“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
FONDO SIERRA AZUL
CONTIENE: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y
RESPUESTA FRENTE A LA ENFERMEDAD
COVID-19
JUNIO - 2020
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág. 1
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL FONDO SIERRA AZUL
INDICE DE CONTENIDO
I. ANTECEDENTES
II. MARCO LEGAL
III. OBJETIVOS
IV. ALCANCE
V. FINALIDAD
VI. ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS E INVERSIONES APROBADOS
VII. IMPLEMENTACION DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO
VIII. PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
IX. FORMATOS DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO
X. GLOSARIO DE TERMINOS
XI. ANEXOS
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág. 2
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
FONDO SIERRA AZUL I. ANTECEDENTES
1.1. Mediante Ley N° 29951 se crea el Fondo Mi Riego, actualmente Fondo Sierra Azul, cuyos
recursos presupuestales aprobados, financian la formulación de estudios y ejecución de obras
a través de las Unidades Ejecutoras del Ministerio de Agricultura y Riego y Gobiernos
Subnacionales, previa suscripción de convenio con el MINAGRI, con ámbito de intervención
a nivel nacional; actualmente se han aprobado 786 intervenciones entre proyectos e
inversiones a cargo de las Unidades Ejecutoras del MINAGRI y Gobiernos Subnacionales,
con un presupuesto total aprobado de S/. 2,286.09 millones, cuya mayor intervención está
orientado a 470 proyectos a nivel de obras, con una inversión de S/. 1,976.55 millones;
asimismo dicho presupuesto total incluye la aprobación de 78 obras, con un presupuesto
aprobado de S/. 378.89 millones a cargo de los Gobiernos Subnacionales.
1.2. De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 997, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, modificado por la
Ley N° 30048; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo
N° 008-2014-MINAGRI; y, la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; mediante
Resolución Ministerial N°0375-2016-MINAGRI de fecha 19 de julio de 2016, en su artículo
uno, encarga a la Unidad Ejecutora 036-001634: “Fondo MI RIEGO”, la dirección, articulación,
orientación y supervisión de los estudios de pre-inversión y proyectos de inversión pública
financiados con recursos provenientes del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra – MI
RIEGO, actualmente Fondo Sierra Azul, a cargo las unidades ejecutoras y proyectos
especiales del MINAGRI.
1.3. El Comité Técnico, mediante Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 22 de agosto 2017, en
su Acuerdo N° 021-2017-MINAGRI-CTSA, precisa: “Aprobar por Unanimidad el Plan de
Seguimiento y Monitoreo de Proyectos de Inversión del Fondo Sierra Azul que forma parte
integrante de la presente Acta”, propuesto por la Secretaria Técnica (DGIAR). Dicha
propuesta se hace en virtud de lo establecido en el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 002-
2017-MINAGRI.
1.4. El Reglamento del Fondo Sierra Azul, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-
MINAGRI del 30.12.2019, en su numeral 9.1 del Artículo 9° establece que: El seguimiento y
monitoreo de las inversiones aprobadas, está a cargo de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra
Azul – UEFSA en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto o la
Oficina de Programación Multianual de Inversiones del MINAGRI, según corresponda,
presentando reportes mensuales a la Secretaria Técnica del Comité del Fondo.
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág. 3
1.5. El Decreto Supremo N°012-2019-MINAGRI, en su Artículo 6° establece en el ítem e) “la
Secretaria Técnica está encargada de proponer al Comité Técnico, El Plan de Seguimiento y
Monitoreo de los proyectos de inversión (estudios y Obras) que son admitidos, priorizados y
aprobados para su financiamiento con recursos del Fondo Sierra Azul”.
1.6. Ante el pronunciamiento por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que califica el brote
de coronavirus (COVID-19) como una pandemia, el gobierno peruano a través del Decreto
Supremo N°008-2020, declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de
noventa (90) días calendario, debido a la confirmación de la existencia del COVID-19 en
nuestro país; cuya vigencia fue ampliada.
1.7. Como medida de prevención y con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19,
mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM y su modificatoria, se declara el estado de
emergencia nacional por el plazo de quince (15) días calendarios; dicho Decreto dispuso el
aislamiento social obligatorio (cuarentena) desde el 16 de marzo del 2020, el cual se ha
ampliado hasta el 10 de mayo de 2020, mediante Decreto Supremo N° 075-2020-PCM;
actualmente se amplió el plazo de su vigencia.
1.8. Como parte de la implementación del Fondo Sierra Azul, las actividades de seguimiento y
monitoreo, ene l marco del Decreto Supremo N°012-2019-MINAGRI, ha elaborado el
presente documento, que considera el protocolo de sanidad y seguridad para l
II. MARCO LEGAL
• Ley Nº 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General
de la República.
• Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
• Ley N° 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, en la que
se crea el Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO
• Ley Nº 30281- Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, en su inciso
a) art. 32 y Sexagésima Disposición Complementaria final, la misma que amplía la inversión
en proyectos en las poblaciones ubicadas por encima de los 1 000 m.s.n.m.
• Ley N° 30048 - Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 997 que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del MINAGRI.
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág. 4
• Ley N° 30518 – Ley del Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2017, en su artículo
19 y Décimo Tercera Disposición Complementaria final, que modifica la denominación a
Fondo Sierra Azul
• Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018, que incluye
las inversiones de optimización de siembra y cosecha de agua
• Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, que amplía
a proyectos de inversión de riego, siembra y cosecha de agua y riego tecnificado viables o
inversiones de optimización de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación;
asimismo, cofinancia proyectos de apoyo al desarrollo productivo
• Decreto Legislativo Nº 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones modificado por Decreto Legislativo N° 1432y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 284-2018-EF.
• Decreto de Urgencia Nº 004-2019, que establece medidas extraordinarias que contribuyan
a estimular la economía a través del gasto público
• Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2020.
• Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAGRI que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Agricultura y Riego, y modificatorias.
• Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI, que aprueba el Nuevo Reglamento del Fondo
Sierra Azul y crea el Comité del Fondo Sierra Azul.
• Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones que establece las disposiciones que regula el
funcionamiento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
en los procesos y procedimientos para la aplicación de las fases del Ciclo de Inversión.
• Resolución Ministerial Nº 0135-2019-MINAGRI, que aprueba el Programa Multianual de
Inversiones (PMI) 2020-2022 del Sector Agricultura y Riego".
• Ley 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.
• Ley 26842; Ley General de Salud y sus normas modificatorias.
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág. 5
• Decreto de Urgencia 025-2020; Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a
reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio
nacional.
• Decreto de Urgencia 026-2020; Decreto de urgencia que establece diversa medidas
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (covid-19) en el
territorio nacional.
• Decreto de Urgencia 027-2020; Dictan medidas complementarias destinadas a reforzar el
sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional y a la
reducción de su impacto en la economía peruana.
• Decreto Supremo 008-2020-SA; Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y
control del COVID-19.
• Decreto Supremo 080-2020-PCM; Decreto Supremo que aprueba la reanudación de
actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria
de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del COVID-19
• Mediante el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM, se establecen las medidas que debe
observar la ciudadanía hacia una nueva convivencia social y prorroga el Estado de
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM.
III. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
El presente Plan de Seguimiento y Monitoreo de las inversiones aprobadas, tiene por objetivo
analizar y evaluar el estado de avance y logros en la ejecución de proyectos de inversiones
que se financian con recursos del Fondo Sierra Azul, que permita conocer el grado de
eficiencia y efectividad en el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos
del fondo, teniendo en cuenta las medidas de prevención y control al riesgo de contagio del
COVID-19.
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág. 6
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:
✓ Establecer e implementar herramientas de seguimiento y monitoreo, para la medición de
la ejecución de proyectos de inversiones en el marco de las inversiones bajo el enfoque
del cierre de brechas.
✓ Corroborar la calidad y uso de los datos recabados y procesados creando mecanismos
de verificación en los momentos pertinentes.
✓ Efectuar el monitoreo a las recomendaciones vertidas en el proceso de seguimiento, a
fin de alinear las intervenciones hacia el logro de las metas establecidas que coadyuve
a una toma de decisiones oportuna.
✓ Determinar medios de verificación que permita medir el estado de avance y cumplimiento
de metas e indicadores como herramientas e información para la toma de decisiones.
✓ Las acciones a desarrollar, considera el protocolo de sanidad y seguridad para evitar
cualquier anomalía frente a la emergencia sanitaria del Covid-19.
IV. ALCANCE
El presente Plan de Seguimiento y Monitoreo de las inversiones aprobadas, tiene alcance a Unidad
Ejecutora Fondo Sierra Azul – UEFSA, en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto – OGPP, a través de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI
del MINAGRI. Debiendo guardar todas las medidas de precaución ante riesgo de contagio del
COVID-19; observando las disposiciones emitidas y por emitir al respecto.
V. FINALIDAD
El Plan de Seguimiento y Monitoreo, tiene por finalidad contribuir en el cumplimiento de los
avances de las inversiones y metas, así como identificar y comunicar los posibles riesgos que
afecten la naturaleza del Fondo Sierra Azul, bajo el principio de prevención, y control al riesgo de
contagio del COVID-19.
VI. ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS E INVERSIONES APROBADOS POR LOS
COMITES TECNICO SIERRA AZUL Y EX MI RIEGO.
6.1 Proyectos y presupuestos aprobados por Unidades Ejecutoras del MINAGRI.
Al mes de diciembre del 2019, el Comité Técnico del Fondo Sierra Azul registra haber
aprobado un total acumulado de 701 proyectos e inversiones, con un presupuesto aprobado
de S/. 1,991.31 millones, adicionalmente se les asignó un importe total de S/. 115.31 millones,
que en total asciende a un monto de S/. 2,106.62 millones. El desagregado por Unidades
Ejecutoras del MINAGRI se muestra en el Cuadro N° 01, que además se muestra el nivel de
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág. 7
ejecución presupuestal, durante el presente ejercicio 2019 y el total acumulado al 31 de
diciembre 2019.
CUADRO N° 01
RESUMEN PROYECTOS PRESUPUESTOS Y EJECUCION FINANCIERA 2013 – 2019
Fuente: Elaboración UEFSA (Sistema SIAF).
El Cuadro N° 02, muestra el detalle por objeto de la inversión a nivel de obras, siembra y
cosecha de agua, expedientes técnicos y estudios de preinversión aprobados y su nivel de
ejecución al término del ejercicio 2019 y acumulado general.
COMITÉ
TECNICO
(CON ACTA)
(S/)
APROBADO
POR OGPP AL
2019
(SIN ACTA)
(S/)
TOTAL
(S/)PIM 2019
IMPORTE
EJEC. 2019
(ENE - DIC)
%
EJEC.
2019
1 AGRORURAL 410 915,505,645 4,368,492 919,874,136 50,370,534 37,667,749 75% 668,030,790 75%
2 PSI 135 766,802,623 94,817,320 861,619,942 57,855,462 46,748,072 81% 715,617,029 81%
3 PESCS 33 94,824,187 15,042,440 109,866,626 20,040,265 14,962,584 75% 101,019,374 89%
4 PEBLT 24 81,523,092 0 81,523,092 12,997,892 12,356,839 95% 70,458,615 81%
5 PEJSIB 11 72,313,021 1,081,022 73,394,043 23,896,126 22,517,880 94% 62,818,951 79%
6 FSA 82 44,991,503 0 44,991,503 36,960,474 34,825,555 94% 44,812,144 58%
7 DGIAR 1 12,365,351 0 12,365,351 590,191 576,851 98% 7,889,900 62%
8 PEAH 2 1,132,147 0 1,132,147 523,264 523,263 100% 1,117,169 92%
9 PEDAMAALC 1 700,000 0 700,000 0 0 0% 700,000 100%
10 OGPP 0 580,000 0 580,000 0 0 0% 557,800 96%
11 PROVRAEM 2 521,622 0 521,622 0 0 0% 517,502 99%
12 PEJEZA 0 52,000 0 52,000 0 0 0% 20,152 39%
701 1,991,311,190 115,309,273 2,106,620,463 203,234,208 170,178,793 84% 1,673,559,426 79%
N° UNIDAD EJECUTORACANT.
PIPs
MONTO TOTAL ASIGNADO AL 2019 GESTION 2019
TOTAL
EJEC.
ACUMULAD
A (2013-DIC.
2019)
%
ACUM.
TOTAL
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág. 8
CUADRO N° 02
RESUMEN PROYECTOS Y PRESUPUESTOS APROBADOS Y EJECUCION FINANCIERA
2013 - 2019
POR OBJETO DE INVERSION – POR UNIDADES EJECUTORAS – MINAGRI
Fuente: Elaboración UEFSA (Sistema SIAF).
El cuadro precedente muestra el nivel de ejecución presupuestal por concepto de inversión,
nótese que en ambos cuadro se incluye un importe de S/. 119.22 millones como presupuesto
aprobado para que las Unidades Ejecutoras realicen gastos por concepto de Gastos
Operativos (GO), en apoyo la gestión de los proyectos o estudios aprobados. El avance de
ejecución presupuestal acumulado (2013-2019) representa el 79%, incluyendo el presupuesto
adicional asignado por S/. 115.31 millones.
6.2 Proyectos y Presupuestos aprobados a Gobiernos Subnacionales.
A nivel de los Gobiernos Subnacionales, se aprobó un total de 85 proyectos a nivel de obras,
con un presupuesto total de S/. 413.99 millones, aprobados en los periodos: en el 2017 se
aprobó 47 obras con un presupuesto de S/. 184.13 millones, en el 2018 se aprobó 31 obras
COMITÉ
TECNICO
(ACTA)
(S/)
APROBADO
POR OGPP AL
2019
(SIN ACTA)
(S/)
TOTAL
(S/)PIM 2019
IMPORTE
EJEC. 2019
(ENE - DIC)
%
EJEC.
2019
1 OBRAS 385 1,562,550,706 115,065,635 1,677,616,341 148,858,695 123,008,108 83% 1,410,209,563 84%
2 EXPEDIENTE Y OBRAS 3 62,244,155 219,753 62,463,908 0 0 0% 30,669,437 49%
3EXPEDIENTES Y OBRAS
(OXI)15 82,523,755 0 82,523,755 1,001,830 825,085 82% 102,338 0%
4SIEMBRA Y COSECHA
DE AGUA82 37,168,931 0 37,168,931 30,115,474 28,082,913 93% 35,326,610 95%
5 EXPEDIENTES TÉCNICO 104 61,511,933 20,887 61,532,820 5,755,596 2,571,521 45% 34,057,507 55%
6 FACTIBILIDAD 8 15,547,874 0 15,547,874 0 0 0% 12,277,981 79%
7 PERFILES 104 50,542,960 2,998 50,545,958 567,422 374,169 66% 36,821,086 73%
8 GASTOS OPERATIVOS 0 119,220,877 0 119,220,877 16,935,191 15,316,996 90% 114,094,904 96%
701 1,991,311,190 115,309,273 2,106,620,463 203,234,208 170,178,793 84% 1,673,559,426 79%TOTAL
GESTION 2019
EJEC.
ACUMULAD
A (2013-DIC.
2019)
%
ACUM.
TOTAL
N°OBJETO DE
FINANCIAMIENTO
CANT.
PIPs
MONTO TOTAL ASIGNADO AL 2019
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág. 9
con un presupuesto de S/. 200.02 millones y el 2019 se aprobó 07 obras con un presupuesto
de S/. 29.85 millones.
El Cuadro N° 03, muestra en resumen la aprobación de 47 obras en el 2017, a cargo de 01
gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales, conforme se especifica en el
cuadro siguiente:
CUADRO N° 03
RESUMEN DE PROYECTOS - PRESUPUESTOS APROBADOS Y EJECUCION FINANCIERA
POR REGIONES - ASIGNACION MEDIANTE LEY N° 30596 - 2017
Fuente: Elaboración UEFSA.
DPTO PROVINCIA DISTRITO UNIDAD EJECUTORACANT.
OBRA
PPTO.
APROBADO
(S/)
EJECUCION
(2017 - 31 DIC
2019) (S/.)
%
EJEC.
ACUM.
AMAZONAS LUYASAN FRANCISCO
DE YESO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN FRANCISCO DEL
YESO
1 5,124,841 4,778,843 93%
ANCASH
BOLOGNESI,
CARLOS FERMÍN
FITZCARRALD
CAJACAY, SAN
LUIS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CAJACAY,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CARLOS FERMIN
FITZCARRALD
2 11,264,441 11,275,359 100%
APURIMACANTABAMBA,
CHINCHEROS
JUAN ESPINOZA
MEDRANO,
OCOBAMBA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JUAN ESPINOZA
MEDRANO, MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE OCOBAMBA
2 5,905,427 5,828,290 99%
AREQUIPA LA UNIÒN COTAHUASI
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE LA UNION -
COTAHUASI
1 9,108,999 175,500 2%
AYACUCHO
SUCRE, LA MAR,
CANGALLO,
LUCANAS,VICTOR
FAJARDO,
HUANTA.
CHILCAYOC,
CHUNGUI,
PARAS, SAISA,
HUAMANQUIQUIA,
IGUAIN, SAN
JUAN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE: CHILCAYOC, CHUNGUI,
PARAS, SAISA,
HUAMANQUIQUIA, IGUAN -
HUANTA, SAN JUAN.
8 19,744,466 19,761,113 100%
CAJAMARCA CAJAMARCA ENCAÑADA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LA ENCAÑADA 1 2,712,471 2,693,671 99%
CUSCOCHUMBIVILCAS,
ESPINAR
CHAMACA,
COPORAQUE,
PALLPÁTA, ALTO
PICHIGUA,
ESPINAR.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE: CHAMACA,
COPORAQUE,PALLPATA,
ALTO PICHIGUA, ESPINAR.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ESPINAR.
7 29,821,257 25,759,802 86%
HUANUCO AMBO CAYNA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CAYNA 1 2,518,715 2,518,097 100%
HUANCAVELICA HUAYTARÁ LARAMARCAMUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARAMARCA 1 10,357,581 10,298,485 99%
ICA NASCA EL INGENIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE EL INGENIO1 7,382,762 7,382,731 100%
JUNIN JAUJA
CURICACA,
LEONOR
ORDOÑEZ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE: CURICACA, LEONOR
ORDOÑEZ
2 5,799,253 5,703,036 98%
LA LIBERTAD
SANCHEZ
CARRION,
SANTIAGO DE
CHUCO, JULCAN,
VIRU.
MARCABAL,
CACHICADAN,
SARIN, JULCAN,
VIRU.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE: MARCABAL,
CACHICADAN, SARIN,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE JULCAN, VIRU.
5 18,316,178 18,916,910 103%
LAMBAYEQUE CHICLAYO ETEN, LAGUNAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE: ETEN, LAGUNAS 2 10,826,136 10,792,919 100%
PASCO
PASCO, DANIEL
ALCIDES
CARRION.
HUARIACA,
VILCABAMBA,
PALLANCHACRA.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE: HUARIACA Y
PALLANCHACRA Y GORE
PASCO.
3 6,955,472 6,293,134 90%
PIURA
PAITA, SECHURA,
PIURA,
AYABACA,
HUANCABAMBA.
AMOTAPE,
BELLAVISTA DE
LA UNION,
BERNAL,
ARENAL, LA
UNION, TAMBO
GRANDE,
PACAIPAMPA,
SAN MIGUEL DE
EL FAIQUE.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE: AMOTAPE, LA UNION,
BERNAL, EL ARENAL, LA
UNION, TAMBOGRANDE,
PACAIPAMPA, SAN MIGUEL
DE EL FAIQUE
8 37,502,815 38,307,781 102%
SAN MARTÍN SAN MARTÍN MORALESMUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MORALES2 790,798 757,386 96%
47 184,131,611 171,243,057 93%TOTAL
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
10
El cuadro precedente, muestra que a diciembre del 2019, la ejecución presupuestal asciende
a S/. 171.24 millones que representa el 93%, respecto al presupuesto aprobado. Los gobiernos
locales en la región Arequipa, Pasco y Amazonas presentan bajo nivel de ejecución al cierre
del 2019.
En el 2018, el Comité aprobó la ejecución de 31 obras con un presupuesto proveniente del
Fondo Sierra Azul, por S/. 200.02 millones, a cargo de 02 gobiernos regionales,
municipalidades provinciales y distritales, conforme el Cuadro N° 04, siguiente:
CUADRO N° 04
RESUMEN DE PROYECTOS - PRESUPUESTOS APROBADOS Y EJECUCION FINANCIERA
POR REGIONES - ASIGNACION MEDIANTE ACTAS DEL COMITÉ TECNCIO - 2018
Fuente: Elaboración UEFSA.
DPTO PROVINCIA DISTRITO UNIDAD EJECUTORACANT.
OBRA
PPTO.
APROBADO
(S/)
EJECUCION
(2018 - 31 DIC
2019) (S/.)
%
EJEC.
ACUM.
AMAZONAS BAGUAARAMANGO, EL
PARCO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE: ARAMANGO, EL PARCO2 10,264,136 10,264,136 100%
APURÍMAC
CHINCHEROS,
COTAMBAMBAS,
ANDAHUAYLAS.
ANCO HUALLO,
COYLLURQUI,
TALAVERA.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE: ANCO HUALLO,
COYLLURQUI, TALAVERA.
3 19,265,647 15,319,723 80%
AREQUIPA CAYLLOMA LLUTAMUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LLUTA1 5,936,062 5,936,012 100%
AYACUCHO
VICTOR
FAJARDO,
CANGALLO,
HUANCA
SANCOS,
HUANTA, LAMAR.
HUANCARAYLLA,
LOS
MOROCHUCOS,
SACSAMARCA,
TOTOS, HUANTA,
SAN MIGUEL.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE: HUANCARAYLLA, LOS
MOROCHUCOS,
SACSAMARCA, TOTOS,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUANTA, LA MAR.
6 46,701,430 46,743,317 100%
CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOCMUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUALGAYOC1 1,423,084 1,414,230 99%
CUSCOACOMAYO,
ESPINAR, CANAS
ACOPIA, ALTO
PICHIGUA,
CHECCA.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE: ACOPIA, ALTO
PICHIGUA, CHECCA.
3 20,892,251 19,909,944 95%
HUÁNUCO LAURICOCHA BAÑOSMUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE BAÑOS1 7,807,581 6,555,797 84%
JUNÍN CONCEPCIÓN SANTA ROSA DE
OCOPA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SANTA ROSA DE OCOPA1 2,454,043 2,448,154 100%
LA LIBERTAD
PATAZ,
SANTIAGO DE
CHUCO.
HUANCASPATA,
SANTIAGO DE
CHUCO.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE: HUANCASPATA,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO.
2 9,069,938 9,016,036 99%
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE MOCHUMI,
LAMBAYEQUE
GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE LAMBAYEQUE.
2 9,152,902 7,822,563 85%
MOQUEGUA MARISCAL NIETO
MOQUEGUA,
CUCHUMBAYA,
SAN CRISTOBAL.
