43
EJECUCIÓN CONTRACTUAL [email protected]

ejecución contractual

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ejecución contractual

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

[email protected]

Page 2: ejecución contractual

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

FormalidadFormalidad

• Por Escrito (mediante la suscripción del documento Por Escrito (mediante la suscripción del documento contractual)contractual)

• Orden de compra o de servicios en contratos derivados de Orden de compra o de servicios en contratos derivados de Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC), salvo en contratos Adjudicaciones de Menor Cuantía (AMC), salvo en contratos de consultoría y ejecución de obras.de consultoría y ejecución de obras.

Page 3: ejecución contractual

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

¿CÓMO SE FORMALIZA EL CONTRATO EN PROCESOS DE ¿CÓMO SE FORMALIZA EL CONTRATO EN PROCESOS DE SELECCIÓN POR RELACIÓN DE ÍTEMS?SELECCIÓN POR RELACIÓN DE ÍTEMS?

Mediante documento contractual o con orden de compra o de Mediante documento contractual o con orden de compra o de servicios servicios según el monto del valor referencial de cada ítem según el monto del valor referencial de cada ítem (art. 138º del Reg.)(art. 138º del Reg.)

Page 4: ejecución contractual

MODIFICACION DEL CONTRATO

¿SE PUEDE MODIFICAR EL CONTRATO DURANTE SU EJECUCIÓN?

Durante la ejecución del contrato, en caso el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores características

técnicas de calidad y de precios, la Entidad, previa evaluación, podrá modificar el contrato siempre que tales bienes y/o

servicios satisfagan su necesidad.

Tales modificaciones no deberán variar en forma alguna las condiciones originales que motivaron la selección del contratista

(Art. 143º del Reg.)

Page 5: ejecución contractual

Procedimiento de suscripción

SUSCRIPCIÓN:

El contrato debe suscribirse dentro de los doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme. Cuando se perfecciona con O/C u O/S, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes de consentida la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, deberá notificarse la O/C u O/S.

En ambos casos, se permite subsanación dentro del plazo.

Page 6: ejecución contractual

PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN

¿Qué sucede si algunas de las partes no cumple con suscribir el ¿Qué sucede si algunas de las partes no cumple con suscribir el contrato dentro del plazo establecido?contrato dentro del plazo establecido?

•Si la Entidad no cumple.- Proveedor lo requiere dentro de los dos Si la Entidad no cumple.- Proveedor lo requiere dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para que en un (2) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para que en un plazo de entre cinco (5) y diez (10) días hábiles, la Entidad cumple plazo de entre cinco (5) y diez (10) días hábiles, la Entidad cumple con suscribir el contrato.con suscribir el contrato.

•Si el proveedor no cumple por razones justificadas y ajenas a su Si el proveedor no cumple por razones justificadas y ajenas a su voluntad.- Se le puede otorgar un plazo de entre cinco (5) y diez voluntad.- Se le puede otorgar un plazo de entre cinco (5) y diez (10) días hábiles para suscribir contrato.(10) días hábiles para suscribir contrato.

Page 7: ejecución contractual

PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN

¿Y en el caso de O/C u O/S, qué sucede cuando una de las partes ¿Y en el caso de O/C u O/S, qué sucede cuando una de las partes incumple el plazo establecido?incumple el plazo establecido?

•Si la Entidad no cumple.- Proveedor lo requiere dentro de los dos Si la Entidad no cumple.- Proveedor lo requiere dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para que en un (2) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, la Entidad cumpla con plazo no mayor de tres (3) días hábiles, la Entidad cumpla con notificar la O/C u O/S.notificar la O/C u O/S.

•Si el proveedor no cumple por razones justificadas y ajenas a su Si el proveedor no cumple por razones justificadas y ajenas a su voluntad y voluntad y previo requerimientoprevio requerimiento.- Se le puede otorgar un plazo de .- Se le puede otorgar un plazo de entre dos (2) y cinco (5) días hábiles.entre dos (2) y cinco (5) días hábiles.

Page 8: ejecución contractual

PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN

Si no se presenta o suscribe:Si no se presenta o suscribe:Pierde Buena Pro y se cita al que ocupó el 2º lugar.Pierde Buena Pro y se cita al que ocupó el 2º lugar.

