MODELO DE SOLICITUD PARA OBTENER LA CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE BAGUA

BASES ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 024-2007-MPBSEGUNDA CONVOCATORIA PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Bagua, Setiembre de 2007RELACIN DE DOCUMENTOS

ADJUDICACIN DE MENOR CUANTIA N 024-2007-MPBSEGUNDA CONVOCATORIA

SISTEMA A SUMA ALZADA

PROYECTO : MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

OBRA : MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

RELACIN DE DOCUMENTOS:

A. DOCUMENTOS DE LA ADJUDICACION QUE CONSTAN DE:

Bases de la Adjudicacin de Menor Cuanta y Anexos

37 FoliosDentro de los cuales se encuentran:- Aviso de Convocatoria Anexo N 01

02 Folios

- Trminos de Referencia Anexo N 08

02 Folios

- Proforma de Contrato Anexo N 10

08 Folios

B. EXPEDIENTE TECNICO:

10 FoliosMemoria Descriptiva

02 Folios

Especificaciones Tcnicas

03 Folios

Anlisis de Precios Unitarios

02 Folios

Relacin de Insumos y materiales

01 Folio

Presupuesto Base

02 Folios

C. PLANOS DE EJECUCION DE OBRA:

04 LaminasVista tridimensional Contenedor Estacionario 01 Lmina

Plano Contenedor Vista Frontal

01 Lmina

Plano Contenedor (Corte B-B y elevaciones)

02 LminasTITULO I: GENERALIDADES1.- ORGANISMO QUE CONVOCA

Municipalidad Provincial de Bagua, domiciliado en Av. Hroes del Cenepa N 1060 Bagua.

2.- OBJETO DEL CONCURSO

Seleccionar al Contratista que presente la propuesta mas conveniente para la ejecucin de la obra: MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA, de la ciudad de Bagua.

3.- LOCALIZACIN DE LA OBRA

La obra tiene la siguiente Ubicacin:

Localidad

: Bagua

Distrito

: BaguaProvincia

: Bagua

Departamento: Amazonas

Altitud

: 620 msnm.

4.- VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a la suma de S/. 12,380.00 (Doce mil trescientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles), con precios referidos al mes de Agosto del presente ao, suma que comprende los costos de mano de obra, incluido beneficios sociales y leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, gastos generales (Direccin Tcnica), Utilidades y otros, asimismo las obligaciones del Contratista como aportaciones a la seguridad social, seguro complementario de trabajo de riesgo y todo lo necesario para la correcta ejecucin de la obra hasta su conclusin.

El valor referencial mximo es 1.10 VRB = S/. 13,618.00El valor referencial mnimo es 0.90 VRB = S/. 11,142.005.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Tesoro Pblico (FONCOMUN).

6.- SISTEMA Y MODALIDAD DE LA ADJUDICACION

El Proceso de Seleccin est considerado como Adjudicacin de Menor Cuanta, por el Sistema a Suma Alzada

7.- REGISTRO PARTICIPANTES

Se efectuar en das laborables, en la Unidad de Catastro Proyectos y Obras de la Municipalidad Provincial de Bagua, ubicado en la Av. Hroes del Cenepa N 1060, en las fechas indicadas en el Cronograma del Proceso de Seleccin mostrado en el Anexo N 01.

El derecho de participacin es de S/. 10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles) y el pago se realizar en la Unidad de Tesorera de la Municipalidad).

8.- CALENDARIO DEL PROCESO

El Calendario de las actividades del proceso se detalla en el Anexo N 01

9.- REQUISITOS PARA SER POSTORPueden participar como postores las Empresas acreditadas como tales en el CONSUCODE y como tal actan conforme a la Ley dentro del territorio Nacional a condicin de:

Haberse inscrito como participante en el proceso.

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, segn como lo establece el artculo 8 del Texto nico Ordenado de la Ley N 26850 "Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado", aprobado mediante D. S. N 083-2004-PCM. No estar inmerso en ninguno de los impedimentos sealados en el articulo 9 del Texto nico Ordenado de la Ley N 26850 "Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado". Los postores estn prohibidos de establecer prcticas restrictivas, tal como lo establece el Artculo 10 del Texto nico Ordenado de la Ley 26850 "Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado".

Podrn participar distintos postores en consorcio en concordancia con el artculo 37 de la Ley 26850 "Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado".

Cuando dos o ms postores tengan socios comunes, con participacin o acciones iguales al 5% del capital social, debern presentarse obligatoriamente en consorcio.

TITULO II: BASE LEGAL

Constitucin Poltica del Per.

Decreto Legislativo N 295 Cdigo Civil.

Ley N 27209 Ley de Gestin Presupuestaria del Estado.

Decreto Supremo N 083-2004-PCM, Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Decreto Supremo N 084-2004-PCM, Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades

Ley N 28927 Ley de Presupuesto de la Repblica 2007

Ley N 27037 Ley de Promocin de la Inversin en la Amazona

TITULO III: CONVOCATORIA1. La Convocatoria a la presente Adjudicacin de Menor Cuanta, se efectuar mediante Invitacin cursada a diferentes personas naturales y jurdicas, y en cumplimiento del artculo 308 del D.S. N 084-2004-PCM la Entidad obligatoriamente publicar el aviso de convocatoria y las bases del proceso de seleccin en el SEACE.

2. Las formulaciones de las Consultas al contenido de las Bases a que se refiere el artculo 109 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D. S. N 083-2004-PCM, se presentarn por escrito dirigidas al Comit Especial en el plazo indicado en la convocatoria.

3. En todas las comunicaciones alusivas a esta Adjudicacin y al Contrato, se usar el Idioma espaol

4. La absolucin de consultas y aclaraciones de las bases sern puestas a disposicin de los postores en la fecha, lugar y hora indicados en los Avisos de Convocatoria y sern publicados a travs del SEACE, as como a los correos electrnicos de los postores que lo soliciten. Tanto la absolucin de consultas como las aclaraciones que se formulen al contenido, se considera como parte integrante de stas y del contrato.

5. El postor que no recoja la absolucin de Consultas y Aclaracin a las Bases, tcitamente se somete a su contenido.

6. El Comit Especial notificar a los postores sobre la correccin o no de las Bases, como resultado de la evaluacin de las consultas presentadas, al da siguiente de adoptada la decisin y haciendo llegar al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, segn corresponda.

7. El postor que reciba as Bases luego de vencido el plazo para la recepcin de consultas, se adhiere al proceso de seleccin en el estado en que se encuentre.

8. El Comit Especial por causas debidamente sustentadas podr prorrogar o postergar las etapas del proceso de seleccin, procedindose a registrar en el SACE modificando el Cronograma Original y comunicando adems en forma oportuna a la Entidad y a todos los que adquirieron las Bases.

TITULO IV: CONDICIONES DE CARCTER TCNICO ECONMICO

1. PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

La propuesta Econmica, tendr vigencia, cuando menos, hasta la fecha de la firma del Contrato respectivo por el ganador de la Buena Pro o el que quedase en segundo lugar, de ser el caso. Las propuestas que no se ajusten a este requisito, se tendrn por no presentados.

2. PLAZO DE EJECUCIN

El plazo para la ejecucin de la obra se ha estimado en (30) Treinta das calendarios.3. GARANTAS

El postor que resulte ganador de la Buena Pro est obligado a presentar ante la Entidad la Garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato, en concordancia con el artculo 40 del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Articulo 215 de su Reglamento. Esta deber ser emitida por una suma equivalente al 10% del monto del Contrato y tener vigencia hasta el consentimiento de la Liquidacin final de la ejecucin de la Obra.

La ejecucin de la garanta sealada lneas arriba se har de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo N 221 del Reglamento del T.U.O de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

4. CARACTERSTICAS DE LAS OFERTAS

Las ofertas se harn en moneda nacional, a la misma fecha del Valor Referencial, los pagos se harn ntegramente en moneda nacional.

