DOCUMENTOS DE LICITACIÓNPARA LA CONTRATACIÓN DE … · Derecho del Contratante de aceptar cualquier Oferta y de rechazar algunas ... escrita con prueba de recibido; (b) ... revisión

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

DOCUMENTOS DE LICITACIÓNPARA LA CONTRATACIÓN DE

OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 314 - PROVINCIA DE TUCUMAN TRAMO: SAN MIGUEL DE TUCUMÁN – TAFÍ VIEJO

LPI Nº 21/10

Proyecto: Programa de Infraestructura Vial del Norte Grande - Contrato de Préstamo BID 1851/OC-AR Contratante: Unidad Ejecutora del Programa de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

PLIEGO DE OBRAS MAYORES

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

Índice

PARTE 1 – Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Oferentes

Sección II. Datos de la Licitación

Sección III. Criterios de evaluación y calificación (con precalificación)

Sección III. Criterios de evaluación y calificación (sin precalificación)

Sección IV. Formularios de Licitación

Sección V. Países elegibles

PARTE 2 - Requisitos de las obras

Sección VI. Requisitos de las obras

PARTE 3 - Condiciones contractuales y formularios de contrato

Sección VII. Condiciones generales (CG)

Sección VIII. Condiciones especiales (CE)

Sección IX. Anexo a las condiciones especiales. Formularios de contrato

Guía del usuario

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


4


Índice de cláusulas

A. Generalidades .................................................................................................................. 1. Alcance de la Licitación ...................................................................................... 2. Fuente de los fondos ........................................................................................... 3. Fraude y Corrupción ........................................................................................... 4. Oferentes elegibles .............................................................................................. 5. Materiales, equipos y servicios elegibles ............................................................

B. Contenido de los Documentos de Licitación ........................................................ 6. Secciones de los Documentos de Licitación ....................................................... 7. Aclaración del Documento de Licitación, visita al lugar de las obras y

reunión previa a la Licitación ............................................................................. 8. Modificación del Documento de Licitación .......................................................

C. Preparación de las Ofertas ........................................................................................ 9. Costo de participación en la Licitación ............................................................... 10. Idioma de la Oferta ............................................................................................. 11. Documentos que conforman la Oferta ................................................................ 12. Carta de la Oferta y formularios ......................................................................... 13. Ofertas alternativas ............................................................................................. 14. Precios y descuentos de la Oferta ....................................................................... 15. Monedas de la Oferta y de pago ......................................................................... 16. Documentos que conforman la Propuesta Técnica ............................................. 17. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente ............................... 18. Período de validez de las Ofertas ........................................................................ 19. Garantía de mantenimiento de la Oferta ............................................................. 20. Formato y firma de la Oferta ..............................................................................

D. Presentación y apertura de las Ofertas .................................................................. 21. Procedimiento para sellar y marcar las Ofertas .................................................. 22. Plazo para la presentación de las Ofertas ............................................................ 23. Ofertas Tardías .................................................................................................... 24. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas ............................................... 25. Apertura de las Ofertas .......................................................................................

E. Evaluación y comparación de las Ofertas .............................................................. 26. Confidencialidad ................................................................................................. 27. Aclaración de las Ofertas .................................................................................... 28. Desviaciones, reservas y omisiones .................................................................... 29. Evaluación de las Ofertas para determinar si cumplen las condiciones de la

Licitación ............................................................................................................

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


5

30. Inconformidades no significativas ...................................................................... 31. Corrección de errores aritméticos ....................................................................... 32. Conversión a una sola moneda ........................................................................... 33. Margen de Preferencia ........................................................................................ 34. Evaluación de las Ofertas .................................................................................... 35. Comparación de las Ofertas ................................................................................ 36. Calificación del Oferente .................................................................................... 37. Derecho del Contratante de aceptar cualquier Oferta y de rechazar algunas

Ofertas o todas ellas ............................................................................................

F. Adjudicación del contrato .......................................................................................... 38. Criterios de adjudicación .................................................................................... 39. Notificación de la adjudicación .......................................................................... 40. Firma del contrato ............................................................................................... 41. Garantía de Ejecución .........................................................................................

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


6


A. Generalidades

1. Alcance de la Licitación

1.1 El Contratante indicado en los Datos de la Licitación (DDL), según la definición que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratación de las Obras que se especifican en la Sección VI. Requisitos de las Obras. El nombre y el número de identificación de lotes (contratos) de la Licitación Pública Internacional están indicados en las DDL.

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación:

(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma escrita con prueba de recibido;

(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las palabras en singular también incluyen el plural y las palabras en plural también incluyen el singular; y

(c) la palabra “día” significa día calendario.

2. Fuente de los fondos

2.1 El prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción de dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los presentes Documentos de Licitación.

2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento.

3. Fraude y Corrupción

3.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas Oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


7

acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c).

(a) El Banco define las expresiones que se indican a continuación:

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación.

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; y

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(b) Si el Banco comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como Oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá:

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición de bienes y la contratación de obras

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


8

financiadas por el Banco;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción;

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario;

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo;

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen o participen en contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere ser apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido un procedimiento administrativo para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, el cual está disponible en el sitio virtual del Banco(www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para la realización de la correspondiente investigación. Las denuncias podrán serpresentadas confidencial o anónimamente.

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


9

participación en el proceso de adquisiciones y las negociaciones o la ejecución de un contrato de quienes soliciten dichos pagos se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1., y

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con las políticas del Banco.

3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que, en los contratos financiados con un préstamo, se incluya una disposición que exija que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposición que requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición del Banco los empleados o agentes de los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoria de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor y concesionario.

3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar:

(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infracción sobre fraude y corrupción descritas en este documento;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


10

sustancial durante el proceso de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales ha sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción;

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato de consultoría financiado por el Banco; y

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).

4. Oferentes elegibles

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes de otros países no serán elegibles para participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección V de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el país de origen de los bienes y servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un país miembro del Banco, al igual que las obras y los bienes suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles si:

(a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con ese país; o

(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país o pagos a una persona o una entidad.

4.2 Un Oferente no podrá tener conflictos de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflictos de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de Licitación, si ellos:

(a) tienen socios mayoritarios en común; o

(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de ellos; o

(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


11

Licitación; o

(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permite tener acceso a información sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, o influir sobre las decisiones del Contratante respecto de este proceso de Licitación; o

(e) un Oferente participa en más de una Oferta en este proceso de Licitación. Si un Oferente participa en más de una Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o

(f) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la Licitación para la contratación de las obras objeto de estos Documentos de Licitación; o

(g) han estado Oferente afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el contrato.

4.3 Un Oferente que en la fecha de adjudicación del contrato esté bajo una declaración de inelegibilidad el Banco por el periodo de tiempo determinado por éste, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 3 de las IAO, será descalificado.

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Contratante.

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de que continúan siendo elegibles, cuando el Contratante razonablemente la solicite.

4.6 Esta Licitación está abierta únicamente a Oferentes precalificados. Sin embargo, excepcionalmente, con el consentimiento previo del Banco, podrá utilizarse la calificación ex-post.

5. Materiales, equipos y servicios elegibles

5.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el Contrato y que sean financiados por el Banco deberán tener su origen en un país miembro del Banco de acuerdo con la Sección V, Países Elegibles, sujetos a las excepciones de los casos indicados en la Cláusula 4.1 (a) y (b).

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


12

B. Contenido de los Documentos de Licitación

6. Secciones de los Documentos de Licitación

6.1 Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen todas las secciones que se indican más abajo, y deberán leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO

PARTE 1 - Procedimientos de Licitación

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Sección III. Criterios de evaluación y calificación

Sección IV. Formularios de la Oferta

Sección V. Países Elegibles

PARTE 2 - Requisitos de las obras


PARTE 3 – Condiciones y Formularios del Contrato

Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)

Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)

Sección IX. Apéndice a las Condiciones Especiales – Formularios del Contrato

6.2 El llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma parte del Documento de Licitación.

6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Contratante en el llamado a Licitación.

6.4 Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del Oferente del suministro de toda la información o documentación que se exige en los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su Oferta.

7. Aclaración del Documento de Licitación, visita al lugar de las obras y reunión previa a la

7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el Contratante por escrito a la dirección correspondiente que se suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la reunión previa a la Licitación, si dicha reunión se especifica en la Cláusula 7.4 de las IAO. El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo menos (21) días antes de que se

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


13

Licitación venza el plazo para la presentación de las Ofertas. El Contratante enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar el Documento de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el procedimiento indicado en las Cláusulas 8 y 22.2 de las IAO.

7.2 Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las obras y sus alrededores y que obtenga por sí mismo, bajo su propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la construcción de las obras. Los costos relativos a la visita al lugar de las obras correrán por cuenta del Oferente.

7.3 El Contratante autorizará el acceso del Oferente y cualquier miembro de su personal o representante a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita, sólo bajo la expresa condición de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a su personal y representantes de cualquier obligación al respecto, y se hagan responsables de cualquier muerte o lesión personal, pérdida de propiedad o daños a la misma, así como de toda otra pérdida, daño, costos y gastos que se incurran como resultado de la inspección.

7.4 Se invitará al representante designado por el Oferente a asistir a una reunión previa a la Licitación, si así se establece en los DDL. Esta reunión tendrá como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa.

7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por escrito al Contratante a más tardar una semana antes de la reunión.

7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas después de la reunión, se transmitirán sin demora a todos los que hayan adquirido los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. Toda modificación de los Documentos de Licitación que pueda ser necesaria como resultado de la reunión previa a la Licitación deberá efectuarla el Contratante exclusivamente mediante la emisión de una enmienda, conforme a la Cláusula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunión previa a la Licitación.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


14

7.7 No se descalificará a los Oferentes que no asistan a la reunión previa a la Licitación.

8. Modificación del Documento de Licitación

8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas, enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de enmiendas .

8.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido el Documento de Licitación en conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO.

8.3 El Contratante podrá a su discreción, prorrogar el plazo de presentación de las Ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 22.2 de las IAO

C. Preparación de las Ofertas

9. Costo de participación en la Licitación

9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de Licitación.

10. Idioma de la Oferta

10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a dicha Oferta que intercambien el Oferente y el Contratante deberán ser escritos en el idioma especificado en los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la Oferta podrán estar en otro idioma, con la condición que las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma especificado en los DDL. Para los efectos de la interpretación de la Oferta, dicha traducción prevalecerá.

11. Documentos que conforman la Oferta

11.1 La Oferta comprenderá lo siguiente:

(a) carta de la Oferta;

(b) los correspondientes formularios debidamente completados, incluida la Lista de Cantidades y sus Precios, de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 12 y 14 de las IAO;

(c) garantía de mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO;

(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la Cláusula 13 de las instrucciones a los Oferentes;

(e) confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


15

Oferta a comprometer al Oferente, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 20.2 de las IAO

(f) de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, documentos comprobantes que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso de que su Oferta sea aceptada;

(g) Propuesta Técnica de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO; y

(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.

11.2 Además de los requisitos señalados en la Cláusula 11.1 de las IAO, las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), vendrán acompañadas de una copia del convenio de la APCA celebrado entre todos los socios. Alternativamente, los socios firmarán y presentarán junto con la Oferta, una carta de intención para celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.

12. Carta de la Oferta y formularios

12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de Cantidades, se prepararán con los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los formularios deberán completarse sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la información solicitada.

13. Ofertas alternativas

13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se considerarán Ofertas alternativas.

13.2 Cuando se soliciten explícitamente plazos alternativos para la terminación de los trabajos, ellos se especificarán en los DDL, al igual que la metodología para evaluarlos.

13.3 Excepto en los casos contemplados en la Cláusula 13.4 de las IAO, los Oferentes que deseen ofrecer alternativas técnicas a los requisitos del Documento de Licitación deberán cotizar primero el diseño propuesto por el Contratante, descrito en el Documento de Licitación, deberán además presentar toda la información necesaria para permitir que el Contratante efectúe una completa evaluación de la alternativa, incluidos planos, cálculos del diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la metodología de construcción propuesta, así como cualquier otro detalle pertinente. El Contratante sólo considerará las alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya Oferta se ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya sido la evaluada más baja.

13.4 Cuando así se especifique en los DDL los Oferentes podrán presentar soluciones técnicas alternativas para componentes específicos de las obras; los cuales se identificarán en los

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


16

DDL, junto con la metodología para su evaluación, y se describirán en la Sección VI, Requisitos de las Obras.

14. Precios y descuentos de la Oferta

14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la Oferta y la lista de cantidades se ceñirán a los requisitos indicados más abajo.

14.2 El Oferente indicará las tarifas y los precios unitarios correspondientes a todos los rubros de las obras que se especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no serán pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se considerarán incluidos en los precios de los otros rubros de la lista de Cantidades.

14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c ), de conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAO, será el precio total de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido.

14.4 El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento incondicional e indicará la metodología para su aplicación en la Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAO.

14.5 Salvo disposición en contrario en los DDL y el Contrato, los precios unitarios y los precios cotizados por el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato. En dicho caso, el Oferente deberá señalar los índices y los coeficientes de ponderación de las fórmulas de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el Contratante podrá exigir al Oferente que justifique los índices y coeficientes de ponderación propuestos.

14.6 Si así se dispone en la Cláusula 1.1 de las IAO, las Ofertas se harán por lotes individuales (contratos) o por combinación de lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento en caso de que se les adjudique más de un contrato especificarán en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o, alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete. La reducción de precio o descuento se presentará de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14.4 de las IAO, siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se presenten y abran al mismo tiempo.

14.7 Los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, a partir de 28 días antes de la fecha de presentación de las Ofertas, se incluirán en los precios y los precios unitarios y en el precio total de la Oferta que presente el Oferente.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


17

15. Monedas de la Oferta y de pago

15.1 La moneda de la Oferta será la estipulada en los DDL.

15.2 El Contratante podrá requerir que los Oferentes justifiquen sus necesidades de pagos en monedas extranjeras y sustenten las cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que se indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en cuyo caso los Oferentes deberán presentar un desglose detallado de las necesidades en moneda extranjera.

16. Documentos que conforman la Propuesta Técnica

16.1 El Oferente entregará una Propuesta Técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra información estipulada en la Sección IV, con detalles suficientes para demostrar que la propuesta del Oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para completarla.

17. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente

17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, el Oferente proporcionará la información solicitada en los correspondientes formularios de información que aparecen en la Sección IV, Formularios de Licitación.

18. Período de validez de las Ofertas

18.1 Las Ofertas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en los DDL a partir de la fecha límite para presentación de Ofertas establecida por el Contratante. Toda Oferta con un plazo menor será rechazada por el Contratante por incumplimiento.

18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se solicita una garantía de la Oferta de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO, también se prorrogará por un plazo de veintiocho (28) días la fecha límite del período de validez prorrogado. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 18.3 de las IAO.

18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicación se demora por más de cincuenta y seis (56) días después de que venza la validez inicial de la Oferta, podrá ajustarse el precio contractual por un factor especificado en la solicitud de prórroga. La evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin tomar en cuenta la corrección mencionada.

19. Garantía de mantenimiento de la Oferta

19.1 Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta el original de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la cantidad y en la moneda estipulada en los DDL.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


18

19.2 Oferta A opción del Oferente, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser una garantía a la vista, y a opción del Oferente, en cualquiera de la siguientes formas:

(a) garantía bancaria incondicional;

(b) carta de crédito irrevocable;

(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o

(d) otra garantía definida en los Datos de la Licitación,

emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si la garantía de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza emitida por una aseguradora o una compañía afianzadora situada fuera del país del Contratante, la institución que emite la garantía deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía. La Garantía de Mantenimiento de Oferta, deberá estar sustancialmente de acuerdo con alguno de los formularios de la Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación, u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta. En cualquier caso el formulario de la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá incluir el nombre completo del Oferente. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta permanecerá válida por un período de 28 días posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 18.2 de las IAO.

19.3 Si la Subcláusula 19.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta , serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.

19.4 Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto como sea posible, después que el Oferente al que se haya adjudicado el Contrato suministre la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO.

19.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se adjudica el contrato será devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el contrato y suministrado la garantía de cumplimiento del contrato.

19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva Oferta si:

(a) un Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 18.2 de las IAO; o

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


19

(b) si el Oferente seleccionado:

(i) no firma el contrato de conformidad con la Cláusula 40 de las IAO; o

(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO.

19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta Ofertade una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta Ofertadeberá estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como se denomina en la carta de intención mencionada enlas IAO 4.1.

19.8 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, el Contratante podrá, si así se contempla en los DDL, declarar no elegible al Oferente para la adjudicación de un contrato por el período de tiempo que figure en los DDL, si el Oferente:

(a) retira su Oferta durante el período de validez que se señala en el formulario de carta de presentación de Oferta, salvo en los casos contemplados en la Cláusula 18.2 de las IAO; o

(b) al que se adjudica el contrato:

(i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 40 de las IAL; o

(ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO;

20. Formato y firma de la Oferta

20.1 El Oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las Instrucciones a los Oferentes, marcándolo claramente como “ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de conformidad con la Cláusula 13 de las instrucciones a los Oferentes, se marcarán claramente como “ALTERNATIVA”. Además, el Oferente presentará el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcará claramente cada ejemplar como “COPIA”. En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta autorización consistirá en una confirmación escrita, según se especifica en los DDL, que deberá acompañar a la Oferta. El nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


20

Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

D. Presentación y apertura de las Ofertas

21. Procedimiento para sellar y marcar las Ofertas

21.1 Los Oferentes deberán entregar Ofertas el original y cada copia de la Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre.

21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:

(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente;

(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se indica en la Cláusula 22.1 de las IAO;

(c) llevar la identificación específica de este proceso de Licitación indicado en la Cláusula 1.1 de los DDL; y

(d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la Oferta..

21.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

22. Plazo para la presentación de las Ofertas

22.1 El Contratante deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL.. Los Oferentes tendrán la opción de presentar sus Ofertas electrónicamente, cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas.

22.2 El Contratante podrá, a su arbitrio, prorrogar la fecha límite de presentación de las Ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitación, de acuerdo con la Cláusula 8 de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente sujetas a dicha fecha límite quedarán sujetas al nuevo plazo.

23. Ofertas Tardías

23.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Toda Oferta que reciba el Contratante después del plazo límite para la presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

24. Retiro, 24.1 El Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


21

sustitución y modificación de las Ofertas

de presentada, debiendo enviar para ello una comunicación por escrito, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO, debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá incluirá una copia de dicha autorización, según lo estipulado en la Cláusula 20.2 de las IAO ( con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias). La sustitución o modificación correspondiente de la Oferta deberá acompañar a dicha comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán ser:

(a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 20 y 21 de las IAO (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o “MODIFICACIÓN”; y

(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha límite establecida para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.

24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la Cláusula 24.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

24.3 Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar Ofertas y la expiración del período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o en cualquier otra extensión.

25. Apertura de las Ofertas

25.1 El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en público en la dirección, fecha y hora que se señalen en los DDL. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan presentado electrónicamente en caso de que se permita usar dicho sistema de conformidad con la Subcláusula 22.1 estará indicado en los DDL.

25.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se intercambiará con la Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


22

Ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de las Ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

25.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación. Si el Contratante así lo dispone en los DDL, los representantes del Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberán marcar sus iniciales en la carta de la Oferta y la Lista de Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna Oferta será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas tardías, de conformidad con la Subcláusula 23.1 de las IAO.

25.4 El Contratante preparará un acta del Acto de Apertura de las Ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si se requería. Se le solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia. La omisión de la firma de un Oferente no invalidará el contenido y efecto del Acta. Una copia del Acta será distribuida a los Oferentes.

E. Evaluación y comparación de las Ofertas

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la Licitación, información relacionada con la evaluación de las Ofertas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato.

26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en cuanto a la evaluación, comparación de las Ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 26.2 de las IAO, si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


23

de la Licitación, deberá hacerlo por escrito.

27. Aclaración de las Ofertas

27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las Ofertas y la calificación de los Oferentes, el Contratante podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones a su Oferta. No se considerarán aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de aclaración del Contratante y la respuesta, deberán ser hechas por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las Ofertas, de conformidad con la Cláusula 31 de las IAO.

27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, su Oferta podrá ser rechazada.

28. Desviaciones, reservas y omisiones

28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes definiciones:

(a) “desviación” es un apartamiento con respecto a los requisitos especificados en el Documento de Licitación;

(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o en abstenerse de aceptar plenamente los requisitos especificados en el Documento de Licitación; y

(c) “omisión” es la falta de presentación de una parte o de la totalidad de la información o de la documentación requerida en el Documento de Licitación.

29. Evaluación de las Ofertas para determinar si cumplen las condiciones de la Licitación

29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el contenido de la propia Oferta, según se define en las Cláusula 11 de las IAO.

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipulados en dichos documentos sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:

(a) si es aceptada:

(i) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o

(ii) limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


24

(b) si es rectificada, afectaría injustamente la posición competitiva de otros Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación.

29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta de conformidad con la Cláusula 16 de las IAO, Propuesta Técnica, en particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la Sección VI, Requisitos de las Obras, sin desviaciones ni reservas significativas.

29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección o el retiro de las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación.

30.

Inconformidades no significativas

30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante podrá dispensar inconformidades que no constituyan una desviación, reserva u omisión significativa.

30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Contratante podrá solicitar al Oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente no cumple la solicitud, podrá rechazarse su Oferta.

30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas, el Contratante rectificará las faltas de conformidad no sustanciales relacionadas con el precio de la Oferta. A esos efectos, se ajustará el precio de la Oferta, únicamente para fines de comparación, para reflejar el precio de un rubro o componente que falte o que presente faltas de conformidad. Dicho ajuste se hará aplicando el método que se indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

31. Corrección de errores aritméticos

31.1 A condición de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación, el Contratante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, a menos que, en opinión del Contratante, haya un error obvio en la colocación del punto decimal en el precio unitario, entonces el precio total

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


25

cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y

(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la más baja no acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.

32. Conversión a una sola moneda

Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la moneda única indicada en los DDL, utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por la fuente y en la fecha especificada en los DDL.

33. Margen de Preferencia

33.1 No se aplicará el Margen de Preferencia.

34. Evaluación de las Ofertas

34.1 Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en esta Cláusula. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.

34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente:

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para imprevistos, de existir tal reserva, que se indican en el resumen de la Lista de Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a trabajos por día cuyos precios por día se hubiesen obtenido competitivamente1;

(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos, de conformidad con la Cláusula 31.1 de las IAO;

(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de conformidad con la Cláusula 14.4 de las IAO;

(d) la conversión a una sola moneda del monto resultante de la aplicación de los incisos (a), (b) y (c) supra, si procede, de conformidad con la Cláusula 32 de las IAO;

(e) el ajuste por faltas de conformidad, según se establece en la Cláusula 30.3 de las IAO;

1 Para que el trabajo por día pueda cotizarse competitivamente para propósitos de evaluación de las Ofertas, el

Contratante debe preparar una lista tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para determinar costos de trabajo por día (por ejemplo, número de conductor-días de tractor, o cantidad de toneladas de cemento Pórtland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para incluirlos en el precio total de la Oferta.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


26

(f) ajustes debidos a la aplicación de los factores de evaluación, indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

34.3 En la evaluación de la Oferta no se tomará en cuenta el efecto de las disposiciones de ajuste de precios que se hayan especificado en las Condiciones del Contrato, aplicadas durante el período de ejecución del Contrato.

34.4 Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), y que se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo Oferente, en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, se especificará la metodología para determinar el precio evaluado como el más bajo para los paquetes que resulten de combinar los lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los descuentos que se hayan ofrecido.

34.5 Si la Oferta, con el precio evaluado como el más bajo, está seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a juicio del Contratante, éste podrá exigir al Oferente que entregue un análisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los rubros de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos precios con los métodos de construcción y el calendario previsto. Tras la evaluación de los análisis de precios y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales previstos, el Contratante podrá exigir que por cuenta del Oferente se aumente el monto de la Garantía de Cumplimiento, para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de pérdidas financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte del Oferente ganador.

35. Comparación de las Ofertas

35.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación, para determinar la Oferta evaluada como la más baja, de conformidad con la Cláusula 34.2 de las IAO.

36. Calificación del Oferente

36.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Oferente seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como la más baja y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, cumple los criterios de calificación que se especifican en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.

36.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos de calificación presentados por el Oferente para demostrar su capacidad, de conformidad con la Cláusula 17.1 de las instrucciones a los Oferentes.

36.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, en

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


27

cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el Oferente que presentó la siguiente Oferta evaluada como la más baja está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

37. Derecho del Contratante de aceptar cualquier Oferta y de rechazar algunas Ofertas o todas ellas

37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolverá con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las Garantías de Oferta que hubiera recibido.

F. Adjudicación del contrato

38. Criterios de adjudicación

38.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya sido evaluada como la más baja de conformidad con IAO 34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, siempre y cuando el Contratante determine que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente

39. Notificación de la adjudicación

39.1 Antes la expiración del período de validez de las Ofertas, el Contratante notificará por escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación (denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del contrato “la carta de aceptación”) se especificará el monto que el Contratante pagará al contratista por la ejecución y la terminación de las obras (denominado en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios del contrato “el precio contractual”), así como los requisitos para que el contratista solucione cualquier defecto conforme se estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante también notificará los resultados de la Licitación a todos los demás Oferentes y publicará en los sitios de Internet de United Nations Development Business y del Banco, los datos de identificación de la Oferta y de los lotes, además de la siguiente información: (i) nombre de cada uno de los Oferentes que presentó una Oferta; (ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta considerada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas, y la razón para los rechazos; y (v) nombre del Oferente ganador y el precio que ofreció, así como la duración y el resumen del alcance del contrato adjudicado.

39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la notificación de adjudicación constituirá el contrato.

39.3 El Contratante responderá con prontitud, por escrito, a todos los

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


28

Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para adjudicación y que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación, de conformidad con la Cláusula 39.1 de las IAO, soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas.

40. Firma del contrato

40.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante enviará el contrato al Oferente seleccionado para la adjudicación del contrato.

40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días siguientes de haber recibido el contracto, el Oferente ganador deberá firmar, fechar y devolver el contrato al Contratante.

41. Garantía de Ejecución

41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días después de haber recibido la notificación de la adjudicación por parte del Contratante, el Oferente seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las condiciones del contrato, sujeto a la Cláusula 34.5 de las IAO, utilizando para ello el formulario de Garantía de Cumplimiento incluida en la Sección IX, Apéndice a las condiciones especiales – Formularios de contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado suministra una fianza como Garantía de Cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido emitida por una compañía afianzadora o una aseguradora que el Oferente ganador haya determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad extranjera, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de la Oferta. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más baja que se ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que el Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el contrato.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

29

Sección II. Datos de la Licitación

A. Introducción

IAO 1.1 Número de llamado a Licitación: LPI Nº 21/10

Obra: RUTA PROVINCIAL Nº 314 - PROVINCIA DE TUCUMAN - TRAMO: SAN MIGUEL DE TUCUMAN – TAFI VIEJO

Plazo: Veinticuatro (24) meses.

Presupuesto oficial y fecha de su cálculo: $ 98.380.000,00 (Pesos Noventa y Ocho Millones Trescientos Ochenta Mil con Cero centavos) al mes de Julio de 2010.

IAO 1.1 Nombre del Contratante: El Contratante es la Unidad Ejecutora del Programa de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

IAO 1.2 (c) Se amplía como sigue: “En los Documentos de Licitación un mes significa el lapso hasta la misma fecha del mes anterior o siguiente según los casos, excepto cuando se explicite mes calendario. Un año significa el lapso hasta el mismo día del año anterior o siguiente según los casos, excepto cuando se explicite año calendario. Salvo que se especifiquen que son hábiles, los plazos en días son de días corridos.”

IAO 2.1 Nombre del Prestatario: Es la Nación Argentina.

IAO 2.1 Nombre del Proyecto: Programa de Infraestructura Vial del Norte Grande, Contrato de Préstamo BID1851/OC-AR.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

Sección II. Datos de la licitación 30

IAO 3.2 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “La sola presentación de la oferta en esta licitación, importará por parte de los oferentes una autorización tácita para que el Banco pueda revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. De igual modo, se considerará que los oferentes asumen el compromiso de: (i) conservar todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entregar todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude o corrupción, y poner a la disposición del Banco los empleados o agentes de los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoria de los documentos. Se considera que tal autorización comprende también a los proveedores, subcontratistas, consultores y concesionarios del oferente, devenido en contratista. Si el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor y concesionario.”

IAO 4.2 (g) Se sustituye el inciso (g) por el siguiente: “han estado afiliados a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de inspector de obra para el contrato”.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


IAO 4.2 Se agrega:

“Tampoco son elegibles las siguientes personas:

a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del Decreto 1023/2001

b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188.

c) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena

d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.

e) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156, en cuanto a la rendición de cuentas del empleo de subsidios o aportes públicos.

Estas inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas causales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos; este extremo se aplica a todos y cada uno de los integrantes de una UTE.”

IAO 4.6 En el presente pliego se utiliza la postcalificación .

B. Documento de Licitación

IAO 7.1 Dirección del Contratante para fines de aclaración únicamente:

Atención: Mesa de Entradas de la Unidad Ejecutora del Programa de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Calle/Avenida: Av. Pte. Roque Saenz Peña N°938 Piso/Número de habitación: 6° piso Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Código postal: C1035AAQ País: Argentina Teléfono: 011-4328-2357/8210 Facsímil: 011-4328-8298

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Dirección electrónica: [email protected]

IAO 7.1 Se modifica:

“El Contratante responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas solicitudes se reciban por lo menos diez (10) días hábiles administrativos antes de que venza el plazo para la presentación de las Ofertas”

Se agrega:

“El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de clarificación recibida por lo menos cinco (5) días hábiles administrativos antes de la fecha límite para la presentación delas Ofertas.

Las comunicaciones se efectuarán por medio fehaciente a todos los licitantes potenciales que hayan adquirido el Documento de Licitación

El Contratante publicará y mantendrá actualizada en su página de Internet ucpypfe.gov.ar, la lista de las aclaraciones y enmiendas emitidas y su texto. Esta publicación no tendrá el carácter de oficial.

La presentación de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Licitante conoce y acepta el Documento de Licitación original y sus modificaciones, aun cuando no haya adquirido la Documentación de Licitación.”

IAO 7.2 Se agrega:

“La presentación de una propuesta implica que el Oferente ha visitado y examinado el Emplazamiento de la Obra y sus alrededores y que ha obtenido por si mismo, bajo su propia responsabilidad y bajo su propio riesgo, todos los datos necesarios sobre la configuración y naturaleza del terreno, así como toda otra información que pudiera ser necesaria para preparar la oferta y suscribir un Contrato para la construcción de la Obra. Los costos que ello demande estarán también a cargo del Oferente. No se realizará una visita al lugar de las obras, organizada por el Contratante.”

IAO 7.4 No se realizará una reunión previa a la Licitación.

No se efectuará una visita al lugar de las obras, organizada por el Contratante.

IAO 7.5; 7.6 y 7.7

No Aplican.

C. Preparación de las Ofertas

IAO 10.1 Idioma de la Oferta es el español.

IAO 11.1 a) Se sustituye por: “Formulario de Oferta”.

IAO 11.1 b) Se sustituye por: “los correspondientes formularios debidamente completados, incluido el Presupuesto de Oferta, de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 12 y 14 de las IAO”.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


IAO 11.1 d) No aplica.

IAO 11.1 e) Se sustituye por: “El o los documentos de los que resulte en forma indubitable que el firmante de la oferta tiene facultades suficientes para obligar al titular de la misma, con todos los alcances requeridos en los documentos de la licitación.”

IAO 11.1 h) La oferta que presente el Oferente deberá comprender los siguientes elementos agrupados en dos conjuntos:

Conjunto 1 - Documentación de calificación:

a) La remisión a los Antecedente de Uso Múltiple (ADUM), que más abajo se explican, expresada en el Formulario de Oferta, cuando así lo decida el Oferente.

b) La información y documentación señalada como punto 4 a 12 en la primera parte del Formulario para la Calificación, de Autocontrol del Oferente y Control del Contratante, previsto en la Sección IV.

c) Legajo Nº 1 Requisitos Jurídico Estatutarios.

d) Legajo Nº 2 Requisitos Económico Financiero Contables.

e) Legajo Nº 3 Requisitos Técnicos.

f) En su caso, Legajo Nº 4 para ofertas presentadas por UTEs.

g) Garantía de Mantenimiento de Oferta por el monto fijado en esta Sección.

h) El Formulario para la Calificación, de Autocontrol del Oferente y Control del Contratante, previsto en la Sección IV.

i) Y cualquier otro material que los licitantes deban llenar y presentar de conformidad con lo especificado en los Datos de la licitación, excluidos aquellos que directa o indirectamente revelen el precio ofertado.

El contenido de los Legajos Nº 1, 2, 3 y 4 se detallan en la Sección IV del Pliego, en el Formulario para la Calificación, de Autocontrol del Oferente y Control del Contratante, previsto en la Sección IV, siendo aplicables las siguientes consideraciones.

Legajo Nº 1:

Los requisitos se acreditarán mediante un acta notarial, certificación notarial, o copia certificada de una de ellas, de acuerdo con la ley del país del Contratante, y en la que el escribano interviniente de fe de haber verificado el cumplimiento por el Licitante de las condiciones exigidas en el Documento de Licitación que se detallan en el Formulario para la Calificación, de Autocontrol del Oferente y Control del Contratante, previsto en la Sección IV. En la certificación deberá incluirse la mención expresa de cada uno de los requisitos cuyo cumplimiento se ha

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


verificado.

En el caso de una oferta presentada por una UTE, la información precedente deberá estar referida a cada uno de los miembros del consorcio, ya sea en una única acta o en un acta para cada miembro.

Legajo Nº 2:

Todo Licitante deberá incluir en su oferta, una certificación emitida por un Contador Público Nacional independiente del Licitante y con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción que corresponda, en la que se acredite que se ha verificado el cumplimiento por el Licitante de los requisitos económico-financieros, contables y patrimoniales detallados en el Formulario “Documentación de Calificación - Planilla de Autocontrol para el Licitante y Control del Contratante”, Legajo Nº 2, o la existencia, según corresponda, de la documentación identificada en dicho Legajo. En la certificación deberá incluirse la mención expresa de cada uno de los requisitos cuyo cumplimiento se ha verificado.

Legajo N°3

A fin de acreditar los requisitos técnicos los oferentes deberán acompañar documentación respaldatoria completa e indubitable (original o copia certificada notarialmente), de la que surja claramente los tipos de obras, las características técnicas sobresalientes de las mismas, los plazos y montos contractuales originales y definitivos, así como también las Fechas de Comienzo y de Terminación. Asimismo, se incluirán certificados de los comitentes que califiquen el desempeño del oferente.

Legajo N°4

En el caso de ofertas presentadas por una UTE deberá incluirse:

(a) La certificación del cumplimiento por cada uno de los miembros de la UTE de los requisitos estipulados en el Documento de Licitación para los Licitantes individuales a los que se refiere el Pliego sin perjuicio del uso de las facultades de integración y o complementación que el mismo pliego establece a favor de los miembros de un consorcio oferente.

(b) El contrato de constitución de la UTE y los datos de inscripción si ya estuviere inscripto.

(c) Asimismo se deberá detallar como cumple la UTE Oferente, en su conjunto, con los requisitos técnicos. Cuando se haga uso de los Antecedentes de Uso Múltiple, que más abajo se describen, se deberá detallar la composición del cumplimiento de los requisitos de que se

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


trate.

Conjunto 2 - Oferta Económica.

a) La Oferta en el Formulario de Oferta, incluido en la Sección IV, con todas las declaraciones y datos requeridos, según lo previsto en este Documento de Licitación.

b) Presupuesto de la Oferta, según modelo incluido en la Sección IV.

c) Análisis de Precios, según modelo incluido en la Sección IV.

d) Todo otro documento que deba presentar el Licitante que forme parte de la oferta económica.

INTEGRACIÓN DE LA OFERTA CON “ANTECEDENTES

DE USO MÚLTIPLE” (ADUM). Los oferentes que deseen participar en varias licitaciones del contratante podrán acompañar determinados antecedentes requeridos por el Pliego para que sean integrados a su oferta en esta licitación y en las que se presenten en el futuro. Para ello, deberán llenar y presentar el formulario que al efecto se incluye en la Sección IV junto a la documentación que allí se denuncia, si no lo hubieran hecho previamente,.La oferta se considera integrada por los ADUM presentados con la misma oferta o con anterioridad por el oferente, bajo las siguientes condiciones:

Cuando los ADUM han sido presentados en la misma oferta, la integración es automática.

Cuando los ADUM hayan sido presentados con anterioridad, se interpretará que el oferente se remite a esos ADUM para integrar su oferta únicamente si el oferente así lo pide manifestándolo en forma expresa en el Formulario de Oferta transcribiendo los datos del Recibo de Presentación de los Antecedentes de Uso Múltiple.

Dado que es facultativa para el Oferente integrar su nueva oferta con una ADUM ya presentada, en caso de silencio se interpretará que en esa Oferta el Oferente decidió no remitirse a la ADUM ya presentada.

NOTA PARA LOS 4 LEGAJOS y la PLANILLA PARA EL AUTOCONTROL DEL LICITANTE Y CONTROL DEL CONTRATANTE: En una Oferta integrada con los ADUM presentados con anterioridad, no es necesario hacer ninguna mención sobre los antecedentes en los Legajos o en la PLANILLA DE AUTOCONTROL, siendo suficiente la identificación de los mismos realizada en la nota de solicitud

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


de integración de la oferta con los ADUM.

La planilla de PRESUPUESTO DETALLADO DE LA OFERTA Y LOS ANÁLISIS DE PRECIOS deberán presentarse en papel y en formato digital (planilla de cálculo tipo Excel o similar), teniendo preeminencia la planilla presentada en papel sobre la presentada en formato digital. Un formulario de planilla de oferta en soporte magnético será provisto por el contratante.

IAO 11.2 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Además de los requisitos señalados en la Cláusula 11.1 de las IAO, las ofertas presentadas por Uniones Transitorias de Empresas (UTEs), en los términos de lo dispuesto por el capítulo III, Sección II de la Ley de Sociedades (N°19.550), deberán presentar el Convenio de Constitución, -o el Compromiso de Constitución, si aún no estuviesen legalmente constituidas-, en el que deberá indicarse, ineludiblemente, la responsabilidad solidaria y mancomunada de cada uno de los integrantes del consorcio frente al contratante, además indicación de qué firma será la representante de la UTE y el porcentaje de constitución de cada uno de los integrantes.”

IAO 12.1 Se sustituye la primera oración de la cláusula por la siguiente: “El Formulario de Oferta y el de Presupuesto de Oferta se prepararán con los formularios pertinentes que se incluyen en la Sección IV.”

IAO 13.1 No se permitirán Ofertas alternativas.

IAO 13.2 No se permitirán plazos alternativos de terminación de las obras.

IAO 13.4 No se permitirán soluciones técnicas alternativas.

Los oferentes incluirán en el Conjunto 2 - Oferta Económica, un plan de ejecución de la obra, indicando los procedimientos constructivos a aplicar para todas las partes de la misma.

IAO 14.1 Se sustituye el artículo por el siguiente: “Los precios y descuentos que cotice el Oferente en el Formulario de Oferta y en el Formulario de Presupuesto de Oferta, se ceñirán a los requisitos indicados más abajo.”

IAO 14.5 El precio del Contrato queda sujeto a la redeterminación de precios prevista en la Sección VII Condiciones Generales del Contrato del Pliego.

IAO 14.6 No aplica.

IAO 15.1 La moneda del País del Contratante es el Peso de curso legal en la República Argentina.

El Oferente deberá expresar el precio de su Oferta en la moneda del país del Contratante.

IAO 15.2 El Oferente podrá requerir en su Oferta, que los pagos se efectúen hasta en tres monedas extranjeras de su elección, las que deberán estar debidamente justificadas y aceptadas por el Contratante.

Los valores requeridos en monedas extranjeras podrán ser expresados:

i) como porcentaje del precio ofertado o

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


ii) a valores nominales de las distintas monedas.

En el caso i), se establecerá el valor nominal de la/s moneda/s extranjera/s aplicando la tasa de cambio tipo vendedor, informada por el Banco de la Nación Argentina a los 10 días hábiles anteriores a la fecha límite de presentación de las ofertas.

En el caso ii), para determinar la parte del precio ofertado que deberá ser abonado en moneda local, los valores nominales requeridos en moneda extranjera serán convertidos a la moneda local, aplicando la misma tasa, fuente y día de cotización establecida en el punto anterior.

IAO 18.1 Los oferentes están obligados a mantener su oferta durante un plazo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

IAO 18.2 Se sustituye por la siguiente “El plazo de mantenimiento de la Oferta quedará prorrogado de pleno derecho hasta el momento de la adjudicación. Dentro de dicha prórroga los oferentes podrán manifestar su voluntad de retirar la Oferta, lo cual tendrá efecto a partir del día posterior a la notificación fehaciente de dicha manifestación.”

IAO 18.3 No aplica.

IAO 19.1 El oferente deberá asegurar el mantenimiento de su Oferta mediante la constitución de garantía a favor del Contratante, cuyo monto será en pesos y constituida por el uno por ciento (1%) del monto del presupuesto oficial de la obra que se licita, en alguna de las formas indicadas en las Instrucciones a los Oferentes, Cláusula 19.2 y en los DDL, cláusula 19.2.

IAO 19.2 Se agrega a la cláusula lo siguiente:

En caso de tratarse de garantías bancarias, el garante deberá constituirse en fiador solidario, liso y llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Articulo 2013 y concordantes del Código Civil

Cuando la garantía de mantenimiento de Oferta se constituya mediante un Seguro de Caución, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos:

La correspondiente póliza deberá expresamente manifestar el carácter del otorgante de fiador, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil y artículo 480 del código de Comercio.

El texto del seguro de caución deberá indicar la identificación del proceso de licitación y cualquier otra norma o documento que exija la emisión de la misma, y deberá indicar el período de duración, que en ningún caso será inferior al período exigido al respecto, y sus prórrogas. Las firmas de los representantes legales de la aseguradora deberán hallarse certificadas por Escribano Público y legalizadas por el Colegio de Escribanos respectivo.

En caso de coseguro, la póliza deberá contener los porcentajes que cada asegurador toma a su cargo.

Los aseguradores deberán presentar un certificado de las entidades

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


de reaseguro con las que actúen que no registran deuda exigible con dichas instituciones.

Las garantías que se otorguen por cualquier concepto deben establecer en forma expresa que no serán afectadas por ningún incumplimiento de la tomadora, que no se encuentran sujetas a condición alguna que pudiera afectar en forma total o parcial su vigencia, validez o ejecutabilidad.

IAO 19.7 Se sustituye por la siguiente: “La Garantía de Mantenimiento de la Oferta presentada por una UTE deberá ser emitida en nombre de ésta. Si la UTE no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá estar a nombre de todos los futuros socios del consorcio”.

IAO 19.8 No aplica.

IAO 20.1 Número de copias de la Oferta, además del original: 2 (dos) copias.

La documentación incluida en la oferta deberá estar precedida por un índice e incorporada conforme el orden en que fuera requerida en el Documento de Licitación. En la oferta presentada por una asociación o grupo la documentación de todos sus miembros deberá estar agrupada por capítulos en forma conjunta, para cada uno de los temas requeridos en el Documento de Licitación y en el orden mencionado.

El Licitante deberá verificar la corrección de su presentación a cuyo fin deberá incluir en el Conjunto Nº 1, Documentación de Calificación, la Planilla para Autocontrol del Licitante y Control del Contratante", completa y firmada por Licitante, de acuerdo con el Formulario que se incluye en la Sección IV “Formularios de la Oferta”.

Se recomienda que todos los documentos que integran la Oferta del Licitante estén foliados correlativamente. A fin de facilitar la incorporación de la documentación al expediente de la licitación, los Licitantes deberán observar las siguientes reglas:

(a) la documentación en lo posible debe ordenarse siguiendo el esquema de la Planilla de Autocontrol ya mencionada,

(b) no usar el ángulo superior derecho para la foliatura,

(c) encarpetar mediante dos perforaciones centrales simétricas en el margen izquierdo

(d) ordenar la documentación en volúmenes que no superen las 200 fojas aproximadamente y sin dividir documentos.

NOTA: Cuando con una oferta se presenten "Antecedentes de Uso Múltiple" los aspectos formales de la presentación de estos se rigen por lo dispuesto expresamente en el pliego a ese fin en la Nota Final de la Subcláusula 11.1h)

IAO 20.2 No aplica la segunda oración y se agrega: “La representatividad del firmante de la oferta deberá ser acreditada a través de la documentación que se especifica en el Legajo N°1 (requisitos jurídicos – estatutarios), mencionados en el artículo 11.1 (h) de estos DDL.”

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


D. Presentación y apertura de las Ofertas

IAO 22.1 Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas únicamente:

[Lugar de presentación de las ofertas]

Plazo para la presentación de Ofertas:

Fecha: ______________________________________________________ Hora: _______________________________________________________ Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera electrónica.

IAO 25.1 Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas:

Calle/Avenida y número: _______________________________________

Piso/Número de habilitación: ____________________________________ Ciudad: _____________________________________________________ País: ________________________________________________________Fecha:17 de Noviembre ______________________________________________________

Hora: _______________________________________________________

IAO 25.3 El formulario de la Oferta y la lista de cantidades no deberán ir marcadas con las iniciales de los representantes del Contratante que asistan a la apertura de las Ofertas.

E. Evaluación y comparación de Ofertas

IAO 30.2 Se agrega al artículo lo siguiente: “No obstante, se consideran causales de rechazo de la oferta, y como tal no subsanables, las siguientes circunstancias: no presentación del Formulario de Oferta o falta de firma del mismo; no presentación de la garantía de oferta; nacionalidad del oferente u origen de los bienes a ser incorporados a la obra no elegibles; vínculo entre el oferente o subcontratista con el Consultor o entidad que haya preparado el diseño, las especificaciones y demás documentos del proyecto licitado; objeto social ajeno a la actividad de ejecución de obras (art.58 ley de sociedades); incumplimiento de los índices económicos exigidos; no haber ejecutado obras de naturaleza y magnitud similar a la licitada, y/o no haber ejecutado una obra de complejidad similar a la licitada, todo ello de acuerdo a los parámetros del Pliego; no alcanzar la facturación mínima requerida en trabajos de construcción en general; poseer mal desempeño en obras ejecutadas dentro de los últimos cinco años; y cualquier otra causal que expresamente haya sido establecida en este Pliego. Se entenderá por mal desempeño en obras ejecutadas en los últimos 5 años, a desempeños calificados como regular y malo por los Comitentes de las obras antecedentes, en los respectivos certificados emitidos. El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los compromisos contractuales asumidos por los respectivos oferentes y podrá solicitar información sobre

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


su comportamiento en las obras ejecutadas, pudiéndo rechazar la oferta en caso de verificar un mal desempeño. Asimismo será causal de rechazo de la oferta la presentación en Concurso Preventivo del Oferente, exceptuándose el supuesto procesal de Acuerdo de Acreedores. En el caso de que el Oferente concursado integre un consorcio de empresas, esta condición será causal de rechazo de la oferta de la U.T.E., con el eximente previsto en el párrafo anterior.

También podrá rechazarse una oferta cuando el precio ofertado presente una diferencia en menos con el presupuesto oficial de tal magnitud que la convierta al solo juicio del Comitente en una “oferta temeraria” al estimarse que el Oferente no podrá ejecutar las obras y/o proveer los bienes por ese precio y en el plazo solicitado.

IAO 32.1

La(s) moneda(s) de la Oferta se convertirá(n) a una sola moneda de la siguiente manera:

Los requerimientos en moneda extranjera realizados por los oferentes que se encuentren debidamente justificados, se convertirán en una sola moneda a los efectos de determinar el precio evaluado de la oferta.

Para fines de evaluar y comparar las Ofertas, la moneda que se usará para convertir a una sola moneda todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas será la siguiente: Pesos de la República Argentina.

Fuente de la tasa de cambio: Banco de la Nación Argentina.

Fecha de la tasa de cambio: 10 días hábiles antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas.

IAO 34.4 No aplica.

IAO 38.1 Donde dice “IAO 34.4” debe decir “IAO 35 y 36”.

IAO 40 Se agrega como 40.3 IAO, lo siguiente:

“Es condición para la Contratación contar con la inscripción en el Registro de Constructores de Obras Públicas Nacional, adjuntar el Certificado de Capacidad de Adjudicación (art.26 Decreto 1724/93) y con el Certificado Fiscal para Contratar expedido por el AFIP (Resolución General 1814), vigentes.

Los Oferentes extranjeros que no reúnan los requisitos legales para operar en la República Argentina como empresas locales, deberán cumplirlos como condición de firma del contrato.”

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


41


Esta Sección contiene todos los criterios que el Contratante deberá usar para evaluar las Ofertas y calificar a los Oferentes. De conformidad con las Cláusulas 34 y 36 de las Instrucciones a los Oferentes, no se usarán otros factores, métodos ni criterios. El Oferente deberá proporcionar toda información solicitada en los formularios incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


42

1. Evaluación Será adjudicada la oferta evaluada como la más baja que se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación.

2. Calificación El Oferente proporcionará la información requerida para evaluar su calificación, de acuerdo a los parámetros que más abajo se detallan, debiendo usar para ello, en los casos que corresponda, los formularios que se incluyen en la Sección IV, Formularios de Licitación. 2.1 Elegibilidad

Con los alcances exigidos en los en las Secciones I del Pliego, se verificará el cumplimiento de los siguientes aspectos:

2.1.1 Nacionalidad 2.1.2 Conflicto de Intereses, según lo dispuesto en la cláusula IAO 4.2. 2.1.3 Declaración de no Elegibilidad por parte del Banco 2.1.4 Entidad de propiedad del Estado 2.1.5 Exclusión en virtud de las disposiciones legales o la

reglamentación oficiales del país del Prestatario o en cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

2.2 Historial de Incumplimiento de Contratos

2.2.1 Antecedente de Incumplimiento de Contratos. El Oferente deberá gozar de buen concepto en las obras en que haya participado en los últimos cinco (5) años. Deberá adjuntar certificaciones emanadas de los comitentes que acrediten su desempeño en las obras que denuncie como antecedentes para evaluar su experiencia técnica. El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el licitante, aún cuando no hubiesen sido denunciados en la oferta. El Contratante podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras en que el licitante, o cualquiera de las consorcistas, en caso de UTE, haya participado en el período establecido.

2.2.2 Litigios pendientes. Podrá descalificarse a un oferente cuyos litigios pendientes puedan poner en riesgo la situación económico financiera de la empresa, impidiendo la

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


43

normal ejecución del contrato. Se considera que se da tal situación cuando los litigios pendientes, que serán tomados como si fueran resueltos en contra del licitante, representen más del 20% de su patrimonio neto, sin tomar en consideración aquellos litigios en los que el Oferente sea demandante. Todos los miembros de una UTE deberán cumplir con este requisito.

2.3 Situación Económico - Financiera 2.3.1 Situación Financiera Los oferentes individuales y cada miembro en caso de una UTE, deberán tener capacidad económico-financiera suficiente conforme a los parámetros de medición que a continuación se establecen, los que se calcularán promediando los coeficientes de los tres últimos ejercicios cerrados a la fecha del acto de apertura de las ofertas: Liquidez (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) = ó > a 1 Liquidez Seca o Prueba Ácida (Activo Corriente – Bienes de Cambio/ Pasivo Corriente) = ó > 0,80 Endeudamiento (Total Pasivo/ Patrimonio Neto) = ó < a 1,40 Rentabilidad (Utilidades antes de Impuestos/ Total Ingreso) > a 0 2.3.2 Volumen Anual de Producción de Obras de Construcción

El oferente individual deberá demostrar haber alcanzado en obras de construcción, en doce meses consecutivos dentro de los últimos cuatro (4) años, contados desde el mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas, una facturación por un valor expresado en PESOS, igual o superior al monto que surge del producto del Presupuesto Oficial por nueve (9), dividido el Plazo de Ejecución de la obra licitada. Los oferentes que tengan una antigüedad menor a cuatro años deberán cumplir, en su período de actividad, con el requisito solicitado. En el supuesto de que el oferente acredite facturación en otras monedas, la conversión a pesos se realizará de acuerdo a la tabla indicada más abajo. La facturación expresada en moneda local será actualizada mediante el Factor de Actualización también indicado en la tabla referida precedentemente. El cumplimiento de esta exigencia deberá ser acreditada, para el caso de oferentes nacionales, a través de una certificación emitida por un contador público independiente, -o funcionario o profesional con incumbencia y facultades similares, de acuerdo a la legislación del país del oferente, en el caso de extranjeros-, con los requisitos que se describen en el formulario de la Sección IV del Pliego, denominado Documentación de Calificación – Planilla para el Autocontrol del Oferente y Control del Contratante.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


44

En el caso de UTE, el volumen anual de trabajos de construcción de cada empresa miembros del consorcio podrá ser sumado para cumplir con el mínimo requerido, debiendo cada una de las socias cumplir con al menos el 25%, y al menos una de ellas con el 40%, de la facturación mínima exigida a un oferente individual.

El Volumen Anual de Producción de Obras de Construcción que se requiere para ejecutar la obra no podrá ser inferior a: Pesos Treinta y Seis Millones Ochocientos Noventa y Dos Mil Quinientos con Cero centavo ($36.892.500,00)

2.4 Experiencia

A los efectos de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a continuación se indican, los oferentes deberán adjuntar documentación completa e indubitable (originales o copias autenticadas) de la que surja claramente los tipos de obras, las características técnicas sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente ejecutados, sus Fechas de Comienzo y de Terminación. Asimismo incluirá un certificado de buen desempeño emanado del comitente de la obra. Las obras deberán estar ejecutadas como mínimo en un setenta (70) por ciento. En caso que la fecha de comienzo fuera anterior al lapso a evaluarse, sólo se considerarán los trabajos ejecutados dentro de ese período.

2.4.1 Experiencia General en Obras Viales de Magnitud Similar a la Licitada Los oferentes individuales deberán acreditar haber ejecutado al menos una obra en la especialidad vial, de cualquier clase, en los últimos cinco años, cuya certificación, en los mejores doce meses consecutivos o anualizada, sea igual o mayor al presupuesto oficial dividido el plazo de la obra licitada por doce (12), por ochenta centésimos (0,80). Por lo tanto, el mínimo requerido será de Pesos Treinta y Nueve Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil con Ceros centavo ($39.352.000,00) Sólo serán anualizables aquellas obras cuyo plazo de ejecución sea igual o mayor a ocho meses. Si la certificación ha sido expresada en moneda extranjera, la conversión a pesos se realizará de acuerdo a la tabla indicada más abajo. La facturación expresada en moneda local será actualizada mediante el Factor de Actualización también señalada en la tabla referida precedentemente. En el caso de UTE, la certificación mínima exigida podrá ser acreditada a través de las sumas de los antecedentes de los socios. No obstante, cada consorcista deberá tener experiencia en la ejecución de una obra de la especialidad, cuya certificación no sea inferior al 25%, y al menos una de ellas, no inferior al 40%, del parámetro referido. Los antecedentes adquiridos como parte de una UTE, tanto en el caso de un oferente individual, o de un miembro de una UTE oferente, se computan en proporción a su participación en la UTE que ejecutó la obra denunciada como antecedente.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


45

2.4.2 Experiencia Específica en Obras de Naturaleza y Complejidad Similar a la Licitada

Los oferentes individuales deberán acreditar haber ejecutado, en los últimos cinco años, al menos una obra que se encuadre en las categorías que se indican al final de esta Sección. La presente obra se encuadra en la Categoría I De Naturaleza Esencialmente Caminera, complejidad 4 a) Para cumplir con la exigencia, en caso de UTE, uno o más miembros deberán tener dicha experiencia específica, siempre que su participación en el consorcio, individualmente o en conjunto, no sea ser inferior al 50%.

2.5 Personal

El Oferente deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación acordes a la obra licitada. A tal efecto, se exigirá que el Representante Técnico y el Jefe de Obra posean título Universitario en la especialidad, posean una antigüedad en la matrícula no inferior a la indicada en el siguiente cuadro y experiencia desempeñando los cargos propuestos en obras de características similares a la licitada.

El personal para los cargos clave deberá cumplir con los siguientes requisitos:

No. Cargo

Experiencia Total en Obras (años)

Experiencia en obras similares

(años) 1 Representante Técnico 5 5 2 Jefe de Obra 5 5 3 Capataz de Obra 10 5 4 Topógrafo 7 7 5 Laboratorista 7 7

El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, identificándolos en el formulario PER-1 incluido en la Sección IV, Formularios de Licitación y adjuntando sus Currículum Vitae, los cuales deberán ser fidedignos y completos y estar firmados por el personal mismo.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


46

2.6 Equipos

El Oferente deberá demostrar que dispone de los equipos mínimos necesarios para ejecutar la obra que se enumeran a continuación. Asimismo deberá denunciar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad.

No. Tipo de equipo y características Número

mínimo exigido 1 Planta fija para elaboración de mezclas granulares. 1

2 Planta Asfáltica 70 tn/hora 1

3 Cargador frontal 130 HP 1

4 Camiones volcadores 140 HP ó su equivalente 2

5 Terminadora para pavimento asfáltico 1

6 Barredora sopladora 1

7 Aplanadora 1

8 Camión regador de asfalto 140HP 1

9 Camión regador de agua 140 HP o 2 Tractor con tanque regador

2

10 Motobomba 1

11 Motoniveladoras 140 HP 2

12 Tractores neumáticos 100 HP 2

13 Rodillo vibrante liso 1

14 Rodillo pata de cabra doble ó 1 Rodillo pata de cabra autopropulsado

1

15 Rodillo neumático de arrastre ó autopropulsado. 1

16 Rastra de discos semipesada 1

17 Grupo electrógeno. 1

18 Equipo fresador y recuperador de calzadas flexibles y bases granulares.

1

19 Aserradoras para juntas de hormigón 2

20 Camión con Hidrogrúa 1

21 Equipo para tensado e inyección de 25 HP 1

22 Equipo aplicador de material termoplástico 1

23 Equipo fusor de material termoplástico 1

24 Grúa de 140 HP 1

25 Hormigonera de 240 lts 1

26 Moldes deslizantes para Pavimento de Hº 100 ml 2

27 Motomixer 6 / 8 m3 4

28 Rompepavimentos 100 HP 1

29 Terminadora y distribuidora de Hormigón de 90 HP 1

30 Vibradores de inmersión 4

El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en el formulario EQU incluido en la Sección IV, Formularios de Licitación.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


47

1.1. Propuesta Técnica

El Oferente entregará una Propuesta Técnica con una descripción de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las obras, así como cualquier otra información estipulada en la Sección IV, con detalles suficientes para demostrar que su propuesta cumple adecuadamente los requisitos de la obra y el plazo para completarla.

1.2. Capacidad de Contratación o Volumen Anual Disponible (V.A.D.)

Los oferentes deberán tener una capacidad de contratación o un volumen anual disponible igual o superior al monto del presupuesto oficial anualizado. En caso de UTE, tal requisito deberá ser cumplido en conjunto. Los oferentes locales inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, acreditarán su capacidad de contratación a través del Certificado de Contratación Anual del Registro referido. Para el caso de oferentes extranjeros o empresas locales que no se encuentren inscriptas en dicho Registro, se evaluará la Capacidad de Contratación mediante el cálculo del Volumen Anual Disponible, aplicándose la siguiente metodología:

VAD = CEA – CO Donde:

CEA = Capacidad de ejecución anualizada CO = Compromiso de Obra La CEA se determinará de la siguiente manera: CEA = PB x 1,30 PB = Producción Básica La Producción Básica (PB) será la mejor facturación obtenida por el oferente en obras de construcción, en doce meses consecutivos dentro de los últimos cuatro (4) años, contados desde el mes anterior a la fecha de apertura de las ofertas. A tal efecto, se tendrá en cuenta facturación actualizada que acredite para el cumplimiento del requisito exigido por el numeral 2.3.2 de esta Sección. El Compromiso de Obra (CO) se determinará como el compromiso contractual remanente de los doce (12) meses posteriores al mes anterior a la fecha de apertura, tomados de las obras viales en ejecución o encargadas o bajo compromiso, denunciadas en el formulario de la Sección IV, denominado “Detalle de Obras en Ejecución”.

Para determinar el Compromiso de Obra (CO), se realizará, para cada obra contratada, el siguiente cálculo:

CO = A / B x 12 Donde:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


48

A = Saldo del monto contractual actualizado con el Factor de Actualización y Conversión a Moneda Local.

B = Saldo del plazo contractual en meses. No obstante, para obras de plazo de hasta seis (6) meses, la ecuación queda

reducida a CO = A La suma de los parciales hará el total de CO que se utilizará en la fórmula

del VAD. El VAD se calculará con relación a todos los contratos que le hayan sido

adjudicados al Licitante a título individual, y la parte proporcional de los contratos que le hayan sido adjudicados como miembro de una UTE, computando el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participación del Licitante en la UTE contratista de la obra.

La Capacidad de Contratación Anual o el VAD que se requiere para

ejecutar la obra no podrá ser inferior a: Pesos Cuarenta y Nueve Millones Ciento Noventa Mil con Cero centavo ($ 49.190.000,00)

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN Y CONVERSIÓN A MONEDA LOCAL

Los valores en pesos referidos a los requisitos exigidos en los numerales 2.3.2 y 2.4.1 se actualizarán al 1° de enero del año de la apertura de la licitación utilizando los factores incluidos en la siguiente tabla. Para realizar el cálculo se multiplicarán los montos históricos por el Factor de Actualización.

AÑO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN*

2005 1.71 2006 1.42 2007 1.29 2008 1.14 2009 1.07 2010 1.00

*corresponde al IPIM relevado por el INDEC Para los contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido estipulados en pesos, los montos deberán ser expresados en Dólares Estadounidenses (U$S), debiendo señalarse el tipo de cambio y su fuente. Dicha información será convertida a pesos, de acuerdo a la tabla siguiente y luego actualizada con el FACTOR DE ACTUALIZACIÓN señalado ut supra.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


49

AÑO VALOR DE CONVERSIÓN A

PESOS 2002 a 2005 1 Dólar = 3 Pesos

2006 en adelante 1 Dólar = 3,10 Pesos

CATEGORÍAS DE OBRAS

Las obras a licitarse serán encuadradas, según sus características, en alguna de las siguientes categorías: I De Naturaleza Esencialmente Caminera Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, reconstrucción, repavimentación o tratamientos superficiales, no incluya puentes, o éstos – individualmente considerados – no superen los 30 metros de luz total. En el segundo caso, la incidencia presupuestaria global de los mismos no superará el 50 % del presupuesto total de la obra. Dentro de la categoría se considerarán las siguientes complejidades:

1) Movimiento de Suelos y Bases no Cementadas:

Cuando se trate de obras camineras que no incluyan la ejecución de pavimentos asfálticos o de hormigón ni bases o sub-bases cementadas.

2) Pavimentos Rígidos

3) Pavimentos Flexibles

Cuando se trate de obras camineras que incluyan la ejecución de pavimentos asfálticos con cualquier tipo de capa de rodamiento y bases o sub-bases u obras básicas.

4) De repavimentación, refuerzo o reacondicionamiento de la capa de rodamiento. En este caso las complejidades serán las siguientes:

a) De mezclas asfálticas elaboradas en planta.

b) De tratamientos superficiales triples, dobles o simples.

c) De lechadas asfálticas. II De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Mayores

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


50

Construcción, ampliación y/o reparaciones de Puentes de más de 30 metros de luz total (individualmente considerados), con o sin accesos, y siempre que la incidencia presupuestaria global de los primeros supere el 50 % del presupuesto total de la obra. Se considerarán las siguientes complejidades:

1) Puentes de Grandes Luces (Atirantados, Suspendidos, Colgantes, Voladizos Sucesivos, Por Dovelas, etc.)

2) Puentes Convencionales a) De Hormigón b) Metálicos c) Mixtos d) De Madera

III De Naturaleza Esencialmente de Estructuras Menores Construcción, ampliación y/o reparaciones de Alcantarillas y Puentes de 30 metros o menos de luz total (individualmente considerados), con o sin accesos. IV De Naturaleza Esencialmente Viales Integrales Cuando abarcando los rubros típicos de una obra vial nueva, reconstrucción, repavimentación o tratamientos superficiales, incluya uno o más puentes, que – individualmente considerados– superen los 30 metros de luz total. Se considerarán las complejidades descriptas en los Rubros I y II complementariamente. V De Naturaleza Esencialmente de rubros Accesorios del Camino

1. Demarcación Horizontal 2. Señalamiento Vertical 3. Iluminación y/o Semaforización

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

51

Sección IV. Formularios de Licitación

Índice de formularios

1. Formulario de Oferta y de Declaración de Elegibilidad Apéndice del Formulario de la Oferta.

Tabla A. Resumen de las monedas de pago expresados en porcentaje. Tabla B. Resumen de las monedas de pago expresados en valor nominal.

2. Formulario de Presupuesto de la Oferta. 3. Análisis de Precios Tipo. 4. Formulario Modelo de Información para la Evaluación y Calificación de la

Oferta. 5. Formulario de Detalle de Obras en Ejecución (solo para oferentes extranjeros o

locales no inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública) 6. Formulario para la calificación, de autocontrol del Oferente y control del

Contratante 7. Formulario de presentación de Antecedentes De Uso Múltiple (ADUM) 8. Formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta (Bancaria o Fianza)

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

Section IV. Formularios de Licitación

52

1. Formulario de Oferta y de Declaración de Elegibilidad

Licitación Pública Internacional Nº para la adjudicación del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA de la Obra: ____________________________________________(Nombre de la obra) Para: Unidad Ejecutora del Programa de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (UCPyPFE) del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios) Domicilio: Hipólito Irigoyen 250 – Piso 12- Oficina 1201 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ofrecemos ejecutar las obras de acuerdo con el Proyecto, demás detalles y condiciones que figuran en el Pliego de la Licitación ya mencionada, por el Precio total de PESOS................. .......................($............) La presente oferta .......(*) se integra con los Antecedentes de Uso Múltiples, ADUM, presentados con anterioridad por mi representada según Recibo de Presentación de Antecedentes de Uso Múltiple con los siguientes datos: Presentado con fecha../.../200…, en la Licitación Nº /...... La presentación del ADUM de que se trata fue identificada con el Nº .... * SI o NO (Completar según corresponda). El precio total cotizado es la suma de los precios parciales cotizados según se detalla en el Formulario de Presupuesto de Oferta y es la contraprestación por la ejecución de todas las actividades, inclusive las que no han sido individualizadas para las cotizaciones parciales, necesarias para ejecutar íntegramente la obra proyectada. Todos los conceptos se usan según la definición dada en el Pliego. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra que puedan recibir. Cualquier comisión o gratificación, si la hay, pagada o a ser pagada por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, están indicadas a continuación: Nombre y dirección Monto y moneda Propósito de la del Agente Comisión/Gratificación

______________________ ___________________ ___________________

(Nota: Si no hay comisiones/gratificaciones, indicar “ninguna”) Confirmamos por la presente que esta oferta cumple con el período de validez y con la garantía de Oferta requerida por los Documentos de la Licitación. También confirmamos por la presente que hemos revisado el Proyecto de la obra y su documentación accesoria incluida o referida en los documentos de la licitación, y que lo

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


53

adoptamos como propios y aptos para obtener los resultados establecidos en las Condiciones Generales y Particulares del Contrato. Somos una empresa local (u originaria de un país miembro del BID). Asimismo, declaramos expresamente y garantizamos que este oferente, (y todos sus miembros si se trata de una UTE), no se encuentran incursos en ninguno de los actos de fraude y corrupción enumerados en el numeral 3.3. de la Sección I del Pliego, no poseen conflictos de interés, de acuerdo a lo previsto en los distintos apartados de la cláusula 4.2 de la misma Sección, y no están incluidos en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en la Cláusulas 4 de la Sección 1 y 2 del Pliego de la Licitación. Firma Autorizada_____________________________ Nombre y Cargo del Firmante Empresa : ______________________ [el Oferente] _____________________________ Dirección : ______________________________________________________________ Fecha : _____________

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


54

Apéndice del Formulario de la Oferta

Formulario de Requerimientos de Moneda Extranjera

En el caso de que el Oferente realizara requerimientos de pago en moneda extranjera, deberá presentar como Apéndice del Formulario de la Oferta, las Tablas A o B siguientes, según si su requerimiento sea expresado en forma porcentual o a valor nominal respectivamente.

Tabla A. Resumen de las monedas de pago expresados en porcentaje

Obra: Oferente: Oferta en moneda local: $ …………………….. [1]

Nombre de la

moneda de pago

A %

(porcentaje)

B Equivalente en moneda local

(pesos) B = A x [1]

C Tasa de cambio

(unidades de moneda local por

unidad de moneda extranjera)

D Equivalente del precio ofertado

en moneda local y extranjeras (unidades

monetarias) D = B / C

Moneda local

1,00

Moneda extranjera No. 1



Total

100% $ [1]

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


55

Se justifica a continuación las razones que respaldan el requerimiento de pago en moneda extranjera: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


56

Tabla B. Resumen de las monedas de pago expresados en valor nominal Obra: Oferente:

Nombre de la

moneda de pago

A Monto en la

en la moneda extranjera

B Tasa de cambio

(unidades de moneda local por

unidad de moneda extranjera)

C Equivalente en moneda local

C = A x B




Subtotal 1

D. Oferta en moneda local: $ …………………….. E. Subtotal 1: $................................... F= D - E. A abonar en moneda local: $ …………………….. Se justifica a continuación las razones que respaldan el requerimiento de pago en moneda extranjera: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


57

2. Formulario de Presupuesto de la Oferta Ruta Provincial Nº314 – Pcia. de Tucumán - Tramo: San Miguel de Tucumán- Tafi Viejo PRESUPUESTO OFICIAL= $98.380.000,00 (referidos al mes de julio de 2010) Empresa: Domicilio: Fecha: RUBRO CAMINO

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS UNID. CANTIDAD IMPORTE ($)Nº RESUMEN EN LETRAS EN NUMEROS

1 Limpieza de terreno Hm 56,442 Excavación no clasificada m3 59813,903 Terraplen con compactación especial

3a Con suelo de excavacion de canal m3 94226,483b Con suelo de cantera m3 101752,483c Pedraplen m3 14070,004 Demolicion de calzada existente m2 3033,105 Sub-Base estabilizada granular m3 14678,136 Base estabilizada granular m3 11268,097 Banquina estabilizada granular m3 5203,938 Base negra e= 0,05 m m2 61339,439 Carpeta de concreto asfáltico e=0.05 m m2 87974,72

10 Bacheo con mezcla asfaltica m2 846,0411 Tratamiento bituminoso tipo doble m2 23502,2512 Pavimento de hormigón e = 0,19 m. m2 36252,0813 Cordon cuneta m 8776,8414 Calzada de hormigón para ciclovia m2 822,8915 Demarcación Horizontal15a Por pulverización m2 620,0915b Por extrusión m2 3345,8616 Señalización vertical16a Reflectivas m2 197,2916b Alta reflectividad m2 53,3616c Pescante U 14,0016d Porticos U 9,00

PRECIO UNITARIO

Importante: La presentación del Formulario deberá ser efectuada en una copia facsímil del mismo o en uno elaborado por el oferente que tenga idéntica estructura

Firma:..........................................................

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


58

Ruta Provincial Nº314 – Pcia. de Tucumán - Tramo: San Miguel de Tucumán- Tafi Viejo PRESUPUESTO OFICIAL= $98.380.000,00 (referidos al mes de julio de 2010) Empresa: Domicilio: Fecha: RUBRO CAMINO (cont.)


17 Semaforos Gl 1,0018 Veredas m2 2248,5919 Baranda metalica cincada m 1027,7720 Relleno con suelo seleccionado m3 59813,9021 Obras de arte menores

21a Excavacion para obras de arte m3 677,2921b Hormigon clase H - 21 m3 91,7421c Hormigon clase H - 17 m3 212,5621d Hormigon clase H - 13 m3 311,5421e Hormigon clase H - 8 m3 99,2421f Acero en barra ADN 420 colocado Kg 10821,7021g Caños de Hormigón f 0,800 mm U 76,0022 Enripiado m3 3470,1423 Excavaciones e instalación de líneas subterráneas m 7588,0024 Colocación de columnas de iluminación con artefactos

24a Columna metálica HL= 7 mts, BS = 2.00 m U 6,0024b Columna metálica HL= 10 mts, BS = 2.50 m U 52,0024c Columna metálica HL= 10 mts, BD = 2.50 m U 155,0025 Puesto de Medición y Encendido U 5,0026 Montaje e Instalación de SET

26a SET de 16Kva U 1,0026b SET de 25Kva U 2,0026c SET de 40 Kva U 2,0027 Forestacion protectora y paisajistica U 2500,0028 Refugios para pasajeros U 5,0029 Traslado de lineas aereas Gl 1,0030 Proteccion de gasoducto Gl 1,00

PRECIO UNITARIO


Firma:..........................................................

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


59

2. Formulario de Presupuesto de la Oferta (continuación)

Ruta Provincial Nº314 – Pcia. de Tucumán - Tramo: San Miguel de Tucumán- Tafi Viejo PRESUPUESTO OFICIAL= $98.380.000,00 (referidos al mes de julio de 2010) Empresa: Domicilio: Fecha: RUBRO PUENTES


1 Limpieza de terreno m2 54752 Excavación para fundaciones m3 2080,83 Pilotes de hormigón excavados3a Diametro 1,20 m m 83,43b Diametro 0,90 m m 423c Diametro 0,60 m m 2484 Hormigón Clase H - 8 m3 12,6285 Hormigón Clase H - 215a Estribos y Pilas m3 241,515b Losas de aproximacion m3 65,36 Hormigón Clase H - 306a Tablero m3 100,7596b Vigas Transversales m3 17,483256c Carpeta de desgaste m3 14,4657 Acero en barra ADN 420 colocado Kg 28275,388 Prelosas de tablero colocadas U 168

PRECIO UNITARIO


Firma:..............................................................

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


60

2. Formulario de Presupuesto de la Oferta (continuación) Ruta Provincial Nº314 – Pcia. de Tucumán - Tramo: San Miguel de Tucumán- Tafi Viejo PRESUPUESTO OFICIAL= $98.380.000,00 (referidos al mes de julio de 2010) Empresa: Domicilio: Fecha: RUBRO PUENTES (cont.)


9 Vigas principales de Hº pretensado9a Vigas cajon m 254,569b Vigas doble T m 362,259c Vigas T m 179,49d Viga doble T apareadas m 44,8510 Prelosas de aproximacion U 6311 Gaviones de piedra embolsada en malla metalica m3 11412 Relleno compactado m3 3298,7613 Juntas de calzada tipo THORMACK m 131,2614 Desagues de calzada U 5615 Apoyos de neopreno dm3 108,2716 Topes de neopreno dm3 19,8617 Defensas vehiculares metalicas m 42218 Baranda peatonal metálica m 316,519 Impermeabilización y carpeta de desgaste m2 767,620 Pintura general de la estructura m2 836221 Prueba de carga Tramo 922 Demolición Gl 123 Estudios definitivos de suelos y fundaciones para puentes Gl 1

PRECIO UNITARIO


Firma:..............................................................

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


61

2. Formulario de Presupuesto de la Oferta (continuación) Ruta Provincial Nº314 – Pcia. de Tucumán - Tramo: San Miguel de Tucumán- Tafi Viejo PRESUPUESTO OFICIAL= $98.380.000,00 (referidos al mes de julio de 2010) Empresa: Domicilio: Fecha: RUBRO CANAL


1 Excavación para construcción de Canal Tafi m3 132043,7052 Hormigón Clase H - 21 m3 14329,9593 Hormigón Ciclopeo H - 13 m3 1243,354 Revestimiento de gaviones con hormigón clase H - 17 m3 7,925 Hormigón Clase H - 8 m3 1477,276 Acero en barras ADN 420 colocado Kg 5097407 Gaviones de piedra embolsada en malla metálica m3 888 Piedras de gran tamaño para defensas m3 193,089 Membrana de Geotextil m2 316,32

10 Baranda Peatonal m 2401,3211 Baranda Peatonal - Defensa Vehícular m 2387,86

PRECIO UNITARIO


Firma:..............................................................

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


62

2. Formulario de Presupuesto de la Oferta (continuación) Ruta Provincial Nº314 – Pcia. de Tucumán - Tramo: San Miguel de Tucumán- Tafi Viejo PRESUPUESTO OFICIAL= $98.380.000,00 (referidos al mes de julio de 2010) Empresa: Domicilio: Fecha: RUBRO VARIOS


1 Vivienda para personal de Inspección mes 242 Movilidad para el personal de Inspeccion2a Cuota Fija mes 482b Cuota Movil Km 1200003 Movilizacion de obra Gl 14 Medidas de mitigacion de impacto ambiental Gl 1

PRECIO UNITARIO


Firma:..............................................................

2. Formulario de Presupuesto de la Oferta (continuación) Ruta Provincial Nº314 – Pcia. de Tucumán - Tramo: San Miguel de Tucumán- Tafi Viejo

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


63

PRESUPUESTO OFICIAL= $98.380.000,00 (referidos al mes de julio de 2010) Empresa: Domicilio: Fecha: ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS UNID. CANTIDAD IMPORTE ($)Nº RESUMEN EN LETRAS EN NUMEROS

1 RUBRO CAMINO

2 RUBRO PUENTE

3 RUBRO CANAL

4 RUBRO VARIOSTOTAL $

PRECIO UNITARIO


Firma:..............................................................

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


64

3. Análisis de Precios Tipo

FORMULARIO MODELO DE DETALLE DE LOS PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS I) Encabezamiento donde se detalle: título y tipo de obra; jornales básicos; mejoras

sociales; etc. II) Análisis correspondientes a cada uno de los trabajos y materiales que componen la

obra (Los valores de alícuotas aduaneras correspondientes a materiales o equipos de importación, deberán ser incluidos separadamente del costo de los mismos).:

A) MATERIALES COMERCIALES

Tipo de material - Costo s/camión o vagón en: (origen) = ................... $/U- Transporte con ferrocarril: (Detalle) = ........................”- Transporte con camión: ................................ km x .................$/kmU = ........................”- Incidencia por cruce en balsa, túnel, etc. = ........................”- Incidencia por manipuleo y acopio = ........................” ................... $/U - Pérdidas: % = ........................” ........X........ $/U- Gastos Generales y otros Gastos Indirectos % s/X = Beneficios % s/X = ........................” ...........P...........”- Gastos Financieros % s/P = .......................... ..........Q...........”- I.V.A. % s/Q = ........................” ................... $/U

ADOPTADO: ................ $/U

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


65

B) MATERIALES EXPLOTADOS POR EL CONTRATISTA: Tipo de material ......................... Procedencia ............................. D.M.T. .................................Km

1.- MATERIAL (Excluido el transporte) - Equipo (Extracción; procesamiento; carga; etc.)

................HP ........................$

...................” ........................” .......Z......HP

..........Y...........$

- Rendimiento: .......... U/d - Amortización e intereses: ......Y......$ x 8 h/d + ......Y......$ x .../a x 8 h/d

= .....................$/d

h 2 x 2.000 h/a - Reparaciones y repuestos: .................% de amortización ................. $/d = ........................” - Combustibles: Gas oil: ..... l/HPh x .... Z .... HP x 8 h/d x ...... $/l

= ........................”

Nafta: ..... l/d x ...... $/l ................ = ........................” - Lubricantes: ..... % de combustibles ......... x ......... $/d = ........................” - Mano de Obra: Oficiales: ....... x ...... $/d = ........... $/d Peones: ....... x ....... “ = ...............” ............... $/d Vigilancia: .................. % ...................” ........................” COSTO DIARIO =

.................... $/d

Costo por U: ............... $/U = ................... $/U ............... U/d Pérdidas: ............ % = ................... $/U

................... $/U

2.- TRANSPORTE A OBRA ......................Km x ..................$/U Km = ................... $/U Pérdidas:......... % = ................... $/U

................... $/U

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


66

3.- EXPLOSIVOS: Para obtener el precio de los mismos en obra, proceder de acuerdo a lo indicado en A).- Dichos precios deberán afectarse de los coeficientes que corresponden para expresarlos en la unidad de medida del ítem.

................... $/U

COSTO TOTAL 1º) + 2º) + 3º) = .... $/u + .... $/u + .... $/u = .........X........$/U - Gastos Generales y otros Gastos Indirectos % s/X = ........................” Beneficios % s/X = ........................” ..........P............” - Gastos Financieros % s/P = ........................” ..........Q...........” - I.V.A % s/Q = ........................”

....................$/U

ADOPTADO: ................ $/U C) DESARROLLO DEL ITEM TIPO CUANDO LOS MATERIALES SE PAGAN

POR ITEM SEPARADOS

Ejecución: - Equipo: Para obtener su costo diario se sigue el mismo procedimiento que el indicado en B-1.

- Rendimiento: .................. U/d Costo por U: .................. $/d = ........X...$/

U ................. U/d - Gastos Generales y otros Gastos Indirectos % s/X = ..................” Beneficios % s/X = ..................” ...........P.....

” - Gastos Financieros % s/P = ..................” ..........Q.....” - I.V.A % s/Q = ..................” ..............$/

U

ADOPTADO: ................ $/U

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


67

EL MISMO ITEM

1) Ejecución: - Equipo: Para obtener su costo diario se sigue el mismo procedimiento que el indicado en B-1.

- Rendimiento: .................. U/d Costo por U: .................. $/d = ................... $/U ................. U/d 2º) Materiales:

Para obtener su precio en obra proceder de acuerdo a lo indicado en A) ó en B), según sea comercial o local. Dicho precio deberá afectarse de los coeficientes que corresponden para expresarlo en la unidad de medida del ítem

=

................... $/U

COSTO DEL ITEM 1) + 2) = ................... $/U + .................$/U = .........X........$/U - Gastos Generales y otros Gastos Indirectos % s/X = ........................” Beneficios % s/X = ........................” ..........P............” - Gastos Financieros % s/P = ........................” = ..........Q...........” - I.V.A % s/Q = ........................” = ........................”

ADOPTADO: ................ $/U

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


68

D) ITEM TIPO DE HORMIGONES PARA ALCANTARILLAS Y PUENTES

1º) Mano de Obra: Elaboración, hormigonado, etc.: Oficial: ......... h/m3 x .......$/h = ................ $/m3Peón: ............. “ x ....... “ = ................ $/m3 Encofrado, desencofrado, etc.: Oficial: ......... h/m3 x .......$/h = ................ $/m3Peón: ............ “ x ....... “ = ................ $/m3 ......................” Vigilancia: ........... % = ......................” Incidencia por equipo, combustible y herramientas menores

.......................”

................ $/m3

2º) Materiales: 0

El precio de los materiales será analizado por separado con el título “Materiales para hormigones” de acuerdo lo indicado en A) ó B).

Cemento: ..................t/m3 x ........$/t = ................ $/m3 Agregado fino: .......m3/m3 x .......$/m3 = .......................” Agregado grueso: .......” x ....... “ = .......................” Agua: ..........................” x ........ “ = .......................” Madera: ......................” x ......... “ = .......................” Clav. y alambre: ......kg/m3 x ........ $/kg = .......................” Otros: ......................... = ................ $/m3

COSTO DEL ITEM 1) + 2) = .................. $/m3 + ................. $/m3 = .......X.......$/m 3 - Gastos Generales y otros Gastos Indirectos % s/X = ........................” Beneficios % s/X = ........................” ..........P............”- Gastos Financieros % s/P = ........................” ..........Q...........”- I.V.A % s/Q = ........................” ..................$/m

ADOPTADO: ................ $/m3

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


69

E) ITEM TIPO PARA TERRAPLENES Tipo de material ......................... Procedencia ............................. - Equipo (Extracción; proce- ...............HP ......................$ samiento; carga; transporte ..................” ........................” distribución, etc.) ...................” ........................” ......Z.......HP ........Y.............$ - Rendimiento: .......... m3/d - Amortización e intereses: ......Y......$ x 8 h/d + ......Y......$ x .../a x 8 h/d = .....................$/d h 2 x 2.000 h/a - Reparaciones y repuestos: .................% de amortización .................$/d = ........................” - Combustibles: Gas oil: ..... l/HPh x .... Z .... HP x 8 h/d x ...... $/l

= ........................”

Nafta: ..... l/d x ...... $/l ................ = ........................” - Lubricantes: ..... % de combustibles ......... x ......... $/d = ........................” - Mano de Obra: Oficiales: ....... x ...... $/d = ........... $/d Peones: ....... x ....... “ = ...............” ........... ......” Vigilancia: .................. % ..................” ........................” COSTO DIARIO = .................... $/d Costo por m3: ............... $/d = .......X....... $/m3 ............... m3/d - Gastos Generales y otros Gastos Indirectos % s/X = Beneficios % s/X = ........................” ........................”- Gastos Financieros % s/P = ...........P...........” ........................”- I.V.A % s/Q = ..........Q...........” ........................”

..................$/m

ADOPTADO: ................... $/m3

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


70

4. Formulario Modelo de Información para la Evaluación y Calificación de la Oferta

Los números se corresponden con las cláusulas de la Sección III del Pliego.

2.2.2 Información sobre litigios pendientes en que el Licitante esté involucrado

Parte (s) Causa de la controversia Monto involucrado ________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.3.1 Situación Financiera

Ejercicio N°1

Coeficiente Fórmula Desarrollo Resultado

Liquidez Activo Cte. Pasivo Cte.

Prueba Activo Cte. Ácida Bienes de Cambio

Pasivo Cte. Endeudamiento Total Pasivo

Patrim. Neto Rentabilidad Ut. antes de imp.

Total Ingreso Debe realizarse un cuadro por cada ejercicio.

PROMEDIO

Índice Financiero

Promedio ejercicios

Parámetro Califica/ No Califica

Liquidez > ó = 1

Prueba > ó = 0,80 Ácida

Endeudamiento < ó = 1,40

Rentabilidad > a 0

2.3.2.- Volumen Anual de Producción en Obras de Construcción en 12 meses consecutivos (dentro de los últimos cuatro años)

PERIODO CONSIDERADO: __/__/__ al __/__/__

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


71

OBRAS INCLUIDAS CERTIFICACIÓN HISTÓRICA

CERTIFICACIÓN ACTUALIZADA

MES 1 Obra 1: Obra 2: Obra n:

MES 2 Obra 1: Obra 2: Obra n:

. Obra 1:

. Obra 2:

. Obra n:

. Obra 1:

. Obra 2:

. Obra n: MES 12 Obra 1:

Obra 2: Obra n:

NOTA: La actualización de la certificación histórica deberá realizarse mediante el factor de actualización previsto en la Sección III del Pliego.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


72

2.4.1 Obras Viales de Magnitud Similar (últimos cinco años)

OBRA CARACTERÍSTICAS

RELEVANTES

COMITENTE FECHA DE

INICIO/

TERMINACIÓN

CERTIFICACIÓN

TOTAL MEJORES

DOCE MESES

CONSECUTIVOS

CERTIFICACIÓN

MÍNIMA EXIGIDA*

*Para realizar el cotejo con las obras denunciadas por el oferente, se considerará como certificación mínimo exigida a aquella que surge de dividir el presupuesto oficial de la obra a licitar por el plazo de ejecución de la misma, multiplicado por 0,80 centésimos (Conforme el numeral 2.4.1 de la Sección III del Pliego). NOTA: La actualización de la certificación histórica deberá realizarse mediante el factor de actualización contemplado en la Sección III del Pliego. 2.4.2 Obras de Naturaleza y Complejidad Similar (últimos cinco años)

OBRA CARACTERÍSTICAS

RELEVANTES

COMITENTE FECHA DE INICIO/ TERMINACIÓN

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


73

2.5. Calificación y experiencia del personal clave.

Formulario PER -1

Personal Propuesto

Los Oferentes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III. La información sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada mediante la presentación de su Currículum Vitae para cada candidato.

1. Cargo*

Nombre

2. Cargo*

Nombre

3. Cargo*

Nombre

4. Cargo*

Nombre

* Según se especifica en la Sección III.

Adjuntar el Currículum Vitae del personal clave propuesto.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


74

2.6 Equipos principales del Contratista propuestos para la ejecución de las Obras.

Formulario EQU El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. Se preparará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente. Equipo

Información sobre el equipo

Nombre del fabricante

Modelo y potencia nominal

Capacidad

Año de fabricación

Situación actual

Ubicación actual

Información sobre compromisos actuales

Fuente Indique la fuente del equipo propio alquilado arrendamiento financiero

fabricado especialmente Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente. Propietario Nombre del propietario Dirección del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto

Facsímile Télex

Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


75

Subcontratos propuestos y empresas comprendidas (art.4.4 de la Sección VII).

Secciones de las Obras

Valor del subcontrato Subcontratista (nombre y dirección)

Experiencia en trabajos similares

___________________________________________________(etc.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Nombre, dirección y números de teléfonos, telex y fax de los bancos que puedan proporcionar al Contratante, si éste lo requiere, referencias del Contratista.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.7 Propuesta Técnica. Descripciones, planos y gráficos que sean necesarios para su cabal entendimiento.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


76

5. Formulario de Detalle de Obras en Ejecución (solo para oferentes extranjeros o locales no inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° ............ Obra:......................................... Tramo: ................................. Oferente: Fecha:

DATOS

IMPORTE ($)

PLAZO (en meses)

MONTO DE OBRA COMPROMETIDA

DE LA OBRA

TOTAL

MES BASE

CERTIFICADO A LA FECHA

SALDO

(A)

Según Contrato

Prórroga conced.

TOTAL

Trans- currido

SALDO (B)

MENSUAL A / B = C

ANUAL C x 12

FA Actua-lizado

Lugar:

Designación: Comitente: Fecha inicio: Lugar: Designación: Comitente: Fecha inicio:

TOTAL CO

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


77

6. Formulario para la calificación, de autocontrol del Oferente y control del Contratante

Leg. DESCRIPCION DOCUMENTACIÓN - OBSERVACIONES

UBICACIÓN AUTOCONT OFERENTE

CONTROL CONTRATANTE

INSCRIPCIONES, CERTIFICACIONES Y OTROS RECAUDOS EXIGIBLES

Tomo Pág.

1 FORMULARIO DE OFERTA 2 FORMULARIO DE PRESUPUESTO DE OFERTA 3 ANÁLISIS DE PRECIOS 4 INDIVIDUALIZACION DE FIRMANTES DE LA OFERTA 5 CARÁCTER DEL QUE FIRMA LA OFERTA EN

REPRESENTACIÓN DEL OFERENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO)

6 TESTIMONIO O COPIA CERTIFICADA DEL PODER 7 GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

INDICAR MONTO Y MODALIDAD

8 DECLARACIÓN DEL OFERENTE SOBRE NACIONALIDAD, CONFLICTO DE INTERESES Y DE NO ESTAR ENCUADRADO EN NINGUNA CAUSAL DE INELEGIBILIDAD DEFINIDA EN EL PLIEGO (En el Formulario de Oferta)

9 LISTADO DE LITIGIOS PENDIENTES 10 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR EXPEDIDO

POR LA AFIP 5

11 CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL EXPEDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS (PARA OFERENTES NACIONALES)

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


78

12 FORMULARIO MODELO DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


79

Leg. Dato DESCRIPCION DOCUMENTA -CIÓN Y

OBSERVACIONES UBICACIÓN AUTOC.

OFERENTE CONTROL CONTRATANTE

1 LEGAJO Nº 1 REQUISITOS JURIDICO ESTATUTARIOS

TOMO Pag.

DEBERA ACREDITARSE A TRAVÉS DE ACTA NOTARIAL, en la que conste:

1 IDENTIFICACION Y REFERENCIAS DEL CONTRATO O ESTATUTO, DE SU INSCRIPCION EN REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO U ORGANISMO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE. CON RELACION AL MISMO DEBERÁ CERTIFICAR QUE CUMPLE CON LOS SIG. ASPECTOS:

2 QUE EL OBJETO DE LA SOCIEDAD INCLUYE EJECUCIÓN DE OBRA PUBLICA

3 QUE LA DURACION DE LA SOCIEDAD ES SUPERIOR AL PLAZO DE GARANTÍA Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA LICITADA.

4 QUE NINGUNA DISPOSICION DEL ESTATUTO OBSTA A SU ACTUACION COMO CONTRATISTA DEL ESTADO NACIONAL

5 AUTORIDADES SOCIETARIAS EN EJERCICIO 6 ACTO DE DESIGNACION 7 IDENTIFICACIÓN DEL O LOS REPRESENTANTES

LEGALES

8 LAPSO DE VIGENCIA DE SU MANDATO. 9 ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL O LOS

REPRESENTANTES LEGALES para decidir la participación en la licitación, ofertar, contratar, designar apoderados con esas facultades o parte de ellas y para designar representante técnico.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


80

Leg Dato DESCRIPCION Documentación -

Observaciones UBICACIÓN AUTOC.

OFERENTE CONTROL

CONTRATANTE

2 LEGAJO Nº 2 REQUISITOS ECONOMICO FINANCIERO Tomo Pag.

DEBERÁ ACREDITARSE A TRAVÉS DE CONTADOR PÚBLICO NACIONAL. La certificación abarcará a) los datos declarados por el oferente y verificados por el certificante y b) los documentos verificados por el certificante que se adjuntan a la certificación y que respaldan las conclusiones. Los elementos correspondientes a cada grupo se detallan en los apartados siguientes.

a) DATOS DECLARADOS POR EL OFERENTE Y VERIFICADOS POR EL CERTIFICANTE.

1 COMPARACIÓN DE LOS LITIGIOS PENDIENTES CON EL PATRIMONIO NETO (>, = , o < al 20% DEL PATRIMONIO NETO)

2 ÍNDICES FINANCIEROS (Liquidez, Prueba Ácida, Endeudamiento y Rentabilidad). Mencionar que los resultados arrojados surgen de balances cerrados y aprobados, debidamente certificados por Contador Público, y que el profesional deberá identificar.

3 VOLUMEN ANUAL DE PRODUCCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (en los últimos 4 años).

4 EQUIPOS PROPIOS. Referenciar títulos o documentación que acredite propiedad.

b) DOCUMENTOS APORTADOS POR EL OFERENTE Y VERIFICADOS POR EL CERTIFICANTE AGREGADOS COMO ADJUNTO A LA CERTIFICACIÓN, EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA

1 Balances, cuenta de resultados e informes de auditoría correspondientes a los últimos tres ejercicios cerrados. Certificados por Contador Publico Nacional con firma certificada por el Consejo Profesional.

2 Facturas y cualquier otra documentación contable o impositiva que respalde el Volumen Anual de Producción de Obras de Construcción.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


81

Leg Dato DESCRIPCION UBICACIÓN AUTOCONT.

OFERENTE CONTROL

CONTRATANTE

3 LEGAJO N°3 REQUISITOS TÉCNICOS TOMO Pag.

ANTECEDENTES TÉCNICOS 1.1 EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS VIALES DE MAGNITUD

SIMILAR. Denuncia de datos.

1.2 EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS VIALES DE MAGNITUD SIMILAR. Documentación Respaldatoria acompañada

2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR. Denuncia de Datos.

2.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS DE NATURALEZA Y COMPLEJIDAD SIMILAR. Documentación respaldatoria acompañada.

3 DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE BUEN DESEMPEÑO EN LAS OBRAS DENUNCIADAS COMO ANTECEDENTES TÉCNICOS

4.1 FORMULARIO DE DETALLE DE OBRAS EN EJECUCIÓN (SOLO PARA OFERENTES EXTRANJEROS)

4.2 DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN (CONTRATOS Y ÚLTIMOS CERTIFICADOS DE OBRA)

RECURSOS ACTUALES PROFESIONALES 1 IDENTIFICACIÓN Y CURRICULUM VITAE DEL REPRESENTANTE

TÉCNICO

2 IDENTIFICARION Y CURRÍCULUM VITAE DE JEFE DE OBRA EQUIPOS 1 IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO INCLUIDO EN LA OFERTA PROPUESTA TÉCNICA 1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

82

Leg Dato DESCRIPCION UBICACIÓN AUTOCONTROL

OFERENTE CONTROL CONTRATANTE

4 LEGAJO Nº 4 PARA OFERENTES CONSTITUIDOS COMO UTE

Tomo Pag.

1 CONTRATO DE UTE O COMPROMISO DE

CONSTITUCIÓN

2 DESIGNACION DE REPRESENTANTE O APODERADO UNICO SI NO CONSTA EN EL CONTRATO

3.1 DETALLE DE LA CAPACIDAD MÍNIMA EXIGIDA POR MIEMBRO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE EXPERIENCIA EN OBRAS VIALES DE MAGNITUD SIMILAR

3.2 CUMPLIMIENTO EN CONJUNTO DEL REQUISITO DE EXPERIENCIA EN OBRAS VIALES DE MAGNITUD SIMILAR

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

Sección IV. Formularios de licitación

83

7. Formulario de presentación de Antecedentes De Uso Múltiple (ADUM)

EN LICITACIONES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE GRANDE, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 1851/OC-AR

. Señores UEP - UCPyPFE I ................................................, me dirijo a usted en representación de ........................................................., y en nombre de mi representada digo: II Que mi representada ha considerado la posibilidad de presentarse en más de una licitación para la operatoria del título. II Que ha decidido hacer uso de la posibilidad prevista en el Pliego citado consistente en hacer esta presentación de sus antecedentes para que sean integrados a las ofertas en las que así lo manifieste. III Que acepta expresamente que cuando sus ofertas se integren con los antecedentes de uso múltiple, sean evaluadas por estos últimos en los puntos respectivos. IV Que asume la obligación de notificar a la UCPyPFE/DNV de todo cambio de cualquier dato o antecedente exigido por el Pliego, incluido esta presentación de Antecedentes para Uso Múltiple, dentro de los tres días de haber tomado conocimiento de la misma. V Que acepta que los Antecedentes de Uso Múltiple (ADUM) únicamente integrarán la oferta cuando: Haya incluido en la oferta una manifestación expresa en ese sentido en la nota de presentación que permita identificar los ADUM a que se remite, ó haya incluido en la oferta una copia, firmada por el oferente, del recibo de presentación de Antecedentes de Uso Múltiple. VI Los Antecedentes de Uso Múltiple que se incluyen son los siguientes:

1) Acreditación de la representación conferida al firmante de la oferente, siendo el alcance de las facultades conferidas apto para uso múltiple.

2) Antecedentes Jurídico Institucionales. (Acta notarial) 3) Volumen Anual de Producción de Obras de Construcción 4) Informes sobre la situación financiera del Licitante 5) Información sobre litigios. 6) Certificado Fiscal para Contratado emitido por la AFIP. 7) Etc.

La documentación de esta presentación tiene un total de.............. fojas contando las que corresponden a esta solicitud y se incluyen en un tomo aparte del resto de la oferta. VII Solicito se reciba esta presentación de Antecedentes de Uso Múltiple (ADUM) y se la considere parte de las ofertas que presente mi representada en las Licitaciones referidas y o de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


84

toda otra en la que sus pliegos incluyan el uso de ADUM, en que así lo haya solicitado en la oferta de que se trate. VIII Pide identifique según corresponda la Presentación de Antecedentes de que se trata y se me otorgue recibo de la presentación efectuada. Firma y aclaración del representante del oferente. FORMULARIO DE RECIBO DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PARA USO MÚLTIPLE EN LICITACIONES CREMA En la Licitación Nº convocada por el PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE GRANDE, con fecha de apertura........, se ha recibido como parte de la Oferta presentada por.........................................., una Presentación de Antecedentes Para Uso Múltiple en un total de fojas............. incluida la solicitud que la encabeza. La presentación ha sido identificada en la UCPyPFE/DNV con el Nº......... Conste. Firmado: Por el contratante

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


85

8. Formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta (Bancaria o Fianza)

Garantía de Seriedad de Oferta

(Garantía Bancaria)

______________________ [nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario: __________________________ [nombre y dirección del Contratante]

Fecha: __________________________

No. de GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: __________________________ [indicar el número de Garantía]

Se nos ha informado que __________________________ [nombre del Oferente] (en adelante

denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta el ___________ [indicar la fecha de

presentación de la oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución de ________________ [nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitación número ___________.

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros ____________________ [nombre del banco] por medio de la presente Garantía nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de ___________ [monto en cifras] (____________) [monto en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incumpliendo sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente

a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta; o

b) habiéndole notificado el Comprador de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez de la Oferta como se establece en el Formulario de Presentación de Oferta, o dentro del período prorrogado por el Comprador antes de la expiración de este plazo, i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si corresponde, o ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (IAO).

Esta garantía expirará a) en el caso del Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Oferente; o b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente indicándole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


86

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada.

Esta garantía está sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías contra primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), publicación de la Cámara de Comercio Internacional No.458.

_____________________________

[firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


87

Garantía de Seriedad de Oferta (Fianza)

FIANZA NO. __________ FECHA DE FIRMA DE LA FIANZA ___________ Por la presente fianza,_____________[nombre de Licitante] (en adelante denominado "el Principal") en calidad de principal y _____________[nombre del Fiador] de ___________________________[nombre del país del Fiador], con autorización para desarrollar operaciones en_________________[nombre del país del Contratante] (en adelante denominado "el Fiador")se constituyen en Fiadores frente a________________[nombre del Contratante](en adelante denominado "el Contratante"),por la suma de____________ a cuyo pago en legal forma los mencionados principal obligado y fiador, sus sucesores y cesionarios se obligan colectiva y solidariamente por esta fianza. ESTAMPADOS nuestros sellos a los_______________días del mes de_____________de 20__. CONSIDERANDO QUE el Principal ha presentado al Contratante una oferta por escrito de fecha__________ de _____________ 20__, para la construcción de ____________________(en adelante denominada "la oferta"). POR LO TANTO, esta obligación esta sujeta a las siguientes condiciones. (1) Si el Licitante retirare su oferta durante el período de validez de la misma en ella especificado; o (2) Si después de haber sido notificado de la aceptación de su oferta por Contratante durante el período de validez de la misma, el Principal: (a) habiéndose solicitado la firma del Contrato de conformidad con lo previsto en las Instrucciones para los Licitantes, omitiere o se negare a hacerlo; o (b) omitiere o se negare a presentar la garantía de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones para los Licitantes,esta obligación tendrá plena vigencia y efecto, y será nula y sin valor en toda otra circunstancia. ESTIPULANDOSE, SIN EMBARGO, que el Fiador no será responsable por: (a) una suma mayor que la multa especificada en esta fianza, ni por (b) una suma mayor que la diferencia entre el monto de la propuesta mencionada del Principal y el monto de la oferta que sea aceptada por el Contratante. El Fiador firmante de este documento acuerda por el mismo que esta obligación tendrá vigencia hasta, inclusive, la fecha que resulte de sumar ____ días al vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas que se haya estipulado en las Instrucciones para los Licitantes o el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


88

que resulte de la prórroga concedida por el Contratante a tales efectos. Por el presente documento se invalida toda notificación al fiador con respecto de cualquier prórroga. PRINCIPAL OBLIGADO______________ FIADOR____________________ FIRMAS___________________________ FIRMAS____________________ NOMBRE Y CARGOS_______________ NOMBRES_________________ SELLO______________________________

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

89

Sección V. Países Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

a) Países Prestatarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

b) Países no Prestatarios:

(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea, República Popular China, Suecia y Suiza.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios: A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o (ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


90

B) Origen de los Bienes Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes. En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador. Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea. El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos C) Origen de los Servicios El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

PARTE 2 – REQUISITOS DE LAS OBRAS

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

92


Índice

Alcance de las obras ...................................................................................................................

Especificaciones ..........................................................................................................................

Planos .........................................................................................................................................

Cómputos Métricos

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

93

Alcance de las obras Memoria descriptiva

DESCRIPCIÓN La presente descripción hace referencia a la obra de ampliación y adecuación de la Ruta Provincial Nº 314, que constituye una importante vía de vinculación entre la ciudad de San Miguel de Tucumán, capital de la Provincia de Tucumán y la ciudad de Tafí Viejo, situada esta última a 12 Km al Noroeste de la Ciudad Capital. La obra a realizar, consiste en la readecuación de esta vía sobre la traza existente, en una longitud de 5.6 km, agregándose una segunda calzada paralela a la anterior, con un amplio cantero central, separando los flujos de sentido opuesto, mejorando la capacidad de la vía, y reduciendo drásticamente la posibilidad de colisiones frontales. Además se prevé la colocación de cinco rotondas de acceso a los conjuntos habitacionales aledaños, mejorando aun más la seguridad en la circulación debido al control de accesos. A su vez se plantea la separación del tránsito local del tránsito pasante mediante un completo sistema de colectoras que sirven a las rotondas de acceso, sumado a un sistema de ciclovías. Esto último favorece notablemente la comunicación entre estos emprendimientos habitacionales y promueve el desarrollo de redes de transporte seguras entre las mismas, mejorando de manera directa las condiciones de vida de sus habitantes y su desarrollo económico. La obra además prevé un sistema completo de señalización e iluminación central que también colaboran con el mejoramiento de la seguridad en la circulación en esta importante vía de comunicación. El proyecto contempla también la necesaria adecuación del Canal Tafí, que actualmente circula junto a la traza de la ruta gran parte de su recorrido (2,5 km), reencauzándolo y controlando su descarga, mediante una reformulación de su sección transversal y la realización de un revestimiento de hormigón para controlar su velocidad de escurrimiento en una forma segura y más alejada de la zona de proyecto. Se incluye además, la reforestación de la zona de camino, recuperando de esta manera una importante superficie de espacios verdes, minimizando de esta manera el impacto que produce la obra de ingeniería. UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS El actual trazado de la Ruta Provincial 314 se inicia en la ciudad de San Miguel de Tucumán, capital provincial de la Provincia de Tucumán, en el departamento Capital, en el límite Noroeste con el departamento Tafí Viejo, en la intersección de la ruta mencionada con la avenida Francisco de Aguirre; la cual recorre a la Capital en sentido este-oeste en su límite norte. En esta intersección y en los primeros 100 metros hasta el puente sobre el Canal Norte2 con una característica de neto perfil urbano (Avenida urbana de dos trochas con calzadas de hormigón con cordones integrales), dando continuidad a la Av. Ejercito del Norte de la ciudad Capital. 2 El Canal Norte pertenece al sistema de desagües pluviales de SM de Tucumán, y es el límite físico norte del

municipio capitalino. Tiene una sección trapecial de Ho Ao. y descarga en el Río Salí.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

94

Fig. 1. - Red Vial Provincia de Tucumán

Fig. 2 Vías entre San Miguel y Tafí Viejo

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

95

A partir de este punto (Prog 100), se convierte en una ruta de neto perfil rural con una calzada de 7,30 m con dos trochas indivisas en material asfáltico con banquinas pavimentadas de 2,50 m. En la Prog 5610, sobre el final del tramo en Proyecto, empalma en el acceso sur de la ciudad de Tafí Viejo, dando continuidad a la Av. Roca de dicho municipio. La zona que atraviesa esta ruta, está ubicada al norte de San Miguel de Tucumán, sobre el extremo NO del Aglomerado del Gran San Miguel de Tucumán. Por su proximidad física se presenta como área natural de expansión de la planta urbana del ejido municipal del Departamento Capital. La misma se encuentra en franco desarrollo poblacional, ya que a los numerosos barrios aledaños existentes a la fecha (Los Pocitos, Tula II, 12 de Junio, Judiciales, (en ejecución), al este y el Barrio Policial, y Bo. Villa Las Flores al Oeste) se agrega un importante emprendimiento habitacional conocido como Lomas de Tafí encarado por el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (en adelante IPVDU) que abarca una superficie de 400 has en las que se prevé la construcción de un núcleo urbano de 5000 viviendas en un lapso de 3 años, con su correspondiente infraestructura e instalaciones complementarias. Actualmente la RP 314, cuenta con un TMDA de 9165 veh/día, con un elevado porcentaje de vehículos livianos y de mediano porte ya que es la vía de vinculación más directa entre la Capital tucumana y la ciudad de Tafí Viejo. A su vez, esta ruta sirve de acceso alternativo a San Miguel de Tucumán para los tránsitos provenientes de la RN Nº 9 a través de la RP Nº 315, pasando por la ciudad de Tafí Viejo y al acceso de una planta citrícola que se encuentra a la vera de la misma. Estas características condicionan la tipología del proyecto a un sistema de transición suburbano - rural. Variación del Perfil Transversal

El perfil transversal propuesto en el proyecto es variable, dadas las condiciones de tránsito puntuales existentes. La ubicación, designación y longitud de cada uno de los tramos, se detalla en el siguiente cuadro.

Calzadas Principales Progresiva

Perfil Tipo Designación del

tramo Inicio Final

0.00 84.24 Urbano Variable Calzada de 9.00 metros y cantero central variable de 0.85 m a 5.50 m

Acceso

84.24 121.78

Zona Puentes individuales para cada trocha ancho de calzada: 7.6 m en puente izquierdo (ampliado) con calzada en Hormigón H-30.y 8.15 m (existente) con calzada de material asfáltico.

Puentes sobre Canal Norte

121.78 337.00 Hormigón 7.50 m por trocha Tramo 1 I+D 337.00 439.00 Rotondas: 9.00 / 11.50 m en Hormigón Rotonda 1 439.00 523.30 Hormigón 7.50 m por trocha

Tramo 2 I+D 523.30 2051.72 Asfalto 7.50 m por trocha 2051.72 2136.00 Hormigón 7.50 m por trocha 2136.00 2233.00 Rotondas: 9.00 / 11.50 m en Hormigón Rotonda 2

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

96

2233.00 2316.89 Hormigón 7.50 m por trocha Tramo 3 I+D 2316.89 3397.55 Asfalto 7.50 m por trocha

3397.55 3482.00 Hormigón 7.50 m por trocha 3482.00 3579.00 Rotondas: 9.00 / 11.50 m en Hormigón Rotonda 3 3579.00 3663.12 Hormigón 7.50 m por trocha

Tramo 4 I+D 3663.12 4464.47 Asfalto 7.50 m por trocha 4464.47 4548.00 Hormigón 7.50 m por trocha 4548.00 4645.00 Rotondas: 9.00 / 11.50 m en Hormigón Rotonda 4 4645.00 4727.45 Hormigón 7.50 m por trocha

Tramo 5 I+D 4727.45

5226.20 (d) Asfalto 7.50 m por trocha

5245.23 (i) 5226.20

(d) 5258.09 (d)

Zona puentes individuales para cada calzada 8.30 m en H-30 (Rama derecha) y material asfáltico en puente existente.

Puentes sobre arroyo Tafí

5245.23 (i) 5260.47 (i)

5258.09 (d) 5352.31 Hormigón 7.50 m por trocha Tramo 5 I+D

5260.47 (i) 5447.00 5525.00 Rotondas: 9.00 m en Hormigón Rotonda 5 5525.00 5644.72 Hormigón 7.50 m por trocha Tramo 6 I+D

Referencias: (d) Calzada derecha en el sentido de las progresivas ascendentes (i) Calzada izquierda en el sentido de las progresivas ascendentes (I+D) Tramos considerando trochas izquierda y derecha.

