MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLERepública Argentina Provincia de Río Negro Aguas Rionegrinas S.A. Licitación Pública Nº 07/18 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CISTERNA

LICITACION PÚBLICA Nº 07/18

AGUA POTABLE

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CISTERNA 500m3, BOMBEO, IMPULSION y ENLACE A RED

CHOELE CHOEL

JUNIO 2018

República ArgentinaProvincia de Río NegroAguas Rionegrinas S.A.

Licitación Pública Nº 07/18



CHOELE CHOEL

MEMORIA DESCRIPTIVA

Artículo 1°- Objeto de la Obra:

La presente obra tiene por objeto mejorar el servicio de provisión de agua potable para una poblaciónestimada de 14.500 habitantes en la Localidad de Choele Choel.

Para ello se prevé la construcción de una Cisterna, una Estación de Bombeo, Cañería de Impulsión desde laEstación de Bombeo hasta la Cisterna y Cañería de bajada desde la Cisterna hasta el punto de conexión(Nudo 1) con la futura ampliación de la red de agua potable.

Artículo 2°- Descripción de la Obras:

Los trabajos motivo de la presente licitación comprenden la provisión de Mano de obra, Materiales y equipospara la ejecución de:

a) Cisterna de 500m3

b) Estación de Bombeo

c) Cañería de impulsión desde Estación de Bombeo a Cisterna

d) Cañería de bajada desde la Cisterna al punto de conexión con la futura ampliación

Artículo 3°- Sistema de Contratación.

Las obras se contratarán según el siguiente detalle:

1. Capítulos I y II: por el sistema de “ajuste alzado”

2. Capítulos III y IV: por el sistema de “unidad de medida”

Artículo 4°- Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la presente Licitación, incluyendo IVA, asciende a la suma de PESOS SEISMILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 70/100($6.851.378,70).

Artículo 5º- Plazo de Obra

El plazo de Obra será de Ciento Sesenta (160) días corridos a partir de la fecha de replanteo de la Obra.

Artículo 6°- Capacidad técnico – financiera anual.

a) Capacidad de Contratación Anual: Pesos Quince Millones Cuatrocientos Quince mil Seiscientos Dos conSiete Centavos ($ 15.415.602,07).

______________________________ Ing. Edgardo Viotti Firma y sello del Oferente Aguas Rionegrinas S.A.


b) Capacidad de Contratación Individual dentro de la especialidad IV – Saneamiento: PESOS SEISMILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 70/100($6.851.378,70)..

Artículo 7°- Lugar y fecha de Apertura

La apertura de las Ofertas se efectuará en la sede central de Aguas Rionegrinas S.A., ubicada en calleColón 719 de la ciudad de Viedma, el día 30 de agosto de 2018 a las 10:30 hs.

Artículo 8º- Consulta y venta de Pliegos.

Los Pliegos estarán a disposición de los interesados para su consulta y/o venta hasta cinco (5) días corridosantes de la fecha de apertura de las propuestas, en la oficina del Departamento Compras de la Sede CentralA.R.S.A. (Colón 719 - Viedma) y en la Sede del Servicio de A.R.S.A. en CHOELE CHOEL.

Artículo 9º- Consultas técnicas.

En la Gerencia de Proyectos y Obras - Sede Central de Aguas Rionegrinas S.A. (Colón 719 – Viedma) y enla Sede del Servicio de A.R.S.A. en CHOELE CHOEL.

Artículo 10º- Recepción de Ofertas.

La recepción de las Ofertas será hasta la fecha y hora de apertura, en el lugar de apertura.

Artículo 11°- Precio de la documentación.

El valor del pliego será de Pesos Seis Mil Quinientos ($6.500,00).


República ArgentinaProvincia de Río Negro CGCL-iAguas Rionegrinas S.A.

AGUAS RIONEGRINAS S.A.

EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATO

CLAUSULAS GENERALES DE CARACTER LEGAL

CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DOCUMENTACION.______________________________1

Artículo 1°.- Objeto del Pliego._____________________________________________________________________1

Artículo 2°.- Terminología y Abreviaturas.___________________________________________________________1

Artículo 3°.- Derechos y Obligaciones.______________________________________________________________1

Artículo 4°.- Leyes Provinciales.___________________________________________________________________1

Artículo 5°.- Inscripción Registro de Licitadores de la Provincia de Río Negro._____________________________1

Artículo 6.- Consulta y obtención de Pliegos__________________________________________________________1

Artículo 7°.- Aclaraciones y Consultas.______________________________________________________________1

CAPITULO II - PROPONENTES.__________________________________________________________________2

Artículo 8°.- Capacidad de los Proponentes.__________________________________________________________2

Artículo 9º.- Conocimiento de la documentación y del Trabajo.__________________________________________2

Artículo 10º.- Información que debe recoger el proponente._____________________________________________2

CAPITULO III - PROPUESTAS Y ACTO DE APERTURA._____________________________________________2

Artículo 11º.- Presentación de las propuestas._________________________________________________________2

Artículo 12º.- Oferta y Variantes.___________________________________________________________________2

Artículo 13º.- Plazo de mantenimiento.______________________________________________________________2

Artículo 14º.- Fianza de la Oferta.__________________________________________________________________2

Artículo 15º.- Acto de Apertura.____________________________________________________________________2

CAPITULO IV - CONTRATO._____________________________________________________________________3

Artículo 16º.- Firma del Contrato.__________________________________________________________________3

Artículo 17º.- Gastos de Contrato.__________________________________________________________________3

Artículo 18º.- Domicilio del Contratista._____________________________________________________________3

Artículo 19º.- Documentación del Contrato___________________________________________________________3

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA._________________________________________________________3

Artículo 20º.- Plan de Trabajo._____________________________________________________________________3

Artículo 21º.- Iniciación de la Obra.________________________________________________________________3

Artículo 22º.- Acta de Replanteo.___________________________________________________________________3

Artículo 23º.- Replanteo de la obra._________________________________________________________________4

Artículo 24º.- Alineación y niveles.__________________________________________________________________4

Artículo 25º.- No iniciación o suspensión de los Trabajos._______________________________________________4

Artículo 26º.- Diferencias encontradas en el Acto de la Iniciación._______________________________________4

Artículo 27º.- Interpretación de Planos y Especificaciones.______________________________________________4

_________________________ Ing. Edagrdo Viotti Firma y sello del Oferente Aguas Rionegrinas S.A.

República ArgentinaProvincia de Río Negro CGCL-iiAguas Rionegrinas S.A.

Artículo 28º.- Solución de divergencias._____________________________________________________________4

Artículo 29º.- Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las Empresas o instalaciones de servicios públicos._______________________________________________________________________________________4

Artículo 30º.- Obras a realizar en terrenos de jurisdicción de Reparticiones Públicas o terrenos fiscales.________5

Artículo 31º.- Cierre de las Obras.__________________________________________________________________5

Artículo 32º.- Vigilancia y alumbrado de la Obra._____________________________________________________5

Artículo 33º.- Daños a personas y propiedades.________________________________________________________5

Artículo 34º.- Responsabilidad por infracciones administrativas._________________________________________6

Artículo 35º.- Limpieza de la Obra._________________________________________________________________6

Artículo 36º.- Construcción de locales para Oficinas y Depósitos.________________________________________6

Artículo 37º.- Higiene y alumbrado de las construcciones provisionales.___________________________________6

Artículo 38º.- Instrumental y mobiliario._____________________________________________________________6

Artículo 39º.- Energía Eléctrica, Agua y Desagüe._____________________________________________________6

Artículo 40º.- Abastecimiento de Materiales.__________________________________________________________6

Artículo 41º.- Materiales a emplear._________________________________________________________________6

Artículo 42º.- Ensayos y Pruebas.___________________________________________________________________6

Artículo 43º.- Vicios en los Materiales.______________________________________________________________7

Artículo 44º.- Errores de obras o trabajos defectuosos._________________________________________________7

Artículo 45º.- Agua de Construcción.________________________________________________________________7

Artículo 46º.- Ejecución de la Obra con arreglo a su fin.________________________________________________7

Artículo 47º.- Seguro de Obra._____________________________________________________________________7

Artículo 48º.- Sistemas patentados._________________________________________________________________8

Artículo 49º.- Relaciones con otros Contratistas.______________________________________________________8

Artículo 50º.- Subcontratistas._____________________________________________________________________8

Artículo 51º.- Extracciones, demoliciones, yacimientos.________________________________________________8

Artículo 52º.- Plazo para reclamaciones._____________________________________________________________8

Artículo 53º.- Materiales de uso urgente._____________________________________________________________8

Artículo 54º.- Planteles y Equipos.__________________________________________________________________8

Artículo 55º.- Plazo Contractual - Incumplimiento - Prórroga.___________________________________________9

CAPITULO VI - DIRECCION E INSPECCION______________________________________________________9

Artículo 56º.- Inspección._________________________________________________________________________9

Artículo 57º.- Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes de A.R.S.A..____________________________9

Artículo 58º.- Personal técnico del Contratista._______________________________________________________9

Artículo 59º.- Representante del Contratista en Obra.__________________________________________________9

Artículo 60º.- Representante Técnico.______________________________________________________________10

Artículo 61º.- Libro de Ordenes de Servicios.________________________________________________________10

Artículo 62º.- Libro de Comunicaciones.____________________________________________________________10

Artículo 63º.- Cumplimiento de las Ordenes de Servicio._______________________________________________10


República ArgentinaProvincia de Río Negro CGCL-iiiAguas Rionegrinas S.A.

Artículo 64º.- Multa por no cumplimiento de las Ordenes de Servicios.___________________________________10

Artículo 65º.- Permanencia de la documentación en obra._____________________________________________10

Artículo 66º.- Interpretación de los documentos de Contrato.___________________________________________10

Artículo 67º.- Inspecciones que originen gastos extraordinarios.________________________________________10

CAPITULO VII - PERSONAL OBRERO - SEGURO DEL PERSONAL.__________________________________11

Artículo 68º.- Jornales, Aportes provisionales y obligaciones con el Registro Nacional de la Industria de la Construcción.__________________________________________________________________________________11

Artículo 69º.- Pago del Personal.__________________________________________________________________11

Artículo 70º.- Seguro del personal de la Obra._______________________________________________________11

Artículo 71º.- Seguro del personal de Inspección de Obra.______________________________________________11

Artículo 72º.- Reclutamiento del personal obrero.____________________________________________________11

Artículo 73.-Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo_____________________________________________11

CAPITULO VIII - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES.__________________________________________12

Artículo 74º.- Trabajos no contratados._____________________________________________________________12

Artículo 75º.- Liquidación de trabajos adicionales y ampliaciones_______________________________________12

Artículo 76º.- Trabajos ejecutados sin orden o con materiales de mayor valor._____________________________12

CAPITULO IX - CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS._________________________________________13

Artículo 77º.- Normas de medición.________________________________________________________________13

Artículo 78º.- Obras cubiertas y Trabajos de Medición ulterior imposible._________________________________13

Artículo 79º.- Certificaciones._____________________________________________________________________13

Artículo 80º.- Importes a certificar - Garantía de Obra.________________________________________________13

Artículo 81º.- Deducciones de los Certificados._______________________________________________________13

Artículo 82º.- Acopio de Materiales - Condiciones.____________________________________________________13

Artículo 83º.- Acopio de Materiales - Certificación.___________________________________________________14

Artículo 84º.- Confección de los Certificados.________________________________________________________14

Artículo 85º.- Pago de los Certificados._____________________________________________________________15

Artículo 86º.- Gastos Generales.___________________________________________________________________15

Artículo 87º.- Deducción de multas.________________________________________________________________15

CAPITULO X - RECEPCION DE LAS OBRAS._____________________________________________________15

Artículo 88º.- Recepción._________________________________________________________________________15

CAPITULO XI - RESCISION DEL CONTRATO.____________________________________________________15

Artículo 89º.- La Rescisión._______________________________________________________________________15


República ArgentinaProvincia de Río Negro CGCL-1Aguas Rionegrinas S.A.

AGUAS RIONEGRINAS S.A.

EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATO

CLAUSULAS GENERALES DE CARACTER LEGAL

CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DOCUMENTACION.

Artículo 1°.- Objeto del Pliego.Las licitaciones, los concursos de precios, las contrataciones y las construcciones de las obras públicas acargo de AGUAS RIONEGRINAS S.A. de la Provincia de Río Negro, se ajustará a las bases de licitaciones ynormas de ejecución contenidas en este Pliego y al Reglamento de Compras y Contrataciones de A.R.S.A. losque se completarán en cada caso con las Cláusulas Particulares para los trabajos que se requieran.

Artículo 2°.- Terminología y Abreviaturas.A los efectos de la aplicación de este Pliego de Condiciones y de todo otro documento que pase a integrar elacto licitatorio y/o contrato de obra, se emplearán las siguientes denominaciones y/o abreviaturas: "Estado" porEstado Provincial de Río Negro, "A.R.S.A." por AGUAS RIONEGRINAS S.A., "Inspección" por el (los)Funcionario(s) encargado(s), del contralor y vigilancia de las obras; "Oferente" y/o "Contratista" por la personafísica o ideal, comercial con que se contrató la ejecución que integra este Pliego de Condiciones; "Contrato"por toda la documentación que integra el Contrato entre las partes; "Ley General" por Ley de Obras Públicas JNº 286, su Reglamentación y sus modificatorias.

Artículo 3°.- Derechos y Obligaciones.Los derechos y obligaciones que deriven de la licitación y contratación de las obras que se ejecuten por cuentade la Provincia de Río Negro, se regirán por las presentes Bases Generales que se integran con los elementoscomponentes de la documentación contractual.

Artículo 4°.- Leyes Provinciales.Las obras que se liciten por intermedio del presente pliego de Bases y Condiciones Generales, quedansometidas a las disposiciones de la Ley General, como así mismo el reglamento de compras y contratacionesde Aguas Rionegrinas S.A. (aprobado por acta del directorio N° 68 de fecha 1 de septiembre del 2004 yactualizado los montos por acta del directorio N° 118 de fecha 3 de septiembre del 2008). Por tanto las partesdeberán ajustarse a sus requisitos y a las Cláusulas Especiales, Complementarias y Particulares. Los casos noprevistos en la Ley General se resolverán por aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, susmodificatorias y reglamentación. Ley Nº 4798, sobre el libre deuda con el Estado Provincial. En caso desilencio de las mismas, se aplicarán los principios generales del derecho administrativo.

Artículo 5°.- Inscripción Registro de Licitadores de la Provincia de Río Negro.Las firmas deberán estar inscriptas en el Registro de Licitadores - Seccion Obras, dependiente del Consejo deObras Públicas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, según lo estipuladoen el Artículo 15 de la ley N° 286 y el articulo 15 del Decreto J N° 686/62 reglamentario de la ley de ObraspúblicasEl Registro de Licitadores, esta ubicado en la sede del Ministerio en la calle Buenos Aires Nº 4 - Viedma.Teléfono (02920) 424241 - interno 220Las firmas también pueden haber iniciado los trámites para dicha inscripción antes de la fecha de apertura dela Licitación, requisito que deberá ser concretado dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de lamisma.-

Artículo 6.- Consulta y obtención de PliegosLos interesados en formular propuestas podrán consultar y/u obtener los legajos correspondientes en lasoficinas de AGUAS RIONEGRINAS S.A., en los domicilios que se fijen, hasta cinco (5) días corridos antes dela fecha de apertura de la licitación y dentro del horario administrativo que rija en ese tiempo.

Artículo 7°.- Aclaraciones y Consultas.Las aclaraciones y consultas, de carácter técnico y administrativo que deseen formular los interesados,deberán ser presentadas por escrito en todos los casos a A.R.S.A., hasta cinco (5) días hábiles antes de lafecha de apertura de las propuestas. Las mismas y sus respuestas, así como aquellas que A.R.S.A. creyeraoportuno realizar de oficio, se llevarán a conocimiento de todos los que retiren Pliegos hasta cinco (5) días

_______________________ Ing. Edgardo VIotti Firma y sello del Oferente Aguas Rionegrinas S.A.


corridos antes de la fecha de apertura y pasarán a integrar el Pliego de Condiciones.

CAPITULO II - PROPONENTES.

Artículo 8°.- Capacidad de los Proponentes.Los proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse.Si la oferta estuviera formulada por una sociedad nacional o extranjera, éste deberá acompañar copiaautenticada del contrato social, y la constancia en su caso, de que posee matrícula de comerciante, así comode que dichos documentos han sido inscriptos en el Registro Público de Comercio.La duración de la sociedad deberá alcanzar por lo menos hasta el término del plazo de garantía yconservación de las obras concursadas.Los representantes legales de las sociedades comprobarán que están facultados para contratar en su nombre.Los oferentes deberán ajustarse en un todo a las disposiciones del Artículo 15 de la Ley 286 y suReglamentación.La capacidad técnico-financiera de los oferentes deberá ser certificada por el Consejo de Obras públicas.

Artículo 9º.- Conocimiento de la documentación y del Trabajo.La presentación de una propuesta significará que quien la hace, conoce el lugar en que se ejecutarán lostrabajos, las condiciones, características propias y objeto de la obra y su desarrollo, que se ha compenetradodel exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y los acepta de conformidad, que haestudiado los planos y demás documentación del proyecto y que se ha basado en ello para hacer su oferta.

Artículo 10º.- Información que debe recoger el proponente.Antes de formular la propuesta, todo proponente deberá examinar con cuidado los planos, cómputos métricos,las cláusulas de este Pliego de Condiciones, y recoger en el sitio de las obras, todas las informaciones sobre lanaturaleza del suelo y del subsuelo, precios de materiales, mano de obra y todo otro dato sobre circunstanciasque puedan influir en el valor de las obras.No se admitirá aumento del precio bajo ningún concepto, pues se supone al Contratista al tanto de lasdificultades a vencer.

CAPITULO III - PROPUESTAS Y ACTO DE APERTURA.

Artículo 11º.- Presentación de las propuestas.Las propuestas serán presentadas en la forma establecida en el Artículo 17 de la Ley General de acuerdo almodelo de formulario oficial que forma parte del presente pliego y con todos los agregados que en el mismose mencionan.Se admitirá la presentación de propuestas por parte de varias personas o empresas, en cuyo caso deberánhacerlo en forma mancomunada y solidaria.

Artículo 12º.- Oferta y Variantes.Además de la propuesta conforme al Pliego, los oferentes podrán proponer simultáneamente por separado,variantes que modifiquen las bases y condiciones de la licitación en forma ventajosa, de acuerdo a lo queestablece el Artículo 19º de la Ley General.No se considerarán las variantes presentadas, si la oferta básica no es considerada válida.

Artículo 13º.- Plazo de mantenimiento.El plazo para el mantenimiento de las ofertas es de noventa (90) días hábiles a contar de la fecha de aperturade la licitación.Dicho plazo se considerará renovado automáticamente a su vencimiento, por dos (2) períodos de treinta (30)días más, a menos que el Oferente en forma fehaciente notifique por escrito su voluntad de no renovar laGarantía en la forma indicada dentro de los últimos diez (10) días del vencimiento del período demantenimiento anterior.

Artículo 14º.- Fianza de la Oferta.Las ofertas deberán afianzarse en suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial.La fianza de la oferta deberá efectuarse en las formas autorizadas por la Ley General en su artículo 16º oconforme a lo especificado en este pliego.

Artículo 15º.- Acto de Apertura.El acto de apertura se realizará en el lugar y hora fijados y con la presencia de los funcionarios competentesde A.R.S.A., se procederá en acto público a abrir las propuestas recibidas y dar lectura a las mismas conformea lo establecido en el Artículo 18º de la Ley General.



CAPITULO IV - CONTRATO.

Artículo 16º.- Firma del Contrato.Aceptada la propuesta por A.R.S.A., notificará de ello a la firma adjudicataria en el domicilio declarado paraque en los términos y formas establecidas en los Artículos 26º y 27º de la Ley General y su DecretoReglamentario, concurra a firmar el Contrato. En este acto el contratista exhibirá los comprobantes de pago delos impuestos que establece el Código Fiscal y entregará la constancia de haber dado cumplimiento alrequisito previo que establece el Artículo 27º de la Ley General y su Reglamentación, referente a la garantíade cumplimiento de Contrato.

Artículo 17º.- Gastos de Contrato.Los gastos que deriven de la confección del Contrato respectivo serán por cuenta exclusiva del Contratista.

Artículo 18º.- Domicilio del Contratista. El Contratista deberá constituir domicilio legal en la Provincia de Río Negro.

Artículo 19º.- Documentación del ContratoSon documentos del Contrato y formarán parte del mismo, o se irán incorporando en cada oportunidad:- El Contrato que se formalice entre ambas partes.- El presente Pliego de Condiciones con la totalidad de las partes que lo componen.- La Ley General, su Reglamentación y modificatorias.- Las aclaraciones, normas e Instrucciones complementarias de los documentos de la licitación que A.R.S.A.hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de losmismos o por decisión propia.- Las normas en vigencia en Obras Sanitarias de la Nación o en el Organismo que lo suceda, para este tipo deObras.- La Oferta Aprobada.- La orden y el acta de iniciación de los trabajos.- El plan y diagramas de ejecución de la obra aprobadas por A.R.S.A.- Las órdenes de servicios que A.R.S.A. dé por escrito por sí o por la Inspección.- Los planos de detalles que A.R.S.A. entregue al Contratista durante la ejecución de las obras.- Los Decretos y demás disposiciones vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro.- Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación contractual.A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de los planos y especificaciones de la obra,se tendrá en cuenta el orden de prioridades establecido en el Apartado 14º) del Artículo 32º de laReglamentación de la Ley General.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Artículo 20º.- Plan de Trabajo.En cumplimiento de la Ley General, el Contratista deberá presentar el Plan de Trabajo dentro de un plazo nomayor de quince (15) días de firmado el Contrato. El no cumplimiento de estos requisitos hará pasible alContratista de una multa del dos por ciento (2%) del depósito de garantía por cada día de demora.La aprobación del Plan, no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correctaterminación de la obra en el plazo estipulado.A.R.S.A. podrá exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado prórroga del o de los plazos contractuales.Sin perjuicio de lo establecido precedentemente AGUAS RIONEGRINAS S.A., cuando por la envergadura y/ocomplejidad de la obra lo estime conveniente, podrá requerir la presentación del Plan de Trabajosconjuntamente con la documentación de la licitación. Este Plan de Trabajos así presentado deberá serratificado o reajustado por el Contratista dentro del plazo que se establece en el primer párrafo del presenteartículo, caso contrario serán de aplicación las sanciones allí consignadas.

Artículo 21º.- Iniciación de la Obra.Celebrado el contrato entre el Comitente y el Contratista, A.R.S.A. impartirá dentro de los primeros treinta (30)días, la orden de comienzo de los trabajos. El Contratista está obligado a iniciar los trabajos dentro de losquince (15) días contados a partir de la fecha de esa orden.

Artículo 22º.- Acta de Replanteo.En oportunidad de iniciarse la ejecución de los trabajos de replanteo, se labrará el acta correspondiente desdecuya fecha comenzará a regir el plazo de ejecución establecido para la realización de la obra.



Artículo 23º.- Replanteo de la obra.El replanteo se hará en las condiciones que establece la Ley General y en las que para la obra que seconcursa, determinen las Cláusulas Particulares.El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asícomo los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta delContratista.En estas operaciones deberá estar presente el Representante Técnico del Contratista.La no comparecencia del Representante Técnico del Contratista al acto de replanteo de las obras, lo harápasible de una multa.

Artículo 24º.- Alineación y niveles.El Contratista está obligado a solicitar a A.R.S.A. cuando corresponda, la alineación y niveles necesarios.

Artículo 25º.- No iniciación o suspensión de los Trabajos.Si transcurridos los quince (15) días de notificado el Contratista de la orden de iniciación de los trabajos, ésteasí no lo hiciera, se hará pasible de una multa por día de atraso, sin perjuicio de las sanciones legalesemergentes.Si el Contratista suspendiera los trabajos sin autorización de la Inspección, se hará pasible de una multa pordía de suspensión, sin perjuicio de las sanciones legales emergentes.Los importes de las multas enunciadas en este Artículo serán los establecidos en las Cláusulas Particulares decarácter legal del Pliego.

Artículo 26º.- Diferencias encontradas en el Acto de la Iniciación.Si en el acto de la iniciación se encontraran diferencias entre el proyecto y las condiciones locales, laInspección de las Obras podrá suspender la iniciación de las Obras, comunicando a A.R.S.A. las causas eimportancias de las diferencias halladas y las medidas más convenientes a adoptarse.En el caso de que el adjudicatario puntualizara diferencias que no existieran a juicio de la Inspección,formulará sus observaciones por escrito en el Acta de Iniciación. Las manifestaciones verbales seránconsideradas sin valor y como no hechas.

Artículo 27º.- Interpretación de Planos y Especificaciones.El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra yresponderá de los defectos que puedan producirse durante su ejecución y conservación de las mismas hastala recepción final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, deberácomunicarlo a A.R.S.A., antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una multa a fijar en lasCláusulas Particulares, sin perjuicio de las sanciones legales emergentes.

Artículo 28º.- Solución de divergencias.Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas porA.R.S.A. cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y eficienteejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensuras. El Contratista no podrá suspender los trabajos ni aún parcialmente con el pretexto de que existen divergenciaspendientes, bajo pena de aplicación de la multa por día que establecen las Cláusulas Particulares.

Artículo 29º.- Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las Empresas o instalaciones deservicios públicos.Para las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá solicitar de A.R.S.A., con una anticipación nomenor de sesenta (60) días, la iniciación de las gestiones pertinentes ante las empresas o entes prestatariosde servicios públicos, para que estos modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen la realizaciónde las obras. Una vez iniciadas estas gestiones, el Contratista deberá proseguir las que A.R.S.A. leencomiende, hasta su terminación, corriendo con todos los gastos del trámite. En caso que debieran abonarsea dichas empresas los trabajos de modificación o remoción a efectuar, su importe será por cuenta A.R.S.A.,siempre que a juicio de ésta, dichos trabajos fueran indispensables para ejecutar las obras.Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en solicitar lainiciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora del trámite que le sea imputable, no serántenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo.Las instalaciones y obras subterráneas que quedaren al descubierto al practicar excavaciones, deberán serconservadas con todo esmero por el Contratista, quién será el único responsable de los deterioros que porcualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por estemotivo debieran ejecutarse.Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que pudiese ser afectada



por el desarrollo de los trabajos realizados.

Artículo 30º.- Obras a realizar en terrenos de jurisdicción de Reparticiones Públicas o terrenos fiscales.Para las obras a construir en terrenos que estén bajo jurisdicción de reparticiones públicas nacionales,provinciales o municipales, tales como: Cruces de Vías Férreas, de rutas camineras, de canales, ocupación decalzadas, de terrenos fiscales, etc., el Contratista deberá solicitar de A.R.S.A. dentro de los treinta (30) días dela notificación de la orden de iniciación de los trabajos que gestione ante las Reparticiones respectivas, elpermiso para llevar a cabo las obras, debiendo acompañar con el pedido los planos correspondientes y unamemoria descriptiva del sistema de trabajo.Correrá por cuenta de A.R.S.A. el pago de derechos que correspondiera abonar.Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en solicitar lainiciación de las gestiones mencionadas no serán tenidas en cuenta como causal para el otorgamiento deprórroga de plazo.

