TERMO DE RETIRADA DO EDITAL - serradoramalho.ba.gov.brserradoramalho.ba.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/Edital-TP-006... · Ramalho, Contrato de Repasse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ: 16.417.789/0001-98 ,Rua Acre, s/n Centro, Serra do Ramalho – BA / CEP – 47.630-000 - PABX – (77)3620-1198 E-mail: [email protected]

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2018

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018

Empresa:

Endereço:

CNPJ:

Telefone:

Celular:

E-mail:

Retirei da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, cópia do EDITAL DE TOMADA DE

PREÇOS Nº 006/2018, cujos envelopes de Documentação de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta

de Preços serão recebidos pelo Presidente da Comissão Especial de Licitação às 10:00 horas do dia 30

de maio de 2018, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Acre, s/nº Centro, Centro, Serra do

Ramalho, Estado da Bahia

____________, ____ de _________ de 20___.

________________________________________ Assinatura e Nome legível do representante legal da empresa

ATENÇÃO: Os interessados que retirarem o Edital pela internet, DEVERÃO ENCAMINHAR ESTE COMPROVANTE, devidamente

preenchido, a Área de Licitações da EPL, por meio do e-mail [email protected]. As respostas aos pedidos de

esclarecimentos formulados serão divulgadas mediante publicação de nota na página web da EPL, no site

www.serradoramalho.ba.gov.br, no link “Acesso a Informação” opção “Licitação”, ficando as empresas interessadas em

participar do certame, obrigadas a acessá-las para a obtenção das informações prestadas. A falta da remessa do referido

Termo exime a Administração da comunicação de eventuais retificações ocorridas no Instrumento Convocatório e de

quaisquer informações adicionais.


EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2018


O MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO, doravante denominado apenas PREFEITURA, pessoa jurídica de

direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.417.784/0001-98 com Sede na Rua Acre, s/nº Centro,

Centro, Serra do Ramalho, Estado da Bahia, por sua Comissão Permanente de Licitação, doravante

denominada simplesmente COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna público que receberá até às 10:00 horas do

dia 30 de maio de 2018, na Sede da PREFEITURA, os documentos de habilitação e Proposta Comercial,

descritos neste Edital pelo tipo de licitação MENOR PREÇO POR LOTE, segundo o regime de execução de

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. A presente licitação é regida pela Lei N.º 8.666 de 21 de junho de

1993, atualizada e consolidada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854, de 27 de

outubro de 1999.

1 – OBJETO DA LICITAÇÃO:

1.1 Constitui objeto da presente Licitação, sob forma de Empreitada por Preço Por Lote, a

contratação de empresa para pavimentação de Vias Públicas (Rua Distrito Federal, Canãa II e

Rondônia), Bairro Baixada Fluminense, Serra do Ramalho – Bahia, a ser executado com recursos

do Ministério das Cidades, através da Ação - Pavimentação de Vias no Município de Serra do

Ramalho, Contrato de Repasse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 1029401-90/2016, sob o

regime de execução de empreitada por preço global, para a confecção dos serviços de que trata o

Objeto, nos termos do art. 10, Inciso II, alínea "A" da Lei 8.666/93.

1.2 Os serviços objeto desta licitação deverão ser executados pela futura Contratada em total

observância às prescrições da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

2.1 Poderão participar desta licitação empresas do ramo da construção civil legalmente constituídas,

que tendo adquirido este Edital com seus elementos constitutivos venham a atender as condições

exigidas para sua habilitação, devidamente inscritos no Cadastro de Licitantes do Município de


Serra do Ramalho, com certificado fornecido pela Secretaria Municipal Infra-Estrutura e Serviços

Públicos, válido na data da abertura desta TOMADA DE PREÇOS.

2.2 Não poderão participar da licitação as empresas que se encontrem nas seguintes condições:

2.2.1 Declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública direta ou indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

2.2.2 Declarada suspensa de licitar com a PREFEITURA;

2.2.3 Em processo de Falência ou Concordata;

2.2.4 Empresas em Consórcio ou parceria.

2.3 Quando da sessão de instalação e recebimento dos envelopes 02 - DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO e 03 - PROPOSTA DE PREÇO, a empresa interessada deverá se fazer representar

por pessoa(s) devidamente credenciada(s), conforme o MODELO DE CREDENCIAL -ANEXO II a

este Edital, contendo, obrigatoriamente, o número da(s) Carteira(s) de Identidade(s) e CPF/MF -

Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, com plenos poderes para recorrer ou

desistir de recursos, podendo tomar todas e quaisquer deliberações atinentes a esta Licitação,

vedado o substabelecimento dos poderes expressos nesse credenciamento.

2.4 A representação de cada empresa interessada far-se-á por, no máximo, uma pessoa mediante

credencial a ser apresentada no envelope 01 – CREDENCIAL, nos moldes do item anterior.

2.5 O horário para autenticação dos documentos pela comissão de licitação, quando necessário, será

de 08:00 às 12:00 horas, diariamente, até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da

licitação.

2.6 A empresa interessada em participar desta licitação apresentará, exclusivamente, os

documentos requeridos neste edital, os quais deverão ser encaminhados nos respectivos

envelopes 01 – CREDENCIAL, 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e 03 - PROPOSTA COMERCIAL,

não se considerando quaisquer outros documentos e/ou envelopes não solicitados.

2.7 O Envelope n° 01 lacrado Contendo a CREDENCIAL, Cópia da Guia de Recolhimento, à

PREFEITURA, e à aquisição deste Edital, instrumento de procuração, cópia do contrato social em

caso de sócio, cédula de identidade do representante e a Prova de Registro Cadastral na


Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho. Os documentos poderão ser originais ou autenticados

em cartório ou pela Prefeitura, sendo endereçado a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018

ENVELOPE N° 01 – CREDENCIAL e PROVA DE REGISTRO CADASTRAL

LICITANTE: (nome da empresa interessada em participar desta licitação)

2.8 Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação:

2.8.1 O autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, salvo na condição de consultor ou técnico,

nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, ou empresa da qual o autor do

projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital

com direito a voto ou controlador, responsável técnico;

2.8.2 Empregado ou dirigente da PREFEITURA;

2.8.3 Membros da Comissão de Licitação.

2.9 A participação nesta licitação implica em aceitação de todos os termos, cláusulas e condições

previstas neste Edital e seus anexos.

2.10 As empresas participantes da Tomada de Preço deverão estar cadastradas na Prefeitura

Municipal de Serra do Ramalho, podendo fazê-lo, nos termos da Lei 8.666/93.

2.11 Para se efetuar o cadastramento necessário, deverá ser apresentado previamente, até o 3º

(terceiro) dia anterior à data prevista para o recebimento das propostas, os documentos exigidos

para habilitação e constantes do presente edital.

2.12 Os atestados técnicos poderão ser apresentados de acordo com natureza compatível das obras e

serviços que o licitante pretende participar.

2.13 A apresentação de Registro Cadastral em qualquer outro órgão quer seja da esfera Municipal,

Estadual ou Federal, não exime a necessidade do cadastramento do licitante na Prefeitura

Municipal de SERRA DO RAMALHO, sob pena de não se receber no dia marcado para a sessão do

processo licitatório, os envelopes de Documentação e Proposta Comercial do referido licitante.


2.14 DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PARA

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

2.15.1. Em se tratando o licitante de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o mesmo deverá

apresentar, no momento do Credenciamento, para que possa gozar do tratamento diferenciado

previsto na Lei Complementar n° 123/2006, declaração do próprio licitante, conforme modelo deste

Edital, e a seguinte documentação:

I – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela lei nº 9.317/96:

a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal,

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm;

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos

previstos no § 4º do artigo 3º da lei complementar nº 123/06.

II – Empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação, regido pela Lei nº 9317/96:

a) balanço patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta

dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º da LC 123/06;

b) recibo de entrega da Declaração ECF;

c) comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

d) cópia do contrato social e suas alterações; e

e) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos

previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da LC 123/06.

2.15.2. Toda a documentação relacionada no subitem 2.15.1, para efeito de comprovação da condição

de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderá ser substituída por certidão expedida pela

Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no Diário Oficial do dia

22/05/2007.

2.15.3. A Certidão referida no subitem 2.15.2. deverá ter sido expedida no prazo máximo de 30 (trinta)

dias da data de realização da licitação.


2.15.4. Todos os documentos referentes à comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte, assim como os do Credenciamento deverão ser entregues fora dos envelopes de

Documentos de Habilitação e de Proposta de Preços, no início da sessão.

2.15.5. No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital será aberta a sessão de processamento do

certame, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar. Neste momento também

deve ser entregue a documentação de que tratam os itens 07 e 08, deste edital, juntamente com a

Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte a fim que, o

licitante possa gozar do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/2006.

3 - ENVELOPES

3.1 A empresa interessada em participar desta licitação deverá apresentar os DOCUMENTOS DE

HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, em envelopes individuais fechados, subscritos na forma a

seguir:

3.1.1 O Envelope n° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, será endereçado a:




ENVELOPE N° 02 – HABILITAÇÃO


3.1.2 Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados em uma única via, em original ou cópia

autenticada em cartório, ainda por qualquer membro da comissão, rubricadas e numeradas

seqüencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato. Todos os

documentos emitidos pela empresa licitante deverão ser apresentados datilografados ou

digitados eletronicamente, no idioma português, perfeitamente legível, sem emendas, rasuras

ou entrelinhas, em papel timbrado da respectiva empresa.

3.1.3 O Envelope 03 - PROPOSTA DE PREÇO será endereçada a:




ENVELOPE N° 03 – PROPOSTA DE PREÇO



3.1.4 A Proposta de Preço deverá ser apresentada em duas vias, em original, e papel timbrado,

datilografadas ou digitadas eletronicamente, no idioma português perfeitamente legível, sem

emendas, rasuras ou entrelinhas, todas numeradas, rubricadas e assinadas pelo representante

legalmente habilitado da empresa licitante, ordenadas e encadernadas, de modo a não conter

folhas soltas.

3.1.5 O recebimento dos envelopes far-se-á de acordo com o fixado neste Edital, não sendo permitido

atraso, mesmo que involuntário.

4 DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO

4.1 Torna-se obrigatório a presença de prepostos com poderes para manifestar-se em nome da

licitante, assinar atas e termos, recorrer ou renunciar ao direito de interposição de recurso, e

praticar todos os demais atos inerentes ao certame, devendo identificar-se exibindo a Carteira de

Identidade ou outro documento equivalente, e encaminhar no envelope nº 01 credenciamento,

instrumento particular com firma reconhecida, ou carta de credenciamento nos termos do

formulário anexo II com firma reconhecida, ou ainda identificando-se como responsável legal,

mediante a apresentação do contrato social, se sócio.

4.2 O envelope nº 02 HABILITAÇÃO, deverá conter em via única os documentos exigidos, encabeçados

por índice relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, preferencialmente

na ordem seguinte:

4.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

4.2.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.2.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos

documentos de eleição de seus administradores;

4.2.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da

diretoria em exercício;

4.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País;


4.2.1.5 Cópia autenticada da cédula de identidade dos sócios.

4.2.2 REGULARIDADE FISCAL:

4.2.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF);

4.2.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao

domicílio ou Sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o

objeto contratual;

4.2.2.3 Prova de Regularidade para junto a Fazenda Municipal, Estadual e Federal do domicílio ou

sede da licitante;

4.2.2.4 Certidão de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal,

comprovando sua regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

4.2.2.5 Certidão negativa de débitos trabalhista (TST).

4.2.2.6 Alvará de Licença e Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal do domicílio ou

sede da Licitante e válido da data de abertura da licitação;

4.2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

4.2.3.4 Indicação do Responsável Técnico para fins de comprovação de capacitação técnica

profissional do licitante, para execução dos serviços objetos desta Licitação, conforme

ANEXO XII;

4.2.3.5 Declaração de Concordância do Pessoal Técnico informando a disponibilidade dos

mesmos para a realização do objeto da licitação, acompanhada de currículo, conforme

ANEXO I;

4.2.3.6 Certidão de Acervo Técnico - CAT de que trata o subitem acima, nos termos da Resolução

nº. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia - CONFEA, será exigida dos seguintes profissionais, legalmente habilitados,

conforme Resolução n° 1.010, de 2005, do CONFEA;


4.2.3.7 A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de

trabalho (CTPS), contrato firmado entre a empresa e o profissional não inferior a seis

meses, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio;

4.2.3.8 O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação técnico-profissional de

que trata o subitem 4.2.3.2, deverá participar pessoal e diretamente da obra e dos

serviços objeto da licitação, admitindo-se, no entanto, a sua substituição por profissional

de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela PREFEITURA.

4.2.3.9 Indicação das instalações, do aparelhamento e equipe técnica adequado para realização

do objeto da licitação, bem como declaração de disponibilidade de equipamentos ou

veículos permanentes exigidos na execução do contrato, conforme modelo constante no

ANEXO III.

4.2.3.10 Declaração que recebeu, tomou conhecimento e aceitou as regras do Edital com seus

elementos constitutivos, nos termos da DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS

DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO – ANEXO IV a este Edital.

4.2.3.11 Atestado de vistoria técnica fornecido pela Secretaria Municipal de Administração,

constando que o engenheiro da empresa que irá executar a obra visitou os locais de

execução dos serviços e que tem pleno conhecimento de suas condições.

4.2.3.12 A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, até o dia 28/05/2018,

as 08:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (77)

3620 - 1198, junto a Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos.

4.2.3.13 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir formação na área

de engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento

expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.2.3.14 O profissional de que se fala nas alíneas anteriores, deverá estar devidamente vinculado à

empresa licitante através de contrato de prestação de serviço ou através de quaisquer

outros vínculos empregatícios que devem ser comprovados junto a declaração de visita e

vistoria técnica.

4.2.3.15 Comprovação de regularidade perante o Ministério do Trabalho, no que diz respeito à

obediência ao disposto no inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal, mediante a


apresentação de DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES - ANEXO

V.

4.2.3.16 Comprovação de micro empresa ou empresa de pequeno porte, mediante a apresentação

de DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – ANEXO XVII.

4.2.3.17 Comprovação de não ocupação em cargos, empregos ou funções publicas, mediante a

apresentação de DECLARAÇÃO DE NÃO OCUPAÇÃO DE CARGOS, EMPREGO OU FUNÇÃO

PUBLICA – ANEXO XVIII.

4.2.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:

4.2.4.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa

licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de

apresentação da proposta, observando-se as seguintes regras:

a) Para sociedades anônimas, cópia autenticada do Balanço ou a sua publicação em

Diário Oficial;

b) Para as demais empresas, cópias legíveis e autenticadas das páginas do Livro Diário,

onde foram transcritos o balanço patrimonial e a demonstração do último exercício

social, com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta

Comercial, com a devida etiqueta DHP do contador responsável;

c) Para as empresas constituídas há menos de um ano, será exigido apenas o Balanço

de Abertura e Demonstrações Contábeis, na forma da lei.

4.2.4.1.1 A boa situação financeira do licitante, será aferida pela observância dos índices apurados pela

fórmula abaixo, cujo cálculo deverá ser demostrado em documento próprio, devidamente assinado por

contabilista habilitado.

ILG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL > 1,00

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo


ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE > 1,00

ILC – Ativo Circulante

Passivo Circulante

GEG – GRAU DE ENDIVIDAMENTO < 0,70

GEG – Passivo Circulante + Exigível à Longo Prazo

Ativo Total

4.2.4.2. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida(s) pelos)

distribuidor(es), da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 30 (trinta) dias

anteriores à data fixada para a sessão de abertura da Licitação;

4.2.4.3 Declaração do estabelecimento Bancário da empresa licitante, informando a agência e conta

bancária da licitante, conforme anexo IX;

4.2.4.4 Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade expedida por

Órgão da Administração Pública de qualquer esfera do Governo, de acordo com o modelo

constante no anexo VI

4.2.4.5 Prova de Capital Registrado e Integralizado, igual ou maior que R$ 26.255,00 (vinte e seis mil

duzentos e cinquenta e cinco reais), correspondente a 10% do valor total do objeto a ser

contratado, previsto no art. 31, § 3º, da Lei 8.666/93, até a data da publicação do referido

Edital, através de Certidão Simplificada fornecida pela JUCEB – Junta Comercial do Estado da

Bahia ou a Junta Comercial do Estado onde a sociedade estiver inscrita;

4.2.4.6 Os licitantes que se enquadrarem na categoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno

Porte deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer

restrição quanto à sua regularidade fiscal, a fim de que possa ser aplicado o disposto do

artigo 43 da Lei Complementar 123/2006.

4.2.4.7 Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, será

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento

em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a

critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e


emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa,

conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06.

