Embed Size (px)
Citation preview
BASES PARA LA EJECUCIOacuteN DE OBRAS EN EL MARCO DEL
DECRETO DE URGENCIA Nordm 016-2012 APROBADA POR RESOLUCIOacuteN Nordm 168-2012-OSCEPRE
PROCESO DE SELECCIOacuteN BAJO EL AacuteMBITO DEL DU Nordm 016-2012
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar nuacutemero de convocatoria)
EJECUCIOacuteN DE LA OBRAhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
(Indicar denominacioacuten de la Obra)
SECCIOacuteN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIOacuteN
(SALVO EN AQUELLOS EXTREMOS EN LOS QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE QUE ELLO ES PERMITIDO ESTA SECCIOacuteN NO PUEDE MODIFICARSE BAJO
SANCIOacuteN DENULIDAD)
CAPIacuteTULO I
AacuteMBITO DE APLICACIOacuteN
Mediante el Decreto de Urgencia Nordm 016-2012 se dictaron medidas urgentes y extraordinarias en materia econoacutemica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economiacutea nacional
De acuerdo con el artiacuteculo 3 del citado Decreto de Urgencia las presentes Bases seraacuten utilizadas por las entidades puacuteblicas para contratar la ejecucioacuten de obras seguacuten lo previsto en el procedimiento establecido en el Anexo Nordm 1 de la referida norma siempre que cumplan las siguientes condiciones i) Se trate de proyectos declarados viables en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica y ii) Correspondan a una Licitacioacuten Puacuteblica conforme a la Ley Nordm 29812 Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal 2012 y su valor referencial no sea mayor a S 15 000 00000 (S Quince millones y 00100 nuevos soles)
El proceso de seleccioacuten establecido en el Decreto de Urgencia Nordm 016-2012 y por ende las presentes Bases soacutelo seraacuten utilizadas hasta el 31 de diciembre de 2012
De acuerdo al Decreto de Urgencia Nordm 016-2012 en todo lo no contemplado en el procedimiento establecido en el referido Anexo Nordm 1 seraacute de aplicacioacuten supletoria lo establecido en el Decreto Legislativo Nordm 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nordm 184-2008-EF y modificatorias
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
11BASE LEGAL
minus Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivominus Decreto Legislativo Ndeg 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado en adelante la Leyminus Decreto Supremo Ndeg 184-2004-EF que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo Nordm 1017 Ley de Contrataciones del Estado en adelante el Reglamento y sus modificatorias y complementarias
minus Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
minus Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo Generalminus Coacutedigo Civilminus Ley Ndeg 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuestominus Ley Nordm 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblicaminus Decreto de Urgencia Nordm 016-2012 dictan medidas urgentes y
extraordinarias en materia econoacutemica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economiacutea nacional
minus Decreto Supremo Nordm 011-79-VC sus modificatorias ampliatorias y complementarias
12 CONVOCATORIA
Se efectuaraacute de conformidad con lo sentildealado en el artiacuteculo 51 del Reglamento en la fecha sentildealada en el cronograma
13 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de participantes se efectuaraacute desde el diacutea siguiente de la convocatoria y hasta un (1) diacutea haacutebil despueacutes de haber quedado integradas las Bases En el caso
de propuestas presentadas por un consorcio bastaraacute que se registre uno de sus integrantes de conformidad con el artiacuteculo 53 del Reglamento
La persona natural o persona juriacutedica que desee participar en el proceso de seleccioacuten deberaacute acreditar estar con inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual La Entidad verificaraacute la vigencia de la inscripcioacuten en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado
MUY IMPORTANTEPara participar en un proceso de seleccioacuten convocado por las Entidades del Estado Peruano es necesario que los proveedores se encuentren inscritos en el registro correspondiente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) A dicho efecto podraacute ingresarse a la siguiente direccioacuten electroacutenica para obtener mayor informacioacuten wwwrnpgobpe
Al registrarse el participante deberaacute sentildealar la siguiente informacioacuten Nombres y apellidos (persona natural) DNI razoacuten social (persona juriacutedica) nuacutemero de RUC domicilio legal teleacutefono fax
De acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 52 del Reglamento la persona natural o juriacutedica que desee ser notificada electroacutenicamente deberaacute consignar una direccioacuten de correo electroacutenico y mantenerla activa a efecto de las notificaciones que conforme a lo previsto en el Reglamento deban realizarse La notificacioacuten a traveacutes del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a traveacutes del SEACE
14 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases seraacuten presentadas por un periacuteodo miacutenimo de cuatro (4) diacuteas haacutebiles contados desde el diacutea siguiente de la convocatoria de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo Nordm 1 del Decreto de Urgencia Nordm 016-2012
MUY IMPORTANTENo se absolveraacuten consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporaacuteneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes
15 ABSOLUCIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
El plazo para la absolucioacuten de las consultas y observaciones no podraacute exceder de cuatro (4) diacuteas haacutebiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones La notificacioacuten a traveacutes del SEACE y de ser el caso a los correos electroacutenicos de los participantes se efectuaraacute dentro de este mismo plazo
La absolucioacuten de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases se consideraraacuten como parte integrante de eacutesta y del Contrato
16 ELEVACIOacuteN DE OBSERVACIONES AL OSCE
El plazo para solicitar al Comiteacute Especial la elevacioacuten de observaciones al OSCE es de un (1) diacutea haacutebil computado desde el diacutea siguiente de la notificacioacuten del pliego de absolucioacuten de observaciones a traveacutes del Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE)
Los participantes podraacuten solicitar que las observaciones sean elevadas para pronunciamiento del OSCE cuando
i) Las observaciones que formule no sean acogidas por el Comiteacute Especialii) Considere que el acogimiento de sus observaciones declarado por el Comiteacute
Especial continuacutea siendo contrario a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
iii) Habieacutendose registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones considere que el acogimiento de alguna o algunas de las observaciones formuladas por otro participante resulta contraria a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
Cuando la solicitud de elevacioacuten de observaciones se sustente en los supuestos ii) yo iii) deberaacute indicarse cuaacutel es la respuesta que se cuestiona y sustentarse los motivos por los que considera que dicha respuesta resulta contraria a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
El Comiteacute Especial deberaacute incluir en el pliego de absolucioacuten de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisioacuten de actuados al OSCE debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de seleccioacuten a maacutes tardar al diacutea siguiente de solicitada la elevacioacuten por el participante
El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a traveacutes del SEACE seraacute no mayor de cinco (5) diacuteas haacutebiles Los plazos son improrrogables y seraacuten contados desde la presentacioacuten del expediente completo por parte de la Entidad De no emitir pronunciamiento dentro del plazo establecido se devolveraacute el importe de la tasa al observante manteniendo la obligacioacuten de emitir el respectivo pronunciamiento
17 INTEGRACIOacuteN DE LAS BASES
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccioacuten por lo que deberaacuten contener los cambios producidos como consecuencia de las absolucioacuten de consultas y observaciones yo de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el OSCE Una vez integradas las Bases no podraacuten ser cuestionadas en ninguna otra viacutea ni modificadas por autoridad administrativa alguna bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Esta restriccioacuten no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases
El Comiteacute Especial integraraacute las Bases teniendo en consideracioacuten los siguientes plazos
i) Cuando no se hayan presentado observaciones al diacutea siguiente de vencido el plazo para absolverlas
ii) Cuando se hayan presentado observaciones al diacutea siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacioacuten de dichas observaciones para pronunciamiento siempre que ninguacuten participante haya hecho efectivo tal derecho
iii) Cuando se haya solicitado la elevacioacuten de observaciones dentro de los dos (2) diacuteas siguientes de publicado el Pronunciamiento respectivo en el SEACE
Corresponde al Comiteacute Especial bajo responsabilidad integrar las Bases y publicarlas en el SEACE conforme lo establecen los artiacuteculos 59 y 60 del Reglamento
De conformidad con el artiacuteculo 31 del Reglamento el Comiteacute Especial no podraacute efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases bajo responsabilidad
18 FORMA DE PRESENTACIOacuteN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos que contengan informacioacuten referida a los requisitos para la admisioacuten de propuestas y factores de evaluacioacuten se presentaraacuten en idioma castellano o en su defecto acompantildeados de traduccioacuten efectuada por traductor puacuteblico juramentado salvo el caso de la informacioacuten teacutecnica complementaria contenida en folletos instructivos cataacutelogos o similares que podraacute ser presentada en el idioma original El postor seraacute responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos La omisioacuten de la presentacioacuten del documento o su traduccioacuten no es subsanable
Las propuestas se presentaraacuten en dos (2) sobres cerrados de los cuales el primero contendraacute la propuesta teacutecnica y el segundo la propuesta econoacutemica
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaraacuten por medios mecaacutenicos o electroacutenicos llevaraacuten el sello y la ruacutebrica del postor y seraacuten foliadas correlativamente empezando por el nuacutemero uno En caso de que el postor sea una persona natural bastaraacute que eacuteste o su apoderado indique debajo de la ruacutebrica sus nombres y apellidos completos
Asimismo cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos eacutestos podraacuten ser llenados por cualquier medio incluyendo el manual debiendo llevar el sello y la ruacutebrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin
Las personas naturales podraacuten concurrir personalmente o a traveacutes de su apoderado debidamente acreditado ante el Comiteacute Especial mediante carta poder simple (Formato Ndeg 01) Las personas juriacutedicas lo haraacuten por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a traveacutes de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal a la que se adjuntaraacute el documento registral vigente que consigne la designacioacuten del representante legal (Formato Nordm 01)
19 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
La presentacioacuten de propuestas se realiza en acto puacuteblico en la fecha y hora sentildealadas en el cronograma del proceso
El acto se inicia cuando el Comiteacute Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso para que entreguen sus propuestas Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente se le tendraacute por desistido Si alguacuten participante es omitido podraacute acreditarse con la presentacioacuten de la constancia de su registro como participante
Los integrantes de un consorcio no podraacuten presentar propuestas individuales ni conformar maacutes de un consorcio
NOTA 1En caso de convocarse seguacuten relacioacuten de iacutetems deberaacute incluirse la siguiente disposicioacutenldquoLos integrantes de un consorcio no podraacuten presentar propuestas individuales ni conformar maacutes de un consorcio en un mismo iacutetem lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en iacutetems distintosrdquo
Despueacutes de recibidas las propuestas el Comiteacute Especial procederaacute a abrir los sobres que contienen la propuesta teacutecnica de cada postor
El Comiteacute Especial comprobaraacute que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases la Ley y el Reglamento De no ser asiacute devolveraacute la propuesta tenieacutendola por no presentada salvo que el postor exprese su disconformidad en cuyo caso se anotaraacute tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) mantendraacute la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacioacuten Si se formula apelacioacuten se estaraacute a lo que finalmente se resuelva al respecto
De presentarse situaciones de subsanacioacuten de la propuesta teacutecnica se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 68 del ReglamentoDespueacutes de abierto cada sobre que contiene la propuesta teacutecnica el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta teacutecnica A su vez si las Bases han previsto que la evaluacioacuten y calificacioacuten de las propuestas teacutecnicas se realice en fecha posterior el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econoacutemicas dentro de uno o maacutes sobres los que seraacuten debidamente sellados y firmados por eacutel por los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que asiacute lo deseen conservaacutendolos hasta la fecha en que el Comiteacute Especial en acto puacuteblico comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacioacuten de las propuestas teacutecnicas
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos sus miembros asiacute como por los veedores y los postores que lo deseen
De conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 64 del Reglamento en los actos de presentacioacuten de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podraacute contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control quien participaraacute como veedor y deberaacute suscribir el acta correspondiente Efectuada la invitacioacuten al representante del Sistema Nacional de Control su inasistencia no viciaraacute el proceso
110 EVALUACIOacuteN DE PROPUESTAS
La evaluacioacuten de propuestas se realizaraacute en dos (2) etapas La evaluacioacuten teacutecnica y la evaluacioacuten econoacutemica
Los maacuteximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes
Propuesta Teacutecnica 100 puntosPropuesta Econoacutemica 100 puntos
1101 Evaluacioacuten Teacutecnica
Se verificaraacute que la propuesta teacutecnica contenga los documentos de presentacioacuten obligatoria y cumpla con los requerimientos teacutecnicos miacutenimos contenidos en las presentes Bases Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seraacuten admitidas
Soacutelo a aquellas propuestas admitidas el Comiteacute Especial les aplicaraacute los factores de evaluacioacuten previstos en las Bases y asignaraacute los puntajes correspondientes conforme a los criterios establecidos para cada factor
Las propuestas teacutecnicas que no alcancen el puntaje miacutenimo de sesenta (60) puntos seraacuten descalificadas en esta etapa y no accederaacuten a la evaluacioacuten econoacutemica
1102 Evaluacioacuten Econoacutemica
Si la propuesta econoacutemica excede en maacutes del 10 o es menor al 90 del valor referencial seraacute devuelta por el Comiteacute Especial y se tendraacute por no presentada
La evaluacioacuten econoacutemica consistiraacute en asignar el puntaje maacuteximo establecido a la propuesta econoacutemica de menor monto Al resto de propuestas se les asignaraacute puntaje inversamente proporcional seguacuten la siguiente foacutermula
Pi = Om x PMPE OiDondei = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta econoacutemica iOi = Propuesta Econoacutemica iOm = Propuesta Econoacutemica de monto o precio maacutes bajoPMPE = Puntaje Maacuteximo de la Propuesta Econoacutemica
NOTA 2En el caso de los procesos de seleccioacuten convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas el Comiteacute Especial deberaacute verificar las operaciones aritmeacuteticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y de existir alguna incorreccioacuten deberaacute corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda Dicha correccioacuten debe figurar expresamente en el acta respectiva
NOTA 3Si las Bases han previsto que la propuesta econoacutemica incluya una propuesta de financiamiento la primera se evaluaraacute utilizando el meacutetodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda Se tomaraacuten en cuenta todos los costos del financiamiento tales como la tasa de intereacutes comisiones seguros y otros asiacute como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso conforme a las disposiciones contenidas en el artiacuteculo 70 del Reglamento
NOTA 4La admisioacuten de la propuesta econoacutemica que presenten los postores dependeraacute de si aquella se encuentra dentro los maacutergenes establecidos en el artiacuteculo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artiacuteculo 39 de su Reglamento La propuesta econoacutemica que no incluya el IGV debe ser contrastada con los liacutemites del valor referencial sin IGV1
111 ACTO PUacuteBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha sentildealada en las Bases el Comiteacute Especial procederaacute a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora dando a conocer los resultados del proceso de seleccioacuten a traveacutes de un cuadro comparativo en el que se consignaraacute el orden de prelacioacuten y el puntaje teacutecnico econoacutemico y total obtenidos por cada uno de los postores
La determinacioacuten del puntaje total se determinaraacute de conformidad con lo indicado en el artiacuteculo 71 del Reglamento
El Presidente del Comiteacute Especial anunciaraacute la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a traveacutes del cuadro comparativo
En el supuesto que dos (2) o maacutes propuestas empatasen el otorgamiento de la Buena Pro se efectuaraacute observando lo sentildealado en el artiacuteculo 73 del Reglamento
1 Comunicado Nordm 003-2012-OSCEPRE
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que deseen hacerlo
El otorgamiento de la Buena Pro se presumiraacute notificado a todos los postores en la misma fecha oportunidad en la que se entregaraacute a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluacioacuten Dicha presuncioacuten no admite prueba en contrario Esta informacioacuten se publicaraacute el mismo diacutea en el SEACE
112 CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o maacutes propuestas el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute a los tres (3) diacuteas haacutebiles de la notificacioacuten de su otorgamiento siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacioacuten
En el caso que se haya presentado una sola oferta el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute el mismo diacutea de la notificacioacuten de su otorgamiento
El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro se publicaraacute en el SEACE al diacutea siguiente de haberse producido
113 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artiacuteculo 282 del Reglamento a partir del diacutea haacutebil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el deacutecimo quinto diacutea haacutebil de producido tal hecho el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicioacuten de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
El OSCE no expediraacute constancias solicitadas fuera del plazo indicado
CAPIacuteTULO II
SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 RECURSO DE APELACIOacuteN
Se podraacuten impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracioacuten del contrato mediante recurso de apelacioacuten
El recurso de apelacioacuten se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea igual o mayor a 600 UIT)
El recurso de apelacioacuten se presentaraacute ante la Entidad que convocoacute el proceso de seleccioacuten que se impugna y seraacute conocido y resuelto por el Titular de la Entidad (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea menor a 600 UIT)
En los procesos de seleccioacuten seguacuten relacioacuten de iacutetems el valor referencial total del proceso determinaraacute ante quieacuten se presentaraacute el recurso de apelacioacuten
Con independencia del valor referencial del proceso de seleccioacuten los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso podraacuten impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
La apelacioacuten contra el otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de los tres (3) diacuteas haacutebiles siguientes de haberse producido
22 PLAZOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIOacuteN
La Entidad resolveraacute el recurso de apelacioacuten y notificaraacute su decisioacuten a traveacutes del SEACE en un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles de admitido el recurso
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberaacute resolver y notificar dentro del mismo plazo salvo que hubiese requerido informacioacuten adicional en cuyo caso deberaacute pronunciarse dentro de los quince (15) diacuteas haacutebiles
CAPIacuteTULO III
SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
31 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro la Entidad deberaacute citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) diacuteas haacutebiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro El plazo para suscribir el contrato seraacute de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la citacioacuten pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles dentro del cual el postor ganador deberaacute presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacioacuten requerida
En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado se procederaacute de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 148 del Reglamento
El contrato seraacute suscrito por la Entidad a traveacutes del funcionario competente o debidamente autorizado y por el ganador de la Buena Pro ya sea directamente o por medio de su apoderado trataacutendose de persona natural y trataacutendose de persona juriacutedica a traveacutes de su representante legal de conformidad con lo establecido en el Artiacuteculo 139 del Reglamento
Para suscribir el contrato el postor ganador de la Buena Pro deberaacute presentar ademaacutes de los documentos previstos en la seccioacuten especiacutefica de las Bases los siguientes
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Garantiacutea de fiel cumplimiento cuya vigencia se extiende hasta el
consentimiento de la liquidacioacuten final Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados de ser el
caso Constancia de Capacidad Libre de Contratacioacuten expedida por el Registro
Nacional deProveedores
Anaacutelisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econoacutemica Certificado de habilidad de los profesionales propuestos El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta en caso de obras
convocadas a suma alzada
32 VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 149 del Reglamento el contrato tiene vigencia desde el diacutea siguiente de la suscripcioacuten del documento que lo contiene Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacioacuten y se efectuacutee el pago correspondiente
33 DE LAS GARANTIacuteAS
331 GARANTIacuteA DE SERIEDAD DE OFERTA
Los postores deberaacuten presentar la garantiacutea de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta seguacuten el monto establecido en las presentes Bases
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupoacute el segundo lugar estaacuten obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcioacuten del contrato
Luego de consentida la Buena Pro la Entidad devolveraacute las garantiacuteas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro con excepcioacuten del
que ocupoacute el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcioacuten del contrato
El plazo de vigencia de la garantiacutea de seriedad de oferta no podraacute ser menor a dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de las propuestas Esta garantiacutea puede ser renovada
332 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantiacutea de fiel cumplimiento del contrato Esta deberaacute ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
De manera excepcional respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) antildeo previamente a la suscripcioacuten del contrato las Entidades podraacuten aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantiacutea de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) antildeo con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
333 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por este concepto la misma que se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso (Esta disposicioacuten debe incluirse uacutenicamente en caso que el contrato haya previsto la ejecucioacuten de prestaciones accesorias)
34 REQUISITOS DE LAS GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas que debe presentar el contratista deberaacuten ser incondicionales solidarias irrevocables y de realizacioacuten automaacutetica al soacutelo requerimiento de la Entidad emitida por una empresa autorizada y sujeta al aacutembito de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que esteacuten consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoriacutea que perioacutedicamente publica el Banco Central de Reserva del Peruacute
35 EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas se haraacuten efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artiacuteculo 164 del Reglamento
36 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicacioacuten de penalidades por retraso injustificado en la ejecucioacuten de la obra y las causales para la resolucioacuten del contrato seraacuten aplicadas de conformidad con los Artiacuteculos 165 y 168 del Reglamento
De acuerdo con los artiacuteculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento en las Bases o el contrato podraacuten establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artiacuteculo 165 del Reglamento siempre y cuando sean objetivas razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto maacuteximo equivalente al 10 del monto del contrato vigente o de ser el caso del iacutetem que debioacute ejecutarse Estas penalidades se calcularaacuten de forma independiente a la penalidad por mora
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
37 DEL PRECIO
La oferta seraacute formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida Al formular su propuesta el postor tendraacute en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra
Los costos para cada una de las partidas seraacuten ofertados en (la Entidad deberaacute elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estaraacuten sujetas a reajustes de acuerdo a la foacutermula polinoacutemica considerada en el expediente teacutecnico y en aplicacioacuten de los Iacutendices Unificados de Precios de la Construccioacuten que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadiacutestica e Informaacutetica (INEI)
38 RESIDENTE DE OBRA
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta teacutecnica el cual seraacute un ingeniero o arquitecto colegiado seguacuten corresponda a la naturaleza de los trabajos que acredite que se encuentra haacutebil en el ejercicio de la profesioacuten
El residente de obra por su sola designacioacuten representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucioacuten del Residente solo procederaacute previa autorizacioacuten escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (8) diacuteas haacutebiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se consideraraacute aprobada la solicitud El reemplazante deberaacute reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado
39 INSPECTOR DE OBRA SUPERVISOR
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucioacuten de la obra y el cumplimiento del contrato debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra El supervisor recibiraacute todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioacuten las cuales estaraacuten estrictamente relacionadas con eacutesta
NOTA 5De acuerdo con el artiacuteculo 190 del Reglamento Seraacute obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivo
310 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno se abriraacute el Cuaderno de Obra el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el InspectorSupervisor y por el Residente Dichos profesionales son los uacutenicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra
El Cuaderno de Obra deberaacute tener una hoja original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas a la Entidad otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado) El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia del residente no pudiendo impedirse su acceso al mismo
De acuerdo con el artiacuteculo 194 del Reglamento si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor impidieacutendole anotar las ocurrencias seraacute causal de aplicacioacuten de multa del cinco por mil (51000) del monto de la valorizacioacuten por cada diacutea de dicho impedimento
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
SECCIOacuteN GENERAL
DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIOacuteN
(SALVO EN AQUELLOS EXTREMOS EN LOS QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE QUE ELLO ES PERMITIDO ESTA SECCIOacuteN NO PUEDE MODIFICARSE BAJO
SANCIOacuteN DENULIDAD)
CAPIacuteTULO I
AacuteMBITO DE APLICACIOacuteN
Mediante el Decreto de Urgencia Nordm 016-2012 se dictaron medidas urgentes y extraordinarias en materia econoacutemica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economiacutea nacional
De acuerdo con el artiacuteculo 3 del citado Decreto de Urgencia las presentes Bases seraacuten utilizadas por las entidades puacuteblicas para contratar la ejecucioacuten de obras seguacuten lo previsto en el procedimiento establecido en el Anexo Nordm 1 de la referida norma siempre que cumplan las siguientes condiciones i) Se trate de proyectos declarados viables en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica y ii) Correspondan a una Licitacioacuten Puacuteblica conforme a la Ley Nordm 29812 Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal 2012 y su valor referencial no sea mayor a S 15 000 00000 (S Quince millones y 00100 nuevos soles)
El proceso de seleccioacuten establecido en el Decreto de Urgencia Nordm 016-2012 y por ende las presentes Bases soacutelo seraacuten utilizadas hasta el 31 de diciembre de 2012
De acuerdo al Decreto de Urgencia Nordm 016-2012 en todo lo no contemplado en el procedimiento establecido en el referido Anexo Nordm 1 seraacute de aplicacioacuten supletoria lo establecido en el Decreto Legislativo Nordm 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nordm 184-2008-EF y modificatorias
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
11BASE LEGAL
minus Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivominus Decreto Legislativo Ndeg 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado en adelante la Leyminus Decreto Supremo Ndeg 184-2004-EF que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo Nordm 1017 Ley de Contrataciones del Estado en adelante el Reglamento y sus modificatorias y complementarias
minus Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
minus Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo Generalminus Coacutedigo Civilminus Ley Ndeg 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuestominus Ley Nordm 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblicaminus Decreto de Urgencia Nordm 016-2012 dictan medidas urgentes y
extraordinarias en materia econoacutemica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economiacutea nacional
minus Decreto Supremo Nordm 011-79-VC sus modificatorias ampliatorias y complementarias
12 CONVOCATORIA
Se efectuaraacute de conformidad con lo sentildealado en el artiacuteculo 51 del Reglamento en la fecha sentildealada en el cronograma
13 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de participantes se efectuaraacute desde el diacutea siguiente de la convocatoria y hasta un (1) diacutea haacutebil despueacutes de haber quedado integradas las Bases En el caso
de propuestas presentadas por un consorcio bastaraacute que se registre uno de sus integrantes de conformidad con el artiacuteculo 53 del Reglamento
La persona natural o persona juriacutedica que desee participar en el proceso de seleccioacuten deberaacute acreditar estar con inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual La Entidad verificaraacute la vigencia de la inscripcioacuten en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado
MUY IMPORTANTEPara participar en un proceso de seleccioacuten convocado por las Entidades del Estado Peruano es necesario que los proveedores se encuentren inscritos en el registro correspondiente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) A dicho efecto podraacute ingresarse a la siguiente direccioacuten electroacutenica para obtener mayor informacioacuten wwwrnpgobpe
Al registrarse el participante deberaacute sentildealar la siguiente informacioacuten Nombres y apellidos (persona natural) DNI razoacuten social (persona juriacutedica) nuacutemero de RUC domicilio legal teleacutefono fax
De acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 52 del Reglamento la persona natural o juriacutedica que desee ser notificada electroacutenicamente deberaacute consignar una direccioacuten de correo electroacutenico y mantenerla activa a efecto de las notificaciones que conforme a lo previsto en el Reglamento deban realizarse La notificacioacuten a traveacutes del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a traveacutes del SEACE
