BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001200/... · Web viewEvitar generar en la administración procesos de selección para obras,

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE

LA EJECUCIÓN DE OBRAS

Aprobada mediante Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº Símbolo Descripción

1 [ABC] / […….]

La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las Bases.

2 [ABC] / […….]

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS y en la rotulación de los sobres de la Propuesta Técnica y Económica.

3IMPORTANTE: Abc

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comité Especial o por los proveedores. Se debe registrar en color azul.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las Bases Estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº Características

Parámetros

1 Márgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cmIzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en generalCursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

4 Color de FuenteAutomático: Para el contenido en generalAzul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaño de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica11 : Para el nombre de los Capítulos.10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie

6 AlineaciónJustificada: Para el contenido en general y notas al pie.Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos.

7 Interlineado Sencillo8 Espaciado Anterior : 0

Posterior : 09 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer

hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaborado en abril 2014

21

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERALP Nº 01-2014-CELP-MDVLH BASES

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2014-CELP-MDVLH

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES EN EL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-

TRUJILLO-LA LIBERTAD”

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

20


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

21


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

20


información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

http://www.rnp.gob.pe/

21


2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor

20


público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE:

Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le

21


tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como

20


veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

21


económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

20


Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

21


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

20


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra3, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

21


De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales5 señalados en su propuesta técnica.

4 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

5 Ingenieros o arquitectos.

20


Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA6

Profesional7 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad8, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR9 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

21


3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases10.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la

10 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

20


Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

21


3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

20


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

21


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

RUC Nº : 20174738085

Domicilio legal : JR. INDEPENDENCIA Nº 105 – BUENOS AIRES

Teléfono y fax: : 044-481522

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

1.3. VALOR REFERENCIAL11

El valor referencial asciende a S/. 8`903,353.77 (Ocho millones novecientos tres mil trescientos cincuenta y tres con 77/100 nuevos soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de AGOSTO-2014.

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/. 8`903,353.77

(Ocho millones novecientos tres mil

trescientos cincuenta y tres con 77/100 nuevos

soles)

S/. 8`013,018.40

(Ocho millones trece mil dieciocho con

40/100 nuevos soles)

S/. 9`793,689.15

(Nueve millones setecientos noventa y tres mil seiscientos ochenta y nueve con 15/100 nuevos soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO Nº 0367-2014/MDVLH/GM, el 01/10/2014.

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION

11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

20


GERENCIAL Nº 537-2014GM-MDVLH, el 17/09/201412.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

De acuerdo al INFORME Nº 0972-2014-GPPYR/MDVLH, La disponibilidad presupuestal para el presente período 2014, es de acuerdo al sgte. detalle:

RUBRO META ESPECIFICA MONTO0. RECURSOS ORDINARIOS 097 26.22.22 S/. 2`890,208.00

Asimismo existe el compromiso presupuestal para el año 2015 por el monto de S/. 6´013,145.77 (Seis Millones Trece Mil Ciento Cuarenta y Cinco con 77/100 Nuevos Soles).

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA13, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Llave en mano.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de: doscientos diez (210) días calendario. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El pago por el costo de reproducción de las bases y expediente técnico es de S/. 970.00 (Novecientos Setenta con 00/100 Nuevos soles)14, debiendo ser cancelado en caja de la OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA de la Municipalidad de Víctor Larco Herrera – Av. Larco Nº 204 - local anexo - Buenos Aires, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 05:00 pm.15

1.11. BASE LEGAL

- Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.- Ley Nº 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2014.12 No considerar este párrafo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la

elaboración del expediente técnico.

13 De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema mixto.

14 Salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.15 Salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente

técnico.

21


- Decreto Legislativo N° 1017 - Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

- Código Civil- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.- Reglamento Nacional de Edificaciones.- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.- Decreto Supremo 138-2012-EF modificación del D.S.N 184°-2008-EF. - Decreto Supremo Nº 021-2009-EF, modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado- Decreto Supremo Nº 040-2009-EF, modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado- Decreto Supremo Nº 0014-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.- D.S.Nº043-2003-PCM, TUO de la Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la

Información Pública - Ley Nº 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº003-2000-PROMUDEH.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

20


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 16

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 07/10/14Registro de participantes : Del: 09/10/14

Al: 10/11/14Formulación de Consultas : Del: 09/10/14

Al: 15/10/14Absolución de Consultas : 21/10/14Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 22/10/14Al: 28/10/14

Absolución de Observaciones a las Bases

: 03/11/14

Integración de las Bases : 07/11/14Presentación de Propuestas : 14/11/14* El acto público se realizará en : Salón consistorial de la Municipalidad

Distrital de Víctor Larco, a las 10:00 AM.Calificación y Evaluación de Propuestas

: 17/11/14

Otorgamiento de la Buena Pro17 : 18/11/14* El acto público se realizará en : Salón consistorial de la Municipalidad

Distrital de Víctor Larco, a las 10:00 AM.

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en una licitación pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Sub - Gerencia de Obras y Proyectos, sito en el Ca. Hnos. Pinzón N° 105 – 2do Piso – Local Anexo – Buenos Aires (en coordinación con la Sub-Gerencia de logística y Servicios Generales), en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:00am a 1:00pm y 2:00 pm a 5:00 pm, según Formato Nº 02 (a través del SEACE se tiene acceso a las bases – incluye Formato Nº 02 del presente proceso; por lo tanto, éste deberá ser impreso, debidamente llenado en original y entregado por el postor)

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

16 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

17 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

21


IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito y facultativamente en versión digital, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes del Local Anexo de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera – Av. Larco Nº 204 – Buenos Aires en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:00am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LP. Nº 01-2014-CELP-MDVLH, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected]

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en Salón Consistorial de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera a 10:00 horas sito en Jr. Independencia Nº 210 – Buenos Aires, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la presencia de notario.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2014-CELP-MDVLH, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

JR. INDEPENDENCIA Nº 210 – BUENOS AIRESAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2014-CELP-MDVLHDenominación de la convocatoria: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN

LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES EN EL SECTOR VISTA ALEGRE-

DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA

20


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (02) copias18.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos19, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección20 (Anexo Nº 2).

El postor deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos, para ejecutar la obra:

DEL POSTOR: El postor deberá acreditar una experiencia mínima en obras generales y similares:

En Obras Generales, haber facturado tres (03) veces el valor referencial de la obra, durante los últimos tres (03) años anteriores a la fecha de presentación de propuesta.

En obras Similares, haber ejecutado obra similar por un monto de (02) veces el valor referencial de la obra, durante los últimos tres (03) años anteriores a la fecha de presentación de propuesta.

18 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

19 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

20 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

SeñoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

JR. INDEPENDENCIA Nº 210 – BUENOS AIRESAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2014-CELP-MDVLHDenominación de la convocatoria: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN

LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES EN EL SECTOR VISTA ALEGRE-

DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA

21


Nota: Se considerará obra similar a la construcción, mejoramiento y/o ampliación de infraestructura educativa, de salud, edificios, locales institucionales, locales comunales, mercados, centros comerciales,

REQUERIMIENTO DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL.

Los recursos mínimos obligatorios que acreditará y proporcionará el contratista para la ejecución de la obra:

1.1.De los Recursos Humanos:01 Residente de Obra Profesional Colegiado y habilitado (Ingeniero Civil

o Arquitecto) Experiencia Profesional mínimo de 03 años de

haber participado como Residente de Obra, Supervisor o Inspector de Obras generales o similares, a ser consideradas para acreditar la experiencia profesional. Acreditado con Certificado.

Capacitación en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y su Reglamento. Mínimo 120 horas lectivas. Acreditado con Certificado y/o Diplomado.

Capacitación en Residencia y Supervisión de Obras con mínimo de140 horas. Acreditado con Certificado y/o Diplomado.

Capacitación en programación de obras con MS-Proyect. Acreditado con Certificado y/o Diplomado.

Capacitación en prevención de riesgos laborales en la construcción con mínimo 800 horas. Acreditado con Diplomado.

Capacitación en Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional en Obras. Acreditado con Diplomado.

Capacitación en costos presupuesto con programa S 10. Acreditado con Certificado y/o Diplomado.

Capacitación en reajustes de precios por fórmula polinómica. Mínimo 70 horas. Acreditado con Certificado y/o Diplomado.

Capacitación en curso de especialización y evaluación del impacto ambiental. Acreditado con Diplomado.

Capacitación en diseño e implantación de plataformas educativas. Acreditado con Certificado.

Arquitecto Arquitecto colegiado y habilitado con 2 años de experiencia en obras generales y/u obras similares, referidos a su propia especialidad, acreditado con Certificados.

Ingeniero sanitario Ingeniero sanitario colegiado y habilitado con dos años de experiencia en obras objeto de la convocatoria y/u obras Similares Acreditado con Certificados.

Ingeniero Mecánico Electricista Ingeniero Mecánico Eléctrico colegiado y habilitado con 2 años de experiencia en obras objeto de la convocatoria y/u obras Similares, referidos a su propia especialidad, diplomado en residencia, supervisión y seguridad en obras públicas. Mínimo 500 horas lectivas, acreditado con certificados

Ingeniero Seguridad de Obra Ingeniero Civil ò Ingeniero Industrial, colegiado y habilitado con 2 años de experiencia en obras objeto de la convocatoria y/u obras similares, colegiado y habilitado, especializado en seguridad de obras, con dos años de experiencia en obras

20


objeto de la convocatoria y/u obras similares, referidos a su propia especialidad con curso de prevención de riesgos y seguridad en obras civiles. Mínimo 120 horas lectivas. Acreditado con certificados.

Ingeniero Ambiental Ingeniero Ambiental colegiado y habilitado con dos años de experiencia en obras objeto de la convocatoria y/u obras similares a su propia especialidad con curso en saneamiento ambiental y diplomado de gestión de recursos naturales y evaluación del impacto ambiental acreditado con certificados.

Arqueólogo Arqueólogo con Registro Nacional de Arqueólogo (RNA) con 2 años de experiencia en obras objeto de la convocatoria y/u obras similares, referidos a su propia especialidad. acreditado con certificados

Asistente de Residente de obra: Ingeniero Civil o arquitecto colegiado y habilitado con 2 años de experiencia como residente y/u inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en ejecución de obras objeto de la convocatoria y/u obras similares con diplomado en ingeniería de seguridad y capacitación en NTE G-50 seguridad durante la construcción. Acreditado con Certificado. Mínimo 60 horas lectivas.

01 Especialista en Mecánica de Suelos Profesional Colegiado y habilitado (Ingeniero Civil). Experiencia mínima de 03 años como especialista en Mecánica de Suelos en el tipo de obras a ser consideradas para acreditar la experiencia profesional.

Capacitación en Ingeniería Geotécnica aplicada a la Ingeniería. Acreditado con Diplomado.

01 Ingeniero estructuralista. Profesional colegiado y habilitado (Ingeniero Civil con experiencia mínima de 3 años como especialista en estructuras, en obras similares, acreditado con certificados, con capacitación en estructuras acreditados con certificados.

01 Capacitador Educacional Profesional Licenciado con: Experiencia mínima de 6 años en el sector de

educación a nivel de gestión y monitoreo de proyectos de capacitación.

Experiencia mínima 2 años como consultor del Ministerio de Educación del Perú, en programación y control de actividades relacionadas con la unidad de capacitación en gestión para directores (UCGED).

Con grado de Magister en administración estratégica.

Capacitación en Curso Universitario de actualización profesional en Recursos Humanos.

Capacitación en Diplomado en Gestión por Resultados en el Sector Público.

NOTA:

Además para acreditar la experiencia profesional del personal propuesto, deberá presentar i) copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad o ii) constancias, o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia profesional propuesto, vale decir, que tales documentos deben señalar expresamente y sin lugar a dudas el objeto de contratación, la fecha de inicio y fecha de término de la experiencia a acreditar.

21


IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA

El postor deberá acreditar que los contenidos digitales a incorporar en la plataforma educativa cumplen con los siguientes requisitos:

Estar diseñados en base a la propuesta pedagógica del diseño curricular nacional DCN vigente.

Estar probados en plataformas desarrollados en el 2014 y se hayan ejecutado en más de 10 colegios en el País o en el extranjero.

Esto se acreditará mediante declaración jurada del postor Y/o documento acreditativo.

EQUIPO MÍNIMO:

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIIPO MÍNIMO:El equipo deberá tener una antigüedad máxima de diez (10) años, en funcionamiento óptimo y con libre disponibilidad en el inicio de la ejecución de obra; para la acreditación del equipo mínimo podrán presentarse documentos que sustenten la propiedad de los equipos, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos o declaraciones juradas que garanticen la disponibilidad de los equipos, sin perjuicio de que se verifique dicha disponibilidad con ocasión de la suscripción del contrato (Pronunciamiento Nº 180-2012/DSU).

Los documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos deberán entregarlo como parte de la documentación para la firma del contrato.

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos

N° EQUIPO CANTIDAD1 CARGADOR S/LLANTAS 110 -125 HP 012 MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 11 P3,

22 HP01

3 CAMION VOLQUETE 4X2 140/210 HP 6M3 014 MARTILLO NEUMATICO 25/29KG 015 VIBRADOR GASOLINA 1 ¾ 4HP 016 RETROEXCAVADORA S/ LLANTAS 58 HP- 1 YD 3 017 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATÓRIA 4.0 HP 018 TEODOLITO Y MIRA 019 WINCHE-2 BALDES, 3.6 HP 0110 COMPRESORA NEUMÁTICA-93 HP-335/ 375 PCM 0111 TRACTOR S/ORUGAS 140/160 HP 01

20


al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 10).

g) Se presentará Carta de compromiso suscrita por el profesional donde indique expresamente que en caso de ganar el postor la buena pro, se compromete a participar en la ejecución de la obra como residente de obra.

h) Declaración Jurada en la cual el postor declare bajo juramento que el profesional propuesto contará con habilidad profesional al momento de que presten sus servicios en la ejecución de la obra. Para dicho efecto, deberá proporcionar a la Entidad el certificado de habilidad de los profesionales participantes en el momento en que intervienen efectivamente con la prestación de sus servicios.

i) Declaración Jurada en la que el postor se compromete, para la etapa de la ejecución contractual en caso de ganar la buena pro; a establecer como sede a la Provincia de Trujillo para la solución de controversias derivadas del presente proceso. (Anexo Nº 11).

j) En caso el postor no posee domicilio en la Provincia de Trujillo, según su RNP o el consorcio no hubiera fijado su domicilio común en la Provincia de Trujillo, adjuntará declaración jurada donde se compromete, de ganar la buena pro, a establecer a la ciudad de Trujillo de la Región La Libertad como domicilio legal para todos los actos relacionados a la ejecución contractual, para cuyo efecto al momento de suscribir el contrato deberá presentar copia del recibo de agua, luz o teléfono para acreditar el domicilio. (Anexo Nº 12).

k) Declaración Jurada en la que el postor se somete a la fiscalización posterior de la totalidad de la documentación e información presentada y declarada en mi Propuesta Técnica y Económica, asumiendo toda la responsabilidad respecto de ellos en caso se verifique documentación falsa, adulterada o que contenga información inexacta. En consecuencia, el postor manifiesta que tiene pleno conocimiento que la vulneración del Principio de Presunción de Veracidad generará el inicio, en su contra y en el de su representada, de las acciones administrativas, civiles y penales que corresponda, sujetándome a los fueros que correspondan tales acciones. (Anexo Nº 13).

l) Declaración jurada en el cual el postor declare bajo juramento que se compromete a tener disponible los equipos mínimos solicitados. Los documentos que sustenten la propiedad posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos deberán entregarlo para la firma de contrato. Los cuales se detallan: (Formato Nº 03)

EQUIPO MÍNIMO:

21


IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. Se considerará obra similar a la construcción, mejoramiento y/o ampliación de infraestructura educativa, de salud, edificios, locales institucionales, locales comunales, mercados, centros comerciales,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Formato Nº 04, Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: i) copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad o ii) constancias, o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia profesional propuesto, vale decir, que tales documentos deben señalar expresamente y sin lugar a dudas el objeto de contratación, la fecha de inicio y fecha de término de la experiencia a acreditar.


22 HP01


20


Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: Título profesional de Ingeniero civil.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación. Donde se manifieste que el contratista ejecutó la obra sin incurrir en penalidades. Formato Nº 05

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento, en los casos de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano, las Bases también deberán incluir factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA21

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

21 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

21


2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Copia de DNI del Representante Legal o en su caso de los representantes legales de las empresas consorciadas y copia del DNI del representante del Consorcio, de ser el caso.

b) Copia de la vigencia del poder del representante legal del adjudicatario, o en su caso, de los representantes de las empresas consorciadas.

