INTERCONEXION PUERTO MADRIN – PICO TRUNCADO

COMITE DE EJECUCION

CONSTRUCCIÓN, OPERACION Y MANTENIMIENTO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION

JULIO 2005

1

INDICE GENERAL

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN, con los siguientes anexos:

Anexo I: Contrato de CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO - COM Subanexo I-1 Sanciones

Subanexo I-2 Redeterminación del Valor del Canon

Subanexo I-3 Licencias Técnicas

Subanexo I-4 Proyecto de Referencia

Subanexo I-5 Evaluación de Impacto Ambiental

Subanexo I-6 Plan de Trabajos

Subanexo I-7 Contrato de Promoción de la Ampliación

Subanexo I-8- Alcance de la Inspección del Comitente

Anexo II: Carpeta de Capacidad Técnica Subanexo II-1 Listado de Fechas Claves

Anexo III: Planillas de Antecedentes Económicos Anexo IV: Formulario de Oferta Económica Anexo V: Exigencias Técnicas

Sección V a): Alcance de las Ejecuciones

Sección V b): Estudios Eléctricos, Criterios de Diseño y Especificaciones.

Anexo VI: Estaciones Transformadoras Sección VI a): Especificaciones Técnicas Generales para la Ejecución de la Obra Civil, Montaje Electromecánico y Provisión de Materiales Complementarios

Sección VI b): Especificaciones Técnicas para la Provisión del Equipamiento para Playas de 500 kV y 132 kV.

Sección VI c): Especificaciones Técnicas para la Provisión del Equipamiento para Servicios Auxiliares, Sistema de Protecciones y Control Local.

Sección VI d): Planilla de Datos Técnicos Garantizados o TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE POTENCIA

500/132/33 KV o REACTOR MONOFÁSICO DE LÍNEAS DE 500 KV o REACTOR MONOFÁSICO DE BARRAS DE 500 KV

2

o REACTOR DE NEUTRO SUPRESOR DE ARCO o INTERRUPTORES PARA 500 KV Y 132 KV o SECCIONADORES DE PAT REACTORES DE 500 KV o SECCIONADORES Y AISLADORES SOPORTE PARA 500

KV Y 132 KV o DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES DE 500 KV o DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES DE 132 KV o TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y TENSIÓN PARA

500 KV Y 132 KV. o SISTEMA DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS o SISTEMA DE CONTROL LOCAL o CELDAS DE 33 KV Y CONDUCTOS DE BARRAS DE 33 KV o TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES. o GRUPO ELECTRÓGENO DE EMERGENCIA o TABLERO GENERAL DE SERVICIOS AUXILIARES DE

C.A. Y C.C. (TGSACA/CC) o BATERÍAS Y CARGADORES DE BATERÍAS DE 110 VCC

Y 48 VCC. o VARIOS (CADENAS DE AISLADORES, CONECTORES,

BARRAS DE ALUMINIO, CABLE DESNUDO DE ALUMINIO, CABLE DE ACERO, CABLES DE MEDIA TENSIÓN, CABLES PILOTOS MULTIFILARES, CABLES DE COBRE PARA MALLA DE TIERRA, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, ETC.).

o VARIOS DE AUXILIARES o PRESURIZADORES

Sección VI e): Planos Generales de Proyecto: Electromecánicos.

PUERTO MADRYN 500/330 kV o PME – EM – PL – 001. HOJA 1 DE 2. PLANTA NIVELES

8,50 M Y 15,00 M o PME – EM – PL – 001. HOJA 2 DE 2. PLANTA NIVELES

25,00 Y 30,00 M o PME – EM – PL – 002. CORTES o PME – EL – PL – 001. ESQUEMA UNIFILAR 500 kV o PME – EL – PL – 002. ESQUEMA UNIFILAR SERVICIOS

AUXILIARES 3X380/220 VCA o PME – EL – PL – 003. ESQUEMA UNIFILAR SERVICIOS

AUXILIARES 110 VCC

NUEVA PICO TRUNCADO 500/132 kV o NPT – EM – PL – 001. HOJA 1 DE 2. PLANTA NIVELES

8,50 M Y 15,00 M o NPT – EM – PL – 001. HOJA 2 DE 2. PLANTA NIVELES

25,00 Y 30,00 M o NPT – EM – PL – 002. CORTES

3

o NPT – EL – PL – 001. HOJA 1 DE 2. ESQUEMA UNIFILAR 500 kV

o NPT – EL – PL – 001. HOJA 2 DE 2. ESQUEMA UNIFILAR 132 kV

o NPT – EL – PL – 002. ESQUEMA UNIFILAR SERVICIOS AUXILIARES 3X380/220 VCA

o NPT – EL – PL – 003. ESQUEMA UNIFILAR SERVICIOS AUXILIARES 110 VCC

o NPT – EL – PL – 004. ESQUEMA UNIFILAR 33 kV

PICO TRUNCADO EXISTENTE o PT – EM – PL – 001. ET PICO TRUNCADO 132 kV

EXISTENTE. PLANTA. o PT – EM – PL – 002. ET PICO TRUNCADO 132 kV

EXISTENTE. CORTES. o PT – EL – PL – 001. ET PICO TRUNCADO 132 kV

EXISTENTE. ESQUEMA UNIFILAR 132 kV

Sección VI f): Planos Generales de Proyecto: Obras Civiles.

PUERTO MADRYN 500/330 kV o PME – CI – PL – 001. UBICACION GEOGRÁFICA o PME – CI – PL – 002. MOVIMIENTO DE SUELOS o PME – CI – PL – 003. IMPLANTACION DE FUNDACIONES

Y CANALES DE CABLES o PME – CI – PL – 004. FUNDACION DE EQUIPOS DE

PLAYA 500 KV o PME – CI – PL – 006. FUNDACION DE REACTORES o PME – CI – PL – 008. CANALES DE CABLE, CRUCES

BAJO PAVIMENTO Y DESAGÜES o PME – CI – PL – 010. ESTRUCTURA SOPORTES DE EQUIPOS DE PLAYA o PME – CI – PL – 011. PAVIMENTOS o PME – CI – PL – 012. CERCO PERIMETRAL o PME – CI – PL – 014. KIOSCO DE PLAYA 500 kV 03/04

PLANTA, CORTES, VISTAS Y DETALLES o PME – CI – PL – 017. EDIFICIOS. PLANILLA DE

CARPINTERIA o PME – CI – PL – 018. PLANILLA DE LOCALES KIOSCO DE

500 kV

NUEVA PICO TRUNCADO 500/132 kV o NPT – CI – PL – 001. UBICACION GEOGRÁFICA o NPT – CI – PL – 002. MOVIMIENTOS DE SUELOS o NPT – CI – PL – 003. IMPLANTACION DE FUNDACIONES

Y CANALES EN PLAYAS DE 500 Y 132 kV o NPT – CI – PL – 004. FUNDACION DE PORTICOS Y

4

EQUIPOS DE PLAYA 500 kV Y 132 kV o NPT – CI – PL – 005. FUNDACIÓN TRANSFORMADOR

DE POTENCIA o NPT – CI – PL – 006. FUNDACION DE REACTORES DE

LINEA Y DE BARRAS o NPT – CI – PL – 007. FUNDACION DE

TRANSFORMADORES, DE REACTORES DE RESERVA (LINEA Y BARRA) Y TRANSFORMADORES DE SERVICIOS AUXILIARES

o NPT – CI – PL – 008. CANALES DE CABLE, CRUCES BAJO PAVIMENTO Y DESAGÜES DE PLAYAS DE 500 kV Y 132 kV

o NPT – CI – PL – 009. PORTICOS DE PLAYAS DE 500 kV Y 132 kV

o NPT – CI – PL – 010. ESTRUCTURA SOPORTES DE EQUIPOS 500 kV Y 132 kV

o NPT – CI – PL – 011. PAVIMENTOS DE PLAYAS DE 500 kV Y 132 kV

o NPT – CI – PL – 012. CERCO PERIMETRAL o NPT – CI – PL – 013. EDIFICIO DE CONTROL – PLANTA,

CORTES, VISTAS Y DETALLES. o NPT – CI – PL – 014. KIOSCO DE PLAYA 500 kV

0506/0708 Y KIOSCO 132 kV. PLANTA, CORTES, VISTAS Y DETALLES

o NPT – CI – PL – 015. EDIFICIO DE DEPOSITO Y MANTENIMIENTO

o NPT – CI – PL – 016. CABINA DE VIGILANCIA – PLANTA, CORTES, VISTAS Y DETALLES

o NPT – CI – PL – 017. EDIFICIOS. PLANILLAS DE CARPINTERIA

o NPT – CI – PL – 018. EDIFICIOS. PLANILLAS DE LOCALES

o NPT – CI – PL – 019. KIOSCO K00 DE PLAYA 500 kV. PLANTA, CORTES, VISTAS Y DETALLES.

o NPT – CI – PL – 020. CABINA DE CELDAS. PLANTA, CORTES, VISTAS Y DETALLES.

Sección VI g): Antecedentes de Estudios Geotécnicos para las Estaciones Transformadoras.

Sección VI h): Plan de Calidad para Provisiones y Servicios.

Anexo VII: Sistema de Supervisión y Control de las EE.TT. Sección VII a): Supervisión y Control de las EE.TT.

Sección VII b): Sistema de Medición de Energía Comercial (SMEC).

Sección VII c): Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR).

5

Sección VII d): Sistema de Comunicaciones.

Sección VII e):Planillas de Datos Técnicos Garantizados. o SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL. o SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA COMERCIAL

(SMEC). o SISTEMA DE OPERACIÓN EN TIEMPO REAL (SOTR). o SISTEMA DE COMUNICACIONES.

Sección VII f): Documentación Gráfica. o GE – COMUNIC – PL – 001. COT CAMMESA: ESQUEMA

PRINCIPIO o GE – COMUNIC – PL – 002. VINCULO PRINCIPAL o GE – COMUNIC – PL – 003. SISTEMA COMUNICACIÓN

DE ONDA PORTADORA PARA ENLACES ENTRE LAS EE.TT. LAS HERAS – PICO TRUNCADO, LAS HERAS – SANTA CRUZ NORTE Y PICO TRUNCADO – SANTA CRUZ NORTE

o GE – COMUNIC – PL – 004. SISTEMA DE COMUNICACIÓN. PLAN DE FRECUENCIAS

o GE – CONTROL – PL – 001. DIAGRAMA DE CONTROL PLAYA 500 KV SANTA CRUZ NORTE

o GE – CONTROL – PL – 002. DIAGRAMA DE CONTROL PLAYA 132 KV SANTA CRUZ NORTE

o GE – CONTROL – PL – 003. DIAGRAMA DE CONTROL AMPLIACIÓN 500/330 KV PUERTO MADRYN EXISTENTE

o GE – CONTROL – PL – 004. SISTEMA DE SUPERVISION Y CONTROL DISTRIBUIDO – CENTRO DE OPERACIONES DEL TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE

Sección VII g): Aseguramiento de la Calidad.

Anexo VIII: Línea de Transmisión Sección VIII a): Descripción General

Sección VIII b): Especificaciones Técnicas para la Provisión de Aisladores para L.E.A.T.

Sección VIII c): Especificación Técnica para la Provisión de Estructuras Metálicas de 500 y 132 kV.

Sección VIII d): Especificación Técnica para la Provisión de Conductores y Cable de Guardia.

Sección VIII e): Especificación Técnica para la Provisión de Grapería y Sistema Amortigüante

Sección VIII f): Especificación Técnica para la Provisión de Barras de Anclaje.

Sección VIII g): Especificación Técnica para la Provisión de Cordones

6

de Acero y Accesorios para Cables Cross Rope y Riendas.

Sección VIII h): Especificación Técnica para la Provisión de Materiales Menores, Obras Civiles y Montaje Electromecánico.

"ET N° 1 - Replanteo de la línea y mensura del electroducto"

"ET N° 2 - Franja de servidumbre"

"ET N° 3 - Caminos de acceso"

"ET N° 4 - Estudios geotécnicos"

"ET N° 5 - Fundaciones"

"ET N° 6 - Protecciones Anticorrosivas para Hormigones y Acero (Prot.Pasiva) "

"ET N° 7 - Suministro de Protección Anticorrosiva Pasiva para Barras de Anclaje "

"ET N° 8 - Montaje de Estructuras "

"ET N° 9 - Montaje de Grapería, Aisladores, Conductores, Cables de Guardia y Sistemas Amortigüantes"

"ET N° 10 - Puestas a Tierra de Estructuras y Alambrados "

"ET N° 11 - Protección Catódica "

"ET N° 12 - Balizamientos Diurnos y Nocturnos"

"ET N° 13 - Revisión Final de la Obra"

"SUB-ANEXO I —CINCADO"

Sección VIII i): Documentación Grafica y Planos.

CARTOGRAFIA

o LPSC – PL – TR – 001 (hojas 1 a 4) TRAZA L.E.A.T. 500 kV. (Trazado de línea sobre Mapas Viales Provinciales).

o LPSC – PL – TR – 002 L.E.A.T. 500 kV. PUERTO MADRYN – NUEVA PICO TRUNCADO. TRAZADO GENERAL. (Trazado de línea sobre Carta Topográfica Instituto Geográfico Militar. Escala 1:250.000).

o LPSC – PL – SAT – 001 (Imágenes 1 a 6) Trazado de la línea sobre imágenes Satelitales.

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

o LPSC – PL – 003 Torre Cross Rope Esquema geométrico. o LPSC – PL – 004 Torre SA. Esquema Geométrico. o LPSC – PL – 005 Torre RA60 / T. Esquema Geométrico. o LPSC – PL – 006 Torre RA30 /T. Esquema Geométrico. o LPSC – PL – 007 Tranqueras. o LPSC – PL – 008 Guardaganado. o LPSC – PL – 009 Alcantarilla de caños de hormigón.

7

o LPSC – PL – 010 Alcantarilla de caños de chapa. o LPSC – PL – 011 Alcantarilla de hormigón de sección

cuadrada. o LPSC – PL – 012 Badén con calzada de ripio. o LPSC – PL – 013 Badén de hormigón. o LPSC – PL – 014 Puesta a tierra de estructuras. o LPSC – PL – 015 Puesta a tierra y seccionamiento de

Alambrados. o LPSC – PL – 016 Carteles de señalización. o LPSC – PL – 017 Señalización de gasoductos. o LPSC – PL – 018 Franja de servidumbre. o LPSC – PL – 019 Protección Galvánica. o LPSC – PL – 020 Transposición. Esquema de montaje o LPSC – PL – 021 Torre Tipo Retención 132 kV. Esquema

Geométrico. o LPSC – PL – 022 Torre Tipo Terminal 132 kV. Esquema

Geométrico

PLANOS GENERALES

o GE – PL – 001 E.T. PUERTO MADRYN 500/330 kV: Salida LEAT.500 kV a ET NUEVA PICO TRUNCADO 500/132 kV

o GE – PL – 002 ET NUEVA PICO TRUNCADO 500/132 kV. Acometida de Lineas a ET NUEVA PICO TRUNCADO 500/132 kV.

o GE – PL – 003 INTERFERENCIAS ARRIBO A ET NUEVA PICO TRUNCADO.

o GE – PL – 004 NUEVA LAT 132 kV ENTRE ESTACIONES TRANSFORMADORAS: NUEVA PICO TRUNCADO 500/132 kV – PICO TRUNCADO EXISTENTE 132 kV.

o CR – EM – PL – 001 LEAT. 500 kV PUERTO MADRYN – NUEVA PICO TRUNCADO: ET Comodoro Rivadavia 500/132 kV Futura: Planta General

o CR – EM – PL – 002 LEAT. 500 kV PUERTO MADRYN – NUEVA PICO TRUNCADO: ET Comodoro Rivadavia 500/132 kV Futura: Cortes y Acometidas de Líneas.

Sección VIII j): Planillas de Datos Técnicos Garantizados. o AISLADORES o CONDUCTOR Y CABLE DE GUARDIA o MORSETERÍA Y SISTEMA AMORTIGUARTE o BARRAS DE ANCLAJE

Sección VIII k): Documentación Relativa a la Traza de la Línea de Transmisión Puerto Madryn – Pico Truncado

Sección VIII l): Documentación Relativa a los Suelos.

Sección VIII m): Plan de Calidad pra Provisiones y Servicios

8

Anexo IX: Estudios Eléctricos Anexo X: Atenuación de Impacto Ambiental Anexo XI: Pliego de Bases y Condiciones para la Provisión de Conductores

de Aluminio Acero ACSR Anexo XII: Pliego de Bases y Condiciones para la Provisión de Estructuras

Metálicas Reticuladas Anexo XIII: Pliego de Bases y Condiciones para la Provisión de

Transformadores Monofásicos de Potencia Anexo XIV: Ley N° 25.551 y Decreto N° 1600/2002 Anexo XV: Modelo de Contrato de Fideicomiso

1

1 CAPITULO I - LICITACION PUBLICA - CARACTER

1.1. LLAMADO A LICITACION PUBLICA. El Comité de Ejecución llama a Licitación Pública Nacional para la selección de un TRANSPORTISTA, de un TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o de un interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE para realizar la Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión definida como Interconexión Puerto Madryn – Pico truncado entre las ET PUERTO MADRYN 500/330 kV en la Provincia del CHUBUT y la Nueva ET PICO TRUNCADO en la Provincia de SANTA CRUZ, debiendo para ello firmar el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contrato COM) correspondiente, que como Anexo I forma parte integrante del presente PLIEGO. Los Proponentes deberán tener en cuenta su encuadramiento como empresas locales en los términos del Artículo 7º de la Ley Nº 18.875.

1.2. NORMAS APLICABLES. La Licitación Pública Nacional, se regirá por las normas del derecho argentino que le sean aplicables, en particular se mencionan:

1.2.1. El Pliego de Bases y Condiciones sus Anexos y Circulares.

1.2.2. REGLAMENTO DE CONTRATACIONES del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF)

1.2.3. REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA, REGLAMENTO DE CONEXION Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA, REGLAMENTO DE DISEÑO Y CALIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN ALTA TENSION. 1.2.4. ANEXO I del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA. 1.2.5. TITULO III del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA.

1.2.6. Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 04/2003 aprobando el Procedimiento Complementario a aplicarse en el marco de lo establecido en el ANEXO I del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA y en el APENDICE A del TITULO III del mismo Reglamento.

1.2.7. Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS), aprobados por Resolución ex - SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA N° 61 del 29 de abril de 1992 y sus normas modificatorias y complementarias.3

1.2.8. Marco Regulatorio Eléctrico, integrado por la Ley N° 15.336 y la Ley N° 24.065 y su Reglamentación aprobada por Decreto N° 1.398 del 6 de agosto de 1992.

2

1.2.9. FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL Artículos 74, 75 y 116 de la Ley Nº 25.401 (Resoluciones SECRETARIA DE ENERGIA Nº 657/99 y Nº 174/00).

1.2.10. La Resolución ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD sobre Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte.

1.2.11. Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 831/2003 incorporando al PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV) la Interconexión en Extra Alta Tensión entre la ET PUERTO MADRYN existente en la Provincia del CHUBUT y la ET PICO TRUNCADO 500/132 KV a construir en la Provincia de SANTA CRUZ.

1.2.12. La Resolución Secretaría de Energía Nº 880/2005 que sustituye el Artículo 3º del ANEXO aprobado por Resolución Secretaría de Energía Nº 04/2003.

El Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos y Circulares, serán de interpretación y aplicación prioritaria.

1.3. OBJETO. La presente Licitación Pública Nacional tiene como objeto la selección de un TRANSPORTISTA, de un TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o de un interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE para construir, operar y mantener la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO debiendo para ello celebrar con el Comité de Ejecución el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contrato COM) de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, integrada por las obras y servicios necesarios para la concreción y debido funcionamiento de la Interconexión, consistente en:

• Una L.E.A.T. en 500 kV simple terna, de aproximadamente 530 km desde la EETT Puerto Madryn 500/330 kV a una Nueva EETT Pico Truncado 500/132 kV;

• La ampliación de la playa de 500 kV de la EETT Puerto Madryn 500/330 kV en un campo de salida de línea a la Nueva EETT Pico Truncado con dos bancos de reactores monofásicos de 2x120 MVAr (2x3x40 MVAr) y reactor de neutro.

• La construcción de una Nueva EETT Pico Truncado, con playa de 500 kV en esquema de 1 ½ interruptor, con un campo de salida de línea a Puerto Madryn equipado con dos bancos de reactores monofásicos de 2x120 MVAr (2x3x40 MVAr) y reactor de neutro, un campo de transformación con banco de transformadores monofásicos 500/132/33 kV de 150/150/50 MVA (3x50/50/16,66 MVA), un campo de futura salida de línea hacia el sur, un campo de reactores de barras equipado con un banco de reactores monofásicos de 50 MVAr (3x16,66 MVAr) maniobrable. Comprende asimismo una playa de 132 kV en esquema de doble juego de barras con un campo de transformación, tres (3) campos de salidas de líneas (una a EETT Las Heras y dos a EETT Pico Trucado Existente) y un campo de acoplamiento transversal de barras.

• Seccionamiento y/o apertura de línea, con cambio de la estructura de suspensión por una de retención en el piquete N° 13 de la línea en 132 kV en la línea

3

existente entre las EETT existentes Pico Truncado y Las Heras, con ingreso a la Nueva EETT Pico Truncado y un nuevo tramo de línea simple terna en 132 kV desde la Nueva EETT Pico Truncado 500/132 kV hasta la EETT Pico Truncado 132 kV existente.

• Ampliación de la EETT Pico Truncado 132 kV existente en un campo de salida de línea a la Nueva EETT Pico Truncado 500/132 kV.

• Ampliación y/o construcción y equipamiento de instalaciones auxiliares, de comando y control de las EETT existentes y nuevas.

• Provisión, montaje, readecuaciones, ensayos y puesta en servicio de los sistemas de protección y control, operación en tiempo real (SOTR), medición, medición comercial (SMEC) y telecomunicaciones (SCOM) para la operación de las interconexiones 500 y 132 kV en las condiciones requeridas por las reglamentaciones vigentes.

Las tareas a cargo del Contratista o Sociedad Autorizada deberán enmarcarse en las Licencias Técnicas, otorgadas por LA TRANSPORTISTA y la TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL respectivamente para las instalaciones que se encuentran bajo la responsabilidad de cada una. Ambas Licencias Técnicas serán suscripta al momento de la firma del Contrato COM.

