Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Municipalidad de Vicente López
Obra: “Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido”
Licitación Privada Nro. / 10. Apertura: Día Horas. Presupuesto Oficial: $ 300.000 Valor del Pliego: $ 300
2.010
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Índice 1- Pliego de cláusulas legales especiales 2- Pliego de especificaciones técnicas 3- Planillas 4- Cómputo estimativo 5- Propuesta
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Pliego de cláusulas legales especiales
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
OBRA: “REPARACION DE PAVIMENTOS DE GRANITO EN DIVERSAS CALLES DEL PARTIDO“
Licitación Privada Nro. /10
Expediente Nro. 4119-010721/2009
PLIEGO DE CLÁUSULAS LEGALES ESPECIALES
Art. Nro. 1 OBJETO:
La Municipalidad de Vicente López establece por el presente Pliego las Bases y
Condiciones que regirán en la Licitación, Adjudicación y Ejecución de la obra:
“Reparación de pavimentos de granito”.
Las tareas a realizar son las siguientes:
• extracciones de carpeta asfáltica
• levantamiento y recolocación con adecuación de base de asiento de adoquines
• reparación de sub-base
• provisión y colocación de suelo seleccionado-cemento para reconformación de
subrasante
• sellado de juntas entre adoquines o granitullos
• levantamiento, recolocación y nivelación de cordones graníticos
En virtud de ello, se trata de adjudicar los mismos a un oferente o grupo de oferentes con
reconocida y probada capacidad en la construcción de obras similares a la presente y que
garanticen estrictamente los plazos de ejecución previstos.
Art. Nro. 2 INSTRUMENTOS CONTRACTUALES:
A los efectos de la cotización y ejecución de las obras, establécese la siguiente
documentación:
El presente Pliego de Cláusulas Legales Especiales.
a) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
b) Planos
c) Ordenanza Nro. 4507 (Seguridad en la vía pública).
d) Ordenanza Nro. 7546.
e) Ordenanza Nro. 18330.
f) Pliego Único–Edición 1979–Especificaciones Técnicas y Legales M.V.L.
g) Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley Nº 6769/58 y sus modificatorias).
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
h) Ley de Obras Públicas Nº 6021 de Buenos Aires y sus modificaciones, así como sus
Decretos Reglamentarios.
i) Ordenanzas Generales para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires
Nros. 37/69, 43/69 y 165/73.
j) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administración para las
Municipalidades dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas.
k) Decreto Provincial N° 2113/02
l) Resolución 231/96 de la superintendencia de riesgos del Trabajo.-
m) Ley de Seguridad e Higiene N° 19.587.
n) Ley de Riesgo del Trabajo N° 24.557.
o) Dto. 911/1996 “Regulaciones para la Industria de la Construcción”.
Art. Nro. 3 PRESUPUESTO OFICIAL:
Las obras según presupuesto oficial ascienden a PESOS $ 300.000 (PESOS
TRESCIENTOS MIL).
Art. Nro. 4 PRECIO DEL PLIEGO:
Fíjese el valor del Pliego en PESOS $ 300,00 (PESOS TRESCIENTOS ).
Art. Nro. 5 PLAZO DE EJECUCIÓN:
Los trabajos serán ejecutados en un plazo de 90 (noventa) días corridos, contados a
partir de la firma de acta de replanteo.
Art. Nro. 6 CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA:
• No se admitirán ofertas de Oferentes, cuya Capacidad Técnica, otorgada por el
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y/o del
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, sea inferior a la suma de
PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00).
• No se admitirán ofertas de Oferentes, cuya Capacidad Financiera , otorgada por el
Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires y/o del
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, sea inferior a la suma de
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000,00).
Art. Nro. 7 ESPECIALIDAD REQUERIDA:
� Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas:
Ingeniería y/o Ingeniería Vial.
� Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos
Aires:
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Pavimentos de Hormigón Tipo A (Urbano).
Art. Nro. 8 PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS:
Se establece el plazo de conservación de las obras en 365 (trescientos sesenta y cinco)
días corridos a partir de la recepción provisoria total.
Art. Nro. 9 DE LOS OFERENTES:
No podrán participar como oferentes:
a) Los inhabilitados por condena judicial.
b) Los agentes de administración pública Nacional, Provincial o Municipal como personas
físicas, o como directores o administrador de personas jurídicas.
c) Los quebrados o concursados civilmente mientras no obtengan habilitación o quienes
tengan convocatoria de acreedores pendiente de homologación del acuerdo.
d) Las Empresas de cuyo directorio forman parte personas que hayan integrado
sociedades dedicadas a este tipo de actividades, y que hayan sido objeto de rescisión de
contratos por falta de cumplimiento.
e) Los sancionados por no cumplir con las obligaciones impositivas y previsionales, que
no hayan regularizado su situación a la fecha de apertura de las propuestas, debiendo
presentar el correspondiente certificado.
f) Aquellos que mantengan causas judiciales pendientes con la comuna.
g) Todos aquellos proveedores que registren deudas, con el Municipio, por cualquier
Concepto.
Art. Nro. 10 INSCRIPCIÓN DE CONTRATISTAS:
Para participar en la Licitación y ser considerados oferentes, las Empresas deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar inscriptas en el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la
Provincia de Buenos Aires y/o en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Públicas.
b) Estar inscriptas en el Registro de Contratistas para Empresas de Obras Públicas de la
Municipalidad de Vicente López, cuya constancia de inscripción se entregará, previa
presentación de los requisitos exigidos en el Art. 96 de la Ordenanza General N°
165/73 hasta 24 (veinticuatro) horas, contadas en días hábiles anteriores al horario
fijado para la apertura de la Licitación, en la Dirección de Obras Municipales.
Art. Nro. 11 CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:
Los interesados en formular propuestas podrán consultar los pliegos correspondientes en
la Dirección de Obras Municipales hasta 72 (setenta y dos) horas corridas contadas en
días hábiles anteriores a la fecha de la apertura de las propuestas y podrán adquirirse en
la Dirección de Compras hasta 72 (setenta y dos) horas corridas contadas en días hábiles
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
anteriores a la mencionada fecha, previa presentación de la boleta de depósito por el
valor del Pliego, efectuado en la Tesorería Municipal.
Art. Nro. 12 SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
Las obras se contrataran por el SISTEMA DE UNIDAD DE MEDIDA de tal manera que el
Contratista se compromete a ejecutar la obra con los precios unitarios convenidos que se
aplicarán a las cantidades previstas en la planilla de Cómputo Estimativo determinando el
monto de la Propuesta. Los precios unitarios para cada ítem serán cotizados por
duplicado.
El monto del contrato será el que resulte de aplicar a las cantidades de cada ítem del
Computo Oficial (Planilla de Cómputo Estimativo) los precios unitarios de la propuesta
aceptada.
Las cantidades de los distintos ítems que figuran en el Computo Oficial servirán de base
para determinar el monto del contrato, pero dichas cantidades podrán variar al efectuarse
los trabajos en más o en menos según lo estipule la Dirección de Obras Municipales
hasta el 20% permitido por la Ley Nº 6021 en sus artículos 33°, 34° y Decretos
reglamentarios.
Los precios unitarios contractuales servirán para liquidar los certificados de obra
provisorios y definitivos.
Art. Nro.13 MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS:
El Oferente deberá mantener su oferta por un plazo de noventa (90) días corridos,
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. En caso que el Oferente no
manifieste su voluntad en contrario con cinco (5) días corridos de antelación al
vencimiento del plazo señalado, la oferta será prorrogada automáticamente por un plazo
igual.
Art.Nro.14 GARANTÍA DE LA PROPUESTA:
El mantenimiento de las propuestas, será garantizado con el equivalente al 1% (uno por
ciento) del Presupuesto Oficial, pudiendo integrarse en cualquiera de las formas
mencionadas en el Art. 10 del Pliego Único.
La devolución de las garantías de las propuestas se hará sin indexaciones ni intereses,
dentro de los sesenta (60) días corridos de la adjudicación.
Si el proponente desistiera de su oferta dentro de los 90 (Noventa) días corridos contados
desde el día posterior al de apertura de la "PROPUESTA”, perderá el depósito de
garantía que menciona este artículo.
Art. Nro. 15 ACLARACIONES DE OFICIO O POR CONSULTAS QUE SE FORMULEN:
La Dirección de Obras Municipales podrá realizar aclaraciones de Oficio o evacuar las
consultas que por escrito formulen los adquirientes de la Documentación de la Licitación.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Las mismas serán realizadas durante el llamado a Licitación y hasta 72 (setenta y dos)
horas corridas contadas en días hábiles anteriores a la fecha de apertura establecida,
para las consultas por escrito y hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en
días hábiles anteriores a la fecha de la Apertura de la Licitación, para las aclaraciones de
oficio.
Dichas aclaraciones y respuestas, serán incorporadas al legajo completo y formarán parte
de él.
Art. Nro. 16 PLIEGO ÚNICO DE ESPECIFICACIONES:
La empresa oferente deberá manifestar mediante Declaración jurada, que conoce los
términos del Pliego de Especificaciones Técnicas y Legales de la Municipalidad de
Vicente López (Edición 1979).
Art. Nro. 17 OMISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES:
La omisión aparente de las especificaciones, planos, especificaciones complementarias,
referentes a detalles de las descripciones detalladas de determinados puntos, serán
considerados en el sentido de que solo deberá prevalecer la mejor práctica general
establecida, y también se empleará materiales de primera calidad y/o mano de obra
competente.
Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se harán en base al
espíritu que se desprende más arriba, y a lo que establece al respecto la Ley Orgánica de
las Municipalidades y supletoriamente la Ley Nro. 6021.
Art. Nro. 18 SUFICIENCIA DE LA OFERTA:
Se deberá entender que antes de presentar su oferta, el oferente se ha asegurado que
sus cotizaciones cubrirán todas las obligaciones emergentes del contrato.
Se entenderá en consecuencia que deberá incluir en su cotización todos los trabajos,
suministros, prestaciones y servicios previstos en el presente Pliego y aquellos que fueran
menester para cumplir íntegramente con el objeto contractual.
