Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
a Z-155/2014. (VI.26.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete
I. Fejezet
Eljárást megindító felhívás
az
Abony Város Önkormányzata részére
a „Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben” tárgyában
2
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
[x] Építési beruházás
[ ] Árubeszerzés
[ ] Szolgáltatás megrendelés
[ ] Építési koncesszió
[ ] Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Abony Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község Abony
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Romhányiné dr. Balogh Edit
Telefon: +36 53360832
E-mail: [email protected]
Fax: +36 53360010
Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.abony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
3
[x] Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
[ ] Központi szintű [ ] Közszolgáltató
[x] Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés
g) pont]
[ ] Közjogi szervezet [ ] Egyéb
I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
[ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
[ ] Honvédelem [ ] Szociális védelem
[ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Környezetvédelem [ ] Oktatás
[ ] Gazdasági és pénzügyek [x] Egyéb (nevezze meg): Közigazgatás-
önkormányzat
[ ] Egészségügy
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása
és elosztása
[ ] Vasúti szolgáltatások
[ ] Villamos energia [ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és
autóbusz szolgáltatások
[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése
[ ] Kikötői tevékenységek
[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyag
feltárása és kitermelése
[ ] Repülőtéri tevékenységek
[ ] Víz [ ] Egyéb (nevezze meg):
[ ] Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
4
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés a „Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben”
tárgyú építési beruházás megvalósítására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás
megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[x] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás megrendelés
[x] Kivitelezés
[ ] Tervezés és kivitelezés
[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően
[ ] Építési koncesszió
[ ] Adásvétel
[ ] Lízing
[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja
Szolgáltatási kategória
száma:
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és
4. mellékletében)
[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
2740 Abony, belterületi utak
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
[ ] Keretmegállapodás egy
ajánlattevővel
5
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a „Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben”
tárgyú építési beruházás megvalósítására
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy 45233228-3
További tárgy(ak) 45233252-0
45233223-8
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
[ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
[ ] egy részre [ ] egy vagy több
részre
[ ] valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)
Abony Város belterületén, 42 utcában összesen 18396 m hosszúságban útfelújítási
munkálatok elvégzése (aszfalt 4 cm+1 cm kopóréteg (AC 11) és járulékos munkái,
valamint kétrétegű bitumen itatásos technológia) az alábbi utcákban, az alábbi méret
részletezés szerint:
Utca név: Hosszúság(m):/Átlagos szélesség(m):
Antos J. u: 452 - 5
Árpád u: 560 – 4
Aulich L. u: 462 – 3
6
Bajza u: 205 – 3,2
Balassi B. u: 312 – 3
Bercsényi u: 552 – 4
Bezerédi u: 212 – 3,5
Degré A. u: 101 – 3
Október 6. u: 210 – 3
Dr. Hirn M. u: 346 – 4
Eötvös u: 352 – 3
Függetlenség u: 409 – 3,5
Harkányi F. u: 418 – 3,6
Homok u: 395 – 4
Hunor u: 256 – 3,5
Imre u: 220 – 3
Kossuth L. u: 143 – 3
Magtár u: 140 – 3
Mikes K. u: 530 – 4
Munkás u: 471 – 4
Nép u: 348 – 3,5
Néphadsereg u: 524 – 4
Park u: 128 – 3
Prohászka u: 256 – 4
Szabadságharcos u: 445 – 4
Széchényi u: 415 – 3,5
Szeretet u: 610 – 3,5
Bodócs köz : 600 – 2,8
Mártírok u: 396 – 3
Wesselényi u: 326 – 4
Tinódi u: 274 – 3,5
Török I. u: 924 – 3,5
Hermann u: 376 – 3
Szövetkezet u: 800 – 4
Táncsics u: 550 – 4
Vécsey u: 602 – 4
Zrinyi M. u: 353 – 3,5
Mátyás kir. u: 2204 – 6
Kapisztrán u: 701 – 3,5
Béke u: 240 – 4
Bicskei u vége: 251 – 4,5
Gárdonyi u: 327 – 3,5
Aszfaltozásra 4 cm + 1 cm kopóréteg (AC 11) és járulékos munkái az alábbi utcákban kerül
sor: Degré A. u, Függetlenség u, Homok u, Imre u, Szövetkezet u, Táncsics u, Mátyás
király u, összesen 13811 m2 – 20% területen.
Kétrétegű bitumen itatásos technológia alkalmazására a Dergé A. u., Széchényi u.,
Szövetkezet u, Táncsics u és Mátyás király út kivételével kerül sor, összesen 50040,8 m2
- 20% területen.
A tervezett út felújítási munkálatok, a 93/2012. (V.10.) Korm. rendelet 4.§.(1) c) pontja
alapján nem tartoznak, az engedélyköteles építési tevékenységi körbe.
A megvalósítandó feladatokat az ajánlati dokumentáció mellékletét képező tervek, műszaki
7
leírás tartalmazza.
Ajánlattevő feladatát képezi az ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészítése.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 157.481.102.- Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 258 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
• Késedelmi kötbér: 100.000 Ft/nap - maximum 30 napig.
• Hibás teljesítés miatti kötbér, mértéke a szerződés nettó értékének 15%-a.
• Meghiúsulási kötbér, mértéke a szerződés nettó értékének 20%-a. A meghiúsulási kötbér
a Megrendelő elállásának közlésével egy időben esedékes.
• A jótállási biztosíték mértéke a nettó vállalási ár 3 %-a, az átadás-átvételi eljárás
lezárásától számított 36 hónap időtartamra
• A jótállás időtartama megegyezik a 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM
8
együttes rendeletben foglaltak szerinti kötelező alkalmassági idővel.
• Előleg visszafizetési biztosíték, összege az igénybe vett előleg összegével azonos
mértékben – A Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti
biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell.
Ajánlatkérő a kötbérkötelezettségeket a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:186. §, 6:187. §, Ptk. 6:153. § és 6:154. § alapján írta elő.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A pénzügyi fedezet ajánlatkérő költségvetésében rendelkezésre áll.
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján előleg igénybevételi lehetőséget biztosít,
melynek mértéke a szerződésben foglalt áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-
ának megfelelő összeg, de legfeljebb 68 millió forint.
Az igénybe vett előleg összege az első részszámlából kerül ellentételezésre.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít, Ajánlattevő 2 db részszámla és 1 db
végszámla benyújtására jogosult.
A részszámlák az ellenőrzött kivitelezési munka előrehaladásával összhangban nyújthatók
be azzal, hogy a Vállalkozó (rész)számla kiállítására a Megrendelő, illetve a műszaki
ellenőr által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogosult.
Az első részszámla benyújtása és kifizetése a kivitelezés készültségi fokához kötődik, a
kivitelezői ütemtervnek megfelelően, a nettó ajánlati ár 50%-os mértékét elérve.
A második részszámla benyújtására és kifizetésére a műszaki átadás-átvétel befejezését
követően van lehetőség. A két részszámla együttes összege nem lehet több, mint a nettó
ajánlati ár 95%-a.
A végszámla, melynek összege a nettó ajánlati ár 5%, a kétrétegű bitumen itatásos
technológiai utak utókezelésének elvégzését követően nyújtható be, legkésőbb a szerződés
megkötésének napját követő 258. napon. A kétrétegű bitumen itatásos technológiai utak
utókezelés megtörténtét a műszaki ellenőr jogosult igazolni.
Ajánlatkérő szerződésszerű teljesítést követően a kifizetést utófinanszírozás keretében
teljesíti, a Kbt. 130.§. (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezései, valamint a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
14.§ rendelkezései alkalmazásával. A számlák kifizetése minden esetben a Megrendelő
számlájáról banki átutalással történik.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a 2013. évi V.
törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:48. § irányadó.
Műszaki - és a hozzátartozó pénzügyi ütemterv tervezetet az ajánlat részeként szükséges
benyújtatni. (A pénzügyi ütemterv tervezetnek a részszámlák és végszámla kifizetésének
időpontját és összegét is tartalmazni kell!)
Ajánlatkérő előzetes egyeztetés alapján előteljesítést elfogad!
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve
9
jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekt társaság) létrehozását.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok
(kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre
vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem),
alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá nem
lehet Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
foglaltak fennállnak.
