· Web viewPonudnik in vsi partnerji v skupni ponudbi ter podizvajalci, ki prevzamejo 50 ali več odstotkov posla, predložijo potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih imajo odprt

OBRAZCI - PONUDBA

Stran 1 od 52

OBRAZEC ŠT. 1

ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA – ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

OBRAZEC ŠT. 1aStran 2 od 52

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU- SAMOSTOJNI NASTOP

Naziv

Naslov in sedež

Pooblaščenec za podpis pogodbe

Kontaktna oseba

Telefon in elektronski naslov kontaktne osebe

E-pošta (za potrebe obveščanja preko portala javnih naročil in poziva po 89. členu ZJN-3)

Skrbnik naročila oz. pogodbe (ime, priimek, elektronski naslovi in direktna telefonska številka)

Transakcijski račun

Matična številka

ID številka za DDV

Datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika:

Stran 3 od 52

OBRAZEC ŠT. 1b

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU– SKUPINA IZVAJALCEV, KI DAJE SKUPNO PONUDBO

Vodilni partner:Naziv:

Naslov in sedež:


Kontaktna oseba





Matična številka

ID številka za DDV

Dela, ki jih prevzema:

Delež del, ki jih prevzema:________________________________%

Vrednost del, ki jih prevzema, brez DDV: ________________________________ EUR

Partner v skupni ponudbi:Naziv:

Naslov in sedež:


Kontaktna oseba





Stran 4 od 52

Matična številka

ID številka za DDV




Partner v skupni ponudbi:Naziv:

Naslov in sedež:


Kontaktna oseba





Matična številka

ID številka za DDV




Datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika ponudnika:

Stran 5 od 52

OBRAZEC ŠT. 1c

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU – PODIZVAJALCI

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:

Podizvajalec(ime in naslov)

Vrsta del, ki jih bo izvajal

Vrednost del, ki jih bo izvajal(brez DDV v

EUR)

Delež(v %)

Zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba

za zastopanje


Stran 6 od 52

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU - PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca:

Naslov in sedež:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:

ID številka za DDV:

Transakcijski račun/i:

Kontaktna oseba podizvajalca:

Telefon in elektronski naslov kontaktne osebe:


Dela, ki jih prevzema podizvajalec:

Kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzema podizvajalec:

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec brez DDV: ________________________________ EUR (______%)

Naziv podizvajalca:

Naslov in sedež:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:








Stran 7 od 52


Naziv podizvajalca:

Naslov in sedež:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:









Naziv podizvajalca:

Naslov in sedež:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:







Stran 8 od 52



Naziv podizvajalca:

Naslov in sedež:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:










Stran 9 od 52

OBRAZEC ŠT. 2

POVZETEK PREDRAČUNA – REKAPITULACIJA za JN št. 43009-12/2019:

"GOI dela na objektu Hotel Brdo, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki"

PONUDNIK (ime in naslov): ____________________________________________________

PONUDBA ŠT.: __________________________________ z dne ______________________

Zap. št. Postavka Vrednost v EUR brez DDV

1.GRADBENO OBRTNIŠKA DELA NA IZMERE

2.GRADBENO OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA NA

KLJUČ

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ____________________ EUR brez DDV ___ % DDV ____________________________ EUR

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ______________________ EUR z DDV

OPOMBE:Skupna ponudbena vrednost je seštevek del po vseh mapah in listih popisov.

Ponudnik izpolni obrazec povzetka predračuna – rekapitulacije in obvezno priloži tudi v celoti izpolnjene popise del po mapah in listih. Ponudnik že izpolnjenih podatkov v popisih ne sme spreminjati. V popisu del ponudnik vpisuje cene posameznih postavk v EUR brez DDV. Cene se vpisujejo v prazno kolono, zaokrožene na dve decimalni mesti. Cene morajo biti obvezno vpisane za vse postavke. Če ponudnik za posamezno postavko ne bo navedel vrednosti, bo naročnik smatral, da ponudnik nudi brezplačno izvedbo te postavke. Če bo ponudnik pri posamezni postavki navedel vrednost 0, potem to pomeni, da to postavko ponuja brezplačno ali pa je vrednost te postavke vključena v ceno druge postavke.