Si el 2º lugar no se presenta o no suscribe o no existe: Si el 2º lugar no se presenta o no suscribe o no existe: Se declara desierto el proceso.Se declara desierto el proceso.

Page 9: ejecución contractual

SUPUESTOS QUE HABILITAN A NO SUSCRIBIR EL

CONTRATO¿EN QUÉ CASOS LA ENTIDAD SE PUEDE NEGARSE ¿EN QUÉ CASOS LA ENTIDAD SE PUEDE NEGARSE JUSTIFICADAMENTE A SUSCRIBIR EL CONTRATO?JUSTIFICADAMENTE A SUSCRIBIR EL CONTRATO?

•Razones de recorte presupuestal debidamente acreditadas.Razones de recorte presupuestal debidamente acreditadas.

•Prohibición legal expresa. Prohibición legal expresa.

•Desaparición de la necesidad.Desaparición de la necesidad.

•(Art. 137º del Reg.)(Art. 137º del Reg.)

Page 10: ejecución contractual

REQUISITOS Ganador de Buena Pro debe presentar:Ganador de Buena Pro debe presentar:

◦Constancia de no estar inhabilitado, salvo AMCConstancia de no estar inhabilitado, salvo AMC◦Garantías, salvo excepciones.Garantías, salvo excepciones.◦Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso.Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso.◦CCICCI◦Otros de acuerdo con la naturaleza del contrato establecidos Otros de acuerdo con la naturaleza del contrato establecidos

en las Bases. en las Bases.

Estos requisitos no son exigibles cuando el Estos requisitos no son exigibles cuando el contratista es otra Entidad, salvo empresas contratista es otra Entidad, salvo empresas del Estado.del Estado.

Page 11: ejecución contractual

GARANTÍASConcepto:Concepto:

Mecanismo jurídico de respaldo destinado a proteger, resarcir o Mecanismo jurídico de respaldo destinado a proteger, resarcir o asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista como consecuencia de la suscripción del contrato con el Estado.como consecuencia de la suscripción del contrato con el Estado.

Finalidad:Finalidad:

•Desincentiva y limita el incumplimiento de las obligaciones del Desincentiva y limita el incumplimiento de las obligaciones del contratista.contratista.•Compensar a la Entidad por las consecuencias del incumplimiento a Compensar a la Entidad por las consecuencias del incumplimiento a través de una cobertura dineraria.través de una cobertura dineraria.•Asumir excepcionalmente el pago de saldos y penalidades.Asumir excepcionalmente el pago de saldos y penalidades.

Page 12: ejecución contractual

REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

◦ Incondicionales.Incondicionales.

◦Solidarias.Solidarias.

◦ Irrevocables.Irrevocables.

◦De realización automática.De realización automática.

Page 13: ejecución contractual

FORMAS DE CONSTITUCIÓNDE GARANTÍAS

¿CUÁL ES EL TÍTULO EN QUE PUEDEN CONSTAR ¿CUÁL ES EL TÍTULO EN QUE PUEDEN CONSTAR FORMALIZADAS LAS GARANTÍAS?FORMALIZADAS LAS GARANTÍAS?

Art. 39º Ley.- Deben ser efectuadas por empresas bajo el Art. 39º Ley.- Deben ser efectuadas por empresas bajo el ámbito de la SBS y Administradoras Privadas de Fondos ámbito de la SBS y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. de Pensiones.

La Entidad establece en las Bases el tipo de garantía que La Entidad establece en las Bases el tipo de garantía que aceptará del proveedor: Carta Fianza o Póliza de aceptará del proveedor: Carta Fianza o Póliza de Caución.Caución.

Page 14: ejecución contractual

CLASES DE GARANTÍAS

ContractualContractual

Garantía de fiel cumplimiento (Garantía de fiel Garantía de fiel cumplimiento (Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias).cumplimiento por prestaciones accesorias).

Garantía por el monto diferencial de propuesta.Garantía por el monto diferencial de propuesta.

Garantía por adelantos.Garantía por adelantos.

Page 15: ejecución contractual

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Debe entregarse antes de la suscripción del contrato por un Debe entregarse antes de la suscripción del contrato por un monto monto equivalente al 10% del monto del contrato.equivalente al 10% del monto del contrato.

