· Web viewCene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila

IV. PONUDBENI PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO DEL

Ponudnik izpolni, podpiše in žigosa priloženi obrazec »PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM S SPECIFIKACIJO DEL« in priloži ponudbi kot prilogo po 1. točki III. poglavja te razpisne dokumentacije.

Če ponudnik ne bo ponudil vseh del (npr. v ponudbenem predračunu s specifikacijo del, kjer mora izpolniti vse postavke, napiše znak »/« ali ne napiše nič), zahtevanih v razpisni dokumentaciji, ali v primeru, da ponujena dela ne izpolnjujejo zahtev iz razpisne dokumentacije, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka javnega naročanja.

1

PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM S SPECIFIKACIJO DEL

Številka ponudbe: ________________Datum: ________________

Ponudnik: ____________________________________________Naslov: ____________________________________________Matična številka: ____________________________________________Identifikacijska številka za DDV: ____________________________________________

Na osnovi javnega razpisa

Naročnik: Elektro Gorenjska, d. d.Naziv javnega naročila: Izgradnja objekta za RTP 110/20 kV BohinjŠt. javnega naročila (vodena pri naročniku): JN-13/2011

dajemoPONUDBO ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Skupna cena v EUR (brez DDV)

Pri izračunu ponudbene cene ponudnik upošteva količine iz specifikacije del.

Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila. Če ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost. Ponujene cene na enoto so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe. Naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene.

Veljavnost ponudbe _________ (najmanj 120) dni od datuma javnega odpiranja ponudb

Kraj in datum: Ponudnik:

Žig in podpis:

2

RTP 110/20 kV BOHINJ S PRIKLJUČNIM 110 kV KABLOVODOM

Gradbena in obrtniška dela

PONUDBENI PREDRAČUN

4345.6G01.Z5

3

REKAPITULACIJA GRADBENIH IN ZAKLJUČNIH GRADBENIH DEL

1 PLATO

POZ.OPIS ENOT

AKOLIČINASKUPAJ

CENA NA ENOTO (EUR)

SKUPAJ (EUR)

Opomba: Položitev začasnih 20 kV kablov Lip, Filbo ter 20kV kablov do prestavljenega TR ni predmeta razpisa.

1.1 ZAVAROVANJE GRADBIŠČA

1.1.1 Izdelava, montaža in demontaža zaščitne ograje višine 200 cm med polji pod napetostjo in gradbiščem.Ograja ima leseno ogrodje in polnilo iz plastične mreže. m 600,00 0,00

1.1.2 Izdelava in demontaža opozorilne ograje višine 120 cm iz dvojne opozorilne vrvice na stebričkih med polji pod napetostjo in gradbiščem. m 500,00 0,00

1.1.3 Izdelava in demontaža zaščitne ograje višine 100 cm iz enojne opozorilne vrvice na stebričkih. m 300,00 0,00

1.1.4 Stalna kontrola varnostnika, monter z izpitom za montažo VN naprav (ocena). ur 1.000,00 0,00

SKUPAJ - Zavarovanje gradbišča 0,00

1.2 RUŠITVENA DELA

Odvoz materiala, ki se ruši oz. odstranjuje, je predviden na trajno deponijo na razdalji do 10 km

1.2.1 Rušenje in odvoz AB temelja transformatorja. m3 20,00 0,00

4

1.2.2 Rušenje in odvoz AB kabelskega jaška. m3 10,00 0,00

1.2.3 Rušenje in odvoz AB kinete:

~ kineta m3 22,00 0,00~ pokrov m3 4,00 0,00~ podložni beton m3 4,00 0,00

1.2.4 Demontaža žičnate ograje na vhodni in južni strani območja in prevoz do začasne deponije v razdalji 50 m na območju gradbišča. m 90,00 0,00

1.2.5 Odstranitev in odvoz žičnate ograje na platoju na začasno deponijo na razdalji 50m. m 8,00 0,00

SKUPAJ - Rušitven dela in prevoz 0,00

1.3 ZAKOLIČBA

1.3.1 ZAKOLIČBA NA PLATOJU

Zakoličba vseh novih elementov RTP-ja s postavljanjem in zavarovanjem profilov, ter vzdrževanjem zakoličbenih označb v vsem obdobju gradnje. Zakoličba mora biti izdelana skladno z zazidalno situacijo in projektno dokumentacijo. kpl 1,00 0,00

1.3.2 Zakoličba obstoječih inštalacij v območju novega objekta, s postavljanjem in zavarovanjem profilov, ter vzdrževanjem zakoličbenih označb v vsem obdobju gradnje. kpl 1,00 0,00

1.3.3 Vris vseh tras komunalnih vodov v zbirno karto in predaja naročniku v digitalni obliki. kpl 1,00 0,00

SKUPAJ - Rušitven dela in prevoz 0,00

1.4 ZEMELJSKA DELA PO RUŠITVAH

1.4.1 Dobava in prevoz odvečnega izkopanega materiala z začasne deponije. Zasutje gradbene jame po odstranitvi temeljev TR, AB jaška in kinete. Utrjevanje v debelini 20cm. m3 100 0,00

5

SKUPAJ - Zemeljska dela po rušitvah 0,00

1.5. TEMELJI TRANSFORMATORJEV Z LOVILCEM OLJA

1.5.1 ZEMELJSKA DELA

Opombe:~podane so količine za 2 temelja!~v popisu za temelje transformatorjev z lovilci olja so upoštevana tudi zemeljska dela za ostale elemente, omenjene v postavkah 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 in 1.9)

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.Za izvedbo temeljenja je potrebno zagotoviti suho in varovano gradbeno jamo

1.5.1.1 Izkop gradbene jame z odlaganjem izkopanega materiala na stran, oziroma nakladanjem na prevozna sredstva in odvoz na gradbiščno deponijo. Upoštevati naklon brežin 1:1,5, oziroma varovanje izkopanih gradbenih jam in ostala navodila geomehanika:

~v terenu III.-IV.ktg, globine do 2 m m3 400 0,00~v terenu do VI.ktg, globine do 2 m m3 50 0,00

1.5.1.2 Planiranje in utrjevanje dna izkopa do točnosti ± 3 cm. m2 160 0,00

1.5.1.3 Dobava in transport nasipnega gramoznega materiala granulacije 0-60 mm ter izdelava izravnalne blazine debeline 50 cm, z utrditvijo v dveh plasteh min. Evd=60 Mpa. m3 80 0,00

1.5.1.4 Zasip za zidovi z izbranim materialom od izkopa z nabijanjem v slojih po 20 cm, material je deponiran ob robu izkopa, oziroma ga je potrebno pripeljati iz gradbiščne deponije. m3 100 0,00

1.5.1.5 Prevoz odvečnega izkopanega materiala z vsemi deli na deponiji. Obračun po količinah v raščenem stanju: prevoz na trajno deponijo do 10 km daleč. Upoštevati vsa potrebna dela in stroške v zvezi z deponiranjem. m3 300 0,00

1.5.1.6 Dobava in nasipavanje prodca granulacije 30-50mm, sloj deb.20 cm, na jekleno mrežo pod transformatorjem. m3 18 0,00

SKUPAJ - Zemeljska dela: 0,00

6

1.5.2 BETONSKA DELA

1.5.2.1 Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla S400B, premera do 12 mm. kg 5600 0,00

1.5.2.2 Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla S400B, premera 14 mm in več. kg 2900 0,00

1.5.2.3 Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež S500B. kg 5200 0,00

1.5.2.4 Dodatek za varjenje armature (ca. 30% stikov) zaradi ozemljitev. kg 5200 0,00

1.5.2.5 Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije beton C12/15, XC2: podložni beton. m3 11,5 0,00

1.5.2.6 Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.15 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.~beton C16/20, XC2 - XF4: z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu: naklonski beton v lovilni skledi v padcu 2% .

m3 13 0,00

1.5.2.7 Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~beton C25/30, XC2, XF4 z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu:

m3 80 0,00

1.5.2.8 Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.10-0.30 m3/m2-m,z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve~beton C25/30, XC2, XF4, z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu: stene lovilne sklede in plošča, jaški

m3 15 0,00

1.5.2.9 Delovne stike med temeljno ploščo in stenami lovilne sklede izdelati vodotesno ( npr.premaz z lepilom TEKAFIX in tesnilni trak TEKATRAK nabrekajoči N 2010, TKK Srpenica) ali SIKA SWELL. m 58 0,00

1.5.2.10 Izdelava preizkusa vodotesnosti armiranobetonskih konstrukcij s poročilom pooblaščene organizacije. kpl 1 0,00

SKUPAJ - Betonska dela: 0,00

1.5.3 ZIDARSKA DELA

7

1.5.3.1 Horizontalna hidroizolacija pod temeljno ploščo in jaški:~priprava površine podložnega betona (zagladitev ali brušenje)~hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2~hidroizolacija: polimer bitumenska dvoslojnaV ceni upoštevati ves pomožni in pritrdilni material in izvedbo robnih zaključkov v skladu z navodili proizvajalca (prehod horizontalne hidroizolacije v vertikalno je izveden z vložkom HDPE folije).

m2 100 0,00

1.5.3.2 Vertikalna hidroizolacija sten oljnih jam in jaškov proti terenu:~priprava vertikalnih betonskih površin (brušenje)~hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2~hidroizolacija: polimer bitumenska dvoslojna~zaščita hidroizolacije: npr.ekstrudiran polistiren deb.4 cm (styrodur), plošče točkovno zalepljene z akrilatnim lepilomUpoštevati ves pomožni, pritrdilni in zaključni material. Izvedba po navodilih proizvajalca.

m2 80 0,00

1.5.3.3 Dobava in vgraditev PEHD cevi fi 200mm in tesnitev cevi s SIKA nabrekajočim tesnilnim trakom in z vsemi pomožnimi deli in materialom. kos 2 0,00

1.5.3.4 Nameščanje kovinskih sidrnih elementov: sidrne ploščice s privarjenimi sidri (za privaritev profila NPU 100) , točno po projektiranih položajih na temelje tirnic. Zalivanje se izvaja istočasno z betoniranjem osnovne konstrukcije, ter izdelava priključkov na ozemljilno mrežo.

kos 36 0,00

1.5.3.5 Epoksidni maltozni sloj na dnu oljnih jam pod TR in jaškov: vodotesni in oljetesni premaz, z atestom. Upoštevati ustrezno pripravo površin po navodilu proizvajalca premaza! Večslojna aplikacija deb.0,3 mm. m2 80 0,00

1.5.3.6 Epoksidni maltozni sloj na stenah oljnih jam pod TR in jaškov: vodotesni in oljetesni premaz, z atestom. Upoštevati ustrezno pripravo površin po navodilu proizvajalca premaza! Večslojna aplikacija deb.0,3 mm. m2 100 0,00

1.5.3.7 Brušenje betonskih površin na stikih opaža in manjša popravila s cementno malto: površine lovilnih jam. m2 120 0,00

SKUPAJ - Zidarska dela: 0,00

1.5.4 TESARSKA DELA

1.5.4.1 Opaž roba temeljne plošče, opaženje, razopaženje in čiščenje opaža:~opaž višine 40 cm, za nevidne površine m2 30 0,00

8

1.5.4.2 Opaž pasovnih temeljev tirnic; opaženje, razopaženje in čiščenje:~dvostranski opaž za vidne betonske površine. m2 40 0,00

1.5.4.3 Opaž sten lovilcev olja in jaškov; opaženje, razopaženje in čiščenje:~dvostranski opaž za vidne betonske površine s trikotnimi tetvicami na vidnih robovih. m2 180 0,00

1.5.4.4 Opaž manjših odprtin in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa. m2 10 0,00

SKUPAJ - Tesarska dela: 0,00

1.5.5 KLJUČAVNIČARSKA DELA

Ključavničarski izdelki so antikorozijsko zaščiteni skladno s standardom EN ISO 1461.

1.5.5.1 Izdelava, dobava in montaža jeklenih pocinkanih rešetk nad lovilec olja pod transformatorji: raster 30x30 mm, višine 40 mm, z okvirjem; vse vroče cinkano:~vel.282x175 cm: 4 kos~vel.147x175 cm: 2 kosObračun po dejanski teži. Izdelati po detajlu.

kg 6000 0,00

1.5.5.2 Izdelava, dobava in montaža jeklenih pocinkanih pohodnih rešetk ob transformatorjih: raster 30x30 mm, višine 40 mm, z okvirjem; vse vroče cinkano:~vel.560x100 cm: 4 kosObračun po dejanski teži. Izdelati po detajlu.

kg 1100 0,00

1.5.5.3 Izdelava, dobava in montaža jeklenih pocinkanih nosilcev in ležišč rešetk iz kotnikov 150x100x10 mm, ki so s sidrnimi vijak pritrjeni na steno lovilne sklede.Obračun po dejanski teži.

kg 1400 0,00

1.5.5.4 Izdelava, dobava in montaža tirnic tip S49 na temelje v območju lovilcev olja. Tirnice, posamezne dolžine 6,00 m s tipskimi pritrdili in nerjavnimi profili NPU 100, dolžine 60 cm, s sidrnimi ploščicami (skupaj 36 kos). Izvedba po detajlu! Izdelava priključka na ozemljilno mrežo.

m 20 0,00

SKUPAJ - Ključavničarska dela: 0,00

1.6 ZAŠČITNA STENA

9

1.6.1 ZEMELJSKA DELA

Opomba: zemeljska dela za zaščitno steno so upoštevana pri temeljih transformatorjev.

