MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANUEXONERACION N 01-2015-MP-TAH/EXO Ejecucin de Obra: Instalacin del Servicio de Proteccin en la Margen Derecha del Rio Acre, Contra Probable Inundacin del Distrito de Iapari, Provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de Dios.

EXONERACION N 01-2015-MP-TAH/EXO

EJECUCIN DE OBRA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACRE, CONTRA PROBABLE INUNDACIN DEL DISTRITO DE IAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

2015

CAPTULO I

GENERALIDADES

1.1ENTIDAD CONVOCANTENombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANUR.U.C. N: 201623155021.2DOMICILIO LEGALAV. BRASIL S/N PLAZA DE ARMAS IAPARI

1.3OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl objeto es la contratacin de la Ejecucin de Obra:Instalacin del Servicio de Proteccin en la Margen Derecha del Rio Acre, Contra Probable Inundacin del Distrito de Iapari, Provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de Dios. 1.4VALOR REFERENCIAL[footnoteRef:2] [2: El monto del valor referencial indicado en esta seccin de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradiccin entre estos montos, primar el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artculo 58 de la Ley, de ser necesario.]

El valor referencial asciende a S/. 1,915,706.00 (Un Milln Novecientos Quince Mil Setecientos y 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Febrero del 2014.

Cabe precisar que debido a que se trata de una Exoneracin por Causal de Emergencia, la contratacin ha sido efectuada por la suma de S/. 1,915,706.00 (Un Milln Novecientos Quince Mil Setecientos y 00/100 Nuevos Soles), con acuerdo de consejo N 023-2015-ALC-MP-TAH 30 de marzo de 2015 aprueba la Exoneracin por dicho monto.

1.5EXPEDIENTE DE CONTRATACINEl expediente de contratacin fue aprobado mediante Memorndum N 063- 2015-ALC-MP-TAH del 06 de abril del 2014.

1.6FUENTE DE FINANCIAMIENTODonaciones y Transferencias

1.7SISTEMA Y MODALIDAD DE CONTRATACIONEl presente proceso se rige por el sistema de suma Alzada de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacin respectivo.1.8ALCANCES DEL REQUERIMIENTOEl requerimiento est definido en los trminos de referencia y el expediente tcnico que se encuentran definidos en el Captulo III de las presentes Bases.

1.9PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRALa obra tendr un plazo de ejecucin de Sesenta (60) das calendarios. 1.10BASE LEGAL

Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Decreto Legislativo N 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. Decreto Supremo N 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Directivas del OSCE. Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. Cdigo Civil. Ley N 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacin Pblica. Decreto Supremo N 007-2008-TR - Texto nico Ordenado de la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE. Decreto Supremo N 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicacin del derecho deber considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

CAPITULO II

DEL PROCESO DE SELECCIN

2.1 CRONOGRAMA Convocatoria07 de Abril del 2015

Presentacin de Propuestas07 de Abril del 2015

Evaluacin de Propuestas07 de Abril del 2015

Otorgamiento de la Buena Pro (A travs del SEACE)07 de Abril del 2015

2.2 ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTAEl registro de los participantes es gratuito y se realizar en OFICINA DE ABASTECIMIENTO, sito en AV. BRASIL S/N PLAZA DE ARMAS IAPARI, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 07:30-15:30 horas. As mismo podr remitir los documentos escaneados a travs de correo electrnico a la siguiente cuenta: cjhenns@gmail.com .

SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA:El sobre N 01 contendr, adems de un ndice de documentos, la siguiente documentacin:

Documentacin de presentacin obligatoria:

a) Declaracin Jurada de datos del postor. (Anexo N 01).

b) Declaracin jurada que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Tcnicos Mnimos contenidos en el Captulo III de de la presente seccin- Anexo N 02.

c) Declaracin jurada simple de acuerdo al Artculo 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado[footnoteRef:3] - Anexo N 03. [3: En este documento se encuentra incluida la declaracin jurada sobre el compromiso de mantener vigente la oferta del postor hasta la suscripcin del contrato, conforme a lo requerido por el artculo 157 del Reglamento.]

d) Declaracin Jurada de Plazo de Ejecucin de la Obra Anexo N 04

e) Declaracin jurada del personal propuesto para la ejecucin de la obra - Anexo N 05.

f) Declaracin jurada de contar a disponibilidad con el equipo mnimo requerido - Anexo N 06.

SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA[footnoteRef:4] [4: De acuerdo con el artculo 63 del Reglamento la propuesta econmica solo se presentar en original.]

El Sobre N 2 deber contener la siguiente informacin obligatoria:

a) Oferta Econmica, el total de la propuesta econmica en letras y nmeros de acuerdo al Anexo N 07, el cual deber incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas de acuerdo a Ley. El monto total de la Propuesta ser en nuevos soles S/. y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases y las cifras monetarias a consignar tendrn hasta un mximo de dos (2) decimales. 2.3 REQUISITOS PARA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Para la suscripcin del contrato se requiere los documentos que se detallan a continuacin: a) Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el estado.b) Constancia de capacidad libre de contratacin.c) Carta Fianza de Garanta de fiel cumplimiento del contrato. d) Carta Fianza de Garanta de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Cdigo de cuenta interbancario (CCI). g) Traduccin oficial efectuada por traductor pblico juramentado de todos los documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompaados de traduccin certificada, de ser el caso. h) Domicilio para efectos de la notificacin durante la ejecucin del contrato.i) Designacin del residente de obra, cuando no haya formado parte de su propuesta tcnica.j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico.k) Calendario de adquisicin de materiales o insumos necesarios para la ejecucin de obra[footnoteRef:5], en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboracin del expediente tcnico. [5: De acuerdo con el artculo 183 del Reglamento, este calendario se actualizar con cada ampliacin de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.]

l) Copia de DNI del Representante Legal.m) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.n) Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.o) Copia del RUC de la empresa.p) Certificado de habilidad de los profesionales que van a ejecutar la obra.q) Declaracin Jurada en la que se comprometa a entregar la Pliza de Responsabilidad Civil que cubra la obra, posterior a la firma de contrato.