14 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases seraacuten presentadas por un periacuteodo miacutenimo de cuatro (4) diacuteas haacutebiles contados desde el diacutea siguiente de la convocatoria de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo Nordm 1 del Decreto de Urgencia Nordm 016-2012
MUY IMPORTANTENo se absolveraacuten consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporaacuteneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes
15 ABSOLUCIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
El plazo para la absolucioacuten de las consultas y observaciones no podraacute exceder de cuatro (4) diacuteas haacutebiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones La notificacioacuten a traveacutes del SEACE y de ser el caso a los correos electroacutenicos de los participantes se efectuaraacute dentro de este mismo plazo
La absolucioacuten de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases se consideraraacuten como parte integrante de eacutesta y del Contrato
16 ELEVACIOacuteN DE OBSERVACIONES AL OSCE
El plazo para solicitar al Comiteacute Especial la elevacioacuten de observaciones al OSCE es de un (1) diacutea haacutebil computado desde el diacutea siguiente de la notificacioacuten del pliego de absolucioacuten de observaciones a traveacutes del Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE)
Los participantes podraacuten solicitar que las observaciones sean elevadas para pronunciamiento del OSCE cuando
i) Las observaciones que formule no sean acogidas por el Comiteacute Especialii) Considere que el acogimiento de sus observaciones declarado por el Comiteacute
Especial continuacutea siendo contrario a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
iii) Habieacutendose registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones considere que el acogimiento de alguna o algunas de las observaciones formuladas por otro participante resulta contraria a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
Cuando la solicitud de elevacioacuten de observaciones se sustente en los supuestos ii) yo iii) deberaacute indicarse cuaacutel es la respuesta que se cuestiona y sustentarse los motivos por los que considera que dicha respuesta resulta contraria a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
El Comiteacute Especial deberaacute incluir en el pliego de absolucioacuten de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisioacuten de actuados al OSCE debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de seleccioacuten a maacutes tardar al diacutea siguiente de solicitada la elevacioacuten por el participante
El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a traveacutes del SEACE seraacute no mayor de cinco (5) diacuteas haacutebiles Los plazos son improrrogables y seraacuten contados desde la presentacioacuten del expediente completo por parte de la Entidad De no emitir pronunciamiento dentro del plazo establecido se devolveraacute el importe de la tasa al observante manteniendo la obligacioacuten de emitir el respectivo pronunciamiento
17 INTEGRACIOacuteN DE LAS BASES
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccioacuten por lo que deberaacuten contener los cambios producidos como consecuencia de las absolucioacuten de consultas y observaciones yo de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el OSCE Una vez integradas las Bases no podraacuten ser cuestionadas en ninguna otra viacutea ni modificadas por autoridad administrativa alguna bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Esta restriccioacuten no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases
El Comiteacute Especial integraraacute las Bases teniendo en consideracioacuten los siguientes plazos
i) Cuando no se hayan presentado observaciones al diacutea siguiente de vencido el plazo para absolverlas
ii) Cuando se hayan presentado observaciones al diacutea siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacioacuten de dichas observaciones para pronunciamiento siempre que ninguacuten participante haya hecho efectivo tal derecho
iii) Cuando se haya solicitado la elevacioacuten de observaciones dentro de los dos (2) diacuteas siguientes de publicado el Pronunciamiento respectivo en el SEACE
Corresponde al Comiteacute Especial bajo responsabilidad integrar las Bases y publicarlas en el SEACE conforme lo establecen los artiacuteculos 59 y 60 del Reglamento
De conformidad con el artiacuteculo 31 del Reglamento el Comiteacute Especial no podraacute efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases bajo responsabilidad
18 FORMA DE PRESENTACIOacuteN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos que contengan informacioacuten referida a los requisitos para la admisioacuten de propuestas y factores de evaluacioacuten se presentaraacuten en idioma castellano o en su defecto acompantildeados de traduccioacuten efectuada por traductor puacuteblico juramentado salvo el caso de la informacioacuten teacutecnica complementaria contenida en folletos instructivos cataacutelogos o similares que podraacute ser presentada en el idioma original El postor seraacute responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos La omisioacuten de la presentacioacuten del documento o su traduccioacuten no es subsanable
Las propuestas se presentaraacuten en dos (2) sobres cerrados de los cuales el primero contendraacute la propuesta teacutecnica y el segundo la propuesta econoacutemica
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaraacuten por medios mecaacutenicos o electroacutenicos llevaraacuten el sello y la ruacutebrica del postor y seraacuten foliadas correlativamente empezando por el nuacutemero uno En caso de que el postor sea una persona natural bastaraacute que eacuteste o su apoderado indique debajo de la ruacutebrica sus nombres y apellidos completos
Asimismo cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos eacutestos podraacuten ser llenados por cualquier medio incluyendo el manual debiendo llevar el sello y la ruacutebrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin
Las personas naturales podraacuten concurrir personalmente o a traveacutes de su apoderado debidamente acreditado ante el Comiteacute Especial mediante carta poder simple (Formato Ndeg 01) Las personas juriacutedicas lo haraacuten por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a traveacutes de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal a la que se adjuntaraacute el documento registral vigente que consigne la designacioacuten del representante legal (Formato Nordm 01)
19 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
La presentacioacuten de propuestas se realiza en acto puacuteblico en la fecha y hora sentildealadas en el cronograma del proceso
El acto se inicia cuando el Comiteacute Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso para que entreguen sus propuestas Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente se le tendraacute por desistido Si alguacuten participante es omitido podraacute acreditarse con la presentacioacuten de la constancia de su registro como participante
Los integrantes de un consorcio no podraacuten presentar propuestas individuales ni conformar maacutes de un consorcio
NOTA 1En caso de convocarse seguacuten relacioacuten de iacutetems deberaacute incluirse la siguiente disposicioacutenldquoLos integrantes de un consorcio no podraacuten presentar propuestas individuales ni conformar maacutes de un consorcio en un mismo iacutetem lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en iacutetems distintosrdquo
Despueacutes de recibidas las propuestas el Comiteacute Especial procederaacute a abrir los sobres que contienen la propuesta teacutecnica de cada postor
El Comiteacute Especial comprobaraacute que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases la Ley y el Reglamento De no ser asiacute devolveraacute la propuesta tenieacutendola por no presentada salvo que el postor exprese su disconformidad en cuyo caso se anotaraacute tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) mantendraacute la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacioacuten Si se formula apelacioacuten se estaraacute a lo que finalmente se resuelva al respecto
De presentarse situaciones de subsanacioacuten de la propuesta teacutecnica se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 68 del ReglamentoDespueacutes de abierto cada sobre que contiene la propuesta teacutecnica el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta teacutecnica A su vez si las Bases han previsto que la evaluacioacuten y calificacioacuten de las propuestas teacutecnicas se realice en fecha posterior el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econoacutemicas dentro de uno o maacutes sobres los que seraacuten debidamente sellados y firmados por eacutel por los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que asiacute lo deseen conservaacutendolos hasta la fecha en que el Comiteacute Especial en acto puacuteblico comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacioacuten de las propuestas teacutecnicas
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos sus miembros asiacute como por los veedores y los postores que lo deseen
De conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 64 del Reglamento en los actos de presentacioacuten de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podraacute contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control quien participaraacute como veedor y deberaacute suscribir el acta correspondiente Efectuada la invitacioacuten al representante del Sistema Nacional de Control su inasistencia no viciaraacute el proceso
110 EVALUACIOacuteN DE PROPUESTAS
La evaluacioacuten de propuestas se realizaraacute en dos (2) etapas La evaluacioacuten teacutecnica y la evaluacioacuten econoacutemica
Los maacuteximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes
Propuesta Teacutecnica 100 puntosPropuesta Econoacutemica 100 puntos
1101 Evaluacioacuten Teacutecnica
Se verificaraacute que la propuesta teacutecnica contenga los documentos de presentacioacuten obligatoria y cumpla con los requerimientos teacutecnicos miacutenimos contenidos en las presentes Bases Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seraacuten admitidas
Soacutelo a aquellas propuestas admitidas el Comiteacute Especial les aplicaraacute los factores de evaluacioacuten previstos en las Bases y asignaraacute los puntajes correspondientes conforme a los criterios establecidos para cada factor
Las propuestas teacutecnicas que no alcancen el puntaje miacutenimo de sesenta (60) puntos seraacuten descalificadas en esta etapa y no accederaacuten a la evaluacioacuten econoacutemica
1102 Evaluacioacuten Econoacutemica
Si la propuesta econoacutemica excede en maacutes del 10 o es menor al 90 del valor referencial seraacute devuelta por el Comiteacute Especial y se tendraacute por no presentada
La evaluacioacuten econoacutemica consistiraacute en asignar el puntaje maacuteximo establecido a la propuesta econoacutemica de menor monto Al resto de propuestas se les asignaraacute puntaje inversamente proporcional seguacuten la siguiente foacutermula
Pi = Om x PMPE OiDondei = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta econoacutemica iOi = Propuesta Econoacutemica iOm = Propuesta Econoacutemica de monto o precio maacutes bajoPMPE = Puntaje Maacuteximo de la Propuesta Econoacutemica
NOTA 2En el caso de los procesos de seleccioacuten convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas el Comiteacute Especial deberaacute verificar las operaciones aritmeacuteticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y de existir alguna incorreccioacuten deberaacute corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda Dicha correccioacuten debe figurar expresamente en el acta respectiva
NOTA 3Si las Bases han previsto que la propuesta econoacutemica incluya una propuesta de financiamiento la primera se evaluaraacute utilizando el meacutetodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda Se tomaraacuten en cuenta todos los costos del financiamiento tales como la tasa de intereacutes comisiones seguros y otros asiacute como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso conforme a las disposiciones contenidas en el artiacuteculo 70 del Reglamento
NOTA 4La admisioacuten de la propuesta econoacutemica que presenten los postores dependeraacute de si aquella se encuentra dentro los maacutergenes establecidos en el artiacuteculo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artiacuteculo 39 de su Reglamento La propuesta econoacutemica que no incluya el IGV debe ser contrastada con los liacutemites del valor referencial sin IGV1
111 ACTO PUacuteBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha sentildealada en las Bases el Comiteacute Especial procederaacute a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora dando a conocer los resultados del proceso de seleccioacuten a traveacutes de un cuadro comparativo en el que se consignaraacute el orden de prelacioacuten y el puntaje teacutecnico econoacutemico y total obtenidos por cada uno de los postores
La determinacioacuten del puntaje total se determinaraacute de conformidad con lo indicado en el artiacuteculo 71 del Reglamento
El Presidente del Comiteacute Especial anunciaraacute la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a traveacutes del cuadro comparativo
En el supuesto que dos (2) o maacutes propuestas empatasen el otorgamiento de la Buena Pro se efectuaraacute observando lo sentildealado en el artiacuteculo 73 del Reglamento
1 Comunicado Nordm 003-2012-OSCEPRE
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que deseen hacerlo
El otorgamiento de la Buena Pro se presumiraacute notificado a todos los postores en la misma fecha oportunidad en la que se entregaraacute a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluacioacuten Dicha presuncioacuten no admite prueba en contrario Esta informacioacuten se publicaraacute el mismo diacutea en el SEACE
112 CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o maacutes propuestas el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute a los tres (3) diacuteas haacutebiles de la notificacioacuten de su otorgamiento siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacioacuten
En el caso que se haya presentado una sola oferta el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute el mismo diacutea de la notificacioacuten de su otorgamiento
El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro se publicaraacute en el SEACE al diacutea siguiente de haberse producido
113 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artiacuteculo 282 del Reglamento a partir del diacutea haacutebil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el deacutecimo quinto diacutea haacutebil de producido tal hecho el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicioacuten de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
El OSCE no expediraacute constancias solicitadas fuera del plazo indicado
CAPIacuteTULO II
SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 RECURSO DE APELACIOacuteN
Se podraacuten impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracioacuten del contrato mediante recurso de apelacioacuten
El recurso de apelacioacuten se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea igual o mayor a 600 UIT)
El recurso de apelacioacuten se presentaraacute ante la Entidad que convocoacute el proceso de seleccioacuten que se impugna y seraacute conocido y resuelto por el Titular de la Entidad (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea menor a 600 UIT)
En los procesos de seleccioacuten seguacuten relacioacuten de iacutetems el valor referencial total del proceso determinaraacute ante quieacuten se presentaraacute el recurso de apelacioacuten
Con independencia del valor referencial del proceso de seleccioacuten los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso podraacuten impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
La apelacioacuten contra el otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de los tres (3) diacuteas haacutebiles siguientes de haberse producido
22 PLAZOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIOacuteN
La Entidad resolveraacute el recurso de apelacioacuten y notificaraacute su decisioacuten a traveacutes del SEACE en un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles de admitido el recurso
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberaacute resolver y notificar dentro del mismo plazo salvo que hubiese requerido informacioacuten adicional en cuyo caso deberaacute pronunciarse dentro de los quince (15) diacuteas haacutebiles
CAPIacuteTULO III
SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
31 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro la Entidad deberaacute citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) diacuteas haacutebiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro El plazo para suscribir el contrato seraacute de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la citacioacuten pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles dentro del cual el postor ganador deberaacute presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacioacuten requerida
En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado se procederaacute de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 148 del Reglamento
El contrato seraacute suscrito por la Entidad a traveacutes del funcionario competente o debidamente autorizado y por el ganador de la Buena Pro ya sea directamente o por medio de su apoderado trataacutendose de persona natural y trataacutendose de persona juriacutedica a traveacutes de su representante legal de conformidad con lo establecido en el Artiacuteculo 139 del Reglamento
Para suscribir el contrato el postor ganador de la Buena Pro deberaacute presentar ademaacutes de los documentos previstos en la seccioacuten especiacutefica de las Bases los siguientes
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Garantiacutea de fiel cumplimiento cuya vigencia se extiende hasta el
consentimiento de la liquidacioacuten final Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados de ser el
caso Constancia de Capacidad Libre de Contratacioacuten expedida por el Registro
Nacional deProveedores
Anaacutelisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econoacutemica Certificado de habilidad de los profesionales propuestos El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta en caso de obras
convocadas a suma alzada
32 VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 149 del Reglamento el contrato tiene vigencia desde el diacutea siguiente de la suscripcioacuten del documento que lo contiene Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacioacuten y se efectuacutee el pago correspondiente
33 DE LAS GARANTIacuteAS
331 GARANTIacuteA DE SERIEDAD DE OFERTA
Los postores deberaacuten presentar la garantiacutea de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta seguacuten el monto establecido en las presentes Bases
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupoacute el segundo lugar estaacuten obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcioacuten del contrato
Luego de consentida la Buena Pro la Entidad devolveraacute las garantiacuteas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro con excepcioacuten del
que ocupoacute el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcioacuten del contrato
El plazo de vigencia de la garantiacutea de seriedad de oferta no podraacute ser menor a dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de las propuestas Esta garantiacutea puede ser renovada
332 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantiacutea de fiel cumplimiento del contrato Esta deberaacute ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
De manera excepcional respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) antildeo previamente a la suscripcioacuten del contrato las Entidades podraacuten aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantiacutea de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) antildeo con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
333 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por este concepto la misma que se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso (Esta disposicioacuten debe incluirse uacutenicamente en caso que el contrato haya previsto la ejecucioacuten de prestaciones accesorias)
34 REQUISITOS DE LAS GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas que debe presentar el contratista deberaacuten ser incondicionales solidarias irrevocables y de realizacioacuten automaacutetica al soacutelo requerimiento de la Entidad emitida por una empresa autorizada y sujeta al aacutembito de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que esteacuten consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoriacutea que perioacutedicamente publica el Banco Central de Reserva del Peruacute
35 EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas se haraacuten efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artiacuteculo 164 del Reglamento
36 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicacioacuten de penalidades por retraso injustificado en la ejecucioacuten de la obra y las causales para la resolucioacuten del contrato seraacuten aplicadas de conformidad con los Artiacuteculos 165 y 168 del Reglamento
De acuerdo con los artiacuteculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento en las Bases o el contrato podraacuten establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artiacuteculo 165 del Reglamento siempre y cuando sean objetivas razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto maacuteximo equivalente al 10 del monto del contrato vigente o de ser el caso del iacutetem que debioacute ejecutarse Estas penalidades se calcularaacuten de forma independiente a la penalidad por mora
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
37 DEL PRECIO
La oferta seraacute formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida Al formular su propuesta el postor tendraacute en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra
Los costos para cada una de las partidas seraacuten ofertados en (la Entidad deberaacute elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estaraacuten sujetas a reajustes de acuerdo a la foacutermula polinoacutemica considerada en el expediente teacutecnico y en aplicacioacuten de los Iacutendices Unificados de Precios de la Construccioacuten que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadiacutestica e Informaacutetica (INEI)
38 RESIDENTE DE OBRA
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta teacutecnica el cual seraacute un ingeniero o arquitecto colegiado seguacuten corresponda a la naturaleza de los trabajos que acredite que se encuentra haacutebil en el ejercicio de la profesioacuten
El residente de obra por su sola designacioacuten representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucioacuten del Residente solo procederaacute previa autorizacioacuten escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (8) diacuteas haacutebiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se consideraraacute aprobada la solicitud El reemplazante deberaacute reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado
39 INSPECTOR DE OBRA SUPERVISOR
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucioacuten de la obra y el cumplimiento del contrato debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra El supervisor recibiraacute todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioacuten las cuales estaraacuten estrictamente relacionadas con eacutesta
NOTA 5De acuerdo con el artiacuteculo 190 del Reglamento Seraacute obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivo
310 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno se abriraacute el Cuaderno de Obra el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el InspectorSupervisor y por el Residente Dichos profesionales son los uacutenicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra
El Cuaderno de Obra deberaacute tener una hoja original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas a la Entidad otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado) El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia del residente no pudiendo impedirse su acceso al mismo
De acuerdo con el artiacuteculo 194 del Reglamento si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor impidieacutendole anotar las ocurrencias seraacute causal de aplicacioacuten de multa del cinco por mil (51000) del monto de la valorizacioacuten por cada diacutea de dicho impedimento
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
CAPIacuteTULO I
AacuteMBITO DE APLICACIOacuteN
Mediante el Decreto de Urgencia Nordm 016-2012 se dictaron medidas urgentes y extraordinarias en materia econoacutemica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economiacutea nacional
De acuerdo con el artiacuteculo 3 del citado Decreto de Urgencia las presentes Bases seraacuten utilizadas por las entidades puacuteblicas para contratar la ejecucioacuten de obras seguacuten lo previsto en el procedimiento establecido en el Anexo Nordm 1 de la referida norma siempre que cumplan las siguientes condiciones i) Se trate de proyectos declarados viables en el marco del Sistema Nacional de Inversioacuten Puacuteblica y ii) Correspondan a una Licitacioacuten Puacuteblica conforme a la Ley Nordm 29812 Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal 2012 y su valor referencial no sea mayor a S 15 000 00000 (S Quince millones y 00100 nuevos soles)
El proceso de seleccioacuten establecido en el Decreto de Urgencia Nordm 016-2012 y por ende las presentes Bases soacutelo seraacuten utilizadas hasta el 31 de diciembre de 2012
De acuerdo al Decreto de Urgencia Nordm 016-2012 en todo lo no contemplado en el procedimiento establecido en el referido Anexo Nordm 1 seraacute de aplicacioacuten supletoria lo establecido en el Decreto Legislativo Nordm 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nordm 184-2008-EF y modificatorias
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
11BASE LEGAL
minus Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivominus Decreto Legislativo Ndeg 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del
Estado en adelante la Leyminus Decreto Supremo Ndeg 184-2004-EF que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo Nordm 1017 Ley de Contrataciones del Estado en adelante el Reglamento y sus modificatorias y complementarias
minus Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
minus Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo Generalminus Coacutedigo Civilminus Ley Ndeg 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuestominus Ley Nordm 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacioacuten Puacuteblicaminus Decreto de Urgencia Nordm 016-2012 dictan medidas urgentes y
extraordinarias en materia econoacutemica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economiacutea nacional
minus Decreto Supremo Nordm 011-79-VC sus modificatorias ampliatorias y complementarias
12 CONVOCATORIA
Se efectuaraacute de conformidad con lo sentildealado en el artiacuteculo 51 del Reglamento en la fecha sentildealada en el cronograma
13 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de participantes se efectuaraacute desde el diacutea siguiente de la convocatoria y hasta un (1) diacutea haacutebil despueacutes de haber quedado integradas las Bases En el caso
de propuestas presentadas por un consorcio bastaraacute que se registre uno de sus integrantes de conformidad con el artiacuteculo 53 del Reglamento
La persona natural o persona juriacutedica que desee participar en el proceso de seleccioacuten deberaacute acreditar estar con inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual La Entidad verificaraacute la vigencia de la inscripcioacuten en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado
MUY IMPORTANTEPara participar en un proceso de seleccioacuten convocado por las Entidades del Estado Peruano es necesario que los proveedores se encuentren inscritos en el registro correspondiente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) A dicho efecto podraacute ingresarse a la siguiente direccioacuten electroacutenica para obtener mayor informacioacuten wwwrnpgobpe
Al registrarse el participante deberaacute sentildealar la siguiente informacioacuten Nombres y apellidos (persona natural) DNI razoacuten social (persona juriacutedica) nuacutemero de RUC domicilio legal teleacutefono fax
De acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 52 del Reglamento la persona natural o juriacutedica que desee ser notificada electroacutenicamente deberaacute consignar una direccioacuten de correo electroacutenico y mantenerla activa a efecto de las notificaciones que conforme a lo previsto en el Reglamento deban realizarse La notificacioacuten a traveacutes del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a traveacutes del SEACE
14 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases seraacuten presentadas por un periacuteodo miacutenimo de cuatro (4) diacuteas haacutebiles contados desde el diacutea siguiente de la convocatoria de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo Nordm 1 del Decreto de Urgencia Nordm 016-2012
MUY IMPORTANTENo se absolveraacuten consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporaacuteneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes
15 ABSOLUCIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
El plazo para la absolucioacuten de las consultas y observaciones no podraacute exceder de cuatro (4) diacuteas haacutebiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones La notificacioacuten a traveacutes del SEACE y de ser el caso a los correos electroacutenicos de los participantes se efectuaraacute dentro de este mismo plazo
La absolucioacuten de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases se consideraraacuten como parte integrante de eacutesta y del Contrato
16 ELEVACIOacuteN DE OBSERVACIONES AL OSCE
El plazo para solicitar al Comiteacute Especial la elevacioacuten de observaciones al OSCE es de un (1) diacutea haacutebil computado desde el diacutea siguiente de la notificacioacuten del pliego de absolucioacuten de observaciones a traveacutes del Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE)
Los participantes podraacuten solicitar que las observaciones sean elevadas para pronunciamiento del OSCE cuando
i) Las observaciones que formule no sean acogidas por el Comiteacute Especialii) Considere que el acogimiento de sus observaciones declarado por el Comiteacute
Especial continuacutea siendo contrario a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
iii) Habieacutendose registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones considere que el acogimiento de alguna o algunas de las observaciones formuladas por otro participante resulta contraria a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
Cuando la solicitud de elevacioacuten de observaciones se sustente en los supuestos ii) yo iii) deberaacute indicarse cuaacutel es la respuesta que se cuestiona y sustentarse los motivos por los que considera que dicha respuesta resulta contraria a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
El Comiteacute Especial deberaacute incluir en el pliego de absolucioacuten de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisioacuten de actuados al OSCE debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de seleccioacuten a maacutes tardar al diacutea siguiente de solicitada la elevacioacuten por el participante
El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a traveacutes del SEACE seraacute no mayor de cinco (5) diacuteas haacutebiles Los plazos son improrrogables y seraacuten contados desde la presentacioacuten del expediente completo por parte de la Entidad De no emitir pronunciamiento dentro del plazo establecido se devolveraacute el importe de la tasa al observante manteniendo la obligacioacuten de emitir el respectivo pronunciamiento
17 INTEGRACIOacuteN DE LAS BASES
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccioacuten por lo que deberaacuten contener los cambios producidos como consecuencia de las absolucioacuten de consultas y observaciones yo de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el OSCE Una vez integradas las Bases no podraacuten ser cuestionadas en ninguna otra viacutea ni modificadas por autoridad administrativa alguna bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Esta restriccioacuten no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases
El Comiteacute Especial integraraacute las Bases teniendo en consideracioacuten los siguientes plazos
i) Cuando no se hayan presentado observaciones al diacutea siguiente de vencido el plazo para absolverlas
ii) Cuando se hayan presentado observaciones al diacutea siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacioacuten de dichas observaciones para pronunciamiento siempre que ninguacuten participante haya hecho efectivo tal derecho
iii) Cuando se haya solicitado la elevacioacuten de observaciones dentro de los dos (2) diacuteas siguientes de publicado el Pronunciamiento respectivo en el SEACE
Corresponde al Comiteacute Especial bajo responsabilidad integrar las Bases y publicarlas en el SEACE conforme lo establecen los artiacuteculos 59 y 60 del Reglamento
De conformidad con el artiacuteculo 31 del Reglamento el Comiteacute Especial no podraacute efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases bajo responsabilidad
