СОГЛАСОВАНО: Комитет Правительства Чеченской Республики по государственному заказу

Председатель ___________/У.А. Тумхаджиев/

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ______________/ ____________ /

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(наименование аукциона (объекта закупки)

Код ОКПД: 00.00.00.000

г. Грозный2014 год

1

Оглавление1.1. Законодательное регулирование...........................................................................................................................31.2. Заказчик, уполномоченный орган........................................................................................................................31.3. Термины, используемые в конкурсной документации.......................................................................................31.4. Наименование и описание объекта закупки, идентификационный код закупки. Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг.......................................................................................................................................................................41.5. Начальная (максимальная) цена контракта. Источник финансирования закупки, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг)................................................................................................................................41.6. Требования к участникам закупки........................................................................................................................51.7. Изучение конкурсной документации...................................................................................................................51.8. Расходы на участие в конкурсе.............................................................................................................................51.9. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению контракта....................................................51.10. Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).......................................................................................................................................................................61.11. Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций...........................................................................................................................................................................61.12. Основания отстранения от участия в закупке.....................................................................................................62.1. Содержание конкурсной документации..............................................................................................................62.2. Запрет переговоров................................................................................................................................................72.3. Предоставление конкурсной документации........................................................................................................72.4. Разъяснение положений конкурсной документации. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации..............................72.5. Внесение изменений в конкурсную документацию, внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса..............................................................................................................................................................72.6. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)..........................................................................83.1. Форма заявки на участие в конкурсе....................................................................................................................93.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе...............................................................93.3. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).........................................................................................................................................93.4. Требования к содержанию, форме документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе..............93.5. Требования к описанию предложения участника закупки................................................................................93.6. Требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе...............................................................................103.7. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе...............................................................................114.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе............................................................124.2. Изменения заявок на участие в конкурсе..........................................................................................................134.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе..................................................................................................................144.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием...................................................................................155.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в конкурсе в форме электронных документов..................................................................................................156.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе............................................................................176.2. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе......................................................................177.1. Срок заключения контракта................................................................................................................................177.2. Срок подписания победителем конкурса проекта контракта..........................................................................177.3. Порядок заключения контракта..........................................................................................................................187.4. Информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими участниками открытого конкурса...............................................................................................................................................................................187.5. Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемого товара при заключении контракта.............................................................................................................................................................................198.1. Общие положения................................................................................................................................................198.2. Безотзывная банковская гарантия......................................................................................................................198.3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта...............................................208.4. Антидемпинговые меры......................................................................................................................................209.1. Односторонний отказ...........................................................................................................................................219.2. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта............................................................21Приложение №1 к инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе..............................................................22

2

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1. Законодательное регулирование1.1.1. Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным

законом от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок, включая нормативные правовые акты Чеченской Республики.

1.2. Заказчик, уполномоченный органЗаказчик(и) – указан(ы) в «Информационной карте конкурса». 1.2.1. Уполномоченный орган, указанный в «Информационной карте конкурса»,

проводит открытый конкурс в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

1.2.2. Контрактная служба – структурное подразделение (должностных лиц) заказчика, выполняющее в соответствии с положением (регламентом) о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий, предусмотренные законом о контрактной системе и не переданные уполномоченному органу, который осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.

1.3. Термины, используемые в конкурсной документацииОткрытый конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при

котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования, и победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта.

1.3.1. Конкурсная документация – документация, утвержденная заказчиком, содержащая сведения предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную документацию в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе.

1.3.2. Участник открытого конкурса, участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение государственного контракта.

1.3.3. Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) – письменное подтверждение участника закупки его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

1.3.4. Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронной форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом заявки на участие в конкурсе, подаваемые в форме электронных документов должны быть подписаны усиленной электронной подписью.

1.3.5. Государственный контракт (контракт) – договор, заключенный заказчиком от имени Чеченской Республики для обеспечения государственных нужд Чеченской Республики.

3

Единая комиссия – комиссия, созданная уполномоченным органом для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.3.6. Лот – предмет отдельного конкурса, путем проведения которого в порядке, предусмотренным законодательством о закупках определяется лицо, получающее право на заключение отдельного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Чеченской Республики.

1.3.7. Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая информационная система).

1.4. Наименование и описание объекта закупки, условий контракта, идентификационный код закупки.

1.4.1. Предмет конкурса, а также идентификационный код закупки указаны в «Информационной карте конкурса».

1.4.2. Наименование и описание объекта закупки, информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг, указаны в РАЗДЕЛЕ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта. Источник финансирования закупки, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг)

1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении открытого конкурса и «Информационной карте конкурса». При заключении контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

1.5.2. Заказчик направляет средства на финансирование закупки из источника финансирования закупки, указанного «Информационной карте конкурса».

1.5.3. Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, определяется в РАЗДЕЛЕ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ и указан в РАЗДЕЛЕ VI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА).

1.5.4. Если при проведении закупки работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки заказчиком, указаны начальная (максимальная) цена контракта, а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, и контракт заключён с указанием цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цены единицы услуги и (или) работы, то оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по цене единицы работы или услуги, исходя из объёма фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию, исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществляться в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

1.5.5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки отстраняется единой комиссией в случае наличия в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта, начальную (максимальную)

4

цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы.

1.6. Требования к участникам закупки. 1.6.1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В

случае установления факта одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

1.6.2. Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе должен удовлетворять единым требованиям, перечисленным в «Информационной карте конкурса».

1.6.3. Заказчик установил требование к участнику закупки об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в «Информационной карте конкурса»

1.6.4. Запреты, ограничения, условия допуска в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, установлены заказчиком в «Информационной карте конкурса» и «Извещении о проведении конкурса», в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе.