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizadas, o en su caso, de las empresas consorciadas.

d) Copia del RUC de la empresa; o copia del RUC de las empresas consorciadas de ser el caso.

e) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas por Notario, de ser el caso. El contrato de consorcio deberá consignar obligatoriamente el nombre del representante legal del consorcio, el domicilio legal del consorcio en la ciudad de Trujillo, los porcentajes de participación conforme a la promesa formal de consorcio, así como la parte consorciada que facturará en nombre del consorcio, de ser el caso.

f) Documento donde precise los números telefónicos de contacto y correo electrónico del representante legal para comunicaciones relacionadas a la prestación.

g) Copia del recibo de agua, luz o teléfono para acreditar el domicilio en la ciudad de Trujillo

h) Carta donde el adjudicatario autorice expresamente a la Entidad a efectuar los pagos, materia de contratación, al Código de Cuenta Interbancario (CCI) que consigne, y en caso de consorcios, la Carta deberá autorizar el CCI del consorciado que facturará en nombre del consorcio. (Anexo Nº 14)

i) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado emitido por el OSCE, en caso de consorcio, se deberá presentar por cada una de las empresas consorciadas.

j) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso

20


k) Póliza de seguro que cubra daños a terceros (personas y bienes), cuya cobertura sea mínimo el 20% del monto adjudicado;

l) Relación de maquinaria, presentando copia de tarjeta de propiedad o contrato de alquiler de ser el caso, que cumplan con los requerimientos técnicos mínimos;

m) Compromiso de que proporcionará a la Entidad los certificados de habilidad de los profesionales participantes en la ejecución de la obra en el momento en que intervienen efectivamente con la prestación de sus servicios.

n) Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores, en caso de consorcios, por cada uno de los consorciados.

o) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo. Este calendario obligatoriamente debe de seguir el lineamiento de la curva de Gauss.

p) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;

q) Cuadro desagregado de los gastos generales de su propuestar) Presupuesto Detallado - Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta. (Según Formato Nº 2). s) Carta Fianza por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato, el mismo

que es equivalente al 10% del monto contractual.

La Carta Fianza deberá tener las características de incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

El único medio de garantía aceptado será la Carta Fianza, la cual deberá estar vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. Asimismo, la garantía deberá hacer referencia al número y denominación del proceso de selección del cual deriva la contratación así como encontrarse dirigido a nombre de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA garantizando al postor. Del mismo modo, en caso de consorcios se deberá señalar de manera expresa el nombre de todos y cada uno de los integrantes del consorcio. En caso contrario, será rechazada de pleno derecho por primar el Principio de Literalidad.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato, plazo dentro del cual el postor ganador y la Entidad deberán realizar las acciones correspondientes para cumplir las disposiciones contenidas en el numeral 1 del artículo 148 del Reglamento.

La citada documentación deberá ser presentada en La citada documentación deberá ser presentada en ventanilla de Mesa de Partes del Local Anexo de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera – Av. Larco Nº 204 – Buenos Aires con atención a la Sub-Gerencia de Logística y Servicios Generales.

IMPORTANTE:

Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

21


2.8.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un (01) adelanto directo por el monto del 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

La solicitud deberá contener:

- Carta Fianza por idéntico monto al solicitado como adelanto y un plazo mínimo de vigencia de tres meses renovables hasta la cancelación y/o amortización total del adelanto.

- Comprobante de pago.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de toda la documentación solicitada al contratista.

La amortización del adelanto se hará mediante el descuento en los pagos parciales.

Dicho adelanto se otorgará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 162°, 171°, 172° y 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Asimismo, debe precisarse que el único medio de garantía aceptado será la Carta Fianza, la cual deberá estar vigente por un periodo mínimo de 3 meses y se renovará antes de su vencimiento de modo trimestral hasta la amortización total del adelanto. Igualmente, la garantía deberá señalar expresamente que garantiza el adelanto solicitado por el contratista hasta el monto total solicitado, así como que deberá hacer referencia al número y denominación del proceso de selección del cual deriva la contratación y encontrarse dirigido a nombre del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA. Del mismo modo, en caso de consorcios se deberá señalar de manera expresa el nombre de todos y cada uno de los integrantes del consorcio. En caso contrario, será rechazada de pleno derecho por primar el Principio de Literalidad.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201° del Reglamento.

2.8.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 12.46% del monto original del contrato, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

El contratista debe solicitar formalmente al Supervisor de Obra el Adelanto para Materiales con una anticipación de veintiún (21) días calendarios a la fecha prevista para la adquisición de materiales según el calendario de adquisición de materiales, vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

La solicitud deberá contener:

- Carta Fianza por idéntico monto al solicitado como adelanto y un plazo mínimo de vigencia de tres meses renovables hasta la cancelación y/o amortización total del adelanto. La Carta Fianza deberá contar con iguales características al del adelanto directo.

- Comprobante de pago- Sustento técnico del adelanto solicitado en virtud al calendario de adquisición de

materiales considerando el plazo establecido en el párrafo precedente.- Calendario de adquisición de materiales

20


El Supervisor de Obra emitirá su opinión técnica favorable sobre la procedencia dentro del plazo de 3 días calendario de decepcionada la solicitud y lo remitirá a la Entidad, adjuntando los siguientes documentos:

- Conformidad técnica.- Informe favorable de pago.- Copia del cuaderno de obra en la cual se indica el pedido de adelanto para

materiales

En caso el Supervisor de Obra encontrara el pedido contraria a los plazos establecidos anteriormente o no contase con el debido sustento técnico o no se encuentre acorde con el calendario de adquisición de materiales, el Supervisor rechazará el pedido y lo devolverá directamente al Contratista, poniendo de conocimiento a la Entidad del rechazo.

Con la opinión favorable del supervisor, la Entidad, a través de la Sub Gerencia de Obras y Proyectos, emitirá opinión técnica respecto del pedido de adelanto para materiales, de ser ésta favorable se procederá con el trámite de pago del adelanto para materiales, El plazo con el que cuenta la Entidad para efectuar el pago por el adelanto solicitado no podrá superar los 17 días calendario.

La amortización del adelanto se hará mediante el descuento en los pagos parciales.

Dicho adelanto se otorgará de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 188° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201° del Reglamento.

2.9. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será Mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197° del Reglamento. Para su pago la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el supervisor; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.10. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 10 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

21


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CÀCERES EN EL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

De conformidad con los artículos 13 de la Ley y 11 de Reglamento, el área usuaria es la responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de las obras a ser ejecutadas, en el expediente técnico de obra; para tal efecto, deberá tener en consideración la concurrencia de la pluralidad de proveedores en el mercado y evitar incluir requisitos innecesarios cuyo cumplimiento sólo favorezca a determinados postores. Adicionalmente, el detalle del expediente técnico deberá cumplir, obligatoriamente, con los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, si las hubiere. Asimismo, deberá observarse los requisitos establecidos en los reglamentos sectoriales, según lo indicado en el artículo 11 del Reglamento.

ANTECEDENTES

De la infraestructura existente, todos los bloques se encuentran en condiciones deficientes para su funcionamiento, por lo que se requieren ser demolidos a fin de crear espacios para el reordenamiento y zonificación de las metas físicas propuestas.

Con la finalidad de revertir la situación actual del citado colegio el cual no cuenta con una infraestructura educativa adecuada, la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, en estricto cumplimiento de la Ley de Municipalidades y en convenio con el Ministerio de Educación, aprueban el Expediente Técnico para la ejecución del proyecto: Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Nº 81026 Andrés Avelino Cáceres en el sector vista alegre.

OBJETIVOS

Como principal objetivo se tiene un planteamiento arquitectónico ordenado y funcional dado que el colegio ha venido creciendo sin ninguna planificación ni orden previsto. El planteamiento del proyecto propone dos ingresos; un ingreso al área académica y una al polideportivo; cada ingreso es totalmente independiente; desde el primer ingreso se accede al patio alrededor del cual se encuentra los módulos propuestos.Todo el conjunto en general ha sido adecuado según la Norma A.120.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El proyecto comprende lo siguiente:

- AULAS- POLIDEPORTIVO- CERCO Y OBRAS EXTERIORES

20


- EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÌA Y CAPACITACION

De acuerdo al Expediente técnico del proyecto.

POBLACIÓN BENEFICIADA

La población beneficiada con el mejoramiento de servicio educativo en la Institución Educativa Andrés Avelino Cáceres es: 576 alumnos.

2. VALOR REFERENCIAL y CÓDIGO SNIP:

OBRA VALOR REFERENCIALCÓDIGO

SNIP:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CÀCERES EN EL SECTOR VISTA

ALEGRE-DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD”.

S/. 8´903,353.77 (Ocho Millones Novecientos Tres Mil Trescientos Cincuenta y tres Con 77/100 Nuevos Soles)

266819

El valor referencial incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Agosto de 2014.

3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución de la obra es de Doscientos diez (210) días calendario y se contabilizará siempre y cuando se dé cumplimiento de las exigencias indicadas en el artículo 184º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. Nº 184-2008 – EF y D.S N° 138-2012-EF).

4. LOCALIZACIÓN DE LA OBRALa zona del proyecto se encuentra ubicada geográficamente en:Sector : Vista AlegreDistrito : Víctor Larco HerreraProvincia : TrujilloRegión : La Libertad

5. TIPO DE PROCESO Y MODALIDAD CONTRACTUAL.Tipo de proceso : Licitación Pública.Sistema de Contratación : A suma alzadaModalidad de Ejecución Contractual: llave en mano, ya que el postor debe ofertar en conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de la presente obra.SUSTENTO DE LA MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL:La modalidad de ejecución contractual se ha previsto por lo sgte:

Que la nueva infraestructura educativa se ponga al servicio del alumnado en el menor tiempo posible; evitando generar mayores costos de alquiler de local para el dictado de clases.

Evitar generar en la administración procesos de selección para obras, bienes y servicios; que conllevan a prolongar los tiempos en perjuicio del servicio educativo oportuno.

5.1 DEFINICIONESObra Similar: Se considerará obra similar a la construcción, mejoramiento y/o ampliación de infraestructura educativa, de salud, edificios, locales institucionales, locales comunales, mercados, centros comerciales,

5.2 ADELANTOS: Se consideran adelanto directo por el 20% del monto del contrato original y adelanto de materiales por el 12.46% del monto del contrato original.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRALas especificaciones técnicas son las que están contenidas en el Expediente Técnico de la Obra aprobado con Resolución Gerencial N° 537 - 2014 – GM-MDVLH de fecha 17 de Setiembre de 2014, estas especificaciones técnicas detallarán la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones, controles de calidad, modalidad de pago, entre otras; que servirán para cumplir con la correcta ejecución de la obra.

7. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

21


Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista.

8. COORDINACION CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIO El Contratista a la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Públicas y empresas de servicio, mediante Cartas y gestiones a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

9. DAÑOS A TERCEROSConstituye obligación del Contratista el sumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de la que la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

10. SEGUROS

EL CONTRATISTA, según lo establecido en el Artículo 154º de EL REGLAMENTO, antes del inicio de la ejecución de LA OBRA deberá obtener todos los Seguros necesarios según la Legislación Nacional aplicable, los mismos que deberán acreditarse ante La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, los mismos que se mantendrán en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecución de Obra haya sido recibido por La Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera.

11. INDEMNIZACIONESEs obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos o negligencia. Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledaños en el perímetro de la construcción, cuyas instalaciones y/o cimentaciones queden comprendidas en el área de influencia de las excavaciones efectuadas para el proyecto y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad y además de ejecutar cualquier obra que sea necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios si el caso lo amerite.

12. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES.

El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato deberá presentar una dirección electrónica (correo electrónico) autorizando expresamente, esta modalidad para que la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones, además, deberá acreditar una dirección procesal en la Ciudad de Trujillo ò en el Distrito de Víctor Larco.

13. DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN E INSPECCIÓN PREVIA

El sistema de contratación elegido para la ejecución de la presente obra, es el de suma alzada, al presentar su propuesta durante el proceso de selección el postor se obliga a realizar el íntegro de las prestaciones necesarias para la ejecución de la obra – conforme a los planos y especificaciones técnicas, y demás información prevista en el expediente técnico, por el monto o precio ofertado en su propuesta económica.

Siendo el sistema de contratación del presente proceso de selección a suma alzada implican, como regla general, la invariabilidad del precio pactado, por lo que el contratista se obliga a realizar el íntegro de las prestaciones necesarias para la ejecución de la obra por el precio ofertado en su propuesta económica.

Por lo que se le insta a los participantes del proceso visitar e inspeccionar la totalidad del sitio y áreas donde se ejecutara la obra objeto de este proceso de selección y efectuar todas las

20


evaluaciones que sean necesarias, verificaciones y análisis que estimen pertinentes para presentar su propuesta.

Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los aspectos técnicos, condiciones de trabajo, clima, accesos, reglamentación de la zona, manejo, almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía eléctrica, comunicaciones, aspectos de los gremios sindicales y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecución de la obra.

La presentación de la propuesta implica la tacita aceptación del postor de que no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciación y ejecución de las obras en forma técnicamente correcta, según el Expediente Técnico.

DE LAS OBRAS PRELIMINARES

- El Contratista presentará una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos estimados de facturación.

- El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la Obra, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión y aprobación del Supervisor.

- La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

- Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solución técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

- El contratista, para el inicio de los trabajos se deberá contar con la documentación requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

- Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no menor a cinco (05) días hábiles, respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos en obra conforme a las previsiones del Plan de Trabajo definitivo.

- El Contratista ejecutará el Trazo Topográfico y Replanteo de la Obra y presentará a la Supervisión para su aprobación.

- El Contratista procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos consistentes en el replanteo del eje de diseño, nivelación y levantamiento de secciones transversales, lo que será sometido a la aprobación de la Supervisión.

- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural.

- Los gastos que demande la instalación, el funcionamiento y conservación del local (Oficinas y Almacenes) de El Contratista para la ejecución de la obra, se extenderán hasta la liquidación de la obra y corren por cuenta del Contratista.

- El Contratista será responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución.

- El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes donde puedan producirse accidentes.

- El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones necesarias.

- El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

- El Contratista deberá asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del medio ambiente.

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Aspectos Generales.-

21


- El Contratista está prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de los mismos, sin autorización escrita del Supervisor, de darse el caso dichos documentos de autorización deberán entregarse una copia a la Entidad.

- El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. Los daños y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

- En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situación previa a la realización de los trabajos a fin de que éste determine la acción a seguir.

- El Contratista tendrá a su cargo la confección de toda la documentación que fuera necesaria y su tramitación respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdicción sobre el sitio de Obra.

- El Contratista está obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaerá sobre el Contratista.

- Ningún trabajo adicional se comenzará sin autorización escrita del Supervisor en el Cuaderno de Obra, caso contrario no será reconocido para fines de pago.

De las Valorizaciones y Metrados.- Las valorizaciones serán mensualmente por lo que se presentarán, en (03) originales y una (1) copia, acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales es de cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

Luego de la Recepción de las Obras, el Contratista presentará la Valorización de Liquidación Final, la cual será sometida a la aceptación u observaciones del Supervisor o del Contratante en forma escrita.

La Liquidación Final de Obra.-La liquidación Final debe estar respaldada por: - Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato están libres de todo reclamo

legal, deudas y prebendas. - Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final. - Costo total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. - Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. - Deducciones en favor del Contratante por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los

hubiera. - Saldo a favor o en contra del Contratista.

Al Inicio de la Obra, el Contratista deberá presentar su propuesta de gestión ambiental y de seguridad en formato Word a la Entidad contratante por medio del Supervisor de Obra, la misma que debe cumplir como mínimo con los estándares y normatividad pertinente de la República del Perú:

a) Plan de Gestión Ambiental En concordancia con la Ley del Ambiente N° 28611 artículo III, Plan de Gestión Ambiental deberá identificar los principales impactos ambientales que se generarán durante la ejecución de las obras de acuerdo al plan de trabajo y se propondrán las correspondientes acciones de mitigación ambiental con indicación expresa de los recursos y tiempos asignados para su ejecución, en diagrama pert/cpm.

b) Plan de Gestión de Seguridad

20


En concordancia con la Ley 29783 aprobada el 20 de Agosto de 2011, en el Plan de Gestión de Seguridad se deberán identificar los principales peligros y riesgos asociados a la ejecución de las obras de acuerdo al plan de trabajo y se propondrán las correspondientes medidas preventivas con indicación expresa de los recursos y tiempos asignados para su ejecución, en diagrama pert/cpm.

