las ofertas.
El paño para el reactor en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los
siguientes equipos:
Tabla 9: Equipos Primarios Paño Reactor 30 MVAr
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder 245 kV, accionamiento tripolar 245 kV, con dispositivo para verificación de sincronismo.
1 1
Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal.
1 1
Desconectador para conexión a barra de subestación, 245 kV.
Lo necesario
Pararrayos 245 kV 3
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 24 de 49
4.1.4 S/E Encuentro
La S/E Encuentro cuenta en la actualidad con una configuración de Barra Principal seccionada y Barra
de Transferencia. De acuerdo al decreto N° 310/2013 Plan de Expansión de la CNE, esta Subestación
dispondrá de una configuración de doble Barra con Barra de Transferencia.
El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Encuentro
la implementación de:
- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a las barras principales N°1 y N°2, y a
la barra de transferencia de la subestación.
- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la operación
de las nuevas instalaciones.
- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.
4.1.4.1 Paño Línea
El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes
equipos:
Tabla 10: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Encuentro
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder tripolar 245 kV, accionamiento monopolar.
1 1
Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal. 2 2 Desconectador monopolar 245 kV, tipo pantógrafo vertical. 3 3 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT. 1 1 Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampas de onda 800 A. 2 2 Pararrayos 245 kV. 3 3 Aisladores de pedestal 245 kV. 13 13
4.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO Durante el periodo de agosto-septiembre de 2015, fue aprobada una nueva línea base, para
acomodar el retraso en la obtención de la RCA y de la Concesión Definitiva. Es importante notar que
se mantiene la fecha de entrada en operación del Proyecto.
En Tabla 11 se presenta un resumen con las fechas actualizadas para las principales actividades del
Cronograma en su versión vigente (P2-PM-00-G001_LB2 1509), con aquellas fechas que sufrieron
modificaciones marcadas en gris, en tanto que en la Tabla 12 se resumen los Hitos relevantes del
Proyecto con sus respectivas fechas.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 25 de 49
Tabla 11: Cronograma del Proyecto
ACTIVIDADES PRINCIPALES FECHA DE
INICIO FECHA DE TÉRMINO
Proyecto Encuentro - Lagunas 16-10-13 12-04-17
Movilización y Estudios Preliminares 17-10-13 15-11-13
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
16-11-13 28-02-14
Ingeniería Básica y Detallada 06-12-13 01-11-15
Ingeniería Básica Subestaciones 03-03-14 01-10-15
Ingeniería Detallada Subestaciones 13-11-14 07-10-15
Ingeniería Básica Línea de Transmisión 06-12-13 20-12-14
Ingeniería Detallada Línea de Transmisión 06-03-14 01-11-15
Seguros contratados 20-04-14 31-12-14
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 04-02-14 23-03-16
Elaboración EIA 04-02-14 15-10-14
Obtención RCA 13-07-15 31-12-15
Tramitación PAS 14-07-15 23-03-16
Obtención de Concesiones y Servidumbres 19-06-14 22-12-15
Determinación de Propiedades 19-06-14 17-08-14
Estudios de Títulos 30-07-14 28-10-14
Negociación de Servidumbres 17-08-14 22-12-15
Concesión Eléctrica 18-08-14 11-10-15
Suministro de Equipos y Materiales 22-06-14 01-08-16
Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 21-11-14 20-12-14
Equipos y Materiales Subestaciones 22-06-14 18-07-16
Materiales Línea de Transmisión 22-06-14 27-06-16
Construcción, Montaje y Pruebas 19-07-15 13-03-17
Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones
19-07-15 17-08-15
Preparación de Bases de Licitación para Obras de Línea de Transmisión
19-07-15 17-08-15
Licitación Contratos de Construcción Subestaciones 17-08-15 15-11-15
Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones
14-02-16 14-03-16
Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión
17-08-15 15-11-15
Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión
17-09-15 14-03-16
Licitación Inspección Técnica de Obras 17-09-15 16-10-15
Subestaciones 11-07-16 17-12-16
Línea de Transmisión 5-03-16 13-03-17
Entrada en Operación 13-03-17 12-04-17
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 26 de 49
Tabla 12: Hitos Relevantes del Proyecto
HITOS RELEVANTES FECHA
N° DESCRIPCIÓN
1 Estudios y Seguros contratados lun 13-10-14
2 Obtención RCA y Presentación Concesión Definitiva jue 31-12-15
3 Construcción de 50% de fundaciones mié 03-08-16
4 Pruebas de Equipos (FAT) sáb 16-01-16
5 Entrada en Operación mié 12-04-17
4.2.1 Verificaciones del Cronograma
En este numeral se analiza la coherencia que debe existir entre los cronogramas de los contratistas
que se encuentran ejecutando las actividades que se señalan a continuación, y el Cronograma del
Proyecto.
4.2.1.1 Ingeniería de Subestaciones
Durante las reuniones mensuales sostenidas con Interchile, este confirmó que a la fecha esperan
tener la ingeniería terminada de parte de Siemens durante el mes de agosto, y que esta debiese
estar revisada y aprobada por Interchile durante el mes de septiembre.
4.2.1.2 Ingeniería de líneas
Se dispone del cronograma de la empresa Consultoría Colombiana S.A. Agencia Chile (CONCOL) y de
acuerdo al avance que se evidencia en el Proyecto, durante el período ha finalizado todas las
actividades contempladas.
Con el informe mensual de septiembre, emitido por Interchile, se recibió el cronograma de Skipper
vigente al 8 de octubre de 2015. Se ha eliminado del cronograma de Skipper toda la información
correspondiente a las actividades de: fabricación de prototipos, ejecución de pruebas de carga,
fabricación y despacho de suministro. El nuevo programa termina con la actividad de elaboración
de planos de fabricación (requerido para fabricar el prototipo de prueba), la que igualmente está
retrasada con las fechas de cumplimiento que allí se señalan.
4.2.1.3 Medio Ambiente
El cronograma de GAC no incluye la etapa de seguimiento de la etapa de tramitación y calificación
ambiental del Proyecto, sin embargo el servicio de esta empresa sigue vigente y se rige por el
Cronograma del Proyecto.
4.2.1.4 Servidumbres Voluntarias
La actividad de servidumbres voluntarias finalizó, ya que se decidió llamar a comisión tasadora.