Igazolási mód:
1.) Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 12. §-a szerint köteles igazolni, illetve
nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
2.) Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában
Ajánlattevő csatoljon:
a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy alvállalkozó és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1)
bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá
3.) A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy
olyan társaságnak minősül-e, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt szabályozott tőzsdén nem jegyzik, akkor
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott
piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű
10
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó
befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást
végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a
leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány
képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
4.) A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 36.§ (3) bekezdése
alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén
a tagoknak) csatolni kell:
P/1.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§
(1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményétől
származó, valamennyi (meglévő és
megszüntetett) fizetési számlájára
vonatkozó, az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 24 hónapra
vonatkozó nyilatkozatát, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak az alábbi tartalommal:
- fizetési számlaszáma(i),
- mióta vezeti a fizetési számlát
- volt-e 15 napot meghaladó sorban állás
(2009. évi LXXXV. Törvény 2.§ 25. pontja
alapján) a pénzforgalmi számláin az eljárást
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére
alkalmas, ha az ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén a tagok):
P/1.) ha valamennyi pénzügyi intézménytől
származó nyilatkozata alapján
megállapítható, hogy az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 24
hónap (meglévő és megszüntetett) fizetési
számláján 15 napot meghaladó sorban állás
nem fordult elő.
11
megindító felhívás feladását megelőző 24
hónapban.
Ajánlattevő ajánlatában köteles
nyilatkozatot becsatolni arra vonatkozóan,
hogy mely pénzügyi intézménynél vezet,
vagy szüntetett meg fizetési számlát az
eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 24 hónap tekintetében.
„2009. évi LXXXV. Törvény 2.§ 25.
pontja: a pénzforgalmi szolgáltató által
vezetett fizetési számlára érkező fizetési
megbízás fedezethiány miatt történő nem
teljesítése (függőben tartása) és várakozási
sorba helyezése a jövőbeni teljesítés
céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor
a fizető fél az ütemezett fizetések céljából,
a beérkezett fizetési műveletek tervszerű
teljesítése érdekében sorba helyezésről
állapodik meg a pénzforgalmi
szolgáltatóval”
Amennyiben Ajánlattevő (közös ajánlattétel
esetén a tagoknak) e hirdetmény feladását
megelőző 24 hónapban megszüntetett
pénzforgalmi számlákat, úgy ebben az
esetben a megszüntetett pénzforgalmi
számlákról szóló igazolást is csatolni kell
az ajánlathoz.
P/2.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§
(1) bekezdés b) pontja alapján saját vagy
jogelődje utolsó 3 üzleti évre vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti mérleg,
vagy eredmény kimutatás benyújtása (ha a
gazdasági szereplő letelepedése szerinti
ország joga előírja közzétételét) egyszerű
másolatban; amennyiben az ajánlatkérő
által kért mérleg, vagy eredmény kimutatás
a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a mérleg, vagy eredmény
kimutatás adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a
céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható mérleg, vagy eredmény
kimutatás csatolása az ajánlatban nem
szükséges;
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§
(2) bekezdés alapján ha az ajánlattevő P/2
szerinti irattal azért nem rendelkezik az
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg
P/2.) - Saját vagy jogelődjének mérleg
szerinti eredménye az utolsó 3 üzleti év
vonatkozásában legalább kettő év nem volt
negatív
12
működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából (út
építés/útfelújítás) származó árbevételről
szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az
ajánlatkérő által a nettó (forgalmi adó
nélkül számított) árbevételre meghatározott
érték nettó 60.000.000.- HUF
P/3.) A Kbt. 55.§ (1) bekezdés d) pontja és
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§
(1) bekezdés c) pontja alapján az előző
kettő üzleti évre vonatkozóan, teljes
valamint a közbeszerzés tárgyának
megfelelő (útépítés/útfelújítás) általános
forgalmi adó nélkül számított -
árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól
függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak;
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§
(3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a
P/3. szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az e pontokkal
kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát.
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. §
(4a) bekezdésében meghatározott módon is
igazolhatja.
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az
előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben
az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt
a szervezetet és az eljárást megindító
felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet az előírt igazolási módokkal
P/3.) - ha jelen hirdetmény feladását
megelőző utolsó kettő üzleti év
mindegyikében teljes - általános forgalmi
adó nélkül számított árbevétele eléri vagy
meghaladja a 100.000.000 HUF-ot;
melyből a közbeszerzés tárgya szerinti
útépítés/útfelújítás (általános forgalmi adó
nélkül számított) – árbevétele eléri vagy
meghaladja a 60.000.000 HUF-ot;
A Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az
előírt alkalmassági követelményeknek az
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is
megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az
előírt alkalmassági követelményeknek a
közös ajánlattevők a meghatározott
követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük
egy felel meg.
13
azonos módon köteles igazolni az adott
alkalmassági feltételnek történő
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az
ajánlattevő az alkalmasság igazolása során
az (5) bekezdés szerint más szervezet
kapacitására a következő esetekben
támaszkodhat:
• ha az alkalmasság igazolásakor
bemutatott, más szervezet által
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen
igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő
az is, ha a szervezet alvállalkozóként
megjelölésre került, vagy
• a gazdasági és pénzügyi alkalmasság
igazolása során – amennyiben az a) pontban
foglaltaktól eltérően, az alkalmassági
követelmények nem a teljesítéskor
ténylegesen rendelkezésre bocsátható
erőforrásokra vonatkoznak – akkor is, ha az
ajánlattevő (részvételre jelentkező)
ajánlatában (részvételi jelentkezésében)
benyújtja az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben
e más szervezet a Ptk. 6:419. § foglaltak
szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával
vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért
olyan kár megtérítésére, amely más
biztosítékok érvényesítésével nem térült
meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén
a tagoknak), csatolni kell:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére
alkalmas, ha az ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén a tagok):
14
M/1). A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
15. § (2) bek. a) pontja alapján a felhívás
feladását megelőző öt éven belüli
időszakban végzett legjelentősebb út
építési/útfelújítási munkák ismertetése a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. §
(5) bekezdés alapján a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés szerinti,
vagy 17. § (1a) bekezdésében
meghatározott módon.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. §
(5) pont szerinti igazolás minimális
tartalma:
- a teljesítés helye, ideje (műszaki átadás-
átvétel időpontja);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése
(név, székhely);
- a munka tárgya;
- munka tartalmának részletezése;
- az ellenszolgáltatás összege;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Közös ajánlattevőként vagy
alvállalkozóként való teljesítés esetén az
igazolásból ki kell derülni, hogy a
gazdasági szervezet milyen összegű
teljesítést végzett.
Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésekor
az ajánlattevő saját teljesítését veszi
figyelembe;
A Kbt. 55.§ (6) bekezdése értelmében az
ajánlattevő az alkalmasság igazolása során
az (5) bekezdés szerint más szervezet
kapacitására a következő esetekben
támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor
bemutatott, más szervezet által
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a
szerződés teljesítése során ténylegesen
igénybe fogja venni és ennek módjáról
nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő
az is, ha a szervezet alvállalkozóként
megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi
szállítások teljesítésére vonatkozik, az
ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen
M/1). Rendelkezik legalább kettő darab,
egyenként legalább nettó 80 millió Ft
összegű, az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított öt éven belül
teljesített sikeres műszaki átadás-átvételi
eljárással lezárult és pozitív véleménnyel
igazolt, (az igazolás pozitív véleményű, ha
tartalmazza, hogy a teljesítés az előírásoknak
és a szerződésnek megfelelően történt) út
építési/útfelújítási munkálatokra vonatkozó
referenciával.
Adott esetben a Kbt. 55. § (4)-(6)
bekezdések irányadóak.
15
módon vonja be a teljesítés során azt a
szervezetet, amelynek adatait az
alkalmasság igazolásához felhasználja,
amely lehetővé teszi e más szervezet
szakmai tapasztalatának felhasználását a
szerződés teljesítése során.
A 306/2011(XII.23.) Korm. rendelet 10. §
(2) bekezdés alapján, amennyiben
ajánlattevő alkalmazza a Kbt. 55. §. (6)
bekezdés b) pontjában foglaltakat, ezzel
kapcsolatban ajánlatkérő tájékoztatja
ajánlattevőt, hogy a referencia a szerződés
teljesítésének egészére vonatkozó
alkalmasságot igazol.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
306/2011(XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2)
bekezdésre, mely az alábbiakat tartalmazza:
„Az a szervezet, amelynek korábbi
teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b)
pontjában foglaltak szerint az alkalmasság
igazolásához az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) felhasználta, a szerződés
teljesítése során a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlattevő teljesítése
azon részének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben az
ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre
vonatkozóan az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alkalmasságát a korábbi
teljesítések bemutatása igazolta.”
