Upload
richard-huaman-alva
View
144
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
FICHA TECNICA N° 01FECHA: 25/04/2013
ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
01 ELECTRIFICACION RURAL REGION CAJAMARCA AMPLIACION SISTEMA ELECTRIFICACION CASERIO LA COLPA.ADS PROCEDIMIENTO CLASICO .43-2005/GR-CAJ.
PREINVERISIONSNIP: 16135FECHA VIABILIDAD:10/03/2005MONTO PIP VIABLE: S/.241,628
INVERSIONMONTO CONTRATADO: S/.476,762.22OBRAS COMPLEMENTARIAS: S/.51,865.54
EJECUCIÓN FINANCIERA A LA FECHA: S/.409,103.94% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL: 169.31%
MODALIDAD DE EJECUCION:CONTRATAFECHA INICIO DE OBRA :14/01/2006TERMINO CONTRACTUAL :14/04/2006TERMINO REAL :26/04/2007
EJECUCIÓN: NJC SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. MQ CONTRATISTAS, CONSULTORES Y
SERVICIOS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
SUPERVISIÓN: JORGE MANUEL LEON CUBAS, CIP Nº
86745. MIGUEL ANGEL SARAVIA CUEVA, CIP Nº
87936.RESPONSABLE DESIGNADO POR GRI
Miguel Ángel Saravia Cueva
LONG. RED PRIMARIA 3Ø, 22.9KV: 3.64KM.
LONG. REDES SECUNDARIAS: 9.14 KM.
CONEXIONES DOMICILIARIAS: 119.
El proyecto se encuentra en funcionamiento con atención individualizada, cuenta con CONFORMIDAD TECNICA DE OBRA por parte HIDRANDINA S.A.
La obra se encuentra liquidada. El Proyecto Cuenta: Con Declaración de Impacto ambiental, Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueológicos, Calificación SER. Se ha remitido a Hidrandina SA la Documentación para Suscripción de
Contrato de Administración, Operación y Mantenimiento del Proyecto, por cuanto se encuentra en proceso de transferencia al Sector.
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar el registro de variaciones de lo ejecutado a la fecha, por no haberse realizado ningún
registro en el Banco de Proyectos SNIP.
Realizar seguimiento al trámite con Hidrandina S.A. para Suscripción de Contrato de Administración, Operación y Mantenimiento.
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
FICHA TECNICA N° 02FECHA: 25/04/2013
ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
02 ELECTRIFICACION RURAL CASERIO PAMPA IRACUSHCO.ADS PROCEDIMIENTO CLASICO .26-2005/GR-CAJ
PREINVERISIONSNIP: 14304FECHA VIABILIDAD:MONTO PIP VIABLE: S/.217,433
INVERSIONMONTO CONTRATADO: S/. 207,164.52OBRAS COMPLEMENTARIAS: S/.60,507.74
EJECUCIÓN FINANCIERA SEGÚN OFICIO N°170-2011-GR.CAJ-DRA/DC A LA FECHA: S/. 301,424.50% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL: 138.63%
MODALIDAD DE EJECUCION:CONTRATAFECHA INICIO DE OBRA :14/09/2005TERMINO CONTRACTUAL :12/12/2005TERMINO REAL :23/01/2006
EJECUCIÓN: ZORRILLA HUAMAN ANTONIO-INGENIERO. E & J S.A.C.
SUPERVISIÓN: MARIO D. ALCANTARA ZAPATEL, CIP Nº
61825. PAUL ALEZ SIMON ZULOETA VIGO, CIP Nº
96001. MIGUEL ANGEL SARAVIA CUEVA, CIP Nº
87936.
RESPONSABLE DESIGNADO POR GRIMiguel Ángel Saravia Cueva
LONG. RED PRIMARIA 3Ø, 10KV: 0.745KM.
LONG. REDES SECUNDARIAS 380/220V: 2.67 KM.
CONEXIONES DOMICILIARIAS: 101.
HIDRANDINA procedió a la atención individualizada de 40 beneficiarios con servicio eléctrico domiciliario.
HIDRANDINA S.A ha emitido la CONFORMIDAD TECNICA PARCIAL A LA OBRA según RESOLUCION CAJ-0046-2010 adjunto al documento CJ-4642-2010 de fecha 26.Dic.2010.
Se ha elaborado el Expediente Técnico Electrificación Rural del Caserío Pampa Iracushco – “Obra Complementaria para la Atención Individualizada de Beneficiario faltantes, que Incluye el saneamiento de las distancias mínimas de Seguridad”, el cuenta con Conformidad Técnica de Hidrandina S.A., cuyo presupuesto asciende a S/. 290,002.30 nuevos soles el cual se ejecutara por Administración Directa y cuya aprobación del Expediente de encuentra en Trámite.