Vigencia: Desde la suscripción del contrato hasta la recepción y Vigencia: Desde la suscripción del contrato hasta la recepción y conformidad (en bienes y servicios), o; el consentimiento de la conformidad (en bienes y servicios), o; el consentimiento de la liquidación final (obras y consultoría de obras).liquidación final (obras y consultoría de obras).

Excepciones a la presentación de la GFC (Art. 161º Rgto.):Excepciones a la presentación de la GFC (Art. 161º Rgto.):

AMC (BB / SS), ADS (SS), adquisición de BB inmuebles, etc.AMC (BB / SS), ADS (SS), adquisición de BB inmuebles, etc.

Page 16: ejecución contractual

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

¿CUÁL ES EL PLAZO DE VIGENCIA QUE DEBE TENER EL ¿CUÁL ES EL PLAZO DE VIGENCIA QUE DEBE TENER EL DOCUMENTO DE GARANTÍA?DOCUMENTO DE GARANTÍA?

Por regla general, el plazo de ejecución del contrato. De Por regla general, el plazo de ejecución del contrato. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a 1 año, de forma previa a la tengan una vigencia superior a 1 año, de forma previa a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la buena pro presente la garantía, con una el ganador de la buena pro presente la garantía, con una vigencia de 1 año, con el compromiso de renovar su vigencia de 1 año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad (Art. 158º del Reg.)vigencia hasta la conformidad (Art. 158º del Reg.)

Page 17: ejecución contractual

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesoriasGarantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias

Aplicable en las adquisiciones de bienes, servicios o contratación de obras Aplicable en las adquisiciones de bienes, servicios o contratación de obras que requieran prestaciones accesorias tales como mantenimiento, que requieran prestaciones accesorias tales como mantenimiento, reparación o similares.reparación o similares.

◦ Monto: 10% aplicado sobre la base del valor de las prestaciones Monto: 10% aplicado sobre la base del valor de las prestaciones accesorias.accesorias.

◦ Vigencia: Hasta la culminación del contrato.Vigencia: Hasta la culminación del contrato.◦ Excepciones: similares a la GFC.Excepciones: similares a la GFC.

Page 18: ejecución contractual

GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE LA

PROPUESTA

Servicios: Cuando la propuesta del adjudicatario sea inferior en más del Servicios: Cuando la propuesta del adjudicatario sea inferior en más del 10% del valor referencial.10% del valor referencial.

Bienes: Cuando la propuesta del adjudicatario sea inferior en más del 20% Bienes: Cuando la propuesta del adjudicatario sea inferior en más del 20% del valor referencial. del valor referencial.

No resulta viable en ejecución de obras y consultorías de obras. No resulta viable en ejecución de obras y consultorías de obras.

Monto de la garantía: 25% de la diferencia entre el valor referencial y la Monto de la garantía: 25% de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica.propuesta económica.

Page 19: ejecución contractual

GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE LA

PROPUESTA

¿CUÁLES SON LAS EXCEPCIONES A LA PRESENTACIÓN DE ¿CUÁLES SON LAS EXCEPCIONES A LA PRESENTACIÓN DE ESTA GARANTÍA?ESTA GARANTÍA?

• AMC (BB / SS).AMC (BB / SS).• Adquisición de bienes inmuebles.Adquisición de bienes inmuebles.• Servicios de transporte a contra-entrega.Servicios de transporte a contra-entrega.• Arrendamiento de BB muebles e inmuebles.Arrendamiento de BB muebles e inmuebles.• Contrataciones complementarias.Contrataciones complementarias.

Page 20: ejecución contractual

GARANTÍA POR ADELANTOS

Finalidad:Finalidad:Garantizar amortización de adelantos o entrega de materiales, insumos o Garantizar amortización de adelantos o entrega de materiales, insumos o servicios, cuando los mismos fueron previstos en las bases.servicios, cuando los mismos fueron previstos en las bases.

Monto:Monto:Equivalente al adelanto solicitado.Equivalente al adelanto solicitado.

Oportunidad de Presentación:Oportunidad de Presentación:Antes de la entrega del adelanto.Antes de la entrega del adelanto.

