PLIEGOS

COTIZACIN OBRAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL CANTON GUACHAPALA

CDIGO DEL PROCESO: COT - IMG 005 - 2011

CONSTRUCCION DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUACHAPALA

Guachapala, 21 de Febrero del 2011

COTIZACIN OBRAS

CDIGO DEL PROCESO:

COT- IMG 005 - 2011

NDICE

SECCIN I INVITACIN

SECCIN II OBJETO DE LA CONTRATACIN

SECCIN III CONDICIONES GENERALES 3.1 Comisin Tcnica 3.2 Compromiso de asociacin o consorcio 3.3 Bonificacin por sorteo 3.4 Auto invitacin 3.5 Documentos notariados 3.6 Inhabilidades 3.7 Modelos obligatorios de pliegos 3.8 Obligaciones del Oferente 3.9 Modificacin de los Pliegos 3.10 Convalidacin de errores de forma 3.11 Causas de Rechazo 3.12 Adjudicacin y Notificacin 3.13 Garantas 3.14 Cancelacin del Procedimiento 3.15 Declaratoria de Procedimiento Desierto 3.16 Adjudicatario Fallido 3.17 Proyecto del Contrato 3.18 Precios Unitarios y Reajuste 3.19 Moneda de Cotizacin y Pago 3.20 Reclamos 3.21 Administracin del Contrato 3.22 Fiscalizacin 3.23 Control ambiental

SECCIN IV CONDICIONES ESPECFICAS 4.1 Vigencia de la oferta 4.2 Plazo de Ejecucin 4.3 Precio de la Oferta 4.4 Forma de Pago 4.5 Anticipo 4.6 Valor restante de la obra 4.7 Fiscalizacin 4.7.1 Suspensin de los Trabajos 4.8 Mtodo de evaluacin 4.9 Obligaciones del contratista 4.10 Obligaciones de la contratante 4.11 Forma de presentar la oferta

4.11.1 Requisitos mnimos 4.11.1.1 Oferta tcnica 4.11.1.2 Oferta econmica 4.12 Cronograma del procedimiento de Cotizacin 4.13 Anexos de las Condiciones Especficas 4.13.1. Especificaciones tcnicas 4.13.2. Planos del Proyecto 4.13.3. Presupuesto Referencial 4.13.4. Equipo Mnimo

SECCIN V PROYECTO DE CONTRATO

SECCIN VI MODELOS DE FORMULARIOS

Formulario No. 1 CARTA DE PRESENTACIN Y COMPROMISO Formulario No. 2 TABLA DE DESCRIPCIN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS Formulario No. 3 DATOS GENERALES DEL OFERENTE Formulario No 4 ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Formulario No. 5 SITUACIN FINANCIERA Formulario No. 6 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO Formulario No. 7 PERSONAL TCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO Formulario No. 8 MODELO DE CURRCULUM VITAE Formulario No. 9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE Formulario No. 10 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS Formulario No. 11 METODOLOGA DE CONSTRUCCIN Formulario No. 12 REFERENCIA RESOLUCIN INCOP 037-09 (que sustituye a la Resolucin

INCOP No. 028-09)

COTIZACIN OBRAS

CDIGO DEL PROCESO: COT - IMG 005 - 2011

SECCIN I

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos de Cotizacin elaborados por la Ilustre Municipalidad de Guachapala, aprobados por el Tecnlogo Ral Delgado Orellana, Alcalde del cantn Guachapala mediante Resolucin # 002 de fecha 21 de febrero, se invita a presentar ofertas a cinco (5) proveedores elegidos mediante sorteo pblico realizado a travs del portal www.compraspublicas.gov.ec de entre los proveedores que cumplan los parmetros de contratacin preferente de acuerdo a lo que establece los artculos 50 y 52 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica LOSNCP.

De acuerdo a la resolucin INCOP No 026-09, del 21 de mayo de 2009, los proveedores que resultaren sorteados obtendrn una bonificacin de 2 puntos, la que deber constar obligatoriamente en los parmetros de evaluacin de los pliegos.

Las personas naturales y jurdicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de stas o consorcios o compromisos de asociacin o consorcio, legalmente capaces para contratar, podrn auto invitarse, hasta antes de la fecha lmite para presentacin de ofertas, para participar en el proceso: CONSTRUCCION DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUACHAPALA Los oferentes que participen individualmente o en asociacin debern estar inscritos y habilitados como proveedores en el Registro nico de Proveedores -RUP-, conforme lo dispone el artculo 18 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica (LOSNCP).

El Presupuesto Referencial es de U.S.D. 193,112.47 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE DOLARES 47/100), ms IVA y el plazo estimado para la ejecucin del Contrato es de 120 Das calendario (CIENTO VEINTE DIAS), contado a partir de la fecha que se estipule en el contrato.

Las condiciones generales de esta invitacin son las siguientes:

1.- Los Pliegos estn disponibles, sin ningn costo, en el portal www.compraspublicas.gov.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artculo 31 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica -LOSNCP-, nicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificacin de la adjudicacin, pagar a la entidad el valor de DOSCIENTOS DOLARES. 1

2.- Los interesados podrn formular preguntas en un trmino mnimo de 2 das o mximo de 5 das, contado a partir de la fecha de publicacin, de acuerdo a lo que establezca la entidad contratante. La Comisin Tcnica absolver las preguntas y formular las aclaraciones necesarias, de ser el caso, a travs del Portal en un trmino mnimo de 2 das o mximo de 5 das, de concluido el perodo para formular preguntas.

1 La entidad contratante de considerarlo necesario, podr establecer en los pliegos, un valor predeterminado a

cobrarse al proveedor adjudicado, que deber tener estricta relacin con los costos de levantamiento de textos, reproduccin y edicin de los pliegos.

3.- La oferta tcnica se presentar en la Secretara de la Comisin Tcnica, ubicada en la calle Sixto Durn Balln y Tres de Noviembre, Oficina de la Secretara General de la Municipalidad, hasta las 11 H00 del 03 de Marzo del 2011, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica; adicionalmente, se incluir el formulario impreso que contendr la oferta econmica, la que previamente deber subirse a travs del portal www.compraspublicas.gov.ec, en la misma fecha en que se cierre el plazo para la presentacin de la oferta. La apertura de las ofertas se realizar una hora ms tarde de la hora prevista para la recepcin de las ofertas tcnicas.

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacin.

5.- La evaluacin de las ofertas se realizar aplicando los parmetros de calificacin previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el artculo 54 del Reglamento General de la LOSNCP.

6.- Los pagos del contrato se realizarn con cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto de la I. Municipalidad, relacionada con las partidas presupuestarias N 6715360099750103059. Los pagos se realizarn contra presentacin de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato.

La Entidad otorgar un Anticipo del 50 % del monto total del contrato.

7.- El procedimiento se ceir a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos.

Guachapala, Febrero del 2011

Tecnlogo Ral Delgado Orellana ALCALDE DEL CANTON

COTIZACIN OBRAS

CDIGO DEL PROCESO: COT- IMG005-2011

SECCIN II

OBJETO DE LA CONTRATACIN

Este procedimiento precontractual tiene como propsito seleccionar la oferta de Mejor Costo, en los trminos del numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP, para la construccin de: CONSTRUCCION DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUACHAPALA

COTIZACIN OBRAS

CDIGO DEL PROCESO: COT - IMG 005 - 2011

SECCIN III

CONDICIONES GENERALES

3.1 Comisin Tcnica: Todo proceso de Cotizacin presupone la conformacin obligatoria de una Comisin Tcnica, integrada de acuerdo al artculo 18 del Reglamento General de la LOSNCP, encargar del trmite del proceso y la elaboracin de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el artculo 49 de la LOSNCP.

Esta comisin analizar las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola, considerando los parmetros de calificacin establecidos en estos pliegos, y recomendar a la mxima autoridad de la entidad contratante la adjudicacin o la declaratoria de procedimiento desierto.

3.2 Compromiso de asociacin o consorcio: Cuando exista un compromiso de asociacin o consorcio, para la participacin en cualquier procedimiento de Cotizacin, todos los miembros de la asociacin debern estar habilitados en el RUP al tiempo de presentar la oferta, y se designar un Procurador Comn de entre ellos, que actuar a nombre de los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos debern constituirse en asociacin o consorcio e inscribir tal persona jurdica en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del trmino previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarar a los integrantes del compromiso de asociacin o consorcio como adjudicatarios fallidos.

3.3 Bonificacin por sorteo: De acuerdo a la resolucin INCOP No 026-09, del 21 de mayo de 2009, los proveedores que resultaren sorteados obtendrn una bonificacin de 2 puntos, la que deber constar obligatoriamente en los parmetros de evaluacin de los pliegos.

En consecuencia, la suma total de los dems parmetros de valoracin establecidos en el procedimiento no podrn ser mayor a 98/100 puntos.

3.4 Auto invitacin: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado en el Registro nico de Proveedores, RUP, en la categora correspondiente al objeto del proceso de contratacin, y tenga las condiciones legales para participar en l, podr re categorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deber acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos respectivos. La auto invitacin es una opcin del Portal www.compraspublicas.gov.ec que aparecer una vez realizada la re categorizacin, y que podr utilizarse hasta la fecha lmite de entrega de ofertas, segn el cronograma del proceso. Si el proveedor se encuentra habilitado en el RUP en la categora correspondiente, y no fue invitado por no haber sido sorteado, podr auto invitarse al procedimiento de Cotizacin mediante la opcin que se le habilitar en el Portal, en el procedimiento respectivo.

3.5 Documentos notariados: No se exigir a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados por estos para efectos de habilitarse en el Registro nico de Proveedores;

tampoco se exigir que la documentacin presentada por los oferentes sea notariada; nicamente el oferente adjudicatario deber cumplir con la entrega notariada de los documentos.

3.6 Inhabilidades: No podrn participar en el presente procedimiento precontractual, por s o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artculos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.