1.6.2 BETONSKA DELA

1.6.2.1 Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla S400B, premera do 12 mm. kg 1500 0,00

1.6.2.2 Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla S400B, premera 14 mm in več. kg 1900 0,00

1.6.2.3 Dobava, rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež S500B. kg 3600 0,00

1.6.2.4 Dodatek za varjenje armature (ca. 30% stikov) zaradi ozemljitev. kg 2300 0,00

1.6.2.5 Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije beton C12/15, XC2: podložni beton. m3 3,5 0,00

1.6.2.6 Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~beton C25/30, XC2, XF4 z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu: temelj zaščitne stene

m3 90 0,00

1.6.2.7 Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka od 0.10 m3/m2-m z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve~beton C25/30, XC2, XF4:podložni beton

m3 2 0,00

1.6.2.8 Brušenje vidnih betonskih površin na stikih opaža in manjša popravila s cementno malto. m2 250 0,00

SKUPAJ - Betonska dela: 0,00

1.6.3 TESARSKA DELA

1.6.3.1 Opaž pasovnega temelja zaščitne stene; opaženje, razopaženje in čiščenje:~dvostranski opaž za nevidne betonske površine. m2 105 0,00

1.6.3.2 Opaž zaščitne stene; opaženje, razopaženje in čiščenje:~dvostranski opaž za vidne betonske površine s trikotnimi letvicami na vidnih robovih; zgornja hor.površina zida je zaključena v naklonu.

m2 260 0,00

10

1.6.3.3 Delovni odri višine do 6.00 m (za izvedbo del na zaščitni steni), demontaža odra ter vsa potrebna sidranja in odstranjevanje sider po končanih delih. Širina odrov 1m, po višini na razdalji 2m. m2 260 0,00

SKUPAJ - Tesarska dela: 0,00

1.7 TEMELJI PODSTAVKOV UPORA IN DUŠILKE, TEMELJI PODSTAVKOV ZA 110 kV KABELSKE GLAVE


1.7.1 Kompletna izdelava, dobava in postavitev arm.betonske temelja uporov in dušilk neto prereza 60x85 cm, skupna dolžina pasovnih temelljev L=15,00 m in temelja jeklenih konstrukcij ob TR

~podložni beton C12/15 - XC2, deb.10 cm m3 3 0,00~konstrukcijski beton C25/30 - XC4 - XF3, zmrzlinsko odporen m3 16 0,00~armatura S 500 B do fi 12 mm kg 800 0,00~armatura S 500 B fi 14 mm in več kg 1000 0,00~dodatek za povezovanje armature s črno žico deb.min. 1 mm zaradi ozemljitev. kg 1000 0,00

1.7.2 Dobava in izdelava opaža:

Opaž pasovnega temelja; opaženje, razopaženje in čiščenje:~dvostranski opaž za nevidne betonske površine. m2 85 0,00

SKUPAJ - Temelji podstavkov upora in dušilke, temelji podstavkov za 110kV kabelske glave: 0,00

1.8 KABELSKA KINETA


1.8.1 Kompletna izdelava, dobava in postavitev arm.betonske kabelske kinete, neto prereza 200x180 cm, L=24,00 m ( izdelati po detajlih PZI )

~podložni beton C12/15 - XC2, deb.10 cm m3 6,1 0,00~konstrukcijski beton C25/30 - XC4 - XF3, zmrzlinsko odporen m3 26 0,00~armatura S 500 B do fi 12 mm kg 1500 0,00~armatura iz armaturnih mrež S500B. kg 2100 0,00~dodatek za varjenje armature (ca. 30% stikov) zaradi ozemljitev. m3 1200 0,00

11

~dvostranski opaž vidne površine; opaženje in razopaženje ("vodotesni opaž") m2 225 0,00~povozni pokrovi na novi kineti iz armiranega poliestra v sendvič varianti, širine 150 cm, z ležišči pokrovov, vključno vgraditev m2 28 0,00~povozni pokrovi na delu obstoječe kinete, ki ostane, iz armiranega poliestra v sendvič varianti, širine 150 cm, z ležišči pokrovov, vključno vgraditev m2 11 0,00~nabrekajoči trak na delovnih stikih dno/stene kinete (npr.SIKA dilatacijski trak) m 52 0,00

SKUPAJ - Kabelska kineta: 0,00

1.9 JEKLENE KONSTRUKCIJE PODSTAVKOV UPORA, PODSTAVKOV 110kV KABELSKIH GLAV, KONSTRUKCIJE ZA 110 kV KABLE POD GIS-om

Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.

Vsi jekleni podstavki morajo biti prilagojeni za dvostransko ozemljitev (priključna ušesa)

1.9.1 Izdelava, dobava in montaža šablone s sidri za podstavke 110 kV kabelskih glav in odvodnikov prenapetosti, iz RF materiala (8x šablona s sidri) kg 250,00 0,00

1.9.2 Izdelava, dobava in montaža nosilnih jeklenih konstrukcij 110 kV kabelskih glav in odvodnikov prenapetosti, z vsem pritrdilnim in sidrnim materialom ter ostalimi stroški za dobavo in montažo ter vsemi pomožnimi deli in transportom. Količina je ocenjena.

kg 1.600,00 0,00

1.9.3 Izdelava, dobava in montaža nosilnih jeklenih konstrukcij upora in dušilke, z vsem pritrdilnim in sidrnim materialom ter ostalimi stroški za dobavo in montažo ter vsemi pomožnimi deli in transportom. Količina je ocenjena. kg 1.100,00 0,00

1.9.4 Izdelava, dobava in montaža nosilnih jeklenih konstrukcij za 110 kV kable pod GISom, z vsem pritrdilnim in sidrnim materialom, z vsem pritrdilnim in sidrnim materialom ter ostalimi stroški za dobavo in montažo ter vsemi pomožnimi deli in transportom. Količina je ocenjena.

kg 1.650,00 0,00

1.9.5 Antikorozijska zaščita jeklenih konstrukcij; upoštevati tehologijo in navodila v tehničnih opisih projekta: vsa jeklena konstrukcija je peskana do Sa 2.5 in metalizirana s cinkovo žico do 120 mikronov, ter zaščitena z temeljnim premazom EPOLOR (40 mikronov), vmesnim premazom EPOLOR MIOX B (80 mikronov) in zaključnim premazom BUKOLIT HB (40 mikronov). Barvo RAL določi naročnik (RAL 9006):

~podstavki dušilke in upora kg 1.100,00 0,00~podstavki 110 kV kabelskih glav in odvodnikov prenapetosti kg 1.600,00 0,00~podkonstrukcija za 110 kV kable pod GIS-om kg 1.650,00 0,00

12

SKUPAJ - Jeklene konstrukcije podstavkov upora, podstavkov 110kV kabelskih glav, konstrukcije za 110 kV kable pod GIS-om: 0,00

1.10 UTRJENE POVRŠINE, KANALIZACIJA in OZEMLJITVE

1.10.1 Rezanje asfaltnih površin v deb. 5 cm za položitev meteorne kanalizacije iz TR1 in TR2 v obstoječo oljno jamo in za meteorno kanalzacijo stavbe ter ozemljitve. Odvoz materiala na trajno deponijo. m2 70,00 0,00

1.10.2 Izkop in prevoz zemljine na začasno deponijo v razdalji 50 m. Izkop predviden za položitev meteorne kanalizacije iz TR 1 in TR 2 v obstoječo oljno jamo in dodatna asfaltirana površina na mestu predvidenih asfaltnih površin ter izkop za meteorno kanalizacijo stavbe in ozemljitve.

m3 100,00 0,00

1.10.3 Odstranitev betonskih robnikov v betonskem temelju na predelu obstoječega TR. Odvoz na trajno deponijo. m 20,00 0,00

1.10.4 Izdelava posteljice pod asfaltnimi površinami, planiranje s točnostjo ± 3 cm in utrditev podlage Evd=>60 Mpa. m2 70 0,00

1.10.5 Dobava in polaganje betonskeh robnikov velikosti v betonski temelj C12/15 in obdelava stikov s fino cementno malto. Robniki morajo biti zmrzlinsko odporni (certifikat), obdelava stikov prav tako zmrzlinsko odporna. Uporabijo se robniki dolžine 100 cm in prilagojene dolžine za izvedbo krivin. Polaganje dvignjenih in poglobljenih robnikov:

~ cestni robniki vel.12x25 cm m 30 0,00

1.10.6 Dobava in polaganje PEHD kanalizacijskih cevi SN8 kompletno s stikovanjem s tesnilno gumo, dobavo in montažo vseh fazonskih komadov in izdelavo peščene posteljice v deb. 10 cm ter obsipom.

~PEHD fi 110 mm (za odvod meteorne vode iz vseh jaškov transformatorjev); m 15,00 0,00~PEHD fi 160 mm (za odvod meteornih vod s strešin stavbe v obstoječo ponikovalnico) m 12,00 0,00~PEHD fi 50 mm (za odvod meteornih vod iz kabelskega prostora stavbe do do obstoječe ponikovalnice) m 5,00 0,00

1.10.7 Dobava in vgraditev poliesterskih revizijskih jaška, z izdelavo betonske podlage, arm.betonskega venca za pokrov in obdelavo vtokov in iztokov. Izdelava po detajlih izbranega proizvajalca. Pokrovi so LŽ, fi 600 mm, za težki promet, 400 kN:

~fi 1000 mm, globine do 1,50m (2x meteorna kanalizacija TR, 1x meteorna kanalizacija stavbe) kos 3,00 0,00

1.10.8 Zasip kanalizacije z izkopanim materialom z začasne deponije z nabijanjem v plasteh po 20cm. m3 95,00 0,00

1.10.9 Asfaltiranje cest in ostalih asfaltnih površin; stabilizacijski sloj:~6 cm bitugramoz (AC22 BASE) m2 70 0,00

13

1.10.10 Asfaltiranje cest in ostalih asfaltnih površin; zaporni sloj (se izvede v zaključni fazi izgradnje objekta:~4 cm asfaltbeton (AC8 SURF) m2 70 0,00

1.10.11 Obdelava stika novih asfaltnih površin z obstoječimi (rezanje in premaz z bitumnom). m 150 0,00

1.10.12 Dobava in polaganje betonskih pranih plošč vel.50x50 cm in 40x40 cm. Polaganje na betonsko podlago C12/15, deb.10 cm. Stikovanje s cementno malto. Plošče, betonska podlaga in malta za stičenje morajo biti zmrzlinsko odporni.(ob novem objektu, med TR in zgradbo, med kineto in TR)

kos 200 0,00

1.10.13 Dobava in polaganje STIGMA FLEX cevi fi 110 mm za signalno krmilne kable na območju platoja m 50 0,00

1.10.14 Dobava in vgraditev tipskih AB betonskih elektro jaškov (60 x 60 x 100, cm) za povezavo kabelske kanalizacije signalno krmilnih kablov na območju platoja kom 3 0,00

SKUPAJ - Utrjene površine, kanalizacija in ozemljitve 0,00

1.11 PROTIPOPLAVNI ZAŠČITNI ZID

1.11.1 Kompletna izvedba temeljev za zid(količine za 90m dolg zid višine 40cm nad koto terena, širine 20cm in pasovnim temeljem globine 80cm in širine 20cm)

~zemeljska dela: odkop do 2m (80% III. In 20%IV.ktg.) , zasip, odvoz, utrditev podlage m3 100,00 0,00~podložni beton C12/15 - XC2, deb.10 cm

m3 5,00 0,00~beton v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Konstrukcijski beton C25/30 - XC2 - XF1: temeljI m3 33,00 0,00~armatura S500B, premera do 12 mm

kg 930,00 0,00~armature iz armaturnih mrež S500B

kg 1.200,00 0,00~dodatek za povezovanje armature s črno žico deb.min. 1 mm zaradi ozemljitev. kg 750,00 0,00~opaž betonskih konstrukcij; opaženje in razopaženje, nad terenom vidni beton m2 180,00 0,00~zaključek zgornje površine temeljev m2 20,00 0,00~zagladitev zgornje površine temeljev v naklonu proti robu, negovanje in zaščita površin: m2 20,00 0,00

1.11.2 Montaža obstoječe ograje z začasne deponije s sidranjem ograjnih stebrov v AB temelje. m 90,00 0,00

14

1.11.3 Prevoz z začasne deponije in montaža žičnate ograje m 8,00 0,00

SKUPAJ - Protipoplavni požarni zid 0,001.12 ZUNANJA UREDITEV

1.12.1 Sejanje trave na pripravljenih površinah z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine, zalivanje z vodo po potrebi. m2 200,00 0,00

SKUPAJ - Zunanja ureditev 0,00

SKUPAJ VSA DELA: 0,00

15

REKAPITULACIJA GRADBENIH IN ZAKLJUČNIH GRADBENIH DEL

2 Stavba 110 kV GIS stikališča, gradbena in obrtniška dela

POZ.OPIS ENOTA KOLIČINA

SKUPAJCENA NA ENOTO (EUR)

SKUPAJ (EUR)

2.1 RUŠITVE

Odvoz materiala, ki se ruši oz. odstranjuje, je predviden na trajno deponijo na razdalji do 10 km

2.1.1 Odstranitev in odvoz:

~ okna dim. 200/160 cm, kos 1,00~ okna dim. 60/60 cm, kos 1,00~ vrata dim. 100/210 cm. kos 1,00

2.1.2 Odstranitev in odvoz lesene nenosilne konstrukcije zatrepa obstoječega objekta vključno z oknom dim. Ø70cm m3 4,00

2.1.3 Odstranitev in odvoz konstrukcije čopa strehe in zaključkov strehe zaradi prilagoditve strehe novega objekta vključno z leseno konstrukcijo, kritino in pripadajočim materialom. m3 5,00

16

2.1.4 Odstranitev in predaja naročniku zunanje klimatske naprave in ostalih električnih naprav (el. omrica, dve luči, kamera) na jugovzhodni fasadi obstoječega objekta. ur 3,00

SKUPAJ - Rušitve

2.2 ZEMELJSKA DELA

Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.Obračun zemeljskih del po količinah.

2.2.1 driv humusne plasti v debelini do 25cm na gradbiščno deponijo v razdalji do 50m. Material se uporabi za humusiranje okolice po opravljenih delih. m3 30,00

2.2.2 Široki izkop zemlje z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo:~ izkop v terenu III. ktg (gradbena jama do globine 3,50 m pod terenom) 50% m3 250,00

2.2.3 Široki izkop zemlje z direktnim nakladanjem na prevozno sredstvo:~ izkop v terenu IV.-V. ktg (gradbena jama do globine 3,50 m pod terenom) 50% m3 250,00

2.2.4 Odvoz izkopanega materiala na:

~ začasno deponijo na gradbenem območju m3 120,00~ trajno deponijo na razdalji do 10 km m3 380,00

2.2.5 Planiranje tal po strojnem izkopu do točnosti ±3 cm, utrditev terena z nabijanjem do predpisane trdnosti Mv = 40 MPa. m2 120,00

2.2.6 Izdelava tamponske podloge iz kamnite grede z dobavo, razstiranjem, planiranjem do točnosti ±3 cm v deb 50 cm pod temelji, 90cm med temelji, utrditev terena z nabijanjem do predpisane trdnosti Mv = 60 MPa.

