A 150000640 זרכמ 'סמ 879/12/15 ימינפ 'סמ ... · 36 ךותמ 2 דומע a 041111051 'סמ זרכמ יכמסמ חתפתמ ןכוממ יבמופ זרכמב תועצה תשגהל

36מתוך 1עמוד A 041111051מסמכי מכרז מס'

חברת החשמל לישראל בע"מ ת ו ח ו ק ל ת ב י ט ח

דן מחוז

A 150000640מס' מכרז

(879/12/15)מס' פנימי 5102 אוגוסט


מתפתח ממוכן פומבי במכרז הצעות להגשת הזמנה

)מס' פנימי 041021111A מס' הנדון:מכרז ממוכן מתפתח עם שלב מיון מוקדם מחוז דן של חברת החשמל עבור שמאות אלמנטריתלקבלת שירותי ( 502055978

(ו5או חח"י בע"מ )"החברה" לישראל

כללי: .א

מהות הפנייה .0

אירועיב וקביעת חבות תיעוד הכוללים אלמנטרית שמאות שירותי למתן הצעותלקבל בזאת ה מבקשת החבר, של חברת החשמל עבור מחוז דן וכן שירותים נוספיםהערכת נזקים הנגרמים לצד שלישי, י"חח ברכוש פגיעה

.כמפורט להלן ."מכרזמסמכי ה": ביחד להלן ויקראוהנספחים לו סמך זהמ

יומצאו לעיון לכל דורש, בלא תשלום במשרדי החברה וכן באתר האינטרנט של החברה. מסמכי מכרז

-מציע המעוניין להגיש הצעה למכרז שבנדון ידפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של חברת החשמל בכתובת WWW.IEC.CO.IL.

. אשר לא יוחזרו ()כולל מע"מ₪ 011התשלום עבור השתתפות במכרז הינו בסך

, 2)פינת רחוב נירים(, תל אביב קומה 20 'אנילביץבמשרדי החברה במחוז דן, רחוב את התשלום יש להסדיר .04:11 – 19:11בין השעות 10.18.5102 – 01.19.5102ם , בין התאריכיה'-א' , בימים217חדר

תקופת ההתקשרות .2

תקופת של ההתקשרות יהיו בגדר החודשים הראשונים שתשתקופת ההתקשרות הינה למשך שנתיים כאשר

זכותה של החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, להביא את ההסכם לקיצו בתוך תקופת הניסיון, בכפוף למתן ניסיון ימים מראש. 05הודעה לקבלן

אחתלחברה תהא הזכות להאריך את תוקף ההתקשרות לפי שיקול דעתה הבלעדי לתקופה נוספת של שנה ( שנים 3"(. סה"כ תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה לא תעלה על שלוש )תקופות האופציה)להלן: "

ן ביחד ולחוד "תקופת ההתקשרות"(.)תקופת ההתקשרות המקורית לרבות תקופות האופציה, יקראו להל

ההתקשרות לתקופה של שנה על אף האמור לעיל, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת אחת נוספת מעבר לתקופות האופציה, בתנאי שאין בהארכת התקופה כאמור כדי להגדיל את היקפה הכספי של

ההתקשרות.


מכרז ממוכן מתפתח-המכרזמתכונת .3

-ד' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג01המכרז ינוהל במתכונת של מכרז ממוכן מתפתח בהתאם להוראות תקנה .3.00113 .

שלבי, אשר ינוהל כדלקמן:-הליך דוע"י חח"י במסגרת בוצע יהליך זה .3.2

שלב עמידה בתנאים המוקדמים)שלב טכני(: –שלב א' הנדרשים במסגרת לרבות הגשת כל המסמכים והאישורים הצעות מחיריםללא הגשה פיזית של מסמכי ההצעה

ולא תתחשב בהן, הכל ,בשלב זה ויוגשו,במידה חברת החשמל תתעלם מהצעות מחיר .התנאים המוקדמים .למסמכי המכרז להלן ) "הגשת הצעות" ( 0כמפורט בסעיף

:המחירים שלב -' ב שלבהמציעים לאחר בחינת עמידת ההצעות בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תקבע ועדת המכרזים את קבוצת

מחיר בקבוצת המציעים הסופית יהיה רשאי להגיש הצעת מחיר. המציע יגיש הצעת להסופית. רק מציע אשר ייכלבאמצעות מערכת האינטרנט וזאת במועד שיקבע ע"י חברת החשמל ובתנאי שעבר הדרכה ע"י נציג החברה וקיבל

למסמכי המכרז להלן ) "הגשת הצעות"(. 0, הכל כמפורט בסעיף סיסמא למערכת

להגשת שנקבע המועד בטרם ההליך מתכונת את לשנות (חייבת לא אך) הזכות את לעצמה שומרת החשמל חברת .3.3 ת,מתפתח ממוכנת התמחרות קיום ללא המכרזים לתיבת יוגשו המחיר שהצעות למשתתפים ולהודיע, המחירים

:הבאים במקרים זאת

העדפת המכרזים חובת לתקנות בהתאם העדפה למתן בקשה הגיש במכרז מהמשתתפים יותר או אחד .0

.1995) – ה"תשנ (,הארץ תוצרת

.במכרז לדיון יחידה הצעה נותרה או יחידה הצעה הוגשה .2

.נוספים במקרים גם כאמור ההליך מתכונת את לשנות מו,שירש מיוחדים טעמיםת, מרשאי תהא החברה תחרותי הליך ינוהל לכך התנאים ובהתקיים כאמור ההליך מתכונת את לשנות החברה תחליט בהם במקרים

.נוסף


(מכרז)הנספחים למסמכי ה תנאי ההתקשרות .5, כפי מכרזהמהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההתנאים הנקובים במסמכים הבאים כלעל פי נהבוצעתהעבודות

כנדרש: כשהם חתומיםלהלן את כל המסמכים המפורטים על המציע לצרף להצעתו . שיפורטו להלן ואימות חתימה ע"י עו"ד;הצהרת המציע - 0נספח

טופס שאלון לנותן השירות -א0נספח;

טופס כתב הכמויות; - 2נספח

מפת מחוז דן -3נספח;

0190 - חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ופי תצהיר ל -5נספח;

0112 – ב"התשנ, המכרזים חובת לחוק ב2 סעיף לפיתצהיר - 4נספח;

פרסום המכרז;מודעת - 0נספח

תצהיר בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תאום מכרז/הליך; - 9נספח

(מקדמי שלב עם) מתפתח ממוכן התמחרות הליך בדבר והסברים הוראות - 8נספח;

הסכם לחתימת המציע הזוכה והנספחים לו - 1נספח;

:מהמציעים דרישות .ב

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .4

תנאים מוקדמים שהעמידה בהם נדרשת עד למועד האחרון להגשת הצעות ושהינם תנאי לבדיקת הצעת המחיר:

ותשלום חובות )אכיפת ניהול חשבונות המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .4.0מובהר בזאת כי במסגרת תנאי זה, על המציע להמציא לחברה, בנוסף לאישור על ניהול .0190 –מס(, התשל"ו

פנקסי חשבונות, תצהיר בנוסח המצורף כנספח למסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידו ומאומת ע"י עו"ד.

מתוך חמש השנים בשלוש מסוג העבודות הנדרשות במכרז העבודות בביצוע מוכחבעל ניסיון המציע הוא .4.2בעבודה מול אחד או יותר מהגופים הגדולים המפורטים: חברות ביטוח, רשויות שקדמו להגשת ההצעה

מקומיות, חברות ממשלתיות ומשרדי ממשלה.

די שתתקיים הדרישה בשניים לפחות מבעלי ו/או מנהלי ו/או עובדי המציע. ,במידה והמציע הינו תאגיד

להמציא אישורים, מכתבי המלצות ואסמכתאות בכתב המעידים על יכולתו וניסיונו להוכחת האמור על המציע .כאמור

שנים. 3בעל ותק של לפחות עצמאי שמאות משרד בעלהמציע הינו .4.3

למסמכי המכרז. 0להוכחת האמור על המציע למלא את פרטי המשרד בנספח

, שהינם מבעלי ו/או בשמאות אלמנטרית שנים לפחות 0, בעלי ניסיון של לפחות שני שמאיםבמשרד המציע .4.5 מנהלי המשרד ו/או מועסקים כעובדים בו.


להוכחת האמור על המציע להמציא תעודות המעידות על השכלת השמאים וכן מסמכים כגון חוזה עבודה, שנים כאמור. 0אישור רו"ח וכיוצא באלה, המעידים על העסקה קבועה של השמאים ומוכיחים ניסיון של

הישראלי באיגודו/או בישראל ביטוחה שמאי באיגוד חברבמשרד המציע הינו מהשמאים אחד לפחות .4.4 .אקדמאים רכוש לשמאי

להוכחת האמור על המציע להמציא תעודה על חברות באיגוד השמאים וכן מסמכים כגון חוזה עבודה, אישור המעידים על העסקה קבועה של השמאי כאמור. רו"ח וכיוצא באלה

מעסיק באופן קבוע, בין כעובד ובין כקבלן עצמאי, מהנדס בתחום החשמל, שמאי רכב, חוקר פרטי המציע .4.0וחוקר שריפות שהינם בעלי הסמכה לכך. ככל שהמציע ו/או אחד מבעלי המשרד ו/או אחד ממנהלי המשרד,

המומחים הינו בעל הסמכה כאמור באחד או יותר מהמומחיות הנ"ל, ניתן להסתפק בהעסקה כאמור ביתרת האמורים.

להוכחת האמור על המציע להמציא תעודות המעידות על השכלת המהנדס5השמאי5החוקר. כמו כן, על המציע לצרף מסמך המעיד על העסקת העובד או על התקשרות עימו.

נותן לעיל, על המציע למלא את טופס הנסיון וכושר ביצוע )שאלון ל 2.4-2.0בנוסף, להוכחת האמור בסעיפים למסמכי המכרז. א 0( אשר מצורף כנספח מס' השירות

ההצעה הגשת אופן .0

אופן הגשת ההצעה יבוצע בשני שלבים: .0.0הצעות ללא הגשה פיזית של מסמכי המכרז שלב עמידה בתנאים המוקדמים)שלב טכני(: –שלב א' 4בסעיף שפורטו לרבות הגשת כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסגרת התנאים המוקדמיםמחירים

,במידה חברת החשמל תתעלם מהצעות מחיר .להלן 8בסעיף לתיבת ההצעות במועד ובמען המפורטיםלעיל , ., ולא תתחשב בהןבשלב זה ויוגשו

לאחר בחינת עמידת ההצעות בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, תקבע ועדת המכרזים את – ב'שלב בקבוצת המציעים הסופית יהיה רשאי להגיש הצעת מחיר לאשר ייכלרק מציע קבוצת המציעים הסופית.

. המציע יגיש )"הוראות והסברים בדבר הליך התמחרות ממוכן מתפתח"( למסמכי המכרז 9כמפורט בנספח הצעת מחיר באמצעות התחברות למערכת המחשבים האינטרנטית של חברת החשמל, וזאת במועד שיקבע ע"י

ות כניסהוסיסמא קיבל שם משתמשחברת החשמל ונציג ע"י טלפונית שעבר הדרכהחברת החשמל ובתנאי . מובהר בזאת שמציע אשר לא עבר הדרכה טלפונית על ידי נציג חברת החשמל לא תישקל הצעתו.מערכתל

חתימה ו ועמוד , בראשי תיבות על גבי כל עמודומסמכי המכרז כשהם חתומים על ידעל המציע להגיש את .0.2הכוונה לחותמת תאגיד בצירוף חתימת -, חתימה מלאה לגבי תאגיד .במקומות המתאימים לכךמלאה

תאגיד יורשה להגיש הצעה, .מורשה/י החתימה, או כל חתימה הנדרשת כאמור במסמכי היסוד של התאגיד שלהלן. 0.2והמציא המסמכים שבסעיף רק אם התאגד בישראל כדין

בתנאי ובמסמכי המכרז ואין להוסיף תנאים, התניות, בקשות או הסתייגויות. אין לערוך כל מחיקות ושינויים .0.3מחיקות, שינויים, תוספות, הסתייגויות או בקשות לשינויים יקנו לחברה זכות לפסול את ההצעה, או לחילופין, להתנות את שקילת ההצעה בהסרת המחיקות, השינויים, התוספות, ההסתייגויות ו/או הבקשות,

זמן שייקבע על ידי החברה. תוך פרק


החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות או דו משמעות, ו/או כל הצעה אשר אינה .0.5 ממלאת אחרי כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

יש לצרף העתק מתעודת ההתאגדות וכן )חברה שותפות או תאגיד אחר( במידה והמציע הינו תאגיד משפטי .0.4 אישור עו"ד או רו"ח על שם התאגיד ושמות מורשי החתימה של התאגיד.

, בתוך מעטפה סגורה ועל פי כל התנאים מכרזאך ורק על גבי מסמכי ה בעותק אחד בלבד ההצעה תוגש .0.0 .מכרזהנקובים במסמכי ה

, שיון כלשהויאסמכתא, היתר או ר ,החברה תהיה רשאית לאפשר למציע שלא המציא עם הצעתו מסמך .0.9באופן ,המצאתו לחברהאת להשלים לרבות אלו הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאים המוקדמים,

בדרך ותוך פרק הזמן, שיקבע ע"י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

היקף העבודות וכתב הכמויות .9

של העבודות הנדרשות לחברה במסגרת מכרז זה, את ההיקף המשוער מבטא 2נספח המצורף ככתב הכמויות .9.0 ולפיכך הנתונים בכתב הכמויות הינם בגדר הערכה בלבד.

מובהר כי אין בנתונים המפורטים בכתב הכמויות כדי לחייב את החברה לשכור בפועל את שירותיו של .9.2 המציע בהיקף המוצג בכתב הכמויות.

על ידי החברה בפועל גבוה או נמוך מהנתונים בכתב המציע יהא מנוע מלטעון כי היקף העבודות שהוזמנו .9.3 הכמויות.

החברה רשאית לבטל סעיפים מכתב הכמויות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. .9.5

בין המכרז נשוא השירות ביצוע את ולחלק מציעים שני בין במכרז הזכיה את לפצל החברה בכוונתיודגש כי .9.4עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא לפצל את היותר לכל זוכים שני

הזכיה ולקבוע כי השירות כולו יבוצע על ידי מציע אחד בלבד.

הגשת ההצעות .8

ההצעות לתיבת סגורה במעטפה להכניס יש, למעט הצעת המחיר, כנדרש והחתומים המלאים המכרז מסמכי את מיום יאוחר לא עד 419 חדר, 4 בקומה, א"ת, 40' אנילביץ ברחוב החברה של דן מחוז במשרדי המוצבת

.05:11 בשעה 1751855102

תיפסל ולא תובא לדיון בפני הצעה שלא תימצא במועד הנ"ל במדויק בתיבת המכרזיםבכפוף לאמור בכל דין, ועדת המכרזים.

אין לשלוח הצעות בפקס או בדואר. על פי חתומה ומלאהא יכשה המסמכי המכרז כול חוברתההצעה אותה יש להכניס לתיבת המכרזים כוללת את כל

לעיל. 0שבסעיף ההוראות, כל החברה תהא רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות או דו משמעות, ו5או כל הצעה אשר אינה ממלאת

אחרי כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.


ופן בחירת ההצעה הזוכהא .ג

אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .1

אשר מילאה אחר כל תנאי הסף, תיבחר כהצעה הזוכה. יחד עם זאת, החברה תהיה ההצעה הזולה ביותרככלל, מהטעמים הבאים: רשאית שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, בין היתר

דוח זכויות עובדים, לרבות קיומה של חוות דעת שלילית בכתב אוהתנהלותו של המציע בנוגע לשמירת .1.0ביקורת שלילי בעניין זה, ממשרד ממשלתי ו/או גוף ממשלתי אתו התקשר המציע במהלך שלוש השנים

שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

זיות קודמות שהיו , של התחייבויות חויסודית הפרה הפרו או חברה שהוא בעל שליטה בה אם אותו מציע .1.2ובלבד שנמסרה להם השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה בהליך זה חמשכלפי החברה במהלך הםל

או כאשר החברה צברה ניסיון רע בעבודה עם אותו מציע, במהלך הודעה בכתב מהחברה, בנוגע לאותה הפרה וכמשמעות -בס"ק זה "הבעל שליט" המונח השנים האחרונות, שקדמו להגשת ההצעה בהליך זה. חמש

.0108 -התשכ"ח בחוק ניירות ערך,

מוניטין המציע והמלצות אודותיו ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות על ידו עם החברה .1.3 ועם גורמים אחרים וכן עמידה בלוחות זמנים.

טיב ואיכות העבודה המוצעת. .1.5

לצורך וכן היקף הציוד והכלים העומדים לרשות המציעהיקף ומקצועיות כ"א העומדים לרשות המציע, .1.4 העבודות הנדרשות. ביצוע

אמינותו ניסיונו, כישוריו ויכולותיו של המציע בביצוע העבודות הנדרשות. .1.0

היקפי העבודות המבוצעות ע"י המציע עבור החברה ועבור גורמים אחרים במועד הדיון בהצעתו והיקף .1.9 זה.התחייבויותיו של המציע במועד

.הערכתה של החברה לגבי איתנותו הפיננסית של המציע .1.8

כל שיקול אחר אשר רלוונטי לדעתה של ועדת המכרזים. .1.1

לא נדרש. – לקיום ההצעהערובה .01

כללי המכרז .ד

:הוראות הקשורות באופן ניהול המכרז .00

הצעה משותפת .00.0

לא תותר הגשת הצעה משותפת.

הצעה יחידה .00.2

או שתיוותר הצעה יחידה לדיון, החברה תהא רשאית להודיע על כך במקרה בו תוגש הצעה יחידה במכרז למגיש ההצעה, ולאפשר לו להגיש הצעת מחיר בתנאים המיטיבים עם החברה במועד שיקבע. בנוסף, במקרה שבו תוגש הצעה יחידה במכרז או תיוותר הצעה יחידה לדיון רשאית החברה להחליט על בחירת

ההצעה או עריכת מכרז חדש.


הצעה חסרה5פגומה .00.3

מציע להקפיד ולצרף להצעתו את כל המסמכים והפרטים הנדרשים במסמך זה וביתר מסמכי המכרז, העל מציע למלא הפרטים בכתב הכמויות כנדרש במסמכי המכרז. אי הוכן כל מסמך שיידרש ע"י החברה. על

מסמכי המכרז ו/או אי מילוי ההצעה כנדרש במסמכי המכרז ו/או אי צירוף מסמכים להצעה כנדרש ב העברתם לחברה תוך פרק זמן שיקבע על ידה, עלולים להוביל לפסילת ההצעה בהיותה חסרה.

השלמות בדיקות והבהרות בהצעה .00.5

. לשם מכרזהחברה תהא רשאית לבצע כל בדיקה וחקירה שתמצא לנכון בכל הקשור לעמידת מציע בתנאי הע להמציא לה כל אישור או מסמך או מידע שתמצא לנכון כך, תהא רשאית החברה, בין היתר לדרוש מהמצי

רותם של ילהגיש את המבוקש לעיל ולהיעזר בש הלו ארכ לתתלעניין זה וכן תהא רשאית )אך לא חייבת( מומחים ואנשי מקצוע בכל תחום רלוונטי לבדיקת כל פרט או לגיבוש כל הערכה שיידרשו. החברה תהא

עתה, לא משתף פעולה עמה ו/או עם מי שיפנה אליו מטעמה כאמור.לד רשאית לפסול הצעת מציע, אשר

אומדן .00.4

החברה קבעה אומדן להתקשרות במסגרת הליך זה. במקרה בו ימצא כי כל ההצעות אשר יוגשו במסגרת ההליך מרעות עם החברה לעומת האומדן שנקבע כאמור, החברה תהא רשאית לקבוע כי כל המציעים אשר

לרבות תנאי הסף/תנאים מוקדמים, יגישו הצעה חוזרת ומשופרת.יעמדו בתנאי המכרז,

עידוד נשים בעסקים .00.0

במידה ולאחר קבלת תוצאות המכרז החליטה ועדת המכרזים ששתי הצעות או יותר הנן המתאימות ביותר תיבחר ההצעה האמורה באותה מידה עבור עורך המכרז, ואחת ההצעות היא של עסק בשליטת אישה,

למסמכי 4נספח במכרז, ובלבד שצורף אליה בעת הגשתה אישור רו"ח ותצהיר בנוסח המצורף ככזוכה .0112 – ב"התשנ, המכרזים חובת לחוק ב2 סעיףהמכרז, העונים על דרישות

ניהול מו"מ .00.9

החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תמצאנה מתאימות, בהתאם דין.ובכפוף להוראות כל

פנייה להצעה שדורגה שנייה .00.8

עם הגשת הצעה למכרז, המציעים מסכימים כי במקרה בו מציע, שיקבל מהחברה הודעת זכייה במכרז, יסרב לחתום על ההסכם או יסרב לבצע ו/או לא ימלא את התחייבויותיו על פי תנאי ההסכם, או יחזור בו

אית לקבל את ההצעה הבאה בדירוג ההצעות, ויבקש לבטל את הצעתו מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רש העומדת בתנאי המכרז, או לצאת במכרז חדש, על פי שיקול דעתה.

הליך תחרותי נוסף .00.1

בהתקיים אחד או יותר מהתנאים המפורטים להלן, ייערך הליך תחרותי נוסף, במסגרתו תודיע .00.1.0להגיש, במועד שיקבע, החברה למציעים אשר הצעותיהם יעמדו בכל תנאי המכרז, כי הם רשאים

הצעת מחיר סופית, ביחס למחיר הצעתם, בתנאים מיטיבים עם החברה לעומת הצעתם המקורית, ובלבד שההצעה הכשרה הזולה ביותר שהוגשה למכרז, אינה נמוכה מהאומדן שנקבע למכרז

, והחברה נוכחה לדעת כי לא נפלה טעות באומדן שנערך למכרז:01%בשיעור העולה על

בין ההצעה הטובה הכספית הזולה ביותר לבין ההצעה הבאה אחריה; 4%פער של עד קיים .00.1.0.0

מספר המציעים אשר הצעותיהם עמדו בכל תנאי המכרז אינו עולה על שלושה. .00.1.0.2

במקרה בו לא יגיש מציע הצעה נוספת, תיחשב הצעתו הראשונה הצעה סופית. במקרה שמציע .00.1.2 ונה, חברת החשמל תתחשב בהצעה הראשונה.יגיש הצעה נוספת שמחירה גבוה מהצעתו הראש

יובהר כי אין בקיומו של הליך תחרותי נוסף כדי לגרוע מסמכות החברה לבחון את סבירות .00.1.3 ההצעות, בין היתר ביחס לאומדן.


