Типовой договор на ПИР и СМР”оговор.docx · Web viewД О Г О В О Р _____ г. Москва “ ” 201 3.1.1. В течение 10 рабочих

Д О Г О В О Р №_________

г. Москва “ ” 201_г.

Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в Генерального Директора ОАО МГТС Ершова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сети и Коммуникации» , именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Чилингирова Олег Аркадьевич , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Объект – здание, строение, сооружение для размещения телекоммуникационного оборудования и кабельных трасс (воздушно кабельных переходов, кабельных переходов внутри зданий, межэтажных кабельных каналов, межподъездных кабельных переходов, а так же строительство защитных устройств для установки защитных труб и протяжных коробок для прокладки кабелей (межэтажных кабельных каналов (или МКК)) Заказчика (далее - «Оборудование») на кровле, в технических помещениях и технологических нишах зданий, подведомственных Организации согласно настоящему Договору (далее - «Объекты»)Услуга – услуга по предоставлению каналов связи клиенту в результате деятельности Заказчика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, размещенному на клиентских объектах.Клиент – физические и юридические лица, для которых предоставляются услуги связи, а также осуществляется план развития мультисервисной сети в жилом секторе, в рамках реализации широкомасштабного использования информационных технологий, в том числе, согласно государственной программы «Информационный город » утвержденной Правительством Москвы, Организация – управляющая компания, обеспечивающая доступ на кровлю и в технические помещения жилых и административных зданий, осуществляющая диспетчерское обслуживание на адресах находящихся на балансе подведомственной компании, ответственная за сдачу/выдачу ключей от технических помещений работникам Заказчика.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора и на основании отдельных Заказов Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по организации каналов связи на объектах, по технологии (GPON, xDSL, Eth), а также осуществить прокладку каналов связи и установку сопутствующего оборудования (далее – Работы) по расценкам, указанным в Приложениях № 2-6 к Договору. 1.2. Работы выполняются на основании Заказов, в которых указываются стоимость, объем и сроки выполнения работ.

2. ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ2.1. Стоимость работ определяется по факту выполнения работ по расценкам, утвержденным Заказчиком, и оформляется Дополнительным соглашением к Заказу. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком на основании счета, выставленного Подрядчиком, в течение 10-ти банковских дней с момента получения счета. Счет и счет-фактура выставляются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1 настоящего Договора.2.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.2.3. Строительно-монтажные работы, прекращенные по решению Заказчика, оплачиваются по фактически произведенным затратам Подрядчика, за вычетом неустойки, если были нарушены сроки выполнения работ. Все затраты Подрядчика должны быть обоснованы и документально подтверждены.

2.4. Объем Работ по настоящему Договору не должен превышать организацию 4203 каналов связи по всем технологиям.

1

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3.1. Обязанности Заказчика:3.1.1. В течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора передать Подрядчику исходные данные для выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с планом-графиком выполняемых работ.3.1.2. Назначить представителя (Куратора) ответственного за оперативное руководство ходом работ со стороны Заказчика, решение возникающих проблем и организационных вопросов.3.1.3. Произвести приемку работ в соответствии с условиями порядка сдачи-приемки работ описанных в четвертом разделе, и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.3.1.4. Обеспечить Подрядчику допуск бригад для выполнения строительно-монтажных работ на объектах Заказчика, при наличии у них надлежащим образом оформленных пропусков в службе безопасности Заказчика. 3.1.5. Предоставить Подрядчику для выполнения Работ следующее оборудование (далее активное оборудование): Для строительства каналов по технологии SHDSL:Карты (SubRack-модуль);Модемы (FlexDSL Orion). Для строительства каналов по технологии ADSL:Модемы (ADSL). Для строительства каналов по технологии GPON:Оптические терминалы (ZTE, Huawei);Модемы: ONT T063G-II Ericsson, Zyxel KEENETIC – 4BAB52; Для строительства каналов по технологии GPON B2B:Оптические терминалы (ZTE, Huawei);Модемы: ONT T063G-II Ericsson, Zyxel KEENETIC – 4BAB52;Голосовые шлюзы.3.1.6. Также в обязанности Заказчика входит:- оплата технических условий и обременений выставляемых третьими организациями при проведении работ на объектах, находящихся в их собственности;Заказчик имеет право:3.1.7. В любое время проверять объем и качество работ, выполняемых Подрядчиком;3.1.8. Отказаться от исполнения настоящего Договора и/или отдельного Заказа и потребовать возмещения убытков, если наблюдается:- отклонение от сроков выполнения работ по соответствующему Заказу,- не согласованное отступление в работах от требований Стандартов МГТС и отраслевых нормативных документов утвержденных в компании,- нарушение при исполнении формальных процедур управления проектом определенных настоящим Договором, иные недостатки выявляемые в результатах работ и не устраняемые в установленный Договором или, предварительно, согласованный с Заказчиком срок, либо являются существенными и неустранимыми,- неустранимые нарушения, которые не позволят Заказчику оказывать Услуги на построенных сооружениях с должным качеством, или приведут к невозможности предоставления Услуг с необходимым качеством ранее определенного поставщиком оборудования и материалов срока их полезного использования.3.2. Обязанности Подрядчика:3.2.1. Выполнять Работы в соответствии с требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, Описаний работ (Приложение № 2, Приложение № 3, Приложении № 4, Приложение № 5, Приложение № 6, к Договору), с требованиями действующих стандартов ОАО МГТС, на основании исходных данных, предоставленных Заказчиком, а также данными технического учета линейно-кабельных сооружений ОАО МГТС.3.2.2. Передать Заказчику результаты выполненных строительно-монтажных работ по Акту сдачи-приемки выполненных работ. В случае необходимости, согласовать результаты выполненных строительно-монтажных работ вместе с Заказчиком с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления.3.2.3. Подрядчик не вправе передавать документы по Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика.3.2.4. Выполнять все строительно-монтажные работы в объеме и в сроки, предусмотренные в Договоре и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную

2

эксплуатацию. 3.2.5. Осуществлять оперативное планирование проведения конкретных работ на еженедельной и ежедневной основе. План работ на следующую рабочую неделю должен предоставляться Куратору не позднее 12.00 третьего рабочего дня недели предшествующей планируемому периоду.3.2.6. Ежедневно, до начала проведения работ, сообщать в ответственное подразделение ОАО МГТС по телефону, факсу или электронной почте количество бригад, которые будут работать на объектах, точное указание мест проведения работ, состав работ согласно наряду.3.2.7. Обеспечить возможность проведения на объектах постоянного технического надзора представителем Заказчика.3.2.8. Еженедельно, не позднее 16.00 пятого рабочего дня отчетной недели, представлять Куратору отчет о выполненных работах в соответствии с формой, указанной в Приложении № 10 к Договору3.2.9. После подписания Заказа в течение трех рабочих дней, составить план-график выполнения работ и согласовать его с Заказчиком (в лице Куратора) в соответствии с формой, указанной в Приложении № 10 к Договору.3.2.10. По требованию Заказчика, устранять, выявленные до этапа приемки, недостатки и дефекты в результатах произведенных строительно-монтажных работ за свой счет, не позднее 3 календарных дней с момента их выявления. 3.2.11. Выполнять предусмотренные Договором строительно-монтажные работы в соответствии с принятыми нормами и установленным регламентом ОАО МГТС. Все изменения выполнять после письменного согласования с Куратором.3.2.12. Производить сдачу и вывоз строительного мусора и всех видов отходов на основании заключенного договора со специализированной организацией, имеющей лицензию по обезвреживанию и размещению отходов.3.2.13. При выполнении работ по настоящему Договору использовать Оборудование, а также материалы, комплектующие изделия, которые обязаны иметь: - соответствующие сертификаты (в том числе сертификаты соответствия), технические паспорта, технические свидетельства; - иные документы, предусмотренные СНиП, ГОСТ, техническими регламентами и т.п. и удостоверяющие их качество, происхождение, сроки годности, гарантии производителя, значения основных параметров и характеристик (свойств), сведения об утилизации и сертификации, назначении, составе, правилах и условиях эксплуатации, технических характеристиках, о возможности использования их при выполнении работ по настоящему Договору;- сертификаты соответствия и пожарной безопасности. 3.2.14. Предоставить Заказчику до начала производства работ по настоящему Договору надлежащим образом оформленные документы, указанные в пункте 3.2.13. настоящего Договора Оформить допуски на объекты в соответствии со Стандартом «Требования по соблюдению пропускного и внутри объектного режимов на объектах ОАО МТГС».3.2.15. Также в обязанности Подрядчика входит:- получение разрешений на производство работ (в т.ч. согласование с владельцами линейных сооружений и ГУП «Москоллектор»);- согласование с балансодержателями зданий мест установки оконечного оборудования, прокладки трасс, новых стояков, закладных отверстий (при необходимости);- оформление ордеров на производство работ (для строительства и/или восстановления канализации);- оплата согласований, технических условий балансодержателей (проводится подрядной организацией с последующей компенсацией затрат со стороны ОАО МГТС по счетам, предоставляемым Подрядчиком)- формирование отчетности по выполнению работ. Периодичность отчетности определяет Заказчик.- формирование и актуализация таблиц соответствия волокон на оконечном абонентском устройстве портам на АТС.3.2. Подрядчик имеет право:3.2.1. При обнаружении неоднозначности ситуации, которая может привести к отклонению от Стандартов МГТС, срыву сроков выполнения работ или к превышению стоимости работу по договору, незамедлительно в письменном виде уведомить об этом Заказчика и требовать от Заказчика (в лице Куратора) принятия однозначного решения. Принятое решение фиксируется Протоколом или Официальным письмом. Если ситуация возникла по вине Заказчика, то срок последующих работ сдвигается на срок принятия решения.3.2.2. При возникновении необоснованных формальных или технологических требований или затяжки сроков оформления документов, отказах в допуске и т.д., требовать от Заказчика (в лице Куратора)

3

оперативного решения возникших проблем.3.2.3. По фактам неисполнения обязанностей Заказчика предусмотренных по договору, сообщать о данных фактах в письменном виде в адрес заместителя Генерального директора – технического директора ОАО МГТС или на «Горячую линию МГТС» 8 495 700-77-77