Calzadas Colectoras Progresiva

Perfil Tipo Designación del tramo Inicio Final 0.00 280.00 Colectora Tipo B Colectora 1 0.00 197.95 Colectora Tipo B Colectora 2 0.00 1273.48 Colectora Tipo A Colectora 3 0.00 959.30 Colectora Tipo B Colectora 4 0.00 1698.40 Colectora Tipo A Colectora 5

1698.40 1730.29 Puente sobre Colectora Canal Tafí Puente 1730.29 1871.00 Colectora Tipo A Colectora 5

0.00 199.52 Colectora Tipo B Colectora 6 0.00 468.68 Colectora Tipo B Colectora 7 0.00 195.34 Colectora Tipo B Colectora 8 0.00 122.95 Hormigón Ancho Variable Acceso a Citrícola

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

97

Perfiles Transversales Tipo

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

98

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

99

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

100

INTERSECCIONES Se prevé la colocación de cinco rotondas de acceso a los conjuntos habitacionales aledaños, mejorando aun más la seguridad en la circulación debido al control de accesos. Se trata de rotondas de dos trochas de circulación (ancho mínimo en la zona de anillo: 9,00 m) ubicadas en zona urbana; con dos trochas de entrada en ramas de accesos principales (7,50m). Las curvas de enlace de las ramas de acceso con el anillo central presentan radios variables de hasta 70 m. Para dar mejores condiciones de circulación a los tránsitos pasantes (mucho mayores que los de giro) se adoptó en el anillo central una forma elíptica, alargada en la dirección N-S, con radios mayores de 50,00 m y radios menores de 25,00 m; cubriendo en exceso los requerimientos típicos del diámetro de círculo inscripto indicados. Cabe notar que en estas condiciones dichas rotondas permiten una operación con volúmenes diarios totales del orden de los 20.000 a 30.000 vehículos/ día.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

101

Más allá de las zonas descriptas; y por razones de uniformidad de criterio en el diseño, se proyectaron otras dos intersecciones similares (Rotonda 4 y Rotonda 5) en coincidencia con accesos a barrios existentes y a un complejo agroindustrial citrícola ubicado en la zona de finalización del proyecto. CAMBIO TRAZA ARROYO TAFÍ EN ZONA DIAGONAL A TAFÍ VIEJO

El siguiente proyecto plantea la construcción de una nueva traza del canal Tafí, desplazando el arroyo de la posición actual a una nueva traza paralela al arroyo existente, hacia el Noreste siempre en dirección paralela a la Ruta Provincial 314. El Arroyo Tafí nace en las Cumbres del Taficillo, que es el lugar que se generan la mayor parte del caudal sólido, pasa por la ciudad de Tafí Viejo, donde parte de los desagües pluviales de la ciudad descargan al mismo, cruzando la Ruta Provincial Nº 314. Luego de cruzar la misma, a mitad de camino, el Arroyo Tafí se une con el Canal Nueva Esperanza y aguas abajo a unos 1100 m termina desembocando en el Canal Norte, obra inaugurada a mediados de la década del 30, que a su vez aporta sus aguas al Rió Salí que es el principal cauce de la Provincia de Tucumán. A continuación se muestra un croquis con la ubicación del Canal Tafí desde su nacimiento y la ubicación del Río Salí y las ciudades más importantes aledañas al mismo.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

102

Río

Sal

í

RN

Nº 9

RP

Nº

315

Aº Nueva

Esperanza

Yerba BuenaSan Miguel De Tucuman

Tafi Viejo

RPNº 315

AV. PERONAV. BELGRANO

RPNº 314

Aº Tafí

Zona donde se modificara

la traza

Cu

mbr

e de

l Taf

icill

o

Situación Actual

Actualmente, desde la progresiva 2494.27 hasta la progresiva 3444.675 (las progresivas mencionadas son las del proyecto vial) el Arroyo Tafí corre paralelo a la Ruta Provincial Nº 314. Es un canal no revestido de forma irregular que varía su ancho entre 20.00 m y 8.00 m y la profundidad va de 1.50 m a 3.60 m en la parte más profunda. La separación entre el eje del Arroyo Tafí y el de la RPNº 314, en la tramo de estudio, va entre 15.00 m a 20.00 m y a medida que el arroyo se acerca a la intersección entre el Aº Tafí y el Canal Nueva Esperanza, se va separando de la Ruta. Sobre el Arroyo Tafí, en la actualidad, cruzan dos puentes peatonales y un badén de hormigón en la progresivas 3118.87, 2165.46 y 3091.67 respectivamente. El estado del arroyo queda reflejado en las siguientes fotografías:

Se decidió ocupar la totalidad del espacio disponible para el nuevo emplazamiento del canal, utilizando para ello un canal rectangular de 14.00 m de ancho, una altura de 2.80 m y una pendiente longitudinal de la solera del canal de 0.004. La pendiente del terreno natural es aproximadamente 0.01, en la zona donde se construirá la nueva traza del canal. La disminución de la pendiente del canal, en relación con el terreno natural, llevo a realizar saltos, un total de 18, a lo largo del proyecto y así se logra bajar la velocidad del fluido a valores aceptables. Los principales canales que surcan las adyacencias de la capital tucumana, como el canal Sur, Canal Norte, Canal Yerba Buena, etc, fueron diseñados siguiendo la pendiente del terreno natural y como es zona de pedemonte las pendientes de estos canales en gran parte de su recorrido son superiores a 0.015 y llevan a velocidades que superan los 14 m/s, para los caudales de diseño.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

103

Además de las grandes velocidades se suma el material en suspensión mas el material de fondo del canal, constituido por arena o grava fina, que desgasta y erosiona la solera y los cajeros provocando el levantamiento de las losas y exponeniendo la armadura. Este escenario lleva a la rotura sistemática de estos canales. Por este motivo para el diseño del Canal Tafí la pendiente del canal, como ya se dijo, es 0.004. Las dimensiones y pendiente adoptadas llevaron a velocidades acordes con los criterios antes expuestos y a su vez garantizan el correcto funcionamiento del canal en el tiempo. Finalmente se adoptaron los siguientes valores para el diseño final:

VariableCaudal (m3/s) = 216Tipo de Sección= RectangularAncho Solera (m) = 14.00Altura Conducto (m) = 2.80Pendiente = 0,004Longitud (m) = 2572Altura de Salto= 1,00

Sección Tipo: (dimensiones en m)

PUENTES Forman parte de la obra la construcción de 5 Puentes. Puente N° 1 - Cruce Canal Norte - Prg. 107,74

La obra de arte se construirá ampliando la estructura existente de un puente aun en funcionamiento, estructura a la que se le demolerá una de las veredas para adosarle el ensanche de la nueva estructura. El puente cruza el actual canal norte en la progresiva 107,74, Puente N° 2 - Cruce Canal Norte - Ciclovia - Pr. 93,79

La presente obra de arte se realizará a los efectos de dar continuidad a la ciclovia prevista en la obra.

Se construirá a la izquierda del actual puente sobre el canal Norte, paralelo e independiente del mismo.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

104

Su baricentro se ubicaría en la progresiva 93,79 del proyecto general. Puente N° 3 - Cruce Arroyo Tafí - Pr. 5232,08 El puente se construirá sobre el Arroyo Tafí en la progresiva 5232,08, paralelo al existente, en correspondencia a la nueva calzada. Puente N° 4 - Cruce Arroyo Tafí - Pr. 2184,64

El puente se construirá sobre el Arroyo Tafí en la progresiva 2184,64, en correspondencia con el nuevo canal Tafí en su posición definitiva, es decir sobre el canal revestido de hormigón armado. Servirá para conectar la rotonda N° 2 con los barrios construidos al norte de la misma. Puente N° 5 - Cruce Arroyo Tafí - Colectora 5 - Pr. 5284,50 El puente se construirá sobre el Arroyo Tafí en la progresiva 5284,50, paralelo al existente, en correspondencia a la colectora aguas arriba del mencionado arroyo. Sus características serán similares al puente N° 3.

PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Se espera derivar el transporte Público de Pasajeros por las calles colectoras por lo que se han previsto sobre las mismas paradas cada 500 mts, en correspondencia a las Rotondas de acceso a los barrios aledaños y en la entrada de la Citrícola Cota. Las mismas contaran con la demarcación correspondiente.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

Consiste en la ejecución de la demarcación horizontal y señalización vertical de la obra de acuerdo a la normativa vigente en la Dirección Provincial de Vialidad. Se realizará la demarcación horizontal, por pulverización y extrusión; y la señalización vertical definitiva de la obra, con la colocación de las señales laterales, pescantes y pórticos con sus respectivos carteles de aluminio

SEGURIDAD

En las zonas de altura de rasante sobre fondo de cunetas mayor de 1,5 m así como en las zonas de salida de rotondas, se instalarán barandas metálicas cincadas tipo Flex Beam; de acuerdo con los planos tipo para estas protecciones; diseñadas según lo establecido en las Normas de Diseño Geométrico de la DNV.

ILUMINACIÓN Las condiciones de diseño establecidas para la calzada principal serán las exigidas por la Dirección Nacional de Vialidad y la Norma IRAM AADL J 2020 – IRAM AADL J 2021 – IRAM AADL J 2028. Se procederá a la iluminación de toda la obra con columnas de alumbrado de 10.00 m de altura libre, brazo doble de 2.50 m en canteros centrales, de 10.00 m de altura libre, brazo simple de 2.50 m en intersecciones y rotondas, y columnas de 7.00 m de altura libre, brazo simple de 2.50 m en colectoras. Independiente a este trabajo se realizará la instalación de la SET y el puesto de medición y encendido, al cual será conectada toda la instalación.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

105

PROTECCIÓN DE GASODUCTO

Se ejecucutaran las ampliaciones de protecciones de los gasoductos existentes detallados en las planimetrías correspondientes de la obra, según el plano tipo. También se incluye la reubicación de los caños de venteos y protecciones catódicas existentes PROVISIÓN DE MOVILIDAD Para esta obra el contratista deberá suministrar para la movilidad del personal de la Supervisión DOS (2) unidades automotoras, las que recibirán pago por medio del ítem respectivo y que estarán a su exclusivo uso y cargo. PROVISIÓN DE VIVIENDA Para esta obra el contratista deberá suministrar UNA (1) vivienda para el personal de la Supervisión, la que recibirá pago por medio del ítem respectivo. MOVILIZACIÓN DE OBRA El costo de la movilización de Obra, se computara como el 2% del monto de las obras a ejecutar y referido al Presupuesto Oficial de la Obra. PLAZO DE LA OBRA El plazo para la total terminación de la obra se ha fijado en 24 (Veinticuatro) meses corridos contados a partir de la fecha de replanteo. El plazo de garantía se ha fijado en 12 (doce) meses corridos contados a partir de la Recepción Provisoria. PRESUPUESTO El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma de $98.380.000,00 (PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON CERO CENTAVO) de acuerdo a precios del mes de Julio de 2010.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

106

Especificaciones Técnicas Generales

ART. Nº 1: NORMAS TECNICAS.-

ART. Nº 2: LIMPIEZA DEL TERRENO.-

ART. Nº 3: DEMOLICION DE CALZADA

ART. Nº 4: EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA.-

ART. Nº 5: TERRAPLENES.-

ART. Nº 6: SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULAR.-

ART. Nº 7: BASE ESTABILIZADA GRANULAR.-

ART. Nº 8: BANQUINA ESTABILIZADA GRANULAR.-

ART. Nº 9: BASE NEGRA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE e = 5 cm

ART. Nº 10: CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO e = 5 cm.-

ART. Nº 11: RIEGOS ASFÁLTICOS.-

ART. Nº 12: BACHEO.-

ART. Nº 13: TRATAMIENTO BITUMINOSO TIPO DOBLE.-

ART. Nº 14: PAVIMENTO DE HORMIGÓN.-

ART. Nº 15: CORDÓN CUNETA.-

ART. Nº 16: CALZADA DE HORMIGÓN PARA CICLOVÍA.

ART. Nº 17: DEMARCACIÓN HORIZONTAL.-

ART. Nº 18: SEÑALIZACIÓN VERTICAL.-

ART. Nº 19: SEMÀFOROS.-

ART. Nº 20: VEREDAS DE HORMIGON.-

ART. Nº 21: BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA

ART. Nº 22: RECUBRIMIENTO CON SUELO SELECCIONADO.-

ART. Nº 23: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENORES

ART. Nº 24: ENRIPIADO

ART. Nº 25: ILUMINACIÓN.-

ART. Nº 26: EXCAVACION E INSTALACION DE LINEAS SUBTERRANEAS.-

ART. Nº 27: INSTALACION DE COLUMNAS DE ILUMINACION CON ARTEFACTOS.-

ART. Nº 28: PUESTO DE MEDICION Y ENCENDIDO.-

ART. Nº 29: MONTAJE E INSTALACION DE SET.-.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

107

ART. Nº 30: FORESTACION PROTECTORA PAISAJISTA.-

ART. Nº 31: REFUGIO PARA PASAJEROS.-

ART. Nº 32: TRASLADO DE LÍNEAS AÉREAS.-

ART. Nº 33: PROTECCIÓN DE GASODUCTO.-

ART. Nº 34: LIMPIEZA DEL TERRENO Y DEMOLICIONES PARA PUENTES

ART. Nº 35: EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE PUENTES

ART. Nº 36: PILOTES EXCAVADOS DE Hº Aº

ART. Nº 37: HORMIGON TIPO H–8 PARA LIMPIEZA (PUENTES)

ART. Nº 38: HORMIGON H – 21 PARA ESTRUCTURAS DE PUENTES


ART. Nº 40: ACERO PARA HORMIGON EN BARRAS COLOCADO PARA PUENTES

ART. Nº 41: LOSAS Y PRELOSAS DE TABLERO COLOCADAS PARA PUENTES

ART. Nº 42: VIGAS PRINCIPALES DE Hº PRETENSADO PARA PUENTES

ART. Nº 43: PRELOSAS DE APROXIMACION PARA PUENTES

ART. Nº 44: GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA EN MALLAS PARA PUENTES

ART. Nº 45: RELLENO COMPACTADO PARA PUENTES

ART. Nº 46: JUNTAS DE CALZADA TIPO ASFALTICA PARA PUENTES

ART. Nº 47: DESAGUES DE CALZADA ACERO INOX PARA PUENTES

ART. Nº 48: APOYOS Y TOPES SÍSMICOS DE NEOPRENO PARA PUENTES

ART. Nº 49: DEFENSA VEHICULAR METALICA TIPO DPV

ART. Nº 50: BARANDA PEATONAL METALICA TIPO DPV

ART. Nº 51: PINTURA GENERAL DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON PARA PUENTES

ART. Nº 52: PRUEBAS DE CARGA

ART. Nº 53: ESTUDIOS DEFINITIVOS DE SUELOS Y FUNDACIONES PARA PUENTES

ART. Nº 54: DEMOLICION PARA PUENTES

ART. Nº 55: ESPECIFICACIONES ESPECIALES PARA PUENTES

ART. Nº 56: EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA CONFORMACIÓN DEL CANAL TAFI.

ART. Nº 57: HORMIGON H – 8 PARA LIMPIEZA (CANAL TAFI)

ART. Nº 58: HORMIGON H – 21 PARA ESTRUCTURAS DEL CANAL TAFI

ART. Nº 59: HORMIGON CIPLOPEO H – 13 PARA CANAL TAFI

ART. Nº 60: GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA EN MALLA METALICA PARA CANAL TAFI

ART. Nº 61: MEMBRANA DE GEOTEXTIL PARA CANAL TAFI

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

108

ART. Nº 62: REVESTIMIENTO DE GAVIONES CON HORMIGÓN CLASE H – 17 (ESPESOR PROMEDIO = 10 CM). PARA CANAL TAFI

ART. Nº 63: PIEDRAS DE DIAMETRO MAXIMO 0.50 m PARA CANAL TAFI

ART. Nº 64: ACERO PARA HORMIGON EN BARRAS COLOCADO PARA CANAL TAFI

ART. Nº 65: MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN DE OBRA

ART. Nº 66: LOCAL PARA INSPECCIÓN DE OBRAS Y LABORATORIOS

ART. Nº 67: MOVILIZACIÓN DE OBRA

ART. Nº 68: OPCIÓN DE COTIZACIÓN DE VARIANTE EN PUENTES

ART. Nº 69: ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

ART. Nº 1 - NORMAS TÉCNICAS.-

Todos los trabajos a ejecutar, así como su contralor en obra, se regirán por las normas insertas en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas del N.O.A., en adelante PUET del NOA. Sólo si alguna especificación no estuviera contemplada en éste, tendrá valor lo expuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas más Usuales de la D.N.V., última edición.

Toda innovación a introducir en los pliegos antes citados se indicará expresamente en las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

ART. Nº 2: LIMPIEZA DEL TERRENO

Las tareas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Sección I.C.1 "ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO", del PUET del NOA.

Este ítem comprende el desbosque, destronque, emparejamiento y limpieza del terreno, extracción de árboles, arbustos, demolición de obras varias, remoción de alambrados y materiales y demás trabajos necesarios para dejar perfectamente limpio el terreno, de todo elemento que no conforme el material de la base de asiento dentro del ancho de la misma y zonas de préstamo.

Los productos del desbosque, destronque, y limpieza del terreno son propiedad exclusiva del Contratista y deberán ser retirados de la zona de camino bajo su exclusiva responsabilidad. Los lugares de depósito del mencionado material deben ser aprobados por la inspección de obra.

Una vez realizadas las tareas ya especificadas, la empresa contratista deberá conservar la zona de caminos en forma permanente hasta la recepción definitiva de la obra.

Estos trabajos se medirán y certificarán mediante el ítem N°1 del rubro Camino, " LIMPIEZA DEL TERRENO", en Hm (hectómetro), siendo su precio la única y total compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.-

ART. Nº 3: DEMOLICIÓN DE CALZADA EXISTENTE –

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

109

La ejecución de los trabajos se regirán en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, Edición 1998.-

Este ítem comprende la demolición de la calzada existente en los lugares donde lo indican los planos.

En el precio está incluido el transporte del material producto de la demolición, así como su destino a cargo del contratista y a satisfacción de la Inspección de Obra.-

La Empresa deberá realizar todos los trámites que hagan falta ante las autoridades municipales o comunales a los efectos de coordinar el lugar de destino del producto de la limpieza. Por otra parte, una vez conseguido el permiso, el Contratista deberá comunicar a la Inspección mediante comprobante.

Este ítem se medirá y certificará mediante el Ítem Nº4 " DEMOLICIÓN DE CALZADA EXISTENTE ", por m2 (metro cuadrado), siendo su precio la única y total compensación por todas las tareas necesarias para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones y a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

ART. Nº 4: EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA

Las tareas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Sección I.A "EXCAVACIONES", del PUET del NOA.

Este trabajo se realizará en el ancho indicado en los planos de proyecto; consistirá en la excavación del manto vegetal en una profundidad de 0,30m, y todo lo necesario para llegar a cota de base de asiento del paquete estructural de la obra, y se ejecutará en forma posterior inmediata al ítem Nº 1. Asimismo, los trabajos de preparación de la subrasante se ejecutarán en una profundidad de 0.30m, sacándole o agregándole agua hasta que la humedad difiera como máximo un 2% de la humedad óptima; luego se compactará el suelo hasta una densidad igual al 100% del Proctor Estándar (T-99). Finalmente se nivelará según gálibo de proyecto.

Del material de excavación, aquel que fuera apto podrá ser utilizado en terraplenes y el sobrante será retirado de la obra y depositado donde el Inspector a su criterio lo considere conveniente.

Se incluye en el presente ítem la carga, transporte y colocación de los materiales en su lugar de depósito, cualquiera sea su ubicación.-

Este ítem se pagará y certificará mediante el Ítem Nº2 del rubro Camino, "EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA", y se medirá en m3 (metros cúbicos), siendo ésta la única compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada, y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 5: TERRAPLENES

Este artículo comprende los trabajos de colocación, distribución y compactación de suelos seleccionados para la formación de terraplenes.

Las tareas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Sección I.B “TERRAPLENAMIENTOS” del PUET del NOA.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

110

En este trabajo se podrán utilizar los materiales aptos provenientes de la excavación no clasificada. El suelo empleado no deberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos. Se realizará en el ancho de la obra básica hasta nivel de subrasante, la que deberá cumplir con lo establecido en el artículo anterior. Cuando para la ejecución de los terraplenes se disponga de distintas calidades de materiales, los 0.30m superiores deberán conformarse con los mejores materiales seleccionados.

También podrá utilizarse el material proveniente de la excavación del canal Tafí que discurre paralelo a la ruta.

En todos los casos en que la base de asiento del terraplén coincida con el fondo del actual canal Tafí, el terraplén se realizará exclusivamente con material granular, hasta alcanzar el metro de altura.

El Pedraplén estará compuesto de un 70% de grava y 30% de arena. El tamaño máximo será de 6”. En los últimos 10 cm superiores de esta capa, se incluirá, a modo de uniformar la superficie, ripio bruto fino. Para garantizar una compactación razonable, el equipo de compactación deberá hacer un mínimo de 9(nueve) pasadas.

Este ítem se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 3 del rubro Camino "TERRAPLENES CON COMPACTACIÓN ESPECIAL”, y sus Sub-ítems Nº 3a “CON SUELO DE EXCAVACION DE CANAL”; N° 3b “CON SUELO DE CANTERA”, y N° 3c “PEDRAPLEN”, en m3 (metros cúbicos), siendo ésta la única compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada, y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 6: SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Su ejecución se regirá en un todo de acuerdo a la Sección II.E “CONSTRUCCIONES CON ESTABILIZADO GRANULAR CON Y SIN CAL” del PUET del NOA.

Se construirá con una mezcla íntima de agregado pétreo, suelo, y agua en las proporciones adecuadas para cumplir con las exigencias de plasticidad y granulometría.

El TM del agregado pétreo será de 2". Se construirá en una capa con el espesor y el ancho indicado en los planos.

La granulometría del material granular estará dentro de los entornos fijados para sub-base estabilizada granular.

La densidad exigida será igual a la máxima obtenida en el Ensayo Próctor Modificado (AASHO T-180).-

El Valor Soporte Dinámico será igual o mayor a 40.

Se reemplazará la exigencia del índice de degradación por la correspondiente al Ensayo de Desgaste Los Ángeles, exigiendo para éste un valor menor de 30. El índice de Plasticidad IP será menor que 6.

No se exigirá la disposición de planta fija, ni de la distribuidora, pudiendo realizarse la distribución del material con motoniveladora.

Este ítem se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 5 del rubro Camino, “SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULAR”, en m3 (metros cúbicos), siendo ésta la única compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada, y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

111

ART. Nº 7: BASE ESTABILIZADA GRANULAR

Su ejecución se regirá en un todo de acuerdo a la Sección II.E “CONSTRUCCIONES CON ESTABILIZADO GRANULAR CON Y SIN CAL” del PUET del NOA.

Se construirá con una mezcla íntima de agregado pétreo, suelo, y agua en las proporciones adecuadas para cumplir con las exigencias de plasticidad y granulometría.

El TM del agregado pétreo será de 1 1/2". Se construirá en una capa con el espesor y el ancho indicado en los planos.

La granulometría del material granular estará dentro de los entornos fijados para base estabilizada granular.

La densidad exigida será igual a la máxima obtenida en el Ensayo Próctor Modificado (AASHO T-180).-

El Valor Soporte Dinámico será igual o mayor a 80%.

Se reemplazará la exigencia del índice de degradación por la correspondiente al Ensayo de Desgaste Los Ángeles, exigiendo para éste un valor menor de 30. El índice de Plasticidad IP será menor que 6.

No se exigirá la disposición de planta fija, ni de la distribuidora, pudiendo realizarse la distribución del material con motoniveladora.

En este ítem se incluye además el riego de imprimación especificado en el artículo Nº 10 RIEGOS ASFÁLTICOS.

Este ítem se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 6 del rubro Camino, "BASE ESTABILIZADA GRANULAR", en m3 (metros cúbicos), siendo ésta la única compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada, y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 8: BANQUINA ESTABILIZADA GRANULAR.-

Se ejecutará con una mezcla homogénea de agregado pétreo, suelo y agua para cumplir con las exigencias de granulometría, plasticidad y estabilidad indicadas en el P. U. E. T. del NOA en la Sección II.E “CONSTRUCCIONES CON ESTABILIZADO GRANULAR CON Y SIN CAL”.

El TM del agregado pétreo será de 2". Se construirá en una capa con el espesor y el el ancho indicado en los planos.

El Valor Soporte Dinámico será igual o mayor a 40%.

Este ítem se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 7 del rubro Camino, "BANQUINA ESTABILIZADA GRANULAR" en m3 (metros cúbicos), siendo su precio la única y total compensación por todas las tareas necesarias para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones y a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

En el precio del ítem está contemplado el transporte de todos los materiales desde su lugar de origen hasta su posición definitiva en el camino, y no se exigirá la disposición de planta fija ni de la distribuidora, pudiendo realizar la distribución del material con motoniveladora.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

112

ART. Nº 9: BASE NEGRA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE- e = 5 cm

Los trabajos consisten en la construcción de una base negra de concreto asfáltico en caliente de 5,00 cm de espesor y el ancho que indican los planos del proyecto.

Todas las exigencias para el presente artículo están establecidas en la Sección III. D “CONSTRUCCIONES CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE” del PUET del NOA, y en las presentes especificaciones.

Previo a la construcción de la base negra se realizará, luego de finalizados los trabajos contemplados en el Art. Nº 6, un riego de liga sobre la superficie a cubrir, que se ajustará de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 10 “RIEGOS ASFÁLTICOS” de las presentes especificaciones.

La base negra estará constituida por una mezcla elaborada con áridos zarandeados y triturados, cemento asfáltico y filler mineral preparado en planta y en caliente.

Se utilizará el concreto asfáltico denso en caliente tipo CAC D20 en un todo de acuerdo con las exigencias vertidas en las especificaciones de la Comisión permanente del Asfalto, Subcomisión Redacción de Especificaciones, Versión 01 año 2006, las cuales se anexan.

La Empresa Contratista en la fecha del Acta de Replanteo deberá presentar la fórmula de obra, y remitirá los áridos y asfaltos que serán empleados para que el Laboratorio Central de la Dirección Provincial de Vialidad verifique las calidades consignadas en la presentación, incluyendo la Estabilidad y la Fluencia de la mezcla.-

El espesor mínimo de la BASE NEGRA será de 5 cm.. La capa, por lo tanto, se adaptará y corregirá la forma del galibo existente, debiendo el Contratista contar con el equipo adecuado a los efectos de garantizar la precisión de este espesor.-

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 8 del rubro Camino, “BASE NEGRA e=0.05m”, en m2 (metro cuadrado), siendo su precio la única y total compensación por todas las tareas necesarias para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones y a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

ART. Nº 10: CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO e = 5 cm

Todas las exigencias para el presente artículo están establecidas en la Sección III.D “CONSTRUCCIONES CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE” del PUET del NOA, y en las presentes especificaciones.

Los trabajos consisten en la construcción de una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5,00 cm de espesor en todo el tramo que indican los planos.

También se incluye el sobreancho a realizar en la calzada existente de 70cm de ancho y 4 cm de espesor mínimo en los lugares indicados en los planos.-

Previo a la construcción de la carpeta asfáltica se realizará, luego de finalizados los trabajos contemplados en el Art. Nº 9, un riego de liga sobre la superficie a cubrir, que se ajustará de acuerdo a lo establecido en el artículo Nº 11 “RIEGOS ASFÁLTICOS” de las presentes especificaciones.

También incluye el presente artículo la carpeta de desgaste a colocar en los puentes sobre el Arroyo Tafí en la Progresiva 5198.63. En este caso el riego de liga se aplicará en toda la superficie de la losa del puente.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

113

Se utilizará el concreto asfáltico denso en caliente tipo CAC D20 en un todo de acuerdo con las exigencias vertidas en las especificaciones de la Comisión permanente del Asfalto, Subcomisión Redacción de Especificaciones, Versión 01 año 2006, las cuales se anexan.

La Empresa Contratista en la fecha del Acta de Replanteo deberá presentar la fórmula de obra, y remitirá los áridos y asfaltos que serán empleados para que el Laboratorio Central de la Dirección Provincial de Vialidad verifique las calidades consignadas en la presentación, incluyendo la Estabilidad y la Fluencia de la mezcla.-

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 9 del rubro Camino, "CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO e= 0.05m" e ítem nº 19 del rubro Puente “IMPERMEABILIZACION Y CARPETA DE DESGASTE” en m2 (metros cuadrados), siendo su precio la única y total compensación por todas las tareas necesarias para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones y a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

ART. Nº 11: RIEGOS ASFÁLTICOS

Los trabajos consisten en la aplicación de riegos de material bituminoso, tanto de imprimación como de liga.

Se regirá por la Sección III A – “EJECUCIÓN DE RIEGO BITUMINOSO” del PUET del NOA.

Para riego de imprimación se utilizara emulsión asfáltica tipo CL Emulsión asfáltica catiónica de imprimación. IRAM 6691-2001. En tanto que el riego de liga será dado con emulsión asfáltica tipo CRR-O Emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida. IRAM 6691-2001.

Los trabajos no recibirán pago directo, estando la totalidad de su valor incluido en el precio de la base estabilizada granular, para el caso de riego de imprimación, en la base negra y en la carpeta asfáltica, para el riego de liga.-

ART.: 12: BACHEO

En el tramo destinado a reforzar el pavimento existente, previo a la ejecución de la Base Negra, se procederá a la reparación de la superficie de rodamiento, mediante el bacheo con mezcla asfáltica en caliente en las zonas donde lo indique la Inspección. (Baches abiertos existentes, zonas con fisuración tipo piel de cocodrilo marcada y/o pérdida de material superficial, etc)

Si para sanear la superficie se debe excavar una profundidad mayor que el espesor de la capa asfáltica, la Empresa deberá reponer el material con base estabilizada granular en el espesor que sea necesario con la adición de 3% de cemento en peso. La superficie a bachear será preparada de manera que su fondo quede firme, uniforme y sin material suelto. Se recortarán convenientemente los bordes de manera que queden rectos y verticales. El espesor mínimo de bacheo será de 5 cm.

El producto de la Limpieza del bache, deberá ser retirado de la obra por el Contratista sin recibir pago adicional alguno.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

114

Una vez preparada la superficie a bachear se efectuará un riego de imprimación según el artículo correspondiente, de estas especificaciones. Posteriormente se ejecutará un riego de liga de acuerdo al mismo artículo. Seguidamente se procederá a rellenar el bache con mezcla asfáltica en caliente, la que será acomodada y distribuida con rastrillo hasta alcanzar un nivel algo superior al de la calzada para luego compactar con rodillo.

La mezcla bituminosa utilizada en el bacheo estará constituida por una mezcla de material granular y cemento asfáltico. Tendrá la misma composición y las mismas exigencias que la mezcla para Base Negra, de acuerdo al Capítulo D. “Imprimación, Tratamientos Superficiales, Bases, Carpetas y Bacheos Bituminosos” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. – Edición 1998 . y a las especificaciones de la Comisión Permanente del Asfalto, Subcomisión Redacción de Especificaciones, Versión 01 año 2006, las cuales se anexan.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 10 del rubro Camino, "BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA " por m2 (metro cuadrado). Su precio unitario será la única y total compensación por todas las operaciones necesarias para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 13: TRATAMIENTO BITUMINOSO TIPO DOBLE.-

El tratamiento será de 2,50 m de ancho y se realizará en los sectores que indican los planos de proyecto.

Las tareas se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Sección III.C "EJECUCIÓN DE TRATAMIENTO BITUMINOSO TIPO SIMPLE, DOBLE, TRIPLE Y SELLADO", del PUET del NOA.

Se utilizará solamente emulsión asfáltica del tipo catiónica según IRAM 6691-2001.

Para el agregado pétreo el desgaste de Los Angeles deberá ser menor del 35% y el factor de cubicidad de 0.50.

No se permitirá realizar riego cuando la temperatura sea menor de 15ºC. Las temperaturas que aquí se hacen referencia son las del aire a la sombra. No se permitirá la distribución del material bituminoso o mezcla sobre superficies cubiertas por las heladas.

Este ítem se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 11 del rubro Camino "TRATAMIENTO BITUMINOSO TIPO DOBLE", en m2 (metros cuadrados), siendo ésta la única compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada, y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ART Nº 14: PAVIMENTO DE HORMIGÓN

La ejecución de la calzada de hormigón en las condiciones, dimensiones y cotas indicadas en planos, deberá satisfacer las exigencias establecidas en la Sección IV.C del PUET del NOA y las complementarias que aquí se establecen.

Si algún elemento no estuviera especificado según lo expuesto anteriormente, se regirá por las exigencias establecidas en la Sección A.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas mas Usuales para la Construcción de Obras Básicas y Caminos de la D.N.V Edición 1998.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

115

La formula de obra deberá cumplir con los requisitos de trabajabilidad, resistencia y durabilidad requeridos:

Resistencia característica: 250 kg/cm2

Contenido mínimo de cemento: 300 kg/m3

Los límites granulométricos del árido fino y grueso se obtendrán de las Normas IRAM 1505 y 1627 respectivamente

El asentamiento medido en cono de Abrams estará entre 3 y 7 cm.

Se cambiará el material de relleno de juntas establecido en la Sección IV.C 2.6 por material asfáltico con C:A: 50-60 con un porcentaje de polímeros del 4% o con asfalto plástico Nº 1 para el sellado de juntas.

Las probetas se moldearán y ensayarán según las Normas IRAM 1524 y 1546.

Para la elaboración del hormigón se utilizará planta fija, que permita medir en peso los agregados pétreos grueso y fino y el cemento, mientras que el agua y los aditivos líquidos pueden ser medidos en volumen, mediante dispositivos automáticos, todos ellos de precisión suficiente.

Además para evitar el agrietamiento como consecuencia de la contracción por secado, se curarán las losas por lo menos durante 7 días.

La temperatura límite en 35ºC establecida en IV.C.5.10 se modificará de acuerdo a lo siguiente:

Cuando la temperatura del aire ambiente a la sombra alcance los 25ºC en ascenso, se tomará la temperatura del hormigón a intervalos de una hora.

Cuando la temperatura del aire ambiente alcance los 30ºC, se procederá a rociar y a humedecer la superficie de apoyo de las losas con agua a la menor temperatura posible. Las tareas de distribución y terminación deberán realizarse lo más rápido posible y el curado se debe iniciar tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que las superficies expuestas no resulten afectadas por el curado adoptado.

Cuando la temperatura del hormigón inmediatamente después de mezclado llegue a los 30ºC se adoptarán medidas de inmediato para enfriar el agua de mezclado y el árido grueso, de modo que la temperatura del hormigón sea menor que 30ºC. En caso contrario, se suspenderán inmediatamente las tareas de colocación.

En el apartado IV.C.6.3 se agrega que se podrá utilizar un pastón que no cumpla con las exigencias de asentamiento siempre y cuando no supere los 8 cm. Este pastón será aceptado si además de cumplir con las exigencias de resistencia, las losas con él construidas no presenten fisuras y las deformaciones con carácter permanente sean inferiores al 10% del espesor teórico.

En el apartado IV.C.6.8 se agrega que ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior al 80% de la resistencia característica indicada de 250 kg/cm2.

Las diferentes juntas que se utilizarán en la construcción de la losa deberán respetar la distribución y características establecidas en los planos.

La Inspección podrá desaprobar el sistema adoptado por la Contratista para la fijación de las barras de unión, pasadores y toda otra armadura prevista en el proyecto si a su juicio no garantizaran la estabilidad y posición de los elementos antes mencionados durante el hormigonado.

Se medirá en m2 (metro cuadrado), desde los bordes externos de cordón, incluyendo a los mismos, y se certificará mediante el Ítem N° 12 del rubro Camino “PAVIMENTO DE

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

116

HORMIGON e=0.19m”, y su precio unitario será compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo según estas especificaciones y a entera satisfacción de la inspección de obra.

ART. Nº 15: CORDÓN CUNETA

Este ítem contempla la construcción de Cordón Cuneta, de hormigón armado en todo de acuerdo a su forma, dimensiones y ubicación según lo indicado en los planos de proyecto.

El hormigón colocado en los cordones se acondicionará adecuadamente de modo que resulte una estructura densa, sin vacíos.

Deberá cumplir con las condiciones de calidad según lo establecido en la Sección IV.C “CONSTRUCCIÓN DE CALZADAS” del PUET del NOA. Si algún elemento no estuviera especificado según lo expuesto anteriormente, se regirá por las exigencias establecidas en la Sección A.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas mas Usuales para la Construcción de Obras Básicas y Caminos de la D.N.V Edición 1998.

Los límites granulométricos del árido fino y grueso se obtendrán de las Normas IRAM 1505 y 1627 respectivamente. La formula de obra deberá cumplir con los requisitos de trabajabilidad, resistencia y durabilidad requeridos:


Contenido mínimo de cemento: 300 kg/m3

El asentamiento medido en cono de Abrams estará entre 3 y 7.

Se cambiará el material de relleno de juntas establecido en la Sección IV.C 2.6) por material asfáltico con CA 50-60 con un porcentaje de polímeros del 4% o con asfalto plástico Nº 1 para el sellado de juntas.

En el apartado IV. C. 5.6 se agrega que la Inspección podrá desaprobar el sistema adoptado por la Contratista para la fijación de las barras de unión, pasadores y toda otra armadura prevista en el proyecto si a su juicio no garantizaran la estabilidad y posición de los elementos antes mencionados durante el hormigonado.-

En el apartado IV.C. 5.9 se agrega que la Inspección podrá pedir el moldeo de probetas en la cantidad que a su juicio sea necesaria y con la frecuencia que crea conveniente para verificar que el curado de la obra sea el adecuado. Las probetas se moldearán y ensayarán según la Normas IRAM 1524 y 1546.-

Estas probetas se mantendrán junto al camino y tendrán idéntico curado que el hormigón del Cordón Cuneta. Para poder comparar con el hormigón curado en el laboratorio se deben moldear con el hormigón del mismo pastón, probetas que serán curadas en condiciones normales de temperatura y humedad (IRAM 1534 y 1546). Si la resistencia promedio a la compresión de las probetas con curado idéntico al que se realizó en obra es inferior al 85 % de la resistencia promedio de las probetas que tuvieran un curado normalizado, el contratista deberá mejorar inmediatamente las condiciones de curado de las losas.-

Además para evitar el agrietamiento como consecuencia de la contracción por secado se curarán las losas por lo menos durante 7 días.-

La temperatura límite en 35 ° C. establecida en IV.C. 5.10 se modificará de acuerdo a lo siguiente:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

117

Cuando la temperatura del aire ambiente a al sombra alcance los 25 ° C. en ascenso, se tomará la temperatura del hormigón a intervalos de una hora.-

Cuando la temperatura del aire ambiente alcance los 30 ° C. se procederá a rociar y a humedecer la superficie de apoyo de las losas con agua a la menor temperatura posible. Las tareas de distribución y terminación deberán realizarse lo más rápido posible y el curado se debe iniciar tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que las superficies expuestas no resulten afectadas por el curado adoptado.-

Cuando la temperatura del hormigón inmediatamente después de mezclado llegue a los 30° C. se adoptarán medidas inmediatas para enfriar el agua de mezclado y el árido grueso, de modo que la temperatura del hormigón sea menor que 30° C. En caso contrario, se suspenderán inmediatamente las tareas de colocación.-

En el Apartado IV.C. 5.15 se reemplazará “De la misma manera la Inspección ordenará el sellado de la fisuras que se observen en losas con el mismo tipo de mortero” por lo siguiente: “La Inspección ordenará la demolición y el reemplazo de las losas o cordones fisurados, tareas éstas realizadas por la contratista sin recibir pago alguno por las mismas cuando las fisuras involucren todo el ancho a lo largo de la losa”.-

En el apartado IV.C. 6.3 se agrega que la contratista podrá solicitar la utilización de un pastón que no cumpla con exigencias de asentamiento siempre y cuando no supere los 8 cm.. Ese pastón será aprobado se además de cumplir con las exigencias de resistencia, las losas con él construidas no presenten fisuras y las deformaciones con carácter permanente sean inferiores al 10 % del espesor teórico.-

En el apartado IV.C. 6.8 se agrega que ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior al 80 % de la resistencia característica indicada de 250 Kg./cm2.-

La medición de la rugosidad del pavimento con el rugosímetro y con la metodología de la D.N.V. deberá realizarla el Contratista y no la D.P.V. como está indicado en el apartado IV.C. 6.10.-

La Inspección ordenará los trabajos en horas de la tarde si fuese necesario.

Este ítem se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 13 del rubro Camino, "CORDON CUNETA", en m (metro lineal), siendo éste la única compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada, y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 16: CALZADA DE HORMIGÓN PARA CICLOVÍA.

La ejecución de la calzada de hormigón para la ciclovía que discurre paralela a la ruta, en las condiciones, dimensiones y cotas indicadas en planos, deberá satisfacer las exigencias establecidas en la Sección IV.C del PUET del NOA y las complementarias que aquí se establecen.

Si algún elemento no estuviera especificado según lo expuesto anteriormente, se regirá por las exigencias establecidas en la Sección A.I. del Pliego de Especificaciones Técnicas mas Usuales para la Construcción de Obras Básicas y Caminos de la D.N.V Edición 1998.

La formula de obra deberá cumplir con los requisitos de trabajabilidad, resistencia y durabilidad requeridos:


DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

118

Contenido mínimo de cemento: 350kg/m3

Los límites granulométricos del árido fino y grueso se obtendrán de las Normas IRAM 1505 y 1627 respectivamente

El asentamiento medido en cono de Abrams estará entre 3 y 7 cm.

Se cambiará el material de relleno de juntas establecido en la Sección IV.C 2.6 por material asfáltico con C:A: 50-60 con un porcentaje de polímeros del 4% o con asfalto plástico Nº 1 para el sellado de juntas.

Las probetas se moldearán y ensayarán según las Normas IRAM 1524 y 1546.

Para la elaboración del hormigón se utilizará planta fija, que permita medir en peso los agregados pétreos grueso y fino y el cemento, mientras que el agua y los aditivos líquidos pueden ser medidos en volumen, mediante dispositivos automáticos, todos ellos de precisión suficiente.

Además para evitar el agrietamiento como consecuencia de la contracción por secado, se curarán las losas por lo menos durante 7 días.

La temperatura límite en 35ºC establecida en IV.C.5.10 se modificará de acuerdo a lo siguiente:

Cuando la temperatura del aire ambiente a la sombra alcance los 25ºC en ascenso, se tomará la temperatura del hormigón a intervalos de una hora.

Cuando la temperatura del aire ambiente alcance los 30ºC, se procederá a rociar y a humedecer la superficie de apoyo de las losas con agua a la menor temperatura posible. Las tareas de distribución y terminación deberán realizarse lo más rápido posible y el curado se debe iniciar tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como para que las superficies expuestas no resulten afectadas por el curado adoptado.

Cuando la temperatura del hormigón inmediatamente después de mezclado llegue a los 30ºC se adoptarán medidas de inmediato para enfriar el agua de mezclado y el árido grueso, de modo que la temperatura del hormigón sea menor que 30ºC. En caso contrario, se suspenderán inmediatamente las tareas de colocación.

En el apartado IV.C.6.3 se agrega que se podrá utilizar un pastón que no cumpla con las exigencias de asentamiento siempre y cuando no supere los 8 cm. Este pastón será aceptado si además de cumplir con las exigencias de resistencia, las losas con él construidas no presenten fisuras y las deformaciones con carácter permanente sean inferiores al 10% del espesor teórico.

En el apartado IV.C.6.8 se agrega que ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior al 80% de la resistencia característica indicada de 250 kg/cm2.

Las diferentes juntas que se utilizarán en la construcción de la losa deberán respetar la distribución y características establecidas en los planos.

La Inspección podrá desaprobar el sistema adoptado por la Contratista para la fijación de las barras de unión, pasadores y toda otra armadura prevista en el proyecto si a su juicio no garantizaran la estabilidad y posición de los elementos antes mencionados durante el hormigonado.

Se medirá en m2 (metro cuadrado), desde los bordes externos y se certificará mediante el Ítem N° 14 del rubro Camino “CALZADA DE HORMIGON PARA CICLOVÍA”, y su precio unitario será compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo según estas especificaciones y a entera satisfacción de la inspección de obra.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

119

ART. Nº 17: DEMARCACIÓN HORIZONTAL

1. DESCRIPCIÓN:

El presente ítem se refiere a la demarcación horizontal a realizarse en la obra. Incluye las líneas demarcatorias de eje y borde de calzada, cebrado de narices de isletas, sendas peatonales, y líneas de paradas.

2. NORMAS GENERALES:

Las marcas viales o demarcación horizontal son las señales de tránsito demarcadas sobre la calzada con el fin de regular, transmitir órdenes, advertir determinadas circunstancias, encauzar la circulación o indicar zonas prohibidas. El material debe ser antideslizante, resistente y de un espesor no mayor a cinco milímetros (5 mm).

Las demarcaciones serán uniformes en diseño, posición y aplicación, a fin de que puedan ser reconocidas y entendidas instantáneamente por los usuarios de la vía.

Las demarcaciones de pavimento serán de color blanco o amarillo.

Dadas las características de la presente obra, toda la demarcación debe ser reflectiva.

El tipo y características de la demarcación horizontal a colocar responderán a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales –- Normas de Señalización de la D.P.V., o en su defecto las indicadas en el Anexo L del artículo 22 de la Ley Nacional Nº 24449.

La siguiente tabla resume los diferentes tipos y características de la demarcación horizontal a aplicar sobre las calzadas proyectadas

Los tipos de líneas a colocar como así también las características de las mismas se encuentran especificados en el plano de Señalización.

2. APLICADO POR PULVERIZACIÓN. Especificaciones técnicas de equipos, materiales, etc. para el material termoplástico aplicado por pulverización mediante proyección neumática. 2.1.-ALCANCE: La presente especificación comprende las características generales que deberán reunir las líneas demarcatorias de carriles y bordes de calzada en sendas para ciclistas. 2.2.-CARACTERISTICAS GENERALES: La señalización se ejecutará según se indica en esta especificación técnica Particular, y / o lo dispuesto por la Inspección, previa aprobación de la Dirección Provincial de Vialidad. 2.3.-CARACTERISTICAS TECNICAS: 2.3.1.Materiales

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

120

a) Reflectantes: Termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adición de esferas de vidrio transparente.

b) Imprimación: Se utilizará material adecuado que asegure la perfecta adherencia entre el pavimento y el termoplástico y cuyo tiempo de secado al tacto ocurra en un plazo no mayor de 30 minutos.

c) Esferas de vidrio: Serán de vidrio transparente con un porcentaje mínimo del 70 % de esferas perfectas en su forma y transparencia, su granulometría estará comprendida entre tamices N° 20 al N° 140. 2.3.2.Aplicación:

La superficie sobre la cual se efectuará el pintado deberá limpiarse prolijamente a los efectos de eliminar toda materia extraña que pueda impedir la liga perfecta, como restos de demarcaciones anteriores, polvo, arena, humedad, etc. La limpieza se efectuará mediante raspado si fuera necesario y posteriormente cepillado y soplado con equipo mecánico.

a) Riego del material de imprimación: Se efectuará inmediatamente después de la limpieza, un riego de imprimación, se

empleará imprimador de las características indicadas en el punto 3.1.b.), que permita aplicar el termoplástico reflectante inmediatamente después de alcanzadas las condiciones adecuadas, (secado y limpieza).

La franja de imprimación tendrá un mayor ancho de cinco centímetros (5 cm.) que la del termoplástico, excedente que quedara repartido en ambos lados por partes iguales. b) Aplicación del material termoplástico reflectante: (*)

Se aplicará en caliente, a la temperatura y presión adecuada para lograr su pulverización (por sistema neumático) con el fin de obtener buena uniformidad en la distribución y las dimensiones (espesor y ancho de las franjas), que se indiquen en los pliegos. El riego del material se efectuará únicamente sobre pavimentos previamente imprimados con el material que se determine más adecuado. El ancho de las franjas no presentará variaciones superiores al 5 % en más o menos y si las hubiera dentro del porcentaje indicado, éstas no se manifestarán en forma de escalones que sean apreciables a simple vista. Cuando se pinten dobles franjas en el eje de la calzada las mismas mantendrán el paralelismo, admitiéndose desplazamientos que no excedan 0,01 m cada 100 m, la variación del paralelismo dentro de los límites indicados no será brusca con el fin de que no se note a simple vista.

El paralelismo entre las líneas centrales y de borde de calzada o demarcatorias de carriles, no tendrá diferencias en más o menos, superiores al 5 % del semiancho de la calzada, por Km.

En virtud de las variaciones que suelen producirse en los anchos de los pavimentos, previo a la determinación de cada uno de los carriles, se efectuaran mediciones con la suficiente frecuencia para fijar la medida más conveniente, a fin de evitar cambios de alineación considerables, o la posibilidad que las líneas laterales, queden muy al borde de la calzada.

Entre el borde exterior de la línea lateral y el borde del pavimento, la distancia promedio deberá ser de 0,10 m, no resultando nunca inferior a 0,05 m.

El espesor de las franjas será de 1,5 mm. no resultando inferior a 1,3 mm. ni superior a 2,5 mm.

El espesor de 1,3 mm se aceptará como excepción y siempre y cuando no afecte más de un 5 % de la superficie demarcada.

La franja no presentará ondulaciones ni cualquier otra anormalidad proveniente de la aplicación del material.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

121

(*) En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la temperatura del pavimento sea menor a 5° C y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, humedad, niebla, heladas, polvaredas, etc.)

c) Distribución de esferas de vidrio: Se distribuirán sobre el material termoplástico inmediatamente después de aplicado y

antes de su endurecimiento, a los efectos de lograr la adherencia en aquel. La aplicación de las esferas se hará a presión proyectándolas directamente sobre la

franja pintada, mediante un sistema que permita como mínimo retener el 90 % de las esferas arrojadas. 2.3.3.Maquinarias

Los trabajos precedentemente descriptos, se efectuarán mediante el uso de máquinas especialmente construidas para esos fines, las cuales serán auto propulsadas y las mismas responderán como mínimo a las siguientes características:

a) Barredora: Estará constituida por cepillo mecánico rotativo de levante automático y dispositivo para regular la presión del mismo sobre el pavimento y deberá tener un ancho mínimo de 0,50 m.

Además dispondrá de sistema de soplado de acción posterior al cepillo de un caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada.

b) Distribuidor de imprimación: El dispositivo de riego tendrá boquillas de funcionamiento a presión neumática hidráulica que permita mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de la cantidad de material regado y estará incluido en el regador de pintura.

c) Regador de pintura y esferas reflectantes: Será automotriz, estarán reunidos en él todos los mecanismos operativos, como compresor de aire, depósito presurizado de imprimador y de material termoplástico, tuberías, boquillas de riego, tanque y boquillas para el sembrado de micro esferas a presión, etc.

La unidad será apta para pintar franjas amarillas simples o dobles en forma simultánea, y/o blancas de trazos continuos o alternados, dispondrá de conjuntos de boquillas de riego adecuadas a tales efectos. Las boquillas de riego del material de imprimación y el termoplástico reflectante, pulverizaran los mismos mediante la adición de aire comprimido y la boquilla de distribución de las esferas de vidrio, también funcionará mediante aire comprimido, para proyectar las mismas con energía sobre el material termoplástico con el fin de lograr su máxima adherencia sobre aquel.

El equipo deberá poder aplicar líneas de borde y eje simultáneamente y los conjuntos de boquillas serán ajustables, para que cuando se pinten franjas, en ambos lados, se pueda ajustar el ancho de separación de las mismas. 2.3.4. Calidad de los materiales: Los materiales intervinientes en los trabajos descriptos, responderán a las siguientes condiciones:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

122

Materiales y Requisitos Unidad Mínimo Máximo

a) Ligante % 18 35

b) Dióxido de titanio (*) % 10 --

c) Granulometría del material libre de ligante

Pasa tamiz N° 16 (IRAM 1200 )



%

%

%

100

40

15

--

70

55

d) Deslizamiento a 60°C % -- 10

e) Absorción del agua

Además luego de 96 hs de inmersión, no presentará ampollado y/o agrietamiento.

%

--

0.5

f) Densidad gr/cm3 1.6 2.1

g) Estabilidad térmica

No se observará desprendimiento de humos agresivos ni cambios acentuados de color.

Punto de ablandamiento

--

°C

--

65

--

130

h) Color y aspecto

Será de color similar al de la muestra tipo de la D.N.V.

--

--

--


i) Adherencia

No se producirá desprendimiento al intentar separar el material termo plástico con espátula ya sea en obra o en probetas de H° o asfalto con material blanco o amarillo.

--

--

--

j) Resistencia a la baja temperatura

A-5°C durante 24 hs, no se observará agrietamientos de la superficie.

--

--

--

k) Contenido de esferas de vidrio % 20 30

l) Refracción A (a 25 °C) -- 1.5 --

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

123

m)Granulometría de las esferas para incorporar



Pasa tamiz N° 140(IRAM 105 )

%

%

%

100

95

--

--

100

10

n) Esferas perfectas

(redondas e incoloras)

%

70

--

2.3.5. Esferas de vidrio:

(de agregado posterior al pintado)


a) Índice de refracción

(a 25°C)

--

1.5

--

b) Granulometría




%

%

%

100

90

0

--

100

10

c) Esferas perfectas

Cantidad a distribuir

%

gr/m2

70

500

--

--

(*) Este requisito se exigirá únicamente para el termoplástico color blanco para

determinar la calidad y las condiciones descriptas de los materiales detallados. Antes de iniciar los trabajos Personal Técnico de la Inspección procederá a retirar del

lugar indicado por el Contratista las muestras de los citados materiales. La Inspección, en un plazo máximo de treinta (30) días corridos, contados a partir de

la entrega de las muestras en el laboratorio, efectuará los ensayos y autorizará en esa oportunidad la iniciación de las obras.

2.4. EJECUCIÓN DE OBRAS. 2.4.1. Replanteo:

En el replanteo del señalamiento horizontal se indicará, con pintura al agua el principio y el fin de las zonas a demarcar con material termoplástico reflectante, dejándose claramente establecido las partes a señalizar con doble línea amarilla, la prohibición de sobrepaso, la interrupción de borde, y los cruces ferroviarios, cuando corresponde, debiéndose en todos los casos adoptar las medidas necesarias, que, a tal fin indique la Inspección.

Asimismo el premarcado que se realiza como guía para los equipos de demarcación deberá efectuarse con pintura al agua, en forma poco perceptible para el usuario, y deberá desaparecer a la brevedad con el fin de no confundir a los conductores.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

124

2.4.2. E1 Contratista presentara el plan de trabajo correspondiente, debiéndose atener al mismo para la ejecución de las obras.

Si por algún motivo ajeno al Contratista este no pudiera cumplir con el plan antes mencionado, deberá presentar un nuevo plan sujeto a la aprobación de la Inspección.

2.4.3. Previo a la Recepción Provisional de los trabajos, toda sección que no cumpla con los requisitos constructivos exigidos en este pliego de especificaciones será rechazada, debiendo la misma ser nuevamente demarcada por cuenta exclusiva del Contratista.

2.5.- EQUIPO MININO PARA LA EJECUCIÓN DE TAREAS DE DEMARCACIÓN HORIZONTAL.

a) - 1 Equipo fusor del material termoplástico. b) - 1 Equipo aplicador del imprimado, del material termoplástico y sembrado de

esferas. c) - 1 Equipo barredor y soplador. Sin la presencia de este equipo mínimo en el lugar de la obra no se permitirá la

realización de los trabajos, los mismos se efectuaran cuando el equipo sea completado. Rendimiento de los equipos: El conjunto operativo compuesto por estos tres equipos deberá tener una capacidad

mínima de aplicación de 2000 m2 por jornada de 8 horas. NOTA: Los equipos a y b podrán indistintamente encontrarse montados en una sola

unidad motriz en forma conjunta, o bien en forma individual y en unidades separadas.

3. APLICADO POR EXTRUSION. La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir

la demarcación de líneas canalizadoras en narices de empalme o isletas, sendas peatonales, líneas de detención y cruces ferroviarios.

3.1- CARACTERÍSTICAS GENERALES:

La señalización se ejecutará según se indica en esta especificación técnica Particular, y / o lo dispuesto por la Inspección, previa aprobación de la Dirección Provincial de Vialidad.

3.2 - MATERIALES:

a) Reflectantes: termoplástico de aplicación en caliente, de color blanco o amarillo cromo, con adición de esferas de vidrio transparentes.

b) Imprimación: De acuerdo a lo especificado en el punto 4 de este Ítem. c) Esferas de Vidrio: De acuerdo al cuadro de materiales. d) Material termoplástico:

Materiales y Requisitos Unidad Mínimo Máximo Material Ligante % 18 24 Dióxido de titanio (*) % 10 -- Esferas de vidrio Contenido

%

20

30

Granulometría: Pasa tamiz N 20 (IRAM 840) Pasa tamiz N 30 (IRAM 420) Pasa tamiz N 80 (IRAM 177)

% % %

100 90 --

-- -- 10


DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

125

Índice de refracción – 25° C % 1.5 -- Esferas perfectas: (redondas e incoloras)

%

70

--

Granulometría del Material de ligante: Pasa tamiz N 16 (IRAM 1200) Pasa tamiz N 50 (IRAM 297) Pasa tamiz N 200(IRAM 74)

% % %

100 40 15

-- 70 55

Punto de ablandamiento °C 65 130 Deslizamiento por calentamiento a 60 °C % -- 10

reviamen de agua: Además, luego de 96 hs. De inmersión no presentara cuarteado y/o ampollado y/o agrietado

%

--

0.5

Densidad gr/cm3 1.9 2.5 Estabilidad Térmica: No se observaran desprendimientos de humos agresivos ni cambios acentuados de calor

--

--

--

Color y aspecto: Será de color similar al de la muestra tipo de la D.N.V.

--

--

--

Adherencia: No se producirá desprendimiento al intentar separar el material termoplástico con espátula y aplicado sobre probeta asfáltica si es de color blanco o sobre probeta de reviame reviamente imprimada si es de color amarillo.

Materiales y Requisitos Unidad Mínimo Máximo Resistencia a la baja temperatura: 5°C durante 24 hs. - No se observara cuarteado de la superficie

--

--

--

Esferas de vidrio a "sembrar": Índice de refracción 25°C

--

15

--

Granulometría: Pasa tamiz N 20 (IRAM 840) Pasa tamiz N 30 (IRAM 590) Pasa tamiz N 80 (IRAM 177)

% % %

100 90 --

-- 100 10

Esferas perfectas (redondas e incoloras) Cantidad a "sembrar"

% gr/m2

70 500

-- --

(*) Este requisito se exigirá únicamente para el termoplástico de color blanco. Nota: La Inspección se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y

fundamentar la aceptación o rechazo del material termoplástico y/o esferas de vidrio a "sembrar" en base a los mismos ó a resultados de ensayos no provistos en estas especificaciones.

3.3 - EQUIPOS:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

126

3.3.1 - E1 Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para realizar la obra en el periodo establecido.

Cada equipo de aplicación, tendrá un rendimiento mínimo 1000 m2 en 8 horas de trabajo.

3.3.2 - Cada unidad operativa constará de:

a) Equipo para fusión del material, por calentamiento indirecto provisto de un agitador y con un indicador de temperatura.

b) Equipo mecánico necesario para limpieza, barrido y soplado del pavimento. c) Equipo propulsado mecánicamente con sistema de calentamiento indirecto para la

aplicación del material termoplástico, provisto de agitador mecánico y sembrador de esferillas de vidrio. Este equipo tendrá un indicador de temperatura de la masa termoplástica.

3.4 - EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 3.4.1 - El replanteo de la señalización horizontal se indicará con pintura al agua, desde el principio hasta el fin de las obras a demarcar. 3.4.2 - La superficie sobre la cual se efectuará la demarcación, será cepillada, soplada y secada a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la imprimación. La Inspección controlara que este trabajo se ejecute en forma prolija, no autorizando la colocación del material termoplástico en las zonas preparadas que considere deficiente, para la ejecución de estos trabajos será obligatorio el uso de equipos mecánicos. 3.4.3 - En ningún caso se deberá aplicar el material termoplástico, cuando la temperatura del pavimento sea menor de 5° C y cuando las condiciones climáticas sean adversas (lluvias, humedad, nieblas, heladas, polvaredas, etc.) 3.4.4 - El material termoplástico será calentado en la caldera, por vía indirecta y agitado en forma mecánica a fin de lograr homogeneización y se calentara a la temperatura de aplicación adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme, de un espesor mínimo de 3 mm. La Inspección controlará la temperatura para evitar el recalentamiento que provoque alteraciones en el material admitiéndose una tolerancia de 10° C en mas con respecto a la temperatura estipulada por el fabricante. 3.4.5 - La descarga de aplicación se efectuará por intermedio de una zapata y la superficie a obtenerse deberá ser de ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad proveniente del material, sin alteraciones de color. 3.4.6 - Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al sembrado de esferas de vidrio a los efectos de obtener reflectancia inmediata. Esta operación deberá estar perfectamente sincronizada con la temperatura del material termoplástico que se aplica, de modo tal que las esferas no se sumerjan totalmente ni se distribuya tan superficialmente que haya mala retención. Además se deberá responder como mínimo a lo especificado de 500 gr por metro cuadrado, pero es obligación del Contratista incrementar esta cantidad si ello fuese necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada. 3.4.7 - Antes de verter las esferas de vidrio a la tolva del distribuidor la Inspección de la obra verificara que el envase en que están contenidas se encuentra herméticamente cerrado, de manera tal que al proceder a su apertura comprobará que las mismas estén secas y que no se presenten pegadas entre sí.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

127

3.4.8 - Durante la realización de los trabajos el Contratista señalizará debidamente la zona de trabajo, como mínimo según lo establecido en el punto 6.

4. - IMPRIMACION. 4.1 - DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consistirá en dar una aplicación previa de un imprimador sobre el pavimento con un sobreancho de 5 cm superior al establecido para la demarcación, en un todo de acuerdo con las órdenes que imparta la Inspección. Este sobreancho debe quedar repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada con material termoplástico reflectante.

La superficie a imprimar o a señalizar deberá ser cuidadosamente limpiada a fondo con barredora sopladora a cepillo y ventilador hasta quedar totalmente libre de sustancias extrañas y completamente secas, debiendo destacarse lo fundamental del correcto cumplimiento de esta tarea.

Después de estos trabajos preparatorios y procediendo con rapidez, antes que las superficies puedan volver a ensuciarse, se procederá a recubrirlas con el imprimador conveniente y uniformemente aplicado, de manera de obtener una óptima adherencia del material termoplástico sobre el pavimento.

No se autorizará la aplicación del imprimador cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5° C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan: (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.).

En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse a una limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón.

Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados por un mismo equipo provisto de los picos necesarios para hacerlo en forma simultánea y dado que no resulta posible apreciar la colocación del imprimador en forma directa, se lo medirá en el depósito del equipo, antes de comenzar el tramo y al finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada para la ejecución de ese ítem en cada riego.

Este tipo de comprobación, podrá hacerse, a criterio de la Inspección aun cuando la imprimación se efectúe en forma independiente a la aplicación del material termoplástico.

4.2 - MATERIALES:

La composición del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero deberá asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto)

Se utilizará material, cuyo tiempo de secado al tacto no sea mayor de 30 minutos y que permita la aplicación inmediata del termoplástico después de alcanzadas las condiciones adecuadas.

5. - ELEMENTOS DE MEDICION:

La empresa Contratista de Trabajos de Señalamiento Horizontal deberá proveer a la Inspección de los elementos que a continuación se detallan para efectuar comprobaciones de las cualidades y medidas de los materiales que se utilizan.

a) Termómetro graduado, con revestimiento metálico, capaz de determinar las temperaturas especificadas para la aplicación de los materiales.

b) Calibre para establecer espesores del material colocado, con apreciación de una décima de milímetro.

c) Planchas de aluminio, cincada o aluminizada, de 0,20 m. de ancho y 0,30 m. de largo, en aproximadamente 1 mm de espesor, en la cantidad que considere necesaria la Inspección de la obra y en relación con el volumen de obra.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

128

d) Elementos para medición de longitudes y curvas de trabajos efectuados, (Tipo odómetro o similar).

e) Rollos de cinta adhesiva, para controlar espesores.

6.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS. 6.1 - Antes de la aplicación del material termoplástico en cada uno de los extremos del tramo en construcción se colocaran carteles de las dimensiones y características indicadas en el Ítem correspondiente a “Colocación de letreros en la obra”, la leyenda de los mencionados letreros pueden variar según la índole del obstáculo o de los trabajos, lo que deberá estar previamente aprobado y autorizado por la Inspección de la obra. 6.2 - El balizamiento y señalamiento descriptos, así como de cualquier otro que a juicio de la Inspección de la Obra resulte necesario emplazar para la seguridad pública, no recibirá pago directo alguno y los gastos que ello origine se considerará comprendido en los precios de los Ítem de contrato. 6.3 - Lo especificado precedentemente se considera lo mínimo que el Contratista debe cumplir en el concepto de que se trata, pudiendo en consecuencia ser ampliado por el mismo con el empleo e instalación de otros elementos los cuales en todos los casos debe contar con la conformidad previa de la Inspección de la Obra. Además el cumplimiento de estas disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de su responsabilidad por accidentes o daños de las personas u otros bienes del Comitente o de terceros.

7 - PRUEBA DE SUFICIENCIA DE LOS EQUIPOS PARA DEMARCACION HORIZONTAL.

La Inspección se reserva el derecho de exigir antes de la adjudicación, y a posteriori de la preadjudicación, en un plazo máximo de 30 días corridos a partir de la fecha de preadjudicación, una prueba de suficiencia de los equipos a utilizar.

La misma consistirá en la demarcación de 300 m2, debiendo el oferente disponer los materiales necesarios y efectuarla sin cargo alguno.

En el transcurso de ella deberán cumplirse todos los requisitos exigidos en este pliego de Especificaciones Técnicas.

8 - MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Se medirá y certificará mediante el Item N° 15 del rubro Camino, “DEMARCACION HORIZONTAL” y sus subitems Nº 15a: “POR EXTRUCCION”, en m2 (metros cuadrados); Nº 15b: “POR PULVERIZACION”, en m2 (metros cuadrados); siendo su precio unitario única y total compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.-

El precio contractual de cada inciso incluirá, la adquisición, fletes, acarreos, acopio, carga y descarga, calentamiento, aplicación (por el método correspondiente al inciso en cuestión), provisión y regado de las esferas de vidrio, imprimación, movilización, despintado y toda otra operación ó gasto necesario para dejar la calzada demarcada en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Inspección, como así también los costos de conservación que incluyen la reposición del material deteriorado.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

129

ART. Nº 18: SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑALAMIENTO VERTICAL LATERAL: Consiste en la ejecución de todos los carteles previstos al costado del camino. Serán confeccionados sobre chapa negra de 3 mm de espesor, revestidas por láminas reflectivas y de alta reflectividad y sus correspondientes postes de apoyo según normas vigentes en la D.N.V. Las leyendas y progresivas donde deberán ubicarse los carteles, están indicados en las planillas de señales y planos correspondientes.

Incluye también la provisión y colocación de columnas de señalización de un brazo, que se colocarán en los lugares especificados en los planos correspondientes.

Si se retiran señales debido a la realización de obras en las banquinas, deberán recolocarse en perfectas condiciones y con la mayor brevedad. En todo momento el señalamiento debe mantenerse en forma completa, es decir, con todas las señales correspondientes y conservar su visibilidad diurna y su reflectancia durante la noche. Las señales deben estar limpias, libres de tierra, polvo, grasitud, etc., para lo cual se efectuará su limpieza en forma cuidadosa a fin de que no se produzcan deterioros en la superficie de la lámina reflectiva, no pudiendo usarse ningún tipo de abrasivos.

Las láminas para señales preventivas y restrictivas serán del tipo de alta reflectividad, mientras que las de información serán reflectivas.

El dorso de las placas y los postes de sostén deberán estar perfectamente pintados. Se pintará además la fecha de colocación de la señal al igual que la sigla de nuestra repartición.

Cuando por destrucción total o parcial de una estructura, ésta deba ser reemplazada, la nueva deberá ser en forma y diseño similar a las restantes ya emplazadas con el objeto de guardar el criterio estético de la vía. En lo que hace a la renovación de señales colocadas en las estructuras es de aplicación lo expresado sobre el particular en el punto de Señalamiento Vertical Lateral. Toda propuesta de mejoras o modificaciones deberá ser sometida a la aprobación de la Inspección, condición sin la cual no podrán implementarse dichos cambios.

Las dimensiones y formas de las señales a colocar en la obra se establecen en los planos correspondientes.

PESCANTES:

Las columnas de señalización aérea de un brazo (pescantes), serán construidas con caños metálicos, de una altura de 6,40 m y brazo de voladizo de 5 m, según el plano adjunto correspondiente. La totalidad de la columna se construirá con Caños SAE 1020 sin costura, cuyo diámetro y sección se especifican en el plano. La estructura para facilitar su montaje constará de 2 (dos) tramos que permitan ensamblarse, con bridas vinculadas entre si por 8 (ocho) bulones. Como la estructura se montará en una base de HºAº, y su vinculación se efectuará a través de pernos de acero roscado, su parte inferior será terminada con una plancha de acero normal al eje de la columna y 4(cuatro) refuerzos a escuadras soldados al caño y a la plancha. Toda la estructura tendrá un tratamiento anticorrosivo consistente en antioxido al cromato de zinc, previo arenado. La terminación se efectuará con 2(dos) manos de pintura sintética de aluminio.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

130

Cada columna estará provista de:

Abrazaderas para soporte del cartel según carácter que se detallan en plano.

Todos los bulones de ensamble que se detallan en el plano de alta resistencia, con las tuercas y arandelas correspondientes.

Chapas de Aluminio aleación 5052 de espesor = 3mm, para cartel con las características indicadas en los planos.

PÓRTICOS:

Las columnas de señalización aérea del tipo pórtico, serán construidas con caños metálicos, con sus dimensiones especificadas en el plano tipo. La totalidad de las columnas se construirán con Caños SAE 1020 sin costura, cuyo diámetro y sección se especifican en el plano.. Como la estructura se montará en una base de HºAº, y su vinculación se efectuará a través de pernos de acero roscado, su parte inferior será terminada con una plancha de acero de acuerdo al plano tipo. Toda la estructura tendrá un tratamiento anticorrosivo consistente en antioxido al cromato de zinc, previo arenado. La terminación se efectuará con 2(dos) manos de pintura sintética de aluminio.

También se incluyen todos los elementos de fijación, y los carteles de aluminio aleación 5052, de 3mm de espesor, con las características indicadas en los planos.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este ítem se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 16 del rubro Camino, "SEÑALIZACIÓN VERTICAL", mediante los subítems Nº 16a: “REFLECTIVAS”, por m2 (metros cuadrados); Nº 16b: “ALTA REFLECTIVIDAD”, por m2 (metros cuadrados), Nº 16c: “PESCANTES”; por U (unidad) colocada, Nº 16d: “PORTICOS”; por U (unidad) colocada siendo éste la única compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada, y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.-

ART. Nº 19: SEMÀFOROS

1 – DESCRIPCIÓN

La obra abarcará la semaforización en la esquina Avda. FRANCISCO DE AGUIRRE – RUTA PROV. Nº 314.

Todas las columnas irán pintadas con 2 manos de antióxido y se terminarán con dos manos de esmalte sintético de color amarillo (industrial).

Previo a la instalación de los semáforos la contratista deberá presentar los planos de instalación correspondiente, además de la autorización de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena.

Para la instalación de los semáforos deberá respetarse lo especificado en la presente especificación técnica particular.

Todas las columnas pescantes deberán llevar coronamiento.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

131

Las columnas pescantes serán fundadas sobre una base de Hº Aº de 1 m3 y las bajas serán montadas sobre base de 50 cm de alto de hierro de 6 mm.

Las conexiones no se efectuarán en cámaras sino en las columnas, las cuales deberán tener un tablero interior de pertinax a tal efecto.

2 _. INSTALACIÓN DE CRUCES SEMAFORICOS

A continuación se describen los trabajos de construcción y montaje de cruces semafóricos nuevos, y se especifican materiales y equipamientos correspondientes.-

Cañerías: Se utilizan tubos de PVC de 110 mm de diámetro, 6mm de longitud, y 3,2mm de espesor terminación en un extremo con enchufe hembra y dimensiones radiales según normas IRAM 13.350.-

Los caños de PVC utilizados en las canalizaciones deberán soportar la compresión de los trabajos exigidos en la compactación y construcción de contrapisos en el caso de la calzada deberá soportar la compresión de compactación y todos los trabajos de construcción sobre la misma, además de las presiones del tráfico vehicular.

Cumplirán las normas IRAM 13.351 referentes a la calidad del producto.

Todos los accesorios para realizar los acoples y terminaciones, como ser: cuplas, codos, curvas, etc., también serán de policloruro de vinilo, rígidos y semipesados.

2.1.Canalización en acera: La zanja tendrá un ancho de 40 cm y la profundidad mínima será de 50 cm. El fondo de la zanja se preparará para asentar los tramos de conducto, apisonando la tierra y reforzando su resistencia con un lecho de arena cernida de 10 cm de espesor. En ella irán ubicados 2 tubos de PVC de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor.

Durante la colocación de los tramos de conductos, se cuidará de dejar en su interior, a medida que el conducto se construya, una soga de nylón de 4 mm de diámetro que posteriormente servirá para limpiar el conducto y para pasar la cinta de acero flexible pasacables.

Los tramos de conductos serán ensamblados y las juntas selladas con cemento adhesivo para PVC. Por último se procederá a la reparación de la acera de la siguiente forma: Se realizará una base de mortero de espesor similar al existente, se dejará un día para el fraguado correspondiente y se procederá a reponer las losetas o baldosas de material y dimensiones de similares características al existente. Un día después de colocadas las baldosas, previa limpieza, se aplicará una lechada de cemento Pórtland y agua. Posteriormente antes del fraguado completo se procederá a la limpieza final de la acera. 2.2.Canalización en calzada: La zanja tendrá un ancho de 50 cm y la profundidad mínima será de 80 cm. El fondo de la zanja se preparará para asentar los tramos de conducto, apisonando la tierra y reforzando su resistencia con un lecho de arena cernida de 10 cm de espesor. En ella irán ubicados 2 tubos de PVC de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. La colocación de los conductos y su ensamblado será similar al descripto en el ítem anterior. Los conductos se recubrirán con 10 cm de arena cernida y sobre ella una fila de ladrillos de obra colocados en forma transversal, luego se completará con tierra hasta alcanzar el nivel inferior del pavimento.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

132

Por último se reconstruirá la cubierta. La misma se ejecutará, en todos los casos, con el mismo espesor y tipo de material que tenía el pavimento original (concreto asfáltico). Previa a la colocación de la carpeta de concreto asfáltico se verificará que la base se encuentre seca y limpia, cuidándose de tratar las uniones con el pavimento existente a fin de asegurar la unión de las superficies. La mezcla asfáltica se colocará bien adosada a los mencionados bordes y será inmediatamente compactada de modo uniforme y por medios mecánicos. Se tendrá especial cuidado en la terminación de las juntas de identificación con el pavimento existente. En caso de ser afectados por la canalización los cordones o bordillos, los mismos serán repuestos con materiales de similares características a las existentes. La reposición de la calzada se realizará conforme a las disposiciones de las ordenanzas nº 945 y nº 2110; a continuación se detallará algunas de las exigencias que serán aplicadas por la inspección: Ensayo a la compresión: 280 kg / cm2, cantidad de hormigón: 325 kg / cm3, espesor: 20 cm. Asentamiento: 5 cm, en la calzada pavimentada se debe hacer el cambio de suelo, etc. 2.3.Canalización en tierra: La zanja tendrá un ancho de 40 cm y la profundidad mínima será de 60 cm. El fondo de la zanja se preparará para asentar los tramos del conducto, apisonando la tierra. En ella irán ubicados 2 tubos de PVC de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, recubiertos con arena hasta 5 cm por encima de los mismos. Por último, se rellenará el resto con tierra compactada hasta la superficie del terreno. 2.4.Consideraciones generales: La tierra extraída durante el zanjeo se acumulará en forma ordenada y prolija de modo de no interrumpir el tránsito de los peatones por las aceras, ni se impida la circulación de las aguas por las cunetas y cordones (bordillos). Una vez ejecutado el relleno de las zanjas, la tierra sobrante será retirada del lugar. El tránsito peatonal y vehicular no será interrumpido o molestado en mayor extensión que lo estrictamente necesario para ejecutar las obras sin dificultades. Cuando no fuese posible cerrar las zanjas abiertas en la calzada antes de la terminación de la jornada laboral, las mismas serán cubiertas de modo de permitir el paso seguro de los peatones y vehículos y se procederá a balizar convenientemente dicha zona. Para indicar la existencia de zanjas y desviar el tránsito peatonal y/o vehicular, en las aceras y/o calzadas se procederá a instalar vallas. 3. CÁMARAS SUBTERRÁNEAS DE REGISTRO. Las mismas serán de planta cuadrada con dimensiones interiores de 40 x 40 x 80 cm. La utilización dependerá de la ubicación geográfica. 3.1. Construcción: Para la construcción de las cámaras se practicará la excavación necesaria de acuerdo a sus dimensiones, en forma tal que dicha excavación sirva de encofrado exterior a la misma. Si el terreno no permite aplicar este método, se utilizará un encofrado exterior de metal. En este caso se rellenará el espacio resultante y por último se hará la compactación correspondiente. Serán construidas en hormigón armado. A través de sus paredes acometerán los tubos de PVC. El eje de la cámara quedará perfectamente vertical. La terminación interior será revoque con mortero de cemento. El fondo tendrá los ángulos redondeados y en su parte central se construirá el drenaje. El mismo tendrá 30 cm de lado y

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

133

30 cm de profundidad y será llenado con fragmentos de ladrillo partido o material similar sin apisonar, de longitudes aproximadas entre 1 y 4 cm. En la parte superior del drenaje se colocará una malla que impida el paso de la suciedad.

La construcción de la base de la cámara y sus paredes se hará en forma conjunta. Las cámaras llevarán por cerramiento un marco y tapa de 45 cm x 45 cm. El marco será de fundición gris según norma IRAM 526. Serán provistos con dos manos de pintura bituminosa en su cara interna y en la externa tendrá dos manos de impresión antióxida. El marco de la tapa se asentará sobre las paredes de la cámara transcurrida una hora desde la terminación, teniéndose especial cuidado en que su parte superior quede al ras del nivel del piso y que las grapas de fijación queden empotradas en la cámara. Las superficies de contacto entre tapa y marco se untarán con vaselina sólida industrial. 3.2 Base de equipos controladores: Se construirá con hormigón H – 17. Para la construcción de la base se practicará la excavación necesaria de acuerdo a las dimensiones: 60 cm x 60 cm. Se proporcionará el tubo y el codo de 90 º de PVC que servirá para el pasaje de cable. Estos quedarán embutidos en el basamento de hormigón, por lo tanto se deberá fijar en la posición correcta evitando cualquier tipo de movimiento durante la operación de hormigonado. La boca del accesorio de PVC será obturada para impedir la caída de hormigón en su interior, luego se procederá al hormigonado de la base. 3.3. Base de columna repetidora y peatonal: Se construirá con hormigón H-17. Para la construcción de la base se practicará la excavación necesaria de acuerdo a las dimensiones: 60 cm. x 60 cm. x 60 cm..- Se proporcionará el tubo y el codo de 90º de PVC que servirá para el pasaje de cable. Estos quedarán embutidos en el basamento de hormigón, por lo tanto se deberá fijar en la posición correcta evitando cualquier tipo de movimiento durante la operación de hormigonado. La boca del accesorio de PVC será obturada para impedir la caída de hormigón en su interior, luego se procederá al hormigonado de la base.- 3.4 Base de columna de brazo simple o columna pescante: Se construirá con hormigón H-17. Para la construcción de la base se practicará la excavación necesaria de acuerdo a las dimensiones de la misma, de forma tal que sirva de encofrado exterior al hormigón. Las dimensiones mínimas de la base serán de 100 cm x 100 cm x 100 cm. Se proporcionará el tubo de PVC que servirán para el pasaje de los cables procedentes de la red de canalizaciones. Estos quedarán embutidos en el basamento de hormigón, por lo tanto se deberá fijar en la posición correcta, evitando cualquier tipo de movimiento durante la operación de hormigonado. La boca del accesorio de PVC será obturada para impedir la caída de hormigón en su interior, luego se procederá al hormigonado de la base. 3.5 Instalación electromecánica: Estos trabajos comprenden la provisión y la instalación del material electromecánico necesario para implementar el proyecto en su faz eléctrica y mecánica. 3.6 Alimentación de energía eléctrica: Ubicación, salvo casos excepcionales, la alimentación de energía eléctrica se obtendrá todo a lo largo de una arteria coordinada, el mismo lado de la avenida o calle. En una caja estanca colocada en la columna del controlador se instalará una llave bipolar térmica de 2 x 16 amperes la que interrumpa ambos conductores. Los conductores de alimentación se tenderán desde la caja del medidor a la cámara más próxima y de allí por la cañería subterránea al controlador, en un solo tramo.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

134

3.7. Conexión a tierra: En cada intersección se efectuará la interconexión de todos los elementos metálicos de equipos instalados en al misma para su conexionado a un electrodo que constituirá la toma a tierra eléctrica. La interconexión se hará con un conductor verde amarillo de 6 mm2. de sección.- En el borne de tierra de cada semáforo y del tablero de conexiones del controlador se fijará el o los conductores de interconexión de puesta a tierra de la columna, provisto de su correspondiente terminal de bronce soldado.- El conductor de interconexión de puesta a tierra seguirá el mismo recorrido que los cables de alimentación de las luces de los semáforos. Los conductores de interconexión de puesta a tierra de la intersección convergirán en la cámara subterránea que interconecta con jabalina donde serán unidos y soldados a uno de ellos que hará de colector y por el conducto correspondiente pasará a la caja del electrodo a tierra.- 3.8. Instalación del electrodo a tierra: la puesta a tierra se efectuará por medio de un electrodo especial o “jabalina” de acero cobre de diámetro ½” x 2 mts. de largo, deberá cumplir con la norma IRAM 252.- El electrodo se enterrará, preferentemente a corta distancia de la cámara principal. Se efectuará una medida de la resistividad del terreno antes de ubicar el electrodo, lo que se hará con un puente especial o por metodos de tierras auxiliares.- En todos los casos deberán obtenerse valores no mayores de 5 ohm.- 3.9. Pasado de cables y conexión de conductores: Se refiere al procedimiento a seguirse para el pasado de cables locales y de interconexión así como las operaciones correlativas de conexiones, empalmes, cables locales son todos los que deberán ser instalados en la intersección, para la fuente de energía eléctrica, para conectar los semáforos vehiculares y peatonales detectores y pulsadores, con el controlador. Cables de interconexión son todos los destinados a interconectar un controlador local con los controladores locales de las intersecciones adyacentes.- 3.10. Limpieza de conductores: Previamente al pasado de los cables se asegurará que los conductores están limpios, libres de objetos extraños y en perfecto estado de continuidad. Para esto pasará una cinta de acero flexible arrastrada por la soga de nylon existente en el caño. Si el paso de esta se hiciese de primera intención sin dificultad, el conducto estaría en condiciones de recibir cables. Si el paso de la cinta tropezase con cualquier dificultad se efectuará una limpieza interior con un hisopo o con cepillos de cerda o metal con un procedimiento más enérgico según el caso.- 3.11. Procedimiento: El pasaje de los cables se hará pasando de una sola vez todos los cables que debe contener el conducto. Se utilizarán cintas flexibles de acero, reforzadas, las que se pasarán preferentemente en el sentido de los semáforos, pulsadores y detectores hacia la cámara principal. Frente a la boca de entrada se ubicará, en el lugar conveniente la bobina montada sobre un soporte. Intervendrá un operario para control y ayudar la introducción del cable, evitando en todo momento que este forme un ángulo inadecuado o se introduzca rozando fuertemente contra el borde del soporte de la columna o tapa de cámara. El traicionado de la cinta se hará en forma uniforme y sin esfuerzos bruscos. 3.12. Manejo de las bobinas: Las bobinas se tratarán con el cuidado que requiere el material que contienen. Cada bobina cualquiera fuera su tamaño, se montará sobre un soporte giratorio de sustentación, de solidez adecuada. Pueden exceptuarse los cables de tierra cuando se provean en rollos y siempre que su extensión sobre la acera no ocasione molestias a los peatones.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

135

Esta operación no se hará con el cable de interconexión salvo que las fracciones sean cortadas con el largo exacto que requiera cada tramo de cable. Los cables conductores y alambres que lleguen a la obra en rollos serán pasados por las tuberías desenrollándolos. 4 CONDUCTORES 4.1. Generalidades: La instalación de conductores en el interior de cada semáforo y sus conexiones debe hacerse satisfaciendo las mejores condiciones para esta clase de trabajo. Todos los conductores terminarán en un tablero de bornes de aislamiento adecuada provistos de cuatro bornes de tuerca o tornillos de bronce imperdibles, con indicación indeleble para la identificación de los conductores unidos a los mismos. El tablero estará montado en el interior del semáforo, dentro de la sección inferior y en forma que sea fácil y rápidamente accesible para efectuar las conexiones internas y externas. Cada conductor interno se conectará al tablero de bornes por medio de terminales de dimensiones adecuadas, convenientemente soldados o puestos a presión con pinza especial al extremo del conductor. Cada conductor llevará una señal o marca adecuada para su identificación. Deberá tenerse en cuenta que el semáforo será usado con corriente alternada de 230 volts. 4.2. Cambios y modificaciones: Las especificaciones técnicas que se han establecido por ser lo más conveniente por los materiales empleados o para el mejor funcionamiento, rendimiento y conservación de los mismos, no se consideran excluyentes. 4.3.Cables para semáforos: Los cables para semáforos destinados a interconectar semáforos de operaciones ( vehicular o peatonal ), se pasarán de semáforos a semáforos o de controlador a semáforos. Estos serán conductores subterráneos flexibles de 4 x 1,5 mm2 para operación vehicular y 3 x 1,5 mm2 para operación peatonal. 4.4 Cable de alimentación de energía eléctrica: Pasarán en un solo tramo desde la caja de toma de energía eléctrica hasta el controlador. Deberá ser conductor subterráneo flexible de 2 x 4 mm2. 4.5 Conductores de puesta a tierra: Se pasarán simultáneamente todos los cables de cada conducto. Será de 1 x 6 mm2. 4.6 Cables de interconexión o sincronismo: Se pasarán del controlador al controlador siguiente, pasando por las cámaras y conductos locales que se encuentren en su derrotero. Será conductor multipar subterráneo de 10 pares como mínimo de 1 mm2. 4.7 Cuerda de tracción: En todos los conductos por los que se pasen los cables o conductores se pasará una cuerda de tracción destinada a traccionar los cables y conductores que son necesarios para el futuro como consecuencia de aplicaciones, y en general en todo conducto instalado deberá dejarse pasada dicha cuerda de tracción. Se usará cuerda de nylon de 4 mm de diámetro. 4.8 Identificación de cables: Los cables ubicados en las tuberías, serán identificados en cada cámara con una banda de aluminio de aproximadamente 0,2 mm de espesor, por 12 mm de ancho, fijadas con alambre de cobre al cable correspondiente. Tendrán una inscripción identificatoria en alto relieve, para cada cable, se indicará en el plano de ubicación de cada intersección, confeccionadas con máquina especial. 4.9 Instalación de controladores: El montaje se hará utilizando la base soporte debidamente abulonada a la columna del controlador manteniendo aquella en posición perfectamente

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

136

horizontal. El controlador se abulonará a la base instalando entre ambos, una junta elástica asegurando la hermeticidad del controlador. 5 .CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CONTROLADORES DE SEMÁFOROS 5.1. Generalidades: El equipo a instalarse en una intersección, destinado a imponer una determinada secuencia de señales, funcionando con o sin información de detectores y/o pulsadores peatonales, debiendo poder funcionar en forma independiente o coordinada, respondiendo a un control central. El controlador deberá satisfacer las exigencias técnicas, a efectos de lograr máxima confiabilidad y mínima necesidad de mantenimiento. Estos equipos deberán ser electrónicos, de estado sólido con microprocesador o PLC utilizando técnica integrada CMOS digital. En el caso de aparición de fallas en el controlador local, éste tendrá los circuitos necesarios para que tal condición pueda ser visualizada en sala de control. El equipo deberá permitir que sea comandado, incluyendo la condición de titilante y apagado, en forma local y remota. El controlador local estará diseñado para responder a las funciones que le imponga el sistema central computarizado. En casos de la deficiencia de la interconexión, los controladores locales continuarán funcionando en forma coordinada con los últimos datos recibidos. El equipo local poseerá los elementos necesarios para realizar un relevamiento que imposibilite el funcionamiento con la aparición simultánea de señales verdes conflictivas, como así también ante la falta de señales rojas programables sobre cualquier circuito de salida. De producirse cualquiera de las fallas mencionadas, el equipo deberá desconectar la alimentación mediante un sistema electromecánico de los relés de estado sólido o triacs que manejan las lámparas rojas y verdes, reemplazando la secuencia normal por la de amarillo intermitente en todos sus movimientos. Cada controlador deberá poseer doce ( 12 ) circuitos de salida de lámparas, con capacidad mínima de 800 w cada una. La programación de estructuras y tiempos se almacenarán en dispositivos de tipo no volátil, no aceptándose el empleo de baterías auxiliares a fin de preservar la información. La implementación y/o programación de un controlador deberá poder realizarse en el lugar de la instalación. El equipo a instalarse deberá poseer interfase y modem de comunicación para comunicar con el control central. 5.2. Prescripciones eléctricas: El mecanismo de control deberá requerir para su funcionamiento interno una potencia que no exceda de 15 watts. El mecanismo de control deberá estar diseñado para operar con la tensión de la línea de 220 volts, 50 Hz, monofásica, + 15 % - 20 %. El controlador funcionará sin deficiencias ni variaciones en los tiempos con tensiones de línea que varían entre 170 y 250 volts y con temperaturas ambientes que oscilen desde –10º c a +50º c y una variación de humedad desde un 20 % a un 98 %. El equipo deberá desconectarse automáticamente cuando la tensión caiga por debajo de los 165 volts y conectarse también automáticamente cuando la misma recupere los 170 volts. El controlador, al volver a conectarse o al encenderse deberá presentar una señal de titilante inicial previamente fijada para luego pasar a una señal roja en todas las arterias de la intersección cediendo, luego de un tiempo prefijado, el derecho de paso a la arteria principal. Las tensiones para las lámparas de los semáforos se tomarán para cada movimiento entre común, y cada uno de los tres terminales correspondientes a los colores rojo, amarillo y verde, y entre

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

137

común y cada uno de los terminales a las señales de avance, y espera para los semáforos peatonales. En el interior del controlador y en forma fácilmente accesible deberá hallarse un tomacorriente conectado a la línea de alimentación, destinado a la conexión de implemento electrónico de trabajo o útiles de emergencia. Dicho tomacorriente será del tipo 220 v, 10 A, según normas IRAM del tipo no polarizado. Todos los controladores a proveerse contarán en su interior con una llave de accionamiento manual destinada a interrumpir la alimentación de las lámparas, sin que por ello se interrumpa o modifique el normal funcionamiento del mecanismo de control, y otra llave de accionamiento manual que interrumpa la alimentación general del controlador. Cada controlador dispondrá de los medios necesarios para sustituir el ciclo normal por una señal amarillo titilante en todos los semáforos de la intersección que controla cuando es comandado por un sistema centralizado. La selección de la operación titilante se hará por medio de una llave manual o remotamente. La utilización de las luces de señalización no podrá ocurrir a razón de más de 60 o menos de 50 titilaciones por minuto. En el interior del gabinete de cada controlador local deberá instalarse un jack telefónico de dos conductores. El equipo controlador deberá proveerse de protección contra transitorios de línea que puedan dañar y operar erráticamente el equipo. Las fuentes de alimentación de los equipos controladores deberán contar con circuitos de protección contra sobrecarga o corto circuitos de forma tal que el equipo no quede dañado ante tales eventos. El sistema de interconexión de cada controlador deberá ser del tipo de comunicación que permita la utilización de cable multifilar telefónico, y estar protegido contra descargas eléctricas atmosféricas. La conmutación de lámparas deberá realizarse en el cruce de cero de la tensión de alimentación a fin de asegurar la no generación de interferencias radioeléctricas. El controlador deberá proveerse completamente encerrado dentro de un único gabinete fundido, o de chapa de aluminio, autoventilado, apto para intemperie. 6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CUERPOS DE SEMÁFOROS Serán de tipo seccional, constituido por secciones iguales o intercambiables y sus dimensiones generales serán aproximadamente similares a las existentes en las instalaciones semafóricas de la ciudad, a los efectos de guardar armonía de conjuntos. Todas las secciones que constituyen cada cuerpo de semáforos deben estar rígidamente ensambladas y deberá poderse sustituir la sección superior por otra de gran tamaño. Los cuerpos de los semáforos simples estarán constituidos por 3 (tres) secciones y los destinados a los giros a la izquierda también por 3 (tres) secciones. Cada sección debe comprender una fuente luminosa eléctrica con su correspondiente sistema óptico. El semáforo de giro a la izquierda debe montarse a la izquierda del conductor y del semáforo vehicular, por lo que serán montados en soportes según convengan. El sistema de fijación debe ser de tales características que permitan dar al semáforo la orientación necesaria, manteniendo su hermeticidad y permitiendo el paso de los conductores. Los semáforos destinados a ser montados en el extremo de una columna llevarán su correspondiente tapón superior.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

138

6.1. Materiales a emplear: Deberá ser de material de fundición de aluminio silicio. Estará libre de sopladuras, poros visibles, roturas, rebabas y otras imperfecciones y mostrará una superficie lisa o de un graneado fino y uniforme, moldeado por inyección. Con estos materiales se construirán las secciones, puertas, bisagras, pestillos, tapas, bases y tapones. 6.2. Sección de gran tamaño: Estas secciones estarán munidas de cristales rojo, verde y amarillo, de aproximadamente 30 cm de diámetro. Deberán cumplir todas las características de las secciones comunes y que no sean específicas de esto. Estas secciones serán usadas en semáforos vehiculares. Deben ser montadas también en reemplazo de la sección roja de los cuerpos de semáforos sostenidos por columnas simples. Los cuerpos de semáforos que pendan de columnas de pescantes, deberán sujetarse de la misma mediante soportes basculantes graduables, de manera tal que permita una perfecta orientación horizontal y vertical de los cuerpos. 6.3. Puertas y viseras de secciones de semáforos: Las puertas deben ser de una sola pieza y del material antes indicado. Deben estar convenientemente engoznadas y quedar firmemente adosadas contra la cara de su respectivo gabinete por medio de dispositivos de cierre simple. Las viseras deben ser diseñadas adecuadamente para reducir a un mínimo la acción del sol sobre el sistema óptico, sin afectar sin embargo la mejor visibilidad de la señal luminosa. Las viseras serán fijadas sobre la puerta por medio de por lo menos 3 (tres) tornillos de fácil remoción, o integradas a la puerta de una sola pieza. La visera normal cubrirá por lo menos el 90 % de la circunferencia del sistema óptico y el extremo debe apuntar hacia abajo formando un ángulo de 9º (nueve grados) con la horizontal. 6.4. Hermeticidad: Para asegurar la hermeticidad entre la puerta y el frente, entre el cristal y su marco, entre acciones continuas y en la unión de la tapa o base con las secciones, se emplearán burletes adecuados removibles para su sustitución, los que no permitirán la entrada de polvo, agua o humedad. Se utilizará un material suficientemente elástico y blando, que no degrade a la intemperie. 6.5. Sistema óptico: Este sistema es el conjunto constituido por el portalámparas, la lámpara, el reflector, visera y el cristal de color, con los elementos de ajuste y fijación y está destinado a proporcionar una señal luminosa en una sola dirección. Este sistema podrá estar totalmente montado sobre el reverso de la puerta constituyendo una unidad, o estar parcialmente montado sobre las paredes internas y la puerta de la respectiva sección, pero en cualquier caso, el acceso a los diversos elementos deberá ser fácil, sin necesidad de herramientas. En caso que el sistema óptico no constituya una unidad, el cristal montado sobre la puesta quedará adosado al borde del reflector mediante burlete adecuado para asegurar la hermeticidad. 6.6. Cuerpos de semáforos: Serán de los materiales indicados. Cada cuerpo de semáforo estará compuesto de 3 (tres) secciones de semáforos y las que estarán equipadas de la siguiente manera: La sección superior con un cristal de color rojo. La sección intermedia con un cristal amarillo ámbar. La sección inferior con un cristal de color verde. Estas señales luminosas de tránsito tendrán un sistema óptico sin dispersión prismática para la luz proveniente del exterior de manera tal que anule al máximo los efectos de las luces fantasmas y otros que puedan originar efectos luminosos falsos.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

139

Los cuerpos de semáforos que serán instalados sobre el pescante serán de 300 mm, los repetidores serán de 200 mm, esto es en el caso de columna con pescante; en el caso de columnas bajas los cuerpos de semáforos serán de 200 mm. 6.7. Cristales: El cristal debe ser de medidas y formas exactas para permitir su ínter cambiabilidad en las secciones semafóricas. El cristal debe quedar convenientemente centrado en el reverso de la puerta de cada sección y su posición en el sistema óptico debe ser la necesaria para su total y más uniforme iluminación de trabajo. Cada cristal debe presentar un disco luminoso comprendido entre un mínimo de 200 mm y un máximo de 300 mm de diámetro. La superficie exterior del cristal debe ser lisa para evitar la acumulación de polvo y facilitar su limpieza. Los semáforos de giro a la izquierda estarán equipados con un cristal rojo y otro verde y la flecha de giro visible a no menos de 50 m. El cristal debe estar confeccionado de manera que evite la luz fantasma. El filamento de la lámpara de 100 w no será visible a través de él. Se ha usado el término cristal en forma genérica, aclarándose que dicho elemento podrá ser policarbonato transparente con color incorporado a su masa. 6.8.Reflectores: Las características del reflector serán tales que el filamento de una lámpara incandescente de 100 w, encendida, no sea reflejado a través del cristal. Los reflectores pueden montarse sobre el reverso de la puerta como en las paredes internas de cada sección . Estarán montados sobre un soporte constituido con material resistente a la acción del agua y humedad. Este soporte podrá ser fácilmente retirado de su posición normal preferiblemente por goznes, sin necesidad de herramientas y los conductores eléctricos serán de suficiente longitud, como para permitir este movimiento sin entorpecerlo. 6.9. Portalámparas: El portalámparas debe ser construido con material aislante al calor y sus partes metálicas no serán ferrosas ni oxidables, destinados a alojar una lámpara incandescente a rosca para 220 volts y 60/100 watt. El portalámpara debe contar con un sistema de fijación que impida su desplazamiento como consecuencia de vibraciones. Debe proveerse también con un sistema de fijación para la lámpara, que impida que la misma se afloje con vibraciones. Deberá resistir hasta 80º C sin deterioro. 6.10. Soportes: se considerará preferentemente la soportaría de fundición de aluminio aunque no dejará de tenerse en cuenta otra alternativa de suspensión. Los soportes son elementos destinados a montar uno o más semáforos sobre una columna. Se distinguen tres tipos básicos:

a) para adosar a columnas rectas o pescantes; b) para fijar en extremos de pescantes, denominados basculantes; c) para montar sobre el extremo superior de una columna recta, denominados

adaptadores.

Todos los soportes estarán construidos en fundición de aluminio silicio no envejecible apto para intemperie. Serán huecos para permitir el paso de conductores a través de ellos.

6.11. Columnas simples: Las usadas en instalaciones semafóricas

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

140

tienen un diámetro de 101mm, 2,70m de longitud y espesor de pared mínima de 6mm. Se deberá ofertar materiales que mantengan la mayor similitud posible con los ya en uso, a fin de mantener un uniformidad estética. La pintura debe presentar igual condición. Sus condiciones mecánicas de trabajo no podrán ser menores a la que están en uso. Podrán ser sintéticas. En el caso de columnas metálicas se preferirán de espesor mínimo. 6.12. Columnas y adaptadores para semáforos vehiculares: Las columnas estarán constituidas por un caño de hierro de 101mm de diámetro exterior nominal, espesor de pared de 6mm tratado y pintado de acuerdo a las condiciones establecidas. Para cada columna deberá proveerse el adaptador, a colocarse en el extremo superior de la columna, convenientemente fijado a la misma y destinado a soportar la base de un semáforo o un soporte para varios semáforos, provisto del correspondiente niple de fijación. Este soporte deberá permitir la fácil ubicación del semáforo con un eje paralelo al de la columna, la columna deberá presentar sus extremos como canto redondeado.

6.13. Soportes par semáforos vehiculares: Los soportes con elementos destinados a montar más de un semáforo en el extremo de una columna. Estarán constituidos por caños de hierro de diámetros adecuados ensamblados por medio de piezas metálicas. Esto soportes llevarán las uniones necesarias para recibir la tapa y las bases de cada semáforo permitiendo a estos adoptar la ubicación necesaria, mantener la hermeticidad contra el agua o la humedad y permitir el paso de los conductores exteriores de la columna a cada semáforo.

Los semáforos podrán girar 90º a cada lado de la posición normal sin interferir con los semáforos montados en el mismo soporte. 6.14. Columnas para semáforos peatonales: La columnas estarán constituidas por un caño de hierro cilíndrico de 101mm de diámetro exterior nominal, espesor de la pared 6mm tratado y pintado en las condiciones establecidas. La columna llevará a 15cm de su extremo superior los orificios destinados al pasado de los cables de conexión que quedarán en coincidencia con el respectivo orificio de las abrazaderas del soporte. Los caños y orificios deberán presentar su canto redondeado.

6.15. Soportes para semáforos peatonales: Los soportes son piezas mecánicas destinadas a soportar los semáforos peatonales fijados a su vez a la columna por medio de una abrazadera. Las abrazaderas serán de dimensiones adecuadas como para fijarse en las columnas de101mm. La parte destinada a recibir el semáforo estará constituido por piezas de fundición de aluminio ensambladas por medio de piezas adecuadas cuya longitud será la conveniente para girar el semáforo 90º sobre el soporte. Los conductores llegarán al semáforo por el interior del soporte y para este efecto la abrazadera estará perforada de modo de coincidir con un orificio de 2,5 mm de diámetro ejecutado en la generatriz de la columna.

6.16. Columnas para controlador: Las columnas estarán constituidas por caños de hierro sin costura de 101mm de diámetro exterior nominal y 6mm de espesor. El acceso de los cables al controlador se efectuará por el interior de la columna destinada a soportarle dispuesta como continuación del conducto subterráneo que arranca la cámara principal. El acceso de la caja metalizada del controlador se efectúa por la cara inferior, existiendo a ese efecto un orificio a la colocación de la cañería respectiva. Vale decir que la alimentación al controlador se hará a través de un caño curvo inferior para acceso de los cables, la curva de 60mm de diámetro nominal exterior será de hierro negro. La unión de esta curva con la columna será soldada. El extremo libre de la curva llevará una tuerca de hierro galvanizado sobre la cual asentará la caja tuerca sea normal al eje de la columna.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

141

En la parte superior de la columna se colocará una perinola o sombrerete de PVC.

6.17. Pintura de las columnas de los ítems: Las columnas y soportes serán sometidos del controlador, la curva debe fijarse y la columna de tal modo que el plano de la a un proceso de fosfatización previo a su pintado según lo especificado en el ítem ”Pintura” de la presente descripción. El esmalte será horneado y debe cumplir con las especificaciones enunciadas más adelante en el ítem “Pintura”.

6.18. Embalaje: Las columnas e implemento para la instalación de semáforos y controladores deberán llegar a la obra encintados o envueltos individualmente en papel grueso de modo que la pintura no sufra daño con su manipuleo. 7. INSTALACIÓN DE COLUMNAS 7.1. Generalidades: Las columnas tubulares de hierro o acero deberán ser desmontables en el tramo del pescante. El escalonado entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva de transición (figura de plano semáforo) lograda por el procedimiento que se considere más adecuado, observando siempre que la resistencia de conjunto sea exigida y que las soldaduras no sean visibles una vez pintadas. El material a emplear será hierro o acero dulce con un contenido de carbono menor o equivalente a la clase S.A.E.1020.

7.2. Características de las columnas con pescantes: Se distingue dos tipos de columnas a saber:

a) Columnas de 4 m de vuelo (para calles), y una altura de 7 metros. b) Columnas de 5,5m de vuelo (para avenidas), y una altura de 7 metros.

Las columnas tendrán perforaciones y aberturas para el pasaje de cables y alojamiento de tableros y piezas soldadas. Las aberturas estarán perfectamente terminadas con bordes rectos. En perfecta escuadra si son rectangulares, libres de rebabas y/o borde filosos 7.3. Requisitos resistivos: Los requisitos variarán de acuerdo al tipo de columna con pescante a saber:

a) Columna de 4mts de vuelo. Esfuerzo máximo a aplicar en el extremo de la columna:

50 kg, cuando se aplique este esfuerzo el extremo de la columna debe quedar horizontal. El esfuerzo de rotura o doblado evidentemente se alcanzará con una carga no menor de 150 kg.

c) Columna de 5,50 mts de vuelo.

Esfuerzo máximo a aplicar en el extremo de la columna:

70 kg, cuando se aplique este esfuerzo el extremo de la columna debe quedar horizontal.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

142

El esfuerzo de rotura o doblado evidentemente se alcanzará con una carga no menor de 180 kg.

7.4. Ensayo: Se ensayará la desviación máxima en el 5% de las columnas. La rotura se ensayará en el 2 (dos por mil) de las columnas con un mínimo de una pieza. 8. INSTALACIÓN DE COLUMNAS RECTAS PARA SEMÁFOROS VEHICULARES 8.1.Generalidades: Las columnas para semáforos habrán de ubicarse en los lugares en los planos de replanteo de cada intersección. Sin embargo estas intersecciones podrán modificarse si existiesen obstáculos subterráneos que los hiciere necesario pero solo den el mínimo indispensable para sortear el obstáculo. 8.2.Soporte para fijación de columna: El soporte destinado a fijar la columna está constituido por una montura mecánica especial para recibir el extremo inferior de la columna en que debe quedar solidamente afirmada al suelo por medio de una base de hormigón armado. El soporte en cuestión consiste en una base cuadrada de chapa de hierro de 4,6 mm de espesor nominal y 25cm x 25cm. En el punto de intersección de sus diagonales se soldará normalmente un tubo del mismo material de 113,5mm de diámetro nominal, 6mm de espesor y 45cm de largo. En el extremo libre y a 15mm del borde se practicará tres orificios a 120º,con rosca Whitworth para tornillos de 6,3mm de diámetro nominal. Cada orificio llevará un prisionero de acero galvanizado, cabeza cuadrada y punta tipo ventosa de 12,7mm de largo nominal. El soporte una vez concluido será sometido al proceso de fosfatización por inmersión en caliente. Luego de secarse perfectamente, recibirá dos capas de “Asfasol K” YPF en caliente, por inmersión, dejando transcurrir 24 hs como mínimo luego de aplicada esa capa. El soporte para columna quedará incluido dentro de una base de hormigón que contiene también el PVC necesario para empalmar el conducto con la columna. 8.3.Construcción de la base: Para la construcción de la base se practicará la excavación necesaria de acuerdo a las dimensiones de la misma. De forma tal que sirva de encofrado para el hormigón. El fondo de la excavación será convenientemente apisonado y consolidado con cascotes. Sobre el fondo de la excavación descansará el accesorio de PVC (curva a 90º) que deberá fijarse en la posición correcta, para lo cual se emplearán por lo menos dos varillas de hierro de 10mm de diámetro clavadas en el piso a ambos lados de la pieza y enlazadas con una atadura de alambre fino. La boca del accesorio quedará en un plano perfectamente horizontal. 8.4.Hormigonado de la base: El hormigonado se efectuará en dos pasos: a)Hormigonado hasta la boca del accesorio de PVC; se empleará el hormigón de la siguiente proporción en volumen:

- Cemento Pórtland 1 - Arena gruesa 3 - Canto rodado 3 - Relación agua cemento 0,5

En todos los casos el agregado grueso no tendrá fragmentos mayores de 4 cm. Hormigonado del soporte de la columna: transcurrida las dos horas para que la masa se asiente y pierda su plasticidad inicial, se raspará la superficie con cuchara para dejarla rugosa, se retirará el tapón que se había colocado en la boca de tubería y se colocará el soporte para

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

143

columna. Se introducirá luego, dentro del mismo, una columna testigo constituida por un cilindro de pino spruce u otra madera igualmente liviana, cuya parte inferior estará con poco juego, pero sin ajustar, en el soporte de columna, cuyo largo será aproximadamente de 1,50 m. Preparada así la base se verificará la verticalidad de la columna testigo corrigiendo si fuera necesario el asiento de la base con poco concreto. Luego se hormigonará con el material especificado y se volverá a verificar la verticalidad del soporte para columna, corrigiéndola si fuera necesario.

8.5 Llenado y repavimentación: Para la repavimentación o ejecución de la vereda según el caso, se mantendrá obturado la boca del soporte de columna. Si toda la construcción ha sido ejecutada correctamente el soporte sobresaldrá sobre el nivel de pavimento o acera en la extensión necesaria para permitir apretar los prisioneros de fijación de la columna. 9. INSTALACIÓN DE COLUMNAS PARA SEMÁFOROS PEATONALES

9.1 Generalidades: Debe cumplir con lo especificado en el ítem “Instalación de columnas rectas para semáforos vehiculares” inclusive.

10. INSTALACIÓN DE COLUMNA CON PESCANTE

10.1 Generalidades: Las columnas de 7 metros de altura deberá ser introducidas en la base de hormigón como mínimo a 1,20 metros de profundidad y como máximo 1,50 metros tal que la base del cuerpo de semáforo en el pescante quede a una distancia de 5,50 de la calzada. Las columnas de pescantes estarán construidas por tubos de acero de diámetro decreciente. El dispositivo de fijación de semáforo en la extremidad de la columna de pescante, lo mantendrá rígidamente unido al mismo. Los semáforos repetidores se podrán montar sobre la columna de pescante, por medio de pares o abrazaderas simples o dobles según convenga a una distancia de 2,50 m del nivel de la calzada, a medir desde la base del cuerpo de semáforo. Las columnas del pescante se fijarán al suelo mediante una base de hormigón cuya profundidad no será mayor a 1,50 m, siendo la superficie de la base de 1m2, permitiendo la remoción de la columna sin destruir la base, pero asegurando la misma rigidez de la misma, en adherencia al suelo. Los conductores eléctricos ascenderán al semáforo por el interior de la columna y del dispositivo de fijación. En lo que se refiere al color de las columnas se mantiene lo especificado para columnas simples. Estas columnas se colocarán en los lugares indicados en los planos de replanteo de cada intersección y la orientación del brazo pescante será (salvo casos especiales) perpendicular al eje de calzada.