5. OBLIGACIONES DEL POSTOR

A efecto de ejecutar las obras previstas, en armona con los procedimientos de buena construccin y lograr su correcta terminacin, es obligacin de los Postores:

Confeccionar sus propios metrados y comunicar por escrito, dentro del plazo sealado en el aviso de Convocatoria para la presentacin de consultas, lo siguiente:

(1) la diferencia entre sus metrados y los metrados referenciales,

(2) las omisiones de partidas en los metrados referenciales, que deben de incluirse por expresarlo los otros documentos del proyecto, y/o de aquellas partidas que el postor considere necesarias incluir para la ejecucin de la obra, y

(3) las discrepancias entre lo expresado en la descripcin de partidas del metrado oficial y los otros documentos del Proyecto.

Revisar detenidamente las Bases y todos los documentos del Expediente Tcnico y comunicar por escrito, en el plazo previsto en el calendario del proceso para la presentacin de consultas y aclaracin de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del Proyecto, as como las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre ellos, pues en el caso de no hacerlo se entender que el Postor encuentra correcto y acepta todo lo contenido y dispuesto en las Bases y los documentos del Proyecto

Efectuar una detenida Inspeccin in situ del lugar que se va a construir la obra.- La presentacin de la propuesta implica la tcita aceptacin del Postor de que ha efectuado a cabalidad la Inspeccin indicada y no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciacin y ejecucin de las obras en forma tcnicamente correcta y en los plazos programados.6. DOCUMENTOS DE LA ADJUDICACIN DE MENOR CUANTA.

Son documentos del presente concurso los que detallan en la relacin de documentos entregados por la Municipalidad Provincial Bagua.

Los Planos, Especificaciones Tcnicas y Valor Referencial se complementan de tal forma que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad aunque figuren en uno solo de sus documentos; y en caso de existir discrepancias entre los que expresen los diversos documentos del proyecto, se establecen por la presente Bases, que los planos tienen prioridad sobre las Especificaciones Tcnicas y stas sobre los metrados y que la Memoria Descriptiva vale en todo cuanto no se oponga a los planos y especificaciones tcnicas.

Es importante considerar que los metrados que forman parte del Valor Referencial son slo referenciales en consecuencia, la propuesta que se presente en al Acto del Concurso de la Adjudicacin de Menor Cuanta, se presume que est basada en Presupuestos formulados por el Postor, no siendo causal de reclamo alguno las deficiencias que pudiera detectarse con posterioridad a la fecha fijada como mxima para la presentacin de consultas.

7. OBLIGACIN DE EXAMINAR LAS BASES Y EXPEDIENTE TCNICO

Antes de presentar sus propuestas los postores debern examinar cuidadosamente las Bases y los documentos del Expediente Tcnico de Obra y ejercer su propio criterio acerca de la naturaleza y cantidad de trabajo a ser ejecutado; asimismo, debern realizar las investigaciones necesarias acerca de la zona de trabajo, los lugares adyacentes, accesos, facilidades para entregar, colocar y operar equipo de construccin, as como la entrega y manejo de materiales. Debiendo ser su oferta concordante con la envergadura de la obra a ejecutarse.

TITULO V: FORMA DE PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS

1. FORMA DE PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS

a. Todos los documentos que se solicitan en los sobres estarn en concordancia con el Art. N 75 del Reglamento y sern presentadas en papel membretado del postor, escritas en idioma Castellano, o en su caso, acompaados de traduccin. El Postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos y asume la responsabilidad civil y penal de la veracidad de las caractersticas tcnicas de los artculos que oferta.

b. La persona que entregue la propuesta deber ser autorizada mediante carta simple, dirigida al Presidente del Comit Especial del Proceso de Seleccin, suscrita y firmada por el Representante Legal del Postor, indicando Nmero de la Adjudicacin de Menor Cuanta, identificndose con su DNI en original, votante en las ultimas elecciones Generales.

c. Cada propuesta se presentar en original y dos copias. El Postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Propuesta Tcnica (Sobre N 01 )

Propuesta Econmica (Sobre N 02 )

d. Los postores presentarn sus propuestas en sobre cerrado y rotulado indicando la Adjudicacin de Menor Cuanta N 024-2007-MPB, la identificacin de cada sobre y el nombre o razn social del Postor y nmero de documentos que contiene.

e. La documentacin que contenga cada Propuesta no tendr borrones, enmendaduras o correcciones y estar debidamente foliada (numerada en orden correlativo empezando por el numero uno en cada sobre), con sello y firma del Postor o representante legal del postor.

Estas exigencias no son aplicables a las pginas en blanco.

f. En Ningn caso se aceptar cambiar, adicionar o completar la documentacin una vez de recepcionado el sobre correspondiente.

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TCNICA (SOBRE N 1): Deber presentarse en original y dos copias, en forma ordenada y secuencial, numerada y firmada en cada pgina por el Postor.

a. Carta Dirigida al Presidente del Comit Especial del Proceso de Seleccin.

b. ndice de los documentos en orden correlativo, indicando el nmero de folio en que se encuentra la informacin tcnica correspondiente.

c. Copia simple del certificado de inscripcin vigente en el Registro Nacional de Contratistas.

d. Declaracin Jurada de ser una Pequea Empresa, de ser el caso

e. Declaracin Jurada Simple de acuerdo a lo establecido en el artculo 76 del Reglamento, de acuerdo al modelo del Anexo N 02.f. Fotocopia simple del RUC del postor, otorgado por la SUNAT.

g. Declaracin Jurada Simple en la que da cuenta de que dispone de las maquinarias y equipos, propios o de terceros, que se emplearn en la ejecucin de la obra, de acuerdo con el mnimo requerido por la exigencia de su programacin de avance de obra, con indicacin de su ubicacin y de la oportunidad de empleo.

En el caso de maquinaria o equipo de propiedad de terceros, la Declaracin ser acompaada de documentacin que demuestre el compromiso del propietario de proporcionarlos para la obra licitada.

La maquinaria o equipo propuesto en la citada Declaracin Jurada no deber encontrarse comprometido en otra obra de la Municipalidad Provincial Bagua, en que se haya otorgado la Buena Pro y/o suscrito el contrato de ejecucin respectivo y mientras no hayan quedado completas las etapas en las que deban ser utilizadas.

i. Relacin de Contratos y fotocopias de Principales obras ejecutadas (mnimo uno) en los cinco (5) ltimos aos, en ejecucin de obras similares a la convocada j. Declaracin Jurada donde el Postor oferta contratar un determinado porcentaje de trabajadores entre los residentes de la Localidad, Provincia, o Provincias colindantes al lugar de la Obra segn modelo del Anexo N 04.

k. Declaracin Jurada Simple de no adeudos con Entidades del Estado y de autenticidad de las Cartas fianza segn Anexo N 05.l. Proforma del Contrato segn Anexo N 10, debidamente firmado por el representante Legal de la Empresa.

m. Para las empresas que participen en consorcio debern presentar adems, Promesa de Asociacin, incluyendo la designacin del representante legal o apoderado comn. En este caso se incluirn los certificados de inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores y Registro Nacional de Contratistas de cada uno de los asociados.

3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONMICA (SOBRE N 02)

Debern presentarse en original y dos copias, conteniendo:

a. ndice de Documentos

b. Propuesta Econmica : la propuesta econmica se presentar por el Monto total de la oferta, la cual deber incluir los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas o cualquier otro concepto, de acuerdo al formato del Anexo N 06.c. El Postor que resulte ganador de la Buena Pro est obligado a mantener la vigencia de su propuesta hasta la suscripcin del contrato, en cuyo momento presentar Carta Fianza, como Garanta de Fiel Cumplimiento.

