RD Občina Polzela nadzor - sib-mb.siOBČINA POLZELA Polzela 8, 3313 Polzela Partnerja: OBČINA BRASLOVČE Braslovče 22, Braslovče OBČINA VRANSKO Vransko 59, Vransko Predmet: GRADBENI

SKUPNO JAVNO NAROČILO:

OBČINA POLZELA Polzela 8, 3313 Polzela

Partnerja:

OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, Braslovče

OBČINA VRANSKO Vransko 59, Vransko

Predmet:

GRADBENI NADZOR PRI IZVEDBI PROJEKTA ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI –

II. FAZA

Marec 2014

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

po postopku oddaje naročila male vrednosti

v skladu s 30a. členom

Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-

UPB5; v nadaljevanju ZJN-2)

Stran 2 od 86

Naročnik: Občina Polzela Polzela 8 3313 Polzela Številka: JN 430-2/2014-1-rd

KAZALO VSEBINE 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ____________________________________________ 3

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA ______________________________________________ 4

3. PRAVNA PODLAGA ______________________________________________________ 4

4. POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE _____________________________________ 6

5. NA JAVNEM RAZPISU LAHKO SODELUJE _____________________________________ 6

6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV ________________________________ 7

6.3 Osnovna sposobnost ponudnika _____________________________________________ 8

6.4 Poklicna sposobnost ponudnika _____________________________________________ 9

6.5 Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika ________________________________ 10

6.6 Tehnična in kadrovska sposobnost __________________________________________ 10

6.7 Podizvajalci ____________________________________________________________ 12

7. PREVERJANJE PONUDB _________________________________________________ 13

8. MERILO ZA IZBOR ______________________________________________________ 13

9. PONUDBENA CENA IN IZBIRA ____________________________________________ 13

10. FINANČNA ZAVAROVANJA _______________________________________________ 14

11. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBE ___________________________________ 14

12. SPREMEMBE IN UMIK PONUDB ___________________________________________ 15

13. VELJAVNOST PONUDBE IN VARIANTNE REŠITVE ______________________________ 16

14. POUK O PRAVNEM SREDSTVU ____________________________________________ 16

15. PRILOGA 3: NASLOVNICA ________________________________________________ 17

16. PRILOGA 4: TABELA FORMALNE POPOLNOSTI PONUDBE _______________________ 18

17. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE _________________________________________ 20

Stran 3 od 86

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 1.1 Skupno javno naročilo:

• nosilec projekta – naročnik: Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela. Občini, ki sta investitorki projekta:

• Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko,

• Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 26. 3. 2014, pod številko objave NMV556/2014, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom ZJN-2. Predmet javnega razpisa »Gradbeni nadzor pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«. Vabimo Vas, da v skladu z razpisno dokumentacijo predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Magda Cilenšek.

• E-pošta: [email protected]

1.2 Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 9. 4. 2014 do 10:00 ure. Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov:

Občina Polzela Polzela 8 3313 Polzela

1.3 Pošiljka naj bo označena z besedilom, ki je kot Priloga 1 priloženo k tej razpisni

dokumentaciji. Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku ne glede na način prispetja in na naslov, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene.

1.4 Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 4. 2014 ob 10:30 uri v prostorih naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico izvesti še en krog pogajanj takoj po končanju postopka javnega odpiranja ponudb. V primeru, da se ponudnik ne bo udeležil kroga pogajanj, bo naročnik smatral, da je končna ponudbena vrednost oddana v prvotni ponudbi.

Stran 4 od 86

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 2.1 Predmet javnega razpisa je »Gradbeni nadzor pri izvedbi projekta Odvajanje

komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«. Dela obsegajo: pripravljalna dela, preddela, zemeljska dela, kanalizacijska dela, ostala dela, zaključna dela ter se izvajajo po naslednjih razpisanih sklopih:

• Sklop 1. Vransko,

• Sklop 2. Braslovče,

• Sklop 3. Polzela. Ponudnik mora predložiti ponudbo za storitev izvajanje gradbenega nadzora ZA VSE SKLOPE SKUPAJ. Izvajanje gradbenega nadzora pri gradnji obsega gradbeni nadzor in ves ostali strokovni nadzor pri gradnji ter izdelavo varnostnega načrta in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču. Naročnik zahteva nadzor na gradbišču dnevno prisotnost vsaj enega od nadzornikov. Predviden rok izvedbe gradbenih del:

• začetek del: takoj po uvedbi v posel,

• zaključek del: 31. julij 2015. Celotna tehnična dokumentacija javnega naročila je dosegljiva na www.sib-mb.si. Izbrani izvajalec bo opravljal storitve gradbenega nadzora v skladu s terminskim planom izvedbe.

2.2 Obseg storitev je določen v vzorcu pogodbe. Za vsako posamezno področje del mora gradbeni nadzor izvajati pooblaščeni nadzornik. Imenovan mora biti tudi odgovorni nadzornik za vsa dela.

2.3 Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih storitev v celoti. Naročnik bo vse

ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo razpisanih storitev v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.

2.4 Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 3. PRAVNA PODLAGA Javni razpis se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:

• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5),

• Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja (Uradni list RS, št. 34/2008),

• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 ZTP-D in 63/2013; v nadaljevanju ZPVPJN),

Stran 5 od 86

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012, 46/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 61/2013, 82/2013, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013-ZDavNepr, 111/2013-ZOPSPU-A),

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013 popr., 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013),

• Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013),

• Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013 (Uradni list RS, št. 17/2009, 40/2009, 3/2010, 31/2010, 79/2010 in 4/2013),

• Uredba Komisije (EU) št. 1251/2011 z dne 30. novembra 2011 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil,

• Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev in spremembe,

• Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L, št. 210, z dne 31. julij 2006, str. 25),

• Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006, z dne 08. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta O Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371, z dne 27. december 2006, str. 1, z vsemi spremembami),

• Uredba Komisije (ES) št. 846/2009 z dne 1. septembra 2009 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj,

• Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 40/2007, 97/2007-UPB1),

• Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe; v nadaljevanju ZGO-1);

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2),

• Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 z vsemi spremembami),

• Navodilo organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o Kohezijskem in Strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 2013,

• skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkurence, varstva okolja in državnih pomoči,

• skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Stran 6 od 86

4. POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 4.1 Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih

naročil. 4.2 Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pred rokom

za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.

4.3 Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo.

Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

4.4 Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika zapisnik o javnem odpiranju

ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi. Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla.

4.5 Sestanka s ponudniki ne bo. 5. NA JAVNEM RAZPISU LAHKO SODELUJE 5.1 Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost,

ki je predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi. 5.2 Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt

(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

Stran 7 od 86

5.3 V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik

izpolnjevanje pogojev osnovne, poklicne, ekonomske in finančne sposobnosti iz poglavja 6 ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV 6.1 Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:

• Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-1) / v primeru skupne ponudbe (OBR-1a),

• Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-2),

• Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-3),

• Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4),

• Izjava o solidnosti ponudnika (OBR-5),

• Izjavo o plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-6),

• Izjavo (OBR-7),

• Kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti,

• Izjavo o referencah (OBR-8),

• Potrdila (OBR-8a),

• Seznam strokovnega kadra (OBR-9),

• Potrdila strokovnega kadra (OBR-9a),

• Kopije dokazil o članstvu v IZS (razen za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu),

• Fotokopije dokazil o izobrazbi,

• Pooblastilo (OBR-10) (če ponudnik nastopa s podizvajalci),

• Izjava o ponudbi brez podizvajalcev (OBR-10a) (če ponudnik NE nastopa s podizvajalci),

• Seznam podizvajalcev (OBR-11) (če ponudnik nastopa s podizvajalci),

• Podatki o podizvajalcu (OBR-12) (če ponudnik nastopa s podizvajalci),

• Bianco menica s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe (OBR-13),

• Izjavo o predložitvi bianco menice za dobro izvedbo del s pooblastilom za izpolnitev (OBR-14),

• Parafiran vzorec pogodbe (samo na zadnji strani) (OBR-15).

6.2 Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v točki 6.1. Tabela za ugotavljanje popolnosti ponudbe je Priloga 2 k tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev iz naslednjih točk:

• 6.3 Osnovna sposobnost ponudnika,

• 6.4 Poklicna sposobnost ponudnika,

• 6.5 Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika,

• 6.6 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika ter

Stran 8 od 86

• 6.7 Podizvajalci. 6.3 Osnovna sposobnost ponudnika 6.3.1 Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno

obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2. 6.3.2 Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje

javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

6.3.3 Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v

kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

Zaradi možnosti hitrejše izbire naročnik predlaga, da ponudniki na datum oddaje ponudbe sami pridobijo uradno potrdilo DURS-a. Dokazilo mora biti izdano izključno na datum oddaje ponudbe. Ponudniki lahko dokazilo vložijo v ponudbo ali v posebni kuverti kot dopolnitev ponudbe. Enako velja za podizvajalce. Predlog naročnika ni pogoj.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Naročnik bo obvestil ponudnika in podizvajalca, da podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje. Za podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru:

• se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;

• mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.