10.2. Construcción de la base: Para la construcción de la base se practicará la excavación necesaria de acuerdo a las dimensiones de la misma en forma tal que sirva de encofrado al hormigón. Las dimensiones de la base variarán según el tipo de columna, la misma tiene escotadura lateral a efectos del pasaje del caño de acceso a la columna. Una vez montada la cañería deberá llenarse con hormigón el hueco dejado para el pasaje del mismo: Deberá tomarse especial cuidado en la verticalidad del encofrado para el hueco del alojamiento de la columna. El hormigón a utilizar debe cumplir con las siguientes especificaciones:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

144

Proporción en volumen de : - Cemento Pórtland 1 - Arena gruesa 3 - Canto rodado 3 -Relación agua cemento 0,5

En todos los casos el agregado grueso no tendrá fragmentos mayores de 4 cm.

10.3. Colocación de la columna: La columna será izada y colocada en el hueco destinado a soportarla. Mediante cuñas de madera, apropiadas a sus efectos, se anclará la columna en su posición definitiva. Al respecto, se cuidará la columna especialmente su verticalidad y la orientación del pescante. El espacio entre base y columna se rellenará con arena fina y seca, hasta un nivel de 10 cm por debajo de la vereda. A continuación se aplicará una pequeña cantidad de cemento a efectos de impermeabilizar la arena, tal que a las 24 hs pueda rellenarse el hueco hasta el nivel de la acera con mortero de una parte de cemento y dos de arena, sin que la arena absorba la humedad de la mezcla.

10.4. Pintura: Antes de montar la columna, se deberá pintar en forma que quede perfectamente libre de óxidos, etc. Para ello se empleará el método que se estime mas conveniente, pudiendo emplearse piquetas, lijas, espátulas, o arenado, o la combinación de los mismos, siguiendo las indicaciones de la Norma IRAM 1042.

En el tramo de la columna que va empotrado en la cera se reemplazarán las manos de base antióxida y esmalte sintético por dos manos de pintura asfáltica anticorrosiva. 11. SEMÁFOROS VEHICULARES E IMPLEMENTO PARA SU INSTALACION 11.1 Características generales: Serán del tipo seccional construidos por tres secciones iguales. Los semáforos simples comunes estarán constituidos por tres secciones y los destinados a los giros sólo por dos. Cada sección debe comprender una fuente luminosa eléctrica por su correspondiente sistema óptico. El semáforo para giro a la izquierda será montado a la izquierda para el conductor del semáforo simple, y dispuesto de tal modo que sus dos luces coincidan con las dos luces inferiores de aquel. Para montarlo en el soporte doble o triple, deberá llevar en la parte superior el suplemento y la unión necesaria. Cada semáforo debe contar con una tapa en la parte superior y una base en la inferior, convenientemente reforzadas. Ambas estarán en condiciones de ser unidas a los acoplamientos de columnas o soportes. Estas uniones deben ser de tales características que permitan dar al semáforo la orientación necesaria, manteniendo su hermeticidad y permitiendo el paso de los conductores. 11.2.Secciones de gran tamaño: Estas secciones estarán munidas de cristales de 300 mm de diámetro y deberán cumplir todas las características de semáforo comunes.

11.3.Materiales a emplear: Se usará fundición de aluminio silicio, especial para intemperie, no envejecible. Estará libre de sopladura, pero visible, roturas, rebabas u otras imperfecciones mostrará una superficie lisa o de un grancado fino uniforme. Con este material se construirán las secciones, puertas, bisagras, pestillos, tapas y bases.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

145

11.4.Puertas y viseras: Las puertas deben ser de una sola pieza y de los materiales y características indicadas en el ítem anterior. Deben estar convenientemente engoznada y quedar firmemente adosados contra la cara de su respectiva sección, por medio de dispositivo de cierre a mariposa, construidos con materiales inoxidables. Las viseras normales deben ser diseñadas adecuadamente para reducir a un mínimo la acción del sol sobre el sistema óptico, sin afectar sin embargo la mejor visibilidad de la señal luminosa. Las viseras serán fijadas sobre la puerta por medio de no menos de tres tornillos. La visera normal cubrirá no menos del 80% de la circunferencia del sistema óptico., su largo debe ser de 20 cm y el extremo debe apuntar hacia abajo formando un ángulo de 9º con la horizontal. 11.5. Hermeticidad: Para asegurar la hermeticidad entre las puerta y el frente, entre el cristal y su marco, entre secciones continuadas y en la unión de la tapa o base con las secciones, se emplearan burletes adecuados y removibles para su sustitución, los que no permitirán la entrada de polvo, agua o humedad. Se utilizará un material suficientemente elástico y blando que no degrade a la intemperie. La hermeticidad se comprobará sometiendo el conjunto a una lluvia de agua a baja presión desde ángulos diversos. Esta lluvia se aplicará durante 5 minutos, transcurrido los cuales se verificará que en el interior no se haya acumulado agua. 11.6. Sistema óptico: El sistema óptico, es el conjunto constituido por el portalámparas para la lámpara, la lámpara, el reflector y el cristal de color, con los elementos de ajuste y fijación, el todo, destinado a proporcionar una señal luminosa en una sola dirección. El sistema óptico podrá estar totalmente montado sobre el reverso de la puerta constituyendo una unidad o estar parcialmente montado sobre las paredes internas y la puerta de la respectiva sección, pero en cualquier caso el acceso a los diversos elementos deberá ser fácil y sin necesidad de herramientas. En el caso de que el sistema óptico no constituya una unidad, el cristal montado sobre la puerta quedará adosado al borde del reflector, mediante un burlete adecuado para asegurar la hermeticidad. 11.7. Cristales: Cada semáforo de tipo simple, constituido por tres secciones, estará equipado con un cristal rojo, uno amarillo y otro verde, para semáforo luminoso de tránsito, con dispersión prismática para luz que provenga del exterior. Cada cristal debe ser de medidas y formas exactas para permitir su intercambiabilidad en la sección, debiendo asimismo, quedar convenientemente centrado en el reverso de la puerta de cada sección, y su posición en el sistema óptico debe ser la necesaria para su mejor y más uniforme iluminación. El sistema óptico debe cumplir las Normas IRAM 10.0009 y 10.004. El sistema óptico debe ser de características tales, que cada cristal presente un disco luminoso de 20 cm de diámetro como mínimo y que en su conjunto con el reflector no permitan la aparición de la denominada “luz fantasma”. Cada semáforo para girar a la izquierda estará equipado con un cristal rojo y otro verde, provisto ambos con una flecha transparente, debiendo la superficie que corresponda a la flecha, dispersión prismática para la luz que provenga del exterior. La figura de la fecha se obtendrá por relieve del vidrio con fondo liso pintado opaco. 11.8. Reflectores: Los reflectores deben ser de aluminio electrolítico, de una solo pieza y de la mejor calidad, con un espesor no inferior a 0,6 mm anodizado o en otro tratamiento que reúna características similares y no inferiores en ninguno de sus aspectos.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

146

Los reflectores podrán montarse, tanto en el reverso de la puerta como sobre las paredes internas de cada sección, Estarán montados sobre un soporte construido con materiales resistentes a la acción del agua y la humedad. Este soporte deberá estar montado con goznes y debe poder ser retirado de su posición normal sin necesidad de utilizar herramientas., los conductores eléctricos serán de suficiente longitud como para permitir ese movimiento sin entorpecimiento. Estas condiciones deberán ser satisfecha también si el reflector estuviese montado directamente en el reverso de la puerta. Las características constructivas del reflector en relación con las del cristal y la visera deberán ser tales que no den lugar a la producción del denominado fenómeno de “luz fantasma” debiendo acompañarse una memoria descripta, con la explicación de cómo es resuelto dicho fenómeno. 11.9. Portalámparas y lámparas: El portalámparas debe ser construido con material resistente al calor y sus partes metálicas, no serán ferrosas oxidables, destinado a alojar una lámpara eléctrica de incandescencia, a rosca para 225 volts y 60/100 watt. El portalámpara debe proveerse con un sistema de fijación para lámpara que impida que la misma se aloje por vibraciones. 11.10. Condiciones físicas de las lámparas: Las características de las lámparas quedarán definidas por la naturaleza de los materiales y condiciones de fabricación. El vidrio de la ampolla, deberá ser uniformemente transparente; su forma respecto a eje de la misma debiendo su base estar sólidamente adherida al casquillo. Cada lámpara deberá llevar grabada las siguientes inscripciones en forma indeleble: en el casquillo, marco, potencia en watt y tensión de servicio; en la ampolla la MGP – SL – 2.500 hs de vida útil. 11.11. Pintura: El cuerpo y la viseras, de los semáforos se pintaran según especificaciones del ítem “Pintura” del presente informe. 12. MONTAJE DE SEMÁFORO VEHICULARES EN LAS COLUMNAS 12.1 Generalidades: Estas operaciones se refieren a la colocación de los semáforos y sus correspondientes implementos de instalación en el extremo de cada columna para semáforo o en las columnas con pescante. En el extremo se hallará una pieza metálica llamada acoplamiento destinada a recibir la base de un semáforo o implemento de instalación respectivo (imprescindible para la instalación de más de un semáforo en la columna) 12.2. Acoplamiento: Antes de proceder al montado de cualquier pieza sobre el acoplamiento será menester verificar que éste está sólidamente fijado a la columna, sobre todo si ha sido necesario retirarlo para proceder a las siguientes operaciones: - Columna para semáforos vehiculares: en cada columna se practicará un orificio a 15 mm por debajo del soporte para semáforo existente en su extremo superior de 6,5 mm de diámetro nominal, limpiándose con lima media caña la superficie interna de la columna alrededor de su orificio, para asegurar un buen contacto eléctrico. Por ese orificio se pasará un tornillo de bronce de 6mm de largo, provisto de arandelas estrellada de acero cadmiado y de tuerca de bronce torneada, Por medio de ese tornillo se asegurará sólidamente contra la pared interna de la columna un terminal de bronce de ojal al cual se le habrá soldado o colocado a presión con pinza especial un conductor de cobre heptafilar desnudo de 6 mm2 de sección y 0,5 m de largo. En el borde de tierra del tablero de conexión, de cada semáforo se fijará el o los

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

147

conductores de interconexión de puesta a tierra de columna, provisto de su correspondiente terminal soldado o colocado a presión con pinza especial Instalación del electrodo de tierra: la puesta a tierra se efectuará por medio del electrodo especial o “jabalina” tipo coperweld de 1.5875 cm de diámetro y 2 m de largo, con alma de cobre y recubierta en electrolito con morseto. El electrodo se enterrará, perfectamente, a corta distancia de la cámara principal. Es imprescindible efectuar una medida de la resistividad del terreno antes de ubicar el electrodo, lo que se hará con puente especial o por método de tierras auxiliares. En caso de obtenerse valores mayores de 5 ohms, se repetirá la medición de otras esquinas de la intersección y se hará la toma de tierra en donde se obtuviera el menor valor. La cantidad de jabalinas a colocar por esquinas serán dos, una de estas será para controlador deberá ser colocada en la cámara más próxima a este, y la otra para la instalación de la esquina, ambas serán interconectadas entre sí y con toda las tomas tierras de la instalación por medio del conductor de puesta a través de los conductos de cableado de los movimientos vehiculares.

En el lugar determinado par colocar el electrodo se enterrará este hincamiento en forma que quede perfectamente vertical El hincamiento se efectuará con el concurso de una cabeza postiza de madera dura sunchada colocada sobre el extremo superior a fin de que durante el hincamiento con maza nos se deteriore el extremo de la jabalina. En ningún caso se permitirá la realización de pozo para introducir la jabalina Una vez enterrado el electrodo, de modo de que su extremidad superior se encuentre de 10 a 15 cm, por debajo del nivel de la tapa de cámara. La caja de jabalina se asentará sobre una base de cascote presionados y concreto y su tapa quedará al nivel de la acera en forma alineada con la dirección de las baldosas El conductor de puesta a tierra de toda la intersección se unirá al electrodo por medio del tornillo de que esta provisto, mediante un terminal de cobre soldado opuesto a presión con pinza especial.

12.3 Colocación de semáforos: En esta tarea será necesario distinguir tres operaciones diferentes:

a) Colocación del semáforo directamente sobre el acoplamiento b) Colocación del semáforo que exija la instalación previa de un implemento

de instalación c) Colocación del semáforo en columna con pescantes

12.4 Semáforo montado directamente sobre el acoplamiento: Los semáforos deberán llegar al pie de la columna donde van a ser colocados en su ensamblaje original, el que será abierto en ese lugar. Antes de asentarse el semáforo se verificará que el niple de verificación pueda atornillarse en el acoplamiento pasando el cable por el orificio del asiento y fijándolo con su correspondiente niple. Esta fijación será provisoria y al solo efecto de la caída o movimiento del semáforo sobre el acoplamiento. 12.5 Semáforo montado por medio de implemento de instalación: Los implementos de instalación deberán conservarse encintados hasta la terminación de todas las tareas relativas a su instalación. Antes de colocarse el implemento en el acoplamiento de la columna, será menester verificar que los asientos estén lisos y limpios, que los niples de fijación puedan atornillarse en la extensión necesaria sin inconvenientes. Comprobando su buen estado, se colocará el implemento de fijación sobre el acoplamiento, pasando los cables por el orificio del asiento,

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

148

en dirección al siento del respectivo semáforo y se lo fijará con el correspondiente niple. El implemento de instalación deberá quedar perfectamente aplomado, y en caso de alguna dificultad que lo impida podrá introducirse en el asiento pequeños suplementos de plomo a ese efecto. La orientación del implemento con respecto al eje de calzada estará indicada en el plano de ubicación de cada intersección. Se procede a montar los semáforos en los implementos siguiendo las indicaciones establecidas en el ítem “Semáforo montado directamente sobre el acoplamiento”. 12.6 Semáforos montados en columnas con pescantes: Los semáforos deberán ser desembalados el pie de las columnas donde van a ser montados . Previo al montaje se deben haber pasado los cables de conexión correspondientes. Las distintas piezas deberán colocarse tomando las precauciones del caso, a fin de que una vez instalado el semáforo éste quede perfectamente vertical. 13. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS 13.1 Generalidades: Los conductores aislados y recubiertos por un compuesto de poli cloruro de vinilo (PVC) para tensiones de hasta 1000 volts de aislación, serán colocados en el interior de conductos subterráneos y/o aéreos, para conectar o interconectar el sistema de señalamiento luminoso de que se trate. 13.2 Características constructivas de los conductores: Los conductores estarán construidos con alambres de cobre electrolítico recocido sin estañar de acuerdo a la norma IRAM 2011 e individualmente aislados con un compuesto de poli cloruro de vinilo (PVC) aplicado concéntricamente al alambre de cobre sobre un conjunto de relleno de poli cloruro de vinilo (PVC) para darle forma redonda, el conjunto así aislado será envuelto en una vaina de poli cloruro de vinilo (PVC) de sección circular y uniforme, según normas IRAM 2012 y 2058 13.3 Conductores: Para cada tipo de cable, el número y la sección nominal de los conductores se indica en la siguiente tabla: Tipo de cable Sec.Nominal a) Cable bipolar para alimentación de energía eléctrica 2 x 4 b) Cable bipolar para detectores vehiculares 2 x 1.5 c) Cable tripolar para semáforos peatonales 3 x 1.5 d) Cable tetrapolar para semáforos vehicular 2 x 1.5 13.4 Relleno: El espesor mínimo del relleno será de 0.8mm para los cables incluidos en esta especificación. 13.5 Vaina: Las cubiertas de los cables serán un compuesto de policloruro de vinilo (PVC) de color negro con una proporción adecuada a propiedades de resistencia y la intemperie y a los rayos ultravioletas. 13.6 Carretes y bobinas: Los cables se entregarán perfectamente bobinados dentro de fuertes carretes de madera reforzada, con las inscripciones que permitan perfectamente la individualización de su contenido. El núcleo del carrete no medirá menos de 15 veces de diámetro para el cable de 13 conductores y no menos de 15 cm para los cables restantes. 14. PINTURA

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

149

14.1 Pintura para elementos metálicos expuestos a la intemperie: Las partes ferrosas para las que se indique especialmente un tratamiento de fosfatizado, deberán recibirlo caliente, por inmersión sobre superficies limpias desoxidadas, o con solo una ligera oxidación superficial. La pintura se dará en 4 manos a saber, dos manos de base antióxida sintética y dos manos de esmalte sintético para intemperie del color que se especifique. En los elementos donde se indique especialmente, dicho esmalte será horneado, según lo especificado en el ítem “Esmalte para hornear” 14.2 Características de la base y esmalte a emplear: La base antióxida será adecuada para recibir el esmalte, sea horneado o secado al aire. Estará constituída por minio puro o cromado de zinc con un poder cubriente no inferior a 20 m2 por litro debiendo cumplir la norma IRAM 1023. 14.3 Esmalte para hornear: Los elementos que se especifiquen a pintar en este ítem serán horneados sin excepción. El color de los siguientes a pintar será: Cuerpos. Caja semáforo negra sol industrial Columna: amarilla sol industrial. Caja controlador: gris claro.

15. MEDICIÓN Y PAGO A los fines de la certificación y pago, se medirá el ítem en forma global (Gl) mediante el Ítem Nº 17 del rubro Camino, “SEMAFOROS”, siendo su precio la única y total compensación por todas las tareas y materiales necesarios para la correcta y completa ejecución del mismo, en un todo de acuerdo a su fin y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.-

ART. Nº 20: VEREDAS DE HORMIGÓN

Consiste en la ejecución de veredas de hormigón simple para el uso peatonal, a colocarse en los lugares que en los planos lo indiquen.-

Las dimensiones de la vereda están indicadas en los planos de la obra. Las calidades y características de los materiales constitutivos se regirán por lo establecido por las normas CIRSOC correspondientes.

El ítem incluye la excavación necesaria para lograr las cotas de proyecto, el relleno con material granular en los lugares que requiera terraplenado, y finalmente la colocación de los elementos necesarios para conformar la vereda peatonal.

Se construirá junta de dilatación cada 3,00 mts..-

Las resistencias características del Hormigón en probetas de 28 días serán las siguientes:

Hormigón Clase H-13...............................130Kg/cm2

El acero a utilizar será de tipo ADN – 420.

El estabilizado granular tendrá las características del material especificado para la sub-base estabilizada granular.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

150

Se certificará y medirá mediante el ítem Nº 18 del rubro Camino, “VEREDAS”, en m2 (metro cuadrado), de vereda medida superficialmente, de acuerdo a lo indicado en los planos, y a entera satisfacción de la inspección de obra.

ART. Nº 21: BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA

Para este ítem rige lo establecido en el Capítulo F. BARANDAS PARA DEFENSA -

.Sección F.I. BARANDA METÁLICA CINCADA PARA DEFENSA, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, Edición 1998, en todo aquello que no se oponga a esta especificación complementaria.

La defensa se colocará respetando las instrucciones del plano tipo H – 10.237.- Para esta obra los materiales a utilizar cumplirán con las siguientes características: Defensa clase A. Postes Livianos. Separación 3.81 m. Se deberá prever arandelas reflectantes y dos alas terminales comunes para cada tramo

colocado. MEDICION Y FORMA DE PAGO La baranda se medirá en metro lineal (m) y se pagará el precio unitario de contrato

mediante el Ítem Nº 19 del rubro Camino, “BARANDA METÁLICA CINCADA”. El precio será la única y total compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem, según estas especificaciones y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 22: RECUBRIMIENTO CON SUELO SELECCIONADO

Este ítem comprende el relleno de las platabandas, isletas, y canteros, que se construyen, y el sector que cubre la rotonda, con suelos no clasificados, teniendo especial cuidado de no dejar vacíos de manera de evitar posteriores asentamientos

Este ítem se medirá y certificara mediante el Item Nº 20 “RELLENO CON SUELO SELECCIONADO” en m3 (metros cúbicos), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo según estas especificaciones y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.-

ART. Nº 23: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE MENORES

Comprende la ejecución de alcantarillas y saltos de Hormigón, en las dimensiones y en los sitios indicados en los planos. Su construcción se regirá por la Sección IV.A. "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENORES" del PUET del NOA.

Se incluyen en este artículo todos los trabajos necesarios para la ejecución del ítem: excavación, elaboración y colocación de hormigones, provisión y colocación de caños, y armaduras, según los planos tipos, para las alcantarillas y según el plano de desagüe de cunetas para los saltos.-

Las alcantarillas de hormigón, con luces inferiores a los 2, 00 m se construirán según el plano tipo O-41211 “C” MODIFICADO.

Las alcantarillas de caños se realizarán según el plano tipo A-82-C.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

151

El producto de la excavación para las fundaciones es de propiedad del contratista debiendo ser retirado de la obra sin recibir pago adicional alguno.

Para la ejecución de los hormigones rige lo establecido en la Sección IV.A "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENORES" del PUET del NOA.


Hormigón Clase H-21…………………….210Kg/cm2

Hormigón Clase H-17…………………….170Kg/cm2

Hormigón Clase H-13...............................130Kg/cm2

Hormigón Clase H-8...................................80Kg/cm2

El acero a utilizar será de tipo ADN – 420.

En la construcción de los saltos se considera la provisión y colocación de caños de PVC de Ø=1 ½” . Estos caños deben incluirse como incidencia en el hormigón clase H-17 para su medición y pago.-

Este Ítem se medirá y certificará mediante el Ítem Nº21 " OBRAS DE ARTE MENORES", y sus Sub-ítems Nº 21 a) “EXCAVACIÓN PARA OBRAS DE ARTE” en m3 (metros cúbicos); Nº 21 b) “HORMIGÓN CLASE H - 21” en m3 (metros cúbicos); Nº 21 c) “HORMIGÓN CLASE H 17” en m3 (metros cúbicos); Nº 21 d) “HORMIGÓN CLASE H - 13” en m3 (metros cúbicos); Nº 21 e) “HORMIGÓN CLASE H-8” en m3 (metros cúbicos); Nº 21 f) “ACERO EN BARRA ADN 420 COLOCADO en Kg(kilogramo) Nº 21 e) “CAÑOS DE HORMIGÓN Ø 0.80m” en U (unidad) Siendo el precio de cada sub-ítem la única y total compensación por todas las tareas necesarias para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones y a entera satisfacción de la Inspección de Obras.

ART Nº: 24 ENRIPIADO

Comprende la provisión de material granular TM 2”, distribuido y compactado en un ancho y espesor indicado en planos de perfiles tipo.-

El transporte del material está incluido dentro del precio del ítem.- La construcción de la calzada enripiada se regirá por la Sección C III del Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. (Edición 1998).- El ripio deberá responder a las siguientes exigencias de granulometría:

Pasa Tamiz %

2” 100

1” 80-90

Nº 4 (4mm) 50-80

Nº 40 (420m) 20-50

Nº 200 (74m) 10-25

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

152

El contratista deberá prever el aporte de material cohesivo en la proporción adecuada a los fines de cumplir con estas especificaciones, así como de obtener un valor soporte del 50 % en la capa granular terminada.-

Este ítem se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 22 del rubro Camino, "ENRIPIADO", en m3 (metros cúbicos) , siendo ésta la única compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada, y a entera satisfacción de la Supervisión de Obra.

ART Nº 25 ILUMINACIÓN

1 NORMAS TÉCNICAS

La ejecución de los trabajos así como su contralor en obra, serán efectuados siguiendo las normas insertas en el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas del N.O.A para las Vialidades Provinciales.

Solo si alguna especificación no estuviera contemplada en estos, tendrá valor lo expuesto en las Especificaciones Técnicas más Usuales de la D.N.V, (Ultima edición).-

Toda innovación a introducir en los pliegos antes citados se indicarán expresamente en las presentes prescripciones técnicas complementarias.- 2 FORMA DE COTIZACION En todos los casos los oferentes deberán cotizar el Proyecto Oficial según lo especificado en las Memorias de Ingeniería y en las Especificaciones Técnicas Particulares.- Las ofertas sobre el proyecto oficial deberán acompañarse de la siguiente información técnica:

* Curvas de distribución luminosa, en planos longitudinal y transversal al artefacto, en la posición de montaje preferentemente no mayor a 10 grados con respecto a la horizontal.- * Planilla de cálculo de intensidades, medidas para ángulos de los planos verticales del lado de la vereda y del lado de la calzada.- * Planilla de cálculo de iluminancias porcentuales para ángulos de los planos verticales del lado de la vereda y del lado de la calzada.- * Cálculo de la relación Distancia Transversal-Altura de Montaje y de rendimiento del lado de la vereda y del lado de la calzada.- * Diagrama Isolux del artefacto.- * Curva de rendimiento de la luminancia.- * Memoria de cálculo luminotécnico para el artefacto ofertado. * Memoria de cálculo de caídas porcentuales de tensión y de potencia en líneas para el cálculo de la secciones de los conductores. 3 REPLANTEO Esta tarea esta a cargo del contratista y se realizará conforme a los lineamientos generales del Reglamento Técnico de la Secretaría de Estado de Energía y a las instrucciones que siguen.- La distribución preliminar de estructuras, realizadas sobre la planimetría de traza e indicada en los planos adjuntos será materializada en el terreno mediante estaca de madera dura de 4 x 4 x 40 cm (con punta metálica si fuera necesario) pintada de rojo en su extremo superior.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

153

En previsión de su posible desaparición, las estacas se hincarán con poca antelación al comienzo de la obra, registrándose los datos suficientes como para reponer con exactitud las eventuales faltantes.- 4 REPARACION DE ACERAS El adjudicatario tendrá a su cargo la reparación de las veredas y accesos a garajes.- a colocación de los mosaicos se hará sobre un contrapiso del mismo espesor del existente y cualquier cambio al respecto debe ser autorizado por la Inspección.- 5 CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES SOBRE TRABAJO EN LA VIA PUBLICA El adjudicatario de las obras deberá ajustarse a las exigencias de seguridad en este tipo de trabajos, cubriendo las excavaciones de pozos, como así también las bases de las columnas en el lapso de fraguado con tablones o chapas de hierro de dimensiones y rigidez adecuadas.- Estas medidas de seguridad se complementarán con la colocación de carteles de señalamiento con las leyendas de “ Tránsito Cerrado”, “Tránsito Desviado” o “Gente Trabajando” según corresponda, y que lleven impresas las siglas o nombres de la Empresa Contratista, La señalización de seguridad en la vía pública se ajustará al Dto. H 354 del 13 - 08 - 69.- 6 INTERRUPCIONES DEL SERVICIO Las obras se ejecutarán del modo que el número de interrupciones de servicio sea mínimo. La Contratista deberá gestionar ante la Empresa E.D.E.T. S.A., las interrupciones necesarias. La Empresa contratista deberá proveer un plan de trabajos en el que se aclare el número de interrupciones, de los cuales tendrá conocimiento la Inspección de Obra.- 7 SERVIDUMBRE DE PASO En caso de que por razones de orden técnico, el trazado de las redes deba realizarse por el interior de propiedades privadas, el Contratista deberá gestionar ante el propietario la correspondiente servidumbre de paso, que consiste en la firma de un formulario que será oportunamente entregado por la repartición.- 8 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE ILUMINACION Y MATERIALES ELECTRICOS a.- Iluminación: Se exigirá una luminancia media de al menos 2,7 cd/m2 con regularidad buena y deslumbramiento mínimo tolerable.- Se clasifica la zona como zona clase “A” conforme a la norma IRAM - AADL J 2022-2 requiriéndose por lo tanto: Lmed = 2,7 cd/m2

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

154

Vo= Lmin. > 0,4 Lmed Ve= Lmin. > 0,7 Lmax ó bien Emed = 40 lx G1= Emin. > 0,5 Emed G2= Emin. > 0,25 Emax Se deberá acompañar la oferta con: -- Curvas de distribución luminoso en planos longitudinal y transversal al artefacto, en la posición de montaje preferentemente no mayor a 10 grados con respecto a la horizontal.- -- Planilla de cálculo de intensidades medidas para ángulos de los planos verticales del lado de la vereda y del lado de la calzada.- -- Planilla de cálculo de iluminancias porcentuales para ángulos de los planos verticales del lado de la vereda y del lado de la calzada.- -- Cálculo de la relación Distancia transversal - Altura de Montaje y de rendimiento del lado de la vereda y del lado de la calzada.- -- Diagrama ISOLUX del artefacto sobre el nivel de calzada.- -- Curvas de rendimiento de la luminaria.- b.- Materiales Eléctricos: Todos los materiales que conduzcan corriente serán de cobre.- Los materiales aislantes no serán higroscópicos ni capaces de formar una zona permanente conductora cuando se establezca un arco sobre su superficie. No se permitirá el uso de aislantes termoplásticos en aparatos eléctricos.- 1)- Interruptor Fotoeléctrico: Instalado uno en cada Puesto de Encendido, esta destinado a comandar a través del contactor, el encendido y apagado automático de cada sector, en función de la variación del nivel luminoso solar.- Características Constructivas: En la construcción del interruptor fotoeléctrico no podrá emplearse materiales o dispositivos que en USO NORMAL posean una vida útil individual menor de 10 (diez) años. La duración del aparato completo alcanzará a un mínimo de 4.000 (cuatro mil) ciclos.- Deberá estar diseñado para soportar vibraciones y golpes accidentales, debiendo tener también una cubierta de material resistente a la acción de la intemperie, radiación solar, granizado y variaciones climáticas durante la vida útil del aparato. Deberá ser hermético al agua y polvo atmosférico.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

155

Características de Funcionamiento: El interruptor fotoeléctrico será diseñado para trabajar normalmente sobre una red de corriente alternada 220 V - 50 Hz, valores nominales, con una variación de tensión de línea de 20 % por debajo y 5 % por encima del valor nominal.- El aparato de sistema de montaje permitirá su orientación en cualquier ángulo, a elección, en el plano horizontal. Tendrá, además un sentido de orientación al cual responda con máxima sensibilidad a la fuente luminosa.- En caso de falla en el circuito eléctrico del aparato, los contactos de carga deberán quedar cerrados.- El interruptor fotoeléctrico deberá contar con dispositivos que protejan al mismo de sobretensiones originadas por descargas atmosféricas. Para interruptores fotoeléctricos utilizados en centros densamente poblados, con pocas líneas aéreas que pudieran transmitir los efectos de dichas sobretensiones, el protector podrá omitirse con acuerdo expreso del comprador.- El aparato deberá operar correctamente dentro de los rangos de temperatura indicados en el pliego, entendiéndose a cielo cubierto, el rango inferior de temperatura.- El aparato deberá venir de fábrica regulado entre los valores establecidos en pliegos de: Conexión a 45 lux + 10 lux.- Desconexión a 100 lux + 10 %

Si la fotocélula es susceptible de perder sensibilidad durante la vida útil del aparato, este deberá contar con un sistema sencillo y práctico para regular la cantidad de luz que alcance a dicho elemento fotosensible, considerándose que un corrimiento del 15 % en el nivel de encendido requiere regulación.- El fabricante proporcionará a requerimiento del comprador las características técnicas del elemento fotosensible utilizado en la construcción del interruptor fotoeléctrico.- El aparato deberá ser insensible a iluminaciones transitorias o accidentales provocadas por: faros de automóviles, letreros luminosos, relámpagos, etc. y a disminuciones transitorias provocadas por interposición de nubes. El mecanismo de accionamiento deberá tener un retardado mínimo de 20 segundos y un máximo de 90 segundos.- 2)- Contactor de Accionamiento: Será del tipo tripolar en aire con separadores de material cerámico entre polo y polo que aseguren la imposibilidad de formación de arco entre aquellos y con dispositivo de accionamiento manual de emergencia.- Los contactores serán de aleación de plata, desmontable.- Estará capacitado para funcionar en un ambiente de 80 % de humedad sin inconvenientes y con una capacidad de sobrecarga no menor de 1,5 In durante 30 minutos.- Tendrán una longevidad mecánica no inferior a 5.000.000 maniobras.- El accionamiento será seguro aun con una tensión de solo 175 V en los bornes de la bobina de excitación. El circuito de esta estará protegido con un fusible de 5 A..- El aparato deberá funcionar correctamente montado sobre un tablero vertical.- Los contactores van montados sobre un tablero de Pertinax de 6 mm. de espesor en los Puestos de Encendido.- 3)- Gabinete Metálico Para Puestos de Encendido: Será ejecutado en chapa de espesor mínimo 1,5 mm. con puerta abisagrada y reforzada.- Será apto para contener, sin deformación alguna, los elementos de control y comandos de los puestos de encendido, como así también, los elementos de sostén y fijación en columnas o muros.- En la parte inferior y superior de la caja, irán aberturas de ventilación protegida con malla metálica fina (tipo mosquitero) galvanizada, para evitar la entrada de insectos o partículas de cierto diámetro dentro del gabinete.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

156

Las perforaciones para entrada y salida de conductores serán terminadas sin rebarbas.- Se incluirá un bulón de 3/8” de diámetro para borne de tierra con arandela de presión. El agujero lateral superior de 32 mm. de diámetro para pipeta, en caso de alimentación por la parte inferior, irá obturado con dos chapitas circulares y bulón con tuercas.- Los collares de sujeción de los gabinetes metálicos de los puestos de encendido, también serán tipo intemperie.- 9 GARANTÍA DE LOS MATERIALES El Contratista deberá especificar los plazos de garantía acordados por el fabricante de los equipos de iluminación (artefactos, lámparas y equipo auxiliar) y del interruptor fotoeléctrico a proveer para la instalación a ejecutar.- 10 FINALIZACIÓN DE LA OBRA La obra de iluminación se considerará finalizada una vez que cuente con la correspondiente aprobación de la Inspección de Obras de la D.P.V. además de la aprobación y habilitación por parte de la Empresa E.D.E.T. S.A. (o del ente prestatario del servicio).-

11 FACTIBILIDAD

La Contratista deberá obtener la factibilidad de Obra en la Empresa EDET SA previa a la ejecución de los trabajos si se hubiere vencido el plazo de la obtenida por la Dirección Provincial de Vialidad, como así también se hará cargo de los trámites necesarios para la habilitación del alumbrado una vez finalizada la obra.

12 FORMA DE PAGO

La iluminación aquí descripta se pagará como se especifica en los siguientes Artículos desarrollados en el presente pliego.

ART. Nº 26: EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE LÍNEAS SUBTERRANEAS

DESCRIPCIÓN El ítem se regirá con lo especificado en el Art. 1 del presente pliego y lo especificado en el presente artículo, y comprende lo siguiente:

a) la excavación, relleno y compactación de las zanjas para la instalación de las líneas subterráneas, apisonado y enrasado del fondo de la excavación, provisión y colocación de ladrillos para protección de la cañería;

b) la provisión e instalación de líneas de distribución según planos en su correspondiente electroducto de PVC � = 63 mm;

c) la ejecución de los cruces de calzada especificados en planos; d) la provisión e instalación del conductor de puesta a tierra; e) la reparación de aceras, accesos vehiculares y calzadas.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

157

ZANJEO

La zanja donde se alojarán el electroducto será de 0,40 mts. de ancho por 0,70 mts. de profundidad a partir del nivel del terreno natural-. Esta profundidad podrá ser susceptible a modificación cuando las condiciones locales así lo exijan, previa conformidad de la Inspección de Obras.- La profundidad de la instalación, cuando las líneas crucen desagües, no podrá ser inferior a 1 mts. por debajo de los mismos; manteniéndose la cota de dicha profundidad en todo el ancho de los desagües.- Las raíces de los árboles y otros obstáculos semejantes se sortearán haciendo pasar el cable por un caño camisa de hierro galvanizado próximo o bajo los mismos.- En la apertura de la zanja, el adjudicatario deberá tener sumo cuidado de no perjudicar otros servicios (sanitarios, teléfono, etc.) pues, en caso de ocurrir destrozos o deterioros de los mismos, la reparación será por su exclusiva cuenta, como así también los perjuicios ocasionados a terceros.-

Apisonado el fondo de la zanja, se debe apoyar sobre una capa de arena de 5 cm. de espesor previamente extendida, el electroducto que contiene los cables subterráneos. Se precederá luego a rellenar 25 cm. con arena y, luego, se cubrirá la capa de arena con una capa de 20cm de tierra seleccionada sobre la que se colocará una malla de advertencia de 0.30m de ancho; luego se procede a rellenar con tierra la profundidad restante hasta cubrir totalmente la excavación, debiéndose además compactar este relleno en capas de espesor no mayor a los 20. cm.-

Toda esta canalización debe efectuarse alejada de otras canalizaciones que pudieran existir, en el mismo nivel o nivel próximo.- En caso de existencia de aquellas, dichos tramos se profundizarán para la separación, consultando en caso de duda, a la Inspección de Obras su ubicación.- En los casos de cruce o proximidad a gasoductos existentes, la empresa contratista observará rigurosamente las especificaciones y exigencias de GASNOR S.A. al respecto.- A tal efecto se deberán consultar planos de progresivas del gasoducto con detalles de emplazamiento del caño de gas, como también las distancias mínimas a observar en los casos de cruces.- En los cruces indicados en planos de infraestructura eléctrica se indican los puntos afectados, en los cuales se deberá construir la placa de Hº Aº de 1mx1mx5cm con hierro torsionado de � = 16 mm. exigida por GASNOR S.A.; en la cantidad y disposición que se indica en planos.- INSTALACIÓN DE LÍNEAS: Las líneas de alimentación entre columnas deberán ser alojados en un electroducto de PVC � = 63 mm e=3.2mm. Los cables de las líneas subterráneas serán del tipo multipolar, de cobre electrolítico, aislado con PVC de doble vaina (tipo Sintenax o similar), construídos según norma IRAM 2178 y norma IRAM 2289, para tensiones de hasta 1.1 Kv.

Las conexiones se harán a terminal soldado o de compresión. No se admitirán empalmes subterráneos.- Resistencia de aislación: Se exigirá en todas las instalaciones eléctricas una resistencia de aislación mínima de 1 M-ohm . La colocación del cable deberá hacerse, con mano de obra idónea en estas tareas evitando el doblado o traccionado que pueda dañar su aislación.- Se dejara un “rulo” o chicote de longitud holgada para la conexión en cada columna. Mientras no se hayan colocado las terminales de cobre estañado, se cubrirán los extremos del cable con cinta aisladora plástica para evitar la entrada de humedad antes de la conexión definitiva.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

158

CRUCES DE CALZADAS Los cruces de calzadas pavimentadas se ejecutarán en todos los casos en túnel, a 1,20 m. de profundidad, en el que se introducirá un caño camisa protector de PVC extrareforzado �= 110 mm. e= 3,2 mm., dentro del que se alojaran los conductores de alimentación. Los cruces deben efectuarse mediante perforación a mecha ó similar; los pozos de operaciones se ubicarán en las zonas de veredas; serán convenientemente señalizados, y -fuera de los horarios de trabajo- sus bocas deberán permanecer tapadas y balizadas conforme lo exija la Inspección de Obras.- Una vez concluído el cruce, los pozos deberán ser inmediatamente rellenados con relleno compactado. En todos los casos deberá llevar la malla de advertencia de 0.30m de ancho. La empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la reparación definitiva de la vereda o zona afectada a fin de no entorpecer la seguridad del tránsito peatonal en la zona afectada. Los cruces de calzadas sin pavimentar podrán ejecutarse en zanjas cuya profundidad será como mínimo de 1,5 mts. y de ancho 0,60 mts., con caño camisa protector de PVC extrareforzado �= 110 mm. e= 3,2 mm., y de 1,2 mts. por debajo de la cota de fondo de desagües ó cunetas existentes.- En los casos en que exista cordón cuneta, la zanja para la colocación de la cañería de cruce no afectará la totalidad de ancho de la calzada, sino que se dejarán libres sectores de 60 cm. próximos a cada cordón de modo de no obstruir el pasaje de las aguas por las cunetas, ni de alterar la constitución del suelo en ese lugar.- A tal fin, los tramos de excavación próximos al cordón, se practicarán un túnel, el cual será de las medidas mínimas que permitan preparar correctamente las juntas de empalme de los caños. El caño camisa para protección de los elementos abarcará el ancho total de la calzada y banquina, en caso de existir terraplén, de pie de talud a pie de talud.- El relleno de la zanja en los cruces de calzada sin pavimentar se hará comenzando por volcar a pala la tierra libre de cascotes y apisonando, primero ligeramente en una capa de 20 cm. de espesor, y luego se protegerá la instalación con malla de advertencia, finalmente se rellenará en capas de espesor = 20cm fuertemente compactadas hasta el nivel de calzada; en caso de tratarse de calzadas enripiadas, deberá reponerse el paquete estructural pre-existente.

Concluido el relleno, el material excedente deberá transportarse por cuenta del Contratista dentro de las 24 hs. para no interrumpir el paso de los vehículos y peatones, hasta los lugares fijados por la Inspección de Obras

Las excavaciones y cortes de tránsito que demanden la realización de estos trabajos serán convenientemente señalizadas en horas diurnas; y en horas nocturnas, se colocarán balizas luminosas en cantidad suficiente a criterio de la Inspección de Obras.- En todos los casos la empresa adjudicataria deberá hacerse cargo de la reparación definitiva de la calzada; y está obligada a la reparación inmediata de este piso, en forma provisoria si este fuera dañado para no entorpecer la seguridad en la circulación de vehículos.- PUESTA A TIERRA Toda la excavación será recorrida por un conductor desnudo, de cobre, de 10 mm2 de sección, el que estará conectado a las jabalinas de puesta a tierra de las columnas de cada tramo de línea de alimentación, por un conductor desnudo de Cu de 10 mm2 . MEDICIÓN Y PAGO

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

159

A los fines de la certificación y pago, se medirá el trabajo mediante el Ítem Nº 23 del rubro Camino, “EXCAVACIONES E INSTALACION DE LINEAS SUBTERRANEAS”, en metro lineal (m), siendo su precio la única y total compensación por todas las tareas y materiales necesarios para la correcta y completa ejecución del ítem, en un todo de acuerdo a su fin y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.- ART. Nº 27: INSTALACIÓN DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN CON ARTEFACTOS

DESCRIPCIÓN El ítem se regirá con lo especificado en el Art. 1 del presente pliego y lo especificado en el presente artículo, y comprende lo siguiente:

a) las excavaciones en suelo necesarias para la conformación de los recintos de fundación de las columnas, el encofrado, y el llenado de las bases;

b) el montaje, la alineación, la pintura, la puesta a tierra, el cableado e instalación de tableros y fusibles de cada columna;

c) la instalación y montaje de los artefactos, sus lámparas y equipos auxiliares; d) el coronamiento de las fundaciones; e) la provisión de todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.

BASES Las excavaciones para las fundaciones de las columnas serán de las dimensiones especificadas en planos. Una vez efectuadas se introducirán los moldes metálicos y se procederá al llenado de las bases con Hormigón Clase H-17 (Resistencia característica a 28 días= 170Kg/cm2 , los excedentes de excavación no utilizados deberán ser depositados y acomodados en los lugares que adopte el Oferente y apruebe la Inspección de Obras. Las bases de fundación serán del tipo “in-situ” utilizando moldes desmontables perfectamente construidos y mantenidos para lograr superficies lisas y líneas de unión mínima. Se dispondrán las aberturas respectivas para la entrada de los cables subterráneos.- Para la elaboración de los Hormigones no se exigirá planta fija.- COLUMNAS METÁLICAS Descripción: el oferente deberá cotizar para esta obra, columnas fabricadas con tubos de acero sin costura de distintos diámetros, unidos por soldaduras eléctricas, sin que queden formados bordes vivos, porosidades u otras imperfecciones; cumpliendo condiciones de esbeltez y resistencia exigidas, siendo el material acero dulce con un contenido de carbono no menor o equivalente a clase S.A.E. 1020.- Las mismas deberán ser productos de fabricación normal de una fábrica especializada y acreditada, por lo tanto a la oferta deberán acompañar: marca, firma constructora, ubicación de la fábrica, catalogo o folleto, cálculos de esfuerzo máximos admisibles.- El escalonamiento entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva de transición lograda por el procedimiento que se considere mas adecuado, observando siempre que la resistencia del conjunto sea la exigida.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

160

Las columnas estarán alimentadas en forma subterránea, tendrán perforaciones para el pasaje de conductores teniendo en cuenta que estos se encontrarán alojados a una profundidad de 0,70 metros en ruta provinciales y de 1,20 metros en rutas nacionales, bajo el nivel de calzada y, aberturas de tapa y tornillo de cabeza tipo Aleen, para la colocación del tablero de conexiones a 1,30 metros del nivel del piso.- Las aberturas estarán perfectamente terminadas, con los bordes netos libres de rebarbas o bordes filosos.- Condiciones de resistencia:

El dimensionado de las columnas deberá ser verificado en su distintos tramos (brazo sostén y tramos rectos).-

a)- Por flexión debido a la acción del viento (con una velocidad máxima de 130 Km./hora) sobre la columna y artefactos, y el peso del artefacto, completo con su equipo auxiliar.- b)- Por torsión debido a la acción del viento sobre el artefacto y brazo.- c)- por flexión compuesta.- El coeficiente de seguridad no deberá ser inferior a 3.- d)- Terminación: Las columnas serán limpiadas con desoxidante y fosfatizante Colorín Nº 09020 o similar y con aplicación de antióxido cromosil Colorín verde 06058 o similar. Luego dos manos de pintura esmalte tipo intemperie color amarillo o a fijar oportunamente por la Inspección.- Dimensiones de las Columnas:

Se colocarán 155 columnas metálicas telescópicas para instalación subterránea de una altura total de 11,00 m., altura libre HL= 10,00 m., empotramiento HE= 1,00 m. brazo doble de 2,50 m de longitud y �= 10º, siendo sus diámetros extremos mínimos � inferior= 140mm y �� superior= 60mm. y sus espesores mínimos de 6mm y 3mm respectivamente. Se colocarán además 59 columnas telescópicas para instalación subterránea de brazo simple de 2.50m y altura libre de 10.00, �= 10º, siendo sus diámetros extremos mínimos � inferior= 140mm y �� superior= 60mm. y sus espesores mínimos de 6mm y 3mm respectivamente. Finalmente en la iluminación de la colectora se instalarán 6 columnas telescópicas para instalación subterránea de 7.00m de altura libre y 2.50m de brazo simple. La ubicación de las mismas se hará conforme a los planos con un vano medio de 35mts. En los puntos que la instalación pudiere interferir con la línea de Alta Tensión existente en la zona, las colomunas podrán ser del tipo de dos curvas, de modo que alejen el fuste de la misma de la línea de AT, en dicho caso la Contratista deberá solicitar la conformidad de la Empresa prestataria del servicio de distribución en alta tensión o de media tensión según se trate.- Puestas a tierra:

Todas las columnas serán puestas a tierra empleando una jabalina de Ac-Cu de � = 5/8” L= 1.5 mts., introducida al pie de la misma a una profundidad de 0.70 mts. y conectada mediante un cable desnudo de Cu de 10 mm2 de sección, y todas interconectadas entre si por cable de Cu desnudo de 10 mm2 de sección.- Alineación y Verticalidad:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

161

Las columnas serán colocadas con todo cuidado, respetando la profundidad de enterramiento según plano; una vez fraguada las bases y colocadas las columnas, se cuidará especialmente su verticalidad y alineación respecto a las columnas adyacentes, como así mismo la uniformidad de la altura.- El espacio entre base y columna se rellenará con arena gruesa seca, zarandeada en malla de 2 x 2 mm. de lado.- La parte de enterramiento de la columna hasta el nivel superior del coronamiento de la base llevará, además de las manos de pintura anticorrosiva, dos manos de pintura asfáltica, tanto exterior como interiormente.- Se exigirá para el pintado de la parte interior de la columna, una técnica apropiada para tal fin para asegurar así un perfecto recubrimiento interno. La tapa del hueco de acceso a la bornera de cada columna deberá ser pintada, también en su parte interior, del mismo color de la columna y llevar matrizadas las rendijas de ventilación, los tornillos de sujeción cambiados y las juntas de fibra.- ARTEFACTOS Los artefactos, destinados a contener y proteger la fuente luminosa, y los equipos auxiliares de funcionamiento ( Esencialmente, balasto y capacitores para corrección del factor de potencia), serán marca tipo Schreder Ambar 3, con protector de vidrio policurvo liso templado, con lámparas de Sodio AP de 250 W, construídos en cuerpo de aluminio inyectado a alta presión pintado con pintura epoxi en polvo dispuesta electrostáticamente, con reflector de aluminio de alta pureza anodinado y electro abrillantado de una sola pieza poli facetado de rendimiento mayor al 80%. El grado de seguridad del sistema óptico y del sistema eléctrico será IP66. En total se instalarán 375 artefactos según disposición de planos. Cuerpo inferior tipo raqueta sosteniendo la parte óptica y eléctrica. Cuerpo superior protector del conjunto. Peso luminaria sin equipos electricos: 6,2 Kg Dimensiones: Largo: 700 mm, Ancho: 320 mm, Alto: 185 mm. Apertura de la luminaria por parte superior para facilitar y asegurar el mantenimiento. Bloque óptico IP66 conformado por: Un vidrio poli curvo liso, templado. Un reflector multifacetado, anodizado e electro abrillantado. Un sistema obturador en policarbonato inyectado soportando el portalámpara. El reflector, el vidrio y el obturador están sellados con un cordón de silicona. Bloque electrico: Los elementos eléctricos vienen en una bandeja de acero zincado. IP 66 bloque eléctrico Ta: 40 grados CABLEADO Las conexiones, desde los artefactos hasta las borneras en las columnas, serán hechas con cable similplomo 1,1 KV cat. II, antillama de 1,5 mm2 de sección.- La instalación de cada columna deberá protegerse mediante fusible tipo Keland de 6Amp.- CORONAMIENTOS

Los coronamientos de bases de las columnas serán octogonales de F = 45 cm y altura mínima por sobre el nivel de vereda de 30cm. Se construirán de hormigón Clase H-17 (Resistencia característica = 170Kg/cm2 a los 28 días).-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

162

PINTURA

Se aplicará a las columnas dos manos de pintura base antióxido y dos manos de esmalte de intemperie.- Las partes a pintar deberán estar exentas de escamaciones, grasas y suciedad de cualquier naturaleza.- Las dos manos de imprimación antióxida se darán indefectiblemente a pincel sin diluir la pintura, quedando los elementos uniformemente cubiertos.- Si las columnas fueran provistas al contratista con base antióxida, se exige una mano mas de pintura antióxida a la mismas. “in situ”, una vez distribuidas para su montaje en las respectivas bases.- Transcurrido un mínimo de 24 hs. se aplicará una mano de esmalte de intemperie del color estipulado, a pincel o 2 a soplete.- Se tendrá muy en cuenta la NORMA IRAM 1042.- Se dará una última mano de terminación a pincel o 2 a soplete para un acabado impecable, una vez colocados la columna y los artefactos gabinete.- En ningún caso se pintará en día de llovizna, lluvia o viento.- El color de la pintura será fijado antemano por la Inspección de Obras.- MEDICIÓN Y PAGO A los fines de la certificación y pago, se medirá el trabajo mediante el Ítem Nº 24 del rubro Camino, “COLOCACION DE COLUMNAS DE ILUMINACIÓN CON ARTEFACTOS, y sus subítems Nº 24 a) COLUMNA METÁLICA HL=7.00m, BS=2.00m por unidad (U) colocada y verificada , Nº 24 b) COLUMNA METÁLICA HL=10.00m, BS=2.50m por unidad (U) colocada y verificada, Nº 24 c) COLUMNA METÁLICA HL=10.00m, BD=2.50m por unidad (U),colocada y verificada, siendo su precio la única y total compensación por todas las tareas y materiales necesarios para la correcta y completa ejecución del ítem, en un todo de acuerdo a su fin y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.-

ART. Nº 28: PUESTO DE MEDICIÓN Y ENCENDIDO

DESCRIPCIÓN El ítem se regirá con lo especificado en el Art. 1 del presente pliego y lo especificado en el presente artículo, y comprende la provisión y el montaje del poste de hormigón armado 9.00/450/3, los gabinetes de medición y encendido, cableado y acometida.-

Los P.M. y P.E. se realizarán de acuerdo a las a las siguientes Especificaciones Técnicas. Los elementos de protección y comando son los siguientes:

PUESTO DE MEDICION PUESTO DE ENCENDIDO

ACOMETID

A

MEDIDOR TRIFASIC

O

Interruptor Automático

termomagnético

FUSIBLE

NH

CONTADOR

TRIFASICO

BORNERA SALIDA

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

163

Nº1 PREENSAMBLADO

3x35/50 mm2

1 ALCANCE

DE

25 a 40 KW

3 UNIPOLAR

63 A - 15 KA

gL- 00

50A – 500 V

30 Kw

60A

TETRAPOLAR

3x25/16 mm2

Nº2 PREENSAMBLADO

3x50/50 mm2

1 ALCANCE

DE

25 a 40 KW

3 UNIPOLAR

63 A - 15 KA

gL- 00

50A - 500 V

40Kw

60A

TETRAPOLAR

3x35/16 mm2

Nº3 PREENSAMBLADO

3x35/50 mm2

1 ALCANCE

DE

25 a 40 KW

3 UNIPOLAR

63 A - 15 KA

gL- 00

50A - 500 V

30 Kw

60A

TETRAPOLAR

3x35/16 mm2

Nº4 PREENSAMBLADO

3x50/50 mm2

1 ALCANCE

DE

25 a 40 KW

3 UNIPOLAR

63 A - 15 KA

gL- 00

50A - 500 V

30 Kw

60A

TETRAPOLAR

3x35/16 mm2

Nº5 PREENSAMBLADO

3x35/50 mm2

1 ALCANCE

DE

25 a 40 KW

3 UNIPOLAR

63 A - 15 KA

gL- 00

50A - 500 V

30 Kw

60A

TETRAPOLAR

3x35/16 mm2

PUESTOS DE ENCENDIDO El PE será ubicado en una caja con puertas de cierre hermético, la chapa será de 1,5 mm de espesor mínimo, con dos manos de pintura anticorrosiva tipo Ferrolet y dos manos de terminación de pintura de intemperie, gris perla.- La cerradura de la puerta será del tipo caja de medidores.- La puerta llevara junta de goma.- Los elementos de protección y comandos contenidos en el gabinete metálico son: a) Fusibles de Protección: De alto poder de ruptura, tipo NH con base portafusible tamaño 00. Calibración de fusible: 50 A.- b) 1 (uno) Contactor Tripolar de 60 A en aire según detalle al pie con contactos desmontables equipado con bobina de enganche para 220 V y fusible tabaquera unipolar tipo Keland frontal de 6 A. Debe venir equipado con dispositivo de accionamiento manual para cierre de los contactos, en caso de avería de la bobina.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

164

En caso de no poseer accionamiento manual deberá proveerse de un interruptor tripolar de 3 x 50 A/380 V (bobina 220 V) en caja de chapa blindada, con comando normal y cuchillas para corte rápido, conectores en paralelo con el Contactor.- Todos los elementos anteriores irán montados sobre tablero de pertinax de 6 mm. de espesor mínimo.- c) Célula Fotoeléctrica: cada puesto de encendido llevará instalada una célula fotoeléctrica, montada lateralmente sobre el gabinete metálico.- La célula corresponderá a las siguientes características: Elemento fotosensible: Sulfuro de cadmio o similar.- Tensión de alimentación: c.a. 220 V - 50 Hz.- Carga: 50 A.- Operación: Conexión: 45 Lux + 10 Lux.- Desconexión: a 100 Lux + 10 %.- Sensibilidad mínima: 3 Lux.- Retardo de operación: 20 a 30 segundos.- Temperatura de operación correcta: 10ºC. a + 70ºC..- Consumo propio de la unidad: no mayor de 5 W.- d) Borne de tierra: El gabinete metálico estará provisto de un borne para toma a tierra.- PUESTAS A TIERRA La puesta a tierra de protección de los Puestos de Encendido y de Medición se realizarán con una jabalina de Ac-Cu de � = 5/8” L= 2 mts. y conductor de Cu desnudo de 10 mm2 de sección alojado dentro de un caño de Hº Gº de ��= 1/2”. La tierra de protección será independiente para el equipo de medición.- MEDICIÓN Y PAGO A los fines de la certificación y pago, se medirá el trabajo mediante el Ítem Nº 25 del rubro Camino, “PUESTO DE MEDICION Y ENCENDIDO”, por unidad (U) colocada y verificada, siendo su precio la única y total compensación por todas las tareas y materiales necesarios para la correcta y completa ejecución del ítem, en un todo de acuerdo a su fin y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.-

ART. Nº 29: MONTAJE E INSTALACIÓN DE SET

Este item comprende la instalación completa de 5 SET monoposte con todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Los montajes e instalación deberán ejecutarse conforme las normas establecidas por EDET S.A. para subestaciones transformadoras aéreas trifásicas de 40, 25 y 16 kva.-

La SET Nº 1 alimenta 6 columnas de brazo simple de 7m de altura libre, 14 columnas de brazo simple de 10m de altura libre y 12 columnas de brazo doble de 10m de altura libre correspondientes al PMyE Nº1. Se trata de una SET de 16KVA 13.2/0.4 Kv.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

165

La SET Nº 2 alimenta 2 columnas de brazo simple de 10m de altura libre y 49 columnas de brazo doble y 10m de altura libre correspondientes al PMyE Nº2. Se trata de una SET de 40KVA 13.2/0.4 Kv.

La SET Nº 3 alimenta 10 columnas de brazo simple de 10m de altura libre y 37 columnas de brazo doble y 10m de altura libre correspondientes al PMyE Nº 3. Se trata de una SET de 40KVA 13.2/0.4 Kv .



El consumo previsto para c/u de ellas es el siguiente

SET Nº 1 ...................................................................S1 = 15.2 Kva .-

SET Nº 2 ...................................................................S2 = 34.8 Kva .-

SET Nº 3 ...................................................................S3 = 29.3 Kva .-

SET Nº 4 ...................................................................S4 = 23.3 Kva .-

SET Nº 5 ...................................................................S5 = 25.4 Kva .-

La que arroja para la instalación una potencia total S = 104.7 Kva.

Los transformadores a proveer serán de marca reconocida y aceptada por E.D.E.T S.A.,con devanados de Cu y en todo de acuerdo a normas IRAM.

Previo a la instalación deberán ser ensayados y aprobados por E.D.E.T. S.A ,debiendo presentarse ante la inspección de obra la documentación que los acredite. El traslado de las maquinas y el costo que demande la ejecución de las pruebas corre por exclusiva cuenta del contratista. La garantía de las maquinas instaladas será de dos años como mínimo, plazo que se computara desde su efectiva puesta en funcionamiento .

La acometida desde la SET instalada hasta el PM respectivo se realizara en todos los casos con conductor preensamblado de 3 x 35/50 mm2.

Las puestas a tierra de las sub-estaciones se ejecutaran con jabalinas del tipo Copperweld y conductor de Cu de 35 mm2.

A los efectos del computo en el presupuesto oficial, se consideran dos jabalinas para cada puesta a tierra (neutro y descargadores ).Se aclara que el contratista deberá ejecutar las puestas a tierra empleando los elementos indicados para lograr los valores de resistencia de tierra determinados por EDET S.A. además de otros a tal efecto (Ej. : bentonita, o agregado de tierras especiales). Medición y Pago

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

166

A los fines de la certificación de pago se medirá el trabajo mediante el ítem Nº 26 del rubro Camino, “MONTAJE E INSTALACIÓN DE SET” y su Subítems Nº 26 a) SET de 16 kva en unidad colocada (U), Nº 26 b) SET de 25 kva en unidad colocada (U), y Nº 26 c) SET de 40 kva en unidad colocada (U), siendo su precio la única y total compensación por todas las tareas y materiales necesarios para la correcta y completa ejecución del ítem, en un todo de acuerdo a su fin y a entera satisfacción de la inspección de obra.

ART. Nº 30: FORESTACION PROTECTORA PAISAJISTA

Este ítem consiste en la provisión de plantines, la excavación de los pozos y colocación de los mismos, y su posterior reposición por daños, muerte del plantín, etc. , durante el periodo de garantía de la obra.-

Los plantines tendrán una altura superior a 1 (un) metro y deberán estar tutorado a la misma altura o superior PLAN DE FORESTACION: El mismo se rige por el decreto 482/92 SPP “Plan de Forestación de la Vía Pública”.

La parquización de la vía comprende plantar 2500 ejemplares, a los que se le sumarán los de reposición descripta en las Medidas de Mitigación del Impacto Ambiental. El contratista deberá presentar ante la Dirección de Espacios Verdes para su aprobación un Plan de Forestación que cumpla con los siguientes directivas:

Especies y Distancia entre ejemplares

Especies Distancia entre ejemplares

Tarco (Jacaranda)

Timbó o pacará

Lapacho rosado

Palo borracho

15 m

Lapacho Amarillo 12 m

Tipa 20 m y en cruces de calles

El porcentaje de cada una de las especies será determinado por la disponibilidad de los

mismos en los viveros municipales y privados. Ubicación

Se ubicarán acorde con el espacio disponible dentro de la zona de camino demarcada en la planimetría.

Se deberán plantar a 1 m sobre el borde interno de la calzada No se hace necesario la construcción de una cantera ya que van directamente sobre el suelo.

La ubicación entre el primer y último árbol en la zona de intersecciones será la que determine la prolongación visual de la línea de ochava hasta su intersección con el cordón de la calzada.

Los ejemplares que no queden incluidos en la zona de camino deberán plantarse en las veredas frentistas y en los espacios fiscales que determine la Dirección de Espacios Verdes para que actúen como zonas buffer. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Este ítem se mide en forma global y su pago se efectuará en forma porcentual de acuerdo a la marcha de los trabajos mediante el ítem Nº 27 del rubro Camino "

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

167

FORESTACIÓN PROTECTORA PAISAJISTA". Ese pago comprende la provisión en obra de los materiales, árboles, tierra vegetal, mano de obra y herramientas necesarias para un correcto terminado de la forestación, a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 31: REFUGIO PARA PASAJEROS.-

El presente artículo se refiere a la construcción de refugios para el resguardo de pasajeros, a ubicarse en los lugares especificados en las planimetrías de la obra.

Deberá respetarse las características de los materiales a utilizar dadas en el plano, como así también su ubicación en relación al perfil transversal.

A los fines de la certificación de pago se medirá el trabajo mediante el ítem Nº28 del rubro Camino, “REFUGIO PARA PASAJEROS”, por U (Unidad) siendo su precio la única y total compensación por todas las tareas y materiales necesarios para la correcta y completa ejecución del ítem, en un todo de acuerdo a su fin y a entera satisfacción de la inspección de obra.-

ART. Nº 32: TRASLADO DE LÍNEAS AÉREAS

Este ítem consiste en el traslado de líneas eléctricas de media y baja tensión, alumbrado público, teléfono y video cable, hasta su posición definitiva.

La contratista deberá tramitar los permisos ante el Ente correspondiente, cumpliendo ante el mismo con todas las exigencias que demande dicho trabajo, tanto técnicas como económicas, debiendo presentar ante la inspección de obra las autorizaciones respectivas antes de iniciar las tareas de protecciones.

Este ítem se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 29 del rubro Camino "TRASLADO DE LÍNEAS AÉREAS”, en forma global GL, siendo ésta la única compensación para la ejecución del ítem de acuerdo a las normas vigentes en las empresas que suministran los servicios. El ítem no se considerará efectivamente terminado hasta tanto el Contratista presente a la inspección de obra un certificado de aprobación de dichas tareas emitido por el ente responsable correspondiente.-

ART. Nº 33: PROTECCIÓN DE GASODUCTO

Este ítem comprende la ejecución de ampliaciones de protecciones de los gasoductos existentes detallados en las planimetrías correspondientes de la obra, según el plano tipo. También se incluye la reubicación de los caños de venteos y protecciones catódicas existentes.

Para la elaboración de los hormigones, este ítem se regirá en un todo de acuerdo a lo establecido en la Sección IV.A "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENORES" del PUET del NOA.

Para la elaboración del hormigón no se exigirá planta fija.


Hormigón Clase H-21...............................210Kg/cm2.

Hormigón Clase H-13...............................130Kg/cm2.

Hormigón Clase H-8...................................80Kg/cm.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

168

Se incluye en este ítem al conjunto de tareas, provisiones y servicios necesarios para la conformación de las armaduras de acero nervurado del tipo ADN - 420 en barras. Las cantidades y distribución de estas armaduras se indican en los planos respectivos del Proyecto Oficial.

También se incluye en este ítem las excavaciones necesarias para la ejecución de fundaciones, y cualquier otra tarea que implique un trabajo similar.

Los excedentes de excavación no utilizados deberán ser depositados y acomodados en los lugares que adopte el Contratista y apruebe la Inspección de Obras. El oferente deberá prever la cota de las excavaciones necesarias para eliminar el suelo orgánico, como así también la eventualidad de tener que utilizar estructuras auxiliares para entibamiento y equipos de bombeo para aguas, además la carga, transporte y colocación de los materiales sobrantes en su lugar de depósito.

La contratista deberá tramitar los permisos ante el ente correspondiente cumpliendo ante el mismo con todas las exigencias que demande, tanto técnicas como económicas.

Previo a la realización de cualquier tipo de excavación la contratista deberá verificar la ubicación planialtimétrica de los conductos de gas y trabajar de acuerdo a las normas correspondientes.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 30 del rubro Camino "PROTECCIÓN DE GASODUCTO”, en forma GLOBAL (GL), medidos por el eje longitudinal de la losa de hormigón a construir, siendo su precio la única y total compensación para realizar los trabajos de acuerdo a las normas vigentes en la Empresa suministradora del servicio. El ítem no se considerará efectivamente terminado hasta tanto el contratista presente a la inspección de obra un certificado de aprobación de dichas tareas emitido por el ente responsable.-

ART. Nº 34: LIMPIEZA DE TERRENO Y DEMOLICIONES PARA PUENTES

Este ítem comprende Este trabajo comprende el desbosque, destronque, desenraizado, desarbustificación, desmalezamiento y limpieza del terreno dentro de los límites de todas las superficies destinadas a la ejecución de accesos y emplazamiento de la infraestructura (estribos y pilas)

Este ítem se regirá por la “Sección B.l “Desbosque, destronque y limpieza del terreno” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad.

El producido de las tareas enunciadas, que resultare apto será, utilizado para: la conformación de terraplenes, muros y rellenos previstos en la obra. Los excedentes no utilizados deberán ser depositados y acomodados en los lugares que apruebe la Inspección de Obras.

Todas las provisiones y servicios, necesarios y cualesquiera otros de características similares, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 1 del rubro Puentes “LIMPIEZA DE TERRENO” en m2 (metros cuadrado) siendo su precio la única y total compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones y a satisfacción de la Inspección.

ART. Nº 35: EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE PUENTES

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

169

Este ítem comprende las excavaciones en suelos necesarias para la ejecución de las fundaciones de estribos; pilas; losas de aproximación y cualquier otra tarea que implique un trabajo similar, en la obra, dentro de los rubros: "Puentes" y "Camino". Se prevé la utilización de métodos mecánicos, manuales y mixtos sin utilización de explosivos.

Este ítem se regirá por la “Sección H.l Excavación para obras de arte” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad, y los apartados 3b y 3c se regirán por la “Sección l. A Excavaciones”, del P.U.E.T. del NOA.-

El producto de las excavaciones que resultare apto será, utilizado para: la conformación de terraplenes, muros y rellenos previstos en la obra. Los excedentes no utilizados deberán ser depositados y acomodados en los lugares que apruebe la Inspección de Obras. El oferente deberá prever la cota de las excavaciones necesarias para eliminar las tapadas de suelo, como así también la eventualidad de tener que utilizar estructuras auxiliares para entibamiento y equipos de bombeo para aguas.

Todas las provisiones y servicios, necesarios para la conformación y estabilidad de los recintos de fundación en roca, de las obras de arte, y cualesquiera otros de características similares, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 2 del rubro Puentes “EXCAVACION PARA FUNDACIONES” en m3 (metros cúbicos) siendo su precio la única y total compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones y a satisfacción de la Inspección.

ART. Nº 36: PILOTES EXCAVADOS DE Hº Aº

Este ítem comprende las tareas y provisiones necesarias para la conformación de pilotes excavados de hormigón armado de sección circular de 1,20 m de diámetro para la fundación de estructuras de estribos y pilas, y cualquier otra tarea que implique un trabajo similar, en la obra, dentro de los rubros : "Puentes" y "Camino".

Este ítem se regirá por la “Sección I-II: Pilotes excavados hormigonados in situ"

del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad

Se prevee la utilización de métodos mecánicos, manuales y mixtos sin utilización de explosivos, para la excavación de los recintos y el uso de entibados de seguridad.

Los pilotes serán realizados en Hº Aº in situ, y tendrán las siguientes características:

Diámetro mínimo: 1,20 m

Longitud y cota de apoyo: según planos respectivos

Hormigón: H - 21

Armaduras de aceros ADN 420 y AL 240 conformadas según se indica en planos respectivos

Los tipos de ensayos o pruebas de carga a realizar sobre los pilotes a fin de verificar su integridad y/o capacidad, serán especificados por la Inspección de Obra.

Todas las provisiones y servicios, necesarios para la conformación de estos pilotes, y cualesquiera otros de características similares, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

170

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 3 del rubro Puentes “PILOTES DE HORMIGON EXCAVADOS” ” y sus subitems Nº 3a “DIAMETRO 1.20 m” en m (metros lineal), Nº 3b “DIAMETRO 0.90 m” en m (metros lineal),y Nº 3c “ DIAMETRO 0.60 m” en m (metros lineal),Siendo su precio la única compensación total por la provisión, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la elaboración y colocación del hormigón, conformación y colocación de armaduras, excavación de los recintos necesarios, elaboración y colocación del hormigón, encofrados encamisados o entubamientos, pruebas de carga, demolición de la cabeza del pilote (si resultare necesario), mano de obra, equipos, herramientas accesorios y trabajos adicionales necesarios para la correcta ejecución del ítem de acuerdo a los planos respectivos, esta especificación, y a la Supervisión de Obra.

ART. Nº 37: HORMIGON TIPO H–8 PARA LIMPIEZA (PUENTES)

Este ítem comprende la conformación de capas de asiento o de limpieza de hormigón simple de piedra de calidad H - 8 de espesor mínimo de 0.06 m; sobre el terreno, necesarias para la ejecución de las estructuras de H°A° de todas las estructuras o componentes estructurales de hormigón armado o simple comprendidos en los rubros:

Estribos

Losas de aproximación

Asiento de gaviones

Pilas

Estribos

a conformar total o parcialmente en obra, que se apoyaren sobre el terreno

Con excepción de aquellas estructuras o elementos estructurales considerados como unidades que involucran todos sus elementos constitutivos (Ej. pilotes, anclajes, vigas y premoldeados en general)

y cualquier otra tarea que implique un trabajo similar, en la obra.

Este ítem se regirá por la: SECCION H-II: “Hormigón de cemento portland para obras de arte” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales; Edición 1998 de la Dirección Nacional de Vialidad.

No se exigirá la disposición de planta fija para la elaboración de los hormigones ni de camiones mixer para el transporte de estas mezclas.-

La resistencia característica a compresión de probetas cilíndricas a los 28 días, para este tipo de hormigón será la siguiente:

- Hormigón Clase H - 8........... ....... 80 Kg. / cm2

La presente Especificación Técnica deberá considerarse en conjunto con las correspondientes para la calificación de los hormigones y sus materiales componentes:

- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – DNV – 1998 – Sección H II

- Sección IV A y IV B del Pliego Único de Especificaciones Técnicas del NOA.

- Reglamento CIRSOC 201 y Anexos

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

171

- Norma IRAM 1666 (Partes I, II, y III)

- Reglamentos y Normas específicamente citadas en la presente Especificación Técnica y demás documentos del proyecto.

En caso de discrepancia entre normas y reglamentos, y la presente Especificación Técnica, prevalecerá el criterio más exigente.

Se utilizara únicamente cemento Portland Normal que satisfaga los requisitos establecidos en el apartado 6,2 del reglamento CIRSOC 201 y anexos

En todas la estructuras en contacto con el suelo y en los casos en los que en los agregados se verifique un exceso de sulfatos, se utilizara cemento A.R.S. (alta resistencia a los sulfatos)

Los aditivos que se emplearen en los hormigones deberán satisfacer lo especificado en apartado 6,4 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos y deberán carecer de cloruros en su composición química

Su ejecución, se regirá según la Sección IV A y IV B del Pliego Único de Especificaciones Técnicas del NOA..-

Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estos hormigones necesarios para la construcción de las obras de arte, y cualesquiera otros de características similares, necesarias para la ejecución de la obra y no indicadas o mencionadas en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 4 del rubro Puentes “HORMIGON CLASE H–8” en m3(metros cúbicos), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos, y a satisfacción de la Inspección.


Este ítem comprende la conformación por colado, de las secciones de hormigón de piedra de calidad H - 21, en los todos las estructuras o componentes estructurales de hormigón armado o simple comprendidos en los rubros:

Fundaciones de estribos y pilas

Estribos

Pilas

Losas de aproximación

A conformar total o parcialmente en obra, para los que se especificare esta calidad de hormigón.

Con excepción de aquellas estructuras o elementos estructurales considerados como unidades que involucran todos sus elementos constitutivos (Ej. Juntas, anclajes, vigas y premoldeados en general); y cualquier otra tarea que implique un trabajo similar, en la obra.


Se exigirá la disposición de planta fija para la elaboración de los hormigones y de camiones mixer para el transporte de las mezclas.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

172

La resistencia característica a compresión de probetas cilíndricas a los 28 días, para estos hormigones será las siguientes:

- Hormigón Clase H - 21.................... 210 Kg. / cm2



- Sección IV A y IV B del Pliego Único de Especificaciones Técnicas del NOA..








Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estos hormigones necesarios para la construcción de las obras de arte, y cualesquiera otros de características similares, necesarias para la ejecución de la obra y no indicados o mencionados en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 5 del rubro Puentes “HORMIGON CLASE H-21” ” y sus subitems Nº 5a “ESTRIBOS Y PILAS” en m3 (metros cúbico), Nº 5b “LOSAS DE APROXIMACION” en m3 (metros cúbico),siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos, y a satisfacción de la Inspección.


Este ítem comprende la conformación por colado, de las secciones de hormigón de piedra de calidad H - 21, en los todos las estructuras o componentes estructurales de hormigón armado comprendidos en los rubros:

Tableros

Vigas transversales

Carpetas de desgaste de hormigón

y cualquier otra tarea que implique un trabajo similar, en la obra.


DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

173

Se exigirá la disposición de planta fija para la elaboración de los hormigones; camiones mixer y/o bombeo por tuberías para el transporte de las mezclas.


- Hormigón Clase H - 30.................... 300 Kg./ cm2

Para la colocación de los mismos se asegurara una presión equivalente de una columna de carga (de hormigón fluido) de 3.00 m










Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estos hormigones , y cualesquiera otros de características similares, necesarias para la ejecución de la obra y no indicada o mencionada en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 6 del rubro Puentes “HORMIGON CLASE H-30” y sus subitems Nº 6a “TABLERO” en m3 (metros cúbico), Nº 6b “VIGAS TRANSVERSALES” en m3 (metros cúbico), Nº 6c “CARPETA DE DESGASTE” en m3 (metros cúbico), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos, y a satisfacción de la Inspección.

ART. Nº 40: ACERO PARA HORMIGON EN BARRAS COLOCADO PARA PUENTES

Este ítem refiere a las tareas inherentes a la provisión, conformación y colocación de armaduras de refuerzo de secciones de hormigón armado, Acero ADN 420 en barras conformadas, en los todos las estructuras o componentes estructurales de Hº Aº a conformar total o parcialmente en obra; Con excepción de aquellas estructuras o elementos estructurales considerados como unidades que involucran todos sus elementos constitutivos (Ej. Pilotes; Losas de tablero ; prelosas de aproximación, etc. anclajes, vigas y premoldeados en general)

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

174

El acero a emplear, será del tipo DN A - 420 según el Reglamento CIRSOC - 201. y se conformara en cada caso según se explicite en planos y/o planillas respectivas.

Este ítem deberá satisfacer las exigencias establecidas en la Sección H.3. del Pliego de Especificaciones Técnicas mas Usuales para la Construcción de Obras Básicas y Caminos de la D.N.V., y a estas especificaciones.-

Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de este ítem, y cualquier otro de características similares, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 7 del rubro Puentes “ACERO EN BARRA ADN 420 COLOCADO” en kg.(Kilogramos), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos, y a satisfacción de la Inspección.

ART. Nº 41: LOSAS Y PRELOSAS DE TABLERO COLOCADAS PARA PUENTES

Este ítem comprende la provisión, de las losetas premoldeadas de hormigón armado y/o pretensado para las superestructuras de los siguientes puentes:

Ciclovia Canal Norte

Pte Aº Tafí Calzada Norte

Pte Aº Tafí Colectora 5

conforme las características consignadas en planos respectivos y su colocación y montaje en su sitio definitivo sobre las vigas de apeo y los estribos.

Para éste ítem se observarán las condiciones establecidas de las presentes especificaciones, en lo referente a: fabricación, medición y certificación de elementos premoldeados y/o pretensados de hormigón en las: “Especificaciones Especiales” del presente pliego.

Las prelosas serán realizados en Hº Aº pretensado, y tendrán las siguientes características principales mas las que se explicitan en planos respectivos:

Dimensiones : según planos respectivos

La resistencia característica a compresión de probetas cilíndricas a los 28 días, del hormigón será la siguientes:

- Hormigón Clase H - 30.................... 300 Kg/cm2

armaduras no tesas de aceros ADN 420 y AM 500 de barras y mallas electro soldadas conformadas.

armaduras tesas de trenzas relevadas de tensiones tipo C -1750

Los tipos de ensayos o de pruebas de carga a realizar sobre las prelosas a fin de verificar su integridad y/o capacidad portante, serán especificados por la Inspección de Obra.

Se exigirá la disposición de planta fija para la elaboración de los hormigones -


Sección IV A y IV B del Pliego Único de Especificaciones Técnicas del NOA..

Reglamento CIRSOC 201 y Anexos

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

175

Norma IRAM 1666 (Partes I, II, y III)

Reglamentos y Normas específicamente citadas en la presente Especificación Técnica y demás documentos del proyecto.

Especificaciones técnicas Especiales del presente pliego referidas a elementos premoldeados.

En caso de discrepancia entre normas y reglamentos , y la presente Especificación Técnica, prevalecerá el criterio mas exigente.

Las prelosas se apoyaran por sus extremos sobre las pantallas posteriores de los estribos por un lado y sobre las vigas de apeo por otro, con la interposición de mortero cementicio de ligantes mixtos (Ferma flexible; Klaukol flexible o equivalente)

Se utilizara únicamente cemento A.R.S. (alta resistencia a los sulfatos).


Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estos elementos estructurales, y cualesquiera otros de características similares, necesarios para la ejecución de la obra y no indicados o mencionados en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 8 del rubro Puentes “PRELOSAS DE TABLERO COLOCADAS” en U (Unidad), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos , y a satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 42: VIGAS PRINCIPALES DE Hº PRETENSADO PARA PUENTES

Este ítem comprende la provisión, de las vigas principales de hormigón armado y pretensado para las superestructuras de los puentes; conforme las características consignadas en planos respectivos y su colocación y montaje en su sitio definitivo sobre las vigas de apeo y los estribos.




Las resistencias característica sa compresión de probetas cilíndricas a los 28 días, del hormigón serán según el caso, las siguientes:





DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

176










Las prelosas se apoyaran por sus extremos sobre las pantallas posteriores de los estribos por un lado y sobre las vigas de apeo por otro, con la interposición de mortero cementicio de ligantes mixtos (Ferma flexible; Klaukol flexible o equivalente)




Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 9 del rubro Puentes “VIGAS PRINCIPALES DE HORMIGON PRETENSADO” y sus subitems Nº 9a “VIGAS CAJON” en m (metro lineal), Nº 9b “VIGAS DOBLE T” en m (metro lineal), Nº 9c “VIGAS T” en m (metro lineal), Nº 9d “VIGAS DOBLE T APAREADAS” en m (metro lineal), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos , y a satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 43: PRELOSAS DE APROXIMACION PARA PUENTES

Este ítem comprende la provisión, de las losetas premoldeadas de hormigón armado y pretensado para los losas de aproximación a los puentes; conforme las características consignadas en planos respectivos y su colocación y montaje en su sitio definitivo sobre las vigas de apeo y los estribos.




DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

177

La resistencia característica a compresión de probetas cilíndricas a los 28 días, del hormigón será la siguientes:













Las prelosas se apoyaran por sus extremos sobre las pantallas posteriores de los estribos por un lado y sobre las vigas de apeo por otro, con la interposición de mortero cementicio de ligantes mixtos (Ferma flexible;Klaukol flexible o equivalente)




Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 10 del rubro Puentes “PRELOSAS DE APROXIMACION” en U.(Unidad), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos , y a satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 44: GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA EN MALLAS PARA PUENTES

Se construirán, como estructuras de contención de gravedad en los accesos de los Puentes como alas de los estribos.

Estos trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo a los planos , adjuntos a esta documentación.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

178

Los gaviones deberán construirse con alambre de fuerte zincado, malla hexagonal de abertura de 8 x 10 cm., doble torsión. Se admitirá diámetro de alambre de la malla comprendido entre 2,90 mm y 3,00 mm.-

En todos los casos el alambre será galvanizado con cobertura pesada de zinc por inmersión en caliente. La cobertura de zinc presentará siempre una maza mínima de capa útil no menor de 200 gr /m2.

El alambre de las mallas y el que se utilice en amarres, atiramientos y costuras deberá ser de acero dulce recocido con una carga de rotura mínima de 39 Kg/mm2.-

ADHERENCIA DEL GALVANIZADO

La adherencia del galvanizado deberá ser tal que después de envolver el alambre 6 (seis) veces alrededor de un mandril que tenga 4 (cuatro) veces el diámetro del alambre, el recubrimiento no se descascare ni agriete, de modo tal que no pueda ser descamado por trabajo mecánico sencillo. Esta propiedad es muy importante para no tener problemas en la fabricación de las mallas que luego se traduzcan en oxidación prematura del alambre.-

TOLERANCIA

Se admite una tolerancia en diámetro de los alambres galvanizados de +/- 2,5 %.-

Los pesos pueden variar +/- 5 % lo que significa una tolerancia menor que la aceptada para los diámetros.

En la dimensión de los gaviones se admitirán las siguientes variaciones respecto de las nominales: Ancho y alto; +/- 5 % Altura; +/- 3%.-

ALAMBRE DE AMARRE Y ATIRANTAMIENTO

Se deberá proveer las cantidades de alambres de amarre necesarias para las tareas de cosido de los gaviones y la colocación de tensores según la disposición necesaria, para cuantificar la cantidad se debe tener como referencia la siguiente proporción de alambre:

Para gaviones se proveerán en diámetro 2,65 mm. el 8 % en peso del material provisto.-

Los gaviones se ejecutarán con compartimentos tales que no encierren más de 1 m3 de piedra, además de 6 tirantes como mínimo para cada compartimiento con el objeto de disminuir su deformación.-

Las costuras se ejecutarán con alambre galvanizado de calidad similar a la del tejido, de acuerdo a lo aconsejado por los fabricantes ,o lo ordenado por la Inspección , de forma tal que conformen una resistencia igual o mayor a la del tejido.-

Las piedras para los gaviones se regirán según lo especificado en J:1 del Pliego de Especificaciones Técnicas mas Usuales para la Construcción de Obras Básicas y Caminos de la D.N.V., y a estas especificaciones Su tamaño mínimo será de 4",trabándose entre si al ser colocadas, dando lugar al pircado de las mismas.-

MEDICIÓN Y PAGO

Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estas estructuras, y cualesquiera otros de características similares, necesarios para la ejecución de la obra y no

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

179

indicados o mencionados en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se pagarán a precio unitario de contrato siendo este, compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos , y a satisfacción de la Inspección de Obra.-

Se construirán, como estructuras de contención de gravedad en el acceso al puente III entre progresivas: Pr.726,846 y Pr.762,846.

Estas estructuras se conformaran en un todo de acuerdo con los planos correspondientes adjuntos a (lamina FM-DR-C6) y a estas especificaciones

Las estructuras están constituidas por las siguientes partes:

Escama de gaviones de piedra embolsada en cajas de malla galvanizada

Membrana filtro geotextil de poliester

Mallas de armado de terraplén de alambre galvanizado

Relleno compactado

GAVIONES Y MALLAS

Las mallas serán hexagonales, de abertura de 8 x 10 cm., doble torsión. Se admitirá diámetro de alambre de la malla comprendido entre 2,90 mm y 3,00 mm.-

En todos los casos el alambre será galvanizado con cobertura pesada de zinc por inmersión en caliente. La cobertura de zinc presentará siempre una masa mínima de capa útil no menor de 200 gr /m2.

El alambre de las mallas y el que se utilice en amarres, atirantamientos y costuras deberá ser de acero dulce recocido con una carga de rotura mínima de 39 Kg/mm2.-

ADHERENCIA DEL GALVANIZADO

La adherencia del galvanizado deberá ser tal que después de envolver el alambre 6 (seis) veces alrededor de un mandril que tenga 4 (cuatro) veces el diámetro del alambre, el recubrimiento no se descascare ni agriete, de modo tal que no pueda ser descamado por trabajo mecánico sencillo. Esta propiedad es muy importante para no tener problemas en la fabricación de las mallas que luego se traduzcan en oxidación prematura del alambre.-

TOLERANCIA

Se admite una tolerancia en diámetro de los alambres galvanizados de +/- 2,5 %.-

Los pesos pueden variar +/- 5 % lo que significa una tolerancia menor que la aceptada para los diámetros.-

En las dimensiones de los gaviones se admitirán las siguientes variaciones respecto de las nominales: Ancho y alto; +/- 5 % Altura; +/- 3%.-

MEMBRANA GEOTEXTIL

Membrana geotextil no tejido agujado de filamentos continuos de 100% de poliéster estabilizado

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

180

Gramatura: 200 gr/m2

Espesor nominal: 2.00 mm

Porosidad: > 90 (DIN 53855)

RELLENO COMPACTADO

Material granular, gravo-areno-limoso

Angulo de fricción interna: 25º

Porcentaje pasante tamiz nº 200: 20%

Índice plástico: 0 a 5

Sales solubles totales: < 1%

Contenido máximo de sulfatos: 750 mg/kg

Contenido máximo de cloruros: 200 mg/kg

El relleno se colocara en capas de espesor máximo de 0.25 m y se compactaran hasta alcanzar el 95% del ensayo T-180.

Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estas estructuras, y cualesquiera otros de características similares, necesarios para la ejecución de la obra y no indicados o mencionados en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 11 del rubro Puentes “GAVIONES DE PIEDRAS EMBOLSADAS EN MALLA METALICA” en m3.(metro cubico), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos , y a satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 45: RELLENO COMPACTADO PARA PUENTES

Dentro de este ítem, se incluyen los trabajos y provisiones necesarios para el relleno de:

- Los trasdos de estribos

- Recintos de fundaciones

- La conformación de terraplenes bajos las losas de aproximación.

El material de relleno se obtendrá del material aluvional del cauce y de los productos excedentes de excavación que resultaren apropiados., admitiéndose una compactación manual y una distribución en capas no mayores de 0.30 m. debiéndose alcanzar una densidad mínima de 93 % de la densidad AASHTO T-180-No tener costos mayores a 4” ( 10 cm. ).

Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estos rellenos, y cualesquiera otros de características similares, necesarios para la ejecución de la obra y no indicados o mencionados en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 12 del rubro Puentes “RELLENO COMPACTADO” en m3.(metro cubico), siendo su precio, compensación total por todo lo

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

181

necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos , y a satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 46: JUNTAS DE CALZADA TIPO ASFALTICA PARA PUENTES

Refiere al conjunto de tareas, provisiones y servicios necesarios para la instalación de juntas de dilatación de calzada entre los estribos (losa de aproximación) y el tablero de las superestructuras de todos los puentes. Las características, cantidades y ubicación de estas juntas se explicitan en los planos respectivos del Proyecto .

Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estos elementos estructurales, y cualesquiera otros de características similares, necesarias para la ejecución de la obra y no indicadas o mencionadas en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 13 del rubro Puentes “JUNTAS DE CALZADA TIPO THORMACK” en m.(metro lineal), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos, y a satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 47: DESAGUES DE CALZADA ACERO INOX PARA PUENTES

Refiere al conjunto de tareas, provisiones y servicios necesarios para la instalación de desagües de tablero de las superestructuras de los puentes, conforme las características, cantidades y ubicación de estos desagües están detalladas en los planos respectivos del Proyecto Oficial.-

Los orificios en el tablero para la instalación de los desagües no podrán ser ejecutados perforando las losas de tablero, sino que deben ser previstos en éstas al momento del moldeado de las mismas (ver planos).

Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estos elementos , y cualesquiera otros de características similares, necesarios para la ejecución de la obra y no indicados o mencionados en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 14 del rubro Puentes “DESAGUES DE CALZADAS” en U(unidad), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos , y a satisfacción de la Inspección de Obra.-

ART. Nº 48: APOYOS Y TOPES SÍSMICOS DE NEOPRENO PARA PUENTES

Estos ítems comprenden la conformación, y colocación en posición definitiva, de apoyos de neopreno como apoyo de los extremos y/o intermedios, de las vigas principales de las superestructura de los puentes sobre los estribos y pilas. Estos se conformaran según características y dimensiones especificadas en planos correspondientes.

También se incluye la colocación en posición definitiva de topes sísmicos según las características y dimensiones especificadas en los planos correspondientes.-

Estos elementos estructurales son considerados como unidades que involucran todos sus elementos constitutivos; insertos para fijación, etc.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

182

El elastómero a utilizar deberá cumplir con las siguientes exigencias mínimas.-

Propiedad Física Test Performance Requerida

Dureza ASTM D 676 60 - 65

Resistencia a tracción ASTM D 412 175 Kg/Cm2

Alargamiento en rotura ASTM D 412 350 % Mínimo

Variación dureza por envejec. ASTM D 573 * 0 a + 15

Variación. resist. tracc. Por envejec. ASTM D 573 * + 15

Variac. alarga rot. por envejec. ASTM D 573 * 40

Comportamiento a baja temperatura ASTM D 746 @ No fragiliza

Resistencia al ozono ASTM D 1149 No agrieta

Deformación residual ASTM D 395 20 % Máximo

* Calentamiento a estufa a 100 °C durante 70 horas a -10 °C


Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 15 del rubro Puentes “APOYOS DE NEOPRENO” en dm3 (decímetro cúbico), e ítem Nº 16 “TOPES DE NEOPRENO” en dm3 (decímetro cubico), siendo sus precios compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución de los mismos, según estas especificaciones, los planos respectivos, y a satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 49: DEFENSA VEHICULAR METALICA TIPO DPV

Refiere al conjunto de tareas y provisiones necesarias para la instalación de defensas vehiculares metálicas, tipo DPV a emplazar en los limites externos de las calzadas de los puentes; en los sectores de los accesos a los mismos, en las ubicaciones; y extensiones según las características explicitadas para las mismas, en los planos respectivos.

También se incluye en el presente ítem la baranda peatonal y defensa vehicular prevista para el Canal Tafí. Para este caso, las defensas se realizarán por tramos, interrumpiendo su continuidad en correspondencia con las juntas de los muros del canal, donde se colocará un poste en coincidencia con el borde, para cada tramo.

Las defensas al igual que todos los elementos metálicos de la obra se protegerán con los esquemas, explicitados en planos respectivos; con colores de terminación a definir por la Inspección de Obra.-

Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estos elementos, y cualesquiera otros de características similares, necesarios para la ejecución de la obra y no indicados o mencionados en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 17 del rubro Puentes “DEFENSAS VEHICULARES METALICA” en m (metro lineal), y en el Rubro Canal mediante el ítem N° 11 “BARANDA PEATONAL – DEFENSA VEHICULAR”, en m (metro lineal), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

183

mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos , y a satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 50: BARANDA PEATONAL METALICA TIPO DPV

Refiere al conjunto de tareas y provisiones necesarias para la instalación de barandas de seguridad peatonales, tipo DPV a emplazar en los bordes externos de las veredas de los puentes y de sus estribos; según las características explicitadas para las mismas, en los planos respectivos.

También se incluye en el presente ítem la baranda peatonal prevista para el Canal Tafí. Para este caso, la baranda se realizarán por tramos, interrumpiendo su continuidad en correspondencia con las juntas de los muros del canal, donde se colocará un poste en coincidencia con el borde, para cada tramo.

La baranda al igual que todos los elementos metálicos de la obra se protegerán con los esquemas de pinturas, explicitados en planos respectivos; con colores de terminación a definir por la Inspección de la Obra.-

Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estos elementos , y cualesquiera otros de características similares, necesarios para la ejecución de la obra y no indicados o mencionados en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 18 del rubro Puentes “BARANDA PEATONAL METALICA” en m (metro lineal), y en el Rubro Canal mediante el ítem N° 10 “BARANDA PEATONAL”, en m (metro lineal),siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos , y a satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 51: PINTURA GENERAL DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON PARA PUENTES

Refiere al conjunto de tareas, provisiones y servicios necesarios para el recubrimiento de protección superficial de la estructura en las partes expuestas de estribos; pilas; tablero y veredas de las superestructuras.

Las características de los trabajos a realizar, como los materiales a utilizar, se explicitan en el apartado : “Especificaciones Técnicas Especiales”, del presente pliego.

Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estos recubrimientos, y cualesquiera otros de características similares, necesarios para la ejecución de la obra y no indicados o mencionados en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 20 del rubro Puentes “PINTURA GENERAL DE LA ESTRUCTURA” en m2 (metros cuadrado), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos , y a satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 52: PRUEBAS DE CARGA Y ESTUDIOS DE FUNDACIONES PARA PUENTES

Estos ítem refieren a la realización por parte de la Contratista, de las siguientes tareas:

- Prueba de Carga estática del puente terminado para verificación de Deflexiones.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

184

- Ensayos dinámicos de propagación de ondas para caracterización de Módulos elásticos dinámicos de materiales

- Ensayos dinámicos de propagación de ondas para determinación de los principales modos flexionales y torsionales del puente y la Determinación de sus respectivas frecuencias naturales de vibración

Estos se ejecutarán según Proyecto de la División Estructuras de la D.P.V. Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estas pruebas y ensayos , y cualesquiera otros de características similares, necesarios para la ejecución de la obra y no indicados o mencionados en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 21 del rubro Puentes “PRUEBA DE CARGA ” en TRAMO (tramo), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos , y a satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 53: ESTUDIOS DEFINITIVOS DE SUELOS Y FUNDACIONES PARA

PUENTES

El estudio de suelos y fundaciones deberá ajustarse a los siguientes requisitos:

Campo:

Se realizara un mínimo total de dos perforaciones coincidentes con alguna

de las cinco pilas centrales y una en coincidencia con cada uno de los estribos extremos; con una profundidad mínima de 28.00 m en el caso de las pilas y 25.00 m en los estribos.

Ensayos SPT con frecuencia de 1.50 m en toda la longitud de todas las

Perforaciones. En los lugares que no afloren rocas o grandes rodados.

Extracción de muestras perturbadas de todos los horizontes encontrados.

Extracción de muestras de baja perturbación aptas para ensayos de

densidad, cohesión y fricción, en los horizontes mas representativos (en particular en los posibles planos de apoyos de pilotes).

Toma de muestras de las aguas para determinar potencia agresividad de

las mismas sobre hormigones y aceros.

Laboratorio:

Ensayos mínimos a realizar:

Humedad y densidad natural

Ensayos de clasificación de suelos (Sistema Unificado de Casa grande)

Determinación de parámetros C y f con ensayos de corte directo o triaxial

rápido

Se deben consignar las disposición espacial de la discontinuidad del macizo rocoso y su R. Q. D.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

185

Si los sedimentos encontrados tuvieren densidad y cohesión superiores, se

realizaran ensayos de compresión en lugar de los inmediatos anteriores.

Ensayos químicos de suelos para determinación de Ph, sales solubles (en

particular sulfatos y cloruros).

Informe técnico:

Contenido minino:

Planillas resumen de todos los ensayos de campo y laboratorio.

Verificación de cota de apoyo y dimensiones de los pilotes medianteprocedimientos usuales.

Ponderación del calado de erosión con inclusión de los perfiles de pilas y estribos, mediante metidos experimentales o modelos teóricos conocidos.

Conclusiones técnicas sobre las metodologías de ejecución de las fundaciones en particular si estas difiriesen de las previstas en el Proyecto oficial

Se ejecutarán observando las bases de diseño y el marco normativo explicitado en la Memoria de Ingeniería

Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estos estudios y cálculos estructurales, y cualesquiera otros de características similares, necesarias para la ejecución de la obra y no indicadas o mencionadas en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 23 del rubro Puentes “ESTUDIOS DEFINITIVOS DE SUELOS Y FUNDACIONES PARA PUENTES” en forma Gl (global), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones y a satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 54: DEMOLICION

Este ítem comprende las demoliciones de barandas, cordones y bordes laterales, y todo otro elemento necesarias para lograr la ampliación del puente existente sobre el Canal Norte, progresiva 110,00 de la obra, de acuerdo a los planos correspondientes.

Se prevé la utilización de métodos mecánicos, manuales y mixtos sin utilización de explosivos.

Este ítem se regirá por la Sección 1.C “Operaciones Complementarias”, del P.U.E.T. del NOA.-

El producto de las demoliciones que resultare apto será, utilizado para: la conformación de terraplenes, muros y rellenos previstos en la obra. Los excedentes no utilizados deberán ser depositados y acomodados en los lugares que apruebe la Inspección de Obras.

Todas las provisiones y servicios, necesarios para la realización de estas demoliciones, y cualesquiera otros de características similares, se medirán y certificarán mediante el Ítem N° 22 del rubro puentes, “DEMOLICIONES” en forma global (Gl) siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones y a satisfacción de la Inspección de Obra.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

186

ART. Nº 55: ESPECIFICACIONES ESPECIALES PARA PUENTES

a) TOLERANCIAS EN DIMENSIONES DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO Y/O PRETENSADOS

Las dimensiones de los elementos efectivamente ejecutados en obra, respecto de las dimensiones previstas para esos elementos en el proyecto, sea este el Oficial o el variante, deberán respetar las siguientes exigencias:

TOLERANCIA DE MEDIDAS: Se verificará en planta sobre piezas terminadas o en obra sobre encofrados:

Tolerancia en medidas de Sección Transversal: + 10 mm. y - 5 mm.

Tolerancia en longitud: + 20 mm.

Tolerancias en cotas de nivel: + 10 mm

b) IDENTIFICACION DE ELEMENTOS PREMOLDEADOS:

Los elementos premoldeados a ejecutar deberán estar perfectamente identificados de manera indeleble desde el momento de su fabricación, indicando número de elemento, fecha de hormigonado, obra a la que pertenecen y la sigla D.P.V.-

c) EXIGENCIAS PARA LA RECEPCION DE ELEMENTOS DE HORMIIGON ARMADO O PRETENSADOS FABRICADOS FUERA DE LA OBRA:

Si los resultados de los ensayos realizados en condiciones normalizadas, sobre probetas de hormigón y acero, utilizados en la construcción de elementos premoldeados, indican valores menores a los especificados según el tipo de material se adoptará el siguiente procedimiento:

I) '> � 'obt.>=0,70 '

siendo:

' = Resistencia característica especificada

'obt = Resistencia característica obtenida

Se procederá a realizar un ensayo de carga del elemento a costo exclusivo del Contratista según las pautas que debe fijar la inspección de obras.

Si la prueba de carga satisface las condiciones impuestas por la Inspección el elemento podrá ser incorporado a la obra.-

En el caso en que el elemento no sea incorporado a la obra por no satisfacer la prueba de carga, no será certificado ni pagado, debiendo el Contratista retirar dicho elemento y depositarlo en lugares aceptados por la Inspección.-

II) 'obt.<0,7 '

El elemento será rechazado, por lo que no será certificado ni pagado, debiendo el Contratista retirar dicho elemento y depositarlo en lugares aceptados por la Inspección.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

187

Tanto para el caso a) antes descrito, así como para el caso en que se obtengan resultados satisfactorios en los ensayos que se realicen sobre probetas en condiciones normalizadas, una vez colocados los elementos en su emplazamiento definitivo se procederá a una nueva inspección ocular de su estado.-

Si los mismos no presentaren deterioro alguno la Inspección podrá solicitar una prueba de carga a costo del adjudicatario sobre un máximo del 20 % del número total de ellos. En el caso de que uno o más de los elementos presentaren deterioro, quedará a criterio de la Inspección el rechazo de los mismos o su aprobación previo ensayo de carga satisfactorio. En caso de rechazo el Contratista deberá retirar a su costo, el elemento y depositarlo en un lugar aprobado por la Inspección.-

d) FORMA DE COTIZACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

Los elementos prefabricados deberán ser cotizados en forma tal que sean pagados por unidad, siendo su precio la única y total compensación por todo lo necesario para la correcta y total ejecución del ítem en que intervienen.-

El ítem se considera concluido cuando los elementos se encuentren en su posición definitiva dentro de la estructura a satisfacción de la Inspección.-

e) FORMA DE CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

Los elementos prefabricados, cuyo detalle de certificación y pago no esté taxativamente aclarado en la descripción del ítem en que intervienen; serán certificados de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Concluida la fabricación del elemento, y una vez aprobado por la Inspección, se certificará el 70 % del precio cotizado para el Ítem.-

b) Colocado en su posición definitiva, y una vez aprobado por la Inspección se certificará el 30 % restante.-

f) FORMA DE COTIZACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

Los elementos prefabricados deberán ser cotizados en forma tal que sean pagados por unidad, siendo su precio la única y total compensación por todo lo necesario para la correcta y total ejecución del ítem en que intervienen.-

El ítem se considera concluido cuando los elementos se encuentren en su posición definitiva dentro de la estructura a satisfacción de la Inspección.-

g) FORMA DE CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

Los elementos prefabricados, cuyo detalle de certificación y pago no esté taxativamente aclarado en la descripción del ítem en que intervienen; serán certificados de acuerdo al siguiente procedimiento:

I) Concluida la fabricación del elemento, y una vez aprobado por la Inspección, se certificará el 70 % del precio cotizado para el Ítem.-

II) Colocado en su posición definitiva, y una vez aprobado por la Inspección se certificará el 30 % restante.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

188

h) CERTIFICACIONES DE CALIDAD

La inspección, podrá solicitar certificaciones de calidad emitidas por laboratorios oficiales sobre: hormigones, aceros; sobre los materiales a utilizar en la protección anticorrosivo de la estructura metálica; y los apoyos de neopreno.

Los ensayos sobre los elementos o productos citados que debieren realizarse, los indicará la Inspección de Obras.-

i) PINTURA DE LA ESTRUCTURA

I) Protección Anticorrosivo de Estructuras Metálicas.-

Para la protección anticorrosivo de las estructuras metálicas portantes principales y partes metálicas tales como: diagonales de vigas principales, etc. se aplicara el siguiente esquema:

Preparación de las superficies

Las superficies deberán estar libres de aceites, grasas o productos corrosivos. La limpieza debe hacerse por arenado, hasta alcanzar un grado de preparación SA 2 (NORMAS ASTM D 2200)

Imprimación

una mano de fondo anticorrosivo Zinc Rich zincado a pintura de alto contenido de polvo de cinc y resinas epoxídicas (Tipo sika guard cinc rich o similar). Se podrá aplicar a pincel o soplete air-less con una dilución máxima del 5 %

El espesor medio a aplicar será de 75 micrones .-

Se aplicarán productos de reconocida calidad. Se presentarán a la Inspección, los productos a utilizar con sus respectivas especificaciones técnicas para su aprobación.-

Terminación

Una mano de revestimiento epoxidico con alto contenido de sólidos (oxido de hierro micaceo) (Tipo sikaguard poxicolor o similar). Se podrá aplicar a pincel o rodillo con una dilución máxima del 3%.-

El espesor medio a aplicar será de 100 micrones .-

Una mano de revestimiento poliuretanico con alto contenido de sólidos (oxido de hierro micaceo) (Tipo sikaguard poxicolor o similar). Se podrá aplicar a pincel o rodillo con una dilución máxima del 3%.-

El espesor medio a aplicar será de 60 micrones (60 a 75 micrones por mano).-

Se aplicarán productos de reconocida calidad. Se presentarán a la Inspección, los productos a utilizar con sus respectivas especificaciones técnicas para su aprobación, así como, para la definición del color a utilizar.

La Interfase entre hormigón y acero se limpiara y obturara en toda su extensión y en forma continua con sellador polliuretanico (sikaflex 11FC plus; Prokrete P1: o similar)

II) Protección Anticorrosivo de Estructuras Metálicas secundarias.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

189

Para la protección anticorrosivo de las estructuras metálicas secundarias no portantes y partes metálicas tales como: estructura de veredas y barandas; juntas de calzada; limitadores de desplazamientos e insertos metálicos de vigas principales, se aplicara el siguiente esquema:


Las superficies deberán estar libres de aceites, grasas o productos corrosivos. La limpieza puede hacerse por arenado, cepillado u otros métodos adecuados. Se recomienda alcanzar un grado de preparación SA 2 (NORMAS ASTM D 2200)

Imprimación

Dos manos de fondo antioxido al cromato de diferentes colores. Se podrá aplicar a pincel o soplete air-less con una dilución máxima del 5 %

El espesor máximo a aplicar será de 50 micrones.

Se aplicarán productos de reconocida calidad. Se presentarán a la Inspección, los productos a utilizar con sus respectivas especificaciones técnicas para su aprobación.

Terminación

Dos manos de revestimiento de esmalte sintético anticorrosivo. Se podrá aplicar a pincel o rodillo con una dilución máxima del 3%.-

El espesor máximo a aplicar será de 100 micrones (50 micrones por mano).-

Se aplicarán productos de reconocida calidad. Se presentarán a la Inspección, los productos a utilizar con sus respectivas especificaciones técnicas para su aprobación, así como, para la definición del color a utilizar.-

C) Pintura de Protección de Hormigón Armado

Para la protección y revestimiento de las estructuras de hormigón armado se aplicará un revestimiento elástico impermeabilizante consistente en imprimación y pintura acrílica de base solvente,(sikaguard Acryl, Plavicon; Loxon o similar) y dispersión tixotropica en base a resinas acrílicas.


Es necesario corregir previamente las irregularidades de superficie (fisuras, nidos de grava, agujeros, rebabas, salientes de alambres y armaduras, etc.).-

Las superficies deberán estar firmes, sin partículas sueltas y limpia, sanas, y exentas de aceites, grasas y asfaltos. De ser muy absorbentes, se la deberá humedecer con agua potable antes de aplicar la pintura

Si existiesen pinturas anteriores bien adheridas se puede aplicar la nueva pintura sobre ellas pero si la superficie pintada presenta defectos tales como desprendimientos, cuarteos y ampollamientos se la debe rasquetear hasta obtener una base firme

En el caso de pinturas a la cal, es conveniente retirarla mediante un cepillado o arenado de la superficie y de utilizar removedores, será necesario efectuar un lavado con nafta y dejar secar antes de pintar con la nueva pintura.

Imprimación:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

190

Diluir la pintura a aplicar 1:1 con agua potable y aplicarla a pincel, rodillo o pistola convencional de aire o pistola a presión tipo airless.

Pintura de acabado:

Una vez seca la imprimación (a las 2 o 3 horas a 20º C ) aplicar por lo menos 2 manos de pintura dejando transcurrir entre 60 minutos entre mano y mano. No aplicarlo sobre superficies muy calientes para evitar la desecación prematura de la pintura. También deberá protegerse de la lluvia durante las primeras horas después de aplicada para evitar que la misma sea lavada.

Se aplicarán productos de reconocida calidad. Se presentarán a la inspección, los productos a utilizar con sus respectivas especificaciones técnicas para su aprobación y la selección de los colores a utilizar.-

En el caso de pinturas a la cal, es conveniente retirarla mediante un cepillado o arenado de la superficie y de utilizar removedores, será necesario efectuar un lavado con nafta y dejar secar antes de pintar con la nueva pintura.

Imprimación:

Diluir la pintura a aplicar 1:1 con agua potable y aplicarla a pincel, rodillo o pistola convencional de aire o pistola a presión tipo airless.

Pintado:

Una vez seca la imprimación (a las 2 o 3 horas a 20º C ) aplicar por lo menos 2 manos de pintura dejando transcurrir entre 60 minutos entre mano y mano. No aplicarlo sobre superficies muy calientes para evitar la desecación prematura de la pintura. También deberá protegerse de la lluvia durante las primeras horas después de aplicada para evitar que la misma sea lavada.


Impermeabilización:

Una vez seca la pintura imprimación (a las 2 o 3 horas a 20º C ) aplicar 2

manos de impermeabilizante hidrorepelente en base a siloxanos transparente, (Enviroseal 40, Sikaguard 700s o similar) dejando transcurrir entre 60 minutos entre mano y mano. No aplicarlo sobre superficies muy calientes para evitar la desecación prematura de la pintura. También deberá protegerse de la lluvia durante las primeras horas después de aplicada para evitar que la misma sea lavada.


ART. Nº 56: EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA CONFORMACIÓN DEL CANAL TAFI

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

191

1. DESCRIPCIÓN

Dentro de este ítem se incluyen las excavaciones para la conformación del fondo y los taludes del Canal Tafi, incluyendo la embocadura del Arroyo en el Canal, en un todo de acuerdo con las profundidades y pendientes que se indiquen en los planos o las que oportunamente fijen la Inspección durante el desarrollo de los trabajos.

Se considerará dentro de este ítem todo trabajo de extracción de suelos, materiales sueltos y la excavación de fondo y laterales del canal para la conformación de las secciones adoptadas para el mismo según consta en los planos correspondientes.

El material sobrante, procedente de las excavaciones, será retirado de la zona de obras y llevado a otro sitio de modo tal de dejar la zona de obra totalmente despejada de obstrucciones, la ubicación del sitio de depósito del material excedente, salvo indicación expresa de la Inspección de Obras, deberá ser gestionado por la Contratista.

Dichos materiales, cuando puedan quedar dentro de la zona de obras, se depositarán en forma regular y pareja y no se permitirá bajo ningún concepto su colocación en forma irregular o en montículos.

Correrá por cuenta del Contratista el suministro de los equipos, herramientas e instrumentos de medición necesarios, así como los gastos de organización de los ensayos que fueran menester para determinar el método de depresión de napas.

Se prevé en el análisis del precio de la excavación el uso de bombas de achique para abatir la eventual presencia de interferencias por napa freática, por lo que el Contratista deberá tenerlo en cuenta al evaluar la incidencia final que este equipo le genera en los costos de la excavación.

El Contratista tendrá a su cargo y costo los trabajos de taponamiento, desvíos y bombeo en la zona de la obra a los efectos de ejecutar el montaje y todos los demás trabajos en total ausencia de agua. El Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno por estos trabajos.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Toda excavación realizada en la forma especificada en este ítem se medirá por medio de secciones transversales y el volumen excavado se computará por el método de las áreas medias.

