Download pdf - SAN CARLOS ALZATATE MUNICIPALIDAD DE San Carlos Alzatate,

MUNICIPALIDAD DE

San Carlos Alzatate, Jalapa, Guatemala, C.A.

Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Sabanetas, San Carlos

Alzatate, Jalapa.

1/17

MUNICIPALIDAD DE: SAN CARLOS ALZATATE JALAPA, GUATEMALA

Email: [email protected] ADMINISTRACIÓN 2016 – 2020

NOMBRE DEL PROYECTO:

Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Sabanetas, San Carlos Alzatate, Jalapa.

INVITACION:

Estimados señores:

La Municipalidad de San Carlos Alzatate Departamento de Jalapa, en cumplimiento a las

disposiciones que establece la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Ley 57-92 del Congreso de la

República, le invita a que presente oferta para la ejecución del PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA

DE AGUA POTABLE ALDEA SABANETAS, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA.

De acuerdo a las disposiciones y especificaciones que se consignan en las bases de cotización que podrá

adquirirlas en el sistema de guatecompras.gob.gt.

La recepción de ofertas y apertura de plicas será el día 29 DE AGOSTO DE 2016 a las 09:00 horas,

en La Dirección Municipal de Planificación, DMP ubicada en: Barrio Camelias, Municipalidad de San

Carlos Alzatate, Jalapa.

Transcurridos 30 minutos de la hora señalada se cerrará la recepción y será abierta la primera plica,

una vez abierta esta, no será aceptada ninguna oferta más.

San Carlos Alzatate, AGOSTO de 2,016.

Atentamente,

Nelzón Donaldo Gómez Gómez

Alcalde Municipal

mailto:[email protected]

MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

2/17



BASES DE COTIZACIÓN

I. NOMBRE DEL PROYECTO:

Mejoramiento Sistema de Agua Potable Aldea Sabanetas, San Carlos Alzatate, Jalapa.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en: CAPTACION, 2 UNIDADES, esta unidad con caja de captación, válvulas de

control, dispositivos para rebalse y desagüe, esta es una caja de 1 m3, 4 válvulas de BR de 2” en su

respectiva caja con portacandado y candado para intemperie. La construcción de una caja unificadora de

caudales, de 1 m3, construida de concreto armado. La construcción de 4 pasos aéreos, de acuerdo a

planos. La construcción de 5339.31 de línea de conducción, que va desde las captaciones al tanque de

almacenamiento, con tubería de 2”, 1 ½”, 1” y3/4”, toda la línea con presión 250 psi + tubo HG de 2” y

3/4” en los puntos donde están los pasos aéreos, en las partes que indican los planos y que son pasos

de zanjones, que incluye una zanja de 60 cm x 40 cm, la que posteriormente a colocar la tubería será

compactada con material selecto. La colocación de 15 válvulas de limpieza en su respectiva caja y la

colocación de 11 válvulas de limpieza en su respectiva caja. La construcción de una caja rompe presión

con las mismas características que la caja unificadora de caudales, la construcción de un tanque de

almacenamiento nuevo de concreto armado, con un volumen de 30 m3 que se suma al ya existente.

Desglosada en renglones de la siguiente manera:

2.00 unidades de captación

5339.31 metros de línea de conducción

30 m3 de tanque de almacenamiento

1 unidad de rotulo del proyecto.

Rotulo del Proyecto.

III. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejorar las comunidades de salud e higiene de la comunidad beneficiada.

IV. Específicos

Remodelación las captaciones, caja unificadora de caudales, construir una caja rompe presión,

sustituir toda la línea de conducción con tubería de presión 250 psi o superior, construir un nuevo

tanque de almacenamiento, que refuerza al ya existente en el proyecto de introducción de agua

entubada para la comunidad.

No. 05-2016


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

3/17



DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:

Es el aumento sustancial en las condiciones de salubridad disminución de enfermedades de la piel y

gastro instestinales, aumento de la actividad productiva al invertir las horas en conseguir agua en trabajos

productivos de beneficio para la comunidad, para el municipio y para el país.