Ponudnik mora obvezno izpolniti vse postavke in izpolnjene popise del priložiti v excelovih datotekah in v .pdf datoteki/ah, ki jo/jih mora pooblaščena oseba ponudnika podpisati. V primeru neskladja med excelovimi in .pdf datotekami se upoštevajo zapisi v .pdf datotekah.

Stran 10 od 52

Kraj in datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe ponudnika:

OBRAZEC ŠT. 3

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCEZA GOSPODARSKI SUBJEKT

/naziv pooblastitelja/ pooblaščam Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. 43009-12/2019, "GOI dela na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov", v kazenski evidenci RS Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe: Sedež pravne osebe: Občina sedeža pravne osebe: Matična številka pravne osebe:

Stran 11 od 52


OBRAZEC ŠT. 4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCEZA FIZIČNE OSEBE

/naziv pooblastitelja/ pooblaščam Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. 43009-12/2019, "GOI dela na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov", v kazenski evidenci RS Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Moji osebni podatki so naslednji:

IME IN PRIIMEK: EMŠO: DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA: OBČINA ROJSTVA: NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

DRŽAVLJANSTVO: MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE GLASILO:

Pri gospodarskem subjektu _____________________________ opravljam funkcijo:

______________________________

Stran 12 od 52

Kraj in datum: Podpis pooblastitelja(fizične osebe):

OBRAZEC ŠT. 5

IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU

Podizvajalec

(naziv in naslov podizvajalca)

ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (ustrezno obkrožiti)

da naročnik naše terjatve do izvajalca oziroma izbranega ponudnika, ki bodo izhajale iz izvedenih del/storitev pri izvedbi javnega naročila št. 43009-12/2019, "GOI dela na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov", plačuje neposredno na naš račun št. ________________________, odprt pri ___________________.

Podlaga za neposredno plačilo so naši izstavljeni računi, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec/izbrani ponudnik in predložil naročniku.

OPOMBA: Ponudnik priloži obrazec le v primeru prijavljenih podizvajalcev. Obrazec se priloži za vsakega prijavljenega podizvajalca.

Kraj in datum Žig Podpis zakonitega zastopnika podizvajalca

Stran 13 od 52

OBRAZEC ŠT. 6

REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

OPOMBA: Za vsako referenco ponudniki izpolnijo ločeno tabelo.

Stran 14 od 52

Naročnik referenčnega posla(ime in naslov)

Oznaka/ime referenčnega posla

Kratek opis vsebine projekta

Izvajalec referenčnega posla

Vloga ponudnika v referenčnem poslu

Partnerji

Skupna vrednost investicije v EUR brez DDV

Opis referenčnega posla (vrsta del, objekt oz. lokacija, št. pogodbe, ipd.)

Enotna klasifikacija objekta (CC-SI)

Datum začetka in končanja posla

Datum pridobljenega uporabnega dovoljenja

Delež ponudnika, če je bil udeležen v skupnem poslu (v %)

Kontaktna oseba naročnika, ki lahko potrdi referenčni posel

ime in priimek:tel.:e-mail:


OBRAZEC ŠT. 6a

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT(II. poglavje – Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika in navodila o dokazovanju točka 2.3.1.1)

Naročnik referenčnega posla:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ____________________________ (ime in naziv gospodarskega subjekta) izvedel dela ________________________________________________________ na objektu/pri projektu __________________________________________ v vrednosti investicije ________________________ EUR brez DDV v obdobju _________________(mesec, leto začetka in konca del/storitev) po pogodbi št. _____________________ z dne _______________.

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno in kakovostno ter v skladu z določili pogodbe.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika:Ime in priimek: ____________________________________________________________________E – naslov: _______________________________________________________________________Tel. številka: ______________________________________________________________________

OPOMBE:1. Naročnik bo upošteval le že zaključena dela. 2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani končnih naročnikov na tem obrazcu ali na

potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se ne bodo upoštevale.3. Za vsako zahtevano referenco ponudnik pridobi ločeno potrdilo. 4. Podatki, navedeni v obrazcih ESPD, št. 6 in 6a se morajo vsebinsko ujemati.