פיצול הזכייה במכרז .00.01

נשוא השירות ביצוע את ולחלק מציעים שני בין במכרז יהיהזכ את לפצל החברה בכוונתיודגש כי עם זאת החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי שלא היותר לכל זוכים שני בין המכרז

יה ולקבוע כי השירות כולו יבוצע על ידי מציע אחד בלבד. ילפצל את הזכ

העדר זכויות במסמכי המכרז .00.00

והם לא יהיו זכאים להעבירם לאחר או לעשות בהם שימוש מכרזלא תהיינה כל זכויות במסמכי הלמציעים אישור החברה לכך. במידה ואין את , אלא אם קיבלו מכרזכלשהו אלא לצרכי הכנת והגשת הצעתם ל

הסיבה לאי את עליו להחזיר את כל המסמכים לחברה ולציין - במכרזלהשתתף מציעבאפשרותו של .השתתפותו במכרז

זכות עיון .00.02

ימים ממועד מסירת ההודעה בדבר תוצאות ההחלטה הסופית של 31שאי, בתוך מציע יהיה ר .00.02.0החברה, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוועדה ובהצעת הזוכה במכרז, ולקבל עותק ממסמכים

אלה, למעט:

ו ההצעה הזוכה אשר העיון בהם עלול לדעת החברה לחשוף סוד בחלקים של ההחלטה א .00.02.0.0מסחרי או מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון

הציבור;

בחוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועדה, לרבות בחינת חלופות .00.02.0.2, או הערכת סיכויים וסיכונים אפשריות שונות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים

הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.

לאור זכות העיון המוקנית למציעים במכרז עפ"י הדין, מציע שיש לו התנגדות למתן זכות עיון .00.02.2בהצעתו במלואה או בחלקה בשל סוד מסחרי או מקצועי שלו, נדרש לציין את הנימוקים

את החלקים החסויים הרלוונטיים בהצעתו. יובהר, כי ההחלטה אם מדובר להתנגדותו ולסמן בסוד מסחרי או מקצועי הינה בסמכות ועדת המכרזים של החברה. יובהר כי מציע שסימן חלקים

מהצעתו כחסויים יהיה מנוע מלעיין באותם חלקים חסויים בהצעות המציעים האחרים.

ו חיסיון של חלקים בהצעה הינה בסמכות ועדת יובהר כי בכל מקרה ההחלטה בדבר חשיפה א .00.02.3המכרזים של חברת החשמל, אשר רשאית לחשוף גם חלקים שהמציע ציין אותם כחסויים. בכל מקרה ולמרות האמור בכל הצעה, החברה תהיה רשאית לגלות את מחירי ההצעה הזוכה לכל מציע

אשר יבקש גילוי כאמור. (.מ"מע כולל) ₪ 341 של בסך, בכך הכרוכה העלות לכיסוי תשלום תמורת ייעשה כאמור עיון .00.02.500.02.4.


חתימת הסכם .00.03

מקבלת ימים 9תוך לרבות הנספחים לו, ,1נספח המצורף כהסכם ההזוכה לחתום על מציע על ה .00.03.0 זמן שיקבע ע"י החברה.הולהתחיל בביצוע העבודות תוך פרק מכרז,ב וההודעה על זכיית

יאושרו על ידי כל הגורמים מכרז, אלא לאחר שתוצאות ההסכםהחברה לא תחתום על ה .00.03.2 .המוסמכים בחברה, על פי נהלי החברה

על המציע שיבחר לבצע את העבודות כתנאי מוקדם לחתימת החברה על ההסכם נשוא המכרז, .00.03.3ימים ממועד מתן ההודעה על זכייתו 9יהיה להמציא לחברה מיד ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף

ביצועערבות ו, להסכם ב'נספח צורף כאישור כיסוי ביטוחי בנוסח המ כן, פוליסות ביטוח ובמכרזלהסכם. בנוסף, מתחייב המציע הזוכה להחתים את כל עובדיו על 0ו'נספח בנוסח המצורף כ

להסכם בדבר העדר קיומם של יחסי עובד מעביד בין החברה לעובדי ו'נספח ההצהרה המצורפת כ .הזוכה

םבחתימתו על מסמכי המכרז, מצהיר המציע כי בדק את כל מסמכי המכרז והוא מסכים לתוכנ .00.03.5 במלואו.

מכרזביטול ה .00.05

על פי דין, לחברה תהיה זכות מכרזהמקרים האחרים בהם החברה רשאית לבטל את הבנוסף לכל .00.05.0 :מהמקרים הבאים ואחד בכל אחד מכרז בין היתר, גםלבטל את ה

הוצאת/ניהול ההליך או ו/או במקרים בהם מצאה החברה שהתקיים פגם מהותי בהליך .00.05.0.0 יתה אמורה להיות הזוכה.יבהליך בחירת ההצעה הזוכה או ההצעה שה

במקרים בהם גילתה החברה טעות או חסר בתנאים המוקדמים להשתתפות, לאחר .00.05.0.2 .פרסום ההליך

ההתקשרות כנדרש. הסכםבמקרים בהם המציע הזוכה לא חתם על .00.05.0.3

הליך.הביטול את חל שינוי נסיבות או השתנו צרכי החברה, באופן המצדיק, לדעת החברה .00.05.0.5

הצעות או מחירים, או פעלו באופן אמו ייש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, ת .00.05.0.4 המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו.

בנסיבות מכרז החברה לא תהא אחראית לתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר לביטול ה .00.05.2 על פי דין. מכרזהמפורטות לעיל, ובנסיבות אחרות בהן היא רשאית לבטל את ה

תוקף ההצעה והתחייבות המציע .00.04

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. 81ף למשך תהיה בתוקההצעה .00.04.0

תוקפן. אינה מתחייבת לשקול את ההצעות ולהחליט לגביהן לפני מועד פקיעת החברה .00.04.2

החברההזוכה/ות, בדבר ההצעה/ות החברההיה ופקע תוקף ההצעות שהוגשו, לפני מועד החלטת .00.04.3 .עותיהםאו לפנות למציעים בבקשה להארכת תוקף הצ מכרזתהא רשאית לבטל את ה

תוקף הצעתו, רשאי להאריכה תוך המועד שנקבע או לסרב את מציע שהתבקש להאריך .00.04.5על הארכתה כמבוקש, לא התוקף הצעתו, או לא הודיע לחבראת להארכתה. מציע שסרב להאריך

.המכרז ישתתף בהמשך הליך


עליהם מציע שהתבקש להאריך את תוקף הצעתו, לא יהיה רשאי לשנות את תנאיה או להוסיף .00.04.4בכל צורה שהיא. כל תוספת או שינוי של ההצעה המקורית )לרבות הוזלת או ייקור המחיר( עלול

להביא לאי שקילת ההצעה ו/או אי שיתופו של המציע בהמשך ההליך.

עניינים ניגוד היעדר .00.00

. עניינים ניגוד איסור בדבר והמגבלות הכללים על לשמור מתחייב המציע .00.00.0

חשש או/ו עניינים ניגוד השירותים מתן תקופת במהלך לו יהיה ולא, לו שאין מתחייב המציע .00.00.2 .לחברה השירותים למתן בקשר שהוא וסוג מין מכל, עניינים לניגוד

במהלך עניינים לניגוד חשש יתעורר שבהם מצבים ווייווצר, בהליך כזוכה ייבחר שהמציע ככל .00.00.3 כך על להודיע מתחייב המציע, מטעמו למי או/ו למציע ביחס, מהם כתוצאה או השירותים ביצוע . לחברה ידימ באופן

ומיטבית מתאימה נמצאה הצעתו אם הגם, מציע לבחור שלא הזכות לעצמה שומרת החברה .00.00.5 המציע עם ההתקשרות להפסיק או/ו( זכיה הודעת לאחר) מציע עם להתקשר שלא או/ו לחברה עניינים ניגוד של במצב, בעקיפין או במישרין, להיות עלול או, נמצא שהמציע במקרה, עת בכל הזוכה

.שלו אחר עניין לבין זה הליך במסגרת הנדרשים השירותים מתן בין

בקשת מציעים לקבלת הבהרות .00.09

ו/או להסרת סתירות, שגיאות, אי מכרזבקשת המציעים לקבלת הבהרות לאמור במסמכי ה .00.09.0, (0)הבהרות אודות שלב מס' התאמות ו/או בקשר למובן המדויק של סעיף או פרט כלשהו

. , אלא אם החברה תקבע אחרתמסמכיםד האחרון להגשת ההמוע ימים לפני תום 3תתקבלנה עד 175-0459900בפקס מס' על הבקשה להיות מופנית בכתב )במועד האמור לעיל( לגב' לילך קוזינץ

.10-00702405210. חובה לוודא את הגעת השאלות בטלפון [email protected]בדוא"ל או

י עבודה לפני )הליך ההתמחרות( תתקבלנה עד שני ימ 2שאלות הבהרה לגבי שלב מס' יובהר כי קבע ע"י חברת החשמל להתמחרות.תום המועד האחרון שי


שלא היו ברורות דיין,במקרה של תשובות העשויות להשפיע על ההצעה או עשויות לברר נקודות .00.09.2מי שרכש את מסמכי מזכר ובו תשובות והבהרות לכל תהא החברה רשאית )אך לא חייבת( לשלוח

.המכרז

החברה אינה אחראית לפירושים או הסברים לאמור במסמכי המכרז, שיינתנו בעל פה למשתתפי המכרז.

בדבר לאחר תום המועד האמור לעיל, המציעים )ובכלל זה הזוכה( יהיו מנועים מלטעון כל טענה .00.09.3 סתירות, שגיאות, או אי התאמות כאמור.

סיווג בטחוני .00.08

ורשו לבצע את העבודות רק קבלנים ועובדים בעלי סיווג בטחוני מתאים.י

סמכות שיפוט מקומית .00.01

בעקבותיו הוא בית שיחתםזה ולהסכם מכרזמקום השיפוט הייחודי לדיון בכל דבר ועניין הנוגעים ל במחוז תל אביב.המשפט המוסמך

הצהרת מציע .00.21

בחתימתו על מסמך זה, מצהיר המציע כי הצעתו עולה בקנה אחד עם הוראות חוק ההגבלים העסקיים ודיני ההגבלים העסקיים, וכי במידה ויתעורר חשד סביר שלא כך הדבר, ידוע למציע כי 0181-התשמ"ח

החברה שומרת לעצמה הזכות לפסול את ההצעה מנימוקים שיירשמו.

פרשנות .00.21

הרשות כמתן יפורשו, זה במסמך" רשאית תהיה החברה" או" רשאית תהיה החשמל חברת" הביטוי על כלשהי חובה כמטילים יפורשו לא מקרה ובשום, הבלעדי דעתה שיקול פי על לפעול החשמל לחברת .החשמל חברת

נודה על קבלת הצעתכם לביצוע העבודות כמפורט לעיל.

13-0393453/410המכרז בטל' לברורים ניתן לפנות לעורכת

בכבוד רב,

ץינלילך קוז

מח' כספים וכלכלה, מחוז דן

קראתי את נוסח אני, המציע __________ ת.ז/ח.פ __________כתובת___________ מצהיר בזאת, כי ההזמנה ונספחיה, הבנתי את הכתוב בהם, וכי הכתוב מקובל עלי.

המציעחתימת שם וחותמת המציע תאריך


A041111051 למכרז מס' 0ספח נ (0402/891/)מס' פנימי

ההצעהנוסח

מחוז דן של חברת עבור שמאות אלמנטריתשירותי ( לקבלת/1512879/)מס' פנימי 021111041Aלמכרז מס' החשמל לישראל בע"מ

לכבוד )"החברה"( חברת החשמל לישראל בע"מ

, הכל כמפורט שירותי שמאות בעיקר בתחום האלמנטרי, עבור מחוז דןמתן ל הצעותלקבל בזאת ה מבקשת החבר .להלן

שירותי שמאות בעיקר בתחום האלמנטרי, עבור מחוז דן, - "מחברת החשמל לישראל בעל תתלאני מציע בזאת

הנ"ל. הסכם ובמסמכי המכרזעל פי התנאים והתניות המפורטים ב מחוז דן, ת.ז/ח.פ____________________ שם המציע_____________ .0

כתובת המשרד ____________________________________

שעות וימי עבודה ___________________________________

כתובת_________________________ סניפים: .2

שעות וימי עבודה_________________

מס' טלפון______________________

___________מס' פלאפון _________

מס' פקס_______________________

______________________ MAIL – Eכתובת

אימות חתימה

אני הח"מ_______________, עו"ד/ רו"ח מס' רישיון____________ מכתובת _________________מאשר אלו, ובמקרה והמציע הנו בזאת, כי המציע____________ ת.ז/ ח.פ_______________ חתם בפניי על מסמכים

חברה או תאגיד אחר, כי החברה או התאגיד רשומים כדין בישראל, קיימים ופעילים, וכי נתקיימו כל התנאים המוקדמים הדרושים לשם חתימה על הסכם זה וכי חתימת ה"ה____________________ ת.ז

צירוף חותמת החברה או התאגיד __________________ ת.ז_________________ ב -________________ ו מחייבת את החברה או התאגיד לכל דבר ועניין.

חתימה וחותמת עו"ד / רו"ח תאריך


A041111051למכרז מס' א0ספח נ (0402/891/)מס' פנימי

(שאלון לנותן השירותפירוט נסיון וכושר ביצוע )

:המשרד בעלי של השכלה על פרטים

_______________________________________. -מקצועית השכלה

_________________________________________. -כללית השכלה

, התעודה או5ו התואר סוג, הנושא ציון תוך, מקצועית מבחינה חשיבות בעלות השתלמויות5 התמחויות לציין יש .הרלבנטיים המסמכים ולצרף וכן

.רצוף באופן פועל ומאז_________ בתאריך האלמנטרי בתחום שמאות כמשרד פעילותו את החל המציע

_____________.קבע דרך השמאי במשרד המועסקים השמאים מספר .3

____________________. השמאי אצל'( וכו ות/פקידים) עזר ככוח המשמשים העובדים מספר .5

ביניהם ההתקשרות אופי וכן השמאי של לרשותו העומדים ,חוזהב דרתםכהג, המומחיםהשמאים ו של פירוט .4 :'(וכו עצמאי שמאי, מעביד-עובד)

עובד במשרד5 ת.ז. שם מלא סוג ההכשרה קבלן עצמאי

שנות ניסיון

מסמכים מצורפים להוכחת האמור

שמאות אלמנטרית



חבר באיגוד שמאי הרכוש5 איגוד

הישראלי לשמאי אקדמאיםרכוש

מהנדס בתחום החשמל

שמאי רכב

חוקר פרטי

חוקר שריפות


:להוכחת האמור על המציע להמציא

תעודות המעידות על השכלת השמאים וכן מסמכים כגון חוזה עבודה, אישור רו"ח וכיוצא באלה, המעידים על שנים כאמור. 0העסקה קבועה של השמאים ומוכיחים ניסיון של

המעידים על העסקה מסמכים כגון חוזה עבודה, אישור רו"ח וכיוצא באלהתעודה על חברות באיגוד השמאים וכן השמאי כאמור.קבועה של

5מסמך המעיד על העסקת העובד או כמו כן, על המציע לצרף השמאי5החוקר.תעודות המעידות על השכלת המהנדס ההתקשרות לצורך מתן השירות. מציע לכל אורך תקופתעל התקשרות עמו שתעמוד לרשות ה

:כדלקמן לפירוט בהתאם, המשרד של והתמחות ניסיון פירוט .0

מס' מקרים ממוצע סוג הנזק

בשנה בטיפול המשרד

מס' מקרים ממוצע

בסכום של עד ____ $

מס' מקרים ממוצע

בסכום של מ___ $

ומעלה

נזקי רכוש

.שניתן ככול, בטבלה לנתונים רלוונטיים מסמכים לצרף יש )*(

ביטוח/ ב ______ שנים מתוך החמש שנים האחרונות המשרד נתן שירותים לגופים הבאים )הקף בעיגול(: חברות .ממשלה משרדי ממשלתיות/ חברות עירוניות/ חברות מקומיות/ רשויות

מתן השירות על המעידים בכתב ואסמכתאות המלצות מכתבי, אישורים להמציא המציע על האמור להוכחת לגופים האמורים.

:רצוף באופן השמאות משרד את המשמש הציוד פירוט .9

(________________ג( ____________ ב(____________ א :קשר ציוד

(________________ג(____________ ב(____________ א :טכני ציוד

(________________ג(____________ ב(____________ א :מחשוב

:___________________________________תוכנות סוגי

_____. -המשרד לרשות העומדים הרכבים מספר

____________ __________ _____________

חתימה תאריך המציע שם


041111051Aלמכרז מס' 2ספח נ (0402/891/מס' פנימי )

הקדמה -A 021111041 במכרז מס' משתתףטופס הצעת

אור כולל של ית .מציעתמציתי בלבד, לצורך זיהוי ולנוחיות ה בכתב הכמויות הנו יםהשירותהתיאור של .0תיאור העבודה –' להסכם אהעבודות ושאר הדרישות שבכתב הכמויות נקבעו בנספח כלל אופן ביצוע

מכרז ובשאר מסמכי ה מחוז דן אלמנטרית עבור לקבלת שירותי שמאות ומפרט טכני ותנאים מיוחדים .וההסכם, לרבות המפרטים הטכניים המצורפים כנספחים להסכם

.מכרז, וכן ביחד עם כל מסמכי היםהטכני יםזה יש לקרוא תוך כדי עיון במפרט טופס הצעת משתתף .2

בשלב גשו למכרז יההצעות שאת לאפשר לחברה להשוות נועדו על מנת כמויות הבכתב נקובות הכמויות ה .3של כמויות העבודה במלוא ההיקף שצוין בכתב א מובטח ביצוע בפועלמציע לעל בסיס אחיד. להמחירים

.הכמויות

ת לכלוהמשוער ויותמכמלוא הומתייחסות ל אומדןסיס בעל נקבעו שלהלן כמויותההכמויות שבכתב .5ידי הכפלת התשלום בפועל ייעשה על אלא אם צוין במפורש אחרת, . תקופת ההתקשרות הראשונהשיקבעו לאחר שלב אישור הממונה ו/או מי מטעמו( במחירי היחידהפי הכמויות שבוצעו בפועל )על

בין הכמות והמחירים לשבכתב הכמויות . בכל מקרה של סטייה בכל גודל שהוא בין הכמותהמחיריםו/או הארכת משך תקופת מציע נקוב בהצעת השבוצעה בפועל, לא יהווה הדבר עילה לשינוי מחיר היחידה ה

ביצוען של כל עבודה.

:לשלב המחירים הערות

ל את כל ההוצאות העלולות להידרש עבור ביצוע העבודה בשלמותה, ולתכ הצעת המחיר לכל סעיףיובהר כי .4כל ההוצאות ההכרחיות, הסיכומים הכלליים, את ל ולתככמתואר במפרט הטכני ובשאר מסמכי המכרז, ו

הערבויות וההתחייבויות שנקבעו במסמכים השונים, המהווים בסיס להצעת המשתתפים במכרז, או יש להתחשב בכל מסמכי המכרז הנ"ל, המספקים ףבשעה שקובעים את המחיר לסעיהמשתמעים מהם.

הנחיות ותיאורים לגבי כל סוגי העבודה והחומרים.

אשר מתבסס על שיקולים תכסיסני שאינו נותן ביטוי לסך העבודות הכלולות בסעיף המתומחר ואותמחור .0 הסתברות לביצוע הכמות המוערכת לסעיף( אסור בהחלט ויוכל לשמש עילה לפסילת ההצעה. –זרים )כגון

לכל סעיף יחושב סך הכל לסעיף בהתאם למכפלת הכמויות הנקובות במחיר המוצע לסעיף. סיכום .9 . המכפלות של כל הסעיפים יהווה סכום ההצעה הכולל

על המציע להיות משוכנע, כי סכום ההצעה, שאליו הוא הגיע ע"י קביעת המחיר לכמויות ולפריטים .8 הנקובים, מהווה תמורה סבירה לביצוען של כל העבודות בהתאם למסמכי המכרז.

