1

קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח)ע"ר(10/16 מספר BOTמכרז

מסכי פרסום2למימון מלא ,תכנון, הקמה, ניהול התפעול והתחזוקה של - ברחבי העיר רמלה.LEDבטכנולוגית ה

:תוכן עניינים

להציע הזמנה הצעות.......................................................................................................

2

ערבות1נספח נוסח – 9בנקאית..........................................................................................

"עסק2נספח אישור נוסח – 10חי"......................................................................................

זכויות3נספח שמירת בדבר תצהיר נוסח – 11עובדים..............................................................

זרים4נספח עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום על תצהיר – 12כדין......................................

תיאום5נספח אי בדבר תצהיר נוסח – 13הצעות.....................................................................

אישור6נספח – 14רו"ח....................................................................................................

בגין7נספח הצהרה – 15זכייה...........................................................................................

ערבות8נספח – 16ביצוע...................................................................................................

קיום9נספח אישור – 17ביטוחים.......................................................................................

טכני10נספח מפרט – 21מיוחד..........................................................................................

___________________חותמת המשתתף + חתימה

2

השילוט11נספח להצבת פוטנציאליים למקומות קומפילציה – 26האלקטרוני...............................

הסכם12נספח – 30התקשרות...........................................................................................

___________________חותמת המשתתף + חתימה

3

הזמנה להציע הצעות:10/16 מספר BOTמכרז

כללי .1

(" מזמינה בזה עורך המכרז "ו/ או "המזמיןקרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר( )להלן" :.1.1 )4*8 בגדלים של LEDהצעות למימון מלא, תכנון והקמה של שני מסכי פרסום בטכנולוגית ה-

מ"ר ( כל מסך שימוקמו ב- 32 מקומות בעיר רמלה מתוך 2 מקומות המוצעים בהתאם4 לתיאום עם המזמין ובהתאם לנספח הטכני המיוחד ומיקומי המסכים הנדרשים המצורפים

ונמצאים בנספח זו ותחזוקתו לתקופה של 11לבקשה וכן להפעלתו שנים )תקופת07, הזיכיון(, הכל בהתאם ובכפוף לאמור במסמכי המכרז.

מובהר בזאת, כי ועדת המכרזים רשאית ,בכל שלב עד למועד הגשת ההצעות , לבטל את.1.2מבין למי תהיה ולא הפרויקט לביצוע במכרז אחר לצאת וכן שלו שלב כל או ו/ המכרז

המשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

תנאים להשתתפות במכרז.2

רשאי להשתתף במכרז זה מציע העוסק בתחום הפרסום באמצעות לוחות פרסום בטכנולוגית.2.1 והפצת הפרסומים ממוקד אחד או ממספר מוקדים שבבעלותו ואשר צירף להצעתוLEDה

להלן ועומד בכל התנאים הקבועים בהם.4את כל המסמכים הנדרשים ,כאמור בסעיף לא מילא המציע אחר התנאים האמורים , תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסול את השתתפותו.2.2

של המציע במכרז זה ו/או להזמינו לשימוע בטרם תתקבל החלטה ו/או לדרוש תנאים ו/ אוו/ או כל פעולה או החלטה אחרת ,כפי שתמצא לנכון ,לפי שיקול דעתה מסמכים נוספים

הבלעדי.

עיקרי ההתקשרות ותיאור הפרויקט .3

הפרטים המובאים בסעיף זה הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה

ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת. LED הקמה תחזוקה ותפעול מסכי הפרסום בטכנולוגית ה- .3.1

3.1.1.: )להלן" ראשוניהיזםהזוכה במכרז תכנון מחייב ברמת תכנון על-פי יתכנן ") (, יקים על שטח המקרקעין10בהתאם לנספח הטכני המיוחד למכרז זה )נספח

.LEDאת מסכי ה יישא בכל התשלומים וההוצאות הכרוכים בתכנון, ברישוי וביצוע של הפרויקט, לרבות.3.1.2

אגרות בניה והיטלים.כולל.3.1.3 לכל מסך מקוונים לאגף ההנדסה בנייה היתרי להגיש יהיה הזוכה במכרז

עמידה בכלל האישורים שידרשו)איכות הסביבה, קונסטרוקטור, אדריכל העיר וכלגורם אחר שיידרש על ידי המזמין.

06( בתוך תקופה של 4הקמתם של שני מסכי הלד )לרבות הוצאת טופס .3.1.4בהסכם ,כאמור המזמין על-ידי יוצא ,אשר עבודה התחלת צו ממועד חודשים

ההקמה. בנוסף, יידרש היזם לתכנן, לבנות, ולתחזק את כל התשתיות הדרושות עבור מסכי ה-.3.1.5

LEDאישורי , אויר ,מיזוג ,תקשורת חשמל גישה, דרכי זה ובכלל , 07קונסטרוקטור/הנדסה וכיו"ב , והכל כמפורט במסמכי המכרז וזאת לתקופה של

שנים מיום קבלת תעודת השלמה למבנה )להלן" :תקופת התחזוקה(" את תחזוקת המסכים יבצע היזם באמצעות עובדים בעלי כישורים בתחום מסכי ה-.3.1.6

LED .בתחום הקונסטרוקציה בתחום המערכות התומכות בהפעלת מסכי הלד

___________________חותמת המשתתף + חתימה

4

שנים שהינם תקופת הזיכיון(, יעביר הזוכה במכרז את7בתום תקופת התחזוקה ).3.1.7המסכים כל כאשר מטעמו, מי או המזמין, לידי ידו על המופעלים המסכים

והמערכות המותקנים תקינים ופועלים, כמפורט במסמכי המכרז.שנים שהינם תקופת הזיכיון( תהיינה כל7במשך כל תקופת ההקמה והתחזוקה ).3.1.8

, ובציודים המחוברים אליהם ובמיטלטלין שיהיו בו , הזכויות במקרקעין, במסכים מעת לעת , מוקנות למזמין בלבד וליזם לא תהיה בהם כל זכות שהיא ,למעט זכויות שהוענקו לו במפורש במסמכי המכרז . מעמדו של היזם באתר , במגרש הנו של בררשות ,בלבד ,ככל שיידרש לדעת המזמין ובכפוף לאישורו ולהוראות המכרז ,בלבד . ליזם אין ולא תהיינה זכויות כלשהן קנייניות ו/או אחרות באתר , במגרש ובמסכים, בין

במקרקעין ובין במיטלטלין ,בכל מועד שהוא.

התמורה .3.2לא תשולם כל תמורה כספית על ידי המזמין ליזם..3.2.1 7בתמורה להקצאת משאבי הקרקע על ידי המזמין ליזם לתקופה המצוינת במכרז ).3.2.2

ו/או למי מטעמן סל של ו/או לעיריית רמלה יקצה היזם כל שנה למזמין שנים( חגים, אירועי תרבות ללא תשלום למועדים קצובים, כאשר כל30פרסומים לפחות

מהמחיר הנגבה לפרסום35%שאר דרישות הפרסום של העירייה ייעשו בהנחה של הנדרש וכל זאת לכל מסך .

7בתמורה להקצאת משאבי הקרקע על ידי המזמין ליזם לתקופה המצוינת במכרז ).3.2.3 ש"ח במעמד חתימת החוזה25,000שנים( ישלם היזם למזמין תשלום חד פעמי של

ש"ח כאשר תחילת התשלום יהיה עם סיום התקנת2500ומדי כל שנה סכום של מסך אחד לפחות.

להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו של היזם על-פי כל מסמכי המכרז, ימסור היזם.3.2.4 ש"ח למשך כל תקופת הזיכיון כאשר ערבות זו20,000למזמין ערבות ביצוע בסך

תחודש מדי שנה ושנה. יהיו בלעדיים של היזם לכל.3.2.5 ידי היזם כל ההכנסות משטחי הפרסום הנמכרים על

שנים (.7תקופת ההתקשרות כמצוין במסמכי המכרז)

מסמכי ההצעה /צרופות .4

(כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן )ויעמוד בכל התנאים המפורטים בהם סט מלא של כל מסמכי המכרז, לרבות הודעות ועדכונים שנשלחו למשתתפים מסמכי המכרז-.4.1

יחייב את היחיד של מסמכי המכרז, אשר כי הנוסח ומודגש, מובהר בכתב, ככל שנשלחו, המזמין, הינו הנוסח שנערך על ידי המזמין והועלה על ידו לאתר האינטרנט. חל איסור מוחלטו/או הסתייגות במסמכים. כל שינוי או הסתייגות כאמור עלולים ו/או תוספת לבצע כל שינוי לפסול את ההצעה ובכל מקרה, גם אם המזמין לא הגיב כלל לשינוי כאמור, לא יחייב השינוי

את הצדדים והנוסח שנערך על ידי המזמין – הוא הנוסח המחייב היחיד.. מנהל הפרויקט , מנהל התכנון ומהנדס הביצוע.4.2

להעסיק בכוונתו אשר , הביצוע ו-מהנדס התכנון, ,מנהל הפרויקט מנהל בדבר פרטים במסגרת הפרויקט כצוות ניהול

מטעמו. המפורטים.4.3 לתנאים ובהתאם המצורף בנוסח אוטונומית בנקאית ערבות בנקאית- ערבות

להלן. 5בסעיף אישור רואה חשבון:.4.4

אישור מאת רו"ח המבקר את המציע ואשר לפיו לא קיימת אזהרה על המשך קיומו של המציענספח כ"עסק חי" בהתאם לכללים החשבונאים בנדון, בנוסח . מובהר כי לא תתאפשר2 השתתפות במכרז למציע אשר לגביו חלה אזהרה כאמור.

נסח חברה /שותפות:.4.5 נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים (הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות

בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה") שלפיוTaagidim.justice.gov.ilהתאגידים, שכתובתו: ___________________חותמת המשתתף + חתימה

5

לא מצוינים חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. בנוסף אם המציע הינו חברה, כי לא מצוין בנסח החברה שהיא חברה מפרת חוק ו/או או שהיא בהתראה לפני

רישום כחברה מפרת חוק. תצהיר בעניין שמירת זכויות עובדים:.4.6

צווי דיני העבודה, פי על עובדים זכויות שמירת בעניין חובותיו קיום בדבר בכתב, תצהיר 3נספח. ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע בנוסח (

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות:.4.7 , לפיו לא תיאם עם מציעים5( נספח תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעות בנוסח נספח

פוטנציאליים את הגשת הצעתו למכרז.תעודת רישום כחברה העוסקת בתחום המדיה וההפצה כפי שרשומה ברשם החברות..4.8 קבלה על ביצוע התשלום בגין דמי ההפקה של המכרז מציע המבקש להגיש הצעה למכרז זה,.4.9

ש"ח500ישלם, עד למועד האחרון להגשת הצעות תשלום בגין דמי הפקת המכרז, בסך של ובמילים: חמש מאות שקלים חדשים. ההפקה, כאמור, תבוצע לזכות קרן רמלה לחינוך.תרבות

ופיתוח )ע"ר( .אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים..4.10

, דהיינו:1933כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את.4.10.1

פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך ) להלן - חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג1933מוסף ,התשל" ז

לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מסלפי חוק מע"מ.

תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין , בנוסח המצורף להזמנה.4.10.2.4כנספח להציע הצעות זו

אישור עוסק מורשה- אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה..4.11 אישור בנוגע למורשי החתימה- אישור עו"ד או רו"ח המאשר כי החתימות על גבי מסמכי.4.12

המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המציע ומחייבות את המציע לכל דבר ועניין וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המציע ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש

לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצעה או במסמך נפרד. לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה

בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או

יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה.

ערבות ההצעה .5

להבטחת קיום מלוא התחייבויותיו של היזם על פי כל מסמכי המכרז, ולאות היות ההצעה בלתי.5.1אוטונומית בסך של ימציא היזם למזמין ערבות בנקאית 50,000₪הדירה, : )ובמילים

. על הערבות להיות8כנספח חמשים אלף שקלים חדשים( בנוסח הערבות המצורפת פי רישיון לעסוק בביטוח על ישראלית שברשותה ביטוח חוקמבנק בישראל, או מחברת

.1981הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, תשמ"א- סכום ערבות ההצעה יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש למזמין ,בלי צורך בהערכת ו/ או הוכחת.5.2

נזק ,בגין הפרת התחייבויותיו של המציע בהתאם למסמכי המכרז , ומבלי לפגוע בכל סעד אחרנוסף העומד לזכות המזמין על פי כל דין.

ליום .5.3 ועדת המכרזים18.10.2016על ערבות ההצעה לעמוד בתוקפה עד או ו/ . המזמין 90שומרים לעצמם את הזכות להורות על הארכת תוקף ערבות ההצעה לתקופה של עד

ימים נוספים, לרבות כתנאי להמשך השתתפותו בהליך המכרז, והמציע מתחייב במקרה שלתהווה, כנדרש הערבות הארכת אי בהתאם. הערבות תוקף את להאריך כאמור דרישה

כשלעצמה, עילה לחילוט הערבות .

___________________חותמת המשתתף + חתימה

6

ו- 5.1בלי לגרוע מן האמור בסעיפים .5.4 לעיל, כל אירוע מהאירועים המפורטים להלן,5.2 יחשב כאירוע שבו הפר המציע רלבנטי תנאי או תנאים במכרז וככזה שמקים למזמין זכות

לחלט את ערבות ההצעה:

כל אימת שהמציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;.5.4.1 המציע לא האריך את ערבות ההצעה כנדרש על ידי ועדת המכרזים, בהתאם להוראות.5.4.2

מסמכי המכרז. המציע חזר בו מההצעה שהגיש במכרז, לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות.5.4.3

במכרז; המציע הציג מצגי שווא ו/ או מסר מידע מטעה בהצעתו או בתשובות או ב הבהרות.5.4.4

שנתבקשו ממנו על ידי ועדת המכרזים. המציע , לאחר שהוכרז כזוכה במכרז, לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז הנדרשות.5.4.5

ליצירת ההתקשרות על פי מכרז זה. מובהר כי חילוט הערבות בכל מקרה לא יגרע מזכותו של המזמין לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד.5.5

שיגרמו לו עקב ההפרה כאמור. מציע שהצעתו לא זכתה, ערבותו תוחזר לו במועד משלוח ההודעה בכתב על ידי המזמין בדבר.5.6

אי זכייתו במכרז, או מועד החתימה על ההסכם עם הזוכה ,לפי שיקול דעתו של המזמין.

שאלות הבהרה, השלמת מידע ושינוי תנאי המכרז.6

שאלות הבהרה.6.1תשובות6.1.1 או הבהרות לקבלת בבקשה המזמין, אל לפנות רשאים המציעים

לשאלות בקשר למסמכי המכרז ו/ או חלק מהם ,ובכלל זה לגבי אופן הכנת ההצעה , 14.09.2016 לא יאוחר מיום 08-9771447באמצעות פנייה בכתב, באמצעות פקס:

.12:00בשעה בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה העולים, לפי שיקול דעתם של המציעים,6.1.2

יאוחר מהמועד , לא , על מציעים לפנות לוועדת המכרזים בכתב זו ממסמכי הזמנה לעיל.6.1.1האחרון להגשת שאלות ו/או בקשות הבהרה, כמפורט בסעיף

את קבלת הפקסימיליה .מובהר08-9771901 באחריות המציע לוודא בטלפון 6.1.3 יהיו אחראים במקרה , לא מי מטעמם ו/או ועדת המכרזים ו/או ,כי המזמין בזאת שהפקסימיליה לא תגיע ליעדה ,מכל סיבה שהיא ,והמציע לא יוכל לבוא בכל טענה ,ו/או

דרישה ,ו/ או תביעה בקשר לכך.ו/או שאלות הבהרה תופצנה לכל המציעים ומבלי6.1.4 תשובות ועדת המכרזים לבקשות

לחשוף את זהות השואל . למען הסר ספר ,מובהר , כי כל הסבר ,פרשנות או תשובה אשר ניתנו בעל-פה , אין ולא6.1.5

יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות בכתב תחייבנה את המזמין. ועדת המכרזים אינה מתחייבת להשיב לכל שאלה , ואין היא מחויבת לנוסח השאלה .6.1.6

עוד יובהר ,כי ועדת המכרזים רשאית ליזום שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,מכל סיבה ועילה שהם ,ללא תלות בשאלות המציעים.

שינוי תנאי מכרז 7 המזמין רשאי , בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,לשנות ו/ או לתקן את7.1

מסמכי המכרז ,בין אם ביוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות/ בקשות הבהרה שהוגשו על ידיהמציעים ,בהתאם להוראות סעיף לעיל.

שינוי תנאי המכרז ו/ או נספחיו ייעשה בהודעה בכתב שתופץ לכל המציעים על- ידי המזמין .7.2יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ועל המציע השינויים בתנאי המכרז וההודעות בגינן

לצרפן למסמכי הצעתו כאשר הן חתומות על ידי מורשי החתימה מטעמו.