De manera obligatoria, los oferentes debern llenar el formulario establecido en la Resolucin INCOP 037-09, de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolucin INCOP No. 028-09).

3.7 Modelos obligatorios de pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentar su oferta utilizando el modelo de pliego establecido por el INCOP.

(Conforme a lo dispuesto en el artculo 28 del Reglamento General de la LOSNCP, cada Entidad Contratante deber completar los modelos obligatorios. La entidad Contratante, bajo su responsabilidad, podr modificar y ajustarlos a las necesidades particulares de cada proceso de contratacin, siempre que se cumpla con la LOSNCP y su Reglamento General, y el contenido de la informacin de la oferta se solicite a travs de los formularios que son parte del modelo de pliegos).

3.8 Obligaciones del Oferente: Los oferentes debern revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisin o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevar de sus obligaciones con relacin a su oferta.

3.9 Modificacin de los Pliegos: La Comisin Tcnica podr emitir aclaraciones o modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que stas no alteren el Presupuesto Referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que debern ser publicadas en el portal www.compraspublicas.gov.ec.

Asimismo, la mxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podr cambiar el cronograma con la motivacin respectiva; el cambio ser publicado en el portal www.compraspublicas.gov.ec y podr realizarse hasta la fecha lmite de la etapa de respuestas y aclaraciones.

3.10 Convalidacin de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrn ser convalidadas por el oferente en un trmino de entre 2 a 5 das, contado a partir de la fecha de notificacin, a criterio de la entidad contratante. As mismo, dentro del perodo de convalidacin, los oferentes podrn integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificacin del objeto de la misma, conforme al artculo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante podr recibir fsicamente los documentos correspondientes.

La entidad contratante est obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificacin, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificar a travs del portal www.compraspublicas.gov.ec en el mismo da y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidacin respectivo. Los oferentes notificados podrn convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o ms errores de forma, se deber reprogramar el cronograma del proceso, en funcin del trmino concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

3.11 Causas de Rechazo: Luego de evaluados los documentos del Sobre nico, la Comisin Tcnica rechazar una oferta por las siguientes causas:

3.11.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificaciones tcnicas y formularios de estos pliegos.

3.11.2 Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o despus de la hora establecida para ello.

3.11.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados por no se errores de forma. Los errores de forma debern ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que pueda convalidarlos.

3.11.4 Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, condicionndolos o modificndolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecucin del contrato.

3.11.5 Si no se encuentra subidos al portal de compras pblicas los formularios 2, 4 y 10.

3.11.6 Si el precio total de la oferta tiene una variacin que no est dentro del +- 3% del Presupuesto Referencial.

3.11.7 Si no presenta la declaracin juramentada notariada del equipo mnimo.

Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 23 del Reglamento General de la LOSNCP.

Una oferta ser descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteracin de la informacin presentada.

La adjudicacin se circunscribir a las ofertas calificadas. No se aceptarn ofertas alternativas. Ningn oferente podr intervenir con ms de una oferta.

3.12 Adjudicacin y Notificacin: La mxima autoridad de la entidad contratante, con base en los resultados de la evaluacin, adjudicar el contrato a la ms conveniente conforme a los trminos establecidos en el numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP, mediante resolucin motivada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 6 de la Resolucin INCOP No. 026-09 de 21 de mayo de 2009.

La adjudicacin podr ser total o parcial, de acuerdo al inters institucional y con base en los mritos del proceso.

La notificacin de la adjudicacin se la realizar a travs del portal www.compraspublicas.gov.ec, con la respectiva resolucin de adjudicacin emitida por la mxima autoridad, o su delegado, de la entidad contratante.

3.13 Garantas: En este contrato se debern presentar las garantas previstas en los artculos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP.

3.13.1 La garanta de fiel cumplimiento del contrato, que se rendir por un valor igual al 5% del monto total del contrato.

3.13.2 La garanta del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

3.13.3 Las garantas tcnicas, en el caso de que se contemple la provisin o instalacin de equipos a las obras.

Las garantas indicadas en el numeral anterior sern entregadas, en cualquiera de las formas establecidas en el Artculo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la garanta indicada en la letra a) del numeral anterior, nicamente ser rendida en las formas establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del artculo 73 de la LOSNCP.

La garanta tcnica cumplir las condiciones establecidas en el artculo 76 de la LOSNCP, caso contrario se la remplazar por una de las garantas sealadas en el artculo 73 de la LOSNCP, por el valor total de los bienes.

Las garantas se devolvern conforme lo previsto en el Artculo 77 de la LOSNCP.

La amortizacin del anticipo otorgado seguir las siguientes reglas:

Se efectuar en lo posible en las cinco primeras planillas, propendiendo a que finalice en el mismo ejercicio presupuestario.

En todo caso, el anticipo otorgado no podr ser devengado en un periodo superior a un ao de otorgado.

3.14 Cancelacin del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la invitacin y hasta 24 horas antes de la fecha de presentacin de las ofertas, la mxima autoridad de la entidad contratante podr declarar cancelado el procedimiento, mediante resolucin debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artculo 34 de la LOSNCP.

3.15 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La mxima autoridad de la Entidad Contratante, antes de resolver la adjudicacin, podr declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artculo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizar mediante resolucin motivada de la mxima autoridad de la Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, (la mxima autoridad) podr disponer su archivo o su reapertura.

3.16 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del trmino previsto, por causas que le sean imputables, la mxima autoridad de la Entidad Contratante le declarar adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condicin al INCOP, proceder de conformidad con los artculos 35 y 98 de la LOSNCP.

As mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la entidad contratante llamar al oferente que ocup el segundo lugar en el orden de prelacin para que suscriba el contrato, el cual deber cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligacin de mantener su oferta hasta la suscripcin del contrato. Si el oferente llamado como segunda opcin no suscribe el contrato, la entidad declarar desierto el proceso, sin perjuicio de la sancin administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

3.17 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicacin, dentro de un trmino de 15 das contado a partir de la misma, la entidad contratante formalizar el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artculos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General.

3.18 Precios Unitarios y Reajuste: Las obras se contratarn bajo la modalidad de Precios Unitarios. Las cantidades de obra que constarn en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecucin del mismo.

Los anlisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opcin a reclamo por precios unitarios. Los precios unitarios sern reajustados: si durante la ejecucin del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. El reajuste se efectuar mediante la aplicacin de frmula (s) elaborada (s) con base en el anlisis de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Ttulo IV, DE LOS CONTRATOS, Captulo VII, REAJUSTE DE PRECIOS de la LOSNCP, y de su Reglamento General.

De acuerdo a lo dispuesto en el artculo 131 del Reglamento General, el derecho a percibir el reajuste de precios es renunciable. Si se optare por esta posibilidad, el contrato deber reflejar tal situacin en una clusula expresa.

3.19 Moneda de Cotizacin y Pago: Las ofertas debern presentarse en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los pagos se realizarn en la misma moneda.

3.20 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deber considerar lo establecido en los artculos 102 y 103 de la LOSNCP, segn el procedimiento que consta en los artculos 150 al 159 de su Reglamento General.

3.21 Administracin del Contrato: La entidad contratante designar de manera expresa un Administrador del Contrato, quien velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondr las multas y sanciones a que hubiere lugar.

El Administrador del Contrato velar porque la Fiscalizacin acte de acuerdo con las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato.

3.22 Fiscalizacin: Velar por la correcta ejecucin de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseos definitivos, especificaciones tcnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseadores y normas tcnicas aplicables. La fiscalizacin podr ser realizada por servidores de la entidad o por terceros, de ser el caso.

3.23 Control ambiental.- El contratista deber realizar todas las actividades en observancia de las normas ambientales vigentes. A la oferta se adjuntarn los estudios que sean necesarios.

COTIZACIN OBRAS

CDIGO DEL PROCESO: COT - IMG 005- 2011

SECCIN IV

CONDICIONES ESPECFICAS

4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entendern vigentes hasta 90Das, de acuerdo a lo establecido en el artculo 30 de la LOSNCP. 2

4.2 Plazo de Ejecucin: El plazo de ejecucin de la obra es de 120 Das Calendario, contado a partir de lo estipulado en el contrato.

4.3 Precio de la Oferta: El precio de la oferta deber cubrir el valor de la depreciacin, operacin y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; as como, los servicios para la ejecucin completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio.

El oferente deber ofertar todos y cada uno de los rubros sealados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los Pliegos (Formulario No. 2), para la obra que propone ejecutar.

4.4 Forma de Pago: Los pagos se realizarn de la manera prevista en el Numeral 6 de la Invitacin y en el Proyecto de Contrato.

4.5 Anticipo: Se establece como Anticipo, el 50%

4.6 Valor restante de la obra: Mediante pago contra presentacin de planillas MENSUALES debidamente aprobadas por la Fiscalizacin. De cada planilla se descontar la amortizacin del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicacin del Contrato.

4.7 Fiscalizacin: (De acuerdo con la magnitud y complejidad del proyecto, para la etapa de construccin la entidad contratante deber establecer la supervisin obligatoria y permanente, con el objeto de asegurar el cumplimiento del diseo y especificaciones, en las obras contratadas, es este espacio, utilizando algunas o todas las atribuciones que constan a continuacin):

a) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las clusulas del contrato de construccin, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseos definitivos, especificaciones tcnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseadores y normas tcnicas aplicables. b) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseadores as como imprevisiones tcnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situacin. c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.

