Kontraktshåndteringforvindinstallasjoner- særligomprosjektrisiko

Windcluster,Trondheim3.desember2015AdvokatLinnVårhusSørhaug

2

Man

agin

gPa

rtne

r

EnergiCorporateFinance

Eiendom

Bygg og Anlegg

Olje og gass

Arbeidsrett

IP

Prosjektgjennomføringen ietjuridiskperspektiv

(1) Kontrakts- ogtilbudsfasen

(2) Oppstart

(4) Tilleggogendringer

- varsling

(5)Fremdrift

- fristforleng./forsinkelse

- merutgifter

(3) Kontraktsarbeid

– funksjonsbeskrivelse

- spekk

(6) Overtakelse/levering

(7) Sluttoppgjør

(8) Reklamasjonerog

mangelshåndtering

Aktuellekontrakterforvindkraft

• KOLEMO• FIDIC– internasjonalekontraktsstandarder forentreprise• FIDICSilver/Yellow

- Turnkey ogEPC- Litebruktforeløpig

• NS8405/06/07– byggekontrakter• NF07(utførelse)ogNTK07(total)

- Utarbeidetavnorskeoljeselskaper/leverandørindustrien• NLM10(NL09utenmontasje)

- NordiskeversjoneravOrgalime (europeiskstandardkontrakt)- Utarbeidetavleverandørindustrien

• AKB/1988(medavvik)-UtarbeidetisamarbeidmellomLandsforeningenforElektrotekniskIndustriogNorgesEnergiverkforbund

4

Enkeltesæregenhetervedkraftprosjekter

• Pengestrømmen”snur”førstvedidriftsettelse

• Konsekvenservednedetid

• Entreprisemodellen/kontraktsmodellen

Organisering/entrepriseformer

”Spekket”-kontrakt(FIDICYellow,NF07,NS8405og06)• Byggherren prosjekterer• Detaljertbeskrivelse

Funksjonskontrakt(NTK07,NS8407,FIDICSilver)• Entreprenørens/leverandørens

valgrett(inngripen girkravpåtillegg)• Funksjonskrav• Prosjekteringsansvar

Totalentrepriseellerutførelsesentreprise?”Funksjonskontrakt”vs.”spekk”

Entrepriseformer

• Utførelsesentreprise:– Standard:NS8405(NS8415overforUE),samt.NS8406(NS8416).TidligereNS3430(NS3433overforUE)

– Entreprenørenstårforutførelsen– Byggherrenstårforprosjektering

• Totalentreprise:– Standard:NS3431(ogNS3406overforUE).NyeNS8407(NS8417)

– Totalentreprenørenstårihovedsakforbådeprosjekteringogutførelsen

– Totalentreprenørenbærerrisikoenforsinprosjekteringogutførelseiprosjektet

AKB/1988• Renleveransekontrakt• Monteringeriunderordnetgradregulert

• Leverandørvennligebetingelser

• Utdatert• Kronglete

NL09/NLM10

Kolemo• Merlikenentreprisestandard

• Monteringeristørregradregulert

• Bedrereguleringavforutsetningssvikt(forsinkelser,endringer)

• Ryddigereoppsett• Merbalansert(ansvarsbegrensninger)

Leverings- ogmonteringskontraktene

Dagenskontraktssituasjon- turbinleveranser• Fåutbyggereharegnestandardkontrakterforkjøpoginstallasjonav

vindturbiner– BearbeidedeversjoneravAKB/88,NF05/07ogNS3431forsøktbrukt,

menibegrensetgradakseptertavdeledendevindturbinleverandørenefremtilnå

– EnkelteutbyggereharbenyttetFIDIC,menmedenomfattendeendringskatalogtilkontrakten

• Deledendevindturbinleverandøreneharegnestandardkontrakterforleveranseoginstallasjonavvindturbiner

– OftebasertpåFIDICYellow,menmedbetydeligeendringerifavøravleverandøren

– Leverandørenskontraktsvilkårkanværesværtomfattende

• Norskrettognorskvernetingaksepteresgjerne

11

FIDIC

• FIDICYellow– Mentforprefabrikkerteleveranser,hvorleverandørenprosjekterer

• FIDICSilver– EPC/TurnkeyProjects(nøkkelferdigprosjekt)

BH

Prosjektering

Totalleverandør AS

MonteringLeveransen

FIDIC Silver

Grunnarbeid

Vindkraft1.Delteentrepriser

BH

BL NS 3431 / NS 8407FIDIC Yellow/Silver

NLM 10/NL09 +

AKB/1988NF

AKB/1988Kolemo

+

Vindkraft2.EPC/Turnkey

BH

FIDIC Silver

Totalleverandør AS

Prosjektering/engineering

Montering

Vanskeligegrensesnitt

• Byggherre-/oppdragsgiverstyrtedelentreprisergirufordrendegrensesnittsombyggherren/oppdragsgivermåforholdesegtil– bådeunderbyggingenogidriftsfasen