6.3.4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:

• je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju,

Stran 9 od 86

• je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

• mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,

• je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 in 6.3.4 ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-2).

6.3.5 Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:

• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 6.3.5 ponudnik predloži Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-3).

6.3.6 Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz

uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 6.3.6 ponudnik predloži Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4). Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

6.4 Poklicna sposobnost ponudnika 6.4.1 Ponudnik ima za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, veljavno

registracijo.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 6.4.1 ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-2).

6.4.2 Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe izpolnjene zapadle pogodbene in druge

obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika v zadnjem letu dni pred rokom za oddajo ponudbe s strani naročnika ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali uveljavljena pogodbena kazen. V zadnjih dveh letih pred rokom za oddajo ponudbe se ni izkazala hujša pomanjkljivost ali strokovna napaka ponudnika pri izvedbi naročnikovega

Stran 10 od 86

naročila (npr.: nestrokovna, nepopolna, nepravočasna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene…).

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 6.4.2 ponudnik predloži Izjavo o solidnosti ponudnika (OBR-5).

6.5 Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika 6.5.1 Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih

postopkih javnega naročanja.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 6.5.1 ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-2).

6.5.2 Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok po prejemu pravilno

izstavljenega vmesnega računa. Naročnik bo plačilo storitev gradbenega nadzora vršil v skladu z vsebino pogodbe na osnovi vmesnih računov, skladno z vsebino pogodbe in napredovanjem del, potrjenih s strani naročnika, ob upoštevanju, da se vmesni računi izstavljajo v % vrednosti storitev gradbenega nadzora pri gradnji, upoštevano od dejanske realizacije vrednosti gradnje v mesecu, na katerega se bo nanašal račun.

6.5.3 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudb ni imel

blokiranih transakcijskih računov. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.5.3 in 6.5.4 ponudnik predloži Izjavo o plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-5).

6.6 Tehnična in kadrovska sposobnost 6.6.1 Ponudnik mora zagotavljati,

• da na istem objektu ni izvajalec del ali dobavitelj materialov in opreme, da ni v nobeni medsebojni poslovni povezavi z izvajalci, ter v primeru, da je nadzornik samostojni podjetnik posameznik, ni v krvnem sorodstvu v ravni vrsti z izvajalčevim odgovornim vodjo del oziroma ni z njim v zakonski zvezi ali živi v zunajzakonski skupnosti (drugi odstavek 34. člena ZGO-1),

• da bo v treh dneh, potem ko bo seznanjen z izbiro izvajalca gradbenih del, preveril, da noben od predloženih članov strokovnega nadzora ni vpleten v razmerja iz prve alineje. V primeru, da pa bi se taka situacija zgodila, bo ponudnik naročniku takoj predložil ustreznega nadomestnega strokovnjaka.

Stran 11 od 86

6.6.2 Ponudnik mora zagotavljati, da ima zavarovano poklicno odgovornost iz dejavnosti

gradbeni nadzor v višini zavarovalne vsote najmanj 70.000 EUR ter da bo zagotavljal dnevno prisotnost nadzornika v času izvajanja gradbenih del izbranega izvajalca. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.6.1 in 6.6.2 ponudnik predloži Izjavo. (OBR-7) ter prilogo: Kopijo zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti.

6.6.3 Ponudnik je v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) sam ali s partnerji v

skupni ponudbi že izvedel: a) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji

gravitacijske kanalizacije dolžine najmanj 500 m iz najmanj DN200 cevi, b) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji

vakuumske kanalizacije dolžine najmanj 500 m iz najmanj DN200 cevi, c) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji

vodovoda dolžine najmanj 200 m iz najmanj DN100 cevi nodularne litine, d) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri gradnji najmanj enega (1)

fekalnega črpališča.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.6.3 ponudnik predloži Izjavo o referencah (OBR-8) in Potrdila investitorja (OBR-8a).

6.6.4 Ponudnik mora razpolagati s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila, in sicer:

• Odgovorni nadzornik za vsa dela in odgovorni nadzorniki posameznih del (gradbena dela, strojne instalacije, električne instalacije) je v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) že izvedel:

a) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji gravitacijske kanalizacije dolžine najmanj 500 m iz najmanj DN200 cevi,

b) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji vakuumske kanalizacije dolžine najmanj 500 m iz najmanj DN200 cevi,

c) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji vodovoda dolžine najmanj 200 m iz najmanj DN100 cevi nodularne litine,

d) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri gradnji najmanj enega (1) fekalnega črpališča. Odgovorni nadzornik za vsa dela in odgovorni nadzorniki posameznih del morajo izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z ZGO-1, imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj in biti člani IZS. Odgovorni nadzornik za vsa dela je lahko hkrati tudi odgovorni nadzornik posameznih del (gradbenih del, strojnih ali elektro instalacij). Vsak od odgovornih nadzornikov mora imeti vsaj eno zgoraj navedeno referenco. Pogoj izpolnjevanja vseh štirih zahtevanih referenc lahko odgovorni nadzornik za vsa dela in odgovorni nadzorniki posameznih del izpolnijo kumulativno.

Stran 12 od 86

• Koordinator za varnost in zdravje pri delu mora izpolnjevati pogoje za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v skladu s 3. odstavkom 4. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1) in je v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) uspešno izvedel storitve koordinacije za varnost in zdravje pri delu na najmanj enem (1) projektu, kjer so se izvajala gradbena dela nizkih gradenj v vrednosti najmanj 1 mio EUR (brez DDV).

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.6.4 ponudnik predloži Seznam strokovnega kadra (OBR-9), Potrdila imenovanega strokovnega kadra (OBR-9a), kopije dokazil o članstvu v IZS (razen za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu) ter fotokopije dokazil o izobrazbi.

6.7 Podizvajalci 6.7.1 Ponudnik pooblašča naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije

neposredno plačuje podizvajalcem. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.7.1 ponudnik predloži Pooblastilo (OBR-10). ALI

Ponudnik izjavlja, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.7.1 ponudnik predloži Izjavo o ponudbi brez podizvajalcev (OBR-10a).

6.7.2 Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera

dela bodo izvajali podizvajalci. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.7.2 ponudnik predloži Seznam podizvajalcev (OBR-11).

6.7.3 Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« za vse

podizvajalce s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in priloži v tolikih izvodih, s kolikor podizvajalci nastopa. Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.7.3 ponudnik predloži Podatke o podizvajalcu (OBR-12).

Stran 13 od 86

7. PREVERJANJE PONUDB 7.1 Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev,

navedenih v predloženih izjavah v ponudbi (kot npr. OBR. M-1 / M-2, pogodbe in podobno).

7.2 Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2.

7.3 Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da

je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

7.4 V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi

onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

8. MERILO ZA IZBOR

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo »najnižja cena ponudbenega predračuna«.

9. PONUDBENA CENA IN IZBIRA 9.1 Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna ponudbena cena mora vsebovati

vse stroške dela, izvajalčeve opreme, potne stroške, zavarovanja, davke in dajatve ter vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo razpisanih storitev, vključujoč vse splošne rizike, odgovornosti in obveznosti navedene v pogojih pogodbe.

Ponudbena cena je fiksna. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

9.2 Naročnik bo javno prebral in upošteval ponudbeno ceno, ki bo vpisana v naročnikov

obrazec Ponudba (OBR-1) ali (OBR-1a).

Stran 14 od 86

10. FINANČNA ZAVAROVANJA Ponudnik mora priložiti: 10.1 Bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in

plačljivo na prvi poziv) v višini 5.000,00 EUR (OBR-13). Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih: a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v

ponudbi, b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju

njegove ponudbe:

• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom

ali

• ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavarovanje mora biti v originalu in veljati do 30. 6. 2014. Če zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem zavarovanja morajo biti v pisni obliki.

10.2 Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo naročniku izročil bianco menico s pooblastilom

za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 10.000 EUR in jo predložil ob podpisu pogodbe, če bo izbran kot izvajalec. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 10.2 ponudnik predloži Izjavo o predložitvi bianco menice za dobro izvedbo del s pooblastilom za izpolnitev (OBR-14).

11. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBE 11.1 Ponudnik, ki v ponudbi nastopa samostojno, predloži obrazec Ponudba (OBR-1), v

katerem vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV, posebej prikaže DDV in nato ponudbeno ceno v EUR z DDV ter ustrezno izpolni polja s podatki o gospodarskem subjektu. Ponudbeno vrednost brez DDV prikaže še kot % od ocenjene vrednosti gradbene investicije. Ne prilaga obrazca Ponudbe (OBR-1a).

V primeru skupne ponudbe, vodilni partner v skupni ponudbi predloži obrazec Ponudba (OBR-1a), v katerem vpiše ponudbeno ceno v EUR brez DDV, posebej prikaže DDV in nato ponudbeno ceno v EUR z DDV. Nadalje ponudnik ustrezno izpolni polja s podatki o gospodarskem subjektu (vodilnem partnerju) in navede polni naziv in področje dela. Ponudbeno vrednost brez DDV prikaže še kot % od ocenjene vrednosti gradbene investicije. Ne prilaga obrazca Ponudbe (OBR-1).