GORE MOQUEGUA,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CUCHUMBAYA, SAN
CRISTOBAL.
3 22,563,739 18,188,360 81%
PIURA
PIURA,
HUANCABAMBA,
PAITA,
MORROPON.
LA ARENA,
HUARMACA,
AMOTAPE,
LALAQUIZ,
MORROPON.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE: EL TALLAN, AMOTAPE,
LALAQUIZ, MORROPON.
GORE PIURA.
5 43,174,450 33,663,745 78%
TACNA CANDARAVE CANDARAVEMUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CANDARAVE1 1,315,009 1,369,225 104%
31 200,020,273 178,651,242 89%TOTAL
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
11
El cuadro precedente, muestra que a diciembre del 2019, la ejecución presupuestal asciende
a S/. 178.65 millones que representa el 89%, respecto al presupuesto aprobado. Las
autoridades locales en la región Piura, Moquegua, Apurímac y Lambayeque presentan bajo
nivel de ejecución al cierre del 2019.
En el 2019, el Comité aprobó la ejecución de 07 obras con un presupuesto proveniente del
Fondo Sierra Azul, por S/. 29.85 millones, a cargo de 01 gobierno regional, municipalidades
provinciales y distritales, conforme el Cuadro N° 05, siguiente:
CUADRO N° 05
RESUMEN DE PROYECTOS - PRESUPUESTOS APROBADOS Y EJECUCION FINANCIERA
POR REGIONES - ASIGNACION MEDIANTE ACTAS 2019
Fuente: Elaboración UEFSA.
La aprobación para ejecución de los citados proyectos se hizo mediante acta de fecha 09 de
diciembre del 2019, hasta el cierre de dicho periodo no se registra ejecución presupuestal.
El Cuadro N° 06, muestra el RESUMEN GENERAL de proyectos y presupuestos aprobados
con recursos del Fondo Sierra Azul y su nivel de ejecución, por el periodo comprendido entre
el 2013 – 2019, a cargo de las Unidades Ejecutoras del MINAGRI y Gobiernos Subnacionales,
conforme se muestra en el cuadro resumen siguiente:
DPTO PROVINCIA DISTRITO UNIDAD EJECUTORACANT.
OBRA
PPTO.
APROBADO
(S/)
EJECUCION
(2019 - 31 DIC
2019) (S/.)
%
EJEC.
ACUM.
APURÍMAC CHINCHEROS OCOBAMBA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE OCOBAMBA 1 6,131,802 0 0%
AYACUCHO HUAMANGASAN JOSÉ DE
TICLLAS, CHIARA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JOSE DE TICLLAS Y
M.D. CHIARA
2 4,164,869 0 0%
CAJAMARCA CHOTA CHALAMARCA GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA 1 6,853,278 0 0%
HUANCAVELICA CHURCAMPA MAYOCC MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN MIGUEL DE MAYOCC 1 5,595,519 0 0%
LA LIBERTAD SANTIAGO CHUCO SANTIAGO CHUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE SANTIAGO DE CHUCO 1 5,038,048 0 0%
MOQUEGUAGENERAL
SANCHEZ CERROICHUÑA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ICHUÑA 1 2,061,665 0 0%
7 29,845,181 0 0%TOTAL
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
12
CUADRO N° 06
RESUMEN GENERAL PROYECTOS Y PRESUPUESTOS APROBADOS
Fuente: Elaboración UEFSA.
VII. IMPLEMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO
La implementación del seguimiento y monitoreo, considera las acciones de prevención, y control
al riesgo de contagio del COVID-19, durante el desarrollo de actividades a nivel de gabinete y
visitas de obras, a cargo de las unidades ejecutoras del MINAGRI y los gobiernos Subnacionales;
debiendo tener en cuenta las disposiciones normativas emitidas y las que se promulguen
posteriormente.
7.1 Proyectos de inversión aprobados al 2019
El proceso de seguimiento y monitoreo, constituye un conjunto de acciones de los actores
y procedimientos directamente involucrados en las diferentes fases de la ejecución y/o
formulación de los proyectos, que se financian con recursos del Fondo Sierra Azul con la
CONCEPTO CANT.
ASIGNACION UNIDADES
EJECUTORAS MINAGRIOBRAS 385 1,562,550,706 115,065,635 1,677,616,341 1,410,209,563 84%
EXPEDIENTE MAS OBRAS 3 62,244,155 219,753 62,463,908 30,669,437 49%
EXPEDIENTES Y OBRAS (OXI) 15 82,523,755 0 82,523,755 102,338 0%
SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA 82 37,168,931 0 37,168,931 35,326,610 95%
EXPEDIENTES TÉCNICO 104 61,511,933 20,887 61,532,820 34,057,507 55%
ESTUDIO DE PREINVERSION -
NIVEL FACTIBILIDAD8 15,547,874 0 15,547,874 12,277,981 79%
ESTUDIO DE PREINVERSION -
NIVEL PERFILES104 50,542,960 2,998 50,545,958 36,821,086 73%
TOTAL UE. MINAGRI 701 1,872,090,313 115,309,273 1,987,399,586 1,559,464,522 78%
ASIGNACION OBRAS 2017 47 184,131,611 0 184,131,611 171,243,057 93%
ASIGNACION OBRAS 2018 31 200,020,273 0 200,020,273 178,651,242 89%
ASIGNACION OBRAS 2019 7 29,845,181 0 29,845,181 0 0%
TOTAL GOB. SUBNACIONALES 85 413,997,065 0 413,997,065 349,894,299 85%
786 2,286,087,378 115,309,273 2,401,396,651 1,909,358,821 80%
NOTA: ADICIONALMENTE SE APROBO UN PRESUPUESTO DE S/. 119.22 MLLS PARA GASTOS OPERATIVOS.
MONTO TOTAL
EJECUTADO
(2013 - 2019)
(S/)
%
EJEC.
PPTAL.
OBJETO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL FONDO SIERRA AZUL Y EX MI RIEGO
PRESUPUESTO
ADICIONAL
ASIGNADO
(S/)
TOTAL
PRESUPUESTO
(S/)
EJECUTORAS DE
PROYECTOS E
INVERSIONES
PRESUPUESTO
APROBADO
(S/)
ASIGNACION GOBIERNOS
SUBNACIONALES
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
13
finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas en beneficio del pequeño
agricultor a nivel nacional.
En total se han aprobado 786 proyectos aprobados, entre obras, expedientes técnicos y
estudios de preinversión, cuya ejecución y/o formulación están a cargo de 10 Unidades
Ejecutoras del MINAGRI, con un total de 701 proyectos; y, Gobiernos Subnacionales con
85 proyectos a nivel de obras, cuya ejecución están a cargo, en algunos casos por los
GORES, Municipalidades provinciales y distritales. El Plan de Seguimiento y Monitoreo,
considera priorizar la intervención sobre aquellos proyectos, a nivel de obras, que se
encuentran en la condición de paralizados, con plazos excesivos en su ejecución, los que
se encuentran en arbitrajes y laudos consentidos, entre otros criterios que se obtengan en
una primera evaluación de estado situacional; igual criterio se aplicará para lo que
corresponde a los expedientes técnicos y estudios de preinversión. El universo de proyectos
aprobados se muestra en el Cuadro N° 07, siguiente:
CUADRO N° 07
RESUMEN DE PROYECTOS POR UNIDADES EJECUTORAS
Fuente: Elaboración UEFSA.
NOTA: La columna de obras incluye 03 obras por impuestos, ejecutados por AGRORURAL y PSI.
UNIDAD
EJECUTORAOBRA
EXP. TEC.
+ OBRA
ET+OBRA
(OXI)
SIEMB. Y
COSEC. DE
AGUA
EXP.
TECN.
ESTUD.
FACTIB.
ESTUD.
PERF.
TOTAL
PROYEC.
AGRORURAL 275 1 8 0 63 3 60 410
PSI 75 2 7 0 26 4 21 135
PESCS 19 8 6 33
PEBLT 8 2 14 24
PEJSIB 8 2 1 11
UEFSA 82 82
DGIAR 1 1
PEAH 2 2
PEDAMAALC 1 1
PROVRAEM 2 2
GOB. SUBNAC. 85 85
TOTAL 470 3 15 82 104 8 104 786
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
14
El Cuadro N° 08, muestra en resumen la cantidad de proyectos y presupuestos aprobados
distribuidos a nivel de regiones:
CUADRO N° 08
RESUMEN PROYECTOS Y PRESUPUESTOS APROBADOS POR REGIONES
Fuente: Elaboración UEFSA (Base de Datos Actas CTFSA).
7.2 Aspectos a considerar en el seguimiento y monitoreo
El seguimiento y monitoreo tiene por objeto la recopilación, análisis y evaluación de la
información generada, que por su importancia, tenga relevancia antes, durante y después
de la ejecución y/o formulación de un proyecto; los resultados del análisis permitirá
identificar los avances en la ejecución de las inversiones y consecuentemente sugerir las
acciones orientadas a atenuar los riesgos o impactos que afecten los resultados esperados.
Cant.
Ppto.
Aprobado
(S/)
Cant.
Ppto.
Aprobado
(S/)
Cant.
Ppto.
Aprobado
(S/)
Cant.
Ppto.
Aprobado
(S/)
Cant.
Ppto.
Aprobado
(S/)
Cant.
Ppto.
Aprobado
(S/)
AMAZONAS 16 41,476,031 16 41,476,031
ANCASH 53 268,146,263 4 1,692,699 13 57,925,414 10 3,188,813 1 1,389,917 6 2,964,828 87 335,307,934
APURÍMAC 52 123,865,016 15 8,967,488 14 8,243,873 3 1,260,349 84 142,336,725
AREQUIPA 16 84,866,185 3 570,181 6 3,529,512 25 88,965,878
AYACUCHO 81 396,731,894 19 6,703,948 9 6,090,524 1 1,137,637 20 9,109,979 130 419,773,982
CAJAMARCA 24 122,608,046 2 1,648,380 4 4,877,665 2 1,326,858 32 130,460,949
CUSCO 23 135,308,647 12 4,911,690 1 15,078,761 9 5,524,811 2 4,287,365 28 14,701,187 75 179,812,461
HUANCAVELICA 32 139,357,184 15 5,274,056 18 8,398,380 6 2,141,857 71 155,171,477
HUANUCO 14 91,435,092 2 1,003,447 2 16,680,794 5 2,559,850 4 1,823,629 27 113,502,813
ICA 1 7,382,762 2 713,685 3 8,096,447
JUNÍN 14 58,786,693 2 731,530 1 43,666,335 4 6,693,813 2 2,596,281 7 3,980,421 30 116,455,072
LA LIBERTAD 30 110,306,708 1 909,677 1 11,416,606 1 160,000 33 122,792,991
LAMBAYEQUE 4 19,979,038 2 1,074,138 2 539,229 8 21,592,405
LIMA 17 35,804,589 10 3,364,692 3 1,041,261 30 40,210,541
LORETO 1 700,000 1 700,000
MOQUEGUA 18 57,053,637 3 2,401,726 1 218,907 1 2,175,895 4 1,408,315 27 63,258,480
PASCO 5 8,592,478 5 8,592,478
PIURA 32 134,829,156 32 134,829,156
PUNO 12 88,290,075 4 2,354,110 4 4,718,466 1 3,960,779 15 8,957,073 36 108,280,503
SAN MARTÍN 2 790,798 1 751,255 3 1,542,054
TACNA 24 50,937,477 5 1,417,236 2 574,288 31 52,929,001
TOTAL GENERAL 470 1,976,547,771 82 37,168,931 18 144,767,910 104 61,511,934 8 15,547,873 104 50,542,959 786 2,286,087,378
PERFIL
Cant.
MONTO
TOTAL
APROBADO
(S/)
DPTO
OBRA
SIEMBRA Y
COSECHA DE
AGUA
EXPEDIENTE
TÉCNICO Y OBRA
EXPEDIENTE
TÉCNICOFACTIBILIDAD
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
15
La información recabada es determinante como evidencias tangibles para medir o evaluar
el grado de eficiencia y eficacia con que se administran los recursos del Fondo Sierra Azul.
El seguimiento y monitoreo se concentra en dos aspectos de significativa relevancia
referidos a eficiencia y la eficacia:
✓ La eficiencia informa sobre la adecuada aportación de factores (tiempo,
presupuesto, personal, equipo, etc.) en el trabajo en cuanto a la producción.
Información importante para la réplica del método de trabajo o su aplicación a
escala.
✓ La eficacia mide los logros obtenidos en un determinado periodo de tiempo, en
relación a los objetivos específicos que se espera alcanzar.
En todas las intervenciones se debe implementar las medidas de prevención, según lo
determine la autoridad sectorial o Unidad Ejecutora a cargo del seguimiento y monitoreo,
estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por organismos nacionales e
internacionales tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para exposición
ocupacional a COVID-19.
La actividad a desarrollar supone un seguimiento periódico del avance físico del proyecto y
la ejecución financiera correspondientes, comparando el desempeño y los resultados
obtenidos con los planes, cronogramas de ejecución física y cronogramas valorizados;
teniendo en cuenta tres variables principales Alcance, Plazo y Costo.
El seguimiento y monitoreo implica la determinación de indicadores de desempeño de
acuerdo a las fases de cada proyecto o actividad, debiendo tenerse en cuenta, la creación
de un sistema de recopilación y registro de información, el proceso de análisis de la
información, la difusión y el seguimiento de las recomendaciones a implementar hasta su
cumplimiento.
Durante el proceso de seguimiento y monitoreo se deberá tener en consideración
indicadores que permitan evaluar el desempeño y logros de los proyectos; por lo que, se
deberá considerar como mínimo los aspectos siguientes:
➢ Número de hectáreas beneficiadas.
➢ Número de productores beneficiados.
✓ Alcance de metas previstas en la etapa de aprobación del financiamiento.
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
16
✓ Costos del Proyecto.
✓ Plazos para la ejecución de los proyectos.
✓ Avances físicos programado vs. ejecutado.
✓ Avances financieros programado vs. ejecutado.
✓ Pruebas de control de calidad y ensayos.
✓ Metas por componentes.
✓ Contribución al cierre de brechas.
✓ Estado de las actividades de capacitación y asistencia técnica (identificación de
beneficiarios).
Otros aspectos a tener en cuenta:
✓ Estado situacional de las acciones y/o procedimientos administrativos.
✓ Estado situacional de obras culminadas (resolución de liquidación y cierre).
✓ Estado situacional de transferencia de obras y el estado de la operación y
mantenimiento de la infraestructura construida.
✓ Estado situacional de proyectos en controversia (arbitrajes, conciliaciones y laudos
consentidos).
✓ Estado situacional de obras con contratos resueltos y anulados.
✓ Estado situacional de obras paralizadas (fechas de reinicio).
✓ Vigencia de cartas fianzas, valores u otros.
✓ Situación de la supervisión de obras.
✓ Valorizaciones y adelantos de obras.
✓ Estado situacional de los proyectos aprobados y asignados para verificación de campo.
✓ Estado situacional del saneamiento legal de terrenos.
Las Unidades Ejecutoras a cargo de la ejecución de los proyectos financiados con recursos
del Fondo Sierra azul, brindaran apoyo logístico y facilitarán toda la información relacionada
a los proyectos que sea requerida por el equipo de seguimiento y monitoreo de la Unidad
Ejecutora Fondo Sierra Azul; igualmente se solicitará apoyo para la intervención a los
gobiernos regionales y locales
Proceso del Seguimiento y Monitoreo:
Para el proceso del seguimiento y monitoreo se deberán tomar en cuenta lo siguiente:
1. Las Unidades Ejecutoras del MINAGRI y gobiernos regionales y locales, deberán
designar un personal encargado de las acciones de seguimiento y monitoreo en sus
respectivas sedes, a fin de servir de enlace con el equipo de seguimiento y monitoreo
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
17
de cada unidad ejecutora del Fondo Sierra Azul.
2. Es obligatorio el lavado y desinfección intensiva de los ambientes, vehículos (antes y
después) y otros, así como del personal contratado deberá garantizar la limpieza y
desinfección continua de las herramientas y/o equipos de trabajos empleados; para lo
cual, se deberá contar con señalización necesaria, que identifique los lugares
estratégicos para el lavado de manos, puntos de abastecimiento de alcohol y otras
recomendaciones básicas para la prevención del COVID-19.
3. Las Unidades Ejecutoras del MINAGRI, deberán remitir sus informes mensuales de
estado situacional del avance de los proyectos que se financian con recursos del Fondo
Sierra Azul a la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul; dichos informes serán
presentados hasta los 10 días posterior de cada mes culminado o periodo que se
informa, para su análisis y evaluación; dichos informes deben contener el análisis de
los principales indicadores antes señalados, conclusiones, acciones, panel fotográfico,
etc, del avance mensual.
La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, en observancia de lo establecido en el numeral
9.4 del Artículo 9 del Reglamento del Fondo Sierra Azul, aprobado con DS. N° 012-
2019-MINAGRI, solicitará información a los gobiernos regionales y locales, sobre el
estado del avances físico y financiero de las obras que se ejecutan con recursos del
Fondo Sierra Azul; dichos informes serán presentados hasta los 15 días posteriores de
culminado cada mes o periodo que se informa.
4. La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, como entidad responsable del seguimiento y
monitoreo, elabora los informes mensuales del seguimiento y monitoreo del avance en
la ejecución de los proyectos que se financian con recursos del Fondo Sierra Azul, en
donde se analizarán los resultados obtenidos, resumen de visitas IN SITU y el registro
de los principales indicadores del proyecto contenido en el presente plan, detallando
especialmente los problemas presentados en el mes informado, las acciones
realizadas y/o plan de acciones de la Unidad Ejecutora a fin de proponer soluciones,
anexando fotografías, copia del resumen de valorizaciones aprobadas, para el
seguimiento posterior de cada proyecto, entre otros. El informe deberá contener
conclusiones y recomendaciones sobre los resultados obtenidos; los mismos que se
coordinará con la OPMI – OGPP, para su posterior presentación a la Secretaría
Técnica del Comité Fondo Sierra Azul (DGIAR).
5. Mensualmente y/o cuando le sea requerido, la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul,
expondrá ante el Comité del Fondo, los resultados del seguimiento y monitoreo
realizado a efectos que el Comité tome conocimiento sobre la ejecución física y
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
18
financiera de los proyectos actuados, a fin de disponer las medidas pertinentes.
6. La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, efectuará visitas in situ a los proyectos que
considere pertinente, para lo cual deberá elaborar una programación o plan de visitas.
Las visitas de campo son definidas por muestreo y de acuerdo al estado situacional
en que se encuentra o por mandato expreso de la Secretaría del Comité Técnico, a fin
de verificar, evaluar y validar el avance físico de las obras reportadas por las Unidades
Ejecutoras.
7. Luego de la visita y análisis de la información de los proyectos, el profesional
especialista elaborará un informe técnico, el cual deberá contener los siguientes
aspectos:
a) Resumen de la información general del proyecto (expediente técnico, proceso de
selección del contratista y supervisor, acta de entrega de terreno, entre otros).
b) Descripción de la visita de campo.
c) Resumen del avance físico.
d) Resumen del avance financiero.
e) Análisis
f) Conclusiones y recomendaciones.
g) Fotografías que ilustren el avance del proyecto.
8. Los informes técnicos resultantes de las visitas efectuadas a los proyectos, de acuerdo
a la Unidad Ejecutora, deberán remitirse a las unidades ejecutoras con la finalidad de
implementar las recomendaciones y/o acciones según corresponda.
7.3 Acciones Operativas para el seguimiento y monitoreo
a) La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, está a cargo del seguimiento y monitoreo en
coordinación con la OGPP a través de la OPMI del MINAGRI, según corresponda,
presentando reportes mensuales a la Secretaría Técnica del Comité del Fondo;
conforme lo dispuesto en el Artículo 9, numeral 9.1 del Reglamento del Fondo Sierra
Azul, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI.
La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, deberá mantener actualizada una base de
datos debidamente sistematizada con información relevante para el seguimiento y
monitoreo de los proyectos de inversiones, aprobados por el Comité del Fondo, el cual
deberá informar en forma mensual al Comité del Fondo, a través de la Secretaria
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
19
Técnica, quien verificará de forma aleatoria la información presentada.
b) El seguimiento y monitoreo, conforme lo establecido en el Artículo 9, numeral 9.1 del
Reglamento del Fondo Sierra Azul, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-
MINAGRI, se realizará a todas las inversiones aprobadas y financiadas por el Fondo
Sierra Azul, en coordinación con la OPMI de la OGPP del MINAGRI.
Para el caso de las inversiones transferidas a las gobiernos regionales y locales, se
tomará en cuenta los alcances de los convenios de cooperación interinstitucional de
transferencia de partidas presupuestarias suscritos entre el Ministerio de Agricultura y
Riego y los gobierno regionales y locales, vigentes.
Para el caso de las inversiones a cargo de la UEFSA, la OPMI de la OGPP del MINAGRI,
será la encargada de realizar las acciones de seguimiento y monitoreo, en coordinación
con la Secretaría Técnica.
c) El equipo profesional mínimo para llevar a cabo las acciones de seguimiento y
monitoreo estará compuesto por el siguiente personal:
• Un (01) Profesional Coordinador del Seguimiento y Monitoreo.
• Diez (10) Ingenieros Especialistas en Infraestructura de Riego.
• Dos (02) Profesionales Especialistas en Contrataciones y Arbitrajes.
• Un (01) Profesional Especialista en análisis financiero.
• Un (01) Profesional Especialista en Aspectos Sociales.
• Un (01) Asistente en Sistematización – Informático.
• Un (01) Asistente Administrativo.
Las características de competencias del personal profesional y apoyo que deben
integrar el equipo de seguimiento y monitoreo deben cumplir un conjunto de rasgos
(conocimientos, habilidades y actitudes), para desempeñar adecuadamente la
responsabilidad que se asigne, conforme a lo siguiente:
El coordinador del grupo de seguimiento y monitoreo es un profesional en ingeniería o
ciencias económicas (01):
➢ Diseñar y conducir el plan de seguimiento y monitoreo en función de los objetivos
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
20
que se espera alcanzar.
➢ Definir los instrumentos o herramientas para el recojo y análisis de la información
que se requiere evaluar.
➢ Organizar el proceso de recolección de información, en función de los casos o
materias a evaluar.
➢ Evaluar la calidad de la información obtenida de acuerdo a los criterios
preestablecidos.
➢ Dirigir y organizar la información en función de los objetivos del plan de seguimiento
y monitoreo.
➢ Conducir la elaboración de informes y reportes de resultados de las intervenciones.
El Ingeniero Civil y/o Agrícola especialista en infraestructura de riego (10):
➢ Analizar y evaluar el estado del avance físico en la ejecución de los proyectos de
inversión, con énfasis en las obras de infraestructura de riego (canales, reservorios,
represas, presas, bocatomas, etc.).