Artículo 31º.- Cierre de las Obras.El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por laInspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al interior yestarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.El perímetro de las zanjas o excavaciones situadas en la vía pública, cuando los trabajos deban demorar másde 24 horas, que no esté protegido por cajones para acumulación de tierra, deberá tener vallas metálicas o demadera cepillada, autosustentables, de 0,90 m. de altura mínima, según plano que el adjudicatario debepresentar a aprobación de la Inspección previamente a la iniciación de la obra.Los recintos mencionados en el párrafo precedente, deben ser desmontables, con juntas que impidan eldesparramo del material que contienen de un ancho de 1,50 m. y del largo que se estime conveniente,debiendo dejarse un espacio libre para el pasaje de los peatones de 1 m. de ancho cada 50 m. ocupados.Las vallas autosustentables pueden ser reemplazadas cuando sirvan de protección a zanjas situadas en lasveredas, por tablones de madera o metálicos que cubran perfectamente la excavación.Estas disposiciones se aplicarán a falta de disposiciones municipales o cuando éstas establezcan exigenciasmenores.En caso de incumplimiento, A.R.S.A. podrá aplicar multas por cada día de infracción, sin perjuicio de disponerla realización de los trabajos que correspondiera con cargo al Contratista.Las entradas al obrador y obradores se establecerán con anuencia de la Inspección; serán cerradas de noche ycustodiadas de día.

Artículo 32º.- Vigilancia y alumbrado de la Obra.Le incumbe al Contratista la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos odeterioros de materiales, estructuras y otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio deprevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la Administración o de terceros.Colocará luces de peligro y tomará medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obradonde puedan producirse accidentes. Su incumplimiento lo hará pasible de multas.La adopción de las medidas precedentes, no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos que allíse prevean.La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil, y la mismacubrirá también los hechos y actos del subcontratista, en su caso y los de los operarios de éste.

Artículo 33º.- Daños a personas y propiedades.El Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones para evitar daños a las obras queejecute, a las personas que dependen de él, a las del departamento de inspección, a terceros y a laspropiedades y cosas del Estado y de terceros, así pudieran prevenir esos daños de maniobras del obrador odepósito o de la acción de los elementos o causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que noobstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista.Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega definitiva de la obra a A.R.S.A..A.R.S.A. podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare el Contratista, el importe que se estimeproporcionado con aquellos conceptos, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formular poralgunos de ellos hayan sido definitivamente descartadas y aquél haya satisfecho las indemnizaciones a quehubiere lugar en derecho.Queda igualmente a cargo del Contratista, el cumplir estrictamente la Ley de Accidentes de Trabajo y suReglamentación, pudiendo en caso necesario retenérsele los pagos, en garantía del cumplimiento de dichaLey.



Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños contra terceros, (personas, instalaciones,bienes), el Contratista los comunicará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, mediante una relacióncircunstanciada de los hechos.Además, dentro de los cinco (5) días subsiguientes presentará dos (2) copias de la denuncia formulada a laCompañía Aseguradora, en caso que hubiese contratado seguro contra terceros que cubra los riesgosmencionados. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 73º de éstas Cláusulas Generales deCarácter Legal.

Artículo 34º.- Responsabilidad por infracciones administrativas.El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, reglamentos y ordenanzaspoliciales o municipales, vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista elpago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometieran cualquier infracción a dichasordenanzas, reglamentos o disposiciones.

Artículo 35º.- Limpieza de la Obra.Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de lostrabajos e igual exigencia se tendrá al término de éstos.En las cláusulas particulares se determinan los requerimientos de esta índole con relación a la naturaleza de laobra y la penalidad aplicable al Contratista en caso de infracción.

Artículo 36º.- Construcción de locales para Oficinas y Depósitos.El Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales, que serequiera para la realización de los trabajos y locales especiales para la Inspección.En las Cláusulas Particulares se determinará detalladamente el tipo de Construcción a efectuar

Artículo 37º.- Higiene y alumbrado de las construcciones provisionales.Todas las construcciones provisionales serán conservadas en perfecto estado de higiene por el Contratista,estando también a su cargo el alumbrado, la provisión y distribución del agua y desagüe correspondiente.

Artículo 38º.- Instrumental y mobiliario.Salvo indicación contraria, es obligación del Contratista el facilitar a la Inspección durante el tiempo que durenlas obras y en buenas condiciones de uso, los instrumentos necesarios para el control de los trabajoscontratados.Asimismo deberá facilitar el mobiliario y máquinas de oficinas necesaria para el funcionamiento de las oficinasde la Inspección dentro del obrador.

Artículo 39º.- Energía Eléctrica, Agua y Desagüe.La provisión y el consumo de la energía eléctrica necesaria para la construcción de las obras, serán por cuentaexclusiva del Contratista, estando a cargo de A.R.S.A., la provisión del agua y el desagüe correspondiente.

Artículo 40º.- Abastecimiento de Materiales.El Contratista tendrá siempre en la obra, la cantidad de materiales que a juicio de la Inspección se necesitepara la buena marcha de la misma para abastecer treinta (30) días de labor como mínimo. No podrá utilizar enotros trabajos ninguna parte de esos abastecimientos sin autorización.Estará obligado también a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidadsatisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. Si en cualquier momento, antesde iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y enseres adoptados por el Contratista,parecieran ineficaces o inadecuados a la Inspección, ésta podrá ordenar que perfeccionen sus métodos yenseres o los reemplacen por otros más eficientes.Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al Contratista de laresponsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.

Artículo 41º.- Materiales a emplear.Todos los materiales a emplearse en la construcción deberán ser aprobados previamente por la Inspección,debiendo el Contratista a tal efecto presentar muestrarios completos, los que luego de aprobados deberánpermanecer en la obra.

Artículo 42º.- Ensayos y Pruebas.A.R.S.A. podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere conveniente, para comprobar si losmateriales y estructuras son los que se determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios paraese objeto como ser: Instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados porel Contratista. Este además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba



encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándose los gastos cuando se comprobare que el material es elespecificado.

Artículo 43º.- Vicios en los Materiales.Toda clase de materiales empleados en la obra serán de buena calidad y tendrán las formas y dimensionesprescritas en los planos y estas especificaciones. Serán siempre materiales nuevos, salvo aclaración contraria,siendo siempre sometidos al examen de la Inspección antes de su empleo.Los materiales rechazados por la Inspección serán retirados de la obra en el plazo que determine ésta pormedio de una Orden de Servicio y a costa del Contratista.Transcurridos el plazo otorgado sin que el Contratista haya dado cumplimiento ala Orden de Servicio, losmateriales serán retirados por A.R.S.A., estando a cargo del Contratista los gastos que se originen por estascausas.Cuando se sospeche que existen vicios no visibles en los trabajos, la Inspección podrá ordenar lasdemoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sussospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo delContratista. En caso contrario los abonará A.R.S.A.Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar lasobras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio detelegramas colacionado y posterior ratificación por Orden de Servicio. Transcurrido ese plazo, dichos trabajospodrán ser ejecutados por la Repartición o terceros, a costa de aquél, deduciendo su importe de las garantíasde cumplimiento de Contrato y de Obra.La recepción de los trabajos no anulará el derecho de A.R.S.A. de exigir el resarcimiento de gastos, daños ointerés que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieranulteriormente fraudes. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Artículo 1646del Código Civil.

Artículo 44º.- Errores de obras o trabajos defectuosos.El Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidades por mala ejecución de lostrabajos o por las transgresiones a la documentación contractual, fundándose en incumplimiento por parte desubcontratistas, personal, proveedores o excusándose en el retardo por parte de la Inspección en entregar losdetalles y planos o en la comprobación de errores o fallas.Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior a laestablecida en la documentación contractual o de una mano de obra deficiente o por descuido o porimprevisión o por falta de conocimientos técnicos del contratista o de sus empleados, será deshecho yreconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le haga laInspección en el plazo que ésta le fija.El hecho de que no se haya formulado en su oportunidad por la Inspección observaciones pertinentes portrabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicará la aceptación de las mismas y laInspección en cualquier momento en que el hecho se evidencia y hasta la Recepción definitiva podrá ordenaral Contratista su corrección, demolición o reemplazo, siendo los gastos que se originen a cuenta de estos.En todos los casos si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los trabajosrechazados, A.R.S.A. podrá hacerlo por sí o por otros y por cuenta del Contratista y sin intervención judicial. Sia juicio exclusivo de A.R.S.A. no resultare conveniente en los trabajos de terminación la reconstrucción de lostrabajos defectuosos, se deducirá el menor valor que resulte por esos trabajos, siendo del resorte de A.R.S.A.la estimación de la disminución con carácter punitivo, del elemento o estructura observados.A los efectos de entender en toda cuestión de la naturaleza expresada en este Artículo y en el anterior, podrádesignarse una comisión de la que forme parte el Representante Técnico del Contratista.

Artículo 45º.- Agua de Construcción.El agua para usos diversos, salvo indicación en contrario, será suministrada por A.R.S.A., siendoresponsabilidad del contratista su traslado a obra.

Artículo 46º.- Ejecución de la Obra con arreglo a su fin.Los trabajos y materiales indispensables para que las estructuras componentes de la obra que figuran en ladocumentación contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorias para el Contratista.

Artículo 47º.- Seguro de Obra.A.R.S.A. podrá obligar al Contratista a asegurar aquellos bienes que acopiados y pagados puedan encontrarsea criterio fundado de A.R.S.A. en situación de riesgo inminente. En tal caso A.R.S.A. reconocerá el costo de



las primas por la contratación de seguro.La póliza deberá estar librada a favor de AGUAS RIONEGRINAS S.A. y/o de la empresa contratista conendoso a favor de A.R.S.A..

Artículo 48º.- Sistemas patentados.Los derechos para el empleo en las obras de Artículos y dispositivos patentados, se consideran incluidos enlos precios de Contrato.El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

Artículo 49º.- Relaciones con otros Contratistas.El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los queA.R.S.A. decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicacionesque en tal sentido formule la inspección respecto al orden de ejecución de esos trabajos.El Contratista principal estará a cargo de la vigilancia general de la obra como así también de la que realicenotros subcontratistas.El Contratista principal estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demásContratistas o a la que realice directamente A.R.S.A., ajustándose a las indicaciones que se le impartirán o alos planos y Especificaciones.Si el Contratista experimentara demora o fuera estorbando en sus trabajos por hechos, falta, negligencia oretrasos de otros Contratistas deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tomelas determinaciones a que haya lugar.

Artículo 50º.- Subcontratistas.El Contratista ocupará únicamente los subcontratistas que sean aceptados por A.R.S.A.. Previamente a suaceptación estos subcontratistas deberán ser inscriptos en el Registro librado al efecto en el A.R.S.A..Diariamente el Contratista entregará a la Inspección partes indicativos del personal ocupado en los trabajos deacuerdo a las instrucciones que se le formulen.Ningún subcontrato autorizado por A.R.S.A. eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones a sucargo. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá como si las hubiereefectuado directamente.

Artículo 51º.- Extracciones, demoliciones, yacimientos.Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según loindiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo delContratista.El Contratista deberá dar, al material proveniente de las demoliciones, el destino que se determina en lasEspecificaciones Técnicas.En las Especificaciones Técnicas se definen, de acuerdo a las características de la obra a realizar, laposibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechará de los yacimientos o canteras existentes en loslugares de ejecución o en sus adyacencias.

Artículo 52º.- Plazo para reclamaciones.Las reclamaciones del Contratista para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en otraspartes de este Pliego o en las Cláusulas Especiales, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días deproducido el hecho que las motiven, quedando aquel obligado a fundamentarlas debidamente, condeterminación de valores, especies, etc., en plazo de treinta (30) días a partir del vencimiento del primertérmino. Si no lo hiciera perderá todo derecho.

Artículo 53º.- Materiales de uso urgente.En caso de urgencia y cuando las necesidades del trabajo así lo requiera, el Inspector podrá ordenar el empleode los materiales que juzgue conveniente.

Artículo 54º.- Planteles y Equipos.El Contratista queda obligado a usar los planteles, herramientas y útiles de trabajo que a juicio de laInspección aseguren una ejecución satisfactoria de las obras, como así su terminación dentro del plazo fijadoen este Pliego de Condiciones.Si antes de iniciarse la construcción o en cualquier momento en el curso de la misma, se consideranineficaces o inadecuados los planteles o herramientas empleados para una buena ejecución de las obras, laInspección podrá ordenar su reemplazo o modificación. La Inspección podrá disponer se acelere el ritmo delos trabajos mediante el refuerzo o sustitución del equipo o aumento del personal, cuando lo considere



necesario para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. La falta de ordenes en este sentidono exime al Contratista de las responsabilidades por mora.

Artículo 55º.- Plazo Contractual - Incumplimiento - Prórroga.Las obras deberán quedar terminadas y en condiciones de efectuarse la recepción provisional en el plazo quese estipule.A efectos de considerar los casos de responsabilidades por mora en el plazo, se tendrá en cuenta en un todolo establecido en el Artículo 39º de la Ley General. La multa que correspondiera aplicar se establece en lasCláusulas Legales Particulares.Cuando el Contratista se exceda en el plazo fijado para la ejecución de los trabajos, A.R.S.A. otorgará laprórroga correspondiente a su solicitud, siempre que se demuestre que la demora se ha producido por causasque no le sean imputables, a juicio de este último.A los efectos del otorgamiento de la prórroga se tomarán en consideración, especialmente, las siguientescausas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución de lasobras.b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades écnicasimprevistas.c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales, los que prevé la Ley General.d) Dificultades para conseguir mano de obra, materiales y transporte.e) Demoras imputables a otros Contratistas, si los hubiere.Las solicitudes de prórroga deben presentarse a A.R.S.A. en plazo de quince (15) días de la producción oterminación del hecho o causal que los motive, transcurrido el cual no se tomarán en consideración.El Contratista deberá fundar las causales de prórroga y precisar su influencia sobre los rubros afectados.A.R.S.A. substanciará el pedido de prórroga en la forma y plazos que establece la Ley General. En caso que A.R.S.A. no hubiera dictado resolución dentro del plazo fijado, a partir de su vencimiento, sesuspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por demora que pudieran corresponder al Contratistahasta que se dicte aquella Resolución.A.R.S.A. tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos cuando la causa o hecho determinante dela demora sea imputable al Poder Administrador.

CAPITULO VI - DIRECCION E INSPECCION

Artículo 56º.- Inspección.A.R.S.A. se reserva para sí la superintendencia de los trabajos y ejercerá la dirección e inspección de losmismos así como el estricto cumplimiento del presente Pliego por intermedio de su cuerpo técnico y de suservicio destacado en la obra con carácter de Inspección.

Artículo 57º.- Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes de A.R.S.A..El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Dirección Técnica y/o laInspección. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de laObra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión de la misma.El Contratista no podrá censurar al personal que A.R.S.A. afecte a la atención de la obra; pero si tuvierecausas justificadas respecto de algunos de ellos las expondrá por escrito para que las autoridades resuelvan,sin que éste sea motivo para que se suspendan los trabajos.

Artículo 58º.- Personal técnico del Contratista.El personal técnico o administrativo del Contratista que actúe en la obra y perjudique por su conducta, labuena marcha de los trabajos o no tenga la debida competencia o no sea todo lo diligente que corresponda,deberá ser retirado de la obra si así lo resolviera la Inspección. El Contratista, si no estuviera de acuerdo conlo dispuesto, tendrá derecho de apelación y podrá solicitar a A.R.S.A. la reconsideración de la medida.

Artículo 59º.- Representante del Contratista en Obra.El Contratista tendrá en la obra en forma permanente un ingeniero o personal técnico capacitado, segúnindiquen las Cláusulas Particulares, en relación con las características e importancia de la Obra, debidamenteautorizado y aceptado por la Dirección Técnica y con quién la Inspección pueda entenderse de inmediato conrespecto a los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para notificarse en su nombre yrepresentación de las ordenes de servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones a que ellas dieran



lugar. Si el Contratista reuniera tales condiciones podrá actuar por sí mismo.

Artículo 60º.- Representante Técnico.La representación técnica será ejercida únicamente por un profesional con título habilitante en la naturalezaprincipal de la obra que se concursa.Las funciones se ceñirán a lo indicado en la Ley General y en la Ley G3198/98, que junto a la Ley Nº5216/17conforma el Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de la Ingeniería de Río Negro.

Artículo 61º.- Libro de Ordenes de Servicios.Las instrucciones que A.R.S.A. y/o la Inspección deba impartir al Contratista, se ceñirán a lo establecido en elArtículo 32º de la Reglamentación de la Ley General.

Artículo 62º.- Libro de Comunicaciones.Además del Libro de Ordenes de Servicio exigido por el Apartado I del Artículo 32º del Decreto Reglamentariode la Ley General, el Contratista deberá presentar otro libro de las mismas características que se denominaráLIBRO DE PEDIDOS. En dicho libro la empresa comunicará todas las observaciones y sugerencias queestime conveniente, las que deben ser contestadas por la Inspección en un plazo no mayor de quince (15)días, dejándose la debida constancia en el Libro de Ordenes de Servicio.

Artículo 63º.- Cumplimiento de las Ordenes de Servicio.Toda orden de Servicio deberá ser firmada por el Contratista dentro de los tres (3) días del requerimiento de laInspección. Su negativa lo hará pasible de una multa.Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones de contrato y que noimporta modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella sehiciera manifestación explícita de lo contrario.Aún cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato,deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a A.R.S.A., por intermedio de la Inspección de la obra y enel término de quince (15) días, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que leasistan para observar la orden recibida.Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la ordende inmediato, sin poder luego efectuar anteriores reclamaciones por ningún concepto. La observación delContratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla si ella fuerareiterada. En caso de incumplimiento, podrá A.R.S.A. mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa deaquél, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda, y, en casonecesario del fondo de garantía.

Artículo 64º.- Multa por no cumplimiento de las Ordenes de Servicios.Si el Contratista no se aviniera a cumplir con una Orden de Servicio, se hará pasible de una multa diaria, sinperjuicio de otras medidas a que hubiere lugar.

Artículo 65º.- Permanencia de la documentación en obra.Una copia completa de la documentación especificada en el Capítulo IV - Artículo 18º de las presentesCláusulas Legales Generales debidamente controlada y firmada, deberá estar permanentemente en obra adisposición de la Inspección.

Artículo 66º.- Interpretación de los documentos de Contrato.Cuando los planos o especificaciones de contrato presenten duda, para el Contratista, éste deberá solicitaraclaración por intermedio del Libro de Pedido y con una anticipación no menor de quince (15) días a laejecución de los trabajos afectados por dichas dudas. Unicamente podrá el Contratista solicitar consideraciónpor un retraso si hubiere solicitado en término la aclaración y, por causas imputables a A.R.S.A., ésta no sehubiera efectuado.

Artículo 67º.- Inspecciones que originen gastos extraordinarios.Las inspecciones que destaca A.R.S.A. se limitarán a las indispensables para controlar la marcha de lostrabajos y certificar los montos de obra ejecutados, en forma de una visita mensual como mínimo. Cuando seanecesario efectuar inspecciones fuera de la obra, o deban repetirse viajes de inspección o recepción arequerimientos del Contratista o por su culpa los gastos emergentes de la comisión serán con cargo alContratista.



CAPITULO VII - PERSONAL OBRERO - SEGURO DEL PERSONAL.

Artículo 68º.- Jornales, Aportes provisionales y obligaciones con el Registro Nacional de la Industriade la Construcción.El Contratista abonará a los obreros de todos los gremios que intervengan en la obra, los salarios mínimos quecorresponden a los convenios colectivos de trabajo, homologados por la autoridad competente, para la zonacorrespondiente a la ubicación de la obra y en vigencia al ejecutar los trabajos.Se colocará una copia de la lista de jornales en un lugar visible del recinto de las obras.El Contratista llevará en la obra las planillas de pago, las libretas de jornales y los comprobantes delcumplimiento, en forma prolija y detallada de las obligaciones provisionales y con el Registro Nacional de laIndustria de la Construcción.Igual formalidad deberán cumplir los subcontratista aceptados por A.R.S.A..El Contratista deberá mantenerse al día con los salarios, aportes y retenciones al régimen previsional y con lasobligaciones derivadas del sistema del Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Para ello deberámantener en obra copia de tal documentación, estando facultada la Inspección para solicitar periódicamentelas constancias documentales del caso.La no presentación y/o el incumplimiento a tales obligaciones facultará a A.R.S.A. a aplicar la multa que seestablece en las Cláusulas Particulares de Carácter Legal.Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán por cada infracción comprobada.

Artículo 69º.- Pago del Personal.El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la Obra, abonar íntegramente lossalarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal detrabajos.Esta cláusula regirá también para los casos de trabajo a destajo. El cumplimiento de lo que se deja establecidoserá comprobado por la Inspección, la cual dejará la pertinente constancia en caso de incumplimiento.La falta continua por dos (2) veces y por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo establecido eneste Artículo, será motivo de comunicación a los Registros Provinciales pertinentes, a sus efectos.En caso de documentarse la existencia de deudas del Contratista con personal obrero y/o con los organismosdel sistema previsional y del Registro Nacional de la Industria de la Construcción se adoptarán lasprovidencias del caso para hacer efectivas las sanciones establecidas en las Cláusulas Legales Particulares.

Artículo 70º.- Seguro del personal de la Obra.Todo personal obrero perteneciente a la Empresa Contratista deberá estar asegurado.Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro.

Artículo 71º.- Seguro del personal de Inspección de Obra.El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil,comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal que fiscalice la Obra. Dicho seguro deberá cubrir unmonto máximo ajustable equivalente al salario de los últimos 1.000 días de trabajo de la categoría laboralpresupuestaria de cada miembro de la Inspección, salvo que las cláusulas legales particulares, que formanparte del pliego, determinen lo contrario. A tal efecto A.R.S.A. comunicará la nómina del personal a asegurar ylos cambios que ocurrieran en número y/o personas, no admitiéndose bajo ningún concepto el autoseguro.

Artículo 72º.- Reclutamiento del personal obrero. La tramitación necesaria para obtener la certificación del cumplimiento de lo estipulado respecto delreclutamiento del personal obrero correrá por cuenta del Contratista.

Artículo 73.-Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajoa) Es responsabilidad del contratista el estricto cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de:

Ley Nacional Nº 24557 – Ley de Riesgos del TrabajoLey 19587 – Ley de Seguridad e Higiene en el TrabajoDecretos Nº 351/76 y 1338/96 Reglamentarios de la Ley 19587Decreto Nº 911/96 – Higiene y Seguridad en el Trabajo. Industria de la ConstrucciónResolución SRT 231/96Resolución SRT 51/97Resolución 35/98Resolución 319/99Circular SP Nº 01/98 y restantes normas de aplicación.



b) El Contratista será exclusivo responsable a su cargo y costo del mantenimiento de las condiciones deHigiene y Seguridad laboral, de la entrega de indumentaria y de todos los Elementos Protección Personalnecesarios, a que esta obligado por las normas antes expuestas. c) Aguas Rionegrinas S.A. se reserva el derecho de inspeccionar sin previo aviso y eventualmente suspendertareas en el caso de que se detecten incumplimientos de la normativa o condiciones inseguras durante laejecución de los trabajos, hasta tanto se tomen las medidas pertinentes, sin que esto genere derecho alContratista a resarcimiento alguno ni a extensión en los plazos de ejecución.d) Con respecto a las denuncias de accidentes de trabajo las mismas deberán ser denunciadas mediante elFormulario 2 de Denuncia de Accidente ante la ART del Contratista dentro de las 24 hs de ocurrido tal como seexige en la normativa vigente, Así mismo el Contratista deberá elevar mediante el Libro de Pedidos una copiade dicha denuncia, dentro del mismo plazo. En el caso accidentes Graves o Muerte deberá dentro de los cincodías de ocurrido el accidente elevar la investigación del accidente debidamente conformada por elResponsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo o por la ART.e) En el mismo acto en el que se labre el acta de replanteo en las condiciones del Artículo 21º del presentereglamento, el Contratista entregará mediante el Libro de Pedidos el Aviso de Inicio de Obra, debidamentesellado con el sello fechador de la ART y el listado del personal inicial de la obra con las constancias de altasselladas por la ART de cada uno de los mismos. En este mismo acto y si la obra se encontrara comprendidaen la Resolución SRT 51/97 o 35/98, deberá presentar el plan de Seguridad debidamente aprobado por suART, mediante el Libro de Pedidos.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos nombrados en el presente artículo, dará derecho a ARSA a laaplicación de las multas que correspondieran aplicar según se establece en las Cláusulas Legales Particulares.

CAPITULO VIII - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES.

Artículo 74º.- Trabajos no contratados.A.R.S.A. podrá contratar por su cuenta, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, todotrabajo que no figure en el Contrato.Asimismo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley General, podrá ordenar al Contratistaque ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas, siempre que no alteren las basesdel Contrato. Todo trabajo ejecutado sin orden de A.R.S.A. aunque necesario y no previsto en el Contrato, noserá pagado al Contratista.Toda orden de servicio que implique modificación de contrato será ratificado por la Gerencia General de AguasRionegrinas S.A..

Artículo 75º.- Liquidación de trabajos adicionales y ampliacionesCuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas configuren casos previstos en el Contrato, se pagaránde acuerdo con los precios unitarios que figuren en el mismo.Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenidocon A.R.S.A. y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes atrabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producidodesde la fecha de la licitación.Cuando no existen trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, elprecio establecido mediante análisis de precio.Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá procederinmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus derechos.En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación oreparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instanciaadministrativa o judicial.A este último efecto las partes aceptan el porcentaje del diez (10 %) por ciento de recargo en concepto debeneficio.Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, A.R.S.A. podrá disponer que los trabajos de que se trata selleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

Artículo 76º.- Trabajos ejecutados sin orden o con materiales de mayor valor.Los trabajos efectuados sin orden o con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por sunaturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con losmateriales especificados. Los trabajos que no estuviesen conforme con las ordenes de servicios comunicadasal Contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas podrán ser rechazados, aunque fueren



de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerá y reconstruirá de acuerdo con loestipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados por estas causas.En caso de que A.R.S.A. acepte la provisión de materiales de calidad inferior a los contratados, se descontarála diferencia del valor entre ambos materiales.

CAPITULO IX - CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

Artículo 77º.- Normas de medición.Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obra, etc., regirán las ·"Normas de Medición" queformen parte del presente Pliego de Condiciones.En los casos no previstos por dichas normas o en los documentos del Contrato, A.R.S.A. resolverá lopertinente, con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la construcción.

