LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
N°1/13 – BID N° 1914/OC-AR
CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y MONTAJE DE LÍNEAS DE
132 kV DESDE ET 500/132kV GRAN PARANÁ, AMPLIACIÓN ET 132/33/132, kV PARANÁ NORTE Y OBRAS DE COMUICACIONES EN ET PARANÁ Y ET CRESPO
CONTENIDO
PARTE 1 - PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
SECCIONES
I Instrucciones a los Oferentes
II Datos de la Licitación
III Criterios de Evaluación y Calificación
IV Formularios de la Licitación
V Países elegibles
PARTE 2 - CONDICIONES TÉCNICAS LÍNEAS 132 kV desde ET 500/132 GP
SECCIÓN VI
VI (a) Condiciones Técnicas Líneas de 132 kV
VI(a.1) Planos y Planillas Líneas de 132 kV desde ET 500/132kV Gran Paraná
VI(b) Condiciones Técnicas ampliaciones ET Paraná Norte
VI (b.1) Condiciones Técnicas Civiles – Ampliaciones ET Paraná Norte
VI (b.2) Planos Ampliaciones ET Paraná Norte
VI (c) Especificaciones Técnicas y Planillas de Datos Técnicos Garantizados
PARTE 3 – CONDICIONES CONTRACTUALES Y FORMULARIOS DE CONTRATO
SECCIONES
VII Condiciones Generales
VIII Condiciones Especiales
Anexos I Régimen de sanciones Anexo II Redeterminación de Precios Anexo III Plan de Gestión Ambiental Anexo IV Alcances de la Inspección Anexo V Garantías
IX Anexo a Condiciones Especiales – Formularios de Contrato
Energía de Entre Ríos S.A. 1/1 Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná, Entre Ríos – Telefax (Líneas rotativas): 54 343 420 4420
www.enersa.com.ar
Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
CONSTRUCCIÓN, PROVISIÓN Y MONTAJE DE LÍNEAS DE 132 KV DESDE ET 500/132
KV GRAN PARANÁ, AMPLIACIÓN ET 132/33/13,2 KV PARANÁ NORTE Y OBRAS
DE COMUNICACIONES EN ET PARANÁ ESTE Y ET CRESPO
PARTE 1 - PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
SEPTIEMBRE 2013
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1
PARTE 1 - PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
CONTENIDO
SECCIÓN I INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
SECCIÓN II DATOS DE LA LICITACIÓN
SECCIÓN III CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
SECCIÓN IV FORMULARIOS DE LA LICITACIÓN
SECCIÓN V PAÍSES ELEGIBLES
ANEXOS SECCIÓN IV ver Indice
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
SECCIÓN I - INSTRUCCIONES A LOS
OFERENTES
Índice de cláusulas
1. Alcance de la Licitación.................................................................................... 3
2. Fuente de los fondos ......................................................................................... 3
3. Fraude y Corrupción ......................................................................................... 3
4. Oferentes elegibles ............................................................................................ 7
5. Materiales, equipos y servicios elegibles .......................................................... 9
6. Secciones de los Documentos de Licitación ..................................................... 9
7. Aclaración del Documento de Licitación, visita al lugar de las obras y
reunión previa a la Licitación ......................................................................... 10
8. Modificación del Documento de Licitación ................................................... 11
9. Costo de participación en la Licitación........................................................... 11
10. Idioma de la Oferta ......................................................................................... 11
11. Documentos que conforman la Oferta ............................................................ 12
12. Carta de la Oferta y formularios ..................................................................... 12
13. Ofertas alternativas ......................................................................................... 13
14. Precios y descuentos de la Oferta ................................................................... 13
15. Monedas de la Oferta y de pago ..................................................................... 14
16. Documentos que conforman la Propuesta Técnica ......................................... 14
17. Documentos que establecen las calificaciones del Oferente........................... 14
18. Período de validez de las Ofertas .................................................................... 15
19. Garantía de mantenimiento de la Oferta ......................................................... 15
20. Formato y firma de la Oferta .......................................................................... 17
21. Procedimiento para sellar y marcar las Ofertas .............................................. 17
22. Plazo para la presentación de las Ofertas........................................................ 18
23. Ofertas Tardías ................................................................................................ 18
24. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas ........................................... 18
25. Apertura de las Ofertas ................................................................................... 19
26. Confidencialidad ............................................................................................. 20
27. Aclaración de las Ofertas ................................................................................ 20
28. Desviaciones, reservas y omisiones ................................................................ 21
29. Evaluación de las Ofertas para determinar si cumplen las condiciones de la
Licitación ........................................................................................................ 21
30. Inconformidades no significativas .................................................................. 22
31. Corrección de errores aritméticos ................................................................... 22
32. Conversión a una sola moneda ....................................................................... 23
33. Margen de Preferencia .................................................................................... 23
Parte 1 - Sección I 1
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 2
34. Evaluación de las Ofertas................................................................................ 23
35. Comparación de las Ofertas ............................................................................ 24
36. Calificación del Oferente ................................................................................ 24
37. Derecho del Contratante de aceptar cualquier Oferta y de rechazar algunas
Ofertas o todas ellas ........................................................................................ 25
38. Criterios de adjudicación ................................................................................ 25
39. Notificación de la adjudicación ...................................................................... 25 40. Firma del contrato ........................................................................................... 26
41. Garantía de Ejecución ..................................................................................... 26
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 3
Sección I. Instrucciones a los Oferentes
A. Generalidades
1. Alcance de la
Licitación
1.1 El Contratante indicado en los Datos de la Licitación (DDL),
según la definición que consta en las “Condiciones Generales del
Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la
Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la Contratación
de las Obras que se especifican en la Sección VI. Requisitos de
las Obras. El nombre y el número de identificación de lotes
(contratos) de la Licitación Pública Internacional están indicados
en las DDL. 1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación:
(a) el término “por escrito” significa comunicado en forma
escrita con prueba de recibido;
(b) salvo en los casos en que el contexto requiera otra cosa, las
palabras en singular también incluyen el plural y las
palabras en plural también incluyen el singular; y
(c) la palabra “día” significa día calendario.
2. Fuente de los
fondos
2.1 El prestatario indicado en los DDL ha solicitado o recibido
financiamiento (en adelante denominados “fondos”) del Banco
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado “el
Banco”) para sufragar en parte el costo del proyecto
especificado en los DDL. El Prestatario destinará una porción de
dichos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del
contrato o los contratos para el cual o los cuales se emiten los
presentes Documentos de Licitación. 2.2 El Banco efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una
vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Nadie más que el
Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de
Préstamo ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento.
3. Fraude y
Corrupción
3.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades
o personas Oferentes por participar o participando en proyectos
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 4
financiados por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes,
Oferentes, contratistas, consultores y concesionarios (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes),
observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo
acto sospechoso de fraude o corrupción del cual tenga
conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y
las negociaciones o la ejecución de un contrato. Los actos de
fraude y corrupción están prohibidos. Fraude y corrupción
comprenden actos de: (a) práctica corruptiva; (b) práctica
fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) práctica colusoria. Las
definiciones que se transcriben a continuación corresponden a los
tipos más comunes de fraude y corrupción, pero no son
exhaustivas. Por esta razón, el Banco también adoptará medidas
en caso de hechos o denuncias similares relacionadas con
supuestos actos de fraude y corrupción, aunque no estén
especificados en la lista siguiente. El Banco aplicará en todos los
casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 3.1 (c).
(a) El Banco define las expresiones que se indican a
continuación:
(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión,
incluyendo la tergiversación de hechos y
circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de
otra naturaleza o para evadir una obligación.
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o
causar daño, o amenazar con perjudicar o causar
daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
y
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más
partes realizado con la intención de alcanzar un
propósito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.
(b) Si el Banco comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma,
entidad o persona actuando como Oferente o participando
en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre
otros, prestatarios, Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 5
ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha
cometido un acto de fraude o corrupción, el Banco podrá:
(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación
de un contrato o de un contrato adjudicado para la
adquisición de bienes y la contratación de obras
financiadas por el Banco;
(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia
suficiente para comprobar el hallazgo de que un
empleado, agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido un acto de fraude o corrupción;
(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o
de la donación relacionada inequívocamente con un
contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donación, no ha tomado las medidas correctivas
adecuadas en un plazo que el Banco considere razonable
y de conformidad con las garantías de debido proceso
establecidas en la legislación del país Prestatario;
(iv) emitir una amonestación en el formato de una carta
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o
individuo;
(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en
forma permanente o por determinado período de
tiempo, para que se le adjudiquen o participen en
contratos bajo proyectos financiados por el Banco,
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco
considere ser apropiadas;
(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas
de hacer cumplir las leyes; y/o
(vii) imponer otras sanciones que considere ser apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposición de multas que representen para el
Banco un reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán
ser impuestas en forma adicional o en sustitución de
otras sanciones.
(c) El Banco ha establecido un procedimiento administrativo
para los casos de denuncias de fraude y corrupción
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 6
dentro del proceso de adquisiciones o la ejecución de un
contrato financiado por el Banco, el cual está disponible en
el sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales
propósitos cualquier denuncia deberá ser presentada a la
Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para la
realización de la correspondiente investigación. Las
denuncias podrán ser presentadas confidencial o
anónimamente.
(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la
participación en el proceso de adquisiciones y las
negociaciones o la ejecución de un contrato de quienes
soliciten dichos pagos se haya llevado de acuerdo con las
políticas del Banco aplicables en materia de fraude y
corrupción que se describen en esta Cláusula 3.1., y
(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el
literal b) de esta Cláusula podrá hacerse de forma pública o
privada, de acuerdo con las políticas del Banco.
3.2 El Banco tendrá el derecho a exigir que, en los contratos
financiados con un préstamo, se incluya una disposición que
exija que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios permitan al Banco
revisar sus cuentas y registros y cualquier otros documentos
relacionados con la presentación de propuestas y con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por
auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco
tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos
financiados con un préstamo del Banco una disposición que
requiera que los Oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios: (i) conserven
todos los documentos y registros relacionados con los proyectos
financiados por el Banco por un período de tres (3) años luego
de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y
(ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de
denuncias de fraude o corrupción, y pongan a la disposición del
Banco los empleados o agentes de los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios que
tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco para
responder las consultas provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor o consultor
apropiadamente designado para la revisión o auditoria de los
documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista,
subcontratista, consultor o concesionario incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 7
4. Oferentes
elegibles
la revisión del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente,
proveedor, contratista, subcontratista, consultor y concesionario.
3.3 Los Oferentes deberán declarar y garantizar:
(a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos
de fraude y corrupción dispuesta por el Banco y se
obligan a observar las normas pertinentes;
(b) que no han incurrido en ninguna infracción sobre
fraude y corrupción descritas en este documento;
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho
sustancial durante el proceso de adquisición o
negociación del contrato o cumplimiento del contrato;
(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados inelegibles para que se
les adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han
sido declarados culpables de delitos vinculados con
fraude o corrupción;
(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales ha sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compañía o entidad que haya
sido declarada inelegible para que se le adjudiquen
contratos financiados por el Banco o ha sido declarado
culpable de un delito vinculado con fraude o corrupción;
(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitación o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el
contrato o el contrato de consultoría financiado por el Banco; y
(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantías constituye el fundamento para la
imposición por el Banco de cualquiera o de un conjunto
de medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).
4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente,
deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los
Oferentes de otros países no serán elegibles para participar en
contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco.
En la Sección V de este documento se indican los países
miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la
nacionalidad de los Oferentes y el país de origen de los bienes y
servicios. Los Oferentes cuya nacionalidad sea la de un país
miembro del Banco, al igual que las obras y los bienes
suministrados en virtud del contrato, no serán elegibles si:
(a) las leyes o las reglamentaciones oficiales del país del
Prestatario prohíben las relaciones comerciales con ese país; o
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 8
(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del
Prestatario prohíbe la importación de bienes de ese país o
pagos a una persona o una entidad.
4.2 Un Oferente no podrá tener conflictos de interés. Los Oferentes
que sean considerados que tienen conflictos de interés serán
descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto
de interés con una o más partes en este proceso de
Licitación, si ellos:
(a) tienen socios mayoritarios en común; o
(b) reciben o han recibido algún subsidio directo o indirecto de
cualquiera de ellos; o
(c) tienen el mismo representante legal para fines de esta
Licitación; o
(d) tienen una relación mutua, directa o a través de terceros en
común, que les permite tener acceso a información sobre la
Oferta de otro Oferente, o influir sobre la misma, o influir
sobre las decisiones del Contratante respecto de este
proceso de Licitación; o
(e) un Oferente participa en más de una Oferta en este proceso
de Licitación. Si un Oferente participa en más de una
Oferta, se descalificarán todas las Ofertas en las que
participa. Sin embargo, esta disposición no restringe la
inclusión del mismo subcontratista en más de una Oferta; o
(f) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con
una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido
contratada por el Contratante para la prestación de
servicios de consultoría para la preparación del diseño, las
especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la
Licitación para la contratación de las obras objeto de estos
Documentos de Licitación; o
(g) han estado Oferente afiliados a una empresa o entidad que
el contratante o el Prestatario haya contratado o haya
propuesto contratar en calidad de Ingeniero para el
contrato.
4.3 Un Oferente que en la fecha de adjudicación del contrato esté
bajo una declaración de inelegibilidad el Banco por el periodo de
tiempo determinado por éste, de acuerdo con lo establecido en la
Cláusula 3 de las IAO, será descalificado.
4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 9
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii)
no dependen de ninguna agencia del Contratante.
4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de que continúan siendo elegibles, cuando el
Contratante razonablemente la solicite.
4.6 Esta Licitación está abierta únicamente a Oferentes
precalificados. Sin embargo, excepcionalmente, con el
consentimiento previo del Banco, podrá utilizarse la
calificación ex-post.
5. Materiales,
equipos y
servicios
elegibles
5.1 Todos los bienes y servicios conexos que hayan de suministrarse
de conformidad con el Contrato y que sean financiados por el
Banco deberán tener su origen en un país miembro del Banco de
acuerdo con la Sección V, Países Elegibles, sujetos a las
excepciones de los casos indicados en la Cláusula 4.1 (a) y (b).
B. Contenido de los Documentos de Licitación 6. Secciones de
los
Documentos
de Licitación
6.1 Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que
incluyen todas las secciones que se indican más abajo, y deberán
leerse en conjunto con cualquier enmienda emitida de
conformidad con la Cláusula 8 de las IAO
PARTE 1 - Procedimientos de Licitación
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
Sección III. Criterios de evaluación y calificación
Sección IV. Formularios de la Oferta
Sección V. Países Elegibles
PARTE 2 - Requisitos de las obras
Sección VI. Requisitos de las obras
PARTE 3 – Condiciones y Formularios del Contrato
Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)
Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)
Sección IX. Apéndice a las Condiciones Especiales –
Formularios del Contrato 6.2 El llamado a Licitación emitido por el Contratante no forma
parte del Documento de Licitación. 6.3 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los
documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 10
obtuvieren directamente de la fuente señalada por el Contratante
en el llamado a Licitación.
6.4 Los Oferentes deberán estudiar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el
Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del
Oferente del suministro de toda la información o documentación
que se exige en los Documentos de Licitación podría traer como
consecuencia el rechazo de su Oferta.
7. Aclaración del
Documento de
Licitación,
visita al lugar
de las obras y
reunión
previa a la
Licitación
7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración de los
Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el
Contratante por escrito a la dirección correspondiente que se
suministra en los DDL o plantear sus inquietudes en la reunión
previa a la Licitación, si dicha reunión se especifica en la
Cláusula 7.4 de las IAO. El Contratante responderá por escrito a
todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas
solicitudes se reciban por lo menos (21) días antes de que se
venza el plazo para la presentación de las Ofertas. El Contratante
enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de
las consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos los
que hayan adquirido los Documentos de Licitación de
conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. Si como resultado
de las aclaraciones el Contratante considera necesario enmendar
el Documento de Licitación, deberá hacerlo siguiendo el
procedimiento indicado en las Cláusulas 8 y 22.2 de las IAO. 7.2 Se recomienda que el Oferente visite y examine el lugar de las
obras y sus alrededores y que obtenga por sí mismo, bajo su
propia responsabilidad, toda la información que pueda necesitar
para preparar la Oferta y celebrar un contrato para la
construcción de las obras. Los costos relativos a la visita al lugar
de las obras correrán por cuenta del Oferente. 7.3 El Contratante autorizará el acceso del Oferente y cualquier
miembro de su personal o representante a sus propiedades y
terrenos para los fines de la visita, sólo bajo la expresa condición
de que el Oferente y cualquier miembro de su personal o
representante eximan y mantengan indemnes al Contratante y a
su personal y representantes de cualquier obligación al respecto,
y se hagan responsables de cualquier muerte o lesión personal,
pérdida de propiedad o daños a la misma, así como de toda otra
pérdida, daño, costos y gastos que se incurran como resultado de
la inspección. 7.4 Se invitará al representante designado por el Oferente a asistir a
una reunión previa a la Licitación, si así se establece en los DDL.
Esta reunión tendrá como finalidad aclarar dudas y responder a
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 11
preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante
esa etapa.
7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan
llegar sus preguntas por escrito al Contratante a más tardar una
semana antes de la reunión.
7.6 El acta de la reunión previa a la Licitación, incluidas las
preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las
respuestas a éstas, conjuntamente con cualesquiera otras
respuestas preparadas después de la reunión, se transmitirán sin
demora a todos los que hayan adquirido los Documentos de
Licitación de conformidad con la Cláusula 6.3 de las IAO. Toda
modificación de los Documentos de Licitación que pueda ser
necesaria como resultado de la reunión previa a la Licitación
deberá efectuarla el Contratante exclusivamente mediante la
emisión de una enmienda, conforme a la Cláusula 8 de las IAO y
no a través del acta de la reunión previa a la Licitación.
7.7 No se descalificará a los Oferentes que no asistan a la reunión
previa a la Licitación.
8. Modificación
del
Documento de
Licitación
8.1 El Contratante podrá, en cualquier momento antes del
vencimiento del plazo para la presentación de las Ofertas,
enmendar los Documentos de Licitación mediante la emisión de
enmiendas. 8.2 Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de
Licitación y deberá ser comunicada por escrito a todos los que
hayan obtenido el Documento de Licitación en conformidad con
la Cláusula 6.3 de las IAO. 8.3 El Contratante podrá a su discreción, prorrogar el plazo de
presentación de las Ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes
un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las
enmiendas en la preparación de sus Ofertas, de conformidad con
la Subcláusula 22.2 de las IAO
C. Preparación de las Ofertas 9. Costo de
participación
en la
Licitación
9.1 El Oferente financiará todos los costos relacionados con la
preparación y presentación de su Oferta, y el Contratante no
estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos
costos, independientemente del resultado del proceso de
Licitación.