DEFINICIONES:

Municipalidad: Municipalidad de San Carlos Alzatate, Jalapa.

Supervisor: Persona nombrada por la Municipalidad para revisar y evaluar los trabajos de

ejecución del proyecto.

Unidad Técnica: Ente técnico de la DMP encargado de verificar el cumplimiento de los

requerimientos técnicos de los proyectos y la buena ejecución de los mismos.

Oferente: Empresa que presenta cotización para la ejecución del proyecto.

Junta de Cotización: Grupo de 3 personas titulares y tres suplentes nombradas por la Municipalidad

para recibir, calificar las ofertas y adjudicar el proyecto a la empresa ganadora.

Contrato: Documento legal celebrado entre la Municipalidad y el contratista, que contiene

los términos para la ejecución del proyecto.

Días Calendario: Cada día del año incluyendo sábados, domingos y días de asueto.

Cronograma: Programa de trabajo que elabora el contratista en el cual consta en detalle el

tiempo de ejecución de los renglones de trabajo que conforma la obra y

establece los plazos dentro de los cuales el contratista se obliga a cumplir con

las disposiciones contractuales.

Comisión

Receptora:

Grupo de personas nombradas por la Municipalidad para la recepción de la obra

contratada.

V. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES:

Los oferentes deberán reunir las condiciones siguientes:

a. Ser empresas legalmente constituidas y registradas en el registro correspondiente para la

ejecución de este tipo de obras, debiendo presentar la documentación que así lo acredite.

b. Ser empresas con capacidad instalada, en la República de Guatemala y comprometerse a

mantenerla durante el tiempo de ejecución del proyecto.


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

4/17



c. Empresas precalificadas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, según

el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

d. Empresas comprendidas en los grupos de capacidad económica del Grupo D en adelante, según

el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e. No estar privado, por sentencia firme, del goce de sus derechos civiles.

f. No ser servidor o trabajador público del Estado o de las entidades a que se refiere el artículo 1

de la Ley de Contrataciones del Estado, así como sus parientes legales.

g. No haber intervenido directa o indirectamente en la fase previa a la contratación de la obra.

Incluye parientes legales y personas jurídicas de las cuales sean socios o representantes.

h. El contratista estará sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado y en todo lo pertinente a las

leyes de la República de Guatemala.

i. Los oferentes que deseen conocer Especificaciones Técnicas y perfil de proyecto, podrán solicitar

esta documentación en la Dirección Municipal de Planificación de San Carlos Alzatate, del

departamento de Jalapa.

VI. LUGAR Y FORMA EN DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA:

El proyecto MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SABANETAS, SAN CARLOS

ALZATATE, JALAPA. El mejoramiento del sistema de agua potable se localiza a 5 km de la cabecera

municipal de San Carlos Alzatate, Jalapa.

VII. LISTADO DE DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA:

1. Oferta firmada y sellada por el oferente o su representante legal, en hojas membretadas de la

empresa.

2. Declaración jurada o compromisos a que se refiere el inciso 10 del artículo 19 de la Ley de

Contrataciones del Estado, a través de Acta Notarial que indique que ni el representante legal ni

la empresa que representa son deudores morosos del Estado.

3. Declaración Jurada a que se refiere el artículo 26 de la Ley de Contrataciones del Estado, a través

de Acta Notarial, de no estar comprendidos en ninguno de los casos a que se refiere el artículo

80 de la misma Ley, entre estos:


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

5/17



a) Estar inscrito en el Registro de Precalificados correspondiente.

b) No estar privado, por sentencia firme, del goce de sus derechos civiles.

c) No ser servidor o trabajador público del Estado o de las entidades a que se refiere el artículo

1 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como sus parientes legales.

d) No haber intervenido directa o indirectamente en la fase previa a la contratación de la obra.

Incluye parientes legales y personas jurídicas de las cuales sean socios o representantes.

4. Garantía de Sostenimiento de Oferta. (Fianza)

5. Constancia anual de precalificado vigente y la específica para la ejecución de este tipo de proyecto u

obra, extendida por el Registro de Precalificados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y

Vivienda.