18 FORMA DE PRESENTACIOacuteN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos que contengan informacioacuten referida a los requisitos para la admisioacuten de propuestas y factores de evaluacioacuten se presentaraacuten en idioma castellano o en su defecto acompantildeados de traduccioacuten efectuada por traductor puacuteblico juramentado salvo el caso de la informacioacuten teacutecnica complementaria contenida en folletos instructivos cataacutelogos o similares que podraacute ser presentada en el idioma original El postor seraacute responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos La omisioacuten de la presentacioacuten del documento o su traduccioacuten no es subsanable
Las propuestas se presentaraacuten en dos (2) sobres cerrados de los cuales el primero contendraacute la propuesta teacutecnica y el segundo la propuesta econoacutemica
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaraacuten por medios mecaacutenicos o electroacutenicos llevaraacuten el sello y la ruacutebrica del postor y seraacuten foliadas correlativamente empezando por el nuacutemero uno En caso de que el postor sea una persona natural bastaraacute que eacuteste o su apoderado indique debajo de la ruacutebrica sus nombres y apellidos completos
Asimismo cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos eacutestos podraacuten ser llenados por cualquier medio incluyendo el manual debiendo llevar el sello y la ruacutebrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin
Las personas naturales podraacuten concurrir personalmente o a traveacutes de su apoderado debidamente acreditado ante el Comiteacute Especial mediante carta poder simple (Formato Ndeg 01) Las personas juriacutedicas lo haraacuten por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a traveacutes de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal a la que se adjuntaraacute el documento registral vigente que consigne la designacioacuten del representante legal (Formato Nordm 01)
19 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
La presentacioacuten de propuestas se realiza en acto puacuteblico en la fecha y hora sentildealadas en el cronograma del proceso
El acto se inicia cuando el Comiteacute Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso para que entreguen sus propuestas Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente se le tendraacute por desistido Si alguacuten participante es omitido podraacute acreditarse con la presentacioacuten de la constancia de su registro como participante
Los integrantes de un consorcio no podraacuten presentar propuestas individuales ni conformar maacutes de un consorcio
NOTA 1En caso de convocarse seguacuten relacioacuten de iacutetems deberaacute incluirse la siguiente disposicioacutenldquoLos integrantes de un consorcio no podraacuten presentar propuestas individuales ni conformar maacutes de un consorcio en un mismo iacutetem lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en iacutetems distintosrdquo
Despueacutes de recibidas las propuestas el Comiteacute Especial procederaacute a abrir los sobres que contienen la propuesta teacutecnica de cada postor
El Comiteacute Especial comprobaraacute que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases la Ley y el Reglamento De no ser asiacute devolveraacute la propuesta tenieacutendola por no presentada salvo que el postor exprese su disconformidad en cuyo caso se anotaraacute tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) mantendraacute la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacioacuten Si se formula apelacioacuten se estaraacute a lo que finalmente se resuelva al respecto
De presentarse situaciones de subsanacioacuten de la propuesta teacutecnica se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 68 del ReglamentoDespueacutes de abierto cada sobre que contiene la propuesta teacutecnica el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta teacutecnica A su vez si las Bases han previsto que la evaluacioacuten y calificacioacuten de las propuestas teacutecnicas se realice en fecha posterior el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econoacutemicas dentro de uno o maacutes sobres los que seraacuten debidamente sellados y firmados por eacutel por los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que asiacute lo deseen conservaacutendolos hasta la fecha en que el Comiteacute Especial en acto puacuteblico comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacioacuten de las propuestas teacutecnicas
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos sus miembros asiacute como por los veedores y los postores que lo deseen
De conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 64 del Reglamento en los actos de presentacioacuten de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podraacute contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control quien participaraacute como veedor y deberaacute suscribir el acta correspondiente Efectuada la invitacioacuten al representante del Sistema Nacional de Control su inasistencia no viciaraacute el proceso
110 EVALUACIOacuteN DE PROPUESTAS
La evaluacioacuten de propuestas se realizaraacute en dos (2) etapas La evaluacioacuten teacutecnica y la evaluacioacuten econoacutemica
Los maacuteximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes
Propuesta Teacutecnica 100 puntosPropuesta Econoacutemica 100 puntos
1101 Evaluacioacuten Teacutecnica
Se verificaraacute que la propuesta teacutecnica contenga los documentos de presentacioacuten obligatoria y cumpla con los requerimientos teacutecnicos miacutenimos contenidos en las presentes Bases Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seraacuten admitidas
Soacutelo a aquellas propuestas admitidas el Comiteacute Especial les aplicaraacute los factores de evaluacioacuten previstos en las Bases y asignaraacute los puntajes correspondientes conforme a los criterios establecidos para cada factor
Las propuestas teacutecnicas que no alcancen el puntaje miacutenimo de sesenta (60) puntos seraacuten descalificadas en esta etapa y no accederaacuten a la evaluacioacuten econoacutemica
1102 Evaluacioacuten Econoacutemica
Si la propuesta econoacutemica excede en maacutes del 10 o es menor al 90 del valor referencial seraacute devuelta por el Comiteacute Especial y se tendraacute por no presentada
La evaluacioacuten econoacutemica consistiraacute en asignar el puntaje maacuteximo establecido a la propuesta econoacutemica de menor monto Al resto de propuestas se les asignaraacute puntaje inversamente proporcional seguacuten la siguiente foacutermula
Pi = Om x PMPE OiDondei = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta econoacutemica iOi = Propuesta Econoacutemica iOm = Propuesta Econoacutemica de monto o precio maacutes bajoPMPE = Puntaje Maacuteximo de la Propuesta Econoacutemica
NOTA 2En el caso de los procesos de seleccioacuten convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas el Comiteacute Especial deberaacute verificar las operaciones aritmeacuteticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y de existir alguna incorreccioacuten deberaacute corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda Dicha correccioacuten debe figurar expresamente en el acta respectiva
NOTA 3Si las Bases han previsto que la propuesta econoacutemica incluya una propuesta de financiamiento la primera se evaluaraacute utilizando el meacutetodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda Se tomaraacuten en cuenta todos los costos del financiamiento tales como la tasa de intereacutes comisiones seguros y otros asiacute como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso conforme a las disposiciones contenidas en el artiacuteculo 70 del Reglamento
NOTA 4La admisioacuten de la propuesta econoacutemica que presenten los postores dependeraacute de si aquella se encuentra dentro los maacutergenes establecidos en el artiacuteculo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artiacuteculo 39 de su Reglamento La propuesta econoacutemica que no incluya el IGV debe ser contrastada con los liacutemites del valor referencial sin IGV1
111 ACTO PUacuteBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha sentildealada en las Bases el Comiteacute Especial procederaacute a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora dando a conocer los resultados del proceso de seleccioacuten a traveacutes de un cuadro comparativo en el que se consignaraacute el orden de prelacioacuten y el puntaje teacutecnico econoacutemico y total obtenidos por cada uno de los postores
La determinacioacuten del puntaje total se determinaraacute de conformidad con lo indicado en el artiacuteculo 71 del Reglamento
El Presidente del Comiteacute Especial anunciaraacute la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a traveacutes del cuadro comparativo
En el supuesto que dos (2) o maacutes propuestas empatasen el otorgamiento de la Buena Pro se efectuaraacute observando lo sentildealado en el artiacuteculo 73 del Reglamento
1 Comunicado Nordm 003-2012-OSCEPRE
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que deseen hacerlo
El otorgamiento de la Buena Pro se presumiraacute notificado a todos los postores en la misma fecha oportunidad en la que se entregaraacute a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluacioacuten Dicha presuncioacuten no admite prueba en contrario Esta informacioacuten se publicaraacute el mismo diacutea en el SEACE
112 CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o maacutes propuestas el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute a los tres (3) diacuteas haacutebiles de la notificacioacuten de su otorgamiento siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacioacuten
En el caso que se haya presentado una sola oferta el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute el mismo diacutea de la notificacioacuten de su otorgamiento
El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro se publicaraacute en el SEACE al diacutea siguiente de haberse producido
113 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artiacuteculo 282 del Reglamento a partir del diacutea haacutebil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el deacutecimo quinto diacutea haacutebil de producido tal hecho el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicioacuten de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
El OSCE no expediraacute constancias solicitadas fuera del plazo indicado
CAPIacuteTULO II
SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 RECURSO DE APELACIOacuteN
Se podraacuten impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracioacuten del contrato mediante recurso de apelacioacuten
El recurso de apelacioacuten se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea igual o mayor a 600 UIT)
El recurso de apelacioacuten se presentaraacute ante la Entidad que convocoacute el proceso de seleccioacuten que se impugna y seraacute conocido y resuelto por el Titular de la Entidad (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea menor a 600 UIT)
En los procesos de seleccioacuten seguacuten relacioacuten de iacutetems el valor referencial total del proceso determinaraacute ante quieacuten se presentaraacute el recurso de apelacioacuten
Con independencia del valor referencial del proceso de seleccioacuten los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso podraacuten impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
La apelacioacuten contra el otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de los tres (3) diacuteas haacutebiles siguientes de haberse producido
22 PLAZOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIOacuteN
La Entidad resolveraacute el recurso de apelacioacuten y notificaraacute su decisioacuten a traveacutes del SEACE en un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles de admitido el recurso
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberaacute resolver y notificar dentro del mismo plazo salvo que hubiese requerido informacioacuten adicional en cuyo caso deberaacute pronunciarse dentro de los quince (15) diacuteas haacutebiles
CAPIacuteTULO III
SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
31 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro la Entidad deberaacute citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) diacuteas haacutebiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro El plazo para suscribir el contrato seraacute de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la citacioacuten pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles dentro del cual el postor ganador deberaacute presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacioacuten requerida
En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado se procederaacute de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 148 del Reglamento
El contrato seraacute suscrito por la Entidad a traveacutes del funcionario competente o debidamente autorizado y por el ganador de la Buena Pro ya sea directamente o por medio de su apoderado trataacutendose de persona natural y trataacutendose de persona juriacutedica a traveacutes de su representante legal de conformidad con lo establecido en el Artiacuteculo 139 del Reglamento
Para suscribir el contrato el postor ganador de la Buena Pro deberaacute presentar ademaacutes de los documentos previstos en la seccioacuten especiacutefica de las Bases los siguientes
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Garantiacutea de fiel cumplimiento cuya vigencia se extiende hasta el
consentimiento de la liquidacioacuten final Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados de ser el
caso Constancia de Capacidad Libre de Contratacioacuten expedida por el Registro
Nacional deProveedores
Anaacutelisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econoacutemica Certificado de habilidad de los profesionales propuestos El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta en caso de obras
convocadas a suma alzada
32 VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 149 del Reglamento el contrato tiene vigencia desde el diacutea siguiente de la suscripcioacuten del documento que lo contiene Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacioacuten y se efectuacutee el pago correspondiente
33 DE LAS GARANTIacuteAS
331 GARANTIacuteA DE SERIEDAD DE OFERTA
Los postores deberaacuten presentar la garantiacutea de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta seguacuten el monto establecido en las presentes Bases
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupoacute el segundo lugar estaacuten obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcioacuten del contrato
Luego de consentida la Buena Pro la Entidad devolveraacute las garantiacuteas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro con excepcioacuten del
que ocupoacute el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcioacuten del contrato
El plazo de vigencia de la garantiacutea de seriedad de oferta no podraacute ser menor a dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de las propuestas Esta garantiacutea puede ser renovada
332 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantiacutea de fiel cumplimiento del contrato Esta deberaacute ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
De manera excepcional respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) antildeo previamente a la suscripcioacuten del contrato las Entidades podraacuten aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantiacutea de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) antildeo con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
333 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por este concepto la misma que se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso (Esta disposicioacuten debe incluirse uacutenicamente en caso que el contrato haya previsto la ejecucioacuten de prestaciones accesorias)
34 REQUISITOS DE LAS GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas que debe presentar el contratista deberaacuten ser incondicionales solidarias irrevocables y de realizacioacuten automaacutetica al soacutelo requerimiento de la Entidad emitida por una empresa autorizada y sujeta al aacutembito de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que esteacuten consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoriacutea que perioacutedicamente publica el Banco Central de Reserva del Peruacute
35 EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas se haraacuten efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artiacuteculo 164 del Reglamento
36 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicacioacuten de penalidades por retraso injustificado en la ejecucioacuten de la obra y las causales para la resolucioacuten del contrato seraacuten aplicadas de conformidad con los Artiacuteculos 165 y 168 del Reglamento
De acuerdo con los artiacuteculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento en las Bases o el contrato podraacuten establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artiacuteculo 165 del Reglamento siempre y cuando sean objetivas razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto maacuteximo equivalente al 10 del monto del contrato vigente o de ser el caso del iacutetem que debioacute ejecutarse Estas penalidades se calcularaacuten de forma independiente a la penalidad por mora
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
37 DEL PRECIO
La oferta seraacute formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida Al formular su propuesta el postor tendraacute en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra
Los costos para cada una de las partidas seraacuten ofertados en (la Entidad deberaacute elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estaraacuten sujetas a reajustes de acuerdo a la foacutermula polinoacutemica considerada en el expediente teacutecnico y en aplicacioacuten de los Iacutendices Unificados de Precios de la Construccioacuten que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadiacutestica e Informaacutetica (INEI)
38 RESIDENTE DE OBRA
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta teacutecnica el cual seraacute un ingeniero o arquitecto colegiado seguacuten corresponda a la naturaleza de los trabajos que acredite que se encuentra haacutebil en el ejercicio de la profesioacuten
El residente de obra por su sola designacioacuten representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucioacuten del Residente solo procederaacute previa autorizacioacuten escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (8) diacuteas haacutebiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se consideraraacute aprobada la solicitud El reemplazante deberaacute reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado
39 INSPECTOR DE OBRA SUPERVISOR
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucioacuten de la obra y el cumplimiento del contrato debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra El supervisor recibiraacute todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioacuten las cuales estaraacuten estrictamente relacionadas con eacutesta
NOTA 5De acuerdo con el artiacuteculo 190 del Reglamento Seraacute obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivo
310 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno se abriraacute el Cuaderno de Obra el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el InspectorSupervisor y por el Residente Dichos profesionales son los uacutenicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra
El Cuaderno de Obra deberaacute tener una hoja original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas a la Entidad otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado) El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia del residente no pudiendo impedirse su acceso al mismo
De acuerdo con el artiacuteculo 194 del Reglamento si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor impidieacutendole anotar las ocurrencias seraacute causal de aplicacioacuten de multa del cinco por mil (51000) del monto de la valorizacioacuten por cada diacutea de dicho impedimento
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
de propuestas presentadas por un consorcio bastaraacute que se registre uno de sus integrantes de conformidad con el artiacuteculo 53 del Reglamento
La persona natural o persona juriacutedica que desee participar en el proceso de seleccioacuten deberaacute acreditar estar con inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual La Entidad verificaraacute la vigencia de la inscripcioacuten en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado
MUY IMPORTANTEPara participar en un proceso de seleccioacuten convocado por las Entidades del Estado Peruano es necesario que los proveedores se encuentren inscritos en el registro correspondiente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) A dicho efecto podraacute ingresarse a la siguiente direccioacuten electroacutenica para obtener mayor informacioacuten wwwrnpgobpe
Al registrarse el participante deberaacute sentildealar la siguiente informacioacuten Nombres y apellidos (persona natural) DNI razoacuten social (persona juriacutedica) nuacutemero de RUC domicilio legal teleacutefono fax
De acuerdo con lo establecido en el artiacuteculo 52 del Reglamento la persona natural o juriacutedica que desee ser notificada electroacutenicamente deberaacute consignar una direccioacuten de correo electroacutenico y mantenerla activa a efecto de las notificaciones que conforme a lo previsto en el Reglamento deban realizarse La notificacioacuten a traveacutes del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a traveacutes del SEACE
14 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones a las Bases seraacuten presentadas por un periacuteodo miacutenimo de cuatro (4) diacuteas haacutebiles contados desde el diacutea siguiente de la convocatoria de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del Anexo Nordm 1 del Decreto de Urgencia Nordm 016-2012
MUY IMPORTANTENo se absolveraacuten consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporaacuteneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes
15 ABSOLUCIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
El plazo para la absolucioacuten de las consultas y observaciones no podraacute exceder de cuatro (4) diacuteas haacutebiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones La notificacioacuten a traveacutes del SEACE y de ser el caso a los correos electroacutenicos de los participantes se efectuaraacute dentro de este mismo plazo
La absolucioacuten de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases se consideraraacuten como parte integrante de eacutesta y del Contrato
16 ELEVACIOacuteN DE OBSERVACIONES AL OSCE
El plazo para solicitar al Comiteacute Especial la elevacioacuten de observaciones al OSCE es de un (1) diacutea haacutebil computado desde el diacutea siguiente de la notificacioacuten del pliego de absolucioacuten de observaciones a traveacutes del Sistema Electroacutenico de Contrataciones del Estado (SEACE)
Los participantes podraacuten solicitar que las observaciones sean elevadas para pronunciamiento del OSCE cuando
i) Las observaciones que formule no sean acogidas por el Comiteacute Especialii) Considere que el acogimiento de sus observaciones declarado por el Comiteacute
Especial continuacutea siendo contrario a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
iii) Habieacutendose registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones considere que el acogimiento de alguna o algunas de las observaciones formuladas por otro participante resulta contraria a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
Cuando la solicitud de elevacioacuten de observaciones se sustente en los supuestos ii) yo iii) deberaacute indicarse cuaacutel es la respuesta que se cuestiona y sustentarse los motivos por los que considera que dicha respuesta resulta contraria a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
El Comiteacute Especial deberaacute incluir en el pliego de absolucioacuten de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisioacuten de actuados al OSCE debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de seleccioacuten a maacutes tardar al diacutea siguiente de solicitada la elevacioacuten por el participante
El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a traveacutes del SEACE seraacute no mayor de cinco (5) diacuteas haacutebiles Los plazos son improrrogables y seraacuten contados desde la presentacioacuten del expediente completo por parte de la Entidad De no emitir pronunciamiento dentro del plazo establecido se devolveraacute el importe de la tasa al observante manteniendo la obligacioacuten de emitir el respectivo pronunciamiento
17 INTEGRACIOacuteN DE LAS BASES
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccioacuten por lo que deberaacuten contener los cambios producidos como consecuencia de las absolucioacuten de consultas y observaciones yo de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el OSCE Una vez integradas las Bases no podraacuten ser cuestionadas en ninguna otra viacutea ni modificadas por autoridad administrativa alguna bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Esta restriccioacuten no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases
El Comiteacute Especial integraraacute las Bases teniendo en consideracioacuten los siguientes plazos
i) Cuando no se hayan presentado observaciones al diacutea siguiente de vencido el plazo para absolverlas
ii) Cuando se hayan presentado observaciones al diacutea siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacioacuten de dichas observaciones para pronunciamiento siempre que ninguacuten participante haya hecho efectivo tal derecho
iii) Cuando se haya solicitado la elevacioacuten de observaciones dentro de los dos (2) diacuteas siguientes de publicado el Pronunciamiento respectivo en el SEACE
Corresponde al Comiteacute Especial bajo responsabilidad integrar las Bases y publicarlas en el SEACE conforme lo establecen los artiacuteculos 59 y 60 del Reglamento
De conformidad con el artiacuteculo 31 del Reglamento el Comiteacute Especial no podraacute efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases bajo responsabilidad
18 FORMA DE PRESENTACIOacuteN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos que contengan informacioacuten referida a los requisitos para la admisioacuten de propuestas y factores de evaluacioacuten se presentaraacuten en idioma castellano o en su defecto acompantildeados de traduccioacuten efectuada por traductor puacuteblico juramentado salvo el caso de la informacioacuten teacutecnica complementaria contenida en folletos instructivos cataacutelogos o similares que podraacute ser presentada en el idioma original El postor seraacute responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos La omisioacuten de la presentacioacuten del documento o su traduccioacuten no es subsanable
Las propuestas se presentaraacuten en dos (2) sobres cerrados de los cuales el primero contendraacute la propuesta teacutecnica y el segundo la propuesta econoacutemica
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaraacuten por medios mecaacutenicos o electroacutenicos llevaraacuten el sello y la ruacutebrica del postor y seraacuten foliadas correlativamente empezando por el nuacutemero uno En caso de que el postor sea una persona natural bastaraacute que eacuteste o su apoderado indique debajo de la ruacutebrica sus nombres y apellidos completos
Asimismo cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos eacutestos podraacuten ser llenados por cualquier medio incluyendo el manual debiendo llevar el sello y la ruacutebrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin
Las personas naturales podraacuten concurrir personalmente o a traveacutes de su apoderado debidamente acreditado ante el Comiteacute Especial mediante carta poder simple (Formato Ndeg 01) Las personas juriacutedicas lo haraacuten por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a traveacutes de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal a la que se adjuntaraacute el documento registral vigente que consigne la designacioacuten del representante legal (Formato Nordm 01)
19 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
La presentacioacuten de propuestas se realiza en acto puacuteblico en la fecha y hora sentildealadas en el cronograma del proceso
El acto se inicia cuando el Comiteacute Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso para que entreguen sus propuestas Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente se le tendraacute por desistido Si alguacuten participante es omitido podraacute acreditarse con la presentacioacuten de la constancia de su registro como participante
Los integrantes de un consorcio no podraacuten presentar propuestas individuales ni conformar maacutes de un consorcio
NOTA 1En caso de convocarse seguacuten relacioacuten de iacutetems deberaacute incluirse la siguiente disposicioacutenldquoLos integrantes de un consorcio no podraacuten presentar propuestas individuales ni conformar maacutes de un consorcio en un mismo iacutetem lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en iacutetems distintosrdquo
Despueacutes de recibidas las propuestas el Comiteacute Especial procederaacute a abrir los sobres que contienen la propuesta teacutecnica de cada postor
El Comiteacute Especial comprobaraacute que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases la Ley y el Reglamento De no ser asiacute devolveraacute la propuesta tenieacutendola por no presentada salvo que el postor exprese su disconformidad en cuyo caso se anotaraacute tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) mantendraacute la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacioacuten Si se formula apelacioacuten se estaraacute a lo que finalmente se resuelva al respecto
De presentarse situaciones de subsanacioacuten de la propuesta teacutecnica se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 68 del ReglamentoDespueacutes de abierto cada sobre que contiene la propuesta teacutecnica el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta teacutecnica A su vez si las Bases han previsto que la evaluacioacuten y calificacioacuten de las propuestas teacutecnicas se realice en fecha posterior el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econoacutemicas dentro de uno o maacutes sobres los que seraacuten debidamente sellados y firmados por eacutel por los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que asiacute lo deseen conservaacutendolos hasta la fecha en que el Comiteacute Especial en acto puacuteblico comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacioacuten de las propuestas teacutecnicas
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos sus miembros asiacute como por los veedores y los postores que lo deseen
De conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 64 del Reglamento en los actos de presentacioacuten de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podraacute contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control quien participaraacute como veedor y deberaacute suscribir el acta correspondiente Efectuada la invitacioacuten al representante del Sistema Nacional de Control su inasistencia no viciaraacute el proceso
110 EVALUACIOacuteN DE PROPUESTAS
La evaluacioacuten de propuestas se realizaraacute en dos (2) etapas La evaluacioacuten teacutecnica y la evaluacioacuten econoacutemica
Los maacuteximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes
Propuesta Teacutecnica 100 puntosPropuesta Econoacutemica 100 puntos
1101 Evaluacioacuten Teacutecnica
Se verificaraacute que la propuesta teacutecnica contenga los documentos de presentacioacuten obligatoria y cumpla con los requerimientos teacutecnicos miacutenimos contenidos en las presentes Bases Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seraacuten admitidas
Soacutelo a aquellas propuestas admitidas el Comiteacute Especial les aplicaraacute los factores de evaluacioacuten previstos en las Bases y asignaraacute los puntajes correspondientes conforme a los criterios establecidos para cada factor
Las propuestas teacutecnicas que no alcancen el puntaje miacutenimo de sesenta (60) puntos seraacuten descalificadas en esta etapa y no accederaacuten a la evaluacioacuten econoacutemica
1102 Evaluacioacuten Econoacutemica
Si la propuesta econoacutemica excede en maacutes del 10 o es menor al 90 del valor referencial seraacute devuelta por el Comiteacute Especial y se tendraacute por no presentada
La evaluacioacuten econoacutemica consistiraacute en asignar el puntaje maacuteximo establecido a la propuesta econoacutemica de menor monto Al resto de propuestas se les asignaraacute puntaje inversamente proporcional seguacuten la siguiente foacutermula
Pi = Om x PMPE OiDondei = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta econoacutemica iOi = Propuesta Econoacutemica iOm = Propuesta Econoacutemica de monto o precio maacutes bajoPMPE = Puntaje Maacuteximo de la Propuesta Econoacutemica
NOTA 2En el caso de los procesos de seleccioacuten convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas el Comiteacute Especial deberaacute verificar las operaciones aritmeacuteticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y de existir alguna incorreccioacuten deberaacute corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda Dicha correccioacuten debe figurar expresamente en el acta respectiva
NOTA 3Si las Bases han previsto que la propuesta econoacutemica incluya una propuesta de financiamiento la primera se evaluaraacute utilizando el meacutetodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda Se tomaraacuten en cuenta todos los costos del financiamiento tales como la tasa de intereacutes comisiones seguros y otros asiacute como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso conforme a las disposiciones contenidas en el artiacuteculo 70 del Reglamento
NOTA 4La admisioacuten de la propuesta econoacutemica que presenten los postores dependeraacute de si aquella se encuentra dentro los maacutergenes establecidos en el artiacuteculo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artiacuteculo 39 de su Reglamento La propuesta econoacutemica que no incluya el IGV debe ser contrastada con los liacutemites del valor referencial sin IGV1