Ajánlattevőnek a fentiekre vonatkozóan
nyilatkozatot szükséges benyújtania.
M/2.) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
15. § (2) bek. e) pontja alapján ajánlattevő
mutassa be azon szakemberét, akit be kíván
vonni a teljesítésbe, a szakember által aláírt
szakmai önéletrajz és a
végzettséget/képzettséget igazoló okirat
egyszerű másolatának csatolásával,
valamint az ajánlattevő nyilatkozatával
arról, hogy a szakembert melyik pozícióra
akarja igénybe venni. Amennyiben a
szakember szerepel a szakmavégzési
jogosultságot igazoló kamarai
nyilvántartásban (az építésügyi és az
építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.
M/2 Az ajánlattevő műszaki és szakmai
szempontból alkalmas, ha rendelkezik az
építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
legalább - 1 fő, felsőfokú végzettségű, MV-
KÉ kódszámú felelős műszaki vezetői
jogosultsághoz szükséges szakirányú vagy
azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel
és a jogosultság megszerzéséhez szükséges
szakmai gyakorlati idővel rendelkező
szakemberrel, vagy az ajánlattevő
nyilatkozik, hogy a szerződéskötés tervezett
idejére a megjelölt szakember kamarai
nyilvántartásba vétellel rendelkezni fog.
16
11.) Korm. rendelet), úgy adja meg
névjegyzéki/kamarai számát.
Amennyiben a kamarai névjegyzékben az
ajánlat benyújtásakor nem szerepel a
szakember, úgy az ajánlattevő köteles
nyilatkozni arról, hogy a szerződéskötés
tervezett idejére a megjelölt szakember
kamarai nyilvántartásba vétellel
rendelkezni fog. Az ajánlatkérő tájékoztatja
az ajánlattevőt, hogy amennyiben a
szerződéskötés időpontjára a kamarai
nyilvántartásba vétel elmarad, úgy az
ajánlattevő visszalépésének minősül a Kbt.
124. § (4) bekezdése alapján, amelynek
következtében a második legkedvezőbb
ajánlatot benyújtóval köti meg az
ajánlatkérő a szerződést, ha azt az
Összegezésben megjelölte, ennek
tudomásulvételéről az ajánlattevő
nyilatkozni köteles.
Az alkalmassági követelményeknek
ajánlattevő a Kbt. 55. § (4)-(6)
bekezdéseiben foglaltaknak eleget téve is
megfelelhet.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott [ ] igen [x] nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott [ ] igen [x] nem
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ]
nem
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét
[ ] igen [ ] nem
17
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak
szerint:
A Kbt. Második Részében meghatározott
szabályok szerinti eljárás az alábbiak
szerint:
[x] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Gyorsított meghívásos, alkalmazásának
indokolása:
[ ] Versenypárbeszéd
[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
[ ] Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának
indokolása:
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
[ ] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében nyílt
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében meghívásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
[ ] Keretmegállapodásos, az eljárás első
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: [ ] igen [ ] nem
IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
18
[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Részszempont
1. Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft/m2) 95
Súlyszám
1.1 Nettó ajánlati ár kétrétegű bitumenes itatásos technológia alkalmazásakor
(vállalkozói díj) (Ft/m2) 60
1.2 Nettó ajánlati ár aszfalt technológia (4cm+1cm kopóréteg - AC 11 és
járulékos munkái) alkalmazásakor (vállalkozói díj) (Ft/m2) 35
2. Az elvégzett útfelújításokra vonatkozó karbantartási feladatokra vállalt
időszak darabszáma (március 15-től, november 15-ig), minimum 1 időszak.
Ajánlatkérő a karbantartási feladatok időszak darab számának felső határát
nem korlátozza, de közli, hogy az ajánlatok értékelése során 3 időszak, vagy
ennél az időszak számnál magasabb időszak darab megajánlásokat is egyaránt
a maximálisan adható 100 pont értékben veszi figyelembe. A minimális
értéket el nem érő megajánlásokat tartalmazó ajánlat érvénytelen 5
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre [ ] igen [x]
nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
[ ] Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
19
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/07/28 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 35000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Kbt. 52. § (2) bekezdése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő
térítésmentesen átveheti (elérheti).
A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az
ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni.
Az összeg nem tartalmazza az áfa-t. A dokumentáció ellenértéke átutalással fizetendő az
ajánlatkérő nevében eljáró KÁR-MENTOR Bt. Raiffeisen Bank Zrt, Szolnok 12050002-
0011564302-00100001 számú számlájára „úthálózat javítás Abony” megjelöléssel, a
szerződéskötés időpontjáig. Az átutalás megtörténtének igazolása a szerződéskötés
feltétele.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/07/28 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
[ ] Egyéb:
[ ] Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
20
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei
Dátum: 2014/07/28 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 2740 Abony, Kossuth tér 1. szám, I. emelet, Településfejlesztési Osztály
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek [x] igen [ ]
nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdés szerint, továbbá a Kbt. 62. § (3), (4), (6) és (7) bekezdés.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [ ] igen [x] nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos
[] igen [x] nem (Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) [x] igen [ ] nem
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció másra át nem ruházható. A Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján a
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett
alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, át kell vennie.
A dokumentáció megkérhető a felhívás közzétételének napjától az ajánlatkérő nevében
eljáró KÁR-MENTOR Bt. - [email protected]. - e-mail címen, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 10:00 óráig, Ajánlattevő nevének, címének adószámának,
valamint e-mail címének megadásával.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa:
alsó határ: 1 pont, felső határ: 100 pont
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az
21
V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Értékelési módszer ismertetése: alsó határ: 1 pont, felső határ: 100 pont
A legjobb tartalmi elem 100-100 pontot kap. A többi ajánlat esetén részszempontonként a
tartalmi elemekre adható pontszámok meghatározása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója -
az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és
az ajánlatok elbírálásáról - (2012.06.01.) szerint történik. (KÉ. 2012. évi 61. szám
útmutatójának (a továbbiakban: Útmutató) Az ajánlatkérő az 1 részszempont esetében az
útmutató III. fejezet A.1./b. pont ba) alpontnál (fordított arányosítás) megadott számítási
képletet alkalmazza, míg a 2 részszempont esetében az útmutató III. fejezet A.1./b. pont bb)
alpontnál (egyenes arányosítás) megadott számítási képletet alkalmazza.
Az így megállapított pontszámok kerülnek e felhívásban meghatározott súlyszámokkal
megszorzásra.
Tört szám esetén az ajánlatkérő három tizedes jegyre kerekít úgy, hogy 5 esetén a kerekítés
felfele történik.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
P/1, P/2, P/3, M/1, M/2,
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 700.000.- Ft, azaz -Hétszázezer- forint ajánlati
biztosíték nyújtásához köti. A biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése alapján teljesíthető. Az
ajánlatkérő fizetési számlaszáma ERSTE Bank Zrt. 11993609-06147486-10000104. Az
ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) és (7) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.
Ajánlatkérő kijelenti, hogy az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet.
Ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték teljesítését az ajánlatban (az ajánlati biztosíték
befizetésének tényét tanúsító „készpénz átutalási megbízás” feladóvevényének, vagy
átutalás esetén a banki terhelési értesítőnek, illetőleg pénzforgalmi számla kivonatnak az
eredeti vagy másolati példányának, vagy bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény eredeti vagy másolati
példányának csatolása útján kell igazolni.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [x] igen [ ]
nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva,1 eredeti példányban
kell benyújtani írásban, zártan, roncsolás mentes csomagolásban, magyar nyelven, papír
alapon.