לעיל, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט,7.2מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8 לדחות כל מועד, לרבות המועד להגשת הצעות, בתקופה נוספת או בתקופות נוספות, לפי שיקול

דעתו, אולם אין בכך כדי להוות הבטחה או התחייבות למתן ארכה להגשת ההצעות. ___________________חותמת המשתתף + חתימה

7

הודעה על דחייה כאמור, ככל שתהיה, תישלח לכל המציעים ותכלולנה עדכונים, לפי הצורך. על מועד הגשת ההצעות החדש אשר ייקבע על-ידי המזמין, במידה ויקבע, תחולנה כל ההוראות אשר

חלות על מועד הגשת ההצעות אשר קדם לו, בשינויים המחויבים.

כנס מציעים 9ייערך מפגש של המשתתפים במכרז בקרן12:00, בשעה 12.09.2016ביום שני, ה- 9.1 ,

, רמלה.6רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר( ברחוב אברהם הלל המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו ,לפרסם פרוטוקול של כנס המציעים וככל שיבחר לעשות9.2

זאת יופץ הפרוטוקול לכלל המציעים ויהווה חלק ממסמכי המכרז יובהר בזאת, כי כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם תוקף. רק9.3

תשובות אשר יינתנו מאת המזמין בכתב ,תחייבנה את המזמין. השתתפות בכנס מציעים הנה חובה, מציע שלא ישתתף בכנס מציעים לא יוכל להגיש את9.4

הצעתו. ש"ח שישולמו לקרן רמלה לחינוך,500 הבקשה לקבלת הצעות מחיר תינתן למציעים תמורת 9.5

תרבות ופיתוח )ע"ר(.

הוצאות 10 כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת

כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע. מובהר בזאת, כי ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, אשר שולמו על ידי המציע ו/או מי מטעמו, לא יוחזרו בשום מקרה, ובכלל זה במקרה שיבוטל המכרז מכל סיבה שהיא.

אופן הגשת ההצעה11 שימוש בשפה העברית11.1

מסמכי ההצעה והמסמכים והנספחים הנלווים להצעה, יהיו בשפה העברית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההצעות, לרבות כל מסמך, נספח, שרטוט, מפה, טבלה וכיו"ב המצורפים להצעה, וכן כל מידע נוסף ו/או משלים, יוגשו לועדת המכרזים בשפה

העברית בלבד. למרות האמור לעיל, ניתן לצרף נספחים המכילים מסמכים מקוריים שנערכו במקור באנגלית )כגון דוחות כספיים ומסמכים מקצועיים( כמות שהם. נספחים כאמור שבהם מסמכים מקוריים

שנערכו )במקור( בשפה אחרת יצורפו בצירוף תרגום לעברית עם אישור נוטריוני לנכונות התרגום. למרות האמור

לעיל, ניתן להגיש דו"חות כספיים שהוכנו במקור באנגלית, כמות שהם, ללא צורך בתרגום.

הכנת ההצעות – כללי12 ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין שיהיה בתוקף מעת לעת ובהתאם לתנאי12.1

המכרז , המציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות במכרז והגשת ההצעות .בכל מקרה

שבו הצעה לא מילאה אחר דרישה של תנאי המכרז ,ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות ,על פי שיקול דעתה

הבלעדי: להתעלם מאי מילוי הדרישה אם לדעתה מדובר בדרישה לא מהותית.12.1.4 לדרוש מן המציע להשלים את הדרישה שלא קוימה או לתקן כל דבר העומד בסתירה12.1.5

אליה ,והכל ,אם ועדת המכרזים הגיעה למסקנה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,כי אי קיום הדרישה

או הסתירה הינם בגדר טעות לא מהותית ,שנעשתה בתום לב.

לפסול את ההצעה.12.1.6 לפנות מיוזמתה למציעים ו/או לכל אחד מהם ע"מ שיבהיר לוועדה תוכן ההצעה נשוא12.1.7

הפנייה או כל חלק או פרט ממנה או ע"מ לקבל נתונים ומסמכים נוספים כפי___________________חותמת המשתתף + חתימה

8

שתמצא לנכון. כן, תהיה רשאית הועדה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכלמציע להציג את הצעתו באופן ו/או בצורה כפי שיידרש לעשות כן על ידה.

עותקים, עותק מקורי של מסמכי המכרז והעתק נוסף ,מבלי2המציע יגיש את הצעתו ב-12.2 לבצע בהם כל תיקון, שינוי ,תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעת ו את כל המסמכים

דלעיל.4המפורטים בסעיף ערך המציע שינוי ,מכל מין וסוג שהוא , במסמכי המכרז ) למעט השלמת הפרטים הנדרשים12.3

ממנו בהצעתו (תהא וועדת המכרזים רשאית ,מטעם זה בלבד , לפסול את ההצעה או ,לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו .בכל מקרה ,) גם אם וועדת המכרזים לא התייחסה כלל לשינויים ו/או הסתייגויות כאמור ( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע"י המזמין וכפי שנמסר למציעים , לרבות כל ההודעות שישלחו למציעים ,ככל שישלחו. הודיע המזמין למציע כי הוא מתעלם מההסתייגויות ,וסרב הוא לחתום על החוזה ו/או לבצע את העבודות נשוא המכרז , ייחשב הדבר כהפרת התחייבויותיוהערבות ,לחלט היתר בין , רשאית תהיה המכרזים וועדת הזכייה עקב המשתתף של

הבנקאית .יחתום על כל עמוד מהמסמכים הנ"ל12.4 חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכלהמציע

המכרז לתיבתמסמכי המעטפה את וישלשל סגורה במעטפה המסמכים את ישים , בקרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר(, רחוב אברהם הללהמכרזים המיועדת לכך

ההצעות תוגשנה במסירה )קומת המזכירות(.15:00 – 09:00, רמלה בין השעות 6אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

בשעה 18.09.2016 - המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו ביום ראשון, ה12.5 . ועדת המכרזים לא תידון בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה12:00

מכל סיבה שהיא .( יום מהמועד האחרון120כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 12.6 )ובמילים: מאה ועשרים

להגשת הצעות במכרז. המזמין יהיה רשאי לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך יום120 ) ועשרים :מאה )ובמילים

נוספים, והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.

תוכן ההצעה13כל13.1 בצירוף ההצעה, במסמכי כנדרש והפרטים הסעיפים כל את להשלים נדרש המציע

ולחתום במקור, בכל מקום שבו נדרשת חתימה הנספחים הנזכרים במסמכי ההצעה כמצוין באותו נספח.

כל סכום כסף שעל המציע לנקוב, יהיה בשקלים חדשים בלבד, נכון למועד הגשת ההצעה,13.2ויירשם הן במילים והן בספרות .כל סכום שיפורט בהצעה ,יצוין ללא מע"מ .

מציע שאינו מסוגל לספק את כל המידע הנדרש בנספחי ההזמנה במלואו , מכל סיבה שהיא ,13.3 חייב לציין מפורשות את הסיבה לכך. אי צירוף מידע נדרש כלשהו עלול לגרום לפסילת

הצעת המציע, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג של ועדת המכרזים.ומסמכים רלוונטיים נוספים לצורך הבהרה,13.4 בנוסף, רשאי כל מציע לצרף להצעתו פרטים

פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ו/ או לכל צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו. מציע העושה כן, ומצרף פרטים ומסמכים רלוונטייםיציין במפורש מה מטרת צירוף הפרטים וכן, זאת במפורש יציין , ,כאמור לעיל נוספים והמסמכים הנוספים כאמור .ועדת המכרזים תשקול ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,

את המשקל והמשמעות שיש לייחס לכל פרט או מסמך נוסף כאמור ,אם בכלל.

שמירת זכויות וסודיות14 - על המזמין ו/או ועדת המכרזים ו/או מי מטעמם, לא תחול אחריות מכל מיןהיעדר אחריות 14.1

וסוג שהוא בכל הנוגע לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי המכרז ו/או בכל הקשור למסמכי המכרז ו/או בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים

בכתב ו/או בעל פה, במסגרת הליך המכרז.ולועדת המכרזיםסמכות ועדת המכרזים-14.2 מבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, למזמין

מוקנות, לפי שיקול דעתם הבלעדי והבלתי מסויג, הסמכויות המפורטות להלן:___________________חותמת המשתתף + חתימה

9

ועדת המכרזים רשאית , בכל שלב עד למועד הגשת ההצעות , לבטל את המכרז וכן14.2.4לצאת במכרז אחר

לביצוע הפרויקט ולא תהיה למי מבין המשתתפים כל טענה ו/ או דרישה בקשרלכך .

לפסול הצעה אשר אינה עומדת בדרישות תנאי המכרז ,או המסייגת תנאי כלשהו מתנאיו14.2.5,על כל חלקיו

ולרבות הסכם ההקמה. להחליט על דחיית הצעה כלשהי ו/או על דחיית כלל ההצעות במכרז ,ו/ או לבטל את14.2.6

המכרז כולו ו/או כל הליך אחר שקשור בו ו/או בכל חלק שלהם ,ולהפסיק ו/ או לבטל הזמנה

להצעה זו כולה ו/או כל חלק ממנה. במקרה כאמור, המזמין ו/או ועדת המכרזים לא יישאו באחריות ו/או בחבות כלשהי כלפי המציעים ו/או מי מטעמם, ובשום מקרה המציעים לא יהיו זכאים להשבה ו/או פיצוי ו/או שיפוי בגין כל הוצאה שהוצאה על ידם בקשר להליך מכרז

זה. המזמין יהיה זכאי לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו14.2.7

במכרז.מחויביםסודיות- 14.3 מי מטעמם, ו/או היועצים המשתתפים במכרז, חברי הצוות המקצועי,

בעקבות נחשפו אליו באשר פה, בעל או בכתב מידע, כל מוחלטת בסודיות לשמור השתתפותם במכרז, למעט מידע המצוי ברשות הציבור.

.בעלות במסמכי ההזמנה15 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למזמין, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש

בהם ו/או להעתיקם ו/או העברת לצד ג' כלשהו, אלא לצורך הכנת והגשת הצעתם.

בדיקת ההצעות16 ועדת המכרזים רשאית להיעזר בצוות מקצועי לשם בחינת תקינות ההצעות ועמידת המציעים16.1

בתנאי המכרז. ועדת המכרזים רשאית לפנות למציעים )או למי מהם ( בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעותיהם ,דוחות שהוגשו ,נתונים ,מסמכים והשלמות נוספות או אחרות ,

כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות ,בכל שלב ,מספר פעמים כפי שתמצא לנכון. ועדת המכרזים רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או16.2

ועדת שלדעת באופן , המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות חוסר בשל המכרזים מונע הערכת ההצעה כנדרש. כמו כן , רשאית ועדת המכרזים לפסול הצעות

החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה. המזמין ו/ או ועדת המכרזים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה16.3

שהיא בכלל והם רשאים לנהל משא ומתן עם המציעים במכרז ו/ או לבטל את המכרז ,מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתם .

בנוסף לבחירת הזוכה, רשאית ועדת המכרזים לדרג מציע או מציעים נוספים, באופן שבמקרה16.4 אשר בו הזוכה לא יעמוד תנאי כלשהו עקב זכייתו במכרז , תהיה ועדת המכרזים רשאית

(" .מציע אלטרנטיבילקבוע כי המציע שדורג אחריו יבוא במקומו ,וכך הלאה )להלן" :יובהר , כי האמור הינו כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

ועדת המכרזים רשאית לבדוק קיומם של תנאי הסף שנקבעו במכרז המיון המוקדם גם בשלב16.5הוכחת לצורך מסמכים להציג המציעים מבין מי מאת ולדרוש למכרז ההצעה הגשת

עמידתם בתנאים אלה . ועדת המכרזים רשאית להתנות זכייתו של מציע במכרז בכך שיציע מנהל פרויקט ו/ או מנהל16.6

תכנון ו/או מהנדס ביצוע אחרים מאלו שאותם הציג במסגרת הצעתו ואשר יתאימו , לדעתמוצלח קודם סיון ,ני ,מומחיות ,ידע ותק מבחינת הפרויקט ,לדרישות המכרזים ועדת בעבודות מסוג דומה והתאמה לעבודה בצוות שיהיה אחראי על תכנון והקמת הפרויקט .כמו כן , רשאית ועדת המכרזים שלא לבחור במציע כזוכה אם מי מבין חברי צוות הניהול מטעם

היזם המוצעים על ידו ,אינם לשביעות רצונה המלאה . ___________________חותמת המשתתף + חתימה

10

בנוסף לכל האמור לעיל ,רשאית ועדת המכרזים לדרוש מאת המציעים לגלות פרטים מלאים16.7 ומדויקים בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה ההון שלו ,מקורות המימון שלו ,מצבו הפיננסי , או של בעלי עניין בו וכן כל מידע אחר שלדעתם יש עניין בגילויו וכן לבקש כל אסמכתא ומסמך

הנוגעים לדבר .המציעים ישתפו פעולה עם ועדת המכרזים באופן מלא . ועדת המכרזים והמזמין רשאים לנקוט בכל אמצעי שימצאו לנכון על מנת לברר אמיתות כל16.8

מידע ו/או הצהרה לגבי המציע ,ובכלל זאת באמצעות בירורים ברשויות אחרות של המדינה ו/ או בכל גורם אחר שהוא והמציע, בהגשת הצעתו למכרז, נותן בזאת הסכמתו לבירורים

כאמור.

פרטים נוספים17

המציע א( של בהצעה הדיון ביכולתלביצוע העבודהבשעת להתחשב המזמין רשאי , , כפי שהדבר נבחן בעבודותיו הקודמות וכןלביצוע העבודההכספית של המציע ובכושרו

בוותקו ובנסיונו בעבודות כאלה ובעבודות דומות שבוצעו על ידו.אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.ב( אין לראות באישור ההצעה ע"י וועדת המכרזים של המזמין ו/או במתן הודעה למציעג(

בדבר זכייתו במכרז משום כריתת חוזה לביצוע העבודה נשוא המכרז, וההתקשרות ביןהצדדים תיכנס לתוקפה רק לאחר חתימת החוזה.

המזמין רשאי לאשר ביצוע העבודה בשלמותה ו/או בחלקה ו/או להגדיל ו/או להקטיןד(את הכמויות.

המזמין רשאי שלא לקבל הצעה אשר חורגת מהאומדן.ה( המזמין רשאי לדחות הצעות של קבלנים שעימם היה בקשר חוזי לביצוע, ואשר לדעתוו(

לא עמדו בתנאי ההסכם שנכרת עמם.ו/אוז( המזמין רשאי בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים

השינויים המציעים. לשאלות בתשובה ובין מיוזמתו בין המכרז, במסמכי תיקונים והתיקונים, כאמור, יובאו בכתב לידיעתם של כלל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה עפ"י הכתובת והפרטים שנמסרו ע"י רוכשי מסמכי המכרז, ויהוו חלק בלתי

נפרד מתנאי הסכם זה. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ו/או לחתום על החוזה ו/או לא לבצעוח(

הגופים באם זה ובכלל והסופי המלא דעתה לשיקול בהתאם שהיא, סיבה מכל החיצוניים המממנים את הפרויקט לא יאשרו מימון הפרויקט כולו או מקצתו או חלקו.

יחליט המזמין, כאמור, שלא לבצע את העבודות ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לאט( לבצעו, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא,

למעט הוצאות בגין רכישת טפסי המכרז שתוחזר לזוכה במכרז.כל סטייה מההוראות המופיעות בהזמנה האמורה, עלולה לפסול את ההצעה.י(

הודעה על זכייה וההתקשרות18 הודעה על החלטת ועדת המכרזים, תישלח לנציג המוסמך של המציע הזוכה .בנוסף, הודעות18.1

מתאימות תישלחנה גם לנציגים המוסמכים של יתר המציעים. במועד שייקבע על ידי הועדה בהודעתה על הזכייה כאמור , ימציא הזוכה את כל המסמכים18.2

והסכם ההקמה הסכם לרבות המכרז, למסמכי בהתאם להמציא שעליו והאישורים כן ,ו ביצוע בהתאם לאמור בהסכם ההקמה ,ערבות ידו התחזוקה כשהם חתומים על יחזיר המזמין ליזם את אישור על עריכת ביטוחים. כנגד מסירת כל המסמכים הנדרשים

ערבות ההצעה .

___________________חותמת המשתתף + חתימה

11

לעיל, תוך התקופה האמורה שם11.1לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 18.3 ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, יהיו רשאים המזמין ו/או ועדת המכרזים לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, ולחלט

וזאת כפיצוי8את הערבות, אשר הוגשה ע"י המציע במצורף להצעתו (כאמור בנספח נוכח נוספים העומדים לזכותה ו/או סעד זכות ומבלי לגרוע מכל ומוסכם מראש, קבוע הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן יהיו המזמין ו/או ועדת המכרזים רשאים לקבוע זוכה אחרועדת ו/או זכאים המזמין או תרופה אחרים להם והכל מבלי לגרוע מכל סעד למכרז,

המכרזים על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.

סמכות שיפוט19 סמכות השיפוט הייחודית לכל העניינים הנוגעים למכרז הינה של בתי המשפט המוסמכים ברמלה

בלבד.

