Comune di Granarolo dell'Emilia - terredipianura.it capitolato.pdf · STUDIO CAGGESE - GASPARI Ingegneria Civile - Ambientale Bologna - Via E. Masi, 45 telefax 051/9913497 fax2 051/6342942

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Redatto da :

03

Data aggiornamentoDenominazione:

Revisione

0201

Note Approvato da :Controllato da :

PROGETTO ESECUTIVO ARCH. ALDO ANSALONI

Scala:

Data :Codice Progetto:

0901-CO-GR Ottobre 2011

Elaborato:

PROGETTISTA:

STUDIO CAGGESE - GASPARIIngegneria Civile - AmbientaleBologna - Via E. Masi, 45 telefax 051/9913497 fax2 051/6342942Ing. Riccardo Caggese cell. 3293423575 [email protected]. Gabriele Gaspari cell. 3478317299 [email protected]

Dott. Ing. Riccardo Caggese

- -Ottobre 2011 Ing. R.CaggeseEMISSIONE

REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIATRA LA S.P.5 "SAN DONATO", VIA PASSEROTTA E VIA

FOGGIA NUOVA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASSEROTTA

(Provincia di Bologna)

Comune di Granarolo dell'Emilia

/40CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO- NORME GENERALI - -

28UA4D-020a

Realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la S.P.5 "San Donato", via Passerotta e via Foggia Nuova e riqualificazione di via Passerotta

- 1 -

Capitolato speciale d’appalto – Norme Generali : UA4E-020a

SOMMARIO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO.....................................................4

Art. 1 - Oggetto dell’appalto e descrizione delle opere...................................................4

Art. 1 bis – Modalità e criteri di aggiudicazione dell’appalto...........................................4

Art. 2 - Ammontare dell’appalto.......................................................................................5

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto..................................................................5

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ...........................6

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili..........................................6

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE....................................................................7

Art. 6 - Interpretazione del Capitolato speciale...............................................................7

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto ............................................................7

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto........................................................8

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore...................................................................................9

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere...................9

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione...............9

Art. 12 - Danni derivanti da causa di forza maggiore .................................................. 10

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE................................................................. 11

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori ........................................................................... 11

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori................................................................. 11

Art. 15 - Sospensioni e proroghe.................................................................................. 12

Art. 16 - Penali in caso di ritardo .................................................................................. 12

Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma........... 13

Art. 18 - Risoluzione del contratto ................................................................................ 14


- 2 -


CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA........................................................................ 15

Art. 19 - Anticipazione................................................................................................... 15

Art. 20 - Pagamenti in acconto ..................................................................................... 15

Art. 21 - Pagamenti a saldo .......................................................................................... 15

Art. 21bis – Tracciabilità dei pagamenti ....................................................................... 16

Art. 22 - Revisione prezzi.............................................................................................. 16

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti ................................................ 17

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI .......................... 18

Art. 24 - Lavori a misura ............................................................................................... 18

Art. 25 - Lavori a corpo ................................................................................................. 18

Art. 26 - Lavori in economia.......................................................................................... 18

CAUZIONI E GARANZIE ............................................................................................... 20

Art. 27 - Cauzione provvisoria ...................................................................................... 20

Art. 28 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva ................................................... 20

Art. 29 - Riduzione delle garanzie ................................................................................ 21

Art. 30 - Assicurazione a carico dell’impresa............................................................... 21

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE....................................................... 23

Art. 31 - Variazione dei lavori ....................................................................................... 23

Art. 32 - Varianti per errori od omissioni progettuali .................................................... 23

Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.............................................. 24

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA........................................... 25

Art. 34 - Norme di sicurezza generali........................................................................... 25

Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro.......................................................................... 25

Art. 36 - Piani di sicurezza............................................................................................ 25


- 3 -


Art. 37 - Piano operativo di sicurezza .......................................................................... 26

Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza ............................................ 26

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.............................................................. 27

Art. 39 - Subappalto ...................................................................................................... 27

Art. 40 - Responsabilità in materia di subappalto ........................................................ 29

Art. 41 - Pagamento dei subappaltatori........................................................................ 29

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO............. 30

Art. 42 - Controversie.................................................................................................... 30

Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera....................................... 30

Art. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ............................ 30

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE .................................................. 32

Art. 45 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione............................................. 32

Art. 46 - Termini per il collaudo .................................................................................... 32

Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati ............................................................. 32

CAPO 11 - NORME FINALI ...................................................................................... 34

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore....................................................... 34

Art. 49 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .......................................... 37

Art. 49-bis – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati. ................................................ 37

Art. 50 - Custodia del cantiere...................................................................................... 38

Art. 51 - Spese contrattuali, imposte, tasse ................................................................. 38

CAPO 12 - ALLEGATI ............................................................................................... 39


- 4 -


CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto e descrizione delle o pere

1. L’appalto di cui sopra è indetto dall’Amministrazione Comunale di Granarolo dell’ Emilia (che in seguito verrà denominata anche “Amministrazione”) e verrà eseguito dalla Ditta che risulterà aggiudicataria della gara di appalto di cui al successivo articolo.

2. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la “Realizzazione di una intersezione a rotatoria tra la S.P.5 "San Donato", via Passerotta e via Foggia Nuova e riqualificazione di via Passerotta”.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dallo schema di contratto, dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle pavimentazioni e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche dei quali l’appaltatore dichiarerà di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

5. Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo quelle speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

a) costruzione di una nuova intersezione stradale con circolazione a rotatoria a 4 bracci del diametro esterno di 55 m e l’adeguamento degli assi stradali ad essa afferenti;

b) realizzazione di un asse stradale di circa 275 ml da ricavarsi su area di sedime pavimentato, previa demolizione della parte di piazzale interferente;

c) realizzazione di piste ciclabili e marciapiedi e percorsi pedonali a servizio della viabilità in progetto per un totale di circa 700 ml di estensione complessiva;

d) realizzazione di impianti di regimazione delle acque stradali meteoriche mediante costruzione di manufatti e realizzazione di fossi a cielo aperto e di nuovi collettori fognari di acque bianche e nere e relativi allacci alla rete esistente;

e) posa di cavidotti per predisposizione reti tecnologiche; f) realizzazione di impianto di pubblica illuminazione dell’intersezione di progetto e

dell’asse Passerotta, g) opera di protezione spondale in gabbioni con ciottoli e in massi calcarei; h) opere a verde e di arredo urbano a completamento e di finutura; L’elencazione di cui sopra ha solo carattere sommario e non esclude quindi altre categorie

di opere o lavori.

Art. 1 bis – Modalità e criteri di aggiudicazione d ell’appalto

1. I lavori verranno appaltati mediante procedura aperta. 2. L’appalto ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti, viene effettuato, a

corpo come meglio specificato al successivo art.3. 3. L’opera è appaltata secondo i criteri contenuti nel bando di gara. 4. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell’art. 83 del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 e dell’articolo 120 del DPR 207/2010 e s.m.i., per mezzo degli elementi di valutazione come espressi nel bando di gara.

Commento: e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche

fantazzinis

Rettangolo

fantazzinis

Rettangolo


- 5 -


5. La Commissione giudicatrice ai sensi dall’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri motivazionali descritti nel bando di gara, attribuirà a ciascun elemento di valutazione il relativo punteggio.

6.I documenti contenenti le eventuali proposte progettuali migliorative, come richieste nel bando di gara, sostituiranno e\o integreranno i corrispondenti documenti del progetto esecutivo per le parti oggetto di proposta progettuale migliorativa, ivi compresi gli elaborati economici.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: Colonna a) Colonna b) Colonna a + b)

Importo esecuzione lavori Oneri per l’attuazione dei piani di

sicurezza TOTALE

A corpo € 689.248,44 € 26.027,60 € 715.276,04

2. L’importo complessivo posto a base di gara di cui al comma 1, colonna a) risulta pari a

Euro 689.248,44 (seicentottantanovemiladuecentoquarantotto/44). L’importo contrattuale sarà dato dalla somma dell’importo corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall’aggiudicatario e dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetti al ribasso d’asta ai sensi dell’articolo 131 comma 3-ter del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163.

L’importo complessivo per gli oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso, pari ad Euro 26.027,60 (ventiseimilaventisette/60) è composto dagli oneri specifici per sicurezza rilevati dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

3. Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 81 comma 3bis del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163, tenuto conto delle Linee Guide dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici con riferimento alle “Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro – Parte III” , e valutate anche le caratteristiche dell’appalto in oggetto, che consente al concorrente di migliorare, seppure per aspetti limitati, il progetto esecutivo, si è ritenuto opportuno evitare l’individuazione aprioristica del costo della manodopera, analogamente a quanto avviene per gli oneri della sicurezza. La verifica del costo del personale verrà effettuata sull’aggiudicatario raffrontando i dati di incidenza della manodopera di progetto con i dati che verranno forniti dall’esecutore in sede di verifica di congruità dell’offerta.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53 comma 4 del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del Regolamento generale.

2. L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo posto a base d’asta, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari di progetto e a quelli indicati dal concorrente in sede di offerta, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché a eventuali lavori in economia.


- 6 -


4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

5. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Amministrazione negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi

6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi indicato a tale scopo negli atti progettuali e in particolare nella descrizione relativa agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabi li e subappaltabili

1. Ai sensi degli articolo 61 del regolamento approvato con del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e in conformità all’allegato ”A“ al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, lin ee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e re lative opere complementari” ”OG3“.