4.2.1.5 Concesión Eléctrica
El cronograma para la concesión eléctrica forma parte del cronograma destinado a obtener las
servidumbres voluntarias.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 27 de 49
4.2.1.6 Adquisición de Suministros
Con el informe mensual de septiembre, emitido por Interchile, se recibió el cronograma de Skipper
vigente al 8 de octubre de 2015.
Se ha recibido el cronograma de ABB Brasil para la fabricación del reactor. Este cronograma es
consistente con el Cronograma del Proyecto, y se adelanta a las fechas establecidas en éste. Por otra
parte, las pruebas en fábrica del reactor están programadas para finalizar el 23 de diciembre.
A la fecha Interchile no ha entregado los cronogramas de los fabricantes de los siguientes
suministros de línea: aisladores; ferretería; cable de guardia. Para el cable conductor se cuenta con
la fecha de entrega.
4.2.1.7 Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio
No obstante el adelantó en la firma del Contrato con la empresa Unión Eléctrica, que será la
encargada de la construcción y montaje de la línea de transmisión, estas actividades se encuentran
programadas para iniciarse a partir del 14 de febrero de 2016 y a la fecha no se cuenta con un
cronograma.
4.3 GESTIONES ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS Interchile implementó su plan de permisos en la plataforma SIGEA (Sistema Integrado de Gestión
de Cumplimiento Ambiental), la cual está diseñada para llevar un registro de todos los permisos
necesarios para el Proyecto.
En esta plataforma, a la fecha se han cargado los permisos necesarios para el Proyecto, sin embargo
no se dispone de ninguna fecha estimada para su obtención. Dada la gran cantidad de permisos
involucrados (599 permisos distintos), no se pueden listar todos ellos en el presente Informe
Bimestral. Se solicitará a Interchile completar la información ingresada en el sistema SIGEA con las
fechas estimadas de obtención de permisos.
Con relación a la Solicitud de Concesión Definitiva, esta fue ingresada a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, con fecha 20 de agostos de 2014. Con fecha 22 de septiembre, la SEC
mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de errores u omisiones en la Solicitud. Con
fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión Definitiva,
subsanando la información requerida por la SEC, con lo que finalmente con fecha 19 de noviembre
de 2014 la SEC declaró la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva.
Respecto a la obtención de la RCA, en el numeral 4.4.1 se resumen los principales hitos del Proceso
de Evaluación Ambiental.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 28 de 49
4.4 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, INGENIERÍA Y SUMINISTROS
4.4.1 Estudios Medioambientales
- El EIA fue presentado el 24 de octubre y declarado admisible por el Servicio de Evaluación
Ambiental el día 3 de noviembre de 2014.
- El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA al Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto con 119 observaciones, fijando como plazo máximo para la entrega de la Adenda
N°1, el 28 de mayo de 2015.
- Con fecha 24 de abril Interchile emitió la Adenda N°1, adelantando en algo más de un mes
la fecha establecida por la Autoridad Ambiental.
- Con fecha 4 de junio de 2015, el SEA emitió un ICSARA Complementario, otorgando al
Adjudicatario un plazo de respuesta con fecha límite 5 de agosto de 2015. Este ICSARA
complementario contuvo un total de 27 observaciones referentes a 9 capítulos, que dieron
origen a 55 respuestas.
- Con fecha 15 de junio de 2015 Interchile se emitió la ADENDA N°2 al Servicio de Evaluación
Ambiental
- El 30 de Julio de 2015 el SEA extiende en 60 días el plazo del proceso de evaluación
ambiental.
- 1 de septiembre de 2015, se emitió por parte del SEA el ICSARA extraordinario.
- 15 de septiembre de 2015 se emitió la ADENDA extraordinario al Servicio de Evaluación
Ambiental.
- 6 de octubre de 2015, el SEA emite la Resolución Exenta N°1334, la cual suspende el periodo
de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental por una plazo de 90 días.
Sigue sin definirse por parte del SEA la Consulta Indígena con la Comunidad de Quillagua.
El Adjudicatario considera un 10% de avance en la actividad 6.5 “Tramitación Permisos Ambientales
Sectoriales”, sin embargo el Auditor no ha recibido documentos que respalden este avance. Se
solicitaron documentos de respaldo.
4.4.2 Ingeniería
4.4.2.1 Subestaciones
Se encuentran aprobados todos los estudios estáticos y transitorios necesarios para establecer las
especificaciones de detalle del Proyecto y junto con la contratación de los seguros dan cumplimiento
al Hito Relevante N°1.
Para las subestaciones, durante el período se avanzó en el desarrollo de la ingeniería de detalles y
finalizó la subactividad “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales”. Los entregables
(acumulados) recibidos al término del período son:
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 29 de 49
- Documentos Generales:
o P2-SE-06-D00001 (D) Lístado Documentos
o P2-SE-06-D00003 (C) Cronograma SE Lagunas
o P2-SE-06-D00004 (C) Cronograma SE Encuentro
o P2-SE-06-D00006 (B) Plan de Calidad
o P2-SE-06-D00008 (D) Criterios de Diseño Obra Civil SE
o P2-SE-06-D00009 (D) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones
o P2-SE-06-D00010 (B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos
o P2-SE-06-D00013 (B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos
o P2-SE-06-D00200 (C) Espectro Sísmico
o P2-SE-06-D00201 (D) Memoria de cálculo de distancias mínimas y de seguridad más
definición de cadenas de aisladores patio de 220 kV
o P2-SE-06-D00202 (B) Memoria de Cálculo de Coordinación de Aislamiento 220 kV
o P2-SE-06-D00204 (C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar
Reactor
o P2-SE-06-D00205 (B) Memoria de Cálculo de Conexiones Malla de Puesta a Tierra
o P2-SE-06-D00207 (C) Memoria de Cálculo de Iluminación Exterior Paño de línea
Patio 220kV
o P2-SE-06-D00213 (C) Especificación Técnica - Proyecto Sistema de Climatización
Caseta 220 kV
o P2-SE-06-D01001 (B) CTG Pararrayos
o P2-SE-06-D01003 (B) Verificación Sísmica de Pararrayos
o P2-SE-06-D01011 (B) Características Técnicas Cable Potencia Desnudo
o P2-SE-06-D01023 (B) Verificación Sísmica Interruptores
o P2-SE-06-D01040 (D) Características Técnicas Garantizadas Seccionador sin PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-D01060 (C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador con PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-D01070 (C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador Pantógrafo
o P2-SE-06-D01080 (B) ET TTPP Capacitivos 220 kV
o P2-SE-06-D01083 (B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Tensión
Capacitivo de 220 KV
o P2-SE-06-D01103 (B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Corriente
de 220kV
o P2-SE-06-D01120 (B) CTG Trampa de Onda 220kV
o P2-SE-06-D01126 (C) Memoria de cálculo de Descargador de Sobretensión - Trampa
de Onda 220 kV