La contraprestación a favor de la TRANSPORTISTA, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE que resulte seleccionado para la firma del Contrato COM consiste en el pago de ANTICIPOS DE CANON durante el Período de Construcción y del CANON ANUAL durante el Período de Amortización de QUINCE (15) años a contar desde la fecha de Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO que otorgue el Comitente, para lo cual la Sociedad Autorizada deberá acreditar al Comitente que le ha sido otorgada la respectiva Habilitación Comercial.

El Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) y los Gobiernos de las Provincias de CHUBUT y SANTA CRUZ, en su condición de Iniciadores de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, y en los términos del Contrato de Promoción de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, suscripto el 18 de marzo de 2005, están obligados al pago de la contraprestación en el porcentaje, término y condiciones emergentes de dicho contrato y de los Capítulos III y IV del Título III del Anexo I del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA.

Durante el Período de Explotación, que se computará a partir de la finalización del Período de Amortización, la remuneración mensual será la que resulte del régimen remuneratorio aplicable a instalaciones existentes para la prestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica según corresponda hasta la terminación del plazo de la concesión sin culpa del Concesionario del Servicio Público otorgado a la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER SOCIEDAD ANONIMA (TRANSENER S.A.), cuyo Contrato de Concesión tiene fecha de vencimiento el 16 de julio de 2088.

4

1.4. DEFINICIONES. A los efectos de este PLIEGO las palabras y expresiones que más abajo se citan tienen el siguiente significado:

Adjudicación: Acto del Comité de Ejecución, que habilita al Proponente que haya resultado el mejor postor según el valor de CANON ANUAL DE REFERENCIA determinado para el Período de Amortización, a suscribir el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO (Contrato COM).

Adjudicatario: Es el Proponente que por haber resultado el mejor postor según el valor del CANON ANUAL DE REFERENCIA, a juicio del Comité de Ejecución, ha sido convocado por él, previa aprobación del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), a suscribir el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO (Contrato COM).

Adquirente: Persona física o jurídica que haya adquirido este PLIEGO.

Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO: Es la interconexión eléctrica a través de una Línea Extra Alta Tensión (L.E.A.T.) en QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV), simple terna, que unirá la ET PUERTO MADRYN existente y la ET PICO TRUNCADO 500/132 kV a construir, incluye así mismo, la provisión y montaje de un sistema integrado de telecomunicaciones para la L.E.A.T y entre las E.E.T.T. mencionadas, y toda obra y servicio necesario para la construcción y debido funcionamiento de la Interconexión.

ANTICIPOS DE CANON: Son montos a percibir por la Sociedad Autorizada durante el Período de Construcción. Dichos montos deberán ser cotizados por el Proponente, al igual que el CANON ANUAL en base a las condiciones que se establecen en el Capítulo VIII de este PLIEGO.

Autorización para el Inicio de Cobro del CANON ANUAL: Es el acto del Comité de Ejecución que faculta a la Sociedad Autorizada a comenzar a cobrar la suma mensual correspondiente del CANON ANUAL. A tales efectos la Sociedad Autorizada deberá acreditar ante el Comité de Ejecución que le ha sido otorgada la Habilitación Comercial y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en los Anexos V a X del PLIEGO y las Licencias Técnicas.

CAF: Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL.

CAMMESA: COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA.

CANON ANUAL: es el monto cotizado por el Proponente como valor anual a percibir por la Sociedad Autorizada durante el Período de Amortización de QUINCE (15) años a contar desde la fecha de Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL otorgada por el Comité de Ejecución. Este monto es el valor reducido resultante de considerar los ANTICIPOS DE CANON a ser recibidos durante el Período de Construcción.

5

CANON ANUAL DE REFERENCIA: es el valor económico anual del monto total de la inversión que se realice para la puesta en servicio de la Interconexión considerado en el plazo de amortización de QUINCE (15) años y a la tasa que se ha fijado en el presente PLIEGO, al que se le adicionará el valor del CANON ANUAL cotizado para el período que se inicia a partir de la Habilitación Comercial. Este valor será tomado como base para la comparación de ofertas y para la incorporación de un BENEFICIARIO NO INICIADOR.

Circulares: Los documentos integrantes del PLIEGO que emita el Comité de Ejecución, con el consentimiento previo y por escrito del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), con posterioridad a la venta del PLIEGO.

Comité de Ejecución: Es el Comité creado por el ARTICULO QUINTO del Contrato de Promoción de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO firmado el 18 de marzo de 2005. Es el organismo constituido para actuar como Iniciador de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO y en tal carácter elaborar y someter a aprobación del ENRE los Pliegos para el llamado a Licitación Pública para la selección del Contratista COM de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, atender las consultas de los Participantes, evaluar las propuestas, disponer, previo consentimiento por escrito del CAF, la Precalificación, Preadjudicación, la Adjudicación y suscribir en su condición de Comitente el respectivo Contrato COM.

Comitente: Es el Comité de Ejecución. Es el designado para suscribir el Contrato COM.

Contrato COM: Es el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO que como Anexo I forma parte integrante del presente PLIEGO.

Contratista o Sociedad Autorizada: Es el Adjudicatario que ha firmado el Contrato COM con el Comitente. El Contratista, según quien resulte adjudicatario, asume el rol de TRANSPORTISTA o TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE en los términos del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA debiendo construir, operar y mantener la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, según los términos del Contrato COM y las Licencias Técnicas otorgadas por LA TRANSPORTISTA y por la TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL, suscriptas ambas en oportunidad de la firma del Contrato COM.

Concesionario ó LA TRANSPORTISTA: La COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER SOCIEDAD ANONIMA (TRANSENER S.A.)

ENRE: ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, creado por el Artículo 54 la Ley N° 24.065.

E.E.T.T.: Estaciones Transformadoras.

Habilitación Comercial: Es el acto por el cual se dan por concluidos con resultados satisfactorios los ensayos finales para la puesta en servicios de la Interconexión y la

6

TRANSPORTISTA autoriza a la toma de carga. A partir de este momento la operación y el mantenimiento de los equipos se efectuará de acuerdo con las condiciones establecidas en la Licencia Técnica otorgada por la TRANSPORTISTA. La energización de la Interconexión, sin toma de carga, se considerará como parte de los ensayos finales, previos a la Habilitación Comercial.

Inspección o Ingeniero: Es la entidad designado por el Comité de Ejecución con aprobación del ENRE para fiscalizar el Contrato COM hasta la completa ejecución del mismo, para las etapas de Proyecto, Provisión y Construcción, Ensayos y Habilitación para su Operación Comercial de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, actuando en su nombre a todos los fines del Contrato COM como su representante.

Integrante: Cada una de las personas físicas o jurídicas de derecho privado que en forma individual o conjunta integra un Participante.

Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO: Es la interconexión eléctrica a través de una Línea Extra Alta tensión (L.E.A.T.) en QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV) que unirá las localidades de PUERTO MADRYN en la Provincia del CHUBUT (E.T. PUERTO MADRYN) y PICO TRUNCADO en la Provincia de SANTA CRUZ (Nueva E.T. PICO TRUNCADO), que comprende a su vez, la ampliación de un campo de salida de línea de 500 kV en la Estación Transformadora PUERTO MADRYN perteneciente a INTESAR S.A., la construcción de una Nueva E.T. PICO TRUNCADO con una playa en 500/132 kV en la proximidades de la ciudad de PICO TRUNCADO, la apertura, en el piquete Nº 13, de la línea 132 kV perteneciente a TRANSPA S.A., que vincula las E.T. 132 kV existentes en las localidades de PICO TRUNCADO y LAS HERAS en la Provincia de SANTA CRUZ, y la construcción de una nueva línea en 132 kV uniendo la Nueva E.T. PICO TRUNCADO con la E.T. PICO TRUNCADO 132 kV Existente. Incluye asimismo, la provisión y montaje de un sistema integrado de telecomunicaciones para la L.E.A.T y entre las E.E.T.T. mencionadas, y toda obra y servicio necesario para la construcción y debido funcionamiento de la Interconexión.

L.E.A.T.: Línea de Extra Alta Tensión.

Oferta Económica: La declaración de voluntad irrevocable y unilateral efectuada por un Proponente en la que establece los valores de los ANTICIPOS DE CANON y de CANON ANUAL en los términos establecidos en el presente PLIEGO, por el cual está dispuesto a Construir, Operar y Mantener la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

Participante: Un Integrante en forma individual o varios Integrantes en forma conjunta que presentan la Solicitud con Antecedentes para la Precalificación (Sobre N° 1) y la Oferta Económica (Sobre N° 2)

PLIEGO: Este Pliego de Bases y Condiciones, sus Anexos y Circulares.

Preadjudicación: Acto del Comité de Ejecución por el que selecciona a un TRANSPORTISTA, un TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o un Interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, que ha resultado el mejor postor en la comparación de ofertas realizada según el CANON ANUAL DE

7

REFERENCIA. Dicha Preadjudicación será aprobada por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE).

Preadjudicatario: Es el Proponente, que ha sido seleccionado TRANSPORTISTA, TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE o Interesado en convertirse en TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, que ha resultado el mejor postor en la comparación de ofertas realizada en base al CANON ANUAL DE REFERENCIA, para el cual el Comité de Ejecución establece la Preadjudicación.

Precalificado: Participante calificado para la apertura de su Oferta Económica (Sobre N° 2)

Proponente: Participante Precalificado respecto del cual se ha procedido a la apertura de su Oferta Económica. Sobre N° 1: Los Antecedentes para la Precalificación.

Sobre N° 2: La Oferta Económica.

Solicitud: La documentación compuesta por los Antecedentes para la Precalificación (Sobre Nº 1) y de la Oferta Económica (Sobre Nº 2), conforme lo dispuesto en el PLIEGO.

TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL: La EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA (TRANSPA S.A.)

1.5. DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA Y SU CRONOGRAMA 1.5.1. Licitación Pública El llamado a Licitación Pública Nacional y su publicidad se efectuará por medio de anuncios en el Boletín Oficial de la REPUBLICA ARGENTINA y se publicará aviso por DOS (2) días en DOS (2) de los diarios de mayor circulación en el país. Se difundirá en forma simultánea en el sitio de Internet del PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV)

El Comité de Ejecución podrá dar mayor difusión al llamado a Licitación Pública por otros medios nacionales y del exterior. Los llamados especificarán, como mínimo:

a) El objeto del llamado a Licitación Pública.

b) El lugar y el horario en que podrá adquirirse y consultarse el PLIEGO.

c) El precio del PLIEGO.

d) El lugar de presentación de las Solicitudes.

e) El día, hora y lugar previsto para el acto de apertura de los Antecedentes para la Precalificación (Sobre Nº 1)

1.5.2. PLIEGO. Precio Los interesados podrán adquirir el PLIEGO en la sede del CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGIA ELECTRICA, sito en Diagonal Julio A. Roca 651, Piso 8°, Sector 26, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, a partir del día en que comience la publicación de los anuncios referidos en el Numeral 1.5.1. del PLIEGO.

8

El precio del PLIEGO es de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000).

1.5.3. Cronograma de la Licitación Pública 1.5.3.1. 06 de septiembre de 2005, 12 horas: Cierre del período para efectuar consultas.

1.5.3.2. 13 de septiembre de 2005, 17 horas: Entrega a los Adquirentes de todas las Circulares emitidas por el Comité de Ejecución.

1.5.3.3. 19 de septiembre de 2005, 16 horas: Vencimiento del plazo para recibir los Antecedentes para la Precalificación (Sobre Nº 1) y la Oferta Económica (Sobre Nº 2) de los Participantes. En este acto público se procederá a la apertura de los Antecedentes para la Precalificación (Sobre N° 1) para su estudio y posterior Precalificación de los Participantes.

Al cierre del Acto, las Ofertas Económicas (Sobre Nº 2) serán introducidas en un sobre que será debidamente cerrado, firmado y lacrado por el Escribano Actuante, para luego ser depositado en la caja fuerte de la SECRETARIA DE ENERGIA, donde quedarán en resguardo hasta la fecha de su apertura o devolución al Participante, en caso de que éste no resultara Precalificado.

1.5.3.4. 18 de octubre de 2005, 16 horas: Precalificación de Participantes. El Comité de Ejecución, procederá en acto público a notificar a todos los Participantes la nómina de los que han sido Precalificados. También informará las observaciones que merezcan la Garantía prevista en el Numeral 5.5.5 y las Garantías Proforma previstas en los Numerales 5.5.6, 5.5.7, 5.5.8 y 8.8 del presente PLIEGO y las objeciones existentes respecto de las entidades que otorgaran tales garantías, debiendo ser las mismas subsanadas a satisfacción del Comité de Ejecución dentro de los plazos establecidos en los numerales citados.

1.5.3.5. 25 de octubre de 2005, 12 horas: Vencimiento del plazo para presentar impugnaciones a las decisiones del Comité de Ejecución relativas a la Precalificación o rechazo de los Participantes.

1.5.3.6. 28 de octubre de 2005, 12 horas: En acto público, se notificará a todos los Participantes las decisiones del Comité de Ejecución, relativas a las impugnaciones presentadas y se procederá a la devolución de los Sobres Nº 2 de aquellos Participantes que no hayan sido Precalificados.

En este acto se llevará a cabo la apertura de las Ofertas Económicas (Sobre Nº 2) de aquellos Participantes que hayan resultado Precalificados y se designará Preadjudicatario al titular de la Oferta Económica que resulte el mejor postor, en base al valor del CANON ANUAL DE REFERENCIA, para la ejecución de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, según el procedimiento previsto en el Numeral 9.1. del PLIEGO.

1.5.3.7. Los actos referidos en los Numerales 1.5.3.1. a 1.5.3.6. precedentes se llevarán a cabo en la SECRETARIA DE ENERGIA, sito en Avenida Paseo Colón 171, Piso 9º, Ciudad de Buenos Aires o en el lugar que el Comité de Ejecución oportunamente establezca.

1.5.3.8. El Comité de Ejecución, de no mediar objeciones a la Preadjudicación

9

referida en el Numeral 1.5.3.6, notificará la Adjudicación al Preadjudicatario dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles contados a partir de la fecha del acto público de dicho Numeral 1.5.3.6, procediéndose a la firma del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contrato COM) dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas a partir de la notificación de su designación como Adjudicatario. En el mismo acto se procederá a continuación a la firma del Contrato de Provisión de Conductor ACSR, del Contrato de Provisión de Estructuras Metálicas Reticuladas, y del Contrato de Provisión de Transformadores Monofásicos de Potencia, entre los proveedores preadjudicados por el Comité de Ejecución y el titular del Contrato COM.

1.5.3.9. El acto referido en el Numeral 1.5.3.8. precedente, y los demás actos que deban ser ejecutados en esa misma fecha, se llevarán a cabo en el lugar que el Comité de Ejecución oportunamente establezca.

2 CAPITULO II - OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 2.1. PRESENTACION A LA LICITACION PUBLICA La presentación a la Licitación implica:

2.1.1. El conocimiento y aceptación de la documentación, de las obligaciones y de las reglas que rigen esta Licitación Pública Nacional, así como:

i) Las obligaciones emergentes del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contrato COM) y sus Subanexos incluido como Anexo I del PLIEGO.

ii) Los criterios emergentes del Contrato de Promoción de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO firmado el 18 de marzo de 2005.

iii) Las obligaciones emergentes del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA, y las incorporadas como ANEXO I - “AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR CONVOCATORIA ABIERTA A REALIZAR CON APORTES DEL FFTEF” por Resolución ex - SECRETARIA DE ENERGIA y MINERIA N° 178/2000 y sus modificatorias, Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 04/2003 aprobando el Procedimiento Complementario a ser aplicado en las Ampliaciones del PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUINIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV), con las modificaciones introducidas mediante la Resolución SE Nº 880/05.

iv) Los criterios de administración y asignación del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (FFTEF) emergentes de la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA N° 657/1999, Resolución SECRETARIA DE ENERGIA N° 174/2000, Resolución ex - SECRETARIA DE ENERGIA y MINERIA N° 228/2000, Artículos 74, 75 y 116 de la Ley N° 25.401, así como de toda otra norma que las modifique o complemente.

v) Las obligaciones emergentes de Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (LOS

10

PROCEDIMIENTOS), aprobados por Resolución ex - SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA N° 61 de fecha 29 de abril de 1992 y sus normas modificatorias y complementarias.

vi) Las facultades de la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA).

vii) La autoridad del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE).

viii) La totalidad de las demás obligaciones establecidas en este PLIEGO.

2.1.2. La renuncia a impugnar la decisión del Comité de Ejecución declarando desierta la Licitación Pública Nacional, aún cuando dicha decisión no se fundamentase.

2.1.3. La aceptación del derecho del Comité de Ejecución a:

i) Solicitar información adicional a los Participantes;

ii) Modificar la documentación de la Licitación Pública o efectuar aclaraciones a la misma o al PLIEGO, para lo cual el Comité de Ejecución deberá emitir Circulares las que serán aprobadas por el ENRE,

iii) Prorrogar los plazos de la Licitación Pública, y

iv) Precalificar y Adjudicar.

2.1.4. El conocimiento del Proyecto, sus características técnicas y evaluación de impacto ambiental, del medio y de los lugares de construcción de las obras que integran la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, de toda información relacionada con la ejecución de los trabajos, condiciones climáticas, medios de comunicación y transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra como de las condiciones de operación y mantenimiento.

2.1.5. La renuncia a formular otras objeciones, reclamos o impugnaciones que las previstas expresamente en este PLIEGO y a solicitar resarcimientos o indemnizaciones ante cualquier decisión del Comité de Ejecución.

2.1.6. La aplicación excluyente del derecho argentino y la sumisión a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Capital Federal, REPUBLICA ARGENTINA, para los conflictos que puedan suscitarse con respecto la Licitación Pública, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción. Todas las notificaciones serán válidas cuando se efectúen en los domicilios constituidos.

3 CAPITULO III - PARTICIPANTES Y OTROS REQUERIMIENTOS 3.1. PARTICIPANTES. Podrán presentar Solicitud en esta Licitación Pública las personas físicas o jurídicas que en forma individual o conjunta, invocando o no Conjunto Económico o a través de una Sociedad de Inversión, hayan adquirido este PLIEGO y reúnan las condiciones que se exigen en el mismo. Bastará la compra de un solo PLIEGO por el Participante o cualquiera de sus Integrantes.

No se admitirán Solicitudes efectuadas por Uniones Transitorias de Empresas o por Agrupaciones de Colaboración en los términos de la Ley Nº 19.550.

11

No se admitirán Solicitudes efectuadas por personas físicas o jurídicas en las que, el Participante o alguno de sus Integrantes, socios o miembros del mismo Conjunto Económico, a la fecha de presentación del Sobre Nº 1, se encuentren en mora total o parcial en el pago de sumas de dinero en el ámbito de las transacciones económicas administradas por CAMMESA.

La existencia de mora en cada caso concreto, será determinada a juicio exclusivo y definitivo del Comité de Ejecución.

3.1.1. Identificación. Al momento de adquirirse el PLIEGO deberá identificarse el nombre completo del Adquirente o Adquirentes e indicar si lo hace en nombre de terceros, en cuyo caso los deberá nominar. Deberá asimismo constituir domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3.1.2. Consultas - Circulares. Sólo los Adquirentes del PLIEGO podrán efectuar consultas, que deberán realizarse en papel y en medio magnético, sobre el contenido del presente PLIEGO y requerir aclaraciones hasta la fecha indicada en el Numeral 1.5.3.1. del PLIEGO. El Comité de Ejecución, evacuará las consultas mediante Circulares que integrarán el PLIEGO y serán puestas a disposición de todos los Adquirentes del mismo. El Comité de Ejecución podrá no responder aquellas consultas que encuentran adecuada respuesta en la documentación proporcionada o puesta a disposición en la Sala de Información (Hipólito Yrigoyen 250, Piso 9º, Oficina 941 – A, Capital Federal) y sólo dará respuesta a aquéllas que, a su solo juicio, sean imprescindibles a los efectos de una correcta interpretación o merezcan rectificaciones en sus alcances.

Sin perjuicio de ello, los Adquirentes podrán concurrir al domicilio y en la fecha indicada en los Numerales 1.5.3.7. y 1.5.3.2. del PLIEGO a retirar la totalidad de las Circulares emitidas. A partir de ese momento se entenderá que todos los Adquirentes están notificados de todas las Circulares.

3.1.3. Participación. En caso que la Solicitud sea presentada por DOS (2) o más Integrantes, deberá indicarse taxativamente la participación que corresponda a cada uno de dichos Integrantes en el acuerdo que los vincule según lo establecido en el Numeral 5.2.6. del PLIEGO.

3.1.4. Retiro de los Antecedentes para Precalificación o de la Oferta Económica. Si alguno de los Participantes retirara o desistiera de la Solicitud, ya sea de los Antecedentes para la Precalificación (Sobre Nº 1) o de la Oferta Económica (Sobre Nº 2), cualquiera sea la causa invocada, quedará excluido de la Licitación Pública sin derecho a reclamo alguno y sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder, además de la pérdida e inmediata ejecución de la garantía de mantenimiento de la Oferta Económica.

3.1.5. Mantenimiento de Participación en la Sociedad Autorizada. Los Participantes y sus Integrantes están obligados a constituir una Sociedad

12

Anónima, que será propuesta como Sociedad Autorizada para actuar como TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, cuyos accionistas en su totalidad serán los Integrantes del Participante y su participación en las acciones Clase "A" y Clase “B” de dicha Sociedad Autorizada será la emergente del Numeral 3.1.3 del PLIEGO. La participación en ambos paquetes (Clase "A" y Clase “B”) deberá ser mantenida en los términos que se fijan en el Numeral 11.2. del PLIEGO.

3.1.6. Responsabilidad Solidaria. Cuando un Participante esté integrado por DOS (2) o más Integrantes, cada uno de éstos por el solo hecho de presentar los Antecedentes para la Precalificación (Sobre Nº 1) y la Oferta Económica (Sobre Nº 2) quedará solidaria y mancomunadamente obligado, para el caso que resulte adjudicado, a:

i) Cumplir todas las obligaciones emergentes del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO (Contrato COM), desde la Adjudicación hasta el otorgamiento de la garantía establecida en el Artículo 38, inciso 38.1. del Contrato COM.

ii) Cumplir todas las demás obligaciones emergentes del PLIEGO.