➢ Identificar las debilidades y/o deficiencias, así como los factores que afectan la
normal ejecución de las obras y/o proyectos.
➢ Evaluar y compatibilizar la información que remiten las unidades ejecutoras a cargo
de la ejecución de los proyectos y la información obtenida de campo.
➢ Realizar coordinaciones con los actores que participan o intervienen en la ejecución
de las obras.
➢ Evaluar el estado de liquidación, cierre y transferencias de obras a los beneficiarios.
➢ Elaboración de informes de resultados conteniendo recomendaciones y/o medidas
correctivas.
El profesional en derecho o afines especialista en contrataciones y arbitrajes (02):
➢ Analizar y evaluar el estado situacional de los proyectos y estudios, bajo la
normativa de la Ley de Contrataciones del Estado.
➢ Verificar y analizar el estado situacional de la documentación exigida por la Ley de
Contrataciones para los casos de ejecución de proyectos (cartas fianzas u otros).
➢ Analizar y evaluar la situación de los proyectos que se encuentran en arbitrajes y
laudos consentidos.
➢ Realizar coordinaciones con los actores que participan o intervienen en los
procesos de arbitrajes, con la finalidad de recabar información.
➢ Elaboración de informes de resultados conteniendo recomendaciones y/o medidas
correctivas.
El profesional en ingeniería o ciencias económicas especialista en análisis financiero
(01):
➢ Analizar y evaluar el estado situacional del Fondo Sierra Azul y lo correspondiente
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
21
a la aprobación y asignación a las unidades ejecutoras.
➢ Analizar y evaluar el estado de la ejecución presupuestal y financiero por proyectos
y estudios.
➢ Identificar las debilidades y/o deficiencias, así como los factores que inciden sobre
los gastos u otros en la ejecución de las obras y/o proyectos.
➢ Analizar, evaluar y compatibilizar la información que remiten las unidades
ejecutoras a cargo de la ejecución de los proyectos y la información obtenida de los
Sistemas de Información - SIAF.
➢ Realizar coordinaciones con los actores que participan o intervienen en la ejecución
de las obras.
➢ Elaboración de informes de resultados conteniendo recomendaciones y/o medidas
correctivas.
El profesional en sociología, antropología o afines especialista en aspectos sociales
(01):
➢ Analizar y evaluar las interferencias y su origen, que causan retrasos y/o
paralizaciones de obras.
➢ Proponer alternativas inmediatas o mediatas orientadas a la solución de conflictos.
➢ Evaluar el entorno social que involucra la gestión y ejecución de las obras u otros
proyectos que se financian con recursos del Fondo Sierra Azul.
➢ Realizar coordinaciones con los actores que participan o intervienen en la ejecución
de las obras.
➢ Elaboración de informes de resultados conteniendo además, indicadores de
medición, recomendaciones y/o medidas correctivas.
El Asistente en Sistematización (técnico informático) (01):
➢ Desarrollar labores de soporte informático, manejo y actualización de base de
datos, emisión de reportes, gráficos, diagramas; sistematizar la estadística de las
intervenciones, así como establecer el control de la implementación de las
recomendaciones y otros.
El Asistente Administrativo (apoyo organizacional) (01):
➢ El apoyo administrativo deberá organizar, registrar y digitalizar el acervo
documentario que se generen como resultado de las intervenciones que se
efectúen; apoyo en la documentación que se generen, entre otros de carácter
administrativo.
d) El Cuadro N°06 muestra el universo de 786 proyectos y estudios aprobados, del cual
se considera priorizar la intervención a nivel de obras, cuyo total asciende a 470 obras,
del cual 385 están a cargo de la Unidades Ejecutoras del MINAGRI y 85 obras a cargo
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
22
de los gobierno regional y local, adicionalmente existen 18 obras más expedientes
técnicos y 82 inversiones en optimización de siembra y cosecha de agua; así también
se aprobaron el financiamiento de 104 expedientes técnicos y 112 estudios de
preinversión. La intervención pondrá énfasis en las obras que se encuentren en la
condición de paralizados, que presenten plazos excesivos de ejecución, los que se
encuentran en controversia y los que empiezan ejecución, entre otros criterios.
e) Las intervenciones se efectuarán bajo dos (02) criterios, en función de las obras que
actualmente se encuentran en situación de paralización, en arbitrajes y que aún no se
liquidan no obstante encontrase culminados y aquellos que como resultado de las
visitas que se efectúen, se justifiquen ser intervenidos, según corresponda.
El Cuadro N° 09, muestra un resumen del reporte mensual que presentan las Unidades
Ejecutoras PSI y AGRORURAL, especificando la situación actual de las obras que
presentan dificultades, que el Plan de Seguimiento y Monitoreo, considera dentro de la
primera etapa de intervención; para lo cual en Anexo 01, se adjunta la relación de
proyectos a nivel de obras, que suman un total de 47 obras paralizadas, 29 obras en
arbitrajes y 13 obras culminadas por liquidar, consideradas prioritarias a intervenir.
De las visitas de campo que se efectúen, se obtendrá mayor información sobre la
situación real de las obras aprobadas y asignadas a las unidades ejecutoras, teniendo
en cuenta que los Comités Técnico, ha aprobado un total de 470 proyectos a nivel de
obras, a nivel nacional, conforme se especifica en el Cuadro N ° 08.
Cuadro N° 08
Regiones Priorizadas a Intervenir
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
23
7.4 Actividades y Cronograma de Ejecución
En el Cuadro N° 09, se presenta las actividades a desarrollarse y el cronograma
correspondiente de julio a diciembre del 2020.
La relación de obras priorizadas en el presente plan se detallan en el anexo 2. Se refieren
a las obras paralizadas según último informe de las Unidades ejecutoras. Las
CANT.
IMPORTE
APROBADO CT.
(S/)
PPTO EJECUTADO
(S/)CANT.
EN ARBITRAJE
PPTO. EJECUTADO
(S/)
CANT.
POR LIQUIDAR
PPTO. EJECUTADO
(S/)
AMAZONAS 1 8,745,193.51 5,495,562.22 0 0.00 0 0.00
ANCASH 3 17,203,670.24 11,325,579.26 2 34,308,545.18 2 17,409,734.07
AYACUCHO 7 156,561,095.01 109,583,667.69 2 64,065,574.55 3 28,202,661.53
AREQUIPA 1 13,000,323.48 11,269,390.13 3 31,743,195.41 0 0.00
CAJAMARCA 1 6,856,698.39 6,163,263.63 1 3,501,903.66 0 0.00
CUSCO 0 0.00 0.00 0 0.00 1 15,298,513.98
HUANUCO 1 11,247,538.36 27,122,299.00 0 0.00 0 0.00
LA LIBERTAD 1 3,814,585.21 3,133,734.27 2 4,136,067.75 2 9,569,743.67
JUNIN 1 6,418,270.14 6,755,948.35 0 1 4,612,801.57
PIURA 0 0.00 0.00 2 3,561,891.64 0 0.00
16 223,847,374.34 180,849,444.55 12 141,317,178.19 9 75,093,454.82
AMAZONAS 1 6,520,930.26 4,650,665.54 0 0.00 0 0.00
ANCASH 2 15,055,956.77 1,707,922.12 3 17,041,278.05 0 0.00
APURIMAC 4 14,008,507.52 2,694,374.00 1 7,586,022.00 0 0.00
AYACUCHO 3 17,355,935.17 13,828,510.99 0 0.00 1 4,001,019.85
CAJAMARCA 2 2,667,168.68 814,538.00
CUSCO 0 0.00 0.00 1 1,748,645.00 0 0.00
HUANCAVELICA 6 48,169,777.69 31,546,681.32 6 16,437,370.46 1 1,401,074.41
HUANUCO 1 15,984,515.56 5,502,604.18 2 12,773,324.89 1 1,303,344.05
LA LIBERTAD 6 28,202,620.10 14,183,365.29 0 0.00 0 0.00
LIMA 2 5,425,211.71 940,723.63 3 12,221,451.14 0 0.00
JUNIN 2 46,814,829.11 18,404,087.00 0 0.00 0 0.00
PIURA 2 15,220,425.22 7,282,591.21 0 0.00 1 5,171,572.03
PUNO 0 0.00 0.00 1 18,223,229.91 0 0.00
31 215,425,877.79 101,556,063.28 17 86,031,321.45 4 11,877,010.34
47 439,273,252.13 282,405,507.83 29 227,348,499.64 13 86,970,465.16
FUENTE: PSI (REPORTE DIC. 2019), AGRORURAL (REPORTE NOV. 2019).
NOTA: LAS REGIONES APURIMAC (03), CAJAMARCA (02) Y LA LIBERTAD (05), INCLUYEN 10 OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN
ESTADO PARALIZADOS A CARGO DE AGRORURAL.
TOTAL AGRORURAL
AGRORURAL
TOTAL GENERAL
OBRAS CULMINADAS
TOTAL PSI
REGIONUE
OBRAS PARALIZADAS
PSI
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
24
coordinaciones con las unidades ejecutoras permitirán elaborar el calendario de visitas.
Cuadro N° 09
Actividades y Cronograma del Seguimiento y Monitoreo Julio - Diciembre 2020
7.5 Organización del Equipo Mínimo para el Seguimiento y Monitoreo
En organigrama presenta la distribución del equipo mínimo de profesionales que tendrá a
cargo el Seguimiento y Monitoreo, siguiente:
N° CONCEPTO JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 Seguimiento y Monitoreo de Proyectos.
2Acopio y análisis de la información sobre el
estado situacional de los proyectos - Obras.
3 Visitas de campo.
4Análisis y compatibilización de la información
reportada versus las visitas de campo.
5Formulación y presentación de informes de
resultados.
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
25
Gráfico N° 01
Organigrama del Equipo de Seguimiento y Monitoreo
7.6 Medidas preventivas de salubridad para prevenir el Covid-19.
Para tal fin, se debe realizar las siguientes acciones: a) Contar con un responsable de seguridad y salud en las zonas de las actividades, el
mismo que deberá registrar, informar y hacer cumplir el protocolo durante la ejecución de las actividades en forma constante.
b) Identificación y registro de los especialista/consultores; considerando como grupo de
riesgo aquellos que presenten factores que los haga vulnerables al contagio del COVID -19 tales como:
➢ Edad mayor de 60 años (condicionado a evaluación y aprobación del estado de
PROFESIONAL ANALISTA
FINANCIERO (01)
ASIST. SISTEMAT. (01)
ASISTENTE ADMIN. (01)
PROFESIONAL
ESPECIALISTA EN
CONTRATACIONES (02)
DIRECTOR EJECUTIVO
UEFSA
JEFE OPPS
PROFESIONAL
ESPECIALISTA EN
INFRAE. DE RIEGO (10)
COORDINADOR EN
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
OPMI - OGPP
(COORDINACION)
PROFESIONAL ESPECIAL. EN CONFLIC. SOCIALES (01)
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
26
salud por parte del responsable de seguridad y salud) ➢ Hipertensión arterial ➢ Enfermedades cardiovasculares ➢ Cáncer ➢ Diabetes Mellitus ➢ Obesidad con IMC de 30 a más ➢ Asma ➢ Enfermedad respiratoria crónica ➢ Insuficiencia renal crónica ➢ Enfermedad o tratamiento inmunosupresor
c) Aplicar al total de trabajadores, de manera presencial o a distancia según sea el caso, la Ficha de sintomatología COVID-19 (Ficha N° 01), de carácter declarativo, la cual debe ser respondida en su totalidad. El Núcleo Ejecutor a través de su responsable seguridad y salud en el trabajo es el encargado de la aplicación de las fichas de sintomatología COVID-19 a todos los trabajadores, incluido a los de contratas (proveedores de bienes y servicios).
d) El responsable de seguridad y salud deberá efectuar los talleres de inducción a los
trabajadores y de ser necesario a las comunidades beneficiarias a fin de salvaguardar la salud de todos hasta el término de las actividades generando un clima de serenidad y confianza. Desarrollando los siguientes temas:
➢ Buenas prácticas de higiene y control de infecciones en los diferentes sitios en
donde se desarrollen actividades. ➢ Utilización de implementos como mascarilla, guantes, vestimenta de seguridad y
otros asignados a su cargo de uso personal necesarios para las actividades de limpieza y mantenimiento de infraestructura de riego y drenaje.
➢ Conocimiento de los síntomas del COVID-19, para comunicar a su superior y pueda tomar descanso en caso presente alguno de ellos.
➢ El Núcleo Ejecutor a través de sus responsables deberá asegurar que la movilidad para el desplazamiento del personal a obra, éste desinfectado continuamente antes y después de su recorrido.
e) Se deberá proporcionar implementos y recursos básicos de prevención, desinfección
y protección tales como: jabón de manos, agua, alcohol en gel, alcohol líquido, lejía,
toallas desechables, mascarilla y Equipo de Protección Personal - EPP. La ubicación
debe ser en lugares estratégicos, en cuanto al equipo de protección personal se debe
considerar lo siguiente:
➢ Mascarillas (respiradores): pudiendo ser N95, KN95, FPP2, o mascarillas faciales
textiles de uso comunitario, que cumplan con las especificaciones técnicas dadas
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
27
por el Sector Salud.
➢ Guantes de Nitrilo sintético.
➢ Lentes para protección de policarbonato;
Además, deberá tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
➢ Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de
alcohol, lejía o con agua y jabón.
➢ Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios
entre su cara y la máscara.
➢ Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
➢ Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas
de un solo uso.
➢ Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de la
mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos
con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
f) El responsable de las actividades para la aplicación y verificación de las medidas de
sanidad y seguridad durante la emergencia sanitaria por el COVID 19, estará a cargo
del responsable de seguridad y salud de obra, siempre con la inspección permanente
de los directivos de la institución.
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
28
Ficha N° 01 Ficha Sintomatológica COVID-19
Declaración Jurada
He recibido explicación del objetivo de esta evaluación y me comprometo a responder con la
verdad. También he sido informado que de omitir o falsear información estaré perjudicando la
salud de mis compañeros, lo cual es una falta grave.
Empresa: RUC:
Apellidos y nombres
Área de trabajo DNI
Dirección:
Número
(celular)
En los últimos 14 días ha tenido alguno de los síntomas
siguientes:
SI NO
1. Sensación de alza térmica o fiebre
2. Tos, estornudos o dificultad para respirar
3. Expectoración o flema amarilla o verdosa
4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19
5. Está tomando alguna medicación (detalle):
Fecha: / / Firma
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
29
VIII. PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO.
El presupuesto que demanda cumplir las actividades de Seguimiento y Monitoreo a los proyectos
que se financian con recursos del Fondo Sierra Azul, descritos en el presente plan, se estima en
S/. 1’502,480.00, para los meses de julio a diciembre 2020 (06 meses), con cargo a los recursos
del fondo, para lo cual, la Secretaría Técnica propone al Comité Técnico su aprobación, conforme
lo establece el Artículo 9 en sus numerales 9.2 y 9.3 del Reglamento del Fondo Sierra Azul,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI.
El Cuadro N° 10, muestra el resumen de la demanda presupuestal para atender el seguimiento y
monitoreo por un periodo de seis (06) meses del ejercicio fiscal 2020 y su desagregado se adjunta
en el Anexo 01.
Cuadro N° 10
Presupuesto y Cronograma de Ejecución – Plan de Seguimiento y Monitoreo
Nota: Respecto a los pasajes terrestres, pasajes terrestre, viáticos, alquiler de vehículo, para la visita de campo del Coordinador y Directivos UEFSA, no se consideran en el primer mes (julio)
IX. FORMATOS DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL.
La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, responsable del Seguimiento y Monitoreo, presentará los
informes mensuales al Comité Técnico del Fondo Sierra Azul a través de la Secretaria Técnica, al
cual adjuntará los formatos de Seguimiento y Monitoreo que se indican y adjuntan en Anexo 02 y
03, los mismos que permitirá sistematizar la información y obtener los resultados propuestos en el
158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 948,000.00 63.10%
21,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,640.00 1.44%
12,775.00 0.00 0.00 0.00 7,665.00 0.00 20,440.00 1.36%
35,500.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 36,500.00 2.43%
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,400.00 0.16%
0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 36,000.00 2.40%
0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 105,000.00 6.99%
42,560.00 42,560.00 42,560.
Resumen Presupuesto y Cronograma - Plan de Seguimiento y Monitoreo Año 2020
CONCEPTO JUL AGO SET OCT. NOV. DIC.
PRESUSPUESTO
ESTIMADO
TOTAL S/.
%
Presupuesto Total Estimado 228,315.00 253,100.00 253,100.00 254,100.00 260,765.00 253,100.00 1,502,480.00 100.00%
I. Equipo Técnico y Apoyo
II. Apoyo Logístico
III. Visitas de Campo y Unid. Ejecutoras
158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 948,000.00 63.10%
70,315.00 400.00 400.00 1,400.00 8,065.00 400.00 80,980.00 5.39%
0.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 473,500.00 31.51%
Personal Profesional y Asistente
Vestuario y protección covid-19
Materiales de Escritorio
Servicios de Equipamiento Informático y mantenimiento 0.00
Servicios de Fotocopiados e Impresiones
Pasaje Terrestre (Profesionales 2veces x mes.)
Pasaje Aéreo (Coordinador, Directivos y profesionales.)
Viaticos (Directivos, Coordinador y profesionales.) 0.00
Alquiler de Vehículo (para visitas de campo.) 0.00
00 42,560.00 42,560.00 212,800.00 14.16%
23,940.00 23,940.00 23,940.00 23,940.00 23,940.00 119,700.00 7.97%
Nota: En el presupuesto de equipo técnico de apoyo, se incluye el seguro personal contra accidentes.
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
30
proceso de Seguimiento y Monitoreo de los proyectos.
X. GLOSARIO DE TERMINOS Año fiscal: Es el período en el cual se produce la ejecución presupuestaria, en el marco del cual se ejecutan los proyectos.
Corresponde al año calendario.
Asignación presupuestaria: Son los recursos financieros asignados a un proyecto para cada año de ejecución, considerando
todas las fuentes de financiamiento.
Avance financiero: Estado que permite conocer la evolución de la ejecución presupuestal de los ingresos y gastos en un período
determinado.
Avance físico: Estado que permite conocer el grado de cumplimiento de las metas físicas contempladas en la planificación
operativa del proyecto.
Brecha: Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la infraestructura natural) y/o acceso
a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos
de cantidad y/o calidad.
Calidad: Conjunto de atributos o características de un bien o servicio que califica su aptitud para satisfacer las necesidades de sus
usuarios. Para evaluarla se utilizan como referencia estándares referidos a oportunidad, accesibilidad, precisión y continuidad en
la entrega del servicio, comodidad y cortesía en la atención.
Datos cualitativos: Datos que consisten en valores que describen cualidades o categorías no numéricas.
Datos cuantitativos: Datos que consisten en valores que representan costeos o medidas. Los datos cuantitativos pueden ser
discretos o continuos.
Ejecución física: Grado de avance en el cumplimiento de las metas físicas de los bienes o servicios entregados o actividades
ejecutadas.
Ejecución financiera: Grado de avance en el cumplimiento de las metas financieras. Se denomina ejecución presupuestaria
cuando se considera la atención de gastos de acuerdo con los créditos autorizados en los presupuestos.
Eficacia: Grado en el que un proyecto logra sus objetivos/resultados/metas planeadas, de conformidad con lo establecido en el
marco lógico y los planes operativos.
Eficiencia: Grado en el cual los insumos / recursos se transforman en productos / resultados.
Evaluación de impacto: Evaluación ex post realizada con la finalidad de determinar la contribución real de un proyecto al
mejoramiento del bienestar de la población.
Evaluación de resultados: Evaluación orientada a determinar los niveles de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y
sostenibilidad e un proyecto.
Ejecución Presupuestaria Directa: Se produce cuando la Entidad con sus recursos (personal, infraestructura y logística) es el
ejecutor presupuestal y financiero de Proyectos de Inversión Pública, así como de sus respectivos Componentes.
Ejecución Presupuestaria Indirecta: Se produce cuando la ejecución física y/o financiera del Proyecto de Inversión Pública, es
realizada por una Entidad distinta al pliego; sea por efecto de un contrato o convenio celebrado con una Entidad privada, o con una
Entidad pública, sea a título oneroso o gratuito.
Grupo beneficiario: Población que recibe los productos considerados dentro de un proyecto.
Indicador: Especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un objetivo.
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
31
Indicadores de desempeño: En el contexto de la metodología de gestión por resultados, son los indicadores que revelan los
efectos e impactos de un proyecto en el bienestar de la población.
Indicadores de efecto: Definen el cambio en el comportamiento de los beneficiarios del proyecto o el cambio en la manera en que
funcionan las instituciones como resultado del proyecto. Miden los resultados intermedios o de mediano plazo.
Indicadores de impacto: Son las medidas de desempeño para los objetivos del nivel más alto a los cuales apunta un proyecto.
Miden los efectos de largo plazo, vinculados por lo general, a los cambios duraderos y perdurables en la situación de los
beneficiarios.
Indicadores de producto: Bienes y servicios entregados por el proyecto a los beneficiarios. Reflejan cuantitativamente los
resultados inmediatos que surgen por la ejecución del proyecto.
Inversiones: Comprende las inversiones sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (los
proyectos de inversión y a las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación); así como las
inversiones no sujetas a dicho sistema.
Inversiones de optimización: Corresponde a las siguientes intervenciones temporales: (a) Adquisición de terrenos que se deriven
de una planificación de la ampliación de la oferta de servicios públicos priorizados o (b) Inversiones resultado de una optimización
de oferta (infraestructura, equipos y otros factores productivos) existente de un servicio público priorizado en el programa multianual
de inversiones.
Inversiones de rehabilitación: Intervenciones temporales que tienen por finalidad la reparación o renovación total o parcial de
instalaciones, componente de sistemas, equipamiento y/o elementos constructivos para volverlos al estado o estimación original,
sin alterar el uso, y que no implican ampliación de capacidad para la provisión de servicios.
Liquidación de obras por contrata: La liquidación es el ajuste formal de las cuentas, podemos decir que es un conjunto de
operaciones realizadas para determinar lo pagado en relación con el Contrato Original, Actualizado, Adicionales, Intereses,
Reajustes, Gastos Generales, Utilidades, etc. y las cuentas a favor de la entidad, tales como penalidades, amortizaciones, etc. es
un proceso de cálculo técnico, en función de las condiciones contractuales y de las disposiciones legales aplicables al tema, cuya
finalidad principal es determinar el costo total de la obra y el saldo económico, puede ser a favor o en contra del Contratista o de
la Entidad y tiene como propósito verificar que las prestaciones se hayan llevado a cabo estrictamente con sujeción al contrato
(documento que contiene, bases integradas y ofertas del postor y documentación que genere derecho y obligaciones a las partes,
incorporadas expresamente)
Liquidación de oficio: Es el procedimiento administrativo, técnico y financiero que realiza la entidad aplicado a un Proyecto de
Inversión Pública, para determinar el valor de liquidación (Valorización) y proceder a la recepción de oficio y suplir la falta de
documentación técnica y documentación sustentatoria del gasto; sin perjuicio de adaptarse las acciones legales contra los que
resulten responsables de la falta de dichos documentos.