RECOMENDACIONES
Aprobación a la brevedad de Expediente vía Resolutiva del Expediente Técnico Electrificación Rural del
Caserío Pampa Iracushco – “Obra Complementaria para la Atención Individualizada de Beneficiario faltantes, para su ejecución a fin de Subsanar las observaciones a la obra, con la ejecución de este expediente Hidrandina S.A. emitirá la conformidad total al proyecto de esta manera procederemos inmediatamente a la transferencia a la concesionaria para Suscripción de Contrato de Administración, Operación y Mantenimiento del Proyecto.
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
FICHA TECNICA N° 03FECHA: 25/04/2013ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
03 ELECTRIFICACION RURAL CASERIO AYLAMBOADS PROCEDIMIENTO CLASICO .28-2006/GR-CAJ.ADS PROCEDIMIENTO CLASICO .078-2012/GR.CAJ.
PREINVERISIONSNIP: 20040FECHA VIABILIDAD:MONTO PIP VIABLE: S/.138,010
INVERSIONMONTO CONTRATADO: S/. 215,866.92EJECUCIÓN FINANCIERA A LA FECHA: S/. 456,137.04% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL: 330.51%
MODALIDAD DE EJECUCION:CONTRATAFECHA INICIO DE OBRA :06/03/2007TERMINO CONTRACTUAL :19/05/2007TERMINO REAL : 19/05/2007
EJECUCIÓN: IVAN GONZALO URIBE HOYOS-
INGENIERO. INGENIERIA E INVERCIONES CASAS SRL.
SUPERVISIÓN: JORGE MANUEL LEON CUBAS, CIP Nº
86745. MIGUEL ANGEL SARAVIA CUEVA, CIP Nº
87936.
LONG. RED PRIMARIA 3Ø, 10KV: 1.45 KM. LONG. REDES SECUNDARIAS 380/220V:
2.67 KM. CONEXIONES DOMICILIARIAS: 113.
La INTERCONEXION TRIFASICA 22.9KV que cuenta con CONFORMIDAD de HIDRANDINA S.A. se encuentra en ejecución con un avance del 92.62 %.
Se aprobó el expediente de Adicional y Deductivo de obra N° 01, mediante Resolución N°237-2013-GR.CAJ/P de fecha 18 de abril del 2013. Cuyo presupuesto adicional Neto N°01 asciende a S/.20,591.24 nuevos soles.
El Contratista INGENIERIA E INVERCIONES CASAS SRL. Está solicitando la ampliación de plazo N° 02 por 30 días calendarios, cuya causal es la ejecución del adicional N° 01, por cuanto el supervisor ha emitido su opinión favorable a la ampliación de plazo mediante Informe N° 92-2013-GR.CAJ/GRI/SGO.MASAC registro MAD 999052 de fecha 24 de abril del 2013.
El proyecto cuenta con Declaración de Impacto Ambiental, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos.
La solicitud de Calificación SER ha sido declarada inadmisible mediante Resolución Directoral N° 135-2012 EM/DGE de fecha 06/junio del 2012 por no haber cumplido son la subsanación de observaciones dentro del Plazo Establecido.
RECOMENDACIONES
Aprobación vía Resolutiva de la Ampliación de Plazo N° 02, que extiende el plazo contractual al contratista
INGENIERIA E INVERCIONES CASAS SRL hasta 18 de mayo del 2013.
Tramitar la solicitud de Calificación SER.
Solicitar a Hidrandina S.A. constancia donde indique que el Proyecto se encuentra Tecnicamente con las normas técnicas y calidad, aplicables a la electrificación rural, a fin de complementar y subsanar las observaciones a la calificación SER solicitada en una primera oportunidad.
Prepara la documentación de acuerdo al procedimiento de solicitud de Calificación SER para ser presentado nuevamente a la DGE/MEN
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
RESPONSABLE DESIGNADO POR GRIMiguel Ángel Saravia Cueva
FICHA TECNICA N° 04FECHA: 25/04/2013
ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
04 ELECTRIFICACION RURAL CASERIOS CASA BLANCA,CAU CAU Y LAS MANZANASADP PROCEDIMIENTO CLASICO .7-2008/GR-CAJ.
PREINVERISIONSNIP: 15339FECHA VIABILIDAD:MONTO PIP VIABLE: S/. 599,942
INVERSIONMONTO CONTRATADO: S/. 945,328.48EJECUCIÓN FINANCIERA: S/. 1,127,460.52% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL: 187.93%
MODALIDAD DE EJECUCION:CONTRATAFECHA INICIO DE OBRA :26/11/2008TERMINO CONTRACTUAL :25/04/2008TERMINO REAL :08/06/2009
EJECUCIÓN: PALERMO HERRERA ORE-INGENIERO.
SUPERVISIÓN: MIGUEL ANGEL SARAVIA CUEVA, CIP
Nº 87936. LUIS MARTIN CALLE SAMPEN,CIP Nº
56989.