מע"מ. ללאהמציעים מתבקשים לציין מחירים .1

תמורה עבור עבודה כלשהי המתוארת במסגרת של הערות כלליות, הערות מיוחדות, תנאים לא תשולם כל .01 ובמפרטי החברה. מיוחדים וכו' המופיעים בתכניות

המחיר המוצע בש"ח, או המחיר שיקבע במו"מ שינוהל בין המציע לחברה )במידה וינוהל מו"מ שכזה ולפי .00 ".הסכםערך ההשניים, יהווה את "שיקול דעתה הבלעדי של החברה(, לפי הנמוך מבין

ין, הסכמה מצדנו לכל התנאים התניות י, תהווה, לכל דבר וענלמכרזהצעה ההננו מצהירים כי הגשת .על כל נספחיהםהמכרז וההוראות המופיעים במסמכי

שם המציע __________________________ ח.פ. ______________________

_________________________ טל: ____________ פקס:___________כתובת

_________________חתימה וחותמת המציע


A 041111051למכרז מס' 2ספח המשך נ (0402/891/)מס' פנימי

של דן מחוז עבור אלמנטרית שמאות שירותי לקבלת( 978509502 )מס' פנימי A 021111041כתב הכמויות למכרז מס'

חברת החשמל לישראל בע"מ

מס' שירות כמות לשנתיים יחידת מידה תאור העבודה

קביעת חבות ותיעוד אירועי פגיעה ברכוש 0131111448)במקרים של נזקים לתשתיות החברה ועל פי דרישת

החברה יכלול הדו"ח גם בדיקת ואישור הערכת הנזקים 411 ידהיח שנעשתה בהתאם לתעריפי עע"א שנקבעו לחברה(

הערכת מכשירי חשמל/הערכת נזק להערכת נזק לרכוש/ 0131111449 שריפהנזקי

211 ידהיח . שעות עבודהלפי אחר ו/או חריגהערכת נזק 0131111031

211 ת עבודהשע הפעלת אחד מהמומחים להלן: 0131111054

/מהנדס חשמל/מהנדס מכונות/חוקר פרטי/ חוקר שריפות מומחה אחר

081 ידהיח של השמאי או אחד מהמומחים משפט תיהופעה בב 0131111058

האחרים שהופעלו על ידי הזוכה 21 פלטקומ

כלל ביצוע אופן של כולל תיאור. המציע ולנוחיות זיהוי לצורך, בלבד תמציתי הנו הכמויות בכתב השירותים של תיאור

לקבלת טכני ומפרט מיוחדים ותנאים העבודה תיאור– להסכם' א בנספח נקבעו הכמויות שבכתב הדרישות ושאר העבודות כנספחים המצורפים הטכניים המפרטים לרבות, וההסכם המכרז מסמכי ובשאר דן מחוז עבור אלמנטרית שמאות שירותי להסכם

__________________________ ח.פ. ______________________שם המציע

חתימה וחותמת _______________________


A 041111051 מס' למכרז 3נספח (0402/891/מס' פנימי )

מפת מחוז דן


A 041111051 מס' למכרז 5נספח (0402/891/)מס' פנימי

0870 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו אני הח"מ __________ מס' ת.ז. _________ מרח' _______________

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

הזהות שלי וכתובתי הם כאמור לעיל. שמי, מס' תעודת .0לצורך _מס' חברה _________ _______אני מגיש תצהיר בשמי / בשם חברת _____________ .2

עם חברת החשמל לישראל בע"מ.__________ מכרז/הליך שמספרו דין /יפסק כנגדי / כנגד החברה האמורה או כנגד כל בעל זיקה אלי / אל החברה האמורה ולא הוצא .3

לפי חוק עובדים 2112באוקטובר 30/ים ביותר משתי עבירות, שנעברו לאחר יום , המרשיע/יםלוטחו/או לפי חוק שכר מינימום, 0110 -זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

, עד למועד ההתקשרות עם חברת החשמל.0189-התשמ"ז

-לחלופין

יותר ב/ים דין חלוט /יעל זיקה אלי / אל החברה האמורה הורשענו בפסקאני / החברה האמורה וכל בלפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 2112באוקטובר 30ות, שנעברו לאחר יום עבירמשתי

; אולם, 0189-ו/או בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 0110 -והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א מועד ההתקשרות.בשנה האחרונה שלפני יתה יה ההרשעה האחרונה לא

בתצהיר זה: .5( אם הספק הוא חבר בני אדם, 2( חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק; )0כל אחד מאלה: ) -" בעל זיקה"

ין, דומה יאחד מאלה: )א( בעל השליטה בו; )ב( חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענשל הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו במהותו להרכב כאמור

( אם הספק הוא חבר בני אדם 3של הספק; )ג( מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה; ) .חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק -שנשלט שליטה מהותית

.0180 -קאות )רישוי(, התשמ"א הבנ כמשמעותה בחוק -" שליטה"

החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני -" שליטה מהותית" .האדם

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.-במכרז זה -"מועד ההתקשרות"

הקבלן / המציע במכרז / הליך מס' __________. -" ספק"

ירי אמת. זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצה .4_________________ ___________________

חתימת המצהיר תאריך

הנני מאשר בזה כי ביום ________ הופיע בפני עו"ד ___________ , במשרדי ב_______________, שהזהרתיו/ה כי מר/גב' ___________, המוכר/ת לי באופן אישי / בעל תעודת זהות _________, ואחרי

עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.

___________________ ___________________ חתימה חותמת

יש להקיף בעיגול החלופה המתאימה -*


A 041111051 למכרז 4נספח (0402/891/)מס' פנימי

0885 – ב"התשנ, המכרזים חובת לחוק ב5 סעיףתצהיר בהתאם

אני הח"מ ____________ מס' ת.ז. _______________ מרח' ______________

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזה בכתב כדלקמן:

שמי ומס' ת.ז. הינו כנ"ל. .0

"(. הנני החוק)להלן: " 0112 – ב"התשנ, המכרזים חובת לחוק ב2 סעיף הנני עושה תצהיר זה בהתאם ל .2מצהירה כי הנני מחזיקה בשליטה בעסק/חברה בשם _________________________

ח.פ._______________, בהתאם לאמור בחוק.

אישור רו"ח, בהתאם לדרישת החוק.לתצהירי זה מצורף .3

-הנני מכהנת כנושאת משרה בחברה כ __________________ )תיאור התפקיד( ומחזיקה בלמעלה מ .5 מכל סוג, של אמצעי שליטה בעסק כהגדרתם בחוק. 41%

הנני מאשרת, כי קראתי את הוראות החוק המצ"ב לתצהירי זה וכי אני ממלאת אחר כל התנאים הנקובים .4 בו.

ו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.זה .0

_____________ חתימת המצהירה

הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיעה בפני עו"ד ___________, במשרדי __________, גב' ___________, המוכרת לי באופן אישי / בעלת תעודת זהות מס' _________, ואחרי שהזהרתיה כי עליה

וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות התצהיר הנ"ל להצהיר את האמת וחתמה עליו בפני.

____________________ ___________________

חותמת חתימה


041111051A מס' למכרז 0נספח (0402/891/)מס' פנימי

מודעת פרסום המכרז

"החברה"( בע"מ )להלן: חברת החשמל לישראל ן השירותים כמפורט להלן:מזמינה בזאת הצעות למת

A 021111041מכרז מספר חברת אירועי פגיעה ברכושקביעת חבות באלמנטרית הכוללים תיעוד וקבלת שירותי שמאות

עבור מחוז דן של חברת החשמל ים הנגרמים לצד שלישינזק הערכת ו החשמל

מתפתח עם שלב מיון מוקדם. הליך מכרז: פומבי ממוכן .0 מציע המעוניין להגיש הצעה למכרז שבנדון ידפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט

את התשלום יש לבצע)כולל מע"מ( . ₪ 311התשלום עבור השתתפות במכרז הינו בסך .2

, 419, חדר 4)פינת רחוב נירים(, תל אביב קומה 40 'אנילביץבמשרדי החברה במחוז דן, רחוב . 05:11 – 18:11בין השעות . 10.11.2104 – 31.18.2104ם , בין התאריכיה'-א' םבימי

דן של מחוזהנמצאת במשרדי הצעות, לתיבת ההסגור הבמעטפלהגיש את מסמכי המכרז יש .3

.419, חדר 4אביב, קומה -, תל40 'אנילביץ רחובבחברת החשמל,

13-0393453/10 לבירורים נוספים ניתן לפנות לטלפון מס' .5

.02:11 השעה עד, 7.18.51021 יום: ההצעות להגשת האחרון מועדה

את הנוסח המלא והמחייב של מסמכי המכרזים והתנאים המוקדמים ניתן לראות באתר שלנו:WWW.IEC.CO.IL .לנוחיותכם ניתן להצטרף באתר לרשימת הדיוור המקוון שלנו

חברת החשמל העמוד הרשמי -חפשו אותנו ב

http://www.iec.co.il/

http://www.iec.co.il/

https://www.facebook.com/israelelectric



הצהרה בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי תאום מכרז5הליך

אני הח"מ ______________ מספר ת"ז ______________, מצהיר בכתב כדלקמן:

הזהות שלי הם כאמור לעיל.שמי ומספר תעודת .0

"( המציעאני מגיש תצהיר זה בשם חברת _________________________ )שם התאגיד( )להלן: " .2עבודות במכרז/הליך של חברת החשמל לישראל בע"מ, לביצוע

"(.ההליך)להלן: " _________, מספר מכרז/הליך __________________________________

אני מוסמך לחתום על הצהרה זו בשם התאגיד ומנהליו. .3

בכוונת המציע להשתמש במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם התאגיד .5 ופרטי יצירת קשר עימו(

תחום העבודה/השירות/הטובין בו שם התאגיד ניתנת קבלנות המשנה

פרטי יצירת קשר

ודיני 0188-מנהליו ו/או מי מטעמו לא פעלו בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"חהמציע ו/או .4ההגבלים העסקיים )להלן ולעיל: "דיני ההגבלים העסקיים"(, בקשר להצעתם בהליך, ובכלל זה )אך לא

רק(:

המחירים ו/או הכמויות ו/או כל פרט אחר אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע ו/או מנהליועם מציע ו/או מי מטעמו באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר בהליך זה או

לעיל, ביחס לתחום 5ו/או קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף פוטנציאלי אחר בהליך זה ה/השירות/הטובין בו ניתנת קבלנות המשנה בלבד, וככל שהדבר עולה בקנה אחד עם דיני העבוד

ההגבלים העסקיים(.

כל המחירים ו/או הכמויות ו/או כל פרט אחר המופיעים בהצעה זו לא הובאו באופן כלשהו לידיעתטנציאל להציע אדם או תאגיד אשר מציע הצעות בהליך זה, או בפני כל אדם או תאגיד אשר יש לו פו

ו/או קבלני המשנה אשר צוינו לעיל, ביחס לתחום העבודה/השירות/הטובין בו ניתנת זההצעות בהליך קבלנות המשנה בלבד, וככל שהדבר עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים(.

מנהליו ו/או מי מטעמו לא היו מעורבים בתיאום הצעות ו/או מחירים ו/או כמויות ו/או כל המציע ו/אופרט אחר בהצעות המוגשות בהליך זה, בין בנוגע להצעתם ובין בנוגע להצעה המוגשת על ידי מציע אחר

ות בהליך זה, ו/או בחלוקת שוק בקשר עם הליך זה, ולא פעלו באופן המהווה הגבל עסקי ו/או התנהג שאינה עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים במסגרת הליך זה, ו/או לא ניסו לבצע אחד מאלו.

המציע ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו לא השפיעו ולא ניסו להשפיע על הצעה של מציע אחר, או של מציעוטנציאלי אחר שלא פוטנציאלי אחר, בהליך זה, ובכלל זה לא ניסו ו/או לא גרמו למציע אחר או למציע פ

להגיש הצעה בהליך זה.


הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מציע או עםמציע פוטנציאלי בהליך זה ו/או קבלני המשנה אשר צוינו לעיל, ביחס לתחום העבודה/השירות/הטובין

.עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים(בו ניתנת קבלנות המשנה בלבד, וככל שהדבר

במקום המתאים: Vיש לסמן .0

המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא נמצאים במועד חתימת תצהיר זה תחת חקירה של ] [ רשות ההגבלים העסקיים בחשד לתיאום מכרז;

אם כן, אנא פרט:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

המציע, מנהליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו לא הורשעו בארבע השנים האחרונות בעבירות על דיני ] [ הליך פלילי בעבירות אלו; ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תאומי מכרזים ולא תלוי ועומד כנגדם

אם כן, אנא פרט:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

___________ _____________ ___________ ____________

חתימה+ חותמת מספר ת"ז שם תאריך



(מקדמי שלב עם) מתפתח ממוכן במכרז ההתמחרות הליך בדבר והסברים הוראות

רק מציע אשר קיבל הודעה כי הוא נכלל בקבוצת המציעים הסופית, יגיש הצעת מחיר כמפורט בנספח זה

וזאת במועד שיקבע ע"י חברת החשמל, ובתנאי שעבר ההתמחרותכת האינטרנט במסגרת שלב באמצעות מער וקיבל סיסמא למערכת. נציג חברת החשמלהדרכה ע"י

יערך בהתאם למתואר להלן:ת ההשתתפות בשלב ההתמחרות המקוון שבחברת החשמל. כל ההנחיות ותנאי SAPהמקוון של המכרז יתבצע דרך מערכת שלב ההתמחרות .0

ההליך שפורסמו על ידי חברת החשמל בנוגע למכרז זה, יוסיפו לחול, אלא אם ניתנה הנחייה מפורשת אחרת במסמך זה, הנוגעת לפרטי הגשת המחירים באופן טכני בלבד.

צעות המקוון של המכרז ינוהל מו"מ דינאמי, כאשר המציעים מציעים ה במסגרת שלב ההתמחרות .5

בזמן אמת תוך קבלת משוב מידי )להלן: "הליך ההתמחרות" או "שלב ההתמחרות"(.

פורמט המכרז: הליך ממוכן מתפתח יורד. .0

למסמך זה. 0נספח מצ"ב נוהל התקנה והתחברות לספקים מציעים לחח"י. ראה .4

ומעלה. EXPLORER 6נדרשת גישה לאינטרנט באמצעות דפדפן : לוח הזמנים להליך ההתמחרות .2

הדרכה: -שלב ראשון .2.0

לכל מציע בקבוצת המציעים הסופית )להלן המציעים( תקבע הדרכה טלפונית. ההדרכות תתואמנה בנפרד עם כל מציע בתאריכים מוסכמים.

יום ביצוע ההליך: -שלב שני .2.5

https://access.iec.co.il/live :שכתובתוביום ביצוע ההליך, יש להיכנס לאתר באינטרנט

ושם המשתמש שיינתן לכל מציע. SMS)להלן: "האתר"(, בעזרת סיסמה שתתקבל ב

הכנה להשתתפות בהליך .0 המציעים יוזמנו להיכנס לאתר המאובטח של חברת החשמל.

מציעים המשתתפים בהליך יתבקשו להתאמן באתר בטרם השתתפותם. ההדרכה הטלפונית של חברת החשמל תכלול מעבר על הפורמט, חוקי ההליך והשתתפות בהליך דמה.

הכנת הצעות מחיר להליך .7

אנו ממליצים שהמציעים המשתתפים בהליך ההתמחרות יכינו מראש את המחיר הנמוך ביותר שהם מסוגלים להציע בהליך.

כל חזרה מהצעה בהליך ההתמחרות דינה כחזרה מהצעת מחיר שהוגשה לתיבת המכרזים, על כל המשתמע מכך.

צפייה בזירת ההליך .9

לאתר ממספר מחשבים שונים. לתשומת ליבכם, לא תתאפשר כניסה של מציע אחד לא תותר הגשת הצעות משותפות. הגשת הצעה משותפת תביא לפסילת ההצעה. -לתשומת לבכם

אופן הליך ההתמחרות .8

ההצעות תוגשנה בסדר מחירים יורד. כל הצעה סופית לעת הגשתה.

ורק אז יוכל לראות את רק לאחר הגשת ההצעה הראשונה, המציע יראה את היותו מחובר באופן מקוון להליך ההצעות אחרות.

https://access.iec.co.il/live


מצ"ב מדריך למשתמש המתייחס לאופן הכניסה למערכת, צפייה בהליכים מקוונים ובכאלו שהסתיימו, חיפוש זה. למסמך 2נספח והשתתפות בהליך/ים מקוון/ים. ראה

זה לא נקבעו מחירים מקסימאלייםבהליך.

מ."מע כוללים אינם המחירים

:ופורט בנספח למסמכי המכרז מצ"ב אומדן הכמויות אשר נקבע למכרז

מס' שירות כמות לשנתיים יחידת מידה תאור העבודה

קביעת חבות ותיעוד אירועי פגיעה ברכוש 0131111448)במקרים של נזקים לתשתיות החברה ועל פי דרישת

החברה יכלול הדו"ח גם בדיקת ואישור הערכת הנזקים 411 ידהיח שנעשתה בהתאם לתעריפי עע"א שנקבעו לחברה(

הערכת מכשירי חשמל/הערכת נזק להערכת נזק לרכוש/ 0131111449 שריפהנזקי

211 ידהיח . שעות עבודהלפי אחר ו/או חריגהערכת נזק 0131111031

211 ת עבודהשע הפעלת אחד מהמומחים להלן: 0131111054

/מהנדס חשמל/מהנדס מכונות/חוקר פרטי/ חוקר שריפות מומחה אחר

081 ידהיח של השמאי או אחד מהמומחים משפט תיהופעה בב 0131111058

האחרים שהופעלו על ידי הזוכה 21 פלטקומ

:פידבק ראשוני על הזירה .01 .בהליך זה לא יקבעו מחירי פתיחה

פידבק במהלך ההליך על הזירה .00

של את זהותם לדעת יוכלו לא, מיקומם ביחס ליתר ההצעות את יראולא מציעיםהזה, בהליך .00.0 ואת כמות המציעים בהליך. בהליך המשתתפים האחרים המציעים

מבלי לדעת את זהות המציע. המציעים יוכלו לראות את גובה ההצעה הטובה ביותר, .00.2

החשמל לאחר אישור הספק הזוכה חברת ידי על תשלחנה למציעים ההליך בכל מקרה, הודעה בדבר תוצאות על ידי הגורם/ים המוסמך/ים בחברת החשמל.

טווח שינויים בהצעות .05 .₪ 511שניתן לבצע הינו בהצעות המחיר המינימאליהשינוי )הפרש(

הצעתו בלפחות ההפרש המינימאלי הנ"ל.ספק יוכל לשפר את

הצעות זהות בהליך .00במידה ונקלטו במערכת הניהול הדינאמי שתי הצעות זהות, תדורג ראשונה ההצעה שהוזנה ראשונה

למערכת ומשוב מקוון יימסר למציע ההצעה השנייה כאמור. יש לקחת בחשבון את זמני תגובת המערכת בתזמון הגשת הצעות.

ההליךניהול .04מנהל ההליך מטעם חברת החשמל רשאי לעצור את ההליך בכל עת לפי שיקול דעתו, בקרות נסיבות

מיוחדות על פי כל דין, לרבות דיני המכרזים, וכמו כן שמורה לו הזכות להאריך את זמן ההליך. מנהל ההליך רשאי להעביר הודעות בזמן ההליך למשתתפים, דרך המערכת הממוחשבת. מסירת

ודעות תיעשה בצורה שוויונית לכל המשתתפים.ה

תום ההליך .02


דקות אלא אם יוארך בהחלטת מנהל ההליך מטעם חח"י עפ"י כללי ההארכה 01 תוך ההליך יסתיים שלהלן:

האחרונות שתי הדקותבמידה והוצעה הצעה נוספת על ידי אחד המציעים במהלך - כללי הארכהממועד הגשת ההצעה כאמור נוספות שתי דקותלסגירת ההליך, תעמודנה שוב לרשות כל המציעים

בהן יורשו להציע הצעה מיטיבה על פי הכללים המפורטים לעיל. שניות לפני מועד תום ההליך. 01מומלץ להכניס הצעה לכל המאוחר

תום המועד של סגירת הליך התמחור הדינאמי. ההליך יוכל להתארך עקב הגשת הצעה נוספת לפני .00

חברת החשמל שומרת לעצמה את הזכות להאריך את ההליך בכל זמן לפי שיקול דעתה הבלעדי. .07

קביעת תוצאות ההליך הסופיות .09למען הסר ספק, המציע, שהצעתו הופיעה כטובה ביותר בסיום ההליך, לא ייחשב כמציע הזוכה בהליך

כוללת בנוגע לתוצאות ההליך על ידי הגורם/ים המוסמך/ים מטעם חברת וזאת עד לקבלת החלטה החשמל.

דחיית המועד להגשת הצעות .08 חברת החשמל תהיה רשאית לדחות את המועד שנקבע להגשת ההצעות, לפני המועד להגשתן .01.0

לחברת החשמל לא תהיה כל חובה לדחות את המועד להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או .01.2 סיבה שהיא.אחר, מכל

בעיות טכניות .51מציעים שאין באפשרותם להשיג את הטכנולוגיה הנ"ל מתבקשים לפנות לאיש הקשר מטעם חברת

החשמל בכדי לנסות ולמצוא פתרון אלטרנטיבי להשתתפותם.חברת חשמל לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למציע כתוצאה מכשלים טכניים ו/או הפסד בהליך

ה בגין כשל טכני ו/או חוסר תשומת לב של המציע.כתוצאה מאי קבלת הצעלמס' טלפון שיעודכן על כך מיד מציע, אשר במהלך הליך ההתמחרות נתקל בבעיה טכנית, יודיע

.בהמשך ובנוסף ישלח הודעה בנדון גם באמצעות מייל זה טלפון/מייל לא תתקבל כל טענה על תקלה ו/או כשל טכני, שלא נודעו לחברת החשמל באמצעות

דקות לאחר מועד 01 -מיד עם היוודע המציע על התקלה ו/או הכשל טכני, ובכל מקרה לא יאוחר מסיום ההתמחרות. חברת החשמל אינה מתחייבת להפסיק או לפסול בדיעבד הליך בגין תקלה ו/או כשל

ת החשמל.שנמסרה הודעה בגינם כאמור, ובלבד שמקור התקלה ו/או הכשל הטכני אינו בחבר

באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת הטלפון תהיה אחראית חברת החשמל אינה אחראית ולא .50באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן, ולא תישא

ו/או למשתתף בהליך, במישרין ו/או בעקיפין במסגרת ההליך מניעת רווח, וכיו"ב, אשר ייגרמובהליך כפופה לזמינות ותקינות כתוצאה ממנו. כל מציע שמשתתף מצהיר, כי ידוע לו שההשתתפות

רשת האינטרנט ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כנגד חברת החשמל ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או או עקב לו ו/או למי מטעמו עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, תביעה ו/או דרישה בגין נזק שיגרם

.האמורות כל סיבה אחרת הנוגעת לרשתות התקשורת

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חברת החשמל אינה אחראית להצעות שהוגשו ולא התקבלו כתוצאה מכשלים טכניים.

ביטול ההליך .55בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית חברת החשמל לבטל את הליך ההתמחרות של המכרז על פי דין,

שומרת לעצמה זכות לבטל את הליך ההתמחרות כאשר:חברת החשמל

רק הצעה אחת עונה על כל התנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי ההליך. .א

חח"י מצאה שהתקיים פגם בהליך , או בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה. .ב

מפורטות במסמכים, התברר לחח"י, לאחר הוצאת מסמכי ההליך, שנפלה טעות במפרט או בדרישות ה .גאו שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט או ממסמכי ההליך, או שדרישות אלו בוססו על

נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי החברה, באופן המצדיק, לדעת חח"י, ביטול ההליך. .ד


ו מחירים, או פעלו באופן המהווה הגבל יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות א .ה עסקי או עבירה על חוק כלשהו.