Artículo 78º.- Obras cubiertas y Trabajos de Medición ulterior imposible.El Contratista gestionará de la Inspección, en tiempo oportuno, la autorización para ejecutar los trabajos quecubran obras cuya calidad y medidas no se podrán comprobar una vez cubiertas. Antes de proseguir con lostrabajos que cubran obras se dejará constancia del estado y medidas de tales obras y en toda otracircunstancia que se considere conveniente.

Artículo 79º.- Certificaciones.Las certificación será mensual y en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 45º de la Ley General.A.R.S.A. efectuará la medición de los trabajos dentro de los primeros quince (15) días de cada mes enpresencia del Representante Técnico del Contratista. Los certificados se realizarán en formularios y planillasque A.R.S.A. confeccionará al efecto. La certificación abarcará los siguientes aspectos:a) Acta de Mediciónb) Certificado de Obra.

Artículo 80º.- Importes a certificar - Garantía de Obra.En los casos de "Obra Ejecutada", se certificará el cien (100%) por ciento de la obra realizada, y se liquidará elnoventa y cinco (95%) por ciento de dicho valor.El remanente no liquidado, será motivo de liquidación por parte de A.R.S.A. en oportunidad de procederse a larecepción, definitiva de las obras. El importe a retener en concepto de Garantías de Obra podrá sustituirse poruna suma equivalente, en títulos o en bonos o fianza que sean admitidos por la Ley General y a satisfacciónde A.R.S.A.. Si el depósito de títulos o bonos se hiciera por anticipado o la fianza cubriera igualmente elimporte de Garantía de Obra, A.R.S.A. no lo deducirá del certificado, dejando en este caso constancia en elmismo documento acerca del monto y forma en que la obligación ha quedado satisfecha.

Artículo 81º.- Deducciones de los Certificados.A.R.S.A. podrá deducir en los certificados las sumas que por cualquier motivo adeude el Contratista enrelación con la Obra.

Artículo 82º.- Acopio de Materiales - Condiciones.El acopio de materiales que se incorporarán a la obra, se regirá por las normas siguientes:- Será condición previo a la certificación de los materiales acopiados que los mismos respondan estrictamentea las especificaciones correspondientes insertas en la documentación del proyecto y a este efecto, si laInspección lo estima necesario, podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el materialreúne las condiciones satisfactorias. En su defecto, podrá autorizar su "corrección" si a juicio de la misma lanaturaleza del material la hiciera practicable. Todo material rechazado en tales circunstancias queda sujeto alas disposiciones contenidas en el Artículo 42º de este Pliego General.- Todo material acopiado, deberá depositarse en lugares aprobados por la Inspección.- Será obligación del Contratista la custodia y conservación de todos los materiales acopiados hasta tanto seanutilizados, teniendo además carácter de depositario por cualquier pérdida, deterioro o sustracción que pudieraocurrir en el material debiendo el Contratista reponer de inmediato la cantidad de material perdido, deterioradoo sustraído.- Si una vez incorporado el material a la obra, éste fuese rechazado por defecto de construcción o por noajustarse al Pliego de Especificaciones, el Contratista estará obligado a reponer por su exclusiva cuenta elmaterial inutilizado, aún cuando hubiera sido aprobado y abonado en el momento de la certificación.- El Contratista no podrá retirar de la obra cantidad alguna de material acopiado por el cual se hubieranefectuado los pagos parciales que se estipulan en este Artículo.



- Los materiales acopiados son todos aquellos que tengan partida expresa de provisión en el PresupuestoOficial y demás: el cemento portland, los áridos para hormigones y mezclas, ladrillos, los aceros parahormigones armados, materiales para instalaciones eléctricas incluso artefactos, alambre tejido, carpinteríametálica o de madera, etc.- No se permitirá en ningún caso, que los materiales acopiados excedan en cantidad los necesarios para laejecución total de la obra, fijándose un margen del cinco (5%) por ciento sobre esas cantidades máximas, enconcepto de desperdicios o inutilización, que deberá ser comprobado por la Inspección.- Todos los materiales incluidos en el "Acopio de Materiales" pasarán a ser considerados como de propiedaddel Estado, siendo el Contratista depositario de los mismo, quedando asimismo, bajo su responsabilidad todocuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación.- En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo, suritmo de acopio se adaptará al Plan de trabajos adoptados.

Artículo 83º.- Acopio de Materiales - Certificación.El monto a certificar será liquidado en el primer certificado que se expida, después de la llegada de cadapartida, siempre que se haya dado cumplimiento a todo lo dispuesto en el Artículo anterior.Para los certificados de acopio regirán las mismas condiciones de pago y garantía estipulada por el Artículo42º de la Ley General para los Certificados de Obras y además regirán las mismas disposiciones estipuladaspara estos últimos.Los importes certificados por acopio de los materiales que cuenten con partida expresa de provisión en elPresupuesto Oficial no serán deducidos de los Certificados de obra que extienda A.R.S.A., es decir, quedichos certificados de acopio quedarán directamente incorporados a los Certificados de Obra.Si se constatara deterioro o pérdida del material acopiado por el Contratista, se descontará del certificadoinmediato la suma proporcional que se haya abonado. Estos materiales no podrán certificarse en acopionuevamente.El material acopiado que excede el total neto necesario para la obra proyectada, no será certificado, quedandobajo la exclusiva responsabilidad del Contratista los acopios que efectuare en exceso. Si no obstante ello y porerror se hubiere liquidado un exceso de certificación y el mismo no previniera de una reducción de obraordenada por A.R.S.A., se descontará del certificado inmediato la suma que se haya abonado por él mismos.Los materiales que tengan partida expresa de provisión se liquidarán en la siguiente forma: el setenta (70%)por ciento del precio contractual, el recibirse en obra o en los depósitos del Contratista en la localidad dondese ejecutan las obras y el treinta (30%) por ciento restante al certificarse la partida correspondiente a suinstalación o al ser recibidas por A.R.S.A. las cantidades sobrantes.Como condición de pago del setenta por ciento (70%) a que se refiere el párrafo anterior, el Contratista deberáconstituirse en depositario de los materiales, de acuerdo con las disposiciones del libro segundo SecciónTercera-Título XV, Capítulo 2º, del Código Civil. A tal efecto deberá hacerse previamente la tradición de losmateriales a favor de A.R.S.A., señalándolos y marcándolos en forma que permita individualizarles ylevantando la correspondiente acta, en que consta la tradición y constitución en depositario del Contratista.El Contratista, si lo deseare, también podrá acopiar los materiales o elementos que no tengan partida expresade provisión en el Presupuesto Oficial, tales como el cemento portland, acero para hormigón armado,materiales eléctricos, artefactos, equipos, etc. Para ejercer tal derecho conjuntamente con la oferta presentaráanálisis de precios de aquellos ítem o partidas cuyos materiales o elementos deseare acopiar.Los análisis de precios de los ítems deberán indicar claramente el precio del material o elemento en origen, endepósito u obrador, como así también los costos de mano de obra, de instalación o incorporación a obra.A.R.S.A. podrá observar y aún rechazar los análisis de precios si los considerara deformados. Comoparámetro de comparación se utilizarán los precios básicos determinados por el Consejo de Obras Públicas dela Provincia de Río Negro; los publicados por la Comisión Liquidadora Ley 12910 de Obras Sanitarias de laNación o el promedio de un mínimo de tres cotizaciones de reconocidas firmas de plaza.Aceptado el análisis de precio por A.R.S.A., la certificación y liquidación se ajustará a lo establecido para elresto de la obra, es decir, discriminando los conceptos "Obra de Mano y de Fábrica" y "Materiales", adoptandopara estos los porcentajes fijados para los materiales que cuentan con partida expresa de provisión en elPresupuesto Oficial.

Artículo 84º.- Confección de los Certificados.Los certificados serán confeccionados por el Contratista, en original y seis (6) copias debiendo éste presentarpreviamente un borrador para ser conformado por A.R.S.A..En el Certificado se aplicarán las cantidades medidas y consignadas en acta respectiva.



Se considerará como fecha de cada certificado la de su conformación por el Presidente de Aguas RionegrinasS.A.. Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales, sujetos a posterioresrectificaciones, hasta tanto se produzca la recepción definitiva de la obra.

Artículo 85º.- Pago de los Certificados.Se hará de acuerdo a los planes y condiciones de la Ley General.

Artículo 86º.- Gastos Generales.Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por este Pliego y a las cuales nose hubieran establecido partidas en el Presupuesto Oficial, incluso los correspondientes a todos los trámitesque se requiera para aprobación de planos, inspecciones, obtención de permisos, certificados, etc., seconsiderarán incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre los precios del Presupuestomencionado.

Artículo 87º.- Deducción de multas.Las multas establecidas por infracción a las disposiciones contractuales, serán aplicadas por A.R.S.A. a pedidode la Inspección y su importe será deducido del primer certificado a extender al Contratista luego de notificadala multa. En último término se afectará las fianzas constituidas quedando obligado al Contratista a completarla garantía de cumplimiento de contrato y/u obra, si fueran afectados.

CAPITULO X - RECEPCION DE LAS OBRAS.

Artículo 88º.- Recepción.Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos motivo de este Contrato, solicitará aA.R.S.A. la Recepción de la Obra, la que se realizará en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VIII(de la Recepción y Conservación) de la Ley General.

CAPITULO XI - RESCISION DEL CONTRATO.

Artículo 89º.- La Rescisión.El Contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando se configuren las causas establecidas en elCapítulo X de la Ley General.


República ArgentinaProvincia de Río Negro CPL-1Aguas Rionegrinas S.A.

Licitación Pública Nº 07/18.



CHOELE CHOEL

CLAUSULAS PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL

Índice de contenido

Artículo 1°- Objeto de la Licitación........................................................................................................................................2Artículo 2°- Publicación de la Licitación................................................................................................................................2Artículo 3°- Trabajos y provisiones a cargo del Contratista....................................................................................................2Artículo 4°- Sistema de Contratación - Forma de Cotización.................................................................................................2Artículo 5°- Análisis de precios unitarios................................................................................................................................3Artículo 6°- Documentación para la Licitación.......................................................................................................................3Artículo 7°- Presentación de las Propuestas............................................................................................................................3Artículo 8°- Contenido de los sobres.......................................................................................................................................3Artículo 9º- Criterio de Adjudicación......................................................................................................................................4Artículo 10º- Apertura de la Licitación...................................................................................................................................4Artículo 11º- Plazo Contractual. Justificaciones a su falta de cumplimiento. Multas.............................................................5Artículo 12º- Presupuesto Oficial de las Obras.......................................................................................................................5Artículo 13º- Capacidad Técnico – Financiera Libre Anual...................................................................................................5Artículo 14º- Depósito de garantía de la Oferta, de Anticipo, de Contrato y Fondo de Reparo.............................................5Artículo 15º- Mantenimiento de Oferta...................................................................................................................................6Artículo 16º- Plazo de Garantía...............................................................................................................................................6Artículo 17º- Plan de Trabajos.................................................................................................................................................6Artículo 18º- Representante de A.R.S.A. en Obra...................................................................................................................7Artículo 19º- Representante Técnico del Contratista..............................................................................................................7Artículo 20º- Representante del Contratista en Obra y Personal especializado......................................................................7Artículo 21º- Pruebas para la Recepción Provisional de las Obras.........................................................................................7Artículo 22º- Trabajos Defectuosos.........................................................................................................................................7Artículo 23º- Medidas de Seguridad.......................................................................................................................................7Artículo 24º- Normas de Higiene y Seguridad en el trabajo...................................................................................................8Artículo 25º- Planos Conforme a Obra....................................................................................................................................8Artículo 26º - Agua para la Construcción................................................................................................................................8Artículo 27º - Confección de las Certificaciones....................................................................................................................8Artículo 28º - Extensión y Pago de los Certificados...............................................................................................................8Artículo 29º - Multas...............................................................................................................................................................8Artículo 30º - Trabajos Nocturnos y en Días no Laborables...................................................................................................9Artículo 31º - Receso de actividades.......................................................................................................................................9Artículo 32º - Cartel de Obra...................................................................................................................................................9Artículo 33º - Ley B Nº 4.187.................................................................................................................................................9Artículo 34° - Garantía de Impugnación.................................................................................................................................9Artículo 35° - Inscripción Registro de Licitadores de la Provincia de Rio Negro................................................................10Artículo 36º – Aplicación Decreto Provincial Nº 1313/14 (Redeterminacion de precios)....................................................10Artículo 37º – Certificado Único de Libre Deuda - Ley N° 4798 - Resolución N° 073/13..................................................10Artículo 38º- Ley 4798-Decreto Nro 605- Anexo Único Al Decreto.-.................................................................................10Artículo 39º- Requisitos que Deben Reunir Las Firmas Para Ser Oferentes.-......................................................................10Artículo 40º- Representación por Apoderados.-....................................................................................................................11Artículo 41º- Ley Nº 3228.-...................................................................................................................................................11Artículo 42º- Anticipo Financiero.-.......................................................................................................................................11

______________________________ Ing. Edgardo ViottiFirma y sello del Oferente Aguas Rionegrinas S.A.


Licitación Pública Nº 07/18.



CHOELE CHOEL

CLAUSULAS PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL

Artículo 1°- Objeto de la Licitación.Comprende los trabajos enunciados en la Memoria Descriptiva y la ejecución de los mismos se ajustaráestrictamente a la documentación contractual.

Artículo 2°- Publicación de la Licitación.En cumplimiento de la Ley Nº5273 la Licitación será publicada en el Boletín Oficial de Río Negro y en la PáginaWeb del la Provincia de Río Negro, www.rionegro.gov.ar.

Artículo 3°- Trabajos y provisiones a cargo del Contratista.El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materialesnecesarios para la misma, excepto los mencionados en la Memoria descriptiva. La Contratista tendrá también asu cargo la mano de obra contratada, el empleo a su costa de todos los implementos, planteles y equipos parala ejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios, el alejamiento del material sobrante de lasexcavaciones y rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallado en la documentación contractualo que, sin estar expresamente indicados en la misma, sea necesario ejecutar para que las obras queden total ycorrectamente terminadas, de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de la construcción.El contratista tendrá también a su cargo, en los casos que corresponda, la gestión de las autorizaciones para elcorte de calles, la implementación de las medidas de seguridad que establezca el Municipio, el relevamiento deinterferencias con otros servicios, la seguridad ante las obras de los vecinos afectados, el señalamientoreglamentario en la vía pública y toda otra acción que resulte necesaria para desarrollar la obra sin causardaño a personas y/o propiedades propias o de terceros.

Artículo 4°- Sistema de Contratación - Forma de Cotización

Las obras se contratarán de la siguiente forma:

Capítulos: I y II por el sistema de “Ajuste Alzado”.

El Contratista se compromete a ejecutar las obras por la suma única y global que haya cotizado para losrespectivos ítems. Por lo tanto en el Cómputo Oficial, los precios e importes de cada partida, no tendrán masvalor que el de permitir las certificaciones parciales de las obras.

Dentro del monto de esta parte del Contrato se entenderá, además, que está incluido cualquier trabajo omaterial que, sin tener partida expresa, sea imprescindible ejecutar o prever para dejar las obras totalmenteconcluidas con arreglo a su fin y a la documentación contractual.

Capítulos: III y IV por el sistema de “unidad de medida”.

El Contratista se compromete a ejecutar las obras, con los precios que resulten de aplicar a todos y cada unode los ítems del Computo y Presupuesto Oficial el precio unitario que para cada uno de ellos haya cotizadocomo Oferente. Los Oferentes conjuntamente con la Oferta deberán presentar los análisis justificativos de losprecios unitarios cotizados, para todos y cada uno de los ítems.

El monto de esta parte del Contrato resultará de aplicar al cómputo de cada ítem, los precios unitarios de lapropuesta aceptada.


http://www.rionegro.gov.ar/


Las cantidades de obra que figuren en cada partida o ítem del cómputo oficial servirán de base para determinardicho monto de Contrato, pero las mismas podrán variar al efectuarse los trabajos.

Cada ítem se certificará por la unidad correspondiente e incluirá toda obra y/o provisión que resulte necesariapara completar el item conforme a su fin.

Artículo 5°- Análisis de precios unitarios.

El oferente presentará los análisis de precios unitarios según el modelo incluido en el pliego, para todos y cadauno de los ítems cotizados, salvo aquellos que sean por ajuste alzado y no superen el 2% del monto total delpresupuesto.Estos deberán detallar claramente los componentes de cada rubro. De considerarlo necesario el oferente podrádesglosar los ítems del presupuestos en distintos sub-ítems para su análisis de precios, en cuyo caso en elcómputo y presupuesto de la oferta deberá indicar el monto acumulado de los mismos.

La no presentación de los análisis de precios unitarios será motivo suficiente para que Aguas Rionegrinas S.A.(A.R.S.A.), sin más, desestime la Oferta en oportunidad de efectuarse el estudio de preadjudicación de laLicitación.

Artículo 6°- Documentación para la LicitaciónLa documentación para la Licitación la constituyen los distintos apartados que comprenden el presente Pliego,como asimismo las especificaciones, reglamentos y normas enumeradas en el Art. 1 de las EspecificacionesTécnicas Particulares.

Artículo 7°- Presentación de las PropuestasLas propuestas se presentarán en dos (2) sobres distintos (Nº 1 y Nº 2), cerrados, lacrados y firmados. Ambossobres llevarán un rótulo en el que conste la denominación de la Licitación de que se trata, lugar, fecha y horade apertura.Los documentos contenidos en los sobres Nº 1 y Nº 2, deberán ser presentados por duplicado (original y una(1) copia), con el original firmado en todas sus hojas por el Oferente y su Representante Técnico.Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra "original", el cual será considerado a todos los efectos comola Oferta Válida. El otro ejemplar, que debe ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra "copia".

Artículo 8°- Contenido de los sobres.

7.1.- Contenido Sobre Nº 1.a) Plan de trabajos: con que se proyecta ejecutar las obras. Este deberá cumplir con todas las exigencias de

esta documentación y deberá guardar estrecha relación con la propuesta en la metodología de trabajo yconsignará los montos previstos a certificar mensualmente.

b) Análisis de precios: de todos y cada uno de los ítems que integran la Oferta. Se deberá cumplir con loestablecido al respecto en esta documentación.

c) La Oferta propiamente dicha: en formulario similar al modelo adjunto debidamente sellada con valores de laProvincia de Río Negro por la suma total de Pesos Seiscientos dieciseis ($ 616,00), de acuerdo a loestablecido en Art. 36 de la Ley Impositiva Nº 5265 para el 2018, únicamente en la primer hoja.

El sobre deberá ser perfectamente individualizado con la siguiente leyenda:

- Sobre Nº 1 “Nombre de la Empresa”.

- Licitación Pública Nº 07/18.

- Apertura para el día 30 de agosto de 2018 a las 10:30 hs.

- Contenido:.......................

7.2.- Contenido Sobre Nº 2.

7.2.1.- Antecedentes Generales.

A) Antecedentes Técnico-Empresarios (DDJJ).a) Antigüedad de la firma.b) Obras análogas ejecutadas, grado de participación de la Empresa.c) Otro tipo de obras ejecutadas.

B) Documentación exigida por Ley.



a) Garantía de Oferta en la forma establecida.b) El Pliego de Bases y Condiciones y Planos debidamente firmados por el Oferente y el

Representante Técnico.c) Certificado de la capacidad técnico-financiera libre anual exigida en la Memoria Descriptiva.d) Constancia de domicilio legal en la Provincia de Río Negro. En caso de ser una empresa NO

radicada en Río Negro, deberá presentar una Declaración Jurada de que constituirá previo alinicio de los trabajos, una oficina técnica y administrativa en la ciudad de Viedma o en la localidaddonde se realice la obra.

e) Declaración Jurada de domicilio electrónico (e-mail)f) Declaración de que, para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de los

Tribunales Ordinarios en la ciudad de Viedma de la Provincia de Río Negro, renunciandoexpresamente a todo otro fuero que pudiera corresponder, fijando domicilio legal en la ciudad deViedma.

g) Constancia de inscripción en la AFIP con relación al I.V.A. (C.U.I.T.).h) Certificado único de libre deuda conforme Ley Nº 4798, expedido por la Agencia de Recaudación

Tributaria, (según Resolución Nº 073/13).i) Expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la Tesorería encargada de realizar el

pago de las sumas de dinero necesarias para atender la cancelación de los tributos provincialesque se devenguen durante la respectiva contratación, adeudados al día de la fecha de pago (art.37º - CPL).

j) Cumplimentación de Art. 34 - "Inscripción Registro Licitadores de la Provincia de Río Negro" (CPL).k) Cumplimentación de Art. 38 - "Requisitos que deben reunir las firmas para ser oferentes" (CPL). l) Constancia actualizada de inscripción ante la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de

Río Negro correspondiente al impuesto a los Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral.m) Certificado extendido por el REDAM, Ley Nº3475, o en su defecto, la certificación extendida por

autoridad competente acompañando copia del listado de deudores alimentarios en el que surjaque la persona física oferente no integra dichos listados a la hora de la apertura de ofertas.

7.2.2.- Documentación especifica de la obra.

A) Metodología a utilizar en la obra.En la Memoria Metodológica se deberán detallar los sistemas de excavación, métodos constructivospara la ejecución de las estructuras de hormigón armado y la instalación de cañerías que forma partedel contrato.

Además en la misma deberán volcarse los datos obtenidos como consecuencia de losreconocimientos de los lugares de obra, especialmente lo relacionado con el tipo de suelos.

B) Planilla de equipos de propiedad de la Empresa.En ella se indicará la totalidad de maquinarias y equipos de la Empresa, detallando como mínimo supotencia, modelo, número de horas de trabajo y estado actual.

C) Planilla de equipos y personal a afectar a la obra.Se presentará la planilla de equipos a afectar a obra en cada frente de trabajo conforme a lametodología propuesta indicando cuales son de su propiedad y cuales a alquilar.En lo que respecta al personal a afectar a obra se indicará la cantidad y función de los operarios decada cuadrilla de trabajo, personal de mando y personal técnico.

Artículo 9º- Criterio de Adjudicación

La adjudicación recaerá sobre la propuesta mas ventajosa siempre que se ajuste al Pliego de Bases yCondiciones de la Licitación. La presentación de la oferta no genera a favor del Oferente derecho a laaceptación de la misma por parte de Aguas Rionegrinas S. A., estando ésta facultada a desestimar laspresentadas aún sin expresión de causa alguna.Aguas Rionegrinas S. A. podrá dejar sin efecto el proceso de Contratación en cualquier momento anterior alperfeccionamiento del Contrato, sin dar lugar a derecho a compensación o indemnización alguna a favor delpreadjudicatario o los demás oferentes o interesados (Art. 70° del Anexo II del Decreto H Nº 1737/98).

Artículo 10º- Apertura de la Licitación

En el lugar, día y hora indicados en la memoria descriptiva, en acto público, se procederá a dar comienzo alacto de licitación procediéndose conforme a lo establecido en la Ley General (Ley N° 286. art. 18.) es decir



que antes de procederse a la apertura de las propuestas podrán los interesados pedir o formular aclaracionesrelacionadas con el acto, pero una vez iniciada dicha apertura no se admitirán nuevas propuestas niinterrupción alguna. Se abrirán los sobres que contengan la documentación señalada en el inc. b) del art. 17 dela Ley N° 286 y solamente estando ésta en orden y completa se abrirán los sobres conteniendo las propuestas.Caso contrario se devolverán los sobres a los interesados sin abrirlos. De todo lo actuado se dejara constanciaen un acta que sera firmada por quienes presidan el acto pudiendo los presentes hacer sentar en ellasobservaciones que a su criterio sean procedentes.Además de las propuestas conforme a los pliegos de bases y condiciones de la licitación, los concurrentespodrán proponer simultáneamente y por separado variantes que modifiquen las bases y condiciones de lalicitación en forma mas ventajosa de la forma establecida en la Ley de Obras Públicas N° 286. art. 19.-Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiera dos o mas igualmente ventajosas ARSA podrá optarentre llamar a mejora de precios en propuestas cerradas entre los dueños de ellas exclusivamenteseñalándose al afecto día y hora dentro de la semana o bien optará por la empresa cuya capacidad técnicofinanciera anual libre determinada por el Registro de Licitadores sea mayor conforme a la Ley de ObrasPublicas N° 286. Art. 20. ARSA está facultada a requerir mejora de oferta cuando la propuesta exceda elpresupuesto oficial en un veinte por ciento (20%).El oferente deberá presentar en forma conjunta con la oferta el Certificado de Libre de Deuda, extendido por laAgencia de Recaudación Tributaria conforme la Ley Nº 4798 que establece los requisitos para la cancelaciónde todo crédito que se origine en los procesos de Licitacíon Pública, Licitacíon Privada y Concurso de Precioscontra la Provincia, sus Entes Autarquicos, Sociedades del Estado y Sociedades Anónimas con participaciónmayoritaria.

Artículo 11º- Plazo Contractual. Justificaciones a su falta de cumplimiento. Multas.

Las Obras deberán quedar terminadas y en condiciones de efectuarse la recepción provisional en el plazo ycondiciones establecidas en la Memoria Descriptiva.El Contratista elevará en cada caso el pedido de justificación de demora por los días no trabajados, informandoa la Inspección las causas que lo ordenen y justifiquen.No se considerará ningún pedido en el que a pesar de ser razonables las causas presentadas, el Contratistahaya en ese día realizado tareas suficientes a juicio de la Inspección.La multa que correspondiere aplicar al Contratista por incumplimiento del Plazo Contractual se hará efectiva deacuerdo a lo indicado en los Arts. 37º de la Ley General y de su Reglamentación y 55º de las CláusulasGenerales de Carácter Legal. El monto de la misma será del medio (0,5%) por ciento del Depósito de Garantíapor cada día de incumplimiento en el referido plazo.

Artículo 12º- Presupuesto Oficial de las Obras

El Presupuesto Oficial de las Obras es el indicado en la Memoria Descriptiva.

Artículo 13º- Capacidad Técnico – Financiera Libre Anual.

Deberá ser la indicada en la Memoria Descriptiva. Los oferentes deberán ajustarse en un todo a lasdisposiciones del Articulo 15 de la Ley General y su Reglamentacion.La capacidad técnico-financiera de los oferentes deberá ser certificada por el Consejo de Obras Públicas.

Artículo 14º- Depósito de garantía de la Oferta, de Anticipo, de Contrato y Fondo de Reparo.

