View
218
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Kontraktshåndteringforvindinstallasjoner- særligomprosjektrisiko
Windcluster,Trondheim3.desember2015AdvokatLinnVårhusSørhaug
Prosjektgjennomføringen ietjuridiskperspektiv
(1) Kontrakts- ogtilbudsfasen
(2) Oppstart
(4) Tilleggogendringer
- varsling
(5)Fremdrift
- fristforleng./forsinkelse
- merutgifter
(3) Kontraktsarbeid
– funksjonsbeskrivelse
- spekk
(6) Overtakelse/levering
(7) Sluttoppgjør
(8) Reklamasjonerog
mangelshåndtering
Aktuellekontrakterforvindkraft
• KOLEMO• FIDIC– internasjonalekontraktsstandarder forentreprise• FIDICSilver/Yellow
- Turnkey ogEPC- Litebruktforeløpig
• NS8405/06/07– byggekontrakter• NF07(utførelse)ogNTK07(total)
- Utarbeidetavnorskeoljeselskaper/leverandørindustrien• NLM10(NL09utenmontasje)
- NordiskeversjoneravOrgalime (europeiskstandardkontrakt)- Utarbeidetavleverandørindustrien
• AKB/1988(medavvik)-UtarbeidetisamarbeidmellomLandsforeningenforElektrotekniskIndustriogNorgesEnergiverkforbund
4
Enkeltesæregenhetervedkraftprosjekter
• Pengestrømmen”snur”førstvedidriftsettelse
• Konsekvenservednedetid
• Entreprisemodellen/kontraktsmodellen
”Spekket”-kontrakt(FIDICYellow,NF07,NS8405og06)• Byggherren prosjekterer• Detaljertbeskrivelse
Funksjonskontrakt(NTK07,NS8407,FIDICSilver)• Entreprenørens/leverandørens
valgrett(inngripen girkravpåtillegg)• Funksjonskrav• Prosjekteringsansvar
Totalentrepriseellerutførelsesentreprise?”Funksjonskontrakt”vs.”spekk”
Entrepriseformer
• Utførelsesentreprise:– Standard:NS8405(NS8415overforUE),samt.NS8406(NS8416).TidligereNS3430(NS3433overforUE)
– Entreprenørenstårforutførelsen– Byggherrenstårforprosjektering
• Totalentreprise:– Standard:NS3431(ogNS3406overforUE).NyeNS8407(NS8417)
– Totalentreprenørenstårihovedsakforbådeprosjekteringogutførelsen
– Totalentreprenørenbærerrisikoenforsinprosjekteringogutførelseiprosjektet
AKB/1988• Renleveransekontrakt• Monteringeriunderordnetgradregulert
• Leverandørvennligebetingelser
• Utdatert• Kronglete
NL09/NLM10
Kolemo• Merlikenentreprisestandard
• Monteringeristørregradregulert
• Bedrereguleringavforutsetningssvikt(forsinkelser,endringer)
• Ryddigereoppsett• Merbalansert(ansvarsbegrensninger)
Leverings- ogmonteringskontraktene
Dagenskontraktssituasjon- turbinleveranser• Fåutbyggereharegnestandardkontrakterforkjøpoginstallasjonav
vindturbiner– BearbeidedeversjoneravAKB/88,NF05/07ogNS3431forsøktbrukt,
menibegrensetgradakseptertavdeledendevindturbinleverandørenefremtilnå
– EnkelteutbyggereharbenyttetFIDIC,menmedenomfattendeendringskatalogtilkontrakten
• Deledendevindturbinleverandøreneharegnestandardkontrakterforleveranseoginstallasjonavvindturbiner
– OftebasertpåFIDICYellow,menmedbetydeligeendringerifavøravleverandøren
– Leverandørenskontraktsvilkårkanværesværtomfattende
• Norskrettognorskvernetingaksepteresgjerne
FIDIC
• FIDICYellow– Mentforprefabrikkerteleveranser,hvorleverandørenprosjekterer
• FIDICSilver– EPC/TurnkeyProjects(nøkkelferdigprosjekt)
BH
Prosjektering
Totalleverandør AS
MonteringLeveransen
FIDIC Silver
Grunnarbeid
Vindkraft1.Delteentrepriser
BH
BL NS 3431 / NS 8407FIDIC Yellow/Silver
NLM 10/NL09 +
AKB/1988NF
AKB/1988Kolemo
+
Vanskeligegrensesnitt
• Byggherre-/oppdragsgiverstyrtedelentreprisergirufordrendegrensesnittsombyggherren/oppdragsgivermåforholdesegtil– bådeunderbyggingenogidriftsfasen
• Vanskeligåfastslåhvem someransvarligformangler,forsinkelserogfunksjonssvikt
• Deterførstvedidriftsettelseavheleanlegget/kraftverketmanserfunksjonsoppnåelsenigrensesnittene
KontraktsmodellerRisikoenforresultatetUtførelsesentreprise/Beskrevetkontrakt
Engrunnleggenderegelientrepriseretteneratrisikoeniutgangspunktetplasseresetterfunksjonsfordelingenikontrakten.Byggherrenharrisikoenforattegningerogberegningererriktige,ogentreprenørenforatarbeidetblirfagmessigutført.