שינוי מתכונת הליך ההתמחרות הממוכן .50

חברת החשמל שומרת לעצמה את הזכות )אך לא חייבת(, לשנות את מתכונת ההליך בטרם המועד שנקבע מכרזים של אמ"ת ללא להגשת המחירים, ולהודיע למשתתפים שהצעות המחיר יוגשו באופן הרגיל לתיבת ה

קיום התמחרות ממוכנת , זאת במקרים הבאים:

אחד או יותר מהמשתתפים בהליך הגיש בקשה למתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים .23.0 .0114 -)העדפת תוצרת הארץ(, תשנ"ה

הוגשה הצעה יחידה או נותרה הצעה יחידה לדיון בהליך. .23.2

שירשמו, לשנות את מתכונת ההליך כאמור גם במקרים נוספים.החברה תהא רשאית, מטעמים מיוחדים במקרים בהם תחליט החברה לשנות את מתכונת ההליך כאמור ובהתקיים התנאים לכך, ינוהל הליך

תחרותי נוסף.

לאחר שעבר הדרכה לפני שלב המחירים רק וישלח לחברה אישור הדרכה )ימולא ע"י המציע .54

לעיל( 2.0כמפורט בסעיף

ביום ______ בשעה ___________הודרכתי ותורגלתי על מערכת ההליך הממוכן המתפתח ואני מבין

את כללי ההליך לרבות הפרשי המינימום ו/או המקסימום הנדרשים בין הצעה להצעה, מנגנון הארכת

. הזמנים והסיכונים הנובעים מהכנסת הצעות בדקה האחרונה

שם המודרך ____________________

פקיד ________________________ת

חתימה + חותמת הספק המציע _____________

()ישלחו בהמשך לקבוצת המציעים שיעברו לשלב ההתמחרות רשימת נספחים למסמך זה

"נוהל התקנה והתחברות ספקים לחח"י"(. -נוהל למציעים בנושא התקנה והתחברות )כותרת הנוהל .1

הכניסה למערכת, צפייה בהליכים מקוונים ובכאלו שהסתיימו, חיפוש מדריך למשתמש המתייחס לאופן .2 והשתתפות בהליך/ים מקוון/ים.


041111051 למכרז 1נספח

( 978500502)מס' פנימי ___________ הסכם מס'

למתן שירותי שמאות אלמנטרית בתחומי מחוז דן

2104שנת _____ביום _____ לחודש בתל אביב שנערך ונחתם

חברת החשמל לישראל בע"מ בין: 25-111147-5ח.צ. מס'

, תל אביב40וב אנילביץ' , רחדןמחוז 13-0393090: פקס; 13-0393405פון: טל

;מצד אחד "(החברה)להלן: "

_____________ לבין: ________________ ח.פ.

כתובת : ________________פקספון: __________; טל

;מצד שני "(הקבלן" -)להלן

___________________________________________________ :הסכםערך ה

מהקבלן שירותי שמאות אלמנטארית בתחום מחוז דן בתדירות ובאופן המפורט נת לקבל יוהחברה מעוני הואיל ;"(רותיהש)להלן " בהסכם זה ובנספחיו להלן

לביצוע השירות A 041111051ולשם כך פנתה החברה לקבלנים פוטנציאלים בבקשה לקבלת הצעות מס' והואיל "(;ההליך)להלן: "

כל , כל תוכנו הבין את"(, ההסכם)להלן: " ונספחיו הסכםצהיר כי קרא בעיון את כל סעיפי ההקבלן מו והואילהתחייבויותיו על פי ולאחר שהבין את כל ,פרטיו ומשמעויותיהם וקיבל כל הסבר והבהרה שביקשם

בהתאם לאמור ביצוע השירות לראיה בדבר התחייבותו לקבל על עצמו את הסכםחתם על ה הסכםה הסכם;ב

על סמך הצעתו הכספית וכן התחייבויותיו והצהרותיו של הקבלן במסגרת ההליך, נבחר הקבלן כזוכה ו והואיל ביצוע השירות;את קבלן למסור לבהליך ועל כן מסכימה החברה

זה להלן;ברצון הצדדים לקבוע את פרטי ההתקשרות ביניהם, והכל בהתאם להוראות הסכם ו הואיל ו

הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך

מבוא ופרשנות .0

המבוא להסכם ו/או הנספחים המצורפים או שיצורפו אליו ולרבות מסמכי הפנייה לקבלת הצעה .0.0מהווים חלק בלתי נפרד של ההסכם; במקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הקבלן מ

תחייבנה הוראות ההסכם. -הוראות הנספחים ו/או מסמכי הפנייה שלעיל

.הסכםהכותרות בהסכם זה הן לצרכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות ה .0.2


י נפרד הימנו:המסמכים המפורטים להלן מצורפים כנספחים להסכם זה ומהווים חלק בלת .0.3

;אור העבודה ותנאים מיוחדיםית - א'נספח

כתב כמויות; -0נספח א

נספח ביטוח; -נספח ב'

;דן מחוז מפת -ב נספח

נספח ביטחון; -נספח ג'

הצהרת סודיות; -נספח ד'

נוסח אישור רו"ח בדבר העסקת עובדים על פי דין; -נספח ה'

מעביד"; -הקבלן, בדבר העדר יחסי "עובד הצהרת עובדי -ו' נספח

כתב ערבות; -0נספח ו'

פרטי קבלן לצורך תשלומים באמצעות העברה לחשבון בנק; -נספח ז'

אישור דיווח עסקאות על בסיס מזומן בהתאם להוראות מס ערך מוסף; -נספח ח'

הגדרות

פירוש שונה הדברים והגיונם הקשרלא אם כן מחייב אדם ילמונחים שלהלן יהיה הפירוש הנתון בצ במשפט מסוים ובו בלבד.

שירות, כאמור בסעיף בכל עניין ודבר הנוגע ל במחוז דן נציג החברה -" הממונה" או "נציג החברה", זולתו לאיש שאין לעקפו ואין לפנותהקבלן, החברה כלפי האדם היחיד שייצג אתלהסכם, 12

.נוספים ממונים/נציגיםאו מינוי הנציג/הממונה,על החלפת קבלן ל אלא אם כן תודיע החברה

תיאור העבודה -שירות המפורט בהסכם זה, לרבות בנספח א' ה – "רותיהש" או "העבודות" ותנאים מיוחדים, ושאר מסמכי ההסכם ונספחיו.

דו"חות, מידע, המפרט, שרטוטים, עבודות, תכניות, סקרים, תכניות מחשב, - "רותיחומר הש"רבות מהכלל )ל חישובים, וכן כל הניירות והמסמכים, ו/או חומר אחר מכל סוג שהוא ללא יוצא

העתקים(, האגור בכל אמצעי שהוא, לרבות אמצעים מחשובים, מגנטיים וכדומה, שהוכנו ו/או רות.ילצורך או עקב ביצוע הש ,או מטעמו הקבלןידי -נצברו על

השירות. בביצוע הקבלן, המועסקיםשל ו/או כל מי מטעמו עובדיו ו/או שלוחיו -" הקבלןעובדי "

.ערוכה כדיןהקבלן חשבונית מס של -" חשבונית"

ההתקשרות .2

ההסכם הכל בהתאם להוראות ,מקבל על עצמו את ביצוע השרותהקבלן וקבלן החברה מוסרת בזה ל .ונספחיו ובהתאם להוראות החברה מעת לעת

מבלי לגרוע מכלליו האמור לעיל, מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי לחייב את החברה להזמין מהקבלן בהיקף מסוים, וכי הפעלת הקבלן תיעשה בהתאם לצרכי החברה ולפי שיקול דעתה שירותים בכל ו/או

הבלעדי.


הקבלןהתחייבויות הצהרות ו .3

מתחייב הקבלן מאשר, מצהיר וכן )לפי העניין( המפורטות בהסכם זה, יומבלי לגרוע מיתר התחייבויות כדלקמן:בזאת,

הוא בעל הידע, המומחיות, הכישורים, הניסיון, היכולת, האמצעים )לרבות כח האדם המקצועי כי 3.0שיונות וההיתרים, הדרושים לצורך ביצוע השירות וכל יתר התחייבויותיו יוהציוד(, האישורים, הר

על פי הסכם זה, ברמה מקצועית מעולה, לפי מיטב כללי המקצוע, ובהתאם להוראות הסכם זה כל דין. והוראות

הוא למד ובדק את כל הקשור ו/או הכרוך במתן השירות, על היבטיו השונים, ויש בידיו את כל כי 3.2הנתונים והמידע הרלוונטיים לשם החלטתו להתקשר בהסכם זה ולקבל על עצמו את ביצוע

השירות;

ברמה לבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלואן, במועדן, בצורה מקצועית ומיטבית, 3.3 ;מעולה, לפי מיטב כללי המקצוע, ובמרב השקידה, המאמצים, המסירות והנאמנות

לבצע את כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, תוך הקפדה על מילוי הוראות כל דין ותוך הקפדה על 3.5הבטיחות, וכן על מילוי הוראות והנחיות הרשויות המוסמכות, נהלי החברה והוראות והנחיות

. החברה

לא ננקטו ולא ננקטים כל הליכים למחיקה, פירוק, ו/או כנגד בעל שליטה בקבלן גד הקבלןכנכי 3.4כל הודעה ו/או התראה על םהסדר נושים ו/או מינוי כונס נכסים ו/או נאמן, לא נתקבלה אצל

כוונה לפתוח בהליכים כאמור, ולא ידוע לו על כל עילה העלולה לגרום לפתיחת הליכים כאמור כנגדו.

ין כל איסור, מניעה ו/או מגבלה, בין על פי דין, בין על פי הסכם ובין אחרת, האוסרים, מונעים אכי 3.0ו/או מגבילים את הקבלן מלהתקשר בהסכם זה ומלבצע את התחייבויותיו על פיו, והוא לא יקבל

על עצמו בעתיד כל התחייבות שיש בה כדי להטיל עליו איסור, מניעה ו/או מגבלה כאמור.

תמים על הסכם זה ועל כל המסמכים הנלווים או הדרושים לצורך ביצועו, בשם הקבלן, החוכי 3.9 הוסמכו לכך כדין, וחתימתם מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין בנוגע להסכם זה.

באופן שיאפשר ביצוע יעיל ומיומן של השירות. ,עסיק עובדים מנוסים ומיומניםלה 3.8

זכות יוצרים, מדגם רשום או כל זכות קניין רוחני אחרת. לא להפר תוך כדי מתן השירות כל פטנט, 3.1

לשתף פעולה באופן מלא עם כל בדיקה ו/או חקירה שתבוצע על ידי החברה ו/או מי מטעמה, 3.01לרבות בקשר עם הליך ההתקשרות ו/או עם כל הליך התקשרות אחר ו/או עם כל הסכם או הזמנה

של הקבלן עם החברה.

לעיל, הקבלן מתחייב למסור כל מידע רלוונטי לבדיקת החברה וכן מבלי לגרוע מכלליות האמורלהציג כל מסמך ו/או ראיה שיידרשו בקשר עם הבדיקה האמורה, מיד עם דרישתה הראשונה של

החברה, ככל שתבוא דרישה כזו.

כנגד ככל שהוגשו תביעה ו/או דרישה ליתן לחברה את כל הסיוע הנחוץ לשם התגוננות מפני 3.00נגד צד שלישי כהחברה ת תביעה של הגשלשם בות ו/או בקשר עם ביצוע השירות, או החברה בעק

, ההסכםכלשהו בעקבות ו/או בקשר עם ביצוע השירות, בכל מועד שהוא, גם לאחר תום תקופת לרבות מתן חוות דעת בכתב או בע"פ, עדות, הגשת מסמכים וכד'; זאת ללא תשלום נוסף על

האמור בסעיף התמורה בהסכם.

משפט, בית -בין אם הגיעה לכדי ברור בפני גוף שיפוטי מכל סוג שהוא )בית –" לעניין זה תביעה" דין, בורר וכיוצ"ב( ובין אם לא הגיע לכדי ברור כאמור.

הקבלן לעיל כדי לגרוע מאחריותו של הצהרותיו והתחייבויותיו של הקבלן כמפורט למען הסר ספק, אין ב פי ההסכם.-מאיזה מחיוביו כלפי החברה על ותואו לפטור א


וסיום מוקדם של ההסכם תקופת ההסכם .5

תקופת " -)להלן ______ביום וכלה ________ יוםמהחל נתיים, ההסכם נערך לתקופה של ש 5.0 הינם בגדר תקופת ניסיון.לתקופת ההסכם החודשים הראשונים שת"(. מובהר בזאת כי שההסכם

05, בכפוף למתן הודעה לקבלן את ההסכם לקיצו בתוך תקופת הניסיוןזכותה של החברה להביא ימים מראש.

לקראת סיום תקופת ההסכם, תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את 5.2, שנה אחת בכל נוספת ה של עד שנהתקופת ההסכם בתנאים זהים או מטיבים עם החברה לתקופ

את במתן הודעה מוקדמת בכתב לקבלן, חודש אחד לפחות לפני "( וזופציהתקופת הא)להלן: " פעםדבר תום תקופת ההסכם. תקופת האופציה, אם תמומש, תחשב כחלק מתקופת ההסכם, לכל

לכל דבר ועניין, ויזכה הסכםעניין. סירוב של הקבלן לכבד את מימוש האופציה ייחשב כהפרת הוש ערבות הביצוע שמסר הקבלן, וכן זה, לרבות מימו הסכםאת החברה בסעדים הקבועים ב

בסעדים אחרים העומדים לרשותה עפ"י כל דין.

לעיל ובנוסף להן, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 4.2 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 5.3להאריך את תקופת ההסכם לתקופה של שנה אחת נוספת מעבר לתקופת האופציה, בתנאי שאין

תקופת בהארכת התקופה כאמור כדי להגדיל את היקפה הכספי של ההתקשרות )להלן: "רצונה של החברה כל פריט עבודה "(. בכל מקרה חייב הקבלן להשלים ולסיים לשביעות ההארכה

אשר נמסר לביצועו תוך תקופת ההסכם גם אם לא הספיק להשלימו בתוך תקופה ההסכם.

מימוש תקופת האופציה כאמור מיד לאחר קבלת ההודעה על ,מתחייב להמציא לחברה הקבלן 5.5וערבויות ביטוח פוליסותלעיל, לפי העניין, 4.3 לעיל ו/או תקופת ההארכה לפי סעיף 4.2 סעיף

באופן שיבטיח רצף מלא של ו/או תקופת ההארכה, אופציהלתקופת ה שיהיו בתוקףביצוע אשר יענו על כל דרישות ההסכם, למשך כל תקופת ההסכם.וערבות פוליסות ביטוח

סיום מוקדם של ההסכם 5.4

מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה תהא רשאית לפני תום תקופת ההסכם להביא ההסכם 5.4.0ימים מראש לקבלן ותשלום 31לסיומו מכל סיבה שהיא, בכפוף למתן הודעה בכתב

התמורה המגיעה לקבלן על פי תנאי ההסכם עד למועד סיומו המוקדם. למען הסר ספק, על תקופת האופציה ותקופת ההארכה.סעיף קטן זה יחול גם

ו/או סיום ו/או במקרה של ביטול לעיל בכל מקרה של סיום מוקדם של ההסכם כאמור 5.4.2למסור לחברה מיד לפי דרישתה הראשונה את הקבלןההסכם מכל סיבה שהיא, מתחייב

רות המצוי ו/או שנצבר ברשותו, ללא יוצא מהכלל, והחברה תהא רשאיתיחומר הש כלרות ירות לכל מי שתמצא לנכון ולהעביר לו את כל חומר השיהשביצוע המשך את למסור

למועד הסיום. כפי שהוכן ונצבר עד

תמורהה .4

בכפוף לאמור להלן, תמורת ביצוע השירות בהתאם להוראות הסכם זה לשביעות רצון החברה, 4.0ובתנאי התשלום תשלם החברה לקבלן את התמורה הנקובה בחוזה זה, בכתב הכמויות והמחירים

המפורטים בו. מובהר בזאת כי ערך ההסכם כמפורט בעמוד הראשון להסכם זה, הינו אומדן בלבד והתשלום בפועל יעשה בהתאם לאמור לעיל, ובכל מקרה לא יעלה על ערך ההסכם. הקבלן לא יהיה

בחוזה זה.זכאי ולא יקבל תמורה נוספת כלשהי, אלא אם כן הוא זכאי לה על פי הוראות מפורשות

לצרכן הידוע םמחירימחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות והמחירים יהיו צמודים למדד ה 4.2"(, וההצמדה תחושב לפי ההפרש שבין המדד היסודי/__( )להלן: "2104ביום הגשת ההצעות )מדד

המדד היסודי למדד הידוע במועד סיום ביצוע העבודות שאליהן מתייחסת החשבונית הרלבנטית.


על אף האמור לעיל, אם הקבלן גרם לעיכוב בביצוע העבודות, יראו את המועד המתוכנן לסיום 4.3ביצוע העבודות, כמועד הקובע לעניין חישוב עליית המדד )ככל שהמדד במועד הסיום בפועל גבוה

ביחס למדד במועד הסיום המתוכנן(.

ים לשינוי מלבד אם נקבע אחרת מחירי היחידות עבור ביצוע העבודות הינם קבועים ואינם ניתנ 4.5במפורש בהסכם זה, למעט לעניין הצמדה למדד כאמור לעיל. המחיר כולל את ביצוע כל העבודות עפ"י ההסכם, בין העבודות העיקריות המפורטות בהסכם ובין העבודות הטפלות או הנלוות

יתר ו/או רישיון לעבודות העיקריות וכולל גם כל תשלום שהקבלן יישא בו בכדי לאפשר קבלת הלצורך ביצוע העבודות. בגין כל עבודה שתימסר לקבלן במסגרת הסכם זה, תינתן פקודת עבודה

בכתב או בעל פה, ע"י הממונה.

התמורה תשולם לקבלן כנגד חשבונית מס ובצירוף מע"מ כדין. 4.4

שר לחודש העוקב לחודש שבו הוגשה חשבונית המס א 0-ימים החל מה 11התשלום יבוצע בתוך 4.0 תכלול את השירותים אשר סופקו במהלך החודש הקודם, בכפוף לאישורה על ידי החברה.

כל חשבון שיוגש ע"י הקבלן יועבר לעיון, לבדיקה ולאישור ע"י הממונה. חשבון שנבדק ע"י 4.9הממונה יועבר לשם אישור מלא או חלקי לתשלום. קביעתו של הממונה לגבי נכונותן או אי נכונותן

ות עבור העבודות וכן פירוש הממונה לביצוע העבודות יחייב את הקבלן.של החשבונ

ידה, את הסכומים, שמגיעים לה מן -החברה תנכה מן היתרה הבלתי מסולקת, שאושרה על 4.8הקבלן בהתאם להוראות ההסכם, או שהחברה הייתה רשאית לנכותם מסיבה כלשהי, בהתאם

לתנאי ההסכם.

תל 40שו ע"י הקבלן במשרדי החברה במחוז דן, רחוב אנילביץ' כל החשבונות כמפורט לעיל יוג 4.1 אביב.

עבור תשלום אשר יבוצע בפיגור ולא לפי הקבוע בסעיף זה לעיל, יפוצה הקבלן בריבית החשב 4.01הכללי הנהוגה ביום הגשת החשבון. אם יתברר שהקבלן קיבל מסיבה כלשהי תשלומים מעבר

בתוספת ריבית כנ"ל מיום קבלת התשלומים ע"י הקבלן לאלה שלהם היה זכאי ינוכו סכומים אלה ועד ליום הניכוי.

הניכוי יבוצע מתשלומים להם יהיה זכאי הקבלן באותה עת. אם הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום 4.00יום מקבלת 05מהחברה באותה עת, הוא מתחייב לבצע את החזר הכספים הנ"ל לחברה בתוך

עד יום ההחזר. דרישתה הראשונה, בתוספת הריבית כנ"ל

במקרה בו חל החיוב במס על הקבלן בגין העסקה עם החברה, עם קבלת התמורה ועל הסכום 4.02שהתקבל, רשאי הוא להגיש חשבונית עסקה, במקום חשבונית מס, כמפורט לעיל. במקרה בו חל החיוב במס בגין העסקה עם קבלת התמורה עקב היקף מחזור עסקאותיו של הקבלן )בהתאם

(, ימציא הקבלן אישור בנוסח המצורף כנספח ח' להסכם מאת 0194 -ערך מוסף, התשל"ו לחוק מסרו"ח הקבלן או מנהל הקבלן, בדבר היות מועד החיוב במס החל עליו בגין העסקה, עם קבלת

אישור כאמור יומצא על ידי הקבלן ביחס לשנה שהסתיימה ויחודש התמורה ועל הסכום שהתקבל. יא הקבלן אישור כאמור, תפעל החברה על פי אישור זה לגבי תשלומים אשר . המצמידי שנה בשנה

יבוצעו בגין חשבוניות עסקה שיועברו לאחר העברת האישור, ותשלם התמורה כנגד המצאת חשבונית עסקה כאמור לעיל.

במקרה בו קבלן הרשאי להמציא חשבונית עסקה במקום חשבונית מס, לצורך קבלת התמורה, 4.03 המציא חשבונית עסקה, כאמור, יחולו גם ההוראות הבאות:כמפורט לעיל

הקבלן מתחייב להעביר לחברה חשבונית מס לא יאוחר מארבע עשר יום מיום קבלת 4.03.0 התמורה, ששולמה לו כנגד הצגת חשבונית עסקה.

במקרה שבו הקבלן לא יעביר לחברה חשבונית מס במועד כאמור, החברה תהא רשאית 4.03.2יעים ממנה לקבלן בין במסגרת התקשרות זו ובין במסגרת לעכב תחת ידה כספים המג

כל התקשרות אחרת שיש לה עמו, עד מועד המצאת חשבונית המס. הסכום שיעוכב כאמור יהיה בגובה מס התשומות ששילמה החברה ולא יכלה לנכותו בגין אי העברת

חשבונית המס על ידי הקבלן במועד כאמור.


ה תהא רשאית לתבוע מאת הקבלן ו/או לקזז מהכספים מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החבר 4.03.3המגיעים ממנה לקבלן, בין במסגרת התקשרות זו ובין במסגרת כל התקשרות אחרת שיש

לה עמו, כספים בגין כל נזק שיגרם לה בשל אי העברת חשבונית המס במועד כאמור.

מוסכם, כי החברה, או מי מטעמה, יהיו רשאים לבצע בדיקות חוזרות או ביקורות מכל מין וסוג 4.05שהוא לגבי כל אישור לתשלום חשבון או סכום כלשהו לקבלן, שניתן על ידי הממונה או על ידי גורם אחר בחברה בכתב או בעל פה והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המונח "אישור"

יף זה כולל כל אישור שהוא, לרבות אישור חלקי וכן אישור סופי גם לאחר שאושר ונחתם שבסעע"י כל הגורמים והדרגים המאשרים בחברה. במידה ויתברר כי נפלה טעות, מכל מין וסוג שהוא, ומכל סיבה שהיא , באישור שניתן כאמור, תהא החברה זכאית, בכל מועד שהוא ועד שישה

האישור הסופי לבטל האישור ו/או לשנותו ועקב כך גם לעכב תשלום כספים חודשים לאחר מתןלקבלן ע"י החברה ו/או לנכות כספים ששולמו לו עקב האישור המוטעה מכל סכום המגיע ו/או

שיגיע לו מהחברה.