1.7. Изучение конкурсной документации.1.7.1. Участник закупок обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию.1.7.2. Предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей

требованиям Закона о контрактной системе и конкурсной документации, является риском участника, подавшему такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

1.8. Расходы на участие в конкурсе1.8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на

участие в конкурсе, участием в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключением контракта, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению контракта1.9.1. Участник закупки вправе привлечь к исполнению контракта соисполнителей

(субподрядчиков) в случае, если это допускается условиями Проекта контракта, либо, если в Проекте контракта данный вопрос не урегулирован, если это допускается положениями Гражданского кодекса Российской Федерации для соответствующего предмету контракта виду гражданско-правового договора.

1.9.2. В случае, если это указано в «Информационной карте конкурса» поставщик (подрядчик, исполнитель), не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.9.3. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.

5

1.10. Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

1.10.1. Заказчик обязан при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Преимущества указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере, указанном в «Информационной карте конкурса», но не более пятнадцати процентов.

1.10.2. В случае, если победителем открытого конкурса признано учреждение, предприятие или организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

1.11. Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

1.11.1. В случае, если проводится открытый конкурс среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии указанием на это в Извещении о проведении открытого конкурса и «Информационной карте конкурса». Участниками такого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации соответственно.

1.11.2. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. К социально ориентированным некоммерческим организациям, относятся юридические лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

1.12.1.Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются в любой момент до заключения контракта, если заказчик или единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в статье 31 Закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ2.1. Содержание конкурсной документации 2.1.1. Конкурсная документация включает:а. инструкцию по подготовке заявок на участие в конкурсе;б. информационную карту конкурса;в. техническое задание на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг

(техническая часть);г. проект контракта на поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг) по

каждому лоту;д. изменения конкурсной документации (в случае внесения изменений в конкурсную

документацию, они становятся неотъемлемой частью конкурсной документации).6

е. разъяснения положений конкурсной документации;ж. образцы форм и документов для заполнения участниками закупки :- форму заявки на участие в конкурсе;- форму предложения участника открытого конкурса;- форму описи документов;- другие формы, указанные в «Информационной карте конкурса».2.2. Запрет переговоров2.2.1. При проведении открытого конкурса проведение переговоров заказчиком, членами

единой комиссии с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом о контрактной системе.

2.3. Предоставление конкурсной документации2.3.1. Конкурсная документация размещена в единой информационной системе, и

доступна для ознакомления без взимания платы.2.3.2. После даты размещения Извещения о проведении открытого конкурса в единой

информационной системе на основании поданного в письменной форме заявления заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, уполномоченный орган предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа.

2.4. Разъяснение положений конкурсной документации. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации.

2.4.1. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме, уполномоченному органу запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. Даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации указаны в «Информационной карте конкурса». В течение двух рабочих дней, с даты поступления указанного запроса, уполномоченный орган направит в письменной форме, разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Запросы, поступившие позднее установленного срока не рассматриваются.

2.4.2. Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме уполномоченным органом.

2.4.3. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается и заканчивается в соответствии с главой 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.5. Внесение изменений в конкурсную документацию, внесение изменений в извещение о проведении открытого конкурса

2.5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение объекта закупок, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются уполномоченным органом в единой информационной системе и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе

7

внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять рабочих дней.

2.5.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение объекта закупок, увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не допускаются. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются уполномоченным органом в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе будет продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе, или, если изменения в конкурсную документацию вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в отношении конкретного лота должен быть продлен.

2.5.3. Участники закупки, использующие конкурсную документацию с единой информационной системы, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные в единой информационной системе.

2.5.4. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом. Заявка на участие в конкурсе, представленная без учета внесенных в конкурсную документацию изменений, не будет иметь юридической силы

2.6. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)2.6.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по

одному или более лоту, не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.6.2. По истечении срока отмены определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и до заключения контракта заказчик вправе отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.6.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия такого решения, а также незамедлительно доводятся до сведения участников такой процедуры, подавших заявки (при наличии информации для осуществления связи с участниками такой процедуры). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененной с момента размещения решения о ее отмене в единой информационной системе.

2.6.4. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) уполномоченный орган, заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников закупки или открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в соответствующей закупки. В этом случае заказчик после принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.

2.6.5. При отмене закупки заказчик не несет ответственности перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены закупки ее участникам причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

8

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ3.1. Форма заявки на участие в конкурсе3.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в

запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия в установленном порядке, или в соответствии с Законом о контрактной системе в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью, в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по форме, установленной настоящей конкурсной документацией.

3.1.2. Если при закупке на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг конкурсная документация содержит несколько лотов, и участник закупки намерен дать предложение по нескольким лотам, то такой участник закупки оформляет и подаёт заявку на участие в конкурсе и все документы, необходимые для формирования заявки в отношении каждого лота.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть

составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением перевода соответствующих документов на русский язык.

3.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

3.2.3. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.3. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

3.3.1. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), указана в «Информационной карте конкурса».

3.3.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта указан в «Информационной карте конкурса».

3.4. Требования к содержанию, форме документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Заявка на участие в конкурсе, которую подает участник закупки, подготавливается по форме установленной настоящей конкурсной документацией. Заявка должна содержать сведения и документы, указанные в «Информационной карте конкурса».

3.4.2. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

3.5. Требования к описанию предложения участника закупки 3.5.1. Цена контракта, предлагаемая участником закупки, не может превышать

начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. В случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником закупки превышает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), соответствующий участник закупки не допускается к участию в конкурсе на основании

9

несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией. 3.5.2. Участник закупки производит расчет цены контракта в соответствии с

требованиями, указанными в «Техническом задании» и указывает в «Заявке на участие в конкурсе», а также в форме «Предложение участника открытого конкурса», установленной настоящей конкурсной документацией.

3.5.3. Цена контракта, цена лота, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, указанная участником закупки в заявке на участие в конкурсе должны соответствовать цене контракта, цене лота, цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цене единицы услуги и (или) работы, указанной участником закупки в форме «Предложение участника открытого конкурса», в противном случае такая заявка на участие в конкурсе будет признана не соответствующей требованиям конкурсной документации.

3.5.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.5.5. Описание участниками закупки поставляемого товара, в случае если он является объектом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются объектом закупки, их количественных и качественных характеристик, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в «Техническом задании».