111 ACTO PUacuteBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha sentildealada en las Bases el Comiteacute Especial procederaacute a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora dando a conocer los resultados del proceso de seleccioacuten a traveacutes de un cuadro comparativo en el que se consignaraacute el orden de prelacioacuten y el puntaje teacutecnico econoacutemico y total obtenidos por cada uno de los postores
La determinacioacuten del puntaje total se determinaraacute de conformidad con lo indicado en el artiacuteculo 71 del Reglamento
El Presidente del Comiteacute Especial anunciaraacute la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a traveacutes del cuadro comparativo
En el supuesto que dos (2) o maacutes propuestas empatasen el otorgamiento de la Buena Pro se efectuaraacute observando lo sentildealado en el artiacuteculo 73 del Reglamento
1 Comunicado Nordm 003-2012-OSCEPRE
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que deseen hacerlo
El otorgamiento de la Buena Pro se presumiraacute notificado a todos los postores en la misma fecha oportunidad en la que se entregaraacute a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluacioacuten Dicha presuncioacuten no admite prueba en contrario Esta informacioacuten se publicaraacute el mismo diacutea en el SEACE
112 CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o maacutes propuestas el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute a los tres (3) diacuteas haacutebiles de la notificacioacuten de su otorgamiento siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacioacuten
En el caso que se haya presentado una sola oferta el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute el mismo diacutea de la notificacioacuten de su otorgamiento
El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro se publicaraacute en el SEACE al diacutea siguiente de haberse producido
113 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artiacuteculo 282 del Reglamento a partir del diacutea haacutebil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el deacutecimo quinto diacutea haacutebil de producido tal hecho el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicioacuten de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
El OSCE no expediraacute constancias solicitadas fuera del plazo indicado
CAPIacuteTULO II
SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 RECURSO DE APELACIOacuteN
Se podraacuten impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracioacuten del contrato mediante recurso de apelacioacuten
El recurso de apelacioacuten se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea igual o mayor a 600 UIT)
El recurso de apelacioacuten se presentaraacute ante la Entidad que convocoacute el proceso de seleccioacuten que se impugna y seraacute conocido y resuelto por el Titular de la Entidad (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea menor a 600 UIT)
En los procesos de seleccioacuten seguacuten relacioacuten de iacutetems el valor referencial total del proceso determinaraacute ante quieacuten se presentaraacute el recurso de apelacioacuten
Con independencia del valor referencial del proceso de seleccioacuten los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso podraacuten impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
La apelacioacuten contra el otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de los tres (3) diacuteas haacutebiles siguientes de haberse producido
22 PLAZOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIOacuteN
La Entidad resolveraacute el recurso de apelacioacuten y notificaraacute su decisioacuten a traveacutes del SEACE en un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles de admitido el recurso
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberaacute resolver y notificar dentro del mismo plazo salvo que hubiese requerido informacioacuten adicional en cuyo caso deberaacute pronunciarse dentro de los quince (15) diacuteas haacutebiles
CAPIacuteTULO III
SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
31 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro la Entidad deberaacute citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) diacuteas haacutebiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro El plazo para suscribir el contrato seraacute de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la citacioacuten pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles dentro del cual el postor ganador deberaacute presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacioacuten requerida
En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado se procederaacute de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 148 del Reglamento
El contrato seraacute suscrito por la Entidad a traveacutes del funcionario competente o debidamente autorizado y por el ganador de la Buena Pro ya sea directamente o por medio de su apoderado trataacutendose de persona natural y trataacutendose de persona juriacutedica a traveacutes de su representante legal de conformidad con lo establecido en el Artiacuteculo 139 del Reglamento
Para suscribir el contrato el postor ganador de la Buena Pro deberaacute presentar ademaacutes de los documentos previstos en la seccioacuten especiacutefica de las Bases los siguientes
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Garantiacutea de fiel cumplimiento cuya vigencia se extiende hasta el
consentimiento de la liquidacioacuten final Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados de ser el
caso Constancia de Capacidad Libre de Contratacioacuten expedida por el Registro
Nacional deProveedores
Anaacutelisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econoacutemica Certificado de habilidad de los profesionales propuestos El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta en caso de obras
convocadas a suma alzada
32 VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 149 del Reglamento el contrato tiene vigencia desde el diacutea siguiente de la suscripcioacuten del documento que lo contiene Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacioacuten y se efectuacutee el pago correspondiente
33 DE LAS GARANTIacuteAS
331 GARANTIacuteA DE SERIEDAD DE OFERTA
Los postores deberaacuten presentar la garantiacutea de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta seguacuten el monto establecido en las presentes Bases
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupoacute el segundo lugar estaacuten obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcioacuten del contrato
Luego de consentida la Buena Pro la Entidad devolveraacute las garantiacuteas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro con excepcioacuten del
que ocupoacute el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcioacuten del contrato
El plazo de vigencia de la garantiacutea de seriedad de oferta no podraacute ser menor a dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de las propuestas Esta garantiacutea puede ser renovada
332 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantiacutea de fiel cumplimiento del contrato Esta deberaacute ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
De manera excepcional respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) antildeo previamente a la suscripcioacuten del contrato las Entidades podraacuten aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantiacutea de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) antildeo con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
333 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por este concepto la misma que se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso (Esta disposicioacuten debe incluirse uacutenicamente en caso que el contrato haya previsto la ejecucioacuten de prestaciones accesorias)
34 REQUISITOS DE LAS GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas que debe presentar el contratista deberaacuten ser incondicionales solidarias irrevocables y de realizacioacuten automaacutetica al soacutelo requerimiento de la Entidad emitida por una empresa autorizada y sujeta al aacutembito de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que esteacuten consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoriacutea que perioacutedicamente publica el Banco Central de Reserva del Peruacute
35 EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas se haraacuten efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artiacuteculo 164 del Reglamento
36 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicacioacuten de penalidades por retraso injustificado en la ejecucioacuten de la obra y las causales para la resolucioacuten del contrato seraacuten aplicadas de conformidad con los Artiacuteculos 165 y 168 del Reglamento
De acuerdo con los artiacuteculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento en las Bases o el contrato podraacuten establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artiacuteculo 165 del Reglamento siempre y cuando sean objetivas razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto maacuteximo equivalente al 10 del monto del contrato vigente o de ser el caso del iacutetem que debioacute ejecutarse Estas penalidades se calcularaacuten de forma independiente a la penalidad por mora
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
37 DEL PRECIO
La oferta seraacute formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida Al formular su propuesta el postor tendraacute en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra
Los costos para cada una de las partidas seraacuten ofertados en (la Entidad deberaacute elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estaraacuten sujetas a reajustes de acuerdo a la foacutermula polinoacutemica considerada en el expediente teacutecnico y en aplicacioacuten de los Iacutendices Unificados de Precios de la Construccioacuten que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadiacutestica e Informaacutetica (INEI)
38 RESIDENTE DE OBRA
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta teacutecnica el cual seraacute un ingeniero o arquitecto colegiado seguacuten corresponda a la naturaleza de los trabajos que acredite que se encuentra haacutebil en el ejercicio de la profesioacuten
El residente de obra por su sola designacioacuten representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucioacuten del Residente solo procederaacute previa autorizacioacuten escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (8) diacuteas haacutebiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se consideraraacute aprobada la solicitud El reemplazante deberaacute reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado
39 INSPECTOR DE OBRA SUPERVISOR
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucioacuten de la obra y el cumplimiento del contrato debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra El supervisor recibiraacute todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioacuten las cuales estaraacuten estrictamente relacionadas con eacutesta
NOTA 5De acuerdo con el artiacuteculo 190 del Reglamento Seraacute obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivo
310 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno se abriraacute el Cuaderno de Obra el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el InspectorSupervisor y por el Residente Dichos profesionales son los uacutenicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra
El Cuaderno de Obra deberaacute tener una hoja original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas a la Entidad otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado) El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia del residente no pudiendo impedirse su acceso al mismo
De acuerdo con el artiacuteculo 194 del Reglamento si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor impidieacutendole anotar las ocurrencias seraacute causal de aplicacioacuten de multa del cinco por mil (51000) del monto de la valorizacioacuten por cada diacutea de dicho impedimento
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
Los participantes podraacuten solicitar que las observaciones sean elevadas para pronunciamiento del OSCE cuando
i) Las observaciones que formule no sean acogidas por el Comiteacute Especialii) Considere que el acogimiento de sus observaciones declarado por el Comiteacute
Especial continuacutea siendo contrario a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
iii) Habieacutendose registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones considere que el acogimiento de alguna o algunas de las observaciones formuladas por otro participante resulta contraria a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
Cuando la solicitud de elevacioacuten de observaciones se sustente en los supuestos ii) yo iii) deberaacute indicarse cuaacutel es la respuesta que se cuestiona y sustentarse los motivos por los que considera que dicha respuesta resulta contraria a lo dispuesto por el artiacuteculo 26 de la Ley cualquier otra disposicioacuten de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relacioacuten con el proceso de seleccioacuten
El Comiteacute Especial deberaacute incluir en el pliego de absolucioacuten de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisioacuten de actuados al OSCE debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de seleccioacuten a maacutes tardar al diacutea siguiente de solicitada la elevacioacuten por el participante
El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a traveacutes del SEACE seraacute no mayor de cinco (5) diacuteas haacutebiles Los plazos son improrrogables y seraacuten contados desde la presentacioacuten del expediente completo por parte de la Entidad De no emitir pronunciamiento dentro del plazo establecido se devolveraacute el importe de la tasa al observante manteniendo la obligacioacuten de emitir el respectivo pronunciamiento
17 INTEGRACIOacuteN DE LAS BASES
Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccioacuten por lo que deberaacuten contener los cambios producidos como consecuencia de las absolucioacuten de consultas y observaciones yo de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el OSCE Una vez integradas las Bases no podraacuten ser cuestionadas en ninguna otra viacutea ni modificadas por autoridad administrativa alguna bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Esta restriccioacuten no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases
El Comiteacute Especial integraraacute las Bases teniendo en consideracioacuten los siguientes plazos
i) Cuando no se hayan presentado observaciones al diacutea siguiente de vencido el plazo para absolverlas
ii) Cuando se hayan presentado observaciones al diacutea siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevacioacuten de dichas observaciones para pronunciamiento siempre que ninguacuten participante haya hecho efectivo tal derecho
iii) Cuando se haya solicitado la elevacioacuten de observaciones dentro de los dos (2) diacuteas siguientes de publicado el Pronunciamiento respectivo en el SEACE
Corresponde al Comiteacute Especial bajo responsabilidad integrar las Bases y publicarlas en el SEACE conforme lo establecen los artiacuteculos 59 y 60 del Reglamento
De conformidad con el artiacuteculo 31 del Reglamento el Comiteacute Especial no podraacute efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases bajo responsabilidad
18 FORMA DE PRESENTACIOacuteN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos que contengan informacioacuten referida a los requisitos para la admisioacuten de propuestas y factores de evaluacioacuten se presentaraacuten en idioma castellano o en su defecto acompantildeados de traduccioacuten efectuada por traductor puacuteblico juramentado salvo el caso de la informacioacuten teacutecnica complementaria contenida en folletos instructivos cataacutelogos o similares que podraacute ser presentada en el idioma original El postor seraacute responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos La omisioacuten de la presentacioacuten del documento o su traduccioacuten no es subsanable
Las propuestas se presentaraacuten en dos (2) sobres cerrados de los cuales el primero contendraacute la propuesta teacutecnica y el segundo la propuesta econoacutemica
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaraacuten por medios mecaacutenicos o electroacutenicos llevaraacuten el sello y la ruacutebrica del postor y seraacuten foliadas correlativamente empezando por el nuacutemero uno En caso de que el postor sea una persona natural bastaraacute que eacuteste o su apoderado indique debajo de la ruacutebrica sus nombres y apellidos completos
Asimismo cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos eacutestos podraacuten ser llenados por cualquier medio incluyendo el manual debiendo llevar el sello y la ruacutebrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin
Las personas naturales podraacuten concurrir personalmente o a traveacutes de su apoderado debidamente acreditado ante el Comiteacute Especial mediante carta poder simple (Formato Ndeg 01) Las personas juriacutedicas lo haraacuten por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a traveacutes de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal a la que se adjuntaraacute el documento registral vigente que consigne la designacioacuten del representante legal (Formato Nordm 01)
19 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
La presentacioacuten de propuestas se realiza en acto puacuteblico en la fecha y hora sentildealadas en el cronograma del proceso
El acto se inicia cuando el Comiteacute Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso para que entreguen sus propuestas Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente se le tendraacute por desistido Si alguacuten participante es omitido podraacute acreditarse con la presentacioacuten de la constancia de su registro como participante
Los integrantes de un consorcio no podraacuten presentar propuestas individuales ni conformar maacutes de un consorcio
NOTA 1En caso de convocarse seguacuten relacioacuten de iacutetems deberaacute incluirse la siguiente disposicioacutenldquoLos integrantes de un consorcio no podraacuten presentar propuestas individuales ni conformar maacutes de un consorcio en un mismo iacutetem lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en iacutetems distintosrdquo
Despueacutes de recibidas las propuestas el Comiteacute Especial procederaacute a abrir los sobres que contienen la propuesta teacutecnica de cada postor
El Comiteacute Especial comprobaraacute que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases la Ley y el Reglamento De no ser asiacute devolveraacute la propuesta tenieacutendola por no presentada salvo que el postor exprese su disconformidad en cuyo caso se anotaraacute tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) mantendraacute la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacioacuten Si se formula apelacioacuten se estaraacute a lo que finalmente se resuelva al respecto
De presentarse situaciones de subsanacioacuten de la propuesta teacutecnica se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 68 del ReglamentoDespueacutes de abierto cada sobre que contiene la propuesta teacutecnica el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta teacutecnica A su vez si las Bases han previsto que la evaluacioacuten y calificacioacuten de las propuestas teacutecnicas se realice en fecha posterior el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econoacutemicas dentro de uno o maacutes sobres los que seraacuten debidamente sellados y firmados por eacutel por los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que asiacute lo deseen conservaacutendolos hasta la fecha en que el Comiteacute Especial en acto puacuteblico comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacioacuten de las propuestas teacutecnicas
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos sus miembros asiacute como por los veedores y los postores que lo deseen
De conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 64 del Reglamento en los actos de presentacioacuten de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podraacute contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control quien participaraacute como veedor y deberaacute suscribir el acta correspondiente Efectuada la invitacioacuten al representante del Sistema Nacional de Control su inasistencia no viciaraacute el proceso
110 EVALUACIOacuteN DE PROPUESTAS
La evaluacioacuten de propuestas se realizaraacute en dos (2) etapas La evaluacioacuten teacutecnica y la evaluacioacuten econoacutemica
Los maacuteximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes
Propuesta Teacutecnica 100 puntosPropuesta Econoacutemica 100 puntos
1101 Evaluacioacuten Teacutecnica
Se verificaraacute que la propuesta teacutecnica contenga los documentos de presentacioacuten obligatoria y cumpla con los requerimientos teacutecnicos miacutenimos contenidos en las presentes Bases Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seraacuten admitidas
Soacutelo a aquellas propuestas admitidas el Comiteacute Especial les aplicaraacute los factores de evaluacioacuten previstos en las Bases y asignaraacute los puntajes correspondientes conforme a los criterios establecidos para cada factor
Las propuestas teacutecnicas que no alcancen el puntaje miacutenimo de sesenta (60) puntos seraacuten descalificadas en esta etapa y no accederaacuten a la evaluacioacuten econoacutemica
1102 Evaluacioacuten Econoacutemica
Si la propuesta econoacutemica excede en maacutes del 10 o es menor al 90 del valor referencial seraacute devuelta por el Comiteacute Especial y se tendraacute por no presentada
La evaluacioacuten econoacutemica consistiraacute en asignar el puntaje maacuteximo establecido a la propuesta econoacutemica de menor monto Al resto de propuestas se les asignaraacute puntaje inversamente proporcional seguacuten la siguiente foacutermula
Pi = Om x PMPE OiDondei = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta econoacutemica iOi = Propuesta Econoacutemica iOm = Propuesta Econoacutemica de monto o precio maacutes bajoPMPE = Puntaje Maacuteximo de la Propuesta Econoacutemica
NOTA 2En el caso de los procesos de seleccioacuten convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas el Comiteacute Especial deberaacute verificar las operaciones aritmeacuteticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y de existir alguna incorreccioacuten deberaacute corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda Dicha correccioacuten debe figurar expresamente en el acta respectiva
NOTA 3Si las Bases han previsto que la propuesta econoacutemica incluya una propuesta de financiamiento la primera se evaluaraacute utilizando el meacutetodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda Se tomaraacuten en cuenta todos los costos del financiamiento tales como la tasa de intereacutes comisiones seguros y otros asiacute como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso conforme a las disposiciones contenidas en el artiacuteculo 70 del Reglamento
NOTA 4La admisioacuten de la propuesta econoacutemica que presenten los postores dependeraacute de si aquella se encuentra dentro los maacutergenes establecidos en el artiacuteculo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artiacuteculo 39 de su Reglamento La propuesta econoacutemica que no incluya el IGV debe ser contrastada con los liacutemites del valor referencial sin IGV1
111 ACTO PUacuteBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha sentildealada en las Bases el Comiteacute Especial procederaacute a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora dando a conocer los resultados del proceso de seleccioacuten a traveacutes de un cuadro comparativo en el que se consignaraacute el orden de prelacioacuten y el puntaje teacutecnico econoacutemico y total obtenidos por cada uno de los postores
La determinacioacuten del puntaje total se determinaraacute de conformidad con lo indicado en el artiacuteculo 71 del Reglamento
El Presidente del Comiteacute Especial anunciaraacute la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a traveacutes del cuadro comparativo
En el supuesto que dos (2) o maacutes propuestas empatasen el otorgamiento de la Buena Pro se efectuaraacute observando lo sentildealado en el artiacuteculo 73 del Reglamento
1 Comunicado Nordm 003-2012-OSCEPRE
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que deseen hacerlo
El otorgamiento de la Buena Pro se presumiraacute notificado a todos los postores en la misma fecha oportunidad en la que se entregaraacute a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluacioacuten Dicha presuncioacuten no admite prueba en contrario Esta informacioacuten se publicaraacute el mismo diacutea en el SEACE
112 CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o maacutes propuestas el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute a los tres (3) diacuteas haacutebiles de la notificacioacuten de su otorgamiento siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacioacuten
En el caso que se haya presentado una sola oferta el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute el mismo diacutea de la notificacioacuten de su otorgamiento
El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro se publicaraacute en el SEACE al diacutea siguiente de haberse producido
113 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artiacuteculo 282 del Reglamento a partir del diacutea haacutebil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el deacutecimo quinto diacutea haacutebil de producido tal hecho el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicioacuten de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
El OSCE no expediraacute constancias solicitadas fuera del plazo indicado
CAPIacuteTULO II
SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 RECURSO DE APELACIOacuteN
Se podraacuten impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracioacuten del contrato mediante recurso de apelacioacuten
El recurso de apelacioacuten se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea igual o mayor a 600 UIT)
El recurso de apelacioacuten se presentaraacute ante la Entidad que convocoacute el proceso de seleccioacuten que se impugna y seraacute conocido y resuelto por el Titular de la Entidad (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea menor a 600 UIT)
En los procesos de seleccioacuten seguacuten relacioacuten de iacutetems el valor referencial total del proceso determinaraacute ante quieacuten se presentaraacute el recurso de apelacioacuten
Con independencia del valor referencial del proceso de seleccioacuten los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso podraacuten impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
La apelacioacuten contra el otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de los tres (3) diacuteas haacutebiles siguientes de haberse producido
22 PLAZOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIOacuteN
La Entidad resolveraacute el recurso de apelacioacuten y notificaraacute su decisioacuten a traveacutes del SEACE en un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles de admitido el recurso
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberaacute resolver y notificar dentro del mismo plazo salvo que hubiese requerido informacioacuten adicional en cuyo caso deberaacute pronunciarse dentro de los quince (15) diacuteas haacutebiles
CAPIacuteTULO III
SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
31 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro la Entidad deberaacute citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) diacuteas haacutebiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro El plazo para suscribir el contrato seraacute de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la citacioacuten pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles dentro del cual el postor ganador deberaacute presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacioacuten requerida
En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado se procederaacute de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 148 del Reglamento
El contrato seraacute suscrito por la Entidad a traveacutes del funcionario competente o debidamente autorizado y por el ganador de la Buena Pro ya sea directamente o por medio de su apoderado trataacutendose de persona natural y trataacutendose de persona juriacutedica a traveacutes de su representante legal de conformidad con lo establecido en el Artiacuteculo 139 del Reglamento
Para suscribir el contrato el postor ganador de la Buena Pro deberaacute presentar ademaacutes de los documentos previstos en la seccioacuten especiacutefica de las Bases los siguientes
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Garantiacutea de fiel cumplimiento cuya vigencia se extiende hasta el
consentimiento de la liquidacioacuten final Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados de ser el
caso Constancia de Capacidad Libre de Contratacioacuten expedida por el Registro
Nacional deProveedores
Anaacutelisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econoacutemica Certificado de habilidad de los profesionales propuestos El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta en caso de obras
convocadas a suma alzada
32 VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 149 del Reglamento el contrato tiene vigencia desde el diacutea siguiente de la suscripcioacuten del documento que lo contiene Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacioacuten y se efectuacutee el pago correspondiente
33 DE LAS GARANTIacuteAS
331 GARANTIacuteA DE SERIEDAD DE OFERTA
Los postores deberaacuten presentar la garantiacutea de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta seguacuten el monto establecido en las presentes Bases
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupoacute el segundo lugar estaacuten obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcioacuten del contrato
Luego de consentida la Buena Pro la Entidad devolveraacute las garantiacuteas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro con excepcioacuten del
que ocupoacute el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcioacuten del contrato
El plazo de vigencia de la garantiacutea de seriedad de oferta no podraacute ser menor a dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de las propuestas Esta garantiacutea puede ser renovada
332 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantiacutea de fiel cumplimiento del contrato Esta deberaacute ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
De manera excepcional respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) antildeo previamente a la suscripcioacuten del contrato las Entidades podraacuten aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantiacutea de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) antildeo con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
333 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por este concepto la misma que se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso (Esta disposicioacuten debe incluirse uacutenicamente en caso que el contrato haya previsto la ejecucioacuten de prestaciones accesorias)
34 REQUISITOS DE LAS GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas que debe presentar el contratista deberaacuten ser incondicionales solidarias irrevocables y de realizacioacuten automaacutetica al soacutelo requerimiento de la Entidad emitida por una empresa autorizada y sujeta al aacutembito de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que esteacuten consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoriacutea que perioacutedicamente publica el Banco Central de Reserva del Peruacute
35 EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas se haraacuten efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artiacuteculo 164 del Reglamento
36 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicacioacuten de penalidades por retraso injustificado en la ejecucioacuten de la obra y las causales para la resolucioacuten del contrato seraacuten aplicadas de conformidad con los Artiacuteculos 165 y 168 del Reglamento
De acuerdo con los artiacuteculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento en las Bases o el contrato podraacuten establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artiacuteculo 165 del Reglamento siempre y cuando sean objetivas razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto maacuteximo equivalente al 10 del monto del contrato vigente o de ser el caso del iacutetem que debioacute ejecutarse Estas penalidades se calcularaacuten de forma independiente a la penalidad por mora
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
37 DEL PRECIO
La oferta seraacute formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida Al formular su propuesta el postor tendraacute en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra
Los costos para cada una de las partidas seraacuten ofertados en (la Entidad deberaacute elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estaraacuten sujetas a reajustes de acuerdo a la foacutermula polinoacutemica considerada en el expediente teacutecnico y en aplicacioacuten de los Iacutendices Unificados de Precios de la Construccioacuten que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadiacutestica e Informaacutetica (INEI)
38 RESIDENTE DE OBRA
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta teacutecnica el cual seraacute un ingeniero o arquitecto colegiado seguacuten corresponda a la naturaleza de los trabajos que acredite que se encuentra haacutebil en el ejercicio de la profesioacuten
El residente de obra por su sola designacioacuten representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucioacuten del Residente solo procederaacute previa autorizacioacuten escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (8) diacuteas haacutebiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se consideraraacute aprobada la solicitud El reemplazante deberaacute reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado
39 INSPECTOR DE OBRA SUPERVISOR
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucioacuten de la obra y el cumplimiento del contrato debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra El supervisor recibiraacute todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioacuten las cuales estaraacuten estrictamente relacionadas con eacutesta
NOTA 5De acuerdo con el artiacuteculo 190 del Reglamento Seraacute obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivo
310 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno se abriraacute el Cuaderno de Obra el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el InspectorSupervisor y por el Residente Dichos profesionales son los uacutenicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra
El Cuaderno de Obra deberaacute tener una hoja original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas a la Entidad otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado) El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia del residente no pudiendo impedirse su acceso al mismo
De acuerdo con el artiacuteculo 194 del Reglamento si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor impidieacutendole anotar las ocurrencias seraacute causal de aplicacioacuten de multa del cinco por mil (51000) del monto de la valorizacioacuten por cada diacutea de dicho impedimento
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
De conformidad con el artiacuteculo 31 del Reglamento el Comiteacute Especial no podraacute efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases bajo responsabilidad
18 FORMA DE PRESENTACIOacuteN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS
Todos los documentos que contengan informacioacuten referida a los requisitos para la admisioacuten de propuestas y factores de evaluacioacuten se presentaraacuten en idioma castellano o en su defecto acompantildeados de traduccioacuten efectuada por traductor puacuteblico juramentado salvo el caso de la informacioacuten teacutecnica complementaria contenida en folletos instructivos cataacutelogos o similares que podraacute ser presentada en el idioma original El postor seraacute responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos La omisioacuten de la presentacioacuten del documento o su traduccioacuten no es subsanable
Las propuestas se presentaraacuten en dos (2) sobres cerrados de los cuales el primero contendraacute la propuesta teacutecnica y el segundo la propuesta econoacutemica
Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactaraacuten por medios mecaacutenicos o electroacutenicos llevaraacuten el sello y la ruacutebrica del postor y seraacuten foliadas correlativamente empezando por el nuacutemero uno En caso de que el postor sea una persona natural bastaraacute que eacuteste o su apoderado indique debajo de la ruacutebrica sus nombres y apellidos completos
Asimismo cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos eacutestos podraacuten ser llenados por cualquier medio incluyendo el manual debiendo llevar el sello y la ruacutebrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin
Las personas naturales podraacuten concurrir personalmente o a traveacutes de su apoderado debidamente acreditado ante el Comiteacute Especial mediante carta poder simple (Formato Ndeg 01) Las personas juriacutedicas lo haraacuten por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a traveacutes de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal a la que se adjuntaraacute el documento registral vigente que consigne la designacioacuten del representante legal (Formato Nordm 01)
19 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
La presentacioacuten de propuestas se realiza en acto puacuteblico en la fecha y hora sentildealadas en el cronograma del proceso
El acto se inicia cuando el Comiteacute Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso para que entreguen sus propuestas Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente se le tendraacute por desistido Si alguacuten participante es omitido podraacute acreditarse con la presentacioacuten de la constancia de su registro como participante
Los integrantes de un consorcio no podraacuten presentar propuestas individuales ni conformar maacutes de un consorcio
NOTA 1En caso de convocarse seguacuten relacioacuten de iacutetems deberaacute incluirse la siguiente disposicioacutenldquoLos integrantes de un consorcio no podraacuten presentar propuestas individuales ni conformar maacutes de un consorcio en un mismo iacutetem lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en iacutetems distintosrdquo
Despueacutes de recibidas las propuestas el Comiteacute Especial procederaacute a abrir los sobres que contienen la propuesta teacutecnica de cada postor
El Comiteacute Especial comprobaraacute que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases la Ley y el Reglamento De no ser asiacute devolveraacute la propuesta tenieacutendola por no presentada salvo que el postor exprese su disconformidad en cuyo caso se anotaraacute tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) mantendraacute la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacioacuten Si se formula apelacioacuten se estaraacute a lo que finalmente se resuelva al respecto
De presentarse situaciones de subsanacioacuten de la propuesta teacutecnica se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 68 del ReglamentoDespueacutes de abierto cada sobre que contiene la propuesta teacutecnica el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta teacutecnica A su vez si las Bases han previsto que la evaluacioacuten y calificacioacuten de las propuestas teacutecnicas se realice en fecha posterior el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econoacutemicas dentro de uno o maacutes sobres los que seraacuten debidamente sellados y firmados por eacutel por los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que asiacute lo deseen conservaacutendolos hasta la fecha en que el Comiteacute Especial en acto puacuteblico comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacioacuten de las propuestas teacutecnicas
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos sus miembros asiacute como por los veedores y los postores que lo deseen
De conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 64 del Reglamento en los actos de presentacioacuten de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podraacute contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control quien participaraacute como veedor y deberaacute suscribir el acta correspondiente Efectuada la invitacioacuten al representante del Sistema Nacional de Control su inasistencia no viciaraacute el proceso
110 EVALUACIOacuteN DE PROPUESTAS
La evaluacioacuten de propuestas se realizaraacute en dos (2) etapas La evaluacioacuten teacutecnica y la evaluacioacuten econoacutemica
Los maacuteximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes
Propuesta Teacutecnica 100 puntosPropuesta Econoacutemica 100 puntos
1101 Evaluacioacuten Teacutecnica
Se verificaraacute que la propuesta teacutecnica contenga los documentos de presentacioacuten obligatoria y cumpla con los requerimientos teacutecnicos miacutenimos contenidos en las presentes Bases Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seraacuten admitidas
Soacutelo a aquellas propuestas admitidas el Comiteacute Especial les aplicaraacute los factores de evaluacioacuten previstos en las Bases y asignaraacute los puntajes correspondientes conforme a los criterios establecidos para cada factor
Las propuestas teacutecnicas que no alcancen el puntaje miacutenimo de sesenta (60) puntos seraacuten descalificadas en esta etapa y no accederaacuten a la evaluacioacuten econoacutemica
1102 Evaluacioacuten Econoacutemica
Si la propuesta econoacutemica excede en maacutes del 10 o es menor al 90 del valor referencial seraacute devuelta por el Comiteacute Especial y se tendraacute por no presentada
La evaluacioacuten econoacutemica consistiraacute en asignar el puntaje maacuteximo establecido a la propuesta econoacutemica de menor monto Al resto de propuestas se les asignaraacute puntaje inversamente proporcional seguacuten la siguiente foacutermula
Pi = Om x PMPE OiDondei = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta econoacutemica iOi = Propuesta Econoacutemica iOm = Propuesta Econoacutemica de monto o precio maacutes bajoPMPE = Puntaje Maacuteximo de la Propuesta Econoacutemica
NOTA 2En el caso de los procesos de seleccioacuten convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas el Comiteacute Especial deberaacute verificar las operaciones aritmeacuteticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y de existir alguna incorreccioacuten deberaacute corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda Dicha correccioacuten debe figurar expresamente en el acta respectiva
NOTA 3Si las Bases han previsto que la propuesta econoacutemica incluya una propuesta de financiamiento la primera se evaluaraacute utilizando el meacutetodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda Se tomaraacuten en cuenta todos los costos del financiamiento tales como la tasa de intereacutes comisiones seguros y otros asiacute como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso conforme a las disposiciones contenidas en el artiacuteculo 70 del Reglamento
NOTA 4La admisioacuten de la propuesta econoacutemica que presenten los postores dependeraacute de si aquella se encuentra dentro los maacutergenes establecidos en el artiacuteculo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artiacuteculo 39 de su Reglamento La propuesta econoacutemica que no incluya el IGV debe ser contrastada con los liacutemites del valor referencial sin IGV1
111 ACTO PUacuteBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha sentildealada en las Bases el Comiteacute Especial procederaacute a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora dando a conocer los resultados del proceso de seleccioacuten a traveacutes de un cuadro comparativo en el que se consignaraacute el orden de prelacioacuten y el puntaje teacutecnico econoacutemico y total obtenidos por cada uno de los postores
La determinacioacuten del puntaje total se determinaraacute de conformidad con lo indicado en el artiacuteculo 71 del Reglamento
El Presidente del Comiteacute Especial anunciaraacute la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a traveacutes del cuadro comparativo
En el supuesto que dos (2) o maacutes propuestas empatasen el otorgamiento de la Buena Pro se efectuaraacute observando lo sentildealado en el artiacuteculo 73 del Reglamento
1 Comunicado Nordm 003-2012-OSCEPRE
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que deseen hacerlo
El otorgamiento de la Buena Pro se presumiraacute notificado a todos los postores en la misma fecha oportunidad en la que se entregaraacute a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluacioacuten Dicha presuncioacuten no admite prueba en contrario Esta informacioacuten se publicaraacute el mismo diacutea en el SEACE
112 CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o maacutes propuestas el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute a los tres (3) diacuteas haacutebiles de la notificacioacuten de su otorgamiento siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacioacuten
En el caso que se haya presentado una sola oferta el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute el mismo diacutea de la notificacioacuten de su otorgamiento
El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro se publicaraacute en el SEACE al diacutea siguiente de haberse producido
113 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artiacuteculo 282 del Reglamento a partir del diacutea haacutebil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el deacutecimo quinto diacutea haacutebil de producido tal hecho el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicioacuten de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
El OSCE no expediraacute constancias solicitadas fuera del plazo indicado
CAPIacuteTULO II
SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 RECURSO DE APELACIOacuteN
Se podraacuten impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracioacuten del contrato mediante recurso de apelacioacuten
El recurso de apelacioacuten se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea igual o mayor a 600 UIT)
El recurso de apelacioacuten se presentaraacute ante la Entidad que convocoacute el proceso de seleccioacuten que se impugna y seraacute conocido y resuelto por el Titular de la Entidad (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea menor a 600 UIT)
En los procesos de seleccioacuten seguacuten relacioacuten de iacutetems el valor referencial total del proceso determinaraacute ante quieacuten se presentaraacute el recurso de apelacioacuten
Con independencia del valor referencial del proceso de seleccioacuten los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso podraacuten impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
La apelacioacuten contra el otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de los tres (3) diacuteas haacutebiles siguientes de haberse producido
22 PLAZOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIOacuteN
La Entidad resolveraacute el recurso de apelacioacuten y notificaraacute su decisioacuten a traveacutes del SEACE en un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles de admitido el recurso
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberaacute resolver y notificar dentro del mismo plazo salvo que hubiese requerido informacioacuten adicional en cuyo caso deberaacute pronunciarse dentro de los quince (15) diacuteas haacutebiles
CAPIacuteTULO III
SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
31 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro la Entidad deberaacute citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) diacuteas haacutebiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro El plazo para suscribir el contrato seraacute de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la citacioacuten pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles dentro del cual el postor ganador deberaacute presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacioacuten requerida
En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado se procederaacute de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 148 del Reglamento
El contrato seraacute suscrito por la Entidad a traveacutes del funcionario competente o debidamente autorizado y por el ganador de la Buena Pro ya sea directamente o por medio de su apoderado trataacutendose de persona natural y trataacutendose de persona juriacutedica a traveacutes de su representante legal de conformidad con lo establecido en el Artiacuteculo 139 del Reglamento
Para suscribir el contrato el postor ganador de la Buena Pro deberaacute presentar ademaacutes de los documentos previstos en la seccioacuten especiacutefica de las Bases los siguientes
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Garantiacutea de fiel cumplimiento cuya vigencia se extiende hasta el
consentimiento de la liquidacioacuten final Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados de ser el
caso Constancia de Capacidad Libre de Contratacioacuten expedida por el Registro
Nacional deProveedores
Anaacutelisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econoacutemica Certificado de habilidad de los profesionales propuestos El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta en caso de obras
convocadas a suma alzada
32 VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 149 del Reglamento el contrato tiene vigencia desde el diacutea siguiente de la suscripcioacuten del documento que lo contiene Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacioacuten y se efectuacutee el pago correspondiente
33 DE LAS GARANTIacuteAS
331 GARANTIacuteA DE SERIEDAD DE OFERTA
Los postores deberaacuten presentar la garantiacutea de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta seguacuten el monto establecido en las presentes Bases
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupoacute el segundo lugar estaacuten obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcioacuten del contrato
Luego de consentida la Buena Pro la Entidad devolveraacute las garantiacuteas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro con excepcioacuten del
que ocupoacute el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcioacuten del contrato
El plazo de vigencia de la garantiacutea de seriedad de oferta no podraacute ser menor a dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de las propuestas Esta garantiacutea puede ser renovada
332 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantiacutea de fiel cumplimiento del contrato Esta deberaacute ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
De manera excepcional respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) antildeo previamente a la suscripcioacuten del contrato las Entidades podraacuten aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantiacutea de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) antildeo con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
333 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por este concepto la misma que se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso (Esta disposicioacuten debe incluirse uacutenicamente en caso que el contrato haya previsto la ejecucioacuten de prestaciones accesorias)
34 REQUISITOS DE LAS GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas que debe presentar el contratista deberaacuten ser incondicionales solidarias irrevocables y de realizacioacuten automaacutetica al soacutelo requerimiento de la Entidad emitida por una empresa autorizada y sujeta al aacutembito de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que esteacuten consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoriacutea que perioacutedicamente publica el Banco Central de Reserva del Peruacute
35 EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas se haraacuten efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artiacuteculo 164 del Reglamento
36 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicacioacuten de penalidades por retraso injustificado en la ejecucioacuten de la obra y las causales para la resolucioacuten del contrato seraacuten aplicadas de conformidad con los Artiacuteculos 165 y 168 del Reglamento
De acuerdo con los artiacuteculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento en las Bases o el contrato podraacuten establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artiacuteculo 165 del Reglamento siempre y cuando sean objetivas razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto maacuteximo equivalente al 10 del monto del contrato vigente o de ser el caso del iacutetem que debioacute ejecutarse Estas penalidades se calcularaacuten de forma independiente a la penalidad por mora
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
37 DEL PRECIO
La oferta seraacute formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida Al formular su propuesta el postor tendraacute en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra
Los costos para cada una de las partidas seraacuten ofertados en (la Entidad deberaacute elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estaraacuten sujetas a reajustes de acuerdo a la foacutermula polinoacutemica considerada en el expediente teacutecnico y en aplicacioacuten de los Iacutendices Unificados de Precios de la Construccioacuten que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadiacutestica e Informaacutetica (INEI)
38 RESIDENTE DE OBRA
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta teacutecnica el cual seraacute un ingeniero o arquitecto colegiado seguacuten corresponda a la naturaleza de los trabajos que acredite que se encuentra haacutebil en el ejercicio de la profesioacuten
El residente de obra por su sola designacioacuten representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucioacuten del Residente solo procederaacute previa autorizacioacuten escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (8) diacuteas haacutebiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se consideraraacute aprobada la solicitud El reemplazante deberaacute reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado
39 INSPECTOR DE OBRA SUPERVISOR
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucioacuten de la obra y el cumplimiento del contrato debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra El supervisor recibiraacute todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioacuten las cuales estaraacuten estrictamente relacionadas con eacutesta
NOTA 5De acuerdo con el artiacuteculo 190 del Reglamento Seraacute obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivo
310 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno se abriraacute el Cuaderno de Obra el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el InspectorSupervisor y por el Residente Dichos profesionales son los uacutenicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra
El Cuaderno de Obra deberaacute tener una hoja original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas a la Entidad otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado) El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia del residente no pudiendo impedirse su acceso al mismo
De acuerdo con el artiacuteculo 194 del Reglamento si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor impidieacutendole anotar las ocurrencias seraacute causal de aplicacioacuten de multa del cinco por mil (51000) del monto de la valorizacioacuten por cada diacutea de dicho impedimento
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
El Comiteacute Especial comprobaraacute que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases la Ley y el Reglamento De no ser asiacute devolveraacute la propuesta tenieacutendola por no presentada salvo que el postor exprese su disconformidad en cuyo caso se anotaraacute tal circunstancia en el acta y el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) mantendraacute la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelacioacuten Si se formula apelacioacuten se estaraacute a lo que finalmente se resuelva al respecto
De presentarse situaciones de subsanacioacuten de la propuesta teacutecnica se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 68 del ReglamentoDespueacutes de abierto cada sobre que contiene la propuesta teacutecnica el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta teacutecnica A su vez si las Bases han previsto que la evaluacioacuten y calificacioacuten de las propuestas teacutecnicas se realice en fecha posterior el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) procederaacute a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas econoacutemicas dentro de uno o maacutes sobres los que seraacuten debidamente sellados y firmados por eacutel por los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que asiacute lo deseen conservaacutendolos hasta la fecha en que el Comiteacute Especial en acto puacuteblico comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluacioacuten de las propuestas teacutecnicas
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de Paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos sus miembros asiacute como por los veedores y los postores que lo deseen
De conformidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 64 del Reglamento en los actos de presentacioacuten de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podraacute contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control quien participaraacute como veedor y deberaacute suscribir el acta correspondiente Efectuada la invitacioacuten al representante del Sistema Nacional de Control su inasistencia no viciaraacute el proceso
110 EVALUACIOacuteN DE PROPUESTAS
La evaluacioacuten de propuestas se realizaraacute en dos (2) etapas La evaluacioacuten teacutecnica y la evaluacioacuten econoacutemica
Los maacuteximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes
Propuesta Teacutecnica 100 puntosPropuesta Econoacutemica 100 puntos
1101 Evaluacioacuten Teacutecnica
Se verificaraacute que la propuesta teacutecnica contenga los documentos de presentacioacuten obligatoria y cumpla con los requerimientos teacutecnicos miacutenimos contenidos en las presentes Bases Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no seraacuten admitidas
Soacutelo a aquellas propuestas admitidas el Comiteacute Especial les aplicaraacute los factores de evaluacioacuten previstos en las Bases y asignaraacute los puntajes correspondientes conforme a los criterios establecidos para cada factor
Las propuestas teacutecnicas que no alcancen el puntaje miacutenimo de sesenta (60) puntos seraacuten descalificadas en esta etapa y no accederaacuten a la evaluacioacuten econoacutemica
1102 Evaluacioacuten Econoacutemica
Si la propuesta econoacutemica excede en maacutes del 10 o es menor al 90 del valor referencial seraacute devuelta por el Comiteacute Especial y se tendraacute por no presentada
La evaluacioacuten econoacutemica consistiraacute en asignar el puntaje maacuteximo establecido a la propuesta econoacutemica de menor monto Al resto de propuestas se les asignaraacute puntaje inversamente proporcional seguacuten la siguiente foacutermula
Pi = Om x PMPE OiDondei = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta econoacutemica iOi = Propuesta Econoacutemica iOm = Propuesta Econoacutemica de monto o precio maacutes bajoPMPE = Puntaje Maacuteximo de la Propuesta Econoacutemica
NOTA 2En el caso de los procesos de seleccioacuten convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas el Comiteacute Especial deberaacute verificar las operaciones aritmeacuteticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y de existir alguna incorreccioacuten deberaacute corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda Dicha correccioacuten debe figurar expresamente en el acta respectiva
NOTA 3Si las Bases han previsto que la propuesta econoacutemica incluya una propuesta de financiamiento la primera se evaluaraacute utilizando el meacutetodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda Se tomaraacuten en cuenta todos los costos del financiamiento tales como la tasa de intereacutes comisiones seguros y otros asiacute como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso conforme a las disposiciones contenidas en el artiacuteculo 70 del Reglamento
NOTA 4La admisioacuten de la propuesta econoacutemica que presenten los postores dependeraacute de si aquella se encuentra dentro los maacutergenes establecidos en el artiacuteculo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artiacuteculo 39 de su Reglamento La propuesta econoacutemica que no incluya el IGV debe ser contrastada con los liacutemites del valor referencial sin IGV1
111 ACTO PUacuteBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha sentildealada en las Bases el Comiteacute Especial procederaacute a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora dando a conocer los resultados del proceso de seleccioacuten a traveacutes de un cuadro comparativo en el que se consignaraacute el orden de prelacioacuten y el puntaje teacutecnico econoacutemico y total obtenidos por cada uno de los postores
La determinacioacuten del puntaje total se determinaraacute de conformidad con lo indicado en el artiacuteculo 71 del Reglamento
El Presidente del Comiteacute Especial anunciaraacute la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a traveacutes del cuadro comparativo
En el supuesto que dos (2) o maacutes propuestas empatasen el otorgamiento de la Buena Pro se efectuaraacute observando lo sentildealado en el artiacuteculo 73 del Reglamento
1 Comunicado Nordm 003-2012-OSCEPRE
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que deseen hacerlo
El otorgamiento de la Buena Pro se presumiraacute notificado a todos los postores en la misma fecha oportunidad en la que se entregaraacute a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluacioacuten Dicha presuncioacuten no admite prueba en contrario Esta informacioacuten se publicaraacute el mismo diacutea en el SEACE
112 CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o maacutes propuestas el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute a los tres (3) diacuteas haacutebiles de la notificacioacuten de su otorgamiento siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacioacuten
En el caso que se haya presentado una sola oferta el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute el mismo diacutea de la notificacioacuten de su otorgamiento
El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro se publicaraacute en el SEACE al diacutea siguiente de haberse producido
113 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artiacuteculo 282 del Reglamento a partir del diacutea haacutebil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el deacutecimo quinto diacutea haacutebil de producido tal hecho el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicioacuten de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
El OSCE no expediraacute constancias solicitadas fuera del plazo indicado
CAPIacuteTULO II
SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 RECURSO DE APELACIOacuteN
Se podraacuten impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracioacuten del contrato mediante recurso de apelacioacuten
El recurso de apelacioacuten se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea igual o mayor a 600 UIT)
El recurso de apelacioacuten se presentaraacute ante la Entidad que convocoacute el proceso de seleccioacuten que se impugna y seraacute conocido y resuelto por el Titular de la Entidad (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea menor a 600 UIT)
En los procesos de seleccioacuten seguacuten relacioacuten de iacutetems el valor referencial total del proceso determinaraacute ante quieacuten se presentaraacute el recurso de apelacioacuten
Con independencia del valor referencial del proceso de seleccioacuten los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso podraacuten impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
La apelacioacuten contra el otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de los tres (3) diacuteas haacutebiles siguientes de haberse producido
22 PLAZOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIOacuteN
La Entidad resolveraacute el recurso de apelacioacuten y notificaraacute su decisioacuten a traveacutes del SEACE en un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles de admitido el recurso
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberaacute resolver y notificar dentro del mismo plazo salvo que hubiese requerido informacioacuten adicional en cuyo caso deberaacute pronunciarse dentro de los quince (15) diacuteas haacutebiles
CAPIacuteTULO III
SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
31 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro la Entidad deberaacute citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) diacuteas haacutebiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro El plazo para suscribir el contrato seraacute de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la citacioacuten pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles dentro del cual el postor ganador deberaacute presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacioacuten requerida
En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado se procederaacute de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 148 del Reglamento
El contrato seraacute suscrito por la Entidad a traveacutes del funcionario competente o debidamente autorizado y por el ganador de la Buena Pro ya sea directamente o por medio de su apoderado trataacutendose de persona natural y trataacutendose de persona juriacutedica a traveacutes de su representante legal de conformidad con lo establecido en el Artiacuteculo 139 del Reglamento
Para suscribir el contrato el postor ganador de la Buena Pro deberaacute presentar ademaacutes de los documentos previstos en la seccioacuten especiacutefica de las Bases los siguientes
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Garantiacutea de fiel cumplimiento cuya vigencia se extiende hasta el
consentimiento de la liquidacioacuten final Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados de ser el
caso Constancia de Capacidad Libre de Contratacioacuten expedida por el Registro
Nacional deProveedores
Anaacutelisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econoacutemica Certificado de habilidad de los profesionales propuestos El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta en caso de obras
convocadas a suma alzada
32 VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 149 del Reglamento el contrato tiene vigencia desde el diacutea siguiente de la suscripcioacuten del documento que lo contiene Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacioacuten y se efectuacutee el pago correspondiente
33 DE LAS GARANTIacuteAS
331 GARANTIacuteA DE SERIEDAD DE OFERTA
Los postores deberaacuten presentar la garantiacutea de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta seguacuten el monto establecido en las presentes Bases
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupoacute el segundo lugar estaacuten obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcioacuten del contrato
Luego de consentida la Buena Pro la Entidad devolveraacute las garantiacuteas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro con excepcioacuten del
que ocupoacute el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcioacuten del contrato
El plazo de vigencia de la garantiacutea de seriedad de oferta no podraacute ser menor a dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de las propuestas Esta garantiacutea puede ser renovada