10. Idioma de la
Oferta
10.1 La Oferta, así como toda la correspondencia y los documentos
relativos a dicha Oferta que intercambien el Oferente y el
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 12
Contratante deberán ser escritos en el idioma especificado en
los DDL. Los documentos de soporte y el material impreso que
formen parte de la Oferta podrán estar en otro idioma, con la
condición que las partes pertinentes estén acompañadas de una
traducción fidedigna al idioma especificado en los DDL. Para
los efectos de la interpretación de la Oferta, dicha traducción
prevalecerá.
11. Documentos
que
conforman la
Oferta
11.1 La Oferta comprenderá lo siguiente:
(a) carta de la Oferta;
(b) los correspondientes formularios debidamente
completados, incluida la Lista de Cantidades y sus Precios,
de acuerdo con lo establecido en las Cláusulas 12 y 14 de
las IAO;
(c) garantía de mantenimiento de la Oferta, de conformidad
con la Cláusula 19 de las IAO;
(d) Ofertas alternativas, si se permite, de conformidad con la
Cláusula 13 de las instrucciones a los Oferentes;
(e) confirmación escrita en la que se autorice al firmante de la
Oferta a comprometer al Oferente, de acuerdo con lo
establecido en la Cláusula 20.2 de las IAO
(f) de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, documentos
comprobantes que demuestren que el Oferente está
calificado para ejecutar el contrato en caso de que su Oferta
sea aceptada;
(g) Propuesta Técnica de conformidad con la Cláusula 16 de
las IAO; y
(h) cualquier otro documento requerido en los DDL.
11.2 Además de los requisitos señalados en la Cláusula 11.1 de las
IAO, las Ofertas presentadas por una Asociación en
Participación, Consorcio o Asociación (APCA), vendrán
acompañadas de una copia del convenio de la APCA celebrado
entre todos los socios. Alternativamente, los socios firmarán y
presentarán junto con la Oferta, una carta de intención para
celebrar un convenio que establezca una APCA en caso de que la
Oferta sea aceptada, junto con una copia del acuerdo propuesto.
12. Carta de la
Oferta y
formularios
12.1 La Carta de la Oferta y los formularios, incluida la Lista de
Cantidades, se prepararán con los formularios pertinentes que se
incluyen en la Sección IV, Formularios de la Oferta. Los
formularios deberán completarse sin realizar ningún tipo de
modificaciones al texto, y no se aceptarán sustituciones. Todos
los espacios en blanco deberán llenarse con la información
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 13
13. Ofertas
alternativas
14. Precios y
descuentos de
la Oferta
solicitada.
13.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se
considerarán Ofertas alternativas.
13.2 Cuando se soliciten explícitamente plazos alternativos para la
terminación de los trabajos, ellos se especificarán en los DDL,
al igual que la metodología para evaluarlos.
13.3 Excepto en los casos contemplados en la Cláusula 13.4 de las
IAO, los Oferentes que deseen ofrecer alternativas técnicas a los
requisitos del Documento de Licitación deberán cotizar primero
el diseño propuesto por el Contratante, descrito en el Documento
de Licitación, deberán además presentar toda la información
necesaria para permitir que el Contratante efectúe una completa
evaluación de la alternativa, incluidos planos, cálculos del
diseño, especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodología de construcción propuesta, así como cualquier otro
detalle pertinente. El Contratante sólo considerará las
alternativas técnicas, de haberlas, del Oferente cuya Oferta se
ajuste a los requisitos técnicos básicos y haya sido la evaluada
más baja.
13.4 Cuando así se especifique en los DDL los Oferentes podrán
presentar soluciones técnicas alternativas para componentes
específicos de las obras; los cuales se identificarán en los DDL,
junto con la metodología para su evaluación, y se describirán en
la Sección VI, Requisitos de las Obras.
14.1 Los precios y descuentos que cotice el Oferente en la carta de la
Oferta y la lista de cantidades se ceñirán a los requisitos
indicados más abajo.
14.2 El Oferente indicará las tarifas y los precios unitarios
correspondientes a todos los rubros de las obras que se
especifican en la Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales
el Oferente no haya indicado tarifas ni precios unitarios no serán
pagados por el Contratante cuando se ejecuten y se considerarán
incluidos en los precios de los otros rubros de la lista de
Cantidades.
14.3 El precio que se cotice en la Carta de la Oferta (literal c ), de
conformidad con la Cláusula 12.1 de las IAO, será el precio total
de la Oferta, excluido todo descuento ofrecido. 14.4 El Oferente cotizará separadamente cualquier descuento
incondicional e indicará la metodología para su aplicación en la
Carta de la Oferta (literal d), de conformidad con la Cláusula
12.1 de las IAO.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 14
14.5 Salvo disposición en contrario en los DDL y el Contrato, los
precios unitarios y los precios cotizados por el Oferente estarán
sujetos a ajustes durante la ejecución del contrato, de
conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales del
Contrato. En dicho caso, el Oferente deberá señalar los índices y
los coeficientes de ponderación de las fórmulas de ajuste de
precios en el Formulario de Datos de Ajuste, y el Contratante
podrá exigir al Oferente que justifique los índices y coeficientes
de ponderación propuestos.
14.6 Si así se dispone en la Cláusula 1.1 de las IAO, las Ofertas se
harán por lotes individuales (contratos) o por combinación de
lotes (paquetes). Los Oferentes que quieran ofrecer un descuento
en caso de que se les adjudique más de un contrato especificarán
en su Oferta la reducción de precio aplicable a cada paquete o,
alternativamente, a cada contrato individual dentro del paquete.
La reducción de precio o descuento se presentará de
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 14.4 de las IAO,
siempre y cuando las Ofertas de todos los lotes (contratos) se
presenten y abran al mismo tiempo.
14.7 Los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el
contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro motivo, a
partir de 28 días antes de la fecha de presentación de las Ofertas,
se incluirán en los precios y los precios unitarios y en el precio
total de la Oferta que presente el Oferente.
15. Monedas de la
Oferta y de
pago
16. Documentos
que
conforman la
Propuesta
Técnica 17. Documentos
que establecen
las
calificaciones
del Oferente
15.1 La moneda de la Oferta será la estipulada en los DDL.
15.2 El Contratante podrá requerir que los Oferentes justifiquen sus
necesidades de pagos en monedas extranjeras y sustenten las
cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que se
indican en el Cuadro C “Resumen de las Monedas de Pago”, en
cuyo caso los Oferentes deberán presentar un desglose detallado
de las necesidades en moneda extranjera. 16.1 El Oferente entregará una Propuesta Técnica con una descripción
de los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el
calendario de las obras, así como cualquier otra información
estipulada en la Sección IV, con detalles suficientes para
demostrar que la propuesta del Oferente cumple adecuadamente
los requisitos de la obra y el plazo para completarla.
17.1 A fin de determinar sus calificaciones para ejecutar el contrato
de conformidad con la Sección III, Criterios de Evaluación y
Calificación, el Oferente proporcionará la información solicitada
en los correspondientes formularios de información que aparecen
en la Sección IV, Formularios de Licitación.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 15
18. Período de
validez de las
Ofertas
19. Garantía de
mantenimient
o de la Oferta
18.1 Las Ofertas deberán mantenerse válidas durante el periodo
determinado en los DDL a partir de la fecha límite para
presentación de Ofertas establecida por el Contratante. Toda
Oferta con un plazo menor será rechazada por el Contratante por
incumplimiento.
18.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de
validez de la Oferta, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes
que extiendan el período de validez de sus Ofertas. Tanto la
solicitud como las respuestas se harán por escrito. Si se solicita una
garantía de la Oferta de conformidad con la Cláusula 19 de las IAO,
también se prorrogará por un plazo de veintiocho (28) días la fecha
límite del período de validez prorrogado. Los Oferentes podrán
rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la Oferta. A
los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les
permitirá que modifiquen su Oferta, salvo en los casos
contemplados en la Cláusula 18.3 de las IAO.
18.3 En el caso de contratos a precio fijo, si la adjudicación se demora
por más de cincuenta y seis (56) días después de que venza la
validez inicial de la Oferta, podrá ajustarse el precio contractual
por un factor especificado en la solicitud de prórroga. La
evaluación de la Oferta se basará en el precio de la Oferta sin
tomar en cuenta la corrección mencionada.
19.1 Salvo que se estipule lo contrario en los DDL, el Oferente
deberá presentar como parte de su Oferta el original de una
Garantía de Mantenimiento de la Oferta por la cantidad y en la
moneda estipulada en los DDL. 19.2 Oferta A opción del Oferente, la Garantía de Mantenimiento de
la Oferta deberá ser una garantía a la vista, y a opción del
Oferente, en cualquiera de la siguientes formas:
(a) garantía bancaria incondicional;
(b) carta de crédito irrevocable;
(c) cheque de gerencia o cheque certificado; o
(d) otra garantía definida en los Datos de la Licitación,
emitida por una institución de prestigio de un país elegible. Si
la garantía de mantenimiento de la Oferta que presente el Oferente es una fianza emitida por una aseguradora o una
compañía afianzadora situada fuera del país del Contratante, la
institución que emite la garantía deberá tener una institución
financiera corresponsal en el país del Contratante que permita
hacer efectiva la garantía. La Garantía de Mantenimiento de
Oferta, deberá estar sustancialmente de acuerdo con alguno de
los formularios de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 16
incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación, u otro
formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la
presentación de la Oferta. En cualquier caso el formulario de la
Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá incluir el nombre
completo del Oferente. La Garantía de Mantenimiento de la
Oferta permanecerá válida por un período de 28 días
posteriores a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del
período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la
Cláusula 18.2 de las IAO.
19.3 Si la Subcláusula 19.1 de las IAO exige una Garantía de
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén
acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la Oferta,
serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento.
19.4 Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes
cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas tan pronto
como sea posible, después que el Oferente al que se haya
adjudicado el Contrato suministre la Garantía de Cumplimiento,
de conformidad con la Cláusula 41 de las IAO.
19.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta del Oferente al que se
adjudica el contrato será devuelta, tan pronto como sea
posible, una vez que dicho Oferente haya firmado el contrato y
suministrado la garantía de cumplimiento del contrato.
19.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer
efectiva si:
(a) un Oferente retira su Oferta durante el período de validez
de la Oferta especificado por el Oferente en el Formulario
de Presentación de Oferta, salvo lo estipulado en la
Subcláusula 18.2 de las IAO; o
(b) si el Oferente seleccionado:
(i) no firma el contrato de conformidad con la Cláusula 40
de las IAO; o
(ii) no suministra la Garantía de Cumplimiento de
conformidad con la Cláusula 41 de las IAO.
19.7 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá
ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si
dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de
presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta
deberá estar en nombre de todos los futuros socios de la APCA
tal como se denomina en la carta de intención mencionada en las
IAO 4.1.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 17
19.8 Si en los DDL no se exige una Garantía de Mantenimiento de la
Oferta, el Contratante podrá, si así se contempla en los DDL,
declarar no elegible al Oferente para la adjudicación de un
contrato por el período de tiempo que figure en los DDL, si el
Oferente:
(a) retira su Oferta durante el período de validez que se señala en
el formulario de carta de presentación de Oferta, salvo en los
casos contemplados en la Cláusula 18.2 de las IAO; o
(b) al que se adjudica el contrato:
(i) no firma el contrato de conformidad con lo dispuesto en
la Cláusula 40 de las IAL; o
(ii) no suministra una Garantía de Cumplimiento de
conformidad con la Cláusula 41 de las IAO;
20. Formato y
firma de la
Oferta
20.1 El Oferente preparará un juego original de los documentos que
constituyen la Oferta, según se señala en la Cláusula 11 de las
Instrucciones a los Oferentes, marcándolo claramente como
“ORIGINAL”. Las Ofertas alternativas, si se permiten de
conformidad con la Cláusula 13 de las instrucciones a los
Oferentes, se marcarán claramente como “ALTERNATIVA”.
Además, el Oferente presentará el número de copias de la Oferta
que se indica en los DDL y marcará claramente cada ejemplar
como “COPIA”. En el caso de discrepancias el texto original
prevalecerá sobre las copias. 20.2 El original y todas las copias de la Oferta serán mecanografiados o
escritos con tinta indeleble y deberán estar firmados por la persona
debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente. Esta
autorización consistirá en una confirmación escrita, según se
especifica en los DDL, que deberá acompañar a la Oferta. El
nombre y el cargo de cada persona que firme la autorización
deberá escribirse o imprimirse debajo de su firma. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán
válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que
firma la Oferta.
D. Presentación y apertura de las Ofertas 21. Procedimiento
para sellar y
marcar las
Ofertas
21.1 Los Oferentes deberán entregar Ofertas el original y cada copia
de la Oferta, inclusive Ofertas alternativas si fueran permitidas
en virtud de la Cláusula 13 de las IAO, en sobres separados,
cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como
“ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres que contienen el original
y las copias serán incluidos a su vez en un solo sobre.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 18
21.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
(a) llevar el nombre y la dirección del Oferente;
(b) estar dirigidos al Contratante y llevar la dirección que se
indica en la Cláusula 22.1 de las IAO;
(c) llevar la identificación específica de este proceso de
Licitación indicado en la Cláusula 1.1 de los DDL; y
(d) incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y
fecha de la apertura de la Oferta... 22. Plazo para la
presentación
de las Ofertas
23. Ofertas
Tardías
24. Retiro,
sustitución y
modificación
de las Ofertas
21.3 Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere,
el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.
22.1 El Contratante deberá recibir las Ofertas en la dirección y, a más
tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL... Los
Oferentes tendrán la opción de presentar sus Ofertas
electrónicamente, cuando así se indique en los DDL. Los
Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán
los procedimientos indicados en los DDL para la presentación
de dichas Ofertas.
22.2 El Contratante podrá, a su arbitrio, prorrogar la fecha límite de
presentación de las Ofertas mediante una enmienda del
Documento de Licitación, de acuerdo con la Cláusula 8 de las
Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso todas las
obligaciones y derechos del Contratante y los Oferentes
anteriormente sujetas a dicha fecha límite quedarán sujetas al
nuevo plazo.
23.1 El Contratante no considerará ninguna Oferta que llegue con
posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las
Ofertas, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Toda
Oferta que reciba el Contratante después del plazo límite para la
presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será
rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.
24.1 El Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su Oferta después
de presentada, debiendo enviar para ello una comunicación por
escrito, de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO,
debidamente firmada por un representante autorizado, y deberá
incluirá una copia de dicha autorización, según lo estipulado en
la Cláusula 20.2 de las IAO (con excepción de la comunicación
de retiro, que no requiere copias). La sustitución o modificación
correspondiente de la Oferta deberá acompañar a dicha
comunicación por escrito. Todas las comunicaciones deberán
ser:
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 19
25. Apertura de
las Ofertas
(a) presentadas de conformidad con las Cláusulas 20 y 21 de las
IAO (con excepción de la comunicación de retiro, que no
requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar
claramente marcados “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN” o
“MODIFICACIÓN”; y
(b) recibidas por el Contratante antes de la fecha límite
establecida para la presentación de las Ofertas, de
conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.
24.2 Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con la
Cláusula 24.1 de las IAO serán devueltas sin abrir a los
Oferentes remitentes.
24.3 Ninguna Oferta podrá ser retirada, sustituida ni modificada
durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar Ofertas y la expiración del período de validez de la
Oferta especificado por el Oferente en el Formulario de Oferta o
en cualquier otra extensión.
25.1 El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas,
en público en la dirección, fecha y hora que se señalen en los
DDL. El procedimiento para la apertura de Ofertas que se hayan
presentado electrónicamente en caso de que se permita usar
dicho sistema de conformidad con la Subcláusula 22.1 estará
indicado en los DDL.
25.2 Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se
leerán en voz alta y el sobre con la Oferta correspondiente no
será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá
el retiro de ninguna Oferta a menos que la comunicación de
retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el
retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.
Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como
“SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se intercambiará con la
Oferta correspondiente que está siendo sustituida; la Oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No
se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida
para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas. Los sobres marcados como
“MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las
Ofertas a menos que la comunicación de modificación
correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la
modificación y sea leída en voz alta en el Acto de Apertura de
las Ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los
sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 20
25.3 Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz
alta: el nombre del Oferente y si contiene modificaciones; los
precios de la Oferta, incluyendo cualquier descuento u Ofertas
alternativas; la existencia de la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta de requerirse; y cualquier otro detalle que el Contratante
considere pertinente. Solamente los descuentos y Ofertas
alternativas leídas en voz alta se considerarán en la evaluación.
Si el Contratante así lo dispone en los DDL, los representantes
del Contratante que asistan a la apertura de Ofertas deberán
marcar sus iniciales en la carta de la Oferta y la Lista de
Cantidades de la manera indicada en los DDL. Ninguna Oferta
será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las Ofertas
tardías, de conformidad con la Subcláusula 23.1 de las IAO.
25.4 El Contratante preparará un acta del Acto de Apertura de las
Ofertas que incluirá como mínimo: el nombre del Oferente y si
hay retiro, sustitución o modificación; el precio de la Oferta, por
lote si corresponde, incluyendo cualquier descuento y Ofertas
alternativas si estaban permitidas; y la existencia o no de la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si se requería. Se le
solicitará a los representantes de los Oferentes presentes que
firmen la hoja de asistencia. La omisión de la firma de un
Oferente no invalidará el contenido y efecto del Acta. Una copia
del Acta será distribuida a los Oferentes.
E. Evaluación y comparación de las Ofertas
26. Confidencialidad 26.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la Licitación, información relacionada con la evaluación de las Ofertas, ni
sobre la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se
haya publicado la adjudicación del Contrato.
27. Aclaración de
las Ofertas
26.2 Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en cuanto a la evaluación, comparación de las
Ofertas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el
rechazo de su Oferta.
No obstante lo dispuesto en la Subcláusula 26.2 de las IAO, si durante
el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de
adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
Licitación, deberá hacerlo por escrito.
27.1 Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de
las Ofertas y la calificación de los Oferentes, el Contratante
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 21
podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones
a su Oferta. No se considerarán aclaraciones a una Oferta
presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean
respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud de
aclaración del Contratante y la respuesta, deberán ser hechas por
escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los
precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar
correcciones de errores aritméticos descubiertos por el
Contratante en la evaluación de las Ofertas, de conformidad con
la Cláusula 31 de las IAO.
27.2 Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la
fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante,
su Oferta podrá ser rechazada.
28. Desviaciones,
reservas y
omisiones
28.1 Durante la evaluación de las Ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:
(a) “desviación” es un apartamiento con respecto a los
requisitos especificados en el Documento de Licitación;
(b) “reserva” es establecer condiciones limitativas o en
abstenerse de aceptar plenamente los requisitos
especificados en el Documento de Licitación; y
(c) “omisión” es la falta de presentación de una parte o de la
totalidad de la información o de la documentación
requerida en el Documento de Licitación.