6. Propuesta Técnica de Ejecución del Proyecto, con base a las especificaciones técnicas y diseños de

construcción, incluyendo el programa de inversión y de ejecución (Cronograma de inversión física y

financiera). El Cronograma de ejecución debe ser expresado en días calendario.

7. Propuesta Financiera para la Ejecución del Proyecto, detallando la integración de costos de todos y

cada uno de los precios unitarios que se aplicarán a los conceptos y renglones de trabajo, con base

a los conceptos y renglones de construcción contenidos en el documento del proyecto.

8. Plan de inversión del anticipo.

9. Constancia de visita de campo, del lugar donde se ejecutará la obra o proyecto

10. Documentos que acrediten la personalidad jurídica del oferente y/o la personalidad jurídica de su

representante, según sea el caso.

a. Fotocopia autenticada de Patente de Comercio.

b. Constancia de Inscripción en la Superintendencia de Administración Tributaria, especificando

Número de Identificación Tributaria (NIT), régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del

Impuesto Sobre la Renta (ISR)

c. Fotocopia de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta.

d. Fotocopia de Acreditación de Representación Legal en el Registro Mercantil.

e. Fotocopia certificada del carné de NIT actualizado.

f. Fotocopia de DPI del Representante Legal o propietario autenticado

g. Constancia de inscripción en el IGSS.


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

6/17



h. Plica en original y una Copia, en sobre cerrado.

i. Estados Financieros al 31 de diciembre 2015 certificado por un profesional del ramo.

j. Inscripción en el registro de proveedores de GUATECOMPRAS actualizado.

k. Dos constancias de colegiado activo reciente del supervisor de obras de la empresa en original.

l. Experiencia comprobable en el área.

m. Estar comprendido dentro de las siguientes especialidades en precalificados.

a) 24.4 Balastado (indispensable).

b) 24.29 Limpieza del derecho de vía, cunetas y estructura de drenaje

(indispensable).

c) 24.90 Reparación y mantenimiento de carreteras no pavimentadas

(Indispensable).

n. Todos los documentos que se presenten en fotocopia deben de estar autenticadas por notario.

o. Según acuerdo ministerial número 24-2010.

Art.1. documentos adicionales en la plica de oferta: para prevenir que en las compras o

contrataciones que realizan los órganos del estado, sus entidades descentralizadas y autónomas,

unidades ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales o toda entidad

que ejecute fondos públicos, se convengan los supuestos contenidos en el Decreto número 67-2001 del

congreso de la República , Ley contra el lavado de dinero u otros activos a su reglamento, y en el ejercicio

de la rectoría en el sistema de contrataciones, es necesario que las autoridades superiores de las

referidas entidades aseguren que todo oferente, incluya en la plica de la oferta, adicional a los aspectos

detallados en el artículo 19 de la Ley de contrataciones del estado y 9 del reglamento de dicha Ley, los

documentos siguientes:

a). Declaración Jurada que haga constar que toda la información y documentos anexos

proporcionen por el oferente al Registro de Proveedores adscrito al Ministerio de Finanzas

Publicas esta actualizada y es de fácil acceso.

b). Certificación Bancaria que acredite la titularidad de las cuentas y operaciones bancarias que

posee. Para efecto deberá contener la información siguiente:

1). Identificación del cuentahabiente.

2). Tipo de cuentas que posee en entidad bancaria.

3). Promedio de cifras antes del punto decimal de los saldos que posee;


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

7/17



4). Tiempo de manejo de la cuenta.

5). Clase de cuentahabientes.

6). Determinación si posee créditos;

7). Saldo del deudor y;

8). Clasificación y categoría del deudor de conformidad con la normativa

correspondiente;

El Ministerio de Finanzas Publicas a través de la dirección de Normativa de Contrataciones y

Adquisiciones emitirá el formato respectivo que contenga la información detallada.

D). Declaración jurada sobre la inexistencia de conflicto de interés entre el oferente y el banco que

acredite la titularidad de sus cuentas bancarias.

