ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

ЗАТВЕРДЖЕНО

РІШЕННЯМ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВПРОТОКОЛ № 207/Р ВІД "22" жовтня 2013 року

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

_________________ В. П. Долгополов (підпис) М.П.

ДОКУМЕНТАЦІЯ НА КОНКУРСНІ ТОРГИна закупівлю робіт - ДБН Д.1.1-7-2000

«Розробка проектно-кошторисної документації з будівництва ПС 150/10/6 кВ

«Наддніпрянська» з живлячими КЛ-150 кВ і реконструкцією прилеглих мереж 150 кВ»

стадії РП

м. Дніпропетровськ - 2013

ЗМІСТ

1. Інструкція учасникам торгів2. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника3. Форма: «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ»4. Основні умови договору5. Форма банківської гарантії6. Технічні вимоги7. Анкета «Знай свого клієнта»

- 2 -

Розділ 1. Загальні положення1. Інформація про замовника торгів:

- повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО«ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

- місцезнаходження: шосе Запорізьке, 22, м. Дніпропетровськ, 49107

-  посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Захаренко Людмила Анатоліївна – в.о. начальника відділу по конкурсним процедурам, шосе Запорізьке, 22, кімната, 114, м. Дніпропетровськ, 49107, (056) 373-50-21, факс (056) 373-56-71

2. Інформація про предмет закупівлі

- найменування предмета закупівлі:

ДБН Д.1.1-7-2000 - Розробка проектно-кошторисної документації з будівництва ПС 150/10/6 кВ «Наддніпрянська» з живлячими КЛ-150 кВ і реконструкцією прилеглих мереж 150 кВ» стадії РП

- вид предмета закупівлі Роботи

- місце виконання робіт: Дніпропетровська область

- строк виконання робіт:

Початок виконання робіт після затвердження інвестпроекту Інвестиційним комітетом ДТЕК та НКРЕ. Кінцевий термін виконання робіт : 25 липня 2014 р.

Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна конкурсної пропозиції торгів

Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня.

Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції конкурсних торгів

1.Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються Замовником, викладаються українською мовою. 2.Усі документи, що відносяться до пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до пропозиції, документи та інформація щодо підтвердження відповідності вимогам документації можуть бути складені як українською так і російською мовами. 3.Всі інші документи, що готуються разом з пропозицією та викладені будь – якою іноземною мовою, повинні бути переведені та легалізовані відповідно до вимог чинного законодавства.

Розділ 2. Підготовка конкурсної пропозиції.

- 3 -

1.Оформлення конкурсної пропозиції

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Учасник зобов'язаний представити свою конкурсну пропозицію згідно з інструкцією для учасників торгів, формами, кваліфікаційними вимогами і технічним завданням, зазначеними у цій документації. Учасники не повинні бути афілійованими особами.

Афілійовані особи - юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи; члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини), які спільно здійснюють господарську діяльність; фізична особа та члени її сім'ї, які спільно здійснюють господарську діяльність, і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою. Неповне подання інформації, обумовленої документацією, подання конкурсної пропозиції, що не відповідає всім її вимогам, або ж подання пропозиції афілійованими особами спричинить відхилення Замовником пропозиції такого Учасника. Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті. Учасник може подати тільки одну пропозицію. Усі сторінки конкурсної пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів. Пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. Конверт є частиною пропозиції торгів. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з наведеними вимогами, замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції. Учасник самостійно несе всі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням його конкурсної пропозиції, а Замовник у будь-якому випадку не несе відповідальності за ці витрати незалежно від результату. Зразок підпису конверту конкурсної пропозиції

Адреса учасника торгівПовне найменування учасникапроцедури закупівлі_________Адреса:назва вулиці, номер будинку (квартири, офісу)назва населеного пункту, містапоштовий індексКонтактні телефони та e-mail (за наявності)

- 4 -

код за ЄДРПОУНАЗВА ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Не відкривати до __/_______2013р.

Адреса замовника торгівВідділ по конкурсним процедурам

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»м. Дніпропетровськ,

шосе Запорізьке, 22, кімн.114,491072.Зміст конкурсної пропозиції учасника

Конкурсна пропозиція, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника торгів щодо підпису документів пропозиції;- форма «Конкурсна пропозиція» ( Додаток 2);- форма банківської гарантії (Додаток 4);- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (Додаток 1);- документального підтвердження згоди учасника, щодо основних умов договору (Додаток 3);- документального підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником (Додаток 5). Примірник конкурсної пропозиції повинен мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів. Вся інформація та документи згідно Додатку 1 цієї конкурсної документації повинні бути розміщені у наведеній послідовності.

3.Забезпечення конкурсної пропозиції

Розмір забезпечення конкурсної пропозиції становить: 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень 00 копійок) Усі витрати, пов’язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Термін дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів Учасника, має відповідати строку дії конкурсної пропозиції. Пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням конкурсної пропозиції, відхиляються Замовником. Види забезпечення конкурсної пропозиції: банківська гарантія (безвідклична) (Додаток 4);

- строк дії забезпечення конкурсної пропозиції: не менше ніж 90 днів з дати розкриття конкурсних пропозицій.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення конкурсної пропозиції

Замовник повертає забезпечення конкурсної пропозиції учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення конкурсної пропозиції у разі:- закінчення строку дії забезпечення конкурсної пропозиції, зазначеного у конкурсній документації;- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;- відкликання конкурсної пропозиції до закінчення строку її подання;- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали

- 5 -

конкурсні пропозиції. Спосіб повернення банківської гарантії – поштою на адресу учасника. Забезпечення конкурсної пропозиції не повертається замовником у разі:- відкликання конкурсної пропозиції учасником після закінчення строку її подання;- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його конкурсної пропозиції, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією.