Az ajánlathoz egy példányban csatolni kell az eredeti példányról képolvasó készülékkel
készült CD-re vagy DVD-re írt elektronikus példányt, mely jelszó nélkül olvasható. Az
elektronikus példánynak Acrobat Reader programmal olvasható, PDF kiterjesztésűnek kell
22
lennie, lehetőség szerint egyetlen fájlban.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány a papír
alapon benyújtottal megegyezik. Amennyiben a példányok között eltérés lenne, a papír
alapú eredeti példány tartalma az irányadó. Az eredeti példányt zsinórral, lapozhatóan össze
kell fűzni, a csomót matricával az első, vagy a hátsó laphoz rögzíteni kell, a matricát le kell
bélyegezni, vagy aláírásra jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás
legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalait
folyamatos oldalszámozással kell ellátni és az ajánlathoz tételes oldalszámra hivatkozó
tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: Abony
Város Önkormányzata részére a „Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.
évben” tárgyában – „közbeszerzési ajánlat” – „ajánlattételi határidő előtt nem bontható
fel!” Az ajánlatok benyújtásának helyszíne: Abony Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala, 2740 Abony, Kossuth tér 1. szám, I. emelet, Településfejlesztési
Osztály
2. Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi
határidő lejártának időpontjáig beérkezik jelen felhívás V.4. Egyéb információk 1.
pontjában meghatározott helyszínre.
3. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása: Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ alapján, teljes
körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §(5) bekezdés alapján, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági
szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ilyen esetben nem rendel el
újabb hiánypótlást.
4. Ajánlattevőnek és alvállalkozónak, valamint a kapacitást nyújtó gazdasági szereplőnek
csatolnia kell az aláírási címpéldányát (másolatban) vagy a jogi képviselő által készített és
ellenjegyzett a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát. Amennyiben
az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Csatolandó
továbbá az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégmásolat másolati
példánya a fizetési számlaszámok ellenőrzése céljából.
5. A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű
másolatban kérjük benyújtani. (Ahol Ajánlatkérő valamely irat egyszerű másolatban
történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!)
Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál: pl. a
Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alkalmazása esetén a kezességvállalási nyilatkozat,
bankgarancia vagy kötelezvény formájában nyújtott biztosíték.
6. A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül.
7. A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely
tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat,
23
amelyek az értékelési szempontok (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
8. Az ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőktől nem követeli meg
gazdasági társaság létrehozását. Ajánlatkérő a közös ajánlatot csak akkor fogadja el, ha az
ajánlattevők kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk
szerződésszegéssel okozott károkért, valamint a harmadik személynek okozott károkért
fennálló egyetemleges felelősségét, és a Kbt. 25.§ (2) bekezdése szerint teljes jogkörű
közös képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó
ajánlattevők által kötött és valamennyi közös ajánlatot tevő megállapodását, amely
tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot
a közös ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő
meghatalmazását. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után
változás nem következhet be. A cégszerűen aláírt megállapodás eredeti vagy másolati
példányának benyújtása szerződéskötés feltétele.
9. A Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő ajánlatában
köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni.
10. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötését követően a Vállalkozó viseli
annak jogkövetkezményeit, amely olyan hiányosságából adódik, melyet a Vállalkozónak a
tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést
megelőzően nem jelzett.
11. Az ellenszolgáltatás összege az ajánlattevő által benyújtott ajánlatban meghatározott ár.
Az ellenszolgáltatás díjának fedezetet kell nyújtani mindazon munkák elvégzésére és
felmerülő költségekre, melyek szükségesek a felhívásban és a dokumentációban
meghatározottak megvalósulásához.
Megrendelő semminemű műszaki vagy egyéb ok miatt (így például a vállalkozási
szerződés megkötése és a megvalósulás közötti időszakban bekövetkezett áremelésből
eredő) többletköltség igényt nem fogad el.
12. Az eljárást megindító felhívás IV.3.7. pontjában meghatározott időtartam
automatikusan meghosszabbodik, amennyiben a Kbt. 65. § (2) bekezdésében szabályozott
eset fordul elő.
13. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó.
Az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő.
14. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a
magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,
igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy Ajánlatkérő előírja az
idegen nyelvű dokumentumon kívül a 24/1986. MT rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű
vagy az Ajánlattevő által cégszerűen hitelesített felelős fordítás csatolását is. Felelős
fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az Ajánlattevő
képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti
24
szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az Ajánlattevő a felelős.
15. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a nyertes
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésben megjelölte. (Kbt. 124. § (4) bekezdés)
16. Az alkalmasság igazolása során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti
Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő,
nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó
iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. A bármely okirat, igazolás,
nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok
(adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot
becsatolni.
17. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásban és egyéb dokumentumaiban a meghatározott
szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, illetőleg műszaki ajánlásra történő
utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is
oda kell érteni a 310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet 26 §. (6) bekezdése alapján. A
műszaki leírásnak nem lehet olyan hatása, amely indokolatlanul akadályozná a
közbeszerzés verseny előtti megnyitását. Az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást
nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes gazdasági szereplőket, vagy árukat az
eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös
megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a
leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést kell szerepeltetni.
Ajánlattevő nem azonos, de egyenértékű termék ajánlása esetében köteles nyilatkozni arról,
hogy a felsorolt és az azzal egyenértékű termék közötti különbségből eredő minden
kockázatot és annak valamennyi, ajánlattevőnél és ajánlatkérőnél felmerülő mindennemű
költségét ajánlattevő viseli.
Ajánlattevőnek egyenértékű termék ajánlása esetén nyilatkoznia kell, hogy mely
tételsornál, kívánja alkalmazni az egyenértékű megajánlást és az egyenértékű termék
ajánlása esetén annak konkrét megnevezése (amennyiben van megnevezés) szükséges.
18. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli.
19. Az ajánlatok munkanapokon 9:00 – 12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 9:00 –
10:00 óra között nyújthatók be, az eljárást megindító felhívás V.4. Egyéb információk 1.
pontjában meghatározott helyszínen.
20.Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő részére előírja, hogy a szerződés teljesítése során a
környezetvédelmi szempontok érvényesítése és a papírfelhasználás, valamint a keletkezett
hulladék csökkentése érdekében a felek közötti kommunikáció lehetőleg elektronikus úton
történik. A szerződés teljesítése során a dokumentálás is elektronikus adathordozókon
történik, nyomtatott formában csak a végleges, a felek által elfogadott utolsó verziók
kerülnek kinyomtatásra.
25
21. A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
22. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy
személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és
az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
23. Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe az 56. §. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az
56. §. (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
24. Az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie
és benyújtania, (Kbt. 60. §. (1) bekezdése) Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csatolja
ajánlatához a Kbt. 60 § (3) bekezdése értelmében kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy
eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a
kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
25. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb igazolás
helyett a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni és a Kbt. 36. §
(5) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel,
úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek a
közbeszerzési eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
26. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy az általa teljesítendő
munkálatok, szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi
igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz,
védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat
élvező jogát.
27. Ajánlattevő feladatát képezi a bontási törmelék, hulladékok, egyéb munka végzése
során keletkező szemét folyamatos elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő,
a hatósági előírásoknak megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási
és takarítási feladatok elvégzése.
28. Az építési napló vezetésénél a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend., "az építőipari
kivitelezés, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes
szakmai szabályairól és az építési naplóról" című rendelet előírásait be kell tartani!
Az eltakarásra, vagy továbbépítésre kerülő szerkezetre előírt mérések és vizsgálatok
eredményeit az építési naplóban rögzíteni kell.
29. Az ajánlatkérő egyéb érvényességi feltételként a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.
§ szerint írja elő a kivitelezés teljes körére és idejére a C.A.R. felelősségbiztosítás kötését,
26
az Ajánlati dokumentációban részletezettek szerint.
30. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt
gondoskodik a munkaterület rendben tartásáról, különös tekintettel a munka-és
balesetvédelmi-, valamint tűzvédelmi előírások betartásáról.
31. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a munkavégzés időtartama alatt
felvonulási területet minimalizálja.
32. Az ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése, engedélyeztetése, a hozzátartozó
feltételek biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell
arról, hogy nyertessége esetén a forgalomtechnikai tervet elkészíti, engedélyezteti.
33. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem szervez, ajánlatot a rendelkezésre bocsátott tervek,
műszaki leírás, a helyszín ismerete és ajánlattevő felmérése alapján kell megadni.
34. Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen
kiértékelhető körülményt figyelembe vett, nyilatkozzon továbbá, hogy tudomással bír arról,
hogy a szerződés megkötését követően a vállalkozó viseli annak jogkövetkezményeit,
amely olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható
szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem
jelzett.