2 Si la entidad contratante no establece en los pliegos el plazo de vigencia de la oferta, sta se entender vigente

hasta la fecha de celebracin del contrato.

d) Conseguir de manera oportuna se den soluciones tcnicas a problemas surgidos durante la ejecucin del contrato. e) Obtener que el equipo y personal tcnico de las constructoras sea idneo y suficiente para la obra. f) Obtener informacin estadstica sobre personal, materiales, equipos, condiciones climticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto. g) Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecucin del proyecto.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalizacin se le asigna, entre otras, las siguientes funciones, dependiendo del tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto:

a. Revisin de los parmetros fundamentales utilizados para los diseos contratados y elaboracin o aprobacin de "planos para construccin", de ser necesarios. b. Evaluacin peridica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo. c. Revisin y actualizacin de los programas y cronogramas presentados por el contratista. d. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecucin del proyecto. e. Sugerir durante el proceso constructivo la adopcin de las medidas correctivas y/o soluciones tcnicas que estime necesarias en el diseo y construccin de las obras, inclusive aquellas referidas a mtodos constructivos. f. Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicacin de las frmulas de reajuste de precios. g. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a travs de ensayos de laboratorio que deber ejecutarse directamente o bajo la supervisin de su personal. h. Resolver las dudas que surgieren en la interpretacin de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto tcnico relativo al proyecto. i. Preparar peridicamente, los informes de fiscalizacin dirigidos al contratante, que contendrn por lo menos la siguiente informacin:

a. Anlisis del estado del proyecto en ejecucin, atendiendo a los aspectos econmicos, financieros y de avance de obra. b. Clculo de cantidades de obra y determinacin de volmenes acumulados. c. Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al respecto. d. Anlisis y opinin sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra. e. Anlisis del personal tcnico del contratante. f. Informe estadstico sobre las condiciones climticas de la zona del proyecto. g. Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista. h. Otros aspectos importantes del proyecto.

j. Calificar al personal tcnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios. k. Comprobar peridicamente que los equipos sean los mnimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso. l. Anotar en el Libro de Obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarn adicionalmente por oficio regular. m. Verificar que el contratista disponga de todos los diseos, especificaciones, programas, licencias y dems documentos contractuales.

n. Coordinar con el contratista, en representacin del contratante, las actividades ms importantes del proceso constructivo. o. Participacin como observador en las Recepciones Provisional y Definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados. p. Revisar las tcnicas y mtodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso. q. Registrar en los planos de construccin todos los cambios introducidos durante la construccin, para obtener los planos finales de la obra ejecutada. r. En proyectos de importancia, preparar memorias tcnicas sobre los procedimientos y mtodos empleados en la construccin de las obras. s. Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas. t. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial.

4.7.1 Suspensin de los Trabajos: La fiscalizacin dispondr la suspensin de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del diseo y especificaciones en las obras contratadas. La suspensin durar hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalizacin.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darn lugar a prrroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista.

4.8 Mtodo de evaluacin: De manera general, la evaluacin de las ofertas se encaminar a proporcionar una informacin imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cul de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los trminos establecidos en el numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP. Se establecen para ello dos etapas: la primera en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentacin permite habilitar las propuestas (cumple o no cumple o check list), que posteriormente sern calificadas con base en los parmetros de calificacin establecidos en el proceso, que constan en el Portal. La entidad contratante, bajo su responsabilidad, deber asegurar que los parmetros de calificacin publicados en el portal y su respectiva incidencia en la puntuacin final- hayan sido los realmente utilizados en el proceso.

Los siguientes parmetros sern evaluados con base en la metodologa cumple o no cumple (check list):

La disponibilidad del equipo mnimo propuesto, de acuerdo al anexo de condiciones especficas que ha propuesto la entidad contratante.

El cumplimiento de parmetros o ndices financieros mnimos, previamente establecidos por la entidad contratante, siempre y cuando este parmetro sea indispensable para realizar la obra y los ndices propuestos no impidan de manera ilegtima la concurrencia de proveedores al proceso.

El personal tcnico mnimo requerido, de acuerdo a lo sealado por la entidad contratante (no se considera en este caso la experiencia de ese personal, que s podra evaluarse con la metodologa de puntos).

Los salarios presentados en el anlisis de precios unitarios debern ser los mnimos vigentes (30 das antes de la fecha de presentacin de la oferta) en la ley.

Aquellas ofertas que cumplan, pasarn a la fase de evaluacin de ofertas con puntaje en los trminos que se indican a continuacin:

(Los parmetros son referenciales, los cuales debern ser individualizados para cada caso, en funcin de las prioridades de la entidad contratante. NOTA: Si la entidad decide valorar otros parmetros, la entidad contar con el sustento tcnico necesario (estudios preliminares). As mismo, para aplicar el criterio de mejor costo previsto en el numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP, por regla general, se deber adjudicar a la oferta que obtenga el mejor puntaje de acuerdo a los parmetros de valoracin que combinen los aspectos tcnicos, financieros, legales y econmicos de las ofertas.)

PARAMETROS DE VALORACION (EJEMPLO)

PUNTAJE

1. Oferta econmica 50

2. Experiencia de trabajos similares (si aplica) 5

3. Equipo propuesto (si aplica) 2

4. Metodologa y cronograma de ejecucin del proyecto

5

6. ndices financieros (si aplica) 4

7. Experiencia Personal tcnico (si aplica) 7

8. Bonificacin (invitados por sorteo) 2 *

9. Empresas que cumplan con los parmetros de origen nacional establecidos en el artculo 9 de la Resolucin INCOP No. 026-09 de 21 de mayo de 2009

10 **

10. Micro y pequeas empresas de origen nacional, en los trminos del artculo 16 del Reglamento General de la LOSNCP

10 **

11. Micro y pequeas empresas de origen local

5 **

Total

100

* Este parmetro es obligatorio para aquellos proveedores locales que hayan sido elegidos en el sorteo, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 8 de la Resolucin INCOP No. 026-09 de 21 de mayo de 2009. En este caso, el oferente beneficiario de la bonificacin ser calificado sobre 100 puntos; y, para los oferentes no beneficiarios del sorteo la calificacin ser sobre 98 puntos.

** Estos puntajes pueden ser acumulativos si el oferente cumple uno o ms de los parmetros establecidos en el cuadro anterior.

El parmetro recomendado para la valoracin de la oferta econmica podra ser mnimo cuarenta por ciento (40%) y mximo de cincuenta y cinco por ciento (55%) de la calificacin global.

Si la metodologa de ejecucin de los trabajos se califica, se recomienda un puntaje mximo para esta variable de cinco por ciento (5%). Si la entidad contratante decide valorar la maquinaria o equipo requerido para realizar la obra, se atender a la disponibilidad y no a la propiedad de dicha maquinaria o equipo.

Si la entidad contratante decide valorar la experiencia en trabajos similares, se atender a las siguientes reglas:

Se entender por obra similar la que tenga caractersticas y exigencias similares al proyecto de la invitacin.

Si se valora la experiencia con relacin al tiempo, no podr solicitarse experiencia mayor a diez aos, ni menor a tres.

Si se valora la experiencia con relacin a montos de ejecucin de obra, el oferente deber justificar al menos el 50% de presupuesto referencial del proyecto de la invitacin.

Para valorar la experiencia, se tomar en cuenta tambin aquella obtenida por el oferente en situacin de dependencia laboral, solo en el mbito pblico, para lo cual se solicitar los documentos de sustento.

La calificacin de la experiencia no podr evaluarse con relacin a una localidad geogrfica especfica, pues se atentara a los principios de concurrencia e igualdad establecidos en la LOSNCP.

4.8.2 Evaluacin de ofertas con puntaje:

La Comisin Tcnica de Cotizacin evaluar las ofertas que no sean rechazadas, y para cada uno de los parmetros establecidos en el numeral 4.8.1 de la Seccin IV de este Pliego, se aplicar la metodologa que se explica a continuacin:

4.8.2.1 Oferta econmica: 50 PUNTOS

Correccin de las Propuestas: Se examinar la oferta econmica a fin de verificar que no contenga errores aritmticos, para lo cual se proceder como sigue: a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario No. 2 y el obtenido en el anlisis del Formulario No. 4, prevalecer el del anlisis, debindose corregir los Precios que constan en el formulario 2, siempre que no exista diferencias sustanciales.

b) Si hubieran errores aritmticos en las operaciones del Formulario No. 2 para establecer el valor de la propuesta, se corregirn tales errores, siempre que no altere el valor de la oferta, obtenindose as el "Valor Corregido de la Propuesta". Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarn los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren el costo total del contrato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes, especificaciones tcnicas particulares y con rendimientos razonables a las condiciones de trabajo propuesto, rechazando la oferta que tengan anlisis de precios unitarios que no sean coherentes o que contengan inconsistencias, as tambin si ofertaren rubros diferentes a los establecidos en los solicitados en los pliegos para esta cotizacin. Para la calificacin y asignacin de los 50 puntos correspondientes al parmetro de oferta econmica, se proceder a asignar los 50 puntos a la o las ofertas que estn hasta mximo por el tres por ciento menos del presupuesto referencial y las que no cumplan con este parmetro se las descalificara automticamente.

4.8.2.2 Experiencia de trabajos similares (Oferente): 5 PUNTOS Se calificar con el total del puntaje a la o las ofertas cuyos montos de ejecucin de trabajos en obras similares, en el ltimo ao (sumados) como contratista o en situacin de dependencia laboral, solo en el mbito pblico, sean iguales o superiores al 100 % del monto del presupuesto referencial. A las dems ofertas que no lleguen a ese monto, se calificar en forma proporcional, tomando como base el 100 % del presupuesto referencial. Se entender por obras similares a cualquier obra de construccin civil que haya sido ejecutada con el estado en el ltimo ao.