Antes de la presentación de su Oferta, los interesados deberán examinar los trabajos y
servicios, todos los demás detalles que hagan el cumplimiento de sus obligaciones,
debiendo obtener por su propia cuenta toda la información necesaria sobre todas las
circunstancias que pueden influir o afectar su oferta.
Art. Nro. 19 FORMA DE COTIZAR:
El Oferente deberá cotizar su oferta básica, con carácter obligatorio, en pesos, a los efectos
de hacerla procedente y válida.
Se destaca que para que una oferta pueda ser considerada válida, es condición que se
refiera a la ejecución integral de la obra licitada.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Se aclara que los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y municipales
serán abonados por el Contratista.
Art. Nro. 20 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS:
Las propuestas se presentarán en la Dirección de Compras hasta la fecha y hora indicada
para el acto de apertura de la licitación, en un sobre cerrado y lacrado en un todo de
acuerdo al Art. 8 del Pliego de Cláusulas Generales–Pliego Único.
El sobre mencionado deberá contener en su interior los siguientes sobres cerrados y
lacrados:
1) Un sobre Nro. 1 con la leyenda en letras de imprenta "DOCUMENTACIÓN", nombre
del oferente, licitación que se trata, fecha de apertura, hora, deberá contener:
a) La garantía de mantenimiento de propuesta, según lo establecido en el artículo Nro. 14
del presente Pliego.
b) El comprobante de haber adquirido el presente Pliego y demás documentos de la
Licitación.
En caso de presentación de Empresas en conjunto, dicho comprobante deberá ser
extendido a nombre de ambas.
c) El presente Pliego y demás documentos de la Licitación, con los recaudos que impone
el último párrafo del art. 3 y art. 4 del Pliego Único (Edición 1979), debidamente firmado
por el oferente y su Representante Técnico, en todas sus fojas, con el correspondiente
sello aclaratorio.
d) La constancia actualizada de la inscripción en el Registro de Contratistas de la
Comuna (Art. 140-Decreto-Ley 6769/53-Orgánica de las Municipalidades y Art. 96 del
Decreto-Ordenanza Nro. 165/73).
e) Constancia actualizada de la capacidad técnico-financiera suficiente para ejecutar la obra
que se licita, expedida por el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la
Provincia de Buenos Aires y/o de la Capacidad de Ejecución y Contratación expedida por el
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
f) La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la
jurisdicción del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de San Isidro, con exclusión de
cualquier otro fuero.
g) Declaración jurada suscrita por el representante legal de la empresa, que la misma no
se encuentra incursa en ninguna de las causales del art. 9 del presente pliego.
h) Original o copia legalizada del certificado fiscal para contratar, expedido por la
Administración de Ingresos Públicos (AFIP-DGI) según resolución general Nº 1814/05 de
donde surge que el proponente no registre incumplimientos impositivos y/o previsionales.
En caso que el certificado citado se encuentre en trámite ante el AFIP-DGI deberá
presentarse comprobante de dicha circunstancia, certificado anterior vencido y los recibos
de pago de los tributos (IVA-GANANCIAS-APORTES PREVISIONALES) desde la fecha
de expedición del último certificado hasta la fecha de apertura de propuestas en la
presente Licitación, toda la documentación en original o copia legalizada. En el caso de
no tener el certificado anterior, se deberá presentar comprobante del certificado en
tramite y los recibos de pago de los tributos (IVA-GANANCIAS-APORTES
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
PREVISIONALES) que vencieron en los últimos doce meses anteriores a la fecha de
apertura de la licitación en original y/o copia legalizada.
i) Original o copia legalizada de la inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos
de la Provincia de Buenos Aires.
j) En caso de presentarse Personas Jurídicas deberán acreditar su constitución a través
del estatuto o Contrato Social.- Las S.A. deberán presentar copia autentificada del Acta
de Directorio que autorice la concurrencia a la Licitación de que se trata.
k) La constitución de domicilio legal dentro del Partido de Vicente López.
l) Datos personales y número de inscripción en el Consejo Profesional correspondiente a
la especialidad requerida de la Provincia de Buenos Aires, del profesional que actuará
como Representante Técnico.
m) Declaración Jurada conforme lo dispuesto por el art. 16.
n) Para el caso de sociedades, declaración jurada suscrita por el representante legal
donde se indique nombres, documentos de identidad y cargo de los directivos y
responsables de la misma.
o) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos
Aires, del que resulte que el oferente, en caso de personas físicas, o que los directores o
miembros del organismo de administración, para el caso de sociedades, se encuentran
libres de deudas en ese Registro.
2) Un sobre Nro. 2 con la leyenda en letras de imprenta "PROPUESTA", cuyo contenido
deberá ser firmado por el proponente y su Representante Técnico (con sellos
aclaratorios).
Deberá contener:
I. La propuesta de la obra formulada en planilla entregada por la Municipalidad o copia
textual de la misma, por triplicado.
II. Planilla de Cómputo, con los ítems correspondientes llegando al monto total de la obra
y todo lo exigido en el presente Pliego, por triplicado.
III. Análisis de precios detallados por ítem, según modelo y por triplicado.
IV. Una planilla por duplicado con los precios unitarios de los materiales, transporte,
equipos, planilla de determinación del Coeficiente “K” y mano de obra a utilizar, los que
deberán ajustarse a los precios vigentes a la fecha de la Licitación.
V. Una planilla donde conste la nómina de equipos a utilizar en la obra, con indicación de
sus características técnicas.
VI. Plan de trabajo de la obra y Curva de Inversión, con montos y porcentuales parciales y
acumulados.
La presentación de la propuesta, implica que el proponente ha examinado la
documentación que integra el presente Pliego y que ha reconocido en el terreno donde
corresponda las informaciones sobre la naturaleza del suelo y subsuelo y de todo otro
dato que pueda influir en el desarrollo de la obra.
Art. Nro. 21 EMPRESAS ASOCIADAS:
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de Sociedades
Comerciales. Una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán modificar su
integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total
de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del comitente.
La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la
ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.
En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la
Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de
la garantía de mantenimiento de la oferta.
Asimismo y a los efectos de su presentación, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Adquisición del Pliego en forma conjunta.
b) La garantía que prevé el art. 14 deberá ser presentada o emitida en forma conjunta.
c) Un ejemplar o copia certificada del contrato que las obliga conjunta y solidariamente.
d) Firma del contenido de toda documentación por las Empresas asociadas, y por un
Representante Técnico designado a tal efecto.
e) Certificado de capacidad técnico–financiero individual de cada empresa asociada, con
constancia de haber sido expedido para ser presentado en forma conjunta. Se deja
establecido que a los efectos del presente artículo se sumarán las capacidades
financieras y no las técnicas, que deberán responder en forma individual al mínimo
establecido en las Cláusulas Especiales.
Art. Nro. 22 APERTURA DE LA PROPUESTA:
1)Se abrirá en primer término el Sobre Nro. 1 "DOCUMENTACIÓN”.
Verificada la presencia de la documentación enumerada para el mismo, se procederá a
labrar un Acta en que se detallaran las propuestas enumeradas por Orden de Apertura,
los documentos presentados por cada uno de los proponentes y las observaciones que
cada uno de ellos mereció.
La mesa licitadora que dirija el Acta podrá pedir en cualquier momento, explicaciones a
los oferentes; no admitiéndose otras explicaciones ni observaciones que interrumpan el
acto, pudiendo hacerse solo ellas una vez abiertas y leída la última documentación
presentada.
2)Luego se abrirá el Sobre Nro. 2 "PROPUESTA", solamente de aquellas empresas que
hayan cumplido satisfactoriamente, para la Municipalidad, con lo requerido en el presente
Pliego para el sobre denominado "DOCUMENTACIÓN”.
Las autoridades de la apertura procederán al comienzo del acto a leer la nómina de
empresas que hayan cumplido con el Sobre Nro. 1” DOCUMENTACION”, las de aquellas
empresas que no hayan cumplido tal requisito, y cuáles son los motivos.
Al finalizar la lectura de los sobres Nro. 2 “PROPUESTA”, se dejará constancia en Acta
del monto de las propuestas, las ofertas rechazadas expresando en cada caso la causa y
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
a quienes pertenecen y toda observación que se formule por los presentes a la
“Documentación”. Leída el Acta, será suscrita por el funcionario que presidió el acto, por
los oferentes y demás asistentes que deseen hacerlo.
Art. Nro. 23 VISTA DE LAS PRESENTACIONES:
El plazo al efecto se fija en dos (2) días hábiles, que se contará a partir de las 24 hs.
contadas en días hábiles posteriores al cierre del Acto de Apertura. Durante el mismo las
ofertas serán exhibidas en la Municipalidad (Dirección de Compras y Licitaciones) a los
fines de que todos los oferentes pueden examinarlas, y formular las eventuales
impugnaciones u observaciones que estimen pertinentes, las que deberán efectuarse
dentro de los dos (2) días hábiles posteriores al vencimiento del término mencionado.
Cumplido el mismo, se declarará concluido el período de vistas e impugnaciones y las
actuaciones quedarán reservadas para su evaluación.
Art. Nro. 24 IMPUGNACIONES – DEPOSITO:
Para formular impugnaciones a las Propuestas los oferentes tendrán 48 (cuarenta y
ocho) horas hábiles luego de cerrado el período de vistas, para iniciar expediente. Para
la viabilidad de las impugnaciones, el oferente deberá depositar en la Tesorería General
un valor equivalente al 5o/oo (cinco por mil) del presupuesto oficial, acompañando copia
del certificado de pago extendido en su presentación. Dicho depósito será reintegrado al
recurrente, sólo en caso que la impugnación prospere.
Art. Nro. 25 MEJORAS DE OFERTAS:
Si resultasen dos o más propuestas igualmente convenientes, se podrá invitar a los
oferentes que las hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejoras se
presentarán también bajo sobre cerrado que se abrirá el día y hora que al efecto se fije,
labrándose actas en presencia de los interesados que concurran.