35. Rendelkezésre állás: A teljesítésbe bevonni kívánt szakember esetében az ajánlathoz
csatolni kell egy olyan szándéknyilatkozatot (rendelkezésre állási nyilatkozatot), amelyben
a szakember kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésében személyesen
közreműködik és nincs más olyan kötelezettsége a szerződés időtartamára vonatkozóan,
amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
36. Szakemberek bevonásával kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőt, hogy a felhívás III.2.3) pontjának (M/2) pontjában meghatározott szakemberek
vonatkozásában a szerződés tartalmazni fogja, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés
teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában az adott feladatra megjelölt szakembert veheti
igénybe. Ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok
következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem
lenne teljesíthető az ajánlatban megjelölt szakemberrel, az ajánlatkérő más szakember
közreműködéséhez is hozzájárulhat feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési eljárásban az
adott szakemberre meghatározott követelményeknek. E rendelkezések megsértése súlyos
szerződésszegésnek minősül
37. Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a Kbt. 54.§- a értelmében tájékozódjanak a
munkavégzés területén hatályos adózásra, környezetvédelemre, valamint a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről. Ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell ezen tekintetben.
38. Ajánlattevő részéről nyilatkozat benyújtása szükséges, arra vonatkozóan, hogy
nyertessége esetén vállalja, hogy a megjelölt szakember a szerződés megkötésekor
szerepelni fog az akkor hatályos 266/2013. (VII.1.) Kormány rendeletben előírt felelős
27
műszaki vezetői névjegyzékben. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a
névjegyzékbevétel elmaradását ajánlatkérő a nyertes visszalépésének tekinti, és a Kbt.
124.§ (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a
szerződést.
39. Karbantartási munkálatok a jelen közbeszerzési eljárással érintett utcák vonatkozásában
alábbi feladatok ellátását foglalja magába: Az útfelújítással érintett makadám rendszerű
utak felületén keletkezett kátyúk megszüntetése a padka javítása és a forgalom hatására
kipergett szemcsék visszasöprése.
A karbantartási munkákat az ÚT-2-3.601 és az ÚT-2-3.304 előírások szerint kell
végrehajtani.
V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETŐ BE
Hivatalos név: KÁR-MENTOR Bt
Postai cím: Arany János ut 20. szám
Város/Község Szolnok
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Róbert Miklós
Telefon: +36 56426226
E-mail: [email protected]
Fax: +36 56513395
Internetcím (URL):
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ
IRATOK BESZEREZHETŐK
Hivatalos név: KÁR-MENTOR Bt
Postai cím: Arany János ut 20. szám
Város/Község Postai irányítószám: Ország:
28
Szolnok 5000 HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Tóth Róbert Miklós
Telefon: +36 56426226
E-mail: [email protected]
Fax: +36 56513395
Internetcím (URL):
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI
JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község Postai irányítószám: Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail: Fax:
Internetcím (URL):
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST
VÉGZI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község Postai irányítószám: Ország:
--------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) ---------
B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
RÉSZ SZÁMA 1 ELNEVEZÉS:
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
29
3) MENNYISÉG
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ
KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) -
---------------------
30
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
Amely létrejött egyrészről
Név: Abony Város Önkormányzata
Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Adószám: 15730253-2-13
Számlaszám: 11993609-06147486-10000104
Tel.:+ 36-53-562095
Fax.:+36-53-360010
Email: [email protected]
mint megrendelő, ( továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a
Név:
Cím:.
Képviseli:
Adószám:
Számlaszám:
Tel.:
Fax.:
Email:
mint vállalkozó, (továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbiak szerint:
PREAMBULUM
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő …………………-án eljárást megindító felhívást tett közzé
a Közbeszerzési Értesítő 2014. évfolyam …. számában, ……… KÉ szám alatt az Abony
Város Önkormányzata részére a „Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014.
évben” tárgyában.
A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő, mint ajánlatkérő Abony
Város Képviselő-testületének …………………….sz. határozatával a Vállalkozó ajánlatát
fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése
értelmében felek szerződést kötnek jelen szerződés és az annak elválaszthatatlan részeit
képező mellékletei szerint.
31
1. A szerződés helye, tárgya
1.1. Abony Város belterületén, 42 utcában összesen 18396 m hosszúságban útfelújítási
munkálatok elvégzése aszfalt 4 cm+1 cm kopóréteg (AC 11) és járulékos munkái,
valamint kétrétegű bitumen itatásos technológia az alábbi méret részletezés szerint:
Utca név:/ hosszúság:/ átlagos szélesség:
Antos J. u: 452 - 5
Árpád u: 560 – 4
Aulich L. u: 462 – 3
Bajza u: 205 – 3,2
Balassi B. u: 312 – 3
Bercsényi u: 552 – 4
Bezerédi u: 212 – 3,5
Degré A. u: 101 – 3
Október 6. u: 210 – 3
Dr. Hirn M. u: 346 – 4
Eötvös u: 352 – 3
Függetlenség u: 409 – 3,5
Harkányi F. u: 418 – 3,6
Homok u: 395 – 4
Hunor u: 256 – 3,5
Imre u: 220 – 3
Kossuth L. u: 143 – 3
Magtár u: 140 – 3
Mikes K. u: 530 – 4
Munkás u: 471 – 4
Nép u: 348 – 3,5
Néphadsereg u: 524 – 4
Park u: 128 – 3
Prohászka u: 256 – 4
Szabadságharcos u: 445 – 4
Széchényi u: 415 – 3,5
Szeretet u: 610 – 3,5
Bodócs köz : 600 – 2,8
Mártírok u: 396 – 3
Wesselényi u: 326 – 4
Tinódi u: 274 – 3,5
Török I. u: 924 – 3,5
Hermann u: 376 – 3
Szövetkezet u: 800 – 4
Táncsics u: 550 – 4
Vécsey u: 602 – 4
Zrinyi M. u: 353 – 3,5
Mátyás kir. u: 2204 – 6
Kapisztrán u: 701 – 3,5
Béke u: 240 – 4
Bicskei u vége: 251 – 4,5
Gárdonyi u: 327 – 3,5
32
Aszfaltozásra 4 cm + 1 cm kopóréteg (AC 11) és járulékos munkái az alábbi utcákban
kerül sor: Degré A. u, Függetlenség u, Homok u, Imre u, Szövetkezet u, Táncsics u,
Mátyás király u, összesen 13811 m2 – 20% területen.
Kétrétegű bitumen itatásos technológia alkalmazására a Dergé A. u., Széchényi u.,
Szövetkezet u, Táncsics u és Mátyás király út kivételével kerül sor, összesen 50040,8
m2 - 20% területen.
1.2. Karbantartási munkálatok – végrehajtásának ellenőrzése, szankciói
1.3. Megrendelő Abony Város Önkormányzata részére az Abony Város Önkormányzata
részére a „Belterületi utcák burkolat-felújítási munkálatai 2014. évben” tárgyú
közbeszerzési eljárást megindító felhívás a Vállalkozó által benyújtott ajánlat alapján
Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen
szerződés szerinti munkákat az eljárást megindító felhívásban és az ajánlattételi
dokumentációban részletesen meghatározott mennyiségben, minőségben és
tartalommal, valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb írásos
okiratokban foglalt információk alapján.
2. A szerződés terjedelme
2.1. Az eljárást megindító felhívásnak, valamint a felhívás mellékletét képező
Dokumentációnak, az eljárás során feltett ajánlattevői kérdésekre adott ajánlatkérői
válaszoknak, a Vállalkozó nyertes ajánlata alapján az építmény rendeltetésszerű
használatra alkalmas megvalósítása.
3. A Vállalkozó feladata
3.1. A Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott dokumentációt, terveket, adatokat, műszaki
leírást, munkahelyi állapotot, kellő szakértelemmel és gondossággal átvizsgálta, azt
teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta.
3.2. Vállalakozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen mindenkor
betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülő tűz, vagyon, baleset,
környezet-, zaj- és munkavédelmi előírások. (1993. évi XCIII. törvény, az 1996. évi
XXXI. törvény, az 1997. évi LXXVIII. törvény, a 440/2012.(XII.29.) Korm. rendelet,
az 1995. évi LIII. törvény és a 2012. évi CLXXXV törvény, illetve annak kiegészítő
rendeletei). Saját költségén gondoskodik a munkaterület biztonságos őrzéséről, a
vonatkozó előírásoknak megfelelő figyelmeztető táblák és jelzések elhelyezéséről.