o P2-SE-06-D01165 (D) CTG Aisladores de Soporte
o P2-SE-06-D01167 (B) Memoria de Verificación sísmica Aislador Tipo Pedestal
o P2-SE-06-D01168 (B) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal
o P2-SE-06-D019 ET Estructuras Metálicas
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 30 de 49
o P2-SE-06-D021 ET Diseño de Obras Civiles
o P2-SE-06-D040 CTG Estructuras Metálicas
o P2-SE-06-K00602 (C) Disposición de Equipos en Armarios
o P2-SE-06-K00604 (C) Diagrama General de Canalización de Servicios
o P2-SE-06-K00605 (C) Esquema Final del Sistema de Comunicaciones Linea
Encuentro - Lagunas
o P2-SE-06-K00608 (C) Diagrama General de TELEPROTECCIONES
o P2-SE-06-K00609 (C) Diagrama General Multiplexores
o P2-SE-06-K01004 (B) Plano de Dimensiones Pararrayos
o P2-SE-06-K01006 (B) Plano de Dimensiones Contador de Descargas Pararrayos
o P2-SE-06-K01021 (B) Placas de Identificación de Equipo Interruptor Potencia de 220
kV
o P2-SE-06-K01024 (C) Plano de Dimensiones Interruptor Potencia de 220 kV
o P2-SE-06-K01041 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-K01042 (B) Diagramas Eléctricos Seccionador sin PAT Apertura Central de
220kV
o P2-SE-06-K01044 (B) Plano de Dimensiones Seccionador Horizontal sin PAT
o P2-SE-06-K01062 (B) Diagramas Eléctricos Seccionador con PAT Apertura Central de
220kV
o P2-SE-06-K01064 (B) Plano de Dimensiones Seccionador Horizontal con PAT
o P2-SE-06-K01071 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo
Vertical Sin PAT de 220kV
o P2-SE-06-K01072 (B) Diagramas Eléctricos Seccionador Pantógrafo Vertical Sin PAT
de 220kV
o P2-SE-06-K01084 (C) Plano de Dimensiones Transformador de tensión capacitivo
220 kV
o P2-SE-06-K01102 (B) Diagramas Eléctricos Transformador de Corriente 220 KV
o P2-SE-06-K01124 (C) Plano de Dimensiones Trampa de Onda
o P2-SE-06-K01168 (C) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal
- Subestación Lagunas:
o P2-SE-06-D10206 (C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y
sala baterías
o P2-SE-06-D10300 (C) Informe Técnico Mecánica de Suelos
o P2-SE-06-D10306 (C) Memoria de Cálculo Estructura Caseta
o P2-SE-06-D10307 (C) Memoria de Cálculo Caseta Extintor Rodante
o P2-SE-06-D10308 (C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea
y Barra de 220 kV
o P2-SE-06-D10311 (C) Memoria de Cálculo Fundación Reactor
o P2-SE-06-D10632 (C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 31 de 49
o P2-SE-06-D10633 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.A.
o P2-SE-06-K01041 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-K01071 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo
Vertical Sin PAT de 220kV
o P2-SE-06-K10001 (C) Disposición general de obras dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K10002 (C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K10003 (D) Diagrama Unilineal General Lagunas
o P2-SE-06-K10100 (B) Diagrama Unilineal Detallado Subestación Lagunas
o P2-SE-06-K10102 (D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT
o P2-SE-06-K10103 (B) Detalle Cadena de Aisladores 220kV
o P2-SE-06-K10103 (C) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación
o P2-SE-06-K10105 (C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K10106 (D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea
Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV
o P2-SE-06-K10108 (C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K10109 (B) Disposición Fisica Caseta de Control y Sala de Baterías
o P2-SE-06-K10110 (B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K10111 (C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías
220kV
o P2-SE-06-K10257 (C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos
o P2-SE-06-K10258 (B) Caseta 220kV Arquitectura y Terminaciones
o P2-SE-06-K10259 (C) Caseta 220 kV - Civil-Estructural (fundacion, pilares, muros,
techumbre, canaletas y tapas)
o P2-SE-06-K10260 (C) Caseta Extintor Rodante - Planta, Corte y Detalles
o P2-SE-06-K10261 (D) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV
o P2-SE-06-K10262 (C) Fundación Reactor (Detalles (concreto y refuerzo)
o P2-SE-06-K10404 (B) Diagramas de Principio Linea ENCUENTRO
o P2-SE-06-K10620 (B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp
en patio de alta tensión SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10621 (B) Disposición de armarios en salas SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10622 (B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE LAGUNAS
o P2-SE-06-K10623 (B) Recorrido de Cables de señales, SE LAGUNAS
- Subestación Encuentro:
o P2-SE-06-D20206 (C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y
sala
o P2-SE-06-D20304 (C) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea
o P2-SE-06-D20308 (C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea
y Barra de 220 kV
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 32 de 49
o P2-SE-06-D20632 (C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C.
(Determinación de Banco y cargador de baterías)
o P2-SE-06-D20633 (B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A.de C.A
o P2-SE-06-K20001 (C) Disposición general de obras dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K20002 (C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K20003 (D) Diagrama Unilineal General Encuentro
o P2-SE-06-K20100 (B) Diagrama Unilineal Detallado SE Encuentro
o P2-SE-06-K20102 (D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT
o P2-SE-06-K20103 (C) Disposición, cortes y detalles de conjuntos de aislación
o P2-SE-06-K20105 (C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K20106 (D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea
Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV
o P2-SE-06-K20108 (C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K20109 (B) Disposición física Caseta Control 220kV y Sala Baterías
o P2-SE-06-K20110 (B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K20111 (C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías
220kV
o P2-SE-06-K20251 (B) Fundaciones Planta General Subestación 220 kV
o P2-SE-06-K20251 (B)_V
o P2-SE-06-K20252 (C) Fundaciones Marcos de línea 220 kV Detalles (Concreto y
Refuerzo)
o P2-SE-06-K20257 (C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos
o P2-SE-06-K20258 (B) Caseta 220 kV - Arquitectura y terminaciones
o P2-SE-06-K20261 (C) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV
o P2-SE-06-K20621 (B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp
en patio de alta tensión SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20622 (B) Disposición de Armarios en salas SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20623 (B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE ENCUENTRO
o P2-SE-06-K20624 (B) Recorrido de Cables de señales, SE ENCUENTRO
Se ha detectado un atraso en la entrega de los documentos correspondientes a la ingeniería de
subestaciones, sin embargo dada la fecha de inicio de construcción de las subestaciones indicada en
el Cronograma (11/07/16), aún existe holgura suficiente para que no se vean afectadas las fechas
de inicio de las obras.