Stran 15 od 86

11.2 Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika

brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Vsi dokumenti so lahko predloženi kot fotokopija originala.

11.3 Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani žigosati in parafirati. S tem

potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.

Če pride do statusne spremembe stranke predmetne pogodbe, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

11.4 Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo

izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

11.5 Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno

dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. Posebni pogoj naročnika: Logotip EU je pripravljen za enobarvno reprodukcijo (črno–belo). Ponudniki morajo razpisno dokumentacijo natisniti v enobarvni reprodukciji (črno–belo) in ponudbo predložiti z logotipom EU v enobarvni reprodukciji.

11.7 Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru začetka stečajnega postopka in/ali prisilne

poravnave zoper izbranega ponudnika, z izbranim ponudnikom prekine sodelovanje in lahko kot najugodnejšega ponudnika izbere naslednjo popolno ponudbo po vrstnem redu na ocenjevalni lestvici. Javno naročilo naročnik izvaja z odložnim pogojem, kar pomeni, da bo naročnik sklenil pogodbo z izbranim izvajalcem takrat, ko bodo zagotovljena sredstva za izvedbo operacije. Naročnik si pridržuje pravico, da če na javnem razpisu za sofinanciranje operacij ne bo uspel, z izbranim izvajalcem ne sklene pogodbe.

12. SPREMEMBE IN UMIK PONUDB 12.1 Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo

ponudb. Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

12.2 Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu s

Prilogo 2 te razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb in veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Stran 16 od 86

13. VELJAVNOST PONUDBE IN VARIANTNE REŠITVE 13.1 Ponudba mora veljati do 30. 6. 2014. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 13.2 Izbran ponudnik bo moral po pozivu naročnika pogodbo podpisati v 8-ih dneh. Če

zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

14. POUK O PRAVNEM SREDSTVU Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D in 63/2013; ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-00055614 ter priložiti potrdilo o njenem plačilu. Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevek za predrevizijskih postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Odgovorna oseba naročnika

Župan Občina Polzela

Jože Kužnik

Stran 17 od 86

15. PRILOGA 1: Naslovnica

POŠILJATELJ:

OBČINA POLZELA Polzela 8

3313 Polzela

Označi: Ponudba

Sprememba

Umik

»NE ODPIRAJ – PONUDBA«

Za javni razpis: »GRADBENI NADZOR PRI IZVEDBI PROJEKTA

ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI – II. FAZA«

(izpolni naročnik)

Datum in ura prispetja: Način prispetja: Zaporedna številka prispelosti: Podpis prevzemnika:

Stran 18 od 86

16. PRILOGA 2: Tabela formalne popolnosti ponudbe Osnovna, poklicna, ekonomska in finančna sposobnost ponudnika in / ali partner(-jev) v skupni ponudbi

Ustreza / ne ustreza

Zap. št.

Obrazec Samostojni ponudnik / Vodilni

partner v skupni ponudbi Partner(-ji) v skupni ponudbi

DA NE DA NE

1 Obrazec Ponudba (OBR-1) / Obrazec Skupna ponudba (OBR-1a) /

2 Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2)

3 Izjava o posredovanju podatkov (OBR-3)

4 Izjava za pridobitev osebnih podatkov (OBR-4)

5 Izjava o solidnosti ponudnika (OBR-5)

6 Izjava o plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-6)

Stran 19 od 86

Tehnične in kadrovske sposobnosti

Zap. št.

Obrazec Ustreza / ne ustreza

DA NE

7 Izjava (OBR-7)

8 Kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti

9 Izjava o referencah (OBR-8)

10 Potrdila (OBR-8a)

11 Seznam strokovnega kadra (OBR-9)

12 Potrdila strokovnega kadra (OBR-9a)

13 Kopije dokazil o članstvu v IZS (razen za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu)

14 Fotokopije dokazil o izobrazbi

15 Pooblastilo (OBR-10) (če ponudnik nastopa s podizvajalci)

16 Izjava o ponudbi brez podizvajalcev (OBR-10a) (če ponudnik NE nastopa s podizvajalci)

17 Seznam podizvajalcev (OBR-11) (če ponudnik nastopa s podizvajalci)

18 Podatki o podizvajalcu (OBR-12) (če ponudnik nastopa s podizvajalci)

19 Bianco menica s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe (OBR-13)

20 Izjava o predložitvi bianco menice za dobro izvedbo del s pooblastilom za izpolnitev (OBR-14)

21 Parafiran vzorec pogodbe (samo na zadnji strani) (OBR-15)

Stran 20 od 86

SKUPNO JAVNO NAROČILO:

OBČINA POLZELA Polzela 8, 3313 Polzela

Partnerja:

OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, Braslovče

OBČINA VRANSKO Vransko 59, Vransko

GRADBENI NADZOR PRI IZVEDBI PROJEKTA ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI –

II. FAZA

17. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Stran 21 od 86

(OBR-1) Ponudnik: __________________________ __________________________ Naročnik: __________________________ __________________________

PONUDBA, št. __________

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod

številko objave NMV_____________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo

ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Podatki o gospodarskem subjektu: Firma oz. ime: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Naslov: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Zakoniti zastopnik: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Davčna številka: ______________________________________________________________

Matična številka: _____________________________________________________________

Številka transakcijskega računa: _________________________________________________

___________________________________________________________________________

Številka telefona: _____________________________________________________________

Številka telefaksa: ____________________________________________________________

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: _______________________________________

___________________________________________________________________________

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: ________________________________________

___________________________________________________________________________

Stran 22 od 86

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

STORITVE GRADBENEGA NADZORA PRI IZVEDBI PROJEKTA ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI - II. FAZA

Ponudbena cena v EUR brez DDV

____________________________

Kar znaša ___________ % od ocenjene vrednosti

gradbene investicije

DDV

____________________________

Ponudbena cena v EUR z DDV

____________________________

Ponudba velja do: ______________________. Datum: _____________ Žig in podpis ponudnika

Stran 23 od 86

(OBR-1a) Vodilni partner v skupni ponudbi: __________________________ __________________________ Naročnik: __________________________ __________________________

PONUDBA, št. _____________

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod

številko objave NMV_____________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo

ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi: Firma oz. ime: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Naslov: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

Davčna številka: ______________________________________________________________



___________________________________________________________________________



Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: _______________________________________

___________________________________________________________________________

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: ________________________________________

___________________________________________________________________________

Stran 24 od 86

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ____________________________________________

___________________________________________________________________________

STORITVE GRADBENEGA NADZORA PRI IZVEDBI PROJEKTA ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI - II. FAZA

Ponudbena cena v EUR brez DDV

____________________________

Kar znaša ___________ % od ocenjene vrednosti

gradbene investicije

DDV

____________________________

Ponudbena cena v EUR z DDV

____________________________

Ponudba velja do: ______________________. Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi:

Polni naziv Področje dela

Vodilni partner v skupni ponudbi

Partner v skupni ponudbi



Datum: _____________ Žig in podpis ponudnika

Stran 25 od 86


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1. Da kot ponudnik in zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih

dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2. 2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih

naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali

predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

4. Da:

• nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• nismo v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

• nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali smo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju,

• nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

• nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil,

• pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.

5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzemamo v ponudbi.

Stran 26 od 86

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Pri _________________________________________________________________________ (organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran) smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi: 1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. S podpisom te izjave tudi potrjujemo:

1. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila,

2. da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih,

3. da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Gradbeni nadzor pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: _____________ Žig in podpis ponudnika

Stran 27 od 86


IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

• naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Gradbeni nadzor pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: _____________ Žig in podpis ponudnika

Stran 28 od 86

(OBR-4) Ponudnik: __________________________ __________________________ Polni naziv podjetja: __________________________________________________________

Sedež in njegova občina: ________________________ Št. vpisa v sodni register: ________________________ Št. vložka: __________________ Matična številka podjetja: _________________ Naročnik: __________________________ __________________________

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik _______________________________________

____________________________________, za namene javnega razpisa »Gradbeni nadzor

pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«

objavljenega na Portalu javnih naročil, dne _________________, pod številko objave

NMV__________________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc

državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za VSE OSEBE,

KI SO POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE:

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________, stalno bivališče ____________________________________________________________.

Stran 29 od 86

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________, stalno bivališče ____________________________________________________________. c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________, stalno bivališče ____________________________________________________________. d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________, stalno bivališče ____________________________________________________________. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Gradbeni nadzor pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: _____________ Žig in podpis ponudnika

Stran 30 od 86


IZJAVA O SOLIDNOSTI PONUDNIKA

Izjavljamo,

• da imamo na dan oddaje ponudbe izpolnjene zapadle pogodbene in druge obveznosti do naročnika,

• da zoper nas v zadnjem letu dni pred rokom za oddajo ponudbe s strani naročnika ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem roku ali uveljavljena pogodbena kazen,

• da v zadnjih dveh letih pred rokom za oddajo ponudbe se ni izkazala naša hujša pomanjkljivost ali strokovna napaka pri izvedbi naročnikovega naročila (npr.: nestrokovna, nepopolna, nepravočasna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene…).