3.5.6. При закупке товаров участник закупки должен указать предлагаемую цену единицы товара, информацию о стране происхождения товара или производителе товара.

3.5.7. Неполное предоставление информации участником закупки, предоставление объема поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг несоответствующего потребностям заказчика, является несоответствием требованиям конкурсной документации.

3.5.8. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара - при необходимости указываются в «Техническом задании». Заявки на участие в конкурсе содержащие условия исполнения контракта несоответствующие требованиям конкурсной документации к дальнейшему участию в конкурсе не допускаются.

3.6. Требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе3.6.1. Участники закупки, подающие заявки вносят денежные средства в качестве

обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указанным в «Информационной карте конкурса» либо предоставляют банковскую гарантию.

3.6.2. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупок.

3.6.3. Факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением.

3.6.4. Соответствующее платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения, должно быть подано участником закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе. В платежном документе должно быть указано назначение платежа: «обеспечение заявки на участие в конкурсе», наименование предмета конкурса, реестровый номер закупки, лот №____.

3.6.5. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы,

10

подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства на указанный в конкурсной документации счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, не поступили, такой участник признается не представившим обеспечение заявки.

3.6.6. Банковская гарантия, выданная участнику закупок банком или иной кредитной организацией для целей обеспечения заявок при проведении конкурсов, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок.

3.6.7. Требование об обеспечении заявок в равной мере относится ко всем участникам закупки.

3.6.8. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28-30 Закона о контрактной системе и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.

3.6.9. В банковской гарантии предусматривается право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

3.7. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе3.7.1. Все документы, представленные участниками закупки, должны быть заверены

подписью уполномоченного на осуществление действий от имени участника открытого конкурса лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. В случае если от имени участника закупки действует представитель, полномочия которого подтверждаются доверенностью, то заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в лице данного представителя и подписана им же.

3.7.2. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты.

3.7.3. Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.

3.7.4. Все документы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

3.7.5. Заявка на участие в конкурсе в форме электронных документов подается в соответствии с Приложением №1 к настоящей инструкции.

3.7.6. Требования настоящей конкурсной документации применяются при оформлении заявки на участие в конкурсе в форме электронных документов с учетом особенностей электронного документооборота. Оригиналы электронных документов должны быть подписаны выдавшими их лицами с использованием усиленной электронной подписи.

3.7.7. Оформление заявки на участие в конкурсе в форме электронного документа с нарушением требований, указанных в конкурсной документации, является основанием для отстранения участника закупки от участия в конкурсе, в связи с несоответствием заявки требованиям конкурсной документации.

3.7.8. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие

11

в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.3.7.9. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не

возвращаются участнику закупки.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ4.1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе4.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются участниками закупки в порядке и сроки,

указанные в «Информационной карте конкурса».4.1.2. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с

такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и в «Информационной карте конкурса».

4.1.3. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса».

4.1.4. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почтовой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки уполномоченному органу, с соблюдением необходимых сроков.

4.1.5. Каждый конверт с заявкой в письменной форме и каждая заявка в форме электронного документа, поступившие в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется уполномоченными лицами уполномоченного органа в журнале регистрации с указанием даты и времени поступления.

4.1.6. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном внешнем конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и реестровый номер конкурса следующим образом:

«Заявка на участие в открытом конкурсе ____________ (наименование объекта закупки).

Реестровый номер закупки №_____»;

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО _____ ч._____ мин. «____» ____________ 20_____ года (с

указанием времени и даты вскрытия конвертов)

Наименование уполномоченного органа.

В случае если извещение о проведении конкурса и конкурсная документация предусматривают наличие нескольких лотов, участник закупки на конверте должен указать номер лота, в отношении которого подается заявка на участие в конкурсе.

Реестровый номер конкурса соответствует номеру извещения о проведении соответствующего конкурса. Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

4.1.7. Наименование электронного документа, содержащего заявку на участие в конкурсе, должно содержать сведения о наименовании открытого конкурса, на участие в котором подается заявка, номер лота, реестровый номер конкурса следующим образом:

«Заявка на участие в открытом конкурсе____________ (наименование объекта закупки).

Реестровый номер закупки №_____»;

12

Лот № ___ «________________ (наименование лота)».

4.1.8. В случае установления факта подачи одним участником заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

4.1.9. В случае, если настоящей конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками закупки, участник закупки вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы. Заявка на участие в конкурсе, поданная в отношении двух и более таких работ, не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику закупки.

4.1.10.В случае, если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом контракта, совместным трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в открытом конкурсе и считаются одним участником конкурса

4.1.11.Если внешний конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, уполномоченный орган не несёт ответственности за утерю такого конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

4.1.12.Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным таким участником открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

4.1.13.К каждому комплекту документов заявки, должна быть, приложена ее копия. Оригинал и копия документов заявки должны быть идентичны. При этом отдельно брошюруется и нумеруется оригинал заявки и отдельно копия. Оригинальный экземпляр заявки должен быть четко помечен «Оригинал». Копия заявки должна быть четко обозначена как «Копия».

4.1.14.Заявка на участие в конкурсе, подаваемая в форме электронного документа, должна по содержанию соответствовать заявке на участие в конкурсе, подаваемой в письменной форме, требования к которой установлены действующим законодательством о закупках. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, подаваемой в форме электронных документов должны быть оформлены с использованием электронной подписи уполномоченных лиц.

4.2. Изменения заявок на участие в конкурсе4.2.1. Участник закупки, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до

момента начала процедуры вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов. Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

4.2.2. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте или в форме электронного документа. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, реестровый номер конкурса, номер лота:

13

«Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование

конкурса).

Реестровый номер закупки №_____» лот № ___ «________________ (наименование

лота)»;

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____ ч. ____ мин. «____» ____________ 20_____ года (с

указанием времени и даты вскрытия конвертов)

Наименование уполномоченного органа.