Vigencia:Vigencia:Mínima de 3 meses hasta la amortización del adelanto o hasta la utilización Mínima de 3 meses hasta la amortización del adelanto o hasta la utilización de los materiales, renovable trimestralmente por el monto pendiente de de los materiales, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar (cabe la reducción progresiva).amortizar (cabe la reducción progresiva).

Page 21: ejecución contractual

EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

• De la Garantía de Fiel Cumplimiento y por el Monto Diferencial de la Propuesta:De la Garantía de Fiel Cumplimiento y por el Monto Diferencial de la Propuesta: No No renovación oportuna (antes del vencimiento). renovación oportuna (antes del vencimiento). Resolución de contrato queda consentida o por laudo arbitral se declare Resolución de contrato queda consentida o por laudo arbitral se declare

procedente la resolución del contrato.procedente la resolución del contrato. Cuando, luego de 3 días de requerido, el contratista no haya cancelado el saldo a su Cuando, luego de 3 días de requerido, el contratista no haya cancelado el saldo a su

cargo, luego de liquidación o conformidad de prestación, según corresponda.cargo, luego de liquidación o conformidad de prestación, según corresponda. Excepcionalmente: cobro de penalidades.Excepcionalmente: cobro de penalidades.

• De la garantía por adelantos:De la garantía por adelantos: No renovación oportunaNo renovación oportuna Exista saldo pendiente de amortizar.Exista saldo pendiente de amortizar.

Page 22: ejecución contractual

VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO

Vigencia del Contrato:Vigencia del Contrato:

◦ Desde el día siguiente de la suscripción del contrato o de la recepción de la orden Desde el día siguiente de la suscripción del contrato o de la recepción de la orden de compra o de servicios o de cumplirse las condiciones establecidas en las Bases; de compra o de servicios o de cumplirse las condiciones establecidas en las Bases; hasta la conformidad de recepción (Bs. y Ss.) o consentimiento de la liquidación hasta la conformidad de recepción (Bs. y Ss.) o consentimiento de la liquidación (consultoría y ejecución de obras) y se efectúe el pago.(consultoría y ejecución de obras) y se efectúe el pago.

Plazo de ejecución contractual:Plazo de ejecución contractual:

◦ Cómputo en días naturales, salvo excepciones establecidas en Rgto.Cómputo en días naturales, salvo excepciones establecidas en Rgto.◦ Por uno o más ejercicios presupuestales (máximo 3)Por uno o más ejercicios presupuestales (máximo 3)◦ Arrendamiento inmuebles: hasta 3 años; renovables.Arrendamiento inmuebles: hasta 3 años; renovables.

Page 23: ejecución contractual

SUBCONTRATACIÓN¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA QUE EL CONTRATISTA SUBCONTRATE ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA QUE EL CONTRATISTA SUBCONTRATE

CIERTAS OBLIGACIONES?CIERTAS OBLIGACIONES?

◦Que no exista prohibición expresa en las Bases.Que no exista prohibición expresa en las Bases.

◦Aprobación previa por escrito de la Entidad (silencio positivo).Aprobación previa por escrito de la Entidad (silencio positivo).

◦Capacitación y tecnología (contratistas extranjeros).Capacitación y tecnología (contratistas extranjeros).

◦No estar suspendido o inhabilitado.No estar suspendido o inhabilitado.

◦Estar inscrito en el RNP.Estar inscrito en el RNP.

◦No exceder 40% de la prestación.No exceder 40% de la prestación.

(Art. 37º del DL 1017 y 146º del Reg.)(Art. 37º del DL 1017 y 146º del Reg.)

Page 24: ejecución contractual

CESION DE DERECHOS Y DE POSICION CONTRACTUAL

¿UN CONTRATISTA PUEDE CEDER SUS DERECHOS O SU ¿UN CONTRATISTA PUEDE CEDER SUS DERECHOS O SU POSICIÓN EN EL CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO CON EL POSICIÓN EN EL CONTRATO QUE TIENE CELEBRADO CON EL

ESTADO?ESTADO?

Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, el contratista Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, el contratista puede ceder sus derechos a favor de terceros.puede ceder sus derechos a favor de terceros.