Kraj in datum: Žig: Podpis potrjevalca reference (končni naročnik):

Stran 15 od 52

OBRAZEC ŠT. 6b

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT(II. poglavje – Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika in navodila o dokazovanju točka 2.3.1.2, prva

alineja)


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ____________________________ (ime in naziv gospodarskega subjekta) izvedel na objektu/pri projektu __________________________________________ naslednja dela:

izvedba rušitvenih del - vsaj 1000 m2 izjemno zahtevnega rušenja in varovanja obstoječih armiranobetonskih konstrukcij (tehnologija rušenja ni nujno enaka kot je predvidena s projektom za objekt, ki je predmet razpisa).



OPOMBE:1. Naročnik bo upošteval le že zaključena dela. 2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani končnih naročnikov na tem obrazcu ali

na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se ne bodo upoštevale.3. Za vsako zahtevano referenco ponudnik pridobi ločeno potrdilo. 4. Podatki, navedeni v obrazcih ESPD, št. 6 in 6b se morajo vsebinsko ujemati.


Stran 16 od 52

OBRAZEC ŠT. 6c

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT(II. poglavje – Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika in navodila o dokazovanju točka 2.3.1.2, druga alineja)


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


izvedba sanacije in dozidave armiranobetonskih konstrukcij - vsaj 1000 m2 površine objekta zahtevne sanacije in dozidave armiranobetonskih konstrukcij v katerekoli tehnologiji (tehnologija zahtevne sanacije in dozidave armiranobetonskih konstrukcij, ki jo ponudnik z referenco dokazuje, ni nujno enaka kot je predvidena s projektom za objekt, ki je predmet razpisa).


Kontaktna oseba referenčnega naročnika:Ime in priimek:___________________________________________________________________E – naslov: _____________________________________________________________________Tel. številka: ____________________________________________________________________

OPOMBE:1. Naročnik bo upošteval le že zaključena dela. 2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani končnih naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se ne bodo upoštevale.3. Za vsako zahtevano referenco ponudnik pridobi ločeno potrdilo. 4. Podatki, navedeni v obrazcih ESPD, št. 6 in 6c se morajo vsebinsko ujemati.


Stran 17 od 52

OBRAZEC ŠT. 6d

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT(II. poglavje – Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika in navodila o dokazovanju točka 2.3.1.2, tretja alineja)


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


izvedba vidnih betonov - vsaj 300 m2 vidnih belih betonov (z izkušnjami z izrisom delavniških načrtov opažev).



OPOMBE:1. Naročnik bo upošteval le že zaključena dela. 2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani končnih naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se ne bodo upoštevale.3. Za vsako zahtevano referenco ponudnik pridobi ločeno potrdilo. 4. Podatki, navedeni v obrazcih ESPD, št. 6 in 6d se morajo vsebinsko ujemati.


Stran 18 od 52

OBRAZEC ŠT. 6e

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT(II. poglavje – Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika in navodila o dokazovanju točka 2.3.1.2, četrta alineja)


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


izvedba varovanja gradbene jame s sidranimi zagatnimi stenami globine vsaj 6 metrov v dolžini 50 metrov ali brizganim betonom s pasivnimi sidri.



OPOMBE:1. Naročnik bo upošteval le že zaključena dela. 2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani končnih naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se ne bodo upoštevale.3. Za vsako zahtevano referenco ponudnik pridobi ločeno potrdilo. 4. Podatki, navedeni v obrazcih ESPD, št. 6 in 6e se morajo vsebinsko ujemati.


Stran 19 od 52

OBRAZEC ŠT. 7

PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH - vodja del

Ime in priimek:Strokovna izobrazba:

Funkcija:(vodja del)

Vrsta, izdajatelj, številka in datum izdaje izkaza o ustrezni kvalifikaciji za navedeno funkcijo:vrsta izkaza: št.:

(strokovni izpit, kvalifikacija …)izdajatelj: datum:

Vpis v imenik pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji, skladno z GZ in ZAID :

Žig ali identifikacijska številka in vrsta del/storitve, za katero ima pooblastilo:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Zahtevana dokazila prilagamo.