Stran 31 od 86


IZJAVA O PLAČILNIH POGOJI IN NEBLOKIRANIH RAČUNIH

Izjavljamo,

• da v zadnjih šestih mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranih transakcijskih računov,

• da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok po prejemu pravilno izstavljenega vmesnega računa.


Stran 32 od 86


IZJAVA Izjavljamo,

• da na istem objektu nismo izvajalec del ali dobavitelj materialov in opreme, da nismo v nobeni medsebojni poslovni povezavi z izvajalci, ter v primeru, da je nadzornik samostojni podjetnik posameznik, nismo v krvnem sorodstvu v ravni vrsti z izvajalčevim odgovornim vodjo del oziroma nismo z njim v zakonski zvezi ali živimo v zunajzakonski skupnosti (drugi odstavek 34. člena ZGO-1),

• da bomo v treh dneh, potem ko bomo seznanjeni z izbiro izvajalca gradbenih del, preverili, da noben od predloženih članov strokovnega nadzora ni vpleten v razmerja iz prve alineje. V primeru, da pa bi se taka situacija zgodila, bomo naročniku takoj predložil ustreznega nadomestnega strokovnjaka,

• da imamo zavarovano poklicno odgovornost iz dejavnosti gradbeni nadzor v višini zavarovalne vsote najmanj 70.000 EUR,

• da bomo zagotavljali dnevno prisotnost nadzornika v času izvajanja gradbenih del izbranega izvajalca.

*Priloga: Kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti.


Stran 33 od 86


IZJAVA O REFERENCAH Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) sami ali s partnerjem v skupni ponudbi že izvedli: a) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji

gravitacijske kanalizacije dolžine najmanj 500 m iz najmanj DN200 cevi 1. Pogodbeni partner: _________________________________________________________

Predmet pogodbe: _________________________________________________________ Dimenzija DN: _____________, dolžina gravitacijske kanalizacije: ______________ m Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ___________________, leto realizacije: ___________

2. Pogodbeni partner: _________________________________________________________




Stran 34 od 86



* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-8a). b) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji

vakuumske kanalizacije dolžine najmanj 500 m iz najmanj DN200 cevi 1. Pogodbeni partner: _________________________________________________________

Predmet pogodbe: _________________________________________________________ Dimenzija DN: _____________, dolžina vakuumske kanalizacije: ______________ m Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ___________________, leto realizacije: ___________





Stran 35 od 86



* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-8a). c) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji

vodovoda dolžine najmanj 200 m iz najmanj DN100 cevi nodularne litine 1. Pogodbeni partner: _________________________________________________________

Predmet pogodbe: _________________________________________________________ Dimenzija DN: _____________ iz nodularne litine, dolžina vodovoda: ______________ m Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ___________________, leto realizacije: ___________





Stran 36 od 86



* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-8a). d) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri gradnji najmanj enega (1) fekalnega

črpališča. 1. Pogodbeni partner: _________________________________________________________

Predmet pogodbe: _________________________________________________________ Št. črpališč _________ Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ___________________, leto realizacije: ___________





Stran 37 od 86



* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-8a).


Stran 38 od 86

(OBR-8a)

POTRDILO Podpisani izdajatelj potrdila (naziv) ______________________________________________ (naslov) ______________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je (naziv) ______________________________________________ (naslov) ______________________________________________

za nas izvajal naslednje storitve ____________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Ustrezno obkroži in dopolni: a) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji gravitacijske

kanalizacije dolžine _____________ m iz DN_______ cevi

b) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji vakuumske

kanalizacije dolžine __________ m iz DN________ cevi

c) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji vodovoda dolžine

___________ m iz DN_______ cevi nodularne litine

d) storitev gradbenega nadzora pri gradnji _________ fekalnega(-ih) črpališča(-)

Stran 39 od 86

kraj: __________________________________________________ v vrednosti ______________________________________________v EUR brez DDV v obdobju od _______________ do _________________ . (dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto) V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis. Datum:__________________ Žig in podpis izdajatelja potrdila

Stran 40 od 86


SEZNAM STROKOVNEGA KADRA

OPOZORILO NAROČNIKA: Odgovorni nadzornik za vsa dela je lahko hkrati tudi odgovorni nadzornik posameznih del (gradbenih del, strojnih ali elektro instalacij). Vsak od odgovornih nadzornikov mora imeti vsaj eno od spodaj navedenih referenc. Pogoj izpolnjevanja vseh štirih zahtevanih referenc lahko odgovorni nadzornik za vsa dela in odgovorni nadzorniki posameznih del izpolnijo kumulativno.

ODGOVORNI NADZORNIK ZA VSA DELA

Ime in priimek: ______________________________________________________________ Izobrazba: __________________________________________________________________ Število let delovnih izkušenj: ___________________________________________________ Vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice z ID številko: ____________________________ V zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) je že izvedel: a) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji



Stran 41 od 86







* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-9a), kopijo dokazila o članstvu v IZS in kopijo dokazila o izobrazbi. b) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji



Stran 42 od 86







* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-9a), kopijo dokazila o članstvu v IZS in kopijo dokazila o izobrazbi. c) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji



Stran 43 od 86







* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-9a), kopijo dokazila o članstvu v IZS in kopijo dokazila o izobrazbi. d) najmanj eno (1) storitev gradbenega nadzora pri gradnji najmanj enega (1) fekalnega



Stran 44 od 86







* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-9a), kopijo dokazila o članstvu v IZS in kopijo dokazila o izobrazbi.

Stran 45 od 86

ODGOVORNI NADZORNIK POSAMEZNIH DEL – ZA GRADBENA DELA:








Stran 46 od 86










Stran 47 od 86










Stran 48 od 86










Stran 49 od 86




ODGOVORNI NADZORNIK POSAMEZNIH DEL – ZA STROJNE INSTALACIJE:






Stran 50 od 86










Stran 51 od 86










Stran 52 od 86










Stran 53 od 86






ODGOVORNI NADZORNIK POSAMEZNIH DEL – ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE:




Stran 54 od 86










Stran 55 od 86










Stran 56 od 86










Stran 57 od 86








Stran 58 od 86

KOORDINATOR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Ime in priimek: ______________________________________________________________ Izobrazba: __________________________________________________________________ Število let delovnih izkušenj: ___________________________________________________ V zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) je že izvedel najmanj eno (1) storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu na najmanj enem (1) projektu, kjer so se izvajala gradbena dela nizkih gradenj v vrednosti najmanj 1 mio EUR (brez DDV). 1. Pogodbeni partner: _________________________________________________________

Predmet pogodbe: _________________________________________________________ Vrednost pogodbe v EUR z DDV: ___________________, leto realizacije: ___________ Vrednost gradbenih del: __________________________






Predmet pogodbe: _________________________________________________________

Stran 59 od 86

Vrednost pogodbe v EUR z DDV: ___________________, leto realizacije: ___________ Vrednost gradbenih del: __________________________

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo (OBR-9a) in kopijo dokazila o izobrazbi. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Gradbeni nadzor pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: _____________ Žig in podpis ponudnika

Stran 60 od 86

(OBR-9a)

POTRDILO Podpisani izdajatelj potrdila (naziv) ______________________________________________ (naslov) ______________________________________________

kot naročnik potrjujemo, da je (ime in priimek) ______________________________________________ (naziv) ______________________________________________ (strokovni naziv) ____________________________________________________________, v obdobju od ___________________ do __________________, uspešno izvajal/-a dela kot (ustrezno obkroži):

� odgovorni nadzornik vseh del;

� odgovorni nadzornik za področje gradbenih del;

� odgovorni nadzornik za področje strojnih del;

� odgovorni nadzornik za področje električnih instalacij;

� koordinator za varnost in zdravje pri delu za fazo izvajanja del;

za projekt __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (naziv projekta) Vrednost gradbenih del: _________________ v EUR z DDV

Stran 61 od 86

Obseg referenčnih del (ustrezno obkroži in dopolni): � storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji gravitacijske

kanalizacije dolžine _____________ m iz DN_______ cevi

� storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji vakuumske

kanalizacije dolžine __________ m iz DN________ cevi

� storitev gradbenega nadzora pri izgradnji, obnovi ali rekonstrukciji vodovoda dolžine

___________ m iz DN_______ cevi nodularne litine

� storitev gradbenega nadzora pri gradnji _________ fekalnega(-ih) črpališča(-)

� storitev koordinacije za varnost in zdravje pri delu na projektu, kjer so se izvajala

gradbena dela nizkih gradenj v vrednosti ________________________ EUR (brez DDV)

kraj opravljanja storitev: __________________, v vrednosti _________________v EUR z DDV v obdobju od _______________ do _________________ . (dan.mesec.leto) (dan.mesec.leto) V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Vsa dela je izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis. Datum:__________________ Žig in podpis izdajatelja potrdila

Stran 62 od 86


POOBLASTILO Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno

plačuje prijavljenim podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu (OBR-11)

»Seznam podizvajalcev« in zanje priložili podatke (OBR-12).