IMPORTANTE:

La Entidad no podr exigir documentacin o informacin adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripcin del contrato.

El registro de los participantes es gratuito y se realizar en OFICINA DE ABASTECIMIENTO, sito en AV. BRASIL S/N PLAZA DE ARMAS IAPARI, en las fechas sealadas en el cronograma, en el horario de 07:30-15:30 horas.

2.4 VALORIZACIONES

Las valorizaciones se realizaran mensualmente. Las valorizaciones tienen el carcter de pagos a cuenta y sern elaboradas en el ltimo da de cada perodo previsto en las Bases, por el inspector o supervisor y el contratista.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios ofertados, las valorizaciones se formularn en funcin a los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agregar, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las ventas.

De acuerdo con los prrafos quinto y sexto del artculo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deber contar con la valorizacin del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, segn corresponda; a la que deber adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.5 ADELANTO

La Entidad podr entregar adelanto directo en material , y adelanto directo en ejecucin de obra d e acuerdo a las formalidades del caso

2.6 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segn corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacin del contrato de obra, en el plazo de quince (15) das calendario, computados desde el da siguiente del consentimiento de la liquidacin. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPTULO III

TERMINOS DE REFERENCIA

Nota: Se adjunta a las presentes bases el expediente tcnico de obra completo.

CAPTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el Contrato de Ejecucin de LA OBRA Instalacin del Servicio de Proteccin en la Margen Derecha del Rio Acre, Contra Probable Inundacin del Distrito de Iapari, Provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de Dios, que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU, con RUC N ..sealando domicilio en.., debidamente representado por su Alcalde Sr. Alfonso Bernardo Cardozo Mouzully, _______________________, identificado con D.N.I. _____________________, ________________________, a quien en adelante se le denominar LA MUNICIPALIDAD y de la otra parte la empresa ________________________________, con RUC N ________________________, sealando domicilio legal en _________________________ distrito de __________________, Provincia y Departamento de ---------, inscrita en la Partida N ___________________ del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de, debidamente representado por su Gerente General, __________________________, identificado con DNI N _________________, segn poder inscrito en el Asiento _______________ de la Partida N __________________________ del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se le denominar EL CONTRATISTA en los trminos y condiciones siguientes:

CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1. LA MUNICIPALIDAD , es un organismo

1.2. EL CONTRATISTA, es una empresa constituida legalmente en el pas e inscritas en el captulo de Ejecutores de Obras del Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, las que tienen por objeto, entre otros, dedicarse a la ejecucin de obras, materia del presente contrato.

1.3. Mediante Acuerdo de Consejo N ___________________ de fecha ______________, se exoner a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANU del proceso de seleccin correspondiente a la Licitacin Pblica, para la ejecucin de la Obra: Instalacin del Servicio de Proteccin en la Margen Derecha del Rio Acre, Contra Probable Inundacin del Distrito de Iapari, Provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de Diospor la causal de situacin de emergencia y se autoriz la contratacin indicada.

1.4. Por Formato N __________________ de fecha ___________, se aprob las Bases del proceso correspondiente a la Licitacin Pblica para la Ejecucin de la Obra: Instalacin del Servicio de Proteccin en la Margen Derecha del Rio Acre, Contra Probable Inundacin del Distrito de Iapari, Provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de DiosExoneracin de Proceso n 01-2015-mp-tah/exo.

CLUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1 El presente contrato es la ejecucin, por el sistema de contratacin a suma alzada, de los Instalacin del Servicio de Proteccin en la Margen Derecha del Rio Acre, Contra Probable Inundacin del Distrito de Iapari, Provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de Dios que han sido afectados por lluvias extraordinarias, de acuerdo a la documentacin del Expediente Tcnico, as como de la Propuesta Tcnica y Econmica de EL CONTRATISTA, los que se incorporan como parte integrante de este Contrato.

2.2 LA OBRA se encuentra localizada en el distrito de Iapari y departamento de Madre de Dios, en adelante LA OBRA.

CLUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

3.1 El presente Contrato est regido por la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el Decreto Legislativo N 1017 y modificatoria y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EF y modificatorias, respectivamente, en adelante LA LEY y EL REGLAMENTO.

3.2 Slo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y dems normativa especial que resulte aplicable, se utilizarn las disposiciones pertinentes del Cdigo Civil vigente y dems normas concordantes.

3.3 Forman parte integrante del presente Contrato, las Bases del Proceso de Seleccin, as como la Propuesta Tcnica y Econmica de EL CONTRATISTA, el expediente tcnico, y los documentos derivados del proceso de seleccin que establezcan obligaciones para las partes.

3.4 El orden de prelacin de los documentos que conforman el Contrato, para efectos de su interpretacin o integracin, en caso de cualquier contradiccin, diferencia u omisin, es el siguiente:

3.4.1 Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Tcnicas, Metrados y Presupuestos. 3.4.2 Las Especificaciones Tcnicas tienen validez sobre la Memoria Descriptiva.3.4.3 Los Metrados tiene validez sobre el Presupuesto.

CLUSULA CUARTA: DE LA RETRIBUCIN.-

4.1 La retribucin que pagar LA MUNICIPALIDAD a EL CONTRATISTA por la prestacin sealada en la segunda clusula del presente Contrato es de S/. _________________________(_______________), incluido IGV, as como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el costo de LA OBRA a ejecutar.

4.2 Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; proteccin y mantenimiento de LA OBRA durante el perodo de construccin y hasta la entrega de la misma, direccin tcnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucin de LA OBRA hasta su total terminacin y entrega.