Stran 20 od 52


REFERENCE – vodja del


Stran 21 od 52




Vloga kadra v referenčnem poslu








POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU – vodja del

Naročnik referenčnega posla ______________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ____________________________ (ime in priimek nominiranega vodje del) opravljal funkcijo _________________________ na objektu/pri projektu _______________________________________________________ v vrednosti investicije ________________________ EUR brez DDV v obdobju _________________(mesec in leto začetka in konca del/storitev) po pogodbi št. _____________________ z dne _______________.


Kontaktna oseba referenčnega naročnika:Ime in priimek:__________________________________________________________________E – naslov:_____________________________________________________________________Tel. številka:____________________________________________________________________

OPOMBE:1. Naročnik bo upošteval le že zaključena dela.2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani končnih naročnikov na tem obrazcu ali

na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se ne bodo upoštevale.3. Za vsako referenco ponudnik pridobi ločeno potrdilo.4. Podatki, navedeni v obrazcih ESPD in št. 7 se morajo vsebinsko ujemati.


Stran 22 od 52

OBRAZEC ŠT. 7a

PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – vodja gradnje

Ime in priimek:Strokovna izobrazba:

Funkcija:(vodja gradnje)

Vrsta, izdajatelj, številka in datum izdaje izkaza o ustrezni kvalifikaciji za navedeno funkcijo:

vrsta izkaza: št.:(strokovni izpit, kvalifikacija ...)

izdajatelj: datum:

Vpis v imenik pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji, skladno z GZ in ZAID:

Žig ali identifikacijska številka in vrsta del/storitev, za katero ima pooblastilo:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

Stran 23 od 52


REFERENCE – vodja gradnje


Stran 24 od 52












POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU – vodja gradnje

Naročnik referenčnega posla: ___________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ____________________________ (ime in priimek nominiranega vodje gradnje) opravljal funkcijo _________________________ na objektu/pri projektu __________________________________________ v vrednosti investicije ________________________ EUR brez DDV v obdobju __________________________ (mesec in leto začetka in konca del/storitev) po pogodbi št. _____________________ z dne _______________.




na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se ne bodo upoštevale.3. Za vsako referenco ponudnik pridobi ločeno potrdilo. 4. Podatki, navedeni v obrazcih ESPD in št. 7a se morajo vsebinsko ujemati.

Stran 25 od 52


OBRAZEC ŠT. 7b

PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – vodja del za področje gradbeništva

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Funkcija:(vodja del za področje gradbeništva)



izdajatelj: datum:




Stran 26 od 52

Kraj in datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe kandidata:

SEZNAM REFERENC – vodja del za področje gradbeništva


Stran 27 od 52







Razvrstitev objekta - zahteven objekt visoke gradnje (opis objekta po vsebini)

opis:





POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU – vodja del za področje gradbeništva

Naročnik referenčnega posla: _________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ____________________________ (ime in priimek nominiranega vodje del za področje gradbeništva) opravljal funkcijo _________________________ na objektu/pri projektu __________________________________________ v vrednosti investicije ________________________ EUR brez DDV v obdobju ________________________________ (mesec in leto začetka in konca del/storitev) po pogodbi št. _____________________ z dne _______________.




na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se ne bodo upoštevale.3. Za vsako referenco ponudnik pridobi ločeno potrdilo.4. Podatki, navedeni v obrazcih ESPD in št. 7b se morajo vsebinsko ujemati.


Stran 28 od 52

OBRAZEC št. 7c

PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – vodja del za področje strojništva

Ime in priimek:


Funkcija:(vodja del za področje strojništva)



izdajatelj: datum:




Stran 29 od 52


REFERENCE – vodja del za področje strojništva


Stran 30 od 52





Partnerji



Razvrstitev objekta - zahteven objekt visoke gradnje (opis objekta po vsebini)

opis:





POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU – vodja del za področje strojništva

Naročnik referenčnega posla: ___________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ____________________________ (ime in priimek nominiranega vodje del za področje strojništva) opravljal funkcijo _________________________ na objektu/pri projektu __________________________________________ __________ v vrednosti investicije ________________________ EUR brez DDV v obdobju _______________________________ (mesec in leto začetka in konca del/storitev) po pogodbi št. _____________________ z dne _______________.




na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se ne bodo upoštevale.3. Za vsako referenco ponudnik pridobi ločeno potrdilo. 4. Podatki, navedeni v obrazcih ESPD in št. 7c se morajo vsebinsko ujemati.