4.2.4.8 Os licitantes que não atenderem às exigências legais previstas neste capítulo, serão

considerados inabilitados, ficando excluídos das fases subsequentes desta licitação, tudo de

acordo e conforme preceitua o Parágrafo 4º do Art. 41 da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei

nº 8.883/94 (parágrafo 4º do Art. 41 - "A INABILITAÇÃO DO LICITANTE IMPORTA PRECLUSÃO

DO SEU DIREITO DE PARTICIPAR DAS FASES SUBSEQUENTES"; ressalvadas as restrições

relativas à regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos

termos da Lei Complementar 123/06.

4.2.4.9 Certificado de Registro Cadastral, expedindo pela Secretaria Municipal de Administração,

emitidos até 05 dias úteis anterior a abertura desta Tomada de Preços;

4.2.4.10 Certidão Negativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade

Administrativa (Acórdão nº. 1793/2011 – TCU – Plenário), com validade em vigor, emitida

através do Portal do Conselho Nacional de Justiça;

4.2.4.11 Apresentar Atestados fornecidos por pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado,

comprovando que a licitante executou serviços com características, quantidade e prazo

similares ao objeto desta Licitação.

4.2.4.12 Comprovação do proponente de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a

entrega da proposta, profissional de nível superior podendo ser sócio e / ou profissional

engenheiro civil com a Certidão de Registro de Quitação Pessoa Jurídica junto ao CREA.

5 DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PREÇO

5.1 O Envelope n° 03 - deverá conter:

5.1.1 Proposta de Preço sem emendas e ou rasuras, na forma de original ou cópia autenticada,

datada e assinada na última folha, rubricada nas demais, encabeçada por índice

relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, conforme modelo

constante do ANEXO VII deste Edital;

5.1.2 Orçamento completo e detalhado, de acordo planilha ANEXO VIII, preenchendo-se os

campos destinados as unidades e respectivas quantidades e os preços unitários propostos

para todos os itens de serviços relacionados e calculando-se os respectivos preços


parciais e totais, não sendo permitidas alterações, acréscimos ou supressões nos itens de

serviços e quantitativos neles contidos;

5.1.3 Cronograma Físico Financeiro da licitante contendo as etapas de execução e respectivos

valores de desembolso, discriminando separadamente os devidos percentuais das obras e

dos serviços de acordo com os itens constantes da Planilha de Valor, em parcelas mensais

contendo barras, percentuais, desembolso, valores horizontais e verticais, simples e

acumulados; Não será permitido cronograma, cujo percentual da última parcela seja

inferior a 10% (dez por cento) do preço global da obra, sob pena de desclassificação da

proposta;

5.1.4 Declaração da Licitante, sob a pena de rescisão contratual de que na data de recebimento

da Ordem de Serviço possuirá e estarão disponíveis para alocação nas obras e serviços

objeto desta licitação, pessoal técnico especializado e equipamentos considerados

essenciais para o cumprimento do objeto do futuro contrato, acompanhada de relação da

equipe técnica que se encarregará da execução das obras e fornecimentos, indicando

para cada profissional a respectiva qualificação, a função e o tempo de atividade na

função, acompanhada de declaração de autorização de inclusão na equipe técnica

assinada pelo profissional;

5.1.5 Declaração da Licitante em que expresse a opção da modalidade de garantia de execução

contratual, dentre aquelas a que se refere a cláusula décima segunda da Minuta do

Contrato – ANEXO XIV deste Edital;

5.1.6 Composições de Preços Unitários para todos os itens da planilha. A licitante que deixar de

apresentar qualquer composição de preço unitário será desclassificada. As composições

de Preços Unitários deverão demonstrar o BDI em percentual as leis sociais aplicadas;

5.1.7 Declaração de que nos preços unitários propostos, estão incluídas todas as despesas

diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços

objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela

Contratante, salvo se decorrente de projeto, ou obra/serviço, não incluídos nesta

licitação;

5.1.8 Deverá ser apresentada a planilha analítica de composição do BDI, conforme ANEXO XI-A;

5.1.9 Deverá ser apresentada a planilha analítica de composição dos encargos sociais,

conforme ANEXO XI;


5.1.10 Declaração da Licitante de que garantirá pelo prazo de 02 (dois) anos a qualidade e

durabilidade dos serviços prestados, bem como dos materiais empregados ou

equipamentos fornecidos, conforme modelo ANEXO XIV;

5.1.11 Prova de compatibilidade do ramo da sociedade com o objeto licitado e de possuir

profissional de nível superior em seu quadro técnico permanente, através de Certidão de

Registro da empresa licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia – CREA, no Estado de sua Sede e do(s) seu(s) responsável(s) técnico(s). No

caso dos licitantes domiciliados em outros Estados o Certificado de Registro emitido pelo

CREA da Região de origem, deverá conter o visto do CREA-BA;

5.1.12 O valor máximo da contratação para realização da obra/serviços, nas condições do Projeto

Básico (Anexo XV do Edital) e das Planilhas Orçamentárias, as quais fazem parte integrante do

Projeto Executivo (Anexo XV do Edital), memorial descritivo e especificação do projeto (Anexos

XVI do Edital), é de R$ 262.554,50 (duzentos e sessenta e dois mil quinhentos e cinquenta e

quatro reais e cinquenta centavos).

6 PRAZOS

5.1 PRAZOS REFERENTE À LICITAÇÃO

5.1.1 O prazo de validade da Proposta de Preço da empresa licitante será tomado como de 60

(sessenta) dias contados na sessão de recepção dos envelopes de Habilitação e Proposta de

Preço;

5.1.2 A PREFEITURA, observando o prazo de validade da Proposta de Preço, convocará a empresa

adjudicatária para ao final do prazo de até 8 (oito) dias, contados da data em que receber a

convocação por seus respectivos representantes credenciados, vir à sua Sede para assinar o

Termo de Contrato;

5.2 PRAZOS REFERENTE AO CONTRATO

5.2.1 As Obras e os Serviços a serem contratados deverão ser executados e totalmente concluídos

dentro do prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, vinculados, exclusivamente, ao Cronograma

Físico-Financeiro, incluído neste mesmo prazo, a mobilização, a desmobilização e a execução das

obras e serviços propriamente ditos.


5.2.2 O prazo de vigência do contrato a ser firmado se iniciará a partir da data da sua assinatura e do

conseqüente recebimento da Ordem de Serviço. No exclusivo interesse da PREFEITURA, esta

poderá emitir tantas quantas Ordens de Serviço de Execução, ou Ordens de Paralisação, ou

Ordens de Reinício que se façam necessárias para o bom desenvolvimento dos trabalhos.

5.2.3 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será

prorrogado automaticamente por igual tempo, não havendo necessidade de Termo Aditivo de

Rerratificação, mas de simples apostilamento do novo cronograma físico-financeiro,

acompanhado da respectiva justificativa emitida pelo Gerente de Contrato, para a PREFEITURA

no Processo Administrativo que deu origem a esta licitação.

5.2.4 Excepcionalmente, os prazos de início de etapas de execução admitem prorrogação, caso em que

a garantia de execução deverá ser complementada, permanecendo as demais cláusulas do

contrato e mantendo-se assegurado seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra

algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

5.2.4.1 Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

5.2.4.2 Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que

altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

5.2.4.3 Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de entrega por ordem e no

interesse da PREFEITURA;

5.2.4.4 Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por

este Edital.

5.2.4.5 Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

PREFEITURA em documento contemporâneo à sua ocorrência;

5.2.4.6 Omissão ou atraso de providências a cargo da PREFEITURA, inclusive quanto aos

pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na

execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis;

5.2.4.7 Salvo em decorrência de fato imprevisto, ou na hipótese da ocorrência da teoria da

imprevisão, caso em que haverá Termo Aditivo, as modificações que vierem a se adotar no

futuro contrato serão efetivadas mediante Termo de Rerratificação Contratual;


5.2.4.8 O Termo de Contrato ou seus aditamentos decorrentes desta licitação vigerá em seus efeitos

desde a data de sua assinatura. No entanto, sua eficácia dependerá da publicação de seu

respectivo resumo, no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA ou no Diário

Oficial do Estado da Bahia, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da mesma assinatura;

5.2.4.9 A simples prorrogação do prazo previsto por qualquer motivo não determinará o aumento

do preço da proposta original;

6 IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DESTE EDITAL

6.1 O pedido de impugnação aos termos deste Edital e seus anexos deverá ser dirigido ao Presidente

da COMISSÃO DE LICITAÇÃO da PREFEITURA e protocolado no endereço constante do preâmbulo

deste Edital.

6.2 Por qualquer cidadão, neste caso, acompanhado de Certidão emitida pela Justiça Eleitoral de que

se encontra regular com a mesma, por escrito, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada no

preâmbulo deste Edital para o recebimento dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA, devendo

a COMISSÃO DE LICITAÇÃO responder em até 3 (três) dias úteis do recebimento da respectiva

impugnação no protocolo da PREFEITURA;

6.3 Pela licitante, por escrito, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada no preâmbulo deste Edital

para o recebimento dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA, devendo a COMISSÃO DE

LICITAÇÃO proferir o resultado antes da abertura do envelope de habilitação.

6.4 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo

licitatório até a decisão definitiva emitida pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

6.5 Somente poderão impugnar administrativamente os termos deste Edital de licitação as pessoas

definidas nos itens 6.2 e 6.3 desta Cláusula.

7 JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇO

7.1 JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

7.1.2. No dia 30 de maio de 2018, às 10:00 horas, na Sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO

RAMALHO, com sede na Rua Acre, s/nº, Centro, Serra do Ramalho, Estado da BAHIA, a

COMISSÃO DE LICITAÇÃO, instalará a Sessão de Recebimento dos envelopes nº 01 –

CREDENCIAL, nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 03 - PROPOSTA DE PREÇO, bem


como o procedimento de credenciamento. Não havendo expediente Administrativo no Paço

Municipal na data marcada para recebimento dos envelopes dos Documentos de Habilitação e

Proposta de Preço, ficará automaticamente prorrogada para o 1º (primeiro) dia útil, a data da

Sessão Pública para recebimento dos referidos envelopes e prosseguimento dos procedimentos

pertinentes ao Processo Licitatório, que será realizado no mesmo horário e local determinados

no preâmbulo deste Edital, independente de notificação verbal ou escrita.

7.1.3 Instalada a Sessão, o Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO declarará abertos os trabalhos,

sendo terminantemente vedado, a partir deste momento, receber documentações outras que

não de empresa licitante presente no horário aprazado e desde que já contidas nos Envelopes nº

01 – CREDENCIAL, nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 03 - PROPOSTA DE PREÇO.

7.1.4 Analisadas as credenciais e estando as mesmas de acordo com as exigências descritas neste

Edital, os representantes credenciados serão convidados a apresentar os seus respectivos

Envelopes nº 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 03 - PROPOSTA DE PREÇO.

7.1.5 A apresentação da CREDENCIAL em desacordo às exigências deste Edital caracteriza a ausência

da empresa licitante no procedimento licitatório, sendo vedado à COMISSÃO DE LICITAÇÃO

receber quaisquer documentos provenientes dessa empresa.

7.1.6 Após o recebimento dos envelopes nº 02 – HABILITAÇÃO e nº 03 - PROPOSTA DE PREÇO, o

presidente convocará os membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO e os representantes das

empresas licitantes presentes a rubricar os fechos dos envelopes nº 02 – HABILITAÇÃO e nº 03 -

PROPOSTA DE PREÇO.

7.1.7 Na hipótese de ter ocorrido impugnação a este Edital, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO deverá, nesta

oportunidade, proferir o resultado da decisão antes da abertura do envelope de habilitação.

7.1.8 Caso haja impossibilidade de decisão conclusiva, a empresa licitante participará do processo

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

7.1.9 Após essa fase incidental, serão abertos os envelopes HABILITAÇÃO, onde a primeira via de todos

os documentos neles contidos serão obrigatoriamente assinados ou rubricados pelos

representantes das empresas licitantes presentes e pelos membros da COMISSÃO DE

LICITAÇÃO.


7.1.10 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO analisará em seguida os documentos de HABILITAÇÃO descritos

neste Edital, sendo considerada habilitada à empresa licitante que tenha apresentado sua

respectiva documentação em integral acordo com aquelas exigências.

7.1.11 Concluída a habilitação ou a inabilitação, se presentes todos os representantes das licitantes,

o Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, após assim declará-los, indagará aos mesmos se

desejam desistir dos pertinentes recursos.

7.1.12 Na hipótese em que o representante da licitante venha a desistir do seu direito de recurso,

essa desistência será registrada em ata circunstanciada. Neste caso, o respectivo

representante deverá obrigatoriamente assinar a ata da sessão.

7.1.13 Não ocorrendo desistência expressa do recurso de habilitação ou inabilitação, ou estando

ausente algum representante da licitante, o Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO

suspenderá os trabalhos, lavrando em ata circunstanciada e providenciará a publicação do

resultado do julgamento no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA, abrindo-

se, a partir da publicação, o prazo para a interposição de recursos.

7.1.14 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO somente procederá à abertura do envelope 03 - PROPOSTA DE

PREÇO, da licitante confirmada habilitada, após o transcurso do prazo de recurso, ou na

hipótese de ocorrência de desistência expressa de todas as empresas licitantes em promover

recursos da habilitação ou inabilitação.

7.1.15 O envelope 03 - PROPOSTA DE PREÇO da empresa licitante confirmada inabilitada será

devolvido devidamente fechado, depois de conferido seu respectivo lacre, tendo em vista a

desistência expressa de recurso ou a denegação de recurso, se houver.

7.1.16 É vedada, sob qualquer aspecto, a abertura do envelope 03 - PROPOSTA DE PREÇO de

empresa licitante, confirmada inabilitada, no recinto onde se realiza a sessão de julgamento

desta licitação.

7.1.17 Ocorrendo abertura do envelope 03 - PROPOSTA DE PREÇO de qualquer licitante,

confirmada inabilitada, no recinto onde se realize a sessão de julgamento desta licitação,

esta atitude será considerada pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO como perturbação à licitação,

crime capitulado no Art. 93 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, devendo o presidente

da COMISSÃO DE LICITAÇÃO comunicar esse fato ao Prefeito Municipal de SERRA DO

RAMALHO para que esta autoridade represente o fato ao Ministério Público, a quem

compete à promoção da competente Ação Penal.


7.1.18 Será inabilitada a empresa licitante cuja documentação:

a) não atenda às exigências deste Edital;

b) for apresentada por licitante suspenso pela PREFEITURA;

c) de licitante que tiver sido declarado inidôneo para licitar com quaisquer Órgão ou

Entidade da Administração Pública de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito

Federal ou Municípios de qualquer Unidade Federativa;

d) contenham emendas, borrões, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em sua primeira via dos

documentos apresentados.

e) sejam apresentadas em Consórcio de empresas.

7.1.19 A COMISSÃO dará conhecimento do resultado da Habilitação, em sessão pública

previamente marcada se presentes todos os prepostos das licitantes, ou mediante

publicação no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA e, uma vez

transcorridos os prazos legais para recebimento e julgamento de recurso e não havendo

impugnação ao recurso interposto, a COMISSÃO marcará a data, à hora e o local da abertura

do envelope nº 03 - PROPOSTA DE PREÇO das licitantes habilitadas.

7.1.20 Da reunião de recepção dos envelopes contendo a credencial, os documentos da habilitação

e da proposta de preço, do credenciamento, das impugnações havidas ou deixadas de haver,

do julgamento da habilitação, de seus havidos recursos ou da desistência expressa havida ou

deixada de haver, da confirmação da habilitação ou inabilitação dos licitantes lavrar-se-á ata

circunstanciada, contendo a convocação para a reunião de abertura dos envelopes da

proposta comercial, bem como o encerramento desta fase desta licitação.

7.2 JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO

7.2.1 No dia, hora e local designado quando do encerramento da fase da habilitação, a de Licitação

se reunirá com os representantes das empresas licitantes para a abertura do Envelope nº 03 -

PROPOSTA DE PREÇO.


7.2.2 Após a confirmação do credenciamento dos representantes das empresas licitantes, estes e a

COMISSÃO DE LICITAÇÃO verificarão a inviolabilidade do Envelope nº 03 - PROPOSTA DE

PREÇO.

7.2.3 Em seguida, dar-se-á a abertura do Envelope nº 03 - PROPOSTA DE PREÇO das licitantes

habilitadas, onde a primeira via de todos os documentos nele contido será obrigatoriamente

assinada ou rubricada pelos representantes das empresas licitantes presentes e pelos membros

da COMISSÃO DE LICITAÇÃO.