RESPONSABLE DESIGNADO POR GRIMiguel Ángel Saravia Cueva
LONG. RED PRIMARIA 3Ø, 10KV: 6.33KM. LONG. REDES SECUNDARIAS 380/220V:19.643
KM. CONEXIONES DOMICILIARIAS: 227.
El proyecto se encuentra en funcionamiento con atención individualizada, cuenta con CONFORMIDAD TECNICA DE OBRA por parte HIDRANDINA S.A.
La obra se encuentra liquidada. El Proyecto Cuenta: Con Declaración de Impacto ambiental,
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, Calificación SER.
Se ha remitido a Hidrandina SA la Documentación para Suscripción de Contrato de Administración, Operación y Mantenimiento del Proyecto, por cuanto se encuentra en proceso de transferencia al Sector.
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar el registro de variaciones de lo ejecutado a la fecha, por no haberse realizado ningún
registro en el Banco de Proyectos SNIP.
Realizar seguimiento al trámite con Hidrandina S.A. para Suscripción de Contrato de Administración, Operación y Mantenimiento.
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
FICHA TECNICA N° 05FECHA: 25/04/2013
ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
05 INSTALACION DE RED SECUNDARIA CASERIO PACHAMAMA, DISTRITODE LA ESPERANZA - SANTA CRUZ – CAJAMARCA
PREINVERISIONSNIP: 83663FECHA VIABILIDAD:MONTO PIP VIABLE: S/. 100,276
INVERSIONMONTO CONVENIO: S/. 118,523.12EJECUCIÓN FINANCIERA: S/. 113,862% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL: 113.55%
MODALIDAD DE EJECUCION:CONVENIOFECHA INICIO DE OBRA :08/10/2008TERMINO CONTRACTUAL :06/12/2008TERMINO REAL :06/12/2008
EJECUCIÓN: MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA
ESPERANZA.RESIDENTE DE OBRA: VLADIMIR DANTY FLORES MEGO ,CIP Nº 81549.
SUPERVISIÓN: ARMANDO BALTAZAR FLORES
BECERRA, CIP Nº 81331.
LONG. REDES SECUNDARIAS 440/220V:2.82KM. ALUMBRADO PUBLICO: 03. CONEXIONES DOMICILIARIAS: 34.
La obra se encuentra en funcionamiento con medición de energía en Bloque con la concesionaria ELECTRONORTE S.A..
La obra no cuenta con DIA, SER, CIRA El Proyecto ha sido Transferida a la Municipalidad Distrital
de La Esperanza, Santa Cruz. En reiteradas ocasiones se ha solicitado notarialmente a la
Municipalidad Distrital de la Esperanza, presente la liquidación de convenio, a la fecha no lo cumplido.
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar el registro de variaciones de lo ejecutado a la fecha, por no haberse realizado ningún
registro en el Banco de Proyectos SNIP.
Notificar una vez más a la Municipalidad Distrital de la Esperanza, en caso de persistir el incumplimiento resolver el convenio la mencionada Municipalidad y proceder a nombrar un comité de constatación física para elaborar la liquidación de convenio y obra.
Elaborar el Expediente Conforme a obra.
Elaborar DIA. Elaborar CIRA. Solicitar Calificación SER ala DGE/MEM.
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
RESPONSABLE DESIGNADO POR GRIMiguel Ángel Saravia Cueva
FICHA TECNICA N° 06FECHA: 25/04/2013
ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
06 ELECTRIFICACION RURAL EL EMPALMEADS PROCEDIMIENTO CLASICO .45-2007/GR-CAJ.
PREINVERISIONSNIP: 34463MONTO PIP VIABLE: S/. 289,433
INVERSIONMONTO CONTRATADO: S/. 267,316.59EJECUCIÓN FINANCIERA A LA FECHA: S/. 298,845.44% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL: 103.25%
MODALIDAD DE EJECUCION:CONTRATAFECHA INICIO DE OBRA :25/03/2008TERMINO CONTRACTUAL :23/05/2008TERMINO REAL :13/06/2008
EJECUCIÓN:
LONG. RED PRIMARIA 3Ø, 22.9 KV: 3.79KM. LONG. REDES SECUNDARIAS 380/220V:1.51
KM. CONEXIONES DOMICILIARIAS: 57.
La obra se encuentra en funcionamiento, pero presenta problemas en la Mini Central Hidroeléctrica El Empalme con la turbina, regulador y grupo de generación.
La obra en mención es un sistema aislado, el cual comprende la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica al caserío El Empalme.
La obra se encuentra en arbitraje por cuanto no se puede liquidar.
La obra se encuentra en custodia de la Municipalidad del centro poblado El Empalme.
El proyecto no será sostenible, por cuanto la recomendación es transferirla a la concesionaria HIDRANDINA S.A. para ello es necesario realizar la interconexión en media tensión a la obra ya ejecutada por el gobierno Regional de Cajamarca, asimismo es necesario realizar para ello un perfil de mejoramiento donde se debe incluir la mencionada interconexión.