Las propuestas de mejoras no serán susceptibles de impugnaciones.
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos resolverá sin más trámite, elaborando el
orden de mérito definitivo.
Art. Nro. 26 RECHAZO DE OFERTAS:
Será causal de rechazo de las propuestas en el Acto de Apertura de la Licitación, la
omisión de los recaudos exigidos en el Art.19 sobre Nº 1 “DOCUMENTACIÓN” incisos a),
b), c), d) y e); los incisos f), g), h), i), j), k), l), m), n) y o) podrán ser suplidos dentro de las
48 (cuarenta y ocho) horas del Acto de Apertura.
Del sobre Nº 2 “PROPUESTA”, será causal de rechazo de las ofertas en el acto de
apertura la omisión del inciso I “Propuesta”, II “Computo” y III “Análisis de Precios”; como
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
así también los errores o enmiendas no salvadas por el Representante Legal de la
Empresa en el Acto de Apertura. Las omisiones de cualquiera de los restantes puntos
enumerados en el art. 20 apartado 2) Sobre Nº 2. podrán ser suplidos dentro de las 48
horas hábiles, contados a partir del Acta de Apertura.
Art. Nro. 27 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DE LA OBRA:
La documentación presentada por los oferentes será analizada por la Comisión
Permanente de estudios de Propuestas, que determinará, una vez emitido el
correspondiente informe técnico por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos,
Dirección de Obras Municipales, cual es la oferta más conveniente.
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos procederá a determinar el nivel de mérito de
las ofertas presentadas e informará de aquellas que no se ajusten a este Pliego o que no
alcanzaren el nivel requerido.
La Comisión Permanente de estudios de Propuestas podrá requerir a los oferentes, para
la correcta evaluación de todas las ofertas, la información complementaria que estime
pertinente para el mejor cumplimiento de su contenido.
La Municipalidad de Vicente López procederá a adjudicar las obras dentro del plazo de
mantenimiento de la oferta y formalizará el pertinente contrato de obra pública, suscrito
por las partes.
La Municipalidad, si lo considera conveniente, podrá solicitar a los oferentes ampliaciones
del plazo de mantenimiento de las ofertas a lo cual los oferentes deberán acceder o de lo
contrario retirar su oferta.
Si existiera una sola oferta válida, la Municipalidad podrá adjudicar la obra, previa
valuación de su conveniencia, mediante Resolución fundada.
La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar totalmente las propuestas, sin que
ello cree derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligación alguna para la
Municipalidad.
Por otra parte, se rechazarán las propuestas en caso de comprobarse las siguientes
anomalías:
a) Que un mismo representante técnico se halle interesado en dos o más propuestas.
b) Que exista acuerdo tácito entre dos o más oferentes o representantes técnicos para la
misma obra.
Los proponentes que resulten inculpados perderán la garantía que determina el Art. 14 y
serán suspendidos del registro de contratistas y sus representantes técnicos serán
pasibles de la sanción que legalmente corresponda y su actuación sometida al Colegio
Profesional correspondiente.
Art. Nro. 28 GARANTÍA DE CONTRATO:
El adjudicatario afianzará con el 5% (cinco por ciento) del valor del monto de
adjudicación en concepto de Garantía de Contrato, debiendo integrarse exclusivamente
mediante seguro de caución, para lo cual deberá adjuntar la fotocopia autenticada del
recibo de pago de la misma.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Art. Nro. 29 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA:
La garantía de la oferta será devuelta:
a) A todos los oferentes cuya oferta fuera rechazada o declarada inadmisible.
b) A los oferentes que no estén incluidos en la adjudicación.
c) Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de Mantenimiento de la Oferta.
Art. Nro. 30 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
Adjudicada la obra se notificará de ello al interesado en el domicilio constituido y se le
intimará a que concurra a firmarlo dentro de los 10 (diez) días corridos a partir de la fecha
de notificación.
En caso de que el adjudicatario no concurriese a formalizar el contrato dentro del plazo
estipulado anteriormente se le aplicará una multa equivalente al 3% del depósito de
garantía por mantenimiento de oferta. Si transcurridos diez (10) días corridos desde el
vencimiento del plazo, no se hubiese formalizado el contrato, la Municipalidad podrá dejar
sin efecto la adjudicación de la obra sin necesidad de interpelación judicial, con pérdida
de deposito de garantía que se hubiese constituido y sin perjuicio de la responsabilidad
civil que le pudiera corresponder al adjudicatario.
También podrá la Municipalidad a su exclusivo criterio adjudicar las obras al proponente
que resultare más conveniente.
Previo a la firma del contrato, la Contratista deberá presentar la Póliza de Seguro de
Caución de Garantía del contrato (Art. 28), a favor de la Municipalidad de Vicente López.
Art. Nro. 31 ACTA DE INICIACIÓN DE OBRA:
El contratista comenzará con los trabajos dentro de los diez (10) días corridos de firmado
el contrato, debiendo en ese intervalo presentarse a la Dirección de Obras Municipales el
Representante Técnico del mismo muñido del contrato visado por el colegio profesional
correspondiente y se labrará el Acta respectiva.
Desde la fecha del acto, corren los plazos para la ejecución y conservación de las obras.
Solo se considerará un mayor plazo por lluvia cuando los días tomados mensualmente
superen a los indicados en el cuadro siguiente:
Mes Ene
ro
Feb
.
Mar
zo
Abr
il
Ma
Yo
Ju
nio
Ju
lio
Ago
sto
Sep
.
Oct
Ubre
Nov
.
Dic.
Días Lluv. 5 5 6 5 5 4 4 4 6 5 7 6
Se define como "Día de lluvia" el período de veinticuatro (24) horas utilizado por el
Servicio Meteorológico Nacional como unidad de tiempo, el que se refiere a su registro de
lluvia diaria, mediante el cual la precipitación supere a los cinco (5) milímetros.
Por cada día de lluvia que se produzca en día hábil que sobrepase el valor consignado en
el cuadro precedente en el mes correspondiente, se adicionará un día al plazo
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
contractual, salvo que sus consecuencias determine una real paralización de los trabajos
en los días subsiguientes, en cuyo caso, a requerimiento de la empresa, la Inspección
podrá propiciar una prórroga por los días que correspondan al motivo señalado,
determinado por el Departamento Ejecutivo.
Igual procedimiento se seguirá en los casos en los que se registren paralizaciones de los
trabajos como consecuencia de día de lluvia correspondientes a días no laborables.
Art. Nro. 32 CARTELES DE OBRA:
La empresa contratista deberá colocar un (1) cartel de obra tipo "B" en el lugar que al
efecto designe la Inspección de Obra.
Art. Nro. 33 TRANSPORTE Y DESCARGA DEL MATERIAL SOBRANTE:
El material sobrante y suelo procedente de las excavaciones y/o demoliciones, será
transportado y depositado en lugares destinados y debidamente habilitados, para ese fin,
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista, la cual deberá prever los costos de
fletes, tasas, peajes y/o cualquier otro gasto derivado de la realización de dicha tarea en
los gastos generales de su oferta. Asimismo se deja constancia que no podrán ser
descargados ni depositados en el Partido de Vicente López y que la Municipalidad de
Vicente López no se responsabilizará, de forma alguna, por la calidad, cantidad de los
materiales sobrantes descargados por la Contratista.
En el supuesto caso de que la Contratista no realice el transporte y descarga por sus
propios medios y contratase empresas dedicadas a la realización de las tareas arriba
descriptas, deberá informarlo a la Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Obras
Municipales, a los efectos de que esta última verifique las condiciones de seguridad
obligatorias que deberá cumplir dicha empresa para el manejo, transporte y descarga de
los materiales sobrantes.
La Dirección de Obras Municipales, se reserva el derecho de rechazar la contratación de
la empresa propuesta por la Contratista, pudiendo, en su caso, proponer una para su
cumplir con dicha tarea, a exclusiva cuenta y cargo de la Empresa Contratista.
Art. Nro. 34 CERTIFICACIÓN DE LA OBRA:
Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes se procederá a la medición de
la obra ejecutada en el mes anterior, la que se realizará con la intervención de la
Inspección de Obra y el Representante Técnico de la empresa labrándose el Acta de
Medición respectiva.
Los ítems se medirán en las unidades expresadas en las planillas de presupuesto y
cómputos, y su pago se efectuará por todos los gastos necesarios que demanden los
trabajos contratados y los anexos que permita habilitar la obra de acuerdo a su función.
Art. Nro. 35 PRESENTACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA:
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Los certificados de obra se presentarán por SEXTUPLICADO, en la Dirección de Obras
Municipales, en los formularios tipo que se acompañan, y para su recepción deberá
contar con la siguiente documentación:
1) Acta de Medición firmada por la Inspección de Obra y el Representante Técnico de la
obra.
2) Aportes Jubilatorios depositados de acuerdo a los porcentajes vigentes de la Caja de
Previsión Social para Profesionales de la Ingeniería.
3) La factura.
4) Ultimo recibo de pago de todos los seguros solicitados en el presente pliego, original o
copia autenticada.
La aprobación de los certificados de obra por parte de la Dirección de Obras Municipales
se producirá dentro de los cinco (5) días hábiles de su presentación. Si se detectaran
errores no salvados por la empresa, la Dirección de Obras Municipales procederá a la
devolución de los mismos, y el atraso en que incurriere en el pago de la obra por dicha
causa no devengará ajuste alguno y automáticamente extenderán el plazo para abonar
los mismos.
Art. Nro. 36 DEDUCCIONES DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA:
Por cada certificado se deducirá lo siguiente:
1) El 5% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de Reparos, cuya devolución se
efectuará después de la Recepción Definitiva de la obra.
2) El 1% (uno por ciento) para gastos de Dirección y administración, sin cargo de
devolución según lo dispone el Art. Nro. 79 del Pliego Único.