4.4.2.2 Línea
A la fecha del presente informe han finalizado las siguientes subactividades de la ingeniería de la
línea:
- 4.2.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”
- 4.2.1.2.2 “Conductor” (Especificaciones de Detalle)
- 4.2.1.2.3 “Aislación” (Especificaciones de Detalle)
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 33 de 49
- 4.2.1.3 “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales”
- 4.2.2.1 “Informes técnicos, especificaciones técnicas y planos” (Ingeniería Detallada)
- 4.2.2.2.1 “Dimensiones Mínimas (Diseño Electromecánico)”
- 4.2.2.2.2 “Cuadros de Cargas”
- 4.2.2.2.3 “Siluetas de estructuras”
- 4.2.2.2.4 “Memorias de diseño”
- 4.2.3 “Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1”
- 4.2.4 “Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING”
A la fecha se han recibido los siguientes documentos de diseño de torres:
- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre A
- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre AA
- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre B
- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre C
- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre D/DT
- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre TR
- Planos de Fabricación Torre A
- Planos de Fabricación Torre AA
Adicionalmente se recibieron las memorias de cálculos de las fundaciones de las torres tipo A, AA,
B y C.
Se mantiene pendiente la entrega de los planos de fabricación del resto de las estructuras por parte
de Skipper, y la especificación de las pruebas de carga específicas para cada tipo de torre.
De acuerdo a lo indicado en las reuniones mensuales de junio, julio, agosto y septiembre, se
recomendó a Interchile que converse con el Mecánico de Suelos del proyecto sobre las
recomendaciones constructivas y/o de protección que deben tener las fundaciones debido a la
salinidad de los suelos. A pesar de la insistencia respecto a este tema, se sigue sin tener respuesta
por parte de Interchile.
De acuerdo a la experiencia de este Auditor, de no tomarse medidas de protección en la
construcción de las fundaciones de la línea se pone en riesgo la calidad técnica del proyecto debido
al degradamiento en la resistencia de las fundaciones producto del contacto directo del hormigón
con el suelo salino, situación que se presentará durante la etapa de operación del proyecto.
4.4.3 Suministros
4.4.3.1 Conductor Línea de Transmisión
Debido al Contrato de Alianza Estratégica para el suministro de cable conductor firmado entre el
Adjudicatario y STERLITE, el 29 de enero de 2014 se envió la Orden de Compra para el cable ACAR
900 MCM (18/19). Se estimó un total de 722 toneladas con base en el siguiente cálculo:
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 34 de 49
188 km * 3 fases * 1 subconductor por fase * 1,255 ton/km * 1,02
Las características técnicas del conductor cumplen adecuadamente con las características ofrecidas
por el Adjudicatario en su oferta técnica, y con las bases de la licitación (Tabla 13). La norma técnica
utilizada por STERLITE es la ASTM B524.
Tabla 13: Características del Conductor 220 kV
ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Tipo ACAR ACAR Calibre MCM 900 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio
18/19 18/19
Diámetro[mm] 27.74 27.734 Sección [mm2] 456.26 456.22 Peso [kg/km] 1.253 1.255,2 Tensión Rotura [kg] 10297 10269 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681 0.0679
4.4.3.2 Estructuras Línea de Transmisión
Para la adquisición de las estructuras de línea, existe un convenio de alianza estratégica con la
empresa india Skipper. Se completó el diseño de las estructuras, y se encuentran listos los planos
de fabricación de las Torres tipo A y AA.
La elaboración de planos de fabricación de las estructuras debiese haber finalizado con fecha 2 de
septiembre, sin embargo a la fecha sólo se han recibido los planos de fabricación de las torres A y
AA.
4.4.3.3 Ferretería
La ferretería se encuentra contratada con la empresa francesa Dervaux.
4.4.3.4 Cable de Guardia
El suministro del cable de guardia fue contratado a la empresa japonesa Suzhou Furukawa Power
Optic Cable Co. A continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas del cable
de guardia adquirido.
Tabla 14: Características del Cable de Guardia OPGW
ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Tipo OPGW OPGW Standard IEEE 1138 IEEE 1138
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 35 de 49
Numero de Fibras 12 12 Alambres 9 9 Tensión de Máxima Ruptura 38,90 kN 38,90 kN Módulo de Elasticidad 7.911 kg/mm2 7.911 kg/mm2 Corriente de Cortocircuito Monofásico 20 kA 20 kA
4.4.3.5 Aisladores de Vidrio
El suministro de los aisladores de vidrio fue contratado a la empresa francesa Sediver. A
continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas de los aisladores.