Los Planes de Gestión Ambiental y de Gestión de Seguridad se deberán presentar conforma al detalle siguiente:

I. CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL1. ANTECEDENTES1.1. INTRODUCCION1.2. OBJETIVO 1.3. MARCO CONCEPTUAL1.4. METODOLOGIA

2. GENERALIDADES2.1. LEGISLACION AMBIENTAL2.2. MARCO INSTITUCIONAL

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO3.1. UBICACIÓN3.2. ZONIFICACIÓN3.3. METAS DEL PROYECTO3.4. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DEL PROYECTO

4. DESAROLLO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL

4.1. IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES IMPACTOSA. FASE DE PLANEAMIENTOB. FASE DE CONSTRUCCIÓNC. FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOD. FASE DE ABANDONO

4.2. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTALA) Medidas de Mitigación en la Etapa de PlaneamientoB) Medidas de Mitigación en la Etapa de ConstrucciónC) Medidas de Mitigación en la Etapa de Operación y MantenimientoD) Medidas de Mitigación en la Etapa de Abandono

4.3. MONITOREO AMBIENTALA) EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓNB) EN LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO

4.4. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTALA) ACCIONES A EJECUTAR

4.5. PROGRAMA DE ABANDONO4.6 MATRIZ DE LEOPOLD4.7 DIAGRAMA PERT/CPM

II. CONTENIDO MINIMO DEL PLAN DE SEGURIDADRESPONSABILIDADES GENERALES

I.- RESPONSABILIDADES GENERALES

1.0 PROPOSITO:2.0 DEFINICIONES:2.1 GERENCIA: 2.1.1 JEFE DE PROYECTO: 2.1.1.1 JEFES DE OBRAS Y JEFES DE TERRENO: 2.1.2 JEFE DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS:

21


2.1.1.2. ADMINISTRADOR:2.2 SUPERVISORES:

2.2.1 CAPATACES Y JEFES DE CUADRILLA: 2.2.3 TRABAJADORES EN GENERAL:

II.- GENERACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ESPECÍFICO

1.0 OBJETIVO:2.0 DEFINICIONES:3.0 PERSONAL INVOLUCRADO:4.0 ESTÁNDARES:5.0 PROCEDIMIENTOS:6.0 PROCEDIMIENTO TIPO

III.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA

1.0 GENERALIDADES: 2.0 OBJETIVOS GENERALES:3.0 TIPOS DE EMERGENCIAS:

IV.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

V.- PROCEDIMIENTO PARA LAS CONDICIONES EN INSTALACIONES ELECTRICAS PERMANENTES Y TEMPORALES EN OBRA

VI.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS INFLAMABLES

VII.- PROCEDIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES NO PELIGROSOS

VIII.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO Y DESPLAZAMIENTOS IX.- PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN LINDEROS ABIERTOS

X.- PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIONES

XI.- PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS CON EQUIPOS Y MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRA

XII.- PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA OPERADORES DE EQUIPOS MÓVILES

XIII.- PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS CON EQUIPOS DE AIRE COMPRIMIDO

XIV.- PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS CON HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOSXV.- PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS CON SOLDADURA Y CORTE

XVI.- PROCEDIMIENTO PARA USO DE HERRAMIENTAS DE CORTE Y DESGASTE

XVII.- PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS CON FIERRO DE CONSTRUCCIÓN

XVIII.- PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

XX.- PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULEO DE MATERIALES MANUALMENTE

20


14. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MOBILIARIO.

CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES TIC

GENERALIDADES

A. CONSIDERACIONES GENERALES

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias a los proyectos de ingeniería del presente Expediente Técnico y por lo tanto los encargados de la Construcción (contratista) deberán necesariamente seguirlas y obedecerlas. Cualquier cambio de las especificaciones presentes será de absoluta responsabilidad del Contratista, estando facultada la ENTIDAD, a efectuar observaciones respecto a las obras no ejecutadas de acuerdo a las especificaciones contenidas en el presente documento.

Las obras se ejecutarán de acuerdo a los planos aprobados por LA ENTIDAD; las especificaciones técnicas que se presentan comprenden el proceso constructivo, materiales, equipos, mano de obra, unidad de medida y forma de pago.

Los pagos se efectuarán de acuerdo a las unidades de medida previamente determinadas para cada partida, estos pagos serán de acuerdo al avance mensual de obra, previa verificación y autorización del Supervisor.

En el caso de existir divergencias entre los documentos del proyecto: los planos tendrán en validez sobre las especificaciones técnicas, metrados, presupuestos, las especificaciones técnicas tendrán validez sobre los metrados, presupuestos, los metrados tendrán validez sobre los presupuestos.

B. CONSIDERACIONES PARTICULARES

El Contratista deberá comunicar antes de dar inicio a los trabajos, de cualquier incompatibilidad en el Proyecto, que deberá ser solucionado por el Consultor de LA ENTIDAD oportunamente, cualquier modificación del proyecto que genere incremento en el costo de las partidas y/o en el Plazo de ejecución de la obra, que se derive por la no-aplicación de lo antes mencionado, no será reconocida por LA ENTIDAD; siendo el Supervisor el encargado de hacer cumplir esta consideración.

El Contratista deberá tomar en cuenta todas las medidas de seguridad a fin de evitar cualquier accidente tanto del personal de obra como de cualquier otro ajeno a ella, así como la seguridad de los materiales y equipos de obra, siendo todo ello de su total

21


responsabilidad. Especial atención se tendrá en la observación de las leyes y demás disposiciones de seguridad vigentes.

Si durante el curso de la ejecución del contrato, cualquier operación, trabajo o condición, es considerada peligrosa por la Supervisión, el Contratista al recibir la notificación de aquello, deberá hacer las correcciones apropiadas a las circunstancias o según se le indique.

Asimismo, todos los trabajos y actividades que implique la ejecución de la obra deberán realizarse teniendo en cuenta de no dañar las estructuras, redes y/o instalaciones ajenas al presente proyecto. Si propiedades de terceros resultasen dañadas, debido a actividades del Contratista, éstas deberán ser restauradas inmediatamente y dejadas en las mismas condiciones en las que se encontraban antes del daño, o indemnizar al propietario. De igual manera en caso daños a terceros, será de responsabilidad del Contratista cubrir los gastos de acuerdo a la normatividad vigente.

El Contratista deberá indemnizar y dejar a salvo a la Entidad y a sus Funcionarios, de cualesquiera de acciones o reclamos hechos por daños o perjuicios ocasionados a personas o propiedad, como consecuencia de negligencia en el resguardo del trabajo, o por el uso de la construcción de la obra de materiales que no cuenten con los requisitos de las especificaciones y/o debido a negligencia o mala conducción del contratista.

El Contratista deberá conducir sus operaciones de manera que cause la menor obstrucción o inconveniencia posible al tránsito público y no deberá tener bajo construcción un área o cantidad de trabajo mayor del que pueda ejecutar correctamente y con la debida consideración a los derechos del público. Así mismo el Contratista tendrá la obligación de mantener las señales y otros controles necesarios para un adecuado encauzamiento del tránsito y en donde sea necesario se proveerán accesos y cruces temporales.

El Contratista deberá entregar al almacén de LA ENTIDAD los materiales, equipos y/o elementos a desmontar que no sean reutilizados, previa inspección del Supervisor. El Contratista también estará en la obligación de financiar los gastos de abastecimiento de energía eléctrica y agua que implique la ejecución de la obra,

El Contratista deberá tener en cuenta las condiciones y variaciones de clima, así como las vías de comunicación, problemas de agua, energía eléctrica, accesos, lluvias y otros factores y preverlos en la ejecución de la obra de manera que no perjudique el avance de la misma.

El Contratista deberá proporcionar y mantener en condiciones sanitarias y de limpieza, los servicios para el uso de sus empleados, cumpliendo con los requisitos y reglamentos de las autoridades de Sanidad Pública. También deberá mantener los predios del campamento, presentable y en perfectas condiciones de sanidad y limpieza. La electricidad utilizada en obra será asumida por el Contratista, así como la conexión a las instalaciones provisionales básicas de agua, desagüe, electricidad y comunicaciones.

Hasta la aceptación de la obra por la Entidad Contratante, la Obra deberá estar bajo el cargo y cuidado del contratista, y éste deberá tomar todas las precauciones necesarias para protegerlas contra daños y perjuicios causados por elementos extraños o por otra

20


causa, ya sea debido a material o trabajo defectuoso o la omisión de trabajos considerados en el expediente técnico.

DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designará sea a un Ingeniero Civil o Arquitecto, idóneamente preparado y de amplia experiencia, debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos constructivos, así como la correcta aplicación de las normas establecidas y de lo descrito en el presente Expediente Técnico.

DEL PERSONAL

El Residente deberá presentar al Supervisor de la Entidad, la relación del personal que va a trabajar en la obra, reservándose el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal, o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempeñar el cargo encomendado.

El Residente deberá acatar la determinación del Supervisor de la Entidad y no la podrá invocar como causa justificadora para solicitar ampliación de plazo para la entrega de obra.

DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en la obra; el equipo variará de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en todo caso debe ser suficiente y estar en óptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.

DE LOS MATERIALES

El acopio de los materiales deberá hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause malestar en la ejecución de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos.

El Contratista deberá construir y mantener la oficina de Obra para la Supervisión, así como también para la Residencia de Obra.

El Residente pondrá en consideración del Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobación podrán usarse en la obra. El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas ó con las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.

DE LAS PRUEBAS

Es obligación del Contratista, durante el transcurso de la ejecución de la obra, realizar todas las Pruebas, análisis y ensayos necesarios para la verificación del óptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser así, el Supervisor está autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista la reposición de ellos.

SERVICIOS DE LABORATORIO

El Contratista propondrá a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean

21


necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presente Expediente Técnico

El laboratorio de pruebas deberá tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas especificadas.

El Contratista obtendrá la aceptación del Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del Contratista, será de su responsabilidad.

Pruebas y Muestras

El Contratista suministrará todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo de las pruebas. Estas se llevarán a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. Se llevará un registro que incluya el tipo, tiempo, localización y número de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevará a cabo las pruebas requeridas dentro de un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendirá un informe escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitará todos los materiales para muestras y cooperará en las actividades requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

Informes de Prueba

Según se especifique en Planos o si el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentará para su revisión informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la información suministrada por el Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la Obra serán remitidos directamente del laboratorio al Supervisor.

C. COMPATIBILIZACION Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista deberá seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecución de la obra, como complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

Deberá además ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Códigos y Normas nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, así como el contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas, es compatible con los siguientes documentos:

Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. Seguridad durante la Construcción G.050 Norma Técnica de Infraestructura Sanitaria para Instalaciones Urbanas S100 Manuales de Normas del A.C.I. Manuales de Normas del A.S.T.M. Código Nacional de Electricidad del Perú. Reglamento de la Ley de Industria Eléctrica del Perú

20


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INSTALACIONES TIC

GENERALIDADES

Estas especificaciones corresponden al Proyecto de Instalaciones TIC que con los Planos, Memoria Descriptiva y Metrado, tratan de fijar las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse la obra; así como la calidad y características de los materiales y equipos que deben utilizarse para obtener la operación completa y satisfactoria del sistema.

Este capítulo está coordinado y se complementa con las condiciones generales de construcción.

Aquellos ítems de las condiciones generales que se repiten en este capítulo; tiene como finalidad atraer sobre ellas atención particular, insistiéndose a fin de evitar la omisión de cualquier condición general o especial.

Donde cualquier especificación, proceso de construcción, metrado o material se ha dado nombre de fabricante o número de catálogo, se entiende que es simple referencia.

Cualquier trabajo material o equipo que no se muestre en las especificaciones, pero que sí aparecen en los planos o metrados y viceversa y que se necesiten para completar las instalaciones TIC, serán suministrados y probados por los constructores, sin costo alguno para el propietario.

Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en los planos, especificaciones o metrados, pero necesarios para la instalación, deben ser incluidos en el trabajo del contratista, de igual manera que se hubiese mostrado los documentos mencionados.

En la oferta, el Contratista notificará por escrito de cualquier material o equipo que se indique y considere posiblemente inadecuado o inaceptable de acuerdo a las leyes, reglamentos y ordenanzas de las autoridades competentes, así como cualquier trabajo necesario que haya sido omitido.

Si no se hace esta notificación, las eventuales infracciones en que se incurra, será asumida directamente por el Contratista, sin costo alguno para el Municipio Distrital de Víctor Larco Herrera.

APROBACIONES

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá someter a consideración del Municipio Distrital de Víctor Larco Herrera, Ministerio de Educación, o a los asesores o supervisor que designe, una muestra de cada material a emplear a fin de obtener la conformidad y aprobación.

En la propuesta se debe indicar las características de los materiales a emplearse tales como el nombre del fabricante, tipo, tamaño, modelo, etc.

El propietario se reserva el derecho de pedir muestras de cualquier material, sea directamente o a través de los asesores, o supervisor

Si los materiales son instalados antes de ser aprobados por el propietario, este puede hacer retirar dichos materiales sin costo alguno; cualquier gasto ocasionado por este motivo será por cuenta del contratista. Igual se procederá si a opinión del ingeniero proyectista, los trabajos y materiales no cumplan con lo indicado en el proyecto.

DE LOS MATERIALES

21


Los materiales a usarse deben ser nuevos, de primera calidad, de primer uso y de utilización actual en el mercado nacional o internacional.

Donde no se especifique claramente la calidad de los materiales a usar, éstos serán de la mejor clase o marca que se emplea en construcciones similares y que cuenten con certificado de control de calidad por la Entidad correspondiente. No podrán emplearse materiales que no lleguen en buenas condiciones a la obra o que en el momento de utilizarse no estuvieran en buenas condiciones.Los materiales deben ser guardados en la obra en forma adecuada siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante y las recomendaciones dictadas por los manuales de instalaciones. Si por no estar almacenados como es debido, ocasionan daños a personas o equipos, estos deben ser reparados por cuenta del contratista, sin costo alguno para el Municipio Distrital de Víctor Larco Herrera.

El Municipio Distrital de Víctor Larco Herrera, cuando lo estime conveniente solicitará muestras de los materiales a usarse.Todos los fabricantes determinan sus materiales bajo cierto número de catálogos con los que se designan sus características; así como también tienen especificaciones para su armado y puestas en funcionamiento.Todas estas pasarán a formar parte de estas especificaciones si concuerdan con las normas ya enunciadas y satisfacen plenamente con lo que se especifica.Si los materiales se instalaran antes de ser probados y autorizados para su uso, el Municipio Distrital de Víctor Larco Herrera se reserva el derecho de ordenar su retiro, los costos serán de exclusiva responsabilidad del Contratista.El Contratista indicará una relación pormenorizada de todos los materiales que va a usar en la instalación con los correspondientes nombres de los fabricantes, tipo, tamaño, modelo, etc.; de ser aprobados se podrán usar ciñéndose a las especificaciones propias de cada fabricante coherentes con las normas ya mencionadas

CÓDIGOS Y REGLAMENTOSEl contratista se someterá en todos los trabajos a ejecutarse a lo determinado por el Código Nacional de Electricidad (Perú) utilización, en cuanto a las especificaciones relativas a los equipos e instalaciones eléctricos y a las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Así mismo se someterán a las prescripciones relativas a Normativas de reconocido prestigio en el ámbito internacional en el aspecto de las instalaciones de telecomunicaciones.

Los materiales, forma de instalación, se hallen ó no específicamente mencionados en los planos ó en estas especificaciones deben satisfacer los requisitos de los códigos o reglamentos ya mencionados, así como a las ordenanzas municipales y a lo determinado por los concesionarios de los servicios de luz y fuerza y/o instalación del servicio telefónico.

Si el Contratista al llevar a cabo el estudio tanto de los planos como de las especificaciones encontrase que los trabajos materiales y/o equipos indicados no son los adecuados ó son inaceptables de acuerdo con los códigos, normas, ordenanzas ó lo determinado por los concesionarios, deberá dar aviso por escrito oportunamente al Propietario, para que tome las medidas que el caso requiera para la buena ejecución de los trabajos encargados.

TRABAJOS

Cualquier cambio, innovación o variación de lo especificado en planos deberá ser aprobado previamente por el Ingeniero Supervisor.

En obra se ubicará exactamente “las salidas”, que en plano sean aproximadas.

En planos se explican el número, calidad, ubicación, accesibilidad y otras indicaciones que deberán seguirse exactamente y ordenadamente.