332 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantiacutea de fiel cumplimiento del contrato Esta deberaacute ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
De manera excepcional respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) antildeo previamente a la suscripcioacuten del contrato las Entidades podraacuten aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantiacutea de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) antildeo con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
333 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por este concepto la misma que se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso (Esta disposicioacuten debe incluirse uacutenicamente en caso que el contrato haya previsto la ejecucioacuten de prestaciones accesorias)
34 REQUISITOS DE LAS GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas que debe presentar el contratista deberaacuten ser incondicionales solidarias irrevocables y de realizacioacuten automaacutetica al soacutelo requerimiento de la Entidad emitida por una empresa autorizada y sujeta al aacutembito de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que esteacuten consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoriacutea que perioacutedicamente publica el Banco Central de Reserva del Peruacute
35 EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas se haraacuten efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artiacuteculo 164 del Reglamento
36 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicacioacuten de penalidades por retraso injustificado en la ejecucioacuten de la obra y las causales para la resolucioacuten del contrato seraacuten aplicadas de conformidad con los Artiacuteculos 165 y 168 del Reglamento
De acuerdo con los artiacuteculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento en las Bases o el contrato podraacuten establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artiacuteculo 165 del Reglamento siempre y cuando sean objetivas razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto maacuteximo equivalente al 10 del monto del contrato vigente o de ser el caso del iacutetem que debioacute ejecutarse Estas penalidades se calcularaacuten de forma independiente a la penalidad por mora
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
37 DEL PRECIO
La oferta seraacute formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida Al formular su propuesta el postor tendraacute en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra
Los costos para cada una de las partidas seraacuten ofertados en (la Entidad deberaacute elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estaraacuten sujetas a reajustes de acuerdo a la foacutermula polinoacutemica considerada en el expediente teacutecnico y en aplicacioacuten de los Iacutendices Unificados de Precios de la Construccioacuten que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadiacutestica e Informaacutetica (INEI)
38 RESIDENTE DE OBRA
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta teacutecnica el cual seraacute un ingeniero o arquitecto colegiado seguacuten corresponda a la naturaleza de los trabajos que acredite que se encuentra haacutebil en el ejercicio de la profesioacuten
El residente de obra por su sola designacioacuten representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucioacuten del Residente solo procederaacute previa autorizacioacuten escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (8) diacuteas haacutebiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se consideraraacute aprobada la solicitud El reemplazante deberaacute reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado
39 INSPECTOR DE OBRA SUPERVISOR
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucioacuten de la obra y el cumplimiento del contrato debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra El supervisor recibiraacute todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioacuten las cuales estaraacuten estrictamente relacionadas con eacutesta
NOTA 5De acuerdo con el artiacuteculo 190 del Reglamento Seraacute obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivo
310 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno se abriraacute el Cuaderno de Obra el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el InspectorSupervisor y por el Residente Dichos profesionales son los uacutenicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra
El Cuaderno de Obra deberaacute tener una hoja original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas a la Entidad otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado) El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia del residente no pudiendo impedirse su acceso al mismo
De acuerdo con el artiacuteculo 194 del Reglamento si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor impidieacutendole anotar las ocurrencias seraacute causal de aplicacioacuten de multa del cinco por mil (51000) del monto de la valorizacioacuten por cada diacutea de dicho impedimento
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
Si la propuesta econoacutemica excede en maacutes del 10 o es menor al 90 del valor referencial seraacute devuelta por el Comiteacute Especial y se tendraacute por no presentada
La evaluacioacuten econoacutemica consistiraacute en asignar el puntaje maacuteximo establecido a la propuesta econoacutemica de menor monto Al resto de propuestas se les asignaraacute puntaje inversamente proporcional seguacuten la siguiente foacutermula
Pi = Om x PMPE OiDondei = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta econoacutemica iOi = Propuesta Econoacutemica iOm = Propuesta Econoacutemica de monto o precio maacutes bajoPMPE = Puntaje Maacuteximo de la Propuesta Econoacutemica
NOTA 2En el caso de los procesos de seleccioacuten convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas el Comiteacute Especial deberaacute verificar las operaciones aritmeacuteticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y de existir alguna incorreccioacuten deberaacute corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda Dicha correccioacuten debe figurar expresamente en el acta respectiva
NOTA 3Si las Bases han previsto que la propuesta econoacutemica incluya una propuesta de financiamiento la primera se evaluaraacute utilizando el meacutetodo del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda Se tomaraacuten en cuenta todos los costos del financiamiento tales como la tasa de intereacutes comisiones seguros y otros asiacute como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso conforme a las disposiciones contenidas en el artiacuteculo 70 del Reglamento
NOTA 4La admisioacuten de la propuesta econoacutemica que presenten los postores dependeraacute de si aquella se encuentra dentro los maacutergenes establecidos en el artiacuteculo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artiacuteculo 39 de su Reglamento La propuesta econoacutemica que no incluya el IGV debe ser contrastada con los liacutemites del valor referencial sin IGV1
111 ACTO PUacuteBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
En la fecha sentildealada en las Bases el Comiteacute Especial procederaacute a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora dando a conocer los resultados del proceso de seleccioacuten a traveacutes de un cuadro comparativo en el que se consignaraacute el orden de prelacioacuten y el puntaje teacutecnico econoacutemico y total obtenidos por cada uno de los postores
La determinacioacuten del puntaje total se determinaraacute de conformidad con lo indicado en el artiacuteculo 71 del Reglamento
El Presidente del Comiteacute Especial anunciaraacute la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a traveacutes del cuadro comparativo
En el supuesto que dos (2) o maacutes propuestas empatasen el otorgamiento de la Buena Pro se efectuaraacute observando lo sentildealado en el artiacuteculo 73 del Reglamento
1 Comunicado Nordm 003-2012-OSCEPRE
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que deseen hacerlo
El otorgamiento de la Buena Pro se presumiraacute notificado a todos los postores en la misma fecha oportunidad en la que se entregaraacute a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluacioacuten Dicha presuncioacuten no admite prueba en contrario Esta informacioacuten se publicaraacute el mismo diacutea en el SEACE
112 CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o maacutes propuestas el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute a los tres (3) diacuteas haacutebiles de la notificacioacuten de su otorgamiento siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacioacuten
En el caso que se haya presentado una sola oferta el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute el mismo diacutea de la notificacioacuten de su otorgamiento
El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro se publicaraacute en el SEACE al diacutea siguiente de haberse producido
113 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artiacuteculo 282 del Reglamento a partir del diacutea haacutebil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el deacutecimo quinto diacutea haacutebil de producido tal hecho el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicioacuten de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
El OSCE no expediraacute constancias solicitadas fuera del plazo indicado
CAPIacuteTULO II
SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 RECURSO DE APELACIOacuteN
Se podraacuten impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracioacuten del contrato mediante recurso de apelacioacuten
El recurso de apelacioacuten se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea igual o mayor a 600 UIT)
El recurso de apelacioacuten se presentaraacute ante la Entidad que convocoacute el proceso de seleccioacuten que se impugna y seraacute conocido y resuelto por el Titular de la Entidad (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea menor a 600 UIT)
En los procesos de seleccioacuten seguacuten relacioacuten de iacutetems el valor referencial total del proceso determinaraacute ante quieacuten se presentaraacute el recurso de apelacioacuten
Con independencia del valor referencial del proceso de seleccioacuten los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso podraacuten impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
La apelacioacuten contra el otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de los tres (3) diacuteas haacutebiles siguientes de haberse producido
22 PLAZOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIOacuteN
La Entidad resolveraacute el recurso de apelacioacuten y notificaraacute su decisioacuten a traveacutes del SEACE en un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles de admitido el recurso
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberaacute resolver y notificar dentro del mismo plazo salvo que hubiese requerido informacioacuten adicional en cuyo caso deberaacute pronunciarse dentro de los quince (15) diacuteas haacutebiles
CAPIacuteTULO III
SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
31 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro la Entidad deberaacute citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) diacuteas haacutebiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro El plazo para suscribir el contrato seraacute de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la citacioacuten pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles dentro del cual el postor ganador deberaacute presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacioacuten requerida
En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado se procederaacute de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 148 del Reglamento
El contrato seraacute suscrito por la Entidad a traveacutes del funcionario competente o debidamente autorizado y por el ganador de la Buena Pro ya sea directamente o por medio de su apoderado trataacutendose de persona natural y trataacutendose de persona juriacutedica a traveacutes de su representante legal de conformidad con lo establecido en el Artiacuteculo 139 del Reglamento
Para suscribir el contrato el postor ganador de la Buena Pro deberaacute presentar ademaacutes de los documentos previstos en la seccioacuten especiacutefica de las Bases los siguientes
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Garantiacutea de fiel cumplimiento cuya vigencia se extiende hasta el
consentimiento de la liquidacioacuten final Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados de ser el
caso Constancia de Capacidad Libre de Contratacioacuten expedida por el Registro
Nacional deProveedores
Anaacutelisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econoacutemica Certificado de habilidad de los profesionales propuestos El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta en caso de obras
convocadas a suma alzada
32 VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 149 del Reglamento el contrato tiene vigencia desde el diacutea siguiente de la suscripcioacuten del documento que lo contiene Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacioacuten y se efectuacutee el pago correspondiente
33 DE LAS GARANTIacuteAS
331 GARANTIacuteA DE SERIEDAD DE OFERTA
Los postores deberaacuten presentar la garantiacutea de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta seguacuten el monto establecido en las presentes Bases
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupoacute el segundo lugar estaacuten obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcioacuten del contrato
Luego de consentida la Buena Pro la Entidad devolveraacute las garantiacuteas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro con excepcioacuten del
que ocupoacute el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcioacuten del contrato
El plazo de vigencia de la garantiacutea de seriedad de oferta no podraacute ser menor a dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de las propuestas Esta garantiacutea puede ser renovada
332 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantiacutea de fiel cumplimiento del contrato Esta deberaacute ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
De manera excepcional respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) antildeo previamente a la suscripcioacuten del contrato las Entidades podraacuten aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantiacutea de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) antildeo con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
333 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por este concepto la misma que se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso (Esta disposicioacuten debe incluirse uacutenicamente en caso que el contrato haya previsto la ejecucioacuten de prestaciones accesorias)
34 REQUISITOS DE LAS GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas que debe presentar el contratista deberaacuten ser incondicionales solidarias irrevocables y de realizacioacuten automaacutetica al soacutelo requerimiento de la Entidad emitida por una empresa autorizada y sujeta al aacutembito de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que esteacuten consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoriacutea que perioacutedicamente publica el Banco Central de Reserva del Peruacute
35 EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas se haraacuten efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artiacuteculo 164 del Reglamento
36 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicacioacuten de penalidades por retraso injustificado en la ejecucioacuten de la obra y las causales para la resolucioacuten del contrato seraacuten aplicadas de conformidad con los Artiacuteculos 165 y 168 del Reglamento
De acuerdo con los artiacuteculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento en las Bases o el contrato podraacuten establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artiacuteculo 165 del Reglamento siempre y cuando sean objetivas razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto maacuteximo equivalente al 10 del monto del contrato vigente o de ser el caso del iacutetem que debioacute ejecutarse Estas penalidades se calcularaacuten de forma independiente a la penalidad por mora
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
37 DEL PRECIO
La oferta seraacute formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida Al formular su propuesta el postor tendraacute en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra
Los costos para cada una de las partidas seraacuten ofertados en (la Entidad deberaacute elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estaraacuten sujetas a reajustes de acuerdo a la foacutermula polinoacutemica considerada en el expediente teacutecnico y en aplicacioacuten de los Iacutendices Unificados de Precios de la Construccioacuten que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadiacutestica e Informaacutetica (INEI)
38 RESIDENTE DE OBRA
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta teacutecnica el cual seraacute un ingeniero o arquitecto colegiado seguacuten corresponda a la naturaleza de los trabajos que acredite que se encuentra haacutebil en el ejercicio de la profesioacuten
El residente de obra por su sola designacioacuten representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucioacuten del Residente solo procederaacute previa autorizacioacuten escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (8) diacuteas haacutebiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se consideraraacute aprobada la solicitud El reemplazante deberaacute reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado
39 INSPECTOR DE OBRA SUPERVISOR
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucioacuten de la obra y el cumplimiento del contrato debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra El supervisor recibiraacute todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioacuten las cuales estaraacuten estrictamente relacionadas con eacutesta
NOTA 5De acuerdo con el artiacuteculo 190 del Reglamento Seraacute obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivo
310 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno se abriraacute el Cuaderno de Obra el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el InspectorSupervisor y por el Residente Dichos profesionales son los uacutenicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra
El Cuaderno de Obra deberaacute tener una hoja original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas a la Entidad otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado) El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia del residente no pudiendo impedirse su acceso al mismo
De acuerdo con el artiacuteculo 194 del Reglamento si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor impidieacutendole anotar las ocurrencias seraacute causal de aplicacioacuten de multa del cinco por mil (51000) del monto de la valorizacioacuten por cada diacutea de dicho impedimento
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
Al terminar el acto puacuteblico se levantaraacute un acta la cual seraacute suscrita por el Notario o Juez de paz (en los lugares donde no exista Notario) por todos los miembros del Comiteacute Especial y por los postores que deseen hacerlo
El otorgamiento de la Buena Pro se presumiraacute notificado a todos los postores en la misma fecha oportunidad en la que se entregaraacute a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo detallando los resultados en cada factor de evaluacioacuten Dicha presuncioacuten no admite prueba en contrario Esta informacioacuten se publicaraacute el mismo diacutea en el SEACE
112 CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROCuando se hayan presentado dos (2) o maacutes propuestas el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute a los tres (3) diacuteas haacutebiles de la notificacioacuten de su otorgamiento siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacioacuten
En el caso que se haya presentado una sola oferta el consentimiento de la Buena Pro se produciraacute el mismo diacutea de la notificacioacuten de su otorgamiento
El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro se publicaraacute en el SEACE al diacutea siguiente de haberse producido
113 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
De acuerdo con el artiacuteculo 282 del Reglamento a partir del diacutea haacutebil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el deacutecimo quinto diacutea haacutebil de producido tal hecho el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedicioacuten de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado
El OSCE no expediraacute constancias solicitadas fuera del plazo indicado
CAPIacuteTULO II
SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 RECURSO DE APELACIOacuteN
Se podraacuten impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracioacuten del contrato mediante recurso de apelacioacuten
El recurso de apelacioacuten se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea igual o mayor a 600 UIT)
El recurso de apelacioacuten se presentaraacute ante la Entidad que convocoacute el proceso de seleccioacuten que se impugna y seraacute conocido y resuelto por el Titular de la Entidad (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea menor a 600 UIT)
En los procesos de seleccioacuten seguacuten relacioacuten de iacutetems el valor referencial total del proceso determinaraacute ante quieacuten se presentaraacute el recurso de apelacioacuten
Con independencia del valor referencial del proceso de seleccioacuten los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso podraacuten impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
La apelacioacuten contra el otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de los tres (3) diacuteas haacutebiles siguientes de haberse producido
22 PLAZOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIOacuteN
La Entidad resolveraacute el recurso de apelacioacuten y notificaraacute su decisioacuten a traveacutes del SEACE en un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles de admitido el recurso
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberaacute resolver y notificar dentro del mismo plazo salvo que hubiese requerido informacioacuten adicional en cuyo caso deberaacute pronunciarse dentro de los quince (15) diacuteas haacutebiles
CAPIacuteTULO III
SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
31 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro la Entidad deberaacute citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) diacuteas haacutebiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro El plazo para suscribir el contrato seraacute de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la citacioacuten pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles dentro del cual el postor ganador deberaacute presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacioacuten requerida
En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado se procederaacute de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 148 del Reglamento
El contrato seraacute suscrito por la Entidad a traveacutes del funcionario competente o debidamente autorizado y por el ganador de la Buena Pro ya sea directamente o por medio de su apoderado trataacutendose de persona natural y trataacutendose de persona juriacutedica a traveacutes de su representante legal de conformidad con lo establecido en el Artiacuteculo 139 del Reglamento
Para suscribir el contrato el postor ganador de la Buena Pro deberaacute presentar ademaacutes de los documentos previstos en la seccioacuten especiacutefica de las Bases los siguientes
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Garantiacutea de fiel cumplimiento cuya vigencia se extiende hasta el
consentimiento de la liquidacioacuten final Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados de ser el
caso Constancia de Capacidad Libre de Contratacioacuten expedida por el Registro
Nacional deProveedores
Anaacutelisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econoacutemica Certificado de habilidad de los profesionales propuestos El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta en caso de obras
convocadas a suma alzada
32 VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 149 del Reglamento el contrato tiene vigencia desde el diacutea siguiente de la suscripcioacuten del documento que lo contiene Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacioacuten y se efectuacutee el pago correspondiente
33 DE LAS GARANTIacuteAS
331 GARANTIacuteA DE SERIEDAD DE OFERTA
Los postores deberaacuten presentar la garantiacutea de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta seguacuten el monto establecido en las presentes Bases
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupoacute el segundo lugar estaacuten obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcioacuten del contrato
Luego de consentida la Buena Pro la Entidad devolveraacute las garantiacuteas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro con excepcioacuten del
que ocupoacute el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcioacuten del contrato
El plazo de vigencia de la garantiacutea de seriedad de oferta no podraacute ser menor a dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de las propuestas Esta garantiacutea puede ser renovada
332 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantiacutea de fiel cumplimiento del contrato Esta deberaacute ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
De manera excepcional respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) antildeo previamente a la suscripcioacuten del contrato las Entidades podraacuten aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantiacutea de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) antildeo con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
333 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por este concepto la misma que se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso (Esta disposicioacuten debe incluirse uacutenicamente en caso que el contrato haya previsto la ejecucioacuten de prestaciones accesorias)
34 REQUISITOS DE LAS GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas que debe presentar el contratista deberaacuten ser incondicionales solidarias irrevocables y de realizacioacuten automaacutetica al soacutelo requerimiento de la Entidad emitida por una empresa autorizada y sujeta al aacutembito de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que esteacuten consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoriacutea que perioacutedicamente publica el Banco Central de Reserva del Peruacute
35 EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas se haraacuten efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artiacuteculo 164 del Reglamento
36 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicacioacuten de penalidades por retraso injustificado en la ejecucioacuten de la obra y las causales para la resolucioacuten del contrato seraacuten aplicadas de conformidad con los Artiacuteculos 165 y 168 del Reglamento
De acuerdo con los artiacuteculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento en las Bases o el contrato podraacuten establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artiacuteculo 165 del Reglamento siempre y cuando sean objetivas razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto maacuteximo equivalente al 10 del monto del contrato vigente o de ser el caso del iacutetem que debioacute ejecutarse Estas penalidades se calcularaacuten de forma independiente a la penalidad por mora
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
37 DEL PRECIO
La oferta seraacute formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida Al formular su propuesta el postor tendraacute en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra
Los costos para cada una de las partidas seraacuten ofertados en (la Entidad deberaacute elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estaraacuten sujetas a reajustes de acuerdo a la foacutermula polinoacutemica considerada en el expediente teacutecnico y en aplicacioacuten de los Iacutendices Unificados de Precios de la Construccioacuten que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadiacutestica e Informaacutetica (INEI)
38 RESIDENTE DE OBRA
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta teacutecnica el cual seraacute un ingeniero o arquitecto colegiado seguacuten corresponda a la naturaleza de los trabajos que acredite que se encuentra haacutebil en el ejercicio de la profesioacuten
El residente de obra por su sola designacioacuten representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucioacuten del Residente solo procederaacute previa autorizacioacuten escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (8) diacuteas haacutebiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se consideraraacute aprobada la solicitud El reemplazante deberaacute reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado
39 INSPECTOR DE OBRA SUPERVISOR
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucioacuten de la obra y el cumplimiento del contrato debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra El supervisor recibiraacute todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioacuten las cuales estaraacuten estrictamente relacionadas con eacutesta
NOTA 5De acuerdo con el artiacuteculo 190 del Reglamento Seraacute obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivo
310 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno se abriraacute el Cuaderno de Obra el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el InspectorSupervisor y por el Residente Dichos profesionales son los uacutenicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra
El Cuaderno de Obra deberaacute tener una hoja original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas a la Entidad otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado) El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia del residente no pudiendo impedirse su acceso al mismo
De acuerdo con el artiacuteculo 194 del Reglamento si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor impidieacutendole anotar las ocurrencias seraacute causal de aplicacioacuten de multa del cinco por mil (51000) del monto de la valorizacioacuten por cada diacutea de dicho impedimento
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
CAPIacuteTULO II
SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 RECURSO DE APELACIOacuteN
Se podraacuten impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracioacuten del contrato mediante recurso de apelacioacuten
El recurso de apelacioacuten se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea igual o mayor a 600 UIT)
El recurso de apelacioacuten se presentaraacute ante la Entidad que convocoacute el proceso de seleccioacuten que se impugna y seraacute conocido y resuelto por el Titular de la Entidad (Esta disposicioacuten deberaacute consignarse cuando el valor referencial sea menor a 600 UIT)
En los procesos de seleccioacuten seguacuten relacioacuten de iacutetems el valor referencial total del proceso determinaraacute ante quieacuten se presentaraacute el recurso de apelacioacuten
Con independencia del valor referencial del proceso de seleccioacuten los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso podraacuten impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado
La apelacioacuten contra el otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de los tres (3) diacuteas haacutebiles siguientes de haberse producido
22 PLAZOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIOacuteN
La Entidad resolveraacute el recurso de apelacioacuten y notificaraacute su decisioacuten a traveacutes del SEACE en un plazo de diez (10) diacuteas haacutebiles de admitido el recurso
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberaacute resolver y notificar dentro del mismo plazo salvo que hubiese requerido informacioacuten adicional en cuyo caso deberaacute pronunciarse dentro de los quince (15) diacuteas haacutebiles
CAPIacuteTULO III
SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
31 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro la Entidad deberaacute citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) diacuteas haacutebiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro El plazo para suscribir el contrato seraacute de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la citacioacuten pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles dentro del cual el postor ganador deberaacute presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacioacuten requerida
En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado se procederaacute de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 148 del Reglamento
El contrato seraacute suscrito por la Entidad a traveacutes del funcionario competente o debidamente autorizado y por el ganador de la Buena Pro ya sea directamente o por medio de su apoderado trataacutendose de persona natural y trataacutendose de persona juriacutedica a traveacutes de su representante legal de conformidad con lo establecido en el Artiacuteculo 139 del Reglamento
Para suscribir el contrato el postor ganador de la Buena Pro deberaacute presentar ademaacutes de los documentos previstos en la seccioacuten especiacutefica de las Bases los siguientes
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Garantiacutea de fiel cumplimiento cuya vigencia se extiende hasta el
consentimiento de la liquidacioacuten final Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados de ser el
caso Constancia de Capacidad Libre de Contratacioacuten expedida por el Registro
Nacional deProveedores
Anaacutelisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econoacutemica Certificado de habilidad de los profesionales propuestos El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta en caso de obras
convocadas a suma alzada