La Contratista podrá solicitar la sustitución de la retención por Fondo de Reparos, por su
equivalente en Póliza de Seguro de Caución con cláusula de Reajuste automático. Dicha
Póliza se presentará conjuntamente con lo requerido en el Art. 37 del presente Pliego y
fotocopias autenticadas de recibo de pago. Se podrá cubrir el 5% (cinco por ciento) de
Fondo de Reparos por una Póliza de Caución con cláusula de Reajuste Automático para
toda la obra que será acompañada en ocasión de presentar el Certificado Nro. 1 de obra.
3) El indicado en el Art. Nº 40 Inc. c).
4) El porcentaje que corresponda en caso de haberse aplicado multas, de acuerdo a lo
expresado en el Artículo 39.
Art. Nro. 37 FORMA DE PAGO:
La Municipalidad abonará a la Contratista de la siguiente manera:
Efectuadas las deducciones el resultante será abonado por la Municipalidad a la
Contratista contra la presentación de los certificados de obra mensuales, hasta los 30
(treinta) días corridos de la aprobación del mismo por la Dirección de Obras Municipales.
Art. Nro. 38 MORA:
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
El contratista quedará constituido en mora automáticamente por el solo hecho de
excederse de los plazos estipulados en el Contrato, sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial, y estará obligado al pago de la multa correspondiente, debiéndose
descontar su importe de los certificados a su favor, y si estos fueren insuficientes del
depósito de garantía y/o garantía de adelanto.
Art. Nro. 39 MULTAS:
Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, el Contratista se hará pasible de las
siguientes multas:
a) Por demora en la ejecución de los trabajos: el 2‰ (dos por mil) del monto del
contrato por cada día corrido de demora.
b) Por interrupción de los trabajos sin causa justificada: el 2‰ (dos por mil) del monto
del Contrato por cada día corrido de suspensión.
c) Por demora en la terminación de los trabajos: el 3‰ (tres por mil) del monto del
contrato por cada día de demora.
d) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales del Pliego de Cláusulas
Especiales y/o Generales y/o Ordenes de Servicio: el 3‰ (tres por mil) del monto de
contrato por cada día de demora.
e) El atraso no justificado del cumplimiento del plan de trabajos presentado por el
contratista hará pasible al mismo de una multa equivalente al 5‰ (cinco por mil) del
monto del contrato por cada día de atraso, cuando a juicio de la Dirección de Obras
Municipales ese atraso hubiera podido ser subsanado por el contratista o fuera de
inmediata recuperación.
f) Por incumplimiento de la limpieza de obra (periódica y final) se aplicará el mismo
porcentaje que el establecido por los incumplimientos detallados en el inciso d).
Art. Nro. 40 INSPECCION:
a) Infraestructura:
La empresa adjudicataria deberá facilitar los medios necesarios para efectuar los ensayos
que determine la Inspección de Obra, dentro de la obra y fuera de la misma, en cuyo caso
los costos que esto demande estarán a exclusivo cargo de la contratista. Dispondrá
dentro de la obra de un espacio físico para la realización de cómputos, de actas de
medición y de toda otra actividad a desarrollar como consecuencia de la ejecución de la
obra. El mismo deberá estar en perfecto estado de habitabilidad y con todas las
condiciones necesarias para funcionar como oficina técnica.
b) Control:
El cumplimiento de las obligaciones del Contratista será fiscalizado en forma permanente
por la Municipalidad (Secretaría de Obras y Servicios Públicos) a través de la Inspección
de la Obra, designada por la misma. Dicha Inspección tendrá a su cargo el control y
seguimiento de la obra.
c) Retribución de la Inspección de Obra:
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
El Contratista deberá prever en su oferta, como retribución para la supervisión que
llevará a cabo la Inspección de Obra, el 1% (uno por ciento) del monto de todos los
trabajos que ejecute, ya sea los mensuales normales, como los de emergencia o
demanda.
Al finalizar cada mes, y elaborado el balance de cantidades de trabajos ejecutados, se
facturará el monto que le corresponde a la Inspección. Los montos determinados, serán
abonados por la Municipalidad en la cuenta corriente de la Inspección de Obra.
d) Ordenes de servicio:
El contratista será el único responsable de la calidad y vida útil de los trabajos que realice,
por lo tanto deberá cuidar que dichos trabajos resulten completos y adecuados a su fin,
ajustándose a la documentación licitatoria y a las reglas del arte.
La Inspección realizará el seguimiento de esos trabajos y colaborará con la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, sugiriendo procesos técnicos y operativos para el mejor logro
de los objetivos buscados.
El contratista deberá proveer a la Inspección de un Libro de Ordenes por triplicado.
Las órdenes, citaciones, o instrucciones que la inspección deba transmitir al contratista o
Representantes serán extendidas en este Libro en el que aquellos deberán justificarse.
El original será agregado al expediente de obra, el duplicado quedará en poder del
contratista y el triplicado quedará adherido al Libro de Órdenes. Este Libro estará en
poder de la Inspección. La negativa a notificarse en cualquier orden motivará la
suspensión inmediata de las obras sin interrupción del plazo contractual. En cada orden
se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse la misma.
En este libro se confeccionarán las actas originales en la marcha de las obras tales como
las de Replanteo, Medición, Contratación, etc.
Art. Nro. 41 PERMANENCIA EN OBRA DEL CONTRATISTA O REPRESENTANTE:
El contratista o Representante Técnico en obra autorizado y aceptado por la Dirección de
Obras Municipales deberá hallarse permanentemente en obra durante la ejecución de los
trabajos. No podrán ejecutarse tareas sin la presencia de las personas especificadas en
este artículo bajo pena de suspensión de las mismas sin interrupción de los plazos
contractuales.
Art. Nro. 42 OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO:
El representante Técnico firmará y gestionará las prestaciones que diera lugar a
tramitaciones de carácter técnico, y estará en todas las operaciones de ese carácter que
sea necesario realizar en el curso de la construcción como ser replanteo, pruebas de
densidad, nivelaciones, mediciones para los certificados parciales y finales, recepciones
de obra, etc. debiendo firmar todas Actas respectivas.
La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a la firma de las actas
inhabilita al contratista para reclamos inherentes a la operación realizada ante la
Dirección de Obras Municipales, en ese caso podrá realizar los trabajos sin interrupción
del plazo contractual.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Art. Nro. 43 RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:
El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras debiendo
respetar la única forma y dimensiones que se deduzcan de los planos, y responderá de
los desperfectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación hasta la
recepción final, excepto los producidos por causas no imputables a la obra misma.
La Dirección de Obras Municipales podrá exigir la reconstrucción de toda la obra que a su
solo juicio, hubiese sido mal ejecutada por deficiencia en la calidad de materiales o en la
mano de obra. Las órdenes que a este efecto se expida, deberán ser cumplidas por el
contratista dentro del plazo que se le fija, por su cuenta y sin reclamo a derecho alguno, si
se llegare a comprobar en la demolición que han existido falencias atribuibles a éste.
Art. Nro. 44 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
El contratista será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados
por la impericia de sus agentes u obreros como también de la mala fe o falta de
honradez en el empleo de materiales. El contratista responderá en todos los casos,
directamente a la Municipalidad y a terceros, de los daños producidos a las personas o a
las cosas con motivo de los trabajos, cualquiera sea su causa o naturaleza, quedando
entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensaciones. En ningún caso la
Municipalidad será responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la ocupación
temporaria de la propiedad privada hecha por el contratista en el obrador o campamento.
El contratista será directamente responsable por el uso indebido de materiales, sistema
de construcción, máquinas o implementos patentados, y pondrá a cubierto a la
Municipalidad de cualquier reclamo o demanda que por tal motivo pudiera originarse. En
el caso que estas demandas prosperasen, el contratista deberá restituir a la Municipalidad
todos los gastos y costos a que se diere lugar, pudiendo hacerse efectivo el depósito de
garantía si al recibir definitivamente las obras existiera juicio de reclamación pendiente.
Art. Nro. 45 APLICACIÓN DE LAS MULTAS:
Resuelta por la Secretaría de Obras y Servicios la aplicación de una multa como
consecuencia del incumplimiento por parte del contratista de las cláusulas contractuales,
el importe de la misma será deducido del primer certificado a cobrar por el mismo o en su
defecto por las garantías constituidas previa sanción del decreto o resolución
correspondiente.
En este último caso queda obligado el contratista a completar la garantía afectada en el
término de 10 (diez) días hábiles bajo apercibimiento de rescisión del contrato. La
aplicación de la multa no libera al contratista de las demás penalidades que
correspondieren.
Art. Nro. 46 PERSONAL OBRERO:
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
El contratista empleará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la
Inspección. La Dirección de Obras Municipales podrá ordenar al contratista la desafección
de los obreros que por su incapacidad, o mala fe perjudiquen la buena marcha de los
trabajos. El contratista deberá cumplir con las leyes, ordenanzas y disposiciones
generales que reglamenten el trabajo. El contratista, dentro de la suma total fijada por el
contrato, está obligado a tener en la obra hasta su recepción provisional el personal
necesario para su cuidado de día y noche. El incumplimiento de estas órdenes dará lugar
a la suspensión de la obra hasta su efectivo cumplimiento, sin reconocimiento de
prórrogas motivadas por estas razones.
Art. Nro. 47 SEGUROS EN GENERAL:
La contratista deberá suscribir, por su cuenta y cargo, los seguros que a continuación se
detallan, conforme las pautas establecidas en el inc. “b)” de las Condiciones Generales:
I. DE RIESGO EN CONTRUCCION:
El Contratista, previamente a la iniciación deberá asegurar la obra a ejecutar mediante
la contratación de un seguro contra todo riesgo en construcción por el monto del
Contrato. Deberá prever además la ampliación del mismo en el supuesto que deba
efectuar trabajos adicionales durante el período de la garantía. Al Obtenerse la Recepción
provisoria se cambiará el riesgo como obra terminada y/o habitada. Los riesgos a cubrir
serán los siguientes:
1-Riesgo en construcción que cubrirá los daños causados por:
A- Acción de agentes naturales tales como huracán, terremoto, lluvia, nieve,
aludes, inundación, hundimiento o deslizamiento del terreno, caída de rocas,
impacto de rayo, incendio, explosión, etc.