Se ha solicitado la factibilidad y fijación punto de diseño a HIDRANDINA S.A. pero no ha sido posible que se nos otorgue por motivo que se ha solicita movilidad para acudir en inspección conjuntamente con HIDRANDINA S.A. a la obra.
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
WJC CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
SUPERVISIÓN: JORGE MANUEL LEON CUBAS, CIP Nº
86745. MIGUEL ANGEL SARAVIA CUEVA, CIP Nº
87936.
RESPONSABLE DESIGNADO POR GRIMiguel Ángel Saravia Cueva
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar el registro de variaciones de lo ejecutado a la fecha, por no haberse realizado ningún
registro en el Banco de Proyectos SNIP. Dar las facilidades con la movilidad para acudir a obra conjuntamente con HIDRANDINA S.A. para realizar una
inspección a la obra y se nos otorgue la factibilidad y fijación punto de diseño. Elaborar DIA. Solicitar Calificación SER ala DGE/MEM. La sostenibilidad del proyecto se da cuando se transfiere al sector, en este caso la concesionaria HIDRANINA
S.A., por cuanto recomiendo su transferencia para administración, operación y mantenimiento por 30 años.
FICHA TECNICA N° 07FECHA: 25/04/2013ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
07 REDES PRIMARIAS 22,9 KV, REDES SECUNDARIAS 460-230 V Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CASERIOS DE LLAMAPAMPA, ALTO PERU, PUEBLO NUEVO, SAN MATEO, BAÑOS QUILCATE Y EL MILAGRO - TRAMO 1.
PREINVERISIONSNIP: 20023FECHA VIABLIDAD: 09/07/2005MONTO PIP VIABLE: S/. 430,286
INVERSIONMONTO CONTRATADO: S/.797,629.50EJECUCIÓN FINANCIERA A LA FECHA: S/. 875,983.65% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL: 203.58%
LONG. LINEAS PRIMARIAS 1Ø, 22.9 KV: 12.10KM.
LONG. REDES PRIMARIAS 1Ø, 22.9 KV: 0.35KM. LONG. REDES SECUNDARIAS 440/220V:31.57
KM. CONEXIONES DOMICILIARIAS: 283.
La obra se encuentra en arbitraje por ampliaciones de plazo y resolución de contrato, por cuanto no se puede liquidar.
Se ha realizado el Pintado de los Códigos GIS otorgados por HIDRANDINA S.A.
Se ha presentado el expediente final de construcción a HIDRANDINA S.A. para su aprobación, el cual está a la espera de respuesta desde junio del 2012.
La ejecución de este proyecto se realizó dentro del marco del SHOW DE INVERSIONES, cuyo financiamiento y desembolsos se realiza a través DGER/MEM (Ex-DEP/MEM).
La DGER/MEM ha cumplido con la ejecución de la Línea de Interconexión 3∅,22.9KV Pisit-MCH Catilluc-Tongod, la cual ha entrado en funcionamiento experimental el mes de Marzo.
La obra no tiene servicio eléctrico desde el 2009. Falta CIRA. El proyecto tiene CALIFICACION SER. Se ha coordinado con el Ing. Máximo Melgar de estudios y
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATAFECHA INICIO DE OBRA :30/05/2007TERMINO CONTRACTUAL :25/11/2007TERMINO REAL :30/03/2008
EJECUCIÓN: CONSORCIO IMPERIAL
RESIDENTE DE OBRA: JULIO ENRIQUE LOPEZ CARRIEDO, CIP Nº 24411.
SUPERVISIÓN:CONSORCIO ACRUTA TAPIA H&H
PABLO FELIX SALAZAR COSSIO, CIP Nº24228.
LINO SANTANA ZARATE, CIP Nº 9631.RESPONSABLE DESIGNADO POR GRI
Miguel Ángel Saravia Cueva
obras de HIDRANDINA S.A. para que se realice una inspección a la obra y se verifique el expediente Final de construcción presentado por Ingeniería y construcción Celiz una vez subsanada las observaciones del Acta de inspección y pruebas y energización.
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar el registro de variaciones de lo ejecutado a la fecha, por no haberse realizado ningún
registro en el Banco de Proyectos SNIP, sin embargo la unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Catilluc.
Dar las facilidades con la movilidad para acudir a obra conjuntamente con HIDRANDINA S.A. para realizar una inspección a la obra.
Elaborar CIRA.
Realizar la contratación de un equipo de técnicos electricista para que participen en la inspección conjuntamente con HIDRANDINA S.A. se realice pruebas eléctricas en todas las localidades y de existir alguna observación ser subsanada a fin de HIDRANDINA S.A. ya no tenga objeción en emitir la conformidad técnica a la obra.