Tabla 15: Caracterísiticas de los Aisladores Tipo Outerib
ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Fabricante - SEDIVER País - China Tipo - Suspensión -
Outerib Estandar - IEC 60383 – IEC
60305 Espaciamiento - 146 mm Diámetro Máximo - 300 mm Distancia de Fuga Máxima - 469 mm Acople IEC 60120 - 16 A Voltaje sost. Frec. Industril en seco 1 min - 60 kV Carga de Rotura Máxima 120 kN 120 kN
Tabla 16: Caracterísiticas de los Aisladores Tipo Aerodinámico
ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Fabricante - SEDIVER País - China Tipo - Suspensión –
Aerodinámico Estandar - IEC 60383 – IEC
60305 Espaciamiento - 146 mm Diámetro Máximo - 420 mm Distancia de Fuga Máxima - 380 mm Acople IEC 60120 - 20 Voltaje sost. Frec. Industril en seco 1 min - 60 kV Carga de Rotura Máxima 160 kN 160 kN
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 36 de 49
4.4.3.6 Reactor
Con fecha 18 de julio de 2014, Interchile emitió la orden de compra del reactor, el cual será fabricado
por ABB Brasil. Algunas de las características técnicas principales del reactor son las siguientes:
Tabla 17: Características del Reactor
ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Fabricante, País - ABB, Brasil Potencia 30 MVar 30 MVar Tensión 220 kV 220 kV Aislación 31 mm/kV 31 mm/kV BIL - 1050 kV Tensión del neutro - 46 kV
Tabla 18: Repuestos Encargados
REPUESTO
Válvula de Alivio de Presión Indicador de Temperatura de los devanados y aceite con contactos Relé Buchholz Respiradores de Sílica
4.5 PRUEBAS EN FÁBRICA PARA EQUIPOS Y ELEMENTOS Se recibieron los protocolos de pruebas de los siguientes equipos:
- Interruptores de Potencia, certificados con los siguientes documentos:
o 35140814-b001_0a_sp_stpp
o 35140815-b001_0a_sp_stpp
o 35140816-b001_0a_sp_stpp
o 35140817-b001_0a_sp_stpp
o 35140818-b001_0a_sp_stpp
- Transformadores de Tensión, certificados con el siguiente documento:
o 414300370-80-TR
El calendario de pruebas en fábrica entregado por Interchile es el siguiente:
EQUIPO Fabricante Sitio de las pruebas y
fabricación
Cronograma de pruebas
FAT
Tipo de Prueba
Número de
Unidades
Asistencia del
Cliente
Interruptores de potencia Tipo
Siemens A. G.
Berlín- Alemania
23-07-2015 rutina y
aceptación 9 NO
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 37 de 49
línea (c/s mando sincronizado)
Pararrayos (Descargadores)
Siemens A. G.
Berlín- Alemania
15-10-2015 rutina y
aceptación 9 NO
Seccionador horizontal con puesta a tierra
Siemens A. G.
Turquia 23-11-2015 rutina y
aceptación 4 NO
Seccionador horizontal sin puesta a tierra
Siemens A. G.
Turquia 25-11-2015 rutina y
aceptación 9 NO
Seccionador Pantografo
Siemens A. G.
Turquia 27-11-2015 rutina y
aceptación 9 NO
Trampa de Onda Siemens
A. G. Brasil 24-09-2015
rutina y aceptación
4 NO
Transformadores de Tensión (porcelana)
TRENCH Canadá 25-05-2015 rutina y
aceptación 6 NO
Transformadores de Corriente
TRENCH FRANCIA 06-10-2015 rutina y
aceptación 6 NO
4.6 VISITAS DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TERRENO Sin avance, según cronograma.
4.7 TRABAJOS DEL ADJUDICATARIO EN INSTALACIONES DE TERCEROS Sin avance, según cronograma.
4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE DESARROLLAR EL PROYECTO
4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto
4.8.1.1 Administración y Dirección General
El equipo destinado a la administración y dirección general del Proyecto no ha sido modificado a la
fecha. Como ya ha sido señalado anteriormente, este equipo no participa directamente en la
revisión técnica del Proyecto, ya que los encargados de realizarla son las empresas contratadas para
desarrollar la ingeniería de contraparte.
El área de líneas ha demostrado de manera reiterada su falta de compenetración con los aspectos
tanto técnicos como de seguimiento y control del proyecto de líneas. Del mismo modo se observa
un reiterado incumplimiento por parte de Skipper de sus programas relacionados con el diseño,
pruebas y fabricación de estructuras.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 38 de 49
4.8.1.2 Empresas Contratadas Para La Ejecución de los Trabajos
4.8.1.2.1 Siemens
Siemens se encuentra actualmente en el proceso de licitación de las obras y montaje de los paños
de subestación. Las empresas que están participando en la licitación son:
- Delta
- Agrosonda
- RVF
- VyV
- Inspecco
- Globalice
- Inprolec
- Reich Ingeniería
Una vez que se reciba información de las empresas que se adjudiquen la construcción de cada paño
de subestación, se solicitarán sus antecedentes con la finalidad de analizar sus capacidades y emitir
una opinión fundada al respecto. De acuerdo a lo informado por Interchile, la fecha estimada de
adjudicación es el 15 de octubre de 2015.
4.8.1.2.2 EQCO
Para complementar al profesional de ISA Colombia, designado como revisor de temas sísmicos, se
contrató a la empresa EQCO, formada por Ernesto Cruz y Dania Valdivia, ambos ingenieros
estructurales con amplia experiencia en temas sísmicos.
- Ernesto Cruz posee un Ph.D en Ingeniería de la universidad de California, Berkeley y tiene
amplia experiencia en revisión sísmica de proyectos industriales.
- Dania Valdivia es ingeniería Civil Estructural y posee un magister de la Pontificia Universidad
Católica. Se ha especializado en la revisión sísmica de proyectos estructurales, y ha
participado más de 10 proyectos de generación en Chile y otros países.
4.8.1.2.3 Unión Eléctrica
En la presente tabla se presenta qué actividades serán desarrolladas por Unión Eléctrica, y cuáles serán subcontratadas.
Actividad Responsabilidad
Construcción de campamentos y almacén UESA / Subcontratista
Operación de Almacenes UESA
Construcción de Accesos UESA / Subcontratista
Cimentación de Estructuras UESA / Subcontratista
Montaje de Estructuras UESA / Subcontratista
Tendido, regulación y amarre de conductor eléctrico UESA
Pruebas de cable conductor eléctrico UESA / Subcontratista
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 39 de 49
Tendido, regulación y amarre del cable OPGW UESA
Empalmes y pruebas del cable OPGW UESA
Gestión Ambiental UESA
Gestión Social UESA
Gestión Predial UESA / Consultor
Gestión HSE UESA / Consultor
Gestión de la Calidad UESA
Se ha solicitado a Interchile de manera reiterada, sin respuesta a la fecha, informar respecto a las empresas que serán subcontratadas por Unión Eléctrica, con la finalidad solicitar posteriormente sus antecedentes y así poder analizar sus capacidades y emitir una opinión fundada al respecto. En la Tabla 19 se resumen las empresas contratistas informadas hasta la fecha por el Adjudicatario. Tabla 19: Empresas Contratistas