~ pod temelji (deb. 50cm) m3 20,00~ med temelji (deb. 90cm) m3 100,00

2.2.7 Izdelava tamponske podloge iz gramoznega materiala z dobavo, razstiranjem, planiranjem do točnosti ±1 cm v deb. 20 cm pod talnimi ploščami in z nabijanjem do predpisane trdnosti Mv = 60 MPa. m3 25,00

17

2.2.8 Zasipanje za temelji in zidovi z izkopanim materialom z začasne deponije, z nakladanjem in dovozom z začasne deponije na gradbenem območju, z nabijanjem v plasteh po 20 cm do predpisane trdnosti Mv = 40 Mpa. m3 120,00

2.2.9 Humusiranje z odrinjenim materialom iz gradbiščne deponije in zatravitev zelenic. m2 30,00

2.2.10 Dobava in polaganje geofilca pod tamponsko podlago. m2 110,00

2.2.11 Meritve zbitosti temeljnih tal s togo obremenilno ploščico (švicarska metoda) in izdelava poročila. kos 1,00

SKUPAJ - Zemeljska dela

2.3 BETONSKA DELA

2.3.1 Dobava, izdelava in montaža armature iz betonskega jekla (cca. 120 kg/m3). Količina je ocenjena.

~ rebrasta armatura Bst 500S do fi 12 kg 9.000,00~ rebrasta armatura Bst 500S fi 14 in več kg 11.000,00~ armaturne mreže B 500A kg 9.000,00

2.3.2 Dodatek za varjenje armature (cca 30% stikov) zaradi ozemljitve. Količina je ocenjena. kg 20.000,00

2.3.3 Dobava in ročno vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0.10 m3/m2/m;~ podložni beton (C 12/15) pod temelji in tlaki deb.10 cm. PODLOŽNI BETON m3 15,00

2.3.4 Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka nad 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. (temelji)~ beton (C25/30) stopnja izpostavljenosti XC2,XF3. TEMELJI, PODBETONIRANJE OBSTOJEČEGA OBJEKTA

m3 15,00

2.3.5 Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.32 m3/m2-m z dodatkom za vodotesnost; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.~ beton (C25/30) stopnja izpostavljenosti XC2,XF3: STENE KABELSKEGA PROSTORA

m3 40,00

18

2.3.6 Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.20m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.~ beton (C25/30) stopnja izpostavljenosti XC2,XF3: STENE OBJEKTA NAD KOTO PRITLIČJA (±0,00) RAZEN STENE KABELSKEGA PROSTORA

m3 25,00

2.3.7 Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.20 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.~ beton (C25/30) stopnja izpostavljenosti XC2,XF3: STROPNA PLOŠČA STIKALIŠČA

m3 35,00

2.3.8 Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.30 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Zahtevana ravnost zgornje površine plošče ± 2mm na celotni razdalji~ beton (C25/30) stopnja izpostavljenosti XC2,XF3: TALNA PLOŠČA GIS PROSTORA

m3 40,00

2.3.9 Dobava in strojno vgrajevanje betona s tlačenjem s pervibratorjem na električni pogon v armirane konstrukcije preseka od 0.25 m3/m2-m z dodatkom za vodotesnost in odpornost proti mrazu; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Zahtevana ravnost zgornje površine plošče +- 2mm na celotni razdalji~ beton (C25/30) stopnja izpostavljenosti XC2,XF3: ZUNANJI PODEST S STOPNIŠČEM. Tlak zunanjega podesta stopnišča je iz mineralnega posipa za oplemenitenje betonskih tlakov (npr. TAL M KVARC)

m3 6,00

2.3.10 Izdelava cementne prevleke debeline 1 cm, z zgladitvijo še na svežem betonu pod horizontalno hidroizolacijo. m2 110,00

2.3.11 Kompletna izdelava in dobava AB jaška neto dim. 60/60/100cm, globine 100cm. Poliestrski pokrov velikosti 60/60cm. JAŠEK V KABELSKEM PROSTORU kos 1,00

SKUPAJ - Betonska dela

2.4 ZIDARSKA DELA

2.4.1 Izdelava strojnega ometa debeline do 15mm na stene, površina zaribana, pripravljena za slikopleskarsko obdelavo, z vsemi pomožnimi deli in transporti. Obračun površin skladno z normami in predpisi. Stene komandnega objekta.

m2 240,00

2.4.2 Obdelava betonskih stropov in stopniščnih ram z brušenjem opažnih stikov in krpanjem s fino cem. malto 1:2 v kleti in pritličju m2 120,00

19

2.4.3 Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno s pripravo podlage, hladni prednamaz, varjenje trakov po celotni površini z minimalnim preklopom 10cm , vsa pomožna dela in zaključki~ elastomerna-bitumenska hidroizolacija SBS 2x0,5cm

m2 120,00

2.4.4 Kompletna izvedba talne hidroizolacije pod betonskimi zidovi z vodotesnim premazom v treh slojih (npr. Hidrotes). m2 15,00

2.4.5. Kompletna izvedba talne hidroizolacije pod naklonskim betonom na zunanjem podestu.Bitumensko dvoslojno hidroizolacija, varjena na hladni bitumenski premaz. m2 15,00

2.4.6 Kompletna izvedba strešne hidroizolacije vključno s pripravo podlage, hladni prednamaz, varjenje trakov po celotni površini z minimalnim preklopom 10cm , vsa pomožna dela in zaključki~ elastomerna-bitumenska hidroizolacija SBS 2x0,5cm

m2 260,00

2.4.7 Kompletna izvedba hidroizolacije sekundarna kritina za podeskane poševne strehe deb. 0,7 mm. Vključno s pripravo površin, varjenjem trakov, vsemi pomožnimi deli in zaključki. m2 260,00

2.4.8 Dobava in polaganje nabrekajočih trakov (npr. SikaSwell) v delovne stike na podkletenem delu (temelj - stena, stena - stena). m 60,00

2.4.9 Dobava in polaganje toplotne izolacije tlakov v naslednji sestavi.~ toplotna izolacija XPS tlačna trdnost 300 kPa deb. 10 cm.~ 1 sloj PE folije KABELSKI PROSTOR

m2 105,00

2.4.10 Dobava in polaganje toplotne izolacije tlakov v naslednji sestavi.~ toplotna izolacija XPS tlačna trdnost 300 kPa deb. 10 cm.~ 1 sloj PE folije POHODNA TALNA PLOŠČA PODSTREŠJA

m2 120,00

2.4.11 Izdelava mikroarmiranega estriha iz betona C16/20, mikroarmirana PP vlakna 0,95 kg/m3, npr. FIBRILs F 120 ali enakovredno, zaribane površine vključno s predhodnim čiščenjem podlage, robnim trakom debeline 10mm, izdelavo dilatacij in vsemi pomožnimi deli. Vključno z izdelavo estriha v naklonu 0,5% ter muldo širine 20cm v naklonu 0,43%~ arm. cem. estrih debeline 8-13 cmKABELSKI PROSTOR

m2 105,00

20

2.4.12 Izdelava mikroarmiranega naklonskega betona betona C16/20, mikroarmirana PP vlakna 0,95 kg/m3, npr. FIBRILs F 120 ali enakovredno, zaribane površine vključno s predhodnim čiščenjem podlage, izdelavo dilatacij in vsemi pomožnimi deli. Naklonu 0,5%.~ arm. cem. estrih debeline 5-4,5 cmZUNANJI PODEST

m2 15,00

2.4.13 Izdelava mikroarmiranega estriha iz betona C16/20, mikroarmirana PP vlakna 0,95 kg/m3, npr. FIBRILs F 120 ali enakovredno, zaribane površine vključno s predhodnim čiščenjem podlage, robnim trakom debeline 10mm, izdelavo dilatacij in vsemi pomožnimi deli:~ arm. cem. estrih debeline 6 cmPOHODNA TALNA PLOŠČA PODSTREŠJA (60% RAVNA, 40% POŠEVNA)

m3 6,00

2.4.14 Gradbena pomoč pri vgraditvi kovinskih podbojev vrat kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom.

~ vrata velikosti 2-4 m2. kos 1,00~ vrata velikosti nad 4 m2 kos 1,00

2.4.15 Vzidava raznih manjših kovinskih izdelkov kompletno z vsemi pomožnimi deli in materialom:

~ kovinski INOX okvir predpražnika vel. 100x50 cm v v stavbi kos 1,00~ kovinski INOX okvir predpražnika vel. 100x50 cm na podestu obstoječe stavbe kos 1,00

2.4.16 Dobava in vgradnja sidrnih ploščic za stopniščno ograjo:~ sidrne ploščice vel. 10x10 cm, vgrajene v stopniščne ploskve notranjih stopnic. kos 12,00

2.4.17 Vgrajevanje kovinskih profilov za ležišče rešetk in zaščito horizontalnih robov, točno po projektiranih položajih:~ horizontalni kov. profili s pritrjevanjem na opaž pred betoniranjem oz. pritrditev s hilti vijaki) m 3,20

2.4.18 Strojno vrtanje in izrezavanje lukenj v AB konstrukcijah deb. do 30 cm, za tehnološke odprtine. Obračun po dejanskih količinah. Ocena.~ premer do Ø150 mm

kos 5,00

2.4.19 Zidanje opečnih sten v podaljšani malti 1:3:9. Zidovi iz modularne opeke dim. 29/19/19 cm m2 6,00

2.4.20 Izdelava strojnega ometa debeline do 15mm na stene, površina zaribana, pripravljena za slikopleskarsko obdelavo, z vsemi pomožnimi deli in transporti. Obračun površin skladno z normami in predpisi. Notranje stene obstoječega objekta na predelu odstranitve oken in vrat

m2 6,00

21

2.4.21 Dobava in montaža ekspandiranega polistirena na mestu cokla obstoječega objekta z namenom izravnave fasade za kasnejšo izvedbo vertikalno ravnih betonskih zidov. Debelina 2cm oz. do linije obstoječe fasade nad coklom. m2 9,00

2.4.22 Dobava in montaža podpornih jekelnih nosilcev za podp m2 9,00

2.4.23 Zaključno zunanje in notranje čiščenje površin objekta pred tehničnim pregledom. m2 250,00

SKUPAJ - Zidarska dela

2.5 TESARSKA DELA

2.5.1 Dvostranski opaž AB pasovnih temeljev z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. TEMELJI m2 60,00

2.5.2 Dobava in polaganje slepega opaža podbetoniranja temelja obstoječega objekta, material ostane po betoniranju vgrajen. PODBETONIRANJE m2 15,00

2.5.3 Dvostranski opaž AB sten viš. do 3,0m in jaška. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Izvesti opaž brez vmesne vezave - brez prebojev STENE DO 3,0 m

m2 240,00

2.5.5 Dvostranski opaž AB sten, jaškov, kinet, viš. 3,0 do 6,0m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. STENE 3,0 - 6,0 m m2 20,00

2.5.6 Opaž ravnih armirano betonskih plošč, viš. podpiranja do 3,0m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami za vidno površino s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. PLOŠČE DO 3,0 m - KABELSKI PROSTOR in ZUNANJI PODEST

m2 125,00

2.5.7 Opaž ravnih armirano betonskih plošč, viš. podpiranja 3,0 do 6,0m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami za vidno površino s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. PLOŠČE 3,0 - 6,0 m - STIKALIŠČE

m2 55,00

22

2.5.8 Opaž poševnih armirano betonskih stropnih plošč, viš. podpiranja 3,0 do 6,0m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami za vidno površino s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. PLOŠČE 3,0 - 6,0 m

m2 70,00

2.5.9 Opaž vseh odprtin v AB zidovih velikosti nad 0,50m2, obračun po dolžini vgrajenih lesenih desk in plohov širine 20 do 30cm. m 35,00

2.5.10 Doplačilo za vstavljanje posebne folije v opaž:~ folija za zagotovitev gladkosti in lepšega videza vidnih betonskih površin. Obračun po dejanskih količinah. m2 250,00

2.5.11 Opaž enoramnih stopnic (rama, nastopne ploskve, stranska ploskev), podpiranje do 3,00m. Izdelava z gladkimi opažnimi ploščami in s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. ZUNANJE IN NOTRANJE STOPNICE

m2 5,00

2.5.12 Opaž manjših odprtin in raznih manjših elementov z enkratno uporabo lesa (odprtine v kabelskem prostoru in odprtine za rešetke), velikosti do 0,50m2. m2 2,00

2.5.13 Izdelava fasadnih in notranjih odrov z napravo podstavkov, z vsemi transporti ter odstranitvijo in čiščenjem po končanju del:~ odri višine do 10 m.

m2 150,00

2.5.14 Premični delovni odri na lesenih ali železnih stolicah, postavitev in odstranitev: ~ odri višine od 2.00 m do 4.00 m m2 20,00

2.5.15 Dobava, izdelava in montaža kapnih in vmesnih leg 18/18cm m' 55,00

2.5.16 Dobava, izdelava in montaža soh dim. 18/18cm m' 6,00

2.5.17 Dobava, izdelava in montaža špirovcev 10/14cm (glavna streha, čopi, ostali zaključki) m' 300,00

2.5.18 Dobava, izdelava in montaža lesenih desk deb. 2,5 cm m2 300,00

2.5.19 Dobava, izdelava in montaža vzdolžnih in prečnih letev dim. 3/3cm m' 400,00

23

2.5.20 Izdelava fasadne lesene obloge spodlago s pritrditvijo.Sestava konstrukcije (Z4): ~ vertikalne opažne letve 19/144mm ( dim. in barva prilagojena barvi obstoječega objekta) z leseno podkonstrukcijo

m2 20,00

SKUPAJ - Tesarska dela

2.6 FASADERSKA DELA

Barva fasadnega ometa bo določena na podlagi barvne študije, oziroma študije celostne podobe objekta.

2.6.1 Kompletna izdelava toplotne izolacije in drenažne folije - obloge AB kletnih zidov.Sestava konstrukcije (Z1): ~ drenažne folije iz specialnega polietilena visoke gostote (npr. Delta-drain) 3cm~ ekstrudiran polistiren od temeljev do kote terena (deb. kot na obstoječem objektu) 8cm~ hidroizolacija, stena, notranja obdelava upoštevane v drugih postavkah!

m2 70,00

2.6.2 Kompletna izdelava fasadne obloge cokla višine 90 cm (npr. Demit) na betonsko podlago s pritrditvijo.Sestava konstrukcije (Z2): ~ zaključni sloj (npr. Kulirplast - kot na obstoječem objektu)~ 2. lepilni sloj~ stekl. arm. mrežica~ 1. lepilni sloj~ ekstrudiran polistiren 8cm, lepljen na podlago~ polimer-bitumenska hidroizolacija 2x0,5cm, AB stena, notranja obdelava upoštevane v drugih postavkah!

m2 30,00

2.6.3 Kompletna izdelava fasadne obloge nad višino cokla 90 cm (npr. Demit) na betonsko podlago s pritrditvijo.Sestava konstrukcije (Z3): ~ zaključni sloj ( barva prilagojena barvi obstoječega objekta)~ 2. lepilni sloj~ stekl. arm. mrežica~ 1. lepilni sloj~ ekstrudiran polistiren 10cm, lepljen na podlago (deb. kot na obstoječem objektu) ~ polimer-bitumenska hidroizolacija 2x0,5cm, AB stena, notranja obdelava upoštevane v drugih postavkah!

m2 100,00

24

2.6.4 Izdelava toplotne izolacije. Upoštevati prostor za pritrditev lesene podkonstrukcije opažaSestava konstrukcije (Z4): ~ ekstrudiran polistiren 10cm, lepljen na podlago (deb. kot na obstoječem objektu)

m2 20,00

2.6.5 Kompletna izdelava fasadne obloge zunanjega podesta na čelni in spodnji površini na betonsko podlago.~ zaključni sloj ( barva prilagojena barvi obstoječega objekta)~ 2. lepilni sloj~ stekl. arm. mrežica~ 1. lepilni sloj

m2 18,00

SKUPAJ - Fasaderska dela - gradbeni del

2.7. KROVSKA DELA

Vsi pritrdilni, tesnilni in ostali elementi se morajo izvesti po izvedbenem projektu in navodilih proizvajalca strehe. Izvedbena dokumentacija je vključena v posameznih postavkah. Obračun del se bo vršil po dejansko izvedenih količinah (osnova je projekt za izvedbo). V postavkah je zajeta eventualna potrebna podkonstrukcija.