Articulo 2. Disposiciones especiales en las bases de contratación: La autoridad superior de la entidad

contratante, además de las disposiciones de la Ley de contrataciones del estado y de su reglamento,

debe incluir como requisitos fundamentales en las bases y los documentos de compra o contratación

para las modalidades de contrato abierto, cotización, licitación, compras por excepción, el párrafo

siguiente.

“En cualquier fase del procedimiento de contratación pública en la que el funcionamiento empleado

público responsable tenga duda razonable de la veracidad de los documentos y declaraciones

presentadas por el oferente o adjudicatario, deberá requerir a este por escrito, la información y

constancias que permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de dos días hábiles de conocido el

hecho, la cual deberá anexarse el expediente respectivo. Para el efecto, la autoridad concederá al

oferente o adjudicatario, audiencia por dos días hábiles y resolverá dentro de un plazo similar”.

En caso que el oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias requeridas o persista

la duda, el funcionario o empleado público responsable de la etapa en que se encuentre el proceso de

compra o contratación, resolverá:

a) Rechazar la oferta; ó

b) Improbar lo actuado.

En los casos arriba señalados se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio Publico, sin perjuicio de

las demás responsabilidades administrativas o sanciones que le fueran aplicables debiendo ser

inhabilitado en el sistema GUATECOMPRAS, para ser proveedor del estado, cuando proceda, bajo la

responsabilidad de la autoridad superior de la entidad que promueve el proceso de contratación.


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

8/17



Articulo 3. Clausulas especiales del proyecto de contrato: La entidad contratante o compradora debe

incluir dentro de las bases y en el contrato que suscriba con el oferente adjudicado la clausula siguiente:

“CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo el contratista, manifiesto que conozco las penas relativas al

delito de cohecho así como las disposiciones contenidas en el capítulo II del Titulo XIII del decreto 17-73

del Congreso de la República, Código penal.

Adicionalmente, conozco las normas jurídicas que faculten a la autoridad superior de la entidad afectada

para aplicar las sanciones administrativas que pudieran corresponderme, incluyendo la inhabilitación en

el sistema GUATECOMPRAS.

Si se descubriere falsedad en cualquiera de los documentos solicitados, se descalificará inmediatamente

al oferente, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de los tribunales de justicia.

VIII. GARANTÍAS O SEGUROS:

Como garantía para la buena ejecución del proyecto u obra, los oferentes deberán presentar Pólizas

emitidas por una afianzadora autorizada para funcionar en el país, de las fianzas siguientes:

a. Fianza de Sostenimiento de Oferta:

Para participar en esta cotización el oferente debe de garantizar la firmeza de su oferta mediante fianza

por un porcentaje del uno por ciento (1%) del monto de la oferta. Esta caución cubrirá el periodo

comprendido desde la recepción y apertura de plicas hasta la aprobación de la adjudicación, según lo

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.

b. Fianza de Cumplimiento:

Firmado el Contrato para garantizar el cumplimiento de todas la condiciones estipuladas en el contrato,

el contratista deberá prestar fianza por un porcentaje del diez por ciento (10%) del monto del contrato que

se suscriba, el cual deberá estar vigente hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber

recibido a su satisfacción la garantía de conservación de obra según Art. 39 del reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

c. Fianza de Anticipo:

Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, con destino especifico para la ejecución de la

obra, el contratista constituirá garantía mediante fianza por el monto de un veinte por ciento (20%) del

valor del contrato.


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

9/17



d. Fianza de Conservación de Obra o de Calidad o de Funcionamiento:

Al finalizar el proyecto u obra, el contratista responderá por la conservación de la obra, mediante fianza

que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que les sean imputables y que

aparecieran durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses, contados a partir de la fecha

de recepción de la obra. Esta garantía deberá otorgarse por el equivalente al diez por ciento (10%) del

valor original del contrato como requisito previo para la recepción de la obra.

e. Fianza de Saldos Deudores:

Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resulta a favor del Estado, el COCODE, la

Municipalidad, o de terceros en la liquidación, el Contratista deberá prestar fianza por el 1% del valor

original del Contrato. Esta garantía deberá otorgarse simultáneamente con la fianza de Conservación

de Obra, como requisito previo para la recepción de la obra.