20


Antes de proceder a la pintura de los paramentos verticales y horizontales, el Contratista deberá revisar y verificar la existencia, de los electro ductos y ductos de comunicación y su ubicación óptima así como también deberá comprobarse la normal fluidez de las tuberías.

Al concluir el trabajo, se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que exista ocasionados por los materiales y equipos empleados.

Replanteo de Planos.Al finalizar la obra el constructor deberá entregar los planos de Replanteo dibujados en Autocad (físico y digital).

INSTALACIONES COMPRENDIDAS Y SUS LÍMITES

Estas especificaciones técnicas comprenden:

Armario principal rack, y tablero principal TIC, los ductos desde armario principal rack y tablero principal a tablero de aula.

El tablero principal y los sub-tableros.

Las instalaciones eléctricas a todo costo desde los tableros o sub-tableros hasta conectar todos los puestos de trabajo (tomas URD) y tableros o cuadros aula, salidas especiales y en general todos los equipos y sub-controles que aparezcan conectados en los planos.

La conexión de datos con cableado UTP entre armarios y entre estos y los tableros de aula, así como las tomas URD.

Los conductores deben llegar hasta los mismos equipos, para lo cual el Contratista, proveerá un largo de conductores de 0.20 para la salida de pared, tomas URD, tableros de aula.

El mobiliario y el equipamiento especifico para las aulas y espacios dotados de tecnología TIC.

El sistema de alarma y Circuito Cerrado de Televisión para dar cobertura al nuevo equipamiento instalado.

La obra de albañilería necesaria para la ubicación del almacenamiento de los equipos TIC.

Quedan excluidos:

Acometida de telecomunicaciones.

No comprende ninguna instalación fuera de los límites de propiedad salvo expresadas.

MANO DE OBRALa mano de obra será calificada y se sujetará siempre a los principios de las técnicas de construcción empleándose para ello los operarios adecuados.El contratista deberá mantener la debida disciplina entre su personal de manera que en todo momento se aprecie el orden que denote una correcta ejecución.

SUPERVISIÓNEl Ministerio de Educación, podrá encargar la supervisión de la obra a los profesionales que juzgue conveniente, Ingenieros Colegiados de Telecomunicaciones, los mismos que deberán

21


responsabilizarse por la vigilancia permanente del proceso constructivo de manera que la obra se ejecute en la forma planeada.El supervisor podrá precisar los métodos para la correcta ejecución de cualquier partida. Igualmente, con causa justificada y la debida autorización podrá variar o modificar estas especificaciones efectuando con el contratista los reajustes en metrados y costos que ello pudiera ocasionar.

CONTRATISTAEl contratista será responsable ante el propietario por la correcta ejecución de la obra tal cual ha sido diseñada y especificado en el proyecto.El contratista podrá sugerir cambios o modificaciones para obtener mejores resultados o mejores técnicas constructivas, pero en cualquier caso deberá contar obligatoriamente con la aprobación correspondiente.

ADICIONALES REVISIONES Y MODIFICACIONESEl contratista de las instalaciones eléctricas deberá compatibilizar su labor por medio de la revisión de los planos de arquitectura, estructuras y sanitaria, con el fin de que su trabajo sea resultante de la coordinación con las otras especificaciones.

POSICIONES DE SALIDAS

La posición de salidas respecto al nivel de piso terminado será como se indica a continuación:

Tablero Principal (borde superior) 2.00 Mts. Borde superior

Gabinete de Comunicaciones (borde superior) 2.00 Mts. Borde superior

Tomacorrientes y puestos de trabajo (URD) 2.00, 1.10 y 0.30 Mts. SNPT

ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corresponde a la Empresa Contratista, ejecutar todos los trabajos de acuerdo al Proyecto de Instalaciones Eléctricas, siguiendo las Normas del Código Nacional de Electricidad, y considerando además las características técnicas indicadas por los fabricantes de los diferentes equipos y materiales que se utilizarán y se instalarán en la Obra.

TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVCTodas las tuberías o bandejas serán fabricadas de cloruro de polivinilo PVC, del tipo pesado (SAP), de diámetros o secciones nominales indicados en los planos, utilizándose tubos de diámetro mínimo de 15 mm; con calibres y espesores mínimos establecidos en el Código Nacional de Electricidad y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de INDECOPI. NTP 399-006-1996 y NTP 399-007-1987, se instalarán empotrados en techo, piso o pared.

No se permitirá el uso de tubería que no tenga la marca de fábrica y el tipo de esta debe estar claramente marcado en el cuerpo del tubo.Las tuberías a usar serán fabricadas con cloruro de polivinilo en calibre Standard Americano Pesado (SAP) según esté indicado en los planos, resistentes a la humedad y a los ambientes químicos, retardantes de la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones producidas por el calor en las condiciones normales de servicio y además deberán ser resistentes a las bajas temperaturas.

Dimensiones

20


PVC Rígido Clase Pesada según Normas ITINTEC.

DiámetroNominal mm.

DiámetroExterior

mm.

DiámetroInterior mm.

Largo Pies

15 21.00 16.6 10 20 26.50 21.9 10 25 33.00 28.2 10 35 42.00 37.0 10 40 48.00 43.0 1050 60.00 54.4 10

Cuando un plano no indica el diámetro de tubería, se instalará la mínima que en este proyecto será de 15 mm de diámetro.

CANALETAS ALUMINIO Y ACCESORIOSTodas las canaletas de aluminio instaladas serán de dimensiones 50x70 mm o sección similar con características de resistencia anti vandálica que permitan el uso de las mismas en el entorno del aula. Deben venir avalados por certificados emitidos por organismos de prestigio internacional con dichas características.Las canalizaciones elegidas permitirán la separación de las líneas eléctricas y de datos se ajusta a la norma UNE-EN-50174-2.

PROCESO DE INSTALACIONLos sistemas de conductos en general, deberán satisfacer los siguientes requisitos básicos:

a) Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja, o de accesorio a accesorio, estableciendo una adecuada continuidad en la red de conductos.

b) No se permitirá la formación de trampas o bolsillos para evitar la acumulación de humedad.

c) Los conductos deberán estar enteramente libres de contactos con otras tuberías de instalaciones y no se permitirá su instalación a menos de 15 cm de distancia de tuberías de agua caliente.

d) No son permisibles más de dos curvas de 90° entre caja y cajae) Las tuberías se unirán a las cajas de pase y a los tableros mediante conectores de una o

dos piezas del mismo material. Para fijar las uniones y conexiones se usara pegamento especial recomendado por los fabricantes.Las curvas mayores de 25 mm de diámetro serán de procedencia de los fabricantes de las tuberías, no se permitirá la elaboración de curvas en obra.Las curvas menores de 25 mm de diámetro podrán elaborarse en obra, sólo con una máquina hidráulica curvadora.En el caso de juntas de dilatación, la tubería que se usará ha de ser flexiblede PVC

ACCESORIOS PARA ELECTRODUCTOSEl material será similar al de las tuberíasCurvas: Se usaran curvas de fábrica, radio normalizado para todas las de 90 grados. Las otras curvas pueden ser hechas en obra siguiendo el proceso recomendado por el fabricante.

Unión de tubo caja:PVC: Para cajas normales se usaran la combinación de una unión-tubo con una unión tipo

sombrero abierto.Para cajas especiales se usaran las uniones tipo campana para unirse a las tuberías por presión y al otro extremo con rosca para su fijación a la caja mediante tuerca y contratuerca de fierro galvanizado.

21


Unión tubo a tubo. Serán de presión con campana a cada extremo para conexión con pegamento.

Pegamento: Se empleara pegamento para tubo de PVC para sellar todas las uniones

CONDUCTORES

CONDUCTORES DE COBRE

Fabricado de cobre electrolítico 99.9 IACS, temple blando.Cables eléctricos de baja tensión son de alta seguridad conocidos como libres de halógenos que tienen unas características especiales de comportamiento ante el fuego y los efectos de combustión.Los cables eléctricos tendrán aislamiento indicados como NH-80 y N2XH, según el uso requerido. Se clasifican por su calibre en mm2. Los conductores de calibre 6 mm2 y menores pueden ser sólidos y cableados los mayores 10 mm2.

Tipo NH-80: Temperatura de trabajo hasta 80º C., resistencia a los ácidos, aceites y álcalis hasta los 80º C. Tensión de servicio 750 V. Para ser utilizados como conductores activos en alimentadores y circuitos de distribución de fuerza y especiales.Tipo N2XH: De conformación triplex, aislados y enchaquetados individualmente con PVC. Cableados entre sí. Temperatura de trabajo hasta 80º C. Tensión de servicio hasta 1,000 V. Serán utilizados en alimentadores. Los tres conductores son ensambla-dos en forma paralela mediante cinta de sujeción. (Blanco, negro y rojo)Desnudo: De conformación cableado concéntrico para los sistemas de puesta a tierra ≥ 10 mm2.

CONECTORES TERMINALES

Fabricados de cobre electrolítico de excelente conductividad eléctrica. De fácil instalación, usando una llave de boca o un desarmador y no herramientas especiales.

Serán del tipo presión.

Conectores: Para conectar conductores de calibre 10 mm2 y mayores. Similar al tipo split-bolt (tipo mordaza).

Terminales: De las siguientes capacidades:

AMPERIOS CONDUCTORES (mm2)MAX. MIN

----------------- ------------ -----------

35 6 2.5

70 16 10

125 50 25

225 120 70

400 300 150

20


Todos los conductores a usar serán unipolares de cobre electrolítico de temple blando, de 99.9% de conductividad y sólidos hasta la sección mayores, aislamiento termoplástico tipo N2XH, NH-80, para 1000 y 750 voltios de tensión nominal.Fabricados según normas ASTM-B3 y B-8 para los conductores e ITINTEC 370048 para el aislamiento.No se usaran conductores de calibre inferior a 2.5 mm2NH-80, salvo indicación hecha en plano.Adicionar (01) pozo a tierra con medición menor a 5 ohm.

CINTA AISLANTE

Fabricadas de caucho sintético de excelentes propiedades dieléctricas y mecánicas. Resistentes a la humedad, a la corrosión por contacto con el cobre, y a la abrasión.

De las siguientes características:

Ancho : 20 mmLongitud del rollo : 10 m.Espesor mínimo : 0.5 mmTemperatura de operación : 80º CRigidez dieléctrica : 13.8 KV/mm.

INSTALACION DE CONDUCTORESLos conductores correspondientes a los circuitos derivados, no serán instalados en los conductos antes de haberse terminado el enlucido de las paredes y el cielo raso.No se pasará ningún conductor por los electroductos antes de que las juntas hayan sido herméticamente ajustadas y todo el tramo haya sido asegurado en su lugar.A todos los conductores se les dejaran extremos suficientemente largos para las conexiones. En todas las salidas para equipos se dejarán conductores enrollados adecuadamente en longitud suficiente, para alimentar las máquinas, esta longitud no debe ser menor a l.00 m en cada líneaLos conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que queden dentro de las tuberías.Todos los empalmes se ejecutaran en las cajas y serán eléctricas y mecánicamente seguros, protegiéndose con cinta aislante de jebe o de plástico.Para facilitar el pase de los conductores, se empleara talco en polvo o esteraban, no debiéndose usar grasas o aceites.

CAJAS Las dimensiones serán en mm.

TABLEROS

Tablero General y Tablero de Distribución

Será del tipo para empotrar en pared y estará constituido por paneles completamente blindados para accionamiento por la parte frontal y tendrán dimensiones necesarias para la instalación de los interruptores termos magnéticos y diferenciales según plano. Está constituido por:Gabinete metálicoInterruptores

Gabinete Eléctrico: Estará formado por: Caja Marco y tapa con chapa Barras y accesorios

Caja.- Será del tipo para empotrar en pared, construido de fierro galvanizado de 1/16” de espesor, debiendo traer huecos ciegos de ½”, ¾”, 1”, 1 ¼” de acuerdo con los alimentadores.

21


Marco y Tapa con chapa.- Será del mismo material que la caja con su respectiva llave y se pintará de gris oscuro secado al horno. La tapa debe llevar un relieve marcando la denominación del tableroLa tapa debe ser de una hoja y tener un compartimiento en su parte interior donde se alojará el circuito del tablero.

Barras y accesorios.- Las barras deben ir colocadas aislados de todo el gabinete de tal manera que éstas sean exactas con las especificaciones de “Tablero de Frente Muerto”.Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad mínima:Interruptor general Barras30-60-100 Amp. 200 Amp150-200-400 Amp. 500 Amp.500-600 Amp. 1,000 Amp.Traerán barras para conectar las diferentes líneas de tierra de todos los circuitos y la tierra general de los alimentadores.

Interruptores.- Serán automáticos termo magnéticos contra sobrecargas y cortocircuitos, intercambiables de tal forma que pueden ser removidos sin tocar los adyacentes y de la mejor calidad en el mercado nacional.Deben tener contactos de presión accionados por tornillos para recibir los conductores, los contactos serán de aleación de plataEl mecanismo de disparo debe ser de abertura libre de tal forma que no pueda ser forzado a conectarse mientras subsistan las condiciones de cortocircuito.Llevarán claramente marcadas las palabra OFF y ON, mínimo serían de 10 KA de corriente de ruptura.

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION TIC EN AULAS

Las aulas y dependencias estarán dotadas de:

PIZARRAS DIGITALES INTERACTIVAS: Permitirán a los profesores proyectar presentaciones y mostrar contenidos educativos. Así mismo podrán escribir en rotafolios electrónicos aclarando conceptos. Estos rotafolios podrán compartirse con los alumnos en el aula, o guardarse en el servidor para su posterior consulta.

RED WIFI: Permitirá crear grupos de trabajo, Profesor-Alumnos, compartir pantallas y que el profesor monitorice y restrinja lo que el alumno puede ver en cada momento.

CLASSMATE: Ordenadores Portátiles robustos que permitirán a los alumnos seguir las explicaciones del profesor, realizar y guardar trabajos en el tiempo que estén en el centro educativo.

CARROS TRANSPORTE PORTÁTILES: Mediante estos carros, los alumnos dejan sus ordenadores en carga para que estén a punto en la siguiente jornada. Estos carros sirven también para transportar los ordenadores a lugar supervisado y seguro, cuando el centro esté cerrado.

MOBILIARIO:Se requerirá la instalación de mobiliario específico para aula con resistencia anti vandálica y con certificaciones por parte del fabricante de la alta resistencia.

01 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OTROS USOS.

01.01 INSTALACIONES TIC

01.01.01 TABLERO ELECTRICO GENERAL TICPara este proyecto los Tableros Eléctricos se construirán de acuerdo a las siguientes especificaciones:

20


El Tablero Eléctrico consta de un Gabinete Eléctrico Metálico Interruptores Termo magnéticos e interruptores diferenciales. Por otro lado el Gabinete Eléctrico consta de una caja metálica, marco, tapa, barras, porta barras (aisladores) y accesorios.

a) Caja - baseLa caja metálica será del tipo para empotrar en la pared, así mismo está construido con plancha de fierro galvanizado de 1.5 mm de espesor. En cada cara lateral y en las caras inferior y superior de la caja, llevará huecos ciegos de doble diámetro de los siguientes diámetro, 2 – 2 ¼ “, 1½ “– 1¾”, 1” – 1 ½” y de ½ “- ¾”. En ella se fijan el conjunto interior para el montaje de interruptores y los elevadores para la bandeja. Lleva una barra de cobre de 3x15mm con perforaciones roscadas y tornillos M5, para puesta a tierra.

b) Marco y tapaEstá formada por un contorno y una puerta, ambas fabricadas con plancha de fierro LAF de 1.5mm de espesor. Para darle mayor rigidez tanto el marco como la puerta tienen un doblez de 30º en todo su perímetro y además tienen las esquinas redondeada para darle un mejor acabado. La puerta se fija lateralmente al contorno mediante bisagras soldadas al contorno y tiene como dispositivo de cierre una cerradura rectangular con llave y botón de apertura. El contorno también lleva dos ángulos soldados lateralmente que además de darle mayor rigidez sirve para fijar en ellas la bandeja regulable y para ello cuenta con perforaciones roscadas.

En la parte posterior lleva un tarjetero para anotar los circuitos con sus correspondientes interruptores.

Bandeja Regulable

Sirve para dar la protección adecuada contra contactos directos casuales y para presionar a los interruptores sobre la base de montaje. Esta construida con plancha de hierro LAF de 1mm de espesor. Esta bandeja se fija a la protección frontal y para ello cuenta con perforaciones laterales de 7x12 mm, permitiendo de este modo regular la profundidad de su fijación. Cuenta además con perforaciones para su fijación a la caja – base a través de los elevadores soporte.