B- Acción del hombre tales como: incendio, caída de aviones, robos con
violencia y en general fallas humanas y acciones imprevisibles ocurridas
durante la ejecución de la obra, tumulto, vandalismo, guerrilla, saqueo, etc.
C- Imprudencia, negligencia, impericia o actos mal intencionados ocurridos
durante la ejecución de la obra.
D- Pérdida de Material.
2-Riesgo derivado de la responsabilidad civil cruzada:
Comprenderá la aplicación de la cobertura a cada una de las partes que intervengan
directa o indirectamente en la construcción de la obra a ejecutar.-
3-Riesgos en los equipos y en el obrador:
Deberá cubrir los daños causados en las oficinas y galpones utilizados provisoriamente
durante la ejecución de la obra, así como a las maquinarias de construcción, equipos y
herramientas de propiedad del contratista o por los que se haya responsabilizado
legalmente.
4-Remoción de escombros:
Deberá cubrir los daños causados por esta tarea durante la ejecución de la obra, así
como a las maquinarias de construcción, equipos y herramientas de propiedad del
contratista o por los que se haya responsabilizado legalmente.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
5-Riesgos ocasionados en las propiedades del Municipio:
El Contratista deberá asegurar las instalaciones de propiedad del Municipio por una suma
equivalente al monto total del contrato debidamente actualizado, cubriendo todo riesgo
emergente de cualquier causa derivada de la ejecución de la obra.
6-Toda aquella cobertura adicional posible e inherente a la obra.
II. DE RIESGOS DEL TRABAJO:
El contratista deberá presentar el contrato celebrado con la Aseguradora e Riesgos del
Trabajo, conjuntamente con:
- Constancia de inscripción de dicho contrato expedido por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo.
- Nómina de personal destacado en obra denunciado ante la A.R.T.
- Denuncia de ubicación de obra efectuada ante la A.R.T.
Constancia de cumplimiento en lo dispuesto por el art. 12 de la Resolución 552/01 de la
S.R.T.
- Constancia de cumplimiento de lo establecido en la Resolución 51/97 de la S.R.T
(Programa de Seguridad).
- Certificado de Cobertura.
El contratista será el único responsable de todo accidente de trabajo que ocurra tanto a
su personal como al de eventuales terceros subcontratistas, por lo que deberá verificar y
dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Ley 24.557, o la que en el futuro
la reemplace o haga sus veces.
El contratista deberá asegurarse contra la responsabilidad que surge de lo mencionado
en “RIESGO EN CONSTRUCCION” y mantener dicho seguro respecto de todo personal
empleado por ella, o por sus agentes, contratistas, subcontratistas, para los fines del
contrato.
III. RESPONSABILIDAD CIVIL EMERGENTE DE LA ACTIVIDAD PROPIA DE LA
CONSTRUCCIÓN.
El contratista deberá adquirir un seguro de Responsabilidad Civil por un monto
equivalente a Pesos Un Millón ($ 1.000.000), por siniestro, que contemple la
Responsabilidad Civil emergente a consecuencia de pérdidas, lesiones, daños y/o muerte
de terceros y/o daños a la propiedad de terceros, provocados y/o derivados de la
realización/ejecución de los trabajos objetos de este pliego. La póliza deberá cubrir la
responsabilidad extracontractual del asegurado por daños materiales producidos a bienes
de terceros que concurran en conexión mediata, inmediata, directa o indirecta con la
ejecución del contrato de construcción y/o montaje objeto de cobertura y que hubieran
acaecido en las adyacencias del sitio de desarrollo de la obra, por el período de vigencia
del presente pliego. Asimismo, la póliza deberá contemplar la responsabilidad civil
emergente de la utilización de equipos de los cuales el asegurado se sirva, utilice o sean
objeto de riesgo, en relación a sus operaciones o actividades tendientes al desarrollo de
la obra,
IV. AUTOMOTOR OBLIGATORIO.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
El contratista deberá acreditar ante la Dirección de Obras Municipales, las pólizas de
seguro Obligatorio automotor de cada uno de los vehículos involucrados o que se
involucren en la obra a realizar. En el supuesto caso que alguno de los vehículos o
máquinas no posean el seguro obligatorio mencionado, deberán adquirir uno, a los fines
de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en la materia.-
V. DE ACCIDENTES PERSONALES A FAVOR DE LA INSPECCION DE OBRA.
El contratista deberá contratar un seguro, a su exclusivo cargo, a favor de la/las
personas designadas o que se designen para desarrollar las tareas de inspección de obra
establecidas en el art. 42 del presente pliego. Dicho seguro deberá cubrir muerte,
incapacidad y/o invalidez total o parcial, asistencia médica, salarios caídos, como
cualquier otro daño o lesión que se produzca en la persona beneficiaria del seguro
contratado.
VI. DE VIDA:
El contratista deberá contratar un Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, que cubra a
todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a la legislación vigente.
CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS SEGUROS:
a) Las pólizas mencionadas deberán ser emitidas a nombre de la Contratista con
indicación del asegurado tal como se halle suscrito el contrato.
b) Todos los seguros deberán ser contratados en Compañías Aseguradoras de
reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de la Municipalidad de Vicente
López. Asimismo deberá presentar certificación expedida por la Superintendencia de
Seguros de la Nación que acredite el cumplimiento de relaciones técnicas en materia
de capital mínimo, de cobertura de compromisos exigibles y siniestros líquidos a
pagar. c) El contratista se obligará a contratar seguros en los cuales LA MUNICIPALIDAD DE
VICENTE LOPEZ, deberá figurar como coasegurada y/o beneficiaria y se deberá,
asimismo, anexar una cláusula de “no anulación de la póliza” sin previo
consentimiento de este.
d) Los seguros tendrán vigencia desde la fecha de suscripción del Acta de inicio hasta el
vencimiento del plazo de garantía y una vez dictada la pertinente resolución de
Recepción Definitiva. Se admitirán contrataciones por plazos menores, debiendo
presentarse la constancia de su renovación y comprobante de pago hasta el mismo
día de vencimiento.
e) Los gastos que origine la contratación de los seguros, serán a cargo del contratistas y
el costo estará incluido en los gastos generales. Para todos los casos las franquicias
correspondientes a las pólizas contratadas, estarán a cargo del contratista.
f) Cada uno de los seguros deberá contar con el recibo de cancelación del premio
respectivo. Si tal premio se abona en cuotas ello deberá ser comunicado Oficialmente
la Dirección de Obras Municipales, conjuntamente con el plan de pagos suscrito,
debiendo consecuentemente presentar los comprobantes de cancelación de cada una
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
de ellas, en las fechas previstas en el mencionado plan según los establecido por la
Legislación Vigente.
g) Todos los seguros deberán presentarse dentro de los cinco (5) días de notificado el
adjudicatario del inicio de los trabajos, debiendo, el de “RIESGO EN
CONSTRUCCION”, constituirse mediante una póliza por el monto total de la obra. De
no obtener las pólizas definitivas en el plazo establecido, podrá presentarse un
Certificado de cobertura, el que tendrá una vigencia de cinco (5) días desde la fecha
de presentación en la Mesa de Entradas de la Dirección de Obras Municipales; el
mismo deberá cumplimentar todas las disposiciones contenidas en este artículo. Sin
embargo, no se conformará ningún certificado de obra y/o no se autorizará ningún
pago hasta la presentación de la póliza correspondiente.
h) El contratista será el único responsable de los perjuicios que ocasionaren la falta de
cumplimiento en los seguros quedando la municipalidad de Vicente López exenta de
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera.
i) El contratista adoptará los recaudos necesarios a fin de mantener actualizada la
vigencia de las pólizas, sus montos, las cuotas de cancelación el premio, etc.
Quedando la Municipalidad de Vicente López exenta de tal circunstancia.
j) En cualquier momento, durante el transcurso de la obra la Municipalidad de Vicente
López podrá solicitar a la Contratista el cambio de la Compañía Aseguradora, siempre
que la misma no satisfaga sus intereses.
k) Todas las presentaciones deberán ser efectuadas en la Mesa de Entradas de la
Dirección de Obras Municipales con anterioridad a la iniciación de los trabajos o la
fecha de cobertura amparada por la misma.
Art. Nro. 48 INVARIABILIDAD DE PRECIOS CONTRACTUALES:
Los precios estipulados en el contrato serán invariables, salvo el régimen de
redeterminación de precios, en forma concordante con lo establecido en la normativa
dictada en materia de Obras Públicas, Decreto Provincial Nº 2113/02 y sus
modificaciones pautándose expresamente que en el ámbito de esta Administración
Publica Municipal el criterio originario en el sentido de que el piso de variación porcentual
que gatille el procedimiento de redeterminación en el Municipio no puede ser inferior al
10% (diez por ciento).- Todos los gastos que demande el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el contrato y para las cuales no se hubiera establecido ítem
en el mismo, se considerarán incluidos, sin admitirse prueba en contrario entre los gastos
generales y prorrateados entre los precios contractuales. Respecto en cuanto a gastos
improductivos será de aplicación el decreto Nº 3262/1990 (Ley 6021).
Art. Nro. 49 PERMISOS:
La Empresa Contratista deberá tramitar, por si, todos los permisos necesarios ante la
Empresa Concesionaria del Servicio de Trenes en ese Ramal (Trenes de Buenos Aires).
Art. Nro. 50 REPLANTEO DE LAS OBRAS:
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
El replanteo se llevará a cabo por el Inspector de obra con asistencia del Contratista o de
su Representante Técnico autorizado y consistirá en el establecimiento de señales o
puntos fijos de referencia, que el Contratista queda obligado a conservar por su cuenta.