29. Evaluación de
las Ofertas
para
determinar si
cumplen las
condiciones de
la Licitación
29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitación, el Contratante se basará en el
contenido de la propia Oferta, según se define en las Cláusula 11
de las IAO.
29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y
especificaciones estipulados en dichos documentos sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:
(a) si es aceptada:
(i) afecta de una manera sustancial el alcance, la
calidad o el funcionamiento de las Obras
especificadas en el Contrato; o
(ii) limita de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitación, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Oferente en
virtud del Contrato; o
(b) si es rectificada, afectaría injustamente la posición
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 22
competitiva de otros Oferentes que presentan Ofertas que
se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación.
29.3 El Contratante examinará los aspectos técnicos de la Oferta de
conformidad con la Cláusula 16 de las IAO, Propuesta Técnica,
en particular, con el fin de confirmar que satisface los requisitos
estipulados en la Sección VI, Requisitos de las Obras, sin
desviaciones ni reservas significativas.
29.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitación será rechazada por el Contratante y no podrá
convertirse posteriormente, mediante la corrección o el retiro de
las desviaciones, reservas u omisiones, en una Oferta que se
ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación.
30. Inconformida
des no
significativas
31. Corrección de
errores
aritméticos
30.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitación, el Contratante podrá dispensar inconformidades que
no constituyan una desviación, reserva u omisión significativa. 30.2 Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de
Licitación, el Contratante podrá solicitar al Oferente que
presente, dentro de un plazo razonable, la información o
documentación necesaria para rectificar inconformidades no
significativas en la Oferta, relacionadas con requisitos referentes
a la documentación. La solicitud de información o
documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el
Oferente no cumple la solicitud, podrá rechazarse su Oferta. 30.3 Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las
condiciones establecidas, el Contratante rectificará las faltas de
conformidad no sustanciales relacionadas con el precio de la
Oferta. A esos efectos, se ajustará el precio de la Oferta,
únicamente para fines de comparación, para reflejar el precio de
un rubro o componente que falte o que presente faltas de
conformidad. Dicho ajuste se hará aplicando el método que se
indica en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación.
31.1 A condición de que la Oferta cumpla sustancialmente con los
Documentos de Licitación, el Contratante corregirá errores
aritméticos de la siguiente manera:
(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio
total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario
y el precio total será corregido, a menos que, en opinión del
Contratante, haya un error obvio en la colocación del punto
decimal en el precio unitario, entonces el precio total
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 23
cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario;
(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o
resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total; y
(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el
monto expresado en palabras, a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en
cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.
31.2 Si el Oferente cuya Oferta fue evaluada como la más baja no
acepta la corrección de los errores, su Oferta será rechazada.
32. Conversión a
una sola
moneda
Para efectos de evaluación y comparación, el Contratante convertirá
todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la
moneda única indicada en los DDL, utilizando el tipo de cambio
vendedor establecido por la fuente y en la fecha especificada en los
DDL.
33. Margen de
Preferencia 34. Evaluación de
las Ofertas
33.1 No se aplicará el Margen de Preferencia.
34.1 Para evaluar las Oferta, el Contratante utilizará únicamente los
factores, metodologías y criterios definidos en esta Cláusula. No
se permitirá ningún otro criterio ni metodología.
34.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente:
(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos
provisionales y la reserva para imprevistos, de existir tal
reserva, que se indican en el resumen de la Lista de
Cantidades, pero incluidos los rubros correspondientes a
trabajos por día cuyos precios por día se hubiesen obtenido
competitivamente1;
(b) el ajuste de precios por correcciones de errores aritméticos,
de conformidad con la Cláusula 31.1 de las IAO;
(c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de
conformidad con la Cláusula 14.4 de las IAO;
(d) la conversión a una sola moneda del monto resultante de la
aplicación de los incisos (a), (b) y (c) supra, si procede, de
1 Para que el trabajo por día pueda cotizarse competitivamente para propósitos de evaluación de las Ofertas, el
Contratante debe preparar una lista tentativa de cantidades para rubros individuales que hayan de utilizarse para
determinar costos de trabajo por día (por ejemplo, número de conductor-días de tractor, o cantidad de toneladas de
cemento Pórtland), que se vayan a multiplicar por los precios cotizados por el Oferente para incluirlos en el precio
total de la Oferta.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 24
conformidad con la Cláusula 32 de las IAO;
(e) el ajuste por faltas de conformidad, según se establece en la
Cláusula 30.3 de las IAO;
(f) ajustes debidos a la aplicación de los factores de evaluación,
indicados en la Sección III, Criterios de Evaluación y
Calificación.
34.3 En la evaluación de la Oferta no se tomará en cuenta el efecto de
las disposiciones de ajuste de precios que se hayan especificado
en las Condiciones del Contrato, aplicadas durante el período de
ejecución del Contrato.
34.4 Si los Documentos de Licitación permiten que los Oferentes
coticen precios separados para diferentes lotes (contratos), y que
se adjudiquen varios lotes (paquetes) a un solo Oferente, en la
Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, se
especificará la metodología para determinar el precio evaluado
como el más bajo para los paquetes que resulten de combinar los
lotes ofrecidos en las diferentes propuestas, incluidos los
descuentos que se hayan ofrecido.
34.5 Si la Oferta, con el precio evaluado como el más bajo, está
seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados a
juicio del Contratante, éste podrá exigir al Oferente que entregue
un análisis detallado de los precios para todos o cualquiera de los
rubros de la lista de cantidades, a fin de demostrar la coherencia
interna de dichos precios con los métodos de construcción y el
calendario previsto. Tras la evaluación de los análisis de precios
y tomando en cuenta el calendario de pagos contractuales
previstos, el Contratante podrá exigir que por cuenta del Oferente
se aumente el monto de la Garantía de Cumplimiento, para
llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de pérdidas
financieras en caso de incumplimiento bajo el contrato, por parte
del Oferente ganador.
35. Comparación
de las Ofertas
35.1 El Contratante comparará todas las Ofertas que se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitación, para
determinar la Oferta evaluada como la más baja, de conformidad
con la Cláusula 34.2 de las IAO.
36. Calificación
del Oferente
36.1 El Contratante determinará a su entera satisfacción si el Oferente
seleccionado como el que ha presentado la Oferta evaluada como
la más baja y que se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitación, cumple los criterios de calificación que se especifican
en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. 36.2 El resultado se determinará después de analizar los documentos
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 25
de calificación presentados por el Oferente para demostrar su
capacidad, de conformidad con la Cláusula 17.1 de las
instrucciones a los Oferentes.
36.3 Una determinación afirmativa será requisito previo para la
adjudicación del Contrato al Oferente. Una determinación
negativa resultará en el rechazo de la Oferta del Oferente, en
cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el Oferente
que presentó la siguiente Oferta evaluada como la más baja está
calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.
37. Derecho del
Contratante
de aceptar
cualquier
Oferta y de
rechazar
algunas
Ofertas o
todas ellas
37.1 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar
todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación
del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna
ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante
devolverá con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las
Garantías de Oferta que hubiera recibido.
F. Adjudicación del contrato
38. Criterios de
adjudicación
39. Notificación
de la
adjudicación
38.1 El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta
haya sido evaluada como la más baja de conformidad con IAO
34.4 y cumpla sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitación, siempre y cuando el Contratante
determine que el Oferente está calificado para ejecutar el
contrato satisfactoriamente
39.1 Antes la expiración del período de validez de las Ofertas, el
Contratante notificará por escrito al Oferente seleccionado, que
su Oferta ha sido aceptada. En la carta de notificación
(denominada en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y
en los formularios del contrato “la carta de aceptación”) se
especificará el monto que el Contratante pagará al contratista por
la ejecución y la terminación de las obras (denominado en lo
sucesivo y en las condiciones contractuales y en los formularios
del contrato “el precio contractual”), así como los requisitos para
que el contratista solucione cualquier defecto conforme se
estipula en el contrato. Al mismo tiempo, el Contratante también
notificará los resultados de la Licitación a todos los demás
Oferentes y publicará en los sitios de Internet de United Nations
Development Business y del Banco, los datos de identificación de
la Oferta y de los lotes, además de la siguiente información:
(i) nombre de cada uno de los Oferentes que presentó una Oferta;
(ii) precios de las Ofertas conforme se leyeron en voz alta en la
Apertura de las Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección I 26
Oferta considerada; (iv) nombre de los Oferentes cuyas Ofertas
fueron rechazadas, y la razón para los rechazos; y (v) nombre del
Oferente ganador y el precio que ofreció, así como la duración y el
resumen del alcance del contrato adjudicado.
39.2 Mientras se prepara y perfecciona un contrato Formal, la
notificación de adjudicación constituirá el contrato.
39.3 El Contratante responderá con prontitud, por escrito, a todos los
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas para
adjudicación y que, con posterioridad a la notificación de la
adjudicación, de conformidad con la Cláusula 39.1 de las IAO,
soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas.
40. Firma del
contrato
40.1 Inmediatamente después de la notificación, el Contratante
enviará el contrato al Oferente seleccionado para la adjudicación
del contrato. 40.2 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días siguientes de haber
recibido el contrato, el Oferente ganador deberá firmar, fechar y
devolver el contrato al Contratante.
41. Garantía de
Ejecución
41.1 Dentro de un plazo de veintiocho (28) días después de haber
recibido la notificación de la adjudicación por parte del
Contratante, el Oferente seleccionado deberá presentar la
Garantía de Cumplimiento de conformidad con las condiciones
del contrato, sujeto a la Cláusula 34.5 de las IAO, utilizando para
ello el formulario de Garantía de Cumplimiento incluida en la
Sección IX, Apéndice a las condiciones especiales – Formularios
de contrato u otro formulario aceptable para el Contratante. Si el
Oferente seleccionado suministra una fianza como Garantía de
Cumplimiento, dicha fianza deberá haber sido emitida por una
compañía afianzadora o una aseguradora que el Oferente
ganador haya determinado que es aceptable para el Contratante.
Si la fianza la emite una entidad extranjera, ésta deberá tener una
institución financiera corresponsal en el país del Contratante. El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantía de Cumplimiento antes
mencionada o de firmar el contrato, constituirá causa suficiente para la
anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de la
Oferta. En este caso, el Contratante podrá adjudicar el contrato al
Oferente cuya Oferta sea evaluada como la siguiente más baja que se
ajusta sustancialmente a las condiciones de la Licitación y que el
Contratante considere calificado para ejecutar satisfactoriamente el
contrato.
Licitación Pública Internacional N° 1/11 - BID N° 1914/OC-AR
Parte 1 - Sección II 1
Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
Índice de contenido
A. Introducción ....................................................................................................................... 2
B. Documento de Licitación ................................................................................................. 10
C. Preparación de las Ofertas ................................................................................................ 9
D. Presentación y apertura de las Ofertas .......................................................................... 26
E. Evaluación y comparación de Ofertas............................................................................ 30
F. Adjudicación del Contrato............................................................................................... 30
Parte 1 - Sección II 2
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Sección II. Datos de la Licitación
A. Introducción
IAO 1.1 El CONTRATANTE, convoca a la presente Licitación Pública Internacional, la que tiene por objeto la contratación con el Oferente que
resulte Adjudicado, para la Construcción, Provisión y Montaje de líneas
de 132 kV desde ET 500/132 kV Gran Paraná, ampliación ET
132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de comunicaciones en ET Paraná
Este y ET Crespo
El presente llamado se realiza en virtud de lo dispuesto por:
1.- Resolución EPRE Nº 147/2009 mediante la cual se otorga el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública a favor del Gobierno de la Provincia
de.Entre Ríos para la Construcción de la Playa de 132 kV de la Estación
Transformadora de 500 kV Paraná y Líneas de vinculación con la red de 132
kV de ENERSA
2.- Decreto N° 427/14 M.E.H.F. por el que se aprueba el Llamado a Licitación
Pública Internacional y se aprueban los presentes Pliegos Licitatorios
IAO 1.1 Nombre del Contratante/Comitente: SUPERIOR GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, a través de ENERGIA DE ENTRE
RIOS SOCIEDAD ANÓNIMA –ENERSA- como subejecutor,
conforme lo dispuesto por el decreto 4058/08 MEHF.-
Parte 1 - Sección II 3
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
MESES
Nueva LAT el Pingo 8
LAT DT a San Benito 12
LAT Paraná III y IV y ampliación de ET Paraná
Norte
15
IAO 1.1 Nombre de la Licitación Pública Internacional: Construcción,
Provisión y Montaje de líneas de 132 kV desde ET 500/132 kV Gran
Paraná, ampliación ET 132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de
comunicaciones en ET Paraná Este y ET Crespo
Número de identificación de la Licitación pública internacional: LPI
1/13
NOTA: Los oferentes deberán tener presente que la presente Licitación
Pública Internacional ha sido denominada en los correspondientes Pliegos
de Licitación para la Construcción de la Obra Civil, Provisión de
Materiales y Equipamiento y Montaje Electromecánico de la ET 500/132
kV Paraná y obras complementarias, así como en la Solicitud de Propuesta
SP N° 1/2011 - BID N° 1914/OC-AR Servicios de Inspección de la
Construcción de la ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias,
como Licitación Pública Internacional N° 2 y/o LPI N° 2, indistintamente;
por lo tanto, cuando en dichos documentos se refiere a la misma,
indefectiblemente debe entenderse que se refiere a la presente Licitación
Pública Internacional.
Sin perjuicio que los datos de las obras a contratar se especifican en la
Sección VI. Requisitos de las Obras y en las Condiciones Especiales del
Contrato –Plazo de Terminación, el Oferente deberá tener expresamente
en cuenta los plazos establecidos para la terminación y puesta en servicio
de cada una de las partes de la obra contratada, a saber:
IAO 2.1 Nombre del Prestatario: Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos
IAO 2.1 Nombre del Proyecto: “Multifase de Desarrollo de la Infraestructura
Económica Básica de Apoyo a la Producción de Entre Ríos – Fase I
IAO 3.3 La DECLARACIÓN deberá ser presentada conjuntamente con la documentación indicada en la DDL-IAO 21 ORIGINAL DE LA OFERTA
punto a).
IAO 4 Se admitirán como OFERENTES:
a) Las PERSONAS JURÍDICAS;
Parte 1 - Sección II 4
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
b) las APCA, estas últimas podrán ser: (b.1) UNIÓN TRANSITORIA
DE EMPRESAS (U.T.E.) y (b.2)CONJUNTOS O GRUPOS
ECONÓMICOS;
c) NUEVAS SOCIEDADES y que resulten elegibles en los términos de
las IAO 4
Para los apartados b) y c) de la presente cláusula, al menos uno de los
integrantes del Oferente deberá haber adquirido el Pliego de la Licitación y
reúnan las condiciones que más abajo se exigen.
a) PERSONAS JURÍDICAS: bajo cualquier modalidad societaria,
adquieran el presente Pliego de Licitación y reúnan las condiciones y
cumplimenten las exigencias y acreditaciones exigidas en el presente
Pliego Licitatorio.
b) APCA:
(b.1) UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS: deberán
conformarse de acuerdo con lo previsto en Capítulo III Sección II
Artículos 377 siguientes y concordantes de la Ley de Sociedades
Comerciales –Ley N° 19.550 y sus modificatorias-
A los fines de la presentación de la Oferta, deberá presentarse el Acuerdo
de Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas en el
que se establezcan las condiciones y requisitos de vinculación de
conformidad con la Ley de Sociedades Comerciales.
De resultar la Oferta adjudicada, previo a la firma del contrato, deberá
presentar la constitución de la UTE debidamente inscripta en el Registro
Público de Comercio correspondiente.
Será condición que todos sus integrantes asuman expresamente el
compromiso de responder en forma ilimitada y solidaria frente al
Comitente/Contratante –Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos-,
ante ENERSA, la autoridad de aplicación y cualquier tercero que pudiere
corresponder.
Bastará la compra de un solo Pliego por el Participante o cualquiera de sus
integrantes.
(b.2) CONJUNTO O GRUPO ECONÓMICO:
Se entiende que hay Conjunto o Grupo Económico cuando:
a.- El NOVENTA POR CIENTO (90%) o más del capital social y
Parte 1 - Sección II 5
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
de los votos de cada una de las empresas que se presenten como
OFERENTES en el carácter de sucursales, filiales o subsidiarias
componentes del Conjunto Económico, pertenezcan, directa o
indirectamente al mismo dueño, socio o accionista que las controla a la
fecha de efectuar la presentación de la Oferta.
b.- Se acredite lo anterior mediante la correspondiente certificación
del mismo Auditor que suscriba los Balances y el Informe a que se refieren
las IAO 11.1.h) j.
c.- La empresa, o persona física o jurídica, controlante del Conjunto
o Grupo Económico y cada uno de los componentes que se presenten
conformando un Conjunto o Grupo Económico declaren la calidad de tal y
acrediten su existencia conforme a las IAO 11.1.h) a.
En este supuesto se tendrán en cuenta los antecedentes económicos y
técnicos de todos los integrantes de dicho Conjunto o Grupo Económico,
que participan en la presentación, a los fines del cumplimiento de los
requisitos y condiciones previstas en el PLIEGO.
La presentación efectuada por el Conjunto o Grupo Económico, ya sea
como único OFERENTE o como INTEGRANTE del OFERENTE, deberá
realizarse unificando la personería para actuar en tal carácter por parte de
las empresas cuyos antecedentes económicos y técnicos se invoquen y de
la que se designe como OFERENTE, sin perjuicio que, con posterioridad,
la representación sea ejercida por la empresa designada al efecto actuando
en su propio nombre.
El Conjunto o Grupo Económico podrá actuar por sí o a través de una
sociedad integrante del mismo que se designe al efecto, la que actuará en
representación del Grupo o Conjunto Económico en calidad de
OFERENTE, suscribirá el PLIEGO y la Carta de Oferta en nombre del
Grupo o Conjunto Económico.
Si el Conjunto o Grupo Económico es el único INTEGRANTE del
OFERENTE, el cumplimiento de los requisitos exigidos en las IAO 11.1.h)
se resolverá considerando al Conjunto o Grupo Económico como
OFERENTE. Este deberá informar las empresas que conforman el
Conjunto o Grupo Económico.
En caso de que el Conjunto o Grupo Económico sea uno de los
INTEGRANTES del OFERENTE, la ponderación que se menciona en la
Sección III Criterios de Evaluación y Calificación, se efectuará
considerando al Conjunto o Grupo Económico como un solo
INTEGRANTE y utilizando al efecto el balance consolidado de los
Parte 1 - Sección II 6
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
integrantes del Conjunto Económico que al efecto se declare.