• Vanskeligåfastslåhvem someransvarligformangler,forsinkelserogfunksjonssvikt

• Deterførstvedidriftsettelseavheleanlegget/kraftverketmanserfunksjonsoppnåelsenigrensesnittene

KontraktsmodellerRisikoenforresultatetUtførelsesentreprise/Beskrevetkontrakt

Engrunnleggenderegelientrepriseretteneratrisikoeniutgangspunktetplasseresetterfunksjonsfordelingenikontrakten.Byggherrenharrisikoenforattegningerogberegningererriktige,ogentreprenørenforatarbeidetblirfagmessigutført.

Agder lagmannsrett,dom22.1.2009(LA-2008-52830-2)

Funksjonskontrakt/Totalentreprise

Detkarakteristiskevedtotalentrepriseeratentreprenørenståransvarligforbådeprosjekteringogutførelse.Entreprenørenviliprinsippethaallrisikoforfunksjonsfeil,medreservasjonforsåkalteutviklingsfeil,detvilsifeilsomskyldesatakseptertemetoderellermaterialervisersegallikevelikkeåværeholdbare…

Hålogalandlagmannsrett,dom3.12.2007(LH-2007-102419)

16

RisikofordelingHøyesterettiRt.2012s.1729(Stedjebergtunnelen)

Oppgjørfinnerstedettermengdeoppmåling.Detteinnebæreratbyggherrenharrisikoenformengdeangivelsen,mensentreprenørenharrisikoenforatdenenkelteplanharfåttenprissomdekkerentreprenørenskostnader,fortjenesteogsåvidere.

17

Kortomprisformat

Vederlagsformat

• Fastpris/”Fikssum”/«Lumpsum»– Entreprenørentarrisikoenforomfangogmengder- ”låste

masser”– Fidic Yellowà Lumpsum,menåpentfor

mengdeoppgjør/regning(avtalesiegetprisvedlegg)– Fidic Silverà Lumpsum(låstemengder)

• Enhetspriser– Prisperenheterfastsatt– Vederlagforutførteenheter

• Regningsarbeid,åpenbok,kostpluss– Faktiskekostnadermedtilleggavpåslag +

Tilleggs-ogendringsarbeid

TILLEGGS- OGENDRINGSARBEID

Oppstart 01.01.16| Overtakelse

31.12.16

(4) Tilleggogendringer

- varsling

Tilleggs-/endringsarbeid

KONTRAKTEN

Endret utførelse

Reduksjon

Tillegg

Forsering

Vesentlig mengderegulering

Irregulær endring

Be om skriftlig pålegg

Vederlagsjustering iht. standardens

regler

Forsinkelse /merutgifter

1) Varsle nøytralt

AT det vil kunne oppstå

2) Varsle spesifisert

og begrunnet

Årsak og konsekvenser

FIDIC, NS, NF 05/07 og Kolemo

•Endringskompetanse

•Varslingsregler

•Preklusjon (bortfall)

•Formell prosedyre

•Sikrer fremdrift (hoppeplikt)

AKB/1988, NL 09 og NLM 10

•Forhandlinger = ingen endrings-kompetanse

•Ingen hoppeplikt

• Ineffektivt

Endrings- ogvarslingshåndteringFIDIC

• FidicSilver:Oppdragsgiverkanførovertakelseinstruereom-ellerforespørreenhverendring

• Leverandørerforpliktettilåutføre,medmindrehan”PROMPTLY”varsleromat:

– Hanikkekanskaffenødvendigematerialer– Detvilreduseresikkerhetelleregnethetforleveransen– Detvilhaennegativinnvirkningpåoppnåelseav”PerformanceGuarantees”

• Reglerforleverandørenskravvedforespørsel:– Angihvorfordetikkekanutføres,eller;– Beskrivearbeid,ogkonsekvensforprisogfremdrift

Endring/varsling– FIDIC– forts.

• Oppdragsgivermåsvare”såsnartdeterpraktisk”• NB– leverandørenerforpliktettilåutføre– kanikkeforsinkearbeidipåventeavoppdragsgiverssvar

• Oppdragsgiverskalutstedeenendringsordre• Dersomdetikkeerenighetomtid/pris,artikkel3.5:

– Oppdragsgiverskalangisinavgjørelse,leverandørmåsenestvarsleinnen14dagerdersomhanikkeakseptereroppdragsgiverspris/tid

Advokatfirmaet Grette DAFilipstad Brygge 2

Postadresse:Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo

Tlf.: 22 34 00 00Faks: 22 34 00 01

E-post: firmapost@grette.no

www.grette.no

Kontaktinformasjon