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ4.1. После окончания приёмки строительно-монтажных работ Подрядчик предоставляет Заказчику:- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2)- 3экз. (Приложение № 8 к Договору),- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)- 3 экз. (Приложение №8 к Договору), - Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС -11)- 4 экз.(Приложение №8 к Договору), - счет, - счет-фактуру,- Отчет о выполненных работах (Приложение № 10 к Договору).4.2. Заказчик в течении 10 календарных дней обязуется подписать документы, указанные в п. 4.1. настоящего Договора, и направить Акт сдачи-приемки выполненных работ Подрядчику либо направить письмо с отказом и указанием недостатков в выполненных работах. В этом случае Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, при этом срок выполнения необходимых доработок не может превышать 10 календарных дней с момента подписания Сторонами акта.4.3. Строительно-монтажные работы считаются принятыми Заказчиком в случае подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 4.4. С момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ на Заказчика переходит риск случайной гибели результата выполненных строительно-монтажных работ. 4.5. Заказчик, получивший письменное сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных Работ по настоящему договору, обязан приступить к их приемке в течение 2-х рабочих дней с момента получения данного сообщения.4.6. Сдача в эксплуатацию осуществляется по факту готовности объекта в соответствии с согласованным планом-графиком при предъявлении официального уведомления Куратору (по факсу, электронной почте) при наличии полного пакета документов согласно п.4.1.4.6.1. Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС -11)Предоставляет Подрядчик, подписывают:- Заместитель Генерального директора-Технический директор - Директор Департамента эксплуатаций сетей доступа - Зам. Начальника центра тех. Поддержки ДЭСД ОАО МГТС - Генеральный директор подрядчика4.6.2. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)Предоставляет Подрядчик, подписывают:- Заместитель Генерального директора-Технический директор - Директор Департамента эксплуатаций сетей доступа - Генеральный директор подрядчика

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора.5.2. При нарушении по вине Подрядчика сроков выполнения работ и/или устранения недостатков, в том числе в гарантийный период, Подрядчик выплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 0,5% от цены Заказа на основании письменного обращения Заказчика. В случае отклонения от объема работ по каждому отдельному этапу более чем на 15 % от запланированного в соответствии с планом-графиком выполнения работ, Заказчик вправе по своему выбору:- рассмотреть вопрос об уменьшении объема работ по соответствующему Заказу путем внесения изменения в план-график выполнения работ к Заказу и уменьшить стоимость выполненных работ по новому плану-графику выполнения работ на 70 % в качестве заранее оцененных убытков;- назначить новый срок для завершения работ;

4

tel:84957007777

- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать уплаты штрафа в размере 10 % от цены Заказа. 5.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки. 5.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные впоследствии и в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе сопутствующей технической документации (описания работ).5.5. Подрядчик за свой счет возмещает Заказчику все убытки, связанные как с нанесением ущерба имуществу Заказчика, так и с предъявлением требований третьих лиц о причинении вреда имуществу указанных лиц, возникшего в связи с выполнением строительно-монтажных работ.5.6. Подрядчик за свой счет возмещает Заказчику все убытки за все время несанкционированного перерыва в оказании Заказчиком или третьими лицами услуг связи, возникшего в результате выполнения строительно-монтажных работ.5.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ, Заказчик имеет право предъявить Подрядчику требования о возмещении затрат на повторное согласование производства строительно-монтажных работ на сооружениях третьих лиц, а также все штрафы наложенные уполномоченными органами на Заказчика, в результате действий (бездействия) Подрядчика или третьего лица, производящего строительно-монтажные работы.5.8. Нести риски утраты и повреждения объекта до его приемки Заказчиком, указанные строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП, технических условий и прочих нормативных документов, определяющих качество выполняемых строительно-монтажных работ.5.9. Уплата санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Договору.5.10. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются.5.11. При досрочном прекращении действия Договора Стороны должны в десятидневный срок произвести все взаиморасчеты, в т.ч. по возврату предоплаты.5.12. Подрядчик гарантирует: - высокое качество выполненных строительно-монтажных работ, - выполнение всех строительно-монтажных работ в полном объеме и в сроки, которые определены условиями настоящего Договора, - своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных во время проведения строительно-монтажных работ, - обеспечить своевременную поставку качественных материалов и комплектующих для проведения строительно-монтажных работ по настоящему Договору, - своевременную сдачу выполненных строительно-монтажных работ.5.13. Подрядчик предоставляет гарантию на выполненные им строительно-монтажные работы в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС -11). В случае обнаружения недостатков (дефектов) в гарантийный период, составляется двусторонний акт о выявленных недостатках, в котором стороны предусматривают их устранение в определенные сроки за счет Подрядчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения недостатков (дефектов). Предельно допустимый срок устранения недостатков (дефектов) 10 календарных дней с момента подписания Сторонами акт о выявленных недостатках.5.14. Подрядчик несет ответственность за сдачу отходов специализированным организациям и обязательное представление сдаточных документов Заказчику после размещения отходов.5.15. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ ненадлежащего качества, возмещает убытки и обязуется своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок выполнить работы для обеспечения их надлежащего качества.5.16. При неисполнении или ненадлежащем исполнении пунктов 3.2.13. и 3.2.14. настоящего Договора: 5.16.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, не оплачивать Подрядчику работы по настоящему Договору;5.16.2. Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 200 000 руб. 00 коп (двести тысяч рублей 00 коп.) без НДС.5.17. Предельный срок устранения недостатков при приемке работ составляет 10 календарных дней.

5

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, эмбарго, экономическая блокада, эпидемия, война или региональные конфликты, блокада транспортных путей, аварии или крушения на транспортных путях и т.п. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства. Свидетельство, выданное компетентным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону о препятствии исполнения обязательств по Договору.6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону о препятствии исполнения обязательств по Договору.6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последующих месяцев, то Договор может быть расторгнут Сторонами по соглашению.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ7.1. В случае возникновения разногласий по представленному настоящему договору, они урегулируются путем переговоров между сторонами.7.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношение сторон возникшие с 14 февраля 2013 года. Договор действует до 31 декабря 2013 года. 8.2. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон.8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по следующим основаниям:- по соглашению Сторон;- по инициативе одной из Сторон при неисполнении или ненадлежащем исполнении другой Стороной договорных обязательств.- в случае отзыва свидетельства о допуске к работам по настоящему Договору.8.4. Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему Договору и/или отдельного Заказа к нему с предупреждением об этом Подрядчика за 15 (пятнадцать) календарных дней и оплатой выполненных работ в соответствие с п.2.4 Договора.

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ9.1. Все приложения, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.9.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для Заказчика и один для Подрядчика.9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.9.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга о смене лица, выполняющего функцию единоличного исполнительного органа (Директора, Генерального директора), об изменении своей организационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового адреса и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанного события.9.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора с уведомлением об этом Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства о письменном информировании Заказчика о смене единоличного исполнительного органа Исполнителя.

6

9.6. Оборудование для выполнения строительно-монтажных работ, поставляемое и закупаемое Подрядчиком: Для строительства каналов по технологии SHDSL:Кабель UTP;Кабель Амфенол (мама);Соединитель RJ-45 (8P8C);Соединитель Скотчлок;Переходник RJ-45 (8P8C), гнездо-гнездо;Патч-панель (Patch-panel) 24 порта 5е кат. тип KRONE;Автоматический выключатель, 2А;Кабель ШВВП 2*0,5;Изолента;Держатель трубы, 16 мм с дюбель-гвоздем;Короб ПВХ 22х10;Труба гофрированная, ПВХ, 16мм;Хомут Стяжка, нейлоновая 4х250 мм;Площадки самоклеющаяся ПМС 20*20.Саморез 3,5х35 + дюбель Для строительства каналов по технологии ADSL:Кабель UTP;Соединитель RJ-11 (6P4C);Соединитель RJ-45 (8P8C);Соединитель Скотчлок;Изолента;Держатель трубы, 16 мм с дюбель-гвоздем;Короб ПВХ 22х10;Труба гофрированная, ПВХ, 16мм;Хомут Стяжка, нейлоновая 4х250 мм;Площадки самоклеющаяся ПМС 20*20;Саморез 3,5х35 + дюбель Для строительства каналов по технологии GPON (GPON B2B):Кабель UTP;Соединитель RJ-11 (6P4C);Соединитель RJ-45 (8P8C);Соединитель Скотчлок;Изолента;Держатель трубы, 16 мм с дюбель-гвоздем;Короб ПВХ 22х10;Труба гофрированная, ПВХ, 16мм;Хомут Стяжка, нейлоновая 4х250 мм;Площадки самоклеющаяся ПМС 20*20;Саморез 3,5х35 + дюбельПатч-корд SC/APC-SC/APC 3м;Оптический кабель TYCO;Оптический соединитель SC;Спирт, изопропиловый;Телефонная розетка 6P-2C. Для строительства каналов по технологии Ethernet:Кабель UTP;Соединитель RJ-45 (8P8C);Изолента;Держатель трубы, 16 мм с дюбель-гвоздем;Короб ПВХ 22х10;Труба гофрированная, ПВХ, 16мм;Хомут Стяжка, нейлоновая 4х250 мм;Площадки самоклеющаяся ПМС 20*20;Переходник RJ-45 (8P8C), гнездо-гнездо;Саморез 3,5х35 + дюбель

7

9.7. Возврат каналообразующего и иного активного оборудования, полученного Подрядчиком от Заказчика для выполнения работ, на склад ОАО МГТС будет производиться в случае:невозможности дальнейшего использования оставшегося оборудования для выполнения работ по Договору;окончания работ по договору;9.8. Сдача объектов и оформление документов производится поэтапно по мере выполнения строительно-монтажных работ.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ10.1. В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 29.07.2004 № 98-Ф3 «О коммерческой тайне» каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей при выполнении условий настоящего Договора, от несанкционированного использования, разглашения, распространения или публикации.10.2. Условия защиты конфиденциальной информации изложены в Соглашении о конфиденциальности (Приложение №1). Приложения к договору:- приложение № 1 – Соглашение о конфиденциальности- приложение № 2 – Описание работ и расценки на выполнение работ по технологии ADSL- приложение № 3– Описание работ и расценки на выполнение работ по технологии Ethernet- приложение № 4 – Описание работ и расценки на выполнение работ по технологии GPON B2B- приложение № 5 – Описание работ и расценки на выполнение работ по технологии GPON- приложение № 6 – Описание работ и расценки на выполнение работ по технологии SHDSL- приложение № 7 – Форма Заказа на строительно-монтажные работы- приложение № 8 – Форма Акта сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ- приложение № 9 – Формы Актов о приеме-передаче оборудования в монтаж- приложение № 10 - Форма отчетов

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.Заказчик:ОАО МГТС

Подрядчик:

Место нахождения: 119017, Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.25, стр1.Почтовый адрес: 119991, Россия, г. Москва,ул. Большая Ордынка, д. 25, стр. 1.ИНН 7710016640, КПП 997750001Р/с 40702810300000000640в ОАО «МТС-Банк», г.МоскваК/с 30101810600000000232БИК 044525232, ОКВЭД 64.20,ОКПО 04856548, ОКАТО 45286560000,ОГРН 1027739285265Тел.:8(495) 950-00-00Факс:8(495) 950-06-18

Генеральный директорОАО МГТС

________________ /Ершов А.В.м.п.

Генеральный директор

___________________м.п.

8

Приложение №1 к договору № от 201_г.