Si en el terreno ya estuviesen colocadas las señales necesarias para la ubicación de las
obras, el replanteo consistirá en el reconocimiento y entrega de estos testigos al
Contratista.-
Esas referencias determinarán el eje longitudinal de la obra, progresivas y niveles. En
base a éstas, el Contratista complementará, a medida que el estado de las obras lo exija,
el replanteo de detalle de acuerdo con los planos generales y detalles del proyecto y
conforme con las modificaciones que el inspector de obra introduzca durante el curso de
los trabajos.
Los gastos en concepto de jornales, movilidad, útiles y materiales que ocasionen el
replanteo, así como los de revisión de los replanteos de detalles que la Municipalidad
considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del Contratista.-
Art. Nro. 51 ELABORACION Y TRANSPORTE DE HORMIGÓN:
La elaboración y transporte del hormigón, deberá realizarse sólo y exclusivamente con
camiones motohormigoneros, por lo tanto no se permitirá el transporte del hormigón con
camiones volcadores ni otro vehículo de transporte similar. El incumplimiento de esta
obligación importará la renuncia del Contratista a reclamar el pago de los trabajos a
ejecutar en infracción a esta exigencia.-
Art. Nro. 52 DOCUMENTACION EN OBRA. PARTE DIARIO:
En la casilla del Obrador el contratista deberá tener a disposición de la Inspección y de la
Supervisión de Obra un juego completo y actualizado de la documentación contractual de
Obra.
La Empresa contratista deberá presentar diariamente un parte de los trabajos que realizó
el día anterior y tareas que realizará en el día, indicando la cantidad de obreros y equipos
a utilizar y/o utilizado, el que será constatado por la Inspección de Obra.
Art. Nro. 53 PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSION:
Se presentará con la Propuesta el Plan de Trabajo y Curva de Inversión, con montos
mensuales de certificación, e incidencia porcentual parcial y acumulada, las que regirán
estrictamente una vez aprobadas las mismas.-
Art. Nro. 54 PROGRAMACION Y CONTROL DE AVANCE DE OBRA:
La empresa Contratista preparará una programación de obra por método de camino
crítico, que será presentada a la Dirección para su aprobación.
Asimismo deberá tener en obra un diagrama calendario de esa programación día a día.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
En el mismo se asignarán todos los recursos de los proyectos, indicando todos los hitos
de la construcción y el plazo de cumplimiento los mismos, como así también las
habilitaciones parciales estimadas.
Todos los retrasos o demoras en la ejecución de la obra, se fundamentarán en base a
esta programación de obra.
Art. Nro. 55 VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE:
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Seguridad e
Higiene Nº 19587, de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº 24.557, de las resoluciones
emanadas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y de toda otra normativa vigente
relacionada con la materia. En particular, deberá observar todas las disposiciones del
Decreto 911/96: “Reglamento para la Industria de la Construcción”.
Por ello el oferente presentará conjuntamente con su oferta el programa de prevención a
desarrollar, la capacitación prevista, el reglamento interno en la materia y la organización del
Servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Los gastos que demande el cumplimiento de lo establecido en este artículo serán incluidos
por el oferente en Gastos Generales.
El Contratista deberá entregar mensualmente a la Inspección la información estadística
sobre accidentes y enfermedades de trabajo y toda otra documentación exigible en
cumplimiento de la normativa.
Ante el incumplimiento de estas disposiciones, la Inspección suspenderá la certificación de
los trabajos.
Art. Nro. 56 INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS:
El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y será responsable por las
multas y resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.
Art. Nro. 57 LETREROS:
No se podrá colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el
que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones.
Art. Nro. 58 LIMPIEZA DE LA OBRA:
Es obligación del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a
juicio de la Inspección o de la Dirección de Obras Municipales y mantener el obrador libre
de residuos. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes
ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni
equipos de su propiedad.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar
limpio en forma diaria. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio
como consecuencia de la ejecución de los trabajos.
Art. Nro. 59 ABASTECIMIENTO DE MATERIALES:
El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la
Inspección se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que
no sean de la obra contratada.
Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren
la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el contrato.
Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá
al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras
ejecutadas o por la demora en terminarlas.
Art. Nro. 60 APROBACION DE MATERIALES. ENSAYOS Y PRUEBAS:
Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y
de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentación del contrato o las exigidas por la Inspección.
Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del comitente.
El contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, las
muestras de los materiales que la Inspección determine, las que servirán para comparar
los abastecimientos correspondientes a los trabajos.
Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán retirados
de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva fije.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hará
pasible de la multa que se establezca en el PRESENTE PLIEGO.
Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la
obra, a igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte,
serán reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los
trabajos de sustitución dieran lugar.
El comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el Pliego de
Especificaciones Técnicas.
El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de
medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el contratista.
Éste además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de
transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos solamente
cuando se comprobare que el material es el especificado.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Art. Nro. 61 CALIDAD DEL EQUIPO:
El contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente
podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o
características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto.
Art. Nro. 62 CORRECCION DE TRABAJOS DEFECTUOSOS:
Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, el
contratista lo corregirá si es posible o, en caso contrario, lo demolerá y reconstruirá a su
costa, sin que ello pueda justificar ampliación de plazo.
El comitente establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
corrección realizarse a satisfacción de aquél.
Art. Nro. 63 RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS:
a) Subcontratistas: El contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si
media la autorización previa del comitente, y la aceptación del subcontratista. La
subcontratación no exime al contratista de sus obligaciones con relación al comitente.
El comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa
otorgue derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.
b) Responsabilidad: El contratista es el único responsable, ante el comitente, de todo lo
hecho por sus subcontratistas. Esto no exime tampoco al subcontratista de su
responsabilidad, quien deberá agregar al subcontrato, una garantía de manera
concordante a lo establecido en el artículo N° 28 del presente pliego.
c) Otros contratistas: El contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos,
ajenos a su contrato, que el comitente encomiende a otros contratistas, y acatará las
órdenes que dé la Inspección para evitar interferencias. Estará igualmente obligado a unir
en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que realice directamente
el comitente, ajustándose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
especificaciones.
Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas
imputables a otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspección para que ésta tome las determinaciones pertinentes.
Art. Nro. 64 PAGO DE PERSONAL EMPLEADO :
El contratista deberá acreditar el pago puntual del personal que emplee en la obra. Si
dejara de abonar los sueldos y jornales será emplazado a hacerlo dentro de los 5 (cinco)
días corridos siguientes a su notificación. El incumplimiento de este emplazamiento
motivará la suspensión de la obra sin interrupción del plazo contractual (hasta tanto sean
abonados los sueldos y jornales), la suspensión del trámite de pago de los certificados de
obra y/o rescisión del contrato.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Será motivo del cumplimiento de lo anteriormente dispuesto será debidamente
documentado de esta obligación contractual.
La comprobación del cumplimiento de lo anteriormente dispuesto será debidamente
documentado ante la Dirección de Obras Municipales, y/o la inspección de la Obra al
extender el correspondiente certificado de obras o trabajos, sin perjuicio de las medidas
que oportunamente se pudieran adoptar a los fines de una mejor verificación y que el
Contratista se obliga a cumplimentar.
Si por causa de Auditorías practicadas por disposición de la Municipalidad o por cualquier
medio llegara a su conocimiento el incumplimiento del Contratista y/o sus Subcontratistas,
la Municipalidad queda autorizada a retener los importes de cualquier crédito que el
Contratista tenga devengado en virtud del Contrato de que se trata o por cualquier
obligación pendiente a su favor, hasta tanto el Contratista acredite a satisfacción de la
Municipalidad el cumplimiento de tales obligaciones laborales, previsionales y/o de
seguridad social.
El Contratista deberá realizar los aportes previsionales a las Cajas respectivas, tanto en
su carácter de Empresario como los correspondientes a su personal.
El Contratista deberá cumplir las reglamentaciones de carácter Nacional, Municipal, de
Salud Pública y de Trabajo, como así los convenios laborales, relativos al personal,
siendo único responsable de las infracciones en que incurra.
El Contratista será responsable y por tanto se obliga a cumplir y hacer cumplir todas las
normas relativas a Salud y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 19587, Decreto Nº 351/79,
Resolución Nº 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y toda
otra norma que pudiera dictarse sobre el particular en el futuro y que hagan a la creación
y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
El Contratista acordará contractualmente con él o los Subcontratistas de que él dependan
la coordinación de la Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo, y exigirá de éstos el
cumplimiento del Programa de Prevención de Riesgos Laborales.
El Contratista designará el Profesional Especializado que asumirá ante las Autoridades
Administrativas Competentes, la Dirección de Obras Municipales y/o la Inspección de
Obra y como Responsable de la Higiene, Seguridad y Medicina del Trabajo en un todo de
acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 19587, Decreto Nº 351/79, Resolución obligatoria y
deberá realizarse por escrito y en forma previa a la firma del Contrato.
El profesional designado será responsable por la presentación a la Dirección de Obras
Municipales y/o a la Inspección de la Obra y dentro de los quince (15) días de
adjudicados los trabajos del Programa de Prevención de Riesgos Laborales y
confeccionará y actualizará en forma permanente el Legajo Técnico de Obra. Dicho
Legajo deberá estar a disposición de las Autoridades competentes, de la Dirección de
Obras Municipales y/o de la Inspección de la Obra.
El Contratista, de por sí, se obliga al pago de las patentes, impuestos, tasas y
gravámenes, presentes y futuros, de carácter nacional, internacional o municipal que lo
graven.
El Contratista reembolsará al Comitente dentro de los tres (3) días de cualquier intimación
que le hicieran, todas las sumas que éste se viera obligado a pagar en virtud de reclamos
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
de carácter judicial o administrativo promovidos, ya sea por el personal del Contratista y/o
sus Subcontratistas respecto de esas personas u organismos.
La falta de cumplimiento de esta obligación dará derecho al Comitente a proceder a la
inmediata Rescisión del Contrato por culpa del Contratista y a reclamar los daños e
intereses que correspondan.
Art. Nro. 65 INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS:
Previamente a la iniciación de las obras, el contratista deberá consultar con las empresas
de Servicios Públicos, la posible existencia de instalaciones subterráneas pertenecientes
a las mismas, a fin de disponer las medidas necesarias para evitar que sean afectadas
por los trabajos.
