SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/002409/...Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. Adjudicación de Menor Cuantía N 232-2014-SEAL

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

Adjudicación de Menor Cuantía N° 232-2014-SEAL – 2° Convocatoria (Derivado del CP N° 049-2013-SEAL)

1

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº

232-2014-SEAL DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO N° 049-2013-SEAL

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA

AREQUIPA 2014



2

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



3

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. - Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. - Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento. - Directivas del OSCE. - Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. - Código Civil. - Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. - Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE. Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado. Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

http://www.rnp.gob.pe/



4

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES La decisión que tome el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones. De haberse presentado observaciones, el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE. IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos: 1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o

fueron acogidas parcialmente; 2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que

tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada

por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones. La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.



5

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión. Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases. El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el

plazo para formularlas. 2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo

para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2)

días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE. Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento. De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica. Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno. Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual. En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos. Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado



6

debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1) En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente: 1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste

debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del

consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso. El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio. IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.10, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases. En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el



7

alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica. En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto. Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas. Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente: La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza. El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

1

1

Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.



8

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica. Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes: Propuesta Técnica : 100 puntos Propuesta Económica : 100 puntos 1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica. En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida. Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor. Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial o es menor al noventa por ciento (90%) del mismo, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no admitida, en aplicación del artículo 33 de la Ley y el artículo 39 del Reglamento.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE

Oi Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:



9

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.12. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última. La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases. La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento. El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos. En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento. Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo. El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido. En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.



10

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.



11

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato. El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



12

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento. El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes: Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación final y se efectúe el pago correspondiente.

3.3. DE LAS GARANTÍAS

3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta que exista el consentimiento de la liquidación del contrato.



13

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de consultoría de obras, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.6. ADELANTOS La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el artículo 171 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases. En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 172 del Reglamento.

3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.



14

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8. CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad del servicio es responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se disponga en las normas de organización interna de la Entidad. Adicionalmente, la conformidad requiere un informe del funcionario responsable del área usuaria, quien deberá verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento. De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

3.9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO El procedimiento para la liquidación del contrato de consultoría de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento.

3.10. PAGOS La Entidad deberá efectuar el pago a favor del contratista en la forma y oportunidad establecida en las Bases o en el contrato, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio. El pago comprende la cancelación del saldo resultante de la liquidación del contrato, de ser el caso. En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.



15

3.11. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



16

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN



17

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.

RUC Nº : 20100188628

Domicilio legal : Calle Consuelo N° 310 - Arequipa

Teléfono/Fax: : 054 – 381377

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA.

1.3. VALOR REFERENCIAL2

El valor referencial asciende a S/. 713,268.54 (Setecientos trece mil doscientos sesenta y ocho con 54/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre 2014.

Valor Referencial (VR)

Límite Inferior (incluye IGV)

Límite Superior (incluye IGV)

S/. 713,268.54 S/. 641,941.69 S/. 713,268.54

IMPORTANTE:

Las propuestas económicas que excedan el valor referencial o aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) del mismo, serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no admitidas.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El expediente de contratación fue aprobado mediante Documento Interno GG/PLD-0176/2014, el 30 de setiembre 2014.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Directamente Recaudados (Recursos Propios).

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

2 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial

consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

mailto:[email protected]



18

El presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 348 (trescientos cuarenta y ocho) días calendario para la supervisión de la ejecución de obra y 60 (sesenta) días calendario para la liquidación de obra. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES S/. 7.00 (Siete con 00/100 Nuevos Soles)

1.10. BASE LEGAL - Ley Nº 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. - Ley Nº 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2014. - Ley N° 30116, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2014. - Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en

adelante la Ley. - Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. - Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. - Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. - Ley N° 29873, Modifica el Decreto Legislativo Nº 1017 – Ley de Contrataciones del

Estado. - Decreto Supremo N° 138-2012-EF, Modificación al Decreto Supremo N° 184-2008-EF -

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, - Decreto Supremo N° 080-2014-EF, Modificación al Decreto Supremo N° 184-2008-EF -

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. - Directivas de OSCE. - Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, - Resolución N° 078-2007-OS/CD, “Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del

Servicio de Alumbrado Público” - Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571 - Otra normativa que sea aplicada a Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S. A. y que haya

sido emitida durante el periodo de vigencia del contrato y tenga aplicación como parte del desarrollo del contrato.

- Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos, - Resolución N° 078-2007-OS/CD, “Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del

Servicio de Alumbrado Público” - Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 29571. - Otra normativa (directivas internas u otras) que se estime conveniente, para la buena

prestación del servicio.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



19

CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

3

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 13 de Octubre 2014

Registro de participantes : Del: 14 de Octubre 2014 Al: 24 de Octubre 2014

Formulación de Consultas y Observaciones

: Del: 14 de Octubre 2014 Al: 15 de Octubre 2014

Absolución de Consultas y Observaciones

: 17 de Octubre 2014

Integración de las Bases : 23 de Octubre 2014

Presentación de Propuestas : 27 de Octubre 2014

* El acto público se realizará en : Calle Sucre 404 – Salón Auditorio de SEAL a las 10:00 horas

Calificación y Evaluación de Propuestas

: 28 y 29 de Octubre 2014

Otorgamiento de la Buena Pro : 30 de Octubre 2014

* El acto público se realizará en : Calle Sucre 404 – Salón Auditorio de SEAL a las 11:00 horas

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en una adjudicación de menor cuantía derivado de concurso público, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo ocho (08) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES El registro de los participantes es gratuito y se realizará en las oficinas de la Unidad de Logística, sito en Calle Sucre N° 404 – Cercado - Arequipa, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:45 a 16:15 horas. Debiendo adjuntarse el Formato N° 2.

IMPORTANTE:

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario), sito en Calle Consuelo N° 310 - Arequipa, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 07:45 horas a 16:15 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité

3 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la

ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.



20

Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA, DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N° 049-2013-SEAL pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected].

2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Las propuestas se presentarán en acto público, en el Auditorio de SEAL, sito en Calle Sucre N° 404 - Arequipa, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario. Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso. Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO N° 049-2013-SEAL, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Señores


Calle Sucre 404, Arequipa, Arequipa Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL II CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO N° 049-2013-SEAL

Denominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Señores


Calle Sucre 404, Arequipa, Arequipa Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL II CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO N° 049-2013-SEAL

Denominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA [NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

mailto:[email protected]



21

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA Se presentará en un original y una copia. El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos

4, la siguiente

documentación: Documentación de presentación obligatoria: a) Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº

3). En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4) La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de Plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

f) Declaración jurada del personal propuesto para la supervisión de la obra, se presentarán los siguientes anexos: - Anexo N° 6A para el caso del Jefe de supervisión. - Anexo N° 6B para el caso del Supervisor especialista en Líneas. - Anexo N° 6C para el caso del Supervisor especialista en Subestaciones de

potencia. Por cada personal propuesto deberá adjuntarse copia simple del título profesional de Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista según corresponda. Asimismo para la experiencia de cada personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases.

g) Declaración Jurada de Infraestructura y Equipamiento Mínimo (Anexo N° 7).

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del

4 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la

convocatoria.



22

Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor Experiencia en la actividad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la actividad.

b) Factor experiencia en la especialidad: Copia simple de contratos y su respectiva conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se evaluará conforme a lo declarado en los: Anexo N° 6A, Anexo N° 6B y Anexo N° 6C. Asimismo para la experiencia de cada personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará el Anexo N° 11A, Anexo N° 11B y Anexo N° 11C, además de las respectivas copias simples de: títulos, constancias o certificados que respalden lo declarado.

d) Factor mejora a las condiciones previstas: Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos para el control de obra complementario o adicional a aquellos que hubieran sido solicitados en las presentes Bases; el postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos para el control de obra, y podrá incluir los siguientes rubros: I) Control de la Calidad, II) Control de Plazos, III) Control Económico de la Obra.

Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos para el control de obra complementario o adicional a aquellos que hubieran sido solicitados en las presentes Bases; el postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos para el control de obra, y podrá incluir los siguientes rubros: 1. Control de la Calidad 2. Control de Plazos 3. Control Económico de la Obra

. e) Factor cumplimiento del servicio: Copia simple de un máximo de diez (10)

constancias de prestación. Presentar el Anexo N° 10.



23

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA5

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria: Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 12). El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales. IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro de los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas. El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi Dónde: PTPi = Puntaje total del postor i PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

= 0.70 c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

= 0.30 Dónde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato: a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato (carta fianza). c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. d) Código de cuenta interbancario (CCI). e) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

5 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.



24

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. g) Copia de DNI del Representante Legal. h) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. i) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado. j) Copia del RUC de la empresa. k) Análisis de costos de los servicios de supervisión (Anexo N° 13).

IMPORTANTE:

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarias para su aceptación y eventual ejecución.

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. La citada documentación deberá ser presentada en la Unidad de Mesa de Partes de SEAL con atención a la Gerencia de Asesoría Legal, sito en Calle Consuelo N° 310 – Arequipa – Arequipa.

2.9. FORMA DE PAGO La Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista conforme al siguiente detalle: Pagos mensuales a la presentación y aprobación de los correspondientes informes. Los montos a pagar se determinarán por la valorización de los efectivos recursos utilizados por LA SUPERVISION ó CONSULTORA DE OBRA y en forma proporcional al avance de la obra. Los pagos se efectivizarán en fecha no posterior al último día del mes de presentación del informe, el cual deberá ser presentado dentro de los primeros 5 días de mes. El informe indicado corresponde a la labor desempeñada el mes anterior a la presentación del mismo. De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente



25

documentación:

- Recepción y conformidad de la Unidad de Obras – Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

- Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación efectuada.

- Comprobante de pago. - Informe mensual.

2.10. PLAZO PARA EL PAGO La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

2.11. REAJUSTE DE LOS PAGOS De acuerdo a la siguiente fórmula:

Pr = [Po x (Ir/Io)]

Dónde: Pr = Monto de valorización reajustada. Po = Monto de la valorización correspondiente al mes del servicio, a precios del mes de la presentación de la propuesta. Ir = Índice General de Precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de valorización. Io = Índice General de Precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de la

presentación de la Propuesta.