TITULO VI: ACTO DE ADJUDICACIN

1.- El acto de la revisin de la conformidad de los sobres conteniendo las propuestas presentadas y adjudicacin se inician en el lugar, fecha y hora sealados en los avisos de convocatoria, contando con la participacin del Comit Especial

2.- Los postores debern concurrir a dichos Actos debidamente acreditados ante el Comit Especial, mediante carta poder simple, DNI, haber votado en las ultimas elecciones Generales.3.- Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta tcnica, el Comit Especial est facultado dentro del Acto del Concurso a otorgar un plazo mximo de dos (02) das, para que el postor los subsane, continuando vigente su propuesta para todo efecto, siempre y cuando sea efectiva la enmienda, salvo que el defecto encontrado pueda corregirse en el mismo acto; caso contrario se desaprobar la propuesta, la misma que constar en acta.

4.- El Acto de presentacin de propuestas se inicia cuando el Comit Especial ha recepcionado los sobres, de los postores que se inscribieron en el Registro de Participantes, conteniendo las propuestas (tcnicas y econmicas).

5.- Se proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada postor. El Comit Especial comprobar que los documentos presentados sean los solicitados en el numeral V-2 de las Bases. De no ser as, el Comit Especial devolver los documentos al postor, salvo que ste exprese su disconformidad anotndose tal circunstancia en el Acta.

6.- Terminada la apertura de las Propuestas Tcnicas y establecida la conformidad de los que se encuentren aptos, se proceder a abrir las Propuestas Econmicas.

7.- Terminada la apertura de las Propuestas Econmicas, se proceder a calificar el mejor costo total aplicando el procedimiento establecido en las presentes Bases

8.- La Buena Pro, se otorgar en mesa en el mismo acto del Concurso a la propuesta evaluada como la mejor, en aplicacin de los Artculos 132 y 133 del Reglamento.

9.- Luego de adjudicada la Buena Pro se termina el acto del Concurso y se levantar un Acta, la cual ser suscrita por todos los miembros del Comit.

TITULO VII:ADJUDICACIN DE LA BUENA PRO

EVALUACION Y CALIFICACIN DE PROPUESTAS.La evaluacin de las propuestas se efectuar en dos (2) etapas: Evaluacin Tcnica y Evaluacin Econmica.

1.- EVALUACIN TCNICA:

Solo se verificar que se cumpla con la presentacin de los requisitos solicitados.2.- EVALUACIN ECONMICAa. En la propuesta econmica se considerar leyes sociales, tributos, transporte y seguros contra accidentes, para la buena ejecucin de la obra.

b. La propuesta econmica que no cumpla con lo dispuesto en el artculo 33 del TUO de la Ley 26850, ser devuelta por el Comit Especial Permanente tenindola por no presentadas por no tener criterios que garanticen la buena ejecucin de la Obra.c. La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo de cien (100) puntos a la oferta econmica de menor costo. Al resto de las propuestas se le asignar puntaje segn la siguiente frmula:

Pi = Om x PMPE

Oi

Donde :

i

: Propuesta

Pi : Puntaje de la propuesta econmica i

Oi: Propuesta Econmica i

Om: Propuesta econmica de monto o precio ms bajo

PMPE : Puntaje mximo de la Propuesta Econmica

3.- OTORGAMIENTO DE BONIFICACIN

A los postores con domicilio legal en el lugar o lugares colindantes donde se ejecute la obra se le otorgara una Bonificacin del 10%, en concordancia al articulo 131 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

El domicilio legal ser el declarado ante el Registro Nacional de Proveedores.

No se otorgar este beneficio a los postores que presenten direccin de sucursales en cualquiera de las provincias colindantes.

4. ACTO DE ADJUDICACIONa. El Comit Especial establecer un orden de mritos y otorgar la Buena Pro, a la propuesta que obtenga el mejor puntaje total.

b. El resultado final ser por sumatoria de la Propuesta Econmica y la Bonificacin que se han hecho merecedores los Postores Colindantes al Lugar de la Obra y se calcular hasta el tercer decimal, redondendose el tercer decimal inmediato superior si el cuarto decimal es igual o mayor a cinco (5) y ser publicado en la Vitrina Informativa de la Municipalidad Provincial de Bagua y en el SEACE.

c. En el caso que, luego del anlisis del sobre de la Propuesta Tcnica y del Sobre de la Propuesta Econmica, no quede vlida ninguna oferta, el Comit Declarara desierta la Convocatoria.

d. En el supuesto caso que dos o ms propuestas empaten, la adjudicacin se decidir en el mismo Acto dando aplicacin al artculo 133 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

e. El detalle de las calificaciones y los resultados de la evaluacin, as como el acuerdo de otorgar la Buena Pro adoptados por el Comit o en su caso la decisin de declarar desierta la Adjudicacin, constara en acta, en la que figurar la decisin fundamentada de El Comit.

f. Se levanta el Acta el cual ser suscrito por todos los integrantes del Comit Especial y por los postores que deseen hacerlo.

TITULO VIII:NOTIFICACIN DE LA BUENA PRO1. El otorgamiento de la Buena Pro ser dada a conocer en el mismo acto y se publicar en el SEACE.

2. El consentimiento de la Buena Pro se publicar en el SEACE al da siguiente de haber quedado consentida, en atencin al artculo 138 del Reglamento.

TITULO IX: CONTRATO

1. CONDICIONES PREVIAS A LA FIRMA DEL CONTRATO

Una vez que la buena pro ha sido Consentida, el Representante legal del Postor Adjudicado, deber cumplir con la suscripcin del respectivo contrato, segn Proforma del anexo N 10, para tal efecto se le citar dentro de los dos (02) das hbiles de consentida la buena pro otorgndole un plazo mnimo de cinco (05) y mximo de diez (10) das hbiles para suscribir el contrato. Se aplicar el art. 203 del Reglamento.1.1 Antes de la firma del Contrato y sin necesidad de requerimiento, el postor que hubiese obtenido la Buena Pro, presentar como requisito indispensable para poder suscribir el contrato la siguiente documentacin:

a. Declaracin Jurada Simple mediante el cual manifiesta que no tiene adeudos pendientes con Entidades del Estado y confirma la autenticidad de las diferentes cartas fianzas, segn Modelo Anexo N 05, si el caso lo amerita. (Se considera que no configura adeudo pendiente cuando el postor se encuentra acogido a cualquier rgimen de fraccionamiento tributario que contempla la Legislacin Nacional Vigente, o si hubiera presentado recursos de impugnativos ante las entidades correspondientes y no se contara con Resolucin que cause estado ante la va Administrativa).

b. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y, adicionalmente de disponer de la capacidad libre de contratacin y de la especialidad necesaria, expedida por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

c. Garantas:

Las garantas que presentar el postor ganador a que se refiere el artculo 40 de la Ley son la Carta Fianza y la Pliza de Caucin, las mismas que debern ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacin automtica al solo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al mbito de la Superintendencia de Banca y Seguros.