7.2.4 Após a abertura do Envelope nº 03 - PROPOSTA DE PREÇO, não mais caberá desclassificação da

empresa licitante por motivo relacionado com habilitação jurídica, regularidade fiscal,

qualificação técnica e qualificação econômica e financeira, salvo em razão de fatos

supervenientes, ou só conhecidos após o julgamento da habilitação.

7.2.5 Chegado ao conhecimento da COMISSÃO DE LICITAÇÃO de fato superveniente ou só conhecido

após o julgamento da habilitação, a mesma deverá diligenciar no sentido de esclarecer as

questões suscitadas encaminhando ao Prefeito Municipal da PREFEITURA o relatório e

conclusão para as devidas e cabíveis providências.

7.2.6 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO analisará os documentos contidos nas PROPOSTAS DE PREÇOS

conforme as exigências deste Edital, considerando-se classificada em primeiro lugar, a empresa

licitante cuja proposta, estando de acordo com o exigido naquele item, venha a apresentar o

MENOR PREÇO segundo o fator MENOR PREÇO POR LOTE.

7.2.7 A consistência na formação do preço global, como fator básico do julgamento da PROPOSTA DE

PREÇO, será encontrada pelos membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO pela análise do preço

global apresentado conforme a PROPOSTA DE PREÇO exigida, tendo em vista o integral

atendimento ao CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, as especificações e preços constantes da

PLANILHA DE PREÇOS DA LICITANTE, em conformidade com a apresentação da PLANILHA

ANÁLITICA DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I., PLANILHAS ANALÍTICAS DAS COMPOSIÇÕES DOS

ENCARGOS SOCIAIS e na PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS, todos

exigidos no item 5 deste Edital.

7.2.8 A declaração de garantia de execução exigida no subitem 5.1.10 PROPOSTA DE PREÇO deste

Edital não será objeto de julgamento, mas de exigência a ser cumprida pela empresa licitante,

sob pena de desclassificação de sua proposta.


7.2.9 Na hipótese em que não haja coerência entre os correspondentes preços unitários e preço total

indicados na PROPOSTA DE PREÇO, apenas o preço unitário será considerado como válido pela

COMISSÃO DE LICITAÇÃO e o preço total será corrigido, considerando-se para a PROPOSTA DE

PREÇO o valor submetido ao cálculo de correção a ser efetuado pelos membros da COMISSÃO

DE LICITAÇÃO.

7.2.10 Na classificação da PROPOSTA DE PREÇO, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO levará em consideração o

MENOR PREÇO POR LOTE ofertado nos termos DA PROPOSTA DE PREÇO deste Edital, pela

ordem crescente dos preços propostos, por empresa licitante, prevalecendo, no caso de empate,

exclusivamente o critério de sorteio em ato público.

7.2.11 Não ocorrendo desistência expressa do recurso de julgamento das propostas, ou estando ausente

algum representante da licitante, o Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO suspenderá os

trabalhos, lavrando em ata circunstanciada e providenciará a publicação do resultado do

julgamento no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA, abrindo-se, a partir da

publicação, o prazo para a interposição de recursos.

7.2.12 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO somente poderá proceder à adjudicação do objeto desta licitação

após o transcurso do prazo de recurso.

7.2.13 Não será admitida proposta que apresente qualquer oferta de vantagem não prevista neste

Edital, nem preço ou vantagem baseada nas propostas das demais empresas licitantes.

Ocorrendo estas hipóteses serão as propostas desclassificadas, bem como também serão

desclassificadas as propostas que:

7.2.13.1 Não atendam as exigências deste Edital;

7.2.13.2 Contenham emendas, borrões, ressalvas, rasuras ou entrelinhas na primeira via dos

documentos apresentados;

7.2.13.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas e, após obedecido o disposto no § 2º

do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, o vencedor será escolhido mediante sorteio público, salvo se

houver na margem de 10% (dez por cento) sobre o menor preço alguma Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte, que deverá ser convocada para apresentar nova proposta, de preço

inferior àquela considerada vencedora do certame, sob pena de preclusão, conforme reza o

artigo 44 §1º c/c o artigo 45, I da Lei Complementar 123/06.


7.2.13.4. Não ocorrendo à contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma

do subitem anterior, serão convocadas os remanescentes que porventura se enquadrem na

hipótese do subitem 7.2.13.3. na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.2.13.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de

Pequeno Porte que se encontrem na situação descrita no subitem 7.2.13.3. será realizado sorteio

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.2.13.6. Na hipótese de não contratação de ME ou EPP, nos termos previstos no subitem

7.2.13.3, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do

certame.

7.2.13.7. O disposto no subitem 7.2.13.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não

tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

7.2.13.8. A Microempresa ou EPP que apresentar nova proposta de preços, em decorrência da LC

123/06 terá o prazo de 02 (dois) dias para apresentar nova proposta com os últimos preços ofertados.

7.2.13.9 Forem inexeqüíveis, assim consideradas as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor

orçado pela PREFEITURA, ou;

b) Valor orçado da PREFEITURA

c) Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for

inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b”, será

exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as

modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre o valor resultante do

parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

8 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO

8.1 DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO:

8.1.1. Declarado vencedor pela Comissão Permanente de Licitação em despacho nos autos do processo

de licitação, este será remetido ao Prefeito Municipal de SERRA DO RAMALHO para homologação

e Adjudicação do objeto desta licitação.

8.1.2 Homologada esta licitação, o seu objeto poderá ser contratado com a empresa adjudicatária.


8.1.3 Na hipótese em que a empresa adjudicatária venha a decair do direito à contratação do objeto

desta licitação, a PREFEITURA poderá convidar as empresas licitantes remanescentes, na ordem

de classificação, para contratar, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela empresa

adjudicatária, inclusive quanto ao preço, ou revogar esta licitação, independentemente da

cominação que deverá ser aplicada à empresa licitante adjudicatária, inclusive com a perda da

garantia de participação exigida deste Edital.

8.1.4 A empresa adjudicatária que, convocada a assinar o termo de contrato no prazo de validade de sua

proposta, vier a desistir de assinar o mesmo, além da perda da garantia de participação lhe será

atribuída à penalidade de suspensão temporária de licitar com a PREFEITURA pelo prazo de 02

(dois) anos, respeitado o direito de recurso com efeito devolutivo.

8.1.5 A PREFEITURA somente poderá revogar esta licitação por razões de interesse público decorrentes

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros.

8.1.6 A anulação do procedimento desta licitação por motivo de ilegalidade induzirá à do contrato, não

gerando obrigação da PREFEITURA em indenizar a Contratada ressalvado o disposto no subitem

8.1.7 adiante descrito.

8.1.7 A declaração de nulidade do contrato originado por esta licitação opera retroativamente,

impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir

os que porventura já tenha produzido.

8.1.8 A nulidade não exonera a PREFEITURA do dever de indenizar a Contratada pelo que está houver

executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente

comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem

lhe deu causa.

8.1.9 No caso de desfazimento do processo licitatório fica assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.1.10 A empresa licitante adjudicatária será convocada a assinar o instrumento contratual, conforme a

MINUTA DE CONTRATO - ANEXO XII deste Edital, no prazo máximo de até 8 (oito) dias, contados

do recebimento da convocação.

8.2 CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO


8.2.1 Para a celebração do contrato, a empresa adjudicatária deverá apresentar:

a) Informação do número da respectiva conta corrente e agência do BANCO em que deverá

receber o valor de seu faturamento, bem como a apresentação do carimbo do CNPJ/MF a

fim de possibilitar sua inscrição nos meios financeiros da PREFEITURA.

b) Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, mediante a

apresentação de Certidão Regularidade de Situação - CRS;

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa

Econômica Federal.

8.2.2 A execução das obras e dos serviços contratados deverá obedecer às prescrições da

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e às Especificações Contidas no PROJETO

EXECUTIVO.

8.3 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.3.1 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.3.2 Dos atos praticados pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO com respeito a esta licitação cabem a

licitante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, RECURSO de:

8.3.3 Habilitação ou inabilitação, a qual será intimada mediante publicação no QUADRO DE

AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA, ressalvado se presentes todos os representantes

das licitantes na sessão em que der o julgamento, caso em que lhe serão comunicados

diretamente e lavrados em ata;

8.3.4 Julgamento das propostas, a qual será intimada mediante publicação no QUADRO DE AVISOS

E EDITAIS na Sede da PREFEITURA, ressalvado se presentes todos os representantes das

licitantes na sessão em que der o julgamento, caso em que lhe serão comunicados

diretamente e lavrados em ata;

8.3.5 Anulação ou revogação desta licitação, a qual será intimada mediante publicação no

QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA;

8.3.6 Aplicação da pena de suspensão temporária a qual será intimada mediante publicação no

QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na Sede da PREFEITURA;

8.3.7 Os recursos previstos nos itens 8.3.1.1.1. e 8.3.1.1.2 terão efeito suspensivo.


8.3.8 O Prefeito Municipal de SERRA DO RAMALHO poderá, motivadamente, e, presentes razões

de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva, nos casos previstos

nos subitens 8.3.1.1.1. e 8.3.1.2. anteriormente descritos.

8.3.9 As razões do recurso serão dirigidas ao Prefeito Municipal de SERRA DO RAMALHO por

intermédio da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em sessão pública previamente marcada, através

de petição interpositória.

8.3.10 Recebido o recurso, o Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO comunicará aos demais

licitantes que terão vista do processo na PREFEITURA, podendo impugnar o recurso no prazo

de 5 (cinco) dias úteis.

8.3.11 O Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5

(cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir ao Prefeito Municipal de SERRA DO

RAMALHO, devidamente informado, para proferir decisão.

8.3.12 Sendo procedente o recurso, o Prefeito Municipal de SERRA DO RAMALHO dará provimento

ao mesmo e determinará à COMISSÃO DE LICITAÇÃO o desfazimento do ato recorrido.

8.3.13 Sendo improcedente o recurso, o Prefeito Municipal de SERRA DO RAMALHO negará

provimento ao mesmo e determinará à COMISSÃO DE LICITAÇÃO a manutenção do ato

recorrido.

8.3.14 Na contagem dos prazos acima, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do

vencimento.

8.3.15 Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente da

PREFEITURA.

8.3.16 Caso as datas previstas para a realização dos eventos fixados neste Edital sejam declaradas

feriado, sem expediente Administrativo ou ponto facultativo, e não havendo retificação

oficial da Convocação, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subseqüente, no

mesmo local e hora anteriormente estabelecidos, independentemente de qualquer

comunicação aos interessados.

9 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 Os recursos orçamentários para o pagamento da execução das obras e serviços objeto desta

licitação, através Unidade Orçamentária, Funções Programáticas, elementos de despesas:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUB;

PROJETO ATIVIDADE: 1.014 - Construção, Restauração E Ampliação De Calç. E Pavimentação Asfá;


ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.51.00 - Obras E Instalações;

10 GARANTIAS E PAGAMENTO

10.1 A Sociedade Empresarial vencedora da licitação recolherá a título de garantia de participação e

do contrato, caução em modalidade escolhida na forma dos Arts. 56 e 31, III da Lei 8.666/93.

10.2 A caução quando recolhida mediante cheque só se concretizará após a sua compensação não

surtindo qualquer efeito os atos decorrentes se não efetivada.

10.3 O pagamento deverá ser efetuado à Sociedade Empresarial vencedora da licitação, através de

boletins de medições mensais, em até 10 (dez) dias da apresentação da Nota Fiscal / Fatura, em

02 (duas) vias que deverão ser apresentadas para ao Secretário Municipal de Obras para a devida

aprovação dos serviços realizados.

10.4 A Fatura/Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho,

CNPJ/MF sob o nº 16.417.784/0001-98, endereço: Rua Acre, s/nº, Centro, neste Município.

10.5 Os pagamentos de serviços extraordinários, resultantes de modificações previamente

autorizados, por escrito, pelo Município serão processados em separado, desde que sejam

atendidas as disposições desta licitação e do contrato.

11 DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

11.1 Os elementos constitutivos deste Edital são compostos dos seguintes anexos:

11.1.2 ANEXO I – Declaração de Concordância do Pessoal Técnico;

11.1.3 ANEXO II – Modelo de Credencial;

11.1.4 ANEXO III – Indicação das Instalações, Aparelhamento e Equipe Técnica;

11.1.5 ANEXO IV – Declaração de Recebimento dos Documentos da Licitação;

11.1.6 ANEXO V - Declaração de Inexistência de Empregados Menores;

11.1.8 ANEXO VI – Declaração de Inidoneidade;

11.1.9 ANEXO VII – Proposta de Preço;

11.1.10 ANEXO VIII – Planilha Orçamentária;

11.1.11 ANEXO IX – Declaração do Estabelecimento Bancário;

11.1.12 ANEXO X – Dados para Assinatura do Contrato; 11.1.14 ANEXO XI – Planilha Analítica de da Composição dos Encargos Sociais; 11.1.15 ANEXO XI-A - Planilha analítica de composição do BDI; 11.1.15 ANEXO XII – Minuta do Contrato; 11.1.16 ANEXO XIII – Garantia de Qualidade e Durabilidade dos Serviços e Materiais; 11.1.18 ANEXO XIV – Indicação do Responsável Técnico; 11.1.19 ANEXO XV – Projeto Básico;


11.1.17 ANEXO XVI – Memorial Descritivo e Especificações; 11.1.30 ANEXO XVII - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 11.1.31 ANEXO XVIII - Declaração de não ocupação de cargos, emprego ou função publica; 11.1.29 ANEXO XIX - Atestado de visita aos locais da execução das obras e serviços;

11.2 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários nas obras e serviços até 25% (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado do Contrato. O caso de supressão acima do limite ora estabelecido

somente poderá ser efetivado mediante acordo entre as partes.

11.3 A empresa interessada, necessitando, poderá solicitar as informações que desejar, devendo

para tanto protocolar suas dúvidas, no horário das 08:00 às 12:00h nos dias de expediente

da PREFEITURA, até o 3º (terceiro) dia útil anterior a data de abertura da licitação. A

Comissão, responderá as dúvidas apresentadas por escrito a todos os licitantes, até o 1º

(primeiro) dia útil anterior a data da abertura da licitação. O Presidente da COMISSÃO DE

LICITAÇÃO deverá ser contatado neste dia, para recebimento das referidas Cartas-

Respostas, através do telefone/fax: (077) 3620-1198. As respostas também serão fixadas no

Quadro de Aviso da Prefeitura.

11.4 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá, se considerar necessário, solicitar a empresa licitante,

em qualquer fase da licitação, quaisquer esclarecimentos, informações ou dados adicionais,

sendo que tais esclarecimentos não poderão implicar em modificação da documentação de

habilitação e da proposta comercial.

11.5 O contrato regido por este Edital poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos

seguintes casos:

11.5.1 Unilateralmente pela PREFEITURA:

11.5.2 Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação

técnica aos seus objetivos;

11.5.3 Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

11.5.4 Por acordo entre as partes:

11.5.4.1 Quando conveniente à substituição da garantia de execução;

11.5.4.2 Quando necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do

modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos

contratuais originários;


11.5.4.3 Quando necessária à modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com

relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

11.5.4.4 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da

Contratada e a retribuição da PREFEITURA para a justa remuneração da obra, serviço ou

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do

contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de

conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do princípio, configurando área

econômica extraordinária e extracontratual;

11.6 A ocorrência de descontinuidade do fluxo financeiro, poderá implicar na emissão do termo

de paralisação pela PREFEITURA.

11.7 Após a entrega dos envelopes nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 03 – PROPOSTA

DE PREÇO, pelo respectivo representante credenciado da empresa licitante, fica vedado a

PREFEITURA devolvê-los, sob qualquer hipótese.

11.8 A PREFEITURA poderá, se necessário, fazer modificações neste Edital, mediante adendos, no

entanto, exclusivamente, quando se tratar de alteração que implique em reformulação das

propostas, aquelas modificações serão informadas aos interessados mediante publicação no

Diário Oficial do Município e Jornal de Grande circulação, respeitado sempre o prazo mínimo

idêntico daquele da primeira publicação.

11.9 No caso de eventual divergência entre este Edital e seus anexos, prevalecerá às disposições

deste Edital.