2. Non sono previste lavorazioni appartenenti a categorie diverse da quella prevalente. 3. Fanno parte della categoria OG3 di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto non

scorporabili, perché inferiori di importo al 10% dei lavori e di importo non superiore a 150.000 Euro, anche le lavorazioni individuate con la categoria OG10 nella tabella “A” allegata al presente capitolato speciale. Tali parti di lavoro sono subappaltabili ad esecutori in possesso delle necessarie abilitazioni ed in grado di fornire le relative certificazioni, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui al successivo art. 39.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui dell’articolo 132 del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163, all’articolo 43, commi 6, 7 e 8, all’articolo 212 e all’articolo 161, comma 16, del regolamento approvato con del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, sono indicati nella tabella ”B“, allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Le aliquote in essa contenute potranno essere oggetto di modifica in funzione delle proposte progettuali migliorative di cui all’art. 1-bis.


- 7 -


CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del Capitolato speciale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, e costituiranno le norme e le condizioni d’appalto, richiamate nel contratto: o il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,

per quanto ancora vigente; o tutti gli elaborati del progetto esecutivo e più in specifico: UA4E-001 ELENCO ELABORATI UA4E-002 RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA UA4E-003 RELAZIONE GEOLOGICA UA4E-004 RELAZIONE IDROLOGICA-IDRAULICA UA4E-005 CALCOLO DELLA PAVIMENTAZIONE UEGE-006 INSERIMENTO RUE UA4E-007 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO UEGE-008 RILIEVO TOPOGRAFICO UEGE-009 PLANIMETRIA DI PROGETTO UEGE-010a PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO UA4E-010b PLANIMETRIE DI TRACCIAMENTO - Tabelle - UEGE-011 PROFILI LONGITUDINALI

UEGE-012 STUDIO DELLE TRAIETTORIE E DELLE FASCE D'INGOMBRO DEI VEICOLI COMMERCIALI

UEGE-013 SEZIONI TIPO E PARTICOLARI UEGE-014 PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA UEGE-015a SEZIONI CORRENTI: VIA PASSEROTTA - Tav. 1/2 UEGE-015b SEZIONI CORRENTI: VIA PASSEROTTA - Tav. 2/2 UEGE-015c SEZIONI CORRENTI: ROTATORIA SAN DONATO - Tav. 1/3 UEGE-015d SEZIONI CORRENTI: ROTATORIA SAN DONATO - Tav. 2/3 UEGE-015e SEZIONI CORRENTI: ROTATORIA SAN DONATO - Tav. 3/3 UEGE-015f SEZIONI CORRENTI: VIA FOGGIA NUOVA UEGE-015g SEZIONI CORRENTI: VIA SAN DONATO SUD UEGE-015h SEZIONI CORRENTI: VIA SAN DONATO NORD


- 8 -


UA4E-016 CALCOLO DEI VOLUMI UEGE-017 PLANIMETRIA INTERFERENZE UEGE-018 REGIMAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE SUPERFICIALI

UEGE-019 PLANIMETRIA E PARTICOLARI IMPIANTI P.I. E PREDISPOSIZIONE RETI CONNESSIONE TELECOMUNICAZIONI ENERGIA

UA4E-020a CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME GENERALI - UA4E-020b CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - NORME TECNICHE - UA4E-021 COMPUTO METRICO UA4E-022 ELENCO PREZZI UNITARI UA4E-023 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO UA4E-024 ELENCO DELLE DESCRIZIONI DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE

UA4E-025 LISTA DELLE CATEGORIE, DEI LAVORI E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

UA4E-026 QUADRO ECONOMICO UA4E-027a PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO UA4E-027b CRONOPROGRAMMA UA4E-027c QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA UA4E-027d FASCICOLO TECNICO INFORMATIVO DELL'OPERA UA4E-028 PIANO DI MANUTENZIONE STRADALE o i documenti contenenti le eventuali proposte progettuali migliorative, come richieste nel

bando di gara, che sostituiranno e\o integreranno i corrispondenti documenti del progetto esecutivo per le parti oggetto di proposta progettuale migliorativa, ivi compresi gli elaborati economici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l’elenco prezzi unitari con relative specifiche prestazionali, inerenti le soluzioni progettuali migliorative proposte dall’impresa, la scheda di computo metrico estimativo inerente le soluzioni progettuali migliorative proposte dall’impresa, l’offerta tecnica economica dell’Impresa;

o le eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e coordinamento redatte dall'appaltatore, nonché il piano operativo di sicurezza, ai sensi del D.Lvo 81/08, predisposto dall’appaltatore a dettaglio e complemento del piano di sicurezza stesso. Questi documenti devono essere prodotti nei termini di cui all’art. 131 comma 2, del Codice dei Contratti.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori

pubblici e in particolare: o Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture e s.m.i, o il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207; o il Capitolato generale d'appalto DM 145/2000 s.m.i., per quanto applicabile

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’app alto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.


- 9 -


Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1 Ai sensi dell’art. 140 del Codice dei Contratti, in caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore stesso, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e che risultano dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicil io; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Amministrazione, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Amministrazione. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Amministrazione del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i component i, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale d’appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del DM 145/2000 s.m.i e dall'art. 167 del DPR 207/2010.