Соглашение о конфиденциальности № _________

1. Предмет Соглашения1.1.Предметом настоящего Соглашения является определение условий охраны, передачи, получения и использования Сторонами конфиденциальной информации, полученной друг от друга в процессе сотрудничества, проведения переговоров, заключения и исполнения договоров.2. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении2.1. Передающая сторона – Сторона по настоящему Соглашению, являющаяся обладателем конфиденциальной информации, которая передает эту информацию Получающей стороне.2.2. Получающая сторона - Сторона по настоящему Соглашению, которая получает от Передающей стороны конфиденциальную информацию.2.3. Конфиденциальная информация - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;2.4. К Конфиденциальной информации относятся:- сведения, содержащие взаимные обязательства сторон и существенные условия договоров;- технические данные учета по линейно-кабельным сооружениям.Не являются конфиденциальной информацией сведения, которые:а) уже находятся на законных основаниях во владении Получающей стороны;б) являются или становятся публично известными в результате любых действий Передающей стороны, умышленных или неумышленных, а равно бездействия Передающей стороны, в результате которых такие сведения стали публично известны;в) легально получены от третьего лица без ограничений на их использование;г) получены из общедоступных источников с указанием на эти источники;2.5. Режим охраны конфиденциальной информации - правовые, организационные, технические и иные принимаемые обладателем конфиденциальной информации (Передающей стороной) меры по охране ее конфиденциальности.2.6. Доступ к конфиденциальной информации - ознакомление определенных лиц с конфиденциальной информацией с согласия ее обладателя (Передающей стороны) или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой информации. Работники допускаются к конфиденциальной информации в случае производственной (служебной) необходимости, в части их касающейся, после ознакомления под расписку с перечнем сведений, составляющих конфиденциальную информацию и об обязательствах Сторон по данному Соглашению. Работники, допущенные к конфиденциальной информации, принимают на себя обязательства по ее неразглашению. Доступ к конфиденциальной информации Третьих лиц осуществляется по предварительному письменному согласию другой Стороны.2.7. Передача конфиденциальной информации - передача конфиденциальной информации Передающей стороной Получающей стороне в объеме и на условиях, которые предусмотрены настоящим Соглашением, включая условие о принятии Получающей стороной установленных настоящим Соглашением мер по охране ее конфиденциальности.2.8. Разглашение конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации (Передающей стороны) либо вопреки трудовому договору или настоящему Соглашению.2.9. Носители информации - материальные объекты (документы), на которых хранится конфиденциальная информация в виде символов, технических решений и/или процессов.2.10. Конфиденциальная информация должна содержать гриф «Коммерческая тайна» или «Для служебного пользования», нанесенный на носители информации (и/или сопроводительные документы) с

9

помощью печати (штампа), либо иным способом с указанием полного наименования и места нахождения (реквизитов) обладателя конфиденциальной информации. 3. Порядок передачи конфиденциальной информации3.1. Передача и получение конфиденциальной информации осуществляется (на материальном носителе и/или электронном виде по защищенным каналам связи, и/или путем допуска к информационным ресурсам) и оформляется Актом приема – передачи конфиденциальной информации (форма Акта приведена в Приложении №1 к настоящему Соглашению) работниками, ответственными за передачу/получение конфиденциальной информации.4. Права и обязанности Сторон4.1. Передающая сторона имеет право:4.1.1. Самостоятельно относить имеющуюся у неё информацию к конфиденциальной информации и определять перечень и состав такой информации. 4.1.2. Изменять и отменять в письменной форме режим конфиденциальности в отношении конфиденциальной информации, в соответствии с внутренними нормативными актами и настоящим Соглашением.4.1.3. Применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности информации, другие не противоречащие законодательству Российской Федерации меры.4.1.4. Направлять Получающей стороне в случае нарушения ею условий настоящего Соглашения требования в письменной форме:а) о незамедлительном прекращении использования конфиденциальной информации;б) о возврате носителей с конфиденциальной информацией;в) о незамедлительном уничтожении носителей с конфиденциальной информации.4.1.5. Защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения или незаконного использования Получающей стороной либо третьими лицами по вине Получающей стороны конфиденциальной информации.4.1.6. Осуществлять иные права обладателя конфиденциальной информации, предусмотренные действующим законодательством. 4.2. Передающая сторона обязана:4.2.1. Принимать меры по охране конфиденциальной информации, в том числе в рамках гражданско-правовых и трудовых отношений, в соответствии с действующим законодательством и своими локальными нормативными актами.4.2.2. В случае принятия решения об изменении или отмене режима охраны в отношении конфиденциальной информации, письменно уведомить об этом Получающую сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения. 4.2.3. В течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения от Получающей стороны уведомления о фактах, перечисленных в пункте 4.4.7 настоящего Соглашения, направить Получающей стороне письменное указание о соответствующих действиях.4.2.4. До окончания срока действия настоящего Соглашения и в течение трех лет со дня его окончания, или в течение иного срока, если такой срок установлен действующим законодательством, не разглашать конфиденциальную информацию, переданную Получающей стороне, а также в одностороннем порядке не прекращать охрану ее конфиденциальности.4.3. Получающая сторона имеет право:4.3.1. Самостоятельно определять способы защиты конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны, с учетом особенностей настоящего Соглашения.4.3.2. Предоставлять конфиденциальную информацию, полученную от Передающей стороны, третьим лицам, в том числе лицам, указанным в подпункте «а» пункта 4.4.7 настоящего Соглашения, по предварительному письменному разрешению Передающей стороны, если это не противоречит действующему законодательству.4.4. Получающая сторона обязана:4.4.1. Принимать меры по охране конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны, в том числе в рамках гражданско-правовых и трудовых отношений, в соответствии с действующим законодательством, своими локальными нормативными актами и условиями настоящего Соглашения.4.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Передающей стороны, а также факт ее получения (включая дату, способ и другие условия передачи).4.4.3. Использовать полученную от Передающей стороны конфиденциальную информацию, в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.4.4.4. Незамедлительно сообщить Передающей стороне о допущенном Получающей стороной либо ставшем известном Получающей стороне факте разглашения, угрозы разглашения, незаконном

10

получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.4.4.5. Не копировать и не воспроизводить другими способами конфиденциальную информацию, за исключением случаев, когда это необходимо для достижения целей предусмотренных настоящим Соглашением. К копиям должны применяться те же требования по соблюдению конфиденциальности, что и к оригиналам.4.4.6. По письменному требованию Передающей стороны, направленному в соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в зависимости от содержания требования Передающей стороны:а) незамедлительно прекратить использование конфиденциальной информации;б) возвратить носители с конфиденциальной информацией, Передающей стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения вышеуказанного требования Передающей стороны либо в иной срок, указанный в нем;в) незамедлительно уничтожить носители с конфиденциальной информацией.В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Передающей стороны письменного требования о выполнении вышеуказанных действий направить Передающей стороне подтверждение в письменной форме об их выполнении.4.4.7. Незамедлительно уведомить, если это не противоречит закону, Передающую сторону любым видом связи в случаях:а) поступления в адрес Получающей стороны требования (запроса) органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания о передаче конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны;б) изъятия (выемки, ареста) в установленном законом порядке конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны;в) повреждения, утраты, хищения и других случаях неправомерного выбытия из владения конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны;г) в других случаях, когда возникла необходимость либо целесообразность передачи конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны, третьим лицам.4.5. Каждая из Сторон не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Соглашения назначает для контактов с другой Стороной ответственных лиц (ответственное лицо), уполномоченных на передачу и получение материальных носителей конфиденциальной информации, а также сообщает номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и почтовый адрес, необходимых для обмена информацией между Сторонами, о чем незамедлительно письменно уведомляет вторую Сторону. Стороны могут изменить контактных лиц по настоящему Договору со своей стороны путем письменного уведомления другой Стороны, содержащего фамилию, имя, отчество, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и почтовый адрес вновь назначенного контактного лица в течение 5 (пяти) рабочих дней после назначения.4.6. В целях охраны конфиденциальной информации каждая из Сторон обязана:4.6.1. ознакомить под расписку работника, доступ которого к конфиденциальной информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являются Стороны;4.6.2. ознакомить под расписку работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации, с установленным режимом конфиденциальности и с мерами ответственности за его нарушение;4.6.3. создать работникам, имеющим доступ к конфиденциальной информации, необходимые условия для соблюдения ими установленного режима конфиденциальности.4.6.4. обеспечить получение от работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации, при прекращении или расторжении трудового договора с ними имеющихся в пользовании работников всех носителей информации, содержащих конфиденциальную информацию.4.7. При обработке сведений об абонентах каждая из Сторон обязана обеспечить конфиденциальность сведений об абонентах и безопасность сведений об абонентах при их обработке.

5. Ответственность Сторон5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.5.2. В случае разглашения с нарушением условий настоящего Соглашения и требований законодательства конфиденциальной информации, в том числе вследствие действий (бездействия) работников Получающей стороны, Получающая сторона обязана возместить Передающей стороне убытки в полном объеме.5.3. Не является нарушением условий настоящего Соглашения, если конфиденциальная информация,