3.2. CONJUNTO ECONOMICO. Si el Participante o cualquier Integrante invoca Conjunto o Grupo Económico deberán observarse las siguientes reglas:

3.2.1. El Conjunto Económico podrá actuar por sí sólo o a través de una o más sociedades integrantes del mismo que al efecto designe. En tal caso, esta(s) última(s) actuará(n) en representación del Conjunto Económico como Participante o como Integrante, según sea el caso, y firmará(n) el PLIEGO, la Nota prevista en el Numeral 5.2.1. del PLIEGO y el Acuerdo de Vinculación previsto en el Numeral 5.2.6. del PLIEGO. Si la(s) sociedad(es) designada(s) hubiera(n) sido constituida(s) recientemente a los fines de la Licitación, bastará la presentación del Acta Constitutiva y su(s) estatuto(s) societario(s) y la constancia de haber iniciado el trámite de inscripción o registro correspondiente ante la autoridad pública competente; trámite éste que deberá estar terminado a la fecha de apertura de las Ofertas Económicas (Sobre Nº 2).

3.2.2. Los accionistas de la sociedad designada para actuar como Participante o Integrante y la empresa controlante del Conjunto Económico deberán mantener el carácter de tales durante CUATRO (4) años contados a partir de la firma del Contrato COM, salvo autorización escrita en contrario emitida del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE).

3.2.3. A los fines del cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas en el PLIEGO se tendrán en cuenta los antecedentes económicos y técnicos acreditados de todos los integrantes del Conjunto Económico que participen en la Licitación Pública, en los términos del Numeral 3.2.4. del PLIEGO.

3.2.4. Si el Conjunto Económico es el único Integrante del Participante, el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Capítulo V se resolverá considerando al Conjunto Económico como "el Participante" y utilizando al efecto el Estado Contable Consolidado del Conjunto Económico. En consecuencia, no se efectuará la ponderación con relación al porcentaje de participación que se informe según lo establecido en el Numeral 5.4.1.

13

del PLIEGO, respecto de cada uno de los componentes de dicho Conjunto Económico. Este último deberá informar el acuerdo de vinculación entre los componentes del Conjunto Económico y su participación en la integración de la Sociedad Autorizada a que se refiere el Numeral 5.2.6. del PLIEGO.

3.2.5. En caso que el Conjunto Económico sea uno de los Integrantes del Participante, la ponderación que se menciona en el Numeral 5.4.1. del PLIEGO se efectuará considerando al Conjunto Económico como un solo Integrante y utilizando el Estado Contable consolidado de los integrantes del Conjunto Económico que al efecto se declaren.

3.2.6. Cada uno de los Integrantes del Conjunto Económico incluido en la Solicitud, designados para actuar en la Licitación, deberán cumplir con los requisitos correspondientes a los Integrantes del Participante. En consecuencia asumirán sus mismas obligaciones y responsabilidades.

3.2.7. Se entenderá que hay Conjunto o Grupo Económico cuando:

i) El CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) o más del capital social y de los votos de una o más de las empresas que se presentan como Participante o Integrante, pertenezcan directa o indirectamente a una misma sociedad, dueño, socio o accionista, ya sea en el carácter de sucursal, filial o subsidiaria, a la fecha de presentar la Solicitud;

ii) Quien controle el Conjunto Económico cuente con la mayoría suficiente para prevalecer en las decisiones ordinarias de los órganos de administración y gobierno de las sociedades que integran el Conjunto Económico. Dicha voluntad social no podrá encontrarse limitada por acuerdos de accionistas;

iii) Se acredite lo anterior mediante la correspondiente certificación del Auditor Contable certificante de los últimos Estados Contables emitidos con su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente, y

iv) La empresa, o persona física o jurídica, controlante del Conjunto Económico y cada uno de los componentes que se presenten conformando un Conjunto Económico declaren la calidad de tal y acrediten su existencia conforme al Numeral 5.2.7. del PLIEGO. En la declaración del Conjunto Económico se deberá incluir el compromiso de responsabilidad solidaria.

3.2.8. La Sociedad que el Conjunto Económico designe para actuar en su representación y las empresas cuyos antecedentes económicos y técnicos se invoquen deberán Unificar Personería para actuar como Conjunto Económico, cualquiera sea la calidad en que este último actúe (Participante o Integrante), y sin perjuicio de las obligaciones que imponen los Numerales 4.5. y 4.7. del PLIEGO.

3.3. SOCIEDAD DE INVERSION. Si se presentasen como Participante varios Integrantes conjuntamente (entre los cuales podrán incluirse uno o más Conjuntos Económicos que satisfagan los requisitos y formalidades establecidos en el Numeral 3.2. del PLIEGO) constituyendo una Sociedad Inversora, a través de la cual los Integrantes deseen participar en la

14

Licitación Pública, deberán observarse las siguientes reglas:

3.3.1. Deberá acreditarse la existencia de la Sociedad Inversora en la forma exigida en el PLIEGO. Si se tratase de una Sociedad constituida a los fines de esta Licitación Pública, bastará la presentación del contrato constitutivo y la constancia de haberse iniciado el trámite de inscripción o registro ante la autoridad pública competente. Dicho trámite deberá encontrarse concluido a la fecha de apertura de las Ofertas Económicas (Sobre Nº 2).

3.3.2. Deberá acreditarse la propiedad de las acciones de dicha Sociedad Inversora por parte de cada Integrante del Participante mediante certificación de Contador Público o Estudio de Contadores Públicos con su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente.

3.3.3. La Sociedad Inversora y los Integrantes deberán unificar personería conforme lo requerido en los Numerales 4.5. y 4.7. del PLIEGO.

3.3.4. Los Integrantes de la Sociedad Inversora acreditarán el cumplimiento de los Requisitos Económicos exigidos en la forma ponderada prevista en el Numeral 5.4.1. del PLIEGO y firmarán, de haber sido habilitado por la Licitación Pública, el Contrato COM.

3.3.5. Los Integrantes de la Sociedad Inversora mantendrán su participación y su calidad de tales conforme se establece en el Numeral 11.3. del PLIEGO.

3.3.6. Resultarán de aplicación al (a los) Integrante(s) de la Sociedad Inversora que invoque(n) Conjunto Económico las disposiciones establecidas en el Numeral 3.2. del PLIEGO.

4 CAPITULO IV - PRESENTACION DE LA SOLICITUD 4.1. APERTURA - ACTA. La presentación de la Solicitud, compuestas por los Antecedentes para la Precalificación (Sobre Nº 1) y Oferta Económica (Sobre Nº 2) deberá efectuarse en el lugar indicado en el Numeral 1.5.3.7 del PLIEGO.

En la fecha consignada en el Numeral 1.5.3.3 se procederá a la apertura de los Antecedentes para la Precalificación (Sobre Nº 1) presentados, labrándose acta por ante Escribano Público.

El acta será además firmada por quien presida el acto y por los Participantes que así lo deseen. Presidirá el acto la persona que el Comité de Ejecución designe.

El acta hará constar las Solicitudes recibidas y les asignará un número de orden y asimismo dejará constancia, en su caso, de las garantías o proforma de garantías que se acompañen.

En ningún caso se aceptarán presentaciones de Solicitudes por correspondencia.

4.2. IDIOMA. Los Antecedentes para la Precalificación y la Oferta Económica, así como toda consulta o presentación, deberán estar mecanografiadas y redactadas en idioma castellano, salvándose toda testadura, enmienda o palabra interlineada.

15

Cuando la documentación esté redactada en idioma extranjero se adjuntará la correspondiente traducción al idioma castellano efectuada por traductor público nacional matriculado y debidamente certificada.

Tal documentación deberá estar legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de la "Apostille".

Si para una mejor comprensión de la Solicitud se adjuntasen folletos o catálogos, redactados en idioma extranjero, el Comité de Ejecución podrá solicitar las traducciones correspondientes, las cuales deberán ser presentadas dentro del plazo de CINCO (5) días después de haberse recibido la notificación.

4.3. CANTIDAD DE EJEMPLARES. FORMALIDADES. La documentación a incluir en el Sobre Nº 1 deberá presentarse por cuadriplicado, marcando con claridad el "original", la "copia Nº 1", la "copia Nº 2" y la "copia Nº 3". Todos los ejemplares se incluirán en el Sobre Nº 1, debidamente encarpetados.

En caso de duda o discrepancia el texto del “original” prevalecerá sobre el de las copias.

La documentación a incluir en la Oferta Económica (Sobre Nº 2) deberá presentarse, por separado, en un solo ejemplar.

La totalidad de las hojas del Sobre Nº 1 y sus copias y la de la Oferta Económica (Sobre Nº 2), deberán estar foliadas correlativamente en el ángulo superior derecho y firmadas al pie de cada hoja por el Apoderado en quien los Integrantes y el Participante hayan unificado personería conforme lo previsto en el Numeral 4.5. del PLIEGO.

La firma del Apoderado deberá ser aclarada con sello. La firma estampada en los documentos citados en los Numerales 5.2.1., 5.2.6., 5.2.7. (Declaración Jurada), 5.2.8., 5.2.11.ii), 5.2.17. y 5.2.18. del PLIEGO, deberá estar además certificada por Escribano Público.

La firma de Contador Público o Estudio de Contadores Públicos, citadas en los Numerales 3.2.7. ii), 3.3.2., 5.4.1.3., 5.4.2.1., 5.4.2.2. y 5.4.2.3. del PLIEGO deben estar legalizadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente.

4.4. LOS SOBRES. 4.4.1. Los Antecedentes para la Precalificación (Sobre Nº 1) se presentará en sobre cerrado, lacrado y debidamente firmado por el Apoderado de cada Participante. El sobre deberá indicar en su exterior lo siguiente:

"Licitación Pública Nacional Nº Licitación Pública Nacional para la selección de un Contratista

COM para la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

Antecedentes para la Precalificación - Sobre N° 1".

4.4.2. La Oferta Económica (Sobre Nº 2) se presentará, por separado, en sobre

16

cerrado, lacrado y debidamente firmado por el Apoderado de cada Participante, en su exterior deberá indicar el nombre del Participante y de los Integrantes, además indicará la siguiente leyenda:

"Licitación Pública Nacional Nº Licitación Pública Nacional para la selección de un Contratista

COM para la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

Oferta Económica - Sobre N° 2".

4.4.3. Todas las Ofertas Económicas (Sobre Nº 2) serán introducidas en un sobre que será debidamente cerrado, firmado y lacrado, para luego ser depositado en la caja fuerte de la SECRETARIA DE ENERGIA, donde quedarán en resguardo hasta el acto de apertura previsto en el Numeral 1.5.3.6. del PLIEGO.

4.5. UNIFICACION DE PERSONERIA. Los Integrantes del Participante deberán unificar personería con anterioridad a la presentación de los Antecedentes para la Precalificación (Sobre Nº 1). El Apoderado en quien se haya unificado personería deberá estar facultado para ejecutar todos los actos relativos a la Licitación Pública incluyendo facultades para prorrogar jurisdicción, subsanar errores formales, firmar el Contrato COM. Ello sin perjuicio de los actos que deban ser ejecutados también por los Representantes Legales o Apoderados de cada Integrante, según se requiere en este PLIEGO. Se constituirá domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se comunicará el teléfono, fax y correo electrónico especialmente fijados a los fines de la Licitación. La omisión de la obligación impuesta en este numeral o la falta de unificación de la personería del Conjunto Económico a que se refiere el Numeral 3.2.8. del PLIEGO o la de los Integrantes de la Sociedad Inversora a que se refiere el Numeral 3.3.3. del PLIEGO, autorizará al Comité de Ejecución a rechazar la Solicitud.

4.6. PLAZOS. Todos los plazos establecidos para la Licitación Pública, salvo los indicados expresamente, se computarán en días hábiles administrativos. Cuando el vencimiento del plazo coincida con un día inhábil administrativo, se extenderá dicho vencimiento hasta el primer día hábil administrativo siguiente, con vencimiento a las 17:00 horas del día hábil administrativo respectivo.

Por día hábil administrativo se entenderá el que sea tal para la Administración Pública Nacional. No será aplicable ningún plazo de gracia.

4.7. REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS. La personería de los Representantes Legales o Apoderados deberá ser acreditada por instrumentos extendidos ante Escribano Público. Los que hubiesen sido otorgados en el extranjero deberán estar legalizados y consularizados o legalizados mediante el procedimiento de la "Apostille".

Los Representantes Legales o Apoderados del Participante y de los Integrantes deberán contar con facultades suficientes para firmar la documentación presentada

17

para la precalificación (Sobre Nº 1) y la Oferta Económica (Sobre Nº 2), para actuar en cada una de las etapas del proceso licitatorio y para la suscripción del Contrato COM.

Todas las firmas que fuesen puestas en ejercicio de representación, deberán estar debidamente aclaradas, con indicación del nombre y apellido y la representación invocada.

4.8. DISCRECIONALIDAD DEL COMITE DE EJECUCION. Ni la venta del PLIEGO, ni la presentación de los Antecedentes para la Precalificación y de la Oferta Económica, ni la Preadjudicación obligan al Comité de Ejecución a Adjudicar.

El Comité de Ejecución podrá rechazar todas las Solicitudes presentadas si, a su juicio, no satisfacen adecuadamente el objetivo de la presente Licitación Pública, sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte de los Participantes.

Asimismo el Comité de Ejecución podrá, declarar desierta la Licitación Pública o dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior a la suscripción del Contrato COM, sin derecho a reclamo alguno por parte de los Participantes, ni resarcimiento económico a su favor.

4.9. CORRECCION DE OMISIONES O ERRORES FORMALES. Será facultad discrecional del Comité de Ejecución, requerir o permitir a los Participantes corregir las omisiones o errores formales en que hayan incurrido en la presentación de los Antecedentes para la Precalificación (Sobre Nº 1), siempre que los mismos no afecten el principio de igualdad de los Participantes.

5 CAPITULO V - SOBRE N° 1. PRECALIFICACION 5.1. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION. Los Antecedentes para la Precalificación (Sobre Nº 1) deberá ser presentado en el lugar, fecha y hora establecidos en los Numerales 1.5.3.7. y 1.5.3.3. del PLIEGO, respectivamente.

5.2. REQUISITOS DEL SOBRE N° 1. La presentación por parte de los Participantes de los Antecedentes para Precalificación (Sobre Nº 1), además de cumplir con los requisitos formales establecidos en los Capítulos III y IV, deberá incluir lo siguiente:

5.2.1. La Nota de presentación firmada por el Apoderado mencionado en el Numeral 4.5. del PLIEGO en la cual:

i) Se manifieste la decisión de participar en la Licitación Pública;

ii) Se acepten todas las reglas y las cláusulas del PLIEGO;

iii) Se compromete a mantener los Antecedentes para Precalificación (Sobre Nº 1), por un plazo de NOVENTA (90) días corridos contados a partir de la fecha de su presentación;

iv) Se compromete, en caso de resultar Adjudicatario, a firmar el Contrato COM que como Anexo I integra este PLIEGO;

18

v) Se constituya domicilio especial unificado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al cual se dirigirán todas las notificaciones que se practiquen a los Participantes y, en su caso, a los Proponentes.

5.2.2. El índice de la documentación presentada con indicación de los folios en que se desarrolla la misma.

5.2.3. La hoja en la que se identifican el Participante y los Integrantes y se informa el domicilio constituido, teléfono, fax y correo electrónico designados para notificaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El domicilio será uno solo.

5.2.4. El PLIEGO (con excepción de los Anexos VI, VII, VIII, IX, XI, XII y XIII) y la totalidad de las Circulares emitidas por el Comité de Ejecución, en un único ejemplar, que deberán estar en la carpeta original y firmadas por el Apoderado, en la forma indicada en el Numeral 4.3. del PLIEGO. Un (1) ejemplar de los Anexos VI, VII, VIII, IX, XI, XII y XIII será firmado en el momento de la firma del Contrato COM.

5.2.5. El recibo de adquisición del PLIEGO o copia del mismo.

5.2.6. El compromiso por escrito del acuerdo de vinculación entre los Integrantes que indique el porcentaje de Acciones Clase "A" y Clase "B" que cada Integrante suscribirá e integrará, calculado sobre el total de tales Acciones, en la Sociedad Anónima propuesta como Sociedad Autorizada, con los recaudos a que se refiere el Capítulo III, firmado por los Integrantes con las firmas certificadas por Escribano Público y acreditar la constitución de dicha Sociedad Autorizada de acuerdo a lo establecido en el Capítulo XI de este PLIEGO.

Si el Participante se presentara a través de una Sociedad Inversora, el compromiso de vinculación será suscripto por sus accionistas (Integrantes) y se informará qué porcentaje de acciones de la Sociedad Inversora suscribirá e integrará cada accionista (Integrante).

5.2.7. El certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo competente del país en que se hubiesen constituido los Integrantes que acredite su existencia como personas jurídicas.

Si se tratara de sociedades constituidas en la REPUBLICA ARGENTINA, deberán acompañar una declaración jurada indicando número y fecha de la inscripción como sociedades en el respectivo Registro Público de Comercio y el carácter de Sociedad Nacional o Extranjera conforme lo dispuesto por la Ley N° 21.382.

Todas las personas jurídicas deberán acompañar el Contrato Constitutivo y el Estatuto Social vigente e indicar por escrito la siguiente información:

a) Razón social, domicilio legal y constituido, lugar y fecha de la constitución y datos de inscripción registral.

b) Número de Código Único de Identificación Tributaria.

c) Nómina de los actuales Integrantes de sus órganos de fiscalización y administración.

d) Fecha, objeto y duración del Contrato Social.

e) Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de

19

administración y fiscalización.

f) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación en los últimos TRES (3) años.

Para las personas jurídicas en formación la información a brindar en iguales condiciones a la del párrafo anterior será:

a) Fecha y objeto del contrato constitutivo.

b) Número de expediente y fecha de la constancia de iniciación del trámite de inscripción en el registro correspondiente.

c) Información sobre los principales clientes del sector público y privado según monto de facturación en los últimos TRES (3) años.

El Participante y los Integrantes deberán declarar bajo juramento que el texto ordenado de sus propios Estatutos Sociales o Contratos Constitutivos que se acompaña en el Sobre Nº 1, son los vigentes.

Las modificaciones al Contrato Constitutivo podrán resumirse sintetizando sus aspectos esenciales en forma de declaración jurada, en idioma castellano cuando los documentos resumidos fuesen extranjeros, con las formalidades previstas en el Capítulo IV.

Si se tratara de personas físicas y para los Apoderados deberán informar:

a) Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, profesión, domicilio real y constituido y número del documento de identidad.

b) Número de Código Único de Identificación Tributaria (CUIT).

c) Para los Participantes y/o sus Integrantes, información sobre los principales clientes del sector público y del sector privado según monto de facturación de los últimos TRES (3) años.

5.2.8. Una declaración jurada de cada uno de los Integrantes del Participante, con las siguientes declaraciones:

i) Veracidad y exactitud de toda la información aportada a su respecto;

ii) Autorización dirigida al Comité de Ejecución para requerir información relacionada con esta presentación, a los organismos públicos o privados mencionados en los antecedentes técnicos y económicos de la Solicitud;

iii) Existencia o no de rescisión, durante los últimos DIEZ (10) años, de algún Contrato de Concesión, Contrato de Obra Pública o de Prestación de Servicios Públicos en la REPUBLICA ARGENTINA o en el exterior;

iv) Inexistencia de impedimento de incompatibilidades resultantes de la Ley N° 24.065;

v) Inexistencia de procesos de quiebra en los últimos DIEZ (10) años o convocatoria de acreedores en los últimos CINCO (5) años;

vi) Inexistencia de juicios por cobro de deudas impositivas y de seguridad social con las autoridades competentes de la REPUBLICA ARGENTINA

20

con decisión judicial o administrativa pasada en autoridad de cosa juzgada e impagos;

vii) Inexistencia de inhabilitación vigente de la empresa o de sus directores y síndicos por condena judicial pasada en autoridad de cosa juzgada;

viii) Inexistencia de las restricciones impuestas en el Numeral 3.1 del PLIEGO, y carácter que inviste el Participante y cada uno de sus Integrantes ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) y número de CUIT respectivo.

ix) INHABILITACION PARA CONTRATAR. En todos los casos deberá acompañarse con la propuesta una declaración jurada en que se manifieste que ni el Participante ni ninguno de sus Integrantes, socios o miembros del mismo Conjunto Económico, no se encuentren incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Sector Publico Nacional, ya sea con sus organismos centralizados y/o descentralizados, y/o con los Estados Provinciales y/o sus organismos descentralizados.

Los Participantes, sus Integrantes, vinculados, asociados, relacionados o de otro modo vinculados económicamente; que mantengan juicio contra el Sector Publico Nacional y/o Estados Provinciales, con el alcance señalado en el párrafo precedente, deberán denunciar con carácter de declaración jurada si mantienen o no juicios con el Sector Publico Nacional, o Estados Provinciales, o sus entidades descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, número de expediente, monto reclamado, causa del reclamo, fuero, juzgado y secretaría y entidad demandada, a los fines de ser considerados en la evaluación de su oferta al tiempo de la aceptación o rechazo de la misma.

La falsedad de la información presentada será causal de inadmisibilidad de la oferta en la presente licitación o de rescisión del contrato en su caso y/o de la iniciación de las acciones judiciales o administrativas que pudieren corresponder.

Dicha información podrá ser verificada en la DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA dependiente de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION de la PRESIDENCIA DE LA NACION y/o de reparticiones similares o de iguales funciones de los Estados Provinciales.

5.2.9. Originales o copias certificadas por Escribano Público de los documentos que acrediten la Unificación de Personería y la personería de los Apoderados de los Integrantes y del Participante conforme lo previsto en los Numerales 4.5. y 4.7. del PLIEGO.

5.2.10. El compromiso escrito de los Accionistas de la(s) Sociedad(es) designada(s) para actuar como Participante o Integrante y el de la empresa controlante del Conjunto Económico de cumplir la obligación referida en el Numeral 3.2.2. del PLIEGO.

5.2.11. Cuando el Participante o algún Integrante, invoque Conjunto Económico se acompañará:

i) El certificado del Auditor Contable que acredite la existencia del Conjunto

21

Económico (Numeral 3.2.7. ii) del PLIEGO);

ii) La declaración jurada de las empresas que integran el Conjunto Económico y de su controlante, manifestando su calidad de tal (Numeral 3.2.7. iii) del PLIEGO); y

iii) La documentación requerida en los Numerales 5.2.7. y 5.2.8. del PLIEGO.

5.2.12. Los Integrantes del Conjunto Económico deberán cumplir con lo exigido en los Numerales 3.2.6. y 3.2.8. del PLIEGO.