El acceso a los tornillos de fijación que aseguran la bandeja solo es posible abriendo la puerta, de este modo se da mayor seguridad a los equipos dentro del tablero.

Tanto la protección frontal con puerta así como la bandeja son sometidos a un tratamiento anticorrosivo de fosfatizado por inmersión en caliente y un recubrimiento interior y exterior con pintura en polvo del tipo epoxi poliéster texturaza color gris claro (RAL 7032), aplicando electrostáticamente y secado a 180 º C, con un espesor de 80 a 110 micrones.

Los elevadores internos y todos los tornillos de fijación están sometidos a un proceso electrolíticos de tropicalizado, para protegerlos contra la corrosión.

Todas las perforaciones roscadas se realizan sobre huecos embutidos para que los tornillos que alojen se fijen con los hilos necesarios y así evitar que se aflojen al menor esfuerzo.

c) Barras y accesorios

21


Las barras deben ir colocados aisladas al gabinete para cumplir exactamente con las especificaciones de "TABLEROS DE FRENTE MUERTO". Las barras serán de cobre electrolítico de capacidad según su interruptor general de:

INTERRUPTOR GENERAL BARRAS

30 a 100A 200 amperios.

Todos los tableros eléctricos de este proyecto deberán tener un protocolo de pruebas de fábrica, donde el valor mínimo de la resistencia de aislamiento será de 50 M, para una tensión de 500 V - DC. Se verificará este valor antes de la puesta en servicio, valor que quedará asentado en el Cuaderno de Obras con la copia correspondiente.

También se deberá instalar una barra de tierra de cobre, para conectar las diferentes tierras de todos los circuitos, esto se hará por medio de tornillos terminales, debiendo haber uno final para la conexión al pozo de puesta a tierra.

Interruptores

Los interruptores serán automáticos del tipo termo magnético (No-Fuse Breaker), deberán ser hechos para trabajar en duras condiciones climáticas y de servicio, permitiendo una segura protección y buen aprovechamiento de la sección de la línea.

El cuerpo estará construido de un material aislante altamente resistente al calor y los contactos serán de aleación de plata endurecidas que aseguren excelente contacto eléctrico. Además deberán cumplir con las normas internacionales CEI 947-1, CEI 947-2 y las normas europeas EN60947.2 respectivamente.

Los interruptores eléctricos deberá cumplir necesariamente la selectividad de las protecciones, entre el interruptor principal y secundario.

La capacidad interruptora a la corriente de corto circuito serán los siguientes:

Para interruptores hasta 60A ------ 10KA Para interruptores hasta 63 A a 1000 A ------ 20KA

En referencia a los interruptores diferenciales estos serán del mismo tipo y modelo que los interruptores termo magnéticos y serán del tipo de 40 A, 30 mA – 220 voltios, indicado para protección de las personas.

La contratista presentará el Certificado de Garantía del Fabricante del Interruptor Termo magnético a fin de garantizar su calidad y autenticidad, así mismo presentará el certificado de Calidad del Tablero Eléctrico en Conjunto.

Medición

La unidad de medida será por unidad (und)

Forma de pago:

20


El pago de estos trabajos se hará por unidad, cuyos precios unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará permanentemente durante el desarrollo de la obra, hasta su culminación por la calidad de los materiales y de los trabajos realizados.

01.01.02 GABINETE DE DATOS PRINCIPAL.

Descripción

Comprende el suministro e instalación del gabinete de comunicaciones ubicadas en el cuarto de control, este consta de:

(01) unidad Gabinete de Comunicación de 42 RU, anchura 800 mm y fondo 1000 mm, en acero; con puerta cristal y cerradura, laterales desmontables.

(01) unidad Patch Pannel de 24 puertos RJ45 Modular

(01) unidad Ordenador Horizontal de 1RU

(35) unidades Patch Cord Cat6 1m

(01) UPS 2 KVA rackeable. UPS de 2 Kva, con tecnología On Line, control digital por microprocesador, con 6 tomas IEC, alarmas visuales (LED) y acústicas, corrector de factor de potencia, bypass automático, desconexión programable, protección frente a sobrecargas, cortocircuitos y mínima tensión de batería, formato de 19" para rack. Incluye interfaz y software de comunicaciones RS232 y tarjeta Ethernet SNMP con soporte TCP/IP para conexión a IP.

(01) unidad kit de ventilación (04 ventiladores). Panel de ventilación para techo con 4 ventiladores de fricción y termostato analógico.

(01) unidad Power rack con tomacorrientes (6 uds mínimo) Panel electrificación múltiple 6 tomas. Color negro

(01) Switch de Comunicaciones 48 puertos 10/100/1000 Mbps y 10 Gbps. El switch, pertenece a la familia de conmutadores Gigabit Ethernet gestionables y dispone de 48 puertos con soporte Ethernet 1000Base-T.

Medición


Forma de pago:


21


01.01.03 SERVIDORES Y FIREWALL

Descripción

Consiste en el suministro de computadores (servidores) informáticos con las siguientes características:Memoria: Hasta 768 GB (24 ranuras DIMM): DDR3 de 32 GB hasta 1600 MHz.Capacidad máxima de almacenamiento interno: Hasta 48 TB, 3 discos duros instalados de 1TB, 15.000 rpm, total de discos instalables 16 (capacidad total 48 TB).

Opciones de disco duro de conexión en marcha:SSD PCIe, SSD SAS, SSD SATA, SAS (15.000, 10.000), SAS nearline (7200), SATA (7200) de 2,5"SAS nearline (7200), SATA (7200), SAS (15.000) de 3,5".Procesador Intel o similar (máximo 2), Intel Xeron minimo 2.4 Ghz. Six-Core.64 Bites Grabador.Bancos RAM: 2 instalados con 2 x 8Gb RDIMM DDR3+ 22 libres (total 24)

Ethernet gigabit

Cumple todas las características requeridas.

Incluye también el suministro de un firewall para limitar los contenidos a los que se conectan los alumnos.

Medición

La unidad de medida será por unidad (und).

Forma de pago:


01.01.04. CABLEADO ELECTRICO PARA AULA TIC 3X6 MM2

Descripción

Esta partida incluye el suministro e instalación del cable que se indica.

Fabricado de cobre electrolítico 99.9 IACS, temple blando.Cables eléctricos de baja tensión son de alta seguridad conocidos como libres de halógenos que tienen unas características especiales de comportamiento ante el fuego y los efectos de combustión.Los cables eléctricos tendrán aislamiento indicados como NH-80 y N2XH, según el uso requerido. Se clasifican por su calibre en mm2. Los conductores de calibre 6 mm2 y menores pueden ser sólidos y cableados los mayores 10 mm2.

Las mangueras eléctricas utilizadas serán del tipo RZ1-K 0,6/1 kV o similar. Se trata de un cable cero halógenos de alta seguridad, que en caso de incendio no emite sustancias

20


tóxicas ni gases corrosivos, por lo que protege la salud pública y evita posibles daños a equipos electrónicos, con una temperatura máxima permanente de servicio del conductor de 90º C.

El conductor es cobre electrolítico recocido clase 5 según IEC 60228, con aislamiento de poliolefina reticulada libre de halógenos, tipo DIX 3 según HD 603 e identificación normalizada por colores según HD 308, y cubierta de poliolefina según UNE 21-123 de color verde, atóxica y no propagadora de incendio.

Tipo NH-80:Temperatura de trabajo hasta 80º C., resistencia a los ácidos, aceites y álcalis hasta los 80º C. Tensión de servicio 750 V. Para ser utilizados como conductores activos en alimentadores y circuitos de distribución de fuerza y especiales

Tipo N2XH: De conformación triplex, aislados y enchaquetados individualmente con POLIEFINAS. Cableados entre sí. Temperatura de trabajo hasta 80º C. Tensión de servicio hasta 1,000 V. Serán utilizados en alimentadores. Los tres conductores son ensamblados en forma paralela mediante cinta de sujeción. (Blanco, negro y rojo)

Método de mediciónLa Unidad de medida, será metro lineal (m.), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

Forma de pago

La forma de pago será el metro lineal por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

01.01.05 CABLEADO UTP CAT 6.

Descripción

Esta partida incluye el suministro e instalación del cable que se indica. Cable de 4 pares de hilos de calibre 24 AWG trenzados de categoría 6 oportunamente certificada (EIA/TIA TSB-40A / ISO-IEC 11801 2 edición), de 100 Ohm y estructura de tipo UTP (unshielded twisted pair) libre de halógenos, cuyo rango de temperatura de funcionamiento va de los –20º a los 70º C, para el acondicionamiento de mínimo 40 puntos de red.

Método de mediciónLa Unidad de medida, será metro lineal (m), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

Forma de pago

La forma de pago será el metro lineal por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor

01.01.06 CANALIZACION (DUCTERIA EMPOTRADA)

Descripción

Consta del suministro e instalación de bandeja en PVC cerrada con elementos separadores para la instalación de red eléctrica y red de datos, incluyendo piezas especiales de anclaje,

21


codos, Tes. Se entiende que las medidas de los diferentes elementos de canalización son suficientes y sobredimensionadas al menos en un 40 % por todos sus recorridos. En el caso de tendidos para subsistemas de campus la previsión de ocupación es de un 50% dejando el otro 50% libre para posibles ampliaciones. Las canalizaciones de suelo que van al puesto del alumno están sobredimensionadas en un 30%. La totalidad de los materiales empleados en este capítulo se ajustarán al estándar M1 de protección frente al fuego para las canalizaciones de PVC, así como a marcas de fabricantes de reconocido prestigio tanto en PVC. Todas las ductería utilizada trabaja en un rango de temperaturas de –20º a 60º C, tanto en instalaciones interiores como en exteriores, siendo los materiales de PVC auto extinguibles a 960º C, sin goteo del material inflamado o de partículas incandescentes y no propagadores de llama.

En cualquier caso, se tratará de una instalación robusta y segura, en la que todos los elementos estarán debidamente anclados y preparados para soportar las posibles cargas que puedan darse en el ámbito de la instalación.

Método de mediciónLa Unidad de medida, será metro lineal (m.), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento.

Forma de pago

La forma de pago será el metro lineal por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor

01.01.07 Canalización Cableado Vertical

Paso entre edificios, compuesto por:

Hasta 25 metros de tubo PVC empotrado de 3 MM de diámetro.

Método de mediciónLa Unidad de medida será el Metro Lineal (m.), que será medida al verificarse la correcta colocación y funcionamiento. Incluyendo el recorrido de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

Forma de pago

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de los pasos bien instalados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.

01.01.08 AULA WIFI + PDI

Descripción

Se ejecutará el denominado AULA WIFI + PDI, consistente en la instalación de los equipos necesarios, ductos, cableado de tipo eléctrico y de telecomunicaciones necesarios para que un aula o espacio disponga de tecnología de transmisión de datos WIFI y a su vez disponga de preinstalación a periférico (pantalla digital interactiva). Consta de:

20


a) 01 unidad Tablero de aula. Compuesto por:

Dimensiones 210x280x250.

Construcción en chapa de acero de 1,2 mm.

Ventilación mediante sistemas de ranuras en los laterales.

Puerta frontal transparente dotada de cerradura con juego de llaves.

Lacado en polvo epoxi RAL 7035 texturado.

Soporte interior para 2 mecanismos eléctricos de 45x45 y 2 para protecciones eléctricas.

Bandeja interior para electrónica.

Entradas para canaletas de 80x40 y 50x20 en cara superior e inferior.

Espacio para fuente de alimentación de la electrónica y su cableado.

Grado de protección IP-30.

Frontal transparente a la radiofrecuencia, en material plástico

Cerradura incluida con juego de llaves

Incluirá 2 puntos de tomacorriente y 2 puntos datos RJ-45 Cat6.

Protección bipolar diferencial de 2x25 A y magnetotérmica de 2x16 A

Se deberán cablear convenientemente las protecciones y las tomas eléctricas.

Patch Cord RJ-45/RJ-45. 5 m. Cat 6. UTP.

Patch Cord RJ-45/RJ-45. 1 m. Cat 6. UTP.

Access Point con las siguientes características:

2x3 multiple-input multiple-output (MIMO) with two spatial streams • Maximal ratio combining (MRC) • Legacy beamforming • 20- and 40-MHz channels • PHY data rates up to 300 Mbps • Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) • 802.11 dynamic frequency selection (DFS) • Cyclic shift diversity (CSD) support

b) Unidad de Datos y Electricidad (UDE)

En las inmediaciones del puesto del profesor se debe montar una caja de superficie plástica de PVC con 2 módulos. En el primero de ellos, se colocarán 2 tomas eléctricas de 16A. En el segundo módulo, una toma Schuko de 16A y una toma RJ-45 hembra (si es necesaria). La electricidad se tomará de la caja de registro eléctrica más cercana del aula y se llevará mediante ductería empotrada lo más cercana posible al plinto (dejando 5 cm al mismo) y

21


esquinas para reducir el impacto visual. La UDE deberá ubicarse en la pared lateral del aula a 40cm del suelo, dejando diáfana la pared donde se ubica la pizarra.

La canalización de PVC debe ser auto extinguible a 960º C, sin goteo del material inflamado o de partículas incandescentes y no propagador de llama según la normativa UNE EN 60695-2- 11. En cuanto a protección contra daños mecánicos y protección contra penetración de cuerpos sólidos cumplirán la normativa UNE 20324-93. Para el caso de canalizaciones de PVC, cumplirán la directiva BT/73/23: de conformidad con la norma EN 500085-1:1997 con clasificación no metálico, no propagador de llama, sin continuidad eléctrica, con aislamiento eléctrico, IP 4X, para impactos medios o ligeros según modelo y cubierta desmontable solo con útil.

c) Cableado de datos de interconexión entre toma tablero de aula y toma datos UDE, cat 6 UTP (40 puntos de red) Cat6

d) Cableado eléctrico de alimentación 3x2,5 mm2 Cu electrolítico con cobertura libre de halógenos.

Medición


Forma de pago:


01.01.09 UNIDAD RESTO DE DEPENDENCIAS

Descripción

Se refiere a la instalación de un modulo eléctrico y datos, que permite la conexión a red informática de un determinado espacio

Compuesto por:

Caja Plástica de Superficie Multiservicio con 3 módulos. En el primero se instalarán 2 tomas eléctricos de 16 A y en el segundo 01 punto de dato tomas RJ-45.

Cable de red UTP Cat 6. De longitud suficiente para ser conectado desde la toma de área usuaria hasta el patch pannel de parcheo del armario principal de datos o armario secundario según ubicación.

Cable eléctrico de longitud suficiente para alimentar las 2 tomas eléctricas de 16 A desde el tablero principal o secundario TIC.

Patch Cord UTP cat6 de 3m.

El cable de datos deberá canalizarse por tubería empotrada con medida suficiente para dejar como espacio libre el 40% para crecimientos futuros. Según plano eléctrico.

Método de medición

20


La Unidad de medida será la Ud, que será medido como punto o salida terminada, incluyendo el recorrido y la salida dentro de los ambientes, con los accesorios necesarios, de acuerdo a los planos correspondientes.

Forma de pago

La forma de pago será en base a la verificación y metrado de las salidas o puntos bien ejecutados medidos en puntos por el costo unitario correspondiente.

01.01.10 CERTIFICACION Y ETIQUETADO

Descripción

Comprende la certificación y etiquetado por conexión de datos entre armarios de datos y tomas de datos, se ejecutara por medio de equipo certificador.

El enlace que se debe verificar es el “Enlace Básico”, definido por el TSB 67 (Boletín de Sistemas de Telecomunicaciones nº. 67 de la norma EIA/TIA 568A), es decir, el conector de la roseta de suelo o pared, el tramo de cable horizontal conectado a ésta y el panel repartidor del extremo opuesto. Incluye dos metros de latiguillo de certificación en cada uno de los extremos.

Las mediciones que se realizarán para Cat 6 son:

ACR PS-ACR NEXT PS-NEXT Atenuación Longitud Mapa de cableado Pérdida de retorno ELFEXT PS-ELFEXT Retardo de propagación

Para todos los componentes utilizados en la instalación (cables, armarios, rack, paneles, rosetas) se realizará, de forma clara y concisa, la identificación y etiquetado correspondiente.

Método de mediciónLa Unidad de medida será el Punto (Pto), que será medido como punto tras presentación de informe o certificado con las pruebas realizadas y resultado positivo.