5. Строк, протягом якого конкурсна пропозиція є дійсною

Термін дії конкурсної пропозиції повинен становити не менше 90 (дев’яносто) календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій (проведення торгів). Пропозиції, які мають більш короткий термін дії, будуть відхилені, як такі, що не відповідають вимогам Замовника.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Кваліфікаційна частина повинна містити інформацію і документи у відповідності з Додатком 1. Документальне підтвердження кваліфікації Учасника повинно підтверджувати, що Учасник володіє фінансовими, технічними та виробничими можливостями, необхідними для виконання ним договору.

7.Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі конкурсної пропозицій документи, які підтверджують відповідність конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку 5.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних ліцензій, сертифікатів для виконання робіт, які пропонується надати за договором, та інших документів, пов’язаних із поданням конкурсної пропозиції та самостійно несе витрати на їх отримання.

8. Внесення змін або відкликання конкурсної пропозиції учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані замовником у письмовій формі до закінчення строку подання пропозицій.

Розділ 3. Подання та розкриття конкурсних пропозицій1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  конкурсних пропозицій :- спосіб подання пропозицій торгів:

Особисто або поштою (робочі дні з 08-00 до 17-00, у п`ятницю з 08-00 до 15-45)

- місце подання пропозицій торгів: кімната 114, шосе Запорізьке ,22, м. Дніпропетровськ, 49107

- кінцевий строк подання пропозицій торгів (дата, час):

18.11.2013р. до 09-00 Конкурсні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

- 6 -

2. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій:- місце розкриття пропозицій торгів:

кімната 422,шосе Запорізьке, 22,м. Дніпропетровськ, 49107

 - дата та час розкриття пропозицій торгів:

18.11.2013р. о 10-20 До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій. Уповноважені представники повинні мати: - фізична особа або особа-підприємець – оригінал документа, що засвідчує особу; - юридична особа, яку представляє керівник – завірену копію документа, який підтверджує його повноваження, оригінал документа, що засвідчує його особу; - у разі, якщо учасника представляє інша особа – необхідно надати оформлене згідно з вимогами чинного законодавства доручення на представництво інтересів учасника та підпис документів; оригінал документа, що засвідчує його особу. Під час розкриття конкурсних пропозицій оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної конкурсної пропозиції або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій. Протокол розкриття конкурсних пропозицій складається у день розкриття пропозицій торгів. Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття конкурсних пропозицій надається будь-якому Учаснику на його запит протягом трьох робочих днів з дня отримання такого запиту.

Розділ 4. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця

- 7 -

1. Перелік критеріїв та методика оцінки конкурсних пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх конкурсної пропозиції з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої конкурсної пропозиції. Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 днів з дня розкриття конкурсних пропозицій. Критерії оцінки – «Ціна» Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Конкурсні пропозиції, значення критерію "Ціна", у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою: Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де Бобчисл = обчислювана кількість балів; Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна"; Цобчисл - значення поточного критерію конкурсної пропозиції, кількість балів для якого обчислюється; 100 - максимально можлива кількість балів за критерієм

"Ціна".

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних та методологічних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав конкурсну пропозицію. Якщо учасник сам виявив арифметичну або методологічну помилку після розкриття конкурсних пропозицій, він надсилає лист-згоду на виправлення помилки на голову комітету конкурсних торгів, в іншому випадку Замовник надсилає лист-запит учаснику та зазначає помилку і кінцевий строк надання відповіді. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція відхиляється.

3. Інша інформація Умови розрахунків:- аванс - 30% від загальної вартості робіт

здійснюється протягом 10 календарних днів з дати укладання договору;

- 60% від загальної вартості робіт - оплата виконаних робіт здійснюється на підставі проміжних актів виконаних робіт за умовами погашення з першого акту виконаних робіт суми авансу. Оплата протягом 60 календарних днів з дати підписання обома Сторонами Акту виконаних робіт;

- остаточний розрахунок в розмірі 10% від загальної вартості робіт – протягом 60 календарних днів з дня отримання позитивного висновку експертизи УКРІНВЕСТ.

Вимоги до ціни:1. Вартість робіт повинна бути розрахована згідно

- 8 -

ДБН Д.1.1.-7-2000 з урахуванням ПДВ та інших податкових та обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені.

2. Розробка та оформлення проектно-кошторисної документації повинно відповідати вимогам викладеним в Додатку 6.

3. Разом з розрахунками вартості надати подекадний календарний план виконання робіт.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися). До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів, не включаються будь-які витрати, пов’язані із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, витрати пов’язані з укладанням договору, у тому числі і ті, що пов’язані з його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку.

4. Відхилення конкурсної пропозиції

Замовник відхиляє пропозицію, у разі якщо: 1) учасник:

   не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим цією документацією;

   не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав банківську гарантію. 2) пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації .

   5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі: ● відсутності подальшої потреби у закупівлі; ● на участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій щодо предмета закупівлі, зазначеного у конкурсній документації; ● відхилення всіх конкурсних пропозицій; ●у результаті відхилення конкурсних пропозицій до оцінки допущено конкурсну пропозицію лише одного учасника ( у разі якщо є обґрунтування нагальної потреби у закупівлі, проводиться оцінка однієї пропозиції). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:● ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;● здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили;● скорочення видатків на здійснення закупівлі . Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

6. Акцепт конкурсної пропозиції. Замовник до закінчення терміну дії конкурсних пропозицій акцептує пропозицію, яка не відхилено, і визначено таким, що відповідає всім вимогам, і визнано кращим рішенням комітету конкурсних торгів.

- 9 -

Протягом 3 (трьох) календарних днів після прийняття такого рішення, Замовник надсилає переможцю торгів акцепт, та протягом 3 робочих днів після акцепту інформує (в письмовому вигляді) інших учасників торгів про його результати. При цьому переможцю торгів направляється повна інформація про ціни і умови укладення договору за результатами торгів, всім іншим учасникам - тільки інформація про Учасника – переможця.