Cuando el producto de la excavación se utilice en la formación de rellenos del canal Tafí, no se medirá el volumen de la misma.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 1 del rubro Canal “EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCION DE CANAL TAFI’’ en m3 (metros cúbico), siendo su precio compensación por todo trabajo de excavación; por la carga y descarga del producto de las excavaciones que deba transportarse; por el transporte de los materiales excavados; por los trabajos de limpieza y preparación del terreno; por la conformación y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones, por las tareas necesarias para la ejecución de los desvíos y/ó taponamientos, y por cualquier otro gasto para la total terminación del trabajo en la forma especificada y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.-

ART. Nº 57: HORMIGON TIPO H–8 PARA LIMPIEZA (CANAL TAFI)

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

192

Este ítem comprende la conformación de capas de asiento o de limpieza de hormigón simple de piedra de calidad H - 8 de espesor mínimo de 0.05 m; sobre el terreno, necesarias para la ejecución de las estructuras de H°A° de todas los componentes estructurales de hormigón armado o simple que incluye la zona de salto y tramo del canal Tafi o en todas las zonas donde los plano lo indiquen.


No se exigirá la disposición de planta fija para la elaboración de los hormigones ni de camiones mixer para el transporte de estas mezclas.-

La resistencia característica a compresión de probetas cilíndricas a los 28 días, para este tipo de hormigón será la siguiente:

- Hormigón Clase H - 8........... ....... 80 Kg. / cm2



- Sección IV A y IV B del Pliego Único de Especificaciones Técnicas del NOA.








Su ejecución, se regirá según la Sección IV A y IV B del Pliego Único de Especificaciones Técnicas del NOA..-

Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estos hormigones necesarios para la construcción de las obras de arte, y cualesquiera otros de características similares, necesarias para la ejecución de la obra y no indicadas o mencionadas en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 5 del rubro Canal “HORMIGON CLASE H–8” en m3 (metros cúbicos), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos, y a satisfacción de la Inspección.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

193

ART. Nº 58: HORMIGON H – 21 PARA ESTRUCTURAS DEL CANAL TAFI

Este ítem comprende la conformación por colado, de las secciones de hormigón de piedra de calidad H - 21, en los todos las estructuras o componentes estructurales de hormigón armado para la conformación del canal Tafí tanto en el tramo como en la zona del salto o en todas las zonas donde los planos del nuevo Canal lo indiquen.

El ítem incluye además la colocación de las barbacanas y los trabajos necesarios para la provisión, transporte, manipuleo y colocación de cañería de PVC de diámetro nominal 75 mm, se colocaran a tres bolillos separadas cada 2.00 m sobre los muros del canal tal como indican los planos. La misma deberá cumplir con las especificaciones indicadas por las normas IRAM.

Además incluye la realización de la junta de dilatación y la de contracción. La primera se realizara al inicio y la final de cada salto donde se colocara la juntas tipo ‘’water stop’’ O-32 de 32 cm de ancho de trabajo y presion de agua baja a elevada que aseguren una correcta trabazón con el hormigón y sean capaces de absorber las deformaciones de las estructuras sin perder su estanqueidad. Serán provistas e instaladas tal como se indica en los Planos. Las cintas tipo WATER STOP se pueden soldar entre sí lográndose piezas de largos indefinidos y de formas especiales (+, T, L, <, etc.). Las soldaduras se realizan simplemente por contacto de los bordes previamente calentados con plantas fundentes, a la temperatura de fusión del material (máx. 190-200°C). La soldadura correctamente efectuada asegura la continuidad de la cinta, tanto desde el punto de vista de su resistencia mecánica como de su estanqueidad.

PROPIEDADES DE LA CINTA:

Resistencia a la tracción (IRAM 113.004, probeta III)> 12,5 MPa

Alargamiento a la rotura (IRAM 113.004, probeta III) > 300% -

Resistencia al desgarre (ASTM-D 624, troquel B) > 50 N/mm –

Densidad (23°C): aprox. 1,30 kg/lt. - Dureza shore A = 70±2 –

Temperatura de empleo (en forma permanente) -15°C a +55°C

Doblado en frío a 0°C = sin alteraciones –

Ensayo de extracción acelerada (CRD-C-572):

Resistencia a la tracción > 10,5 MPa

Alargamiento a la rotura > 250%

Efecto de los álcalis (CRD-C-572):

Cambio de peso (7 días) -0,10% a +0,25%

Cambio de dureza shore A (7 días) ±5 –

Resistente a: aguas agresivas, agua de mar, ácidos diluidos, álcalis y sales moderados, etc.

La junta de contracción se construirá cada 30 m según los planos correspondientes.


Se exigirá la disposición de planta fija para la elaboración de los hormigones y de camiones mixer para el transporte de las mezclas.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

194


- Hormigón Clase H - 21.................... 210 Kg. / cm2







- En caso de discrepancia entre normas y reglamentos, y la presente Especificación Técnica, prevalecerá el criterio más exigente.




Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de estos hormigones necesarios para la construcción de las obras de arte, y cualesquiera otros de características similares, necesarias para la ejecución de la obra y no indicados o mencionados en ningún documento, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 2 del rubro Canal “HORMIGON DE CLASE H-21” en m3 (metros cúbico), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, incluyéndose la provisión y colocación de barbacanas y juntas tipo wáter stop según estas especificaciones, los planos respectivos, y a satisfacción de la Inspección.

ART. Nº 59: HORMIGON CIPLOPEO H – 13

Este Item comprende la provisión de los materiales y los trabajos necesarios para construcción de la losa de 0.30 m de espesor que se utilizará como apoyo del cuenco amortiguador en la zona del salto que se construirá con hormigón clase H-13 (50%) y piedra bola (50%) siendo el espesor máximo de la piedra que se colocara el 50% del espesor de la losa.-


- Hormigón Clase H - 13.................... 130 Kg / cm2

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

195











Este ítem se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 3 del rubro Canal " HORMIGON CLASE H – 13", en m3 (metro cúbico), siendo ésta la única compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem en la forma especificada, y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

ART. Nº 60: GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA EN MALLA METALICA

Los gaviones consisten en estructuras armadas y flexibles constituidas por cajas o bolsas de alambre tejido galvanizado relleno en forma de pirca con material pétreo. Las dimensiones son las indicadas en los planos respectivos.

El alambre será de acero dulce recocido fuerte galvanización de 240 a 275 grs. de zinc por m² según el diámetro, según se detalla:

Diámetro Nominal del Alambre Mínimo Peso del Revestimiento

2,20 mm 240 gr/m²

2,40 mm 260 gr/m²

2,70 mm 260 gr/m²

3,00 mm 275 gr/m²

3,40 mm 275 gr/m²

El galvanizado de las mallas deberá cumplir con las especificaciones BS 443/1982. El alambre como alternativa, preferentemente será galvanizado con una aleación

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

196

eutética Zinc-Aluminio (Zn +5% Al), difiriendo de aquella únicamente en el revestimiento de Zinc pesado convencional por la composición química del lingote inicial.

Todo el alambre usado en la fabricación de los gaviones, y para las operaciones de amarre y atirantamiento durante la colocación en obra, debe ser de acero dulce recocido y de acuerdo con las especificaciones BS (British Standard) 1052/1980 “Mild Steel Wire”, o sea el alambre deberá tener carga de ruptura media de 38 a 50 kg/mm².

Las dimensiones de las mallas deberán cumplir con las especificaciones de fabricación y serán del tipo 6x8. El diámetro del alambre usado en la fabricación de la malla debe ser de 2.70 mm y de 3.90 mm para los bordes laterales.

El relleno pétreo será de canto rodado o piedra del río Totorillas o de cantera proveniente de rocas densas que satisfagan los mismos requisitos de áridos para hormigón.

El tamaño de la piedra no será superior a 30 cm, de diámetro no inferior a 1.25 veces la abertura de malla del gavión.

La piedra deberá ser de buena calidad, densa, durable, sana, tenaz, sin defectos que afecten a su estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extrañas e incrustaciones cuya alteración posterior pueda afectar a la estabilidad de la obra.

Se desechará todo material pétreo de bajo peso específico, los friables, los congelables y todos aquellos que no cumplan los ensayos de resistencia y durabilidad exigidos por las normas para los áridos a usarse en hormigones y/o mampostería o sillería de piedra.

Se emplearán gaviones industrializados de alguna firma comercial reconocida, en donde las cajas de alambre tienen estructuras prismáticas ya armadas o prearmadas. El proceso de llenado y colocación serán realizado en todos los casos a mano y se realizara acomodando y trabando las piedras entre si de modo que se logre una pared lo mas próxima a una pirca envuelta con alambre, y ante cualquier inconveniente que se presente en obra, se resolverá según lo ordenado por la Inspección.

La superficie de apoyo de los gaviones en todos los casos debe estar perfectamente compactada, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo existentes (bajo agua o en seco). No deben existir oquedades o variaciones importantes de rigidez, como por ejemplo grandes piedras junto con aluvión normal del río.

La superficie de apoyo debe ser pareja y uniforme, de acuerdo al método constructivo que se utilice y las condiciones de ejecución (bajo agua o en seco).

Antes de la colocación de los gaviones se debe colocar la membrana de geotextil, siendo la Inspección quien debe dar conformidad a la superficie de apoyo ejecutada por el Contratista. Bajo ninguna circunstancia se debe obviar la colocación de esta membrana, según lo especificado en los planos salvo que la Inspección indique lo contrario.

Los gaviones o grupo de gaviones que se agreguen a continuación de los ya terminados tendrán que coserse fuertemente entre sí; igual procedimiento se empleara con los gaviones que se agreguen en elevación. Para evitar deformaciones en las bolsas se colocarán tensores que vinculan los planos laterales entre sí; con alambre galvanizado. La función de los mismos es la de conseguir que las paredes opuestas de la estructura metálica resulten solidarias entre sí.

Estos tirantes se dispondrán tanto horizontal como verticalmente según los tres ejes de coordenadas ortogonales, disponiéndose de 4 a 6 tirantes por metro cúbico de gavión y conforme a lo determinado por la Inspección

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

197

La obra de gaviones deberá ser una estructura monolítica. En todos los casos se indicaran el nivel de fundación de las obras en los planos respectivo.

Para la fundación de los gaviones, cualquiera sea su ubicación, se procederá al retiro del suelo natural en un espesor de 40 cm por debajo de la cota de fundación de todo suelo vegetal y materia orgánica que pudiera existir, en una superficie igual a la que resulte de las dimensiones del plano inferior de la obra. Esta excavación se rellenará con ripio o piedra graduada.

Este ítem se medirá en m3 (metros cúbicos) de gaviones colocados en su posición definitiva, en los anchos, longitudes y espesores dados en los planos o establecidos por la Inspección.

La ejecución del presente ítem, medido en la forma especificada, se pagará por metro cúbico al precio unitario de contrato establecido para el ítem Nº 7 del rubro Canal “GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA EN MALLA METALICA’’ en m3 (metro cúbico) Este precio será compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem según los planos correspondientes y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.-

ART. Nº 61: MEMBRANA DE GEOTEXTIL

En este ítem se contempla la provisión y colocación de membranas de geotextiles no tejidos de filamento continuo de poliéster o polipropileno agujado y estabilizado contra radiaciones U.V.. Se colocara entre la estructura de gaviones y colchonetas y el terreno, en lugar indicados en los planos de detalle.

También se colocará en coincidencia con cada barbacana como se muestra en los planos de detalle.-

La misma debe cumplir con:

- Permeabilidad 0.3 cm/s

- Espesor nominal 2 mm

- Porosidad >= 90%

- Abertura de filtración 130 �m

- Resistencia al reventado 2 Mpa

- Resistencia al desgaste 340 N (en todas direcciones)

- Densidad 200 g/m2

El geotextil deberá ser cubierto en lo posible el mismo día de su colocación, pudiendo excepcionalmente permanecer descubierto hasta un máximo de 7 (siete) días, minimizando cualquier pérdida de resistencia, por la acción de los rayos U.V..

La unión entre mantas será solapada por simple superposición con un mínimo de 30 cm.

Se deberá tener espacial cuidado de no dañar el geotextil y previa aprobación de la inspección de la Obra se podrá reacondicionar pequeñas rasgaduras o cortes de la manta.

Este ítem se mediría certificara mediante Ítem Nº 9 del rubro Canal “MEMBRANA GEOTEXTIL” en m2 (metros cuadrados), siendo su precio la única y total compensación

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

198

por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo según estas especificaciones y a entera satisfacción de la Supervisión de Obra.

ART. Nº 62: REVESTIMIENTO DE GAVIONES CON HORMIGÓN CLASE H – 17 (ESPESOR MINIMO = 10 CM).

Se ha previsto el recubrimiento de las caras expuestas de los gaviones en la zona de embocadura, como se muestra es los planos.

La malla se cubrirá con hormigón tipo H-17, cuyo tamaño máximo del agregado será de 25 mm, en un espesor mínimo de 10 cm sobre la malla. Se permitirá emparejar la superficie de apoyo colocando clastos menores entre las piedras de los gaviones.

En esta especificación se fijan las normas para el dosaje, colocación, recepción, medición y pago de volúmenes, del hormigón tipo H-17 de cemento portland que se utilizará para la ejecución del recubrimiento. Se entiende por hormigón de cemento portland (en adelante hormigón) a una mezcla homogénea de cemento portland, agregados finos y gruesos y agua. Valen normativas establecidas por el CIRSOC (datos tecnológicos del hormigón).


- Hormigón Clase H - 17.................... 170 Kg / cm2







- En caso de discrepancia entre normas y reglamentos, y la presente Especificación Técnica, prevalecerá el criterio más exigente.


El presente ítem se medirá y certificará por m2 (metro cuadrado) de revestimiento ejecutado y se pagará al precio unitario establecido para el ítem Nº 4 del rubro Canal “REVESTIMIENTO DE GAVIONES CON HORMIGÓN CLASE H – 17” en m3 (metro cúbico). Siendo su precio la única y total compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo según estas especificaciones, los planos correspondientes y a entera satisfacción de la Supervisión de Obra.

ART. Nº 63: PIEDRAS DE DIAMETRO MINIMO 0.50 m

Este Ítem refiere a la provisión y colocación de piedras de diámetro mínimo de 0.50 m. Estos elementos colocados según los planos correspondientes a la construcción del nuevo Canal Tafí, tienen como fin, asegurar y fijar la solera de los sectores agua arriba de la embocadura, con elementos que no puedan ser arrastrados por la avenida de las aguas.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

199

Deberá respetarse los espesores y los anchos indicados en planos.

Todas las provisiones y trabajos que impliquen este ítem se certificara bajo la denominación del Item Nº 8 del rubro Canal “PIEDRAS DE GRAN TAMAÑO PARA DEFENSAS”, en m3.(metro cúbico). Siendo su precio la única y total compensación por todo lo necesario para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a su fin y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.-

ART. Nº 64: ACERO PARA HORMIGON EN BARRAS COLOCADO PARA CANAL TAFI

Este ítem refiere a las tareas inherentes a la provisión, conformación y colocación de armaduras de refuerzo de secciones de hormigón armado, Acero ADN 420 en barras conformadas, en los todos las estructuras o componentes estructurales de Hº Aº a conformar total o parcialmente en obra;

El acero a emplear, será del tipo DN A - 420 según el Reglamento CIRSOC - 201. y se conformara en cada caso según se explicite en planos y/o planillas respectivas.

Este ítem deberá satisfacer las exigencias establecidas en la Sección H.3. del Pliego de Especificaciones Técnicas mas Usuales para la Construcción de Obras Básicas y Caminos de la D.N.V., y a estas especificaciones.-

Todas las provisiones y servicios que impliquen la ejecución de este ítem, y cualquier otro de características similares, se medirán y certificarán bajo los códigos; denominaciones, y unidades explicitadas en el titulo de esta especificación.

Se medirá y certificará mediante el Ítem Nº 6 del rubro Canal “ACERO EN BARRA ADN 420 COLOCADO” en kg (Kilogramos), siendo su precio compensación total por todo lo necesario para la correcta ejecución del mismo, según estas especificaciones, los planos respectivos, y a satisfacción de la Inspección.

ART.Nº 65: - MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN DE OBRA

La Empresa que resulte adjudicataria pondrá a disposición de la Repartición 2 (Dos) vehículos automotores destinados a la Inspección de Obra. Las unidades deberán respetar las siguientes características:

Vehículo doble cabina 4 x 2, usado, modelo de fabricación tal que a la fecha de replanteo tenga un máximo tres años de uso, con chofer a cargo y costo del contratista, el que estará al frente de la unidad hasta el final de la obra.-

Este ítem se cotizará mediante el ÍTEM "MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCIÓN" y se pagará a precio unitario de contrato.-

PAGO: Este ítem se pagará a través de los siguientes sub-ítem:

a) CUOTA FIJA: Será compensación total por amortización, intereses, seguros, patente de la unidad, conductor, y todo otro gasto fijo.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

200

b) CUOTA MÓVIL: Será en función de los kilómetros recorridos por la unidad, en compensación total por el consumo de combustible (con el coeficiente de consumo particular para este vehículo), lubricantes, reparaciones y repuestos y por cámaras y cubiertas. El control de kilómetros se realizará por medio del cuenta kilómetros el que deberá funcionar y mantenerse ajustado en forma correcta.-

El vehículo deberá ser puesto a disposición de la Inspección en el día de la fecha de replanteo.-

En caso de faltar este servicio de transporte, el Contratista se hará pasible a una multa que consistirá en un descuento del certificado del mes en cuestión equivalente a 50 ( Cincuenta) Litros de Nafta Súper por cada día de mora.-

Los análisis de precios correspondientes a CUOTA FIJA y CUOTA MÓVIL, deberán expresar los montos correspondientes a los conceptos que la integran.-

ART. Nº 66: LOCAL PARA INSPECCIÓN DE OBRAS Y LABORATORIOS

El Contratista deberá proveer en la zona de emplazamiento de la Obra, una vivienda para alojamiento y oficina de la Inspección de Obras, que contará de 3 (tres) dormitorios 1 (una) habitación para laboratorio, 1 (una) cocina comedor y 1 (uno) baño. Se lo proveerá de agua potable en forma continua, servicio sanitario y luz cuyos gastos de mantenimiento estarán a cargo del contratista.-

El local deberá poseer mobiliario, mesas, sillas, armarios para laboratorio y cocina,

En todos los casos el Contratista someterá el local y el equipamiento a aprobación de la Inspección de Obra, debiendo cumplimentar las observaciones que la misma haga respecto de sus características.-

En caso de que la Inspección no preste conformidad correspondiente, se procederá a mejorar el local por cuenta del Contratista. Si las instalaciones facilitadas no son susceptibles de perfeccionamiento la Inspección construirá o alquilará las necesarias. También será por cuenta exclusiva del Contratista.-

El local y su equipamiento deberán estar a disposición de la Inspección en el momento de comenzar el replanteo de la obra y hasta la recepción provisoria total.

En caso de incumplimiento total o parcial de lo aquí dispuesto, el Contratista se hará pasible a una multa equivalente a 60 (sesenta) litros de Nafta Super por cada día de mora.-

El local y su mobiliario, así como todo el equipamiento a proveer será de exclusivo costo del Contratista y se pagará mediante el ítem Nº 1 del rubro Varios “VIVIENDA PARA PERSONAL DE INSPECCION” por MES siendo su precio la única y total compensación por el costo de los gastos que demande su alquiler, instalación y conservación hasta la recepción provisoria total de la obra, y a entera satisfacción de la Inspección.-

ART. Nº 67: MOVILIZACION DE OBRA

I- DESCRIPCIÓN:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

201

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones.-

II- TERRENO PARA OBRADORES:

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores, excepto que los mismos sean propiedad de la D.P.V. y la Repartición proporcione su entrega para tal fin.-

III- OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecución de las obras, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y manteniéndolo en condiciones higiénicas.-

IV- EQUIPOS:

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al lugar de trabajo con suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.-

V- FORMA DE PAGO:

La oferta deberá incluir un monto global por el ítem "Movilización de Obra", que será compensación total por las provisiones y trabajos que se describen arriba y su importe será pagado de la siguiente forma:

1. Si el monto cotizado no supera el 5 % (Cinco por Ciento) de la Propuesta, el pago se fraccionará de la siguiente manera:

A) UN TERCIO se abonará cuando el Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la Inspección con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además con la colocación de los letreros de obra en los lugares a fijar por la Inspección.-

B) Los Dos Tercios Restantes se Pagarán:

B-1) Para Obras Básicas, Pavimentos y/u Obras de Arte

a) UN TERCIO se abonará cuando el Contratista disponga en obra todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura en caso de puentes.-

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

202

b) EL TERCIO RESTANTE se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de bases y calzada de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes, y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.-

B-2) Para Obras de Repavimentación y Señalización:

LOS DOS TERCIOS RESTANTES se abonarán cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspección, para la ejecución, según corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases y calzada de rodamiento.-

2. Si el monto cotizado supera el 5 % (Cinco por Ciento) de la Propuesta: se pagará hasta un importe equivalente a éste porcentaje, en la forma indicada en el punto 1.- y el resto con el ultimo Certificado de Obra.-

Seguridad:

Para manipulación y aplicación, utilizar guantes de goma y protección ocular.-

Protección ambiental:

No arrojar restos de pintura a la tierra o a cursos de agua o desagües.-

ART. Nº 68: OPCIÓN DE COTIZACIÓN DE VARIANTE EN PUENTES

Los Oferentes podrán presentar una cotización de variante de los puentes de la obra.

La misma deberá constar de un Anteproyecto avanzado, con Planos de Encofrados e indicaciones de Armaduras, respetando los Parámetros definidos en cada caso para las Fundaciones y las cuestiones Geométricas y Altimétricas de los Proyectos Oficiales.

Deberán presentar los Cómputos Métricos y los Análisis de Precios correspondientes de todos los Ítems de la Variante.

En los Planos, además de la Empresa Constructora, deberá figurar el Profesional Proyectista y acompañar sus Antecedentes como Especialista en Puentes.

El Adjudicatario deberá presentar el Proyecto Definitivo a los 45 días de la Firma del Acta de Iniciación de las Obras, el cual deberá ser aprobado por la Repartición. Esta pagará las obras al precio unitario acordado y aplicado a las cantidades reales ejecutadas por el Contratista, pero tomando como tope las Cantidades presentadas en su oferta de licitación. Las Cantidades que superen esos valores pero que son necesarias para ejecutar debidamente las Obras, serán por cuenta del Contratista y no tendrá derecho a reclamo alguno.

Los Honorarios por el Proyecto de los Puentes no recibirán pago directo, y se hallan incluido en los Ítems de la Obra.

El Oferente que proponga un Proyecto Alternativo tendrá la obligación de presentar además la Oferta por el Proyecto Oficial.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

203

En cualquier caso, el Contratista estará obligado a realizar los Estudios de Suelos definitivos, a ser aprobados por la Inspección de Obra. Estas tareas no recibirán pago directo. Las obras de más o de menos que resulten necesarias en función de los resultados del Estudio de Suelos, se pagarán o descontarán según los Precios Unitarios presentados en la Oferta.

ART. Nº 69: PLAN DE GESTION AMBIENTAL

Proyecto Ejecutivo de Implementación de las Medidas de Mitigación

Se presenta a continuación el conjunto de las Medidas de Mitigación recomendadas para lograr una correcta gestión ambiental vinculada a la obra.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizada para el proyecto permite concluir que no existen conflictos ambientales relevantes que impidan la ejecución de la obra o que requieran de cambios importantes en su planteo.

De todos modos, el éxito de la Gestión Ambiental y la consecuente minimización de conflictos requieren de una correcta planificación y ejecución de los trabajos, del estricto control del desempeño ambiental de los contratistas y de una fluida comunicación con las autoridades de control y la población de las localidades cercanas al área del proyecto.

Todo ello en el marco de un sistema organizado de gestión ambiental que permita tratar los conflictos que pudieran ocurrir utilizando de manera adecuada los mecanismos de comunicación, cumplimiento legal y normativo, monitoreo y control operativo.

Las Medidas de Mitigación recomendadas pueden ser ajustados a medida que los

trabajos se desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten. El objetivo prioritario será arbitrar los medios necesarios para lograr la minimización de los eventuales conflictos ambientales y sociales vinculados a la obra.

La Medidas de Mitigación se desarrollan en FICHAS donde se codifica la misma y se

establecen los efectos ambientales que se desea prevenir, se describe la medida, ámbito de aplicación, momento y frecuencia, recursos necesarios, etapa del proyecto en que se aplica, costo global estimado, efectividad esperada, indicadores de éxito, responsable de implementación, periodicidad de fiscalización del grado de cumplimiento y efectividad así como el responsable de la fiscalización.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

204

CODIGO MEDIDAS DE MITIGACION MIT – 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada

MIT – 2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones

MIT – 3 Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y Peligrosos

MIT – 4 Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos

MIT – 5 Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal

MIT – 6 Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos

MIT – 7 Forestación de Reposición con Especies Nativas

MIT – 8 Control del Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales

MIT – 9 Control de la Señalización de la Obra

MIT – 10 Control del Desempeño Ambiental de los CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS

MIT – 11 Control de Notificaciones a los Pobladores de las Tareas a Realizar

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

205

69.1.1. MIT – 1: Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS

Medida

MIT – 1 CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y

MAQUINARIA PESADA

Efectos Ambientales que se desea Prevenir o corregir:

- Afectación de la Fauna, Paisaje y Actividades Económicas

- Afectación de la Seguridad de Operarios y Población - Afectación del Sistema Vial y Transporte Liviano y

Pesado Descripción de la Medida: - El CONTRATISTA deberá controlar el correcto estado de manutención y

funcionamiento del parque automotor, camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos.

- El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes

equipos y máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta.

- Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas

y ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.

- Se deberá prestar especial atención a los horarios de trabajo de la máquina

compactadora sobre la nueva vía, en el período de compactación de la subrasante, con el objetivo de no entorpecer la circulación restringida de vehículos en este tramo de la ruta e intentando alterar lo menos posible la calidad de vida de las poblaciones locales de los Barrios Los Pocitos, Tula II, Villa Las Flores, 12 de Junio, Policial, la población rural dispersa frentista al tramo de la ruta y la población urbana sobre el inicio y fin de la traza.

- El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (montaje de puentes,

canal, alcantarillas, paquete estructural y rotondas) con el fin de obstaculizar lo menos posible el tránsito sobre la Ruta Prov. N° 314, minimizando de esta manera las afectaciones al sistema vial, transporte y el impacto negativo a la cuenca visual del observador que circula por la misma.

- El contratista deberá tener en cuenta el período de zafra o cosecha de la caña de

azúcar y de los demás cultivos de la región y tratará de afectar minimamente tanto esta actividad como la actividad industrial en la región.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

206


Medida

MIT – 1 CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y

MAQUINARIA PESADA

- Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan por la ruta y operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra o cerca de los accesos a los barrios y sobre el inicio (Av. Fco. de Aguirre) y fin (acceso a Tafí Viejo) del tramo y minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Así como prevenir daños a la fauna silvestre.

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. Momento / Frecuencia: La medida se implementa mediante controles sorpresivos que realiza el Supervisor Ambiental, durante toda la construcción con una frecuencia mensual. Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.

Etapa de Proyecto en que se Aplica

Construcción

x Costo Global

Estimado $

Efectividad Esperada MEDIA

Operación

Indicadores de Éxito: Ausencia de no conformidades por parte del auditor. Ausencia de reportes de accidentes de operarios y población. Responsable de la Implementación de la Medida

El CONTRATISTA

Periodicidad de Fiscalización del grado de Cumplimiento y Efectividad de la Medida

Mensual durante toda la obra

Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

207

69.1.2. MIT – 2: Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones


Medida

MIT – 2 CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL

PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES


- Afectación de la Calidad del Aire, Flora y Fauna - Afectación de Agua, Suelo y Paisaje - Afectación a Seguridad de Operarios y Salud de la

Población Descripción de la Medida: - Material Particulado y/o Polvo: Se deberán organizar las excavaciones y movimiento

de suelos de modo de minimizar la voladura de polvo. Una premisa será disminuir a lo estrictamente necesario las tareas de excavación y movimiento de tierra.

- Estas tareas deberían ser evitadas en días muy ventosos, especialmente tratándose de

una zona con características suburbana-rural y principalmente cuando la obra se desarrolle cerca de las poblaciones locales de los Barrios Los Pocitos, Tula II, Villa Las Flores, 12 de Junio, Policial, la población rural dispersa frentista al tramo de la ruta y la población urbana sobre el inicio y fin de la traza.

- La preservación de la vegetación en toda la zona de obra, minimizando los raleos a lo estrictamente necesario, contribuye a reducir la dispersión de material particulado.

- Se deberá regar periódicamente, solo con AGUA, los caminos de acceso y las playas de maniobras de las máquinas pesadas en el obrador, depósito de excavaciones y campamento, y además en las proximidades de los Barrios, reduciendo de esta manera el polvo en la zona de obra.

- Ruidos y Vibraciones: Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la

contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios y pobladores locales, como por ejemplo durante la compactación de la subrasante y/o durante la construcción y montaje del paquete estructural, canal Tafí, puentes, alcantarillas y obras complementarias, y afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.

- Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones

de transporte de asfalto, hormigón elaborado, suelos de excavaciones, partes de los puentes, canal y alcantarillas, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la máquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

208


Medida

MIT – 2 CONTROL DE EMISIONES GASEOSAS, MATERIAL

PARTICULADO Y RUIDOS Y VIBRACIONES

fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.

- Concretamente, la CONTRATISTA evitará el uso de máquinas que producen niveles

altos de ruidos (martillo neumático, retroexcavadora, motoniveladora y máquina compactadora) simultáneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo.

- No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el

transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada con los camiones.

- Emisiones Gaseosas: Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a

explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.


Construcción

x Costo Global

Estimado $

Efectividad Esperada ALTA

Operación

Indicadores de Exito: - Ausencia de altas concentraciones de material particulado y/o polvo en suspensión,

cursos de agua y suelo. Disminución de emisiones gaseosas e inexistencia de humos en los motores de combustión. Ausencia de enfermedades laborales en operarios y migración de la fauna silvestre. Ausencia de reclamos por parte de los pobladores locales.

Responsable de la Implementación de la Medida

El CONTRATISTA




DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

209

69.1.3. MIT – 3: Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y Peligrosos


Medida

MIT – 3 CONTROL DE LA CORRECTA GESTIÓN

DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y PELIGROSOS


- Afectación de las Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud, Infraestructura Sanitaria y Proliferación de Vectores)

- Afectación de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje. Descripción de la Medida: - El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta

gestión de residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor

Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades.

- El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de

residuos y su posible dispersión por el viento. - Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un

desarrollo y finalización de obra prolijo. - Los residuos y sobrantes de material que se producirán en el obrador y campamento

y durante la construcción del paquete estructural, rotondas, canal, puentes, alcantarillas y obras complementarias deberán ser controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos de la obra.

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el

almacenamiento seguro de los residuos producidos. - El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar

y disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes. - El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la

correcta gestión de los residuos de la obra. Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

210


Medida


DE LOS RESIDUOS TIPO SOLIDO URBANO Y PELIGROSOS


Construcción

x Costo Global

Estimado $


Operación

Indicadores de Éxito: Ausencia de residuos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. Ausencia de potenciales vectores de enfermedades. Responsable de la Implementación de la Medida

El CONTRATISTA




DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

211

69.1.4. MIT – 4: Control de la Correcta Gestión de los Efluentes Líquidos


Medida


DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS


- Afectación de la Flora y Fauna - Afectación de Agua, Suelo y Paisaje - Afectación a la Salud de la Población

Descripción de la Medida:

- El CONTRATISTA deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los efluentes líquidos durante todo el desarrollo de la obra,aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.

- En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Supervisor

Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades.

- El CONTRATISTA deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de

efluentes líquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador y Campamento.

- Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra como

ser montaje y funcionamiento de obrador y campamento, deberán ser controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.

- Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el

almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados.

- El CONTRATISTA dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes.

- El CONTRATISTA será responsable de capacitar adecuadamente al personal

para la correcta gestión de los efluentes líquidos de la obra.

- El CONTRATISTA será el responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que puedan producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes cerca de canales o acequias. Este requerimiento se deberá cumplir en todo el frente de obra y especialmente en obrador, campamento, sectores cercanos a los barrios y a las zonas pobladas ubicadas sobre el inicio y final del tramo.

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra. Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción una frecuencia mensual.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

212


Medida


DE LOS EFLUENTES LIQUIDOS

Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.


Construcción

x Costo Global

Estimado $


Operación

Indicadores de Exito: Ausencia de efluentes líquidos dispersos en el frente de obra / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. Ausencia de potenciales vectores de enfermedades. Responsable de la Implementación de la Medida

El CONTRATISTA




DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

213

69.1.5. MIT – 5: Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal


Medida

MIT – 5 CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL

SUELO Y COBERTURA VEGETAL


- Afectación de la Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial.

- Afectación a la Flora y Fauna. - Afectación del Paisaje y la Seguridad de Operarios.

Descripción de la Medida: - El CONTRATISTA deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo,

cobertura vegetal y árboles que se realicen, en toda la zona de obra, principalmente en los sectores tales como paquete estructural, rotondas, canal, puentes, alcantarillas y obras complementarias, sobre el inicio y fin del tramo, y en las áreas cercanas a los distintos barrios próximos a la ruta, además del obrador y campamento, sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto funcionamiento de los mismos.

- Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las

mismas producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en forma negativa.

- En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por

realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal, siempre y cuando no impliquen mayor riesgo para los trabajadores.

- Se PROHIBE el control químico de la vegetación con productos nocivos para el

medio ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico sobre la vegetación, todos los productos que se utilicen deberán estar debidamente autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra.

- La aplicación de estos productos estará a cargo de personal capacitado y entrenado y

previo a cada aplicación deberán ser notificadas las autoridades locales. Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

214


Medida

MIT – 5 CONTROL DE EXCAVACIONES, REMOCION DEL

SUELO Y COBERTURA VEGETAL


Construcción

x Costo Global

Estimado $


Operación

Indicadores de Exito: No detección de excavaciones y remociones de suelo y vegetación innecesarias / Ausencia de no conformidades del auditor / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. Responsable de la Implementación de la Medida

El CONTRATISTA




DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

215

69.1.6. MIT – 6: Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos


Medida

MIT – 6 CONTROL DEL ACOPIO Y

UTILIZACION DE MATERIALES E INSUMOS


- Afectación de Calidad de Suelo y Escurrimiento Superficial

- Afectación a la Seguridad de Operarios y al Paisaje Descripción de la Medida: - Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA deberá controlar los sitios

de acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador y campamento, a los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de obra.

- El CONTRATISTA deberá controlar que tanto los materiales de obra como los

insumos anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además los últimos se acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas).

- Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en

un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollaren caso de accidente a las personas o al medio ambiente.



Construcción

x Costo mensual Estimado

$


Operación

Indicadores de Éxito: Ausencia de no conformidades por parte del auditor / Ausencia de accidentes relacionados con estos productos / Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. Responsable de la Implementación de la Medida

El CONTRATISTA




DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

216

69.1.7. MIT – 7: Forestación de Reposición con Especies Nativas


Medida

MIT – 7 FORESTACIÓN DE REPOSICIÓN CON

ESPECIES NATIVAS


- Afectación de la Calidad de Suelo y Escurrimiento superficial.

- Afectación de la Flora, Fauna y Paisaje. Descripción de la Medida: - El CONTRATISTA deberá efectuar forestaciones de reposición con especies nativas

a los efectos de compensar la limpieza de la vegetación, cobertura vegetal y la extracción de árboles, realizada en la zona de rotondas, colectoras, en las proximidades de los accesos a los distintos barrios y sobre el inicio y fin del tramo, además de la revegetación y forestación una vez concluidas las tareas en el obrador y el campamento.

- El CONTRATISTA deberá proveer una forestación de reposición o compensación en

el sector impactado por la construcción del puente sobre el Canal Norte, especialmente en el sitio de ubicación de las viviendas afectadas.

- La ubicación, alcance y cantidad definitiva de la forestación de reposición será

acordada durante el desarrollo de la obra y ajustada con las autoridades locales. - Las especies adecuadas para arbolado paisajístico en la zona de camino son: Autóctonas: Tipa, Pacará, Acacia Blanca y Acacia Negra; Exóticas: Eucaliptis y Leucaena. - Se recomienda la implantación de especies tales como Jacaranda o Tarco (Jacaranda

mimosifolia) y seibo (Eritrina crista-galli). También se podrán utilizar otras especies como lapacho, pata de cabra, acacias y viraró u otras especies en forma de bosquetes.

- La contratista deberá observar que el árbol más próximo a la banquina no podrá estar

a una distancia menor a diez metros. El diseño geométrico del arbolado deberá asegurar permeabilidad y visibilidad.

- El esquema de plantación puede ser triangular o rectangular con distancias entre

planta y planta de cinco metros, no menor, para permitir una adecuada labor deconservación y posterior raleo.

- La labor de plantación puede realizarse en cualquier época del año, en época invernal

pueden ser plantines a raíz desnuda y en verano deben ser necesariamente con piló, debiéndose realizar un riego de base en el pozo de plantación.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

217


Medida

MIT – 7 FORESTACIÓN DE REPOSICIÓN CON

ESPECIES NATIVAS

- La revegetación y arbolado en este tramo de la nueva vía se recomienda que se realice una vez concluidas las tareas que pudieran afectar la zona a arbolar, hacia el final de la obra, y en los tramos impactados tales como los accesos a los Barrios Los Pocitos, Tula II, Villa Las Flores, 12 de Junio, Policial, la población rural dispersa frentista al tramo de la ruta y la población urbana sobre el inicio y fin de la traza, y en los predios utilizados como obrador y campamento.

- Tentativamente se asume una forestación de reposición de 2500 árboles. - El CONTRATISTA deberá proveer los recursos necesarios para lograr la

supervivencia de los ejemplares plantados y su posterior reposición por daños, muerte del plantín, etc, durante el período de garantía de la obra.

- Finalizada la obra el CONTRATISTA deberá reponer todos los ejemplares plantados

que no hubieren prosperado.

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra y minimamente en los sitios determinados anteriormente. Momento / Frecuencia: Una concluidas las tareas que pudieran afectar la zona a arbolar y/o hacia el final de la obra. Recursos necesarios: Contratación de viveros locales para la provisión de los ejemplares y tareas de plantación.


Construcción

x Costo Global

Estimado $

Efectividad Esperada MEDIA

Operación x

Indicadores de Éxito: Desarrollo exitoso de nuevas áreas forestadas con especies nativas en este nuevo tramo y próximo a las poblaciones cercanas a esta vinculación. Responsable de la Implementación de la Medida

El CONTRATISTA


Mensual durante toda la obra y un año posterior a la finalización de la misma.


DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

218

69.1.8. MIT – 8: Control del Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales


Medida

MIT – 8 CONTROL DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE

EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES


- Eventual generación de impactos ambientales derivados de catástrofes naturales o antrópicas sobre la obra

- Afectación a Suelo, Agua, Flora, Fauna y Seguridad Población

Descripción de la Medida: - Existen eventos naturales que por su naturaleza deben ser tratados como

contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos, tectónicos o humanos que cobran gran dimensión con efectos de gran escala. Entre ellos se destacan los tornados, las inundaciones, los terremotos, los incendios y derrames.

- Para la construcción de la obra, el CONTRATISTA deberá controlar la elaboración e

implementación del Programa de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales para atender estos eventos catastróficos teniendo en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:

La identificación y zonificación de los principales riesgos ambientales a

lo largo de la traza. Estructura de responsabilidades y roles dentro de la compañía

CONTRATISTA para atender las emergencias. Mecanismos, criterios y herramientas para la prevención de estos riesgos. Mecanismos y procedimientos de alerta. Equipamiento necesario para afrentar las emergencias identificadas. Necesidades de capacitación para el personal destinado a atender estas

emergencias. Mecanismos para la cuantificación de los daños y los impactos

producidos por las contingencias. Procedimientos operativos para atender las emergencias. Identificación de los mecanismos de comunicación necesarios durante las

emergencias.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

219


Medida

MIT – 8 CONTROL DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE

EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS AMBIENTALES


Construcción

x Costo Global

Estimado $


Operación

Indicadores de Éxito: Existencia en obra de un Plan de Contingencias Ambientales de la obra. Conformidad

del auditor ambiental.


El CONTRATISTA


Una vez antes de iniciar la obra


DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

220

69.1.9. MIT – 9: Control de la Señalización de la Obra


Medida

MIT – 9 CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA


- Afectaciones a la Seguridad de Operarios y Población - Afectaciones al Sistema Vial y Tránsito Liviano y Pesado

Descripción de la Medida: - Durante toda la construcción del proyecto el CONTRATISTA dispondrá los medios

necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en las zonas de obrador, campamento y depósito de excavaciones, y en las proximidades de los accesos a los Barrios Los Pocitos, Tula II, Villa Las Flores, 12 de Junio, Policial, la población rural dispersa frentista al tramo de la ruta y la población urbana sobre el inicio y fin de la traza.

- Por otra parte se deberán señalizar los sitios donde se construirán las rotondas, las

colectoras, los puentes, la ciclovía y el canal Tafí. - La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores

y señales luminosas cuando correspondan. - Debido a que la obra se desarrolla sobre un sector con características suburbano-

rurales bien definidas y que su vez este tramo de ruta vinculará dos importantes ciudades, el CONTRATISTA estará obligado a colocar una señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la colocación de las señales lumínicas pertinentes.

- La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado

actual del arte en señaléctica de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la población en general y principalmente aquella que circule por las rutas antes mencionadas.

Ámbito de aplicación: Esta medida debe aplicarse en todo el frente de obra Momento / Frecuencia: Durante toda la construcción con una frecuencia mensual. Recursos necesarios: Un supervisor provisto de vehículo.


Construcción

x Costo Global

Estimado $


Operación

Indicadores de Exito: Ausencia de accidentes. Ausencia de reclamos por partes de las autoridades y pobladores locales. Ausencia de no conformidades por parte del supervisor ambiental.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

221


Medida

MIT – 9 CONTROL DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA


El CONTRATISTA




DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

222

69.1.10. MIT – 10: Control del Desempeño Ambiental de la Obra


Medida

MIT – 10 CONTROL DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

DE LA OBRA


- Impactos Ambientales no persistentes previstos por mal desempeño ambiental del Contratista

Descripción de la Medida: - Durante toda la etapa de construcción, el CONTRATISTA dispondrá los medios

necesarios para maximizar el desempeño ambiental de su obra, a los efectos de potenciar los beneficios de la gestión ambiental.

- Deberá implementar el Programa de Control Ambiental de la obra. - Controlará la ejecución de los programas de manejo ambiental y la implementación

de las medidas de mitigación. - El CONTRATISTA será calificado por el Auditor Ambiental del COMITENTE de

acuerdo con el desempeño ambiental de su obra y esta calificación servirá de antecedente para futuras contrataciones que se realicen.

- El incumplimiento por parte del CONTRATISTA del Plan de Manejo Ambiental de

la obra será condición suficiente para no certificar los trabajos realizados. En caso de incumplimiento de magnitud severa que pudiera derivar en daños ambientales y/o sociales de magnitud relevante se podrá rescindir su contrato.



Construcción

x Costo Global

Estimado $


Operación

Indicadores de Éxito: Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la obra. Responsable de la Implementación de la Medida

EL CONTRATISTA




DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

223

69.1.11. MIT – 11: Control de Notificaciones a los Pobladores de las Tareas a Realizar


Medida

MIT – 11 CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS

POBLADORES DE LAS TAREAS A REALIZAR


- Eventuales conflictos con los pobladores por intereses no deseados como consecuencia del desarrollo de la obra.

- Afectación a la Estructura de la Propiedad, Actividad Económica, Estilo y Calidad de Vida de las personas.

Descripción de la Medida: - Durante todo el desarrollo de la obra el CONTRATISTA dispondrá los medios

necesarios para que exista una comunicación y notificación permanente a las autoridades, superficiarios y pobladores locales respecto de las tareas que se van a desarrollar con una anticipación suficiente como para que éstos puedan organizar sus actividades en caso de ser necesario.

- Deberá implementarse el Programa de Comunicaciones durante todo el desarrollo de

la obra. - El CONTRATISTA deberá contar con un sistema de comunicación que permita

informar a los interesados y al mismo tiempo recibir cualquier requerimiento de éstos aún cuando no sean superficiarios afectados directamente por las obras. El CONTRATISTA deberá documentar el proceso de información con terceros en forma fehaciente.

- Se deberán utilizar canales institucionales (carta, fax, e-mail), canales públicos

(periódicos locales, radios y/o televisión) entrevistas y reuniones con los grupos de interesados, para notificar aquellas acciones que requieran de una difusión amplia como avisos de cortes de caminos o de rutas.

- Así mismo el CONTRATISTA deberá disponer de mecanismos efectivos para que

tanto los particulares directamente afectados por las obras como la comunidad en general puedan hacer llegar sus requerimientos, reclamos o sugerencias (líneas 0-800, buzones de sugerencias en el obrador, e-mail).



Construcción

x Costo Global

Estimado $


Operación

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

224


Medida

MIT – 11 CONTROL DE NOTIFICACIONES A LOS

POBLADORES DE LAS TAREAS A REALIZAR

Indicadores de Éxito: Ausencia de reclamos por parte de los superficiarios o pobladores locales. Ausencia de no conformidades por parte del auditor ambiental Responsable de la Implementación de la Medida

El CONTRATISTA




69.3. Términos del Referencia del Plan de Manejo Ambiental

69.3.1. Aspectos Generales del Plan de Manejo Ambiental

El Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo de las obras consiste en la estructuración en Programas específicos de las medidas de mitigación, monitoreo y control previamente descriptas, necesarios para minimizar o evitar los impactos ambientales que se puedan derivar de la ejecución de la obra. Las medidas de los correspondientes Programas son desarrolladas para cada uno de los impactos negativos más significativos identificados.

Las medidas de un PMA deben basarse, preferentemente, en la prevención y no en el

tratamiento de los efectos indeseados de la obra. Este criterio se apoya, por un lado, en la necesidad de minimizar dichos efectos y por otro en que el costo de su tratamiento es generalmente mucho mayor que el de su prevención.

Los Programas del PMA describen al conjunto de acciones de prevención, control,

atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo del proyecto para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la protección del medio ambiente, incluyendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del medio natural como aquellos que aseguran una adecuada calidad de vida para la comunidad involucrada.

Las medidas a aplicarse en el marco del PMA pueden clasificarse en términos

generales en varias categorías: Las que evitan la fuente de impacto. Las que controlan el efecto limitando el nivel o intensidad de la fuente.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

225

Las que mitigan el impacto por medio de la rehabilitación o restauración del medio afectado.

Las que compensan el impacto reemplazando o proveyendo recursos o ecosistemas sustitutos.

69.3.2. Actividades Preconstructivas

Se considera etapa preconstructiva aquella de planificación de la construcción y diseño de Ingeniería de Detalle de las obras, métodos y cronogramas de construcción.

Durante esta etapa se recomienda:

Incorporar a la construcción y operación todos los aspectos normativos, reglamentarios y

procesales establecidos por la legislación vigente relativos a la protección del ambiente, a la autorización y coordinación de cruces e interrupciones con diversos elementos de infraestructura, etc. En el Capítulo 1 del presente estudio se describe en detalle los aspectos más relevantes del marco jurídico que debe ser considerado.

Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinación que minimicen los efectos ambientales indeseados. Esto resulta particularmente relevante en relación a la planificación de obrador, secuencias constructivas, técnicas de hormigonado y colocación de asfalto, construcción del terraplén, etc.

Planificar una adecuada información y capacitación del personal de obra sobre los problemas ambientales esperados, la implementación y control de medidas de protección ambiental, los planes de contingencia y las normativas y reglamentaciones ambientales aplicables a las actividades y sitios de construcción.

Planificar la necesidad de asignar responsabilidades específicas al personal de obra en relación a la implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación.

Tener en cuenta, sobre la base del presente estudio, la necesidad de elaborar planes de contingencia detallados y precisos para atender situaciones de emergencia (derrames de combustible y aceite de maquinaria durante la construcción, erosión de significación por fuertes vientos, etc.) que puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales significativas.

Planificar los mecanismos a instrumentar para la coordinación y consenso de los programas de mitigación con los organismos públicos competentes.

Planificar una eficiente y apropiada implementación de mecanismos de comunicación social que permita establecer un contacto efectivo con todas las partes afectadas o interesadas respecto de los planes y acciones a desarrollar durante la construcción y operación de la obra.

El Plan de Manejo Ambiental deberá contener las nociones generales de protección

ambiental y social e higiene y seguridad a ser implementadas durante la obra por parte de todos los participantes de la misma, cualquiera sea su función y tarea e incluye como puntos particulares y fundamentales los siguientes ítems: La capacitación y conocimiento, por parte de todos los involucrados en la obra. Los mecanismos estipulados para el monitoreo ambiental de todas las tareas

desarrolladas, de forma de incorporar la temática ambiental en el seno del desarrollo de cada acción particular, procurando la protección ambiental y social.

Control de emisiones en actividades de obra, Manejo de residuos y control de efluentes.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

226

El PMA que se propone deberá contener los siguientes Programas básicos mínimos

sin perjuicio de la inclusión de otros adicionales:

1. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 2. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes. 3. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias. 4. Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene. 5. Programa de Control Ambiental de la Obra. 6. Programa de Monitoreo Ambiental. 7. Programa de Comunicaciones a la comunidad.

Los procedimientos, programas, acciones y recomendaciones incluidos en el Plan de

Manejo serán considerados parte de integrante de las Especificaciones Técnicas Ambientales que forman parte del Pliego de Obra y su cumplimiento será controlado por la Supervisión.

El Plan de Manejo Ambiental está compuesto por Programas relativos al Manejo de

cada actividad susceptible de generar impactos negativos sobre el medio receptor. El Plan de Manejo Ambiental y sus correspondientes Programas y Procedimientos

deben estar debidamente registrados de manera de favorecer el seguimiento de posibles anomalías, identificando las posibles causas y actuando en su modificación para la remediación de no conformidades.

La identificación de acciones, productos, responsables, cronograma de ejecución y

procedimientos definitivos se realizará, sobre la base de los datos de diseño definitivo de proyecto en el Plan de Manejo Ambiental.

El Plan de Manejo Ambiental corresponde a un documento de tipo genérico que

contiene el compromiso con la protección ambiental y la sociedad en su conjunto (Política de Medio Ambiente e Higiene y Seguridad para la obra), en completa concordancia con el marco regulatorio vigente para la provincia.

Deben formar parte del PMA, los Programas particulares previamente definidos en

virtud de acciones específicas susceptibles de generar impactos, así como también los Procedimientos Operativos a ser seguidos para la ejecución de las distintas acciones referidas, los cuales son dependientes de la organización que la Empresa Constructora proponga para la ejecución de la Obra.

En cuanto a Higiene y Seguridad se deben tomar en cuenta detalladamente las siguientes consideraciones, entre otras: Programas de Prevención de Riesgos laborales. Planes de Emergencia para atender situaciones críticas. Reuniones para la Asignación de Tareas con personal de Seguridad. Emergencias Médicas, comunicaciones, dotación de médicos o enfermeros

habilitados. Listado de establecimientos de atención médica de baja, media y alta complejidad

dentro del área de influencia. Procedimientos de seguridad para la ejecución de tareas. Instalaciones de seguridad en obrador. Sistemas de control de incidentes.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

227

Programas de capacitación para el personal involucrado. Instrucción de personal para combatir incendios, el uso de los matafuegos y elementos

contra incendio. Instrucción de trabajadores sobre riesgos en obra, puestos de trabajo y la manera de

efectuar la prevención de los mismos. Comunicación al personal de las Normas y Procedimientos de trabajo que se apliquen

en la Obra. Depósito de elementos de seguridad. Instalación de Servicio Sanitario en obradores. Plan de Emergencia y evacuación de obradores y emplazamientos de obra. Control y Manejo de depósitos de sustancias especiales (combustibles, lubricantes,

resinas, etc.) Sistemas y procedimientos para la protección y evacuación en caso de incendios.

En síntesis, el Contratista deberá presentar un Plan de Trabajo que:

Releve e incorpore a la planificación todos los aspectos reglamentarios, normativos y

procesales establecidos por las normas vigentes relativas a la protección del ambiente. El Capítulo 1 del presente Estudio de Impacto Ambiental, describe en forma sintética

los aspectos más relevantes del marco jurídico que debe ser considerado como punto de partida para su desarrollo.

Establezca la secuencia de actividades constructivas y de coordinación que minimicen los efectos ambientales. En particular deberá enfatizarse la planificación de las secuencias, los procedimientos constructivos y el desarrollo del obrador.

Elabore planes de contingencia detallados para situaciones de emergencia (incendios, derrames de combustible, tormentas extraordinarias, etc.) que puedan ocurrir y causar significativos impactos sobre el ambiente.

Elabore un programa de capacitación para el personal sobre los problemas ambientales esperados, las medidas de protección ambiental a ser implementadas, los planes de contingencia desarrollados y las reglamentaciones ambientales de aplicación.

Asigne responsabilidades específicas al personal en relación con la implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación.

Permita coordinar y consensuar los planes de mitigación y de contingencia con los Organismos Públicos competentes.

Permita implementar mecanismos de comunicación efectivos con todas las partes involucradas o interesadas respecto de los planes y acciones desarrolladas durante la construcción.

Estos aspectos deben incluirse en el Plan de Manejo Ambiental para la etapa de obra,

elaborado sobre la base de los presente términos de referencia, el que deberá contener una descripción detallada de todas las medidas específicas de mitigación adoptadas para minimizar los impactos ambientales de las obras, especialmente en áreas y componentes ambientales críticos.

69.3.3. PROGRAMAS ESPECÍFICOS MÍNIMOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Con el propósito de lograr una máxima racionalidad en la prevención, conservación, protección y mejora del medio ambiente, durante las distintas etapas del proyecto, se han

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

228

desarrollado Programas básicos mínimos que pretenden ser el marco general que deberá tomar como base la empresa contratista para generar su propio Plan de Manejo Ambiental. Los objetivos mínimos del PMA serán los siguientes:

Asegurar un balance neto positivo de las acciones del proyecto sobre el sistema ambiental al que se incorpora.

Disponer de programas de evaluación y gestión ambiental, que hagan posible el monitoreo y control de las variables ambientales involucradas.

Disponer de una herramienta de coordinación interinstitucional, para compatibilizar las diversas acciones conducentes a una óptima gestión ambiental del proyecto.

Se incorporan en este capítulo programas específicos para el logro de los objetivos generales señalados.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

229

69.3.4. Programas Ambientales

Se han desarrollado siete programas que incluyen las medidas cuyos objetivos son la prevención de la contaminación, la minimización y adecuada disposición de residuos, emisiones y efluentes, la preservación de la seguridad de los trabajadores y la población, y la adecuada atención de los trabajadores y la población, ante contingencias o emergencias producidas durante alguna de las etapas de la obra. Estos programas se describen por medio de fichas y se desarrollan a continuación.

Los programas ambientales mínimos que se describen a continuación, son los que

deberá desarrollar y ampliar el contratista, para implementar durante la construcción de la obra son los siguientes:

CODIGO PROGRAMA P– 1 Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación P – 2 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes P – 3 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias P – 4 Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene P – 5 Programa de Control Ambiental de la Obra P – 6 Programa de Monitoreo Ambiental P – 7 Programa de Comunicaciones a la Comunidad

Los programas ambientales que presente el contratista deberán ser aprobados por el

comitente antes de su implementación.

Los programas ambientales serán implementados por el responsable de medio

ambiente del contratista o por terceros calificados designados especialmente y serán

fiscalizados regularmente por el comitente.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

230

69.3.4.1. P – 1. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PROGRAMAS AMBIENTALES

Programa

P – 1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE

LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Descripción del Programa: - El programa de seguimiento de las Medidas de Mitigación será instrumentado por el

Supervisor de Medio Ambiente del CONTRATISTA o por terceros calificados designados especialmente.

- Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de

mitigación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental. - El supervisor de medio ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar el

cumplimiento de las medidas de mitigación. Deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer al COMITENTE para su aprobación los cambios necesarios cuando lo considere oportuno. El objetivo será en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra.

- El supervisor de medio ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al

intercambio de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a lograr. En particular de los superficiarios directamente involucrados y de las autoridades.

- El supervisor de medio ambiente controlará quincenalmente el grado de

cumplimiento de las Medidas de Mitigación aplicando listas de chequeo y emitirá un Informe Ambiental Mensual. En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El supervisor presentará su Informe Ambiental Mensual al COMITENTE destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas logradas.

- Finalizada la obra, el supervisor emitirá un INFORME AMBIENTAL DE FINAL

DE OBRA donde consten las metas alcanzadas. - El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del CONTRATISTA será

condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a las autoridades correspondientes.


Construcción x Costo Estimado

$

Operación

Ámbito de Aplicación: En toda la zona de proyecto. Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Continuo, durante toda la obra. Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

231

69.3.4.2. P – 2. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes


Programa

P – 2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS,

EMISIONES Y EFLUENTES

Descripción del Programa: - El Plan de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes que presente el

CONTRATISTA deberá considerarse englobado y subordinado a los Planes Generales del COMITENTE.

- Dado las características de la obra, se desprende que no se producirán a partir de ella

emisiones gaseosas desde fuentes fijas o efluentes líquidos durante la etapa de construcción así como tampoco durante la operación a lo largo de su vida útil. La obra no generará residuos peligrosos.

- La generación de residuos comprenderá básicamente desperdicios de tipo sólido o

líquido remanentes de alguna de las actividades durante la etapa de construcción. Durante la etapa de operación de la renovada vía, los principales residuos devienen del mantenimiento del préstamo de la misma y deshechos provenientes de las personas que circulan por la misma. Como norma general, los residuos producidos serán de cuatro tipos:

Tipo 1: Domiciliarios, Papeles, Cartones, Maderas, Guantes, Plásticos, etc. El procedimiento indicado es acopiar adecuadamente los residuos y trasladarlos al vaciadero municipal más próximo para su disposición junto al resto de los residuos urbanos. Considerando que la obra se encuentra cercana a los centros urbanos de los Municipios de San Miguel de Tucumán y Tafí Viejo, no será necesario el acopio de una gran cantidad de residuos de este tipo. Se instalarán en el obrador contenedores debidamente rotulados para el acopio de los residuos generados por los trabajos. Los contenedores deberán tener tapa adecuada para evitar la dispersión de residuos en el campo por acción del viento. El supervisor ambiental verificará que los contenedores cuenten con volumen suficiente antes de iniciar los trabajos. En caso contrario organizará de forma inmediata el reemplazo del contenedor por otro vacío. El objetivo será evitar el acopio de residuos fuera del contenedor por falta de volumen disponible. El supervisor ambiental verificará el estado del contenedor, organizando de forma inmediata su reemplazo por otro vacío cuando estime que el volumen disponible

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

232


Programa



resulta insuficiente para las labores del día siguiente. El supervisor no autorizará bajo ningún concepto en acopio de residuos fuera del contenedor. Tipo 2: Alambres, Varillas, Soportes, Cadenas, Restos metálicos. Este tipo de residuos debe ser almacenado en un recinto de chatarras transitorio, clasificando los elementos de acuerdo a sus características de manera tal de facilitar su reutilización, posterior, venta como chatarra o disposición final una vez concluida la obra. Para su acopio en obra se dispondrá de un contenedor específico o sector de acopio debidamente cercado y señalizado. El objetivo es concentrar en un solo punto este tipo de desperdicios y organizar su traslado regular al recinto de chatarras. Tipo 3: Aceites, Grasas, Trapos y Estopas con Restos de Hidrocarburos. Todos los residuos de estas características que pudieran generarse durante la construcción de la obra deberán acopiarse debidamente para evitar toda contaminación eventual de suelos y agua. Se dispondrá en obra de tambores plásticos debidamente rotulados para almacenar trapos y estopas con hidrocarburos, para los cuales rigen los mismos procedimientos establecidos para los residuos de tipo 1. Se dispondrá de tambores plásticos resistentes, debidamente rotulados y con tapa hermética para almacenar aceites y grasas no reutilizables. Considerando el poco volumen esperable y la naturaleza de estos residuos, la alternativa recomendable como disposición final es trasladarlos a la estación de servicio más próxima a la obra para que sean incluidos en los residuos que esta produce. Tipo 4: Suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehículos. La acción inmediata en estos casos es atender rápidamente el accidente para minimizar el vuelco de hidrocarburos. En este sentido la acción prioritaria será interrumpir el vuelco evitando su propagación y eventual afectación de suelos o cursos de agua.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

233


Programa



Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a algún curso de agua, deberán implementarse barreras de contención de escurrimientos que funcionen como “trampas de fluidos”. Aplicar sobre los líquidos derramados material absorbente especial para hidrocarburos (hidrófugo). Este tipo de materiales deben estar almacenados en lugar seguro en el Obrador durante el desarrollo de las tareas. Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y señalizado como sitio en “recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y tecnologías de biorremediación. El sitio debe ser monitoreado bimensualmente, mediante extracción de muestras para verificar el decaimiento en la concentración de hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente puede liberarse el sitio a sus usos originales.



$

Operación

Ámbito de Aplicación: En toda la zona de proyecto. Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Continuo, durante toda la obra. Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

234

69.3.4.3. P – 3. Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias


Programa

P – 3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

Y PLAN DE CONTINGENCIAS

Descripción del Programa: - El Plan de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias que presente el

CONTRATISTA deberá considerarse englobado y subordinado a los Planes Generales del COMITENTE.

- El CONTRATISTA deberá elaborar el Plan de Prevención de Emergencias y Plan de

Contingencias específico para la obra, que formará parte de su OFERTA y deberá ser aprobado por el COMITENTE previo a su implementación.

Prevención de Emergencias Como medida prioritaria el CONTRATISTA implementará a través de un supervisor técnico habilitado, una inspección exhaustiva de todos los equipos de involucrados en la construcción de la obra y controlará la vigencia del programa de mantenimiento de todo el equipamiento. El supervisor emitirá cuando corresponda un INFORME DE DEFECTO a partir del cual se organizarán las tareas de reparación necesarias y el reemplazo de elementos defectuosos para minimizar riesgo de emergencias. El supervisor controlará la presencia en obra y el buen acondicionamiento de TODOS los elementos seguridad y el cumplimiento de TODAS las condiciones de seguridad vinculadas a las tareas de obra.

1.1.1 Plan de Contingencias

Los objetivos del Plan de Contingencias son: Minimizar las consecuencias negativas sobre el ambiente, de un evento no

deseado. Dar rápida respuesta a un siniestro. Proteger al personal que actúe en la emergencia. Proteger a terceros relacionados con la obra.

Tipos de respuesta

Se consideran tres niveles de respuesta según la gravedad del evento y medios requeridos para resolver la emergencia.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

235


Programa



Nivel 1: Eventos solucionables con recursos disponibles propios. Nivel 2: Eventos solucionables con ayuda externa limitada. Nivel 3: Eventos solucionables con ayuda externa significativa y que revisten alta

gravedad. Organización para la Emergencia

Según el nivel de gravedad de una emergencia se involucrarán en forma inmediata distintos niveles de acción y decisión, según se presenta en la siguiente figura. Nivel de

Respuesta Nivel de Decisión Participan

1 Supervisor Personal de Mantenimiento

Dto. Mantenimiento

2 Jefe Dto. Seguridad Higiene y Medio Ambiente Jefe de Mantenimiento

Dto. Mantenimiento, Dto. Seguridad Higiene y Medio Ambiente, Apoyo Externo Limitado

3 Gerente Dpto. Mantenimiento / Dpto. Seguridad Higiene y Medio Ambiente / Dpto. RRHH / Dpto. Administrativo / Dpto. Asuntos Legales

Apoyo Externo

Las responsabilidades de cada nivel deberán estar fijadas en los procedimientos de crisis que establezca el CONTRATISTA.

Comunicaciones durante la emergencia

Cuando se recibe un mensaje de alerta o se declara una emergencia, el sistema telefónico o el canal de radio se mantiene inmediatamente abierto solo para atender la misma. Los operadores de turno coordinarán y confirmarán quien toma el control de la emergencia y procederán a realizar las llamadas de convocatoria de personal y demás avisos previstos. Las comunicaciones de emergencias se centralizan en el operador de turno a:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

236


Programa



PLAN DE LLAMADAS – TELEFONOS DE EMERGENCIAS

Teléfono Dirección COMITENTE – Oficinas centrales CONTRATISTA – Oficinas centrales

COMITENTE – Oficina en obra CONTRATISTA – Oficina en obra

Hospital Policía Bomberos Gobernación Provincial Municipalidad Defensa Civil Centro de Control de Emergencia Dirección de Medio Ambiente Dirección de Tránsito



$

Operación

Ámbito de Aplicación: En toda la zona de proyecto. Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Antes de iniciar los trabajos y luego

continuo durante toda la obra. Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

237

69.4.4. P – 4. Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene


Programa

P – 4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE

SEGURIDAD E HIGIENE

Descripción del Programa: - El Programa General de Seguridad e Higiene que presente el CONTRATISTA,

para todas las actividades que desarrolla vinculadas a la obra, se deberá adaptar a los Programas Generales del COMITENTE.

- Con respecto a la construcción del proyecto, las acciones a desarrollar por el

CONTRATISTA para mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en:

Capacitación periódica de empleados y SUBCONTRATISTAS. Control médico de salud. Emisión y control de Permisos de Trabajo. Inspección de Seguridad de los Equipos. Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos. Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad. Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos. Revisión Anual del Plan de Contingencias de Obra. Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados. Curso de inducción a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS. Actualización de procedimientos operativos. Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de

SUBCONTRATISTAS.

El supervisor de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA controlará periódicamente a todo el personal propio y de los SUBCONTRATISTAS afectados a las tareas aplicando listas de chequeo y emitirá un informe de situación. En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El supervisor presentará mensualmente un informe técnico destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las estadísticas asociadas a la obra. Finalizada la obra, el supervisor incluirá en el informe ambiental final de la obra las estadísticas de Higiene y Seguridad. El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del CONTRATISTA será condición necesaria para la aprobación de los certificados de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

238


Programa

P – 4 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE

SEGURIDAD E HIGIENE

obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a la ART correspondiente.



$

Operación

Ámbito de Aplicación: En toda la zona de proyecto. Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Antes de iniciar los trabajos y luego

continuo durante toda la obra. Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

239

69.3.4.5. P – 5. Programa de Control Ambiental de la Obra


Programa

P – 5 PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL

DE LA OBRA

Descripción del Programa: - El programa de Control Ambiental de la Obra será instrumentado por el

responsable de medio ambiente del CONTRATISTA o por terceros calificados designados especialmente.

- Durante la etapa de construcción, este programa estará muy ligado al de

verificación de cumplimiento de las Medidas de Mitigación. Sin embargo su espectro de acción debe ser más amplio para detectar eventuales conflictos ambientales eventualmente no percibidos en el Estudio de Impacto Ambiental y aplicar las medidas correctivas pertinentes.

- Se confeccionarán listas de chequeo a partir del Estudio de Impacto Ambiental

elaborado, con posibilidad de incluir elementos ambientales nuevos.

- El supervisor de medio ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar la situación ambiental del proyecto. Deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer los cambios necesarios cuando lo considere necesario. El objetivo será en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra.

- El supervisor de medio ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al

intercambio de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a lograr. En particular de las autoridades y pobladores locales.

- El supervisor de medio ambiente controlará quincenalmente la situación ambiental

de la obra aplicando listas de chequeo y emitirá un INFORME AMBIENTAL MENSUAL de situación.

- En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes

necesarios. El supervisor incluirá en su Informe Ambiental Mensual todos los resultados del Monitoreo Ambiental, destacando resultados y proponiendo al COMITENTE para su aprobación, los ajustes que crea oportuno realizar.

- Finalizada la obra, el supervisor incluirá en el informe ambiental final de la obra

los resultados obtenidos en el Programa de Control Ambiental de la Obra y las metas logradas.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

240


Programa

P – 5 PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL

DE LA OBRA



$

Operación

Ámbito de Aplicación: En toda la zona de proyecto. Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Continuo durante toda la obra. Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

241

69.3.4.6. P – 6. Programa de Monitoreo Ambiental


Programa

P – 6 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

Descripción del Programa: - Durante la construcción de la obra el CONTRATISTA desarrollará e

implementará un programa de Monitoreo Ambiental cuyos resultados serán presentados regularmente al COMITENTE en los Informes Ambientales Mensuales.

- El CONTRATISTA incluirá en su Plan de Manejo Ambiental de la Obra, un

Programa de Monitoreo Ambiental que deberá incluir como mínimo el Monitoreo de la calidad del Aire.

Monitoreo de la Calidad de Aire

En la zona de proyecto el CONTRATISTA deberá monitorear la calidad de aire, midiendo los niveles de ruido y material particulado, producto de las emisiones de las máquinas y herramientas (martillo neumático, sierra, etc.) y de los vehículos y maquinarias pesadas (retroexcavadora, pala mecánica, motoniveladora, máquina compactadora, camiones, etc.). Los parámetros mínimos a considerar son: Ruido audible en dBA (Min., Máx., L10, L50 y L90) y Material Particulado en suspensión (PM 10), CO, SO2 y COVs. Ámbito de aplicación: La aplicación de esta medida será a lo largo de toda la obra, especialmente en las proximidades de las poblaciones locales cercanas a la misma y en los accesos a los Barrios Los Pocitos, Policial, 12 de junio, Tula II, Villa Las Flores. Momento / Frecuencia: El muestreo tendrá una frecuencia mensual durante toda la obra. Responsable de la implementación: El CONTRATISTA


Construcción

x Costo Estimado

$

Operación

Ámbito de Aplicación: Se explicita en el monitoreo Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA Periodicidad /Momento / Frecuencia: Se explicita en el monitoreo Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

242

69.3.4.7. P – 7. Programa de Comunicaciones a la Comunidad


Programa

P – 7 PROGRAMA DE COMUNICACIONES

A LA COMUNIDAD

Descripción del Programa: - El Programa de comunicaciones a la comunidad incluye un conjunto de acciones

tendientes a articular el proyecto con el entorno social en que se desenvuelve para minimizar eventuales conflictos que pudieran producirse entre la obra y los intereses sociales de la zona.

- El Programa de Comunicaciones será desarrollado por el CONTRATISTA y deberá ser aprobado por el COMITENTE. Será implementado por el responsable de medio ambiente del CONTRATISTA o por terceros calificados designados especialmente.

- Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes: Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto,

nombre del COMITENTE, nombre del CONTRATISTA, sus direcciones y teléfonos.

Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra.

Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto (comunidades locales) respecto de la obra y sus alternativas de ejecución, con el propósito de incorporar sus observaciones al proceso de toma de decisiones y de esta manera minimizar el riesgo de conflictos sociales.

Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u organismos que posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente anticipación a las obras que se ejecutarán en los días subsiguientes.

Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. La notificación podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro para su seguimiento.

Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del avance de la obra y lo programado para el mes siguiente.



$

Operación

Ámbito de Aplicación: En todo el frente de obra. Responsable de la Implementación: El CONTRATISTA Periodicidad/ Momento/ Frecuencia: Durante toda la obra. Responsable de la Fiscalización: EL COMITENTE

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

243

69.3.5. Términos de Referencia del Plan de Comunicación Social

El Plan de Comunicación a la Población o Plan de Comunicación Social deberá contener información sobre los siguientes aspectos: * Duración total de las obras y el programa de ejecución estableciendo fechas aproximadas de los diferentes avances de obra. * Caminos o Rutas sobre los cuales se desplazarán vehículos pesados con materiales para la obra. * Desvíos imprescindibles de tránsito que será necesario realizar. * Presencia de personal de obra en las localidades cercanas y las medidas tomadas para evitar conflictos con la población local. * Información sobre los Programas del Plan de Manejo Ambiental sobre todo aquellos más vinculados a la población afectada por la obra: Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias Programa de Control Ambiental de la Obra Programa de Monitoreo Ambiental Programa de Comunicaciones a la Comunidad

*Información sobre las medidas tomadas para la protección de la fauna silvestre y el ganado.

*Información sobre medidas preventivas ante incendios forestales.

ART. Nº 70: ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES

70.2.1. Objeto

La presente especificación establece las normas a seguir para cumplir con las Medidas de Prevención, Mitigación y Plan de Manejo Ambiental previstos para la etapa de construcción, mantenimiento y operación de las obras hasta su recepción definitiva, con el objeto de prevenir y mitigar los Impactos Ambientales negativos y potenciar los positivos, producidos por la ejecución de las distintas tareas necesarias para su materialización.

Complementa lo establecido en el Pliego General de las Obras, constituyendo una Especificación Técnica Particular para la Licitación de las Obras, en cuanto a Obligaciones del Contratista con relación a aspectos específicos con el Medio Ambiente

El Objetivo fundamental del Plan de Manejo Ambiental es:

El desarrollo del Plan de Manejo para el cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente

El mismo comprende:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

244

La elaboración de los Requerimientos Ambientales a incorporar, dentro del marco del Pliego de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas - Generales y Particulares para la Licitación de las Obras, como obligaciones a cumplir por El Contratista, para garantizar el cumplimiento de la Legislación aplicable a la Obra.

En dicho marco se presenta el Plan de Manejo Ambiental, comprendiendo los

diferentes Programas relacionados directamente con las Especificaciones Técnicas de las Obras, que determina las responsabilidades a asumir por El Contratista como parte de su Oferta, para la evaluación y adjudicación de la Propuesta más conveniente.

En este Documento se incorporan las Especificaciones Técnicas Particulares

enmarcadas dentro del Plan de Manejo Ambiental, consideradas como obligaciones básicas a cumplir por El Contratista, durante la Etapa de Construcción y Operación Inicial de la Obra, pruebas de recepción, hasta su Recepción Definitiva. 70.2.2. Introducción

La Legislación Ambiental vigente aplicable a las obras principales y complementarias del Proyecto RUTA PROVINCIAL Nº 314 TRAMO SAN MIGUEL DE TUCUMAN – TAFI VIEJO, los requerimientos de los Organismos de Crédito en materia Ambiental, deberán ser considerados como requisitos de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista, en los ajustes de los diseños y de la planificación para ejecución de la Obra, la construcción, puesta en marcha, pruebas de recepción e instrucciones para la operación y el mantenimiento de la obra, los que formarán parte de la Oferta.

En particular deberá dar cumplimiento a la Ley Nacional N ° 25.675, Ley General del

Ambiente, sancionada el 6 de noviembre de 2002, promulgada parcialmente el 27 de noviembre de 2002, que establece en su Artículo 1°, los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable y su Decreto Reglamentario Decreto N ° 2413/02, del 27/12/2002 y a la normativa Provincial concurrente. 70.2.3. Requerimientos Generales a Considerar por el Oferente

El Oferente deberá tener en cuenta, en la preparación de su propuesta, que ante eventuales discrepancias en la Legislación, requerimientos de los Organismos de Crédito y lo indicado en los pliegos y anexos, se deberán considerar los requerimientos más exigentes.

El Oferente deberá incluir en su propuesta los lineamientos fundamentales de la

Gestión Ambiental. El Oferente deberá incluir en su propuesta el Organigrama Funcional del área

responsable de la Gestión Ambiental. A tal fin deberá incorporar un listado detallado del Personal Profesional y Técnico que se desempeñará en la obra, acompañando el Curriculum Vitae, el Compromiso de ejecutar las tareas asignadas y los meses hombre asignados para el cumplimiento de las tareas.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

245

El Oferente deberá incluir el Presupuesto Total de los Costos del Plan de Manejo Ambiental, incorporando los Costos dentro del Costo de la Obra.

El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las normativas ambientales, laborales, de riesgos del trabajo y de higiene y seguridad, y con toda aquella legislación que preserve el derecho del trabajador y de terceros, que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se encuentre o no indicada en las especificaciones técnicas del Pliego de Licitación. Asimismo deberá cumplir con las normas que pudieran dictarse durante el desarrollo del contrato.

El Contratista deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por las autoridades y organismos de control, nacionales, provinciales y/o municipales, asumiendo a su exclusivo cargo los costos, impuestos, derechos, multas o sumas debidas por cualquier concepto.

El Contratista, tendrá la obligación de cumplir con lo indicado en los puntos precedentes, no aceptándose por estos conceptos y bajo ninguna circunstancia, la solicitud de pagos adicionales ni de ampliación de los plazos de entrega de la Obra.

El Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo referente a contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales, aire, ruido y vibraciones, contingencias tales como incendios, derrames, etc., utilización de productos peligrosos o contaminantes y explosivos, disposición final de residuos contaminados, peligrosos o patológicos, áreas de préstamo y diseño de explotación, protección del patrimonio histórico cultural, arqueológico, paleontológico, arquitectónico, escénico, antropológico y natural, prevención de enfermedades endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad, riesgos del trabajo, protección de la flora y la fauna, control de procesos erosivos y calidad de vida del personal de la obra y de la población afectada, evitando afectar la infraestructura y equipamiento de servicios existente en el Área de localización e influencia directa de las obras.

El Contratista previo a la iniciación de excavaciones o movimientos de suelos para la preparación del terreno deberá realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su historial, la información disponible y sacar sus propias conclusiones respecto de la naturaleza de las condiciones existentes que acompañarán el desarrollo de los trabajos de la obra. En función de ello determinará las medidas de seguridad que será necesario tomar en cada una de las áreas de trabajo de preparación del terreno.

En particular, frente al hallazgo de restos de interés Arqueológico, Antropológico, Histórico, Cultural, Paleontológico, procederá a detener las tareas, en el punto del hallazgo, y notificar a la Inspección y a las Autoridades de Aplicación en la materia, según corresponda, en cada jurisdicción. Podrá continuar con las tareas que realice en los frentes de trabajo situados fuera del punto de hallazgo y su entorno inmediato.

El Contratista deberá mantener indemne a El Comitente frente a cualquier reclamo judicial o extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

246

A partir del momento de inicio del Contrato, El Contratista será responsable del análisis y evaluación de los datos climáticos, con el objeto de establecer mecanismos de alerta y actuaciones frente a contingencias, que resulten necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, personas y bienes corriendo a su exclusivo riesgo los potenciales daños por contingencias climáticas.

A partir del momento de inicio del Contrato, El Contratista será responsable del análisis y evaluación del estado de situación de los cursos de aguas superficiales y de los niveles freáticos, con el objeto de establecer los mecanismos de alerta, que resulten necesarios para adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, corriendo a su exclusivo riesgo los potenciales daños a las mismas por contingencias por inundaciones y anegamientos.

Las Normativas y Reglamentaciones (Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones

Nacionales, Provinciales y Municipales, etc.) que se indican dentro de este pliego, deben ser consideradas como referencia y al simple título de informativas. En consecuencia El Contratista tendrá la obligación de respetar la totalidad del ordenamiento jurídico, sin que ello de motivo a la solicitud de pagos adicionales ni de ampliación de los plazos de entrega, ni responsabilidad alguna del Comitente. 70.2.4. Responsabilidades Ambientales 70.2.4.1. Del Contratista

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, incluyendo Higiene y Seguridad, Medicina del Trabajo y Riesgos del Trabajo, debiendo contar, dentro de su personal, con profesionales habilitados para el ejercicio de las funciones bajo su responsabilidad, en las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha y período de prueba hasta la recepción final de la obra.

Los Profesionales designados por El Contratista para ejercer las funciones de Responsable Ambiental y Responsable en Higiene y Seguridad, deberán poseer habilitación profesional, y antecedentes adecuados para la función a desarrollar. 70.2.4.2. Permisos Ambientales

El Contratista obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, aprovechamiento o afectación de los recursos correspondientes. Está facultado para contactar las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales o en la eventualidad de ser necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución de proyecto

El Contratista deberá presentar a la Inspección un programa detallado y un plan de manejo de todos los permisos y licencias requeridos para la obra que no les sean suministrados y que se requieran para ejecutar el trabajo.

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estarán limitado a) los

permisos operacionales tales como:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

247

Autorización ambiental provincial

Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras (Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera)

Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones

Localización de campamentos

Disposición de residuos sólidos

Disposición de efluentes.

Permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos (combustibles, explosivos, lubricantes)

Continuación de la construcción después de hallazgos Arqueológicos Históricos, Culturales, Paleontológico, etc.

Permisos para reparación de vías, de cierre temporal de accesos a propiedades privadas, o construcción de vías de acceso

Permisos para el manejo de especies naturales protegidas

El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos los requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y dictámenes que emitan las autoridades provinciales competentes. 70.2.4.2.1. Responsable Ambiental

El Contratista designará una persona física, profesional con título universitario, como Responsable Ambiental, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la totalidad de las etapas de la Obra.

El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos y experiencia como

Responsable Ambiental de proyectos y obras; quien asimismo deberá acreditar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones provinciales que lo habiliten a desempeñarse en tales funciones.

El Contratista deberá presentar su currículum, y constancias de los principales

antecedentes, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente.

El Responsable Ambiental efectuará las presentaciones, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/o Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.

El Responsable Ambiental será el representante del Contratista en relación con la Inspección designada por El Comitente.

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los Aspectos Ambientales entre la Empresa Contratista, las Autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales Competentes y la Comunidades Locales. 70.2.4.2.2. Responsable en Higiene y Seguridad

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

248

El Contratista designará un profesional responsable de la Higiene y Seguridad de la

Obra, que posea título universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones.

El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema bajo su responsabilidad y experiencia en obras de similar magnitud y características a la sujeta a contrato. El Contratista deberá presentar su currículum, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente.

El profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislación vigente en las diferentes jurisdicciones.

El Responsable de Higiene y Seguridad efectuará las presentaciones pertinentes a su

área y solicitará los permisos correspondientes, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra.

Será obligación del Profesional Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad del Contratista llevar durante todo el desarrollo de la Obra, un libro en donde asentará los aspectos más importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro será firmado en su primer hoja, por el responsable del Contratista, según corresponda, y por la inspección del Comitente. En este libro la inspección asentará sus observaciones, a los efectos de que El Contratista las implemente. El Contratista tiene la obligación de asentar en el citado libro los aspectos más relevantes en Higiene y Seguridad, tales como accidentes, incendios, contingencias, cursos de capacitación, entrega de elementos de protección personal, etc., que se presenten o desarrollen durante la obra.

El Responsable de Higiene y Seguridad será el representante de El Contratista, sobre los temas de su competencia, en relación con la Inspección designada por El Comitente. 70.2.4.2.3. Responsable en Medicina del Trabajo

El Contratista arbitrará los medios para cumplir con las disposiciones de las normativas aplicables en materia de Medicina del Trabajo. Asimismo, El profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislación vigente en las diferentes jurisdicciones.

La Empresa o el Profesional designado, deberá poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema bajo su responsabilidad y experiencia en obras similares a la sujeta a contrato. El Contratista deberá presentar sus antecedentes y currículum del/los Profesionales habilitados, a los efectos de su aprobación por la Inspección del Comitente.

Deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con los requerimientos de la legislación vigente en las diferentes jurisdicciones.

El Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo efectuará las presentaciones y

solicitará los permisos correspondientes, sobre los temas de su competencia, ante las

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

249

autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. Será obligación del Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo llevar durante todo el desarrollo de la Obra, un libro con hojas foliadas por triplicado, en donde asentará los aspectos más importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro será firmado en su primer hoja, por el responsable del Contratista, según corresponda, y por la inspección del Comitente. En este libro la inspección asentará sus observaciones, a los efectos de que el Contratista las implemente.

El Contratista tiene la obligación de asentar en el citado libro los aspectos más relevantes, tales como enfermedades, control de vectores de enfermedades, exámenes médicos, derivaciones frente a contingencias, entrega de documentación estadística, cursos de capacitación en salud, medidas correctivas, etc., que se presenten o desarrollen durante la ejecución del Proyecto.

El Responsable del Servicio de Medicina del Trabajo será el representante del Contratista, sobre los temas de su competencia, en relación con la Inspección designada por El Comitente. 70.2.4.3. Del Comitente 70.2.4.3.1. Inspección

La Inspección designada por El Comitente, tendrá a su cargo el control del Área Ambiental, de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo durante todo el desarrollo del Proyecto y será el representante del Comitente frente a El Contratista.

Toda la documentación elaborada por El Contratista, en el marco de los Programas específicos o ante requerimiento del Comitente o de Autoridades de Aplicación, deberá ser presentada a la Inspección.

Durante la ejecución de la Obra, la Inspección tendrá libre acceso, a todos los sectores de obra, a campamentos, obradores, gabinetes o laboratorios del Contratista, estando facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del compromiso contractual y para efectuar observaciones por escrito.

El Contratista esta obligado a considerar las observaciones de la Inspección Ambiental y a desarrollar las acciones requeridas, sin que ello de motivo a la solicitud de reclamos o a la ampliación de los plazos de entrega. 70.2.4.4. Medidas y Acciones de Prevención, Mitigación de Impactos Negativos y

Optimización de Impactos Positivos

Las medidas y acciones de prevención, mitigación de impactos negativos y de optimización de impactos positivos deben ser consideradas como una parte fundamental del Plan de Manejo Ambiental, tanto como en los criterios aplicables al planeamiento y a su desarrollo concreto, durante las etapas de construcción y de operación de la obra, comprendiendo las Condiciones Generales de Diseño relacionadas con:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

250

1. Construcción de las Obras 2. Áreas de préstamo 3. Áreas de asentamientos humano 4. La protección contra accidentes y contingencias 5. La protección de la salud 6. El control de ruidos 7. La geología y geomorfología 8. La hidrología superficial y subterránea 9. La protección de los suelos 10. La vegetación 11. La fauna 12. El paisaje 13. El Desarrollo Sustentable 14. La Capacitación Laboral

Para la programación de las medidas y acciones de prevención y mitigación deberán

considerarse los aspectos relacionados con:

1. Medidas de Ingeniería 2. Medidas de manejo de la obra y del sistema ambiental 3. Medidas de política de desarrollo económico social sustentable 4. Medidas de participación social

Las medidas de Ingeniería se fundamentan en la incorporación de criterios de

Ingeniería Ambiental dentro del diseño del Proyecto, Programación de la Obra y su efectiva aplicación durante la ejecución de la obra.

Los lineamientos principales a los que se ajustará la construcción y operación de las obras deberán demostrar que:

1. Las condiciones de vulnerabilidad ambiental a que pudiera estar sometido el proyecto, han sido compensadas por el diseño de obras y estrategia constructiva, y/o a través de medidas preventivas o correctivas específicas, de manera de garantizar la sustentabilidad de las inversiones y la protección del ambiente, y el bienestar de la población afectada.

2. Los potenciales impactos negativos del proyecto, tanto en su etapa de construcción como de operación, han sido neutralizados apropiadamente por el diseño de obras, y/o a través de medidas de mitigación que garanticen que no se afecta a la población y que no disminuye la calidad ambiental tanto en el nivel local como regional.

3. Las condiciones ambientales positivas han sido puestas en valor por el proyecto, mantenidas o incrementadas por el diseño de obras, y/o acciones ambientales recomendadas para sus etapas de construcción y de operación. Las medidas de manejo de la obra y del sistema ambiental involucran el conocimiento

de las condiciones de operación del aprovechamiento y de las ofertas y demandas sobre el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

251

medio natural y socioeconómico, ejercidas por la operación, con el objeto de adecuar el proceso operativo al ambiente.

Las medidas de política de desarrollo sustentable comprenden al marco legal e institucional que regirá durante la operación del aprovechamiento y a los criterios de desarrollo socioeconómico aplicables a los distintos recursos y usos involucrados en y por la obra.

Las medidas de participación social comprenden:

La adopción de formas eficaces y eficientes de comunicación e intercambio de opiniones con la comunidad involucrada con la obra, con las Autoridades Competentes a Nivel Nacional, Provincial y Municipal, con las Entidades Intermedias y con Universidades, entre otros, respecto del proyecto, de los planes y acciones previstas durante la Etapa de Construcción y de Operación de las Obras.

La incorporación dentro del Proyecto de las opiniones y observaciones, de los actores sociales involucrados, que resulten pertinentes.

La inducción a la participación de los actores sociales locales y regionales, en la prestación de servicios directos e indirectos relacionados con la Construcción y Operación de la Obra, comprendiendo la capacitación laboral pertinente para el caso de prestación de servicios directos a El Contratista.

Se denominan medidas de mitigación de impactos negativos a aquellas que:

a) Minimizan el impacto negativo, mediante el correcto diseño del Proyecto, y lo ubican

dentro de una magnitud de importancia de valor bajo, existiendo dentro de la región, recursos que constituyan réplicas o son análogos al sistema afectado.

b) Permiten alcanzar un nuevo equilibrio sustentable a corto plazo. c) Posibilitan que a mediano o largo plazo se revierta el proceso, por la adopción de

operaciones de conservación y manejo, restituyéndose las condiciones iniciales, total o parcialmente.

d) Constituyan mecanismos de respuestas frente a contingencias, para acotar los efectos y posibiliten la restauración de la situación original.

e) Permitan la remediación de las áreas afectadas, por métodos viables desde la perspectiva económica y ambiental.

f) Compensan el efecto negativo mediante el suministro de recursos sustitutivos al ecosistema.

En el caso particular de la obra sujeta a estudio, cabe incorporar dentro del punto:

a) Diseño: la selección de la ubicación de las obras, campamentos, obradores y áreas de préstamo, evitando las áreas sensibles tanto del sistema natural como socioeconómico.

El Contratista deberá dar prioridad a las medidas de atenuación comprendidas en los puntos a, b y c; tomar medidas de prevención y de capacitación laboral para las situaciones comprendidas en el punto d y dar cumplimiento a los compromisos asumidos en su Oferta con relación a los puntos e y f.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

252

Se denominan medidas de optimización de Impactos Positivos a todas aquellas concurrentes a alcanzar un máximo de beneficio durante las etapas de construcción de la obra y de su operación.

Tanto las medidas de prevención, mitigación de impactos negativos como de

optimización de impactos positivos, deberán constituir un conjunto integrado de medidas y acciones, que se complementen entre sí, para alcanzar superiores metas de beneficio de la obra durante su construcción y operación, con especial énfasis en los beneficios locales y regionales.

Para la elaboración de su propuesta el Oferente deberán considerarse cuatro (4) escenarios temporales para la incorporación de los criterios de Ingeniería ambiental a la Obra: * Medidas y acciones de prevención, mitigación de impactos negativos y optimización de impactos positivos durante:

a) La ejecución de los ajustes de la Ingeniería de detalle y de la Ampliación del Estudio de Impacto Ambiental Básico (AEIAB).

b) La planificación de la construcción durante el período de movilización de obra, comprendiendo la toma y capacitación de mano de obra, de preparación de la infraestructura y del equipamiento para la ejecución de la obra y de acopio de insumos.

c) La Etapa de Construcción de la Obra. d) El Manual de Operación a entregar por El Contratista con la Recepción de la Obra.

70.2.5. Estudio de Impacto Ambiental 70.2.5.1. Estudio de Impacto Ambiental Básico

El Oferente deberá tener en cuenta para la elaboración de su Oferta, la documentación de Estudio de Impacto Ambiental, desarrollada en el marco del Proyecto, el cual como Anexo forma parte del presente pliego. Esta documentación debe ser tomada como referencia, denominándosela a tal efecto como Estudio de Impacto Ambiental Básico.

El Comitente pondrá a disposición del Oferente toda la documentación existente, para su consulta. 70.2.5.2. Ampliación del Estudio de Impacto Ambiental

El Contratista tendrá la obligación contractual de profundizar el Estudio de Impacto Ambiental Básico, en función de los ajustes del Proyecto de Ingeniería a desarrollar según tecnología constructiva, debiendo elaborar un informe de Ampliación del Estudio de Impacto Ambiental Básico, a desarrollar durante la Etapa de movilización de Obras y a entregar al finalizar dicha etapa.

En función de los avances registrados en los distintos Programas del Plan de Manejo Ambiental, durante la Construcción de la Obra, completará y ajustará en forma sistemática las

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

253

conclusiones de la Ampliación del Estudio de Impacto Ambiental, incorporando los resultados alcanzados durante la ejecución de los Programas y sus correspondientes relevamientos en el medio natural o en el medio socioeconómico directamente involucrados con la Obra.

Al finalizar la Obra, La Contratista elaborará un documento de Estudio de Impacto Ambiental de la Etapa Constructiva, ajustada según los resultados alcanzados durante la ejecución de los Programas y sus relevamientos

A tal fin procederá a elaborar mensualmente un informe de avance del Plan de Manejo Ambiental (PMA), que refleje los avances registrados en el Estudio de Impacto Ambiental, que demanden adecuaciones del PMA. Un Informe Final de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental correspondientes a la ejecución de la Etapa de Construcción y un Estudio de Impacto Ambiental de la Etapa de Operación, a partir de la experiencia acumulada durante la Construcción del Proyecto formará parte de la Documentación a entregar con la Recepción de la Obra. 70.2.6. Plan de Manejo Ambiental - Programas

Las medidas y acciones que conformarán el Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.), deberán integrarse en un conjunto de Programas organizados en actividades singulares dentro de cada uno de ellos, pero a la vez planificados dentro de una red de actividades complementarias, relacionadas entre sí, con el objeto de optimizar los objetivos de la Obra, atenuando sus efectos negativos.

Los Programas y las medidas del P.M.A. considerarán los efectos de la Obra durante las Etapas de Construcción y de Operación.

Las actividades previstas dentro de ellos, considerarán los impactos de la Obra, positivos y negativos, en forma integral, comprendiendo los efectos sobre el medio natural y sobre el medio socioeconómico, los aspectos relacionados con el trabajo, la higiene y seguridad, los riesgos y las contingencias.

Las medidas y acciones previstas y las actividades resultantes de su desarrollo deberán fundamentarse en aspectos preventivos, adoptados en el marco del Estudio de Impacto Ambiental y de los Riesgos propios de las condiciones del medio ambiente en el que se desarrollará la Obra, métodos constructivos, recursos humanos y materiales utilizados para la construcción y operación.

En función del Estudio de Impacto Ambiental, deberán extremarse las precauciones a adoptar para evitar acciones accidentales y, en el caso de su ocurrencia tener previsto la adecuada planificación de medidas para actuar frente a contingencias y la capacitación del Personal para su ejecución.

El conjunto de medidas, a adoptar por El Contratista, no solamente comprenderá los aspectos estructurales de diseño y construcción de las obras principales y complementarias, sino que también incorporarán las medidas no estructurales preventivas de acciones accidentales no deseadas, correctivas de situaciones de degradación del medio natural o de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

254

problemáticas del medio social preexistentes o generadas por la obra y de mejoramiento integral de los sistemas.

En particular deberá dar énfasis a las acciones de capacitación para el trabajo, la

higiene y seguridad, la salud y la protección ambiental, concentrando los esfuerzos en la generación de capacidades y empleos en los que participen con carácter prioritario la población local y regional. Los mecanismos de Comunicación Social deberán de mantener, en forma permanente, correctamente informado al Comitente, Las Autoridades y la población, en la medida de sus competencias, sobre el desarrollo del P.M.A.

Las actividades deberán estar programadas para toda la vida útil de la obra, por lo que con la Recepción de la misma, El Contratista, deberá incorporar dentro del Manual de Operación a aquellos Programas requeridos para el buen manejo del sistema ambiental, en el marco de la legislación aplicable a dicha Etapa. 70.2.6.1. Programa de Higiene y Seguridad en la Obra

El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Higiene y Seguridad en la Obra que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectación directa, incorporando los costos del Programa dentro del Costo de la Obra. La Oferta deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.

El Oferente deberá incorporar en su Oferta una propuesta de organización del Servicio para el desarrollo del Programa.

A este Programa General deben acoplarse todos los Subcontratistas que operen bajo su órbita.

El Contratista será el único responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros, del cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en materia de Higiene y Seguridad vigentes, con la ley sobre Riesgos de Trabajo y de la transferencia de responsabilidades a sus subcontratistas y proveedores.

Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de capacitación sobre las medidas de Higiene y Seguridad, de Riesgos del Trabajo y del Programa de Contingencias, implementadas para la ejecución del Proyecto. Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad del Contratista preparará cursos simplificados a dictarse previo a la incorporación de los trabajadores y en forma sistemática durante todo el desarrollo de la obra.

Todo trabajador que ingrese a la Obra deberá disponer de vestimenta adecuada y de medios de seguridad acorde con cada puesto y ambiente de trabajo, y recibirá capacitación previa al inicio de sus tareas, sobre el correcto uso y mantenimiento de los elementos de seguridad provisto por el contratista, para cada tipología de trabajo y características particulares del terreno en el que se realice la tarea. Para el cumplimiento de este requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad del Contratista preparará cursos simplificados.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

255

El diseño y mantenimiento de los obradores y de existir, de los campamentos, la planificación de las tareas en los distintos frentes de obras, las prevenciones adoptadas para cada puesto de trabajo y los planes de contingencia deberán tener especialmente en cuenta las características de cada zona de desarrollo de la obra, condiciones climáticas e hidrológicas particulares y existencia de enfermedades endémicas y/o infecciosas del lugar.

El Contratista, para la consideración y aprobación del Comitente y previo a la iniciación de sus trabajos en obra, deberá presentar documentación suficiente que acredite la organización de su Servicio de Higiene y Seguridad. Dicha documentación deberá contar con especificaciones referidas a los aspectos de su organización y funcionamiento, al cumplimiento de las previsiones y contenidos que establece la legislación vigente y a los planes que hayan elaborado para la integración y operación de sus programas en el contexto de las políticas globales definidas para la atención de estas materias en todo el ámbito del Proyecto.

De modificarse la planificación de las tareas por la introducción de nueva maquinaria, modificación de la existente o la incorporación de nueva tecnología, El Contratista entregará los planes especiales de seguridad aplicables al caso, para su aprobación por El Comitente. El Contratista, haciendo uso de la tecnología más moderna en materia de higiene y seguridad, en cada área o etapa de la obra, adoptará todas las medidas necesarias para evitar que los trabajadores y terceros, se encuentren expuestos a accidentes o enfermedades.

Será responsabilidad ineludible del Contratista eliminar o reducir los riesgos que puedan amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia de la obra, como también disminuir los efectos y consecuencias de dichos riesgos.

Se deberán enfatizar las acciones preventivas, tomándose los recaudos necesarios para la inmediata y efectiva atención en los casos en que se produzcan accidentes o daños. En particular deberá realizar en forma permanente, sistemática y periódica programas de formación del personal, por los que se capacite al mismo en lo referido a los riesgos de las actividades a cumplir, como también respecto de los medios disponibles para evitarlos y de las medidas de prevención y protección que se deberán tomar en cada caso.

El Contratista deberá prever sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos, que puedan amenazar la seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los sectores afectados por las obras.

Con respecto a la construcción del proyecto, las acciones a desarrollar por el Contratista para mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en:

Capacitación periódica de empleados y SUBCONTRATISTAS.

Control médico de salud.

Emisión y control de Permisos de Trabajo.

Inspección de Seguridad de los Equipos.

Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos.

Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad.

Informes e Investigación de Accidentes y difusión de los mismos.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

256

Revisión del Plan de Contingencias de Obra.

Curso de inducción a la seguridad para nuevos empleados.

Curso de inducción a la seguridad para nuevos SUBCONTRATISTAS.

Actualización de procedimientos operativos.

Mantenimiento de Estadísticas de Seguridad propias y de SUBCONTRATISTAS.

El Responsable de Higiene y Seguridad presentará informes mensuales al Comitente. Estos informes incluirán una descripción sintética de nuevos asientos y constancias que se hayan registrado en el período, todo ello acorde con sus planes y programas operativos aprobados, y de conformidad con las obligaciones establecidas.

Finalizada la obra, el responsable incluirá en el informe ambiental final de la obra las estadísticas de Higiene y Seguridad.

El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del CONTRATISTA será condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a la ART correspondiente 70.2.6.2. Programa de Salud

El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Salud que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectación directa, considerando la atención médica y el saneamiento, incorporando los costos del Programa dentro del Costo de la Obra. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.

El Oferente será responsable de los exámenes médicos y del cumplimiento de los requerimientos de la Legislación vigente en materia de Medicina del Trabajo, en particular de los análisis médicos reglamentados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, según el Artículo 9º del Decreto 1338/96 y toda otra legislación que lo reemplace, modifique o complemente, y los aconsejados por las Autoridades Sanitarias de cada zona en particular, adoptando todos los controles y requerimientos que indiquen. Es obligación del Contratista disponer de los servicios autorizados necesarios para cumplir con estos exámenes.

El Contratista, dada la naturaleza y características propias del Proyecto, deberá dar cumplimiento, a las siguientes funciones:

a) Proveer a la atención primaria completa de las enfermedades que sufra el personal

afectado a la obra. b) Programar y efectuar campañas de protección de la salud, que se refieran a riesgos

particulares del ámbito de trabajo en el que se desarrollan las tareas. En particular se ubicarán los sectores contaminados por basuras, residuos industriales y efluentes de diverso tipo y se determinarán los riesgos de contraer enfermedades, así como aquellos en los que existe riesgo para el personal frente al potencial ataque de animales ponzoñosos o peligrosos, para efectuar la planificación de la limpieza del área y saneamiento previo al inicio de las actividades constructivas, en el sector directamente afectado por la localización de las obras principales y complementarias, según

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

257

cronograma de trabajo para cada frente de obra colaborando con el Programa de higiene y seguridad para determinar la vestimenta y medios de seguridad adecuado a cada caso.

c) Establecer pautas para la atención de los diferentes tipos de accidentes de trabajo y

enfermedades profesionales, y disponer de medios y formas operativos que permitan una rápida y eficaz derivación a centros de salud o unidades hospitalarias bien equipadas para la atención de todo tipo de accidentes, inclusive aquellos de tratamiento complejo. A tal fin, durante el período de movilización de Obra, previo al inicio de las actividades de construcción, El Contratista deberá presentar un plan de acción para derivación de accidentados según frente de trabajo, para su aprobación por parte de la inspección.

d) Mantener, en estrecha colaboración con los órganos técnicos del Comitente, un contacto

permanente con las instituciones y centros asistenciales de la comunidad. e) Organizar entre los trabajadores brigadas de primeros auxilios y capacitarlas para el

cumplimiento de su cometido.

El Contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos en reglamentaciones vigentes en materia Primeros Auxilios.

Deberá contar en lugar visible y de fácil acceso con un número adecuado de botiquines de primeros auxilios, dotados de elementos que permitan la atención inmediata en caso de accidentes. Es responsabilidad de Medicina del Trabajo determinar el instrumental y los medicamentos que deberán contener dichos botiquines, de acuerdo con las necesidades particulares que puedan preverse en los distintos lugares en que se ejecuta la obra y de instrumentar un Servicio de Emergencias Médicas para derivación de Accidentados. 70.2.6.3. Programa de Riesgos del Trabajo

El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Riesgos del Trabajo que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo la directa responsabilidad del Contratista, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.

El Oferente deberá presentar su propuesta de Programa de Riesgos del Trabajo en el marco de la Ley 24.557 y sus Decretos Reglamentarios y toda otra que la reemplace o complemente.

El Oferente deberá incorporar en su Oferta una propuesta de relación con una empresa Aseguradora de Riesgos del Trabajo, ART, y de poseer antecedentes en otras obras, incorporarlos en la documentación.

El Contratista deberá desarrollar el análisis de los riesgos particulares de cada puesto de trabajo, para el desarrollo detallado del Programa de Riesgos del Trabajo y contratar los Servicios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Mediante el Programa de Riesgos del Trabajo El Contratista deberá:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

258

Asegurar la reducción de la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo.

Reparar los daños derivados de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado, acorde con la legislación vigente.

Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados.

El Contratista será el único responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislación vigente en materia de Riesgos del Trabajo. 70.2.6.4. Programa de Calidad de Vida y Condiciones de Trabajo en Obra

El Objetivo es diseñar y formular propuestas para garantizar un elevado nivel de calidad de vida y de condiciones de trabajo que comprendan la adecuada provisión y operación de instalaciones sanitarias, agua potable y transporte. En el caso de que la empresa ofrezca alojamiento y comida a sus operarios debe extenderse la obligación a los comedores y alojamientos.

El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Calidad de Vida y Condiciones de Trabajo que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.

El Oferente deberá incorporar en su Oferta la planificación de los servicios y prestaciones e informar sobre las características de los mismos, acorde con la legislación vigente, con las características de las obras y con las particularidades en los distintos frentes de trabajo en materia de provisión de agua potable, alimentos, servicios sanitarios, alojamientos, comedores y transportes.

El Contratista será responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislación vigente en la materia y de las obligaciones asumidas en su Oferta.

El Oferente deberá presentar su Oferta considerando la Provisión de Agua para Bebida de los Trabajadores a cumplir por El Contratista, acorde con los requisitos de Calidad exigibles. El Contratista, deberá adoptar preferentemente el sistema de abastecimiento de agua a partir de un servicio de agua potable corriente. De no disponerse de sistemas de agua potable corriente, El Oferente deberá especificar, los medios previstos para la Provisión de Agua Potable.

El Contratista tomará a su cargo la instalación de baños aptos desde el punto de vista higiénico, en número suficiente, y en condiciones adecuadas de mantenimiento para su uso por los trabajadores. Deberán responder a las más avanzadas tecnologías y adecuarse a las particularidades de la obra, diversos frentes de trabajo y amplia longitud de avance de las tareas, en función de asegurar la correcta prestación del servicio, evitar riesgos sobre la salud y la contaminación del ambiente y asegurar el mantenimiento de estos servicios en buenas condiciones de uso.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

259

La desinfección, supresión de emanaciones, ventilación, luz y desniveles de los pisos deberán permitir el mantenimiento de condiciones satisfactorias de higiene. Cuando se disponga de alcantarillado, deben unirse a éste los inodoros, letrinas, mingitorios u orinales. En caso de no existir dicho alcantarillado, deberá recurrirse a fosas sépticas u otra clase de tratamiento adecuado.

Las instalaciones o grupos sanitarios deberán ser ubicados en lugares cercanos a los sitios de trabajo.

El Contratista deberá proveer locales destinados al aseo del personal, los que deberán tener amplitud suficiente y buenas condiciones de higiene, pudiendo estar ubicados sobre vehículos, debiendo proveer los elementos de aseo. Los servicios para el personal femenino y los del personal masculino deberán ser instalados separadamente.

El agua utilizada en los lavabos y duchas no debe presentar ningún peligro para la salud de los trabajadores. Cuando el agua que se use en los mismos no sea potable, deberá procederse a la señalización de dicha situación.

En el caso de que se programen alojamientos transitorios para el personal, los mismos deberán cumplir con las condiciones de higiene, seguridad y confort que aseguren una adecuada calidad de vida de los trabajadores.

En el caso de que se programen comedores, se localizarán en sitio separado y alejado de todo lugar donde exista la posibilidad de exposición a sustancias tóxicas o contaminantes. Sus instalaciones podrán ser fijas o móviles, al igual que las de la cocina, en función de las características particulares de las Obras y de los diferentes frentes de trabajo, debiendo en todos los casos cumplir con los requisitos de aptitud desde el punto de vista higiénico sanitario.

Las características de construcción del comedor deberán asegurar un adecuado confort. Deben observarse las normas básicas sobre ventilación e iluminación y cantidad y calidad de artefactos.

Los comedores deberán ser sometidos a procesos de desinfección y de control de insectos con la debida periodicidad, conservarse en las mejores condiciones de limpieza y con instalaciones que permitan mantener condiciones satisfactorias de iluminación, ventilación y temperatura, atendiendo a la humedad ambiente característica de la zona.

De proveer El Contratista la alimentación, los comedores deberá observar las reglas de una dieta sana, acorde con las determinaciones de la Organización Mundial de la Salud, y en relación con el clima de la zona. La dieta podrá ser controlada por el Comitente, sin perjuicio del control de alimentos que deberá realizar Medicina del Trabajo del Contratista.

La eliminación de residuos de los comedores deberá realizarse con una frecuencia que evite la descomposición de los mismos, de acuerdo con la normativa. Este proceso deberá efectuarse con camiones con caja preparada con ese fin, los que deberán descargar los residuos en el sitio que señalen las oficinas técnicas de El Comitente o establezcan la Autoridades locales.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

260

En todos los casos, no podrá ubicarse instalación alguna para las prestaciones de servicios de aseo, sanitarios, comedores, provisión de agua, prestaciones de salud, depósitos de materiales y equipos, obradores, campamentos, etc, dentro de áreas detectadas como contaminadas por el Programa de Salud, hasta que se realice el saneamiento total de las mismas. A tal fin el Contratista deberá presentar, para su aprobación por la Inspección, una propuesta de ubicación de las distintas instalaciones a su cargo y los planos de distribución de las distintas unidades de servicio.

El tránsito en el área de la localización de la obra estará sujeto al cumplimiento de las normas jurisdiccionales vigentes en materia de tránsito. Las características y condiciones de los vehículos que circulen y operen en el ámbito del Proyecto deberán observar la normativa que sobre el particular prescribe la Legislación vigente, en particular la establecida por la Resolución 38/96 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo II Varios, 18: Vehículos, Reglamentaria de la Ley 24.557 y toda otra posterior que la reemplace o complemente. Los vehículos deberán estar sujetos a mantenimiento cuidadoso y permanente

Las velocidades a desarrollar para el tránsito en el emplazamiento de las obras, campamentos, obradores, accesos y otras áreas controladas por el Contratista, deberán ser establecidas, en el marco de la legislación vigente, por el Servicio de Higiene y Seguridad de el Contratista, debiendo también ser de responsabilidad de dicho servicio el control del cumplimiento de los límites y regulaciones que se establezcan con ese fin. La normativa correspondiente deberá instrumentarse con especial consideración a las características de los caminos y accesos, los tipos de vehículos y los riesgos potenciales existentes, tanto para los trabajadores y para terceros, cuanto para edificios y construcciones.

El Contratista implantará un sistema de control de conductores que asegure el entrenamiento permanente en el manejo seguro de los vehículos y equipos, y el cumplimiento de las normas legales de habilitación de los operadores de todos los vehículos en obra, en especial los de maquinarias y camiones pesados.

Los caminos que construya el Contratista para el acceso a los lugares de trabajo, deberán ser adecuados para el transporte del personal y, en general, para la circulación de los vehículos que deban transitarlos. Deberán tenerse en especial consideración las condiciones de seguridad que presente cada caso particular. En el caso de ser accesos temporarios, la restauración del sitio deberá formar parte del Programa de Retiro de la Contratista incorporado en este Plan de Manejo Ambiental.

En las zonas de la obra que entrañen peligro para los vehículos de carretera y para el personal y terceros, se deberán colocar vallas de protección, señales y avisos adecuados, fácilmente observables. Las señales de peligro deberán ser claramente visibles de día y de noche.

En general y en particular para el caso de Excavaciones, deberá incluirse dentro del Plan de Capacitación del Personal de la Obra, en Higiene y Seguridad y Riesgo en el Trabajo, la formación del Personal en cuanto a procedimientos de entubamiento y refuerzos de los trabajos en pozos de drenaje durante la construcción, de Iluminación y ventilación de los sitios de trabajo y de manejo de circuitos y cables eléctricos. 70.2.6.5. Programa de Capacitación

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

261

El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Capacitación que

comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.

El Contratista deberá desarrollar su Programa de Capacitación, en sus aspectos laborales, en el marco de la Ley de Empleo vigente, incorporando la formación profesional como componente básico de las políticas y programas de empleo, fomentando las oportunidades de empleo para los grupos que enfrentan mayores dificultades de inserción laboral y para los jóvenes locales y de la región, sin formación previa, en busca de su primer empleo, con el fin de adquirir una formación teórica práctica para desempeñarse en un puesto de trabajo.