Наименование электронного документа, содержащего изменение заявки на участие в конкурсе, должно содержать сведения о наименовании открытого конкурса, номере лота, реестровом номере конкурса:

«Изменение заявки на участие в открытом конкурсе ____________ (наименование

объекта закупки).

Реестровый номер закупки №_____»; Лот № ___ «________________ (наименование

лота)».

В случае если извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация предусматривает наличие нескольких лотов, участник закупки на конверте должен указать номер лота, в отношении которого подаётся изменение заявки на участие в конкурсе.

4.2.3. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, уполномоченный орган не несёт ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

4.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе 4.3.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку

в любое время до момента вскрытия единой комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов.

4.3.2. Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке:4.3.2.1. Участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки,

содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование и номер конкурса, номер и наименование лота, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе (указывается в случае, если участнику закупки известен такой номер (например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе)), дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

4.3.2.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом–участником закупки.

4.3.2.3. До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в «Информационной карте конкурса».

4.3.3. Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением требований пункта 4.3.2, уполномоченный орган не несет ответственности за его возможное несвоевременное поступление или не поступление в Единую комиссию.

14

4.3.4. Участники закупки имеют право отозвать свои заявки на участие в конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота.

4.3.5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

4.3.6. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе уполномоченный орган (учреждение) вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки) конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

4.3.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием4.4.1. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший после истечения срока

подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается уполномоченным органом в порядке, установленном конкурсной документацией. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронных документов после истечения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не осуществляется.

4.4.2. Полученные после окончания приема заявки, поданные в форме электронного документа, возвращаются участникам закупки на электронный адрес.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ5.1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия

доступа к заявкам на участие в конкурсе в форме электронных документов5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении

открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса) и «Информационной карте конкурса», единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к заявкам в форме электронных документов. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляется в один день.

5.1.2. Участники закупки (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к заявкам в форме электронных документов. Уполномоченные представители участников закупки предоставляют документ (доверенность), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки. Участники закупки могут воспользоваться доверенностью по форме №3, приведённой в настоящей конкурсной документации.

5.1.3. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе или в случае

15

проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе в отношении такого лота, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1, Единая комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам закупки о возможности подачи заявки на участие в конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в конкурсе до вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Одновременно Единая комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним участником конкурса.

5.1.4. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили уполномоченному органу до вскрытия заявок на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.1.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией; условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

5.1.6. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух и более научно-исследовательских работ с несколькими участниками закупки и по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе число поданных заявок не превышает указанного в конкурсной документации количества научно-исследовательских работ, конкурс признается несостоявшимся.

5.1.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов ведется единой комиссией. Указанный протокол размещается уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола в единой информационной системе.

5.1.8. При закупке на выполнение двух и более научно-исследовательских работ протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов размещается уполномоченным органом в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня подписания такого протокола.

5.1.9. Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов. Любой участник закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к заявкам в форме электронных документов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов.

16

6. РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ6.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе6.1.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать

двадцать дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов. Уполномоченный орган вправе продлить срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих дней.

6.2. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе6.2.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие

требованиям, установленным конкурсной документацией, извещением о проведении открытого конкурса и требованиям, установленным Закона о контрактной системе.

6.2.2. Заявка на участие в конкурсе отклоняется, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям конкурсной документации.

6.2.3. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурса, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, содержание и величины значимостей которых указаны в «Информационной карте конкурса».

6.2.4. Оценка заявок на участие в конкурсе проводится в соответствии с порядком оценки заявок, установленным Правительством Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1085 Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

6.2.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в настоящей документации, и заявке на участие в конкурсе, которого присвоен первый номер.

6.2.6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

6.2.7. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируется в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.

6.2.8. Протоколы, указанные в пунктах 6.2.6 и 6.2.7, размещаются уполномоченным органом в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА7.1. Срок заключения контракта7.1.1. С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно будет заключен

контракт в срок, не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

7.1.2. Контракт заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и в размере, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.

7.2. Срок подписания победителем конкурса проекта контракта7.2.1. В течение пятнадцати дней с даты получения от заказчика проекта контракта (без

подписи заказчика) победитель конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с

17

представлением контракта обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в форме и размере, которые предусмотрены конкурсной документацией.

7.3. Порядок заключения контракта7.3.1. По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на

участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса.

7.3.2. В случае, если победителем конкурса не исполнены требования пункта 7.2.1. настоящей документации, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

7.3.3. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о взыскании убытков в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, причиненных уклонением от заключения контракта, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

7.3.4. В случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить контракт, проект контракта составляется заказчиком путем включения в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения контракта, предложенных этим участником. Проект контракта подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя уклонившимся от заключения контракта.

7.3.5. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 7.2.1. настоящей документации, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.

7.3.6. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящей статьей, подписанных таким участником экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта считается уклонением такого участника от заключения контракта. В этом случае конкурс признается несостоявшимся.

7.3.7. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или таких обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действия таких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств.

7.4. Информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими участниками открытого конкурса.

7.4.1. Настоящая конкурсная документация предусматривает право заказчика при закупке на выполнение двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, составляющих один лот, с указанием количества таких контрактов заключить контракт с несколькими участниками закупки, в случае если начальная (максимальная) цена одного контракта была указана в «Потребности

18

заказчика в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг». При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение научно-исследовательских работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех контрактов в отношении данного лота.

7.5. Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемого товара при заключении контракта

7.5.1. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса и в «Потребности заказчика в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг».

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА8.1. Общие положения8.1.1. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с

которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.8.1.2. Обеспечение исполнения государственного контракта может быть представлено в

виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

8.1.3. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в «Информационной карте открытого конкурса».