IX. FORMA DE PAGO DE LA OBRA:

a) Moneda:

La forma de pago para la ejecución del proyecto u obra se hará en moneda nacional (Quetzales).

b) Anticipo y Forma de Pago:

Adjudicado y firmando el contrato, para el inicio de los trabajos de la obra, se entregará como

anticipo el monto correspondiente al 20% del monto total del contrato, tal como lo establece la Ley

de Contrataciones del Estado. Previo a hacer efectivo este desembolso, el contratista deberá

elaborar y presentar el plan de inversión del anticipo, con previa aprobación de la Municipalidad.

Así como el contratista deberá colocar el rotulo de identificación del proyecto según las

características, medidas y dimensiones establecidas por el Consejo Departamental de Desarrollo.

Los desembolsos subsiguientes, se harán con base al avance físico del proyecto reportado a través

del dictamen de supervisión designado por la Municipalidad de San Carlos Alzatate.

En las estimaciones no se considerara el pago de deducciones de fluctuación de precios

considerando que en el contrato se pactara un precio cerrado.

Los desembolsos subsiguientes, se harán con base al avance físico del proyecto reportado a través

del dictamen de supervisión designado por la Municipalidad de san Luis Jilotepeque, Jalapa.


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

10/17



c) Fluctuación de Precios:

Debido a que el proyecto cuenta con un monto definitivo asignado, no se considerará la fluctuación

de precios durante su ejecución.

X. RECEPCIÓN, CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OFERTAS:

1. RECEPCIÓN:

Los oferentes deberán presentar sus plicas en sobre cerrado, firmado y sellado por el representante legal

de la empresa, hasta el 29 DE AGOSTO DEL 2016, a las 09:00 horas teniendo como límite para la

presentación las 09:30 horas, en las instalaciones del Salón de Reuniones de la Dirección Municipal de

Planificación del Municipio San Carlos Alzatate, Jalapa, donde serán recibidas por la Junta de Recepción

de Ofertas.

El sobre cerrado debe contener en la portada, en su orden, la información siguiente:

1. En el Remitente:

a. Nombre de la Empresa

b. Nombre del Propietario o Representante Legal

c. Dirección

d. Teléfono

e. Dirección Electrónica (si tuviere)

f. Logotipo o sello de la empresa

2. En el Destinatario:

a. Nombre a quién va dirigida la oferta

b. Dirección

Oferta para la Ejecución del proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

SABANETAS, SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA.

2. CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN:

Para la calificación y adjudicación de ofertas se tomarán los siguientes aspectos:


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

11/17



a) Oferta técnica = 30%

Para la calificación de la oferta técnica se tomará en cuenta los aspecto siguientes; sugerencias

técnicas de construcción por parte de los oferentes, con base a las especificaciones técnicas y

diseños de construcción. Cronograma de Ejecución Física y Financiera, Tiempo de ejecución del

proyecto el cual debe ser expresado en días calendario. Calidad de los materiales a utilizar en la

ejecución de los proyectos.

b) Oferta financiera = 20%

Para la oferta financiera se tomará en cuenta los siguientes aspectos; Costo ofertado, análisis

detallado de la integración de costos de todos los precios unitarios que se aplicarán a los renglones

de trabajo, con base a los conceptos y renglones de construcción contenidos en el documento del

proyecto.

c) Capacidad Empresarial = 25%

Capacidad instalada permanente durante los últimos cinco años, maquinaria y equipo de

construcción que posee la empresa oferente para el desarrollo de la obra; Documentación legal de

la empresa y su representante legal; Planilla del personal profesional, técnico y operativo que se

involucrará en la ejecución del proyecto, y su dirección comercial.

d) Experiencia en trabajos similares = 25%

Experiencia en la ejecución de trabajos similares durante los últimos cinco años en el sector Público

o privado, que deberá ser comprobado a través de finiquitos otorgados por la entidad o persona

responsable. Deberá presentar información general de un mínimo de cinco proyectos ejecutados.