מבלי לפגוע באמור לעיל, אם לא ימציא הקבלן חשבונית עבור עבודה שביצע לחברה, תוך שישה 4.04מיום סיום העבודות, יראו את הקבלן כאילו ויתר בכך על זכותו להגשת החשבונית ולא חודשים

תהיה לו כל טענה או תביעה כלשהי כנגד החברה לתשלום החשבון.

בעת הגשת חשבונית מס סופית ואחרונה, על הקבלן לצרף הצהרה כי אין לו תביעות בגין ביצוע 4.00ורף ההצהרה, מניין הימים לפרעון החשבונית יחל השירות מעבר לנקוב בחשבונית המס. אם לא תצ

רק מיום הגשתה לחברה.

מיסים ותשלומי חובה .0

פי -החברה תנכה במקור מיסים ותשלומי חובה בהתאם להוראות כל דין, מכל תשלום שתבצע על .0.0מובהר, כי החברה תנכה במקור מיסים ותשלומי חובה כאמור בשיעור המקסימלי זה. הסכם

אישור כדין מטעם רשויות מסור למחלקת תשלומים לספקיםי הקבלןהקבוע בדין, וזאת אלא אם המס, המורה לחברה לנהוג אחרת.

החברה תפעל כמתחייב מן האישור האמור אך ורק לגבי תשלום שיבוצע בתקופה החל ממועד בלת האישור ע"י החברה ועד לתום תוקפו של האישור האמור.ק

ימציא לחברה העתק מאומת למקור של כל אלה: הקבלן .0.2

-פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-אישור רשויות המס על רישום עוסק מורשה בתוקף על .0.2.00194.

)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2פי סעיף -אישור על ניהול ספרים כדין, כנדרש על .0.2.2 .0190- אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו)

-על קבלןלעיל היא תנאי מוקדם לביצוע כל תשלום ל 6.2 המצאת כל המסמכים המפורטים בסעיף .0.3 זה. הסכםפי


ערבויות .9

וכתנאי לבצוע תשלום כלשהו וראות הסכם זה על פי ההקבלן להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של .9.0ימים ממועד דרישתה הראשונה 9חתימת ההסכם או תוך עםלחברה הקבלןעל ידי החברה ימציא

לביצוע ההסכם מבנקים ישראליים, שהציגו רישיון בנק ערבות המוקדם מבניהם, של החברה,, או מחברת ביטוח בישראל, אשר 0180 -בתוקף, אשר נתקבל על פי חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

כנספח על פי הנוסח המצורף הערבות תהיה הציגה רישיון בתוקף ממשרד האוצר למתן ערבויות.. הערבות תהיה על שם )ללא אופציות וללא מע"מ(הסכם מערך ה %01בשיעור של ,זה הסכםל 0ו'

ימים ממועד תום תקופת ההסכם, לרבות תקופת האופציה. 01ותהיה בתוקף למשך בלבד הקבלן

הערבות האמורה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה יהיה לא יחל בבצוע העבודות הקבלן .הקבלןהחודש שקדם לחודש בו חל המועד האחרון להגשת הצעת

לחובתו. טרם המצאת הערבות דלעיל, וכל עיכוב בתחילת בצוע העבודות ייזקףב

זה, הסכםבמועד הקבוע לעיל, תהווה הפרה יסודית של תנאי אי המצאת ערבות הביצוע כנדרש זה, בנוסף לכל תרופה או הסכםותעמיד לחברה זכות להיזקק לכל התרופות והסעדים המפורטים ב

בגין הפרה יסודית. את ההסכםסעד אחרים העומדים לרשותה ע"פ דין, לרבות הזכות לבטל

תהיה זכאית עפ"י החברהבמועד הקבוע לעיל, בנוסף, במקרה של אי המצאת ערבות ביצוע כנדרששל ( מהסכום הבסיסי4%פיצוי מוסכם בשיעור של חמישה אחוזים ) מהקבלןשיקול דעתה לגבות

מהסכום 011%בגין כל שבוע, או חלקו, של איחור בהמצאתה, עד לתקרה של ערבות הביצוע .הבסיסי של ערבות הביצוע

, קבלןישה להמצאת ערבות הביצוע לאחר הוצאת ההזמנה לכל הימנעות או מחדל של החברה מדר הסכםהוראות עפ"ילא יהוו השתק או ויתור מצד החברה ביחס לכל זכות ו/או סעד העומדים לה

כנדרש, במועד הקבוע לעיל. הקבלןדין, בגין אי המצאת ערבות הביצוע ע"י עפ"יזה, או

במועד, ומבלי לפגוע בזכויותיה של החברה על פי המוסכם, כי במידה ולא תומצא הערבות האמור .9.2מהחברה קבלןועל פי כל דין תהא החברה רשאית לעכב תחת ידיה מכל תשלום שיגיע ל הסכםה

הערבות הנדרשת.את הקבלן גובה הערבות האמורה, וזאת עד שימציאלסכומים עד

אחרת מכל מין וסוג לא יהא זכאי לתוספת התייקרות או ריבית או תוספת הקבלןמוסכם, כי שהוא לגבי הסכומים שיעוכבו.

במסגרת הליכי מכרז ערבות בנקאית הקבלןמבלי לפגוע באמור לעיל, יובהר, כי במידה וניתנה ע"י .9.3בערבות כנדרש לעיל עד להחלפתה הקבלן)במידה ופג( יוארך ע"י , תוקפההסכםטרם כריתת ה

ע"פ הסכם זה. קבלןהכערבות לביצוע כל התחייבויותיו של תשמש והיא

ימים לפני תום תקפה של הערבות כתב חידוש 31לא ימציא לחברה לפחות הקבלןבמקרה ש .9.5מתאים או ערבות חדשה בהתאם לדרישות דלעיל, תהיה החברה רשאית לממש את הערבות שבידה

, מבלי הסכםעפ"י ה הקבלןולהחזיק בסכום שימומש כערובה להבטחת מילוי התחייבויותיו של ועל פי כל דין. הסכםבר יפגע בזכויותיה של החברה עפ"י השהד

ידו. -ותשולמנה על הקבלןכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות או הארכתה, תחולנה על .9.4

יהיה הקבלןהחברה תהיה רשאית לגבות מסכום הערבות האמור, בין היתר, את כל הסכומים אשר .9.0אחראי להם בקשר הקבלןדים וההוצאות שהנזקים, ההפס דחייב לשלם לחברה כדי לפצותה בע

, לרבות נזקים, הפסדים והוצאות בגין הסכםלביצוע העבודות ובקשר למילוי התחייבויותיו עפ"י הומבלי שהדבר יגרע הקבלןעריכת מכרז חדש מבלי שהדבר ייחשב כגביית פיצויים מוסכמים מ

רת.מזכותה של החברה לנכות את הסכומים האמורים לעיל בכל דרך אח

אחריות .8


שיגרמו לגופו או לרכושו של אדם )לרבות הפסד ממון( באחריות בגין כל נזק או פגיעה יישא הקבלן .8.0, ולרבות וכל צד שלישי במישרין או בעקיפין הקבלןו/או גוף כלשהו, לרבות החברה, עובדיה, עובדי

הן על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו והן על ידי צד שלישי בשל גניבה ו/או שוד של כספי החברה,זה או כתוצאה מביצוען לרבות כל הסכםאו ביצוע הוראות שירותתוך כדי או עקב ביצוע הכלשהו,

מעשה מחדל, היפר חובה שבחוק ורשלנות וכל עבירה או עוולה אזרחית.

זק, אבדן או פגיעה, כאמור כל האמצעים היעילים למניעתם של כל נבינקוט על חשבונו הקבלן .8.2 דלעיל. 8.1 ק "בס

, אבדן או גניבהבכל מקרה של תביעה ו/או דרישה נגד החברה או עובדיה או שלוחיה בגין נזק, .8.3את החברה במלוא סכום חבותה, הן לפי פס"ד, והן הקבלןלעיל, ישפה 8.1 פגיעה, כאמור בס"ק

לפי פשרה או לפי כל הסכם או הסדר לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין, מיד עם קבלןהודעה על הגשת התביעה וניתנה ל קבלןתנה לידרישתה הראשונה של החברה, ובלבד שנ

אפשרות להתגונן כנגד התביעה.

החברה תהיה רשאית לשלם לאדם כלשהו )לרבות החברה(, כל סכום שהחברה תמצא לנכון, לפיצוי .8.5לא פיצה או הגיע להסדר עם אותו צד ג' )לרבות החברה( תוך זמן הקבלןבגין נזק כאמור, אם

סביר.

ברה.מהח קבלןהסכום שישולם על ידי החברה יקוזז מכל סכום המגיע ל .8.4

, לרבות אי שירותבגין נזקים שנגרמו כתוצאה מביצוע ה הקבלןבכל מקרה בו תוגש תלונה נגד .8.0ישלם לחברה סכום כפי שיידרש על ידה, הקבלן, החברה, והתלונה תימצא מוצדקת ע"י וביצוע

בהתאם לשעות העבודה של עובדי החברה אשר טיפלו בברור התלונה.

בה ולא תתפרש כדי לעשות את החברה וכל אדם הפועל מזמן שום הוראה מהוראות הסכם זה אין .8.9לזמן מטעמה אחראים ו/או כדי לחייבם בפיצויים בעד כל אובדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה העלולים להיגרם לגופם ו/או לרכושו של הקבלן ו/או של עובדיו ושל כל אדם אחר הפועל מזמן

כל צד שלישי לרבות כל לקוח של החברה מחמת מעשה, לזמן בשמו או מטעמו של הקבלן ו/או של מחדל ו/או כל סיבה אחרת הנובעת מביצוע הסכם זה או הקשורה בו, והקבלן לבדו יישא באחריות

.בגין כל נזק ופגיעה כאמור

ביטוח .1

, למי הבא ושא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק או הפסד ממין כלשהו שייגרמו לעצמהקבלן יי 1.0 מסיבה כלשהי. מנואו הנובע מ ו, בקשר אליההסכםאו לכל צד שלישי, בגין , לחברהומטעמ

ולטובת החברה, בחברת ובלבד לטובת ועל חשבונ מתחייב לבטחהקבלן , ומבלי לגרוע מאחריות 1.2 , את חבויותיו, הן על פי כל דין והן על פי הוראות הסכם זה.ביטוח בעלת מוניטין

כמפורט תכלולנה את התנאים שלהלן, ויד-שתירכשנה על מתחייב כי פוליסות הביטוחהקבלן 1.3 :בנספח הביטוח

בשם המבוטח. תיכללהחברה 1.3.0

סעיף בדבר אחריות צולבת. 1.3.2

, למעט מי שגרם לנזק סעיף בדבר ויתור של חברת הביטוח על זכות התיחלוף כנגד החברה 1.3.3 .בזדון

פוליסות הביטוח או סעיף לפיו מתחייבת חברת הביטוח להודיע לחברה על כוונתה לבטל 1.3.5כזה ייכנס ביטול או שינוייום לפני ש 31לפחות בצע שינוי מהותי לרעה בתנאי הפוליסות ל

לתוקפו.

לרכוש, בין היתר, פוליסות הביטוח שלהלן: הקבלן מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב 1.5


עובד רה"ב לדולר א 0,411,111ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות מינימליים של 1.5.0 011,111ולתקופת הביטוח או ביטוח תאונות אישיות בגבולות אחריות מינימליים של

דולר ארה"ב.

דולר ארה"ב לאירוע 411,111ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות מינימליים של 1.5.2 ולתקופת הביטוח.

די החברה וכי המבטח כללו תנאי מפורש לפיו הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על יהקבלן יביטוחי 1.4 מוותר על כל דרישה להשתתפות ביטוחי החברה.

תוספת לפוליסות" המצורף להסכם זה -את "נספח הביטוח מתחייב להציג לחברההקבלן 1.0לפני חתימת החברה על העתקים מפוליסות הביטוחכשהוא חתום ע"י חברת הביטוח שלו ו

ההסכם.

מתחייב הקבלן כאמור לעיל, והקבלן החברה רשאית לבדוק את פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי 1.9מצהיר כי זכות הקבלן . הסכםלבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימן לנדרש על פי ה

הביקורת של החברה ביחס לפוליסות הביטוח וזכותה להורות על תיקונן כאמור לעיל, אינה חברה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לפוליסות הביטוח, טיבן מטילה על ה

זה או על פי כל דין. הסכםעל פי הקבלן או היקפן, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על

.להסכםבקשר ומתחייב כי הוראות סעיף זה יחולו גם על הקבלנים אשר יועסקו על ידהקבלן 1.8

מעמד הקבלן .01

בלן ועובדיו וקבלני המשנה שלו יקיימו במשך כל תקופת ההסכם, את כל החובות המוטלות הק 01.0עליו על פי כל דין כלפי עובדיו, ובכלל זה ישלם לעובדיו שכר במועד הקבוע בחוק הגנת השכר,

-, ישלם שכר אשר לא יפחת משכר המינימום בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז0148-התשי"חל מתן הזכויות הסוציאליות המגיעות להם על פי כל דין, ועל פי כל צו הרחבה , ויקפיד ע0189

והסכם קיבוצי החל לגביהם.

ההפרשות והניכויים שיש לבצעם על פי כל דין, צו הרחבה והסכם יהיה אחראי לביצוע כל הקבלן 01.2והוא קיבוצי החל על עובדיו ולהעברתם במועד לרשויות, לקופות הגמל ולכל גוף אחר כנדרש,

מתחייב לשלם במועדם את כל המיסים וההיטלים ודמי ביטוח לאומי בקשר עם העסקת עובדיו בהתאם לכל דין.

הקבלן מתחייב להציג לחברה בסיום כל רבעון וכן לפי דרישת החברה, אישור מרואה חשבון, 01.3בנוסח המצורף כנספח ו' להסכם, לפיו שילם לכל עובדיו מלוא שכרם והזכויות הסוציאליות

המגיעות להם על פי כל דין ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה החל עליהם.

ם התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו בכל דרך שתרצה, לרבות החברה תהא רשאית לוודא את קיו 01.5באמצעות קבלת תלושי שכר של העובדים, ואולם אין בזכות זו של החברה כדי לחייבה לערוך בקרה כאמור או להטיל עליה אחריות כלשהי בקשר לכך או לגרוע מהאחריות המלאה והבלעדית

כאמור לעיל. המוטלת על הקבלן לשלם לעובדיו את כל זכויותיהם

היה והחברה תתבע בגין הפרת הוראות חוק שכר מינימום או בגין אי תשלום שכר ו/או זכויות 01.4סוציאליות לעובדי הקבלן ו/או אי ביצוע התשלום במועד, ישפה הקבלן את החברה במלוא הסכום

ית שתחויב החברה לשלם בגין ההפרה, ובלבד שהחברה הודיעה על טענה ו/או תביעה כאמור מיד לקבלן ונתנה הזדמנות לקבלן להתגונן מפני הטענה ו/או התביעה האמורה.

שום דבר האמור בהסכם זה אינו יוצר ולא יפורש כיוצר יחסי עובד מעביד ו/או שולח שלוח ו/או 01.0שותפות בין החברה לבין הקבלן ו/או בין החברה לבין כל אדם או גוף אחר אתו יתקשר הקבלן

לצורך ביצוע הסכם זה. למען הסר ספק מפורש בזה כי הקבלן מבצע את ו/או מי שיועסק על ידו השירות כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין, כמובנו בדינים השונים.

הקבלן מצהיר, כי הוא נותן שירות גם לאחר/ים וכי אינו משתלב במסגרת הארגונית של החברה 01.9 ואין בכוונתו לעשות כן.


נמצא בשירותו לא יחשבו כעובדי החברה, ואין ולא יהיה הקבלן וכל אדם המועסק על ידו או ה 01.8מעביד. הקבלן מתחייב להבהיר לעובדיו כי אין בהעסקתם באתרי -בינם ובין החברה כל יחסי עובד

החברה משום יצירת יחסי עובד ומעביד בינם לבין החברה.

בלן, וכל למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה לא תהיה חייבת בתשלום כלשהו לעובדי הק 01.1תשלום שיגיע לעובדי הקבלן בגין העסקתם ישולם על ידי הקבלן על חשבונו בלבד. הקבלן מתחייב

להבהיר נושא זה לכל אחד מעובדיו.

מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסכם בין הצדדים מפורשות, כי במידה ויקבע בעתיד על ידי בית משפט 01.01בין החברה לבין הקבלן ו/או בין החברה לבין או בית דין מוסמך, כי בתקופת הסכם זה התקיימו

מעביד, וכי על החברה לשלם לקבלן ו/או לעובדי הקבלן שכר -עובדי הקבלן או מי מהם יחסי עובדו/או תנאים נוספים המחויבים על פי כל דין, יערך חישוב מחודש של הסכומים שהיה על החברה

ופת ההסכם, כפי ששונה מעת לעת. כל לשלם כמעביד, וזאת רק על פי שכר המינימום שחל בתקסכום עודף שקיבל הקבלן בגין שרותיו על פי הסכם זה העולה על שכר המינימום כאמור, יוחזר על ידו לחברה מיד עם דרישתה כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן ונושא ריבית. הקבלן מתחייב

תייצבותו הראשונה לעבודה, להחתים כל אחד מעובדיו אשר יופנה לעבודה באתרי החברה, טרם ה על הצהרה בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ז'.

הצדדים מסכימים בזה במפורש כי הוראות סעיף זה יחולו במהלך כל תקופת ההסכם וכן לאחר 01.00 סיומה.

הקבלן מתחייב לקיים ביחס לעובדים המועסקים אצלו לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם את 01.02 0110-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אהוראות חוק עובדים זרים

)להלן: "חוק עובדים זרים"(. מוסכם בזאת, כי אי מילוי בין במעשה או בין במחדל של הוראה מהוראות חוק עובדים זרים לגבי עובדים כאמור תהווה הפרה של הסכם זה. החברה תהא זכאית

החברה ע"י הקבלן בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדה לסעדים לפיו ולפי כל דין ובכללן שיפוי בגין ההפרה האמורה.

מוסכם בזאת, כי אי מילוי, בין במעשה ובין במחדל, של הוראה מהוראות סעיף זה יהווה הפרה 01.03יסודית של הסכם זה, והחברה תהיה זכאית לסעדים לפיו ולפי כל דין, ובכללם שיפוי החברה ע"י

ישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בגין ההפרה ו/או סיום ההסכם באופן מידי.הקבלן בגין כל דר

הקבלן מסכים לכך כי החברה תהא רשאית לקזז כל החוב שהוא חייב או יהיה חייב למי מעובדיו, 01.05אשר הועסק על ידו במסגרת ביצוע השירות, בשל הפרת חובה או חובות המוטלות עליו על פי כל

סכום שהחברה תהיה חייבת לקבלן. דין כלפי עובדיו, כנגד כל

כי הוראות סעיף זה יחולו על כל עובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או נציגיו ו/או כל הצדדים מסכימים 01.04מי מטעמו, שיועסקו בביצוע העבודות במסגרת הסכם זה. למען הסר ספק מובהר, כי בכל מקום בו

ן ו/או לשלוחיו ו/או לכל מי מטעמו נעשה שימוש במונח "הקבלן", הכוונה הינה גם לעובדי הקבלשיעסקו בביצוע העבודות נשוא ההסכם. הקבלן מתחייב כלפי החברה להביא לידיעת עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שיעסוק מטעמו בביצוע העבודות נשוא ההסכם, את תוכן הוראות סעיף זה, על

כל סעיפיו הקטנים.

הצהרות הקבלן והתחייבויותיו .00

ע מיתר התחייבויות השמאי המפורטות בהסכם זה, מתחייב השמאי כדלקמן :מבלי לגרו

מיומנים עובדים להעמיד מתחייב הקבלן השירות יבוצע באמצעות השמאי ו/או מומחים מטעמו. .0.0 להוראות בהתאם השירות ביצוע לשם לעת מעת שתידרש או/ו הנדרשת בכמות כדין ומוסמכים

ההסכם.

בנאמנות, במיומנות, במומחיות וברמה מקצועית גבוהה, תוך השקעת לבצע את השרות במסירות, .0.2מירב המאמצים והכישורים שלו ו/או של מי מטעמו שיעסקו בביצוע ההסכם, ולפי מיטב כללי המקצוע במשך כל תקופת ההסכם, תוך מילוי הוראות הסכם זה וההוראות שיינתנו לה על ידי

דית לטיב ולאיכות השרות הניתנים על ידו.החברה. השמטי יישא באחריות המלאה והבלע


כי יש לו ויהיו לו במשך כל תקופת ההסכם הידע, הניסיון, הכישורים, האמצעים וכוח האדם .0.3 המיומן הדרושים על מנת לבצע את השירות בהתאם לתנאי הסכם זה.

ע ממנו, לא לפרסם בדרך כלשהי כל דבר ללא יוצא מהכלל הקשור ו/או כרוך בשרות וביצועו או נוב .0.5לרבות עצם מתן השירות, זהות הלקוח מקבל השירות אלא אם קיבל הסכמתה המפורשת לכך של

החברה מראש ובכתב.

לציית ולמלא אחר כל הוראות הביטחון כפי שיינתנו לו על ידי החברה בקשר לביצוע השרות .0.4 ובקשר לשמירת חומר השרות.

ם, מדגם רשום או כל זכות קניין רוחני אחרת.לא להפר תוך כדי מתן השירות כל פטנט, זכות יוצרי .0.0

למען הסר ספק, מפורש בזה כי אין בהוראות דלעיל כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או לפטור את .0.9 הקבלן מאיזה מחיוביו כלפי החברה על פי ההסכם.

לגופים אחרים מלבד לחברה ו/או לעסוק בעבודות והיה רשאי לתת שירותיי קבלןיובהר, כי ה .0.8נתן לחברה על יאולם בכל מקרה מתן שירותים ו/או עבודות כאמור לא יפגעו בשירות שי ות,נוספ

יתן עדיפות במתן השירות, לרבות בזמן, משאבים קבלן יעל פי הסכם זה, וכמו כן ה קבלןידי ה וכיוצא בזה, לחברה.