4.8.2.3.- Equipo propuesto: 2 PUNTOS

Se calificar con el total del puntaje a la oferta que presente el equipo mnimo exigido se encuentre disponible al 100%. A las ofertas que no presentaren todo el equipo sern descalificadas automticamente, el equipo deber estar debidamente legalizado, los equipos deben contar con las respectivas matriculas del ao o las ms recientes. En caso de presentar ms equipos del mnimo exigido, no sern tomados en cuenta para la calificacin

4.8.2.4.- Metodologa y Cronograma: 5 PUNTOS

Se calificar con el total del puntaje a la oferta u ofertas que indiquen con suficiente detalle la metodologa y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecucin de las obras. Se considerar la correcta secuencia de actividades y el nmero de frentes de trabajo simultneos que se propone, Se evaluar el cronograma valorado de trabajos. El proponente no reproducir las especificaciones tcnicas de la obra para describir la metodologa que propone usar. Se asignarn los puntos segn obtengan la siguiente calificacin: Excelente 100% Muy bueno 75% Bueno 50% Regular 25% Malo 0%

4.8.2.5.- ndices financieros: 4 PUNTOS

Para calificar estos ndices, se considera la siguiente metodologa, nicamente para las ofertas que demuestren que su balance econmico fue declarado ante el SRI y presenten su certificado de pago de sus obligaciones tributarias, para el caso de consorcios se tomara en cuenta su participacin - ndice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente >= 1

- ndice Estructural: Patrimonio / Activo Total >= 0,3 - ndice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 1,5

Aquellos ndices que no estn dentro de los valores indicados tendrn una valoracin de 0 puntos.

4.8.2.6.- Experiencia Personal Tcnico: 7 PUNTOS

Se califica la experiencia del personal tcnico asignado al proyecto de la manera siguiente: 1. Director Tcnico: Se calificara con 5 puntos y se le asignara (5) cuando demuestre su

experiencia (igual al presupuesto referencial) mximo con tres obras en las que se haya desempeado como Director Tcnico, Superintendente o como contratista de obras en general, podr ser el oferente.

2. Ingeniero Residente: Se calificara con 2 puntos y se le asignaran los puntos si demuestra haber construido por lo menos una obra de similares caractersticas y de al menos el 20% del valor del Presupuesto Referencial.

La experiencia del personal tcnico, ser debidamente documentada, es decir deber adjuntarse las actas de recepcin, y certificados que comprueben efectivamente que ha laborado en dichas obras.

4.8.2.7.- Micro y Pequeas Empresas de origen Local: (2) PUNTOS

a) Con 2 PUNTOS, sern considerados como proveedores locales para efectos de la aplicacin de los mrgenes de preferencia, las personas naturales que de conformidad con los artculos 47 y 48 del Cdigo Civil, tengan su domicilio en el cantn donde se ejecutar la obra o se destinen los bienes y servicios objeto de la contratacin: en el caso de personas jurdicas, sern consideradas locales aquellas cuya oficina principal o matriz estn domiciliadas en el cantn donde se ejecutar la obra o se destinen los bienes y servicios objeto de la contratacin. La Comisin Tcnica, para efectos de aplicacin de esta resolucin considerar el domicilio, que acreditar nica y exclusivamente con la habilitacin de la oficina principal o matriz, en el Registro nico de Proveedores, lo que deber ser concordante con el Registro nico de Contribuyentes. Se calificar con el total del puntaje.

4.8.2.8.- Empresas que cumplan con los parmetros de origen nacional: (10 PUNTOS)

De acuerdo a los parmetros establecidos por el Ministerio de Industrias y Productividad, y para la aplicacin de los mrgenes de preferencia, se entendern como Origen Nacional de un Servicio u obra; si el oferente es una persona natural o jurdica domiciliada en el pas, y ms del 60% de su oferta represente el costo de la mano de obra, materias primas e insumos nacionales. Se calificara con el total del puntaje.

4.8.2.9.- Micro y Pequeas Empresas de origen nacional: (10 PUNTOS)

De acuerdo con el artculo 16 del Reglamento, se entendern por tales, aquellas que al menos cumplan dos de los tres parmetros establecidos en cada una de las categoras detalladas a continuacin: 1 Microempresa.- Aquella organizacin de produccin que tenga entre uno y nueve trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales inferiores a cinco mil dlares o un volumen de activos de hasta cien mil dlares. 2 Pequea Empresa.- La organizacin de produccin que tenga entre 10 y 49 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil y un milln de dlares o un volumen de activos entre cien mil uno y setecientos cincuenta mil dlares.

3- Mediana Empresa.- La organizacin de produccin que tenga entre 50 y 159 trabajadores, un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un milln uno y cinco millones de dlares o un volumen de activos entre setecientos cincuenta mil uno y cuatro millones de dlares. Se calificara con el total del puntaje.

4.8.3.- Informe: La Subcomisin de Apoyo preparar cuadros comparativos, y juntamente con el Informe correspondiente, los remitir a la Comisin Tcnica, para que se proceda conforme a lo establecido en el artculo 54 del Reglamento General de la LOSNCP. La Comisin Tcnica, preparar el Informe correspondiente y lo remitir a la mxima autoridad, o su delegado, del Gobierno Municipal para su anlisis y decisin

4.9 Obligaciones del Contratista: El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucin correcta y legal de la obra, en los trminos establecidos en el Contrato. El contratista por su parte deber dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaucin, etc.,), para la debida proteccin del pblico, personal de la Fiscalizacin y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la va pblica o las instalaciones de servicios pblicos.

Los sueldos y salarios se estipularn libremente, pero no sern inferiores a los mnimos legales vigentes en el pas.

El contratista deber pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo debern ceirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarn los subcontratistas a su personal.

Sern tambin de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que est sujeto segn las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

4.10 Obligaciones de la Contratante:

4.10.1 Dar solucin a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecucin del Contrato, en un plazo de 5 Das contados a partir de la peticin escrita formulada por el contratista.

4.10.2 Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucin correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos pblicos, en un plazo de 10 Das contados a partir de la peticin escrita formulada por el contratista.

4.10.3 En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de 10 Das contados a partir de la decisin de la mxima autoridad.

Designar al Administrador del contrato.

Designar a la Fiscalizacin del Contrato.

4.10.4 Entregar oportunamente (Ej.: los terrenos, materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

4.10.5 La Contratante ser responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecucin (Licencia Ambiental), as como la vigilancia de la ejecucin del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.

4.11 Forma de presentar la oferta: El oferente incluir en su oferta la informacin que se determina en los formularios que constan en la seccin 6. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condicin que la informacin sea la que se solicita.

4.11.1 Requisitos mnimos:

4.11.1.1 Oferta tcnica: Formulario de Oferta, que comprender: La Carta de Presentacin y Compromiso (Formulario No.1) y la Tabla de descripcin de rubros, unidades, cantidades y precios establecidos en el Formulario de Oferta (Formulario No.2.).

El oferente, para la obra que propone ejecutar, deber:

Cotizar todos y cada uno de los rubros sealados en el Formulario No.2 de los Pliegos.

No podr variar las cantidades y unidades establecidas.

Los precios no debern incluir el Impuesto al Valor Agregado IVA, y sern los vigentes 30 das antes de la fecha de presentacin de la oferta.

Completar los Datos del oferente (Formulario No.3).

Realizar los anlisis de precios unitarios de cada uno de los rubros (Formulario No.4).

Presentar los documentos que acrediten la situacin financiera (Formularios No. 5).

Indicar la lista de equipo asignado al proyecto, con la respectiva matrcula actualizada de al menos el equipo mnimo requerido (Formulario No.6).

Elaborar la lista de personal tcnico propuesto para el proyecto, adjuntando Hoja de Vida, con las certificaciones sobre experiencia en trabajos similares y copia de ttulos profesionales (Formularios Nos. 7 y 8).

Detallar los trabajos similares ejecutados por el Oferente en el ltimo Ao (la entidad debe determinar de acuerdo con la realidad nacional y el objeto del contrato) (Formularios No. 9).

Indicar el cronograma valorado de trabajos (Formulario No. 10), de los pliegos caso contrario se descalificara la oferta.

Desarrollar la metodologa de construccin (Formulario No.11).

Informacin de accionistas de personas jurdicas (Resolucin INCOP No.37-09, Formulario No.12).

NOTA: De acuerdo a lo dispuesto en la resolucin INCOP No. 012-09 de 5 de marzo de 2009, para efectos de la aplicacin de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de

Contratacin Pblica, las entidades contratantes nicamente verificarn la habilitacin en el Registro nico de Proveedores RUP, que ser suficiente para demostrar que el proveedor no consta en el Registro de contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.

4.11.1.2 Oferta econmica: Se entender por oferta econmica al formulario que consta en el portal www.compraspublicas.gov.ec, a fin de que el oferente establezca el precio total de la oferta. Este formulario debidamente lleno debe subirse al portal y una impresin del mismo, se adjuntar a la oferta tcnica.

4.12 Cronograma del procedimiento de Cotizacin: El que constar en el portal www.compraspublicas.gov.ec es el siguiente:

CONCEPTO DIA HORA

Fecha de Publicacin 02-22-2011 11h00 Fecha Lmite de Preguntas 02-24-2011 Fecha Lmite de Respuestas y Aclaraciones Fecha Lmite de Entrega de Ofertas Tcnica y Econmica 03-03-2011 11h00 Fecha de Apertura de Ofertas 03-03-2011 14h00 Fecha Estimada de Adjudicacin 03-07-2011 10h00

El trmino para la convalidacin de errores ser de dos das. (La entidad contratante est obligada a cumplir con esta fase de manera responsable, analizando todos los errores de forma susceptibles de convalidacin, a fin de realizar las notificaciones respectivas).

Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o ms errores de forma, se deber reprogramar el cronograma del proceso, en funcin del trmino concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados, para lo cual se tomar en cuenta el siguiente cronograma que contemplar una nueva fecha de adjudicacin:

CONCEPTO DIA HORA Fecha Lmite para solicitar Convalidacin de Errores Facha Lmite para Convalidacin de Errores Fecha Estimada de Adjudicacin

La cartula de la oferta tcnica ser la siguiente:

COTIZACIN OBRAS

CDIGO DEL PROCESO: COT - IMG 005 2011

SOBRE UNICO Seor: Secretario de la Comisin Tcnica de la Ilustre Municipalidad de Guachapala

Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarn en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o despus del da y hora fijados para su entrega-recepcin.