Para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y el adjudicatario de la presenteLicitación deberán cumplimentar las siguientes garantías:

a) Garantía de Oferta: Será del uno por ciento (1%) del Valor del Presupuesto Oficial.

b) Garantía de Anticipo Financiero: En caso de contemplarse, el mismo estará garantizado por el cien porciento (100%) de su valor.

b) Garantía de Contrato: Será del cinco por ciento (5%) del valor del Contrato.

c) Fondo de Reparo: Será del cinco por ciento (5%) del valor de cada certificado de obra emitido.Dichas garantías podrán efectuarse en efectivo, títulos nacionales o provinciales a sus valores nominales,fianzas bancarias o póliza de seguro.El Depósito de Garantía de Oferta y de Contrato y demás avales que tuvieren lugar se harán a nombre deAguas Rionegrinas S.A. Cuenta N°250-900001610 del Banco Patagonia S.A. - Casa Central. En el caso de



Fianza Bancaria deberá constituirse al Fiador como deudor liso, llano y principal pagador con renuncia a losbeneficios de división y excusión en los términos del Articulo 2013 del Código Civil y ser extendida por todo eltermino de mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades.En caso de constitución de las Garantías con Seguro de Caución, las firmas de los representantes oresponsables de las entidades aseguradoras contenidas en las pólizas deberán certificarse por EscribanoPúblico.Todas las garantías deberán constituirse hasta la extinción total de las obligaciones que las originen.En todos los casos la garantía deberá estar sellada con el importe equivalente al diez por mil (100/00) del montode la misma, con valores de la Provincia de Río Negro.En cumplimiento de la Ley Nº5281; los seguros exigidos en el marco de contrataciones que lleve a cabo elEstado Provincial, como sujeto contratante, deberán ser adquiridos a la empresa Horizonte Compañía deSeguros Generales S.A.Quedan exceptuados del cumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior los seguros de cobertura de riesgode trabajo.

Artículo 15º- Mantenimiento de OfertaEl plazo de mantenimiento de la Oferta será de noventa (90) días corridos a contar de la fecha de apertura dela Licitación.Dicho plazo se considerará renovado automáticamente a su vencimiento, por dos (2) períodos de treinta (30)días más, a menos que el Oferente en forma fehaciente notifique por escrito su voluntad de no renovar laGarantía en la forma indicada dentro de los últimos diez (10) días del vencimiento del período demantenimiento anterior.

Artículo 16º- Plazo de Garantía

Se fija en Seis (6) meses el plazo de garantía, contado a partir de la fecha de la Recepción Provisional de laObra.Se deja constancia que la responsabilidad del Contratista alcanza aún para las refacciones que no están a sucargo, si se comprobara que las deficiencias de las mismas están motivadas por una incorrecta compactacióndel relleno de las zanjas. En este caso el Contratista estará obligado a efectuar de nuevo la compactaciónestando a su cargo, además, los gastos que demandare el arreglo de las deficiencias detectadas y de losperjuicios que éstas pudieran ocasionar.

Artículo 17º- Plan de Trabajos

El Oferente deberá presentar por duplicado, conjuntamente con la propuesta, el Plan de Trabajos con queproyecta ejecutar las obras. El mismo deberá referirse a la totalidad de los ítems consignados en elPresupuesto Oficial de Obra.La falta de presentación del Plan de Trabajos o que el mismo no se adecue a lo establecido, será motivosuficiente para que A.R.S.A., sin más, desestime la Oferta, en la etapa de preadjudicación.Al adjudicarse la obra, cumplimentando lo dispuesto en el Art. 20º de las Cláusulas Legales Generales, dichoPlan de Trabajos quedará sujeto a la aprobación de A.R.S.A., pudiendo ser ratificado o rectificado en alguno desus puntos.El Plan de Trabajos aprobado se mantendrá vigente, mientras no se produzcan atrasos por causasjustificables.De ocurrir esta situación el Contratista, deberá presentar dentro de los Diez (10) días en que se hubierenproducido los atrasos, el pedido justificativo a los efectos de su consideración.En los casos en los cuales las causales invocadas signifiquen un mayor plazo de ejecución de la obra, paraque las mismas puedan ser consideradas, el Contratista deberá haber interpuesto el correspondiente reclamodentro de los plazos fijados por la Ley General y el presente Pliego.Si el pedido fuese resuelto favorablemente total o parcialmente el Contratista deberá presentar un Plan deTrabajos actualizado, similar al Plan de Trabajos aprobado, pero modificado por la influencia de las causas deatraso justificadas, en aquellas partidas cuya ejecución hubiera sido afectada directa o indirectamente pordichas causas.El Plan de Trabajos actualizado quedará sujeto a la aprobación de A.R.S.A., logrado lo cual sustituirá alanterior como documento contractual en todos sus efectos.



Artículo 18º- Representante de A.R.S.A. en ObraA.R.S.A. estará representada ante el Contratista a los efectos de la supervisión e inspección de las obras,como así también de todas las obligaciones que se deriven de la Firma del Contrato por intermedio de suCuerpo Técnico y Profesional destacado especialmente en el Obrador, con carácter de Inspección.La nómina del personal responsable por parte de A.R.S.A. será consignada en el Libro de Ordenes de Servicio.La Inspección tendrá en cualquier tiempo, acceso a los obradores, depósitos y Oficinas del Contratista, a losefectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecución y los materiales acopiados, el Contratista suministrarálos informes que le requiera la Inspección sobre la clase y calidad de los materiales empleados y/o acopiados,desarrollo y forma de ejecución de los trabajos. En caso de que resultare necesario para ejercitar lasatribuciones que le confiere el presente Pliego, la Inspección podrá requerir al Contratista, copia de las facturasde gastos realizados y de las cartas de porte de todo el plantel, equipos y materiales destinados a la obra, etc.El Contratista obedecerá las observaciones e instrucciones de la Inspección.

Artículo 19º- Representante Técnico del Contratista

Para la presente obra el Representante Técnico del Contratista deberá tener Título de Ingeniero Civil,Hidráulico o en Construcciones, de acuerdo a lo indicado en el Art. 59º de las Cláusulas Generales de CarácterLegal.Cualquier Título de los mencionados anteriormente deberá ser expedido por Universidad Nacional.

Artículo 20º- Representante del Contratista en Obra y Personal especializadoEl Contratista estará representado permanentemente en obra por un Ingeniero Civil, Hidráulico ó enConstrucciones capacitado en la índole de los trabajos que se concursan, la que constará adjuntandoantecedentes de trabajos similares, a satisfacción de A.R.S.A. Este se reserva el derecho de rechazar dichapersona en caso de que no llegare a reunir dichos requisitos. Si durante la ejecución de los trabajos elRepresentante o Personal Especializado no demostrare condiciones para los trabajos a ejecutar, a juicio deA.R.S.A., este se reserva al derecho de solicitar al Contratista el reemplazo de aquellos.El Representante del Contratista en obra deberá estar facultado para notificarse en su nombre yrepresentación, de las órdenes de servicio, darles cumplimiento y/o formular las observaciones a que ellasdieran lugar.

Artículo 21º- Pruebas para la Recepción Provisional de las Obras.Una vez terminadas las obras y antes de proceder a la recepción provisional de las mismas, se efectuará unaprueba general de las mismas, para comprobar su correcto funcionamiento.El Contratista tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizarsedichas pruebas, sin que por ello tenga derecho a formular reclamaciones de ninguna naturaleza ni a solicitarprórroga del plazo contractual.Aprobadas por la Inspección las pruebas de funcionamiento, y presentados los planos conforme a obra, elContratista solicitará la Recepción Provisional, la que se realizará en un todo de acuerdo con lo estipulado enlos Artículos 49, 50 y 53 de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas.

Artículo 22º- Trabajos DefectuososCuando la Empresa realice trabajos que la Inspección considere como defectuosos o que no se ajustan a lasEspecificaciones Técnicas, la Inspección queda facultada para rechazarlos por completo o aceptar los mismosaplicando un descuento punitivo sobre el precio del ítem, cuyo porcentaje será fijado exclusivamente a sucriterio.En caso de que la Inspección opte por el rechazo de los trabajos correrán por exclusiva cuenta del Contratistalos gastos que se originen.

Artículo 23º- Medidas de SeguridadEl Contratista será el único y exclusivo responsable de los daños que pudieren ocasionarse a terceros ya seanestos físicos, morales, o materiales cuando estos sean originados en las obras que ejecute, por lo que deberáprever a su cargo y costo todas las medidas de seguridad necesarias en la vía publica y extremar los recaudosde los trabajos en obra para no afectar propiedades lindantes, servicios públicos o espacios públicos.Cuando deban realizarse trabajos en la vía publica, el contratista deberá prever a su exclusivo cargo todaseñalización, vallado, pasarelas, iluminación, etc. Para preservar la seguridad de los transeúntes respetando lo



normado en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449 y su Decreto Reglamentario Nº 779/95 y toda otra normaProvincial y/o Municipal que corresponda.Cuando en la obra existan accesos de vehículos directos desde y hacia la vía pública, el contratista deberáproveer a su exclusivo cargo toda la señalización que corresponda para garantizar la seguridad en la entrada ysalida de vehículos mediante alarmas acústicas y luminosas o mediante personal que controle los accesos.

Artículo 24º- Normas de Higiene y Seguridad en el trabajo.

El Contratista deberá cumplir estrictamente con toda normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene enel trabajo que se indica en el Articulo 73 de las Cláusulas Legales de Carácter General del presente Pliego deBases y Condiciones, siendo a su exclusivo costo y cargo la indumentaria del personal, los elementos deprotección personal, la cartelería, las balizas, los vallados, etc., así como la contratación del servicio de Higieney Seguridad; Servicio de Medicina y la ART.Conjuntamente con el Acta de Replanteo y mediante el libro de pedidos el contratista hará entrega del “Iniciode Obra” con el sello de recibido por la ART, tal como lo establece el Artículo 73 inciso e, del apartadoCláusulas Generales de Carácter Legal.El incumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en el párrafo anterior dará derecho a ARSA a noautorizar el inicio de la obra sin generar derecho de corrimientos de plazo de obra ni resarcimientos de ningúntipo. Así mismo ARSA podrá aplicar las multas establecidas en el Artículo 28 de las Condiciones LegalesParticulares.

Artículo 25º- Planos Conforme a Obra

Previamente a la Recepción Provisoria de la Obra el Contratista deberá hacer entrega de los planos conformea la Obra Ejecutada, los que deberán haber sido aprobados previamente por la inspección.Estos Planos se presentarán dibujados, con las medidas en sistema métrico decimal y las leyendas encastellano, en la escala que fije la Inspección. Además se deberán presentar dichos planos en soportedigitalizado tipo CAD.La Inspección podrá exigir además la presentación de planos de instalaciones especiales o de detalle, si loestimara conveniente.

Artículo 26º - Agua para la Construcción

El agua para la construcción será provista sin cargo por AGUAS RIONEGRINAS S.A, siendo responsabilidaddel Contratista su traslado a obra.

Artículo 27º - Confección de las Certificaciones

En el Libro de Ordenes de Servicio constará el Acta de Medición efectuada para las certificaciones mensualesde obra, debiendo el Representante Técnico firmar la misma conjuntamente con la Inspección.Basándose en el Acta de Medición se confeccionará el Certificado según lo establecido en las CláusulasGenerales de Carácter Legal (Art. 79 Capítulo IX). De cada Certificado se descontará el importe que porGarantía establece el texto original del Art. 42º de la Ley General.

Artículo 28º - Extensión y Pago de los Certificados

La extensión y pago de los Certificados se efectuará conforme a lo establecido en la Ley General.

En caso de no emitirse un Certificado en el plazo establecido se considerará, a los efectos del cómputo delplazo de pago, como fecha de emisión la del vencimiento de ese plazo sin perjuicio a lo establecido acontinuación.

En el caso que el Acta de Medición y la emisión del Certificado no se produjeran en el término establecido porcausas imputables al Contratista, la extensión de los plazos no implicará derechos del mismo a ningún tipo dereclamos por consecuencias de dicha extensión.

Artículo 29º - Multas

El monto de las multas a aplicar por los distintos conceptos definidos en las Cláusulas Generales de CarácterLegal, se establece en los siguientes valores:

a) No comparencia del Representante Técnico (Art. 23): Medio (0.5%) por Ciento del Depósito de Garantía, porcada día de infracción.



b) Incumplimiento de la orden de iniciación de los trabajos o suspensión de los mismos sin autorización (Art. 25y 28): Medio (0.5%) por ciento del depósito de Garantía, por cada día de demora o suspensión y por cadainfracción.

c) Falta de comunicación de deficiencias o errores en el proyecto (Art. 27º): Medio (0.5%) por ciento al Cinco(5%) por ciento del Depósito de Garantía según la gravedad de la infracción, evaluada por la Inspección.

d) Infracciones a las disposiciones sobre cierre de obras, y medidas de seguridad y limpieza de las mismas(Art. 31, 32 y 73º). Desde un dos (2‰) por mil hasta un dos (2%) por ciento del depósito de Garantía, por díade infracción y por cada infracción, según la gravedad de la misma, evaluada por la Inspección.

e) Negativa a notificarse de las Ordenes de Servicio (Art. 63º): Medio (0.5%) por ciento del Depósito deGarantía por cada día de infracción y por cada infracción.f) Incumplimiento de Ordenes de Servicios (Art. 64º): Medio (0.5%) por ciento del Depósito de Garantía por díade infracción y por cada infracción.g) Incumplimiento de disposiciones sobre jornales, aportes previsionales, Registro Nacional de la Industria dela Construcción y pago de Sueldos (Arts. 68 y 69º): Dos (2‰) por mil del Depósito de Garantía por cadainfracción.h) Incumplimiento del Plazo Contractual (Art. 55º): Medio por Ciento (0.5%) del Depósito de Garantía, por cadadía de incumplimiento en el referido plazo.

Artículo 30º - Trabajos Nocturnos y en Días no LaborablesSe prohíbe en la obra, el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los días de descansoobligatorio sin discriminación de horas.Cuando mediaren las causas de urgencia justificadas, la Inspección autorizará a trabajar en los días y horascuya prohibición establece el párrafo precedente, a pedido del Contratista y siempre que el mismo cuente conel consentimiento de las autoridades competentes.

Artículo 31º - Receso de actividadesA.R.S.A. no computará el período comprendido entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, al Plazo Contractualde la Obra.

Artículo 32º - Cartel de ObraEl Contratista está obligado a colocar un (1) letrero en el lugar de las Obras y donde oportunamente indique laInspección, de acuerdo a lo indicado en el plano correspondiente.Durante la ejecución de las obras y hasta su finalización los letreros deberán ser mantenidos por el Contratistaen perfecto estado de conservación.Los gastos ocasionados por la provisión y mantenimiento de los letreros estarán a cargo del Contratista,considerando el costo originado por ello, incluido en los gastos generales del Contratista.

Artículo 33º - Ley B Nº 4.187.Esta Ley será de aplicación para la presente Licitación. Reglamenta el derecho de prioridad de Contratación delEstado a favor de personas físicas y jurídicas (Empresas) radicadas en la Provincia de Río Negro, proveedoresde bienes y servicios.A.R.S.A. se encuentra dentro de las Empresas comprendidas para la aplicación de la Ley Provincial,contemplando lo normado al momento de la adjudicación.

Artículo 34° - Garantía de Impugnación.

Para la realización de impugnaciones junto al escrito impugnatorio, se deberá constituir una garantía,consistente en un pagaré de garantía equivalente al uno por ciento (1%) del monto total cotizado con elcorrespondiente sellado en valores de la Provincia de Río Negro, por el diez por mil (10%º) de su monto,extendido a la orden de la Empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, firmado y con la respectivaaclaración de la firma, y con la cláusula “SIN PROTESTO”, y el domicilio del contratante como lugar de pago, y/o Títulos Nacionales, Fianza, Aval Bancario, Seguro de Caución (No se recibirán fotocopias o certificados) óDepósito en efectivo en la Cuenta Nº 250-900001610 del Banco Patagonia S. A. - Casa Central, por valorigual o mayor al uno por ciento (1%) del total de la oferta. La Fianza ó Aval DEBERÁ CONSTITUIR ALGARANTE EN LISO, LLANO Y PRINCIPAL PAGADOR, con renuncia a los beneficios de excusión y división,debiendo ser extendida por todo el término del mantenimiento de la propuesta.



Artículo 35° - Inscripción Registro de Licitadores de la Provincia de Rio Negro.Las firmas deberán estar inscriptas en el Registro de Licitadores - Sección Obras, dependiente del Consejo deObras Públicas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Río Negro, según lo estipuladoen el Artículo 15 de la ley N° 286 y el articulo 15 del Decreto J N° 686/62 reglamentario de la ley de ObraspúblicasEl Registro de Licitadores, esta ubicado en la sede del Ministerio en la calle Buenos Aires Nº 4 - Viedma.Teléfono (02920) 424241 - interno 220

Artículo 36º – Aplicación Decreto Provincial Nº 1313/14 (Redeterminacion de precios).

Para la redeterminación de precios, si correspondiere, será de aplicación el Decreto Provincial Nº 1313/14 ymodificatorias vigentes, encuadrada dentro del régimen de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas.

Para su aplicación se tendrán en cuenta los índices provistos y publicados por El Consejo de Obras Públicas atal efecto.

El agrupamiento correspondiente a esta Licitación es: V Obras de Saneamiento e Hidráulicas – 2 AguaPotable.

Artículo 37º – Certificado Único de Libre Deuda - Ley N° 4798 - Resolución N° 073/13 Mediante Ley N° 4798, publicada en el Boletín Oficial el día 08/11/2012, bajo el N° 5090, los Licitadoresdeberán acreditar la inexistencia de mora en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, correspondientes atributos cuya percepción, fiscalización y control se encuentre a cargo de la Recaudación Tributaria Provincial.

El Certificado de LIBRE DEUDA emitido por la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia , de acuerdoa lo establecido por el Art. 3° de la Ley 4798, deberá acompañarse con la presentación de Ofertas, el que seráexigible al momento de apertura de los sobres del proceso administrativo, ó de recepción de Ofertas óCotizaciones de precios, según el tipo de contratación de que se trate.

LAS FIRMAS INSCRIPTAS en la Provincia de Río Negro, radicadas fuera de ella deben solicitar elCertificado de Libre Deuda en la Delegación de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, sita encalle Reconquista N° 556, Capital Federal - T.E. 011-4328-0589- 4394-6635 int. 103-ó en la Sub Delegación dela Agencia en Bahía Blanca sita en calle Fitz Roy N° 768. Bahía Blanca.

Página WEB: www.agencia.rionegro.gov.ar

LAS FIRMAS NO INSCRIPTAS EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, radicadas fuera de ella : la Agencia lesextenderá el Certificado de No Inscripción en Río Negro, quedando sujetos a las retenciones de IngresosBrutos establecidas en la Resolución 104/03 de DGR .-

SELLADOS: Para ambos casos (firmas inscriptas y no inscriptas. en Río Negro) se acompañara con un selladopor el valor que corresponda, según ley de sellos vigente N° 5099.

Artículo 38º- Ley 4798-Decreto Nro 605- Anexo Único Al Decreto.-Por la presente el oferente presta expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la Tesoreríaencargada de realizar el pago, de las sumas de dinero necesarias para atender la cancelación de los tributosprovinciales que se devenguen durante la respectiva contratación, adeudados al día de la fecha de pago.-

Artículo 39º- Requisitos que Deben Reunir Las Firmas Para Ser Oferentes.-Las ofertas podrán ser presentadas por personas físicas ó jurídicas con capacidad legal para contratar. Laidentidad de los oferentes deberá acreditarse acompañando copias certificadas ante Escribano Público óautoridades administrativas de la siguiente manera:

Personas Físicas:

Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento ó Libreta Cívica.-

Personas Jurídicas:

Copia de los estatutos o contrato social autenticado y certificado.-Composición actual del órgano de administración de la Sociedad, debiéndose presentar en caso de tratarse desociedades anónimas, copias certificadas de las actas de designación del Directorio y de Distribución de loscargos autenticada ante Escribano Público.Copia autenticada y certificada del Acta de Directorio donde se autoriza a los representantes a presentarse enLicitación ó Concurso de Precios



Artículo 40º- Representación por Apoderados.-Cuando se represente un Oferente por medio de un apoderado, conforme a lo establecido en el Art. 31 de laLey A nro 2938, se deberá acompañar copias certificadas por Escribano Público ó autoridades administrativasdel Poder otorgado al apoderado, del “Estatuto Constitutivo de la Empresa y el Acta de Asamblea donde sedesignan a las Autoridades de la firma.

Artículo 41º- Ley Nº 3228.-El contratista deberá emplear para la ejecución de la presente obra, personal que se encuentre en etapa deprueba del cumplimiento de una condena en las unidades penitenciarias o alcaldías ubicadas en territorioprovincial o haya sido libertado de las mismas por agotamiento de pena. A tal efecto, el comitente solicitará alInstituto de Asistencia a Presos y Libertados, el registro de las personas que se encuentren en condiciones deacceder a un puesto de trabajo, de conformidad a lo señalado en el artículo 1º de la Ley S Nº 3228 y lonotificará a su vez al contratista.

Artículo 42º- Anticipo Financiero.-

La presente obra prevé un Anticipo Financiero del QUINCE por ciento (15%) del Monto Contractual, el cualestará destinado a gastos de movilidad, adquisición de equipos, y sus repuestos y gastos de instalación delobrador y se amortizará con los certificados de obra a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuentoporcentual igual al anticipo, en un todo de acuerdo con lo establecido por el Art. 48º de la Ley Nº 286.

Para hacer efectiva la concesión del Anticipo Financiero previsto en el presente Apartado, el Contratista deberápresentar, dentro de los QUINCE (15) días posteriores al de la presentación de la oferta, en garantía una fianzabancaria o póliza de seguro de caución por el monto del anticipo y extendida a favor de Aguas RionegrinasS.A., debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa renuncia a los beneficios deexcusión y división.


República Argentina ETP - 1Provincia de Río NegroAguas Rionegrinas S.A.



CHOELE CHOEL

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ÍndiceART. 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS SUPLETORIAS Y ORDEN DE PRIORIDAD.............................2ART. 2 - NORMAS DE MEDICION..........................................................................................................................2ART. 3 - CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR Y PRUEBAS...........................................................2ART. 4 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS......................................3ART. 5 - USO DE PATENTES.....................................................................................................................................3ART. 6 - ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCION..........................................................3ART. 7 - RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS........................................................3ART. 8 - INSTALACION ELECTRICA....................................................................................................................4ART. 9 - LETRERO DE OBRA..................................................................................................................................4ART. 10 - REPLANTEO DE LAS OBRAS................................................................................................................4ART. 11 - INGENIERIA DE OBRA Y DETALLES..................................................................................................4ART. 12 - EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA...................................................................................5ART. 13 - TRABAJOS PREVIOS A LAS EXCAVACIONES..................................................................................5ART. 14 - MOVIMIENTO DE SUELOS PARA CONDUCCIONES Y OBRAS DE HORMIGON....................5ART. 15 - ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES.....................................................................6ART. 16 - DEFENSAS..................................................................................................................................................7ART. 17 - RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS..............................................................................................7ART. 18 - COMPACTACION DE SUELOS..............................................................................................................9ART. 19 - DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES............................10ART. 20 - MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS......................................10ART. 21 - RESTAURACION DE CONDUCTALES...............................................................................................10ART. 22 - SECCION TRANSVERSAL DE LA ZANJA DE LAS CAÑERIAS....................................................10ART. 23 - CAÑERIAS DE P.V.C...............................................................................................................................10ART. 24 - PRUEBA HIDRAULICA DE LAS CAÑERIAS....................................................................................10ART. 25 - DEFICIENCIAS DE CAÑOS APROBADOS EN FÁBRICA..............................................................11ART. 26.- PROTECCIÓN DE COMPUERTAS Y PARTES METÁLICAS.........................................................11ART. 27 - CAÑERIAS DE ACERO..........................................................................................................................12ART. 28 - PIEZAS ESPECIALES.............................................................................................................................12ART. 29 - PROTECCION EXTERNA DE CAÑERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO......................12ART. 30 – ILUMINACION Y CERCO....................................................................................................................13ART. 31 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON........................................................................................................13ART. 32 - HORMIGÓN POBRE PARA ASIENTO DE ESTRUCTURAS...........................................................21ART. 33 - JUNTA ELÁSTICA EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN..............................................................21ART. 34 - PROTECCIONES IMPERMEABLES DE ESTRUCTURAS ESTANCAS.......................................21ART. 35 - SALA DE TABLEROS Y GUARDIA......................................................................................................22ART. 36 – BOMBAS AGUA POTABLE..................................................................................................................22

. Ing. Edgardo ViottiSello y firma del oferente Aguas Rionegrinas S.A.




CHOELE CHOEL

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Art. 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS SUPLETORIAS Y ORDEN DE PRIORIDAD

Además de las presentes Especificaciones, regirán en forma supletoria y con el orden de prioridad quese enumeran, las siguientes:

a) Especificaciones para la Construcción de Obras Externas de Provisión de Agua y Desagües", delDepartamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro.

b) C.I.R.S.O.C. Reglamento - Recomendaciones - Disposiciones.

c) Especificaciones, Normas y Planos Tipo, de Obras Sanitarias de la Nación cuando las presentesespecificaciones no indiquen lo contrario.

d) Normas IRAM, en especial las referidas a cañerías y juntas, de acuerdo al siguiente detalle:

- "Normas para materiales y estructuras de hormigón simple y armado"

e) Demás Normas IRAM de aplicación

f) "Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas", de la Dirección Provincial de Arquitectura, incluso suscláusulas particulares.

En caso de que algún trabajo y/o provisión no estuviere explícitamente contemplado en alguna de ellas,los mismos deberán ajustarse a las reglas del arte de la construcción.

Art. 2 - NORMAS DE MEDICION

Para el caso de que estas especificaciones o las enumeradas en el artículo anterior no establezcan laforma de medir algún trabajo se seguirán las Normas de Medición de la Dirección de Arquitectura y/o dela Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Art. 3 - CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR Y PRUEBAS

En todos los casos la Inspección controlará la calidad óptima de los materiales a utilizar, ordenandoverificar la bondad de los mismos cuando lo estime conveniente, para lo cual el Contratista estáobligado a hacer ejecutar las pruebas y ensayos, que a tal efecto se ordenen, inclusive en fábrica.

Los análisis y/o ensayos de materiales que a criterio de la Inspección fueran necesarios efectuar, seránencomendados al laboratorio que de común acuerdo determinen la Contratista y la Inspección en el Actade Replanteo.

Se deja constancia que los gastos originados por dichos ensayos y/o análisis, correrán por exclusivacuenta del Contratista, el que los computará en los precios cotizados para lapresente obra.



Art. 4 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Contratista será único y total responsable de los daños, desperfectos y perjuicios, directos oindirectos, que por negligencia, imprevisión o incorrecta ejecución de los trabajos, sean ocasionados apersonas, a las obras internas o a edificaciones e instalaciones próximas.

Asimismo el Contratista será el único responsable de la conducta del personal a su cargo.

Un aspecto delicado que deberá tener en cuenta, es el que deriva de los cruces y proximidades deconducciones subterráneas y aéreas existentes y/u obras de arte. El Contratista tendrá laresponsabilidad de determinar exactamente en el terreno, la ubicación planialtimétrica de todas lasconducciones existentes y obras de arte que pudieran resultar afectadas por la obra.