Por el Adelanto; por el 100% del adelanto otorgado a la firma del Contrato con un plazo mnimo vigente de tres (3) meses. De Fiel Cumplimiento del Contrato; por un importe equivalente al 10% del monto total adjudicado y con vigencia hasta la aprobacin de la liquidacin final de la obra. d. El ganador de la Buena Pro, deber presentar obligatoriamente la documentacin que acredite la veracidad de los datos consignados en su declaracin jurada presentada en su propuesta tcnica en original o fotocopia legalizada.1.2 Dentro de los plazos establecidos para la suscripcin del contrato y antes de la firma del mismo, el Postor que hubiere ganado la Buena Pro, entregar a la Municipalidad Provincial Bagua los siguientes documentos:Referidos al Ingeniero Residente:

a. Currculum Vitae documentado, detallado del Ingeniero Residente, que tendr a su cargo la responsabilidad tcnica de la ejecucin de la obra, debiendo reunir los requisitos a los que refiere el art. 242 del Reglamento. deber acreditar que es un Ingeniero Civil o Mecnico con especialidad en construcciones, con una experiencia como Residente de Obra, no menor de Un (01) ao, en obras iguales o similares con un mnimo de tres (03) obras ejecutadas. Se deber adjuntar, el compromiso suscrito por dicho profesional para presentar sus servicios como residente en esa obra.

b. Certificado de habilidad del Ingeniero Residente para firma de contrato de Obras Pblicas, expedido por el Colegio de Ingenieros del Per.Referidos a la Ejecucin de la Obra:

a. Calendario Valorizado de Avance de Obra de acuerdo al plazo de ejecucin, y en concordancia con el cronograma de desembolsos mensuales previsto. Dicho calendario y cronograma se incorporarn como anexo del contrato.

b. Expediente Tcnico de Obra completo suscrito por el postor favorecido con la Buena Pro, o por su representante legal; previamente entregado por la Municipalidad Provincial Bagua

c. Cronograma de avance de la Obra con asignacin de recursos y Diagrama de Gantt debidamente detallados, en concordancia con el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

2. SUSCRIPCIN DEL CONTRATO:

a. El contrato se ajustar a la Proforma incluida en las presentes Bases con las modificaciones aprobadas por la Municipalidad Provincial De Bagua, durante el proceso de seleccin.

b. Consentida la adjudicacin, el Postor ganador, o su representante debidamente autorizado con poder suficiente, deber cumplir con suscribir el contrato, debindose seguir el procedimiento dispuesto para tal efecto en el artculo 200 del Reglamento.

3. INICIACIN DE LOS TRABAJOS:

a. Mediante acta la Municipalidad Provincial Bagua, har entrega del terreno al contratista o su representante legal dentro de los Cinco (05) das siguientes de firmado el contrato, definiendo los lugares que lo delimitan y los puntos geomtricos necesarios para el trazado de la obra. El trazado de la obra ser ejecutado por el Contratista con material y personal de ste y verificado y aprobado por el inspector o supervisor de la Obra, segn corresponda, bajo responsabilidad.

b. En la fecha de entrega del terreno se abrir el Cuaderno de Obra conforme a las disposiciones del artculo 253 del Reglamento.

c. La demora en la aprobacin del trazo por causas no imputables al contratista y que impida el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra, dar derecho a ste a la prrroga consecuente en el plazo de ejecucin de obra.

d. La obra contratada se ejecutar segn lo indicado en los planos, las Especificaciones Tcnicas y el presupuesto del Proyecto, as como tambin las dems rdenes emanadas por la Municipalidad Provincial Bagua.

e. El Contratista, est obligado a proveerse con la debida anticipacin de los materiales, insumos y equipos necesarios para la ejecucin de la obra.

f. El cmputo del plazo de ejecucin de obra se realizar de conformidad con las disposiciones del artculo 240 del Reglamento.

4. ADELANTOS:

A solicitud del Contratista la Municipalidad Provincial Bagua, entregar a ste adelantos directos al contratista y adelantos por materiales, de conformidad con las disposiciones de los artculos 243, 244, 245, 246, del Reglamento. 5. INSPECTOR Y/O SUPERVISOR:

a. El control de los trabajos efectuados por el Contratista lo realizar la Municipalidad Provincial Bagua, a travs del Inspector y/o Supervisor, segn corresponda, quien tendr las funciones y competencias sealadas en el Artculo 250 y dems disposiciones del Reglamento y del Texto nico Ordenado.

6. VALORIZACIONES Y METRADOS:

a. Las valorizaciones sern mensuales y tendrn el carcter de pagos a cuenta. Su elaboracin se realizar los veinte de cada mes y ceir a lo dispuesto por los artculos 255, 256 y 257 del Reglamento.

b. Su cancelacin ser a los cinco (05) das de aprobadas las Valorizaciones y estar en concordancia con el artculo 255 del Reglamento.

c. Las valorizaciones y los presupuestos adicionales por obras complementarias realizadas, se abonarn conjuntamente con sus respectivos reajustes, los que se calcularn de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N.024-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

d. Las valorizaciones por concepto de contrato principal, adicionales y otros, sern cancelados en la fecha no posterior al cuarto da calendario del mes siguiente al que corresponde la valorizacin.

e. Los Pagos de las valorizaciones deber realizarse conforme lo dispone el artculo 255, del Reglamento.

7. REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS:

El reajuste automtico de precios no se aplicar en la presente Adjudicacin de Menor Cuanta.

8. PLAZO Y AMPLIACIONES:

El plazo de ejecucin de las obras ser de treinta (30) das calendario, el mismo que se inicia segn lo sealado en el artculo 240 del Reglamento.

El Plazo no podr ser prorrogado sino en los casos contemplado en el artculo 42 de la Ley y artculos 258 y 259 de su Reglamento.

Durante la ejecucin de la obra el Contratista est obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado se proceder conforme a lo dispuesto por el artculo 263 del Reglamento. Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del rechazo de materiales por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones tcnicas correspondientes, no darn derecho al Contratista a prrroga alguna en el plazo de ejecucin.9. RESOLUCIN DEL CONTRATO:

Se proceder de acuerdo a lo establecido en el artculo 45 de la Ley y el artculo 267 de su Reglamento.

10. OBRAS ADICIONALES:

Para alcanzar la finalidad del contrato la Municipalidad Provincial Bagua podr disponer la ejecucin de prestaciones adicionales o reduccin de stas, debiendo aplicar las disposiciones del Artculo 42 de la Ley, as como 265 y 266 de su Reglamento.

11. RECEPCIN DE OBRA:

El Contratista mediante comunicacin escrita y mediante anotacin en el cuaderno de obra, solicitar a la Municipalidad Provincial Bagua, la recepcin de la obra, indicando la fecha de culminacin.

La recepcin de la Obra, se realizar de acuerdo a lo dispuesto por el Artculo 268 del Reglamento.

Antes de la Recepcin de la Obra, el Contratista entregar al Supervisor o Inspector, en tres juegos, los planos de replanteo de obras.

12. LIQUIDACIN DEL CONTRATO:

Para la liquidacin del contrato, se proceder segn lo dispone el artculo 43 del Texto nico Ordenado de la Ley N 26850 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Art. N 269 del Reglamento N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Junto a la liquidacin del contrato, el Contratista entregar a la Municipalidad Provincial Bagua, la Memoria Descriptiva Valorizada, de conformidad a lo dispuesto por el artculo 271 del Reglamento.

13. DEVOLUCIN DE GARANTIAS:

Las garantas de fiel cumplimiento a que se refiere las presente bases se devolver, si corresponde despus de la liquidacin del Contrato a que hace referencia el articulo 269 del Reglamento del T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.14. DIVERSOS:

El Suministro de corriente elctrica, as como el abastecimiento de agua que sea necesario para la ejecucin de la obra, ser de cuenta y responsabilidad del Contratista.

El costo de todas las pruebas de control de calidad que sean necesarios efectuar para comprobar la correcta ejecucin de los trabajos, correr por cuenta del contratista y sern solicitados por el Supervisor o Inspector, segn corresponda.

El contratista est obligado a colocar los carteles de la Obra, segn diseo y medidas proporcionados por la Municipalidad Provincial Bagua.

TITULO XI: PENALIDADES Y SANCIONES

1. PENALIDADES:

Si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucin de la obra, automticamente se le aplicar una penalidad por cada da de atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Para el clculo de las penalidades se tendr en cuenta la formula descrita en el artculo 222 del Reglamento.