Розділ 5. Укладання договору про закупівлю1. Терміни укладання договору У день визначення переможця замовник акцептує

конкурсну пропозицію, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник торгів і переможець укладають Договір про закупівлю. Договір з переможцем торгів буде укладений тільки в редакції Замовника (за умовами конкурсної документації). Переможець підписує Договір після того, як договір буде підписаний його ініціатором – ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Основні умови договору (Додаток 3).

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог конкурсної документації або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.

- 10 -

ДОДАТОК 1

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника.

1. Документи, які повинен подати Учасник-юридична особа для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність:

1.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.1.2. Витяг (або нотаріально завірена копія витягу) з Єдиного державного реєстру

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Витяг замовляється за типом «РОЗШИРЕНИЙ». Дата видачі не більше ніж за 15 днів до розкриття.

1.3. Копія довідки ЄДРПОУ.1.4. Копія ліцензії з додатком (з переліком необхідним для виконання робіт) або

надання відповідного кваліфікаційного сертифікату на спеціалістів учасника торгів, які можуть виконувати окремі види робіт, пов`язані із створенням об′єкта архітектури.

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Копія свідоцтва платника ПДВ.

3. Документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю (для юридичних осіб).

3.1. Правовстановлюючий документ, що відповідно до статуту дає право на підписання договору та копія паспорту особи, що буде підписувати договір.

4. Документи, які свідчать про наявність фінансової спроможності учасника:4.1 Копія Балансу підприємства (форма № 1) за попередній звітній період*;4.2 Копія Звіту про фінансові результати (форма № 2) за попередній звітній період*;4.3.Копія Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за попередній звітній період*.* у разі, якщо Учасник відповідно до норм чинного Законодавства не зобов`язанний складати

вказані документи, такий Учасник надає лист – роз`яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання вище зазначених документів.

4.1. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, дійсна на момент розкриття.

5. Документи, що підтверджують досвід виконання аналогічних договорів. 5.1. Копії договорів на підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів (надати не менше 2-х з додатками без зазначення ціни за останні 3 роки).

6. Документи, які повинен подати учасник для підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. 6.1. Довідка надана в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт (зазначається кількість працівників, посада, спеціалізація, П.І.Б, освіта, наявність сертифікатів, дипломів або інших документів про підвищення кваліфікації чи проходження курсів).

7. Документи, які повинен подати учасник для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази.

7.1. Довідка надана в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України (офісне приміщення, обладнання для виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації).

8. Документ, підтверджуючий, що учасник надав забезпечення конкурсної пропозиції:

- 11 -

8.1.Оригінал банківської гарантії.

9.Документальне підтвердження згоди учасника щодо основних умов договору (надається лист-погодження в довільній формі).

Інші документи:1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

- реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів); - керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб; - форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб);

2. Документ (довіреність), що підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі на участь у процедурі розкриття пропозиції конкурсних торгів (щодо підпису юридичних документів по виконанню зобов’язань за наслідками торгів).

3. Кошторисні розрахунки вартості робіт.4. Подекадний календарний план виконання робіт.5. У разі акцепту пропозиції загальною сумою більше 500 000 грн., необхідно

заповнити анкету згідно Додатку 7 (мова заповнення російська або англійська в залежності від бажання контрагента) та надати до відділу конкурсних торгів протягом 3 днів з дня отримання акцепту пропозиції. * Примітки - усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до конкурсної

документації

- 12 -

ДОДАТОК 2Конкурсна форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

ФОРМА «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, _______________________________________________________________ (назва Учасника), надаємо свою конкурсну пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю ДБН Д.1.1-7-2000 –Розробка проектно-кошторисної документації з будівництва ПС 150/10/6 кВ «Наддніпрянська» з живлячими КЛ-150 кВ і реконструкцією прилеглих мереж 150 кВ» стадії РП згідно із завданням на проектування.

Вивчивши конкурсну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у конкурсній документації за наступними цінами:

Найменування робітЗагальна вартість робіт з

ПДВ та іншими витратами, грн.

Розробка проектно-кошторисної документації з будівництва ПС 150/10/6 кВ «Наддніпрянська» з живлячими КЛ-150 кВ і реконструкцією прилеглих мереж 150 кВ» стадії РП

Умови розрахунків:

- аванс - 30 % від загальної вартості робіт здійснюється протягом 10 календарних днів з дати укладання договору;

- 60 % від загальної вартості робіт - оплата виконаних робіт здійснюється на підставі проміжних актів виконаних робіт за умовами погашення з першого акту виконаних робіт суми авансу. Оплата протягом 60 календарних днів з дати підписання обома Сторонами Акту виконаних робіт;

- остаточний розрахунок в розмірі 10 % від загальної вартості робіт – протягом 60 календарних днів з дня отримання позитивного висновку експертизи УКРІНВЕСТ.

Кінцевий термін виконання робіт – 25 липня 2014 р.

1. До акцепту нашої конкурсної пропозиції, Ваша конкурсна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції не менше ніж 90 днів з дня розкриття конкурсної пропозиції, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми погоджуємося з тим, що договір буде укладений на умовах твердої ціни.5. Ми згодні на підписання договору в редакції Замовника.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

- 13 -

ДОДАТОК 3

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

ДОГОВІР № ________ПІДРЯДУ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

м. _______________ "___" ___________ 201 _ р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», іменоване надалі "Замовник", в особі генерального директора Бублікова Сергія Сергійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і________________________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)іменоване надалі "Підрядник", в особі _______________________________________________________________________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)який діє на підставі _______________________________________________________________,

(вказати: статуту, положення, довіреності)з другої сторони, (іменовані надалі разом - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цей Договір підряду на виконання проектних робіт (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. В порядку і на умовах, визначених цим Договором, Підрядник приймає на себе

зобов'язання своїми силами і засобами за рахунок Замовника виконати проектні роботи відповідно до Завдання на проектування і інших вихідних даних Замовника (Додаток №1), які є невід'ємною частиною цього Договору, а Замовник зобов'язується прийняти результат таких робіт і сплатити Підряднику їх вартість.