Liquidación de proyectos de inversión pública ejecutados por encargo: En la liquidación de los proyectos de inversión
ejecutados por encargo, se utiliza los procedimientos y documentación establecida para la Liquidación de los Proyectos de Inversión
por Ejecución Presupuestaria Directa.
Meta física: Valor proyectado del indicador de producción física de los bienes o servicios o las actividades.
Monitoreo: Procedimiento empleado para comprobar la efectividad y eficiencia del proceso de ejecución de un proyecto, mediante
la identificación de los aspectos limitantes y/o ventajosos, que culmina recomendando medidas correctivas para optimizar los
resultados.
Plan Operativo Institucional (POI): Es el instrumento de planificación detallado que se elabora para cada año de ejecución del
proyecto.
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo Titular con
cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo.
En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los
créditos presupuestarios son establecidos mediante Decreto Supremo.
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
32
Proyecto de Inversión: Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de
crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante
la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.
Seguimiento: El seguimiento es una función continua que consiste en recopilar datos sistemáticamente sobre indicadores
específicos, con el objeto de proporcionar a las partes interesadas de una intervención, información relativa al avance y logros de
objetivos ya establecidos. Asimismo, se define al seguimiento del desempeño como un proceso continuo de recolección y análisis
de datos para comparar en qué medida se está ejecutando un proyecto, programa o política respecto a lo previsto.
Unidad Ejecutora (UE): Nivel descentralizado u operativo de los Pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, que
administra los ingresos y gastos públicos y se vincula e interactúa con la Oficina de Presupuesto del Pliego o la que haga sus
veces.
Términos de referencia: Definición de las actividades, productos y entregas que corresponden a un consultor externo. Por lo
general, remite al contexto de la evaluación, especifica su alcance, formula las preguntas de evaluación claves y enuncia las
razones que la originan.
Actores del proceso: Para efectos del presente protocolo, los actores que intervienen como personas naturales o jurídicas,
instituciones y entidades públicas, son los siguientes: coordinadores, supervisores y ejecutores de obra de cada uno de los
proyectos intervenidos, personal administrativo, personal obrero y personal externo que interviene en alguna etapa de la ejecución;
asimismo las personas naturales y jurídicas proveedoras definidas por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; y por
último las autoridades y funcionarios públicos que visiten los ámbitos de ejecución.
Aislamiento COVID-19: Procedimiento por el cual una persona de caso sospechoso, reactivo en la prueba rápida o positivo en la
prueba PCR para COVID-19, se le restringe el desplazamiento en su vivienda o en hospitalización, por un periodo indefinido, hasta
recibir el alta clínica.
Distanciamiento social: Práctica de aumentar el espacio que separa a las personas y reducir la frecuencia de contacto, con el fin
de reducir la transmisión de una enfermedad.
Higiene Respiratoria: Práctica que consiste en taparse la boca o nariz con la mano al toser o estornudar con ayuda de una tapa
boca y, de no ser posible, con la manga del antebrazo o la flexura interna del codo. Los pañuelos deben arrojarse inmediatamente
después de su uso, en el depósito/tacho implementado para tal fin.
Higiene de Manos: Práctica que consiste en lavarse las manos a menudo con agua y jabón (o solución recomendada) para evitar
la transmisión o el contacto con los virus, sobre todo después de toser, estornudar y sonarse.
Personal: Para efectos del presente documento, se considera personal a todos los que independientemente de su vínculo
contractual intervienen en el proceso de seguimiento y monitoreo, entre otros.
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
33
XI. ANEXOS
ANEXO 01:
Presupuesto para implementar el Plan de Seguimiento y Monitoreo - 2020.
ANEXO 02:
Proyectos a nivel de obras, para intervención en Primera Fase:
▪ 02 – A: Proyectos a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI
▪ 02 – B: Proyectos a cargo de AGRORURAL.
ANEXO 03:
Ficha para el seguimiento y monitoreo de la UEFSA.
ANEXO 04:
Cada Unidad Ejecutora presentará su información utilizando los formatos del 1 al 10 y el formato resumen aprobados
por el Comité Técnico del Fondo, en el Acuerdo N° 21, de fecha 22 de agosto de 2017.
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
34
ANEXO 01:
PRESUPUESTO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - 2020.
El presupuesto que demanda cumplir las actividades de Seguimiento y Monitoreo a los proyectos
que se financian con recursos del Fondo Sierra Azul, descritos en el presente plan, se estima en
S/. 1’502,800.00, para los meses de julio a diciembre 2020 (06meses), con cargo a los recursos
del fondo, para lo cual, la Secretaría Técnica propone al Comité Técnico su aprobación, conforme
lo establece el Artículo 9 en sus numerales 9.2 y 9.3 del Reglamento del Fondo Sierra Azul,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2019-MINAGRI.
El Cuadro N° 10, muestra el resumen de la demanda presupuestal para atender el seguimiento y
monitoreo por un periodo de seis (06) meses del ejercicio fiscal 2020.
Cuadro N° 10
Presupuesto y Cronograma de Ejecución – Plan de Seguimiento y Monitoreo
Nota: Respecto a los pasajes terrestres, pasajes terrestre, viáticos, alquiler de vehículo, para la visita de campo del Coordinador y Directivos UEFSA, no se consideran en el primer mes (julio)
El presupuesto comprende los conceptos siguientes:
➢ Equipo técnico y apoyo.
El personal que conformará el equipo técnico, está compuesto por
▪ Un Coordinador
▪ Ingenieros Especialista en obras hidráulicas (10)
▪ Especialista en contrataciones del estado (02)
▪ Especialista en análisis financiero (01)
158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 948,000.00 63.10%
21,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,640.00 1.44%
12,775.00 0.00 0.00 0.00 7,665.00 0.00 20,440.00 1.36%
35,500.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 36,500.00 2.43%
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,400.00 0.16%
0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 36,000.00 2.40%
0.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 105,000.00 6.99%
42,560.00 42,560.00 42,560.
Resumen Presupuesto y Cronograma - Plan de Seguimiento y Monitoreo Año 2020
CONCEPTO JUL AGO SET OCT. NOV. DIC.
PRESUSPUESTO
ESTIMADO
TOTAL S/.
%
Presupuesto Total Estimado 228,315.00 253,100.00 253,100.00 254,100.00 260,765.00 253,100.00 1,502,480.00 100.00%
I. Equipo Técnico y Apoyo
II. Apoyo Logístico
III. Visitas de Campo y Unid. Ejecutoras
158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 158,000.00 948,000.00 63.10%
70,315.00 400.00 400.00 1,400.00 8,065.00 400.00 80,980.00 5.39%
0.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 94,700.00 473,500.00 31.51%
Personal Profesional y Asistente
Vestuario y protección covid-19
Materiales de Escritorio
Servicios de Equipamiento Informático y mantenimiento 0.00
Servicios de Fotocopiados e Impresiones
Pasaje Terrestre (Profesionales 2veces x mes.)
Pasaje Aéreo (Coordinador, Directivos y profesionales.)
Viaticos (Directivos, Coordinador y profesionales.) 0.00
Alquiler de Vehículo (para visitas de campo.) 0.00
00 42,560.00 42,560.00 212,800.00 14.16%
23,940.00 23,940.00 23,940.00 23,940.00 23,940.00 119,700.00 7.97%
Nota: En el presupuesto de equipo técnico de apoyo, se incluye el seguro personal contra accidentes.
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
35
▪ Especialista en conflicto social (02)
▪ Personal de apoyo: asistente administrativo (01), soporte informático (01).
➢ Apoyo logístico.
Comprende el material y soporte logístico que se requiere para cumplir con las actividades
comprendidas en el Plan de Seguimiento y monitoreo, como materiales de escritorio, vestuarios,
reproducción e impresiones y servicios de alquiler de equipos informáticos e impresoras.
➢ Visitas de campo y unidades ejecutoras.
El presupuesto considera los recursos necesarios para llevar a cabo las visitas in situ a nivel de
las sedes institucional donde se ubican cada unidad ejecutora (MINGARI, Gobiernos
Subnacionales), así como para el desplazamiento hasta donde se encuentran las obras; para
dicho propósito se consideran, pasajes, terrestres, aéreos, viáticos y alquiler de movilidad, con
el cual se permitirá el desplazamiento del personal que tenga que evaluar el estado situacional
de cada obra.
PRESUPUESTO DESAGREGADO SEGUN RUBROS
I.- EQUIPO PROFESIONAL Y ASISTENTE
EQUIPO PROFESIONAL MINIMO CANTIDAD MESESCOSTO
UNITARIO
TOTAL
POR 06
MESES
COSTO
POR MES
COSTO TOTAL EQUIPO PROFESIONAL Y ASISTENTE 17.00 948,000.00 158,000.00
1 Profesional Coordinador del Seguimiento y Monitoreo 1.00 6.00 12,000.00 72,000.00
2 Ingenierios Especialistas en Infraestructura de Riego 10.00 6.00 10,000.00 600,000.00
3 Profesionales Especialistas en Contrataciones y Arbitraje 2.00 6.00 8,500.00 102,000.00
4 Profesinal en Análisis Financiero 1.00 6.00 8,000.00 48,000.00
5 Profesional Especialista en Aspectos Sociales 1.00 6.00 9,000.00 54,000.00
6 Asistente en Sistematización - Informático 1.00 6.00 4,000.00 24,000.00
7 Asistente Administrativo 1.00 6.00 8,000.00 48,000.00
12,000.00
100,000.00
17,000.00
8,000.00
9,000.00
4,000.00
8,000.00
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
36
II.- APOYO LOGISTICO
Vestuario y Protección Covid-19
N° Detalle Unidad Cantid. P.U. Total
Vestuario
TOTAL 21,640.00
1 Chaleco Unid 17 50.00 850.00
2 Polo manga corta con cuello Unid 17 30.00 510.00
3 Polo manga larga con cuello Unid 17 30.00 510.00
4 Camisas Institucionales Unid 17 80.00 1,360.00
5 Casaca Institucionales para frio Unid 17 300.00 5,100.00
6 Gorra Institucional Unid 17 30.00 510.00
7 Zapato de Trabajo Punta de Acero Par 12 350.00 4,200.00
8 Poncho de Agua Unid 0 80.00 0.00
9 Chaleco Salvavidas Unid 12 150.00 1,800.00
10 Mochila de Trabajo Unid 12 150.00 1,800.00
11 Botas de Agua Par 0 50.00 0.00
12 5,000.00Protección Covid-19 glb 1 5000.00
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
37
1 Archivador de Carton con palanca lomo ancho Tamaño A4 Unid 50 10.00 500.00
2 Clip de metal chico N° 1 x 100 Unidades Caja 10 5.00 50.00
3 Corrector Liquido tipo lapicero Unid 10 5.00 50.00
5 Cuchilla para cortar papel t/mediano Unid 1 5.00 5.00
6 Mina de Lapiz de 0.5 mm 2b*12 estuches Caja 5 8.00 40.00
7 Sujetador para papel (tipo fastener) de metal x 50 unidades Caja 5 5.00 25.00
8 Folder Manila T/A4 Unid 200 0.50 100.00
9 Goma en Barra x 40gr. Aprox. Unid 20 5.00 100.00
10 Grapas 26/6 x 500 unidades Caja 10 5.00 50.00
11 Boligrafo (Lapicero) de tinta líquida punta fina azul Caja 50 4.80 240.00
12 Boligrafo (Lapicero) de tinta líquida punta fina rojo Caja 50 4.80 240.00
13 Boligrafo (Lapicero) de tinta líquida punta fina negra Caja 50 4.80 240.00
14 Boligrafo (Lapicero) de tinta seca punta fina azul Unid 50 4.80 240.00
15 Boligrafo (Lapicero) de tinta seca punta fina rojo Unid 50 1.00 50.00
16 Boligrafo (Lapicero) de tinta seca punta fina negra Unid 50 1.00 50.00
17 Portamina 0.5mm Unid 20 5.00 100.00
18 Numerador automático de metal de 6 digitos Unid 4 50.00 200.00
19 Papel Bond 80g Tamaño A4 Millar 50 25.00 1,250.00
20 Papel Bond Tamaño A3 Millar 30 40.00 1,200.00
22 Plumon Resaltador punta gruesa biselada de colores Unid 50 4.00 200.00
23 Sobre manila T/A4 X 25 unidades Unid 50 0.50 25.00
24 Tampon con Cubierta de plastico
Materiales de escritorio
N° Detalle Unidad Cantid. P.U. Total
Tamaño grande color azul Unid 10 5.00 50.00
25 Tinta para Tampon x 30 ml aprox. Color Azul Unid 10 2.00 20.00
26 Engrampador tipo alicate Unid 10 80.00 800.00
27 Perforador Unid 10 40.00 400.00
28 Tablero Acrilico Unid 10 5.00 50.00
29 Thoner Unid 10 500.00 5,000.00
30 Memoria USB 64 MB Unid 20 45.00 900.00
31 Lapíz de carbon Unid 20 1.00 20.00
32 Post It de colores paquete de 4 Paqte 20 25.00 500.00
35 cinta de embalaje Rollo 20 4.00 80.00
TOTAL 12,775.00
Equipamiento y servicio informático
N° Detalle Unidad Cantid. P.U. Total
A Adquisión de eqipo informático para oficina 35,500.00
1 Computadoraspara oficina Unid 5.00 2,100.00 10,500.00
2 computadoras portatiles Unid 3.00 3,000.00 9,000.00
3 Impresoras láser multibandeja Unid 1.00 15,000.00 15,000.00
5 Impresora par formato A-2 Unid 1.00 1,000.00 1,000.00
1 Servicio de mantenimiento de equipo informático glb 1.00 1,000.00 1,000.00
B Servicio de mantenimiento 1,000.00
TOTAL 36,500.00
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
38
Servicio de Fotocopiado e impresiones para 12 personas
TOTAL 2,400.00
N° Detalle Unidad Cantid. P.U. Total
1 Uso manual de fotocopia (06 meses) Unid 8,000 0.10 800.00
2 Uso mensual de Impresiones (06 meses) Unid 8,000 0.20 1,600.00
II.- VISITA DE CAMPO Y UNIDADES EJECUTORAS
Pasaje Terrestre
EQUIPO TECNICO N° VIAJESCOSTO
POR VIAJE
TOTAL POR
MES
7,200.00
CANTIDAD
TOTAL PASAJE TERRESTRE
Ingenierios Especialistas en Infraestructura de Riego 10.00 2.00
Profesionales Especialistas en Contrataciones y Arbitraje 2.00 1.00
Profesional Especialista en Aspectos Sociales 1.00 2.00
300.00 6,000.00
300.00 600.00
300.00 600.00
Los pasajes tiene la finalidad de conducir al Especialista de su región a la sede central Lima
Pasaje aéreo
CANTIDAD
TOTAL PASAJE TERRESTRE
DIRECTOR UF / EQUIPO TECNICO N° VIAJESCOSTO
POR VIAJE
TOTAL POR
MES
21,000.00
Profesional Coordinador del Seguimiento y Monitoreo 1.00 4.00
Ingenierios Especialistas en Infraestructura de Riego 3.00 1.00
Profesionales Especialistas en Contrataciones y Arbitraje 2.00 2.00
Profesional Especialista en Aspectos Sociales 1.00
Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos 1.00
Director Ejecutivo 1.00
1,500.00 6,000.00
1,500.00 4,500.00
1,500.00 6,000.00
1.00 1,500.00 1,500.00
1.00 1,500.00 1,500.00
1.00 1,500.00 1,500.00
Se cons idera e l pasaje para 03 profes ionales en alguna urgencia a tratar
Viáticos
CANTIDAD
TOTAL PASAJE TERRESTRE
DIRECTOR UF / EQUIPO TECNICO N° DIAS
DE VISITA
VIATICO
POR DIA
TOTAL POR
MES
42,560.00
Profesional Coordinador del Seguimiento y Monitoreo 1.00 6.00
Ingenierios Especialistas en Infraestructura de Riego 10.00 12.00
Profesionales Especialistas en Contrataciones y Arbitraje 2.00 2.00
Profesional Especialista en Aspectos Sociales 1.00 1.00
Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos 1.00
Director Ejecutivo 1.00
320.00 1,920.00
320.00 38,400.00
320.00 1,280.00
320.00 320.00
1.00 320.00 320.00
1.00 320.00 320.00
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
39
Nota: Respecto a los pasajes terrestres, pasajes terrestre, viáticos, alquiler de vehículo, para la visita de campo del Coordinador y
Directivos UEFSA, no se consideran en el primer mes (julio)
Alquiler de vehículo
CANTIDAD
TOTAL PASAJE TERRESTRE
DIRECTOR UF / EQUIPO TECNICO N° VIAJESCOSTO
POR VIAJE
TOTAL POR
MES
23,940.00
Profesional Coordinador del Seguimiento y Monitoreo 1.00 6.00
Ingenierios Especialistas en Infraestructura de Riego 10.00 12.00
Profesionales Especialistas en Contrataciones y Arbitraje 2.00 2.00
Profesional Especialista en Aspectos Sociales 1.00 1.00
Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos 1.00
Director Ejecutivo 1.00
180.00 1,080.00
180.00 21,600.00
180.00 720.00
180.00 180.00
1.00 180.00 180.00
1.00 180.00 180.00
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
40
ANEXO 02
02 – A: OBRAS PARALIZADOS - PROPUESTO - PRIMERA FASE - PSI
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
41
N° Nombre del Proyecto SNIP Región
Monto
Aprobado
por CTFSA
(S/)
Ejecucion total
S/
Avance
Financiero
(%)
Avance
Fisico
Real
(%)
Area
(ha)Familias SITUACION ACTUAL, DESCRIPCION DEL PROBLEMA, ACCIONES
ESTADO
ACTUAL
1
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE
CHALCO - LLUMCHICANCHA, MARCAYA,
CHURRUPALLANA, MUNAYPATA, Y PARIAHUANCA -
CUSIBAMBA, DISTRITO LOS MOROCHUCOS,
PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO
195515 AYACUCHO 8,324,510.19 7,942,528.79 102.96% 97.00% 213.00 414
Obra 102.98%
Supervisión 100.00%
2
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JESUS -
CHUCO, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA -
CAJAMARCA
173735 CAJAMARCA 6,856,698.39 6,163,263.63 100.04% 98.00% 506.08 910
Obra 100.04%
Supervisión 100.00%
3
SALDO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL,
DISTRITO DE HUAMALI - CIMIRM, PROVINCIA DE
JAUJA - JUNIN
144857 JUNIN 6,418,270.14 6,755,948.35 98.68% 98.50% 400.00 554PARALIZADA
-Se paralizaron los trabajos de ejecución de obra por campaña agricola
Obra 99.01%
Supervisión 96.05%
4
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO VERDECOCHA -
HUANCAYOC, DE LOS SECTORES HUANCAYOC -
PUCA PUCA - CENTRO PICHIU Y SHILLQUI EN EL
CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE PICHIU,
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHANA - HUARI -
ANCASH
273241 ANCASH 4,443,210.14 3,388,731.72 74.59% 81.57% 195.00 241
Obra 71.85%
Supervisión 106.31%
5
AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
REPRESAMIENTO HUAYUNCANE-CCOLLPACCOCHA,
DISTRITO DE CHUMPI - PARINACOCHAS - AYACUCHO
276900 AYACUCHO 5,526,896.73 4,669,970.58 93.88% 65.47% 328.00 230.00
Expediente Técnico 0.00%
Obra 93.41%
Supervisión 0.00%
Laudos Arbtrales
RESOLUCION DE CONTRATO (27.04.2016)
- La obra se encuentra paralizada desde el 09/03/2016 debido a abandono de obra por el contratista. Se solicitó al contratista
notarialmente reiniciar los trabajos, ante su negativa se resolvió contrato (28/04/16). Se ejecutaron las Cartas Fianzas de Adelanto
para Materiales y Directo.
-Actualmente se cuenta con la aprobación de los terminos de referencia para la formulación del e.t saldo de obra
-Pendiente asignación de recursos 2020 para iniciar convocatoria de la elaboración del e.t saldo de obra
RESOLUCION DE CONTRATO (14.09.2016)
- La obra se encuentra paralizada desde el 19.10.15
- El Consorcio RH ha resuelto Contrato de ejecución de Obra, se iniciaron las acciones de arbitraje mediante Informe N°149-
2016/FSA (20/09/16) por parte del PSI.
- Se realizó la constatación física de Obra con fecha 29.09.16.
- Se elaboró Expediente Saldo de Obra con un presupuesto de S/. 4'209,957.14 (incluido obra y supervisión)
-Con Memorando Nro 0139-2019-PSI-DIR-OEP (21.07.2019) se remitió a la oficina de supervisión debido a que el consultor a cargo,
no ha levantado todas las observaciones formuladas por la Ofic. De Estudios Y Proyectos.
-Pendiente levantamiento de observaciones del expediente saldo de obra
RESOLUCION DE
CONTRATO
RESOLUCION DE
CONTRATO
FUERA DE PLAZO
RESOLUCION DE
CONTRATO
RESOLUCION DE
CONTRATO
RESOLUCION DE CONTRATO (15.02.2016)
- Se elaboró Expediente Saldo de Obra con un presupuesto de 1.2 millones (incluido obra y supervisión), actualmente cuenta con
conformidad técnica de Oficina de Estudios.
- La OEP-PSI. Elaboró la actualización del presupuesto, ya se cuenta con la conformidad técnica de LA OEP
esta pendiente la acreditacion y licencia de uso de agua, para adjuntar al expediente de saldo de obra
no se puede estimar la entrega de la acreditacion ya que depende del aaa, pero se viene cooridnando con la municipalidad distrital,
la remisión pendiente de la acreditacion
RESOLUCION DE CONTRATO (03.11.2016)
- Mediante Acta de No Culminación de Obra (10/07/2016) por el Comité de Recepción y Transferencia de la Obra, esta no ha sido
culminada.
- Mediante Carta N° 052-2016 (27/10/2016), el CONSORCIO JESÚS CAJAMARCA, resuelve el contrato de ejecución de obra.
- Se resolvió contrato por incumplimiento contractual, no levantó observaciones suscritas. (En proceso de arbitraje).