2.7.1 Dobava in montaža Decra kritine (kot na obstoječem objektu) z vsemi pripadajočimi elementi . m2 260,00

SKUPAJ - Krovska dela

2.8 KLEPARSKA DELA

Fasada2.8.1 Izvedba kleparskih elementov krajnega visečega prašno barvanega žleba (kot na obstoječem objektu). Nerjavni nosilec

visečega žleba, žleb zunanji, izlivni priključek, izlivna cev nerjavni nosilec izlivne cevi.~ Horizontalni polkrožni žleb Ø120 oz. kot na obstoječemu objektu m1 16,00~ Vertikalna odtočna cev (premer) 100 mm m1 10,00~ Število izlivnih priključkov kos 1,00

2.8.2Dobava in montaža snegolovov (snegolovi, vijaki, tesnila). kos 50,00

25

2.8.3 Izvedba kleparskih elementov čelnih zaključkov, Čelna obroba Fe 0,6 mm. m1 24,80

SKUPAJ - Kleparska dela

2.9 DELA V ALUMINIJU

OKNA

Dobava in montaža zastekljenih, toplotno izoliranih oken iz aluminijastih profilov s površinsko obdelavo: vroče prašno barvano (po barvni študiji), izbranim sistemom pritrjevanja, zasteklitvijo z dvoslojnim termopanom in tesnenjem znotraj in zunaj z EPDM tesnili. Izdelava po naročilu, po shemah iz projekta in detajlih proizvajalca. Izdelava po detajlih proizvajalca. Okovje je sistemsko-kompletno za označeno odpiranje, tip okovja izbranega proizvajalca, bele barve. Izvedba oken s prekinjenim termičnim mostom.Upoštevati opise in opombe v shemah! Dimenzije in število predhodno obvezno preveriti!~ okna s kombiniranim odpiranjem in zunanjimi odkapnimi policami, zasteklitev z izolacijskim steklom k=1,1 W/m2K, (termopan 8-16-4), zasteklitev izvedena z neprekinjenim distančnim profilom. Alu okna in vrata so montirana na kovinske slepe podboje, ki so zajete v postavkah oken in vrat.

2.9.1 Okno (O1) - STIKALIŠČE:~ dim. 100x160 cm, termopan K=1,1, polnjeno s plinom, fiksna zasteklitev, vgradnja na slepe podboje, zunanja ALU polica prašno barvana

kos 3,00

2.9.2 Okno (O2) - POD STROPOM STIKALIŠČA:~ dim. Ø70 cm, termopan K=1,1, polnjeno s plinom, fiksno, vgradnja na slepe podboje, zunanja ALU polica prašno barvana

kos 2,00

2.9.3 Dobava in vgraditev notranjih ALU okenskih polic. Razvita širina polic do 30 cm. STIKALIŠČE m1 3,00

VRATA

2.9.4 ~ Vrata V1, enokrilna ALU vrata, dim. 210x110, prašno barvana. Oprema: cilindrična ključavnica, kljuka, avtomatsko zapiralo, navadna nasaditev, tesnilo guma, pločevinasti podboj. kos 1,00

26

2.9.5 ~ Vrata V2, enokrilna ALU sekcijska vrata, dim. 350x450, rolo vrata, toplotna prevodnost K=3, dvigovanje vrat v rolo omarico, v zidu vgrajen zunanji senzor za odpiranje, možnost ročnega odpiranja, izdelava horizontalni in vertikalnih pripir proti vdoru dežja in vetra. Oprema: cilindrična ključavnica, 2x bunka.

kos 1,00

2.9.6 Dobava in montaža ALU zaščitnih rešetk:

~ dim. 1000/600 kos 1,00

2.9.7 Dobava in montaža zunanjih alu žaluzij; površine so vroče prašno barvane:

~ dim. 100x160 cm, ročni pogon kos 3,00

SKUPAJ - Dela v aluminiju

2.10 KLJUČAVNIČARSKA DELA

Izdelava, dobava in montaža fasadne podkonstrukcije iz profilov, krivljenih iz pocinkane pločevine.Vsi ključavničarski izdelki morajo biti zaščiteni proti koroziji vsaj z enim temeljnim premazom.Izdelki katerih merske enota je kg, se obračunajo po dejanski teži.

2.10.1 Izdelava, dobava in montaža pocinkanih profilov dim. 50/50 mm za zaščito horizontalnih betonskih robov. Profili imajo sidra na razdalji ca. 50 cm. Kompletno z antikorozijsko zaščito. Obrobe betonskih okvirjev rolo vrat in ostalih zaključkov.Obračun po dejanski teži (ocena).

kg 50,00

2.10.2 Izdelava, dobava in montaža jeklene stopniščne ograje. Kompletno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom.Obračun po dejanski teži.

~ zunanja stopniščna ograja skupne dolžine 12m, barvana s temeljno in zaključno barvo kot ograje obstoječega objekta, 50% ograje je demontažne. kg 600,00~ notranja stopniščna ograje, INOX, obdelava površine mat (skupna dolžina 8,5m) kg 350,00

2.10.3 Izdelava, dobava in montaža inox okvirja predpražnika dim. 100x50X2,6 cm. kos 2,00

2.10.4 Izdelava in dobava raznih drobnih ključavničarskih izdelkov.Obračun po dejanski teži. kg 100,00

27

2.10.5 Vrata V3, protipožarna (EI60), enokrilna vrata, dim. 110x220, prašno barvana. Oprema: cilindrična ključavnica, kljuka, avtomatsko zapiralo, navadna nasaditev, tesnilo guma, pločevinasti podboj. kos 1,00

SKUPAJ - Ključavničarska dela

2.11 SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA

2.11.1 Slikanje notranjih ometanih (stene) s poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage (Impregniranje strojnih apneno cementnih ometov sten, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje).

m2 1190,00

2.11.2 Slikanje betonskih površin (stropovi) s poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage (popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje. m2 330,00

2.11.4 Slikanje notranjih ometanih površin (stene) s poldisperzijsko barvo ter pripravo podlage (Impregniranje strojnih apneno cementnih ometov sten, popolna izravnava s kitanjem in brušenjem, izdelava prednamaza z emulzijo ter trikrat slikanje). Na mestu odstranitve oken in vrat obstoječega objekta

m2 6,00

SKUPAJ - Slikopleskarska dela

2.12 TLAKARSKA DELA

2.12.1 Dobava in izdelava dvokomponentnega epoksidnega premaza tal na osnovi epoksidne smole z modificiranim aminskim trdilcem za protiprašni premaz deb. 0,3mm na estrih komplet z pripravo podlage, grundiranjem in 3x pokrivni nanos. NOTRANJE STOPNIŠČE

m2 10,00

2.12.2 Dobava in izdelava samorazlivne antistatične epoksi talne obloge deb. 3mm na AB ploščo. Komplet z brušenjem AB ploščo, nanos temeljnega veznega sloja z epoksidom, izravnava površine z epoksidom, nalepitev odvodnih bakrenih trakov, nanos elektro prevodnega sloja z epoksidom, zaključni samorazlivni antistatični nanos z epoksidom v barvi po izbiri arhitekta deb. 3 mm. (kabelski prosotor in stikališče)

m2 210,00

28

2.12.3 Dobava in izdelava samorazlivne antistatične epoksi stenske obloge deb. 3mm na AB steno (cokel višine 10 cm).Komplet z brušenjem AB ploščo, nanos temeljnega veznega sloja z epoksidom, izravnava površine z epoksidom, nalepitev odvodnih bakrenih trakov, nanos elektro prevodnega sloja z epoksidom, zaključni samorazlivni antistatični nanos z epoksidom v barvi po izbiri arhitekta deb. 3 mm. (kabelski prostor in stikališče)

m1 10,00

2.12.4 Izdelava, dobava in montaža predpražnika:

~ z valovito gumo na ALU letvicah z zaključnim ALU profilom velikosti 100x50X2,6 cm. kos 1,00~ z valovito gumo na ALU letvicah z zaključnim ALU profilom oz en kot je obstoječi velikosti 100x50X2,6 cm kos 1,00

SKUPAJ - Tlakarska dela

2.13 VERIŽNO DVIGALO

Dobava in montaža verižnega dvigala skupaj z vso opremo:

2.13.1 ~ verižno dvigalo z motornim pogonom (npr. VL 10 2004bl)Tip verižnega dvigala:VL 10 1604bl-NNosilnost: 1600 kgVišina dviga: cca 4,1 m (glej skico)Dvižna hitrost: 4/1 m/minNapetost: 3x400 V, 50 HzPotovalna hitrost mačka: 5/20 m/minRazred: FEM 1 BmZaščita el: 1P 54Moč motorja: 1,7 / 0,4 kWVišina od pasnice do kavlja C=3 61 mm

kos 1,002.13.1 ~ ploščati dovodni kabel 4x2,5 z vodili - vzdolžno napajanje m 11,002.13.1 ~ gnana vozička ter vodilo za kabel ter kabel za most (npr. tip PRV 3)

Tip: PRV 3Nosilnost: 2000 kgProfil mosta: 1PE 330Širina pasnice: 160 mmDolžina mosta: 5550 mmProfil vzdolžnih profilov: 1PE 180, podpore vsakih 2500 mmŠirina pasnice: 91 mmDolžina vzdolžnih profilov: 2x10.000 mmHitrost pomika: 5/20 m/minKončni omejilci: 4 x omejilciVarovanje: dodatno varovanje z verigoEl. omejilec: končno stikalo-dvostopenjsko

kos 1,00

29

SKUPAJ - Verižno dvigalo

SKUPAJ - STAVBA 110 KV GIS STIKALIŠČA, GRADBENA DELA in ZAKLJUČNA DELA

30

REKAPITULACIJA1 PLATO EUR

1.1 ZAVAROVANJE GRADBIŠČA EUR

1.2 RUŠITVENA DELA EUR

1.3 ZAKOLIČBA EUR

1.4 ZEMELJSKA DELA PO RUŠITVAH EUR

1.5 TEMELJI TRANSFORMATORJEV Z LOVILCEM OLJA EUR

1.6 ZAŠČITNA STENA EUR

1.7 TEMELJI PODSTAVKOV UPORA IN DUŠILKE, TEMELJI PODSTAVKOV ZA 110 kV KABELSKE GLAVE EUR

1.8 KABELSKA KINETA EUR

1.9JEKLENE KONSTRUKCIJE PODSTAVKOV UPORA, PODSTAVKOV 110kV KABELSKIH GLAV, KONSTRUKCIJE ZA 110 kV KABLE POD GIS-om

EUR

1.10 UTRJENE POVRŠINE, KANALIZACIJA in OZEMLJITVE EUR

1.11 PROTIPOPLAVNI ZAŠČITNI ZID EUR

1.12 ZUNANJA UREDITEV EUR

2 OBJEKT 110 kV GIS STIKALIŠČA EUR

2.1. RUŠITVE EUR

2.2 ZEMELJSKA DELA EUR

2.3 BETONSKA DELA EUR

2.4 ZIDARSKA DELA EUR

31

2.5 TESARSKA DELA EUR

2.6 FASADERSKA DELA EUR

2.7 KROVSKA DELA EUR

2.8 KLEPARSKA DELA EUR

2.9 DELA V ALUMINIJU EUR

2.10 KLJUČAVNIČARSKA DELA EUR

2.11 SLIKARSKO - PLESKARSKA DELA EUR

2.12 TLAKARSKA DELA EUR

2.13 VERIŽNO DVIGALO EUR

SKUPAJ: EUR

NEPREDVIDENO (10%) EUR

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: EUR

POPUST %

SKUPAJ S POPUSTOM: EUR

20 % DDV EUR

PONUDBENA VREDNOST Z DDV: EUR

OPOMBA: - Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (EUR)". - Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)". - Če ponudnik ne izpolni vseh pozicij v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)", bo ponudba izločena kot nepopolna.

32

RTP 110/20 kV BOHINJ

S PRIKLJUČNIM 110 kV KABLOVODOM

Gradbene elektro inštalacije

PONUDBENI PREDRAČUN

4344.6E02-Z5

33

OPOMBA: Dobava, prevoz, montaža, vgradnja, preizkus in drobni material mora biti vštet v postavke iz popisa

1 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA RAZSVETLJAVO IN MALO MOČ


CENA NA ENOTO (EUR)

SKUPAJ (EUR)

1.1 Dobava in polaganje kabla tip NYY/NYM na kabelske police in v zaščitne cevi

NYM-0 2x 1,5 mm2 m 100,00

NYM-J 3x 1,5 mm2 m 1500,00

NYM-J 4x 1,5 mm2 m 100,00

NYM-J 5x 1,5 mm2 m 200,00

NYM-J 7x 1,5 mm2 m 150,00

NYM-J 3x 2,5 mm2 m 1500,00

NYM-J 5x 2,5 mm2 m 1200,00

NYM-J 5x6 mm2 m 800,00

NYM-J 5x10 mm2 m 500,00

IY(St)Y 2x2x0,8 mm m 80,00

LIYCY 2x1 mm m 200,00

LIYCY 8x1 mm m 250,00

1.2 Dobava in polaganje pocinkanih kabelskih polic s pokrovom in pripadajočim spojnim in pritrdilnim materialom

PK 100 m 100,00

PK 50 m 40,00

1.3 Dobava in polaganje zaščitnih cevi za kable (togih in fleksibilnih) premera 16 mm do 50 mm m 200,00

34

1.4 Dobava in montaža različnih jeklenih profilov za pomožne konstrukcije kg 40,00

1.5 Dobava in montaža HOP 60x40x4 mm s pritrditvijo na strop , za obešenje svetilk in grelnikov, obarvan s temeljno in končno barvo m 50,00

Dobava in montaža sijalk namenjenih za instalacijo v notranjih prostorih naj bodo tempeature barve svetlobe 4.000 K, sijalke namenjen za vgradnjo v svetilazunanje razsvetljave naj bodo 3.000 K, vse z barvnim indeksom Ra ≥ 80. Vse fluorescentne svetilke morajo biti opremljene s polprevodniško predstikalno napravo.