11

полученная Получающей стороной от Передающей стороны: а) стала общеизвестной либо известной определенному лицу (кругу лиц) иначе, чем в результате нарушения Получающей стороной условий настоящего Соглашения;б) была изъята у Получающей стороны в случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 4.4.7 настоящего Соглашения, при условии, что Получающая сторона (в тех случаях, когда это не противоречит закону) незамедлительно известит Передающую сторону об этом в порядке, предусмотренном пунктом 4.4.7 настоящего Соглашения;в) передана Получающей стороной третьим лицам, в том числе лицам, указанным вподпункте «а» пункта 4.4.7 настоящего Соглашения, по предварительному письменному разрешению (в тех случаях, когда это не противоречит закону) Передающей стороны.5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 6. Порядок разрешения споров6.1. Споры по настоящему договору Стороны будут решать путем переговоров.6.2. При не достижении согласия посредством переговоров спор передается заинтересованной Стороной на разрешение в арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 7. Срок действия Соглашения. Изменение и прекращение Соглашения 7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует бессрочно.7.2. Изменение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон, которое должно быть совершено Сторонами в письменной форме и подписано уполномоченными представителями Сторон.7.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, а также по другим основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.7.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.7.5. При прекращении настоящего Соглашения (по любым основаниям, за исключением случаев ликвидации одной из Сторон) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты прекращения настоящего Соглашения Получающая сторона возвращает Передающей стороне носители конфиденциальной информации, если в тот же срок Передающей стороной не будет дано письменного указания Получающей стороне об уничтожении носителей конфиденциальной информации. В этом случае в тот же срок с даты получения такого указания Получающая сторона должна направить Передающей стороне подтверждение в письменной форме о выполнении указания Передающей стороны.8. Условия охраны конфиденциальной информации в случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон8.1. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон (по решению учредителей или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами) реорганизуемая или ликвидируемая Сторона обязана незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление о начале и окончании этих процедур (в том числе с указанием правопреемников реорганизуемой Стороны), с приложением соответствующих решений учредителей, органов управления. 8.2. В случае реорганизации (по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда) или ликвидации (по решению суда) Получающей стороны Передающая сторона направляет соответствующему органу (лицу), осуществляющему реорганизацию либо ликвидацию Получающей стороны, письменное требование о совершении действий, предусмотренных пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения. 8.3. В период реорганизации одной из Сторон условия охраны конфиденциальной информации остаются такими же, как до начала реорганизации, если Передающая сторона не направит соответствующему органу (лицу), осуществляющему реорганизацию Получающей стороны, письменное требование о совершении действий, предусмотренных пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения.8.4. После реорганизации Получающей стороны условия охраны конфиденциальной информации обеспечиваются правопреемником Получающей стороны в таком же режиме, как до реорганизации, если Передающая сторона не направит правопреемнику Получающей стороны письменное требование о совершении действий, предусмотренных пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения.8.5. После реорганизации Передающей стороны условия охраны конфиденциальной информации остаются такими же, как до реорганизации, если правопреемник Передающей стороны не направит

12

Получающей стороне письменное требование о совершении действий, предусмотренных пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения. 8.6. В период ликвидации Получающей стороны (как в добровольном, так и в принудительном порядке) Передающая сторона направляет соответствующему органу (лицу), осуществляющему ликвидацию Получающей стороны, письменное требование о совершении действий, предусмотренных пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения. 8.7. В период ликвидации Передающей стороны (как в добровольном, так и в принудительном порядке) Получающая сторона обязана по письменному требованию соответствующего органа (лица), осуществляющего ликвидацию Передающей стороны, совершить действия, предусмотренные пунктом 4.4.6 настоящего Соглашения.

9. Другие условия Соглашения9.1. Во всем, что прямо не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.


________________ /Ершов А.В.м.п.

Генеральный директорООО «Сети и Коммуникации»

___________________ Чилингиров О.А.м.п.

13

Приложение №1к Соглашению о конфиденциальности

от ___________ 201_ №______

Образец формы Актаприема – передачи Конфиденциальной информации

г. Москва «___»_______201_г.

Для передачи на бумажном носителе:Настоящий Акт составлен в том, что Передающая сторона (название организации) передала, а Принимающая сторона (название организации) получила в бумажном виде следующие конфиденциальные документы:1.Название документа, исх. №___, экз. №____, на ____ листах, гриф «Коммерческая тайна» (или «Для служебного пользования»), реквизиты организации - обладателя конфиденциальной информации (наносится на носитель информации и/или сопроводительные документы).2.Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.Для передачи на электронном носителе:Настоящий Акт составлен в том, что Передающая сторона (название организации) передала, а Принимающая сторона (название организации) получила в электронном виде на ___________ (указывается вид электронного носителя), следующие конфиденциальные документы:1.Название документа, исх. №___, экз. №____, на ________ (указывается вид электронного носителя), объемом ____ (указывается объем полученной информации), гриф «Коммерческая тайна» (или «Для служебного пользования»), реквизиты организации - обладателя конфиденциальной информации (наносится на носитель информации и/или сопроводительные документы).2.Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.Для передачи по каналам связи:Настоящий Акт составлен в том, что Передающая сторона (название организации) передала, а Принимающая сторона (название организации) получила по каналам связи в электронном виде следующие конфиденциальные документы (информацию):1. Наименование документа (информации) в электронном виде по каналам связи (указывается по каким каналам и с какой защитой) объемом______ (указывается объем полученной конфиденциальной информации), время_____ и дата передачи ________, гриф «Коммерческая тайна» (или «Для служебного пользования»), реквизиты организации - обладателя конфиденциальной информации (наносится на сопроводительные документы).2.Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.Для предоставления доступа к информационным ресурсам:Настоящий Акт составлен в том, что Передающая сторона (название организации) передала, а Принимающая сторона (название организации) получила доступ к следующим информационным ресурсам (указывается название информационных ресурсов, степень доступа к этим ресурсам):1. Предоставлен доступ к информационным ресурсам (указывается название информационных ресурсов, степень доступа к этим ресурсам, количество рабочих мест по каждому адресу (местонахождению) для обработки информации (указывается какой конфиденциальной информации)2.Акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.


________________ /Ершов А.В.м.п.


___________________ Чилингиров О.А.м.п.

14

Приложение №2 к договору №

от 201_г.

Описание работ и расценки на выполнение работ «Строительство каналов связи по технологии ADSL в г. Москве»

1. Общие требования.1.1. Наименование объекта - «Строительство каналов связи по технологии

ADSL в г. Москве»1.2. Вид строительства - новое строительство1.3. Стоимость строительства - определяется конкурсной документацией1.4. Техническое решение - определяется схемой организации канала связи1.5. Заказчик - ОАО МГТС1.6. Сроки строительства - 2013 год1.7. Источник финансирования - ОАО МГТС1.8. Подрядчик по

строительству- определяется конкурсом

2. Требования к работам по организации каналов связи по технологии ADSL:2.1. Подключение от прямого провода должно производиться в случаях когда нет возможности подключения от телефонной розетки.2.2. Кроссировка в распределительной коробке (КРТ):2.2.1. Должны быть измерены доступными средствами (мультиметр, монтёрская трубка) свободные пары для выявления повреждений (обрыв, короткое, земля, сообщение);2.2.2. Необходимо проверить и убедиться в том, что свободные пары не заняты и не забронированы;2.2.3. При звонке в кросс необходимо измерять собранную трассу целиком, от кросса до распределительной коробки (КРТ) для выявления возможных повреждений;2.3. СКС:2.3.1. При монтаже кабеля витой пары должен выдерживаться минимально допустимый радиус изгиба (8 внешних диаметров кабеля). 2.3.2. Кабели следует прокладывать по согласованным маршрутам, соединять друг с другом и монтировать так, чтобы получилась аккуратная и удобная в работе система. Все они четко распределяются и перехватываются специальными стяжками (шириной более 4 мм).3. Общие вопросы:3.1. Допускается использование только сертифицированных или имеющих декларацию соответствия МС РФ оборудования и материалов.3.2. Необходимо выполнить разработку сметной документации.3.3. Порядок приемки выполненных работ определяется п. 4.1. Договора, в актах КС-2 в столбце Наименование работ указывается адрес фактического выполнения работ. 3.4. По завершению работ Подрядчиком предоставляется Отчет по выполненным работам (Приложение № 10 к Договору)4. Оборудование для выполнения строительно-монтажных работ, поставляемое и

закупаемое Подрядчиком:Кабель UTP;Соединитель RJ-11 (6P4C);Соединитель RJ-45 (8P8C);Соединитель Скотчлок;

15

Изолента;Держатель трубы, 16 мм с дюбель-гвоздем;Короб ПВХ 22х10;Труба гофрированная, ПВХ, 16мм;Хомут Стяжка, нейлоновая 4х250 мм;Площадки самоклеющаяся ПМС 20*20;Саморез 3,5х35 + дюбель

5. Оборудование, выдаваемое Заказчиком:Модемы (ADSL).

6. Принципиальная схема организация связи «Строительство каналов связи по технологии ADSL в г. Москве»

16

Утверждаю:Заместитель Генерального директора- Технический директор ОАО МГТС

____________________

"_____" ____________________201_ г.

7. Расценки, утвержденные ОАО МГТС

№ п/п Тип подключения Расценка к утверждению (Стоимость одного объекта с учетом материалов (без НДС))

1. Подключение на телефонный номер 960

2. Подключение на прямой провод

2.1. Длина кабеля до 50 метров 6 157

2.2. Длина кабеля до 100 метров 11 354

2.3. Длина кабеля свыше 100 метров 16 534

Согласованно:

Директор ДЭСД Кабатов П.В.

Директор по эксплуатации и строительству Цихисели Г.Б.


________________ /Ершов А.В.м.п.


___________________ Чилингиров О.А.м.п.

17

Приложение № 3 к договору №

от 201_г.Описание работ и расценки на выполнение работ

«Строительство каналов связи по технологии Ethernet в г. Москве»1. Общие требования.

1.1. Наименование объекта - «Строительство каналов связи по технологииEthernet в г. Москве»

1.2. Вид строительства - новое строительство1.3. Стоимость строительства - определяется конкурсной документацией1.4. Техническое решение - определяется схемой организации канала связи1.5. Заказчик - ОАО МГТС1.6. Сроки строительства - 2013 год1.7. Источник финансирования - ОАО МГТС1.8. Подрядчик по


2. Требования к работам по организации каналов связи по технологии Ethernet:a. При монтаже кабеля витой пары должен выдерживаться минимально допустимый радиус изгиба (8 внешних диаметров кабеля). b. Кабели следует прокладывать по согласованным маршрутам, соединять друг с другом и монтировать так, чтобы получилась аккуратная и удобная в работе система. Все они четко распределяются и перехватываются специальными стяжками (шириной более 4 мм).c. Кабель прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям (за исключением прокладки в лестничном проеме параллельно лестничному маршу). d. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии не ближе: 50-100мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200мм от плинтуса. e. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 10мм. f. Прокладка в лестничном проёме осуществляется параллельно лестничному маршу, на высоте не менее 1,8 метров от ступеней лестницы.g. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов проводится на расстоянии не менее 40мм от трубопровода, вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) проводится на расстоянии не менее чем 80мм. h. Следует избегать близости к горячим трубопроводам (отопление и горячая вода).i. В жилых зданиях с предустановленными скрытыми закладными устройствами, по согласованию с председателем ТСЖ (ЖСК или Управляющей компанией) или лицом уполномоченным монтаж кабеля производится в трубах. j. В помещении клиента монтаж должен производиться с обязательным применением электротехнических коробов. k. Схема и особенности монтажа в помещении оговариваются с клиентом. Электротехнический короб на всей своей протяженности не должен иметь незакрытых мест, через которые имеется доступ к кабелю. Для обеспечения защиты кабеля от внешних воздействий все изгибы и стыки электротехнических коробов должны быть закрыты.l. Кабель на всей своей протяженности не должен быть натянут, в электротехнических коробах он должен лежать свободно.

18

m. При внешней прокладке (исключая подвеску), кабель должен быть защищен от механических повреждений металлорукавом или стальными трубами, с использованием для закрепления скобы металлической двухлапковой(закреплять две лапки).

3. Общие вопросы:a. Допускается использование только сертифицированных или имеющих декларацию соответствия МС РФ оборудования и материалов.b. Необходимо выполнить разработку сметной документации.c. Порядок приемки выполненных работ определяется п. 4.1. Договора, в актах КС-2 в столбце Наименование работ указывается адрес фактического выполнения работ. d. По завершению работ Подрядчиком предоставляется Отчет по выполненным работам (Приложение № 10 к Договору)

4. Оборудование для выполнения строительно-монтажных работ, поставляемое и закупаемое Подрядчиком:

- Кабель UTP;- Соединитель RJ-45 (8P8C);- Изолента;- Держатель трубы, 16 мм с дюбель-гвоздем;- Короб ПВХ 22х10;- Труба гофрированная, ПВХ, 16мм;- Хомут Стяжка, нейлоновая 4х250 мм;- Площадки самоклеющаяся ПМС 20*20;- Переходник RJ-45 (8P8C), гнездо-гнездо;- Саморез 3,5х35 + дюбель

5.Оборудование, выдаваемое Заказчиком:- отсутствует6. Принципиальная схема организация связи Схема № 2 «Организация канала связи по технологии Ethernet»

19


____________________

"_____" ____________________201_ г.

7. Расценки, утвержденные ОАО МГТС

Итоговые расценки по организации канала связи по технологии Ethernet

Название типа работ (за 1 канал) Стоимость работ (без НДС)

Организация канала Ethernet 2 182,75





________________ /Ершов А.В.м.п.


___________________ Чилингиров О.А.м.п.

20


от 201_г.Описание работ и расценки на выполнение работ

«Строительство каналов связи по технологии GPON B2B в г. Москве»1. Общие требования.

1.1. Наименование объекта - «Строительство каналов связи по технологииGPON в г. Москве»

1.2. Вид строительства - новое строительство1.3. Стоимость строительства - определяется конкурсной документацией1.4. Техническое решение - определяется схемой организации канала связи1.5. Заказчик - ОАО МГТС1.6. Сроки строительства - 2013 год1.7. Источник финансирования - ОАО МГТС1.8. Подрядчик по


2. Требования к работам по организации каналов связи по технологии GPON:2.1. Существует два варианта протяжки оптики от ОРШ или от ОРК:В большинстве случаев, протяжка оптики должна осуществляться от ОРШ с разваркой оптики на последнюю распределительную полку, начиная с последнего свободного разъёма.2.1.1. Случаи, когда прокладка делается от ОРК, по предварительному согласованию с куратором:2.1.1.1.1. Помещение юридического лица было переведено из жилого фонда в нежилой фонд. В этом случае существуют выделенные волокна в ОРК, так как этому помещению был присвоен в своё время № квартиры.2.1.1.1.2. Деление подвальных помещений разными собственниками, в том числе склады и работающие организации2.1.1.1.3. В случае, наличия ОРК, выделенной под юридические лица ( отдельно стоящее здание, первый этаж без квартир, пропущенные разъёмы на распределительной полке)Коммутация производится на последний сплиттер, начиная с последнего свободного разъёма. 2.1.2. Всегда необходимо сверяться с таблицей терминации и в соответствии с ней производить коммутацию в ОРШ.2.1.3. Должна быть внесена запись в таблицу терминации, находящуюся в ОРШ, о коммутации с номером заявки АСРЗ.2.1.4. На протянутый оптический кабель необходимо вешать бирки в контрольных точках( точки перехода: вход в стояк, в короб, в другое помещение и т.д.) с надписью МГТС и номером заявки. 2.1.5. Для обеспечения возможности ремонта кабеля, необходимо предусмотреть запас кабеля 2 метра при входе в ОРШ (должен быть свёрнут в кольцо).2.1.6. При переключении до двух телефонных номеров, у клиента устанавливается только ONT.2.1.7. При переключении свыше двух телефонных номеров, помимо ONT, устанавливается IAD ёмкостью в зависимости от количества номеров.2.1.8. После установки оборудования, введения номера заявки в ONT и загорания PON на ONT, необходимо позвонить куратору для отправки заявки на перемаршрутизацию.2.1.9. Позвонить на ядро с подтверждением письма. (8(495)945-1899, 8(495)945-5049).2.1.10. После осуществления перемаршрутизации проверить входящую и исходящую связь. При подключении телефонных аппаратов к ONT в гнёзда POTS должна появится соответствующая индикация на ONT. При проблемах с переключением звонить на ядро. В случае если телефонный аппарат устаревшего образца (без возможности переключения в тональный набор) позвонить в ядро для увеличения времени набора номера.

21

2.1.11. После завершения пуско-наладочных работ и демонстрации работоспособности предоставляемых услуг (проверка всех номеров на входящую и исходящую связь, выход в интернет, проверка ТВ сигнала) подписать у абонента (в 3-х экземплярах) акт приёмки-сдачи оборудования.2.1.12. После осуществления инсталляции, информация о законченной работе передается куратору. Также ему предоставляется следующая информация:2.1.12.1. Схемы в электронном виде или отсканированный вариант бумажной версии в читаемом виде:2.1.12.1.1. прокладки оптической трассы, с указанием, номера заявки, названия клиента, адреса, контрольных точек (обязательно указать место установки оборудования ONT,IAD; расположение точек перехода в стояк, на этаж и т.п; месторасположение ОРШ).2.1.12.1.2. медной трассы, с указанием, номера заявки, названия клиента, адреса, контрольных точек.2.1.12.2. таблица линейных оптических данных2.1.12.3. фотографии2.2. Требования к фотографиям:2.2.1. Должно быть, как минимум 3 фотографии (при прокладке по улице 4), надлежащего качества:2.2.1.1. Фотография установленной ONT (и IAD при наличии), чтобы видно было подключенные провода.2.2.1.2. Общий вид открытого ОРШ с его содержимым.2.2.1.3. Фотография таблица терминации в ОРШ с прописанным номером заявки для соответствующего разъёма.2.2.1.4. Общий вид уличной прокладки кабеля ( если таковая была)2.2.1.5. Фотографии с объекта, которые Исполнитель считает необходимым добавить (сложные места прокладки трассы и т.п.)2.3. Требования к расходным материалам:2.3.1. При прокладке должен использоваться кабель Tyco Xpres-drop.2.3.2. Толщина изоляции патчкорда, используемого для подключения ONT, должна быть 3,0мм (для примера, ШОС-S7/3.0-SC/APC-SC/APC-1,0 м-AC (1xG.657)).2.3.3. Адаптер SC/APC.2.3.4. Пигтейл SC/APC.2.3.5. Абонентская розетка оптическая (ШКОН-ПА-1 или Tyco HFTP).2.3.6. 3M Scotchlock UY2.2.4. Технические условия на прокладку волоконно-оптического кабеля (ВОК).2.4.1. Волоконно-оптический кабель прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям (за исключением прокладки в лестничном проеме параллельно лестничному маршу). 2.4.2. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии не ближе :50-100мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200мм от плинтуса. 2.4.3. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 10мм. 2.4.4. Прокладка в лестничном проёме осуществляется параллельно лестничному маршу, на высоте не менее 1,8 метров от ступеней лестницы.2.4.5. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов проводится на расстоянии не менее 40мм от трубопровода, вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) проводится на расстоянии не менее чем 80мм. 2.4.6. Следует избегать близости к горячим трубопроводам (отопление и горячая вода).2.4.7. Прокладка ВОК кабеля от ОРК до ввода в помещение клиента осуществляется либо в электротехнических коробах, либо по существующим закладным. 2.4.8. В жилых зданиях с предустановленными скрытыми закладными устройствами, по согласованию с председателем ТСЖ (ЖСК или Управляющей компанией) или лицом уполномоченным монтаж кабеля производится в трубах.

22

2.4.9. В помещении клиента монтаж ВОК должен производиться с обязательным применением электротехнических коробов. 2.4.10. Схема и особенности монтажа в помещении оговариваются с клиентом. Электротехнический короб на всей своей протяженности не должен иметь незакрытых мест, через которые имеется доступ к ВОК. Для обеспечения защиты ВОК от внешних воздействий все изгибы и стыки электротехнических коробов должны быть закрыты.2.4.11. ВОК на всей своей протяженности не должен быть натянут, в электротехнических коробах он должен лежать свободно.2.4.12. Не рекомендуется прокладывать ВОК в плинтусах, навесных потолках, дверных рамах.2.4.13. При внешней прокладке (исключая подвеску), волоконно-оптический кабель должен быть защищен от механических повреждений металлорукавом или стальными трубами, с использованием для закрепления скобы металлической двухлапковой(закреплять две лапки).2.5. Установка ONT(каналообразующая аппаратура)2.5.1. ONT устанавливается на высоте не менее 50-80 см от пола и на расстоянии не более 1 метра от ближайшей электрической розетки. 2.5.2. Место монтажа ONT предварительно согласуется с клиентом. 2.5.3. Установка ONT внутри туалетов и ванных комнат запрещается.2.5.4. При переключении абонента с медной технологии на технологию PON, необходимо оговорить место установки ONT. По возможности, оборудование желательно размещать, как можно ближе к существующей медной распределительной сети абонента для дальнейшего её использования с минимальными затратами и в непосредственной близости источника питания 220В. 2.5.5. В случае, когда медная распределительная сеть удалена от места установки ONT, рассмотреть вариант прокладки провода UTP-5Е до существующей медной распределительной сети абонента или оконечного оборудования, для перехвата действующей медной сети и всех действующих оконечных устройств.2.5.6. Все соединения медных проводов производить при помощи коннекторов скотч-лок.2.5.7. При отсутствии тех. возможности прокладки ВОК изыскивать возможность прокладки от существующей ОРК в помещение абонента. 2.5.8. Параметр скорость передачи данных должен соответствовать требованиям Заказчика.2.6. Условия прокладки: 2.6.1. Радиус изгиба ВОК (при использовании волокна стандарта G.657A) должен быть не менее 15мм.2.7. При необходимости прокладки на другие этажи, при отсутствии слаботочных стояков, пробивается межэтажное перекрытие.2.8. Типовые трафареты GPON.2.8.1. Номер ОРК: (ZZZ-WWW-P-EE-DD),где ZZZ- номер опорного объекта (здание АТС);WWW- порядковый номер ОРШ (оптический распределительный шкаф);P- кабель распределительный;EE- порядковый номер ОК (оптический кабель);DD- порядковый номер ОРК (оптическая распределительная коробка);Общие вопросы:2.9. Допускается использование только сертифицированных или имеющих декларацию соответствия МС РФ оборудования и материалов.2.10. Необходимо выполнить разработку сметной документации.2.11. Порядок приемки выполненных работ определяется п. 4.1 Договора, а также действующим Положением. В актах КС-2 в столбце Наименование работ указывается адрес фактического выполнения работ. 2.12. По завершению работ Подрядчиком предоставляется Отчет по выполненным работам (Приложение № 10 )3. Оборудование для выполнения строительно-монтажных работ, поставляемое и закупаемое Подрядчиком:

23

Кабель UTP;Соединитель RJ-11 (6P4C);Соединитель RJ-45 (8P8C);Соединитель Скотчлок;Изолента;Держатель трубы, 16 мм с дюбель-гвоздем;Короб ПВХ 22х10;Труба гофрированная, ПВХ, 16мм;Хомут Стяжка, нейлоновая 4х250 мм;Площадки самоклеющаяся ПМС 20*20;Саморез 3,5х35 + дюбельПатч-корд SC/APC-SC/APC 3м;Оптический кабель TYCO;Оптический соединитель SC;Спирт, изопропиловый;Телефонная розетка 6P-2C.4. Оборудование, выдаваемое Заказчиком:Оптические терминалы (ZTE, Huawei);Модемы: ONT T063G-II Ericsson, Zyxel KEENETIC – 4BAB52;Голосовые шлюзы5. Принципиальная схема организация связи «Строительство каналов связи по технологии GPON B2B в г. Москве»

24


____________________

"_____" ____________________201_ г.

6. Расценки, утвержденные ОАО МГТСИтоговые расценки по организации канала связи по технологии GPON B2B

Название типа работ

Стоимость работ (без

НДС)

Стоимость материалов (без НДС)

Стоимость одного объекта с учётом материалов и работ (без

НДС)

ДОгМ

до 2-х номеров 5 102 2 540 7 642

от 3-х до 4-х номеров 6 786 2 540 9 326

о т 5-и до 8-и номеров 7 792 2 540 10 332

от 9-и до 16-и номеров 9 182 2 540 11 722

Клиенты сектора GPON IAD

до 2-х номеров 7 672 5 450 13 122от 3-х до 4-х номеров 9 356 5 450 14 806о т 5-и до 8-и номеров 10 238 5 450 15 688от 9-и до 16-и номеров 12 000 5 450 17 450от 17-и до 24-и номеров 13 425 5 450 18 875от 25-и до 48-и номеров 17 632 5 450 23 082от 49-и до 72-и номеров 21 918 5 450 27 368

Перехват городского ввода

до 20-и номеров 29 495 21 760 51 255от 21 до 40 номеров 31 922 21 760 53 682

от 41 до 60 номеров 37 372 21 760 59 132

от 60 номеров 44 007 21 760 65 767

Строительство мини-узла связи

до 48-и номеров 48 846 22 910 71 756

свыше 48-и номеров 67 221 35 370 102 591

Подключение УПАТС (E1)

1 поток 9 336 4 470 13 80625

2 потока 12 146 4 470 16 6163 потока 14 955 4 470 19 4254 потока 17 764 4 470 22 2345 потоков 20 573 4 470 25 0436 потоков 23 382 4 470 27 8527 потоков 26 190 4 470 30 6608 потоков 29 000 4 470 33 470

Подключение БС 9 527 4 950 14 477





________________ /Ершов А.В.м.п.


___________________ Чилингиров О.А.м.п.

26


от 201_г. Описание работ и расценки на выполнение работ «Строительство каналов связи по технологии GPON в г. Москве»

1. Общие требования.1.1.

Наименование объекта - «Строительство каналов связи по технологииGPON в г. Москве»

1.2.

Вид строительства - новое строительство

1.3.

Стоимость строительства - определяется конкурсной документацией

1.4.

Техническое решение - определяется схемой организации канала связи

1.5.

Заказчик - ОАО МГТС

1.6.

Сроки строительства - 2013 год

1.7.

Источник финансирования - ОАО МГТС

1.8.

Подрядчик по строительству - определяется конкурсом

2. Требования к работам по организации каналов связи по технологии GPON:2.1. Существует два варианта протяжки оптики от ОРШ или от ОРК:2.1.1. В большинстве случаев, протяжка оптики должна осуществляться от ОРШ с разваркой оптики на

последнюю распределительную полку, начиная с последнего свободного разъёма.2.1.2. Случаи, когда прокладка делается от ОРК, по предварительному согласованию с куратором:2.1.2.1. Помещение юридического лица было переведено из жилого фонда в нежилой фонд. В этом случае существуют выделенные волокна в ОРК, так как этому помещению был присвоен в своё время № квартиры.2.1.2.2. Деление подвальных помещений разными собственниками, в том числе склады и работающие организации2.1.2.3. В случае, наличия ОРК, выделенной под юридические лица (отдельно стоящее здание, первый этаж без квартир, пропущенные разъёмы на распределительной полке)2.1.3. Коммутация производится на последний сплиттер, начиная с последнего свободного разъёма. 2.1.4. Всегда необходимо сверяться с таблицей терминации и в соответствии с ней производить коммутацию в ОРШ.2.1.5. Вносим запись в таблицу терминации, находящуюся в ОРШ, о коммутации с номером заявки АСРЗ.2.1.6. На протянутый оптический кабель необходимо вешать бирки в контрольных точках( точки перехода: вход в стояк, в короб, в другое помещение и т.д.) с надписью МГТС и номером заявки. 2.1.7. Для обеспечения возможности ремонта кабеля, необходимо предусмотреть запас кабеля 2 метра при входе в ОРШ (должен быть свёрнут в кольцо).2.1.8. После установки оборудования, введения номера заявки в ONT и загорания PON на ONT, необходимо позвонить куратору для отправки заявки на перемаршрутизацию.2.1.9. Позвонить на ядро с подтверждением письма. 8-495-945-18-99, 8-495-945-50-49.2.1.10. После завершения пуско-наладочных работ и демонстрации работоспособности предоставляемых услуг подписать у абонента (в 3-х экземплярах) акт приёмки-сдачи оборудования.2.2. Требования к расходным материалам:2.2.1. При прокладке должен использоваться кабель Tyco Xpres-drop2.2.2. Толщина изоляции патчкорда, используемого для подключения ONT, должна быть 3,0мм (для примера, ШОС-S7/3.0-SC/APC-SC/APC-1,0 м-AC (1xG.657)).2.2.3. Адаптер SC/APC2.2.4. Пигтейл SC/APC2.2.5. Абонентская розетка оптическая (ШКОН-ПА-1 или Tyco HFTP)2.2.6. 3M Scotchlock UY22.3. Технические условия на прокладку волоконно-оптического кабеля (ВОК).

27

2.3.1. Волоконно-оптический кабель прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям (за исключением прокладки в лестничном проеме параллельно лестничному маршу). 2.3.2. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии не ближе :50-100мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200мм от плинтуса. 2.3.3. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 10мм. 2.3.4. Прокладка в лестничном проёме осуществляется параллельно лестничному маршу, на высоте не менее 1,8 метров от ступеней лестницы.2.3.5. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов проводится на расстоянии не менее 40мм от трубопровода, вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) проводится на расстоянии не менее чем 80мм. 2.3.6. Следует избегать близости к горячим трубопроводам (отопление и горячая вода).2.3.7. Прокладка ВОК кабеля от ОРК до ввода в помещение клиента осуществляется либо в электротехнических коробах, либо по существующим закладным. 2.3.8. В жилых зданиях с предустановленными скрытыми закладными устройствами, по согласованию с председателем ТСЖ (ЖСК или Управляющей компанией) или лицом уполномоченным монтаж кабеля производится в трубах. 2.3.9. В помещении клиента монтаж ВОК должен производиться с обязательным применением электротехнических коробов. 2.3.10. Схема и особенности монтажа в помещении оговариваются с клиентом. Электротехнический короб на всей своей протяженности не должен иметь незакрытых мест, через которые имеется доступ к ВОК. Для обеспечения защиты ВОК от внешних воздействий все изгибы и стыки электротехнических коробов должны быть закрыты.2.3.11. ВОК на всей своей протяженности не должен быть натянут, в электротехнических коробах он должен лежать свободно.2.3.12. Не рекомендуется прокладывать ВОК в плинтусах, навесных потолках, дверных рамах.2.3.13. При внешней прокладке (исключая подвеску), волоконно-оптический кабель должен быть защищен от механических повреждений металлорукавом или стальными трубами, с использованием для закрепления скобы металлической двухлапковой(закреплять две лапки).2.4. Установка ONT(каналообразующая аппаратура)2.4.1. ONT устанавливается на высоте не менее 50-80 см от пола и на расстоянии не более 1 метра от ближайшей электрической розетки. 2.4.2. Место монтажа ONT предварительно согласуется с клиентом, либо указывается Заказчиком в проекте. 2.4.3. Установка ONT внутри туалетов и ванных комнат запрещается.2.4.4. При отсутствии тех. возможности прокладки ВОК изыскивать возможность прокладки от существующей ОРК в помещение абонента. 2.4.5. Настройки должны быть произведены согласно инструкции.2.4.6. Параметр скорость передачи данных должен соответствовать требованиям Заказчика.2.5. Условия прокладки:2.5.1. Радиус изгиба ВОК (при использовании волокна стандарта G.657A) должен быть не менее 15мм.2.6. При необходимости прокладки на другие этажи, при отсутствии слаботочных стояков, пробивается межэтажное перекрытие.Типовые трафареты GPON.2.6.1. Номер ОРК: (ZZZ-WWW-P-EE-DD),где ZZZ- номер опорного объекта (здание АТС);WWW- порядковый номер ОРШ (оптический распределительный шкаф);P- кабель распределительный;EE- порядковый номер ОК (оптический кабель);DD- порядковый номер ОРК (оптическая распределительная коробка);Общие вопросы:2.7. Допускается использование только сертифицированных или имеющих декларацию соответствия МС РФ оборудования и материалов.2.8. Необходимо выполнить разработку сметной документации.2.9. Порядок приемки выполненных работ определяется п. 4.1. Договора, в актах КС-2 в столбце Наименование работ указывается адрес фактического выполнения работ. 2.10. По завершению работ Подрядчиком предоставляется Отчет по выполненным работам (Приложение № 10 к Договору)

28


Кабель UTP;Соединитель RJ-11 (6P4C);Соединитель RJ-45 (8P8C);Соединитель Скотчлок;Изолента;Держатель трубы, 16 мм с дюбель-гвоздем;Короб ПВХ 22х10;Труба гофрированная, ПВХ, 16мм;Хомут Стяжка, нейлоновая 4х250 мм;Площадки самоклеющаяся ПМС 20*20;Саморез 3,5х35 + дюбельПатч-корд SC/APC-SC/APC 3м;Оптический кабель TYCO;Оптический соединитель SC;Спирт, изопропиловый;Телефонная розетка 6P-2C.4. Оборудование, выдаваемое Заказчиком:Оптические терминалы (ZTE, Huawei);Модемы: ONT T063G-II Ericsson, Zyxel KEENETIC – 4BAB52;5. Принципиальная схема организация связи «Строительство каналов связи по технологии GPON в г. Москве»


____________________

"_____" ____________________201_ г.

6. Расценки, утвержденные ОАО МГТСРаздел 4. Установка ONT для юридических лиц

4.1 Установка и настройка ONT шт. 1 шт. 2093,3929

(без стоимости оборудования ONT, оптического патч-корда и гофротрубы)

Состав работ учтенный расценкой:

4.1.1 Монтаж, настройка и проверка подключения ONT шт. 1 шт.

4.1.2 Сверление сквозных отверстий до 10 мм. отв. 1 отв.

4.1.3 Прокладка оптического патч-корда в гофротрубе 20 м. 1 м.

4.1.4Установка механического соединителя или сварка оптических волокон

1 шт. 1 шт.

4.2 При изменение состава и объема работ учтенных расценкой:

4.2.1 Прокладка оптического патч-корда в гофротрубе 1 м. 1 м. 80,24

4.2.2 Сверление сквозных отверстий в кирпичной стене до 10 мм отв. 1 отв. 69,61

4.2.3 Сверление сквозных отверстий в бетонной стене до 10 мм отв. 1 отв. 89,83

4.2.4 Штробление стены для закладки кабеля/трубы м. 1 м. 436,60

4.2.5 Установка трубы с креплением накладными скобами м. 1 м. 400,49





________________ /Ершов А.В.м.п.

Генеральный директор ООО «Сети и Коммуникации»

___________________ Чилингиров О.А.м.п.

30


от 201_г.

Описание работ и расценки на выполнение работ «Строительство каналов связи по технологии SHDSL в г. Москве»

1. Общие требования.1.1. Наименование объекта - «Строительство каналов связи по технологии

SHDSL в г. Москве»1.3. Вид строительства - новое строительство1.4. Стоимость строительства - определяется конкурсной документацией1.5. Техническое решение - определяется схемой организации канала

связи1.6. Заказчик - ОАО МГТС1.7. Сроки строительства - 2013 год1.8. Источник финансирования - ОАО МГТС1.10.

Подрядчик по строительству - определяется конкурсом

2. Требования к работам по организации каналов связи по технологии SHDSL:2.1. Работа на АТС 2.1.1. При необходимости запросить в рабочем порядке установку Rack-модуля (корзины), в Департаменте эксплуатации транспортных сетей (Иванов А.З. тел. 8(495) 950-0281).2.1.2. Установка Патч-панели:2.1.3. Патч-панель должна быть расшита амфенольным кабелем согласно цветовой

маркировке.2.1.4. Расшитая патч-панель должна быть монтирована в стойке СПД.2.1.4.1. Необходимо выяснить в ОНиРТУ ДЭСД свободный номер станционного кабеля амфенол, выделенный под SHDSL.2.1.4.2. TELCO-коннекторы амфенольных кабелей (станционного и расшитого на патч-панели) необходимо соединить. 2.1.4.3. Чтобы получить начало диапазона станционного амфенольного кабеля, необходимо воспользоваться формулой ((х-1)*24)+1=у, гдех - номер амфенольного кабеля;у - номер первой пары амфенольного кабеля.2.1.4.4. Согласно количеству пар СПД должно быть установлено соответствующее количество станционных сплиттеров.

2.1.5. Установка Карты:2.1.5.1. При необходимости установки SubRack-модуля FlexDSL необходимо связаться с Ведущими специалистами ДМУ и запросить номер порта на коммутаторе для подключения.2.1.5.2. SubRack-модуль FlexDSL должен быть установлен в Rack-модуль.

31

2.1.5.3. SubRack-модули FlexDSL (карта) должны быть соединены с патч-панелью патч-кордами согласно привязке пар СПД к картам.2.1.5.4. Информация о номерах пар должна быть передана в ОНиРТУ ДЭСД для привязки пар СПД к портам на карте.2.2. Объект2.2.3. Кроссировка в распределительном шкафу:- Должны быть выявлены свободные пары в магистральном и в распределительном кабеле;2.2.4. Должны быть измерены доступными средствами (мультиметр, монтёрская трубка)

свободные пары для выявления повреждений (обрыв, короткое, земля, сообщение);2.2.4.1. Необходимо проверить и убедиться в том, что свободные пары не заняты и не забронированы;2.2.4.2. Должны быть скроссированы между собой свободные пары магистрального кабеля и распределительного кабеля; 2.2.4.3. При звонке в кросс необходимо измерять собранную трассу целиком, от кросса до распределительной коробки (РК) для выявления возможных повреждений;2.2.4.4. Информация о номерах пар должна быть передана для бронирования их в линейную бухгалтерию.

2.2.5. СКС:2.2.5.1. При монтаже кабеля витой пары должен выдерживаться минимально допустимый радиус изгиба (8 внешних диаметров кабеля). 2.2.5.2. Кабели следует прокладывать по согласованным маршрутам, соединять друг с другом и монтировать так, чтобы получилась аккуратная и удобная в работе система. Все они четко распределяются и перехватываются специальными стяжками (шириной более 4 мм).2.2.5.3. Кабель прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям (за исключением прокладки в лестничном проеме параллельно лестничному маршу). 2.2.5.4. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии не ближе: 50-100мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200мм от плинтуса. 2.2.5.5. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 10мм. 2.2.5.6. Прокладка в лестничном проёме осуществляется параллельно лестничному маршу, на высоте не менее 1,8 метров от ступеней лестницы.2.2.5.7. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов проводится на расстоянии не менее 40мм от трубопровода, вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) проводится на расстоянии не менее чем 80мм. 2.2.5.8. Следует избегать близости к горячим трубопроводам (отопление и горячая вода).2.2.5.9. В жилых зданиях с предустановленными скрытыми закладными устройствами, по согласованию с председателем ТСЖ (ЖСК или Управляющей компанией) или лицом уполномоченным монтаж кабеля производится в трубах. 2.2.5.10. В помещении клиента монтаж должен производиться с обязательным применением электротехнических коробов. 2.2.5.11. Схема и особенности монтажа в помещении оговариваются с клиентом. Электротехнический короб на всей своей протяженности не должен иметь незакрытых мест, через которые имеется доступ к кабелю. Для обеспечения защиты кабеля от внешних воздействий все изгибы и стыки электротехнических коробов должны быть закрыты.

32

2.2.5.12. Кабель на всей своей протяженности не должен быть натянут, в электротехнических коробах он должен лежать свободно.2.2.5.13. При внешней прокладке (исключая подвеску), кабель должен быть защищен от механических повреждений металлорукавом или стальными трубами, с использованием для закрепления скобы металлической двухлапковой(закреплять две лапки).

2.2.6. Заведение заявки2.2.6.1. Обязательно заведение заявки, для этого необходимо обратиться в отдел ОНиРТУ ДЭСД и предоставить сотрудникам данные:2.2.6.1.1. Номер и тип заявки;2.2.6.1.2. Адрес объекта;2.2.6.1.3. Линейные данные;2.2.6.1.4. Номер пары СПД.2.2.6.2. Необходимо зафиксировать информацию от сотрудника отдела ОНиРТУ ДЭСД, а именно номер заявки и ip-адрес.

2.2.7. Установка активного оборудования:2.2.7.1. Модем Натекс FlexDSL Orion должен быть установлен согласно проекту.2.2.7.2. Необходимо выяснить в ОНиРТУ ДЭСД или у Ведущих специалистов ДМУ (если заявке менее суток) параметр терминации (VLAN).2.2.7.3. Настройки должны быть произведены согласно инструкции.2.2.7.4. Параметр скорость передачи данных должен соответствовать требованиям Заказчика.

3. Общие вопросы:3.1. Допускается использование только сертифицированных или имеющих декларацию соответствия МС РФ оборудования и материалов.3.2. Необходимо выполнить разработку сметной документации.3.3. Порядок приемки выполненных работ определяется п. 4.1. Договора, в актах КС-2 в столбце Наименование работ указывается адрес фактического выполнения работ. 3.4. По завершению работ Подрядчиком предоставляется Отчет по выполненным работам (Приложение № 10 к Договору)


Кабель UTP;Кабель Амфенол (мама);Соединитель RJ-45 (8P8C);Соединитель Скотчлок;Переходник RJ-45 (8P8C), гнездо-гнездо;Патч-панель (Patch-panel) 24 порта 5е кат. тип KRONE;Автоматический выключатель, 2А;Кабель ШВВП 2*0,5;Изолента;Держатель трубы, 16 мм с дюбель-гвоздем;Короб ПВХ 22х10;Труба гофрированная, ПВХ, 16мм;

33

Хомут Стяжка, нейлоновая 4х250 мм;Площадки самоклеющаяся ПМС 20*20.Саморез 3,5х35 + дюбель

5. Оборудование, выдаваемое Заказчиком:Карты (SubRack-модуль);Модемы (FlexDSL Orion);

6. Принципиальная схема организация связи «Строительство каналов связи по технологии SHDSL в г. Москве»


____________________

"_____" ____________________201_ г.

7. Расценки, утвержденные ОАО МГТСРасценки по подключению каналов связи SHDSL

№ п/п Название типа работ

Предлагаемые расценки МГТС (Стоимость одного объекта с учетом

материалов и скидки от расценок МТС (без НДС))

1. Подключение по технологии хDSL. Установка оборудования на объекте Клиента.

1.1. Длина кабеля до 50 метров 6 6701.2. Длина кабеля до 100 метров 11 867

34

1.3. Длина кабеля свыше 100 метров 17 047

2. Подключение по технологии хDSL. Установка оборудования на объекте Клиента и АТС

2.1 Длина кабеля до 50 метров 8 1422.2 Длина кабеля до 100 метров 13 3402.3. Длина кабеля свыше 100 метров 15 048

3. Подключение по технологии хDSL. Установка оборудования на объекте Клиента и АТС. Установка патч-панели на АТС

3.1. Длина кабеля до 50 метров 11 4423.2. Длина кабеля до 100 метров 16 6393.3. Длина кабеля свыше 100 метров 21 819

4. Подключение по технологии хDSL. Установка оборудования на объекте Клиента. Установка патч-панели на АТС

4.1. Длина кабеля до 50 метров 9 9694.2. Длина кабеля до 100 метров 15 1664.3. Длина кабеля свыше 100 метров 20 346





________________ /Ершов А.В.м.п.


___________________ Чилингиров О.А.м.п.

35

Приложение № 7 к Договору № от 201__г.