8.1.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.1.5. Если победителем конкурса является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

8.2. Безотзывная банковская гарантия8.2.1. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде

банковской гарантии:8.2.1.1. -банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям,

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

8.2.1.2. -банковская гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45. 44-ФЗ; 8.2.1.3. -срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с Проектом

контракта и должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;8.2.1.4. -в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять

19

рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

8.2.1.5. -банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Законом о контрактной системе;

8.2.1.6. -заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

8.3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта8.3.1. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде

денежных средств:8.3.1.1. -денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта должны

быть перечислены в размере и по реквизитам, представленных заказчиком;8.3.1.2. -факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта

подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

8.3.1.3. -денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

8.4.Антидемпинговые меры8.4.1. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

8.4.2. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 8.4.3 настоящей инструкции.

8.4.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику штрафных санкций (неустоек, штрафов, пеней), либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов

20

должно быть исполнено без применения к такому участнику штрафных санкций (неустоек, штрафов, пеней).

8.4.4. В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 8.4.2 настоящей инструкции.

8.4.5. Информация, предусмотренная пунктом 8.4.3 настоящей инструкции, предоставляется участником закупки в составе заявки.

8.4.6. Единая комиссия отклоняет такую заявку в случае отсутствия информации, предусмотренной пунктом 8.4.3 настоящей документации, или признания указанной информации недостоверной.

8.4.7. Решение об отклонении заявки в указанном случае фиксируется в протоколе с указанием причин отклонения заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.4.8. Обеспечение, указанное в пунктах 8.4.1 и 8.4.2. настоящей документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, при подписании контракта.

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

9. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА9.1. Односторонний отказ9.1.1. Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об

одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системе, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

9.1.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.2. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта. Допускается изменение заказчиком условий контракта при его исполнении в случае:- снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества

товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта (подп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе).

- уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена (подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе).

Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.

21

Приложение №1 к инструкции по подготовкезаявок на участие в конкурсе

Инструкция по подаче заявки на участие в конкурсе в форме электронных документов

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" заявка на участие в конкурсе может быть подана участником закупки (далее - Участник) в форме электронных документов подписанной усиленной электронной подписью (далее - Заявка), которые направляются участником открытого конкурса в Единую информационную систему.

Место работы единой комиссии – 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, 129. Комиссия работает по московскому времени.

При направлении Заявки в сопроводительном письме необходимо указать номер, предмет открытого конкурса и дату открытия доступа к файлу Заявки. Файл Заявки необходимо присоединить к письму как вложение.

При архивации Заявки пользоваться программами-архиваторами WINRAR или ZIP. Заявка должна быть оформлена в одном из указанных форматов: Microsoft Word (*.doc),

AdobeAcrobat(*.pdf), RichTextFormat(*.rtf), Microsoft Office Excel (*.exl) (2003-2007), в графическом формате (скан-копия) (*.jpg)) .

Заявка должна быть подписана электронной подписью Участника, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

При направлении информации необходимо учитывать, что максимальный размер отправляемого электронного письма с вложениями не должен превышать суммарно 20 мегабайт. Это обусловлено политикой безопасности информационного ресурса, где расположен официальный почтовый ящик Комитета.

При превышении допустимого размера электронного письма с вложениями необходимо разбить подаваемую Заявку на несколько частей, не превышающих указанного выше значения.

22

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА1. Нижеследующие конкретные условия проведения конкурса — информационная карта

конкурса — являются неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации и дополнением к инструкции по подготовке конкурсных заявок.

2. В случае противоречия между положениями инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе и положениями в информационной карте конкурса последние имеют преобладающую силу.

Общие сведения о проводимом открытом конкурсе

1.1.

1. Открытый конкурс (далее по тексту - конкурс) проводит Уполномоченный орган

Комитет Правительства Чеченской Республики по государственному заказу. Место нахождения, почтовый адрес: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, 129Ответственное должностное лицо: ________________E-mail: gostorgi - chr @ mail . ru . Тел. (8712) 22-24-47, 22-30-38

1.2.

Государственный (муниципальный) заказчик, заказчик (далее - Заказчик)

Наименование: ________________ИНН: ________________Место нахождения: ________________Почтовый адрес: ________________Ответственное должностное лицо (руководитель контрактной службы): ________________Телефон: ________________Факс: ________________Адрес электронной почты: ________________

1.3.Наименование объекта закупки

________________

1.4.Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе

до «__» ч. «__» мин. «__» __________ 2014 г.

1.5.Место подачи заявок на участие в конкурсе

364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, 129.

1.6. Порядок подачи конкурсных заявок

Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте или в форме электронного документа (в соответствии с регламентом работы Единой информационной системы), не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота). Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, каждая поданная в форме электронного документа заявка на участие в открытом конкурсе, поступившие в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются Уполномоченным органом. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в

23

открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

1.7.

Информация о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к заявкам в форме электронных документов проводится по адресу: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, 129

«__» __________ 2014 г. в «__» ч. «__» мин.Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе указан в

«Инструкции по подготовке заявок на участие в конкурсе».

1.8.

Информация о процедуре рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе проводится по адресу: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, 129

«__» __________ 2014 г. в «__» ч. «__» мин.

1.9.Источник финансирования

________________

1.10.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: ________________ (сумма прописью) руб. 00 коп.

1.10.1. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.

1.10.2. Цена контракта включает в себя стоимость товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также      .

Примечание: В случае использования для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками

(исполнителями, подрядчиками) иностранной валюты, необходимо указать порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного (муниципального) контракта.

1.11.Место доставки товара, выполнения работ или оказания услуг

________________

1.12.Срок (график) поставки товаров или завершения работы, оказания услуг

________________

1.13 Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе

     % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: ________________ (сумма прописью) руб. 00 коп.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупок. При обеспечении заявки на участие в конкурсе путем внесения денежных средств на счет заказчика, указанный в конкурсной документации, факт внесения участником закупки

24

таких денежных средств подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения.

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Примечание: Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5% до 5% начальной (максимальной)

цены контракта или, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 000 000 рублей- 1% начальной (максимальной) цены контракта (ч.14 ст. 44 Федерального закона 44-ФЗ).В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона 44-ФЗ и участником аукциона в электронной форме является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать 2% начальной (максимальной) цены контракта (ч.15 ст. 44 Федерального закона 44-ФЗ).

1.14.