FICHA TECNICA N° 08FECHA: 25/04/2013ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
08 REDES PRIMARIAS 22,9/13,2 KV, REDES SECUNDARIAS 440-220 V y CONEXIONES DOMICILIARIAS CASERIOS DE EL LLANTEN, ZOGNAD BAJO, NUEVO PROGRESO, EL LIRIO y CHUCLLAPAMPA - TRAMO 2.
PREINVERISIONSNIP: 20049FECHA VIABLIDAD: 28/06/2005 MONTO PIP VIABLE: S/. 446,405
INVERSIONMONTO CONTRATADO: S/.735,741.90
LONG. LINEAS PRIMARIAS 1Ø, 13.2 KV: 10.24KM.
LONG. REDES PRIMARIAS 1Ø, 13.2 KV: 1.15KM.
LONG. REDES SECUNDARIAS 440/220V:31.59 KM.
CONEXIONES DOMICILIARIAS: 237.
La obra se encuentra en arbitraje por ampliaciones de plazo y resolución de contrato, por cuanto no se puede liquidar.
Se ha realizado el Pintado de los Códigos GIS otorgados por HIDRANDINA S.A.
Se ha presentado el expediente final de construcción a HIDRANDINA S.A. para su aprobación, el cual está a la espera de respuesta desde junio del 2012.
La ejecución de este proyecto se realizó dentro del marco del SHOW DE INVERSIONES, cuyo financiamiento y desembolsos se realiza a través DGER/MEM (Ex-DEP/MEM).
La DGER/MEM ha cumplido con la ejecución de la Línea de Interconexión 3∅,22.9KV Pisit-MCH Catilluc-Tongod, la cual ha entrado en funcionamiento experimental el mes de Marzo.
La obra no tiene servicio eléctrico desde el 2009. Falta CIRA.
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
EJECUCIÓN FINANCIERA A LA FECHA: S/. 872,523.31% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL: 195.46%
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATAFECHA INICIO DE OBRA :30/05/2007TERMINO CONTRACTUAL :25/11/2007TERMINO REAL :30/03/2008
EJECUCIÓN: CONSORCIO IMPERIAL
RESIDENTE DE OBRA: JULIO ENRIQUE LOPEZ CARRIEDO, CIP Nº 24411.
SUPERVISIÓN:CONSORCIO ACRUTA TAPIA H&H
PABLO FELIX SALAZAR COSSIO, CIP Nº24228.
LINO SANTANA ZARATE, CIP Nº 9631.
RESPONSABLE DESIGNADO POR GRIMiguel Ángel Saravia Cueva
El proyecto tiene CALIFICACION SER.Se ha coordinado con el Ing. Máximo Melgar de estudios y obras de HIDRANDINA S.A. para que se realice una inspección a la obra y se verifique el expediente Final de construcción presentado por Ingeniería y construcción Celiz una vez subsanada las observaciones del Acta de inspección y pruebas y energización.
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar el registro de variaciones de lo ejecutado a la fecha, por no haberse realizado ningún
registro en el Banco de Proyectos SNIP, sin embargo la unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Catilluc.
Dar las facilidades con la movilidad para acudir a obra conjuntamente con HIDRANDINA S.A. para realizar una inspección a la obra.
Elaborar CIRA. Realizar la contratación de un equipo de técnicos electricista para que participen en la inspección
conjuntamente con HIDRANDINA S.A. se realice pruebas eléctricas en todas las localidades y de existir alguna observación ser subsanada a fin de HIDRANDINA S.A. ya no tenga objeción en emitir la conformidad técnica a la obra.
FICHA TECNICA N° 09FECHA: 25/04/2013
ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
09 ELECTRIFICACIÓN SUCSE - CABORAN - CHULANGATE.
PREINVERISIONSNIP: 16295FECHA VIABLIDAD: MONTO PIP VIABLE: S/. 100,000
INVERSIONMONTO CONTRATADO: S/.202,590.50EJECUCIÓN FINANCIERA A LA FECHA: S/. 253,569.54% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL:
LONG. LINEAS PRIMARIAS 2Ø, 13.2 KV: 2.14KM. LONG. REDES PRIMARIAS 2Ø, 13.2 KV: 0.65KM. LONG. REDES SECUNDARIAS 440/220V:6.93
KM. CONEXIONES DOMICILIARIAS: 53.
La obra se encuentra en arbitraje por ampliaciones de plazo y resolución de contrato, por cuanto no se puede liquidar.
Falta realizar el Pintado de los Códigos GIS otorgados por ENSA.
La ejecución de este proyecto se realizó dentro del marco del SHOW DE INVERSIONES, cuyo financiamiento y desembolsos se realiza a través DGER/MEM (Ex-DEP/MEM).
Falta la elaboración del Expediente Final de Construcción de la obra por parte de la empresa TOPOCAD INGENIEROS S.R.L.
Falta CIRA, observación por parte de ELECTRONORTE S.A. para la emisión de los CODIGOS GIS.
La obra se encuentra CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA con atención extraordinaria y venta en bloque.
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
253.57%
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATAFECHA INICIO DE OBRA :30/05/2007TERMINO CONTRACTUAL :25/11/2007TERMINO REAL :30/03/2008
EJECUCIÓN: CONSORCIO IMPERIAL
RESIDENTE DE OBRA: JULIO ENRIQUE LOPEZ CARRIEDO, CIP Nº 24411.
SUPERVISIÓN:CONSORCIO ACRUTA TAPIA H&H
PABLO FELIX SALAZAR COSSIO, CIP Nº24228.
LINO SANTANA ZARATE, CIP Nº 9631.
RESPONSABLE DESIGNADO POR GRIMiguel Ángel Saravia Cueva
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar el registro de variaciones de lo ejecutado a la fecha, por no haberse realizado ningún
registro en el Banco de Proyectos SNIP, sin embargo la unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Socotá. Dar las facilidades con la movilidad para acudir a obra conjuntamente con ELECTRONORTE S.A. para realizar
una inspección a la obra. Elaborar CIRA.
Convocar a una reunión con TOPOCAD INGENIEROS S.R.L a fin de que acuerde el pintado de los códigos GIS y la presentación del expediente Conforme a Obra.
FICHA TECNICA N° 10FECHA: 25/04/2013
ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
10 RED SECUNDARIA DE ELECTRIFICACIÓN LIGUÑAC
PREINVERISIONSNIP: 16297FECHA VIABLIDAD: 27/02/2005MONTO PIP VIABLE: S/. 75,000
INVERSIONMONTO CONTRATADO: S/.91,903.62EJECUCIÓN FINANCIERA A LA FECHA: S/. 145,405.86
LONG. LINEAS PRIMARIAS 2Ø, 13.2 KV: 0.81KM.
LONG. REDES PRIMARIAS 2Ø, 13.2 KV: 0.05KM.
LONG. REDES SECUNDARIAS 440/220V:6.93 KM.
CONEXIONES DOMICILIARIAS: 41.
La obra se encuentra en arbitraje por ampliaciones de plazo y resolución de contrato, por cuanto no se puede liquidar.
Falta realizar el Pintado de los Códigos GIS otorgados por ENSA. La ejecución de este proyecto se realizó dentro del marco del
SHOW DE INVERSIONES, cuyo financiamiento y desembolsos se realiza a través DGER/MEM (Ex-DEP/MEM).
Falta la elaboración del Expediente Final de Construcción de la obra por parte de la empresa TOPOCAD INGENIEROS S.R.L.
Falta CIRA. La obra se encuentra CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
con atención extraordinaria y venta en bloque
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL: 193.87%
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATAFECHA INICIO DE OBRA :30/05/2007TERMINO CONTRACTUAL :25/11/2007TERMINO REAL :30/03/2008
EJECUCIÓN: CONSORCIO IMPERIAL
RESIDENTE DE OBRA: JULIO ENRIQUE LOPEZ CARRIEDO, CIP Nº 24411.
SUPERVISIÓN:CONSORCIO ACRUTA TAPIA H&H
PABLO FELIX SALAZAR COSSIO, CIP Nº24228.
LINO SANTANA ZARATE, CIP Nº 9631.
RESPONSABLE DESIGNADO POR GRIMiguel Ángel Saravia Cueva
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar el registro de variaciones de lo ejecutado a la fecha, por no haberse realizado ningún
registro en el Banco de Proyectos SNIP, sin embargo la unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Socotá.
Dar las facilidades con la movilidad para acudir a obra conjuntamente con ELECTRONORTE S.A. para realizar una inspección a la obra.
Elaborar CIRA. Convocar a una reunión con TOPOCAD INGENIEROS S.R.L a fin de que acuerde la presentación del expediente
Conforme a Obra.
FICHA TECNICA N° 11FECHA: 25/04/2013
ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
11 ELECTRIFICACIÓN DE LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NAMBALLE
PREINVERISIONSNIP: 13372FECHA VIABLIDAD: 16/11/2004MONTO PIP VIABLE: S/. 824,053
INVERSIONMONTO CONTRATADO: S/.443,253.60EJECUCIÓN FINANCIERA A LA FECHA: S/. 572,127.09% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL: 69.43%
LONG. LINEAS PRIMARIAS 1Ø, 13.2 KV: 2.47KM.
LONG. REDES PRIMARIAS 1Ø, 13.2 KV: 0.48KM.
LONG. REDES SECUNDARIAS 440/220V:5.92 KM.
CONEXIONES DOMICILIARIAS: 151.
La obra se encuentra en arbitraje por ampliaciones de plazo y resolución de contrato, por cuanto no se puede liquidar.
Falta realizar el Pintado de los Códigos GIS otorgados por ENSA. La ejecución de este proyecto se realizó dentro del marco del
SHOW DE INVERSIONES, cuyo financiamiento y desembolsos se realiza a través DGER/MEM (Ex-DEP/MEM).
Falta la elaboración del Expediente Final de Construcción de la obra.
Falta CIRA, observación por parte de ELECTRONORTE S.A. para la emisión de los CODIGOS GIS.
Falta el pintado y codificado de la infraestructura eléctrica de la obra.
La obra se encuentra CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATAFECHA INICIO DE OBRA :30/05/2007TERMINO CONTRACTUAL :25/11/2007TERMINO REAL :30/03/2008
EJECUCIÓN: CONSORCIO IMPERIAL
RESIDENTE DE OBRA: JULIO ENRIQUE LOPEZ CARRIEDO, CIP Nº 24411.
SUPERVISIÓN:CONSORCIO ACRUTA TAPIA H&H
PABLO FELIX SALAZAR COSSIO, CIP Nº24228.
LINO SANTANA ZARATE, CIP Nº 9631.
RESPONSABLE DESIGNADO POR GRIMiguel Ángel Saravia Cueva
con atención extraordinaria y venta en bloque. El Proyecto cuenta calificación SER.
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar el registro de variaciones de lo ejecutado a la fecha, por no haberse realizado ningún
registro en el Banco de Proyectos SNIP, sin embargo la unidad ejecutora es la Municipalidad Distrital de Namballe, realizar el cambio de unidad ejecutora.
Contratar los servicios para el pintado de Pintado y codificado de la infraestructura eléctrica de la obra. Elaborar CIRA.
FICHA TECNICA N° 12FECHA: 25/04/2013
ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
12 ELECTRIFICACIÓN RURAL CABRERO CAMPANA-PINGO-OGOSGON-VISTA ALEGRE Y PAUCAMONTE.DU 041-2009 PROCEDIMIENTO CLASICO .7-2009/GR.CAJ
PREINVERISIONSNIP:42201FECHA VIABLIDAD: 25/04/2007MONTO PIP VIABLE: S/. 1,446,832
INVERSIONMONTO CONTRATADO: S/. 1,903,395.54EJECUCIÓN FINANCIERA A LA FECHA: S/.2,315,429.32% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL: 160.03%
LONG. RED PRIMARIA 3Ø, 10KV: KM. LONG. REDES SECUNDARIAS 380/220V:
KM. CONEXIONES DOMICILIARIAS: 688.
El proyecto se encuentra en funcionamiento con atención individualizada, cuenta con CONFORMIDAD TECNICA DE OBRA por parte HIDRANDINA S.A.
La obra se encuentra liquidada. El Proyecto Cuenta: Con Declaración de Impacto ambiental,
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, Calificación SER.
Se ha remitido a Hidrandina SA la Documentación para Suscripción de Contrato de Administración, Operación y Mantenimiento del Proyecto, por cuanto se encuentra en proceso de transferencia al Sector.
La obra presenta 02 transformadores de Distribución averiados por descargas eléctricas, en las localidades de Ogosgon (SED N° CB5141)y Pingo (SED N° CB5027), las cuales deben ser repuestos puesto que la obra se encuentra en proceso de transferencia.
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
MODALIDAD DE EJECUCION:CONTRATAFECHA INICIO DE OBRA :23/009/2009TERMINO CONTRACTUAL :19/02/2010TERMINO REAL :28/05/2010.
EJECUCIÓN: CONSORCIO NANCHOC
SUPERVISIÓN: MIGUEL ANGEL SARAVIA CUEVA, CIP Nº
87936. JUAN MANUEL INGA HERNANDEZ,CIP Nº
50595.RESIDENTE DE OBRA:
VÍCTOR FERNANDO CAMPOS SÁNCHEZ, CIP Nº 80837.
PEDRO VIDAL VILLENA QUISPE, CIP Nº 78127.
PALERMO HERRERA ORE, CIP Nº72591
RESPONSABLE DESIGNADO POR GRIMiguel Ángel Saravia Cueva
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar el registro de variaciones de lo ejecutado a la fecha, por no haberse realizado ningún
registro en el Banco de Proyectos SNIP.
Realizar seguimiento al trámite con Hidrandina S.A. para Suscripción de Contrato de Administración, Operación y Mantenimiento.
Contratar la Compra y montaje de dos (02) transformadores de las localidades de Ogosgon y Pingo.
FICHA TECNICA N° 13FECHA: 25/04/2013
ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
13 ELECTRIFICACION PSE CHILETE III ETAPA.LPN PROCEDIMIENTO CLASICO .2-2005/GR-CAJ. (convocatoria : 1)
PREINVERISIONSNIP:5456FECHA VIABLIDAD:MONTO PIP VIABLE: S/. 6,973,659
INVERSIONMONTO CONTRATADO: S/. 3,612,908.38
LONG. RED PRIMARIA 1Ø, 13.2KV : 120.59KM.
LONG. REDES PRIMARIAS 440/220V: 18.57KM.