La cesión de posición contractual no procede, La cesión de posición contractual no procede, salvosalvo en casos de en casos de transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a transferencia de propiedad de bienes que se encuentren arrendados a las Entidades, cuando se produzcan fusiones o escisiones o que exista las Entidades, cuando se produzcan fusiones o escisiones o que exista norma legal que lo permita expresamente (Art. 147 del Reg.)norma legal que lo permita expresamente (Art. 147 del Reg.)

Page 25: ejecución contractual

ADELANTOS

Clases:Clases:◦ Directos (30% BB, SS // 20% OO)Directos (30% BB, SS // 20% OO)◦ Para insumos y materiales (40% OO)Para insumos y materiales (40% OO)

Oportunidad de entrega:Oportunidad de entrega:◦ Según el contrato // AD en OO.- Contratista debe solicitarlo dentro Según el contrato // AD en OO.- Contratista debe solicitarlo dentro

de los ocho (8) días siguientes de suscrito el contrato. Entidad debe de los ocho (8) días siguientes de suscrito el contrato. Entidad debe entregarlo dentro de los siete (7) días de recibida la solicitud.entregarlo dentro de los siete (7) días de recibida la solicitud.

Requisito para entrega:Requisito para entrega:◦ Presentar GarantíaPresentar Garantía

(Siempre que estén establecidos en las Bases)(Siempre que estén establecidos en las Bases)

Page 26: ejecución contractual

ADICIONALES Y REDUCCIONES

¿HASTA QUÉ MONTOS SE PUEDEN APROBAR ¿HASTA QUÉ MONTOS SE PUEDEN APROBAR PRESTACIONES ADICIONALES O REDUCCIÓN DE PRESTACIONES ADICIONALES O REDUCCIÓN DE

PRESTACIONES?PRESTACIONES?

Excepcionalmente -y previa sustentación del área usuaria- la Excepcionalmente -y previa sustentación del área usuaria- la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales o reducir prestaciones en caso de bienes y prestaciones adicionales o reducir prestaciones en caso de bienes y servicios hasta por el 25% de su monto, siempre que sean servicios hasta por el 25% de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.indispensables para alcanzar la finalidad del contrato.

Page 27: ejecución contractual

ADICIONALES Y REDUCCIONES

En caso de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta el 15% del monto total del En caso de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta el 15% del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados.contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados.

De resultar indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias De resultar indispensable la realización de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato del Expediente Técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato (mayores al 15% y hasta el 50% del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la (mayores al 15% y hasta el 50% del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la responsabilidad del proyectista), el Titular de la Entidad podrá decidir autorizarlas.responsabilidad del proyectista), el Titular de la Entidad podrá decidir autorizarlas.

Aprobación: Resolución previa del Titular de la Entidad.Aprobación: Resolución previa del Titular de la Entidad.

Puede conllevar ampliación o reducción del plazo contractual.Puede conllevar ampliación o reducción del plazo contractual.

Costos (según especificaciones técnicas, precio pactado o acuerdo entre las partes).Costos (según especificaciones técnicas, precio pactado o acuerdo entre las partes).

Page 28: ejecución contractual

AMPLIACIONES DEL PLAZO CONTRACTUAL

Procede: Procede:

◦ Por aprobación de adicional que afecte el plazo.Por aprobación de adicional que afecte el plazo.◦ Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista o por culpa de la Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista o por culpa de la

Entidad.Entidad.◦ Por caso fortuito o fuerza mayor.Por caso fortuito o fuerza mayor.

Trámite:Trámite:◦ Solicitud fundamentada dentro de los 7 días de finalizado el hechoSolicitud fundamentada dentro de los 7 días de finalizado el hecho◦ Reconocimiento de los gastos generales debidamente acreditados.Reconocimiento de los gastos generales debidamente acreditados.

Page 29: ejecución contractual

PENALIDADES¿CUÁLES SON LAS PENALIDADES QUE PUEDEN APLICARSE AL ¿CUÁLES SON LAS PENALIDADES QUE PUEDEN APLICARSE AL

CONTRATISTA?CONTRATISTA?