El Secretario de la Comisin Tcnica recibir (de ser el caso) y conferir comprobantes de recepcin por cada oferta entregada y anotar, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepcin. 4.13 Anexos de las Condiciones Especficas:

4.13.1 Especificaciones tcnicas: Se incluirn las especificaciones tcnicas del proyecto, considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseos previos, completos, definitivos y actualizados correspondientes; y, los estudios de prevencin/mitigacin de impactos ambientales, para lo cual la entidad deber cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratacin. La descripcin abarcar el rubro, procedimiento de trabajo, materiales a emplearse, requisitos, disponibilidad del equipo mnimo para la ejecucin del rubro, ensayos, tolerancias de aceptacin, forma de medida y pago, en la medida de que sean necesarios.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALDEROS CALEFONES Y CALDEROS

1. INSTALACION DEL SISTEMA HIDRAULICO:

Los tubos son especiales para calderos tubera de 3/4 plegables de agua caliente, con llave de paso en todas las entradas y salidas con capacidad de 26 lts. Por minutos conectados en serie. CARACTERSTICAS

El diseo tan compacto para un calentador de tan alto rendimiento permite brindar una plataforma total del equipo menor para no interferir con el paisaje alrededor de su piscina.

Un sistema totalmente premezclado con una eficiente mezcla de aire y gas permite que el mster temp se caliente rpidamente.

El exterior de resina compuesta resistente y a prueba de oxido soporta el calor y los elementos climticos.

Aprobados para su instalacin en superficies combustibles.

GARANTA Su funcionamiento seguro se garantiza a travs de una serie de caractersticas que incluyen un interruptor de presin de agua que detecta que la bomba est funcionando para prevenir el sobrecalentamiento; interruptores de lmite alto asegura que el calentador se apague si la temperatura del agua excede los lmites configurados de fbrica. EPECIFICACIONES DE CALDEROS

Fcil de instalar o modificar incluso en los espacios ms pequeos, los modelos de calderos de 200 M hasta 400 M BTU sus medidas son 21L X 21 A X 28 H.

El visor digital rotativo significa ms opciones de instalacin y acceso ms fcil para ver la informacin de funcionamiento.

Exterior de resina compuesta resistente a prueba de oxido para una larga vida.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE RESBALADERA DE DOBLE PISTA

Resbaladera de doble pista. 2. TRAZADO Y REPLANTEO

Descripcin: Se marcara con tiza las piscinas en el lugar determinado con estacas y piolas para dejar marcado los niveles correspondientes, este trabajo se lo har manualmente. Los niveles de acabados quedarn al mismo nivel del piso terminado de acuerdo con fiscalizacin y los planos del Contrato. 3. EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y DESALOJOS Descripcin: Este rubro consistir en la excavacin del terreno existente bajo cualquier condicin de trabajo necesario para la construccin de estructuras. Procedimiento de Trabajo: La excavacin se la realizara acorde con las alineaciones dadas en el trazado y replanteo, pendientes y cotas sealadas en los planos. El material excavado que sea adecuado para utilizar como relleno para estructuras deber ser estoqueado. Ser responsabilidad del contratista proveer a su costo cualquier apuntalamiento, arriostramiento y otros dispositivos para apoyar los taludes de excavacin necesarios para poder construir con seguridad las cimentaciones y otras obras de construccin especificadas. No se medir para su pago ninguna excavacin adicional que el contratista efectu solamente para acomoda tales dispositivos de apoyo.

Adicional: Se realizara con retroexcavadora y volquetas para su desalojo, se excavar entre 0.30 y 0.50 cm ms de la medida de las piscinas, para los trabajos de encofrado, armada de paredes, etc. Cuando en el terreno en que se van a construir las piscinas sea de muy buena calidad, no ser necesario hacer recambio de suelo, la profundidad de la excavacin ser de 0.40 cm de acuerdo a altura terminada de la piscina dada en los planos, as como sus niveles superiores. 4. INSTALACION DEL SISTEMA HIDRAULICO:

Los tubos son especiales para piscina tubera plstica PVC cdula 20 o B-plast cdula 40 y de acuerdo a su utilizacin sern: de 1 para skimmers y retornos y de 11/2a las bombas, todos los accesorios como codos, uniones, llaves, nudos, Toda la tubera ser colocada en una cama de arena fina; las cantidades de tubos y accesorios ser determinada por la distancia y utilizacin.

5. BOMBAS Y FILTROS

Descripcin: Las bombas y filtros sern de procedencia americana o similar ser conectado con el sistema hidrulico de la piscina por medio de tubos, llaves, vlvulas cheques, nudos, etc. Se utilizar 1 bomba con trampa de pelo de 2 HP marca Astral o similar monofsica de 110 o 220v. Todo el material de tubera plstica cdula 26. Se entregaran instalados con el material filtrante que es arena y gravilla. 6. Resbaladera doble pista.

Recubrimiento de resbaladera con liner Permax de 1.5 mm

Sistema hidrulico completo

1 Torre plstica de 4.50 m. Alto

1 Escalera con pasamano

1 Estructura de cemento para Resbaladera

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TOBOGAN POLIETILENO

Tobogn Abierto y Cerrado. 7. TRAZADO Y REPLANTEO

Descripcin: Se marcara con tiza las piscinas en el lugar determinado con estacas y piolas para dejar marcado los niveles correspondientes, este trabajo se lo har manualmente. Los niveles de acabados quedarn al mismo nivel del piso terminado de acuerdo con fiscalizacin y los planos del Contrato. 8. EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y DESALOJOS Descripcin: Este rubro consistir en la excavacin del terreno existente bajo cualquier condicin de trabajo necesario para la construccin de estructuras. Procedimiento de Trabajo: La excavacin se la realizara acorde con las alineaciones dadas en el trazado y replanteo, pendientes y cotas sealadas en los planos. El material excavado que sea adecuado para utilizar como relleno para estructuras deber ser estoqueado. Ser responsabilidad del contratista proveer a su costo cualquier apuntalamiento, arriostramiento y otros dispositivos para apoyar los taludes de excavacin necesarios para poder construir con seguridad las cimentaciones y otras obras de construccin especificadas. No se medir para su pago ninguna excavacin adicional que el contratista efectu solamente para acomoda tales dispositivos de apoyo. Adicional:

Se realizara con retroexcavadora y volquetas para su desalojo, se excavara entre 0.30 y 0.50 cm ms de la medida de las piscinas, para los trabajos de encofrado, armada de paredes, etc. Cuando en el terreno en que se van a construir las piscinas sea de muy buena calidad, no ser necesario hacer recambio de suelo, la profundidad de la excavacin ser de 0.40 cm de acuerdo a altura terminada de la piscina dada en los planos, as como sus niveles superiores. 9. INSTALACION DEL SISTEMA HIDRAULICO:

Los tubos son especiales para piscina tubera plstica PVC cdula 20 o B-plast cdula 40 y de acuerdo a su utilizacin sern: de 1 para skimmers y retornos y de 11/2a las bombas, todos los accesorios como codos, uniones, llaves, nudos, Toda la tubera ser colocada en una cama de arena fina; las cantidades de tubos y accesorios ser determinada por la distancia y utilizacin. 10. BOMBAS Y FILTROS

Descripcin: Las bombas y filtros sern de procedencia americana o similar ser conectado con el sistema hidrulico de la piscina por medio de tubos, llaves, vlvulas cheques, nudos, etc. Se utilizar 1 bomba con trampa de pelo de 1 1/2 HP marca Astral o similar monofsica de 110 o 220v. Todo el material de tubera plstica cdula 26. Se entregaran instalados con el material filtrante que es arena y gravilla. 11. Tobogn abierto y cerrado

Sistema hidrulico completo

1 Torre plstica de 4.50 m. Alto

1 Techo Tipo Teja 1 Escalera metlica con pasamano 22 peldaos

1 Estructura metlica para Tobogn

1 Estructura metlica para Resbaladera 3 metros

4 Paneles de Starburst

2 Bridas de 20 grados S/C

2 Tubos de 1.20 m Largo

1 Codos de 90 grados

10 Codos de 30 grados

7 Medios Tubos

1 Media Brida de Salida

1 Brida de Salida

CARACTERSTICAS TECNICAS DEL TOBOGAN COLOR: Azul ultramar, amarillo, anaranjado, morado, verde, turquesa, (para otros colores consultar). GARANTA: Contra defectos de fabricacin plsticos y colores por un ao. No se garantiza el mal uso por actos vandlicos o maliciosos de los usuarios, roturas o golpes intencionados, exposicin al fuego, uso de qumicos no compatibles con el polietileno.