: - נוסח ערבות בנקאית 1 נספח

נוסח ערבות בנקאית

לכבודקרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר(

א. ג. נ.,ערבות בנקאיתהנדון:

(, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך"המבקשים"עפ"י בקשת ___________ )להלן – ש''ח )חמישים אלף ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל50,000של

10/16(, וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס' "הפרשי הצמדה"למדד, כמפורט להלן )להלן – ולהבטחת מילוי תנאי המכרז. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תוך חמישה ימים מעת שדרישתכם הראשונה בכתב תגיע אלינו, וזאת מבלי להטיל עליכם, לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילהומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת,

שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, כל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל

הנ"ל.לסטטיסטיקה"מדד" המרכזית הלשכה ע"י המתפרסם )כללי(, לצרכן המחירים מדד משמעו –

ולמחקר כלכלי.

___________________חותמת המשתתף + חתימה

12

"המדדאם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן – . 15.2.16, שפורסם ביום ה- 1/2016(, כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש החדש"

(, יהיו הקרן והפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת"המדד היסודי"היינו, ________ נקודות )להלן – המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישותיכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ועד בכלל.1.10.16ערבות זו תישאר בתוקפה עד לא תענה.1.10.16דרישה שתגיע אלינו אחרי ה-

, ערבות זו בטלה ומבוטלת.1.10.16לאחר יום ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בנק: __________________תאריך: ___________

___________________חותמת המשתתף + חתימה

13

": - נוסח אישור "עסק חי 2 נספח 10/16מכרז מס'

לכבוד

קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר( א.ג.נ.

הנדון: בעניין מכרז ______________)להלן: "המכרז ("דיווח רואה חשבון ח.פ. ___________________________________ של החשבון וכרואי לבקשתכם

"), הנני לדווח כדלקמן: המציע___________________ (להלן: "

א. הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום ___________, בוקרו על ידי וחוותדעתי נחתמה בתאריך __________.

)נא למחוק את המיותר)לחילופין

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום __________ ובוקרו על ידי רואי חשבוןאחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך __________ .

ב. הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדו"חות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן,ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק שנסקרו על

חי" (*), או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

הדו"חות מאז פעילויותיו תוצאות לגבי דיווח מהנהלת המציע קיבלתי זה במכתב דיווחי לצרכי ג. הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (**).

ד. ממועד החתימה על הדו"חות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של

המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".

של לשכת רו"ח בישראל. 53** לעניין מכתבי זה "עסק חי" – כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר - חודשים כי אז אין2** אם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ

דרישה לסעיפים ג', ד'. , בכבוד רב

__________________________ רואי חשבון

: הערות

יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

___________________חותמת המשתתף + חתימה

14

: - נוסח תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים 3 נספח

10/16מכרז מס' תאריך : _____________________

לכבוד קרן רמלה לחינוך.תרבות ופיתוח )ע"ר(

תצהיר אני הח"מ ________________________, נושא ת.ז. מס' _________________, המכהן כנושא משרהח.פ./ע.מ./מ.ז. __________________________ אצל _______________________________ בתפקיד

") לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכיהמציע_________________________ (להלן: "אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

ההרחבה צווי , העבודה דיני לפי עובדים זכויות לשמירת הנוגע בכל חובותיו את מקיים המציע וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר:

חוק החיילים ;1943; פקודת הבטיחות בעבודה, 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה); חוק חופשה; -1951חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א ; 1949המשוחררים (החזרה לעבודה(, תש"ט-

חוק עבודת; -1952חוק עבודת הנוער, תשי"ג ; 1952חוק החניכות, תשי"ג-; -1951שנתית, תשי"א ;-1953חוק הגנת השכר, תשי"ח ; 1954חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-; -1954נשים, תשי"ד

חוק הביטוח ; 1933חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז- ; -1959חוק שירות התעסוקה, תשי"ט חוק שכר מינימום,; -1953חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז ; -1995הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה

(העסקה שלא; -1933חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח ; 1933תשמ"ז- זרים חוק עובדים פרק ד' לחוק שוויון;-1993חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו ; -1991כדין), תשנ"א

; חוק-1993 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 3סעיף ; 1993זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח- סעיף- 0221- ; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, ; תשס"א 1953הסכמים קיבוציים, תשי"ז

חוק הגנה ; 0220חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב- ; -0222 לחוק מידע גנטי, תשס"א 09 א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה5; סעיף -0223על עובדים בשעת חירום, תשס"ו

-1993בטוהר המידות או במינהל התקין), . תשנ"ז

. הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' __________________, נושא ת.ז. __________________ / המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם

לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________________________חותמת המשתתף + חתימה

15

חתימת עורך הדין

: - תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין 4 נספח

___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/האני הח"מ ____________ ת.ז. לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הגוף המבקש להתקשר עם קרן רמלה.1 _______________ שהוא זה בשם נותן תצהיר הנני "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זההגוףלחינוך.תרבות ופיתוח )ע"ר( )להלן – "

בשם הגוף.2." זה, משמעותם של המונחים זיקהבתצהירי ו- "בעל ב לחוק2" כהגדרתם בסעיף עבירה"

"(, שכותרתוחוק עסקאות גופים ציבוריים )להלן- "1976עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – "תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי

הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. בחלופה הנכונה(X)למילוי ולסימון .3

אליו זיקה" ו"בעל הורשעוהגוף )איסורלא זרים עובדים חוק לפי חלוט דין בפסק ו/או חוק שכר מינימום,1991העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א –

, בשנה שקדמה למועד הגשת הצעה מטעם המציע במכרז זה )להלן –1987התשמ"ז-"מועד ההגשה"(.

הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין חלוט לפי חוק עסקאות עובדים זרים )איסורו/או חוק שכר מינימום,1991העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א –

בשנה שקדמה למועד ההגשה.1987התשמ"ז- בחלופה הנכונה במקרה שהגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין חלוטX)למילוי ולסימון .4

בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,(:1987 ו/או חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1991התשנ"א -

בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.לא הייתהההרשעה האחרונה

___________________חותמת המשתתף + חתימה

16

בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה.הייתהההרשעה האחרונה בחלופה הנכונה במקרה של הרשעה בפסק דין חלוט בלבד(:X)למילוי ולסימון .5

.1.2.2005יום לפני העבירה נעברה זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת..6

____________________ חתימת המצהיר

אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדיעליו כי שהזהרתיו ולאחר אישי, באופן לי המוכר ,____________ מר/גב' ,____________ ברחוב להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל

וחתם עליו בפני. ____________________

חתימת עורך הדין

- נוסח תצהיר בדבר אי תיאום הצעות: 5 נספח

מכרז מס' ________________ לכבוד

קרן רמלה לחינוך.תרבות ופיתוח )ע"ר(

תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז מס' _____________

אני הח"מ_______________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד _____________________ (שם ") מצהיר בזאת כדלקמן: התאגידהתאגיד) (להלן: "

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד המציע ומנהליו. .1אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה. .2 המחירים ו/ או הכמויות המופיעים בהצעה זו למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר.3

מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה . לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה ואין בכוונתי לעשות כן. .4 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.5

ואין בכוונתי לעשות כן . לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא . .6 הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם.7

מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה . במקום המתאים יש לסמן

. למיטב ידיעתי , התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז :אם כן , אנא פרט

___________________חותמת המשתתף + חתימה

17

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל, הכל בהתאם אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז -1933להוראות חוק . ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

אישור

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום _________ הופיע בפני _________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את

נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

: - אישור רו"ח 6 נספח

אישור רו"ח אני הח"מ __________ רו"ח, מאשר בזאת כי לפי בדיקה שערכתי, המציע: ______________ )להלן:

ובכלל זה: המציע הינו במועד הגשת תנאי סף,5 עמוד 0.1.3"( עומד בתנאי האמור בסעיףהמציע" LEDהצעתו בעל מחזור עסקי ממכירת, מהתקנת וממתן אחריות ושירות למסכי חוצות בטכנולוגיית

. 2015 ו-2014 ש"ח )לא כולל מע"מ( במהלך השנים 1,000,000בהיקף שלא יפחת מ-

הנני מאשר, כי ידוע לי קרן רמלה לחינוך.תרבות ופיתוח )ע"ר( תסתמך על אישורי זה לצורך קבלתהחלטה אם להתקשר בהסכם עם המציע או לא.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך: __________

___________________חותמת המשתתף + חתימה

18

________________

חתימה וחותמת רו"ח

___________________חותמת המשתתף + חתימה

19

: -הצהרה בגין זכייה 7 נספח

אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל, הבנתי אותו, הנני מסכים לכל תנאי המכרז וככל שהדבריםאני מתחייב לפעול בהתאם כן כי אבצע אותם בהתאם לאמור. נוגעים להתחייבויותיי אני מתחייב להוראות הקבועות במסמכי המכרז ואני מוותר על כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עמם, ואהיה

מושתק ומנוע מהעלאת כל טענה כאמור. אני מצהיר, כי אני מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות וההתניות המפורטות במסמכי המכרז, על

נספחיהם וצורפותיהם והם יהוו חלק בלתי נפרד מהצעתי הבלתי חוזרת ומהתחייבויותיי כלפי המזמין . הצעתי נערכה בהתאם ועל סמך בדיקות עצמאיות שנערכו על ידי. לא הסתמכתי בשום צורה עלהמפורטים והתחייבויות מצגים למעט מטעמו(, מי )או המזמין מצד כלשהן התחייבויות או מצגים או מצגים על תביעה בהסתמך או דרישה טענה, כל רשאי להעלות ולא אהיה במסמכי המכרז,

התחייבויות, אם וככל שניתנו, אשר אינם מפורטים במסמכי המכרז. הצעתי הוגשה לאחר שהתקבלו במוסדות הפנימיים הרלבנטיים כל ההחלטות הנדרשות לשם כך,

והיא חתומה על ידי מורשי חתימה הרשאים לחתום עליה בשמי, ולחייבי לכל דבר ועניין. אשמע לכל הוראה ו/או הנחייה שתינתן לי על ידי המפקח ואבצע את התחייבויותיי בשיתוף פעולה

מלא והכל לשביעות רצונו המלא של המזמין.ו/או ו/או החזר כספי שהוא בקשר עם המכרז ואני מסכים, כי לא אהיה זכאי לכל שיפוי ידוע לי,

תוצאותיו, על כל הכרוך, הנובע והקשור בכך.

נחתם ביום: _________________המציע: ______________________חתימה: __________________________________

על ידי: _____________, תפקיד _____________ועל ידי: ____________, תפקיד _____________

אישור

אני הח"מ, _______________, עו"ד, מס' רישיון _______ מרח' _______________ בעיר ____________ מאשר בזה, כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה ______________ ו- ______________ הנושאים ת.ז. שמספרן ____________ ו- ________________ המוכרים לי אישית, וכי וחתימתם בשם המציע מחייבת

את המציע לכל דבר ועניין.

_____________________ עו"ד

___________________חותמת המשתתף + חתימה

20

: - ערבות ביצוע 8 נספח

קרן רמלה לחינוך תרבות ופיתוח )ע"ר(לכבוד

א.ג.נ.,

הנדון : ערבות מס' __________________________

" )להלן: ___________________________________________ בזההמבקשלבקשת ערבים אנו )" כלפיכם בערבות מלאה ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש, עד

₪ )במילים: חמישים אלף( ש"ח שיוצמדו למדד, כמפורט להלן, וזאת בקשר עם50,000לסכום של .10/16הסכם התקשרות שנחתם ביניכם לבין המבקש בעקבות זכייתו של המבקש במכרז מס'

לצורכי ערבות זו המונח "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן, הכולל ירקות ופירות, המתפרסם ע"יהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למחקר כלכלי.

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד האחרון שפורסם לפני קבלת דרישתכם על "( כי מדד התשלום עלה לעומת המדד הידוע ביום הגשת הצעתמדד התשלוםפי ערבות זו )להלן: "

המדד )להלן: "2016 לאוגוסט שנת 15 שפורסם ביום 2016המציע, דהיינו המדד של חודש יולי שנת "( אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומתהיסודי

"(.סכום הערבות המוגדלהמדד היסודי )להלן: "

למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך ממנו, לא יחול שינוי בסכוםהערבות.

)שבעה( ימים7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל תוך מתאריך קבלת דרישתכם הראשונה בכתב בסניפנו, ומבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם או לדרוש

תחילה את תשלומו מהמבקש.

ועד בכלל.1.10.16ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות בכתב לסניפנו ב - ___________________לא יאוחר מאשר התאריךהנ"ל. דרישה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

___________________חותמת המשתתף + חתימה

21

וחותמת חתימות הבנק

תאריךשמות החותמים

: - אישור קיום ביטוחים 9 נספח לכבוד

קרן רמלה לחינוך.תרבות ופיתוח )ע"ר( )להלן: "המזמין" ו/או "המזמינה"(

א.ג.נ.,

)להלן:"הקבלן"( בגין עבודותהנדון: ביטוחים של ___________________ אישור על קיום ו/או שירותי __________________ ו/או הרכבה ו/או תחזוקה של מסכי תצוגה אספקה )להלן ביחד ולחוד: "השירותים" ו/או "העבודות"( ו/או מתן שירותים נלווים, בקשר עם

הסכם ________________

אנו הח"מ ________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:ביצוע1 עם קיימים של הקבלן, בקשר בביטוחים כללנו ו/או ביטוחים עבור הקבלן אנו ערכנו .

העבודות, המפורט להלן:

)פוליסה מספר__________________ ( ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור )ביטוח צד שלישי(א.

גבול אחריות:

ביטוח ותקופת מקרה תובע, שנתית

4,000,000 ₪

אחריותו של הקבלן על פי דין בגין מעשה או מחדל:תאור כיסוי של הקבלן ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו שלהקבלן, כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים.

עם.1הרחבות נוספות בקשר ו/או בגין המזמינה של אחריותה כיסוי ___________________חותמת המשתתף + חתימה

22

מעשה או מחדל של הקבלן והפועלים מטעמו.אחריות צולבת..2כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי..3כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה..4כיסוי בגין עבודות הקמה ופירוק..5ויש שימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב.6 ככול

חובה שאין התעבורה, בפקודת כהגדרתו מנועי חוקית לבטחו, ייכלל כיסוי עבור נזקי גוף הנובעים

₪.2,000,000משימוש בנ"ל עד סך של

)אינההשתתפות עצמית: ביטוח. מקרה לכל ₪ ______________ סך ש"ח (40,000עולה על

___________________חותמת המשתתף + חתימה

23

)פוליסה מספר _________________ ( ביטוח חבות מעבידיםב.

גבול אחריות:

תובע,

מקרה ותקופת ביטוח שנתית

2,000,000 ₪ 4,000,000 ₪

ומחלות: תאור כיסוי עבודה תאונות בגין דין כל פי על אחריות ולכל משנה קבלני הקבלן, לעובדי שנגרמו מקצוע

המועסקים על ידי הקבלן בביצוע השירותים. הביטוח מורחב לכלול את המזמינה היה ותוטל עליה:הרחבה נוספות

מקצוע ומחלות עבודה לתאונות כמעביד אחריות שנגרמו לעובדי הקבלן .

___________________חותמת המשתתף + חתימה

24

___________________חותמת המשתתף + חתימה

ג . ביטוח אחריות מקצועיתפוליסה מס'____________

כיסוי אחריות על פי דין של הקבלן, לרבות בגין עובדיו העוסקים בביצוע העבודות, בגין אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או נזקים כספיים אחרים שיגרמו בקשראו עם ביצוע העבודות בגין מעשה או מחדל טעות השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית בקשר עם

ביצוע העבודות כולל עיכוב ושיהוי הנובעים מכך.

גבולות אחריות:

₪ לתובע, מקרה ותקופת ביטוח שנתית. 2,000,000

. הפוליסה מכסה את אחריות המזמין בגין ו/או1 הרחבות ותנאים מיוחדים:

הקבלן של מחדל ו/או מעשה עם בקשר והפועלים מטעמו בקשר עם העבודות.

. הפוליסה כוללת תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת2 חודשים.6 . הפוליסה מורחבת לכסות )א( תכנון ופיקוח )ב(3

אי יושר עובדים )ג( חריגה מסמכות בתם לב .

ד. ביטוח חבות מוצר

פוליסה מס' ______________

כיסוי אחריות על פי דין לרבות על פי חוק האחריות , לכיסוי אחריות הקבלן1980למוצרים פגומים תש"מ-

של העניין( )לפי מתחזק מתקין/ יצרן/ כספק/ ו/או המכשור המסופק למזמין ו/או הציוד החומרים ו/או לרכושו של כל אדם ו/או אבדן לגופו ובגין נזק העלולים להיגרם, במישרין ו/או בעקיפין, על ידי פגם

בעבודות.

גבולות אחריות:

ביטוח ותקופת _______________ ₪ לתובע, מקרה בסך אחריות מגבולות פחות לא )אך שנתית

אחד4,000,000 ביטוח למקרה לתובע, ש"ח ולתקופת ביטוח שנתית(.