-Cuenta con liquidación financiera
-Actualmente se cuenta con la aprobación de los terminos de referencia para la formulación del e.t saldo de obra
-Pendiente asignación de recursos 2020 para iniciar convocatoria de la elaboración del e.t saldo de obra
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
42
6
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO LOROPICO -
PACMAL, DISTRITO DE SOLOCO, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
181896 AMAZONAS 8,745,193.51 5,495,562.22 70.38% 39.72% 680.00 284
Obra 69.29%
Supervisión 84.91%
7
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACCACCA -
CHAKIQPAMPA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA -
AYACUCHO
201381 AYACUCHO 5,826,793.72 4,665,528.49 83.24% 80.41% 247.00 257
Obra 82.42%
Supervisión 93.40%
8
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
IRRIGACIÓN CHUYAS - HUAYCHO (TRAMO
VILCARAJRA-HUAYCHO), DISTRITO DE HUAYLLÁN,
PROVINCIA DE POMABAMBA, DEPARTAMENTO DE
ANCASH
224910 ANCASH 4,604,928.49 3,212,005.70 87.95% 71.63% 456.00 343
Expediente Técnico 0.00%
Obra 86.25%
Supervisión 96.24%
9PROYECTO ACARI - BELLA UNION II ETAPA DE
CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE IRURO4894 AYACUCHO 105,316,521.23 67,097,828.84 66.98% 13.94% 10249.00 2665
Expediente Técnico 0.00%
Obra 66.40%
Supervisión 64.36%
10
INSTALACION DEL DERVICIO DE AGUA PARA RIEGO
EN LA COMUNIDAD DE IGLESIAHUASI DEL, DISTRITO
DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO
116135 AYACUCHO 9,251,863.67 6,049,312.26 67.62% 56.50% 501.00 201
Obra 67.17%
Supervisión 73.70%
11
INSTALACION DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANTUC -
CHUQUIS - HUANCAN, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS
DE MAYO - HUANUCO
216868 HUANUCO 11,247,538.36 27,122,299.00 64.15% 88.41% 1200.00 1788
Obra 81.95%
Supervisión 93.91%
SUSPENDIDA
obra en ejecución desde octubre del 2018.
el 23.12.2019 se suspendieron los trabajos de ejecución de obra por temporada de lluvias
-Actualmente se viene evaluando el adiiconal n°01 de obra a cargo de la oficina de estudios y proyectos
RESOLUCION DE CONTRATO (10.12.2015)
- Se resolvió contrato por incumplimiento contractual
- Se realizó el Acta de Constatación Física
- Se elaboró el Expediente Saldo de Obra obteniendo un presupuesto de S/ 174'473,503.00 (incluido obra y supervisión)
- Se realizó el registro de variación de verificación en el marco del SNIP
Se actualizó el presupuesto obteniendo un nuevo monto por la suma de S/ 167 677 301.53 (incluido obra y supervisión)-actualmente
desactualizado
-Expediente de expropiación de terrenos
-Respecto a la tasación de los 04 predios faltantes:
-luego de la aprobación de 03 predios, se contrató a un consultor, el cual viene gestionandando el pago de dichos predios
-Pendiente contratación de la evaluación, adecuación y actualización del expediente tecnico saldo de obra
RESOLUCION DE CONTRATO (31.07.2017)
- Supervisor ha informado incumplimientos por parte del contratista.
- Con fecha 31.07.17, se resolvió contrato de ejecución de obra por incumplimiento contractual.
- Con fecha 16,17 y 18 de agosto, se realizó la constatación física de la obra.
-Actualmente se cuenta con la aprobación de los terminos de referencia para la formulación del e.t saldo de obra
-Pendiente asignación de recursos 2020 para iniciar convocatoria de la elaboración del e.t saldo de obra
'NULIDAD DE CONTRATO (22.09.2015)
- La obra se encuentra paralizada desde el 01.07.14, se detectó que el contratista presentó carta fianza falsa. Con fecha 22.09.15 se
efectúa la nulidad de contrato. (Se ejecutaron las Cartas Fianzas)
- Se ha efectuado la constatación física el 20.01.16.
-Actualmente se cuenta con la aprobación de los terminos de referencia para la formulación del e.t saldo de obra
-Pendiente asignación de recursos 2020 para iniciar convocatoria de la elaboración del e.t saldo de obra
RESOLUCION DE CONTRATO (30.11.2015)
- Se llevó a cabo inspección ocular a la fuente de agua de Quebrada Loropico, habiéndose levantado el Acta de Verificación Técnica
de campo. Además, se efectuó aforo por método volumétrico de 05 repeticiones, obteniendo caudal promedio de Q= 10.82 l/s.
- Con Memorando Nro 5399-2019-PSI-DIR (26.07.2019) se deriva el informe del especialista de OEP a la Oficina de Supervisión quien
deberá pronunciarse.
-Con fecha del 08.08.2019, se remite información ,a la dgiar informando sobre el estado actual del proyecto y algunas
recomendaciones, de acuerdo a compromiso de sesión extraordinaria del ct fsa del 18.07.19, a la espera del pronunciamiento por
parte del comité del fondo sierra azul.
-Con fecha del 12.09.2019 y 13.09.2019 se realizó la visita a la zona del proyecto en coordinación con el alcalde de soloco
encontrando tuberia expuesta (en mal estado)
- El alcalde de soloco emitio el oficio 120-2019-mds/a.(16.09.2019), solicitando el cierre del proyecto por falta de disponibilidad
hídrica ademas transfier la uf al psi.
(*) los recursos asignados con fte. fto r.o. para el año 2019 serán reasignados a proyectos priorizados.
RESOLUCION DE CONTRATO (14.08.2017)
- Supervisor comunicó incumplimientos por parte del contratista
- Se declaró improcedente por extemporánea ampliación de plazo parcial por 141 días mediante RD N° 318-2017-MINAGRI-PSI
(03.08.17)
- Con Carta Notarial N° 0107-2017-MINAGRI-OAF(03.08.17), se resuelve el contrato de ejecución de obra por acumulación del monto
máximo de la penalidad y otros cumplimientos contractuales.
- Con fecha del 21 al 26 de agosto.2017, se realizó la constatación física de la obra.
-El 04.06.2019 se contrató al Consultor que Elabora la liquidación Parcial de la obra hasta el 20.07.2019.
-Se viene gestionando la contratación de otro consultor para la elaboración de la liquidación final de obra y para la elaboración del
Expediente Técnico Saldo de obra.
RESOLUCION DE
CONTRATO
RESOLUCION DE
CONTRATO
CONTRATO NULO
RESOLUCION DE
CONTRATO
RESOLUCION DE
CONTRATO
SUSPENDIDA
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
43
12
INSTALACIÓN DE REPRESA YLLALLOC CENTRO
POBLADO RURAL DE SAN JOSÉ DE TOMATE,
DISTRITO DE OCANA, PROVINCIA DE LUCANAS,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
230048 AYACUCHO 10,128,149.41 10,007,229.38 99.65% 99.80% 240.00 143
Expediente Tecnico 154.76%
Obra 98.43%
Supervisión 100.00%
13
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YANACCOCHA
GRANDE, YANACCOCHA CHICO Y YURACCYACU,
DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO
242559 AYACUCHO 12,186,360.06 9,151,269.35 80.44% 69.90% 1805.29 393
Obra 78.26%
Supervisión 127.06%
14
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA BAJO CUENCA
DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA
LIBERTAD
276489 LA LIBERTAD 3,814,585.21 3,133,734.27 95.89% 88.99% 280.00 140
Obra 95.65%
Supervisión 100.00%
15
EXPEDIENTE SALDO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO , TRAMO PASACANCHA - CASHAPAMPA -
BELLAVISTA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS -
ANCASH
265071 ANCASH 8,155,531.61 4,724,841.84 25.76% 30.02% 424.40 279
Obra 17.56%
Supervisión 93.19%
Expediente
16
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL
DISTRITO DE TUTI, PROVINCIA DE CAYLLOMA -
AREQUIPA
268186 AREQUIPA 13,000,323.48 11,269,390.13 91.53% 82.01% 457.00 410
Obra 86.48%
Supervisión 223.56%
16 TOTAL 223,847,374.34 180,849,444.55
RESOLUCION DE CONTRATO (06.12.2017)
- El contratista ha comunicado la culminación de la obra con fecha 25.05.17.
- Con fecha 19.06.17 mediante RD N° 239-2017-MINAGRI-PSI, se designó el comité de recepción y transferencia.
- Se realizó la verificación de los trabajos con fecha 12, 13 y 14 de Julio 2017; se encontraron observaciones. (Contratista ha
presentado conciliación a la entidad por las observaciones registradas)
- Se resolvió contrato mediante CARTA N° 303-2017-MINAGRI-PSI-OAF (08.12.17) por el no levantamiento de observaciones en el
plazo establecido según Ley.
- Con fechas del 14 al 15 de diciembre, se realizó la constatación física.
-Se emitió conformidad y se efectuaron los pagos de los estudios topográficos y geológicos previos a la liquidación parcial.
-Pendiente asignación de recursos 2020 para iniciar contratación de la elaboración de la liquidación parcial de obra
RESOLUCION DE CONTRATO (05.02.2018)
- Se resolvió contrato con carta notarial N° 0018-2018-MINAGRI-OAF (05.02.18) por incumplimiento de obligaciones contractuales e
incumplimiento de mantener al personal técnico propuesto en obra.
- Actualmente se cuenta con la aprobación de los terminos de referencia para la formulación del e.t saldo de obra
-Pendiente asignación de recursos 2020 para iniciar convocatoria de la elaboración del e.t saldo de obra
RESOLUCIÓN DE CONTRATO
-Obra culminada desde el 16.08.2018.
-Se conformó el comité de recepción y transferencia
-Obra con resolución de contrato por incumplimiento contarctual desde 06.11.2019
-Desde el 26 al 28 se realizó la constatación física
- En proceso de soolicitud de conformidad financiera de la liquidación parcial de la obra
RESOLUCION DE CONTRATO (09.01.2019)
-Se resolvió el contrato el 11.01.2019, por incumplimiento contractual.
- Se elaboró la liquidación parcial de la obra, se emitió conformidad técnica y financiera
-Pendiente formulación de terminos de referencia , para elaborar el expediente saldo de obra
PARALIZADA
- Obra en ejecución desde el 05.07.2018.
-El 03.05.2019 se reiniciaron los trabajos de ejecución luego de lluvias, el 06.06.19 se aprobó el adicional N°01 de obra mediante
acto resolutivo.
-Con fecha del 09.07.2019, se aprobó el Adicional N°2 y Deductivo Vinculante N°02, mediante RD N°128-2019-MINAGRI-PSI.
- Con fecha del 25.09.2019, se culminó el plazo contractual, sin embargo, no se concluyo la obra debido a que esta pendiente la
aprobación de adicionales N03 y N°04, por lo que se ha paralizado los trabajos de ejecución hasta la aprobación de los mismos
- En proceso de Aprobación del Adicionales de obra
RESOLUCION DE
CONTRATO
RESOLUCION DE
CONTRATO
RESOLUCION DE
CONTRATO
RESOLUCION DE
CONTRATO
PARALIZADA
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
44
ANEXO 01
01 - A: OBRAS CULMINADOS EN ARBITRAJES Y POR LIQUIDAR - PROPUESTO – PRIMERA FASE - PSI
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
45
N° Nombre del Proyecto SNIP Región
Monto
Aprobado
por CTFSA
(S/)
Total Ejecutado
(S/)
Avance
Financiero
(%)
Avance
Fisico
(%)
Area
(ha)Familias SITUACION ACTUAL, DESCRIPCION DEL PROBLEMA, ACCIONES ESTADO ACTUAL
1
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
EL SISTEMA DE RIEGO CANAL LONGULO -
COMENDEROS - ALIGUAY, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO DE PIURA
25625 PIURA 1,821,201.32 1,605,259.72 98.89% 100.00% 344.00 497
- Liquidación Final de Obra aprobada mediante RD N° 416-2017-MINAGRI-PSI (04.10.17), consentido con
fecha 23.11.17
- Contratista lleva a arbitraje Liquidación Final de Obra aprobada por la Entidad desde el 03.04.2018
Obra 98.84%
Supervisión 100.00%
2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO NINAQORI EN
LAS COMUNIDADES DE VERACRUZ Y
CHACABAMBA DEL DISTRITO DE TOTOS,
PROVINCIA DE CANGALLO, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO
248232 AYACUCHO 2,793,758.63 2,334,430.55 92.84% 100.00% 102.00 568- Liquidación Final de obra, aprobada mediante RD N° 314-2016-MINAGRI-PSI.
- En arbitraje por saldo en contra del contratista por S/. 33,396.75 desde el 06.08.2016
Obra 98.62%
Supervisión 0.00%
3
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO LOS ROSALES EN EL
SECTOR JIMBURILLA, COMUNIDAD CAMPESINA
SAN VICENTE EL MOLINO, DISTRITO DE
AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA,
DEPARTAMENTO DE PIURA
224999 PIURA 2,105,664.74 1,956,631.92 100.00% 100.00% 60.00 80
- Mediante R.D Nº 187-2016-MINAGRI-PSI se aprueba la Liquidación Final de Ejecución de Obra, con un
saldo a cargo del contratista de S/.195,130.31.
- Contrato de obra en arbitraje desde el 13.05.2016
- Obra inaugurada con fecha 25.07.16
Obra 100.00%
Supervisión 0.00%
4
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN
CANIBARA, DISTRITO DE COCHORCO, PROVINCIA
DE SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD
205008 LA LIBERTAD 2,480,333.15 2,308,665.62 96.10% 100.00% 415.00 87
- Liquidación Final de Obra mediante RD. N°708-2015-MINAGRI-PSI (arbitraje archivado)
- Liquidación de Supervisión mediante RD. N° 357-2016-MINAGRI-PSI (No consentida, en proceso de
arbitraje)
- Obra inaugurada con fecha 26.07.16
Obra 96.30%
Supervisión 89.69%
ARBITRAJE
ARBITRAJE
ARBITRAJE
ARBITRAJE
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
46
5
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN
PACKAYHUAYCO, DISTRITO DE COCHORCO,
PROVINCIA DE SANCHEZ CARRIÓN,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
205134 LA LIBERTAD 1,847,687.55 1,827,402.13 98.90% 100.00% 415.00 87
- Liquidación de Supervisión aprobada mediante RD N° 350-2016-MINAGRI-PSI
- Liquidación final de obra aprobada mediante RD N° 123-2017-MINAGRI- PSI (12.04.17). (Contratista sometió
a arbitraje desde el 26.08.2016)
Obra 98.94%
Supervisión 98.31%
6
CONSTRUCCION DE IRRIGACION DE PAMPARCA,
DISTRITO DE HUACHAC, PROVINCIA DE
CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN
86532 JUNIN 4,798,032.56 4,612,801.57 99.91% 100.00% 600.00 425
- Liquidación Final de Obra mediante RD. N° 456-2015-MINAGRI-PSI (Consentida)
-Liquidación final de supervisión, sin ultima conformidad de servicio.
-Con resolución de contrato de supervisión
-Pendiente liquidación de Oficio del Contrato de Supervisión.
Obra 100.00%
Supervisión 96.83%
7
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADÍO
CALLUNCHAS - CUCHANGA ALTO, DISTRITO DE
SINSICAP, PROVINCIA DE OTUZCO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
231626 LA LIBERTAD 3,977,375.62 4,272,917.37 85.70% 100.00% 170.00 55
- Se remitió Oficio N°1869-2016-MINAGRI-PSI a la Procuraduría Pública del MINAGRI, el Informe Técnico-
Legal sobre la impugnación solicitada por la Entidad contra la Resolución N° 17.
- Liquidación Final de Obra aprobada mediante RD. N° 10-2017-MINAGRI-PSI. Se realizó el pago por el
saldo neto por S/. 22,172.25 con fecha 11.09.17
-Con resolución de contrato de supervisión
-Pendiente liquidación de Oficio del Contrato de Supervisión.
Obra 85.95%
Supervisión 81.79%
8
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO QUICATO -
PARCCO, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE
HUMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
229682 AYACUCHO 7,662,518.74 7,662,518.32 93.96% 100.00% 285.00 146
- Liquidación Final de Obra aprobada mediante RD. N° 066-2016-MINAGRI-PSI
- Se resolvió el contrato al supervisor por incumplimiento contractual
-Pendiente contratación de consultor para elaboración de la liquidación final de supervisión.
Obra 93.56%
Supervisión 100.00%
9
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN EL
ALTO DEL DISTRITO DE HUANDOVAL, PROVINCIA
DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH
257485 ANCASH 9,994,946.47 9,447,731.46 99.04% 100.00% 1000.00 376
- Liquidación de Supervisión aprobada mediante RD. N° 893-2015-MINAGRI-PSI
- Liquidación final de obra aprobada mediante RD N° 409-2017-MINAGRI-PSI (02.10.17).
- El contratista somete a arbitraje la resolución que aprueba la Liquidación de Contrato de Obra, aprobada
por la Entidad desde el 17.10.2017
Expediente Tecnico
Obra 98.83%
Supervisión 100.00%
POR LIQUIDAR
POR LIQUIDAR
ARBITRAJE
ARBITRAJE
POR LIQUIDAR
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
47
10
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
HUACRASHQUITA - ACRARRANCO, DISTRITO DE
RANRAHIRCA, PROVINCIA DE YUNGAY,
DEPARTAMENTO DE ANCASH
249621 ANCASH 8,650,657.78 8,358,247.40 100.00% 100.00% 730.00 210
- Liquidación Final de obra por S/. 7'566,406.94 con saldo a favor del PSI por S/. 1'432,210.26 mediante RD
N° 247-2017-MINAGRI-PSI (23.06.17). Contratisra somete a arbitraje la liquidación aprobada por la Entidad
-Se resollvió el contrato de la supervisión
- Pendiente de Liquidación de oficio de la Supervisión, a fin de iniicar la elaboración del Informe de Cierre
del Proyecto
Obra 100.00%
Supervisión 100.00%
11
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LAS
PAMPAS DE SULCABAMBA -HUAMPUCHACA,
DISTRITO DE SAURAMA, PROVINCIA DE VILCAS
HUAMÁN, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
102939 AYACUCHO 10,802,587.06 10,484,294.39 96.61% 100.00% 200.00 224
- Liquidación aprobada mediante RD N° 395-2016-MINAGRI-PSI (consentida)
- Obra inaugurada con fecha 22.07.16
-Se resolvió el contrato al supervisor por incumplimiento contractual
-Pendiente contratación de consultor para elaboración de la liquidación final de supervisión.
Obra 97.53%
Supervisión 80.63%
12
MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE
AGUAS DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL
OLMOS, DISTRITO DE LAJAS CHOTA,
CAJAMARCA
268113 CAJAMARCA 3,917,215.51 3,501,903.66 99.08% 100.00% 277.05 91
- Obra culminada con fecha 29.07.17
- Se designó Comité de Recepción de obra mediante RD N° 325-2017-MINAGRI-PSI (07.08.17)
- Se realizó acto de recepción y transferencia los días del 26 al 29 de Agosto.
- Liquidación Final de obra aprobada mediante RD N° 547-MINAGRI-PSI (22.12.17), (sometido a arbitraje
desde 29.01.18).
Obra 99.04%
Supervisión 100.00%
13
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO HUACCME, DISTRITOS DE
COLTA Y OYOLO, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA
SARA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
199613 AYACUCHO 37,643,638.30 61,731,144.00 100.03% 100.00% 1200.00 610
- Con fecha 15.08.16, se ha culminado la obra.
- Se conformó el Comité de Recepción y Transferencia mediante RD. N° 385-2016-MINAGRI-PSI (01/09/16)
- Con fecha 19/10/2016, se realizó Acto de Recepción y Transferencia al encontrar las observaciones
subsanadas .
- Liquidación de obra aprobada mediante RD N° 48-2017-MINAGRI-PSI (13.02.17) con saldo en contra del
contratista por S/. 715,350.49 (sometido a arbitraje desde 01.03.2017)
Expediente Tecnico
Obra 99.65%
Supervisión 1.05%
14
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO CAÑON
APURIMAC, DISTRITO DE YAURI Y COPORAQUE,
PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE
CUSCO
300480 CUSCO 15,078,761.00 15,298,513.98 107.71% 100.00% 2120.00 875
- Obra culminada con fecha 11.12.17
-Con fecha del 24 al 27 de julio el equipo técnico designado por Dirección Ejecutiva realizó una inspección
a fin de verificar el levantamiento de observaciones ,encontrándola no apta para su recepción
- Actualmente a la espera del Laudo arbitral sobre la observaciones formuladas en el acto de verificación de
los trabajos en obra.
-En trámite de Resolución de Contrato al Contratista
Obra 108.22%
Supervisión 100.38%
ARBITRAJE
POR
RECEPCIONAR
POR LIQUIDAR
POR LIQUIDAR
ARBITRAJE
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
48
15
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
YANAQUIHUA, CHARCO Y VALLECITO; DEL
DISTRITO DE YANAQUIHUA, PROVINCIA DE
CONDESUYOS - AREQUIPA
269121 AREQUIPA 14,829,516.62 14,742,950.36 99.49% 100.00% 312.00 552
- Se informó culminación de obra con fecha 10.07.17.
- Con fechas 10 y 11 de agosto, se realizó acto de verificación de los trabajos, encontrando observaciones.
- Con fecha 20.10.17, se realizó el acto de recepción y transferencia.
- En arbitraje la liquidación final de la obra aprobada por la entidad, mediante RD N°060-2018-MINAGRI-PSI
(16.02.2018),desde el 01.03.2018
Obra 99.47%
Supervisión 100.00%
16
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO SANTU MACHAY EN LA
LOCALIDAD DE CHACCHO, DISTRITO DE
CHACCHO - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH
270647 ANCASH 8,554,093.46 9,051,486.67 100.72% 100.00% 526.00 250
- Obra culminada con fecha 03.07.17
- Se conformó Comité de recepción de obra mediante RD N° 275-2017-MINAGRI-PSI (14.07.17)
- Con fecha 28.10.17, se realizó acto de recepción y transferencia
-Liquidación final de obra aprobada mediante R.D N° 066-2018-MINAGRI-PSI (19.02.2018);
-Se efectuó el pago de adicionales de supervisión
-Pendinete notificación de apercibimiento de contrato de la supervisión, toda vez que a la fecha no levanta
observaciones al informe final.
Obra 100.00%
Supervisión 122.20%
17
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO CANALES LATERALES
LOCALIDAD ALTO CURAL , DISTRITO DE CERRO
COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA
289248 AREQUIPA 9,691,936.50 9,462,229.89 98.77% 100.00% 764.50 318
- Obra culminada con fecha 30.06.17, según consta en el Asiento N° 516 del cuaderno de obra.
- Se conformó Comité de recepción de obra mediante RD N° 274-2017-MINAGRI-PSI (12.07.17)
- Se realizó acto de recepción y transferencia con fecha 04.09.17
- Pendiente liquidación final de obra, a la espera del dictamen judicial sobre el Laudo arbitral, que fue
propuesto por la Entidad, a fin de tomar las acciones sobre dicha liquidación
Obra 98.73%
Supervisión 100.00%
18
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO CANALES TIO LOCALIDAD DE
TIO, DISTRITO DE SACHACA - AREQUIPA -
AREQUIPA
282046 AREQUIPA 8,199,114.81 7,538,015.16 90.90% 100.00% 489.52 70
CONCLUIDO EN ARBITRAJE
- Con fecha 19.03.18 se culminó obra.