1.2. Об'єкт проектно-дослідницьких робіт: розробка проектної документації: ________________________________________________________________________________

1.3. Підрядник приступає до виконання проектних робіт за даним договором не пізніше _____ календарних днів з моменту ___________________________________________.

1.4.Кінцевий термін виконання проектних робіт: ______________________.1.5. Підрядник зобов'язується не пізніше ____ календарних днів після настання кінцевого

терміну, визначеного в п. 1.4. цього Договору, передати Замовнику результати проектних робіт (документацію), скласти і з свого боку підписати Акт здачі-приймання проектної документації.

1.6. Замовник зобов'язується не зволікати з прийманням результатів виконаних проектних робіт і підписати Акт здачі-приймання в строк не пізніше 45 календарних днів з моменту передачі Підрядником проектної документації.

1.7. У разі виявлення істотних недоліків в результатах виконаних проектних робіт Замовник має право вимагати від Підрядника усунення таких недоліків в ______- денний термін і лише після їх остаточного усунення Замовник зобов'язаний в _____-денний термін підписати Акт здачі-приймання.

1.8.Підрядник підтверджує, що він має всі необхідні дозволи (ліцензії), які необхідні відповідно до чинного в Україні законодавства, для виконання своїх зобов'язань за даним договором.

1.9. Види і зміст робіт з розробки документації Підрядником, вимоги до них і терміни виконання основних етапів таких робіт визначаються календарним планом, який є Додатком № 3 до цього Договору (надалі іменується "календарний план"). 1.10. Початок виконання робіт після затвердження інвестпроекту Інвестиційним комітетом ДТЕК та НКРЕ.

1.11.Завершення основних етапів виконання робіт з розробки документації оформляється шляхом підписання актів здачі-приймання етапів робіт. 1.12. Підрядник не має право використовувати розроблену за даним договором Документацію і результати, одержані в ході виконання робіт за даним договором, для

- 14 -

здійснення власної господарської діяльності і передавати (відчужувати) їх третім особам.

2.ЦІНА РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.2.1. Вартість робіт за даним договором визначається Кошторисом (Додаток №4), що є

невід'ємною частиною цього Договору, і складає ___________ (_________________________) грн., ____коп. в т.ч. ПДВ 20 % _________ грн. .

2.2. Оплата здійснюється наступним чином:2.2.1. Аванс в розмірі _____% від загальної вартості робіт

__________________________, в т.ч. ПДВ 20% ________________________, протягом 10-ти календарних днів з дати укладання договору Сторонами.

2.2.2. ______ % протягом 60 – ти календарних днів з моменту підписання Сторонами Актів виконаних робіт; а саме: ________ (________________________).

2.2.3. Остаточний розрахунок в розмірі ____% від загальної вартості робіт ______________________________________, в т.ч. ПДВ 20% _________________________, протягом 60 календарних днів з дня отримання позитивного висновку експертизи УКРІНВЕСТ.

2.3. Узгоджена Сторонами вартість є остаточною і може бути змінена тільки за взаємною письмовою згодою обох Сторін у випадках, визначених умовами цього Договору.

2.4. Замовник оплачує Підряднику вартість робіт за даним договором в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника в національній валюті України.

2.5. Замовник залишає за собою право в ході виконання Підрядником робіт за даним договором вносити зміни і доповнення в обсяг виконуваних робіт. Зміни і доповнення передаються Підряднику у письмовому вигляді.

2.6. У випадку якщо зміни і доповнення, внесені Замовником згідно п.2.4. цього Договору, вимагають зміни строків закінчення та/або вартості робіт, Сторонами вносяться відповідні зміни в цей Договір шляхом підписання Додаткової угоди.

2.7. Якщо зміни, що вносяться Замовником згідно п.2.4. цього Договору, не спричиняють за собою зміни строків закінчення та/або вартості робіт, такі зміни приймаються Підрядником для виконання на підставі письмової вказівки Замовника.

2.8. Замовник має право затримати оплату за роботи, виконані неналежним чином, до виправлення недоліків Підрядником.

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН3.1. Замовник зобов'язується:3.1.1. Прийняти розроблену Підрядником документацію в порядку і на умовах, визначених

цим Договором, з оформленням Акту здачі-приймання проектної документації.3.1.2. В обумовлений цим Договором термін здійснити оплату виконаних проектних робіт.3.1.3 Заявити Підряднику про виявлені в розробленій Документації недоліки і недоробки

в порядку, передбаченому цим Договором.3.1.4. Брати участь разом з Підрядником в узгодженні готової проектно-кошторисної

документації з уповноваженими органами державної влади і органами місцевого самоврядування. 3.1.5. Відшкодувати Підряднику додаткові витрати, пов'язані із зміною початкових даних для проведення проектних робіт в результаті обставин, які не залежать від Підрядника.

3.2. Замовник має право:3.2.1. Здійснювати контроль за ходом і якістю виконання проектних робіт Підрядником

шляхом перевірки етапів виконання робіт, вносити зміни в завдання на проектування щодо характеристик об'єкту до початку виконання проектних робіт за даним договором.

3.2.2. Використовувати розроблену Документацію і результати, одержані в ході виконання робіт за даним договором, винятково для власних потреб.