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Hkrati izjavljamo, da priglašenega podizvajalca ne bomo zamenjali pred iztekom pogodbenih del. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Gradbeni nadzor pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: _____________ Žig in podpis ponudnika

Stran 63 od 86

(OBR-10a) Ponudnik: __________________________ __________________________ Naročnik: __________________________ __________________________

IZJAVA O PONUDBI BREZ PODIZVAJALCEV *

Izjavljamo,

• da v ponudbi NE nastopamo s podizvajalci. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Gradbeni nadzor pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: _____________ Žig in podpis ponudnika * Izjavo predložijo samo ponudniki, ki nastopajo brez podizvajalcev.

Stran 64 od 86


SEZNAM PODIZVAJALCEV V zvezi z javnim naročilom za »Gradbeni nadzor pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer: V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________

(naziv)

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

__________________________________________________________________________ .

(navesti del izvedbe)

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________

(naziv)


__________________________________________________________________________ .


V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________

(naziv)


__________________________________________________________________________ .


Stran 65 od 86

Izjavljamo, da bomo z vsemi prijavljenimi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo. Opombi: - Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. - V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.


Stran 66 od 86

(OBR-12) Podizvajalec: __________________________ __________________________ Naročnik: __________________________ __________________________

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Sedež: ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

Davčna številka: ______________________________________________________________



___________________________________________________________________________



Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca:

___________________________________________________________________________

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca: ___________________________________

___________________________________________________________________________

Dela, ki jih prevzema podizvajalec: _______________________________________________

___________________________________________________________________________

Stran 67 od 86

Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika ___________________________________________________________________________ izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane.

SOGLASJE PODIZVAJALCA: Podizvajalec ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali

kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje

neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo

predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Gradbeni nadzor pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: _____________ Žig in podpis podizvajalca

Stran 68 od 86

(OBR-13) (VZOREC)

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV Ponudnik:

_________________________________________________________________________ (firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

_________________________________________________________________________ nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, da

lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni

razpis »Gradbeni nadzor pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji

Savinjski dolini - II. faza«, pod številko objave NMV____________/2014, skladno z določili

razpisne dokumentacije in prijave za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu

izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 5.000,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom

proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.

Menični znesek se nakaže naročniku Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, na račun,

številka 01373-0100004520. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v

zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, da predloži

menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz

naslednjih mojih računov:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo

menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: Podpis in žig:

Stran 69 od 86


IZJAVA O PREDLOŽITVI BIANCO MENICE ZA DOBRO IZVEDBO DEL S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Izjavljamo, da bomo naročniku:

• kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročili bianco menico s pooblastilom za izpolnitev v višini 10.000 EUR ob podpisu pogodbe, če bomo izbrani kot izvajalec.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Gradbeni nadzor pri izvedbi projekta Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum:_______________ Žig in podpis ponudnika

Stran 70 od 86

___________________________ ___________________________ ___________________________ ki ga zastopa ____________ (v nadaljevanju: naročnik) matična številka: __________ identifikacijska številka za DDV: SI__________

(Vzorec) In partnerici (OBR-15) ___________________________ ___________________________ ___________________________ ki ga zastopa ____________ (v nadaljevanju: partnerica) matična številka: __________ IŠ za DDV: SI__________

___________________________ ___________________________ ___________________________ ki ga zastopa ____________ (v nadaljevanju: partnerica) matična številka: __________ IŠ za DDV: SI__________

ter [POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov] ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika] (v nadaljevanju: izvajalec) matična številka: [številka] identifikacijska številka za DDV: SI[številka] bančni račun številka: [številka], odprt pri [naziv banke] so dogovorili in sklenili naslednjo

POGODBO

o izvajanju gradbenega nadzora pri izvedbi projekta »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«

UVODNO

1. člen Izvajalec je bil izbran na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne [dan.mesec].2014, pod številko objave NMV[številka]/2014. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih

Stran 71 od 86

potencialov za obdobje 2007-2013, za obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

2. člen Drugi dokumenti, ki sestavljajo pogodbo: 1. Razpisna dokumentacija in vsa korespondenca med naročnikom in izbranim izvajalcem v

času trajanja razpisa, 2. Ponudba izvajalca, [številka] z dne [dan.mesec.leto], 3. Posebni pogoji pogodbe med naročnikom in izbranim izvajalcem - Dodatek A, 4. Drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno in ponudbeno dokumentacijo. Dokumenti se razlagajo vzajemno. V primeru razhajanj in praznin med določbami posameznih dokumentov, imajo dokumenti veljavo po zgoraj naštetem vrstnem redu.

3. člen Izvajalec se strinja z naročnikom, da bo izvedel storitve v skladu z določbami te pogodbe, naročnik pa bo izvajalcu plačal za njihovo izvedbo, kot je navedeno v nadaljevanju. Naročnik se strinja, da bo izvajalcu za izvedbo storitev plačal zneske, ki se lahko zahtevajo za plačilo v okviru določb te pogodbe, v rokih in na način, določenem v pogodbi. PREDMET POGODBE

4. člen Predmet pogodbe je gradbeni nadzor pri izvedbi projekta »Odvajanje komunalnih odpadnih voda v Spodnji Savinjski dolini - II. faza«. Izvajalec se, po ponudbi z dne [dan.mesec].2014, [številka], zavezuje za naročnika opraviti dela iz prvega odstavka tega člena. Izvajalec se obvezuje, da bo z deli pričel takoj po uvedbi v delo (najpozneje z dnem, ko se bodo začela pripravljalna dela na gradbišču) ter dela izvajal skladno s terminskim planom in določbami te pogodbe do končnega prevzema del – to je do pridobitve uporabnega dovoljenja in predaje objektov upravljavcu le-teh. Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu pred začetkom izvajanja nadzora izročil dovoljenje za graditev s soglasji, vso tehnično in projektno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedbo projekta, morebitne druge dokumente, ki bi jih utemeljeno in upravičeno zahteval izvajalec in ga seznanil z vsemi podatki, ki lahko vplivajo na izvajanje gradbenega nadzora. Naročnik bo pred začetkom nadzora izročil izvajalcu vse potrebne podatke o izvajalcu gradnje.

Stran 72 od 86

5. člen Gradbeni nadzor obsega: - svetovanje naročniku, - vse naloge v zvezi z nadzorom pri gradnji skladno z Zakonom o graditvi objektov in vsemi

podzakonskimi akti, - izdelavo varnostnega načrta in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, - uvedba izvajalca gradnje v gradnjo in koordinacijo vseh aktivnosti v zvezi z gradnjo, - strokovno nadzorstvo na gradbišču, ki se izvaja vsakodnevno in s katerim se preverja ali se

gradnja izvaja po projektih, ki so bili podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja in po PZI projektih,

- obvezno prisotnost odgovornega nadzornika vseh del in odgovornih nadzornikov za posamezna dela na rednih tedenskih sestankih z naročnikom in izvajalcem, po potrebi tudi s projektantom ali ostalimi sodelujočimi pri gradnji,

- sodelovanje s projektantom PZI projekta, - dnevno poročanje naročniku o prisotnosti na gradbišču in izvajanju del izvajalca gradnje, - sodelovanje z lastniki zemljišč, ki so odstopili služnost in sodelovanje pri reševanju

morebitnih sporov, - nadzorovanje kvalitete izvedenih del in kvalitete vseh vgrajenih materialov, - nadzorovanje vseh gradbenih proizvodov, drugih materialov, inštalacij, naprav in opreme,

ki se vgrajujejo, - spoštovanje dogovorjenih rokov, - usklajevanje in koordinacijo med naročnikom, izvajalcem in projektantom (1x tedensko

koordinacijski sestanki), - sodelovanje in pregled vseh dodatnih načrtov, - sodelovanje pri pripravi in izdelavi vse potrebne dokumentacije, - sodelovanje pri pripravi in izdelavi vseh poročil, - vsa ostala dela, ki so vezana na izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji, in jih kot taka

določa Zakon o graditvi objektov in ostali predpisi, ki urejajo področje gradnje, ki je predmet strokovnega nadzora in predpisi, ki urejajo področje strokovnega nadzora pri gradnji,

- sodelovanje z gradbenim nadzorom pri drugih projektih, ki se bodo sočasno izvajali na istem območju gradbišča, kjer bo potekala investicija, ki je predmet gradbenega nadzora pri gradnji po tej pogodbi in

- druge naloge, skladno z zahtevami naročnika, vezane na predmet javnega naročila. POGODBENA VREDNOST

6. člen Pogodbeno dogovorjena dela znašajo po ponudbi, [številka] z dne [dan.mesec].2014:

Pogodbena cena v EUR brez DDV

DDV Pogodbena cena skupaj

[vrednost] [vrednost] [vrednost]

Stran 73 od 86

Pogodbena cena je fiksna.