KLET

1.6 Nadgradna vodotesna svetilka iz polikarbonata 2×25W z rapršilnim odsevnikom, ploprevodniško predstikalno napravo, energetsko učinkovitima sijalkama, stopnje zaščite IP65 kot npr: DISANO 925 Hydro CELL-F T16 2×25W + odsevnik 942SV-K1 kos 9,00

PRITLIČJE

1.7 Nadgradna svetilka, ohišje iz obarvane pločevina, nerjavna zapirala, stekleni difuzor, širokosnopna optika, polprevodniška predstikalna naprava, z

energetsko učinkovitima sijalkama, IP65, IK08, srebrno siva kot npr: DISANO 990 Steel CELL-F T16 2×73W

SV-P1 kos 8,00

1.8 Nadgradna vodotesna stenska dekorativna svetilka s paraboličnim odsevnikom, vzdolžna asimetrična optika, z okovom PGJ5, IP66, IK09, razred izolacije II, siva kot npr: GUZZINI BA03.15 iEKA HIT(CDM-Tm) 1×20W

SV-NA1 kos 2,00

1.9 Stropna svetika iz polikarbonata 1×8W IP66 razred izolacije II, bele barve, z lastnim virom napajanja za autonomijo 1 ure, pripravni spoj (SE) kot npr: iGUZZINI 5431.01

MOTUS T16 1*8W SE skupaj s sijalko

SV-Z1 kos 3,00

1.10 Stropna svetika iz polikarbonata 1×8W IP20 razred izolacije II, bele barve, z lastnim virom napajanja za autonomijo 1 ure, pripravni spoj (SE) kot npr: iGUZZINI 5431.01

35

MOTUS T16 1*8W SE skupaj s sijalko

SV-Z2 kos 5,00

1.11Dobava in montaža piktogramov za označitev evakuacijskih poti ob in na svetilkah za zasilno razsvetljavo po SIST 1013 kos 10,00

1.12 Dobava in montaža nadgradnje svetilke za pomožno razsvetljavo PRISMA, NIKKO 1x60W, White, IP54, komplet z žarnico 220V DC in montažnim priborom.

SV kos 6,00

1.13 Dobava in montaža stikal za razsvetljavo, p/o montažo 10A (navadno, izmenično, križno, serijsko) kos 9,00

1.14 Dobava in montaža stikal za razsvetljavo, za zunanjo n/o montažo 10A, IP65. kos 4,00

1.15 Dobava in montaža fiksnega priključka - izpusta, 5p, 16A, 230 V AC za priklop različnih naprav, zaključek nadometna/podometna doza IP65. kos 4,00

1.16 Dobava in montaža enofazne podometne vtičnice 16A, 230V, 50 Hz (L, N, PE), za montažo p/o in predvidenim mestom za oznako. kos 1,00

1.17 Dobava in montaža tipskega trifaznega vtičnega gnezda z glavnim stikalom , vtičnico 16A ,400/230V ,50 Hz (3L,N,PE) in štirimi enofaznimi vtičnicami IP55 OV1-OV10. kos 6,00

1.18 Dobava in montaža triprekatnega parapetnega kanala 130 mm, dolžine 2m, bele barve, komplet s kovinskimi pregradami, koleni, dozami, čelno ploščo, spojnim materialom in vgrajeno opremo.

2xRJ 45

telefonska vtičnica

1xvtičnica 230V

1xvtičnica 230V RJ rdeče barve kos 1,00

1.19 Dobava in montaža zaščitnih cevi za liti beton premera 16 mm do 32 mm m 160,00

1.20 Meritve za vsa izvedena jakotočna dela vključno s strelovodno napeljavo ter izdaja predpisanega potrdila kpl 1,00

36

1.21 Pregled zasilne razsvetljave iz strani pooblaščene organizacije in izdaja predpisanega potrdila kpl 1,00

1.22 Izdaja vseh potrebnih izjav, certifikatov in potrdil za potrebe tehničnega pregleda in dokazila o zanesljivosti kpl 1,00

1.23 Drobni nespecificirani, pritrdilni in vezni material kpl 1,00

SKUPAJ - 1 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA RAZSVETLJAVO IN MALO MOČ:

OPOMBA: PRITRDILNI MATERIAL ZA MONTAŽO ZUNANJE OPREME (VIJAKI, MATICE, PODLOŽKE, ITN) MORA BITI IZDELAN IZ INOX-a

2 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA ZUNANJO RAZSVETLJAVO

POZ.OPIS

ELEKTRIČNE INSTALACIJE ZA ZUNANJO RAZSVETLJAVO - Dobava in montaža svetilk zunanje razsvetljave

2.1 Dvosegmentni kandalaber - tipski vročecinkan, h=5 m od tal, za direktno montažo svetilke in prilagojen za montažo video-kamere, z izrezom za priklop kablov, (tipa KELHEIM SITECO ali podobno ), opremljen s priključno ploščo PRS in kompletnim ožičenjem ter postavljen v temelj z INOX vijaki z pritrdilno

ploščo z sidri

2.2 Izdelava samoskrčljivih kabelskih končnikov, montaža kabelskih čevljev in priklop kabla na posamezno svetilko

2.3 Kabel PP00-Y 5x2,5 mm2 položen v cevi v zemljo

2.4 Svetilka z visokotlačno natrijevo sijalko 1xSE//E 70W, 230V

37

2.5 Asimetrični reflektro za montažo na steno, sive barve, kot npr. SBP 05067894 Y 70 [94] CR HQI-TS 70W/WDL skupaj s sijalko

2.6 Bakrena vrv fi 70 mm2 položena na globino 0,6 m nad predvideno kabelsko kanalizacijo in priklop na posamezni kandalaber in na obročasto ozemljilo objekta ter protikorozijska zaščita

2.7 Meritve izvedenih inštalacij ter izdaja predpisanega potrdila

2.8 Drobni nespecificirani, pritrdilni in vezni material

3 NAPAJALNA RAZDELILNA OMARA +R-S6

POZ.OPIS ENOT

AKOLIČIN

ACENA NA ENOTO (EUR)

SKUPAJ (EUR)

3.1 Kovinska nadometna omarica v izvedbe v zaščiti IP31 za Ik=45kAdimenzij višina 2000 mm, polje širina 600 mm in globine 400 mm. Vrata se odpirajo s kljuko in zaklepajo s ključavnico. Barva RAL 7035. kos 1,00 0,00

3.2 A-meter 0-50 , 50 Hz kos 1,00 0,00

3.5 prenapetostni odvodnik, DEHN GVARD kos 4,00 0,00

38

3.6 V-meter 0-500v , 50 Hz kos 1,00 0,00

3.7 V-meter preklopka 0-500V , 50 Hz kos 1,00 0,00

3.9 instalacijski odklopnik, ETI C6, 3p kos 1,00 0,00







3.16 instalacijski odklopnik, KZS 16A, 30 mA,2p kos 1,00 0,00

V obstoječem glavnem razdelilniku =ND+LR je potrebno prilagoditi:3.17

Varovalka 150 A, 3p, 400V, s prirobnico za zaklepanjekos 1,00 0,00

3.18 prenapetostni odvodnik, DEHN GVARD kos 4,00 0,00

3.19 Dobava in polaganje kabla tip NYCY-J 4x50 mm2 na kabelske police in v zaščitne cevi fi 50 m 120,00 0,00

SPLOŠNO3.20 Komplet za označevanjem kablov, napisnimi ploščicami itd. kpl 1,00 0,00

39

3.21 Meritve izvedenih inštalacij ter izdaja predpisanega potrdila kpl 1,00 0,00

3.22

Drobni nespecificirani, pritrdilni in vezni materialkpl 1,00 0,00

SKUPAJ - 3 NAPAJALNA RAZDELILNA OMARA R-S6 0,00

40

OPOMBA: - PRITRDILNI MATERIAL ZA MONTAŽO ZUNANJE OPREME (VIJAKI, MATICE, PODLOŽKE, ITN) MORA BITI IZDELAN IZ INOX-a - PO POSTAVLJANJU IN POVEZOVANJU TEMELJNEGA OZEMLJILA IN ZUNANJE OZEMLJITVE, POTREBNO JE DA NADZORNIK PREGLEDA IZVEDENA DELA IN ODOBRI ZASIPANJE/BETONIRANJE OZEMLJITVENE INSTALACIJE.

- Tesnilni elementi za preboje kablov v stavbo morajo biti HAUFF-TECHNIK ali podobno (z enakovrednimi ali boljšimi karakteristikami)- Tesnilne elemente je potrebno prilagoditi dejanskimi dimenzijami kablov po določanju tipov in prerezov kablov

4 OZEMLJITVE IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV


CENA NA ENOTO (EUR)

SKUPAJ (EUR)

OZEMLJITVE - ELEKTRO MATERIAL

TEMELJNE OZEMLJITVE

4.1Dobava in montaža traku iz Fe-Zn 25x4 v temelje stavbe, vertikalne betonske stebre-stene in povezava na armaturo 110 kV stikališča, v temelje transformatorjev. Valjanec mora biti privarjen na armaturo temeljev, ter povezan z veznimi sponkami na ozemljilo.

m 800,00

4.2 Vezna sponke, sestavljena iz 2 ploščic dimenzije 40 mm x 40 mm, namenja izvedbi spojev valjanca kos 100,00

4.3 Vezna sponke, sestavljena iz 2 ploščic dimenzije 40 mm x 40 mm in ustreznim vložkom, namenja izvedbi spojev med okroglimi vodniki E-Cu 95 mm2 in FeZn. kos 100,00

4.4 Ostali drobni montažni material kpl 1,00

ZUNANJE OZEMLJITVE

4.5 E-Cu 95 mm2 bakrena vrv, za osnovno ozemljilo in obroče m 3.500,00

4.6 Dobava in montaža križne kompresijske spojke za spoj dveh vrvi E-Cu 95 mm2 kos 200,00

41

4.7 Kabelski čevlji za priključitev ozemljitvenega obroča na železno mrežno ograjo kos 100,00

4.8 Antikorozijska zaščita vseh spojev z termoskrčljivo cevjo ter ostali drobni montažni material kpl 1,00

TEHNOLOŠKE OZEMLJITVE IN KOMPENZACIJSKI VODNIKI

4.9 E-Cu zbiralka 40x3 mm m 150,00

4.10 Nosilci za E-Cu zbiralko 40x3 mm (tudi za križanje) - pritrjeni na 0,6 m kos 300,00

4.11 Kompenzacijski vodnik P/F 95 mm2 položen v kabelskih kanalih in na kabelskih policah za signalno krmilne kable m 150,00

4.12Kabelski čevlji za vodnik P/F 95 mm2 - pokositreni, za zunanjo montažo, z izvrtino za vijake M8 komplet z vijaki za kompenzacijske vodnike kos 30,00

4.13 Križne sponke za P/F 95 mm2 kompenzacijski vodnik kos 30,00

4.14 Drobni montažni in ozemljitveni material kpl 1,00

PREBOJI KABLOV V STAVBO

4.15 Uvodnica tip KFR250/300 kos 6,00

4.16 Gumijasto tesnilo tip HRD250-2G-1/80 kos 3,00

4.17 Gumijasto tesnilo tip HRD200-2-0 kos 3,00

4.18 Uvodnica tip HSI150-K2/300 kos 6,00

4.19 Vložki za uvodnico z zunanje strani tip HSI150-D160-KS kos 6,00

4.20 Vložki za uvodnico z notranje strani tip HSI150-D1/80-KS kos 2,00

42


4.22 Vložki za uvodnico z zunanje strani tip HSI150-D3/58-KS kos 1,00

4.23 Tesnilni čepi tip VS 58/60 kos 1,00

4.24 Uvodnica tip HEA-E-M16/300 kos 1,00

4.25 Pribor: vijak tip Z-B-M16-V4A kos 2,00


4.27 Vložki za uvodnico z zunanje strani tip HSI150-D3/58-KS kos 8,00

4.28 Uvodnica tip KFR150/300 kos 6,00

4.29 Gumijasto tesnilo tip HRD150/2G-1/62 kos 6,00


4.31 Vložki za uvodnico z zunanje strani tip HSI150-D110-KS kos 4,00

4.32Vložki za uvodnico z notranje strani tip HSI150 SEGMENTOSEG 8/15SEG 6/21SEG 3/26 kos 4,00

4.33 Ozemljitveni priključek sa ozemljitvene armature, varjen na armaturo, na notranji strani izveden priključek na ozemljitev M12; HDE-A-M12/50 kos 15,00

4.34 Dobava in montaža vodnikov za izenačevanje potencialov , H07 V-K

43

H07 V-K(P/F-Y) 50 mm2 m 22,00

H07 V-K(P/F-Y) 35 mm2 m 18,00

H07 V-K(P/F-Y) 25 mm2 m 15,00

H07 V-K(P/F-Y) 16 mm2 m 120,00

4.35 Meritve izvedenih inštalacij ter izdaja predpisanega potrdila kpl 1,00

4.36 Drobni nespecificirani, pritrdilni in vezni ozemljitveni material kpl 1,00

SKUPAJ - 4 OZEMLJITVE IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV:


5 STRELOVODNA NAPELJAVA

POZ.OPIS ENOT

A

DOBAVA MATERIALA IN MONTAŽA

5.1Okrogel vodnik iz Cu dimenzije fi 8 mm namenjen izdelavi lovilnih in odvodnih vodov in povezav na ozemljilo, položen na strešne in zidne nosilce m

5.2 Paličasti lovilec višine 6 m komplet s pritrdilnim materialom za montažo na požarni zid kos

44

5.3 Preskusni spoj ali križna spojka, sestavljena iz 3 ploščic dimenzije 58 mm x 58 mm, namenja izvedbi merilnih in ostalih spojev med dvema okroglima vodnikoma do širine 42 mm, iz nerjavečega materiala (Inox) kos

5.4Vezna sponka, sestavljena iz 2 ploščic dimenzije 40 mm x 40 mm, namenja izvedbi spojev med okroglimi vodniki nad zemljo, iz nerjavečega materiala kos

5.5Cevne objemke ustreznega prereza – spoji strelovodnega vodnika z odtočnimi cevmi, enakih karakteristik in kvalitete kot npr. KON 10 (nerjaveče jeklo) kos

5.6 Galvanski spoji med kovinsko konstrukcijo in pločevinastimi elementi na strehi kos

5.7Izdelava spojev na ozemljilo: pločevinasta obroba- kritina , okvirji vrat, oken, ograj, podkonstrukcij fasade itd., komplet s sponkami iz nerjavnega jekla kos

5.8 Dobava in montaža tipskih strešnih nosilcev za strelovod, ki jih bo na strehi zmontiral izvajalec strehe kos

5.9 Galvanske povezave med ploščami kovinske strešne obrobe kos

5.10

Ozemljitev kovinskih okvirov vrat, oken in ostalih večjih kovinskih mas z vodnikom min Cu fi 8 mm in kontaktno sponko KON05 oz. vodnikom P/F 16 mm2 v dolžini max. 2m izvedeno p/o z izvedbo utora v steni kos

5.11 Dobava in montaža zaščitnih cevi fi = 16-32 mm m

5.12 Vertikalna zaščita - INOX H=2m kos

5.13 Ozemljitveni priključek iz ozemljitvene armature, varjen na armaturo, na notranji strani izveden priključek na ozemljitev M12; HDE-A-M12/50 kos

5.14

Drobni nespecificirani, pritrdilni in vezni materialkpl

5.15 Meritve strelovodne instalacije ter izdaja predpisanega potrdila kpl

SKUPAJ - 5 STRELOVODNA NAPELJAVA:

45

46

6 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA POŽARNO JAVLJANJE


CENA NA ENOTO (EUR)

SKUPAJ (EUR)

OBSTOJEČA OPREMA ZARJA6.1 Dopolnitev centrale z sedmimi novim adresabilnimi javljalniki kpl 1,00 0,00