N° Actividad Contratista País
1 EIA Gestión Ambiental Consultores S.A.
Chile
2 Línea de Transmisión
2.1 Gestión Predial FELVAL S.A. Chile
2.2 Topografía LIDAR Terra Remote Sensing Chile/Canada
2.3 Ingeniería Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.
Colombia
2.4 Fabricación de Estructuras SKIPPER Ltd India
2.5 Suministro Conductor STERLITE Ltd India
2.6 Diseño de Torres y Planos de Fabricación TRUCON India
2.7 Diseño de Torres y Planos de Fabricación ARCON India
2.8 Construcción y Montaje Unión Eléctrica S.A. Colombia
2.9 Suministro de Ferretería Dervaux Francia
2.10 Suministro del Reactor ABB Brasil
2.11 Suministro del Cable de Guardia Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co.
Japón
2.12 Suministro de Aisladores de Vidrio Sediver Francia
2.13 Inspección Técnica de Obras Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.
Colombia
3 Paños de Subestaciones
3.1 EPC SIEMENS Chile
3.1 Ingeniería IEB Colombia
3.2 Construcción, Montaje y Puesta en Servicio SIEMENS Chile
3.3 Estudios Dinámicos y Sistémicos HMV Colombia
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 40 de 49
3.4 Suministro de Equipos Primarios SIEMENS Varios Paises
3.5 Asesores Sísmicos EQCO Chile
4 Ingeniería de Contraparte
4.1 Línea ISA Colombia
4.2 Subestaciones HMV Ingenieros Ltda Colombia
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 41 de 49
5 CONCLUSIONES
Al 30 de septiembre de 2015 y habiendo transcurridos 23,5 meses desde su fecha de inicio (16 de
octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance
real de 29,05%, frente al 36,80% informado por Interchile y al 51,88% programado.
La diferencia que se observa entre el avance programado y los avances reales de Interchile y el
Auditor, se debe en parte importante a que para el período no se contabilizó suficiente avance en
las actividades correspondientes a la adquisición de suministros, debido a que no se contó con
información verificable para la mayoría de los equipos y materiales.
Por su parte la diferencia que se observa entre el avance real determinado por Interchile y el
determinado por el Auditor, se debe a lo siguiente:
- El Auditor no ha recibido toda la documentación que respalde el avance declarado por Interchile para las actividades.
- El Auditor no concuerda con el nivel de avance informado por Interchile dado el nivel de desarrollo que presentan ciertas actividades.
El atraso que se ha ido produciendo en la actividad correspondiente a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), podrá afectar en mayor o menor medida la Ruta Crítica del Proyecto, dependiendo del tiempo que utilice el SEA para desarrollar el Proceso de Consulta Indígena y para lo cual extendió el plazo mediante Resolución Exenta Nº1334 hasta el 28 de marzo de 2016. Si es que la RCA fuese obtenida en esa fecha, a juicio de este Auditor el atraso que sufriría el inicio de la construcción de la línea afectará de toda forma la fecha del Hito Relevante Nº3 y muy probablemente la del Hito Relevante Nº5. Por otra parte, en el caso que la RCA fuese obtenida antes del 31 de diciembre como se encuentra actualmente programado, Interchile deberá incrementar los recursos a disposición y los rendimientos de forma de poder cumplir con los hitos relevantes 3 y 5, sin embargo, a la fecha no ha proporcionado un análisis que demuestre como logrará disponer de los recursos humanos y materiales necesarios, y alcanzar los rendimientos requeridos. Además, el atraso que ha tenido la actividad correspondiente a la obtención de la Concesión Eléctrica, también podrá afectar Ruta Crítica del Proyecto, siempre y cuando se prolongue más allá de diciembre, si la RCA es obtenida durante ese mes.
Si bien no se han detectado incumplimientos a las características técnicas del Proyecto, a la fecha
del presente informe la falta de documentos aprobados por el Asesor Sísmico para los equipos de
subestación, la falta de especificaciones para la ejecución de las pruebas de carga de las estructuras,
la falta de definición de las fechas de las pruebas de carga y la falta de respuesta sobre la protección
que requieren las fundaciones de la línea debido a la salinidad de los suelos , pueden significar un
potencial riesgo para el cumplimiento de las características técnicas establecidas para el Proyecto.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 42 de 49
6 ANEXOS
6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO DEL AUDITOR
6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría
Para el desarrollo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:
Reuniones con el Adjudicatario:
- El 13 de agosto se sostuvo la primera reunión mensual con el Adjudicatario, para el
período de este informe. Algunos temas tratados:
Se solicitó a Interchile que realice un análisis y que se demuestre, la forma
en que lograrán los rendimientos requeridos para dar cumplimiento a los
Hitos Relevantes 3 y 5.
Interchile se comprometió a entregar este análisis en la reunión mensual
de septiembre.
Consulta Indígena
Se solicitó programas de pruebas, protocolos, procedimientos y normas
para las pruebas de cada equipo.
Observaciones al diseño de fundaciones.
Observaciones a las pruebas de carga.
Interchile espera cerrar la ingeniería durante septiembre.
Se recomienda conversar con el mecánico de suelos por la salinidad del
suelo.
Se solicita actualización del plan maestro de permisos.
Interchile espera poder tener la Concesión lista para fines de noviembre.
- El 23 de septiembre se sostuvo la segunda reunión mensual con el Adjudicatario,
entre los temas tratados están:
Se volvió a solicitar a Interchile que realice un análisis y que se demuestre,
la forma en que lograrán los rendimientos requeridos para dar
cumplimiento a los Hitos Relevantes 3 y 5.
Consulta Indígena.
Información sistema de comunicaciones y centro de control.
Cronogramas de pruebas FAT de los equipos primarios
Licitación de construcción de subestaciones.
Se solicitó información de las ITO.
Pruebas de carga.
Se recomienda conversar con el mecánico de suelos por la salinidad del
suelo.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 43 de 49
Plan de permisos del proyecto.
Se solicita actualización del plan maestro de permisos.
Revisión de Antecedentes:
- Se verificaron los antecedentes solicitados y que fueron entregados por el
Adjudicatario.
Revisión de Informes de Avance:
- Se revisaron los informes de avance mensual del Adjudicatario (agosto y septiembre
2015).
Análisis de Cronogramas:
- Se revisó, comentó y aprobó la nueva línea base propuesta por Interchile.
- Se analizaron los avances del período.