ו/או1 הרחבות ותנאים מיוחדים: . הפוליסה מכסה את אחריות המזמין בגין בקשר עם מעשה ו/או מחדל של הקבלן והפועלים

מטעמו בקשר עם העבודות. . הפוליסה כוללת תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת2

חודשים.6

25

כל הביטוחים יערכו לתקופה מתאריך ___________ עד תאריך _________ )כולל(..2ו/או"הקבלן" - הינו כאמור ב"נדון" לרבות עובדיו, קבלנים מבצעי לעניין אישור זה:.3 עבודות

קבלני משנה ועובדים של הנ"ל. המבוטח" הינו הקבלן ו/או המזמין .

"המזמין" לעניין אישור זה – קרן רמלה לחינוך.תרבות ופיתוח )ע"ר(.

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:.4ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.א. סעיף אחריות צולבת )אולם ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה את אחריות המזמין כלפיב.

הקבלן(. הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הקבלן ו/או ביוזמתנו ו/או לשנות תנאיהן לרעה, אלאג.

יום לפחות לפני מועד הביטול60לאחר שנמסור לקבלן ולמזמין הודעה בכתב, במכתב רשום, ו/או השינוי המבוקש.

היקף הכיסוי בפוליסות )למעט אחריות מקצועית( לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסותד.לשינויים ובכפוף ביטוח כלל בקבוצת הנהוגות הביטוח, התחלת במועד התקפות "ביט"

שלהלן.6ולהרחבות ולתוספות המפורטות באישור זה כמפורט בסעיף כל סעיף )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח.5

ולגבי המזמין הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח יופעל כלפי המזמין ומבטחיו, אחר לא ראשוני" המזכה את המזמין במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ללא זכות השתתפות בביטוחי המזמין,

זכות לדרוש ממבטחי המזמין לשאת בנטל החיוב על פי סעיף לחוק חוזה59מבלי שתהיה לנו . למען הסר ספק, אנו מוותרים על טענה של כפל ביטוח כלפי המזמין1981הביטוח התשמ"א –

וכלפי מבטחיו. הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור.6

זה, ובלבד שאין בשינוי כאמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות .ולתשלום ההשתתפויות העצמיות.7 הפוליסות כל עבור הביטוח דמי לבדו אחראי לתשלום הקבלן

הקבועות בהן.

__________________ _______________ תאריך חתימת

המבטח

סוכן הביטוח: שם: ________________ טלפון:_____________ פקס:_________________

___________________חותמת המשתתף + חתימה

26

מפרט טכני מיוחד - 10 נספח מיקום נדרש/מוצע למסכי הפרסום ברחבי העיר רמלה:.1

צומת הסוסים-כניסה לעיר מניר צבי.א.

צומת העירייה.ב.כניסה מלוד )שדרות ירושלים (.ג.צומת תעבורהד.

ראה נספח מיקומים.בעיה שתתעורר במידה המזמינה ידי על מוצעים מיקומים הינם המיקומים הערה-

הנדסית/תכנונית/משפטית ימצא מיקום חילופי מוסכם בסמיכות למיקום המוצע.

הבהקים-.2 בפרק זה מוצגות הדרישות הטכניות ממסך תצוגה אינפורמטיבי והציוד הנלווה, על הספק לפרט בהצעתו בטבלה מסודרת לגבי כל אחד מהמרכבים המפורטים להלן תאימות למפרט. במענה

___________________חותמת המשתתף + חתימה

27

הספק לפרק זה יש לפרט את יכולת הספק לעמוד בדרישות בצורה בהירה ומפורטת ככל .האפשר. הפירוט יכלול טבלאות ותרשימים במקרה הצורך

( בגדלים של led full colorמסך תצוגה צבעוני מלא –).2.1 32 מטר סה"כ 4 מטר על 8 מ"ר.

.1:2מסך תצוגה ביחס של .2.2.real מ"מ 10רזולוציה-.2.3 .NITS 5,000בהירות תמונה מינימום.2.4 ביט.36תצוגת צבעים-.2.5 .IP65עמידה בתנאים חיצוניים עפ"י תקן .2.6אפשרות לקבלת תמונה אחת מלאה, ואפשרות לחלוקה למספר תמונות..2.7 שפירושו חיבור אחד לתקשורת וחשמל.IP65החיבור ביין המודלים השונים יעשה בחיבור .2.8 מלא.IP65כל אריחי המסך חייבים להיות .2.9הטיפול באריחי המסך יהיה מהצד הקדמי בלבד..2.10 מעלות צלזיוס.60 - עד +20טמפרטורת הפעלה .2.11 ותוכנת הפעלהsending cardsמערכת הפעלה מרכזית הכוללת : מחשב פנימי הכולל .2.12

מקורית על המחשב /נגן לבצע התאמות מדויקות לכל מסך ומסך במקביל ,לנגן תהיהMPG,PNG,WMV,PPT,JPG,AVIיכולת ניגון במקביל של קבצי

קובץ.2.13 ביצירת צורך ללא הנגן דרך ליין און לכתיבת טקסטים יכולת תהיה למערכת )לצורכי חירום(

הפעלת המסכים בשליטה מרחוק כולל שליטה על התכנים ממקום מרכזי אחד..2.14לכל מסך מיני מחשב..2.15 ,כולל צבע יסוד וצבע חיצוני שיאושר עלIP-65מארז ומנשא לתנאים חיצוניים ע"פ תקן .2.16

ידי המזמין. יצור המתקן יהיה לאחר קבלת אישור מהנדס קונסטרוקציה ובחתימתו, גובה קו התחתון.2.17

מטר מהרצפה. המתקן יתוכנן לשאת את משקל המסך והציוד,3של המסכים יהיה כיכלול את כל חיבורי החשמל קונסטרוקציית המתקן תהיה ממתכת מגולוונת, המתקן הנחוצים כולל עיגון הארכה, קונסטרוקציית המסך תחופה בחיפוי דקורטיבי באלומיניום

אלוקובונד או שווה ערך שיאושר. ס"מ .30רוחב הקונסטרוקציה לא תעלה על .2.18ביצוע ביסוס למתקן בהתאם לתכנון ואישור מהנדס קונסטרוקציה ובחתימתו..2.19.220V+/-10%/50HZמתח הפעלה-.2.20גלאי עוצמת אור אוטומטי בלבד כולל אפשרות לשליטה ידנית בנוסף..2.21התקן פנימי /חיצוני לקליטת הבקר והמערכת לצורך ביצוע התקשורת למסך מרחוק..2.22אחד.2.23 ולכל כמכלול המערכת של לפעולתה הנדרש חיים אורך תחזוקתית: אמינות

יהיה זו תובטח פעולה רציפה של המערכת ללא5ממרכיביה שנים לפחות לתקופה סטייה ממפרטי הביצוע הנדרשים, זאת בכפוף לביצוע התחזוקה עפ"י הוראות הקבלן.

המערכת מיועדת לתפעול מרחוק על כך כל מערך הנדרש להפעלה יהיה מרחוק באופן.2.24מלא כולל

או מכל מורשה אחר.הפקת סרטונים וגרפיקה שונה ..2.25

High brightness מ"מ – 10 ריכוז בטבלה מפרט טכני מסך

___________________חותמת המשתתף + חתימה

28

V Specification

___________________חותמת המשתתף + חתימה

29

Led COLOR WAVE LENGTH BRIGHTNESS(mcd) Viewing Angle H./V.Red 630 ± 2 nm 600mcd 120°/60°Green 525 ± 2 nm 1500mcd 120°/60°Blue 470 ± 2 nm 350mcd 120°/60°

Pixel Pitch 10 mmModel silan/apisatarConfiguration 1 RED 1 GREEN 1 BLUE

Module Specs Width Height TotalConfiguration 32 pixels 32 pixel 1,024 PixelsSize 320 mm 320 mm 0.10 m²

Cabinet 1 Configuration 96 mm pixel 96 pixel 9,216 PixelsSize 960 mm 960 mm 0.92 m²Weight(KG/Cabinet) 40 KGConsumption(max)(W/M²) Max: 600 Average: 300

Cabinet Design Iron Material, Outdoor Standard Waterproof Cabinet, Front Maintenance

Screen Weight(kg) 40 kgBrightness 5000 CD/SqmViewing Distance >10 MetersOptimum Viewing Angle H./V. H:120° V:60°Brightness Control Auto/ManualGrey Scale 16 BitDisplay Color 281 TrillionsRefresh Rate 2000 HZDrive Mode 1/2 Scan, Constant CurrentMTBF 10,000 HoursLife Span 100,000 HoursBlind spot rate <0.1‰Control Mode Synchronized with computer monitor or other input systemInput Voltage AC 90-240VRunning Temperature –25℃ ～ +85℃Operating Humidity 10% ～95%Water Proof Front: IP 65, Backside: IP54

___________________חותמת המשתתף + חתימה

30

מבט לאחר כיסוי אטום למים מבט לפני כיסוי והרכבת הלד מלא

ולפני הרכבת יחידת הלד

תכנון מפורט.3

באחריות הספק לבצע תכנון מפורט של המערכת, התכנון המפורט יהיה בכל ההיבטים.3.1הנדרשים להבטחת פעילותם התקינה של כלל רכיבי המערכת ושילובם למערכת כוללת.

התכנון המפורט יכלול ביין השאר את ההיבטים הבאים:.3.2תכנון מרכיבי לוח התצוגה..3.2.1תכנון הנדסי להתקנת לוח התצוגה בהתחשב בכל נתוני הסביבה בו .3.2.2יותקן לוח התצוגה..3.2.3תכנון המתלה להתקנת לוח התצוגה בהתחשב בכל נתוני הסביבה .3.2.4

בו יותקן לוח התצוגה.תכנון חיווט ..3.2.5כל שאר הציוד והעבודות הנדרשים למימוש מלא ותקין של .3.2.6

התקנת לוח התצוגה.

הספק מתחייב שמימוש ההתקנה יבוצע על פי מיטב כללי ההנדסה, באישור .3.3מהנדס בעל התמחות מתאימה ומיומנות גבוהה והתמחות כנדרש.

הספק יישא באחריות מלאה לטיב התכנון ולביצוע, הציוד המוצע ותוכניות .3.4 הביצוע שאושרו על ידי המזמין לא יפטרו אותו מאחריות מלאה לשגיאות,

טעויות, ליקויים או אי דיוקים שיתגלו בכל מועד. הספק יתקן מידית על חשבונו כל נזק הנובע משגיאה, טעות, ליקוי או אי דיוק כנ"ל.

סיור הקבלנים נועד לאפשר למציעים בין השאר לעמוד על תנאי העבודה, תנאי .3.5 הגישה, ומכלול התאומים שיידרש בין גורמי המזמין ובין עם גורמים אחרים

הפועלים בשטח. על המציע להתייחס בהצעתו הן בהיבט הכספי והן בהיבטים רלוונטיים אחרים למכלול התאומים שידרשו לביצוע העבודות הנדרשות

___________________חותמת המשתתף + חתימה

31

למימוש הפרויקט.בעת ביצוע העבודה תחול על הקבלן אחריות מלאה להשגחה, טיפול ומניעת כל .3.6

נזק לגוף או רכוש בתחומי עבודתו.

:עבודות התקנה. 4התחלת עבודת הקבלן מותנית בקבלת אישור מוקדם מהמזמין על בסיס 4.1

אישור התכנון המוקדם. עבודת ההתקנה תעשה על פי דרישות המפרט ובהתאם לתכנון המפורט של 4.2

ההתקנות שיעשה ע"י הקבלן אחרי אישורו של המזמין. במסגרת התכנון המפורט תוכן על ידי הקבלן תכנית עבודה על ציר הזמן בו יפורטו 4.3

אבני הדרך לביקורת מקדימות של רכיבים מורכבים ומכלולים אצל יצרני הציוד מהם נרכשים הציודים.

בכל מקרה כוללת עבודת ההתקנה הנדרשת את כל פעולות התכנון, יצור, אספקה, 4.4העברת כבלים וצנרת, חיווט בדיקות הפעלה של לוח התצוגה ופריטי הציוד השונים

הנדרשים לפעולה תקינה ומלאה בהתאם למפרט הטכני.כל שינוי שיגרם ע"י הקבלן במהלך הפרויקט במצב התשתיות או במקומות 4.5

המיועדים להרכבת מרכיבי המערכת )צבע, ציפוי, נגרות, פרזול, צנרת וכו (יתוקן ויוחזר במדויק לקדמותו לשביעות רצונו המלאה של המזמין ללא מידית ע"י הקבלן תשלום אלא אם ניתנה לקבלן רשות מפורשת בכתב מאת המזמין לבצע שינויים אלה

כחלק נפרד של הפרויקט.

סימון ושילוט:4.6. כל אחד מפרטי הציוד במערכת לוח התצוגה יסומן וישלוט בהתאם אופן 4.6.1

השילוט יסוכם עם הקבלן טרם ביצועו.בדיקות קבלה:4.7

ידי4.7.1 על והרצתו יחידותיו, הפעלתו כל על לוח התצוגה סיום התקנת עם הקבלן תערכנה בדיקות קבלה למערכת על מנת לוודא תקינותה והתאמתה

לדרישות המפרט.רשימת הבדיקות תכלול לפחות את הנושאים הבאים:4.7.2

.בדיקות חזותיות. טיב ההתקנה המכנית של רכיבי המערכת.טיב המחברים הכבילה והחיווטטיב הסימון.התאמה לכתב הכמויות הסופי.בדיקות טכנולוגיות/עמידה במפרטים.דרישות מכניות כלליות. דרישות חשמליות ואלקטרוניות כלליות.באחריות הקבלן לספק את כל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות.כל בדיקות הקבלה יעשו בנוכחות המזמין או נציגובדיקות במהלך שיתגלו הליקויים כל לתיקון אחראי יהיה הקבלן

הקבלה

___________________חותמת המשתתף + חתימה

32

רק בתום בדיקות הקבלה שתוצאותיה תהיינה חיוביות תינתן לקבלן על ידי המזמין אישור קבלה שתעיד על קבלת המערכת לתקופת הרצה

בת שבועיים, בה יערוך המזמין מעקב צמוד אחרי ביצועי המערכת.הבקשה תנאי בכל עמד שהקבלן בתנאי זו ההרצה תקופת בתום

יימסר לקבלן אישור קבלה המהווה אישור לסיום הפרויקט והמפרט ותחילת תקופת השרות והאחריות.

תיעוד:4.8 הספק ימסור לקרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר ( עותק מקורי אחד.4.8.1

מודפס ועותק במדיה של כל הספרות הטכנית של הפרויקט.

. הספרות והמסמכים שיועברו על ידי הספק יכללו:4.8.2.הוראות התקנה.הוראות הפעלה.הוראות אחזקה( תכוניות עדותAs-Made drawings)

הדרכה:.4.9

שוטף.4.9.1 ועדכון תפעול שתבטיח לרמה העירייה אנשי את יכשיר הספק מאפליקציה/תוכנה ממחשב נייד/נייח וממשרד הקב"ט בחירום.

המזמין יתאם את כמות המשתתפים בהדרכות ואת רמת המקצועיות על פי .4.9.2המלצת הספק.