שתידרש מעת לעת העמיד עובדים מיומנים ומוסמכים כדין בכמות הנדרשת ו/או מתחייב ל הקבלן .0.1 .לשם ביצוע השירות בהתאם להוראות ההסכם

הקבלן מצהיר כי נכון למועד חתימת הסכם זה ובמשך כל תקופת החוזה הינו מצויד בכל .0.01 הרישיונות, האישורים והביטוחים הנדרשים על פי כל דין במשך כל תקופת ההתקשרות.

ו/או קבלנים ו/או מומחים עבודתו של כל עובד מעובדיואת מתחייב להפסיק מיד הקבלן .0.00אם החברה תדרוש זאת על פי שיקול דעתה עבור החברה בביצוע השירות על ידו המועסקים

הבלעדי.

ינתן מראש ובכתב על ידי יאישור שהתאם ליורשה להעסיק קבלני משנה במתן השירות ב הקבלן .0.02לשחרר את הקבלן הסכמת החברה למסירת העבודות לקבלני משנה, לא יהיה בה כדי נציג החברה.

מאחריותו המלאה לקיום התחייבויותיו עפ"י ההסכם. אי מתן הסכמה כאמור, לא יהווה בסיס לכל תביעה מכל סוג שהוא של הקבלן כלפי החברה.

מתחייב לצייד את צוות עובדיו, לרבות אחרים שיועסקו על ידו במתן השירות, על חשבונו הקבלן .0.03הנדרש וכל אמצעי רות על פי הסכם זה, לרבות רכב, תקשורת, הוא, בכל הציוד הדרוש לביצוע השי

ועל חשבונו. החברה לא תישא הקבלןלביצוע השירות. האחזקה והשמירה על ציוד זה תהיה על ידי או לכל חלק ממנו מכל סיבה הקבלןבאחריות כלשהי בגין אובדן, הפסד או נזק כלשהו לציוד

שהיא.

ת הסכם זה ובמשך כל תקופת ההסכם יקיים את התנאים הקבלן מצהיר כי נכון למועד חתימ .0.05 הבאים:

הוא מעסיק במשרדו לכל הפחות שני שמאים )לרבות בעלי המשרד( בעלי ניסיון .0.05.0 של שלוש שנים לפחות בשמאות אלמנטרית.

הקבלן או לפחות אחד מהשמאים המועסקים על ידו הינם חברים באיגוד שמאי .0.05.2 לי לשמאי רכוש אקדמאים.הביטוח בישראל ו/או באיגוד הישרא

הקבלן מעסיק באופן קבוע בין כעובד ובין כקבלן עצמאי מהנדס בתחום החשמל, .0.05.3שמאי רכב, חוקר שריפות וחוקר פרטי בעלי כל ההסכמות הנדרשות על פי דין. ככל שהקבלן עצמו הינו בעל הסכמה כאמור באחת מהמומחיות הנ"ל ניתן

.להסתפק בהעסקה כאמור של יתר המומחים

הקבלן, עובדיו וכל מי שיועסק על ידו כשמאי או מומחה אינם בעלי רישום פלילי. .0.05.5


5 הממונה נציג החברה .02

, או מנהל מחלקת פניות לקוחות במחוז דן, או מי מטעמובתור נציג החברה לעניין הסכם זה ישמש 02.0 "(.נציג החברהידי החברה במקומו או בנוסף אליו )להלן: " -מי שימונה על

מתחייב לקיים קשר שוטף ויעיל עם נציג החברה ולשתף עמו פעולה בכל הנוגע להסכם הקבלן 02.2 ולביצועו.

הקבלןרות בכל עת במהלך ביצועו, לאשר נוכחות עובדי ינציג החברה יהיה רשאי לבדוק את הש 02.3 כל מידע והסבר שידרשו בעניין ההסכם וביצועו. הקבלןולקבל מאת

רות.יו, הנחיותיו והערותיו של נציג החברה ולשלבן בביצוע השמתחייב לקבל את חוות דעת הקבלן 02.5

רות או לפטור את ילביצוע הנאות של הש הקבלןלעיל כדי לגרוע מאחריותו המלאה של אמור אין ב 02.4לפי הנחיית נציג הקבלןפי ההסכם, להוציא מקרה בו פעל -מאיזה מחיוביו כלפי החברה על הקבלן

.לחברה הודיע על כך מראש ובכתב הקבלן, והקבלןהחברה, בניגוד לשיקול דעתו של

רותיחומר הש .03

רות ותוצאותיו, לרבות המצאה, פטנט, זכות יוצרים, מדגם, ימותנה ומפורש בזה כי כל חומר הש 03.0, ידע, מסקנות, המלצות וכל זכות הנובעת ו/או עשויה KNOW HOWסימן מסחר, שיטת עבודה,

די של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם יהוו קניינה הבלע ,רותילנבוע בגין השעל מוותר בזה לא תהיה זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא על העבודה שהכין, והוא קבלןבזה כי ל

כל זכות כאמור.

החברה תהיה רשאית להשתמש בחומר השירות לפי ראות עיניה ללא הגבלות כלשהן ו/או לשנות 03.2מבלי ו/או הקבלןכלשהו וזאת מבלי שיהיה צורך לקבל את הסכמת אותו ו/או להעבירו לצד ג'

מוותר בזאת מראש הקבלן יקבל איזה שהוא פיצוי מעבר לתמורה שנקבעה בהסכם זה. הקבלןשעל כל טענה ותובענה בגין זכות זו של החברה, לרבות תביעות כספיות ותביעות קניין רוחני מכל

בהסכם זה משקפת את העברת זכויות הקניין הקבלןלהסיר ספק, התמורה שקיבל סוג שהוא. .הרוחני, מכל סוג שהוא, ממנו לחברה

, כן לאחר סיומהו במהלך תקופת ההסכםבכל עת הקבלןהחברה תהא זכאית לדרוש ולקבל מאת 03.3 מכל סיבה שהיא, כל פריט אשר נכלל בחומר השירות.

חברה, מכל סיבה שהיא או שסיים פג תוקפו של הסכם זה מכל סיבה שהיא, או שדרש זאת נציג ה 03.5המסמכים למסור לנציג החברה את חומר השירות, לרבות את הקבלןאת העבודה חייב קבלןה

התוכניות, החישובים, המקוריים ואת התוכניות המקוריות וכן את העתקים המצולמים של כלידי גורם אחר, התרשימים והמסמכים האחרים אשר ברשותו, בין שהוכנו על ידו ובין שהוכנו על

לפיו לא השאיר ברשותו או ברשות אדם או גוף אחר כל הקבלןוי אישור בכתב חתום על ידי יובל חישוב או כל מסמך אחר הקשור לשירות במקור או בהעתק. ,תכנית

המאושרת מתחייב להגיש כל פריט או חומר שבמסגרת השירות בצורת עריכה ובמתכונת הקבלן 03.4 על ידי החברה.

רות וכן לא יעבירם לגורםיא יעתיק מסמכים, מפות או תרשימים אחרים הקשורים לשלהקבלן 03.0 כלשהו ללא אישור נציג החברה מראש ובכתב.

להודיע על כך לנציג החברה ולפעול הקבלןבכל מקרה של אובדן מסמך או כל חומר אחר מתחייב 03.9 .בהתאם להנחיותיו

ותוצאותיו. רותיכבון על חומר השיע לא תהיה בשום מקרה זכות קבלןמובהר בזאת, כי ל 03.8

שמירת סודיות .05


וכל מי שמועסק על ידו, מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת ולא לגלות לכל אדם ו/או הקבלן 05.0 זה. הסכםגוף כלשהו כל מידע בכתב או בעל פה הקשור לחברה, לשירות ולביצועו על פי

טחון כפי שיינתנו לו על יוכל מי שמועסק על ידו, מתחייב לציית ולמלא אחר כל הוראות הב הקבלן 05.2 .רות ובקשר לשמירת מסמכיםיידי החברה בקשר לביצוע הש

הקבלן ו/או כל עובד מטעמו כמוגדר בהסכם, מתחייבים לחתום על טופס שמירת סודיות המצורף 05.3 להסכם כנספח ד'.

נמחק .04

של החברה זכות עיכבון .00

זה, בכל לפי הסכם מתן השירותבגין קבלןהחברה רשאית לעכב תחת ידה כספים המגיעים ל 00.0וכן במקרה של תביעות שיוגשו כנגד החברה הקבלן, כולו או מקצתו ע"י הסכםמקרה של הפרת ה

שיגרמו לחברה ו/או לאדם אחר כתוצאה מביצוע ישירים ו/או עקיפים ו/או במקרה של נזקים י לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה.זה, זאת מבל הסכם

, החברה תהיה רשאית להמשיך הקבלןזה ע"י החברה בגין הפרתו ע"י הסכםבמקרה של ביטול 00.2)בין ע"פ הקבלן ולהחזיק בכספים שעוכבו כאמור, עד למועד בו יקבע היקף נזקיה בגין הפרות

הכספים המעוכבים, מבלי לפגוע פס"ד ובין ע"פ הסכם פשרה(, ובמועד זה לקזז את נזקיה כנגד נזקים שלא כוסו ע"י הקיזוז.הקבלן בזכותה לגבות מ

שאו ריבית והצמדה.יתשלומים שעוכבו כאמור לא י 00.3

היעדר זכות עכבון של הקבלן .09

. כל כספי החברה המצויים בידו עקב ביצוע השירותל עלא תהיה זכות עכבון לקבלן 09.0

זכות עכבון על חומרים, ציוד ומתקנים מכל סוג ומין, ןקבללגרוע מהאמור לעיל, לא תהיה ל מבלי 09.2כולם או חלקם, אשר הועמדו לרשותו לצורך בצוע העבודות ושאר התחייבויותיו בהתאם להוראות

. הסכםה

קיזוז סכומים .08

חייב או יהיה חייב לחברה מאיזו סיבה שהיא, חוזית, הקבלןהחברה תהא רשאית לקזז כל חוב ש 08.0 נזיקית או אחרת, כולל סיבה הנובעת מהסכם זה או כל הסכם אחר עם החברה, כנגד כל חוב

מסכים לכך שהחיובים הכספיים לפי הקבלן .לפי כל הסכם כאמור קבלןשהחברה תהיה חייבת ל .חיובים קצובים והן שאינם קצובים סעיף זה כוללים הן

יתברר כי שולמו לו סכומים ביתר, יוחזרו הסכומים הקבלןרות ע"י יבמידה ועם סיום מתן הש 08.2 .הראשונה בכתב הנ"ל לחברה מיד עם דרישתה

המחאת הסכם .01

צד להסכם לא ימחה ו/או יסב ו/או יעביר ו/או ישעבד, באופן מלא, או חלקי, לאחר את ההסכם או 01.0ו/או טובת הנאה הכלולים בהם, ללא קבלת הסכמתו הזמנת העבודות או כל חיוב ו/או זכות

המפורשת של הצד השני להסכם בכתב ומראש. המחאה ו/או הסבה ו/או שיעבוד שלא ניתנה להם הסכמה כאמור, יהיו בטלים ומבוטלים.


מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להמחות ו/או להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד 01.2העבודות או כל חיוב ו/או זכות ו/או טובת הנאה הכלולים בהם, במקרה של את ההסכם או הזמנת

שינוי או פיצול מבני של החברה, המתחייב על פי הוראות כל דין ובכלל זה, הוראות חוק משק ו/או החלטות 0194 -ו/או הוראות חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה 0110 -החשמל, תשנ"ו

בדבר ההמחאה ו/או ההסבה ו/או ההעברה ו/או השעבוד ממשלה. החברה תיידע את הקבלן כאמור בכתב ומראש.

הסכםהפרת ה .21

התראה אך ההפרה לא תוקנה קבלןזה או תנאי מתנאיו, ולגבי הפרה זו ניתנה להסכם הקבלןהפר 21.0על ידי מסירת הודעה בכתב על את ההסכם ההתראה, רשאית החברה לבטל ימים מקבלת 9תוך זה אמורים הסכםו/או לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים כל פעולה ודבר אשר לפי קבלןכך ל

ובנוסף לזכויות החברה על פי כל דין ועל פי הקבלן, וזאת על חשבון הקבלןהיו להיעשות ע"י .ההסכם הוראות

הפרה כזה תחשב להסכם 3-5, 8-00, 03-05, 18 -19 , 21 , 23 -25 הפרת אחד או יותר מהסעיפים 21.2, הדבר יזכה את הצד השני, ההסכםדית של הפרה יסו פריסודית. בכל מקרה שאחד הצדדים יידי מסירת -על את ההסכםאו על פי דין, בזכות לבטל הסכםבנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיו על פי ה

זה בטל ומבוטל עם מסירת ההודעה הסכםהודעה בכתב על כך לצד השני, ובמקרה כזה יהיה .הסכםבכתב כאמור לצד השני, למעט סעיפים אשר נאמר בהם במפורש כי יחולו גם לאחר סיום ה

ידי -או תנאי מתנאיו על הסכםזה, בכל מקרה של הפרת הבהסכם מבלי לפגוע בכל הוראה אחרת 21.3 .0191 -ל"א תשה, תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, הסכםצד ל

סיכול .20

נסיבות מוסכם בזאת על ידי הצדדים כי במקרה שיתקיימו התנאים המצטברים הבאים )להלן: " 20.0 "(, יחולו ההוראות שלהלן: מסכלות

נסיבות שהמפר, בעת כריתת ההסכם, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ולא 20.0.0 היה עליו לראותן מראש;

אותן נסיבות;המפר לא יכול היה למנוע את 20.0.2

אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו -קיום ההסכם באותן נסיבות הוא בלתי 20.0.3 בין הצדדים.

להלן, לגביהן סיכמו הצדדים 21.3 הנסיבות אינן נמנות על הנסיבות המפורטות בס"ק 20.0.5 שלא יחשבו כנסיבות מסכלות.

הצדדים מסכימים בזאת, במסגרת הסיכונים שנטל על עצמו כל אחד מהצדדים בעת חתימת 20.2: שריפה, פגעי טבע, ההסכם, כי הנסיבות אשר יפורטו להלן, יחשבו נסיבות המסכלות את ההסכם

אמברגו, גיוס כללי, מלחמה, פעולות איבה ושביתה ענפית או כללית, ובלבד שהתקיימו התנאים לעיל. 21.1 המפורטים בסעיף

מוסכם על הצדדים, כי במסגרת חלוקת הסיכונים כאמור, הנסיבות שיפורטו למרות האמור לעיל, 20.3 להלן לא יחשבו כנסיבות מסכלות:

שביתה מפעלית של עובדי מי מהצדדים )שלא במסגרת שביתה ענפית או כללית(. 20.3.0

מחסור או קשיים בהשגת חומרי גלם/רכיבים / ציוד וכלים לביצוע השירות. 20.3.2

התחייבויות של קבלני או ספקי משנה. הפסקת פעילויות או אי קיום 20.3.3

גידול בעלויות הקבלן. 20.3.5


שינוי בערך הריאלי של התמורה ההסכמית. 20.3.4

אי קבלת אישור/היתר הנחוץ על פי דין לשם ביצוע ההסכם. 20.3.0

סגר בשטחים. 20.3.9

מוות ו/או פשיטת רגל של המהנדס המועסק בין כעובד ובין כקבלן עצמאי ע"י הקבלן. 20.3.8

קיימות נסיבות מסכלות, ייתן הצד המנוע מקיום חיוביו על פי בכל מקרה בו סבר צד כי מת 20.5ההסכם הודעה בכתב לצד השני )להלן: "הצד הנפגע"( על קיום נסיבות מסכלות, זמן סביר ממועד האירוע, תוך התייחסות להשלכות אותן נסיבות על המשך ביצוע ההסכם או ביצוע הוראה

מהוראותיו.

שוכנע הצד הנפגע כי אכן התקיימו נסיבות מסכלות עם מסירת ההודעה כאמור ולאחר ש 20.4והשלכותיהן, יושעו ההתחייבויות ההדדיות של הצדדים ו/או חלקן, שאינן ניתנות לביצוע עקב קיומן של הנסיבות המסכלות, וזאת עד להפסקת הנסיבות המסכלות )להלן: "תקופת השעית קיום

ההתחייבויות"( והדבר לא יחשב כהפרת ההסכם.

יום, יהא רשאי הצד 31ף האמור לעיל, במקרה שתקופת השעית קיום ההתחייבויות תעלה על על א 20.0 הנפגע לבטל את ההסכם בהודעה בכתב לצד השני ובמקרה זה הדבר לא יחשב להפרת ההסכם.

במקרה שכתוצאה מנסיבות מסכלות לא יוכל מי מהצדדים להמשיך ולקיים עוד את ההתחייבויות 20.9אי אותו צד להסכם לבטל את ההסכם בהודעה בכתב לצד השני ובמקרה על פי ההסכם, יהא רש

זה, הדבר לא יחשב להפרת ההסכם.

בכל מקרה, יובהר, כי צד המנוע מקיום חיוביו על פי ההסכם בשל נסיבות מסכלות כאמור, ינקוט 20.8 בכל הצעדים והאמצעים הסבירים על מנת להקטין את הנזקים שנגרמו לצד השני ובכלל זה, יפעל

לצמצם ו/או לקצר את ההשעיה/המניעה ו/או להדביק את הפיגור/עיכוב, לפי העניין.

פיצוי מוסכם .22

מבלי לפגוע בזכויות החברה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, במקרה של הפרת הסכם זה או הפרה 22.0 01%לחברה, פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסכום של הקבלן, ישלם הקבלןשל תנאי מתנאיו על ידי

סכם, וזאת מבלי שיהיה על החברה להוכיח את הנזק שנגרם לה עקב ההפרה.ערך ההמ

נקבעו ע"י הצדדים כפיצוי סביר לנזק שניתן לראותו מראש בעת שלעילמוסכמים הפיצויים ה 22.2 חתימת ההסכם.

לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכל סכום , לפי שיקול דעתה הבלעדי,החברה תהיה רשאית 22.3חילוט קיזוז או לן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות שיגיע לקב

. ערבויות

מכל סכום יםהאמור יםלנכות את סכום הפיצוילפי שיקול דעתה הבלעדי החברה תהיה רשאית 22.5, לרבות באמצעות קיזוז או חילוט בכל דרך אחרת הקבלןבכל עת או לגבותו מ קבלןשיגיע למהתחייבותו להשלים את הקבלן צויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את . תשלום הפיערבויות

השירות או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם.

אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע במקום הפיצוי המוסכם כאמור, 22.4כל תרופה אחרת או לגרוע מ 0191 - פיצויים לפי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

, על פי כל דין.הסכםבשל הפרת ה

עדר ניגוד ענייניםיה .23


מתחייב שלא לפעול ולא לבצע, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, וכן מתחייב כי כל הקבלן 23.0רות יהמועסקים על ידו, לא יפעלו ולא יבצעו כאמור, כל עבודה או תפקיד הקשורים או הנוגעים לש

חשש לניגוד עניינים ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש הניתן לחברה ו/או שיש בהם ובכתב.

הקבלן לא יבצע את השירות באמצעות קרוב משפחה של עובד החברה ולא יעסיקו, אם העסקתו 23.2עלולה לעורר חשש לקיומו של ניגוד עניינים בין טובת החברה לבין טובתו האישית של העובד, אלא

רה לכך מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור לאחר קבלת הסכמתה המוקדמת של החבלעיל, הקבלן לא יבצע את השירות באמצעות קרוב משפחה של עובד החברה ולא יעסיקו, אם עובד החברה משתייך ליחידה המפקחת על הקבלן או נמצא בקשר ישיר עמו, אלא לאחר קבלת

ב לחברה אודות כל מקרה הסכמתה המוקדמת של החברה לכך מראש ובכתב. הקבלן ידווח בכתכהגדרתו -של ספק שהתעורר בדבר קיומו חשש לניגוד עניינים כאמור.קרוב משפחה לעניין זה

.2114 -בתקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר העסקת קרובי משפחה(, תשס"ה

מתחייב להודיע לחברה מידית על כל עניין או נושא אשר יש לו או למי המועסק על ידו הקבלן 23.3 זה. הסכםלגביהם עניין אישי ו/או מקימים חשש לפגם כלשהו בקשר עם

וכל מי שמועסק על ידו לא יקבלו כל תשלום או טובת הנאה מצד שלישי כלשהו בקשר ישיר הקבלן 23.5 זה. הסכםאו עקיף עם השירות ו/או הוראות

אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים" .25

, הקבלן ומי 0199-יו מכוח הדין לרבות חוק העונשין, התשל"זבנוסף לחובות והאיסורים החלים על מטעמו, מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל 25.0משרה ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של נושא

בחברה ו/או עובד חברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד חברה ו/או 25.2להליך התקשרות ו/או לכל מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור

הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.

לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד חברה ו/או 25.3 מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.

לעיל במסגרת הליכי התקשרות של החברה ו/או כל 24.1 - 24.3 לא לפעול בניגוד לאמור בס"ק 25.5 הסכם/הזמנה שנובעים מהם.

לעיל, החברה שומרת 24.1 שד כי הקבלן ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף התעורר ח 25.4לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות במסגרתו נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר )בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/או לא לקבל את הצעתו

ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן בהליך ההתקשרות שהוא את ההסכם/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

הקבלן נדרש להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני משנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו 25.0 מנה הנובעים ממנו.המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של החברה ו/או הסכם/הז

תרמית .24

התעורר חשד סביר כי במסגרת הליך התקשרות של החברה ו/או ההסכם ו/או כל הסכם אחר עם החברה הקבלן ו/או מי מטעמו:

ביצע או ניסה להציע או היה מעורב בביצוע תרמית כנגד החברה; ו/או 24.0


ו/או לעסקה במקרקעין ביצע עבירה פלילית בקשר לאספקת טובין או למכירתו ו/או למתן שירות 24.2 ו/או לביצוע עבודה עבור החברה;

החברה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך התקשרות אחר של החברה )בסעיף זה: "הליך ההתקשרות"( ו/או

ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהליך ההתקשרות ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם ו/או את ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות ו/או כל הסכם תקף עם הקבלן וזאת בנוסף לכל סעד אחר העומד לרשות החברה מכוחו של ההסכם, מסמכי ההתקשרות, חוק

או מכח כל דין. 0191 -א החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(,התשל"

כללי .20

לא יגביל את החברה בהתקשרות עם כל גורם הקבלן על ידי ביצוע השירות כי מובהר בזה במפורש 20.0 כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

יהיה רשאי לתת שירותיו לגופים אחרים מלבד לחברה ו/או לעסוק בעבודות נוספות, בין הקבלן 20.2בכל מקרה מתן שירות ו/או עבודות בכפוף להתחייבויותיו בהתאם להסכם זה. ובין כעובד,קבלן כ

.על פי הסכם זההקבלן רה על ידי עבור החבשירות ביצוע הכאמור לא יפגע ב

כל הוראה מהוראות ההסכם אינה באה לגרוע מהוראה אחרת של ההסכם, כי אם להוסיף עליה. 20.3

היה לו תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי כל שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא י 20.5 הנציגים המוסמכים של הצדדים.

שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה מצד החברה ו/או אי שימוש מצד החברה בזכות 20.4יתור על זכות מזכויותיה של החברה, לא יהווה ומהזכויות המוקנות לה בהסכם לא ייחשב כו

.הקבלןיעה או טענה מצד החברה כנגד תקדים ולא ישמש מניעה לכל תב

הסמכות הבלעדית לדון בכל סכסוך ו/או חילוקי דעות שיתעוררו בין הצדדים בכל הקשור ו/או 20.0לבתי המשפט נתונה , תהא לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתוהנובע מהסכם זה, לרבות בקשר

מהאמור בכל מקום אחר בהסכם מבלי לגרועבלבד, לפי סמכותם העניינית. , ולהםיפו-בתל אביבזה, אין בקיום של סכסוך או מחלוקת ו/או בנקיטת צעדים משפטיים או אחרים של מי מהצדדים כלפי משנהו כדי להצדיק הפסקת ביצוע השירות על ידי הקבלן, אלא אם הורתה על כך החברה

בכתב ומראש.

מצד אחד למשנהו לכתובתו . כל הודעה שתשלח ראש הסכם זהכתובות הצדדים הינן כמפורט ב 20.9)כפוף לכל שינוי בה, שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר( יראוה כאילו הגיעה ראש הסכם זה ב

)שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד 92כעבור -לתעודתה: אם נשלחה בדואר רשום ם בידי , באם קיישלאחר יום משלוחה ביום העסקים -דואר בישראל; אם נשלחה בפקסימיליה

; אם נמסרה בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד השולח אישור על העברה תקינה של ההודעה במלואה בעת מסירתה כאמור. -

הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בו, והוא מחליף בעניינים 20.8בכתב ובין בעל פה, , בין הסכמה, התכתבות, או התחייבותהצהרה, מצג, הסכם, הכלולים בו, כל

שניתנו )ככל שניתנו( או שנערכו )ככל שנערכו(, קודם למועד החתימה, ושאינם כלולים במפורש בהסכם זה, ולא יהא כל תוקף לכל הסכם, מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות

כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הקבלן החברה


אימות חתימה

, מאשר בזאת כי _________שיון __________ מכתובת ________________יעו"ד/רו"ח, מס' ראני, הח"מ, הוא שהקבלן חתם בפני על הסכם זה, ובמקרה _____ת.ז/ח.פ __________ ____________________הקבלן

תאגיד החלטה חברה או תאגיד אחר, כי החברה או התאגיד רשומים כדין בישראל, קיימים ופעילים, וכי התקבלה ב -ו _______________ כדין להתקשר עם חברת החשמל בהסכם זה, וכי ה"ה _______________ ת.ז

ת.ז _______________, הוסמכו בהחלטת מועצת מנהלים של התאגיד להתחייב בשמו _______________החברה או התאגיד לכל בהסכם זה ולהוציאו לפועל, וכי חתימתם בצירוף חותמת החברה או התאגיד מחייבת את

דבר ועניין.

חתימה וחותמת תאריך


תיאור העבודה ותנאים מיוחדים -נספח א'

: הגדרות .0

הקבלן כהגדרתו בהסכם.השמאי: .0.0

בהתאם להגדרת הממונה בהסכם. המפעיל5 הממונה: .0.2

:השירות .5

ייתן לחברה שירותי שמאות אלמנטריים לכל סוגיהם, בתדירות אותה תקבע החברה, ואלה יכללו שמאיה 2.0

הערכת קביעת חבות, תיעוד אירועי פגיעה ברכוש ואת כל הפעולות הנדרשות, במישרין או בעקיפין לשם

פח ב' ובכתב הכמויות המצורף כנס על ידי השמאי, בהתאם לשיטת העבודה והמטלות כמפורט להלן יםנזק

:"(, ובכלל זה יבצע את הפעולות הבאותהשירות)להלן: "

לכתב הכמויות 0131111448קביעת חבות ותיעוד אירועי פגיעה ברכוש בהתאם לסעיף שירות 2.0.0

ובהתאם להוראות ההסכם ונספח זה. מוסכם כי במקרים בהם הנזק הינו נזק לתשתיות החברה

הנזק מחושב בהתאם לתעריפים קבועים של עבודה )כגון נזקים לכבלי חשמל, לרשתות וכו'( בהם

תכלול העבודה במסגרת סעיף שירות זה גם בדיקה ,על חשבון אחרים )עע"א( שנקבעו לחברה

ואישור הערכת הנזקים על ידי השמאי ולא תשולם תמורה נוספת על הערכת הנזקים בהתאם

.0131111449לסעיף

ערכת נזקי שריפה והגשת חוות דעת שמאית הערכת נזק לרכוש/הערת נזק למכשירי חשמל/ה 2.0.2

לכתב הכמויות ולהוראות נספח והסכם זה. 0131111449בהתאם לסעיף שירות

זה; והסכם נספח ולהוראות הכמויות לכתב 0131111054הפעלת מומחים בהתאם לסעיף שירות 2.0.3

;זה והסכם נספח בהתאם ולהוראות עלת משקםהפ 2.0.5

אחד מהמומחים שהועסקו על ידו בהתאם לסעיף שירות מתן עדות בבימ"ש על ידי השמאי או 2.0.4

ולהוראות שבהסכם זה; 0131111058

.החברה לרכוש נזקים הערכת ולצורך' ג לצד נזקים הערכת לצורך יינתנו זה הסכם לפי השמאי של שירותיו 2.2

מובהר כי אין בהסכם זה בכדי לחייב את החברה להזמין מהקבלן שירותים כולם או חלקם והפעלת

השמאי תעשה בהתאם לצרכי החברה מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי בנוסף להתקשרות זו רשאית החברה להתקשר עם שמאים 2.3

י שמאות לרבות שמאות אלמנטרית וכי חלוקת העבודה בין הקבלן לשמאים נוספים לצורך קבלת שירות

הנוספים תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

מוסכם ומובהר כי לחברה קיימת התקשרות עם חברת ביטוח המבטחת אותה )להלן: "חברת הביטוח"( וכי 2.5

שאית חברת הביטוח בהתאם בכל תביעה המבוטחת במסגרת פוליסת הביטוח שהוצאה לחברה כאמור ר

לשיקול דעתה למנות שמאים ו/או מומחים לבדיקת מקרה הביטוח מטעמה. מוסכם כי חברת הביטוח לא

תהיה כפופה למכרז זה ולתנאיו.

בכל מקרה בו תבחר חברת הביטוח למנות שמאים או מומחים מטעמה מתחייב הקבלן לשתף פעולה על

להם את מלוא המסמכים ו/או הצילומים ו/או דוחות השמאות השמאים ו/או המומחים שימונו ולהעביר

ו/או המידע שיהיה ברשותו ושיידרש.


בכל מקרה בו מינתה חברת הביטוח שמאי מטעמה יפסיק הקבלן את טיפולו במקרה ויהיה זכאי לשכר 2.4

מקרה בהתאם לחלק היחסי של העבודה שבוצעה על ידו. יובהר כי לקבלן לא תהיה כל טענה כלפי החברה ב

כזה.

השמאי עבודת .0

משך כל שעות יזמין את השמאי לשטח אירוע הנזק, בפניה טלפונית. השמאי מתחייב להיות זמין ממונהה 3.0

שעות ממועד הזמנתו, אלא 3 -מ היממה, וכן להגיע למקום האירוע בהקדם האפשרי, ובכל מקרה לא יאוחר

מובהר . לסוג האירוע או הנזק או למקום האירוע קשר מועד מאוחר מזה, וזאת ללא ממונהאם כן אישר לו ה

אם כן הממונה הסמיך לכך בזאת, כי השמאי לא יקבל הזמנה כאמור לעיל מכל אדם אחר מלבד הממונה, אלא

לשמאי תשלח הזמנת עבודה עם הזמנתו לאירוע או בדיעבד. אדם מטעמו והודיע על כך לשמאי.

למקרה, פעולות של גביית עדויות מעדי ראיה ו/או מהגורמים בין היתר וככל שרלוונטי יבצע השמאי 3.2

המעורבים, צילום מקום האירוע, לקיחת מוצגים ממקום האירוע, וכל פעולה אחרת הנדרשת על ידי הממונה

לצורך הגשת חוות דעת שמאית מלאה, אמינה ומקצועית.

שעות, בכתב, הערכת נזק 25לממונה, תוך בכל אחד מן המקרים המנויים להלן, להגיש השמאי מתחייב, 3.3

ראשונית :

.ו/או בכל אירוע בו נגרמו גם נזקי גוף שריפה ו/או התחשמלות עם נפגעיםאירוע בכל מקרה של .0

חריג בהיקפו.בכל מקרה בו אירע נזק .2

על פי דרישת הממונה. .3

לנספח זה. 5 אות סעיףבהתאם להור רבעוניוכן דו"ח חצי השמאי מתחייב להגיש דו"ח מסכם של האירוע 3.5

במקום האירוע או במשרדי החברה ע"פ דרישות הממונה. תהשמאי מתחייב להשתתף בהתייעצויו 3.4

אירועדוחות .4

ימים מיום זה, דו"ח השמאי מתחייב להעביר לחברה, בסמוך למועד הזמנת הערכת הנזק ולא יאוחר משבוע 5.0

המקרה, הגורמים לנזק, האחריות לנזק, דרישות הפיצויים של מסכם בכתב בו יקבעו, בין היתר: עובדות אירוע

.בהתאם לשירות שהוזמן ממנו על פי כתב הכמויות הניזוק, הערכה של גובה הנזק שנגרם לחברה ולצד ג'

מובהר כי במקרים בהם עולה מבדיקת השמאי כי יש צורך להפנות הטיפול בתביעה גם לרשויות שונות, או 5.2

מאי למסור הודעה לחברה באופן מיידי, ובכל מקרה במסגרת המועדים הקבועים בחוק גורמים אחרים, על הש

למתן ההודעה לאותו גורם.

לעיל, יקבע השמאי בדו"ח, במפורש, מי הם הגורמים האחראים 5.0מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5.3

בכלל(. אםלנזק, ובכלל זה יחווה דעתו בשאלת אחריותה של חח"י לנזק )

לעיל, וזאת בשל התארכות משך הבדיקה, ולאחר 5.0מידה ולא ניתן להגיש דו"ח מסכם במועד הקבוע בסעיף ב 5.5

קבלת אישור לכך מאת הממונה, מתחייב השמאי להגיש, תוך שבוע ימים מיום קרות האירוע, דו"ח ביניים,

אשר יכלול בין היתר את הנתונים הבאים:


כל נתון רלוונטי אחר המצוי לקרות הנזק, אומדן כללי של היקף הנזק וכןנסיבות האירוע, על מי חלה האחריות

ח המסכם."השמאי יתאם עם הממונה את מועד הגשת הדו באותה עת בידיעת השמאי.

להסכם זה יצורף דו"ח המומחה לדו"ח השמאי. 0במקרה שהשמאי מעסיק מומחים נוספים בהתאם לסעיף 5.4

לאנגלית במקרים הבאים:לו ושל המומחים מטעמו שהשמאי מתחייב לתרגם את הדו"ח 5.0

בכל מקרה שגובה הנזק עולה על סכום ההשתתפות העצמית בפוליסת ביטוח האחריות של החברה .0

באותה עת.

לפי דרישת הממונה. .2

הבלעדי, כי דו"ח השמאי לקוי ו/או חסר, יוחזר הדו"ח לשמאי או היה ותמצא החברה, על פי שיקול דעתה 5.9

ימים מהודעת 3ידווח לשמאי על כך, והשמאי מתחייב להמציא לחברה דו"ח מתוקן כנדרש על ידה, וזאת תוך

החברה על הליקוי /או החסר.

טעון קבלת אישורו של חות של מומחים עיקריים או מומחים נוספים "כל דו"ח שיוגש על ידי השמאי, לרבות דו 5.8

הממונה. השמאי מתחייב, כי יערוך את התיקונים ו/או ההשלמות הנדרשות בהתאם לבקשת הממונה.

" מומחה דעת חוות"כל דו"ח סופי שיוגש על ידי השמאי וכן דו"חות המומחים שיועסקו על ידו יהיו ערוכים כ 5.1

אשר תאפשר לחברה הגשת 0185 - ד"התשמ האזרחי הדין סדר לתקנות( חדש נוסח) הראיות לפקודת בהתאם

הדו"ח כראיה בבית המשפט.

דוחות של מומחים עיקריים או מומחים נוספים יציין השמאי שיוגש על ידי השמאי, לרבות בצירוף לכל דו"ח 5.01

מספר השעות שהושקעו בעבודה על הדו"ח. את

הנלווים למשך שבע שנים לפחות, השמאי מתחייב לשמור ברשותו את דוחות השמאות וכל שאר המסמכים 5.00

לעיון לפי דרישתה. החברהולהעמידם לרשות

תקופתי יווח ד .2

בו יפורטו דוח רבעוני לממונה מתחייב השמאי להגיש 5 ףבנוסף להגשת דוחות השמאות השוטפים כאמור בסעי

כדלקמן:המצטברים לגבי התיקים שבטיפולו הנתונים

מצב הטיפול בתיק גורם הנזק, האחריות לנזק, כספי, הפעלת מומחים נוספים,סוג האירוע, המועד, ההיקף ה

. ומועד התשלום )פתוח/ סגור/ המלצה לסגירה(, גובה שכר טרחה

העסקת מומחים עיקריים ומומחים נוספים .0

בחוזה זה : 0.0

וכן שמאי רכב.חוקר פרטי, חוקר שריפות, מהנדס חשמל -"מומחים עיקריים"


כל מומחה נוסף מעבר לאלה הכלולים כ"מומחים עיקריים". -נוספים""מומחים

מוסכם במפורש, כי השמאי יצרף לחוות דעתו חוות דעת מקצועית של מומחה עיקרי או נוסף, בהתקיים אחד 0.2

המקרים שלהלן :

במקרים בהם סבור הממונה, לפי שיקול דעתו, כי חוות הדעת הנוספת נחוצה להגנה ראויה על האינטרסים .א

של החברה ו/או לתימוכין בחוות דעתו של השמאי.

כאשר השמאי סבור, לפי שיקול דעתו המקצועי, כי דרושה חוות הדעת הנוספת, ובלבד שקיבל לכך את .ב

.אישורו מראש ובכתב של הממונה

מקרה של שריפה יישלח חוקר שריפות מטעם החברה. עם זאת החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי תהיה ב 0.3

רשאית לדרוש מהשמאי להפעיל חוקר שריפות מטעמו.

על אף האמור במקרים המפורטים להלן יהיה השמאי רשאי להפעיל חוקר שריפות מטעמו ללא צורך בקבלת 0.5

אישור הממונה:

דולר ארה"ב. 31,111נזקיה המשוער עולה על במקרה של שריפה שהיקף .א

במקרה של שריפה בה יש חשש כי האחריות לשריפה תוטל על החברה. .ב

השמאי מתחייב לדווח לממונה על הפעלת חוק שריפות בהתאם לסעיף זה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם 0.4

להנחיות הממונה. הממונה יורה לשמאי, בין היתר, אם יש טעם בהמשך עבודת חוקר השריפות באותו אירוע.

מטעמה שלא החברה שומרת לעצמה הזכות להפעיל חוקרי שריפות ו/או כל מומחה אחר בכל תחום שהוא, 0.0

עפ"י שיקול הדעת של הממונה. לבאמצעות השמאי, הכו

מוסכם בזאת, כי בכל מקרה תהיה החברה, באמצעות הממונה, רשאית לדרוש מהשמאי, על פי שיקול דעתה 0.9

הבלעדי, להיזקק לשירותיו של מומחה עיקרי ו/או מומחה נוסף, אפילו אין השמאי סבור שהדבר דרוש.

תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מהשמאי שלא להעסיק מומחה עיקרי כן מוסכם, כי החברה 0.8

ו/או נוסף פלוני ו/או לחייב את השמאי להתקשר עם מומחה כאמור, שייבחר על ידי החברה.

השמאי מתחייב להעסיק את המומחים העיקריים והמומחים הנוספים לאורך כל תקופת ההתקשרות, וכן 0.1

במומחים אחרים, במידה ותידרש, תיעשה אך ורק באישורה מראש של החברה. מתחייב, כי החלפתם

יתקשרו עמו שאינם עובדי חברה השמאי מצהיר, כי ידוע לו שהמומחים הנוספים והמומחים העיקריים 0.01

ושכרם ישולם על ידו, וכי לא יהיה כל קשר חוזי בין המומחים כאמור לבין החברה. בלבד

הפעלת שירותי משקם .7

בחוזה זה : 9.0

אדם או תאגיד, המתמחים בביצוע תיקונים ושיפוצים לבתי מגורים ו/או בתי עסק שניזוקו, - "משקם"

במאפיינים אלה :


שעות או במועד קצר יותר אם נדרש 25תוך הגעה למקום אירוע הנזק במהירות ובהתרעה קצרה ; .0

ע"י הממונה.

ביצוע התיקונים והשיפוצים בזמן קצר ; .2

לביצוע העבודה הנ"ל בכל שעות היום ובכל ימי השבוע.זמינות .3

במקרה השמאי מתחייב להפעיל שירותי משקם לפי דרישת הממונה ו/או לאחר קבלת אישור הממונה לכך 9.2

וזאת במטרה להקטין את נזקי החברה באותו מקרה. של נזק ספציפי

ונה. לצורך זה יבחן השמאי תנאי ההתקשרות עם המשקם ייקבעו אד הוק, ממקרה למקרה, באישור הממ 9.3

את ההצעה המיטיבה ביותר. בנסיבות מיוחדות רשאי -באישור הממונה -מספר הצעות, ויבחר מביניהן

הממונה לפטור את השמאי מחובת בחינת מספר הצעות כאמור.

למשקם לא יהיה כל קשר חוזי עם החברה. 9.5

תמורה.הסכם זה בנוגע לתשלום התשלום למשקם יתבצע בהתאם להוראות 9.4

התמורה .9

בעבור כל דו"ח שיגיש השמאי לחברה ישולם לו שכר טרחה בהתאם לסכומים הנקובים בכתב הכמויות 8.0

כאמור השמאישיוגשו לחברה ע"י מס/עסקה כנדרש ע"פ דין ערוכות כדיןכנגד חשבוניות המצורף להסכם זה

.שנקבעו בחוזה ו/או בנספחיו ולהוראות להלן ובהתאם למועדי התשלום

במידה ויידרש השמאי להפעילם שכר הטרחה בגין הפעלתם של המומחים העיקריים והמומחים הנוספים 8.2

שכר בכתב הכמויות "הפעלת אחד מהמומחים". 0131111054ישולם לשמאי שכר טרחה בהתאם לשירות מס'

של אותו לאחר שיומצא לידי הממונה הדו"ח המקצועי רק הטרחה בעבור שירותיו של מומחה נוסף ישולם

.ולאחר שהממונה אישר תוכן הדו"ח מומחה

במקרים של בהם יידרש השמאי או מומחים או מומחים נוספים להופיע בבית המשפט ו/או בפני כל טריבונל 8.3

שיפוטי, ו/או מעין שיפוטי ו/או מינהלי ו/או בפני כל גוף ו/או רשות בכל מספר ישיבות שיידרש ע"י הממונה

ת הכנה, לימוד החומר לקראת עדות ,הכנת כל חוו"ד הנדרשות , מתן עדות בפני ובגין השתתפות בישיבו

לשירות מס' בהתאם טרחה שכר ישולם ערכאות שיפוטיות וכן בפני כל גוף ו/או רשות שיידרשו ע"י הממונה,

הכמויות. בכתב 0131111058

יובהר כי השמאי או כל מומחה אחר מטעמו לא יהיה זכאי לקבל בנוסף לסכום זה את הסכום שייפסק ע"י

ביהמ"ש בגין עדותו, ככל שייפסק.

מהווה תמורה סופית וכוללת, וכי השמאי לא הקבוע בהסכם זה ובסעיפי כתב הכמויות יובהר, כי שכר הטרחה 8.5

להחזר הוצאות, לרבות עבודה בכל שעות היממה או בימי שבת, חג, מועד, ויהא זכאי לתשלום נוסף כלשהו א

צילומים וכדומה, מעבר לקבוע וכן בגין ובכל מקום ובכל מספר ביקורים בשטח שיידרש מנוחה או שביתה

בכתב הכמויות.

ויות לכתב הכמ 0131111449במקרים של נזק לרכוש צד ג' השמאי יהיה זכאי לקבלת תמורה על פי סעיף 8.4

"הערכת נזק לרכוש/הערכת נזק למכשירי חשמל/הערכת נזקי שריפה".


מיוחדת המצדיקה תשלום חריגה וכי מדובר בעבודה הממונה של מראש ובאישור במקרים מיוחדים וחריגים 8.0

יגיש השמאי כתב הכמויותעבודה" ל שעות לפי חריג או/ו אחר נזק "הערכת 0131111031לפי סעיף תמורה

.יוכל לאשר תשלום על פי שעותת בעניין זה לממונה. הממונה, לפי שיקול דעתו המוחלט, בקשה מיוחד

0131111031שנקבעה בסעיף לפי עלות שעת עבודה יהיהלפי סעיף זה כפי שיאושר ע"י הממונה תשלום תמורה

עלות שעת עבודה שהציע השמאי הינה סופית וכוללת והשמאי לא יהיה זכאי לתשלום נוסף .לכתב הכמויות

החזר הוצאות מכל מין וסוג שהוא, עבודה בכל שעות היממה לרבות בימי חג, מועד, שבת מנוחה עבור צילומים,

תמורה ע"פ ובכל מקום ובכל מספר ביקורים בשטח שיידרש. יובהר כי במקרים אלו לא תשולם ה או שביתה

בלבד. 0131111031והשמאי יהיה זכאי לתשלום לפי סעיף 0131111449ו/או 0131111448סעיפים

מודגש ומובהר כי סיווג מקרי הנזק לסעיפים המסווגים בכתב הכמויות, לפיהם ישולם שכ"ט לשמאי ולרבות

ל דעתו הבלעדי והמוחלט של ייקבע לפי שיקו לכתב הכמויות, 0131111031עיף סיווג המקרים שיכללו בגדר ס

הממונה.