11.10 Com a prévia aprovação, e no exclusivo interesse da PREFEITURA, sem perda das

responsabilidades contratuais e legais, a futura contratada poderá subcontratar parte das

obras e dos serviços até o limite de 40% (quarenta por cento);

11.10.1 A subcontratação não altera os direitos e as obrigações da futura contratada perante a

PREFEITURA;

11.11 É vedada a sub-rogação ou transferência ou cessão parcial ou total do objeto do contrato a

ser firmado, sem a prévia anuência da PREFEITURA;

11.12 A PREFEITURA poderá, até a formalização definitiva do futuro contrato, desistir da

contratação, bem assim revogar a licitação, no todo ou em parte, por interesse público, ou

anulá-la por eventual existência de nulidade, sem que disso resulte, para qualquer licitante,


direito ou pedido de ressarcimento ou indenização, ressalvada a restituição da garantia de

participação ou da garantia de execução, caso esta última já tenha sido prestada;

11.13 Quando da apresentação de seus preços, a empresa licitante deverá observar que um

mesmo insumo terá preço idêntico em todas as composições de preços unitários;

11.14 O mesmo serviço, tendo a mesma denominação e vindo a ser realizado em condições

semelhantes, deverá ter idêntico valor;

11.15 O faturamento correspondente ao custo de mobilização e desmobilização para execução das

obras e dos serviços será obrigatoriamente efetuado em separado das demais parcelas ou

etapas de execução;

11.16 Os demais faturamentos dar-se-ão de acordo com os trabalhos efetuados dentro do mês, ou

seja, aqueles trabalhos que venham a ser realizados entre o primeiro e o último dia do mês,

até a conclusão das obras e dos serviços objeto deste Edital;

11.17 Na elaboração da Proposta de Preço a empresa licitante deverá observar ainda as seguintes

condições:

11.18 A planilha de preços da licitante deverá ser assinada por engenheiro civil, devidamente

registrado no CREA, pertencente ao seu quadro técnico, acompanhada da sua comprovação

de regularidade para com o respectivo CREA e do seu vínculo com a licitante;

11.19 Os preços unitários propostos para cada item constante da Planilha de Preços da licitante

deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão

de obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros,

lucro, etc;

11.20 A proposta deverá ser apresentada, obrigatoriamente, em moeda corrente vigente no país;

11.21 A licitante vencedora deverá registrar o Contrato no CREA, assim como fica obrigada à

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, do respectivo contrato naquele Órgão, nos

termos da lei federal nº 6.496/77, e apresentar a contratante, no prazo de 30 (trinta) dias, a

contar da data de assinatura do contrato, o seu comprovante;

11.22 O licitante deverá responder por todos os ônus e obrigações concernentes à Legislação

Fiscal, Social, Tributária e Trabalhista;

11.23 Deverá a contratada manter na obra o “Diário de Obra” para anotação de toda e qualquer

ocorrência relativa aos serviços executados, em 03 (três) vias devidamente numeradas e

rubricadas pela fiscalização do Município e o Engenheiro da Obra;

11.24 Dados para assinatura do Contrato , conforme modelo anexo X, o qual deverá constar do

Envelope nº 03 Proposta de Preço;


11.25 A Empreiteira vencedora obriga-se a adquirir placa adequada ao tipo da obra na forma do

modelo fornecido pela Secretaria Municipal de Obras.

11.26 Declaração de enquadramento ao disposto no Art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, no

caso de Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.

11.27 A não entrega da declaração de enquadramento, indicará que o licitante optou por NÃO

utilizar os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.

Serra do Ramalho – BA, 14 de Maio de 2018.

Leandro Lula Silva Rocha Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Port. N.º 089/2018 de 03/05/2018


ANEXOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018


Contratação de empresa para pavimentação de

Vias Públicas (Rua Distrito Federal, Canãa II e

Rondônia), Bairro Baixada Fluminense, Serra do

Ramalho – Bahia, a ser executado com recursos do

Ministério das Cidades, através da Ação -

Pavimentação de Vias no Município de Serra do

Ramalho, Contrato de Repasse da CAIXA

ECONÔMICA FEDERAL Nº 1029401-90/2016.


A N E X O I

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA DO PESSOAL TÉCNICO

___________________________ de_________ de 2018.

A


Centro

SERRA DO RAMALHO - ESTADO DE BAHIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 006/2018

DECLARAÇÃO

Prezados senhores,

Em cumprimento às condições exigidas no Edital, eu ___________________ , portador do CPF/MF

nº__________________ e Carteira de Identidade nº ___________________, engenheiro civil, inscrito

junto ao CREA BA sob o nº _____________, declaro expressamente que aceito a inclusão do meu nome

na presente licitação como membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos da

licitação acima referenciada.

________________________________

Nome do Profissional

Identificação


ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAL

___________________________ de_________ de 2018.

A


Centro



ASSUNTO: CREDENCIAL DE REPRESENTANTE DA EMPRESA LICITANTE

A (nome da empresa), por seu responsável legal infra-assinado, CREDENCIA para em seu nome, o(s)

Sr.(s) ................................ e .................................... Carteira(s) de Identidade n.º ................... e

......................, CPF/MF n.º ............................... e .................................... que é (são) a(s) pessoa(s)

devidamente AUTORIZADA (s) nos termos do Art. 1.288 do Código Civil Brasileiro para que lhe

represente junto a essa PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, consoante a exigência

contida no Edital da licitação epigrafada, com plenos poderes irretratáveis e irrevogáveis para impetrar,

impugnar ou desistir de recursos, e em geral para tomar todas e quaisquer deliberações atinentes a esta

licitação ficando-lhe(s) vedado o subestabelecimento dos poderes expressos nesta credencial.

Atenciosamente,

....................., ... de ............... de ________

(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante)

O B S E R V A Ç Ã O :

01- Em se tratando de Instrumento de Procuração Pública, ficará dispensada a apresentação deste

MODELO, desde que tenha poderes para representação em certame licitatório.


ANEXO III

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E EQUIPE TÉCNICA

___________________________ de_________ de 2018.

A


Centro



Prezados Senhores,

Em atendimento ao previsto na condição do Edital da Tomada de Preços nº _________ relacionamos e

indicamos, as instalações, o aparelhamento e o pessoal técnico adequados e disponíveis para realização

do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se

responsabilizarão pelos trabalhos, como sendo:

Aparelhamento:

Ferramentas:

Máquinas e Equipamentos;

Instalações Físicas e Mobiliários:

Pessoal do Quadro Técnico:

___________________________

Empresa licitante

CNPJ:

Responsável legal


ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO

___________________________ de_________ de 2018.

A


Centro


DECLARAÇÃO

A empresa__________________________, CNPJ.___________, por seu(s) Representante(s) infra-

assinado(s) DECLARA(M) que tomou conhecimento e recebeu da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO

RAMALHO, por sua Comissão Permanente de Licitação toda a documentação relativa a TOMADA DE

PREÇOS n° 006/2018, composta do Edital e seus elementos constitutivos, nada tendo a reclamar sob

este título.

Serra do Ramalho – BA, ___ de _________ de 2018.

___________________________________________

Empresa Participante


ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

A


Centro


Ref.: TOMADA DE PREÇO N° 006/2018

A (nome da empresa licitante), por seu representante legal, infra-signatário declara, sob

pena de rescisão do futuro contrato a ser firmado, caso lhe seja adjudicado à licitação em epígrafe, que

para os devidos fins requeridos no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal, consoante o que se

estabelece no art. 1°, da Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seus quadros de

empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não emprega

menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, situação permitida pela

Constituição Federal.

...................., ... de ............... de 2018.

(Nome e assinatura do Responsável Legal da licitante)


ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

___________________________ de_________ de 2018.

A


Centro


Tomada de Preços nº 006/2018

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instaurada pelo Município de Serra do Ramalho na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço sob regime de empreitada por Preço Global, que objetiva a contratação de empresa para pavimentação de Vias Públicas (Rua Distrito Federal, Canãa II e Rondônia), Bairro Baixada Fluminense, Serra do Ramalho – Bahia, a ser executado com recursos do Ministério das Cidades, através da Ação - Pavimentação de Vias no Município de Serra do Ramalho, Contrato de Repasse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 1029401-90/2016, que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

______________________________

Empresa licitante

CNPJ

Responsável legal


ANEXO VII

PROPOSTA DE PREÇO

....................., ... de ............. de 2018.

A


Centro



Prezados Senhores,

A .............................. (nome da empresa) ..........., constituída sob a forma de sociedade ..... (tipo da

sociedade) ...., inscrita no CNPJ/MF sob nº .................., inscrição municipal nº ................, com sede a ......

(nome do logradouro e número, bairro, cidade e estado) ..., com telefone nº ........ e fax nº..........., e e-

mail: ....................., pela presente vem submeter à apreciação de V.S.as. à sua proposta relativa à

licitação em epígrafe, declarando que:

a) Executaremos as obras e os serviços objeto da licitação em epígrafe, pelo preço de R$

.......................... (por extenso), no prazo máximo de ........ (...................) dias consecutivos,

vinculado exclusivamente ao cronograma físico-financeiro, incluído neste a mobilização, com início

a partir da data da assinatura do Contrato e recebimento da respectiva Ordem de Serviço a ser

emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, ao tempo em que assumimos

inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na

elaboração da proposta;

b) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da

data de recebimento dos documentos de habilitação e proposta de preço, aceitando que,

ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem

como de julgamento das propostas de preços e de suas eventuais impugnações, durante o período

de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta comercial não correrá, tendo

em vista o efeito suspensivo desses recursos;


c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à

perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem

como da fiscalização da SERRA DO RAMALHO -BA;

d) Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas,

assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de

conformidade com as normas e padrões da Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho – BA.

e) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente Licitação, nos comprometemos a assinar o contrato

no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.

________________ portador da carteira de identidade nº ________ e CPF nº ________como

representante legal da Empresa e o Banco é o ______Agência nº ______e Conta corrente nº

_________ nesta cidade.

_________________________________________________

(Nome e assinatura do Representante Legal da licitante)


ANEXO VIII

Planilhas Orçamentárias

CN

PJ:

16

.41

7.7

89

/00

01

-98

,Ru

a A

cre,

s/n

Ce

ntr

o, S

erra

do

Ram

alh

o –

BA

/ C

EP –

47

.63

0-0

00

- P

AB

X –

(7

7)3

62

0-1

19

8

E-m

ail:

adm

.pm

sr@

gmai

l.co

m

Ite

mC

ód

igo

Ba

nco

De

scri

ção

Tip

oU

nd

Qu

an

t.V

alo

r U

nit

Va

lor

Un

it c

om

BD

I

To

tal

1S

ERV

IÇO

S IN

ICIA

IS /

DES

PE

SAS

GER

AIS

4.2

00

,72

1.1

74

20

9/0

01

SIN

AP

IP

LA

CA

DE

OB

RA

EM

CH

AP

A D

E A

CO

GA

LV

AN

IZA

DO

CA

NT

- C

AN

TEIR

O D

E O

BR

AS

m²

12

,00

27

9,0

7

3

50

,06

4

.20

0,7

2

2S

ERV

IÇO

S P

REL

IMIN

AR

ES

1

.04

0,0

1

2.1

78

47

2S

INA

PI

SER

VIC

OS

TO

PO

GR

AF

ICO

S P

AR

A P

AV

IMEN

TAC

AO

, IN

CLU

SIV

E N

OTA

DE

SER

VIC

OS,

AC

OM

PA

NH

AM

ENTO

E G

RE

IDE

SER

T -

SER

VIÇ

OS

TÉ

CN

ICO

Sm

²

2.3

11

,14

0,3

6

0

,45

1

.04

0,0

1

3T

ERR

AP

LEN

AG

EM

3

.44

3,5

9

3.1

72

96

1S

INA

PI

RE

GU

LAR

IZA

CA

O E

CO

MP

AC

TA

CA

O D

E S

UB

LEIT

O A

TE 2

0 C

M D

E E

SPES

SUR

AP

AV

I - P

AV

IMEN

TAÇ

ÃO

m²

2

.31

1,1

4

1

,19

1,4

9

3.4

43

,59

4P

AV

IMEN

TAÇ

ÃO

CO

M P

AR

AL

ELE

PIP

EDO

S

2

31

.70

8,4

9

4.1

94

27

3S

INA

PI

AS

SEN

TAM

ENTO

DE

GU

IA (M

EIO

-FIO

) EM

TR

ECH

O R

ETO

, C

ON

FEC

CIO

NA

DA

EM

CO

NC

RE

TO

PR

É-F

AB

RIC

AD

O, D

IMEN

SÕES

10

0X

15

X1

3X

30

CM

(CO

MP

RIM

EN

TO

X B

ASE

IN

FER

IOR

X B

ASE

SU

PE

RIO

R X

ALT

UR

A),

PA

RA

VIA

S U

RB

AN

AS

(US

O V

IÁR

IO).

AF

_06

/20

16

DR

OP

- D

REN

AG

EM/O

BR

AS

DE

CO

NTE

NÇ

ÃO

/ P

OÇ

OS

DE

VIS

ITA

E C

AIX

AS

M

70

8,4

2

34

,66

4

3,4

7

3

0.7

95

,01

4.2

72

79

9S

INA

PI

PA

VIM

EN

TO E

M P

AR

ALE

LEP

IPED

O S

OB

RE

CO

LCH

AO

DE

AR

EIA

REJ

UN

TAD

O C

OM

AR

GA

MA

SSA

DE

CIM

ENTO

E A

REI

A N

O T

RA

ÇO

1:3

(PE

DR

AS

PEQ

UE

NA

S 3

0 A

35

PEC

AS

PO

R

M2

)

PA

VI -

PA

VIM

ENTA

ÇÃ

Om

²

2.3

11

,14

5

0,3

3

63

,13

1

45

.90

2,2

6

4.3

00

00

00

35

Pró

pri

oC

AM

AD

A D

E A

TER

RO

CO

MP

AC

TA

DA

PA

RA

PA

SSE

IOA

STU

- A

SSEN

TAM

EN

TO

DE

TU

BO

S E

PEC

AS

m³

1

24

,71

2

9,7

3

37

,29

4

.65

0,4

3

4.4

94

99

0S

INA

PI

EX

ECU

ÇÃ

O D

E P

ASS

EIO

(C

AL

ÇA

DA

) O

U P

ISO

DE

CO

NC

RET

O C

OM

CO

NC

RET

O M

OLD

AD

O IN

LO

CO

, FEI

TO E

M O

BR

A,

AC

AB

AM

EN

TO

CO

NV

ENC

ION

AL,

NÃ

O A

RM

AD

O.

AF_

07

/20

16

PIS

O -

PIS

OS

m³

58

,20

54

7,2

7

6

86

,49

39

.95

3,7

1

4.5

00

00

00

34

Pró

pri

oR

AM

PA

PA

RA

PO

RT

AD

OR

ES D

E N

ECES

SID

AD

ES E

SP

ECIA

ISP

AV

I - P

AV

IMEN

TAÇ

ÃO

UN

IDA

DE

16

,00

33

8,9

1

4

25

,12

6

.80

1,9

2

4.6

00

00

00

33

Pró

pri

oC

INTA

PA

RA

PR

OT

EÇÃ

O D

E P

AV

IMEN

TAÇ

ÃO

DR

OP

- D

REN

AG

EM/O

BR

AS

DE

CO

NTE

NÇ

ÃO

/ P

OÇ

OS

DE

VIS

ITA

E C

AIX

AS

M

3

9,0

0

73

,70

9

2,4

4

3.6

05

,16

5S

INA

LIZ

AÇ

ÃO

2

2.1

61

,69

5.1

42

49

OR

SEC

on

fec

ção

, mo

nta

gem

e in

sta

laç

ão

de

pla

ca d

e s

ina

liza

ção

em

ch

ap

a d

e a

ço

ga

lva

niz

ad

o n

º 1

8 (

60

x50

cm

), c

om

02

de

mã

os

de

fun

do

an

ti-c

orr

osi

vo (s

up

er

galv

ite

ou

sim

ila

r),

02

de

mã

os

de

esm

alt

e e

me

nsa

ge

m e

m p

elí

cula

re

fle

tiva

, au

to-a

de

siv

a

Sin

ali

zaçã

o V

ert

ica

lU

n

3

8,0

0

1

25

,00

15

6,8

0

5.9

58

,40

5.2

73

91

6/0

02

SIN

AP

IP

LA

CA

ESM

AL

TAD

A P

AR

A ID

ENTI

FIC

AÇ

ÃO

NR

DE

RU

A, D

IMEN

SÕES

45

X2

5C

MSE

DI -

SER

VIÇ

OS

DIV

ERS

OS

UN

8

,00

7

2,2

8

90

,66

72

5,2

8

5.3

00

00

00

36

Pró

pri

oL

om

bo

faix

a 7

mP

AV

I - P

AV

IMEN

TAÇ

ÃO

Un

id

3,0

0

1

.67

7,2

4

2

.10

3,9

2

6.3

11

,76

5.4

00

00

00

37

Pró

pri

oL

om

bo

faix

a 6

mP

AV

I - P

AV

IMEN

TAÇ

ÃO

un

id.