Presentar constancia de buen ejecutor otorgado por las municipalidades.

XI. RECHAZO DE OFERTAS:

La junta de cotización rechazará sin responsabilidad de su parte las ofertas en los casos siguientes:

a) Si la oferta no se ajusta a los requisitos definidos en las bases o cuando los precios, calidades y

otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para la Municipalidad.

b) Si la oferta presentada no contiene la documentación legal solicitada.

c) Si un oferente presenta más de una oferta para la ejecución del mismo proyecto/obra, se

rechazaran todas las que éste haya presentado.


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

12/17



d) Las ofertas que contengan tachones y enmiendas serán descalificadas.

e) Si la oferta no se presenta en sobre cerrado.

f) Si se descubre falsedad en la documentación presentada por el oferente.

XII. ANÁLISIS DE LAS BASES DE COTIZACIÓN:

Los oferentes serán responsables de haber analizado con debida atención la totalidad de los

documentos de cotización y todos los anexos que se hubiesen emitido con relación a los mismos,

serán también responsables de haberse informado sobre todas las condiciones que pudieran en

cualquier forma, afectar el costo o la ejecución del proyecto. Haber realizado una supervisión de

campo en el lugar donde se ejecutará el proyecto u obra, la omisión de estos extremos será de

riesgo exclusivo del oferente y no se concederá ningún descargo por errores y omisiones que

sean atribuidas.

XIII. ACLARACIONES:

La junta de cotización podrá requerir a los oferentes cuando lo considere necesario, cualquier

aclaración sobre la documentación de la oferta, pero en ningún caso se aceptarán documentos

fuera de la hora y fecha de recepción de plicas.

Cualquier aclaración y/o consulta sobre este evento deberá ser solicitado a la Dirección Municipal

de Planificación (DMP) de San Carlos Alzatate, a más tardar dos días antes de la fecha de

recepción y apertura de plicas, a través de las siguientes formas:

Por medio de oficio escrito dirigido al Director Municipal de Planificación.

Asimismo, podrá consultar cualquier información en la sede de la municipalidad de San Carlos

Alzatate, ubicada en el Barrio Camelias frente al parque municipal.

XIV. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Cualquier controversia que pudiese surgir con motivo o causa del proceso de cotización,

prioritariamente será resuelto por la vía conciliatoria. De lo contrario, los oferentes podrán hacer

uso de los recursos de Aclaración, Ampliación y Revisión, que establece la Ley de Contrataciones

del Estado.


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

13/17



XV. ESPECIFICACIONES GENERALES

Las disposiciones de esta sección corresponden a las especificaciones técnicas de

Construcción y forman parte de las mismas.

En las presentes especificaciones se denominara CONTRATISTA a la empresa Constructora encargada

de la ejecución de la obra física en referencia. La Municipalidad es la contratante de la obra y el

SUPERVISOR MUNICIPAL DE PROYECTOS, es el profesional encargado de la supervisión de la obra

quien dependerá directamente de la Municipalidad. El contratista deberá proveer todos los artículos,

utensilios, herramientas, equipo, materiales, mano de obra y todos los recursos necesarios para

desarrollar los trabajos, debiendo ser ejecutados de acuerdo con la buena práctica profesional y los

procedimientos constructivos más adecuados.

Cualquier error u omisión en las presentes especificaciones no eximirá al Contratista de su

responsabilidad de ejecutar un trabajo satisfactorio. Si durante la construcción el contratista detecta

cualquier error u omisión en los planos o especificaciones, notificara de inmediato por escrito al Supervisor

Municipal de Proyectos, quien hará la corrección e interpretación final en cada caso. Para la interpretación

de los planos deberá tomarse en cuenta que los dibujos de detalle en escala mayor regirán sobre los de

menor escala, así mismo las medidas escritas regirán sobre las tomadas a escala. Las especificaciones

regirán sobre los planos generales.