Cada uno de los integrantes del Conjunto Económico incluidos en la
OFERTA o cuyos antecedentes se invoquen a los efectos de la
presentación de los requisitos exigidos en las IAO 11.1.h), deberá cumplir
con los requisitos correspondientes a los INTEGRANTES del
OFERENTE.
El cumplimiento de las condiciones exigidas en las IAO 11.1.h) i, se
considerará satisfecho, siempre que alguna de las sociedades integrantes
del Conjunto o Grupo Económico así lo acredite conforme al PLIEGO,
cualquiera sea la empresa del Conjunto o Grupo Económico que se
proponga integrar el OFERENTE.
Si la sociedad designada como OFERENTE, hubiere sido constituida
recientemente a los fines de la LICITACIÓN PÚBLICA, bastará la
presentación del Acta Constitutiva y sus estatutos y constancia de haber
iniciado el trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia y/u
órgano de jurisdicción correspondiente, el que deberá estar finalizado a la
fecha de firma del CONTRATO.
4.- NUEVA SOCIEDAD
Si se presentaren como Participante varios Integrantes (entre los cuales
podrá incluirse un grupo económico que satisfaga los requisitos y
formalidades establecidos para éstos), conjuntamente constituyendo entre
ellos, en la República Argentina, una nueva sociedad a través de la cual los
integrantes deseen celebrar el CONTRATO objeto de esta LICITACIÓN
PÚBLICA, deberán observarse las siguientes reglas:
4.1 Deberá acreditarse la existencia de la Nueva Sociedad en idéntica
forma a la exigida en las IAO 11.1.h) a, bastará la presentación del Acta
Constitutiva y sus estatutos y constancia de haber iniciado el trámite de
inscripción ante la Inspección General de Justicia y/u órgano de
jurisdicción correspondiente debiéndose encontrar inscripta o registrada,
ante la autoridad competente, con anterioridad a la firma del CONTRATO.
4.2 Deberá acreditarse la propiedad de las acciones de la Nueva Sociedad
por parte de cada integrante mediante certificación de contador o estudio
de contadores, con su firma visada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas.
4.3 Los INTEGRANTES de la Nueva Sociedad estarán obligados a
mantener una participación accionaria en la misma, en un todo de acuerdo
a lo establecido en las RESTRICCIONES A LOS OFERENTES
Parte 1 - Sección II 7
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
4.4 La Nueva Sociedad y sus integrantes deberán unificar personería a
efectos de su actuación y de la presentación de la oferta.
4.5 Los Integrantes de la Nueva Sociedad acreditarán el cumplimiento de
los requisitos económicos financieros exigidos en la forma ponderada
prevista en la Sección III Criterios de evaluación y calificación, y firmarán,
oportunamente, el CONTRATO.
4.6 La Nueva Sociedad constituida deberá tener una duración mínima de
50 años y sus acciones deberán ser escriturales.
5.- SOCIEDADES EXTRANJERAS:
Las Sociedades Constituidas en el Extranjero, que integren la Oferta del
que resulte ADJUDICATARIO, sea en forma individual y/o integrando
una APCA, en forma previa, y como condición sine qua non, a la firma del
Contrato, deberán acreditar fehacientemente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Sección XV del Capítulo I – Artículos 118 a
124 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y sus modificatorias.
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA:
Todos los INTEGRANTES del OFERENTE serán ilimitada y
solidariamente responsables ante el COMITENTE, la PROVINCIA DE
ENTRE RÍOS, ENERSA, por todas las obligaciones y responsabilidades
emergentes de esta LICITACIÓN PÚBLICA, debiendo así declararlo
expresamente en su Carta de Oferta y en los Poderes otorgados a sus
representantes.
RESTRICCIONES A LOS OFERENTES
Limitaciones a las modificaciones de las participaciones en el
Adjudicatario
Los integrantes no podrán modificar sus participaciones en el APCA, ni
venderla, cederla, o gravarla de cualquier forma, en todo o en parte,
durante el plazo de obra ni durante el plazo de garantía de la misma, sin la
previa aceptación del Contratante.
Parte 1 - Sección II 8
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Nueva Sociedad – Limitación a la venta de las acciones emitidas.
En el caso que el ADJUDICATARIO sea una Nueva Sociedad, los
accionistas no podrán modificar, vender, ceder o gravar sus participaciones
accionarias de ningún modo, ni ofrecer a terceros la suscripción de
acciones que de cualquier modo afecte la tenencia por los integrantes
originarios del Contratista del 51% del capital de la nueva sociedad, hasta
cumplido el plazo de garantía de la obra. Durante dicho período cada
integrante/accionista del Contratista solo podrá vender el 49% de sus
acciones en la Nueva Sociedad, ésta y sus Integrantes deberán informar al
Comitente cualquier modificación en la tenencia de las acciones emitidas
por aquella. A fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en este acápite, el Adjudicatario deberá acreditar al momento de
la firma del CONTRATO que los estatutos de la Nueva Sociedad
contemplan adecuadamente las mencionadas disposiciones.
Lo dispuesto en el párrafo anterior resulta aplicable a la cesión o abandono
de los derechos de preferencia a la suscripción de nuevas acciones de la
Nueva Sociedad.
Todo acto societario que implique una pérdida de participación o, que de
operarse por vía de venta requiera previa autorización del Comitente,
estará sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en los párrafos anteriores.
Todo acto ejecutado en violación de las restricciones establecidas será de
nulidad absoluta e insanable y autorizará al Comitente a la rescisión del
Contrato por culpa del Contratista.
Limitaciones
No podrán presentar OFERTAS las personas jurídicas o entes
comprendidos en el Artículo 1° de la Ley N° 23.696 -Entidades
autárquicas, empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades
anónimas con participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía
Mixta, Servicios de Cuentas Especiales, Obras Sociales del Sector Público
bancos y entidades financieras oficiales, nacionales y/o municipales y todo
otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan
participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las
decisiones societarias.-, ni las personas jurídicas o entes centralizados,
descentralizados o autárquicos, nacionales, provinciales o municipales, o
que fueren controlados directa o indirectamente por provincias o
municipios.
Límite sobre la Oferta
Parte 1 - Sección II 9
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Ni el OFERENTE, ni ninguno de sus INTEGRANTES en una OFERTA podrán revestir el carácter de Participante o INTEGRANTE en otra
OFERTA.
El carácter de “Participante o Integrante” se refiere a las participaciones
societarias de un oferente en otro oferente y/o en algún integrante del
oferente. Consecuentemente, la limitación establecida en dicha norma
implica que ningún oferente puede poseer tenencias societarias (partes,
cuotas o acciones, por si o a través de terceros vinculados) en otro oferente
o en algún integrante del oferente.
IAO 4.2 (f) No se admitirá que el Oferente nomine o proponga a ningún consultor, sea como colaborador, consultor, subcontratista o proveedor, que haya
ejecutado o elaborado documentación técnica que forma parte de los
documentos licitatorios de la ET 500/132 kV Paraná ni de la presente
Licitación en virtud de un Contrato de Consultoría celebrado con
ENERSA. En tal sentido, se considerará que existe conflicto de interés en
los términos de la IAO 4.2 (f), de la Sección 1, de la Parte 1 del Pliego. Los
Oferentes deberán tener presente que la Carta de Oferta requiere bajo
carácter de declaración jurada que el oferente exprese que ni él mismo, ni
sus proveedores o subcontratistas, para cualquier componente del contrato,
tiene ningún conflicto de interés, de conformidad con lo establecido en la
cláusula pertinente de la Parte 1 Sección I Instrucciones a los Oferentes
(cláusula 4.2 (f)).
IAO 6.1
Los Documentos de Licitación constan de las Partes 1, 2 y 3, que incluyen
todas las secciones que se indican más abajo, y deberán leerse en conjunto
con cualquier enmienda emitida de conformidad con la Cláusula 8 de las
IAO
PARTE 1 - Procedimientos de Licitación
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)
Sección III. Criterios de evaluación y calificación
Sección IV. Formularios de la Oferta
Sección V. Países Elegibles
PARTE 2 - Requisitos de las obras
Sección VI (a) Condiciones Técnicas Líneas de 132 kV desde ET
Parte 1 - Sección II 10
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
500/132 kV Gran Paraná
Sección VI (a.1) Sección VI (a.1) Planos y Planillas Líneas de 132
kV desde ET 500/132 kV Gran Paraná
Sección VI (b) Condiciones Técnicas Ampliaciones ET Paraná
Norte
Sección VI (b.1) Condiciones Técnicas Civiles Ampliaciones ET
Paraná Norte.
Sección VI (b.2) Planos Ampliaciones ET Paraná Norte
Sección VI (c) Especificaciones Técnicas y Planillas de Datos
Técnicos Garantizados
PARTE 3 – Condiciones y Formularios del Contrato
Sección VII. Condiciones Generales del Contrato (CG)
Sección VIII. Condiciones Especiales del Contrato (CE)
Sección IX Apéndice a las Condiciones Especiales:
Formularios del contrato
B. Documento de Licitación
IAO 7 y 8
De conformidad al Reglamento Operativo del Programa Multifase de
Desarrollo de la Infraestructura de Apoyo a la Producción de Entre Ríos -
Fase 1 - Capítulo V – punto 5.2.2.1., se podrá adquirir el Pliego de Bases y
Condiciones para la presente Licitación Pública Internacional- LPI N°
1/13- hasta un día hábil antes de la fecha de presentación de las Ofertas.-
Las circulares aclaratorias y las enmiendas al Pliego serán enviadas a los
Participantes y además serán publicadas en el Sitio WEB de ENERSA. Es
responsabilidad inexcusable del Oferente la consulta actualizada del
referido Sitio WEB, entendiéndose que por tal motivo, todos los
Participantes se encontrarán notificados de todas las Enmiendas Circulares
El Contratante responderá todas las consultas para fines de aclaración que
se efectúen en forma fehaciente dirigidas según lo indicado en la IAO 7.1
El Contratante/Comitente responderá por escrito a todas las
solicitudes de aclaración y/o consulta que se reciban por los menos
veintiún (21) días antes del vencimiento del plazo para la presentación
de ofertas.
Quedará a criterio del Comitente/Contratante responder a las
solicitudes de aclaración y/o consulta recibidas con posterioridad al
plazo indicado en el párrafo anterior.
Parte 1 - Sección II 11
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
IAO 7.1 Dirección del Contratante para fines de aclaración únicamente. Dirigir la
consulta a las tres direcciones simultáneamente:
Atención: Néstor Gabriel Balcar
Calle/Avenida: Racedo 500
Ciudad: Paraná
Código postal: (E3100IDR)
País: Argentina
Teléfono: 54 343 420 4467
Facsímil: 54 343 423 0157
Dirección electrónica: [email protected]
Atención: Rubén Clivio
Calle/Avenida: Racedo 500
Ciudad: Paraná
Código postal: (E3100IDR)
País: Argentina
Teléfono: 54 343 420 4474
Facsímil: 54 343 423 0157
Dirección electrónica: [email protected]
IAO 7.4 Con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas y
apertura de las mismas, se realizará una reunión previa y visita al lugar
de las obras.
El lugar, fecha y hora de la reunión previa será comunicada por Enmienda-
Circular.
Podrán participar más de una persona por adquirente de Pliego, debiendo
contar todas ellas con la debida acreditación de la representación según se
establece en la Parte I Sección I – IAO 7.4.
IAO 7.5 Se solicita que, en la medida de lo posible, los Oferentes hagan llegar sus preguntas por escrito al Contratante a más tardar una semana antes de la
reunión
C. Preparación de las Ofertas
IAO 10.1 Idioma de la Oferta: Español. Todo documento relativo a la Oferta,
Documentación Legal, Financiera, Contable, así como todo documento de
soporte y material impreso deberá ser acompañado con una traducción
fidedigna al idioma de la oferta (Español). Prevalecerá la traducción a los
Parte 1 - Sección II 12
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
efectos interpretativos de la oferta.
IAO 11.1 El Oferente deberá presentar los documentos detallados en la Parte I
Sección I – IAO 11.1 apartados (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g)
Respecto del apartado (a) Carta de la Oferta, deberá consignar,
conjuntamente con lo previsto en la Parte I Sección IV Formularios de la
Licitación, los siguientes requisitos de elegibilidad:
a.- Nacionalidad
b.- Conflicto de Intereses
c.- Declaración de no Elegibilidad por parte del Banco
d.- Entidad de propiedad del Estado e.- Exclusión en virtud de las disposiciones legales o la reglamentación oficiales del país del Prestatario o en
cumplimiento de una decisión del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas.
IAO 11.1 (h) Conjuntamente con los documentos indicados en la cláusula anterior y sin
perjuicio de la documentación adicional que pueda requerir el
Comitente/Contratante y/o el Comité de Evaluación y Calificación de
Ofertas, los OFERENTES deberán presentar la documentación que se
detalla a continuación, incluyendo un INDICE con indicación de su
contenido y una hoja en la que se identificará al OFERENTE y a sus
INTEGRANTES, indicándose también los números de fax y teléfono, y la
dirección e-mail.
11.1 h) a.- Acreditación de Existencia.
Los documentos que acrediten la existencia como persona jurídica del
OFERENTE y de cada INTEGRANTE del OFERENTE. A estos efectos
deberá acompañarse:
a) Copia del Contrato Constitutivo y el estatuto vigente u otro
documento equivalente e indicar el domicilio legal
b) Si fueran sociedades extranjeras, deberán acreditar su existencia
conforme a las leyes de su país; Fijar un domicilio en la
República Argentina y designar un representante, a los efectos
de la Licitación.
c) Si fueran Sociedades constituidas en la República Argentina,
deberán acompañar las constancias de inscripción y vigencia de
la sociedad expedida por la autoridad de contralor
correspondiente, indicando número y fecha de inscripción en el
respectivo Registro Público de Comercio.
d) En caso que un integrante del Oferente sea una persona física,
se precisará su nombre completo, fecha de nacimiento,
nacionalidad, profesión, domicilio real, estado civil y
documento de identidad, condición fiscal.
Parte 1 - Sección II 13
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
11.1 h) b.- Actas del Órgano Competente
El OFERENTE deberá acompañar copia del Acta del Órgano competente
en la que conste expresamente:
a) La Decisión de participar en la LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL.
b) La designación del apoderado o representante con facultades
suficientes para actuar en la Licitación, de conformidad a las
establecidas en el punto 11.1. h) c.
En el caso que el OFERENTE sea un APCA, todos los integrantes de la
misma deberán acompañar copia del Acta exigida en este punto, la que
además deberá hacer mención expresa de la autorización de la modalidad
utilizada para la presentación, para la conformación del APCA, la
autorización para unificar personería y la asunción de responsabilidad
solidaria e ilimitada de la totalidad de los Integrantes del APCA por las
obligaciones del OFERENTE.
11.1 h) c.- Acreditación de Personería
Original o copia certificada, con la legalización que correspondiere, del
apoderamiento otorgado al representante o representantes del OFERENTE.
El Apoderamiento deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
a) La representación del OFERENTE será ejercida únicamente a
través de apoderado, quien deberá contar, para acreditar su
personería, con un PODER ESPECIAL, extendido ante
Escribano Público o instrumento legal equivalente extendido
por funcionario equivalente de acuerdo con la legislación del
país de origen del OFERENTE o sus INTEGRANTES.
b) El Poder expresamente deberá contener las siguientes facultades
para:
b.1) Firmar la CARTA DE OFERTA y el resto de las hojas de la
Oferta
b.2) Firmar el Acuerdo de Vinculación, si correspondiere.
b.3) Firmar el CONTRATO
b.4) Unificar personería, si correspondiere
b.5) Asumir responsabilidad solidaria e ilimitada de los
INTEGRANTES por las obligaciones del OFERENTE
b.6) Realizar todos los actos necesarios durante la LICITACION
PÚBLICA.
b.7) Efectuar las Declaraciones Juradas exigidas en los puntos:
Parte I Sección I IAO 3.3.; DDL-IAO 11.1 h) g.-
Parte 1 - Sección II 14
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
c) Todas las firmas que fueren puestas en ejercicio de la
representación, deberán estar debidamente aclaradas, con
indicación del nombre y apellido, así como la calidad de
representante.
d) Será alternativa a la certificación notarial, la de otro órgano que
conforme a la legislación del país de origen dé fe de la
autenticidad del respectivo documento, debiendo en dicho caso,
acompañarse dictamen legal que certifique las facultades del
firmante.
e) Todos los documentos otorgados en idioma extranjero deberán
ser acompañados por la correspondiente traducción al idioma
español debidamente certificadas por la autoridad competente.
11.1 h) d.- Unificación de Personería
En el caso que el OFERENTE sea un APCA, se deberá acompañar la
unificación de personería de los INTEGRANTES del mismo, designando
cada integrante al apoderado o apoderados comunes, con las facultades
detalladas en el punto 11.1 h) c.
El instrumento de apoderamiento otorgado por cada integrante del APCA
deberá ser extendido de conformidad con la legislación vigente y por el
funcionario correspondiente según el país de origen del integrante, lo que
deberá ser debidamente acreditado. Dichos instrumentos de unificación de
personería deberán ser originales, o copias debidamente certificadas, en
ambos casos con las correspondientes legalizaciones y/o traducción
fidedigna al idioma de la oferta (Español).
11.1 h) e.- Acuerdo de Vinculación
Si la presentación de OFERTA se realizare en forma conjunta, se deberá
incluir, además de la documentación detallada en cada caso, el Convenio
que vincule a los INTEGRANTES del OFERENTE así como la
documentación de la cual resulte:
a) El porcentaje de acciones o participación, con mención del
capital y votos resultantes, que cada uno de ellos suscribió e
integró en el APCA que llevará adelante la Obra contratada.
b) La designación del representante único, con facultades para
obligar a todos los INTEGRANTES del OFERENTE con los
alcances previstos en los punto 11.1 h) c.
c) La asunción de responsabilidad solidaria e ilimitada por las
obligaciones emergentes de la LICITACIÓN PÚBLICA.
d) La constitución de un domicilio especial único en la Ciudad de
Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos.
Las firmas de los representantes legales o apoderados de cada uno de los
INTEGRANTES deberán estar certificadas por Escribano Público y
Parte 1 - Sección II 15
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
legalizadas de corresponder y/o el funcionario con facultades similares
conforme la legislación del país de origen de cada uno de los integrantes
y/o donde se haya otorgado el Acuerdo de Vinculación. En caso de
corresponder deberá encontrarse traducido en forma fidedigna al idioma de
la Oferta.
11.1 h) f.- Pliego y Enmiendas Circulares.
El ejemplar del PLIEGO adquirido y la totalidad de las enmiendas-
circulares, debidamente firmado en todas sus hojas por el representante o
apoderado designado para firmar la oferta.