Stran 31 od 52

OBRAZEC ŠT. 7d

PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – vodja del za področje elektrotehnike

Ime in priimek:


Funkcija:(vodja del za področje elektrotehnike)



izdajatelj: datum:




Stran 32 od 52


REFERENCE – vodja del na področju elektrotehnike


Stran 33 od 52







Razvrstitev objekta – zahteven objekt visoke gradnje (opis objekta po vsebini)

opis:





POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU – vodja del na področju elektrotehnike

Naročnik referenčnega posla: ___________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ____________________________ (ime in priimek nominiranega vodje del na področju elektrotehnike) opravljal funkcijo _________________________ na objektu/pri projektu ___________________________________________________________ v vrednosti investicije ________________________ EUR brez DDV v obdobju ________________________________ (mesec in leto začetka in konca del/storitev) po pogodbi št. _____________________ z dne _______________.




na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se ne bodo upoštevale.3. Za vsako referenco ponudnik pridobi ločeno potrdilo. 4. Podatki, navedeni v obrazcih ESPD in št. 7d se morajo vsebinsko ujemati.


Stran 34 od 52

OBRAZEC ŠT. 8a

POTRDILO O BLOKIRANIH/NEBLOKIRANIH POSLOVNIH RAČUNIH

Ponudnik in vsi partnerji v skupni ponudbi ter podizvajalci, ki prevzamejo 50 ali več odstotkov posla, predložijo potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih imajo odprt poslovni račun o blokiranih/neblokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 mesecih.

Stran 35 od 52

OBRAZEC ŠT. 8b

DOKAZILO O ZAVAROVANJU ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Ponudnik in partnerji v skupni ponudbi ter podizvajalci, ki prevzamejo 50 ali več odstotkov posla, predložijo fotokopijo police o zavarovanju odgovornosti za škodo.

Stran 36 od 52

OBRAZEC ŠT. 8c

BONITETNA OCENA S.BON-1 ali S.BON-1/P

Ponudnik in partnerji v skupni ponudbi ter podizvajalci, ki prevzamejo 50 ali več odstotkov posla, predložijo bonitetno oceno na obrazcu AJPES S.BON-1 (samostojni podjetniki) ali obrazcu S.BON-1/P (gospodarske družbe) oziroma primerljive obrazce za ponudnike iz tujine.

Stran 37 od 52

OBRAZEC ŠT. 8d

POTRDILO O POVPREČNEM SPLOŠNEM LETNEM PROMETU

Ponudnik in partnerji v skupni ponudbi predložijo obrazec AJPES S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma primerljive obrazce za ponudnike iz tujine.

Stran 38 od 52

OBRAZEC ŠT. 9

POTRDILO O UDELEŽBI NA OBVEZNEM OGLEDU LOKACIJE

Pooblaščena oseba predstavnika gospodarskega subjekta________________________________________

g./ga___________________________ (ime in priimek) se je udeležila/a obveznega ogleda lokacije za potrebe izdelave ponudbe v postopku oddaje javnega naročila št. 43009-12/2019 "GOI dela na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov", dne ____________ ob _______ uri.

Gospodarski subjekt

(naziv in sedež)

izjavljamo, da smo si s skrbnostjo strokovnjaka ogledali lokacijo in objekt, kjer se bodo dela izvajala ter smo seznanjeni s stanjem objektov.

Kraj in datum Žig Podpis pooblaščene osebe gospodarskega subjekta

Kraj in datum Žig Podpis predstavnika naročnika

Stran 39 od 52

OBRAZEC ŠT. 10a

Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ

ZA: Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

DATUM: vpiše se datum izdaje

VRSTA: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja

GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje

NAROČNIK: vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročila

UPRAVIČENEC: Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: Obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročila št. JNXXXX/2019-__ (interna oznaka 43009-12/2019), z dne _____________, katerega predmet so GOI dela na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov.

ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena / navede se listina

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot npr. garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje

DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum, ki je naveden v dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročila

Kot garant se s to garancijo/zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije/zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije/zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Stran 40 od 52

Garancija/zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:1. če izbrani ponudnik ne bo podpisal in posredoval naročniku pogodbe v petih (5) delovnih dneh ali2. če bi ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali3. če ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali4. če ne izpolni drugih dodatnih pogojev (npr. če ne podaljša ponudbe in finančnega zavarovanja za resnost ponudbe), ne glede na razlog, razen če je razlog na strani naročnika ali5. če izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe ne bo predložil fotokopije polic o zavarovanju odgovornosti za odgovornost za škodo (obrazec št. 8b).

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji/zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti garancije/zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod številko 758.

Garant (žig in podpis)

Stran 41 od 52

OBRAZEC ŠT. 10b

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ

ZA: Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

DATUM: vpiše se datum izdaje

VRSTA: kavcijsko zavarovanje / bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja

GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje

NAROČNIK: naziv in naslov naročnika zavarovanja, to je izbranega ponudnika


OSNOVNI POSEL: pogodba o izvedbi javnega naročila »GOI dela na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov št. 43009-12/2019/ z dne

ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena / navede se listina



KRAJ PREDLOŽITVE: katera koli podružnica garanta na območju Republike Slovenije

DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum zapadlosti zavarovanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: naziv naročnika zavarovanja, to je izbranega ponudnika

Kot garant se s to garancijo/zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije/zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije/zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Garancija/zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo: - če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali - če izvajalec ne bo pravilno in kakovostno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili

pogodbe aliStran 42 od 52

- če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod številko 758.

Garant (žig in podpis)

Stran 43 od 52

OBRAZEC ŠT. 10c

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 LjubljanaDatum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. izvajalca po pogodbi)


OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. 43009-12/2019/__ z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila) »GOI dela na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov«. Izvajalec je dolžan po opravljeni primopredaji del v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in dobavljati brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe.

ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, to je v višini 5 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: Zahtevek za unovčitev finančnega zavarovanja, ki mora vsebovati:

- originalno pismo upravičenca tega finančnega zavarovanja, podpisan s strani zakonitega zastopnika upravičenca.



KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja po poteku 10-letnega/5-letnega garancijskega roka, oba podaljšana za 30 dni, 5-letnega garancijskega roka)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, v 15 dneh potem, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v

Stran 44 od 52

samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in garant sporazumno dogovorita za podaljšanje finančnega zavarovanja.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant(žig in podpis)

Stran 45 od 52

OBRAZEC ŠT. 11

VPRAŠALNIK ZA IZVEDBO AKREDITACIJSKEGA POSTOPKA

OMEJENEGA VARNOSTNEGA PREVERJANJA

št. JN: 43009-12/2019 - GOI dela na objektu Hotel Brdo, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki

Podatki o udeležencu*

Ime*

Priimek*

Priimek (dekliški)*

Datum rojstva (dd.mm.llll)*

Davčna številka* (državljani RS)

Državljanstvo*

Država bivanja

Kraj bivanja

Ulica bivanja

Hišna številka

Namen sodelovanja*

(označite)Tehnično osebje/Funkcija**:

Reg. št., tip in znamka vozila:

*Obvezen podatek** Napišite, kakšno funkcijo boste kot tehnično osebje opravljali (npr. voznik, itd.)

ZARADI OMEJENEGA VARNOSTNEGA PREVERJANJA-AKREDITACIJSKEGA POSTOPKA BODO PODATKI POSREDOVANI POLICIJI

Udeleženec s podpisom potrjuje soglasje in verodostojnost navedenih podatkov.

Datum: _________________________ Podpis udeleženca:_________________________

OPOMBA:Vprašalnik mora biti izpolnjen in podpisan s strani vsakega posameznega kadra izbranega ponudnika, ki bo delal na lokaciji, in sicer po podpisu pogodbe. Obrazec je priložen zgolj v vednost.

Stran 46 od 52

OBRAZEC ŠT. 12

VZOREC POGODBE

S pregledom vzorca pogodbe se ponudnik seznani z njegovimi določili.