Реквизиты счета для перечисления в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежных средств, если участник открытого конкурса выбрал внесение денежных

в качестве обеспечение заявкиКомитет Правительства Чеченской Республики по государственному заказу;ИНН 2016014690;КПП 201601001;БИК 049690001;р/сч. №40302810900002000002;л/с № 05942000050 в ГРКЦ НБ Чеченской Республики Банка России, г. Грозный.

1.15.

Размер обеспечения исполнения контракта и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

     % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: ________________ (сумма прописью) руб. 00 коп.

Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником конкурса, с которым заключается Контракт, путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в конкурсной документации или безотзывной банковской гарантией, выданной банком, включенным в перечень, указанный в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником открытого конкурса самостоятельно. В случае, если участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения контракта не требуется.

Примечание:Заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта (ч.1 ст. 96

Федерального закона №44-ФЗ). При этом, размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 до 30 % начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 000 000 рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 до 30% начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает 30% начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса (ч.6 ст. 96 Федерального закона 44-ФЗ).

25

1.16.

Реквизиты счета для перечисления в качестве обеспечения исполнения контракта на участие в конкурсе денежных средств, если участник открытого конкурса выбрал внесение

денежных в качестве обеспечение исполнения контрактаИНН Заказчика:______________________КПП Заказчика:______________________л/с Заказчика:______________________р/с ______________________БИК______________________

1.17. Условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"Установлено/Не установлено1.17.1. В случае, если в соответствии с настоящим пунктом конкурсной

документации установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, участникам закупки, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном пунктами 4 - 7 приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.17.2. В случае, если в соответствии с настоящим пунктом конкурсной документации установлены условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, участнику конкурса дополнительно в составе первой части заявки на участие в конкурсе необходимо указать (продекларировать) в произвольной форме страну происхождения поставляемого товара.

1.17.3. Если в заявке на участие в конкурсе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в конкурсе такой участник не допускается комиссией к участию в конкурсе. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, несет участник размещения заказа.

1.17.4. При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных (муниципальных) нужд рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, которые содержат предложения о поставке товаров, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения, по критерию "цена контракта" производятся с применением к предложенной в указанных заявках цене государственного (муниципального) контракта, гражданско-правового договора бюджетного учреждения либо иного юридического лица в соответствии с частями 1, 4 - 5 статьи 15 Федерального закона (далее - контракт) понижающего 15-процентного коэффициента.

Контракт заключается по цене контракта, предложенной участником конкурса в заявке на участие в конкурсе.

Примечание: При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных (муниципальных)

нужд, указанных в пункте 1 приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014 N 155 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заказчик в конкурсной документации обязан установить преференции в отношении цены

26

контракта в размере 15 процентов для товаров, российского, белорусского и (или) казахстанского происхождения.

1.18.

Преимущества организациям инвалидов в соответствии со ст. 29. Федерального закона №44-ФЗ

Заказчик предоставил/не предоставил преимущества организациям инвалидов в размере ______ % от предлагаемой участником конкурса цены контракта.

1.18.1. В случае, если в соответствии с настоящим пунктом конкурсной документации Заказчик установил организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой цены контракта при участии в закупках, такие преимущества устанавливаются в соответствии порядком (правилами) предоставления преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 341.

1.18.2. Действие настоящего положения распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов (ч. 2 ст. 29 Федерального закона 44-ФЗ).

1.18.3. Организация инвалидов, признанная победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), представляет Заказчику требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со ст. 29 Федерального закона 44-ФЗ.

Примечание: В соответствии с ч.3 ст.29 Федерального закона №44-ФЗ при определении

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта» в соответствии с утвержденным перечнем товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов.

1.19. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии со ст. 28. Федерального закона №44-ФЗ

27

Заказчик предоставил/не предоставил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы.

В случае, если в соответствии с настоящим пунктом конкурсной документации учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы установлены преимущества в отношении предлагаемой цены контракта при участии в закупке, такие преимущества установлены в размере ______ %.

Примечание: В соответствии с ч.2 ст.28 Федерального закона №44-ФЗ при определении

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случая, если закупки осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15 % в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.

1.20.

Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках в соответствии со ст. 30. Федерального закона

№44-ФЗОсуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций: Да / Нет.В случае, если в соответствии с настоящим пунктом конкурсной документации

установлены преференции субъектам малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (ч.1 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ), то:

- участниками открытого конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон 209-ФЗ) и социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

Примечание: В соответствии с ч.1 ст.30 Федерального закона №44-ФЗ Заказчики обязаны

осуществлять с учетом положений ч. 5 ст. 30 Федерального закона №44-ФЗ закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать 20 миллионов рублей.

1.21.

Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой

организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций в соответствии с ч.5 ст. 30. Федерального закона №44-ФЗЗаказчик установил/не установил требование к поставщику (подрядчику,

исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч.5 ст. 30. Федерального закона №44-ФЗ

1.22. Требование об отсутствии участника открытого конкурса в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

28

Заказчик установил требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренных Федеральным законом 44-ФЗ, информации об участнике аукциона в электронной форме - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника аукциона в электронной форме.

1.23.

Способ получения конкурсной документацииКонкурсная документация выдается в рабочие дни на основании письменного

заявления любого заинтересованного лица с указанием наименования предмета конкурса и уникального номера закупки, указанного в извещении о проведении конкурса, размещенном в единой информационной системе (далее — ЕИС) или до ввода в эксплуатацию ЕИС на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru. (далее — официальный сайт). Конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе, в форме электронного документа на электронный носитель заинтересованного лица (в форме электронного документа на электронном носителе Заказчика - если предусмотрено), исходя из указанного в заявлении способа получения. Электронный носитель заинтересованного лица, содержащий признаки вредоносных компьютерных программ (вирусов), приниматься не будет.

1.24.