6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades desarrolladas,
respecto del Programa Bimestral
6.1.2.1 Reuniones con el Adjudicatario
Se llevaron a cabo dos reuniones con el Adjudicatario, habiéndose realizado la primera de ellas el
13 de agosto de 2015 y la segunda el 23 de septiembre de 2015.
6.1.2.2 Recepción de Documentos Técnicos
Especialidad Eléctrica
Nombre Situación
Plan de Inspección y Ensayos Trampas de Ondas PIE N° 1099/14B1 Revisado
Pruebas FAT Transformador de Voltaje Capacitivo TCVT245 414300370-80-
TR Revisado
Factory test descripción y norma IEC para interruptores de poder Revisado
Factory test descripción y norma IEC para desconectadores Revisado
Factory test descripción y norma IEC para pararrayos Revisado
Factor test descripción y norma para transformadores de corriente Revisado
Listado de pruebas y fabricación equipos primarios SSEE Revisado
6.1.2.3 Gestión Ambiental
Se realizó un seguimiento del proceso de evaluación ambiental, revisando el Decreto Exento
N°1334, y las preguntas contenidas en el tercer ICSARA.
6.1.2.4 Gestión Predial
Se realizó el seguimiento al estado de avance la Solicitud Concesión Definitiva.
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 44 de 49
6.1.2.5 Elaboración de Informes
Se elaboraron los informes mensuales correspondientes a los meses de agosto y septiembre.
Se analizaron los informes mensuales elaborados por el Adjudicatario.
6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del Auditor
durante el período
Cabe destacar que en el equipo del Auditor, el Encargado también realiza las funciones del
Encargado de Programación y Control.
Tabla 20: Actividades desarrolladas
Actividad Descripción Responsable
Reuniones con el Adjudicatario
Reunión realizada el 13 de agosto de 2015
Encargado Ingeniero de Apoyo
Reunión realizada el 23 de septiembre de 2015
Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo
Revisión de Antecedentes Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario
Encargado Encargado Área Eléctrica Encargado Área Civil Ingeniero de Apoyo
Revisión de Informes de Avance
Verificación del Estado de Avance de cada una de las actividades
Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo
Revisión Gestión Predial Seguimiento al estado de la Solicitud Concesión Definitiva.
Encargado Ingeniero de Apoyo
Análisis Gestión Ambiental Se realizó un seguimiento del proceso de evaluación ambiental, detectándose el problema producido por la suspensión del plazo por 90 días.
Ingeniero de Apoyo
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 45 de 49
Marcela Aravena R. Víctor Torres P.
Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica
Manuel Antúnez L. Esteban Bravo M.
Ingeniero Apoyo Encargado
6.2 DOCUMENTOS RECIBIDOS A continuación se presenta un listado con los documentos que han sido recibidos por el Equipo
Auditor durante el período, los cuales se han utilizado para medir el avance del proyecto, verificar
características técnicas y verificar las actividades realizadas por el Adjudicatario.
Tabla 21: Listado de documentos recibidos
N° Nombre del Documento Contenido
1 Solicitud de información_030.pdf Solicitud de información 030
2 Solicitud de información_030.xlsx Solicitud de información 030
3 Solicitud de información_030.xlsx Respuesta Solicitud de información 030
4 Status_Construcción.docx Status Licitación Construcción SE
5 Status_validación_sismica.pdf Status Validación Sísmica
6 GE-ESPE-00001-S-00-D0300.docx ET Sensores Temperatura
7 GE-ESPE-00001-S-00-D0300.kmz ET Sensores Temperatura
8 GE-ESPE-00001-S-00-D0300.xlsx ET Sensores Temperatura
9 ORD SEC 10634 traslada oficio BBNN 12-08-15.pdf Oficio BBNN
10 35140814-b001_0a_sp_stpp.pdf Protocolos Pruebas Interruptores
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 46 de 49
11 35140815-b001_0a_sp_stpp.pdf Protocolos Pruebas Interruptores
12 35140816-b001_0a_sp_stpp.pdf Protocolos Pruebas Interruptores
13 35140817-b001_0a_sp_stpp.pdf Protocolos Pruebas Interruptores
14 35140818-b001_0a_sp_stpp.pdf Protocolos Pruebas Interruptores
15 FAT Program.pdf Programa Pruebas FAT Descargadores
16 Factory_test_-_description_SIEMENS.pdf Descripción Pruebas Desconectadores
17 1099_14B1-PIT.PDF Plan de Inspección Trampas de Onda
18 414300370-80-TR.pdf Certificado de Pruebas TTPP
19 Factory_test_-_description_SIEMENS (2).pdf Descripción pruebas TTPP
20 Agenda_FAT_DS-82 DS-201.pdf Calendario Pruebas TTCC
21 Listado pruebas TC DS-82 201-.pdf Listado Pruebas TTCC
22 Plan de pruebas y fabricación.xlsx Plan de Pruebas y Fabricación
23 P2-SE-06-D00213(C) Especificación Técnica - Proyecto Sistema de Climatización Caseta 220 kV.pdf
Documentos Ing. SSEE
24 P2-SE-06-D10307(C) Memoria de Cálculo Caseta Extintor Rodante.PDF
Documentos Ing. SSEE
25 P2-SE-06-D10632(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C.PDF
Documentos Ing. SSEE
26 P2-SE-06-D10633(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.A..pdf
Documentos Ing. SSEE
27 P2-SE-06-D20632(C) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A. de C.C. (Determinación de Banco y cargador de baterías).PDF
Documentos Ing. SSEE
28 P2-SE-06-D20633(B) Memoria de Cálculo de Dimensionamiento de S.S.A.A.de C.A.PDF
Documentos Ing. SSEE
29 P2-SE-06-K01041 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT Apertura Central de 220kV.pdf
Documentos Ing. SSEE
30 P2-SE-06-K01071 (B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo Vertical Sin PAT de 220kV.pdf
Documentos Ing. SSEE
31 P2-SE-06-K10260(C) Caseta Extintor Rodante - Planta, Corte y Detalles.pdf
Documentos Ing. SSEE
32 P2-SE-06-K10620(B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp en patio de alta tensión SE LAGUNAS.PDF