Stran 47 od 52

OBRAZEC ŠT. 13

OPOZORILO NAROČNIKA

Ponudnik – izvajalec mora pri pripravi ponudbe izrecno upoštevati:

A) Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)

1. delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85%;

2. delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70%;

3. delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60%;

4. delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90%;

5. delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90%;

6. razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40% vseh sijalk

7. delež namakalnih sistemov, ki niso namenjeni namakanju kmetijskih zemljišč in so prilagodljivi glede količine vode, ki se porazdeljuje po območjih, znaša najmanj 25%;

8. delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70%, pri čemer ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin;

9. delež okrasnih medonosnih rastlin znaša najmanj 25%.

B) Določilo šestega odstavka 68. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

V primeru, da je kjerkoli v tehničnem poročilu ali v celotnem projektu (v celotni projektni dokumentaciji) zapisan komercialni naziv kateregakoli gradbenega materiala, konstrukcije, drugega elementa ali izdelka iz projekta ali katera druga komercialna oznaka, jo je potrebno šteti kot gradbeni material, konstrukcijo, drug element ali izdelek iz projekta, ki je naveden kot primerjava oziroma zgled, ki se ga lahko zamenja z enakovrednim izdelkom skladno s pogoji javnega razpisa, vsemi določili iz projekta ter po potrditvi vodje projekta, pooblaščenega arhitekta, pooblaščenih inženirjev drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodje nadzora in predstavnika investitorja.

Stran 48 od 52

Gradbene materiale, konstrukcije, druge elemente in izdelke iz projekta, ki so navedeni kot "npr.: .... ali enakovredno", je možno zamenjati, vendar le pod pogoji javnega razpisa, skladno z vsemi določili iz projekta in s potrditvijo vodje projekta, pooblaščenega arhitekta, pooblaščenih inženirjev drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodje nadzora in predstavnika investitorja.


Stran 49 od 52

OBRAZEC ŠT. 14

OBRAZEC ZA PREDLOG ZAMENJAVE PREDLAGANIH IZDELKOV

št. JN: 43009-12/2019 - GOI dela na objektu Hotel Brdo, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki

V kolikor ponudnik oziroma izbrani izvajalec ne ponuja materialov, konstrukcij, gradbenih, obrtniških ali instalacijskih izdelkov ali drugih elementov, ki so predmet javnega razpisa in so navedeni v projektu, mora v roku treh tednov od uvedbe v delo predložiti obrazec št. 14: »Obrazec za predlog zamenjave predlaganih izdelkov.«

V popisu GOI del so pri določenih gradbenih materialih, konstrukcijah, gradbenih, obrtniških ali instalacijskih izdelkih ter drugih elementih, ki so predmet javnega razpisa, navedeni proizvajalci in tipi izdelkov (v popisu GOI del, načrtih, sestavah konstrukcij ali tehničnih poročilih navedeno kot npr.: …… ali enakovredno, npr.: ….. ali podobno ali ...... ustreza proizvod....), za katere lahko izvajalec predlaga enakovreden material, konstrukcijo, gradbeni, obrtniški in instalacijski izdelek ter druge elemente, ki so predmet razpisa.

"Gradbene materiale, konstrukcije, druge elemente in izdelke iz projekta, ki so navedeni kot “npr.: …. ali enakovredno”, je možno zamenjati, vendar le pod pogoji javnega razpisa, skladno z vsemi določili iz projekta in s potrditvijo vodje projekta, pooblaščenega arhitekta, pooblaščenih inžinerjev drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodje nadzora in predstavnika investitorja. Pomembne opombe: Navedbe: npr. __________ ali podobno,npr. __________ ali enakovredno in ustreza proizvod: ___________________ pomenijo, da lahko ponudnik oziroma izvajalec GOI del ponudi enakovreden material, konstrukcijo, gradbeni ali instalacijski izdelek ali drug element javnega razpisa, ki je naveden v projektu. Kot osnova za primerjanje se smatra material, konstrukcija, gradbeni ali instalacijski izdelek ali drug element javnega razpisa, ki je naveden v projektu.

Izvajalec lahko materiale, konstrukcije, gradbene, obrtniške in instalacijske izdelke ter drugih elemente, ki so predmet javnega razpisa in so navedeni v popisu GOI del ali tekstualnem ali grafičnem delu projekta (v vseh načrtih) nadomesti izključno z enakovredni materiali, konstrukcijami, gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi izdelki ter drugimi elementi.