2. SANCIONES:

De detectarse en cualquiera de las etapas del proceso de seleccin o durante la ejecucin del contrato, la adulteracin o falsificacin de documentos, se proceder segn sea el caso.

a) Para los Postores: Eliminacin del Postor desaprobndose automticamente todas las ofertas y otras acciones administrativas, civiles y penales (Art 427 del Cdigo Penal) a que hubiere lugar.

b) Para los Contratistas: Se dejar sin efecto automticamente el contrato y se iniciarn las acciones Administrativas, Civiles y Penales (Art 427 del Cdigo Penal) a que hubiere lugar.

El Postor o Contratista, segn sea el caso, es solidariamente responsable de cualquier adulteracin o falsificacin de sus documentos, as haya sido cometida por alguno de sus empleados a iniciativa propia.

Asimismo, la Municipalidad Provincial Bagua, comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para la aplicacin de las sanciones a que hubiere lugar en concordancia al Titulo VI del Reglamento 26850.

El Postor adjudicado que no suscriba el contrato segn lo establecido en el Art. 196 del Reglamento N 26850, perder la Buena Pro, debiendo la Entidad Contratante hacer efectiva la carta fianza bancaria de Fiel cumplimiento del Contrato y procedimiento a comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

La justificacin por la no entrega o la demora en la entrega se sujeta al Art. 1315 del Cdigo Civil.

En los casos en que la Entidad Contratante deba proceder a la ejecucin de los fondos afianzados, podr a solicitud del interesado no ejecutar la parte proporcional correspondiente a la garanta de fiel cumplimiento del contrato siempre que el Contratista entregue un cheque de gerencia, de cobro inmediato, por el mismo importe.

Las sanciones que se imponen no eximen de cumplir con las dems obligaciones del contrato.

Las sanciones precedentes no eximen al Contratista de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

TITULO XII: DISPOSICIONES FINALES

En todo lo no previsto en stas Bases para la presente Adjudicacin de Menor Cuanta, se regir por el Texto nico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N 083-2004 de fecha 26/11/2006, su Reglamento Aprobado con Decreto Supremo N 084-2004 de fecha 26/11/2006.

ANEXO N 01

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL BAGUA

CONVOCATORIA

ADJUDICACIN DE MENOR CUANTA N 024-2007MPB

SEGUNDA CONVOCATORIA

I.- OBJETO DEL PROCESO:

Seleccionar al Contratista que presente la propuesta mas conveniente para la ejecucin de la obra: MEJORAMIENTO SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, del Proyecto con la misma denominacin, de la ciudad de Bagua.II.- DESCRIPCIN BASICA DEL OBJETO DEL PROCESO:

Consiste en la construccin o confeccin de las estructuras metlicas del contenedor de basura el cual estar acorde con el diseo y detalles de los planos, la estructura metlica del contenedor ser pintada con zincromato antes de aplicar el esmalte sinttico. Este contenedor estar provisto de una escalera metlica la misma que se soldara al contenedor para permitir un descargo efectivo de los residuos por parte de los usuarios.III.- VALOR REFERENCIAL:

Asciende a la suma de S/. 12,380.00 (Doce mil trescientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles), con precios referidos al mes de Agosto del presente ao, suma que comprende los costos de mano de obra, incluido beneficios sociales y leyes sociales, materiales, equipos, herramientas, gastos generales (Direccin Tcnica), Utilidades y otros, asimismo las obligaciones del Contratista como aportaciones a la seguridad social, seguro complementario de trabajo de riesgo y todo lo necesario para la correcta ejecucin de la obra hasta su conclusin.

El valor referencial mximo es 1.10 VRB = S/. 13,618.00El valor referencial mnimo es 0.90 VRB = S/. 11,142.00El Sistema de Contratacin es a Suma Alzada, a Precio Fijo

IV.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Tesoro Pblico (FONCOMUN).

V.- LUGAR DE EJECUCION DE LA PRESTACION:

Localidad

: BAGUA.

Distrito

: BAGUAProvincia

: BAGUA

Departamento : AMAZONASVI.- BASES:

1. Lugar de Entrega:

Unidad de Catastro, Proyectos y Obras, previo paga de derecho en Unidad de Tesorera, de la Municipalidad Provincial Bagua, sito en la Av. Hroes del Cenepa N 1060, Bagua.

2. Horario de atencin para Registro de Participantes:

De 8.00 a.m. 1.00 p.m. y de 2.00 p.m. a 4.00 p.m.

3. Costo del Derecho de Inscripcin:

S/. 10.00 (Diez y 00/100 Nuevos Soles).

VII.- CALENDARIO:

CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES

Del 1 al 9 de Octubre del 2007 PRESENTACIN DE CONSULTAS Y ABSOLUCIN

Del 1 al 3 de Octubre del 2007 INTEGRACIN DE BASES

Da 4 de Octubre del 2007.

PRESENTACIN DE PROPUESTAS, EVALUACIN Y OTORGA- MIENTO DE LA BUENA PRO

Da 10 de Octubre del 2007 a las 10:00 a.m. en el Saln de Actos de la Municipalidad Provincial de Bagua, sito en Av. Hroes del Cenepa N 1060.ANEXO N 02DECLARACIN JURADA

Articulo N 76 del Reglamento N 26850

ADJUDICACIN DE MENOR CUANTA N 024-2007-MPB.

SEGUNDA CONVOCATORIA

Proyecto: MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

Obra : MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

El que suscribe........................................................................, identificado con DNI N........................................., Representante legal de............. .................................................., con RUC N.......................... DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi representada, al postular a la Adjudicacin Menor de Cuanta N 024-2007-MPB.

1. Que no tiene impedimento para contratar con el Estado conforme al Art. N 9 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2. Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del Proceso de Seleccin.

3. Que es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presenta para efectos del presente proceso por Menor Cuanta.

4. Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato en caso de ser favorecido con la Buena Pro.

5. Que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

6. Que conoce las sanciones contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N 27444, as como las establecidas en el Texto nico Ordenado de la Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 084-2004-PCM.

Bagua, de de 2007_______________________________

Firma y Sello del Representante LegalANEXO N 03DECLARACIN JURADA

GARANTA DE SERIEDAD DE OFERTA

ADJUDICACIN MENOR CUANTA N 024-2007-MPBSEGUNDA CONVOCATORIA

Proyecto: MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

Obra : MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

El que suscribe.........................................................................., identificado con DNI N..................,. Representante legal de . .........................................................., con RUC N.................... DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi representada, mantiene la oferta presentada en el proceso de Adjudicacin de Menor Cuanta N 024-2007-MPB, hasta la firma del contrato en caso del otorgamiento de la Buena Pro, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado, por espacio de 02 aos en caso de incumplimiento.

Bagua, de , de 2007_______________________________

Firma y Sello del Representante Legal

ANEXO N 04DECLARACIN JURADA

Articulo N 64 del Reglamento N 26850

ADJUDICACIN MENOR CUANTA N 024-2007-MPBSEGUNDA CONVOCATORIA

Proyecto: MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

Obra : MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

El que se suscribe,............................................................, Representante Legal de................................................................................... Identificado con DNI N................... DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi representada, en cumplimiento al artculo 64 del Reglamento 26850 Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado contratar Trabajadores entre los residentes de la misma localidad, Provincia o Provincias colindantes al lugar de la ejecucin de la obra en un total de ( ) % del nmero de trabajadores que se requiere para la ejecucin de la obra.

El cumplimiento ser verificado por el Inspector designado por la Municipalidad Provincial Bagua.

