Resumen de La Ley de Contrataciones Del Estado

7/26/2019 Resumen de La Ley de Contrataciones Del Estado

1/19

ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

INGENIERA CIVIL Pgina 1

NUEVA LEY DE

CONTRATACIONES DELESTADO TERM DE

REF, BASES Y MOD DE

CALIFICACION PARA

OBRA

ADMINISTRACION DE

EMPRESAS CONSTRUCTORAS


2/19



FACULTAD DE INGENIERA

E.A.P. INGENIERA CIVIL

TEMA

CURSO : ADMINISTRACION DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS

DOCENTE : ING. JORGE MARTIN ROBERTO OSORIO

CICLO : XIII GRUPO :A

ALUMNO : SIMON LAURENCIO, CONSTANTINO

HUNUCO PER

2016

RESUMEN DE LA NUEVA LEY

DE CONTRATACIONES SOBRE

EJECUCION Y CONSULTORIA,

TERM DE REF, BASES Y MOD

DE CALIF. PARA OBRA


3/19



DEDIC TORI

Dedico este trabajo a dios, por darnos la vida, la

salud y la capacidad para poder enfrentar los

problemas da a da. Tambin es dedicado hacia

su persona por transmitirnos sus conocimientos einculcar en nosotros la responsabilidad de cumplir

con nuestras obligaciones.


4/19



INTRODUCCIN

La Ley de contrataciones del Estado contiene las disposiciones y lineamientos quedeben observar las Entidades del Sector Pblico en los procesos de contrataciones

de bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de

los mismos.

Igualmente, existen una serie de principios que son propios de la Ley de

Contrataciones del Estado, los cuales deben ser cumplidos por la Administracin

Pblica y los terceros que contratan con ella.

El objetivo de la Ley de Contrataciones del Estado tiene como objeto establecer las

normas orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las

contrataciones que realicen las Entidades del Sector Pblico, de manera que stas

se efecten en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad.

Asimismo, se puede observar que en el la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento existen diversos procesos de seleccin entre los cuales tenemos los

siguientes licitacin pblica, concurso pblico, adjudicacin directa, adjudicacin demenor cuanta, compras corporativas, seleccin por encargo y subasta Inversa.

De otro lado se cuenta con un comit especial el cual se encarga de evaluar las

propuestas presentadas y otorgar la Buena Pro al postor que cumplan con todos

requisitos establecidos en las bases.

Es por ello que daremos un resumen sobre ejecucin y consultora de obra y

asimismo realizar trminos de referencia, bases y mdulos de calificacin para

obra..


5/19



OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Conocer adecuadamente la nueva ley de contrataciones del estado sobre ejecuciny consultora en obras, los trminos de referencia, bases y mdulos de calificacinpara obra.

OBJETIVOS ESPECFICOS

Realizar un resumen sobre la nueva ley de contrataciones del estado sobre

ejecucin y consultora en obras.

Reconocer los trminos de referencia.

Identificar las bases y mdulos de calificacin para obra.

Saber acerca de las entidades encargadas del cumplimiento de estas

normas..


6/19



EJECUCIN DE OBRAS

A. Deberes del contratista

1. Inspeccin del lugar de la obra y revisin del Expediente tcnico de Obra

El contratista debe inspeccionar el lugar, la ubicacin del terreno, donde se realizarla obra materia del contrato; as como revisar el Expediente tcnico de Obra. Deberealizarlo antes de efectuar su oferta, con la finalidad de evitar cualquier reclamoposterior por diferencia en los metrados o cualquier omisin en su propuesta.

2. Nombramiento de ingeniero residente

El contratista debe nombrar a un ingeniero residente inscrito en el Colegio deIngenieros del Per, el cual tendr a su cargo la direccin tcnica de la obra.Asimismo, debe dejar expresa constancia que la remuneracin de este profesional

es de su exclusiva responsabilidad y que se encuentra plenamente habilitado parael ejercicio de su profesin.