Documentos Ing. SSEE
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 47 de 49
33 P2-SE-06-K10621(B) Disposición de armarios en salas SE LAGUNAS.PDF
Documentos Ing. SSEE
34 P2-SE-06-K10622(B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE LAGUNAS.PDF
Documentos Ing. SSEE
35 P2-SE-06-K10623(B) Recorrido de Cables de señales, SE LAGUNAS.PDF
Documentos Ing. SSEE
36 P2-SE-06-K20621(B) Disposición Mecánica cajas de acoplamiento en torreta de ttpp en patio de alta tensión SE ENCUENTRO.pdf
Documentos Ing. SSEE
37 P2-SE-06-K20622(B) Disposición de Armarios en salas SE ENCUENTRO.PDF
Documentos Ing. SSEE
38 P2-SE-06-K20623(B) Recorrido de Cables de alimentación sala SE ENCUENTRO.pdf
Documentos Ing. SSEE
39 P2-SE-06-K20624(B) Recorrido de Cables de señales, SE ENCUENTRO.PDF
Documentos Ing. SSEE
40 P2-SE-06-D01011(B) Características Técnicas Cable Potencia Desnudo.pdf
Documentos Ing. SSEE
41 P2-SE-06-D01126 (C) Memoria de cálculo de Descargador de Sobretensión - Trampa de Onda 220 kV.pdf
Documentos Ing. SSEE
42 P2-SE-06-D10306(C) Memoria de Cálculo Estructura Caseta.pdf
Documentos Ing. SSEE
43 P2-SE-06-D10308 (C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea y Barra de 220 kV.PDF
Documentos Ing. SSEE
44 P2-SE-06-D10311(C) Memoria de Cálculo Fundación Reactor.pdf
Documentos Ing. SSEE
45 P2-SE-06-D20304(C) Memoria de cálculo Fundación Marco de Línea.PDF
Documentos Ing. SSEE
46 P2-SE-06-D20308(C) Guías para el Diseño de Estructuras Metálicas Marcos de Línea y Barra de 220 kV.PDF
Documentos Ing. SSEE
47 P2-SE-06-K01041(B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador sin PAT Apertura Central de 220kV.pdf
Documentos Ing. SSEE
48 P2-SE-06-K01071(B) Placas de Identificación de Equipo Seccionador Pantógrafo Vertical Sin PAT de 220kV.pdf
Documentos Ing. SSEE
49 P2-SE-06-K10003(D) Diagrama Unilineal General Lagunas.pdf
Documentos Ing. SSEE
50 P2-SE-06-K10102(D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT.PDF
Documentos Ing. SSEE
51 P2-SE-06-K10106(D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV.PDF
Documentos Ing. SSEE
52 P2-SE-06-K10110(B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV.pdf
Documentos Ing. SSEE
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 48 de 49
53 P2-SE-06-K10257(C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos.pdf
Documentos Ing. SSEE
54 P2-SE-06-K10259(C) Caseta 220 kV - Civil-Estructural (fundacion, pilares, muros, techumbre, canaletas y tapas).PDF
Documentos Ing. SSEE
55 P2-SE-06-K10261(D) Isométrico de cargas y localización de templas 220 kV.PDF
Documentos Ing. SSEE
56 P2-SE-06-K10262(C) Fundación Reactor (Detalles (concreto y refuerzo).pdf
Documentos Ing. SSEE
57 P2-SE-06-K20102(D) Disposición, cortes y detalles de conectores de AT.PDF
Documentos Ing. SSEE
58 P2-SE-06-K20106(D) Placas de Identificación y Disposición Letreros en Paño de línea Patio 220kV - Planta, cortes y detalles 220 kV.PDF
Documentos Ing. SSEE
59 P2-SE-06-K20110(B) Disp. Canaliz. Control en Caseta Control y baterías 220kV.pdf
Documentos Ing. SSEE
60 P2-SE-06-K20252(C) Fundaciones Marcos de línea 220 kV Detalles (Concreto y Refuerzo).PDF
Documentos Ing. SSEE
61 P2-SE-06-K20257(C) Planta General y Detalles Canaletas y ductos.pdf
Documentos Ing. SSEE
62 DX0070.pdf Comunicación con Transelec
63 Matriz permisos tipo - OIAS especificas PLEX II.XLSX Matriz de Permisos
64 Minuta de Reunion 13-08-2015_SE.DOCX Respuestas de SE a minuta de Reunion
65 PO_4500291135 desconectadores SIEMENS SANAYI VE TICARET AS.PDF
Orden de Compra Desconectadores
66 Chile 2 Revised Latest 17 Sep 2015.xlsx Cronograma Skipper
67 DT-LT-00-D051_v1.pdf Especificaciones Técnicas Inspección Técnica de Obras
68 Descripción de Proyecto Encuentro - Lagunas Rev.01.pdf Descripción de Proyecto Unión Eléctrica
6.3 INFORME MENSUAL AUDITORÍA Se acompañan informes mensuales de los meses correspondientes.
6.4 PROGRAMA BIMESTRAL DE ACTIVIDADES Durante el próximo periodo este equipo Auditor tiene planeado llevar a cabo las siguientes
actividades:
Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 49 de 49
6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario
Se llevarán a cabo al menos dos reuniones con el Adjudicatario.
6.4.2 Documentos Técnicos
Se procederá a verificar y/o revisar los documentos y planos técnicos que emita Interchile sobre los
proyectos de línea y subestaciones.
Se procederá a revisar aquellos documentos ya revisados, y de los cuales se hayan recibido nuevas
versiones.
Adicionalmente, se solicitarán todos aquellos documentos que debiesen estar terminados de
acuerdo a la fecha indicada en los listados de entregables.
Se solicitará la entrega del listado de pruebas en fábrica de cada uno de los equipos primarios y
mayores de subestaciones.
Los documentos que sean recibidos a fines de noviembre de 2015 serán verificados durante el
periodo siguiente.
6.4.3 Cronograma
Se continuará analizando las actividades del Cronograma actualizado y su consistencia con los
cronogramas particulares.
6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos
Se hará un seguimiento de las actividades programadas, y se continuará insistiendo frente a
Interchile por la entrega del programa de obtención de permisos con las fechas estimadas para
estos.
6.4.5 Gestión Ambiental
Se hará el seguimiento del proceso de Consulta Indígena.
6.4.6 Gestión Predial
Se procederá a verificar e informar de cualquier avance existente en la concesión definitiva.
6.4.7 Elaboración de Informes
Se elaborarán los correspondientes informes mensuales, de los meses de octubre 2015 y noviembre
2015. Durante el proceso de elaboración de los informes mensuales se analizarán los informes
mensuales elaborados por el Adjudicatario.