Bagua, de , de 2007_______________________________

Firma y Sello del Representante Legal

ANEXO N 05DECLARACIN JURADA

ADJUDICACIN DE MENOR CUANTA N 024-2007-MPBSEGUNDA CONVOCATORIA

Proyecto: MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

Obra : MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

El que se suscribe,.............................................................., Representante Legal de.................................................................................., Identificado con DNI N................... DECLARO BAJO JURAMENTO, que mi representada:

1. No tiene adeudos pendientes con Entidades del Estado.

2. Confirma la autenticidad de las cartas fianza bancaria del fiel cumplimiento y por adelantos (de ser el caso), presentadas a la firma del Contrato u orden de compra; asimismo, en caso que se detecte que fuera (n) falsa (s), nos sometemos a los alcances del Art. 427 del Cdigo Penal y de la Ley de Simplificacin Administrativa.

Bagua, de , de 2007_______________________________

Firma y Sello del Representante Legal

Nota: El postor ganador de la Buena pro, volver a llenar este formato y presentarlo antes de la firma de contrato.

ANEXO N 06PROPUESTA ECONMICA

Bagua,................. de ...................., de 2007.

Seores:Comit Especial PermanentePresente.- Ref. : ADJUDICACIN MENOR CUANTA N 024-2007-MPB SEGUNDA CONVOCATORIA

Proyecto : MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

Obra : MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

De nuestra Consideracin:El Postor que suscribe, ha revisado cuidadosamente todos los documentos que conforman las Bases del proceso de seleccin, correspondiente al Concurso de Adjudicacin Menor Cuanta para la ejecucin de la obra de la referencia.

Por consiguiente, somete a vuestra consideracin la propuesta econmica bajo el sistema de suma alzada, ascendente a.............................................. ...................................................................................... (en nmeros y letras).

Declaramos conocer EL Texto nico Ordenado de la Ley 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo 083-2004-PCM , su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 084-2004-PCM, las bases del proceso de seleccin y condiciones en que se ejecutarn los trabajos.

Quedo de usted; muy atentamente,

_____________________________________

Nombre y Apellidos, Firma del Representante

Legal y Sello de la Empresa.

Documento de Identidad :..................................

RUC. de la Empresa:..........................................

ANEXO N 07TERMINOS DE REFERENCIA

ADJUDICACIN DE MENOR CUANTA N 024-2007-MPB

SEGUNDA CONVOCATORIA

1.0 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La Municipalidad Provincial Bagua, dentro de su Programa Ordinario de Inversin del ao 2007, tiene programado la Ejecucin de la Obra: MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA. Para el logro de esta Obra se realizar la Invitacin a Empresas Naturales y/o Jurdicas inscritas en el CONSUCODE, con experiencia en la ejecucin de obra de Construccin Civil y estructuras metlicas, a fin de que participen con su propuesta por Materiales, Mano de Obra, Equipo y Herramientas para la ejecucin de trabajos de Construccin de la Obra precitada.

La ejecucin de esta Obra permitir dotar de una infraestructura adecuada para dar dotar a la poblacin de contenedores para depositar la basura y sea recogida posteriormente por el Camin Compactador.

2.0 OBJETO DE LOS TRABAJOS

Ejecucin de la Obra: MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA, para lo cual el Contratista deber proporcionar los materiales y la mano de obra calificada y no calificada, el Equipo y Herramientas, necesarios para la ejecucin de la Obra, la Municipalidad Provincial Bagua, a travs de la Unidad de Catastro Proyectos y Obras (Inspector y/o supervisor de Obra), se encargar de llevar el Control Tcnico Administrativo de la Obra.

3.0 DESCRIPCIN DEL REA DE TRABAJO:

3.1. UBICACIN :

La Obra: MEJORAMIENTO SERVICIO RECOLECCION DE BASURA, se encuentra ubicada en localidad de Bagua, Distrito de Bagua, Provincia de Bagua, Departamento de Amazonas.3.2. MEDIOS Y VIAS DE COMUNICACIN:

Existen en el lugar de la obra, servicios de telefona pblica y domiciliaria, radio, televisin y servicios de transporte terrestre.

4.0 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El Contratista, ejecutar la Obra en conformidad a las Especificaciones Tcnicas y Planos del Proyecto, para lo cual la Municipalidad Provincial Bagua, designar el Inspector encargado de llevar el Control Tcnico Administrativo del Proyecto.

Los trabajos a ejecutar bsicamente consisten en la construccin o confeccin de las estructuras metlicas del contenedor de basura el cual estar acorde con el diseo y detalles de los planos, la estructura metlica del contenedor ser pintada con zincromato antes de aplicar el esmalte sinttico. Este contenedor estar provisto de una escalera metlica la misma que se soldara al contenedor para permitir un descargo efectivo de los residuos por parte de los usuariosQueda expresamente entendido que cualquier duda o controversia relacionada con los detalles del proyecto, sern absueltas directamente en obra por el Ingeniero Responsable (Residente) e Inspector de la misma designado por la Municipalidad Provincial Bagua.

5.0 CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El Contratista deber ejecutar los trabajos de manera planeada, sistemtica y en concordancia al Cronograma de Ejecucin de Obras y especificaciones Tcnicas, por medio de personal calificado, material en buen estado, equipos y herramientas de trabajo vlidas, siendo potestad del Ingeniero Responsable (Residente de Obra) realizar las enmiendas que por indicacin del Ingeniero Inspector lo considera necesario.

ANEXO N 08CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

ADJUDICACIN MENOR CUANTA N 024-2007-MPB

SEGUNDA CONVOCATORIA

Proyecto: MEJORAMIENTO SERVICIO DE RECOLECION DE BASURA

Obra : MEJORAMIENTO SERVICIO DE RECOLECION DE BASURA

FECHA BASE : Agosto del 2 007PLAZO EJECUCIN: TREINTA (30) DAS CALENDARIOS

ADELANTOS :

HASTA : 20 % POR ADELANTO EN EFECTIVO.

HASTA : 40 % POR ADELANTO DE MATERIALES.

PRIMER DESEMBOLSO : DE ACUERDO A VALORIZACIONES EN OBRA MENOS LOS DESCUENTOS POR ADELANTOS, FONDO DE GARANTIA Y TRIBUTOS VIGENTES.

SEGUNDO DESEMBOLSO: DE ACUERDO A VALORIZACIONES EN OBRA, MENOS LOS DESCUENTOS POR ADELANTOS, FONDO DE GARANTIA Y TRIBUTOS VIGENTES.

ANEXO N 10PROFORMA DE CONTRATO DE EJECUCIN DE OBRA

Conste por el presente documento, el Contrato de ejecucin de obra bajo el Sistema de Suma Alzada que celebran de una parte la Municipalidad Provincial de Bagua con RUC N 20156003060, a quien en adelante se le denominar ENTIDAD CONTRATANTE, con domicilio legal en la Av. Hroes del Cenepa N 1060 de la Ciudad de Bagua, debidamente representado por su Alcalde Ing LUIS SACARIAS NUEZ TERAN, identificado con D.N.I. N 33560350, y de la otra parte la empresa ...................................................., inscrita en el Registro Nacional de (Proveedores/Contratistas) con el Nmero ..................., con RUC. .........................., a quien en adelante se denominar EL CONTRATISTA, con domicilio legal para estos efectos en.................... .............................................., debidamente representado por su representante legal......................................................, identificado con DNI. N....................., autorizado segn poder inscrito en el Asiento N.................. del Registro N....................... en los trminos y condiciones siguientes:

CLUSULA PRIMERA.- BASE LEGAL Y REFERENCIAS

Constitucin Poltica del Per

Decreto Legislativo N 295 Cdigo Civil.

Ley N 27209 de Gestin Presupuestaria del Estado.

Decreto Supremo N 083-2004-PCM, que aprueba el Texto nico Ordenado de la Ley N.26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

Decreto Supremo N.084-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N 27783 Ley de Bases de la Descentralizacin

Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades

Cuando en el presente Contrato se menciona la palabra Ley, se entender que se est haciendo referencia a la Ley N 26850 Ley de Contrataciones de Adquisiciones del Estado; aprobado mediante Decreto Supremo N 083-2004-PCM y la mencin al Reglamento, se refiere al aprobado por Decreto Supremo N 084-2004-PCM.