5

,00

1.4

61

,46

1.8

33

,25

9

.16

6,2

5

To

tal G

era

l

2

62

.55

4,5

0

Pla

nil

ha

Orç

am

en

tári

a S

inté

tica

Tota

l se

m B

DI

20

9.3

27

,45

Tota

l d

o B

DI

5

3.2

27

,05

De

scri

ção

do

Orç

am

en

toB

an

cos

Uti

liza

do

sB

.D.I

.E

nca

rgo

s S

oci

ais

CO

NV

ÊN

IO N

º 1

02

94

01

-90

/20

16

PA

VIM

EN

TA

ÇÃ

O D

E V

IAS

UR

BA

NA

EM

SE

RR

A D

O R

AM

ALH

OS

INA

PI

- 1

2/2

01

7 -

BA

OR

SE

- 0

9/2

01

7 -

SE

25

,44

%8

8,2

8%

- D

es

on

era

da

CN

PJ:

16

.41

7.7

89

/00

01

-98

,Ru

a A

cre,

s/n

Ce

ntr

o, S

erra

do

Ram

alh

o –

BA

/ C

EP –

47

.63

0-0

00

- P

AB

X –

(7

7)3

62

0-1

19

8

E-m

ail:

adm

.pm

sr@

gmai

l.co

m

CR

ON

OG

RA

MA

FIS

ICO

FIN

AN

CEI

RO

Ban

cos

Uti

lizad

os

SIN

API

- 0

3/20

18 -

BA

SICR

O3

- 1

1/20

17 -

BA

SICR

O2

- 1

1/20

16 -

BA

Item

Des

criç

ãoTo

tal P

or E

tapa

30 D

IAS

60 D

IAS

90 D

IAS

1SE

RV

IÇO

S IN

ICIA

IS /

DES

PES

AS

GER

AIS

10

0,0

0%

42

00

,72

10

0,0

0%

4.2

00

,72

2SE

RV

IÇO

S P

REL

IMIN

AR

ES1

00

,00

%

10

40

,01

10

0,0

0%

1.0

40

,01

3TE

RR

AP

LEN

AG

EM1

00

,00

%

34

43

,59

10

0,0

0%

3.4

43

,59

4P

AV

IMEN

TAÇ

ÃO

CO

M P

AR

ALE

LEP

IPED

OS

10

0,0

0%

23

17

08

,49

35

,00

%

81

.09

7,9

7

32

,50

%

75

.30

5,2

6

32

,50

%

75

.30

5,2

6

5SI

NA

LIZA

ÇÃ

O1

00

,00

%

22

16

1,6

9

50

,00

%

11

08

0,8

4

50

,00

%

11

08

0,8

5

3

4,2

0

32

,93

1,9

6%

89

.78

2,2

98

6.3

86

,10

86

.38

6,1

1

3

4,2

0

67

,10

1

00

,00

89

.78

2,2

91

76

.16

8,3

9

2

62

.55

4,5

0

Tota

l se

m B

DI

20

9.3

06

,84

Des

criç

ão d

o O

rçam

ento

B.D

.I.En

carg

os S

ocia

is

CON

VÊN

IO N

º 10

2940

1-90

/201

6 PA

VIM

EN

TAÇÃ

O D

E V

IAS

UR

BA

NA

EM

SER

RA

DO

RA

MA

LHO

25,4

4%88

,28%

- D

eso

ne

rad

a

Cron

ogra

ma

Físi

co-F

ina

ncei

ro

Po

rce

nta

gem

Me

nsa

l

Cu

sto

Me

nsa

l

Po

rce

nta

gem

Acu

mu

lad

a

Cu

sto

Acu

mu

lad

o

Tota

l do

BD

I

53

.24

7,6

6

Tota

l Ge

ral

26

2.5

54

,50

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

___

ENG

. CIV

IL F

AB

IO L

UC

IO L

UST

OSA

DE

ALM

EID

A -

CR

EA/B

A 3

2.9

28

D -

AR

T B

A2

01

70

18

66

7

CN

PJ:

16

.41

7.7

89

/00

01

-98

,Ru

a A

cre,

s/n

Ce

ntr

o, S

erra

do

Ram

alh

o –

BA

/ C

EP –

47

.63

0-0

00

- P

AB

X –

(7

7)3

62

0-1

19

8

E-m

ail:

adm

.pm

sr@

gmai

l.co

m

QU

AD

RO

DR

ENA

GEM

SU

PER

FIC

IAL

DA

S R

UA

S.

Ti=

5,00

Tr=

5,00

Ic=

#REF

!

cota

m

onta

nte

cota

ju

sant

edi

f. de

co

taex

tens

ãode

cliv

idad

e lo

ng.

larg

ura

da

caix

a de

rua

decl

ivid

ade

tran

sver

sal

(%)

m

Kut

ter

velo

cida

de

capa

cida

de

de

esco

amen

to

(l/s)

cota

m

áxim

a m

onta

nte

cota

m

áxim

a ju

sant

e

dife

renç

a de

cot

aex

tens

ão

máx

ima

decl

ivid

ade

long

.máx

ima

(m/m

)

tem

po d

e co

ncen

traç

ão

(min

)

inte

nsid

ade

pluv

iom

étri

ca

(mm

/h)

coef

. de

esco

amen

to

area

co

ntri

buin

te

(há)

vazã

o à

esco

ar

(l/s)

CA

NAÃ

II44

1,89

844

0,48

21,

4210

0,08

0,01

43,

502,

000,

351,

1724

5,21

441,

9044

0,48

1,42

100,

080,

0141

11,5

027

1,26

0,58

0,38

59,6

5

DIST

RITO

FED

ERA

L44

1,89

844

1,44

90,

4564

,34

0,00

73,

002,

000,

350,

8214

7,61

441,

9044

1,45

0,45

64,3

40,

0070

10,9

927

4,19

0,57

0,21

32,5

1

ROND

ONI

A T

rech

o I

441,

609

440,

414

1,19

130,

000,

009

3,00

2,00

0,35

0,94

169,

4144

1,61

440,

411,

1913

0,00

0,00

9211

,99

268,

550,

580,

4571

,16

ROND

ONI

A T

rech

o II

441,

609

441,

317

0,29

40,0

00,

007

3,00

2,00

0,35

0,84

150,

9744

1,61

441,

320,

2940

,00

0,00

7310

,62

276,

410,

560,

0811

,86

Tr =

5 a

nos

PA

RA

ME

TRO

S V

ELO

CID

AD

E0,

6m/s

< V

<4,

5m/s

DE

CLI

VID

AD

E M

ÍNIM

Ai

>

0,00

40m

/m

1. D

AD

OS

BÁ

SIC

OS

CA

LCU

LO D

AS

CA

PA

CID

AD

ES D

E E

SC

OA

MEN

TOC

ALC

ULO

DA

S V

AZÕ

ES À

ES

CO

AR

RU

AS

mm

/h (I

nten

sida

de P

luvim

étric

a da

Chu

va)

min

(tem

po d

e co

ncen

traçã

o in

icia

l)

anos

(per

íodo

de

reco

rrênc

ia)


ANEXO IX

DECLARAÇÃO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO

(Papel timbrado do Banco)

......................., ... de ............. de 2018.

A


Centro



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Empresa _____________________________, inscrita no CNPJ /

MF sob o nº __________________, possui conta corrente neste Banco, conforme descrição abaixo:

Nome do Banco:

Nº do Banco:

Agência:

Nº da Conta Corrente:

________________________________

Assinatura e Carimbo do gerente

Nome do Banco


ANEXO X

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

.............................., ... de ............. de 2018.

A


Centro



Prezados Senhores,

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________

ENDEREÇO: ___________________________________________________________

CIDADE: ___________________________ ESTADO: _________________________

CNPJ: ____________________________ INSCRIÇÃO ESTADUAL: ______________

BANCO: __________ Nº AGÊNCIA: _______ CONTA CORRENTE: _______________

DADOS DO RESPONSÁVEL

NOME: _______________________________________________________________

RG: ________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR; ____________________________

CPF: ___________________________

__________________________________

Empresa Licitante

CNPJ:

Responsável legal


ANEXO XI

A


Centro


Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° ..../2018

PLANILHA ANALÍTICA DA COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SOBRE PREÇOS DE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA

OBRA: ........................................................................................................................

ITEM DESCRIÇÃO HORISTA (%)

MENSALISTA

(%)

01 GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

01.01 INSS

01.02 SESI

01.03 SENAI

01.04 INCRA

01.05 SEBRAE

01.06 Salário-Educação

01.07 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

01.08 FGTS

01.09 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Básicos

02 GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE REBEM A INCIDENCIA

DO GRUPO A

02.01 Repouso Semanal Remunerado

02.02 Feriados

02.03 Aviso Prévio Trabalhado

02.04 Auxilio-enfermidade

02.05 13º Salário

02.06 Licença-paternidade


02.07 Ausência Abonadas/ Dias de Chuvas

02.08 Acidente de Trabalho

02.09 Férias

02.10 Aviso Prévio Indenizado

B Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A

03 GRUPO C - ENCARGOS LIGADOS A DEMISSÃO DO

TRABALHADOR

03.01 Dep. Resc. Sem Justa Causa

03.02 Aviso Prévio

03.03 Multa por Rescisão do Contrato de Trabalho

03.04 Indenização Adicional

03.05 FGTS sobre 13º Salário

03.06 INSS sobre 13º Salário

C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências

globais de A

04 GRUPO D - ENCARGOS DE INCIDENCIAS CUMULATIVAS %

04.01 Incidências de A sobre B

04.02 Incidências de Férias sobre o Aviso Prévio

04.03 Incidência do 13º salário sobre o Aviso Prévio

04.04 Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio

D Total das Taxas incidências e reincidências

TOTAL (A+B+C+D)

Paratinga - BA, .... de .................. de 2018.

______________________________

Empresa licitante

CNPJ

Responsável legal


ANEXO XI-A

PLANILHA ANALÍTICA DA COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA : Reforma/adequação de prédio publico.

ITEM DESCRIÇÃO UND

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

ITENS DE VALOR PERCENTUAL FIXO E OBRIGATÓRIO

PIS %

COFINS %

ISS %

ITENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM O TIPO DE OBRA

SEGUROS/ IMPREVISTOS %

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL %

LUCRO %

CUSTO FINANCEIRO %

TOTAL (BDI CALCULADO) % 0

BDI ADOTADO % 0

______________________________

Empresa licitante

CNPJ

Responsável legal


ANEXO XII

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº ____/2018.

Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de

SERRA DO RAMALHO e a ...................................................,

na forma a seguir:

Pelo presente contrato de .................................................................................................................

..............................................................................., que entre si celebram, de um lado, a PREFEITURA

MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

16.417.784/0001-98, com sede na Rua Acre, s/nº, Centro, Serra do Ramalho, Estado da Bahia, neste ato

representada pelo prefeito municipal, o senhor Ítalo Rodrigo Anunciação Silva, brasileiro, Casado,

portador da cédula de identidade sob o nº ..................... – SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº

...................., infra-assinado, e, a ...................................... doravante denominada CONTRATADA,

pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade ................................., inscrita no

CGC/MF sob n.º .................., com sede na ...................... na cidade de ......................., Estado de.........,

neste ato representada pelo seu REPRESENTANTE LEGAL adiante firmado e qualificado através de

documento hábil, consoante os termos do instrumento de ............................... que se integra a este

ajuste como se nele estivesse transcrito, fazem-se presentes, para o fim especial de celebrarem o

presente Instrumento, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, atualizada e consolidada pela

Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, e pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, tendo em vista o

que consta da TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2018 e o respectivo Processo Administrativo, as cláusulas e

condições a seguir descritas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

Execução das Obras e dos Serviços de ........................................, nos termos do ANEXO I, e conforme as

disposições do respectivo Edital.

As obras e os serviços objeto desta licitação deverão ser executados em total observância às prescrições

da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e às especificações, memorial descritivo e plantas

contidos no PROJETO EXECUTIVO, bem como em conformidade com o Edital e a proposta apresentada,

documentos estes que ficam fazendo parte integrante e inseparável do presente instrumento.

Outrossim, em tudo que não seja disciplinado, modificado ou revogado pelas disposições do Edital e


deste Contrato, prevalecerão as disposições da legislação pertinente e das normas, atos ou instruções

editadas pela PREFEITURA.

As alterações que vierem a ser efetuadas no PROJETO BÁSICO quando da elaboração do PROJETO

EXECUTIVO dependerão, obrigatoriamente, da aprovação do Secretário de Obras, ratificada pelo

Prefeito Municipal de SERRA DO RAMALHO.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL, E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

O valor total para a execução do objeto deste Contrato é de R$ ..................................(por extenso), os

recursos orçamentários para o pagamento da execução das obras e serviços objeto deste Contrato têm

como fonte de Receita o__________________________________________, cujos valores estão

previstos no Orçamento do exercício de ............ e nas metas do Plano Plurianual de Ações da União e do

Município de SERRA DO RAMALHO para os exercícios de .......... a .........., consignados no exercício de

........... na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ..................................................

PROJETO ATIVIDADE: .................................................

ELEMENTO DE DESPESAS: .............................................

As despesas decorrentes deste Contrato terão a emissão de suas Ordens de Serviços vinculadas às

disponibilidades orçamentárias e financeiras nos seguintes montantes, segundo o exercício financeiro:

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS

As Obras e os Serviços serão executados e concluídos dentro do prazo de ____ ( ________________)

dias consecutivos, vinculados, exclusivamente, ao cronograma físico-financeiro, incluído neste mesmo

prazo a mobilização e desmobilização, a elaboração do Projeto Executivo e a execução das obras e

serviços propriamente ditos.

O prazo de vigência deste contrato se iniciará a partir da data da sua assinatura e do conseqüente

recebimento da Ordem de Mobilização. A Ordem inicial de execução somente poderá emitida após a

correspondente mobilização. No exclusivo interesse da PREFEITURA, esta poderá emitir tantas quantas

Ordens de Serviço de Execução, ou Ordens de Paralisação, ou Ordens de Serviço de Reinício que se

façam necessárias para o bom desenvolvimento dos trabalhos.

Ocorrendo impedimento, paralisação, ou sustação deste contrato, o cronograma de execução será

prorrogado automaticamente por igual tempo, não havendo necessidade de Termo Aditivo de

Rerratificação, mas de simples apostilamento do novo cronograma físico-financeiro, acompanhado da

respectiva justificativa emitida pelo Gerente deste Contrato e aprovada pelo Secretário de Obras da

PREFEITURA, integrando este contrato.


Excepcionalmente, os prazos de início de etapas de execução admitem prorrogação, caso em que a

garantia de execução deverá ser complementada, permanecendo as demais cláusulas deste contrato e

assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos

seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

Alteração do projeto ou especificações, pela PREFEITURA.

Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere

fundamentalmente as condições de execução do contrato;

Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de entrega por ordem e no interesse

da PREFEITURA;

Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por este

Edital.

Impedimento de execução do contrato, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela PREFEITURA

em documento contemporâneo à sua ocorrência;

Omissão ou atraso de providências a cargo da PREFEITURA, inclusive quanto aos pagamentos

previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato,

sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Salvo em decorrência de fato imprevisto, ou na hipótese da ocorrência da teoria da imprevisão,

caso em que haverá Termo Aditivo, as modificações que vierem a se adotar neste contrato serão

efetivadas mediante Termo de Rerratificação Contratual.

Este Termo de Contrato ou seus aditamentos vigerá em seus efeitos desde a data de sua

assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

As obras e os serviços objeto deste Contrato a serem executados pela CONTRATADA serão fiscalizados

pela PREFEITURA e/ou pelos seus prepostos credenciados, que terão acesso a todos os locais onde os

serviços se realizarem e plenos poderes para praticar atos, nos limites do presente Contrato, que se

destinem a acautelar e preservar todo e qualquer direito da PREFEITURA.

A Ação total ou parcial da Fiscalização não reduzirá nem eximirá a CONTRATADA de quaisquer das

responsabilidades perante a PREFEITURA ou terceiros.


São obrigações da Fiscalização:

Acompanhar a elaboração do Projeto Executivo, sendo lícito opinar, propor modificações, aprovar ou

rejeitar qualquer das suas etapas, considerando o superior interesse da PREFEITURA

Fornecer à CONTRATADA as informações e a documentação técnica indispensáveis e suficientes à

realização das obras e serviços contratados.