3.3. A munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül. A Megrendelő biztosítja, hogy
a jegyzőkönyv szerint átadott munkaterület munkahelynek és munkavégzésre alkalmas
terület.
33
3.4. Vállalkozó a munkaterület átvételével egyidejűleg megnyitja az építési naplót a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és biztosítja, hogy a naplót a Megrendelő,
illetve a Megrendelő képviselője munkaidőn belül folyamatosan ellenőrizhesse, és
abba bejegyzéseket tehessen.
3.5. Az építési naplóba történő bejegyzésre legkésőbb 8 naptári napon belül köteles
válaszolni a bejegyzésre jogosult másik fél. Ellenőrzés, ellenjegyzés elmulasztása a
bejegyzés elfogadását eredményezi, minek minden következményét mulasztott
tartozik vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt felhívás, válasz a
felek között semmis.
3.6. A Vállalkozó köteles a munkaterületet és annak környezetét folyamatosan tisztán,
rendezett állapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztosítani, a használat
időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási feladatokat elvégezni. Felek
megállapodnak, hogy a Vállalkozót terhelik a munkavégzéssel felmerülő járulékos
költségek (pl. szemétszállítás). A vállalkozó köteles a felvonulási és az építési területet
minimalizálni.
3.7. Vállalkozó az eltakarásra kerülő részekről jelentést küld a Megrendelő és a Műszaki
ellenőr részére az eltakarás előtt legalább 3 munkanappal.
3.8. A Vállalkozó a Kbt. 40. §. (1) bekezdés rendelkezései szerint igénybe vehető
alvállalkozói, általuk végzendő munkarészek, azok százalékos aránya:
A Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzésnek azon részei, melynek
teljesítéséhez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe:
…………….
A Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint igénybe vehető alvállalkozói,
általuk végzendő munkarészek, azok százalékos aránya:
alvállalkozó végzendő munkarész százalékos arány
…………………. ………………………….. ……………………
…………………. ………………………….. ……………………
…………………. ………………………….. ……………………
…………………. ………………………….. ……………………
…………………. ………………………….. ……………………
A Kbt. 128. § (2) bekezdése alapján Vállalkozó által alkalmazott szakember:
……………….
A Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a
jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
A Kbt 128. § (2) bekezdése alapján: „Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében – a
(3) bekezdés szerinti kivétellel – köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának
igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan –
akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó
bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel
34
együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.
(3) Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben:
alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő
alkalmasságának igazolásában, csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben
vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően – a
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény,
vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy
része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek,
melyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozóval együtt felelt meg.”
A Kbt 128. § (5) bekezdése alapján:
„Az (1)–(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az ajánlattevőként
szerződő fél vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek
valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással
megszűnik.”
3.9. Vállalkozó visel valamennyi felelősséget az építési területen dolgozók magatartásával,
a helyi (építési területre történő ki-be közlekedés) közlekedéssel kapcsolatban.
3.10. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó
köteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével
saját költségén elbontani és elszállítani. Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja
munkaszüneti napra esik, úgy a teljesítés utolsó napja az ezt követő első munkanap.
A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos energia vételezése meglévő
közműhálózatról Megrendelővel történő egyeztetésnek megfelelően lehetséges.
3.11. A jelen szerződés szerinti munka hatósági engedélyhez nem kötött. Minden egyéb
engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó a szerződés rendelkezéseivel
összhangban megszervezi, felügyeli a munkákat, továbbá szolgáltatja az anyagokat,
felszereléseket, melyek a munka határidőre történő befejezéséhez szükségesek.
Vállalkozó a munkanemekre érvényes Magyar Szabványnak, a vonatkozó Építési
Műszaki Előírásoknak és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú
teljesítést vállal. A tervdokumentációtól eltérő műszaki megoldást Vállalkozó csak a
Megrendelő előzetes hozzájárulásával alkalmazhat.
3.14 Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezés időszaka alatt az egymásnak okozott,
vagy harmadik fél által bármelyik félnek okozott és tudomásukra jutott kárt a
tudomásra jutást követően haladéktalanul írásban (postai úton, ajánlott
küldeményként, fax, és e-mail) bejelentik egymásnak. A kárt okozó és a károsult fél
köteles a kár körülményeit együttesen kivizsgálni. A Vállalkozó a Megrendelő
képviselőjének alábbi címére küldi az értesítéseit:
35
Kapcsolattartó neve:
Abony Város Önkormányzata részéről:
Cím:
Tel:
Fax:
E-mail:
………………..részéről: …………………………..
Cím:
Tel:
Fax:
E-mail:
3.15. A Vállalkozó tevékenységével összefüggő károkra a Megrendelő felelősséget nem
vállal és nem nyújt térítést. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a károk
elhárítására, ezen beruházásra, az ajánlattételi dokumentációban meghatározott
feltételű építési-szerelési felelősségbiztosítással (C.A.R.), az alábbiak szerint:
dologi károkra legalább ………. millió Ft/kár/biztosítási időszak, felelősségbiztosítás
területén dologi károkra legalább…..millió Ft/kár/biztosítási időszak és személyi
sérüléses károkra legalább ……..millió Ft/kár/biztosítási időszak. A szakmai
biztosításnak a szerződéskötés időpontjától a kivitelezés időtartamára érvényben kell
maradnia. Ennek elmaradásából eredő jogkövetkezmények teljes egészében
Vállalkozót terhelik. A biztosítással nem fedezett, de a Vállalkozó tevékenységével
felróhatóan okozott károkat a Vállalkozó viseli, illetve a felmerülő költségeket fizeti.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéshez csatolja a beruházás
egészére kiterjedő teljes körű C.A.R. felelősségbiztosításra vonatkozó biztosító
társaság által kiállított eredeti fedezetigazolás, amelynek megléte a jelen szerződés
aláírásának feltétele.
3.16. A Vállalkozót a munkavégzése során a Megrendelőnek és/vagy harmadik
személyeknek okozott károk tekintetében teljes körű kártérítési kötelezettség terheli.
3.17. Vállalkozó munkavégzése során a részletes költségvetési kiírásában feltüntetett, vagy
azzal egyenértékű anyagféleségeket köteles alkalmazni. Ettől való eltérés csak
Megrendelő jóváhagyásával lehetséges.
3.18. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és egyben lehetősége szerint saját
hatáskörében eljárni azok elhárítása érdekében. Vállalkozó minden olyan hibát,
ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen Megrendelői utasítást,
amelyet felismer, írásban jelent a Megrendelőnek, és együttműködik a megfelelő
megoldás kidolgozásában.
3.19. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki közöttük abban, hogy a
kivitelezés megfelelően történt-e, és ebben három munkanapon belül egyezségre nem
jutnak, a vita eldöntése érdekében a Megrendelő által kijelölt külső igazságügyi
szakértőt vesznek igénybe. A szakértő díját az fizeti meg, akit a szakértői vélemény
elmarasztal. Amennyiben a szakértői vélemény a Vállalkozót marasztalja el, és a vita
miatt a Vállalkozó késedelembe esik, a Vállalkozó megfizeti Megrendelőnek a
késedelmi kötbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolható ténylegesen
36
bekövetkezett kárát. Amennyiben a szakértői vélemény a Megrendelőt marasztalja el,
a Megrendelő a vitatott számla fizetési határidejétől fizet késedelmi kamatot, valamint
megtéríti a Vállalkozó dokumentummal igazolható ténylegesen bekövetkezett kárát.
3.20. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri és közreműködése
- a megbízottaira is kiterjedően - megfelel az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI.08) Korm. rendeletben foglaltaknak. A vállalt feladat teljesítése
érdekében a munkaterületre a Vállalkozónak csak érvényes munkavállalói engedéllyel,
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalói léphetnek be.
Munkaidőn túli vagy hétvégi tartózkodásra Megrendelő jóváhagyása szükséges.
3.21. Vállalkozó feladatát képezi a munka végzése során keletkező szemét folyamatos
elszállítása, és a Megrendelő telephelyén kívül történő, a hatósági előírásoknak
megfelelő lerakása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási
feladatok elvégzése.
4. Megrendelő átadja a Vállalkozó részére a terveket.
5. Megvalósítási ütemezés, határidő
5.1. Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit a végleges dátumozott műszaki
ütemterv szerint végzi.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az átadott munkaterületen a
tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesíti, amelyek különösen:
- építési napló megnyitása,
- érvényes, C.A.R. felelősségbiztosítás megléte
- egyéb, a Vállalkozó által beszerzendő engedélyek megléte
A munkálatok során Megrendelővel szerződésben álló műszaki ellenőr kötelessége a
szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján ellenőrizni a Kbt. 128. § (2)-
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megjelölt alvállalkozók részvételét,
Vállalkozó kötelessége ennek elősegítése.
5.2. Teljesítési határidő:
5.2.1. Kezdés várhatóan:
5.2.2. Munkaterület átadásának napja:
5.2.3. A befejezési határidő:
A befejezési határidőbe a műszaki átadás-átvétel ideje és az ott észrevételezett
fennmaradó hibák kijavítása, illetve az ott megjelölt hiányosságok pótlása is
beleszámít.
Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel,
amelyben rögzítik a műszaki (rész)teljesítést.
5.3. Vállalkozó részére előteljesítés megengedett a Megrendelő előzetes tájékoztatása,
illetve megállapodása alapján.
6. Szerződéses ár, fizetési feltételek
6.1. A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja
37
Nettó ajánlati ár kétrétegű bitumenes itatásos technológia
alkalmazásakor (vállalkozói díj) (Ft/m2):
Nettó ajánlati ár aszfalt technológia (4cm+1cm kopóréteg - AC 11 és
járulékos munkái) alkalmazásakor (vállalkozói díj) (Ft/m2):
A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja
vállalási ár: Ft
ÁFA: Ft
Mindösszesen: Ft
azaz ………………………………………………………….forint bruttó ajánlati ár
6.2. A fenti összeg fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire,
melyet jelen szerződés vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek
a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, beépítésre
kerülő összes anyag, berendezés, szerelvény, stb. beszerzését, csomagolását,
szállítását, szerelését és üzembe helyezését, valamint import esetén a vámot, a
statisztikai illetéket és egyéb járulékos költséget, a kivitelezéshez szükséges, de a
Megrendelő által nem biztosított hatósági és egyéb engedélyek beszerzését és azok
költségeit, melynek alapját az Ajánlattételi dokumentáció műszaki mellékletét alkotó
árazatlan költségvetési kiírás, műszaki leírás, valamint a feltett kérdésekre kapott
megállapítások együttesen képezik.
Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlati ár megállapításakor minden helyszínen
kiértékelhető körülményt figyelembe vett.
6.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az Ajánlati Ár kialakítását az alábbiak figyelembevételével
készítette el: A vállalkozási szerződés megkötését követően a vállalkozó kivitelező
viseli annak jogkövetkezményeit, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából
adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a tőle elvárható szakmai gondosság mellett
észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem jelzett.
6.4. A szerződéskötés az elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF.
Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít, Vállalkozó 2 db részszámla és 1 db
végszámla benyújtására jogosult.
A részszámlák az ellenőrzött kivitelezési munka előrehaladásával összhangban
nyújthatók be azzal, hogy a Vállalkozó (rész)számla kiállítására a Megrendelő, illetve
a műszaki ellenőr által aláírt teljesítés-igazolás kézhezvételét követően jogosult.
Az első részszámla benyújtása és kifizetése a kivitelezés készültségi fokához kötődik,
a kivitelezői ütemtervnek megfelelően, a nettó ajánlati ár 50%-os mértékét elérve.
A második részszámla benyújtására és kifizetésére a műszaki átadás-átvétel
befejezését követően van lehetőség. A két részszámla együttes összege nem lehet több,
mint a nettó ajánlati ár 95%-a.
38
A végszámla, melynek összege a nettó ajánlati ár 5%, a kétrétegű bitumen itatásos
technológiai utak utókezelésének elvégzését követően nyújtható be, legkésőbb a
szerződés megkötésének napját követő 258. napon. A kétrétegű bitumen itatásos
technológiai utak utókezelés megtörténtét a műszaki ellenőr jogosult igazolni.
Benyújtásra kerülő számla összege: Benyújtásának időpontja:
1. részszámla: …………………………………… …………………………
2. részszámla: …………………………………… …………………………
Végszámla: …………………………………… …………………………
Megrendelő a szerződésszerű teljesítést követően a kifizetést utófinanszírozás
keretében teljesíti, a Kbt. 130.§. (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdései, az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezései, valamint a 306/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezései alkalmazásával. A számlák kifizetése
minden esetben a Megrendelő számlájáról banki átutalással történik.
6.5. Előleg fizetésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 131.§ (1)-(2)
bekezdése, valamint a 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 12.§ szerint kerülhet sor
……………Ft, azaz ………………….forint összegben. Az előlegszámla
benyújtására a szerződéskötést követően kerülhet sor, kifizetése az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül történik. Az előleg a részszámla
összegéből kerül ellentételezésre. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg
visszafizetési biztosíték Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátása, melynek
összege megegyezik az igényelt előleg összegével.
6.6. Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén köteles a Vállalkozó
részére fizetendő ellenérték után a Ptk. 6:48 § meghatározott mértékű késedelmi
kamatot megfizetni.
6.7. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó belföldi adóalany.
6.8. A Megrendelő e szerződés aláírásával igazolja, hogy a megvalósítás pénzügyi fedezete
rendelkezésére áll.
6.9. Megrendelő köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatban minden információt
Vállalkozó részére megadni, a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, az igazolt
munka ellenértékét megfizetni.
7. Felek képviselete, együttműködése
7.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésével, módosításával
kapcsolatban feleket az alábbi személyek képviselik:
Megrendelő részéről: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Cím:
Tel:
Fax:
E-mail:
Vállalkozó részéről: ………………….
39
Cím:
Tel:
Fax:
E-mail:
7.2. A műszaki ellenőrzéssel megbízott Megrendelő által kijelölt személy az építési
naplóban, vagy megbízólevél alapján kerül kinevezésre.
7.3. A Megrendelő műszaki ellenőre:
Műszaki ellenőr:
Név: ……………………….
Beosztás: ………………………..,
Címe: ……………………………………………….
Telefon: ………………; Fax: ……………..
7.4. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Felelős műszaki vezető:
Név: ……………………….
Beosztás: ………………………..,
Címe: ……………………………………………….
Telefon: ………………; Fax: ……………..
8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
8.1. Késedelmi kötbér feltételek
8.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy ha Vállalkozónak nem sikerül megvalósítania a
kivitelezési munkákat a szerződésben meghatározott feltételek mellett, a szerződésben
meghatározott határidőre, Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni
Megrendelőnek.
8.1.2. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett napokra 100.000.-Ft, azaz --
Egyszázezer---Ft.
A Megrendelő késedelmi kötbér összegét legfeljebb 30 napig érvényesíti. 30 napot
meghaladó késedelem esetén – a késedelemből eredő és a késedelemmel okozott károk
megtérítésére vonatkozó Megrendelői igényeket nem érintve – a Megrendelő
fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 30 napot meghaladó
késedelmet a Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti.
8.1.3. A kötbérek lejárt pénzkövetelésnek minősülnek.
8.2. Hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér
8.2.1. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben hibásan teljesít ………………….Ft, azaz
……………………Ft összegű hibás teljesítési kötbért fizet a Megrendelő részére.
Felhasználásának esetei: ha történik ugyan teljesítés, de az a teljesítés nem
szerződésszerű vagy nem felel meg esetleges kötelező jogszabályi előírásoknak.
40
8.2.2. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben nem teljesít .………Ft, azaz …………….Ft
összegű meghiúsulási kötbért fizet a Megrendelő részére.
8.2.3 Az ajánlatkérő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha
- a Vállalkozó a teljesítést megtagadja;
- a Vállalkozó a szerződést jogellenesen felmondja vagy attól jogellenesen áll el;
- a szerződés teljesítése a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból ellehetetlenül;
- a Vállalkozó a teljesítéssel – neki felróható módon – 30 napot meghaladó
késedelembe esik;
- a Megrendelő ismétlődő súlyos hibája megállapítható vagy a Megrendelő által a
szerződésszerű teljesítésre meghatározott póthatáridő is eredménytelenül telik el;
- Vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul.