Форма Заказа на строительно-монтажные работы.Заказ строительно-монтажные работы №_____

к Договору № от 201_г.

г. Москва « » 2012г.

Открытое акционерное общество «Московская городская телефонная сеть» (ОАО МГТС), именуемое в дальнейшем «Заказчик в лице Генерального Директора ОАО МГТС Ершова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «МСН», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Бирюковой Натальи Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Заказ о нижеследующем: : В рамках Договора Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить строительно-монтажные работы по организации каналов связи на объектах по технологии (GPON, xDSL, Eth), а также осуществить прокладку каналов связи и установку сопутствующего оборудования (далее – Работы) по расценкам, указанным в Приложениях № 2-6 Договора.

СТОИМОСТЬ РАБОТ

1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ рассчитывается, по расценкам, утвержденным Заказчиком.

2. Стоимость строительно-монтажных работ составляет: ______________________, в том числе НДС 18% - _________________. Фактическая стоимость работ будет определена в Дополнительном соглашении№1 к Заказу №__, которое будет заключено по результатам выполнения работ.

3. Оплата производится Заказчиком по факту выполнения работ, на основании счета, выставленного Подрядчиком в течение 10-ти банковских дней с момента получения счета. Счет и счет-фактура выставляются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1. Договора №____ от________.

4. Сроки выполнения работ по настоящему Заказу:начало ______________________окончание ____________________.

5. Список объектов с адресами в Приложении №1 к Заказу.6. Работы выполняются на основании сметы (Приложение №2 к настоящему Заказу), Описания работ и

схем (Приложения № 2-6 к Договору).7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Заказом, Стороны руководствуются

положениями Договора.

Приложение к Заказу:- Приложение № 1 – Список объектов с адресами.- Приложение № 2 – Смета


________________ /Ершов А.В.


___________________ Чилингиров О.А.

36

Приложение № 8

к договору № от 201_г.

Формы АктовФорма Акта сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ ПОДРЯДЧИК:ООО «СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ»Место нахождения: 119048, Россия, Москва, ул. Усачева, дом 25Почтовый адрес: 125040, Россия, Москва, ул. Верхняя, 34, к.3ИНН 7720568054, КПП 770401001р/сч: 40702810618000003376 в ЗАО «ВТБ-24», г.Москвак/сч: 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка РоссииБИК 044525716, ОКВЭД 64.20.3,ОКПО 98211906, ОКАТО 45286590000Тел. 8(495) 772-3942Факс 8(495) 280-1822

ЗАКАЗЧИКОАО МГТСМесто нахождения: 119017, Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, д.25, стр1.Почтовый адрес: 119991, Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, д.25, стр1.ИНН 7710016640, КПП 997750001Р/с 40702810300000000640 в ОАО «МТС-Банк», г.МоскваК/с 30101810600000000232БИК 044525232, ОКВЭД 64.20, ОКПО 04856548, ОКАТО 45286560000.ОГРН 1027739285265Тел.:8(495) 950-00-00Факс:8(495)950-06-18

Акт сдачи-приёмки выполненных работпо Договору № _________ от « _____ » _______________ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика ___________________ с одной стороны, и представитель Заказчика Заместитель Генерального директора – технический директор ОАО МГТС ____________ , с другой стороны составили настоящий Акт о том, что выполненные работы удовлетворяют требованиям Договора № __________ от « _____ » ______________ г.

Строительно-монтажные работы по проекту: «____________________» осуществлены в полном объеме.

Общая стоимость выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ по Договору составляет ___________ (________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% - ___________ (________________) рубля ___ копеек.

Работу сдал Работу принялот ПОДРЯДЧИКА:Генеральный директорООО «Сети и Коммуникации»О.А. Чилингиров

от ЗАКАЗЧИКАДиректор ДЭСД ОАО МГТС

________________ ________________

37

Форма Акта о приемке выполненных работ КС-2

Код Форма по

ОКУД

с по

Толстова

КоличествоЦена за

единицу, руб.

Cтоимость, руб. Толстова

I 5 6 7 8 9

10,00

20,00

30,000,00 0,00

(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

Итого по заявке:

№ п/п

Единица измерения

Выполнено работ

4

Итого по заявке:

Наименование работ

Отчётный период

Номер единичной расценки

Дата составления

(организация, адрес, телефон, факс)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

(наименование)

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Счет

АКТ

Номер документа

Унифицированная форма № КС- 2

от 11.11.99 № 100

Утверждена постановлением Госкомстата России


ОАО "МГТС", 119017, г. Москва, ул. Большая ордынка, д.25, стр.1, +7 (495) 950-00-00

(должность)

(должность)

В т. ч. НДС:

Заказчик (Генподрядчик):

Подрядчик (Субподрядчик):

Всего по смете с учетом НДС:Итого по заявке:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)


(наименование, адрес)

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

Подрядчик (Субподрядчик)

Стройка

Объект

Примечание : Количество и факт выполненных работ так же подтверждается отчетом о выполненных работах (Приложение № 10 к Договору).

Исполнитель от ОАО МГТС34

Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3

55

Унифицированная форма № КС-3

Форма по ОКУД

Инвестор по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик) по ОКПО

Стройка

Объект

Вид деятельности по ОКДП

Договор подрядадата

Вид операции

с по

в том числе за отчетный период

1 2 3 6

Итого 0,00

Всего с учетом НДС 0,00В т. ч. НДС: 0,00

М.П.

М.П.

организация, адрес, телефон, факс

ОАО "МГТС", 119017, г. Москва, ул. Большая ордынка, д.25, стр.1, +7 (495) 950-00-00


СПРАВКА

Отчетный период

наименование, адрес

Утверждена постановлением Госкомстата Россииот 11.11.99. № 100

Код


О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

наименование

№ 5445519.07.12

Номер документа

Дата составления

4 5

Номер по порядку

Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования,

затратКод

Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

с начала проведения с начала года

Подрядчик (Субподрядчик):

Заказчик (Генподрядчик):

Форма Акта приемки законченного строительством объекта КС-11

Приложение №3 к УП ОАО МГТС, стр.7

Форма ОАО МГТС

АКТ №

приемки законченного строительством объекта" " 20 г.

КодыФорма по

ОКУД 336003Организация ОАО МГТС по ОКПО

Код вида операции

Код

строительной организации участка объекта

Заказчик в лице, с одной стороны и

56

должность, фамилия,имя, отчество

исполнитель работ ( генеральный подрядчик, подрядчик ) в лице

с другой стороны

должность, фамилия,имя, отчество

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемкеСтроительство линейно-кабельных сооружений организации

сети по технологии _______в г. Москва

наименование объекта и вид строительства



расположенные по адресу

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным

наименование органа, выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие

наименование субподрядный организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектно-сметная организация на строительство разработана генеральным проектировщиком

наименование организации и ее реквизиты

57

5. Исходные данные для проектирования выданы

наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты

Перечень организаций может указываться в приложении.

6. Проектно сметная документация утверждена

наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную документацию на объект ( очередь, пусковой комплекс )

" " 20 г. №

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работмесяц, год

Окончание работ

месяц, год

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке


имеет следующие основные показатели мощности, производительности,производственной площади, протяженности , вместимости, объему, пропускной способности,провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность,производительность и т.п.)Тип кабеля ( марка, емкость )Телеф.канализация (материалы, блок) Колодцы

Единицаизмерения Количе-ство

Кабельв канализ.,в коллект.,настенный

Инвентар.номер

бух.учета

Стоимость

СМР Всего с учетом всех затрат

1 2 3 4 5 6 7

58

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

Наименование оборудования Количество( шт. )

Инвентарный номербух.учета Стоимость

1 2 3 4

59

10. Стоимость принимаемых основных фондов руб. коп.

В том числе:

Стоимость строительно монтажных работ руб. коп.Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря руб. коп.

60

11. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, переченькоторой приведен в приложении ведомость внешнего осмотра

( в соответствии с приложением 3 Временного положения ).

12. Дополнительные условия

Предъявленные к приемке сооружения связи построенные ( по проекту или заводской

инструкции в схеме соединений и спецификации ) принять в эксплуатацию "________"

и на баланс ОАО МГТС

Заместитель Генерального директора-Технический директорДиректор ДЭСД ОАО МГТСЗам. Начальника центра тех. Поддержки ДЭСД ОАО МГТСГенеральный директор


________________ /Ершов А.В.м.п.


___________________ Чилингиров О.А.м.п.

61

Приложение № 9 к договору № от 201_г.

Приложение к приказу ОАО МГТС0т 18.05.2011г. № 375

Унифицированнная форма ОС-15Утверждена постановлением

Госкомстата Россииот 21.01.2003 №7

КодФорма по

ОКУД 306007

Организация-заказчик ОАО МГТС по ОКПО 4856548

Основание для составления акта номер

дата

Счет, субсчет аналитического учета

АКТНомер

документа

Дата составлен

ия

Дата

сдачи в монтажо приемке-передаче оборудования в

монтаж сдачи в эксплуатаци

ю

по договору

фактическая

Место составления акта ул. Докукина, 4 по ОКПО

Организация-изготовитель по ОКПО

Организация - поставщик по ОКПО

Монтажная организация по ОКПО

ОбъектНазначение 0Примечание

62

1.Перечисленное ниже оборудование передано для монтажа в

ОборудованиеПоступление на склад

заказчика

Количество

Единица измерени

я

Стоимость

ПримечаниеНаименование

Номертип,

марка (номер

договора)

дата (дата с/ф)

номер акта

приемки

(номер с/ф)

единицы всегозаводской (номенклатурный

)

паспорта (маркировки) (номер партии)

позиции по технологич

е-ской схеме

(контрагент)

1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 9 10 11

Итоговая сумма:

От Заказчика От Подрядчика Генеральный директорОАО МГТС

________________ /Ершов А.В.м.п.


___________________ Чилингиров О.А.м.п.

63

Приложение № 10 к договору № от 201_г.

Формы отчетов

Отчет по выполненным работамЗаказ №__________

№ п/п Адрес предоставления канала Подтверждение работоспособности

канала

Дата завершения работ

Примечания / Замечания

*Предоставляется в электронном виде

64

План-график выполнения работ к Заказу №_______

Этапы работ

Технология Проект Объем Сроки (по недельно)

ИТОГО

*Срок выполнения работ по подключению одного канала связи не должен превышать 3 дня.

От Заказчика От Подрядчика Генеральный директорОАО МГТС

________________ /Ершов А.В.м.п.


___________________ Чилингиров О.А.м.п.

65

Documents

Типовой договор на ПИР и СМР”оговор.docx · Web viewД О Г О В О Р _____ г. Москва “ ” 201 3.1.1. В течение 10 рабочих