7. člen Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali nominirani podizvajalci iz ponudbe:

1. [naziv in polni naslov], Matična številka: [številka], Davčna številka: [številka], TRR: [številka], Predmet del: [opis], Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum], Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (z DDV), kar znaša [vrednost] % od celotne ponudbe.

2. [naziv in polni naslov]

Itd. Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 109.a člena Zakona o javnem naročanju. Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne smo samovoljno zamenjati podizvajalca(-ev), razen če naročnik za to izda soglasje s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Če bo izvajalec tekom izvajanja storitve zamenjal katerega od nadzornikov in/ali koordinatorja, se obvezuje, da bo novi nadzornik in/ali koordinator izpolnjeval vse pogoje, ki so bili za izbiro nadzora navedeni v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in vse z veljavnimi predpisi določene pogoje za izvajalca gradbenega nadzora in koordinatorja, ki je predmet te pogodbe. Če naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku: - podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in

transakcijski račun), - podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

Stran 74 od 86

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del, - potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.

Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-

ta zamenjan, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu

podizvajalcu, - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

8. člen

V imenu izvajalca bodo storitev gradbenega nadzora pri gradnji opravljali naslednji delavci: - odgovorni nadzornik za vsa dela: [ime in priimek], ident. št. IZS [številka], - odgovorni nadzornik posameznih del – za gradbena dela: [ime in priimek], ident. št. IZS

[številka], - odgovorni nadzornik posameznih del – za strojna dela: [ime in priimek], ident. št. IZS

[številka], - odgovorni nadzornik posameznih del – za elektro dela: [ime in priimek], ident. št. IZS

[številka]. - [številka], Storitev koordinatorja bodo v imenu izvajalca opravljal [ime in priimek]. Izvajalec brez predhodnega pisnega obvestila naročniku, ne sme zamenjati nadzornikov in koordinatorjev. Če bo izvajalec tekom izvajanja storitve zamenjal katerega od nadzornikov in/ali koordinatorja, se obvezuje, da bo novi nadzornik in/ali koordinator izpolnjeval vse pogoje, ki so bili za izbiro nadzora navedeni v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in vse z veljavnimi predpisi določene pogoje za izvajalca strokovnega nadzora in koordinatorja, ki je predmet te pogodbe. OBRAČUN IN PLAČILO

9. člen Naročnik bo plačilo storitev gradbenega nadzora vršil v skladu z vsebino pogodbe na osnovi vmesnih računov skladno z napredovanjem del, potrjenih s strani naročnika, ob upoštevanju, da se vmesni računi izstavljajo v % vrednosti storitev gradbenega nadzora pri gradnji, upoštevano od dejanske realizacije vrednosti gradnje v mesecu, na katerega se bo nanašal račun.

Stran 75 od 86

10. člen Izvajalec mora izstaviti račun za storitve, opravljene v preteklem obračunskem obdobju, najkasneje do 15. v mesecu. Izvajalec je dolžan izstaviti mesečne račune in vsakemu mesečnemu računu priložiti poročilo o opravljenem delu, ki bo podlaga izstavitvi računa in bo naročniku omogočalo nadzor nad opravljeno storitvijo gradbenega nadzora v mesecu na katerega se bo nanašal račun. Če podizvajalec iz 7. člena te pogodbe v posameznem mesecu ne bo izvajal storitve po tej pogodbi, je izvajalec dolžan ločenemu mesečnemu računu priložiti izjavo o tem, da podizvajalec ni izvajal storitve v mesecu, na katerega se bo nanašal račun, ki mora biti podpisana s strani izvajalca in podizvajalca. Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek na osnovi pravilno izstavljenega računa 30. dan po prejetju le tega na transakcijski račun, št. [TRR], odprt pri [naziv banke]. Sredstva za izvedbo investicije ima naročnik zagotovljena na kontu [številka]. Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun izvajalca. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

11. člen

V primeru dodatnih in več – presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del, ki se nanašajo na gradnjo in niso predvidena v prvotnem projektu, kar bi imelo za posledico povečan obseg gradbenega nadzora, se izjemoma naročnik in izvajalec, ob upoštevanju določb z Zakona o javnem naročanju, dogovorita za povišanje pogodbene vrednosti. V navedenem primeru naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da povišanje cene ni dogovorjeno, ne glede na dodatna in več – presežna dela, nepredvidena in pozneje naročena dela, ki se nanašajo na gradnjo in niso predvidena v prvotnem projektu. Sprememba časa izvajanja gradbenega nadzora po tej pogodbi (zamik dokončanja del) ni podlaga za dodatna in nepredvidena dela in ni podlaga za povišanje vrednosti naročila po tej pogodbi. Podlaga za sklenitev aneksa za povečanje vrednosti naročila je izključno samo v primeru iz prvega odstavka tega člena. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

12. člen Naročnik se obvezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vse potrebne podatke v zvezi z gradnjo, ki je predmet gradbenega nadzora in gradbeno dovoljenje,

- dati izvajalcu tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga, - sporočiti točen datum začetka gradnje,

Stran 76 od 86

- sporočiti vse potrebne podatke o izvajalcih gradnje in odgovornem vodji del na gradbišču.

Izvajalec jamči:

- da se je seznanil z obsegom del pred izdelavo ponudbe, - da bo izdelal varnosti načrt v skladu s PZI projektom in veljavnimi predpisi, - da bo izvajal delo koordinatorja v fazi izvajanja projekta, - da bo izvajal vsa dela v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije po

javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, svojo ponudbo in to pogodbo. Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravljal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka vestno in po pravilih stroke ter v skladu z Zakonom o graditvi objektov in drugimi predpisi, ki urejajo področje nadzora gradenj, predpisi, ki urejajo področje gradenj in predpisov, ki urejajo varstvo okolja ter v korist naročnika, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in v skladu z dogovori med pogodbenima strankama.

13. člen Izvajalec se zavezuje prevzeta dela opraviti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz njegove ponudbe, navedene v 5. členu te pogodbe. Izvajalec bo dela izvedel v skladu s pravili stroke z angažiranjem strokovno usposobljenega kadra, navedenega v ponudbi izvajalca. Osebe iz predhodnih odstavkov imajo dolžnosti in pooblastila, kot izhaja iz te pogodbe, Zakona o graditvi objektov in Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec strokovnemu kadru izdal odločbe v skladu z Zakonom o graditvi objektov za konkretna dela, ki jih bo strokovni kader opravljal. Izvajalec je dolžan o poteku prevzetih del poročati mesečno, do 15. v mesecu za pretekli mesec, oziroma na zahtevo naročnika tudi večkrat.

14. člen Izvajalec se obvezuje, da bo vsako prejeto obračunsko situacijo in končno situacijo, skrbno pregledal in jo primerjal s Knjigo obračunskih izmer in jo najpozneje v roku 8 dni izročil naročniku: - potrjeno v celoti s predlogom za izplačilo, - delno zavrnjeno z utemeljitvijo, zakaj je situacija delno zavrnjena, - v celoti zavrnjeno z utemeljitvijo, zakaj je situacija v celoti zavrnjena. Če izvajalec ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil v nesporni višini. V kolikor izvajalec v roku 8 dni ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta šteje za potrjeno po poteku 8 dni od prejema situacije v potrditev.

Stran 77 od 86

15. člen Izvajalec jamči, da ima sklenjeno zavarovanje, za svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem predmetne storitve v skladu z določili Zakona o graditvi objektov. Oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo, mora v primeru ugotovljenih nepravilnosti in odstopanj nemudoma sporočiti osebi, ki je s to pogodbo določena kot predstavnik naročnika. V primeru opustitve ukrepov, ki po tej pogodbi predstavljajo obveznost izvajalca, ta odgovarja za škodo, ki bi z opustitvijo ukrepov oziroma aktivnosti nastala naročniku. POGODBENA KAZEN IN ODSTOP OD POGODBE

16. člen Če je škoda, ki jo utrpi naročnik zaradi zamude oziroma prekoračitve pogodbeno dogovorjenega roka za izvršitev prevzetih del večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. Če izvajalec gradbenega nadzora po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti v katerikoli fazi v dogovorjenem oziroma sporazumno podaljšanem roku ali v zahtevani kvaliteti in obsegu, ali če ga o vzrokih zakasnitve naročnika ni predhodno obvestil, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak zamujeni dan 0,5 ‰ dnevno od pogodbene vrednosti del, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti del z vključenim DDV. Če izvajalec gradbenega nadzora po lastni krivdi zamuja z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti več kot 30 dni, lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru se šteje, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil in je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV. Izvajalec gradbenega nadzora je dolžan naročniku povrniti tudi vso nastalo škodo in stroške.