El costo que demande la reposición o refacción de algún hecho existente dañado durante la realizaciónde los trabajos, correrá por exclusiva cuenta del Contratista.

Art. 5 - USO DE PATENTES

Los derechos por el uso ó empleo de materiales, equipos, dispositivos o procedimientos registrados, seconsiderarán incluidos en los precios contractuales, siendo el Contratista el único responsable por losreclamos que puedan promoverse por el uso indebido de patentes.

Art. 6 - ENERGIA ELECTRICA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El Contratista procurará y tendrá a su cargo abastecerse de energía eléctrica y agua para laconstrucción y las pruebas hidráulicas debiendo hacerse cargo el Contratista de realizar a su exclusivocargo el traslado de la misma y las conexiones respectivas en el lugar que indique la Inspección. (en losfrentes de trabajo, en el obrador, para equipos, pruebas, etc.).

Art. 7 - RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES SUBTERRANEAS

El Oferente consultará todos los antecedentes necesarios, efectuará las averiguacionescorrespondientes y recorrerá minuciosamente el lugar de las obras a efectos de determinar la magnitudy costo de los trabajos que hubiere de ejecutar como consecuencia de interferencias con instalacionesexistentes dado que no se reconocerá adicional alguno por modificaciones de traza, demolición deinstalaciones existentes fuera de servicio, relocalización de instalaciones existentes u obras especialesque hubiere que ejecutar.

Previo a la fecha de replanteo, el Contratista deberá haber verificado la ubicación de instalacionessubterráneas existentes (tuberías de conducción de agua, electricidad, etc.).

Consecuentemente, a la fecha de iniciación de las tareas que se establezcan en el Plan de Trabajos,habrá adoptado los recaudos necesarios para evitar deterioros que su labor pueda ocasionar en lasmencionadas instalaciones y la reparación correrá a su cargo.

El Contratista deberá efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicar perfectamente lasinstalaciones subterráneas existentes, de modo que la traza de la cañería a instalar quede definida contoda corrección antes de hacer la apertura de zanjas o la ejecución de túneles.

Será por exclusiva cuenta del Contratista la remoción de los obstáculos que se puedan encontrar yresponsable de los deterioros que se ocasionasen, por no cumplir con las prescripciones anteriores oejecutar las tareas inherentes a la presente obra sin el suficiente celo y responsabilidad.



Art. 8 - INSTALACION ELECTRICA

La instalación eléctrica necesaria para la construcción de la obra se ajustará a las normas de laAsociación Argentina de Electrotécnicos, siempre que no se opongan a normas municipales en vigenciay/o los requerimientos de la empresa prestadora del servicio.

Art. 9 - LETRERO DE OBRA

El Contratista colocará un (1) cartel indicador de la obra según plano, en el lugar que señale laInspección y lo retirará una vez finalizada la obra. Los gastos que demande el cumplimiento de esteartículo se consideran incluidos en los gastos generales del Contratista.

Art. 10 - REPLANTEO DE LAS OBRAS

Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá replantear la posición definitiva de las obras,planimétrica y altimétricamente, sometiendo estos trabajos previos a la aprobación de la Inspección.

Asimismo deberán ejecutarse los trabajos preparatorios siguientes:

a) Reconocimiento de los puntos fijos, debiendo el Contratista realizar el transporte de cotas a los sitiosen que se construyan las obras, materializando o señalizando convenientemente los puntos auxiliaresde apoyo a utilizar en ellas.

b) Reconocimiento de obras existentes.

c) Sondeos para detectar profundidades de ripio y/o roca y las alturas de aguas libres, a fin deprogramar los métodos constructivos.

d) Replanteo de cada una de las estructuras y cámaras.

El replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún caso quedará el Contratista liberado desu responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planosde la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratistase hará cargo de su conservación e inalterabilidad.

Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar atrasos en eldesarrollo normal de la obra, concordantes con la notificación de la orden de iniciación y con el Plan deTrabajos aprobado.

Las operaciones de replanteo constarán en actas, que serán firmadas por la Inspección y elRepresentante Técnico de la Contratista, debiendo esta última confeccionar el plano correspondiente.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo deberán incluirse en los GastosGenerales del Contratista.

Art. 11 - INGENIERIA DE OBRA Y DETALLES

En forma simultanea al replanteo la Contratista deberá confeccionar la Ingeniería de Detalle,incluyendo los cálculos estructurales que correspondan. El costo de esta tarea será considerado enel item correspondiente del presupuesto y no podrá superar el 3% del costo-costo de obra que surja delos análisis de precios presentados.



Art. 12 - EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El equipo con que deberá contar la empresa Contratista para la ejecución de la obra, deberá respondera las características de ésta, que surgirán del estudio que efectúe el Oferente para la cotización y será elnecesario para la ejecución de la obra en forma y plazo.

Art. 13 - TRABAJOS PREVIOS A LAS EXCAVACIONES

El Contratista ejecutará los trabajos de eliminación de obstáculos y limpieza que fueran necesariosrealizar antes de proceder a la excavación en la zona interesada de la obra.

Además extraerá los árboles y arbustos con sus raíces que se encontraran en la zona afectada por lastareas, previa la obtención de la correspondiente autorización, por parte de la Inspección.

Todos estos trabajos se considerarán incluidos en los ítems cuyo precio incluye excavación.

Art. 14 - MOVIMIENTO DE SUELOS PARA CONDUCCIONES Y OBRAS DE HORMIGON

Comprende los siguientes trabajos; limpieza y excavación en cualquier clase de terreno (arena, fango,arcilla, tosca, ripio, etc., y piedras o bochones de roca que puedan ser extraídos sin necesidad devoladura) y en el estado en que se encuentre, con las dimensiones y la manera indicada en este pliego;la ordenada disposición del material excavado a los costados de la zanja o pozo o, donde esto no seaposible a juicio de la Inspección, en el lugar que esta indique; la depresión de la napa necesaria paramantener el fondo de la zanja en seco con la eliminación del agua por bombeo directo o achique; losentibamientos que fueran necesarios para asegurar la estabilidad de las paredes de las zanjas;pasarelas, puentes para peatones y vehículos, señalizaciones y obras de prevención y seguridad en untodo de acuerdo con las Ordenanzas y normas vigentes que sean de aplicación; conservación yeventual reparación de instalaciones subterráneas existentes, hayan o no sido detectadas o previstascon anterioridad; eventual cambio de suelos duros (ripio, roca, etc.) por suelos arenosos para mejorarlas condiciones de fundación de cañerías o consolidación de terrenos blandos; relleno y compactaciónde las zanjas, de los sobreanchos de pozos y sobrealas estructurales, a mano o con equipos; riegosuplementario, terminación del terreno afectado, emparejamiento y abovedamiento del mismo; carga dela tierra sobrante su transporte, descarga y acondicionamiento en el lugar que indique la Inspección ytodo otro trabajo que se desprenda de la correcta interpretación de los planos, especificaciones,memoria descriptiva y planillas de cotización.

No se permitirá la apertura de zanjas, antes de que se haya acopiado el material necesario para llevar acabo las obras que se han de construir en ellas y organizado los equipos correspondientes.

Se evitará anticipar la apertura de zanjas, pero cuando ello sea imprescindible se llegará a una cota10cm superior a la definitiva, debiendo practicarse la excavación remanente inmediatamente antes deprocederse a la fundación de las cañerías.

Si la Inspección lo considera necesario el material para el relleno de la zanja podrá ser seleccionado yapilado durante la excavación, separándolo del que la Inspección considere inapropiado. Los costosderivados de estas operaciones estarán incluidos en el precio unitario del presupuesto para laexcavación de las cañerías en zanja.

Se evitarán sobreanchos y excesos en la profundidad de las excavaciones. Si por error ocurriese, elContratista procederá, a su exclusivo cargo, a rellenar y compactar esos volúmenes de manera deconseguir un peso específico aparente superior o igual al del terreno natural.

El relleno y la compactación de los volúmenes excavados en exceso serán también a expensas delContratista.



Cuando el terreno de apoyo por debajo del fondo de la cañería sea inconsistente y no resulte adecuadopara la fundación a juicio de la Inspección, el Contratista deberá profundizar la excavación hasta dondese le indique y reemplazar el material excavado en exceso por suelos compactados con las siguientesespecificaciones: densidad seca no inferior al 95% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayode laboratorio (IRAM 10541 Método Normal); humedad de suelo compactado ± 2% de la humedadóptima obtenida en el referido ensayo; espesor de las capas compactadas terminadas no mayor de0,15m.

En todos los casos el fondo de la zanja deberá ser recto y presentar la pendiente del proyecto.Inmediatamente antes de la fundación del caño, la misma se terminará a mano, de manera de respetarlas cotas indicadas en los planos.

Cuando en el fondo de zanja para alojar cañerías, se encuentren capas duras o ripiosas, deberáprofundizarse la excavación 10 cm y procederse al relleno correspondiente con una capa de arena ogravilla sobre la que se fundará el caño sin pago adicional alguno.

El contratista deberá adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos para que las obras ysu inspección se realicen con las excavaciones estables y en seco.

La tierra sobrante será depositada en los lugares que indique la Inspección en un radio no mayor de 2km. El material será distribuido de manera que resulte una superficie aproximadamente plana y deaspecto ordenado.

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirectoque sea ocasionado a personas, a las obras mismas o a edificaciones o instalaciones próximas,derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de previsión de su parte.

Todos los trabajos se realizarán de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales, estandocomprendidos los pozos o nichos necesarios para la ejecución de las juntas de cañerías, zonas deterreno en las cuales se encuentran napas de agua, mantos arenosos, etc. así como también laremoción de estructuras enterradas, conductos, etc. El Contratista deberá tomar todos los recaudosnecesarios a efectos de no paralizar la obra, ni interrumpir el servicio prestado por dichas instalaciones,debiendo efectuarse las investigaciones previas al comienzo de los trabajos.

En general, la excavación se realizará a cielo abierto, se permitirá la ejecución en túnel previaaprobación de la Inspección. La liquidación de la excavación en túnel se pagará como si fuera realizadaa cielo abierto.

Art. 15 - ELIMINACION DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas lasprecauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares o terraplenes,si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección.

Para la eliminación de las aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeonecesarios y ejecutará los drenajes que estime convenientes y si ello no bastara, efectuará la depresiónde las napas mediante procedimientos adecuados.

Se deberá tener especial cuidado en la forma de ejecutar la depresión de la napa, evitando el arrastrede los materiales finos del suelo durante el bombeo, que pueden producir erosiones retrógradas en elsubsuelo.



Si no se logran taludes estables en las excavaciones se deberán efectuar entibamientos y/oapuntalamientos en uno o ambos lados de la excavación, y/o enmaderamientos continuos y/otablestacados.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de los materiales y planteles que almismo fin se precisaran, se consideran incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones.

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminartoda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a edificaciones e instalacionespróximas de todas las cuales será único responsable.

La Inspección no admitirá ninguna clase de pedidos de reconocimiento de mayores costos, por lasdificultades de trabajo que pudieran presentarse por motivo de niveles freáticos.

Tal eventualidad deberá ser prevista por los Oferentes al formular sus precios de excavación, quedeberán incluir los trabajos descriptos en el presente Artículo.

Antes de iniciar los trabajos el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección, lametodología a emplear.

Art. 16 - DEFENSAS

Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, elContratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de proteccióndurante la ejecución de las obras. No se reconocerán pagos por tablestacados de protección durante laejecución de las obras y no se reconocerá indemnización alguna por tablestacados u otros materiales oimplementos que el Contratista no pudiera extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de edificación o cualquierconstrucción existente o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producirderrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de laconstrucción cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratistaprocederá previa las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.

Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones del caso ytuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionase daños a instalaciones existentes o personas, será de suexclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran.

Art. 17 - RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS

Generalidades

El relleno de las excavaciones se hará con los suelos provenientes de las mismas, incluyéndose estetrabajo en el precio que se contrata para la excavación. Si fuera necesario transportar suelo de un lugara otro de las obras, para efectuar rellenos, este transporte será por cuenta del Contratista. En el caso derellenos de zanjas o pozos, aquel se efectuará en capas sucesivas de no más de 0,20 m de espesorterminado, cada una.

Como tarea previa a los rellenos para terraplenamientos deberá el Contratista retirar todas las malezas,desperdicios y suelos que contengan materia orgánica.



El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que al hacerselos rellenos se deterioren las obras realizadas, pues será el único responsable de tales deterioros.

Los hundimientos de los afirmados, derivados de la mala ejecución de los rellenos, deberán serreparados por el Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la Inspección y si se tratara depavimentos con contrato de conservación, el Contratista abonará a la entidad que corresponde, elimporte de los trabajos de reparación.

Cuando los rellenos no se hallasen en condiciones de recibir los pavimentos por haberse producidoasentamientos, la Inspección fijará en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos y, en caso deincumplimiento éste se hará pasible de la aplicación de una multa, sin perjuicio del derecho delDepartamento de disponer la ejecución de los trabajos necesarios por cuenta del Contratista.

Rellenos y terraplenamientos en las zanjas de las cañerías

La partida del presupuesto para excavación de zanjas incluye también el relleno y compactación de lasmismas, como así también el de las cañerías laterales y la parte exterior de las cámaras de válvulas yaccesorios que se encuentran geométricamente dentro de las líneas de liquidación de la excavaciónpara cañerías.

El relleno de las zanjas para cañerías será efectuado hasta las líneas indicadas en los planos, como seespecifica en este apartado o como lo indique la Inspección. El relleno, que deberá ser compactado, secolocará como se especifica en el apartado correspondiente.

El tipo de material utilizado para relleno, las cantidades que se empleen y la forma de depositar elmaterial estarán sujetos a la aprobación de la Inspección.

El relleno no deberá hacerse caer directamente sobre la cañería. Las piedras y cascotes de tamañomayor de 4 cm no deberán colocarse dentro de una distancia de 0,15 m de la parte exterior de lacañería.

Todo el relleno debe colocarse cuidadosamente y esparcirse en capas uniformes de manera que sellenen completamente todos los espacios entre piedras y terrones.

El relleno deberá colocarse aproximadamente a la misma altura a ambos lados de la cañería paraimpedir cargas laterales desiguales que puedan desplazar la cañería. La diferencia entre las alturasrellenadas a uno y otro lado de la cañería no excederá de 0,20 m en cualquier momento. Las capas derelleno deben colocarse inmediatamente después de completarse la compactación de la capa anterior,pudiendo ser diferido el relleno en los lugares indicados por la Inspección para la obtención demuestras del relleno compactado a fin de verificar si cumple con las condiciones establecidas. En casode obtenerse densidades insuficientes deberá continuarse la compactación de esas capas yrecomenzar la operación por encima de las mismas, todo ello a costas del Contratista.

El relleno deberá compactarse hasta una altura mínima de 0,60 m sobre el trasdós del caño antes depermitir el uso de equipos de apisonado o rodillos compactadores que se desplacen sobre la cañería ofuera de ella.

Asimismo se tendrá en cuenta que en el caso de suelo ripioso la fundación requiere una capa superiorexenta de rodados superiores a 19 mm y que en caso necesario será menester proceder a su tamizado.



El relleno de la excavación efectuada excediendo las líneas especificadas para la medición, seráejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y será realizado a costas delContratista.

Art. 18 - COMPACTACION DE SUELOS

Generalidades

Los suelos que se utilicen para la ejecución de los rellenos compactados tendrán un límite líquido nomayor del 40%, un índice de plasticidad no mayor del 15% y estarán exentos de materia orgánica.

En general, teniendo en consideración los resultados de los ensayos de suelos practicados a lo largo dela traza de las cañerías, podrá utilizarse el mismo suelo extraído de las excavaciones para el ulteriorrelleno de las mismas y compactación del suelo utilizado para rellenar. Estará a disposición de losOferentes el resultado de los ensayos practicados, pero el Contratista al que se adjudique la obra deberáefectuar nuevas determinaciones a su costa.

Cualquiera sea el resultado de estas determinaciones, no se modificará el precio unitario establecido enla propuesta aceptada.

Bajo cualquier circunstancia será mandatoria la aplicación de las limitaciones establecidas en el primerpárrafo de este artículo.

Cualquiera sea el procedimiento de compactación utilizado, sea éste manual o mecánico, el importe delas erogaciones producidas por éste concepto estará incluido en el precio unitario de la respectivapartida de excavación.

En todos los casos que siguen a continuación, resultará de aplicación la Norma IRAM 10511 - MétodoNormal - relativa al valor porcentual de la densidad seca del suelo compactado, comparada con ladensidad seca del suelo compactado con humedad óptima en ensayos de laboratorio, y en lo sucesivose los denominará compactación al tanto por ciento (X%); para el caso de suelos a los que no seaaplicable el método antes mencionado deberán efectuarse ensayos conforme a las Normas vigentes enVialidad Nacional.

Compactación del terreno en correspondencia de estructuras enterradas

En todos los casos que no requieran rellenos compactados en correspondencia de estructuras dealbañilería u hormigón enterradas o semienterradas, deberá alcanzarse una compactación no menor del95%, con porcentajes de humedad comprendidos entre ± 3% del óptimo y el espesor de las capasterminadas no será mayor de 0,20 m.

Compactación del relleno de las zanjas de las cañerías

Una vez colocada la cañería se procederá a la ejecución del relleno de la excavación, que serácompactado como mínimo al 95% en la "zona de relleno del caño" (ASTM 3839) y mayor del 92% hastala terminación del relleno.

Los espesores de las capas compactadas terminadas, no serán mayores de 0,20 m.



Art. 19 - DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES

La tierra o material extraído de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenamientos, sedepositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellos en que sea posible hacerlo y siempre quecon ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito, al escurrimiento de las aguassuperficiales y no se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspecciónpudiera evitarse.

Art. 20 - MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS

El material proveniente de las excavaciones, se utilizará para el relleno de las mismas y paraterraplenamiento u otros movimientos de tierra necesarios para la ejecución de las obras.

El Contratista deberá alejar el material sobrante del lugar de las obras. Si en el lugar de los trabajos seprodujeran acumulaciones, la Inspección fijará plazos para su alejamiento.

Art. 21 - RESTAURACION DE CONDUCTALES

El Contratista, al efectuar excavaciones u otros trabajos, deberá tomar precauciones para evitar eldeterioro de conductales; la reparación de conductales que se hubieren dañado será de exclusivo cargodel Contratista.

Art. 22 - SECCION TRANSVERSAL DE LA ZANJA DE LAS CAÑERIAS

Las especificaciones para la ejecución de la sección transversal de la zanja serán de conformidad a lasNormas IRAM de aplicación.

Art. 23 - CAÑERIAS DE P.V.C.

Las cañerías de PVC serán provistas por el contratista. Las mismas cumplirán con las Normascorrespondientes indicadas en el Art. 1º de las presentes E.T.P.

Art. 24 - PRUEBA HIDRAULICA DE LAS CAÑERIAS

Las cañerías serán sometidas a la prueba de presión a "zanja abierta" y "zanja rellena", por tramos ycuya longitud será determinada por la Inspección.

Antes del ensayo a "zanja abierta" se recubrirá el caño con una capa de tierra de 0,30 m para que no selevante la cañería y dejando descubiertas todas las juntas y piezas especiales. Al llenarse la cañeríadeberá tenerse especial cuidado de no producir golpes de ariete.

Las cañerías serán sometidas a las pruebas de presión interna a "zanja abierta" y a "zanja tapada" portramos. La presión de prueba será igual a 1,5 veces la presión nominal o sea la que designa a la clasede caño instalado, es decir, para las cañerías a instalar mediante este concurso: 9 kg/cm2. La presión deprueba de la cañería que se ensaya se mantendrá durante el período que establece el presente Artículoa partir del cual se procederá a la Inspección del tramo correspondiente no debiendo acusarexudaciones ni pérdidas, como asimismo fallas de los caños, collares y juntas.

Terminada la Inspección a "zanja abierta" en forma satisfactoria, el Contratista podrá iniciar el relleno delas excavaciones.



Si la interrupción de los trabajos se debiera a causas justificadas y debidamente comprobadas por laInspección y la zanja, con la cañería colocada o sin ella, quedase abierta, el Contratista tomará lasprecauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.

Ejecutado el relleno completo de la zanja, se efectuará la prueba de la cañería a "zanja tapada". Lapresión de la prueba se mantendrá en la cañería que se ensaya, durante el período que más adelante sefija en el presente artículo, a partir del cual se procederá a efectuar la Inspección del tramocorrespondiente.

Si durante la prueba a "zanja tapada" se notaran pérdidas de presión, el Contratista deberá ejecutar laexcavación de sondeos necesaria a fin de poner en descubierto las pérdidas a los efectos de sureparación.

Todo caño o juntas que presenten fallas o que acusen pérdidas durante las pruebas antes mencionadasserán reparadas o reemplazadas según los casos, por exclusiva cuenta del Contratista pudiendo laInspección exigir las pruebas necesarias a los efectos de comprobar la eliminación de las fallas opérdidas acusadas.

Las duraciones mínimas de los períodos de pruebas, durante los cuales deberá mantenerse en formacontinua las presiones especificadas, serán las siguientes:

a) A "zanja abierta", dos (2) horas

b) A "zanja tapada", tres (3) horas

Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sea necesario para obtener un resultado satisfactorioa juicio de la Inspección.

Las pruebas a que se someterán las cañerías, se realizarán con personal, instrumentos, agua, material yelementos accesorios que suministrará el Contratista por su cuenta.

Art. 25 - DEFICIENCIAS DE CAÑOS APROBADOS EN FÁBRICA.

El hecho que los caños sean aprobados por A.R.S.A. no exime al Contratista de la obligación deefectuar las reparaciones por cambios de los caños que acusaran fallas o pérdidas al efectuar laspruebas hidráulicas de la conexión terminada, corriendo los gastos que ello origine por su exclusivacuenta.

Art. 26.- PROTECCIÓN DE COMPUERTAS Y PARTES METÁLICAS.

Las compuertas serán protegidos de la corrosión mediante un proceso de zincado por inmersión en unbaño de zinc fundido. El espesor del zincado deberá ser uniforme y no menor de 0,06 g/cm3.

En lugar del cincado por inmersión el Contratista podrá optar por un proceso que otorgue una protecciónequivalente y que será sometido a aprobación de la Inspección.

El zincado o la protección adoptada deberá ser aplicado después de haber sido trabajada, cortada,soldada o roscada cada pieza, y una vez que la misma haya quedado lista para su colocación.



Art. 27 - CAÑERIAS DE ACERO

Las cañerías de acero para la ejecución del caño camisa para el cruce de la ruta nacional Nº22,responderán a la norma AWWA C-200, con espesor mínimo de 6,3 mm con costura; llevarán unaprotección exterior e interior con pintura epoxi sin solvente aprobada por Normas IRAM. Esta protecciónse someterá a la aprobación de la Inspección, dándose un número de manos que permita alcanzar unespesor mínimo de 0.25 mm.

Art. 28 - PIEZAS ESPECIALES

El Contratista deberá proveer todas las piezas especiales de acero y hierro fundido que sean necesariaspara la ejecución de las obras.

Art. 29 - PROTECCION EXTERNA DE CAÑERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DE ACERO

Enterradas

Las piezas especiales de acero deberán ser protegidas con un tratamiento superficial de base asfálticaen frío, en forma de emulsión soluble en agua o en forma de solución en solvente orgánico, en ambosen forma multicapa, una primera de imprimación para asegurar una buena adherencia y las dos (2)siguientes para consolidar la impermeabilidad.

La aplicación puede realizarse a pistola o a pincel y el espesor de cada capa será de 1 mm de películaseca. Por lo menos durante una semana la superficie no debe ser sometida a solicitaciones mecánicas,ni a la acción del medio agresivo.

a) Las emulsiones bituminosas solubles en agua deben responder a la Norma ASTM D 1187-66(revisada en 1970): "asphalt base emulsions for use as protective coating for metal".

- La primera capa o imprimación se hará con el mismo producto, diluido con agua al 50% . Laaplicación puede efectuarse a pistola o a pincel.

b) En la solución bituminosa en solvente orgánico debe distinguirse:

- Capa de imprimación: que debe responder a la Norma ASTM D 41-70, "Primer for use with asphalt indemproofin and waterproofing".

- Solución Bituminosa: que debe responder a la Norma WW-p-405-a (tipo F) Federalespecification (USA): "Pipe, corrugater" (Iron or Steel Zinc – Coated).

Al aire libre

Las piezas especiales de acero deberán ser protegidas con un tratamiento superficial que incluirá eldebido tratamiento anticorrosivo que consistirá en la aplicación de un sistema con pinturas de 2 ó 3componentes a base de zinc o de Oxido de Hierro Micáceo , tipo SikaCor-Cinc Rich, SikaCor Epoxi Primero similar, para obtener revestimientos de alta dureza y flexibilidad, muy buena adherencia y excelenteresistencia química y a la corrosión.

Se aplicarán 2 (dos) manos a pincel o rodillo o bien 4 (cuatro) manos a soplete. Para su dilución solo sepodrá usar el disolvente especial para epoxi que recomiende el fabricante.



Una vez seco el anticorrosivo epoxídico, las superficies se pintaran con otras 2 (dos) manos de acabadode alta resistencia a los rayos ultravioleta y a ambientes marinos, tipo SikaCor Poliuretano UV o similaren sus vistas expuestas a la intemperie.

Art. 30 – ILUMINACION y CERCO

Se colocarán tres (3) elementos de iluminación de acuerdo al Plano Nº1 de las siguientescaracterísticas:

Las columnas metálicas de iluminación responderán a las especificaciones indicadas en elPlano Nº 4. Las columnas que se alimentarán de un gabinete independiente a instalar ensala de tableros, se colocarán en lugares a determinar en obra.

Las columnas serán con acometida subterránea.

Los cables subterráneos acometerán desde la parte inferior a la bornera de la columna, ydesde esta bornera seguirán a la columna siguiente. También de la bornera se alimenta,con miniseccionador bipolar, la respectiva luminaria.

Cada columna irá conectada a tierra por el tornillo al efecto y el cable desnudo se unirá alcable desnudo enterrado de 120 mm2.

Las luminarias serán del tipo LED según lo indicado en plano de obra.

El sistema constará de una célula fotoeléctrica y posibilidad de encendido y apagadomanual.

Se completará además, el cerco de alambre olímpico del predio de la planta potabilizadora,donde lo indique la inspección.

Art. 31 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON

El Contratista tendrá a su cargo el cálculo de las estructuras de hormigón armado en base a los planosdel proyecto oficial, así como también el ajuste del proyecto de fundaciones conforme al resultado de losestudios de suelos.

Todos los gastos que demanden al Contratista tales estudios, planos, planillas, etc. se consideranincluidos en el Contrato.

Previa a la iniciación de las obras el Contratista deberá presentar a la Inspección los cálculos y planillade doblado de hierros. La Inspección se los devolverá aprobados dentro de los quince (15) días corridos.