5.2.13. Cuando los Integrantes se presenten por intermedio de una Sociedad Inversora, deberán acompañar:

i) La información requerida y los actos exigidos en los Numerales 4.5., 4.7., 5.2.7., 5.2.8. y 5.4. del PLIEGO, deberá ser suministrada o cumplidos según sea el caso, por cada uno de ellos; y

ii) El certificado que acredite la propiedad de las acciones conforme lo establecido en el Numeral 3.3.2. del PLIEGO.

5.2.14. Una declaración jurada del Participante en la que se obliga al cumplimiento de la tramitación y suministro de la información requerida para la verificación del cumplimiento de la Ley Nº 25.551 y Decreto Nº 1.600/2002 de Compre Trabajo Argentino.

5.2.15. Los Estados Contables y Declaración Patrimonial previstos en los Numerales 5.4.2.1. y 5.4.2.2. del PLIEGO.

5.2.16. El dictamen de Auditor requerido en el Numeral 5.4.2.3. del PLIEGO.

5.2.17. El formulario de Requisitos Económicos previsto en el Anexo III Planillas de Antecedentes Económicos Financieros del PLIEGO.

5.2.18. El formulario de Balance Sintético previsto en el Anexo III Planillas de Antecedentes Económicos Financieros del PLIEGO.

5.2.19. LA garantía de Mantenimiento de la Oferta Económica prevista en el Numeral 5.5.5 del PLIEGO. 5.2.20. Un proyecto proforma de garantía por los ANTICIPOS DE CANON, previstos en el Numeral 5.5.7. del PLIEGO.

5.2.21. Un proyecto proforma de garantía de Ejecución de Obra, prevista en el Numeral 5.5.6. del PLIEGO.

5.2.22. Un Cronograma de Obra conforme se requiere en el Numeral 12.10. del PLIEGO.

5.2.23. Un cuadro indicando los valores de la ponderación porcentual de la participación de cada uno de los rubros principales y de cada uno de los insumos integrantes de cada Rubro Principal en los términos requeridos por la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA que fija los índices aplicables, tal como se indica en el Subanexo II “Redeterminación del Valor del Canon” del Anexo I “Contrato COM”.

5.2.24. Una declaración jurada del Participante en la que manifiesta su conocimiento pleno sobre las condiciones de las contrataciones para la Provisión de Conductor

22

“Peace River Modificado”, Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope”, y Transformadores Monofásicos de Potencia, que integran los Anexos XI, XII y XIII del PLIEGO respectivamente, y acepta plenamente y sin condicionamiento alguno la firma de los correspondientes contratos.

5.2.25. Una declaración jurada en que se manifieste que ni el Participante ni ninguno de sus Integrantes, socios o miembros del mismo Conjunto Económico, se encuentra en mora total o parcial en la ejecución de obras o trabajos y/o en el pago de sumas de dinero en el ámbito de las transacciones económicas administradas por CAMMESA, sea que dichas obligaciones se hubieran comprometido en beneficio de éstas y/o de terceros, a la fecha de presentación del Sobre Nº 1.

5.2.26. La designación de un Representante Técnico, cargo que deberá ser cubierto por un profesional de la especialidad con antecedentes acordes a la envergadura de las obras.

5.2.27. La documentación referente a Subcontratos tal como se requiere en el Numeral 12.7 y al Proyecto de Referencia o Alternativo, tal como es requerida en el Numeral 12.9.

5.2.28. Los requisitos técnicos y contables enunciados en los Numerales 5.3 y 5.4.

5.2.29. Las garantías, cuya constitución se encuentra descrita en el numeral 5.5., y la obligación de constituir un fideicomiso de administración conforme lo establecido en el Numeral 5.6.

5.3. REQUISITOS TECNICOS 5.3.1. Una parte importante de la actividad del Contratista será el Mantenimiento y la Operación del sistema que construirá, por lo que deberá acreditar experiencia específica en la prestación de tales servicios en instalaciones de naturaleza y exigencias de calidad de servicio equivalentes.

Por consiguiente, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamación posterior a la firma del Contrato COM, basado en el desconocimiento del terreno, de las condiciones climáticas, de los ecosistemas involucrados, del proyecto o del tipo de servicio a prestar.

Queda entendido que, aunque en el presente PLIEGO y en el Proyecto que lo integra, se hubiera omitido algún detalle necesario para la terminación de las instalaciones y ejecución de los servicios licitados, el Contratista deberá construir las instalaciones de acuerdo con las reglas de la técnica y perfectamente aptas para entrar en servicio, conforme a los fines a que están destinadas, atendiendo siempre a las prescripciones de CAMMESA y/o la SECRETARIA DE ENERGIA y/o lo prescripto en las Licencias Técnicas y deberá prestar los servicios de operación y mantenimiento de acuerdo con las exigencias de calidad de servicio que se definen en el presente PLIEGO y/o las que sean establecidas por CAMMESA y/o la SECRETARIA DE ENERGIA y/o lo prescripto en las Licencias Técnicas que se firmarán junto con el Contrato COM.

5.3.2. Dada la importancia de las obras y servicios a ejecutar sólo serán considerados los antecedentes de trabajos de análoga importancia y naturaleza que el Participante

23

haya ejecutado con anterioridad a esta presentación.

Esta condición podrá satisfacerse tanto para la Construcción como para la Operación y Mantenimiento de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, mediante la nominación como subcontratistas de empresas que reúnan tales antecedentes, adjuntando los acuerdos irrevocables con esas empresas a satisfacción del Comitente en los que se verifique:

i) La asunción de responsabilidad plena, ilimitada y solidaria del Participante y/o sus Integrantes y sus subcontratistas principales.

ii) La imposibilidad de rescisión o terminación de los contratos con los subcontratistas principales cuya nominación fuera utilizada a los fines de evaluar los antecedentes del Participante, o su reemplazo, sin la conformidad previa y por escrito del Comitente.

iii) La sujeción del subcontratista principal a la totalidad de la documentación licitatoria de esta Licitación Pública.

La condición de trabajos de análoga importancia y naturaleza se refiere como mínimo al Proyecto y Construcción de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica que operen con tensión igual o superior a TRESCIENTOS TREINTA KILOVOLTIOS (330 kV), con estructuras metálicas reticuladas, de longitud no inferior a CIENTO CINCUENTA KILOMETROS (150 km) y al proyecto y construcción de estaciones transformadoras que operen con tensión igual o superior a TRESCIENTOS TREINTA KILOVOLTIOS (330 kV).

Con respecto a la Operación y Mantenimiento, se deberá acreditar la realización de tales trabajos sobre instalaciones (líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica y estaciones transformadoras) que operen con tensión igual o superior a TRESCIENTOS TREINTA KILOVOLTIOS (330 kV), siendo de particular importancia los antecedentes de mantenimiento bajo tensión en líneas aéreas de transmisión y estaciones transformadoras que operan en como mínimo en TRESCIENTOS TREINTA KILOVOLTIOS (330 kV).

En este último caso se podrán afianzar dichos antecedentes mediante convenios de asistencia técnica que deberán cumplir requisitos similares a los exigibles para subcontratistas nominados, tal como se establece en el párrafo anterior de este mismo Numeral.

Deberá acompañar también una Descripción Técnica de la tecnología incorporada, tales como procesos, planos, instrucciones, patentes, etc. El suministro ofrecido deberá corresponder en su diseño y características a equipos que se encuentren prestando servicio satisfactoriamente.

La propuesta presentada deberá cumplir con todos los niveles de calidad y los requisitos técnicos exigidos en el Anexo 16 “REGLAMENTACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE” de Los Procedimientos y Procedimientos Complementarios.

Para el caso en que la oferta sea formulada por una sola empresa o firma, las exigencias planteadas precedentemente se deben extender a todas las etapas o tareas que comprende el proceso total de Proyecto, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

24

Si en cambio el Participante es un Grupo o Conjunto de empresas, los antecedentes en la ejecución de trabajos de análoga importancia y naturaleza a la que se refiere en el presente numeral se podrá alcanzar para las distintas etapas como integración de los antecedentes de las firmas que los componen.

Asimismo, cuando distintos integrantes de un Grupo o Conjunto de empresas asuman papeles preponderantes en la etapa de Construcción o en la etapa de Operación y Mantenimiento, en cada caso deberán cumplir plenamente los requisitos solicitados para cada etapa del Contrato COM. Particular atención deberá tenerse para que en el caso de modificaciones de tenencias accionarias se mantengan incólumes estos requisitos.

La experiencia particular de las firmas, ya sean integrantes del Grupo o Conjunto de empresas subcontratistas nominados y/o planteles de trabajo integrados por personal con antecedentes (este último exclusivamente para Operación y/o Mantenimiento), deberá corresponder como mínimo a la ejecución completa de cada una de las siguientes tareas:

i) Proyecto de obras civiles y montajes mecánicos y electromecánicos de L.E.A.T. y E.E.T.T. en las condiciones del tercer párrafo del presente numeral, incluidos los sistemas de control y protección y telecomunicaciones.

ii) Obras civiles y montaje de L.E.A.T. en las condiciones del tercer párrafo del presente numeral.

iii) Obras civiles y montaje electromecánico de E.E.T.T. igual o mayor a TRESCIENTOS TREINTA KILOVOLTIOS (330 kV), incluidos los sistemas de control y protección y telecomunicaciones.

iv) Mantenimiento de L.E.A.T. del tipo de las descriptas en el cuarto párrafo del presente numeral, en particular mantenimiento bajo tensión de TRESCIENTOS TREINTA KILOVOLTIOS (330 kV) mínimo.

v) Operación de instalaciones del tipo de las descriptas en el cuarto párrafo del presente numeral (330 kV).

5.3.3. En todos los casos el Participante deberá demostrar su competencia técnica mediante la presentación de constancias que demuestren haber cumplido en forma satisfactoria con la ejecución de tareas similares a las que ofrece realizar.

Con respecto a la Operación y Mantenimiento, la experiencia deberá acreditarse por un período mínimo de CINCO (5) años en dichas tareas.

A tal efecto adjuntará certificados de aprobación extendidos por comitentes o sus representantes u otra documentación fehaciente que corrobore la información vertida en el mismo. Los certificados deberán indicar fechas y plazos contratados y reales de entrega de instalaciones y de prestaciones de servicios. Si se tratase de Grupos o Conjuntos de DOS (2) o más firmas, deberán presentarse estos documentos para cada firma integrante del mismo.

5.3.4. Los Participantes deberán incluir una carpeta de Capacidad Técnica que contenga los requerimientos establecidos en el Anexo II del PLIEGO.

25

5.3.5. La declaración de aceptación del Proyecto de Referencia en los términos que se establecen en el Numeral 12.9. del PLIEGO o la memoria de detalle a que se hace referencia en el mismo numeral para propuestas alternativas.

5.4. REQUISITOS ECONOMICOS - ESTADOS CONTABLES. Para ser Precalificado como Proponente el Participante deberá acreditar que cumple con los siguientes requisitos:

5.4.1. Requisitos económicos. 5.4.1.1. Ser titular de activos no inferiores a PESOS SETENTA Y CINCO MILLONES ($ 75.000.000)

5.4.1.2. Poseer un Patrimonio Neto no inferior a PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES ($ 35.000.000)

5.4.1.3. Los requisitos antes mencionados se acreditarán con los Estados Contables auditados de cada Participante y de sus Integrantes correspondientes al último ejercicio anual cerrado hasta el 31 de diciembre de 2004; o de existir Estados Contables de ejercicios cerrados con posterioridad a esa fecha, o de corresponder Declaraciones Patrimoniales previstas en el Numeral 5.4.2.2. del PLIEGO.

Respecto de cada uno de los Estados Contables se completará un formulario conforme el modelo que se adjunta en el Anexo III del PLIEGO que será certificado por Contador Público o Estudio de Contadores Públicos con firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente.

Si el dictamen del Auditor Contable exigido en el Numeral 5.4.2.3. del PLIEGO revelara variaciones negativas substanciales en los Estados Contables o Declaración Patrimonial, en su caso, entre la fecha de cierre del último ejercicio y la fecha de esta Licitación, el Participante o Integrante deberá presentar la documentación necesaria que surja de información auditada para acreditar que cumple con los requisitos económicos precedentes.

Los requisitos antes mencionados deberán ser satisfechos por el conjunto de los Integrantes del Participante, ponderando a cada uno de ellos por el porcentaje de su participación, calculado sobre el total de Acciones de la Sociedad Autorizada, teniendo en cuenta la información solicitada en el Numeral 5.2.6. del PLIEGO. Los requisitos se considerarán satisfechos cuando la suma de los valores resultantes de la ponderación mencionada cubra los mínimos establecidos. La consolidación respectiva, a los efectos de lo estipulado en el párrafo anterior, deberá ser confeccionada por Contador Público o Estudio de Contadores Públicos el cual se hará responsable de la misma, firmando el formulario del Anexo III del PLIEGO y cada uno de los Estados Contables o Declaración Patrimonial, en su caso, allí volcados y con su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente.

5.4.1.4. El Participante y sus Integrantes - cualquiera sea su conformación - deberán adjuntar una declaración jurada que refleje su capacidad económica financiera ya comprometida en actividades empresariales realizadas en el país.

5.4.2. Estados Contables.

26

5.4.2.1. Copia debidamente firmada y legalizada por Contador Público o Estudio de Contadores Públicos, de los Estados Contables (Memoria, Balance y Estado de Resultado) correspondientes a los TRES (3) últimos ejercicios anuales cerrados hasta el 31 de diciembre de 2004; o de existir, Estados Contables de ejercicios cerrados con posterioridad a esa fecha. Dichos Estados Contables deberán estar aprobados por el órgano societario competente y poseer dictamen del Auditor Contable teniendo en cuenta las Normas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas o de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas u Organismos similares del país de constitución del Integrante. Será suficiente que sólo esté firmada la copia que se presente como "original" y con legalización de la firma del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificantes efectuada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente y en su caso legalizada y consularizada o legalizada mediante el procedimiento de la "Apostille".

Si algunos Integrantes del Participante no cumpliesen con el requisito exigido en este numeral, la participación total de los mismos de acuerdo a lo indicado en el Numeral 3.1.3. del PLIEGO no podrá superar en conjunto el QUINCE POR CIENTO (15%) y no serán tenidos en cuenta para el cumplimiento de los requisitos económicos y financieros del Numeral 5.4.1. del PLIEGO.

5.4.2.2. En el caso de personas físicas no obligadas a practicar Balances o Estados Contables, se acompañará Declaración Patrimonial de los TRES (3) últimos años calendario, certificada por un Contador Público o Estudio de Contadores Públicos, cuya firma deberá estar debidamente legalizada como se indica en el Numeral 5.4.2.1. del PLIEGO.

5.4.2.3. Un dictamen del Auditor certificante de los Estados Contables presentados o del Contador Público o Estudio de Contadores Públicos certificante de la Declaración Patrimonial, certificará la inexistencia de variaciones substanciales negativas que pudieran haberse producido en la situación y solvencia patrimonial resultante de los Estados Contables o Declaración Patrimonial, en su caso, de cada uno de los Integrantes del Participante durante el período comprendido entre la fecha de los últimos Estados Contables o Declaración Patrimonial, en su caso, presentados y la del llamado a Licitación.

La firma del profesional certificante deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas u organismo competente.

5.4.2.4. En el caso de que algún Integrante no tuviere una antigüedad mínima de DOS (2) ejercicios anuales, la documentación requerida en el Numeral 5.4.2.1. del PLIEGO podrá reemplazarse por copia del último Estado Contable o el Estado Contable de iniciación de actividades o certificación contable de los activos y patrimonio neto del referido Integrante al 31 de mayo de 2005, con los recaudos establecidos en el Numeral 5.4.2.1. del PLIEGO. En este caso los requisitos mínimos de carácter económico a que alude el Numeral 5.4.1. del PLIEGO, que se exigirán respecto de dicho Participante, serán los que surgen de las siguientes ecuaciones:

A= 2 * (100 - X) * (75.000.000/100) + (75.000.000/100) * X

PN= 2 * (100 - X) * (35.000.000/100) + (35.000.000/100) * X

27

A : Activos.

PN: Patrimonio Neto.

donde 0 ≤ X ≤ 100 es la participación porcentual de los integrantes del Participante que cumplan con los requisitos de antigüedad establecidos en el Numeral 5.4.2.1. del PLIEGO.

5.5. CONSTITUCION DE GARANTIAS. Para afianzar sus obligaciones, los Participantes/Proponentes/Adjudicatarios deberán constituir garantías en las oportunidades y como se indica en los Numerales 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 y 5.5.8 .y en las especificaciones siguientes:

5.5.1. Beneficiarios

• Todas las garantías deberán ser extendidas, a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF).

5.5.2. Tipos o modalidades. Aceptación 5.5.2.1 En cuanto no se oponga a este Pliego, se tendrá en cuenta lo establecido en los Artículos 47 a 51 del Reglamento de Contrataciones del CAF

5.5.2.2 Todos los tipos de garantías, incluidas las que no se encuentren regladas en la normativa de aplicación y que ofrezca el Proponente, deberán ser constituidas a satisfacción del COMITE DE EJECUCION

5.5.2.3 El Proponente deberá presentar un proyecto proforma de todas las garantías con los documentos que la instrumenten y con las instituciones y las personas que las otorguen.

5.5.2.4 En caso de que el texto, los instrumentos o las instituciones antes citadas fuesen observados o rechazados por el COMITE DE EJECUCION, en el acto previsto en el Numeral 1.5.3.4. del PLIEGO, el Proponente deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité. La nueva presentación, deberá ser realizada como se indica en cada caso, en los Numerales 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 y 5.5.8

5.5.3. Condiciones Generales para todos los tipos o modalidades de garantías. 5.5.3.1 En todos los casos, las garantías se constituirán en pesos y salvo especificación particular, los valores se tomarán con Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido.

5.5.3.2 En todas las garantías se hará expresa referencia a esta Licitación e indicarán su período de duración.

5.5.3.3 En caso del establecimiento de la garantía a través de cauciones, fianzas bancarias o cualquier otra clase, las instituciones que las extiendan deberán ser de primera línea y con la calificación acorde al valor a garantizar.

5.5.3.4 En el caso de ofrecer garantías con fianzas bancarias, se deberá presentar el respectivo certificado de una calificadora de riesgo de reconocido prestigio.

5.5.3.5 Los aseguradores que emitan los seguros de Cauciones deberán, durante toda la vigencia de las pólizas, ajustarse a los siguientes requisitos mínimos a ser evaluados

28

por el COMITE DE EJECUCION:

i. Mantener adecuadas relaciones entre suma asegurada, por Garantías provistas al proponente , activos y patrimonio neto del Asegurador. Cuando se constituyan coaseguros con carácter solidario entre sus integrantes, la evaluación de las relaciones precedentes podrá ser efectuada en conjunto

ii. Los Reaseguradores empleados deberán responder a calificación internacional adecuada

iii. El Asegurador contará con el Libre Deuda reasegurador respectivo.

5.5.3.6 En todos los casos, se presentarán y entregarán los documentos originales firmados por la persona del garante apoderada al efecto. Cuando correspondan a la acreditación efectiva de la constitución de las garantías, las firmas deberán asimismo estar certificadas por ante Escribano Público y legalizadas ante el Colegio respectivo

5.5.3.7 En caso de presentarse garantía en la modalidad de fianzas bancarias, las firmas de las personas que las suscriban deberán estar certificadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuando tales garantías sean emitidas por entidades financieras establecidas en el exterior, deberá cumplirse también con las formalidades previstas en el Numeral 4.2. del PLIEGO.

5.5.3.8 El garante establecerá expresamente su aceptación para efectuar el ajuste de la garantía por Redeterminación de Precios. En las pólizas de seguros de cauciones, donde fuere establecido, ello se hará constar mediante la cláusula siguiente:

“No obstante cualquier otra especificación en contrario de otro modo aplicable, la suma máxima aquí garantizada será ajustable conforme las disposiciones especiales de REDETERMINACION DE PRECIOS establecidas para este emprendimiento por Decreto Nº 634/2003, y procedimiento de aprobación previa del COMITE DE EJECUCION. El eventual aumento de suma asegurada que correspondiera y que debe ser informado por el Tomador al Asegurador, determinará un endoso de aumento de la suma asegurada que el Asegurador hará efectivo desde la fecha en que fue autorizada la REDETERMINACION DE PRECIOS”.

En caso de utilizarse fianzas bancarias, deberán incorporarse términos similares.

5.5.3.9 Cuando se trate de renovaciones de garantía la aprobación será otorgada por el Comité de Ejecución con anterioridad a su vencimiento. La falta de renovación de la garantía en los plazos establecidos o en los términos y condiciones autorizados por el Comité, constituirá un incumplimiento y facultará al Comité de Ejecución a declarar la caducidad del Contrato COM celebrado. Ello sin perjuicio de la facultad de ejercer todos los demás derechos que confiere el presente PLIEGO, sus Anexos y la ley aplicable.

5.5.4. Condiciones particulares para cada tipo o modalidad de garantía Se detallan las condiciones particulares a ser satisfechas para las siguientes modalidades de garantías:

5.5.4.1. En dinero efectivo, mediante depósito de pesos en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique o con cheque certificado

29

contra una entidad bancaria o mediante un certificado de depósito a plazo fijo a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF). Los intereses sobre el monto de la garantía exigida formarán parte de la misma.

5.5.4.2. Fianza Bancaria, otorgada por un Banco autorizado a operar y a satisfacción del Comité de Ejecución, el cual deberá asumir el carácter de fiador, liso y llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión y a la previa interpelación judicial del Afianzado en los términos del Artículo 2013 del Código Civil y renunciando también a los derechos previstos en los Artículos 480 y 482 del Código de Comercio. La fianza deberá ser pagadera en forma incondicional, al contado y en efectivo, dentro de los TRES (3) días en que se produzca el primer requerimiento escrito de pago que le formule el Comité de Ejecución. La fianza deberá mantenerse vigente desde su constitución, y por el plazo indicado en los Numerales 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, y 5.5.8.

5.5.4.3 Depósito en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA de Títulos Públicos emitidos por la REPUBLICA ARGENTINA en cantidad suficiente, a su valor de mercado, para cubrir la garantía exigida más un margen adicional del QUINCE POR CIENTO (15%). Los intereses de los títulos por el monto de la garantía exigida, al valor indicado, formarán parte de la misma. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione.

5.5.4.4 Con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, extendidas a favor del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF).