32 VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 149 del Reglamento el contrato tiene vigencia desde el diacutea siguiente de la suscripcioacuten del documento que lo contiene Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacioacuten y se efectuacutee el pago correspondiente
33 DE LAS GARANTIacuteAS
331 GARANTIacuteA DE SERIEDAD DE OFERTA
Los postores deberaacuten presentar la garantiacutea de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta seguacuten el monto establecido en las presentes Bases
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupoacute el segundo lugar estaacuten obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcioacuten del contrato
Luego de consentida la Buena Pro la Entidad devolveraacute las garantiacuteas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro con excepcioacuten del
que ocupoacute el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcioacuten del contrato
El plazo de vigencia de la garantiacutea de seriedad de oferta no podraacute ser menor a dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de las propuestas Esta garantiacutea puede ser renovada
332 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantiacutea de fiel cumplimiento del contrato Esta deberaacute ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
De manera excepcional respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) antildeo previamente a la suscripcioacuten del contrato las Entidades podraacuten aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantiacutea de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) antildeo con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
333 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por este concepto la misma que se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso (Esta disposicioacuten debe incluirse uacutenicamente en caso que el contrato haya previsto la ejecucioacuten de prestaciones accesorias)
34 REQUISITOS DE LAS GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas que debe presentar el contratista deberaacuten ser incondicionales solidarias irrevocables y de realizacioacuten automaacutetica al soacutelo requerimiento de la Entidad emitida por una empresa autorizada y sujeta al aacutembito de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que esteacuten consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoriacutea que perioacutedicamente publica el Banco Central de Reserva del Peruacute
35 EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas se haraacuten efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artiacuteculo 164 del Reglamento
36 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicacioacuten de penalidades por retraso injustificado en la ejecucioacuten de la obra y las causales para la resolucioacuten del contrato seraacuten aplicadas de conformidad con los Artiacuteculos 165 y 168 del Reglamento
De acuerdo con los artiacuteculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento en las Bases o el contrato podraacuten establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artiacuteculo 165 del Reglamento siempre y cuando sean objetivas razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto maacuteximo equivalente al 10 del monto del contrato vigente o de ser el caso del iacutetem que debioacute ejecutarse Estas penalidades se calcularaacuten de forma independiente a la penalidad por mora
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
37 DEL PRECIO
La oferta seraacute formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida Al formular su propuesta el postor tendraacute en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra
Los costos para cada una de las partidas seraacuten ofertados en (la Entidad deberaacute elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estaraacuten sujetas a reajustes de acuerdo a la foacutermula polinoacutemica considerada en el expediente teacutecnico y en aplicacioacuten de los Iacutendices Unificados de Precios de la Construccioacuten que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadiacutestica e Informaacutetica (INEI)
38 RESIDENTE DE OBRA
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta teacutecnica el cual seraacute un ingeniero o arquitecto colegiado seguacuten corresponda a la naturaleza de los trabajos que acredite que se encuentra haacutebil en el ejercicio de la profesioacuten
El residente de obra por su sola designacioacuten representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucioacuten del Residente solo procederaacute previa autorizacioacuten escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (8) diacuteas haacutebiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se consideraraacute aprobada la solicitud El reemplazante deberaacute reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado
39 INSPECTOR DE OBRA SUPERVISOR
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucioacuten de la obra y el cumplimiento del contrato debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra El supervisor recibiraacute todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioacuten las cuales estaraacuten estrictamente relacionadas con eacutesta
NOTA 5De acuerdo con el artiacuteculo 190 del Reglamento Seraacute obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivo
310 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno se abriraacute el Cuaderno de Obra el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el InspectorSupervisor y por el Residente Dichos profesionales son los uacutenicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra
El Cuaderno de Obra deberaacute tener una hoja original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas a la Entidad otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado) El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia del residente no pudiendo impedirse su acceso al mismo
De acuerdo con el artiacuteculo 194 del Reglamento si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor impidieacutendole anotar las ocurrencias seraacute causal de aplicacioacuten de multa del cinco por mil (51000) del monto de la valorizacioacuten por cada diacutea de dicho impedimento
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
31 DE LOS CONTRATOS
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro la Entidad deberaacute citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) diacuteas haacutebiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro El plazo para suscribir el contrato seraacute de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles contados a partir de la citacioacuten pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) diacuteas haacutebiles dentro del cual el postor ganador deberaacute presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentacioacuten requerida
En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado se procederaacute de acuerdo a lo dispuesto en el artiacuteculo 148 del Reglamento
El contrato seraacute suscrito por la Entidad a traveacutes del funcionario competente o debidamente autorizado y por el ganador de la Buena Pro ya sea directamente o por medio de su apoderado trataacutendose de persona natural y trataacutendose de persona juriacutedica a traveacutes de su representante legal de conformidad con lo establecido en el Artiacuteculo 139 del Reglamento
Para suscribir el contrato el postor ganador de la Buena Pro deberaacute presentar ademaacutes de los documentos previstos en la seccioacuten especiacutefica de las Bases los siguientes
Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Garantiacutea de fiel cumplimiento cuya vigencia se extiende hasta el
consentimiento de la liquidacioacuten final Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados de ser el
caso Constancia de Capacidad Libre de Contratacioacuten expedida por el Registro
Nacional deProveedores
Anaacutelisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta econoacutemica Certificado de habilidad de los profesionales propuestos El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta en caso de obras
convocadas a suma alzada
32 VIGENCIA DEL CONTRATO
En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 149 del Reglamento el contrato tiene vigencia desde el diacutea siguiente de la suscripcioacuten del documento que lo contiene Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacioacuten y se efectuacutee el pago correspondiente
33 DE LAS GARANTIacuteAS
331 GARANTIacuteA DE SERIEDAD DE OFERTA
Los postores deberaacuten presentar la garantiacutea de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta seguacuten el monto establecido en las presentes Bases
El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupoacute el segundo lugar estaacuten obligados a mantener su vigencia hasta la suscripcioacuten del contrato
Luego de consentida la Buena Pro la Entidad devolveraacute las garantiacuteas presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro con excepcioacuten del
que ocupoacute el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcioacuten del contrato
El plazo de vigencia de la garantiacutea de seriedad de oferta no podraacute ser menor a dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de las propuestas Esta garantiacutea puede ser renovada
332 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantiacutea de fiel cumplimiento del contrato Esta deberaacute ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
De manera excepcional respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) antildeo previamente a la suscripcioacuten del contrato las Entidades podraacuten aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantiacutea de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) antildeo con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
333 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por este concepto la misma que se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso (Esta disposicioacuten debe incluirse uacutenicamente en caso que el contrato haya previsto la ejecucioacuten de prestaciones accesorias)
34 REQUISITOS DE LAS GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas que debe presentar el contratista deberaacuten ser incondicionales solidarias irrevocables y de realizacioacuten automaacutetica al soacutelo requerimiento de la Entidad emitida por una empresa autorizada y sujeta al aacutembito de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que esteacuten consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoriacutea que perioacutedicamente publica el Banco Central de Reserva del Peruacute
35 EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas se haraacuten efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artiacuteculo 164 del Reglamento
36 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicacioacuten de penalidades por retraso injustificado en la ejecucioacuten de la obra y las causales para la resolucioacuten del contrato seraacuten aplicadas de conformidad con los Artiacuteculos 165 y 168 del Reglamento
De acuerdo con los artiacuteculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento en las Bases o el contrato podraacuten establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artiacuteculo 165 del Reglamento siempre y cuando sean objetivas razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto maacuteximo equivalente al 10 del monto del contrato vigente o de ser el caso del iacutetem que debioacute ejecutarse Estas penalidades se calcularaacuten de forma independiente a la penalidad por mora
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
37 DEL PRECIO
La oferta seraacute formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida Al formular su propuesta el postor tendraacute en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra
Los costos para cada una de las partidas seraacuten ofertados en (la Entidad deberaacute elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estaraacuten sujetas a reajustes de acuerdo a la foacutermula polinoacutemica considerada en el expediente teacutecnico y en aplicacioacuten de los Iacutendices Unificados de Precios de la Construccioacuten que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadiacutestica e Informaacutetica (INEI)
38 RESIDENTE DE OBRA
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta teacutecnica el cual seraacute un ingeniero o arquitecto colegiado seguacuten corresponda a la naturaleza de los trabajos que acredite que se encuentra haacutebil en el ejercicio de la profesioacuten
El residente de obra por su sola designacioacuten representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucioacuten del Residente solo procederaacute previa autorizacioacuten escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (8) diacuteas haacutebiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se consideraraacute aprobada la solicitud El reemplazante deberaacute reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado
39 INSPECTOR DE OBRA SUPERVISOR
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucioacuten de la obra y el cumplimiento del contrato debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra El supervisor recibiraacute todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioacuten las cuales estaraacuten estrictamente relacionadas con eacutesta
NOTA 5De acuerdo con el artiacuteculo 190 del Reglamento Seraacute obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivo
310 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno se abriraacute el Cuaderno de Obra el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el InspectorSupervisor y por el Residente Dichos profesionales son los uacutenicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra
El Cuaderno de Obra deberaacute tener una hoja original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas a la Entidad otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado) El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia del residente no pudiendo impedirse su acceso al mismo
De acuerdo con el artiacuteculo 194 del Reglamento si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor impidieacutendole anotar las ocurrencias seraacute causal de aplicacioacuten de multa del cinco por mil (51000) del monto de la valorizacioacuten por cada diacutea de dicho impedimento
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
que ocupoacute el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripcioacuten del contrato
El plazo de vigencia de la garantiacutea de seriedad de oferta no podraacute ser menor a dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de las propuestas Esta garantiacutea puede ser renovada
332 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO
El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantiacutea de fiel cumplimiento del contrato Esta deberaacute ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
De manera excepcional respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) antildeo previamente a la suscripcioacuten del contrato las Entidades podraacuten aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantiacutea de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) antildeo con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
333 GARANTIacuteA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En caso el contrato conlleve a la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por este concepto la misma que se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso (Esta disposicioacuten debe incluirse uacutenicamente en caso que el contrato haya previsto la ejecucioacuten de prestaciones accesorias)
34 REQUISITOS DE LAS GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas que debe presentar el contratista deberaacuten ser incondicionales solidarias irrevocables y de realizacioacuten automaacutetica al soacutelo requerimiento de la Entidad emitida por una empresa autorizada y sujeta al aacutembito de la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que esteacuten consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoriacutea que perioacutedicamente publica el Banco Central de Reserva del Peruacute
35 EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS
Las garantiacuteas se haraacuten efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artiacuteculo 164 del Reglamento
36 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
La aplicacioacuten de penalidades por retraso injustificado en la ejecucioacuten de la obra y las causales para la resolucioacuten del contrato seraacuten aplicadas de conformidad con los Artiacuteculos 165 y 168 del Reglamento
De acuerdo con los artiacuteculos 48 de la Ley y 166 del Reglamento en las Bases o el contrato podraacuten establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artiacuteculo 165 del Reglamento siempre y cuando sean objetivas razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria hasta por un monto maacuteximo equivalente al 10 del monto del contrato vigente o de ser el caso del iacutetem que debioacute ejecutarse Estas penalidades se calcularaacuten de forma independiente a la penalidad por mora
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO
37 DEL PRECIO
La oferta seraacute formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida Al formular su propuesta el postor tendraacute en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra
Los costos para cada una de las partidas seraacuten ofertados en (la Entidad deberaacute elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estaraacuten sujetas a reajustes de acuerdo a la foacutermula polinoacutemica considerada en el expediente teacutecnico y en aplicacioacuten de los Iacutendices Unificados de Precios de la Construccioacuten que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadiacutestica e Informaacutetica (INEI)
38 RESIDENTE DE OBRA
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta teacutecnica el cual seraacute un ingeniero o arquitecto colegiado seguacuten corresponda a la naturaleza de los trabajos que acredite que se encuentra haacutebil en el ejercicio de la profesioacuten
El residente de obra por su sola designacioacuten representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucioacuten del Residente solo procederaacute previa autorizacioacuten escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (8) diacuteas haacutebiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se consideraraacute aprobada la solicitud El reemplazante deberaacute reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado
39 INSPECTOR DE OBRA SUPERVISOR
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucioacuten de la obra y el cumplimiento del contrato debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra El supervisor recibiraacute todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioacuten las cuales estaraacuten estrictamente relacionadas con eacutesta
NOTA 5De acuerdo con el artiacuteculo 190 del Reglamento Seraacute obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivo
310 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno se abriraacute el Cuaderno de Obra el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el InspectorSupervisor y por el Residente Dichos profesionales son los uacutenicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra
El Cuaderno de Obra deberaacute tener una hoja original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas a la Entidad otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado) El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia del residente no pudiendo impedirse su acceso al mismo
De acuerdo con el artiacuteculo 194 del Reglamento si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor impidieacutendole anotar las ocurrencias seraacute causal de aplicacioacuten de multa del cinco por mil (51000) del monto de la valorizacioacuten por cada diacutea de dicho impedimento
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
La oferta seraacute formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida Al formular su propuesta el postor tendraacute en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra
Los costos para cada una de las partidas seraacuten ofertados en (la Entidad deberaacute elegir e indicar la moneda) y las valorizaciones que se deriven estaraacuten sujetas a reajustes de acuerdo a la foacutermula polinoacutemica considerada en el expediente teacutecnico y en aplicacioacuten de los Iacutendices Unificados de Precios de la Construccioacuten que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadiacutestica e Informaacutetica (INEI)
38 RESIDENTE DE OBRA
Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta teacutecnica el cual seraacute un ingeniero o arquitecto colegiado seguacuten corresponda a la naturaleza de los trabajos que acredite que se encuentra haacutebil en el ejercicio de la profesioacuten
El residente de obra por su sola designacioacuten representa al Contratista para los efectos ordinarios de la obra no estando facultado a pactar modificaciones al contrato
La sustitucioacuten del Residente solo procederaacute previa autorizacioacuten escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (8) diacuteas haacutebiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se consideraraacute aprobada la solicitud El reemplazante deberaacute reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado
39 INSPECTOR DE OBRA SUPERVISOR
Persona natural encargada de velar por la correcta ejecucioacuten de la obra y el cumplimiento del contrato debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra El supervisor recibiraacute todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su funcioacuten las cuales estaraacuten estrictamente relacionadas con eacutesta
NOTA 5De acuerdo con el artiacuteculo 190 del Reglamento Seraacute obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el antildeo fiscal respectivo
310 CUADERNO DE OBRA
En la fecha de entrega del terreno se abriraacute el Cuaderno de Obra el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el InspectorSupervisor y por el Residente Dichos profesionales son los uacutenicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra
El Cuaderno de Obra deberaacute tener una hoja original con tres (3) copias desglosables correspondiendo una de ellas a la Entidad otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado) El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia del residente no pudiendo impedirse su acceso al mismo
De acuerdo con el artiacuteculo 194 del Reglamento si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor impidieacutendole anotar las ocurrencias seraacute causal de aplicacioacuten de multa del cinco por mil (51000) del monto de la valorizacioacuten por cada diacutea de dicho impedimento
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
Concluida la ejecucioacuten de la obra el original quedaraacute en poder de la Entidad
311 OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucioacuten de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra firmando al pie de cada anotacioacuten el InspectorSupervisor o el Residente seguacuten quien sea el que efectuacutee la anotacioacuten Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra se haraacuten directamente a la Entidad por el contratista o su representante por medio de comunicacioacuten escrita
312 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE LA OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra inicia a partir del diacutea siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
a Que se designe al Inspector o supervisor seguacuten correspondab Que la Entidad haya hecho entrega del expediente teacutecnico de obra completoc Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obrad Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que
de acuerdo con las Bases hubiera asumido como obligacioacuten (esta disposicioacuten solo debe consignarse en caso las Bases hayan establecido que la entrega del calendario mencionado es obligacioacuten de la Entidad)
e Que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecidas en el artiacuteculo 187 del Reglamento
NOTA 5En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo el plazo contractual entraraacute automaacuteticamente en vigencia al diacutea siguiente de cumplirse todas las demaacutes condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases
313 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD
La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Teacutecnico estudios informes o similares o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecucioacuten de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto
314 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estaacuten obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacioacuten formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccioacuten o en la formalizacioacuten del contrato asiacute como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artiacuteculos 1774 del Coacutedigo Civil
315 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en el Coacutedigo Civil y en el artiacuteculo 50 de la Ley que establece entre otros un periodo de garantiacutea y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) antildeos
Todos los demaacutes aspectos relativos al presente proceso de seleccioacuten contratacioacuten construccioacuten ejecucioacuten recepcioacuten de obra liquidacioacuten de obra etc no contemplados en esta seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley y su Reglamento
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
316 DISPOSICIONES FINALES
Todos los demaacutes aspectos del presente proceso no contemplados en la presente seccioacuten o en las Bases se regiraacuten por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento asiacute como por las disposiciones legales vigentes
SECCIOacuteN ESPECIacuteFICACONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE
SELECCIOacuteN
(En esta seccioacuten la Entidad deberaacute completar la informacioacuten exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
CAPIacuteTULO I
GENERALIDADES
11 ENTIDAD CONVOCANTENombreRUC Ndeg
12 DOMICILIO LEGALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
13 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Describir el objeto de la convocatoria)
14 VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a S helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar valor referencial total en letras y nuacutemeros) incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucioacuten de la obra El valor referencial ha sido calculado al mes dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Corresponde a la antiguumledad del valor referencial el que no deberaacute exceder de los seis (6) meses anteriores a la fecha de determinacioacuten del presupuesto de obra consignada en el expediente teacutecnico)
Los liacutemites maacuteximos y miacutenimos del valor referencial total ascienden a
90 del Valor Referencial
Valor Referencial 110 del Valor Referencial
Consignar el 90 del valorvalor referencial en letrasy nuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
Consignar el 100 del valor referencial en letras ynuacutemeros
Consignar el 110 del valorreferencial en letras ynuacutemeros(Considerar redondeo a dosdecimales)
(Cuando las Entidades advierten que es posible la participacioacuten de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 en las Bases del respectivo proceso de seleccioacuten deberaacute consignarse ademaacutes del valor referencial los liacutemites de eacuteste con y sin IGV tal como a continuacioacuten se indica)2
2 COMUNICADO Nordm 003-2012-OSCEPRE ldquoConsideraciones sobre la aplicacioacuten de la
exoneracioacuten del IGV prevista en la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
Valor Referencial(V
R)
Liacutemite Inferior Liacutemite Superior
Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
Uacutenico incluye IGV
90 del VR con
IGV
90 del VR sin
IGV
110 del VR con
IGV
110 del VR sin
IGV
Las propuestas que excedan en maacutes del diez por ciento (10) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90) seraacuten devueltas por el Comiteacute Especial tenieacutendolas por no presentadas Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el liacutemite antes establecido deberaacute contarse con la asignacioacuten suficiente de creacuteditos presupuestarios y la aprobacioacuten del Titular de la Entidad salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta econoacutemica a un monto igual o menor al valor referencial conforme al artiacuteculo 76 del Reglamento El plazo para otorgar la buena pro no excederaacute de diez (10) diacuteas haacutebiles contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro bajo responsabilidad del Titular
NOTA 1 De conformidad con los artiacuteculos 13 y 39 del Reglamento cuando se
trate de una contratacioacuten por relacioacuten de iacutetems tambieacuten deberaacute incluirse los valores referenciales en nuacutemeros y letras de cada iacutetem asiacute como sus liacutemites miacutenimos y maacuteximos
Si el sistema de contratacioacuten es a precios unitarios deberaacute indicarse los precios unitarios del presupuesto
En caso de procesos de seleccioacuten que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del aacutembito de aplicacioacuten de la Ley Nordm 27037 Ley de Promocioacuten de la Inversioacuten en la Amazoniacutea por transparencia deberaacute incorporarse en el presente numeral lo establecido en la Cuarta Disposicioacuten Complementaria Final del Reglamento
15 EXPEDIENTE DE CONTRATACIOacuteN
El expediente de contratacioacuten fue aprobado mediantehelliphelliphelliphelliphelliphellip(Colocar el instrumento con el cual se aprueba) elhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(colocar la fecha de aprobacioacuten)
16 FUENTE DE FINANCIAMIENTOhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Puacuteblico del antildeo fiscal en el cual se convoca el proceso de seleccioacuten)
17 SISTEMA DE CONTRATACIOacuteN
El presente proceso se rige por el sistema dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar si es a precios unitarios a suma alzada o mixto) de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacioacuten respectivo
18 MODALIDAD DE EJECUCIOacuteN CONTRACTUALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Amazoniacutea a los procesos de seleccioacutenrdquo
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
19 REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
El requerimiento estaacute definido en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
110 BASE LEGAL
bull Ley Nordm helliphellip Ley de Presupuesto del Sector Puacuteblico para el Antildeo Fiscalhelliphelliphelliphelliphelliphellip(consignar la norma que rige en el antildeo fiscal de la convocatoria)bull helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar aquiacute cualquier otra normativa especial que rija el objeto de convocatoria)
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias modificatorias y conexas de ser el caso111 LOCALIZACIOacuteN DE LA OBRA
La obra se encuentra localizada enDistrito helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipProvincia helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipDepartamento helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipRegioacuten helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
112 PLAZO DE EJECUCIOacuteN DE OBRA
El plazo de ejecucioacuten de la obra es de helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip diacuteas calendarios
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
CAPIacuteTULO II
DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
21 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIOacuteN
Prepublicacioacuten de Bases (opcional) Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip
Convocatoriahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Registro de Participanteshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Formulacioacuten de Consultas yu
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip Del helliphelliphellip al helliphelliphelliphellip Absolucioacuten de Consultas y
Observaciones a las Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Integracioacuten de Baseshelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica) Presentacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)
El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y hora)
Calificacioacuten y Evaluacioacuten de Propuestashelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica o periacuteodo de evaluacioacuten)
Otorgamiento de la Buena Prohelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar fecha uacutenica)El acto puacuteblico se realizaraacute enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Consignar lugar exacto y
hora)
NOTA 2Entre la convocatoria y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe existir un plazo miacutenimo de doce (12) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de la convocatoria en el SEACE y entre la integracioacuten de Bases y la etapa de presentacioacuten de propuestas debe haber como miacutenimo tres (3) diacuteas haacutebiles computados a partir del diacutea siguiente de la publicacioacuten de las Bases integradas en el SEACE
22 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizaraacute en helliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipen las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de helliphellipa hellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) previo pago de la suma S0000 (helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip con 00100 Nuevos Soles) por derecho de participacioacuten
En el momento de la entrega de las Bases al participante se emitiraacute la constancia o cargo correspondiente en el que se indicaraacute el nuacutemero y objeto del proceso el nombre o razoacuten social del participante el nombre y firma de la persona que recibe las Bases asiacute como el diacutea y hora de dicha recepcioacuten
NOTA 3El costo por derecho de participacioacuten no podraacute exceder el costo de reproduccioacuten de las Bases
23 FORMULACIOacuteN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