4.3 LA MUNICIPALIDAD no reconocer ningn monto que no haya sido establecido en el presente contrato o que no haya sido aprobado formalmente por LA MUNICIPALIDAD.CLUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO5.1 La vigencia del presente contrato ser a partir del da ________________________ de 2014 hasta el consentimiento de la liquidacin final de LA OBRA y se efecte el pago correspondiente5.2 El plazo de ejecucin de obra ser setenta (60) das calendario, contados a partir del _______________________________.5.3 LA OBRA est presupuestada con donaciones y transferencias, estando sujeta su ejecucin a la disponibilidad presupuestal y financiera del Pliego, en el marco de los calendarios de compromisos, las asignaciones trimestrales de gastos y las Leyes Anuales de Presupuesto correspondientes para el Ejercicio Fiscal 2015, , y de ser el caso el artculo 27 de la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; as como para el presupuesto asignado en el ao 2015.5.4 El desarrollo de la ejecucin de LA OBRA constar detalladamente en el Calendario de Avance de Obra Valorizado, elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos econmicos establecido, con el plazo de ejecucin del Contrato y sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-PCM), el cual deber considerar la estacin climtica propia del rea donde se ejecute LA OBRA, cuando corresponda.

CLUSULA SEXTA: VALORIZACIONES

6.1 Las valorizaciones tienen el carcter de pagos a cuenta y sern elaboradas de conformidad con lo establecido en el artculo 197 del Reglamento. Asimismo los metrados, reajustes y eventuales discrepancias, se rigen por lo dispuesto en los artculos 197, 198 y 199 del Reglamento.

6.2 Las Valorizaciones sern mensuales, tienen el carcter de pagos a cuenta y sern elaboradas el ltimo da de cada mes por EL INSPECTOR y EL CONTRATISTA.

6.3 Las valorizaciones sern presentadas y aprobadas ante la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de LA MUNICIPALIDAD, en un plazo mximo de los cinco (05) das, contados a partir del primer da hbil del mes siguiente al de la valorizacin respectiva, y ser cancelada por LA MUNICIPALIDAD en fecha no posterior al ltimo da de tal mes.

6.4 Dichos pagos lo efectuar LA MUNICIPALIDAD mediante depsito en el nmero del Cdigo de Cuenta Interbancaria N _____________ del Banco _______________, de EL CONTRATISTA, pero estar sujeta a las retenciones de Ley cuando corresponda, en cuyo caso, LA MUNICIPALIDAD actuar como agente retenedor.

CLUSULA STIMA: DECLARACIN DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLUSULA OCTAVA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrega garanta en forma solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusin y de realizacin automtica a slo requerimiento, a favor de LA MUNICIPALIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De Fiel Cumplimiento del presente Contrato:Carta Fianza N ____________________________________, por el monto de S/. __________________, emitida por el Banco ________________________, cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

LA MUNICIPALIDAD, ejecutar la garanta a su simple requerimiento, en los supuestos establecidos en los numerales 1, 2, y 3 del artculo 164 del Reglamento.La garanta de fiel cumplimiento deber permanecer vigente hasta el consentimiento de la liquidacin final.

CLUSULA NOVENA: EJECUCIN DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACIN

9.1LA MUNICIPALIDAD est facultado para ejecutar la garanta de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

9.2 LA MUNICIPALIDAD ejecutara la garanta a su simple requerimiento conforme a lo establecido en el artculo 164 del Reglamento.

CLUSULA DCIMA: PLAZOS

10.1 PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutar LA OBRA fue entregado a EL CONTRATISTA en la fecha del Acta de Inicio suscrita por parte de LA MUNICIPALIDAD, a travs de la Direccin General de Caminos y Ferrocarriles, de conformidad con el artculo 184 del Reglamento.

10.2 INICIO Y TRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIN10.3 EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de setenta (60) das calendarios, contados a partir de la vigencia del contrato.

10.3El plazo slo podr ser ampliado en los casos contemplados en el artculo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de conformidad con el procedimiento establecido en el artculo 201 del mismo cuerpo legal.

CLUSULA DCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

11.1 EL CONTRATISTA planear y ser responsable por los mtodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucin de LA OBRA, los que debern asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

11.2 Durante la ejecucin de LA OBRA, EL CONTRATISTA est obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se proceder de acuerdo al artculo 205 del Reglamento.

11.3 EL CONTRATISTA abrir en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que ser firmado en todas sus pginas por el inspector y el Residente. En este cuaderno de obras se anotarn las indicaciones, rdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecucin de LA OBRA.

CLUSULA DCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de LA OBRA por parte de LA MUNICIPALIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el artculo 50 de la LEY.

CLUSULA DCIMO TERCERA: PENALIDADES

13.1 En caso de retraso injustificado de EL CONTRATISTA en la ejecucin de LA OBRA, aqul se har acreedor a una penalidad por mora, por cada da de atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacin final; o, si fuera necesario, se cobrar del monto resultante de la ejecucin de las garantas de fiel cumplimiento.

13.2 La penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo con la siguiente frmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato F x plazo en das

Donde:F = 0.15

13.3 Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD podr resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

13.4 Si EL CONTRATISTA demuestra deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades que ejecuta, LA MUNICIPALIDAD solicitar el cambio de la persona o personas responsables de ello. Si se repitiera por segunda vez esta situacin, LA MUNICIPALIDAD podr resolver unilateral y administrativamente este Contrato observando las formalidades consignadas en el artculo 44 de la Ley y Artculo 209 de! Reglamento.