Por mora:Por mora:◦ Retraso injustificado.Retraso injustificado.◦ Máximo a cobrar 10% del Máximo a cobrar 10% del monto del contrato vigente. monto del contrato vigente. ◦ Aplicar fórmula (art. 165º Rgto)Aplicar fórmula (art. 165º Rgto)

Otras penalidades:Otras penalidades:◦ Distintas a mora.Distintas a mora.◦ Objetivas, razonables y congruentes.Objetivas, razonables y congruentes.◦ Máximo a cobrar 10% del monto del contrato vigenteMáximo a cobrar 10% del monto del contrato vigente. (Arts. 165º Y . (Arts. 165º Y

166º del Reg.) 166º del Reg.)

Page 30: ejecución contractual

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Puede ser total o parcial, previo emplazamientoPuede ser total o parcial, previo emplazamiento

Causales:Causales:

◦ Mutuo acuerdo caso fortuito o fuerza mayor.Mutuo acuerdo caso fortuito o fuerza mayor.

◦ Incumplimiento de una de las partes.Incumplimiento de una de las partes.

Page 31: ejecución contractual

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

¿POR QUÉ CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SE PUEDE ¿POR QUÉ CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA SE PUEDE RESOLVER EL CONTRATO?RESOLVER EL CONTRATO?

-Incumplimiento injustificado de Obligaciones contractuales, legales o Incumplimiento injustificado de Obligaciones contractuales, legales o reglamentarias pese a haber sido requerido.reglamentarias pese a haber sido requerido.

-Por acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el Por acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo de otras penalidades.monto máximo de otras penalidades.

-Paralización o reducción injustificada.Paralización o reducción injustificada.

(Art. 169º del Reg.)(Art. 169º del Reg.)

Page 32: ejecución contractual

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Causales atribuibles a la Entidad:Causales atribuibles a la Entidad:

Incumplimiento injustificado de obligaciones esenciales Incumplimiento injustificado de obligaciones esenciales contempladas en las Bases o el contrato, pese a haber sido contempladas en las Bases o el contrato, pese a haber sido requerido para ello.requerido para ello.

Ejemplo: Falta de pago.Ejemplo: Falta de pago.

Page 33: ejecución contractual

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Procedimiento de resolución de contrato:Procedimiento de resolución de contrato:

Carta Notarial requiriendo cumplimiento de obligación, bajo apercibimiento.Carta Notarial requiriendo cumplimiento de obligación, bajo apercibimiento.

Plazo:Plazo:◦ Ordinariamente : No mayor a 5 días.Ordinariamente : No mayor a 5 días.◦ Casos complejos (Por ej. Obras): 15 días.Casos complejos (Por ej. Obras): 15 días.

Carta Notarial de resolución.Carta Notarial de resolución.

Controversias pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje.Controversias pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje.

Page 34: ejecución contractual

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

¿EN TODOS LOS CASOS SE DEBE REQUERIR AL ¿EN TODOS LOS CASOS SE DEBE REQUERIR AL CONTRATISTA ANTES DE RESOLVER EL CONTRATO?CONTRATISTA ANTES DE RESOLVER EL CONTRATO?

Supuesto: Acumulación del monto máximo de la penalidad por mora, o Supuesto: Acumulación del monto máximo de la penalidad por mora, o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida.pueda ser revertida.

Bastará la resolución comunicada mediante Carta Notarial (Art. 169º del Bastará la resolución comunicada mediante Carta Notarial (Art. 169º del Rgto.)Rgto.)

Page 35: ejecución contractual

NULIDAD DEL CONTRATO

¿EN QUÉ CASOS SE PUEDE DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO? ¿EN QUÉ CASOS SE PUEDE DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO?

- Se contravenga el Art. 10º de la Ley: Impedimentos.Se contravenga el Art. 10º de la Ley: Impedimentos.

- Se verifique la contravención al Principio de Presunción de Veracidad.Se verifique la contravención al Principio de Presunción de Veracidad.

- Se suscriba contrato, no obstante existir Recurso de Apelación.Se suscriba contrato, no obstante existir Recurso de Apelación.

- No se haya cumplido procedimiento para exoneración.No se haya cumplido procedimiento para exoneración.

- No se haya utilizado el proceso correspondiente.No se haya utilizado el proceso correspondiente.

(Art. 56º de la Ley)(Art. 56º de la Ley)

Page 36: ejecución contractual

CULMINACIÓN DEL CONTRATO

Conformidad de Prestación:Conformidad de Prestación:◦ Conformidad u observacionesConformidad u observaciones◦ Plazo (2 a 10 días) para subsanar observaciones.Plazo (2 a 10 días) para subsanar observaciones.