Comunicar à CONTRATADA, por escrito e em tempo hábil, quaisquer instruções ou procedimentos a

adotar sobre os assuntos relacionados com este Contrato;

Credenciar, junto à CONTRATADA, técnicos de seu próprio quadro, ou de terceiros, que atuarão como

fiscais e únicos interlocutores para os fins previstos neste Contrato;

Estar à disposição da CONTRATADA para fornecer informações e documentação técnica disponíveis,

necessárias ao desenvolvimento dos serviços contratados;

Recusar serviços que tenham sido executados em desacordo com as condições preestabelecidas neste

Contrato ou com informações ou documentação técnica fornecidas pela PREFEITURA, conforme

estabelecido no item 4.2 da presente Cláusula;

Aprovar a alocação, deslocação e substituição de pessoal promovidas pela CONTRATADA;

Solicitar, por escrito, a substituição de empregado cuja permanência na equipe seja considerada

inconveniente;

Proceder à verificação e à aprovação dos documentos encaminhados pela CONTRATADA relativos a

avaliações e medições das obras e serviços objeto deste Contrato;

Solicitar, por escrito, a suspensão de pagamento de quaisquer faturas emitidas pela CONTRATADA, no

caso de inobservância de exigências amparadas em disposições contidas neste Contrato, até a

regularização da situação. Os pagamentos sustados serão efetuados tão logo as exigências da

Fiscalização sejam atendidas pela CONTATADA.

Fazer o exame preliminar dos documentos de registro de pessoal e os comprovantes de situação regular

da CONTRATADA para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, bem como de quaisquer

outros documentos exigidos ou que venham a ser exigidos por lei, no que se referirem à realização das


obras e serviços objeto deste Contrato, comunicando à CONTRATADA a existência de irregularidades

encontradas, para que esta providencie a imediata correção das mesmas;

Determinar à CONTRATADA a emissão de relatórios/dados estatísticos mensais que se façam

necessários ao planejamento físico e financeiro das obras e serviços objeto deste Contrato.

Analisar e aprovar, por escrito, a adoção de normas e métodos construtivos propostos pela

CONTRATADA, desde que condizentes com a boa execução das obras e serviços objeto do presente

Contrato e com os interesses da PREFEITURA.

Acompanhar a elaboração do planejamento físico e financeiro das obras e serviços objeto deste

Contrato, incluindo a análise de proposições encaminhadas pela CONTRATADA, observando as

disponibilidades das fontes de recursos pertinentes e o superior interesse da PREFEITURA.

CLÁUSULA QUINTA - RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

O recebimento provisório das obras e dos serviços objeto deste Contrato será promovido pela

PREFEITURA, através de uma Comissão de 03 (três) membros devidamente nomeados, a qual verificará

e atestará o cumprimento de todas as exigências contratuais, emitindo parecer conclusivo dentro do

prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação, por escrito, da contratada, informando a conclusão

das obras e dos serviços.

O recebimento definitivo das obras e dos serviços objeto deste Contrato será feito após o decurso do

prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da emissão da aceitação provisória pela Comissão a

que se refere o item 1, desta Cláusula, ou por outra especialmente designada para este fim. Durante

esse período, a CONTRATADA terá sob sua responsabilidade o perfeito funcionamento das obras e dos

serviços por ela executados. Qualquer falha construtiva ou de funcionamento deverá ser prontamente

reparada pela CONTRATADA, estando esta sujeita, ainda, às sanções previstas neste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO

O prazo de pagamento de cada fatura não poderá ser superior a trinta dias, contados a partir da data

final do período de adimplemento de cada parcela.


Para efeito do disposto neste Contrato, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a

prestação do serviço e a realização da obra, ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento

contratual cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de faturamento como documento de cobrança.

Para pagamento das faturas atinentes às obras e serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA deverá

apresentar, respectivamente, a seguinte documentação:

Com relação ao primeiro faturamento:

Nota Fiscal e Fatura/Recibo constando no anverso de ambas, além da discriminação dos serviços

executados, os números do Contrato firmado e do Convênio que originou os recursos, se este for o caso,

bem como a identificação do órgão Convenente, verificando-se, obrigatoriamente, a data de validade da

Nota Fiscal;

Medição dos serviços, conforme modelo que será fornecido, devidamente assinado pelo Gerente de

Contrato da PREFEITURA e da CONTRATADA, identificando, além dos serviços executados, o seu período

de execução;

Prova de inscrição da obra ou serviço de engenharia junto à Prefeitura Municipal de SERRA DO

RAMALHO;

Cópia da Ordem de Serviço emitida pela PREFEITURA;

Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia de BAHIA - CREA/BA, devendo constar, obrigatoriamente, as assinaturas dos

representantes da PREFEITURA e da CONTRATADA;

Certidão de Regularidade de Situação - CRS, vigente, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social –

INSS;

Certidão de Regularidade de Situação do FGTS, vigente, fornecida pela Caixa Econômica Federal;

Declaração da CONTRATADA, assinada pelo Sócio-Gerente e pelo Contador, de que possui

Contabilidade formalizada.

Com relação aos demais faturamentos:


Nota Fiscal e Fatura/Recibo constando no anverso de ambas, além da discriminação dos serviços

executados, os números do Contrato firmado e do Convênio que originou os recursos, se este for o caso,

bem como a identificação do órgão Convenente, verificando-se, obrigatoriamente, a data de validade da

Nota Fiscal;

Medição ou avaliação dos serviços, conforme modelo que será fornecido, devidamente assinado pelo

Gerente de Contrato da PREFEITURA e da CONTRATADA, identificando, além dos serviços executados, o

seu período de execução;

Certidão de Regularidade de Situação - CRS, vigente, fornecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social –

INSS;

Certidão de Regularidade de Situação do FGTS, vigente, fornecida pela Caixa Econômica Federal;

Prova de regularidade dos tributos de competência municipal, fornecido pelo órgão competente, bem

como: comprovação do recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS onde o

serviço estiver sendo executado, referente aos recebimentos do mês anterior, identificado à obra e/ou

serviço;

Quando do último faturamento, a CONTRATADA deverá apresentar à Diretoria correspondente, além

dos documentos definidos, a baixa da obra junto à Prefeitura Municipal e junto ao Instituto Nacional do

Seguro Social – INSS, bem como a Certidão Negativa de Débito – CND, vigente, bem como a

comprovação do recolhimento do Imposto sobre serviços de Qualquer natureza – ISS tanto referentes

aos pagamentos do mês anterior, como da parcela em questão.

Na hipótese do pagamento da fatura vir a ocorrer em período anterior à data limite do recolhimento da

previdência social e do fundo de garantia por tempo de serviço, a PREFEITURA poderá reter 11% (onze

por cento) do valor de 40% da Nota Fiscal relativo à parcela da mão de obra, de acordo percentuais

definidos em Instrução Normativa do INSS, para cada natureza de obra. Neste caso, quando a

CONTRATADA comprovar os recolhimentos atinentes ao respectivo faturamento, o valor retido lhe será

devolvido, podendo, no entanto, a mesma CONTRATADA efetuar o pagamento da Previdência Social e

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de forma antecipada, comprovando junto à PREFEITURA o

seu recolhimento.

No caso de obras e serviços de engenharia cujo pagamento da GPS – Guia de Previdência Social tenha

sido identificado pelo CGC – Cadastro Geral de Contribuintes ou pelo CNPJ – Cadastro Nacional de


Pessoas Jurídicas, a CONTRATADA deverá se dirigir ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social e

requerer que aquele órgão faça a transferência do respectivo pagamento para o CEI – Cadastro de

Empresa Individual, hipótese em que esse fato deverá gerar um documento por parte do INSS atestando

a veracidade dessa operação.

Todo e qualquer pagamento será efetuado através da rede bancária SERRA DO RAMALHO, sob pena de

incidência das taxas de serviços para pagamento por Ordem Bancária em outras praças.

Sendo o regime de execução das obras e serviços contratados por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, os

pagamentos serão efetuados mediante medição dos quantitativos efetivamente executados, consoante

as especificações qualitativas constantes da Planilha de Preços da CONTRATADA e no PROJETO BÁSICO –

ANEXO VII e XVII – do Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2018 que originou este Contrato.

Os pagamentos poderão ser sustados nos seguintes casos:

Quando a CONTRATADA deixar de atender aos itens 2, 3 e 5 desta Cláusula;

Quando a Fiscalização solicitar, por escrito, a suspensão de pagamento de quaisquer faturas emitidas

pela CONTRATADA, em razão da inobservância de exigências amparadas em disposições contidas neste

Contrato;

Não cumprimento dos prazos, em obediência às condições estabelecidas no Contrato;

Erro ou vício das faturas.

Na ocorrência da hipótese prevista no item 8.4 acima mencionado, as faturas serão devolvidas para

respectiva correção, contando-se o prazo de seu vencimento a partir da data da sua nova apresentação.

Fica vedado a PREFEITURA pagar, sob quaisquer títulos, indenizações ou ressarcimentos devidos pela

CONTRATADA em face da legislação fiscal, previdenciária, social ou trabalhista.

O faturamento correspondente ao custo de mobilização e desmobilização para execução das obras e

dos serviços e ao custo de elaboração do projeto executivo serão obrigatoriamente efetuados em

separado das demais parcelas ou etapas de execução.


Os demais faturamentos dar-se-ão de acordo com os trabalhos efetuados dentro do mês, ou seja,

aqueles trabalhos que venham a ser realizados entre o primeiro e o último dia do mês, até a conclusão

das obras e dos serviços objeto deste Contrato;

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços contratados, em moeda corrente brasileira, serão irreajustáveis.

Após o período de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados para cobrir flutuações no custo

dos insumos, na mesma proporção e periodicidade da variação verificada nos índices do Custo Nacional

da Construção Civil e Obras Públicas, por tipo de obra apurado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas.

O reajustamento de preços a que se refere esta Cláusula será calculado com base na seguinte fórmula:

I1 - I0

R = V -----------, onde:

I0

R = é o valor do reajustamento procurado;

V = é o inicial a ser reajustado;

I0 = é o índice setorial específico para cada natureza de preço, constante das Colunas; 35 –

Edificações, para a execução das obras e serviços objeto deste Contrato, informado ou

divulgado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, ou mensalmente publicado em sua "Revista

Conjuntura Econômica", correspondente ao mês de ............../................ ( data base dos

preços ).

I1= é o índice setorial específico para cada natureza de preço, constante das Colunas 35 – Total

– Edificações; informado ou divulgado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, ou mensalmente

publicado em sua "Revista Conjuntura Econômica", correspondente ao mês devido do

pagamento.

No cálculo do reajuste, conforme a fórmula descrita nesta Cláusula, somente serão admitidas 04

(quatro) decimais, sem aproximação ou arredondamentos.


Enquanto não informados ou divulgados os valores do índice I1, conforme item 2 desta Cláusula, o

reajuste será calculado de acordo com o último índice conhecido, cabendo, quando informado,

divulgado ou publicado o índice definitivo, a correção do cálculo.

No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes serão calculados até o

mês previsto no Cronograma Físico-Financeiro para o evento gerador do faturamento.

Não haverá fatura de reajuste, porquanto os preços serão reajustados mediante a apresentação de nova

planilha de preços acompanhada de memorial de cálculo, tomando-se como preço a ser reajustado o

saldo da planilha anterior.

CLÁUSULA OITAVA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

Não se aplica ao presente Contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Dentre outras estabelecidas no Edital e nos Anexos da licitação que deu origem a este Contrato, são

obrigações da CONTRATADA:

Cumprir as determinações dos órgãos de fiscalização e controle do meio - ambiente, bem como resolver

as soluções que vierem a ser exigidas junto a estes órgãos fiscalizadores do meio-ambiente;

Manter, no local das obras e serviços um preposto aceito pela PREFEITURA, para representá-la na

execução do contrato, na qualidade de Gerente de Contrato da CONTRATADA;

Reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos,

os vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, não excluindo

ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela PREFEITURA, salvo

quanto aos materiais, quando estes forem fornecidos pela PREFEITURA;

Ser responsável pelos danos causados diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua

culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização

ou o acompanhamento do desenvolvimento das obras e serviços pela PREFEITURA;

Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da

execução do contrato, não onerando a PREFEITURA quaisquer ônus sob quaisquer títulos, quer por via


administrativa ou judicial. Sua inadimplência, com referência a esses encargos, não transfere à

PREFEITURA a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.

Assegurar livre acesso aos locais das obras e serviços para que a Fiscalização possa exercer

integralmente suas funções.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a PREFEITURA poderá, garantida prévia defesa, aplicar à

CONTRATADA as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista neste Contrato;

III - suspensão temporária de participar em licitação da PREFEITURA pelo prazo de 2 (dois) anos.

Pelo não cumprimento do prazo contratual segundo as etapas constantes do Cronograma Físico-

Financeiro, a PREFEITURA aplicará à Contratada a multa monetária correspondente a 0,1% (hum décimo

por cento) do saldo do valor contratual, por dia de atraso, salvo se a justificativa do atraso for aceita

pela Fiscalização da PREFEITURA. Caberá, ainda, a aplicação desta multa nos seguintes casos:

a) Não executar os serviços perfeitamente de acordo com o Projeto, especificações e normas

técnicas vigentes na PREFEITURA;

b) Dificultar os trabalhos de fiscalização dos mesmos;

c) Informar inexatamente à Fiscalização da PREFEITURA sobre os serviços executados.

Na aplicação das multas a que se refere o ”caput” deste subitem, a PREFEITURA se limitará a

aplicação de valores correspondentes ao percentual máximo de 20% do saldo do valor contratual.

Ocorrendo qualquer possibilidade de se exceder o limite percentual previsto no subitem 2.1 anterior,

essa situação consistirá em motivo para que a PREFEITURA rescinda unilateralmente este Contrato,

independentemente da aplicação das outras penalidades previstas no item 1, desta Cláusula.


A multa a que se refere o item 2. anterior não impede que a PREFEITURA rescinda unilateralmente este

Contrato e aplique as outras sanções previstas no item 1, desta Cláusula.

A multa será descontada dos pagamentos ou da garantia de execução deste Contrato, ou ainda, quando

for o caso, cobrada judicialmente.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a

CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada pela PREFEITURA dos pagamentos

eventualmente devidos, ou cobrada judicialmente.

As sanções previstas nos incisos I e III do item 1, desta Cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com

a do inciso II, do mesmo item, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo processo, no prazo

de 05 (cinco) dias úteis.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto esta deixar de recolher qualquer multa

que lhe for imposta dentro do prazo estabelecido.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

1. O não cumprimento total ou parcial deste Contrato enseja sua rescisão, independentemente de

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além da aplicação das sanções previstas,

desde que ocorra qualquer dos seguintes motivos:

1.1. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

1.2. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

1.3. Lentidão no cumprimento do contrato, levando a PREFEITURA a presumir a não conclusão das

obras no prazo estipulado;

1.4. Atraso injustificado no início da execução das obras e serviços;

1.5. Paralisação da execução das obras e serviços sem justa causa e prévia comunicação e

autorização da PREFEITURA;

1.6. Subcontratação total ou parcial da execução do contrato; a associação do contratado com

outrem; a cessão ou transferência, total ou parcial, do contrato; bem como a fusão, cisão ou


incorporação da pessoa jurídica da contratada, que afete a boa execução contratual, somente

podendo subcontratar parcialmente, nos limites estabelecidos no item 3, da Cláusula Décima-

Quarta – DISPOSIÇÕES FINAIS deste ajuste;

1.7. Desatendimento das determinações regulares do gerente de contrato da PREFEITURA, bem

como dos seus superiores hierárquicos;

1.8. Cometimento reiterado de faltas na execução do contrato que serão anotadas no "livro de

ocorrência" da obra;

1.9. Decretação de falência ou pedido de concordata;

1.10 Dissolução da sociedade;

1.11 Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que

prejudique a execução do contrato;

1.12 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pelo Prefeito Municipal de SERRA DO RAMALHO e exaradas no processo

administrativo a que se refere este Contrato;

1.13. Supressão, por parte da PREFEITURA, de obras ou de serviços acarretando modificação do valor

inicial do contrato além do limite permitido no item 2, da Cláusula Décima-Quarta deste

Contrato;

1.14 Suspensão da execução deste Contrato, por ordem escrita da PREFEITURA, por prazo superior a

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem

interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à

CONTRATADA o direito de optar pela suspensão ao cumprimento das obrigações assumidas até

que seja normalizada a situação;

1.15 Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela PREFEITURA, decorrentes de

obras e serviços já medidos, verificados, classificados ou conferidos, salvo em caso de

calamidade pública, grave perturbação da ordem ou guerra, assegurado a CONTRATADA, o


direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a

situação;

1.16. Não liberação, por parte da PREFEITURA, de área, local ou objeto para execução de obra ou

serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no

projeto;

1.17 Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução deste Contrato.