MATERIAL: Polietileno cumple caractersticas requeridas por la F.D.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PISCINA DE ADULTOS

PISCINAS DE 6.00 x 12.00 mts x h =(1.20 a 1.50 m) 12. TRAZADO Y REPLANTEO

Descripcin: Se marcara con tiza las piscinas en el lugar determinado con estacas y piolas para dejar marcado los niveles correspondientes, este trabajo se lo har manualmente. Los niveles de acabados quedarn al mismo nivel del piso terminado de acuerdo con fiscalizacin y los planos del Contrato. 13. EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y DESALOJOS Descripcin: Este rubro consistir en la excavacin del terreno existente bajo cualquier condicin de trabajo necesario para la construccin de estructuras. Procedimiento de Trabajo: La excavacin se la realizara acorde con las alineaciones dadas en el trazado y replanteo, pendientes y cotas sealadas en los planos. El material excavado que sea adecuado para utilizar como relleno para estructuras deber ser estoqueado. Ser responsabilidad del contratista proveer a su costo cualquier apuntalamiento, arriostramiento y otros dispositivos para apoyar los taludes de excavacin necesarios para poder construir con seguridad las cimentaciones y otras obras de construccin especificadas. No se medir para su pago ninguna excavacin adicional que el contratista efectu solamente para acomoda tales dispositivos de apoyo. Adicional: Se realizara con retro excavadora y volquetas para su desalojo, se excavara entre 0.30 y 0.50cmts mas de la medida de las piscinas, para los trabajos de encofrado, armada de paredes, etc. Cuando en el terreno en que se van a construir las piscinas sea de muy buena calidad, no ser necesario hacer recambio de suelo, la profundidad de la excavacin ser de 1,30 a 1.50 m. de acuerdo a altura terminada de la piscina dada en los planos, as como sus niveles superiores. 14. RIOSTRAS:

Descripcin: El hormign ser de 210Kg/cm2 en concretera, en dimensiones de 20x20 m con hierro de 10 mm y estribos de 8 mm cada 25 cm, su encofrado ser de madera y ser asentada en el terreno simple para su fundicin. 15. PILARETES:

Descripcin: Se armara con hierro de 10 mm y estribos de 8 mm y su medida ser de 20x20 cm, cada 2 m. libres con hormign de 210Kg/cm2 preparado en concretera. 16. PAREDES PL/9

Descripcin: Las paredes sern construidas con bloque de cemento PL/9 y se pondr una lnea de hierro de 8 mm entre bloque y bloque, el hierro va amarrado a cada pilar, las paredes se armaran primero para luego fundir los pilaretes. El mortero necesario para la mampostera se preparara con concretera. La altura de las paredes ser de 1,20 m a 1,50 m incluido la riostra de cimentacin y la viga de amarre de acuerdo con los planos establecidos. 17. VIGUETAS

Descripcin: Se armarn con hierro de 8 mm y estribos de 5,5 mm cada 20 cm, la medida ser de 5x15 cm, el hormign ser de 210 Kg/cm2 preparado con concretera. 18. ENLUCIDO:

Descripcin: Se utilizar un mortero de una relacin de 1 a 3 sacos de arena con 0.01 cm de espesor, se enlucir la parte interior de las paredes, la mezcla se har con arena cernida. 19. PISO:

Descripcin: Ser conformado con hormign de 210 Kg/cm2 preparado en concretera aplicado con 10 cm de espesor con malla electrosoldada de 5.5 mm cada 15 cm, la malla ser colocada al centro del piso; su acabado es paleteado y pulido. 20. CAMINERA DE HORMIGON:

Descripcin: Conformada con hormign de 210 Kg/cm2 preparado en concretera y entregado en un espesor de 8 cm, con hierro de 8 mm cada 40 cm de manera transversal y de 5,5 mm cada 20 cm de manera longitudinal. 21. GRANITO LAVADO:

Descripcin: La piscina tendr un borde de 0.60 m de granito lavado. Se har un trazado de lneas de mortero cada 1,20 m sobre las cuales se colocar las lminas de aluminio. Se colocar granito lavado # 3 color caf claro en un espesor de 1 cm, entre las laminas de aluminio cada 1.20 m en la caminera, adems el Rudn rompe olas, quedando el rudn con 3 cm ms alto que el nivel de patio. 22. ACERO DE REFUERZO:

Descripcin: Se utilizar acero de 10 mm, 8 mm, 5.5 mm y malla electro soldada de 5.5 mm tanto en riostras, pilares, escalerillas, caminera, contrapisos etc. 23. INSTALACION DEL SISTEMA HIDRAULICO:

Los tubos son especiales para piscina tubera plstica PVC cdula 20 o B-plast cdula 40 y de acuerdo a su utilizacin sern: de 1 para skimmers y retornos y de 11/2a las bombas, todos los accesorios como codos, uniones, llaves, nudos, Toda la tubera ser colocada en una cama de arena fina; las cantidades de tubos y accesorios ser determinada por la distancia y utilizacin. Se instalarn 2 skimmers para geomembrana y 4 retornos para geomembrana. 24. BOMBAS Y FILTROS

Descripcin: Las bombas y filtros sern de procedencia americana o similar ser conectado con el sistema hidrulico de la piscina por medio de tubos, llaves, vlvulas cheques, nudos, etc. Se utilizar 1 filtro de 24en marca Astral o similar y 1 bomba con trampa de pelo de 2 HP marca Astral o similar monofsica de 110 o 220v. Todo el material de tubera plstica cdula 20. Se entregaran instalados con el material filtrante que es arena y gravilla. 25. PROVISIN DE GEOMEMBRANA Descripcin. La geomembrana marca PERMAX POOL 150, vendr en color celeste o azul en rollos de: 1,40 m de ancho por 25 m de largo en un espesor de 1,5 mm. La geomembrana es una membrana de policloruro de vinilo plastificado dotada de una solidez excepcional y una estabilidad dimensional. No tiene porosidad y su composicin tiene incorporado agentes fungicidas y bactericidas, lo que no permite la fijacin de hongos, algas o bacterias. Posee resistencia a la radiacin ultravioleta. 26. INSTALACIN DE GEOMEMBRANA Descripcin Se fijarn las paredes de geomembrana sobre la vigueta de amarre de la piscina dejando 5 cm sobre sta, asegurados con clavos de acero de 1 cada 20 cm a todo el largo de la piscina. Se instalarn las gradas y pisos termofundiendo las uniones de la geomembrana con una mquina de termofusin a 500C. Se dejar un traslape entre 5 y 10 cm. El piso de geomembrana ser termofundido a las paredes ya anteriormente instaladas Una vez terminada la instalacin de la geomembrana, se terminarn de instalar los skimers, retornos. 27. EQUIPOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Descripcin: 1 cepillo aspiradora plstica 1 recogedor de hojas plstico 1 tubo telescpico de aluminio 1 manguera de 50 pies plstica flexible 1 test kit de anlisis de agua. 28. SISTEMA DE CALENTAMIENTO

- 1 Caldero de 400.000BTU, con centralina y sistema de tuberas de conexin.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PISCINA DE OLAS

PISCINAS DE 98 m2x h=1.60 a 0.00 m 29. TRAZADO Y REPLANTEO

Descripcin: Se marcara con tiza las piscinas en el lugar determinado con estacas y piolas para dejar marcado los niveles correspondientes, este trabajo se lo har manualmente. Los niveles de acabados quedarn al mismo nivel del piso terminado de acuerdo con fiscalizacin y los planos del Contrato. 30. EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y DESALOJOS Descripcin: Este rubro consistir en la excavacin del terreno existente bajo cualquier condicin de trabajo necesario para la construccin de estructuras. Procedimiento de Trabajo: La excavacin se la realizara acorde con las alineaciones dadas en el trazado y replanteo, pendientes y cotas sealadas en los planos. El material excavado que sea adecuado para utilizar como relleno para estructuras deber ser estoqueado. Ser responsabilidad del contratista proveer a su costo cualquier apuntalamiento, arriostramiento y otros dispositivos para apoyar los taludes de excavacin necesarios para poder construir con seguridad las cimentaciones y otras obras de construccin especificadas. No se medir para su pago ninguna excavacin adicional que el contratista efectu solamente para acomoda tales dispositivos de apoyo. Adicional: Se realizara con retroexcavadora y volquetas para su desalojo, se excavar entre 0.30 y 0.50 cm ms de la medida de las piscinas, para los trabajos de encofrado, armada de paredes, etc. Cuando en el terreno en que se van a construir las piscinas sea de muy buena calidad, no ser necesario hacer recambio de suelo, la profundidad de la excavacin ser de 1,70 a 0.00 m de acuerdo a la altura terminada de la piscina dada en los planos, as como sus niveles superiores. 31. RIOSTRAS:

Descripcin: Ser preparado el hormign de 210 Kg/cm2 en concretera, ser de 0.20x0.20 cm con hierro de 10 mm y estribos de 8 mm cada 25 cm, su encofrado ser de madera y ser asentada en el terreno simple para su fundicin. 32. PILARETES:

Descripcin: Se armar con hierro de 10 mm y estribos de 8 mm y su medida ser de 20x20 cm, cada 3 m libres con hormign de 210 Kg/cm2 preparado en concretera. 33. PAREDES PL/9

Descripcin:

Las paredes sern construidas con bloque de cemento PL/9 y se pondr una lnea de hierro de 8 mm entre bloque y bloque, el hierro va amarrado a cada pilar, las paredes se armaran primero para luego fundir los pilaretes. El mortero necesario para la mampostera se preparar en concretera. La altura de las paredes ser de 2.60 m a 0,20 cm incluido la riostra de cimentacin y la viga de amarre de acuerdo con los planos establecidos. 34. VIGUETAS

Descripcin: Se armarn con hierro de 8 mm y estribos de 5,5 mm cada 20 cm, la medida ser de 10x15 cm, el hormign ser de 210 Kg/cm2 preparado con concretera. 35. ENLUCIDO:

Descripcin: Se utilizara un mortero de una relacin de 1 a 3 sacos de arena con 0.01 cm de espesor, se enlucir la parte interior de las paredes, la mezcla se har con arena cernida. 36. PISO:

Descripcin: Ser conformado con hormign de 210 Kg/cm2 preparado en concretera aplicado con 10 cm de espesor con malla electrosoldada de 5.5 mm cada 15 cm, la malla ser colocada al centro del piso; su acabado es paleteado y pulido. 37. CAMINERA DE HORMIGON:

Descripcin: Conformada con hormign de 210 Kg/cm2 preparado con concretera y entregado en un espesor de 8 cm, con hierro de 8 mm cada 40 cm de manera transversal y de 5,5 mm cada 20 cm de manera longitudinal. 38. GRANITO LAVADO:

Descripcin: La piscina tendr una caminera de nivel cero de 1 m de granito lavado. Se colocar granito lavado # 3 color caf claro en un espesor de 1 cmts, adems el Rudn rompe olas, quedando el rodn con 0.5 cm ms alto que el nivel de patio. 39. ACERO DE REFUERZO:

Descripcin: Se utilizar acero de 10 mm, 8 mm, 5.5 mm y malla etrectrosoldada de 5.5 mm tanto en riostras, pilares, escalerillas, caminera, contrapisos etc. 40. INSTALACION DEL SISTEMA HIDRAULICO:

Los tubos son especiales para piscina Tubera plstica cdula 20 o B-plast cdula 40 y de acuerdo a su utilizacin sern: de 1 para skimmers y retornos y de 1 a las bombas, todos los accesorios como codos, uniones, llaves, nudos, sern de Plastigama. Toda la tubera ser colocada en una cama de arena fina; las cantidades de tubos y accesorios ser determinada por la distancia y utilizacin.