17. člen Pogodbeni strani sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: - če izvajalec ne izvaja gradbenega nadzora in delo koordinatorja skladno s to pogodbo, - če izvajalec gradbenega nadzora ne izvaja skladno z veljavnimi predpisi in po pravilih

stroke, - če brez predhodnega obvestila naročniku zamenja odgovorne nadzornike, ki opravljajo

gradbeni nadzor in/ali koordinatorja, ki so določeni v 7. členu te pogodbe, - če po prehodnem obvestilu naročniku zamenja odgovorne nadzornike, ki opravljajo

gradbeni nadzor in/ali koordinatorja z nadzorniki in/ali koordinatorjem, ki ne izpolnjujejo pogojev, ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji naročnika po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe ali če ne bi izpolnjevali pogojev skladno z veljavnimi predpisi,

- če izvajalec ne izvaja gradbenega nadzora kot dober gospodar in v korist naročnika. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

Stran 78 od 86

- če mu naročnik trikrat zaporedoma ne plača računa za izvedbo gradbenega nadzora. Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. KONČNE DOLOČBE

18. člen Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je [ime in priimek]. Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je [ime in priimek].

19. člen Spore iz te pogodbe, ki jih ne bo mogoče rešiti sporazumno, bosta pogodbeni stranki predložili reševati rednemu stvarnemu pristojnemu sodišču na sedežu naročnika.

20. člen Protikorupcijska klavzula Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

21. člen Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo bianco menice s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10.000 EUR, ki krije tudi zavarovanje obveznosti izvajalca iz naslova plačil podizvajalcem. Zavarovanje mora izvajalec predložiti naročniku ob podpisa pogodbe. Trajanje zavarovanja je še 60 (šestdeset) dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del oz. do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Stran 79 od 86

22. člen Naročnik bo pogodbo sklenil pod odložilnim pogojem za primer neizbire izvajalca gradenj. Kot odložilni pogoj se določa negotovo dejstvo, da bo naročnik uspešno izbral izvajalca gradnje navedenega projekta v ustreznem času. Če se odložilni pogoj izpolni, pogodba učinkuje do trenutka izpolnitve odložnega pogoja. Po izpolnitvi odložnega pogoja je pogodba v tem delu sklenjena za obdobje njene izpolnitve. Če se odložni pogoj ne izpolni, pogodba nima pravnih učinkov oziroma odškodninskih posledic za nobeno stranko. Če se odložilni pogoj izpolni, pogodba učinkuje od trenutka izpolnitve odložnega pogoja. Po izpolnitvi odložnega pogoja je pogodba sklenjena za obdobje njene veljavnosti.

23. člen Ta pogodba je sestavljena in podpisana v osmih (8) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. [Kraj], [datum] [Kraj], [datum] NAROČNIK: IZVAJALEC: _______________________ _______________________

[žig in podpis] [žig in podpis] in [Kraj], [datum] [Kraj], [datum] PARTNERICA: PARTNERICA: _______________________ _______________________

[žig in podpis] [žig in podpis] Priloge (po podpisu pogodbe): Bianco menica s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; Posebni pogoji pogodbe – Dodatek A, Kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti, Kopija pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem; Lastna izjava izvajalca o:

• njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter

• o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Stran 80 od 86

POSEBNI POGOJI POGODBE – DODATEK A

Odgovorni nadzornik za vsa dela bo v okviru prevzetih del opravljal naslednje naloge: Koordinacija aktivnosti in priprava poročil 1. Uvedba izvajalca v delo 2. Pregled in osvojitev plana gradnje 3. Gradbeni nadzor nad izvedbo del

Stalna dnevna prisotnost vsaj enega od odgovornih nadzornikov na gradbišču, v primeru izvedbe zahtevnih del tudi prisotnost vseh odgovornih nadzornikov na gradbišču in da bo ves čas poteka investicije tekoče dnevno preverjeno stanje del na gradbišču in potek del

Pravočasno pisno in ustno obveščanje naročnika vsemi potrebnimi informacijami v zvezi z gradnjo ki bi lahko za posledico imele zastoj gradnje, oziroma slabšo kvaliteto izvedenih del izvajalca investicije, o prisotnosti na gradbišču in o izvajanju del izvajalca gradnje

4. Nadzor nad gradbenimi proizvodi, napeljavami, opremo, ki se vgrajuje 5. Nadzor nad uporabo zakonodaje, predpisov, standardov, normativov, atestov, kontrola

dodatnih del 6. Nadzor nad izvajanjem del v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, za katero je

bilo izdano gradbeno dovoljenje Izvajalec bo skrbel, da se bodo dela izvajala v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo in z vsemi soglasji soglasodajalcev, ki so izdali soglasja v upravnih postopkih pridobitve gradbenih dovoljenj ter da se bodo vgrajevali s projektno dokumentacijo predvideni materiali, napeljave, naprave in oprema.

7. Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje

Za spremljanje izvajanja gradbenih del bo izvajalec sestavil ustrezno tabelo, kjer bo ažurno spremljana količinska in finančna realizacija del na objektih ter plačila morebitnim podizvajalcem. Izvajalec je zadolžen za nadzor in kontrolo rokov izvajalca gradenj, da bo le-ta v pogodbenem roku izdelal podroben terminski plan izvedbe del, v katerem mora posebej opozoriti na kritične roke izvedbe, jih po predložitvi izvajalca preveriti, po potrebi korigirati in predlagati naročniku v potrditev. Terminski plan izgradnje mora biti usklajen z naročnikom, ki ga tudi potrdi.

Stran 81 od 86

Izvajalec tekoče spremlja realizacijo dogovorjenih rokov in o napredovanju del tedensko obvešča naročnika na sestankih ter voditi zapisnik. Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile.

8. Redni pregledi na terenu z izdelavo zapisnikov

Za dokumentiranje sklepov operativnih sestankov bo voden zapisnik, kjer bo razvidno izvajanje del, odprava pomanjkljivosti in realizacija pripomb izvajalca nadzora in pooblaščenega predstavnika naročnika. V okviru opravljanja strokovnega nadzora je izvajalec dolžan pripraviti in dostaviti naročniku mesečna poročila oz. tedenska, če se to izkaže za potrebno z naslednjim podatki:

• opis in količina izvedenih del,

• sprotna finančna realizacija del po pogodbenem predračunu,

• realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka,

• odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na projektih,

• skladnost opravljenih del s terminskim planom po posameznih področjih,

• potek poskusnega obratovanja, kjer je to predvideno. 9. Sistematični pregled z zbiranjem operativne dokumentacije (atesti, poročila, dokazila o

kvaliteti vgrajenih materialov)

V smislu nadzora kvalitete izvedenih del in njihovih prevzemov je obveznost izvajalca:

• kontrola skladnosti projektnih rešitev z geotehničnimi parametri tal, podanimi v geotehničinem elaboratu in strokovno presojo ustreznosti izbranih rešitev,

• kontrola skladnosti geotehničnih razmer na terenu s prognozo po geotehničinem elaboratu in z osvojenimi projektnimi rešitvami,

• spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih alternativnih materialov,

• reševanje tekoče in specialne geotehnične problematike, v primeru, da se bo javljala na terenu ob izvajanju zemeljskih del,

• izvedba dodatnih kontrolnih meritev na terenu, odvzemov vzorcev in preiskav s strani neodvisne inštitucije, če se za to pokaže potreba,

• pregled vgrajene armature pred betoniranjem,

• spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu s potrjenim projektom betona izvajalcev,

• pregled poročil za vse vrste vgrajenih materialov po programu tekoče kontrole kvalitete izvajalcev,

• pregled poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti opreme in naprav, ki se vgrajujejo v objekt,

• pregled in spremljanje rezultatov tesnostnih in tlačnih preizkušanj kolektorjev, cevovodov in objektov,

• pregled in kontrola vseh potrebnih izvršenih meritev,

Stran 82 od 86

• pregled končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih materialov,

• pregled čiščenja gradbišča po končanih delih v smislu vrnitve v prvotno stanje,

• skladnost dobavljene in vgrajene opreme s pogodbeno in projektno dokumentacijo,

• nadzornik je odgovoren za realizacijo in reševanje služnostnih pogodb.

Pred vgraditvijo materialov, opreme in naprav mora izvajalec zahtevati od izvajalcev gradbenih del, da za materiale, opremo in naprave predložijo dokazila o ustreznosti in kvaliteti. Za dokaz se štejejo vsa poročila in ostala dokazila o ustreznosti in kvaliteti, ki so izdani od pooblaščenih institucij v Republiki Sloveniji. Prav tako mora izvajalec nadzora sodelovati z naročnikom za izvajanje izredne kontrole izvedenih del ter pri morebitni atestaciji kvalitete vgrajenih materialov na zahtevo izvajalca nadzora, naročnika ali njegovega pooblaščenega zastopnika.

10. Koordinacija nosilcev del (investitor, projektant, izvajalec) 11. Preverjanje podatkov in podpisovanje gradbenih dnevnikov 12. Kontrola izmer vgrajenih količin in potrditev gradbene knjige 13. Potrditev vmesnih predračunov 14. Količinski in vsebinski pregled in potrditev mesečnih situacij (obračunov)

Izvajalec pregleda in potrdi mesečna poročila o napredovanju del izvajalcu gradenj in jih posreduje naročniku. Ob zaključku del in izstavitvi končne situacije izdela izvajalec končno poročilo o zaključku del. Na podlagi zapisnika o primopredaji ter ob poteku garancijske dobe pa pripravi izvajalec tudi zaključno poročilo.