Forma de pago

La forma de pago será en base a la verificación de la operatividad de las tomas.

01.03 SUMINISTROS

01.03.01 MOBILIARIO

01.03.01.01 MESA ALUMNO SIN CPU NI ELECTRIFICACION.

01.03.01.02 MESA PROFESOR CON CPU Y ELECTRIFICACION.

01.03.01.03 SILLA ALUMNO GIRATORIA.

21


01.03.01.04 SILLA PROFESOR

01.03.01.05 CARRITO RECARGADOR 30 COMPUTADORES PORTATILES

01.03.01.06 TABLERO CON SILLA INDIVIDUAL

01.03.01.07 MESA CON SILLA PROFESOR

Descripción

Se incluyen los suministros del mobiliario necesario tanto para las aulas TIC como del resto de aulas edificadas. Todos los elementos deben de ser homologados po el MINEDULos distintos elementos se detallan a continuación:

- Mesa alumnos sin CPU, mesa para 2 alumnos. Pintado con pintura anticorrosiva. Tablero de madera muy resistente. Medidas: 1400x600x750 mm, fabricada toda la estructura metalica de la mesa en tubo rectangular de 60x30x1,5 mm para las patas

y el travesaño central, y para los travesaños laterales en tubo cuadrado de 30x30x1,5 mm. Con una pata niveladora y el resto lleva conteras en PVC. Sistema de unión entre mesas mediante placa y tornilleria. La tapa está fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo melaminizado en color Haya de 19mm. canteado en PVC de 2mm. Todas las estructuras metálicas, estan sometidas a un tratamiento previo de

desengrase, fosfatación, aclarado y enjuagado mediante duchas a presión con agua desmineralizada, y un pasivado cónico. A continuación pasan a un procedimiento de secado de superficies y humedades, para posteriormente ser cubierto con pintura en polvo de epoxi-poliester y polimerizado a 200ºC. en color a elegir dentro de la gama RAL en existencia.

- Mesa profesor con CPU y electrificación, mesa para profesor con cajón para la CPU y cerradura con llave. Pintado con pintura anticorrosiva. Tablero de madera muy resistente. Medidas: 1400x700x750mm. La mesa está compuesto por una mesa de profesor con cajones, medida de 1,40x0,70m. con una altura aprox. de 0,75m., fabricada en estructura metálica en tubo rectangular y tubo redondo de 50x1,5mm. para las patas y tubo redondo de 25x1,5mm. en los travesaños que soporta el modulo de cajón . La tapa está fabricada en tablero aglomerado hidrófugo melaminizado en color haya de 19mm. canteado en PVC de 3mm. Bajo la tapa se ha dispuesto de un sistema electrico compuesto por base con tres tomas de enchufe y cable manguera de dos metros de longitud para conexión a otras mesas o a la red. El faldón delantero está construido en tablero de una sola pieza de aglomerado melaminizado de 16mm. de espesor en el mismo color que la tapa. Mueble inferior construido en tablero de melanina de haya canteado en PVC de 2mm. compuesto por cajón en la parte inferior y porta CPU con puerta en la parte superior, con dos cerraduras y tiradores cromados. El interior del cajón es de madera en haya ensamblado en cola milano y con guías metálicas. La puerta superior lleva un sistema de bisagra en nylón inyectado especialmente diseñado para que la puerta se deslice y quede en horizontal debajo de la tapa. El color de la estructura a elegir dentro de la gama de colores existentes. Todas las estructuras metálicas, estan sometidas a un tratamiento previo de desengrase, fosfatación, aclarado y enjuagado mediante duchas a presión con agua desmineralizada, y un pasivado cónico. A continuación pasan a un procedimiento de secado de superficies y humedades, para posteriormente ser cubierto con pintura en polvo de epoxi-poliester y polimerizado a 200ºC. en color a elegir dentro de la gama RAL en existencia.

20


- Silla alumno giratoria, banqueta giratoria de altura modificable, en madera, tornillo en acero y 4 patas, pintada con pintura anticorrosiva, con asiento y respaldo de madera de gran resistencia. La silla está fabricada en tubo metálico redondo de 22x1,5mm. El asiento y el respaldo está construido en tableros de contrachapado en color haya, el sistema de cojida del asiento y el respaldo a la estructura de la silla se realiza mediante remaches de ala ancha y separadores de PVC. Todas las estructuras metálicas, estan sometidas a un tratamiento previo de desengrase, fosfatación, aclarado y enjuagado mediante duchas a presión con agua desmineralizada, y un pasivado cónico. A continuación pasan a un procedimiento de secado de superficies y humedades, para posteriormente ser cubierto con pintura en polvo de epoxi-poliester y polimerizado a 200ºC. en color a elegir dentro de la gama RAL en existencia.

- Silla profesor, silla fija para profesor con estructura metálica, pintada con pintura anticorrosiva, con asiento y respaldo de madera de gran resistencia. La silla está fabricada en tubo metálico redondo de 22x1,5mm. El asiento y el respaldo está construido en tableros de contrachapado en color haya, el sistema de cojida del asiento y el respaldo a la estructura de la silla se realiza mediante remaches de ala ancha y separadores de PVC. Todas las estructuras metálicas, estan sometidas a un tratamiento previo de desengrase, fosfatación, aclarado y enjuagado mediante duchas a presión con agua desmineralizada, y un pasivado cónico. A continuación pasan a un procedimiento de secado de superficies y humedades, para posteriormente ser cubierto con pintura en polvo de epoxi-poliester y polimerizado a 200ºC. en color a elegir dentro de la gama RAL en existencia.

- Carrito recargador portátiles. Carrito desplazable mediante ruedas, con bandejas para cargar hasta 30 portátiles, con puerta y cerradura con llave. El armario esta concebido y diseñado para centros de enseñanza, ofreciendo las siguientes prestaciones:

o Su utilización como elemento para deposito y custodia de hasta 30 computadores portátiles. Por su tamaño, el carro se puede almacenar dentro de armarios o espacios reducidos.

o Durante el tiempo que esten almacenados permitirá la carga unificada o secuencial de las baterías de los computadores dispuestos en su interior.

o Permite asi mismo el transporte de los equipos y la utilización como superficie de apoyo y trabajo a la vez. Amplio espacio para almacenamiento de otros equipos periféricos, accesorios, portátil del profesor, etc..

Caracteristicas técnicas:

o Materiales: Fabricado en chapa de acero, la estructura en 1,5 mm de espesor y bandejas en 1,2 mm de espsor.

o Los compartimentos para alojamiento de los portátiles se fabrican en PVC o polímero sintetico similar.

21


o Bandejas con frontal numerado para identificación de los portátiles.o Cableado interior organizado en cada compartimento numerado que

solo deja visible el extremo conectar al portátil.o La superficie esta cubierta con tablero de madera de haya de 16 mm.o Dimensiones aproximadas: 620x450x1100 mm. (620 mm incluyendo las asas

y las ruedas).o Peso total aproximado: 51 kg.

Instalacion eléctrica:La instalación eléctrica se compone de:

o Cable de alimentación de redo Interruptor diferencial de 25 A/230 V 30 mAo Interruptor magneto térmico de 16 A de 2 poloso Tomas de corriente tipo SCHUCKO para todos los portátiles almacenados,

distribuidas en 3 regletas de 10 bases, cada una con interruptor luminoso independiente.

o Cuadro eléctrico con protecciones y tomas de corriente libres para posibles programadores y otros equipos periféricos.

Ventilacion:

Perforaciones perimetrales, realizadas estratégicamente con el fin de favorecer la ventilacion natural de los equipos alojados en su interior.

Movilidad:

Dispone de 4 ruedas giratorias especiales de 125 mm de diámetro, las dos frontales con freno y bloqueo mecanico. Asas para facilitar el desplazamiento.

Seguridad:

Puertas delanteras y traseras con cierre de seguridad de tres puntos de anclaje con llave única. Separacion total de zona de almacenamiento y zona de instalación eléctrica. Estructura ergonómica, redondeada y sin aristas.

- Tablero con silla individual. Está formada por una estructura metálica con tubo de acero redondo de 25x1.5mm y 22x1,5mm. el cual arriostra las patas para una mayor robustez. Bajo la tapa se incorpora una bandeja de alambre para depositar libros u otros documentos, y posee dos ganchos laterales para colgar carpetas. La tapa con medida de 750x500x20mm. está fabricada en tablero base MDF de 19 mm y recubierta en su parte superior por laminas de estratificado de 1 mm color haya y una lamina compensadora de 1 mm en su cara inferior. Las alturas varian en función de la edad de los alumnos, 61, 66, 71 cm. Cantos redondeados y acabada en poliuretano. La silla de 34,38 y 42 cm de altura está fabricada en tubo metálico redondo de 22x1,5mm. El asiento y el respaldo está construido en tableros de

20


contrachapado en color haya, el sistema de cojida del asiento y el respaldo a la estructura de la silla se realiza mediante remaches de ala ancha y separadores de PVC. Todas las estructuras metálicas, estan sometidas a un tratamiento previo de desengrase, fosfatación, aclarado y enjuagado mediante duchas a presión con agua desmineralizada, y un pasivado cónico. A continuación pasan a un procedimiento de secado de superficies y humedades, para posteriormente ser cubierto con pintura en polvo de epoxi-poliester y polimerizado a 200ºC. en color a elegir dentro de la gama RAL en existencia.

- Mesa con silla profesor con medida 1400x600x750mm. Fabricada toda la estructura metálica de la mesa en tubo rectangular de 60x30x1,5mm. para las patas y el travesaño central, y para los travesaños laterales en tubo cuadrado de 30x30x1,5mm. Con bandeja de chapa perforada metálica soldada a la propia estructura de la mesa formando una sola pieza. Con una pata niveladora y el resto lleva conteras en PVC. Sistema de unión entre mesas mediante placa y tornilleria. La tapa está fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo melaminizado en color Haya de 19mm. canteado en PVC de 2mm. El asiento y el respaldo está construido en tableros de contrachapado en color haya, el sistema de cojida del asiento y el respaldo a la estructura de la silla se realiza mediante remaches de ala ancha y separadores de PVC. Todas las estructuras metálicas, estan sometidas a un tratamiento previo de desengrase, fosfatación, aclarado y enjuagado mediante duchas a presión con agua desmineralizada, y un pasivado cónico. A continuación pasan a un procedimiento de secado de superficies y humedades, para posteriormente ser cubierto con pintura en polvo de epoxi-poliester y polimerizado a 200ºC. en color a elegir dentro de la gama RAL en existencia.

Unidad de medidaSe hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados, siendo su unidad de medida por Unidad (Und).

Forma de pago

Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por Unidad instalada y con funcionamiento correcto.

01.03.02 EQUIPAMIENTO

01.03.02.01 COMPUTADORAS

01.03.02.02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

21


01.03.02.03 IMPRESORA LASER

01.03.02.04 COMPUTADOR PORTATIL

01.03.02.05 CAMARA FOTOGRAFICA

01.03.02.06 CAMARA FILMADORA

01.03.02.07 CAMARA WEB

01.02.02.08 PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA

01.02.02.09 EQUIPAMIENTO AULAS TECNICAS

Descripción

Se incluyen los suministros del equipamiento necesario tanto para las aulas TIC como del resto de aulas edificadas.Los distintos elementos se detallan a continuación:

- Computadora; Monitor + CPU + mouse + Teclado. Monitor : LCD de 17´´. Procesador: Intel core i5. Memoria Ram: 4GB. Disco Duro : 500GB. Otros: Grabador de DVD, CD y lector de tarjetas. Todos los componentes deberán ser de la misma marca.

- Impresora multifuncional; Velocidad de impresión en negro: 40ppm. Velocidad de impresión a color: 40ppm. Calidad de impresión hasta 1200 x 1200 ppp.

- Impresora laser convencional.

- Computador portátil tipo classmate, LCD 10.1”. Pantalla táctil. Tarjeta grafica eDP v1.2 o LVDS. Memoria Ram: 2 GB. Disco Duro 320 GB. Conexion USB 2.0.

Conexión WIFI protocolo WiFi 802.11 b/g/n & BT. - Camara fotográfica 14 MPX, digital. - Camara filmadora con grabación sobre disco duro- Camara web- Pizarra Digital Interactiva SDI. Incluyendo la conexión via video, USB y audio hasta

computador maestro. Incluye: Pizarra interactiva 77”, resolución 1000 ppp, velocidad de seguimiento 200 ppp y software de gestión de periférico. Proyector de gran angular, luminosidad 2200 lm ANSI, Conexión VGA. Sistema de sonido. Sistema de anclaje o soporte de equipos a muro.

- Equipamiento aulas técnicas, comprendiendo; soportes universales, microscopios, envases de vidrio pírex resistentes al shock térmico constante, pipetas, buretas, matraces, embudos de decantación, vaso de precipitación entre otros que son indispensables para la correcta ejecución de la currícula normada para el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, además de un Set de Biología y Ecología, un Set de Química y un Set de Física.

Proceso constructivo pizarra digital interactiva (PDI)

La instalación de la PDI consiste en el anclaje de la estructura que soportará la PDI a la pared mediante tornillos tirafondos y del proyector a la misma mediante un brazo que reúna los requisitos mínimos de seguridad ante el uso previsible en el entorno de un aula. El conjunto vídeo-proyector-PDI, conectado entre sí por el interior del brazo, irá a su vez conectado a través de una canaleta simple de PVC con una caja de registro próxima a la mesa de profesor, caja de la que a su vez partirá un tubo helicoidal que canalizará los diferentes cables hasta la mencionada mesa. La electricidad necesaria para alimentar el

20


vídeo-proyector y el sistema de sonido se tomará directamente y mediante canaleta simple desde tablero de aula y cumpliendo la normativa de electricidad vigente.

La canalización de PVC debe ser autoextinguible a 960º C, sin goteo del material inflamado o de partículas incandescentes y no propagador de llama según la normativa UNE EN 60695-2- 11. En cuanto a protección contra daños mecánicos y protección contra penetración de cuerpos sólidos cumplirán la normativa UNE 20324-93. Para el caso de las canalizaciones de PVC, cumplirán la directiva BT/73/23: de conformidad con la norma EN 500085-1:1997 con clasificación no metálico, no propagador de llama, sin continuidad eléctrica, con aislamiento eléctrico, IP 40, para impactos medios o ligeros según modelo y cubierta desmontable solo con útil. Todas las canaletas quedarán convenientemente fijadas mediante tornillos a la pared y cerradas con el elemento accesorio específico (uniones, esquineras, etc.), quedando expresamente prohibido el uso de silicona o productos similares. Se respetará en la medida de lo posible la estética de los paramentos verticales, instalando la canaleta por encima y lo más próxima posible al rodapié de forma que el impacto visual sea mínimo. En cualquier caso, se tratará de una instalación robusta y segura, en la que todos los elementos estarán debidamente anclados y preparados para soportar las posibles cargas que puedan darse en el ámbito del aula.

La pizarra digital deberá colocarse lo más cercana posible a la mesa del profesor con objeto de minimizar la longitud del trazado de canalización, cableado, etc., pero de modo que el conjunto mesa-sillón no obstaculicen el acceso a la PDI o la visualización del área completa.

Otras consideraciones:

La altura más baja de la pizarra será de 50cm desde el suelo hasta la base de la misma. La máxima altura de elevación del brazo del soporte del vídeo-proyector será de 10cm hasta el techo u obstáculo en el mismo. Se entregará el mando a distancia de cada vídeo-proyector a la dirección del centro. El cable USB, VGA, de audio, de red y cualquier otro dispositivo (splitters activos, USBs activos, etc.) que fuera necesario para el perfecto funcionamiento de la SDI (funcionalidades y visualización tanto de ésta como del PC del profesor) debe ser suministrado e instalado por la empresa adjudicataria.

El cable VGA, salvo para los casos complementados con dispositivos regeneradores de señal, será continuo desde el proyector hasta el PC de profesor, de manera que se evite el uso de alargadores y otros elementos que supongan conexiones intermedias, que pudieran incidir en una atenuación de la señal de vídeo.

El cable USB y de audio, salvo para los casos complementados con dispositivos regeneradores de señal, serán continuos desde la SDI hasta el PC de profesor de manera que se evite el uso de empalmes que supongan conexiones intermedias que pudieran incidir en una atenuación/degradación de la señal. Todos los cables, es decir, USB, VGA, audio y todo aquel necesario para el correcto funcionamiento de la solución deberá ir canalizado desde la caja de registro hasta la mesa del profesor por un tubo helicoidal flexible, de la longitud necesaria para mover la mesa para operaciones de limpieza, practicable y resistente (peso de una persona adulta). Este tubo irá fuertemente recepcionado mediante los elementos necesarios a la mesa y a la caja de registro, de manera que resista fuerzas de tracción. Por último, el tubo helicoidal propilénico o similar será libre de halógenos y cumplirá la normativa de inflamabilidad UL94HB.

Unidad de medida

21


Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados, siendo su unidad de medida por Unidad (Und).

Forma de pago

Se hará de acuerdo a la uni

01.04.01 EXTRA MOBILIARIO

01.04.01.01 SISTEMA PROYECCION ALTAVOCES

Se incluyen los suministros del resto del mobiliario previsto en la institución educativa necesario tanto para las aulas TIC como del resto de aulas edificadas. Todos los elementos deben de ser homologados por el MINEDU.Los distintos elementos se detallan a continuación:

- Sistema proyección con altavoces y pantalla retráctil. Proyector de gran angular, luminosidad 2200 lm ANSI, Conexión VGA. Sistema de sonido. Sistema de anclaje o soporte de equipos a muro. Equipo de sonido. Pantalla retráctil.

01.04.01.02 ESTANTE MADERA

Descripción

- Estante de madera. 2000 mm de longitud, 800 mm de altura y 400 mm de fondo, realizado con tablero melanina color haya de 19 mm con cantos redondeados.

01.04.01.03 MESA BIBLIOTECA

- Mesa biblioteca.Medidas: 2000x800x750 mm, fabricada toda la estructura metalica de la mesa en tubo rectangular de 60x30x1,5 mm para las patas y el travesaño central, y para los travesaños laterales en tubo cuadrado de 30x30x1,5 mm. Con una pata niveladora y el resto lleva conteras en PVC. Sistema de unión entre mesas mediante placa y tornilleria. La tapa está fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo melaminizado en color Haya de 19mm. canteado en PVC de 2mm. Todas las estructuras metálicas,

estan sometidas a un tratamiento previo de desengrase, fosfatación, aclarado y enjuagado mediante duchas a presión con agua desmineralizada, y un pasivado cónico. A continuación pasan a un procedimiento de secado de superficies y humedades, para posteriormente ser cubierto con pintura en polvo de epoxi-poliester y polimerizado a 200ºC. en color a elegir dentro de la gama RAL en existencia.

Unidad de medidaSe hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados, siendo su unidad de medida por Unidad (Und).

20


Forma de pago

Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por Unidad instalada y con funcionamiento correcto.

02. TALLERES CAPACITACION

02.01 PLATAFORMA DIGITAL EDUCATIVA.

02.01.01 IMPLANTACION DE PLATAFORMA DIGITAL EN SERVIDORES.

02.01.02 IMPLANTACION DE PLATAFORMA DIGITAL EN COMPUTADORES DE ALUMNOS Y PROFESORES.

02.01.03 IMPLANTACION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS Y LIBROS VIRTUALES EDUCATIVOS.

02.01.04. FORMACION DE COORDINADORES TIC Y PROFESORADO.

Descripción

Se incluyen la instalación de una Plataforma Digital Educativa, que permita el aprendizaje a través de los computadores, para ello es necesaria la instalación de un software de gestión, y de un software de contendidos en los distintos computadores tanto de profesores como de alumnos.Así mismo se incluye la formación a docentes y a la figura del Coordinador TIC, profesor que quedaría como responsable de la gestión del sistema.Pasamos a detallar las características más significativas de este sistema.En el computador servidor:

Distribución de Linux Ubuntu Server. Interfaz web para administración de todos los servicios. Servicios de Infraestructura:

o Abstracciones de Red de alto nivelo Resolución de nombres DNS, proxy DNS, redirecciones DNS, DNS cache.o Servicio de sincronización de hora NTPo Servicio de configuración de Red (DHCP)o Servicio de Clientes Ligero (LTSP)o Autoridad de Certificación CAo Servicio de Redes Privadas Virtual (VPN)o Gestión de Máquinas Virtuales

Servicios de Gateway:o Configuración de Cortafuegos.o Encaminamiento en la red.o Moldeado del tráfico de Red.o Proxy HTTP, reglas de acceso, filtrado de contenidos, limitación de ancho de

banda.o Portal cautivo.o Sistema de Detección de Intrusiones IDS y alertas.

21


Servicios Office:o Servicio de directorio LDAP para la autenticación de todos los usuarios y

grupos.o Servicio de compartición de carpetas y ficheros.o Servicio de publicación de páginas web http.o Servicio de compartición de impresoras.o Copias de seguridad de la configuración del servidor y sus datos.

Servicios de Comunicaciones:o Servicio de correo electrónico SMTP / POP / IMAP4o Filtrado de correo electrónicoo Webmailo Servicio de Groupware con Zarafao Servicio de mensajería instantánea con Jabber / XMPPo Posibilidad de Voz sobre IP con Asterisk

Otros Servicios:o Gestión remota del servidor.o Interconexión de servidores y centros educativos.o Servicios de eventos y alertas.o Gestión del UPS.o Monitorización de la Red y servicios.

El servidor alberga distintos tipos de contenidos que pueden ser accesibles desde la red.

Plataforma de e-learning Moodle. Libro virtual OurScrapBook. Recursos Jclic. Calculadora Wiris. Gestor de Wikis con Mediawiki. Blog del centro educativo con Wordpress. Enlaces a otras plataformas y contenidos educativos Contenidos educativos de la curricula este homologada por MINEDU y que atienda a

las necesidades del centro.

En los computadores portátiles:

El sistema operativo instalado en los ordenadores, es una distribución de Linux educativa basada en Ubuntu.

Aplicaciones de uso común (diseño gráfico, internet, suit ofimática, etc). Completo paquete de aplicaciones educativas específicas para diversas materias.

Contenidos educativos de la curricula este homologada por MINEDU y que atienda a las necesidades del centro.

o Ciencia, Geografía, Idiomas, Lenguaje, Matemáticas, Música, Tecnología y Herramientas de Autor.

Herramientas para la comunicación entre profesores y alumnos en las aulas, los tres pilares del profesor para impartir clases:

o SIGALA, Sistema Integral de Gestión de Aulas y Localización del Alumnado.o iTALC, permite el control de los ordenadores de los alumnos.o CRV, Cañón de Red Virtual.

Unidad de medida

20


Se hará de acuerdo a lo normado en el Reglamento Nacional de Metrados, siendo su unidad de medida por Unidad (Und).

Forma de pago

Se hará de acuerdo a la unidad de medida de la partida, es decir por Unidad.

UBICACIÓN : VICTOR LARCO HERRERA/TRUJILLO/LA LIBERTAD

FECHA : AGOSTO DEL 2014 S/. 6,413,817.63

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL

331,253.36 GASTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS

284,000.00

1.00 Ingeniero Residente de Obra (incluye Liquidacion de Obra) Mes 8.00 7,000.00 56,000.00

2.00 Asistente de Residente de Obra (incluye Liquidacion de Obra) Mes 8.00 3,200.00 25,600.00

3.00 Estructurista Mes 3.00 4,500.00 13,500.00

4.00 especialista en mecanica de suelos Mes 1.00 4,500.00 4,500.00

5.00 ingeniero sanitario Mes 2.00 4,500.00 9,000.00

6.00 ingeniero Mecanico Electricista Mes 2.00 4,500.00 9,000.00

7.00 Ingeniero Ambiental Mes 3.00 4,500.00 13,500.00

8.00 Arquitecto Mes 2.00 4,500.00 9,000.00

9.00 Arqueologo Mes 2.00 4,500.00 9,000.00

10.00 Especialista en seguridad en obra Mes 7.00 4,500.00 31,500.00

11.00 Experto en Capacitador Educacional Mes 1.00 4,500.00 4,500.00

12.00 Dibujante Cadista Mes 2.00 1,500.00 3,000.00

13.00 Administrador Mes 7.00 2,000.00 14,000.00

14.00 Contador Mes 7.00 2,000.00 14,000.00

15.00 Logistico Mes 7.00 2,500.00 17,500.00

16.00 Planillero Mes 7.00 2,000.00 14,000.00

17.00 Almacenero Mes 7.00 1,500.00 10,500.00

18.00 Guardiania en obra Mes 7.00 1,500.00 10,500.00

19.00 Chofer Mes 7.00 1,000.00 7,000.00

20.00 Secretaria Mes 7.00 1,200.00 8,400.00

47,253.36

1.00 Alquiler de Oficina (incl. Telef., internet, Agua, luz, etc. ) Mes 8.00 1,800.00 14,400.00

2.00 Alquiler de Camioneta Mes 7.00 3,300.00 23,100.00

3.00 Combustible Mes 7.00 1,800.00 12,600.00

4.00 Equipos de Seguridad para la obra Glb 1.00 7,353.36 7,353.36

5.00 Utiles de Oficina Mes 6.00 700.00 4,200.00

222,900.48

7,300.00

1.00 Cuaderno de obra Und. 3.00 50.00 150.00

2.00 Planos de replanteo Glb. 1.00 800.00 800.00

3.00 Revelados de Fotografias Mes 7.00 50.00 350.00

4.00 Botiquin Glb. 2.00 1,000.00 2,000.00

5.00 Ensayo de Compresion de Testigos Und. 180.00 14.00 2,520.00

6.00 Ensayo Granulometrico Und. 3.00 60.00 180.00

7.00 Ensayo de Compresion de Unidades de Alb. Und. 10.00 25.00 250.00

8.00 Diseño de Mezclas de Cº f'c = 140 kg/cm2 Und. 1.00 350.00 350.00



SEGUROS 215,600.48

1.00 Carta Fianza 10% Fiel Cumplimiento Glb. 1.00 112,241.81 112,241.81 2.00 Carta Fianza de Adelanto Directo Glb. 1.00 32,069.09 32,069.09 3.00 Carta Fianza de Adelanto Materiales Glb. 1.00 19,979.04 19,979.04 4.00 Seguro de Obra Glb. 1.00 51,310.54 51,310.54

S/. 554,153.84

COSTO DIRECTO:

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS VARIABLES

GASTOS FIJOS

TOTAL GASTOS GENERALES (8.64% del -Costo Directo)

PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR

VARIOS

OFICINA, SERVICIOS Y OTROS

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CÀCERES EN EL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD

21


15. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

Personal profesional propuesto concordante con el desagregado de gastos generales.

DEL POSTOR: El postor deberá acreditar una experiencia mínima en obras generales y similares:

En Obras Generales, haber facturado tres (03) veces el valor referencial de la obra, durante los últimos tres (03) años anteriores a la fecha de presentación de propuesta.

En obras Similares, haber ejecutado obra similar por un monto de (02) veces el valor referencial de la obra, durante los últimos tres (03) años anteriores a la fecha de presentación de propuesta.

Nota: Se considerará obra similar a la construcción, mejoramiento y/o ampliación de infraestructura educativa, de salud, edificios, locales institucionales, locales comunales, mercados, centros comerciales,

REQUERIMIENTO DEL CONTRATISTA Y DE SU PERSONAL.

Los recursos mínimos obligatorios que acreditará y proporcionará el contratista para la ejecución de la obra:

1.2.De los Recursos Humanos:01 Residente de Obra Profesional Colegiado y habilitado (Ingeniero Civil

o Arquitecto) Experiencia Profesional mínimo de 03 años de

haber participado como Residente de Obra, Supervisor o Inspector de Obras generales o similares, a ser consideradas para acreditar la experiencia profesional. Acreditado con Certificado.

Capacitación en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y su Reglamento. Mínimo 120 horas lectivas. Acreditado con Certificado y/o Diplomado.

Capacitación en Residencia y Supervisión de Obras con mínimo de140 horas. Acreditado con Certificado y/o Diplomado.

Capacitación en programación de obras con MS-Proyect. Acreditado con Certificado y/o Diplomado.

Capacitación en prevención de riesgos laborales en la construcción con mínimo 800 horas. Acreditado con Diplomado.

Capacitación en Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional en Obras. Acreditado con Diplomado.

Capacitación en costos presupuesto con programa S 10. Acreditado con Certificado y/o Diplomado.

Capacitación en reajustes de precios por fórmula polinómica. Mínimo 70 horas. Acreditado con Certificado y/o Diplomado.

Capacitación en curso de especialización y evaluación del impacto ambiental. Acreditado con Diplomado.

Capacitación en diseño e implantación de

20


plataformas educativas. Acreditado con Certificado.Arquitecto Arquitecto colegiado y habilitado con 2 años de

experiencia en obras generales y/u obras similares, referidos a su propia especialidad, acreditado con Certificados.

Ingeniero sanitario Ingeniero sanitario colegiado y habilitado con dos años de experiencia en obras objeto de la convocatoria y/u obras Similares Acreditado con Certificados.

Ingeniero Mecánico Electricista Ingeniero Mecánico Eléctrico colegiado y habilitado con 2 años de experiencia en obras objeto de la convocatoria y/u obras Similares, referidos a su propia especialidad, diplomado en residencia, supervisión y seguridad en obras públicas. Mínimo 500 horas lectivas, acreditado con certificados

Ingeniero Seguridad de Obra Ingeniero Civil ò Ingeniero Industrial, colegiado y habilitado con 2 años de experiencia en obras objeto de la convocatoria y/u obras similares, colegiado y habilitado, especializado en seguridad de obras, con dos años de experiencia en obras objeto de la convocatoria y/u obras similares, referidos a su propia especialidad con curso de prevención de riesgos y seguridad en obras civiles. Mínimo 120 horas lectivas. Acreditado con certificados.

Ingeniero Ambiental Ingeniero Ambiental colegiado y habilitado con dos años de experiencia en obras objeto de la convocatoria y/u obras similares a su propia especialidad con curso en saneamiento ambiental y diplomado de gestión de recursos naturales y evaluación del impacto ambiental acreditado con certificados.

Arqueólogo Arqueólogo con Registro Nacional de Arqueólogo (RNA) con 2 años de experiencia en obras objeto de la convocatoria y/u obras similares, referidos a su propia especialidad. acreditado con certificados

Asistente de Residente de obra: Ingeniero Civil o arquitecto colegiado y habilitado con 2 años de experiencia como residente y/u inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en ejecución de obras objeto de la convocatoria y/u obras similares con diplomado en ingeniería de seguridad y capacitación en NTE G-50 seguridad durante la construcción. Acreditado con Certificado. Mínimo 60 horas lectivas.

01 Especialista en Mecánica de Suelos Profesional Colegiado y habilitado (Ingeniero Civil). Experiencia mínima de 03 años como especialista en Mecánica de Suelos en el tipo de obras a ser consideradas para acreditar la experiencia profesional.

Capacitación en Ingeniería Geotécnica aplicada a la Ingeniería. Acreditado con Diplomado.

02 Ingeniero estructuralista. Profesional colegiado y habilitado (Ingeniero Civil con experiencia mínima de 3 años como especialista en estructuras, en obras similares, acreditado con certificados, con capacitación en estructuras acreditados con certificados.

01 Capacitador Educacional Profesional Licenciado con: Experiencia mínima de 6 años en el sector de

educación a nivel de gestión y monitoreo de proyectos de capacitación.

21


Experiencia mínima 2 años como consultor del Ministerio de Educación del Perú, en programación y control de actividades relacionadas con la unidad de capacitación en gestión para directores (UCGED).

Con grado de Magister en administración estratégica.

Capacitación en Curso Universitario de actualización profesional en Recursos Humanos.

Capacitación en Diplomado en Gestión por Resultados en el Sector Público.

NOTA:

Además para acreditar la experiencia profesional del personal propuesto, deberá presentar i) copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad o ii) constancias, o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia profesional propuesto, vale decir, que tales documentos deben señalar expresamente y sin lugar a dudas el objeto de contratación, la fecha de inicio y fecha de término de la experiencia a acreditar.

IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA

El postor deberá acreditar que los contenidos digitales a incorporar en la plataforma educativa cumplen con los siguientes requisitos:

Estar diseñados en base a la propuesta pedagógica del diseño curricular nacional DCN vigente.

Estar probados en plataforma desarrollada en el 2014 y se hayan ejecutado en más de 10 colegios en el País o en el extranjero.

Esto se acreditará mediante declaración jurada del postor Y/o documento acreditativo

EQUIPO MÍNIMO:

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIIPO MÍNIMO:El equipo deberá tener una antigüedad máxima de diez (10) años, en funcionamiento óptimo y con libre disponibilidad en el inicio de la ejecución de obra; para la acreditación del equipo mínimo podrán presentarse documentos que sustenten la propiedad de los equipos, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos o declaraciones juradas que garanticen la disponibilidad de los


22 HP01


20


equipos, sin perjuicio de que se verifique dicha disponibilidad con ocasión de la suscripción del contrato (Pronunciamiento Nº 180-2012/DSU).