כל האמצעים.4.9.3 יהיה אחראי לספק את והספק בעירייה ההדרכה תבוצע הנחוצים לביצוע ההדרכה, תכונית ההדרכה תכלול את ההיבטים התפעולייםעבודה נוהלי הפעלתו, צורת תכונותיו, מרכיביו, הציוד, של והתחזוקתיים

ותחזוקה, איתור תקלות וכו'.יהיה .4.9.4 כל סבב יתכנן שלושה סבבי הדרכה כאשר שעות שיערכו3הספק

בעירייה, הסבבים יתואמו בין נציג העירייה לספק סעיף זה מתייחס לפני תום החוזה מול קרן רמלה לחינוך. תרבות ופיתוח )ע"ר( והעברת הרכוש לקרן

שנים.7רמלה לחינוך. תרבות ופיתוח )ע"ר( לאחר

___________________חותמת המשתתף + חתימה

33

- קומפילציה למקומות פוטנציאלים להצבת השילוט האלקטרוני 11 נספח קיימת האפשרות שהמזמינה תיתן מקומות נוספים להצבת השילוט בהתאם לצרכיהדגש-

בעתיד. מבוהר בזאת שמיקום המסכים באחד המקומות המצוינים תלוי באישור בהיתר כמתחייב

מבקשה זאת

___________________חותמת המשתתף + חתימה

34

___________________חותמת המשתתף + חתימה

35

___________________חותמת המשתתף + חתימה

36

___________________חותמת המשתתף + חתימה

37

___________________חותמת המשתתף + חתימה

38

: 12 נספח

הסכם התקשרות

שנערך ונחתם ברמלה ביום ________ בחודש ______ בשנת _________

קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר(בין:, רמלה1, ת.ד. 8מרחוב אברהם הלל

"(הקרן" ו/או "המזמין)להלן: "מצד אחד

_____________________לבין:מרחוב ________________טלפון _________________

"(הקבלן)להלן: "מצד שני

ל10/16והקרן פרסמה מכרז פומבי מספר הואיל ניהול התפעול מימון מלא של תכנון, הקמה, ;- ברחבי העיר רמלהLED מסכי פרסום בטכנולוגית ה2והתחזוקה של

והקבלן הגיש הצעתו וזכה במכרז לביצוע העבודות נשוא המכרז;והואיל והקבלן מצהיר, כאמור במסמכי המכרז, כי הוא בעל הידע, המיומנות והניסיון הדרושים לביצועוהואיל

העבודות נשוא מכרז זה, וכי בידיו כל האמצעים, הכלים וכח האדם המיומן, הדרושים לביצועובתנאים במועדים והפרסום העבודות ביצוע את עצמו על לקבל מוכן הוא וכי העבודות,

כמפורט בחוזה זה;והקרן מעוניינת להתקשר עם הקבלן לצורך ביצוע העבודות על יסוד ההצעה שהגיש;והואיל

לפיכך, הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

. מבוא, הגדרות, נספחים וכותרות1 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו.1.1 כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחיות בלבד והן אינן מהוות חלק מהחוזה ולא ישמשו1.2

לצרכי פירושו. הגדרות1.3

"קרן רמלה" – קרן רמלה לחינוך, תרבות ופיתוח )ע"ר(;1.3.1 "העירייה" – עיריית רמלה;1.3.2

___________________חותמת המשתתף + חתימה

39

"החוזה" / "חוזה זה" – חוזה זה על נספחיו;1.3.3 אשר פורסם על ידי קרן רמלה, על נספחיו;10/16 "המכרז" – מכרז מס' 1.3.4ביצוע1.3.5 על פיקוח שוטף לצורך מטעמן מי ו/או ו/או העירייה נציג קרן רמלה – "המפקח"

התחייבויות הקבלן על-פי המכרז וחוזה זה. הודעה על זהותו תימסר לחברה בכתב; מסכי פרסום2תכנון, הקמה, ניהול התפעול והתחזוקה של "העבודות" – כל הפעולות הכרוכות 1.3.6

, הכל בהתאם להוראות חוזה זה על נספחיו;- ברחבי העיר רמלהLEDבטכנולוגית ה"המקרקעין" – המקרקעין עליהם ניצבים ו/או יוצבו המתקנים, כמפורט בנספח 1.3.7 למסמכי11

המכרז; למסמכי המכרז;8 "ערבות ביצוע" – ערבות בנקאית בנוסח המצורף כנספח 1.3.8 "מדד המחירים לצרכן" – משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם בכל חודש, על ידי הלשכה1.3.9

המרכזית לסטטיסטיקה ו/או כל גוף אחר שיבוא במקומה או כל מדד אחר שיתפרסם במקומו; ;2016 עבור חודש יולי 15.08.2016 "מדד הבסיס" – מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 1.3.10 "המדד החדש" – המדד ביום התשלום בפועל;1.3.11 "הפרשי הצמדה למדד" – אם יתברר, לפני מועד החזר הוצאה או תשלום, על פי חוזה זה, כי1.3.12

המדד החדש שונה ממדד הבסיס, אזי יהיה הצד עליו מוטל התשלום, על פי חוזה זה, חייב לשלם בהתאם לעליית המדד החדש לעומת מדד הבסיס. אולם היה וירד המדד ירד מתחת למדד הבסיס אזי

התשלום יהיה ללא שינוי; "ריבית" – ריבית פיגורים בשיעור הנהוג אצל החשב הכללי החל מן המועד הקבוע לתשלום1.3.13

ועד למועד ביצוע התשלום בפועל; "תיק אישורים" – כל האישורים, הרישיונות וההיתרים, מכל מין וסוג שהם, הדרושים על פי כל1.3.14

דין לביצוע העבודות נשוא המכרז; . ההתקשרות2

בכפוף לביצוע כל התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה, מעניקה קרן רמלה בזאת לקבלן את הזכות2.1לביצוע העבודות, כמפורט בחוזה זה, בתקופת החוזה וכמפורט להלן.

הזכות לביצוע העבודות נשוא מכרז זה הנה זמנית בלבד ולתקופת חוזה זה בלבד. עם סיום החוזה,2.2מכל סיבה שהיא, תפקע גם זכות הקבלן לתפעל ולתחזק מסכי הפרסום.

המתקנים המוצבים ברחבי העיר יתאמו את הדרישות המחייבות כמפורט בנספח 2.3 למסמכי10 המכרז.

למסמכי המכרז, ואולם לצדדים ידוע, כי מיקומם11 מיקום המסכים במקרקעין מפורט בנספח 2.4והכל בכפוף ו/או העירייה, יקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של קרן רמלה המדויק של המתקנים

לקבלת מלוא ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי כל דין. הקבלן יבצע פרסום אך ורק על גבי המסכים נשוא חוזה ומכרז זה.2.5 מוסכם בין הצדדים כי המסכים ייחשבו כמותקנים רק לאחר קבלת אישור המפקח על כך, מראש2.6

ובכתב. הקבלן מתחייב כי התמורה בגין מכרז זה תשולם לידי קרן רמלה בין אם בוצע הפרסום בפועל ובין2.7

אם לאו.___________________חותמת המשתתף + חתימה

40

מובהר בזה, כי החוזה אינו מהווה היתר לביצוע פרסום אלא על המסכים נשוא חוזה זה בלבד,2.8 וקרן רמלה רשאית להתקשר עם כל אדם או גוף שהם, לצורך ביצוע פרסום באמצעים אחרים, לבד מהמסכים, מבלי שייחשב הדבר לפגיעה בכל זכות המוקנית לקבלן מתוקף חוזה זה, ומבלי שתהיה לו

כל דרישה ו/או תביעה כספית ו/או אחרת בגין כך.קרן רמלה ו/או העירייה תהיינה רשאיות, במקרה הצורך, ועל פי שיקול דעתן הבלעדי, להקים2.9

מסכים נוספים ו/או שונים ו/או בגדלים שונים, ללא הגבלת מרחקים ו/או מגבלה אחרת, מהמסכים נשוא חוזה זה. הקבלן מצהיר באופן בלתי חוזר כי לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קרן

רמלה ו/או העירייה בגין ובקשר לאמור בסעיף זה.הצהרות הקבלן . 3

הקבלן מצהיר בזאת, כי בדק היטב את מסמכי המכרז, חוזה זה על נספחיו, וכי ידועים וברורים לו3.1היטב מהות ההתקשרות ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה.

הקבלן מצהיר, כי ביקר במקרקעין ו/או בצירי הרחובות בהם יוקמו המסכים, בדק את מיקומם,3.2 סביבתם ודרכי הגישה אליהם באופן יסודי, ובכלל זה את תקינות המעטפת ו/או הקונסטרוקציה ו/או החשמל, לרבות ביצוע הצלבה בין מיקומי המסכים בפועל לבין מיקומים על פי הנספחים לחוזה זה

ומצא את כל אלו מתאימים לצרכיו ולצורכי חוזה זה. הקבלן מצהיר, כי הוא אחראי לכך שכל פגם בטיחותי שיהיה קיים במסכים, יתוקן על ידו לאלתר3.3

ועם מועד מסירת הודעה על כך ע"י המזמין ו/או העירייה ו/או מי מטעמן. הקבלן מצהיר, כי יש לו את מלוא הידע והכישורים לביצוע כל התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן3.4

ובמועדן.הקבלן מסכים, מצהיר ומתחייב כי מיד בתום 3.5 שנות הזכיון תעבור הבעלות במסכים לבעלות7

העירייה, כשהם תקינים ופועלים, והמסכים יהיו לקניינה הבלעדי של העירייה, אשר הסמיכה את קרןרמלה להתחייב בשמה בכל הנוגע לחוזה זה וביצועו.

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראות קרן רמלה ו/או העירייה, ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או3.6 דרישה ו/או תביעה כנגד קרן רמלה ו/או העירייה בקשר לכך.

הקבלן מצהיר, כי בכל במקרה של הגבלה כלשהי, מכל סוג שהוא, אשר בעקבותיה לא יתאפשר3.7 ביצוע הפרסום על גבי המסכים נשוא חוזה זה, לא יהווה הדבר הפרת חוזה ולא תהיה לקבלן כל טענה

ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קרן רמלה ו/או העירייה בקשר לכך. הקבלן מצהיר בזאת כי יבצע כל העבודות בהתאם להוראות הבטיחות בעבודה ושמירת הדינים3.8

כקבוע בחוזה זה, על פי כל דין והן על פי הוראות הממונה על הבטיחות בקרן רמלה ו/או העירייה ו/אוהממונה מטעמן ו/או המפקח.

הקבלן מצהיר, כי כל העבודות הכרוכות ו/או הנובעות מתנאי חוזה זה, תבוצענה על ידי עובדים3.9מקצועיים בעלי רשיונות והסמכה המתאימים לעיסוקם על פי כל דין.

הקבלן מצהירה בזאת, כי הוא בקיא בכל מגבלות הדין בנוגע להקמה ו/או לפרסום המסחרי3.10 והעירוני על גבי המתקנים, והוא מתחייב להתעדכן כל העת לגבי כל חידוש ו/או תיקון בדין הקשור

לפרסום ו/או העבודות נשוא חוזה זה. הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו שאין בכל האמור בחוזה זה, או בכל הודעה שתינתן על פיו, כדי3.11

לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון או היתר או רשות או מן הצורך לשלם מס, היטל, אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב. יודגש, כי התמורה אינה כוללת תשלום בגין אגרת שילוט ו/או על ביצוע הפרסום,

על פי כל דין.

___________________חותמת המשתתף + חתימה

41

הקבלן מצהיר, כי אין בהתקשרות על-פי חוזה זה פגיעה בכל זכויות יוצרים, זכויות פטנטים או כל3.12זכות אחרת של צד ג' כלשהו.

התחייבויות הקבלן . 4מבלי לגרוע מהתחייבויותיו האחרות של הקבלן על פי חוזה זה:

הקבלן מתחייב למנות מנהל תפעול שתפקידו יהיה פיקוח על ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.4.1 24המפקח ייתן מענה ישיר לפניות קרן רמלה ו/או העירייה ו/או המפקח ו/או מי מטעמם, ויהיה זמין

שעות ביממה. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ו/או הפרסום נשוא חוזה זה, במועדם וברמה מקצועית גבוהה,4.2

בנאמנות, בדייקנות, במומחיות, ולעשות שימוש בחומרים ובציוד מטיב ואיכות מעולה, ובהתאם לכלתקן ישראל.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך מילוי כל הוראות החוק, הצווים וההנחיות של כל רשות4.3משרד קצא"א, מקורות, בזק, חשמל, חברת ובניה, לתכנון המקומית הוועדה לרבות מוסמכת,

הכלכלה, משרד התחבורה, משטרה, מהנדס העיר רמלה וכל רשות מוסמכת אחרת. הקבלן מתחייב להחזיק, בין כמועסקיו ובין כמיקור חוץ: 4.4

נציג אחראי מטעמו לפעילותו בקשר עם חוזה זה )להלן: "נציג הקבלן"(;4.4.1 בעלי מקצוע בכל התחומים הרלבנטיים לצורך קיום התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות אך לא4.4.2

רק, חשמלאים מוסמכים, מהנדסים בתחומים הנדרשים לצרכי חוזה זה, מפקחים, אנשי המחלקה לתיאום הנדסי, מהנדסי תנועה, אנשי תחזוקה מיומנים, צוותי אחזקה וכל כח אדם מיומן ומקצועי אחר,

לצורך קיום התחייבויותיה על פי חוזה זה. הקבלן מתחייב לכך שהצוות, אשר יעסיק בביצוע העבודות ו/או הפרסום נשוא חוזה זה, וכן כל4.4.3

גורם אשר יעסוק בביצוע העבודות ו/או הפרסום על פי חוזה זה, יהיה בעל כל הכישורים וההסכמההמתאימים לביצועו.

הקבלן מתחייב לממן בכוחות עצמו, ממקורותיו העצמיים ו/או באמצעות ליווי פיננסי מתאים, את4.4.4 כל ההוצאות הכרוכות, במישרין או בעקיפין, בגין ובקשר לביצוע העבודות ו/או הפרסום נשוא חוזה זה,ייצור, הובלה, הקמה, הצבה, אחזקה, תפעול ותכנון, ובכלל זה כל ההוצאות והעלויות בגין לרבות אגרות והוצאת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים, על פי כל דין, לצורך ביצוע העבודות ו/או הפרסום

נשוא החוזה. הקבלן מתחייב לבצע, על חשבונו, את כל העבודות הכרוכות בהתקנה, הצבה, הקמה, העתקה,4.4.5

של בתחזוקה הכרוכות העבודות כל לרבות המתקנים, גבי על והפרסום שיווק החלפה, שידרוג, המתקנים, ובכלל זה שיפוץ, צביעה, ניקיון, תיקונים וכל עבודה נוספת כפי שיורו לה קרן רמלה ו/או

העירייה ו/או המפקח.יקים את המסכים4.4.6 דין, בטרם יבצע, על חשבונו, תיאום תשתיות כנדרש על פי כל הקבל

במקרקעין. מובהר בזה, כי חל איסור מוחלט להקים את המסכים על תשתיות, מכל סוג שהוא, לרבות תשתיות של חברת חשמל, בזק, כבלים, מקורות, קצא"א וכן כל חברת תשתיות אחר בתחום בשיפוט של העירייה. הקבלן ישיג לשם כך אישור מראש מחברת חשמל, בזק, כבלים, מקורות, קצא"א וכל

חברת תשתית רלוונטית אחרת בתחום השיפוט של העירייה. הקבלן מתחייב לקיים כל דין בגין ובקשר לעבודות ו/או הפרסום נשוא חוזה זה, וידאג להשיג, על4.4.7

חשבונו, את כל ההיתרים ו/או האישורים ו/או הרישיונות בגין ובקשר להקמת המתקנים במקרקעין,פרסום שלטים ומודעות ולתשלום מסים ואגרות.

___________________חותמת המשתתף + חתימה

42

הזהירות למניעת4.4.8 ואמצעי כללי הבטיחות ביצוע העבודות בכל לנקוט בעת הקבלן מתחייב תאונות ומפגעים, וכן ידאג, בין היתר, להסרת מכשולים, הצבת מחסומים, שלטי אזהרה, תמרורים,

סרטי סימון וכן התקנת תאורה מהבהבת.ויכוון את תנועת כלי הרכב4.4.9 יסדיר על חשבונו במידת הצורך העסקת שוטר שיפקח הקבלן

ולמניעת מעבר הולכי רגל במקום בו מבוצעות העבודות.ביצוע העבודה, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים4.4.10 כדי הקבלן מתחייב שתוך

המובילות למקום העבודה נתונות שלא לצורך להפרעות לתנועה אשר יקשו ו/או ימנעו את התנועה הרגילה בדרכים האמורות. עוד מתחייב הקבלן שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהא פגיעה שלא לצורך בנוחות הציבור, ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם או בזכות

השימוש ברכוש ציבורי כלשהו. הקבלן ידווח לקרן רמלה מיידית על כל נזק ו/או מפגע שנגרם במהלך ביצוע העבודות. במידה4.4.11

והקבלן לא ידווח ו/או לא יתקן את המפגע ו/או את הנזק תהיה קרן רמלה רשאית לבצע את התיקון ימים מיום קבלת הדרישה על כך.30והקבלן ישפה את קרן רמלה תוך

זה, לרבות תשתיות4.4.12 נשוא חוזה והרצופה של המסכים הקבלן מתחייב לתקינותם המלאה החשמל, במשך כל תקופת החוזה ולתקן כל תקלה ו/או פגם ו/או קלקול במסכים ו/או להחליף כל

חלק הדרוש החלפה, וזאת ללא כל תמורה נוספת. במידה והקבלן לא יעשה כן, תהיה קרן רמלה רשאית לנתק את המסכים ולבצע את הטיפול4.4.13

ו/או התיקון, והקבלן יישא בכל ההוצאות ויחזירן לקרן רמלה. במקרה שהקבלן לא ישיב הוצאות אלו,להבטחת בידיה הקבלן שהפקיד הביצוע ערבות את לחלט רשאית רמלה קרן תהיה כאמור, התחייבויותיו על פי חוזה זה, וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית קרן רמלה על פי

חוזה זה ו/או על פי כל דין, וזאת ללא כל הודעה נוספת לקבלן. הקבלן מתחייב בזה לציית להוראות קרן רמלה ו/או המפקח בכל הנוגע להתנהגותו שלו ו/או4.4.14

התנהגות כל מי מטעמו בקשר עם הפרסום ו/או המסכים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייבלפעול על פי העקרונות שייקבעו באמנת השירות שתפורסם על העירייה, אם תפורסם, מעת לעת.

הקבלן מתחייב, כי כל פרסום אשר יהיה על המסכים, יהיה בהתאם להוראות כל דין, לרבות כל4.4.15חוק עזר עירוני, שיהיה בתוקף.

הוראות סעיף זה תחשבנה מעיקרי החוזה, והפרתן, כולן או חלקן, תחשב כהפרה יסודית של4.4.16חוזה זה.

חשמל במסכים . 5 הקבלן יישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בהתקנת, תחזוקה ושימוש בציוד החשמלי הנדרש5.1

לתאורת הפרסום /או המסכים, או הפעלת כל ציוד מכני או אחר הקשור בפרסום ו/או המסכים, לרבותבדיקות בטיחות, חשמל וקונסטרוקציה.