- 10 -


Art. 12 - Danni derivanti da causa di forza maggior e

1. I danni derivanti da causa di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 166 del DPR 207/2010.


- 11 -


CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1.La consegna lavori intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi potrà essere effettuata anche in via d'urgenza, immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva, ove ne sussistano i presupporti ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 comma 9 del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 e dall'art. 153 del DPR 207/2010 e delle determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (determinazioni n. 9/2003 e n. 2/2005);

L’Amministrazione provvederà ad ottemperare alle formalità prescritte dalla legge sulle

espropriazioni per causa di pubblica utilità prima che l'appaltatore occupi i terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dall’art. 14 del presente capitolato.

In relazione a quanto disposto dall'art. 154, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, la consegna

dei lavori può essere eseguita in più volte, mediante successivi verbali, non soltanto quando richieda molto tempo, ma anche nel caso in cui, sia progettualmente previsto in relazione alla particolare natura dell'intervento o qualora, in presenza di limitati impedimenti, il Responsabile del Procedimento, preso atto dell'attestazione rilasciata al riguardo dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 dello stesso DPR n. 207/2010, ritenga opportuno disporre una consegna parziale in considerazione della natura, dell'importanza e della possibilità di tempestiva rimozione di tale impedimento.

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma di

esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 17 del presente Capitolato in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata e l'importo delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

2. L'appaltatore deve trasmettere alla Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

L'appaltatore è tenuto a comunicare alla Amministrazione i dati, propri e delle ditte

subappaltatrici, necessari alla richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che sarà effettuata dalla medesima Amministrazione, come previsto dall'art. 6 del DPR 207/2010, ad ogni Stato d'Avanzamento Lavori. Posto che il DURC è condizione indispensabile alla liquidazione deI SAL, i termini per il pagamento previsti dall'art. 143 del DPR 207/2010, restano sospesi sino a quando la Amministrazione non acquisisca dalla ditta i dati per la richiesta del DURC in via telematica e dallo Sportello Unico Previdenziale il DURC stesso.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.


- 12 -


2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole (art. 40 comma 3° del D.P.R. 207/2011).

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Amministrazione eventualmente aggiornato dai documenti di gara, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’esecuzione di singole lavorazioni.

4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. La sospensione dei lavori può essere disposta dal direttore dei lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la sospensione può essere disposta dal direttore dei lavori previo accordo scritto con il responsabile del procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale.

2. Le sospensioni disposte dal direttore lavori ai sensi del comma 1, per la parte ascrivibile nei giorni di andamento sfavorevole indicati all’art.14 comma 2 non comportano lo slittamento del termine finale dei lavori. Eventuali sospensioni parziali sono calcolate ai sensi dell’art. 159 del d.p.r. 207/2010.

3. Fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare direttamente all’appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 158 del d.p.r. 207/2010.

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale; detto verbale è firmato dall'appaltatore. Qualora le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato, analogamente a quanto disposto dall’art. 159 del d.p.r. 207/2010.

5. Resta salva la facoltà del direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali o sfavorevoli indicati all’art.14 comma 2. In tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. I verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il responsabile del procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l’efficacia dei verbali.

7. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Amministrazione purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.

8. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell’art. 17.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.


- 13 -


2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari all'1 ‰ dell’importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.

3. In ogni caso l’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure di legge;

4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.

5. Le penali, valutate dalla Direzione lavori, vengono iscritte a debito dell’appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d’opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell’adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell’appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l’importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

6. La Amministrazione, in caso di applicazione di penali, potrà anche rivalersi sulla cauzione definitiva, trattandosi di inadempimento contrattuale.

Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'appal tatore e cronoprogramma

1. Il cronoprogramma economico di cui all’art. 40 del d.p.r. 207/2010 allegato al contratto, dispone convenzionalmente i lavori ed il relativo importo globale da eseguire per ogni anno decorrente dalla data di consegna lavori.

2. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l’appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, l’ Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

3. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dalla Amministrazione e deve essere approvato dalla Amministrazione, mediante apposizione di un visto del responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La Amministrazione può chiedere all’appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l’ Amministrazione non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.

4. L’ Amministrazione può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell’appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purchè compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l’appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Amministrazione;

c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli


- 14 -


immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione;

d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’appaltatore si impegna a consegnare alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l’andamento effettivo dei lavori. Qualora l’appaltatore non adempia a quanto disposto dal presente comma, la Amministrazione può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, anche in caso di ritardato adempimento oltre 10 giorni successivi alla scadenza dei due mesi, l’appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.

Art. 18 - Risoluzione del contratto

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, costituisce grave ritardo per cui si applica la procedura prevista all’art. 136 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.

2. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora prevista all’art. 136 del D.Lgs 163/2006 s.m.i..

3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto.


- 15 -


CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. L’opera è finanziata con fondi propri dell’ente, in parte derivanti da mutuo acceso con la Cassa Depositi e Prestiti;

2. Verranno emessi certificati di pagamento ogni qualvolta verrà raggiunto l'importo di € 200.000,00 (Euro duecentomila) al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del d.p.r. 207/2010.

3. Il temine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorre dalla maturazione di ogni stato d'avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194 del regolamento 207/2010.

4. Le fatture degli importi contabilizzati al netto delle ritenute previste negli Stati d’avanzamento, in originale assoggettate ad I.V.A. , dovranno essere inviate alla Committente solo e soltanto dopo la emissione del Certificato di pagamento da parte della D.L.;

5. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso secondo quanto specificato all’art.143 c.1 del regolamento 207/2010, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.

6. Si specifica che i termini per il pagamento previsti dall'art. 143 del DPR 207/2010, restano sospesi sino a quando la Amministrazione non acquisisca, dalla ditta, i dati necessari per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in via telematica, e dallo Sportello Unico Previdenziale, il DURC stesso. Inoltre, posto che l'appalto è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, i termini di pagamento restano sospesi sino al ricevimento del nulla osta alla liquidazione da parte dell'Istituto di credito.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Si rinvia anche in questo caso a quanto specificato al comma 6 del precedente art. 20.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non costituisce


- 16 -


presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla acquizizione e\o accettazione del collaudo da parte del comune ai sensi dell’art. 1667 del Codice Civile. Può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto

6. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo dovrà avere importo pari alla rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo, ai sensi dall’articolo 124 del d.P.R. 207 del 2010. Tale fideiussione viene svincolata quando il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo. Il collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l’atto formale di approvazione dell’ente appaltante non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC. Si rinvia a quanto specificato al comma 6 del precedente art. 20.

Art. 21bis – Tracciabilità dei pagamenti

1. I pagamenti in conto o a saldo saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente dedicato acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati al Comune tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla accensione del conto,o se conto già esistente dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche, unitamente alle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto.

2. E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, nonché ai subappaltatori, di osservare, in tutte le operazioni riferite al presente appalto, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 22 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.


- 17 -


Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei cre diti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione del corrispettivo d’appalto ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del Codice dei Contratti e della Legge n. 52 del 21 febbraio 1991.


- 18 -


CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LA VORI

Art. 24 - Lavori a misura

1. Non sono previsti in appalto lavori od opere a misura di alcun genere.

Art. 25 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella ”B“, allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale e come eventualmente modificata a seguito della acquisizione dei documenti di gara, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, stabilita ad insindacabile giudizio della direzione lavori.

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), derivanti dai prezzi di progetto sono valutati in base percentuale sull’importo dei lavori a corpo contabilizzati come al comma 3.

6. Resta inteso che, qualora vengono approvate varianti che modifichino il quadro economico di contratto, dovranno essere rideterminate le varie incidenze specifiche riportate in tabella B.

7. Quanto previsto nel presente articolo si applica anche con riferimento alle modifiche o alle nuove voci di prezzo che verranno proposte dall'appaltatore in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come illustrato all’art. 1-bis.

Art. 26 - Lavori in economia

1. Nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma, qualora se ne dovessero individuare, a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, l'autorizzazione alla spesa per lavori in economia è direttamente concessa dal responsabile del procedimento nelle ipotesi previste dall'art. 125 D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163 e del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni servizi e forniture in economia.


- 19 -


2. La contabilizzazione negli Stati di Avanzamento dei Lavori in economia é condizionata dalla presentazione di regolari liste in economia firmati dall'Appaltatore e dalla Direzione dei Lavori. Sull'importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d'asta.

3. Le prestazioni in economia per lavori previsti in progetto saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali, incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere, immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti i mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, i trasporti, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto necessario alla effettiva installazione nelle quantità e qualità richieste.

Tutte le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, e a totale carico e spese dell'Appaltatore.


- 20 -


CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è richiesta una cauzione provvisoria di Euro 14.305,52 (quattordicimilatrecentocinque/52), pari al 2 per cento dell’importo a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 28 - Garanzia fideiussoria o cauzione definiti va

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più


- 21 -


all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 29 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 27 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'articolo 40, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 28 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

Art. 30 - Assicurazione a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 129, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all’art. 125 del Regolamento l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (inclusi i danni derivanti da colpa grave) deve coprire tutti i danni subiti dalla Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma ”Contractors All Risks“ (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata che non deve essere inferiore alla somma dell’importo dei lavori a base d’asta incrementato dell’I.V.A. pari a Euro 786.803,64 (settecentottantaseimilaottocentotre/64 ; 715.276,04 + I.V.A. 10%) e delle preesistenze stimate dal progettista in Euro 420.000,00 (quattrocentoventimila/00); quindi per un importo complessivo minimo pari a Euro 1.206.803,64 (unmilioneduecentoseimilaottocentotre/64). Tale polizza deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della


- 22 -


Amministrazione destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

4. La polizza, per la parte relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi, deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 1.200.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Amministrazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Amministrazione;

b) prevedere la copertura dei danni biologici; c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i

rappresentanti della Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del regolamento generale e dall’articolo 37 comma 5, del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

6. Nell’ipotesi in cui sia previsto un periodo di garanzia dopo l’ultimazione dei lavori, alla data dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

7. Nell’ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del presente capitolato, copia della polizza di cui al presente articolo (C.A.R) deve essere consegnata dall’impresa appaltatrice almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 125 comma 4 del DPR 207/2010.


- 23 -


CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 31 - Variazione dei lavori

1. La Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del regolamento d.p.r. 207/2010 e dall’articolo 132 del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ”B“ allegata allo schema di contratto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

6. Le variazioni ai lavori proposte dall’Appaltatore e accettate dall’Amministrazione comporteranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per la riprogettazione, per l’ottenimento delle autorizzazioni e per il deposito dei documenti richiesti dagli organi di controllo.

Art. 32 - Varianti per errori od omissioni progettu ali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Amministrazione procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Amministrazione; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.


- 24 -


Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov i prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento generale.


- 25 -


CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela nel decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 36 - Piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo


- 26 -


Art. 37 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. e contiene inoltre notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 36, previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

Art. 38 - Osservanza e attuazione dei piani di sicu rezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 15 e 18 e al capo II sezione ll del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.


- 27 -


CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato:

a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti, è ammesso il subappalto o il subaffidamento in cottimo, nei limiti di cui all’art. 118 c. 2 terzo periodo del codice dei contratti, dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 2, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori in appalto; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in piu’ subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria.

b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della

Amministrazione, alle seguenti condizioni:

a) che l'affidatario in sede di offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Amministrazione l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti;

d) che alla copia autentica del contratto sia allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’ art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 150.000,00, l’appaltatore deve produrre alla Amministrazione la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998.


- 28 -


3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Amministrazione sono ridotti della metà.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) ai sensi dell’art. 118, comma 4, del codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i

lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;la Amministrazione sentito il direttore dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione:

1) prima dell’inizio dei lavori in subappalto, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; nonchè, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, i dati necessari all' ente committente per inoltrare la richiesta del documento unico di regolarità contributiva.

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall’appaltatore ai sensi dell’articolo 37 del presente Capitolato.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.


- 29 -


Art. 40 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

4. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28 del decreto-legge n. 223 del 2006, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.

6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 41 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.


- 30 -


CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D' UFFICIO

Art. 42 - Controversie

1. Si applicano le norme di cui all’art. 240 e successivi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’appaltatore confermi le

riserve, trovano applicazione le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 163/2006.

Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Amministrazione dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi si rimanda a quanto stabilito agli artt. 5 e 6 del DPR 207/2010.

3. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d' ufficio dei lavori

1. La Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;


- 31 -


e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di

cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e 38 del presente schema di contratto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Amministrazione è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Amministrazione, ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui all’Art. 116 del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163:

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l’eventuale maggiore onere per la Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132 comma 6 del D.Leg.vo 12 aprile 2006 n. 163, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.


- 32 -


CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 45 - Ultimazione dei lavori e gratuita manuten zione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente schema di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L’ Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini di legge.

Art. 46 - Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Amministrazione può ordinare all’aggiudicatario le operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati e documenti progettuali.

3. Il collaudatore o la commissione di collaudo è nominato/a dalla Amministrazione nei modi e nei termini indicati dell'art. 216 del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.

4. Nel collaudo sarà accertata, mediante operazioni di controllo in sito e/o prove di funzionamento degli impianti, a carico dell'appaltatore, la conformità dei lavori eseguiti alle previsioni progettuali verificando il risultato conseguito sotto il profilo della funzionalità, della sicurezza e dell'esercizio.

5. L’incarico di collaudo dovrà essere assegnato 30 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione.

Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.


- 33 -


2. Qualora la Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.


- 34 -


CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltator e

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e le spese per organizzare ed eseguire quanto sotto specificato: o La pulizia della zona interessata dai lavori o dai necessari rilievi topografici, ivi incluso il

taglio di alberi e di siepi, compresa l'estirpazione delle ceppaie, nonché l’eventuale demolizioni di emergenze preesistenti, cartelli pubblicitari, etc avendo preventivamente acquisito ogni autorizzazione e permesso.

o Il controllo delle quote di rilievo e di progetto. o Preparare, prima dell’inizio dei lavori, un rilievo ed un piano quotato dell’area e delle strade

circostanti, nonché tutti i disegni di metodo necessari e ritenuti opportuni in accordo con la direzione dei lavori al fine di approfondire ogni dettaglio costruttivo.

o la redazione di tutti i calcoli relativi a tutti gli impianti e la relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, etc che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore, fermo restando che l’approvazione dei calcoli da parte della D.L. non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore di cantiere ciascuno per le proprie competenze.

o La segnaletica provvisoria di cantiere in prossimità degli accessi dalla pubblica via, compreso manutenzione e vigilanza (anche notturna). Si specifica che le lavorazioni dovranno essere eseguite in soggezione di traffico veicolare secondo le fasi stabilite nel progetto, od eventualmente secondo proposte migliorative dell’appaltatore e comunque autorizzate dalla D.L., senza che l’appaltatore stesso possa avanzare richieste di maggiori compensi.

o I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade o percorsi in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, lo smantellamento del cantiere stesso alla fine dei lavori ed il ripristino dell'area secondo quanto richiesto dalla D.L.;

o Il livellamento in quota degli inerti in modo da rispettare gli spessori indicati al precedente articolo.

o L'approntamento delle opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.

o La bonifica della zona di intervento relativamente ad eventuali reperti ed ordigni bellici, dopo l'avvenuta segnalazione alle autorità competenti, e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative. Gli oneri connessi all'intervento, sia per le pratiche amministrative che per i lavori, sono a carico dell'Appaltatore in quanto compensato nel compenso a base d'Appalto e compreso nei tempi contrattuali

o La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette, comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati pedonali e carrabili che siano.


- 35 -


o L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione afferenti nei cavi e l’esecuzione di eventuali opere provvisionali per la deviazione preventiva delle stesse dalle sedi stradali, dalle opere o dalle aree interessate dai lavori e la riparazione dei danni che si verificassero.

o La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna e di semafori mobili e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli nei punti prescritti, nel rispetto del Nuovo Codice della strada

o La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'Amministrazione appaltante, la Direzione dei lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità.

o Il libero accesso al cantiere ed il passaggio (anche attraverso manufatti e strade costruite a spese dell'Appaltatore) nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguano lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

o Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali, forniture, opere e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione garantendo il perfetto espletamento di tali operazioni. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

o La pulizia quotidiana del cantiere e delle opere in costruzione od in corso di ultimazione, col personale necessario ed anche, se occorra, lo sgombero dei materiali di rifiuto anche lasciati da altre Ditte.

o La gestione del cantiere nel rispetto delle disposizioni relative alla “Lotta obbligatoria alla zanzara”, dettagliate annualmente in apposita ordinanza comunale.

o Il conferimento in discarica, individuata dall’Appaltatore, dei materiali di risulta da scavi e dei residui di lavorazione a cura e spese dell’Appaltatore stesso.

o La guardia e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario e qualificato, del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera nello stesso esistenti anche se di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte, nonché di tutte le opere già eseguite o in corso di esecuzione.

o L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; in caso di infortuni, ogni e più ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, restandone sollevata sia l'Amministrazione che la Direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza.

o La collocazione strutture prefabbricate da destinare a locali per servizi quali spogliatoi servizi igienico-sanitari, ecc. in numero adeguato agli operai addetti ai lavori.

o La costruzione (entro il recinto del cantiere o in luoghi prossimi designati o accettati dalla Direzione dei lavori), la manutenzione e la pulizia dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione dei lavori stessa.

o Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.


- 36 -


o Il provvedere entro e non oltre otto giorni dalla consegna dei lavori, a sua cura e a proprie spese, all’installazione e manutenzione fino al collaudo finale, di n.1 cartellone del tipo scelto dalla D.L. costituita in materiali resistenti e aventi dimensioni minime cm. 200x300 secondo lo schema fornito dall’Amministrazione.

o Il pagamento delle tasse, le pratiche e l'accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali, deviazione acque, dovranno essere concordati, con i relativi enti competenti, sia la tempistica che le relative modalità di esecuzione inerenti la costruzione delle infrastrutture e dei sottoservizi, che potranno eventualmente essere realizzate direttamente dagli enti stessi contestualmente alla esecuzione dei lavori in appalto, senza che l’Impresa Appaltatrice possa avanzare, nei confronti della Amministrazione, richieste di maggiori compensi (es. fermo cantiere o altri) o proroghe alla data contrattuale di fine lavori.

o Il libero accesso alla Direzione dei Lavori, al C.S.E. ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali.

o L'affidamento della conduzione dei lavori ad un tecnico professionalmente abilitato e regolarmente iscritto all'Albo di categoria quale direttore tecnico del cantiere; il nominativo ed il domicilio del direttore tecnico del cantiere devono essere comunicati alla Direzione dei lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

o La fornitura di personale esperto ed attrezzature adeguate per i tracciati, i rilievi, le misurazioni, le picchettazioni, i saggi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, misura, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori e la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione nel numero di copie richieste dalla Direzione dei Lavori.

o L'esecuzione a sue spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze, ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

o La consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte delle opere eseguite anche prima di essere sottoposte a collaudo e senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

o Lo sgombero e la pulizia del cantiere dai materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, entro 10 giorni dal verbale di ultimazione.

o Il mantenimento delle opere in perfetto stato fino al collaudo. o Le spese per tutte le indagini, prove e controlli che i collaudatori, anche in corso d'opera,

riterranno, a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre. o Le spese per indagini, prove e controlli tecnici ordinati dall'Amministrazione e/o dalla

Direzione lavori sia per le strutture che per gli impianti. o La scrupolosa osservanza delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente

emanate durante il corso dell'appalto in materia di assunzione della manodopera. o L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni

varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso dell'appalto, dando prova di aver assolto ogni obbligo assicurativo verso l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S.

o Ogni onere per lo smaltimento dei rifiuti, compreso le preventive analisi di classificazione. o Ogni onere e spesa per il rispetto delle indicazioni contenute nel piano di sicurezza e

coordinamento.


- 37 -


o Coordinarsi con gli enti terzi e con ogni altro gestore di sottoservizi e interferenze per condurre ed eseguire la risoluzione di tutte le interferenze e gli allacciamenti definitivi degli impianti programmando gli interventi anche di terzi coerentemente ai tempi previsti nel Programma lavori senza vantare oneri e pregiudizi.

o Fornire alla fine dei Lavori tutti gli elaborati as built dell’opera in numero di 3 copie in formato cartaceo ed una copia su supporto informatico (la scala dei disegni dovrà essere stabilita con la D.L.). una planimetria dovrà essere fornita in formato dwg o dxf e georeferenziata secondo standard indicata dalla Amministrazione ed utile all’aggiornamento della cartografia del territorio comunale.

o Assicurare l’attecchimento di tutte le alberature che dovranno essere sostituite nel caso in cui, entro due anni dall’ultimazione, dovessero per qualunque motivo morire. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i

soggetti diversi dalla Amministrazione (Consorzi, rogge, privati, Provincia, HERA SpA, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 49 - Proprietà dei materiali di scavo e di dem olizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Amministrazione.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni devono essere caricati, scaricati trasportati e regolarmente accatastati nell’ambito del cantiere per i materiali da riutilizzare o in discarica autorizzata, a qualsiasi distanza dal cantiere, per i materiali da portare a rifiuto a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento e degli oneri di discarica con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e per le demolizioni. Pertanto l’impresa appaltante deve accollarsi tutti gli oneri di discarica, oneri che quindi risultano compresi nel prezzo a corpo.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 49-bis – Utilizzo di materiali recuperati o r iciclati.

1. In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile; b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali; c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate; e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della

norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.


- 38 -


3. I materiali utilizzati per le opere di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) dovranno essere conformi a quanto richiesto dalla Circolare Ministeriale 15/07/2005 n° 5205 Allegato C.

4. L’aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

5. L’aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 50 - Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Amministrazione.

Art. 51 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: a) le spese per la partecipazione alla gara d’appalto e le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente schema di contratto si intendono I.V.A. esclusa.


- 39 -


CAPO 12 - ALLEGATI

Tabella "A": CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORP ORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI

(art. 4 e 39, comma1)

Lavori di Categoria allegato A

D.P.R. n. 207del 2010 Euro (1)

1

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

prevalente OG3 classifica III € 689.248,44

Fanno parte della categoria OG3 di cui al comma 1 dell’art. 4, in quanto non scorporabili, perché inferiori di importo al 10% dei lavori e di importo non superiore a 150.000 Euro, ma subappaltabili nei limiti di legge

2 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA

Subappaltabile OG10 classifica I € 41.378,90

IMPORTO A BASE D'ASTA € 689.248,44

(1) Importi al netto della sicurezza

Tabella "B": PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità delle opere - articolo 5

Cod. Lavoria corpo al netto degli oneri di sicurezza Importo (€) Aliquota (%)

A OPERE STRADALI 387,127.87 56.17%

B OPERE DI FOGNATURA E REGIMAZIONE IDRAULICA 81,507.84 11.83%

C PREDISPOSIZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE RETI ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI 53,667.64 7.79%

D PUBBLICA ILLUMINAZIONE (OPERE ELETTRICHE) 41,378.90 6.00%

E SEGNALETICA STRADALE 15,687.95 2.28% F OPERE IN VERDE 6,012.31 0.87%

G IMPUTABILI Comparto "I Melograni" 9,603.16 1.39%

H MOVIMENTI TERRA E DEMOLIZIONI 94,262.77 13.68%

Totale importo lavori a corpo 689,248.44 100%

Documents

Comune di Granarolo dell'Emilia - terredipianura.it capitolato.pdf · STUDIO CAGGESE - GASPARI Ingegneria Civile - Ambientale Bologna - Via E. Masi, 45 telefax 051/9913497 fax2 051/6342942