11.1 h) g.- Declaraciones Juradas
11.1 h) g 1) Una declaración jurada, firmada por el representante del
OFERENTE, con las siguientes declaraciones:
a) Veracidad y exactitud de toda la información aportada a su
respecto y compromiso de actualizar los datos y antecedentes de
sus respectivas presentaciones debiendo comunicar al COMITÉ
todas las modificaciones que se produzcan con relación a las
informaciones oportunamente dadas.
b) La inexistencia de incompatibilidad para contratar con el
COMITENTE y/o para ser elegible en los términos del BID, del
oferente y de cada uno de sus integrantes, de corresponder.
c) Inexistencia de procesos de quiebras y/o concursos preventivos
en los últimos diez (10) años, del oferente y de cada uno de sus
integrantes, de corresponder.
d) Inexistencia de juicios por cobro de deudas previsionales y/o
impositivas con decisión judicial o administrativa pasada en
autoridad de cosa juzgada e impaga, del oferente y de cada uno
de sus integrantes, de corresponder.
e) Inexistencia de inhabilitación vigente de la empresa o de sus
directores por condena judicial pasada en autoridad de cosa
juzgada, del oferente y de cada uno de sus integrantes, de
corresponder.
f) Existencia o no de rescisión en los últimos diez (10) años, de
algún contrato referido a proyectos similares al objeto de la
LICITACIÓN PÚBLICA, del oferente y de cada uno de sus
integrantes, de corresponder.
11.1 h) g 2) La DECLARACIÓN indicada en la IAO 3.3 deberá ser
presentada conjuntamente con la documentación indicada en la DDL-IAO
21 ORIGINAL DE LA OFERTA punto a).
11.1 h) g 3) Declaración Jurada “Anti-dumping”: Deberá incluir una
Parte 1 - Sección II 16
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Declaración Jurada “Anti-dumping”. Para los bienes ofertados, los
OFERENTES deberán presentar una declaración jurada en la cual deberá
indicar:
a) si ha recibido o no créditos a tasas o tipos de interés preferenciales
inferiores respecto de las del mercado interno del país de origen de los
bienes que componen el suministro de esta licitación, no admitidos por
la OMC.
b) si ha recibido otros subsidios económicos, ventaja de cualquier tipo,
reintegros de impuestos o exenciones o diferimentos impositivos no
admitidos por la OMC.
c) si la oferta se realiza o no a precios de “dumping” y que su precio de
exportación es o no inferior a los de ese bien cuando se destina a consumo
en el país de origen en el curso de operaciones comerciales normales.”
11.1 h) g 4) Incumplimientos de Contratos: El Oferente (en su caso, cada
miembro de la APCA) presentará en carácter de Declaración Jurada la
información sobre todas las sanciones a las que haya sido pasible con
motivo de incumplimientos de contratos, especificando la entidad
contratante, el objeto del contrato, el monto contractual, las fechas y sus
causas. El Contratante/Comitente podrá rechazar la oferta cuando el
Oferente y/o alguno de sus integrantes, se le haya rescindido un Contrato
por incumplimiento por causas que le fueran imputables, o reiteración
agravada de faltas.
11.1 h) g 5) Litigios pendientes: El Oferente (en su caso, cada miembro
de la APCA) presentará en carácter de declaración Jurada un historial de
Litigios o laudos arbitrales, de cualquier fuero o jurisdicción, iniciados en su
contra y sin sentencia firme o en proceso de ejecución.
El Contratante/Comitente podrá rechazar la oferta presentada cuando la
suma total de los importes de todos los litigios pendientes en los cuales el
solicitante es demandado represente más del treinta por ciento (30%) del
patrimonio neto del mismo y siempre que se cumplan alguna de las dos
circunstancias a continuación descriptas:
a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la
pretensión o demanda (aunque aquella no esté firme), y
b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga
aparejada ejecución.
Aún cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no
corresponderá el rechazo de la oferta cuando el solicitante hubiese
previsionado el monto del pleito, incorporando el mismo al pasivo del
último estado contable presentado, lo que deberá ser expresamente
indicado en la Declaración Jurada requerida en este acápite, con remisión
expresa al estado contable y nota pertinente en su caso. Los juicios en los
que la empresa sea demandante no serán considerados.
En el caso que los Litigios en su contra no represente el 30% o más de su
Parte 1 - Sección II 17
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
patrimonio neto y/o no se cumplan alguna de las circunstancias indicadas
en los incisos a) y b) del presente punto, y/o no registre litigios o laudos
arbitrales pendientes, igualmente deberá presentar la Declaración Jurada,
indicando dicha circunstancia y presentando el listado o historial de litigios
o laudos arbitrales en el primer caso o indicando que no registra litigios o
laudos arbitrales pendientes.
11.1 h) h.- Situación económico - financiera
A efectos de realizar la evaluación económico-financiera que permita
cumplir con las características de las obras objeto de esta licitación, el
Oferente deberá acompañar la siguiente documentación:
a) Memoria y Balances de los últimos tres ejercicios anuales, certificados
por profesional competente.
b) Informes de los bancos con los que opera habitualmente acerca del
desempeño de cliente, indicando cada una de las líneas de crédito que
se encuentren aprobadas y disponibles a la fecha del informe.
c) Informe de deuda certificado por auditor independiente, indicando
monto de deuda, garantías otorgadas, saldo pendiente a la fecha del
informe, tasa de interés y vencimientos de los pagos de los servicios y
amortizaciones. Para el caso de deuda local, se deberá informar la
calificación del deudor en el sistema financiero.
d) Informe de las principales compañías de seguros con las que opera
habitualmente.
e) Referencias bancarias y comerciales, indicando específicamente las
firmas pertenecientes a la industria eléctrica, y cualquier otro elemento
de juicio que acredite la capacidad económica-financiera de la empresa.
f) Constancia del Certificado de Capacidad de Contratación, extendida
por el Ente Provincial y/o Nacional para el caso de firmas del país
contratante. Para firmas extranjeras, certificado emanado de la
autoridad de control u otro organismo competente del país de origen,
que garantice la capacidad de contratación que posee la firma para
realizar la obra, y Declaración Jurada del Patrimonio Neto al mes
anterior de la apertura.
g) El oferente deberá presentar con carácter de declaración jurada listado
de obras ejecutadas durante los últimos cinco años, y a ejecutar en los
próximos tres años. El listado deberá contener, denominación, cliente,
monto, y plazo de ejecución.
h) Consideraciones Especiales
Parte 1 - Sección II 18
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
1) Si se trata de un Conjunto o Grupo Económico deberá presentar un
Balance Consolidado certificado por Contador Público Nacional y, si
corresponde a empresas extranjeras, por autoridad equivalente, debiendo
estar convertido conforme a la Normas Contables Argentinas.-
2) Si se trata de Unión Transitoria de Empresa (UTE), deberán presentar
los Balances certificados por Contador Público Nacional, de cada una de
los integrantes de las mismas, a fin de tener en cuenta la ponderación de su
participación en la UTE.
11.1 h) i.- Requisitos y antecedentes técnicos de la empresa y del
personal propuesto
Toda la documentación correspondiente al presente apartado, sea la
referente a forma de presentación y contenido, antecedentes, certificados
de cumplimiento contractual, antecedentes en ejecución de obras,
representante del contratista, así como toda la restante documentación
técnica, deberá estar acorde con la exigencia prevista en la Parte 1.-
SECCIÓN IV del Presente Pliego de Licitación Pública Internacional,
dicha documentación será tenida en cuenta a los efectos de la Evaluación y
Calificación del Oferente en lo que refiere al puntaje técnico, conforme se
indica en los Criterios de Evaluación y Calificación de las Ofertas, de
conformidad con lo que se establece seguidamente.
1. Forma de presentación y contenido
La presentación se realizará como se especifica a continuación,
recomendándose el estricto cumplimiento de lo que se solicita:
Al inicio de la carpeta de presentación (carpeta color rojo,
ver DDL-IAO 21), se incluirá un índice conforme la
documentación técnica requerida en la Sección IV y la que
específicamente se solicita en el presente apartado,
indicando en los renglones que corresponda el folio en el
que está incluido el documento respectivo.
La información se presentará en planillas del formato que se
indica en cada caso.
No incluir antecedentes de características diferentes a las
solicitadas.
1.1 Instalaciones requeridas para acreditar antecedentes
Las instalaciones requeridas para acreditar antecedentes deben
entenderse con los siguientes alcances, de al menos dos obras en
Parte 1 - Sección II 19
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
cada uno de los siguientes rubros:
Líneas Aéreas de Alta Tensión en 132 kV o tensión
superior. Se considera la realización del proyecto y
construcción completa de este tipo de líneas de al menos 25
kilómetros. No se considera haber realizado adaptaciones,
ampliaciones o mantenimiento a líneas existentes.
Estaciones Transformadoras de 132 kV o de mayor tensión. Se
considera la realización del proyecto y construcción completa de
este tipo de estaciones transformadoras (obras civiles,
electromecánicas, comunicaciones, sistemas de protección y
control), con al menos un campo de transformación y un campo de
línea. No se considera haber realizado adaptaciones, ampliaciones o
mantenimientos a estaciones existentes.
1.2 Certificados de cumplimiento contractual
Toda información sobre antecedentes será considerada válida si se
acredita mediante certificados y/o constancias emitidos por los
respectivos comitentes.
Los certificados deberán contener la descripción del estudio,
proyecto u obra, tareas ejecutadas, responsabilidad asumida
(destacando si es parcial o total) y la calificación que el comitente
estime corresponder sobre los diversos aspectos de la obra
evaluados.
Para aquellos trabajos u obras que se encuentran en ejecución, la
certificación deberá adicionar el grado de cumplimiento de los
programas contractuales.
En todos los casos dichos certificados deberán ser emitidos por
autoridad competente del Comitente.
Los datos de los Proponentes serán suficientemente explícitos y
ordenados para permitir al Contratante evaluar dicha información.
La documentación de obras de otros países, deberá ser acompañada
con los instrumentos necesarios para acreditar su autenticidad
formal y material, debiendo en su caso, ser traducida al idioma del
Contratante.
En los numerales siguientes se indica el contenido que está sujeto a
evaluación en la documentación a presentar.
Parte 1 - Sección II 20
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
1.3 Ingeniería de detalle
El proponente deberá acreditar que cada componente del grupo de
profesionales propuestos (puede pertenecer al plantel de personal
propio o que ser profesionales a contratar) ha realizado como
mínimo la parte correspondiente a su especialidad de los proyectos
detallados en “1.1 Instalaciones requeridas para acreditar
antecedentes” en los últimos quince años, en al menos dos
oportunidades en proyectos distintos.
El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el
personal propuesto y su experiencia, en los formularios PER-1 y
PER-2 incluidos en la Sección IV, Formularios de Licitación.
Complementariamente, el Oferente deberá presentar el formulario
PER-PE también incluido en la Sección IV.
1.4 Representante del Contratista
El Representante del Contratista propuesto, profesional de
permanencia continuada en obra, deberá acreditar los antecedentes
de haber cumplido satisfactoriamente la misma función en
contratos de construcción de al menos dos proyectos distintos de
los detallados en “1.1 Instalaciones requeridas para acreditar
antecedentes” en los últimos 10 años.
1.5 Antecedentes empresarios en ejecución de obras
El proponente deberá acreditar la construcción de al menos dos
proyectos distintos de cada uno de los detallados en “1.1
Instalaciones requeridas para acreditar antecedentes” en los últimos
10 años.
Si en la ejecución de las obras, la Empresa fue miembro de una
APCA, deberá haber participado con una intervención no menor al
50 % en la misma, debiendo acreditar el porcentaje de participación
en la ejecución.
Se admite también como válida la presentación, como antecedente,
de obras en ejecución, siempre que el avance sea superior al 75 %,
certificado por el documento que acredita el antecedente.
La información se presentará en el Formulario AEO incluido en la
Parte 1 - Sección II 21
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Sección IV.
Formulario CCA: El Oferente deberá presentar el formulario
“Compromisos Contractuales Actuales / Obras en Ejecución”
incluido en la Sección IV Formularios de la Licitación.
Para el caso de APCA las obras podrán ser aportadas por uno o
alguno de los miembros de la misma.
1.6. Subcontratistas
La propuesta técnica deberá contener la lista de subcontratistas
nominados, para los cuales se deberá acompañar sus antecedentes
en la provisión y/o fabricación y/o montaje de instalaciones de
características y magnitud similares a las que le serán
encomendadas por el Oferente en cumplimiento del objeto de la
Licitación Pública, en caso de convertirse este en Contratista. La
comitente se reserva el derecho de rechazar uno, alguno o todos
los subcontratistas nominados con causa debidamente
justificada.
1.7 Memoria descriptiva
Las características de la documentación a presentar se describen en
la Sección IV Formularios de la licitación y en la PARTE 2 –
“Requisitos de las obras”, Sección VI. “Requisitos de las obras”.
1.8. Organización
Las características de la documentación a presentar se describen en
la Sección IV Formularios de la licitación.
1.9 Equipos
El Oferente deberá demostrar que cuenta para la ejecución de la
obra con los equipos necesarios para la ejecución de la misma.
Todo instrumental de ensayo y medición deberá tener la
certificación del fabricante y/o laboratorio independiente
acreditado como SAC (Servicio Argentino de Calibración) por el
INTI en la República Argentina o instituto similar en el país de
origen del Proponente.
El Oferente deberá proporcionar detalles adicionales sobre los
equipos propuestos en el “Formulario Equipamiento mínimo” y los
formularios EQU incluidos en la Sección IV, Formularios de
Parte 1 - Sección II 22
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Licitación.
1.10. Suministros y sus Proveedores
1.10.1 Proveedores
Se recomienda presentar la información en planillas, de formato adecuado,
por elemento, aparato o equipo.
1.11 Planillas de Datos Técnicos Garantizados
El Proponente presentará las Planillas de Datos Técnicos Garantizados
(PDTG) que se incluyen en la Sección VI Requisitos de las Obras,
correspondientes a los materiales y equipos que propone suministrar.
Los Proponentes deberán tener en cuenta muy especialmente que se
requiere que sus Ofertas contengan completas (con los valores definitivos)
las PDTG de los equipos y materiales que habrán de formar parte de las
instalaciones de la Obra.
La falta de cumplimiento de este requisito será considerada negativamente
en el proceso de evaluación, pudiendo llegar al rechazo de la Oferta en
caso de registrarse inconformidades significativas..
1.12 Folletos, catálogos y planos
Por cada tipo y modelo de aparato, equipo, material propuesto, se
agregarán folletos y catálogos con una completa descripción del material
correspondiente sólo a los materiales y equipos ofrecidos, que en caso de
estar junto con otros modelos, se indicará en forma clara cuál es el material
que se está considerando en la oferta.
La presentación de folletos y catálogos tiene por objeto brindar
información adicional acerca de las características del material ofrecido
descripto en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados. Se presentarán
folletos y catálogos correspondientes sólo a los materiales y equipos
ofrecidos, evitándose toda información que no sea esencial para el análisis
de los materiales y equipos ofrecidos. En ningún caso esta documentación
adicional reemplazará a la obligación de entregar las Planillas de Datos
Técnicos Garantizados completos.
Se presentarán planos de dimensiones generales y esquemas eléctricos
unifilares y funcionales de los equipamientos.
1.13 Cronograma de Obra
Parte 1 - Sección II 23
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
El Cronograma de la Obra que es obligación presentar en la oferta, tendrá
todos los ítems de las obras incluidos en estos documentos de la licitación.
El cronograma será realizado por mes, comenzando a la firma del Acta de
Inicio, e indefectiblemente se debe cumplir con los plazos de obras
máximos descriptos en los Condiciones Técnicas de la Parte 2-Sección VI.
El ordenamiento de las tareas, los plazos y demás aspectos del cronograma
deberán ser coherentes. En caso de que los plazos u otro aspecto
consignado en los listados sean impracticables, absurdos o comprometan la
obra en su conjunto, el Comitente podrá desestimar la oferta.
1.14 Documentación referida al Plan de Gestión Ambiental
El Oferente deberá demostrar que tiene la capacidad suficiente para dar
cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental de la Parte 3, Sección VIII,
Anexo III.
1.16 Seguridad
El Oferente presentará una Declaración Jurada de compromiso de
cumplimiento de las Normas de Seguridad para Contratistas de ENERSA –
Norma N° SI-SI-N-007-00-05, las que deberán ser consultadas por los
oferentes en la página Web de ENERSA, accediendo al link:
http://www.enersa.com.ar/descargas.php?f=exc/licitaciones/1268054130.p
df
Asimismo, presentará un resumen de su Plan de Gestión, cuyo detalle
desarrollará como Contratista, según los lineamientos que se establecen en
la Sección VIII CG 6.7.
LA CONTRATISTA contará con un Plan de Gestión que cubra los
distintos aspectos de Higiene y Seguridad Industrial (HSI) de la obra
aprobado por La Inspección del COMITENTE. Este documento será la
base de referencia sobre la cual se desarrollarán las inspecciones y
auditorías pertinentes.
Dicho Plan de Gestión de HSI deberá contener al menos los siguientes
capítulos:
Política de HSI de LA CONTRATISTA.
Identificación de las funciones responsables del Plan de Gestión y
definición de los alcances de las responsabilidades
correspondientes.
Legislación aplicable de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Identificación de riesgos de HSI asociados a la obra.
Objetivos y Metas en HSI
Parte 1 - Sección II 24
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Medidas de mitigación a aplicar orientadas al control de los riesgos identificados en HSI.
Programa de Capacitación.
Indicadores propuestos para evaluar la efectividad del Plan de
Gestión y realizar el seguimiento de las medidas de mitigación.
Plan de respuesta ante emergencias y accidentes.
Registros accesibles a La Inspección del COMITENTE. LA
CONTRATISTA llevará en forma documentada registros que
permitan verificar entre otros, los siguientes aspectos:
Avance del Programa de Capacitación.
Evolución de Indicadores.
Investigación de accidentes y emergencias ocurridos.
Reportes mensuales a EL COMITENTE.
IAO 13.1 No se permitirán Ofertas alternativas.
IAO 13.2 No se permitirán plazos alternativos de terminación de las obras.
IAO 13.4 No se permitirán soluciones técnicas alternativas; para la evaluación y
realización de la Propuesta no se considera necesario disponer de planos y
planillas en otro medio digital que el puesto a disposición de los oferentes,
siendo suficiente la información contenida en todos los documentos
técnicos entregados o puestos a disposición y que forman parte del Pliego.
IAO 14.2 Los formularios de precios a presentar se indican en la Sección IV -
Planilla de propuesta.
IAO 14.5 Para la redeterminación de precios, se aplicará la metodología establecida
en la Sección VIII Condiciones Especiales (CE). Anexo II
Redeterminación de Precios. Deberá tenerse presente que la parte cotizada
en Moneda Extranjera no es susceptible de redeterminación de precio.