הקבלן מתחייב לחבר, על חשבונו, את המסכים לרשת התאורה העירונית, לרבות ביצוע עבודות5.2ונוף ואגף הכבישים תשתית, והכל בהתאם לתנאי השטח ובכפוף להנחיות אגף החשמל, אגף גינון

והתנועה של העירייה, ובכלל זה קבלת אישורם של הנ"ל, מראש ובכתב. הקבלן מתחייב לתאם ולקבל את אישור אגף החשמל בעירייה, מראש ובכתב, לפני ביצוע עבודות5.3

חשמל במסכים. מובהר בזה, כי על הקבלן להתקין מונים נפרדים במסכים.5.4 הקבלן מתחייב, כי יעסיק לצורך ביצוע עבודות החשמל, חשמלאי בעל רישיון והסמכה מתאימה5.5

לביצוע כל עבודות החשמל.___________________חותמת המשתתף + חתימה

43

בתום עבודות החשמל וחיבורו של מסך לרשת התאורה העירונית, ולא יאוחר מחמישה ימים, ימציא5.6 הקבלן לקרן רמלה ו/או המפקח, אישור חשמלאי בודק מוסמך ומהנדס קונסטרוקציה בצירוף צילום

של המתקן עבורו ניתן האישור.הקבלן יעביר תוך 5.7 ימי עסקים ממועד מסירת רשות השימוש במתקן, למחלקת אגף החשמל7

בעירייה ו/או מי מטעמה, עם העתק למפקח, רשימה של חשמלאים המוסמכים לבצע עבודות חשמלעדכון כך על ימסור ברשימה, המופיע חשמלאי להחליף יבקש שהקבלן ככל מטעמו. במתקנים

למחלקת אגף החשמל או מי מטעמו, עם העתק למפקח. הקבלן מתחייב כי בנוסף לכל הוראות חוזה זה והוראות הדין, יבוצע הטיפול במתקנים בהתאם5.8

וכל התקנות והצווים שהוצאו מכוחו ו/או על פי כל חוק רלבנטי1954להוראות חוק החשמל, התשי"ד- אחר ו/או תקנות ו/או צווים על פי הדין בישראל.

ומהנדס5.9 מוסמך בודק חשמלאי אישור החשמל ולאגף למפקח ימציא כי מתחייב, הקבלן קונסטרוקציה לגבי כל מסך אחת לשנה.

קרן רמלה ו/או העירייה לא תישאנה ולא תהיינה אחראיות בכל צורה או אופן לכל נזק שייגרם5.10 לקבלן ו/או לצד ג' בגין ניתוקים ו/או תקלות ברשת התאורה העירונית ו/או הפסקות חשמל ו/או אי אספקת חשמל מכל סיבה שהיא. הקבלן מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קרן

רמלה בגין ובקשר לכך.במידה וכתוצאה מתקלות במערכת החשמל במסכים ו/או במערכת החשמל הקשורה אליהם,5.11

ייגרמו נזק ו/או הפרעה לרשת התאורה העירונית ו/או ייגרם נזק לאדם ו/או לרכוש ו/או במקרה בו התקלה תסכן את שלומו ו/או בטיחותו של אדם ו/או רכושו, תהיה קרן רמלה ו/או העירייה רשאיות, ללא מתן כל הודעה מוקדמת לחברה, לנתק מיד את זרם החשמל המוליך אל המסך ולחברה לא

תהיה כל תביעה ו/או טענה כנגד קרן רמלה ו/או העירייה בקשר לכך.הוראות סעיף זה תחשבנה מעיקרי החוזה, והפרתן, כולן או חלקן, תחשב כהפרה יסודית של5.12

חוזה זה.תקופת החוזה . 6

(תקופת החוזה חודשים קלנדריים( )להלן: "84 שנים )7 תקופת תוקפו של חוזה זה היא למשך 6.1"(.מועד תחילת החוזההחל מיום החתימה על החוזה )להלן: "

הקבלן מצהיר באופן בלתי חוזר, כי עובר למתן הצעתו במכרז נלקחה על ידו בחשבון תקופת חוזה6.2זה והוא יהיה מנוע מלטעון כל טענה שהיא, לרבות בגין הפסד ו/או הסתמכות.

הקבלן מתחייב, כי בתום תקופת החוזה ישיב לעירייה את המסכים, על כל המחובר אליהם, כשכל6.3אלה פנויים, שלמים, פועלים ובמצב תקין.

אישורים ורישיונות. 7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מצהיר, כי האחריות להוצאת כל ההיתרים ו/או האישורים,7.1

הקשורים ו/או הנדרשים בגין ובקשר למסכים ו/או ביצוע הפרסום על גבי המסכים חל על הקבלן בלבד,ועל חשבונו בלבד.

הקבלן מתחייבת קודם הקמת המסכים להסדיר על חשבונו את כל ההיתרים ו/או הרשיונות ו/או7.2האישורים הנדרשים על פי כל דין.

הקבלן יציג בפני קרן רמלה מדי שנת התקשרות אישור חשמלאי בודק מוסמך, אישור מהנדס7.3 קונסטרוקציה, חידוש נספח הביטוח וכן ערבות בנקאית תקפה. מוסכם על הצדדים, כי תנאי זה הינו

תנאי יסודי של החוזה.

___________________חותמת המשתתף + חתימה

44

הפרסום ותוכנו . 8 בכפוף להוראות חוזה זה ותנאיו, יהיה הקבלן רשאי לבצע את הפרסום בתקופת החוזה.8.1 הפרסום יבוצע על פי כל התנאים המפורטים להלן:8.2

הפרסום על המסכים לא יהיה נוגד להוראות חוזה זה ו/או הוראות כל דין ו/או מסית לעבירה על8.2.1הוראות הדין.

הפרסום לא יהיה נוגד כללי אתיקה בפרסום, כפי שיפורסמו מעת לעת, ובכללם פרסומת אסורה8.2.2וברדיו(, התשנ"ד- בטלויזיה בפרסומות )אתיקה ורדיו לטלויזיה כללי הרשות השנייה ,1994לפי

בשינויים המחויבים. הפרסום לא יהיה נוגד ו/או שלא בהתאם להוראות חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות8.2.3

.1983 ו/או חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג- 2012אלכוהוליים, התשע"ב- הפרסום לא יהיה פוגע ברגשות הציבור, באינטרס כלשהו של העירייה ו/או קרן רמלה, כולל8.2.4

תדמיתן בפני הציבור. בין היתר, ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, הקבלן לא יפרסם פרסוםשיש בו פגיעה קשה ובלתי סבירה ברגשות הציבור.

הפרסום לא יפר זכויות קניין רוחני ו/או לא יפר את איסור לשון הרע, לרבות כלפי העירייה ו/או8.2.5קרן רמלה ו/או כל צד שלישי שהוא.

קרן רמלה שומרת לעצמה בזאת את הזכות, לפסול פרסום שבוצע על גבי המסכים ו/או להתנות8.3 את המשך הפרסום בתנאים, לרבות בדבר עריכת שינויים בו ו/או להטיל מגבלות על הצגת הפרסוםו/או להסיר פרסום, בכל עת ו/או לחדול מהצגת פרסום ו/או לדרוש מהקבלן שלא להציג פרסום

במהלך תקופת החוזה והכל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.לעיל, תודיע על כך בכתב לקבלן והקבלן יפעל על פי8.3 החליטה קרן רמלה כאמור בסעיף 8.4

דרישות קרן רמלה וזאת מבלי להעניק לקבלן כל זכות ו/או תביעה ו/או טענה כנגד קרן רמלה. דרשה שעות מקבלת24קרן רמלה הסרת הפרסום, לפי האמור לעיל, יבצע זאת הקבלן, על חשבונו, תוך

דרישת קרן רמלה בכתב והקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת קרן רמלה בגין נזק ו/אוהוצאה כלשהם שנגרמו לו כתוצאה מהסרת הפרסום.

לא הסיר הקבלן את הפרסום, כאמור לעיל, ובהתאם לדרישת קרן רמלה, תהיה קרן רמלה8.5 רשאית לפעול להסרת הפרסום בעצמה, על חשבון הקבלן.

למען הסר ספק, פעולותיה של קרן רמלה ו/או של המפקח לא יטילו על קרן רמלה ו/או על8.6 המפקח ו/או על מי מטעמם, אחריות כלשהי לגבי הפרסום, תצוגתו ותוכנו. הקבלן בלבד יהיה אחראי

בלעדית לתוכן הפרסום ולצורתו.הקבלן ידאג לכלול בכל התקשרויותיו עם המפרסמים / מזמיני הפרסום תנאי, כי התקשרותם8.7

כפופה לאמור בחוזה זה וכי ידוע להם כי אין קרן רמלה נושאת בכל אחריות כלפיהם בנוגע לפרסום ו/או למסכים. במקרה שהקבלן יסטה ממועד ההתקשרות שבין קרן רמלה לחברה, יישא הקבלן בכל נזק שייגרם לצד ג' כלשהו, והוא לבדו יישא בכל קנס ו/או פיצוי שייפסק כתוצאה מהסטייה. על קרן רמלה לא תחול כל אחריות בקשר לנ"ל ובמקרה שקרן רמלה תחוייב בדמי נזק ו/או תשלום כלשהוא

יום ממועד14כתוצאה מהעילות האמורות אזי ישפה הקבלן את קרן רמלה על מלוא הסכום תוך התשלום.

בכפוף לאמור בחוזה זה ו/או בדין, יבצע הקבלן פרסום של מפרסם שיהיה מעוניין בכך, ללא כל8.8 הפלייה. כל תלונה שיגיש מפרסם לעניין סירוב הקבלן כאמור, ידון בה המפקח. לאחר שמיעת טענות

המפרסם והקבלן, ייתן המפקח את החלטתו שתחייב את הקבלן.

___________________חותמת המשתתף + חתימה

45

המפקח, רשאי לדרוש מן הקבלן, מעת לעת, בתקופת הפרסום, תיעוד מצולם של המסכים.8.9 הצילומים יכללו תאריך ושעה.

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שאין ברשות הניתנת לו לביצוע הפרסום ו/או הפרסום העירוני, על פי8.10 חוזה זה, משום הרשאה לזכות כלשהי במקרקעין, וכי אין בחוזה זה משום עסקה במקרקעין כהגדרתה

. 1969בחוק המקרקעין, תשכ"ט- יוצבו המסכים יהיה מעמד של בר רשות, ולצורךביצוע8.11 מעמדו של הקבלן במקרקעין עליהם

העבודות נשוא חוזה זה והפרסום בלבד. הקבלן מתחייב שלא לרשום את זכותו מכוח חוזה זה בכלמרשם, מכל סוג ומין. מובהר בזאת, כי תנאי זה הנו תנאי יסודי בחוזה.

סעיף זה, על תתי סעיפיו, מהווה סעיף עיקרי בחוזה והפרתו, או הפרת איזה ממתי סעיפיו, תהווה8.12הפרה יסודית של חוזה זה.

היעדר בלעדיות . 9 מוסכם ומובהר בזאת, כי לקבלן אין ולא תהיה כל בלעדיות בהתקנת מסכים בתחום המוניציפאלי9.1

של העירייה וכי קרן רמלה ו/או העירייה תהיינה רשאיות להתקשר עם אחרים, זולת הקבלן, במהלךתקופת החוזה בעניין פרסומים ו/או

הקמת פרסומים נוספים ו/או אחרים על גבי מתקנים, לרבת מסכים השונים מהמסכים נשוא חוזה זהללא כל מגבלה ו/או סייג.

מוסכם ומובהר בזאת כי לאחר תום תקופת החוזה, לא חלה ולא תחול על קרן רמלה כל חובת9.2פנייה ו/או הצעה ראשונית לחברה, בקשר עם פרסום על המסכים נשוא חוזה זה.

קרן רמלה תהיה רשאית להתקשר עם כל גורם אחר לגבי פרסומים ו/או מתקני פרסום מכל סוג9.3 שהוא, מוארים או שאינם מוארים, בין אם נושאי פרסום ומסרים עירוניים ובין בלעדיהם, וזאת ללא כל מגבלה שהיא או סייג בעניין תוכנם, צורתם או מרחק מיקומם של השילוט כאמור מן הפרסום על

המתקנים שנעשה באמצעות הקבלן, בתקופת הפרסום על פי חוזה זה. בחתימתו על חוזה זה, מצהיר הקבלן כי ידוע לו כי קרן רמלה התקשרה ו/או עתידה להתקשר עם9.4

גורמים אחרים בעניין פרסום על גבי מתקני שילוט דומים ו/או שונים, מוארים ושאינם מוארים, ובכלל זהתחנות ספורט, מגרשי ציבור, מוסדות ציבוריים, חנייה מגרשי עירוניים, מתקנים בנייה, באתרי – אוטובוס, מפות עיר, עמודי תאורה, שלטי רחובות, גשרי הולכי רגל, ברכות, חוף הים וכן מתקני ריהוט, מדחני חנייה ובכל יתר השטחים הציבוריים עליהם תמצא לנכון העירייה ו/או קרן רמלה לפרסם ואשר

בהם תעניק העירייה ו/או קרן רמלה זכויות פרסום לגורמים אחרים. לקבלן אין ולא תהיה טענה כלשהי ו/או תביעה בגין הפרסומים כאמור בסעיף זה, תוכנם, מיקומם9.5

ו/או היותם נוגדים הוראות חוזה זה. לקבלן לא תהיינה תביעות ו/או טענות כלשהן ו/או זכויות כלשהן כלפי קרן רמלה ו/או כלפי גורמים9.6

מפרסמים אחרים אשר קיבלו זכויות פרסום מקרן רמלה, בקשר עם הפרסומים כאמור בסעיף זה. הקבלן מצהיר, כי ידוע לו כי קיימים מתקנים השונים בגודלם ו/או בצורתם מהמסכים נשוא מכרז9.7

זה, אשר הנם באחריות קרן רמלה אשר אינם מהווים חלק ממכרז זה וזכויות הפרסום בהם שייכות ו/או תימסרנה לכל גוף ו/או חברת פרסום בהתאם לשיקול דעת קרן רמלה בלבד. הקבלן מצהיר בזאת כי

לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד קרן רמלה בגין ובקשר לשימוש במתקנים הנ"ל. מוסכם ומובהר בזאת, כי קרן רמלה איננה אחראית בשום צורה ואופן כלפי הקבלן ו/או כלפי כל9.8

צד ג' שהוא להסרת שלוט ו/או פרסום כלשהו שהותקן על ידי צדדים שלישיים כלשהם שלא על פי דיןומבלי שקיבלו האישורים המתאימים לכך.

___________________חותמת המשתתף + חתימה

46

הקבלן מאשר בזאת באופן בלתי חוזר כי בחתימתו על חוזה זה הנו מוותר על כל טענה ו/או דרישה9.9כנגד קרן רמלה בגין ובקשר לכך.

מסר עירוני . 10 קרן רמלה תהיה זכאית לפרסם, באמצעות הקבלן, מסרים עירוניים על המסכים נשוא חוזה זה.10.1 הקבלן מצהיר ומסכים בזאת, כי לעיריית רמלה ו/או לקרן רמלה הזכות לשנות ו/או להחליף את10.2

תוכן המסרים במסכים, בהתאם לפרקי זמן כפי שיקבעו על ידי קרן רמלה ו/או המפקח. תוכנם של המסרים העירוניים, לרבות עיצובם וצבעם יהיו בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של10.3

קרן רמלה ו/או עיריית רמלה.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב להעלות את המסרים העירוניים בהתאם להנחיות10.4

עיריית רמלה ו/או קרן רמלה, וזאת בתוך חמישה ימים ממועד קבלת אישורן בכתב לפרסום המסרהעירוני ו/או במועדים שנקבעו על ידי המפקח.

הקבלן מתחייב שלא להסיר את המסרים העירוניים, אלא אם ניתנה לכך הסכמת עיריית רמלה10.5ו/או קרן רמלה, מראש ובכתב.