Para someter el contratista su oferta del proyecto, deberá confirmar haber estudiado todos los planos

generales, detalles, especificaciones y bases de contratación, haberse compenetrado de todas las

condiciones requeridas para la debida ejecución de este trabajo, además de conocer la correcta aplicación

de los materiales especificados para cada caso.

Al terminar la obra, el contratista deberá ejecutar operaciones de limpieza, retirando todos los deshechos

que resulten de la misma, maquinaria y equipo, previo a la recepción de la obra y bajo la aprobación del

Supervisor Municipal de proyectos.

El libro de bitácoras de la obra, el cual deberá permanecer en el lugar de ejecución del proyecto y deberá

estar al día en sus registros.


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

14/17



ESPEFICICACIONES TECNICAS

1. ASPECTOS GENERALES. La Comunidad aporta en mano de obra no calificada, en el cuidado de los materiales de construcción

que se utilizaran en el proyecto, en una bodega cercana a donde se ejecutar la obra y a la vigilancia para

que dicho proyecto se lleve a cabo de acuerdo a lo planeado. El ejecutor del mismo será una Empresa

de Construcción legalmente establecida y registrada en el Registro de Precalificados del Ministerio de

Comunicaciones y que no se encuentre en ninguna lista negra de la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia

ni que sus personeros tengan ningún proceso judicial en firme que los inhabilite para participar como

oferente. Dicha entidad se conocerá como el Contratista.

La Municipalidad será la entidad ejecutora con personería jurídica para actuar como tal, nombrara a un

Ingeniero Supervisor para que vele porque la obra se ejecute de acuerdo a planos, especificaciones y

contrato respectivo. El ingeniero supervisor tendrá que ser ingeniero civil colegiado activo o bien

arquitecto colegiado activo, con amplia experiencia en Supervisión de Obras y quien se encargara de

llevar informes de avance físico o detalles de la forma en la cual se está ejecutando la obra. Tiene

facultades para poder resolver problemas que surjan en la misma y puede corregir o parar los trabajos si

estos se están ejecutando con materiales de mala calidad o malas prácticas de construcción. Así mismo,

deberá ver los trabajos extras o suplementarios que puedan surgir debido a imprevistos o bien verificar la

fluctuación de precios que puedan afectar el contrato o al contratista, todo lo cual se deberá basar en la

Ley de Contrataciones del Estado y Su Reglamento, la cual dispone de medidas y pasos a seguir para

todos los casos que puedan afectar el desarrollo de los trabajos.

1. CAPTACION

Se procederá a la limpieza y retiro de maleza del área en donde se encuentra el paso del rio. Para la

captación se construirá de concreto ciclópeo, el cual lleva un 40 % de concreto 1:2:3 y un 60 % de piedra

bola de rio, no mayor a 30 cm. Llevará dispositivos de rebalse, desagüe y control, de acuerdo a planos.

Las varillas de acero para refuerzo de las diferentes obras serán grado 40. El concreto a utilizar en obra

gris será en proporción 1:2:2 que alcance una resistencia a la compresión de 210 Kg/cm2 a los 28 días.

Los detalles de ubicación de las obras serán de acuerdo a la libreta topográfica respectiva. Las cajas

unificadoras de caudales serán construidas de concreto ciclópeo, con tapadera de concreto armado, el

cual llevara dispositivos para portacandado y candado para intemperie.


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

15/17



2. LÌNEA DE CONDUCCION.

La línea de conducción está compuesta por la línea con tubería PVC 250 psi de presión, junta

cementada, NORMA ASTM D-2241, de 6.00 metros de largo, colocada en una zanja que tenga un ancho

de 0.40 metros y una profundidad mínima de 0.60 metros, y en paso de carreteras y vehiculares de 0.80

metros mínimo. El relleno de la zanja será con material local y selecto cuando este no sea adecuado de

preferencia suelos que estén en la categoría A-1 hasta A-3 de la AASHTO. Lleva válvulas de aire, limpieza

y de control, colocada en caja de concreto con las dimensiones y detalles indicados en planos. En pasos

aéreos se utilizara tubería HG TL cedula 40 con coplas y rosca macho, unidos con minio u otro químico