15. Sodelovanje pri morebitnih nujnih intervencijskih posegih tudi izven rednega

delovnega časa

16. Tekoče informiranje naročnika o poteku projekta in beleženje vseh operativnih sestankov in sprememb, ki so vezane na projektno dokumentacijo

17. Zastopanje interesov investitorja v smislu dobrega gospodarja 18. Sodelovanje z gradbenim nadzorom drugih projektov, ki se bodo morebiti izvajali

sočasno na istem območju gradbišča, kjer bo potekala investicija 19. Sodelovanje z lastniki zemljišč, ki so odstopili služnost in sodelovanje pri reševanju

morebitnih sporov

Stran 83 od 86

Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti

20. Reševanje sprememb in eventualnih nepredvidljivih del

21. Organizacija odprave ugotovljenih napak ter nadzor nad opravo ugotovljenih napak in pomanjkljivosti gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter opreme ter organizacija in nadzor nad odpravo ugotovljenih napak v času trajanja te pogodbe in s tem povezana koordinacija, administrativno tehnična, strokovna opravila

Sestavni del izvajanja strokovnega nadzora je tudi ugotavljanje pomanjkljivosti in kontrola odprave le-teh, in sicer:

• zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo,

• kontrola odprave ugotovljenih pomanjkljivosti po tehničnem pregledu in pred izdajo uporabnega dovoljenja,

• kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter pred primopredajo,

• kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v času poskusnega obratovanja,

• kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v času za reklamacije napak.

Sprotna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti izvedenih del bo realizirana s predstavnikom izvajalca, vodjami gradbišča in tekočo kontrolo izvajalca gradbenih del. Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbenih dnevnik in v zapisnikih operativnih sestankov. V okviru izvajanja nadzora mora biti realizirana odprava ugotovljenih pomanjkljivosti pred primopredajo, tehničnim in kvalitetnim pregledom, pred izdajo uporabnih dovoljenj, pred izdajo potrdil o prevzemu objektov in pred izdajo potrdil o izvedbi projektov.

22. Reševanje problemov, ki se pojavljajo na projektu za potrebe neovirane realizacije

V smislu pravočasnega izvajanja del je potrebno:

• sodelovanje z naročnikom pri koordinaciji vseh del na projektu,

• vodenje tedenskih koordinacij izvajalca del ob sodelovanju naročnika, ki se bodo vršila na lokacijah gradbišč,

• operativno spremljanje terminskega in finančnega plana izvajanja del na projektih ter odprave vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih.

Organizacija tehničnega in kvalitetnega pregleda 23. Kvalitetni pregled in zapisniški prevzem projekta 24. Organizacija tehničnega prevzema za posamezno fazo ali celoten projekt s predložitvijo

vse potrebne dokumentacije

Stran 84 od 86

Kot zaključek izvajanja del bo izvajalec organiziral komisijsko primopredajo objekta naročniku in mu predal vso dokumentacijo:

• izvajalca gradbenega nadzora (gradbeni dnevnik, zapisnike operativnih sestankov in prevzemov kvalitete materialov, končni obračun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih tehnoloških meritev…),

• izvajalca gradbenih del (navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, opreme in naprav, gradbena knjiga, tabele z vso vpisano dokumentacijo, atesti, končno poročilo, certifikati, PID, geodetski in video posnetki novo zgrajenih objektov in…),

• vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom.

25. Udeležba na vseh tehničnih pregledih in tolmačenje poteka gradnje komisiji

Za izvedbo tehničnega pregleda bo izvajalec:

• v imenu in za naročnika preveril, če je izvajalec pridobil vsa potrebna soglasja soglasodajalca k uporabnemu dovoljenju,

• poskrbel, da bo izvajalec pripravil vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled (atesti, certifikati, končna poročila, dnevniki, tabele,…) in izvršili geodetske posnetke vseh objektov in ostalih zgrajenih infrastrukturnih objektov ter naprav.

Organiziral bo pregled kvalitete izvedenih del, ki so definirana s pogodbo in projektno dokumentacijo ter pravili stroke.

26. Sodelovanje ob pridobitvi uporabnega dovoljenja vključno z oblikovanjem celotne dokumentacije potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu (ali pridobitvi dovoljenja za poskusno obratovanje, če bo v projektni dokumentaciji PGD, PZI in gradbenem dovoljenju to predvideno), bo moral izvajalec dokazati izpolnjevanje projektiranih in s pogodbo definiranih tehnoloških parametrov. Tehnološke meritve bo izvajala pooblaščena organizacija skladno z veljavno zakonodajo, ob sodelovanju izvajalca. Zapisnik o uspešnih tehnoloških garancijskih meritvah je sestavni del zapisnika o primopredaji objekta.

27. Kvalitetni prevzem objekta po izteku garancijskega roka 28. Potrditev projekta izvedenih del Vsebinski in finančni nadzor 29. Za obračun izvedenih del bosta izvajalec gradbenega nadzora in izvajalec gradbenih del

vodila gradbene knjige, na osnovi katerih bo izvajalec izstavil mesečno situacijo. 30. Izvajalec izstavlja za opravljena dela mesečne situacije na podlagi potrjene gradbene

knjige. Na osnovi finančnega plana, pogodbene vrednosti in dejansko izvršenih del opravi izvajalec gradbenega nadzora vsebinsko in računsko kontrolo prejetih situacij in jih, če ustrezajo dejanskemu stanju na gradbišču, potrdi ter posreduje naročniku

Stran 85 od 86

najkasneje v 28 dneh po prejemu situacije s strani izvajalca gradbenih del. Ta jih preveri in s pomočjo odgovornega nadzornika in pripravi Poročilo o napredku glede na finančne in fizične kazalce za projekt.

31. Pregled končnih situacij in sestava končnega poročila

Izvajalec gradbenega nadzora mora dokument končnega obračuna pregledati in v 14 dneh in naročniku izstaviti Potrdilo o končnem plačilu z navedbo končnega dolžnega zneska in salda (če obstaja), ki ga je naročnik dolžan plačati izvajalcem ali izvajalci naročniku. Naročnik, posredniško telo in plačilni organ si pridržujejo pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvršijo kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregledajo pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če mislijo, da je to potrebno za popoln pregled prispelega končnega obračuna.

Ter… (in) 32. vsa ostala dela, ki so vezana na izvajanje strokovnega nadzora pri gradnji, in jih kot

taka določa Zakon o graditvi objektov in spremembe in ostali predpisi, ki urejajo področje gradnje, ki je predmet strokovnega nadzora in predpisi, ki urejajo področje strokovnega nadzora pri gradnji.

Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011), Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št. 83/2005, 43/2011-ZVZD-1), Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ter vsemi ostalimi veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki veljajo na področju predmeta javnega naročila, strokovno, kvalitetno in po pravilih stroke. V fazi priprave projekta ima koordinator naslednje naloge:

• izdelava varnostnega načrta za gradnjo, skladno z vsemi veljavnimi predpisi,

• sodelovanje o arhitektonskih, tehničnih in organizacijskih vidikih varnosti in zdravja pri delu v vseh fazah del, ki se bodo izvajala hkrati ali v zaporedju pri investiciji,

• priprava vse dokumentacije, ki vsebuje ustrezne varnostne in zdravstvene podatke, ki jih je treba upoštevati v fazah uporabe, vzdrževanja in rušenja objektov, pri investiciji oziroma kjer bo to potrebo.

V fazi izvajanja projekta ima koordinator naslednje naloge:

• usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju odločitev o tehničnih in organizacijskih vidikih, pri planiranju posameznih faz dela ter pri določanju

Stran 86 od 86

rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno,

• usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da tako izvajalci kot delodajalci dosledno upoštevajo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu ter, da ravnajo po varnostnem načrtu,

• izdelava potrebne uskladitve varnostnega načrta in dokumentacije s spremembami na gradbišču,

• nadziranje izvajanja varnostnega načrta pri investiciji,

• zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu,

• sodelovanje z drugimi koordinatorji za varnost in zdravje pri delu,

• nadziranje izvajanja varnostnega načrta pri investiciji,

• preverja varno izvajanja delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti,

• ugotavljanje pomanjkljivosti in opozorila izvajalcu ter druge potrebne ukrepe, ki jih je nujno sprejeti za zagotovitev varnosti na vseh delih gradbišča, kar se vpisuje v knjigo ukrepov za varno delo, ki se hrani na gradbišču,

• zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče,

• sodelovanje na vseh tedenskih sestankih izvajalcem, nadzornim organom pri gradnji in naročnikom,

• opravljanje vseh drugih del v skladu s predpisi in zahtevami naročnika.

Documents

RD Občina Polzela nadzor - sib-mb.siOBČINA POLZELA Polzela 8, 3313 Polzela Partnerja: OBČINA BRASLOVČE Braslovče 22, Braslovče OBČINA VRANSKO Vransko 59, Vransko Predmet: GRADBENI