Se instalarn 4 skimmers para geomembrana, 4 retornos para geomembrana y 4 succiones para geomembrana. 41. BOMBAS Y FILTROS

Descripcin: Las bombas y filtros sern de procedencia americana o similar ser conectado con el sistema hidrulico de la piscina por medio de tubos, llaves, vlvulas cheques, nudos, etc. Se utilizar 2 filtro de 19en marca Astral o similar y 2 bomba con trampa de pelo de 1 HP marca Astral o similar monofsica de 110v o 220v. Todo de material es de tubera plstica cdula 20. Se entregaran instalados con el material filtrante que es arena y gravilla. 42. PROVISIN DE GEOMEMBRANA Descripcin. La geomembrana marca PERMAX POOL 150, vendr en color celeste o azul en rollos de: 1,40 m de ancho por 25 m de largo en un espesor de 1,5 mm. La geomembrana es una membrana de policloruro de vinilo plastificado dotada de una solidez excepcional y una estabilidad dimensional. No tiene porosidad y su composicin tiene incorporado agentes fungicidas y bactericidas, lo que no permite la fijacin de hongos, algas o bacterias. Posee resistencia a la radiacin ultravioleta. 43. INSTALACIN DE GEOMEMBRANA Descripcin Se fijarn las paredes de geomembrana sobre la vigueta de amarre de la piscina dejando 5 cm sobre sta, asegurados con clavos de acero de 1 cada 20 cm a lo largo de la piscina. El piso de geomembrana ser termofundido a las paredes ya anteriormente instaladas Una vez terminada la instalacin de la geomembrana, se terminarn de instalar los skimers, retornos y reflectores de las piscinas. 44. EQUIPOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Descripcin: 1 cepillo aspiradora plstica 1 recogedor de hojas plstico 1 tubo telescpico de aluminio 1 manguera de 50 pies plstica flexible 1 test kit de anlisis de agua. 45. SISTEMA ROTATIVO DE CREACIN DE OLAS EN PISCINAS Descripcin:

Estructura mecnica en acero inoxidable

Rel programable sper SR-12MR AC 8E/4S 100-240 VAC

Pantalla de programacin SR-HMI sper gabinete metlico liviano 40 x 40 x20

Motor reductor helicoidal de patas, uso horizontal

Eje solido de D=50mm, 5HP. 60 RPM de salida Variador de frecuencia 10 HP 220 V.L.G.

Contactor GMC 40220 V.L.G.

Pulsador 22mm doble C/CAPUC 1NA+1NC

Selector 2 posiciones 22mm C/retorno telemecanique

46. SISTEMA DE CALDEROS

2 calderos de 400.000 BTU, con centralina y sistema de tuberas de conexin.

1 caldero de 200.000 BTU, con centralina y sistema de tuberas de conexin.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARQUE ACUTICO INTERACTIVO

PISCINAS DE 8.00 X 15.00 m x h= 0,40 m 47. TRAZADO Y REPLANTEO

Descripcin: Se marcara con tiza las piscinas en el lugar determinado con estacas y piolas para dejar marcado los niveles correspondientes, este trabajo se lo har manualmente. Los niveles de acabados quedarn al mismo nivel del piso terminado de acuerdo con fiscalizacin y los planos del Contrato. 48. EXCAVACION PARA CIMIENTOS Y DESALOJOS Descripcin: Este rubro consistir en la excavacin del terreno existente bajo cualquier condicin de trabajo necesario para la construccin de estructuras. Procedimiento de Trabajo: La excavacin se la realizara acorde con las alineaciones dadas en el trazado y replanteo, pendientes y cotas sealadas en los planos. El material excavado que sea adecuado para utilizar como relleno para estructuras deber ser estoqueado. Ser responsabilidad del contratista proveer a su costo cualquier apuntalamiento, arriostramiento y otros dispositivos para apoyar los taludes de excavacin necesarios para poder construir con seguridad las cimentaciones y otras obras de construccin especificadas. No se medir para su pago ninguna excavacin adicional que el contratista efectu solamente para acomoda tales dispositivos de apoyo.

Adicional: Se realizara con retroexcavadora y volquetas para su desalojo, se excavar entre 0.30 y 0.50 cm ms de la medida de las piscinas, para los trabajos de encofrado, armada de paredes, etc. Cuando en el terreno en que se van a construir las piscinas sea de muy buena calidad, no ser necesario hacer recambio de suelo, la profundidad de la excavacin ser de 0,50 m de acuerdo a altura terminada de la piscina dada en los planos, as como sus niveles superiores.

49. RIOSTRAS:

Descripcin: Ser preparado el hormign de 210 Kg/cm2 en concretera, ser de 20 x 15 cm con hierro de 10 mm y estribos de 8 mm cada 25 cm, su encofrado ser de madera y ser asentada en el terreno simple para su fundicin. 50. PAREDES PL/9

Descripcin: Las paredes sern construidas con bloque de cemento PL/9. El mortero necesario para la mampostera se preparara con concretera. La altura de las paredes ser de 0,40 m incluido la riostra de cimentacin y la viga de amarre de acuerdo con los planos establecidos. 51. VIGUETAS

Descripcin: Se armarn con hierro de 8 mm y estribos de 5,5 mm cada 20 cm, la medida ser de 8x10 cm, el hormign ser de 210 Kg/cm2 preparado con concretera. 52. ENLUCIDO:

Descripcin: Se utilizar un mortero de una relacin de 1 a 3 sacos de arena con 1 cm de espesor, se enlucir la parte interior de las paredes, la mezcla se har con arena cernida.

53. PISO:

Descripcin: Ser conformado con hormign de 210 Kg/cm2 preparado en concretera aplicado con 10 cm de espesor con malla electrosoldada de 4 mm cada 20 cm, la malla ser colocada al centro del piso; su acabado es paleteado y pulido. 54. CAMINERA DE HORMIGON:

Descripcin: Conformada con hormign de 210 Kg/cm2 preparado con concretera y entregado en un espesor de 8 cm, con hierro de 8 mm cada 40 cm de manera transversal y de 5,5 mm cada 20 cm de manera longitudinal. 55. GRANITO LAVADO:

Descripcin: La piscina tendr un borde de 60 cm de granito lavado. Se har un trazado de lneas de mortero cada 1,20 m sobre las cuales se colocar las lminas de aluminio. Se colocar granito lavado # 3 color caf claro en un espesor de 1 cm, entre las lminas de aluminio cada 1.20 m en la caminera, adems el Rudn rompe olas, quedando el rudon 3 cm ms alto que el nivel de patio.

56. ACERO DE REFUERZO:

Descripcin: Se utilizar acero de 10 mm, 8 mm, 5.5 mm y malla etrectrosoldada de 4 mm tanto en riostras, caminera, contrapisos etc. 57. INSTALACION DEL SISTEMA HIDRAULICO:

Descripcin: Los tubos son especiales para piscina tubera plstica cdula 20 o cdula 40 y de acuerdo a su utilizacin sern: de 1 para skimmers y retornos y de 1 a las bombas, todos los accesorios como codos, uniones, llaves, nudos, sern de tuberas especiales plsticas. Toda la tubera ser colocada en una cama de arena fina; las cantidades de tubos y accesorios ser determinada por la distancia y utilizacin. Se instalarn 2 skimmers para geomembrana y 2 retornos para geomembrana 58. BOMBAS Y FILTROS

Descripcin: Las bombas y filtros sern de procedencia americana ser conectado con el sistema hidrulico de la piscina por medio de tubos, llaves, vlvulas cheques, nudos, etc. Se utilizar 1 filtro de 24 y 1 bombas con trampa de pelo de 1HP, monofsica de 110 o de 220v. Todo el material es de tubera plstica cdula 20. Se entregaran instalados con el material filtrante que es arena y gravilla.

a. Juego Acutico Interactivo P-300 1 Torres plstica de 1.50 m Alto 1 Techo Tipo Tejas 1 Torre hexagonal 1 Techo para Torre Hexagonal 2 Escaleras de cemento y liner 2 Resbaladera de 5 pies 4 Bridas de 20 grados de tobogn. 3 Bridas Rectas de tobogn. 2 Estructura metlica para Resbaladera 13 Soportes metlicos para Tobogn 1 Tubo con ventana 6 Tubos de 1.20 m Largo de tobogn. 4 Codos de 90 grados de tobogn. 3 Bridas de Salida de tobogn. 4 Medios Codos de tobogn. 2 Medios Tubos de tobogn. 2 Medias Bridas de Salida de tobogn. Tuberas para piscinas clula 20, con los dimetros segn las especificaciones. 3 Bombas 2 HP con trampa de pelo 5 salidas de agua para toboganes y resbaladeras. 13 puntos de agua con las siguientes boquillas:

1 Full cone. 8 Flat sprays. 4 Off center flat spray.

Material de instalacin de tuberas y boquillas. Accesorios de conexin en tuberas y boquillas Pintura, lija y dems implementos extras para instalacin de tuberas.

b. Juegos Independientes Adicionales 6 Volcanes:

6 puntos de salida de aire con tubera, material de instalacin, accesorios y conexiones.

6 volcanes. 2 bombas eyectores de aire (Blower) de 1 HP.

8 Wter effect que irn sobre la caminera: 8 puntos de salida de agua con tubera, material de instalacin, accesorios y

conexiones. 8 Boquillas tee jet. 1 bomba de 1 HP.