8.3. Jótállási biztosíték
8.3.1. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő részére ……………….,- Ft összegben
„Jótállási biztosíték"-ot szolgáltat 36 hónap időtartamra. A jótállási biztosítéknak még
ezt követő 30 napig érvényben kell maradnia, lehívhatósággal.
A biztosíték felhasználásának esetei:
A biztosíték a jótállási időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség
körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a
Megrendelő által jelzett hibás
munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi - 15 napon
belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni.
Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult - a Vállalkozó értesítése mellett - a biztosíték
terhére a munkát mással elvégeztetni.
8.3.2. A jótállási biztosíték összege részletekben is igénybe vehető. A jótállási biztosíték
összegének és/vagy részösszegének igénybevétele nem mentesíti Vállalkozót a
szerződésszerű teljesítésből eredő - a jótállási biztosíték összegét meghaladó –
megrendelői követelések teljesítése alól.
8.3.3. Amennyiben a jótállási biztosíték bankgarancia formájában kerül teljesítésre, a
bankgarancia levélnek tartalmaznia kell, hogy a bank kötelezi magát, hogy a
Megrendelő első írásbeli felszólítására, a Vállalkozó vagy bármely más személy
esetleges kifogásait figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti Megrendelőnek a
megjelölt összeget az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége
alapján.
8.3.4. A jelen szerződés szerinti bármilyen kötbérigényét, vagy követelését a Megrendelő
jogosult a Vállalkozó által nyújtott bármely Biztosíték terhére, vagy a Vállalkozó
részére, bármilyen jogcímen járó összeg visszatartásával, beszámítás jogcímen
kiegyenlíteni.
8.4. Jótállási és szavatossági feltételek
A jótállás időtartama megegyezik a 12/1988 (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM
együttes rendeletben foglaltak szerinti kötelező alkalmassági idővel.
41
A jótállási kötelezettség kiterjed arra, hogy az elkészült munka megfelel a
jogszabályokban, a szerződésben, a műszaki leírásban és annak mellékleteiben foglalt
valamennyi követelménynek, előírásnak, szabványnak. A Vállalkozó köteles saját
költségén a lehető leghamarabb helyrehozni a hibákat, illetve kijavítani a sérüléseket.
A kicserélt vagy kijavított részekre vonatkozóan a jótállási idő újrakezdődik azon a
napon, amikor a Megrendelő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás
megtörténik.
A vállalkozó jótállása megszűnik:
- Rendeltetés ellenes használat, vagy rongálás következtében,
- Karbantartás és javítás kötelezettség elmulasztása esetén, amennyiben az a
Megrendelőt terheli.
A szavatossági kötelezettségeinek a törvényben meghatározottak szerint kell eleget
tenni.
9. Pótmunka elszámolásával kapcsolatos feltételek
Vállalkozó pótmunka elszámolására nem jogosult.
10. Egyéb feltételek
10.1. A vállalkozás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a munka I. osztályú minőségben, hiba-
és hiánymentesen elkészült, és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja sikeres
műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésével.
A teljesítési határidőbe a műszaki átadás-átvétel ideje és az ott észrevételezett
fennmaradó hibák kijavítása, illetve az ott megjelölt hiányosságok pótlása is
beleszámít.
Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel,
amelyben rögzítik a műszaki (rész)teljesítést. A Felek által aláírt jegyzőkönyv a
számlázás alapja.
Vállalkozó a szerződésben megállapított ellenérték teljes összegének számlájára
történő megérkezéséről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
10.2. A szerződésben vállalt munkák befejezését a Vállalkozó írásban 2 nappal előre köteles
közölni.
10.3. Az átadás-átvételi eljárás, valamint az utó-felülvizsgálati eljárás során felek a Ptk.
6:247 § (2) bekezdése szerint járnak el.
10.4. Ha bármely, a szerződésben elő nem írt, de a Megrendelő által elrendelt vizsgálat
eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem
felel meg a szerződés előírásainak, akkor e vizsgálatok költségét a Vállalkozónak kell
viselnie.
10.5. A Vállalkozó kötelezte magát, hogy a birtokába került adatokat, terveket, illetve egyéb
információkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tárgyi munka megvalósításához
használja fel és harmadik személy számára a hozzáférés lehetőségét meggátolja.
10.6. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél közös megegyezésével történhet a
Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelelően, mely az alábbiakat tartalmazza:
42
„A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján
meghatározott részét, ha
a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett
ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik
ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára
változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői
kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során
jogszabályváltozás vagy az ellenőrző hatóság előírása miatt a szerződés módosítása
válik szükségessé, úgy jelen szerződést kölcsönösen együttműködve módosítják.”
10.7. A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja alapján:
„A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
10.8. A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontja alapján:
„A Vállalkozó szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 10.7. pont szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
10.9. A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapján:
„A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely
feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott valamely feltétel;”
10.10. A 10.9. pont szerinti felmondás esetén a Szolgáltató, a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
10.11. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni.
Ha Megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles őt erre
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel
tartozik. Amennyiben Megrendelő utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik,
Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha Vállalkozó ilyen esetben a szerződéstől nem áll
el, Megrendelő utasítása szerint, Megrendelő kockázatára köteles a meghatározott
feladatokat teljesíteni.
43
11. Ellenőrzések és vizsgálatok
11.1. Vállalkozó a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt
megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére
lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Felek vállalják, hogy
minden olyan részletes információt az ellenőrzésre jogosultak részére kérés esetén
rendelkezésére bocsátanak, amely alapján ellenőrizhető, hogy a projekt és a Szerződés
rendelkezései megfelelően valósulnak meg.
11.2. Felek elfogadják, hogy az ellenőrzésre jogosultak ellenőrizhetik a támogatás
felhasználását, akár saját alkalmazottaik, akár általuk megbízott és nevében eljáró külső
szervezet révén.
11.3. Felek vállalják, hogy az ellenőrzésre jogosultak és alkalmazottaik, valamint az általuk
megbízott külső szakértők számára biztosítja a megfelelő jogokat a projekt
megvalósulás helyszíneire való bejutáshoz, valamint a hozzáférést minden, az
ellenőrzés lefolytatásához szükséges információhoz, beleértve az elektronikus
információkat is.
12. Kifogások – jogvita:
12.1 A szerződés teljesítése során felmerülő vitás kérdéseket felek elsősorban egymás közötti
egyeztetéssel kötelesek rendezni, melynek eszköze az aktuális időponttól kezdődő
rendszeres gyakoriságú munkahelyi koordinációs értekezlet.
12.2 Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban (levélben, táviratilag,
telefaxon vagy e-mailen) kell megküldeni és írásban kell visszaigazolni. Az értesítésben
foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor azt kikézbesítették, vagy az értesítés
érvényességi napján, attól függően, hogy melyik van később.
12.3 A Felek vitás kérdéseiket közvetlen tárgyalások útján, békés úton kísérelik meg
rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a felek megállapodása
alapján a jogvita elbírálására pertárgyértéktől függően a Ceglédi Járásbíróság, illetve a
Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki.
12.4 Abony Város Önkormányzata részére a „Belterületi utcák burkolat-felújítási
munkálatai 2014. évben” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívása,
ajánlattételi dokumentációja, az ajánlattevők által feltett kérdésekre adott válaszok, az
eljárás során rögzített egyéb dokumentumok, valamint a Vállalkozónak az eljárásban
………………………-én adott ajánlata a jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek (azok fizikai értelemben jelen
szerződéshez nem kerülnek csatolásra). Amennyiben az eljárást megindító felhívás, az
ajánlattételi dokumentáció, az ajánlat és a vállalkozási szerződés között eltérés van, úgy
a dokumentumokat felsorolt sorrendben kell irányadónak tekinteni.
Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a
fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével.
12.5 Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen
lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.
44
12.6 Jelen szerződés ……………számozott oldalból és a csatolt mellékletekből áll.
12.7 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvénynek (Kbt.) szabályai irányadóak.
12.8 A szerződés a Szerződő felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerű aláírásukkal
lép hatályba. A szerződés ……………eredeti példányban kerül aláírásra.
Kelt: Abony, 2014 ………………………..
…………….………………….. …………………………………
Megrendelő Vállalkozó
…………….…………………..
Ellenjegyzés
A szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek:
- Pénzügyi és műszaki ütemterv
- C.A.R. felelősségbiztosítás