Predlagana zamenjava se mora z osnovo za primerjanje ujemati na sledečih nivojih (se smatra kot kriterij za dokazovanje enakovrednosti in podobnosti): - dimenzije gradbenega ali obrtniškega izdelka- barve merjeno po RAL ali kadar je tako navedeno po NCS lestvici, - kvaliteta materiala, elementa ali izdelka, kar je merjeno z vsemi znanimi fizikalnimi lastnostmi - vse tehnične karakteristike (odstopanja so dovojena izključno, kadar ima podoben ali enakovreden izdelek, element ali material boljše karakteristike od projektiranega) - element se mora enako vgrajevati v celoto objekta kot v projektu naveden izdelek ali material - vsa pripadajoča oprema, - za stavbno pohištvo (vrata okna in steklene stene), sanitarno opremo (sanitarna keramika in armature), talne obloge in keramiko se enakovrednost meri tudi glede na ustrezen zunanji izgled, ki mora biti enakovreden izdelku ali materialu, ki je v projektu naveden kot osnova za primerjanje.

Pred zamenjavo projektiranega gradbenega izdelka, elementa ali materiala s podobnim ali enakovrednim gradbenim materialom, konstrukcijo, gradbenim ali instalacijskim izdelkom ali drugim elementom, ki je predmet popisa in javnega razpisa je potrebno pisno soglasje pooblaščenega arhitekta, vodje projekta, vodje nadzora in naročnika!

Enakovrednost mora izvajalec dokazati s tehnično in slikovno dokumentacijo materiala, konstrukcije, gradbenega, obrtniškega in instalacijskega izdelka ter drugih elementov, ki so predmet javnega razpisa, pri

Stran 50 od 52

čemer mora jasno in nedvoumno pokazati, v katerih parametrih dokazuje enakovrednost. Dokazila izvajalec oštevilči, številko posameznega dokazila navede v priloženo tabelo in priloži obrazcu.

Dokazila za vsak posamezni material, konstrukcijo, gradbeni, obrtniški in instalacijski izdelek ali drug element, ki je predmet javnega razpisa, se morajo sklicevati na vse kriterije za ocenjevanje enakovrednosti.

Izvajalec je dolžan v dokazni dokumentaciji z rdečo barvo označiti, v katerem delu posamezne dokazne dokumentacije je naveden podatek, ki je ključen za ugotavljanje enakovrednosti (tehnične karakteristike, barve, velikosti, detajli, dimenzije, enak zunanji izgled, izgled vseh sestavnih delov itd…. )

Po oddaji obrazca bodo investitor, vodja projekta in pooblaščeni inženirji posameznih načrtov pregledali predloge in ocenili enakovrednost predlogov. Na podlagi ocene bo pisno soglasje podal vodja projekta.

Izvajalec lahko zamenjavo predlaga samo v roku treh tednov od uvedbe v delo. Kasnejše zamenjave niso dovoljene.V primeru, da izvajalec ne predlaga zamenjave v predpisanem času, se šteje, da bo dobavil, izdelal ali montiral enak material, konstrukcijo, gradbeni, obrtniški ali instalacijski izdelek ali drug element, ki je bil kot referenčni naveden v projektu.

V primeru, da določen material, konstrukcija, gradbeni, obrtniški ali instalacijski izdelek ali drug element, za katerega je podal soglasje vodja projekta, v času vgradnje ni več dostopen na trgu, lahko izvajalec predlaga drugega, skladno z zgoraj navedenim postopkom.

IZVAJALEC: ________________________________________________________________________

Tabela:

Zap. št.Material, konstrukcija, gradbeni, obrtniški ali

instalacijski izdelek ali drug element, ki je predmet javnega razpisa in je naveden v projektu

Enakovreden material, konstrukcija, gradbeni, obrtniški ali instalacijski

izdelek ali drug element, ki je predmet javnega razpisa in ga kot zamenjavo predlaga

izvajalec

Številka priloženega dokumenta, ki dokazuje

enakovrednost

Stran 51 od 52

Kraj in datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe izvajalec:

Stran 52 od 52

Documents

· Web viewPonudnik in vsi partnerji v skupni ponudbi ter podizvajalci, ki prevzamejo 50 ali več odstotkov posla, predložijo potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih imajo odprt