El Contratista deberá desarrollar su Programa de Capacitación, en Higiene y Seguridad y Riesgos del Trabajo, en el marco del Decreto 351/79, Reglamentario de la Ley 19.587/72, Título VII, Capítulo 21, Artículos 208 a 214 y Ley 24.557/95, Decreto 170/ 96, Resolución Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Grupo III, 16, Capacitación y Decreto 1338/96, Artículo 5º, Servicio de Medicina del Trabajo, acciones de Educación Sanitaria y toda otra legislación pertinente que la reemplace, complemente o modifique.

El Contratista tomará los recaudos necesarios y acordará las facilidades correspondientes, para la concurrencia de su personal a cursos de capacitación laboral y formación profesional que organice, por sí mismo o por terceros, con el fin de optimizar la capacitación de los trabajadores en todo el ámbito del Proyecto, con particular énfasis en la capacitación de la mano de obra local y regional.

El Contratista tomará a su cargo el financiamiento de los Programas de Capacitación, pudiendo recurrir a las fuentes de financiamiento a cargo de terceros, ya sean Organismos Gubernamentales o Privados, existentes en nuestro país u otra fuente del exterior.

El Contratista elaborará y desarrollará un Plan Especial de Entrenamiento y Capacitación del Personal frente a Contingencias, necesario para que una efectiva operación en los distintos frentes de trabajo asegure que los trabajadores puedan cumplir sus funciones de una manera segura y efectiva para responder ante emergencias y contingencias.

El Contratista informará mensualmente a El Comitente respecto del cumplimiento del Proyecto de Capacitación, actividades cumplidas y programadas.

En su propuesta deberá incluir distintas formas de prevención y de ejecución.

Recibirá capacitación todo el personal en sus distintos niveles:

La planificación y ejecución del Programa de Capacitación para Contingencias será responsabilidad conjunta de los Servicios de Higiene y Seguridad y de Medicina del Trabajo. El Oferente, deberá incorporar en su oferta un Proyecto General de Capacitación Laboral local ya regional, en función de sus demandas de Mano de Obra y de la Oferta Local y

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

262

Regional del área en la que se inserta la obra. El Contratista desarrollará dicho proyecto en forma detallada, sometiéndolo a su aprobación por El Comitente.

El Proyecto General de Capacitación Laboral, deberá incluir Proyectos Específicos de Capacitación según Puestos de Trabajo, en particular para aquellos que entrañen mayor riesgo (conducción de vehículos y manejo de maquinarias; y zanjas; manejo de instalaciones eléctricas; uso de elementos químicos, desmontes y deforestaciones, etc.), debiendo definir el Responsable en Higiene y Seguridad de El Contratista, los puestos de trabajo de mayor riesgo y presentar los Proyectos Específicos de Capacitación para su aprobación por la Inspección. 70.2.6.6. Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes

El Oferente deberá incorporar en su Oferta un Programa de Manejo de Residuos que comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona de localización de las obras, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.

El Oferente deberá incorporar en su Oferta la planificación de los servicios y prestaciones y un informe sobre las características de los mismos, acorde con la legislación vigente y con las características de las obras principales y complementarias. A tal efecto deberá adoptar las precauciones y prever la disponibilidad del equipamiento adecuado para la recolección, almacenamiento y disposición final de los desechos, excedentes y desperdicios.

Los mismos comprenden la adecuada disposición de los materiales residuales producidos durante la limpieza de los sitios de trabajo, los materiales excedentes de las excavaciones y cualquier otro material desechable, excedente y desperdicios generados durante las acciones de preparación y construcción de Obra y del funcionamiento de campamentos y obradores.

Involucran la localización e identificación adecuada de contenedores para almacenar diferentes materiales de desecho, la recolección y disposición de residuos orgánicos, de grasas, aceites, combustibles y el desarrollo de medidas y acciones para evitar los derrames, pérdidas y la generación innecesaria de desperdicios.

Comprenden los lugares en que se emplazarán los vaciaderos.

El Contratista, al inicio de las obras, según frente de trabajo, deberá proceder a la limpieza y acondicionamiento del sector afectado por las obras principales y complementarias, de las áreas aledañas según requerimientos constructivos, sectores de sistematización de desagües, accesos y otras áreas necesarias de afectar por requerimientos constructivos. Previo a la puesta en marcha de las obras deberá proceder a la limpieza de los residuos existentes Todos los residuos procedentes de las obras y limpiezas deberán estar sujetos a un proceso de disposición final autorizado por la Autoridad de Aplicación y El Comitente.

El Programa será de estricto cumplimiento para todos los subcontratistas.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

263

El Contratista será responsable del cumplimiento de los requerimientos de la Legislación vigente en la materia, según los diferentes tipos de residuos, y de las obligaciones asumidas en su Oferta.

El Contratista deberá proveer un sistema adecuado de contenedores para el almacenamiento transitorio de residuos sólidos contaminados, debiendo prever su retiro del lugar de su instalación, con una periodicidad adecuada a cada circunstancia, debiendo cumplir con las indicaciones de la Inspección.

El Contratista destinará un sector específico del obrador para la disposición transitoria de los residuos peligrosos dentro del cual se ubicarán los contenedores especialmente habilitados para tal fin, debidamente rotulados e identificados respecto al tipo de contaminantes que poseen los residuos y los riesgos que implican. Dicho sector deberá presentar carteles en los que se advierte el riesgo. Asimismo deberá disponer de piso de cemento y un peralte lateral o muro de contención en todo su entorno que asegure la retención del material dentro del sector, ante cualquier derrame.

El Contratista deberá realizar el transporte de los distintos residuos, en equipos habilitados según la naturaleza de los residuos, en el marco de la legislación aplicable a esas tareas y de los requerimientos específicos de la o las autoridades de aplicación.

La disposición final de los residuos peligrosos deberá efectuarse en lugares o plantas de tratamiento expresamente autorizadas para tal fin, por la Autoridad de Aplicación que corresponda.

Todo otro tipo de residuo sólido no contaminado, deberá ser convenientemente recolectado y almacenado en un sistema de contenedores apropiados, con tapa hermética, debiendo ser transportados por transportistas habilitados a tal fin, hasta las áreas aprobadas por las autoridades locales para su disposición final.

El contratista deberá contar con la autorización previa de la Inspección para la utilización de materiales productos de las excavaciones y limpieza que resulten aptos para ser usados como rellenos demandados por la construcción de las obras.

En el caso de que se prevea el almacenamiento de combustibles y lubricantes demandados por los equipos afectados a la construcción de la obra, dentro del sector de obradores, los depósitos de combustibles y lubricantes deben cumplir con las reglas de máxima seguridad, incluyendo un recinto de contención. La impermeabilización del piso y de bordes es obligatoria, para evitar que cualquier derrame contamine el suelo. Las cañerías deberán estar a la vista, protegidas del tránsito, evitando derrames subterráneos. Se dispondrá en obra de tambores plásticos debidamente rotulados para almacenar trapos y estopas con hidrocarburos. El almacenamiento de combustibles debe cumplir con la normativa vigente provincial que fijen las normas de seguridad para estas instalaciones.

En el caso de que se prevea la provisión de combustibles y el cambio de lubricantes demandados por los equipos y vehículos afectados a la construcción de la obra, dentro del sector de obradores, El Contratista deberá presentar un proyecto que comprenda los mecanismos para la provisión y las instalaciones afectadas a tales fines, el que deberá ser autorizado mediante aprobación explícita de la Inspección y, de requerirse, de los organismos

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

264

de aplicación. Deberá asegurar la disposición final de los lubricantes utilizados según la normativa vigente.

En el caso que se prevea la provisión de combustible y el cambio de lubricantes demandados por los equipos y vehículos afectados a la construcción de la obra, por servicios de terceros, el servicio pertinente deberá estar habilitado para la prestación de dichos servicios, por la autoridad competente.

Para suelos Afectados por Derrame Accidental de Combustible o Rotura de Vehículos, la acción inmediata es atender rápidamente el accidente para minimizar el vuelco de hidrocarburos. En este sentido la acción prioritaria será interrumpir el vuelco evitando su propagación y eventual afectación de suelos o cursos de agua.

Si por cuestiones de pendiente local existiera el riesgo de arrastre de hidrocarburos a algún sector del Canal, deberán implementarse barreras de contención de escurrimientos que funcionen como “trampas de fluidos”.

Aplicar sobre los líquidos derramados material absorbente especial para hidrocarburos. Este tipo de materiales deben estar almacenados en lugar seguro en el Obrador durante el desarrollo de las tareas.

Cuando el derrame supere los 5 m2, el suelo afectado debe ser delimitado (cercado) y señalizado como sitio en “recuperación ambiental” y aplicar en él técnicas de laboreo y tecnologías de biorremediación. El sitio debe ser monitoreado bimensualmente, mediante extracción de muestras para verificar el decaimiento en la concentración de hidrocarburos. Una vez saneado definitivamente puede liberarse el sitio a sus usos originales.

Para todos los casos en que la legislación vigente exija la adopción de mecanismos de transporte y de disposición final de residuos por operadores autorizados, El Contratista deberá presentar a la Inspección, constancia del cumplimiento de la norma legal.

Todos los materiales procedentes de las excavaciones que no sean necesarios para rellenos u otros fines, deberán llevarse a las zonas designadas como escombreras. El Contratista deberá realizar una proposición de áreas para escombrera, las que indicará en los planos, siendo sometidas a la aprobación de El Comitente, Autoridades locales y competentes, siendo la tramitación y el logro de las autorizaciones de exclusiva responsabilidad de Los Contratistas. Deberá preverse dentro del Programa de Capacitación del punto anterior, la capacitación general del Personal sobre el manejo de residuos, y la capacitación específica según puesto de trabajo y residuos específicos resultantes del desarrollo de su tarea.

El Contratista deberá tomar todas las medidas del caso para preservar las vías de drenaje existentes, prevenir cualquier acumulación de agua objetable que resulte de la formación de las escombreras y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por residuos de distinto tipo.

El Contratista deberá tomar las medidas que se establezcan en los planos del Proyecto, Especificaciones Particulares o en su proposición de escombrera, para la preservación de los aspectos ambientales y ecológicos que pudieran alterarse.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

265

70.2.6.7. Programa de Prevención de Emergencias Plan de Contingencias

El Oferente deberá diseñar un Programa de Contingencias comprendiendo planes particulares de Contingencias, según distintos riesgos, para la Etapa de Construcción de la Obra, el que formará parte de la Propuesta Técnica de la Obra y de las Obligaciones a cumplimentar bajo su directa responsabilidad, en la zona de obras y de afectación directa, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.

El Contratista deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de prevención y de actuación frente a Contingencias, en función de los lineamientos de la oferta. El programa debe ser elevado para su aprobación por la Inspección, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado El Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida en conformidad por el Comitente.

El Contratista deberá elaborar un Programa para la Etapa de Operación, comprendiendo los diferentes planes específicos, programa que deberá formar parte del Manual de Operación de la Obra a entregar como parte del proceso de Recepción de la Obra.

El Objetivo de dichos Programas es el de dar respuestas a Contingencias para cada una de dichas Etapas.

Los Programas y sus Planes particulares se sustentarán en el análisis previo de los distintos factores de riesgos que existan, tanto sean físicos, químicos o biológicos. También se considerará la magnitud en que se presenten dichos riesgos.

El Contratista está obligado a denunciar, inmediatamente de conocido, todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que sufran sus dependientes. La denuncia deberá contener como mínimo los datos que a tal fin requiera la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 70.2.6.8. Programa de Comunicación Social

El Oferente deberá incorporar en su Propuesta, un Programa de Comunicación Social que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente y con el compromiso asumido en la Oferta.

El Objetivo del Programa será el de desarrollar formas eficaces y eficientes de comunicación entre y con la comunidad involucrada con la obra, con las Autoridades Competentes a Nivel Nacional, Provincial y Municipal, con El Comitente, con los Subcontratistas, con las Entidades Intermedias y Universidades, entre otros, respecto de los planes y acciones previstas y desarrolladas durante la Etapa de Construcción.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

266

En particular deberá desarrollar mecanismo de comunicación efectivo respecto a la información sobre los impactos ambientales del Proyecto y las previsiones adoptadas, las fuentes de trabajo para la construcción y operación de la obra, los propósitos de la obra, los cursos de capacitación laboral, los planes de contingencia y todo otro efecto y actividad relacionada con el medio ambiente de la obra.

El Contratista deberá relevar, en forma permanente, los temas relacionados con el Plan de Manejo Ambiental que requieran difusión y un intercambio activo de opiniones o acciones con las Autoridades, Actores Sociales, Instituciones Intermedias, Universidades, Organizaciones No Gubernamentales, Población afectada, El Comitente y Organizaciones o personas involucradas. En particular deberá mantener actualizada la información del desarrollo de los distintos Programas, para dar respuesta inmediata a todo tipo de consulta, observaciones u objeciones, identificando los problemas y adoptando las acciones para su solución

En el caso de que como resultado de procedimientos administrativos o judiciales, petición de Autoridades, Organizaciones o personas, resulte necesario o conveniente, a juicio de El Comitente, celebrar reuniones, seminarios, talleres u otra forma de comunicación y discusión de la Obra, de carácter privado o público, incluidas las denominadas Audiencias Públicas, El Contratista deberá preparar toda la documentación y prestar el apoyo técnico necesario durante el desarrollo de las mismas. Para el caso de las Audiencias Públicas deberá tomar como referencia las instrucciones que a sus efectos determinará El Comitente o los Organismos de Aplicación.

El Programa de Comunicaciones será desarrollado por el Contratista y deberá ser aprobado por el Comitente. Será implementado por el responsable de medio ambiente del Contratista o por terceros calificados designados especialmente.

Las acciones prioritarias a desarrollar son las siguientes:

Colocar un cartel en cada frente de obra indicando: Nombre del Proyecto, nombre del Comitente, nombre del Contratista, sus direcciones y teléfonos.

Establecer un procedimiento de comunicación formal y documentado, que facilite la comunicación con la sociedad y al mismo tiempo permita recibir sus opiniones, sugerencias o reclamos relacionados con el desarrollo de la obra.

Realizar consultas a los directamente relacionados con el desarrollo del proyecto respecto de la obra y sus alternativas de ejecución, con el propósito de incorporar sus observaciones al proceso de toma de decisiones y de esta manera minimizar el riesgo de conflictos sociales.

Comunicar a las autoridades, vecinos, ocupantes de campos, empresas u organismos que posean instalaciones próximas a la obra, con la suficiente anticipación a las obras que se ejecutarán en los días subsiguientes.

Comunicar con anticipación a los posibles afectados o a las autoridades pertinentes aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. La notificación podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro para su seguimiento.

Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales del avance de la obra y lo programado para el mes siguiente.

70.2.6.9. Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

267

El Oferente deberá incorporar en su Propuesta, un Programa de seguimiento de las

medidas de que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente y con el compromiso asumido en la Oferta.

El Contratista deberá elaborar un Programa detallado y ajustado de seguimiento de las

medidas de mitigación. El programa debe ser elevado para su aprobación por la Inspección, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado El Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida en conformidad por el Comitente.

El programa de seguimiento de las Medidas de Mitigación será instrumentado por el Responsable de Medio Ambiente del Contratista o por terceros calificados designados especialmente.

Se confeccionarán a tal efecto listas de chequeo elaboradas a partir de las medidas de

mitigación propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El responsable de medio ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar el cumplimiento de las medidas de mitigación. Deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer al Comitente para su aprobación los cambios necesarios cuando lo considere oportuno. El objetivo será en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra.

El responsable de medio ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al intercambio de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a lograr. En particular de aquellos directamente involucrados y de las autoridades.

El responsable de medio ambiente controlará quincenalmente el grado de cumplimiento de las Medidas de Mitigación aplicando listas de chequeo y emitirá un Informe Ambiental Mensual. En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes necesarios. El responsable presentará su Informe Ambiental Mensual al Comitente destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las metas logradas.

Finalizada la obra, el responsable emitirá un INFORME AMBIENTAL DE FINAL DE OBRA donde consten las metas alcanzadas.

El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte del Contratista será condición necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los informes y debe notificarse a las autoridades correspondientes. 70.2.6.10. Programa de Control Ambiental de la Obra

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

268

El Oferente deberá incorporar en su Propuesta, un Programa de de control ambiental de la obra que comprenda las tareas, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente y con el compromiso asumido en la Oferta.

El Contratista deberá cumplir con el compromiso asumido en su Oferta.

El Contratista deberá elaborar un Programa de Control Ambiental de la Obra detallado y ajustado. El programa debe ser elevado para su aprobación por la Inspección, previo al inicio de las obras. Una vez autorizado El Contratista deberá ejecutarlo, siendo su responsabilidad mantenerlo en funcionamiento hasta el retiro total de la Obra al finalizar la construcción de la misma y ser recibida en conformidad por el Comitente.

El programa de Control Ambiental de la Obra será instrumentado por el responsable de medio ambiente del Contratista o por terceros calificados designados especialmente.

Durante la etapa de construcción, este programa estará muy ligado al de verificación de cumplimiento de las Medidas de Mitigación. Sin embargo su espectro de acción debe ser más amplio para detectar eventuales conflictos ambientales eventualmente no percibidos en el Estudio de Impacto Ambiental y aplicar las medidas correctivas pertinentes. En función de los ajustes del Proyecto de Ingeniería a desarrollar según tecnología constructiva y singularidades Empresarias.

En función de los avances registrados en los distintos Programas del Plan de Manejo

Ambiental, durante al Construcción de la Obra, completará y ajustará en forma sistemática las conclusiones de la Ampliación del Estudio de Impacto Ambiental, incorporando los resultados alcanzados durante la ejecución de los Programas y sus correspondientes relevamientos en el ámbito físico del medio natural o en el medio socioeconómico directamente involucrados con la Obra. Se confeccionarán listas de chequeo a partir del Estudio de Impacto Ambiental elaborada, con posibilidad de incluir elementos ambientales nuevos.

El responsable de medio ambiente inspeccionará la obra regularmente para verificar la situación ambiental del proyecto. Deberá evaluar la eficacia de las medidas propuestas para mitigar los impactos negativos y proponer los cambios cuando lo considere necesario. El objetivo será en todo momento minimizar efectos no deseados vinculados a la obra.

El responsable de medio ambiente deberá manifestar disposición al diálogo y al intercambio de ideas con el objeto de incorporar opiniones de terceros que pudieran enriquecer y mejorar las metas a lograr. En particular de las autoridades.

El responsable de medio ambiente controlará quincenalmente la situación ambiental de la obra aplicando listas de chequeo y emitirá un INFORME AMBIENTAL MENSUAL de situación.

En el informe se indicarán las acciones pertinentes para efectuar los ajustes

necesarios. El responsable incluirá en su Informe Ambiental Mensual todos los resultados del

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

269

Monitoreo Ambiental, destacando resultados y proponiendo al Comitente para su aprobación, los ajustes que crea oportuno realizar.

Finalizada la obra, el responsable incluirá en el informe ambiental final de la obra los resultados obtenidos en el Programa de Control Ambiental de la Obra y las metas logradas.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

270

70.2.6.11. Instalación de Campamentos

Previo a la instalación del/los campamento/s, el Contratista presentará para aprobación de la Inspección, un croquis detallado, mostrando ubicación del/los campamento/s, sus partes y los detalles necesarios. Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para asegurar su restitución plena.

En la construcción de campamentos se evitará realizar cortes de terreno, rellenos, y remoción de vegetación. En lo posible las instalaciones serán prefabricadas. En ningún caso los campamentos quedarán ubicados aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua de núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica. Todos los campamentos contarán con pozos sépticos. Por ningún motivo se verterán aguas servidas en los cursos de agua.

No se arrojarán desperdicios sólidos de los campamentos a las corrientes de agua. Estos se depositarán adecuadamente, en un relleno sanitario. (Fosa de residuos sólidos), o se dispondrán conjuntamente con los de los Municipios de la zona. El pozo séptico y la fosa de residuos sólidos deberán cumplir con los requerimientos ambientales de impermeabilización y tubería de infiltración

Para los residuos peligrosos incluidos en la Ley Provincial 6.605, de adhesión a la Ley 24051 rigen las normas sobre manipulación, transporte y disposición final especificadas en dicha ley y en sus decretos reglamentarios.

Los campamentos contendrán equipos de extinción de incendios y un responsable con material de primeros auxilios y cumplir con la Normativa sobre seguridad e higiene laboral. Los campamentos deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra.

Los campamentos serán desmantelados una vez que cesen las obras, dejando el área en perfectas condiciones e integrada al medio ambiente circundante. En el caso que sus instalaciones pudieran ser donadas a las comunidades locales para beneficio común, como para ser destinados a escuelas o centros de salud, el Contratista presentará para aprobación de la Inspección el convenio de donación donde conste las condiciones en que se entregan las instalaciones y la responsabilidad de su mantenimiento.

Los Campamentos y sus instalaciones, aprobados por la Inspección deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra. 70.2.6.12. Extracción de Agua – Contaminación

Previo al inicio de los trabajos, el Encargado del Proyecto presentará a la Supervisión los permisos de la Autoridad Provincial competente, con la ubicación de los lugares de donde se extraerá el agua necesaria para la construcción y provisión de los campamentos. La extracción de agua para la construcción de ninguna manera podrá afectar las fuentes de alimentación de consumo de agua de las poblaciones o asentamientos de la zona de influencia de la obra. Sé prohíbe la extracción y restitución (descarga) de agua, en lugares donde no estén expresamente autorizados por la Supervisión.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

271

La empresa contratista tomará todas las precauciones que sean razonables durante la

construcción de la obra para impedir la contaminación de los ríos, arroyos o lagunas existentes. Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas, pinturas, y otros desechos nocivos, no serán descargados en los cursos de agua, siendo la empresa contratista el responsable de su eliminación final, en condiciones ambientalmente adecuadas.

Toda la descarga de agua de la construcción será tratada adecuadamente para eliminar materiales nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el propósito de no degradar aguas existentes o alterar o inhibir a especies acuáticas de esas aguas.

En el caso de que la empresa contratista en forma accidental vierta, descargue o

derrame cualquier combustible o productos químicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la vía acuática), notificará inmediatamente a la Supervisión, a todos los organismos jurisdiccionales correspondientes y tomará medidas para contener y eliminar el combustible o los productos químicos.

Los materiales de excavación de caminos, canalizaciones, y otras estructuras serán

depositados en zonas aprobadas por la Supervisión que estén a cotas superiores a nivel medio de aguas que se muestra en los planos del proyecto, de tal manera, que se impida el retorno de materiales sólidos o en suspensión a las vías acuáticas. En el caso de que esa marca no se muestre en los planos, el nivel medio de aguas será considerado como la cota de máxima creciente de los cursos de agua.

La empresa contratista tomará las medidas necesarias para garantizar, en relación con

la ejecución de alcantarillas, que cemento, limos, arcillas o concreto fresco no tengan como receptor lechos o cursos de agua. la empresa contratista evitará el vertido de aguas de lavado o de enjuague de hormigones a los cursos de agua, como también de cualquier otro residuo proveniente de las operaciones de mezclado de los hormigones.

70.2.6.13. Construcción de Alcantarillas

Para evitar fenómenos de erosión y socavación, las alcantarillas se ejecutarán previa o simultáneamente a la construcción de los terraplenes. Se construirán en periodos de estiaje a fin de evitar conflictos con los caudales y deterioro de la calidad de las aguas. Los cursos de agua serán limpiados prontamente de toda obra provisoria, ataguía, escombros u otras obstrucciones puestas allí o causadas por las operaciones de construcción. Una vez finalizada las obras dentro de los cauces, se procederá a la limpieza de los mismos y se los restituirá a sus condiciones originales. 70.2.6.14. Ejecución y Movimiento de Suelo y Remoción de Cobertura Vegetal

El contratista deberá controlar que las excavaciones, remoción de suelo, cobertura vegetal y árboles que se realicen, en toda la zona de obra, principalmente en los sectores tales como paquete estructural, rotondas, canal, puentes, alcantarillas y obras complementarias, sobre el inicio y fin del tramo, y en las áreas cercanas a los distintos barrios próximos a la ruta, además del obrador y campamento, sean las estrictamente necesarias para la instalación, montaje y correcto funcionamiento de los mismos.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

272

Deberán evitarse excavaciones y remociones de suelo innecesarias, ya que las mismas

producen daños al hábitat, perjudicando a la flora y fauna silvestre, e incrementan procesos erosivos, inestabilidad y escurrimiento superficial del suelo. Asimismo se afecta al paisaje local en forma negativa.

Los trabajos de limpieza del terreno deberán llevarse al ancho mínimo compatible con

la construcción de la obra a fin de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente. No se permitirá eliminar el producto no utilizable de estos trabajos por medio de la acción del fuego.

En los casos que la secuencia y necesidad de los trabajos lo permitan se optará por

realizar, en forma manual, las tareas menores de excavaciones, remoción de suelo y cobertura vegetal.

En la ejecución de los cortes del terreno y en los rellenos, las crestas deben ser

modeladas con el objeto de evitar terminaciones angulosas. Las cunetas, zanjas de guardia y de desagüe y demás trabajos de drenaje, se ejecutarán con anterioridad a los demás trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con estos, de manera de lograr que la ejecución de excavaciones, la formación de terraplenes, tengan asegurado un desagüe correcto en todo tiempo, a fin de protegerlos de la erosión.

El suelo o material sobrante de las excavaciones, se depositará en lugares previamente

aprobados por la Inspección. Cuando sea posible se evitará el depósito en pilas que excedan los dos metros de altura. Dichas pilas deberán tener forma achatada para evitar la erosión y deberán ser cubiertas con la tierra vegetal extraída antes de su disposición. No se depositará material excedente de las excavaciones en las proximidades de cursos de agua, o lagunas. Los suelos vegetales que necesariamente serán removidos, deberán acumularse y conservarse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal. Toda biomasa no comercializada como madera, leña o arbustos, debe ser cortada, desmenuzada y depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la Inspección.

En caso de vertidos accidentales, los suelos contaminados serán retirados y sustituidos

por otros de calidad y características similares. Los suelos retirados serán llevados a un depósito controlado.

Se PROHIBE el control químico de la vegetación con productos nocivos para el

medio ambiente. En caso de resultar indispensable aplicar control químico sobre la vegetación, todos los productos que se utilicen deberán estar debidamente autorizados por el comitente y contar con su hoja de seguridad en el frente de obra.

Se PROHIBE el uso de defoliantes. En el caso de que fuera indispensable, se deben

utilizar sólo aquellos que no contengan dioxinas y que estén inscriptos en el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal publicado en el Manual de Procedimientos, Criterios y Alcances para el Registro de Productos Fitosanitarios de la República Argentina del Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal dependiente del SENASA.

La aplicación de estos productos estará a cargo de personal capacitado y entrenado y

previo a cada aplicación deberán ser notificadas las autoridades locales.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

273

Para el transporte de suelos se recomienda la utilización de equipos adecuados y en

óptimo estado de funcionamiento, humedeciendo la carga, cuidando de enrasar la misma y, en caso de ser necesario, cubrirla para el traslado de modo de evitar la diseminación de los materiales transportados por voladura o vuelco, en las vías de transporte.

Con los materiales excavados que no fuesen utilizados para los propósitos

anteriormente especificados, se conformaran los terraplenes laterales de depósito, para su posterior traslado. Los materiales desechables, excedente y/o desperdicios, debieran ser retirados y volcados en depósitos destinados a tal efecto.

Se recomienda utilizar equipos adecuados para la excavación, conservándolo en

buenas condiciones. 70.2.6.15. Caminos Auxiliares y Estacionamientos

El Contratista previo a la iniciación de los distintos frentes de obra, presentará a la Inspección para su aprobación, los planos correspondientes a los desvíos o caminos auxiliares y áreas de estacionamientos de equipos que utilizará durante la construcción. El Contratista deberá proceder a una correcta señalización diurna y nocturna de estos desvíos transitorios de manera de poder asegurar el tránsito en forma permanente y segura.

El Contratista deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, de los elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos y sus ocupantes que queden imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de la ejecución de las obras.

Se tratará de evitar en grado máximo la circulación y el estacionamiento en las áreas

de zona de camino que contengan vegetación autóctona, o alguna otra particularidad que a juicio de la Inspección y desde el punto de vista ambiental mereciera conservarse.

A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen caminos

auxiliares y sitios de estacionamiento de maquinaria, el Contratista deberá escarificar los lugares sobrecompactados por el tránsito de obra y estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con los suelos removidos en la limpieza del terreno. 70.2.6.16. Erosión y Sedimentación.

El Oferente deberá incorporar en su Oferta, un Programa de control de la Erosión Eólica e Hídrica y de Protección de las Excavaciones en la zona de afectación directa de las obras así como en los caminos de accesos necesarios para la construcción de las obras, que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato.

El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación

vigente y con las especificaciones de la “Sección H.1 Excavación para obras de arte” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, edición 1998 de la DNV, y la Sección 1.A. Excavaciones del P.U.E.T. del NOA.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

274


El Contratista deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras,

tendientes a controlar la erosión y minimizar la sedimentación.

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras dentro de la zona directamente afectada por las obras, deberá revisar el ámbito físico a afectar con el objeto de detectar la existencia de procesos erosivos actuales o la potencialidad de ocurrencia de los mismos como resultado de las Obras. En particular deberá tomar especiales precauciones en aquellas áreas con mayor susceptibilidad a este tipo de procesos en las que deberá realizar un detallado estudio de la topografía, la geomorfología y los procesos edáficos existentes en el terreno.

Las vías de concentración de escorrentías y los focos de erosión hídrica y eólica serán

ubicadas en forma detallada con el objeto de ajustar las obras de drenaje de forma tal que aseguren una eficaz conducción de los excedentes hídricos y permitan adoptar las medidas de protección contra la erosión eólica, respectivamente.

En los sectores directamente afectados por razones constructivas de las obras, susceptibles a procesos erosivos deberá de tratar de mantener la vegetación existente al máximo posible, debiéndose asegurar la construcción e implementación de medidas tales como protección de taludes, cárcavas, sectores con pendientes excesivas, sectores con suelos sueltos, etc., antes de proceder a la remoción de la vegetación y movimiento de suelos

En los trabajos de excavación deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos y erosiones, según la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realización de las tareas. A tal fin y dentro del contexto de la Protección de las Excavaciones, El Contratista proveerá y se hará responsable de todos los soportes temporarios y permanentes de las excavaciones, durante todo el período que dure el Contrato y hasta la finalización del plazo de garantía.

El producto de la excavación que no haya de retirarse inmediatamente, así como los materiales que hayan de acopiarse y que sean susceptibles a voladuras por erosión eólica o a erosión hídrica se apilarán a distancia suficiente del borde de la excavación con el fin de que no constituyan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos, deslizamiento o aportes de material erosionado. En los casos que resulten necesarios serán protegidos mediante métodos eficaces para evitar su dispersión y los daños a la obra, su personal, a terceros o afectaciones a la Calidad del Aire que excedan la normativa aplicable al caso y a la Calidad del Agua.

El Contratista inspeccionará los dispositivos de control de erosión y sedimentación transitorias y permanentes para verificar deficiencias después de cada lluvia. Las deficiencias serán corregidas de inmediato. La Inspección se reserva el derecho a tomar las medidas apropiadas para exigir que el Contratista deje de trabajar en otras áreas y concentre sus esfuerzos para rectificar las deficiencias especificadas dentro de 24 hs después de la notificación. 70.2.6.17. Control de Drenajes, Desagües y Anegamientos en Zona de Obra

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

275

El Oferente deberá incorporar en su Oferta, un Programa de Control de Drenajes,

Desagües y de los sectores que sufren procesos de anegamientos en la zona de localización de las obras, que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.


El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza y de movimiento de tierras, trabajos de extracción de suelos de cualquier naturaleza, dentro de la zona de localización de las obras, deberá revisar el ámbito físico a afectar con el objeto de detectar la existencia de vías de drenajes, de desagües y de sectores sujetos a procesos de anegamientos actuales, evaluando la potencialidad de afectación a las obras existentes y a construir, o al medio como resultado de las tareas constructivas.

En todos los casos deberá mantener el correcto funcionamiento de los desagües pluviales existentes, hasta que se encuentren terminados y en funcionamiento las nuevas estructuras resultantes de las acciones de adecuación y sistematización de los desagües pluviales.

En particular deberá tomar especiales precauciones en aquellas áreas con mayor presencia y/o susceptibilidad a este tipo de procesos en las que deberá realizar un detallado estudio de la topografía, la geomorfología y los procesos edáficos existentes en el terreno, con el objeto de proceder a confeccionar planos en los que se reflejen los procesos, actuales y potenciales. Las vías de drenaje y las áreas anegables serán señaladas en forma detallada con el objeto de ajustar las obras de forma tal que aseguren una eficaz captación y conducción de los excedentes hídricos.

En los trabajos de excavación, en general, deberá adoptar las precauciones necesarias para asegurar el desvío y conducción controlada de las aguas superficiales y subterráneas, desaguar los excedentes de agua y mantener en seco las excavaciones, debiendo prever la provisión y mantenimiento de las instalaciones de drenaje y de bombeo, que sean necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes, evitar derrumbamientos y erosiones, según la naturaleza y las condiciones del terreno y la forma de realización de las tareas.

Deberán extremarse las precauciones en los lugares en que las excavaciones se encuentren aledañas a obras de infraestructura o edificaciones de cualquier tipo, incluyendo a las propias de la obra en construcción.

El agotamiento del agua producida por lluvias, filtraciones u otros motivos se realizará de forma tal que el personal pueda realizar la tarea en las mejores condiciones posibles, incluyendo la iluminación y ventilación de los sitios de trabajo, en los casos que lo demanden. 70.2.6.18. Alerta Frente a Precipitaciones y Crecidas

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

276

El Oferente deberá incorporar en su oferta un Programa de Alerta frente a precipitaciones y crecidas, que permita la aplicación de Planes de Contingencia ante la ocurrencia de lluvias que provoquen crecidas en forma torrencial, que puedan afectar el desarrollo de la Etapa Constructiva de las Obras. A tal fin deberá prever la adopción de un sistema de alerta temprana, que evite riesgos sobre la vida humana, bienes y daños a las obras.

Conjuntamente con este Programa de Alerta, deberá incorporar medidas de prevención y actuación frente a situaciones de este tipo, dentro del Programa de Contingencias.

El Contratista deberá cumplir con el compromiso asumido en la oferta y actuar en consecuencia bajo su entera responsabilidad. 70.2.6.19. Protección de la Vegetación y el Hábitat

El Oferente deberá incorporar en su Oferta, un Programa de Manejo de la Vegetación y de la Fauna que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.


El Contratista deberá realizar los trabajos de limpieza y remoción de la vegetación, en la zona de obra y de accesos, reduciendo las tareas a un mínimo compatible con los requerimientos constructivos y los criterios establecidos en la presente especificación. No podrá en ningún caso, operar equipamiento o remover vegetación fuera de la zona de obra delimitada, sin contar con un permiso específico por parte del Propietario o de la autoridad competente y la autorización de la Inspección de El Comitente.

El Contratista deberá atenuar y limitar los impactos ambientales vinculados con la limpieza, el desmalezado y el desmonte, para disminuir el peligro de erosión del suelo, la afectación del paisaje natural, las interferencias con la actividad económica del sitio y las alteraciones en los hábitats naturales de la flora y de la fauna autóctona o adaptada.

A tal efecto El Contratista deberá:

Mantener al máximo posible la vegetación natural.

Utilizar maquinarias y equipamiento que minimice la perturbación del suelo, su compactación y la pérdida de la cubierta vegetal.

Conservar la cubierta del suelo removida para su uso posterior y para la restauración de los sitios afectados que lo demanden, en el caso de que resulte apta para tal fin.

En la limpieza de vegetación deberá adoptar medidas de seguridad para el derribo de

árboles, en el caso de que resulte indispensable por razones constructivas, y para el corte de plantas, que puedan ser nocivos para el personal por contacto o por inhalación de los gases producidos por la quema.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

277

Durante el desarrollo de todas las tareas, deberá adoptar medidas preventivas respecto

de mordeduras o picaduras de las alimañas existentes en el área de emplazamiento de la obra. Deberá instrumentar los mecanismos de tratamiento en el lugar y las estrategias de derivación del personal para el caso de accidentes por mordeduras o picaduras.

De resultar necesaria la limpieza de vegetación arbórea, todas las maquinarias que realicen tareas de derribo de árboles deberán tener un techo protector resistente, que resguarde al conductor de cualquier contingencia producida por las caídas de los troncos. Los árboles a talar deben estar orientados, según su corte, para que caigan sobre la zona de camino, evitando así que en su caída, deterioren la masa forestal restante.

No se permitirá en horarios nocturnos la realización de tareas operación de máquinas para la limpieza de vegetación, si no es con la autorización expresa de La Inspección, con la presencia de un responsable de las tareas y, con la provisión de un adecuado sistema de iluminación, que evite potenciales daños sobre los operarios, personas, animales, patrimonio cultural, obras de infraestructura o bienes de terceros.

El Contratista deberá prever el retiro y disposición final de los materiales provenientes de la limpieza de vegetación. Los materiales serán propiedad de El Contratista, excepto en aquellos caso en que los mismos sean reclamados como propiedad por terceros. El Contratista deberá solicitar a La Inspección autorización para la entrega del material a terceros, manteniendo El Contratista su responsabilidad por el destino o disposición final del material.

El Contratista deberá cumplir con la restauración de los sitios según su propuesta.

El Contratista deberá solicitar autorización a La Inspección para proceder a quemar aquellos productos no aprovechables de la limpieza de la vegetación. La autorización por parte de La Inspección no elimina las responsabilidades de El Contratista en cuanto a la disposición final de los residuos, por lo que ejercerá especial control frente a las posibilidades de incendio del material vegetal dentro de las áreas de las Obras y desarrollará, bajo su entera responsabilidad, los mecanismos previstos frente a contingencias por incendio, de producirse hechos de esta naturaleza.

De resultar necesaria la utilización de herbicidas, por parte del Contratista deberá ser efectuada mediante el empleo de productos adecuados, y con la utilización de técnicas de aplicación y manipuleos de acuerdo a las normas ambientales y de higiene y seguridad que correspondan. La disposición final de los recipientes que han contenido herbicidas, deberá realizarse en los lugares habilitados para materiales peligrosos y/o contaminantes y de acuerdo a las normas vigentes. Para el uso de herbicidas El Contratista deberá contar con la autorización previa de la Inspección.

El Contratista deberá incorporar en su oferta el desarrollo de un Proyecto de Forestación Compensatoria a implantar

El Contratista deberá presentar al Comitente un proyecto Ejecutivo de Forestación Compensatoria con la finalidad de mejorar las condiciones escénicas paisajísticas y de adecuación ambiental de las obras, en particular de compensación por la vegetación afectada por la construcción de las obras y de mejoramiento de las condiciones ambientales.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

278

Queda expresamente prohibido que los trabajadores efectúen actividades predatorias

sobre la fauna y la flora; tampoco podrán colocar clavos en los árboles, cuerdas, cables o cadenas sin la protección adecuada; manipular combustibles, lubricantes o productos químicos en las zonas de raíces; apilar material contra los troncos, circular con maquinaria fuera de los lugares previstos; cortar ramas y seccionar raíces importantes; dejar raíces sin cubrir en zanjas y desmontes.

En el caso que resulte necesaria la utilización de biocidas, por parte del Contratista, para las tareas de control de la fauna que por razones de salud, de seguridad, o constructivas resulten indispensables, deberá ser efectuada mediante el empleo de productos adecuados, y con la utilización de técnicas de aplicación y manipuleos de acuerdo a las normas ambientales y de higiene y seguridad que correspondan. La disposición final de los recipientes que han contenido biocidas, deberá realizarse en los lugares habilitados para materiales peligrosos y/o contaminantes y de acuerdo a las normas vigentes. Para el uso de biocidas El Contratista deberá contar con la autorización previa de la Inspección.

El Contratista deberá manejar a la Fauna existente dentro de zona de Obra, impidiendo mediante mecanismos de control, que los propios trabajadores o terceros desarrollen actividades que pudieran dañarla.

El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios, evitando que los trabajadores 8enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la obra. El PMA identificará un responsable del manejo de equipos e instalaciones de extinción de fuego, que en caso de ser necesario avisará con celeridad a la autoridad local competente colaborando con la misma en el informe, prevención y eliminación de los incendios. Si por algún motivo debieran hacerse quemas, deberán contar en caso de necesidad con la autorización de la autoridad competente (Dirección de Medio Ambiente de la Provincia)

Sé prohíbe estrictamente al personal de la Obra la portación y uso de armas de fuego en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. Quedan prohibidas las actividades de caza o la pesca en las áreas aledañas a la zona de construcción, obradores, campamentos, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo.

En el caso de detectar nidales o madrigueras deberá implementarse (habiendo notificado previamente a las autoridades locales) un rescate y desplazamiento a zona segura de los individuos o nidos que podrían ser afectados. Esta tarea debe ser realizada por personal especializado, con la anuencia de las autoridades locales

Para resguardar adecuadamente la fauna y sus hábitats durante el período de construcción, las labores de desbroce se realizarán fuera de los periodos reproductivos de la fauna.

Durante la construcción de la Obra se efectuará un monitoreo a fin de conocer la tasa de animales muertos en la ruta y zona de camino. El inventario será confeccionado por el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

279

Contratista a través de su Responsable Ambiental, quien informará a la Inspección que tendrá a su cargo la coordinación con la Dirección de Medio Ambiente de la Provincia. 70.2.6.20. Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de Interés Científico

El Contratista, previo al inicio de las tareas de limpieza de la vegetación y de movimiento de tierras deberá revisar, el ámbito físico a afectar con el objeto de detectar la existencia de restos del patrimonio arqueológico, antropológico, paleontológico, histórico cultural, cuya denuncia resulte obligatoria en el marco de la legislación vigente.

En particular deberá tomar especiales precauciones en aquellas áreas propicias para este tipo de hallazgo. A tal efecto deberá efectuar consultas por escrito, en forma permanente, a la Autoridad Competente e Instituciones Oficiales y Privadas con capacidad técnica sobre la materia, analizar las respuestas y documentaciones e incorporarlas en sus informes.

En el caso de algún descubrimiento de material arqueológico, sitios de asentamiento indígena o de los primeros colonos, cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos, u otros objetos de interés arqueológico, paleontológico o de raro interés mineralógico durante la realización de las obras, el Contratista tomará de inmediato medidas para suspender transitoriamente los trabajos en el sitio de descubrimiento, colocará un vallado perimetral para delimitar la zona en cuestión y dejará personal de custodia con el fin de evitar los posibles saqueos.

Dará aviso a la Inspección, la cual notificará de inmediato a la Autoridad Estatal a cargo de la responsabilidad de investigar y evaluar dicho hallazgo. Quedará prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción del camino en las proximidades de yacimientos arqueológicos, paleontológicos o etnográficos. 70.2.6.21. Protección del Patrimonio Antropológico-Social del Lugar

El Oferente deberá incorporar en su Oferta, un Programa de Detección y Rescate del Patrimonio Cultural que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la normativa vigente.

Frente a la detección de restos de interés o hallazgo de materiales o piezas, El Contratista deberá interrumpir, en el punto de hallazgo y su entorno inmediato, el desarrollo de las tareas que pudieran dañar al material o dificultar su rescate y notificar, a la Inspección y a la Autoridad Competente, tal circunstancia, hasta que la Autoridad y El Comitente autoricen la continuación de las tareas, El Contratista deberá asegurar la protección de los restos. El Contratista no podrá solicitar mayores costos ni ampliación de los plazos de entrega de la Obra causados por hallazgos de material del patrimonio cultural protegido por la legislación vigente.

El Contratista deberá informar a la Dirección de Patrimonio Cultural acerca de las obras a realizarse en esta sección.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

280

En el caso de fiestas populares y/o conmemoraciones religiosas, el Contratista evitará cierres y/o clausuras en la ruta en proximidad de las respectivas fechas, para no entorpecer el desplazamiento de vehículos y personas.

De ser necesarios movimientos de estructuras de valor histórico o cultural (por ejemplo cementerios o cruces o lápidas que identifican el lugar del accidente donde la persona perdió la vida, u otras), deberán ser discutidos o acordados con la población. 70.2.6.22. Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones

El Oferente deberá incorporar en su Oferta, un Programa de Control de Ruidos, Vibraciones y de la Contaminación del Aire en la zona de afectación directa de las obras, yacimientos y caminos de acceso, que comprenda las tareas, las obras, los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.


El Contratista, previo al inicio de las tareas de instalación de campamentos y obradores, de desmonte y de movimiento de tierras dentro de la franja de servidumbre, accesos y sectores directamente afectados por las obras, deberá revisar sus equipos móviles o fijos, para garantizar que los ruidos se ubiquen dentro de los requerimientos de la normativa vigente, según el ámbito físico en el que se desarrollen las obras.

Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el hábitat en general, se deberá impedir la generación de nubes de polvo durante la etapa de construcción. Estas tareas deberán ser evitadas en días muy ventosos.

Para ello el Contratista realizará el riego con agua con el caudal y la frecuencia que sean necesarias para evitar el polvo en suspensión, en los lugares dónde haya receptores sensibles y dónde indique la Inspección.

Durante la fase de construcción, el Contratista controlará las emisiones de polvo procedentes de las operaciones de carga y descarga de camiones y otras instalaciones de obra. Las tolvas de carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones que circulen con materiales áridos o pulverulentos, deberán llevar su carga tapada con un plástico o lonas para evitar fugas de los mismos. Asimismo controlará el correcto estado de la maquinaria para evitar emisiones contaminantes superiores a las permitidas.

En los ambientes Periurbanos y Urbanos, deberá cumplimentar con la legislación sobre Ruidos y Vibraciones aplicables a cada Jurisdicción en particular, debiendo extremar las medidas para evitar la afectación de las personas y de la fauna. Si la Inspección Ambiental lo considera conveniente, El Contratista deberá realizar la medición del nivel sonoro y de vibraciones de todas sus maquinarias y vehículos de transporte, procediendo al análisis de bandas de octavas, a los efectos de la evaluación de las frecuencias y constatación del cumplimiento de las normas pertinentes.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

281

El Contratista, de ser posible, establecerá vías de transporte que alejen a sus vehículos de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las operaciones de transporte se reduzcan al mínimo. La Inspección se reserva el derecho a prohibir o restringir en ciertas porciones del proyecto cualquier trabajo que produzca un ruido objetable en horas normales de descanso, de 22 hs a 06 hs, o en los horarios establecidos por las ordenanzas locales.

Las vibraciones de los equipos y maquinarias pesadas y la contaminación sonora por el ruido de los mismos, durante su operación, pueden producir molestias a los operarios, y afectar apostaderos de aves y a la fauna terrestre cuando los trabajos se desarrollen cerca de áreas sensibles. Por lo tanto, se deberá minimizar al máximo la generación de ruidos y vibraciones de estos equipos, controlando los motores y el estado de los silenciadores.

Las tareas que produzcan altos niveles de ruidos, como el movimiento de camiones de transporte de asfalto, hormigón elaborado, suelos de excavaciones, partes de los puentes, canal y alcantarillas, materiales, insumos y equipos; y los ruidos producidos por la máquina de excavaciones (retroexcavadora), motoniveladora, pala mecánica y la máquina compactadora en la zona de obra, ya sea por la elevada emisión de la fuente o suma de efectos de diversas fuentes, deberán estar planeadas adecuadamente para mitigar la emisión total lo máximo posible, de acuerdo al cronograma de la obra.

Concretamente, la Contratista evitará el uso de máquinas que producen niveles altos de ruidos (martillo neumático, máquina de excavación, grupo generador y compresor) simultáneamente con la carga y transporte de camiones de los suelos extraídos, debiéndose alternar dichas tareas dentro del área de trabajo.

No podrán ponerse en circulación simultáneamente más de tres camiones para el transporte de suelos de excavación hacia el sitio de depósito y la máquina que distribuirá y asentará los suelos en este sitio deberá trabajar en forma alternada con los camiones.

Si los equipos produjeran emisiones gaseosas o que los niveles de ruido de maquinarias superen parámetros razonables que exceden la normativa vigente El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para reducir la emisión de contaminantes, hasta alcanzar los valores aceptables.

Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los motores a explosión para evitar desajustes en la combustión que pudieran producir emisiones de gases fuera de norma.

En particular deberá tomar especiales precauciones en aquellas áreas con mayor concentración de personal y/o susceptibilidad de la fauna. 70.2.6.23. Control de la Correcta Gestión de los Efluentes Líquidos

El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de los efluentes líquidos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

282

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades.

El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la generación de efluentes líquidos durante la etapa de Montaje y Funcionamiento del Obrador y Campamento.

Los efluentes que se pudieran generar durante las distintas etapas de la obra, deberán

ser controlados de acuerdo con lo estipulado en el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de los efluentes líquidos generados.

El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y disponer los efluentes líquidos de acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los efluentes líquidos de la obra.

El Contratista será responsable de evitar el lavado o enjuague de maquinarias y equipos que pueda producir escurrimientos y/o derrames de contaminantes. 70.2.6.24. Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y Peligrosos

El Contratista deberá disponer los medios necesarios para lograr una correcta gestión de residuos durante todo el desarrollo de la obra, aplicando el Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes.

En caso de verificar desvíos a los procedimientos estipulados, el Responsable Ambiental deberá documentar la situación dando un tiempo acotado para la solución de las no conformidades.

El Contratista deberá evitar la degradación del paisaje por la incorporación de residuos y su posible dispersión por el viento.

Recoger los sobrantes diarios, hormigón, maderas y plásticos de manera de hacer un desarrollo y finalización de obra prolijo.

Los residuos y sobrantes de material que se producirán en los obradores y campamento y durante la construcción del paquete estructural, deberán ser controlados y determinarse su disposición final de acuerdo con lo estipulado en el programa de manejo de residuos de la obra.

Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad suficiente para el almacenamiento seguro de los residuos producidos.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

283

El Contratista dispondrá de personal o terceros contratados a tal fin para retirar y

disponer los residuos generados de acuerdo a las normas vigentes.

El Contratista será responsable de capacitar adecuadamente al personal para la correcta gestión de los residuos de la obra. 70.2.6.25. Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos

Durante todo el desarrollo de la obra el Contratista deberá controlar los sitios de acopio y las maniobras de manipuleo y utilización de materiales e insumos como productos químicos, pinturas y lubricantes, en el obrador y campamento, a los efectos de reducir los riesgos de contaminación ambiental. Este control debe incluir la capacitación del personal responsable de estos productos en el frente de obra.

El Contratista deberá controlar que tanto los materiales de obra como los insumos anteriormente mencionados sean almacenados correctamente. Además los últimos se acopien en recintos protegidos del sol y cercados (con restricciones de acceso) y piso impermeable (o recipientes colocados sobre bateas).

Todo producto químico utilizado en la obra debe contar con su hoja de seguridad en un lugar accesible donde conste claramente la peligrosidad del producto, las medidas de prevención de riesgos para las personas y el ambiente y las acciones a desarrollar en caso de accidente a las personas o al medio ambiente. 70.2.6.26. Programa de Protección, Señalización y Acondicionamiento de la Obra y Accesos

El Oferente deberá incluir en su oferta los lineamientos de un Programa de Protección y señalización de la Obra, tanto durante el período diurno como nocturno, que comprenda vallados efectivos, señalizaciones de precaución y medios de mantenimiento y control permanente para evitar daños e inconvenientes a las personas, actividades y bienes, incorporando los costos dentro del precio total de la obra.

El contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de los

accidentes, daños y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su responsabilidad y costo, la solución inmediata del problema y afrontar los costos de los daños que se generen.

El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la

maquinaria de obra y camiones de modo que produzca las mínimas molestias al tránsito habitual como a las viviendas e instalaciones próximas.

El Contratista será responsable de preservar la circulación, estableciendo y haciéndose cargo de los costos respectivos, incluyendo el mantenimiento de los medios alternativos de paso, con el fin de no interrumpir el acceso a las propiedades.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

284

El Contratista deberá mantener los accesos dando prioridad al uso de los existentes. De no ser posible se construirán nuevos accesos, con el acuerdo del responsable del predio o propiedad y / o de la autoridad competente.

La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo con el estado actual del arte en señaléctica de seguridad con el objeto de minimizar los riesgos hacia la población en general.

Durante toda la construcción del proyecto el Contratista dispondrá los medios necesarios para lograr una correcta señalización de los frentes de obra, especialmente en las zonas de obrador, campamento y depósitos.

La señalización de riesgo será permanente, incluyendo vallados, carteles indicadores y señales luminosas cuando correspondan.

El Contratista estará obligado a colocar una señalización que resulte visible durante las horas diurnas y nocturnas mediante la colocación de las señales lumínicas pertinentes. 70.2.6.27. Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada

El Contratista deberá controlar el correcto estado de mantenimiento y funcionamiento del parque automotor, equipos y maquinarias pesadas, tanto PROPIO como de los SUBCONTRATISTAS, así como verificar el estricto cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, en particular la velocidad de desplazamiento de los vehículos.

El contratista deberá elaborar manuales para la operación segura de los diferentes equipos y máquinas que se utilicen en labores de excavación y el operador estará obligado a utilizarlos y manejarse en forma segura y correcta.

Los equipos pesados para el cargue y descargue deberán contar con alarmas acústicas y ópticas, para operaciones de retroceso. En las cabinas de los equipos no deberán viajar ni permanecer personas diferentes al operador, salvo que lo autorice el encargado de seguridad.

El contratista deberá realizar un plan o cronograma de tareas (montaje de puentes, canal, alcantarillas, paquete estructural y rotondas) con el fin de obstaculizar lo menos posible el tránsito sobre la ruta, minimizando de esta manera las afectaciones a la infraestructura vial y el impacto negativo a la cuenca visual del observador que circula por la misma

Esta medida tiene por finalidad prevenir accidentes hacia las personas que transitan

por la ruta y operarios de los equipos y maquinarias pesadas, especialmente en la zona de obra o cerca de los accesos a los barrios y sobre el inicio (Av. Fco. de Aguirre) y fin (acceso a Tafí Viejo) del tramo y minimizar al máximo la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Así como prevenir daños a la fauna silvestre por atropellamiento. 70.2.6.28. Atenuación de las Afectaciones a los Servicios Públicos e Infraestructura Sociales durante la Obra

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

285

El Oferente deberá incluir en su oferta los lineamientos de un Programa de Atenuación de las afectaciones a los Servicios Públicos e infraestructura social afectada durante la construcción de las Obras, incluyendo aquella resultante del desplazamiento o transporte de maquinarias y equipos afectados a la construcción, incorporando los costos de las afectaciones dentro del precio total de la obra.

El Contratista deberá identificar toda Obra de Infraestructura y de Servicios Públicos, factible de ser afectada, comprendiendo las tareas necesarias para la construcción de las obras y las actividades de transporte de insumos o de movimiento de equipos y maquinarias que pudieran generar el deterioro de la infraestructura o limitaciones en la prestación de los servicios.

El Contratista deberá mantener permanentemente en servicio toda la infraestructura afectada por las obras y actividades conexas con la construcción, comprendiendo aquella emplazada sobre el espacio aéreo, sobre la superficie o soterrada. En particular deberá mantener en servicio las líneas de transmisión y de distribución de energía eléctrica, de telecomunicaciones y televisión, los caminos, puentes y alcantarillas, los sistemas de evacuación de excedentes hídricos y efluentes industriales y municipales, los ductos aéreos y soterrados, los sistemas de canales, etc. y restituir todo sistema de señalización de riesgos y de información existente en el área afectada por la obra.

El Contratista deberá efectuar los trámites para lograr la autorización por parte de los propietarios o responsables de los servicios e infraestructura que serán afectadas y/o, de la autoridad de aplicación, y asumir los gastos, por pérdidas en la prestación de los servicios y por restitución de la infraestructura afectada. Asimismo, deberá coordinar con los organismos públicos o privados prestatarios de los servicios o responsables de la infraestructura y con las autoridades de control pertinentes, las medidas y acciones a encarar, para mantener el servicio y restaurar las afectaciones, efectuando los trabajos a entera satisfacción de los mismos.

Para el caso de los caminos de uso público, El Contratista deberá coordinar el desarrollo de las obras, evitando interrumpir la circulación pública, ya sea de vehículos o de personas. De resultar necesario cortar, cerrar u obstruir vías de comunicación de uso público, deberá establecer y hacerse cargo de los costos y responsabilidades de mantenimiento de los medios alternativos de paso para evitar inconvenientes en la circulación del tránsito.

Los medios alternativos de tránsito deberán cumplir con condiciones para el tránsito, similares a las existentes en la vía de comunicación afectada, aún frente a situaciones de circulación intensiva, de cargas pesadas o voluminosas o de condiciones meteorológicas adversas.

El Contratista será el directo y único responsable de la correcta protección y señalización en las zonas de afectación de la infraestructura, debiendo colocar vallados efectivos y señalizaciones de precaución, que funcionen correctamente frente a cualquier situación meteorológica, de día y de noche, debiendo mantener permanentemente el sistema en correcto estado de funcionamiento.

Ante la posibilidad de provocar daños o inconvenientes a la infraestructura y servicios públicos, prestado por el estado o privados, se deberán suspender los trabajos o actividades

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

286

hasta haber tomado los recaudos necesarios para su protección y obtenido la autorización aplicable en cada caso.

El Contratista será el único responsable por los accidentes, daños y limitaciones o inconvenientes que se produzcan por afectaciones en los servicios e infraestructura, durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir a su exclusivo cargo la solución inmediata del problema. 70.2.6.29. Desocupación del Sitio – Fase de Abandono

El Oferente deberá incorporar en su Oferta, un Programa de Retiro de la Contratista al Finalizar la Construcción de la Obra, comprendiendo el levantamiento del obrador y, de existir, de los campamentos y comedores, la adecuación del paisaje en la zona de obra, el saneamiento y/o remediación de las áreas contaminadas por actividades de las obras, la disposición final de residuos, el traslado de los materiales reciclables, las maquinarias y equipamientos utilizados en la construcción, la restauración de los accesos transitorios, las restauración de los sitios afectados por socavación, perforaciones, etc. señalando los servicios y las prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, incorporando los costos del Programa dentro del Costo del Contrato. El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente.

El Contratista deberá cumplir con lo establecido en la Oferta.

Solo podrán permanecer los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad. Se deberá contar con la solicitud expresa del Propietario del terreno particular donde se instalarán las mejoras y la autorización fehaciente de la Inspección 70.2.6.30. Plan de Manejo Ambiental Específico de Mantenimiento y Operación

En función de los resultados del Ajuste del Estudio de Impacto Ambiental y de los Indicadores del Plan de Manejo Ambiental, El Contratista deberá elaborar un Manual de Gestión Ambiental, comprendiendo los Programas y Acciones a desarrollarse durante la Operación de la Obra, para la correcta Vigilancia y Monitoreo Ambiental del funcionamiento y mantenimiento ambiental de la misma durante su vida útil. 70.2.6.31. Medición y Forma de Pago

El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente especificación. El costo que demande el cumplimiento de la misma, se deberá incluir en los distintos ítems de la obra. Se deja expresa constancia que toda disposición contenida en la presente documentación que se oponga a lo antes expresado queda anulada.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

287

70.2.6.32. Penalidades

En el caso que El Contratista no cumpla con alguna de las condiciones establecidas en estas Especificaciones será advertido la primera vez mediante Orden de Servicio por la Inspección, la que dará un plazo para su corrección. Si el contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido en la notificación de la Inspección se aplicara la multa correspondiente a incumplimiento de Ordenes de Servicio.

No se realizará la Recepción provisional de la Obra hasta tanto no se hayan ejecutado a satisfacción de la Inspección, los trabajos de limpieza, revegetación y restauración de las zonas de préstamo y conforme a lo indicado en esta Especificación.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

288

PUENTES

PUENTE Nº1 MEMORIA DESCRIPTIVA La presente documentación, refiere al proyecto ejecutivo para la rehabilitación y ampliación de puente existente a fin de aplicarlo a la circulación vehicular de la calzada este sobre la traza del Canal de Desagüe Norte de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Esta obra de arte está emplazada en el eje de la nueva calzada.

El nuevo puente permitirá, la circulación vehicular y; en el siguiente cuadro se explicitan las características básicas de la obra de arte a conformar.

DATOS GENERALES Pte 1

PR. 107.74

LONG. TOTAL 35.00

Nº TRAMOS 3

10+25+10

USO Vehicular peatonal

OBLICUIDAD 90 00 00

ANCHO CALZADA 7.61

VEREDAS SI

ANCHO VEREDAS 1.00

COMPONENTES BARANDA DPVT SI

DEFENSA DPVT SI

LOSA APROX DPVT SI JUNTAS ASFALTO+ CAUCHO+POLIMERO SI

APOYOS NEOPRENO SI

DESAGUES Aº Gº SI

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRUCTURAS

Puente Nº 1 – Calzada Vehicular Este sobre Canal Norte

Como ya se indico en cuadro anterior, este puente se caracteriza por ser una ampliación en ancho de un puente existente en desuso la ampliación conserva la longitud total y la modulación de tramos del existente. La nueva estructura con un ancho total de 5.64 m aporta una ampliación de calzada vehicular de 4.43 m hasta alcanzar un ancho total de 7.61 m y una vereda peatonal de 1.00 m de ancho , ambas separadas por defensa vehicular. La nueva estructura con una longitud total de 45.00 m entre juntas extremas, se resuelve como tres tramos consecutivos simplemente apoyados de: 9.98m + 25.00m + 9.98m apoyados sobre 2 pilas centrales y dos estribos extremos. 1 – Diseño de la Superestructura

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

289

(Esquema estático; vigas principales y tablero)

Se resuelve el esquema estático de la superestructura, como tres tramos isostáticos. La misma se conforma con cuatro vigas principales paralelas y tablero superior como conjunto monolítico. El canto total final de la superestructura de 1.44 m.

La sección de la vigas principales es de tipo T, con dimensiones exteriores uniformes, con excepción de los extremos donde la sección ensancha levemente las almas. Esta vigas son premoldeadas pretensadas, se fabrican, transportan y montan, como conjunto monolítico.

El tablero se conforma con las alas de las vigas principales y las tres juntas longitudinales, entre ellas a colar in situ.

Se prevé la disposición de 2 (dos) vigas transversales extremas en cada tramo y 1 (una) viga transversal central solo en el tramo central de 25.00 m, entre las 4 vigas principales, a fin de garantizar un trabajo uniforme del tablero y las vigas principales.

2 - DISEÑO DE LOS ESTRIBOS En razón de las condiciones de emplazamiento en relación a los bordes del canal, Se

diseñaron estribos cerrados (planta en U), de HºAº colado in situ con fundación indirecta mediante 3 (tres) pilotes de HºAº de sección circular de 0.60 m de diámetro, apoyados aproximadamente en cota -13.00 respecto de la solera del canal. Dado que la superestructura se emplaza apenas sobre los bordes superiores del revestimiento del canal la distancia entre este y el fondo de vigas es de apenas 1.00 m en consecuencia no se hace necesaria una pantalla frontal en el estribo para la contención de los terraplenes de acceso.

Se prevé los pilotes sean excavados mecánicamente. 3 - DISEÑO DE LAS PILAS

Este puente por conformarse en tres tramos, presenta dos pilas intermedias de idénticas características. Se adopta para las pilas un diseño simple e hidráulicamente apropiado, consistente en tres pilotes-columna de sección circular, con un diámetro de 0.70 m, los cuales se vinculan monolíticamente con un único dintel superior prismático. Los tres pilotes-columnas se fundaran aproximadamente en cota -14.00 respecto de la solera del canal.

Se prevé que estos pilotes sean excavados mecánicamente La vinculación entre la pila y la superestructura superior se hará con la intermediación de apoyos de neopreno (uno por cada extremo de viga principal concurrente). El dintel tiene sendos topes sísmicos integrados. (ver croquis adjunto)

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

290

CROQUIS DE PUENTE: 1 - CALZADA VEHICULAR ESTE SOBRE CANAL NORTE

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

291

PUENTE Nº2 MEMORIA DESCRIPTIVA La presente documentación, refiere al proyecto ejecutivo para la construcción de 1 nuevo puente sobre el Canal de Desagüe Norte de la ciudad de San Miguel de Tucumán como parte de la Ruta Provincial nº 314 entre San miguel de Tucumán (Canal Norte y Tafí Viejo), esta obra es necesaria para dar continuidad a las senda peatonal y ciclovia proyectadas al laso de la calzada sur de la ruta. El puente se emplazara inmediatamente aguas arriba del actual puente carretero en servicio.

El nuevo puente permitirá, la circulación peatonal y de biciclos en dos sendas independientes. En el siguiente cuadro se explicitan las características básicas de la obra de arte a construir.

DATOS GENERALES Pte 2

PR. 93.790

LONG. TOTAL 45.00

Nº TRAMOS 3

10+25+10

USO peatonal y cliclovia

OBLICUIDAD 90 00 00

ANCHO CALZADA 2.50

VEREDAS SI

ANCHO VEREDAS 0.80

COMPONENTES BARANDA DPVT SI

DEFENSA DPVT SI

LOSA APROX DPVT SI JUNTAS ASFALTO+ CAUCHO+POLIMERO SI

APOYOS NEOPRENO SI

DESAGUES Aº Gº SI

Características de las estructuras

Puentes Nº 2 – Calzada Peatonal y Ciclovia Oeste sobre el Canal Norte Como ya se indico en cuadro anterior, la nueva estructura con un ancho total de 3.80 m aporta una calzada o ciclovia de 2.50 m de ancho y una vereda de circulación peatonal de 0.80 m, emplazada del lado oeste, ambas separadas por defensa vehicular la vereda peatonal consta con baranda de seguridad peatonal. El puente, con una longitud total de 45.00 m entre juntas extremas, se resuelve como tres tramos consecutivos simplemente apoyados de: 9.98m + 25.00m + 9.98m apoyados sobre 2 pilas centrales y dos estribos extremos. 1 – Diseño de la Superestructura (tablero de 3.80 m de ancho) (Esquema estático; vigas principales y tablero)

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

292

Se resuelve el esquema estático de la superestructura, como tramos isostáticos. La misma se conforma con una viga principal (doble apareada) ambos premoldeados de HºAº y tablero superior como conjunto monolítico. El canto total final de la superestructura de 1.29 m.

La sección de la vigas principales es del tipo doble T, con dimensiones exteriores uniformes, con excepción de los extremos donde la sección ensancha levemente las almas. Esta vigas son premoldeadas pretensadas, se fabrican, transportan y montan, como conjunto monolítico.

El tablero presenta sendos volados laterales y su estructura es semiprefabricada con elementos de base; prelosas premoldeadas pretesadas y capa de compresión de Hº colado in situ. Una única prelosas, cubre todo el ancho del tablero.

La vinculación de la viga principal con el tablero se hace mediante conectores de

barras de armaduras dispuestos en la cara superior de las almas de las vigas, los que se incorporan al tablero dentro de la capa de compresión aludida, a colar in situ, sobre las prelosas de tablero, las cuales disponen de entalladuras para permitir el paso de estos conectores.

La viga principal única doble apareada no requiere de la disposición de vigas transversales.

2 - DISEÑO DE LOS ESTRIBOS En razón de las condiciones de emplazamiento en relación a los bordes del canal, Se

diseñaron estribos cerrados (planta en U), de HºAº colado in situ con fundación indirecta mediante 2 (dos) pilotes de HºAº de sección circular de 0.80 m de diámetro, apoyados aproximadamente en cota -13.00 respecto de la solera del canal .

Se prevé los pilotes sean excavados mecánicamente 3 - DISEÑO DE LAS PILAS

Este puente por conformarse en tres tramos, presenta dos pilas intermedias de idénticas características. Se adopta para las pilas un diseño simple e hidráulicamente apropiado, consistente en dos pilotes-columna de sección circular, con un diámetro de 0.60 m, los cuales se vinculan monolíticamente con un único dintel superior prismático. Los tres pilotes-columnas se fundaran aproximadamente en cota -13.00 respecto de la solera del canal .

Se prevé que estos pilotes sean excavados mecánicamente La vinculación entre la pila y la superestructura superior se hará con la intermediación de apoyos de neopreno (uno por cada extremo de viga principal concurrente). El dintel tiene sendos topes sísmicos integrados. (ver croquis adjunto) ACCESORIOS

El apoyo de cada una las vigas principales en todos los casos, se hará mediante

apoyos de elastómero zunchado de diseño convencional. La conformación de veredas y bordes del tablero, así como la fijación de las barandas

de seguridad peatonales, se resuelve en forma integral con los mismos elementos premoldeados del tablero, los mismos se conforman sobre moldes metálicos, alcanzando una calidad estética superior, adecuada para la terminación de la obra.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

293

En lo referente a otros elementos secundarios tales como: defensas vehiculares metálicas; barandas peatonales; juntas de calzada, desagües de calzada; se adoptan los diseños típicos en uso de la Dirección Provincial de Vialidad – Tucumán. Igual criterio se sustenta con las losas de aproximación. Las mismas consisten en una estructura semiprefabricada de prelosas losas premoldeadas pretesadas y capa de compresión superior; tendida entre la pantalla posterior del estribo y una viga de apeo de Hº Aº premoldeada, apoyada sobre el terraplén de acceso.

Se prevé la protección de todas las estructuras expuestas al intemperismo, tanto de Hº Aº como metálicas, mediante esquemas de pintura ad hoc.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

294

CROQUIS DE PUENTE: 2 - PEATONAL Y CICLOVIA OESTE SOBRE CANAL NORTE

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

295

PUENTE Nº3 MEMORIA DESCRIPTIVA La presente documentación, refiere al proyecto ejecutivo para la construcción de un nuevo puente en diferentes emplazamientos, a lo largo de la traza de la calzada norte de la Ruta Provincial nº 314 entre San miguel de Tucumán (Canal Norte y Tafí Viejo). Esta obras se emplazara forma paralela al puente existente en esa progresiva, aguas debajo de la misma, y sobre la traza de la calzada proyectada, a construir.

El nuevo puente permitirá, circulación vehicular y peatonal; en el siguiente cuadro se explicitan las características básicas de la obra de arte a construir.

DATOS GRALES Pte 3

PR. 5232.08 LONG. TOTAL 31.82

Nº TRAMOS 1

31.82


OBLICUIDAD 41 00 00 ANCHO CALZADA 8.30 VEREDAS SI ANCHO VEREDAS 0.85

COMPONENTES BARANDA DPVT SI DEFENSA DPVT SI LOSA APROX DPVT SI JUNTAS ASFALTO+ CAUCHO+POLIMERO SI APOYOS NEOPRENO SI DESAGUES Aº Gº SI Características de las estructuras Puente Nº 3 - Calzada Norte sobre Aº Tafí Pr. 5232.08 Como se indico en cuadro general, este puente se caracteriza por su marcada oblicuidad, respecto del eje del Aº Tafí canal, y por su conformación en un tramo único de 31.82 m, cuya superestructura proveerá al tráfico vehicular, una calzada de 7.80 m de ancho y al tránsito peatonal , una única vereda lateral (este) con una ancho total de 1.00 m. 1 – Diseño de la Superestructura (tablero de 9.30 m de ancho) (Esquema estático; vigas principales y tablero)

Se resuelve el esquema estático de la superestructura, como un tramo de superestructura o dintel isostático apoyado sobre sendos estribos extremos. La superestructura se conforma con cuatro vigas principales paraleles equidistantes entre si y un tablero superior

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

296

sin volados respecto de las cara externas de las vigas principales laterales, dicho tablero tienen una conformación mixta semiprefabricada con elementos de base, consistentes en prelosas premoldeadas pretensadas, tendidas entre las vigas principales y una capa superior de compresión colada in situ, sobre dichas prelosas. El canto total final de la superestructura, resulta de: de 1.90 m.

Las vigas principales son de tipo, cajón, premoldeadas pretesadas con dimensiones exteriores prismáticas rectangulares uniformes.

La vinculación de las vigas principales con el tablero se hace mediante conectores de barras de armaduras dispuestos en la cara superior de las vigas cajón, los que se incorporan al tablero dentro de la capa de compresión aludida a colar in situ, sobre las prelosas de tablero. 2 - DISEÑO DE LOS ESTRIBOS

En este puente, para los estribos, se adopta diseño de pórtico de dos vanos iguales y tres columnas equidistantes de sección rectangular. Estribos abiertos, sin muros de ala, colados in situ con fundación indirecta, mediante 3 (tres) pilotes de HºAº de sección circular de 1.20 m de diámetro, apoyados aproximadamente en cota -5.20 m respecto de la solera del canal . las columnas son prolongación de los pilotes

Se prevé los pilotes sean excavados manual o mecánicamente

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

297

ACCESORIOS

El asiento de cada una las 4 vigas principales sobre los estribos, se hará mediante 4 apoyos de elastómero zunchado de diseño convencional.

La conformación de veredas y bordes del tablero, así como la fijación de las barandas de seguridad peatonales, se resuelven mediante la disposición de los elementos premoldeados en los bordes del tablero (Bordillos de veredas) Los mismos se conforman, integrados a los bordes superiores externos de las dos vigas principales externas, mediante moldes metálicos, alcanzando una calidad estética superior, adecuada para la terminación de la obra, estos elementos, asimismo provén la contención lateral para el hormigonado de la capa de compresión del tablero.



DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

298

CROQUIS DE PUENTE Nº 3 - CALZADA NORTE SOBRE Aº TAFÍ - Pr. 5232.08

2.27

0.908.300.80

2.290.84 0.841.70

2.25 2.25

9.61

SECCION TRANSVERSAL DE LASUPERESTRUCTURA ESC 1:50

2.05 2.05 2.05

2.89 2.89 2.89

Capa de compresioncolada in situ

Viga transversal deH° pretensado

Prelosa Auto-portante deH°A° pretensado conaligeramiento de E.P.S

Viga longitudinal lateralpremoldeada de H°pretensado



DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

299

PUENTE Nº4 MEMORIA DESCRIPTIVA La presente documentación, refiere a los proyectos ejecutivos para la construcción de 4 nuevos puentes en diferentes emplazamientos, a lo largo de la traza de la calzada norte de la Ruta Provincial nº 314 entre San miguel de Tucumán (Canal Norte y Tafi Viejo), a construir. Estas obras de arte son de diferentes tipos y emplazadas tanto sobre el eje de la nueva calzada, como en forma paralela y en accesos laterales transversales.

Los nuevos puentes permitirán, circulación vehicular y vehicular-peatonal, en el siguiente cuadro se explicitan las características básicas de las obras de arte a construir.

DATOS GRALES Pte 4

PR. 2184.64 LONG. TOTAL 15.70

Nº TRAMOS 1

15.70

USO Vehicula

r peatonal

OBLICUIDAD 90 00 00ANCHO CALZADA 9.00 VEREDAS SI ANCHO VEREDAS 2.05

COMPONENTES BARANDA DPVT SI DEFENSA DPVT SI LOSA APROX DPVT SI JUNTAS ASFALTO+ CAUCHO+POLIMERO SI APOYOS NEOPRENO SI DESAGUES Aº Gº SI Características de las estructuras PUENTE Nº 4 – ACCESO LATERAL CALZADA NORTE SOBRE Aº TAFÍ Pr. 2185 Como se indico en cuadro general, este puente se caracteriza por tenderse en forma normal respecto del eje del Aº Tafí el cual discurre en este sector, en forma de canal revestido y paralelo a la calzada norte a construir, y por su conformación en un tramo único de 15.70 m, cuya superestructura proveerá al tráfico vehicular, una calzada de 9.00 m de ancho y al tránsito peatonal, sendas veredas laterales de 2.05 m de ancho cada una, con un ancho total del tablero de: 13.508 m. 1 – Diseño de la Superestructura (tablero de 13.50 m de ancho) (Esquema estático; vigas principales y tablero)

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

300

Se resuelve el esquema estático de la superestructura, como un tramo único de superestructura o dintel isostático apoyado sobre sendos estribos extremos. La superestructura se conforma con 23 vigas principales paralelas; 19 bajo la calzada vehicular y una en cada borde de las veredas peatonales, las primeras; es decir las ubicadas bajo la calzada se disponen una junto a la otra en tanto que las dispuestas bajo veredas, se separan entre sí 1.50 m.

El tablero bajo calzada vehicular se conforma como una losa de hormigón armado colada in situ que vincula las 19 vigas principales entre si, mientras que bajo veredas, el tablero superior se conforma de manera mixta semiprefabricada con elementos de base, consistentes en viguetas premoldeadas pretensadas, tendidas entre las vigas principales de vereda y una capa superior de compresión colada in situ, sobre dichas viguetas. El espesor total del tablero varía entre 0.12 y 0.14 m. El canto total final de la superestructura, resulta de: 0.64 m.

Las vigas principales son de tipo, doble T, premoldeadas pretesadas con dimensiones exteriores prismáticas rectangulares uniformes de 0.50 m x 0.50 m.

La vinculación de las vigas principales con el tablero se hace mediante conectores de barras de armaduras dispuestos en la cara superior de las almas de las vigas doble T, los que se incorporan al tablero dentro de la capa de compresión aludida a colar in situ. 2 - DISEÑO DE LOS ESTRIBOS

En este puente, para los estribos, se adopta diseño de pórtico abierto de constituido por 3 jambas o pilotes de Ø 0.90 m y distribución homogénea (5.06 m) y un dintel superior de hormigón armado, de sección prismática que comprende en su conformación una pantalla posterior para contención y apoyo de losa de aproximación, además de sendos topes sísmicos . Los pilotes son de hormigón armado y se prevé la posibilidad de su excavación en forma manual, los mismos con una longitud total de 7.00 m, deben alcanzar en todos los casos, una profundidad de 4.00 m bajo la solera de la canalización del, Aº Tafí.

0.90

1.160.30

13.50

10.54

0.75

13.50

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL

ESTRIBO ESTE - ENCOFRADOS

0.60

0.35

0.82

5.065.06

0.900.90

0.30 0.30

0.301.18

A

A

C

C

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

301

ACCESORIOS (Para todos los puentes) El apoyo de cada una las vigas principales en todos los casos, se hará mediante

apoyos de elastómero zunchado de diseño convencional. La conformación de veredas y bordes del tablero, así como la fijación de las barandas

de seguridad peatonales, se resuelven mediante la disposición de los elementos premoldeados en los bordes del tablero (Bordillos de veredas) Los mismos se conforman sobre moldes metálicos, alcanzando una calidad estética superior, adecuada para la terminación de la obra, estos elementos, asimismo provén la contención lateral para el hormigonado de la capa de compresión del tablero.



DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

302

CROQUIS DE PUENTE Nº 4 – ACCESO LATERAL CALZADA NORTE SOBRE Aº TAFÍ - Pr. 2184.64

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

303

PUENTE Nº5 MEMORIA DESCRIPTIVA La presente documentación, refiere al proyecto ejecutivo para la construcción de un nuevo puente en diferentes emplazamientos, a lo largo de la traza de la calzada norte de la Ruta Provincial nº 314 entre San miguel de Tucumán (Canal Norte y Tafí Viejo). Esta obras se emplazara forma paralela al puente existente en esa progresiva, aguas arriba de la misma, y sobre la traza de la calzada auxiliar proyectada, a construir.

El nuevo puente permitirá, circulación vehicular y peatonal; en el siguiente cuadro se explicitan las características básicas de la obra de arte a construir.

DATOS GRALES Pte 5

PR. 5284.50 LONG. TOTAL 31.82

Nº TRAMOS 1

31.82


OBLICUIDAD 40 00 00 ANCHO CALZADA 8.30 VEREDAS SI ANCHO VEREDAS 0.80

COMPONENTES BARANDA DPVT SI DEFENSA DPVT SI LOSA APROX DPVT SI JUNTAS ASFALTO+ CAUCHO+POLIMERO SI APOYOS NEOPRENO SI DESAGUES Aº Gº SI Características de las estructuras Puente Nº 5 - Calzada Vehicular sobre Aº Tafí Pr. 5284.50 (Colectora 5) Como se indico en cuadro general, este puente se caracteriza por su marcada oblicuidad, respecto del eje del Aº Tafí canal, y por su conformación en un tramo único de 31.82 m, cuya superestructura proveerá al tráfico vehicular, una calzada de 8.30 m de ancho y al tránsito peatonal , una única vereda lateral (oeste) con una ancho total de 0.80 m. 1 – Diseño de la Superestructura (tablero de 9.61 m de ancho) (Esquema estático; vigas principales y tablero)

Se resuelve el esquema estático de la superestructura, como un tramo de superestructura o dintel isostático apoyado sobre sendos estribos extremos. La superestructura se conforma con cuatro vigas principales paraleles equidistantes entre si y un tablero superior

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

304

sin volados respecto de las cara externas de las vigas principales laterales, dicho tablero tienen una conformación mixta semiprefabricada con elementos de base, consistentes en prelosas premoldeadas pretensadas, tendidas entre las vigas principales y una capa superior de compresión colada in situ, sobre dichas prelosas. El canto total final de la superestructura, resulta de: de 1.94 m.

Las vigas principales son de tipo, cajón, premoldeadas pretesadas con dimensiones exteriores prismáticas rectangulares uniformes.

La vinculación de las vigas principales con el tablero se hace mediante conectores de barras de armaduras dispuestos en la cara superior de las vigas cajón, los que se incorporan al tablero dentro de la capa de compresión aludida a colar in situ, sobre las prelosas de tablero. 2 - DISEÑO DE LOS ESTRIBOS

En este puente, para los estribos, se adopta diseño de pórtico de dos vanos iguales y tres columnas equidistantes de sección rectangular. Estribos abiertos, sin muros de ala, colados in situ con fundación indirecta, mediante 3 (tres) pilotes de HºAº de sección circular de 1.20 m de diámetro, apoyados aproximadamente en cota -5.20 m respecto de la solera del canal . las columnas son prolongación de los pilotes

Se prevé los pilotes sean excavados manual o mecánicamente

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

305

ACCESORIOS

El asiento de cada una las 4 vigas principales sobre los estribos, se hará mediante 4 apoyos de elastómero zunchado de diseño convencional.

La conformación de veredas y bordes del tablero, así como la fijación de las barandas de seguridad peatonales, se resuelven mediante la disposición de los elementos premoldeados en los bordes del tablero (Bordillos de veredas) Los mismos se conforman, integrados a los bordes superiores externos de las dos vigas principales externas, mediante moldes metálicos, alcanzando una calidad estética superior, adecuada para la terminación de la obra, estos elementos, asimismo provén la contención lateral para el hormigonado de la capa de compresión del tablero.



DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

306

CROQUIS DE PUENTE Nº 5 - SOBRE Aº TAFÍ - Pr. 5284.50 – COLECTORA 5

SECCION LONGITUDINAL

VISTA SUPERIOR

Viga Principal extrema

Viga Principal extrema

Viga Principal central

Viga Principal central

Losa de Aproximacion Losa de Aproximacion

Sec

cion

Tra

nsv

ers

al

Vig

a T

rans

vers

al

Vig

a T

ran

sver

sal

Vig

a T

ran

sver

sal

Est

ribo

Est

ribo

TABLERO

Baranda Peatonal

Defensa Vehicular

Defensa Vehicular

2.27

0.908.300.80

2.290.84 0.841.70

2.25 2.25

9.61

SECCION TRANSVERSAL DE LASUPERESTRUCTURA ESC 1:50

2.05 2.05 2.05

2.89 2.89 2.89

Capa de compresioncolada in situ

Viga transversal deH° pretensado

Prelosa Auto-portante deH°A° pretensado conaligeramiento de E.P.S




DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

307

PROCESO CONSTRUCTIVO

1- INTRODUCCIÓN

El presente capítulo se refiere a la enumeración y somera descripción de las tareas principales involucradas en la construcción de los 5 Puentes que forman parte de la obra. La descripción de los procesos constructivos, tal como han sido concebidos por el proyectista, tiene el objeto de facilitar la correcta interpretación y evaluación del proyecto, en sus implicancias técnicas, económicas y ambientales.

Los procesos que se explicitan a continuación tienen el carácter de meramente informativos, pudiendo la empresa adjudicataria variar los mismos, de acuerdo a lo señalado en el Pliego General de Condiciones, el Pliego de Condiciones Particulares, y Pliego de Especificaciones Técnicas de la obra.

2- PROCESO CONSTRUCTIVO

2.1- Puente N° 1 - Cruce Canal Norte - Prg. 107,74

La obra de arte se construirá, ampliando la estructura existente de un puente aun en funcionamiento, estructura a la que se le demolerá una de las veredas para adosarle el ensanche de la nueva estructura.

El puente cruza el actual canal norte en la progresiva 107,74, y se ha previsto para su construcción el siguiente proceso constructivo:

a.- EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES: Se prevé la excavación para recintos de fundación de estribos y pilas mediante equipos mecánicos (retro excavadora). Los producidos de estas excavaciones se acopiaran en el sitio para su posterior aplicación a la ejecución de rellenos compactados o núcleos de terraplén. b.- DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA: Se demolerá el sector derecho del puente existente utilizando un martillo neumático, hasta la profundidad estipulada en planos, descubriendo las armaduras. El producto de esta demolición deberá ser retirado del canal inmediatamente de realizada la misma, a fin de no provocar obstrucciones en el lecho. Se utilizará para esta tarea una retro excavadora desde los bordes del canal, y se cargará en camiones par su retiro. c.- EXCAVACIÓN ARMADO Y LLENADO DE PILOTES: Los pilotes de estribos y pilas serán del tipo excavados; los de pilas prevén en el tramo superior la disposición de camisas metálicas perdidas que estabilicen la excavación; en la parte inferior de pilotes, tanto de pilas como estribos la perforación se estabilizara mediante lodo bentonitico. Las armaduras de acero se preformaran en taller y se trasladaran a obra en módulos de una longitud máxima de 12.00 m El hormigonado se hará mediante tubería sumergida y bomba. La elaboración del hormigón se hará en planta y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. d.- PILAS Y ESTRIBOS DE H° A°: Estas estructuras de H° A° se conformarán totalmente in situ. Se harán con encofrados metálicos o de multilaminados fenólicos de madera (plywood). Las armaduras de conformaran en taller fuera de obra y se armaran en el sitio. El hormigón se elaborará en plantas fijas; y el transporte se prevé realizar en camiones mixer.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

308

La colocación se hará con la utilización de bombas y el acomodamiento del mismo con vibradores de inmersión. En esta etapa también se prevé la construcción de las bancadas, y la colocación topes y apoyos de neopreno. En el caso de los topes se prevé la utilización de un adhesivo epoxi. e.- VIGAS PRINCIPALES – PRELOSAS DE APROXIMACIÓN: Estos elementos estructurales prefabricados de hormigón armado pretensado se fabricaran en plantas especializadas situadas fuera del ámbito de la obra. Estos elementos se moldean en encofrados metálicos y se curan mediante vapor El traslado a obra se hará en camiones convencionales, o transportes especiales tales como boguies. El montaje de los mismos se realizara con el uso de grúas hidráulicas auto propulsadas de capacidades acorde a los requerimientos según el elemento que se trate f.- CONTINUIDAD DE LA SUPERESTRUCTURA - VIGAS TRANSVERSALES: Una vez montadas las vigas principales se moldearán las vigas transversales. El hormigón necesario, se elaborara en plantas fijas y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. La colocación se hará con la utilización de bombas y acomodamiento con vibradores de inmersión. g.- TABLEROS: El puente se conformará con vigas principales de sección T y los tableros se conformarán de estructura mixta semiprefabricada. Los tableros estarán constituidos por prelosas de hormigón armado pretensado con aligeramientos de EPS en el caso de las vigas principales, mas una armadura adicional y capa de compresión de hormigón a colocar in situ. Las placas por sus dimensiones y peso, deberán colocarse con el uso de grúas. El hormigón se elaborara en plantas fijas sitas dentro de un radio de 30 km del centro de la obra; y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. Debe tenerse en cuenta durante este proceso el desagüe de la calzada, que se colocará previo al hormigonado, de acuerdo a los planos. La colocación se hará con la utilización de bombas y acomodamiento con vibradores de inmersión. Se prevé la adición de aire y fibra de polipropileno a la mezcla para incrementar la impermeabilidad y lograr el control de fisuracion superficial. h.- CARPETAS DE RODAMIENTO: Se construirá la carpeta de rodamiento prevista en el Proyecto Oficial, de H° A° El hormigón se elaborará en plantas fijas y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. Se contemplo la adición de fibra de polipropileno a la mezcla para lograr el control de fisuracion superficial. Se dispondrán juntas longitudinales y transversales de contracción y dilatación. i.- PRUEBA DE CARGA: Concluida la construcción de los elementos estructurales del puente se procederá a realizar la prueba de carga. Para ello se instrumentan extensómetros mecánicos, en un número representativo de vigas principales en por lo menos tres puntos de su longitud. Se utilizarán vehículos de carga previamente tarados por eje, y se los colocará en el puente en forma secuencial, al tiempo que se toman los registros de extensometría, respetándose en todo momento el protocolo de medición propuesto por la empresa y aprobado por la inspección. Simultáneamente se realizarán los controles topográficos con instrumental de precisión. Finalmente se realizarán verificaciones para evaluar la performance de la estructura. Además se realizarán los ensayos dinámicos según las especificaciones particulares. j.- BARANDAS Y JUNTAS: Se colocarán las juntas previstas, utilizándose las herramientas correspondientes, y finalmente las barandas peatonales y defensas vehiculares, estipuladas en los planos, que serán realizadas en plantas especializadas. Una vez colocadas serán pintadas con rodillo o pincel para su acabado definitivo.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

309

Ambas tareas se realizarán con operarios especializados, utilizándose herramientas manuales.

2.2- Puente N° 2 - Cruce Canal Norte - Ciclovia - Pr. 93,79 La presente obra de arte se realizará a los efectos de dar continuidad a la ciclovia

prevista en la obra. Se construirá a la izquierda del actual puente sobre el canal Norte, paralelo e

independiente del mismo. Su baricentro se ubicaría en la progresiva 93,79 del proyecto general, previéndose

para su construcción el siguiente proceso constructivo: a.- EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES: Se prevé la excavación para recintos de fundación de estribos y pilas mediante equipos mecánicos (retro excavadora). Los producidos de estas excavaciones se acopiaran en el sitio para su posterior aplicación a la ejecución de rellenos compactados o núcleos de terraplén. b.- EXCAVACIÓN ARMADO Y LLENADO DE PILOTES: Los pilotes de estribos y pilas serán del tipo excavados; los de pilas prevén en el tramo superior la disposición de camisas metálicas perdidas que estabilicen la excavación; en la parte inferior de pilotes, tanto de pilas como estribos la perforación se estabilizara mediante lodo bentonítico. Las armaduras de acero se preformaran en taller y se trasladaran a obra en módulos de una longitud máxima de 12.00 m El hormigonado se hará mediante tubería sumergida y bomba. La elaboración del hormigón se hará en planta y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. c.- PILAS Y ESTRIBOS DE H° A°: Estas estructuras de H° A° se conformarán totalmente in situ. Se harán con encofrados metálicos o de multilaminados fenólicos de madera (plywood). Las armaduras de conformaran en taller fuera de obra y se armaran en el sitio. El hormigón se elaborará en plantas fijas; y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. La colocación se hará con la utilización de bombas y el acomodamiento del mismo con vibradores de inmersión. d.- VIGAS PRINCIPALES – PRELOSAS DE APROXIMACIÓN: Estos elementos estructurales prefabricados de hormigón armado pretensado se fabricaran en plantas especializadas situadas fuera del ámbito de la obra. Estos elementos se moldean en encofrados metálicos y se curan mediante vapor El traslado a obra se hará en camiones convencionales, o transportes especiales tales como boguies. El montaje de los mismos se realizara con el uso de grúas hidráulicas auto propulsadas de capacidades acorde a los requerimientos según el elemento que se trate e.- TABLEROS: Los tableros estarán constituidos por placas premoldeadas completas que no requieren de trabajos posteriores, por sus dimensiones y peso se colocaran con el auxilio de equipo mecánico. El hormigón se elaborara en plantas fijas sitas dentro de un radio de 30 km del centro de la obra; y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. Debe tenerse en cuenta durante este proceso el desagüe de la calzada, que se colocará previo al hormigonado, de acuerdo a los planos. La colocación se hará con la utilización de bombas y acomodamiento con vibradores de inmersión. Se prevé la adición de aire y fibra de polipropileno a la mezcla para incrementar la impermeabilidad y lograr el control de fisuracion superficial.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

310

f.- PRUEBA DE CARGA: Concluida la construcción de los elementos estructurales del puente se procederá a realizar la prueba de carga. Para ello se instrumentan extensómetros mecánicos, en un número representativo de vigas principales en por lo menos tres puntos de su longitud. Se utilizarán vehículos de carga previamente tarados por eje, y se los colocará en el puente en forma secuencial, al tiempo que se toman los registros de extensometría, respetándose en todo momento el protocolo de medición propuesto por la empresa y aprobado por la inspección. Simultáneamente se realizarán los controles topográficos con instrumental de precisión. Finalmente se realizarán verificaciones para evaluar la performance de la estructura. Además se realizarán los ensayos dinámicos según las especificaciones particulares. g.- BARANDAS Y JUNTAS: Se colocarán las juntas previstas, utilizándose las herramientas correspondientes, y finalmente las barandas peatonales y defensas vehiculares, estipuladas en los planos, que serán realizadas en plantas especializadas. Una vez colocadas serán pintadas con rodillo o pincel para su acabado definitivo. Ambas tareas se realizarán con operarios especializados, utilizándose herramientas manuales.

2.3- Puente N° 3 - Cruce Arroyo Tafí - Pr. 5232,08 El puente se construirá sobre el Arroyo Tafí en la progresiva 5232,08, paralelo al existente, en correspondencia a la nueva calzada. Sus características serán similares al ya construido aguas arriba y su proceso constructivo será el siguiente:

a.- EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES: Se prevé la excavación para recintos de fundación de estribos mediante equipos mecánicos (retro excavadora). Los producidos de estas excavaciones se acopiaran en el sitio para su posterior aplicación a la ejecución de rellenos compactados o núcleos de terraplén. b.- EXCAVACIÓN ARMADO Y LLENADO DE PILOTES: Los pilotes de estribos y pilas serán del tipo excavados; los de pilas prevén en el tramo superior la disposición de camisas metálicas perdidas que estabilicen la excavación; en la parte inferior de pilotes, tanto de pilas como estribos la perforación se estabilizara mediante lodo bentonítico. Las armaduras de acero se preformaran en taller y se trasladaran a obra en módulos de una longitud máxima de 12.00 m El hormigonado se hará mediante tubería sumergida y bomba. La elaboración del hormigón se hará en planta y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. c.- ESTRIBOS DE H° A°: Estas estructuras de H° A° se conformarán totalmente in situ. Se harán con encofrados metálicos o de multilaminados fenólicos de madera (plywood). Las armaduras de conformaran en taller fuera de obra y se armaran en el sitio. El hormigón se elaborará en plantas fijas; y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. La colocación se hará con la utilización de bombas y el acomodamiento del mismo con vibradores de inmersión. d.- VIGAS PRINCIPALES – PRELOSAS DE TABLERO – PRELOSAS DE APROXIMACIÓN: Estos elementos estructurales prefabricados de hormigón armado pretensado se fabricaran en plantas especializadas situadas fuera del ámbito de la obra. Estos elementos se moldean en encofrados metálicos y se curan mediante vapor El traslado a obra se hará en camiones convencionales, o transportes especiales tales como boguies.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

311

El montaje de los mismos se realizara con el uso de grúas hidráulicas auto propulsadas de capacidades acorde a los requerimientos según el elemento que se trate e.- CONTINUIDAD DE LA SUPERESTRUCTURA - VIGAS TRANSVERSALES: Una vez montadas las vigas principales se moldearán las vigas transversales. El hormigón necesario, se elaborara en plantas fijas y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. La colocación se hará con la utilización de bombas y acomodamiento con vibradores de inmersión. f.- TABLEROS: Se utilizarán vigas cajón y los tableros estarán constituidos por prelosas de hormigón armado pretensado con aligeramientos de EPS en el caso de las vigas principales, mas una armadura adicional y capa de compresión de hormigón a colocar in situ. Las placas por sus dimensiones y peso, deberán colocarse con el concurso de grúas. El hormigón se elaborara en plantas fijas sitas dentro de un radio de 30 km del centro de la obra; y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. Debe tenerse en cuenta durante este proceso el desagüe de la calzada, que se colocará previo al hormigonado, de acuerdo a los planos. La colocación se hará con la utilización de bombas y acomodamiento con vibradores de inmersión. Se prevé la adición de aire y fibra de polipropileno a la mezcla para incrementar la impermeabilidad y lograr el control de fisuracion superficial. g.- PRUEBA DE CARGA: Concluida la construcción de los elementos estructurales del puente se procederá a realizar la prueba de carga. Para ello se instrumentan extensómetros mecánicos, en un número representativo de vigas principales en por lo menos tres puntos de su longitud. Se utilizarán vehículos de carga previamente tarados por eje, y se los colocará en el puente en forma secuencial, al tiempo que se toman los registros de extensómetria, respetándose en todo momento el protocolo de medición propuesto por la empresa y aprobado por la inspección. Simultáneamente se realizarán los controles topográficos con instrumental de precisión. Finalmente se realizarán verificaciones para evaluar la performance de la estructura. Además se realizarán los ensayos dinámicos según las especificaciones particulares. h.- BARANDAS Y JUNTAS: Se colocarán las juntas previstas, utilizándose las herramientas correspondientes, y finalmente las barandas peatonales y defensas vehiculares, estipuladas en los planos, que serán realizadas en plantas especializadas. Una vez colocadas serán pintadas con rodillo o pincel para su acabado definitivo. Ambas tareas se realizarán con operarios especializados, utilizándose herramientas manuales.

2.4- Puente N° 4 - Cruce Arroyo Tafí - Pr. 2184,64 El puente se construirá sobre el Arroyo Tafí en la progresiva 2184,64, en

correspondencia con el nuevo canal Tafí en su posición definitiva, es decir sobre el canal revestido de hormigón armado. Servirá para conectar la rotonda N° 2 con los barrios construidos al norte de la misma. Su proceso constructivo será el siguiente:

a.- EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES: Se prevé la excavación para recintos de fundación de estribos mediante equipos mecánicos (retro excavadora). Los producidos de estas excavaciones se acopiaran en el sitio para su posterior aplicación a la ejecución de rellenos compactados o núcleos de terraplén. b.- EXCAVACIÓN ARMADO Y LLENADO DE PILOTES: Los pilotes de estribos y pilas serán del tipo excavados; los de pilas prevén en el tramo superior la disposición de camisas metálicas perdidas que estabilicen la excavación; en la parte

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

312

inferior de pilotes, tanto de pilas como estribos la perforación se estabilizara mediante lodo bentonitico. Las armaduras de acero se preformaran en taller y se trasladaran a obra en módulos de una longitud máxima de 12.00 m El hormigonado se hará mediante tubería sumergida y bomba. La elaboración del hormigón se hará en planta y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. c.- ESTRIBOS DE H° A°: Estas estructuras de H° A° se conformarán totalmente in situ. Se harán con encofrados metálicos o de multilaminados fenólicos de madera (plywood). Las armaduras de conformaran en taller fuera de obra y se armaran en el sitio. El hormigón se elaborará en plantas fijas; y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. La colocación se hará con la utilización de bombas y el acomodamiento del mismo con vibradores de inmersión. d.- VIGAS PRINCIPALES – PRELOSAS DE APROXIMACIÓN: Estos elementos estructurales prefabricados de hormigón armado pretensado se fabricaran en plantas especializadas situadas fuera del ámbito de la obra. Estos elementos se moldean en encofrados metálicos y se curan mediante vapor El traslado a obra se hará en camiones convencionales, o transportes especiales tales como boguies. El montaje de los mismos se realizara con el uso de grúas hidráulicas auto propulsadas de capacidades acorde a los requerimientos según el elemento que se trate. e.- TABLEROS: Se utilizarán vigas doble T en el caso de las vigas principales, mas una armadura adicional y capa de compresión de hormigón a colocar in situ. Las vigas por sus dimensiones y peso, deberán colocarse con el concurso de grúas. Debe tenerse en cuenta durante este proceso el desagüe de la calzada, que se colocará previo al hormigonado, de acuerdo a los planos. El hormigón se elaborara en plantas fijas sitas dentro de un radio de 30 km del centro de la obra; y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. La colocación se hará con la utilización de bombas y acomodamiento con vibradores de inmersión. Se prevé la adición de aire y fibra de polipropileno a la mezcla para incrementar la impermeabilidad y lograr el control de fisuracion superficial. f.- PRUEBA DE CARGA: Concluida la construcción de los elementos estructurales del puente se procederá a realizar la prueba de carga. Para ello se instrumentan extensómetros mecánicos, en un número representativo de vigas principales en por lo menos tres puntos de su longitud. Se utilizarán vehículos de carga previamente tarados por eje, y se los colocará en el puente en forma secuencial, al tiempo que se toman los registros de extensometría, respetándose en todo momento el protocolo de medición propuesto por la empresa y aprobado por la inspección. Simultáneamente se realizarán los controles topográficos con instrumental de precisión. Finalmente se realizarán verificaciones para evaluar la performance de la estructura. Además se realizarán los ensayos dinámicos según las especificaciones particulares. g.- BARANDAS Y JUNTAS: Se colocarán las juntas previstas, utilizándose las herramientas correspondientes, y finalmente las barandas peatonales y defensas vehiculares, estipuladas en los planos, que serán realizadas en plantas especializadas. Una vez colocadas serán pintadas con rodillo o pincel para su acabado definitivo. Ambas tareas se realizarán con operarios especializados, utilizándose herramientas manuales.

2.5- Puente N° 5 - Cruce Arroyo Tafí - Colectora 5 - Pr. 5284,50 El puente se construirá sobre el Arroyo Tafí en la progresiva 5284,50, paralelo al existente, en correspondencia a la colectora aguas arriba del mencionado arroyo.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

313

Sus características serán similares al puente N° 3 y su proceso constructivo será el siguiente:

a.- EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES: Se prevé la excavación para recintos de fundación de estribos mediante equipos mecánicos (retro excavadora). Los producidos de estas excavaciones se acopiaran en el sitio para su posterior aplicación a la ejecución de rellenos compactados o núcleos de terraplén. b.- EXCAVACIÓN ARMADO Y LLENADO DE PILOTES: Los pilotes de estribos y pilas serán del tipo excavados; los de pilas prevén en el tramo superior la disposición de camisas metálicas perdidas que estabilicen la excavación; en la parte inferior de pilotes, tanto de pilas como estribos la perforación se estabilizara mediante lodo bentonítico. Las armaduras de acero se preformaran en taller y se trasladaran a obra en módulos de una longitud máxima de 12.00 m El hormigonado se hará mediante tubería sumergida y bomba. La elaboración del hormigón se hará en planta y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. c.- ESTRIBOS DE H° A°: Estas estructuras de H° A° se conformarán totalmente in situ. Se harán con encofrados metálicos o de multilaminados fenólicos de madera (plywood). Las armaduras de conformaran en taller fuera de obra y se armaran en el sitio. El hormigón se elaborará en plantas fijas; y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. La colocación se hará con la utilización de bombas y el acomodamiento del mismo con vibradores de inmersión. d.- VIGAS PRINCIPALES – PRELOSAS DE TABLERO – PRELOSAS DE APROXIMACIÓN: Estos elementos estructurales prefabricados de hormigón armado pretensado se fabricaran en plantas especializadas situadas fuera del ámbito de la obra. Estos elementos se moldean en encofrados metálicos y se curan mediante vapor El traslado a obra se hará en camiones convencionales, o transportes especiales tales como boguies. El montaje de los mismos se realizara con el uso de grúas hidráulicas auto propulsadas de capacidades acorde a los requerimientos según el elemento que se trate e.- CONTINUIDAD DE LA SUPERESTRUCTURA - VIGAS TRANSVERSALES: Una vez montadas las vigas principales se moldearán las vigas transversales. El hormigón necesario, se elaborara en plantas fijas y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. La colocación se hará con la utilización de bombas y acomodamiento con vibradores de inmersión. f.- TABLEROS: Se utilizarán vigas cajón y los tableros estarán constituidos por prelosas de hormigón armado pretensado con aligeramientos de EPS en el caso de las vigas principales, mas una armadura adicional y capa de compresión de hormigón a colocar in situ. Las placas por sus dimensiones y peso, deberán colocarse con el concurso de grúas. El hormigón se elaborara en plantas fijas sitas dentro de un radio de 30 km del centro de la obra; y el transporte se prevé realizar en camiones mixer. Debe tenerse en cuenta durante este proceso el desagüe de la calzada, que se colocará previo al hormigonado, de acuerdo a los planos. La colocación se hará con la utilización de bombas y acomodamiento con vibradores de inmersión. Se prevé la adición de aire y fibra de polipropileno a la mezcla para incrementar la impermeabilidad y lograr el control de fisuración superficial.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

314

g.- PRUEBA DE CARGA: Concluida la construcción de los elementos estructurales del puente se procederá a realizar la prueba de carga. Para ello se instrumentan extensómetros mecánicos, en un número representativo de vigas principales en por lo menos tres puntos de su longitud. Se utilizarán vehículos de carga previamente tarados por eje, y se los colocará en el puente en forma secuencial, al tiempo que se toman los registros de extensometría, respetándose en todo momento el protocolo de medición propuesto por la empresa y aprobado por la inspección. Simultáneamente se realizarán los controles topográficos con instrumental de precisión. Finalmente se realizarán verificaciones para evaluar la performance de la estructura. Además se realizarán los ensayos dinámicos según las especificaciones particulares. h.- GAVIONES DE PIEDRA EMBOLSADA: A continuación se colocarán los gaviones previstos a fin de proteger de la erosión los taludes. Las piedras a utilizar se transportarán en camiones aptos para ello y se armarán in situ con mano de obra especializada. i.- BARANDAS Y JUNTAS: Se colocarán las juntas previstas, utilizándose las herramientas correspondientes, y finalmente las barandas peatonales y defensas vehiculares, estipuladas en los planos, que serán realizadas en plantas especializadas. Una vez colocadas serán pintadas con rodillo o pincel para su acabado definitivo. Ambas tareas se realizarán con operarios especializados, utilizándose herramientas manuales.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

315

Planos

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

316

Cómputos Métricos

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Nº RESUMEN LARGO ANCHO ALTO

1 Limpieza de terreno1,00 56,44 - - Hm 56,44 56,44

2 Excavación no clasificadaRotonda 1,00 19.200,42 m3 19.200,42Tramo camino 1,00 40.613,48 m3 40.613,48

m3 59.813,903 Terraplen con compactación especial

3a Con suelo de excavacion de canal 1,00 94.226,48 m3 94.226,48 94.226,483b Con suelo de cantera 1,00 101.752,48 m3 101.752,48 101.752,483c Pedraplen 1,00 14.070,00 m3 14.070,00 14.070,004 Demolicion de calzada existente

Rotonda 1,00 1.539,76 m2 1.539,76Tramo camino 1,00 1.493,34 m2 1.493,34

m2 3.033,105 Sub-Base estabilizada granular

Acceso 2101,36 0,20 m3 420,27Rot 1 - tramo 1 iz - tramo 1 der 8890,525 0,20 m3 1.778,11ROTONDA 2 6255,21 0,20 m3 1.251,04ROTONDA 3 7392,39 0,20 m3 1.478,48ROTONDA 4 5802,005 0,20 m3 1.160,40ROTONDA 5 7592,55 0,20 m3 1.518,51tramo 2 iz 1521,434 0,85 0,20 m3 258,64tramo 2 der 1535,382 7,90 0,20 m3 2.425,90tramo 3 iz 1080,667 0,85 0,20 m3 183,71tramo 3 der 1080,667 7,90 0,20 m3 1.707,45tramo 4 iz 801,339 0,85 0,20 m3 136,23tramo 4 der 801,339 7,90 0,20 m3 1.266,12tramo 5 iz 625,511 0,85 0,20 m3 106,34tramo 5 der 624,638 7,90 0,20 m3 986,93

m3 14.678,136 Base estabilizada granular

tramo 2 iz 1.521,43 0,85 0,15 m3 193,98tramo 2 der 1.535,38 7,70 0,15 m3 1.773,37tramo 3 iz 1.080,67 0,85 0,15 m3 137,79tramo 3 der 1.080,67 7,70 0,15 m3 1.248,17tramo 4 iz 801,34 0,85 0,15 m3 102,17tramo 4 der 801,34 7,70 0,15 m3 925,55tramo 5 iz 625,51 0,85 0,15 m3 79,75tramo 5 der 624,64 7,70 0,15 m3 721,46Colectora 3 1.272,98 9,80 0,20 m3 2.495,04Colectora 5 1.832,05 9,80 0,20 m3 3.590,82

m3 11.268,097 Banquina estabilizada granular

Sector hormigonInt. Ancho 1,00 0,185 1.316,00 m3 243,46Ext ancho 3,00 0,462 1.317,44 m3 608,66Sector Asfalto a recaparInt. Ancho 1,00 0,115 4.031,91 m3 463,67Ext ancho 3,00 0,316 4.025,60 m3 1.272,09Sector Asfalto a construirInt. Ancho 1,00 0,185 4.038,80 m3 747,18Ext ancho 3,00 0,462 4.045,19 m3 1.868,88

m3 5.203,938 Base negra e= 0,05 m

tramo 2 iz 1.521,43 7,60 m2 11.562,90tramo 2 der 1.535,38 7,60 m2 11.668,90tramo 3 iz 1.080,67 7,60 m2 8.213,07tramo 3 der 1.080,67 7,60 m2 8.213,07tramo 4 iz 801,34 7,60 m2 6.090,18tramo 4 der 801,34 7,60 m2 6.090,18tramo 5 iz 625,51 7,60 m2 4.753,88tramo 5 der 624,64 7,60 m2 4.747,25

m2 61.339,43

UNID.

COMPUTO METRICO RUBRO CAMINO

DIMENSIONESNRO DE PARTES IGUALES

PARCIAL TOTAL

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

317


Nº RESUMEN LARGO ANCHO ALTOUNID.



PARCIAL TOTAL

9 Carpeta de concreto asfáltico e=0.05 m

tramo 2 iz 1.521,43 7,60 m2 11.562,90tramo 2 der 1.535,38 7,50 m2 11.515,37tramo 3 iz 1.080,67 7,60 m2 8.213,07tramo 3 der 1.080,67 7,50 m2 8.105,00tramo 4 iz 801,34 7,60 m2 6.090,18tramo 4 der 801,34 7,50 m2 6.010,04tramo 5 iz 625,51 7,60 m2 4.753,88tramo 5 der 624,64 7,50 m2 4.684,79tramo 2 iz ensanche 1.521,43 0,70 m2 1.065,00tramo 3 iz ensanche 1.080,67 0,70 m2 756,47tramo 4 iz ensanche 801,34 0,70 m2 560,94tramo 5 iz ensanche 625,51 0,70 m2 437,86Colectora 3 1.272,98 7,80 m2 9.929,24Colectora 5 1.832,05 7,80 m2 14.289,99

m2 87.974,7210 Bacheo con mezcla asfaltica

3 % SUPERFICIE TOTAL 0,03 4028,78 7,00 m2 846,04 846,0411 Tratamiento bituminoso tipo doble

e=0,2 m ancho 2,50 9400,90 2,50 m2 23.502,25 23.502,2512 Pavimento de hormigón e = 0,19 m.

ACCESO 1.951,42 m2 1.951,42Rotonda 1 8.510,12 8.510,12Rotonda 2 5.960,85 m2 5.960,85Rotonda 3 7.063,68 m2 7.063,68Rotonda 4 5.524,83 m2 5.524,83Rotonda 5 7.241,18 m2 7.241,18

m2 36.252,0813 Cordon cuneta

colectora 1 482,04 m 482,04colectora 2 425,36 m 425,36colectora 3 2480,55 m 2.480,55colectora 4 1860,29 m 1.860,29colectora 5 1659,08 m 1.659,08colectora 6 502,13 m 502,13colectora 7 811,97 m 811,97colectora 8 555,42 m 555,42

m 8.776,8414 Calzada de hormigón para ciclovia

342,87 2,40 m2 822,89 822,8915 Demarcación Horizontal

15a Por extrusión 620,09 m2 620,09 620,0915b Por pulverización 3345,86 m2 3.345,86 3.345,8616 Señalización vertical

16a Reflectivas 197,29 m2 197,29 197,2916b Alta reflectividad 53,36 m2 53,36 53,3616c Pescante 14 3,29 U 14,00 14,0016d Porticos 9 10,69 U 9,00 9,0017 Semaforos

Gl 1,00 1,0018 Veredas

ROTONDA 1 324,17 1,20 m2 389,00ROTONDA 2 287,54 1,20 m2 345,05ROTONDA 3 316,16 1,20 m2 379,39ROTONDA 4 328,67 1,20 m2 394,40ROTONDA 5 182,80 1,20 m2 219,36ACCESO 197,39 2,00 m2 394,78ENTRE SENDAS PEATONALES 63,30 2,00 m2 126,60

m2 2.248,5919 Baranda metalica cincada

ACCESO 168,20 m 168,20ROTONDA 1 150,46 m 150,46ROTONDA 2 178,18 m 178,18ROTONDA 3 172,98 m 172,98ROTONDA 4 178,38 m 178,38ROTONDA 5 179,57 m 179,57

m 1.027,7720 Relleno con suelo seleccionado

ROTONDA 1 4.285,46 0,30 m3 1.285,64ROTONDA 2 3.888,30 0,30 m3 1.166,49ROTONDA 3 3.659,20 0,30 m3 1.097,76ROTONDA 4 3.842,70 0,30 m3 1.152,81ROTONDA 5 4.395,90 0,30 m3 1.318,77Distrubucion zona de arbolado 23.974,43 m3 23.974,43Relleno de canal 29.818,00 m3 29.818,00

m3 59.813,90

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

318


Nº RESUMEN LARGO ANCHO ALTOUNID.



PARCIAL TOTAL

21 Obras de arte menores21a Excavacion para obras de arte 677,29 m3 677,29 677,2921b Hormigon clase H - 21 91,74 m3 91,74 91,7421c Hormigon clase H - 17 212,56 m3 212,56 212,5621d Hormigon clase H - 13 311,54 m3 311,54 311,5421e Hormigon clase H - 8 99,24 m3 99,24 99,2421f Acero en barra ADN 420 colocado 10821,70 Kg 10.821,70 10.821,7021g Caños de Hormigón 0,800 mm 76,00 U 76,00 76,0022 Enripiado

colectora 1 213,52 7,60 0,20 m3 324,55colectora 2 240,19 7,60 0,20 m3 365,09colectora 4 944,40 7,60 0,20 m3 1.435,49colectora 6 255,74 7,60 0,20 m3 388,72colectora 7 407,06 7,60 0,20 m3 618,73colectora 8 222,08 7,60 0,20 m3 337,56

m3 3.470,1423 Excavaciones e instalación de líneas subterráneas

m 7.588,00 7.588,0024 Colocación de columnas de iluminación con artefactos

24a Columna metálica HL= 7 mts, BS = 2.00 m U 6,00 6,0024b Columna metálica HL= 10 mts, BS = 2.50 m U 14,00

U 2,00U 10,00U 9,00U 17,00U 52,00

24c Columna metálica HL= 10 mts, BD = 2.50 m U 12,00U 49,00U 37,00U 29,00U 28,00U 155,00

25 Puesto de Medición y EncendidoU 5,00 5,00

26 Montaje e Instalación de SET26a SET de 16Kva U 1,00 1,0026b SET de 25Kva U 2,00 2,0026c SET de 40 Kva U 2,00 2,0027 Forestacion protectora y paisajistica

U 2.500,00 2.500,0028 Refugios para pasajeros

U 5,00 5,0029 Traslado de lineas aereas

Gl 1,00 1,0030 Proteccion de gasoducto

Gl 1,00 1,00

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

319



1 Limpieza de terrenoCruce Aº Tafi Pr. 5198,63 1 m2 2.450,00Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 1 m2 2.450,00Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 1 m2 400,00Cruce Canal Norte 1 m2 100,00Cruce Canal Norte Ciclovia 1 m2 75,00

m2 5.475,002 Excavación para fundaciones

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 1 m3 900,00Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 1 m3 900,00Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 1 m3 10,80Cruce Canal Norte 1 m3 150,00Cruce Canal Norte Ciclovia 1 m3 120,00

m3 2.080,803 Pilotes de hormigón excavados

3a Diametro 1,20 mCruce Aº Tafi Pr. 5198,63 6 6,95 m 41,70Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 6 6,95 m 41,70

m 83,403b Diametro 0,90 m

Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 6 7,00 m 42,00 42,003c Diametro 0,60 m

Cruce Canal Norte 12 14,00 m 168,00Cruce Canal Norte Ciclovia 8 10,00 m 80,00

m 248,004 Hormigón Clase H - 8

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 1 m3 2,034Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 1 m3 2,034Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 1 m3 2,56Cruce Canal Norte 1 m3 3,50Cruce Canal Norte Ciclovia 1 m3 2,50

m3 12,635 Hormigón Clase H - 21

5a Estribos y PilasEstribosCruce Aº Tafi Pr. 5198,63 2 m3 95,115Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 1 m3 95,115Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 1 m3 17,930Cruce Canal Norte 1 m3 16,200Cruce Canal Norte Ciclovia 1 m3 9,800PilasCruce Canal Norte 1 m3 5,700Cruce Canal Norte Ciclovia 1 m3 1,650

m3 241,515b Losas de aproximacion

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 m3 14,900Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora m3 14,900Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 m3 22,50Cruce Canal Norte m3 8,00Cruce Canal Norte Ciclovia m3 5,00

m3 65,306 Hormigón Clase H - 30

6a TableroCruce Aº Tafi Pr. 5198,63 m3 37,030Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora m3 37,030Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 m3 21,289Cruce Canal Norte m3 5,41

m3 100,766b Vigas Transversales

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 9 2,05 1,57 0,25 m3 7,242Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 9 2,05 1,57 0,25 m3 7,242Cruce Canal Norte m3 3,000

m3 17,486c Carpeta de desgaste

Cruce Canal Norte 1 55,00 0,26 m3 14,465 14,47

PARCIAL TOTAL

Según Planilla Auxiliar

Según Planilla AuxiliarSegún Planilla AuxiliarSegún Planilla AuxiliarSegún Planilla Auxiliar

UNID.

COMPUTO METRICO RUBRO PUENTESDIMENSIONESNRO DE

PARTES IGUALES

Según Planilla AuxiliarSegún Planilla AuxiliarSegún Planilla Auxiliar


Según Planilla AuxiliarSegún Planilla Auxiliar







DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

320


Nº RESUMEN LARGO ANCHO ALTOPARCIAL TOTALUNID.


PARTES IGUALES

7 Acero en barra ADN 420 colocadoCruce Aº Tafi Pr. 5198,63Estribos Kg 5.706,92Tablero Kg 1.110,90Vigas Transversales Kg 651,75Losas de aproximacion Kg 2.681,19Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 ColectoraEstribos Kg 5.706,92Tablero Kg 1.103,59Vigas Transversales Kg 651,75Losas de aproximacion Kg 2.682,00Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00Estribos Kg 1.434,24Tablero Kg 872,86Losas de aproximacion Kg 1.349,90Cruce Canal NorteEstribos Kg 972,00Pilas Kg 342,00Juntas de tablero Kg 162,36Vigas Transversales Kg 270,00Losas de aproximacion Kg 1.440,00Cruce Canal Norte CicloviaEstribos Kg 588,00Pilas Kg 99,00Losas de aproximacion Kg 450,00

Kg 28.275,388 Prelosas de tablero colocadas

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 84 U 84,00Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 84 U 84,00

U 168,009 Vigas principales de Hº pretensado

9a Vigas cajonCruce Aº Tafi Pr. 5198,63 4 31,82 m 127,280Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 4 31,82 m 127,280

m 254,569b Vigas doble T

Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 23 15,75 m 362,250 362,259c Vigas T

Cruce Canal Norte 4 m 179,400 179,409d Viga doble T apareadas

Cruce Canal Norte Ciclovia 1 m 44,850 44,8510 Prelosas de aproximacion

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 12 U 12,000Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 12 U 12,000Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 23 U 23,000Cruce Canal Norte 10 U 10,000Cruce Canal Norte Ciclovia 6 U 6,000

U 63,0011 Gaviones de piedra embolsada en malla metalica

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora m3 114,00 114,0012 Relleno compactado

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 m3 1.440,000Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora m3 1.440,000Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 m3 215,76Cruce Canal Norte m3 123,00Cruce Canal Norte Ciclovia m3 80,00

m3 3.298,7613 Juntas de calzada tipo THORMACK

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 2 9,60 m 19,20Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 2 9,60 m 19,20Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 1 29,03 m 29,03Cruce Canal NorteJunta de calzada Longitudinal 1 44,95 m 44,95Junta de calzada Transversal 1 11,28 m 11,28Cruce Canal Norte Ciclovia 2 3,80 m 7,60

m 131,26

2*9,95*24,95






2*9,95*24,95










DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

321


Nº RESUMEN LARGO ANCHO ALTOPARCIAL TOTALUNID.


PARTES IGUALES

14 Desagues de calzadaCruce Aº Tafi Pr. 5198,63 14 U 14,000Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 14 U 14,000Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 8 U 8,000Cruce Canal Norte 11 U 11,000Cruce Canal Norte Ciclovia 9 U 9,000

U 56,0015 Apoyos de neopreno

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 16 2,50 2,50 0,40 dm3 40,00Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 16 2,50 2,50 0,40 dm3 40,00Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 46 1,00 1,00 0,28 dm3 12,88Cruce Canal Norte 24 1,50 1,50 0,19 dm3 10,26Cruce Canal Norte Ciclovia 12 1,50 1,50 0,19 dm3 5,13

dm3 108,2716 Topes de neopreno

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 4 2,00 2,00 0,20 dm3 3,20Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 4 2,00 2,00 0,20 dm3 3,20Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 4 2,00 2,00 0,20 dm3 3,20Cruce Canal Norte 12 1,50 1,50 0,19 dm3 5,13Cruce Canal Norte Ciclovia 12 1,50 1,50 0,19 dm3 5,13

dm3 19,8617 Defensas vehiculares metalicas

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 2 41,00 m 82,00Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 2 41,00 m 82,00Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 2 26,50 m 53,00Cruce Canal Norte 2 51,25 m 102,50Cruce Canal Norte Ciclovia 2 51,25 m 102,50

m 422,0018 Baranda peatonal metálica

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 2 41,00 m 82,00Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 2 41,00 m 82,00Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 2 25,00 m 50,00Cruce Canal Norte 1 51,25 m 51,25Cruce Canal Norte Ciclovia 1 51,25 m 51,25

m 316,5019 Impermeabilización y carpeta de desgaste

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 1 9,30 32,00 m2 297,602 5,00 8,62 m2 86,20

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 1 9,30 32,00 m2 297,602 5,00 8,62 m2 86,20

m2 767,6020 Pintura general de la estructura

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 m2 3.103,33Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora m2 3.103,33Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 m2 505,34Cruce Canal Norte m2 900,00Cruce Canal Norte Ciclovia m2 750,00

m2 8.362,0021 Prueba de carga

Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 1 Tramo 1Cruce Aº Tafi Pr. 5198,63 Colectora 1 Tramo 1Cruce Aº Tafi Pr. 2185,00 1 Tramo 1Cruce Canal Norte 3 Tramo 3Cruce Canal Norte Ciclovia 3 Tramo 3

Tramo 922 Demolición

Cruce Canal Norte Gl 1,00 1,0023 Estudios definitivos de suelos y fundaciones para puentes

Gl 1,00 1,00



DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

322



1 Excavación para construcción de Canal TafiEmbocadura m3 537,08Tramos y Saltos 8.825,95 area 14,90 m3 131.506,63

m3 132.043,712 Hormigón Clase H - 21

Saltos m3 2.560,51Tramos m3 11.769,45

m3 14.329,963 Hormigón Ciclopeo H - 13

Saltos m3 1.243,35 1.243,354 Revestimiento de gaviones con hormigón clase H - 17

m3 7,92 7,925 Hormigón Clase H - 8

m3 1.477,27 1.477,276 Acero en barras ADN 420 colocado

Tramos Kg 418.252,47Saltos Kg 91.487,53

Kg 509.740,007 Gaviones de piedra embolsada en malla metálica

Embocadura m3 88,00 88,008 Piedras de gran tamaño para defensas

m3 193,08 193,089 Membrana de Geotextil

Embocadura m2 256,32Canal m2 60,00

m2 316,3210 Baranda Peatonal

m 2.401,32 2.401,3211 Baranda Peatonal - Defensa Vehícular

m 2.387,86 2.387,86

UNID.

COMPUTO METRICO RUBRO CANAL


PARCIAL TOTAL

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

323



1 Vivienda para personal de Inspección1,00 mes 24,00 24,00

2 Movilidad para el personal de Inspeccion2a Cuota Fija 2,00 24,00 mes 48,00 48,00

2b Cuota Movil 2,00 24,00 2.500,00 Km 120.000,00 120.000,003 Movilizacion de obra

Gl 1,00 1,004 Medidas de mitigacion de impacto ambiental

Gl 1,00 1,00

UNID.

COMPUTO METRICO RUBRO VARIOS


PARCIAL TOTAL

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

PARTE 3 – CONDICIONES CONTRACTUALES Y

FORMULARIOS DE CONTRATO

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

325

Sección VII. Condiciones Generales (CG)

1. Disposiciones Generales ................................................................................................ 1.1 Definiciones ......................................................................................................... 1.2 Interpretación ....................................................................................................... 1.3 Comunicaciones ......................................................................................................... 1.4 Ley e Idioma ........................................................................................................ 1.5 Orden de Prioridad de los Documentos ............................................................... 1.6 Convenio .............................................................................................................. 1.7 Cesión .................................................................................................................. 1.8 Cuidado y Suministro de los Documentos ........................................................... 1.9 Demoras de los Planos o Instrucciones ................................................................ 1.10 Uso de los Documentos del Contratista por Parte del Contratante .................... 1.11 Uso de los Documentos del Contratante por Parte del Contratista ..................... 1.12 Detalles Confidenciales ....................................................................................... 1.13 Cumplimiento de la Legislación .......................................................................... 1.14Responsabilidad Conjunta y Solidaria ...................................................................... 1.15 Inspecciones y Auditorías por Parte del Banco ...................................................

2. El Contratante ............................................................................................................... 2.1 Derecho de Acceso al Lugar de las Obras ........................................................... 2.2 Permisos, Licencias y Aprobaciones ................................................................... 2.3 Personal del Contratante ..................................................................................... 2.4 Arreglos Financieros del Contratante ................................................................. 2.5 Reclamaciones del Contratante ...........................................................................

3. El Ingeniero .................................................................................................................... 3.1 Obligaciones y Facultades del Ingeniero ............................................................. 3.2 Delegación por el Ingeniero ................................................................................. 3.3 Instrucciones del Ingeniero .................................................................................. 3.4 Reemplazo del Ingeniero ..................................................................................... 3.5 Decisiones ..................................................................................................................

4. El Contratista ................................................................................................................. 4.1 Obligaciones Generales del Contratista ............................................................... 4.2 Garantía de Cumplimiento ................................................................................... 4.3 Representante del Contratista .............................................................................. 4.4 Subcontratistas ........................................................................................................... 4.5 Cesión de Beneficio de Subcontrato .................................................................... 4.6 Cooperación ......................................................................................................... 4.7 Trazado ................................................................................................................ 4.8 Procedimientos de Seguridad .............................................................................. 4.9 Control de Calidad ............................................................................................... 4.10 Datos del Lugar de las Obras ............................................................................... 4.11 Suficiencia del Monto Contractual Aceptado ...................................................... 4.12 Condiciones Físicas Imprevisibles ....................................................................... 4.13 Servidumbre de Paso y Dependencias ................................................................. 4.14 No interferencia ...................................................................................................

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

Sección VII. Condiciones generales 326

4.15 Ruta de Acceso .................................................................................................... 4.16 Transporte de Bienes ........................................................................................... 4.18 Protección del Medio Ambiente .......................................................................... 4.19 Electricidad, Agua y Gas ..................................................................................... 4.22 Seguridad del Lugar de las Obras ........................................................................ 4.23 Operaciones del Contratista en el Lugar de las Obras ......................................... 4.24 Fósiles ..................................................................................................................

5. Subcontratistas Designados .......................................................................................... 5.1 Definición de “Subcontratista Designado” .......................................................... 5.2 Objeciones a las Designaciones ........................................................................... 5.3 Pagos a Subcontratistas Designados .................................................................... 5.4 Comprobantes de Pago ........................................................................................

6. Personal y Mano de Obra ............................................................................................. 6.1 Contratación de Personal y Mano de Obra .......................................................... 6.2 Nivel Salarial y Condiciones de Trabajo ............................................................. 6.3 Personas al Servicio del Contratante .................................................................. 6.4 Leyes laborales .................................................................................................... 6.5 Horas de Trabajo .................................................................................................. 6.6 Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra ............................................... 6.7 Salud y Seguridad ................................................................................................ 6.8 Supervisión del Contratista ...................................................................................... 6.9 Personal del Contratista ....................................................................................... 6.10 Registro del Personal y los Equipos del Contratista ........................................... 6.11 Alteración del Orden ............................................................................................ 6.12 Personal Extranjero .............................................................................................. 6.13 Suministro de Alimentos ..................................................................................... 6.14 Abastecimiento de Agua ...................................................................................... 6.15 Medidas contra Plagas e Insectos ........................................................................ 6.16 Bebidas Alcohólicas y Drogas ............................................................................. 6.17 Armas y Municiones ............................................................................................ 6.18 Días Festivos y Costumbres Religiosas ............................................................... 6.19 Preparativos de Sepelio ........................................................................................ 6.20 Prohibición de Trabajo Forzoso u Obligatorio .................................................... 6.21 Prohibición de Trabajo Infantil Perjudicial ......................................................... 6.22 Registro de Historia Laboral de los Trabajadores ...............................................

7. Equipos, Materiales y Mano de Obra .......................................................................... 7.1 Modo de Ejecución .............................................................................................. 7.2 Muestras ............................................................................................................... 7.3 Inspección ............................................................................................................ 7.4 Pruebas ................................................................................................................. 7.5 Rechazo ................................................................................................................ 7.6 Medidas Correctivas ............................................................................................ 7.7 Propiedad de los Equipos y los Materiales .......................................................... 7.8 Regalías ................................................................................................................

8. Inicio, Demoras y Suspensión ....................................................................................... 8.1 Inicio de las Obras ............................................................................................... 8.2 Plazo de Terminación .......................................................................................... 8.3 Programa ..............................................................................................................

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


8.4 Prórroga del Plazo de Terminación ..................................................................... 8.5 Demoras Ocasionadas por las Autoridades ......................................................... 8.6 Avance ................................................................................................................. 8.7 Indemnización por Demora ................................................................................. 8.8 Suspensión de las Obras ...................................................................................... 8.9 Consecuencias de la Suspensión .......................................................................... 8.10 Pago de los Equipos y Materiales en Caso de Suspensión ................................. 8.11 Suspensión Prolongada ........................................................................................ 8.12 Reanudación de las Obras ....................................................................................

9. Pruebas a la Terminación ............................................................................................. 9.1 Obligaciones del Contratista ................................................................................ 9.2 Demora en las Pruebas ......................................................................................... 9.3 Repetición de las Pruebas .................................................................................... 9.4 Fracaso de las Pruebas a la Terminación ............................................................

10. Recepción de las Obras por parte del Contratante ................................................... 10.1 Recepción de las Obras y Secciones .................................................................... 10.2 Recepción de partes de las Obras ........................................................................ 10.3 Interferencia con las Pruebas a la Terminación ................................................... 10.4 Superficies que Requieren Reacondiciona-miento ..............................................

11. Responsabilidad por Defectos ....................................................................................... 11.1 Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos ......................... 11.2 Costo de Reparación de los Defectos .................................................................. 11.3 Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos ........................................... 11.4 Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de Defectos ......................................... 11.5 Retiro de Trabajos Defectuosos ........................................................................... 11.6 Pruebas Adicionales ............................................................................................. 11.7 Derecho de Acceso .............................................................................................. 11.8 Búsqueda por parte del Contratista ..................................................................... 11.9 Certificado de Cumplimiento ............................................................................... 11.10 Obligaciones no Cumplidas ................................................................................. 11.11 Despeje del Lugar de las Obras ...........................................................................

12. Medición y Evaluación .................................................................................................. 12.1 Trabajos que se medirán ...................................................................................... 12.2 Método de Medición ............................................................................................ 12.3 Evaluación ........................................................................................................... 12.4 Omisiones ............................................................................................................

13. Variaciones y Ajustes ..................................................................................................... 13.1 Derecho a Variar .................................................................................................. 13.2 Ingeniería de Valor .............................................................................................. 13.3 Procedimiento de Variación ................................................................................. 13.4 Pago en Monedas Aplicables ............................................................................... 13.5 Montos Provisionales ........................................................................................... 13.6 Trabajos por día ................................................................................................... 13.7 Ajustes por Cambios en la Legislación ................................................................ 13.8 Ajustes por Cambios en el Costo .........................................................................

14. Precio del Contrato y Pago ........................................................................................... 14.1 Precio del Contrato ..............................................................................................

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


14.2 Pago Anticipado ................................................................................................... 14.3 Solicitud de Certificados de Pago Provisionales ................................................. 14.4 Calendario de Pagos ............................................................................................. 14.5 Equipos y Materiales para las Obras ................................................................... 14.6 Emisión de Certificados de Pago Provisionales .................................................. 14.7 Pagos .................................................................................................................... 14.8 Retraso en los Pagos ............................................................................................ 14.9 Pago del Monto Retenido .................................................................................... 14.10 Declaración de Terminación ................................................................................ 14.11 Solicitud de Certificado de Pago Final ................................................................ 14.12 Finiquito ............................................................................................................... 14.13 Emisión de Certificado de Pago Final ................................................................. 14.14 Fin de la Responsabilidad del Contratante .......................................................... 14.15 Monedas de Pago .................................................................................................

15. Terminación por Parte del Contratante ...................................................................... 15.1 Notificación Para Hacer Correcciones ................................................................ 15.2 Terminación por parte del Contratante ............................................................... 15.3 Valoración en la Fecha de Terminación .............................................................. 15.4 Pagos después de la Terminación ........................................................................ 15.5 Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia ................. 15.6 Prácticas Corruptivas o Fraudulentas ..................................................................

16. Suspensión y Terminación por parte del Contratista................................................. 16.1 Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos .............................................. 16.2 Terminación por parte del Contratista ................................................................. 16.3 Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista ................................. 16.4 Pago a la Terminación .........................................................................................

17. Riesgos y Responsabilidades ......................................................................................... Indemnizaciones .............................................................................................................. 17.2 Cuidado de las Obras por parte del Contratista ................................................... 17.3 Riesgos del Contratante ...................................................................................... 17.4Consecuencias de los Riesgos del Contratante ........................................................ 17.5 Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial ................................................... 17.6 Limitación de Responsabilidad ............................................................................ 17.7 Uso del Alojamiento y las Instalaciones del Contratante .......................

18. Seguro ............................................................................................................................. 18.1 Requisitos Generales en Materia de Seguros ....................................................... 18.2 Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista .............................................. 18.3 Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad .............................. 18.4 Seguro para el Personal del Contratista ...............................................................

19. Fuerza Mayor ................................................................................................................. 19.1 Definición de Fuerza Mayor ................................................................................ 19.2 Notificación de Casos de Fuerza Mayor .............................................................. 19.3 Obligación de Reducir las Demoras ................................................................ 19.4 Consecuencias de laFfuerza Mayor ................................................................... 19.5 Fuerza Mayor que Afecte a un Subcontratista ..................................................... 19.6 Terminación Opcional, Pago y Finiquito ............................................................. 19.7 Liberación del Cumplimiento del Contrato ......................................................

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


20. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje .................................................................. 20.2 Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias ................. 20.3 Desacuerdo sobre la Composición de la Comisión para la Resolución de

Controversias ....................................................................................................... 20.4 Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias ..... 20.5 Transacción Amigable ......................................................................................... 20.6 Arbitraje ............................................................................................................... 20.7 Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de

Controversias ....................................................................................................... 20.8 Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de

Controversias .......................................................................................................

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Sección VII. Condiciones Generales (CG)

Unidad Ejecutora del Programa – Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo (U.C.P.yP.F.E.) – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

OBRA: _______________________________________________

Las Condiciones Generales que figuran a continuación corresponden a la edición armonizada

del Banco de las condiciones contractuales para construcción preparadas y registradas por la

Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), FIDIC 2005 - Todos los

derechos reservados. Esta publicación es para su uso exclusivo de los prestatarios del Banco y

sus organismos ejecutores de proyectos conforme se estipula en el convenio de concesión de

licencia celebrado entre el BID y la FIDIC, el 11 de marzo del 2005. Por consiguiente,

ninguna parte de esta publicación podrá reproducirse, traducirse, adaptarse, almacenarse en

un sistema de recuperación de datos ni transmitirse en forma alguna o por medio alguno, ya

sea mecánico, electrónico o magnético, mediante fotocopias, grabación u otros medios, sin la

previa autorización por escrito de la FIDIC, salvo por el Contratante identificado

anteriormente y con el único propósito de elaborar estos documentos estándar de licitación

para el Contrato señalado supra.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Condiciones Generales

1. Disposiciones Generales

1.1 Definiciones En las Condiciones del Contrato (“estas Condiciones”), que comprenden las Condiciones Especiales, las partes A y B y estas Condiciones Generales, los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se señala en el documento. Los términos que se refieran a personas o partes incluirán empresas y otras entidades jurídicas, salvo en los casos en que el contexto requiera algo diferente .

1.1.1 El Contrato 1.1.1.1 “Contrato” es el Convenio, la Carta de Aceptación, la Carta de la Oferta, estas Condiciones, las Especificaciones, los Planos, los Cronogramas y los demás documentos que se enumeran en el Convenio o en la Carta de Aceptación.

1.1.1.2 “Convenio” es el Convenio al que se hace referencia en la Subcláusula 1.6 [Convenio].

1.1.1.3 “Carta de Aceptación” es la carta de aceptación formal, firmada por el Contratante, de la Carta de la Oferta, que incluye los memorandos que se adjunten sobre acuerdos celebrados y firmados por las Partes. De no existir una carta de aceptación en los términos señalados, la expresión “Carta de Aceptación” significará el Convenio , y la fecha de emisión o recibo de la Carta de Aceptación significará la fecha de suscripción del Contrato.

1.1.1.4 “Carta de la Oferta” significa el documento titulado carta de oferta o carta de licitación, que elabora el Contratista, y que incluye la oferta firmada dirigida al Contratante para las Obras.

1.1.1.5 “Especificaciones” significa el documento de ese mismo título, conforme se incluye en el Contrato, y cualquier adición o modificación al mismo de conformidad con lo estipulado en el Contrato. En ese documento se especifican las Obras.

1.1.1.6 “Planos” son los planos de las Obras, conforme se incluyen en el Contrato, y cualquier plano adicional o modificado emitido por el Contratante (o en su nombre) de conformidad con el Contrato.

1.1.1.7 “Formularios” son los documentos que llevan ese mismo título, que elabora el Contratista y presenta con la Carta de la Oferta, conforme se incluyen en el Contrato. Dichos documentos pueden incluir la Lista de Cantidades, datos, listas y formularios de tarifas y/o precios.

1.1.1.8 “Oferta” es la Carta de la Oferta y todos los demás documentos que presenta el Contratista con la misma, conforme se incluye en el Contrato.

1.1.1.9 “Lista de Cantidades”, “Listado de Trabajos por Día” y “Formulario de Monedas de Pago” son los documentos (si los

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


hubiere) así titulados en la Sección de Formularios.

1.1.1.10 “Datos del Contrato” son las planillas elaboradas por el Contratante que llevan ese mismo título y constituyen la Parte A de las Condiciones Especiales.

1.1.2 Partes y Personas

1.1.2.1 “Parte” es el Contratante o el Contratista, según lo requiera el contexto.

1.1.2.2 “ Contratante” es la persona referida como tal en los Datos del Contrato, y todos sus sucesores legales.

1.1.2.3 “Contratista” es la persona o personas referida(s) como tal(es) en la Carta de la Oferta, aceptada por el Contratante, y todos sus sucesores legales.

1.1.2.4 “Ingeniero” es la persona designada por el Contratante como tal para los fines del Contrato y que se señala en los Datos del Contrato, o cualquier otra persona designada periódicamente por el Contratante con notificación al Contratista de conformidad con la Subcláusula 3.4 [Reemplazo del Ingeniero].

1.1.2.5 “Representante del Contratista” es la persona designada por el Contratista en el Contrato o periódicamente con arreglo a la Subcláusula 4.3 [Representante del Contratista], para que actúe en nombre del Contratista.

1.1.2.6 “Personal del Contratante” significa el Ingeniero, los asistentes mencionados en la Subcláusula 3.2 [Delegación por el Ingeniero] y el resto del personal, mano de obra y otros empleados del Ingeniero y del Contratante; así como cualquier otro personal sobre el cual se notifique al Contratista por el Contratante o el Ingeniero, como Personal del Contratante.

1.1.2.7 “Personal del Contratista” significa el Representante del Contratista y todo el personal que utilice el Contratista en el Lugar de las Obras, que puede incluir el personal, la mano de obra y otros empleados del Contratista y de cada Subcontratista; así como cualquier otro personal que asista al Contratista en la ejecución de las Obras.

1.1.2.8 “Subcontratista” es cualquier persona definida como tal en el Contrato, o cualquier persona designada como subcontratista para una parte de las Obras, y todos los sucesores legales de cada uno de ellos.

1.1.2.9 “Comisión para la Resolución de Controversias” significa la persona o las tres personas designadas con arreglo a la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias] o la Subcláusula 20.3 [Desacuerdo Sobre la Composición de la Comisión para la Resolución de Controversias].

1.1.2.10 “FIDIC” significa la Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, es decir, la Federación Internacional de Ingenieros

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Consultores.

1.1.2.11 “Banco” significa la institución financiera (si la hubiere) que se señala en los Datos del Contrato.

1.1.2.12 “Prestatario” es la persona (si la hubiere) designada como tal en los Datos del Contrato.

1.1.3 Fechas, Pruebas, Plazos y Terminación

1.1.3.1 “Fecha Base” es la fecha que corresponde a 28 días previos a la fecha límite de presentación de las Ofertas.

1.1.3.2 “Fecha de Inicio” es la fecha notificada como tal con arreglo a la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras].

1.1.3.3 “Plazo de Terminación” significa el plazo para terminar las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda) con arreglo a la Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], según consta en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación]), calculado a partir de la Fecha de Inicio.

1.1.3.4 “Pruebas a la Terminación” son las pruebas que se especifican en el Contrato, o que se acuerdan entre ambas Partes o que se ordenan como Variación y que se llevan a cabo en virtud de la Cláusula 9 [Pruebas a la Terminación] antes de que el Contratante reciba las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda).

1.1.3.5 “Certificado de Recepción de Obra” es el certificado que se emite en virtud de la Cláusula 10 [Recepción por -Parte del Contratante].

1.1.3.6 “Pruebas Posteriores a la Terminación” son las pruebas (si las hubiere) especificadas en el Contrato y que se llevan a cabo de conformidad con las Especificaciones una vez que el Contratante recibe las Obras o una Sección de las mismas (según corresponda).

1.1.3.7 “Período para la Notificación de Defectos” significa el plazo para notificar cualquier defecto de las Obras o una Sección de las mismas (conforme proceda) con arreglo a la Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Tendientes y Reparación de Defectos], el cual se extiende por doce meses, salvo que se establezca algo diferente en los Datos del Contrato (incluida cualquier prórroga en virtud de la Subcláusula 11.3 [Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos]), calculado a partir de la fecha en que se terminen las Obras o la Sección conforme se certifique de acuerdo con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones].

1.1.3.8 “Certificado de Cumplimiento” es el certificado que se emite en virtud de la Subcláusula 11.9 [Certificado de Cumplimiento].

1.1.3.9 “Día” significa un día calendario y “año”, 365 días.

1.1.4 Moneda y 1.1.4.1 “Monto Contractual Aceptado” es la suma aceptada en la Carta

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Pagos de Aceptación para la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualquier defecto.

1.1.4.2 “Precio del Contrato” es el precio que se define en la Subcláusula 14.1 [Precio del Contrato], e incluye ajustes de conformidad con el Contrato.

1.1.4.3 “Costo” significa todos los gastos en que haya incurrido (o incurra) razonablemente el Contratista, ya sea en el Lugar de las Obras o fuera de éste, incluyendo costos fijos y cargos ,similares pero no las utilidades.

1.1.4.4 “Certificado de Pago Final” significa el certificado de pago emitido en virtud de la Subcláusula 14.13 [Emisión del Certificado de Pago Final].

1.1.4.5 “Declaración Final” es la declaración que se define en la Subcláusula 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final].

1.1.4.6 “Moneda Extranjera” es la moneda en que sea pagadera una parte (o la totalidad) del Precio del Contrato, sin incluir la Moneda Local.

1.1.4.7 “Certificado de Pago Provisional” significa un certificado de pago emitido con arreglo a la Cláusula 14 [Precio del Contrato y Pago], que no sea el Certificado de Pago Final.

1.1.4.8 “Moneda Local” es la moneda del País.

1.1.4.9 “Certificado de Pago” es un certificado de pago emitido en virtud de la Cláusula 14 [Precio Contractual y Pago].

1.1.4.10 “Monto Provisional” significa una suma (si procede) especificada como tal en el Contrato para la ejecución de cualquier parte de las Obras, el suministro de Equipos o Materiales o la prestación de servicios en virtud de la Subcláusula 13.5 [Montos Provisionales].

1.1.4.11 “Monto Retenido ” significa los montos acumulados que retenga el Contratante con arreglo a la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] y pague en virtud de la Subcláusula 14.9 [Pago del Monto Retenido ].

1.1.4.12 “Declaración” es una declaración que presenta el Contratista como parte de una solicitud de un certificado de pago, en virtud de la Cláusula 14 [Precio del Contrato y Pago].

1.1.5 Obras y Bienes

1.1.5.1 “Equipos del Contratista” son todos los aparatos, maquinarias, vehículos y demás elementos necesarios para la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de cualquier defecto. Sin embargo, los Equipos del Contratista excluyen Obras Temporales, Equipos del Contratante (si los hubiere), Equipos, Materiales y cualquier otro elemento que forme parte o esté destinado a formar parte de las Obras Permanentes.

1.1.5.2 “Bienes” son los Equipos del Contratista, los Materiales, los

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Equipos y las Obras Temporales, o cualquiera de éstos según corresponda.

1.1.5.3 “Materiales” son elementos de todo tipo (aparte de los Equipos) que forman parte o están destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluidos los materiales de suministro único (si los hubiere) a ser proveídos por el Contratista en virtud del Contrato.

1.1.5.4 “Obras Permanentes” significa las Obras Permanentes a ser ejecutadas por el Contratista en virtud del Contrato.

1.1.5.5 “Equipos” son los aparatos, maquinarias y otro equipo que formen parte o estén destinados a formar parte de las Obras Permanentes, incluyendo vehículos adquiridos por el Contratante y relacionados con la construcción u operación de las Obras.

1.1.5.6 “Sección” es una parte de las Obras definida como tal en los Datos del Contrato (si la hubiere).

1.1.5.7 “Obras Temporales” son las obras temporales de todo tipo ( diferentes de los Equipos del Contratista) que se necesitan en el Lugar de las Obras para la ejecución y terminación de las Obras Permanentes y la reparación de cualquier defecto.

1.1.5.8 “Obras” son las Obras Permanentes y las Obras Temporales, o cualquiera de ellas según corresponda.

1.1.6 Otras Definiciones

1.1.6.1 “Documentos del Contratista” son los cálculos, programas de computación y otros programas informáticos, planos, manuales, modelos y otros documentos de naturaleza técnica (si los hubiere) proporcionados por el Contratista en virtud del Contrato.

1.1.6.2 “País” significa el país donde se encuentra el Lugar de las Obras (o la mayor parte de ellas), y donde se ejecutarán las Obras Permanentes.

1.1.6.3 “Equipos del Contratante” son los aparatos, maquinaria y vehículos (si los hubiere) que el Contratante pone a disposición del Contratista para la ejecución de las Obras, conforme se señala en las Especificaciones; pero no incluyen los Equipos que no haya recibido el Contratante.

1.1.6.4 “Fuerza Mayor” se define en la Cláusula 19 [Fuerza Mayor].

1.1.6.5 “Leyes” significa toda legislación nacional (o estatal), estatutos, ordenanzas y otras leyes , así como las regulaciones y estatutos de cualquier autoridad pública legalmente constituida.

1.1.6.6 “Garantía de Cumplimiento” es la garantía (o garantías, si procede) en virtud de la Subcláusula 4.2 [Garantía de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Cumplimiento].

1.1.6.7 “Lugar de las Obras” significa los sitios donde se ejecutarán las Obras Permanentes, incluyendo almacenes y áreas de trabajo, y donde deben ser enviadas los equipos y materiales, así como cualquier otro sitio que se defina en el Contrato como parte del Lugar de las Obras.

1.1.6.8 “Imprevisible” significa que no se puede prever razonablemente por un Contratista con experiencia a la Fecha Base.

1.1.6.9 “Variación” significa cualquier cambio a las Obras que es requerido o aprobado como una variación en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

1.2 Interpretación En el Contrato, salvo que el contexto requiera algo diferente,

(a) las palabras en masculino también incluyen el femenino y viceversa;

(b) las palabras en singular también incluyen el plural y viceversa;

(c) las disposiciones que incluyen la palabra “acordar,” “acordado” o “acuerdo” exigen que el acuerdo se haga constar por escrito;

(d) “escrito” o “por escrito” significa escrito a mano, mecanografiado, impreso o elaborado de manera electrónica, que produce un registro permanente; y

(e) la palabra “propuesta” es sinónimo de “oferta”; “proponente” es sinónimo de “oferente” y “documentos de la oferta” es sinónimo de “documentos de licitación”.

Las palabras al margen y otros encabezamientos no se tomarán en cuenta en la interpretación de estas Condiciones.

En estas Condiciones, las disposiciones que incluyan la expresión "costo más utilidades" requieren que las utilidades sean de 1/20 (5%) del costo, salvo indicación diferente en los Datos del Contrato.

1.3 Comunicaciones

En los casos en que en estas Condiciones se contemple la entrega o emisión de aprobaciones, certificados, consentimientos, Decisiones, notificaciones, solicitudes y finiquitos, estas comunicaciones deberán ser:

(a) por escrito y entregadas personalmente (con acuse de recibo); enviadas por correo o con servicio de encomienda especial (courier), o remitidas mediante cualquiera de los sistemas de transmisión electrónica acordados conforme figura en los Datos del Contrato; y

(b) entregadas, enviadas o transmitidas a la dirección del receptor para fines de comunicaciones que figure en los Datos del Contrato. Sin

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


embargo,

(i) cuando el receptor haga una notificación de cambio de dirección, de ahí en adelante las comunicaciones se enviarán a la dirección correspondiente; y

(ii) si el receptor no indicare algo diferente en las solicitudes de aprobación o consentimiento, las comunicaciones podrán enviarse a la dirección desde la cual se haya efectuado la solicitud.

Las aprobaciones, certificados, consentimientos y Decisiones no deberán retenerse ni demorarse sin razones válidas. Cuando se emita un certificado a una Parte, el emisor enviará una copia a la otra Parte. Cuando una Parte o el Ingeniero emitan una notificación a la otra Parte, se deberá enviar una copia al Ingeniero o a la otra Parte, según corresponda.

1.4 Ley e Idioma

El Contrato se regirá por la legislación del País u otra jurisdicción que se estipule en los Datos del Contrato.

El idioma que haya de regir el Contrato será el que se señale en los Datos del Contrato.

El idioma para las comunicaciones será el que se indique en los Datos del Contrato. De no especificarse, se utilizará el idioma que rija el Contrato.

1.5 Orden de Prioridad de los Documentos

Los documentos que conformen el Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos. Para fines de interpretación, el orden de prioridad de los documentos se ceñirá a la siguiente secuencia:

(a) el Contrato (si lo hubiere),

(b) la Carta de Aceptación,

(c) la Oferta,

(d) las Condiciones Especiales – Parte A,

(e) las Condiciones Generales – Parte B,

(f) las Especificaciones,

(g) los Planos, y

(h) los Formularios y cualquier otro documento que forme parte del Contrato.

Si se encuentra alguna ambigüedad o discrepancia en los documentos, el Ingeniero emitirá las aclaraciones o instrucciones necesarias.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


1.6 Convenio Las partes celebrarán un Convenio dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que el Contratista reciba la Carta de Aceptación, a menos que en las Condiciones Especiales se acuerde otra cosa. El Convenio se basará en el formulario que se anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio correrán por cuenta del Contratante.

1.7 Cesión Ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente el Contrato, como así tampoco ningún otro beneficio o interés en el Contrato o con arreglo al Contrato. Sin embargo, cualquiera de las Partes:

(a) podrá ceder la totalidad o parte del Contrato con el consentimiento previo de la otra Parte, a la sola discreción de dicha Parte, y

(b) podrá, como garantía a favor de un banco o entidad financiera, ceder su derecho a recibir cualquier pago vencido o adeudado en virtud del Contrato.

1.8 Cuidado y Suministro de los Documentos

El Contratante será responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los Planos. Salvo indicación diferente en el Contrato, se suministrarán dos copias del Contrato y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podrá hacer o solicitar copias adicionales, por su propia cuenta.

El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos contractuales, salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato, el Contratista proporcionará al Ingeniero seis copias de cada uno de los Documentos del Contratista.

El Contratista guardará, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las publicaciones que se señalan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y las Variaciones, así como cualesquier otras comunicaciones que se realicen en virtud del Contrato. El personal del Contratante tendrá el derecho de acceder a todos los documentos mencionados en cualquier horario razonable.

Si una de las Partes detecta algún error o defecto en un documento elaborado para la ejecución de las Obras, dicha Parte notificará inmediatamente a la otra al respecto.

1.9 Demoras de los Planos o Instrucciones

El Contratista deberá notificar al Ingeniero sobre cualquier posible demora o interrupción de las Obras en caso de que no se emitan a dicho Contratista los planos o las instrucciones necesarias en un determinado plazo, que deberá ser razonable. La notificación incluirá información detallada sobre los planos o instrucciones que se necesiten, la razón por la que deban emitirse y el plazo para hacerlo, así como la naturaleza y el costo del posible retraso o interrupción que se podría sufrir por la demora en la emisión de tales documentos.

Si el Contratista sufre demoras o incurre en algún Costo debido a que el Ingeniero no ha emitido el plano o la instrucción señalados en un plazo

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


razonable y que se especifique en la notificación con información complementaria, el Contratista enviará otra notificación al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si la terminación de las obras se ha retrasado o se anticipa que se retrasará , en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y

(b) el pago de dicho Costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta segunda notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Ingeniero se debe a algún error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga del plazo ni al Costo o utilidades mencionados.

1.10 Uso de los Documentos del Contratista por Parte del Contratante

En lo que se refiere a las Partes, el Contratista retendrá los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de los Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por el Contratista (o en su nombre).

Se considerará que (con la firma del Contrato) el Contratista otorga al Contratante una licencia sin plazo determinado, transferible, no exclusiva y libre de regalías para copiar, usar y transmitir los Documentos del Contratista, así como para realizar y usar modificaciones de los mismos. Dicha licencia:

(a) será válida a lo largo de la vida útil real o prevista (lo que sea más largo) de las partes pertinentes de las Obras,

(b) permitirá que cualquier persona que esté en debida posesión de la parte pertinente de las Obras copie, use y transmita los Documentos del Contratista con el fin de terminar, operar, mantener, alterar, ajustar, reparar y demoler las Obras, y

(c) en caso de que los Documentos del Contratista estén en forma de programas de computación y otros programas informáticos, permitirá el uso de los mismos en cualquier computadora en el Lugar de las Obras y otros sitios, conforme figure en el Contrato, incluidos los reemplazos de las computadoras que proporcione el Contratista.

Ni el Contratante, ni ninguna otra persona en su nombre, podrá, sin el consentimiento previo del Contratista, usar, copiar ni transmitir a terceros los Documentos del Contratista ni otros documentos de diseño elaborados por o en nombre del Contratista para otros fines que no sean los que se señalan en esta Subcláusula.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


1.11 Uso de los Documentos del Contratante por Parte del Contratista

En lo que se refiere a las Partes, el Contratante retendrá todos los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones, los Planos y otros documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre). El Contratista podrá, a sus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para fines del Contrato. El Contratista no podrá, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar, usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los fines del Contrato.

1.12 Detalles Confidenciales

El Contratista y el personal del Contratante divulgarán toda la información confidencial y de otra índole que se solicite razonablemente para verificar el cumplimiento del Contrato y permitir su debida ejecución.

Cada uno de ellos, deberá tratar la información del Contrato con carácter privado y confidencial, salvo en la medida necesaria para cumplir las obligaciones contraídas por cada uno de ellos en virtud del Contrato o para cumplir las leyes pertinentes. Ninguno de ellos publicará ni divulgará información acerca de las Obras preparada por la otra Parte sin el consentimiento previo de dicha Parte. Sin embargo, el Contratista podrá divulgar cualquier información de dominio público o información que se requiera para demostrar sus calificaciones para competir en otros proyectos.

1.13 Cumplimiento de la Legislación

En el cumplimiento del Contrato, el Contratista cumplirá las leyes pertinentes. Salvo indicación en otro sentido en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratante deberá haber obtenido ( o deberá obtener) los permisos de planificación, zonificación, edificación o de índole similar para las Obras Permanentes, así como cualquier otro permiso que, según se establezca en las Especificaciones, deba haberse obtenido (o deba obtenerse) por el Contratante. El Contratante indemnizará y amparará al Contratista de las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto; y

(b) el Contratista deberá hacer todas las notificaciones, pagar todos los impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la ley para la ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto. El Contratista indemnizará y amparará al Contratante de las consecuencias que se deriven de cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté impedido para realizar estas acciones y muestre evidencia de su diligencia.

1.14Responsabilidad Conjunta y Solidaria

Si el Contratista establece (al amparo de leyes aplicables) una asociación en participación, consorcio u otra asociación de hecho, de dos o más personas:

(a) dichas personas serán consideradas responsables en forma conjunta y solidaria ante el Contratante por el cumplimiento del

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Contrato;

(b) dichas personas notificarán al Contratante el nombre de su representante, quien tendrá la autoridad para obligar en forma vinculante al Contratista y a cada una de esas personas; y

(c) el Contratista no modificará su composición ni su situación jurídica sin el consentimiento previo del Contratante.

1.15 Inspecciones y Auditorías por Parte del Banco

El Contratista permitirá al Banco y a personas designadas por éste inspeccionar el Lugar de las Obras y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y someter dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados por el Banco, si éste así lo exige.

2. El Contratante

2.1 Derecho de Acceso al Lugar de las Obras

El Contratante concederá al Contratista derecho de acceso a, y posesión de, todas las partes del Lugar de las Obras durante el plazo (o plazos) señalados en los Datos del Contrato. El derecho de acceso y la posesión pueden no ser exclusivos del Contratista. Si, en virtud del Contrato, se exige que el Contratante conceda (al Contratista) la posesión de cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso, el Contratante lo hará en el plazo y de la manera que se indiquen en las Especificaciones. Sin embargo, el Contratante podrá retener ese derecho o posesión hasta que reciba la Garantía de Cumplimiento.

De no especificarse ese plazo en los Datos del Contrato, el Contratante concederá al Contratista el derecho de acceso al, y la posesión del, Lugar de las Obras en los períodos que sean necesarios para permitir al Contratista proceder sin interrupción de conformidad con el programa presentado con arreglo a la Subcláusula 8.3 [Programa].

Si el Contratista sufre alguna demora o incurre en algún Costo debido a que el Contratante no le ha concedido dicho derecho o posesión en el plazo establecido, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a lo dispuesto en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

(a) una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y

(b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir dicha notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con lo que se establece en la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión al respecto.

Sin embargo, si el incumplimiento del Contratante se debe a algún error o demora del Contratista, incluido un error o demora en la entrega de cualquiera de los Documentos del Contratista, el Contratista no tendrá derecho a dicha prórroga ni al Costo o utilidades mencionados.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


2.2 Permisos, Licencias y Aprobaciones

El Contratante prestará asistencia razonable al Contratista, cuando éste así lo solicite, para obtener:

(a) copias de las Leyes del País que sean pertinentes para el Contrato pero que no se encuentren fácilmente disponibles, y

(b) cualesquier permiso, licencia y aprobaciones que exijan las Leyes del País:

(i) que el Contratista esté obligado a obtener de conformidad con la Subcláusula 1.13 [Cumplimiento de la Legislación],

(ii) para la entrega de Bienes, incluido su despacho de aduana, y

(iii) para la exportación de los Equipos del Contratista, cuando se retiren del Lugar de las Obras.

2.3 Personal del Contratante

El Contratante tendrá la responsabilidad de asegurarse que el Personal del Contratante y los demás Contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras:

(a) cooperen con el Contratista de conformidad con la Subcláusula 4.6 [Cooperación], y

(b) tomen medidas análogas a las que debe tomar el Contratista con arreglo a los incisos (a), (b) y (c) de las Subcláusula 4.8 [ Procedimientos de Seguridad] y 4.18 [Protección del Medio Ambiente].

2.4 Arreglos Financieros del Contratante

El Contratante deberá presentar, antes de la Fecha de Inicio y, de ahí en adelante, dentro de e un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba una solicitud del Contratista, evidencia razonable de que se han hecho y se mantienen los arreglos financieros que han de permitir que el Contratante pague puntualmente el Precio del Contrato (según se calcule en ese momento) de conformidad con la Cláusula 14 [Precio Contractual y Pago]. Antes de hacer cualquier cambio sustancial a sus arreglos financieros, el Contratante deberá notificar al Contratista y proporcionar información detallada al respecto.

Además, si el Banco notifica al Prestatario que ha suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo, el cual financia total o parcialmente la ejecución de las Obras, el Contratante notificará dicha suspensión al Contratista, con los detalles correspondientes, incluida la fecha de la notificación, con copia al Ingeniero, en un plazo de 7 días contados a partir de la fecha en que el Prestatario reciba del Banco la notificación de suspensión. En caso de que el Contratante tenga acceso a fondos alternativos en las monedas adecuadas para seguir pagando al Contratista más allá del décimo sexto (60º) día contado desde la fecha de notificación de suspensión por parte del Banco, el Contratante deberá presentar en dicha notificación evidencia razonable de la medida en que dichos recursos estarán disponibles.

2.5 Reclamaciones del Contratante

Si el Contratante considera que tiene derecho a recibir un pago en virtud de cualquier cláusula de estas Condiciones o de otra manera relacionada con el Contrato y/o a una prórroga del Período para la Notificación de Defectos, el Contratante o el Ingeniero notificarán detalladamente al

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Contratista . Sin embargo, no será necesario hacer notificaciones de pagos adeudados con arreglo a la Subcláusula 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], la Subcláusula 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], o de otros servicios que solicite el Contratista.

La notificación deberá hacerse tan pronto como sea posible y no más de 28 días después que el Contratante se haya enterado, o debiera haberse enterado, de la situación o circunstancias que originaron la reclamación. Se enviará una notificación sobre cualquier prórroga del Período para la Notificación de Defectos antes de que venza dicho plazo .

La información detallada incluirá la cláusula u otra base de la reclamación, así como pruebas del monto y/o la prórroga que el Contratante considere que le correspondan en relación con el Contrato. El Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de (i) el monto (si procede) que le corresponda pagar al Contratista a favor del Contratante, y/o (ii) la prórroga (si procede) del Plazo para la Notificación de Defectos de conformidad con la Subcláusula 11.3 [Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos].

Este monto podrá incluirse como una deducción en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. El Contratante sólo tendrá derecho a compensar o deducir una suma de un monto certificado al amparo de un Certificado de Pago, o a presentar otra reclamación en contra del Contratista, de conformidad con esta Subcláusula.

3. El Ingeniero

3.1 Obligaciones y Facultades del Ingeniero

El Contratante designará al Ingeniero quien cumplirá las obligaciones que se le asignen en el Contrato. El personal del Ingeniero incluirá ingenieros debidamente calificados y otros profesionales competentes para cumplir esas obligaciones.

El Ingeniero no tendrá la potestad de modificar el Contrato.

El Ingeniero podrá ejercer las facultades que se le confieran explícitamente en el Contrato o se deriven implícitamente del mismo. Si el Ingeniero debe obtener la aprobación del Contratante antes de ejercer una facultad en particular, los requisitos serán los que se indican en las Condiciones Especiales. El Contratante informará sin demora al Contratista sobre cualquier cambio en las facultades conferidas al Ingeniero.

Sin embargo, cuando el Ingeniero ejerza una facultad específica que requiera la autorización del Contratante, entonces (para los fines del Contrato) se considerará que este último ha concedido su aprobación.

Salvo indicación diferente en estas Condiciones:

(a) cuando el Ingeniero cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implícita del mismo, se considerará que actúa en nombre del Contratante;

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


(b) el Ingeniero no tendrá autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;

(c) ninguna aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole del Ingeniero (incluida la no desaprobación) eximirá al Contratista de cualquier responsabilidad que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos; y

(d) Salvo que se indique algo diferente en forma expresa, , cualquier acto realizado por el Ingeniero en respuesta a una solicitud del Contratista deberá ser notificado por escrito al Contratista dentro del plazo de 28 días de recibida la solicitud.

Se aplicarán las siguientes disposiciones:

El Ingeniero obtendrá la aprobación específica del Contratante antes de actuar de conformidad con las siguientes Subcláusulas de estas Condiciones:

(a) Subcláusula 4.12: Acuerdo o establecimiento de una prórroga y/o costo adicional.

(b) Subcláusula 13.1: Orden de Variación, a excepción de:

(i) situaciones de emergencia conforme lo determine el Ingeniero, o

(ii) el caso en que una Variación aumente el Monto Contractual Aceptado, en un porcentaje inferior al especificado en los Datos Contractuales.

(c) Subcláusula 13.3: Aprobación de una propuesta de Variación por parte del Contratista de conformidad con la Subcláusula 13.1 ó 13.2.

(d) Subcláusula 13.4: Especificación del monto pagadero en cada una de las monedas aplicables.

(e) Sin perjuicio de la obligación de obtener aprobación, como se indica supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad física de las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podrá, sin eximir al Contratista de sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las obras o actividades que sean necesarias, según el Ingeniero, para mitigar o reducir el riesgo. El Contratista cumplirá inmediatamente cualquier instrucción de esa índole que le dé el Ingeniero, aún a falta de la aprobación de dicha instrucción por parte del Contratante. El Ingeniero determinará un aumento del Precio del Contrato por concepto de dicha orden, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13, y notificará debidamente al Contratista, con copia al Contratante.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


3.2 Delegación por el Ingeniero

El Ingeniero podrá ocasionalmente asignar deberes y delegar autoridad a los asistentes, y también podrá revocarlas . Entre los asistentes puede incluirse un ingeniero residente y/o inspectores independientes designados para examinar y/o probar elementos de los Equipos y/o los Materiales. La asignación, delegación o revocación deberán hacerse por escrito y no entrarán en vigor hasta que ambas Partes hayan recibido copia de la notificación.

Sin embargo, salvo que ambas Partes acuerden otra cosa, el Ingeniero no podrá delegar la autoridad para resolver cualquier asunto de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones].

Los asistentes serán personas debidamente calificadas, con capacidad para llevar a cabo esos deberes y ejercer dicha autoridad y tendrán pleno dominio del idioma para comunicaciones que se define en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma].

Cada asistente a quien se le hayan asignado deberes o en quien se haya delegado autoridad, estará autorizado únicamente a impartir instrucciones al Contratista en la medida definida en la delegación. Cualquier aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole por parte de un asistente, efectuado de conformidad con la delegación, tendrá el mismo efecto que si proviniera del Ingeniero. Sin embargo:

(a) el hecho de no haber desaprobado un trabajo, Equipos o Materiales no constituirá la aprobación de los mismos, por lo que no afectará el derecho del Ingeniero a rechazar dichos trabajos, Equipos o Materiales;

(b) si el Contratista cuestiona una decisión u orden de un asistente, el Contratista podrá remitir el asunto al Ingeniero, quien con la debida prontitud confirmará, revertirá o modificará la decisión u orden.

3.3 Instrucciones del Ingeniero

El Ingeniero podrá impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecución de las Obras y la reparación de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. El Contratista sólo responderá a las instrucciones del Ingeniero, o del asistente en el que se haya delegado la autoridad pertinente en virtud de esta Cláusula. En el caso de que una orden constituya una Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

El Contratista cumplirá las instrucciones que imparta el Ingeniero o el asistente en quien se haya delegado dicha autoridad, en relación con cualquier asunto del Contrato. Siempre que sea posible, las instrucciones se impartirán por escrito. Si el Ingeniero o un asistente autorizado:

(a) da una orden verbal,

(b) recibe del Contratista (o en su nombre) una confirmación escrita de la orden en un plazo de dos días laborales a partir de la fecha en

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


que se dio la instrucción, y

(c) no responde con una negativa u orden escrita dentro de dos días después de recibir la confirmación,

entonces la confirmación pasará a constituir la orden escrita del Ingeniero o el asistente en quien se ha delegado dicha autoridad (según corresponda).

3.4 Reemplazo del Ingeniero

Si el Contratante prevé reemplazar al Ingeniero, el Contratante deberá notificar al Contratista, por lo menos 21 días antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la dirección y la experiencia pertinente del potencial Ingeniero sustituto. Si el Contratista considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado, tendrá el derecho a presentar objeciones al nombramiento, mediante notificación al Contratante, con información que fundamente su posición, y el Contratante dará plena y justa consideración a dicha objeción.

3.5 Decisiones

En los casos en que estas Condiciones contemplen que el Ingeniero proceda de conformidad con esta Subcláusula 3.5 para acordar o resolver algún asunto, el Ingeniero consultará con cada una de las Partes con el ánimo de alcanzar un acuerdo. De no lograrse un acuerdo, el Ingeniero tomará una decisión justa de conformidad con el Contrato, tomando en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

Salvo que se especifique algo diferente, el Ingeniero notificará a ambas Partes sobre cada uno de los acuerdos o decisiones, con los detalles del caso dentro del plazo de 28 días de haber recibido la correspondiente queja o solicitud. Cada una de las Partes dará cumplimiento a los acuerdos o decisiones, salvo (y en ese caso, hasta) que se sometan a reconsideración con arreglo a la Cláusula 20 [Quejas , Controversias y Arbitraje].

4. El Contratista

4.1 Obligaciones Generales del Contratista

En la medida en que se especifique en el Contrato, el Contratista diseñará, ejecutará y terminará las Obras de conformidad con el Contrato y con las instrucciones del Ingeniero y reparará cualquier defecto de las Obras.

El Contratista suministrará los Equipos y los Documentos del Contratista que se especifiquen en el Contrato, así como todo el Personal del Contratista, los Bienes, los bienes consumibles y otros bienes y servicios, permanentes o temporales, necesarios para, y en relación con, el diseño, la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de sus defectos.

Todos los equipos, materiales y servicios que incorporen en, o se requieran para, las Obras deberán provenir de cualquier país elegible de conformidad con la definición que establece el Banco.

El Contratista velará por el carácter adecuado, la estabilidad y la seguridad de todas las operaciones y los métodos de construcción en el Lugar de las Obras. Salvo en la medida en que se especifique en el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Contrato, el Contratista i) será responsable de todos los Documentos del Contratista, las Obras Temporales y el diseño que pueda ser necesario en relación con cada elemento de los Equipos y los Materiales para que dicho(s) elemento(s) se ciña(n) al Contrato; y ii) no será responsable del diseño o las especificaciones de las Obras Permanentes.

El Contratista suministrará al Contratante, a solicitud del Ingeniero, la información sobre los arreglos y los métodos que propone adoptar para la ejecución de las Obras. Dichos arreglos y métodos no podrán modificarse de manera significativa sin que antes se haya notificado de ello al Ingeniero.

En caso de que en el Contrato se especifique que el Contratista diseñará cualquier parte de las Obras Permanentes, entonces, salvo indicación diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista suministrará al Ingeniero los Documentos del Contratista correspondientes a dicha parte de conformidad con los procedimientos que se especifican en el Contrato;

(b) esos Documentos del Contratista se ceñirán a las Especificaciones y los Planos; estarán escritos en el idioma para comunicaciones definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma] e incluirán la información adicional solicitada por el Ingeniero para agregar a los Planos a fin de coordinar los diseños de cada una de las Partes;

(c) el Contratista será responsable de esta parte, la cual, una vez terminadas las Obras, servirá para el propósito para la que fue concebida de conformidad como se señala en el Contrato; y

(d) antes de que inicien las Pruebas a la Terminación, el Contratista proporcionará al Ingeniero la documentación “conforme a obra” y según corresponda, los manuales de operación y mantenimiento, de conformidad con las Especificaciones y en suficiente detalle como para que el Contratante pueda operar, mantener, desmontar, reensamblar, ajustar o reparar esta parte de las Obras. Dicha parte no se considerará terminada para los fines de la recepción con arreglo a la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] hasta que se hayan proporcionado al Ingeniero la documentación y los manuales mencionados.

4.2 Garantía de Cumplimiento

El Contratista obtendrá (a su costo) una Garantía de Cumplimiento por el monto y monedas estipulados en los Datos del Contrato. Esta Subcláusula no se aplicará en los casos en que no se especifique un monto en los Datos del Contracto.

El Contratista suministrará la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo que no exceda de 28 días después de haber recibido la Carta de Aceptación, y enviará una copia al Ingeniero. La Garantía de Cumplimiento deberá haber sido emitida por una entidad y provenir de un país (u otra jurisdicción) aprobados por el Contratante, y tendrá la forma que se adjunte a las Condiciones Especiales u otra forma que apruebe el Contratante.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


El Contratista se asegurará de que la Garantía de Cumplimiento sea válida y exigible hasta que el Contratista ejecute y termine las Obras y repare cualquier defecto. Si en los términos de la Garantía de Cumplimiento se estipula una fecha de vencimiento y 28 días antes de ésta el Contratista todavía no está en condiciones de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista deberá prorrogar el período de validez de la Garantía de Cumplimiento hasta que se terminen las Obras y se reparen los defectos.

El Contratante no podrá hacer reclamaciones en virtud de la Garantía de Cumplimiento, salvo por los montos que le correspondan al amparo del Contrato. El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen a raíz de una reclamación al amparo de la Garantía de Cumplimiento en la medida en que el Contratante no hubiera tenido derecho a hacer la reclamación.

El Contratante devolverá la Garantía de Cumplimiento al Contratista dentro del plazo de 21 días de haber recibido una copia del Certificado de Cumplimiento.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el resto de esta Subcláusula, en los casos en que el Ingeniero decida aumentar o reducir el Precio del Contrato a raíz de un cambio en el costo y/o la legislación o como resultado de una Variación que supere el 25% de la porción del Precio del Contrato pagadera en una moneda específica, el Contratista, a solicitud del Ingeniero, procederá sin demora a aumentar o reducir, según corresponda, el valor de la Garantía de Cumplimiento en esa moneda, en el mismo porcentaje.

4.3 Representante del Contratista

El Contratista nombrará al Representante del Contratista y le conferirá todas las facultades necesarias para que actúe en nombre del Contratista para los fines del Contrato.

Salvo que el nombre del Representante del Contratista aparezca en el Contrato, el Contratista suministrará al Ingeniero para su aprobación, antes de la fecha de inicio, el nombre y la información de la persona que propone como Representante del Contratista. Si se niega la aprobación o se revoca según la Subcláusula 6.9 [Personal del Contratista], o si la persona designada no ejerce sus funciones como Representante del Contratista, el Contratista seguirá el mismo procedimiento para presentar el nombre y la información de otra persona adecuada para el cargo en cuestión.

El Contratista no podrá revocar el nombramiento del Representante del Contratista, ni nombrar a un sustituto, sin el consentimiento previo del Ingeniero.

El Representante del Contratista dedicará todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si el Representante del Contratista debe ausentarse temporalmente del Lugar de las Obras durante la ejecución de éstas, se nombrará a un sustituto adecuado, con el previo consentimiento del Ingeniero, a quien deberá darse la debida

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


notificación.

El Representante del Contratista recibirá instrucciones en nombre del Contratista, de conformidad con la Subcláusula 3.3 [Instrucciones del Ingeniero].

El Representante del Contratista podrá delegar facultades, funciones y poderes en cualquier persona competente, y podrá revocar dicha delegación en cualquier momento. Las delegaciones o revocaciones no entrarán en vigor sino una vez que el Ingeniero haya recibido una notificación previa firmada por el Representante del Contratista en la que se señale el nombre de la persona y se especifiquen las facultades, las funciones y los poderes delegados o revocados.

El Representante del Contratista hablará con fluidez el idioma para comunicaciones definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]. Si los delegados del Representante del Contratista no hablan con fluidez el idioma mencionado, el Contratista se asegurará de que haya intérpretes competentes durante todas las horas de trabajo, en un número que el Ingeniero considere suficiente.

4.4 Subcontratistas

El Contratista no subcontratará la totalidad de las obras.

El Contratista será responsable de las acciones u omisiones de cualquier Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran las suyas propias. Salvo indicación en contrario en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista no estará obligado a obtener aprobación cuando se trate de proveedores de Materiales únicamente, o para la contratación de un Subcontratista que esté designado en el Contrato;

(b) se obtendrá el consentimiento previo del Ingeniero cuando se trate de la contratación de otros Subcontratistas que propongan;

(c) el Contratista notificará al Ingeniero, con al menos 28 días de anticipación, sobre la fecha prevista de inicio del trabajo de cada Subcontratista, y del comienzo de dicho trabajo en el Lugar de las Obras; y

(d) cada subcontrato incluirá disposiciones que den al Contratante el derecho de exigir que se le ceda el subcontrato con arreglo a la Subcláusula 4.5 [Cesión de Beneficio de Subcontrato] (conforme proceda) o en el caso de terminaci6n en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante].

El Contratista se asegurará de que los requisitos que se le imponen en la Subcláusula 1.12 [Confidencialidad] se apliquen igualmente a todos los Subcontratistas .

En la medida de lo posible, el Contratista dará justas y razonables oportunidades a contratistas del País, para ser nombrados Subcontratistas.

4.5 Cesión de Beneficio de Subcontrato

Si las obligaciones de un Subcontratista siguen vigentes después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos pertinente, el Contratista deberá ceder al Contratante el beneficio de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


dichas obligaciones, si el Ingeniero así se lo exige antes de esa fecha. Salvo indicación diferente en la cesión, el Contratista no será responsable ante el Contratante por los trabajos que realice el Subcontratista después de la entrada en vigor de la cesión.

4.6 Cooperación

El Contratista ofrecerá, conforme se estipule en el Contrato o indique el Ingeniero, suficientes oportunidades de trabajo a :

(a) el Personal del Contratante,

(b) otros contratistas contratados por el Contratante, y

(c) el personal de cualquier entidad pública legalmente constituida,

quienes podrán estar empleadas en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones para la ejecución de trabajos no incluidos en el Contrato.

Cualquiera de esas instrucciones constituirá una Variación en la medida en que obligue al Contratista a sufrir retrasos y a incurrir en un Costo Imprevisto. Los servicios para ese personal y otros Contratistas pueden incluir el uso de Equipos del Contratista, Obras Temporales o arreglos en materia de acceso que son responsabilidad del Contratista.

Si en virtud del Contrato se exige al Contratante que conceda al Contratista posesión de cualquier cimiento, estructura, instalación o medio de acceso de conformidad con los Documentos del Contratista, el Contratista suministrará dichos documentos al Ingeniero en el plazo y la forma indicados en las Especificaciones.

4.7 Trazado

El Contratista trazará las Obras en función de los puntos originales, líneas y niveles de referencia especificados en el Contrato o notificados al Ingeniero. El Contratista será responsable del correcto posicionamiento de todas las partes de las Obras, y rectificará cualquier error en las posiciones , niveles, dimensiones o alineamiento de las mismas.

El Contratante será responsable de cualquier error en los parámetros de referencia señalados o notificados, pero el Contratista tratará razonablemente de verificar la precisión de dichos datos antes de que se utilicen.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en Costos por realizar trabajos requeridos a raíz de un error en los parámetros de referencia, que un contratista con experiencia no hubiera podido detectar razonablemente dicho error y evitar esa demora o ese Costo, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, con arreglo a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y

(b) el pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o decidir i) si y (si procede) en qué medida no se hubiera podido detectar el error de manera razonable, y ii) si los asuntos que se señalan en los incisos (a) y (b) supra se relacionan con dicha medida.

4.8 Procedimientos de Seguridad

El Contratista deberá:

(a) cumplir con todas las regulaciones de seguridad aplicables ,

(b) velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las Obras,

(c) hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obras y las propias Obras libres de obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas,

(d) proporcionar cercas, alumbrado, protección y vigilancia para las Obras hasta que éstas se terminen y entreguen con arreglo a la Cláusula 10 [Recepción por parte del Contratante], y

(e) proporcionar cualesquiera Obras Temporales (incluidos caminos, senderos, guardias y cercas) que puedan ser necesarias a raíz de la ejecución de las Obras, para el uso y la protección del público y los propietarios y ocupantes de los terrenos adyacentes.

4.9 Control de Calidad

El Contratista establecerá un sistema de control de calidad para demostrar el cumplimiento de los requisitos del Contrato. El sistema se ceñirá a la información que figura en el Contrato. El Ingeniero podrá auditar cualquier aspecto del sistema.

Deberán presentarse al Ingeniero, para su información, detalles de todos los procedimientos y documentos de cumplimiento antes del inicio de cada etapa de diseño y ejecución. Todos los documentos de naturaleza técnica que se emitan para el Ingeniero deberán ostentar comprobante de la aprobación previa del propio Contratista.

El cumplimiento del sistema de control de calidad no eximirá al Contratista de ninguno de sus deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato.

4.10 Datos del Lugar de las Obras

Antes de la Fecha Base, el Contratante deberá haber proporcionado al Contratista, para su información, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones subterráneas e hidrológicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el Contratante pondrá a disposición del Contratista todos los datos de esa índole que obtenga después de la Fecha Base. El Contratista será responsable de interpretar todos esos datos.

En la medida en que fuera posible (tomando en cuenta el costo y el tiempo), se considerará que el Contratista ha obtenido toda la información necesaria acerca de los riesgos, imprevistos y otras circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


datos mencionados anteriormente y otra información disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos ( más no de manera exclusiva):

(a) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones subterráneas,

(b) las condiciones hidrológicas y climáticas,

(c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos,

(d) la legislación, los procedimientos y las prácticas laborales del País, y

(e) los requisitos del Contratista en cuanto a acceso, alojamiento, dependencias, personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios.

4.11 Suficiencia del Monto Contractual Aceptado

Se considerará que el Contratista:

(a) está satisfecho con el Monto Contractual Aceptado en términos de su idoneidad y suficiencia, y

(b) basó el Monto Contractual Aceptado en los datos, las interpretaciones, la información necesaria, las inspecciones, los exámenes y el cumplimiento de todos los asuntos pertinentes que se especifican en la Subcláusula 4.10 [Datos del Lugar de las Obras].

Salvo indicación en otro sentido en el Contrato, el Monto Contractual Aceptado cubre todas las obligaciones del Contratista en virtud del Contrato (incluidas las que se establezcan bajo Montos Provisionales, si los hubiere) y todos los aspectos necesarios para ejecutar y terminar adecuadamente las Obras y reparar cualesquiera defectos.

4.12 Condiciones Físicas Imprevisibles

En esta Subcláusula, “condiciones físicas” se refiere a condiciones físicas naturales y artificiales, así como otras obstrucciones y contaminantes físicos que el Contratista encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecución de las mismas, incluidas condiciones subterráneas e hidrológicas pero no climáticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones físicas adversas que considere Imprevisibles, notificará de ello al Ingeniero tan pronto como sea posible.

En esa notificación se describirán las condiciones físicas, de manera que el Ingeniero pueda inspeccionarlas, y se expondrán las razones por las que el Contratista las considera condiciones Imprevisibles. El Contratista seguirá con la ejecución de las Obras adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones físicas, y cumplirá las instrucciones que pueda darle el Ingeniero. Si alguna orden constituye una Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones físicas que sean Imprevisibles, el Contratista hace la notificación al respecto y sufre demoras o incurre en

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Costos a raíz de las condiciones mencionadas, el Contratista tendrá derecho a la notificación indicada en la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], a:

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, de conformidad con la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y

(b) el pago de dichos Costos, que se incluirán en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificación y examinar o investigar las condiciones físicas, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de acordar o resolver i) si y (si procede) en qué medida esas condiciones físicas eran Imprevisibles, y ii) si los asuntos que se describen en los incisos (a) y (b) supra guardan relación con esa medida.

Sin embargo, antes de llegar a un acuerdo definitivo o decisión respecto del Costo adicional con arreglo al inciso (ii), el Ingeniero también podrá analizar si otras condiciones físicas en partes similares de las Obras (si las hubiere) eran más favorables de lo que podría haberse previsto cuando el Contratista presentó la Oferta. Si, y en la medida en que fueren encontradas esas condiciones más favorables, el Ingeniero podrá proceder de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] con el fin de llegar a un acuerdo o decisión respecto de las reducciones de Costo originadas por dichas condiciones, que podrán incluirse (como deducciones) en el Precio del Contrato y los Certificados de Pago. Sin embargo, el efecto neto de todos los ajustes en virtud del inciso (b) y todas las reducciones mencionadas, por todas las condiciones físicas que se encuentren en partes similares de las obras, no darán lugar a una reducción neta del Precio del Contrato.

El Ingeniero deberá tomar en cuenta cualquier evidencia de las condiciones físicas previstas por el Contratista cuando presentó la Oferta, evidencias que el Contratista deberá facilitar; sin embargo, la interpretación de esas evidencias por parte del Contratista no tendrá carácter obligatorio para el Ingeniero.

4.13 Servidumbre de Paso y Dependencias

Salvo indicación diferente en el Contrato, el Contratante deberá proveer acceso al, y posesión del, Lugar de las Obras, incluyendo las servidumbres de paso especiales y/o temporales que puedan ser necesarias para las Obras. El Contratista también obtendrá, a su riesgo y expensas, cualquier servidumbre de paso o instalaciones adicionales fuera del Lugar de las Obras que pueda necesitar para fines de las Obras.

4.14 No interferencia

El Contratista no interferirá en forma innecesaria ni inadecuada con:

(a) la comodidad del público, ni

(b) el acceso a y uso y ocupación de todos los caminos y senderos, independientemente de que sean públicos o estén en posesión del

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Contratante o de otros.

El Contratista deberá indemnizar y amparar al Contratante de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados ) que se generen a raíz de una interferencia innecesaria o inadecuada de esa índole.

4.15 Ruta de Acceso

Se considerará que el Contratista está satisfecho con la conveniencia y disponibilidad de las rutas de acceso al Lugar de las Obras el día de la Fecha Base. El Contratista hará lo razonablemente posible por evitar los daños que pueda sufrir cualquier camino o puente como resultado del tráfico del Contratista o su personal. Ello incluye el uso adecuado de vehículos y rutas apropiados.


(a) el Contratista será (al igual que entre las Partes) responsable de cualquier mantenimiento que sea necesario por el uso que haga de las rutas de acceso;

(b) el Contratista proporcionará todas las señalizaciones o instrucciones necesarias a lo largo de las rutas de acceso, y obtendrá los permisos necesarios de las autoridades pertinentes para usar dichas rutas, señalizaciones e instrucciones;

(c) el Contratante no será responsable de las reclamaciones que surjan del uso de cualquier ruta de acceso, ni por otro motivo en relación con la misma;

(d) el Contratante no garantiza la idoneidad ni la o disponibilidad de ninguna ruta de acceso en particular; y

(e) los costos que se generen por la falta de idoneidad o disponibilidad de las rutas de acceso para el uso requerido por el Contratista, correrán por cuenta de éste.

4.16 Transporte de Bienes

Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha de entrega de cualquier Equipo u otra parte importante de otros Bienes en el Lugar de las Obras;

(b) el Contratista será responsable de empacar, cargar, transportar, recibir, descargar, almacenar y proteger todos los Bienes y demás elementos necesarios para las Obras; y

(c) el Contratista indemnizará y amparará al Contratante de todos los daños, perjuicios y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados y gastos legales) que se generen del transporte de Bienes, y negociará y pagará todas las reclamaciones que surjan a raíz del transporte de los mismos.

4.17 Equipos del Contratista

El Contratista será responsable de todos sus Equipos. Una vez que se lleven al Lugar de las Obras, se considerará que los Equipos del Contratista se usarán exclusivamente para la ejecución de las Obras. El Contratista no retirará del Lugar de las Obras ningún elemento

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


importante de sus Equipos sin el consentimiento previo del Ingeniero. Sin embargo, dicho consentimiento no será necesario para vehículos que transporten Bienes o Personal del Contratista fuera del Lugar de las Obras.

4.18 Protección del Medio Ambiente

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, el ruido y otros resultados de sus operaciones.

El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables .

4.19 Electricidad, Agua y Gas

Salvo en los casos que se señalan más abajo, el Contratista será responsable de suministrar la electricidad, el agua y los demás servicios que necesite para las actividades de construcción y, en la medida establecida en las Especificaciones, para las pruebas.

El Contratista tendrá derecho a usar para los fines de las Obras los suministros de electricidad, agua, gas y otros servicios que se encuentren disponibles en el Lugar de las Obras y cuyos detalles y precios figuren en las Especificaciones. El Contratista suministrará, a su riesgo y expensas, los aparatos necesarios para hacer uso de esos servicios y medir las cantidades consumidas.

El Ingeniero dará su aprobación , o determinará, las cantidades consumidas y los montos pagaderos (a esos precios) por concepto de dichos servicios, de conformidad con las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará dichos montos al Contratante.

4.20 Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición

El Contratante pondrá sus Equipos (si los hubiere) a disposición del Contratista para la ejecución de las Obras, de conformidad con los detalles, arreglos y precios señalados en las Especificaciones. Salvo indicación en sentido diferente en las Especificaciones:

(a) el Contratante será responsable de sus Equipos, salvo que

(b) el Contratista será responsable de cada elemento de los Equipos del Contratante cuando cualquiera de los miembros del Personal del Contratista los opere, conduzca, dirija o esté en posesión o control de los mismos.

El Ingeniero acordará o determinará las cantidades adecuadas y los montos pagaderos (a los precios establecidos) por el uso de los Equipos del Contratante de conformidad con las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones]. El Contratista pagará dichos montos al Contratante.

El Contratante proporcionará, sin costo alguno, los “materiales de libre disposición” (si los hubiere) de conformidad con la información que se

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


señale en las Especificaciones. El Contratante proporcionará, a su riesgo y expensas, dichos materiales en la fecha y lugar señalados en el Contrato. El Contratista los inspeccionará visualmente y notificará con prontitud al Ingeniero sobre cualquier falta, defecto u omisión al respecto. A no ser que las Partes acuerden otra cosa, el Contratante rectificará de inmediato la falta, defecto u omisión que se le haya notificado.

Tras esa inspección visual, los materiales de libre disposición pasarán a estar bajo el cuidado, custodia y control del Contratista. Las obligaciones del Contratista en materia de inspección, cuidado, custodia y control no eximirán al Contratante de su responsabilidad por cualquier falta, defecto u omisión no advertida en una inspección visual.

4.21 Informes de Avance

Salvo que se exprese otra cosa en las Condiciones Especiales, el Contratista elaborará informes mensuales de avance, que presentará al Ingeniero en 6 copias . El primer informe cubrirá el período desde la Fecha de Inicio hasta el final del primer mes calendario. De ahí en adelante se presentarán informes mensuales, cada uno dentro del plazo de 7 días contados a partir del último día del período en cuestión.

Se presentarán informes hasta que el Contratista haya terminado todo el trabajo que se sepa que está pendiente a la fecha de terminación que se indique en el Certificado de Recepción de Obra.

Los informes incluirán:

(a) gráficos y descripciones detalladas del avance alcanzado, incluida cada etapa de diseño (si la hubiere), los Documentos del Contratista, las adquisiciones, las fabricaciones, las entregas en el Lugar de las Obras, la construcción, el montaje y las pruebas; y también incluye estas mismas etapas de trabajo correspondientes a cada uno de los Subcontratistas designados (conforme se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]);

(b) fotografías que reflejen el correspondiente estado de fabricación y el avance alcanzado en el Lugar de las Obras;

(c) en cuanto a la fabricación de cada elemento importante de los rubros de Equipos y Materiales, el nombre del fabricante, la ubicación de la fábrica, el porcentaje de avance y las fechas reales o previstas para

(i) el inicio de la fabricación,

(ii) las inspecciones del Contratista,

(iii) las pruebas, y

(iv) el envío y la llegada al Lugar de las Obras;

(d) la información que se detalla en la Subcláusula 6.10 [Registros del Personal y Equipos del Contratista];

(e) las copias de los documentos de control de calidad, resultados de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


las pruebas y certificados de Materiales;

(f) la lista de las notificaciones realizadas en virtud de las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 20.1 [Reclamaciones del Contratista];

(g) estadísticas de seguridad, incluidos detalles sobre incidentes peligrosos y actividades en cuanto a aspectos ambientales y relaciones públicas, y

(h) comparaciones entre el avance realmente alcanzado y el previsto, con detalles sobre cualquier hecho o circunstancia que pueda afectar la terminación de las Obras de conformidad con el Contrato, y las medidas que se estén tomando (o que se tomarán) para superar las demoras.

4.22 Seguridad del Lugar de las Obras

Salvo disposición en sentido diferente en las Condiciones Especiales:

(a) el Contratista será responsable de mantener fuera del Lugar de las Obras a personas no autorizadas, y

(b) las personas autorizadas se limitarán al Personal del Contratista y del Contratante, y a cualquier otro empleado que el Contratante o el Ingeniero notifiquen al Contratista, como personal autorizado de los otros contratistas del Contratante en el Lugar de las Obras.

4.23 Operaciones del Contratista en el Lugar de las Obras

El Contratista limitará sus actividades al Lugar de las Obras y a cualquier otros sitios adicionales que obtenga como zonas adicionales de trabajo con el acuerdo del Ingeniero. El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para mantener sus Equipos y su Personal dentro del Lugar de las Obras y dichas zonas adicionales y mantenerlos fuera de los terrenos adyacentes.

Durante la ejecución de las Obras, el Contratista mantendrá el Lugar de las Obras libre de obstrucciones innecesarias y almacenará, o dispondrá de, los Equipos del Contratista o los materiales excedentes. El Contratista despejará el Lugar de las Obras y eliminará los escombros, la basura y las Obras Temporales que ya no se necesiten.

Al emitirse un Certificado de Recepción de Obra, el Contratista despejará y retirará de la parte del Lugar de las Obras y las Obras a que se refiere dicho Certificado todos sus Equipos, materiales excedentes, desperdicios, basura y Obras Temporales. El Contratista dejará esa parte del Lugar de las Obras y las Obras referidas limpias y seguras. Sin embargo, el Contratista podrá retener en dicho Lugar, durante el plazo para la Notificación de Defectos, los Bienes que necesite para cumplir sus obligaciones en virtud del Contrato.

4.24 Fósiles

Los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedad y estructuras y otros restos o elementos de interés geológico o arqueológico que se encuentren en el Lugar de las Obras quedarán bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomará precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dañen cualquiera de esos objetos encontrados.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista notificará rápidamente de ello al Ingeniero, quien le impartirá instrucciones al respecto. Si el Contratista sufre alguna demora y/o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones, hará una nueva notificación al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a:

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se anticipa que se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y

(b) el pago de dicho Costo, el que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa nueva notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Determinaciones] a fin de llegar a un acuerdo o determinación al respecto.

5. Subcontratistas Designados

5.1 Definición de “Subcontratista Designado”

En el Contrato se entiende por “Subcontratista designado” un subcontratista:

(a) que figure en el Contrato como tal, o

(b) que el Contratista deba emplear como tal por orden del Ingeniero, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes] y la Subcláusula 5.2 [Objeciones a las Designaciones].

5.2 Objeciones a las Designaciones

El Contratista no tendrá ninguna obligación de contratar a un Subcontratista designado contra el que presente objeciones razonables mediante notificación al Ingeniero, tan pronto como sea posible, junto con los detalles al respecto. Salvo que el Contratante acuerde por escrito eximir al Contratista de las respectivas consecuencias, las objeciones se considerarán razonables si se derivan (entre otros) de cualquiera de los siguientes aspectos:

(a) existen razones para creer que el Subcontratista no posee la competencia, los recursos o la solidez financiera suficientes;

(b) el Subcontratista designado no acepta indemnizar al Contratista contra y de cualquier negligencia o mal uso de los Bienes por parte del Subcontratista designado, sus representantes y empleados; o

(c) el subcontratista designado no acepta el contrato de subcontratista, el cual estipula que para el trabajo subcontratado (incluido el diseño, si procede), el Subcontratista designado deberá:

(i) comprometerse frente al Contratista a asumir las obligaciones y responsabilidades que le permitan a éste cumplir sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Contrato, y

(ii) indemnizar al Contratista de todas las obligaciones y responsabilidades que se deriven del Contrato o se vinculen con él, así como de las consecuencias de cualquier incumplimiento del Subcontratista en relación con dichas

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


obligaciones o responsabilidades.

(iii) ser pagado sólo cuando el Contratista haya recibido del Contratante los pagos de cantidades adeudadas en virtud del subcontrato referido, de conformidad con lo indicado en la Subcláusula 5.3 [Pagos Para los Subcontratistas Designados].

5.3 Pagos a Subcontratistas Designados

El Contratista pagará al Subcontratista designado los montos de los recibos del Subcontratista designado aprobados por el Contratista y que el Ingeniero certifique como pagaderos de conformidad con el subcontrato. Esos montos y demás cargos se incluirán en el Precio del Contrato de acuerdo con el inciso (b) de la Subcláusula 13.5 [Montos Provisionales], salvo lo dispuesto en la Subcláusula 5.4 [Comprobantes de Pago].

5.4 Comprobantes de Pago

Antes de emitir un Certificado de Pago que incluya un monto pagadero a un Subcontratista designado, el Ingeniero podrá solicitar al Contratista que demuestre razonablemente que el Subcontratista designado ha recibido todos los montos adeudados de conformidad con Certificados de Pago anteriores, menos las deducciones aplicables por retención u otros conceptos. A menos que el Contratista:

(a) presente dichas pruebas razonables al Ingeniero, o

(b)

(i) demuestre al Ingeniero por escrito que el Contratista tiene razonablemente el derecho de retener dichos montos o denegar el pago de los mismos, y

(ii) presente al Ingeniero pruebas razonables que el Subcontratista designado ha sido notificado sobre el derecho del Contratista,

el Contratante podrá (a su sola discreción ) pagar, directamente al Subcontratista designado, parcial o totalmente, los montos certificados con anterioridad (menos las deducciones correspondientes) que sean pagaderos al Subcontratista designado y para los cuales el Contratista no haya presentado las pruebas que se señalan en los incisos (a) o (b) supra. En ese caso, el Contratista devolverá al Contratante el monto que éste haya pagado directamente al Subcontratista.

6. Personal y Mano de Obra

6.1 Contratación de Personal y Mano de Obra

Salvo disposición en sentido diferente en las Especificaciones, el Contratista deberá encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra procedencia, así como de su remuneración, alimentación, transporte, y cuando corresponda, alojamiento.

Se alentará al Contratista a que, en la medida de lo posible y razonable, contrate dentro del País personal y mano de obra que cuenten con las calificaciones y la experiencia adecuadas.

6.2 Nivel Salarial y El Contratista deberá pagar niveles salariales y adoptar condiciones de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Condiciones de Trabajo

trabajo que no sean inferiores a los establecidos para la profesión o la industria donde se lleve a cabo el trabajo. De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagará niveles salariales y se ceñirá a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de remuneraciones y condiciones observados localmente por contratantes cuyo negocio o industria sean similares a los del Contratista.

El Contratista informará a su Personal acerca de su obligación de pagar impuestos sobre la renta en el País respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualesquiera otros beneficios gravables en virtud de las leyes del País vigentes en ese momento, y el Contratista cumplirá las obligaciones que por ley le correspondan en relación con las respectivas deducciones.

6.3 Personas al Servicio del Contratante

El Contratista no contratará, ni tratará de contratar, personal ni mano de obra que forme parte del Personal del Contratante.

6.4 Leyes laborales

El Contratista cumplirá todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, salud, seguridad, bienestar social, inmigración y emigración, y permitirá que gocen de todos sus derechos legales .

El Contratista exigirá a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas aquellas relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.

6.5 Horas de Trabajo

En el Lugar de las Obras no se trabajará en días localmente reconocidos como de descanso ni fuera de las horas regulares de trabajo que se establezcan en los Datos del Contrato, a menos que:

(a) en el Contrato se estipule otra cosa,

(b) el Ingeniero así lo apruebe, o

(c) el trabajo sea inevitable o necesario para la protección de la vida o la propiedad o para la seguridad de las Obras, en cuyo caso el Contratista informará de ello inmediatamente al Ingeniero.

6.6 Instalaciones para el Personal y la Mano de Obra

Salvo que se indique otra cosa en las Especificaciones, el Contratista proporcionará y mantendrá todas las instalaciones para alojamiento y bienestar social que sean necesarios para su personal. El Contratista también proporcionará instalaciones para el Personal del Contratante conforme se señala en las Especificaciones.

El Contratista no permitirá que ningún integrante de su Personal resida temporal o permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

6.7 Salud y Seguridad

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero.

Prevención del VIH/SIDA. El Contratista llevará a cabo un programa de concientización sobre el VIH/SIDA por medio de un proveedor de servicios aprobado, y tomará todas las demás medidas que se especifiquen en el Contrato para reducir el riesgo de transmisión del virus VIH entre el personal del Contratista y la comunidad local, promover diagnósticos oportunos y brindar asistencia a las personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato (incluido el Período para la Notificación de Defectos), el Contratista (i) realizará campañas de comunicación con fines de información, educación y consulta (IEC), al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, los Subcontratistas y los empleados de los Consultores, así como todos los camioneros y obreros que hagan entregas en el Lugar de las Obras para actividades de construcción) y a las comunidades locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto y las medidas adecuadas para evitar las enfermedades transmitidas sexualmente —o infecciones transmitidas sexualmente en general y VIH/SIDA en particular; (ii) suministrará preservativos masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras según corresponda; y (iii) ofrecerá servicios de examen, diagnóstico, asesoramiento y envío de casos a un programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas sexualmente y VIH/SIDA (salvo que se acuerde de otra manera), a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras.

El Contratista incluirá en el programa que se presentará para la ejecución de las Obras en virtud de la Subcláusula 8.3 un programa paliativo para el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras y sus familiares, sobre infecciones y enfermedades transmitidas sexualmente, incluido el VIH/SIDA. En dicho programa se indicará la fecha, la manera y el costo que tenga previsto el Contratista para cumplir los requisitos que se señalan en esta Subcláusula y las especificaciones conexas. Para cada componente, el programa desglosará los recursos que se proporcionarán

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


o utilizarán y cualquier subcontratación que se proponga. El programa incluirá asimismo una estimación de costos pormenorizada y la documentación correspondiente. El pago que recibirá el Contratista por elaborar y poner en marcha este programa no superará el Monto Provisional destinado a este fin.

6.8 Supervisión del Contratista

Durante la ejecución de las Obras y posteriormente por el tiempo que sea necesario para cumplir las obligaciones del Contratista, éste proporcionará toda la supervisión necesaria para planificar, organizar, dirigir, administrar, inspeccionar y poner a prueba el trabajo.

La labor de supervisión estará a cargo de un número suficiente de personas que posean conocimientos adecuados del idioma para comunicaciones (definido en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma]) y de las operaciones que se llevarán a cabo (incluidos los métodos y técnicas requeridos , los posibles peligros y los métodos de prevención de accidentes), para la ejecución satisfactoria y segura de las Obras.

6.9 Personal del Contratista

El Personal del Contratista contará con las calificaciones, aptitudes y experiencia adecuadas en sus respectivos campos de actividad u ocupaciones. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que despida (o que haga que se despida) a cualquier persona empleada en el Lugar de las Obras o en las Obras, incluido el Representante del Contratista si procede, quien :

(a) cometa repetidos actos de mal comportamiento o falta de cuidado,

(b) realice sus labores en forma incompetente o negligente,

(c) no cumpla alguna(s) de las disposiciones establecidas en el Contrato, o

(d) persista en un comportamiento que sea perjudicial para la seguridad, la salud o la protección del medio ambiente.

Si procede, el Contratista nombrará (o hará que se nombre) en su reemplazo a otra persona adecuada.

6.10 Registro del Personal y los Equipos del Contratista

El Contratista presentará al Ingeniero detalles sobre el número de cada una de las clases de miembros de su Personal y de cada tipo de Equipos que tiene en el Lugar de las Obras. Esos detalles se presentarán cada mes calendario, en la forma que apruebe el Ingeniero, hasta que el Contratista termine todos los trabajos que queden pendientes en la fecha de terminación que se señala en el Certificado de Recepción de Obra.

6.11 Alteración del Orden

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones que sean necesarias para evitar cualquier conducta ilegal, o que altere o perturbe el orden por parte del Personal del Contratista o entre los miembros de dicho Personal, y para preservar la paz y la protección de las personas y los bienes que se encuentren en el Lugar de las Obras y los alrededores.

6.12 Personal Extranjero

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podrá traer al País al personal extranjero que sea necesario para la ejecución de las Obras. El Contratista se asegurará que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo necesarios. Si el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Contratista así lo solicita, el Contratante hará todo lo posible para ayudarlo rápida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o gubernamentales que sean necesarios para traer al País dicho personal.

El Contratista será responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de contratación o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus familiares fallezca en el País, el Contratista será igualmente responsable de hacer los arreglos necesarios para su regreso o entierro.

6.13 Suministro de Alimentos

El Contratista se encargará de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad suficiente de alimentos adecuados a precios razonables, conforme se señale en las Especificaciones, para los fines del Contrato o en relación con éste.

6.14 Abastecimiento de Agua

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrará en el Lugar de las Obras una cantidad adecuada de agua potable y de otra clase para el consumo del Personal del Contratista.

6.15 Medidas contra Plagas e Insectos

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes peligros para la salud. El Contratista cumplirá todas las normativas de las autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

6.16 Bebidas Alcohólicas y Drogas

Salvo en la medida autorizada por las leyes del País, el Contratista no importará, venderá, regalará, hará objeto de trueque ni dará otro destino a bebidas alcohólicas o drogas, ni tampoco permitirá que su personal las importe, venda, regale, haga objeto de trueque o deseche.

6.17 Armas y Municiones

El Contratista no regalará , hará objeto de trueque ni dará otro destino a armas o municiones de ningún tipo, ni tampoco permitirá que su Personal lo haga.

6.18 Días Festivos y Costumbres Religiosas

El Contratista respetará los días festivos, los días de descanso y las costumbres religiosas y de otra índole que se reconozcan en el País.

6.19 Preparativos de Sepelio

El Contratista será responsable, en la medida en que lo exija la legislación local, de hacer los preparativos de sepelio para cualquiera de sus empleados locales que fallezca mientras trabaja en las Obras.

6.20 Prohibición de Trabajo Forzoso u Obligatorio

El Contratista no empleará ninguna forma de “trabajo forzoso u obligatorio”. Por “trabajo forzoso u obligatorio” se entiende todo trabajo o servicio, realizado de manera involuntaria, que se obtenga de una persona bajo amenaza de fuerza o sanción.

6.21 Prohibición de Trabajo Infantil Perjudicial

El Contratista no empleará a ningún niño para que realice un trabajo que tenga características de explotación económica, pueda ser peligroso o pueda interferir en la educación del niño, o sea perjudicial para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

6.22 Registro de Historia Laboral

El Contratista mantendrá un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en el Lugar de las Obras. El registro incluirá los

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


de los Trabajadores

nombres, edades, sexos, horas trabajadas y salarios de todos los trabajadores. El registro se resumirá una vez al mes y se enviará a el Ingeniero, poniéndose a disposición de los Auditores para su inspección durante horas regulares de trabajo. El registro se incluirá en los informes detallados que debe presentar el Contratista en virtud de la Subcláusula 6.10 [Registro del Personal y Equipos del Contratista].

7. Equipos, Materiales y Mano de Obra

7.1 Modo de Ejecución

El Contratista se encargará de la fabricación de los Equipos, la producción y fabricación de los Materiales y toda otra tarea de ejecución de las Obras:

(a) de la forma (si la hubiere ) que se señale en el Contrato,

(b) de manera profesional y cuidadosa, de conformidad con las mejores prácticas reconocidas, y

(c) con dependencias debidamente equipadas y materiales no peligrosos , salvo especificación diferente en el Contrato.

7.2 Muestras

El Contratista presentará al Ingeniero, para su aprobación, las siguientes muestras de Materiales, e información pertinente, antes de usar los Materiales en o para las Obras:

(a) muestras estándar de fábrica de Materiales y las muestras que se especifiquen en el Contrato, todas por cuenta y cargo del Contratista, y

(b) muestras adicionales encargadas por el Ingeniero como Variación.

Cada muestra se etiquetará según su origen y uso previsto en las Obras.

7.3 Inspección

En toda oportunidad que se considere razonable, el Personal del Contratante:

(a) tendrá pleno acceso a todas las partes del Lugar de las Obras y a todos los lugares de donde se están siendo extraídos Materiales naturales, y

(b) durante la producción, fabricación y construcción (en el Lugar de las Obras y en otros lugares ), tendrá derecho a examinar, inspeccionar, medir y poner a prueba los materiales y la calidad del trabajo de manufactura, así como a verificar el progreso de la fabricación de los Equipos y de la producción y fabricación de los Materiales.

El Contratista dará al personal del Contratante plena oportunidad de llevar a cabo dichas actividades, incluyendo el acceso, las facilidades, los permisos y el equipo de seguridad. Ninguna de estas actividades eximirá al Contratista de ninguna obligación o responsabilidad.

El Contratista notificará al Ingeniero cuando se haya terminado cualquier trabajo y antes de cubrirlo, guardarlo o empaquetarlo para fines de almacenamiento o transporte. El Ingeniero llevará a cabo el examen, inspección, medición o prueba sin demoras injustificadas, o notificará rápidamente al Contratista que no es necesario hacerlo. Si el Contratista

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


no hiciera la notificación, deberá, a solicitud del Ingeniero, y corriendo con los correspondientes gastos, descubrir los trabajos y posteriormente reponerlos a su estado anterior .

7.4 Pruebas

Esta Sub-cláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere ).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionará todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Ingeniero la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras partes de las Obras.

El Ingeniero podrá, con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes], variar el sitio o los detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, sin perjuicio de las demás disposiciones del Contrato.

El Ingeniero notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su intención de presenciar las pruebas. Si el Ingeniero no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Ingeniero indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Ingeniero.

Si el Contratista sufre demoras y/o incurre en algún Costo por el cumplimiento de esas instrucciones o como resultado de una demora ocasionada por el Contratante, el Contratista notificará al Ingeniero y sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho a:

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y

(b) el pago de dicho costo más utilidades, que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o decidir al respecto.

El Contratista enviará sin demora al Ingeniero informes debidamente certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el Ingeniero refrendará el certificado de pruebas del Contratista o le emitirá un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no presencia las pruebas, se considerará que éste ha aceptado los valores

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


registrados como precisos.

7.5 Rechazo

Si, como resultado de un examen, inspección, medición o prueba, cualquiera de los Equipos, Materiales o elementos de mano de obra se consideran defectuosos o de otra forma no ceñidos al Contrato, el Ingeniero podrá rechazarlos mediante notificación al Contratista con la justificación correspondiente. En ese caso, el Contratista subsanará rápidamente el defecto y se asegurará que el elemento rechazado se ajuste al Contrato.

Si el Ingeniero exige que se vuelvan a poner a prueba dichos Equipos, Materiales o elementos de mano de obra, las pruebas se repetirán bajo los mismos términos y condiciones. Si el rechazo y las pruebas adicionales obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], reembolsará dichos costos al Contratante.

7.6 Medidas Correctivas

Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Ingeniero podrá instruir al Contratista que:

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se ajuste al Contrato,

(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las Obras, bien sea a causa de un accidente, una situación imprevisible u otra causa.

El Contratista acatará las instrucciones bien sea en un plazo razonable, que corresponderá (si lo hubiere) al que se especifique en la orden, o de manera inmediata si se señala el carácter urgente de conformidad con el inciso (c) anterior.

Si el Contratista no cumple las instrucciones, el Contratante tendrá derecho a contratar y remunerar a otras personas para que hagan el trabajo. Salvo en la medida en que el Contratista hubiera tenido derecho a remuneración por el trabajo, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagará al Contratante todos los costos que se generen a raíz de esta deficiencia.

7.7 Propiedad de los Equipos y los Materiales

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, y en la medida en que sea consistente con las Leyes del País, todos los Equipos y Materiales pasarán a ser propiedad del Contratante, libre de todo gravamen, en el que ocurra primero de los siguientes eventos:

(a) cuando dichos Equipos y Materiales sean incorporados en las Obras;

(b) cuando el Contratista sea pagado por el valor de los Equipos y Materiales en virtud de la Subcláusula 8.10 [Pago de Equipos y Materiales en Caso de Suspensión].

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


7.8 Regalías

Salvo disposición en contrario en las Especificaciones, el Contratista pagará todas las regalías, rentas y demás pagos devengados por concepto de:

(a) Materiales naturales obtenidos fuera del Lugar de las Obras, y

(b) la eliminación de materiales provenientes de demoliciones y excavaciones y otro material excedente (ya sea natural o artificial), excepto en la medida en que en el Contrato se contemplen zonas de eliminación de desechos en el Lugar de las Obras.

8. Inicio, Demoras y Suspensión

8.1 Inicio de las Obras

A menos que se indique otra cosa en las Condiciones especiales, la Fecha de Inicio será la fecha en que se hayan cumplido las condiciones previas que se mencionan a continuación y el Contratista haya recibido la instrucción del Ingeniero en donde da constancia sobre el acuerdo de las Partes en que se han cumplido dichas condiciones y para que se inicien las obras:

(a) firma del Contrato por ambas partes, y si es requerido, la aprobación del Contrato por parte de las autoridades correspondientes del país,

(b) entrega al Contratista de evidencia razonable sobre los arreglos financieros previstos (de conformidad con la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratista]),

(c) salvo en los casos especificados en los Datos del Contrato, la posesión del Sitio de la Obra debe ser entregada al Contratista junto con los permisos, de acuerdo con el inciso (a) de la Subcláusula 1.13 [Cumplimiento de Legislación], tal como se requiere para el Inicio de las Obras;

(d) recibo del Adelanto de Pago por parte del Contratista de acuerdo con la Subclásula 14.2 [Adelanto de Pago], siempre que la garantía bancaria haya sido entregada al Contratista; y

(e) si la mencionada instrucción del Ingeniero no es recibida por el Contratista dentro de los 180 días contados desde la fecha de recibo de la Carta de Aceptación, el Contratista estará facultado para terminar el Contrato de conformidad con la Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista].

El Contratista comenzará la ejecución de las Obras tan pronto como sea razonablemente posible después de la Fecha de Inicio, y procederá con las Obras con la diligencia debida y sin demoras.

8.2 Plazo de Terminación

El Contratista terminará todas las Obras, y cada Sección (si la hubiere), dentro del Plazo de Terminación de las Obras o la Sección (según sea el caso), incluidas:

(a) la aprobación de las Pruebas a la Terminación, y

(b) la terminación de todos los trabajos exigidos en el Contrato para considerar finalizadas las Obras o la Sección, a los efectos de la recepción de obra con arreglo a la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones].

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


8.3 Programa

El Contratista presentará al Ingeniero un programa cronológico detallado dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la notificación con arreglo a la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras]. El Contratista presentará asimismo un programa revisado en los casos en que el programa previo no sea consistente con el progreso real alcanzado o con las obligaciones del Contratista. Cada uno de los programas incluirá:

(a) el orden en que el Contratista tiene previsto llevar a cabo las Obras, incluido el calendario previsto de cada etapa de diseño (si procede), Documentos del Contratista, adquisiciones, fabricación del Equipo , entregas en el Lugar de las Obras, construcción, montajes y pruebas,

(b) cada una de estas etapas de trabajo por cada Subcontratista designado (conforme se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]),

(c) la secuencia y el calendario de las inspecciones y pruebas que se especifiquen en el Contrato, y

(d) un informe de apoyo que incluya:

(i) una descripción general de los métodos que prevé adoptar el Contratista y de las etapas principales en la ejecución de las Obras, y

(ii) detalles que reflejen el cálculo estimativo razonable del Contratista en cuanto al número de cada clase de Personal del Contratista y de cada tipo de Equipos del Contratista que se requerirán en el Lugar de las Obras para cada etapa principal.

Salvo que el Ingeniero notifique al Contratista, dentro de un plazo de 21 días contados a partir de la fecha en que reciba un programa, sobre la medida en que dicho programa no se ajusta al Contrato, el Contratista procederá de conformidad con lo establecido en el programa, sujeto a sus demás obligaciones en virtud del Contrato. El Personal del Contratante tendrá derecho a planificar sus actividades en función del programa.

El Contratista notificará sin demoras al Ingeniero acerca de cualquier posible acontecimiento o circunstancia futura que pueda afectar el trabajo de manera adversa, aumentar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Ingeniero podrá exigir al Contratista que presente un cálculo estimativo del efecto previsto de los posibles acontecimientos o circunstancias futuras, o una propuesta con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación].

Si, en cualquier momento, el Ingeniero notifica al Contratista que un programa no cumple (en la medida señalada) con el Contrato o no coincide con el progreso real alcanzado ni con las intenciones manifestadas por el Contratista, éste presentará al Ingeniero un programa revisado de conformidad con esta Subcláusula.

8.4 Prórroga del Plazo de Terminación

De conformidad con la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], el Contratista tendrá derecho a una prórroga del Plazo de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Terminación en el caso y en la medida en que la terminación para los efectos de la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones] se haya demorado o vaya a demorarse por cualquiera de las siguientes razones:

(a) una Variación (salvo que se llegue a un acuerdo para ajustar el Plazo de Terminación con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación] ) o cualquier otro cambio sustancial en la cantidad de un rubro de trabajo incluido en el Contrato,

(b) una causa de demora que dé derecho a una prórroga del plazo en virtud de una Subcláusula de estas Condiciones,

(c) condiciones climáticas excepcionalmente adversas,

(d) escasez imprevista de personal o Bienes a raíz de epidemias o medidas gubernamentales, o

(e) cualquier demora, impedimento o prevención que obedezca o se atribuya al Contratante, el Personal del Contratante u otros contratistas del Contratante.

Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del Plazo de Terminación, notificará de ello al Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista]. Al decidir cada prórroga en virtud de la Subcláusula 20.1, el Ingeniero revisará las decisiones previas y podrá aumentar, más no reducir, el tiempo total de prórroga.

8.5 Demoras Ocasionadas por las Autoridades

En los casos en que se apliquen las condiciones que se enumeran a continuación, a saber:

(a) el Contratista se ha ceñido diligentemente a los procedimientos pertinentes establecidos por las autoridades públicas legalmente constituidas en el País,

(b) dichas autoridades demoran o interrumpen el trabajo del Contratista, y

(c) la demora o interrupción era Imprevisible,

dicha demora o interrupción se considerará causa de demora de conformidad con el inciso (b) de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación].

8.6 Avance

Si en cualquier momento:

(a) el avance real es muy lento para concluir dentro del Plazo de Terminación, y/o

(b) el avance se ha rezagado (o se rezagará) con respecto al programa actual objeto de la Subcláusula 8.3 [Programa],

por cualquier razón que no sean las que se enumeran en la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], entonces el Ingeniero podrá exigir al Contratista que presente, con arreglo a la Subcláusula 8.3

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


[Programa], un programa modificado y un informe complementario en el que se describan los métodos modificados que el Contratista tiene previsto adoptar para acelerar el progreso y terminar las Obras dentro del Plazo de Terminación.

Salvo que el Ingeniero notifique otra cosa, el Contratista adoptará esos métodos modificados , que podrán requerir aumentos en las horas de trabajo y en el número de miembros del Personal del Contratista y de Bienes, bajo el riesgo y expensas del Contratista. Si esos métodos modificados obligan al Contratante a incurrir en costos adicionales, el Contratista, sujeto a la notificación establecida en la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], pagará dichos costos al Contratante, además de una indemnización por demora (si corresponde) en virtud de la Subcláusula 8.7 infra.

Los costos adicionales de los métodos revisados incluyendo medidas para acelerar el progreso, exigidas por el Ingeniero para reducir los atrasos resultantes de las razones enumeradas en la Subcláusula 8.4 [Prorroga del Plazo de Terminación] deberán ser pagadas por el Contratante sin generar, sin embargo, ningún beneficio de pago adicional al Contratista.

8.7 Indemnización por Demora

Si el Contratista no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], el Contratista deberá indemnizar al Contratante por dicho incumplimiento, con arreglo a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]. La indemnización por demora corresponderá al monto que se señale en los Datos Contractuales, que se pagará por cada día que transcurra entre la fecha de vencimiento del Plazo de Terminación pertinente y la fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra. Sin embargo, el importe total adeudado con arreglo a esta Subcláusula no superará el monto máximo estipulado en los Datos Contractuales para indemnización por demora (si lo hubiere ).

Esta indemnización por demora será la única indemnización que deberá pagar el Contratista por dicho incumplimiento, salvo en el caso de terminación del Contrato en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], antes de la terminación de las Obras. Las indemnizaciones mencionadas no eximirán al Contratista de su obligación de terminar las Obras ni de otros deberes, obligaciones o responsabilidades que tenga en virtud del Contrato.

8.8 Suspensión de las Obras

El Ingeniero podrá en cualquier momento exigir al Contratista que suspenda total o parcialmente las Obras. Durante dicha suspensión, el Contratista protegerá, guardará y resguardará la Obra o la correspondiente parte de la misma contra deterioros, pérdidas o daños.

El Ingeniero también podrá notificar la causa de la suspensión. Siempre y cuando se notifique la causa y ésta sea responsabilidad del Contratista, no se aplicarán las siguientes Subcláusulas 8.9, 8.10 y 8.11.

8.9 Consecuencias de la Suspensión

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por cumplir las instrucciones del Ingeniero en virtud de la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras] o por reanudar los trabajos, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Contratista], tendrá derecho a:

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora, si se ha retrasado o se retrasará la Terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y

(b) el pago de cualquier Costo de esa índole, que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.

El Contratista no tendrá derecho a una prórroga del plazo, ni al pago del Costo, en que incurra para corregir las consecuencias derivadas de diseños, mano de obra o materiales defectuosos atribuibles al Contratista o al incumplimiento del Contratista en cuanto a proteger, guardar o resguardar las Obras de conformidad con la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras].

8.10 Pago de los Equipos y Materiales en Caso de Suspensión

El Contratista tendrá derecho a recibir un pago por el valor (a la fecha de la suspensión) de los Equipos y los Materiales que no se hayan entregado en el Lugar de las Obras, si:

(a) se ha suspendido el trabajo en los Equipos o la entrega de los Equipos y los Materiales por más de 28 días, y

(b) el Contratista ha marcado los Equipos y los Materiales como propiedad del Contratante de conformidad con las instrucciones del Ingeniero.

8.11 Suspensión Prolongada

Si la suspensión prevista en la Subcláusula 8.8 [Suspensión de las Obras] continúa por más de 84 días, el Contratista podrá pedir permiso al Ingeniero para proceder con los trabajos. Si el Ingeniero no concede dicho permiso dentro de un plazo de 28 días a partir de la solicitud, el Contratista, mediante notificación al Ingeniero, podrá considerar la suspensión como una omisión de la parte afectada de las Obras en virtud de la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes] . Si la suspensión afecta la totalidad de las Obras, el Contratista podrá hacer una notificación de terminación con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista].

8.12 Reanudación de las Obras

Después de que se conceda el permiso o instrucción para proceder con los trabajos, el Contratista y el Ingeniero examinarán conjuntamente las Obras, los Equipos y los Materiales afectados por la suspensión. El Contratista subsanará cualquier deterioro, defecto o pérdida ocasionado en las Obras, los Equipos o los Materiales durante la suspensión luego de recibir del Ingeniero la respectiva orden según la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

9. Pruebas a la Terminación

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


9.1 Obligaciones del Contratista

El Contratista llevará a cabo las Pruebas a la Terminación de acuerdo con lo dispuesto en esta Cláusula y en la Subcláusula 7.4 [Pruebas], tras suministrar los documentos de conformidad con el inciso (d) de la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista].

El Contratista notificará al Ingeniero con al menos 21 días de anticipación sobre la fecha a partir de la cual el Contratista podrá realizar cada una de las Pruebas a la Terminación. Salvo que se convenga en otra cosa, las Pruebas a la Terminación se llevarán a cabo dentro de los 14 días posteriores a dicha fecha, o en el o los días que indique el Ingeniero.

Al considerar los resultados de las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero hará lugar a un margen para tener en cuenta el efecto que pueda tener en el desempeño y otras características de las Obras cualquier uso de las mismas por parte del Contratante. Tan pronto como las Obras o una Sección de las mismas hayan aprobado cualesquiera Pruebas a la Terminación, el Contratista presentará al Ingeniero un informe certificado de los resultados de dichas pruebas.

9.2 Demora en las Pruebas

Si el Contratante demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, se aplicarán la Subcláusula 7.4 [Pruebas] (inciso quinto ) y/o la Subcláusula 10.3 [Interferencia con las Pruebas a la Terminación].

Si el Contratista demora indebidamente las Pruebas a la Terminación, el Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que lleve a cabo las pruebas dentro de 21 días después de recibida dicha notificación. El Contratista realizará las pruebas en el día o los días que determine dentro de ese plazo y notificará de ello al Ingeniero.

Si el Contratista no lleva a cabo las Pruebas a la Terminación dentro del plazo de 21 días, el Personal del Contratante podrá proceder con las pruebas, a riesgo y expensas del Contratista. En ese caso se considerará que las Pruebas a la Terminación se han realizado en presencia del Contratista, y los respectivos resultados se aceptarán como precisos.

9.3 Repetición de las Pruebas

Si las Obras, o una Sección, no pasan las Pruebas a la Terminación, se aplicará la Subcláusula 7.5 [Rechazo], y el Ingeniero o el Contratista podrán exigir que se repitan las pruebas fallidas y las Pruebas a la Terminación sobre cualquier trabajo conexo bajo los mismos términos y condiciones.

9.4 Fracaso de las Pruebas a la Terminación

Si las Obras, o una Sección, no aprueban las Pruebas a la Terminación que se hayan repetido en virtud de la Subcláusula 9.3 [Repetición de las Pruebas], el Ingeniero tendrá derecho a:

(a) ordenar nuevas Pruebas a la Terminación con arreglo a la Subcláusula 9.3;

(b) si el fracaso no permite al Contratante obtener sustancialmente el beneficio total de las Obras o de la correspondiente Sección, rechazar las Obras o la Sección (conforme proceda), en cuyo caso el Contratante tendrá los mismos recursos que se contemplan en el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


inciso (c) de la Subcláusula 11.4 [Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de los Defectos]; o

(c) emitir un Certificado de Recepción de Obra, si el Contratante así lo solicita.

En caso del inciso (c) anterior, el Contratista procederá de conformidad con todas las demás obligaciones contraídas en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato se reducirá en la proporción que sea adecuada para cubrir el valor reducido para el Contratante como consecuencia de esta falla. A menos que en el Contrato se señale la reducción pertinente por la falla (o se defina su método de cálculo), el Contratante podrá exigir que la reducción sea: (i) convenida entre ambas Partes (solamente para subsanar en forma integral dicha falla) y que se pague antes de que se emita el correspondiente Certificado de Recepción de Obra, o (ii) decidida y pagada con arreglo a las Subcláusulas 2.5 [Reclamaciones del Contratante] y 3.5 [Decisiones].

10. Recepción de las Obras por parte del Contratante

10.1 Recepción de las Obras y Secciones

Salvo en los casos que se contemplan en la Subcláusula 9.4 [Fracaso de las Pruebas a la Terminación], el Contratante recibirá las Obras (i) cuando se hayan terminado de conformidad con el Contrato, incluidos los asuntos que se señalan en la Subcláusula 8.2 [Plazo de Terminación], a excepción de los casos permitidos que figuran en el inciso (a) infra; y (ii) cuando se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra, o se lo considere emitido de conformidad con esta Subcláusula.

El Contratista podrá solicitar un Certificado de Recepción de Obra mediante notificación al Ingeniero como mínimo 14 días antes de que a juicio del Contratista las Obras sean terminadas y listas para la recepción. Si las Obras están divididas en Secciones, el Contratista podrá igualmente solicitar un Certificado de Recepción de Obra por cada Sección.

Dentro un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud del Contratista, el Ingeniero deberá:

(a) emitir al Contratista el Certificado de Recepción de Obra, en el que se indicará la fecha de terminación de las Obras o la Sección de conformidad con el Contrato, a excepción de cualesquiera defectos y trabajos menores pendientes que no afecten sustancialmente el uso de las Obras o la Sección para el fin previsto (bien sea hasta que, o durante, se terminen dichos trabajos y se reparen dichos defectos ); o

(b) rechazar la solicitud, aduciendo las razones y señalando los trabajos que debe hacer el Contratista para que se pueda emitir el Certificado de Recepción de Obra. El Contratista procederá a terminar estos trabajos antes de emitir otra notificación con arreglo a esta Subcláusula.

Si el Ingeniero no emite el Certificado de Recepción de Obra o no rechaza la solicitud del Contratista dentro del plazo de 28 días, y si las Obras o la Sección (conforme proceda) se ajustan sustancialmente al

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Contrato, el Certificado de Recepción de Obra se considerará emitido el último día de ese plazo.

10.2 Recepción de partes de las Obras

El Ingeniero podrá, a la sola discreción del Contratante, emitir un Certificado de Recepción de Obra para cualquier parte de las Obras Permanentes.

El Contratante no podrá usar ninguna parte de las Obras (excepto como medida temporal definida en el Contrato o acordada por ambas Partes) salvo y hasta que el Ingeniero haya emitido un Certificado de Recepción de Obra para esa parte. Sin embargo, si el Contratante usa alguna parte de las Obras antes de que se emita el Certificado de Recepción de Obra:

(a) la parte que se use se considerará recibida a partir de la fecha de su uso,

(b) el Contratista dejará de ser responsable del cuidado de dicha parte a partir de esa fecha, en la que dicha responsabilidad se traspasará al Contratante, y

(c) el Ingeniero emitirá un Certificado de Recepción de Obra correspondiente a esa parte, si así lo solicita el Contratista

Después de que el Ingeniero emita un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras, se dará al Contratista la más pronta oportunidad para tomar las medidas necesarias a fin de llevar a cabo las Pruebas a la Terminación que queden pendientes. El Contratista realizará dichas pruebas tan pronto como sea posible antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente.

Si el Contratista incurre en algún Costo como resultado de la recepción y/o el uso de una parte de las Obras por parte del Contratante, aparte de los usos que se especifiquen en el Contrato o que acuerde el Contratista, éste (i) notificará al Ingeniero; y (ii) con sujeción a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista] tendrá derecho al pago de dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el costo y las utilidades.

Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una parte de las Obras (que no sea una Sección), se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente a la terminación del resto de las Obras. Asimismo se deberá reducir la indemnización por demora correspondiente al resto de la Sección (si procede) en la que se incluya esta parte. Para cualquier período de demora que transcurra después de la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra, la reducción proporcional de estas indemnizaciones por demora se calculará como la proporción entre el valor certificado de la parte y el valor total de las Obras o la Sección (conforme proceda). El Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer esas proporciones. Las disposiciones contenidas en este inciso se aplicarán únicamente a la tarifa diaria de indemnizaciones por demora con arreglo a la Subcláusula 8.7 [Indemnización por Demora] y no

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


afectarán el monto máximo de dichas indemnizaciones.

10.3 Interferencia con las Pruebas a la Terminación

Si el Contratista se ve impedido de realizar, por más de 14 días, las Pruebas a la Terminación por causa del Contratante, se considerará que el Contratante ha recibido las Obras o la Sección (según proceda) en la fecha en que de otra forma se habrían concluido las Pruebas a la Terminación.

En ese caso, el Ingeniero emitirá el Certificado de Recepción de Obra correspondiente, y el Contratista realizará las Pruebas a la Terminación tan pronto como sea posible, antes de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos. El Ingeniero exigirá la realización de las Pruebas a la Terminación, notificando para ello con una antelación de 14 días y de conformidad con las disposiciones pertinentes del Contrato.

Si el Contratista sufre una demora y/o incurre en algún Costo como resultado de la demora en la realización de las Pruebas a la Terminación, notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:


(b) un pago por dicho Costo más utilidades, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

Tras recibir la notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o una decisión al respecto.

10.4 Superficies que Requieren Reacondiciona-miento

Salvo indicación en contrario en el Certificado de Recepción de Obra, un certificado correspondiente a una Sección o parte de las Obras no será considerado que certifica la terminación de algún suelo u otras superficies que requieran reacondicionamiento.

11. Responsabilidad por Defectos

11.1 Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos

A fin de que las Obras y los Documentos del Contratista, así como cada una de las Secciones, puedan estar en las condiciones exigidas en el Contrato (a excepción del uso y desgaste justo), a la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos pertinente o tan pronto como sea posible después de esa fecha, el Contratista deberá:

(a) terminar los trabajos que queden pendientes en la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra, dentro del plazo razonable que indique el Ingeniero, y

(b) realizar todos los trabajos exigidos para reparar los defectos o

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


daños, conforme notifique el Contratante (o en su nombre) el, o antes del, día de vencimiento del plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a la Sección (según proceda).

Si se detecta algún defecto u ocurre algún daño, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará debidamente al Contratista.

11.2 Costo de Reparación de los Defectos

Los trabajos que se mencionan en el inciso (b) de la Subcláusula 11.1 [Terminación de Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos] se llevarán a cabo a riesgo y expensas del Contratista, si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a:

(a) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista,

(b) Equipos , Materiales o mano de obra que no se ciñan al Contrato, o

(c) incumplimiento de cualquier otra obligación por parte del Contratista.

Si, y en la medida en que, dichos trabajos se atribuyan a cualquier otra causa, el Contratante (o alguien en su nombre) notificará sin demora al Contratista y se aplicará la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación].

11.3 Prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos

Con sujeción a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratante tendrá derecho a una prórroga del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a las Obras o a una Sección si, y en la medida en que, las Obras, la Sección o un elemento importante de los Equipos (según corresponda y después de la recepción) no puedan utilizarse para los fines que fueron concebidos debido a algún daño o defecto atribuible al Contratista. Sin embargo, el Plazo para la Notificación de Defectos no podrá prorrogarse por más de dos años.

Si se suspendiera la entrega o el montaje de los Equipos y Materiales de conformidad con las Subcláusulas 8.8 [Suspensión de los Trabajos] o 16.1 [Derecho del Contratista de Suspender los Trabajos], las obligaciones del Contratista en virtud de esta cláusula no se aplicarán a ninguno de los daños o defectos que ocurran más de dos años después del momento en el que, de lo contrario, habría vencido el respectivo Plazo para la Notificación de Defectos de las Instalaciones y Materiales.

11.4 Incumplimiento en Cuanto a la Reparación de Defectos

Si el Contratista no subsana cualesquiera daños o defectos en un plazo razonable, el Contratante (o alguien en su nombre) podrá fijar una fecha límite para ello . Dicha fecha deberá ser notificada al Contratista con una antelación razonable.

Si el Contratista no repara el daño o defecto para la fecha que se señala en la notificación, y los trabajos de reparación debieron realizarse por cuenta del Contratista de conformidad con la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Contratante podrá (a su opción ):

(a) realizar los trabajos por sí mismo o encargárselos a un tercero, de manera razonable y cargando los gastos al Contratista, pero este último no tendrá responsabilidad alguna en cuanto a dichos trabajos, y, sujeto a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante], el Contratista pagará al Contratante los costos en que haya incurrido razonablemente para reparar el defecto o daño;

(b) exigir al Ingeniero acordar o establecer una reducción razonable del Precio del Contrato de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones]; o

(c) si el daño o defecto priva sustancialmente al Contratante de la totalidad del beneficio de las Obras o de una parte importante de ellas, terminar el Contrato en su totalidad o la Sección correspondiente a la parte importante que no pueda usarse para el fin previsto. Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, en virtud del Contrato o de otra forma, el Contratante tendrá derecho a recuperar todos los montos pagados por las Obras o dicha parte (según corresponda), más los costos financieros y el costo de desmontarlas, despejar el Lugar de las Obras y devolver los Equipos y Materiales al Contratista.

11.5 Retiro de Trabajos Defectuosos

Si el defecto o daño no pueden repararse rápidamente en el Lugar de las Obras y el Contratante así lo aprueba, el Contratista podrá retirar del Lugar de las Obras los elementos defectuosos o dañados de los Equipos con el fin de repararlos. El consentimiento del Contratante puede obligar al Contratista a aumentar el monto de la Garantía de Cumplimiento en una suma igual al costo total de reposición de esos elementos o a proporcionar otra garantía adecuada.

11.6 Pruebas Adicionales Si los trabajos de reparación de cualquier daño o defecto afectan el funcionamiento de las Obras, el Ingeniero podrá exigir que se repita cualquiera de las pruebas contempladas en el Contrato. Para ello, deberá hacerse una notificación en un plazo de 28 días contados a partir de la fecha de reparación del daño o defecto.

Estas pruebas se llevarán a cabo bajo las mismas condiciones que las anteriores, excepto que dichas pruebas se llevarán a cabo a riesgo y expensas de la Parte responsable, con arreglo a la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], para el costo del trabajo de reparación.

11.7 Derecho de Acceso Hasta tanto se emita el Certificado de Cumplimiento, el Contratista tendrá derecho de acceso a las Obras, según sea razonablemente necesario para cumplir con lo dispuesto en esta Cláusula, salvo en la medida en que sea inconsistente con restricciones razonables de seguridad del Contratante.

11.8 Búsqueda por parte del Contratista

El Contratista buscará, a solicitud del Ingeniero, la causa de cualquier defecto, bajo la dirección de éste. A no ser que los costos de reparación corran por cuenta del Contratista con arreglo a la Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos], el Costo de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


la búsqueda más utilidades serán acordados o determinados por el Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] y se incluirán en el Precio del Contrato.

11.9 Certificado de Cumplimiento

Se considerará que el Contratista ha cumplido todas sus obligaciones cuando el Ingeniero emita el Certificado de Cumplimiento, en el que se indicará la fecha en que el Contratista cumplió sus obligaciones en virtud del Contrato.

El Ingeniero emitirá el Certificado de Cumplimiento dentro de 28 días después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, o tan pronto cuando, después de dicha fecha, el Contratista haya suministrado todos los Documentos del Contratista y haya terminado y puesto a prueba todas las Obras, incluida la reparación de cualesquiera defectos. Se emitirá una copia del Certificado de Cumplimiento al Contratante.

Se considerará que únicamente el Certificado de Cumplimiento constituye la aceptación de las Obras.

11.10 Obligaciones no Cumplidas

Después de emitido el Certificado de Cumplimiento, cada una de las Partes seguirá responsable del cumplimiento de cualquier obligación que quede pendiente en ese momento. A los efectos de la determinación de la naturaleza y la medida de las obligaciones incumplidas, se considerará que el Contrato sigue vigente.

11.11 Despeje del Lugar de las Obras

Tras recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista removerá del Lugar de las Obras cualquier Equipo del Contratista remanente, así como los materiales excedentes, escombros, desechos y Obras Temporales .

Si todos estos elementos siguen en el Lugar de las Obras 28 días después de que el Contratista haya recibido el Certificado de Cumplimiento, el Contratante podrá venderlos o deshacerse de los mismos. El Contratante tendrá derecho a recibir un pago por concepto de los costos incurridos en relación con, o atribuibles a, dicha venta o eliminación y con el reacondicionamiento del Lugar de las Obras.

Se pagará al Contratista cualquier saldo remanente del monto de la venta. Si dicho monto es inferior a los costos del Contratante, el Contratista reembolsará al Contratante la diferencia.

12. Medición y Evaluación

12.1 Trabajos que se medirán

Las Obras se medirán y evaluarán para su pago, de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula. El Contratista deberá mostrar en cada certificado según las Subcláusulas 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], 14.10 [Declaración de Terminación], y 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] las cantidades y otros detalles relacionando los montos que considere que le corresponden según el Contrato.

Cuando el Ingeniero requiera que sea medida cualquier parte de las Obras, se notificará de ello con antelación razonable al

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Representante del Contratista, quien deberá:

(a) rápidamente atender al Ingeniero o enviar a otro representante calificado para que asista al Ingeniero a hacer la medición, y

(b) suministrar cualquier detalle que solicite el Ingeniero.

Si el Contratista no asiste al Ingeniero o no envía a un representante, la medición que haga el Ingeniero (o que se haga en su nombre) se aceptará y dará por exacta.

Salvo estipulación diferente en el Contrato, cuando se deban medir cualquiera de las Obras Permanentes a partir de registros, éstos serán preparados por el Ingeniero. Cuando y como le sea solicitado, el Contratista acudirá a revisar y acordar los registros con el Ingeniero, para posteriormente firmarlos una vez acordados. Si el Contratista no se presenta, los registros serán aceptados como exactos.

Si el Contratista examina los registros y no está de acuerdo con ellos, o no los firma según lo acordado, notificará al Ingeniero sobre los aspectos que considere inexactos. Tras recibir esa notificación, el Ingeniero revisará los registros y los confirmará o modificará, y certificará el pago de las partes que no se encuentran en discusión. Si el Contratista no notifica al respecto al Ingeniero dentro de un plazo de 14 días contados a partir de la solicitud de examinar los registros, éstos será aceptados, como exactos.

12.2 Método de Medición

Salvo indicación en sentido diferente en el Contrato y sin perjuicio de las prácticas locales:

(a) las mediciones se harán en función de la cantidad real neta de cada elemento de las Obras Permanentes, y

(b) el método de medición se ceñirá a la Lista de Cantidades u otros Formularios pertinentes.

12.3 Evaluación Salvo disposición en otro sentido en el Contrato, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o determinar el Precio del Contrato mediante la evaluación de cada rubro de trabajo, aplicando para ello la medición acordada o determinada de acuerdo con las Subcláusulas 12.1 y 12.2 supra y la tarifa pertinente o el precio para el rubro.

Para cada rubro de trabajo, la tarifa apropiada o el precio serán las que se especifiquen en el Contrato para el rubro en cuestión o, en su defecto, las que se especifiquen para trabajos similares.

Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de Cantidades sin precio ni tarifa especificados se considerará incluido en las demás tarifas o precios de la Lista de Cantidades y no será pagado por separado.

Sin embargo, será apropiado especificar una nueva tarifa o precio para un rubro de trabajo si:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


(a)

(i) la cantidad medida del rubro cambia en más del 25% respecto de la cantidad de este rubro que figura en la Lista de Cantidades u otro Formulario,

(ii) este cambio en cantidad multiplicado por la tarifa especificada para ese rubro excede 0,25% del Monto Contractual Aceptado,

(iii) este cambio en cantidad modifica directamente el Costo por cantidad unitaria de este rubro en más del 1%, y

(iv) este rubro no se especifica en el Contrato como un “rubro de tarifa fija”; ó

(b)

(i) el trabajo fue ordenado con arreglo a la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes],

(ii) en el Contrato no se especifica tarifa ni precio para ese rubro, y

(iii) ningún precio o tarifa especificado es adecuado porque el rubro de trabajo no es de características similares, o no se ejecuta bajo condiciones similares a las de otros rubros señalados en el Contrato.

Todas las tarifas o precios nuevos se derivarán de cualquier tarifa o precio pertinente del Contrato, haciendo los ajustes razonables para tomar en cuenta los aspectos que figuran en los incisos (a) o (b), según proceda. De no haber tarifas ni precios relevantes para derivar unos nuevos, éstos se derivarán en función del Costo razonable de ejecutar los trabajos, más utilidades, tomando en cuenta cualquier otro aspecto pertinente.

Hasta tanto se acuerde o se determine la tarifa o el precio adecuado, el Ingeniero establecerá una tarifa o precio provisional para los fines de los Certificados de Pago Provisionales, tan pronto como se inicien los trabajos pertinentes.

12.4 Omisiones Siempre que la omisión de cualquier trabajo forme parte de una Variación (o constituya una Variación total), cuyo valor no se haya acordado, si:

(a) el Contratista incurrirá (o ha incurrido) en costos que, de no haberse omitido el trabajo, se habrían considerado como incluidos en el Monto Contractual Aceptado;

(b) la omisión del trabajo ocasionará (o ha ocasionado) que la suma no se incluya en el Precio del Contrato; y

(c) este costo no se considera incluido en la evaluación de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


cualquier trabajo que se haya remplazado;

entonces el Contratista notificará debidamente al Ingeniero, con información de apoyo. Una vez que reciba esa notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer este costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.

13. Variaciones y Ajustes

13.1 Derecho a Variar El Ingeniero podrá iniciar Variaciones en cualquier momento antes de que se emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras, bien sea mediante una orden o una solicitud dirigida al Contratista para que presente una propuesta.

El Contratista ejecutará cada una de las Variaciones, con carácter obligatorio, a no ser que envíe sin demora al Ingeniero una notificación en la que indique (con documentos de apoyo) que: (i) no puede obtener inmediatamente los Bienes requeridos para la Variación, o (ii) dicha Variación ocasiona un cambio sustancial en la secuencia o progreso de las Obras. Una vez recibida esa notificación, el Ingeniero anulará, confirmará o variará la orden.

Las Variaciones pueden incluir:

(a) cambios a las cantidades de cualquier rubro de trabajo incluido en el Contrato (no obstante, dichos cambios no necesariamente constituyen una Variación),

(b) cambios a la calidad y otras características de cualquier rubro de trabajo,

(c) cambios a los niveles, posiciones y/o dimensiones de cualquier parte de las Obras,

(d) omisiones de cualquier trabajo a no ser que deba ser realizado por otros,

(e) cualesquiera trabajos, Equipos, Materiales o servicios adicionales necesarios para las Obras Permanentes, incluidas cualesquiera Pruebas a la Terminación, perforaciones y otras pruebas y actividades de exploración asociadas, o

(f) cambios a la secuencia o al calendario de ejecución de las Obras.

El Contratista no alterará ni modificará las Obras Permanentes, a menos y hasta cuando el Ingeniero ordene o apruebe una Variación.

13.2 Ingeniería de Valor El Contratista podrá, en cualquier momento, presentar al Ingeniero una propuesta escrita que (a su juicio), si se adopta, (i) acelerará la terminación de las Obras, (ii) reducirá el costo que supone para el Contratante la ejecución, el mantenimiento y el funcionamiento de las Obras, (iii) mejorará la eficiencia o el valor que representan para

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


el Contratante las Obras terminadas, o (iv) de otra forma será de beneficio para el Contratante.

La propuesta se elaborará corriendo por cuenta del Contratista los costos correspondientes, e incluirá los rubros que se enumeran en la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación].

Si el Ingeniero aprueba una propuesta que incluye un cambio en el diseño de parte de las Obras Permanentes, entonces salvo que ambas Partes acuerden algo diferente:

(a) el Contratista diseñará esta parte,

(b) se aplicarán los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 4.1 [Obligaciones Generales del Contratista], y

(c) si este cambio genera una reducción en el valor contractual de esa parte, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer un pago, que se incluirá en el Precio del Contrato. Este pago será la mitad (50%) de la diferencia entre los siguientes montos:

(i) la reducción en el valor contractual, que se derive del cambio, excluidos los ajustes en virtud de las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo], y

(ii) la reducción (si la hubiere) en el valor que representan para el Contratante los trabajos modificados, tomando en cuenta cualquier reducción de la calidad, la duración prevista o las eficiencias operativas.

No obstante, si el monto (i) es inferior al monto (ii), no se incluirá ningún pago.

13.3 Procedimiento de Variación

Si el Ingeniero solicita una propuesta, antes de ordenar una Variación, el Contratista responderá por escrito tan pronto como sea posible, señalando las razones por las que no puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando:

(a) una descripción de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecución al respecto,

(b) la propuesta del Contratista para realizar cualquier modificación necesaria al programa de conformidad con la Subcláusula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminación, y

(c) la propuesta del Contratista para evaluar la Variación.

Tras recibir dicha propuesta (en virtud de la Subcláusula 13.2 [Ingeniería de Valor] o de otra forma), el Ingeniero responderá, tan pronto como sea posible, dando aprobación, desaprobando la propuesta o dando comentarios. El Contratista no demorará ningún trabajo mientras espera una respuesta.

Las instrucciones para ejecutar una Variación, junto con

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


cualesquiera de los requisitos para el registro del Costo, serán impartidas por el Ingeniero al Contratista, quien deberá acusar recibo.

Cada Variación se evaluará de conformidad con la Cláusula 12 [Medición y Evaluación], salvo que el Ingeniero solicite o apruebe otra cosa de conformidad con esta Cláusula.

13.4 Pago en Monedas Aplicables

Si el Contrato contempla el pago del Precio del Contrato en más de una moneda, entonces en el momento en que se acuerde, apruebe o determine un ajuste, de conformidad con lo que se señala supra, se especificará el monto pagadero en cada una de las monedas aplicables. Para tales efectos, se hará referencia tanto a las proporciones reales o previstas de las monedas en el Costo del trabajo modificado, como a las proporciones de las diferentes monedas estipuladas para el pago del Precio del Contrato.

13.5 Montos Provisionales

Cada Monto Provisional se usará, total o parcialmente, solamente de conformidad con las instrucciones del Ingeniero, y el Precio del Contrato se ajustará en forma acorde. La suma total pagada al Contratista incluirá únicamente los montos correspondientes a trabajos, insumos o servicios a que se refiera el Monto Provisional que indique el Ingeniero. Para cada Monto Provisional, el Ingeniero podrá dar indicaciones en cuanto a:

(a) trabajos (incluido el suministro de Equipos, Materiales o servicios) que deba realizar el Contratista y que hayan de evaluarse con arreglo a la Subcláusula 13.3 [Procedimiento de Variación]; o

(b) Equipos, Materiales o servicios que el Contratista haya de adquirir de un Subcontratista designado (según se define en la Cláusula 5 [Subcontratistas Designados]) o de otra forma; y respecto de los cuales habrá de incluirse lo siguiente en el Precio del Contrato:

(i) los montos reales pagados (o pagaderos) por el Contratista, y

(ii) un monto por costos fijos y utilidades, calculado como un porcentaje de esos montos reales aplicando la tasa porcentual pertinente (si procede) que se indique en el Formulario correspondiente. De no existir esa tasa, se aplicará la que figure en los Datos del Contrato.

A solicitud del Ingeniero, el Contratista presentará cotizaciones, facturas, comprobantes y cuentas o recibos para fines de verificación.

13.6 Trabajos por día Para trabajos menores o de carácter incidental, el Ingeniero podrá ordenar que se ejecute una Variación como Trabajos por Día. El trabajo se evaluará de conformidad con el Listado de Trabajos por Día que se incluye en el Contrato y se ceñirá al procedimiento que se indica a continuación. De no incluirse en el Contrato ningún

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Listado de Trabajos por Día, esta Subcláusula no se aplicará.

Antes de ordenar Bienes para los trabajos, el Contratista presentará cotizaciones al Ingeniero. Al solicitar un pago, el Contratista presentará facturas, comprobantes y cuentas o recibos de los Bienes.

A excepción de los rubros para los que en el Listado de Trabajos por Día especifique que no corresponde pago, el Contratista entregará diariamente al Ingeniero declaraciones precisas en duplicado, que incluirán los siguientes detalles sobre los recursos utilizados en la ejecución de los trabajos del día anterior, a saber:

(a) nombres, ocupaciones y horas de trabajo del Personal del Contratista,

(b) identificación, tipo y tiempo de uso de Equipos del Contratista y de Obras Temporales, y

(c) cantidades y tipos de Equipos y Materiales utilizados.

El Ingeniero firmará y devolverá al Contratista una copia de cada declaración que sea correcta o sea convenida. Posteriormente, el Contratista presentará al Ingeniero declaraciones con los precios de estos recursos, antes de incluirlos en la próxima Declaración de conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

13.7 Ajustes por Cambios en la Legislación

El Precio del Contrato se ajustará a fin de reflejar cualquier aumento o reducción en el Costo que se produzca a raíz de un cambio en las Leyes del País (incluidas la introducción de nuevas Leyes y la derogación o modificación de Leyes vigentes) o un cambio en la interpretación judicial o gubernamental oficial de dichas Leyes, después de la Fecha Base, que afecte el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del Contrato.

Si el Contratista sufre (o sufrirá) una demora o incurre (o incurrirá) en Costos adicionales como consecuencia de esos cambios en las Leyes o en dichas interpretaciones, que se realicen después de la Fecha Base, el Contratista notificará de ello al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a:

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y

(b) el pago de cualquier Costo de esa índole, monto que se incluirá en el Precio del Contrato.


Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista no tendrá derecho a la prórroga mencionada si la demora correspondiente ya ha sido

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


tomada en cuenta para establecer una ampliación de plazo anterior, ni el Costo se pagará por separado si dicho monto ya se ha tomado en cuenta en la indexación de cualesquiera datos en el cuadro de datos de ajuste de conformidad con las disposiciones de la Subcláusula 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

13.8 Ajustes por Cambios en el Costo

En esta Subcláusula, “cuadro de datos de ajuste” significa el cuadro completo de los datos de ajuste correspondientes a monedas local y extranjera que se incluyen en los Formularios. De no existir dicho cuadro de datos de ajuste, esta Subcláusula no se aplicará.

Si se aplica esta Subcláusula, los montos pagaderos al Contratista se ajustarán por alzas o bajas en el costo de la mano de obra, los Bienes y otros insumos de las Obras, mediante la suma o resta de los montos establecidos en las fórmulas que se establecen en esta Subcláusula. En la medida en que las disposiciones de esta u otras cláusulas no contemplen la compensación total por alzas o bajas de los Costos, se considerará que el Monto Contractual Aceptado incluye las sumas para cubrir las contingencias de otros aumentos o reducciones en los costos.

El ajuste que se aplicará al monto de otra forma pagadero al Contratista, conforme se valore de acuerdo con el Formulario adecuado y se certifique en los Certificados de Pago, se calculará a partir de las fórmulas para cada una de las monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato. No se aplicarán ajustes a los trabajos valorados en función del Costo o precios vigentes. Las fórmulas serán del siguiente tipo general:

Pn = a + b Ln/ Lo + c En/Eo + d Mn/Mo + ...... donde:

“Pn” es el factor multiplicador de ajuste que se aplicará al valor contractual estimativo en la moneda pertinente del trabajo realizado en el período “n”, siendo este período de un mes, salvo otra indicación en los Datos Contractuales;

“a” es un coeficiente fijo, que se indica en el cuadro de datos de ajuste pertinente y representa la porción no ajustable de los pagos contractuales;

“b”, “c”, “d”, … son coeficientes que representan la proporción estimada de cada elemento de costo relacionado con la ejecución de las Obras, tal como se indica en el cuadro de datos de ajuste correspondiente; dichos elementos de costo tabulados pueden ser indicativos de recursos tales como mano de obra, equipos y materiales;

“Ln”, “En”, “Mn”, … representan los índices de costos vigentes o los precios de referencia para el período “n”, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento de costo tabulado en la fecha correspondiente a 49 días antes del último día del período (al cual se refiera el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


respectivo Certificado de Pago); y

“Lo”, “Eo”, “Mo”, … representan los índices de costo base o los precios de referencia, expresados en la moneda de pago correspondiente, cada uno de los cuales es aplicable al elemento relevante de costo tabulado en la Fecha Base.

Se usarán los índices de costos o precios de referencia que figuran en el cuadro de datos de ajuste. Si su fuente estuviese en duda, el Ingeniero determinará lo que corresponda . Para tal fin, se hará referencia al valor de los índices en fechas determinadas a efectos de clarificar la fuente; si bien es posible que esas fechas (y por ende esos valores) puedan no corresponder a los índices de costo base.

En los casos en que la “moneda del índice” no sea la moneda de pago pertinente, cada índice será convertido a la moneda de pago pertinente al tipo de venta, establecida por el banco central del País, correspondiente a esta moneda en la fecha anterior para la cual se requiera que el índice sea aplicable.

Hasta el momento en que se disponga de cada uno de los índices de costos vigentes, el Ingeniero establecerá un índice provisional para emitir los Certificados de Pago Provisionales. Cuando se cuente con un índice de costo vigente, el ajuste se recalculará según corresponda.

Si el Contratista no termina las Obras dentro del Plazo de Terminación, los ajustes de precios posteriores se harán utilizando (i) cada índice o precio aplicable 49 días antes del vencimiento del Plazo de Terminación de las Obras, o (ii) el índice o precio vigentes; de ambos, el que resulte más favorable para el Contratante.

Las ponderaciones (coeficientes) de cada factor de costo indicado en el cuadro o cuadros de datos de ajuste se ajustarán únicamente si se vuelven irrazonables, desequilibrados o inaplicables a raíz de Variaciones.

14. Precio del Contrato y Pago

14.1 Precio del Contrato Salvo que se indique otra cosa en las Condiciones Especiales:

(a) el Precio del Contrato será acordado o establecido con arreglo a la Subcláusula 12.3 [Evaluación] y estará sujeto a ajustes de conformidad con el Contrato;

(b) el Contratista pagará todos los impuestos, derechos y cargos exigibles a éste en virtud del Contrato, y el Precio del Contrato no será ajustado por ninguno de dichos costos salvo en los casos contemplados en la Subcláusula 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación];

(c) cualesquiera de las cantidades que se indiquen en la Lista de Cantidades u otro Formulario son estimativas y no deben considerarse como las cantidades reales y correctas:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


(i) de las Obras que el Contratista deberá ejecutar , ni

(ii) para los fines de la Cláusula 12 [Medición y Evaluación]; y

(d) el Contratista presentará al Ingeniero, dentro del plazo de 28 días contado a partir de la Fecha de Inicio, el desglose propuesto de todos los precios de cada suma global que se indiquen en los Formularios. El Ingeniero podrá tomar en cuenta dicho desglose al elaborar los Certificados de Pago, pero no estará obligado por el mismo.

(e) Sin perjuicio de las disposiciones del inciso (b), anterior, los Equipos del Contratista, incluidos los respectivos repuestos esenciales, importados por el Contratista con el único fin de ejecutar el Contrato estarán exentos del pago de impuestos y derechos de importación.

14.2 Pago Anticipado El Contratante hará un pago anticipado, en forma de préstamo sin intereses para fines de movilización y apoyo de flujo de caja, cuando el Contratista suministre una garantía de conformidad con esta Subcláusula. El total del pago anticipado, el número y la frecuencia de las cuotas (en caso de que sea más de una) y las monedas y proporciones aplicables se indicarán en los Datos Contractuales.

Salvo y hasta que el Contratante reciba esta garantía, o si en los Datos Contractuales no se indica el total del pago anticipado, esta Subcláusula no se aplicará.

El Ingeniero entregará al Contratista y al Contratante un Certificado de Pago Provisional correspondiente al pago anticipado o a su primera cuota después de que reciba una Declaración (en virtud de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pagos Provisionales]) y después de que el Contratante reciba (i) la Garantía de Cumplimiento de acuerdo con la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y (ii) una garantía por montos y monedas equivalentes al pago anticipado. Esta garantía será emitida por una entidad y de un país (u otra jurisdicción) aprobados por el Contratante, y adoptará el formato que se adjunta a las Condiciones Especiales u otro formato que apruebe el Contratante.

El Contratista se asegurará que la garantía sea válida y exigible hasta que se reembolse el pago anticipado, pero su monto será reducido en forma gradual en una suma igual a la de los reembolsos abonados por el Contratista conforme se indique en los Certificados de Pago. Si en los términos de la garantía se especifica su fecha de vencimiento, y el pago anticipado no se ha reembolsado a más tardar 28 días antes de esa fecha, el Contratista prorrogará la validez de dicha garantía hasta que el pago anticipado haya sido reembolsado .

Salvo indicación diferente en los Datos del Contrato, el pago anticipado será reembolsado mediante deducciones porcentuales de los pagos provisionales establecidos por el Ingeniero de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Pago Provisionales], de la siguiente manera:

(a) las deducciones se empezarán a realizar en el Certificado de Pago Provisional inmediatamente posterior al certificado cuyo total de pagos provisionales certificados (excluidos el pago anticipado y las deducciones y reembolsos de montos retenidos) supere el 30 por ciento (30%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales; y

(b) las deducciones se harán a la tasa de amortización que figure en los Datos Contractuales del monto de cada Certificado de Pago Provisional (excluidos el pago anticipado y las deducciones por reembolsos, así como reembolsos de montos retenidos ) en las monedas y proporciones del pago anticipado hasta que éste se haya reembolsado ; siempre que el pago anticipado sea reembolsado en su totalidad antes de que se certifique para su pago el 90 por ciento (90%) del Monto Contractual Aceptado menos Montos Provisionales.

Si el pago anticipado no se ha reembolsado antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra o antes de la terminación del Contrato con arreglo a la Cláusula 15 [Terminación por parte del Contratante], la Cláusula 16 [Suspensión y Terminación por parte del Contratista] o la Cláusula 19 [Fuerza Mayor] (conforme proceda), la totalidad del saldo pendiente será inmediatamente debido y, en caso de terminación según lo dispuesto en la Cláusula 15 [Terminación por el Contratante] y Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], pagadero por el Contratista al Contratante.

14.3 Solicitud de Certificados de Pago Provisionales

El Contratista presentará al Ingeniero a finales de cada mes una Declaración en seis copias, en la forma que apruebe el Ingeniero, en la que figuren de manera detallada los montos a los que considere tener derecho, junto con la documentación de apoyo que incluirá el informe de avance mensual de conformidad con la Subcláusula 4.21 [Informes de Avance].

La Declaración incluirá los siguientes elementos, según corresponda, que se expresarán en las diferentes monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato y en la secuencia indicada a continuación:

(a) el valor contractual estimativo de las Obras realizadas y los Documentos del Contratista que se hayan producido hasta finales de ese mes (incluidas las Variaciones, pero excluidos los elementos que se señalan en los incisos (b) a (g) infra);

(b) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por cambios en la legislación y en los costos, según lo dispuesto en las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en los Costos];

(c) cualquier monto que deba deducirse para fines de retención, calculado aplicando el porcentaje de retención señalado en los

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Datos Contractuales al total de los montos mencionados supra, hasta que el monto así retenido por el Contratante alcance el límite de los Montos Retenidos (si los hubiere) establecidos en los Datos Contractuales;

(d) cualesquiera de los montos que deban agregarse para el pago anticipado y (si existe más de una cuota de pago) que deban ser deducidas para sus reembolsos de conformidad con la Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado];

(e) cualesquiera de los montos que deban agregarse o deducirse por concepto de Equipos o Materiales de conformidad con la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras];

(f) cualesquiera otras adiciones o deducciones que sean pagaderas en virtud del Contrato o de otra forma, incluidas las mencionadas en la Cláusula 20 [Reclamaciones, Controversias y Arbitraje]; y

(g) la deducción de montos certificados en todos los Certificados de Pago anteriores.

14.4 Calendario de Pagos

Si el Contrato incluye un calendario de pagos en el que se especifiquen las cuotas en que se pagará el Precio del Contrato, entonces, salvo indicación en otro sentido en dicho calendario,

(a) las cuotas indicadas en dicho calendario de pagos serán los valores contractuales estimados para los fines del inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales];

(b) no se aplicará la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras] ; y

(c) si estas cuotas no están definidas por referencia al avance real alcanzado en la ejecución de las Obras, y si el avance real resulta ser inferior o superior al que se usara de base para programar el calendario de pagos, el Ingeniero podrá proceder de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer nuevas cuotas, que habrán de tomar en cuenta el grado en el que el avance resulta inferior o superior al que sirvió de base anteriormente para las cuotas.

Si el Contrato no incluye un calendario de pagos, el Contratista presentará cifras estimativas no obligatorias de los pagos que prevé serán pagaderos cada trimestre. La primera cifra estimativa se presentará dentro de un plazo de 42 días contados a partir de la Fecha de Inicio. Cada trimestre se presentarán cifras estimativas revisadas, hasta que se emita el Certificado de Recepción de Obra para las Obras.

14.5 Equipos y Materiales para las Obras

En el caso de que se aplique esta Subcláusula, los Certificados de Pago Provisionales incluirán, con arreglo al inciso (e) de la Subcláusula 14.3, (i) un monto por concepto de los Equipos y Materiales que se hayan enviado al Lugar de las Obras para

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


incorporarlos en las Obras Permanentes, y (ii) una reducción en los casos en que el valor contractual de dichos Equipos y Materiales esté incluido como parte de las Obras Permanentes con arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales].

Esta Subcláusula no se aplicará si las listas mencionadas en los incisos (b)(i) o (c)(i) infra no se incluyen en los Formularios.

El Ingeniero determinará y certificará cada adición si se cumplen las siguientes condiciones:

(a) el Contratista ha:

(i) mantenido un registro adecuado (que incluya las órdenes, recibos, Costos y el uso de los Equipos y Materiales), el cual está disponible para inspección, y

(ii) presentado una declaración del Costo de adquisición y entrega de los Equipos y Materiales en el Lugar de las Obras, con comprobantes satisfactorios;

y, o bien:

(b) los Equipos y Materiales pertinentes:

(i) son aquellos que se enumeran en los Formularios para pago contra envío,

(ii) se han enviado al País, y están en ruta al Lugar de las Obras, de conformidad con el Contrato; y

(iii) se describen en un conocimiento de embarque sin salvedades u otro comprobante de envío, que se ha presentado al Ingeniero junto con un comprobante de pago del flete y seguro, y cualesquiera otros documentos razonablemente requeridos y una garantía bancaria emitida en una forma y por una entidad aceptables para el Contratante en montos y monedas equivalentes al monto adeudado en virtud de esta Subcláusula: esta garantía podrá adoptar una forma similar al formato referido en la Subcláusula 14.2 [Pago Anticipado] y será valida hasta que los Equipos y Materiales hayan sido almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras y se hayan protegido contra pérdidas, daños o deterioro;

o

(c) los Equipos y Materiales pertinentes:

(i) son aquellos enumerados en los Formularios para pago contra entrega en el Lugar de las Obras, y

(ii) han sido entregados y almacenados adecuadamente en el Lugar de las Obras, están protegidos contra pérdidas, daños o deterioro y parecen ceñirse a lo dispuesto en el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Contrato.

El monto adicional que se ha de certificar será el equivalente del 80% del costo que establezca el Ingeniero para los Equipos y Materiales (incluida la entrega en el Lugar de las Obras), tomando en cuenta los documentos que se mencionan en esta Subcláusula y el valor contractual de dichos Equipos y Materiales.

Las monedas de este monto adicional serán las mismas que las correspondientes al monto que se volverá pagadero cuando se incluya el valor contractual con arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales]. En ese momento, el Certificado de Pago incluirá la reducción aplicable que será equivalente a este monto adicional para los Equipos y Materiales pertinentes y se expresará en las mismas monedas y proporciones que dicho monto.

14.6 Emisión de Certificados de Pago Provisionales

No se certificará ni pagará ningún monto hasta que el Contratante haya recibido y aprobado la Garantía de Cumplimiento. Posteriormente, el Ingeniero entregará al Contratante y al Contratista, dentro de un plazo de 28 días después de recibir una Declaración y documentos justificativos, un Certificado de Pago Provisional en el que se indicará el monto que el Ingeniero determine con criterio justo que es pagadero, junto con información complementaria de cualquier deducción o retención realizadas por el Ingeniero en la Declaración, si los hubiere.

Sin embargo, antes de emitir el Certificado de Recepción de las Obras, el Ingeniero no estará obligado a emitir un Certificado de Pago Provisional por un monto que (después de retenciones y otras deducciones) sea inferior al monto mínimo establecido en los Datos Contractuales para los Certificados de Pago Provisionales (si los hubiere). En ese caso, el Ingeniero notificará apropiadamente al Contratista.

No se retendrán Certificados de Pago Provisionales por ninguna otra razón, aunque:

(a) si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se ciñe al Contrato, podrá retenerse el costo que supone la rectificación o reposición hasta que se lleve a cabo esta labor de rectificación o reposición; o

(b) si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, y el Ingeniero le ha dado las notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligación podrá retenerse hasta que éstos se cumplan.

El Ingeniero podrá, en cualquier Certificado de Pago, hacer cualquier corrección o modificación que hubiera debido hacerse en un Certificado de Pago anterior. Los Certificados de Pago Provisionales no se considerarán como indicativos de la aceptación,

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


aprobación, consentimiento o satisfacción del Ingeniero.

14.7 Pagos El Contratante pagará al Contratista:

(a) la primera cuota del pago anticipado, dentro de un plazo de 42 días contados a partir de la fecha de emisión de la Carta de Aceptación o dentro de un plazo de 21 días después de recibir los documentos de conformidad con las Subcláusulas 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra más tarde;

(b) el monto certificado en cada Certificado de Pago Provisional, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Ingeniero haya recibido la Declaración y los documentos justificativos o, cuando el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista) sea suspendido, el monto que figure en cualquier declaración presentada por el Contratista, dentro de 14 días después de la presentación de dicha declaración. Cualquier discrepancia será rectificada en el próximo pago al Contratista; y

(c) el monto certificado en el Certificado de Pago Final, dentro de los 56 días posteriores al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado, o si se suspendiera el préstamo o crédito del Banco (de donde proviene parte de los pagos al Contratista), el monto no disputado que figure en la Declaración Final, dentro de los 56 días posteriores a la fecha de notificación de la suspensión de conformidad con la Subcláusula 16.2 [Terminación por el Contratista].

El pago del monto adeudado en cada moneda se hará en la cuenta bancaria que designe el Contratista en el país de pago (para esta moneda) que se especifique en el Contrato.

14.8 Retraso en los Pagos

Si el Contratista no recibe un pago de conformidad con la Subcláusula 14.7 [Pagos], el Contratista tendrá derecho a recibir durante el período de mora un cargo financiero compuesto mensual sobre el monto insoluto. Se considerará dicho período como comenzando a correr a partir de la fecha de pago que se especifica en la Subcláusula 14.7 [Pagos], sin consideración (en caso de su inciso (b)) de la fecha en que se emita cualquier Certificado de Pago Provisional.

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, estos cargos financieros se calcularán a la tasa anual de tres puntos porcentuales sobre la tasa de descuento del banco central del país de la moneda de pago o, si ésta no se encuentra disponible, la tasa interbancaria ofrecida, y se pagarán en dicha moneda.

El Contratista tendrá derecho a recibir este pago sin notificación formal o certificación , y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso.

14.9 Pago del Monto Cuando haya sido emitido el Certificado de Recepción de Obra para

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Retenido las Obras, el Ingeniero certificará para pago la primera parte del Monto Retenido a favor del Contratista. Si se emite un Certificado de Recepción de Obra para una Sección o parte de las Obras, se certificará y pagará una proporción del Monto Retenido. Esta proporción será igual a la mitad (50%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección o parte entre el Precio final estimado del Contrato.

Lo más pronto posible después de la última fecha de vencimiento de los Plazos para la Notificación de Defectos, el Ingeniero certificará el saldo remanente del Monto Retenido para su pago al Contratista. De haberse emitido un Certificado de Recepción de Obra para una Sección, se certificará una proporción de la segunda mitad del Monto Retenido y se pagará sin demora después de la fecha de vencimiento del Plazo para la Notificación de Defectos correspondiente a dicha Sección. Esta proporción será igual a dos quintos (40%) de la proporción calculada dividiendo el valor contractual estimado de la Sección entre el Precio final estimado del Contrato.

Sin embargo, si alguno de los trabajos quedara por ejecutar de conformidad con la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos], el Ingeniero podrá retener la certificación del costo estimado de este trabajo hasta que éste haya sido ejecutado.

Al calcularse estas proporciones, no se tomará en cuenta ninguno de los ajustes con arreglo a las Subcláusulas 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] y 13.8 [Ajustes por Cambios en el Costo].

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, cuando el Certificado de Recepción de Obra para las Obras haya sido emitido y la primera mitad del Monto Retenido haya sido certificada para pago por el Ingeniero, el Contratista tendrá derecho a reemplazar la garantía para la segunda mitad del Monto Retenido por otra otorgada por una entidad que apruebe el Contratante, en el formato que se adjunta a las Condiciones Especiales o en otro formato aprobado por el Contratante. El Contratista deberá asegurarse de que la garantía se emita por los montos y en las monedas de la segunda mitad del Monto Retenido y que sea válida y exigible hasta que el Contratista haya ejecutado y terminado las Obras y reparado cualesquiera defectos, según se especifica en la Subcláusula 4.2 en relación con la Garantía de Cumplimiento. Una vez que el Contratante reciba la garantía requerida, el Ingeniero certificará y el Contratante pagará la segunda mitad del Monto Retenido. La liberación de dicha mitad contra presentación de una garantía se hará en lugar de la liberación con arreglo al segundo párrafo de esta Subcláusula. El Contratante devolverá la garantía al Contratista dentro del plazo de 21 días después de recibir una copia del Certificado de Cumplimiento.

Si la Garantía de Cumplimiento requerida en virtud de la Subcláusula 4.2 es una garantía a la vista, y el monto garantizado al amparo de ésta al momento de emisión del Certificado de Recepción

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


de Obra es más de la mitad del Monto Retenido , entonces no se exigirá la garantía correspondiente al Monto Retenido . Si el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento al momento de emisión del Certificado de Recepción de Obra es menos de la mitad del Monto Retenido , la garantía correspondiente al Monto Retenido sólo se requerirá por la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto garantizado al amparo de la Garantía de Cumplimiento.

14.10 Declaración de Terminación

Dentro del plazo de 84 días contados a partir de la fecha en que reciba el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras, el Contratista presentará al Ingeniero una declaración de terminación en seis copias con documentos complementarios, de conformidad con la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales], en la que se muestre:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de acuerdo con el Contrato hasta la fecha señalada en el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras,

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero, y

(c) un cálculo estimativo de cualesquiera otros montos que el Contratista considere que serán pagaderos a su favor en virtud del Contrato. Los montos estimados se incluirán por separado en esta Declaración de terminación.

El Ingeniero procederá después a certificar de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales].

14.11 Solicitud de Certificado de Pago Final

Dentro del plazo de 56 días después de recibir el Certificado de Cumplimiento, el Contratista presentará al Ingeniero un borrador de declaración final en seis copias, en un formato aprobado por el Ingeniero y con documentos complementarios, en el cual se muestre detalladamente:

(a) el valor de todos los trabajos realizados de conformidad con el Contrato, y

(b) cualquier monto adicional que el Contratista considere pagadero a su favor en virtud del Contrato o de otra manera.

Si el Ingeniero no está de acuerdo con una parte del borrador de declaración final o no puede verificarla, el Contratista presentará dentro del plazo de 28 días después de recibido dicho borrador, la información adicional que solicite razonablemente el Ingeniero y hará los cambios en el borrador que ambos determinen de común acuerdo. Luego, el Contratista preparará y presentará al Ingeniero la declaración final de la manera acordada. Esta declaración consensuada se denomina “Declaración Final” en estas Condiciones.

Sin embargo, si, después de deliberaciones entre el Ingeniero y el Contratista y de cualquier de los cambios acordados al borrador de declaración final, resultare evidente que existe una controversia, el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Ingeniero entregará al Contratante (con copia al Contratista) un Certificado de Pago Provisional correspondiente a las partes acordadas del borrador de declaración final. Posteriormente, si se resolviera la controversia en forma definitiva con arreglo a las Subcláusulas 20.4 [ Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] o 20.5 [Transacción Amigable], el Contratista entonces preparará y entregará al Contratante una Declaración Final (con copia al Ingeniero).

14.12 Finiquito Al presentar la Declaración Final, el Contratista presentará un finiquito confirmando que el total de la Declaración Final constituye el pago total y definitivo de todos los montos adeudados al Contratista en virtud del Contrato o en relación con éste. Este finiquito podrá indicar que el mismo entrará en vigencia cuando el Contratista reciba la Garantía de Cumplimiento y el saldo pendiente de ese total, en cuyo caso el finiquito entrará en vigor en esa fecha.

14.13 Emisión de Certificado de Pago Final

Dentro del plazo de 28 días posteriores al momento en que haya recibido la Declaración Final y el finiquito de conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero entregará, al Contratante y al Contratista, el Certificado de Pago Final, en el que se indicará:

(a) el monto que equitativamente el Ingeniero haya determinado, como pagadero con carácter definitivo, y

(b) después de reconocer al Contratante todos los montos anteriormente pagados por el mismo, así como todas las sumas a que éste tenga derecho, el saldo (si lo hubiere) adeudado por el Contratante al Contratista o viceversa, conforme corresponda.

Si el Contratista no ha solicitado un Certificado de Pago Final de conformidad con las Subcláusulas 14.11 [Solicitud de Certificado de Pago Final] y 14.12 [Finiquito], el Ingeniero le solicitará que lo haga. Si el Contratista no presenta una solicitud dentro del plazo de 28 días, el Ingeniero emitirá el Certificado de Pago Final por el monto que equitativamente determine como pagadero.

14.14 Fin de la Responsabilidad del Contratante

El Contratante no será responsable ante el Contratista por ninguna de las materias o rubros contemplados o relacionados con el Contrato o la ejecución de las Obras, salvo en la medida en que el Contratista haya incluido un monto expresamente para ello:

(a) en la Declaración Final y, también,

(b) en la Declaración de terminación que se describe en la Subcláusula 14.10 [Declaración de Terminación], (excepto por asuntos o cosas que se susciten después de la emisión del Certificado de Recepción de Obra correspondiente a las Obras)

Sin embargo, esta Subcláusula no limitará las responsabilidades del Contratante en el marco de sus obligaciones de indemnización ni sus responsabilidades en casos de fraude, incumplimiento deliberado o mala conducta evidente de su parte.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


14.15 Monedas de Pago

El Precio del Contrato se pagará en la moneda o monedas señaladas en el Formulario de Monedas de Pago. Si se señala más de una moneda, los pagos se harán de la siguiente manera:

(a) si el Monto Contractual Aceptado sólo se expresa en Moneda Local:

(i) las proporciones o los montos de las Monedas Local y Extranjeras y los tipos de cambio fijo que se usarán para calcular los pagos serán los que se indican en el Formulario de Monedas de Pago, salvo que ambas Partes acuerden de otra manera;

(ii) los pagos y las deducciones en virtud de las Subcláusulas 13.5 [Montos Provisionales] y 13.7 [Ajustes por Cambios en la Legislación] se harán en las monedas y proporciones correspondientes; y

(iii) otros pagos y deducciones en virtud de los incisos (a) a (d) de la Subcláusula 14.3 [Solicitud de Certificados de Pago Provisionales] se harán en las monedas y proporciones que se especifican en el inciso (a)(i) supra;

(b) el pago de las indemnizaciones que se especifican en los Datos Contractuales se hará en las monedas y proporciones que se señalan en el Formulario de Monedas de Pago;

(c) otros pagos al Contratante por parte del Contratista se harán en la moneda en la cual el Contratante haya efectuado el gasto correspondiente, o en la moneda acordada entre las Partes;

(d) si cualquier monto pagadero por el Contratista al Contratante en una moneda específica supera el monto pagadero por el Contratante al Contratista en esa moneda, el Contratante podrá recuperar el saldo de ese monto de los demás importes adeudados al Contratista en otras monedas; y

(e) si no se señalan tipos de cambio en el Formulario de Monedas de Pago, se usarán los que prevalezcan en la Fecha Base y que sean determinados por el banco central del País.

15. Terminación por Parte del Contratante

15.1 Notificación Para Hacer Correcciones

Si el Contratista no cumple con cualesquiera de las obligaciones en virtud del Contrato, el Ingeniero podrá exigirle, mediante notificación, que corrija la falla y la subsane dentro de un plazo determinado razonable.

15.2 Terminación por parte del Contratante

El Contratante tendrá derecho a dar por terminado el Contrato si el Contratista:

(a) no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 4.2 [Garantía de Cumplimiento] o con una notificación dada de conformidad con la Subcláusula 15.1 [Notificación Para Hacer

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Correcciones],

(b) abandona las Obras o demuestra claramente de otra manera que no tiene intenciones de continuar cumpliendo sus obligaciones bajo el Contrato,

(c) sin una excusa razonable:

(i) no procede con las Obras de conformidad con la Cláusula 8 [inicio, Demoras y Suspensión], o

(ii) no cumple con una notificación emitida de conformidad con las Subcláusulas 7.5 [Rechazo] o 7.6 [Medidas Correctivas] dentro del plazo de 28 días después de recibirla,

(d) subcontrata la totalidad de las Obras o cede el Contrato sin el acuerdo requerido,

(e) quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su contra una orden de administración judicial ; entra en concurso de acreedores; prosigue sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fiduciario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes pertinentes) tenga un efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados supra, o

(f) da u ofrece dar (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquier soborno, regalo, gratificación, comisión u otra cosa de valor como incentivo o recompensa:

(i) por hacer o no hacer cualquier acción relacionada con el Contrato, o

(ii) por mostrar o no mostrar favor o posición a alguna persona en relación con el Contrato,

o si cualquier miembro del Personal del Contratista, representante o Subcontratista del Contratista da u ofrece (directa o indirectamente) a cualquier persona cualquiera de esos incentivos o recompensas que se describen en el inciso (f) supra. Sin embargo, los incentivos y recompensas de carácter lícito para el Personal del Contratista no darán lugar a la terminación del Contrato.

En cualquiera de dichas situaciones o circunstancias, el Contratante podrá, previa notificación al Contratista con una antelación de 14 días, terminar el Contrato y expulsar al Contratista del Lugar de las Obras. Sin embargo, en el caso de los incisos (e) o (f), el Contratante podrá, mediante notificación, terminar inmediatamente el Contrato.

La decisión de terminar el Contrato por parte del Contratante no perjudicará ninguno de sus demás derechos con arreglo al Contrato o a otra fuente.

En ese caso, el Contratista abandonará el Lugar de las Obras y

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


entregará al Ingeniero cualesquiera Bienes requeridos, todos los Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por o para el Contratista. Sin embargo, el Contratista realizará sus mejores esfuerzos para cumplir inmediatamente cualquier orden razonable que se incluya en la notificación para: (i) la cesión de cualquier subcontrato, y (ii) la protección de la vida o la propiedad, o la seguridad de las Obras.

Con posterioridad a la terminación, el Contratante podrá terminar las Obras y/o encargárselas a otras entidades, en cuyo caso el Contratante y dichas entidades podrán usar cualesquiera Bienes, Documentos del Contratista y otros documentos de diseño elaborados por el Contratista o en su nombre.

El Contratante notificará al Contratista que se le entregarán los Equipos del Contratista y las Obras Temporales en el Lugar de las Obras o en sus inmediaciones. El Contratista inmediatamente hará los arreglos necesarios para el retiro de los mismos por su cuenta y riesgo. Sin embargo, si para entonces el Contratista no ha pagado un monto adeudado al Contratante, este último podrá vender dichos elementos a fin de recuperar ese monto y luego abonar al Contratista cualquier saldo remanente.

15.3 Valoración en la Fecha de Terminación

Tan pronto como sea posible después de que entre en vigor una notificación de terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de acordar o establecer el valor de las Obras, los Bienes, los Documentos del Contratista y cualesquiera otros montos adeudados al Contratista por trabajos ejecutados de conformidad con el Contrato.

15.4 Pagos después de la Terminación

Después de que entre en vigor una notificación de terminación en virtud de la Subcláusula 15.2 [Terminación por parte del Contratante], el Contratante podrá:

(a) proceder de conformidad con la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante],

(b) retener pagos adicionales al Contratista hasta que se hayan determinado los costos de ejecución, terminación y reparación de cualesquiera defectos, indemnizaciones por demora en la terminación (si las hubiere) y todos los demás costos en que incurra el Contratante, o

(c) recuperar del Contratista el monto de cualesquiera pérdidas e indemnizaciones incurridos por el Contratante y cualquier costo adicional para terminar las Obras, después de considerar cualquier suma adeudada al Contratista en virtud de la Subcláusula 15.3 [Valoración en la Fecha de Terminación]. Después de recuperar los montos correspondientes a esas pérdidas, indemnizaciones y costos adicionales, el Contratante pagará cualquier saldo remanente al Contratista.

15.5 Derecho del Contratante de

El Contratante tendrá derecho a terminar el Contrato, en cualquier momento y por su propia conveniencia, previa notificación de tal

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Terminar el Contrato por Conveniencia

terminación al Contratista. La terminación entrará en vigor 28 días después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta notificación o en que el Contratante haya devuelto la Garantía de Cumplimiento, lo que ocurra más tarde. El Contratante no terminará el Contrato con arreglo a esta Subcláusula con el propósito de ejecutar las Obras él mismo o encargárselas a otro contratista ni para evitar una terminación del Contrato por parte del Contratista en virtud de la Subcláusula 16.2 [Terminación por Parte del Contratista].

Con posterioridad a esta terminación, el Contratista procederá de conformidad con la Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista] y será pagado según se estipula en la Subcláusula 16.4 [Pago a la Terminación].

15.6 Prácticas Corruptivas o Fraudulentas

15.6.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o personas oferentes por participar o participando en proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 15.6.1 (c).

(a) El Banco define los términos que se indican a continuación:

(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte; y

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona actuando como Oferente o participando en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre otros, Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes), ha cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá:

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato o de un contrato adjudicado para la adquisición de bienes y la contratación de obras financiadas por el Banco;

(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que existe evidencia suficiente para comprobar el hallazgo de que un empleado, agente o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido un acto de fraude o corrupción;

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país Prestatario;

(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta formal de censura a la conducta de la firma, entidad o individuo;

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que se le adjudiquen o participen en contratos bajo proyectos financiados por el Banco, excepto bajo aquellas condiciones que el Banco considere ser apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido procedimientos administrativospara los casos de denuncias de fraude y corrupcióndentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el sitio virtual del Banco(www.iadb.org). Para tales propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para la realización de la correspondiente investigación. Lasdenuncias podrán ser presentadas confidencial o anónimamente.

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco aplicables en materia de fraude y corrupción que se describen en esta Cláusula 15.6.; y

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas en el literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o privada, de acuerdo con las políticas del Banco.

15.6.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que en los contratos financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya una disposición que exija que los oferentes, proveedores, Contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados con un préstamo del Banco una disposición que requiera que los oferentes, proveedores, Contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de fraude y corrupción, y

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


pongan a la disposición del Banco los empleados o agentes de los oferentes, proveedores, Contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para responder las consultas provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la revisión o auditoría de los documentos. Si el oferente, proveedor, Contratista, subcontratista, consultor o concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el oferente, proveedor, Contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

15.6.3 El Contratista declara y garantiza:

(a) que ha leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y nos obligamos a observar las normas pertinentes;

(b) que no ha incurrido en ninguna infracción de las políticas sobre fraude y corrupción descritas en este documento;

(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de adquisición o negociación del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido declarados culpables de delitos vinculados con fraude o corrupción;

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción;

(f) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con el contrato o el contrato de consultoría financiado por el Banco;

(g) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se describen en esta Cláusula 15.6.1 (b).

16. Suspensión y Terminación por parte del Contratista

16.1 Derecho del Contratista a Suspender los

Si el Ingeniero no realiza la certificación de conformidad con la Subcláusula 14.6 [Emisión de Certificados de Pago Provisionales] o el Contratante no cumple con lo dispuesto en las Subcláusulas 2.4

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Trabajos [Arreglos Financieros del Contratante] o 14.7 [Pagos], el Contratista podrá, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 21 días, suspender los trabajos (o reducir el ritmo de trabajo) salvo y hasta que el Contratista haya recibido el Certificado de Pago, pruebas razonables o pago, conforme proceda y según se indique en la notificación.

Sin perjuicio de lo anterior, si el Banco ha suspendido los desembolsos al amparo de su préstamo o crédito, con cuyos recursos se han realizado los pagos al Contratista, total o parcialmente para la ejecución de las Obras, y no hay recursos alternativos disponibles conforme se contempla en la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante], el Contratista podrá, previa notificación, suspender los trabajos o reducir su ritmo en cualquier momento, pero con un plazo mínimo de 7 días contados a partir de la fecha en que el Prestatario haya recibido del Banco la notificación de suspensión.

La acción del Contratista no perjudicará su derecho a los cargos financieros en virtud de la Subcláusula 14.8 [Retraso en los Pagos] y a terminar el Contrato con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista].

Si el Contratista recibe posteriormente dicho Certificado de Pago, prueba o pago (conforme se describa en la Subcláusula pertinente y en la notificación mencionada supra) antes de hacer una notificación de terminación, el Contratista reanudará su trabajo normal tan pronto como sea razonablemente posible.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo a raíz de la suspensión de los trabajos (o reducción del ritmo de trabajo) de conformidad con esta Subcláusula, el Contratista notificará al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y

(b) el pago de dicho Costo más utilidades, el cual será incluido en el Precio del Contrato.

Tras recibir esta notificación, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un acuerdo o a una decisión al respecto.

16.2 Terminación por parte del Contratista

El Contratista tendrá derecho a terminar el Contrato si:

(a) no recibe evidencia razonable dentro del plazo de 42 días después de haber dado una notificación con arreglo a la Subcláusula 16.1 [Derecho del Contratista a Suspender los Trabajos] en relación con un incumplimiento de la Subcláusula 2.4 [Arreglos Financieros del Contratante],

(b) el Ingeniero no emite el Certificado de Pago correspondiente, dentro del plazo de 56 días después de haber recibido una

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Declaración y documentos complementarios,

(c) el Contratista no recibe el monto adeudado al amparo de un Certificado de Pago Provisional dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo establecido en la Subcláusula 14.7 [Pagos] para realizar los pagos (salvo en cuanto a deducciones de conformidad con la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante]),

(d) el Contratante no cumple sustancialmente sus obligaciones en virtud del Contrato a tal forma de afectar sustancial y adversamente el balance económico del Contrato o la capacidad del Contratista para cumplir el Contrato,

(e) el Contratante no cumple con lo dispuesto en la Subcláusula 1.6 [Contrato] o la Subcláusula 1.7 [Cesión],

(f) una suspensión prolongada afecta la totalidad de las Obras conforme se describe en la Subcláusula 8.11 [Suspensión Prolongada], o

(g) el Contratante quiebra o se vuelve insolvente; entra en liquidación; se dicta en su contra una orden judicial o de administración; entra en concurso de acreedores; continúa sus actividades bajo la autoridad de un administrador judicial, un fideicomisario o un administrador en beneficio de sus acreedores, o si se realiza cualquier acto o se produce cualquier hecho que (bajo las Leyes aplicables) tenga un efecto análogo a cualquiera de los actos o hechos señalados supra,

(h) si el Banco suspende el préstamo o crédito de donde proviene parte o la totalidad de los pagos al Contratista, y éste no ha recibido los montos que se le adeudan, una vez vencido el plazo de 14 días que se estipula en la Subcláusula 14.7 [Pagos] para pagos en virtud de Certificados de Pago Provisionales, el Contratista podrá, sin perjuicio de sus derechos a cargos financieros con arreglo a la Subcláusula 14.8 [Retraso en los Pagos], tomar una de las siguientes medidas: (i) suspender los trabajos o reducir su ritmo, o (ii) terminar sus servicios en virtud del Contrato mediante notificación al Contratante, con copia al Ingeniero. Dicha terminación entrará en vigor 14 días después de efectuada la notificación correspondiente.

(i) si el Contratista no recibe instrucciones de parte del Ingeniero registrando el acuerdo de ambas partes con el cumplimiento de las condiciones para el Inicio de las Obras de conformidad con la Subcláusula 8.1 [Inicio de las Obras].

En cualquiera de estas situaciones o circunstancias, el Contratista podrá terminar el Contrato, previa notificación al Contratante con una antelación mínima de 14 días. Sin embargo, en el caso de los incisos (f) o (g), el Contratista podrá terminar inmediatamente el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Contrato mediante notificación.

La elección del Contratante de terminar el Contrato será sin perjuicio de cualesquiera de los derechos del Contratista en virtud del Contrato o de otra fuente.

16.3 Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista

Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a las Subcláusulas 15.5 [Derecho del Contratante de Terminar el Contrato por Conveniencia], 16.2 [Terminación por Parte del Contratista] o 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], el Contratista deberá, sin demora:

(a) suspender todo trabajo adicional, con excepción del que pueda haber ordenado el Ingeniero para la protección de la vida o la propiedad, o para la seguridad de las Obras,

(b) entregar los Documentos del Contratista, los Equipos, los Materiales y los demás trabajos por los que haya recibido pago, y

(c) retirar todos los demás Bienes del Lugar de las Obras, salvo los que sea necesario dejar por razones de seguridad, y abandonar el Lugar de las Obras.

16.4 Pago a la Terminación

Después de que entre en vigencia una notificación de Terminación con arreglo a la Subcláusula 16.2 [Terminación por parte del Contratista], el Contratante deberá, sin demora:

(a) devolver al Contratista la Garantía de Cumplimiento,

(b) pagar al Contratista de conformidad con la Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito], y

(c) pagar al Contratista el monto correspondiente a cualquier pérdida o daño sufrido por el Contratista como consecuencia de la terminación.

17. Riesgos y Responsabilidades

Indemnizaciones El Contratista indemnizá y ampará al Contratante, al Personal del Contratante y sus respectivos representantes de toda reclamación, daño, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionado con:

(a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera personas, que se produzcan a raíz o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo que sean atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y

(b) daños a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raíces o personales (aparte de las Obras), en la medida en que

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


dicho daño o pérdida se produzca como resultado o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo y en la medida en que dicho daño o pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa o indirectamente empleada por cualquiera de ellos.

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista, al Personal del Contratista y sus respectivos representantes frente a y de cualquiera de las reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados ) relacionados con (1) lesiones corporales, enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y (2) los asuntos en los que la responsabilidad al respecto pueda estar excluida de la cobertura de seguros, conforme se describe en los incisos (d) (i), (ii) y (iii) de la Subcláusula 18.3 [Seguro Contra Lesiones Personales y Daños a la Propiedad].

17.2 Cuidado de las Obras por parte del Contratista

El Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes a partir de la Fecha de Inicio hasta la emisión del Certificado de Recepción de Obra (o éste se considere emitido de conformidad con la Subcláusula 10.1 [Recepción de las Obras y Secciones]) para las Obras, momento en que dicha responsabilidad se transferirá al Contratante. Si se emite un Certificado de Recepción de Obra (o se considera emitido) para cualquier Sección o parte de las Obras, la responsabilidad del cuidado de dicha Sección o parte pasará al Contratante.

Una vez se transfiera debidamente la responsabilidad al Contratante, el Contratista asumirá la responsabilidad del cuidado de los trabajos que queden pendientes en la fecha que se señale en el Certificado de Recepción de Obra, hasta que los mismos hayan sido concluidos.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o daño durante el período en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificará la pérdida o el daño, por su cuenta riesgo , a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se ciñan a las disposiciones del Contrato.

El Contratista será responsable de cualquier pérdida o daño causado por cualquier acción del Contratista después de la emisión de un Certificado de Recepción de Obra. El Contratista también será responsable de cualquier pérdida o daño que ocurra después de que se haya emitido un Certificado de Recepción de Obra y los mismos se hubieren producido a raíz de algún hecho previo que fuere responsabilidad del Contratista.

17.3 Riesgos del Contratante

Los riesgos a que se hace referencia en la Subcláusula 17.4 [Consecuencias de los Riesgos del Contratante] infra, en la medida en

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


que afecten directamente la ejecución de los trabajos en el País, son:

(a) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de enemigos extranjeros,

(b) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas ajenas al Personal del Contratista, revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción militar de éste, o guerra civil en el País,

(c) disturbios, conmoción o desórdenes dentro del País provocados por personas ajenas al Personal del Contratista,

(d) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radioactividad en el País, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista,

(e) ondas de presión causadas por aeronaves u otros aparatos aéreos que viajen a velocidades sónicas o supersónicas,

(f) uso u ocupación de cualquier parte de las Obras Permanentes por parte del Contratante, salvo en los casos que se puedan especificar en el Contrato,

(g) diseño de cualquier parte de las Obras por el Personal del Contratante u otras personas por quienes es responsable el Contratante, y

(h) cualquier fuerza de la naturaleza que sea Imprevisible o contra la cual no se habría podido esperar razonablemente que un Contratista con experiencia tomara medidas preventivas adecuadas.

17.4Consecuencias de los Riesgos del Contratante

Si y en la medida en que cualquiera de los riesgos que se enumeran en la Subcláusula 17.3 supra ocasione pérdidas o daños a las Obras, Bienes o Documentos del Contratista, el Contratista notificará sin demora al Ingeniero y rectificará dicha pérdida o daño en la medida requerida por el Ingeniero.

Si el Contratista sufre una demora o incurre en algún Costo por subsanar esa pérdida o daño, el Contratista dará una notificación adicional al Ingeniero y, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a :

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de la demora , si se ha retrasado o se demorará la terminación de las Obras, en virtud de la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y

(b) un pago por dicho Costo, monto que se incluirá en el Precio del Contrato. En el caso de los incisos (f) y (g) de la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], se pagará el Costo más utilidades.

Tras recibir esa notificación adicional, el Ingeniero procederá de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones] a fin de llegar a un

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


acuerdo o una decisión al respecto.

17.5 Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial

En esta Subcláusula, “violación” significa una violación (o pretendida violación) de cualquier patente, diseño registrado, derecho de autor, marca registrada, marca comercial, secreto comercial o cualquier otro derecho de propiedad intelectual o industrial relacionado con las Obras; y “reclamación” significa una reclamación (o proceso judicial de reclamación) en la que se alegue una violación.

Cuando una de las Partes no notifique a la otra sobre cualquier reclamación dentro del plazo de 28 días después de recibirla, se considerará que dicha Parte ha renunciado a su derecho de indemnización en virtud de esta Subcláusula.

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista contra y de cualquier reclamación en la que se alegue una violación que se produce o se produjo:

(a) como resultado inevitable del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, o

(b) como resultado del uso de cualquiera de las Obras por parte del Contratante:

(i) para fines distintos a los señalados en el Contrato o los que razonablemente se deduzcan de él, o

(ii) en conjunto con cualquier otra cosa que no haya suministrado el Contratista, salvo que el uso fuera divulgado al Contratista antes de la Fecha Base o se haya señalado en el Contrato.

El Contratista indemnizará y amparará al Contratante contra y de cualquier otra reclamación que surja de o en relación con (i) la fabricación, uso, venta o importación de cualquier Bien, o (ii) cualquier diseño que sea responsabilidad del Contratista.

Si una de las Partes tiene derecho a ser indemnizada en virtud de esta Subcláusula, la Parte a la cual corresponda indemnizar podrá (a su costo) realizar negociaciones para la transacción de la reclamación y de cualquier litigio o arbitraje que pudiera surgir de aquella. La otra Parte ayudará, a solicitud y expensas de la Parte que indemniza, a impugnar la reclamación. Esta otra Parte (y su Personal) no hará ninguna admisión que pueda perjudicar a la Parte que indemniza, a no ser que ésta no se haya puesto al frente de una negociación, litigio o arbitraje a pesar de habérselo solicitado la otra Parte.

17.6 Limitación de Responsabilidad

Ninguna de las Partes será responsable ante la otra por la privación de uso de las Obras, pérdida de ganancia, pérdida de contratos ni pérdidas o daños indirectos o emergentes que pueda sufrir la otra Parte en relación con el Contrato, a menos que así sea dispuesto específicamente con arreglo a la Subcláusula 8.7 [Daños por Demora].; Subcláusula 11.2 [Costo de Reparación de los Defectos]; Subcláusula 15.4 [Pagos después de la Terminación]; Subcláusula

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


16.4 [Pago a la Terminación]; Subcláusula 17.1 [Indemnizaciones]; Subcláusula 17.4 (b) [Consecuencias de los Riesgos del Contratante]; y Subcláusula 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial]

La responsabilidad total del Contratista ante el Contratante, en virtud del Contrato o en relación con éste, salvo por lo dispuesto en las Subcláusulas 4.19 [Electricidad, Agua y Gas], 4.20 [Equipos del Contratante y Materiales de Libre Disposición], 17.1 [Indemnizaciones] y 17.5 [Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial], no excederá el monto que resulte de la multiplicación de un factor (menor o mayor que uno) por el Monto Contractual Aceptado, conforme figura en los Datos Contractuales, o (de no especificarse ese factor u otra suma) el Monto Contractual Aceptado.

Esta Subcláusula no limitará la responsabilidad en caso de fraude, incumplimiento deliberado o mala conducta grave de la Parte que incumple.

17.7 Uso del Alojamiento y las Instalaciones del Contratante

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por el cuidado del alojamiento y las instalaciones suministradas por el Contratante, si los hubiere, conforme se detallen en las Especificaciones, desde las respectivas fechas de entrega al Contratista hasta el cese de ocupación (pudiendo ocurrir la entrega o el cese de ocupación después de las fechas señaladas en el Certificado de Recepción de las Obras).

Si el alojamiento o las instalaciones mencionadas anteriormente sufren alguna pérdida o daño mientras estén bajo la responsabilidad y cuidado del Contratista por cualquier motivo aparte de los que sean responsabilidad del Contratante, el Contratista rectificará, a su costo, la pérdida o el daño a satisfacción del Ingeniero.

18. Seguro

18.1 Requisitos Generales en Materia de Seguros

En esta Cláusula, “Parte aseguradora” significa, para cada tipo de seguro, la Parte responsable de contratar y mantener el seguro que se indica en la Subcláusula pertinente.

Cuando el Contratista sea la Parte aseguradora, cada seguro se contratará con aseguradoras bajo los términos aprobados por el Contratante. Esos términos deberán ser consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de esta Cláusula.

Cuando el Contratante sea la Parte aseguradora, los seguros se contratarán con aseguradoras y bajo términos aceptables por el Contratista. Estos términos deberán ser consistentes con los términos acordados por ambas Partes antes de la fecha de la Carta de Aceptación. Este acuerdo de términos tendrá precedencia sobre las disposiciones de ésta Cláusula.

Si se requiere una póliza de seguro colectivo, la cobertura se aplicará por separado a cada asegurado como si se hubiera emitido una póliza individual para cada uno de ellos. Si una póliza cubre a otras partes adicionales, es decir, además de los asegurados que se señalan en esta

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Cláusula, (i) el Contratista actuará al amparo de la póliza en nombre de los asegurados colectivos adicionales, salvo que el Contratante actuará en nombre del Personal del Contratante, (ii) los asegurados colectivos adicionales no podrán recibir pagos directamente del asegurador ni tener cualquier otro trato directo con el asegurador, y (iii) la Parte aseguradora exigirá a todos los asegurados colectivos adicionales que cumplan las condiciones establecidas en la póliza.

Toda póliza contra daños y perjuicios dispondrá que los pagos sean hechos en las monedas requeridas para fines de reparación de la pérdida o el daño pertinente. Los pagos que se reciban de los aseguradores se usarán para reparar dicha pérdida o daño.

La Parte aseguradora pertinente presentará a la otra Parte, dentro de los plazos respectivos que figuren en los Datos Contractuales (calculados a partir de la Fecha de Inicio):

(a) evidencia de que se han contratado los seguros descritos en esta Cláusula, y

(b) copias de las pólizas de los seguros que se señalan en las Subcláusulas 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista] y 18.3 [Seguro Contra a Lesiones Personales y Daños a la Propiedad].

Cuando se pague cada una de las primas, la Parte aseguradora suministrará a la otra los comprobantes de pago. Cada vez que se presenten comprobantes o pólizas, la Parte aseguradora notificará también al Ingeniero.

Cada una de las Partes cumplirá sin demoras las condiciones estipuladas en cada una de las pólizas de seguro. La Parte aseguradora mantendrá a las aseguradoras informadas acerca de cualquier cambio relevante parala ejecución de las Obras y se asegurará que el seguro se mantenga de conformidad con lo dispuesto en esta Cláusula.

Ninguna de las Partes hará modificaciones sustanciales a los términos de los seguros sin la previa aprobación de la otra Parte. Si una aseguradora hace (o trata de hacer) cualquier modificación, la Parte que primero sea notificada por el asegurador notificará sin demora a la otra.

Si la Parte aseguradora no contrata ni mantiene vigentes los seguros que deba contratar y mantener en virtud del Contrato, o no presenta comprobantes satisfactorios ni copias de las pólizas de conformidad con esta Subcláusula, la otra Parte podrá (a su discreción y sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso) contratar seguros con la cobertura pertinente y pagar las primas correspondientes. La Parte aseguradora pagará a la otra el monto de esas primas, y el Precio del Contrato se ajustará de conformidad.

Nada de lo dispuesto en esta Cláusula limita las obligaciones, responsabilidades o compromisos del Contratista o el Contratante en virtud de los términos del Contrato o de otra fuente. Cualesquiera de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


los montos no asegurados o no recuperados de las aseguradoras serán asumidos por el Contratista o el Contratante de conformidad con dichas obligaciones, responsabilidades o compromisos. Sin embargo, si la Parte aseguradora deja de contratar y mantener en vigencia un seguro que se encuentre disponible y que dicha Parte deba contratar y mantener en virtud del Contrato, y la otra Parte no aprueba la omisión ni contrata el seguro por la cobertura pertinente a este incumplimiento, la Parte aseguradora pagará cualesquiera de los montos que habrían sido recuperables al amparo del seguro.

Los pagos que haga una Parte a la otra estarán sujetos a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] o a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], según corresponda.

El Contratista podrá contratar todos los seguros relacionados con el Contrato (incluido, pero no de manera exclusiva, el seguro mencionado en la Cláusula 18) con aseguradoras provenientes de cualquier país elegible.

18.2 Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista

La Parte aseguradora asegurará las Obras, los Equipos, los Materiales y los Documentos del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposición, incluidos los costos de demolición, retiro de escombros y honorarios profesionales y utilidades. El seguro será válido desde la fecha en que se presenten las pruebas con arreglo al inciso (a) de la Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros] hasta la fecha de emisión del Certificado de Recepción de las Obras.

La Parte aseguradora mantendrá este seguro a fin de proporcionar cobertura hasta la fecha de emisión del Certificado de Cumplimiento, por pérdidas o daños imputables al Contratista a raíz de una causa que ocurra antes de la emisión del Certificado de Recepción de Obra, y por las pérdidas o daños causados por el Contratista durante cualquier otra operación (incluidas las contempladas en la Cláusula 11 [Responsabilidad por Defectos]).

La Parte aseguradora asegurará los Equipos del Contratista por un valor igual o mayor al costo total de reposición, incluida la entrega en el Lugar de las Obras. En relación con cada uno de los elementos de los Equipos del Contratista, el seguro estará vigente durante el transporte del mismo al Lugar de las Obras y hasta que se deje de necesitar como Equipo del Contratista.

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros contemplados en esta Subcláusula:

(a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,

(b) deberán estar a nombre conjunto de las Partes, quienes tendrán derecho a recibir conjuntamente pagos de las aseguradoras y pagos retenidos o asignados a la Parte que asuma efectivamente

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


los costos de rectificación por pérdidas o daños,

(c) deberán cubrir todas las pérdidas y daños que se deban a causas no especificadas en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante],

(d) deberán cubrir asimismo, hasta donde sea específicamente requerido en los Documentos de Licitación del Contrato, pérdidas o daños a una parte de las Obras atribuibles al uso o la ocupación de otra parte de las Obras por parte del Contratante, y pérdidas o daños ocasionados por los riesgos enumerados en los incisos (c), (g) y (h) de la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], excluidos (en cada caso) riesgos que no sean asegurables bajo términos comercialmente razonables, con deducibles por incidente no mayores al monto señalado en los Datos del Contrato (de no indicarse monto, este inciso (d) no será aplicable), y

(e) podrá, sin embargo, excluir la pérdida, los daños y el reacondicionamiento de:

(i) una parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un vicio de diseño, materiales o mano de obra (pero la cobertura incluirá cualesquiera otras partes que se pierdan o dañen como resultado directo de esta condición defectuosa y no según se describe en el inciso (ii) infra),

(ii) una parte de las Obras que se pierda o dañe por el reacondicionamiento de cualquier otra parte de las Obras que esté en condiciones defectuosas debido a un defecto de diseño, materiales o mano de obra,

(iii) una parte de las Obras que haya sido recibida por el Contratante, salvo en la medida en que el Contratista sea responsable por la pérdida o daño, y

(iv) Bienes mientras no estén en el País, sujeto a la Subcláusula 14.5 [Equipos y Materiales para las Obras].

Si, después de haber transcurrido más de un año a partir de la Fecha Base, la cobertura descrita en el inciso (d) supra deja de estar disponible bajo términos comercialmente razonables, el Contratista (como Parte aseguradora) notificará al Contratante, con información complementaria. El Contratante entonces: (i) con sujeción a la Subcláusula 2.5 [Reclamaciones del Contratante] tendrá derecho a recibir el pago de un monto equivalente a los términos comercialmente razonables que el Contratista debería haber previsto pagar por dicha cobertura, y (ii) salvo que obtenga la cobertura bajo términos comercialmente razonables, se considerará que ha aprobado la omisión de conformidad con la Subcláusula 18.1 [Requisitos Generales en Materia de Seguros].

18.3 Seguro Contra La Parte aseguradora asegurará contra la responsabilidad de cada una

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Lesiones Personales y Daños a la Propiedad

de las Partes por cualquier pérdida, daño, muerte o lesión corporal que pueda ocurrir a cualquier propiedad física (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos del Contratista]) o a cualquier persona (a excepción de personas aseguradas con arreglo a la Subcláusula 18.4 [Seguro del Personal del Contratista]), que surjan a raíz del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista y antes de la emisión del Certificado de Cumplimiento.

El seguro será por un monto límite, por incidente, no menor al que se señale en los Datos Contractuales, sin limitar el número de incidentes que puedan ocurrir. Si en los Datos del Contrato no se señala ningún monto, esta Subcláusula no será aplicable.

Salvo disposición diferente en las Condiciones Especiales, los seguros especificados en esta Subcláusula:

(a) deberán ser contratados y mantenidos por el Contratista como Parte aseguradora,

(b) deberán estar a nombre de ambas Partes,

(c) deberán cubrir la responsabilidad por todas las pérdidas y daños que sufra la propiedad del Contratante (salvo los elementos asegurados con arreglo a la Subcláusula 18.2) como consecuencia del cumplimiento del Contrato por parte del Contratista, y

(d) podrá, sin embargo, excluir responsabilidades en la medida en que surjan de:

(i) el derecho del Contratante a hacer que las Obras Permanentes se ejecuten en, sobre, debajo o a través de cualquier terreno, y de ocupar ese terreno para las Obras Permanentes,

(ii) los daños que se produzcan como resultado inevitable de las obligaciones del Contratista en cuanto a la ejecución de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, y

(iii) una causa señalada en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], salvo en la medida en que exista una cobertura bajo términos comercialmente razonables.

18.4 Seguro para el Personal del Contratista

El Contratista contratará y mantendrá un seguro de responsabilidad civil contra reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados ) como resultado de lesiones, enfermedades o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro del Personal del Contratista.

El seguro deberá cubrir al Contratante y al Ingeniero contra responsabilidad por reclamos, daños, pérdidas y gastos (incluyendo honorarios y gastos de abogados) que surjan de lesiones, enfermedad o muerte de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier otro miembro del personal del Contratista, excepto que este seguro

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


podrá excluir pérdidas y reclamaciones en la medida en que sean producto de cualquier acto o negligencia del Contratante o del Personal del Contratante.

El seguro deberá ser mantenido en plena vigencia y efecto durante todo el tiempo en que el personal mencionado trabaje en la ejecución de las Obras. En el caso de los empleados de un Subcontratista, este último podrá contratar el seguro, pero el Contratista será responsable de velar por el cumplimiento de esta Cláusula.

19. Fuerza Mayor

19.1 Definición de Fuerza Mayor

En esta cláusula, “Fuerza Mayor” significa un evento excepcional o circunstancia:

(a) que está fuera del control de una Parte,

(b) contra la que dicha Parte no pudo razonablemente haber tomado provisiones para protegerse antes de celebrar el Contrato,

(c) que, una vez producida, dicha Parte no pudo razonablemente haber evitado o superado , y

(d) que no pueda atribuirse sustancialmente a la otra Parte.

La Fuerza Mayor puede incluir, pero no de manera exclusiva, acontecimientos excepcionales o circunstancias como las que enumeran a continuación, siempre y cuando se cumplan las condiciones de los incisos (a) a (d) supra:

(i) guerra, hostilidades (ya sea que la guerra sea declarada o no), invasión, acto de enemigos extranjeros,

(ii) rebelión, terrorismo, sabotaje por personas distintas al Personal del Contratista, revolución, insurrección, usurpación del poder o asunción del poder por los militares, o guerra civil,

(iii) disturbio, conmoción, huelga o cierre patronal por personas distintas al Personal del Contratista,

(iv) municiones de guerra, material explosivo, radiación ionizante o contaminación por radioactividad, salvo en los casos en que ello pueda ser atribuible al uso de dichas municiones, materiales explosivos, radiaciones o radioactividad por el Contratista, y

(v) desastres naturales como terremotos, huracanes, tifones o actividad volcánica.

19.2 Notificación de Casos de Fuerza Mayor

Si por Fuerza Mayor una de las Partes se ve o se verá impedida de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato, ésta notificará a la otra sobre la situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor y especificará las obligaciones que no se puedan o no se podrán cumplir. La notificación se hará dentro del plazo de 14 días a partir de la fecha en que la Parte tomó , o debió haber tomado

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


conocimiento, de la situación o circunstancia constitutiva de la Fuerza Mayor.

Una vez que se haga la notificación, la Parte estará eximida del cumplimiento de sus obligaciones por el tiempo que dicha Fuerza Mayor le impida cumplirlas.

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, la Fuerza Mayor no será aplicable a las obligaciones de pago de cualesquiera de las Partes de hacer los pagos a la otra Parte en virtud del Contrato.

19.3 Obligación de Reducir las Demoras

Cada una de las Partes hará en todo momento todo lo que esté a su alcance para reducir al mínimo cualquier demora en el cumplimiento del Contrato como resultado de una situación o circunstancia de Fuerza Mayor.

Una Parte notificará a la otra cuando deje de verse afectada por la situación o circunstancia de Fuerza Mayor.

19.4 Consecuencias de laFfuerza Mayor

Si el Contratista se ve impedido de cumplir sus obligaciones sustanciales en virtud del Contrato por motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado con arreglo a la Subcláusula 19.2 [Notificación de Fuerza Mayor] y sufre demoras o incurre en Costos por dicho motivo, el Contratista, sujeto a la Subcláusula 20.1 [Reclamaciones del Contratista], tendrá derecho a lo siguiente:

(a) una prórroga del plazo por el tiempo de dicha demora , si se ha retrasado o se retrasará la terminación de las Obras, en virtud la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], y

(b) si la situación o circunstancia es del tipo que se describe en los incisos (i) a (iv) de la Subcláusula 19.1 [Definición de Fuerza Mayor] y, en el caso de los incisos (ii) a (iv), ocurre en el País, el pago de dichos Costos , incluyendo los costos de rectificación o reemplazo de las Obras o los Bienes dañados o destruidos por Fuerza Mayor, hasta donde estos daños o pérdidas no son indemnizables por medio de la póliza de seguro referida en la Subcláusula 18.2 [Seguro de las Obras y los Equipos de Contratista].


19.5 Fuerza Mayor que Afecte a un Subcontratista

Si un Subcontratista tiene derecho, en virtud de cualquier contrato o acuerdo relacionado con las Obras, a ser exonerado de su responsabilidad por Fuerza Mayor, bajo términos adicionales o más amplios que los que se especifican en esta Cláusula, dicha situación o circunstancia adicional o más amplia de fuerza mayor no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones ni le darán derecho a ser exonerado de responsabilidad con arreglo a esta Cláusula.

19.6 Terminación Opcional, Pago y

Si la ejecución sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un período continuo de 84 días por algún motivo de Fuerza Mayor

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Finiquito que se haya notificado de conformidad con la Subcláusula 19.2 [Notificación de Fuerza Mayor], o por varios períodos que sumen un total de más de 140 días debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra la terminación del Contrato. En ese caso, la terminación entrará en vigencia 7 días después de la notificación, y el Contratista procederá de conformidad con la Subcláusula 16.3 [Cese de las Obras y Retiro de los Equipos del Contratista].

Tras dicha terminación, el Ingeniero determinará el valor de los trabajos realizados y emitirá un Certificado de Pago que deberá incluir:

(a) los montos adeudados por cualquier trabajo realizado cuyo precio se estipula en el Contrato;

(b) el Costo de los Equipos y Materiales ordenados para las Obras que se hayan entregado al Contratista, o cuya entrega deba aceptar el Contratista. Estos Equipos y Materiales pasarán a ser propiedad (y estar bajo el riesgo) del Contratante al momento en que los pague, y el Contratista pondrá los mismos a disposición del Contratante;

(c) otros Costos o responsabilidades en que dentro de las circunstancias haya incurrido razonable y necesariamente el Contratista en las circunstancias con la expectativa de terminar las Obras;

(d) el Costo de retirar las Obras Temporales y los Equipos del Contratista del Lugar de las Obras y el de devolverlos a los trabajos del Contratista en su país (o cualquier otro destino que no suponga un costo mayor); y

(e) el Costo de repatriar, en la fecha de terminación, al personal y la mano de obra empleados totalmente por el Contratista en relación con las Obras.

19.7 Liberación del Cumplimiento del Contrato

Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta Cláusula, si surge una situación o circunstancia que esté fuera del control de las Partes (incluida, pero no de manera exclusiva, la Fuerza Mayor) y que vuelva imposible o ilícito para cualquiera o ambas Partes cumplir sus obligaciones contractuales o que, en virtud de la ley que rige el Contrato, otorgue a las Partes el derecho de ser liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, entonces, mediante notificación de una de las Partes a la otra sobre dicha situación o circunstancia:

(a) las Partes quedarán liberadas de seguir cumpliendo el Contrato, sin perjuicio de los derechos de cada Parte respecto de cualquier incumplimiento previo del Contrato, y

(b) el monto pagadero al Contratista por el Contratante será el mismo que habría sido pagadero de conformidad con la Subcláusula 19.6 [Terminación Opcional, Pago y Finiquito] si el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Contrato hubiera sido terminado con arreglo a la Subcláusula 19.6.

20. Reclamaciones, Controversias y Arbitraje

20.1 Reclamaciones del Contratista

Si el Contratista considera que tiene derecho a cualquier prórroga del Plazo de Terminación o cualquier pago adicional en virtud de cualquier Cláusula de estas Condiciones o de otra forma vinculada con el Contrato, el Contratista enviará una notificación al Ingeniero en la que describirá el evento o circunstancia que origina el reclamo. La notificación se hará tan pronto como sea posible, a más tardar 28 días después de que el Contratista se dé cuenta, o hubiera debido darse cuenta, de dicho evento o circunstancia.

Si el Contratista no notifica un reclamo dentro de dicho plazo de 28 días, no se prorrogará el Plazo de Terminación, el Contratista no tendrá derecho a recibir pagos adicionales y el Contratante quedará liberado de cualquier responsabilidad vinculada con el reclamo. De otra forma, se aplicarán las siguientes disposiciones de esta Subcláusula.

El Contratista también enviará cualquier otra notificación requerida en el Contrato, así como información complementaria sobre la reclamación, que sea pertinente a dicho evento o circunstancia.

El Contratista mantendrá los registros actualizados que sean necesarios para fundamentar el reclamo, ya sea en el Lugar de las Obras o en otro sitio aceptable para el Ingeniero. Sin admitir la responsabilidad del Contratante, el Ingeniero podrá, tras recibir cualquier notificación con arreglo a esta Subcláusula, seguir de cerca la contabilidad y ordenar al Contratista que mantenga registros actualizados adicionales. El Contratista permitirá al Ingeniero verificar todos esos registros, y (de requerírsele) presentará copias al Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 días contado a partir del momento en que el Contratista se dé cuenta (o hubiera debido darse cuenta) del evento o circunstancia que originó el reclamo, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero, el Contratista enviará al Ingeniero un reclamo completo y pormenorizado que incluya toda la información complementaria del fundamento del reclamo y de la prórroga del plazo o pago adicional exigidos. Si el evento o circunstancia que origina el reclamo tiene un efecto continuo:

(a) este reclamo completo y pormenorizado se considerará como temporal;

(b) el Contratista enviará mensualmente reclamos temporales adicionales, en las que especificará la demora acumulada o el monto exigido, además de toda la información adicional que pueda requerir razonablemente el Ingeniero; y

(c) el Contratista enviará un reclamo definitivo dentro de 28 días

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


después de que el evento o circunstancia deje de producir efectos, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Contratista y apruebe el Ingeniero.

Dentro del plazo de 42 días contados a partir de la fecha en que reciba un reclamo o cualquier información adicional que respalde un reclamo anterior, o dentro de cualquier otro plazo que proponga el Ingeniero y apruebe el Contratista, el Ingeniero responderá dando su aprobación, o bien negando su aprobación y dando comentarios detallados. El Ingeniero también podrá solicitar cualquier información adicional que sea necesaria, pero deberá dar su respuesta sobre los principios del reclamo en el plazo indicado anteriormente.

Dentro del plazo de 42 días definido anteriormente, el Ingeniero deberá, de conformidad con la Subcláusula 3.5 [Decisiones], acordar o decidir sobre: (i) las prórrogas (si las hubiere) del Plazo de Terminación (antes o después de su vencimiento) según la Subcláusula 8.4 [Prórroga del Plazo de Terminación], o (ii) los pagos adicionales (si los hubiere) a que el Contratista tuviere derecho según el Contrato.

Cada Certificado de Pago deberá incluir los pagos adicionales de los reclamos que razonablemente se hayan determinado como pagaderos en virtud de la respectiva disposición del Contrato. Salvo y hasta que la información suministrada sea suficiente para fundamentar todo el reclamo, el Contratista sólo tendrá derecho a recibir pagos por la parte del reclamo que haya podido demostrar.

Si el Ingeniero no responde dentro del plazo definido en esta Cláusula, cualquiera de las partes puede considerar que el reclamo ha sido rechazado por el Ingeniero y cualquiera de ellas puede referirlo a la Comisión para la Resolución de Controversias según la Subcláusula 20.4 [Obtención de Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias].

Los requisitos de esta Subcláusula son adicionales a los que se establecen en cualquier otra Subcláusula que se aplique a un reclamo. Si el Contratista no cumple con esta u otra Subcláusula en relación con cualquier reclamo, prórroga del plazo o pago adicional, dará cuenta de la medida (si la hubiere) en que el incumplimiento haya impedido o perjudicado la investigación adecuada del reclamo, salvo que el reclamo sea excluido con arreglo al segundo inciso de esta Subcláusula.

20.2 Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias

Las controversias serán referidas a una Comisión para la Resolución de Controversias para su decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias]. Las Partes nombrarán una Comisión para la Resolución de Controversias, para la fecha que se señale en los Datos Contractuales.

La Comisión para la Resolución de Controversias estará formada,

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


según se disponga en los Datos del Contrato, por una o tres personas debidamente calificadas (“los miembros”), cada una de las cuales hablará con fluidez el idioma para comunicaciones que se defina en el Contrato y será un profesional con experiencia en el tipo de construcción que concierne a las Obras y en la interpretación de documentos contractuales. Si no se indica el número de miembros y las Partes no resuelven otra cosa, la Comisión para la Resolución de Controversias estará formada por tres personas.

Si las Partes no han designado conjuntamente la Comisión para la Resolución de Controversias 21 días antes de la fecha señalada en los Datos Contractuales, y dicha Comisión debe estar formada por tres personas, cada Parte propondrá un miembro para la aprobación de la otra Parte. Los dos primeros miembros propondrán al tercer miembro y las Partes deberán acordar sobre éste, quien actuará como presidente.

Sin embargo, si las Partes han acordado una lista de miembros potenciales y ésta es parte del Contrato, los miembros serán seleccionados entre los que aparecen en la lista, que no sea cualquiera de ellos que no pueda o no quiera aceptar el nombramiento

El acuerdo entre las Partes y bien el miembro único o bien cada uno de los tres miembros, incorporará por referencia las Condiciones Generales del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias que se incluyen en el Anexo de estas Condiciones Generales, con las enmiendas que acuerden entre ellos.

Los términos de la remuneración, bien sea del miembro único o bien de los tres miembros, incluida la remuneración de cualquier experto a quien consulte la Comisión para la Resolución de Controversias, se establecerán de común acuerdo entre las Partes al momento en que se acuerden los términos de nombramiento. Cada Parte será responsable de pagar la mitad de la remuneración.

Si las Partes así lo acuerdan en cualquier momento, podrán referir cualqier asunto a la Comisión para la Resolución de Controversias para que ésta de su opinión. Ninguna de las Partes consultará con la Comisión sobre cualquier materia sin el consentimiento de la otra Parte.

Si un miembro rehúsa o no puede actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento, se nombrará a un sustituto de acuerdo con el mismo procedimiento que se utilizó para designar o acordar sobre la la persona que está siendo sustituida, conforme se describe en esta Subcláusula.

El nombramiento de cualquier miembro podrá terminarse por mutuo acuerdo de ambas Partes, pero no por el Contratante o el Contratista actuando por si mismos. Salvo que las Partes dispongan otra cosa, el nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias (incluido cada miembro) expirará cuando entre en vigencia el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


finiquito mencionado en la Subcláusula 14.12 [Finiquito].

20.3 Desacuerdo sobre la Composición de la Comisión para la Resolución de Controversias

Si se aplica cualquiera de las siguientes condiciones:

(a) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del miembro único de la Comisión para la Resolución de Controversias, para la fecha señalada en el primer inciso de la Subcláusula 20.2 [Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias],

(b) para dicha fecha una de las las Partes no nombra un miembro (para aprobación de la otra Parte) o no aprueba un miembro designado por la otra Parte, para una Comisión para la Resolución de Controversias compuesta por tres miembros,

(c) para la misma fecha las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento del tercer miembro (para actuar como presidente) de la Comisión para la Resolución de Controversias, o

(d) las Partes no llegan a un acuerdo respecto del nombramiento de un sustituto dentro de 42 días después de la fecha en que el miembro único o uno de los tres miembros rehúse o no pueda actuar por muerte, incapacidad, renuncia o terminación del nombramiento,

entonces la entidad o funcionario encargado del nombramiento que se designe en los Datos del Contrato nombrará, a solicitud de una o ambas Partes y después de consultar con ellas, dicho miembro de la Comisión para la Resolución de Controversias. Este nombramiento será definitivo y concluyente. Cada Parte será responsable de pagar la mitad de la remuneración de la entidad o funcionario encargado del nombramiento.

20.4 Obtención de dDecisión de la Comisión para la Resolución de Controversias

Si surge una controversia (de cualquier tipo) entre las Partes en relación con, o a raíz de, el Contrato o la ejecución de las Obras, , incluida cualquier controversia relativa a cualquier certificado, decisión, orden, opinión o valoración del Ingeniero, cualquiera de las Partes podrá remitir la controversia por escrito a la Comisión para la Resolución de Controversias para su decisión, con copias a la otra Parte y al Ingeniero. Dicha remisión deberá indicar que el caso se remite con arreglo a esta Subcláusula.

En el caso de una Comisión para la Resolución de Controversias que esté compuesta por tres personas, se considerará que la Comisión ha recibido el caso en la fecha en que lo reciba el presidente de la misma.

Ambas Partes pondrán a disposición de la Comisión para la Resolución de Controversias, tan pronto como sea posible, toda la información adicional requerida y le proporcionarán el acceso necesario al Lugar de las Obras e instalaciones pertinentes que la Comisión pueda requerir para llegar a una decisión sobre dicha controversia. Se considerará que la Comisión no actúa en calidad de árbitro(s).

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Dentro del plazo de 84 días contado a partir de la fecha en que reciba el caso en cuestión, o en el plazo que proponga la Comisión para la Resolución de Controversias y aprueben ambas Partes, la Comisión emitirá su decisión, la cual deberá ser fundamentada y expresar que se basa en esta Subcláusula. La decisión será obligatoria para ambas Partes, quienes la cumplirán sin demora, salvo y hasta que sea modificada en una transacción amigable o en un laudo arbitral conforme se señala adelante. A menos que el Contrato haya sido abandonado, rechazado o terminado, el Contratista seguirá ejecutándolas Obras de conformidad con el Contrato.

Si alguna de las Partes está inconforme con la decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias, dicha Parte podrá, dentro del plazo de 28 días después de recibir la decisión, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un proceso de arbitraje. Si la Comisión para la Resolución de Controversias no comunica su decisión dentro del plazo de 84 días (o en el plazo que se apruebe de otra forma) después de recibir el caso, entonces cualquiera de las Partes podrá, dentro de los 28 días siguientes al vencimiento de ese plazo, notificar a la otra Parte acerca de su inconformidad y su intención de entablar un proceso de arbitraje.

En cualquiera de esos casos, la notificación de inconformidad indicará que la misma se efectúa de conformidad con esta Subcláusula, expondrá el asunto objeto de la controversia y la razón o razones de la inconformidad. A excepción de lo que se señala en las Subcláusulas 20.7 [Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 20.8 [Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias], ninguna de las Partes tendrá derecho a iniciar un proceso de arbitraje de una controversia si no se ha hecho una notificación de inconformidad con arreglo a esta Subcláusula.

Si la Comisión para la Resolución de Controversias ha comunicado a ambas Partes su decisión respecto de un asunto objeto de controversia, y ninguna de ellas ha hecho una notificación de inconformidad dentro del plazo de 28 días después de haber recibido la decisión de la Comisión, la decisión pasará a ser definitiva y obligatoria para ambas Partes.

20.5 Transacción Amigable

Cuando se haya hecho una notificación de inconformidad con arreglo a la Subcláusula 20.4 supra, ambas Partes tratarán de llegar a una transacción amigable antes de iniciar el proceso de arbitraje. Sin embargo, a no ser que ambas Partes acuerden otra cosa, podrá iniciarse un arbitraje en o después del quincuagésimo sexto (56º) día transcurrido desde la fecha de la notificación de inconformidad y de la intención de iniciar un proceso de arbitraje, aún cuando no se hubiere intentado llegar a un acuerdo amigable.

20.6 Arbitraje Salvo que se indique de otra forma en las Condiciones Especiales, cualquier disputa no resuelta amigablemente y respecto de la cual la decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias (de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


haberse emitido) no haya adquirido carácter definitivo y obligatorio se resolverá en forma definitiva mediante arbitraje internacional. Salvo que ambas Partes acuerden otra cosa:

(a) para contratos con contratistas extranjeros, el arbitraje será internacional, administrado por la institución nominada en los Datos del Contrato y, a elección de dicha institución, de acuerdo con las reglas de arbitraje de la misma (si las hubiere) o las de UNCITRAL,

(b) la sede del arbitraje será la ciudad donde esté localizada la sede de la institución designada,

(c) el arbitraje se llevará a cabo en el idioma para comunicaciones que se define en la Subcláusula 1.4 [Ley e Idioma], y

(d) para contratos con contratistas nacionales, el arbitraje será conducido de acuerdo con procedimientos realizados de acuerdo con las Leyes del País del Contratante.

Los árbitros tendrán plena facultad para abrir, verificar y modificar cualquier certificado, decisión, orden, opinión o tasación del Ingeniero, así como cualquier decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias, que sean pertinentes a la controversia. Nada descalificará a los representantes de las Partes y al Ingeniero para servir de testigo y presentar evidencia ante el árbitro o árbitros en relación con cualquier asunto pertinente a la controversia.

Ninguna de las Partes estará limitada en los procedimientos ante el árbitro o árbitros a las pruebas o argumentos presentados previamente ante la Comisión para la Resolución de Controversias para obtener su decisión, ni a las razones de inconformidad señaladas en su respectiva notificación. Cualquier decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias será admisible como prueba en el arbitraje.

El arbitraje podrá iniciarse antes o después de la terminación de las Obras. Las obligaciones de las Partes, el Ingeniero y la Comisión para la Resolución de Controversias no serán alteradas a raíz de cualquier proceso de arbitraje que se esté llevando a cabo durante la ejecución de las Obras.

20.7 Incumplimiento de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias

En el caso en que una de las Partes incumpla una decisión definitiva y obligatoria de la Comisión para la Resolución de Controversias, la otra Parte podrá, sin perjuicio de los demás derechos que pueda tener, someter dicho incumplimiento a arbitraje con arreglo a la Subcláusula 20.6 [Arbitraje]. Las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 20.5 [Transacción Amigable] no serán aplicables en este caso.

20.8 Vencimiento del Nombramiento de la Comisión para la Resolución de

Si surge una controversia entre las Partes en relación con, o a raíz de, el Contrato o la ejecución de las Obras, y no existiere una Comisión para la Resolución de Controversias, ya sea por el vencimiento del nombramiento de la misma o por otra razón:

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Controversias (a) las Subcláusulas 20.4 [Obtención de una Decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias] y 20.5 [Transacción Amigable] no se aplicarán, y

(b) la controversia podrá ser sometida directamente a arbitraje con arreglo a la Subcláusula 20.6 [Arbitraje].

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


ANEXO

A. Condiciones Generales del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias

1. Definiciones Cada “Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias” es un acuerdo tripartito celebrado por y entre:

(a) el “ Contratante”;

(b) el “Contratista”; y

(c) el “Miembro” que se define en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias como:

(i) el miembro único de “la Comisión para la Resolución de Controversias” y, cuando sea este el caso, todas las referencias a los “Demás Miembros” no serán aplicables, o

(ii) una de las tres personas que en conjunto se denominan “la Comisión para la Resolución de Controversias” y, cuando este sea el caso, las otras dos personas se llamarán los “Otros Miembros”.

El Contratante y el Contratista han celebrado (o tienen previsto celebrar) un contrato, denominado “el Contrato” y definido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, que incluye este anexo. En el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, los términos y las expresiones que no se definan de otra manera tendrán el significado que se les atribuya en el Contrato.

2. Disposiciones Generales

Salvo indicación en otro sentido en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, dicho Convenio entrará en vigencia en la última de las siguientes fechas:

(a) la Fecha de Inicio definida en el Contrato,

(b) la fecha en que el Contratante, el Contratista y el Miembro hayan firmado el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, o

(c) la fecha en que el Contratante, el Contratista y cada uno de los Demás Miembros (si los hubiere) hayan firmado respectivamente un convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias.

El empleo del Miembro es un nombramiento personal. En cualquier momento el Miembro podrá, previa notificación con una antelación mínima de 70 días, presentar su renuncia ante el Contratante y el Contratista, y el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias expirará al vencimiento de dicho plazo.

3. Garantías El Miembro garantiza y acuerda que es y será imparcial e independiente con respecto al Contratante, el Contratista y el Ingeniero. El Miembro divulgará sin demora a cada uno de ellos y a

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


los Demás Miembros (si los hubiere) cualquier hecho o circunstancia que pareciera inconsistente con su garantía y acuerdo de imparcialidad e independencia.

El nombramiento del Miembro por parte del Contratante y el Contratista, se basa en la declaración del Miembro en el sentido de que:

(a) tiene experiencia en el trabajo que realizará el Contratista en virtud del Contrato,

(b) tiene experiencia en la interpretación de documentos contractuales, y

(c) habla con fluidez el idioma para comunicaciones que se define en el Contrato.

4. Obligaciones Generales del miembro

El Miembro deberá:

(a) no tener interés financiero ni de otra índole en el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, ni ningún interés financiero en el Contrato, salvo por el pago de conformidad con el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias;

(b) no haber sido contratado previamente como consultor ni de otra forma por el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en los casos en que se hubiere informado por escrito al Contratante y Contratista, antes de que firmaran el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias;

(c) haber informado por escrito al Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere), antes de firmar el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias y, a su leal saber y entender, y hasta donde se recuerde, sobre cualquier relación profesional o personal con cualquier director, funcionario o empleado del Contratante, el Contratista o el Ingeniero, así como cualquier participación previa en el proyecto general del que forme parte el Contrato;

(d) no ser contratado, durante la vigencia del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, como consultor o de otra forma por el Contratante, el Contratista o el Ingeniero, salvo en lo que puedan haber acordado por escrito el Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere);

(e) cumplir las normas de procedimiento que se anexan y con lo dispuesto en la Subcláusula 20.4 de las condiciones contractuales;

(f) no asesorar al Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante ni al Personal del Contratista sobre la ejecución del Contrato, salvo conforme se contempla en las normas de procedimiento que se anexan;

(g) mientras sea Miembro, no discutir ni llegar a acuerdos con el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Contratante, el Contratista o el Ingeniero en relación con su contratación por parte de cualquiera de ellos, ya sea como consultor o de otra forma, después de que cese su cargo en virtud del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias;

(h) asegurar su disponibilidad para todas las visitas al lugar de las obras y todas las audiencias que sean necesarias;

(i) familiarizarse con el Contrato y el avance de las Obras (y de cualquier otra parte del proyecto del que forme parte el Contrato) estudiando toda la documentación recibida, que deberá mantenerse en un archivo de trabajo vigente;

(j) tratar como confidenciales y privados los detalles del Contrato y todas las actividades y audiencias de la Comisión para la Resolución de Controversias, no dándoles publicidad ni divulgación sin el consentimiento previo por escrito del Contratante, el Contratista y los Demás Miembros (si los hubiere); y

(k) estar disponible para asesorar y opinar, sobre cualquier tema pertinente del el Contrato, cuando se lo soliciten tanto el Contratante como el Contratista, sujeto al acuerdo de los Demás Miembros (si los hubiere).

5. Obligaciones Generales del Contratante y el Contratista

El Contratante, el Contratista, el Personal del Contratante y el Personal de Contratista no solicitarán asesoría ni consultarán con el Miembro sobre el Contrato, salvo en el curso normal de las actividades de la Comisión para la Resolución de Controversias en virtud del Contrato y del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. El Contratante y el Contratista velarán por el cumplimiento de esta disposición por parte del Personal del Contratante y el Personal del Contratista, respectivamente.

El Contratante y el Contratista se comprometen mutuamente y frente al Miembro a que, salvo en casos en que el Contratante, el Contratista y el Miembro y los Demás Miembros (si los hubiere) acuerden otra cosa por escrito, el Miembro:

(a) no será nombrado árbitro en ningún proceso de arbitraje que se realice en virtud del Contrato;

(b) no será llamado como testigo en relación con cualquier controversia sometida a uno o más árbitros designados para cualquier proceso de arbitraje que se realice en virtud del Contrato; y

(c) no será responsable por ninguna reclamación que se haga sobre cualquier acción u omisión en el ejercicio o supuesto ejercicio de las funciones como Miembro, a menos que se demuestre que dicho acto u omisión se realizó de mala fe.

El Contratante y el Contratista por medio del presente, en forma

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


conjunta y solidaria, indemnizan y liberan al Miembro de cualquier reclamación de cuya responsabilidad se le libere con arreglo al párrafo anterior.

Cuando el Contratante o el Contratista refieran una controversia a la Comisión para la Resolución de Controversias en virtud de la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, frente a lo cual el Miembro se vea obligado a hacer una visita al lugar de las obras y asistir a una audiencia, el Contratante o el Contratista suministrarán la garantía adecuada por el monto equivalente a los gastos razonables en que pueda incurrir el Miembro. No se considerará ningún otro pago adeudado o pagado al Miembro.

6. Pago El Miembro será remunerado en la moneda que se designe en la Comisión para la Resolución de Controversias, de la siguiente manera:

(a) un honorario anticipado por mes calendario, el cual se considerará como pago total por:

(i) estar disponible, previa notificación de 28 días, para todas las visitas al lugar de las obras y las audiencias;

(ii) familiarizarse y estar al día con todos los hechos atinentes al proyecto y mantener archivos pertinentes;

(iii) todos los gastos de oficina y generales, que incluyen servicios secretariales, fotocopias y suministros de oficina relacionados con sus funciones; y

(iv) todos los servicios prestados en virtud del presente Convenio, excepto por los que se mencionan en los incisos (b) y (c) de esta Cláusula.

El honorario anticipado se pagará con vigencia a partir del último día del mes calendario en que entre en vigencia el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias y hasta el último día del mes calendario en que se emita el Certificado de Recepción de Obra correspondiente por la totalidad de las Obras.

A partir del primer día del mes calendario posterior al mes en el que se emita el Certificado de Recepción de Obra correspondiente a la totalidad de las Obras, el honorario anticipado antedicho se reducirá en un tercio. Este honorario reducido se pagará hasta el primer día del mes calendario en que renuncie el Miembro o se dé por terminado de otra manera el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias;

(b) una tasa diaria que se considerará el pago completo por concepto de:

(i) cada día completo o parte de un día, hasta un máximo de dos días de viaje en cada dirección, por el viaje entre el domicilio del Miembro y el lugar de las obras, u otro lugar

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


de reunión con los Demás Miembros (si los hubiere);

(ii) cada día de trabajo dedicado a visitas al Lugar de las Obras, audiencias o la preparación de decisiones; y

(iii) cada día dedicado a la lectura de documentación presentada en preparación para una audiencia;

(c) todos los gastos razonables, incluidos gastos de viaje necesarios (boleto aéreo en clase inferior a primera, hotel y viáticos, así como otros gastos directos de viaje) en que incurra en relación con el ejercicio de sus funciones como Miembro, así como el costo de llamadas telefónicas, servicios de mensajero especial (courier), fax y télex. Será necesario presentar un recibo para todos los rubros que excedan el 5% de la tasa diaria a que se hace referencia en el inciso (b) de esta Cláusula;

(d) cualesquiera de los impuestos establecidos en el País sobre los pagos que se hagan al Miembro (salvo que se trate de un ciudadano o de un residente permanente del País) en virtud de esta Cláusula 6.

Los honorarios anticipados y la tasa diaria serán los que se especifiquen en el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias. Salvo que se especifique otra cosa, esos honorarios y esa tasa serán fijos durante los primeros 24 meses calendario y serán ajustados con posterioridad a ese período por acuerdo entre el Contratante, el Contratista y el Miembro, en cada aniversario de la fecha en que haya entrado en vigor el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias.

Si las partes no llegan a un acuerdo respecto del honorario anticipado o la tasa diaria del Miembro, la entidad designada o el funcionario encargado del nombramiento que se señalen en los Datos del Contrato determinarán el monto de los honorarios y la tasa que se usarán.

El Miembro presentará facturas para el pago de los honorarios anticipados mensuales y boletos aéreos, por trimestres adelantados. Las facturas de los demás gastos y las tasas diarias se presentarán después de efectuada una visita al lugar de las obras o una audiencia. Todas las facturas serán acompañadas de una breve descripción de las actividades realizadas durante el período en cuestión e irán dirigidas al Contratista.

El Contratista pagará cada factura del Miembro en su totalidad dentro del plazo de 56 días calendario después de recibir cada factura, y solicitará al Contratante (en las Declaraciones con arreglo al Contrato) el reembolso de la mitad del importe de dichas facturas. El Contratante pagará al Contratista de conformidad con el Contrato.

Si el Contratista no paga al Miembro el monto que le corresponda

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


en virtud del Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante pagará al Miembro la suma adeudada y cualquier otro monto que sea necesario para mantener en funcionamiento la Comisión para la Resolución de Controversias, sin perjuicio de los derechos o recursos del Contratante. Además de todos los demás derechos que se deriven de este incumplimiento, el Contratante tendrá derecho al reembolso de todos los montos pagados en exceso de la mitad de dichos pagos, más todos los costos que suponga la recuperación de dichos montos y los correspondientes cargos financieros calculados a la tasa especificada en la Subcláusula 14.8 de las Condiciones del Contrato.

Si dentro de los 70 días posteriores a la entrega de una factura válida el Miembro no recibe el pago del monto adeudado, éste podrá: (i) suspender sus servicios (sin notificación) hasta que reciba el pago, o (ii) renunciar a su nombramiento mediante notificación con arreglo a la Cláusula 7.

7. Terminación En cualquier momento: (i) el Contratante y el Contratista podrán terminar conjuntamente el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, previa notificación al Miembro con una antelación mínima de 42 días; o (ii) el Miembro podrá renunciar de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 2.

Si el Miembro no cumple el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista podrán, sin perjuicio de sus demás derechos, terminar dicho Convenio mediante notificación al Miembro. La notificación entrará en vigencia cuando sea recibida por el Miembro.

Si el Contratante y el Contratista no cumplen el Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, el Miembro podrá, sin perjuicio de sus demás derechos, terminar dicho Convenio mediante notificación al Contratante y al Contratista. La notificación entrará en vigencia cuando estos dos últimos la reciban.

Cualquiera de esas notificaciones, renuncias o terminaciones serán definitivas y obligatorias para el Contratante, el Contratista y el Miembro. Sin embargo, una notificación emitida por el Contratante o el Contratista, pero no por ambos, carecerá de validez.

8. Incumplimiento del Miembro

Si el Miembro no cumple cualquiera de sus obligaciones de conformidad con la Cláusula 4 (a) - (d) supra, no tendrá derecho a ningún pago ni gastos en virtud del presente y, sin perjuicio de sus demás derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista cualquier pago o gastos recibidos por el Miembro o los Demás Miembros (si los hubiere), en concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisión para la Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raíz de dicho incumplimiento.

Si el Miembro no cumple cualquiera de las obligaciones

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


establecidas en la Cláusula 4 (e) - (k) supra, no tendrá derecho a recibir ningún pago ni gastos estipulados en el presente a partir de la fecha y en la medida del incumplimiento y, sin perjuicio de sus demás derechos, reembolsará tanto al Contratante como al Contratista los pagos y gastos que ya hubiere percibido el Miembro por concepto de procedimientos o decisiones (de haberlas) de la Comisión para la Resolución de Controversias que se declaren nulas y sin efecto a raíz de dicho incumplimiento.

9. Controversias Cualquier controversia o reclamo que surjan de, o con relación a, este Convenio de la Comisión para la Resolución de Controversias, o el incumplimiento, la terminación o la invalidez de dicho convenio, deberá ser sometido a arbitraje institucional para su resolución definitiva. Si no se llega a un acuerdo respecto del instituto de arbitraje, el arbitraje se regirá por el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y será conducido por un árbitro designado de conformidad con dicho Reglamento.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


NORMAS DE PROCEDIMIENTO

Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa, la Comisión para la Resolución de Controversias realizará visitas al lugar de las obras en intervalos no mayores de 140 días,incluidas las épocas de construcciones críticas, a solicitud del Contratante o el Contratista.Salvo que el Contratante, el Contratista y la Comisión para la Resolución de Controversias acuerden otra cosa, el período entre visitas consecutivas no será inferior a 70 días, excepto en la medida requerida para convocar una audiencia conforme se señala más abajo.

La oportunidad y el programa de cada visita al lugar de las obras serán acordados en forma conjunta por la Comisión para la Resolución de Controversias, el Contratante y el Contratista o, en ausencia de un acuerdo, serán decididos por la Comisión para la Resolución de Controversias. El objeto de las visitas al lugar de las obras es permitir que dicha Comisión se familiarice y se mantenga al día con el avance de las Obras y cualquier problema o reclamaciónreal o potencial, y, en la medida de lo posible, haga todo lo que esté a su alcance para evitar quelos problemas o reclamaciones potenciales se conviertan en controversias.

El Contratante, el Contratista y el Ingeniero asistirán a las visitas al lugar de las obras, cuyacoordinación estará a cargo del Contratante en cooperación con el Contratista. El Contratantese encargará de que se cuente con instalaciones de conferencia y servicios secretariales y defotocopia adecuados. Al concluir cada visita y antes de abandonar el lugar de las obras, laComisión para la Resolución de Controversias elaborará un informe de las actividades realizadas durante la visita y enviará copias del mismo al Contratante y el Contratista.

El Contratante y el Contratista entregarán a la Comisión para la Resolución de Controversiasuna copia de todos los documentos que solicite, incluidos documentos contractuales, informes de avance, instrucciones de variaciones, certificados y otros documentos relacionados con elcumplimiento del Contrato. Todas las comunicaciones entre la Comisión para la Resolución de Controversias y el Contratante o el Contratista se realizarán con copia a la otra Parte. Si la Comisión para la Resolución de Controversias está formada por tres personas, el Contratante y el Contratista enviarán copias de los documentos solicitados y las comunicaciones a cada unade esas personas.

Si se remite una controversia a la Comisión para la Resolución de Controversias de conformidad con la Subcláusula 20.4 de las Condiciones del Contrato, dicha Comisión procederá según se establece en la Subcláusula 20.4 y estas normas. Con sujeción al plazo paranotificar sobre una decisión y otros factores pertinentes, la Comisión para la Resolución de Controversias deberá:

(a) actuar justa e imparcialmente entre el Contratante y el Contratista, dándole a cada unode ellos oportunidad razonable para presentar su caso y de responder al caso del otro, y

(b) adoptar procedimientos adecuados para la controversia, sin incurrir en demoras nigastos innecesarios.

La Comisión para la Resolución de Controversias podrá realizar una audiencia sobre la controversia, en cuyo caso decidirá respecto de la fecha y el lugar en que se llevará a cabo, ypodrá solicitar que antes de la audiencia o durante la misma se le presenten documentación yargumentos escritos del Contratante y el Contratista.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Salvo que el Contratante y el Contratista acuerden otra cosa por escrito, la Comisión para la Resolución de Controversias tendrá la facultad de adoptar un procedimiento inquisitorio, negara cualquier persona, excepto los representantes del Contratante, el Contratista y el Ingeniero, admisión a las audiencias y el derecho a ser oído en las mismas, y proceder en ausencia decualquier parte que según la Comisión para la Resolución de Controversias haya recibido notificación de la audiencia; pero tendrá discreción para decidir si, y en qué medida, ejercerá dicha facultad.

El Contratante y el Contratista facultan a la Comisión para la Resolución de Controversias, entre otros aspectos, a:

(a) establecer el procedimiento que se aplicará para resolver una controversia;

(b) decidir sobre la jurisdicción de la Comisión para la Resolución de Controversias y sobreel alcance de cualquier controversia que se le presente;

(c) realizar las audiencias que considere necesarias, sin someterse a otras normas oprocedimientos que no sean los que se contemplan en el Contrato y en estos procedimientos;

(d) tomar la iniciativa para establecer los hechos y los asuntos necesarios para la toma de unadecisión,

(e) hacer uso de sus conocimientos especializados, si los tuviere,

(f) decidir sobre el pago de cargos financieros de conformidad con el Contrato,

(g) decidir sobre cualquier recurso de reparación provisional, tales como medidas temporaleso de conservación, y

(h) abrir, examinar y modificar cualquier certificado, decisión, , orden, opinión o tasación del Ingeniero, que sea pertinente para la controversia.

La Comisión para la Resolución de Controversias no expresará ninguna opinión durante las audiencias en relación con los argumentos presentados por las Partes. Posteriormente, laComisión para la Resolución de Controversias tomará y anunciará su decisión de conformidad con la Subcláusula 20.4, o en la forma en que acuerden el Contratante y el Contratista porescrito. Si la Comisión para la Resolución de Controversias está formada por tres personas:

(a) se reunirá en privado después de las audiencias, a fin de deliberar y preparar sudecisión;

(b) tratará de llegar a una decisión unánime. Si ello resultara imposible, la decisión setomará por mayoría de los Miembros, quienes podrían solicitar al Miembro minoritarioque prepare un informe escrito para el Contratante y el Contratista; y

(c) si un Miembro no asiste a una reunión o audiencia o no cumple cualesquiera funcionesnecesarias, los otros dos Miembros podrán proceder de todas maneras a tomar a unadecisión, a menos que:

(i) el Contratante o el Contratista no estén de acuerdo en que lo hagan, o

(ii) el Miembro ausente sea el presidente de la Comisión para la Resolución deControversias e instruya a los Miembros que no tomen ninguna decisión.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

Sección VIII. Condiciones especiales

433

Sección VIII. Condiciones Especiales (CE)

Las siguientes Condiciones Especiales complementarán las CG. En casos de discrepancia, las presentes disposiciones prevalecerán sobre las que figuran en las CG .

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


434

Parte A – Datos del Contrato

Condiciones Subcláusula Datos

Nombre y dirección del Contratante

1.1.2.2 y 1.3 Nombre del contratante:

Es la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

Dirección del Contratante: Unidad Ejecutora del Programa:

Av. Pte. Roque Saenz Peña 938, 6° piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires Código postal: C1035AAQ

Argentina

Nombre del Banco 1.1.2.11 Es el Banco Interamericano de Desarrollo(BID).

Nombre del Prestatario 1.1.2.12 Es la República Argentina

Plazo de Ejecución 1.1.3.3 24 meses

Período de Notificación de Defectos

1.1.3.7 12 meses

Secciones 1.1.5.6 No se usan secciones.

Ley aplicable 1.4 Todo cuanto no esté previsto en la documentación licitatoria, será resuelto de acuerdo con las disposiciones de la Ley 13.064 de Obras Públicas, sus modificaciones y normas complementarias, la cual será de aplicación al contrato en forma supletoria.

Idioma que rige 1.4 Español.

Idioma para comunicaciones 1.4 Español.

Plazo para acceder al Lugar de las Obras

2.1 Conjuntamente con la fecha de inicio

Garantía de Cumplimiento 4.2 Ver Subcláusula 4.2 de las Condiciones Especiales – Parte B - Disposiciones Específicas.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


435


Total pago anticipado 14.2 Se sustituye el primer párrafo de la Cláusula por: “El Contratante pagará al Contratista el Anticipo por el monto, modalidad y fecha establecidas en las CEC- Parte B –Disposiciones Específicas, contra la presentación de una garantía. Esta garantía será emitida por una entidad y de un país (u otra jurisdicción) aprobados por el Contratante, y adoptará el formato que se adjunta a las Condiciones Especiales. También se admitirá la presentación de un Seguro de Caución emitido de acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y que sea aceptable por el Contratante. La Póliza de Seguro de Caución se ajustará en lo pertinente, a la modalidad prevista en la cláusula de los Datos de Licitación referida a la Garantía de Mantenimiento de Oferta”

Tasa de amortización de pago anticipado

14.2(b) Ver Subcláusula 14.2 de las Condiciones Especiales – Parte B - Disposiciones Específicas.

Retenciones por fondo de reparo

14.3 Del importe de cada certificado mensual se descontará y retendrá el 5% en concepto de fondo de reparo; estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la garantía de cumplimiento del Contrato.

El fondo de reparo se le retendrá al Contratista hasta la recepción final de la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias, y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El Contratista podrá sustituir el fondo de reparo por alguna de las garantías previstas en las Instrucciones a los Oferentes, Cláusula 19.2 y en los DDL, Cláusula 19.2, sin perjuicio de lo estipulado en la subcláusula 14.9 de las Condiciones Especiales.

Responsabilidad máxima total del Contratista ante el Contratante

17.6 No aplica

Plazos para entregar los seguros: 18.1

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


436


a. comprobantes de seguros

A más tardar a la fecha de inicio (ver Sub-cláusula 18.1 de las Disposiciones Específicas)

b. pólizas relevantes A más tardar a la fecha de inicio (ver Sub-cláusula 18.1 de las Disposiciones Específicas)

Monto máximo de cantidades deducibles del seguro contra riesgos del Contratante

18.2(d) Diez por ciento (10%)

Monto mínimo del seguro de responsabilidad civil (contra riesgos de terceros)

18.3 La cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personal o fallecimiento será equivalente a $ 3.000.000 (Pesos tres millones), con una franquicia máxima del 10%

Fecha límite para el nombramiento de la Comisión para la Resolución de Controversias

20.2 28 días después de la Fecha de Inicio

Número de miembros de la Comisión para la Resolución de Controversias

20.2 Un solo Miembro

Lista de posibles miembros únicos de la Comisión para la Resolución de Controversias

20.2 Ninguno

Entidad o funcionario encargado del nombramiento (de no llegarse a un acuerdo)

20.3 La Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos con Financiamiento Externo.

Cuadro: Resumen de Secciones NO APLICA

Parte B – Disposiciones Específicas

Subcláusula 1.1. Se sustituye el segundo párrafo por el siguiente:

“Los términos que se refieren a personas o partes, incluyen a personas físicas o jurídicas, salvo el caso en que el contexto sugiera algo diferente.

Subcláusula 1.1.1.1. Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Forman parte del contrato, el acto administrativo que resuelve la adjudicación, la oferta del Adjudicatario la contrata o convenio de locación de obra, con los documentos que allí se enumeren y forman parte del mismo, la Documentación Licitatoria en su conjunto, con las aclaraciones, ampliaciones o enmiendas que se hubiesen realizado.”

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


437

Subcláusula 1.1.1.2. Se sustituye la cláusula por la siguiente:

“Convenio” o “Contrata”, es el instrumento suscripto por las partes al que se hace referencia en la Subcláusula 1.6 y a través del cual se formaliza el contrato de locación de obra.

Subcláusula 1.1.1.4. “Carta de Oferta” se entiende como referida al Formulario de Oferta previsto en la Sección IV del Pliego, presentado por el oferente junto a su propuesta.

Subcláusula 1.1.1.5 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Especificaciones”: Es la parte del Pliego que describe la obra licitada y las condiciones técnicas bajo las cuales se ejecutará la misma.

Subcláusula 1.1.1.7 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Formularios”: Son los formularios de la Sección IV del Pliego, que el oferente debe completar y utilizar para presentar su oferta.

Subcláusula 1.1.1.8 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Oferta” es la propuesta presentada por el oferente en el acto de apertura (formularios y documentación acompañada). También forman parte de la oferta las aclaraciones, rectificaciones y/o documentación adicional que el oferente eventualmente pudiese presentar como consecuencia de un requerimiento del contratante en el proceso de evaluación.

Subcláusula 1.1.2.4 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Ingeniero” o “Inspector de Obra” es el profesional designado por el contratante para representarlo en la obra. Sus funciones son fiscalizar e inspeccionar la obra a fin que ésta se ejecute y se desarrolle en un todo de acuerdo con los términos del contrato y la legislación aplicable.

Subcláusula 1.1.2.5 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Representante del Contratista” o “Representante Técnico” es el profesional designado por el Contratista para representarlo en la obra, con arreglo a la Subcláusula 4.3 [Representante del Contratista]. Tiene a su cargo y es responsable por la dirección técnica de los trabajos.

Subcláusula 1.1.2.6 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Son las personas que el Contratante notifique al Contratista que son parte de su personal.”

Subcláusula 1.1.2.7 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Son las personas que el Contratista notifique al Contratante que son parte de su personal.”

Subcláusula 1.1.3.2 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Fecha de Inicio”: es la fecha en que se extiende el Acta de Replanteo, -de acuerdo a lo prescripto en la cláusula 4.7 y sus subcláusulas de los Datos del Contrato-, o la fecha en que se cumplan veintiún (21) días corridos contados desde la firma del contrato, lo que ocurra primero. El plazo de ejecución de la

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


438

obra comenzará a contarse desde la Fecha de Inicio.

Subcláusula 1.1.3.5 Cuando el Pliego se refiere al “Certificado de Recepción de Obras”, alude al Acta de Recepción Provisoria.

Subcláusula 1.1.3.7 Cuando el Pliego se refiere al “Período para la Notificación de Defectos”, alude al Plazo de Garantía, de acuerdo a lo que se establece en la cláusula 9 de los Datos del Contrato.

Subcláusula 1.1.3.8 Cuando el Pliego se refiere al “Certificado de Cumplimiento”, alude al Acta de Recepción Definitiva.

Subcláusula 1.1.3.9 Se agrega a la cláusula lo siguiente: “Salvo que se especifiquen que son hábiles, los plazos en días son de días corridos.”

Subcláusula 1.1.4.1 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Monto Contractual Aceptado”, es el monto por el cual se adjudica la obra, de acuerdo a lo establecido en el acto administrativo de adjudicación.

Subcláusula 1.1.4.5 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Declaración Final” es el Informe Final al que se hace referencia en las cláusula 14.10 y 14.11 de los Datos del Contrato.

Subcláusula 1.1.4.9 Cuando el Pliego se refiere al “Certificado de Pago”, alude al Certificado de Obra.

Subcláusula 1.1.5.1 Se elimina el segundo párrafo de la cláusula.

Subcláusula 1.1.6.5 Se sustituye la cláusula: “Leyes”, alude en forma genérica a cualquier norma jurídica, sea de carácter nacional, provincial o municipal. La ley 13064 de Obras Públicas será aplicable al contrato en forma supletoria, de modo que todas las cuestiones que no estén específicamente resueltas en el Pliego, se resolverán de acuerdo a lo que establezca dicha ley.

Subcláusula 1.2 (e) Se sustituye en la subcláusula 1.2.(e) de las CGC por la siguiente: “la palabra “propuesta” es sinónimo de “oferta” y “proponente” de “oferente”.

Subcláusula 1.3 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Las comunicaciones al Contratista se efectuarán, ordinariamente, mediante Orden de Servicio y las de éste al Comitente, se canalizarán a través del Inspector de Obra por medio del Libro de Notas de Pedidos. El procedimiento de comunicación se regirá por las siguientes pautas:

1.- Las decisiones que adopte el Inspector de Obra en el ejercicio de sus funciones, deberán comunicarse al Contratista mediante Ordenes de Servicio, las que serán cronológicamente consignadas en el Libro de Ordenes de Servicio. El original firmado será retirado y quedará en poder del Contratista, el duplicado con la constancia de recepción

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


439

será retirado y quedará en poder del Comitente y el triplicado se mantendrá en el Libro que quedará depositado en la oficina de la Inspección en el Emplazamiento.

2.- Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida en las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso que en la misma se hiciera manifestación explícita de lo contrario.

3.- El Representante Técnico, deberá notificarse de toda Orden de Servicio en el día de la fecha de esta. El Representante Técnico está obligado a tomar vista diaria del Libro de Ordenes de Servicio en las dos primeras horas del horario de trabajo normal de la obra dejando constancia escrita y firmada en dicho libro.

En ese acto queda subsidiariamente notificado de toda Orden de Servicio de la que aún no se hubiere notificado.

4.- El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podrá asentar su reserva al cumplimiento de esta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir la orden de servicio queda suspendida por TRES (3) días hábiles, plazo dentro del cual el Representante Técnico debe exponer los fundamentos de su objeción al cumplimiento, pudiendo ampliar dichos fundamentos dentro de los siguientes SIETE (7) días hábiles. Este plazo podrá ser ampliado por el Inspector de Obra según las circunstancias.

5.- Si el Inspector de Obra, en cualquier momento a partir de la notificación firmada con reserva, reitera la Orden de Servicio, aquella deberá ser cumplida por el Representante Técnico sin más dilaciones, sin perjuicio de los derechos que eventualmente corresponda reconocer al Contratista, en virtud de lo que por intermedio del Representante Técnico hubiere peticionado y fundado dentro de los plazos mencionados precedentemente.

6.- El Comitente podrá disponer la ejecución de los trabajos ordenados y no ejecutados por el Contratista, por terceros o directamente, a costa de éste, deduciéndose el importe resultante del primer certificado que se le extienda y, en caso necesario, del fondo de reparo.

7.-La negativa a notificarse por el Representante Técnico, la falta de toma de vista, o el incumplimiento de la Orden de Servicio será sancionado con la aplicación de una multa al Contratista de pesos UN MIL ($1.000) por cada día de incumplimiento. Además, esa circunstancia facultará al Comitente a exigir la remoción del Representante Técnico y cursar la comunicación que corresponda al Consejo o Colegio Profesional respectivo.”

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


440

Subcláusula 1.5 (a) y (b) Se sustituyen los incisos (a) y (b) por los siguientes:

“(a) el convenio o contrata, suscripto por las partes de acuerdo a lo previsto en la cláusula 1.6. de las Condiciones Generales (b) el acto administrativa de adjudicación.”

Subcláusula 1.6 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Las partes celebrarán un Convenio dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la fecha en que el Contratista reciba la notificación del Acto Administrativo de Adjudicación. El Convenio se basará en el formulario que se anexa en las Condiciones Especiales. Los costos de los sellos fiscales y cargos similares (si los hubiere) que exija la ley para celebrar el Convenio correrán por cuenta del adjudicatario.”

Subcláusula 2.4 No aplica Subcláusula 2.5 No aplica la primera oración del segundo párrafo (plazo para

efectuar reclamaciones). El segundo párrafo de dicha cláusula se reemplaza por el siguiente:

“Se enviará una notificación sobre cualquier prórroga del Período para la Notificación de Defectos antes de que venza dicho plazo.”

Subcláusula 3.1 Se sustituye la cláusula por la siguiente: El Contratante designará al Ingeniero o Inspector de obra quien tendrá como función fiscalizar e inspeccionar la obra a fin que ésta se ejecute y se desarrolle en un todo de acuerdo con los del contrato y la normativa aplicable. No tendrá la potestad de modificar el Contrato.


(a) cuando el Inspector de Obra cumpla sus obligaciones o ejerza sus facultades, ya sea que éstas se especifiquen en el Contrato o que se deriven en forma implícita del mismo, se considerará que actúa en nombre del Contratante;

(b) el Inspector de Obra no tendrá autoridad para eximir a ninguna de las Partes de cualesquiera deberes, obligaciones o responsabilidades en virtud del Contrato;

(c) ninguna aprobación, verificación, certificado, consentimiento, examen, inspección, orden, notificación, propuesta, solicitud, prueba o acto de esa índole del Ingeniero (incluida la no desaprobación) eximirá al Contratista de cualquier responsabilidad que tenga en virtud del Contrato, incluida la responsabilidad en cuanto a errores, omisiones, discrepancias e incumplimientos; y

El Inspector de Obra obtendrá la aprobación específica del Contratante antes de actuar, en los siguientes supuestos:

(a) Prórrogas del plazo de terminación y/o costo

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


441

adicional del contrato.

(b) Modificaciones de obra, a excepción de situaciones de emergencia conforme lo determine la Inspección,

Sin perjuicio de la obligación de obtener aprobación, como se indica supra, si a juicio del Ingeniero ocurre una emergencia que afecte la seguridad personal, la seguridad física de las Obras o de la(s) propiedad(es) colindante(s), éste podrá, sin eximir al Contratista de sus deberes y responsabilidades en virtud del Contrato, ordenar al Contratista que lleve a cabo las obras o actividades que sean necesarias, según el Ingeniero, para mitigar o reducir el riesgo. El Contratista cumplirá inmediatamente cualquier instrucción de esa índole que le dé el Ingeniero, aún a falta de la aprobación de dicha instrucción por parte del Contratante.”

Subcláusula 3.2 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “El Inspector de Obra podrá delegar sus obligaciones y responsabilidades en otra persona con condiciones y aptitudes similares, por lapsos razonablemente breves y causas fundadas, con autorización previa del Contratante. Dicha delegación deberá ser comunicada al Contratista.”

Subcláusula 3.3 3.3 Se sustituye la cláusula por la siguiente: “El Inspector de Obra podrá impartir instrucciones al Contratista en cualquier momento, y proporcionarle los Planos adicionales o modificados que se necesiten para la ejecución de las Obras y la reparación de cualquier defecto, de conformidad con el Contrato. En el caso de que una orden constituya una Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

Siempre que sea posible, las instrucciones se impartirán por escrito.”

Subcláusula 3.4 No aplica.

Subcláusula 3.5 El Inspector es receptor exclusivo de toda presentación del Contratista relacionada con cualquier aspecto de la obra o del Contrato. Resolverá las cuestiones inherentes a la obra, de acuerdo a las facultades conferidas en este Pliego, y propiciará la resolución, que estará a cargo del Comitente, de las reclamaciones que impliquen modificaciones o alteraciones de la obra y/o del contrato.

Subcláusula 4.1 Se sustituye el primer párrafo del artículo por el siguiente: “El Contratista ejecutará, terminará y reparará cualquier defecto de las obras, de conformidad con el contrato, sus variaciones debidamente aprobadas por el Contratante y las instrucciones del Ingeniero...”

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


442

Subcláusula 4.2 El monto de la Garantía de Cumplimiento será en pesos y por una suma equivalente al 5% al valor del contrato, y podrá ser a través de una Póliza de Seguro de Caución, con la modalidad en la cláusula de los Datos de la Licitación referida a la Garantía de Mantenimiento de Oferta (19). El contratista suministrará la Garantía de Cumplimiento dentro de los 28 días de haberle sido notificado el Acto Administrativo de Adjudicación.

Subcláusula 4.4 Se agrega a la cláusula lo siguiente:

“El contratista no podrá subcontrar obras por más del 40% del monto del contrato”.

Subcláusula 4.7 Se sustituye por las siguiente subcláusulas:

“4.7.1 El replanteo de la obra deberá iniciarse dentro de los veintiún (21) días corridos de firmado el Contrato. El replanteo se llevará a cabo por el Inspector de Obra con asistencia del Contratista o de su Representante Técnico autorizado y consistirá en el establecimiento de señales o puntos fijos de referencia que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta. Si en el terreno ya estuviesen colocadas las señales necesarias para la ubicación de las obras, el replanteo consistirá en el reconocimiento y entrega de estos testigos al Contratista. Esas referencias determinarán el eje longitudinal de la obra, progresivas y niveles. En base a éstas, el Contratista complementará, a medida que el estado de las obras lo exija, el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y conforme con las modificaciones que el Inspector de Obra introduzca durante el curso de los trabajos. Los gastos en concepto de jornales, movilidad, útiles y materiales que ocasione el replanteo así como los de revisión de los replanteos de detalles que el Comitente considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.

4.7.2 Cuando por circunstancias especiales no fuera posible

efectuar el replanteo total de las obras, se efectuará un replanteo parcial de las mismas. En este caso, el replanteo parcial deberá comprender como mínimo una sección continua de la obra, en la que se puedan ejecutar trabajos que tengan un valor no inferior a la mitad del monto total del Contrato. El replanteo deberá ser completado totalmente antes de haber transcurrido un tercio del plazo contractual, contado desde la fecha en que se efectuó el primer replanteo parcial. Si el replanteo no fuere completado totalmente dentro del término indicado en el párrafo precedente, por causas no imputables al Contratista, éste podrá solicitar la ampliación del plazo contractual en la medida y proporción que demuestre que el cumplimiento del plazo original se ha visto alterado por

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


443

la incidencia del replanteo incompleto. 4.7.3 Terminado el replanteo se extenderá por duplicado un

acta en la que conste haberlo efectuado conforme al proyecto, que será firmada por el Inspector de Obra y el Contratista o su Representante Técnico autorizado. Cualquier observación que deseare formular el Contratista, relacionada con el replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del acta en forma de reserva, sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo. Todo reclamo relacionado con las reservas efectuadas en el acta de replanteo deberá ser presentado con expresión de fundamento dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la firma de dicha acta. Vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se tendrá por no efectuada la reserva.

4.7.4 Si el Contratista no concurriese al replanteo, se le fijará

un nuevo plazo de diez (10) días hábiles para la concreción del mismo. Si tampoco concurriese a esta segunda citación sin que existan, a exclusivo juicio del Comitente, causas justificadas que le hayan impedido asistir o si habiendo concurrido, se negase a firmar el acta que se labrará con tal motivo, con la certificación de testigos o autoridad competente, se considerará que el Contratista hace abandono de la obra contratada, pudiendo, en ese caso, el Comitente declarar rescindido el Contrato con las penalidades consiguientes. Queda establecido que las obras deberán iniciarse dentro del plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la Fecha de Inicio.

4.7.5 El replanteo comprenderá la entrega al Contratista de los

terrenos necesarios para las obras a ejecutar, es decir el Emplazamiento.

4.7.6 Cuando para la ejecución de las obras se requiera la

remoción de algún punto fijo de amojonamiento o marcaciones oficiales, el Contratista deberá comunicarlo con la antelación debida al Comitente, a efectos de que éste tome las precauciones necesarias para que las mismas no sufran alteración alguna durante la construcción de las obras.”

Subcláusula 4.8

Se agregan las siguientes subcláusulas: “4.8.1 El Contratista es responsable por la seguridad de todas

las actividades desarrolladas en el Emplazamiento y en cualquier otro lugar, fuera del mismo, donde se realicen

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


444

trabajos relacionados con el Contrato. 4.8.2 En la zona de construcción, el Contratista deberá

impedir que el público transite por tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan originar accidentes, a cuyo efecto colocará letreros de advertencia, barreras u otros medios eficaces a los fines perseguidos. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público en la obra.

4.8.3 Cuando las obras se ejecuten en o a través de vías de

comunicación en uso, el Contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos y toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá construir o habilitar vías provisionales laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares previamente aprobados por el Inspector de Obra.

Tanto en el caso de vías laterales como en el de caminos auxiliares, el Contratista deberá mantenerlos en buenas condiciones de transitabilidad. Es obligación del Contratista señalar todo el recorrido que comprende el desvío y caminos auxiliares, asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias, para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de noche para lo cual, en este último caso, serán absolutamente obligatorias señales luminosas. El Contratista será el único responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvío o a deficiencias, sustracción o rotura del señalamiento o de las medidas de protección.

4.8.4. Si el Contratista no diera cumplimiento a sus

obligaciones relativas a habilitación de desvío y señalizaciones, el Comitente, previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del Contratista, no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a las responsabilidades emergentes. En estos casos al formularle cargo por los costos de las obras ejecutadas, se le recargará un 50% en concepto de penalidades.

4.8.5. Todas las tareas y obligaciones enunciadas en las

Subcláusulas 4.8.1, 4.8.2 y 4.8.3 precedentes, estarán exclusivamente a cargo del Contratista y no recibirán pago directo alguno, considerándose su pago incluido dentro de los ítems del Contrato. Será también por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento que corresponda

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


445

satisfacer cuando el mismo ocupe terrenos fiscales en zonas portuarias, ferroviarias, etc., destinados a la instalación de depósitos para sus elementos de trabajo, alojamiento de personal obrero u otros fines correspondientes a la obra.

4.8.6. Si el Contratista optase por mantener el tránsito durante

la ejecución de la obra, por media calzada o por las banquinas, deberá contar con la previa autorización del Inspector de Obra y adoptar la señalización y demás medidas adecuadas a las circunstancias, con el fin de prevenir accidentes. También en este supuesto, rige lo estatuido en la Subcláusula que antecede (4.8.5).

4.8.7. Con una anticipación mínima de quince (15) días

hábiles a la iniciación de los trabajos, el Contratista está obligado a presentar al Inspector de Obra un plan de desvíos para el tránsito, el que deberá reunir las condiciones de factibilidad y seguridad necesarias para el desplazamiento del transporte y guardar coherencia con el plan de trabajos respectivo. El Contratista no podrá iniciar ninguna tarea relacionada con dicho plan de desvíos, hasta tanto no cuente con la aprobación del Inspector de Obra, la que le será comunicada mediante Orden de Servicio dentro de los quince (15) días hábiles de haber recibido dicho plan; vencido dicho plazo sin observaciones se considerará automáticamente aprobado el mismo.

4.8.8. Quedará totalmente a cargo del Contratista, a partir del

replanteo, la permanente conservación de: obras básicas, desagües, superficies de rodamiento, obras de arte y cualquier otra instalación existente en la zona de camino correspondiente a la obra.”

Subcláusula 4.9 Se sustituye la cláusula por la siguientes subcláusulas: 4.9.1 El Contratista queda obligado a declarar, en

oportunidad de concluir cualquier etapa de trabajos medible, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad explícita o implícitamente requeridos en la documentación que integra el Contrato, interpretados según las reglas del arte y, en su caso, a las órdenes de servicio emanadas del Inspector de Obra. A tal efecto, deberá anexar al certificado mensual un listado resumen de los ensayos efectuados, indicando progresivas, ubicación respecto al eje, valores alcanzados, espesores de capas y el cumplimiento de los aspectos relacionados con la

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


446

terminación superficial, condiciones geométricas y/o gálibo. Dicha declaración de calidad se hace bajo la responsabilidad exclusiva y solidaria del Contratista y del Representante Técnico. El listado mencionado precedentemente deberá ser rubricado por el Inspector de Obra, quedando bajo su exclusiva responsabilidad la verificación exhaustiva o por muestreo al azar de los valores insertos en el mismo y la conformación de los controles de calidad efectuados por el Contratista, especialmente en lo referente al cumplimiento de la especificaciones contractuales.

4.9.2 La omisión de la declaración y/o el listado

requerido en la Subcláusula anterior será motivo suficiente para la no tramitación y pago del certificado mensual correspondiente. En el caso de que se detecten errores u omisiones en la declaración y/o en el listado presentado, los mismos deberán ser subsanados a conformidad del Inspector de Obra, para poder continuar el trámite de aprobación del certificado en cuestión. Las reiteraciones de errores o declaraciones incorrectas de calidad, dará lugar al Comitente a cursar las comunicaciones que correspondan al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, Registros Provinciales y al Consejo o Colegio Profesional donde esté matriculado el Representante Técnico.

4.9.3 El Inspector de Obra notificará al Contratista

cualquier defecto que advirtiera durante la ejecución de los trabajos o que se evidenciaran en el transcurso del período de garantía. Los controles del Inspector de Obra, y las disposiciones que los prevén, deben interpretarse y aplicarse bajo el criterio básico que, en ningún caso alteran, disminuyen o anulan las responsabilidades que, en virtud del Contrato, le incumben exclusivamente al Contratista. El Inspector de Obra también podrá ordenar al Contratista la búsqueda de un probable defecto, así como que se descubra y se examine cualquier trabajo que, a su criterio, pueda contenerlo.

4.9.4 Si la corrección de lo ejecutado con el fin de

cumplimentar la calidad requerida, obliga al Contratista a la alteración, remoción, destrucción y/o reconstrucción parcial o total de cualquier otra etapa constructiva previa o posterior a la que se trata, el costo de los trabajos quedará a su exclusivo

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


447

cargo y no recibirá pago adicional alguno toda vez que la Contratista realizó el autocontrol respectivo y la declaración de cumplir integralmente con la calidad exigida.

4.9.5 El control de calidad establecido en las Subcláusulas

anteriores se hace extensivo en su plenitud a los materiales a emplear en la ejecución de los trabajos. El Contratista queda obligado a declarar, en oportunidad del ingreso de los materiales al obrador, acopio, depósito o lugar de destino provisorio de aquellos y previo a su empleo en la aludida ejecución de los trabajos, por escrito y en forma indubitable, que los mismos se ajustan a todos los requerimientos de calidad explícita o implícitamente especificados en la documentación que integra el Contrato, interpretados según la normativa vigente y, en su caso, a las aclaraciones efectuadas mediante órdenes de servicio extendidas por el Inspector de Obra. La declaración de calidad de los materiales deberá incluir los valores identificatorios de los parámetros con los que se evalúa el concepto en cuestión. A los efectos de posibilitar los controles que normalmente deba practicar el Inspector de Obra, el Contratista equipará correctamente el laboratorio de campaña. Cuando tales controles requieran la intervención de los laboratorios centrales y/o regionales, los gastos de provisión, extracción, envase y transporte de las muestras hasta donde deban realizarse los ensayos, serán por cuenta exclusiva del Contratista.

4.9.6 El Contratista está obligado a emplear materiales

nuevos en todas las obras, salvo en los casos en que a juicio del Comitente se estime aceptable la utilización de materiales usados, para lo cual el Contratista deberá ser previamente autorizado por escrito, efectuándose en cada caso la reducción que corresponda del precio contractual. El Contratista es responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiere originar la provisión o el uso indebido de materiales patentados.

4.9.7 Aún cuando nada se hubiere previsto en las

Condiciones Especiales del Contrato, siempre podrá el Comitente disponer se empleen, total o parcialmente, materiales provistos por él. En tal caso, se indemnizará al Contratista por los perjuicios que demuestre fehacientemente le ocasiona el cambio de provisión. A requerimiento de la Inspección, el Contratista deberá presupuestar el monto de estos perjuicios aun antes de haberse dispuesto el cambio.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


448

4.9.8 Si el Inspector de Obra ordena al Contratista que se

realice una prueba no consignada en la Especificación para determinar si un trabajo tiene o no un Defecto y la misma arroja un resultado positivo, el Contratista correrá con los gastos de la prueba y las muestras utilizadas. Si no existen Defectos, la prueba se considerará una Causal de Prórroga solamente en aquellos casos en los cuales haya afectado la evolución prevista de las tareas. Si no se hubieren detectado Defectos, el costo del ensayo quedará a cargo del Comitente. El Contratista deberá efectuar el ensayo ordenado por el Inspector aún cuando no hubiere acuerdo previo acerca del costo del ensayo, en ese caso deberá dejarse constancia de la mano de obra, materiales y equipos insumidos para ejecutar el ensayo.

Subcláusula 4.10 Se sustituye la cláusula por la siguiente:

“Antes de la Fecha Base, el Contratante pondrá a disposición de los eventuales oferentes, todos los datos pertinentes de los que disponga sobre las condiciones subterráneas e hidrológicas del Lugar de las Obras, incluidos aspectos ambientales. A su vez, el Contratante pondrá a disposición del Contratista todos los datos de esa índole que obtenga después de la Fecha Base. El Contratista será responsable de interpretar todos esos datos.

Salvo cuestiones físicas imprevisibles, según se definen en la cláusula 4.12, se considerará que el Contratista ha obtenido toda la información necesaria acerca de los eventos y circunstancias que puedan tener influencia o incidencia en la Oferta o las Obras. En la misma medida, se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Lugar de las Obras, sus alrededores, los datos mencionados anteriormente y otra información disponible, y que antes de presentar la Oferta estaba satisfecho con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos (más no taxativamente):

(a) la forma y la naturaleza del Lugar de las Obras, incluidas las condiciones subterráneas,

(b) las condiciones hidrológicas y climáticas,

(c) la medida y la naturaleza de los trabajos y Bienes necesarios para la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos,

(d) la legislación, los procedimientos y las prácticas laborales del País, y

(e) los requisitos del Contratista en cuanto a

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


449

acceso, alojamiento, dependencias, personal, electricidad, transporte, agua y otros servicios.”

El Oferente asume la responsabilidad de las procedencias previstas por él mismo para los distintos materiales, de la evaluación de las reales distancias de origen a obra y del medio contemplado para su transporte. Los eventuales cambios que se produzcan no darán derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.”

Subcláusula 4.12

Se sustituye la cláusula por la siguiente:

“En esta Subcláusula, “condiciones físicas” se refiere a condiciones físicas naturales y artificiales, así como otras obstrucciones y contaminantes físicos que el Contratista encuentre en el Lugar de las Obras durante la ejecución de las mismas, incluidas condiciones subterráneas e hidrológicas pero no climáticas.

Si el Contratista se enfrenta con condiciones físicas adversas que resulten extraordinarias e imprevisibles, notificará de ello al Inspector tan pronto como sea posible.

En esa notificación se describirán las condiciones físicas, de manera que el Inspector de Obra pueda inspeccionarlas, y se expondrán las razones por las que el Contratista las considera extraordinarias e mprevisibles. El Contratista seguirá con la ejecución de las Obras adoptando las medidas que sean adecuadas y razonables para las condiciones físicas, y cumplirá las instrucciones que pueda darle la Inspección. Si alguna orden constituye una Variación, se aplicará la Cláusula 13 [Variaciones y Ajustes].

Si, habiendo encontrado condiciones físicas que sean extraordinarias e imprevisibles, el Contratista hace la notificación al respecto y sufre demoras o incurre en Costos a raíz de las condiciones mencionadas, el Contratista tendrá derecho a:


(b) el pago de dichos Costos, que se incluirán en el Precio del Contrato, salvo que hubiere otras condiciones físicas de las Obras que fueran más favorables de lo que podría haber previsto el Contratista cuando presentó su Oferta, que pudieran dar lugar a compensaciones.”


DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


450



Subcláusula 6.7 Subcláusula 6.9

No aplica desde el cuarto párrafo, inclusive, hasta el final (Programa de Prevención del HIV-SIDA).

Se agrega: no se permitirá que el Contratitsa efectúe cambios en el personal clave propuesto, salvo causas de fuerza mayor debidamente probadas y aceptadas por el Contratante. El personal clave que se proponga como reemplazo deberá tener calificaciones y experiencia iguales o mejores que las del personal clave propuesto inicialmente.


“El contratista no empleará trabajo infantil”

Subcláusula 6.23 Organizaciones de Trabajadores.

Se añade la siguiente subclásula adicional después de la Subcláusula 6.22. “Subcláusula 6.23. Organizaciones de Trabajadores. En países donde la ley nacional reconozca el derecho de los trabajadores a establecer y adherirse sin interferencia a organizaciones de su elección, y el derecho de negociación colectiva, el Contratista cumplirá con la ley nacional. El Contratista no discriminará ni tomará represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en dichas organizaciones. En los casos en que la ley nacional restrinja las organizaciones de trabajadores, el Contratista se asegurará de que su personal tenga medios alternativos para expresar sus quejas y defender sus derechos en relación con las condiciones de trabajo y los términos de empleo, tales como comités o foros laborales para facilitar el diálogo entre los representantes de los trabajadores y el Contratante. En los casos en que la ley nacional no se pronuncie al respecto, el Contratista no discriminará ni tomará represalias en contra del personal que participe, o trate de participar, en organizaciones y foros constituidos para promover buenas condiciones de trabajo y términos favorables de empleo, en consonancia con el Contrato.”


“Esta Sub-cláusula se aplicará a todas las pruebas que se señalen en el Contrato, diferentes de las Pruebas Posteriores a la Terminación (si las hubiere).

Salvo que se especifique de otra manera en el Contrato, el Contratista proporcionará todos los aparatos, asistencia, documentos e información adicional, electricidad, equipos, combustible, bienes consumibles, instrumentos, mano de obra, materiales y personal con las debidas calificaciones y experiencia que sean necesarios para realizar eficientemente las pruebas especificadas. El Contratista acordará con el Inspector de Obra la hora y el lugar para realizar las pruebas especificadas de cualesquiera Instalaciones, Materiales y otras

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


451

partes de las Obras.

El Inspector podrá variar el sitio o los detalles de pruebas específicas, o instruir al Contratista que lleve a cabo pruebas adicionales. Si esas pruebas modificadas o adicionales reflejan que los Equipos, los Materiales o la mano de obra sometidos a prueba no se ajustan al Contrato, el costo de realización de dicha Variación correrá por cuenta del Contratista, siendo de aplicación lo previsto en la cláusula 4.9.8 de los Datos del Contrato.

El Inspector de Obra notificará al Contratista con al menos 24 horas de anticipación sobre su intención de presenciar las pruebas. Si el Inspector de Obra no se presenta en el lugar y a la hora acordados, el Contratista podrá proceder a realizar las pruebas, salvo que el Inspector de Obra indique otra cosa, y para los efectos se considerará que las pruebas se han realizado en presencia del Inspector.

El Contratista enviará sin demora al Inspector de Obra informes debidamente certificados sobre las pruebas. Cuando se hayan aprobado las pruebas especificadas, el la Inspección refrendará el certificado de pruebas del Contratista o le emitirá un certificado para tal efecto. Si el Ingeniero no presencia las pruebas, se considerará que éste ha aceptado los valores registrados como precisos.”

Subcláusula 7.6 Se sustituye la cláusula por las siguientes subcláusulas:

7.6.1 “Sin perjuicio de cualesquiera pruebas o certificaciones previas, el Inspector podrá instruir al Contratista para que:

(a) retire del Lugar de las Obras y reemplace cualquier Equipo o Material que no se ajuste al Contrato,

(b) retire y realice nuevamente cualquier trabajo que no se ajuste al Contrato, y

(c) lleve a cabo cualquier trabajo que se requiera con urgencia para la seguridad de las Obras, bien sea a causa de un accidente, una situación imprevisible u otra causa.

7.6.2 El período de corrección de Defectos es de cinco (5) días hábiles. El Contratista debe corregir todos los Defectos detectados durante la vigencia del plazo de ejecución de las obras o bien en el Período de garantía. A tal efecto, el Inspector de Obra le cursará la pertinente “Orden de Servicio” y a partir de la fecha de su recepción comenzará a correr el plazo de “Corrección de Defectos” que se le fije, si el indicado precedentemente no fuere adecuado a las circunstancias. En el supuesto que el Defecto se evidenciara durante el período de garantía, éste período se extenderá por igual lapso que el que demande la corrección del defecto. Esta ampliación comprenderá el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


452

total o parte de la obra, según se haya previsto o no recepciones definitivas parciales.

7.6.3 El Inspector de Obra certificará que los Defectos

detectados hayan sido corregidos. Si el Inspector de Obra considera que la corrección de un Defecto no es esencial, puede solicitar al Contratista una cotización para la correspondiente reducción en el Precio del Contrato. Si el Inspector de Obra considera aceptable la cotización, la someterá a la decisión definitiva del Comitente.

7.6.4 El Inspector de Obra deberá notificar al Contratista con

una anticipación de veintiocho (28) días hábiles como mínimo, su intención de encomendar a terceros la corrección de un Defecto. Si el Contratista no efectúa la corrección correspondiente dentro de dicho período, el Inspector de Obra podrá delegar la corrección a terceros. El costo de la misma se deducirá de cualquier crédito a favor del Contratista emergente de este Contrato o de otros celebrados con el Comitente.

7.6.5 Los materiales rechazados serán retirados de la obra por

el Contratista dentro del plazo de ocho (8) días hábiles.

Cuando el Contratista no cumpliese esta orden, el Inspector de Obra, previa notificación con indicación del lugar de depósito, podrá retirar los materiales rechazados y serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen. El Comitente no se responsabiliza por pérdida, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiere causar al Contratista. A pedido del mismo, el Inspector de Obra podrá autorizar la corrección del material rechazado, si a su juicio, la naturaleza del mismo lo hiciera practicable.”

Subcláusula 8.1 No aplica. Se aplica lo dispuesto en el último párrafo de la cláusula 4.7.4 de los Datos del Contrato. En caso de preverse el pago de un anticipo, el mismo deberá hacerse efectivo como condición para el inicio de los trabajos.

Subcláusula 8.3 Se sustituye la primera oración del primer párrafo de la cláusula por el siguiente: “El Contratista presentará al Inspector un programa cronológico detallado dentro de un plazo de 28 días contados a partir de la Fecha de Inicio...” No aplica el inciso (b) del primer párrafo.

Subcláusula 8.4 Se sustituye el último párrafo de la cláusula por el siguiente:

“Si el Contratista considera que tiene derecho a una prórroga del Plazo de Terminación, notificará de ello al Inspector de Obra, quien a la brevedad elevará al Contratante la petición,

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


453

propiciando lo que estime corresponda. Al mismo tiempo, suspenderá la aplicación de las consecuencias automáticas del incumplimiento del plazo, en un todo de acuerdo con la resolución que haya propiciado. Si el contratista ha omitido notificar a tiempo cualquier demora, o no haya colaborado para evitarla o limitarla, caducará su derecho a que esa demora sea computada para determinar la nueva fecha en que concluirá el plazo de ejecución de la obra.”

Subcláusula 8.7 Se sustituye la cláusula por la siguiente: 8.7.1 El incumplimiento del plan de trabajos y/o del Plazo de

Terminación dará lugar a la aplicación automática de multas, las que se determinarán en la forma detallada más abajo. Los importes de cada multa serán descontados por el Comitente a través de los certificados de obra emitidos inmediatamente después. Si no hubiere certificación pendiente de pago, o su monto fuere insuficiente, las multas se harán efectivas sobre el fondo de reparo o la garantía del contrato. El Contratista podrá efectuar alegaciones dentro de los diez (10) días hábiles computados desde la certificación de la multa, las que serán analizadas por el Inspector de Obra, y con su opinión, serán elevadas para su resolución definitiva por parte del Comitente. En el caso de una resolución favorable al Contratista, se procederá a la devolución de la suma deducida, en concepto de multa, juntamente con la liquidación del primer certificado que se emita con posterioridad a la fecha de la respectiva resolución, con más los intereses previstos para los supuestos de mora en el pago por parte del Contratante. Si el Contratista no concretare descargo alguno dentro del plazo señalado, la multa aplicada quedará definitivamente consentida.

8.7.2 Monto de las multas: Supuestos a) Cuando al vencimiento del plazo establecido en el

Contrato para la finalización de las obras y las ampliaciones aprobadas, ellas no estén totalmente terminadas, el Comitente impondrá multas por los siguientes importes: durante las cuatro (4) primeras semanas de mora, el uno por mil (1 0/00) del monto contractual de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos, por cada semana. Durante las ocho (8) semanas siguientes, el dos por mil (2 0/00), del mismo valor, por semana. Desde la semana número trece (13) en adelante, el tres por mil (3 0/00) del Precio de Contrato, por cada semana, hasta un máximo del

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


454

quince por ciento (15 %) del mismo valor, si el Comitente no resuelve con anterioridad la rescisión del Contrato.

b) Cuando el monto total de certificación de un

determinado mes no alcance el ochenta por ciento (80 %) del plan de trabajos aprobado para la misma fecha, el Comitente facturará mensualmente en concepto de multa, a partir del primer certificado que acuse el déficit de ejecución, los importes que a continuación se indican Durante las doce (12) primeras semanas, el dos por mil (2 0/00) del Precio de Contrato, por cada semana. Durante las semanas siguientes se aplicará el cuatro por mil (4 0/00) del citado valor, por semana, hasta un máximo del quince por ciento (15%) del mismo valor, si el Comitente no resuelve con anterioridad la rescisión del Contrato. En el caso que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para su ejecución total, a las penalidades que a esa fecha correspondan se adicionarán las contempladas en el apartado a), más los gastos de Inspección de Obra.

8.7.3. Si se prorroga la Fecha de Terminación Contractual

después de efectuado el pago de la multa, el Supervisor de Obra corregirá cualquier pago excesivo a cargo del Contratista reajustando el certificado de pago siguiente. El Contratista percibirá intereses sobre el pago excesivo, los cuales se calcularán desde la fecha de pago hasta la fecha del reintegro a la tasa fijada por la legislación vigente.

Subcláusula 8.9 No aplica el anteúltimo párrafo.

Subcláusulas 9, 10 y 11 Se sustituyen las cláusulas y sus correspondientes subcláusulas por las siguientes: 9.1. “El Contratista notificará en forma fehaciente al

Inspector de Obra el momento en que considera que, a su juicio, las obras están en condiciones de ser recibidas. En ningún caso la Recepción Provisoria podrá efectuarse hasta tanto no sea realizado el control de calidad correspondiente, única forma de aseverar que los trabajos responden efectivamente a las condiciones contractuales y de verificar la calidad de la obra a recibir. Dicho control de calidad y la redacción del respectivo informe por parte del Comitente, deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación efectuada por el Contratista. En el caso de no encontrarse objeciones a la calidad y terminación de los trabajos, se procederá a efectuar la

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


455

medición de los mismos y se labrará, ad referéndum del Comitente, el acta de Recepción Provisoria, en presencia del Contratista o de su Representante Técnico debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a ese derecho y acepta de antemano el resultado de lo actuado.

En dicha Acta, se dejará debida constancia de la adecuación de los trabajos y de que el Plazo de Garantía fijado, correrá a partir de la fecha en que el Contratista solicitó la Recepción, destacándose de que esa fecha no es coincidente con la determinación de los trabajos y de que sólo será válida la de la presentación de la solicitud. Si a través del control de calidad se detectan deficiencias contrarias al Pliego, deberán ser notificadas fehacientemente al Contratista. Una vez corregidas las fallas, procederá una nueva solicitud formal del Contratista, definiendo así la posible Fecha de Comienzo del Plazo de Garantía. Bajo ningún concepto corresponde expresar en el Acta reserva alguna acerca de la realización de trabajos durante el Plazo de Garantía, ya que si ello resultara necesario y los trabajos están incluidos tácita o expresamente en las especificaciones de los ítem, su ausencia implica un incumplimiento de las cláusulas contractuales y, por ende, no corresponde la recepción. Solamente podrá dejarse constancia de algunos trabajos de mantenimiento rutinario, no incluidos en los distintos ítems de construcción.

9.2 A los efectos del cómputo definitivo de los trabajos, la

medición de la obra será la registrada durante el curso de los trabajos, sin perjuicio del reajuste correspondiente una vez resueltos los reclamos pendientes, si los hubiere.

9.3 El Comitente realizará los controles finales, aludidos en

la Subcláusula 9.1 de los Datos del Contrato, por la vía y procedimientos que considere oportuno, debiendo el Contratista suministrar, por su exclusiva cuenta, el personal y elementos necesarios para efectuar dichos controles. Si no lo hiciera dentro del lapso que se le fije al efecto, el Comitente podrá efectuar las pruebas por cuenta del Contratista sin que éste tenga derecho a reclamo alguno. El importe de los gastos ocasionados por este motivo, le serán deducidos de cualquier suma que tenga a percibir.

10.1 Si el Contratista o su Representante Técnico -

debidamente notificados - no concurrieren al acto de medición final o de extensión del acta de Recepción Provisional, el Comitente realizará, por sí y ante sí, dichas diligencias, dejando constancia de la citación y

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


456

ausencia de los nombrados. 10.2 La Recepción Provisional será una sola a la terminación

total de los trabajos, aún cuando para la ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que el Comitente acordara en forma excepcional recepciones provisorias parciales por razones exhaustivamente analizadas y fundamentadas.

11.1 Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será

responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por los Defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. Si el Contratista no realiza los trabajos de conservación y reparación, previa intimación, con fijación de plazo para la realización de dichas tareas, el Comitente podrá llevarlos a cabo por cuenta y cargo de aquél.

11.2 Transcurrido el Plazo de Garantía, tendrá lugar la

Recepción Definitiva, la que se efectuará con las mismas formalidades que la Provisional, previa verificación del buen estado de las obras y del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que el Comitente estime necesarias, pudiéndose repetir total o parcialmente las establecidas para la Recepción Provisional.

11.3 El Contratista entregará al Comitente el Emplazamiento

en su totalidad y en forma definitiva en el momento de suscribir el acta de Recepción Definitiva.

11.4 En el caso que al celebrarse el acta de Recepción

Definitiva el Contratista no entregase el Emplazamiento totalmente liberado, no se cancelará la fianza hasta tanto se verifique esa circunstancia.

11.5 En el caso que por cualquier circunstancia el Contratista

no se presentara al acto de Recepción Definitiva, o éste no pudiera efectuarse por razones imputables al mismo, el Comitente podrá por sí o por terceros efectuar la liberación del Emplazamiento con cargo a la Contratista.”

Subcláusulas 12.1. y 12.2

Se sustituyen por las siguientes cláusulas y subcláusulas: 12.1.1 Los trabajos ejecutados de acuerdo al Contrato serán

medidos por la Inspección y por períodos mensuales, con asistencia del Representante Técnico. El Inspector de Obra consignará de inmediato sus resultados a los fines de la correspondiente certificación. El Contratista

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


457

presentará mensualmente al Inspector de Obra declaraciones del valor contractual del trabajo ya efectuado (certificados de obra) descontando el importe acumulativo certificado previamente, dentro de los cinco (5) primeros días corridos del mes siguiente al de ejecución de los trabajos. Tal presentación deberá estar acompañada de toda la documentación necesaria para poder efectivizar el cobro del aludido importe, en los formularios y con las formalidades que le indique el Inspector.

12.1.2. El Inspector de Obra controlará la declaración mensual

del Contratista y autorizará la emisión de la factura correspondiente, dentro de los cinco (5) días corridos de recibida la misma. De esa manera, está convalidando que la disposición de los fondos públicos que bajo su responsabilidad autoriza, responde a las condiciones prefijadas.

12.1.3 La emisión de la factura implica también, certificar la

adecuación de los trabajos realizados a la normativa contractual.

12.1.4. La valorización del trabajo finalizado se hará según el

Contrato y sus modificaciones, incluyendo también la valuación de Modificaciones, Causales de Prórroga y deducciones por retención.

12.1.5. El Inspector de Obra podrá excluir cualquier ítem

consignado en un certificado previo o reducir la proporción de cualquier ítem previamente certificado, en vista de posterior información o verificación.

12.1.6 El Contratista solicitará a la Inspección, en tiempo

oportuno, autorización para ejecutar: a) Trabajos que cubran obras cuya cantidad y calidad serían de difícil comprobación una vez cubiertas, y b) Tareas de medición posterior imposible. En ambos casos se labrará acta previa en la que se dejará constancia del estado y medida de tales obras y de toda otra circunstancia que se considere conveniente.

12.2 La Lista de Ítems y Cantidades, contenida en el

Formulario de Presupuesto de la Oferta (incluido en la Sección 3), comprende los rubros correspondientes a la construcción, montaje, prueba y puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista.

Subcláusulas 12.3 Se sustituye por las siguientes subcláusulas: 12.3.1 “La Lista de Ítems y Cantidades se usa para calcular el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


458

Precio del Contrato; no obstante, al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realmente ejecutado y al precio unitario especificado en el citado Formulario cotizado para cada ítem.

12.3.2 Cualquier rubro de trabajo que se incluya en la Lista de

Cantidades sin precio ni tarifa especificados se considerará incluido en las demás tarifas o precios allí consignados.

12.3.3 Si la cantidad de trabajo realmente ejecutado difiere de

la indicada en la Lista de Cantidades para un ítem en particular en más de un veinte (20) por ciento, el Inspector de Obra ajustará el precio de común acuerdo con el Contratista, y lo someterá a la decisión del Comitente. El precio así determinado se aplicará, en caso de aumento, sólo sobre la cantidad que exceda de la que para el ítem figura en el Contrato. Si se trata de disminución, se aplicará a la totalidad del trabajo del ítem; el monto resultante de aplicar a esa cantidad el precio unitario determinado, no podrá superar el monto que contractualmente correspondía al 80 % del ítem.

12.3.4 Pagos por modificaciones. El Contratista deberá calcular

el costo de una Modificación del Precio del Contrato y entregar al Inspector de Obra su cotización para llevar a cabo la Modificación cuando éste lo solicite. La Inspección analizará la cotización, la cual deberá presentarse dentro de los siete (7) días hábiles de la petición de la misma o dentro del período que el Inspector de Obra determine con anterioridad a la orden de efectuar la Modificación, lo que deberá contar a su vez con el consentimiento previo del Comitente.

12.3.5 Si el trabajo en la Modificación involucra a un ítem

vigente con anterioridad a la misma y si, según la opinión del Inspector de Obra, el volumen de trabajo no causa modificaciones en su precio unitario, se utilizará el mismo precio para calcular el Valor de la Modificación. Si el precio unitario no resultare aplicable, o si la naturaleza del trabajo involucrado en la Modificación no se corresponde con los ítems vigentes antes mencionados, el Contratista podrá proponer nuevos precios para los trabajos de que se trata.

12.3.6 En el supuesto que la cotización del Contratista no sea razonable, el Comitente por medio del Inspector de Obra ordenará la ejecución de los trabajos y determinará los precios aplicables basado en sus propios cálculos. En este caso y, siempre que sea posible, partirá de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos semejantes y, de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


459

no existir estos últimos, será establecido mediante el correspondiente detalle.

12.3.7 Cuando, debido a una situación de emergencia, la

urgencia en la Modificación, impida la presentación de una cotización, esta última no se efectuará. En este supuesto el Inspector de Obra y el Representante Técnico, llevarán una cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, la que servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

12.3.8 El Contratista deberá advertir al Inspector de Obra, tan

tempranamente como le sea posible, sobre futuros y específicos eventos o circunstancias que no hayan podido ser previstos en los estudios técnicos del Contratista y que obedezcan a hechos posteriores que pudieren, ya sea afectar en forma adversa la calidad de la obra, incrementar el precio del Contrato o bien demorar la Fecha de Terminación Contractual, indicando la solución correspondiente y su presupuesto. El Contratista no tendrá derecho a un pago adicional por costos que pudieron haberse evitado mediante una advertencia previa.

12.3.9 El Contratista proveerá al Inspector de Obra el detalle

de los precios unitarios propuestos para la modificación.”

Subcláusula 12.4

No aplica.

Subcláusula 13.1

Se sustituyen el primero y el último párrafo por los siguientes:

“El Comitente podrá ordenar variaciones del contrato en cualquier momento antes de la Recepción Definitiva de las Obras” “El contratista no ejecutará ninguna modificación de obra sin la aprobación previa del comitente, bajo pena de no reconocimiento de los gastos incurridos que no estuviesen previstos en el contrato.”

Subcláusula 13.2

No aplica

Subcláusula 13.3

Se sustituye la cláusula por la siguiente: “Si el Inspector solicita una propuesta para elevar al comitente, a los efectos de aprobar una Variación, el Contratista responderá por escrito tan pronto como sea posible, señalando las razones por las que no puede cumplir (si ese es el caso), o bien presentando una descripción de los trabajos propuestos a realizarse y un programa de ejecución al respecto, la propuesta

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


460

del Contratista para realizar cualquier modificación necesaria al programa de conformidad con la Subcláusula 8.3 [Programa] y al Plazo de Terminación, y la propuesta del Contratista para evaluar la Variación. Tras recibir dicha propuesta, el Inspector elevará los antecedentes al Comitente para que resuelva. El Contratista no demorará ningún trabajo mientras espera una respuesta, pero no realizará aquellos que estén contemplados en la variación en trámite antes de recibir la aprobación del Comitente.

Una vez aprobada por el Comitente, las instrucciones para ejecutar una Variación, junto con cualesquiera de los requisitos para el registro del Costo, serán impartidas por el Inspector al Contratista.”

Subcláusula 13.5

No aplica.

Subcláusula 13.6

No aplica.

Subcláusula 13.7

Se sustituye la cláusula por la siguiente:

“El precio del contrato correspondiente a la moneda local, estará sujeto a ajustes para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, luego de las deducciones por concepto del anticipo y por indemnización por daños y perjuicios, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse. Sin embargo, no se practicarán Ajustes de Precios con posterioridad al vencimiento de los plazos contractuales. Los factores de ajuste de precios están definidos en los Anexos que para Licitaciones Nacionales e Internacionales se encuentran incluidos en la Sección IX.”

Subcláusula 13.8

Se reemplaza esta subcláusula por la siguiente:

“La metodología a aplicar para redeterminar los precios en moneda local se indica en la Sección IX. Las solicitudes de pago en moneda extranjera que hayan sido aceptadas por el Contratante, no estarán sujetas a ajuste de precios y se pagará el monto de moneda extranjera sin variaciones.”

Subcláusula 14.1 Se sustituye el inciso (d) por el siguiente:

“El contratista no podrá modificar los análisis de precios presentados en su oferta. Excepcionalmente, y a pedido del Comitente, podrá desglosar aquellos precios que puedan haber sido expresados en sumas globales, siempre que ello no importe modificar la esencia de sus análisis de precios.”

El inciso (e) no aplica.

Subcláusula 14.2 El anticipo se hará en un pago, en efectivo y en pesos de moneda local, y será equivalente al 10% (diez por ciento) del monto adjudicado, redeterminado a la fecha de firma del contrato -si correspondiere- de acuerdo a la metodología de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


461

Redeterminación de Precios indicada en la Sección IX. Será devuelto a través de descuentos a realizarse sobre los certificados de obra, comenzado por el emitido inmediatamente después de que el contratista reciba el anticipo. La tasa de amortización será del 10% (diez por ciento), que se calculará en base al monto de cada certificado de obra, a valores básicos, redeterminándose sólo el remanente, en el caso que correspondiera. El anticipo financiero no está sujeto a redeterminación de precios.

Subcláusula 14.3 Aplica lo dispuesto en la Cláusula 12.1 y sus subcláusulas.

Subcláusula 14.4 No aplica. Subcláusula 14.5 No aplica.


“No se certificará ni pagará ningún monto hasta que el Contratante haya recibido y aprobado la Garantía de Cumplimiento. Si el Contratista suministra un elemento o realiza un trabajo que no se ciñe al Contrato, podrá retenerse el costo que supone la rectificación o reposición hasta que se lleve a cabo esta labor de rectificación o reposición. Por otra parte, si el Contratista no ha cumplido o no cumple cualquiera de los trabajos u obligaciones de conformidad con el Contrato, y el Inspector de Obra le ha dado las notificaciones del caso, el valor correspondiente a dicho trabajo u obligación podrá retenerse hasta que éstos se cumplan.”

Subcláusula 14.7 Se sustituye la cláusula por la siguiente: El Contratante pagará al Contratista:

(a) el anticipo, dentro de un plazo de 42 días contados a partir de la fecha de celebración del convenio de locación de obra (contrata) o dentro de un plazo de 21 días después de recibir los documentos de conformidad con las Subcláusulas 4.2 [Garantía de Cumplimiento] y 14.2 [Pago Anticipado], lo que ocurra más tarde;

(b) los Certificados de Obra, dentro de los 60 días posteriores al momento en que el Inspector de obra haya recibido la declaración y los documentos justificativos a los que se hace referencia en el numeral 12.1.1. de los Datos del Contrato. Si el comitente observara el certificado, dicho plazo quedará interrumpido, y en consecuencia, los 60 días se contarán desde que el Contratista haya presentado nuevamente los antecedentes debidamente corregidos.

(c) el monto certificado en las recepciones provisorias y definitivas, dentro de los 90 días posteriores al momento en que el Contratante haya recibido dicho certificado.

Subcláusula 14.8 La tasa de interés por pagos atrasados será equivalente a la tasa de descuento de certificados de obra, a treinta días, fijada por el

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


462

Banco de la Nación Argentina.


“Luego de la Recepción Provisoria de los trabajos, el contratista tendrá derecho a la devolución del 50% de los montos retenidos en concepto de Fondo de Reparo y a sustituir la otra mitad con una garantía, en alguna de las modalidades y condiciones previstas para la Garantía de Cumplimiento. Aprobada la Recepción Definitiva de los trabajos, el Comitente procederá a la brevedad a devolverle al Contratista la parte restante del Fondo de Reparo, que no hubiese sido sustituida previamente por una garantía, y la Garantía de Cumplimiento.”

Subcláusula 14.10 Se sustituye por la siguiente cláusula:

“Conjuntamente con el pedido de emisión del certificado de Recepción Provisional, y en todo caso como condición previa a la emisión de éste, el Representante Técnico deberá presentar por duplicado un Informe Final (R.P.) de cumplimiento de Contrato. En ese Informe el Representante Técnico detallará el desarrollo que haya tenido el Contrato, incluyendo especialmente toda incidencia que haya implicado modificación, cambio o un desarrollo contractual distinto al emergente del Contrato.

El Informe también deberá incluir la evolución parcial y total de la obra en relación a los rubros significativos en la ejecución, la evolución de la inversión, cumplimiento parcial y total de plazos, etc., todo ello presentado en forma clara, explícita y con anexos gráficos que faciliten la rápida visualización del contenido. También deberá incluir la enumeración y síntesis conceptual de las Ordenes de Servicio emitidas y reclamos pendientes de resolución final.

Este Informe, producido y firmado por el Representante Técnico, deberá estar también firmado por el Contratista al solo efecto de que conste su conocimiento y su conformidad o disconformidad con el contenido del mismo. Si el Contratista no está de acuerdo con el Informe del Representante Técnico podrá agregar sus propias notas como anexo. Estas notas no sustituyen el Informe del Representante Técnico quien las emite en carácter personal como profesional en ejercicio de aquella función.

El original del Informe pasará a formar parte inseparable del certificado de Recepción Provisional, adoptándose los recaudos físicos pertinentes a tal fin y el duplicado pasará a formar parte del legajo de la obra. Será presentado al Inspector de Obra, quien deberá dejar constancia en el mismo de su conformidad o disconformidad total o parcial con su contenido y, en estos dos últimos casos, detallará su posición respecto a cada punto de desacuerdo.”

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


463

Subcláusula 14.11 Antes de la finalización del Plazo de Garantía, el Contratista deberá presentar al Inspector de Obra un Informe Final (R.D.) detallado del importe total que considere le es adeudado según lo estipulado en el Contrato. El Inspector de Obra certificará cualquier pago final adeudado al Contratista dentro de los sesenta (60) días corridos a partir de la fecha de recepción del Informe pertinente si el mismo es correcto y completo. En caso contrario, el Inspector de Obra emitirá un programa estableciendo el alcance de las correcciones y agregados necesarios. Si el Informe Final (R.D.) continúa siendo insatisfactorio, el Inspector de Obra estimará la suma adeudada al Contratista y elevará al Comitente los antecedentes para su resolución. Conjuntamente con el Informe Final (R.D.), el Contratista deberá presentar una información integral, relacionada con la construcción, en la que se detalle las características geométricas y estructurales de la obra, destacando en especial, aquellos aspectos que difieren del proyecto original. Complementará dicha información con un juego original y dos (2) copias conforme a obra ejecutada, de todos los planos que formaron parte del Contrato, incorporando en los mismos la vinculación de la obra con puntos fijos existentes que hayan sido identificados al elaborarse el Proyecto Ejecutivo. También deberá incluirse en Informe Final (R.D.), el Plan Anual de Mantenimiento, que deberá incluir: (i) información sobre el tipo y frecuencia del mantenimiento requerido, personal y equipo necesarios; y (ii) costo anual estimado para la ejecución de dichas tareas.

Subcláusula 14.12 Aplica 14.11.

Subcláusula 14.13 Aplica 14.11.

Subcláusula 15.2 Se sustituye la cláusula por la siguiente: 15.2.1. El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las

causas y en orden a las disposiciones contenidas en los artículos 49 al 54 de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. Notificada la decisión que rescinda el contrato por causas imputables al contratista, éste tendrá un plazo de diez (10) días para que pueda formular las alegaciones que estime hagan a su derecho. El rechazo de las alegaciones por parte del Comitente agotará la vía administrativa. A su vez, en el supuesto que el Contratista entienda que existen causas atribuibles al Comitente para fundamentar la rescisión, deberá ponerlas en conocimiento de éste manifestando su petición concreta que se rescinda el Contrato.

15.2.2. Producida la rescisión, cualquiera fuere la causa de la

misma, el Comitente tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre, en

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


464

cuyo caso se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y equipos.

15.2.3. El inventario se hará con intervención del Inspector de

Obra y del Representante Técnico, sin interrupciones dilatorias. Si el Contratista o su Representante Técnico, previamente citados al efecto, no concurriesen - por sí o por apoderado - al acto del Inventario, el Comitente estará de todas maneras habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia del mismo.

15.2.4. El avalúo se efectuará de común acuerdo entre el

Inspector de Obra y el Representante Técnico, sujeto a la posterior aprobación del Comitente. En caso de disconformidad entre ellos, el Comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía pertinente.

15.2.5. Los materiales y equipos que el Comitente no decida

adquirir, serán retirados del Emplazamiento por el Contratista a su costa, dentro del término que se le fije al efecto, el que no será menor de quince (15) días corridos, computados desde la fecha de notificación de la medida adoptada. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta orden, el Comitente hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

15.2.6. Los trabajos que no sean de recibo serán demolidos por

el Contratista en el plazo que le señale el Inspector de Obra. Si incumpliera tal orden, el Comitente dispondrá de la demolición de los mismos, corriendo los gastos consiguientes por cuenta del Contratista.

15.2.7. El importe que arroje la liquidación de los trabajos

ejecutados, que fueren de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el Contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de los mismos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista. Si la suma retenida resultare insuficiente para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Comitente, y tampoco fueren suficientes las garantías constituidas por el Contratista, se le fijará a éste un plazo perentorio para que abone el saldo resultante, bajo apercibimiento de accionarse judicialmente.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


465

Subcláusula 15.3 Aplica 15.2 y sus subcláusulas.

Subcláusula 15.4 Aplica 15.2 y sus subcláusulas. Subcláusula 15.5 Se sustituye la cláusula por la siguiente:

“El Contratante tendrá derecho a rescindir el Contrato en cualquier momento y por su propia conveniencia, previa notificación de tal terminación al Contratista. La terminación entrará en vigor 28 días después de la fecha en que el Contratista haya recibido esta notificación o en que el Contratante haya devuelto la Garantía de Cumplimiento, lo que ocurra más tarde. El Contratante no terminará el Contrato con arreglo a esta Subcláusula con el propósito de ejecutar las Obras él mismo o encargárselas a otro contratista ni para evitar una rescisión del Contrato por parte del Contratista. La rescisión que se produzca por la causal descripta en esta cláusula tendrá las consecuencias previstas en el artículo 54 de la ley 13.064”

Subcláusula 16.1 No aplica. Subcláusula 16.2 Aplica 15.2 y sus subcláusulas. Subcláusula 16.3 Aplica 15.2 y sus subcláusulas. Subcláusula 16.4 Aplica 15.2 y sus subcláusulas. Subcláusula 17.1 Se sustituye la cláusula por la siguiente:

“El Contratista indemnizará y amparará al Contratante, al Personal del Contratante y sus respectivos representantes de toda reclamación, daño, pérdida y gasto (incluidos honorarios y gastos de abogados) relacionado con:

(a) lesiones corporales, enfermedades o muerte, de cualesquiera personas, que se produzcan a raíz o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y la terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo que sean atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes, y

(b) daños a o pérdida de cualesquiera propiedades, ya sean bienes raíces o personales (aparte de las Obras), en la medida en que dicho daño o pérdida se produzca como resultado o en el curso del diseño del Contratista (si lo hubiere), la ejecución y terminación de las Obras y la reparación de cualesquiera defectos, salvo y en la medida en que dicho daño o pérdida sea atribuible a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante, sus respectivos representantes o cualquier persona directa o indirectamente empleada por cualquiera de ellos.

El Contratante indemnizará y amparará al Contratista, al Personal del Contratista y sus respectivos representantes frente

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


466

a y de cualquiera de las reclamaciones, daños, pérdidas y gastos (incluidos honorarios y gastos de abogados ) relacionados con lesiones corporales, enfermedades o muerte atribuibles a cualquier negligencia, acto deliberado o incumplimiento del Contrato por parte del Contratante, el Personal del Contratante o cualquiera de sus respectivos representantes.”


“El Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de las Obras y Bienes a partir de la Fecha de Inicio hasta la emisión del Acta de Recepción Definitiva, momento en que dicha responsabilidad se transferirá al Contratante. Si se emite un Certificado de Recepción Parcial, la responsabilidad del cuidado de dicha Sección o parte pasará al Contratante.

Si las Obras, Bienes o Documentos del Contratista sufren alguna pérdida o daño durante el período en que estén bajo el cuidado del Contratista, por cualquier causa que no figure en la Subcláusula 17.3 [Riesgos del Contratante], el Contratista rectificará la pérdida o el daño, por su cuenta riesgo , a fin de que dichas Obras, Bienes o Documentos del Contratista se ciñan a las disposiciones del Contrato.”

Subcláusula 17.6 No aplica. Subcláusula 18.1 Salvo instrucción en contrario por parte del Comitente o el

Inspector de Obra, la evidencia de contratación de los seguros de esta cláusula y las copias de las respectivas pólizas de los seguros previstos en las cláusulas 18.2 y 18.3 deberán ser presentadas a más tardar en la Fecha de Inicio.

Subcláusula 18.4 El seguro para el personal en relación de dependencia del contratista deberá cumplir con las previsiones de la ley 24.557 – Riesgos del Trabajo, y su reglamentación vigente.


“Si la ejecución sustancial de todas las Obras en curso es impedida por un período continuo de 90 días por algún motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado de conformidad con la Subcláusula 19.2 [Notificación de Fuerza Mayor], o por varios períodos que sumen un total de más de 140 días debido al mismo motivo de Fuerza Mayor que se haya notificado, cualquiera de las Partes tendrá derecho a la rescisión del contrato. En ese caso, la terminación entrará en vigencia 7 días después de la notificación, y será de aplicación lo dispuesto en el artículo 54 de la ley de Obras Públicas 13.064.”

Subcláusula 19.7 No aplica. Subcláusula 20.1 Se sustituye la cláusula por la siguiente:

“Las reclamaciones del Contratista para cuya presentación no se establezcan expresamente otros plazos, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días hábiles de producido el hecho que las motiven, quedando aquél obligado a fundarlas en forma debida con determinación de valores, datos pertinentes y documentación respaldatoria, si fuera necesario, en el plazo de treinta (30) días hábiles a partir del vencimiento del primer

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


467

término. Si no lo hiciera, perderá todo derecho vinculado al objeto del reclamo. Si el Comitente no resolviera el reclamo en el plazo de treinta días hábiles, contados desde que el contratista fundó el mismo, se considerará al silencio como rechazo del pedido.”

Subcláusula 20.6 No aplica el Arbitraje.

Toda cláusula contenida en el Documento Estándar de Licitación, que haga alusión expresa o implícitamente a la utilización del procedimiento de arbitraje para la solución de controversias, no es aplicable en el marco del presente Programa. La decisión de la Comisión de Resolución de Controversias agota la instancia administrativa.

Cualquier disputa no resuelta amigablemente y respecto de la cual la decisión de la Comisión para la Resolución de Controversias no haya sido aceptada por alguna de las partes, se resolverá en forma definitiva mediante los Tribunales Federales Competentes.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

468

Sección IX. Anexo a las Condiciones Especiales – Formularios del Contrato

Índice de Formularios

Notificación de Adjudicación .....................................................................................................

Modelo de Contrato de Locación de Obras .................................................................................

Garantía de Cumplimiento ..........................................................................................................

Fianza por Pago Anticipado .........................................................................................................

Garantía Mediante Retención de Pagos ......................................................................................

Metodología de Redeterminación de Precios para Licitaciones Públicas Internacionales

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

Sección IX. Apéndice a las condiciones especiales – Formularios de contrato 469

Notificación de Adjudicación

CARTA DE ACEPTACIÓN

[papel con membrete del Contratante]

[fecha]

A: [nombre y dirección del Contratista] Le notificamos por la presente que su Oferta de fecha [fecha] para la ejecución de [nombre y número de identificación del Contrato, conforme aparece en los Datos del Contrato] por el Monto Contractual Aceptado de valor equivalente a [monto en cifras y en palabras] [nombre de la moneda], con las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante. Sírvase suministrar la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de 28 días de conformidad con las Condiciones Contractuales, usando para ello uno de los Formularios de Garantía de Cumplimiento que se incluyen en la Sección IX del Documento de Licitación, Anexo a las Condiciones Especiales – Formularios del Contrato. Firma autorizada: Nombre y cargo del firmante: Nombre del representante:

Adjunto: Contrato

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Modelo de Contrato de Locación de Obras

REF.: Obra:

PROYECTO: ................. Entre la UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO (UCPyPFE) del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, representada por........., con domicilio legal en ..........., por una parte, a quien en adelante se designará con la palabra “Comitente” y la empresa ........., con domicilio en............, representada en este acto por..........., en su carácter de ..........de la empresa, a quien en adelante se designará con la palabra “Contratista”, por la otra, adjudicataria de la Licitación Pública ........ Nº ......, en virtud de la Disposición UCPyPFE Nº........, se ha convenido en celebrar el siguiente Contrato de Locación de Obras:--------------------- ARTICULO 1º: El Contratista se compromete a ejecutar la obra de la referencia en el marco del “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ……………. DEL NORTE GRANDE, CONTRATO DE PRESTAMO BID …………./OC-AR, en un todo de acuerdo con el contenido de su propuesta, y lo dispuesto en los Planos, Lista de Cantidades, Memoria Descriptiva, Bases y Condiciones Generales y Particulares para la Licitación referida y demás Documentos de la Licitación, que ha estudiado y aceptado al presentar su oferta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTÍCULO 2º: La Provincia de …………………, a través de su Dirección Provincial de Vialidad u organismo competente de su dependencia, tendrá a su cargo la Inspección de las obras contratadas, por sí, - y con apoyo de servicios de consultoría, en el supuesto que corresponda – y colaborará con la UEP – UCPyPFE en la supervisión de los trabajos, de conformidad con lo establecido por el Convenio de Adhesión, Transferencia y Mantenimiento suscripto por dicha repartición.--------------------------------------------------- ARTICULO 3º: Las obras objeto de este Contrato, aplicando los precios unitarios consignados en el Formulario de Presupuesto de la Oferta que como Anexo I forma parte del presente, importan la suma de PESOS .........($ ........).----------------- ARTICULO 4º: Se deja expresa constancia que el equipo mínimo indispensable para la ejecución de la obra no podrá ser desafectado de la misma, salvo manifiesta autorización del Comitente.-------------------------------------------------------- ARTICULO 5º: Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el Contratista ha entregado la Póliza de Seguro de Caución Nº ........, emitida por ......., por la suma de PESOS ........, importe que cubre el ..... (...%) del monto de este Contrato. Se deja constancia que esta garantía deberá ampliarse en el caso de que procediera a la redeterminación del monto del contrato, de conformidad con las previsiones del Pliego.---------------------------------------------------------------------

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


ARTICULO 6°: El plazo de ejecución de la presente obra será de ..... (...) meses.-- ARTICULO 7°: La falta de cumplimiento parcial o total de las obligaciones que le corresponden al Contratista de acuerdo al Contrato, solo podrá ser eximida de responsabilidad si fuera atribuible a fuerza mayor, con el alcance definido en la Documentación Licitatoria.-------------------------------------------------------------------------- ARTÍCULO 8º: Las partes convienen que los precios básicos de la oferta que forman parte de este contrato podrán ser redeterminados, si fuera procedente, conforme la metodología prevista a tal efecto en el Pliego.--------------------------------- ARTICULO 9º: En prueba de conformidad con lo establecido en los Artículos del presente Contrato, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, a los días del mes de ........de ……….., en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Garantía de Cumplimiento

Opción 1: (Garantía a la Vista)

______________________________ [Nombre del banco y dirección de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario: ___________________ [Nombre y dirección del Contratante]

Fecha: ________________

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.: _________________

Hemos sido informados que ________________ [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. _____________ [número de referencia del contrato], de fecha ____________, para la ejecución de _____________________ [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda en total la cantidad de ___________ [monto en cifras] ( ) [monto en palabras]

1, pagadera(s) en las monedas y proporciones en que sea pagadero el Precio del Contrato, una vez que recibamos de ustedes la primera reclamación por escrito acompañada de una declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido una o más de las obligaciones que ha contraído en virtud del Contrato, sin necesidad de que ustedes tengan que probar o aducir las causas o razones de su reclamación o de la suma allí especificada.

La presente garantía expirará a más tardar el día …. de …… de 2… 2, , y cualquier reclamación de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de esa fecha.

1 El garante indicará un monto que represente el porcentaje del precio contractual estipulado en el Contrato,

denominado en la(s) Moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

2 Indique la fecha correspondiente a 28 días después de la fecha de terminación prevista. El Contratante deberá tener en cuenta que en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, solicitud que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional, con exclusión del inciso (ii) del subartículo 20(a).

_____________________ [firma(s)]

Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Opción 2: Garantía de Cumplimiento

Por medio de esta fianza, ____________________ como Obligado Principal (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) y _________________________] como Fiador (denominado en lo sucesivo “el Fiador”) se obligan firme, conjunta y solidariamente a sí mismos, así como a sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios, ante _____________________] como obligante (denominado en lo sucesivo “el Contratante”) por el monto de __________________, cuyo pago deberá hacerse correcta y efectivamente en los tipos y proporciones de monedas en que sea pagadero el Precio del Contrato. POR CUANTO el Contratista ha celebrado un Contrato escrito con el Contratante el día de de 20 , por ___________________, de conformidad con los documentos, planos, especificaciones y enmiendas respectivas, los cuales, en la medida aquí contemplada, forman parte de la presente fianza a modo de referencia y se denominan en lo sucesivo el Contrato. POR CONSIGUIENTE, la condición de esta obligación es tal que, si el contratista cumple oportuna y debidamente el Contrato mencionado (incluidas cualesquiera enmiendas al mismo), esta obligación carecerá de validez y efecto; de lo contrario, se mantendrá con plena validez y vigencia. Si el Contratista incumple alguna disposición del Contrato, y el Contratante así lo declara y cumple sus propias obligaciones en virtud del Contrato, el Fiador podrá remediar el incumplimiento sin demora o alternativamente proceder sin demora a:

(1) finalizar el Contrato de conformidad con los términos y condiciones establecidos; u

(2) obtener una o más Ofertas de oferentes calificados, para presentarlas al

Contratante con vistas a la terminación del Contrato de conformidad con los términos y condiciones del mismo, y una vez que el Contratante y el Fiador decidan respecto del Oferente con la oferta evaluada como la más baja que se ajuste a las condiciones, hacer un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante y facilitar, conforme avance el trabajo (aún cuando exista una situación de incumplimiento o una serie de incumplimientos en virtud del Contrato o Contratos de terminación concertados con arreglo a este párrafo), fondos suficientes para sufragar el costo de terminación menos el saldo del Precio del Contrato; pero sin exceder, incluidos otros gastos e indemnizaciones que puedan ser responsabilidad del Fiador en virtud de esta Fianza, el monto que se señala en el primer párrafo de la presente Fianza. El término “Saldo del Precio del Contrato,” conforme se usa en este párrafo, significará el importe total que deberá pagar el Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que haya pagado debidamente el Contratante al Contratista; o

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para finalizar el Contrato de

conformidad con los términos y condiciones establecidos en el mismo, por un total máximo que no supere el de esta Fianza.

El Fiador no será responsable por un monto mayor que el de la penalización especificada en esta Fianza.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Cualquier demanda al amparo de esta Fianza deberá entablarse antes de transcurrido un año desde la fecha de emisión del Certificado de Recepción de Obra. Esta Fianza no crea ningún derecho de acción o de uso para otras personas o firmas que no sean el Contratante definido en el presente documento o sus herederos, ejecutores, administradores, sucesores y cesionarios. En testimonio de lo cual, el Contratista ha firmado y sellado la presente Fianza y el Fiador ha estampado en ella su sello debidamente certificado con la firma de su representante legal, en el día de la fecha, de de 20 . FIRMADO EL en nombre de Por en carácter de En presencia de_______________________________________________________ FIRMADO EL en nombre de Por en carácter de En presencia de

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Fianza por Pago Anticipado

Garantía a la Vista

______________________________ [Nombre del Banco y Dirección de la Sucursal u Oficina Emisora]

Beneficiario: ___________________ [Nombre y Dirección del Contratante]

Fecha: ________________

FIANZA POR PAGO ANTICIPADO No.: _________________

Hemos sido informados que ________________ [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No. _____________ [número de referencia del contrato], de fecha ____________, para la ejecución de _____________________ [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del Contrato, es preciso hacer un pago anticipado por un monto de ___________ [monto en cifras] ( ) [monto en palabras] contra una fianza por pago anticipado.

A solicitud del Contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de ___________ [monto en cifras] ( ) [monto en palabras]1 una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompañado de una declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su obligación en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilización en relación con las Obras.

Para realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantía, se requiere como condición que el pago anticipado que se menciona anteriormente deba haber sido depositado en la cuenta bancaria del Contratista No. ___________ en _________________ [nombre y dirección

del banco].

El monto máximo de esta garantía se reducirá gradualmente en la misma cantidad de los pagos anticipados que realice el contratista conforme se indica en las copias de los estados o certificados de pago provisionales que se nos deberán presentar. Esta garantía expirará, a más tardar, en el momento en que recibamos una copia del certificado provisional de pago en el que se indique que se ha certificado para pago el ochenta por ciento (80%) del Precio del

1 El garante indicará una suma que represente el monto del pago anticipado que se estipula en el contrato,

denominado en la(s) moneda(s) del contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Contrato, o bien el día ___ de _______, 2___2, cualquiera que ocurra primero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantías a la Vista, publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional.

____________________ [firma(s)] Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva (incluidas las notas de pie de página) sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

2 Indique la fecha de culminación prevista del plazo de terminación. El Contratante deberá tener en cuenta

que en caso de prórroga del plazo de terminación del contrato, el Contratante tendrá que solicitar al garante una prórroga de esta garantía. Dicha solicitud deberá cursarse por escrito y antes de la fecha de vencimiento estipulada en la garantía. Al preparar esta garantía, el Contratante podría considerar agregar el siguiente texto en el formulario, al final del penúltimo párrafo: “El garante acuerda conceder una prórroga única de esta garantía por un plazo máximo de [seis meses] [un año], ante la solicitud de dicha prórroga cursada por escrito por el Contratante, que deberá presentarse al garante antes del vencimiento de la garantía”.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Garantía Mediante Retención de Pagos

Garantía a la Vista

______________________________ [Nombre del Banco y Dirección de la Sucursal u Oficina Emisora]

Beneficiario: ___________________ [Nombre y Dirección del Contratante]

Fecha: ________________

GARANTÍA MEDIANTE RETENCIÓN DE PAGOS No.: _________________

Hemos sido informados que ________________ [nombre del Contratista] (denominado en lo sucesivo “el Contratista”) ha celebrado con ustedes el Contrato No. _____________ [número de referencia del contrato], de fecha ____________, para la ejecución de _____________________ [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (denominado en lo sucesivo “el Contrato”).

Además, entendemos que, de conformidad con las condiciones del contrato, cuando se haya emitido el Certificado de Recepción de Obra y se haya certificado para pago la primera mitad del Monto Retenido, deberá hacerse el pago de [indique la otra mitad del Monto Retenido o si el monto garantizado al momento de emitirse el Certificado de Recepción es menos de la mitad del Monto Retenido, la diferencia entre la mitad del Monto Retenido y el monto garantizado bajo la Garantía de Cumplimiento] contra una Garantía Mediante le Retención de Pagos.

A solicitud del contratista, nosotros, _______________ [nombre del banco], por medio de la presente nos comprometemos irrevocablemente a pagar a ustedes cualquier suma o sumas cuyo total no exceda de ___________ [monto en cifras] ( ) [monto en palabras]1 una vez que recibamos de ustedes el primer reclamo por escrito acompañado de una declaración escrita en la que se especifique que el Contratista no ha cumplido su obligación en virtud del Contrato por haber usado el pago anticipado para otros fines que no son los contemplados para los costos de movilización en relación con las Obras.

Para que se pueda realizar cualquier reclamo o pago en virtud de esta garantía, es condición que el Contratista haya recibido en su cuenta bancaria No. ___________ en _________________ [nombre y dirección del banco] la segunda mitad del Monto Retenido que se menciona anteriormente.

1 El garante indicará una suma que represente el monto de la segunda mitad del monto retenido o, si el

monto en garantía en virtud de la garantía de cumplimiento al momento de emitirse el certificado de recepción es menos de la mitad del monto retenido, la diferencia entre la mitad del monto retenido y el monto en garantía en virtud de la garantía de cumplimiento. Dicho monto se designará en la(s) moneda(s) de la otra mitad del monto retenido según se especifica en el contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Esta garantía expirará, a más tardar, 21 días después de que el Contratante reciba una copia del Certificado de Cumplimiento emitido por el Ingeniero. En consecuencia, cualquier reclamo de pago en virtud de esta garantía deberá recibirse en nuestra oficina en o antes de la fecha señalada.

Esta garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las Garantías a la Vista, publicación No. 458 de la Cámara de Comercio Internacional.

____________________ [firma(s)] Nota: Todo el texto que aparece en letra cursiva sirve de guía para preparar este formulario y deberá omitirse en la versión definitiva.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA

Adjuntos: Formularios de llamado a licitación 1

Adjuntos: Formularios de Llamado a

Licitación Anexo – Ajuste de Precios para Licitaciones Públicas

Internacionales El monto del precio ajustado es el que resulte de la aplicación de la metodología que se

desarrolla a continuación: Los precios están sujetos a ajuste mensual. La fórmula de la Cláusula 13.8 de las C.G.C. se reemplaza por:

Pc = 0,10 + 0,9 * FRi Los precios de las certificaciones de pago se redeterminarán utilizando las siguientes expresiones matemáticas:

FMI =

Factor de variación de precios del componente Materiales. Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el apartado I., pondera las variaciones de los precios de los principales materiales de cada obra.

FEMi = Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas. Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el apartado II pondera la variación de los precios correspondientes a utilización de equipo de construcción (amortización, repuestos y reparaciones)

MOi/MO0= Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el indicador de precio básico (MO0); MO0 = VALORES DE INSUMOS DE TABLA I DE VIALIDAD NACIONAL N°1

Ti/T0 Factor de variación de precios del componente Transporte Carretero. Es la relación entre el indicador del precio correspondiente al mes de la Redeterminación (Ti) y el indicador de precio básico (To), To = S/INDEC ANEXO 71240-21 CAMION CON ACOPLADO CUADRO_INDICE DE

PRECIOS DE ALGUNOS SERVICIOS CLi/CL0 Factor de variación de precios del componente Combustible y

Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación (CLi) y el indicador de precio básico (CL0) CL0 = TABLA 1 DE VALORES DE INSUMOS DE VIALIDAD NACIONAL (N°3)

LUBRICANTES S/PORCENTAJE DE ANALISIS DE PRECIOS

BASICOS

CLTMOEMM aaaaa ,,,, Coeficientes de ponderación. Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.

0

0

000

1CF

CFCFk

CL

CLa

T

Ta

MO

MOaFaFaF ii

CLi

Ti

MOEMiEMMiMRi

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


Debe verificarse que: 1 CLTMOEMM aaaaa

CLTMOEMM aaaaa ,,,, Para la redeterminación del precio de las Obras serán Ma =0.4676

EMa =0.0835 MOa =0.3430 Ta =0.0488 CLa =0.0570

0

0

CF

CFCFi = Factor de variación del componente Costo Financiero. CF0 = 0.0294

CFi= 112/1 30 n

ii

CF0= 112/1 300 n

i

ii = Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa NominalAnual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, expresadaen coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes inmediatoanterior al de la ejecución de los trabajos, o en su defecto el día hábilposterior.

i0 = Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del Mes Base del Contrato, o en su defecto el día hábil posterior.

i0 = 18.85%

n = Los días que fija cada Contrato como plazo de pago de cadacertificado.

n = 56.

k Coeficiente “k” de Ponderación del Costo Financiero. k = 0.0229

Mes de Redeterminación i: la redeterminación se calculará y certificará mensualmente adoptando como valores de cada mes de redeterminación los correspondientes al mes de ejecución de los trabajos. Los componentes de la expresión matemática serán calculados con cuatro decimales con redondeo simétrico. El valor de FRi resultante será aplicado con cuatro decimales.

Los precios e indicadores de precios a utilizar serán los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en la publicación mensual INDEC informa. Todos estos datos así como las fuentes de información podrán ser consultadas en la página web www.indec.mecon.ar

I - Variación de precios del componente Materiales.

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los n subcomponentes y/o elementos más representativos de cada obra:

Donde:

M1i, M2i, M3i , …, Mni = precios o indicadores de precios del Mes de Redeterminación “i” de los n materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material 3:M3, Material n:Mn). M1o, M2o, M3o ,…, Mn0 = precios o indicadores de precios del Mes Base de los n materiales más representativos de la obra (Material 1: M1, Material 2: M2, Material 3:M3, Material n:Mn).

Los materiales considerados serán al menos 3. La sumatoria del costo-costo de los materiales o grupos de materiales Mi que se seleccionen, deberá ser mayor o igual al 75% del costo-costo total de los materiales de la obra. Los Coeficientes "b" serán los siguientes:

MnMMM bbbb ,,, 321 Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan la incidencia

de los n materiales más representativos en el costo-costo total del componente Materiales. Cada bMi se calculará como la relación del monto total del material Mi y la suma de los montos correspondientes a todos los

materiales considerados. Debe verificar que:

ni

iMib

1

= 1.

MnMMM bbbb ,,, 321 Para la redeterminación del precio de la Obra serán 1Mb =0.2399

2Mb =0.1080 3Mb =0.1063 4Mb =0.0452 5Mb =0.1744 6Mb =0.0506

7Mb =0.2179 8Mb =0.0579 Materiales para la Obra M1i/M10= Factor de variación de precios del Material 1: CEMENTOS

M10 = VALORES DE INSUMOS DE TABLA 1 DE VIALIDAD NACIONAL (N° 7)

M2i/M20= Factor de variación de precios del Material 2: PIEDRAS M20 = VALORES DE INSUMOS DE TABLA 1 DE VIALIDAD NACIONAL (N° 9)

M3i/M30= Factor de variación de precios del Material 3:SUELO SELECCIONADO M30 = VALORES DE INSUMOS DE TABLA 1 DE VIALIDAD NACIONAL (N° 89)

M4i/M40= Factor de variación de precios del Material 4: MADERA PARA ENCOFRADO M40 = VALORES DE INSUMOS DE TABLA 1 DE VIALIDAD NACIONAL (N° 30)

M5i/M50= Factor de variación de precios del Material 5:ACERO DULCE M50 = VALORES DE INSUMOS DE TABLA 1 DE VIALIDAD NACIONAL (N° 10)

003

02

01 .......

3

3

2

2

1

1

Mn

Mnb

M

Mb

M

Mb

M

MbF i

Mni

Mi

Mi

MMi

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


M6i/M60= Factor de variación de precios del Material 6: HORMIGÓN ELABORADO M60 = VALORES DE INSUMOS DE TABLA 1 DE VIALIDAD NACIONAL (N° 87)

M7i/M70= Factor de variación de precios del Material 7:CEMENTOS ASFÁLTICOS M70 = VALORES DE INSUMOS DE TABLA 1 DE VIALIDAD NACIONAL (N° 80)

M8i/M80= Factor de variación de precios del Material 8: PERFILES DE HIERRO M80 =:INDICE INDEC Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) - CIIU-3: 2710 - Código CPC: 41251-1 PERFILES DE HIERRO

II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas (FEMi), se determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:

Donde: AEi/AE0= Factor que mide la variación de los precios del subcomponente

Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice correspondiente al Mes de la Redeterminación (AEi) y el índice al Mes Base (AE0); AE0= A) AMORTIZACION DE EQUIPOS IMPORTADOS (S/OFERTA BASICA) VARIACION DÓLAR BANCO NACION TIPO COMPR., DIA 15 DE C/MES O HABIL POSTERIOR. EQUIPO NACIONAL: S/INDEC IPIB NACIONAL ANEXO PRECIOS MAYORISTAS CUADRO 7.3.2. POS. 29 MAQUINAS Y EQUIPOS (se aplicara a cada equipo ofertado o grupo de equipos importados y nacionales) B) OBRAS VIALES: CRITERIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD: (S/RESOL. CONJUNTA 681 Y 199/02) (70% EQUIPOS IMPORTADOS + 30% EQUIPOS NACIONALES) EQUIPO IMPORTADO = DÓLAR BCO. NACION DIA 15 DE C/MES O DIA HABIL POSTERIOR. ____________________

MOi/MO0= Factor que mide la variación de los precios del componente Mano de Obra. Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el indicador de precio del Mes Base (MO0); MO0 = VALORES MENSUALES DE TABLA I VIALIDAD NACIONAL (N°1)

RRAE cc , Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de Equipos “cAE” y Reparaciones y Repuestos “cRR”. Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del componente Equipos y Máquinas en el total de la obra de recuperación y otras intervenciones obligatorias y de las actividades de mantenimiento. Cada “ci“ se calculará como la relación del monto total del subcomponente y el monto total del componente Equipos y Máquinas. Debe verificarse que: 1 RRAE cc .

000

3,07,0MO

MO

AE

AEc

AE

AEcF ii

RRi

AEEMi

DOCUMENTO VALIDO

SOLO COMO C

ONSULTA


RRAE cc , Para la redeterminación del precio de la Obra serán AEc =0.7630

RRc =0.2370

III –Fórmula de Redeterminación de precios.

Esta fórmula de ajuste de precios aplica únicamente a la parte del precio del Contrato a pagar

en pesos de la República Argentina.

0294.0

0294.00229.010570.00488.03430.00835.04676.0

000

iiiiEMiMiRi

CF

CL

CL

T

T

MO

MOFFF

Documents

DOCUMENTOS DE LICITACIÓNPARA LA CONTRATACIÓN DE … · Derecho del Contratante de aceptar cualquier Oferta y de rechazar algunas ... escrita con prueba de recibido; (b) ... revisión