No se podrán iniciar las obras hasta tanto no se hayan aprobado los planos.

Serán de aplicación y cumplimiento obligatorio todos los reglamentos, recomendaciones y disposicionesdel CIRSOC . En aquellos casos en que surjan discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y laspresentes especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas.

Tipos de hormigón para estructuras:

Para las estructuras correspondientes a la estación de bombeo, y a las de la planta depuradora:camaras partidora, de ingreso y salida, camara de cloración, se deberá emplear hormigón tipo H 21 osuperior.

Para estructuras no comprendidas en los casos anteriores se empleará hormigón tipo H 17 o superior.



Tipo de acero:

En todas las estructuras de hormigón armado se deberá emplear acero tipo ADM 420 o ADM 420.

Requerimientos especiales:

Fisuración: Las estructuras en contacto con el suelo deberán ser verificadas a fisuración en la condiciónde ancho de fisura muy reducido.

Estanqueidad: Todas las estructuras de los elementos que contengan líquidos, estén o no en contactocon el suelo, deberán ser verificadas a estanqueidad.

Los recubrimientos de las armaduras estructurales en contacto con el suelo y líquidos agresivos deberánser de 4 cm como mínimo.

Además en todas las estructuras que se encuentren en contacto con líquidos, deberá emplearseobligatoriamente hormigón con aire incorporado.

En los casos de estructuras en contacto con suelos se deberá utilizar cemento ARS (altamenteresistente a los sulfatos).

Seguridad a flotación: En los casos en que las estructuras puedan verse sometidas a la acción de lasubpresión del agua, deberá efectuarse la verificación a flotación, considerando un coeficiente deseguridad frente a ese efecto de 1,5.

Cuantías mínimas de armadura: Se aplicará lo establecido en el PRAEH, artículo IV A.3.1.

Juntas de dilatación: Deberán preverse la cantidad y disposición de juntas de dilatación que resultennecesarias, de acuerdo al diseño y dimensiones de las distintas estructuras.

Agregados:

Se usará material granular resultante de la desintegración natural y desgaste de las rocas (partículasredondeadas o subredondeadas) o que se obtiene mediante la trituración artificial de rocas sanas(partículas angulosas).

Estará compuesto de granos limpios, homogéneos, duros y resistentes, exentos de trozosdescompuestos, calcáreos u otras materias extrañas.

No contendrá elementos de forma alargada, agudas o trozos laminares.

La Inspección podrá ordenar el lavado y zarandeado si fuere necesario, quedando esta operación acargo exclusivo del Contratista.

Se aplicarán las Normas IRAM 1512 y 1531.

Las máximas dimensiones del agregado grueso en estructuras laminares no sobrepasarán la mitad delespesor de la estructura.

Cemento Portland:

Los cementos serán de marcas aprobadas, abastecidos en envases perfectamente acondicionados ycerrados, con el sello de fábrica de procedencia.

El almacenamiento en obra se hará en locales secos, cerrados y de fácil acceso para la Inspección.

No se permitirá el empleo de cementos que no conserven las condiciones de fábrica. Deberán tener unestacionamiento satisfactorio y no se permitirá el uso de cementos viejos, considerándose como taleslos que excedan los 90 días de fabricación.

Los cementos de distintas marcas serán almacenados separadamente y no se permitirá la mezcla entresí para la misma estructura. Deberá cumplir las exigencias de la Norma IRAM 1503.



Agua para el hormigón:

En la elaboración de hormigones, en el lavado o remojado de materiales y estructuras, se utilizará agualimpia, libre de ácidos, aceite, álcalis y materias orgánicas o elementos que pudieran dañar a aquellas.

Cuando el agua a emplearse presente impurezas que pudieran resultar perjudiciales para los fines a quese destina, la purificación o cambio será por cuenta exclusiva del Contratista. Se aplicará la NormaIRAM 1601.

Medición de los materiales:

La medición de los materiales se hará en peso salvo que se autorizara especialmente otroprocedimiento. El cemento envasado en sus bolsas originales no necesita ser pesado en obra.

El Contratista proporcionará todos los elementos de medida, los cuales deberán estar construidos demanera tal que se pueda ejercer un fácil control sobre las cantidades que se emplearán y de modo queellas puedan ser aumentadas o disminuidas cuando se desee. Todos los aparatos de medición deberánser aprobados por la Inspección antes de su empleo.

El peso de los elementos deberá obtenerse con una aproximación del dos por ciento (2%). El dispositivode medición del agua permitirá obtener una aproximación del medio por ciento (0,5%) y constará de untanque de medida y otro de alimentación.

Mezclado del hormigón:

El equipo para mezclar será tal que los agregados, el cemento y el agua, queden uniformementemezclados y que la descarga del material mezclado se produzca sin segregación. No se permitirá elmezclado a mano, salvo autorización especial de la Inspección.

El mezclado se efectuará en una hormigonera de capacidad mayor de 0,25 m3 que asegure unadistribución uniforme del material a través de la masa. El pastón se descargará en su totalidad antes decargar nuevamente el tambor. El volumen de cada pastón no será mayor que la capacidad fijada por elfabricante de la hormigonera. El número de vueltas del tambor de la hormigonera será de 18 a 22 porminuto.

El hormigón que después de media hora de haberse mezclado aún no se haya empleado, o el quemuestre evidencia de haber iniciado su fraguado, será desechado, no permitiéndose ablandarlo con osin cemento adicional, agregados o agua.

Colocación del hormigón:

Cuando las operaciones de colocación hagan necesario verter el hormigón desde alturas superiores a1,50 m, ello se hará por medio de tubos cilíndricos ajustables, colocados verticalmente, cuya misiónconsistirá en acompañar el hormigón evitando así que caiga libremente y en cualquier sitio.

No se permitirá arrojar el hormigón a través de armaduras o dentro de encofrados profundos, contengano no armaduras sin cumplir el requisito anterior. Se evitará la desagregación del hormigón y el mortero,que endurecería mucho antes de que pueda ser cubierto con el hormigón que se está colocando.

Todo conducto vertical como los descriptos para conducir el hormigón, deberá mantenerse lleno coneste material mientras dura la operación. Además el extremo inferior deberá mantenerse enterrado en elhormigón recién colocado.

Compactación del hormigón:

El hormigón será compactado hasta alcanzar la mayor densidad posible en capas de 0,50 m de espesormáximo. En la masa no deben quedar vacíos provocados por acumulaciones del agregado grueso, niaire naturalmente incorporado en la misma.

La compactación se realizará con vibradores de inmersión de alta frecuencia, suplementada porapisonado y compactación manual donde sea necesario.



El número y poder de los vibradores serán los necesarios para que, en todo momento, el hormigónpueda ser perfectamente compactado.

Al estar sumergidos en el hormigón, los vibradores deben ser capaces de transmitir a aquel no menosde 6.000 impulsos por minutos.

La duración de la vibración será limitada a lo necesario para obtener una compactación satisfactoria.Los vibradores se aplicarán verticalmente a distancias uniformemente espaciadas entre sí, menores queel doble del radio del círculo dentro del cual la vibración es visiblemente efectiva.

La vibración no se aplicará ni directamente ni a través de las armaduras, al hormigón en el que elprincipio de fragüe se haya iniciado.

La cabeza del vibrador deberá dejarse penetrar en la porción superior de la capa anterior pararevibrarla, teniendo presente lo dicho en párrafo anterior.

En las zonas en que, en una determinada capa, el hormigón recién colocado se pone en contacto conotro previamente colocado, se cuidará especialmente la vibración haciendo que la cabeza del vibradorpenetre en la profundidad necesaria, a intervalos menos espaciados que los corrientes.

La vibración se continuará hasta que las burbujas de aire naturalmente incorporado en la masa dejen deescapar en la superficie.

En ningún caso se colocará hormigón fresco sobre otro ya colocado que no hubiese sido perfectamentecompactado de acuerdo a lo que establecen estas especificaciones.

Se tendrá especial cuidado en que los vibradores de inmersión durante las operaciones decompactación, no se pongan en contacto con los encofrados.

Juntas de construcción:

Deberán intercalarse juntas de construcción siempre que se haya interrumpido el hormigonado, es decir,cuando las superficies a las cuales deberá adherirse un nuevo hormigón han alcanzado un grado tal deendurecimiento que no se pueda unir monolíticamente mediante vibración al hormigón previamentecolocado, por lo que entre junta y junta, el hormigón será colocado en forma continua.

Antes de colocar el hormigón de la capa siguiente, la superficie que se va a poner en contacto con elhormigón fresco será debidamente preparada, con el objeto de asegurar una buena adherencia entre lascapas, en la junta de construcción.

Al efecto, de la superficie en cuestión se eliminará la lechada, mortero y hormigón poroso y de bajacalidad (alta relación agua - cemento), hasta la profundidad que sea necesaria para dejar al descubiertoel hormigón de buena calidad.

Para ello podrán emplearse los procedimientos siguientes:

- chorro de agua y aire

- chorro de agua, arena y aire

con las limitaciones y bajo las condiciones que se detallan más adelante.

El equipo que se emplee para realizar este trabajo, será sometido a la aprobación de la Inspección,antes de su utilización en obra.

No se permitirá utilizar chorro de aire y agua, si la superficie a tratar es relativamente inaccesible, o siestá muy congestionada por barras de armaduras, o si por cualquier otra causa la Inspección considerainconveniente realizar trabajos sobre la superficie en cuestión, antes de haber finalizado el fragüe delhormigón, entonces deberá utilizarse chorro de arena y agua. Deben obtenerse superficies rugosas y nodeben quedar sobre ellas partículas sueltas de agregados, lechada, ni hormigón dañado o muy poroso.



Chorro de aire y agua:

La eliminación del hormigón superficial se realizará en el momento indicado, comprendido entre elprincipio y el fin de fragüe del hormigón. El hormigón superficial debe ser eliminado mediante un chorrode aire y agua, de alta presión. La eliminación se hará hasta dejar limpias y expuestas las partículas delagregado grueso, pero sin excavarlas. La presión del aire utilizado en el chorro estará comprendidoentre 7 y 7,5 kilogramos por centímetros cuadrado. La presión del agua será la necesaria para colocarlabajo la influencia directa de la presión del aire. Después de la eliminación, la superficie será lavada yenjuagada hasta que el agua del lavado deje de ser turbia. Inmediatamente antes de colocar la capasiguiente, volverá a lavarse la superficie mediante chorro de agua. En caso que el chorro de aire y aguano resulte lo suficientemente enérgico como para eliminar la lechada, hormigón poroso y otras materiasextrañas o perjudiciales, se requerirá el empleo del chorro de aire, arena y agua para completar eltrabajo realizado. La aplicación se hará inmediatamente antes de colocar el hormigón fresco.

Chorro de aire, arena y agua:

El procedimiento es similar al del chorro de aire y agua, pero con adición de arena como materialabrasivo. Al ser empleado para la preparación de juntas de construcción se lo aplicará inmediatamenteantes de colocar la nueva capa de hormigón fresco.

La operación se realizará durante todo el tiempo que sea necesario para eliminar completamente todo elhormigón de calidad no satisfactoria, la lechada superficial y todo otro material extraño y perjudicial parala buena adherencia entre las capas. Terminado el ataque a la superficie, esta será enérgicamentelavada hasta eliminar todo material suelto. Terminado el lavado en la forma indicada precedentemente,la superficie que va a ponerse en contacto con el hormigón fresco será saturada de agua; para ello seránecesario que durante 48 horas, como mínimo, se mantenga mojada.

Luego, previa eliminación del agua que hubiese podido quedar acumulada en las cavidades de lasuperficie, se procederá a colocar sobre esta una capa de mortero con una relación agua-cemento igualo menor que la del hormigón.

La consistencia será la adecuada. El mortero será introducido en todos los intersticios e irregularidadesde la superficie de la junta, mediante cepillos duros y otros medios adecuados. El espesor medio de lacapa de mortero, una vez realizadas estas operaciones, será de uno a dos centímetros (1 a 2 cm).

Inmediatamente después de haber colocado el mortero fresco se procederá a la colocación delhormigón.

En las estructuras estancas no se permitirá el uso de juntas verticales a menos que estuvieran indicadasen los planos o fueran aprobadas por la Inspección.

Protección y curado del hormigón:

Después de terminada la compactación del hormigón, la superficie será inmediata y completamenteprotegida, durante el tiempo que indique la Inspección, contra rayos directos del sol, heladas, tráficos depeatones, efectos provocados por cargas de cualquier naturaleza, agua en movimiento, lluvia fuerte ycontra cualquier otra actividad que pueda afectar el fraguado y endurecimiento normales del hormigón.

Dicha protección deberá hacerse mediante el empleo de tableros, arena suelta, lonas mojadas, tierra,aserrín, etc. según el caso y lo que convenga a juicio de la Inspección.

El riego para mantener la humedad deberá hacerse de día y de noche, sin excluir domingos y feriados,durante los plazos y en la forma e intensidad que fije la Inspección, pero con un mínimo de siete (7)días.

Hormigonado en tiempo frío:

El hormigón no se preparará ni colocará cuando la temperatura del ambiente y lejos del calor artificialsea inferior a 5°C.



Cuando se permita hormigonar en tiempo frío se observarán las siguientes reglas:

- Los inertes que contengan escarcha no se emplearán

- La temperatura mínima del pastón en el tambor de la hormigonera y en el momento de su colocaciónserá de 10 °C.

- Si la temperatura, 10 horas antes de la operación se ha mantenido en 0°C, o menos, los materiales yel agua se calentarán a no menos de 20°C y no más de 60°C.

- Para colocar el hormigón en tiempo frío el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias yestablecerá el sistema apropiado, el cual tendrá que ser aprobado previamente por la Inspección.

- Todo hormigón dañado por acción de las heladas será reemplazado a cargo del Contratista.

Encofrados y moldes para distintas terminaciones:

La clase de encofrado o molde a emplear, estará de acuerdo con los requisitos mínimos para lasterminaciones superficiales.

Para superficies que queden permanentemente ocultas y no requieran una terminación especial podráusarse cualquier tipo de material aprobado; no obstante, deberán corregirse las depresiones queexcedan de 2,5 cm.

Para superficies que estarán permanentemente expuestas y no se especifique otra clase de terminacióndeberán usarse paneles de madera laminada o metálicos y se usará un tipo solamente para todas laspartes visibles simultáneamente de una estructura de hormigón, desde cualquier punto de vista. Lasirregularidades superficiales no excederán de 10 mm siempre que no sean abruptas, es decir, graduales.

Para superficies moldeadas que estarán permanentemente expuestas a la vista del público, y donde unaapariencia atractiva es de primordial importancia, se usarán encofrados de madera machihembrada oterciada, no permitiéndose moldes metálicos o enchapados. Deberán corregirse las irregularidadessuperficiales que excedan de 5 mm siempre que no sean abruptas, es decir, graduales.

Ensayos:

A efectos de evaluar la resistencia potencial de cada tipo de hormigón, se extraerán muestras dehormigón fresco cada 50 M3 o fracción menor por día de trabajo y por estructura que se ejecute.

En los casos en que el hormigón utilizado no cumpla con lo establecido en CIRSOC6.6.3.11.2, seprocederá según lo indicado en CIRSOC 8.4.2, 6.6.3.11.4, 7.7 y 7.7.1, pudiéndose presentar dosalternativas.

a) Que el hormigón de la estructura cumpla con lo indicado en CIRSOC 7.7.1. u 8.4.2.

b) Que el hormigón de la estructura no cumpla con los requerimientos de CIRSOC 7.7.1 u 8.4.2.

En este caso la estructura será demolida en la zona que no cumpla las condiciones especificadas y elproducto de la demolición será retirado.

Resistencia del hormigón. Rechazo.

Si los resultados de resistencia del hormigón de obra, obtenidos por medio de ensayos destructivos deprobetas, no alcanzaran los valores requeridos por las presentes Especificaciones, se aplicarán lasmultas que se indican seguidamente, en proporción a la incidencia de esa parte de la estructura en elítem correspondiente.

No se reconocerá premio alguno, si las resistencias fuesen superiores a las especificadas.



Multas:

Si la resistencia característica del hormigón fuese inferior al 90% de la especificada, se rechazará laestructura. En caso que supere el citado 90% se establece una multa porcentual doble que el porcentajede defecto que se obtiene con la expresión: bk (1) - bk (2)

% de defecto = --------------------- bk (1)

donde el subíndice (1) se refiere a las tensiones requeridas y el (2) a las obtenidas.

Agente incorporador de Aire.

Para su aceptación se someterá al ensayo de determinación de aptitud que prescribe la Norma IRAM1592.

Los hormigones a emplear se elaborarán con agente incorporador de aire, que se adicionará en lacantidad necesaria para que los hormigones resulten con un contenido de aire del cuatro y medio más omenos uno por ciento (4,5±1%). Para los ensayos de muestras de hormigón recién elaborado, elporcentaje indicado aumentará en 1/4. Rige la Norma 1536.

El asentamiento máximo admitido para las mezclas del hormigón para paredes será de 7± 1 cm y parael piso y contrapiso será de 5 ± 1 cm.

Razón Agua Cemento.

La razón agua-cemento máxima será de 0,458 (en peso).

Entendiendo esta razón como el cociente entre el peso neto del agua (excluida el agua de absorción delos agregados) y el peso del cemento portland.

Tamaño máximo del agregado grueso.

Será la menor de las dos medidas siguiente:

a).- 1/3 (un tercio) del espesor menor del elemento considerado.

b).- 3/4 (tres cuartos) de la mínima separación entre barras.

Cloruro de calcio y aceleradores de fragüe.

Queda prohibida su utilización en hormigones simples y armados.

Ensayos.

Consistirán en: 1º) Ensayos Previos y 2º) Ensayos de Control de Calidad.

- Ensayos Previos.

Los ensayos previos se realizarán antes de iniciar la obra, a los fines de determinar la aptitud de losmateriales elegidos y de establecer la dosificación (o dosaje) de cada una de las mezclas que se usaránposteriormente en la obra.

Se hará en Laboratorio especializado que será previamente aprobado por la Inspección.

Los informes correspondiente deberán presentarse a la Inspección de Obra antes de iniciar lo trabajosde hormigonado.

- Ensayos de Control de Calidad.

En la preparación de los hormigones para estructuras se efectuarán los siguientes ensayos sistemáticos:



a).- Determinación de las curvas de cribado de los agregados finos y gruesos que entren en la mezcla.

b).- La consistencia de la mezcla.

c).- El contenido de aire incorporado de la mezcla.

d).- La resistencia a la compresión.

Los ensayos a),b) y c) se efectuarán en obra con elementos y personal del Contratista, bajo control de laInspección.

Estos ensayos se realizarán en cada estructura que se ejecute (o fracciones de las mismas no mayoresde 25 m3), y se determinará, si los resultados no concuerdan con las Especificaciones, al rechazo delhormigón ensayado.

Además, la Inspección podrá exigir la realización de los ensayos antes de iniciarse la operación diariade hormigónado, a los efectos de determinar la dosificación de mezcla que cumpla las condicionesestablecidas.

La consistencia se determinará por el procedimiento del cono, según la Norma IRAM 1536.

La determinación del contenido de aire se hará por el método de presión con el aparato "Washington",de acuerdo con la Norma IRAM 1602.

Todos los ensayos se registrarán en forma gráfica y en los mismos se dejará constancia de lastemperaturas, procedencia y marca de los ingredientes empleados, como así también de todo otro datoque la Inspección juzgue conveniente obtener.

Los registros pasarán a ser propiedad del Depto. Prov. de Aguas.

El ensayo d), de resistencia a la compresión, se efectuará en el Laboratorio que se convenga de laProvincia de Río Negro; se utilizarán probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura; losmoldes serán metálicos, torneados interiormente, de construcción sólida y prolija, y serán suministradospor el Contratista.

Las muestras, consistentes en tres (3) grupos de tres (3) probetas cada uno, se seleccionarán de uno delos pastones en que se tomen las muestras para los ensayos b) y c), con el fin de poder relacionar losensayos. Estas muestras se colocarán en un local cerrado durante veinticuatro (24) horas, al cabo de lascuales se desmoldarán, pintándose en la superficie curva un número de identificación. Antes detranscurridas treinta y seis (36) horas desde el momento en que fuesen moldeadas, el Contratista lashará llegar al Laboratorio que se convenga para el ensayo.

Estos ensayos se realizarán para cada estructura que se ejecute (o fracciones de las mismas nomayores de 25 m3), y en todos los casos en que varíe la marca del cemento o el tipo de árido, como asítambién en cualquier oportunidad en que la Inspección lo considere necesario.

En el caso que la resistencia media o mínima (o ambas) obtenidas a los veintiocho (28) días para cadaserie de probetas, no satisfagan las resistencias establecidas en el presente Pliego, se procederá en lasiguiente forma:

Si la resistencia media o mínima (o ambas) obtenidas de cada serie de ensayos, resultara inferior al90% de la resistencia exigida, la estructura será demolida en la parte correspondiente al ensayo, y todoslos gastos que se ocasionen serán por cuenta del Contratista.

Además, será paralizada de inmediato la obra o la parte de ella afectada por la falta de garantías, y seprocederá a la corrección de las mezclas y/o sistemas de trabajo, volviendo a efectuarse ensayosprevios completos como al comienzo de las obras.

Si se repitiera la falla de resistencia específica señalada en el párrafo anterior A.R.S.A. tendrá derecho aentablar acción de rescisión de obra con imputación de culpa al Contratista.

Se aclara que se considerará en todos los casos la situación más desfavorable para cada serie deprobetas, comparando la resistencia media de la serie y las mínimas de cadaprobeta.



Los gastos que ocasionen la realización de estos ensayos serán por cuenta del Contratista, y estaránincluidos en el ítem Hormigón correspondiente.

Art. 32 - HORMIGÓN POBRE PARA ASIENTO DE ESTRUCTURAS

Una vez terminada y perfilada la excavación, se colocará sobre el fondo de la misma una capa dehormigón pobre de 0,10 m de espesor medio, cuya dosificación será H13.

Art. 33 - JUNTA ELÁSTICA EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN.

Las juntas elásticas estarán constituidas por una cinta de material plástico conformada para su anclajeen la masa de hormigón, tipo PVC ó similar y rellenada en la parte inferior con masilla bituminosa en tiratipo IGAS negro o similar y en la parte superior masilla bituminosa elástica tipo IGAS 3F negro ó similar.

Art. 34 - PROTECCIONES IMPERMEABLES DE ESTRUCTURAS ESTANCAS

Las estructuras estancas se protegerán con revoque o pintura especialmente diseñada a tal fin.

Revoques

En caso de revocarse una estructura estanca, se hará en tres (3) capas de la siguiente forma:

1ra. Capa: Salpicado, constituido por una capa de mortero de seis (6) milímetros de espesor, compuestode una parte en volumen de cemento y dos partes de arena gruesa limpia, aplicada sobre la superficieperfectamente libre de polvo o partículas sueltas.

2da. Capa: Jaharro, constituido por una capa de mortero de doce (12) milímetros de espesor, compuestode una parte de volumen de cemento y tres partes de arena mediana limpia.

3ra. Capa: Alisado, constituido por una capa de mortero de tres (3) milímetros de espesor compuesto deuna parte en volumen de cemento y una parte de arena fina limpia.

En todos estos morteros, el agua de mezcla contendrá una solución de hidrófugo químico inorgánico defragüe normal, en la proporción de 1:10.

El revoque deberá curarse durante siete (7) días, humedeciéndolo y protegiéndolo contra el sol y vientosfuertes.

Antes de iniciar cualquier revoque o enlucido, se deberán preparar los paramentos de acuerdo con loEstablecido en las Especificaciones.

Los revoques no impermeable que se deban ejecutar sobre estructuras de hormigón, se harán sobreazotado previo de mortero de cemento y arena.

Si fueran impermeables, se ejecutarán una vez picadas las superficies que recibirán el revoque.

Las superficies interiores de todo depósito o Cámara destinado a almacenar o recibir agua, unidades delSistema de Tratamiento, y aquellas estructuras que deban soportar presión externa de agua, serevocarán con revoque impermeable (grueso 1:2 de cemento portland y arena gruesa; fino 1:1 decemento portland y arena fina, en espesor de 1,5 cm y 0,5 cm respectivamente), debiendo ser losángulos entrantes redondeados en arco de círculo no menor de 0,03 m.

El enlucido de los revoques impermeables se ejecutará comprimiéndolo fuertemente y alisándolo conllana pequeña, previo enduido con cemento puro, seco o humedecido.

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectoscualesquiera.

Pinturas

En caso de pintarse una estructura estanca, se hará con productos especialmente diseñados a tal fin,siguiendo las indicaciones del fabricante.



Previamente a la compra de los materiales se deberá presentar a la inspección para su aprobación todala información necesaria para evaluar la calidad de los mismos.

Art. 35 - SALA DE TABLEROS Y GUARDIA

Será construida de acuerdo al buen arte de la construcción con materiales de primera calidadreconocida en el mercado.

En todos los casos se presentará para la aprobación de la inspección la información sobre los materialesa emplear en forma previa a su puesta en obra.

La inspección podrá aprobar o rechazar la totalidad o parte de los materiales, en cuyo caso deberán serretirados de la obra en forma inmediata antes de finalizada la jornada.

La aprobación de los materiales no impedirá que los mismos sean rechazados en caso que se veanafectados por deficiencias en la estiba, manipulación, colocación o daño atribuible a la Contratista antesdel final de obra.

Art. 36 – BOMBAS AGUA POTABLE

Estará a cargo de la contratista la provisión e instalación de dos (2) bombas para agua de las siguientescaracterísticas:

Q = 85 m3/h a H = 25 m.c.a.

Generalidades: Bomba Centrifuga Horizontal de una etapa para la impulsión de agua limpia. La mismaserá construida en fundición gris montada sobre una base de acero o fundición de hierro accionada pormotor eléctrico normalizado, trifásico asincrónico de 1500 r.p.m. La bomba y el motor serán acopladosmediante manchón elástico, protegido con cubre manchón.

Provista con tablero de comando y protección, para montaje en pozo de bombas.

Las características constructivas serán:

La carcaza será de fundición gris, libre de poros u otras irregularidades, con aspiración coaxial con el ejey descarga radial, bridadas según norma ISO PN10. Dotada con un sistema de anillos de desgaste paraproporcionar un sellado eficiente entre la carcaza y la entrada de succión del impulsor. El anillo dedesgaste será fijo y estará construido de bronce encastrado en la entrada de la carcaza fácilmenterecambiables. Las bombas también tendrán un aro de desgaste en la entrada de succión del impulsorpara acoplarse al anillo de desgaste fijo.

El impulsor será del tipo cerrado, estática y dinámicamente balanceado, de fundición gris o bronce, envoladizo hidráulicamente equilibrado para mitigar los esfuerzos axiales sobre el mismo. El cual serácapaz de manejar el fluido con las características anteriormente descriptas. El mismo estará aseguradoal eje mediante chaveta, y tuerca ciega.