13.5 En atencin al artculo 166 del Reglamento, para los cambios del personal profesional calificado de EL CONTRATISTA, especificado en su Propuesta Tcnica se tendrn las siguientes consideraciones:

13.5.1 Si el cambio del profesional no cuenta con la aprobacin de LA MUNICIPALIDAD, y el profesional de reemplazo no tiene iguales o mayores calificaciones que el profesional reemplazado, LA MUNICIPALIDAD optar entre resolver el contrato o aplicar una penalidad por un monto mximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, o de ser el caso, de la parte que debi ejecutarse. Estas penalidades se calcularn de forma independiente a la penalidad por mora, el que ser deducido de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacin final, o si fuese necesario se cobrar del monto resultante de la ejecucin de la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

13.5.2 Si el cambio del profesional cuenta con la aprobacin de LA MUNICIPALIDAD, no ser de aplicacin penalidad alguna.

CLUSULA DCIMO CUARTA: RECEPCIN DE LA OBRA

La recepcin de LA OBRA se sujetar a lo establecido en el artculo 210 del Reglamento.

CLUSULA DCIMO QUINTA: LIQUIDACIN DE LA OBRA

La liquidacin de LA OBRA se sujetar a lo establecido en los artculos 211, 212 y 213 del Reglamento.

CLUSULA DCIMO SEXTA: RESOLUCIN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

16.1 En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA MUNICIPALIDAD y que no haya sido materia de subsanacin, esta ltima podr resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisin por la va notarial del documento en el que se manifieste esta decisin y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artculos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artculo 209 de su Reglamento.

16.2 En este supuesto, se ejecutarn las garantas que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artculo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnizacin por daos y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLUSULA DCIMO STIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONESSin perjuicio de la indemnizacin por dao ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a LA MUNICIPALIDAD, no lo eximen de cumplir con las dems obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.CLUSULA DCIMA OCTAVA: INSPECTOR DE LA OBRA18.1 LA OBRA contar de modo permanente y directo con un Inspector cuyas condiciones o caractersticas establece el artculo 190 del Reglamento. LA OBRA estar sometida durante su ejecucin a la permanente supervisin de la Direccin General de Caminos y Ferrocarriles, quien para estos efectos designar a EL INSPECTOR; ste, por delegacin, dirigir la inspeccin general de LA OBRA, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Tcnicas y el Expediente Tcnico, quien absolver las interrogantes que le plantee LA MUNICIPALIDAD. Igualmente, LA OBRA estar sometida a la fiscalizacin de LA MUNICIPALIDAD; cuyas funciones se hallan establecidas en el artculo 193 del Reglamento.

18.2 EL CONTRATISTA no podr ser exonerado por EL INSPECTOR de ninguna de sus obligaciones contractuales y no ordenar ningn trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliacin de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorizacin escrita y previa de LA MUNICIPALIDAD

18.3 EL CONTRATISTA, a pedido de EL INSPECTOR y/o LA MUNICIPALIDAD, separar a cualquier persona que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina en la ejecucin de LA OBRA.

CLUSULA DCIMA NOVENA: CUADERNO DE OBRA

19.1El Cuaderno de Obra ser abierto en la fecha de entrega del terreno conforme a lo establecido en el artculo 194 del Reglamento.19.2 Las Anotaciones y Consultas sobre Ocurrencias se rigen en concordancia con los artculos 195 y 196 del Reglamento.CLUSULA VIGSIMA: SEGUROS

20.1 EL CONTRATISTA, segn lo establecido en el artculo 154 del Reglamento, antes del inicio de la ejecucin de LA OBRA deber obtener todos los Seguros necesarios segn la Legislacin Nacional aplicable y conforme al detalle que se indica en el Numeral 20.2 de sta Clusula Contractual, los mismos que debern acreditarse ante LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo a las Bases y se mantendrn en su total capacidad hasta que el objeto de este Contrato de Ejecucin de Obra haya sido recibido por LA MUNICIPALIDAD satisfactoriamente.

Las plizas estarn a disposicin de LA MUNICIPALIDAD quien podr solicitarlas en cualquier momento para su verificacin. El incumplimiento de esta obligacin ser causal de aplicacin de la Clusula Dcimo Tercera (Penalidades) del presente Contrato de Obra.

20.2EL CONTRATISTA presentar una Pliza de Seguro conteniendo las siguientes coberturas despus de la suscripcin del presente Contrato de Ejecucin de Obra y antes de la presentacin de la Primera Valorizacin (no mayor de treinta (30) das):

NCoberturasConcepto

01Cobertura Bsica "A"Daos materiales que sufran los bienes asegurados

02Cobertura " BDaos causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupcin volcnica.

03Cobertura " C "Daos causados directamente por lluvias, cicln, huracn, tempestad, vientos, inundacin, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.

04Cobertura "D"Daos causados directamente por EL CONTRATISTA en el curso de la ejecucin de las operaciones llevadas a cabo con el propsito de dar cumplimiento a sus obligaciones

05Cobertura "E"

Responsabilidad Civil extra-contractual en que incurra el Asegurado por daos causados a bienes de terceros.

06Cobertura "F

Responsabilidad Civil extra-contractual por lesiones personales.

07Cobertura "G"

Los gastos por concepto de remocin de escombros que sean necesarios despus de ocurrir un siniestro amparado bajo la presente Pliza.

08Clusulas adicionales

Riesgos Polticos tales como huelgas, conmociones civiles, dao malicioso vandalismo, terrorismo y sabotaje.

Propiedades Adyacentes

SUMAS ASEGURADAS Y DEDUCIBLES

CoberturaSuma AseguradaDeducibles

Principal AValor Total de LA OBRA10% del monto indemnizabie, con un mnimo que no deber exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

Cobertura BValor Total de LA OBRA5% del monto indemnizable, con un mnimo que no deber exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

Cobertura CValor Total de LA OBRA5% del monto indemnizable, con un mnimo que no deber exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

COBERTURA DValor Total de LA OBRA10% del monto indemnizable, con un mnimo que no deber exceder el 0.25% del valor de LA OBRA.