Art. Nro. 66 RECEPCION PROVISORIA:
Terminados los trabajos conforme al contrato se procederá a recibirlas provisoriamente,
labrándose el Acta respectiva. Para ello el contratista presentará la solicitud de dicha
recepción, debiendo la Inspección expedir un informe sobre los trabajos realizados, con la
constancia de que se hubieren cumplido satisfactoriamente.
Art. Nro. 67 CONSERVACION:
Quedará a cargo del contratista la conservación de la obra durante el plazo especificado
en el art. 8º debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias que deriven del
uso de las obras y arreglo de cuanto defecto o vicio constructivo apareciera durante ese
plazo sin perjuicio de la responsabilidad establecida en la legislación de fondo sobre la
materia.
Si mientras rige esa obligación el contratista no hiciera, dentro de los plazos prudenciales
que fijará la Dirección de Obras Municipales las reparaciones necesarias, el señor
Intendente Municipal mandará ejecutarlas por cuenta de aquel y con cargo al depósito de
garantía sin que puedan reclamar perjuicios ni indemnizaciones de ningún género por el
contratista, quien limita a esa suma su responsabilidad por cuanto a lo demás se obliga
conforme a derecho.
Art. Nro. 68 RECEPCION DEFINITIVA:
Vencido el plazo de conservación de las obras se procederá a la recepción definitiva
previa constatación de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la acción
natural del uso.
Esta recepción definitiva da derecho al contratista a solicitar la devolución de las
garantías.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Art. Nro. 69 IMPREVISTOS ADICIONALES:
Las alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de obras, se regirán
por las prescripciones correspondientes para estos casos, previstos por la Ley de Obras
Publicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 6.021.
Para determinar el porcentaje de mayor o menor gasto que deba ser regularizado, como
consecuencia de alteraciones por modificación, ampliación o supresión de trabajos, el
estudio se practicará, en todos los casos, respetando las condiciones previstas en la
documentación contractual y/o licitatoria para formular la oferta, todo de conformidad con
lo dispuesto por la mencionada Ley y sus modificatorias.-
Art. Nro.70 ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LICITATORIOS.
En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguirá el siguiente orden de
prelación, salvo expresa mención en contrario:
1- Pliegos
2- Notas aclaratorias previas al acto de licitación
3- Contrato
4- Ley de Obras Públicas Nº 6021 de Buenos Aires y sus modificaciones, así como sus
Decretos Reglamentarios
5- Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto Ley Nº 6769/58 y sus modificatorias)
6- Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de la Administración para las
Municipalidades dictado por el Honorable Tribunal de Cuentas
7- Ordenanzas Generales Nros. 37/69, 43/69 y 165/73
8- Planos
9- Presupuesto Oficial
Art. Nro. 71 ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS.
A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de los planos y
especificaciones de la obra, se establece el siguiente orden de prioridad:
1. Pliegos:
a) De Cláusulas Legales Especiales
b) De Especificaciones Técnicas Particulares.
2. Planos Incluidos en el Pliego
3. Pliego Único–Edición 1979–Especificaciones Técnicas y Legales M.V.L
4. Presupuesto Oficial.
Si la discrepancia surgiera en un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
primará esta última.
En caso de discrepancia entre dos especificaciones de igual validez, en lo que respecta al
orden de prioridad establecido, el contratista quedará eximido de la responsabilidad,
siempre que hubiese ejecutado el trabajo en la forma prevista por cualquiera de las
disposiciones que se opongan entre sí.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Art. Nro.72 DECRETO Nº.4.041 DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:
Se suscribe en todos sus términos al Decreto Nº.4.041 del Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires para incluir en los contratos que se celebren, cláusulas mediante las cuales
se deje expresamente a salvo la potestad del Poder Ejecutivo para revocarlos en sede
administrativa cuando se comprobare administrativamente la existencia de graves
irregularidades que hubiesen posibilitado la obtención indebida de ventajas por parte del
contratante; y/o la existencia de vicios conocidos por el contratante particular que
afectaran originalmente al contrato, susceptible de acarrear su nulidad; y/o que el contrato
fue celebrado mediante prevaricato, cohecho, violencia o cualquier otra maquinación
fraudulenta que diera lugar a la acción penal o que fuera objeto de condena penal.
Art. Nro. 73 RESCISION DEL CONTRATO:
Cuando el contratista no diera inicio a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o
los realizara con suma lentitud o empleare en ellos materiales que no fueren los
convenientes, o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos
y/o signifiquen de cualquier forma el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
presente, y en general cuando por mala fe o negligencia pudieran comprometerse los
intereses del Municipio, el señor Intendente Municipal, previo informe de la Secretaría de
Obras y Servicios, podrá aplicar las penalidades que correspondan, pudiendo llegar a
resolver la rescisión del contrato sin más trámite y sin que el contratista tenga derecho a
reclamación alguna por ningún concepto, perdiendo además el depósito de garantía y
quedando responsable directo por todo el daño o perjuicio causado.
Rescindido el contrato, la Municipalidad podrá continuar la obra por cuenta del contratista,
debiéndose previamente dejar establecido el estado de los trabajos efectuados a
satisfacción, para constituir con ello el crédito del contratista saliente. La Municipalidad
podrá hacer uso de los útiles y enseres afectados a la obra, sin que el contratista tenga
derecho a indemnización y aquellos que no fueran utilizables serán retirados por éste en
forma inmediata de la obra, y en caso de no hacerlo así dentro de las 24 (veinticuatro)
horas de notificado lo podrá hacer retirar la Municipalidad por cuenta del mismo,
terminada la obra y pagadas las cuentas, de quedar saldo a favor le será entregado al
contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deducción del
importe de los perjuicios de la Municipalidad hubiese sufrido por efectos de la rescisión.
La Municipalidad se reserva el derecho de hacer públicas las causas que motivaron la
rescisión y dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
OBRA: “REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE GRANITO EN DIVERSAS CALLES DEL PARTIDO”
Licitación Privada Nro. /10
Expediente Nro. 4119-010721/2009
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Art. Nro.1 MEMORIA DESCRIPTIVA:
Actualmente el Partido cuenta con diversas calles de pavimento construidas con adoquines en
algunos sectores deteriorados y/o con la presencia de constante acumulación de agua motivada
por la aparición de ondulaciones y/o baches originados, por un lado, debido al accionar destructivo
de los vehículos, agravado por el aumento progresivo del flujo y peso de los mismos en el
transcurso del tiempo, y sobre todo en los últimos años; y por otro lado como resultado de las
variadas reparaciones que las empresas prestadoras de servicios han efectuado y efectúan sobre
las redes subterráneas existentes.
Por tal motivo y a efectos de conservar pavimentos de alto grado de calidad y valor, tanto sea éste
arquitectónico como de reposición, y que denotan una alta vida útil remanente, se prevé por medio
de la presente contratación la reparación de los mismos en todos aquellos lugares que a juicio de la
Inspección de Obra puedan denotar fallas de las bases de asiento, como así también de las sub-
bases y subrasantes.
Por lo dicho y a los fines de evitar en el corto plazo el deterioro total de los pavimentos antedichos y
mejorar la prestación de los mismos a sus usuarios, evitando y eliminando inconvenientes como:
anegamientos, baches, irregularidad de superficies, etc., se propone realizar las siguientes tareas:
En aquellos sectores donde el pavimento denote ondulaciones excesivas y que impidan el normal
escurrimiento longitudinal y/o transversal de las aguas, así como la falta de gálibo respectivo como
producto del movimiento del adoquín por apoyo diferencial, originado por la pérdida de material de
base (arena) a través de la junta entre elementos, se deberá realizar el levantamiento del granito
para reponer y compactar la arena que sea necesaria para reconformar la base de asiento y así
recolocar nuevamente las piezas removidas. De esta manera se corrigen los niveles hacia los
originales del pavimento.
En las zonas en donde al levantarse el granito y la base de asiento se denote rotura de la sub-base
de apoyo, o se evidencie alturas variables de la base de arena que materialicen una deformación
del pavimento superior por acciones diferenciales de las cargas, se procederá a sanear y/o
suplementar la sub-base y/o su reconstrucción con hormigón pobre si la misma se encontrase
deteriorada o con mezcla asfáltica (si el espesor es muy pequeño). Si a juicio de la Inspección
fuese necesario sanear la subrasante debido al exceso de humedad se utilizará para ese fin una
mezcla de suelo seleccionado con cemento al 8 % en peso que ocupe la cavidad producida por la
extracción del suelo húmedo.
Se completará la obra con el sellado de juntas entre adoquines con mezcla asfáltica fina en las
zonas bacheadas y superficies existentes que a criterio de la Inspección se indiquen.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Art. Nro.2 EXTRACCIONES DE CARPETA ASFALTICA (ITEM Nº 1):
En aquellas zonas del pavimento de granito donde fuera ejecutado el bacheo con material asfáltico,
el mismo deberá ser removido, cargado y transportado fuera de obra.
Se medirá y certificará por m2.
Art. Nro.3 LEVANTAMIENTO Y RECOLOCACION CON ADECUACION DE BASE DE ASIENTO DE
ADOQUINES (ITEM Nº 2):
Se levantará con herramientas manuales los adoquines, para seguidamente, si la sub-base se
encuentra en buen estado, reponer o reacomodar la base de arena, procediendo a recolectar las
piezas graníticas extraídas, cuidando en conservar la trabazón longitudinal y la alineación de todas
las juntas, tratando que las mismas sean lo más estrechas, tal lo que permitan el contacto lateral de
los adoquines. Una vez recolectado los adoquines y/o granitullos se procederá a rellenar con arena
las juntas a tope, para luego proceder a la compactación con herramientas mecánicas o manuales,
previo riego con abundante agua.
Si luego de la compactación se observasen deficiencias en la nivelación de lagunas piezas, se
deberán reacomodar las mismas procediendo a recolocarlas, agregando o quitando base de
asiento según corresponda.