6.2 RS232/LON-bus pretvornik kpl 1,00 0,00

6.3 Rele 24V z dvojnimi kontakti 250VAC/10A kos 1,00 0,00

6.4 AKU baterija 12 V, 12 Ah, VDS kos 1,00 0,00

6.5 Adresno optični dimni javljalnik z vgrajenim izolatorjem zanke kos 6,00 0,00

6.6 Podnožje za adresne javljalnike kos 6,00 0,00

6.7 Ročni javljalnik, avtoadresni v ohišju IP55; možnost nadgradnje v IP66 zaščito kos 2,00 0,00

6.8 Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za DMA11x1 kos 1,00 0,00

6.9 Gravirane ploščice z oznako adrese, komplet z napisi kos 8,00 0,00

6.10 Svetlobni alarm s podnožjem kos 1,00 0,00

47

6.11 Alarmna sirena - notranja v javljalniku s podnožjem kos 1,00 0,00

6.12 Požarno tesnjenje kebelskih prehodov skozi požarne stene in stropove kpl 1,00 0,00

6.13 Drobni montažni nespecificirani potrošni material kpl 1,00 0,00

KABLI6.14 Kabel J-Y(St)Y 1x2x0.8 mm Brandmeldekabel LAPP kabel, rdeč, s polaganjem m 200,00 0,00

Kabel NHXH FE180/E30 2x1.5 mm2, negorljiv, s polaganjem m 120,00 0,00

Napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 s polaganjem m 80,00 0,00

6.15PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm m 120,00 0,00

6.16 Drobni nespecificirani, pritrdilni in vezni material kpl 1,00 0,00

STORITVE6.17 Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave kpl 1,00 0,00

6.18 Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema kpl 1,00 0,00

6.19Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe kpl 1,00 0,00

6.20 Transportni in manipulativni stroški kpl 1,00 0,00

6.21 Izdelava tovarniške dokumentacije (PZI,PID, navodila za obratovanje in vzdrževanje) v šest izvodih + CDkpl 1,00 0,00

6.22 Preizkus, meritve, izdaja protokola in potrdila kpl 1,00 0,00

6.23 Predaja sistema in šolanje uporabnika kpl 1,00 0,00

48

SKUPAJ - 6 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA POŽARNO JAVLJANJE: 0,00


7 VIDEO NADZORNI SISTEM

POZ.OPIS

KAMERE, OBJEKTIVI, OHIŠJA - OPREMA ZARJA ALI PODOBNO

7.1Omrežna statična kamera ločljivosti 1920x1080 (min. 2 MP), kompresija MJPEG, H.264, v robustnem ohišju IP66 2xPG9/1xPG16 z grelcem in napajalnikom, -30 do +50 0C, 20fps, 0,05 lux, dnevno/nočna, občutljiva v IR spektru, IR korekcijski objektiv 4.5-13 mm, analogni izhod, digitalni PTZ, zdužljivost s snemalno napravo, vključno z montažnim priborom (npr. IQEye 852 ali podobno)

7.2

Omrežna zunanja PTZ kamera ločljivosti 1280x720 (min. 2 MP), 18x optična povečava AF, dnevno/nočna, 0.04 lux ČB, 100 pozicij, kompresija MJPEG, H.264, 25fps, v ohišju IP66 2xPG9/1xPG16 z grelcem in napajalnikom, API, .40 do +50 0C, združljivost s snemalno napravo in perimetričnim sistemom, vključno z montažnim priborom (npr. AXIS Q6034-E ali podobno)

7.3 Ohišje kamere za zunanjo montažo 320mm, IP66, 2xPG9/1xPG16, z grelcem 230V

7.4 Stenski nosilec za ohišja CHM, CHH

7.5 Konzola za namestitev kamere na drog

Strojna oprema za nadzor kamer: 19« rack izvedba strežnika kot npr. IBM BMX serije ali ekvivalent) – 19« Hot swap, F.O. (X336 3.0, 1MB, 1GB/0HD 3,5s

49

230V zaščita za video kamero, montaža v kameri

7.6 Drobni montažni nespecificirani potrošni material

DIGITALNA SNEMALNA NAPRAVA

7.7

Barvni sistem digitalnega snemanja; hibridni sistem - možnost priključitve analognih in IP kamer, Dual stream tehnologija - možnost ločene nastavitve hitrosti snemanja in predvajanja v živo za vsako kamero, digitalna video matrika na osnovi TCP/IP protokola, vključena AD detekcija gibanja, licenca za dostop do 10 uporabnikov, dogodkovno snemanje za vsako kamero, pregledovanje, ločljivost 4CIF, 2CIF, CIF, QCIF, hitrost snemanja do 400slik/s (16 kanalov x 25 slik), 1 x audio vhod, kompresija MPEG4 CCTV, 2 x S-ATA 500GB trdi disk, pomnilnik 2 x 512 MB RAM, 1 x Ethernet 10/100/1000 Base-T vmesnik, operacijski sistem Windows XP (npr. Geutebrueck ali podobno)

7.8 Monitor VGA 17", tipkovnica, miška

7.9Omrežno stikalo 10/100 BASE-TX Ports, kapaciteta preklapanja 48,8-97,6 Gbps (16 port 10/100) kot npr. Extreme Summit X250e ali podobno

7.10

IBM xSer 3.G 1 MB Upgr Processor

7.11

IBM 73 GB HotSwap U 320 10k SCSI

7.12

IBM 5m LC-LC Fibre Channel Cable

7.13 ASIT FC2-133 Host Bus Adap (proizvod IBM)

7.14 Diskovno polje (8x400GB IATA 7200 HDD)

7.15 Programska oprema za daljinski nadzor kamer in snemanje, nastavitev Remote Managemant Center (9 licenc) – center

7.16 Programska oprema za daljinski nadzor kamer z namestitvijo nadzornega programa

INŠTALACIJE7.17

Optični kabel 4xFo multimode, s polaganjem

50

7.18

Napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 s polaganjem

7.19

PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali rebrasta podometna cev fi 23mm

7.20

Konektor RJ-45

7.21

Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvod

7.22

Kabel FTP CAT6 4x2x0,22mm2; s polaganjem

7.23

Optični oddajnik multi mode 1310nm, TCP/IP 10/100 Base T, duplex SC konektorji z napajalnikom 9VDC

7.24

Optični sprejemnik v ohišju, 3 moduli, multimode 1310 nm, TCP/IP 10/100 Base T, duplex SC konektorji, z napajalnikom

7.25

Zaključevanje optičnih kablov

7.26

Vezni in pritrdilni material

7.27

Drobni nespecificirani, pritrdilni in vezni material

STORITVE7.28

Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave

7.29 parametriranje sistema,

spuščanje sistema v pogon,

preizkus sistema,

primopredaja sistema in poučitev uprabnika

7.30 Tehnična dokumentacija dobavljene opreme, navodila za uporabo, certifikat

51

7.31

Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistema

7.32 Izdelava tovarniške dokumentacije (PZI,PID, navodila za obratovanje in vzdrževanje) v šest izvodih + CD

7.33 Šolanje uporabnikov – 2x4 osebe

7.34 Sodelovanje predstavnika na STP, operativnih sestankih in tehničnem pregledu

7.35 Meritve, izdaja protokola in potrdila

7.36

Drobni nespecificirani, pritrdilni in vezni material


8 KONTROLA PRISTOPA

POZ.OPIS ENOT

AKOLIČIN

ACENA NA ENOTO (EUR)

OPREMA

52

8.1Kontrolna enota za vrata z vgrajeno napajalno enoto 230Vac/13,8Vdc/1,5A; grajeni aku 2,3Ah, tehnologija 125 kHz združljiva z obstoječo opremo uporabnika kos 1,00

8.2 Čitalec brezkontaktnih kartic doseg do 18 cm, za montažo na fasado/steno, s montažnim in pritrdilnim materialom kos 1,00

8.3 Električna ključavnica, trajna odprtost, s senzorjem odprtosti, 12V (vgradnjo električnih ključavnic v podboje izvede dobavitelj vrat) kot. npr. BVG SCL eff eff 3705RR ali podobno kos 1,00

8.4 Samozapirala z namestitvijo kos 1,00

8.5 Preboji do 30 cm s povrnitvijo v prvotno stanje kpl 1,00

INŠTALACIJE8.6 Kabel FTP CAT6 4x2x0,22mm2; s polaganjem m 100,00

8.7 Alarmni kabel 2x0,5+4x0,22 mm2, s polaganjem m 50,00

8.8 Kabel IY(St)Y 6x2x0,8mm, s polaganjem m 100,00

8.9 Napajalni kabel NYM-J 3x1,5 mm2 s polaganjem m 100,00

8.10

PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali rebrasta podometna cev fi 23mmm 100,00

8.11

Nadometna razvodna doza 100x100mm z vrstnimi sponkami za razvodkpl 1,00

8.12

Vezni in pritrdilni materialkpl 1,00

8.13

Drobni nespecificirani, pritrdilni in vezni materialkpl 1,00

STORITVE8.14

Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezavekpl 1,00

8.15 parametriranje sistema,

53

spuščanje sistema v pogon,

preizkus sistema,

primopredaja sistema in poučitev uprabnika kpl 1,00

8.16 Tehnična dokumentacija dobavljene opreme, navodila za uporabo, certifikat kpl 1,00

8.17

Zagon, nastavitve, programiranje in preizkušanje delovanja sistemakpl 1,00

8.18 Izdelava projektne dokumentacije (PID, POV) v treh izvodih + CD kpl 1,00

8.19 Meritve, izdaja protokola in potrdila kpl 1,00

8.20 Sodelovanje predstavnika na STP, operativnih sestankih in tehničnem pregledu kpl 1,00

SKUPAJ - 8 KONTROLA PRISTOPA :

54

10 ZAVAROVANJE, TRANSPORT, DOKUMENTACIJA, ŠOLANJE

POZ.OPIS ENOT

A KOLIČINACENA NA ENOTO (EUR)

SKUPAJ (EUR)

10.1 Zavarovanje dobav in storitev v svojem imenu in v imenu kupca za tveganja v času nakladanja, transporta, razkladanja, montaže, zagonskih preizkusov in poskusnega obratovanja za obseg del kpl 1,00

10.2 Transport opreme do objekta kpl 1,00

10.3 Pakiranje, transport in zavarovanja kpl 1,00

10.4 Prevzemi v tovarni, na objektu in spuščanje v pogon kpl 1,00

10.5 Dokumentacija kpl 1,00

10.6 Šolanje naročnikovega osebja v tovarni in na objektu (priložiti seznam šolanja) kpl 1,00

10.7 Ostalo (navesti) kpl 1,00

SKUPAJ - 10 ZAVAROVANJE, TRANSPORT, DOKUMENTACIJA, ŠOLANJE:

55

10 REZERVNI DELI IN SPECIALNA ORODJA


CENA NA ENOTO (EUR)

SKUPAJ (EUR)

11.1

Specialna orodja za montažo in vzdrževanje (navesti)

kpl 1,00 0,00

11.2Rezervni deli

kpl 1,00 0,00

11.3Priporočeni rezervni deli (priložiti seznam)

kpl 1,00 0,00

56

11.4Ostalo (navesti)

kpl 1,00 0,00

SKUPAJ - 11 REZERVNI DELI IN SPECIALNA ORODJA: 0,00

57

REKAPITULACIJA

1 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA RAZSVETLJAVO IN MALO MOČ EUR

2 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA ZUNANJO RAZSVETLJAVO EUR

3 NAPAJALNA RAZDELILNA OMARA R-S6 EUR

4 OZEMLJITVE IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV EUR

5 STRELOVODNA NAPELJAVA EUR

6 ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA POŽARNO JAVLJANJE EUR

7 VIDEO NADZORNI SISTEM EUR

8 KONTROLA PRISTOPA EUR

9 ZAVAROVANJE, TRANSPORT, DOKUMENTACIJA, ŠOLANJE EUR

10 REZERVNI DELI IN SPECIALNA ORODJA EUR

SKUPAJ: EUR

NEPREDVIDENO (10 %): EUR

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: EUR

POPUST: %

SKUPAJ S POPUSTOM: EUR

20 % DDV EUR

PONUDBENA VREDNOST Z DDV EUR

OPOMBA:- Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "CENA NA ENOTO (EUR)"- Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)"- Če Ponudnik ne izpolni vseh pozicij v stolpcu "CENA NA ENOTO (EUR)", bo ponudba izločena kot nepopolna

58

- Izbrana oprema z navedenim proizvajalcem se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca in drugega tipa, vendar z enekovrednimi ali boljšimi karakteristikami. Pred naročilom je potrebno pridobiti soglasje investitorja, arhitekta in projektanta instalacij.

59

PRILOGE D/1 DO D/10

60

PRILOGA D/1

Podatki o ponudniku

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Telefon:

Telefax:

Identifikacijska številka ponudnika:

Matična številka ponudnika:

Št. vpisa v sodni registerpri Okrožnem sodišču:

Št. transakcijskega računa:

Zakoniti zastopnik (podpiše Krovno izjavo PRILOGA D/2:)

Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe (če to ni zakoniti zastopnik):

Imenovani pooblaščenec za vročanje po ZUP (izpolni samo ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji):


Žig in podpis:

61

PRILOGA D/2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom

Naročnik:Naziv javnega naročila:Št. javnega naročila (vodena pri naročniku):

_________________________________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbi za javno naročilo resnični, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno materialno in kazensko odgovornost.

Izjavljamo tudi, da v celoti sprejemamo vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila brez kakršnihkoli zadržkov, in da bomo, če bomo izbrani, izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

OPOZORILO: Izjava mora biti podpisana s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika.


Žig in podpis:

62

PRILOGA D/3

IZJAVA PONUDNIKA




SPLOŠNE IZJAVE

1. izjavljamo, da v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega javnega naročila:- v ponudbah danih drugim naročnikom, nismo podajali neresničnih in zavajajočih

izjav, ki bi vplivale na izbiro ponudbe;- nismo ravnali neprofesionalno na področju, ki je podobno področju tega javnega

naročila.Strinjamo se, da naročnik preveri izpolnjevanje tega pogoja z ustreznimi sredstvi (razgovor s prejšnjimi poslovnimi partnerji ponudnika ipd.)

2. izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varnosti in zdravju pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji.Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

3. izjavljamo, da nismo sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov.Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

4. izjavljamo, da nastopamo/ne nastopamo s podizvajalcem: DA NE (ustrezno obkrožite)

PRAVNI STATUS

5. Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in da imamo potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje navedenih dejavnosti.