26

CAPÍTULO III TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA

PROVINCIA DE AREQUIPA

La Gerencia Técnica y de Proyectos requiere contratar el servicio especializado para SUPERVISION DE OBRA “INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA – TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA”, ubicado entre los distritos de Socabaya y Tiabaya, provincia y departamento de Arequipa, de acuerdo a los siguientes detalles: 1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Se requiere la contratación de SEAL requiere Contratar la prestación del servicio de Consultoría de Obra para la SUPERVISION DE OBRA “INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA – TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA”, objeto que a continuación se detalla:

Establecer los requisitos que deberá cumplir la Empresa supervisora;

Precisar los alcances de la obra a supervisar;

Los niveles de coordinación para la administración del respectivo contrato;

Definir los alcances de la supervisión;

2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: La creciente demanda de suministro eléctrico en la ciudad de Arequipa, conlleva a que Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. implemente las medidas necesarias a fin de cumplir con dotar con suministro de energía en forma permanente y eficiente a los usuarios así como los nuevos suministros por atender, siendo necesario contratar los servicios de una persona natural o jurídica para realizar el servicio especializado de SUPERVISION DE OBRA “INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA – TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA”, consistente en la ampliación de redes de Subtransmisión y subestaciones de transformación que serán ejecutadas por contrata.

3 FINALIDAD PÚBLICA: El Proyecto tiene como finalidad afianzar y reforzar el sistema eléctrico de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., incrementar la cobertura eléctrica mediante la ampliación de la infraestructura eléctrica del sistema de transmisión en la zona de concesión de SEAL de tal forma de brindar el servicio eléctrico a los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la ciudad de Arequipa y el distrito de Tiabaya, garantizando el suministro de energía eléctrica, incremento de la demanda, la confiabilidad y la calidad del servicio eléctrico según lo establecido por la Norma técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. El proyecto en análisis, está enmarcado dentro de los lineamientos de política del sector energía que apuntan a afianzar la confiabilidad y calidad del suministro, y el uso racional y eficiente de los recursos energéticos y ampliar la capacidad de la oferta de transmisión que garantice atender la demanda creciente en el área de influencia del proyecto, contribuyendo con el desarrollo socioeconómico y calidad de vida de la población.

4 PROGRAMACIÓN DE LA NECESIDAD:



27

El presente requerimiento del servicio especializado para la SUPERVISION DE OBRA “INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA – TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA” ha sido programado en el Plan Anual de Contrataciones 2014, como consecuencia de la Ejecución de Obra el cual se encuentra en proceso de convocatoria.

5 DESCRIPCIÓN Y/O ALCANCE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

a) OBJETIVOS, ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A SUPERVISAR

5.a.1 OBJETIVOS Las obras, cuya ejecución debe supervisarse; tienen las siguientes características: Características de la Obra El proyecto tiene como objetivo la construcción de una línea en 33 kV en simple terna de 9,89 km con una configuración aérea con disposición vertical de los conductores, desde las Subestación de Transformación de Socabaya hasta la Futura Subestación de Tiabaya. Asimismo, comprende la intervención en las subestaciones asociadas al proyecto, como son la ampliación de la subestación Socabaya 33 kV y la implementación de la nueva subestación Tiabaya 33/10 kV. La ejecución del proyecto comprende

Elaboración de la Ingeniería de Detalle.

Suministro de materiales

Montaje Electromecánico.

Transporte de Equipos y Materiales.

Pruebas y Puesta en servicio.

Recepción de Obra y Liquidación de Obra. Plazo de ejecución: 348 días de ejecución de obra más 60 días calendario para la liquidación de la obra.

5.a.2 ALCANCE DEL PROYECTO Los alcances del proyecto consisten en desarrollar la ingeniería básica de las siguientes instalaciones:

Implementación de la L.T. 33 kV Socabaya – Tiabaya, en simple terna de 9,88 km de longitud

Ampliación de la Subestación Socabaya, lado 33 kV

Construcción e implementación de la nueva Subestación Tiabaya 33/10 kV Para el caso de la ampliación de la subestación Socabaya, se considera la implementación de la celda de salida de línea en 33 kV en los espacios de reserva existentes. Para el caso de la nueva subestación Tiabaya, se considera la construcción de la subestación y su interconexión a los alimentadores 10 kV existentes. La implementación de la subestación consiste en: Instalaciones Principales - Una Celda de llegada de Línea al interior 33 kV - Una celda de transformador al interior 33 kV - Un transformador de potencia 33/10 kV, 20/25 MVA

- Un Edificio de Control incluido el Sistema de Control, Protección y Medición - Celdas en 10 kV - Servicios Auxiliares



28

Instalaciones Secundarias - Cables de energía y control - Sistema de Comunicaciones - Sistema de Tierra Profunda - Sistema de Tierra Superficial - Instalaciones eléctricas

5.a.3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN

La línea tiene una longitud de 9,89 km y consta de 31 vértices internos, la línea tendrá configuración aérea con disposición vertical de los conductores. El trazo de la línea se ubica en dos zonas claramente definidos, uno correspondiente a la periférica y la otra en zona urbana y una parte pequeña de la periferia corresponde a terrenos de cultivo. La zona periférica se caracteriza por atravesar terrenos de cultivos y zonas naturales tales como ríos y quebradas; en estas zonas se debe tener en cuenta las distancias de servidumbre de 11 m (5,5 m a cada lado del eje) para la línea en 33 kV, indicadas en el CNE Suministro 2011 para la etapa de negociación de las áreas de servidumbre con los propietarios. En las zonas urbanas se ubicarán las estructuras de la línea teniendo en cuenta las distancias mínimas de seguridad, tal como se indica en la Nota 7 de la Tabla 219 del C.N.E. Suministro 2011, con respecto a las edificaciones existentes en el lugar. El valor a usarse para la distancia de seguridad horizontal es 2,60 m, cuyo valor corresponde a un vano máximo de 120 m, tal como se indica en el literal f del ítem 3.2 “Distancias Mínimas de Seguridad”.

5.a.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA DE LAS SUBESTACIONES ASOCIADAS El Sistema Eléctrico Arequipa actual, es una red en 33 kV, cuya topología consiste principalmente en un anillo enlazando la mayoría de subestaciones 33/10 kV. El sistema en anillo está conformado por las subestaciones Socabaya, Jesús, San Luis, Chilina, Challapampa, Cervesur, Parque Industrial y Socabaya. Las demás subestaciones del sistema son Porongoche, San Lázaro, Cono Norte, Aceros del Sur, Molycop y Paucarpata. Debido a la creciente demanda que viene experimentando el sistema eléctrico Arequipa, tanto en el centro como en la periferia de la ciudad, donde las mayores magnitudes se manifiestan en las subestaciones Parque Industrial (36 MW), San Lázaro (19 MW) y Jesús (19 MW), se plantea la necesidad de redistribuir cargas, en especial aquellas que se encuentran en la periferia y que pueden pasar a formar parte de nuevas subestaciones. En ese sentido, se está considerando la implementación de la nueva subestación Tiabaya, la cual acogerá cargas provenientes de la subestación Parque Industrial y en menor cantidad de la subestación Socabaya. El Informe para la Ubicación de la Subestación Tiabaya, presentado a SEAL, determinó su ubicación en el distrito de Tiabaya, en la provincia y departamento de Arequipa a 2170 msnm. El sistema propuesto, tendrá una configuración radial, la subestación Tiabaya será abastecida desde la barra 33 kV de la SE Socabaya, a través de la línea de transmisión en 33 kV Socabaya – Tiabaya, con capacidad para transportar 25 MVA, a implementarse en simple terna. La subestación Tiabaya acogerá parte de las demandas provenientes de los alimentadores en 10 kV de las subestaciones Parque Industrial y Socabaya, estas demandas serán transferidas a partir del año 2015, que de acuerdo a los estudios



29

de planeamiento del sistema eléctrico Arequipa, es el año en que ingresará a operar la subestación. Asimismo, se considera la demanda en MW a ser retiradas de los alimentadores 10 kV de las subestaciones Parque Industrial y Socabaya, dichas demandas conformarán la nueva subestación Tiabaya.

5.a.5 INSTALACIONES EXISTENTES Las instalaciones eléctricas existentes a lo largo del recorrido de la línea 33 kV son: líneas de transmisión en 33kV, líneas de distribución en 10 kV y líneas en baja tensión para el servicio domiciliario, asimismo existen líneas y cableado telefónico. Las líneas de 33 kV son las que representan las principales interferencias que se tiene que resolver en la etapa del diseño de la línea en 33 kV; estos son los siguientes: Línea 33 kV S.E. Socabaya – S.E. Parque Industrial

Nivel de tensión : 33 kV Número de ternas : 2 Longitud : 8,17 km Postes : Metálicos Conductor : ACSR-126,7 mm²

Línea 33 kV S.E. Socabaya – Jesus1

Nivel de tensión : 33 kV Número de ternas : 1 Longitud : 8,37 km Postes : Metálicos Conductor : AASC-125 mm²

Línea 33 kV S.E. Socabaya – Jesus2 Nivel de tensión : 33 kV Número de ternas : 1 Longitud : 8,37 km Postes : Metálicos Conductor : AASC-125 mm²

Línea 33 kV S.E. Socabaya - Paucarpata

Nivel de tensión : 33 kV Número de ternas : 1 Longitud : 6,71 km Postes : Metálicos Conductor : AAAC-120 mm² Cable de guarda : EHS

5.a.6 ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TECNICO

El proyecto comprende las actividades necesarias para su ejecución, el cual contiene los siguientes apartados: DENOMINACION: INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA – TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA VOLUMEN I: MEMORIA DESCRIPTIVA VOLUMEN II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO VOLUMEN III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MONTAJE VOLUMEN IV: INFORME ACTUALIZACIÓN VALOR REFERENCIAL VOLUMEN V: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS VOLUMEN VI: PLANOS

5.a.7 MARCO LEGAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS



30

Para la supervisión de la ejecución de las obra, La SUPERVISION ó CONSULTORA DE OBRAS deberá tomar en cuenta que las ejecución de las obras se realiza dentro en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado; debiendo velar por el estricto cumplimiento de sus estipulaciones.

5.a.8 VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA A SUPERVISAR El valor referencial de la Obra es de Diez millones ciento ochenta mil novecientos treinta con 78/100 nuevos soles (S/. 10’180,930.78) incluido IGV e impuestos de Ley. Modalidad de la Obra a llave en mano a precios unitarios. Reajuste de la obra de acuerdo a formula polinómica.

5.a.9 RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA A SUPERVISAR

5.a.10 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE LA OBRA

El proyecto “INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA – TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA”, se ubica entre los distritos de Socabaya y Tiabaya, de la Provincia y departamento de Arequipa. El Proyecto ha sido promovido por SEAL y elaborado por la empresa empresa S&Z Consultores Asociados y firmados por el Ingeniero Mecánico Electricista Walter Frank Gamarra Perez con registro CIP Nº 76627 y el presupuesto referencial actualizado por N&C Ingeniería y Estudios SAC firmados por el Ingeniero Mecánico Electricista Augusto Navarrete Auccapuclla con Registro CIP N° 78735. Condiciones Climáticas El área del proyecto, en general, presenta condiciones climáticas de baja humedad relativa ambiente durante todo el año, entre los meses de Diciembre a Marzo un régimen de regular precipitación pluvial, la temperatura promedio es de 20°C con un alto gradiente de variación de temperatura entre el día y la noche, además presenta una alta radiación solar.

ÍTEM COMPONENTE

LINEA DE

TRANSMISIÓN

33 kV

AMPLIACIÓN

DE LÍNEAS

10 kV

SUBESTACIÓN

TIABAYA

SUBESTACIÓN

SOCABAYA

TELECOMUNI-

CACIONES Y

SCADA

INVERSIÓN

(S/.)

1.1 SUMINISTRO DE MATERIALES (S/.) 1,591,322.00 79,155.00 3,424,150.00 414,200.00 145,600.00 5,654,427.00

1.2 TRANSPORTE DE SUMINISTRO (S/.) 95,479.32 2,374.65 102,724.50 12,426.00 4,368.00 217,372.47

1.3 OBRAS CIVILES (S/.) 419,269.12 27,374.17 417,626.84 40,426.46 0.00 904,696.59

1.4 OBRAS ELECTROMECANICAS (S/.) 354,361.76 60,877.26 281,873.50 74,501.61 24,136.82 795,750.95

A COSTO DIRECTO SIN I.G.V. (S/.) 2,460,432.20 169,781.08 4,226,374.84 541,554.07 174,104.82 7,572,247.01

B GASTOS GENERALES (S/.) 601,325.61

C UTILIDADES (6% CD) (S/.) 454,334.82

D SUBTOTAL (A+B+C) (S/.) 8,627,907.44

E IGV(18%) (S/.) 1,553,023.34

F PRESUPUESTO DE OBRA (S/.) 10,180,930.78



31

Medios de Transporte Las principales vías son: El área del proyecto es accesible por vía terrestre desde Lima por la carretera

panamericana sur que enlaza la ciudad de Lima, Caravelí, Camaná, Castilla, Caylloma, Mollendo y Arequipa. Como medio marítimo se cuenta con el puerto de Matarani y como medio aéreo se cuenta con el aeropuerto Rodríguez Ballón situado en la ciudad de Arequipa a 65 minutos de la ciudad de Lima.

La Panamericana sur totalmente asfaltada, que conecta el ingreso a las

provincias de: o Caravelí – Chala, Camaná – Samuel Pastor, Nicolás de Piérola, o Castilla – Aplao, o Caylloma – Majes-Pedregal, o Arequipa – La Joya, o Islay – Matarani, Mollendo y Punta de Bombón.

La carretera denominada Vía a Yura, que conecta las ciudades de Puno, Juliaca

y Cusco. Servicios y Facilidades de Alojamiento Para realizar los trabajos de montaje de obra se cuenta con los servicios básicos existentes en la ciudad de Arequipa, tales como abastecimiento de agua, alcantarillado, agencias bancarias, hostales, casas de alquiler, teléfono y energía eléctrica.

6 DE LA SUPERVISIÓN:

a) DE LOS ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN

Tomar conocimiento de las características técnicas de la obra a ejecutar y los términos de contratación de su ejecución, a fin de efectuar una adecuada supervisión técnico-administrativa de los trabajos que ejecute el contratista; debiendo desarrollar un efectivo seguimiento del cronograma contractual vigente de la obra, especialmente en lo concerniente a la elaboración de la Ingeniería de Detalle, del Expediente de Replanteo, valorizaciones mensuales y de los presupuestos adicionales o deductivos resultantes de dicho replanteo, cuya aprobación por parte del Supervisor y por parte de la Entidad, respectivamente; es pre-requisito para la ejecución de la obra física.

Supervisar durante la ejecución de la obra, el cumplimiento de los términos del contrato, de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, de las normas técnicas y administrativas vigentes, de las normas de seguridad para los trabajadores del Contratista. La Supervisión deberá controlar que el Contratista no subcontrate la obra ni parte de ella. Se deberá evitar que el Contratista comprometa a los pobladores en trabajos de apoyo a la obra quedando prohibido.

La Supervisión será la responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra en todas sus etapas y del cumplimiento del contrato, constatando que se ajusten a las especificaciones técnicas y planos ejecutivos y/o modificaciones que por necesidad de obra pudieran aprobarse, analizando el sustento técnico correspondiente; absolver las consultas que le formule El Contratista las que se registraran en el cuaderno de obra.

Realizar la entrega de terreno, exigir y verificar la instalación de las oficinas para el Contratista y almacenes para los materiales; supervisar la ejecución del trazo topográfico y el Replanteo de Obra, debiendo aprobar dicho replanteo e informar a SEAL sobre las variaciones habidas y recomendar las acciones a tomar. En esta etapa también se deberá exigir al contratista cautelar la no afectación de áreas arqueológicas, propiedades privadas y del medio ambiente. En caso de ocurrir estos eventos, exigir al contratista realizar las correspondientes regularizaciones.



32

Supervisar la elaboración de la Ingeniería de Detalle, cuidando que los diseños tomen en cuenta la seguridad de los trabajadores del Contratista durante el montaje de las instalaciones, cuya sobrecarga temporal por peso propio o maniobras pueden hacer variar las condiciones respecto a la operación normal prevista. En esta etapa se deberá verificar las condiciones de sitio de las instalaciones, exigiendo al Contratista cautelar la seguridad contra riesgos de accidentes a sus trabajadores y terceras personas. En caso de ocurrir accidentes, exigir al Contratista observar los procedimientos estipulados en las Normas.

Supervisión, revisión y aprobación de la Ingeniería de detalle de las Redes y Secundarias, dicho trabajo podrá ser revisada y aprobado en Obra o también podrá ser revisada y aprobada en la sede principal del Consultor.

Solicitar al Contratista y aprobar el Calendario Valorizado de Avance de Obra actualizado al inicio de obra, el calendario de adquisición de materiales. Exigirá que el calendario sea detallado a nivel de partidas, donde se establezca la ejecución mensual que permitan un análisis de los avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante con los presentados en la oferta. La Supervisión deberá exigir al Contratista un diagrama PERT-CPM y un diagrama de barras (GANTT) de todas las actividades que desarrollará.

Supervisar la ejecución del Trazo Topográfico y Replanteo de la obra, debiendo aprobar dicho replanteo. En esta etapa también se deberá exigir al Contratista cautelar la no afectación de las áreas arqueológicas y propiedades privadas.

Aprobar las medidas de seguridad propuestas por El Contratista y verificar en todo momento su eficacia, dictando ordenes de la suspensión de las operaciones o trabajos que entrañen peligro para las personas y/o instalaciones autorizando su prosecución cuando el contratista haya adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables, incluyendo las que se refieren a materiales. Las suspensiones de las operaciones así ordenadas no darán lugar a prórrogas en el plazo de ejecución de las obras.

La Supervisión está facultada para ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra.

La Supervisión está facultada para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas, así como de su correcta utilización e instalación en la obra, verificando sus características, pruebas y controles requeridos, participando en los controles de calidad respectivos.

No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

La residencia del Jefe de la Supervisión deberá ser permanente en Obra.

Verificar el cumplimiento por la Contratista de sus obligaciones legales, laborales y previsionales.

La Supervisora tiene la obligación de suministrar a sus trabajadores y velar que los trabajadores de la Contratista cumplan con las condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 y el Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por D.S. N° 005-2012-TR del 24.04.2012.

El Supervisora tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto, lo que incluye uniformes e implementos de seguridad y herramientas

La Supervisora deberá suministrar en los intervalos que prescriba SEAL, la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del Informe.

En todos los casos, correrán por cuenta de la Supervisora los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

La Supervisora se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley N° 29783 y el Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por D.S. N° 005-2012-TR del 24.04.2012.

Queda establecido que todo accidente del personal de la Consultora de Obras sea leve o fatal y sus respectivas reparaciones que devinieran del mismo será asumido íntegramente por la Consultora de Obras no afectándosele a SEAL ningún tipo de causalidad o reparación posterior alguna, debiéndose comunicar a SEAL dentro de las 2 horas de ocurrido.



33

En caso de que se generen presupuestos adicionales el Supervisor deberá velar por el cumplimiento del NCI 600-08: Oportunidad en el procesamiento de Presupuestos Adicionales siendo obligación de la Supervisión presentar a SEAL el expediente técnico con el informe sustentatorio que sustenten el origen de cada una de las partidas que conformen el presupuesto adicional para su aprobación por la máxima Autoridad Administrativa de SEAL.

b) DE LAS CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS DE OBRA

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del Supervisor, no requieran de la opinión del Proyectista serán absueltas por este dentro del plazo máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas. Vencido el plazo anterior y de no ser absueltas, el contratista dentro de los (02) dos días siguientes acudirá a la Entidad, la cual deberá resolverlas en un plazo máximo de cinco (5) días, contados desde el día siguiente de la recepción de la comunicación del contratista.

Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del Supervisor, requieran de la opinión del Proyectista serán elevadas por éste a la Entidad dentro del plazo de dos (02) días siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinación con el Proyectista absolver la consulta dentro del plazo de diez (10) días siguientes de la comunicación del supervisor.

Si, en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el contratista tendrá derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computará sólo a partir de la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece a afectar el calendario de avance de obra.

Efectuar la supervisión de la calidad de los materiales y equipos ofertados y suministrados por el contratista, así como de su correcta utilización e instalación en la obra, verificando sus características, pruebas y controles requeridos en las Especificaciones Técnicas del proyecto y la oferta del contratista. El control de calidad de los materiales se realizará en los almacenes del fabricante, durante su transporte, almacenamiento y después de montaje.

Elaborar y mantener un sistema de registro y control de Cartas Fianzas y seguros de equipos y materiales del contrato a supervisar, independientemente del control de vigencia de las Cartas Fianza que efectuará SEAL encargada de la custodia de estos documentos.

Exigir un adecuado almacenamiento de los equipos, maquinaria y materiales, asimismo controlar el programa de entrega de materiales anticipando faltas o demoras.

Supervisar la ejecución de las obras en todas sus etapas, constatando que se ajusten a las especificaciones técnicas y planos del Replanteo.

Controlar y registrar en forma sistemática el avance físico de la ejecución de las Obras, verificando el cumplimiento de los cronogramas ofertados y contratados. La Supervisión deberá comunicar por escrito a SEAL cuando cualquier fase de la obra comience a retrasarse respecto del programa de avance establecido inicialmente. En este caso, el Supervisor deberá a la brevedad posible, recomendar, por escrito las acciones a tomar para hacer expedita la obra. En caso necesario recomendará la reprogramación del saldo de obra para fines propios de ejecución más no para modificaciones contractuales salvo las previstas en la reglamentación vigente, de modo que se pueda concluir dentro del plazo contractual.

Revisar e informar en caso de necesidad de cambios de diseño que involucren obras complementarias y/o modificaciones al proyecto, el Supervisor deberá fundamentar dichas modificaciones y presentar las recomendaciones respecto de dichos cambios de diseño para la aprobación de SEAL.

Tomar conocimiento de las incidencias anotadas por el contratista en el Cuaderno de Obra, debiendo emitir las respuestas pertinentes de inmediato y haciendo de conocimiento de la Entidad si las anotaciones afectan el cumplimiento del plazo contractual y del costo de la Obra.

Mantener una constante comunicación con la Coordinación nombrada por SEAL y participar en las reuniones en las que se le solicite.

En caso de cambio de personal de la Contratista deberá evaluar las solicitudes de cambio de personal profesional del contratista e informar a SEAL para la aprobación correspondiente.



34

c) DEL CUADERNO DE OBRA

La Supervisión en la fecha de entrega del terreno, abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el supervisor y por el residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al supervisor. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el supervisor o el residente, según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el Contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

El Cuaderno de Obra será cerrado por el Supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad.

d) DE LOS INFORMES

Preparar informes de avance mensual de acuerdo con los requerimientos de SEAL. Los informes (impreso y en medio magnético) deberán, en forma breve y concisa, describir el avance de la obra y relacionarlo con los planes programados, los problemas observados y acciones para su solución, detallar las variaciones y/o cambios. Además deberá incluir en este informe los montos requeridos para las valorizaciones del siguiente mes considerando los cronogramas valorizados para la ejecución de las obras presentados por el Contratista.

La Supervisión presentará un “Informe Mensual de Supervisión” de conformidad a lo indicado en el párrafo anterior. Además el Informe deberá contener un resumen de los avances físicos y económicos reales y programados, pagos parciales y acumulados efectuados por concepto de valorizaciones, adelantos y otros. También deberá incluir cuadros de control de cartas fianzas, de seguros de obra, cuadros de observaciones de los trabajos ejecutados no valorizados y otros que considere pertinente informar. Asimismo conforme al avance efectuado y en coordinación con el contratista, deberá proyectar el monto de la valorización del siguiente mes.

Previo a la inspección del Comité de Recepción para la Entrega-Recepción de la obra, la supervisión efectuará una evaluación integral de la misma, evacuando un informe de observaciones que presentará al contratista para su absolución, remitiendo una copia a SEAL para su conocimiento.

La Supervisión presentará a la conclusión de las obras y de liquidado el contrato respectivo, un “Informe Final de Supervisión”, que incluya un resumen de las actividades realizadas, precisando las variaciones y/o modificaciones que se dieron en la obra respecto al proyecto original, los presupuestos adicionales y deductivos aprobados, las prórrogas atendidas, de los resultados de las inspecciones y pruebas, de la Liquidación del Contrato, etc.

e) DE LAS VALORIZACIONES

Revisar las plantillas de avance de obra mensuales y procesar las valorizaciones, verificando la correcta aplicación de la metodología de cálculo para la elaboración de los metrados y valorización respectiva conforme lo señalado en el Art. 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, comparando el calendario ejecutado en función al calendario programado y proyectado de avance de obra. El Supervisor deberá presentar la valorización procesada para su pago emitiendo expresamente su conformidad a la misma, precisando el avance físico logrado y la situación de las garantías y seguros de obra, recomendando las renovaciones o devoluciones que correspondan.



35

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el último día de cada período previsto en las Bases o en el contrato, por el Supervisor y el Contratista.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el Contratista y el Supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. El Supervisor deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de la valorización.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el Contratista y el Supervisor o la Entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5%) del contrato actualizado.

La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

f) DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO

La Supervisión deberá revisar y evaluar para luego presentarlos a SEAL las solicitudes del prórroga y/o reprogramación de obra, presentada por El Contratista y de acuerdo al sustento técnico - administrativo y el cumplimiento de los plazos, sin embargo los casos de ampliaciones de plazo esto se efectuaran de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 200°, 201°, 202°, 203° ,204°, 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

g) DE LA RECEPCIÓN DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

La Supervisión deberá certificar si el trabajo ha sido realizado de acuerdo con los términos del contrato, para la aceptación del trabajo concluido por parte de SEAL, y la posterior puesta en servicio y recepción de las obras, deberá elaborar y suscribir las correspondientes actas de recepción de las obras.

Para el caso de recepción de obra la Supervisión actuara conforme lo estipulado en el Art. 210° del Reglamento.

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el Supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del Supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción (del cual formara parte el Supervisor) junto con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de Recepción y/o Provisional deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su residente.

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del Contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del Supervisor. La comprobación que realizará se sujetara a verificar



36

la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción Provisional de Obra.

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción Provisional de Obra, informará a la Entidad para que ésta, solicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

En caso que el Contratista o su residente no estuviese conforme con las observaciones, anotará su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepción elevará al Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el Contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago.

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento.

Si por causas ajenas al Contratista la recepción de la obra se retardara, superando los plazos establecidos en el presente para tal acto, el lapso de la demora se adicionará al plazo de ejecución de la misma y se reconocerá al Contratista los gastos generales debidamente acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.

Luego de la Recepción Provisional de la Obra se entrara en un periodo de operación experimental de 30 días.

Concluido el Periodo de Operación Experimental y de encontrarse este conforme se suscribirá un Acta dándose inicio a la Garantía Inicial por un Periodo de 12 meses, a la culminación de dicho periodo se suscribirá el Acta de Recepción Definitiva y se otorgará el Certificado de Conformidad de Obra.

Respecto a la Liquidación de Obra La Supervisión actuara conforme los estipulado en los Artículos 211°, 212° y 213° del Reglamento.

h) INFORME FINAL DE LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

LA SUPERVISION, efectuará la revisión y recomendara a SEAL la Aprobación u Observaciones a la Liquidación del Contrato de Obra, debiendo exigir la presentación de la misma al Contratista ejecutor de la Obra conforme lo indicado en el Art. 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Los originales y las copias de todos los cuadernos de obra, memoria descriptiva, planos, catálogos, formularios e instructivos de los fabricantes, etc., deberán ser entregados a SEAL en un (1) original más dos (2) copias y en medio magnético (01 CD).

i) DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA SUPERVISIÓN

Mantener una constante comunicación con la Coordinación nombrada por SEAL y participar en las reuniones en las que se solicite. Asimismo, deberá coordinar con Municipios y otras instituciones relacionadas con el desarrollo de las obras de ser necesario, así como para obtener las licencias, permisos u otros documentos necesarios que permitan ejecutar y entregar la obra debidamente saneada.

La Consultora de Obra encargada de la Supervisión, tendrá residencia en la zona del proyecto durante la ejecución de la obra.

La Supervisión para la ejecución de la obra se realizara dentro de los alcances de la "Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento", aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 y



37

2004-PCM y de su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y las N.C.I. 600, debiendo actuar en estricta observancia y cumplimiento de estas normas.

7 REQUISITOS QUE DEBE REUNIR LA SUPERVISIÓN:

La Supervisión de la obra será desempeñada por una Consultora de obra, la misma que acreditará lo siguiente:

a) EXPERIENCIA DE LA SUPERVISIÓN Ó EMPRESA CONSULTORA DE OBRA

Para tal fin la SUPERVISIÓN ó CONSULTORA DE OBRA deberá contar con la experiencia necesaria.

b) ORGANIZACIÓN Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE PERSONAL E

INFRAESTRUCTURA

Para el desarrollo de las actividades de supervisión del contrato de ejecución de obras, La SUPERVISION deberá contar con los siguientes recursos mínimos a establecerse en el sitio de Obra: Personal profesional y de servicio o Un (01) Ingeniero Jefe de Supervisión. o Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Línea de Transmisión o Subtransmisión. o Un (01) Ingeniero Supervisor Especialista en Subestaciones de Potencia El personal profesional y de servicio tendrán residencia permanente en la obra, con coordinación diaria, semanal, quincenal y mensual para presentar las valorizaciones e informes, para efectuar la supervisión de los materiales y equipos y para realizar coordinaciones necesarias con SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.; debiendo cumplir con lo indicado en las Bases, Términos de Referencia y Contrato de Obra. Los requerimientos mínimos exigidos al personal se indican a continuación: Ingeniero Jefe de Supervisión:

Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, con dos (02) años de experiencia contabilizados a partir de su colegiatura profesional como Jefe de Supervisión y/o Residente y/o Inspector de Obra en Obras y/o Proyectos relacionados a la ejecución de obras y/o montaje de líneas de transmisión o subestaciones iguales o mayores a 33 kV.

Se encargará de la Supervisión de la Obra, será el responsable de velar el control de los recursos necesarios la correcta ejecución de la obra, además del trámite de las gestiones administrativas y técnicas entre SEAL y la Contratista, el cual será representante de SEAL para los efectos ordinarios de la obra y deberá permanecer en forma permanente y directa en la Obra y será el interlocutor ante SEAL.

Ingeniero Supervisor Especialista en Líneas:

Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, con dos (02) años de experiencia contabilizados a partir de su colegiatura profesional como supervisor y/o residente y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en Obras y/o Proyectos relacionados a la ejecución de obras y/o montaje de líneas de transmisión iguales o mayores a 33 kV. Se encargará de la Supervisión de la Obra, será el responsable de velar el control de los recursos necesarios la correcta ejecución de la obra, en los aspectos relacionados al suministro, montaje, reubicaciones y puesta en servicio de las líneas de 33 kV; será el



38

interlocutor directo entre el Jefe de Supervisión y el personal asignado y deberá permanecer en forma permanente y directa en la obra.

Ingeniero Supervisor Especialista en Subestaciones de Potencia:

Ingeniero Electricista o Mecánico-Electricista, con dos (02) años de experiencia contabilizados a partir de su colegiatura profesional como supervisor y/o residente y/o inspector y/o asistente de residente y/o asistente de supervisor y/o asistente de inspector en Obras y/o Proyectos relacionados a la ejecución de obras y/o montaje de subestaciones de potencia iguales o mayores a 33 kV. Se encargará de la Supervisión de la Obra, será el responsable de velar el control de los recursos necesarios la correcta ejecución de la obra, en los aspectos relacionados al suministro, montaje y puesta en servicio de las subestaciones de potencia de Parque Industrial, Socabaya y el Sistema de Comunicaciones; será el interlocutor directo entre el Jefe de Supervisión y el personal asignado y deberá permanecer en forma permanente y directa en la obra.

c) INFRAESTRUCTURA

Equipamiento Mínimo para el servicio Para que La SUPERVISION cumpla debidamente con el encargo, deberá disponer en obra como mínimo de los siguientes equipos, pudiendo de acuerdo a sus requerimientos incrementar los equipos y útiles necesarios. Los requerimientos mínimos de infraestructura se indican a continuación:

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MÍNIMO

1 Oficina en la ciudad de Arequipa

2 Un (1) Camioneta Doble Cabina, doble tracción, 4 x 4 pick up año de fabricación 2012, 2011 o 2010

3 Teléfono / Fax / Conexión a Internet

4 Cinco (5) equipos de telefonía celular

5 Una (1) computadora Última Generación con tarjeta para conexión a Internet

6 Programas de Software: Microsoft Office y Autocad

7 Una (1) Cámara Fotográfica Digital / Una Cámara Filmadora / Un Binocular

8 Un (1) Teodolito óptico para control referencial de niveles y alineamientos.

9 Una (1) Impresora A4 y Un (1) Scaner A4 (Blanco/negro y/o a Color)

10 Dos (2) GPS satelital y software enlazado a google earth

En caso de que el Contratista trabaje con dos o más frentes de trabajo, todos los gastos necesarios para una adecuada supervisión correrán por cuenta de la Supervisión.

8 COSTOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA:

Con ocasión de la firma del Contrato el postor adjudicado con la Buena Pro deberá presentar la estructura de costos de los servicios de supervisión que sustentan su propuesta económica presentada, de acuerdo al modelo establecido en el ANEXO N° 13, considerando lo siguiente:

a) COSTO DE PERSONAL

Honorarios profesionales del personal asignado al servicio, remuneraciones y beneficios sociales, incluyendo impuestos, gastos generales y utilidad. El personal del Postor no tendrá ningún vínculo laboral ni contractual con SEAL, por lo que la Consultora asumirá plena responsabilidad por su personal o el contratado para el servicio. SEAL exigirá la acreditación del cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y previsionales para el pago de las valorizaciones.



39

b) GASTOS GENERALES CON CARÁCTER ILUSTRATIVO SIN SER LIMITATIVOS.

o Todo tipo de gastos administrativo, operativo e impuestos de ley los mismos que puedan

devenir para la correcta ejecución de las obras. o Gastos de la oficina matriz del Supervisor o Pasajes del personal asignado y tasas de aeropuerto. o Gastos generales de la oficina en el lugar de trabajo (útiles, costo de comunicaciones,

etc). o Viáticos (alojamiento, alimentación) o Alquileres. o Movilidad permanente durante el plazo del contrato (01 camioneta 4 x4). o Seguros. o Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal de la Consultora de

Obra. o Otros gastos. El Postor deberá incluir todos los gastos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.

c) DE LA FORMA DE PAGO

El pago de los servicios se cancelará de acuerdo al siguiente detalle: Pagos mensuales a la presentación y aprobación de los correspondientes informes. Los montos a pagar se determinarán por la valorización de los efectivos recursos utilizados por LA SUPERVISION ó CONSULTORA DE OBRA. Los pagos se efectivizarán en fecha no posterior al último día del mes de presentación del informe, el cual deberá ser presentado dentro de los primeros 5 días de mes. El informe indicado corresponde a la labor desempeñada el mes anterior a la presentación del mismo.

d) PAGO PARA LA VALORIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN FINAL

Emitida el pronunciamiento favorable de la Entidad aprobando la Liquidación Final de Obra, se procederá a efectivizar el último pago del monto suscrito en el contrato.

e) DE LOS REAJUSTES

Fórmula de reajuste:

Pr = [Po x (Ir/Io)]

Dónde:

Pr = Monto de valorización reajustada. Po = Monto de la valorización correspondiente al mes del servicio, a precios del mes de la presentación de la propuesta. Ir = Índice General de Precios al consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de valorización. Io = Índice General de Precios al consumidor (INEI-LIMA) al mes de la presentación de la Propuesta.

9 PLAZO DE EJECUCIÓN DE SUPERVISIÓN: El plazo de ejecución de la Supervisión de Obra es de 348 días calendarios más 60 días calendarios de liquidación de Obra.



40

El inicio del plazo de ejecución de la Supervisión de la Obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: o Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo y o Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. El inicio de la Supervisión queda sujeto al inicio de las Obras de ejecución por parte de La Contratista encargada para tal fin. En caso de que la Obra concluya antes del plazo de supervisión arriba indicado, este será automáticamente recortado. Las ampliaciones de Plazo de Obra que pudiesen presentarse, de conformidad con el Artículo 200° del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado, darán lugar a la ampliación del plazo correspondiente. Si la obra concluye después del Plazo de Obra vigente (considerando las ampliaciones en el Plazo de Obra), el plazo será ampliado hasta la terminación real de la obra, incluyendo los retrasos incurrido por el Contratista de la Obra y siempre que este sea penalizado por dicho retraso. Este plazo incluye participación de La Supervisión en el proceso de Recepción efectuado por la Comisión de Recepción de la Obra y la Liquidación del Contrato de Obra.

10 DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONSULTORA DE OBRAS PARA LA SUPERVISIÓN:

o LA CONSULTORA DE OBRAS deberá contar con el personal necesario para prestar un eficiente servicio, no pudiendo utilizar para ello a menores de edad.

o Asumir la responsabilidad por cualquier decisión que tome sus especialistas y/o personal que labore en la misma, quedando SEAL exenta de cualquier error de los mismos.

o Tiene la obligación de cancelar puntualmente las remuneraciones y beneficios sociales a su personal; así como aportaciones que obliguen los dispositivos legales vigentes.

o Contratar la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y con las demás obligaciones establecidas en la Ley 26790.

o No podrá transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones que conforman la Supervisión.

o Asumirá y responderá por los daños y perjuicios que ocasionen sus trabajadores; ya sea por dolo o por negligencia, contra el patrimonio de terceros o de SEAL.

o Deberá tomar medidas de precaución que sean necesarias para evitar y prevenir accidentes en el personal que designe para la supervisión del montaje electromecánico; así como a terceros; y en caso que se produzcan será de su única y exclusiva responsabilidad.

o Deberá entregar a SEAL información parcial o total de los trabajos que realiza cuando sea requerida; utilizando medios magnéticos, correo electrónico o aquellos que involucre su inmediatez.

o LA CONSULTORA DE OBRAS deberá contar con el personal necesario para prestar un eficiente servicio, no pudiendo utilizar para ello a profesionales aquellos que no sean los propuestos, el mismo que detectarse durante el desarrollo de la Supervisión será materia de sanción y/o rescisión de contrato.

11 DE LAS PENALIDADES:

a) Penalidad por Mora en la Ejecución de la Prestación

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, SEAL le aplicará al Consultor de Obras una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta.



41

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días Donde F tendrá el siguiente valor:

F = 0.25 Tanto el monto como el plazo se refieren al contrato. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. La penalidad se refiere a todo retraso injustificado relacionado con la ejecución de la prestación objeto del contrato, tales como demora en la instalación de la supervisión en la zona del proyecto, demora en la revisión y aprobación en la ingeniería de detalle, etc. Se precisa los plazos de la penalidad en Instalación de la Supervisión en la zona del proyecto.

Plazo de la Supervisión, para la instalación en la zona del proyecto, diez (10) días calendario a partir de la fecha de firma del contrato.

Elaboración de la Ingeniería de Detalle por parte de la contratista dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de las Obras y diez (10) días calendario para el levantamiento de observaciones desde la comunicación de la supervisión de obra.

Plazo de la Supervisión, para la revisión de la Ingeniería de Detalle, cinco (5) días calendario a partir de la fecha de recepción de la contratista.

Plazo de la Supervisión, para la revisión del levantamiento de observaciones de la Ingeniería de Detalle, cinco (5) días calendario a partir de la fecha de recepción de la contratista.

Ingeniería de Detalle, relacionado al estudio de Operatividad y Estudio de Coordinación de Protecciones deben ser presentados por la contratista en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de las Obras y diez (10) días calendario para el levantamiento de observaciones desde la comunicación de la supervisión de obra.

Plazo de la Supervisión, para la revisión del estudio de Operatividad y Estudio de Coordinación de Protecciones, cinco (5) días calendario a partir de la fecha de recepción de la contratista.

Plazo de la Supervisión, para la revisión del levantamiento de observaciones del estudio de Operatividad y Estudio de Coordinación de Protecciones, cinco (5) días calendario a partir de la fecha de recepción de la contratista.

b) Por incumplimiento de contrato:

Esta penalidad se genera si SEAL se ve obligado a resolver el contrato por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones contempladas como tal en el presente contrato. Dicha penalidad será por el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

c) Por negligencia en el cumplimiento de sus funciones:

Si por negligencia o inadecuado ejercicio de las funciones del Supervisor; debidamente sustentadas, se originan gastos adicionales de obra; el Supervisor se hará acreedor a una penalidad pecuniaria igual al producto del monto de los gastos adicionales por el cociente del valor total de su contrato y el monto del contrato de obra.

d) Por cambio de Personal Propuesto



42

Se aplicará la siguiente penalidad cuando se cambie a los profesionales propuestos en la oferta técnica, previa aceptación y aprobación por parte de SEAL de la solicitud del cambio del profesional y personal evaluado, el personal de reemplazo deberá cumplir como mínimo la experiencia del personal ofertado en la propuesta técnica Están eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional.

Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentado con certificado médico.

Retiro del profesional por disposición de SEAL.

Por caso fortuito o fuerza mayor.

ITEM TIPIFICACION DE INFRACCION UNIDAD MULTA en

UIT

1 Por cambio de Jefe de Supervisión de Obra ofrecido en la propuesta o cuando se cambie al profesional que lo ha reemplazado

Cada Vez 4.0 UIT

2 Por cambio de Ingeniero Supervisor Especialista ofrecido en la propuesta o cuando se cambie al profesional que lo ha reemplazado

Cada Vez 3.0 UIT

e) Por incumplimiento en la prestación del servicio

ITEM TIPIFICACION DE INFRACCION UNIDAD MULTA en UIT

3 Por no hacer cumplir con la entrega de la ingeniería de detalle en el plazo determinado

Evento 1.0 UIT

4

Por retraso en la revisión de observaciones de la ingeniería de detalle (PLAZO 5 DIAS NATURALES posterior a la presentación efectuada por la Contratista).

Por cada día de atraso

0.5 UIT

5

Por permitir que el contratista y/o su personal modifique lo estipulado en el expediente técnico de obra sin autorización, o lo establecido en las normas técnicas y el Código Nacional de Electricidad.

Por cada Infracción

0,3 UIT

6

Por permitir que el contratista y/o personal utilice a los beneficiarios de la obra para ejecutarla sin cumplir con la contraprestación por los trabajos para los que fueron contratados, pese al requerimiento efectuado por los beneficiarios.


1,0 UIT

7 Por permitir que el contratista no instala la señalización respectiva para delimitar la zona de trabajo.

Cada Infracción

0.5 UIT

8 El Jefe de Supervisión de Obra no se encuentra en la zona de obra.

Por cada infracción

1.0 UIT

9 El Ingeniero Supervisor Especialista no se encuentra en la zona de obra.


1.0 UIT

10

Por permitir que el Personal de la Contratista no cumpla con utilizar equipos y herramientas e implementos de seguridad en la ejecución de la obra, incumple el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las actividades eléctricas.

Por cada Trabajador

0,1 UIT

11 Por permitir que el personal de la Contratista no cuente con las herramientas básicas de montaje (Alicates, Juegos de llaves, soguillas, desarmadores, etc)


0.1 UIT

12

Por permitir que la Contratista no cuente con los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación requeridos para el montaje, ofertados por la contratista.


0.2 UIT



43

Se precisa por no utilizar “el personal” los equipos, herramientas e implementos de seguridad, detallados en lo siguiente:

Casco dieléctrico,

Barbiquejo,

Lentes de protección solar,

Guantes de cuero,

Guantes dieléctrico hasta 36 kV,

Careta facial contra arco eléctrico (opcional)

Botas dieléctricas antideslizantes,

Arnés de seguridad,

Línea de vida,

Herramientas aisladas (Alicates, desarmadores, llaves)

Escalera dieléctrica.

13 Por no cumplir con suministrar la infraestructura y equipamiento mínimo exigido para el cumplimiento del servicio de consultoría Supervisión de Obra


0.5 UIT

14

Por no cumplir y hacer cumplir con hacer la Anotación y elaborar el Expediente Técnico de la prestación adicional de obra en los plazos establecidos en la normativa vigente


0.5 UIT

15

Por no cumplir y permitir que el Contratista no cumpla con la entrega del Expediente “Conforme a Obra” en el plazo de 10 días calendario de la fecha de culminación de obra.


1,0 UIT

Estas multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento de cometerse la infracción. Las penalidades establecidas en el presente numeral en su conjunto no deberán de exceder el 10 % del valor del contrato vigente, y se calcularán independientemente de la penalidad por mora. Estas penalidades y multas serán deducidas, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuera insuficiente, se cobrará con cargo a la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada por el contratista, sin perjuicio de que SEAL el resarcimiento de los daños y perjuicios mediante la acción legal correspondiente.

12 NORMAS DE SEGURIDAD: El Consultor de Obra se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se realicen en condiciones de absoluta seguridad, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley N° 29783 y el Reglamento de Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por D.S. N° 005-2012-TR del 24.04.2012.

13 REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: El Contratista está obligado a cumplir con los requisitos legales en materia de Seguridad y Salud Ocupacional aplicables a sus actividades y las normas internas de SEAL tales como:

Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Resolución Ministerial N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad – RESESATE

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEAL

Código Nacional de Electricidad (Suministro – Utilización)

D.S. Nº 003-98-SA Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo



44

D.S. Nº 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito

Ley Nº 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales peligrosos y residuos peligrosos.

Reglamento Nacional de Edificaciones

Documentación solicitada (excepto servicios de consultoría que no requiera ingreso a áreas de concesión o servidumbre de SEAL):

EL CONTRATISTA está obligado a presentar la siguiente información y asistir a la charla de inducción para tramitar sus autorizaciones de ingreso:

Relación detallada del personal donde se especifique su DNI y cargo a desempeñar.

Declaración jurada de que la empresa cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud basado en la Ley N° 29783

Currículum Vitae documentado del personal donde se evidencie su formación y competencia acorde con la actividad a desarrollar, en caso contrario el personal propuesto no será admitido.

Registro de capacitación del personal sobre identificación de peligros, evaluación y control de riesgos del trabajo, uso de equipos de seguridad, procedimiento de trabajo, plan de contingencias, programa de seguridad y salud, según los requisitos aplicables.

Registro de entrega equipos de protección personal.

Certificado médico para trabajos con una duración menor a un (01) año.

Examen médico ocupacional para trabajos con una duración igual o mayor a un (01) año.

Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo con cobertura en pensión y salud, incluyendo pensiones por enfermedad profesional. Pensión por invalidez, fallecimiento y sepelio, adjuntando relación de asegurados y comprobante de pago, los seguros deberán estar vigentes durante el plazo contractual.

Póliza de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para trabajos que no estén comprendidos en el D.S. Nº 003-98-SA y no se desarrollen en las instalaciones de SEAL.

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) del vehículo destinado al servicio.

Relación detallada de materiales, máquinas, equipos y herramientas, donde se especifique el año de fabricación, marca, código y condición técnica satisfactoria.

Cuando SEAL considere, podrá solicitar al CONTRATISTA la exposición de las medidas de control sobre seguridad y salud ocupacional establecidas para el desarrollo del trabajo. Todos los accidentes/incidentes ocurridos al personal de La Contratista o de terceros deberán ser reportados a SEAL, dentro de las dos (02) horas como máximo de ocurrido el accidente/incidente.

14 REQUISITOS GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con los requisitos legales ambientales y las normas internas de SEAL tales como:

Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente

Ley Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento D.S. Nº 057-2004-PCM

D.S. Nº 057-04-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.

D.S. Nº 029-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas

Decreto Supremo Nº 001-2012-MINAM, Reglamento nacional para la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de SEAL. EL CONTRATISTA presentará al inicio del servicio la Identificación de sus Aspectos e Impactos Ambientales, el Plan de Contingencias Ambiental y el Plan de Manejo de Residuos Sólidos en el cual se indicará como mínimo la siguiente información:

Objeto

Alcance, número de trabajadores, tiempo de ejecución del servicio.

Cumplimiento legal (Ley 27314 Ley General de Residuos Sólidos y el D.S. 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos), en donde indique el manejo, transporte y almacenamiento de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.



45

Materiales, equipos o insumos utilizados en la actividad.

Medidas para adecuado manejo y almacenamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos en las áreas de SEAL.

Transporte y disposición final (indicando zona específica de la disposición final de los residuos generados).

15 SEGUROS:

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo para el personal de la Consultora de Obras.

16 SISTEMA DE CONTRATACIÓN: A suma alzada

17 PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: El plazo de ejecución de la obra y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de 348 (trescientos cuarenta y ocho) días calendario para la supervisión de obra y 60 (sesenta) días calendario para la liquidación de obra.

18 LUGAR DE EJECUCION: La zona del proyecto se encuentra ubicada entre los distritos de Socabaya, Hunter y Tiabaya de la Provincia y Departamento de Arequipa.

19 ADELANTOS: La Entidad no otorgará adelantos.

20 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION QUE DEBERA PRESENTAR EL POSTOR GANADOR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO: Con ocasión de la firma del Contrato el postor adjudicado con la Buena Pro deberá presentar la estructura de costos de los servicios de supervisión que sustentan su propuesta económica presentada de acuerdo al modelo establecido en el ANEXO N° 13.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 268° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las especialidades de los consultores de obras para el presente proceso serán de: consultoría en obras electromecánicas y afines, y consultoría en obras energéticas y afines.

Contratación por ítem único.



46

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE / METODOLOGÍA

PARA SU ASIGNACIÓN

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (MAXIMO 25 PUNTOS)

A.1. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD

Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la actividad objeto del proceso, durante un periodo no mayor a quince (15) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a tres (3) veces el valor referencial de la contratación. Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con: voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la actividad. En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

M = Monto facturado acumulado

por el postor por la prestación de servicios de consultoría correspondientes a la actividad objeto del proceso M >= 03 veces el valor referencial:

10 puntos

M >= 02 veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial:

07 puntos

M >= 01 vez el valor referencial y < 02 veces el valor referencial:

04 puntos



47


PARA SU ASIGNACIÓN

Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la actividad. El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad servirá para acreditar la experiencia en la actividad. IMPORTANTE: Deberá acreditarse la experiencia en la actividad con contratos o comprobantes de pago referidos a la supervisión de obras sin distinguir el tipo de especialidad prevista en el artículo 268 del Reglamento.

A.2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Criterio: Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a servicios iguales o similares al objeto del proceso, durante un periodo no mayor a diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial de la contratación. Se considerará servicio similar a supervisión y/o inspección de ejecución de obras y/o montaje de líneas de transmisión iguales o mayores a 33 kV o subestaciones de potencia iguales o mayores a 20 MVA o ambas, y/o montaje de líneas de transmisión iguales o mayores a 33 kV o subestaciones de potencia iguales o mayores a 20 MVA o ambas.

Acreditación: La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con: voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento, correspondientes a un máximo de diez (10) servicios iguales o similares al objeto del proceso. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad. En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya

M = Monto facturado acumulado

por el postor por la prestación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria M >= 2.0 veces el valor referencial:

15 puntos

M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2.0 veces el valor referencial:

10 puntos

M >= 1.0 veces el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial:

05 puntos



48


PARA SU ASIGNACIÓN

sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago. En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal de consorcio o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido a la Experiencia del Postor en la especialidad.

B. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO Criterio: Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto en supervisión y/o inspección de obras y/o montaje de líneas de transmisión iguales o mayores a 33 kV o subestaciones de potencia iguales o mayores a 20 MVA o ambas. Se considerarán como trabajos o prestaciones similares, las señaladas en el Numeral 7 (requisitos que debe reunir la supervisión) del Capítulo III Términos de Referencia y Requerimientos Técnicos Mínimos. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. Acreditación: Mediante lo declarado en el Anexo N° 6A (para el Jefe de Supervisión), Anexo N° 6B (para el supervisor especialista en líneas) y Anexo N° 6C (para el supervisor especialista en subestaciones de potencia). Asimismo para acreditar la experiencia cada personal propuesto, se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o

(MAXIMO 33 PUNTOS) Ingeniero Jefe de Supervisión

Más de 4 años:

15 puntos

Más de 3 hasta 4 años: 12 puntos


Ingeniero Supervisor Especialista en Líneas

Más de 4 años:

09 puntos



Ingeniero Supervisor Especialista en Subestaciones de Potencia



49


PARA SU ASIGNACIÓN

(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases. En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio de consultoría, de ser el caso.

Más de 4 años:

09 puntos



B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO

(MAXIMO 7 PUNTOS)

B.2.1 CAPACITACIÓN: Criterio Se evaluará en función del tiempo de capacitación del personal propuesto como jefe de supervisión, ingenieros supervisores especialistas, en:

MATERIA 1: Capacitación vinculada a instalación o mantenimiento de líneas.

MATERIA 2: Capacitación vinculada a instalación o mantenimiento de transformadores de potencia.

MATERIA 3: Capacitación vinculada a Seguridad, Higiene Ocupacional y Salud en el Trabajo.

Acreditación Mediante el Anexo N° 11A (para el Jefe de Supervisión), Anexo N° 11B (para el supervisor especialista en líneas) y Anexo N° 11C (para el supervisor especialista en subestaciones de potencia), además de copia simple de títulos, constancias o certificados.

Ingeniero Jefe de Supervisión

MATERIA 1: Igual a mayor a 8 horas lectivas

01 punto

MATERIA 2: Igual o mayor a 8 horas lectivas

01 punto


01 punto

Ingeniero Supervisor Especialista en Líneas


01 punto


01 punto

Ingeniero Supervisor Especialista en Subestaciones de Potencia


01 punto


01 punto

C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS (MAXIMO 25 PUNTOS) a. Describa y analice 3 rubros

señalados. 25 puntos

b. Describa y analice 2 rubros


c. Describa y analice 1 rubros


PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE OBRAS Criterio: Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos para el control de obra complementario o adicional a aquellos que hubieran sido solicitados en las presentes Bases; el postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos para el control de obra, y podrá incluir los siguientes rubros: I) Control de la Calidad, II) Control de Plazos, III) Control Económico de la Obra. Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos para el control de obra complementario o



50


PARA SU ASIGNACIÓN

adicional a aquellos que hubieran sido solicitados en las presentes Bases; el postor propondrá y sustentará la adopción de los procedimientos para el control de obra, y podrá incluir los siguientes rubros: 4. Control de la Calidad 5. Control de Plazos, 6. Control Económico de la Obra. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de una declaración jurada, para la cual el postor utilizando su capacidad de síntesis desarrollará el factor indicado. Nota: Para otorgar el puntaje a los postores en el presente factor de evaluación, bastará la presentación de la información requerida.

d. No presente procedimientos

de control de obras. 00 puntos

D. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

(MAXIMO 10 PUNTOS) Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación

6:

PCP= PF x CBC

NC Dónde: PCP = Puntaje a otorgarse al postor. PF = Puntaje máximo al postor. NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor. CBC = Número de constancias de prestación válidas.

10 puntos

Criterio: Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los servicios de consultoría de obra presentados para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas. Acreditación: Mediante el Anexo N° 10, además de la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: 1. La identificación del contrato indicando como mínimo su

objeto. 2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que

asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista

durante la ejecución de dicho contrato.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

6 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/



51

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA, DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2013-SEAL para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA, conforme a los Términos de Referencia. CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], incluye IGV. Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato. CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

7

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en PAGOS PARCIALES, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como lo establecido en la liquidación del contrato. Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos ejecutados, a fin que LA ENTIDAD cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato. En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

7 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.



52

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que el pago debió efectuarse. CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN El plazo de ejecución del presente contrato es de 348 días calendario más 60 días calendarios de Liquidación de Obra, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las siguientes condiciones.

- Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo y - Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.

. CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora8 y los

documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato9: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL

TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado si el postor ganador de la Buena Pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias10

: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

8 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

9 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel

cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final. De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

10

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.



53

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la Unidad de Obras – Gerencia Técnica y de Proyectos de SEAL.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan. CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 01 año. CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

a) Penalidad por Mora en la Ejecución de la Prestación

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, SEAL le aplicará al Consultor de Obras una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: Penalidad diaria = 0.10 x Monto F x Plazo en días Donde F tendrá el siguiente valor:

F = 0.25 Tanto el monto como el plazo se refieren al contrato.



54

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. La penalidad se refiere a todo retraso injustificado relacionado con la ejecución de la prestación objeto del contrato, tales como demora en la instalación de la supervisión en la zona del proyecto, demora en la revisión y aprobación en la ingeniería de detalle, etc. Se precisa los plazos de la penalidad en Instalación de la Supervisión en la zona del proyecto.

Plazo de la Supervisión, para la instalación en la zona del proyecto, diez (10) días calendario a partir de la fecha de firma del contrato.

Elaboración de la Ingeniería de Detalle por parte de la contratista dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de las Obras y diez (10) días calendario para el levantamiento de observaciones desde la comunicación de la supervisión de obra.

Plazo de la Supervisión, para la revisión de la Ingeniería de Detalle, cinco (5) días calendario a partir de la fecha de recepción de la contratista.

Plazo de la Supervisión, para la revisión del levantamiento de observaciones de la Ingeniería de Detalle, cinco (5) días calendario a partir de la fecha de recepción de la contratista.

Ingeniería de Detalle, relacionado al estudio de Operatividad y Estudio de Coordinación de Protecciones deben ser presentados por la contratista en un plazo no mayor de ciento veinte (120) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de las Obras y diez (10) días calendario para el levantamiento de observaciones desde la comunicación de la supervisión de obra.

Plazo de la Supervisión, para la revisión del estudio de Operatividad y Estudio de Coordinación de Protecciones, cinco (5) días calendario a partir de la fecha de recepción de la contratista.

Plazo de la Supervisión, para la revisión del levantamiento de observaciones del estudio de Operatividad y Estudio de Coordinación de Protecciones, cinco (5) días calendario a partir de la fecha de recepción de la contratista.

b) Por incumplimiento de contrato:

Esta penalidad se genera si SEAL se ve obligado a resolver el contrato por incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones contempladas como tal en el presente contrato. Dicha penalidad será por el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

c) Por negligencia en el cumplimiento de sus funciones:

Si por negligencia o inadecuado ejercicio de las funciones del Supervisor; debidamente sustentadas, se originan gastos adicionales de obra; el Supervisor se hará acreedor a una penalidad pecuniaria igual al producto del monto de los gastos adicionales por el cociente del valor total de su contrato y el monto del contrato de obra.

d) Por cambio de Personal Propuesto

Se aplicará la siguiente penalidad cuando se cambie a los profesionales propuestos en la oferta técnica, previa aceptación y aprobación por parte de SEAL de la solicitud del cambio del profesional y personal evaluado, el personal de reemplazo deberá cumplir como mínimo la experiencia del personal ofertado en la propuesta técnica Están eximidos de la penalidad en los siguientes casos:

Por fallecimiento del profesional.

Por enfermedad que impide la permanencia del profesional, sustentado con certificado médico.

Retiro del profesional por disposición de SEAL.

Por caso fortuito o fuerza mayor.



55

ITEM TIPIFICACION DE INFRACCION UNIDAD MULTA en

UIT

1 Por cambio de Jefe de Supervisión de Obra ofrecido en la propuesta o cuando se cambie al profesional que lo ha reemplazado

Cada Vez 4.0 UIT

2 Por cambio de Ingeniero Supervisor Especialista ofrecido en la propuesta o cuando se cambie al profesional que lo ha reemplazado

Cada Vez 3.0 UIT

e) Por incumplimiento en la prestación del servicio

ITEM TIPIFICACION DE INFRACCION UNIDAD MULTA en UIT

3 Por no hacer cumplir con la entrega de la ingeniería de detalle en el plazo determinado

Evento 1.0 UIT

4

Por retraso en la revisión de observaciones de la ingeniería de detalle (PLAZO 5 DIAS NATURALES posterior a la presentación efectuada por la Contratista).


0.5 UIT

5

Por permitir que el contratista y/o su personal modifique lo estipulado en el expediente técnico de obra sin autorización, o lo establecido en las normas técnicas y el Código Nacional de Electricidad.


0,3 UIT

6

Por permitir que el contratista y/o personal utilice a los beneficiarios de la obra para ejecutarla sin cumplir con la contraprestación por los trabajos para los que fueron contratados, pese al requerimiento efectuado por los beneficiarios.


1,0 UIT

7 Por permitir que el contratista no instala la señalización respectiva para delimitar la zona de trabajo.

Cada Infracción

0.5 UIT

8 El Jefe de Supervisión de Obra no se encuentra en la zona de obra.


1.0 UIT

9 El Ingeniero Supervisor Especialista no se encuentra en la zona de obra.


1.0 UIT

10

Por permitir que el Personal de la Contratista no cumpla con utilizar equipos y herramientas e implementos de seguridad en la ejecución de la obra, incumple el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de las actividades eléctricas.

Por cada Trabajador

0,1 UIT

11 Por permitir que el personal de la Contratista no cuente con las herramientas básicas de montaje (Alicates, Juegos de llaves, soguillas, desarmadores, etc)


0.1 UIT

12

Por permitir que la Contratista no cuente con los equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación requeridos para el montaje, ofertados por la contratista. Se precisa por no utilizar “el personal” los equipos, herramientas e implementos de seguridad, detallados en lo siguiente:

Casco dieléctrico,

Barbiquejo,

Lentes de protección solar,

Guantes de cuero,

Guantes dieléctrico hasta 36 kV,

Careta facial contra arco eléctrico (opcional)

Botas dieléctricas antideslizantes,

Arnés de seguridad,


0.2 UIT



56

Línea de vida,

Herramientas aisladas (Alicates, desarmadores, llaves)

Escalera dieléctrica.

13 Por no cumplir con suministrar la infraestructura y equipamiento mínimo exigido para el cumplimiento del servicio de consultoría Supervisión de Obra


0.5 UIT

14

Por no cumplir y hacer cumplir con hacer la Anotación y elaborar el Expediente Técnico de la prestación adicional de obra en los plazos establecidos en la normativa vigente


0.5 UIT

15

Por no cumplir y permitir que el Contratista no cumpla con la entrega del Expediente “Conforme a Obra” en el plazo de 10 días calendario de la fecha de culminación de obra.


1,0 UIT

Estas multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al momento de cometerse la infracción. Las penalidades establecidas en el presente numeral en su conjunto no deberán de exceder el 10 % del valor del contrato vigente, y se calcularán independientemente de la penalidad por mora. Estas penalidades y multas serán deducidas, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuera insuficiente, se cobrará con cargo a la Garantía de Fiel Cumplimiento presentada por el contratista, sin perjuicio de que SEAL el resarcimiento de los daños y perjuicios mediante la acción legal correspondiente. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento. La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado. CLAUSULA DÉCIMO SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA



57

La liquidación del contrato de consultoría de obra se sujetará a lo establecido en el artículo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de Derecho, conforme al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa al cual se someten las partes. El inicio del arbitraje deberá ser realizado dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º y 177º del Reglamento, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Laudo arbitral es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato: DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ] DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO] La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”



58

FORMATOS Y ANEXOS



59

FORMATO N° 111

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con el Adjudicación de Menor Cuantía N° 232-2014-SEAL – 2° Convocatoria derivado del Concurso Público N° 049-2013-SEAL, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección. Para tal efecto, se adjunta copia simple del Certificado de Vigencia de poder del suscrito.

12

…..………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

11

El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

12

Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas, para su cumplimiento se deberá acreditar presentando copia simple del Certificado de Vigencia de Poder (Registro de Personas Jurídicas) expedido con una antigüedad no mayor a 30 días calendario.



60

FORMATO N° 2

REGISTRO DE PARTICIPANTES

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO N° 049-2013-SEAL

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN LÍNEA EN 33 KV SOCABAYA - TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE

AREQUIPA”

NOMBRE DEL POSTOR O RAZON SOCIAL : ………………………………………

REP. LEGAL : ………………..……………………..

RUC : ………………………………………

DOMICILIO LEGAL : ………………………………………

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO : ………………………………………

TELEFONOS : ………………………………………

TELEFAX : ………………………………………

CORREO ELECTRONICO : ………………………………………

Declaramos que no nos encontramos inhabilitados ni tenemos impedimento para contratar con el

Estado.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda



61

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- Estimados Señores: El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono : Fax :


……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.



62

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- De nuestra consideración: Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Servicio de Supervisión de la Obra: Instalación Línea en 33 KV Socabaya - Tiabaya y Subestaciones Asociadas en la provincia de Arequipa, de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o




63

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,

conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado. 2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de

selección. 3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del

presente proceso de selección. 4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el

contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así

como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.



64

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- De nuestra consideración, Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA, DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2013-SEAL, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento. Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones

[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones

[DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. ………………………………….. Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2



65

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- De nuestra consideración, Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el Servicio de consultoría de obra “SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN LÍNEA 33 KV SOCABAYA – TIABAYA Y

SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA” en el plazo de 348 días calendario y 60 días calendario para la liquidación de obra. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….......................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o




66

ANEXO N° 6A

PERSONAL PROPUESTO INGENIERO JEFE DE SUPERVISION

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- De nuestra consideración, Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento, que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad, referido a los profesionales propuestos: Nombres y apellidos………………………………………., con D.N.I……………………., Ing……………………………………. con C.I.P……………………………. Fecha de Colegiatura o información equivalente en el caso de Extranjeros………………….……... Experiencia:

N° Objeto del servicio o trabajo realizado

Empresa con el que ejecutó el

trabajo

Cargo desempeña

do

Fecha de emisión de constancia o certificado de

trabajo o contrato

Inicio dd/mm/año

Término dd/mm/año

Experiencia (días)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Arequipa, ..... de ...................... de 2014 ………………………….………. ………………………….……………………….. Firma y sello del profesional Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

NOTAS: - El número de servicios a presentar para acreditar la experiencia es ilimitado. - SEAL se reserva el derecho de comprobar posteriormente la veracidad de la información

contenida en el presente formato. - Deberá adjuntar copia simple del título profesional de Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista.

- La experiencia de los profesionales propuestos se podrán acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto, no siendo válida cualquier regulación contraria de cualquier extremo de las Bases.



67

ANEXO N° 6B

PERSONAL PROPUESTO INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN LINEAS

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- De nuestra consideración, Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento, que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad, referido a los profesionales propuestos: Nombres y apellidos………………………………………., con D.N.I……………………., Ing……………………………………. con C.I.P……………………………. Fecha de Colegiatura o información equivalente en el caso de Extranjeros………………….……... Experiencia:



trabajo

Cargo desempeña

do


trabajo o contrato

Inicio dd/mm/año

Término dd/mm/año

Experiencia (días)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10







68

ANEXO N° 6C

PERSONAL PROPUESTO

INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN SUBESTACIONES DE POTENCIA Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- De nuestra consideración, Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento, que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad, referido a los profesionales propuestos: Nombres y apellidos………………………………………., con D.N.I……………………., Ing……………………………………. con C.I.P……………………………. Fecha de Colegiatura o información equivalente en el caso de Extranjeros………………….……... Experiencia:



trabajo

Cargo desempeña

do


trabajo o contrato

Inicio dd/mm/año

Término dd/mm/año

Experiencia (días)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10







69

ANEXO Nº 7

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MÍNIMO

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- El que suscribe, ………………………………………………………..en mi calidad de representante legal o común según corresponda, identificado con D.N.I. N° ………….....declaro bajo juramento que, la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad. Así como mi compromiso de contar con una oficina en la ciudad de Arequipa como sede administrativa para la ejecución de la Supervisión.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MÍNIMO Propio Alquilado

1 Oficina en la ciudad de Arequipa

2 Un (1) Camioneta Doble Cabina, doble tracción, 4 x 4

pick up año de fabricación 2012, 2011 o 2010

3 Teléfono / Fax / Conexión a Internet

4 Cinco (5) equipos de telefonía celular

5 Una (1) computadora Última Generación con tarjeta

para conexión a Internet

6 Programas de Software: Microsoft Office y Autocad

7 Una (1) Cámara Fotográfica Digital / Una Cámara

Filmadora / Un Binocular

8 Un (1) Teodolito óptico para control referencial de

niveles y alineamientos.

9 Una (1) Impresora A4 y Un (1) Scaner A4

(Blanco/negro y/o a Color)

10 Dos (2) GPS satelital y software enlazado a google

earth

Arequipa, ..... de ...................... de 2014

…….......................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o




70

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO

DEL SERVICIO

N° CONTRATO / O/S /

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA13

MONEDA IMPORTE

TIPO DE CAMBIO

VENTA14

MONTO FACTURADO

ACUMULADO15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL


……….......................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o


13

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

14

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

15

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



71

ANEXO Nº 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO

DEL SERVICIO

N° CONTRATO / O/S /

COMPROBANTE DE PAGO

FECHA16

MONEDA IMPORTE

TIPO DE CAMBIO

VENTA17

MONTO FACTURADO

ACUMULADO18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL




16

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

17

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

18

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.



72

ANEXO Nº 10

CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO:

Nº CLIENTE OBJETO

DEL SERVICIO

N° CONTRATO / COMPROBANTE

DE PAGO FECHA

19 MONEDA IMPORTE

TIPO DE CAMBIO

VENTA20

MONTO FACTURADO

CUMPLIO SI / NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Arequipa, ..... de ...................... de 2014



19

Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 20

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.



73

ANEXO N° 11A

CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROPUESTO

INGENIERO JEFE DE SUPERVISION

Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- De nuestra consideración, Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento, que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad, referido a los profesionales propuestos:

Nombres y apellidos………………………………………., D.N.I……………………………………………..……………., Formación académica……………………….……………., C.I.P. N°……………………………………………………….. Capacitación:

N° Materia Entidad

Fecha de emisión de

constancia o certificado u

otro documento

Indicar el N° página en la propuesta

técnica donde se adjunta la

documentación

Inicio dd/mm/año

Término dd/mm/año

Horas de capacitación

(horas)

1

Capacitación vinculada a instalación o mantenimiento de líneas de transmisión.

2

Capacitación vinculada a instalación o mantenimiento de transformadores de potencia.

3

Capacitación vinculada a Seguridad. Higiene Ocupacional y Salud Ocupacional


NOTA: - Se deberá adjuntar copias simples de títulos, constancias o certificados que respalden lo declarado. - SEAL se reserva el derecho de comprobar posteriormente la veracidad de la información contenida

en el presente formato.



74

ANEXO N° 11B


INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN LÍNEAS



N° Materia Entidad



otro documento



documentación

Inicio dd/mm/año

Término dd/mm/año


(horas)

1

Capacitación vinculada a instalación o mantenimiento de líneas de transmisión.

3



NOTA: - Se deberá adjuntar copias simples de títulos, constancias o certificados que respalden lo declarado. - SEAL se reserva el derecho de comprobar posteriormente la veracidad de la información contenida




75

ANEXO N° 11C


INGENIERO SUPERVISOR ESPECIALISTA EN SUBESTACIONES DE POTENCIA



N° Materia Entidad



otro documento



documentación

Inicio dd/mm/año

Término dd/mm/año


(horas)

2

Capacitación vinculada a instalación o mantenimiento de transformadores de potencia.

3


Arequipa, ..... de ...................... de 2014 ………………………….………. ………………………….……………………….. Firma y sello del profesional Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda NOTA: - Se deberá adjuntar copias simples de títulos, constancias o certificados que respalden lo declarado. - SEAL se reserva el derecho de comprobar posteriormente la veracidad de la información contenida




76

ANEXO Nº 12

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO) Señores COMITÉ ESPECIAL ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 232-2014-SEAL – 2° CONVOCATORIA DERIVADO DEL CONCURSO PÚBLICO Nº 049-2014-SEAL Presente.- De nuestra consideración, Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL

[CONSIGNAR MONEDA]

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN LÍNEA 33 KV SOCABAYA – TIABAYA Y SUBESTACIONES ASOCIADAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o




77

ANEXO Nº 13

(PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO)

Documents

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.zonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/002409/...Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. Adjudicación de Menor Cuantía N 232-2014-SEAL