1 Hongo interactivo de 2 m de dimetro en su corona Estructura de malla y cemento Tubera empotrada de clula 20 Material de instalacin de tuberas hacia la bomba

1 rbol con tobogn y resbaladera Sistema hidrulico de 1 2 resbaladeras de cemento y liner 1 Escalera de cemento y liner

59. PROVISIN DE GEOMEMBRANA Descripcin. La geomembrana marca PERMAX POOL 150, vendr en color celeste y/o azul en rollos de: 1,40mt de ancho por 25 mt de largo en un espesor de 1,5mm. La geomembrana es una membrana de policloruro de vinilo plastificado dotada de una solidez excepcional y una estabilidad dimensional. No tiene porosidad y su composicin tiene incorporado agentes fungicidas y bactericidas, lo que no permite la fijacin de hongos, algas o bacterias. Posee resistencia a la radiacin ultravioleta. 60. INSTALACIN DE GEOMEMBRANA Descripcin. Se fijarn las paredes de geomembrana sobre la vigueta de amarre de la piscina dejando 5 cm sobre sta, asegurados con clavos de acero de 1 cada 20 cm a lo largo de la piscina. Se instalarn las gradas y pisos termofundiendo las uniones de la geomembrana con una mquina de termofusin a 500 C. Se dejar un traslape entre 5 y 10 cm. El piso de geomembrana ser termofundido a las paredes ya anteriormente instaladas Una vez terminada la instalacin de la geomembrana, se terminarn de instalar los skimers, retornos y reflectores de las piscinas. 61. EQUIPOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Descripcin: 1 cepillo aspiradora plstica 1 recogedor de hojas plstico

1 tubo telescpico de aluminio 1 manguera de 50 pies plstica flexible 1 test kit de anlisis de agua. 62. SISTEMA DE CALDEROS

Descripcin: 1 Caldero de 200,000 BTU.

4.13.2. Planos del Proyecto: a. Los planos completos son parte de los pliegos, y se publicarn en el portal www.compraspublicas.gov.ec como un anexo; si el tamao del archivo supera la capacidad de almacenamiento prevista en el portal, se publicarn en la pgina web de la entidad contratante y estarn a disposicin en forma magntica respecto de los proveedores interesados.

b. Todos los planos deben llevar las firmas de responsabilidad y el nmero de la licencia profesional de los diseadores y de quienes aprobaron los documentos, incluyendo a quienes fiscalizaron los respectivos diseos.

Los planos respectivos con sus detalles se encuentran en el departamento de OOPPMM

4.13.3 Presupuesto Referencial: El Presupuesto Referencial es de USD 193,112.47 (CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE 47/100), sin incluir el I.V.A, con sujecin al Plan Anual de Contrataciones respectivo. Deber contarse con la certificacin presupuestaria respectiva.

ANEXO (PRESUPUESTO PARQUE ACUATICO)

4.13.4 Equipo Mnimo: La lista del equipo debe ser elaborada por la entidad contratante de manera general, sin indicacin de tipo, marca o modelo; de ser el caso se indicarn alternativas. No se incluirn equipos no indispensables para la ejecucin del contrato o que se requieran para fabricar un producto que puede ser adquirido comercialmente. La entidad contratante calificar la disponibilidad y no la propiedad del equipo mnimo.

Se utilizar el siguiente formulario, como ejemplo:

No. ORDEN D E S C R I P C I N D E L E Q U I P O

NMERO DE

UNIDADES 1 Retroexcavadora 1 2 Compactador 2 3 Vibrador 1 4 Concretera 1 5 Volquete 1 6 Bomba de Agua 1

COTIZACIN OBRAS CDIGO DEL PROCESO: COT - IMG 005 2011

SECCIN V

CONTRATO

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracin del presente contrato, por una parte la I. Municipalidad del Canton Guachapala, representada por el Tecnlogo Ral Remigio Delgado Orellana, en calidad de Alcalde, a quien en adelante se le denominar CONTRATANTE; y, por otra el Ingeniero Carlos Brando Morn GERENTE GENERAL DE AQUAPOOLS S.A. a quien en adelante se le denominar CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clusulas

Clusula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los artculos 22 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de Ilustre Municipalidad de Guachapala CONTRATANTE, contempla la ejecucin de: LA CONSTRUCCION DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUACHAPALA. 1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, la mxima autoridad de la Ilustre Municipalidad de Guachapala CONTRATANTE resolvi aprobar los pliegos de la cotizacin CDIGO DEL PROCESO: COT- IMG005-2011 para LA CONSTRUCCION DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUACHAPALA.

1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 0N 6715360099750103059, conforme consta en la certificacin conferida por el Director Financiero de fecha 23 de marzo del 2011, con oficio # 059-DF-2011.

1.04.- Se realiz la respectiva invitacin el 23 de febrero del 2011, a travs del portal www.compraspublicas.gov.ec.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la mxima autoridad de la I. Municipalidad de Guachapala, (CONTRATANTE), Ing. Ral Delgado Orellana, mediante resolucin No. 004 del 9 de marzo del 2011, adjudic la ejecucin de la obra CONSTRUCCION DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUACHAPALA. al oferente CONSTRUCTORA AQUAPOOLS S.A.

Clusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones tcnicas, planos y diseos del proyecto que corresponden a la obra contratada. b) La oferta presentada por el CONTRATISTA. CONSTRUCTORA AQUAPOOLS S.A.

c) Los dems documentos de la oferta del adjudicatario.

d) Las garantas presentadas por el CONTRATISTA. e) La resolucin de adjudicacin.

f) Las certificaciones de (Direccin Financiera o dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Clusula Tercera.- INTERPRETACIN Y DEFINICIN DE TRMINOS

3.01.- Los trminos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intencin de los contratantes. En todo caso su interpretacin sigue las siguientes normas:

1) Cuando los trminos estn definidos en la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, LOSNCP, o en este contrato, se atender su tenor literal.

2) Si no estn definidos se estar a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencin de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecern las normas del contrato.

3) El contexto servir para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armona.

4) En su falta o insuficiencia se aplicarn las normas contenidas en el Ttulo XIII del Libro IV de la codificacin del Cdigo Civil, De la Interpretacin de los Contratos.

3.02.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes trminos sern interpretados de la manera que se indica a continuacin:

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la mxima autoridad de la Ilustre Municipalidad de Guachapala CONTRATANTE le adjudica el contrato.

b) "Comisin Tcnica", es la responsable de llevar adelante el proceso de cotizacin, a la que le corresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c) INCOP, Instituto Nacional de Contratacin Pblica.

d) LOSNCP, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.

e) "Oferente", es la persona natural o jurdica, asociacin o consorcio que presenta una "oferta", en atencin al llamado a Cotizacin. CONSTRUCTORA AQUAPOOLS S.A.

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceida a los pliegos, presentada por el oferente a travs de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucin del proyecto. CONSTRUCCION DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUACHAPALA.

Clusula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la Ilustre Municipalidad de Guachapala CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfaccin de la CONTRATANTE CONSTRUCCION DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUACHAPALA.

1.3

1.3.1 m2

1.3.2 m2

1.3.3 m2

1.3.4 m2

OBRA ARQUITECTONICA

1.4 EQUIPO DE BOMBEO Y FILTRACION

1.4.1 BOMBAS Y FILTROS u 1,00 $ 2.921,99 $ 2.921,99

1.4.2 EQUIPOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO u 1,00 $ 548,54 $ 548,54

EQUIPO DE BOMBEO Y FILTRACION $ 3.470,53

1.5 SISTEMA HIDRAULICO

1.5.1 SISTEMA PARA TUBERIAS DE 1 1/2 m 220,69 17,62$ $ 3.888,56

SISTEMA HIDRAULICO $ 3.888,56

$ 21,40 $ 856,00

OBRA ARQUITECTONICA

$ 1.934,45

CAMINERA DE HORMIGON ARMADO FC=210 KG/CM2 (a= 80cm) 40,00 $ 19,50 $ 780,00

RECUBRIMIENTO DE GRANITO LAVADO EN CAMINERA (a=80cm) 40,00

ENLUCIDOS 18,40 $ 5,90 $ 108,56

MAMPOSTERIA e=10cm 14,72 $ 12,90 $ 189,89

1.6 JUEGO PRINCIPAL

1.6.1 CENTRO DE RECREACION INTERACTIVA FAMILIAR ACUATICA, MODELO P300 u 1,00 30.000,00$ $ 30.000,00

JUEGO PRINCIPAL $ 30.000,00

1.7 JUEGOS LIBRES INTERACTIVOS

1.7.1 VOLCANES u 6,00 800,00$ $ 4.800,00

1.7.2 WATER EFFECT u 10,00 100,00$ $ 1.000,00

1.7.3 HONGO INTERACTIVO u 1,00 2.000,00$ $ 2.000,00

1.7.4 ARBOL INTERACTIVO u 1,00 2.000,00$ $ 2.000,00

JUEGOS LIBRES INTERACTIVOS $ 9.800,00

COSTO DE LA PISCINA DE JUEGOS ACUATICOS INTERACTIVOS DE NIOS P-300(h=0.40m) $ 61.946,65

2.0

2.1

2.1.1 m2

2.1.2 m3

2.1.3 m3

MOVIMIENTO DE TIERRA

2.2

2.2.2 m3

2.2.3 m3

2.2.4 m3

2.2.5 m3

2.2.6 Kg

2.2.7 u

2.2.8 m2

OBRA CIVIL

ACERO DE REFUERZO 380,00 $ 1,96 $ 744,80

MALLA ELECTROSOLDADA 4 c/20cm 5,00 $ 44,53 $ 222,65

RECUBRIMIENTO CON GEOMENBRANA PERMAX 500 e=1.5mm 120,00 $ 52,60 $ 6.312,00

$ 8.774,40

HORMIGON SIMPLE EN VIGA FC=210 KG/CM2 0,55 $ 163,74 $ 90,06

CONTRAP