3.3. Підрядник зобов'язується: 3.3.1. Виконати роботи, визначені пп.1.1.,1.2. цього Договору, якісно, в повній

відповідності з вимогами нормативних актів і документів, що встановлюють вимоги до якості проектних робіт, початкових даних, завдання на проектування, з дотриманням термінів і

- 15 -

порядку, встановлених цим Договором.

3.3.2. Використовувати необхідне для виконання робіт власне обладнання і матеріали.3.3.3. Передати розроблену Документацію в кількості 4 екземплярів Замовнику (зокрема

на паперових і електронних носіях) з оформленням Акту здачі-приймання проектної документації.

3.3.4. Надати Замовнику рахунок-фактуру на оплату виконаних робіт.3.3.5. Усунути своїми силами і за свій рахунок недоліки і недоробки, виявлені при

прийманні виконаних робіт, в терміни, вказані в двосторонньому акті. 3.3.6. Впродовж 3-х календарних днів з дня набрання чинності цього Договору

призначити головного інженера проекту для розробки документації відповідно до умов цього Договору і повідомити про це Замовника письмово в строк _______________.

3.3.7. Не передавати без згоди Замовника документацію іншим особам.3.3.8. Гарантувати Замовнику відсутність у інших осіб права перешкоджати або

обмежувати виконання робіт на основі підготовленої за даним договором документації.3.3.9. Відповідати за недоліки документації і на вимогу Замовника безоплатно

переробити документацію. 3.3.10. Виконувати роботи відповідно до вихідних даних, завдання на проектування і

згідно умовам цього Договору.3.3.11. Забезпечити якість проектних робіт згідно вимогам Замовника, вказаним в

Додатку № ___ до даного Договору, а також згідно вимогам стандартів і ДБН, які відносяться до проектної документації.

3.3.12. На стадії виконання робіт з проектування погоджувати проектно-кошторисну документацію із Замовником, а у разі потреби - також з уповноваженими органами державної влади і органами місцевого самоврядування.

3.4. Підрядник зобов’язується надати податкову накладну, виписану згідно з п. 187.1 ст. 187 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, заповнену у відповідності до п.201.1 ст. 201 вище зазначеного Кодексу та наказу Міністерства фінансів України від 01.11.2011 року № 1379 «Про затвердження форм Податкової накладної та Порядку її заповнення». В разі заповнення податкової накладної всупереч чинним нормам законодавства, Замовник у телефонному режимі повідомляє Підрядника. Якщо Підрядник на протязі 3-х робочих днів відмовляється надати Замовнику належним чином складену податкову накладну, то Замовник керується виключно нормою п.201.10 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, тобто додає до декларації з ПДВ за звітний період заяву зі скаргою на такого Підрядника.

3.5. Підрядник має право:3.5.1.При неможливості виконання окремих частин проектних робіт власними силами, за

письмовою згодою Замовника залучати для їх виконання на умовах субпідряду фахівців або спеціалізовані проектні організації.

3.5.2. Одержати оплату за виконані проектні роботи в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ 4.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами шляхом передачі Підрядником Замовнику виконаної документації в чотирьох екземплярах на паперових носіях і одного екземпляра на електронних носіях, в т.ч. креслення у форматі *.dwg. з оформленням Акту здачі-приймання проектної документації. Замовник протягом 45 календарних днів з дня отримання Акту здачі-приймання проектної документації зобов'язаний прийняти виконані Підрядником роботи шляхом підписання наданого Акту здачі-приймання проектної документації або направити Підряднику мотивовану відмову від приймання робіт у разі виявлення недоліків.

4.2. У разі неотримання Підрядником у встановлений п. 4.1. цього Договору строк

- 16 -

підписаних актів здачі-приймання проектної документації або мотивованої відмови від Замовника, документація вважається прийнятою і підлягає оплаті на загальних підставах на підставі самостійно складеного Підрядником акту, який надсилається на адресу Замовника в строк 10 календарних днів шляхом кур'єрської доставки.

4.3. Якщо в результаті приймання робіт Замовником виявлено невідповідність розробленої Підрядником Документації вимогам нормативних актів України, вихідним даним і вимогам Завдання на проектування, Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути допущені недоліки у виконаній роботі в строк, узгоджений в Акті виявлених недоліків, складеному сторонами протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання мотивованої відмови в прийманні робіт. Термін оплати робіт у такому разі обчислюється з моменту усунення Підрядником виявлених недоліків.

4.4. При відмові Підрядника від підписання Акту виявлених недоліків, для їх підтвердження Замовник має право залучити до приймання результатів робіт проектний інститут «Донецький промбудНІІпроект», висновок якого про якість виконаних робіт буде обов'язковим для виконання обома Сторонами. 4.5. Якщо Підрядник не усуне виявлені в процесі приймання робіт недоліки в строки, узгоджені Сторонами у відповідному Акті, Замовник має право усунути такі недоліки своїми силами, або силами іншого Підрядника. В даному випадку всі пов'язані з таким усуненням недоліків витрати компенсуються Підрядником протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту отримання відповідної письмової вимоги Замовника, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Замовника. Але, у будь-якому випадку, вищезгадана компенсація не може перевищувати загальну вартість робіт за даним договором.

5. ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ5.1.Підрядник гарантує відповідність документації вимогам стандартів, СНіП, ДБН,

іншим нормативним актам України і вимогам, які звичайно відносяться до такої документації в будівництві.

5.2.Документація розробляється Підрядником шляхом використання системи автоматизованого проектування (САПР) і визначення кошторисної вартості на основі відповідних програмних продуктів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ6.1. У разі порушення зобов'язання, яке виникає за даним договором (надалі іменується

"порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором і (або) чинним в Україні законодавством.

6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

6.3. У разі прострочення виконання Підрядником прийнятих на себе зобов'язань, відповідно до п.п. 1.5., 4.3., 4.5. цього Договору, Підрядник сплачує Замовнику неустойку (пеню) у розмірі 0,1% від вартості робіт за даним договором, визначеної в п.2.1. цього Договору, за кожен день прострочення.