IAO 15.1 El Oferente deberá expresar en la Carta de Oferta el precio de su Oferta en
la moneda del país del Contratante (peso de curso legal de la Argentina), o
en una combinación de pesos y moneda extranjera para componentes o
gastos de origen extranjero.
La composición de la oferta en pesos y moneda extranjera se debe detallar
en la Planilla de Componentes en Moneda extranjera de la Sección IV
Formularios de Licitación.
El objeto de la presente licitación es la "Construcción, Provisión y Montaje
de líneas de 132 kV desde ET 500/132 kV Gran Paraná, ampliación ET
132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de comunicaciones en ET Paraná
Este y ET Crespo". Por ello, el oferente deberá efectuar una única
cotización por la totalidad de las obras, equipos, provisiones, servicios y
montajes solicitados en la presente Licitación. Dicha cotización deberá ser
realizada de conformidad con lo establecido en la Parte 1 Sección I
Parte 1 - Sección II 25
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Cláusula 15.1 y 15.2 y todo requerimiento de moneda extranjera deberá detallarse en la Planilla de Componentes en moneda extranjera que se
indica en la Sección IV Formularios de la Licitación, en particular el
Anexo IV "COMPONENTES EN MONEDA EXTRANJERA".
IAO 15.2 El requerimiento de pago en moneda extranjera será pagado en pesos de
curso legal de la Argentina al cambio establecido por el Banco de la
Nación Argentina tipo vendedor del día hábil anterior a la fecha de
presentación de la factura.-
IAO 18.1 Período de validez de la Oferta: 90 (noventa) días a partir de la fecha
límite de presentación de las ofertas.
IAO 19.1 La oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento de Oferta
establecida en $ 1.500.000, monto que incluye el impuesto al valor
agregado.
La Garantía de mantenimiento de oferta deberá permanecer válida por un
período de 28 días posteriores al período de validez de la oferta (90 días) o
del período prorrogado, en su caso.
Como beneficiario de la Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá
indicarse al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE
RIOS y ENERGÍA DE ENTRE RIOS S.A. en su carácter de subejecutor
del Préstamo N° 1914/OC –AR y Decreto 4058/08 MEHF de la Provincia
de Entre Ríos.
La Contratante, podrá solicitar la renovación de la Garantía y extensión del
plazo de vigencia.
IAO 19.2 (d) Otra garantía aceptable será una póliza de caución emitida por Compañía Aseguradora de reconocido prestigio, seleccionada por el Oferente. Si la
Institución emisora de la garantía está localizada fuera de la República
Argentina, ésta deberá tener una Institución Financiera como corresponsal
en la República Argentina; en este caso, deberá presentar una constancia de
la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre la vigencia y
autorización para funcionar como Cía. de Seguros en la República
Argentina, indicando su domicilio legal. La póliza de seguro de caución
deberá ser emitida de conformidad con el modelo vigente aprobado por la
Superintendencia de Seguros de la Nación y de conformidad con la Ley N°
17.804, su Decreto Reglamentario N° 411/69 y la Resolución General N°
17047/82 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, y sus
modificatorias vigentes al momento de la presentación de la póliza,
debiendo contener una cláusula mediante la cual el asegurador se
constituye en fiador solidario, liso y llano y principal pagador, con
renuncia a los beneficios de excusión y división; debiéndose respetar y
estableciéndose en las condiciones de la póliza los plazos de vigencia y
validez y demás requisitos dispuestos por las IAO 19.2 (d); IAO 19.6 (a);
Parte 1 - Sección II 26
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
DDL-IAO 19.1; DDL-IAO 19.2 (d); IAO 19.4 y a los efectos establecidos en las IAO 40 y 41, y en las DDL IAO 40.2 y 41.1; los mismos requisitos
deberán cumplimentarse en caso de garantizarse mediante Fianzas
Bancarias. Además, deberá expresamente instituirse como
beneficiarios/asegurados al SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE ENTRE RIOS y a ENERSA -ENERGÍA DE ENTRE RIOS S.A.- en su
carácter de Subejecutor del Préstamo BIDN° 1914/0C-ARy Decreto N°
4058/08 MEHF
de la Provincia de Entre Ríos. Se deja constancia que los modelos de
pólizas de seguros de caución que se adjuntan en la Sección VIII Anexo V
son meramente ejemplificativos.
IAO 19.7 En los casos de APCA: La Garantía de mantenimiento de Oferta deberá ser
emitida (tomador) en nombre de todos los integrantes del APCA.
IAO 20.1 Número de copias de la Oferta, además del original: 2 ( dos), más 2 (dos)
copias escaneadas del original en soporte digital (CD o DVD).
IAO 20.2 La persona que firmará la totalidad de las hojas del original de la oferta
como las copias solicitadas, será la indicada conforme la cláusula DDL-
IAO 11.1 h) c
D. Presentación y apertura de las Ofertas
IAO 21 Las Ofertas (tanto el original como las copias) se presentarán de la siguiente manera:
En un Sobre único, Caja o paquete, debidamente cerrado, dirigido al
Contratante, llevando la dirección que se indica en la Cláusula 22.1 de las
IAO, e indicando además:
"Licitación Pública Internacional N° 1/13 para la Construcción,
Provisión y Montaje de líneas de 132 kV desde ET 500/132 kV Gran
Paraná, ampliación ET 132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de
comunicaciones en ET Paraná Este y ET Crespo
Nombre y dirección del Oferente
Advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la
Oferta
El referido sobre único, caja o paquete, contendrá los documentos exigidos
en las IAO 11 y en las DDL-IAO 11.1.h) los que deberán ser presentados
de la siguiente manera:
ORIGINAL DE LA OFERTA:
Parte 1 - Sección II 27
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
La propuesta en original deberá ser presentada en forma encarpetada, con
todas sus hojas firmadas por el Apoderado designado según lo indicado en
el IAO 11.1.h)c, y debidamente foliadas, de la siguiente manera:
a) CARPETA TAPAS COLOR BLANCAS: El oferente deberá presentar
EL INDICE INDICADO en la CLAUSULA 11.1 h), el Pliego adquirido
y/o copia certificada del mismo, y de la totalidad de las Enmiendas
Circulares emitidas, debidamente firmadas por el representante apoderado
del OFERENTE.
b) CARPETA TAPAS COLOR VERDE: deberá incluirse la
Documentación detallada en los apartados DDL-IAO: 11.1.h) a; 11.1.h) b;
11.1.h) c; 11.1.h) d); 11.1 h) e y 11.1.h) g; así como toda otra
documentación exigida en las IAO 4 que pudiere corresponder.-
c) CARPETA TAPAS COLOR AZUL: La Garantía de Mantenimiento de
Oferta.
d) CARPETA TAPAS COLOR AMARILLO: Documentación apartado
DDL-IAO: 11.1.h) h.
e) CARPETA TAPAS COLOR ROJO: Documentación apartado DDL-
IAO 11.1 h) i.
f) CARPETA TAPAS COLOR NEGRO: Oferta Económica:
Documentación indicada en la Parte I Sección I – IAO 11.1 apartados (a),
(b), (f) y Parte I Sección II DDL-IAO 11.1 h) j.-
De resultar necesario, atento el volumen de la documentación, cada carpeta
podrá ser subdividida en tantas carpetas del mismo color como resulte
necesario, debiéndose respetar un orden y el color del encarpetado según lo
indicado supra. Cada carpeta deberá indicar en su lomo la palabra
ORIGINAL y en la primera foja deberá incluirse un índice de la
documentación agregada a la misma.
La foliatura deberá ser corrida y por la totalidad de la oferta, siguiendo el
orden en que se detallan las carpetas supra indicadas incluyéndose en la
misma índices y separadores y excluyéndose de la foliatura las tapas de las
carpetas.
COPIAS DE LA OFERTA: El oferente deberá presentar DOS (2) copias
del Original de la Oferta.
Deberá tomarse especialmente en cuenta que Las COPIA , no deberán
incluir el Pliego de la Licitación ni las Enmiendas Circulares,
debiéndose sustituir por una Nota firmada en el que se indique
“C orrespond e a Pliego de la Licit ación y E n m ien das C ircul
ares –Folios
Parte 1 - Sección II 28
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
de la Oferta del N°…. al N°……, con ti n u an do la foliat u ra
de la copia
desde el último folio mencionado como correspondiente a Pliego y Enmiendas.
Las carpetas correspondientes a las COPIAS deberán indicar en el frente
de cada una el nombre del OFERENTE y la leyenda, según corresponda:
“COPIA N° 1”, “COPIA N°2”
Asimismo, deberá presentar dos copias en soporte digital (CD o DVD) se
identificarán en su etiqueta con una leyenda similar a la de las cajas o
carpetas, identificando cada uno con “CD (o DVD) Copia 1 (o Copia 2)”.
Ambas copias se incluirán junto a la documentación en papel.
En caso de duda o discrepancia, el texto del "original" prevalecerá sobre el
de las copias.
IAO 22.1 Atención: SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS – ENERSA en su carácter de subejecutor – Decreto N° 4058/08
MEHF.
Calle/Avenida y número: Boulevard Racedo N° 500 esquina calle Pascual
Palma (ENERSA – Centro de Capacitación)
Ciudad: Paraná
Provincia: Entre Ríos
Código postal: (E3100IDR)
País: Argentina
Plazo para la presentación de Ofertas: 60 días
Fecha: 18de Diciembre de 2.013
Hora: 11:00 (a.m.) horas
Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera
electrónica
IAO 25.1 Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas:
ENERSA – Centro de Capacitación
Calle/Avenida y número: Boulevard Racedo N° 500 Ciudad : Paraná – Provincia de Entre Ríos
País: Argentina
Fecha: 18de Diciembre de. 2013
Hora: 11:00 (a.m.) horas
IAO 25.2 La apertura de las Ofertas se realizará en un solo acto en el lugar, fecha y hora consignada en la DDL-IAO 25.1., labrándose Acta por ante Escribano
Público.
El Acta será además firmada por quien presida el acto y por los Oferentes
que así lo deseen. Presidirá el acto la persona que la Contratante designe.
El Acta redactada de conformidad al numeral 25.4 de las IAO, hará constar
Parte 1 - Sección II 29
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
las previsiones establecidas en los numerales 25.2; 25.3. Asimismo, en dicho Acto se informará a los Oferentes la fecha y lugar en que podrán
tomar vista de las Ofertas.
En ningún caso se aceptarán presentaciones de Solicitudes por
correspondencia. De conformidad a lo establecido en la IAO 23.1 Toda
Oferta que reciba el Contratante después del plazo límite para la
presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será rechazada y
devuelta al Oferente remitente sin abrir, dejándose constancia en el Acta
Notarial de Apertura de Ofertas.
Copia del Acta será entregada a los Oferentes a quienes se le haya sido
abierta su Oferta y así lo soliciten al Escribano Actuante.
VISTA DE LAS ACTUACIONES – OBSERVACIONES A LAS
OFERTAS
Los oferentes podrán tomar vista de las Ofertas, que en copia quedarán a
tal efecto, en el lugar y a partir de la fecha que se indique en el acto de
apertura. Sólo podrán tomar vista los apoderados y representantes de los
oferentes, debidamente acreditados conforme lo establecido en las DDL –
IAO. No podrán efectuarse copias de las Ofertas. Vencido el plazo de
TRES (3) DÍAS hábiles en el cual se pone a disposición de los oferentes
las copias de las ofertas, los OFERENTES tendrán un plazo de TRES (3)
DÍAS hábiles para observar cualquiera de las propuestas recibidas.
Las observaciones deben ser fundadas por escrito no siendo contestadas
por el Comité Evaluador, las que podrán ser tenidas en cuenta para la
adjudicación.
IAO 25.3 La carta de la Oferta y la lista de cantidades no se marcarán con las
iniciales de los representantes del Contratante que asistan a la apertura de
las Ofertas. Sólo la Carta de la Oferta será intervenida por el
Escribano Público que labre el Acta de Apertura de la Licitación.
E. Evaluación y comparación de Ofertas
IAO 32 A fin de evaluar y comparar las Ofertas, la parte en moneda extranjera se
convertirá a pesos -moneda de curso legal- de la Argentina, utilizando la
tasa de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina de 7 (siete)
días hábiles anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas.
IAO 35 Se compararán las ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos
de Licitación. El oferente debe cotizar el precio, incluidos todos los costos
por concepto de suministro del equipamiento, transporte, seguro,
instalación y puesta en marcha, así como las obras conexas y todas las
demás obras y servicios incluidos en el contrato, debiéndose incluir en el
precio todos los derechos, impuestos, tasas y contribuciones, nacionales,
provinciales, municipales, permisos de paso, servidumbres,
matriculaciones y aportes en el Colegio de Ingenieros Especialistas de la
Provincia de Entre Ríos por los profesionales que intervengan en la obra,
Parte 1 - Sección II 30
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
lo que será de su exclusiva responsabilidad, costo y cargo, debiendo mantener indemne a la Comitente y a ENERSA en su carácter de Sub
ejecutor, lo que deberá ser acreditado en tiempo y forma y todos los
gravámenes por los que son responsables, lo que deberá ser tenido en
cuenta por los oferentes al preparar sus ofertas. La Evaluación y
comparación de las ofertas se efectuará sobre esta base.
Deberá tenerse en cuenta que el Impuesto de Sellos que grava el contrato
que se origine en la presente Licitación, en su parte pertinente, es a cargo
exclusivo de la Adjudicataria, de conformidad con lo establecido en el
Código Fiscal de la Provincia de Entre Ríos.
IAO 36 La evaluación y calificación de las ofertas se efectuará en la forma prevista
en la Sección III Criterios de Evaluación y Calificación. En todo lo no
previsto en dicha sección será de aplicación el capítulo “E. Evaluación y
comparación de las Ofertas” establecidos en los DDL
F. Adjudicación del Contrato
IAO 38.1 En base a los criterios de Evaluación y Calificación el comité emitirá un Informe/Dictamen en el que constará:
a) Informe detallado sobre la evaluación y comparación de las ofertas en el
que se explicará las razones específicas en que se basa la recomendación
para la adjudicación del contrato.
b) Análisis y dictamen sobre las observaciones presentadas por los
Oferentes.
El Informe/Dictamen del comité, conjuntamente con las actuaciones, será
sometido a la no objeción del BID.
Con la no objeción del BID, el Contratante procederá a la adjudicación del
contrato.
.
IAO 39.1 Notificación de la Adjudicación: A tal efecto se remitirá al Oferente seleccionando nota al domicilio legal constituido y se le adelantará la
misma al fax y dirección electrónica que debe indicar en la oferta de
conformidad al IAO 11.1 (h), el Oferente notificado deberá en un plazo no
mayor de 24 horas, confirmar la recepción de la comunicación efectuada
por estos medios. A todos los efectos legales, y particularmente para el
cumplimiento de los plazos establecidos para la firma del Contrato y
presentación de la Garantía de Ejecución del mismo, la notificación se
considerará efectuada con la confirmación de recepción de la notificación
efectuada por medio electrónico.
IAO 39.3 Después de la publicación de la adjudicación del contrato, los Oferentes no favorecidos podrán solicitar por escrito al Comprador explicaciones de las
razones por las cuales sus ofertas no fueron seleccionadas. El Comprador,
después de la adjudicación del Contrato, responderá prontamente y por
escrito a cualquier Oferente no favorecido que solicite dichas
Parte 1 - Sección II 31
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Línes de 132 y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
explicaciones. El plazo para solicitar dichas explicaciones expira a los 28 días de la publicación de la adjudicación.
IAO 40.2
Firma del
Contrato
El Oferente seleccionado tendrá un plazo de 28 días después de la fecha de recibo del Convenio para firmarlo, fecharlo y devolverlo al Comprador. El
Contratante podrá establecer dentro de ese plazo, una fecha para la firma
del contrato en el domicilio del Contratante, lo que será notificado
conjuntamente con la adjudicación
IAO 41.1 La garantía de ejecución será del 5 % del monto total adjudicado incluido IVA. La garantía de ejecución deberá ser presentada 48 horas antes de la
fecha prevista para la firma del Contrato. El contratante podrá requerir, si
así lo considera conveniente, que la garantía de ejecución del contrato se
constituya por un monto de hasta el 10 % del monto total adjudicado
incluyendo el IVA.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 1
Sección III. Criterios de evaluación y
calificación
La Sección contiene todos los criterios para calificar a los Oferentes y evaluar las Ofertas. El
Oferente deberá proporcionar toda la información solicitada en los formularios incluidos en
la Sección IV, Formularios de Licitación.
1. PROCEDIMIENTO A los efectos de la calificación y evaluación de las ofertas, el Contratante actuará a través de un Comité de Evaluación y Calificación de Ofertas que estará conformado por
representantes del SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS y de
ENERSA.
1.- Control y verificación del cumplimiento formal de los requisitos de la Oferta El COMITÉ procederá al control y verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos formales de presentación de la oferta y de la presentación de la totalidad de los
instrumentos, documentación, formularios, planillas y garantías exigidas con la
presentación de la oferta.
Asimismo, en esta etapa se efectuará el control de legalidad y procedencia de la
documentación indicada en los puntos DDL - IAO: 11.1; 11.1.h) a; 11.1.h) b; 11.1.h) c;
11.1.h) d; 11.1 h) e; y 11.1.h) g; así como toda otra documentación exigida en las IAO 4
que pudiere corresponder; la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta; y
puntos IAO: 11.1.h)f; 11.1.h)h.
En caso que algún Oferente haya incumplido con la presentación de algún requisito
no subsanable, la oferta será desestimada.
En caso que el incumplimiento se refiera a requisitos subsanables, el COMITÉ intimará al
Oferente a dar cumplimiento con su presentación y/o a subsanar defectos formales no
invalidantes de la oferta y/o efectuar las aclaraciones que el COMITÉ estime necesarias,
en el plazo que éste indique y resulte razonable atento al requisito subsanable que se
solicite. La intimación será realizada en la forma establecida en el punto 8.2 de la Sección
I y de las DDL-IAO 7-8, a tal efecto se remitirá nota escrita al domicilio denunciado en la
oferta y a la dirección de correo electrónico denunciado por el Oferente. En caso que el
vencimiento de los plazos se produzca en un día inhábil o feriado, el vencimiento se
producirá el siguiente día hábil.
En caso que el Oferente no diera cumplimiento a la intimación en el plazo establecido, la
Oferta será desestimada.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 2
2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Respecto de los Oferentes cuya Oferta cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos y
las que hayan subsanado y/o cumplido la intimación satisfactoriamente, en su caso, se
procederá de conformidad a lo previsto en la Sección 11 Datos de la Licitación – capítulo
"E Evaluación y comparación de las Ofertas", en todo lo que no sea modificado en las
DDL- IAO y en la presente Sección.
A efectos de la Evaluación y Calificación, se utilizarán los siguientes criterios:
Requisitos legales y formales
De conformidad a lo manifestado en los párrafos anteriores, se verificará el cumplimiento
de las formalidades de la oferta.
Respecto de la documentación legal de los oferentes, se efectuará un control de legalidad,
formalidad y suficiencia de la documentación legal detallada en las IAO.
Se efectuará un control de suficiencia de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.
La insuficiencia de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, y/o si la misma no
cumplimenta con las condiciones de emisión establecidas para la misma en la
documentación licitatoria, el Oferente será intimado a subsanar la misma en un plazo que
no podrá exceder de diez (10) días corridos desde su notificación.
Asimismo, se verificará la presentación en la forma y condiciones requeridas, respecto de
la Carta de Oferta y formularios correspondientes a la Oferta Económica. La falta de
presentación de la Carta de Oferta o si la presentada adolece de diferencias sustanciales
con las exigencias de la Documentación Licitatoria y cuya corrección implique una
modificación de la oferta, será considerado una inconformidad significativa no
subsanable y por ende, la oferta será desestimada.
Respecto de la evaluación de las Declaraciones Juradas exigidas, la misma será abordada
en su análisis desde dos ángulos diferentes, pero directamente relacionados entre sí. (1.- y
2.- siguientes)
1.- Cumplimiento formal: se verificará: a) que se encuentren agregadas todas y cada una
de las Declaraciones Juradas exigidas y b) que el texto de las mismas cumplimente con la
totalidad de las atestaciones exigidas como declaración jurada.
2.- Sustento material de las Declaraciones Juradas: existiendo elementos verificables que
generen en el COMITÉ, la incertidumbre sobre la veracidad de las mismas, tiene la
facultad de realizar todas las averiguaciones necesarias a fin de corroborar la certeza y
veracidad de las manifestaciones que pretende sustentar el Oferente con su declaración
jurada. En el caso que del ejercicio de la facultad prevista resultara una contradicción
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 3
relevante que desvirtúe la declaración jurada, tal circunstancia será considerada una
inconformidad significativa, causal de desestimación de la oferta.
Situación económico - financiera
Esta evaluación tiene por objetivo permitir el análisis respecto si el oferente posee
capacidad económica financiera suficiente, conforme los parámetros de medición que a
continuación se establecen, los que se calcularán promediando los coeficientes de los tres
últimos ejercicios cerrados a la fecha del acto de apertura de las ofertas:
Coeficiente Medio de Endeudamiento = Total Pasivo / Total Activo
Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente
Solvencia = Activo Total / Pasivo Total.
Rentabilidad del Capital propio (ROE) = Ganancia / Patrimonio Neto
El puntaje de referencia para cada uno de los indicadores es el siguiente:
Indicadores Condición
Coeficiente medio de endeudamiento
=< 1
Rentabilidad del Capital propio (ROE)
> 0
Liquidez => 1
Solvencia > 1
Si alguno de los indicadores no superara la condición requerida, la comitente se encuentra
facultada para solicitar a la oferente informe de riesgo emitido por profesional
independiente y visado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y/u
organismo similar competente.
Los Informes bancarios y de deuda, así como las referencias bancarias y comerciales, y
los demás elementos de juicio aportados según lo previsto en la Sección II – DDL-IAO
11.1 h) h.- apartados b), c) d) y e) serán considerados como información complementaria
en el análisis de la capacidad económico-financiera de los oferentes.
La no presentación del informe de riesgo, en caso que sea solicitado, y/o si el mismo, a
criterio del Comité de Evaluación de ofertas no resultare suficiente para justificar y/o
explicar el/los indicador/es que no supera la condición requerida, el COMITÉ se
encuentra facultado para aconsejar al COMITENTE que rechace la oferta.
Criterios de evaluación técnica
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 4
Se constatará la correspondencia, contenido y suficiencia de la documentación técnica
presentada con la exigida en IAO 11.1.h) i.
En caso de detectar falsedades de cualquier tipo, el Contratante podrá sin más descalificar
la Oferta.
Omisiones Significativas:
Falta de presentación de la Memoria Descriptiva y Organización de las Obras;
Falta de presentación del Cronograma de las Obras;
Inconformidades u Omisiones no significativas:
Toda inconsistencia, incumplimiento de presentación de documentación y/u otra
exigencia de los documentos licitatorios que no sean expresamente indicados como
Omisiones y/u Inconformidades Significativas y/o que su incumplimiento en la
presentación de la Oferta sea considerado causal de desestimación y/o rechazo de la
misma, será considerado una Inconformidad u Omisión No Significativa.
El Comitente podrá intimar el cumplimiento de las inconformidades no significativas. En
tal caso, vencido el plazo de intimación sin que el oferente haya dado cumplimiento
satisfactorio a la misma, se considerarán inconformidades significativas.
OFERTA ECONÓMICA:
Carta de Oferta
Se verificará su texto y se analizará el contenido en los siguientes aspectos:
Elegibilidad Nacionalidad
Conflicto de Intereses
Declaración de no Elegibilidad por parte del Banco
Entidad de propiedad del Estado
Exclusión en virtud de las disposiciones legales o la reglamentación
oficiales del país del Prestatario o en cumplimiento de una decisión del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Oferta económica
Se verificará que los oferentes hayan cumplimentado sustancialmente con
la documentación exigida para la Oferta Económica.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 5
La oferta económica, con todos los documentos que conforman la misma,
detallados en la Sección IV, se analizarán de conformidad a la IAO 34, lo
previsto en las DDL y en esta Sección III, previo análisis de las
inconformidades no significativas según IAO 30 y correcciones según IAO
31, pudiendo el Comité de Evaluación requerir del Oferente los ajustes que
resulten necesarios y, en caso de negativa por parte del Oferente,
recomendar el rechazo de la Oferta.
3. DICTAMEN
El COMITÉ emitirá un INFORME/DICTAMEN con la propuesta de Adjudicación de
conformidad a lo establecido en las DDL-IAO 38.1.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 6
Sección IV. Formularios de Licitación
Índice de formularios
Carta de la Oferta ................................................................................................................... 7
Planillas de Propuesta........................................................................................................... 10
Propuesta Técnica ................................................................................................................. 12
Anexo II, III y IV Planillas de Propuesta ........................................................................... 27
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 7
Carta de la Oferta
Fecha:
Licitación pública internacional No.:
Llamado a Licitación No.:
A:
Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:
(a) hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitación,
incluidas las enmiendas emitidas de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (IAO 8)
;
(b) ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de
Licitación: Construcción, Provisión y Montaje de líneas de 132 kV desde ET
500/132 kV Gran Paraná, ampliación ET 132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de
comunicaciones en ET Paraná Este y ET Crespo
;
(c) el precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el inciso
(d) infra, es:
;
(d) los descuentos ofrecidos y la metodología para aplicarlos son los siguientes:
;
(e) nuestra Oferta será válida por un período de días a partir de la
fecha límite de presentación de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitación;
la Oferta será de carácter vinculante para nosotros y podrá ser aceptada por ustedes
en cualquier momento antes de que venza dicho plazo;
(f) si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantía
de Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitación;
(g) nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente
del contrato, tenemos o tendremos la nacionalidad de países elegibles, de
conformidad con la Cláusula 4.2 de las Instrucciones a los Oferentes ;
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 8
(h) nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente
del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo
dispuesto en la Cláusula 4.3 de las Instrucciones a los Oferentes;
(i) no estamos participando, como Oferentes ni como subcontratistas, en más de una
Oferta en este proceso de Licitación, de conformidad con la Cláusula 4.3 de las
instrucciones a los Oferentes, salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas
presentadas de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de las Instrucciones a
los Oferentes;
Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados no elegibles por el Banco, en
virtud de las leyes o la reglamentación oficial del país del Contratante ni en cumplimiento
de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
(j) no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del
Estado pero reunimos los requisitos establecidos en la Cláusula 4.4 de las Instrucciones
a los Oferentes2;
(k) hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relación
con el proceso de Licitación o la firma del contrato:
(l)
Nombre del receptor Dirección Motivo Monto
(En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique
“ninguna”);
(m) entendemos que esta Oferta, junto con la aceptación de ustedes por escrito incluida
en su notificación de la adjudicación, constituirá un contrato obligatorio entre
nosotros hasta que el contrato formal haya sido perfeccionado por las partes; y
(n) entendemos que ustedes no están en la obligación de aceptar la Oferta evaluada como
la más baja ni cualquier otra Oferta que reciban.
(o) mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas
necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro
nombre participamos en sobornos.
2 El Oferente deberá indicar lo que corresponda.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 9
Nombre En mi condición de _
Firmado
Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representación de
El de de .
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 10
Planillas de Propuesta
El Oferente deberá presentar, en el formato solicitado, las siguientes planillas:
Planilla de Propuesta - Resumen (Anexo II)
Planilla de Componentes en moneda extranjera (Anexo III)
Planilla de Detalle de Itemizado (Anexo IV)
Planilla de Cronograma de Certificación Pretendida
Seguidamente se dan las instrucciones para la confección de las planillas:
Planilla de Propuesta - Resumen
Contendrá el monto total de la cotización, con sus precios en PESOS, en moneda
extranjera, en moneda extranjera convertida a PESOS, el precio neto combinado en
PESOS, el total de IVA y el precio combinado más IVA.
Planilla de Componentes en Moneda Extranjera
Mediante la presentación de esta planilla, el Oferente cumplirá el requisito de IAO 15.1
(precios sin IVA). Esta planilla y los costos allí establecidos será la utilizada para su
descuento proporcional a los fines de establecer el monto únicamente en pesos a ser
redeterminado.
Planilla de detalle de Itemizado
A los fines de la certificación del avance de la obra, se adjunta la planilla de itemizado
donde consta el "Porcentaje Total" de cada ítem para la valorización monetaria total de
cada uno de los ítems.
La valorización total de cada uno de los ítems se calcula multiplicando el valor del
"Porcentaje Total", con los decimales establecidos en la planilla, por el monto total de
adjudicación (netos sin incluir el IVA).
Para el cálculo unitario de cada ítem, se debe dividir la valorización monetaria total de
cada ítem por el valor consignado en la columna "Cantidad".
Los valores establecidos de "Porcentaje Total" para cada Ítem en la planilla de itemizado
son fijos e inamovibles.
La certificación será mensual, por unidades en caso que corresponda, o por avance
porcentual si la unidad del ítem fuese global, aplicándose la metodología detallada en el
punto Itemizado.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 11
El avance será acordado con el Contratista mediante actas de medición firmadas por los
representantes de las partes (Inspector y Representante Técnico).
El pago de la obra será a partir de certificados mensuales. A este efecto se aplicarán los
porcentajes establecidos en el itemizado de acuerdo a cada una de las cantidades de Obra
que se ejecute en los ítems correspondientes. Del importe así obtenido se efectuarán las
retenciones del Fondo de Reparo, las impositivas, y las deducciones que pudieran
corresponder en arreglo a las cláusulas de pago convenidas.
A tales efectos la Planilla Itemizado debe ser presentada debidamente firmada por el
Oferente de conformidad a la exigencia establecida en las Parte 1 Sección II, como
aceptación fehaciente de la misma y su metodología.
Planilla de cronograma de certificación pretendida
El oferente deberá presentar una Planilla de cronograma de certificación pretendida,
respetando el itemizado de obra y el plan de trabajo propuesto por el mismo. Esta Planilla
será confeccionada en períodos mensuales, a los fines exclusivos de determinar la curva
de inversiones. Respetándose las condiciones antes expuestas, no se requiere un formato
predeterminado.
En los montos a incluir en la planilla no se debe descontar el anticipo.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 12
Propuesta Técnica
Memoria Descriptiva
El Proponente presentará una Memoria Descriptiva redactada en forma concisa y
precisa, sin agregado de información superflua, de modo que se facilite su análisis
y evaluación.
La Memoria Descriptiva deberá demostrar la coherencia entre el plan de obras
propuesto y los cronogramas de avance y de certificación.
Incluirá al menos los aspectos que se citan a continuación:
Contratación llave en mano para la ejecución de la ingeniería de detalle, todas
las obras y servicios necesarios, la provisión de todo el equipamiento,
materiales, materiales menores y la realización satisfactoria de los ensayos
finales hasta la puesta en servicio comercial, correspondientes a:
1) Ampliación en ET Paraná Norte: construcción de un nuevo campo de LAT
132 kV, remodelación de otro campo de LAT existente, ampliación de las
barras de 132kV y adecuaciones en la Sala de Control. Todas estas tareas deben
ser realizadas en la ET Paraná Norte 132/33/13,2kV.
2) Líneas Aéreas de 132kV: construcción desde el pórtico de 132 kV de la ET 500/132 kV Gran Paraná:
2.1) Doble terna hasta el pórtico de la ET Paraná Norte. Longitud aproximada:
8984,36 m.
2.2) Doble terna hasta piquete N° 45 de la LAT ET Paraná Norte - ET Crespo.
Longitud aproximada: 11113,16 m
2.3) Simple terna hasta intersectar a LAT ET Paraná Norte - ET El Pingo en
inmediaciones del piquete N° 35. Longitud aproximada: 2042,33 m.
2.4) Retiro de tramos de líneas, reubicación de líneas de media tensión y
tendidos de fibras ópticas.
La Ingeniería de detalle de todas las obras.
La instalación y ubicación de obradores. Organización, flujos de circulación,
reubicación y retiros durante las obras.
Los frentes de trabajo previstos para la construcción de cada línea, como así
también para los trabajos de adecuación de la ET Paraná Norte.
Los métodos constructivos y criterios adoptados para la ejecución de los
trabajos de las obras civiles y montajes electromecánicos..
Los ensayos de los equipos, sistemas y subsistemas, incluyendo la
protocolización de todas las pruebas.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 13
Plan de gestión ambiental: Se deberá incluir un documento que detalle los
lineamientos fundamentales de la gestión ambiental empresaria y su aplicación
específica a la obra a ejecutar, resumiendo las políticas y estrategias de
desarrollo de subprogramas de gestión ambiental, estableciendo los principios
en los que enmarcara su acción. Incorporará documentación, en el caso de
disponerla, sobre los antecedentes que cuenta la empresa en la materia.
Plan de Gestión de Seguridad: Se deberá incluir el resumen del Plan a
desarrollar como Contratista
- Organización
Este punto describe la organización que el Oferente ha determinado como
necesaria para llevar adelante el Contrato, cuyo personal clave ha incluido en los
formularios y planillas correspondientes. Agregará el resto de personal que estime
necesario y describirá su propuesta incluyendo al menos:
Organigrama completo para llevar adelante el Contrato.
Descripción de funciones.
Nominación del equipo de gerenciamiento, de los profesionales para la
ejecución de los Estudios Eléctricos, la Ingeniería de Detalle y la ejecución
de la obra, adjuntando para cada uno los antecedentes debidamente
acreditados en obras de esta magnitud.
Organización y seguimiento del Plan de Gestión ambiental: Deberá incluir
el organigrama funcional del área responsable de gestión ambiental de la
obra y su dependencia de los niveles superiores empresariales.
- Proveedores de suministros
En la propuesta, y para cada uno de los ítems, el Oferente nominará sus
proveedores, respetando las indicaciones de las “Condiciones Técnicas”. El
Contratista se obliga adquirir los materiales y equipos de los proveedores
incluidos en la propuesta aceptada. En caso de haber ofertado más de un
proveedor, el Contratista se obliga a consultar al Comitente por cuál proveedor
optará para el suministro en obra del material o equipo que corresponda.
Garantía de buen funcionamiento
El Contratista deberá garantizar el buen funcionamiento de los equipos. La Garantía será ofrecida en las siguientes condiciones, así como las establecidas en
el numeral 11, Responsabilidad por Defectos, de las Secciones VII y VIII, de la
Parte 3 del pliego.
Plazo: Los equipos deberán ser garantizados durante el Período de Garantía que se establece en Parte 3 - Sección VIII.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 14
Actualización del plazo en función de las reparaciones: Para el equipo completo, los lapsos que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas y puesta en
marcha nuevamente a satisfacción del Contratante o el Operador, no serán
computados al período de garantía, y se adicionarán al mismo. Asimismo, se
deberá garantizar el buen funcionamiento ininterrumpido del equipo completo,
pudiéndose de esta manera extender el plazo de garantía hasta totalizar un máximo
de seis años contados desde la HABILITACION COMERCIAL DEFINITIVA.
Dicha extensión procederá en los casos que sea necesario realizar una reparación
mayor del equipo.
Durante el período de garantía el Contratista deberá (siempre y cuando no exista
un error de operación o una falta de mantenimiento por parte del operador de las
instalaciones) reparar o reponer por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o
deficiencia detectada, a total satisfacción del Contratante.
Ante cualquier reclamo, el Contratista deberá concurrir en un tiempo no mayor de 48 horas.
El Contratista deberá aceptar la primera intervención del Operador de las
instalaciones para la localización de la falla, sin que ello afecte las condiciones de
la garantía.
Constatadas deficiencias y/o desperfectos en el suministro, el Contratante
determinará la magnitud de los mismos, evaluación que quedará asentada en un
acta de constatación, donde se fijará el plazo máximo en que deberán ser
reparados.
El no cumplimiento en término de lo acordado en el acta de constatación
mencionada, hará pasible al Contratista de una penalidad diaria de pesos diez mil
($ 10.000,00), la cual será aplicada sobre el Fondo de Reparo.
El incumplimiento de las condiciones anteriores dará derecho al Contratante a
ejecutar el Fondo de Reparo, y a eliminar de sus registros al Contratista. Dicho
precedente en sí mismo implicará la descalificación para futuras licitaciones.
A partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA, las penalizaciones
y pérdidas de remuneración que se le apliquen a ENERSA estarán a cargo de
ENERSA, salvo que las mismas deriven de indisponibilidades por falta de entrega
de repuestos o por vicios de construcción, vicios ocultos y/o fallas de los equipos,
en un todo de acuerdo a los plazos de garantía de buen funcionamiento definidos
en este pliego de condiciones, y/o por vicios ocultos según lo definido del Código
Civil, no imputables a ENERSA. En tal caso, las penalidades estarán a cargo del
Contratista.
Asimismo, a partir de la HABILITACIÓN COMERCIAL DEFINITIVA, y
durante la etapa de OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, el Contratista será
responsable por los daños y perjuicios y costos de reparación derivados de la
existencia de vicios ocultos en las provisiones, obras civiles, montaje
electromecánico y obras complementarias, en un todo de acuerdo a los plazos y
definiciones del Código Civil.
Vigencia de la garantía de los componentes reparados o de reemplazo:
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 15
Todo componente reparado o reemplazado deberá ser garantizado por un período
idéntico al del componente original, contado aquel a partir del momento de su
instalación y correcto funcionamiento.