El eje será de acero al carbono, capaz de soportar el esfuerzo generado por el funcionamiento de labomba, encamisado o tratado térmicamente en la zona de la cámara de empaquetadura.

El sistemas de sellado será por prensaestopas y empaquetaduras de trenzas de material acorde a lavelocidad del eje, presión interior, así como de la temperatura y características del liquido bombeado dematerial.

El eje estará soportado por dos rodamientos de bolas, dimensionados para una vida útil mínima de20.000 horas basado en las condiciones de servicio especificadas, aptos para soportar las cargasradiales y axiales producidas por las partes rotantes y las condiciones de funcionamiento Ambosrodamientos estarán protegidos contra del ingreso de materiales contaminantes. Los rodamientosestarán lubricados por aceite/grasa/de por vida.

El accionamiento será por motor eléctrico normalizado, trifásico con rotor en cortocircuito de 4 polos(1500 r.p.m.), cerrado con refrigeración de superficie autoventilado, para una tensión de 380/660 V 50Hz - Arranque Estrella-Triangulo, protección IP55 (IEC-34) o superior,



aislamiento clase F (155ºC) – IEC-34-1, servicio continuo (S1). Para trabajar a 40ºC hasta 1000m.s.n.m.. La potencia será adecuada para que el motor no este sobrecargado durante toda la curva defuncionamiento de la bomba.

El tablero de comando y protecciones se construirá conforme a estas especificaciones, donde losmateriales y aparatos a utilizar serán nuevos, sin uso, así como los elementos que pudieran haberseomitido pero que resultasen necesarios para el correcto funcionamiento del tablero en cuestión. De serasí se deberá notificar con antelación los cambios propuestos y estos deberán ser debidamenteaprobados por Aguas Rionegrinas S.A.

El tablero deberá ser previsto armado completo, ensamblado y alambrado, probado y ensayado listopara montar.

Condiciones Constructivas Materiales Constructivos

Comando y Protecciones

El circuito de comando deberá estar disponible para sermaniobrado de forma manual a botonera y automática porflotantes, con las borneras y cableados correspondientespara tal fin.

Poseerá una llave conmutadora de tres posiciones que permita elmodo de operación manual, cero y automática, montadasobre panel frontal.

Se proveerá fusibles de protección en el sistema de comando ysistema de medición.

El arranque será del tipo estrella-triangulo y estará compuesto por:Un seccionador bajo carga tripolar con fusibles NH.Un relé térmico de protección clase 10, para montaje sobre

contactor. Coordinación tipo 1.Deberá ser ubicado de manera que absorba el 58% de la corriente

nominal.Contactores categoría de empleo AC-3, alimentación de mando 220

VAC, coordinación 1.Dispositivo de protección contra falta de fase, asimetría.Fusibles tabaquera del tipo seccionador, como protección del

circuito de comando.Dos botoneras para arranque y parada. Montado en panel frontal.Todos los elementos deben ser aptos para montar sobre riel DIN35mm acero zincado. La fijación al riel deberá ser por medio de unmecanismo a resorte. Los relés térmicos deberán tener un alcance del 1.25 de lacorriente nominal / 3 del motor. Los contactores trabajarán al 80% de su capacidad nominal.

Señalización y MediciónLos instrumentos de medición a utilizar serán para montaje vertical

del tipo para embutir, analógicos de lectura directa, montadosobre panel frontal.

La medición de corriente se realizara en una fase a través de untransformador de intensidad de clase 1.5. La instalación deltransformador se hará dentro del tablero de forma de quesea fácilmente accesible para su verificación o eventualsustitución.

La medición de tensión se realizara entre dos fases de la línea deentrada sin transformador intermedio.

Un amperímetro para AC clase 1.5 de 96x96mm.Un voltímetro de 0-500V CA, clase 1.5 de 96x96mm.Luz testigo de funcionamiento, montada en panel frontal. Pudiendo

ser sobre la misma botonera de arranque y parada o sobreotra indicación complementaria

Contador de horas, con bobina 220 V. Montado en panel frontal.

Marcas aprobadas: NOLLMAN, SIEMENS, ETA, GEN-ROD, GABEXELL, TELEMECANIQUE.

Construcción mecánica

Todo el equipo deberá ser montado en un tablero tipo estanco de dimensiones necesarias para alojar losequipos eléctricos previstos y recibir los cables de entrada y salida, permitiendo un acceso fácil para lainspección y para una eventual sustitución de elementos y/o cables.

El tablero deberá poseer un grado de protección IP40 interior, según norma IEC 529 y cumplir con lasexigencias de los montajes electromecánicos, soportando sin deformaciones los esfuerzos de montaje,transporte y los derivados de hechos eventuales.

Deberá observarse y ser apto para las siguientes condiciones: la temperatura del ambiente no excederálos 40º C, medida en un periodo de 24 hs. La temperatura del aire ambiente no será inferior a -10ºC.

El acceso al interior del tablero se hará por medio de puerta en el frente.



El cuerpo será en chapa de acero laminada de una sola pieza plegado y soldado con un perfectoacabado en las aristas, la caja debe tener un espesor mínimo de 1.6mm y la puerta un espesor nomenor de 2 mm.con bisagras ocultas y desarmables que permitan una apertura mínima de 120º y elretiro de la puerta en caso de ser necesario.

La robustez de las bisagras será tal que soporten el peso de la puerta que eventualmente portaraaparatos de maniobras o instrumentos sin modificar su posición de cuadratura respecto del resto de laestructura.

Los elementos que integren el conjunto de maniobras y protección estarán montados a una bandeja demontaje será de chapa de acero de 2mm de espesor como mínimo, removible, sustentada con tornillosfijos al fondo del gabinete que permitan desmontarla en forma rápida y cómoda.

Deberá poseer bornes de puesta a tierra, cobreados, ubicados en la tapa y el cuerpo del tablero.

Las acometidas de cables serán en todos los casos por la zona inferior del tablero.

El cierre de la puerta será por medio de cerradura de un cuarto de vuelta, tipo moneda. Colocándoseuna en tableros de hasta una altura máxima de 600mm y dos para medidas superiores.

A las piezas ferrosas que componen el gabinete se le dará un tratamiento anticorrosivo dedesengrasado, fosfatizado y pasivado previo al pintado.

Pintura por sistema electrostático de pintura en polvo poliéster, secado de la superficie por aire caliente.Garantizando una optima resistencia a la corrosión y a la intemperie.

Deberá contara con muy buena terminación superficial otorgando una excelente apariencia y acabado.

El tablero poseerá sobre el frente carteles de acrílicos grabados que deberán tener leyendasidentificatorias para cada aparato o panel de maniobra.

Poseerán una placa de características de acero inoxidable donde se consignaran en forma estampadalos siguientes datos:

Fabricante- marca-tipo

Grado de protección.

Tensión nominal.

Capacidad de ruptura, Icu.

Frecuencia.

Corriente nominal.

Año de fabricación.

Cableado

Los conductores y elementos utilizados serán dimensionados de acuerdo a las potencias manejadas.

No se permitirá empalmes en los cableados y todas las conexiones se efectuaran en bloques terminales.

Se dispondrá de un acceso fácil para inspección y reemplazo de cables.

Los circuitos de comando señalización y control deberán ser aptos para 220VCA.

Los conductores se identificaran con los siguientes colores:

Neutro: celeste.

Conductor de protección: bicolor verde-amarillo.

Fase R: Color castaño.

Fase S: Color negro.

Fase T: Color rojo.



El cableado del circuito de comando señalización y medición se realizara con cables unipolares conaislamiento de PVC ignífugos, la sección mínima a utilizar será de 1.5mm2.

La entrada de los cables al tablero será por medio de prensacables anti-tirón con dispositivo de anti-destornillamiento, que garanticen un alto grado de protección y excelente estanqueidad a los líquidos.Se deberán prever en cantidad y tamaño suficientes.

La identificación de los conductores deberá hacerse con anillos impresos con números y/o con letras dediámetro adecuado a cada sección de cable, colocados en ambas puntas, no pudiendo existir dosconductores con la misma numeración o un conductor sin numeración asignada (valido también paralos cables de potencia).

Todo el cableado fijo dentro del tablero se ubicará en cablecanales de PVC cerrados con tapas decompresión y pasajes laterales para la salida de los cables en los lugares adecuados. Se deberá preveruna reserva del espacio del orden del 40%.

Los cables deberán ser acomodados en forma prolija sin entrelazamientos procurando que la queterminación sea agradable a la vista siguiendo las reglas del buen arte.

Los manojos de cables en el correspondiente cable canal se zuncharan y fijaran al fondo conprecintos de PVC con el objeto de que no interfieran al poner o quitar las tapas del cablecanal encuestión.

Los conductores de comando, de medición y señalización deberán conectarse a los aparatos y bornerascon terminales de indentar preaislados que posean la forma adecuada a cada caso en particular.

La entrada y salida de cables del tablero se efectuara por medio de borneras o dispositivos de conexión( de acuerdo a la potencia requerida) desde la parte inferior del tablero.

Todas las conexiones internas se harán con borneras componibles de tamaño acorde con la sección delos cables construidas con materiales de elevada rigidez dieléctrica, incombustibles y no higroscópicasaptas para montar sobre riel DIN 35mm de acero zincado, además estarán numeradas en forma unívocay correlativa no admitiéndose la utilización de más de un conductor por terminal de borne.

Deberá preverse además una reserva de riel DIN 35mm de acero zincado, como para incorporar un30% mas de borneras o cuatro como mínimo.

Cuando ase realice el cableado sobre la puerta, se tratara de que este sea lo más simple y compactoposible, debiendo ser fijado a la cara interna de la puerta con accesorios autoadhesivos que permitan lacolocación de precintos, o en su defecto se podrá utilizar el sistema de cablecanal.

Deberá preverse una bornera de transición o paso para la puerta del tablero.

Todos los terminales de potencia que deben utilizarse en el tablero serán de cobre estañado, debiéndoseaislar con vaina aislante termocontraíble o equivalente que permita darle mayor confiabilidad yseguridad a la conexión.

Todos los elementos deberán estar vinculados eléctricamente a tierra.

La puerta deberá estar vinculada eléctricamente a el borne de tierra del tablero por medio de unconductor extraflexible.


Republica Argentina NHS/001-1Provincia de Río NegroAguas Rionegrinas S.A.



CHOELE CHOEL

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD NHS-001

TITULO: RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

1- Objetivo:

Establecer un sistema normas internas de Higiene y Seguridad en el Trabajo ysu método de implementación y control, definiendo las responsabilidadessectoriales e individuales y los mecanismos para lograr un efectivocumplimiento de las reglamentaciones que se impartan.

2- Alcances:

A todo el personal propio o de terceros, que se desempeñen en los ámbitos de la Empresa (interno o externos).

3- Definiciones

DHyST: Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajos

Jefes Sectoriales: Subgerentes, Jefes Departamentales y Jefes de Servicios

Supervisores: Son los Capataces, Jefes de Plantas, jefes de ventas, y todapersona que conduzca un grupo de personas en el ámbito de dependencia deuna determinada Jefatura Sectorial.

Inspectores: son el personal que ARSA designa como responsable del manejode un determinado contrato de trabajos de terceros.

Firma y sello del oferente Ing. Edgardo Viotti .Aguas Rionegrinas S.A.


4- Responsabilidades y Delegaciones instrumentales

La Gerencia General como autoridad máxima de la empresa tiene entre susresponsabilidades la de velar por el cumplimiento de toda la normativa legalvigente en material de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para lo cual delegaoperativamente la instrumentación y el control de su cumplimiento en el DHySTa cargo de la Subgerencia de Coordinación de Suministros y Seguridad, yresponsabiliza a las Gerencias del cumplimiento de las normas yrecomendaciones que se le impartan en esta materia.

5- Dictado de Normas Internas

5.1 El DHyST será el único autorizado para crear normas en la materia, noobstante las mismas se emitirán con el consenso y aprobación de lasGerencias cuyo personal este alcanzado por estas, lo que quedará plasmadopor las firmas de Aprobación / Aceptación en las mismas.

5.2 Dichas normas se establecerán con el único objeto de garantizar elcumplimiento de medidas preventivas cuyo fin será el de preservar laintegridad física y psíquica de los trabajadores.

5.3 Las normas que se impartan serán de cumplimiento obligatorio para lossujetos incluidos en el alcance de las mismas a partir de su fecha deimplementación.

6- Implementación de las Normas

6.1 Las Gerencias serán responsables del cumplimiento de tales normas enlos ámbitos de sus funciones para lo cual delegaran la instrumentación ycontrol de las mismas en los Jefes Sectoriales o Inspectores segúncorresponda

6.2 A los efectos del punto 6.1 el procedimiento de aplicación para el personalpropio será:

a) El DHyST enviará o entregará a los Jefes Sectoriales las normasmediante una planilla de entrega, y de ser procedente, capacitará aquien corresponda a tal efecto, quedando entonces la norma vigentepara ese sector a partir de la fecha indicada en la planilla de entrega,siendo responsabilidad del Jefe Sectorial el cumplimiento de dichanorma de allí en adelante.

b) El DHyST notificará a la Gerencia correspondiente de la implementaciónde una norma en sectores de su dependencia funcional.



c) Los Jefes Sectoriales serán responsables de dar a conocer la norma atodo el personal de su dependencia que fuera sujeto de la misma.

d) Los Supervisores junto con los Jefes Sectoriales serán responsables enla aplicación y control de las normas que se implementen.

e) Los Jefes Sectoriales podrán apercibir por escrito al personal de sudependencia, ante un incumplimiento normativo de su personal a cargo,mediante un formulario especial que se creará a tal efecto, talapercibimiento se elevará al legajo personal del empleado.

f) Cuando un determinado empleado sume tres apercibimientos escritos auna o más normas, el sector involucrado podrá solicitar sanciones deacuerdo a la modalidad y procedimiento establecidos en el conveniocolectivo de trabajo en sus artículos 53, 54 y 54 bis.

6.3 A los efectos del punto 6.1 el procedimiento de aplicación para el personalde terceros será:

a) Cuando se contraten trabajos que impliquen el desempeño de mano deobra de terceros dentro del ámbito de la empresa ( externo o interno), elInspector de dicho contrato será responsable de la puesta enconocimiento de las normas a los contratistas

b) Dichas normas le serán provistas al Inspector por el DHyST a susolicitud

c) Los Contratistas estarán obligados a cumplimentar estas normasinternas, así como todas las normas legales vigentes en la materia

d) Los Contratistas tendrán a su cargo las capacitaciones, la entrega deropa y elementos de protección personal y la contratación de un Serviciode Higiene y Seguridad en Trabajo, cuando esto fuera procedente.

e) Los Inspectores de cada contrato serán responsables de verificar elcumplimiento de las normas indicadas en el punto anterior, debiendotramitar la aplicación de las multas previstas en cada contrato, anteincumplimientos del contratista.

7- Auditoria

7.1 El DHyST será el Auditor del cumplimiento de las normas, lo que seefectivizará mediante las inspecciones a los servicios u obras, el procedimientoserá el siguiente:

a) Luego de realizada la inspección se labrará un acta con los resultadosde la misma, y si las hubiere, con la indicación de la o las infraccionesdetectadas.

b) En dicha acta podrán indicarse medidas correctivas y un plazo para sucumplimiento.



c) El acta será presentada al Jefe Sectorial o Inspector, el que deberáfirmarla como toma de conocimiento y para la implementación de lasmedidas correctivas.

d) El acta será elevada en copia a la Gerencia de su dependencia en sucarácter de responsable del cumplimiento de las normas yrecomendaciones que se impartan.





CHOELE CHOEL

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD NHS-001

TITULO: EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALETICA DE USO OBLIGATORIO.

1-OBJETIVO:

Reglamentar los Elementos de Protección Personal (EPP), los Elementos deprotección no Individual (EPnI) y la señalética de uso obligatorio asociada aestos elementos, fomentando actitudes seguras de trabajo, neutralizandoriesgos de exposición, preservando la integridad física del personal. No se incluyen en esta norma la ropa de trabajo y el calzado de seguridad quese encuentran regulados en el convenio colectivo de trabajo.

2- ALCANCES:

A todo el personal propio o de terceros, que se desempeñen en los ámbitos dela Empresa (interno o externos) y/o que transite por ellos.

3- Responsabilidades

DHyST (Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo): es responsablede auditar el cumplimiento de la reglamentación vigente, colaborar en lacapacitación efectuar pruebas de incorporación de nuevos EPP, o de sureemplazo, requiriendo pruebas operativas y evaluando sus conclusionesconjuntamente con los sectores usuarios y capacitar a la supervisión sobre lascaracterísticas de nuevos elementos incorporados.

También será el encargado de evacuar consultas respecto de que elementosdeben usarse para las distintas tareas, de cómo usarlos y conservarlos, frentea dudas que pudieran surgir de la aplicación de esta norma.

Jefes Sectoriales (Gerentes, Subgerentes, Jefes Departamentales y Jefes deServicios): observarán el cumplimiento de la presente norma, haciendo notar alsupervisor del grupo en cuestión cualquier incumplimiento a la presente normaque detecten.

Firma y sello del oferente Ing. Edgardo ViottiAguas Rionegrinas S.A.


Supervisores (Capataces, Jefes de Plantas, jefes de ventas, y toda personaque conduzca un grupo de personas en el ámbito de dependencia de unadeterminada Jefatura Sectorial): no permitirán el desarrollo de tareas sin elcumplimiento de esta Norma, efectuadas por personal propio o de terceros.Gestionará la reposición de los EPP a solicitud de los usuarios o por propiainiciativa, debiendo verificar la efectiva necesidad de su recambio o necesidadconforme a esta norma.

Inspectores (son el personal que ARSA designa como responsable del manejode un determinado contrato de trabajos de terceros): no permitirán el desarrollode tareas sin el cumplimiento de esta Norma, efectuadas por personal de loscontratistas.

Personal propio usuario de los EPP: Tendrá la responsabilidad de cumplir lapresente norma, especialmente lo prescripto en los puntos 4 “DisposicionesGenerales” y 5 “Desarrollo”.

Contratistas y prestadores de servicios: Deberán dar cumplimiento a lapresente norma en todo lo relativo a la obligatoriedad del uso de elementos deprotección.

Es obligación de los mismos proveer a sus dependientes de los elementos deprotección indicados en la presente norma conforme a las actividades que desarrollen y por su exclusiva cuenta y cargo.

4- Disposiciones Generales

4.1 Uso y conservación:

4.1.1 Cuando por razones de uso e higiene lo justifique los Elementos seránpersonales y de uso individual (EPP), como los casos de protectores auditivos,calzado de seguridad, cascos, etc, cuando esto no sea así los Elementos seráconsiderados como de Protección no Individual (EPnI)

4.1.2 El empleado que tenga un EPP a cargo deberá mantenerlo en perfectoestado de uso e higienizado.

4.1.3 Los EPP se entregarán y se registrarán en forma individual, para ello elSupervisor deberá completar la planilla que se adjunta como ANEXO I, paracada empleado, esta planilla deberá ser archivada en la Carpeta de Higiene ySeguridad en el Trabajo o en el legajo de cada empleado, y cada vez que seproduzca una entrega de EPP a cargo del mismo, se registraran las entregas



en dicha planilla. Los EPP quedaran a cargo del usuario, hasta su recambio omientras dure la relación laboral.

4.1.4 Se reemplazarán aquellos EPP que se hubiesen deteriorado, comoconsecuencia normal de su uso cotidiano. El usuario deberá presentar elelemento deteriorado al solicitar el nuevo, entregándolo al momento delrecambio.

4.1.5 Se reemplazarán aquellos EPP que se hubiesen extraviado, no obstantese dejará constancia en la planilla del ANEXO I de tal situación, marcando conuna cruz la columna correspondiente. Ante la reiteración de extravíos elSupervisor o autoridad del servicio podrá efectuar un apercibimiento por escritoen el marco de la NHS-001.

4.1.6 Los servicios deberán designar una persona responsable de realizar yregistrar las entregas de EPP conforme a los puntos 4-1-3, 4-1-4 y 4-1-5, yasea a solicitud de los supervisores o de los empleados. Así mismo estapersona será el responsable de gestionar la compra y el mantenimiento delstock necesario para poder atender estas entregas. La designación de estapersona y de sus eventuales reemplazos deberán ser informados alDepartamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo por escrito. La Falta deesta designación y/o de los registros será una falta imputable a la Jefatura deServicio.

4.1.7 En el caso de los elementos de protección que no son individuales(EPnI) es decir aquellos que por su frecuencia de uso y/o costo puedan usarsealternativamente por distinto personal sin implicar riesgo higiénico, tales comoarneses, equipos de rescate, chalecos salvavidas, equipos analizadores deatmósferas, equipos autónomos de respiración, etc. Podrán ocurrir dos casos:

a) que los EPnI estén permanentemente en el establecimiento de uso delos mismos, o en otro cercano que sirva de asiento del personal, quedeba realizar las tareas que implican el uso de esos elementos, en estecaso la responsabilidad por la tenencia de dichos elementos es delsupervisor del establecimiento del asiento del personal, el personaldeberá solicitarle al mismo, esos EPnI y deberán devolvérseloshigienizados una ves concluidas las tareas.

b) Que el EPnI se prevea como un elemento de uso regional en cuyo caso,cuando se programe la tarea el supervisor le indicará al responsableindicado en el punto 4-1-6, que lo pida, luego de usado el personal lohigienizará y lo revisará, y si detecta alguna anormalidad la informará alsupervisor para que cuando el equipo se reenvíe al lugar de guardapuedan realizar las reparaciones o recambios necesarios.



4.1.8 Aquellos Elementos de Protección Personal que fuesen descartables,(por ejemplo guantes de látex), serán desechados en bolsas para su posteriordisposición final. Estos elementos serán tomados como consumibles y noserán puestos a cargo del personal.

4.1.9 Queda terminantemente prohibida la compra de EPP o EPnI, que nohallan sido aprobados por el DHyST, a estos efectos dicho Departamentoemitirá una lista con los elementos aprobados que pueden ser adquiridos, laque será revisada periódicamente, hasta tanto dicha lista esté en circulacióntoda compra deberá ser consultada previamente al DHyST.

4.1.10 Queda prohibido el retiro de la empresa de los elementos de protecciónpersonal asignados, los mismos deberán ser higienizados y guardados dentrodel ámbito del establecimiento de asiento del empleado.

4.1.11 Las prescripciones de la presente norma podrán ser complementadascon otros procedimientos o normas específicas a dictar por el DHyST.

5- Desarrollo

5.1 CASCOS DE SEGURIDAD: Su uso es obligatorio en todos los sectoresoperativos de la empresa tanto internos como externos, En las zonas de uso de Grúas, puentes grúas, y aparejos, el uso del casco esobligatorio para el personal involucrado en la tarea, o aquel que se encuentreen la zona de maniobra, su no utilización en estas zonas de riesgo inminenteserá considerado falta Grave. Definiendo para cada tarea los siguientescolores:

AMARILLO: Cuadrillas de agua, cuadrillas de cloacas y mantenimiento general.AZUL: Operadores de guardia rotativa en plantas potabilizadoras, elevadoras odepuradorasBLANCO: Jefe de Área Técnica y Jefes de Servicio, Jefes de Planta,Capataces y Jefes de mantenimiento.

5.1.1 Excepciones: no será obligatorio el uso mientras se permanezca enalguno de los siguientes sectores: Sectores de descanso,Oficinas y archivos en general

5.1.2 Es obligatorio que todo el personal porte su casco durante su jornada detrabajo.



5.2 PROTECTORES AUDITIVOS: su uso es considerado obligatorio,superados los 85 db (a) de nivel Sonoro Continuo.

5.2.1 Su uso es obligatorio para todo el personal que opere o que estepresente dentro del área en la que se encuentren operando máquinas y/oherramientas motorizadas, tales como martillos neumáticos/ eléctricos ohidráulicos, sierras circulares, amoladoras para los operadores de vehículosindustriales, para los operadores martillos neumáticos/ eléctricos o hidráulicos,sierras circulares, amoladoras y otros equipos o zonas determinadas por elDpto. Higiene y Seguridad, indicadas con carteles de uso obligatorio deprotección auditiva.Los mismos pueden ser:

De inserción: para operadores de plantas. De copa, para casco: para mantenimiento electromecánico y cuadrillas.

5.2.2 El Dpto. De Seguridad e Higiene puede determinar el uso de distinto tipode protección auditiva, dependiendo del lugar de trabajo, mediante estudio desonido e informe previo para avalar dicho cambio puntual.

5.2.3 Es obligatorio que todo el personal porte los protectores auditivosdurante su jornada de trabajo.

5.3 CALZADO DE SEGURIDAD: su uso es obligatorio para todo el personaloperativo y/o que circule habitualmente por los sectores productivos de Planta.

5.3.1 Calzado de Seguridad Especial: Son aquellos Utilizados paracondiciones específicas:botas 1/2 caña con puntera de acero: este elemento será obligatorio toda vezque halla que realizar tareas en zonas húmedas y/o contaminadas por líquidoscloacales.botas pescadoras sin puntera de acero: su uso se acotara solo a aquellastareas en las que por las condiciones del lugar no se pueda desagotar elzanjeo, para realizar tareas manuales que no conlleven riesgo de caídas deobjetos o golpes en los pies.Waders: se utilizaran en las mismas condiciones que las botas pescadoras.

5.3.2 Excepciones: Cuando su uso no sea recomendado por PrescripciónMédica.

5.4 ANTIPARRAS: Se utilizaran en tareas de manipuleo de sustanciasquímicas, trabajos de amolado, corte, acerado y otras tareas que produzcanproyecciones de partículas irritantes o nocivas, requiriendo una protecciónhermética.



5.4.1 Antiparras para productos químicos: Es obligatorio el uso de estasantiparras en la manipulación de productos químicos.

5.4.2 Antiparras para proyección de partículas: Es obligatorio el uso deestas antiparras en tareas de amolado y aserrado.

5.4.3 Protectores Faciales: Se utilizarán en aquellos sectores que seproduzcan proyección de partículas de mayor tamaño que puedan afectar elrostro.

5.5 ANTEOJOS DE SEGURIDAD: su utilización será obligatoria para todopersonal que circule, trabaje, controle o inspeccione dentro de los sectoresdonde se estén realizando trabajos ( plantas, estaciones elevadoras, trabajosde calle, etc.

5.5.1 Excepciones: no será obligatorio el uso mientras se permanezca enOficinas y archivos en general.

5.5.2 Es obligatorio que todo el personal porte los anteojos de seguridaddurante su jornada de trabajo.

5.6 CARETAS PARA SOLDAR: Es obligatorio el uso para aquellos operadoresexpuestos a radiaciones que puedan causar daño a la vista y proyección deescoria a la cara. El mismo sera un protector facial con filtro UVEs obligatorio su uso para el operador de corte y soldadura y el ayudante dedicha tarea.