Se medirá y certificará por m2 e incluye el levantamiento de adoquín, excavación con equipo
apropiado, carga, transporte y retiro del material hasta 200 hm, aporte de arena para reposición
necesaria y toda otra tarea pertinente a fin de ejecutar los trabajos descriptos.
Art. Nro.4 REPARACION DE SUB-BASE (ITEM Nº 3):
Consistirá en el suplemento de aquellas zonas de la sub-base con concreto asfáltico, siempre y
cuando el espesor a suplantar sea inferior a los 0,05 m. De lo contrario se extraerá la parte dañada
y será reemplazada con hormigón pobre de 0,15 m. de espesor.
Se medirá y certificará por m2 e incluye excavación manual y/o mecánica, transporte y retiro del
material hasta 200 hm, provisión de hormigón pobre con 200 kg. de cemento o concreto asfáltico,
según sea el caso, y toda otra tarea necesaria a fin de ejecutar los trabajos indicados.
Art. Nro.5 PROVISION Y COLOCACION DE SUELO SELECCIONADO-CEMENTO PARA
RECONFORMACION DE SUBRASANTE (ITEM Nº 4):
Una vez excavada y retirada la sub-base, se pondrá a consideración de la Inspección la
comprobación del estado de la subrasante. Si aquella determinara la necesidad de su saneamiento
por exceso de humedad se procederá a excavar y retirar el espesor de suelo necesario para la
reposición de éste con una mezcla, elaborada in situ o en planta, de suelo seleccionado con
cemento al 8 % en peso. El suelo-seleccionado a aportar deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el Pliego Unico y se mezclará con cemento y agua hasta lograr una masa de color
uniforme y que asegure una buena distribución del cemento y espesor mínimo de 0,15 m.
Se medirá y certificará por m3 e incluye: aporte de suelo, cemento, agua, transporte, distribución y
nivelación en forma manual y/o mecánica, mano de obra, etc.
Art. Nro.6 SELLADO DE JUNTAS ENTRE ADOQUINES O GRANITULLOS (ITEM Nº 5):
Finalizada la recolocación del granito se procederá al sopletado y secado de pavimento y juntas con
herramientas neumáticas, barrido de juntas y superficie aledaña; elaboración, transporte y
colocación manual en las juntas de mezcla asfáltica fina; compactación final con rodillo neumático.
Se concluyen las tareas con el barrido y limpieza del material sobrante.
El material asfáltico y su colocación deberán cumplir con todos los controles exigidos por la
Inspección de Obra.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
Se medirá y certificará por m2 e incluye aporte, elaboración, transporte, distribución y compactación
de mezcla asfáltica fina, equipos, mano de obra y toda otra tarea necesaria para su perfecta
ejecución.
Art. Nro.7 LEVANTAMIENTO, RECOLOCACION Y NIVELACION DE CORDONES GRANITICOS (ITEM Nº 6):
En los lugares que a juicio de la Inspección de Obra los cordones de granito existentes se
encuentren desalineados, tanto longitudinal como transversalmente, se procederá al levantamiento
del mismo para su posterior recolocación y nivelación.
Se medirá y certificará por ml e incluye: los cortes de raíces que pudieran corresponder, ejecución
de contrafuerte de hormigón y reconstrucción de pavimentos y veredas afectados.
Art. Nro.8 EQUIPO MINIMO:
El equipo mínimo exigido para la ejecución de la obra será el siguiente:
1) Planta asfáltica de rendimiento superior a las 60 tn/hora ubicada dentro de un radio inferior a
los 40 km de la obra.
2) Rodillo neumático.
3) Aplanadora.
4) Compresor y martillos neumáticos.
5) Una Retro-Pala cargadora.
6) Un tanque regador de agua.
7) Un camión volcador.
8) Pisones y herramientas menores varias.
9) Fusor de asfalto.
10) Herramientas menores.
Art. Nro.9 CONSERVACION:
El contratista, mientras dure la conservación de la obra, tendrá a su cargo la reparación en forma
total de aquellas zonas que por acción del uso acusen deficiencias repitiendo las operaciones
íntegras del proceso constructivo.
Art. Nro.10 INSPECCION DE OBRA:
La Empresa adjudicataria deberá facilitar los medios necesarios para efectuar los ensayos que
determine la Inspección de obra, los que estarán a su cargo.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
PLANILLAS
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
PLANILLA Nº 1
PLANILLA TIPO PARA MATERIALES
OBRA:
MATERIALES
LUGAR DE
ORIGEN
DISTANCIA KM.
UNIDAD
COSTO DE
ORIGEN
COSTO DE LA
TN.KM..
COSTO DEL TRANSPORTE POR UNIDAD
PERDIDAS
COSTO
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
PLANILLA Nº 2
PLANILLA DE MANO DE OBRA
CATEGORIA SALARIO $/h
PREMIO POR ASISTENCIA
JORNAL DIRECTO
MEJORAS SOCIALES
SEGURO OBRERO
JORNAL TOTAL
OTROS COSTO POR UNIDAD $/h
1
2 1 X %
3 1 + 2
4 3 X %
5 3 X %
6 3+ 4+5
7 3 X %
8 6+ 7
OFICIAL ESPECIALIZADO
OFICIAL
MEDIO OFICIAL
AYUDANTE
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
PLANILLA Nº 3
PLANILLA DE EQUIPOS
Nº DESIGNACION HP COSTO $
VALOR RESID. 10 %
VIDA UTIL hs.
USO ANUAL
( h )
AMORTIZ. E INTER.
($/h)
COSTO REP . Y REPUESTOS
($/h)
COMBUSTIBLE
TIPO PRECIO CONSUMO COSTO UNITAR. (Lts/ h) ($/h)
LUBRICANTE (40% COMB)
($/h)
TOTAL GEN.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
PLANILLA Nº 4
ANALISIS DE PRECIOS
ITEM Nº 1 - MATERIALES
DESCRIPCION CUANTIA POR COSTO (Planilla 1)
SUMA ( M )
2 - MANO DE OBRA
CATEGORIA RENDIMIENTO POR COSTO (Planilla 2)
SUMA ( M O )
3 - AMORTIZACION EQUIPOS = REPARACIONES, REPUESTOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.
EQUIPO RENDIMIENTO POR COSTO (Planilla 3)
SUMA ( E )
COSTO - COSTO ( C C ) = M + MO = E
PRECIO FINAL = C C x K (Planilla 4)
PRECIO ADOPTADO = $ / M.
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
PLANILLA Nº 5
DETERMINACION DEL COEFICIENTE “ K “
COSTO - COSTO ( CC ) GASTOS GENERALES ( GG ): % de CC C = CC + GG BENEFICIO ( B ): % de C
GASTOS FINANCIEROS ( GF ): % de C W = C + B + GF GASTOS IMPOSITIVOS ( GI ): % de W GASTOS MUNICIPALES ( GM ): % de (W+GI) T = W + GI + GM PRECIO ( P ) = T
COEFICIENTE “ K “ = P / CC =
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
PLANILLA Nº 6
TRANSPORTE
MATERIALES DISTANCIA (Km) COSTO UNITARIO (S/Km.U)
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
COMPUTO ESTIMATIVO
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
PLANILLA DE COMPUTO ESTIMATIVO
OBRA: “Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del partido” PLAZO: 90 Días corridos
PRECIOS UNITARIOS
IMPORTE
ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
CANTIDAD DE OBRA
EN LETRAS EN CIFRAS
I Extracciones de carpeta asfáltica m2 100
II Levantamiento y recolocación con adecuación de base de asiento de adoquines reparación de sub-base
m2 1000
III Reparación de sub-base m2 50
IV Provisión y colocación de suelo seleccionado-cemento para reconformación de subrasante
m3 50
V Sellado de juntas entre adoquines o granitullos m2 1000
VI Levantamiento, recolocación y nivelación de cordones graníticos
ml 50
Honorarios Profesionales Gl
IMPORTE DE LA PROPUESTA
$
SON PESOS..............................................................................................................................................................................................................................-
A los efectos de que la Municipalidad cuente con una base para la adjudicación y para que los oferentes propongan en igualdad de condiciones, los mismos deben completar la PLANILLA DE COMPUTO ESTIMATIVO, lo que no otorgará derecho alguno .-
......................................................... ............................................... REPRESENTANTE TÉCNICO EMPRESA
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
PROPUESTA
Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido
Municipalidad de Vicente López
Secretaria de Obras y Servicios Públicos
Dirección de Obras Municipales
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
PROPUESTA
Obra:”Reparación de pavimentos de granito en diversas calles del Partido”
Al Sr. Intendente Municipal Del Partido de Vicente López Don Enrique Garcia S / D La firma...................................que suscribe, integrada por miembros de nacionalidad .........
.................................constituyendo domicilio legal en Vicente López, calle ........................................
.................................Nº..............................., declara que habiendo examinado el terreno, los planos,
cómputos métricos, Pliego de Bases y Condiciones y demás circunstancias relativas a las obras del epígrafe, se
compromete a construirlas y conservarlas hasta su recepción Definitiva en un todo de acuerdo a los citados
documentos por los precios unitarios que se consignan en la planilla adjunta. Tomando como base las
cantidades de obras de la planilla, se ha calculado que los trabajos licitados
importan:.................................................................................................................................... -
Se adjunta constancia de haber dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo.................... de las
Cláusulas Especiales (Garantías de Propuesta) como así también la constancia de haber retirado la copia del
Legajo respectivo.
La Empresa propone como Representante Técnico al Señor................................................ .
Se hace constar que estando la firma integrada por miembros de nacionalidad extranjera, hace renuncia al fuero
Federal de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 17 (Inc. c.) de la ley 6031 (las firmas integradas exclusivamente
por miembros de nacionalidad argentina testarán este párrafo).
Vicente López, de de 2010.
............................................................ .........................................................................
Firma del Representante Técnico Firma de la Empresa Matrículas Leyes 4048 y 5140 Nº de inscripción en el Registro de Licitadores De la Municipalidad de Vicente López