Порядок предоставления конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа на электронном носителе Заказчика только после внесения заинтересованным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если данная плата установлена Заказчиком. В случае установления платы, конкурсная документация выдается (отправляется по почте) заинтересованному лицу только при предоставлении документов, подтверждающих оплату (квитанция, чек, платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве оплаты конкурсной документации с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения). Конкурсная документация в форме электронного документа на электронный носитель заинтересованного лица осуществляется без взимания платы.

Требования к участникам открытого конкурса2.1 2. Единые требования к участникам открытого конкурса

При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

2.1.1. –соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющимся объектом закупки: _____;

Примечание: В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлено

требование к лицам, осуществляющим поставку товара, который является предметом контракта Заказчику необходимо указать такое требование и наименование нормативного документа, на основании которого установлено такое требование. Например: требование о наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности на основании п.47 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлено требование к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, которые являются

29

предметом контракта, заказчику необходимо указать такое требование и наименование нормативного документа, на основании которого установлено такое требование. Например: Требование о наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)- Жилищно-гражданское строительство. При этом, стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному контракту (договору) не превышает планируемую стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта исходя из размера которой членом саморегулируемой организации (участником размещения заказа) был внесен взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации, на основании ст. ч.3.1. ст. 52 Градостроительного кодекса РФ.

2.1.2. –непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2.1.3. –неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

2.1.4. –отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

2.1.5. –отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющимся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

2.1.6. –обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе3. Подача заявок на участие в конкурсе

30

3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:Заявку на участие в конкурсе, подготовленную по форме №1;Предложение в отношении цены контракта, подготовленное по форме №2;Сведения о квалификации участника закупки по форме №3 (в случае, если

Заказчик выбрал критерий «квалификация участников закупки»), Документы, подтверждающие сведения о квалификации участника закупки, в

соответствии с формой №4. Сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

3.1.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

3.1.2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

3.1.3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса:

- для юридического лица: копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее - руководитель).

- доверенность на осуществление действий от имени участника открытого конкурса (в случае, если от имени участника закупки действует иное лицо), заверенную печатью участника открытого конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

3.1.4. Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии таких документов:

Примечание: В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлено

требование к лицам, осуществляющим поставку товара, который является предметом контракта Заказчику необходимо указать такое требование и наименование нормативного документа, на основании которого установлено такое требование. Например: требование о наличии лицензии на осуществление фармацевтической деятельности на основании п.47 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлено

31

требование к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом контракта, заказчику необходимо указать такое требование и наименование нормативного документа, на основании которого установлено такое требование. Например: Требование о наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)- Жилищно-гражданское строительство. При этом, стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства по одному контракту (договору) не превышает планируемую стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта исходя из размера которой членом саморегулируемой организации (участником размещения заказа) был внесен взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации, на основании ст. ч.3.1. ст. 52 Градостроительного кодекса РФ.

3.1.5. Декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ;

3.1.6. Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридического лица);

3.1.7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, (в случае если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и для участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой);

3.1.8. Документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе, в случае, если о предоставлении таких преимуществ указано в извещении о проведении открытого конкурса и в п.п. 1.18, 1.19 настоящей конкурсной документации или заверенные копии таких документов (в случае необходимости);

3.1.9. Документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в настоящей конкурсной документации в соответствии с п.п. 1.17, 1.20 настоящей конкурсной документации, или заверенные копии таких документов;

3.1.10. Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара, также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и производителе товара;

3.1.11. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение с отметкой банка или заверенная банком копия платежного поручения, либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия). А в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 настоящего Федерального закона, документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса;

3.1.12. В случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка участника открытого конкурса может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона.

3.2. Изменение и отзыв заявки на участие в конкурсеУчастник закупки, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до

момента вскрытия единой комиссией конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов. Изменения, внесенные в заявку, считаются

32

неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 364024, Чеченская

Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, 129. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку

в любое время до момента вскрытия единой комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов.

Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, 129.

3.3.

Запрос на разъяснение положений конкурсной документацииЛюбой участник закупки, которому необходимо получить какие-либо разъяснения

в отношении положений конкурсной документации, может обратиться в письменной форме к уполномоченному органу по адресу: 364024, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, 129.

Запросы по разъяснению конкурсной документации принимаются со дня, следующего за днем размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса. Прием запросов заканчивается за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе

4.1.

4. Оценка заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Оценка заявок окончательных предложений участников конкурса и критерии этой оценки осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. N 1085 «Об утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Примечание:Заказчик устанавливает в документации о закупке следующие критерии оценки:а) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки:- цена контракта;- расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов

работ;- стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения

работы в случаях (далее - стоимость жизненного цикла);- предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик

осуществит или понесет по энергосервисному контракту;б) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки:- качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;- квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,

оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации. 

В данном пункте документации о закупке заказчик обязан указать используемые для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии оценки и величины значимости критериев оценки. При этом количество используемых для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев оценки при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним из которых должен быть критерий оценки "цена контракта"

В отношении нестоимостных критериев оценки могут быть предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным критериям оценки.

Условия заключения и исполнения контракта (договора)5.1. 5. Форма, сроки и порядок оплаты товара

33

___________________Примечание:В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в

соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение 30 дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 настоящего Федерального закона

5.2.

Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при заключении контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного

занимающегося частной практикой лицаВ случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено настоящей конкурсной документацией, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

5.3.

Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены

В рамках предоставления обеспечения контракта должны быть обеспечены обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, штрафа, предусмотренных контрактом.

5.4.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта (договор)

Контракт (договор) заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, при этом, контракт (договор) заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт (договор), безотзывной банковской гарантии или внесения денежных средств на расчетный счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется участником конкурса самостоятельно.

В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать контракт (договор) и представить все экземпляры контракта (договора) заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с контрактом (договором) обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен настоящей конкурсной документацией или частью 1 статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ. В случае, если победителем конкурса не исполнены указанные в настоящем пункте требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта:-платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в

качестве обеспечения исполнения контракта (договора) с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения либо включенная в реестр банковских гарантий безотзывная банковская гарантия.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен

34

способ обеспечения исполнения контракта.Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде

банковской гарантии:Банковская гарантия, предъявляемая в качестве обеспечения заявки должна быть

включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе и выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:1) сумму банковской гарантии, указанную в п. 1.10. настоящей документации,

подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона 44-ФЗ.