3. Facilidades para la supervisin de la obra

Debe brindar las facilidades para la supervisin de la obra; a fin de que la Entidadverifique y exija la correcta ejecucin de los trabajos. De esta manera se asegura elfiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones del contratista,establecidas en el contrato y sus anexos.

En el acto de entrega del terreno, debe abrir el cuaderno de obra debidamentefoliado, que ser firmado en todas sus pginas por el inspector/supervisor y el

ingeniero residente. En este cuaderno se anotar las indicaciones, rdenes,autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que considerenconvenientes para la ejecucin de la obra.

4. Calendario de ejecucin de obraa. Avances parciales

El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucin de obra y con losavances parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance deObra.

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacin acumulada

ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) delmonto de la valorizacin acumulada programada a dicha fecha, el inspector osupervisor ordenar al contratista que presente, dentro del plazo que otorga elReglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracin de los trabajos,de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto

b. Conclusin de la obra

El contratista debe ejecutar la obra en el plazo establecido en el contrato yadoptar todas las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de laconclusin de la obra en dicho plazo.

En caso de retraso injustificado en la ejecucin de la obra, aqul se haracreedor a una penalidad por mora, por cada da de atraso, hasta por un monto


7/19



mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente paracada obra. Esta penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final oen la liquidacin final; o, si fuera necesario, se cobrar del monto resultante dela ejecucin de las garantas de fiel cumplimiento.

B. Obligaciones laborales

El contratista debe cumplir con las siguientes obligaciones laborales:

1. Pago de remuneraciones y beneficios sociales

El contratista debe asumir y responder exclusivamente del pago deremuneraciones, indemnizaciones, seguros y dems beneficios socialesestablecidos por la legislacin para el personal a su servicio; as como por losimpuestos, contribuciones y aportaciones que le correspondan por los trabajadores.La Entidad acta como agente retenedor en materia tributaria, conforme lo disponela normatividad vigente.

2. Seguros

Debe obtener y presentar a la Entidad todos los seguros necesarios deaseguradores autorizados, conforme a la legislacin vigente y debidamentesupervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros y de Administradoras deFondos de Pensiones.

Asimismo, debe mantenerlos vigentes en su total capacidad y cobertura, desde elinicio de la obra hasta su conclusin; hasta que la obra materia del contrato hayasido recibida por la Entidad, con la finalidad de cubrir la atencin de enfermedadesy/o accidentes de trabajo.

Los citados seguros a contratar, cuando menos cubrirn lo siguiente:

Accidentes de trabajo. Accidentes individuales de su personal, ingenieros y tcnicos, conforme a lo

prescrito por el Decreto Legislativo N 688 y Decreto Ley N 25897. Daos y perjuicios a terceros, para cubrir la responsabilidad civil por muerte

accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores del contratista, odaos a la propiedad de terceros, dentro del alcance de las obras y del terrenoentregado, as como aquellos derivados de la ejecucin de los trabajos .

3. Seguridad e higiene ocupacional

El contratista debe cumplir con las normas legales de seguridad e higieneocupacional en resguardo de la integridad fsica de los trabajadores. Es legalmenteresponsable de su previsin y adecuada proteccin, contra accidentes yenfermedades ocupacionales.

Asimismo, debe proporcionar a sus trabajadores el equipo de proteccin personal(uniforme, mascarilla y otros implementos indispensables acorde con la labor quedesempearn) adecuado para el desarrollo de sus actividades, tal como loestablecen la Ley N 23407 y el Decreto Supremo N 042F.

C. Ejecucin de la obra1. Equipos y materiales


8/19



El contratista debe abastecerse, con la debida anticipacin, de todos los equipos,materiales y elementos necesarios que se requiere para la ejecucin de los trabajos.Debe contar con la cantidad de maquinaria y equipo mnimo para la ejecucin dela obra; cuyas caractersticas en rendimiento, capacidad y potencia estarn enconcordancia o equivalencia con la oferta presentada. Los materiales empleados

en la obra deben cumplir con las especificaciones tcnicas sealadas en elExpediente tcnico de Obra.