En todos los casos que el presente contrato se establezcan plazos sin calificarlos, se computarn como das hbiles.

CLUSULA SEGUNDA.- OBLIGACIONES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

1. Se deja expresa constancia que EL CONTRATISTA, a la firma del Contrato entrega a LA ENTIDAD CONTRATANTE los siguientes documentos:

a) Garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato, constituido por Carta Fianza Bancaria o pliza de caucin, tal como lo establece el artculo 213 del Reglamento y por el monto que se indica en el artculo 215 del Reglamento.

b) Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, y adicionalmente disponer de la capacidad de libre contratacin y de la especialidad necesaria, expedida por el CONSUCODE.

a) Declaracin Jurada mediante la cual manifiesta que no tiene adeudos pendientes con ESSALUD, as como con las entidades prestadoras de salud a las que refiere la Ley 26790, con la oficina de normalizacin provisional o la entidades del Sistema Privado de Pensiones con la Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria con la Superintendencia Nacional de Aduanas.

b) Calendario valorizado de Avance de Obra, de acuerdo al plazo de ejecucin y en concordancia con el Cronograma de desembolso previsto. Dicho Calendario Cronograma se incorpora como anexo del presente Contrato.

c) Calendario de Adquisiciones de Materiales e insumos necesarios para la ejecucin de la obra, valorizado mensualmente y armonizado con el Calendario de Avance de Obra. Este Calendario se incorpora como anexo del presente Contrato

d) Expediente Tcnico de Obra completo suscrito por el CONTRATISTA o por su Representante Legal.

e) Programa de ejecucin de obra con asignacin de recursos en Diagrama GANTT debidamente detallados, en concordancia con el Calendario Valorizado de Avance de Obra.

f) Curriculum Vitae del Ingeniero Residente, que tendr a su cargo la responsabilidad tcnica de la ejecucin de la obra en el que deber acreditar la experiencia como Residente de Obra no menor de (03) aos y dentro de los cuales debe haber ejecutado obras similares al presente Proyecto; siendo este requerimiento de la ENTIDAD CONTRATANTE, sustentado en el artculo 242 del Reglamento.

g) Certificado de habilidad del Ingeniero Residente, para firmas de contratos de Obras Pblicas expedido por el Colegio de Ingenieros del Per.

2 LA ENTIDAD CONTRATANTE, a la firma del presente contrato entrega a EL CONTRATISTA los siguientes documentos:

a) Un juego de copias de los Planos materia de ejecucin de la Obra.

b) Un Expediente Tcnico de Obra completa.

CLUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

Los trabajos a ejecutar bsicamente consisten en la construccin o confeccin de las estructuras metlicas del contenedor de basura el cual estar acorde con el diseo y detalles de los planos, la estructura metlica del contenedor ser pintada con zincromato antes de aplicar el esmalte sinttico. Este contenedor estar provisto de una escalera metlica la misma que se soldara al contenedor para permitir un descargo efectivo de los residuos por parte de los usuarios, en el proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECION DE BASURA, de acuerdo a lo expresado en las Bases del Concurso de Adjudicacin de Menor Cuanta, Expediente Tcnico de Obra, Absolucin de Consultas, Aclaraciones de las Bases Propuesta Tcnica y Econmica de EL CONTRATISTA y dems documentos motivo de la Adjudicacin de Menor Cuanta que debidamente suscritos por EL CONTRATISTA, forman parte integrante de ste Contrato.

CLUSULA CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO

En virtud de lo expuesto en la Clusula anterior EL CONTRATISTA, se obliga por el presente contrato a ejecutar la Obra por el monto de su oferta por el Sistema de Suma Alzada, ascendente a la suma de S/......... ........., con precios al mes de Agosto del 2007, incluidos los impuestos de ley.

Se deja expresa constancia que dentro del monto antes indicado estn incluidos todos los costos por conceptos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos de construccin, organizacin tcnica y administrativa, obras provisionales, obligaciones laborales, leyes sociales, seguros, impuestos, las pruebas que sean necesarias efectuar para la ejecucin de los trabajos, contrataciones de equipos y accesorios, que garanticen la calidad de la obra y cualquier otro gasto necesario para la ejecucin de la obra hasta su total conclusin y pleno funcionamiento a la entrega, formulacin de la Declaracin de Fbrica de la Obra.As mismo EL CONTRATISTA, declara haber inspeccionado el lugar de la obra, y revisado el Proyecto, por lo que renuncia expresamente a cualquier reclamacin posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisin en su propuesta.

CLUSULA QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIN

EL CONTRATISTA, se compromete a ejecutar la obra, en un plazo de treinta (30) das calendarios, que se computar conforme a la Clusula Octava del presente contrato. Queda establecido que EL CONTRATISTA debe adoptar todas las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de la terminacin de la obra, en el plazo fijado.

EL CONTRATISTA declara conocer perfectamente la ubicacin del terreno donde se ejecutar la obra materia del presente contrato.

El plazo no podr ser prorrogado sino en los casos contemplados en las Bases la Ley y su Reglamento de ningn modo podr acordarse prrroga si la peticin de EL CONTRATISTA se formula despus del plazo vigente.

CLUSULA SEXTA - DEL INGENIERO RESIDENTE.

Para los efectos propios para la ejecucin de la obra materia del presente contrato, EL CONTRATISTA designa como Ingeniero Residente de la Obra, al Ing......................................................................................, con Registro en el Colegio de Ingenieros del Per N................el cual tendr a su cargo la Direccin Tcnica de la Obra, dejando expresa constancia que la remuneracin de dicho profesional es de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, tendr validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrn ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El Ingeniero no podr ser sustituido por otro, salvo autorizacin previa por escrito de la ENTIDAD CONTRATANTE, en este caso el reemplazo ser materia del correspondiente aviso notarial que cursar EL CONTRATISTA a la ENTIDAD CONTRATANTE, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencias entre otras exigencias que era del Ingeniero propuesto originalmente. El Ingeniero Residente no est facultado a pactar modificaciones al contrato.

CLUSULA STIMA.- DE LOS ADELANTOS.

A solicitud de EL CONTRATISTA, la ENTIDAD CONTRATANTE entregar a ste adelantos directos al CONTRATISTA y adelantos por materiales, de conformidad con los artculos 243, 244 y 245 del Reglamento.

CLUSULA OCTAVA.- INICIACIN DE LAS OBRAS.

Mediante acta la ENTIDAD CONTRATANTE har entrega del terreno a EL CONTRATISTA o su representante legal dentro de los diez (10) das siguientes de firmado el Contrato, definiendo los Hitos que los delimita y los puntos geomtricos necesarios para el trazado de las obra. El trazado de la obra ser ejecutado por EL CONTRATISTA con material y personal de ste y verificado y aprobado por el inspector o supervisor de la obra, segn corresponda, bajo responsabilidad.

En la fecha de entrega del terreno se abrir el Cuaderno de Obra conforme a las disposiciones del artculo 253 del Reglamento.

La demora en la aprobacin del trazo por causas no imputables a EL CONTRATISTA y que impida el cumplimento del Calendario de Avance de Obra, dar derecho a ste a la prrroga consecuente en el plazo de ejecucin de la obra.

La obra contratada se ejecutar segn lo indicado en los planos y las especificaciones tcnicas del Proyecto, as como tambin las dems rdenes emanadas por EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA est obligado a proveerse con la debida anticipacin de los materiales, insumos y equipos necesarios para la ejecucin de la obra.

El cmputo de plazo de ejecucin de obra se realizar de conformidad con las disposiciones del artculo 240 del Reglamento.