6.4. У разі прострочення виконання Замовником прийнятих на себе зобов'язань, в відповідно до п.п. 2.3.1 цього Договору, Замовник сплачує Підряднику неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за виконані роботи за даним договором.

6.5. Підрядник несе відповідальність за недоліки розробленої Документації, включаючи недоліки, виявлені в ході будівництва, а також в процесі експлуатації об'єкту, створеного на основі розробленої Документації. У разі виявлення недоліків в Документації Підрядник на вимогу Замовника зобов'язаний за свій рахунок виправити виявлені недоліки, а також відшкодувати заподіяні збитки. 6.6. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо це відбулося не з її вини (наміру або необережності).

6.7. Сторона вважається невинною і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всі залежні від неї заходи для належного виконання зобов'язань за

- 17 -

даним договором.

7. РІШЕННЯ СПОРІВ7.1. Всі спори, пов'язані з цим Договором, його укладенням, або які виникають в процесі

виконання умов цього Договору, розв'язуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він розв'язується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 8.1. У разі виникнення обставин непереборної сили (не залежної від волі Сторін), які

роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов'язань, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань на час дії вказаних обставин. Під непереборною силою маються на увазі зовнішні і надзвичайні події, які не існували під час підписання Договору, виниклі крім волі Сторін, настанню і дії яких Сторони не могли перешкодити за допомогою заходів і засобів, застосування яких в конкретній ситуації справедливо вимагати і чекати від Сторони, що піддалася дії непереборної сили.

8.2. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов'язань за даним договором за умов, передбачених в п. 8.1 цього Договору, зобов'язана в строк не більш десять календарних днів письмово сповістити про це іншу Сторону з додатком підтвердження - довідки регіонального представництва Торгівельно-промислової палати України або іншого компетентного органу.

8.3. Не повідомлення або невчасне повідомлення однієї із Сторін про неможливість виконання прийнятих за даним договором зобов'язань, позбавляє цю Сторону права посилатися на будь-яку вищезгадану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

9. ІНШІ УМОВИ9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє

до_______________, але у будь-якому випадку положення цього Договору є дійсними до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

9.2. Після вступу у силу цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні договори, протоколи про наміри і будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть бути взяті до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.3. Умови цього Договору можуть бути змінені тільки за взаємною письмовою згодою Сторін, оформленою у вигляді Додаткової угоди.

9.4. Дострокове розірвання цього Договору можливе тільки за взаємною письмовою згодою Сторін, оформленою у вигляді Додаткової угоди, або на підставах, передбачених чинним законодавством України.

9.5. У всьому, що не передбачене цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.6. Зміни і доповнення, додаткові угоди і додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу тільки в тому випадку, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

9.7.Всі виправлення по тексту цього Договору мають юридичну силу тільки у тому випадку, коли вони засвідчені підписами уповноважених представників і печатками обох Сторін у кожному окремому випадку.

9.8. Сторони підтверджують, що є платниками податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України.

9.9. Цей Договір складений українською мовою в двох автентичних примірниках, мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9.10.Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізитів і зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомити іншу Сторону

- 18 -

про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

9.11. Відступлення права вимоги і (або) переведення боргу за даним договором однієї із Сторін третім особам допускається виключно за умови письмового узгодження з іншою Стороною. 9.12. Особи, що підписують цей Договір від імені Сторін, дають згоду на обробку персональних даних, що надаються Сторонами один одному з метою виконання даного Договору, здійснювати обробку в межах Закону України «Про захист персональних даних» (далі - Закон). Сторони повністю розуміють, що вся надана інформація про представників іншої Сторони, які виконуватимуть повноваження за Договором, а також інша інформація, є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації представників Сторін і погоджується з тим, що такі дані обробляються (зберігаються) у іншої Сторони (Контрагента) для подальшого використовування відповідно до Господарського, Цивільного, Податкового кодексів України, Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» і для реалізації ділових відносин між Сторонами. Сторони повідомляють своїм представникам, у порядку статі 8, 21 Закону, що їх персональні дані обробляються іншою Стороною.

9.13. Сторони зобов’язуються дотримуватися Політики інформаційної безпеки (Додаток № 1 до цього договору). Додатки, що є невід'ємною частиною цього Договору:1.Додаток № 1. «Угода про дотримання Політики інформаційної безпеки» - 2 стор.2. Додаток №2 – Завдання на проектування і інші вихідні дані.3. Додаток №3 – Календарний план виконання проектних робіт.4. Додаток №4 – Кошторис вартості проектних робіт.5. Додаток №5 – Інші вимоги до проектної документації.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІНЗАМОВНИК

ПАТ “ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО”49107, м. Дніпропетровськшосе Запорізьке, 22,п/р26008962508238 у ПАТ «ПУМБ»м. Донецьк, МФО 334851Код ЄДРПОУ 23359034Свід. платн.ПДВ № 200054757ІПН 233590304026

ПІДРЯДНИК

Генеральний директор

_________________ С.С.Бубліковм.п.

Додаток №1 до Договору № від ___.___ 2013

Угода про дотримання Політики інформаційної безпеки

1. Дана Угода укладена з метою забезпечення безпеки інформаційних ресурсів Сторін, доступ до яких отримують працівники кожної зі Сторін та залучені Підрядником до виконання робіт треті особи у період дії даної Угоди. Сторони Угоди беззастережно виражають свою солідарність й усвідомлять обов'язкову силу даної Угоди відносно всіх угод і контактів з комерційними організаціями, а також державними й муніципальними органами, у яких прямо

- 19 -

або побічно виступають й/або фігурують або можуть виступати й/або фігурувати сторони Угоди й/або їх залежні, дочірні або афілійовані особи.