LONG. REDES SECUNDARIAS : 64.60KM. CONEXIONES DOMICILIARIAS: 2136.
Se ha elaborado expediente Técnico Pequeño Sistema Eléctrico III etapa “Evaluación del Estado Físico y expediente de levantamiento de observaciones”, el mismo que cuenta con la aprobación de Hidrandina S.A. cuyo monto asciende a S/. 2,663,066.35.
Se esta ha remitido la solicitud de Calificación SER a la DGE/MEM.
Se remitió a la OPI-EM el registro de variaciones a fin que se registre en el banco de proyectos lo ejecutado y lo que falta por ejecutar lo cual ha sido observado y se está trabajando en la subsanación de observaciones.
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
EJECUCIÓN FINANCIERA A LA FECHA: S/. 4,603,094.22% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL: 66.01%
MODALIDAD DE EJECUCION:CONTRATAFECHA INICIO DE OBRA :25/03/2006TERMINO CONTRACTUAL :26/10/2006TERMINO REAL :12/12/2006
EJECUCIÓN: ALE CONTRATISTA S.R.L
JULIO CESAR ALARCON CACERES, CIP Nº
SUPERVISIÓN:MANUEL VELIZ FLORES –INGENIERO
JULIO ENRIQUE LOPEZ CARRIEDO, CIP Nº 24411.
RESPONSABLE DESIGNADO POR GRIMiguel Ángel Saravia Cueva
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar el registro de variaciones de lo ejecutado a la fecha, por no haberse realizado ningún
registro en el Banco de Proyectos SNIP en la OPI-EM, para aprobar resolutivamente posteriormente el expediente Técnico Pequeño Sistema Eléctrico III etapa “Evaluación del Estado Físico y expediente de levantamiento de observaciones”.
FICHA TECNICA N° 14FECHA: 25/04/2013
ITEM OBRA METAS EJECUTADAS ESTADO SITUACIONAL
14 ELECTRIFICACION RURAL EN LA MICRO CUENCA MUYOC - SHITAMALCA.LICITACIÓN PÚBLICA NO. 013-2010-GR.CAJ
PREINVERISIONSNIP:76461FECHA VIABLIDAD: 15/05/2008MONTO PIP VIABLE: S/. 5,852,527.00
INVERSION
LONG. LINEA PRIMARIA 3Ø, 2Ø, 22.9KV, 13.2 1Ø KV, 10 KV: 34,338.15 Km.
LONG. RED PRIMARIA 3Ø, 2Ø, 22.9KV, 13.2 1Ø KV, 10 KV: 34,338.15 KM: 9.441.94 Km
LONG. REDES SECUNDARIAS 380/220V: 135.42 KM.
CONEXIONES DOMICILIARIAS: 1431.
La obra se encuentra paralizada, se ha elaborado el Expediente de Saldos.
Se ha elaborado cronograma de reinicio de ejecución de obra, según Cronograma al 25/04/2013 se está Elaborando los TDRs y Reformulación de Perfil SNIP para verificatoria de viabilidad además se está Contrastando los medidores domiciliarios en los Laboratorios de Contraste de Hidrandina SA.
El Proyecto cuenta con DIA, CIRA. SER. Se esta contrastando los medidores domiciliarios.
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe
INFORME Nº 039-GR-CAJ-GRI-SGSL/
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES "Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"
MONTO CONTRATADO: S/.6,652,090.92EJECUCIÓN FINANCIERA A LA FECHA: S/. 7,507,465.4% EJECUCIÓN RESPECTO AL PERFIL: 128.28%
MODALIDAD DE EJECUCION:CONTRATAFECHA INICIO DE OBRA :05/03/2011TERMINO CONTRACTUAL : RESOLUCION DE CONTRATO CON RESOLUCION N°145-2012-GR.CAJ/GGR :11/07/2011TERMINO REAL :OBRA PARALIZADA
EJECUCIÓN: CONSORCIO SAN MARCOS I
RESIDENTE: MANUEL MELCHOR ETCHEBARNE RIVERA, CIP N°24606
SUPERVISIÓN: MANUEL ALBERTO REYES LAMADRID, CIP Nº
56991.
RESPONSABLE DESIGNADO POR GRIEduar Jamis Mejia Vasquez (de enero de 2011 a
diciembre del 2012)
RECOMENDACIONES
Es necesario realizar el registro de variaciones de lo ejecutado a la fecha, por no haberse realizado ningún
registro en el Banco de Proyectos SNIP, para aprobar resolutivamente posteriormente el expediente Técnico de Saldos.
Realizar seguimiento al Cronograma de Actividades para concluir la obra Electrificación Rural Muyoc – Shitamalca.
Jr.Santa Teresa de Journet N° 351 Urb. La Alameda Telefax.: (076) 342460 anexo 1018 Email: msaravia@regióncajamarca.gob.pe