Las consultas y observaciones se presentaraacuten por escrito debidamente fundamentadas enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en las fechas sentildealadas en el cronograma en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas) debiendo estar dirigidos al Presidente del Comiteacute Especial de lahelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
del proceso) pudiendo acompantildear opcionalmente un CD conteniendo las consultas yu observaciones
En el caso que los participantes decidan solicitar la elevacioacuten de observaciones al OSCE dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberaacuten ser presentados en helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip sito enhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en el horario de hellip horas a helliphelliphelliphellip horas (al consignar la presente informacioacuten debe tenerse en cuenta que el horario de atencioacuten no podraacute ser menor a ocho horas)
24 PRESENTACIOacuteN DE PROPUESTAS
Las propuestas se presentaraacuten en acto puacuteblico en helliphelliphelliphelliphellip(Precisar la ubicacioacuten de la oficina o sede donde se llevaraacute a cabo la presentacioacuten de propuestas) en la fecha y hora sentildealada en el cronograma El acto puacuteblico se realizaraacute con la presencia de Notario (o Juez de paz) Las propuestas se presentaraacuten en dos sobres cerrados y estaraacuten dirigidas al Comiteacute Especial de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) conforme al siguiente detalle
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 1 PROPUESTA TEacuteCNICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
Sentildeores
NOMBRE DE LA ENTIDAD
DIRECCIOacuteNAtt Comiteacute Especial helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Objeto del proceso helliphelliphelliphelliphellipSOBRE Ndeg 02 PROPUESTA ECONOacuteMICANOMBRE RAZON SOCIAL DEL POSTOR
25 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS
251 SOBRE Nordm 1 - PROPUESTA TEacuteCNICA
Se presentaraacute en original yhellip copias (el nuacutemero de copias no podraacute exceder el nuacutemero de miembros del Comiteacute Especial)
El sobre Nordm 1 contendraacute ademaacutes de un iacutendice de documentos (la presentacioacuten del iacutendice es facultativa quien no lo presente no seraacute descalificado) la siguiente documentacioacuten
Documentacioacuten de presentacioacuten obligatoria
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
i) Copia simple del Certificado de Inscripcioacuten vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el Registro de Ejecutores de obra)
ii) Declaracioacuten jurada yo documentacioacuten (La Entidad deberaacute indicar expresamente si basta la presentacioacuten de una declaracioacuten jurada o si es necesario la presentacioacuten de documentacioacuten adicional En caso de requerirse documentacioacuten adicional a la declaracioacuten jurada deberaacute detallarse de que documentacioacuten se trata) que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Teacutecnicos Miacutenimos contenidos en el Capiacutetulo III de la presente seccioacuten
iii) Declaracioacuten jurada simple de acuerdo al Artiacuteculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nordm 01
iv) Declaracioacuten Jurada del Plazo de Ejecucioacuten Anexo Nordm 02
v) Promesa de consorcio de ser el caso consignando los integrantes el representante comuacuten el domicilio comuacuten y el porcentaje de participacioacuten Anexo Nordm 03
La promesa formal de consorcio deberaacute ser suscrita por cada uno de sus integrantes En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones se presumiraacute que los integrantes del consorcio ejecutaraacuten conjuntamente el objeto de convocatoria por lo cual cada uno de sus integrantes deberaacute cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso
Se presume que el representante comuacuten del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacioacuten del mismo en todos los actos referidos al proceso de seleccioacuten suscripcioacuten y ejecucioacuten del contrato con amplias y suficientes facultades
vi) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para la participacioacuten de los postores
La omisioacuten de alguno de los documentos enunciados acarrearaacute la descalificacioacuten de la propuesta
Documentacioacuten de presentacioacuten facultativa
i) Para la acreditacioacuten de los factores ldquoExperiencia en obras en generalrdquo y ldquoExperiencia en obras similaresrdquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepcioacuten y conformidad
ii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo deberaacute requerirse Copia simple de contratos con conformidad constancias o certificados
iii) Para la acreditacioacuten del factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo deberaacute requerirse Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor
iv) Consignar cualquier otra documentacioacuten que sea necesaria para acreditar los factores de evaluacioacuten
252 SOBRE Nordm 2 - PROPUESTA ECONOacuteMICA
El Sobre Ndeg 2 deberaacute contener la siguiente informacioacuten obligatoria
i) Oferta econoacutemica en letras y nuacutemeros el cual deberaacute incluir todos los impuestos tributos gastos generales utilidad seguros transporte inspecciones pruebas o cualquier otro concepto de acuerdo al Anexo Nordm 04 el que no podraacute tener
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
borradura alguna enmendadura o correccioacuten caso contrario se consideraraacute como no presentada
El monto total de la propuesta econoacutemica y los subtotales que lo componen deberaacuten ser expresados con dos decimales Los precios unitarios podraacuten ser expresados con maacutes de dos decimales El monto total de la propuesta seraacute enhelliphelliphelliphelliphellip(consignar moneda)En caso de los procesos convocados a precios unitarios deberaacute presentarse tambieacuten el Presupuesto Detallado que da origen a la propuesta (Seguacuten Formato Nordm 2) En el caso de los procesos convocados a suma alzada dicho presupuesto solo seraacute presentado por el ganador de la buena pro como requisito para la suscripcioacuten del contrato
ii) Garantiacutea de seriedad de oferta (Consignar si se presentaraacute una carta fianza o poacuteliza de caucioacuten3) por un monto dehelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (consignar el monto de la garantiacutea de seriedad de oferta en la unidad monetaria establecida en las Bases el que en ninguacuten caso seraacute menor al uno por ciento (1) ni mayor al dos por ciento (2) del valor referencial) por un periacuteodo no menor de dos (2) meses computados a partir del diacutea siguiente de la presentacioacuten de propuestas
Nota 4En el caso que el caacutelculo del monto de la garantiacutea de seriedad de oferta corresponda a una cifra con maacutes de dos decimales deberaacute considerarse en el caso del liacutemite miacutenimo (1) solo hasta el segundo decimal inmediato superior y en el caso del liacutemite maacuteximo (2) solo hasta el segundo decimal sin efectuar redondeo alguno puesto que de lo contrario estariacutea excedieacutendose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratacioacuten estatal (Resolucioacuten Nordm2036-2009-TC)
253 DETERMINACIOacuteN DEL PUNTAJE TOTAL
Una vez evaluadas las propuestas teacutecnica y econoacutemica se procederaacute a determinar el puntaje total de las mismas
El puntaje total de la propuesta seraacute el promedio ponderado de ambas evaluaciones obtenido de la siguiente foacutermula
PTPi = c1 PTi + c2 PEi
DondePTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluacioacuten teacutecnica del postor iPEi = Puntaje por evaluacioacuten econoacutemica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten teacutecnica = (Indicar coeficiente considerando que 060 le c1 le 070)c2 = Coeficiente de ponderacioacuten para la evaluacioacuten econoacutemica = (Indicar coeficiente considerando que 030 le c2 le 040)
26 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
3 Conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones en los Oficios Nordm 5196 y 15072-2011-SBS resulta necesario que las garantiacuteas emitidas a favor de un consorcio consignen en su texto el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran de lo contrario dicha garantiacutea no podriacutea ser ejecutada vaacutelidamente
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
Conforme a los artiacuteculos 141 y 183 del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria adicionalmente a los documentos consignados en la seccioacuten general de las Bases el ganador de la buena pro deberaacute presentar los siguientes documentos
a) Copia de DNI del Representante Legalb) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac) Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderd) Designar al residente de obra cuando no haya formado parte de la propuesta teacutecnicae) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programacioacuten de obra PERT-CPM concordante con el plazo f) Calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos necesarios para la ejecucioacuten
de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado
Asimismo el postor ganador de la buena pro deberaacute presentar unahelliphelliphelliphelliphelliphellip (Sentildealar tipo de garantiacutea por ejemplo carta fianza o poacuteliza de caucioacuten) para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato- Prestaciones accesorias (soacutelo si se ha previsto la ejecucioacuten de prestaciones
accesorias)
Adicionalmente podraacute requerirse entre otros los siguientes documentos
a Copia de DNI del Representante Legalb Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresac Copia de la constitucioacuten de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadod Copia del RUC de la empresae Coacutedigo de Cuenta Interbancario (CCI) de corresponderf De acuerdo al objeto contractual convocado podraacute requerirse la
presentacioacuten de otros documentos para la suscripcioacuten del contrato los que deberaacuten ser incluidos en este rubro
27 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIOacuteN DEL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro deberaacute presentar toda la documentacioacuten requerida para la suscripcioacuten del contrato en el plazo de helliphellip diacuteas haacutebiles (la Entidad deberaacute sentildealar el plazo correspondiente) contados desde el diacutea siguiente recibida la notificacioacuten respectiva La citada documentacioacuten deberaacute ser presentada en helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (Indicar lugar y direccioacuten exacta a donde deberaacute dirigirse el postor ganador)
28 ADELANTOS
281 ADELANTO DIRECTO
La Entidad entregaraacute al Contratista dentro de los siete (7) diacuteas naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito adjuntando la correspondiente garantiacutea y el comprobante de pago correspondiente el adelanto por el hellip por ciento ( ) (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 20 del monto del contrato) del monto del contrato original siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) diacuteas siguientes de la suscripcioacuten del contrato
282 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
Se otorgaraacute para la adquisicioacuten de materiales o insumos el hellip por ciento ( ) del monto del contrato original (para completar la informacioacuten debe tenerse presente que este adelanto no puede ser mayor al 40 del monto del contrato) en concordancia con el calendario de adquisicioacuten de materiales e insumos presentado por el contratista previa presentacioacuten de la garantiacutea respectiva
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS NUMERALES 281 Y 282 SOLO DEBERAacuteN INCLUIRSE EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LA ENTIDAD HAYA DECIDIDO OTORGAR ADELANTOS
CAPIacuteTULO III
REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
Aquiacute deberaacute indicarse el detalle y descripcioacuten de los requerimientos teacutecnicos miacutenimos de la prestacioacuten convocada en estricta concordancia con el expediente de contratacioacuten y con el expediente teacutecnico de la obra a ejecutar
Entre otros debe sentildealarse el plazo de ejecucioacuten de la obra requerimientos del perfil del personal teacutecnico equipo miacutenimo y toda condicioacuten relativa a la ejecucioacuten de la obra
Asimismo deberaacute definir con precisioacuten la cantidad y calidad de la obra a contratar indicando la finalidad puacuteblica por la que debe ser contratada conforme a lo indicado por el artiacuteculo 13 de la Ley
Debe indicarse ademaacutes el plazo maacuteximo de responsabilidad del contratista conforme al artiacuteculo 50 de la Ley
IMPORTANTEIndicar si se trata de una contratacioacuten por iacutetems etapas o tramos en cuyo caso deberaacute detallarse dicha informacioacuten
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
CAPIacuteTULO IV
CRITERIOS DE EVALUACIOacuteN
PRIMERA ETAPA EVALUACIOacuteN TEacuteCNICA (Puntaje Maacuteximo 100 Puntos)
Es de exclusiva responsabilidad del Comiteacute Especial que los factores permitan la seleccioacuten de la mejor oferta en relacioacuten con la necesidad que se requiere satisfacer
A Factor ldquoExperiencia en obras en generalrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria
Incluye a todas las obras ejecutadas por los postoresPor ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
B Factor ldquoExperiencia en obras similaresrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Se calificaraacute considerando las obras similares ejecutadas en los uacuteltimos diez (10) antildeos a la fecha de presentacioacuten de propuestas por un monto maacuteximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria siendo el valor miacutenimo de cada obra similar el quince por ciento (15) del valor referencial
Uacutenicamente resultaraacuten validas aquellas obras iguales o similares al objeto de la convocatoria (El Comiteacute Especial deberaacute consignar las obras que son consideradas similares)
Por ejemploMayor a ___ hasta ___ ___ puntosMayor a ___ hasta ___ ___ puntos
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar experiencia en obras en general
Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberaacute acompantildearse la documentacioacuten que sustente cuaacutel ha sido el porcentaje de su participacioacuten en dicho consorcio de lo contrario no podraacute considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato
C Factor ldquoExperiencia y calificaciones del personal propuestordquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 30 y 35 puntos)
Deberaacute evaluarse en funcioacuten del tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto (en prestaciones iguales o similares a las labores que se
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
ejecutaran en el contrato) para tal efecto debe tener en consideracioacuten que los factores deben ser objetivos congruentes razonables y proporcionales con el objeto de la convocatoria
D Factor ldquoCumplimiento en la ejecucioacuten de obrasrdquo ___ puntos (determinar una cantidad entre 15 y 20 puntos)
Se evaluaraacute en funcioacuten al nuacutemero de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutoacute y liquidoacute contratos sin que haya incurrido en penalidades hasta un maacuteximo de diez (10) contratos de obra en general yo similares
Por ejemplo se puede utilizar la siguiente foacutermula de evaluacioacuten
PCP= PF x CBCNC
Donde
PCP = Puntaje a otorgarse al postor
PF = Puntaje maacuteximo del Factor
NC = Nuacutemero de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor
CBC = Nuacutemero de constancias de buen cumplimento de la prestacioacuten
Asimismo el factor podraacute ser acreditado mediante la presentacioacuten de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestacioacuten presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades independientemente de la denominacioacuten que tal documento reciba
Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor En caso la experiencia se haya acreditado con un nuacutemero mayor de diez obras para la aplicacioacuten de la foacutermula propuesta se consideraraacute que se han presentado uacutenicamente diez (10) ya que tal es el nuacutemero maacuteximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa Ver Pronunciamientos Nordm 108-2010DTN y Nordm 112-2010DTN
El puntaje total debe ser igual a 100 PUNTOS
LOS FACTORES DE EVALUACIOacuteN NO PUEDEN CALIFICAR CON PUNTAJE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TEacuteCNICOS MIacuteNIMOS
PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIOacuteN ECONOacuteMICA EL POSTOR DEBERAacute OBTENER UN PUNTAJE TEacuteCNICO MIacuteNIMO DE SESENTA (60) PUNTOS
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
CAPIacuteTULO V
PROFORMA DE CONTRATO
Nota 5Dependiendo del objeto del contrato de resultar indispensable la inclusioacuten de claacuteusulas adicionales a las sentildealadas en el presente documento podraacute incluirse eacutestas las que en ninguacuten caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sentildealado en este capiacutetulo
Conste por el presente documento el contrato de ejecucioacuten de la obra helliphelliphellip que celebra de una parte helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip en adelante LA ENTIDAD con RUC Nordm helliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphellip representada por helliphelliphelliphellip identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphellip y de otra parte helliphelliphelliphelliphelliphellip con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphellip con domicilio legal en helliphelliphelliphelliphelliphellip inscrita en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) debidamente representado por su Representante Legal helliphelliphelliphelliphelliphellip con DNI Ndeg helliphelliphelliphelliphelliphellip seguacuten poder inscrito en la Ficha Ndeg helliphelliphellip Asiento Ndeg helliphelliphellip del Registro de Personas Juriacutedicas de (Ciudad) a quien en adelante se le denominaraacute ldquoEL CONTRATISTArdquo en los teacuterminos y condiciones siguientes
CLAacuteUSULA PRIMERA ANTECEDENTES Y OBJETO
Con fechahelliphellip el Comiteacute Especial adjudicoacute la Buena Pro de lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la ejecucioacuten de la obrahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar) cuyos detalles importes unitarios (en caso de corresponder) y totales constan en los documentos integrantes del presente contrato
CLAacuteUSULA SEGUNDA MONTO
El monto total del presente contrato asciende helliphelliphelliphellip incluido el Impuesto General a las Ventas (de corresponder)
Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral pagos a Entidades de Seguridad Social SENCICO costo de equipos maquinaria herramientas materiales fletes seguros e impuestos proteccioacuten y mantenimiento de la obra durante el periacuteodo de construccioacuten y hasta la entrega de la misma direccioacuten teacutecnica gastos generales utilidad y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucioacuten de la obra hasta su total terminacioacuten y entrega
CLAacuteUSULA TERCERA MARCO LEGAL DEL CONTRATO
En los aspectos y cuestiones que no esteacuten expresamente contemplados en el presente contrato regiraacuten las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo Nordm 1017 de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Ndeg 184-2008-EF y sus modificatorias y el Coacutedigo Civil vigente
CLAacuteUSULA CUARTA PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
El presente contrato estaacute conformado por las Bases integradas la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de seleccioacuten que establezcan obligaciones para las partes
CLAacuteUSULA QUINTA VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato seraacute a partir del diacutea siguiente de la suscripcioacuten del mismo hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final de la obraCLAacuteUSULA SEXTA VALORIZACIONES
Las valorizaciones tienen el caraacutecter de pagos a cuenta y seraacuten elaboradas de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 197 del Reglamento
CLAUSULA SEacuteTIMA DECLARACIOacuteN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sancioacuten de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
CLAacuteUSULA OCTAVA GARANTIacuteAS
EL CONTRATISTA entregoacute a la suscripcioacuten del contrato la respectiva garantiacutea solidaria irrevocable incondicional y de realizacioacuten automaacutetica a soacutelo requerimiento a favor de LA ENTIDAD por los conceptos importes y vigencias siguientes
- De fiel cumplimiento del contrato Shelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacioacuten final
En el caso que corresponda consignar lo siguiente- Garantiacutea por prestaciones accesorias Shelliphelliphelliphelliphelliphellip de ser el caso helliphelliphelliphelliphelliphelliphellip a traveacutes de la helliphelliphelliphelliphelliphellip(Indicar el tipo de garantiacutea) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas
NOTA 6En aplicacioacuten de lo dispuesto en el artiacuteculo 159 del Reglamento en las contrataciones de obra que conllevan la ejecucioacuten de prestaciones accesorias tales como mantenimiento reparacioacuten o actividades afines se otorgaraacute una garantiacutea adicional por dicho concepto La garantiacutea de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovaraacute perioacutedicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas no pudiendo eximirse su presentacioacuten en ninguacuten caso
CLAacuteUSULA NOVENA EJECUCIOacuteN DE GARANTIacuteAS POR FALTA DE RENOVACIOacuteN
LA ENTIDAD estaacute facultada para ejecutar la garantiacutea de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla
CLAacuteUSULA DEacuteCIMA PLAZOS
101 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutaraacute la obra seraacute entregado al contratista dentrohelliphelliphelliphelliphellip(consignar plazo) diacuteas siguientes a la firma del presente contrato
102 INICIO Y TEacuteRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato en un plazo de helliphellip (consignar) diacuteas calendarios contados a partir del diacutea siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artiacuteculo 184 del Reglamento
El plazo soacutelo podraacute ser ampliado en los casos contemplados en el artiacuteculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAUSULA UNDEacuteCIMA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planearaacute y seraacute responsable por los meacutetodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucioacuten de la obra los que deberaacuten asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoriaDurante la ejecucioacuten de la obra el CONTRATISTA estaacute obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra En caso de producirse retraso injustificado se procederaacute de acuerdo al artiacuteculo 205 del Reglamento
El CONTRATISTA abriraacute en el acto de entrega del terreno el cuaderno de obras debidamente foliado el mismo que seraacute firmado en todas sus paacuteginas por el inspectorsupervisor y el residente En este cuaderno de obras se anotaraacuten las indicaciones oacuterdenes autorizaciones reparos variantes consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucioacuten de la obra
CLAacuteUSULA DUODEacuteCIMA RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el artiacuteculo 50 de la Ley
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO TERCERA PENALIDADES
En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecucioacuten de la obra aqueacutel se haraacute acreedor a una penalidad por mora por cada diacutea de atraso hasta por un monto maacuteximo equivalente al diez por ciento (10) del monto contractual vigente Esta penalidad seraacute deducida de los pagos a cuenta del pago final o en la liquidacioacuten final o si fuera necesario se cobraraacute del monto resultante de la ejecucioacuten de las garantiacuteas de fiel cumplimiento
La penalidad se aplicaraacute automaacuteticamente y se calcularaacute de acuerdo con la siguiente foacutermula
Penalidad diaria = 010 x Monto del Contrato F x plazo en diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad la Entidad podraacute resolver el contrato por incumplimiento
DondeF = 015 para plazos mayores a sesenta diacuteas oF = 040 para plazos menores o iguales a sesenta diacuteas
Cuando se llegue a cubrir el monto maacuteximo de la penalidad LA ENTIDAD podraacute resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO CUARTA RECEPCIOacuteN DE LA OBRA
La recepcioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO QUINTA LIQUIDACIOacuteN DE LA OBRA
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
La liquidacioacuten de la obra se sujetaraacute a lo establecido en el artiacuteculo 211 212 y 213 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO SEXTA RESOLUCIOacuteN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA
En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD y que no haya sido materia de subsanacioacuten esta uacuteltima podraacute resolver el presente Contrato en forma total o parcial mediante remisioacuten por la viacutea notarial del documento en el que se manifieste esta decisioacuten y el motivo que la justifica de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artiacuteculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artiacuteculo 209 de su ReglamentoEn este supuesto se ejecutaraacuten las garantiacuteas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artiacuteculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sin perjuicio de la indemnizacioacuten por dantildeos y perjuicios ulteriores que pueda exigir
CLAUSULA DEacuteCIMO SEacuteTIMA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Sin perjuicio de la indemnizacioacuten por los mayores dantildeos y perjuicios irrogados las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA no lo eximen de cumplir con las demaacutes obligaciones pactadas ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO OCTAVA SOLUCIOacuteN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecucioacuten contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artiacuteculos 144 170 175 177 199 201 209 210 y 211 del Reglamento o en su defecto en el artiacuteculo 52 de la Ley
Facultativamente cualquiera de las partes podraacute someter a conciliacioacuten la referida controversia sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas seguacuten lo sentildealado en el artiacuteculo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia
CLAacuteUSULA DEacuteCIMO NOVENA FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUacuteBLICA
Cualquiera de las partes podraacute elevar el presente contrato a Escritura Puacuteblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad
CLAacuteUSULA VIGEacuteSIMA VERACIDAD DE DOMICILIOS
Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato
De acuerdo con las Bases la propuesta teacutecnico econoacutemica y las disposiciones del presente contrato las partes lo firman por duplicado en sentildeal de conformidad en la ciudad de helliphelliphellip al helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ldquoLA ENTIDADrdquo ldquoEL CONTRATISTArdquo
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
NOTA 7Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artiacuteculo 26 de la Ley se deberaacute incluir como anexos el Cronograma General de Ejecucioacuten de la obra el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente teacutecnico
FORMATOS Y ANEXOS
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
FORMATO Ndeg 01
MODELO DE CARTA DE ACREDITACIOacuteN DEL REPRESENTANTE
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphellip
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)Presente-helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del postor Empresa yo Consorcio) identificado con RUC Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip nos dirigimos a ustedes en relacioacuten con helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (nombre del representante legal del representante legal comuacuten del consorcio o apoderado) identificado con DNI Nordm helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip quien se encuentra en virtud a este documento debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de seleccioacuten
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellipFirma y sello del representante legal
Nombre Razoacuten Social del postor
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
FORMATO Nordm 2PRESUPUESTO DETALLADO
DESCRIPCIOacuteN COSTO PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO (1)GASTOS GENERALES(2)
UTILIDAD (3)
TOTAL COSTO (1) + (2) + (3)IGV (18)
TOTAL GENERAL() ()Este monto incluye gastos generales utilidad y tributos
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
ANEXO Ndeg 01
DECLARACIOacuteN JURADA(ART 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
De nuestra consideracioacuten(Nombres y Apellidos del Representante Legal) identificado con DNI Nordm domiciliado en Representante Legal de la empresa helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip que se presenta como postor de la helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) para la EJECUCIOacuteN DE LA OBRA helliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphellip declaro bajo juramento
1- No tengo impedimento para participar en el proceso de seleccioacuten ni para contratar con el Estado conforme al artiacuteculo 10 de la Ley
2- Conozco acepto y se someto a las Bases condiciones y procedimientos del proceso de seleccioacuten
3- Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacioacuten que presento para efectos del presente proceso de seleccioacuten
4- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de seleccioacuten y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro
5- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento asiacute como en la Ley Nordm 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
() Cuando se trate de Consorcio esta declaracioacuten jurada seraacute presentada por cada uno de los consorciados
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
ANEXO Nordm 02DECLARACIOacuteN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIOacuteN
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
El que suscribe identificado con DNI Nordm Representante Legal de con RUC Nordm declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten) materia de helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip(incluir denominacioacuten del proceso) de acuerdo al respectivo Expediente Teacutecnico en el plazo siguiente
PLAZO OFERTADO (Indicar plazo fijado en el expediente teacutecnico) DIacuteAS CALENDARIO
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
ANEXO Ndeg 03PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Soacutelo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Estimados sentildeoresLos suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de seleccioacuten para proveer y presentar una propuesta conjunta para lahelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso) responsabilizaacutendonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso
Asimismo en caso de obtener la buena pro nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio de conformidad con lo establecido por el artiacuteculo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
Designamos al Sr identificado con DNI Nordmhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip como representante legal comuacuten del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal comuacuten en para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccioacuten y a suscribir con la Entidad helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip el contrato correspondiente
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
OBLIGACIONES DE helliphelliphelliphelliphelliphellip participacioacuten1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip1048707 helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
Nombre firma sello y DNI del Nombre firma sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
ANEXO Ndeg 04CARTA DE PROPUESTA ECONOacuteMICA
(MODELO)
SentildeoresCOMITEacute ESPECIALhelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip (indicar denominacioacuten del proceso)
Presente-
Es grato dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de seleccioacuten y el expediente teacutecnico de la obra mi propuesta econoacutemica es la siguiente
CONCEPTO COSTO (Consignar moneda)
total La propuesta econoacutemica incluye todos los tributos seguros transportes inspecciones pruebas y de ser el caso los costos laborales conforme a la legislacioacuten vigente asiacute como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar
(Fecha) helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip
helliphellipFirma y sello del Representante Legal
Nombre Razoacuten social del postor
NOTA 8En caso de tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios el postor formularaacute su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases las condiciones previstas en los planos y especificaciones teacutecnicas y las cantidades referenciales y se valorizan en relacioacuten a su ejecucioacuten real y por un determinado plazo de ejecucioacuten
Cuando el proceso se convoque a suma alzada el postor formularaacute su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestacioacuten requerida seguacuten los planos especificaciones teacutecnicas memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Teacutecnico en ese orden de prelacioacuten consideraacutendose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripcioacuten del contrato es referencial
![index []...Esmeriladoras / Grinders P. 36 Bases magnéticas / Magnetic bases P. 37 Bases magnéticas / Magnetic bases P. 38 Bases magnéticas / Magnetic bases P. 39 Puntos giratorios](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/6070256c7ce579012138bd7e/index-esmeriladoras-grinders-p-36-bases-magnticas-magnetic-bases.jpg)