que impermeabilice. Los pasos aéreos están construidos de acuerdo a lo indicado en los planos

respectivos, los cuales van anclados a muertos de concreto. El material de desecho que sale de abrir la

zanja será retirado si se trata de limo, arcilla o combinación de ambos, se preferirá material selecto

compactado que este dentro de la categoría A-1 hasta la A-3 de la AASHTO, debidamente compactada

por capas si fuera el caso sino se utilizará este mismo material para terminar de rellenar la zanja. La

tubería ira despegada del fondo por una capa de 10 cm como mínimo de material selecto e ira ubicada al

centro de la zanja. Para pegar los tubos se tomaran en cuenta las indicaciones del fabricante, debiendo

tener cuidado que los pliegues de unión queden en dirección al flujo del agua.

3. TANQUE DE ALMACENAMIENTO

El tanque de almacenamiento está construido en una base de concreto ciclópeo, 40 % de concreto

1:2:3 y un 60 % de piedra bola de rio no mayor a 30 cm, fundido por capas compactadas por vibrador. El

tanque ira semienterrado, llevara dispositivos de rebalse, desagüe y control. El interior y exterior del

tanque de almacenamiento ira ensabietado con una mezcla 1:3 y se utilizara impermeabilizante para las

paredes internas. La losa del techo del tanque será de concreto armado, con un espesor de 15 cm, en

una base de concreto armado que comprende zapatas, columnas y vigas de apoyo. El acero de refuerzo

para estas partes será grado 40, de acuerdo a los planos respectivos. El concreto a utilizar en obra gris

será en proporción 1:2:2 que alcance una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 a los 28 días.


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

16/17



4. EQUIPO CLORINADOR

Para el equipo clorinador se necesita que sea un equipo automático con bomba dosificadora de

pastillas en línea.

5. ROTULO DEL PROYECTO

Para la elaboración del rotulo se deberán seguir los lineamientos del manual de rótulos y vallas

del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública).

XVII.) PERFIL DE JUNTA DE COTIZACION.

Según lo establecido en el artículo 12 de las reformas al reglamento acuerdo

gubernativo No 122-2016

Junta de Cotización Titulares

PERFIL DE JUNTA DE COTIZACION

Institució

n

Municipalidad San Carlos

Alzatate Dependencia SECRETARIA

Cargo Oficial secretaria I

Nombre Nely Judith Lima Villagrán

Edad 39 Nit 5240259-2

Documento de Identificación 265353262255

Profesión U Oficio Secretaria bilingüe


Institució

n


Alzatate Dependencia SECRETARIA

Cargo Oficial secretaria II

Nombre Reymundo Gónzalez Gómez

Edad 25 años Nit 5652338-6

Documento de Identificación 192283103 2105

Profesión U Oficio Maestro de educación pre-primaria.


Institució

n


Alzatate Dependencia OMAS

Cargo Encargado de OMAS

Nombre Rubén Darío Nájera Cruz

Edad 23 Nit 82177759

Documento de Identificación

Profesión U Oficio

Bachiller En Ciencias y Letras Con Orientación en

computación


MUNICIPALIDAD DE



Alzatate, Jalapa.

17/17



Junta de Cotización Suplentes


Institución

Municipalidad de san

Carlos Alzatate Dependencia DMP

Cargo Técnico DMP

Nombre Sandra Yessenia Nájera Mendoza

Edad 26 Nit 56520352

Documento de Identificación 1937 77606 2105

Profesión U Oficio Maestra de Educación Primaria


Institución

Municipalidad de san

Carlos Alzatate, Jalapa Dependencia MUNICIPALIDAD

Cargo Recepcionista

Nombre María Otilia Gonzalez

Edad 31 Nit 3352315-0




Institución

Municipalidad de San

Carlos Alzatate, Jalapa Dependencia OMM

Cargo Sub Coordinadora

Nombre Heidi Lorena Mateo Rodriguez

Edad 26 Nit 621734-6



Nelzón Donaldo Gómez Gómez Alcalde Municipal