הרשות הניתנת לקבלן לבצע פרסום על גבי המסכים הנה, בין היתר, על-פי התנאים הבאים:10.6 מוסכם בזאת במפורש, כי הרשות הניתנת לקבלן ו/או למי מעובדיו ו/או למי מטעמו לביצוע10.6.1

הפרסום על פי חוזה זה הנה אך ורק רשות לשהייה במתקנים לצורך ביצוע הפרסום, הקמה, העתקה, תחזוקה, תיקון, חידוש והחלפה של המסכים ו/או הפרסומים ו/או ציוד חשמלי ו/או ציוד מכני הקשור

למסכים. מובהר ומוסכם בזאת, כי הקבלן אינו רשאי להעתיק ו/או לבטל את מיקומו של מסך, אלא אם10.6.2

וכן, לאחר ובכתב, וקיבל את הסכמתה להעתקה, מראש בעניין לקרן רמלה הגיש בקשה בכתב שהסדיר הקבלן את האישורים וההיתרים הדרושים על פי כל דין. יודגש, כי חל איסור ברור ומפורש על הקבלן להסיר ו/או לשנות מיקומו ו/או לשנות את טיבו של מסך ללא קבלת אישור קרן רמלה מראש

ובכתב. תנאי זה מהווה סעיף יסודי של חוזה זה.מוסכם בזאת על הצדדים, כי בכל מקרה בו יבצע הקבלן הקמה נוספת ו/או החלפה ו/או10.6.3

שדרוג של המסכים ו/או יעתיקם, כולם או חלקם, ו/או ישנה את צורתם, מבלי לקבל את אישור קרןרמלה ו/או העירייה, מראש ובכתב, יחולו ההוראות הבאות:

הקבלן יסלק את המסך בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הודעה על כך מקרן רמלה ו/או מהעירייה; בגין התקופה, שהחל מהקמת המסך ועד מועד פירוקו בפועל, ישלם הקבלן לחברה העירונית סך של

₪ בגין כל יום איחור בפירוק, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של קרן רמלה על פי חוזה זה.1,000 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן בזאת במפורש לקיים מיד אחר כל הוראה של קרן רמלה,

ללא יוצא מן הכלל, בקשר עם המסכים ו/או ביצוע הפרסום. מובהר ומוסכם בזאת, כי במידה ויבוצעו עבודות פיתוח ו/או תשתיות ו/או ישונה אופיו של רחוב10.6.4

בו מוצב המסך, ובכלל זה, שינוי תוואי דרך או רחוב, באופן שלדעת קרן רמלה יחייב שינוי במיקומו של המשך או במקרה שקרן רמלה ו/או העירייה יידרשו על ידי הרשויות המוסמכות, כגון: משרד התחבורה ו/או מע"צ ו/או משטרת ישראל וכיו"ב, להעביר מתקן ממקומו למקום אחר, יעביר הקבלן, על חשבונו,

יום ממועד קבלת14את המתקן לכל מקום אחר אשר ייקבע על ידי קרן רמלה ו/או העירייה בתוך ההודעה על כך מקרן רמלה.

במקרה של העתקה, כאמור, יישא הקבלן בכל ההוצאות שתהיינה כרוכות בהעתקה ולא תהיה10.6.5לקבלן כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי קרן רמלה.

___________________חותמת המשתתף + חתימה

47

קרן רמלה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או תביעה לאובדן הכנסות ו/או להחזרי כספים שתוגש10.6.6 כנגד הקבלן על ידי המפרסם ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' אחר, בשל העתקת המסך ו/או בשל היעדר

אפשרות הצבתו בין מועד הסרתו למועד הצבתו מחדש.במידה וקרן רמלה תחויב בתשלום ו/או פיצוי כלשהו לצד ג' בשל העתקת המסך, מתחייב10.6.7

ימים ממועד קבלת דרישת קרן רמלה לשיפוי.7בזאת הקבלן לשפותה בתוך בכל11 וינקוט במתקנים העבודות כל את החוזה תקופת במהלך לבצע אחראי יהיה הקבלן .

האמצעים הדרושים למניעת מפגעים ולשמירת שלום הציבור. . מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ביצוע הפרסום ו/או ביצוע עבודות התחזוקה יבוצע באופן כזה12

שלא תיווצר כל הפרעה לתנועה ו/או לזרימתה ו/או לבטיחות הולכי הרגל.תקלות. 13

ככל שתיקון תקלה יחייב חסימת צירי תנועה, תפעול ציוד הרמה או העמדת כלי רכב על מדרכה13.1והסדרי הבטיחות התיאומים לכל ידאג הקבלן כל הפרעה אחרת למשתמשי המרחב הציבורי, או הנדרשים, לרבות מחסומים, ליווי משטרה וכל נושא נוסף על פי הנחיות קרן רמלה ו/או מי מטעמה ו/או

על פי הדין. כל תקלה תטופל ברמה מקצועית ועל ידי אנשי צוות מיומנים, בתיאום עם הגורם הרלבנטי, ותוך13.2

עמידה בכל התקנים, ההנחיות ובהתאם לכל דין. הקבלן מתחייב, כי יפעל מידית במתן מענה כאמור להודעות של קרן רמלה ו/או העירייה בדבר13.3

מפגעים ו/או כשלים ו/או ליקויים הקיימים במסכים. הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהחובה ליתן מענה מהיר, כאמור בסעיף זה, לעיל מהווה תנאי יסודי לחוזה זה. במקרה שהקבלן לא יפעל למתן מענה מהיר תהיה קרן רמלה רשאית ליתן מענה בעצמה ו/או באמצעות צד ג' כלשהו, והקבלן ישפה את קרן

ימים מיום קבלת הדרישה על כך; לא ישפה הקבלן את קרן רמלה – תהא רשאית קרן30רמלה תוך רמלה רשאית לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן בידיה להבטחת התחייבויותיו על פי חוזה זה, וזאת מבלי לפגוע ו/או לגרוע מכל סעד אחר לו זכאית קרן רמלה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, וזאת

ללא כל הודעה נוספת לקבלן. היעדר יחסי עובד מעביד. 14

הקבלן מצהיר בזאת, כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כעצמאי, וכי אין בחוזה זה14.1 או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו, לבין קרן רמלה ו/או העירייה יחסי עובד מעביד וכי כל

העובדים שיועסקו על –ידו ו/או מטעמו בקיום התחייבויותיו על פי חוזה זה יהיו וייחשבו כעובדים של הקבלן בלבד.

הקבלן מתחייב כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים, בקשר עם העסקתם של עובדיו ו/או14.2 מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר; כל זכות הניתנת על פי חוזה לקרן רמלה ו/או למפקח ו/או לעירייה, להדריך או להורות לקבלן, ו/או לעובדים מטעמו ו/או למי מטעם הקבלן, הנם אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה בלבד, ולא תהיינה לקבלן, ו/או לעובדים מטעמו ו/או לכל מי מטעמו, כל זכויות של עובד המועסק על ידי קרן רמלה והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של

עובד כלפי מעבידו מטעם קרן רמלה. אם מכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של הקבלן, או כל מי14.3

מטעמו הנם עובדים של קרן רמלה, בין ביחד עם החברה ובין בנפרד, כי אז מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את קרן רמלה, מייד לפי דרישתה הראשונה, בגין כל סכום, ללא יוצא מן הכלל, שקרן רמלה תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות

הקשורות לנ"ל.___________________חותמת המשתתף + חתימה

48

התמורה ותשלומים נוספים . 15 בתמורה לתשלום דמי הזיכיון, צריכת החשמל לכל שנת התקשרות, מס ו/או היטל אשר יוטלו בגין15.1

השימוש במסכים, אגרות השילוט, בתוספות מע"מ ובכפוף לביצוע העבודות ויתר התנאים המפורטיםמסכי2בחוזה זה, מעניקה קרן רמלה לקבלן את הזכות לתכנן, להקים, לנהל, לתפעל ולתחזק

"(.הזכות )להלן: "LEDפרסום בטכנולוגיית ה- ₪ בצירוף מע"מ25,000 תמורת הענקת הזכות ישלם הקבלן לקרן רמלה תשלום חד-פעמי ע"ס 15.2

₪ מדי כל שנה בצירוף מע"מ כשיעורו עפ"י דין. 2500כשיעורו עפ"י דין במעמד חתימת החוזה ו- למען הסר ספק, מוצהר בזאת, כי התמורה כאמור לעיל הינה בגין מתן הזכות, וכי התמורה15.3

תשולם על-ידי הקבלןהחברה, בין אם נוצלו המסכים לצרכי פרסום על-ידי הקבלן ובין אם לאו.

4 חודשיים לפני תחילת כל שנת התקשרות ימסור הקבלן לקרן רמלה בגין אותה שנת התקשרות 15.4 המחאות בגין תשלומי התמורה הבסיסית הצמודה למדד המחירים לצרכן. מועד פירעון ההמחאות יהיה

לכל אחד מהחודשים שלהלן: אוקטובר, ינואר, אפריל ויולי.10עד ל- של31.12 לתמורות יתווספו הפרשים והצמדה למדד המחירים לצרכן שיחושבו אחת לשנה ביום 15.5

כל שנה כאשר מדד הבסיס הנו כהגדרתו בפרק ההגדרות. ויודגש, כי מדד המחירים לצרכן לא ירדמגובה מדד הבסיס. מובהר, כי חישוב הפרשי ההצמדה למדד ייעשה לכל חודש בנפרד.

פיגור הקבלן בתשלום כלשהו שהיא חייבת בתשלומו יחייב את החברה לשלם לחברה העירונית,15.6 בנוסף להפרשי הצמדה למדד, גם תשלום ריבית וזאת, מבלי לפגוע או לגרוע בכל סעד לו זכאית קרן

רמלה בגין הפרת חוזה זה על ידי החברה, לרבות הפיצוי המוסכם. לכל תשלום ותשלום של התמורה יצורף מע"מ כשיעורו על פי דין, אשר ישולם במועד כל תשלום15.7

כנגד חשבונית מס כדין. למען הסר ספק, התשלום יבוצע באמצעות המחאות בלבד.15.8 בנוסף לתמורות וצריכת החשמל תשלם החברה אגרת שילוט בהתאם להוראות חוק העזר על פי15.9

שיעורה מעת לעת, או על פי כל חוק אחר שיבוא במקומו. אגרות השילוט ישולמו ישירות לעיריית רמלהעל פי חוקי העזר העירוניים.

סעיף התמורה על כל תתי סעיפיו ייחשב כסעיף עיקרי והפרתו, כולו או חלקו, על ידי הקבלן15.10תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

העברת זכויות . 16 הקבלן מתחייב:16.1

לא להעביר חוזה זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל זכות הנובעת ממנו ו/או כל חבות הנובעת16.1.1 ממנו לאחר ולא למסור לאחר את הזכות עפ"י חוזה זה ולא להעניק לאחר כל זכות שהיא ביחס אליה,

מבלי לקבל את אישור קרן רמלה, מראש ובכתב. יראו כהעברת זכויות אף את הפעולות או האירועים הבאים:16.1.2

העברת זכויות המקנות שליטה בקבלן לצד ג'.16.1.2.1 אין באמור לעיל לפגוע בזכות הקבלן להעסיק עובדים מטעמו.16.1.2.2

זכויות הקבלן מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי.16.2

___________________חותמת המשתתף + חתימה

49

מובהר ומוסכם בזאת, כי קרן רמלה ו/או העירייה תהיינה רשאיות ליתן משקל משמעותי להפרת16.3סעיפים אלה בכל מכרז או התקשרות עתידיים.

קרן רמלה ו/או העירייה, רשאיות למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר ו/או16.4 להחכיר ו/או להעביר את זכויותיהן, כולן או מקצתן, על פי חוזה זה, והכל באופן שתמצאנה לנכון, על פי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו לקבלן כל תביעות או טענות בקשר לכך ובלבד, שזכויות

הקבלן על פי חוזה זה לא תיפגענה. קרן רמלה תהיה רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להסב ו/או להעביר ו/או להשיב16.5

את זכויות השימוש, ניהול והתפעול במסכים לעירייה. לאחר קבלת הודעת קרן רמלה ו/או העירייה כיכפוף ויהיה העירייה מול אל הספק יפעל לעירייה הועברו במסכים הניהול ו/או התפעול זכויות להנחיותיה, לרבות תשלום התמורות לעירייה. במקרה בו יוסבו ו/או יעברו ו/או יושבו זכויות התפעול לעירייה במסכים, כאמור, אזי בכל מקום בחוזה זה בו נרשם "קרן רמלה" ייחשב הדבר כאילו נרשם

"עיריית רמלה" וכל הוראות החוזים יישארו בתוקפן.שמירת דינים . 17

הקבלן מתחייב לבצע את הפרסום תוך ציות לכל דין ובכלל זה חוקים, תקנות, הוראות, צווים,17.1 וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לפרסום וכל הכרוך בו ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר הודעות, קבלת

רשיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין הפרסום. הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של עובדיו17.2

ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם. הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשולחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, על חשבונו, את ציוד המגן והציוד הבטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק

ו/או אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע הפרסום. , פקודת1954 הקבלן מצהיר בזאת, שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ג – 17.3

הבטיחות בעבודה והתקנות צווים שפורסמו על פיהם וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם ולוקחעל עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד קרן רמלה או נגד העירייה עקב הפרתם.

הקבלן מתחייב לשמור אחר כל תנאיו של כל היתר ו/או רשיון אשר יינתן בקשר לפרסום ולא17.4לחרוג מהם בכל אופן שהוא.

אחריות ושיפוי בנזיקין . 18 מבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות חוזה זה, או מכל דין, יהיה הקבלן אחראי לכל פגיעה ו/או18.1

הפסד ו/או נזק שייגרם לקרן רמלה ו/או לעירייה ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה מביצוע חוזה זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של הקבלן ו/אוו/או עקב עבודות הקמת ו/או תחזוקת ו/או כל מי מטעמו ו/או העבודות ו/או עקב הפרסום עובדיו

המסכים. הקבלן יהיה אחראי בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו18.2

לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי או עקב, ביצוע ו/או מחדל מהתחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה. הקבלן יהא אחראי בלעדית כלפי קרן רמלה וכלפי העירייה לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או18.3

קלקול שיגרמו לחומרים ו/או למתקנים ו/או לעבודות ההקמה, ההתקנה, ההצבה, התחזוקה, הניקוי,ו/או והוא פוטר את קרן רמלה ואת העירייה ו/או בקשר לביצוע העבודות והתפעול של המסכים,

עובדיהן ו/או כל אדם הנמצא בשרותן, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לגוף או לרכוש, כאמור. הקבלן יהא אחראי בלעדית לכל אבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא בשימושו18.4

בקשר עם ביצוע העבודות והוא פוטר את קרן רמלה ואת העירייה ו/או עובדיהן ו/או כל אדם הנמצאבשרותן, מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק ו/או קלקול לגוף או לרכוש כאמור.

___________________חותמת המשתתף + חתימה

50

הקבלן ישפה ו/או יפצה את קרן רמלה ואת העירייה לפי העניין בגין כל נזק שיגרם למי מהן עקב18.5או בחומרים שימוש עקב ו/או חובתו המקצועית במילוי הזנחה ו/או מקצועית של הקבלן שגיאה אביזרים לקויים. אחריות הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תום תקופת

החוזה. הקבלן פוטר את העירייה ו/או קרן רמלה מאחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד18.6

מכל סיבה שהיא היה ויגרמו למתקנים ו/או לציוד הנלווה ומתחייב לשפות ו/או לפצות את המפורטיםלעיל על נזקים כאמור ו/או היה ויתבעו על נזקים אלה.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתשלום כל קנס ו/או מס ו/או תשלום אחר שהוטלו בגין ביצוע18.7הפרסום שלא על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ויישא באחריות המלאה בגין כך.

אם קרן רמלה ו/או העירייה תידרש לשלם לצד כלשהו דמי נזק ו/או פיצויים ו/או הוצאות כלשהם18.8 בגין העילות האמורות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, מתחייב בזאת הקבלן לשפות את קרן רמלה ואת העירייה בשלמות בעד כל סכום או תשלום שתידרש קרן רמלה ו/או העירייה לשלמו, ואותו

סכום יראוהו כחוב המגיע לקרן רמלה ולעירייה מאת הקבלן על פי חוזה זה. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק ופגיעה, לרכוש ו/או אדם כלשהו, כולל מי מטעם קרן רמלה ו/או18.9

ו/או מהפרסום, מאחזקת המתקנים, הקמתם, העירייה, לרבות צדדים שלישים כתוצאה מהעבודות העתקתם ו/או כל שימוש בהם ו/או כתוצאה מפעילות הספק בקשר להסכם זה או נזק ו/או פגיעהו/או גורם לרבות קרן רמלה בגין כל נזק ויפצה כל אדם שייגרמו בשל הימצאם בסביבת המסכים,

כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, יישא הקבלן באחריות מלאה ומוחלטת לעניין הפרתה של18.10

כל זכות קניין רוחני, לרבות זכות יוצרים, בידי הספקה או מי מטעמה בביצוע הפרסום. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, יישא הקבלן בכל האחריות לעניין חוק איסור לשון הרע,18.11

בביצוע ותוכן הפרסום.1965התשכ"ה – מבלי לגרוע מהוראות סעיף זה, הקבלן יישא באחריות מלאה ומוחלטת לתוכן הפרסום ועליו18.12

לבדוק מראש כל פרסום שהוא מקבל לביצועו על המסכים ולוודא כי הפרסום עומד בדרישות חוזה זהוהוראות כל דין.

למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במפורש כי קרן רמלה, העיריה, הבאים18.13 מכוחן ו/או המועסקים על ידן לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום, הוצאה, דמי נזק ו/או פיצויים מכל סוג או סיבה שהם שהקבלן יחויב לשלם ו/או שישולמו על ידו תוך ו/או בקשר לפרסום ואשר לא נאמר

במפורש בחוזה זה כי על קרן רמלה ו/או העירייה לשאת בהם. מובהר ומוסכם בזאת, כי הקבלן אחראי לכל תביעה שתוגש על ידי צד ג' כלשהו, אם צורפה לה18.14

הוצאות ו/או דין פסק ו/או החלטה לכל באחריות יישא והוא כנתבעת העירייה ו/או רמלה קרן שתיפסקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית או אחרת כנגד קרן רמלה ו/או עיריית רמלה.