- Mediante RD N° 119-2018-MINAGRI-PSI (05.04.18), se conformó el comité de recepción y transferencia.
- Con fecha del 20.04.2018, se realizó el acto de recepción y transferencia
- Contratista somete a arbitraje el 03.04.2018 la no aprobación de ampliaciones de plazo .
- En evaluación levantamiento de observaciones del pago de adicionales de supervisión.
Obra 90.56%
Supervisión 100.00%
19
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN EL SISTEMA DE IRRIGACION LUCMA -
LLUMPA, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE
MARISCAL LUZURIAGA, DEPARTAMENTO DE
ANCASH
189720 ANCASH 21,685,123.94 24,860,813.72 95.85% 98.02% 1200.00 1853
CONCLUIDO
- Obra culminada el 09.04.19,
-Con fecha del 03.09.2019 se realizó el acto de recepción y transferencia luego de haberse levantado todas
las observaciones, Contratista somete arbitraje aprobación de ampliaciones de plazos afin de que se les
reconosca mayores gastos generales.
Obra 95.42%
Supervisión 100.69%
ARBITRAJE
ARBITRAJE
POR LIQUIDAR
ARBITRAJE
ARBITRAJE
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
49
20
EXPEDIENTE SALDO DE OBRA:
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO DE QENHUAPUNKU -
CHUYMAY - QUIÑASI, DISTRITO DE TOTOS,
PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO
263088 AYACUCHO 7,613,621.57 10,055,848.82 81.81% 100.00% 360.00 732
CONCLUIDO
- El 30.04.2019, fue el termino contractual sin embargo, el 09.05.2019 se culminó la ejecución de la obra,
-Se cuenta con conformidad técnica por parte de OEP, respecto a la reducción de metas.
-En trámite la aprobación con acto resolutivo de la reducción de metas, afin de solicitar la conformación del
comité de recepción y transferencia
Obra 81.56%
Supervisión 85.87%
21
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN EL SECTOR CANIBAMBA ALTO
CUENCA DEL PEREJIL, DISTRITO DE USQUIL -
OTUZCO - LA LIBERTAD
276526 LA LIBERTAD 4,754,827.56 5,296,826.30 103.69% 100.00% 133.00 750
CONCLUIDO
- Con fecha del 26.09.2019 se culminó los trabajos de ejecución de la obra
-Con fecha del 01.10.2019 la supervisión solicita a la entidad la conformación del comité de recepción y
transferencia para recepcionar la obra (10.10.2019)
-Se solicitó a la OEP el pronuniuciamiento referente al adicional N°03 el cual fue ejecutado por el contratista
sin autorizacion previa de la Entidad ni la supervisión, cabe señalar que dicho adicional ejecutado fue
donado por el ejecutor, asi mismo la OEP se pronunció desfavorablemente.
-Actualmente se encuentra en trámite la solicitud de modificación al expediente técnico para recepcionar la
obra.
Obra 106.02%
Supervisión 60.61%
21 TOTAL 188,902,612.89 216,410,633.01
POR
RECEPCIONAR
POR
RECEPCIONAR
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
50
ANEXO 02
02 – B: OBRAS PARALIZADOS - PROPUESTOS – PRIMERA FASE – AGRORURAL
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
51
N° NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE SNIP REGIÓN PROVINCIA DISTRITOACTA DE
APROBACIÓN
MONTO
APROBADO POR
EL CTMR (S/.)
EJECUTADO (S/.)
AVANCE
FINANCIERO
(%)
AVANCE FÍSICO
ACUMULADOAREA (HA) FAMILIAS ESTADO
1
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
AQCHAPA, BAÑOS DE SANTA ANA, YUCAES Y
MAIZONDO, DISTRITO DE QUINUA-HUAMANGA-
AYACUCHO
OBRA 228839 AYACUCHO HUAMANGA QUINUAACTA Nº 07 - 2013 -
CTMR4,262,854.70 3,717,776.60 92.98% 72.00% 140 135
PARALIZADA -
ARBITRAJE
1
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
AQCHAPA, BAÑOS DE SANTA ANA, YUCAES Y
MAIZONDO, DISTRITO DE QUINUA-HUAMANGA-
AYACUCHO
SUPERVISIÓN 228839 AYACUCHO HUAMANGA QUINUAACTA Nº 07 - 2013 -
CTMR245,628.48
PARALIZADA -
ARBITRAJE
1
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE
AQCHAPA, BAÑOS DE SANTA ANA, YUCAES Y
MAIZONDO, DISTRITO DE QUINUA-HUAMANGA-
AYACUCHO
EXPEDIENTE
TECNICO228839 AYACUCHO HUAMANGA QUINUA
ACTA Nº 07 - 2013 -
CTMR
PARA ELABORACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 228839 4,262,854.70 3,963,405.08
2
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC
VISTA ALEGRE -PANTEKILLA, DISTRITO DE
SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA
OBRA 243491 HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBAACTA Nº 07 - 2013 -
CTMR9,883,304.49 8,149,853.27 87% 66.56% 500 500
PARALIZADA -
ARBITRAJE
2
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC
VISTA ALEGRE -PANTEKILLA, DISTRITO DE
SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA
SUPERVISIÓN 243491 HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBAACTA Nº 07 - 2013 -
CTMR405,450.00
PARALIZADA -
ARBITRAJE
2
INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TUTAPAYOCC
VISTA ALEGRE -PANTEKILLA, DISTRITO DE
SURCUBAMBA-TAYACAJA-HUANCAVELICA
EXPEDIENTE
TECNICO243491 HUANCAVELICA TAYACAJA SURCUBAMBA
ACTA Nº 07 - 2013 -
CTMR
PARA ELABORACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 243491 9,883,304.49 8,555,303.27
3
CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA
ALEGRE-CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA -
CONCEPCION - JUNIN
OBRA 180653 JUNIN CONCEPCION ANDAMARCAACTA Nº 08 - 2013 -
CTMR3,148,494.15 2,843,329.00 96% 96.50% 185 84
PARALIZADA -
ARBITRAJE
3
CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA
ALEGRE-CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA -
CONCEPCION - JUNIN
SUPERVISIÓN 180653 JUNIN CONCEPCION ANDAMARCAACTA Nº 08 - 2013 -
CTMR189,835.00
PARALIZADA -
ARBITRAJE
3
CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO TAMBO-VISTA
ALEGRE-CHURAY, DISTRITO DE ANDAMARCA -
CONCEPCION - JUNIN
EXPEDIENTE
TECNICO180653 JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA
ACTA Nº 08 - 2013 -
CTMR
EN ELABORACION
EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 180653 3,148,494.15 3,033,164.00
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
52
4
CREACION DE LA REPRESA MOYAL EN EL C.P.
ESCOMARCA, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI -
LIMA
OBRA 199576 LIMA HUAROCHIRI LANGAACTA Nº 10 - 2013 -
CTMR2,089,796.00 0.00 0% 0.00% 88 110
PARALIZADA -
ARBITRAJE
4
CREACION DE LA REPRESA MOYAL EN EL C.P.
ESCOMARCA, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI -
LIMA
SUPERVISIÓN 199576 LIMA HUAROCHIRI LANGAACTA Nº 10 - 2013 -
CTMR0.00
PARALIZADA -
ARBITRAJE
4
CREACION DE LA REPRESA MOYAL EN EL C.P.
ESCOMARCA, DISTRITO DE LANGA - HUAROCHIRI -
LIMA
EXPEDIENTE
TECNICO199576 LIMA HUAROCHIRI LANGA
ACTA Nº 10 - 2013 -
CTMR
PARA
REFORMULACION DE
EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 199576 2,089,796.00 0.00
5
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE
MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN -
SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
OBRA 252546 LA LIBERTADSANCHEZ
CARRION SARIN
ACTA N° 22 - 2013 -
CTMR 11,293,076.23 3,008,629.00 28% 13.00% 650 488
PARALIZADA - CON
RESOLUCION DE
CONTRATO
5
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE
MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN -
SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
SUPERVISIÓN 252546 LA LIBERTADSANCHEZ
CARRION SARIN
ACTA N° 22 - 2013 -
CTMR 193,185.43
PARALIZADA - CON
RESOLUCION DE
CONTRATO
5
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO TINGUISH EN LAS LOCALIDADES DE
MARAYCITO Y YUMI YUMI, DISTRITO DE SARIN -
SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
EXPEDIENTE
TECNICO252546 LA LIBERTAD
SANCHEZ
CARRION SARIN
ACTA N° 22 - 2013 -
CTMR
PARA ELABORACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 252546 11,293,076.23 3,201,814.43
6
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC -
PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR,
DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA -
HUANCAVELICA
OBRA 265272 HUANCAVELICA TAYACAJA HUACHOCOLPAACTA N° 14-2013-
CTMR4,016,635.46 3,225,230.93 81% 87.00% 400 180
PARALIZADA -
ARBITRAJE
6
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC -
PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR,
DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA -
HUANCAVELICA
SUPERVISIÓN 265272 HUANCAVELICA TAYACAJA HUACHOCOLPAACTA N° 14-2013-
CTMR43,050.00
PARALIZADA -
ARBITRAJE
6
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO TINCCOC -
PACHAS - CCAHUIN DISTRIT DE QUISHUAR,
DISTRITO DE HUACHOCOLPA - TAYACAJA -
HUANCAVELICA
EXPEDIENTE
TECNICO265272 HUANCAVELICA TAYACAJA HUACHOCOLPA
ACTA N° 14-2013-
CTMR
EN ELABORACION
EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 265272 4,016,635.46 3,268,280.93
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
53
7
INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC DEL,
DISTRITO DE ANCO_ HUALLO -CHINCHEROS -
APURIMAC
OBRA 239158 APURIMAC CHINCHEROS ANCO_ HUALLOACTA N° 16-2013-
CTMR11,741,931.04 2,083,653.00 18% 0.67% 810 297
PARALIZADA -
ARBITRAJE
7
INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC DEL,
DISTRITO DE ANCO_ HUALLO -CHINCHEROS -
APURIMAC
SUPERVISIÓN 239158 APURIMAC CHINCHEROS ANCO_ HUALLOACTA N° 16-2013-
CTMR49,035.00
PARALIZADA -
ARBITRAJE
7
INSTALACION DE LA REPRESA PAQCHACC DEL,
DISTRITO DE ANCO_ HUALLO -CHINCHEROS -
APURIMAC
EXPEDIENTE
TECNICO239158 APURIMAC CHINCHEROS ANCO_ HUALLO
ACTA N° 16-2013-
CTMR
PARA ELABORACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 239158 11,741,931.04 2,132,688.00
8
INSTALACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN RIOBAMBA
CASABLANCA - JOCOSBAMBA, DISTRITO DE QUICHES
- SIHUAS - ANCASH
OBRA 213624 ANCASH QUICHES SIHUASACTA Nº 16 - 2013 -
CTMR10,724,006.48 0.00 0% 0.67% 600 275
PARALIZADA -
ARBITRAJE
8
INSTALACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN RIOBAMBA
CASABLANCA - JOCOSBAMBA, DISTRITO DE QUICHES
- SIHUAS - ANCASH
SUPERVISIÓN 213624 ANCASH QUICHES SIHUASACTA Nº 16 - 2013 -
CTMR11,000.00
PARALIZADA -
ARBITRAJE
8
INSTALACIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN RIOBAMBA
CASABLANCA - JOCOSBAMBA, DISTRITO DE QUICHES
- SIHUAS - ANCASH
EXPEDIENTE
TECNICO213624 ANCASH QUICHES SIHUAS
ACTA Nº 16 - 2013 -
CTMR
PARA ELABORACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 213624 10,724,006.48 11,000.00
9
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO RUMICHURCO, EN LAS COMUNIDADES
PANTACHI SUR, CCOYLLOR, CCARHUACC,
TANTACCATO, PUCACCASA Y PALTAMACHAY DEL
DISTRITO YAULI DE LA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
OBRA 265789 HUANCAVELICA HUANCAVELICA YAULI ACTA Nº 20 - 2013 -
CTMR16,499,879.55 10,866,761.26 69% 19.65% 715.6 698
PARALIZADA -
ARBITRAJE
9
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO RUMICHURCO, EN LAS COMUNIDADES
PANTACHI SUR, CCOYLLOR, CCARHUACC,
TANTACCATO, PUCACCASA Y PALTAMACHAY DEL
DISTRITO YAULI DE LA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
SUPERVISIÓN 265789 HUANCAVELICA HUANCAVELICA YAULI ACTA Nº 20 - 2013 -
CTMR470,610.00
PARALIZADA -
ARBITRAJE
9
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO RUMICHURCO, EN LAS COMUNIDADES
PANTACHI SUR, CCOYLLOR, CCARHUACC,
TANTACCATO, PUCACCASA Y PALTAMACHAY DEL
DISTRITO YAULI DE LA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.
EXPEDIENTE
TECNICO265789 HUANCAVELICA HUANCAVELICA YAULI
ACTA Nº 20 - 2013 -
CTMR
PARA ELABORACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 265789 16,499,879.55 11,337,371.26
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
54
10
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN
CASHAPAMPA - SHUYO - HUARIPAMPA DISTRITO DE
SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH
OBRA 252509 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZACTA Nº 18 - 2013 -
CTMR4,331,950.29 1,671,422.12 39% 24.74% 420 387
PARALIZADA -
ARBITRAJE
10
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN
CASHAPAMPA - SHUYO - HUARIPAMPA DISTRITO DE
SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH
SUPERVISIÓN 252509 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZACTA Nº 18 - 2013 -
CTMR25,500.00
PARALIZADA -
ARBITRAJE
10
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIÓN
CASHAPAMPA - SHUYO - HUARIPAMPA DISTRITO DE
SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH
EXPEDIENTE
TECNICO252509 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZ
ACTA Nº 18 - 2013 -
CTMR
EN ELABORACION
EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 252509 4,331,950.29 1,696,922.12
11
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS -
LUCANAS - AYACUCHO
OBRA 236000 AYACUCHO LUCANAS HUAC-HUASACTA Nº 16 - 2013 -
CTMR11,786,782.12 8,948,737.81 82% 63.00% 500 200
PARALIZADA -
ARBITRAJE
11
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS -
LUCANAS - AYACUCHO
SUPERVISIÓN 236000 AYACUCHO LUCANAS HUAC-HUASACTA Nº 16 - 2013 -
CTMR685,451.54
PARALIZADA -
ARBITRAJE
11
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO CULEBRA, DISTRITO DE HUAC-HUAS -
LUCANAS - AYACUCHO
EXPEDIENTE
TECNICO236000 AYACUCHO LUCANAS HUAC-HUAS
ACTA Nº 16 - 2013 -
CTMR
PARA ELABORACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 236000 11,786,782.12 9,634,189.35
12
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA
NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARÁ
Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
OBRA 252941 HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARÁ Y YAULIACTA Nº 63 - 2015 -
CTMR4,447,865.57 3,062,049.68 74% 72.00% 138.29 310
PARALIZADA -
ARBITRAJE
12
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA
NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARÁ
Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
SUPERVISIÓN 252941 HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARÁ Y YAULIACTA Nº 63 - 2015 -
CTMR214,380.51
PARALIZADA -
ARBITRAJE
12
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA
NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARÁ
Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
EXPEDIENTE
TECNICO252941 HUANCAVELICA ACOBAMBA PAUCARÁ Y YAULI
ACTA Nº 63 - 2015 -
CTMR
PARA ELABORACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 252941 4,447,865.57 3,276,430.19
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
55
13
MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADIO PARA LA
COMUNIDAD DE HONGOS DISTRITO DE HONGOS,
PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA
OBRA 195209 LIMA YAUYOS HONGOSACTA N° 63-2015-
CTMR3,335,415.71 894,540.35 28% 4.50% 300 350
PARALIZADA - CON
RESOLUCION DE
CONTRATO
13
MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADIO PARA LA
COMUNIDAD DE HONGOS DISTRITO DE HONGOS,
PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA
SUPERVISIÓN 195209 LIMA YAUYOS HONGOSACTA N° 63-2015-
CTMR46,183.28
PARALIZADA - CON
RESOLUCION DE
CONTRATO
13
MEJORAMIENTO DE CANAL DE REGADIO PARA LA
COMUNIDAD DE HONGOS DISTRITO DE HONGOS,
PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA
EXPEDIENTE
TECNICO195209 LIMA YAUYOS HONGOS
ACTA N° 63-2015-
CTMR
PARA ELABORACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 195209 3,335,415.71 940,723.63
14AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO
SHULLCAS CON FINES AGRICOLASOBRA 95697 JUNIN HUANCAYO
EL TAMBO,
HUANCAYO
ACTA N° 70-2015-
CTMR43,666,334.96 14,823,568.00 35% 5.34% 1181 1471
PARALIZADA -
ARBITRAJE
14AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO
SHULLCAS CON FINES AGRICOLASSUPERVISIÓN 95697 JUNIN HUANCAYO
EL TAMBO,
HUANCAYO
ACTA N° 70-2015-
CTMR547,355.00
PARALIZADA -
ARBITRAJE
14AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL VALLE DEL RIO
SHULLCAS CON FINES AGRICOLAS
EXPEDIENTE
TECNICO95697 JUNIN HUANCAYO
EL TAMBO,
HUANCAYO
PARA ELABORACION
DE EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO
DE OBRA
TOTAL 95697 43,666,334.96 15,370,923.00
15
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE
OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA,
CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS -
LAURICOCHA - HUANUCO
OBRA 251170 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS
Sesión
Extraordinaria
(08.08.2017)
15,984,515.56 5,387,413.42 34% 17.00% 600 257 SUSPENDIDA
15
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO LACSHA, EN LAS LOCALIDADES DE JOSE
OLAYA, TOLDORUME, SANTA ROSA,
CONDORCANCHA Y AGOJIRCA, DISTRITO DE BANOS -
LAURICOCHA - HUANUCO
SUPERVISIÓN 251170 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS
Sesión
Extraordinaria
(08.08.2017)
115,190.76 SUSPENDIDA
TOTAL 251170 15,984,515.56 5,502,604.18
16
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO PUMAPAHUASIN-SOCAORAN-UCHUBAMBA-
CCOLLPA, DISTRITO DE CALLANMARCA, PROVINCIA
DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
OBRA 221727 HUANCAVELICA ANGARAES CALLANMARCA
Sesión
Extraordinaria
14/09/2017
12,366,989.62 4,543,699.51 37% 20.40% 440 225ATRASADO -PLAZO
VENCIDO
TOTAL 221727 12,366,989.62 4,543,699.51
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
56
17
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN
LOS CASERIOS LUCUMOS, PORTACHUELO,
SANCHEZ CERRO, JUAN VELASCO, CARPINTEROS,
EL NARANJO, BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO -
MORROPON - PIURA
OBRA 371630 PIURA MORROPON CHALACO
Sesión
Extraordinaria
14/09/2017
14,114,127.21 6,308,973.72 47% 33.50% 968.03 412 SUSPENDIDA
17
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN
LOS CASERIOS LUCUMOS, PORTACHUELO,
SANCHEZ CERRO, JUAN VELASCO, CARPINTEROS,
EL NARANJO, BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO -
MORROPON - PIURA
SUPERVISIÓN 371630 PIURA MORROPON CHALACO
Sesión
Extraordinaria
14/09/2017
255,675.55 SUSPENDIDA
17
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO DE LA MICROCUENCA MIJAL EN
LOS CASERIOS LUCUMOS, PORTACHUELO,
SANCHEZ CERRO, JUAN VELASCO, CARPINTEROS,
EL NARANJO, BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO -
MORROPON - PIURA
CAPACITACIÓN 371630 PIURA MORROPON CHALACO
Sesión
Extraordinaria
14/09/2017
0.00 SUSPENDIDA
TOTAL 371630 14,114,127.21 6,564,649.27
18
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO SANGULY EN LOS SECTORES DE
MOLINOS, SAN BOMBO, LANCHE Y LA ERA, DISTRITO
DE MONTERO, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA
OBRA 255114 PIURA AYABACA MONTERO
Sesión
Extraordinaria
(06.05.2016)
1,106,298.01 717,941.94 65% 22.73% 120 115 SUSPENDIDA
TOTAL 255114 1,106,298.01 717,941.94
19
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO CHULLUNCO - GERRANA,
DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
OBRA 307945 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA ARMA
Sesión
Extraordinaria
(22.08.2017)
955,103.00 501,601.16 59% 46.03% 107 156 SUSPENDIDA
19
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO CHULLUNCO - GERRANA,
DISTRITO DE ARMA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
CAPACITACIÓN 307945 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA ARMA
Sesión
Extraordinaria
(22.08.2017)
63,995.00 SUSPENDIDA
TOTAL 307945 955,103.00 565,596.16
20MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NARANJOS
CANAL EL T IGREOBRA 143226 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO
ACTA
EXTRAORDINARIA
22.05.2017
03.07.2017
6,520,930.26 4,650,665.54 71% 63.00% 849 226
PARALIZADA - CON
RESOLUCION DE
CONTRATO
20MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO NARANJOS
CANAL EL T IGRE CAPACITACIÓN 143226 AMAZONAS UTCUBAMBA CAJARURO
ACTA
EXTRAORDINARIA
22.05.2017
03.07.2017
0.00
PARALIZADA - CON
RESOLUCION DE
CONTRATO
TOTAL 143226 6,520,930.26 4,650,665.54
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
57
21
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO ACCYCHA,
PUCA URCCO Y WARANCCAPAMPA DE LA LOCALIDAD
DE TIQUIHUA, DISTRITO DE HUAYA, PROVINCIA DE
VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO AYACUCHO
OBRA 307626 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAYA
Sesión
Extraordinaria
14/09/2017
1,306,298.35 223,916.56 18% 0.06% 247 204
PARALIZADA - CON
RESOLUCION DE
CONTRATO
21
INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO ACCYCHA,
PUCA URCCO Y WARANCCAPAMPA DE LA LOCALIDAD
DE TIQUIHUA, DISTRITO DE HUAYA, PROVINCIA DE
VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO AYACUCHO
CAPACITACIÓN 307626 AYACUCHO VICTOR FAJARDO HUAYA
Sesión
Extraordinaria
14/09/2017
7,000.00
PARALIZADA - CON
RESOLUCION DE
CONTRATO
TOTAL 307626 1,306,298.35 230,916.56
21 193,582,588.76 89,198,288.42TOTAL
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
58
02 – B: OBRAS PARALIZADAS - POR ADMINISTRACION DIRECTA - AGRORURAL
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
59
N° NOMBRE DEL PROYECTO SNIP REGIÓN PROVINCIA DISTRITO ACTA DE APROBACIÓN
MONTO
APROBADO POR
EL CTMR (S/.)
EJECUTADO (S/.)
AVANCE
FINANCIERO
(%)
AVANCE
FÍSICO (%)AREA (HA) FAMILIAS
PLAZO DE
EJECUCIÓN
(DC)
ESTADO SITUACIÓN ACTUAL, DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1
MEJORAMIENTO DEL CANAL
TAMPLAN COLPA TRAMO MORAN
PATA, DISTRITO DE HUALGAYOC -
HUALGAYOC - CAJAMARCA
307861 CAJAMARCA HUALGAYOC HUALGAYOCACTA EXTRAORDINARIA
09.09.2015 950,469 775,974.00 82% 95.81 36 29 120 PARALIZADA
OBRA PARALIZADA DESDE DICIEMBRE DE 2018, POR LA OPOSICION
DE UN GRUPO DE AGRICULTORES A LA INSTALACION DE TUBERIA EN
EL TRAMO QUE LES CORRESPONDE (365 ML). SE HA ELABORADO UN
EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL, PREVIAS COORDINACIONES CON
LA DIAR PARA EJECUTAR EL TRAMO FALTANTE CON LA
CONSTRUCCION DE UN CANAL DE CONCRETO, CUYO
PRESUPUESTO LLEGA A S/ 66,569.05 (EN ESTE TRAMO LOS
BENEFICIARIOS NO DEJARON QUE SE INSTALE LA TUBERIA).
2
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA
COMUNIDAD DE ANTASCO,
DISTRITO DE URANMARCA -
CHINCHEROS - APURIMAC (*)
203966 APURIMAC CHINCHEROS URANMARCAACTA Nº 14 - 2013 -
CTMR 1,343,261 561,686.00 42% 40.64 175 120 180 PARALIZADA
1. EN EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA
POR LA PARTE DE LA SDGPI-DIAR, ESTIMANDO TENER EL
RESULTADO DE LA EVALUACIO LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE
2. CABE INDICAR QUE EL PPTO DEL EXP. TEC. DE SALDO DE OBRA
CUENTA CON UNA VARIACION DE 2.3 VECES AL CONTRACTUAL,
DEBIDO AL CAMBIO DE LA TECNOLOGIA DEL SISTEMA DE CANAL
ABIERTO POR CANAL ENTUBADO, FALTA DE IGA Y ACTAS DE
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
3. FECHA PREVISTA DE REINICIO DE LA OBRA EN 04/2020
3
INSTALACION DEL RESERVORIO Y
CANALIZACION DEL CERRO DE
MASHIN, DISTRITO DE SINSICAP -
OTUZCO - LA LIBERTAD (*)
198997 LA LIBERTAD OTUZCO SINSICAPACTA Nº 08 - 2013 -
CTMR 2,251,241 1,939,849.86 86% 10 220 417 478 PARALIZADA
1. EL CONSULTOR ENCARGO DE REFORMULAR LOS PLANOS,
METRADOS Y PRESUPUESTOS REMITIO LA DOCUMENTACION DE
FORMA DIGITAL. EL LUNES 02.12.2019 SE REMITE LOS
DOCUMENTOS EN FISICO A LA DZ LA LIBERTAD.
2. SE TIENE PREVISTO SU REINICIO DE OBRA POR ADM. DIRECTA EN
ABRIL DE 2020
4
CONSTRUCCION DE CANAL DE
IRRIGACION EL HUAYO - VILCAS,
DISTRITO DE SANAGORAN -
SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD
(*)
174494 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SANAGORANACTA Nº 14 - 2013 -
CTMR 4,807,928 3,227,334.00 67% 36.5 584 146 556 PARALIZADA
EX OBRA POR CONTRATA, SE RESOLVIO EL CONTRATO CON UN
AVANCE DE 36.5%, SE EJECUTA POR LA MODALIDAD DE ADM.
DIRECTA
'1. SE REMITIO EL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA
REFORMULADO A LA DZ LA LIBERTAD PARA SU FIRMA Y
CONFORMIDAD RESPECTIVA. PENDIENTE DE REMITIR LA PRE
LIQUIDACION PARA TRAMITAR LA APROBACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE SALDO DE OBRA
2. FECHA PREVISTA DE REINICIO DE LA OBRA POR ADM. DIRECTA EN
04/ 2020
5
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
RIEGO DE LOS CASERIOS,
HUAYNAS, LA UNION,
POTREROBAMBA, SANGUAL
VIEJO, DISTRITO DE HUASO -
JULCAN - LA LIBERTAD (*)
248135 LA LIBERTAD JULCAN HUASOACTA Nº 10 - 2013 -
CTMR 4,125,219 3,297,794.00 80% 30.47 256 123 180 PARALIZADA
EX OBRA POR CONTRATA, SE RESOLVIO EL CONTRATO CON UN
AVANCE DE 30.47%, SE EJECUTA POR LA MODALIDAD DE ADM.
DIRECTA
'1. LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE SE CONTRATO AL
CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE LA
REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA.
EL PLAZO CONTRACTUAL ES DE 30 D.C. SIENDO EL PLAZO LIMITE
PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE REFORMULADO LA
SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE
2. SE ESTIMA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN EL MES
DE DICIEMBRE
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
60
6
INSTALACION DEL SERVICIO DE
RIEGO DEL CANAL CERRO AZUL,
DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ
CARRION - LA LIBERTAD (*)
149124 LA LIBERTAD SANCHEZ CARRION SARINACTA Nº 10 - 2013 -
CTMR 4,775,162 1,775,804.00 37% 0 217 88 180 PARALIZADA
EX OBRA DE CONTRATA, SE RESOLVIO CONTRATO CON AVANCE DEL
27%
'1. LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE SE CONTRATO AL
CONSULTOR ENCARGADO DE LA ELABORACIÓN DE LA
REFORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA.
EL PLAZO CONTRACTUAL ES DE 30 D.C. SIENDO EL PLAZO LIMITE
PARA LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE REFORMULADO LA
SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE.
2. SE ESTIMA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN EL MES
DE DICIEMBRE
3. SE TIENE PREVISTO SU REINICIO DE OBRA POR ADM. DIRECTA EN
04/2020
7
INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO
POR ASPERSION EN LOS
CASERIOS EL TAMBO -
SULLUSCOCHA, DISTRITO DE
LLACANORA - CAJAMARCA -
CAJAMARCA
187645 CAJAMARCA CAJAMARCA LLACANORA ACTA EXTRAORDINARIA
DEL 06-05-2016 1,716,700 38,564.00 2% 0 48 49 150 PARALIZADA
PARALIZADA DESDE DIC. 2016, POR INCOMPATIBILIDAD DE TERRENO,
CON UN AVANCE FÍSICO: 0%
'1. SE REALIZARON LAS OBSERVACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE SALDO DE OBRA, LAS CUALES FUERON REMITIDAS MEDIANTE
CORREO ELECTRONICO AL CONSULTOR PARA SU ABSOLUCION
2. SE HA PROGRAMADO UNA INSPECCION DE CAMPO EL DIA 02.12.19,
A FIN DE GENERAR UN INFORME TECNICO CON LAS
OBSERVACIONES GENERALES Y DEFINITIVAS DEL PROYECTO, EL
CUAL POSTERIORMENTE SE TRAMITARA FORMALMENTE
2. SE TIENE PREVISTO SU REINICIO DE OBRA POR ADM. DIRECTA EN
04/2020
8
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE
TIT IHUAYCCO, DISTRITO DE
ANCO_HUALLO - CHINCHEROS -
APURIMAC
337771 APURIMAC CHINCHEROS ANCO HUALLOACTA EXTRAORDINARIA
DEL 15-09-2016 509,992 - 0% 0 28 37
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
PRESENTO
DESISTIMIENTO
CON DOCUMENTO SE SOLICITO A LA DGIAR, LA EXCLUSION DE
DICHO PROYECTO
9
INSTALACION DEL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO EN LA
COMUNIDAD DE MOTOY,
DISTRITO DE ANCO_HUALLO -
CHINCHEROS - APURIMAC
337766 APURIMAC CHINCHEROS ANCO HUALLOACTA EXTRAORDINARIA
DEL 15-09-2016 413,324 - 0% 0 71 87 120
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
PRESENTO
DESISTIMIENTO
CON DOCUMENTO SE SOLICITO A LA DGIAR, LA EXCLUSION DE
DICHO PROYECTO
10
INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
CANAL LLACAHUAN, EN EL
CASERIO LLACAHUAN, DEL
CENTRO POBLADO LLAUGUEDA,
DISTRITO DE OTUZCO,
PROVINCIA DE OTUZCO - LA
LIBERTAD
263155 LA LIBERTAD OTUZCO OTUZCOACTA EXTRAORDINARIA
DEL 15-09-2016 949,994 740,769.00 78% 56.29 62 50 75 PARALIZADA
1. ESTA PENDIENTE QUE LA DZ LA LIBERTAD REMITA LA PRE
LIQUIDACION DE LA OBRA PARA EVALUAR Y TRAMITAR LA
APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
SALDO DE OBRA
10 21,843,289 12,357,775 TOTAL
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
61
01 – B: OBRAS CULMINADAS EN ARBITRAJES POR LIQUIDAR - AGRORURAL
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
62
N° NOMBRE DEL PROYECTO COMPONENTE SNIP REGIÓN PROVINCIA DISTRITOACTA DE
APROBACIÓN
MONTO
APROBADO POR
EL CTMR (S/.)
EJECUTADO (S/.)
AVANCE
FINANCIERO
(%)
AVANCE
FÍSICO (%)AREA (HA) FAMILIAS ESTADO
1
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE RIEGO SHUCASH, DE LAS
LOCALIDADES DE MOLINO, SEGOVIA,
MATAHUASI Y VILCA, DISTRITO DE VILCA -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
OBRA 160368 HUANCAVELICA HUANCAVELICA VILCA
ACTA N° 07-2013-
CTMR, ACTA N° 67-
2015-CTMR
1,441,925.00 1,441,925.00 98.50% 100 120 85.00CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
1
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE RIEGO SHUCASH, DE LAS
LOCALIDADES DE MOLINO, SEGOVIA,
MATAHUASI Y VILCA, DISTRITO DE VILCA -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA.
SUPERVISIÓN 160368 HUANCAVELICA HUANCAVELICA VILCA
ACTA N° 07-2013-
CTMR, ACTA N° 67-
2015-CTMR
139,523.00 115,831.00 100CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
TOTAL 160368 1,581,448.00 1,557,756.00
2
CREACION CANAL DE IRRIGACION PUERTO
SAN ANTONIO - TAYAMAYO, DISTRITO DE
TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA
OBRA 216065 HUANCAVELICA TAYACAJATINTAY
PUNCU
ACTA N° 08-2013-
CTMR2,910,306.01 2,848,149.00 97.19% 100 206 164.00
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
2
CREACION CANAL DE IRRIGACION PUERTO
SAN ANTONIO - TAYAMAYO, DISTRITO DE
TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA
SUPERVISIÓN 216065 HUANCAVELICA TAYACAJATINTAY
PUNCU
ACTA N° 08-2013-
CTMR170,067.89 145,620.00 100
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
TOTAL 216065 3,080,373.90 2,993,769.00
3
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMA DE RIEGO EN CUATRO
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO
TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES -
HUANCAVELICA
OBRA 157346 HUANCAVELICA ANGARAES
SANTO
TOMAS DE
PATA
ACTA N° 08-2013-
CTMR1,621,820.56 1,591,309.00 97.75% 100 33 58.00
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
3
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE
SISTEMA DE RIEGO EN CUATRO
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE SANTO
TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES -
HUANCAVELICA
SUPERVISIÓN 157346 HUANCAVELICA ANGARAES
SANTO
TOMAS DE
PATA
ACTA N° 08-2013-
CTMR95,912.59 87,813.08 100
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
TOTAL 157346 1,717,733.15 1,679,122.08
4
MEJORAMIENTO DE CANAL WICHAC PUNCO
ALALANAN Y RAMAL A CHUMPA DEL DISTRITO
DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS-
ANCASH
OBRA 215701 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZACTA N° 07-2013-
CTMR4,164,411.23 4,100,652.00 96.54% 100 517 300.00
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
4
MEJORAMIENTO DE CANAL WICHAC PUNCO
ALALANAN Y RAMAL A CHUMPA DEL DISTRITO
DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS-
ANCASH
SUPERVISIÓN 215701 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZACTA N° 07-2013-
CTMR333,153.00 241,264.05 100
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
TOTAL 215701 4,497,564.23 4,341,916.05
5
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN
LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO
DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS -
HUAYTARA - HUANCAVELICA
OBRA 196783 HUANCAVELICA HUAYTARA CAPILLASACTA N° 18-2013-
CTMR2,878,908.40 2,715,449.00 91.36% 100 300 130.00
CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
5
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN
LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO
DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS -
HUAYTARA - HUANCAVELICA
SUPERVISIÓN 196783 HUANCAVELICA HUAYTARA CAPILLASACTA N° 18-2013-
CTMR93,354.55 - 100
CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
TOTAL 196783 2,972,262.95 2,715,449.00
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
63
6
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO CHULLÍN - NUEVO PROGRESO,
DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS -
ANCASH
OBRA 256274 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZACTA N° 18-2013-
CTMR5,495,827.31 5,269,685.00 96.07% 100 416 79.00
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
6
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO CHULLÍN - NUEVO PROGRESO,
DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS -
ANCASH
SUPERVISIÓN 256274 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZACTA N° 18-2013-
CTMR266,787.73 266,593.00 100
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
TOTAL 256274 5,762,615.04 5,536,278.00
7
CREACION DE LA REPRESA COMPULA EN LA
COMUNIDAD DE CUCUYA, DISTRITO SANTO
DOMINGO DE LOS OLLEROS-HUAROCHIRI-
LIMA
OBRA 262600 LIMA HUAROCHIRI OLLEROSACTA N° 16-2013-
CTMR4,153,063.74 3,939,974.00 88.61% 100 150 92.00
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
7
CREACION DE LA REPRESA COMPULA EN LA
COMUNIDAD DE CUCUYA, DISTRITO SANTO
DOMINGO DE LOS OLLEROS-HUAROCHIRI-
LIMA
SUPERVISIÓN 262600 LIMA HUAROCHIRI OLLEROSACTA N° 16-2013-
CTMR293,295.45 - 100
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
TOTAL 262600 4,446,359.19 3,939,974.00
8
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LAS COMUNIDADES DE
PAUCCARAYA, CHANCAGUA Y CHUQUINGA,
DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE
AYMARAES-APURIMAC
OBRA 247047 APURIMAC AYMARAES CHALHUANCAACTA N° 07-2013-
CTMR7,317,541.90 7,319,125.00 99.45% 100 160 347.00
CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
8
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LAS COMUNIDADES DE
PAUCCARAYA, CHANCAGUA Y CHUQUINGA,
DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE
AYMARAES-APURIMAC
SUPERVISIÓN 247047 APURIMAC AYMARAES CHALHUANCAACTA N° 07-2013-
CTMR310,065.00 266,897.00 100
CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
8
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA EN LAS COMUNIDADES DE
PAUCCARAYA, CHANCAGUA Y CHUQUINGA,
DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE
AYMARAES-APURIMAC
EXPEDIENTE
TECNICO247047 APURIMAC AYMARAES CHALHUANCA
ACTA N° 07-2013-
CTMR
CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN - EN
ARBITRAJE
TOTAL 247047 7,627,606.90 7,586,022.00
9
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO SEÑOR DE HUANCA EN
LA COMUNIDAD DE CANLLETERA, DISTRITO
DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO
OBRA 235536 CUSCO ESPINAR PALLPATAACTA N° 16-2013-
CTMR1,942,939.44 1,748,645.00 84.29% 100 62 53.00
CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE - EN PROCESO
DE RECEPCIÓN
9
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO SEÑOR DE HUANCA EN
LA COMUNIDAD DE CANLLETERA, DISTRITO
DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO
SUPERVISIÓN 235536 CUSCO ESPINAR PALLPATAACTA N° 16-2013-
CTMR131,724.71 - 100
CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE - EN PROCESO
DE RECEPCIÓN
9
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO SEÑOR DE HUANCA EN
LA COMUNIDAD DE CANLLETERA, DISTRITO
DE PALLPATA - ESPINAR - CUSCO
EXPEDIENTE
TECNICO235536 CUSCO ESPINAR PALLPATA
ACTA N° 16-2013-
CTMR
CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN - EN
ARBITRAJE
TOTAL 235536 2,074,664.15 1,748,645.00
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
64
10
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE RIEGO DE SHACSHA, DISTRITO
DE OLLEROS-HUARAZ-ANCASH
OBRA 45862 ANCASH HUARAZ OLLEROSACTA N° 07-2013-
CTMR6,963,639.75 7,026,629.00 97.04% 100 297 200.00
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
10
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL
SISTEMA DE RIEGO DE SHACSHA, DISTRITO
DE OLLEROS-HUARAZ-ANCASH
SUPERVISIÓN 45862 ANCASH HUARAZ OLLEROSACTA N° 07-2013-
CTMR417,818.00 136,455.00 100
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
TOTAL 45862 7,381,457.75 7,163,084.00
11
INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA -
GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE
MOLINO - PACHITEA - HUANUCO
OBRA 260632 HUANUCO PACHITEA MOLINOACTA N° 14-2013-
CTMR2,177,808.95 1,697,896.00 75.29% 100 465 720.00
CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
11
INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO RANGRA -
GONGAPATA - PUCAJAGA, DISTRITO DE
MOLINO - PACHITEA - HUANUCO
SUPERVISIÓN 260632 HUANUCO PACHITEA MOLINOACTA N° 14-2013-
CTMR77,221.79 - 100
CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
TOTAL 260632 2,255,030.74 1,697,896.00
12
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
POGRIN, DISTRITO DE JACAS GRANDE -
HUAMALIES - HUANUCO
OBRA 235576 HUANUCO HUAMALIESJACAS
GRANDE
ACTA N° 21-2013-
CTMR10,703,452.49 10,716,656.89 98.44% 100 515 490.00
CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
12
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
POGRIN, DISTRITO DE JACAS GRANDE -
HUAMALIES - HUANUCO
SUPERVISIÓN 235576 HUANUCO HUAMALIESJACAS
GRANDE
ACTA N° 21-2013-
CTMR547,371.97 358,772.00 100
CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
12
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
POGRIN, DISTRITO DE JACAS GRANDE -
HUAMALIES - HUANUCO
EXPEDIENTE
TECNICO235576 HUANUCO HUAMALIES
JACAS
GRANDE
ACTA N° 21-2013-
CTMR
CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN
TOTAL 235576 - 11,250,824.46 11,075,428.89
13
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
CANAL J SECTOR DE RIEGO LLALLIMAYO,
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
OBRA 87876 PUNO MELGAR LLALLIMAYO
ACTA Nº 22 -2013-
CTMR
ACTA Nº 25 - 2013 -
CTMR
17,578,844.43 17,527,893.49 98.07% 100 1150 714.00CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
13
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
CANAL J SECTOR DE RIEGO LLALLIMAYO,
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
SUPERVISIÓN 87876 PUNO MELGAR LLALLIMAYO
ACTA Nº 22 -2013-
CTMR
ACTA Nº 25 - 2013 -
CTMR
1,002,798.46 695,336.42 100CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
13
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
CANAL J SECTOR DE RIEGO LLALLIMAYO,
PROVINCIA DE MELGAR - PUNO
EXPEDIENTE
TECNICO87876 PUNO MELGAR LLALLIMAYO
ACTA Nº 22 -2013-
CTMR
ACTA Nº 25 - 2013 -
CTMR
CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN
TOTAL 87876 18,581,642.89 18,223,229.91
14
INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO
ANCAYPUAG-CASHAYOG, DISTRITO DE SAN
RAFAEL - AMBO - HUANUCO
OBRA 202472 HUANUCO AMBO SAN RAFAELACTA N° 14-2013-
CTMR1,555,826.78 1,291,344.05 79.96% 100 20 49.00
CONCLUIDO - CON
RESOLUCION DE
CONTRATO
14
INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO
ANCAYPUAG-CASHAYOG, DISTRITO DE SAN
RAFAEL - AMBO - HUANUCO
SUPERVISIÓN 202472 HUANUCO AMBO SAN RAFAELACTA N° 14-2013-
CTMR74,141.67 12,000.00 100
CONCLUIDO - CON
RESOLUCION DE
CONTRATO
14
INSTALACION DEL CANAL DE RIEGO
ANCAYPUAG-CASHAYOG, DISTRITO DE SAN
RAFAEL - AMBO - HUANUCO
EXPEDIENTE
TECNICO202472 HUANUCO AMBO SAN RAFAEL
ACTA N° 14-2013-
CTMR
CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN
TOTAL 202472 1,629,968.45 1,303,344.05
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
65
15
CREACIÓN DE LA PRESA COCHAPATA
DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYOS -
LIMA
OBRA 273201 LIMA YAUYOS VIÑACACTA Nº 21 - 2013 -
CTMR7,474,502.32 6,141,608.92 85.85% 100 310 625.00
CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
15
CREACIÓN DE LA PRESA COCHAPATA
DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYOS -
LIMA
SUPERVISIÓN 273201 LIMA YAUYOS VIÑACACTA Nº 21 - 2013 -
CTMR275,450.90 100
CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
15
CREACIÓN DE LA PRESA COCHAPATA
DISTRITO DE VIÑAC, PROVINCIA DE YAUYOS -
LIMA
EXPEDIENTE
TECNICO273201 LIMA YAUYOS VIÑAC
ACTA Nº 21 - 2013 -
CTMR
CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN
TOTAL 273201 7,474,502.32 6,417,059.82
16
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO AMPARANA -VILLOCO -
HUCHIA - SUNAMA EN EL DISTRITO DE
MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA
OBRA 186134 HUANCAVELICA
CASTROVIRREYN
A
MOLLEPAMP
A
ACTA N° 22-2013 -
CTMR
ACTA Nº 26 - 2013 -
CTMR / OFICIO
1577-2016-
MINAGRI-SG-
5,274,377.23 5,593,837.08 106.35% 100 210 210CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
16
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO AMPARANA -VILLOCO -
HUCHIA - SUNAMA EN EL DISTRITO DE
MOLLEPAMPA, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA- HUANCAVELICA
SUPERVISIÓN 186134 HUANCAVELICA
CASTROVIRREYN
A
MOLLEPAMP
A
ACTA N° 22-2013 -
CTMR
ACTA Nº 26 - 2013 -
CTMR / OFICIO
1577-2016-
MINAGRI-SG-
15,403.80 100CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
TOTAL 186134 5,274,377.23 5,609,240.88
17
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y
CONSTRUCCION DEL RESERVORIO
NOCTURNO LUCAS, DEL ANEXO SAN
ANTONIO DE RURUPA, DISTRITO DE SAN
FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA -
HUANCAVELICA
OBRA 212282 HUANCAVELICA HUAYTARA
SAN
FRANCISCO
DE
SANGAYAICO
ACTA Nº 22 - 2013 -
CTMR
ACTA Nº 44-2014-
CTMR
1,907,311.65 1,841,937.26 98.67% 100 179 70CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
17
MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO Y
CONSTRUCCION DEL RESERVORIO
NOCTURNO LUCAS, DEL ANEXO SAN
ANTONIO DE RURUPA, DISTRITO DE SAN
FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA -
HUANCAVELICA
SUPERVISIÓN 212282 HUANCAVELICA HUAYTARA
SAN
FRANCISCO
DE
SANGAYAICO
ACTA Nº 22 - 2013 -
CTMR
ACTA Nº 44-2014-
CTMR
40,096.24 100CONCLUIDO - EN
ARBITRAJE
TOTAL 212282 1,907,311.65 1,882,033.50
18
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
DEL SECTOR HUANCATAMA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE MUZGA,
DISTRITO DE PACCHO - HUAURA - LIMA
OBRA 293193 LIMA HUAURA PACCHO ACTA N° 47-2014-
CTMR2,073,747.54 1,830,834.00 89.91% 100 70 130
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
18
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
DEL SECTOR HUANCATAMA DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE MUZGA,
DISTRITO DE PACCHO - HUAURA - LIMA
SUPERVISIÓN 293193 LIMA HUAURA PACCHO ACTA N° 47-2014-
CTMR33,583.32 100
CONCLUIDO - LIQUIDADO -
EN ARBITRAJE
TOTAL 293193 2,073,747.54 1,864,417.32
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
66
19
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
CEBADACANCHA-ORCCOHUALCHANCCA-
SAYHUAPATA DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO -
AYACUCHO
OBRA 102205 AYACUCHO CANGALLOMOROCHUC
OS
Sesión
Extraordinaria
(08.08.2017)
4,076,160.20 3,874,151.20 98% 100.00 235 116CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN
19
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
CEBADACANCHA-ORCCOHUALCHANCCA-
SAYHUAPATA DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO -
AYACUCHO
SUPERVISIÓN 102205 AYACUCHO CANGALLOMOROCHUC
OS
Sesión
Extraordinaria
(08.08.2017)
126,868.65 CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN
19
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO
CEBADACANCHA-ORCCOHUALCHANCCA-
SAYHUAPATA DISTRITO DE LOS
MOROCHUCOS, PROVINCIA DE CANGALLO -
AYACUCHO
CAPACITACIÓN 102205 AYACUCHO CANGALLOMOROCHUC
OS
Sesión
Extraordinaria
(08.08.2017)
- CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN
TOTAL 102205 4,076,160.20 4,001,019.85
20
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTO
DOMINGO PROGRESIVA 0+000 A 6+087 EN EL
DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA,
PROVINCIA DE SECHURA - PIURA
OBRA 377004 PIURA SECHURA CRISTO NOS
VALGA
Sesión
Extraordinaria
14/09/2017
6,857,258.77 4,938,464.58 75% 100.00 579.21 533CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN
20
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTO
DOMINGO PROGRESIVA 0+000 A 6+087 EN EL
DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA,
PROVINCIA DE SECHURA - PIURA
SUPERVISIÓN 377004 PIURA SECHURA CRISTO NOS
VALGA
Sesión
Extraordinaria
14/09/2017
204,487.45 CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN
20
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTO
DOMINGO PROGRESIVA 0+000 A 6+087 EN EL
DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA,
PROVINCIA DE SECHURA - PIURA
CAPACITACIÓN 377004 PIURA SECHURA CRISTO NOS
VALGA
Sesión
Extraordinaria
14/09/2017
28,620.00 CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN
TOTAL 377004 6,857,258.77 5,171,572.03
21
INSTALACION DE CANAL DE IRRIGACION
INTEGRADO CON RESERVORIO NOCTURNO-
PARA LOS TRAMOS DE TINKI ERA-MOCCO
ERA Y EL TRAMO DE COLAN HUAYCCO-
ICHUPAMPA, PARA LA COMUNIDAD DE
COTAY, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPA -
HUANCAVELICA
OBRA 214101 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSMEACTA N° 63-2015-
CTMR1,738,374.12 1,366,645.41 81% 100.00 231.84 95
CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN
21
INSTALACION DE CANAL DE IRRIGACION
INTEGRADO CON RESERVORIO NOCTURNO-
PARA LOS TRAMOS DE TINKI ERA-MOCCO
ERA Y EL TRAMO DE COLAN HUAYCCO-
ICHUPAMPA, PARA LA COMUNIDAD DE
COTAY, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPA -
HUANCAVELICA
SUPERVISIÓN 214101 HUANCAVELICA CHURCAMPA COSMEACTA N° 63-2015-
CTMR 34,429.00
CONCLUIDO - SIN
RECEPCIÓN
TOTAL 214101 1,738,374.12 1,401,074.41
21 104,261,283.63 97,908,331.79 TOTAL
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
67
ANEXO 03
FICHA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN OBRA
FECHA DE LA ISITA…………………………………………………..……………………….……………………….