CLUSULA NOVENA.- INSPECCIN (SUPERVISIN) Y CONTROL DE LAS OBRAS.

El control de los trabajos efectuados por EL CONTRATISTA lo realizar la ENTIDAD CONTRATANTE, a travs del inspector, o supervisor, segn corresponda quien tendr las funciones y competencias sealadas en el artculo 247 y dems disposiciones del Reglamento.

CLUSULA DCIMA- VALORIZACIONES Y PAGOS.

Las Valorizaciones sern mensuales y/o quincenales y tendrn el carcter de pagos a cuenta. Su elaboracin se realizar y ceir a lo dispuesto a los Artculos 255 y 257 del Reglamento.

Su cancelacin ser a los cinco das de aprobados por la Unidad de Catastro Proyectos y Obras de la ENTIDAD CONTRATANTE.

Los pagos de las valorizaciones debern realizarse conforme lo disponen los artculos 237 y 238 del Reglamento.

CLUSULA DCIMO PRIMERA.- REAJUSTE AUTOMTICO DE PRECIOS.

El reajuste automtico no esta considerado en la presente obra.

CLUSULA DCIMO SEGUNDA.- PRORROGA EN LA EJECUCIN DE LA OBRA,

El plazo de la ejecucin de obra ser el plazo efectuado por EL CONTRATISTA en das calendario, el mismo que se inicia segn lo sealado en el Artculo N 240 del Reglamento.

El plazo no podr ser prorrogado sino en los casos contemplados en el Artculo 42 de la Ley y artculo 258 de su Reglamento.

Durante la ejecucin de la Obra EL CONTRATISTA est obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance. En caso de retraso injustificado se proceder conforme a lo dispuesto por el Art. N 263 del Reglamento.

Las interrupciones o atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del rechazo de materiales por mala calidad o incumplimiento de las Especificaciones Tcnicas correspondientes, no darn derecho a EL CONTRATISTA a prrroga alguna en el plazo de ejecucin.

CLUSULA DCIMO TERCERA.- DE LAS OBRAS ADICIONALES

Para alcanzar la finalidad del presente contrato la ENTIDAD CONTRATANTE, podr disponer la ejecucin de prestaciones adicionales o reduccin de stas, debiendo aplicar las disposiciones del artculo 42 de la Ley, as como los artculos 265 y 266 de su Reglamento.

CLUSULA DCIMO CUARTA.- RESOLUCIN DE CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento de alguna obligacin debiendo procederse de acuerdo a lo que dispone el artculo 45 de la Ley y el artculo 267 de su Reglamento.

CLUSULA DCIMO QUINTA.- DE LAS PENALIDADES

Se aplicarn de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 222 del Reglamento.

CLUSULA DCIMO SEXTA.- SEGUROS

EL CONTRATISTA se obliga bajo responsabilidad a obtener y presentar a la ENTIDAD CONTRATANTE todos los seguros necesarios de aseguradores autorizados conforme a la Legislacin Nacional vigente.

EL CONTRATISTA, mantendr vigente dichos seguros en su capacidad total hasta que la obra materia de contrato haya sido recepcionada por la ENTIDAD CONTRATANTE.

Los citados seguros a contratar cuando menos cubrirn lo siguiente:

a. Accidentes de trabajo

b. Accidentes individuales de su personal de Ingeniero y Tcnicos, de acuerdo a lo prescrito en por el Decreto Legislativo N 688 y Decreto Ley N 25897.

c. Daos perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de EL CONTRATISTA, o daos a propiedad de terceros dentro del alcance de las Obras y del terreno entregado a EL CONTRATISTA , as como aquellos derivados de la ejecucin de los trabajos.

CLUSULA DCIMO STIMA.- RECEPCIN DE OBRA.

EL CONTRATISTA mediante comunicacin escrita y mediante anotacin en el Cuaderno de Obra, solicitar a la ENTIDAD CONTRATANTE la Recepcin de la Obra, indicando la fecha de culminacin.

La recepcin de la Obra se realizar de acuerdo a lo dispuesto por el artculo 268 del Reglamento.

Antes de la recepcin de la obra, EL CONTRATISTA entregar al Supervisor o Inspector en original y dos copias de los planos de Replanteo de Obras, adjuntar adems el archivo en dispositivo electrnico.

CLUSULA DCIMO OCTAVA.- LIQUIDACIN DEL CONTRATO.

Para la Liquidacin del Contrato se proceder segn lo dispone el artculo 43 del Texto nico Ordenado y el artculo 269 de su Reglamento, junto a la Liquidacin del Contrato, EL CONTRATISTA entregar a la ENTIDAD CONTRATANTE la minuta de Declaracin de Fbrica o la Memoria Descriptiva a lo dispuesto por el artculo 271 del Reglamento.

CLUSULA DCIMO NOVENA.- SOLUCIN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebracin del contrato ser resuelta mediante Arbitraje, conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

El Arbitraje ser resuelto por un Arbitro, un Tribunal Arbitral, segn lo dispuesto en el artculo 273 del Reglamento. A falta de acuerdo en a designacin de los miembros o del Presidente del Tribunal, o ante la rebelda de una de las partes en cumplir con la designacin, la misma ser efectuada por el Concejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones del administrativas del Reglamento o conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje al que se hubiesen sometido las partes.

El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondr fin al procedimiento de manera definitiva, siendo e laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

El arbitraje estar a cargo del Centro de Conciliacin y Arbitraje del Colegio de Ingenieros del Per Filial Amazonas el mismo que se encontrar facultado para nombrar a los rbitros, as como, para establecer los procedimientos y las dems normas a las que se someter el arbitraje de conformidad con su Reglamento arbitral.

CLUSULA VIGSIMA.- DIVERSOS

El suministro de corriente elctrica, as como el abastecimiento de agua que sea necesaria para la ejecucin de la obra, ser de cuenta y responsabilidad de EL CONTRATISTA.

El costo de total las pruebas de control de calidad que sean necesarios efectuar para comprobar la correcta ejecucin de los trabajos, correr por cuenta de EL CONTRATISTA y sern solicitados por el Supervisor o Inspector segn corresponda.

EL CONTRATISTA est obligado a colocar los carteles de obra, segn diseo y medidas proporcionadas por la ENTIDAD CONTRATANTE.

CLUSULA VIGSIMA PRIMERA.- ANEXOS

Forman parte del presente contrato como anexos los siguientes documentos:

ANEXO 1: Expediente Tcnico de Obra

ANEXO 2: Absolucin de consultas y aclaracin de las Bases

ANEXO 3: Acuerdo de otorgamiento definitivo de la Buena Pro

ANEXO 4: Cronograma de Desembolsos previstos presupuestalmente.

ANEXO 5: Calendario Valorizado de Avance de Obra

ANEXO 6: Calendario de Adquisicin de materiales e insumos

ANEXO 7: Programa de ejecucin de Obra con asignacin de recursos y Diagrama GANTT. Debidamente detallados.

ANEXO 8: Propuesta Econmica

CLUSULA VIGSIMA SEGUNDA.- DISPOSICIONES FINALES

Cualquier punto no considerado en las clusulas precedentes se ceir a lo que establece la Normatividad Siguiente: El Texto nico Ordenado de la Ley 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N 083-2004-PCM, su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N 084-2004-PCM, o de las disposiciones legales vigentes segn sea el caso.

As mismo son de aplicacin al presente contrato las normas pertinentes al Cdigo Civil, Ley de Presupuesto y todas aquellas relacionadas con este tipo de relaciones contractuales.

Estando de acuerdo en toda y cada una de las Clusulas del presente Contrato firman ambas partes en la Ciudad de Bagua a los....................... das del mes de ...................... del 2007. ENTIDAD CONTRATANTE

EL CONTRATISTA

PAGE 13