2. За дійсною Згодою Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці й не розголошувати інформацію з відомостями комерційної таємниці Замовника, а також інформацію якою розпоряджається Замовник, що не є загальнодоступною або є частково доступною (спільно іменовані надалі «конфіденційна інформація»). Сторони також зобов'язуються забезпечити збереження в таємниці й нерозголошення зазначеної інформації й відомостей працівниками кожної зі Сторін й колишніми працівниками Сторін, у тому числі Сторони зобов'язуються:

2.1. не передавати й не розголошувати зміст конфіденційної інформації, що стала їм відома в ході виконання робіт, або іншим способом не робити відомої конфіденційну інформацію третім особам без попереднього письмового дозволу іншої Сторони;

2.2. не розголошувати третім особам відомості про факт володіння кожною зі Сторін конфіденційною інформацією.

3. Постачальник також зобов'язується:3.1. забезпечувати доступ до інформаційних систем та приміщень Замовника тільки

уповноважених осіб із числа своїх співробітників, ознайомлених із установленим порядком роботи у приміщеннях та з інформаційними ресурсами відповідно до вимог Політики інформаційної безпеки Замовника.

3.2. вжити необхідних заходів по запобіганню порушень інформаційної безпеки в результаті помилкових, необачних або навмисних дій з боку вповноважених представників Підрядника при виконанні робіт в інформаційних системах Замовника, які (дії) виражаються в наступному:

здійснення несанкціонованого доступу до інформаційних систем Замовника третіх осіб з використанням каналів зв'язку, ідентифікаторів, карток і паролів доступу, наданих Підряднику для проведення робіт;

зараження комп'ютерними вірусами, а також впровадження інших шкідливих програмних кодів в інформаційних системах Замовника;

порушення доступності або цілісності інформаційних ресурсів Замовника, що порушують процес нормального функціонування інформаційних систем та експлуатації приміщень і пов'язані із завданням матеріальних збитків Замовнику.

4. До інформації, що підлягає збереженню в таємниці й нерозголошенню, відповідно до умов даної Угоди, ставиться конфіденційна інформація, що перебуває на паперових, електронних й інших носіях й/або, яка стала відомою Сторонам протягом терміну дії даної Угоди, за винятком інформації, зазначеної у п. 6 даної Угоди.

5. Інформація, що підлягає збереженню в таємниці й нерозголошенню відповідно до дійсної Угоди, містить у собі (але не обмежується) у тому числі:

фінансову й бухгалтерську звітність; облікові регістри бухгалтерського обліку; бізнес-плани; договори й угоди, що укладаються безпосередньо Замовником або на користь

Замовника, а також інформація й відомості, що містяться в даних договорах й угодах; відомості про частки й акції інших підприємств (розміри, відсотки від статутних

капіталів, вартість придбання й ін.), якими володіє Замовник, а також відомості про самі факти володіння зазначеними акціями й частками;

відомості про фінансові, правові, організаційні й інші взаємини між Замовником і його афілійованими особами;

відомості про зареєстровані й/або товарні знаки, що перебувають на реєстрації, Замовника, а також про об'єкти інтелектуальної власності Замовника;

паспортні й анкетні дані фізичних осіб, що є акціонерами (учасниками, власниками) Замовника і його афілійованих осіб й/або працюючих в органах керування Замовника і його афілійованих осіб;

відомості про обсяги виробництва й реалізації продукції Замовника і його афілійованих осіб;

- 20 -

відомості про супровід та засоби керування інформаційними технологіями Замовника, що використовуються в програмному й апаратному забезпеченні, топології корпоративної мережі, моделі даних використовуваних у компанії Замовника тощо.

персональні дані контрагентів, клієнтів та працівників Замовника.6. До інформації, що підлягає захисту й нерозголошенню, відповідно до умов даної

Угоди, не ставиться наступна інформація: відомості, що містяться в повідомленнях і звітах, офіційно опублікованих Замовником

і його афілійованими особами відповідно до діючого українського законодавства; відомості, що містяться в прес-релізах, а також рекламних повідомленнях Замовника і

його афілійованих осіб; відомості, опубліковані в засобах масової інформації з ініціативи третіх осіб.7. Сторони зобов'язуються не використовувати отриману інформацію й документи для

власних цілей, у тому числі для цілей осіб, що входять у групу афілійованих осіб кожної зі Сторін, а також для цілей третіх осіб.

8. Сторони вправі передати конфіденційну інформацію або її зміст на вимогу компетентних державних органів, у випадках, передбачених чинним законодавством України. У цьому випадку Підрядник зобов'язаний письмово повідомити про це Замовника не пізніше одного дня з моменту передачі відповідної конфіденційної інформації зазначеним органам із вказівкою найменування державного органа й наданням копії документа, на підставі якого була надана конфіденційна інформація.

9. Конфіденційність та достовірність інформації додатково може бути встановлена Сторонами шляхом письмового повідомлення, що направляє іншій Стороні.

10. Кожна зі Сторін заявляє й гарантує іншій стороні, що виконання її зобов'язань за дійсною Угодою не суперечить і не буде суперечити будь-яким іншим угодам або зобов'язанням, які має кожна зі Сторін.

11. Якщо який-небудь із пунктів даної Угоди виявиться недіючим з будь-якої причини, то такий пункт повинен бути змінений таким чином, щоб дана Угода при зміні цього пункту залишалася законною та дієвою відповідно до чинного законодавства України. Інші пункти даної Угоди не повинні зачіпатися такою зміною.

12. Дана Угода набуває чинності з моменту підписання її Сторонами та діє протягом терміну дії Договору, а також протягом 5(п'яти) років з моменту його припинення.

ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИК

____________С.С.Бубліков ________________

- 21 -

ДОДАТОК 4

ФОРМА БАНКІВСЬКОЇ ГАРАНТІЇ

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ

м.__________________ „____”_____________ 20__ р._______________________________________________________________________ (найменування банку)

далі іменується «Гарант», проінформований про те, що _____________________________________________________________________________, (найменування організації - учасника торгів )далі іменується «Принципал», направив комітету з конкурсних торгів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО», далі іменується «Бенефіціар», пропозицію на закупівлю товарів (робіт, послуг) ____________________________________________________________________, (найменування робіт)згідно конкурсній документації, затвердженій ________, яка по умовам торгів (дата) вимагає надання забезпечення конкурсної пропозиції (далі – Гарантія).

На підставі викладеного, Гарант, в особі ________________________________________________, діючого на підставі (посада, прізвище, ім'я, по батькові)______________________________ бере на себе безвідкличне зобов'язання сплатити (статуту, положення, довіреності)Бенефіціару по його письмовій вимозі протягом п'яти банківських днів суму в розмірі _____________ (_________________________) грн. при умові одночасного письмового (цифрами, буквами)підтвердження про те, що Принципал не виконав своїх зобов'язань, передбачених конкурсною документацією , а саме:

- відкликав або змінив свою пропозицію після кінцевого терміну його подачі; - відмовився від укладення Договору про закупівлю після оголошення його переможцем торгів. Для підтвердження того, що Принципал не виконав своїх зобов'язань, передбачених конкурсною документацією, необхідно надати:

- документи про результати торгів з відміткою Бенефіціара; - оформлена належним чином письмова вимога про відмову виконання Принципалом своїх зобов'язань, передбачених конкурсною документацією.

Термін дії цієї Гарантії до "___" _________20___г. (включно).Дія Гарантії припиняється:1) сплатою Бенефіціару суми, на яку видана Гарантія; 2) після закінчення терміну, на який видана Гарантія; 3) у наслідок відмови Бенефіціара від своїх прав щодо Гарантії і повернення її Гаранту;4) унаслідок відмови Бенефіціара від своїх прав щодо Гарантії шляхом письмової заяви

про звільнення Гаранта від його обов'язків, які витікають з цієї Гарантії.Після закінчення терміну дії Гарантія втрачає силу і повинна бути без додаткових вимог

з боку Гаранта повернена йому на протязі ______ банківських днів.Ця Гарантія підпадає під дію і трактується відповідно до чинного законодавства

України.

ПІДПИС ГАРАНТА

- 22 -

Додаток 5

- 23 -

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -

- 40 -

- 41 -

Додаток 6

- 42 -

- 43 -

- 44 -

Додаток 7

Комплаенс процедура

Анкета “Знай своего клиента”*Ваше оперативное заполнение данной Анкеты позволит ускорить Комплаенс проверку Вашей компании. Предоставление недостоверной информации будет являться основанием для отказа в сотрудничестве.

Полное юридическое название компании и дата регистрации:

Форма собственности компании:

Юридический и фактический адрес компании:

Контактное лицо в компании:

Ном.тел.:

Веб-сайт:

Страна ведения бизнеса:

Количество сотрудников:

Имена и фамилии директоров, членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более):

Чистая прибыль по результатам прошедшего года

Общая стоимость активов и размер общего капитала

Краткое описание услуг предоставляемых Вашей компанией:

Есть ли в Вашей компании внутренняя политика по указанным направлениям:

□Да □ Нет

(Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)

□ Anti Money Laundering- 45 -

(Пожалуйста выберите)

□ Знай своего клиента□ Anti Bribery & Corruption

Пожалуйста укажите осуществляет ли Ваша компания коммерческую деятельность в указанных странах:

□Да □ Нет

(Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)

□ Иордания □ Судан□ Ливан □ Ливия□ Иран □ Ирак□ Афганистан □ Пакистан

Находится ли в Ваша компания в списке субъектов, в отношении которых применяются санкции (FATF, ООН)

□Да □ Нет(Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)

Пожалуйста укажите работал ли кто либо из руководства компании в госструктурах:(Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)

□Да □ Нет

Подробнее:

Пожалуйста укажите применялись ли к Вашей компании либо к ее руководству санкции UK Bribery Act, FCPA и других антикорупционных законов (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)

□ Да □ Нет

Подробнее:

Подпись: Должность:

Имя и фамилия: Дата:

Compliance procedureKNOW YOUR CLIENT QUESTIONNAIRE

*Your prompt and full completion of this questionnaire will help to speed up compliance procedure

- 46 -

Legal Name of Firm:

Office Address:

Contact Name at Firm: Tel No:

Year of establishment: Website:

Country of incorporation:

Total numbers of staff:

Legal Status (please tick):

Sole trader □ Limited Liability Company □Partnership □ Private Limited Company □Other (explain below) □ Public Limited Company □

Limited Liability Partnership □

Other:

Full Name(s) of all Directors, Supervisory Board Members, Main Shareholders (10% or more:

Is your firm a subsidiary, or controlled by, any other organization:

Total assets:

Total equity:

Please provide brief details of the service (s) you offer:

Net income as a result of last year:

- 47 -

Please provide details if your organization is a member of any association or union

Do you have an internal policy on the following?(Please tick)

□ Yes □ No

(Please provide details below, if yes)

□ Anti Money Laundering□ Know Your Customer□ Anti Bribery & Corruption

Please specify if your company cooperate with organizations engaged in the following countries

□ Yes □ No

(Please provide details below, if yes)

□ Jordan □ Sudan□ Lebanon □ Libya□ Iran □ Iraq□ Afghanistan □ Pakistan

Please specify if your top management staff has previously worked in government structures(Please provide details below, if yes)

□ Yes □ No

Details:

Please specify if your company or employees were subject to sanctions by the UK Bribery Act, FCPA, insider trading or any other domestic anti-bribery law (Please provide details, if yes)

□ Yes □ No

Details:

Signed: Position:

Print Name: Date:

- 48 -