1.18 Descumprimento das condições dispostas no ANEXO 06 do Edital da TOMADA DE PREÇOS n°

006/2018, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

2. Este Contrato poderá ser rescindido na ocorrência de quaisquer dos seguintes motivos:

2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da PREFEITURA, nos casos enumerados nos itens 1.1. a

1.13, desta Cláusula;

2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação que deu

origem a este Contrato, desde que haja conveniência para a PREFEITURA;

2.3. Judicial, nos termos da legislação;.

2.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de relatório fundamentado da

Secretaria de Obras e autorização escrita do Prefeito Municipal de SERRA DO RAMALHO.

4. No caso de haver rescisão pelo motivo expresso o item 1.12, desta Cláusula, a CONTRATADA

será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda

direito a:

4.1. Devolução da garantia contratual;

4.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

4.3. Pagamento do custo de desmobilização.


5. A rescisão contratual motivada por qualquer das condições definidas do item 1.1 a 1.12 e ao

1.17, desta Cláusula, acarreta as seguintes conseqüências para a CONTRATADA, sem prejuízo

das sanções previstas na Cláusula Décima – Das Sanções Administrativas:

5.1. Assunção imediata do objeto deste Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato

próprio do Prefeito Municipal de SERRA DO RAMALHO;

5.2. Ocupação e utilização do local, pela PREFEITURA, das instalações, equipamentos e material

empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, a serem devolvidos ou

ressarcidos posteriormente mediante avaliação;

5.3. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da PREFEITURA e dos valores das multas e

indenizações a ela devidos;

5.4. Retenção dos créditos decorrentes da execução deste Contrato, até o limite dos prejuízos

causados a PREFEITURA.

6. A aplicação das medidas previstas nos itens 5.1 e 5.2, desta Cláusula, fica a critério da

PREFEITURA, que poderá dar continuidade às obras e aos serviços, por execução direta ou

indireta, sendo que neste último caso, a PREFEITURA, em conseqüência da rescisão contratual

de que trata o item 2, desta Cláusula, poderá, desde que atendidas a ordem de classificação da

TOMADA DE PREÇOS que deu origem a este Contrato e, aceitas as mesmas condições

oferecidas pela CONTRATADA, inclusive quanto ao preço, devidamente revisado, vir a efetivar a

contratação do remanescente das obras e dos serviços.

6. Na hipótese de ocorrência do que expressa o item 5.2, desta Cláusula, o ato de ocupação

será precedido de autorização expressa do Prefeito Municipal de SERRA DO RAMALHO.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

1. Dos atos praticados com respeito a este Contrato cabe, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,

RECURSO, a contar da publicação do ato no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na sede da

PREFEITURA ou da comunicação do fato pelo Gerente de Contrato da PREFEITURA, nos casos

de:

1.1. Rescisão do contrato e/ou aplicação das penas de advertência ou de multa, contado da

comunicação pelo Gerente de Contrato da PREFEITURA;

1.2 Suspensão temporária, contado da publicação do ato no QUADRO DE AVISOS E EDITAIS na sede

da PREFEITURA.


2. O recurso previsto no caso do item 1.1 terá efeito devolutivo, podendo o Prefeito Municipal de

SERRA DO RAMALHO, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao

recurso interposto efeito suspensivo.

3. O recurso será interposto pela CONTRATADA se assim o desejar, dirigido ao Ilustríssimo Senhor

Prefeito Municipal de SERRA DO RAMALHO, por intermédio do Gerente de Contrato da

PREFEITURA, o qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse

mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente informado, ao Prefeito Municipal de SERRA DO

RAMALHO, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias

úteis, contados da data de recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

4. Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista

franqueada à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

1. O PROJETO BÁSICO se agrega a este contrato como se nele estivesse transcrito em sua

integralidade, vinculando-se ainda ao Processo da TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2018 e à

Proposta Comercial da CONTRATADA.

2. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessários nas obras e serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do Contrato. O caso de supressão acima do limite ora estabelecido

somente poderá ser efetivado mediante acordo entre as partes.

3. Com a prévia aprovação da PREFEITURA, sem perda das responsabilidades contratuais e legais,

a CONTRATADA poderá subcontratar parte das Obras e dos Serviços, respeitado o limite

máximo de 40% (quarenta por cento) do valor contratado.

3.1. A subcontratação não altera os direitos e as obrigações da CONTRATADA perante a

PREFEITURA.

3.2. É vedada a sub-rogação ou transferência ou cessão parcial ou total deste Contrato, sem a

prévia autorização da PREFEITURA.

4. Para a execução deste Contrato a PREFEITURA designará, por ato da Diretoria a que se vincula

este Contrato, um Engenheiro como seu representante, com a competência de Gerente de

Contrato da PREFEITURA, que dentre outras atribuições anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução das obras e serviços objeto deste Contrato,

determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados.


4.1. Quando as decisões e as providências ultrapassarem a competência prevista no ato de

designação, deverá o Gerente de Contrato da PREFEITURA solicitar aos seus superiores

hierárquicos, em tempo hábil, a adoção das medidas convenientes.

5. Durante a execução deste Contrato, a PREFEITURA poderá exigir da CONTRATADA seguro para

garantia de pessoas e bens para um bom e perfeito desenvolvimento dos trabalhos

contratados, conforme o grau de criticidade da etapa de execução das obras e dos serviços

objeto deste Contrato.

6. A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade induz à deste Contrato, não

gerando obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no subitem 6.2 desta Cláusula.

6.1. A declaração de nulidade deste Contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos

que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os que porventura já tenha

produzido.

6.2. A nulidade não exonera a PREFEITURA do dever de indenizar a CONTRATADA pelo que esta

houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente

comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de

quem lhe deu causa.

7. Na hipótese de ocorrência de descontinuidade do fluxo financeiro que implique na emissão de

termo de paralisação pela PREFEITURA, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar no prazo

máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do respectivo termo, os

custos decorrentes dessa medida, devendo distribuí-los em quatro itens principais:

7.1. Custos de paralisação, nos quais serão admitidas as despesas com aviso prévio do quadro de

empregados da obra e exame demissional, desde que comprovados os seus pagamentos, bem

como o custo de transporte para desmobilização de equipamentos.

7.2 Custos de materiais perecíveis estocados na obra, a serem disponibilizados a PREFEITURA,

devendo apresentar relação dos mesmos e seus preços de aquisição, mediante a apresentação

das respectivas notas fiscais.;

7.3. Custo mensal de manutenção de canteiro, devendo apresentar os custos de vigilância,

suprimento de água e de energia, da equipe técnica permanente, etc....;

7.4. Custo de retomada das obras, no qual serão aceitos os custos de admissão de pessoal que

ocorrerem no 1° mês do reinício dos serviços; reparos nas instalações provisórias da obra e o

transporte de equipamentos necessários à obra.


8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á

o do vencimento, iniciando-se e vencendo-se estes prazos em dia de expediente na

PREFEITURA. Considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em

contrário.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO CONTRATUAL

1. As partes elegem o Foro da Comarca de Bom Jesus da Lapa, Estado de BAHIA, com exclusão de

quaisquer outros por mais privilegiados que sejam, para dirimir as dúvidas e/ou conflitos

oriundos de sua execução.

Assim, estando justos e pactuados, assinam as partes este TERMO DE CONTRATO, em 02 (duas) vias de

igual teor e forma, para um só efeito jurídico e legal, na presença das testemunhas adiante nomeadas e

assinadas.

SERRA DO RAMALHO, _______ de _________ de __________.

CONTRATANTE :

..................................................

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADO:

...........................................

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

TESTEMUNHAS:

1ª .............................

R.G.:

C.P.F.:

2ª .............................

R.G.:

C.P.F.:


A N E XO XIII

GARANTIA DE QUALIDADE E DURABILIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

....................., ... de ............. de 2018.

A


Centro



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente da licitação instaurada pelo Município de Serra do Ramalho na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 006/2018, do tipo menor preço sob regime de empreitada por Preço Global, que objetiva a Contratação de empresa para pavimentação de Vias Públicas (Rua Distrito Federal, Canãa II e Rondônia), Bairro Baixada Fluminense, Serra do Ramalho – Bahia, a ser executado com recursos do Ministério das Cidades, através da Ação - Pavimentação de Vias no Município de Serra do Ramalho, Contrato de Repasse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 1029401-90/2016, que garantiremos pelo prazo de 02 (dois) anos, contados do “Recebimento Definitivo”, a qualidade e durabilidade dos serviços prestados, bem como dos materiais empregados ou equipamentos fornecidos.

______________________________

Empresa licitante

CNPJ

Responsável legal


A N E X O XIV

INDICAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

___________________________ de_________ de 2018.

A


Centro



Prezados senhores,

_____________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________________, por intermédio

de seu representante legal Sr. _____________________ portador da carteira de identidade nº

______________e do CPF nº _________________________, declara, em atendimento ao previsto na

condição do Edital da Tomada de Preço n° 006/2018 que o Sr. _________________________, portador

da carteira de identidade nº ________________ e do CPF n º ___________________, engenheiro civil,

inscrito no CREA BA sob o nº _____, é indicado como Responsável Técnico para acompanhar a execução

dos trabalhos, objeto da licitação em apreço.

_________________________

Nome da empresa licitante

CNPJ:

Representante legal


ANEXO XV

Projeto

Básico




RELATÓRIO DE VISTORIA TECNICO E FOTOGRAFICO

Município:: Serra do Ramalho - Bahia Contrato de Repasse: 1029401-90/2017

Valor do Repasse: R$ 260.685,00 Ministério: Cidades

Objeto: Pavimentação de Vias Publicas – Ações de Infraestrutura Urbana no Municipio de Serra do Ramalho – Bahia (Rua Nova Canãa II)

Téc. Responsável: Fabio Lucio Lustosa de Almeida

Função: Engenheiro Civil Registro Profissional: CREA: BA - 32928/D

FOTOGRAFIAS

Estaca 00

Estaca 01

Estaca 02

Estaca 03


Estaca 04

Estaca 05

Informações sobre a fotografia apresentada: 1) Localização: Rua Canãa II, Bairro: Baixada Fluminense, Serra do Ramalho - Bahia 2) Data em que foi tirada a fotografia: 04/09/2017 3) Observações:

Serra do Ramalho – BA 05 de Setembro de 2017

Fabio Lúcio Lustosa de Almeida

Engenheiro Civil CREA/BA 32.928-D





Objeto: Pavimentação de Vias Publicas – Ações de Infraestrutura Urbana no Município de Serra do Ramalho – Bahia (Rua Distrito Federal)



FOTOGRÁFIAS

Estaca 00

Estaca 01

Estaca 02

Estaca 03


Estaca 04

Informações sobre a fotografia apresentada: 1) Localização: Rua Distrito Federal Bairro: Baixada Fluminense, Serra do Ramalho - Bahia 2) Data em que foi tirada a fotografia: 04/09/2017 3) Observações:








Objeto: Pavimentação de Vias Publicas – Ações de Infraestrutura Urbana no Município de Serra do Ramalho – Bahia (Rua Rondonia)



FOTOGRÁFIAS

Estaca 00

Estaca 01

Estaca 02

Estaca 03


Estaca 04

Estaca 05

Estaca 06

Estaca 07

Estaca 08


Informações sobre a fotografia apresentada: 1) Localização: Rua Distrito Federal Bairro: Baixada Fluminense, Serra do Ramalho - Bahia 2) Data em que foi tirada a fotografia: 04/09/2017 3) Observações:





ANEXO XVI

Memorial Descritivo


MEMORIAL DESCRITIVO E

DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Serra do Ramalho, Bahia, 31/08/2017

Descritivo: Pavimentação das Ruas Canaã II, Distrito Federal e Rondônia, Bairro Baixada, situada na sede do

Município de Serra do Ramalho;

Projeto compreendendo pavimentação com paralelepípedos sobre colchão de areia, com espessura

média de 10cm, rampas para acesso a deficientes físicos, calçada em concreto regularizado, sinalização

tátil e direcional e sinalização vertical;

A Rua Canaã II será pavimentada em uma extensão de 129,30m com faixa de domínio de 7,00m e

calçadas com 1,50m de largura;

A Rua Distrito Federal será pavimentada em uma extensão de 64,34m com faixa de domínio de 6,00m e


A Rua Rondônia será pavimentada em uma extensão de 170,00m com faixa de domínio de 6,00m e


Este projeto irá beneficiar cerca de 1.119 (hum mil, cento e dezenove) famílias;

A pavimentação das vias trará grandes benefícios à população residente e outras que utilizam a rua

como passagem, principalmente em épocas de chuva, pelo motivo de terreno argiloso, dificultando o

trafego e às vezes até o transito.

Especificações Técnicas: 1. Serviços preliminares

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, confeccionada e instalada c


Conforme instruções e padrões fornecidos pela CAIXA Econômica Federal no Manual Visual de Placas e

Adesivos de Obras, nas dimensões de 4,00 x 3,00m.

1.2 Barracão

O barracão de obra será em Chapa Compensada de Madeira, com Almoxarifado e sanitário, contendo 1

bacia sanitária, 1 lavatório, 1 mictório e 4 chuveiros. Largura de 5,00m, comprimento de 3,00m e altura

de 2,50m, cobertura com telha de fibrocimento.

1.3 Serviços Topográficos (calçada + rampa + pavimentação)

Os serviços topográficos para pavimentação, execução de calçadas e rampas deverão ser constantes e contínuos durante a execução da obra. Deverá ser feito estaqueamento e nivelamento a cada 20,00m para locação das caixas de ruas atendendo ao especificado em projeto. Para isso serão utilizados equipamentos topográficos operados por profissionais competentes.

2. Limpeza do terreno

2.1 Limpeza de terreno - raspagem mecanizada

O local da intervenção deve passar por processo de raspagem mecanizada e limpeza do terreno antes do início de obra.

2.2 Regularização e compactação do subleito

Regularização é a operação destinada a conformar o leito, transversal e longitudinalmente, compreende regularização e compactação de subleito até 0,20 m de espessura. Será executado de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto.

2.3 Escavação mecânica de material 1ª categoria – via

A caixa de rua deve ser escavada com trator esteira para retirada de material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito, até espessura máxima de 0,35m de acordo com o greide do projeto.

2.4 Carga e descarga

Após a conclusão dos serviços de escavação, o volume gerado deve ser carregado e descarregado utilizando caminhão basculante. O local de destinação desse material é predeterminado e indicado na Planta de Bota-fora.

3. Drenagem

3.1 Drenagem Superficial

Conforme cálculo da capacidade drenante da via, adotou-se para o presente projeto a drenagem superficial.

4. Pavimentação

4.1 Meio-fio


A escavação e reaterro para assentamento do meio fio deverá ser manual seguindo o alinhamento e

indicações do projeto. O meio-fio (guia) de concreto pré-moldado tem as dimensões de 12x15x30x100cm

(face superior x face inferior x altura x comprimento) e deve ser rejuntado com argamassa de cimento e

areia no traço de 1:4.

4.2 Pavimento em paralelepípedo

Os paralelepípedos deverão satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela ABNT.

Estes deverão ser assentados de tal forma, a proporcionar o mínimo de espaçamento entre as juntas das

pedras (não superior a 1,50 cm), quando surgirem pedras com arestas maiores que as demais, antes de sua

colocação, serão aparadas utilizando-se marreta. As linhas de assentamento dos paralelos deverão ser

perpendiculares ao tráfego, ou seja, formando um ângulo de 90° com a linha do meio fio e obedecendo ao

abaulamento previsto no projeto. O local de jazida de paralelepípedo está indicado na planta de

Localização das Jazidas.

O colchão de areia deve possuir 0,10m de espessura e deverá ser nivelado antes do assentamento de cada

pedra, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. O local de jazida da areia está

indicado na planta de Localização das Jazidas. Devem também, ser assentados em fiadas controladas por

pedras mestras, que indicarão sempre a altura do nível do pavimento, conforme especificado em projeto.

Para executar essa tarefa, são usados os “calceteiros”, que, por intermédios de martelos, golpeiam as

pedras fixando-as no colchão.

A fileira de assentamento deve vir do eixo da pista para a linha d’água. As juntas devem ser alternadas e

nunca superiores em espessura a 1,5cm. A linha d’água (sarjeta) deve ser a primeira a ser construída,

obedecendo a inclinação de acordo com o projeto para facilitar o escoamento de água pluvial. A linha

d’água compreende o rebaixamento de duas fiadas de paralelepípedos e, para melhor alinhamento, a

primeira fila adjacente aos paralelos rebaixados deve ficar alinhada.

Quando a via for dupla, deve ser executada sinalização horizontal com o próprio paralelepípedo,

assentando duas carreiras paralelas ao meio-fio, delimitando as faixas, a fim de disciplinar o transito,

conforme indicado na Planta de Detalhes.

Todo pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia deve ser rejuntado com argamassa de cimento

e areia no traço 1:3.