למען הסר ספק, בדיקת המפקח ואישורו לביצוע הפרסום, אינם תחליף לבדיקת הפרסום על18.15 ידי הקבלן, או מתן הכשר או הסכמה לתוכנו ואין בהם כדי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ועל

פי הדין, לתוכן הפרסום או להכשיר את תצוגתו של הפרסום בניגוד לתנאי חוזה זה.ביטוח . 19

לגרוע19.1 ומבלי דין כל פי ועל לעיל, להבטחת אחריות הספק, כאמור לגרוע באחריות מבלי מהתחייבויותיו וחובותיו, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת החוזה וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא

לחוזה זה9יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, המצורף כנספח (".טופס האישור על קיום ביטוחיםוהמהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו )להלן: "

___________________חותמת המשתתף + חתימה

51

ימציא במעמד חתימת חוזה זה את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי19.2 הקבלן מבטחי הקבלן על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על ידי מבטחי הקבלן לקרן רמלה במועדים הנה תנאי עיקרי בחוזה זה אשר הפרתו מזכה את קרן רמלה ו/או את העירייה

בתרופות בגין הפרת החוזה. הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן חלותו של חוזה זה, וזאת

ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מקרן רמלה ו/או העירייה. עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לקרן19.3

רמלה ו/או לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מקרן רמלה ו/או העירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו על מי מהן אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהיה בכך כדי לצמצם את אחריות הספק על פי חוזה זה

או על פי כל דין. הקבלן יהיה לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל, וכן, יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות19.4

הקבועות בפוליסות הביטוח. הקבלן יהיה לבדו אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או19.5

הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי

לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות19.6

האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח ולדרישת קרן רמלהלעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות קרן רמלה ו/או את זכויות העירייה,19.7 הקבלן יהיה לבדו אחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי קרן רמלה

ו/או כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם למי מהן עקב זאת. על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליו כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר19.8

הדן בביטוח עובדים על ידי מעבידים. לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות החוזה, או שלא19.9

קיימן במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:ימים, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו7 קרן רמלה רשאית, לאחר שניתנה לספק התראה של 19.9.1

ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח. עשתה קרן רמלה כאמור בפסקה זה רשאית קרן רמלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לגבות19.9.2

סכום זה מהחברה בכל דרך אחרת. אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על19.9.3

קרן רמלה חבות כלשהי.ערבות החוזה . 20

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במלואן ובמועדן מוסר הקבלן בזאת לקרן רמלה20.1 8 ₪ ובמילים: חמישים אלף שקלים חדשים )בנוסח המצורף כנספח 50,000ערבות בנקאית בסך של

(".ערבות החוזהלחוזה זה( )להלן: " הערבות הנ"ל תהיה בלתי מותנית ותהיה ניתנת למימוש בכל עת במשך כל תקופת תוקפה, ללא20.2

הוכחת כל נזק או חסרון כיס על ידי קרן רמלה, וזאת תוך חמישה ימים ממועד הדרישה.

___________________חותמת המשתתף + חתימה

52

הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן על פי השינויים שיחולו בין מדד הבסיס לבין המדד20.3 יום מתום תקופת החוזה. 90האחרון הידוע ביום החילוט של הערבות, ותהיה בתוקף עד תום

קרן רמלה תהיה רשאית לחלט את הערבות, בנוסף לכל סעד לו הנה זכאית, על פי חוזה זה ו/או20.4 על פי הדין, בגין כל הפרה של חוזה זה על ידי הקבלן, לרבות בגין פיצוי מוסכם. מומשה הערבות

הבנקאית, כולה או חלקה ימציא הקבלן לידי קרן רמלה, מיד, ערבות בנקאית חדשה או משלימה. מוסכם ומוצהר במפורש בין הצדדים, כי אין במתן ערבות החוזה ו/או מימושה משום ויתור מצד20.5

קרן רמלה על זכותה לסעדים אחרים כנגד הקבלן, בין אם אלה סעדים המפורטים בגוף החוזה ובין אםדין הקיים בעת חתימת החוזה או שיהיה קיים במועד אלה סעדים העומדים לקרן רמלה מכח כל

ההפרה. אי המצאת ערבות החוזה, לרבות אי השלמתה אם מומש חלקה, תיחשב להפרה יסודית של חוזה20.6

ו/או לדחות את מועד מסירת רשות זכות לבטל את החוזה זה על-ידי הקבלן ותקנה לקרן רמלה יגרע מחבויות הקבלן על פי החוזה, השימוש במסכים, עד להמצאת ערבות החוזה, מבלי שהדבר לרבות חובתו לתשלום התמורה וכל יתר התשלומים שעליו לשלם על פי חוזה זה, ומבלי לגרוע מכל

סעד אחר העומד לקרן רמלה על פי חוזה זה ו/או על פי דין. הקבלן מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו שאין במתן ערבות החוזה ו/או במימושה על ידי קרן רמלה20.7

משום ויתור ו/או פגיעה בכל זכות שהיא של קרן רמלה, לרבות, זכותה לכל סעד אחר המוקנה לה עלפי חוזה זה ו/או על פי דין.

מימוש ערבות החוזה על ידי קרן רמלה כאמור, לא יעניק לקבלן כל זכויות שהן במסכים ואין בו20.8 משום ויתור או התנאה על איזו מזכויות קרן רמלה או מהתחייבויות הקבלן על-פי חוזה זה, והוא אינו

בא במקום איזו מהן. יום ממועד סיום חוזה זה ובכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו של הקבלן על90 בחלוף תקופה של 20.9

פי החוזה במלואן ובמועדן, תשיב קרן רמלה את ערבות החוזה לקבלן.פיצויים מוסכמים מראש . 21

מבלי לגרוע מן האמור להלן, ובנוסף לו, מוסכם כי בכל מקרה שבו יפר הקבלן את התחייבויותיו21.1בקשר עם אחזקת המסכים תהיה קרן רמלה זכאית, בנוסף לכל אחת מן התרופות כדלקמן:

בכל מקרה של איחור/עיכוב בביצוע מטלה/ תקלה דחופה ובטיחותית שהוטלה על הקבלן21.1.1 ש"ח לכל מסך ולכל שעת1,000על-ידי קרן רמלה ו/או מי מטעמה ישלם הקבלן לקרן רמלה סך של

איחור/עיכוב. בגין התקנת מסך שלא אושר על ידי קרן רמלה מראש ובכתב ישלם הקבלן לקרן רמלה קנס21.1.2

שעות ממועד הבקשה. היה והקבלן24 ₪. הקבלן מתחייב לפרק ולפנות את המסך תוך 10,000בסך לא יסיר את המתקן, כאמור, רשאית קרן רמלה לפרק את המסך ולחייב את הקבלן בגין עבודות

דמי טיפול. לקבלן לא תהיה הזכות לטעון ו/או לתבוע את קרן רמלה בגין כל15%הפירוק בתוספת נזק שיגרם לו כתוצאה מכך, לרבות עלויות נלוות, חוזים, הסכמי התקשרויות, השבה לקדמות וכו'.

במקרה שבו הפר הקבלן את התחייבותיו, עליו לדאוג באופן מיידי, כי לא תישקף כל סכנה21.1.3ו/או לדאוג בעצמה רמלה ייעשה כאמור, תהא רשאית קרן ולא היה רכוש. ו/או בציבור לפגיעה באמצעות גורם אחר, כי לא תישקף סכנה כאמור, ולחייב את הקבלן בכל עלות שתיגרם עקב כך לקרן

.15%רמלה בתוספת תקורה של כמו כן, תהא קרן רמלה רשאית להעביר את אחזקת המסכים לידי גורם שלישי, ולחייב את21.1.4

.15%הקבלן בכל עלות שתיגרם לקרן רמלה עקב כך בתוספת תקורה של הפרות וסעדים. 22

___________________חותמת המשתתף + חתימה

53

.1970 על חוזה זה יחול חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א – 22.1 לחוזה, הינם21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 מוסכם בזאת כי סעיפים: 22.2

סעיפים יסודיים ועיקריים, שהפרתם על-ידי הקבלן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה. קרן רמלה תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל סעד לו הנה זכאית על פי חוזה זה ו/או על פי הדין,22.3

לרבות ביטול חוזה זה, לסלק את ידו של הקבלן מן המתקנים, על ידי מתן הודעה לקבלן עשרים ואחדיום מראש, במקרים המפורטים להלן:

הקבלן הפר תנאי יסודי של חוזה זה.22.3.1 הקבלן הפר חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיקן את ההפרה תוך22.3.2

ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בדבר ההפרה מאת קרן רמלה.14ניתן לבקשת צד ג', נגד הקבלן צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים ו/או22.3.3

הוגשה בקשה להסדר נושים של הקבלן ו/או מונה לו כונס נכסים ו/או הוטל עיקול על נכסי הקבלן, באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרותו לעמוד בהתחייבויותיו על פי חוזה זה והכל במקרה שהללו לא

ימים ממועד הינתנם אם הוגשה בקשה למתן אלו מהצווים7 יום ממועד הינתנם, או תוך 45בוטלו תוך הנ"ל ע"י הקבלן עצמו.

הקבלן המחה ו/או הסב ו/או שיעבד את החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור קרן רמלה,22.3.4 כמפורט בחוזה זה.

הקבלן בא בדברים עם נושיו לשם הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון.22.3.5 הקבלן חדל בפועל מלנהל עסקיו או מלבצע את העבודות נשוא חוזה זה.22.3.6 מנהל/י הקבלן ו/או מי מנושאי המשרה שבו הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או עשו מעשה או22.3.7

מחדל כלשהו אשר, לדעת קרן רמלה, עשוי לפגוע בשמה הטוב של קרן רמלה ו/או של עיריית רמלהו/או באינטרסים של קרן רמלה ואו של עיריית רמלה.

המפקח התרה בקבלן ו/או במי מטעמו כי השירותים המבוצעים על ידו, כולם או חלקם, אינם22.3.8לשביעות רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור ביצוע השירותים.

הוכח להנחת דעתה של קרן רמלה, כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה.22.3.9 כשיש בידי קרן רמלה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או עובדיו ו/או מי ממועסקיו נתן או22.3.10

הציע או קיבל שוחד, מענק או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה או ביצועו. התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה אינה נכונה, או22.3.11

כדי להשפיע על גילה לקרן רמלה עובדה מהותית אשר לדעת קרן רמלה היה בה שהקבלן לא ההתקשרות עמו.

ו/או דו"חות שאינם מדויקים22.3.12 ו/או נתונים התברר כי הקבלן העביר לקרן רמלה הצהרות במסגרת ביצוע תפקידיו על פי חוזה זה.

הקבלן פועל ו/או מעסיק עובדים ללא אישורים ו/או תעודות ו/או רישיונות וכיו"ב בהתאם לכל22.3.13דין.

הקבלן פועל ו/או מתנהל שלא על פי כל דין ו/או הוראות החוזה.22.3.14 אם הורשע הקבלן או מי ממנהליו או נושאי המשרה בו או בעלי העניין בו בעבירה שיש עימה22.3.15

קלון, או עשה מעשה או מחדל כלשהו, אשר עלול לדעת קרן רמלה לפגוע עקב כך בשמה הטוב שלקרן רמלה ו/או העירייה ו/או לפגוע באינטרס לגיטימי אחר שלהן.

___________________חותמת המשתתף + חתימה

54

אין ברשימה הנ"ל משום רשימה סגורה, וקרן רמלה תהיה זכאית להפסיק את ההתקשרות22.3.16בגין עילות נוספות אשר יש בהן לדעתה כדי להרע עימה בקשר עם ההתקשרות מושא חוזה זה.

סילוק ידו של הקבלן, כאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה על ידי קרן רמלה והקבלן יהיה22.3.17חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי החוזה, פרט להתחייבויות שקרן רמלה תמנע ממנו לקיימן.

מבלי לגרוע מכל הוראה בהוראות הסכם זה, מוסכם ומותנה כי קרן רמלה תהיה רשאית22.3.18 לעשות שימוש בערבות שניתנה לה על ידי הקבלן לשם כיסוי העלויות כאמור בסעיף זה וזאת מבלי לגרוע מלקבל את יתרת הפיצוי המגיע לה בגין חילוט הערבות ובגין נזקים נוספים שייגרמו לה עקב

הפרת ההתקשרות, כאמור.הוראות כלליות . 23

ויתור על סעדים 23.1 הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי לעניין כל טענה, תביעה או דרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הנו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה.

במקרה של הבאת חוזה זה לידי סיום, לא יהיה הקבלן רשאי למנוע מסירת המסכים לאחר.שיפוי 23.2

הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות, באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את קרן רמלה ו/או את עיריית רמלה ו/או את עובדיהן ו/או שולחיהן, בגין כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדן ו/או נגד כל מי מעובדיהן, שלוחיהן ושולחיה,ן בגין כל מעשה ו/או מחדל לו אחראי הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין, לרבותו/או בכל סכום אשר ו/או לעירייה במלואם שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לקרן רמלה ייפסק בפסק דין לחובתן בקשר לנזקים, אשר הקבלן אחראי להם על פי חוזה זה ו/או על פי הדין ובתנאי, שקרן רמלה תודיע לחברה, מיד עם קבלת הודעה על כך, ותיתן לקבלן הזדמנות להתגונן כנגד

תביעה כאמור.ויתור או שינוי 23.3

הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה23.3.1 שווה למקרה אחר. לא השתמש מי מהצדדים בזכויות שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות

לפי חוזה זה. שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור של צד על זכות23.3.2

מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן בכל עת שימצא לנכון.עוסק מורשה 23.4

הקבלן מתחייב, כי במשך כל תקופת ההתקשרות יהיה רשום כעוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף,וכן, ינהל ספרי חשבונות כדין.

תיקון לחוזה 23.5 כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים, שאם לא כן, לא יהיה להם כל

תוקף.קיזוז 23.6

___________________חותמת המשתתף + חתימה

55

הקבלן מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו על-פי כל דין כנגד קרן רמלה ו/או עיריית23.6.1רמלה.

קרן רמלה ו/או עיריית רמלה תהיה זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום ו/או23.6.2 נכס ו/או זכות כלשהי שמגיעים ו/או שיגיעו לה מן הקבלן, מכל מין וסוג שהם, לרבות כל סכום שהיא

עלולה לשאת בו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי הקבלן, בין שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב.תשלום במקום הצד האחר 23.7

כל צד רשאי לשלם במקום הצד האחר כל סכום שתשלומו חל על חוזה זה על הצד האחר,23.7.1ימים מיום7וזאת לאחר שהתרה בצד האחר בהודעה בכתב לשלמו, והצד האחר לא שילמו, תוך

שנדרש לעשות כן. שילם צד סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש23.7.2

את השבתו מהצד האחר או לקזזו מכל סכום שהוא חייב לאותו צד. הצד המשלם יהיה זכאי לקיזוז הסכום או להחזר הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, כשסכום זה ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד

ליום השבתו בפועל, ריבית מקובלת למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפועלים בע"מ.סמכות שיפוט והדין החל 23.8

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין שלו.23.8.1הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית המשפט,23.8.2

המוסמך מבחינה עניינית, בעיר רמלה, ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה.מיצוי התנאים המוסכמים 23.9

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל הבטחות, ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו או נעשו על ידי הצדדים לפני כריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין בהם כדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל

מתאריך חוזה זה.הודעות 23.10

כל הודעה שנמסרה ביד על ידי צד למשנהו – לנמען המצוין להלן – תחשב כמתקבלת בעת23.10.1מסירתה. כל הודעה על ידי צד למשנהו שתשלח בפקס המצוין להלן ותוך ציון הנמען המצוין להלן –23.10.2

תחשב כמתקבלת על ידי הצד השני בעת הישלחה, אם ההודעה נשלחה ביום עסקים ובשעות העסקים המקובלות ואם לא – תיחשב כמתקבלת ביום העסקים העוקב, והכל בתנאי שברשות השולח אישור

בכתב על קבלתה, שבמקביל תשלח ההודעה בדואר רשום כאמור להלן. כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו בדואר רשום, על פי הכתובת המצוינת להלן ותוך ציון23.10.3

שעות ממועד הישלחה.48הנמען המצוין להלן – תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני תוך כתובות הצדדים. 24

קרן רמלה – הנמען:, רמלה1, ת.ד. 6רחוב אברהם הלל

08-9771447 פקס': 08:9771901טלפון: החברה – הנמען:

___________________חותמת המשתתף + חתימה

56

___________________________________________________________טלפון: ________________________ פקס': _________________________

ולראיה באו הצדדים על החתום:____________________________ _____________________________

קרן רמלה:_______________ החברה:_______________________על ידי: ______________________ על ידי:________________________תואר:_______________________ תואר:_________________________

אישור

כי בזאת מאשר החברה של המשפטי כיועץ המשמש ______________ עו"ד הח"מ, אני _______________ ת.ז. ________________ ו _____________ ת.ז. _______________ אשר חתמו על

חוזה זה בפני, בשם החברה הינם מוסמכים לחתום מטעמה וכי נתקבלה החלטה כדין על ידיהחברה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלה להתקשר בחוזה זה ולהסמיך את הנ"ל לחתום על החוזה

ונספחיו._______________________

עו"ד

___________________חותמת המשתתף + חתימה