2. Oficina para el supervisor de obra

Debe poner a disposicin del supervisor de la Entidad, una oficina provisional conlas dimensiones necesarias para que desarrolle sus labores.

3. Cuaderno de obra

En el acto de entrega del terreno, debe proporcionar el cuaderno de obradebidamente foliado. En este cuaderno de obra se anotar las indicaciones,

rdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones queconsideren convenientes para la ejecucin de la obra. El inspector/supervisor y elresidente lo firmarn en todas sus pginas.

4. Documentos del Expediente tcnico de Obra.

El contratista debe ejecutar la obra en estricta conformidad con:

Los planos. Las especificaciones tcnicas. Las Bases integradas. El calendario de avance de obra.

El calendario de adquisicin de materiales. El cronograma de desembolsos. Los dems documentos del Expediente tcnico de Obra.

D. Subcontratacin

El contratista no podr transferir, ceder o subcontratar parcial o totalmente laejecucin de la obra, salvo autorizacin expresa de la Entidad mediantecomunicacin escrita, previa solicitud fundada del contratista.

La celebracin de cualquier subcontrato no libera al contratista de suresponsabilidad por la ejecucin total de su contrato frente a la Entidad, sin perjuicio

de la responsabilidad que le puede corresponder al subcontratista,Para ser

subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores(RNP) como ejecutor de obras y no estar incluido en el Registro de Inhabilitadospara contratar con el Estado

E. Responsabilidad contractual y extracontractual1. El Defectos o vicios en la obra

El contratista en ningn caso debe eludir su responsabilidad por los trabajos quehubieren sido encontrados defectuosos o con vicios por la Entidad; ni negarse arepararlos o reconstruirlos, segn sea el caso; bajo el pretexto de haber sidoaceptados por el supervisor o inspector. Para tales efectos rigen las normas delCdigo Civil sobre responsabilidades de carcter contractual y extracontractual, ascomo los artculos 1782, 1783, 1784 y 1785 del citado cdigo.


9/19



El artculo 50 del Texto nico Ordenado la Ley de Contrataciones y Adquisicionesdel Estado establece un perodo de garanta de siete (07) aos por lascaractersticas de la obra ejecutada, en funcin de las normas tcnicas aplicablesal proyecto. Durante este lapso el contratista se responsabiliza por la destruccintotal o parcial, peligro de ruina o graves defectos por vicios de la construccin.

Debe asumir total y directa responsabilidad por las demandas, reclamos, prdidasy acciones derivadas de actos u omisiones imputables al contratista, subcontratistao personal empleado o contratado en la obra o en la guardiana de la misma,directamente vinculados con la ejecucin de la obra, o que se realicen duranteesta.

Se responsabiliza no solo de la adecuada conservacin de la obra, sino delcumplimiento de las disposiciones y reglamentos del Gobierno Municipal y delGobierno Central relacionados a trabajos en la va pblica, en forma tal que noocasione reclamos del vecindario ni a sanciones ni multas por infraccin de talesdisposiciones, ni cualquier otro tipo de responsabilidades.

2. Daos a terceros o a bienes de terceros

Se refiere a la responsabilidad exclusiva de todo dao que por accin, omisin onegligencia, haya ocasionado a personas, propiedades muebles o inmuebles deterceros, que se deriven de los contratos de construccin.

B. Derechos del contratista

1. Respecto del pagoa) Pago de valorizaciones mensuales

Las valorizaciones mensuales se elaboran el ltimo da del mes, en funcin delos metrado ejecutados, con los precios unitarios del valor referencial. Seagrega en forma separada los montos proporcionales de gastos generales y lautilidad del valor referencial. Este subtotal se multiplica por el factor de relacin,calculado hasta la quinta cifra decimal; y a este monto se agrega el porcentajecorrespondiente al Impuesto General a las Ventas.

b) Pago por obras complementarias

De ser el caso, los presupuestos adicionales por obras complementariasrealizadas, se abonarn conjuntamente con sus respectivos reajustes, que secalcularn de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N 011

79VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.c) Oportunidad del pago

Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes por alzas,adicionales, mayores gastos generales y otros, sern cancelados en fecha noposterior al ltimo da del mes siguiente al que corresponde la valorizacin.

d) Reajuste de precios

El reajuste de precios se calcular mediante las frmulas polinmicas2 quefiguran en el Expediente tcnico de la Obra, aplicando el Sistema de FrmulasPolinmicas, de acuerdo con el Decreto Supremo N 01179VC, sus normas

modificatorias, ampliatorias y complementarias.


10/19



e) Inters legal

El inters legal, se le pagar, de conformidad con el Artculo 1244 del CdigoCivil, a partir del vencimiento del plazo establecido. El pago de estos interesesse efectuar en las valorizaciones siguientes.

f) Pago por adelantos directos y de materialesEl contratista puede solicitar el pago de adelanto directo y adelanto demateriales solo en caso las Bases lo han establecido y cumpla con entregar lasgarantas correspondientes, conforme lo establece el Reglamento. Lasgarantas debern ser otorgadas por una institucin financiera autorizada ysujeta al mbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradorasde Fondos de Pensiones, o estar considerada en la ltima lista de bancosextranjeros de primera categora que publica peridicamente el Banco Centralde Reserva del Per.

2. Ampliaciones de plazo

El contratista puede solicitar ampliaciones de plazo por las causales establecidasen el Reglamento. Solo se aprueba la ampliacin cuando la causal invocadamodifica y afecta la ruta crtica de la obra; que debe estar definida en el PERT CPMdel calendario de avance de obra, de tal forma que comprometa la terminacin delas partidas afectadas y sea imposible su ejecucin simultnea. Las interrupcioneso atrasos que pueda experimentar la obra a consecuencia del rechazo de materialespor mala calidad o incumplimiento de las especificaciones tcnicascorrespondientes, no darn derecho a prrroga alguna en el plazo de ejecucin dela obra.

3. Obras adicionalesEl contratista puede solicitarla ejecucin de obras adicionales cuando:

Previamente se cuente con la certificacin de crdito presupuestario y laresolucin del Titular de la Entidad.

En los casos en que sus montos, por si solos o restndole los presupuestosdeductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%)del monto del contrato original.

Si sus montos, por si solos o restndole los presupuestos deductivosvinculados, superan el quince por ciento (15%) del monto del contrato originalrequieren, adems de la aprobacin del Titular de la Entidad, la autorizacin

expresa de la Contralora General de la Repblica.

4. Resolucin del contrato

El contratista podr resolver el contrato a la Entidad, en forma parcial o total. Paraello remitir por la va notarial un documento en el que manifiesta esta decisin y elmotivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidadesprevistos en el artculo 40 de la Ley y en el artculo 209 del Reglamento.

5. Arbitraje administrativo

El contratista puede solicitar el arbitraje administrativo con la finalidad de resolverlas controversias que se presenten durante la etapa de ejecucin contractual, dentro


11/19


12/19



CONSULTORA DE OBRAS

La legislacin sobre contratacin pblica no tiene una regulacin especial para laejecucin de contratos de consultora de obras; solo existen normas aisladas. Poreste motivo, se requiere acudir a las normas generales que regulan los derechos y

deberes de los proveedores de bienes y servicios.Los consultores de obras tienen derechos y deberes especficos proporcionados porla normativa de contrataciones; que seala que el consultor de obra es aquellapersonanatural o jurdica que presta servicios profesionales altamente calificadosconsistentes en la elaboracin del expediente tcnico de obras, as como en lasupervisin de obrasDefiniciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado

Las normas de contrataciones han previsto algunos requisitos especiales para quepuedan desarrollar esta actividad. El principal es que para poder participar enprocesos de seleccin y contratar con el Estado, estos profesionales deben

encontrarse con inscripcin vigente en el Registro de Consultores de Obras, sea quese presenten de manera individual, en consorcio o tengan la condicin desubcontratistas, para lo cual requieren estar legalmente capacitados para contratar,tener capacidad tcnica y solvencia econmica Artculo 265 del Reglamento de laLey de Contrataciones del Estado

Los consultores de obras slo estn habilitados para ejecutar contratos cuyasprestaciones consistan en una de las siguientes especialidades, asignadas por elRegistro Nacional de Proveedores Artculo 268 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

- Consultora en obras urbanas, edificaciones y afines.

- Consultora en obras viales, puertos y afines.

- Consultora en obras de saneamiento y afines.

- Consultora en obras electromecnicas y afines.

- Consultora en obras energticas y afines.

- Consultora en obras de represas, irrigaciones y afines.

- Consultora en obras menores.

A. Deberes de los consultores de obras

Dentro de los primeros diez (10) das hbiles siguientes al trmino de cada mes de

producido el hecho, los consultores de obras estn obligados a comunicar al Registro

Nacional de Proveedores lo siguiente:

1. Los contratos suscritos con Entidades del sector pblico

Es lo que se conoce como el Record de Consultora de Obras, que es unadeclaracin electrnica efectuada por el consultor de la informacin y que sedetalla en los contratos suscritos con las Entidades del sector pblico.

2. Las variaciones del plantel tcnico

Se comunican a travs del trmite de comunicacin de ocurrencias en el plazoindicado para tales efectos. Si el Registro Nacional de Proveedores detecta dichavariacin por cualquier medio y esta no ha sido informada oportunamente,


13/19



adecuar o cancelar, de ser el caso, la inscripcin; y publicar la resolucin decancelacin en el portal institucional del OSCE.

Si el consultor declara la variacin del plantel tcnico, tiene treinta (30) dascalendario para acreditar su reemplazo.

3. Variacin de domicilio, representante legal, socios, accionistas, titu lar oparticipacionistas

Lo comunicar a travs del trmite de comunicacin de ocurrencias, deconformidad con lo establecido en el TUPA del OSCE.

B. Derechos de los consultores de obras

Otro aspecto importante, respecto de los derechos y deberes de los consultores deobras est referido a la liquidacin del contrato de consultora de obras, regulado porel artculo

179 del Reglamento, que establece el siguiente procedimiento:

1. Entrega de la liquidacin a la Entidad

El contratista presentar a la Entidad la liquidacin dentro de los quince (15) dassiguientes de haberse otorgado la conformidad de la ltima prestacin.

2. Pronunciamiento de la Entidad respecto de la liquidacin del contratista

La Entidad debe pronunciarse respecto de esta liquidacin y notificar supronunciamiento dentro de los quince (15) das siguientes de recibida. De nohacerlo, se tendr por aprobada la liquidacin presentada por el contratista.

Si la Entidad observa la liquidacin presentada por el contratista, este deberpronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de cinco (05) das dehaber recibido la observacin. De no hacerlo, se tendr por aprobada laliquidacin con las observaciones formuladas por la Entidad.

Si el contratista no acoge las observaciones formuladas por la Entidad, debemanifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el prrafo anterior. En estecaso, dentro de los cinco (05) das siguientes, cualquiera de las partes debesolicitar el sometimiento de esta controversia a conciliacin y/o arbitraje, segncorresponda.

3. Caso en que el contratista no presenta la liquidacin en el plazo indicado

En este supuesto, la Entidad debe efectuarla y notificarla dentro de los quince(15) das siguientes, a costo del contratista. Si este no se pronuncia dentro delos cinco (05) das de notificado, dicha liquidacin queda consentida.

Si el contratista observa la liquidacin practicada por la Entidad, esta debepronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco (05) dassiguientes. De no hacerlo, se tendr por aprobada la liquidacin con lasobservaciones formuladas por el contratista. Si la Entidad no acoge lasobservaciones formuladas por el contratista, debe manifestarlo por escrito dentrodel plazo previsto en el prrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (05)das siguientes, cualquiera de las partes deber solicitar el sometimiento de esta

controversia a conciliacin y/o arbitraje, segn corresponda.


14/19



4. Solucin de las controversias

Toda discrepancia respecto de la liquidacin, incluso las controversias relativasa su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma,se resuelve mediante conciliacin y arbitraje, sin perjuicio del cobro de la parteno controvertida.

Una vez que la liquidacin haya quedado consentida, no procede ningunaimpugnacin, salvo las referidas a defectos o vicios ocultos. Estas son resueltasmediante conciliacin y arbitraje, de acuerdo con el plazo sealado en el artculo52 de la Ley.

De acuerdo a la definicin de consultor de obras que establece el Reglamento,las contrataciones que se efecten con estos profesionales estn referidas a dostipos de prestaciones:

La elaboracin del expediente tcnico de la obra. El servicio de supervisin de una obra.

Segn realicen una u otra actividad, la normativa de contrataciones les otorgaderechos y deberes especficos en cada caso.

C. Derechos y deberes de los consultores de obras que elaboran el expedientetcnico de la obra

El expediente tcnico de una obra es el:

() conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva, especificaciones tcnicas, planos de ejecucin de obra, metrado, presupuesto de obra, fecha dedeterminacin del presupuesto de obra, valor referencial, anlisis de precios,

calendario de avance de obra valorizado, frmulas polinmicas y, si el caso lorequiere, estudio de suelos, estudio geolgico, de impacto ambiental u otroscomplementarios

Los consultores de obras contratados para elaborar el expediente tcnico de la obradeben:

1. Desarrollar el expediente tcnico de la obra dentro de los estndarestcnicos

El consultor contratado para elaborar un Expediente tcnico, deber, comoobligacin principal, desarrollar adecuadamente y dentro de los estndares

tcnicos, el referido expediente.2. Absolver las consultas

Existen algunos requerimientos especiales para este tipo de prestaciones. As,los proyectistas, de acuerdo a lo sealado en el artculo 196 del Reglamento,estn obligados a emitir opinin respecto de las consultas que efecten loscontratistas de obra, cuando a criterio del supervisor o inspector de obra seanecesario.

Deben atender las consultas en el plazo establecido en las Bases, de tal maneraque la entidad pueda absolver la consulta del contratista dentro de un plazo dequince (15) das siguientes de la comunicacin del inspector o contratista.


15/19



De esta manera, los consultores de obras que elaboran expedientes tcnicos,tienen obligaciones que van ms all de culminados y pagados sus contratos,pues puede ocurrir que la ejecucin de las obras proyectadas se realice enlapsos de tiempo lejanos a la presentacin del expediente tcnico realizada pordichos consultores.

D. Derechos y deberes de los consultores de obras que supervisan una obra

El contratista de obra debe brindar a los consultores de obras las facilidadesnecesarias para el cumplimiento de su funcin, las cuales estarn estrictamenterelacionadas con esta.

De otro lado, cabe precisar que cuando hablamos de supervisin de obras estamosrefirindonos aquellos contratos en los cuales el consultor es una persona natural ojurdica especialmente contratada para controlar los trabajos efectuados por elcontratista de obra; y es responsable de velar directa y permanentemente por lacorrecta ejecucin de la obra y del cumplimiento del contrato.

Para ello el supervisor debe:

1. Absolver las consultas

Se refiere a consultas que no requieran opinin del proyectista. Debe efectuarlodentro del plazo mximo de cinco (05) das siguientes de anotadas las mismas

2. Elevar a la Entidad las consultas que requieren de informe previo delproyectista

Dentro del plazo de cuatro (04) das siguientes de anotadas, debe elevar a laEntidad aquellas consultas que, por su naturaleza y de acuerdo a su opinin,

requieran de informe del proyectista.3. Contro lar la ejecucin de la obra

Su actuacin debe ajustarse al contrato. No tiene autoridad para modificarlo.

Durante la ejecucin de este servicio, el supervisor debe:

a) Firmar el cuaderno de obras en todas sus hojas.b) Anotar cualquier ocurrencia de la obra (hechos relevantes) en el cuaderno de

obras.c) Cerrar el cuaderno de obra cuando esta haya sido recibida definitivamente

por la Entidad.

4. Ordenar el retiro de personal, materiales o equipos

a) Est facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajadorpor incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buenamarcha de la obra.

b) Puede rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidado por el incumplimiento de las especificaciones tcnica.

c) Puede disponer cualquier medida generada por una emergencia.

5. Efectuar los metrados y valorizaciones de la obra ejecutados


16/19



Segn lo previsto en las Bases, de manera conjunta con el contratista de la obra,el supervisor debe realizar los metrados y valorizaciones de la obra ejecutada,as como sus valorizaciones.

Debe aprobar las valorizaciones dentro del plazo de cinco (05) das, contados apartir del primer da hbil del mes siguiente al de la valorizacin respectiva Artculo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6. Emitir informesa) Sobre la solicitud de ampliacin de plazo

Debe emitir informe expresando opinin sobre la solicitud de ampliacin deplazo presentada por el contratista de obra y remitirlo a la Entidad, en un plazono mayor de siete (07) das, contados desde el da siguiente de presentadala solicitud Artculo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado.

b) Sobre el calendario de avance de obra

Debe emitir informe expresando opinin sobre el calendario de avance deobra valorizado y actualizado, as como la programacin PERTCPMcorrespondiente, producto de la ampliacin del plazo otorgada al contratista.Ello, en un plazo mximo de siete (07) das, contados a partir de la recepcindel nuevo calendario presentado por el contratista Artculo 201 delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

c) Sobre retraso injustificado

En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacinacumulada y ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por

ciento (80%) del monto de la valorizacin acumulada programada a dichafecha, el consultor supervisor deber ordenar al contratista para que presente,dentro de los siete (07) das siguientes, un nuevo calendario que contemplela aceleracin de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento dela obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obraArtculo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

d) Sobre la culminacin de la obra

Verificar e informar a la Entidad la culminacin de la obra; as como participarcomo miembro del Comit de Recepcin de Obra Artculo 210 delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


17/19



CONCLUSIONES

La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y Reglamento fueron

elaboradas con el propsito de fusionar en un solo cuerpo normativo las

disposiciones que antes estaban dispersas en seis grupos de leyes y

reglamentos (dos para el caso de obras, dos para el caso de bienes y

servicios generales y dos para el caso de consultora). Asimismo se

elaboraron con el propsito de incorporar determinados fundamentos de

principios de contratacin y frmulas que no haban existido en el rgimen

contractual peruano, sin perjuicio de mantener lo que en la normativa anterior

haba sido provechoso

El contrato de la Administracin pblica constituye una manifestacin de la

funcin administrativa. Es el acuerdo de dos o ms encaminado a crear,

modificar o extinguir una relacin jurdica patrimonial. Por lo menos, una de

las partes, es una entidad pblica.

A pesar de lo avanzado en normatividad creemos que esta aun tendr

algunos cambios, para buscar su perfeccionamiento. Esto en funcin de lo

que la practica vaya enseando.


18/19



BIBLIOGR F

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Planificacin en

Administracin Pblica. Modulo Manual PEACE

Comentarios a la nueva Ley y Reglamento de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado / Alejandro Alvarez Pedroza.- Lima : Marketing

Consultores, 2006

ALVAREZ PEDROZA, ALEJANDRO 343.69 / A4 / 2007 /Auditoria de los

procesos de adquisiciones y contrataciones del Estado / Alejandro Alvarez

Pedroza.- Lima: Escuela de Gerencia Gubernamental, 2007.


19/19



NDICE

INTRODUCCCION 4

OBJETIVOS... 5

OBJETIVO GENERAL. .... 5

OBJETIVO ESPECIFICO..... 5

MARCO TEORICO

CONFORMACION DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA..... 6

EJECUCION EN OBRA................................... 6

CONSULTORIA EN OBRA.................................... 12

ANEXO.................................... 16

CONCLUSIONES. 17

BIBLIOGRAFIA. 18

INDICE

Documents

Resumen de La Ley de Contrataciones Del Estado