COBERTURAS E y F LA OBRA10% del Valor Total de LA OBRA10% del monto indemnizable, con un mnimo $.5,000.00

COBERTURA GMnimo por el 10% del Valor Total de LA OBRASin deducible

Riesgos PolticosMnimo por el 10% del Valor Total de LA OBRA.10% del monto indemnizable, con un mnimo que no deber exceder el 0.25% del valor de LA OBRA

Propiedades AdyacentesMnimo por el 5% del valor de LA OBRA10% del monto indemnizable, con un mnimo de $10,000.00

Subsuelo y Masas de TierrasMnimo por el 5% del Valor Total de LA OBRA.10% del monto indemnizable, con un mnimo DE $50,000.00

20.3 EL CONTRATISTA deber considerar todos los seguros personales de acuerdo a Ley.20.4La vigencia de la Pliza de Seguro indicada, ser desde la entrada en vigor del Contrato de Ejecucin de LA OBRA, hasta la recepcin final de la misma. No se pagarn valorizaciones si la Pliza de Seguro no se encuentra vigente.20.5EL CONTRATISTA presentar a LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de LA MUNICIPALIDAD un Endoso o Adenda de Cesin de Derechos a favor de LA MUNICIPALIDAD en la que conste que la Compaa de Seguros que emite la Pliza de Seguro, se compromete a no anular ni modificar por ningn motivo y bajo ninguna circunstancia, incluyendo la falta de pago, las coberturas emitidas a favor de EL CONTRATISTA en cumplimiento del Contrato de Ejecucin de Obra Original, sin previo aviso por escrito LA MUNICIPALIDAD con treinta (30) das de anticipacin.20.6EL CONTRATISTA presentar a LA MUNICIPALIDAD copia de la Factura cancelada por el pago de la prima correspondiente.20.7 EL CONTRATISTA ser responsable de los montos correspondientes a los deducibles, como consecuencia de la tramitacin de un siniestro a la Compaa de Seguros.20.8 EL CONTRATISTA ser responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de terceros y/o del personal de LA OBRA y/o los familiares del personal de LA OBRA que sufran daos a consecuencia de algn siniestro; as como por el incumplimiento en materia de Seguros exigidos por la Ley.20.9 Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA tendr total y exclusiva responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con su personal tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, prstamos, leyes sociales y dems derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier contribucin, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos, obligndose a mantener a LA MUNICIPALIDAD libre de cualquier reclamo por estos conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendr ninguna vinculacin de orden laboral ni contractual con LA MUNICIPALIDAD.20.10 Queda estipulado que cualquier reclamo, de cualquier naturaleza, dirigido equivocadamente contra LA MUNICIPALIDAD ser asumido directa y plenamente por EL CONTRATISTA.

20.11 Las coberturas de la Pliza de Seguros CAR deben cubrir los riesgos definidos y establecidos en la Clusula Sexta de las Disposiciones Complementarias del presente contrato, coberturas que se encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, ente pblico supervisor en este tema.

CLUSULA VIGSIMA PRIMERA: PERSONAL DEL CONTRATISTA

21.1 Para la ejecucin de LA OBRA, EL CONTRATISTA utilizar el personal profesional calificado especificado en su Propuesta Tcnica, no estando permitido cambios, salvo por circunstancias caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas. Para este efecto, EL CONTRATISTA deber proponer a LA MUNICIPALIDAD con diez (10) das hbiles de anticipacin, el cambio de personal a fin de obtener la aprobacin correspondiente. Cualquier solicitud en este sentido ser debidamente justificada y los cambios que resultaren no irrogarn gastos adicionales a LA MUNICIPALIDAD.

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunir iguales o mejores cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Tcnica de EL CONTRATISTA.

El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuente con la aprobacin de la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de LA MUNICIPALIDAD y no est debidamente justificada, ser de aplicacin de lo dispuesto la Clusula Dcimo Tercera del presente contrato.

21.2EL CONTRATISTA tendr como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado y habilitado aprobado por la Direccin de Caminos y Ferrocarriles de LA MUNICIPALIDAD, quien desempear las funciones de Ingeniero Residente, cumpliendo lo establecido en el Artculo 185 del Reglamento. Su sustitucin se encuentra establecida en el mismo Artculo citado.

Asimismo proveer de Ingenieros Colegiados habilitados, y tcnicos en nmero y calificacin satisfactorios en concordancia con su Propuesta, as como los Especialistas que eventualmente requiera la correcta ejecucin de los trabajos.

21.3 Todas las instrucciones transmitidas al Ingeniero Residente se consideran tramitadas a EL CONTRATISTA.

21.4 EL CONTRATISTA est facultado para seleccionar el personal auxiliar tcnico - administrativo necesario, para el mejor cumplimiento de sus obligaciones, reservndose LA MUNICIPALIDAD el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera requisitos de idoneidad y competencia.

21.5 EL CONTRATISTA dar por terminados los Servicios de cualquiera de sus trabajadores, cuya labor o comportamiento no sean satisfactorios para LA MUNICIPALIDAD.

En el caso de personal profesional, inmediatamente EL CONTRATISTA propondr a la Direccin General de Caminos y Ferrocarriles de LA MUNICIPALIDAD el cambio de personal, a fin de obtener la aprobacin del mencionado cambio. Transcurrido diez (10) das naturales y en caso que LA MUNICIPALIDAD no d ninguna respuesta, se considerar por aprobado el cambio propuesto.

Los costos adicionales que demande la obtencin de los reemplazos necesarios, tales como pasajes, viticos, gastos de traslado, etc., sern de responsabilidad de EL CONTRATISTA.

CLUSULA VIGSIMA SEGUNDA: INTERVENCIN ECONOMICA DE LA OBRA

LA MUNICIPALIDAD, podr de oficio o a solicitud de parte intervenir econmicamente LA OBRA, en circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminacin de los trabajos, segn lo previsto en el Artculo 206 del Reglamento.