I DATOS GENERALES:
NOMBRE DEL PROYECTO O ESTUDIO:
Obra en Ejecución Obra paralizada Obra en arbitraje
UBICACIÓN: Región: Provincia:
Distrito: Localidad:
COORDENADAS UTM (zona 17L, 18L o 19L):
UNIDAD EJECUTORA ENCARGADA:
NÚMERO DE BENEFICIARIOS: OUAs:
AREA BENEFICIADA:
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO:
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO (días calendarios):
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:
AMPLIACIONES DE PLAZO APROBADOS:
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA SEGÚN REPROGRAMACIÓN:
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
68
II. INFORMACIÓN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS DE OBRA:
AVANCE FISICO
Meta física programada acumulada Meta física ejecutada acumulada
Partidas
Avance programado (%)
Partidas Avance real (%)
AVANCE FINANCIERO
Avance financiero programado acumulado (%) Avance financiero ejecutado acumulado (%.)
III. ASPECTOS RELEVANTES
1. Compatibilidad del Expediente Técnico con las condiciones del terreno:
Expediente técnico defectuoso: SI NO
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.-Existencia de problemas sociales: en obra SI NO
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
69
3.-Permanencia del cuaderno de obra en campamento; SI NO
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………...………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4.-Permanencia del residente en obra: SI NO
5.-Permanencia del supervisor en obra: SI NO
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
6.- Percepción de las autoridades locales, organizaciones de usuarios u otros, sobre la ejecución de la
obra:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7.- ¿Describir si durante la visita a obra, hay frentes de trabajo, equipos, maquinarias y materiales:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
70
8.- Se cumple con los ensayos y pruebas de control de calidad en obra: SI NO
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
9.- Situación Social y/o Legal del Proyecto (Verificar lo correspondiente a la implementación del
Componente Social, en los proyectos e inversiones financiadas por el Fondo Sierra Azul).
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
10.- Situación de la Capacitación y Asistencia Técnica inherente a la ejecución de la obra.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
71
11.- Estado de la Operación y Mantenimiento de las obras, para el caso de las culminadas y como
compromiso de los próximos a culminar.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
12.- Otras observaciones
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
___________________________
Firma y Sello del Especialista
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
72
ANEXO N° 04
RELACION DE FORMATOS
Cuadro Resumen de Seguimiento de Control
Formato N°01: Obras Culminadas
Formato N°02: Obras en Ejecución
Formato N°03: Obras en Licitación
Formato N°04: Expedientes Técnicos Culminados
Formato N°05: Expedientes Técnicos en Ejecución
Formato N°06: Expedientes Técnicos en Licitación
Formato N°07: Estudios de Pre Inversión Culminados
Formato N°08: Estudios de Pre Inversión en Ejecución
Formato N°09: Estudios de Pre Inversión en Licitación
Formato N°10: Expedientes por Licitarse
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
73
DEPARTAMENTO N° PIPs MONTO DE APROBACION CTFSA
(S/.) N° PIPs MONTO DE APROBACION CTFSA (S/.) N° PIPs
MONTO DE APROBACION
CTFSA (S/.) N° PIPs
MONTO DE APROBACION
CTFSA (S/.) N° PIPs
MONTO DE
APROBACION CTFSA
(S/.)
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
CUSCO
HUANCAVELICA
HUANUCO
ICA
JUNIN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
LIMA
MOQUEGUA
PASCO
PIURA
PUNO
TACNA
Total General
ESTADO ACTUAL PERFIL MONTO DE APROBACION CTFSA
(S/.)FACTIBILIDAD MONTO DE APROBACION CTFSA (S/.) N° PIPs
MONTO DE APROBACION
CTFSA (S/.)
MONTO TOTAL ADJUDICADO
(S/.)
CONCLUIDO
EJECUCION
EN PROCESO DE SELECCIÓN
PARA INICIAR PROCESO DE
SELECCIÓN
Total general
ESTADO ACTUAL EXPEDIENTE TECNICO MONTO DE APROBACION CTFSA
(S/.)OBRA MONTO DE APROBACION CTFSA (S/.) N° PIPs
MONTO DE APROBACION
CTFSA (S/.)
MONTO TOTAL EJECUTADO
(S/.)
CONCLUIDO
EJECUCION
EN PROCESO DE SELECCIÓN
PARA INICIAR PROCESO DE
SELECCIÓN
Total general
FASE N° PIPs MONTO DE APROBACION CTFSA MONTO TOTAL EJECUTADO
PRE INVERSION
PERFIL
FACTIBILIDAD
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
OBRA
PSI
OBJETO DE FINACIAMIENTO N° de PIP MONTO DE APROBACIÓN N° de PIP MONTO DE APROBACIÓN N° de PIP MONTO DE APROBACIÓN N° de PIP MONTO DE APROBACIÓN N° de PIPMONTO DE
APROBACIÓN
PRE INVERSION
PERFIL
FACTIBILIDAD
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
OBRA
TOTAL 2013
UNIDAD EJECUTORA N° PIPs MONTO DE APROBACION CTFSA MONTO TOTAL ADJUDICADO MONTO EJECUTADO UNIDAD EJECUTORA N° PIPs MONTO DE APROBACION
CTFSA MONTO TOTAL ADJUDICADO
INVERSION PRE INVERSION
OBRA PERFIL
EXPEDIENTE TECNICO FACTIBILIDAD
PRE INVERSION INVERSION
FACTIBILIDAD EXPEDIENTE TECNICO
PERFIL OBRA
Total general Total general
ESTADO EJECUCION FISICA N° PIPs % MONTO DE APROBACION ESTADO EJECUCION FISICA N° PIPs % MONTO DE APROBACION
ATRASADO ATRASADO
ATRASADO -PLAZO VENCIDO ATRASADO -PLAZO VENCIDO
CONCLUIDO CONCLUIDO
CONCLUIDO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN
CONCLUIDO EN PROCESO DE
LIQUIDACIÓN
CONCLUIDO EN PROCESO DE
RECEPCIÓN
CONCLUIDO EN PROCESO DE
RECEPCIÓN
CONCLUIDO Y LIQUIDADO CONCLUIDO Y LIQUIDADO
CONTRATO NULO CONTRATO NULO
EN PROCESO DE INICIO DE OBRA EN PROCESO DE INICIO DE OBRA
NORMAL NORMAL
PARALIZADO PARALIZADO
RESOLUCION DE CONTRATO RESOLUCION DE CONTRATO
Total general Total general
RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE CONTROL
CUADRO 01: PROYECTOS APROBADOS DE PRE INVERSION E INVERSION POR DEPARTAMENTO - FONDO SIERRA AZUL AL
OBRAEXPEDIENTE TECNICOFACTIBILIDADPERFIL TOTAL
FASE PRE INVERSION FASE INVERSION
CUADRO 02: ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN FASE DE PRE INVERSION - FONDO SIERRA AZUL AL
CUADRO 03: ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN FASE DE INVERSION - FONDO SIERRA AZUL
CUADRO 04: PROYECTOS APROBADOS- FONDO SIERRA AZUL AL
TOTAL2013 2014 2015 2016
CUADRO 06: PROYECTOS CONCLUIDOS - FONDO SIERRA AZUL AL CUADRO 07: PROYECTOS EN EJECUCION - FONDO SIERRA AZUL AL 04/04/2016
CUADRO 05: PROYECTOS APROBADOS POR AÑO - FONDO SIERRA AZUL AL
CUADRO 08: OBRAS EN EJECUCION - FONDO SIERRA AZUL AL CUADRO 09: ESTUDIOS EN EJECUCION - FONDO SIERRA AZUL AL
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
74
v
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
FORMATO N° 1 OBRAS CULMINADAS
TOTAL
RESPONSABLEN° Nombre del Proyecto SNIP Región
1
FECHA DE
INICIO
Avance
Fisico
(%)
Area
(ha)Familias CONTRATISTA
FECHA DE
CONTRATO
PLAZO DE
CULMINACION
FECHA DE
RECEPCION
DE OBRA
SITUACION
ACTUAL,
DESCRIPCION DEL
PROBLEMA,
ACCIONES
Avance
Financiero
%
Monto
Viabilidad
(s/.)
Monto
Aprobado por
CTFSA (s/.)
Monto
Adjudicado
(S/.)
Ejecutado
(S/.)
FECHA DE
ENTREGA DE
TERRENO
Saldo (S/.)
Saldo
Monto
Aprobado
S/
PLAZO DE
EJECUCION
(DC)
10
2
6
7
9
4
5
3
8
Adicionales
(S/.)
Monto
Contrato
Vigente (S/.)
AMPLIACIONES
DE PLAZO
(DIAS)
FECHA DE
LIQUIDACION
DE LA OBRA
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
75
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Obra0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
FORMATO N° 2 OBRAS EN EJECUCIÓN
TOTAL
Familias CONTRATISTAFECHA DE
CONTRATO
FECHA DE
ENTREGA DE
TERRENO
Ejecutado
(S/.)Saldo (S/.)
Saldo
Monto
Aprobado
S/
RESPONSABLE
2
N° Nombre del Proyecto SNIP Región
Monto
Viabilidad
(s/.)
Monto
Aprobado por
CTFSA (s/.)
Monto
Adjudicado
(S/.)
Adicionales
(S/.)
Monto
Contrato
Vigente (S/.)
AMPLIACIONES
DE PLAZO
(DIAS)
PLAZO DE
CULMINACION
INDICADOR DE
ATRASO
AVANCE <80%
SITUACION
ACTUAL,
DESCRIPCION
DEL PROBLEMA,
ACCIONES
FECHA DE
INICIO
PLAZO DE
EJECUCION
(DC)
TIEMPO
TRANSCURR
IDO
1
Avance
Financiero
%
Avance
Fisico
Progr
(%)
Area
(ha)
Avance
Fisico
Real
(%)
4
3
6
5
8
7
10
9
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
76
NOMBRE DEL PROYECTO
Obra
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Obra
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Obra
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Obra
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Obra
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Obra
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Obra
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Obra
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Obra
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Obra
Supervisión
TOTAL
FORMATO N° 3 OBRAS EN LICITACIÓN
RESPONSABLEN° Nombre del Proyecto SNIP Región
Monto
Viabilidad
(s/.)
Monto
Aprobado por
CTFSA (s/.)
Monto
Referencial
(S/.)
Fecha de
Convocatoria
Fecha de
Buena Pro
PLAZO DE
EJECUCION
(DC)
SITUACION ACTUAL, DESCRIPCION
DEL PROBLEMA, ACCIONES
TIEMPO
TRANSCURR
IDO
Area
(ha)Familias CONTRATISTA
FECHA DE
CONTRATO
Fecha de
consentimiento
Fecha para
Firma de
Contrato
Monto
Adjudicado
S/
% de
AdjudicaciónN° Proceso
N°
Convocatoria
1
2
3
4
6
5
8
7
10
9
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
77
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL
FORMATO N° 4 EXPEDIENTES TÉCNICOS CULMINADOS
RESPONSABLEN° Nombre del Proyecto SNIP Región
Monto
Viabilidad
(s/.)
Monto
Aprobado por
CTFSA (s/.)
Monto
Adjudicado
(S/.)
Adicionales
(S/.)
Monto
Contrato
Vigente (S/.)
AMPLIACIONES
DE PLAZO
(DIAS)
PLAZO DE
CULMINACION
FECHA DE
RECEPCION DE
Expediente
Técnico
FECHA DE
LIQUIDACION
DEL
Expediente
Técnico
SITUACION
ACTUAL,
DESCRIPCION DEL
PROBLEMA,
ACCIONES
FECHA DE
INICIO
PLAZO DE
EJECUCION
(DC)
Familias CONTRATISTAFECHA DE
CONTRATO
FECHA DE
ENTREGA DE
TERRENO
Ejecutado
(S/.)Saldo (S/.)
Saldo
Monto
Aprobado
S/
Avance
Financiero
%
Avance
Fisico
(%)
Area
(ha)
2
1
4
3
6
5
7
8
9
10
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
78
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Expediente Técnico0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL
FORMATO N° 5 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN EJECUCIÓN
RESPONSABLEEjecutado
(S/.)Saldo (S/.)
Saldo
Monto
Aprobado
S/
Avance
Financiero
%
Avance
Fisico
Progr
(%)
Avance
Fisico
Real
(%)
N° Nombre del Proyecto SNIP Región
Monto
Viabilidad
(s/.)
Monto
Aprobado por
CTFSA (s/.)
Monto
Adjudicado
(S/.)
Adicionales
(S/.)
Monto
Contrato
Vigente (S/.)
PLAZO DE
EJECUCION
(DC)
AMPLIACIONES
DE PLAZO
(DIAS)
PLAZO DE
CULMINACION
INDICADOR DE
ATRASO
AVANCE <80%
TIEMPO
TRANSCURR
IDO
SITUACION
ACTUAL,
DESCRIPCION
DEL
PROBLEMA,
ACCIONES
Area
(ha)Familias CONTRATISTA
FECHA DE
CONTRATO
FECHA DE
ENTREGA DE
TERRENO
FECHA DE
INICIO
2
1
4
3
6
5
8
7
10
9
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
79
NOMBRE DEL PROYECTO
Expediente Técnico
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Expediente Técnico
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Expediente Técnico
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Expediente Técnico
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Expediente Técnico
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Expediente Técnico
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Expediente Técnico
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Expediente Técnico
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Expediente Técnico
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Expediente Técnico
Supervisión
TOTAL
RESPONSABLEN° Nombre del Proyecto SNIP Región
Monto
Viabilidad
(s/.)
Monto
Aprobado por
CTFSA (s/.)
N° Proceso
Monto
Referencial
(S/.)
Fecha de
Convocatoria
SITUACION ACTUAL,
DESCRIPCION DEL PROBLEMA,
ACCIONES
Area
(ha)Familias CONTRATISTA
FECHA DE
CONTRATO
PLAZO DE
EJECUCION
(DC)
TIEMPO
TRANSCURR
IDO
N°
Convocatoria
Fecha de
Buena Pro
Fecha de
consentimie
nto
Fecha para
Firma de
Contrato
Monto
Adjudicado
S/
% de
Adjudicación
FORMATO N° 6 EXPEDIENTES TÉCNICOS EN LICITACIÓN
5
2
1
4
3
7
6
9
8
10
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
80
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
TOTAL
FORMATO N°7 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN CULMINADOS
RESPONSABLEN° Nombre del Proyecto SNIP Región
Monto
Viabilidad
(s/.)
Monto
Aprobado por
CTFSA (s/.)
Monto
Adjudicado
(S/.)
Adicionales
(S/.)
Monto
Contrato
Vigente (S/.)
AMPLIACIONES
DE PLAZO
(DIAS)
PLAZO DE
CULMINACION
FECHA DE
RECEPCION DE
Estudio de Pre
Inversión
FECHA DE
LIQUIDACION DE
LA Estudio de Pre
Inversión
SITUACION
ACTUAL,
DESCRIPCION DEL
PROBLEMA,
ACCIONES
FECHA DE
INICIO
PLAZO DE
EJECUCION
(DC)
Familias CONTRATISTAFECHA DE
CONTRATO
FECHA DE
ENTREGA DE
TERRENO
Ejecutado
(S/.)Saldo (S/.)
Saldo
Monto
Aprobado
S/
Avance
Financiero
%
Avance
Fisico
(%)
Area
(ha)
2
1
4
3
6
5
7
8
9
10
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
81
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
NOMBRE DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
Estudio de Pre Inversión0.00 0.00 0.00 0.00%
Supervisión0.00 0.00 0.00 0.00%
FORMATO N° 8 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN
TOTAL
RESPONSABLEEjecutado
(S/.)Saldo (S/.)
Saldo
Monto
Aprobado
S/
Avance
Financiero
%
Avance
Fisico
Progr
(%)
Avance
Fisico
Real
(%)
N° Nombre del Proyecto SNIP Región
Monto
Viabilidad
(s/.)
Monto
Aprobado por
CTFSA (s/.)
Monto
Adjudicado
(S/.)
Adicionales
(S/.)
Monto
Contrato
Vigente (S/.)
PLAZO DE
EJECUCION
(DC)
AMPLIACIONES
DE PLAZO
(DIAS)
PLAZO DE
CULMINACION
INDICADOR DE
ATRASO
AVANCE <80%
TIEMPO
TRANSCURR
IDO
SITUACION
ACTUAL,
DESCRIPCION DEL
PROBLEMA,
ACCIONES
Area
(ha)Familias CONTRATISTA
FECHA DE
CONTRATO
FECHA DE
ENTREGA DE
TERRENO
FECHA DE
INICIO
2
1
4
3
6
5
8
7
10
9
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
82
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversión
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversión
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversión
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversión
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversión
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversión
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversión
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversión
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversión
Supervisión
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre Inversión
Supervisión
TOTAL
FORMATO N° 9 ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN LICITACIÓN
RESPONSABLEN° Nombre del Proyecto SNIP Región
Monto
Viabilidad
(s/.)
Monto
Aprobado por
CTFSA (s/.)
N° Proceso
Monto
Referencial
(S/.)
Fecha de
Convocatoria
SITUACION ACTUAL, DESCRIPCION
DEL PROBLEMA, ACCIONES
Area
(ha)Familias CONTRATISTA
FECHA DE
CONTRATO
PLAZO DE
EJECUCION
(DC)
TIEMPO
TRANSCURR
IDO
N°
Convocatoria
Fecha de
Buena Pro
Fecha de
consentimie
nto
Fecha para
Firma de
Contrato
Monto
Adjudicado
S/
% de
Adjudicación
5
2
1
4
3
7
6
9
8
10
Comité del Fondo Sierra Azul
Pág.
83
NRO NOMBRE PROYECTO Objeto de Financiamiento SNIP REGIONMonto Viabilidad /
Estudio Pre Inversion
Monto Aprobado
Por CTFSA S/PIM 2015
Monto
Referencial (S/.)
Fecha Probable de
Convocatoria
Estado Situacional y
Acciones
1
2
3
5
6
7
TOTAL
FORMATO N°10 EXPEDIENTES POR LICITARSE