5.5.4.4.1 Sin limitación alguna a la obligación de responder al siniestro del/de los Asegurador/res se deberá presentar al COMITÉ DE EJECUCION constancia fehaciente del detalle de las sumas reaseguradas y entidades reaseguradoras intervinientes.

5.5.4.4.2 Las pólizas serán emitidas bajo la condición de fiador solidario con renuncia a los beneficios de excusión y división, se establecerán domicilios legales en la Ciudad de Buenos Aires e incorporarán la siguiente Cláusula:

“Se aclara que la “resolución firme“ a que se refiere la Cláusula 6ª de las Condiciones Generales que permitirá al Asegurado exigir el pago del siniestro al Asegurador, es:

i. La decisión que adopte el COMITE DE EJECUCION estableciendo la responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, o

ii. Si esta decisión fuera cuestionada ante el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) por intermedio de un recurso, la Resolución del ENRE que resuelva este recurso, o

iii. Si la decisión del ENRE fuere cuestionada ante la SECRETARIA DE ENERGIA, la Resolución de la Secretaría que resuelva el recurso, con

30

independencia de los recursos administrativos y/o judiciales que a su vez puedan interponerse contra esa Resolución de la Secretaría, los que no suspenderán la obligación de pago del siniestro“.

5.5.4.5 Los garantes, avalistas. fiadores, aseguradores y sus reaseguradores consienten la jurisdicción del ENRE a los términos del segundo párrafo del Artículo 72 de la Ley Nº 24.065.

5.5.5. Garantía de Mantenimiento de la Oferta Económica 5.5.5.1 Para afianzar el mantenimiento de la Oferta Económica (Sobre Nº 2) cada Participante presentará una garantía a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), por la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000 ). La Garantía, se mantendrá vigente por el plazo de NOVENTA (90) días corridos contados a partir de la apertura del Sobre Nº 2.

5.5.5.2 En caso de ser observada o rechazada por el Comité de Ejecución en el acto previsto en el Numeral 1.5.3.4. del PLIEGO, el Participante deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la apertura de la Propuesta Económica (Sobre Nº 2) para su análisis.

5.5.5.3 La falta de la garantía de Mantenimiento de Oferta Económica, la no aceptación de su texto, o de las personas e instituciones propuestas para otorgarla o la insuficiencia de su monto o plazo, impedirán la consideración de la Oferta Económica (Sobre Nº 2) del Participante precalificado, la cual se tendrá por no presentada y será devuelta a aquél.

5.5.5.4 Si por cualquier razón la fecha prevista para la suscripción del Contrato COM tuviese lugar con posterioridad al vencimiento del plazo de la garantía de Mantenimiento de Oferta Económica, el Preadjudicatario o el Adjudicatario, según sea el caso, deberá extenderla hasta el DECIMOQUINTO (15to) día hábil administrativo en la Ciudad de Buenos Aires posterior al de la fecha de suscripción del Contrato COM. Si no fuere prorrogada hasta esa fecha, se dejará sin efecto la Preadjudicación o la Adjudicación.

5.5.5.5 Las Garantías de Mantenimiento de Oferta Económica de los Proponentes que no resulten Adjudicatarios se devolverán, sin intereses ni actualizaciones y serán puestas a disposición de los Proponentes, a los DIEZ (10) días de su vencimiento, siendo éstos días hábiles administrativos.

5.5.6. Garantía de Ejecución de Obra. 5.5.6.1 Para afianzar la Ejecución de Obra prevista en el Contrato COM, la Sociedad Autorizada presentará una garantía la que deberá constituirse a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) por un valor en PESOS equivalente al SESENTA POR CIENTO (60%) del CANON ANUAL DE REFERENCIA resultante de la oferta presentada.

5.5.6.2 Esta garantía deberá ser actualizada en las mismas condiciones en que se ajuste el CANON ANUAL DE REFERENCIA POR REDETERMINACION DE PRECIOS .

31

5.5.6.3 En caso de ser observada o rechazada la pro forma por el Comité de Ejecución en el acto previsto en el Numeral 1.5.3.4. del PLIEGO, el Participante deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la firma del Contrato, para su análisis.

5.5.6.4 Al finalizar el mes QUINCE (15) del periodo de Construcción y de no registrarse atrasos en el cumplimiento del Cronograma y de las fechas claves establecidas en el Anexo II del PLIEGO, sean los atrasos atribuibles o no al Contratista, éste podrá solicitar la reducción del monto de esta garantía al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su valor. Esta solicitud deberá ser aprobada por el Comité de Ejecución.

5.5.6.5 Cumplida la Habilitación Comercial de la Ampliación, el Contratista podrá solicitar la reducción del monto de esta garantía al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de su valor. Esta solicitud deberá ser aprobada por el Comité de Ejecución.

5.5.6.6 La garantía deberá estar constituida previo a la firma del Contrato COM y su vigencia deberá mantenerse hasta SEIS (6) meses a contar desde la fecha de Habilitación Comercial de la Ampliación Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

5.5.6.7 Deberá quedar expresamente incluido en la garantía, todo perjuicio al Comité de Ejecución por la no ejecución a su solo requerimiento, de las garantías requeridas a Proveedores y/o Contratistas del titular del Contrato COM, según el Numeral 5.5.7 y siendo el Comité de Ejecución el beneficiario de la indemnización.

5.5.6.8 La garantía de Ejecución de Obra será devuelta, con las eventuales deducciones que hubiere lugar por aplicación de lo previsto en los numerales 5.5.6.4 Y 5.5.6.5, sin intereses ni actualizaciones, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de vigencia mencionada en el Numeral 5.5.6.6. del PLIEGO, siendo éstos días hábiles administrativos.

5.5.7. Garantía por Anticipos de Canon. 5.5.7.1 Los ANTICIPOS DE CANON a recibir, por la Sociedad Autorizada, durante el Período de Construcción, que no estén afianzados en ejecuciones de obras que se incorporen al activo físico de la Ampliación Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, tal como se detalla en el Capítulo VIII, deberán ser respaldados por garantías que la Sociedad Autorizada deberá constituir a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), por un valor equivalente a los importes no afianzados y ser ajustable de conformidad con la cláusula de REDETERMINACION DE PRECIOS .

5.5.7.2 Cada Participante incluirá en su Oferta (en el Sobre Nº 1) un proyecto proforma de las garantías de ANTICIPOS de CANON.

5.5.7.3 En caso de ser observadas o rechazada las pro formas por el Comité de Ejecución en el acto previsto en el Numeral 1.5.3.4. del PLIEGO, el Participante deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de ser autorizado el pago de los ANTICIPOS de CANON, para su análisis.

5.5.7.4 Los ANTICIPOS identificados para ser pagados a los PROVEEDORES de CONDUCTORES y/ o de ESTRUCTURAS y/o de TRANSFORMADORES

32

MONOFASICOS DE POTENCIA, serán considerados como se establece en el Numeral 18.1.1 del PLIEGO respectivo.

5.5.7.5 Será aceptado por el Comité de Ejecución que sea destinado a la propia operatoria de la Sociedad Autorizada y/o sus vinculadas, hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) como máximo de los Anticipos de Canon 1º y 2º. El importe resultante deberá ser garantizado por un monto equivalente conforme los términos indicados en los Numerales 5.5.2, 5.5.3 y 5.5.4 del Pliego, e identificados los conceptos por los cuales será abonado, previo al pago de los mismos.

5.5.7.6 En los casos comprendidos en el Numeral 8.7.1.4. destinados al pago a Proveedores, la Garantía de Anticipo que la Sociedad Autorizada debe presentar podrá ser sustituida mediante la garantía de anticipo que requiera a su Proveedor. Dicha garantía deberá ser aprobada por el COMITE DE EJECUCION previo al pago de dicho anticipo al titular del Contrato COM, sin que ello implique en modo alguno limitar sus responsabilidades

5.5.7.7 La Garantía requerida en el Numeral 5.5.7.6 será constituida en términos similares a los indicados en los Numerales 5.5.2, 5.5.3 , 5.5.4 del PLIEGO,y deberá:

i ) Indicar el Número de la factura del Proveedor al titular del Contrato COM por el anticipo;

ii ) Tener al Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), como beneficiario de los derechos al cobro de la indemnización;

iii ) Ser válida hasta obtenerse la RECEPCION de la Provisión en Obra u Obradores y / o cuando fuere dispuesto mediante ACTA del COMITÉ de EJECUCIÓN.

5.5.7.8 En los casos comprendidos en el Numeral 5.5.7.6 el Contratista COM, previo al pago del Anticipo deberá presentar al Comité de Ejecución copia fiel de su Orden de Compra al Proveedor donde se establezca que la provisión está destinada para la Ampliación Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

5.5.7.9 Es condición primordial para la entrega de los ANTICIPOS DE CANON ANUAL que las garantías se encuentren debidamente constituidas y que se hayan cumplido las condiciones de desembolso establecidas en los Numerales 8.5 y 8.7 del PLIEGO.

5.5.7.10 A los TRESCIENTOS (300) y TRESCIENTOS NOVENTA (390) días del inicio de vigencia de las garantías de anticipos requeridas en el Numeral 5.5.7.5 y de no registrarse atrasos en el Cronograma de ejecución de la obra, el Contratista podrá solicitar la reducción al CINCUENTA POR CIENTO (50%) y total respectivamente de dichas garantías.

5.5.7.11 La garantía de Anticipo de Canon del numeral 5.5.7.5 será devuelta, sin intereses ni actualizaciones, dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de autorización de la devolución.

5.5.8. Fondo de Reparos. 5.5.8.1 Sobre el importe de cada uno de los ANTICIPOS DE CANON a recibir por la

33

Sociedad Autorizada durante el Período de Construcción excluidos el 1º y 2º según el Numeral 8.5, se retendrá un monto equivalente al DOS COMA CINCO POR CIENTO (2,5%) del valor facturado como Fondo de Reparos.

5.5.8.2 La Sociedad Autorizada podrá sustituir el Fondo de Reparos referido en 5.5.8.1 mediante una garantía a nombre del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), por un valor equivalente y en idéntica moneda al monto retenido.

5.5.8.3 Cada Participante incluirá en su Oferta (en el Sobre Nº 1) un proyecto proforma de la garantía de FONDOS DE REPARO.

5.5.8.4 En caso de ser observada o rechazada la pro forma por el Comité de Ejecución en el acto previsto en el Numeral 1.5.3.4. del PLIEGO, el Participante deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de ser autorizado el pago de los ANTICIPOS de CANON, para su análisis.

5.5.8.5 La garantía de Fondo de Reparos será devuelta al cumplimiento del plazo de VEINTICUATRO (24) MESES posteriores a la fecha de Habilitación Comercial de la Ampliación Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

5.6. OBLIGACION DE CONSTITUIR UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION. Los oferentes deberán preconstituir un Fideicomiso de Administración con tal grado de desarrollo que permita la viabilidad de concreción en los plazos fijados en el presente, y que integrará el Sobre Nº 1, al cual le deberán ser cedidos, en caso de resultar adjudicatarios, con carácter de propiedad fiduciaria, la totalidad de los fondos que se perciban con motivo de la presente Licitación y sus contratos correspondientes.

5.6.1. Calidad de Fiduciario Dicho Fideicomiso de Administración deberá ser constituido en un banco público nacional con experiencia en la administración de fideicomisos vinculado a proyectos de infraestructura eléctrica y/o energética y que cuente con un sistema de procesamiento y administración de pagos.

5.6.2. Forma: El contrato de fideicomiso requerido tendrá contenido análogo al que conforma como modelo el Anexo XV al presente pliego. 5.6.3. Funciones: a) El fiduciario tendrá como funciones al ser cesionario de los fondos transferidos, y

con los mismos, aplicarlos a todos los gastos de la obra de la presente Licitación Pública, conforme a instrucciones expresas que en el carácter de orden irrevocables le sean impartidas por la Sociedad Autorizada.

b) Es a través del fideicomiso que se realizarán todos los pagos correspondientes a la obra con excepción de aquellos que expresamente decida el Comité Ejecutivo excluirlos de tal operativa.

c) El fiduciario deberá informar al Comité de Ejecución, y a su requerimiento, sobre

34

los movimientos y transacciones de todo tipo que se efectúen en el fideicomiso con los fondos transferidos y correspondientes a la obra, así como de cualquier otro recurso que ingrese al fideicomiso.

5.6.4. Concreción: En caso de resultar un Proponente adjudicatario, el contrato de fideicomiso deberá ser concretado dentro de los TRES (3) días hábiles de quedar firme la Adjudicación, y será condición indispensable para la firma del contrato COM.

6 CAPITULO VI - PERIODO DE INFORMACION 6.1. CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO. Se aclara que toda la información que se menciona en el presente PLIEGO y no forma parte del mismo, es de índole indicativa y se encuentra a disposición de los Participantes, para ser consultada, en la Sala de Información sita en Hipólito Yrigoyen 250, Piso 9º, Oficina 941 - A, Capital Federal.

Se considerará al Participante como técnico experimentado en la índole de las instalaciones y servicios que propone llevar a cabo y por lo tanto, técnicamente responsable del proyecto, estando a su cargo la obligación de consultar explícitamente cualquier detalle, que a su juicio, influya sobre el perfecto funcionamiento de las instalaciones que propone realizar. Por el hecho de presentar su Solicitud, se presume sin posibilidad de prueba en contrario que el Participante acepta estas condiciones y las demás contenidas en los documentos de la Licitación Pública.

La presentación de la Solicitud implica, por parte del Participante, el conocimiento del lugar de construcción de las obras, todas las informaciones relacionadas con la ejecución de los trabajos, condiciones climáticas, medios de comunicación y transporte, precios y facilidad para conseguir materiales y mano de obra y aspectos ambientales.

Igualmente se presume sin posibilidad de prueba en contrario que ha estudiado los planos y demás documentos técnicos y administrativos del proyecto con el objeto de hallarse en posesión de todos los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pudiera presentarse.

6.2. PLAZO PARA OBTENER INFORMACION. El período de información se desarrollará a partir de la puesta en venta del PLIEGO y se extenderá hasta la fecha indicada en el Numeral 1.5.3.1. del mismo.

7. CAPITULO VII – PRECALIFICACION. PROCEDIMIENTO 7.1. PRECALIFICACION. La Precalificación es el acto del Comité de Ejecución por el cual determina los Participantes que se admiten para la apertura de las Ofertas Económicas (Sobre Nº 2). A ese efecto se controlará y evaluará la documentación incluida en el Sobre Nº 1.

La TRANSPORTISTA, en los términos establecidos en la reglamentación vigente y antecedentes aplicables, será convocada a emitir su opinión técnica de la

35

documentación presentada por los distintos Participantes, siempre y cuando dicha TRANSPORTISTA no revista como Participante a esta Licitación Pública.

7.2. NOTIFICACION. El Comité de Ejecución, Precalificará a los Participantes que cumplan con los requisitos establecidos en el PLIEGO y Circulares y procederá a efectuar la correspondiente notificación en el acto público previsto en el Numeral 1.5.3.4. del PLIEGO.

7.3. PROCEDIMIENTO. El Comité de Ejecución verificará si la documentación incluida en el Sobre Nº 1 reúne todos los requisitos exigidos en el PLIEGO, y en la fecha y hora fijadas en el Numeral 1.5.3.4. del PLIEGO, en acto público, dicho Comité labrará un Acta indicando el listado final de los Participantes Precalificados y los no Precalificados. El Acta labrada ante Escribano Público y firmada por los integrantes del Comité de Ejecución y por los Participantes presentes que así lo deseen, quedará notificada a todos los Participantes de pleno derecho.

El Comité de Ejecución podrá requerir, a su exclusivo juicio, la subsanación de defectos formales que se detecten en las Solicitudes, como así también la presentación de documentación faltante o complementaria.

Los Participantes Precalificados que hubieran subsanado los defectos formales a satisfacción del Comité de Ejecución, quedarán habilitados para la apertura de su Oferta Económica (Sobre Nº 2).

Los Participantes podrán tomar vista de las actuaciones, sin necesidad de requerimiento previo, a partir del día siguiente de la fecha prevista en el Numeral 1.5.3.4. del PLIEGO y hasta la fecha y hora previstas en el Numeral 1.5.3.5. del PLIEGO.

7.4. PLAZO PARA IMPUGNAR. Notificados los Participantes de la decisión sobre la Precalificación en la forma indicada en el Numeral 7.3. del PLIEGO, se abrirá el período para recibir impugnaciones que finalizará el día y hora señalados en el Numeral 1.5.3.5. del PLIEGO.

7.5. IMPUGNACIONES. GARANTIA. La impugnación deberá ser escrita y fundada y se presentará en el domicilio indicado en el Numeral 1.5.3.7. del PLIEGO. Los Participantes que efectúen impugnaciones deberán constituir una garantía, mediante depósito en el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en la cuenta que oportunamente se indique a favor del Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF), de dinero en efectivo o Títulos Públicos emitidos por la REPUBLICA ARGENTINA, por un valor efectivo de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 750.000). En el caso de optarse por el depósito de Títulos Públicos deberán cumplirse los requisitos establecidos en el Numeral 5.5.4.3.

La constitución y entrega al Comité de Ejecución de esta garantía válida por el plazo de NOVENTA (90) días, incondicionada, irrevocable y ejecutable de pleno derecho por la

36

sola decisión del Comité de Ejecución, es condición previa habilitante para la presentación de impugnaciones.

El importe de la garantía quedará en poder del Comité de Ejecución en caso de ser rechazada la impugnación sin derecho a reclamo alguno por parte del impugnante y se devolverá en caso de ser acogida favorablemente, en la misma especie, con los intereses por el depósito que se hayan efectivamente generado.

El Comité de Ejecución, resolverá sobre las impugnaciones que se hubiesen planteado y su decisión se informará en el acto público a realizarse en la fecha y hora indicadas en el Numeral 1.5.3.6. del PLIEGO. La decisión del Comité de Ejecución será irrecurrible. Todos los Participantes quedarán válidamente notificados de las decisiones tomadas por el Comité de Ejecución en los actos públicos referidos precedentemente aún cuando no comparecieran a los mismos.

8. CAPITULO VIII - OFERTA ECONOMICA (SOBRE N° 2) 8.1. OFERTA ECONOMICA. 8.1.1. La Oferta Económica consistirá en la declaración de voluntad irrevocable y unilateral por un Proponente por la que establece los valores de los ANTICIPOS DE CANON y de CANON ANUAL en los términos establecidos en el presente PLIEGO, por los cuales está dispuesto a Construir, Operar y Mantener la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

El CANON ANUAL más el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) y los ANTICIPOS DE CANON más el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) se cotizarán en PESOS y se pagarán en la forma y condiciones que se establecen en el Numeral 8.3. del PLIEGO.

8.1.2. Plazo de Validez de la Oferta Económica. La Oferta Económica (Sobre Nº 2) será irrevocable e incondicionada y tendrá un plazo de validez de NOVENTA (90) días corridos contados a partir de la fecha de su apertura, indicada en el Numeral 1.5.3.6. del PLIEGO. La Oferta Económica cuyo plazo de validez sea menor será rechazada.

El desistimiento por parte del Proponente de su Oferta Económica (Sobre Nº 2) antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por él mismo, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta Económica, la que será ejecutada por el Comitente sin derecho a reclamo alguno.

El Comité de Ejecución podrá solicitar a los Proponentes que extiendan el período de validez de la Oferta Económica. Esta solicitud y las respuestas serán efectuadas mediante comunicación fehaciente. El Proponente no podrá modificar su Oferta Económica y deberá extender, por igual período, la Garantía de Mantenimiento de Oferta Económica, bajo apercibimiento de que no se considere su Oferta Económica.

8.1.3. Lugar y fecha de presentación. La presentación de la Oferta Económica será recibida en la fecha, hora y lugar previstos en los Numerales 1.5.3.3. y 1.5.3.7. del PLIEGO.

La Oferta Económica deberá ser irrevocable e incondicionada y deberá cumplir con las

37

formalidades y requisitos previstos en el PLIEGO.

8.1.4. Renuncia a reclamos. Los Participantes formularán su Oferta Económica en base a su propia evaluación e investigación. No podrán efectuar reclamo alguno por la inexactitud o ausencia de cualquier información, o por cualquier otra causa.

8.2. REQUISITOS DE LA OFERTA ECONOMICA. La Oferta Económica, deberá cumplir los requisitos formales establecidos en los Numerales 4.1., 4.2., 4.3. y 4.4. del Capítulo IV del PLIEGO.

En el Sobre Nº 2 se incluirá el formulario establecido en el Anexo IV del PLIEGO con la Oferta Económica respectiva, firmada por el Apoderado del Proponente.

La Oferta Económica debe incluir los valores del CANON ANUAL y de los ANTICIPOS DE CANON con las formalidades que se incluyen en el Formulario de Oferta Económica.

8.3. ANTICIPOS DE CANON. El Comité de Ejecución ha considerado la entrega durante el Período de Construcción, como ANTICIPOS DE CANON, de un monto equivalente a la totalidad de la inversión requerida para la obra. Los Participantes deberán considerar en su Oferta Económica las reducciones que los fondos anticipados generan en la determinación del CANON ANUAL.

Los ANTICIPOS DE CANON se cotizarán en PESOS como así también el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) que se indicará separadamente y en forma explícita.

El Proponente que resulte adjudicado, y haya suscripto el correspondiente Contrato COM, percibirá durante la etapa de Construcción de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, en las condiciones establecidas en el Numeral 8.5. del PLIEGO, el pago de los montos que haya solicitado como ANTICIPOS DE CANON en la Planilla de Propuesta que forma parte del Formulario de Oferta Económica del Anexo IV de este PLIEGO.

El cumplimiento completo de cada uno de los hitos será la condición para su facturación en el ANTICIPO DE CANON en que ha sido indicado en la Planilla de Propuesta. Si por causas extraordinarias, no imputables al Contratista a criterio del Comité de Ejecución, no se cumplieran la totalidad de los hitos correspondientes a un determinado Anticipo de Canon, el Contratista podrá solicitar como excepción, quedando a exclusivo criterio del Comitente acceder a ello, a facturar el ANTICIPO DE CANON de la siguiente forma:

i) Procederá a facturar el anticipo en la proporción que corresponda a los hitos completados, la que no podrá ser inferior al 70% del mismo.

ii) Completado un hito faltante, la proporción correspondiente del anticipo, la misma se facturará en la fecha que corresponda a la facturación del anticipo de canon subsiguiente a dicho cumplimiento.

iii) Si con posterioridad a la fecha de cumplimiento contractual de un hito cuyo importe se haya facturado según ii), se hubiese producido alguna

38

redeterminación de precios en los términos del Decreto Nº 623/2003, en ningún caso esta será aplicable a los hitos en cuestión.

El consentimiento del Comitente para proceder en esta forma para un determinado anticipo, no implica en ningún caso la aplicación automática de idéntico procedimiento a los restantes.

8.4. CANON ANUAL. El CANON ANUAL se cotizará en PESOS como así también el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) que se indicará separadamente y en forma explícita.

La Sociedad Autorizada percibirá, como única contraprestación durante el Periodo de Amortización establecido en QUINCE (15) años, el pago de una remuneración mensual e igual a la doceava parte del CANON ANUAL adjudicado. Lo percibirá, desde la fecha de Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

El Proponente deberá cotizar el monto requerido como CANON ANUAL tomando como base lo establecido en el Artículo 3º del Procedimiento Complementario aprobado por la Resolución SE Nº 04/03 con las modificaciones introducidas mediante la Resolución SE Nº 880/05. Deberá indicar explícitamente si ha acordado con la Transportista TRANSENER SA la contratación de la Operación y Mantenimiento (O y M) o si, por el contrario propone un valor menor sobre el cual la Transportista pueda ejercer la opción que le otorga el citado Procedimiento Complementario en el subapartado ii) del apartado g) del Artículo 3º. La opción otorgada será ejercida por la Transportista después de la apertura de la Oferta Económica (Sobre Nº 2)

A los efectos de determinar dicha remuneración se deberán tener en cuenta las siguientes características de la Interconexión:

• QUINIENTOS TREINTA (530) km de línea de 500 kV.

• CIENTO CINCUENTA (150)MVA de transformación

• CIEN POR CIENTO (100%) de disponibilidad.

A los efectos de cumplimentar lo establecido en el subapartado i) del apartado g) antes referido, el Oferente deberá indicar dos (2) valores de Canon Anual, uno para el primer período tarifario de SIETE (7) años, de la transportista citada y otro para el segundo periodo tarifario de OCHO (8) años, si bien no coincidirán exactamente con los dos períodos que integran el Período de Amortización.

A los efectos de la determinación CANON ANUAL DE REFERENCIA que será utilizado para la comparación de las Ofertas Económicas, se utilizará el monto de CANON ANUAL TEÓRICO expresado en PESOS que deberá ser indicado por el Proponente en el Formulario de Oferta Económica del Anexo IV del PLIEGO. En las Planillas que integran dicho Anexo se ha incluido el cálculo de dicho CANON ANUAL TEÓRICO.

8.5. ANTICIPOS DE CANON - MONTOS Y FECHAS. El Proponente deberá establecer en su Oferta Económica los montos de los ANTICIPOS DE CANON con el siguiente criterio:

• Un PRIMER (1º) valor, cuyo monto deberá adoptarse como el QUINCE POR

39

CIENTO (15%) de la inversión prevista, se ha fijado a los SESENTA (60) días corridos de la firma del Contrato COM, contra la constitución de una garantía en los términos establecidos en el Numeral 5.5.7. del PLIEGO y el cumplimiento de las siguientes condiciones:

La Sociedad Autorizada deberá presentar la constancia de las acciones realizadas respecto de los permisos de acceso de los propietarios de los campos y/o propiedades ubicados en la traza de la línea, refrendados por Escribano Público. En aquellos en que no se dispusiera de las conformidades de los propietarios, será necesario presentar la constancia de las acciones legales iniciadas. En caso de no haberse adoptado el Proyecto de Referencia, la aprobación de los estudios eléctricos correspondiente a la Etapa I del Procedimiento Técnico Nº 1 de CAMMESA para el Proyecto Alternativo propuesto.

• Un SEGUNDO (2º) valor, cuyo monto deberá adoptarse como el QUINCE POR CIENTO (15%) de la inversión prevista, se ha fijado a los NOVENTA (90) días corridos de la firma del Contrato COM, contra la constitución de una garantía en los términos establecidos en el Numeral 5.5.7. del PLIEGO y el cumplimiento de las siguientes condiciones:

La Sociedad Autorizada deberá presentar las Ordenes de Compra aceptadas por los proveedores con los cronogramas de entregas confirmados, correspondientes a la totalidad de los equipos y materiales que integran el CIEN POR CIENTO (100%) de la provisión para la ejecución de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, en los siguientes rubros:

i) Interruptores y seccionadores de potencia de 500 kV.

ii) Transformadores de medida y descargadores de 500 kV.

iii) Transformadores de potencia de 550/132 kV

iv) Reactores de línea y de barras de 500 kV

v) Cable de guardia de acero y cable de guardia OPGW para la línea.

vi) Grapería de suspensión y retención para la línea

vii) Sistema amortigüante para la línea

Para esta entrega, la Sociedad Autorizada deberá presentar también la documentación ejecutada respecto de los estudios eléctricos correspondiente a la Etapa II del Procedimiento Técnico Nº 1 de CAMMESA y a la adecuación de los estudios ambientales según los expediente tramitados en las Provincias de CHUBUT Y SANTA CRUZ, y el tramitado en el ENRE.

Para los siguientes montos, se requerirá el cumplimiento de avances de ejecución de obra que se incorporen al activo físico de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO de forma tal que no se exija el establecimiento de garantías por los montos recibidos.

40

En tal sentido se prevé SEIS (6) valores más, fijados cada SESENTA (60) días corridos a partir del día CIENTO CINCUENTA (150) que culminen a los SEISCIENTOS SESENTA (660) días corridos en coincidencia con la Habilitación Comercial. Asimismo, en el Anexo IV del PLIEGO, junto al Formulario de Oferta Económica, se han listado hitos de ejecución de la obra que el Proponente debe asignar, de acuerdo con su programa de obra, a cada una de esas fechas de pago.

Siempre será facultad del Comité de Ejecución la determinación y valoración del cumplimiento de un hito de ejecución de obra.

En el Formulario de Oferta Económica, del Anexo IV del PLIEGO, se incluye la Planilla de Propuesta que debe ser completada por el Proponente indicando los montos y los hitos cuyo cumplimiento habilitará la percepción del correspondiente ANTICIPO DE CANON.

En el Formulario de Oferta Económica, del Anexo IV del PLIEGO, se incluye asimismo la planilla de Listado de Hitos que debe ser completado por el Proponente indicando los porcentajes que el Proponente le asigne a esa porción de ejecución de obras. Esos porcentajes serán evaluados por el Comitente y podrá requerirse, en etapa de estudio de ofertas, su ajuste o modificación si se los considera discordantes con los antecedentes elaborados para el desarrollo de este proyecto. Asimismo, en base a similares consideraciones, se han fijado los porcentajes máximo y mínimo dentro del cual deberán establecerse cada ANTICIPO DE CANON. Dichos valores son los indicados en las dos últimas columnas de la Planilla de Propuesta del Anexo IV el PLIEGO.

8.6. REDETERMINACION DEL VALOR DEL CANON ANUAL. 8.6.1. ANTICIPOS DE CANON. Será de aplicación lo establecido por el Decreto Nº 634 del 21 de agosto de 2003 y la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA que fija los índices aplicables.

A los efectos de su cumplimiento, se aplicará el siguiente procedimiento:

• Para esta Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, la mencionada Resolución SECRETARIA DE ENERGIA determina los Rubros Principales, que son los que se especifican en los incisos 2.1. a 2.9. del Punto 2 del Anexo al Decreto Nº 634/03 antes mencionado.

• En el Cuadro incluido en el Subanexo II “Redeterminación del Valor del Canon” del Anexo I Contrato COM se reproduce el Subanexo del Decreto Nº 634/03. En él se han indicado los valores de la ponderación porcentual de la participación de cada uno de los Rubros Principales y de cada uno de los insumos integrantes de cada Rubro Principal en los términos requeridos por la mencionada Resolución SECRETARIA DE ENERGIA. Dichos valores son los que el Comité de Ejecución dispone como resultado de los estudios realizados en la etapa de preparación del llamado para la contratación de las obras de esta Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

• Se requiere a los Proponentes que, durante el plazo de preparación de la Oferta Económica, en caso de divergencia con los mismos, presenten al Comité de

41

Ejecución sus valores propuestos debidamente sustentados, abriéndose de esta forma una etapa de consulta con el conjunto de los Proponentes.

• Sobre dicha base, el Comité de Ejecución establecerá, mediante una Circular en fecha límite, los valores definitivos que serán utilizados en el Contrato. Dichos valores serán los que el Proponente presentará en el Cuadro incluido en la presentación de Antecedentes para la precalificación (Sobre Nº 1), según lo requerido en el Numeral 5.2.23. del PLIEGO.

La redeterminación se aplicará de conformidad con la normativa que rige, cuando los costos de dichos rubros principales hayan alcanzado un valor tal que resulte una variación promedio de los precios del Contrato COM de la Interconexión superior al DIEZ POR CIENTO (10%). Cumplida dicha redeterminación, se inicia un período en el que podrá producirse la redeterminación sólo en caso de alcanzarse nuevamente la condición de variación superior al DIEZ POR CIENTO (10%) establecida en el Decreto.

8.6.2. CANON ANUAL La redeterminación del Canon o Precio de una Ampliación en los términos establecidos por el Decreto Nº 634/03, es de aplicación hasta la Habilitación Comercial.

Para el valor del CANON ANUAL no será de aplicación lo establecido por el mencionado Decreto.

El CANON ANUAL se redeterminará, a partir de dicha Habilitación Comercial, en base a la modificación tarifaria que se establezca para el Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de acuerdo con lo indicado en el Subanexo II “Redeterminación del Valor del Canon” del Anexo I Contrato COM tanto para el caso en que esté contratado a la Transportista Transener SA como en el caso en que sea cumplido por la propia Sociedad Autorizada.

8.7. COMPRA DE BIENES DE ORIGEN NACIONAL. La Sociedad Autorizada debe realizar la contratación de provisiones de equipos a ser instalados en esta Interconexión otorgando las preferencias a la adquisición de bienes de origen nacional en los términos dispuestos por la Ley Nº 25.551 Compre Trabajo Argentino, su Decreto Reglamentario Nº 1.600/2002 y la Resolución Nº 57/2003 de la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

Deberá cumplir los procedimientos allí establecidos y entregar al Comité de Ejecución la información con documentación respaldatoria que permita el seguimiento de los mismos, tal como se establece en el Numeral 5.2.14 del PLIEGO.

En especial se vigilará el cumplimiento de la separación en paquetes homogéneos de bienes que tengan potenciales proveedores nacionales de aquellos que no los tengan, de modo tal que se cumplan las prescripciones del Artículo 6º de la Ley Nº 25.551 y de los Artículos 2º y 3º de la Ley Nº 18.875 de acuerdo a lo que establece en su Artículo 6º la Reglamentación del "Régimen de Compre Trabajo Argentino", aprobado por el Decreto Nº 1.600/2002.

42

En todos los concursos o licitaciones que realice, en cumplimiento de la normativa del régimen de Compre Argentino, para la provisión de bienes de fabricación nacional en competencia con los de fabricación no nacional, deberá preverse que independientemente del carácter publico o privado del concurso o licitación, el acto de apertura de las ofertas deberá ser sin excepción de carácter publico y contará con la presencia de representante del Comité de Ejecución, o escribano publico ante la ausencia del representante, esta condición deberá ser indicada en los pliegos pertinentes.

Deberá tener especialmente en cuenta la obtención y presentación por su parte, en tiempo y forma, del Certificado de Verificación (CDV) requerido por el Artículo 4º de la citada Reglamentación, gestión que es de su exclusiva responsabilidad.

Para el caso en que los bienes ofertados al Contratista COM por sus proveedores no sean de origen nacional deberán requerir de éstos la siguiente manifestación:

a) si ha recibido o no créditos a tasas o tipos de interés preferenciales inferiores respecto de las del mercado interno del país de exportación de los bienes que componen el suministro de esta licitación, no admitidos por la OMC.

b) si ha recibido otros subsidios económicos, ventaja de cualquier tipo, reintegros de impuestos o exenciones o diferimientos impositivos no admitidos por la OMC.

c) si la oferta se realiza o no a precios de "dumping" y que su precio de exportación es o no inferior a los de ese bien o uno similar cuando se destina a consumo en el país exportador en el curso de operaciones comerciales normales.

Esta manifestación deberá formar parte de la documentación respaldatoria que se requiere en el párrafo segundo de este numeral.

En todos los concursos o licitaciones que realice, en cumplimiento de la normativa del régimen de Compre Argentino, para la provisión de bienes de fabricación nacional en competencia con los de fabricación no nacional, obligatoriamente la Sociedad Autorizada deberá ofrecer un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) para los que cumplan con la condición de fabricación nacional.

En concordancia con el párrafo anterior, para aquellas contrataciones que la Sociedad Autorizada realice, adquiriendo como resultado de la aplicación de la preferencia que establece la Ley, de bienes de origen nacional, podrá solicitar al Comité de Ejecución un anticipo sobre el monto total del contrato para la provisión del bien del TREINTA POR CIENTO (30%). Comprobada a través de la verificación de la documentación correspondiente que el proceder se ajusta a las exigencias de la Ley y las condiciones del presente Pliego, el otorgamiento de este anticipo será de carácter obligatorio para el Comité de Ejecución.

Esta tramitación se realizará en forma totalmente independiente de los montos solicitados como ANTICIPOS DE CANON y no integrará en forma alguna el criterio para la determinación del CANON ANUAL DE REFERENCIA en base al cual se establece el orden de mérito a que se refiere el Numeral 9.1.1. del PLIEGO.

8.7.1. Procedimiento La Sociedad Autorizada deberá cumplir los siguientes pasos:

43

8.7.1.1. Concurso Realizará los concursos de precios o licitaciones en las condiciones establecidas por Ley y su Decreto Reglamentario y/o otras normas vigentes en la materia y en el presente Pliego.

8.7.1.2. Autorización del Comité de Ejecución Cumpliendo los pasos exigidos y con la documentación respaldatoria, como se indica en el apartado anterior, requerirá la autorización del otorgamiento del anticipo por parte del Comité de Ejecución.

Al solicitar dicha autorización, deberá indicar el monto a contratar, los bienes que lo integran y deberá indicar cual es el hito que incluye a dichos equipos y cual es el ANTICIPO DE CANON solicitado en la Planilla de Propuesta sobre el que se efectuará el descuento del monto anticipado, al que estará asociado el hito indicado.

La autorización del Comité de Ejecución para la tramitación de este anticipo no implica aprobación alguna de la tramitación en el cumplimiento de la legislación citada, facultad ésta reservada a la Autoridad de Aplicación.

8.7.1.3. Implementación Una vez aprobado por el Comité de Ejecución, se procederá a autorizar el anticipo. Este procedimiento se efectuará en la medida que la Sociedad Autorizada vaya resolviendo sus adquisiciones, no siendo incluido en la tramitación de los ANTICIPOS DE CANON, sino en forma independiente.

8.7.1.4. Garantías La Sociedad Autorizada establecerá una garantía en los términos fijados en el Numeral 5.5.7.6. correlativos y concordantes del PLIEGO, por cada monto anticipado recibido.

8.7.1.5. Redeterminación de precios. La tramitación para solicitar este anticipo, se podrá realizar en cualquier momento entre los plazos fijados para la solicitud de ANTICIPO DE CANON, como se establece en el Numeral 8.7.1.3. del PLIEGO. Si al momento de dicha solicitud, correspondiere redeterminación de precios, se aplicará el siguiente criterio:

• Se adoptarán las condiciones del último desembolso de ANTICIPO DE CANON.

El porcentaje que un anticipo representa sobre el valor del ANTICIPO DE CANON del que será descontado, tal como la Sociedad Autorizada indique según el Numeral 8.7.1.2. del PLIEGO, quedará excluido de cualquier redeterminación de precios en los términos del Decreto 634/2003, que se produjera posteriormente.

8.8. FONDO DE REPAROS ADICIONAL. En adición al porcentaje establecido en el Numeral 5.5.8 del PLIEGO, sobre el monto de ANTICIPO DE CANON solicitado como último valor a los SEISCIENTOS SESENTA (420) días corridos de la firma del Contrato COM, se retendrá un DOS COMA CINCO POR CIENTO (2,5%) del monto total de los ANTICIPOS DE CANON.

44

La Sociedad Autorizada podrá sustituir dicho Fondo, previa conformidad del Comité de Ejecución, mediante una garantía a nombre del Comité de Ejecución, en la proporción indicada en el numeral 5.5.1, por un valor equivalente y en idéntica moneda al monto retenido.

La garantía a que hace referencia el párrafo precedente se ajustará a las especificaciones que se mencionan en el Numerales 5.5.1, 5.5.2 y 5.5.3 del PLIEGO. Para este caso dicha garantía deberá tener una cláusula de ejecución a primer requerimiento.

Cada Participante incluirá en su Oferta un proyecto proforma de la garantía de FONDOS DE REPARO.

En caso de ser observada o rechazada la proforma por el Comité de Ejecución en el acto previsto en el Numeral 1.5.3.4. del PLIEGO, el Participante deberá adecuar su texto o sustituir la entidad a satisfacción de dicho Comité hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la ser autorizado el pago del ANTICIPO de CANON, para su análisis.

La garantía de Fondo de Reparos será devuelta al cumplimiento del plazo de VEINTICUATRO (24) meses posteriores a la fecha de Habilitación Comercial de la Ampliación Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

9. CAPITULO IX - PREADJUDICACION 9.1. DESIGNACION DEL PREADJUDICATARIO. 9.1.1. En acto público a celebrarse en el día y hora indicada en el Numeral 1.5.3.6. del PLIEGO, el Comité de Ejecución:

i) Abrirá los Sobres Nº 2 que contienen las Ofertas Económicas de los Participantes Precalificados;

ii) Establecerá el orden de méritos de las Ofertas Económicas presentadas teniendo en cuenta el valor del CANON ANUAL DE REFERENCIA en base a lo establecido en el Numeral 9.2. del PLIEGO.

iii) Someterá al Comité de Administración del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF) su propuesta de designación de Preadjudicatario, debiendo para ello considerar al titular de la Oferta Económica que resulte el mejor postor en base al CANON ANUAL DE REFERENCIA, teniendo en cuenta lo establecido en el Numeral 9.1.3 del PLIEGO. En ese acto el CAF manifestará su decisión mediante el dictado del correspondiente acto administrativo, y

iv) Designará Preadjudicatario al titular de la Oferta Económica que presente el menor valor de CANON ANUAL DE REFERENCIA, en los términos del inciso precedente. Dicha decisión se considerará notificada en esa ocasión a todos los Proponentes, aún cuando no comparecieran al Acto. Se labrará acta por ante Escribano Público, la cual será firmada por los integrantes del Comité de Ejecución y por los Proponentes que concurran y deseen firmar. El acto de Preadjudicación será aprobado por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)

45

9.1.2. De no existir Oferta Económica con CANON ANUAL DE REFERENCIA menor que el CANON ANUAL MAXIMO ADMISIBLE, el Comité de Ejecución, a su solo juicio, declarará desierta la Licitación Pública. Se labrará acta por ante Escribano Público, la cual será firmada por los integrantes del Comité de Ejecución y por los Proponentes que concurran y deseen firmar. Dicha decisión se considerará notificada en esa ocasión a todos los Proponentes, aún cuando no comparecieran al Acto.

9.1.3. El CANON ANUAL MAXIMO ADMISIBLE establecido en el Contrato de Promoción de la AMPLIACION ha sido fijado en PESOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 74.504.540), IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) incluido.

9.2. DETERMINACION DEL CANON ANUAL DE REFERENCIA. El CANON ANUAL DE REFERENCIA será utilizado para la comparación de las ofertas, para la adjudicación al mejor postor y para el ingreso de los BENEFICIARIOS NO INICIADORES.

El monto del CANON ANUAL DE REFERENCIA se determinará con la siguiente metodología, la que se ha incluido junto al Formulario de Oferta Económica en el Anexo IV del PLIEGO:

Los valores solicitados como ANTICIPOS DE CANON consignados en la Planilla de Propuesta del Formulario de Oferta Económica serán llevados a la fecha CERO (0), coincidente con la fecha fijada para la Habilitación Comercial o sea el mes VEINTIDOS (22), teniendo en cuenta en cada uno el plazo en que ha sido solicitado su pago, de modo de obtener el Valor Futuro de los ANTICIPOS DE CANON ANUAL requeridos por el Proponente.

A los efectos anteriores, se ha fijado la tasa de descuento a ser aplicada en el DOCE POR CIENTO (12%)

Con el total de los montos de los anticipos a fecha CERO (0), fecha de Habilitación Comercial, se calcula la Anualidad que corresponde como pago al fin de cada período anual por un plazo de amortización de QUINCE (15) años y con una tasa igual a la adoptada para la obtención de los valores a fecha CERO (0)

Con igual metodología, se determina la Anualidad correspondiente al Contrato de Provisión de Conductor “Peace River Modificado”, al Contrato de Provisión de Estructuras Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope”, y al Contrato de Provisión de Transformadores Monofásicos de Potencia. Estos valores serán determinados por el Comité de Ejecución e informados por Circular en fecha límite a los Proponentes. Dichos valores son un factor constante e igual para todos los Proponentes por lo que no tienen incidencia alguna en la comparación.

El valor del CANON ANUAL DE REFERENCIA es igual a la sumatoria del CANON ANUAL solicitado más la Anualidad correspondiente al Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contrato COM), más la Anualidad determinada con metodología similar para el Contrato de Provisión de Conductores, más la Anualidad determinada para el Contrato de Provisión de Estructuras Metálicas Reticuladas, y más la anualidad determinada para el Contrato de Provisión de Transformadores Monofásicos de Potencia.

46

Se incluye el cálculo en la planilla “Determinación del Canon Anual de Referencia” que integra el Formulario de Oferta Económica del Anexo IV del PLIEGO.

10. CAPITULO X - ADJUDICACION 10.1. ADJUDICACION. Si la Preadjudicación no mereciese objeciones, el Comité de Ejecución, adjudicará a un interesado que, bajo la forma de Sociedad Autorizada, se compromete a realizar la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, para lo cual firmará el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contrato COM).

10.2. FIRMA DEL CONTRATO COM. La firma del Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contrato COM) y sus Subanexos se llevará a cabo en la fecha indicada en el Numeral 1.5.3.8 del PLIEGO.

El Comité de Ejecución, en su condición de Comitente, procederá a firmar dicho contrato conjuntamente con la Sociedad Autorizada. Si la Sociedad Autorizada estuviese compuesta por varios Integrantes, el Contrato COM será también suscripto por tales Integrantes.

Para la firma del Contrato COM, la Sociedad Autorizada debe haber constituido previamente el fideicomiso y las garantías requeridas por el PLIEGO.

Asimismo, la Sociedad Autorizada firmará en el mismo acto los Contratos correspondientes a la Provisión de Conductor, de Estructuras Metálicas Reticuladas y de los Transformadores Monofásicos de Potencia, resultantes de sendas licitaciones por compras anticipadas llevadas a cabo por el Comité de Ejecución en los términos definidos en el Numeral 12.8 del PLIEGO.

10.3. NEGATIVA A FIRMAR. En caso de que el Adjudicatario (Sociedad Autorizada) se negara a firmar el Contrato COM en la fecha establecida para ello o en la que en su caso establezca el Comité de Ejecución, éste declarará la pérdida de la Garantía mencionada en el Numeral 5.5.5. del PLIEGO y dejará sin efecto la Adjudicación, circunstancias éstas que serán notificadas por escrito a todos los que hubiesen sido Precalificados para la apertura del Sobre Nº 2 objeto de la presente Licitación.

Inmediatamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Numeral 2.1.2 del PLIEGO y las facultades que le confiere el Numeral 4.8 del PLIEGO, el Comité de Ejecución, podrá designar Preadjudicatario al Proponente cuya Oferta Económica fue calificada en segundo lugar, siempre y cuando el valor de CANON ANUAL DE REFERENCIA de dicha Propuesta resulte inferior al CANON ANUAL MAXIMO ADMISIBLE. En tal caso se lo citará para que concurra a firmar el Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento (Contrato COM), mediante notificación fehaciente cursada con no menos de CINCO (5) días de anticipación. Si el Proponente no concurriese a firmar o se negara a hacerlo perderá la garantía de Mantenimiento de Oferta Económica.

Si fuera necesario, se podrá proceder, sucesivamente, en la misma forma establecida en este Capítulo IX con cada Proponente según su orden de mérito y siempre que el

47

valor de CANON ANUAL DE REFERENCIA respectivo sea inferior al CANON ANUAL MAXIMO ADMISIBLE, hasta obtenerse la firma del Contrato COM. En el momento de firmarse este Contrato deberá acreditarse la constitución de la garantía prevista en el Numeral 5.5.6 del PLIEGO.

La firma del Contrato COM incluye la suscripción de las Licencias Técnicas otorgadas por LA TRANSPORTISTA Y LA TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL y la firma en el mismo acto de los Contratos correspondientes a la Provisión de Conductor, de Estructuras Metálicas Reticuladas y de los Transformadores Monofásicos de Potencia, por lo que la negativa a firmar cualquiera de los documentos mencionados, se considera como la negativa al total de las condiciones requeridas y tendrá las implicancias a que se refiere el párrafo primero de este numeral, dando lugar al procedimiento allí establecido.

11. CAPITULO XI - SOCIEDAD AUTORIZADA 11.1. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD AUTORIZADA. Los Participantes deberán constituir una Sociedad Anónima en la REPUBLICA ARGENTINA, que será propuesta como Sociedad Autorizada para actuar como TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, la cual deberá estar constituida previo a la apertura de la Oferta Económica (Sobre Nº 2), ya que es condición indispensable para la firma del Contrato COM respectivo. Por ello, los Participantes con la presentación del Sobre Nº 1 deberán acompañar comprobante de constitución de dicha Sociedad y su correspondiente inscripción en Inspección General Justicia.

La Sociedad Autorizada se constituirá bajo la responsabilidad solidaria de los Integrantes del Participante y reunirá los siguientes requisitos:

i) Se constituirá una Sociedad Anónima cuyos accionistas en su totalidad serán los Integrantes del Participante quienes participarán conforme se establezca en el acuerdo que se menciona en el Numeral 3.1.5 del PLIEGO.

ii) El plazo de vigencia de la Sociedad Anónima será de NOVENTA Y NUEVE (99) años. Las acciones serán nominativas, ordinarias y no endosables.

iii) El objeto social será exclusivamente para Construir, Operar y Mantener la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO bajo las condiciones que definan las Licencias Técnicas que otorguen LA TRANSPORTISTA y la TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL respectivamente.

iv) Toda reforma del Estatuto Social de la Sociedad Anónima deberá contar con la aprobación previa del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE).

11.2. LIMITACIONES A LA VENTA DE ACCIONES. Los accionistas de la Sociedad Anónima, propuesta como Sociedad Autorizada, no podrán, durante CUATRO (4) años contados a partir de la firma del Contrato COM, modificar su participación en la tenencia del capital accionario de la Sociedad

48

Autorizada, ni venderlas, cederlas, darlas en usufructo, prendarlas, darlas a embargo y/o gravarlas de cualquier forma, en todo o en parte. Durante el plazo indicado precedentemente, el Adjudicatario (o sus Integrantes, según corresponda) quedará obligado a suscribir la totalidad de las Acciones que la Sociedad Autorizada emita por cualquier razón y a mantener su participación porcentual.

Transcurrido dicho término de CUATRO (4) años, los accionistas podrán, una vez cumplida la constitución de la Prenda establecida en el inciso 38.1 del Contrato COM y previa autorización del Comité de Ejecución y/o del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) según corresponda, vender, ceder, canjear, total o parcialmente, las acciones que integran el paquete accionario.

Para la autorización del Comité de Ejecución y/o del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), será imprescindible el cumplimiento de lo establecido en el Numeral 5.3.2 del PLIEGO, en cuanto a las condiciones y antecedentes de la Sociedad Autorizada para la Operación y Mantenimiento de una Ampliación en 500 kV.

11.3. SOCIEDAD INVERSORA - LIMITACION A LA VENTA DE LAS ACCIONES. En el caso previsto en el Numeral 3.3 del PLIEGO, los accionistas de la Sociedad Inversora sólo podrán vender sus acciones en la misma, siempre que tal venta no resulte en una violación de las restricciones que imponen la Ley N° 24.065 ó el PLIEGO, cumplidas las condiciones establecidas en el Numeral 11.2 del PLIEGO.

Todo aumento de capital no suscrito proporcionalmente por los accionistas durante el plazo de CUATRO (4) años antes mencionado, estará sujeto a la previa aprobación del Comité de Ejecución o del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), según corresponda.

Las acciones de la Sociedad Inversora serán escriturales. La Sociedad Inversora y los Integrantes (accionistas) de la misma, deberán informar al Comité de Ejecución o al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), según corresponda, cualquier modificación en la tenencia de las acciones emitidas por la Sociedad Inversora.

A los fines de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este numeral el Adjudicatario, deberá acreditar al momento de la firma del Contrato COM que el estatuto social de la Sociedad Inversora contempla adecuadamente las mencionadas obligaciones.

11.4. DERECHO DE PREFERENCIA - SU CESION O ABANDONO. Lo dispuesto en los Numerales 11.2 y 11.3 del PLIEGO resulta aplicable a la cesión o abandono de los derechos de preferencia a la suscripción de nuevas acciones.

11.5. PERDIDA DE PARTICIPACION. Todo otro acto societario que implique una pérdida de participación, que de operarse por vía de venta requeriría la previa conformidad del Comité de Ejecución y/o del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) según corresponda, estará sujeto a los requisitos previstos en los numerales anteriores.

49

11.6. NULIDAD. Todo acto ejecutado en violación de las restricciones establecidas en los Numerales 11.2 a 11.5 del PLIEGO será nulo y será sancionado con la imposición de una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor patrimonial de las Acciones de la Sociedad Autorizada en poder del Adjudicatario.

11.7. REGIMEN DE PROPIEDAD DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD AUTORIZADA.

El régimen de propiedad de las acciones de la Sociedad Autorizada será el que se expone a continuación:

11.7.1. Los accionistas de la Sociedad Autorizada (Contratista) sólo podrán modificar sus participaciones o vender sus acciones en los plazos y condiciones establecidos en el Numeral 11.2 del PLIEGO.

11.7.2. Dentro de los TREINTA (30) días siguientes a la Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL otorgada por el Comité de Ejecución, se deberá constituir la prenda del paquete accionario de la Sociedad Autorizada, según lo establecido en el inciso 38.1 del Contrato COM.

11.7.3. En la fecha de la finalización del Contrato COM o en caso de rescisión del mismo se procederá conforme los términos establecidos en el Artículo 43 del Contrato COM.

11.7.4. El régimen de propiedad y las condiciones de prenda del paquete accionario de la Sociedad Autorizada establecidas en el inciso 38.1 del Contrato COM, no es de aplicación para el caso que el Contratista resulte ser la TRANSPORTISTA o UN TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE con contrato vigente.

12. CAPITULO XII - CONTRATO COM 12.1. DESCRIPCION. El objeto del Contrato COM consiste en la Construcción, Operación y Mantenimiento de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el presente PLIEGO y la documentación técnica que lo integra. Asimismo, LA TRANSPORTISTA y la TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL han otorgado las Licencias Técnicas por las partes correspondientes a las instalaciones que están bajo su responsabilidad las cuales integran el Anexo I de este PLIEGO.

Se detallan a continuación las instalaciones que integran la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO:

12.1.1. Líneas. El Contratista COM tiene a su cargo la provisión de equipos y materiales, construcción de obras civiles, montajes, ensayos y puesta en servicio de:

• Una L.E.A.T. en 500 kV simple terna, de aproximadamente 530 km desde la EETT Puerto Madryn 500/330 kV a una Nueva EETT Pico Truncado 500/132 kV;

50

• Un seccionamiento y/o apertura de línea, con cambio de la estructura de suspensión por una de retención en el piquete N° 13 de la línea en 132 kV en la línea existente entre las EETT existentes Pico Truncado y Las Heras, perteneciente a TRANSPA SA, con ingreso a la Nueva EETT Pico Truncado.

• Un nuevo tramo de línea simple terna en 132 kV desde la Nueva EETT Pico Truncado 500/132 kV hasta la EETT Pico Truncado 132 kV existente perteneciente a TRANSPA SA.

12.1.2. Estaciones Transformadoras. El Contratista COM tiene también a su cargo la provisión de equipos y materiales, construcción de obras civiles y montaje electromecánico, ensayos y puesta en servicio de las instalaciones necesarias para la:

• Ampliación de la playa de 500 kV de la EETT Puerto Madryn 500/330 kV perteneciente a la Transportista Independiente INTESAR SA, en un campo de salida de línea a la Nueva EETT Pico Truncado con dos bancos de reactores monofásicos de 2x120 MVAr (2x3x40 MVAr) y reactor de neutro.

• La construcción de una Nueva EETT Pico Truncado, con playa de 500 kV en esquema de 1 ½ interruptor, con un campo de salida de línea a Puerto Madryn equipado con dos bancos de reactores monofásicos de 2x120 MVAr (2x3x40 MVAr) y reactor de neutro, un campo de transformación con banco de transformadores monofásicos 500/132/33 kV de 150/150/50 MVA (3x50/50/16,66 MVA), un campo de futura salida de línea hacia el sur, un campo de reactores de barras equipado con un banco de reactores monofásicos de 50 MVAr (3x16,66 MVAr) maniobrable. Comprende asimismo una playa de 132 kV en esquema de doble juego de barras con un campo de transformación, tres (3) campos de salidas de líneas (una a EETT Las Heras y dos a EETT Pico Trucado Existente) y un campo de acoplamiento transversal de barras.

• Ampliación de la EETT Pico Truncado 132 kV existente, perteneciente a TRANSPA SA, en un campo de salida de línea a la Nueva EETT Pico Truncado 500/132 kV.

12.1.3. Sistemas de Control y Protección, Medición y Telecomunicaciones. El Contratista COM tiene a su cargo, a su vez, la provisión, montaje, ensayos y puesta en servicios de los sistemas de protección y control, medición y telecomunicaciones para la operación de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO en las condiciones requeridas por las reglamentaciones vigentes.

12.2. CONTRATO COM. El Contrato COM abarca DOS (2) etapas:

Etapa A: de Construcción de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, Etapa que se inicia con la firma del Contrato COM y finaliza con la Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL, otorgada por el Comité de Ejecución, para lo cual la Sociedad Autorizada deberá acreditar al Comité de Ejecución que le ha sido otorgada la respectiva Habilitación Comercial, una vez cumplidas todas las pruebas y ensayos y constatada la finalización de la

51

construcción de las obras y su adecuada operatividad;

Etapa B: de Operación y Mantenimiento de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, Etapa que se inicia con la Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, y comprende un Período de Amortización de QUINCE (15) años y a su vencimiento un Período de Explotación que finaliza con la extinción del plazo de la Concesión de la TRANSPORTISTA a la cual se vincula dicha Interconexión.

12.3. CONSTRUCCION. Durante esta etapa de construcción de las obras que culminan con los ensayos y la Habilitación Comercial, la Sociedad Autorizada recibirá los montos requeridos como ANTICIPOS DE CANON en las fechas que se han propuesto los mismos. La condición para percibir los montos requeridos es el cumplimiento de la totalidad de los hitos comprometidos en cada caso.

La Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO se producirá en la fecha establecida en el ARTICULO 9º del Contrato COM (Anexo I del PLIEGO).

12.4. OPERACION Y MANTENIMIENTO. La etapa de Operación y Mantenimiento de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO comprende DOS (2) períodos:

a) El Período de Amortización de QUINCE (15) años durante los cuales el Contratista percibirá el CANON ANUAL resultante de la presente Licitación Pública;

b) El Período de Explotación de igual duración que el de la Concesión que en ese momento le quede por cumplir a LA TRANSPORTISTA, durante el cual el Contratista COM percibirá la remuneración vigente en tal momento para el transporte de energía eléctrica, según Los Procedimientos.

12.5. RETRIBUCION. Como única retribución por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales el Contratista cobrará los montos indicados en los Numerales 12.3 y 12.4 del PLIEGO, para cada una de las etapas establecidas.

12.6. OBLIGACIONES, DEUDAS Y RESPONSABILIDADES. Las obligaciones y responsabilidades correspondientes a cada uno de los períodos y etapas mencionadas se especifican en el Contrato COM incluido como Anexo I del PLIEGO.

12.7. SUBCONTRATOS. El Contratista deberá nominar en la presentación de su Solicitud las subcontrataciones con las que se propone desarrollar la obra.

Todas las subcontrataciones posteriores a la firma del Contrato COM, cuya nominación no estuviera declarada en la Solicitud, deberán ser aprobadas por el Comité de Ejecución. A tal efecto, el Contratista presentará los aspectos substanciales del subcontrato sin datos económicos.

52

Todos los subcontratistas deben cumplir plenamente los requisitos de antecedentes técnicos para la actividad parcial o total para la que son convocados.

Ningún subcontrato se pondrá en ejecución sin la autorización previa del Comité de Ejecución, circunstancia que no podrá ser invocada por el Contratista COM para eximirse de su responsabilidad ante el Comitente de cualquier falta, error o negligencia que cometiere el Subcontratista, sus representantes y/o dependientes, los que serán considerados como si fueran propios.

Todos los subcontratos que efectúe el Contratista, cualquiera sea su tipo o naturaleza, deberán tener en cuenta el Cronograma General de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO y permitir su fiel cumplimiento.

En ningún caso el Comitente estará obligado a recibir en transferencia obligaciones contraídas por el Contratista COM en ocasión o con motivo de las obligaciones a su cargo como Contratista COM.

12.8. COMPRAS ANTICIPADAS. El Comité de Ejecución ha realizado por separado las siguientes Licitaciones Públicas:

Licitación Pública Nº 4: Para Adquisición de SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

KILOMETROS (6.468 km) de Conductor de Aluminio/Acero tipo “Peace River Modificado”, para tendido de línea de 500 kV.

Licitación Pública Nº 5: Para Adquisición de NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (999) Estructuras

Metálicas Reticuladas tipo “Cross Rope”, para soporte de la línea de 500 kV.

Licitación Pública Nº 7: Para Adquisición de CUATRO (4) Transformadores Monofásicos de Potencia

50/50/16,66 MVA – 500/132/33 kV.

Las condiciones establecidas en estos pliegos de licitación son similares y tienen por objeto que el Comité de Ejecución preadjudique las provisiones citadas, definiendo como Comitente para ambos contratos al Adjudicatario del Contrato COM. En consecuencia, la Sociedad Autorizada que resulte adjudicataria deberá firmar el correspondiente Contrato de Provisión de Conductor, el Contrato de Provisión de Estructuras Metálicas Reticuladas y el Contrato de Provisión de Transformadores Monofásicos de Potencia, y actuar como Comitente en ambas ocasiones.

El Proponente debe tener en cuenta que dicha condición tiene todas las implicancias derivadas de la actuación como Comitente en cuanto a administración de contratos, control de gestión, seguimiento técnico, inspecciones, control de calidad, ensayos de fábrica y recepción y todos los requerimientos fijados por el Pliego de Bases y Condiciones respectivo.

El Pliego de Bases y Condiciones para la Provisión de Conductor de Aluminio-Acero ACSR integra la documentación de este PLIEGO como Anexo XI, en tanto que el correspondiente a la Provisión de Estructuras Metálicas Reticuladas forma parte del mismo como Anexo XII, y el correspondiente a la Provisión de Transformadores de

53

Potencia forma parte del mismo como Anexo XIII.

Particular atención deberá prestarse a las condiciones comerciales de dichos contratos: los fabricantes contratados facturarán su provisión a la Sociedad Autorizada y ésta facturará montos idénticos al Comité de Ejecución en calidad de Anticipos de Canon Anual.

Estos valores de Anticipos de Canon Anual son totalmente independientes de los considerados en el Numeral 8.5. del PLIEGO y consignados en el Formulario de Oferta Económica. No integran en ningún concepto la Oferta Económica del Proponente.

No obstante ello, el Proponente debe tener considerados los costos que la inclusión de estos contratos implica, tanto por cuestiones técnico-administrativas como impositivas.

En fecha límite, el Comité de Ejecución informará mediante Circular, los preadjudicatarios de dichos contratos, incorporando por Circulares las ofertas con sus aspectos técnicos y económicos.

Con referencia a la Provisión de Conductores ACSR, Estructuras Metálicas Reticuladas y Transformadores de Potencia, deberán tenerse en cuenta las condiciones establecidas al respecto en el Subanexo Va) “Alcance de las Ejecuciones” del Anexo V “Exigencias Técnicas” que integra este PLIEGO.

12.9. PROYECTOS DE REFERENCIA. Al presente PLIEGO se adjuntan como Anexos VI y VII el proyecto y las especificaciones de las instalaciones desarrollados para la ampliación de la Estación Transformadora PUERTO MADRYN y construcción de la ET PICO TRUNCADO 500/132 kV, como Anexo IX el desarrollado para la línea simple terna en Extra Alta Tensión de QUINIENTOS KILOVOLTIOS (L.E.A.T. 500 kV) para la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO y como Anexo VIII, los estudios eléctricos realizados, todo lo cual servirá de referencia al Proponente.

Este Proyecto de Referencia responde en sus especificaciones al requerimiento del Comitente con los lineamientos generales y condiciones técnicas mínimas a las cuales el Proponente y eventual Contratista debe ajustar obligatoriamente su Proyecto.

Las Ofertas deben incluir un anteproyecto completo sobre la base de la información y requerimientos técnicos aquí establecidos. El Proponente debe asimismo incluir en su propuesta, tanto haya adoptado el Proyecto de Referencia como que haya incorporado un Proyecto Alternativo, toda la documentación que se solicita: planillas de datos garantizados, designación de proveedores y fabricantes, descripción completa de los equipos ofrecidos, etc.

El Proponente deberá manifestar expresamente en su oferta si adopta el Proyecto de Referencia, en cuyo caso deberá asumirlo como propio, o si propone alternativas para alguna de sus partes.

En este último caso deberá adjuntar a su oferta una detallada memoria donde indique con claridad cuál es el alcance técnico de su alternativa la que deberá ajustarse a las condiciones técnicas mínimas que se exponen en “Exigencias Técnicas” del Anexo V del PLIEGO.

54

Las propuestas alternativas al Proyecto de Referencia que se presenten deberán venir acompañadas, además de los estudios eléctricos, anteproyecto completo y de la adecuación de la evaluación de impacto ambiental.

Para el caso que un Proyecto Alternativo resultase adjudicado, el Contratista deberá presentar y obtener la aprobación de los estudios eléctricos equivalentes a los incluidos como Anexo VIII del PLIEGO, correspondientes al Procedimiento Técnico Nº 1 para la alternativa presentada, que deberán resultar aprobados por CAMMESA dentro de los SESENTA (60) días de firmado el Contrato COM.

En esta condición, si al realizar el Contratista el proyecto definitivo o completar los estudios para el diseño de las instalaciones que se han previsto en las especificaciones técnicas de equipos y montaje, se determinara que las condiciones técnicas básicas del Pliego y/o plazos de obra no pudieran cumplirse por alguna razón insalvable o no obtener la aprobación de CAMMESA, el Contratista deberá adoptar la solución del Proyecto de Referencia, al mismo CANON ANUAL que el ofrecido para la alternativa que no resulta viable, sin derecho a efectuar ningún tipo de reclamo por ese motivo.

12.9.1. Tanto para el Proyecto de Referencia como para cualquier Proyecto Alternativo, el Contratista deberá ejecutar y presentar a la Inspección del Comitente y a la Supervisión de la TRANSPORTISTA para su aprobación, los estudios de las Etapas II y III que correspondan del Procedimiento Técnico Nº 1 de CAMMESA, la Evaluación de Impacto Ambiental y el Plan de Gestión Ambiental y el proyecto constructivo que deberá cumplir con los requerimientos de las especificaciones técnicas de provisión y montaje que integran los Anexos VI, VII y IX de este PLIEGO y respondiendo a los lineamientos generales presentados en su oferta.

En particular, el Contratista deberá consensuar con el Comité de Ejecución y la TRANSPORTISTA los escenarios y el alcance de los estudios eléctricos correspondientes a las Etapas II y III antes citadas.

12.9.2. Para cualquier Proyecto Alternativo, el Proponente deberá tener en cuenta que no le está permitido ninguna variación en las condiciones contractuales de la Provisión de Conductores, de Estructuras Metálicas Reticuladas y de Transformadores Monofásicos de Potencia, salvo que la misma no altere ni los proveedores ni las obligaciones económicas asumidas por el Comité de Ejecución. No obstante ello, cualquier modificación, aún con acuerdo de ambas partes - Proveedor y Comitente - requerirá la aprobación previa del Comité de Ejecución. 12.9.3. El Proponente deberá tener en cuenta que la ampliación de la Estación Transformadora PUERTO MADRYN, corresponde a una instalación en operación bajo responsabilidad de TRANSENER S.A.. Por lo tanto, todas las actividades allí desarrolladas deberán ser realizadas en base a lo establecido en la respectiva Licencia Técnica y las rutinas, autorizaciones y consignaciones que como consecuencia de ello se establezcan.

12.9.4. Asimismo el Proponente deberá tener en cuenta que el seccionamiento y/o apertura de la LAT 132 KV entre las EETT PICO TRUNCADO y LAS HERAS, corresponde a una instalación en operación, de la que es titular LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA

55

PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA (TRANSPA S.A.). Por lo tanto, todas las actividades allí desarrolladas deberán ser realizadas en base a lo establecido en la respectiva Licencia Técnica y las rutinas, autorizaciones y consignaciones que como consecuencia de ello se establezcan.

12.10. CRONOGRAMA DE OBRA. En todos los casos el Proponente deberá incluir en su presentación un Cronograma de Obra que incluirá las fechas claves que se requieren en el Anexo II del PLIEGO.

La ejecución de las obras deberá comenzar a partir de la firma del Contrato COM, que será fecha de inicio del Cronograma de Obra. Este cronograma deberá tener claramente explicitados los plazos de estudios eléctricos, estudio de impacto ambiental, servidumbres, ingeniería, suministro (incluyendo ensayos), transporte marítimo y terrestre y montaje para cada uno de los equipos y materiales a ser utilizados en la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

12.11. CARGO POR SUPERVISION. El Interesado que ha sido seleccionado a través de la presente Licitación Pública y para lo cual reviste la calidad de TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, deberá Construir, Operar y Mantener la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO bajo la supervisión del TRANSPORTISTA o TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL en cuyo ámbito de Concesión se incorpora, a las que deberá abonar, en cuotas mensuales e iguales, los Cargos por Supervisión como se detallan a continuación.

Para la TRANSPORTISTA (TRANSENER S.A.):

i) Durante el Período de Construcción, un Cargo por Supervisión equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del valor de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, incluyendo la ampliación de la ET PUERTO MADRYN y las construcción de la ET PICO TRUNCADO 500/132 kV, pagadero en tantas cuotas mensuales iguales como meses se estipule para su construcción. Para la determinación de este valor, el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE deberá sumar al valor total de su inversión, los montos de ambos contratos de compras anticipadas a que se refiere el Numeral 12.8. del PLIEGO, ya que los Cargos por Supervisión de ambos contratos se han fijado a cargo del Contratista COM.

ii) Durante el Período de Operación, a partir de la Habilitación para la Explotación, un Cargo por Supervisión, mientras dure el Período de Amortización de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRRUNCADO, incluyendo la ampliación de la ET PUERTO MADRYN y las construcción de la ET PICO TRUNCADO 500/132 kV, equivalente al CUATRO POR CIENTO (4%) de la remuneración que le correspondería por el desarrollo de la actividad que regla la Licencia Técnica otorgada.

iii) Durante el Período de Explotación, una vez finalizado el Período de Amortización de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, incluyendo la ampliación de la ET PUERTO MADRYN y las construcción de la ET PICO TRUNCADO 500/132 kV, un Cargo por Supervisión equivalente

56

al DOS Y MEDIO POR CIENTO (2,5%) de la remuneración que le correspondería por el desarrollo de la actividad que regla la Licencia Técnica otorgada.

Para la TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA REGION PATAGONICA (TRANSPA S.A.):

i) Durante el Período de Construcción, un Cargo por Supervisión equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del valor de las obras de CIENTO TREINTA DOS KILOVOLTIOS (132 kV) que integran la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, pagadero en tantas cuotas mensuales iguales como meses se estipule para su construcción. Para la determinación de este valor, se considerarán las instalaciones necesarias para el seccionamiento y/o apertura de la línea de CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV) con el cambio de la estructura de suspensión Nº 13 por otra de retención, entre las EETT PICO TRUNCADO y LAS HERAS.

12.12. REMUNERACION POR SUPERVISION EN CASO QUE TRANSENER S.A. RESULTE CONSTRUCTOR DE LA LINEA

A los fines de mantener la igualdad de los oferentes se establece que:

No tendrán derecho al Cargo por Supervisión en la parte de la obra que le corresponda a su área de concesión cuando la TRANSPORTISTA o el TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCION TRONCAL resultaren adjudicatarios de la construcción de las obras de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO. En ese caso la ejecución de la obra será supervisada por quien el Comité de Ejecución establezca mediante un procedimiento licitatorio de selección de Supervisor de la Obra, a cuyos fines establecerá los términos de referencia respectivos. La remuneración por supervisión de la construcción será como máximo el 3% del valor total de la construcción a ejecutar, pagaderos en tantas cuotas mensuales iguales como meses se estipule para su ejecución. Cuando la duración de la obra supere el plazo contractual por causas no imputables al supervisor continuará percibiendo dicho cargo.

13. CAPITULO XIII - DE LA TRAZA. INMUEBLES AFECTADOS 13.1. Cualquiera sea la traza definitiva, la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO se realizará en inmuebles sujetos a expropiación o afectados por Servidumbre de Electroducto en los términos de la Ley N° 19.552 y su modificatoria Ley Nº 24.065, o bien con permisos de paso y/o de construcción que se otorguen conforme a gestiones que deberá realizar la Contratista. Todos los costos, incluidas las indemnizaciones, compensaciones, costas, gastos, tributos, honorarios, inscripciones, notificaciones, publicaciones y trámites administrativos derivados de tales requerimientos y de su tenencia y uso, como asimismo todo otro permiso, sea cual fuera su naturaleza, necesario o conveniente para la realización de las obras, estarán exclusivamente a cargo de la Sociedad Autorizada, la que habrá debido contemplar tales costos en la Oferta Económica.

13.2. Entre las obligaciones a cargo de la Contratista está incluida la realización de las

57

tramitaciones correspondientes cualquiera sea su naturaleza, ante los organismos público y privados y particulares incluyendo gestiones necesarias para la emisión de resoluciones y decisiones estatales relacionadas con la afectación de la traza de la L.E.A.T. a Servidumbre Administrativa de Electroducto, así como la inscripción definitiva de la parcela afectada en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente.

13.3. La Contratista podrá utilizar en beneficio de la prestación del servicio de transporte, los derechos emergentes de las restricciones administrativas al dominio que apruebe el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), incluidas servidumbres, abonando los costos e indemnizaciones que pudieren corresponder, sin perjuicio de la responsabilidad adicional por daños.

13.4. La Sociedad Autorizada (Contratista) deberá confeccionar un detalle con la individualización catastral de cada uno de los inmuebles afectados por la Servidumbre de Electroducto.

El Contratista deberá obtener la conformidad, de cada propietario o tenedor del terreno, realizando los acuerdos que sean necesarios, perfeccionándolos ante escribano público.

La tramitación correspondiente para el establecimiento del acto administrativo de afectación a Servidumbre de Electroducto por parte del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) es responsabilidad de la Sociedad Autorizada y deberá ser realizada en tiempo tal que permita el normal desarrollo del Cronograma de Obra propuesto.

13.5. Para obtener la Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL, el Contratista deberá entregar al Comitente las constancias de inscripción en el Registro de la Propiedad de las restricciones emergentes de la Servidumbre de Electroducto. En aquellos casos en que exista imposibilidad de perfeccionar la inscripción, deberá presentar las constancias correspondientes a las actuaciones iniciadas.

13.6. Durante la vigencia del Contrato COM, será responsabilidad del Contratista cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias de orden nacional, provincial o municipal.

14. CAPITULO XIV - HABILITACION DE LAS OBRAS-ENSAYOS-APROBACION-MULTAS

14.1. HABILITACION. La Sociedad Autorizada deberá tener finalizadas las obras de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO a la fecha de la Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL, de acuerdo a las exigencias y especificaciones técnicas descriptas en el Anexo V del PLIEGO y conforme lo establecido en el ARTICULO 8° del Contrato COM y las respectivas Licencias Técnicas.

El Comité de Ejecución controlará el Cronograma de Obras y el Inventario de Activos Fijos y asimismo prestará al Contratista COM el apoyo necesario para facilitar y agilizar los trámites, autorizaciones y medidas necesarias para lograr la Habilitación Comercial en término de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

58

14.2. CERTIFICACIONES. El Comité de Ejecución certificará la existencia de los Activos Fijos a efectos de su inventario y lo previsto en el Contrato COM.

Las certificaciones del Comité de Ejecución no significarán la aprobación de los avances de obra realizados, ni la conformidad con su ejecución o su habilitación, aspectos que quedan condicionados a los informes y constataciones de carácter técnico que se contemplan en el Contrato COM y a los ensayos previstos para la puesta en marcha y Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL y posterior Habilitación Comercial de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

Los Activos Fijos certificados por el Comité de Ejecución, no incluirán detalles de las inversiones en mano de obra, ni gastos directos o indirectos de ejecución.

14.3. MULTAS. En caso de incumplimiento o de atraso en el plan de trabajos respecto del Cronograma de Obra estipulado en el Contrato COM, el Comité de Ejecución, tomará las medidas previstas al respecto en el Contrato COM.

Las multas o sanciones por incumplimientos o atrasos serán las establecidas en el Contrato COM.

14.4. ENSAYOS. Existirán DOS (2) tipos de ensayos, ensayos para la recepción en fábrica de equipos y materiales y los ensayos previos a la puesta en marcha y para la iniciación de la operación comercial. Los ensayos y pruebas se especifican en el Contrato COM y deberán ser cumplidas a satisfacción del Comité de Ejecución y de la Asistencia Técnica encargada de la supervisión de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO.

14.4.1. La Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO, será otorgada por el Comité de Ejecución, para lo cual la Sociedad Autorizada deberá acreditar al Comité de Ejecución que le ha sido otorgada por CAMMESA la correspondiente Habilitación Comercial de la Interconexión. A partir de la fecha de Autorización para el Inicio del Cobro del CANON ANUAL el Contratista percibirá el CANON ANUAL resultante de la presente Licitación, por el Período de Amortización de la Interconexión.

14.4.2. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral que antecede, en caso de necesidad y a su sólo juicio, el Comitente, cumplidos los ensayos de puesta en marcha, y aún con anterioridad si las obras se encuentran sustancialmente realizadas y técnicamente admiten su funcionamiento, podrá solicitar a CAMMESA una autorización provisoria para la prestación del servicio bajo las condiciones que la misma crea necesario establecer.

14.5. RESCISION. En caso de decidirse la rescisión del Contrato COM, el Comitente tendrá las opciones que se detallan en el Contrato COM.

59

15. CAPITULO XV - IMPUESTOS 15.1. El Contratista COM recibirá por la Construcción, Operación y Mantenimiento de la Interconexión PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO como única retribución los valores de los ANTICIPOS DE CANON durante la etapa de Construcción y del CANON ANUAL durante el Período de Amortización de la Interconexión. Ambos valores son los resultantes de la presente Licitación, por lo que el Contratista no podrá reclamar suma alguna por cualquier concepto, siendo de su exclusiva responsabilidad la evaluación de los costos que inciden directa o indirectamente en su determinación.

Por ello se considerarán comprendidos en los valores del Formulario de Oferta Económica – los ANTICIPOS DE CANON y CANON ANUAL – ofertados, los impuestos, tasas, contribuciones, derechos y gravámenes y servicios nacionales, provinciales o municipales que resulten de aplicación actuales y futuros, como así mismos los gastos y costos aduaneros que sean necesarios para la ejecución de la obra y la prestación del servicio, encontrándose comprendidas las importaciones temporarias y/o definitivas, gestiones aduaneras, y todo otro gasto emergente por este concepto, con la sola excepción del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) que se devengue por la percepción de los ANTICIPOS DE CANON y del CANON ANUAL propuesto.

El Comitente reconocerá o deducirá en su caso, en la medida de su exacta incidencia y de acuerdo a las constancias que el Contratista estará obligado a presentar, las diferencias que se produzcan sobre la carga financiera del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) como consecuencia de la variación de la alícuota del mismo con posterioridad a la fecha de apertura del Sobre Nº 1.

El Contratista se obliga a mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo que efectúen las autoridades nacionales, provinciales o municipales al Comitente por ese concepto y a reintegrar a éste cualquier suma que haya debido abonar por los referidos tributos, incluyendo gastos, costas y honorarios judiciales y extrajudiciales.

Se hace notar que tratándose el Contrato de Electroducto de un servicio de jurisdicción Nacional se aplican plenamente los Artículos 1º, 6º y 12 de la Ley Nº 15.336 y a tal efecto se considera que todos los impuestos provinciales o municipales que incidan sobre el Canon dificultan la libre circulación de la energía eléctrica y por lo tanto no podrán gravar el Canon, la actividad o el servicio que se prestará conforme el Contrato COM. En defecto una vez agotadas por parte del Contratista todas y cada una de las instancias administrativas, procedimentales y judiciales y sólo habiendo sentencia firme sobre ello, el Contratista tendrá derecho a solicitar incrementar el Canon en su exacta incidencia.

El Contratista considerará e incluirá en su oferta el impuesto a los sellos, conforme a las normas que rijan en cada jurisdicción. En el Sobre Nº 2 de su propuesta, incluirá una declaración jurada indicando el importe considerado. El Comitente no reconocerá ningún importe que por dicho concepto el Contratista pagare en exceso por sobre el importe declarado. En caso que se obtenga la excepción del mencionado impuesto, en la jurisdicción que correspondiere, el Contratista deberá deducir dicho importe del canon ofertado.

60

Asimismo, será de aplicación lo establecido por el apartado 3.3. del Anexo del Decreto Nº 634 del 21 de agosto de 2003.

En caso de resultar la actividad alcanzada por alguna exención impositiva, la reducción que se produzca deberá ser trasladada en su exacta incidencia.

15.2. El CANON ANUAL cotizado no debe incluir el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

Dentro de los TREINTA (30) días corridos posteriores a la presentación a la AFIP, la Contratista deberá presentar al Comité de Ejecución copia autenticada de la Declaración Jurada Anual de los Impuestos a las Ganancias y Ganancia Mínima Presunta y los respectivos comprobantes de presentación y pago. Conjuntamente con esta documentación, la Contratista remitirá una nota, en carácter de declaración jurada, que contenga la determinación del importe del débito o crédito por el impacto tributario del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

El Comité Ejecutivo tendrá QUINCE (15) días corridos para dar conformidad a esta presentación, siempre que no surgieren demoras atribuibles a la Contratista.

En el caso que resultare un importe a pagar a la Contratista como consecuencia del impuesto pagado en concepto de Ganancia Mínima Presunta por resultar insuficiente el impuesto a las ganancias computable como pago a cuenta del gravamen, el Comité de Ejecución procederá a su cancelación dentro de los TREINTA (30) días corridos siguientes a la conformidad de la acreencia. En caso que se verifique que la Contratista haya procedido a computar Ganancia Mínima Presunta pagada, como pago a cuenta del impuesto a las ganancias por excedentes no absorbidos, dicho importe será descontado en DOCE (12) cuotas mensuales iguales, del CANON MENSUAL a cobrar por la Contratista, a partir de que tal hecho ocurriera.

El mecanismo indicado tendrá vigencia durante el Período de Amortización de la Interconexión.

61

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA SELECCION DE UN CONTRATISTA COM PARA LA

AMPLIACION INTERCONEXION PUERTO MADRYN – PICO TRUNCADO

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES INDICE

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION...................................................... 0 1 CAPITULO I - LICITACION PUBLICA - CARACTER .................................................................1

1.1. LLAMADO A LICITACION PUBLICA.......................................................................................... 1 1.2. NORMAS APLICABLES. ................................................................................................................ 1 1.3. OBJETO............................................................................................................................................. 2 1.4. DEFINICIONES. ............................................................................................................................... 4 1.5. DEL LLAMADO A LICITACION PUBLICA Y SU CRONOGRAMA ......................................... 7

2 CAPITULO II - OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES .....................................................9 2.1. PRESENTACION A LA LICITACION PUBLICA.......................................................................... 9

3 CAPITULO III - PARTICIPANTES Y OTROS REQUERIMIENTOS ..........................................10 3.1. PARTICIPANTES. .......................................................................................................................... 10 3.2. CONJUNTO ECONOMICO. .......................................................................................................... 12 3.3. SOCIEDAD DE INVERSION......................................................................................................... 13

4 CAPITULO IV - PRESENTACION DE LA SOLICITUD .............................................................14 4.1. APERTURA - ACTA. ..................................................................................................................... 14 4.2. IDIOMA........................................................................................................................................... 14 4.3. CANTIDAD DE EJEMPLARES. FORMALIDADES. .................................................................. 15 4.4. LOS SOBRES. ................................................................................................................................. 15 4.5. UNIFICACION DE PERSONERIA................................................................................................ 16 4.6. PLAZOS. ......................................................................................................................................... 16 4.7. REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS. ............................................................... 1617 4.8. DISCRECIONALIDAD DEL COMITE DE EJECUCION. ........................................................... 17 4.9. CORRECCION DE OMISIONES O ERRORES FORMALES...................................................... 17

5 CAPITULO V - SOBRE N° 1. PRECALIFICACION ...................................................................17 5.1. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION..................................................................................... 17 5.2. REQUISITOS DEL SOBRE N° 1. .................................................................................................. 17 5.3. REQUISITOS TECNICOS.............................................................................................................. 22 5.4. REQUISITOS ECONOMICOS - ESTADOS CONTABLES. ........................................................ 25 5.5. CONSTITUCION DE GARANTIAS.............................................................................................. 27 5.5.1. BENEFICIARIOS ................................................................................................................................. 27 5.5.2. TIPOS O MODALIDADES. ACEPTACIÓN .............................................................................................. 27 5.5.3. CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS TIPOS O MODALIDADES DE GARANTÍAS........................ 27 5.5.4. CONDICIONES PARTICULARES PARA CADA TIPO O MODALIDAD DE GARANTÍA............................... 2829 5.5.5. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA ECONÓMICA........................................................... 30 5.5.6. GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE OBRA.............................................................................................. 3031 5.5.7. GARANTÍA POR ANTICIPOS DE CANON. ............................................................................................. 31 5.5.8. FONDO DE REPAROS...................................................................................................................... 3233

6 CAPITULO VI - PERIODO DE INFORMACION.........................................................................34 6.1. CONOCIMIENTO DEL TERRENO Y DEL PROYECTO. ........................................................... 34

62

6.2. PLAZO PARA OBTENER INFORMACION................................................................................. 34 7. CAPITULO VII – PRECALIFICACION. PROCEDIMIENTO...................................................3435

7.1. PRECALIFICACION. ................................................................................................................. 3435 7.2. NOTIFICACION. ............................................................................................................................ 35 7.3. PROCEDIMIENTO. ........................................................................................................................ 35 7.4. PLAZO PARA IMPUGNAR........................................................................................................... 35 7.5. IMPUGNACIONES. GARANTIA.................................................................................................. 35

8. CAPITULO VIII - OFERTA ECONOMICA (SOBRE N° 2)..........................................................36 8.1. OFERTA ECONOMICA................................................................................................................. 36 8.2. REQUISITOS DE LA OFERTA ECONOMICA. ........................................................................... 37 8.3. ANTICIPOS DE CANON. .............................................................................................................. 37 8.4. CANON ANUAL. ........................................................................................................................... 38 8.5. ANTICIPOS DE CANON - MONTOS Y FECHAS................................................................... 3839 8.6. REDETERMINACION DEL VALOR DEL CANON ANUAL..................................................... 40 8.7. COMPRA DE BIENES DE ORIGEN NACIONAL. ...................................................................... 41 8.8. FONDO DE REPAROS ADICIONAL. ...................................................................................... 4344

9. CAPITULO IX - PREADJUDICACION .......................................................................................44 9.1. DESIGNACION DEL PREADJUDICATARIO. ............................................................................ 44 9.2. DETERMINACION DEL CANON ANUAL DE REFERENCIA..................................................... 45

10. CAPITULO X - ADJUDICACION ...........................................................................................46 10.1. ADJUDICACION............................................................................................................................ 46 10.2. FIRMA DEL CONTRATO COM. .................................................................................................. 46 10.3. NEGATIVA A FIRMAR................................................................................................................. 46

11. CAPITULO XI - SOCIEDAD AUTORIZADA..........................................................................47 11.1. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD AUTORIZADA. .............................................................. 47 11.2. LIMITACIONES A LA VENTA DE ACCIONES. .................................................................... 4748 11.3. SOCIEDAD INVERSORA - LIMITACION A LA VENTA DE LAS ACCIONES. ..................... 48 11.4. DERECHO DE PREFERENCIA - SU CESION O ABANDONO. ............................................ 4849 11.5. PERDIDA DE PARTICIPACION............................................................................................... 4849 11.6. NULIDAD. ...................................................................................................................................... 49 11.7. REGIMEN DE PROPIEDAD DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD AUTORIZADA. ........ 49

12. CAPITULO XII - CONTRATO COM .......................................................................................49 12.1. DESCRIPCION. .............................................................................................................................. 49 12.2. CONTRATO COM...................................................................................................................... 5051 12.3. CONSTRUCCION........................................................................................................................... 51 12.4. OPERACION Y MANTENIMIENTO. ........................................................................................... 51 12.5. RETRIBUCION............................................................................................................................... 51 12.6. OBLIGACIONES, DEUDAS Y RESPONSABILIDADES............................................................ 51 12.7. SUBCONTRATOS...................................................................................................................... 5152 12.8. COMPRAS ANTICIPADAS........................................................................................................... 52 12.9. PROYECTOS DE REFERENCIA. ................................................................................................. 53 12.10. CRONOGRAMA DE OBRA...................................................................................................... 55 12.11. CARGO POR SUPERVISION. .................................................................................................. 55 12.12. REMUNERACION POR SUPERVISION EN CASO QUE TRANSENER S.A. RESULTE CONSTRUCTOR DE LA LINEA ................................................................................................................. 56

13. CAPITULO XIII - DE LA TRAZA. INMUEBLES AFECTADOS.............................................56

14. CAPITULO XIV - HABILITACION DE LAS OBRAS-ENSAYOS-APROBACION-MULTAS

63

5758 14.1. HABILITACION......................................................................................................................... 5758 14.2. CERTIFICACIONES....................................................................................................................... 58 14.3. MULTAS. ........................................................................................................................................ 58 14.4. ENSAYOS. ...................................................................................................................................... 58 14.5. RESCISION................................................................................................................................. 5859

15. CAPITULO XV - IMPUESTOS ...............................................................................................59