6. Izjavljamo, da kot pravna oseba in nobeden od zakonitih zastopnikov, nismo pravnomočno obsojeni za katero izmed naslednjih kaznivih dejanj:

- hudodelsko združevanje,- nedovoljeno sprejemanje daril, - nedovoljeno dajanje daril, - dajanje podkupnine, - sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,- dajanje daril za nezakonito posredovanje,- goljufija,

63

- poslovna goljufija, - preslepitev pri pridobitvi posojila in ugodnosti,- zatajitev finančnih obveznosti,- pranje denarja;- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena

Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje (PRILOGA D/6) za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

7. izjavljamo, da zoper nas ni začet ali uveden:- postopek prisilne poravnave,- stečajni postopek,- likvidacijski postopek,- drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja,- drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v

kateri imamo sedež.Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

8. izjavljamo, da:- član našega poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa

zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v tem postopku javnega naročila, ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja,

- naša družba ni uvrščena na seznam poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,

- da bomo pred sklenitvijo pogodbo, če bomo izbrani, v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Zavedamo se, da če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.


EKONOMSKO – FINANČNI STATUS

9. izjavljamo, da:- smo poravnali vse svoje davke in prispevke ter - vse druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer imamo svoj sedež.


10. (velja za tujega ponudnika) izjavljamo:

64

- da imamo poravnane vse davke in prispevke ter druge dajatve, ki bi jih morali poravnati v Republiki Sloveniji.


11. izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja, v skladu z zahtevami ZJNVETPS.

TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI

12. izjavljamo, da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in strokovnimi kadrovskimi kapacitetami, tako da bomo lahko, če bomo izbrani, strokovno in kvalitetno izvedli javno naročilo.Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.

13. izjavljamo, da za opravljena dela dajemo naslednje garancijske roke za dobro izvedbo del :

- za gradbena dela (solidnost gradbe) __________ (najmanj 10) let - za vgrajene izdelke in opremo __________ (najmanj 1) let- splošni garancijski rok za ostala dela __________ (najmanj 3) let

in da bomo v času garancije na svoje stroške takoj oz. v roku štiriindvajsetih (24) ur začeli odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpravili najkasneje v roku treh (3) dni oziroma dogovorjenem roku od pisno podane reklamacije naročnika. Če ne bomo pričeli z delom v štirinajstih (14) dneh oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti, ima naročnik pravico nepravilnosti odstraniti sam oziroma po tretjem usposobljenem izvajalcu, na naš račun. Naročnik bo vse ponudbe, ki bodo imele naveden krajši rok od minimalnega po tej razpisni dokumentaciji, izločil.

14. izjavljamo, da bomo v skladu s pogodbo in z razpisno dokumentacijo, dela izvedli v dogovorjenem roku, ki bo naveden na naročilu in z deli ne bomo pričeli kasneje kot v štirinajstih (14) dneh po podpisu pogodbe.


Žig in podpis:

65

PRILOGA D/4

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV




izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer

PODIZVAJALEC:Firma:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka TRR:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VRSTA OBVEZNOSTI (predmet, količina):

Kraj dela:

Datum zaključka:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Žig in podpis:

Opomba: Izjav je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem in je v izjavi D/3 pod točko 4 obkrožil DA.

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga fotokopira.

66

PRILOGA D/5

Podpisana Podizvajalska pogodba z vsakim podizvajalcem, če ponudnik nastopa s podizvajalci (pripravi ponudnik sam).

67

PRILOGA D/6

SOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV



izjavljamo, da Elektru Gorenjska, d.d. kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da kot ponudnik nismo bili, ter prav tako tudi naši zakoniti zastopniki niso bili, pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v tej razpisni dokumentaciji.

1. Ponudnik:

Ulica:Poštna številka in kraj:Davčna številka:Št. vložka v sodni registerMatična številka:

2. Zakoniti zastopnik:

Ulica (naslov stalnega prebivališča):Poštna številka in kraj:Matična številka (EMŠO):

3. Zakoniti zastopnik:

Ulica (naslov stalnega prebivališča):Poštna številka in kraj:Matična številka (EMŠO):

___________________(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2)

___________________ (podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 3)

OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik več kot dva zakonita zastopnika, se priloga ustrezno fotokopira.Zakoniti zastopnik podpiše navedeno izjavo kot fizična oseba in ne kot predstavnik ponudnika.


Žig in podpis:

68

PRILOGA D/7

SEZNAM REFERENČNIH DEL



__________________________________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih do odpiranja ponudb opravili izgradnjo ali rekonstrukcijo vsaj enega objekta podobnih dimenzij, kot je predmet naročila, v skupni vrednosti najmanj 300.000,00 (brez DDV).

Št. Naročnik (naziv in naslov)

Št. pogodbe oz. naročila Naziv objekta Leto izgradnje

Vrednost investicije brez

DDV (v EUR)

1

2

3

4

Opomba: Ponudnik k izjavi predloži Referenčna potrdila ponudnikovih naročnikov, za katere je izvedel referenčna dela.Naročnik bo upošteval le reference, ki se bodo nanašale na izvedena dela, kar pomeni, da stroški materiala ne sodijo v referenčno kvoto.


Žig in podpis:

69

_________________________________(naziv potrjevalca reference)_________________________________(naslov potrjevalca reference)_________________________________(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILOza gradbena dela

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba

__________________________________________________________________________

za našo družbo izvedla gradnjo ali rekonstrukcijo objektov, in sicer

Št. Pogodba št. Naziv objekta Leto izgradnje

Vrednost investicije brez

DDV (v EUR)

1

2

3

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________,

tel.: _________________ in e-mail _____________________________________________.

Dela je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik Elektro Gorenjska, d.d. pravico, da preveri to referenco in opravi ogled.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________ žig _________________________________ (Kraj in datum) (podpis potrjevalca reference)

Opomba: - ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni

obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki- ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjen predloži v številu zahtevanih

izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce)

70

PRILOGA D/8

POTRDILO

o prisotnosti pri ogledu

Predstavniku podjetja _______________________________________________________,

_________________________________________________________________________.

potrjujemo prisotnost pri ogledu objekta RTP 110kV Bohinj.

Dne _______________________

Žig in podpis predstavnika naročnika:

71

PRILOGA D/9VZOREC POGODBE

Naročnik: ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Ul. Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Bojan Luskovec identifikacijska št.: SI 20389264matična številka: 5175348

in

Izvajalec:_____________________________, ki ga zastopa _______________identifikacijska št.: SI ______________matična številka: ________________

sklepata

POGODBO št. JN-13/2011

IZGRADNJA OBJEKTA ZA RTP 110/20 kV BOHINJ(___________________)

UVODNA DOLOČBA1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec v postopku javnega naročila (objava na Portalu javnih naročil št. JN____/2011) izbran kot najugodnejši ponudnik za IZGRADNJO OBJEKTA ZA 110/20 kV BOHINJ, na podlagi ponudbe izvajalca št. _______________, z dne _____________.

PREDMET POGODBE2. člen

Predmet te pogodbe je izgradnja objekta za RTP 110/20 kV Bohinj in vključuje:- gradbeno obrtniška dela- strojne inštalacije- elektro inštalacije.

Dela se bodo izvajala v skladu s projektom za izvedbo št. …….. popisom del in predizmerami, po sistemu obračunskih izmer in fiksnih cen na enoto. Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo objekta za RTP 110/20 kV Bohinj.

Izvajalec je dolžan znotraj pogodbenih del, zagotoviti tudi tista dodatna dela, ki niso izrecno navedena v projektu za izvedbo, so pa potrebna za varno in popolno funkcionalno delovanje razpisanega predmeta javnega naročila.

POGODBENA VREDNOST2. člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost:Gradbeno obrtniška dela (brez DDV) EURStrojne inštalacije (brez DDV) EURElektro Inštalacije (brez DDV) EUR

Skupaj pogodbena vrednost (brez DDV) EUR

72

Pogodbena cena na enoto je FIKSNA do izteka pogodbe in zajema vse stroške, ki jih ima izvajalec z izvedbo del, opredeljenih v razpisni in ponudbeni dokumentaciji.

Razčlenitev skupne pogodbene vrednosti del po posameznih vrstah, količinah in vrednostih, je razvidna iz dokumentacije za razpis, 4345.6G01 iz julija 2011 in št. 4345.6E06 iz julija 2011.

Davek se obračuna po trenutno veljavni zakonodaji

Cene na enoto so določene tako, da vsebujejo vse stroške prevoza, izvedbe del idr.

PLAČILNI POGOJI3. člen

Naročnik bo opravljena dela plačeval po izstavljenih in potrjenih mesečnih situacijah za dejansko opravljeno delo ter vgrajene materiale in opremo po enotnih cenah, ki so določene v ponudbenem predračunu, do višine 90 % obračunske cene, 10 % pogodbene cene pa bo izvajalec zaračunal naročniku po internem tehničnem pregledu.

Izvajalec bo situacije izstavljal mesečno zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec. Mesečne situacije bodo izstavljene na osnovi s strani nadzora potrjenih dejanskih količin iz knjige obračunskih izmer.

Končni obračun del po dejanskih količinah bo izdelan najkasneje v 60-ih dneh po podpisu zapisnika o internem tehničnem pregledu.

Naročnik bo izvedena dela plačeval na podlagi prejetih in pravilno izstavljenih računov izvajalca, ki se morajo obvezno sklicevati na številko te pogodbe, in sicer v roku 30 dni od datuma prejema, na TRR izvajalca.

Naročnik je dolžan izstavljeno situacijo v osmih (8) dneh po izstavitvi pregledati. Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, je dolžan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem roku, za sporni znesek pa poslati izvajalcu ugovor v roku osmih (8) dni od datuma prejema računa.

Če bo naročnik plačeval z zamudo, sme izvajalec od zneska dolga za čas od dneva zapadlosti do dneva plačila zaračunati zakonske zamudne obresti.

ROKI ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL4. člen

Izvajalec mora začeti z izpolnjevanjem predmeta pogodbe takoj po veljavnosti pogodbe, uvedbi izvajalca v delo ter izpolniti vseh obveznosti iz predmeta pogodbe, ter zaključiti z deli najkasneje v šestih mesecih po podpisu pogodbe (podpis zapisnika o internem tehničnem pregledu).

Pričetek izvedbe del ne sme biti daljši od štirinajstih (14) dni od pisne zahteve naročnika.

Če izvajalec ne opravi del v skladu z dogovorom z naročnikom oz. zamudi z izpolnitvijo obveznosti ali se v primeru nepredvidenih in neodložljivih del ne odzove v navedenem času, je naročniku dolžan povrniti vso škodo, ki bi mu s tem nastala.

Naročnik ima pravico pogodbo razdreti, če izvajalec dvakrat ali večkrat zamudi z izvedbo dela, v tem primeru pa naročniku pri drugi ali naslednji zamudi izvajalcu ni potrebno več dajati dodatnega izpolnitvenega roka. Če dobavitelj v celoti ne upošteva navodil naročnika, ki so navedene v razpisni dokumentaciji naročnika ter v tej pogodbi, lahko naročnik:

73

1. odstopi od pogodbe2. unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IZVRŠEVANJE DEL5. člen

Izvajalec prevzeta dela izvršuje po projektu za izvedbo. Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le po pisnem nalogu ali s soglasjem naročnika, ki ga mora nadzorni organ ali njemu nadrejeni predstavnik naročnika vpisati v gradbeni dnevnik.

POZNEJŠA DELA6. člen

Poznejša dela so vsa dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, vendar pa naročnik zahteva, da se izvedejo. Izvajalec je dolžan izvesti vsa poznejša dela, katerih izvedbo zahteva naročnik, če bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji. Poznejša dela bo izvajalec obračunaval po enotnih ponudbenih cenah na enoto.

PREVZEM DEL7. člen

Po uspešno opravljenem internem tehničnem pregledu pogodbeni stranki podpišeta zapisnik in naročnik prevzame dela. Zapisnik o internem tehničnem pregledu predstavlja osnovo za plačilo 10 % pogodbene cene ter za izdelavo končnega obračuna. S podpisom zapisnika preide riziko poškodb z izvajalca na naročnika.

PODIZVAJALCI8. člen

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe lahko vključuje podizvajalce, in sicer:1. ______________________________________________________2. ______________________________________________________3. ______________________________________________________

(naziv in polni naslov podizvajalcev, matična številka, davčna številka, TRR)

Podizvajalci bodo opravljali naslednja dela, v naslednji količini, vrednosti, kraju in roku izvedbe:a) ___________________b) ___________________

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi.

Skladno z veljavno zakonodajo mora imeti izvajalec ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Neposredna plačila podizvajalcev so v skladu z ZJNVETPS obvezna. Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, vse ob predhodnem soglasju naročnika, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

74

Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA9. člen

Naročnik se obvezuje: predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi in

uvesti izvajalca v delo ter nuditi vse potrebne informacije, omogočiti izvajalcu napajanje priključkov za električno energijo in vodo, ki jih bo

potreboval na gradbišču (ustrezne priključke zagotovi izvajalec), tesno sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbena dela izvedena

pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo, tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih okoliščinah, ki bi

lahko vplivale na potek in obseg pogodbenega dela, varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca.

NAVODILA NAROČNIKA10. člen

Izvajalec mora upoštevati vsa navodila naročnika v zvezi z izpolnitvijo predmeta pogodbe, vključno z ustavitvijo vseh ali nekaterih del.

TERMINSKI PLAN11. člen

Izvajalec mora ob uvedbi v delo naročniku predati z naročnikom usklajen terminski plan del. Terminski plan mora biti za vsako zaključeno tehnično celoto razdeljen na toliko aktivnosti, da bodo jasno razvidne faze, ki bistveno vplivajo na končni rok izdelave in termini faz izdelave najbolj kritičnih elementov, ki bodo morebitni predmet vmesne kontrole naročnika.

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA12. člen

Izvajalec se obvezuje:- izvesti prevzeta dela v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, razpisno

dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisano a-testno dokumentacijo,

- da bo kot odgovorni za kvalitetno in funkcionalno pravilnost prevzetih del, med deli kontroliral tehnično pravilnost izvedbe. Dela bo opravil strokovno in ne sme povzročiti škode naročniku, poškodb na sosednjih objektih in okoliških komunalnih vodih. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca,

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. Izvajalec je dolžan omogočiti nadzornemu organu naročnika stalen nadzor nad deli, kontrolo nad količino in kakovostjo izvedenih del,

- da bo poskrbel za zavarovanje gradbišča,- da bo skladno s predpisi na vidnem mestu območja gradbišča namestiti napis s

podatki o naročniku in njegovem pooblaščencu, vrsti objekta, projektantu, izvajalcu in nadzorni službi,

- da bo pri izvedbi del, opredeljenih s to pogodbo in predmetno razpisno dokumentacijo upošteval okoljevarstvene predpise,

- da bo redno odstranjeval ves odpadni in pomožni material na gradbišču ter očistil okolico in uporabljene transportne poti, če se bodo le te med delom umazale oziroma zasule. Izvajalec je pri tem dolžan ravnati v skladu z internim pravilnikom Elektro Gorenjska, d.d. o ravnanju z odpadki, skladno s pridobljenim certifikatom ISO 14001,

- da bo sodeloval na vseh operativnih sestankih, tehničnem pregledu, v komisijah primopredaje in obračuna del ter vseh ostalih poprejšnjih in kasnejših eventualnih komisijah do izteka garancijskega roka,

75

- da bo točno vodil vso predpisano gradbeno dokumentacijo v skladu z veljavnim Zakonom o graditvi objektov,

- da bo pri izvedbi pogodbenih storitev pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe,

- da bo v knjigo obračunskih izmer in gradbeno knjigo tekoče vnašal vse morebitne spremembe, nastale med gradnjo, ter najkasneje v roku 30 dni po zaključku del posredoval končne podloge, na osnovi katerih bo lahko projektant izdelal projekt izvedenih del. Vse spremembe projektne dokumentacije mora pred izvedbo potrditi s svojim podpisom nadzorni organ po odobritvi projektanta,

- da bo na zahtevo naročnika zamenjal vodstvo gradbišča oziroma posameznike vodstva gradbišča, če so za to opravičljivi razlogi,

- da bo za vsak element zaključnih del naročniku vnaprej in pravočasno predložil vzorec z a-testi ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročil izdelavo na objektu. Izvajalec sme navedene elemente uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.