CLUSULA VIGSIMA TERCERA: NULIDAD DEL CONTRATO

23.1 Son causales de declaracin de nulidad de oficio del Contrato las siguientes: Por haberse suscrito el presente Contrato en contravencin con el Artculo 10 de La Ley. Cuando se verifique la transgresin del principio e presuncin de veracidad durante el proceso de seleccin o para la suscripcin del presente Contrato. Cuando se incurra en las causales reconocidas en el derecho pblico aplicable.

23.2 El procedimiento para declarar la Nulidad del Contrato se regir por el establecido en el Artculo 144 del Reglamento.

CLUSULA VIGSIMA CUARTA: DEVOLUCIN DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

24.1 Para que LA MUNICIPALIDAD proceda a la devolucin de la Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato debe haber quedado consentida la Liquidacin del Contrato y cumplirse previamente por EL CONTRATISTA, lo siguiente:

24.1.1 Que presente el Acta de Recepcin de LA OBRA sin observaciones.24.1.2 Que haya entregado los planos de post construccin y la memoria descriptiva valorizada.24.1.3 Que presente una Declaracin Jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos laborales.24.1.4Que haya entregado el Manual de Mantenimiento Post-Ejecucin y el Plan de Accin a seguir para su implementacin, como un Anexo del Informe Final.

24.2 La ejecucin de las Garantas se realizar de acuerdo a lo establecido en el Artculo 164 del Reglamento.

CLUSULA VIGSIMA QUINTA: CONTROL DE CALIDAD

25.1EL CONTRATISTA, deber contar con un equipo de laboratorio, y equipos para medicin de flexiones y rugosidad, operado por personal idneo, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto, mientras no cuente con la conformidad de la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL de LA MUNICIPALIDAD.

25.2EL CONTRATISTA presentar mensualmente Informes de Control de Calidad, siguiendo las indicaciones de la Direccin General de Caminos y Ferrocarriles de LA MUNICIPALIDAD y al culminar los trabajos har entrega de un Informe Final de los controles realizados.

CLUSULA VIGSIMA SEXTA: OTRAS RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA ser responsable de !os daos y perjuicios derivados de su actuacin y/u omisin, inclusive frente a terceros o a las propiedades de stos, lo mismo que se extiende a sus subcontratistas.

CLUSULA VIGSIMA STIMA: PERIODO DE GARANTIA

Queda estipulado que si en el curso de los siete (07) aos siguientes a su Recepcin sin observaciones, LA OBRA se destruye total o parcialmente, por razones imputables a EL CONTRATISTA o defectos constructivos, ste ser responsable y en ese caso LA MUNICIPALIDAD, podr iniciar las acciones que se establece en el Artculo 212 del Reglamento.

CLUSULA VIGSIMA OCTAVA: IMPUESTOS

EL CONTRATISTA ser responsable por el pago de los tributos, gravmenes y otros que le correspondan. As como las responsabilidades de carcter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal, se regularn por las normas de la materia, segn lo establecido por el Artculo 154 del Reglamento.

CLUSULA VIGSIMA NOVENA: ACUERDOS VERBALES

Ninguna conversacin o acuerdo verbal con cualesquier funcionario de LA MUNICIPALIDAD o EL CONTRATISTA antes, durante el proceso de ejecucin o despus podr afectar o modificar los trminos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el presente Contrato de Ejecucin de Obra.

CLUSULA TRIGSIMA: CIRCUNSTANCIAS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

30.1 Las partes han convenido en considerar como circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, a la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible tales como fenmenos contratantes y que no pudieran ser evitadas, tales como guerra, incendios, explosiones, disturbios, actos de sabotaje, etc., que imposibiliten continuar la ejecucin de los trabajos o determinan su cumplimiento parcial o tardo o defectuoso (Art. 1315 del Cdigo Civil).

Tambin se considerarn las demoras por paralizaciones dispuestas por LA MUNICIPALIDAD, o la imposibilidad de LA MUNICIPALIDAD de seguir financiando los trabajos, como consecuencia de las situaciones descritas en el prrafo anterior.

30.2 Si cualesquiera de las partes contratantes estuviera temporalmente incapacitada debido a circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor para cumplir total o parcialmente las obligaciones contradas, notificar a la otra parte por escrito tal circunstancia, tan pronto como sea posible despus de ocurrido el evento, proporcionando todos los detalles del mismo.

30.3 Producido y notificado el evento determinante de las circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, quedarn suspendidas las obligaciones a cargo de la parte afectada slo por el tiempo que dure la incapacidad causada, debindose actuar en lo posible de modo que la causa o los efectos sean solucionados con la mayor celeridad posible.

30.4 Si la paralizacin de los trabajos por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor subsistiere por un perodo de quince (15) das naturales, LA MUNICIPALIDAD o EL CONTRATISTA mediante Carta Notarial, podr resolver el Contrato, salvo que dichas partes decidieran la suspensin y posterior continuacin de LA OBRA reajustando los trminos del Contrato de comn acuerdo.

30.5 En caso de resolucin del Contrato, EL CONTRATISTA entregar a LA MUNICIPALIDAD, bajo responsabilidad en un plazo de quince (15) das calendario, toda la informacin relacionada con LA OBRA y a travs del Inspector, la Liquidacin del Contrato, en un plazo de diez (10) das naturales.

CLUSULA TRIGSIMA PRIMERA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS

31.1 Las partes acuerdan que las controversias que surjan sobre ejecucin, interpretacin, resolucin, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del Contrato, se resolvern mediante conciliacin o arbitraje.

31.2 Si la conciliacin concluyera por inasistencia de una o ambas partes, con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes se sometern a un Arbitraje de Derecho para que se resuelvan las controversias definitivamente. La solicitud de arbitraje y la respuesta de sta, se efectuarn conforme a lo dispuesto por los Artculos 215, 218 y 219 del Reglamento.

31.3 En caso que el monto de la cuanta de las controversias sealadas en la solicitud de arbitraje, sea mayor a 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de la referida solicitud, las controversias sern resueltas por un tribunal arbitral compuesto por tres rbitros. Cada una de las partes designar un rbitro y ambos rbitros designarn a su vez al tercero, y este ltimo presidir el Tribunal Arbitral. Vencido el plazo para la respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado el rbitro correspondiente, la parte interesada solicitar al Centro de Arbitraje de Conflictos de la Cmara de Comercio de Lima, dentro del plazo de cinco (05) das hbiles, la respectiva designacin, acorde a lo establecido en los artculos 219 y 220 del Reglamento.

31.4 De otro lado, si el monto de la cuanta de las controversias sealadas en la solicitud de arbitraje sea menor a 50 Unidades Impositivas Tributarias UIT, vigentes a la fecha de la referida solicitud, las controversias sern resueltas por Arbitro nico, siguiendo el procedimiento establecido en el artculo 220 del Reglamento.

31.5 En caso que las controversias sealadas en la solicitud de arbitraje, versen sobre la materia de cuanta indeterminable, stas debern ser resueltas por un Tribunal Arbitral conforme al numeral 31.3 de la presente clusula.

31.6 La designacin de rbitro efectuada por el Centro de Arbitraje de Conflictos de la Cmara de Comercio de Lima, en defecto de las partes, ser inimpugnable.

31.7 Las partes acuerdan que los honorarios de los rbitros y el cobro de gastos administrativos (incluye gastos secretariales) no excedern lo que corresponda segn el Tarifario de dicho Centro de Arbitraje, vigente a la fecha de la presentacin de la solicitud arbitral.

31.8 Las partes acuerdan que el proceso arbitral ser realizado bajo la organizacin, administracin y reglas del Centro de Arbitraje de Conflictos de la Cmara de Comercio de Lima, sin perjuicio de lo expresamente estipulado en la totalidad de la presente clusula.

31.9 Las partes acuerdan que cuando exista un proceso arbitral en curso y surja una nueva controversia relativa al mismo contrato, slo proceder la acumulacin de procesos y/o pretensiones siempre que exista comn acuerdo entre las partes formalizado por escrito.

31.10 El Laudo Arbitral emitido obligar a las partes y pondr fin al procedimiento de manera definitiva siendo el mismo inapelable ante el poder judicial o cualquier instancia administrativa, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecutar como una sentencia. Queda perfectamente entendido que las partes no le confieren al Tribunal o al rbitro nico la posibilidad de ejecutar el laudo.

31.11 Las partes acuerdan que de considerar necesario interponer recurso de anulacin del Laudo Arbitral ante el Poder Judicial, no constituir requisito de admisibilidad de dicho recurso, la presentacin de recibo de pago, comprobante de depsito bancario, fianza solidaria por el monto laudado o cualquier otro tipo de carga o derecho a favor de la parte vencedora, creado o por crearse.

CLUSULA TRIGSIMA SEGUNDA: DE LAS NOTIFICACIONES

32.1 Para los fines del presente contrato, constituyen formas vlidas de comunicacin las que LA MUNICIPALIDAD efecte a travs de los medios electrnicos, como son el fax y/o correo electrnico, para lo cual se utilizarn los nmeros telefnicos y direcciones electrnicas indicados por EL CONTRATISTA en su propuesta tcnica.

32.2 Para este fin la Cdula de Notificacin con sus antecedentes, transmitida por cualesquiera de los medios electrnicos sealados precedentemente deber consignar obligatoriamente la fecha cierta en que sta es remitida; oportunidad a partir de la cual surtir efectos legales.

32.3 Una vez efectuada la transmisin por fax o por correo electrnico, la notificacin en el domicilio fsico de EL CONTRATISTA no ser obligatoria; no obstante, de producirse no invalidar la notificacin efectuada con anticipacin y por los medios indicados, computndose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

32.4 Es de responsabilidad de EL CONTRATISTA mantener activos y en funcionamiento el facsmile (fax) y direccin electrnica consignada en su propuesta tcnica; asimismo de conformidad con el artculo 40 del Cdigo Civil, el cambio de domicilio fsico y para efectos del presente contrato, de fax y de direccin electrnica, slo ser oponible a LA MUNICIPALIDAD si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

CLUSULA TRIGSIMA TERCERA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PER

EL CONTRATISTA acepta todas las Leyes del Per, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales para todas sus actividades dentro de la Repblica, y deber eximir totalmente a LA MUNICIPALIDAD de multas, prdidas o daos debido a la contravencin de ellas.

CLUSULA TRIGSIMA CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PBLICA

Cualquiera de las partes podr elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLASULA TRIGSIMA QUINTA: DOMICILIO LEGAL35.1 Para los efectos de todas las comunicaciones entre LA MUNICIPALIDAD y EL CONTRATISTA, ambos sealan como su domicilio el indicado en la introduccin del presente Contrato de Ejecucin de Obra, donde se les entregar los avisos y notificaciones a que hubiere lugar. Cualquier variacin de domicilio para ser reputada como vlida, debe comunicarse notarialmente con tres (03) das hbiles de anticipacin a su vigencia.35.2 En caso se omita el cumplimiento del plazo y formalidad sealados en el prrafo anterior, las partes acuerdan que las notificaciones que se efecten al domicilio fijado en este Contrato se considerarn vlidamente efectuadas para todo efecto legal; sin perjuicio de lo sealado en la Clusula Vigsima de las Clusulas Complementarias del presente contrato.

CLUSULA TRIGSIMA SEXTA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

CLUSULA TRIGSIMA STIMA: ANEXOS

Las partes contratantes declaran estar conformes con los trminos del presente contrato y sus Anexos, que detallamos a continuacin forman parte integrante de ste:

Anexo N 01:Testimonio de Constitucin de la Empresa (de Consorcio de ser el caso) y Poder de Representante Legal.Anexo N 02:Expediente Tcnico. Anexo N 03:Calendario de Avance Valorizado.Anexo N 04:Calendario PERT-CPM y Diagrama de Barras.Anexo N 05:Cronograma General de Ejecucin de LA OBRAAnexo N 06:Calendario de Movilizacin y Desmovilizacin de Equipos y Calendario de Utilizacin de Equipos.Anexo N 07:Calendario de Adquisicin de MaterialesAnexo N 08:Propuesta Tcnica y Econmica de EL CONTRATISTA, incluyendo Anlisis de Precios Unitarios, Anlisis de Gastos Generales.Anexo N 09:Copia de la Garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En seal de conformidad, las partes suscriben el presente contrato por duplicado, en la ciudad de Lima, a los __________________ del mes de ______________, en dos ejemplares de igual valor para constancia de las partes.

EL MINISTERIO EL CONTRATISTA

ANEXO N. 01

DECLARACIN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeoresMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANUEXONERACION N 01-2015-MP-TAH/EXOEJECUCIN DE OBRA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACRE, CONTRA PROBABLE INUNDACIN DEL DISTRITO DE IAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Presente.-

El que se suscribe, . (o representante Legal de ..................), identificado con DNI N ................., R.U.C. N ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha N ............ Asiento N ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacin de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razn Social

Domicilio Legal

RUCTelfonoFax

Iapari,

..........................................................Firma y sello del Representante LegalNombre / Razn social del postor

ANEXO N 02

DECLARACIN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO CONVOCADO

SeoresMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANUEXONERACION N 01-2015-MP-TAH/EXOEJECUCIN DE OBRA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACRE, CONTRA PROBABLE INUNDACIN DEL DISTRITO DE IAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Presente.-

De nuestra consideracin:

El que suscribe, . (postor y/o Representante Legal de ..................), identificado con DNI N ................., RUC N ............. en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia proporcionados por el MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece prestar el EJECUCIN DE OBRA INSTALACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACRE, CONTRA PROBABLE INUNDACIN DEL DISTRITO DE IAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los trminos de referencia y dems condiciones que se indican en el Captulo III de la seccin especfica de las Bases.

En ese sentido, me comprometo a prestar el servicio con las caractersticas, en la forma y plazo especificados en las Bases.

Iapari,

..........................................................Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

ANEXO N. 03

DECLARACIN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeoresMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANUEXONERACION N 01-2015-MP-TAH/EXOEJECUCIN DE OBRA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACRE, CONTRA PROBABLE INUNDACIN DEL DISTRITO DE IAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.Presente.-

De nuestra consideracin:

El que suscribe .... (o representante legal de ..), identificado con DNI N ................, con RUC N , domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la EXONERACION N 01-2015-MP-TAH/EXO EJECUCIN DE OBRA: EJECUCIN DE OBRA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACRE, CONTRA PROBABLE INUNDACIN DEL DISTRITO DE IAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.DECLARO BAJO JURAMENTO:

1.-No tener impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.-Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccin.

3.-Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presento a efectos del presente proceso de seleccin.

4.-Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-Conozco las sanciones contenidas en Ley y su Reglamento as como la Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Iapari, ..

..........................................................Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

ANEXO N 04

DECLARACIN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIN DE LA OBRA

SeoresMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANUEXONERACION N 01-2015-MP-TAH/EXOEJECUCIN DE OBRA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACRE, CONTRA PROBABLE INUNDACIN DEL DISTRITO DE IAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.Presente.-

De nuestra consideracin,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra:INSTALACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACRE, CONTRA PROBABLE INUNDACIN DEL DISTRITO DE IAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DAS CALENDARIO] das calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o comn, segn corresponda

ANEXO N 05

DECLARACIN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIN DE LA OBRA

SeoresMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANUEXONERACION N 01-2015-MP-TAH/EXOEJECUCIN DE OBRA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACRE, CONTRA PROBABLE INUNDACIN DEL DISTRITO DE IAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Presente.-

De nuestra consideracin,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURDICA], declaro bajo juramento que la informacin del personal propuesto para la ejecucin de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO ANLOGOCARGO Y/O ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o comn, segn corresponda

ANEXO N 06

DECLARACIN JURADA DE CONTAR A DISPONIBILIDAD CON EL EQUIPO MNIMO REQUERIDO

SeoresMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANUEXONERACION N 01-2015-MP-TAH/EXOEJECUCIN DE OBRA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACRE, CONTRA PROBABLE INUNDACIN DEL DISTRITO DE IAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Presente.-

De nuestra consideracin,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURDICA], declaro bajo juramento que cuento con la disponibilidad con el Equipo mnimo requerido para la ejecucin de la obra es el siguiente:

DESCRIPCION DEL EQUIPOCANTIDADMARCA Y PROCEDENCIAPROPIO Y/O ALQUILADO

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o comn, segn corresponda

ANEXO N. 07

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA(MODELO)

Seores:MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAHUAMANUEXONERACION N 01-2015-MP-TAH/EXOEJECUCIN DE OBRA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACRE, CONTRA PROBABLE INUNDACIN DEL DISTRITO DE IAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Presente De nuestra consideracin:

A continuacin, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta econmica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL SERVICIOPRECIO TOTAL (S/.)

EJECUCIN DE OBRA: INSTALACIN DEL SERVICIO DE PROTECCIN EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO ACRE, CONTRA PROBABLE INUNDACIN DEL DISTRITO DE IAPARI, PROVINCIA DE TAHUAMANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.

Son: .. en letras ..y 00/100 Nuevos Soles.

La propuesta econmica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacin vigente, as como cualquier otro costo concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

iapari,

.........................................................Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razn social del postor

1