Efecto:Efecto:◦ Culmina el contratoCulmina el contrato◦ Se cierra expediente respectivoSe cierra expediente respectivo◦ Constancia de Prestación (identificación del objeto, monto y penalidades Constancia de Prestación (identificación del objeto, monto y penalidades

aplicadas). aplicadas).

Controversias:Controversias:◦ A vía conciliatoria y/o arbitral (incluye defectos o vicios ocultos)A vía conciliatoria y/o arbitral (incluye defectos o vicios ocultos)

Page 37: ejecución contractual

CULMINACIÓN DEL CONTRATO

¿ES OBLIGATORIO LA EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA ¿ES OBLIGATORIO LA EMISIÓN DE UNA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN?DE PRESTACIÓN?

Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o el funcionario designado expresamente por la administración o el funcionario designado expresamente por la Entidad es el único autorizado para otorgar al contratista, de oficio o Entidad es el único autorizado para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que deberá precisar, como a pedido de parte, una constancia que deberá precisar, como mínimo, la identificación del objeto del contrato, el monto mínimo, la identificación del objeto del contrato, el monto correspondiente y las penalidades en que hubiera incurrido el correspondiente y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista (Art. 178º del Reg.)contratista (Art. 178º del Reg.)

Excepción: Penalidades no hayan sido canceladas.Excepción: Penalidades no hayan sido canceladas.

Page 38: ejecución contractual

PAGOS Oportunidad:Oportunidad:

◦ Después de ejecutada la prestación.Después de ejecutada la prestación.

Excepciones:Excepciones:◦ Antes de la prestación (según su naturaleza).Antes de la prestación (según su naturaleza).◦ Pagos periódicos. Pagos periódicos.

Plazos:Plazos:◦ Conforme al contratoConforme al contrato◦ Retraso = Interés Legal.Retraso = Interés Legal.

Page 39: ejecución contractual

VICIOS OCULTOS

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad por la menor de un (1) año contado a partir de la conformidad por la Entidad (Excepción: bienes fungibles y/o perecibles)Entidad (Excepción: bienes fungibles y/o perecibles)

En el caso de obras, el plazo no podrá ser inferior a 7 años, En el caso de obras, el plazo no podrá ser inferior a 7 años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de obra.parcial de obra.

Page 40: ejecución contractual

VICIOS OCULTOS

¿ CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD ¿ CUÁL ES EL PLAZO MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS VICIOS OCULTOS?DEL CONTRATISTA POR LOS VICIOS OCULTOS?

Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista (Art. 50º del DL 1017).del contratista (Art. 50º del DL 1017).

Page 41: ejecución contractual

CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA

Condiciones para su procedencia:Condiciones para su procedencia:

Contrato nuevo.Contrato nuevo. Que se celebre dentro de los 3 meses de culminado el contrato original.Que se celebre dentro de los 3 meses de culminado el contrato original. En tanto culmine el proceso de selección convocado, SALVO EXCEPCIÓN.En tanto culmine el proceso de selección convocado, SALVO EXCEPCIÓN. Con el mismo contratista.Con el mismo contratista. Por los mismos bienes y/o servicios.Por los mismos bienes y/o servicios. Por única vez.Por única vez. Hasta por un máximo del 30% del contrato original.Hasta por un máximo del 30% del contrato original. Que se preserven las condiciones que dieron lugar a la adquisición o Que se preserven las condiciones que dieron lugar a la adquisición o

contratación.contratación.

Page 42: ejecución contractual

REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS EN EL

SEACE

Los contratos y, en su caso, las ordenes de compra o de servicio, así Los contratos y, en su caso, las ordenes de compra o de servicio, así como la información referida a su ejecución, deberán ser registrados como la información referida a su ejecución, deberán ser registrados en el SEACE en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes en el SEACE en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento, ocurrencia o aprobación, según corresponda a su perfeccionamiento, ocurrencia o aprobación, según corresponda (Art. 45º del DL 1017 y 138º del Reg.)(Art. 45º del DL 1017 y 138º del Reg.)

Page 43: ejecución contractual

Gracias

[email protected]