- da bo pri izvedbi pogodbenih del pisno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbe,

- opravil kvalitetno izvedbo del skladno s predpisi,- zastopnikom naročnika omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del,- da bo za tehnični pregled, prevzem in tudi za pridobitev uporabnega dovoljenja

pripravil vso zahtevano dokumentacijo, z vsemi seznami in izvlečki dokumentov, potrdili, a-testi, dokazili o zanesljivosti idr. (dokumenti morajo biti najmanj v treh (3) izvodih)).

VIŠJA SILA13. člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki, ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POGODBENA KAZEN14. člen

Če izvajalec ne dokonča del v pogodbenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen za zamudo v višini 5 ‰, pogodbene cene, vendar skupno največ 10 % pogodbene cene. Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine.

VARNOST PRI DELU15. člen

Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na gradbišču.Izvajalec je dolžan poskrbeti, da v kolikor istočasno na istem delovišču sodeluje več izvajalcev, sklenejo pisni sporazum o skupnih ukrepih in normativih za zagotavljanje VZD na delovišču investitorja Elektro Gorenjska, d.d.Izvajalec je dolžan tudi upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerimi se seznani), predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz

76

področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Prav tako je dolžan sam urediti gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi.

Izvajalec materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na gradbišču utrpijo izvajalčevi delavci, naročnik ali tretje osebe.

Na podlagi veljavnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu je treba upoštevati tudi vsebino varnostnih načrtov Elektro Gorenjska d.d.

ODPADKI16. člen

Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže, da odpadke, ki nastajajo pri njihovem delu in so za Elektro Gorenjska, d.d. nekoristni, neposredno prepuščajo zbiralcu odpadkov, pri tem pa morajo pridobiti evidenčni list, ki ga morajo dostaviti kot prilogo računu. Koristne odpadke (baker, bron, medenina, aluminij, železo, jeklo, mešanice kovin, kabli, ki niso navedeni pod klasifikacijsko št. 17 05 03) mora izvajalec dostaviti v glavno skladišče Kranj ali Žirovnico oziroma na drugo za to določeno lokacijo, pri čemer se izpolni zbirni list.

GARANCIJE ZA DOBRO OPRAVLJENA DELA17. člen

Izvajalec daje garancijo za dobro opravljena gradbena dela (konstrukcija, streha, fasada) _______ (najmanj 10) let po dokončnem prevzemu del, za vgrajene izdelke in opremo _____ najmanj 1) let. Splošni garancijski rok za vsa ostala dela je ______ (najmanj 3) leta. Garancijski rok v vseh primerih prične teči od dneva dokončnega prevzema del (podpis zapisnika o internem tehničnem prevzemu).

V primeru, da naročnik v času garancijske dobe ugotovi, da dela niso opravljena kvalitetno ali v skladu z zahtevami naročnika, bo moral izvajalec odpraviti napako in delo izvesti v vsem tako, kot je potrebno.

BANČNA GARANCIJA18. člena) Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izvajalec mora naročniku v desetih (10) dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti (z vsemi stroški). Veljavnost garancije mora biti še najmanj 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.

b) Garancija za odpravo napak v garancijskem roku:

Izvajalec bo moral v 5 dneh po podpisu zapisnika o interne tehničnem prevzemu, naročniku predložiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku z garantiranim zneskom v višini 5 % ponudbene vrednosti. Izročitev bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku je pogoj, da se bo tehnični prevzem štel za uspešnega. Veljavnost garancije mora biti še trideset (60) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka.

Unovčenje bančne garancije izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI19. člen

Izvajalec mora zavarovati svojo odgovornost pri izvajanju predmeta te pogodbe do dokončnega prevzema del (zapisnik o prevzemu del). Nevarnost naključnega uničenja ali

77

poškodovanja pogodbenih del, preide od izvajalca na naročnika z dokončnim prevzemom. Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, ki jih povzroči ob izvajanju pogodbenih obveznosti.

V primeru, da pride pri tem do škode po odgovornosti izvajalca, mora ta na svoje stroške škodo odpraviti ali povrniti ter nadomestiti, popraviti in dokončati dela, ki morajo biti opravljena v skladu z zahtevami naročnika. Za škodo, ki jo povzroči izvajalec, odgovarja v skladu z odškodninskimi predpisi.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi za čas gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK20. člen

Dela, ki se bodo izvajala na podlagi te pogodbe, bo naročnik nadzoroval in koordiniral preko oseb, navedenih v tej pogodbi. Za vsa dela je potrebno voditi dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih izmer skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja izvajanje razpisanih del.

Izvajalec pooblašča ______________ (tel. ______) za vodstvo del pri izpolnjevanju predmeta pogodbe v njegovem imenu. Odgovorni vodja del, ki je stalno prisoten na gradbišču, je _____________ (tel. __________).

Pooblaščeni osebi s strani naročnika sta: - Tomaž Sitar, ki bo skrbel za nadzor elektro del (tel. 031 611 232)- Franci Malenšek, ki bo skrbel za nadzor gradbenih del (tel. 041 371 556).

Vsako spremembo kontaktnih oseb obe pogodbeni stranki druga drugi sporočita najkasneje v roku treh (3) dni od nastanka spremembe. Sporočilo se izdela v pisni obliki in postane sestavni del te pogodbe. V primeru, da pride do spremembe pooblaščenega predstavnika na strani izvajalca, mora le ta predhodno pridobiti dovoljenje oziroma odobritev naročnika.

POSLOVNA SKRIVNOST21. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA22. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali – za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali – za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali – za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

78

REŠEVANJE SPOROV23. člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE24. člen

Priloga k tej pogodbi je: - ponudbeni predračun z ovrednoteno specifikacijo del št. ______ z dne _______.

Sestavni del te pogodbe je tudi:- ponudba izvajalca, št. __________, z dne ___________,- razpisna dokumentacija naročnika št. JN-13/2011, z dne 3. 8. 2011,- Varnostni načrt za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d.d.

(december 2010),- Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje VZD na deloviščih investitorja

Elektro Gorenjska, d.d. z dne 1. 1. 2011.

VELJAVNOST POGODBE25. člen

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank in podanega soglasja nadzornega sveta ter ko izvajalec predloži:

1. garancijo za dobro izvedbo del, 2. izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

(ZIntPK);3. detajlni terminski plan;4. podpisano izjavo o seznanjenosti z varnostnim načrtom podjetja.

Pogodba se sklepa za čas od datuma podpisa pogodbe do zaključka del.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru nezagotovljenih sredstev za naročena pogodbena dela lahko odpove pogodbo.

26. členPogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec vsak po dva (2) izvoda.

________, dne ________________ Kranj, dne ______________(kraj)

Izvajalec: Naročnik:

________________________ Elektro Gorenjska, d.d.

Direktor: Predsednik uprave:___________________ mag. Bojan Luskovec

Opomba: V primeru skupne ponudbe bo pogodba ustrezno prilagojena.

79

PRILOGE E/1 DO E/5

80

PRILOGA E/1

SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe je treba za tem listom poleg akta o skupnem nastopu (glej Navodila ponudnikom za izdelavo prijave) predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej:

1. krovna izjava (PRILOGA D/2);2. izjava ponudnika (PRILOGA D/3);3. soglasje ponudnika (podizvajalca) za pridobitev osebnih podatkov (PRILOGA D/6).

81

PRILOGA E/2

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Če ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, mora za tem listom predložiti:1. podatke o podizvajalcih na obrazcu (PRILOGA E/3)2. izjavo ponudnika o soglasju naročnika pri zamenjavi podizvajalcev (PRILOGA E/4)3. izjavo vsakega podizvajalca o sodelovanju pri javnem naročilu (PRILOGA E/5)4. podizvajalsko pogodbo (pripravi ponudnik sam)

Za vsakega podizvajalca mora ponudnik ponudbi priložiti:1. krovna izjava (PRILOGA D/2);2. izjava ponudnika (PRILOGA D/3);3. soglasje ponudnika (podizvajalca) za pridobitev osebnih podatkov (PRILOGA D/6).

82

PRILOGA E/3

PODATKI O PODIZVAJALCU

POLNA FIRMA ALI IME PODIZVAJALCA:

POLNI NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON:

FAX:

MATIČNA ŠTEVILKA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

OPOMBA: Prilogo je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se priloga fotokopira.


Žig in podpis:

83

PRILOGA E/4

IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRED ZAMENJAVO PODIZVAJALCA ALI UVEDBO NOVEGA PODIZVAJALCA PRIDOBIL PISNO SOGLASJE NAROČNIKA




izjavljamo, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali uvedbe novega podizvajalca v času izvajanja javnega naročila predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.


Žig in podpis:

84

PRILOGA E/5

IZJAVA PODIZVAJALCA




izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _____________________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Pri izvajanju javnega naročila bomo izvajali naslednja dela: 4. _______________ (navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, skupaj s podatki o

količini, vrednosti, kraju in roku izvedbe).

Poleg tega izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti.

Strinjamo se, da naročnik opravlja plačila neposredno do nas (priloga: podpisano soglasje).

OPOMBE: PRILOGO E/5 je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se PRILOGA E/5 fotokopira.


Žig in podpis:

PRILOGA: Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

85

K PRILOGI E/5

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Spodaj podpisani podizvajalec __________________________ (firma in sedež podizvajalca; matična št.), ki ga zastopa ______________________ (ime in priimek zakonitega zastopnika oz. druge osebe, ki je upravičena za dajanje izjav v imenu podizvajalca) podaja predmetno

SOGLASJE K NEPOSREDNIM PLAČILOM.

Soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d.d., namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju javnega naročila __________, v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila, izbran kot najugodnejši, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oz. dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Kraj in datum: Podizvajalec:

Žig in podpis:

OPOMBA:

TO SOGLASJE MORAJO PREDLOŽITI VSI PODIZVAJALCI, S KATERIMI BO GLAVNI IZVAJALEC SODELOVAL PRI IZVAJANJU JAVNEGA NAROČILA.

86

PRILOGE F/1 DO F/3

87

PRILOGA F/1

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke (izdajatelja garancije):Kraj in datum:Garancija številka:

Upravičenec:Elektro Gorenjska, d.d.Ulica Mirka Vadnova 3 a4000 Kranj

V skladu z javnim naročilom za »…..«, je za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) ……, Slovenija, ponudnik .......................................................... dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu »…..«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ________, št. objave _______, priskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 10.000,00 EUR.

Izdajatelj se zavezuje, da bo plačal navedeni znesek v naslednjih primerih:- če ponudnik po roku za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne;- če ponudnik ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe;- če ponudnik po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo del v roku,

določenem v razpisni dokumentaciji v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja ali pogojevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen izdajatelju in mora vsebovati:1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št. .........................

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) dokler izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo del, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe (najmanj 120 dni od datuma odpiranja ponudb).

Če izdajatelj od upravičenca ne prejme nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do dne ........................, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali je izdajatelju vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Banka/ Izdajatelj(Žig in podpis)

88

PRILOGA F/2

IZJAVA BANKE – BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL

Banka :(naziv in sedež banke)

bo izvajalcu: (naziv in sedež ponudnika)

v primeru, če bo med izvajalcem ter ……. sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila »…….« izdala bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem.

Kraj in datum: _____________ Podpis in žig banke: _________________

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL št.____________Naziv banke (izdajatelja garancije):

Kraj in datum: _________________Upravičenec: _________________Garancija št _________________

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila »……«, sklenjeno med naročnikom (upravičencem iz te garancije) ……., in izvajalcem _________________ (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan opraviti ______________________ v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije za _________________, št._______, z dne __.__._____, s Pogodbo o _________________ , v roku, količini in kvaliteti, opredeljeni v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 5 % pogodbene vrednosti (z vsemi stroški), če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj navedenih dokumentih ali če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št_________________

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do _________________ (še najmanj 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla). Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Banka(žig, podpis)

89

PRILOGA F/3

IZJAVA BANKE – BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Banka :(naziv in sedež banke)

bo izvajalcu:(naziv in sedež ponudnika)

v primeru, če bo med izvajalcem ter ……. sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila »……« izdala bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem.

Kraj in datum: _____________ Podpis in žig banke: _________________

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.____________

Naziv banke (izdajatelja garancije):Kraj in datum: _____________Upravičenec: _____________ Garancija št _____________ V skladu s pogodbo » ……«, sklenjeno med naročnikom, ………a, in _____________ (naziv izvajalca) za izvedbo javnega naročila »…..« v višini 5 % pogodbene vrednosti (z vsemi stroški) je izbrani ponudnik dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije izplačali znesek _____________ EUR, kar predstavlja 5% pogodbene vrednosti, če izbrani ponudnik v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in2. predloženo izjavo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in3. original Garancije št. _____/_____ Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. Ta garancija velja do ___________ (najmanj 60 dni dlje, kot je najdaljši garancijski rok). Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveza avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izbrani ponudnik ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izbrani ponudnik in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Banka (žig, podpis)

90

V. NASLOVNICA PONUDBE

OPOMBE: Prilogo na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico ali ovoj, v katerem je ponudba.

Naročnik pričakuje:1. da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa naj v spremnem dopisu

navedejo skupno število strani v ponudbi;2. da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;3. da je celotna dokumentacija za ponudbo zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali

drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;

4. da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);

5. da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju III. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe – posebni del.

91

PRILOGA G

POŠILJATELJ:________________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba: ______________________

Telefon: _____________________Faks: ____________________

E- naslov: ___________________

ponudba sprememba umik

NE ODPIRAJ – PONUDBAOddaja javnega naročila:

»IZGRADNJA OBJEKTA ZA RTP 110/20 kV BOHINJ«

št. JN-13/2011

Rok za oddajo:23. 8. 2011 do 8.30. ure (CET)

(izpolni naročnik):

Datum prispetja: _______________

Ura prispetja: ____________

Zaporedna št. ponudbe: __________

Podpis: _______________________

NASLOVNIK:

……

92

Documents

· Web viewCene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila