NIT 860.028.093-7

Hoja No. 1

CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A.

PLIEGO DE CONDICIONES

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 de 2014

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 26 MÓDULOS PARA LOCALES DE LAS BODEGAS 32,38 Y 39 DE LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A.

MAYO DE 2014

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 2

CAPITULO I INFORMACIÓN GENERAL Y DEL CONTRATO

1.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

La Corporación de Abastos de Bogotá S.A., está interesada en recibir propuestas para CONTRATAR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 26 MÓDULOS PARA LOCALES DE LAS BODEGAS 32,38 Y 39 DE LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas exigidas y en las obligaciones contractuales:

ALCANCE DEL OBJETO:

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO SECO MODULAR, CON PANEL DE PAREDES MODULAR TIPO SÁNDWICH, INYECTADO CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD “MONOWALL DE METCOL”, CON ACABADOS (LAS DOS CARAS): LAMINA DE REVESTIMIENTO DE PINTURA POLIÉSTER AL HORNO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y BAJAS TEMPERATURAS. ESPESOR 40 MM CALIBRE 26, CONTARA CON PANEL METÁLICO PARA CUBIERTAS TIPO SÁNDWICH, INYECTADO CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD “TECHMET”, CON ACABADOS (LAS DOS CARAS): LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA PRE PINTADA. ESPESOR 50 MM CALIBRE 26/28, CON TARA CON PUERTA ENROLLABLE METÁLICA (TIPO CORTINA), PASADORES LATERALES DE SEGURIDAD Y PORTEZUELA CON CHAPA, REJA DE ENTRADA, EN PERFILARÍA METÁLICA CALIBRE 24CR, DE ENROLLAR CON RESORTE Y SOPORTES GUÍAS LATERALES, PINTADA Y CON PORTEZUELA PARA ASEGURAR PASADORES LATERALES Y UN SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS: EN CANAL DE PVC RECTANGULAR DE 4” Y BAJANTES DE 3” A NIVEL PARA LA RECOLECCIÓN HACIA LA VÍA.

MODULO

DIMENSIONES POR MODULO CANTIDAD DE MODULOS

DIMENSIONES PUERTA CORTINA

AREA M2

LARGO ML

ANCHO 1 ML

ANCHO 2 ML

ALTO 1 ML

ALTO 2 ML

LARGO ANCHO CANTIDAD

1 23,56 10,00 2,39 2,44 4,00 4,30 1 2,40 2.00 2

2 47,74 18,94 2,49 2,57 4,00 4,30 1 2,40 2.00 3

3 11,6 4,50 2,57 2,6 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

4 11,66 4,50 2,60 2,63 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

5 11,8 4,50 2,63 2,64 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

6 11,94 4,50 2,64 2,69 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

7 12,11 4,50 2,69 2,72 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

8 12,23 4,50 2,72 2,74 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

9 12,37 4,50 2,74 2,78 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

10 12,58 4,50 2,78 2,83 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

11 14 4,50 3,11 3,15 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

12 14,32 4,50 3,19 3,22 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

13 14,4 4,50 3,22 3,26 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

14 14,64 4,50 3,26 3,29 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

15 15,22 4,50 3,39 3,42 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

16 15,38 4,50 3,42 3,46 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

17 15,74 4,50 3,51 3,53 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 3

18 15,83 4,50 3,53 3,55 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

19 16.01 4.50 3.59 3.58 4.00 4.30 1 2,40 2.00 1

20 16 4,50 3,58 3,59 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

21 16 4,50 3,59 3,55 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

22 15,27 4,50 3,55 3,52 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

23 20 5,00 4,00 4,00 4,00 4,30 4 2,40 2.00 4

1.2. OBLIGACIONES: Son obligaciones del CONTRATISTA las siguientes:

1. Realizar el suministro y la instalación de veintiséis (26) módulos secos, compuestos por: muros y cubiertas con aislamiento modular desarmable por medio de ensambles;

2. Suministrar la estructura metálica con soporte de panelería de pared y de techo, con puerta enrollable metálica (tipo cortina); con ventilaciones prefabricadas

3. Realizar la habilitación de puntos de red (hidráulico, sanitario, y eléctrico) por cada uno de los módulo para las bodegas 32, 38 y 39

4. Acatar la Constitución, la ley y demás normas legales pertinentes. 5. Cumplir con las condiciones jurídicas, financieras, técnicas, económicas y comerciales

presentadas en la propuesta y en el estudio de conveniencia. En caso de discrepancia, primará el contenido del Estudio de Conveniencia.

6. Cumplir con el objeto del contrato, teniendo en cuenta lo señalado en el estudio previo, la ficha técnica, la propuesta presentada y el contrato.

7. Constituir las garantías a que hubiese lugar y mantenerla vigentes durante el contrato. 8. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para

verificar el correcto y oportuno cumplimiento del contrato. 9. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas

por el supervisor del contrato. 10. Presentar un informe que contenga el avance técnico y una evaluación de los

inconvenientes y plantear las soluciones para cumplir con la programación contractual del proyecto, además el desarrollo de sus actividades.

11. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros

12. Mantener indemne a Corabastos contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros causados por el contratista durante la ejecución del contrato.

13. Contratar, bajo su única responsabilidad, el personal suficiente e idóneo para el desarrollo del objeto contractual, observando los deberes y obligaciones de las normas laborales y de seguridad social vigentes. EL CONTRATISTA se obligará a cumplir la totalidad de las obligaciones contractuales y laborales, aplicables a los trabajadores que utilice en desarrollo del presente contrato. En consecuencia, LA CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A., no le corresponderá ninguna obligación de tal naturaleza y no asumirá responsabilidad, ni solidaridad alguna.

14. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del objeto contractual, lo mismo que el pago de

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 4

honorarios, impuestos, gravámenes aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta.

15. Dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 respecto al pago de aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de sus empleados.

16. Presentar factura y/o cuenta de cobro con los respectivos soportes para obtener su pago respectivo pactado en la cláusula correspondiente.

17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Corporación a través del funcionario responsable del control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

18. Adecuar las instalaciones que requiera y proveer la vigilancia que estas requieran. Así mismo, al terminar las obras contratadas, deberá desmantelar los campamentos, bodegas, y demás instalaciones.

19. Responder frente a CORABASTOS y terceros por los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades o bienes, o de las demás personas durante la ejecución de la obra.

20. Reemplazar o reconstruir a su costo los trabajos mal ejecutados, con especificaciones por fuera de lo establecido o por cualquier deficiencia que a juicio de CORABASTOS a través de la supervisión del contrato lo requieran.

21. Coordinar con el supervisor del contrato la asignación de los espacios que se utilizarán para los depósitos necesarios para el almacenamiento de los principales materiales de consumo. CORABASTOS no será responsable por el funcionamiento de estos depósitos ni por los accidentes que en ellos pueda ocurrir.

22. Garantizar la estabilidad de los trabajos de acuerdo con los requerimientos técnicos mínimos fijados por CORABASTOS en las especificaciones técnicas mínimas.

23. Mantener los precios de la propuesta durante la vigencia del contrato. 24. Mantener enterado a la Corporación sobre el estado financiero del contrato. 25. El contratista deberá asumir por su propia cuenta, los costos y gastos por concepto de

tránsito de vehículos al interior de la Corporación.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL

Prever cualquier perjuicio que pueda ocasionarse a personas, bienes públicos, de terceros, o de CORABASTOS, o al medio ambiente, y si los causare está obligado a responder y a proceder a su inmediata reparación, reposición y/o compensación.

Aplicar y a dar a conocer a sus empleados y sus subcontratistas, una política de especial consideración a la protección de la salud, a la conservación del medio ambiente y al cuidado de los bienes de CORABASTOS.

Evitar cualquier molestia que sus labores puedan ocasionar a la comunidad o a sus trabajadores.

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 5

El contratista será el único responsable de cualquier daño o deterioro, así sea leve, que llegare a presentarse por causa suya o de sus trabajadores o subcontratistas en el aire, las aguas, el suelo, la salud humana y la vida animal o vegetal.

Mantener informado al supervisor de CORABASTOS sobre los siguientes aspectos: Medidas tomadas para evitar contaminación, daño o pérdida. Tipos y volúmenes de sustancias químicas, corrosivas, nocivas o contaminantes,

utilizadas en desarrollo de las labores. Tipos y volúmenes de sustancias químicas, corrosivas, nocivas o de desechos y

residuos manejados. Accidentes con daños, contaminación o polución del medio ambiente que

llegaren a registrarse durante la ejecución de las labores. Hurto, pérdida daño o deterioro de bienes o equipos.

Corregir de inmediato por su cuenta y riesgo cualquier infracción a las normas sobre salud protección ambiental y manejo de bienes durante la ejecución de las labores. Si la infracción no fuera corregida, CORABASTOS se reserva el derecho de retener total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la paralización. En casos de reincidencia, CORABASTOS podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización.

Responder por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para él, o para sus subcontratistas, y protección de bienes.

Proveer todos los sistemas de protección que sean necesarios para mantener a salvo a las personas y a los bienes de CORABASTOS y de terceros.

Realizar la disposición final de los escombros que se generen durante la ejecución de la obra en lugar autorizado por la autoridad ambiental competente.

Acatar en debida forma las normas y reglamentos de salud ocupacional que se implemente durante la ejecución del contrato.

El contratista deberá aportar el certificado de trabajo en alturas de las personas que ejecutarán las obras durante la ejecución del contrato.

Mantener los sitios aledaños a la obra, en especial el espacio público, libres de residuos, escombros, herramientas y demás elementos sobrantes o reutilizables, dejando los mismos completamente aseados.

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL – RELACIONADAS CON PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Tomar las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados, y a terceros implicados en la prestación del servicio.

El Contratista se deberá responsabilizar por el fiel cumplimiento de dichas medidas mediante visitas diarias a los frentes de trabajo.

Suministrar dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas, el informe de cada uno de los accidentes de trabajo que llegaren a ocurrir en el sitio de la obra con todos los datos que exija la Interventoría. Fundamentalmente se incluirá la siguiente información: • Fecha, hora y lugar de accidente. • Nombre del accidentado. • Estado civil y edad.

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 6

• Oficio que desempeña y su experiencia. • Actividad que desempeñaba en el momento del accidente. • Indicar si hubo o no lesión. • Clase de lesión sufrida. • Posibles causas del accidente. • Tratamiento recibido y concepto médico

Mantener en los sitios de ejecución de los trabajos, todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier riesgo o imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que laboran, permanecen o circulan dentro del área de trabajo y su zona de influencia peatonal, de conformidad con las normas vigentes.

Organizar sus trabajos y adoptar las precauciones suficientes para asegurar la protección del público y de los trabajadores y reducir los riesgos y peligros a que éstos queden expuestos. Por ende asumirá la responsabilidad, si por la falta de señales aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren accidentes o daños que afecten a terceras personas en su integridad física o en sus bienes

1.3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato es de CUATRO (4) MESES, término que se contará a partir de la fecha de suscripción de la respectiva Acta de Inicio, previo perfeccionamiento del contrato, aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal.

1.4. LUGAR DE EJECUCIÓN

El contrato tendrá lugar de ejecución en las Bodegas descritas por la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. en la Ciudad de Bogotá D.C., conforme a lo establecido en el objeto contractual y las especificaciones técnicas.

1.5. PRESUPUESTO OFICIAL

El valor estimado del contrato es de TRECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($360.000.000.00) incluido IVA, Gastos directos e indirectos para la ejecución del Contrato. El valor total de la oferta no podrá exceder el valor del presupuesto oficial, so pena de rechazar la propuesta de plano.

1.6. FORMA DE PAGO “CORABASTOS” pagará al contratista el valor del contrato en la

siguiente forma: 1. Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del presente contrato, previo perfeccionamiento, legalización y aprobación de las garantías exigidas, presentación del cronograma y plan de trabajo por parte del contratista, aprobación del supervisor del contrato, presentación de factura y/o cuenta de cobro (según aplique) con el lleno de requisitos legales y suscripción del acta de inicio.

2. Un pago del cincuenta por ciento (50%) restante en la suscripción del acta de entrega definitiva y recibo a satisfacción expedida por el supervisor del contrato del cien por

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 7

ciento (100%) de la ejecución de la obra, cuenta de cobro o factura (según aplique) con el cumplimiento de requisitos legales.

1.7. REGIMEN JURÍDICO APLICABLE

La Contratación de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A “CORABASTOS” se regirá por las normas del Código Civil, de Comercio y las normas que le sean concordantes en el marco de los principios establecidos en el artículo 209 y 211 de la Constitución Política, de la Contratación Pública, del Derecho Privado, los regulan el derecho ambiental y las normas establecidas en el presente Manual.

A nivel interno se sujetará a lo establecido en los Estatutos y en el Reglamento Interno de Funcionamiento, Directivas de Gerencia que reglamenten el procedimiento de contratación, los Manuales de Procedimiento internos que se implementen en la Corporación y demás normas establecidas por la Asamblea General y la Junta Directiva de la Corporación.

1.8. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

El Capítulo III del Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual establece las modalidades de contratación las cuales corresponden a Mínima, Menor y Mayor Cuantía. De conformidad con el Manual, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección es: artículo décimo noveno, convocatoria pública, por cuanto el valor estimado del contrato es superior a 280 SMMLV y será requisito formular invitación pública a presentar ofertas mediante aviso publicado en la página web de la Corporación y/o en un diario de amplia circulación.

1.9. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

APERTURA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Y PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

29 de Mayo de 2014

(y por 7 días hábiles)

PÁGINA WEB DE CORABASTOS www.corabastos.com.co

SE PUBLICARÁ HASTA LA ADJUDICACIÓN.

PUBLICACIÓN EN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACION

29 de Mayo de 2014 DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN

- AUDIENCIA DE ACLARACION AL PLIEGO DE CONDICIONES - ASIGNACION DE RIESGOS

- VISITA TÉCNICA

- MANIFESTACION DE INTERES

5 de Junio de 2014

10:00 AM

CORABASTOS, Avenida Carrera 80 No. 2-51, Bogotá D.C, o al correo electrónico

jurídica@corabastos.com.co

PLAZO MAXIMO DE EXPEDICION DE ADENDAS

6 de Junio de 2014 CORABASTOS, Avenida Carrera 80 No. 2-51,

Bogotá D.C

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 8

CIERRE DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA (*)

10 de Junio de 2014

10:00 AM

Oficina Jurídica de CORABASTOS, Avenida Carrera 80 No. 2-51, Bogotá D.C. Piso 4º

EVALUACION DE LAS OFERTAS 11 y 12

de Junio de 2014

Oficina Jurídica de CORABASTOS, Avenida Carrera 80 No. 2-51, Bogotá D.C. Piso 4º

PÁGINA WEB DE CORABASTOS www.corabastos.com.co

PUBLICACION INFORME DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES

13, 16, 17, 18 de Junio de 2014 (4 días hábiles)

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS OFERENTES AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA DIRECTIVA DE GERENCIA

20 de Junio de 2014

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 20 de Junio de 2014

1.10. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN AL PLIEGO Y VISITA TÉCNICA

CORABASTOS realizará una Audiencia de Aclaraciones al pliego, de conformidad con el término establecido en el cronograma, donde los interesados tendrán la oportunidad de debatir el contenido del pliego, realizar preguntas, aclarar el contenido del mismo y las demás que se consideren necesarias para el entendimiento pleno del pliego. Si los proponentes encontraren discrepancias y/o omisiones en los Pliegos de condiciones o tuvieren dudas acerca de su interpretación, deberán darlos a conocer a CORABASTOS, por escrito, que deberá radicarse en la Oficina Jurídica de la Corporación, de acuerdo al término señalado en el cronograma del proceso. Así mismo podrá remitirse vía correo electrónico a la dirección: juridica@corabastos.com.co

La Corporación realizará una visita con carácter obligatorio que se encuentra señalada en el cronograma del pliego de condiciones, cuyo lugar de encuentro será la OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE segundo piso edificio administrativo, con el ánimo de que los interesados en presentar propuesta conozcan los sitios en los cuales se ejecutara los mantenimientos y las condiciones del mismo.

El Jefe de la Oficina en mención o quien su delegado expedirá una certificación de visita de obra que deberá anexarse con la propuesta. La propuesta que no presente el certificado de asistencia a la visita será Rechazada.

1.11. MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Luego de evaluadas las observaciones y si a concepto de la Oficina Jurídica o de las áreas técnica o financiera, resultan procedentes en su modificación, CORABASTOS expedirá las adendas, mediante directiva de gerencia, al pliego de condiciones y lo comunicará a todos los proponentes interesados en el proceso de selección,

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 9

justificadamente realizará las aclaraciones o modificaciones procedentes hasta con dos (2) días de anterioridad a la fecha de cierre de la presente Convocatoria y comunicará a los oferente directamente las aclaraciones y las modificaciones emitidos.

1.12. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES La Corporación estima, tipifica y asigna los siguientes riesgos involucrados en la presente contratación, así: Riesgos regulatorios: Entiéndase aquellos surgidos por cambios regulatorios, administrativos y legales. En este caso, la Corporación responderá sólo en los eventos que dichas modificaciones afecten directamente las condiciones pactadas en el contrato, y si las mismas son productos de decisiones proferidas directamente por la Corporación. Por el contrario, si la modificación proviene de decisiones a nivel Distrital o Nacional o del legislativo, la Corporación contratante no responderá por dichos cambios, asumiendo plenamente el contratista los riesgos que se generen por razón de tales decisiones. Riesgos de Fuerza Mayor: Los riesgos de fuerza mayor son definidos como eventos que están fuera del control de las partes y su ocurrencia otorga el derecho de solicitar al contratista la suspensión de las obligaciones estipuladas del contrato, caso en el cual será la corporación quien valore y determine la validez de la petición. En caso de encontrarse probada la ocurrencia de una fuerza mayor, estos eventos temporales podrán ser resueltos asignando los costos a la administración, pero sin que lo anterior permita solicitar el reconocimiento de utilidades para el contratista. Excepción entre las políticas de estimación y distribución de los riesgos de fuerza mayor, constituye los daños causados por actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público, hallazgos arqueológicos, de minas o yacimientos, los cuales en caso de acontecer, estarán por cuenta y riesgo de la entidad contratante Riesgo soberano o político: Este último se refiere a eventos de cambios de situación política o de condiciones macroeconómicas que tengan impacto negativo en el contrato, sobre los cuales la administración local no tiene injerencia alguna dada su magnitud, razón por la cual no ofrecerá reconocimiento alguno al contratista, si la ocurrencia de dichos hechos afectan a éste último. Así, la tipificación, asignación, distribución y estrategia de mitigación será el siguiente, referenciado las ya expuestas y las que se prevén igualmente puedan tener ocurrencia:

RIESGO POSIBILIDAD DE

OCURRENCIA IMPACTO QUIÉN ASUME EL

RIESGO ESTRATEGIA DE MITIGACION

Riesgos de fuerza mayor 5% Bajo El Contratista y/o La Corporación

La administración valorará y determinará la validez de la petición.

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 10

Que el contratista presente costos elevados en los ítems no contratados, estando estos por encima del costo promedio del mercado.

10% Leve El Contratista Que el Supervisor lleve el control estricto, verificando que cada precio unitario corresponda al precio del mercado

Que no se invierta correctamente el anticipo estipulado

10% Leve El contratista Que el interventor asuma el seguimiento estricto sobre el trámite a seguir por parte del contratista para que éste pueda llevar a cabo el cumplimiento de sus obligaciones

Que la calidad de los insumos adquiridos no corresponda a la requerida por la entidad

20% Medio El contratista Que el supervisor acuerde previamente con el contratista un mecanismo que le permita verificar la calidad de los insumos. Además, se exigirá una garantía a la calidad del suministro

Que los trabajos puedan llegar a causar daño a terceros

20% Medio El contratista Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad.

Por Impuestos o Cambios Tributarios Sobrevivientes a la Suscripción del Contrato e impuestos por el Departamento o el Gobierno Nacional

10% Bajo El contratista Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad

Por Impuestos o Cambios Tributarios Sobrevivientes a la Suscripción del Contrato e impuestos por el Distrito o a nivel Nal.

10% Bajo La Corporación Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad

Atrasos en la Entrega del Objeto del Contrato.

20% Medio El contratista Que el Contratista se ajuste al cronograma establecido en la propuesta.

Alteración del orden publico interno o externo

10% Bajo La Corporación Poder ejercer acciones en tiempo al momento de preverse la situación.

Pérdida o Hurto de los elementos para el normal desarrollo del objeto de la Convocatoria Pública.

10% Bajo El contratista Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad

Fluctuación de la moneda extranjera.

10% Bajo El contratista Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad

Condiciones del transporte de los materiales. (Contratista)

10% Bajo El contratista Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad

Riesgo a la integridad física de las contratistas causadas por incursiones de fuerzas al margen de la ley.

10% Bajo El contratista Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 11

1.13. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR Y NUMERO MINIMO DE OFERENTES

Los proponentes interesados en presentar propuesta deberán presentar por escrito su manifestación de interés en participar en el presente proceso por Convocatoria Pública, indicando la siguiente información: 1. Nombre de la Persona Natural / Jurídica 2. Nit o Cédula de Ciudadanía 3. Nombre completo del representante legal 4. Domicilio de la Razón Social, indicando dirección y télefono 5. Correo electrónico El número mínimo de participantes hábiles en estos pliegos es uno (1). Si se presenta una sola propuesta y luego de evaluada se considera hábil para la entidad de conformidad con el pliego de condiciones y de acuerdo a los principios de selección objetiva del contratista, este proceso podrá ser adjudicado.

1.14. DILIGENCIA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTAR OFERTA

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del presente proceso de selección, se llevará a cabo el cierre oficial de la convocatoria y la presentación de ofertas. Las ofertas presentadas extemporáneamente o en un lugar distinto al establecido en el cronograma, se devolverá(n) en el estado en que fue (ron) presentada (s) por los PROPONENTES.

1.15. ACLARACIONES POR SOLICITUD DE LA CORPORACIÓN

Después de la diligencia de cierre sólo se le aceptarán a los PROPONENTES las observaciones relacionadas exclusivamente con las ofertas, formuladas mediante escrito o correo electrónico, así mismo LA CORPORACIÓN solicitará las aclaraciones necesarias a las propuestas presentadas en este proceso, según el cronograma.

1.16. HABILITACION Y EVALUACION DE OFERTAS

Dentro de la fecha y hora señaladas en el cronograma del presente proceso de selección, La Corporación elaborará los estudios jurídicos, financieros, técnicos y económicos necesarios dentro de la etapa de habilitación y evaluación de ofertas. Dentro de dicho término se podrán solicitar a los PROPONENTES las aclaraciones, explicaciones y documentos que se estimen indispensables, sin que por ello el PROPONENTE pueda adicionar, modificar, completar o mejorar su OFERTA.

1.17. PUBLICACIÓN DE EVALUACIONES Y RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES

Dentro de las fechas, hora y lugares señalados en el cronograma del presente proceso de selección, LA CORPORACIÓN correrá traslado a los PROPONENTES del consolidado preliminar, los cuales permanecerán en la Secretaría de la Oficina Jurídica,

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 12

por un término de tres (3) días hábiles, en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para que los PROPONENTES consulten y presenten las observaciones que estimen pertinentes, las cuales deben hacerse por escrito dentro del término señalado. En ejercicio de esta facultad los PROPONENTES no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus OFERTAS.

1.18. DIRECTIVA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

El término señalado en el cronograma del presente proceso de selección para la expedición de la Directiva de Adjudicación o Declaratoria Desierta, no podrá ser utilizada por los PROPONENTES para revivir el plazo que les otorga la ley para formular observaciones a los estudios jurídicos, técnicos, económicos o financieros elaborados por el comité de evaluación. LA CORPORACIÓN declarará desierto el proceso de Selección únicamente por motivos o causas que impidan la selección objetiva del CONTRATISTA y lo hará mediante Directiva de Gerencia en la que se señalará en forma motivada, expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. El término podrá prorrogarse antes de su vencimiento hasta en la mitad del mismo siempre que las necesidades de LA CORPORACIÓN así lo exijan.

1.19. SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y CONSTITUCION DE GARANTIAS

Adjudicado el contrato, la Oficina Jurídica proyectará la minuta del contrato para la firma de la Gerencia General, Dentro de la fecha y hora prevista en el cronograma del presente proceso de selección. El adjudicatario, deberá suscribir el contrato. Si el adjudicatario no suscribe el correspondiente contrato dentro del término señalado en el pliego de condiciones, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantía. En este evento, la Corporación mediante Directiva de Gerencia, podrá adjudicar el contrato, dentro de los CINCO (5) días siguientes al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. El proponente que se le adjudique el contrato, deberá constituir los amparos que a continuación se relacionan, a través de garantías emitidas por compañías de seguros legalmente establecidas en Colombia y vigiladas por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, con el fin de amparar los siguientes riesgos:

Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del anticipo, cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y las prórrogas que llegaren a suscribirse.

Cumplimiento: Del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuya vigencia será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (04) meses más.

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 13

Calidad de los bienes y servicios prestados, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia por el término de ejecución de la misma, un (01) año contados a partir del recibo a satisfacción.

Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y sus adiciones si a ello hubiere lugar, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más.

Estabilidad de las Obras y Trabajos Ejecutados, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia de cinco (05) años contados a partir del acta de entrega.

Responsabilidad Civil extracontractual por daños a tercero, equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (03) meses más.

1.20. ACTA DE INICIO.

Se dará inicio a la ejecución del contrato mediante un acta suscrita por el contratista y el Supervisor del Contrato, o por la persona que esté designe, previa aprobación de garantías, registro presupuestal, plan de inversión de anticipo y cronograma de trabajo

1.21. SUPERVISION DEL CONTRATO.

CORABASTOS ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través del Supervisor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. La supervisión se ejercida por el JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE quien ejercerá, en nombre de CORABASTOS, un control integral sobre el contrato, de conformidad el Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual, además podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato.

1.22. CESION Y SUBCONTRATOS. El contratista no podrá ceder el contrato sin previo consentimiento escrito de CORABASTOS, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual de la Corporación.

1.23. PRÓRROGA, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.-

El contrato que celebre CORABASTOS podrá prorrogarse, adicionarse o modificarse por el facultado para contratar, previa justificación escrita y de conformidad con los requerimientos exigidos en el manual de buenas prácticas de la gestión contractual.

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 14

1.24. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. CORABASTOS podrá declarar el incumplimiento del contrato y declarar la ocurrencia de siniestro por medio de directiva motivada, cuando el contratista incurra, en cualquiera de las causales de terminación previstas en el contrato. Lo anterior de conformidad con el Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual. Si CORABASTOS se abstiene de declarar el incumplimiento, adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del contrato.

1.25. LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO.

El contrato deberá liquidarse mediante acta suscrita por las partes dentro de los Cuatro (4) meses siguientes a su terminación. En el acta de liquidación se consignarán, entre otros, los ajustes y reconocimientos a que haya lugar, así como los acuerdos a que llegaren las partes para poner fin a las controversias presentadas y declararse a paz y salvo. Si no se pudiere liquidar el contrato de común acuerdo, el supervisor informará al facultado para contratar dejando constancia de los antecedentes de la ejecución del contrato, así como de las garantías constituidas, el balance financiero, las multas y las obligaciones pendientes.

CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA 1.26. IDIOMA, ORIGINAL Y COPIA DE LA OFERTA

La oferta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse en escrito elaborado a máquina o por cualquier medio electrónico. La oferta debe ser presentada en original, dos (2) copias físicas y una (1) copia en medio magnético, en sobre cerrado debidamente rotulado en su parte exterior indicando el número del proceso de selección de la corporación. El original y las copias deben estar foliadas en estricto orden numérico consecutivo ascendente. En caso de discrepancia entre el medio magnético y el medio físico prevalecerá la información contenida en el medio físico de la oferta original.

1.27. VALIDEZ Y CONFIDENCIALIDAD DE LA OFERTA

La oferta debe tener el término de validez de NOVENTA (90) DIAS. Se entenderá prorrogada con la ampliación del término de la garantía de seriedad. Los proponentes deben indicar en su oferta cuáles de los documentos aportados son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva. Si el PROPONENTE no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la OFERTA es pública.

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 15

CAPITULO II FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. El proceso de selección se efectuará teniendo en cuenta las siguientes fases

FASE NATURALEZA DESCRIPCION PUNTAJE

FASE I REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

JURIDICOS

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL

PLIEGO DE CONDICIONES.

Cumple / No Cumple

FINANCIEROS Cumple /

No Cumple

EXPERIENCIA Cumple /

No Cumple

TECNICOS

Cumple / No Cumple

FASE II PONDERABLES

ECONOMICOS PRECIO 1000 Puntos

TOTAL 1000 Puntos

2.2. FASE I – VERIFICACION REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES Durante esta etapa LA CORPORACION verificará los soportes documentales que acompañan la OFERTA presentada dentro del término máximo que señala el cronograma para la diligencia de cierre. Los soportes documentales que acompañan la oferta y que constituyen los requisitos mínimos habilitantes deben contener toda la información referente al PROPONENTE, con el fin de verificar su personalidad, representación, inhabilidades, incompatibilidades, capacidad legal, organizacional, técnica y financiera. La Propuesta que en uno de los requisitos mínimos habilitantes califique como No Cumple, luego de solicitadas las aclaraciones respectivas, derivará en calificación total NO CUMPLE. 2.3. FASE II – EVALUACION DE LA OFERTA ECONÓMICA Durante esta etapa LA CORPORACION efectuará el estudio de la oferta económica de la propuesta que supere con calificación de CUMPLE la fase de requisitos mínimos habilitantes. Por lo tanto, será sometida a asignación de puntaje, de conformidad con lo establecido en el capítulo correspondiente para el efecto.

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 16

CAPITULO III FASE I – VERIFICACION REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

3.1. CAPACIDAD JURÍDICA 3.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Firmada por la persona natural o por el Representante Legal de la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal o el apoderado constituido para el efecto, la cual debe ser diligenciada según el formato del ANEXO NO. 1.

3.1.2. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA – BENEFICIARIO, MONTO Y VIGENCIA: representada en una Póliza de Seguros con la siguiente información:

BENEFICIARIO: CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A. “CORABASTOS” NIT

860.028.093-7, REGIMEN PRIVADO MONTO: por un valor equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del

presupuesto oficial VIGENCIA: de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del presente

proceso de Selección Abreviada, término que se considera de validez de la OFERTA. TOMADOR O AFIANZADO: Si el oferente es una persona jurídica, la póliza o garantía

deberá tomarse con el nombre o razón social que figure en el documento que acredite la existencia y representación legal, y no solo con su sigla, salvo que en el referido documento se exprese que la Entidad podrá denominarse de esa manera.

RECIBO DE PAGO DE LA PRIMA: Deberá adjuntarse el recibo de pago original.

LA PÓLIZA DEBERÁ SEÑALAR DE MANERA EXPRESA LOS SIGUIENTES AMPAROS:

1. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

2. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos de condiciones para la adjudicación del contrato se prorrogue, siempre y cuando el término de esas prorrogas no exceda los tres (3) meses.

3. La falta de cumplimiento por parte del oferente seleccionado, de la garantía de cumplimiento de las obligaciones del contrato.

4. El retiro de la oferta después de vencido el términos fijado para la presentación de propuestas.

Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza de garantía debe ser tomada a nombre de todos sus integrantes tal como aparecen en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos, especificando el número de identificación de cada uno y su porcentaje de participación en la oferta.

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 17

El PROPONENTE, por el acto de ofertar, acepta que LA CORPORACION le solicite ampliar el término de vigencia de la póliza. En caso de presentarse Garantía Bancaria, esta deberá tener la siguiente leyenda. “La presente garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del acto administrativo que declare el incumplimiento del oferente”.

3.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO (PERSONAS JURÍDICAS):

La persona jurídica debe presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste que la duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato y un (1) año más y que el objeto social guarde relación o en general sea suficiente para poder ejecutar el objeto del presente proceso de selección. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de la diligencia de cierre señalada en el cronograma. Si la OFERTA es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros debe presentar de manera independiente la anterior certificación expedida con treinta (30) días de anterioridad a la fecha de la diligencia de cierre del presente proceso de selección.

3.1.4. DOCUMENTO CONSTITUTIVO DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL Si la OFERTA es presentada por un consorcio o unión temporal, se deberá indicará tal circunstancia mediante documento que acredite la conformación del Consorcio o la Unión Temporal con el lleno de los requisitos exigidos por el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, con el cual se entenderá su capacidad jurídica. Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deben designar la persona que para todos los efectos los representará y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos, su responsabilidad y duración, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de LA CORPORACION.

3.1.5. CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Certificación expedida por el Representante Legal, el Contador Público o el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 18

Si la OFERTA es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deben presentar de manera independiente la anterior certificación. Si la OFERTA es presentada por persona natural, esta debe acreditar los documentos de afiliación al sistema de seguridad social.

3.1.6. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO La OFERTA deberá acompañarse de fotocopia del registro único tributario sobre el régimen de impuestos al que pertenece.

3.1.7. COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DE LA PERSONA NATURAL Y/O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.

3.1.8. FOTOCOPIA DE LA MATRICULA PROFESIONAL Y CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA TARJETA PROFESIONAL (COPIA VIGENTE PARA ARQUITECTOS, INGENIEROS). 3.1.9. COPIA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. ESTE SERÁ VERIFICADO POR LA CORPORACIÓN. 3.1.10. COPIA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ESTE SERÁ VERIFICADO POR LA CORPORACIÓN. 3.1.11. COPIA DEL CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL EL CUAL SERÁ VERIFICADO POR LA CORPORACIÓN. 3.1.12. CERTIFICACION BANCARIA expedido por la entidad financiera del proponente. 3.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS

3.2.1. EL PROPONENTE DEBARÁ ANEXAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO:

Balance General y estado de resultados con corte a diciembre 31 de 2013, comparados con el año inmediatamente anterior, debidamente clasificado en corriente y no corriente para persona jurídica. Para personas naturales, la declaración de renta será de la vigencia 2012.

Notas a los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2013, comparados con diciembre 31 de 2012 y las respectivas notas de los estados. Se debe aclarar el activo corriente, no corriente e igualmente el pasivo.

Fotocopias de la tarjeta profesional del Contador y/o del Revisor Fiscal, o a falta de este último.

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 19

Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal y/o Contador Público que certifican y dictaminan los Estados Financieros, expedidos por la Junta Central de Contadores.

3.2.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

i. CAPITAL DE TRABAJO: El proponente deberá acreditar un capital de trabajo igual

o superior a TRESCIENTOS (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

ii. INDICE DE LIQUIDEZ: Se conceptúa aceptable que el proponente demuestre un respaldo mayor o igual a 1.0, es decir, que por cada $1 de obligaciones a corto plazo disponga de por lo menos $1 de sus activos corrientes para atender compromisos. Formula: IL=AC/PC Donde: IL: Índice de Liquidez AC: Activo Corriente PC: Pasivo Corriente

iii. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: El proponente debe demostrar un nivel de endeudamiento total (neto) menor o igual al 50% del presupuesto oficial del presente proceso. Formula: NE=(PT/AT)*100 Donde: NE: Nivel de Endeudamiento PT: Pasivo Total AT: Activo Total

iv. SOLIDEZ PATRIMONIAL: Si la Solidez Patrimonial es mayor o igual a 1 la propuesta será aceptada.

Formula: SP=PATRIMONIO/PASIVO TOTAL 3.3. DOCUMENTOS QUE PRUEBAN LA EXPERIENCIA – ANEXO 5

El proponente deberá diligenciar el ANEXO 5 del presente pliego de condiciones y adjuntar a su propuesta MÍNIMO TRES (3) CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA en contratos ejecutados o en ejecución con personas jurídicas (de derecho público o privado) y/o naturales, durante los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección, en donde la sumatoria del valor de los contratos, es decir las tres (3) primeras certificaciones, sea igual o superior al presupuesto oficial, y cuyo objeto sea o esté relacionado con el objeto de la presente convocatoria. Para acreditar la experiencia mínima requerida, el proponente podrá anexar certificaciones de

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 20

contratos, fotocopia de los contratos, fotocopia de las actas de inicio y terminación debidamente suscritas por el supervisor, representante legal y/o funcionario competente, los cuales deberán cumplir con los requisitos mínimos que se relacionan a continuación:

Numero del contrato Entidad contratante. Objeto del contrato. Valor total del contrato. Plazo del contrato. Nombre y cargo de quien expide la certificación. Fecha de inicio y terminación del contrato. Firma del representante legal, o de quien haga las veces de supervisor del

contrato o jefe de la dependencia encargada. Las certificaciones serán suministradas bajo la responsabilidad del proponente y en caso de que se encuentren inexactitudes, incongruencias, se calificarán como no cumple para efectos de la habilitación.

3.4. FACTOR TÉCNICO

El proponente deberá presentar el ANEXO No. 2 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y ANEXO No. 3 RELACION DEL PERSONAL, expresando su aceptación, cumplimiento y anexando todos y cada uno de los aspectos técnicos allí relacionados.

CAPITULO IV FASE II – EVALUACION DE OFERTAS

4.1. EVALUACION ECONÓMICA

Serán admitidas las propuestas cuyo valor sea igual o superior al noventa por ciento (90%) del valor del presupuesto de la presente Convocatoria. Al elaborar la propuesta económica se deberá tener en cuenta que el valor total no podrá exceder el presupuesto oficial y tampoco podrá ser inferior al 90%, so pena de rechazo.

La calificación de este factor se realizará con las propuestas que se habiliten luego de la Fase I, con base en la documentación requerida en el pliego de condiciones, y se procederá a evaluar acuerdo los siguientes puntajes:

FACTORES DE EVALUACIÓN TOTAL

Factor Económico 1000

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 21

FACTOR ECONOMICO (1000 PUNTOS): El PROPONENTE debe indicar el valor de su propuesta presentando debidamente diligenciado el formato “ANEXO No. 4 - PROPUESTA ECONOMICA”, con el valor de los ítems más el I.V.A. y el porcentaje aplicado. Este valor debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos que genere y demás inherentes a la ejecución del contrato; por ningún motivo se considerarán costos adicionales. Si el proponente no discrimina el impuesto IVA y el ítem causa dicho impuesto, La CORPORACIÓN lo considerará incluido en el valor total de la propuesta y así lo aceptará el proponente. Por ningún motivo se reconocerá reajuste del precio durante la vigencia del contrato. Para la calificación de este criterio, se asignará el máximo puntaje de mil (1000 puntos) al oferente que presente la propuesta de menor precio. A los demás oferentes se les asignará su puntaje aplicándoles la siguiente formula.

Puntaje = Valor propuesta con el menor valor* 1000 Valor propuesta

4.2. COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN - EVALUADOR

Mediante Directiva de Gerencia, el Gerente General de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS ha designado el Comité Asesor de Contratación y Evaluación, quienes procederán a realizar el análisis jurídico, financiero, de experiencia, técnico, y económico, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes para participar y de asignarles la respectiva calificación y posteriormente la puntuación. Por lo tanto, el contrato se adjudicará a la propuesta que CUMPLA con los requisitos exigidos en los presentes pliegos de condiciones y obtenga la mayor calificación. Las ofertas que hayan sido habilitadas y que cumplan con la oferta, se calificarán así:

CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO

EVALUACIÓN JURIDICA Cumple / No Cumple

EVALUACIÓN FINANCIERA Cumple / No Cumple

EVALUACIÓN EXPERIENCIA Cumple / No Cumple

EVALUACIÓN TÉCNICA Cumple / No Cumple

EVALUACION ECONOMICA - PRECIO Según fórmula

TOTAL Según puntaje obtenido

4.3. CRITERIOS DE DESEMPATE

Si realizada la sumatoria de la totalidad de los puntajes obtenidos en la calificación, se presenta un empate entre dos (2) o más ofertas, LA CORPORACION procederá a

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 22

aplicar los siguientes criterios de desempate para seleccionar al proponente adjudicatario, los cuales se harán en estricto orden, en forma excluyente:

1. En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros

2. Si el empate se mantiene, se preferirá a quien haya presentado primero la oferta de acuerdo al cuadro de relación de ofertas entregadas dentro del proceso de selección.

3. Si persiste el empate, se definirá a través de una balota. 4.4. UNICA PROPUESTA HABIL

LA CORPORACION podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una propuesta, y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, y siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones y se observe el pleno cumplimiento del principio de la Selección Objetiva.

CAPITULO V CAUSALES DE RECHAZO

SON CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN:

1. Cuando no haya sido presentada en la fecha y lugar señalada en el plazo de presentación de propuestas y con anterioridad a la hora indicada en el cronograma del presente proceso de selección.

2. Cuando no se presente o no se suscriba la Carta de Presentación de la propuesta por el proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica, Representante del Consorcio o Unión Temporal proponente o por el apoderado constituido para el efecto, o cuando éste no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o con el acuerdo de integración del Consorcio o Unión Temporal.

3. Cuando el objeto social de la persona jurídica proponente, la actividad comercial de la persona natural comerciante o el objeto social de alguno de los miembros que conforman el Consorcio o la Unión Temporal no sea o no tenga relación, o no permita ejecutar el objeto de la presente contratación.

4. Cuando no se presente con la propuesta el documento formal de conformación del Consorcio o Unión Temporal o cuando se omitan las firmas de sus miembros o cuando falte la designación de su Representante Legal.

5. Cuando no se presente con la propuesta la garantía de seriedad de la oferta. 6. Cuando el proponente persona natural o jurídica, o alguno de los miembros que

conforman el Consorcio o la Unión Temporal se encuentra en alguna de las causales de

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 23

inhabilidad o incompatibilidad establecidas en el Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual de la Corporación.

7. Cuando el proponente o alguno de los miembros que conforman el Consorcio o la Unión Temporal se encuentra en alguna de las causales de disolución a que se refieren los artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio.

8. Cuando existan otras propuestas presentadas por un mismo proponente para este mismo proceso de selección (Por si o por interpuesta persona).

9. Cuando el proponente no acepta o no se compromete a cumplir en la carta de presentación, con las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS establecidas en el Anexo No. 2 del presente Pliego de Condiciones o cuando exista discrepancia o condicionamiento en alguno de estos documentos. Se entiende que hay discrepancia cuando existe diferencia entre lo manifestado en la carta de presentación y lo enunciado en el Anexo No. 2.

10. Cuando el proponente presenta condicionamientos en la propuesta presentada. Se entiende que hay condicionamiento cuando se está limitando o afectando lo ofrecido frente a lo solicitado en el presente pliego de condiciones.

11. Cuando la propuesta económica del proponente exceda el presupuesto Oficial, o esta se encuentre por debajo del NOVENTA POR CIENTO (90%) del presupuesto oficial.

12. Cuando luego de evaluados los documentos de la propuesta contengan información que no concuerde con la realidad, o se presuma su falsedad.

13. Cuando el proponente, luego de ser requerido por la Corporación para aclarar los documentos de su propuesta, no cumpla con los requerimientos exigidos.

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 24

ANEXO Nº 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha Señores Corabastos S.A. Bogotá D.C. Respetados señores: Nosotros los suscritos _______________________________________, de conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos del llamado a contratación, presentamos la siguiente propuesta irrevocable, para ____”OBJETO DE LA CONTRATACION”. Manifiesto (amos) bajo la gravedad del juramento:

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de esta carta.

2. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto y obligaciones del contrato que resulte de la presente convocatoria.

3. Que he(mos) recibido los documentos que integran el pliego de condiciones y los siguientes adendos _________________(indicar numero y fecha) y aceptamos su contenido.

4. Que no me (nos) encuentro (amos) incurso (s) en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el Manual de Buena Prácticas de la Gestión Contractual de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., las del orden constitucional o legal, ni en conflictos de intereses frente a la Corporación.

5. Que conozco (hemos) y acepto (amos) todas las especificaciones y condiciones consignadas en el Pliego de Condiciones y las adendas de fecha ________________.

6. Que hemos dado cumplimiento a la visita técnica del sitio, tomado nota cuidadosa de sus características y por lo tanto conocemos y aceptamos el contenido y alcance del objeto contractual de la presente Convocatoria.

7. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:..................................., según las siguientes normas:..................................

8. Que el régimen tributario al cual pertenecemos es:.............................................

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 25

9. Que la presente propuesta consta de (___) folios debidamente numerados.

10. Que el término de validez de la oferta es de tres (3) meses, contados a partir del cierre de la presente convocatoria.

11. Que el valor de mi propuesta es de ................................................ incluido IVA, costos directos e indirectos.

12. Igualmente me permito indicar que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación del presente llamado, me (nos) comprometo (hemos) a constituir las garantías exigidas en el Pliego de Condiciones, y cumpliré (hemos) con las obligaciones previstas.

13. Del mismo modo, manifiesto (amos) que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, me (nos) comprometo (hemos) a: ejecutar el objeto contractual en los términos indicados en el Pliego de Condiciones, en la propuesta y en el contrato, si éste llegare a suscribirse.

14. Que en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, se anexa a la presente la certificación expedida por el revisor fiscal (o el representante legal, si le correspondiere), en la que consta que en los últimos seis meses se ha dado cumplimiento al pago total de aportes de sus empleados frente a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ________________ Nit:_______________ Nombre del Representante Legal: _____________________ C.C. Nº ______________________ de _________________ Dirección: _________________________________________ Teléfonos:___________________________ Fax _____________________ Ciudad:______________________________ FIRMA : _______________________ NOMBRE DE QUIEN FIRMA:

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 26

ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS

EL SUSCRITO PROPONENTE DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ME PERMITO INDICAR QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADA MI PROPUESTA, ME COMPROMETO A CONSTITUIR LAS GARANTÍAS INDICADAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, Y CUMPLIRÉ CON LAS OBLIGACIONES PREVISTAS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DESCRIPCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO SECO MODULAR, CON PANEL DE PAREDES MODULAR TIPO SÁNDWICH, INYECTADO CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD “MONOWALL DE METCOL”, CON ACABADOS (LAS DOS CARAS): LAMINA DE REVESTIMIENTO DE PINTURA POLIÉSTER AL HORNO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y BAJAS TEMPERATURAS. ESPESOR 40 MM CALIBRE 26, CONTARA CON PANEL METÁLICO PARA CUBIERTAS TIPO SÁNDWICH, INYECTADO CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD “TECHMET”, CON ACABADOS (LAS DOS CARAS): LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA PRE PINTADA. ESPESOR 50 MM CALIBRE 26/28, CON TARA CON PUERTA ENROLLABLE METÁLICA (TIPO CORTINA), PASADORES LATERALES DE SEGURIDAD Y PORTEZUELA CON CHAPA, REJA DE ENTRADA, EN PERFILARÍA METÁLICA CALIBRE 24CR, DE ENROLLAR CON RESORTE Y SOPORTES GUÍAS LATERALES, PINTADA Y CON PORTEZUELA PARA ASEGURAR PASADORES LATERALES Y UN SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS: EN CANAL DE PVC RECTANGULAR DE 4” Y BAJANTES DE 3” A NIVEL PARA LA RECOLECCIÓN HACIA LA VÍA.

MODULO

DIMENSIONES POR MODULO CANTIDAD DE MODULOS

DIMENSIONES PUERTA CORTINA

AREA M2

LARGO ML

ANCHO 1 ML

ANCHO 2 ML

ALTO 1 ML

ALTO 2 ML

LARGO ANCHO CANTIDAD

1 23,56 10,00 2,39 2,44 4,00 4,30 1 2,40 2.00 2

2 47,74 18,94 2,49 2,57 4,00 4,30 1 2,40 2.00 3

3 11,6 4,50 2,57 2,6 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

4 11,66 4,50 2,60 2,63 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

5 11,8 4,50 2,63 2,64 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

6 11,94 4,50 2,64 2,69 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

7 12,11 4,50 2,69 2,72 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

8 12,23 4,50 2,72 2,74 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

9 12,37 4,50 2,74 2,78 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

10 12,58 4,50 2,78 2,83 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

11 14 4,50 3,11 3,15 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

12 14,32 4,50 3,19 3,22 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

13 14,4 4,50 3,22 3,26 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

14 14,64 4,50 3,26 3,29 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

15 15,22 4,50 3,39 3,42 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

16 15,38 4,50 3,42 3,46 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

17 15,74 4,50 3,51 3,53 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

18 15,83 4,50 3,53 3,55 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 27

19 16.01 4.50 3.59 3.58 4.00 4.30 1 2,40 2.00 1

20 16 4,50 3,58 3,59 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

21 16 4,50 3,59 3,55 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

22 15,27 4,50 3,55 3,52 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

23 20 5,00 4,00 4,00 4,00 4,30 4 2,40 2.00 4

El contratista deberá suministrar e instalar por modulo:

Panel de paredes modular tipo sándwich, inyectado con poliuretano de alta densidad “monowall de metcol”, con acabados (las dos caras): lamina de revestimiento de pintura poliéster al horno, resistente a la humedad y bajas temperaturas. Espesor 40 mm calibre 26.

Panel metálico para cubiertas tipo sándwich, inyectado con poliuretano de alta densidad “techmet”, con acabados (las dos caras): lámina de acero galvanizada pre pintada. Espesor 50 mm calibre 26/28.

Puerta enrollable metálica (tipo cortina), pasadores laterales de seguridad y portezuela con chapa, reja de entrada, en perfilería metálica calibre 24cr, de enrollar con resorte y soportes guías laterales, pintada y con portezuela para asegurar pasadores laterales.

SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS: en canal de pvc rectangular de 4” y bajantes de 3” a nivel para la recolección hacia la vía

Estructura metálica para soporte de panelería de pared y de techo, con sus anclajes.

Materiales de instalación y accesorios para el armado total del módulo como lo son anclajes, remates metálicos internos y externos pared-pared pared-techo- biseles de fijación panel a piso/ silicona / poliuretano / remaches/ chazos/ y las que sean necesarias para un armado total del módulo con su respectiva estabilidad.

El contratista deberá habilitar por modulo: Punto de red HIDRAULICO al interior del modulo Punto de red SANITARIA al interior del modulo Puntos de ANCLAJE DE ILUMINACIÓN para la instalación de la red eléctrica interna dejando así la habilitación para la instalación de tablero 2 circuitos y protecciones, salida toma corrientes doble polo a tierra (110v), instalación de lámparas fluorescentes.

Nota: Las medidas en metro cuadrado (M2) pueden variar debido a que actualmente la zona a intervenir de propiedad de la Corporación, se encuentra en el proceso de cimentación.

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 28

Las cantidades de suministro deben ser revisadas por el contratista en el momento de elaborar su propuesta. CRONOGRAMA. El adjudicatario deberá presentar al Supervisor un cronograma detallado de trabajo que incluya todas las actividades correspondientes a los trabajos, involucrando el número suficiente de frentes de trabajo, para que el programa se cumpla a cabalidad.

MATERIALES SUMINISTRADOS PARA LA REALIZACION DEL SUMINISTRO: Todos los materiales necesarios para llevar a cabo el suministro e instalación, serán proporcionados por el contratista y sus costos de obtención, transporte y manejo estarán incluidos en los precios unitarios correspondientes y en la oferta económica del proponente. Los materiales a suministrar deberán ser de primera calidad y adecuados al propósito para el cual se destinan.

ENTREGA Y RECIBO DEL SUMIISTRO El contratista avisará, con antelación mínima a tres (03) días calendario, la fecha en que se propone hacer la entrega a Corabastos, quien por medio del Supervisor dará aprobación a las entregas realizadas por el contratista, si es del caso, o hará las observaciones necesarias para que el contratista entregue a satisfacción. Mientras el contratista no haya terminado o no haya ejecutado las reparaciones y/o modificaciones ordenadas, las instalaciones no serán recibidas. La entrega definitiva se hará constar en un acta de terminación que firmarán el contratista y el supervisor. En todo caso las entregas parciales no implican recibo definitivo.

Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ________________________________ N.I.T. ó C.C___________________________________________________________________ Nombre del Representante Legal: __________________________________________ C.C. No. ______________________ de ______________________________ Dirección_______________________________________________________________________ Teléfonos _______________________________________ Fax ______________

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 29

ANEXO No.3 RELACION DEL PERSONAL

PROPONENTE:

CARGO PROPUESTO

DATOS PERSONALES

NOMBRE

CEDULA

PROFESION

MATRICULA

EDUCACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

DURACION MES/AÑO

TITULO OBTENIDO

Observaciones

EXPERIENCIA

NOMBRE DEL PROYECTO

CARGO

UBICACIÓN

EMPRESA CONTRATANTE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DURACION

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

__________________________________________________________________ NOMBRE Y FIRMA ANEXO HOJA DE VIDA

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 30

ANEXO No. 4 PROPUESTA ECONOMICA

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN DE VEINTISÉIS (26) MODULOS SECOS, COMPUESTOS POR: MUROS Y CUBIERTAS CON AISLAMIENTO MODULAR DESARMABLE POR MEDIO DE ENSAMBLES; ESTRUCTURA METÁLICA CON SOPORTE DE PANELERÍA DE PARED Y DE TECHO, CON PUERTA ENROLLABLE METÁLICA (TIPO CORTINA); CON VENTILACIONES PREFABRICADAS Y HABILITACIÓN DE PUNTOS DE RED (HIDRÁULICO, SANITARIO, Y ELÉCTRICO) POR MÓDULO PARA LAS BODEGAS 32, 38 Y 39 DE LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A.

MODULO

DIMENSIONES POR MODULO CANTIDAD DE MODULOS

DIMENSIONES PUERTA CORTINA

SUBTOTAL AREA M2

LARGO ML

ANCHO 1 ML

ANCHO 2 ML

ALTO 1 ML

ALTO 2 ML

LARGO ANCHO CANTIDAD

1 23,56 10,00 2,39 2,44 4,00 4,30 1 2,40 2.00 2

2 47,74 18,94 2,49 2,57 4,00 4,30 1 2,40 2.00 3

3 11,6 4,50 2,57 2,6 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

4 11,66 4,50 2,60 2,63 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

5 11,8 4,50 2,63 2,64 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

6 11,94 4,50 2,64 2,69 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

7 12,11 4,50 2,69 2,72 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

8 12,23 4,50 2,72 2,74 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

9 12,37 4,50 2,74 2,78 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

10 12,58 4,50 2,78 2,83 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

11 14 4,50 3,11 3,15 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

12 14,32 4,50 3,19 3,22 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

13 14,4 4,50 3,22 3,26 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

14 14,64 4,50 3,26 3,29 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

15 15,22 4,50 3,39 3,42 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

16 15,38 4,50 3,42 3,46 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

17 15,74 4,50 3,51 3,53 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

18 15,83 4,50 3,53 3,55 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

19 16.01 4.50 3.59 3.58 4.00 4.30 1 2,40 2.00 1

20 16 4,50 3,58 3,59 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

21 16 4,50 3,59 3,55 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

22 15,27 4,50 3,55 3,52 4,00 4,30 1 2,40 2.00 1

23 20 5,00 4,00 4,00 4,00 4,30 4 2,40 2.00 4

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 31

Se debe cotizar el valor de los ítems más el I.V.A. y el porcentaje aplicado. (si a ello hubiere lugar) Este valor debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos que genere y demás inherentes a la ejecución del contrato; por ningún motivo se considerarán costos adicionales.

SUBTOTAL

IVA 16%

VALOR TOTAL

Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________________ N.I.T.___________________________________________________________________ C.C____________________________________________________________________ Nombre del Representante Legal: ____________________________________________ C.C. No. ______________________ de _______________________________________ Dirección________________________________________________________________ Teléfonos _________________________________________ Fax _________________ e-mail _________________________________________________________________ Ciudad ________________________________________________________________ FIRMA : ______________________________ NOMBRE DE QUIEN FIRMA

NIT 860.028.093-7

Hoja No. 32

ANEXO No. 5 RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA

CONTRATO No

CONTRATANTE CONTRATISTA

FECHA DE INICIO Y DE TERMINACION

FECHA DE SUSPENSION Y DE REANUDACION

EJECUTADO O PENDIENTE POR EJECUTAR

TOTAL

Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: ________________________________ N.I.T. ó C.C___________________________________________________________________ Nombre del Representante Legal: __________________________________________ C.C. No. ______________________ de ______________________________ Dirección _______________________________________________________________________ Teléfonos _______________________________________ Fax ______________ e-mail ______________________________________________________________ Ciudad ________________________________________________________ FIRMA : ______________________________ NOMBRE DE QUIEN FIRMA