Procedimiento de reparación durante el período de garantía:
El documento a presentar debe incluir aspectos como:
Demora en el arribo del supervisor a obra Plan de trabajo para la reparación, transporte y otros detalles de relevancia. El Oferente deberá acreditar disponer en el país de un adecuado y permanente
soporte técnico que incluya:
• Los repuestos críticos necesarios para el normal funcionamiento de
los equipos
• Personal especializado que pueda brindar asistencia técnica
inmediata en los emplazamientos al Contratante, al solo
requerimiento de este.
• Equipamiento, instrumentos y herramientas adecuados
En caso de no disponer en el país de los repuestos más arriba mencionados, deberá
indicar en su propuesta el plazo de reposición, comprendido entre la fecha de
efectiva solicitud y la entrega en el lugar de instalación, que compromete para
proveer repuestos que le sean requeridos durante la etapa de instalación y durante
la etapa de explotación de la instalación.
Suministro importado – Falla durante el período de garantía
Debe tenerse en cuenta que en caso de ser requerido por una falla durante el período de garantía, el Contratista proporcionará en forma inmediata la asistencia
técnica necesaria y con capacidad para determinar la falla y decidir acerca de la
manera de repararla en menor tiempo posible, a fin de no entorpecer la
operabilidad del sistema.
Para el caso en que la reparación no pueda ser realizada en el lugar de
emplazamiento, el Oferente deberá indicar dónde realizará los trabajos
correspondientes. Asimismo deberá presentar una metodología que permita
verificar los tiempos que demandarán el transporte y la reparación, a fin permitir
evaluar si la disponibilidad del equipamiento afectado se producirá en el tiempo
mínimo posible, compatible con los requerimientos del servicio.
- Planillas de datos técnicos Garantizados
Se deberán presentar las PDTG incluidas en la Sección VI. Se presentará una planilla por
elemento o conjunto; en caso de proponerse varios proveedores, se presentará una planilla
del elemento o conjunto por cada proveedor. De presentarse de esta manera, la elección
del proveedor será una facultad exclusiva del Comitente.
Los Oferentes deberán tener en cuenta muy especialmente que se requiere que sus ofertas
contengan completas (con los valores definitivos) las PDTG de los equipos y materiales
que habrán de formar parte de las instalaciones de la Obra.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 16
Para la presentación de la oferta, deberá utilizarse únicamente las PDTG suministradas en
formato digital y/o fotocopia de la versión impresa del Pliego al momento de su
adquisición por el Interesado.
- Cronograma de Construcción
1 Fechas claves
Fechas Claves: se entiende por fechas claves los Plazos máximos contados a partir del
Acta de Inicio de la Obra, conforme se detallan en el cuadro siguiente
MESES
Nueva LAT El Pingo 8
LAT DT a San Benito 12
LAT Paraná III y IV y ampliación ET Paraná Norte
15
Los oferentes deberán tener en cuenta la fecha de energización prevista para la Estación
Transformadora de 500kV Gran Paraná a los fines de la confección del cronograma de
obra a presentar con los formularios de la presente licitación.-
Fecha prevista de energización de la ET 500 Gran Paraná: 15 de Febrero de 2.015.-
Deberá tenerse en cuenta que el Cronograma de Obra debe respetar las Fechas Claves o
plazos máximos indicados en la tabla anterior.
El cronograma de construcción debe ser presentado en la Oferta por mes, en un diagrama
de barras (GANTT), incluyéndose como mínimo el itemizado de estos documentos
licitatorios, el que a su vez se utiliza para las certificaciones mensuales.
Debe resaltarse especialmente las “Fechas Claves” indicadas
El Cronograma pondrá especial énfasis en aquellas actividades que afecten o que
pudieran afectar a los equipos existentes en servicio y entre las mismas, muy
particularmente, los ensayos previos a la puesta en servicio, la conexión de los equipos
nuevos y la adecuación de los existentes.
Se deja aclarado que ante cualquier diferencia entre el Cronograma y las "Fechas Clave",
tendrán prioridad estas últimas.
El Contratante podrá requerir, previo a la firma del Contrato, las correcciones, ajustes,
agregados y otros detalles que considere necesarios para la mejor coordinación de las
programaciones individuales y el cumplimiento de las "Fechas Clave" comprometidas en
la oferta ganadora. Además, previo a la firma del contrato se requerirá la entrega del
Cronograma en archivo magnético de Project Manager ® de Microsoft (Versión 2000).
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 17
- Equipos El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que cumple
los requisitos definidos en la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación y en la
Sección II
Formulario EQU
El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo, Criterios de Evaluación y
Calificación. Presentará un formulario separado para cada uno de los equipos señalados o
para los equipos alternativos propuestos por el Oferente.
Equipo
Información sobre el equipo
Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
Capacidad Año de fabricación
Situación actual
Ubicación actual
Información sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo
propio alquilado arrendamiento financiero
fabricado especialmente
Omita la siguiente información para los equipos que sean propiedad del Oferente.
Propietario Nombre del propietario
Dirección del propietario
Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Facsímile Télex
Acuerdos Información sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricación relacionados específicamente con el proyecto
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 18
- Personal
Formulario PER -1
Personal Propuesto
Los Oferentes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se señalan en la Sección III. La información
sobre su experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario
para cada candidato
1.
Cargo*
Nombre
2.
Cargo*
Nombre
3.
Cargo*
Nombre
4.
Cargo*
Nombre
* Según se especifica en la Sección III.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 19
Formulario PER-2
Currículum Vitae del Personal Propuesto
Nombre del Oferente
Cargo
Información personal
Nombre
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Calificaciones profesionales
Empleo actual
Nombre del empleador
Tipo de empleo
Dirección del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de personal)
Fax Dirección electrónica
Cargo actual Años con el empleador actual
Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años, en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.
Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial relevante
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 20
Formulario PER-RC - Representante del Contratista
N°
Cargo
(1) Propio o externo
(2)
Disponi- bilidad
(3)
(4)
(5)
Representante del Contratista 1)
2)
(6) Representante Alterno del Contratista
1)
2)
Notas:
(1) a (5) ídem Notas del Formulario Profesional a cargo de los Estudios Eléctricos
(6) Colocar el número de orden indicado en la planilla PER-1. Este cargo es
optativo para el oferente.
Se aplican los mismos requisitos para las certificaciones de obras realizadas, que
fueron establecidas par el Formulario PER-EE.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 21
Formulario PER-SHI
Cargo: Especialista en Seguridad e Higiene industrial (1)
Información personal
Nombre
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Calificaciones profesionales: Ingeniero Laboral, Ing especialista en H y S con post grado más de 400 hs, con más de 5 años de experiencia en obras
similares
Matricula CIPIER:
Empleo actual Nombre del empleador
Tipo de empleo
Dirección del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de personal)
Fax Dirección electrónica
Cargo actual Años con el empleador actual
(1) Colocar el número de orden indicado en la planilla PER-1
En Formulario PER-2 Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años,
en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial
pertinente para este Contrato.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 22
Formulario PER-MT
Cargo: Especialista en Medicina del Trabajo (1)
Información personal
Nombre
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Calificaciones profesionales: Medico del trabajo ( médico con curso de posgrado de más de 400 hs)
Matricula Nacional
Empleo actual Nombre del empleador
Tipo de empleo
Dirección del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de personal)
Fax Dirección electrónica
Cargo actual Años con el empleador actual
(1) Colocar el número de orden indicado en la planilla PER-1
En Formulario PER-2 Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años,
en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial
pertinente para este Contrato.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 23
Formulario PER-MA
Cargo: Especialista en Medio Ambiente (1)
Información personal
Nombre
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Calificaciones profesionales: Ingeniero, Licenciado Ambiental con posgrado de más de 400 hs y con experiencia en obras similares en mas de
5 años
Matricula CIPIER : Matricula RECEIA :
Empleo actual Nombre del empleador
Tipo de empleo
Dirección del Empleador
Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de personal)
Fax Dirección electrónica
Cargo actual Años con el empleador actual
En Formulario PER-2 Resuma la experiencia profesional de los últimos 20 años,
en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial
pertinente para este Contrato.
Notas:
(1) Colocar el número de orden indicado en la planilla PER-1
CIPIER: Colegio de Ingenieros Especialistas de ER
RECEIA: Registro nacional consultores Secretaria MA nación
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 24
- Antecedentes Empresarios en Ejecución de Obras
Formulario AEO - Antecedentes Empresarios en Ejecución de Obras
N° Denominación de la obra Contratante
1
2
3 Se agregan las filas que correspondan hasta alcanzar los requisitos mínimos
Nota: En la columna Contratante, incluir:
Contratante
N° de folio de la propuesta donde se incluye la constancia
N° de folio en que figura el formulario CCA, de corresponder.
El certificado que acredita el antecedente debe incluir al menos:
Contratante
Denominación de la obra.
Porcentaje de participación del oferente en la ejecución de la obra
Descripción sucinta, que demuestre que cumple las condiciones establecidas en la
Sección II.
Período de ejecución.
Manifestación de que el plazo de ejecución fue cumplido a satisfacción del
comitente
Calidad de la ejecución, realizada a satisfacción del comitente.
La certificación deberá estar firmada por autoridad del comitente.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 25
- Otros
Subcontratistas
La propuesta técnica deberá contener la lista de subcontratistas nominados, para los
cuales se deberá acompañar sus antecedentes en la provisión y / o fabricación y / o
montaje de instalaciones de características y magnitud similares a las que le serán
encomendadas por el Oferente en cumplimiento del objeto de la Licitación Pública, en
caso de convertirse éste en Contratista.
El Contratante podrá vetar a aquellos subcontratistas nominados que, a su solo juicio, no
reúnan las condiciones necesarias. El Contratista podrá proponer, en caso necesario, otros
subcontratistas, pero los mismos deberán contar con la aprobación previa del Contratante
antes de comenzar a realizar los trabajos.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 26
- Compromisos Contractuales Actuales / Obras en
Ejecución
Formulario CCA
Los Oferentes y cada uno de los integrantes de una APCA deberán proporcionar
información sobre sus compromisos contractuales actuales respecto de todos los contratos
que les hayan sido adjudicado, o para los cuales hayan recibido una carta de intención o de
aceptación, o que estén por finalizar, pero para los cuales aún no se haya emitido un
certificado de terminación final sin salvedades.
Nombre del contrato
Contratante, Dirección/
tel./fax
Valor de la obra por ejecutar
(actual
equivalente en
US$ equiv.)
Fecha prevista de terminación
Facturación mensual
promedio en el
ultimo semestre
(US$/mes)
1.
2.
3.
4.
5.
etc.
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección IV 27
ANEXO II, III Y IV
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Parte 1 - Sección V 1
Sección V. Países Elegibles
Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras y la prestación de
servicios en adquisiciones financiadas por el Banco
1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.
a) Países Prestatarios:
(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname,
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
b) Países no Prestatarios:
(i) Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Croacia, Dinamarca,
Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel,
Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido,
República de Corea, República Popular de China, Suecia y
Suiza.
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y
servicios
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de
los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:
A) Nacionalidad
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:
(i) es ciudadano de un país miembro; o
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente
“bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho
país.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
(i) está legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de
un país miembro del Banco; y
Subejecutor - Decreto N° 4058 MEHF Entre Ríos
Licitación Pública Internacional N° 1/13 - BID N° 1914/OC-AR
Líneas de 132 kV y Obras Complementarias ET 500/132 kV Paraná y Obras Complementarias
(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con
responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con
los requisitos arriba establecidos.
B) Origen de los Bienes
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados,
cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo
comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso
son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un
tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el
ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien
es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en
donde éste fue empacado y embarcado con destino al comprador.
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la
Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país
específico de la Unión Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la
firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el
origen de los mismos
C) Origen de los Servicios
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se
aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los
servicios de consultoría.
Parte 1 - Sección V 2
PLANILLA DE PROPUESTA - RESUMEN - ANEXO II
Construcción, Provisión y Montaje de líneas de 132 kV desde ET 500/132 kV Gran Paraná, ampliación ET 132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de
comunicaciones en ET Paraná Este y ET Crespo
Descripción
Precio Neto $
(1)
Precio Moneda
Extranjera
Precio moneda
extranjera convertido
a $ (2)
Precio Neto combinado
$
(3) = (1) + (2)
IVA $
(4)
Precio combinado c/IVA
(3) + (4)
$
PLANILLA DE COMPONENTES EN MONEDA EXTRANJERA - ANEXO III
Construcción, Provisión y Montaje de líneas de 132 kV desde ET 500/132 kV Gran Paraná, ampliación ET 132/33/13,2 kV Paraná Norte y obras de comunicaciones en ET Paraná Este y ET
Crespo
Ítem/Rubro N°
Descripción del componente o
gasto cuyo precio se expresa en
moneda extranjera
Porcentaje de incidencia de la
moneda extranjera en el ítem
País de origen
Precio Moneda Extranjera
Notas:
En la columna “Descripción…” especificar el material, equipo o gasto, referenciándolo al ítem o rubro correspondiente. Si en un mismo ítem o rubro se incluyen varios componentes distintos,
discriminarlos por separado, agregando filas que indiquen el total en cada moneda extranjera solicitado para ese ítem o rubro. El porcentaje establecido como incidencia de la moneda extranjera en el
ítem, no es sujeto de redeterminación atento a su cotización en moneda extranjera
ITEMIZADO
OBRA CIVIL - AMPLIACIÓN ET PARANÁ NORTE
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT
1 Desmonte Global 1 2 Terraplenamiento Global 1 3 Excavaciones Global 1 4 Caminos interiores Global 1 5 Canales cables Global 1 6 Desagüe pluvial Global 1 7 Fundaciones hormigon Global 1 8 Estructuras de H° premoldeado Global 1 9 Muro perimetral Global 1
10 Terminación playa Global 1 11 Modificaciones Sala Comando Global 1
PROVISIONES Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS - AMPLIACIÓN ET PARANÁ NORTE
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
2.1 Interruptores de 132 kV Global 1 2.2 Seccionadores de 132 kV Global 1 2.3 Transformadores de corriente de 132 kV Global 1 2.4 Transformadores de tensión de 132 kV Global 1 2.5 Descargadores de 132 kV - Contador de descargas y medidor de corriente de fuga Global 1 3 CADENAS DE AISLADORES PARA 132 KV Global 1 4 MORSETERIA PARA CONEXIONADO DE POTENCIA DE 132 kV Global 1 5 CONDUCTORES DE POTENCIA DE 132 KV Global 1 6 GABINETES Global 1 7 PROTECCIÓN Y CONTROL DE CAMPOS Global 1 8 TRABAJOS EN SALA DE COMUNICACIONES Global 1 9 SALA DE COMANDO Global 1
10 TRABAJOS EN PLAYA Global 1 11 CABLES DE BAJA TENSION Global 1 12 MALLA DE PUESTA A TIERRA Global 1 13 SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR Global 1 14 ENSAYOS PARA LA PUESTA EN SERVICIO Global 1
LÍNEAS DE 132 KV DESDE ET 500/132 KV GRAN PARANÁ
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Limpieza de la traza, relevamiento, replanteo y permisos km 22,15 2.1 Fundaciones monobloque de hormigón simple m³ 1378,13 2.2 Fundaciones monobloque con zapata de hormigón armado m³ 691,31 3.1 Estructura de Alineación urbana doble terna (AUDT) Cjto 127 3.2 Estructura de Alineación urbana doble terna (AUDT+1) Cjto 23 3.3 Estructura de Alineación urbana doble terna (AUDT+2) Cjto 17 3.4 Estructura de Alineación urbana doble terna (AUDT+3) Cjto 6 3.5 Estructura de Alineación urbana doble terna (AUDT+4) Cjto 1 3.6 Estructura de Alineación urbana especial doble terna (AUEDT) Cjto 4 3.7 Estructura de Alineación doble terna (ADT) Cjto 2 3.8 Estructura de alineación urbana (AU) Cjto 16 3.9 Estructura de alineación urbana +2 (AU+2) Cjto 1
3.10 Estructura terminal doble terna frene a portico ET Gran Pná (T-Portico) Cjto 2 3.11 Estructura de retención angular doble terna 90º (RADT90º) Cjto 3 3.12 Estructura de retención angular doble terna 90º + 1 (RADT90º+1) Cjto 1 3.13 Estructura de retención angular especial doble terna 90º (RAEDT90º) Cjto 1 3.14 Estructura de retención angular especial doble terna 42º (RAEDT42º) Cjto 1 3.15 Estructura de retención recta doble terna +3 (RRDT+3) Cjto 1 3.16 Estructura de retención recta especial doble terna +1 (RREDT+1) Cjto 1 3.17 Estructura de retención recta doble terna cruce de ferrocarril (RRDTCF) Cjto 2 3.18 Estructura de retención angular urbana 90º (RAU90º) Cjto 2 3.19 Estructura de retención angular urbana 85º (RAU85º) Cjto 1 3.20 Estructura retención angular simple terna 17º (RA-ST 17º) Cjto 1 3.21 Estructura terminal simple terna El Pingo “T-ST EP Cjto 1 3.22 Estructura terminal simple terna en ET Paraná Norte “T-ST PN Cjto 1
ITEM
DESCRIPCION
UNIDAD
CANT
4.1 Estructura metálica retención angular doble terna 90º (RAMDT90º) Cjto 6 4.2 Estructura metálica retención angular doble terna 90º+2 (RAMDT90º+2) Cjto 1 4.3 Estructura metálica retención recta doble terna +4 (RRMDT+4) Cjto 1 4.4 Estructura metálica terminal urbana doble terna (TUMDT) Cjto 1 4.5 Estructura metálica terminal especial doble terna (TEMDT) Cjto 1 5.1 Conductor de aluminio/acero de 300/50 mm2 km 126,735 5.2 Cable de guardia OPGW 24 FO km 20,74 5.3 Cable de fibra óptica ADSS km 41,85 5,4 CANALIZACIÓN SUBTERRANEA PARA CABLES ADSS km 1,36 5.5 Cable de guardia de acero 50 mm2 km 1,20 6.1 Cadena de retención doble para 132 kV Cjto 321 6.2 Aislador poliméricos de alineación tipo line pos Cjto 1143 7.1 Puesta a tierra de estructura simple Cjto 207 7.2 Puesta a tierra de estructura doble Cjto 8 7.3 Puesta a tierra de estructura triple Cjto 10 7.4 Puesta a tierra de alambrados Global 1 8.1 Adecuación de líneas de MT, BT y teléfonía Global 1 8.2 Subterranización de línea MT 33 kV Global 1 8.3 Desplazamiento de líneas de MT 13,2 kV Global 1 8.4 Desmontaje tramos de LAT Pná Norte - El pingo y LAT Pná Norte - Crespo
LAT Provisoria
Global 1 8.5 Cjto 2 9.1 Identificación y señalización de estructuras Global 1 9.2 Ensayos y puesta en servicio Global 1 9.3 Documentación conforme a obra Global 1