את מספר שעות העבודה שיושקעו מראש ולקבוע כמו כן, הממונה הוא בעל הסמכות הבלעדית לאשר לשמאי

לכתב הכמויות. 0131111031בכל דו"ח שינתן בהתאם לסעיף

, לרבות שרהגשת הדו"ח המאויום ממועד 31שכר הטרחה לא יאוחר מתום השמאי יגיש דרישת תשלום עבור 8.9

יובהר, כי .כל דו"ח שיוגש על ידובגין , בהסכם זה תשלומים עבור מומחים עיקריים ומומחים נוספים כאמור

שנשלחה נו המצאת הזמנת העבודה ילתשלום שכר הטרחה לשמאי, המוקדם תנאי

.אליו

ייגויותיה לשמאי , תעביר החברה את הסתדרישת התשלוםלא אישרה החברה את הסכום בו נקב השמאי ב 8.8

דרישה.יום מיום קבלת ה 04בתוך

למען הסר ספק, מובהר כי שכר הטרחה על פי סעיף זה, לרבות בעבור שירותי המומחים העיקריים ו/או 8.1

המומחים הנוספים, ישולם לשמאי בהתאם להיקף העבודה בפועל )ללא התחייבות של החברה להיקף מסוים(,

מומחים העיקריים והנוספים שיוגשו על ידי השמאי.ובהתאם לדוחות האירוע ודוחות ה

ע"י החברה לאחר שהמשקם יגיש חשבונית ישירות יתבצע בהסכם זההתשלום למשקם, כהגדרתו 8.01

מס/עסקה לחברה אליה יצרף אישור הגורם לו נגרם הנזק על שביעות רצונו מביצוע העבודה. הגשת האישור

מתחייב להבהיר למשקם, כי לחברה לא יהיה עמו כל קשר חוזי .מהווה תנאי להגשת חשבונית המס. השמאי


כתב כמויות –' 0נספח א

הכל בכפוף להוראות ההסכם ונספחיו לרבות ומבלי לגרוע הוראות תיאור העבודה והתנאים המיוחדים

מס'

כמות לשנתיים יחידת מידה תאור העבודה שירות

ותיעוד אירועי פגיעה ברכושקביעת חבות 0131111448

)במקרים של נזקים לתשתיות החברה ועל פי דרישת החברה יכלול הדו"ח גם בדיקת ואישור הערכת הנזקים

411 יחידה שנעשתה בהתאם לתעריפי עע"א שנקבעו לחברה(

הערכת נזק לרכוש/הערכת נזק למכשירי חשמל/הערכת 0131111449 211 יחידה נזקי שריפה

211 שעת עבודה הערכת נזק אחר ו/או חריג לפי שעות עבודה. 0131111031

הפעלת אחד מהמומחים להלן: 0131111054

חוקר שריפות /מהנדס חשמל/מהנדס מכונות/חוקר פרטי/ 081 יחידה מומחה אחר

הופעה בבית משפט של השמאי או אחד מהמומחים 0131111058 21 קומפלט האחרים שהופעלו על ידי הזוכה


לפוליסות תוספת - ביטוח -ב' נספח

המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסות המפורטות להלן

אנו ________________ )להלן "חברת הביטוח"( מאשרים כי ערכנו פוליסות ביטוח על שם

הספק( לתקופה _________________ . כמו כן הרינו לאשר כי הפוליסות –__________________ )המבוטח

בסוגריים המתאימים(: Xכוללות תנאי הכיסוי כמפורט להלן )נא לסמן

מספר פוליסה ______________ - פוליסת ביטוח חבות מעבידים. 0

] [ א. כוללת את חברת החשמל כמבוטח נוסף בגין חבותה כלפי מי מעובדי הספק............................. ] [ $( 0,411,111____________ )מינימום - ב. גבולות אחריות לעובד ] [ $( 0,411,111____________ )מינימום - ג. גבולות אחריות לתקופת הביטוח או מספר פוליסה ______________ - פוליסת ביטוח תאונות אישיות ] [ .........................א. כוללת סעיף ויתור על זכות התיחלוף נגד חברת החשמל................................ ] [ $( 011,111____________ )מינימום - ב. גבולות אחריות לעובד מספר פוליסה ______________ - פוליסת ביטוח אחריות מקצועית. 2

] [ $( 411,111____________ )מינימום - גבולות אחריות לאירוע ולתקופת הביטוח

:הפוליסות דלעיל כוללותסעיף לפיו מתחייבת חברת הביטוח להודיע לחברה על כוונתה לבטל פוליסות הביטוח או לבצע שינוי מהותי .0

יום לפני שביטול או שינוי כזה ייכנס לתוקפו. 31לרעה בתנאי הפוליסות לפחות החשמל וכי חברת הביטוח מוותרת על כל סעיף לפיו הפוליסות הינם קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי חברת .2

דרישה להשתתפות ביטוחי חברת החשמל.


הערות: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ולראיה באנו על החתום

____________ ___________________ _________________ חתימת חברת הביטוח שם המאשר ותפקידו תאריך


מפת מחוז דן – 0נספח ב


ביטחון נספח -נספח ג'

-נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם מספר _________ בין חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן .0 (."הקבלן" -להלן ) ( לבין הקבלןהחברה""

במסגרת ההסכם יבצע הקבלן שירותי שמאות אלמנטרית. .2

העסקתו של הקבלן ושל כל עובד שלו, תהיה טעונה מילוי וחתימה על טפסים, לצורך קבלת אישור ביטחוני, .3בו יפורטו ההגבלות על תנאי העסקתו. מובהר, בכל מקרה בו יינתן אישור כאמור, יהיה גם מינוי של מנהל

העבודה טעון אישור בטחוני כאמור.

לן ובקבלת אישורי הכניסה לעובדים אלו ייעשה באמצעות הממונה הטיפול באישור עובדי ו/או משמשי הקב .5"(. לצורך כך יגיש הקבלן לממונה, טופסי בדיקה ביטחונית, כשהם חתומים הממונה" –מטעם החברה )להלן

ע"י כל אחד מהעובדים שבדעת הקבלן להעסיק.

העובד שאישור העסקתו ימים לפני המועד הצפוי להעסקת 31הקבלן יגיש לממונה את הטפסים לפחות נדרש. לממונה שמורה הזכות לקצר מועד זה בהתאם לנסיבות הקשורות בדחיפות העבודה או העסקה

קודמת של העובד ו/או נסיבות אחרות, בהתאם לשיקול דעתו.

הממונה יעביר את הטפסים למשרד קב"ט החברה, לבדיקה ביטחונית, בתום הבדיקה ישיב הקב"ט לממונה .את תוצאותיה

מובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא, אשר ייגרם לקבלן, לעובדיו או לכל מאן דהוא אחר, בשל סירוב במתן האישור הביטחוני לקבלן ו/או למי מעובדיו ו/או קבלני המשנה שלו, או בשל עיכוב במתן

ר לעיל, כדי לחייב את הימים, או כל מועד אחר שיקבע כאמו 31אישור בטחוני כאמור וכי אין בקביעת החברה לסיים את הבדיקה במסגרת זמנים אלו וזאת בין היתר עקב התלות בצדדים שלישיים כגון רשויות

הביטחון של המדינה.

"אתר -מודגש בזה, כי שהיית הקבלן ועובדיו מותרת אך ורק בשטח עליו מתבצעת העבודה הנ"ל, )להלן .4 (, ואסורה ביתר חלקי האתר.העבודה"

אבטחת מסמכים ומידע .0

הקבלן מתחייב כי בתום השימוש היומי במסמכים, במפרטים בתכניות וברשומות אחרות הקשורות א. בארון ו5או בארגזי מתכת נעולים שימצאו במבנה סגור ומאובטח.בביצוע העבודה, יחזיקם

ל ולהורות על נציג מח' הביטחון בחברה יהיה מוסמך לערוך ביקורות לגבי אבטחת המסמכים הנ" תיקונים ו/או שיפורים בנוהלי האבטחה.

הקבלן ידווח מיידית לממונה על כל מסמך, מפרט, תכנית או רשימה אחרת שאבדה תוך כדי עבודתו. ב.

הקבלן מתחייב להחזיר לממונה את כל המסמכים, המפרטים, התכניות והרשומות האחרות הקשורות ג. דה או בכל עת שיידרש לכך ע"י הממונה.בביצוע העבודה מיד עם השלמת העבו

החזרת רישיונות כניסה .9

הקבלן מתחייב להחזיר לממונה את רישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרישיון מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד, וכן בכל עת שידרוש הממונה את החזרתו.

ציות להוראות בטחון .8

יהיו כפופים לתנאי הביטחון השוטף באתר, הגבלות בתנועה וכו' כפי הקבלן, עובדיו ו/או משמשיו א. ידי הגורמים המוסמכים בחברה.-שמפורסמים מזמן לזמן על


ידי החברה באמצעות -כמו כן, כפופים הקבלן, עובדיו ו/או משמשיו להנחיות בטחון נוספות שינתנו עלידי -ת אלו ויהיה אחראי לביצוען גם עלהממונה מזמן לזמן ובהתאם לצורך. הקבלן מתחייב לבצע הנחיו

עובדיו ו/או משמשיו.

וכניסת בלתי מורשים לאתר העבודה. תקלה ביטחוניתהקבלן ידווח לממונה על כל ב.

לא תורשה לינת עובדי הקבלן ו/או משמשיו באתר העבודה או בכל חלק ממנו. .1

בדבר מסירת ידיעות וחובת שמירת סודיות וברורה , 0199 -הקבלן מצהיר כי קרא את חוק העונשין, תשל"ז .01לו החובה המוטלת עליו לשמור בסוד ידיעות המגיעות אליו עקב ביצוע ההסכם והחובה שלא למסור ידיעות

ללא סמכות כדין לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלן.

ק האמור, יהיה כן מצהיר הקבלן שידוע לו, כי אם לא ימלא אחר התחייבויותיו ו/או הוראה מהוראות החו .0199 -צפוי לעונשים הקבועים בחוק העונשין, תשל"ז

לחברה הזכות להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות נספח זה ו/או הוראות .00 הממונה ולקבלן לא תהיה כל טענה ו/או תביעה נגד החברה במקרה של הפסקת עבודה כאמור.

בים בהליך הבדיקה הביטחונית הקבלן יידרש להעמיד מועמדים נוספים לבדיקה, לצורך במידה ויחולו עיכו .02 ביצוע העבודות נשוא הליך המכרז/ההסכם.

אי מתן אישור בטחוני ו/או עיכוב בקבלת אישור בטחוני לעובדי הקבלן או חלק מהם לא יהיה עילה לאי .03 לטענה ו/או תביעה כלפי החברה.קיום חיובי הקבלן בהליך המכרז/בהסכם ולא יהיה עילה

הקבלן מצהיר, כי קרא את האמור בנספח זה, הבין את תכנו ויקיים את ההוראות הכלולות בו.

תאריך:_____________ חתימה וחותמת הקבלן ___________


הצהרת סודיותנספח ד'

)כתובת( ..............................................,-מס':.......................... מאני הח"מ:......................... נושא ת.ז

-מצהיר ומאשר בזאת

"(;נותן השירותכי ידוע לי שהנני עובד/מנהל/שלוח/פועל מטעם או עבור___________________.)להלן:"

ודיות מוחלטת לגבי העבודה שתעשה/ השירות ידוע לי כי נותן השירות התחייב כלפי חברת החשמל לשמור על ס שיינתן על ידיו בהתאם להוראות החוזה שנחתם בין חברת החשמל לבין נותן השירות )להלן: "החוזה"(.

-לפיכך, הריני מתחייב בזאת

לשמור על סודיות מוחלטת לגבי העבודה שתעשה/השירות שיינתן על ידי, לרבות בקשר ל"חומר השירות" .0סכם, ו/או תוצאותיו ו/או כל חלק שלו ו/או בקשר למידע שיגיע אלי ו/או שיתקבל על ידי בקשר כהגדרתו בה

או בנוגע לחוזה עם חברת החשמל.

לשמור בסוד ולא לגלות, לא לגרום לגילוי, להראות ו/או למסור בכל דרך שהיא, בין משך תקופת החוזה ובין .2ים של חברת החשמל, או מידע או אינפורמציה הנוגעים לאחריו, לשום אדם או גוף, סודות מסחריים או אחר

לחברת החשמל או הקשורים, בין במישרין ובין בעקיפין, בחברת החשמל, רכושה עסקיה וענייניה, לקוחותיה, ספקיה, האנשים או הגופים הקשורים או הבאים עמה במגע, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,

וזאת בין שהסודות או האינפורמציה האמורים הגיעו -ם, תחשיבים ותנאי הסכמים שיטות, תהליכים, מחיריאלי כתוצאה מהעסקתי אצל נותן השירות ובין שהגיעו לידיעתי בכל אופן אחר שהוא. הריני לאשר בזאת כי כל

ביעות, הסודות והאינפורמציה, כאמור לעיל, הינן רכושה הבלעדי של חברת החשמל וכי אין ולא תהיינה לי ת מכל סוג שהוא, לגביהם או כנובע מהם .

לא לעשות כל שימוש במידע שלא לצורך ההתקשרות, בין לתועלתי , בין לתועלת אחרים ובין שלא לשם תועלת .3 כלשהי.

לא לפגוע ו/או להסיר ו/או לשנות סימני זיהוי של חברת החשמל על גבי המידע. .5

אדם ו/או גוף אשר המידע ניתן ו/או נחשף ו/או הגיע לידם להודיע לחברת החשמל מיד וללא דיחוי על כל .4 בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה.

למסור לחברת החשמל כל אינפורמציה, מכל סוג שהוא, העשויה להיות לתועלתה, שתגיע לידיעתי בתקופת .0כל שימוש, העסקתי אצל נותן השירות בקשר ו/או בנוגע לקיום החוזה, ולא לעשות בכל אינפורמציה כאמור

אלא למען חברת החשמל.

למסור לחברת החשמל את כל המידע שברשותי ו/או יהיה ברשותי מיד עם קבלת דרישה בכתב לכך מאת קצין .9 הביטחון של חברת החשמל, ובכל מקרה לא יאוחר משבוע ימים מסיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא.

ים וקבלני המשנה של נותן השירות המשמשים אותו הוראות כתב התחייבות זה תחולנה על כל העובדים, היועצ לצורך ביצוע ההתקשרות נשוא החוזה ובמסגרתה.

]נ"מ[ ותשומת לבי 0148 –הנני יודע כי חברת החשמל הנה גוף מבוקר, כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח לחוק. 001 –ו 008פרק ז', ובמיוחד להוראות סעיפים 0199 –הופנתה לחוק העונשין, תשל"ז

ולראיה באתי על החתום:

.............................. )שם וחתימה( היום................. לחודש................... שנת.......................,

אישור נותן השירות:

.................... חתם בפני על אני,.............................,נותן השירות, כמשמעותו בהסכם זה, מאשר כי............. ההצהרה האמורה לאחר שקרא אותה ואישר בפני כי הבין אותה במלואה.

מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו :001סעיף - 0199 –חוק העונשין, תשל"ז ו עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו מאסר שנה אחת ; התרשל בשמירתו א -לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו

מאסר ששה חודשים. -של המסמך, דינו


נוסח אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים על פי דין -נספח ה'

________________________ דוח מיוחד בנושא קיום הוראות הדין בנוגע להעסקת עובדים של חברת

"החברה"(, ביקרנו את הנתונים -_______________________ )להלן לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם, "הדוח"(, המצורף -של החברה )להלן *הכלולים בדוח המיוחד בנושא קיום הוראות הדין בנוגע להעסקת עובדים

בזה והמסומן בחותמתנו לשם זיהוי. הדוח הינו באחריות הנהלת החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוח זה ס על ביקורתנו.בהתבס

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוח הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של

רתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוח. אנו סבורים שביקו

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו, הדוח הנ"ל משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות, את הנתונים הכלולים בו.

ידוע לנו, כי מסמך זה יימסר ע"י ______________________ לחברת החשמל וכי חברת החשמל תסתמך עליו של החברה הנ"ל בתנאי ההסכם שבין חברת החשמל לחברה.בהחלטתה לגבי עמידתה/ אי עמידתה

___________________

רואה החשבוןחתימת

, חוק שכר מינימום, התשמ"ז 0829 -הוראות הדין כוללות, מבלי למעט, את הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח *וכן כל צו הרחבה 0880 -שנ"א , חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, הת0897 -

.והסכם קיבוצי החל על עובדי החברה


מעביד" -נספח ו' הצהרת עובדי הקבלן בדבר העדר יחסי "עובד

, מצהיר ומאשר בזה כי:אני הח"מ ____________ מס' ת.ז. _______________

"(, המספק שירות לחברת הקבלן)להלן: " ידוע לי שהנני עובד של חברת _____________________ .0 החשמל.

כל קשר שיהיה לי עם חברת החשמל ועם מי ממנהליה ו/או עובדיה ייערך במסגרת עבודתי כעובד הקבלן מעביד ביני לבין -ולא כעובד חברת החשמל, וכל קשר כאמור עם חברת החשמל לא יצור כל יחסי עובד

חברת החשמל.

ל תביעות, טענות או מענות שיהיו לי בקשר לעבודתי במקום מתן השירות, או אני מאשר ומתחייב בזה, שכ .2 כנובע ממנה בקשר עם הפסקת עבודתי במקום מתן השירות, יופנו לקבלן בלבד ולא לחברת החשמל.

אם יקבע ע"י ערכאה מוסמכת כלשהי, כי נתקיימו יחסי עובד מעביד ביני לבין חברת החשמל, יעמוד שכרי .3כל תקופת שירותי אצל חברת החשמל על שכר המינימום, וכל תנאי העבודה האחרים יהיו האלטרנטיבי ב

אך ורק התנאים והזכויות הקבועים בחוק. בהתאם לכך, יערך חישוב חדש של משכורתי, וזאת על פי שכר המינימום כפי ששונה מעת לעת, וכל סכום עודף ששולם לי יוחזר על ידי לחברת החשמל ו/או יקוזז מכל

סכום או עלות כספית בשל כל זכות או הטבה שאהיה, אם אהיה זכאי לה.

התחייבותי האמורה הינה לטובת חברת החשמל ותזכה את חברת החשמל כהסכם לטובת צד ג'.

ידוע לי כי חברת החשמל נאותה לחתום עם הקבלן על הסכם לאספקת שירותים, בין היתר, על יסוד .5ורים. כן ידוע לי, כי לולא הצהרתי, אישורי והתחייבותי האמורים לא הצהרתי, אישורי והתחייבותי האמ

היה הקבלן מציב אותי לעבודה במתן שירות עבור חברת החשמל.

ולראיה באתי על החתום:

היום ______ לחודש ________ שנת _________ ____________________ חתימה

אני מאשר קבלת ההצהרה הנ"ל.

_____________________

חברת החשמל לישראל בע"מ


ערבות ביצוענוסח - 0נספח ו

לכבוד חברת החשמל לישראל בע"מ

א.ג.נ.,

_________בתוקף עד ₪ _________על סך _________ערבות בנקאית/ערבות חברת ביטוח הנדון:

................................................................................................................ פי בקשת-על .0בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או כם"(, אנו ערבים בזה כלפיהמבקש5ת)להלן: "

ילים ...........................................( )להלן: שיגיע לכם מאת המבקש/ת עד לסכום של .......... )הסכום במ _____.מספר הסכם"(, בקשר לסכום הערבות"

ידי הלשכה המרכזית -סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על .2 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי בתנאי ההצמדה כדלקמן:

רים לצרכן חודש ...... שנת ..... בשיעור ...... נקודות )המדד האחרון הידוע " יהיה מדד המחיהמדד היסודי" במועד הגשת ההצעה(.

" לעניין ערבות זו יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו עלינו לשלם לכם סכום כלשהו המדד הקובע" פי ערבות זו. -על

הפרשי הצמדה, תוך עשרה ימים לאחר יום / הפחתת אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, בתוספת .3קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם, או לדרוש

תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש/ת.

יה בטלה ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ....... בחודש ...... שנת ..... )כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תה .5 ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. -פי ערבות זו צריכה להתקבל על-ומבוטלת. כל דרישה על

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .4

פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח אשר כתובתו/ה היא: -דרישה על .0

.......................................................................................................................

בכבוד רב,

חתימות ..........................................

שם הבנק/חברת הביטוח ..........................................

..................................סניף ........


פרטי קבלן לצורך תשלומים באמצעות העברה לחשבון בנק –נספח ז'


אישור דיווח עסקאות על בסיס מזומן בהתאם להוראות מס ערך מוסף. -נספח ח'

)שם הספק(._____של ___ ומטעמ הצהרה זונותן רו"ח __________ , הח"מ, ___ / ______אני מר/גב'

)שם ____________ מנכ"לבתפקיד של כרו"ח של ____________ )שם הספק( /הנני משמש .1 הספק(.

.וז ת הצהרהבתפקידי זה הנני בקיא בכל המידע עליו מבוסס .2 , מועד החיוב במס _______עפ"י נתוני שנת ו, 0194 -בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, תשל"ו .3

הינו עם קבלת עם חברת החשמל לישראל בע"מ )שם הספק(עסקאות _____________ החל על . התמורה ועל הסכום שהתקבל

______________ _______________ _______________ ___________

תאריך תפקיד חותמת וחתימה שם

*יש להמציא אישור זה על נייר פירמה של משרד רו"ח של הספק או על נייר פירמה של הספק, על פי העניין.

**האישור ינתן ביחס לשנה האחרונה שהסתיימה ויחודש מידי שנה בשנה.

Documents

A 150000640 זרכמ 'סמ 879/12/15 ימינפ 'סמ ... · 36 ךותמ 2 דומע a 041111051 'סמ זרכמ יכמסמ חתפתמ ןכוממ יבמופ זרכמב תועצה תשגהל