Los documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos deberán entregarlo como parte de la documentación para la firma del contrato.

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

La zona del proyecto se encuentra ubicada geográficamente en:Sector : Vista AlegreDistrito : Víctor Larco HerreraProvincia : TrujilloDepartamento : La LibertadRegión : La Libertad

Plazo de EjecuciónEjecución de obra : 210 días calendarios

OTRAS PENALIDADES

Asimismo, la MUNICIPALIDAD ha considerado la aplicación de otras penalidades según lo establece el Artículo 166° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades se describen en la siguiente tabla:

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL FACTOR DE APLICACION

1

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓNCuando el contratista no cuenta con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señaliza-ciones solicitadas por la municipalidad. La penalidad es por cada día.

0.20 UIT

2

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONALCuando el contratista no cumpla con controlar o dotar a su personal o parte del personal el uso de los implementos de seguridad. La penalidad es por cada día.

0.20 UIT

3CALIDAD DE LOS MATERIALESCuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor. La penalidad es por cada material no autorizado.

0.50 UIT

4

RETRASO INJUSTIFICADO DE REPARACIONES o RETRASO EN LA SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES.Cuando el contratista exceda el plazo otorgado por el Supervisor para la ejecución de reparaciones por daños al proyecto o a terceros. La penalidad es por cada día de atraso.

0.30 UIT

5

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETACuando el contratista entregue documentación incompleta, perjudicando el trámite normal de los mismos (Informe de Valorización mensual, adicionales de obra, Pólizas de Seguro, etc.), la penalidad será por cada trámite documentario de no ser subsanado en la fecha de presentación, sin perjuicio de aplicar la Ley 274444.

0.50 UIT

6

CALENDARIO VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRATUALCuando el contratista no cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la Fecha de inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 horas o en el caso de demoras injustificadas que afecten los cronogramas acelerados de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento. La penalidad es por cada día de atraso.

0.20 UIT

7 RESIDENTE DE OBRA o CUADERNO DE OBRACuando el Ingeniero Residente o el Cuaderno de Obra no se encuentran en forma permanente en la obra, la penalidad es por cada día o fracción de día de

0.50 UIT

21


N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO CONTRACTUAL FACTOR DE APLICACION

ausencia no justificada, precisándose que la permanencia del Ingeniero Residente en obra es obligatoria.

8

INGENIERO DE SEGURIDAD DE OBRACuando el Ingeniero de seguridad no se encuentre en forma permanente en la obra, la penalidad es por cada día o fracción de día de ausencia no justificada, precisándose que la permanencia del Ingeniero de seguridad es obligatoria.

0.50 UIT

9

ELIMINACION DE DESMONTE DE OBRACuando el contratista no cumpla con retirar el desmonte producto de la obra y lo mantenga acumulado por más de dos (02) días calendarios. La penalidad es por cada día contados a partir desde el primer día cuando el acumulado es superior a 03 días calendario.

0.50 UIT

10

MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCIÓNCuando el Contratista no ejecute trabajos de mantenimiento de la obra en eje-cución y todas sus partes terminadas, para evitar que la acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo ocasionen daños a la obra o a propiedades de terceros. La penalidad será diaria a partir del día siguiente de concluido el plazo otorgado por el supervisor de Obra.

0.20 UIT

11

RESOLUCIÓN CONTRACTUAL Y ENTREGA DEL CUADERNO DE OBRAEn caso de resolución contractual por cualquiera de la partes, el Cuaderno de Obra será entregado a la SUNAT, bajo apercibimiento de aplicarse una penalidad diaria por la no entrega del Cuaderno de Obra a la SUNAT.

0.20 UIT

Las penalidades contempladas serán cobradas por la MUNICIPALIDAD, de manera automática, de cualquier pago pendiente.La presente Tabla de Penalidades consta de once (11) faltas, en la ENTIDAD antes de aplicar la primera multa, en cualquiera de las penalidades, procederá por única vez a notificar al contratista, sobre la falta cometida, Luego de este procedimiento, se procederá e efectuar la aplicación de la multa correspondiente en la orden de pago respectiva.Las deficiencias que dieran lugar a la aplicación de la multa obligatoriamente deben ser subsanadas dentro de las 48 HORAS siguientes de detectar la deficiencia. De no subsanarlo la ENTIDAD, continuará aplicando la sanción hasta cuando sean subsanadas.La sucesión persistente de faltas, además de la aplicación de las penalidades respectivas será causal de la Resolución del Contrato.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN.La ejecución de la obra se regirá bajo el sistema A Suma Alzada.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL.La ejecución de la obra se regirá por la modalidad LLAVE EN MANO.

SUBCONTRATACIÓN. El Contratista ganador de la Buena Pro, no podrá transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestación materia del Contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecución y cumplimiento íntegro. La subcontratación de la obra o parte de la obra originará que LA ENTIDAD rescinda el contrato suscrito.

20


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS MODALIDADES DE CONCURSO OFERTA Y LLAVE EN MANO

En caso de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN22

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (15 puntos)

22 De acuerdo con el artículo 47 de Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

21


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de: CINCO (05) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a CINCO (05) VECES el valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= 05 veces el valor referencial:

15 puntos

M >= 4 veces el valor referencial y < 5 veces el valor referencial:

10 puntos

M >= 03 veces el valor referencial y < 4 veces el valor referencial:

05 puntos23

B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (35 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo CINCO (05) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a TRES (03) VECES el valor referencial.

Se considerará obra similar a: construcción, mejoramiento y/o ampliación de infraestructura educativa, de salud, edificios, locales institucionales, locales comunales, mercados, centros

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M >= 03 veces el valor referencial: 35 puntos

M >= 2.5 veces el valor referencial y < 3.0 veces el valor referencial:

23 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

20



comerciales, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

25 puntos

M >= 02 veces el valor referencial y < 2.5 veces el valor referencial: 15 puntos24

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (30 puntos)

24 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

21



C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra como residente, supervisor ò inspector, en la especialidad, con una experiencia mayor a 03 años, en la ejecución de obras objeto de la convocatoria ò similares: construcción, mejoramiento y/o ampliación de infraestructura educativa, de salud, edificios, locales institucionales, locales comunales, mercados, centros comerciales.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de: i) copia simple de contratos de trabajo con su respectiva conformidad o ii) constancias, o iii) certificados o iv) cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre el tiempo de experiencia profesional propuesto, vale decir, que tales documentos deben señalar expresamente y sin lugar a dudas el objeto de contratación, la fecha de inicio y fecha de término de la experiencia a acreditar.

Más de 04 años: 25 puntos

Más de 03 hasta 04 años:

15 puntos25

Menos de 03 años:

00 puntos26

C.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO27

CriterioSe evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como Residente de Obra como previsionista en riesgos laborales en la construcción y en Residencia y supervisión de obras.

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de Títulos, constancias, certificados u otro documento que demuestre fehacientemente haber concluidos dichos estudios.

Mayor de 940 horas lectivas en Residente de Obra como previsionista en riesgos laborales en la construcción y en Residencia y supervisión de obras: 05 puntos

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 15 puntosCriterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación28:

PCP= PF x CBC NC

25 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

26 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

27 De conformidad con el artículo 43 del Reglamento, los siguientes factores de evaluación deberán ser establecidos observando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ser ejecutada, el plazo de ejecución previsto y las condiciones de mercado.

28 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/

20



Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

E. Criterio:Se evaluará al postor que cuente con certificación ISO en gestión de la calidad y medio ambiente.

Acreditación:Certificado ISO 9001:2008Certificado ISO 14001:2014 en:Gestión, Control y Ejecución de Obras de Edificación y Civil, Ingeniera y Ejecución de Instalaciones (Eléctricas, Telecomunicaciones – Especiales y Mecánicas) Nuevas Tecnologías (TIC)

05 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos29

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

29 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

21


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.30

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO31

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del

30 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

31 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

20


contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 32

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 33

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora34 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

32 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

33 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

34 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

21


CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato35: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias36: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO37

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]38 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]39, adjuntando a su solicitud la garantía por

35 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

36 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

37 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

38 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

39 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente

20


adelantos40 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 41. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].42

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS43

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]44.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos45 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

40 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

41 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

42 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

43 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

44 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

45 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

21


La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán

20


por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 46 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN

46 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

21


DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

20


FORMATOS Y ANEXOS

21


FORMATO N° 147

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.48

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

47 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

48 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

20


FORMATO N° 2

REGISTRO DE PARTICIPANTES

SEÑORES:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO

ATENCION: PRESIDENTE COMITÉ ESPECIAL

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA:

PROCESO DE SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA Nº 01-2014-CELP-MDVLH

OBJETO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD ” con Código SNIP N°266819; por el presente nos dirigimos a Ud., para hacer de su conocimiento que he decidido participar en el proceso de selección de la referencia, para lo cual cumplo con registrarme como participante, conforme las reglas establecidas en la bases.

DATOS DEL PARTICIPANTE:

Nombre o Razón Social:

Domicilio Legal(*):

R. U. C Nº Nº Teléfono (s) Nº Fax

Página Web:

SOLICITA el registro de su representada como PARTICIPANTE en el proceso de selección del rubro, adhiriéndose al mismo en el estado en que éste se encuentre y declarando, conforme al Artículo 52º del REGLAMENTO, que, para efectos del régimen de notificaciones de todos los actos realizados en el proceso.

( ) Solicito al Comité Especial de la licitación Pública N°01 -2014-CELP-MDVLH, que se me notifique personalmente en la sede de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano.

( ) Solicito al Comité Especial de la Licitación Pública N°……-2014-CELP-MDVLH, que me notifique al correo electrónico

que señalo a continuación:

( ) En caso que el postor ganador no sea domiciliado en la ciudad de Trujillo, deberá a lo establecido en las bases del presente proceso.

Mi correo electrónico es . . . . . . . . . . . . . . . . . Lugar y fecha: . . . . . . . ... . . . . . . . .Apellidos y nombres (del Representante): . . . . . . . . . . . . . . . . . DNI: ……………………….Teléfono: ………………………Vìctor Larco,. . . de. . . . . . . . . . . . . . . . del 2014



HUELLA DIGITAL

21


FORMATO N° 03

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

Señores:COMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2014-CELP-MDVLHCONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

Presente.-

NOMBRE Y APELLIDOS: ..........................................................................................

Por la presente, declaramos bajo juramento que durante la ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD” materia de la presente adjudicación, dispondremos los equipos mínimos solicitados que a continuación se detallan:

ITEMN°

DESCRIPCIÓN UND CANT. REQUERIDO

01 CARGADOR S/LLANTAS 110 -125 HP UND 1.00

02 MEZCLADORA DE CONCRETO (TAMBOR) 11 P3, 22 HP UND 1.00

03 CAMION VOLQUETE 4X2 140/210 HP 6M3 UND 1.00

04 MARTILLO NEUMATICO 25/29KG UND 1.00

05 VIBRADOR GASOLINA 1 ¾ 4HP UND 1.00

06 RETROEXCAVADORA S/ LLANTAS 58 HP- 1 YD 3 UND 1.00

07 PLANCHA COMPACTADORA VIBRATÓRIA 4.0 HP UND 1.00

08 TEODOLITO Y MIRA UND 1.00

09 WINCHE-2 BALDES, 3.6 HP UND 1.00

10 COMPRESORA NEUMÁTICA-93 HP-335/ 375 PCM UND 1.00

11 TRACTOR S/ORUGAS 140/160 HP UND 1.00



NOTA:

El equipo deberá tener una antigüedad máxima de diez (10) años, respetando las características técnicas mínimas o superiores indicadas en el cuadro precedente, para la acreditación del equipo mínimo podrán presentarse documentos que sustenten la propiedad de los equipos, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos o declaraciones juradas que garanticen la disponibilidad de los equipos, sin perjuicio de que se verifique dicha disponibilidad con ocasión de la suscripción del contrato (Pronunciamiento N° 180-2012/DSU).

20


Los documentos que sustenten la propiedad, posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos deberán entregarlo como parte de la documentación para la firma de contrato.

FORMATO N° 04

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA


Presente.-

NOMBRE Y APELLIDOS:

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para presentarles la relación de los servicios en el objeto de la convocatoria o similares realizados por el Ingeniero propuesto:

N°

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO COMO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

FECHA DE INICIO / TÉRMINO DEL

TRABAJO REALIZADO

PÁGINA N°

(del / al)

1

2

3

4

Se adjunta copia simple de la correspondiente documentación sustentatoria. Asimismo el presente documento es sellado y firmado por el Ingeniero propuesto, en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,

21


Firma y Sello del Representante Legal del Postor Firma y Sello del Profesional Propuesto

FORMATO N° 05


Presente.-

NOMBRE Y APELLIDOS:

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS SIN PENALIDADES EN LOS ÚLTIMOS 10 (DIEZ) AÑOS

Nº NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE

PERIODO

INICIO TÉRMINO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Trujillo,



20


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2014-CELP-MDVLHCONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD” Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :


……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

21


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD”, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

20


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


21


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2014-CELP-MDVLH para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD” Responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

20


Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD” y a montar el equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, en el plazo de DOSCIENTOS DIEZ (210) días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


101

101


ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERALSeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2014-CELP-MDVLHCONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD” Presente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTEOBJETO

DEL CONTRATO

N° CONTRATO FECHA49 MONEDA IMPORTETIPO DE CAMBIO VENTA50

MONTO FACTURADO

ACUMULADO51

12345678910

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


49 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

50 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

51 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

102

102


ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTEOBJETO

DEL CONTRATO

N° CONTRATO FECHA52 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO VENTA53

MONTO FACTURADO

ACUMULADO54

123456789

10TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


52 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

53 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

54 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

109


ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa55 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


55 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

108


ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2014-CELP-MDVLHCONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD”, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


109


ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 01-2014-CELP-MDVLHCONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 81026 ANDRES AVELINO CACERES DEL SECTOR VISTA ALEGRE-DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA-TRUJILLO-LA LIBERTAD”

Presente.-


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


108


ANEXO Nº 11

DECLARACION JURADA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Trujillo,….de…………… de 2014


Presente.-

El que suscribe,……………. Identificado con DNI Nº ……………., en mi calidad de representante legal de la empresa ………………………….…, con RUC Nº ……………. , me COMPROMETO, PARA LA ETAPA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CASO DE GANAR LA BUENA PRO; A ESTABLECER COMO SEDE A LA PROVINCIA DE TRUJILLO PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DERIVADAS DEL PRESENTE PROCESO.

Atentamente



ANEXO Nº 12

109


DECLARACION JURADA DE FIJAR DOMICILIO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO


Presente.-

El que suscribe,……………. Identificado con DNI Nº ……………., en mi calidad de representante legal de la empresa ………………………….…, con RUC Nº ……………. , me COMPROMETO, EN CASO DE GANAR LA BUENA PRO, A FIJAR DENTRO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO MI DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA CUYO EFECTO AL MOMENTO DE SUSCRIBIR EL CONTRATO PRESENTARÉ COPIA DEL RECIBO DE AGUA, LUZ O TELÉFONO PARA ACREDITAR EL DOMICILIO.




ANEXO Nº 13

108


DECLARACION JURADA DE SOMETIMIENTO A LA FISCALIZACION POSTERIOR DE DOCUMENTACION E INFORMACION PRESENTADA Y DECLARADA


Presente.-

El que suscribe,……………. identificado con DNI Nº ……………., en mi calidad de representante legal de la empresa ………………………….…, con RUC Nº ……………. , me someto a la fiscalización posterior de la totalidad de la documentación e información presentada y declarada en mi Propuesta Técnica y Económica, asumiendo toda la responsabilidad respecto de ellos en caso se verifique documentación falsa, adulterada o que contenga información inexacta. En consecuencia, tengo pleno conocimiento que la vulneración del Principio de Presunción de Veracidad generará el inicio, en mi contra y en el de mi representada, de las acciones administrativas, civiles y penales que corresponda, sujetándome a los fueros que correspondan tales acciones.




ANEXO Nº 14

109


CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO EN CUENTA BANCARIA

Víctor Larco,….de…………… de 2014

Señores

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA

Presente.-

Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es el …(Indicar el CCI así como el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta)….. , con la finalidad de que se sirva disponer lo conveniente para que los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI en el Banco…. (Indicar Banco).

Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicio materia del contrato, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente



Documents

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO …zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/001200/... · Web viewEvitar generar en la administración procesos de selección para obras,