Agder lagmannsrett,dom22.1.2009(LA-2008-52830-2)
Funksjonskontrakt/Totalentreprise
Detkarakteristiskevedtotalentrepriseeratentreprenørenståransvarligforbådeprosjekteringogutførelse.Entreprenørenviliprinsippethaallrisikoforfunksjonsfeil,medreservasjonforsåkalteutviklingsfeil,detvilsifeilsomskyldesatakseptertemetoderellermaterialervisersegallikevelikkeåværeholdbare…
Hålogalandlagmannsrett,dom3.12.2007(LH-2007-102419)
16
RisikofordelingHøyesterettiRt.2012s.1729(Stedjebergtunnelen)
Oppgjørfinnerstedettermengdeoppmåling.Detteinnebæreratbyggherrenharrisikoenformengdeangivelsen,mensentreprenørenharrisikoenforatdenenkelteplanharfåttenprissomdekkerentreprenørenskostnader,fortjenesteogsåvidere.
17
Vederlagsformat
• Fastpris/”Fikssum”/«Lumpsum»– Entreprenørentarrisikoenforomfangogmengder- ”låste
masser”– Fidic Yellowà Lumpsum,menåpentfor
mengdeoppgjør/regning(avtalesiegetprisvedlegg)– Fidic Silverà Lumpsum(låstemengder)
• Enhetspriser– Prisperenheterfastsatt– Vederlagforutførteenheter
• Regningsarbeid,åpenbok,kostpluss– Faktiskekostnadermedtilleggavpåslag +
TILLEGGS- OGENDRINGSARBEID
Oppstart 01.01.16| Overtakelse
31.12.16
(4) Tilleggogendringer
- varsling
Tilleggs-/endringsarbeid
KONTRAKTEN
Endret utførelse
Reduksjon
Tillegg
Forsering
Vesentlig mengderegulering
Irregulær endring
Be om skriftlig pålegg
Vederlagsjustering iht. standardens
regler
Forsinkelse /merutgifter
1) Varsle nøytralt
AT det vil kunne oppstå
2) Varsle spesifisert
og begrunnet
Årsak og konsekvenser
FIDIC, NS, NF 05/07 og Kolemo
•Endringskompetanse
•Varslingsregler
•Preklusjon (bortfall)
•Formell prosedyre
•Sikrer fremdrift (hoppeplikt)
AKB/1988, NL 09 og NLM 10
•Forhandlinger = ingen endrings-kompetanse
•Ingen hoppeplikt
• Ineffektivt
Endrings- ogvarslingshåndteringFIDIC
• FidicSilver:Oppdragsgiverkanførovertakelseinstruereom-ellerforespørreenhverendring
• Leverandørerforpliktettilåutføre,medmindrehan”PROMPTLY”varsleromat:
– Hanikkekanskaffenødvendigematerialer– Detvilreduseresikkerhetelleregnethetforleveransen– Detvilhaennegativinnvirkningpåoppnåelseav”PerformanceGuarantees”
• Reglerforleverandørenskravvedforespørsel:– Angihvorfordetikkekanutføres,eller;– Beskrivearbeid,ogkonsekvensforprisogfremdrift
Endring/varsling– FIDIC– forts.
• Oppdragsgivermåsvare”såsnartdeterpraktisk”• NB– leverandørenerforpliktettilåutføre– kanikkeforsinkearbeidipåventeavoppdragsgiverssvar
• Oppdragsgiverskalutstedeenendringsordre• Dersomdetikkeerenighetomtid/pris,artikkel3.5:
– Oppdragsgiverskalangisinavgjørelse,leverandørmåsenestvarsleinnen14dagerdersomhanikkeakseptereroppdragsgiverspris/tid
Recommended