5.7 DELANTALES: serán adecuados al riesgo inherente en cada labor y deuso obligatorio para operadores y ayudantes de tareas de corte y soldadura(delantal de descarne) y para manipulación de sustancias químicas (delantalde PVC) para evitar derrames sobre tórax, abdomen y piernas.

5.8 GUANTES: es obligatorio su utilización para manipular herramientas,objetos, etc., y cuando haya riesgo de contacto con líquidos cloacales oproductos químicos.

5.8.1 Guantes de PVC o Nitrilo completo y puño de lona: serán de usoobligatorio en todas las tareas que impliquen contacto con líquidos cloacales oproductos químicos.

5.8.2 Guantes de descarne: serán de uso obligatorio en el uso deherramientas de mano tales como palas, picos, mazas, etc.



5.8.3 Guantes Moteados: serán de uso obligatorio en la manipulación deobjetos para carga descarga y movimiento.

5.8.4 Guantes de Nitrilo con soporte de Nylon.: serán de uso obligatoriopara tareas que requieran protección de las manos sin perder sensibilidad ylograr un movimiento fluido de las mismas. (trabajos de mecánica yelectricidad).

5.8.5 Guantes de Latex: Serán de uso obligatorio en tareas de laboratorio ypodrán ser utilizados para la determinación de de cloro activo.

5.8.6 Esta prohibida la utilización de guantes en las cercanías de elementosrotativos de máquinas o equipos, donde los mismos puedan ocasionar unatrapamiento del guante y la mano en las partes móviles.

5.9 BARBIJOS PARA POLVOS: Se utilizaran en aquellos ambientes quepresenten polvos y partículas en suspensión que generen disconfort en latarea, serán considerando un elemento de protección respiratoria y no podránsustituir a los indicados en el punto 5-11

5.10 MASCARA O SEMIMASCARA CON FILTRO INTERCAMBIABLE: Suuso es obligatorio en la manipulación de sustancias químicas que emitan gaseso vapores nocivos o irritantes. Los filtros deben ser adecuados al riesgo yremplazados conforme a especificaciones del fabricante.

5.10.1 Semimáscara con filtro químico y prefiltro P100: son de usoobligatorio en las tareas de dosificación de productos químicos en plantaspotabilizadoras en las que se dosifique hipoclorito de sodio y sulfato dealuminio (y también cuando además exista dosificación de Fluorosilicato deSodio)5.10.2 Semimáscara con filtro químico: Son de uso obligatorio en las tareasen que solo se dosifiquen productos químicos líquidos tales como hipoclorito desodio o neutralizador de olores. Y podrán ser utilizadas para trabajos en zonascon presencia de líquidos cloacales para atenuar el disconfort provocado porlos olores.5.10.3 Semimáscara con filtro P100: será obligatorio en el corte de caños deasbesto cemento y cundo deban realizarse trabajos de soldadura,particularmente en ambientes cerrados que no tengan sistema de extracciónde humos.

5.11 ARNES DE SEGURIDAD ANCLAJES Y CABO DE VIDA: serán de usoobligatorio para aquellas tareas en las que existan riesgos de caídas desde



una altura que superen los 2 (dos) metros o donde haya riesgo de caída comoen zanjas, estanques, piletas, etc.

5.12 CHALECOS REFLECTIVOS o BANDOLERAS: serán de uso obligatorioen aquellas tareas que se realicen en la vía publica, cuando no se cierre porcompleto el transito vehicular o toda actividad que requiera el uso de losmismos para denotar la ubicación del personal.Se recomienda su utilización a todo personal que asista al trabajo en bicicleta omotocicleta.

5.13 CHALECO SALVA VIDAS: su uso será obligatorio en tareas específicasde limpieza, mantenimiento, inspección o cualquier actividad conprobabilidades de caídas en lagunas, filtros, decantadores, etc. en especialcuando estos contengan líquidos cloacales.5.14 EQUIPOS IMPERMEABLES: Serán de uso obligatorio en cuadrillas deagua, cuadrilla de cloacas, estaciones elevadoras, plantas potabilizadoras ysalas químicas o donde sea necesario para evitar el contacto del operario conlíquidos y efluentes ya sean nocivos o no.

6- SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE OBLIGACIÓN DE USO DE EPP:

6.1 El DHyST determinará los lugares y carteles que se deban colocar en cadauno de los lugares.

6.2 Los Servicios podrán sugerir y solicitar cartelería adicional al Servicio deHigiene y seguridad en el Trabajo

6.3 Será responsabilidad de los Servicios mantener los carteles en buenestado y en caso de ser necesario solicitar su reposición.

7- GUIA DE EPP BASICOS

Como guía para la utilización y asignación de equipos de protección se incluyela siguiente tabla, en la que se describen los EPP básicos y obligatorios, decada función dentro de la empresa, dejando constancia de que el listado noes exhaustivo y que según las circunstancias y características de loslugares de trabajo puede ser necesaria la utilización de otros elementosconforme a lo indicado en el punto 5.



Equipos de protección personal por función

Puesto de trabajo EPP EPnI

Operario de guardiasrotativas

Guantes de PVC o Nitrilo completo

Antiparras para productos químicos

Protectores auditivos de insercion

Semimascara con filtro químico y prefiltro P100

Casco Azul

a) Delantal PVC

Cuadrilla de cloacas ycuadrilla de agua

Botas media caña Guantes PVC o Nitrilo

completo Guantes de descarne Anteojo de Seguridad Protectores auditivos de

copa para casco Casco Amarillo Chaleco reflectante o

bandolera Equipo de agua

Protector facial Waders Botas tipo

pescadoras

Operario de estaciónelevadora de líquidoscloacales y de plantatratamiento efluentes

Botas media caña Guantes PVC o Nitrilo

completo Guantes de descarne Anteojo de Seguridad Protectores auditivos de

inserción Casco Azul Chaleco reflectante

Chaleco salva vidas (solo en plantas de tratamiento conlagunas)

Mantenimiento Barbijos Guantes Protección auditiva de copa

para casco Casco Amarillo



Anteojo de Seguridad

Jefes de Planta

Protectores auditivos de inserción

Anteojo de seguridad Casco Blanco Guantes de Nitrilo con

soporte de Nylon

Captaces y Jefes deMantenimiento

Protectores auditivos de copa para casco


soporte de Nylon

Jefes de Servicio yJefes de Area Tecnica

Protectores auditivos de copa para casco


soporte de Nylon

Maquinistas

Guantes de vaqueta Barbijos Anteojos de seguridad Protectores auditivos de

copa para casco Casco Amarillo

Laboratorio

Antiparras para productos químicos

Guantes de látex Semimascara con filtro

químico y prefiltro P100Equipos de protección personal por tarea

Tareas EPP a utilizar

Soldadura

a) Delantal descarneb) careta soldadorc) guantes descarned) semimascara con filtro P100

Electricidada) Guantes dielecricosb) Anteojos de seguridad



Mantenimiento parques Guantes moteados Anteojos de seguridad Protectores auditivos de inserción.

Pintura Semimascara con filtro químico y prefiltro

P100 Anteojos de seguridad

Trabajos en altura (2m omas)

Arnés de seguridad con cabo de vida

Amolado y rotura dehormigón o pavimento

Protector facial Protectores auditivos

Corte caño de asbesto-cemento

Semimascara con filtro químico y prefiltro P100

Revisiones realizadas desde la implementación de esta Norma

Rev. 01: data 03/01/2011 - Realizada como anexo IImplementación de: Waders y guantes de nitrilo con puño de lona para

cuadrillas y guante de nitrilo en palma para mantenimiento electromecánico enremplazo de guantes de vaqueta.

Rev. 02: data 01/04/2012Implementación de casco azul para operadores de Planta potabilizadora.

Rev 03: data 22/11/2012Implementación de botas tipo pescadoras y waders sin puntera de acero

para personal de cuadrilla.

Rev. 04: data 17/09/13Implementación de sordinas para cascos para el personal de cuadrilla y

mantenimiento electromecánico, en remplazo de la protección de inserción ybandoleras para trabajos en vía publica.



MODELO DE FIANZA BANCARIA

GARANTIA DE OFERTA

A solicitud de la Firma..…………………………............................., con domicilio legal en lacalle........………...........Nº...... de la ciudad de.......……………..........................., nos es gratocomunicarles que este Banco se constituye en fiador en solidario con expresa renuncia a losbeneficios de división y excusión y en los términos del artículo 2013 del Código Civil, por lasuma de ($...............) ...................................... .../100 en garantía de la Oferta relacionada conla obra “MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE - CISTERNA 500m3, BOMBEO,IMPULSION y ENLACE A RED” en la ciudad de Choele Choel, Licitación Pública Nº …../17del Registro de Aguas Rionegrinas S.A.

En consecuencia este Banco se obliga a hacer efectiva a Aguas Rionegrinas S.A., la sumamencionada, o sea la de Pesos .................................................... con ......../100 a simplerequerimiento y sin que sea necesario constituir previamente en mora al obligado directo y sinningún otro requisito.

La presente garantía tendrá vigencia por el tiempo que subsiste la Oferta y en caso de resultaradjudicatario hasta la firma del Contrato.

Al Señor Presidente de Aguas Rionegrinas S.A.de la Provincia de Río NegroCalle Colón 719(8500) VIEDMA - RIO NEGRO



MODELO DE FIANZA BANCARIA

GARANTIA DE CONTRATO

A solicitud de la Firma.......……………………………………….........., con domicilio legal en lacalle....……….............Nº...….. de la ciudad de.........................………………......., nos es gratocomunicarles que este Banco se constituye en fiador en solidario con expresa renuncia a losbeneficios de división y excusión y en los términos del artículo 2013 del Código Civil, por lasuma de ($.………..........) (repetirlo en letras) en garantía del fiel cumplimiento el Contratorelacionado con la obra “MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE - CISTERNA500m3, BOMBEO, IMPULSION y ENLACE A RED” en la ciudad de Choele Choel, LicitaciónPública Nº …../17 del Registro de Aguas Rionegrinas S.A. que fuera adjudicada porExpediente Nº………............

En consecuencia este Banco se obliga a hacer efectiva a Aguas Rionegrinas S.A., la sumamencionada, o sea la de Pesos..................................................... a simple requerimiento y sinque sea necesario constituir previamente en mora al obligado directo y sin ningún otrorequisito.

La presente garantía subsistirá hasta el total cumplimiento de las obligaciones contractuales,en cuya oportunidad solicitamos se sirvan disponer su devolución.




FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA


Obra: ““MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE - CISTERNA 500m3, BOMBEO,IMPULSION y ENLACE A RED” en la ciudad de Choele Choel, Licitación PúblicaNº …../17 del Registro de Aguas Rionegrinas S.A.

El/Los abajo firmante/s, con domicilio legal constituido en la calle...........…………....... Nº..... dela ciudad de…………............…de la provincia de Río Negro y con domicilio social en lacalle.................……………………...... Nº.….. de la ciudad de………………..de la provincia de……………………..(Quienes se presentan en forma mancomunada y solidaria), después deestudiar cuidadosamente los documentos de la Licitación y luego de recoger en el sitio en quese ejecutarán las obras, las informaciones relativas a las condiciones locales que pudieraninfluir sobre la determinación de los precios; no quedando duda alguna de la interpretación delos documentos de la Licitación y demás condiciones, propone/n ejecutar todas las obras ytrabajos que en ellos se especifican, proveer todos los materiales necesarios a incorporar a lasobras y los elementos de labor que se requieran para efectuar los trabajos, de estricto acuerdocon el verdadero objeto y significado de la documentación y con la finalidad que deberáncumplir las obras una vez construidas por la suma total de Pesos....................….......................($……...........), compuesto por un Monto Neto de Pesos .....................................($......………...)y Pesos .........................................…………............ $(...……......) en concepto de Impuesto alValor Agregado.

Acompaña a la presente, constancia de la garantía de oferta, consistente en depósito enefectivo, título fianza bancaria o póliza de seguro (Indicando Banco o Compañía) por la sumade Pesos .................................................. con ..../100 ($................), propone/n comoRepresentante Técnico al Ingeniero.............................Matrícula Nº......... del ConsejoProfesional de Ingeniería y Agrimensura de Río Negro.

Viedma,...............……………...............de 2017

_________________ __________________________Firma del Proponente Firma de Representante Técnico

NOMBRE Y APELLIDODOMICILIODOCUMENTACION Y REFERENCIAS AGREGADAS ADJUNTAS





CHOELE CHOEL

MODELO DE ANALISIS DE PRECIOSPARTE 1: COEFICIENTE DE PASO


I COSTO NETO TOTAL: 1,0000II

III

IV

V

VI

VII

COEFICIENTE RESUMEN: (VII)

GASTOS INDIRECTOS: (.....% de I)GASTOS GENERALES: (.....% de I)BENEFICIO: (máx10% de I)SUBTOTAL: (I + II + III + IV)COSTO FINANCIERO: (.....% de V)TOTAL: (V+ VI)




CHOELE CHOEL

MODELO DE ANALISIS DE PRECIOSPARTE 2: ANALISIS


AGUAS RIONEGRINASProvincia de Río NegroRepública Argentina

_____________________Firma y sello del oferente

Ing Edgardo ViottiAguas Rionegrinas SA

AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE


CHOELE CHOEL – RIO NEGRO

COMPUTO Y PRESUPUESTO

noviembre 2017

Item Descripción Unidad Cantidad Unitario SUBTOTAL Total Capítulo

CAPITULO I: Construcción de cisterna de 500 m3 $3.416.286,30

1.1

m³ 145 $371,56 $53.690,87

1.2

m³ 21 $3.078,67 $64.728,95

1.3

m³ 145 $17.569,63 $2.550.178,66

1.4

m² 169 $1.008,53 $170.441,31

1.5

m² 180 $369,44 $66.336,63

1.6

un 3 $6.900,46 $20.701,37

1.7

Gl 1 $31.848,27 $31.848,27

1.8

m 90 $492,59 $44.332,79

1.9

Gl 1 $265.402,22 $265.402,22

1.10

Gl 1 $148.625,24 $148.625,24

Excavación para Cisterna; comprende la totalidad de las excavaciones necesarias para alcanzar las cotas de proyecto del reservorio, compactación del fondo, eventuales entibamientos o rellenos según planos correspondientes y especificaciones

Hormigón simple de Limpieza H-8; comprende la provisión y acarreo de los materiales; elaboración y colocación de los hormigones calidad H8 espesor mínimo 10cm; según planos correspondientes y especificaciones.

Hormigón Armado H-21; comprende la provisión y acarreo de los materiales; ejecución de los encofrados y las armaduras; elaboración y colado de los hormigones, incluyendo aditivos,vibrado y desencofrado; toma y ensayo de muestras; pruebas de estanqueidad, según planos y especificaciones

Contrapiso y Alisado; comprende los rellenos de pendiente con hormigón simple H-13 conformación de canaletas, etc.. con terminación de mortero impermeable, sobre el piso de la cisterna según planos correspondientes y especificaciones

Membrana impermeable; comprende la provisión, acarreo y colocación de tres capas de membrana líquida destinada a recubrir el techo de la cisterna, para asegurar su impermeabilidad, según planos correspondientes y especificaciones

Cámaras de Válvulas: Comprende la provision de toda la mano de obra, equipos y materiales para excavación y relleno la misma, estructura de Hormigon Armado H-21, herrerías o insertos para las Camaras de Válvulas de la Cisterna, según Planos y Especificaciones

Marcos, Rejas y Tapas de Acero; comprende la provisión, acarreo y montaje de los marcos y tapas, como así también todos aquellos materiales y elementos necesarios para su colocación y correcta terminación, en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones

Cerco Olímpico: Provision de Mano de Obra, Materiales y Equipos para el cerramiento de las instalacion con Cerco tipo "Olimpico" completo, incluyendo postes de HºAº, malla de alambre, alambres lisos y de puas, torniquetes, tensores, bulonería, Puertas y Portones de acceso, etc. en un todo de acuerdo a Planos de proyecto.

Cuadro de cañerías de Entrada, Salida, Vaciado y Desborde: Comprende la provisión, transporte de materiales, equipos y mano de obra necesarios para realizar el montaje, fabricación y prueba hidraulica de los Caños de Ingreso y salida de la Cisterna, Cañerías para desborde, limpieza y drenaje y piezas de transición para la interconexión con los acueductos

Iluminación exterior del predio; Comprende la provision de materiales y mano de obra para realizar la instalacion de iluminacion exterior, incluyendo cañerias, conductores, llaves de corte, fotocelula, y todo elemento necesario para la correcta instalacion y funcionamiento del sistema, segun planos y especificaciones tecnicas, incluyendo repuestos







COMPUTO Y PRESUPUESTO

noviembre 2017


CAPITULO II: Estación de bombeo en cisterna existente $1.212.184,84

2.1

m³ 5 $371,56 $1.950,71

2.2

m² 20 $28.663,44 $573.268,80

2.3

un 2 $148.625,24 $297.250,49

2.4

Gl 1 $212.321,78 $212.321,78

2.5

Gl 1 $84.928,71 $84.928,71

2.6

Gl 1 $42.464,36 $42.464,36

CAPITULO III: Impulsión a cisterna nueva $415.734,53

3.1

m³ 378 $615,73 $232.747,13

3.2

ml 450 $406,64 $182.987,40

CAPITULO IV: Enlace a red $618.090,77

4.1

m3 495,60 $615,73 $305.157,35

4.2

ml 210 $627,35 $131.742,90

4.3

ml 380 $406,64 $154.522,69

4.4Gl 1 $26.667,83 $26.667,83

LOS VALORES INDICADOS SON A FECHA NOVIEMBRE 2017 TOTAL DEL PRESUPUESTO (sin iva) = $5.662.296,45

A LOS EFECTOS DE SU COMPARACION CON LAS OFERTAS IVA (21%) = $1.189.082,25

SERAN ACTUALIZADOS AL MES ANTERIOR AL DE LA APERTURA TOTAL DEL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO = $6.851.378,70

DE ACUERDO AL INDICE CORRESPONDIENTE EMITIDO POR EL

CONSEJO DE OBRAS PUBLICAS DE RIO NEGRO

Excavación; comprende la totalidad de las excavaciones a ejecutar, según planos correspondientes y especificaciones

Local de bombas; comprende todos los materiales, mano de obra y equipos para la completa terminación del local. Columnas y encadenado de HºAº, cerramientos de mampostería de ladrillos comunes de 0,20 m de espesor, aislaciones, dinteles, cubierta chapa, contrapiso, revoques, pisos y revestimientos, carpinterías, herrerías, pinturas, instalación eléctrica, etc..en un todo de acuerdo a los planos correspondientes y especificaciones.

Electrobombas de Agua Potable; comprende la Provisión y Montaje de equipo electrobomba centrífuga de eje horizontal; caudal: 85 m³/h; altura de elevación: 25 m.c.a.; incluye la provisión, acarreo, montaje, prueba de las bombas y todos los accesorios para su correcta instalación

Manifold de Impulsión de Agua Potable; comprende la provisión, acarreo y colocación de cañería de Acero bridado Ø 6" y 8" Sch 40 espesor mínimo, hasta transición con la cañería de impulsión; juntas; soportes; protección anticorrosiva, pruebas hidráulicas y limpieza

Tablero para bombas: Comprende la provisión de materiales y mano de obra para realizar un tablero de comando bombas, según planos y especificaciones técnica

Instalacion eléctrica electrobombas; Comprende la provision de materiales y mano de obra para realizar la instalacion de fuerza motriz, incluyendo canalizaciones y acometidas de alimentacion a equipos electromecanicos.


Provisión, acarreo y colocación de caños y accesorios de PVC DN 160, incluso mano de obra, equipos, pruebas hidráulicas, etc.. según especificaciones.


Provisión, acarreo y colocación de caños y accesorios de PVC C6 200mm, incluso mano de obra, equipos, pruebas hidráulicas, etc.. según especificaciones.


Ejecución de nudos, y colocación de válvulas esclusas.







PLANILLA DE COTIZACION

fecha


CAPITULO I: Construcción de cisterna de 500 m3

1.1

m³ 145

1.2

m³ 21

1.3

m³ 145

1.4

m² 169

1.5

m² 180

1.6

un 3

1.7

Gl 1

1.8

m 90

1.9

Gl 1

1.10

Gl 1

Excavación para Cisterna; comprende la totalidad de las excavaciones necesarias para alcanzar las cotas de proyecto del reservorio, compactación del fondo, eventuales entibamientos o rellenos según planos correspondientes y especificaciones

Hormigón simple de Limpieza H-8; comprende la provisión y acarreo de los materiales; elaboración y colocación de los hormigones calidad H8 espesor mínimo 10cm; según planos correspondientes y especificaciones.

Hormigón Armado H-21; comprende la provisión y acarreo de los materiales; ejecución de los encofrados y las armaduras; elaboración y colado de los hormigones, incluyendo aditivos,vibrado y desencofrado; toma y ensayo de muestras; pruebas de estanqueidad, según planos y especificaciones

Contrapiso y Alisado; comprende los rellenos de pendiente con hormigón simple H-13 conformación de canaletas, etc.. con terminación de mortero impermeable, sobre el piso de la cisterna según planos correspondientes y especificaciones

Membrana impermeable; comprende la provisión, acarreo y colocación de tres capas de membrana líquida destinada a recubrir el techo de la cisterna, para asegurar su impermeabilidad, según planos correspondientes y especificaciones

Cámaras de Válvulas: Comprende la provision de toda la mano de obra, equipos y materiales para excavación y relleno la misma, estructura de Hormigon Armado H-21, herrerías o insertos para las Camaras de Válvulas de la Cisterna, según Planos y Especificaciones

Marcos, Rejas y Tapas de Acero; comprende la provisión, acarreo y montaje de los marcos y tapas, como así también todos aquellos materiales y elementos necesarios para su colocación y correcta terminación, en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones

Cerco Olímpico: Provision de Mano de Obra, Materiales y Equipos para el cerramiento de las instalacion con Cerco tipo "Olimpico" completo, incluyendo postes de HºAº, malla de alambre, alambres lisos y de puas, torniquetes, tensores, bulonería, Puertas y Portones de acceso, etc. en un todo de acuerdo a Planos de proyecto.

Cuadro de cañerías de Entrada, Salida, Vaciado y Desborde: Comprende la provisión, transporte de materiales, equipos y mano de obra necesarios para realizar el montaje, fabricación y prueba hidraulica de los Caños de Ingreso y salida de la Cisterna, Cañerías para desborde, limpieza y drenaje y piezas de transición para la interconexión con los acueductos

Iluminación exterior del predio; Comprende la provision de materiales y mano de obra para realizar la instalacion de iluminacion exterior, incluyendo cañerias, conductores, llaves de corte, fotocelula, y todo elemento necesario para la correcta instalacion y funcionamiento del sistema, segun planos y especificaciones tecnicas, incluyendo repuestos







PLANILLA DE COTIZACION

fecha


CAPITULO II: Estación de bombeo en cisterna existente

2.1

m³ 5

2.2

m² 20

2.3

un 2

2.4

Gl 1

2.5

Gl 1

2.6

Gl 1

CAPITULO III: Impulsión a cisterna nueva

3.1

m³ 378

3.2

ml 450

CAPITULO IV: Enlace a red

4.1

m3 495,60

4.2

ml 210

4.3

ml 380

4.4Gl 1

TOTAL DEL PRESUPUESTO (sin iva) =

IVA (21%) =

TOTAL DEL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO =


Local de bombas; comprende todos los materiales, mano de obra y equipos para la completa terminación del local. Columnas y encadenado de HºAº, cerramientos de mampostería de ladrillos comunes de 0,20 m de espesor, aislaciones, dinteles, cubierta chapa, contrapiso, revoques, pisos y revestimientos, carpinterías, herrerías, pinturas, instalación eléctrica, etc..en un todo de acuerdo a los planos correspondientes y especificaciones.

Electrobombas de Agua Potable; comprende la Provisión y Montaje de equipo electrobomba centrífuga de eje horizontal; caudal: 85 m³/h; altura de elevación: 25 m.c.a.; incluye la provisión, acarreo, montaje, prueba de las bombas y todos los accesorios para su correcta instalación

Manifold de Impulsión de Agua Potable; comprende la provisión, acarreo y colocación de cañería de Acero bridado Ø 6" y 8" Sch 40 espesor mínimo, hasta transición con la cañería de impulsión; juntas; soportes; protección anticorrosiva, pruebas hidráulicas y limpieza

Tablero para bombas: Comprende la provisión de materiales y mano de obra para realizar un tablero de comando bombas, según planos y especificaciones técnica

Instalacion eléctrica electrobombas; Comprende la provision de materiales y mano de obra para realizar la instalacion de fuerza motriz, incluyendo canalizaciones y acometidas de alimentacion a equipos electromecanicos.


Provisión, acarreo y colocación de caños y accesorios de PVC DN 160, incluso mano de obra, equipos, pruebas hidráulicas, etc.. según especificaciones.




Ejecución de nudos, y colocación de válvulas esclusas.

CORTE B-B

T.N.T.N.

PLANTA

Pte. Piso Cisterna 0,5% Pte. Piso Cisterna 0,5%

Pte. Canaleta 0,5%

CORTE A-A

T.N.T.N.

BB

AA

PORTÓN ACCESO

CERCO PERIMETRAL

PUERTA ACCESO

CISTERNA 500m3

LUMINARIA

LUMINARIA

CERCO PERIMETRAL

CERCO PERIMETRAL

CERCO PERIMETRAL

alarma

máximo

mínimo

TERRENO NIVELADO

TERRENO NIVELADO

TERRENO NIVELADO

TERRENO NIVELADO

esc 1:100

LUMINARIA

AGUA POTABLE CHOELE CHOEL

/ /2018

MONTO DEL CONTRATO:

CISTERNA DE 500m3 - BOMBEOOBRA:

PLAZO DE EJECUCIÓN: REPRESENTANTE TÉCNICO:

EMPRESA CONTRATISTA:

FECHA DE INICIO:

IMPULSION y ENLACE A RED

CARTEL DE OBRA

T.N.

mínimo

A CISTERNA 500m3

A CISTERNA 500m3

PLANTA

CORTE C-C

CC

BOMBEO A CIST 500m3

CISTERNA 1000m3existente

CISTERNA 1000m3

existente

vereda

esc 1:100

REFERENCIASVENTILACIONES

REJILLA VENTILACION Metal desplegadoMalla bronce

REJILLA VENTILACION Metal desplegadoMalla bronce

TAPA ACCESO

0,901,00

0,20

2,20

2,05

2,05

1,44

1,50

8,74

LUMINARIAS

NOTAS

CERCO PERIMETRAL

REFERENCIAS

IMPULSION y ENLACE A REDesc: 1/4000

DETALLE NUDO 1

AGUAS RIONEGRINAS S.A.PROVINCIA DE RIO NEGRO

Documents

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLERepública Argentina Provincia de Río Negro Aguas Rionegrinas S.A. Licitación Pública Nº 07/18 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CISTERNA