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта должны быть перечислены в размере указанном в п. 1.10. настоящей документации и по реквизитам счета заказчика, указанным в п. 1.16., на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

5.5. Антидемпинговые меры при проведении конкурсаа) Если начальная (максимальная) цена контракта, указанная в п. 1.10. настоящей

документации составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения

35

исполнения контракта, указанный в п. 1.10. настоящей документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

б) Если начальная (максимальная) цена контракта, указанная в п. 1.10. настоящей документации составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 1.10. настоящей документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника конкурса, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех контрактов, при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

В случае предоставления участником конкурса информации, подтверждающей добросовестность, такая информация предоставляется участником конкурса при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса, данного требования или признании комиссией информации, подтверждающей его добросовестность, недостоверной, контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта.

5.6.

Возможность заказчика по согласованию с участником, с которым заключается контракт, при заключении такого контракта увеличить количество поставляемого товара на сумму, не

превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта в соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального

закона № 44-ФЗПри заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с

которым заключается контракт (договор), вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником конкурса, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса.

5.7. Возможность заказчика при исполнении контракта изменить (увеличить или уменьшить) не более чем на десять процентов, предусмотренное контрактом количество поставляемого товара (объем выполняемой работы, оказываемой услуги) в соответствии с п.1 ч.1. ст.95

Федерального закона № 44-ФЗДопускается по соглашению сторонПри этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении

36

предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

5.8.

Возможность снижения цены контракта в ходе его исполнения без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта в соответствии с п.1 ч.1. ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ

Допускается по соглашению сторон

5.9.

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

5.10.

Информация о возможности заказчика заключить контракты, на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по

организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими участниками конкурса в соответствии с ч.10 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ

Заключение контракта с несколькими участниками допускается / не допускается

37

РАЗДЕЛ III. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ВХОДЯЩИЕ В ЕЕ СОСТАВ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Формы для заполнения

Форма № 1

В Комитет Правительства Чеченской Республики по Государственному Заказу

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

От:___________:___________________________________________________________________(Наименование и местонахождение участника размещения заказа)

Изучив конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оказание услуг по _______________________, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, предлагаем оказать данные услуги в соответствии с требованиями и в срок, установленными конкурсной документацией, на сумму____________________[указать общую сумму оказания услуг, прописью и цифрами], подтверждаемую прилагаемым Расчетом суммы страховой премии (Ценовое предложение, форма № 2).

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Государственного заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в государственных органах информацию, уточняющую представленные нами сведения.

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать государственный контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации и проекта государственного контракта.

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения государственного контракта, мы обязуемся подписать государственный контракт на оказание услуг в соответствии с требованиями конкурсной документации на предложенных выше условиях.

Настоящим декларируем свое соответствие, как участника размещения заказа, требованиям, предусмотренным в пунктах 2-5 части 1 статьи 31 Федерального Закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Руководитель организации /представитель (подпись, фамилия, имя, отчество)М.П.

38

Дата исх. номер

Форма № 2ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ ______________________________________

ценовое предложение _________________________________________________

В ЧАСТИ III. «ТЕХНИЧСКОЕ ЗАДАНИЕ» К ДОКУМЕНТАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

ЦЕНА УКАЗЫВАЕТСЯ В РУБЛЯХ И КОПЕЙКАХ

Руководитель организации/представитель (подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

39

Форма № 3 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О КВАЛИФИКАЦИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Данные предложения являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе по критерию «Опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг, сопоставимого характера и объема».

№ Наименование Предложение Участника размещения заказа

1. Указываются критерии согласно конкурсной документации заполнить!

Руководитель организации/представитель (подпись, фамилия, имя, отчество)М.П.

40

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех указанных сведений

Руководитель организации/представитель (подпись, фамилия, имя, отчество)

М.П.

41

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,предоставленных для участия в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг ___________________________________________________________________Настоящим _____________________________________________ (наименование участника размещения заказа) подтверждает, что для участия в открытом конкурсе па оказание услуг ______________________

нами направляются на (указать кол-во страниц) следующие документы:

№ п/п

Наименование Кол-во страниц

1.2.3.4.5.

Руководитель организации/представитель (подпись, фамилия, имя, отчество)М.П.

42

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

43

РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)

Примечание:Обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществляется в соответствии с

ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ и «Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567.

44

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА (ДОГОВОРА)

Примечание:Проект контракта должен содержать сведения:1. В соответствии с п. 1. ч. 1 ст. ст. 95 Федерального закона 44-ФЗсущественные изменения условий контракта возможны по соглашению сторон, если заказчик установил в документации о закупке и проекте контракта возможность таких изменений.2. В соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона 44-ФЗ заказчик в проекте контракта устанавливает право принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.3. В соответствии с ч. 1 ст. 96 Федерального закона 44-ФЗзаказчиком в проекте контракта должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.4. В соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗв случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона5.В соответствии с ст. 34 Федерального закона 44-ФЗ:Ч. 4. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.Ч. 5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.Ч. 6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).Ч. 7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).Ч. 8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

45

Ч. 9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Ч. 12. Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта.Ч. 13. В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.Ч. 14. В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 настоящего Федерального закона.Ч. 16. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, заключается контракт, предусматривающий закупку товара или работы (в том числе при необходимости проектирование, конструирование объекта, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла).Ч. 23. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленный Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2013 г. N 775"Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию" (100 млн. рублей - при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд), в контракте должна быть указана обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.Ч. 24. Указанная в части 23 настоящей статьи информация предоставляется заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. При этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление указанной информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.Ч. 26. В контракт включается условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона.Ч. 27. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).Ч. 28. В контракт включается дополнительное условие о продаже лесных насаждений для заготовки древесины при заключении контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в соответствии с положениями статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации.

46