Após os paralelepípedos assentados, será colocada sobre a pavimentação a argamassa de cimento e areia

no traço 1:3, espalhando-o com auxílio de vassourão ou rodo, até o preenchimento das juntas, em seguida

deverá ser feita a compactação com rolo compactador vibratório ou soquete manual repetindo-se o

processo de compactação até o completo preenchimento e acomodação dos paralelos com a argamassa e

areia.

4.3 Rampa em concreto

Rampa para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deverá atender a NBR-9050, será executada

em concreto de 12MPa e espessura de 0,08m e com o mesmo material da calçada. As dimensões são

especificadas em projeto e o modelo é do tipo horizontal com rebaixamento total da plataforma principal

e rampas laterais com inclinação máxima de 8,33%.

4.4 Piso Tátil

Piso tátil é caracterizado pela diferenciação de textura e utilização de cor contrastante em relação ás áreas

adjacente e destinado a constituir guia de balizamento ou complemento de informação visual ou tátil,

perceptível por pessoas com deficiência visual.


A instalação da sinalização tátil no piso deverá atender a NBR-9050 e indicações do projeto, composta

pelos tipos de piso alerta e direcional, ambos devem ter cor contrastante com a do piso adjacente, na

calçada ela deve ser integrada ao piso existente e não deve haver desnível.

A sinalização tátil de alerta deve ser instalada perpendicularmente ao sentido de deslocamento e a

direcional deve ser instalada no sentido do deslocamento.

O piso é especificado por ladrilho hidráulico, nas dimensões de 30 x 30cm, espessura de 2,0cm, amarelo

assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

4.5 Execução de passeio em concreto

A execução de passeio será em concreto de 12 MPa e traço 1:3:5 (cimento : areia : brita), com preparo

mecânico, espessura 0,07m e junta de dilatação em madeira.

Para junta técnica de dilatação, fixar sobre a regularização os perfis de madeira de e=25mm, com

argamassa de cimento e areia, traço 1:3. O adensamento do concreto será por vibração superficial por

placa vibradora, régua vibratória ou ainda vibrador de imersão conforme as circunstâncias exigirem. A

remoção de “formas de junta” em madeira, onde especificado deve ocorrer no mínimo 48 h após o

lançamento do concreto.

A largura do passeio é indicada na planta de Pavimentação e deve ser mantido caimento com sentido

perpendicular a via com inclinação de 2,0%.

4.6 Cinta para confinamento e proteção de pavimentação

Será executada cinta para confinamento e proteção de pavimentação em paralelepípedo com concreto de

20 MPa e aço CA-50 de 8mm nas dimensões de 15x30cm, quando necessária, conforme indicação do

projeto de pavimentação.

4.7 Transporte comercial

O transporte comercial da areia, brita e paralelepípedo será com caminhão basculante. E os locais e

distâncias das jazidas são indicadas na Planta de Localização de Jazida.

5. Serviços complementares

5.1 Limpeza final da obra

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, varrida, com todo o material de expurgo levado para local apropriado conforme indicação e em perfeitas condições de utilização. Serra do Ramalho, 31 de agosto de 2.017. Fábio Lucio Lustosa de Almeida Eng. Civil CREA/BA 32.928D


MEMORIAL DESCRITIVO E

DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SINALIZAÇÃO

Serra do Ramalho/BA, 31/08/2017 1. Sinalização

1.1 Placa esmaltada para identificação

Em cada rua são instaladas duas placas esmaltadas para identificação do nome da rua, nas dimensões de

45x25cm.

1.2 Placa de sinalização

As placas de sinalização de trânsito são em chapa de aço número 16 com pintura refletiva e serão

instaladas conforme Planta de Sinalização.

A sinalização vertical de regulamentação tem por finalidade transmitir aos usuários as condições,

proibições, obrigações ou restrições no uso das vias urbanas e rurais.

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de regulamentação são objeto de resolução do

CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor entendimento por parte

do usuário.

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são vermelha, preta e branca.

Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1 – “Parada Obrigatória” (forma octogonal) e R-2 – “Dê

a Preferência” (forma triangular).

Características das Informações Complementares:

Cor

Fundo Branca

Orla interna (opcional) Vermelha

Orla externa Branca

Tarja Vermelha

Legenda Preta

Dimensões mínimas - sinais de forma circular

Via Diâmetro mínimo

(m)

Tarja mínima (m) Orla mínima (m)

Urbana 0,40 0,040 0,040

Rural (estrada) 0,50 0,050 0,050

Rural (rodovia) 0,75 0,075 0,075

Dimensões mínimas - sinal de forma octogonal - R-1

Via Lado mínimo (m) Orla interna branca Orla externa


mínima (m) vermelha mínima

(m)

Urbana 0,25 0,020 0,010

Rural (estrada) 0,30 0,028 0,014

Rural (rodovia) 0,40 0,032 0,016

Dimensões mínimas - sinal de forma triangular - R-2

Via Lado mínimo (m) Orla mínima (m)

Urbana 0,75 0,10

Rural (estrada) 0,75 0,10

Rural (rodovia) 0,90 0,15

Nota: As dimensões adotadas no projeto de sinalização devem ser as indicadas na memória de cálculo.

Características dos sinais de regulamentação

A sinalização vertical de advertência tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente

perigosas, obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas

situações à frente, quer sejam permanentes ou eventuais.

As formas, cores e dimensões que formam os sinais de advertência são objeto de resolução do

CONTRAN e devem ser rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor entendimento por parte

do usuário. Os detalhes dos sinais aqui apresentados constituem um padrão coerente com a legislação

vigente.

A forma padrão dos sinais de advertência é a quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição

vertical, e as cores são: amarela e preta.

Características dos Sinais de advertência

Cor

Fundo Amarela

Símbolo Preta

Orla interna Preta

Orla externa Amarela

Legenda Preta

Dimensões mínimas - sinais de forma quadrada

Via Lado mínimo (m) Orla externa

mínima (m)

Orla interna

mínima (m)

Urbana 0,45 0,009 0,018

Rural (estrada) 0,50 0,010 0,020

Rural (rodovia) 0,60 0,012 0,024


Nota: As dimensões adotadas no projeto de sinalização devem ser as indicadas na memória de cálculo.

A placa de advertência deve ser colocada antes do ponto onde ocorre o perigo ou situação inesperada, a

uma distância que permita tempo suficiente de percepção, reação e manobra do condutor.

Características do sinal de advertência quadrado

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93º a 95º em relação ao sentido do fluxo de tráfego, voltadas para o lado externo da via. Esta inclinação tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidência de faróis de veículos ou de raios solares sobre a placa. O afastamento lateral das placas, medido entre a borda lateral da mesma e da pista, deve ser, no mínimo,

de 0,30 metros para trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva. Fontes: http://www.denatran.gov.br/ http://www.derba.ba.gov.br/ ABNT NBR 9050 Serra do Ramalho, Bahia, 31 de agosto de 2017. Fabio Lúcio Lustosa de Almeida Eng. Civil CREA/BA 32.928D


MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA BAIXADA Tipo de Projeto: Drenagem Pluvial.

Órgão Avaliador: Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho - BA.

DADOS DO EMPREENDIMENTO: Proprietário: Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho - Bahia. CNPJ: 16.417.784/0001-98 Inscrição Estadual: Isento. Endereço: Avenida Acre, s/n - Centro Responsável Técnico: Eng. Fábio Lúcio Lustosa de Almeida

CREA/BA –32.928/D.

JUSTIFICATIVA DO SISTEMA ADOTADO No presente projeto foi adotado um Sistema de Drenagem Pluvial Superficial, devido às condições topográficas. No Sistema de Drenagem Superficial o escoamento adotado com sarjetas simples, com o próprio material de pavimentação. O Desague, sera direcionado em vias laterais, conforme conformação natural do terreno e greide das mesmas.

1.0 - TIPO DO EMPREENDIMENTO


Apresentamos documentação para o Projeto de Drenagem Pluvial Superficial, no Projeto de Pavimentação utilizando paralelepípedos sobre coxim de areia, em conformidade com a legislação virgente. 1.1 – PEÇAS GRÁFICAS

1.1.1 – TOPOGRAFIA, PERFIL E PROJETO DE DRENAGEM

� PLANTA DRENAGEM PLUVIAL

1.2 – PARÂMETROS BÁSICOS

a)- Tempo de Concentração Inicial Ti 5,00min(adotado)

b) Periodo de Recorrencia Tr 5,00 anos(adotado)

c) Intensidade Pluviometrica da Chuva Ic 114,19mm/h(calculado)

2.0 – DIRETRIZES PARA DO PROJETO O SISTEMA DE DRENAGEM SERÁ EFETUADO UTILIZANDO-SE DRENAGEM EM MEIA-PISTA.

2.1 DEFINIÇÃO DE VAZÕES

Para o dimensionamento das obras hidráulicas do sistema de drenagem dos logradouros, as vazões foram estimadas através da equação do método racional na seguinte forma:

Q = C. i. A/360.000

onde:

Q = vazão em l/s;

C = coeficiente de escoamento superficial;

i = intensidade da chuva em l/s/m2;

A = área de drenagem em m2.

Nesta equação o coeficiente “C” foi fixo, pois não existe diferenças nas

características de cobertura da área de contribuição em análise. Nos cálculos, foi fixado

em 0,60.

MATERIAL E MÉTODO


Neste projeto foram utilizados os dados pluviográficos disponíveis para a Cidade de Serra do Ramalho, utilizando dados pesquisados pelo Software Pluvio 2.0 do Grupo de Pesquisas em Recursos Hidricos – GPRH, da Universidade Federal de Viçosa/MG. A equação utilizada para relacionar intensidade, duração e freqüência de precipitação pluvial, apresentou a seguinte forma geral (Villela & Mattos, 1975), dipondo dos seguintes dados e fórmula:

LOCALIZAÇÃO:

Localidade: Serra do Ramalho

Estado: Bahia

Latitude: -13°05’05”

Longitude: -43°27’55”

PARÂMETROS DA EQUAÇÃO:

K: 2812,527

a: 0,215

b: 28,44

c: 0,945

FÓRMULA:

i = K.TR^a/(t+b)^c

Os cálculos foram realizados de acordo com o item 2.3.4

2.2 – PERIODO DE RETORNO

O período de retorno aplicado no dimensionamento das obras hidráulicas depende da

importância, finalidade e natureza das obras, além dos fatores econômicos envolvidos e os

riscos decorrentes das inundações. Levando-se em consideração a influência desses fatores,

em área predominentemente residencial, adotou-se o período de retorno de 5 anos.

2.3 – METODOLOGIA DE CÁLCULO


2.3.1 – O cálculo das contribuições externas não foram consideradas devido a localização e

situação topográfica do loteamento.

2.3.2 – O ponto de descarga foi fornecido pelo Departamento de Obras e Fiscalização da

Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho, com destino final no Sistema de Drenagem Pluvial

existente nas vias laterais, conforme topografia local.

2.3.3 – O métado de cálculo utilizado é o Racional com a vazão de contribuição determinada

pela fórmula:

Q = 2,78.C.Imáx.A

Onde:

Q = Vazão contribuinte em litros por segundo

2,78 = constante de ajuste de unidades;

C = coeficiente de escoamento médio superficial ponderado (Runolf) fornecido pelo Dep. de

Obras e Fiscalização da Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho (0,60);

Imáx = 111,209mm/h

A = área de drenagem total contribuinte no trecho, em hectares;

2.3.4 – INTENSIDADE DE CHUVA

De acordo com a ANA a intensidade máxima será calculada pela seguinte fórmula:

Imáx = 2812,527*5^0,215/(5+28,44)^0,945

Imáx = 115,11383mm/h

Onde;

Imáx; intensidade máxima em mm/h;

TR: tempo de retorno ou de recorrência, em anos (5);

td: tempo de duração da precipitação, que deve ser igual ao tempo de concentração, em

minutos (5’);


2.3.5 – O tempo de concentração das áreas externas não foi considerado, devido às áreas

localizadas no entorno da Via, que não irão contribuir diretamente na área da mesma.

2.3.6 – Como não existe contribuição externa e a área contribuinte é menor de 0,5Km²,

adotaremos a Fórmula de Kirpich:

tc = 0,01947.(L^0,77/I^0,385)

onde:

tc = tempo de concentração em minutos;

L = comprimento do talvegue ou rede contribuinte em metros;

I = declividade média em m/m

Onde:

2.3.7 – Para dimensionamento das sarjetas/tubulação será utilizado Planilha de Cálculo com a

seguintes fórmulas:

Q= C.i.A/360.000

Onde:

Q = m3/s

P = 2.h.b

A = h.b

Rh = A/P

V=(Rh^2/3).(I^1/2)/ŋ

Qsar=A.V

Onde:

h = altura útil da sarjeta, em m;

b = largura da sarjeta, em m;

P = perímetro molhado em m;


A = área molhada em m2;

V = velocidade da água em m2/s, máximo admissível 4,5m2/s;

Qsar = capacidade de vazão da sarjeta;

2.4 DIMENSIONAMENTO DAS SARJETAS

A partir das vazões estimadas pelo processo descrito no item anterior os canais foram

dimensionados através da equação de Manning:

Q = A.R 2/3 I 1/2

n

onde:

Q = vazão em m3 /s;

A = área molhada em m2;

n = coeficiente de rugosidade;

R = raio hidráulico em m;

I = declividade do canal em m/m.

3 - LANÇAMENTO FINAL

Com o objetivo de oferecer solução técnica e econômica adequada, aliada às situações topográficas da área estudada, optou-se por lançamentos em vias laterais, o qual será objeto de estudos futuros.

4 – CONCLUSÃO

De acordo com Planilha de Cálculo, anexa, declaramos que o Projeto de Drenagem Pluvial Superficial atende perfeitamente ao escoamento de águas pluviais da Via e adjacências. Eng. Fábio Lúcio Lustosa de Almeida CREA/BA – 32.928D


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2018. TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018

ANEXO XVII - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO ATT; SR. PRESIDENTE CPL EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2018 OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação de Vias Públicas (Rua Distrito Federal, Canãa II e Rondônia), Bairro Baixada Fluminense, Serra do Ramalho – Bahia, a ser executado com recursos do Ministério das Cidades, através da Ação - Pavimentação de Vias no Município de Serra do Ramalho, Contrato de Repasse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 1029401-90/2016.

Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a

empresa _______________(nome e qualificação do licitante)______________, por meio de seu

representante legal o senhor ___________________, portador da cédula de identidade RG nº.

_________________ e CPF nº. ____________, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos

termos do enquadramento previsto na lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos

termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no

procedimento licitatório Da Tomada de Preços nº ........./2018, realizado pelo Município de Serra do

Ramalho, Bahia.

Local e data

________________________________________

Nome, Qualificação e Assinatura


EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2018

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2018

ANEXO XVIII - DECLARAÇÃO DE NÃO OCUPAÇÃO DE CARGOS, EMPREGO OU FUNÇÃO PUBLICA.

À Prefeitura de Municipal de Serra do Ramalho Presidente/Comissão Permanente de Julgamento e Licitações Tomada de Preços N.º 006/2018

_______________________(nome e qualificação do licitante)__________________, neste ato

representada pelo Sr. ___________(nome e qualificação do procurador)______________,declara, para fins deste Edital que nenhum de seus dirigentes, integrantes de sua diretoria ou administradores não se encontram no exercício de cargo, emprego ou função pública, na Administração Municipal ou na Câmara Municipal de Serra do Ramalho.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Local e data

________________________________

Nome, Qualificação e Assinatura


A N E X O XIX

ATESTADO DE VISITA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

Declaramos para os fins da TOMADA DE PREÇO N° 006/2018 que a empresa ______________________,

por seu Responsável Técnico Engº______________, portador do CREA BA – nº __________, visitou o

local onde se realizará a execução das obras e serviços objeto desta licitação, tendo tomado

conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução das Obras e dos

Serviços, como mão de obra, materiais de construção, equipamentos, localização, condições do terreno

e acessos, condições geológicas, morfológicas, edafológicas, climatológicas, etc,.

Serra do Ramalho - BA, ______ de _________ de ________.

__________________________________

Secretaria Municipal de Obras

Responsável Técnico

___________________________________

Empresa Licitante

Responsável Técnico


EDITAL DE LICITAÇÃO


TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume do edital de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/2018, possui 97

(noventa e sete) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas e rubricadas por minha pessoa.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho, Estado do Bahia,

Serra do Ramalho – Bahia, 15 de Maio de 2018.

Leandro Lula Silva Rocha Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Port. N.º 089/2018 de 03/05/2018

Documents

TERMO DE RETIRADA DO EDITAL - serradoramalho.ba.gov.brserradoramalho.ba.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/Edital-TP-006... · Ramalho, Contrato de Repasse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL