23
CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS 1 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015 OBJETO: INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS DE URBANISMO, SÓTANO, SUB ESTACIÓN Y VIVIENDA SSA1 Y SSA2. PROYECTO: NATURA – COTA E1A Entre los suscritos, a saber, Por una parte, CUMBRIA CONSTRUCTORA S.A.S, sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, identificada con numero de NIT. 900.432.290-8, representada legalmente por RICARDO WILLS SALAS, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía numero 80.777.689 expedida en Bogotá D.C, con domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal; quien es adelante dentro del presente Contrato de Suministro y para todos sus efectos se denominara “EL CONTRATANTE”; y 2. Por la otra, GRATINIANO LIZARAZO SALAZAR , mayor de edad, identificado con cedula de ciudanía numero 4.133.519 expedida en Guican, Boyaca, con domicilio y residencia en la ciudad de Cogua, Vereda el Mortiño, registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá como persona natural, con numero de NIT 4.133.519-6; todo lo cual consta en el R.U.T., el cual se adjunta; quien en adelante dentro del presente Contrato de prestación de servicios y para todos sus efectos se denominara “EL CONTRATISTA” Quienes en adelante, y conjuntamente, se denominaran las PARTES, se hacen constar que, por medio del presente documento, han celebrado un Contrato de Prestación de Servicios (en adelante el CONTRATO) el cual se regirá por las siguientes CLAUSULAS. PRIMERA. – OBJETO: En virtud del presente Contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a prestar sus servicios profesionales, en forma autónoma e independiente, por su cuenta y riesgo, según: Propuesta de servicios del 26/5/2015 por Mano de Obra.

Modelo de contrato por prestación de servicios

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Modelo de contrato por prestación de servicios.

Citation preview

Page 1: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

1 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

OBJETO: INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO

E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS DE URBANISMO, SÓTANO, SUB ESTACIÓN

Y VIVIENDA SSA1 Y SSA2.

PROYECTO: NATURA – COTA E1A

Entre los suscritos, a saber,

Por una parte, CUMBRIA CONSTRUCTORA S.A.S, sociedad legalmente constituida bajo las leyes

de la República de Colombia, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, identificada con

numero de NIT. 900.432.290-8, representada legalmente por RICARDO WILLS SALAS, mayor de

edad, identificado con cedula de ciudadanía numero 80.777.689 expedida en Bogotá D.C, con

domicilio y residencia en la ciudad de Bogotá D.C, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia

y Representación Legal; quien es adelante dentro del presente Contrato de Suministro y para todos

sus efectos se denominara “EL CONTRATANTE”; y

2. Por la otra, GRATINIANO LIZARAZO SALAZAR , mayor de edad, identificado con cedula de

ciudanía numero 4.133.519 expedida en Guican, Boyaca, con domicilio y residencia en la ciudad de

Cogua, Vereda el Mortiño, registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá como persona natural,

con numero de NIT 4.133.519-6; todo lo cual consta en el R.U.T., el cual se adjunta; quien en

adelante dentro del presente Contrato de prestación de servicios y para todos sus efectos se

denominara “EL CONTRATISTA”

Quienes en adelante, y conjuntamente, se denominaran las PARTES, se hacen constar que, por

medio del presente documento, han celebrado un Contrato de Prestación de Servicios (en adelante

el CONTRATO) el cual se regirá por las siguientes

CLAUSULAS.

PRIMERA. – OBJETO: En virtud del presente Contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a prestar sus servicios profesionales, en forma autónoma e independiente, por su cuenta y riesgo, según:

Propuesta de servicios del 26/5/2015 por Mano de Obra.

Page 2: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

2 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

Para el proyecto denominado NATURA – COTA E1A, desarrollo inmobiliario ubicado en la KR 5 con CL 2 de la ciudad de COTA Municipio de CUNDINAMARCA (en adelante el Proyecto), bajo la modalidad de PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE.

PARÁGRAFO: El valor de la OFERTA presentada por el CONTRATISTA incluye la totalidad de los

gastos de materiales, equipo, transporte, mano de obra, honorarios, garantías, impuestos, obras

provisionales, aseo, medidas de seguridad, vigilancia de los equipos y materiales, y cualquier otro

elemento o actividad no mencionada pero que sea necesaria para la ejecución del Contrato.

SEGUNDA. – VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente Contrato es el resultado de

la OFERTA presentada por el CONTRATISTA, esta asciende a la suma de CIENTO SESENTA

MILLONES DE PESOS M/CTE ($160.000.000.oo) incluido IVA sobre la utilidad.

El valor del presente Contrato se pagará de la siguiente manera:

a) Anticipo: La suma de VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 24.000.000.oo) que

corresponde al 15 % del valor del contrato el cual se cancelara a la firma del presente Contrato,

una vez el contratista suscriba las garantías del contrato y presente el plan de inversión del anticipo.

b) Pagos quincenales: Los cuales se pagaran de conformidad con las actas periódicas

(quincenales) de obra ejecutadas y aprobadas por EL CONTRATANTE, cuyo avance debe cumplir

por lo previsto en el Cronograma de actividades de obra, La radicación de la factura por parte de EL

CONTRATISTA se realizara de acuerdo a lo establecido en el cronograma de pagos del proyecto, el

cual será suministrado al inicio del contrato por el CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMERO. – BUEN MANEJO DEL ANTICIPO: EL CONTRATISTA se obliga para

con EL CONTRATANTE a utilizar las sumas de dinero entregadas a título de anticipo para salarios

de su personal; adquisición de materiales y/o equipos; transporte de equipos y/o; alquiler de equipos;

pago de impuestos; y en general, para atender de manera exclusiva todas las demás actividades

objeto del presente Contrato, según lo establecido en plan de inversión del anticipo, presentado por

el CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO. – AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: Del valor de las cuentas de cobro y/o

facturas que EL CONTRATISTA radique, además de los descuentos de ley, se descontara el

porcentaje pactado como anticipo (15 %) de las mismas, con el fin de amortizar el valor del anticipo

de que trata la presente clausula, dichos descuentos se dejaran de realizar hasta que se amortice

totalmente el anticipo. Si el contrato no se ejecuta en su totalidad el CONTRATANTE deberá

devolver la proporción del anticipo que no fue amortizado en las actas quincenales de avance de

obra.

Page 3: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

3 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

PARÁGRAFO TERCERO. -RETENCIÓN DE GARANTÍA: Del valor de las cuentas de cobro y/o

facturas que EL CONTRATISTA radique, además de los descuentos de ley y de la amortización del

anticipo se descontara el 10% del valor a facturar como retención de garantía hasta la liquidación del

Contrato.

TERCERA. – VIGENCIA: El presente Contrato estará vigente durante CUARENTA DÍAS

CALENDARIO (40) contados a partir de la firma del acta de inicio de obra.

PARÁGRAFO PRIMERO: El cronograma de actividades que regirá el presente contrato será el que

fue aceptado en la OFERTA presentada por el CONTRATANTE el cual se ajusta estrictamente al

cronograma general de la obra y se anexa al presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El retraso imputable a EL CONTRATISTA en la ejecución de cualquiera

de las actividades señaladas en el parágrafo anterior, dará lugar a la imposición de las multas

diarias de que trata la Cláusula Vigésima Primera del presente Contrato.

CUARTA. – PRÓRROGAS DEL PLAZO: EL CONTRATANTE podrá prorrogar el plazo del presente

Contrato, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando EL CONTRATISTA demuestre plenamente que no ha podido terminar con la prestación

del servicio en el plazo pactado, por causas que no le son imputables.

2. Cuando haya que ejecutarse inspecciones adicionales, debidamente autorizadas por EL

CONTRATANTE en las que, para su ejecución, se haya acordado entre las PARTES más tiempo

que el inicialmente pactado. En caso de que no se pacte una ampliación del plazo para ejecutar las

inspecciones adicionales a que haya lugar, EL CONTRATISTA se obliga a entrega dichas

inspecciones en el plazo inicialmente pactado.

3. En aquellos casos que el retraso se origine exclusivamente por demora del CONTRATANTE en

cumplir con las obligaciones mencionadas en el presente CONTRATO.

4 Cuando ocurran actividades ajenas a EL CONTRATISTA que afecten la ruta crítica del

Cronograma.

En este último caso, para que EL CONTRATANTE conceda la prórroga del término del presente

Contrato, la respectiva solicitud deberá ser presentada por EL CONTRATISTA, por lo menos con

ocho (8) días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo pactado, acompañado de la

programación para las actividades faltantes por ejecutar.

Page 4: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

4 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

QUINTA. – OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: Constituyen obligaciones de EL

CONTRATISTA las siguientes:

1) Estudiar y conocer cuidadosamente todas las especificaciones, cálculos y planos del proyecto.

2) Visitar el sitio de la obra y definir todos los factores que pueden influir en el desarrollo y la

ejecución de la obra.

3) Suministrar el personal calificado, herramientas y/o equipos; transporte de equipos y/o; alquiler de

equipos y en general, para atender de manera exclusiva todas las demás actividades objeto del

presente Contrato.

4) Localizar y replantear a partir de los ejes materializados BM dispuestos en la obra.

5) Prestar el servicio contratado en las condiciones y términos establecidos en el presente Contrato

6) Atender de manera permanente la prestación de servicio contratado, lo cual se hará a través del

cumplimiento de entregas parciales en las fechas indicadas en la programación de obra, estas

deberán quedar suscritas en actas, comités y formatos de calidad de la empresa, avaladas por EL

CONTRATANTE y/o LA INTERVENTORÍA.

7) Dirigir, coordinar y ejecutar de manera integral, las actividades para la efectiva prestación del

servicio.

8) Realizar los trabajos a precio global fijo estipulados en la OFERTA que cumplan a cabalidad el

OBJETO del presente Contrato.

9) Prestar los servicios con sujeción a lo previsto en el presente Contrato, la ley aplicable los

permisos Nacionales, Distritales y/o Municipales, las especificaciones técnicas, los reglamentos

técnicos, el Cronograma de Actividades y el cronograma de Obra del OBJETO del presente

Contrato.

10) Ejecutar cumplidamente todos los trabajos, obras y labores necesarios para cumplir cabalmente

con el presente Contrato.

11) Contratar por su cuenta y riesgo mediante contrato de trabajo, personal altamente calificado,

experimentado, con el conocimiento requerido, idóneo y profesional para la prestación del servicio.

12) Asumir la responsabilidad exclusiva y excluyente por el pago de la totalidad de los salarios,

prestaciones sociales, honorarios, retenciones, impuestos, aportes parafiscales y demás pagos a los

Page 5: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

5 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

que haya lugar de conformidad con la Ley aplicables que deben hacerse a las personas que emplee

o contrate para el cabal cumplimiento al presente Contrato

13) Entregar a la Dirección de obra copia simple de los contratos de trabajo de sus trabajadores.

14) Entregar a la Dirección de Obra copia de la afiliación, los recibos de pago de seguridad social,

ARL y demás certificados que acrediten la idoneidad del trabajo que realizan sus trabajadores para

dar cumplimiento al OBJETO del presente contrato.

15) EL CONTRATISTA deberá radicar en la obra a quien EL CONTRATANTE designe una carpeta

con todos los documentos vigentes enunciados en el punto anterior del personal que asista a la

obra, el no cumplimiento de este requisito dará como sanción la prohibición del ingreso de la o las

personas que no cumplan con los requisitos mencionados.

16) EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a no vincular personal a través de

cooperativas de trabajo asociado para la ejecución del presente Contrato, so pena de la imposición

de las multas que se estipulan más adelante.

17) Observar el estándar de conducta, para la prestación del servicio, exigible a un profesional en las

respectivas áreas de conocimiento y experticia, con las más altas calidades técnicas, de experiencia,

profesionalismo, conocimiento e idoneidad

18) Tomar las precauciones necesarias para la protección y seguridad del personal a su cargo, de

acurdo con las reglamentaciones vigentes. Lo anterior incluirá sin limitación, contar con el servicio de

atención de primeros auxilios y transporte especializado para eventuales emergencias por

accidentes de trabajo, el cual podrá ser prestado a través de una empresa administradora de riesgos

profesionales (ARP) o entidad similar, siempre que el mismo se preste de manera eficiente e

inmediata.

19) Suministrar a sus empleadores los elementos de seguridad personal necesarios para la

ejecución del Contrato, la entrega de estos elementos debe quedar diligenciada en un formato y

radicada a quien EL CONTRATANTE designe en la obra.

20) Cumplir con las normas vigentes sobre Seguridad Social y sobre SISO aplicables al proyecto, así

como la normatividad laboral establecida por el Ministerio de Protección Social de Colombia

21) Responder por todos los hechos, actuaciones, u omisiones de sus empleados que generen

daños y perjuicios a la obra, al personal de la obra del CONTRATANTE o a terceros, de cualquier

índole así como al deterioro de las obras de otros CONTRATISTAS y/o de las propias del

CONTRATISTA.

Page 6: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

6 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

22) Cumplir con las políticas específicas del Proyecto sobre Gestión de Construcción Sostenible que

indique el Contratante

23) Contratar por su cuenta y riesgo los materiales necesarios para la prestación del servicio que no

sean suministrados por la OBRA. Sera responsabilidad de EL CONTRATISTA la selección de

dichos materiales, para lo cual, adelantará por su cuenta y riesgo las pruebas que considere

necesarias. Todos los materiales serán de óptima calidad, de acuerdo con lo previsto sobre el

particular en las especificaciones.

24) Suministrar y mantener en el sitio del Proyecto todos los equipos necesarios para el desarrollo

eficiente de la misma, de su propiedad o tomados en arriendo; y encargarse de sus equipos

adecuados, No serán justificados los retrasos imputados a la avería de herramientas y equipos que

estén contenidos en la OFERTA presentada por el contratista que afecten el desarrollo del OBJETO

del contrato.

25) Programar anticipadamente el suministro de los materiales que requiera el CONTRATISTA para

el desarrollo del OBJETO del Contrato que sean suministrados por el CONTRATANTE pactados de

común acuerdo en la OFERTA, esta programación se debe hacer 15 días antes del inicio de las

actividades del CONTRATISTA informando por escrito a la persona que designe el CONTRATANTE

26) Proveer bajo su propia cuenta y responsabilidad, a sus elementos (maquinaria, herramientas,

equipos, materiales, etc.) protección y vigilancia adecuada durante las veinticuatro (24) horas del día

durante todo el tiempo de ejecución del Contrato, de modo que cualquier pérdida, sustracción o

deterioro será asumida en su integridad por EL CONTRATISTA. EL CONTRATANTE no se hará

responsable de ninguna pérdida o deterioro de los elementos de trabajo de EL CONTRATISTA.

27) Asumir los costos correspondientes a los servicios públicos que utilice para la ejecución del

Contrato, los cuales serán suministrados por EL CONTRATANTE y descontados de cada pago de

manera proporcional al tiempo trabajado y trabajadores empleados, según acuerdo con la Dirección

de Obra

28) Los desperdicios en servicios públicos detectados por EL CONTRATANTE imputables a EL

CONTRATISTA deberán ser asumidos exclusivamente por este último en el siguiente pago.

29) Suscribir, entre otras, las siguientes actas relacionadas con la ejecución del Contrato: (i) el Acta

de inicio de Labores; (II) las Actas Quincenal de Actividades y Actas de Recibo Parcial de labores;

(III) el Acta de Recibo Final; (IV) el Acta de Liquidación del Contrato; (V) las Actas de variación en las

especificaciones, diseños, planos y/o plazos.

Page 7: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

7 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

30) Entregar los trabajos contratados en los plazos previstos en el Cronograma, lo cual quedará

incluido en el Acta Quincenal de Actividades correspondiente al mes en que se verifique la entrega.

31) Abstenerse de realizar cambios en las especificaciones de planos y diseños sin la aprobación

técnica de la persona que designe el CONTRATANTE

32) Cumplir con las recomendaciones dadas por escrito por EL CONTRATANTE

33) Suministrar a LA INTERVENTORÍA y/o EL CONTRATANTE en cualquier tiempo, todos los

informes o información que este razonablemente requiere, sobre cualquier aspecto del presente

Contrato

34) Informar a EL CONTRATANTE con ocho (8) días de anticipación, la entrega final de los trabajos

contratados. EL CONTRATANTE podrá ordenar por escrito el arreglo, demolición o verificación del

(los) trabajos(s) defectuoso(s), lo cual deberá ser ejecutado por EL CONTRATISTA antes del recibo

final de los mismos según lo establecido en el plan de calidad de la obra y será requisito para la

suscripción del Acta de Terminación de Labores y del Acta de Liquidación Final del Contrato.

35) Entregar los certificados que acrediten experiencia personal, profesional, administrativa, técnica

y operativa del personal empleado para el desarrollo del Contrato.

36) Entregar mensualmente a EL CONTRATANTE una relación de gastos en los que se utilizó el

anticipo de que trata la cláusula Segunda del presente Contrato, según lo acordado en el plan de

inversión del anticipo.

37) Asistir a los comités de obra en los cuales se requiera su presencia, por solicitud de LA

INTERVENTORÍA y/o EL CONTRATANTE

38) Acatar las recomendaciones y exigencias de las normas y leyes ambientales, de higiene, salud

ocupacional, seguridad industrial, movilidad y horarios de trabajo en el sector.

39) Cumplir con las normas vigentes de carácter ambiental, las disposiciones y autorizaciones del

ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y de la autoridad municipal para manejo

ambiental aplicables al Proyecto

40) Cumplir con el Cronograma de Actividades que fue aprobado en la oferta contado a partir de la

suscripción del acta de inicio.

41) Entregar a EL CONTRATANTE las pólizas de que trata la Cláusula Decima Sexta del presente

Contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha se suscripción del presente

documento, como requisito habilitante para la suscripción del acta de inicio.

Page 8: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

8 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

42) Cumplir con el procedimiento establecido para la liquidación del Contrato

43) Pagar los impuestos que le corresponda y que se deriven la ejecución y liquidación de este

contrato.

44) cumplir con las demás obligaciones que conduzcan a la correcta ejecución y liquidación del

presente Contrato

45) Cumplir con las normas dispuestas en el Plan de Manejo del Tráfico según las disposiciones de

la autoridad municipal en lo referente a la seguridad vial. Todas las afectaciones que se presenten a

terceros relacionadas con el incumplimiento de esta norma por parte del CONTRATISTA serán

asumidas por este.

PARÁGRAFO: En el evento en que EL CONTRATISTA no suministre a sus trabajados los

elementos de seguridad personal necesarios para la prestación del servicio contratado, EL

CONTRATANTE los suministrara con cargo a cualquier saldo que tenga a su favor EL

CONTRATISTA; de las cuentas por pagar por concepto del Contrato , o mediante cuenta de cobro,

para lo cual EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL CONTRATANTE a descontar dichas

sumas, sin que esto implique responsabilidad alguna de EL CONTRATANTE frente al personas de

EL CONTRATISTA y/o por los elementos de seguridad entregados.

SEXTA. – OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Constituyen obligaciones de EL

CONTRATANTE las siguientes:

1) Pagar el valor del presente Contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en la OFERTA

presentada por el contratista.

2) Permitir el ingreso al Proyecto del personal de EL CONTRATISTA

3) Entregar la documentación requerida para la debida ejecución de la obra y aclarar cualquier

diferencia que pueda surgir entre los planos y diseños (arquitectónicos, estructurales, hidráulicos,

eléctricos etc.) y las obras a ejecutar, de conformidad con la información suministrada para la

elaboración de la OFERTA del CONTRATISTA. Y de todas aquellas a cargo del CONTRATANTE

necesarias para el complimiento del OBJETO del presente Contrato, por parte del CONTRATISTA

contempladas en la OFERTA.

4) Suministrar los materiales no contemplados en la OFERTA requeridos para el desarrollo del

OBJETO del Contrato, previa solicitud del CONTRATISTA.

Page 9: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

9 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

5) Suministrar las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias para el desarrollo de las

actividades OBJETO del presente Contrato

6) Cumplir todas las obligaciones que conduzcan a la correcta ejecución de este Contrato, que se

encuentren consagradas en la ley o que se desprendan de la naturaleza.

SÉPTIMA. – DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente Contrato los siguientes

documentos:

1) Los planos y especificaciones de construcción entregados por EL CONTRATANTE

2) Programación de las actividades de obra definidas en la OFERTA.

3) Presupuesto y Análisis de precios unitarios de las actividades de obra definidas en la OFERTA

4) Permisos, trámites y licencias del proyecto

7) Las actas relacionadas con la ejecución del Contrato, tales como, el Acta de Inicio de Labores, el

Acta de Terminación de Labores, Acta de entrega y recibo final, Acta de liquidación.

8) El Acta y Certificación de asistencia a la visita al Proyecto de conformidad con el formato

9) Los documentos entregados por medio digital en la convocatoria

10) Manual de Contratistas SISOMA, Plan de manejo de residuos sólidos, Plan de calidad, Plan de

pagos a contratistas.

11) Los demás documentos que por su naturaleza se entienda que hacen parte del presente

Contrato

OCTAVA. – REPRESENTANTE DE LAS PARTES: Cada una de las partes, tendrá la obligación de

designar un representante:

Por parte de EL CONTRATANTE:

1) Ing. Andres Ballesteros Sanchez Gerente de Técnico, quien Recibirá la correspondencia dirigida a

las siguientes direcciones:

Correo Electrónico: [email protected]

Dirección: Carrera 16ª No. 78-55 of 305

Teléfono: (057-1) 6101648

Page 10: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

10 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

Por parte de EL CONTRATISTA:

Gratiniano Lizarazo Salazar, quien Recibirá la correspondencia dirigida a las siguientes direcciones:

Correo Electrónico: [email protected]

Dirección: Vereda el mortiño, Municipio de Cogua.

Teléfono: Tel: 3208474706

PARÁGRAFO: En todo caso, ninguno de los representantes de las PARTES, se encuentra facultado

para realizar modificaciones al objeto del presente Contrato y/o las condiciones fundamentales del

mismo.

NOVENA. – RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES QUE PUEDAN AFECTAR LA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA declara que conoce, ha estudiado y ha revisado

a cabalidad las especificaciones, los planos, los diseños y estudios, las recomendación y los

documentos que hacen parte del Contrato y que forman parte integral del mismo, y que estos están

completos y suficientes, y que, en consecuencia, garantizan una adecuada, segura y estable

prestación de los servicios contratados dentro del plazo contractual establecido en la OFERTA, y

que, además, al elaborar la propuesta para el objeto de este Contrato y al acordar las condiciones

del mismo, tuvo en cuenta:

1) El sitio donde se van a prestar los servicios, las circunstancias locales que en cualquier forma

puedan influir en la prestación de los mismos, las condiciones climáticas de la región y las

características técnicas de las obras ejecutadas paralelamente para el desarrollo del Proyecto.

2) Las posibilidades y limitantes de transporte de materiales y personal

3) La adquisición de materiales y disponibilidad de almacenamiento de los mismos

4) Las posibilidades de consecución de mano de obra

5) El estado de las vías de acceso

6) La naturaleza, formación, ubicación y características del sitio donde se van a prestar los servicios.

7) El incremento en los costos de materiales y mano de obra que puedan presentarse durante la

ejecución del Contrato y sus eventuales prorrogas, ya sean directos, indirectos fiscales o

parafiscales y las variaciones en la prestación de los servicios, derivadas de la materialización de los

Page 11: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

11 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

diseños, renunciando a reclamar por las mismas cualquier derecho, acción, valor o reconocimiento

adicional a los consagrados en el presente documento.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA manifiesta conocer que en el Proyecto se adelantan

diferentes trabajos de construcción, las cuales podrán prolongarse durante toda la vigencia del

presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deja constancia que ha contemplado todas las

variables relativas al desarrollo de los trabajo mencionados en el parágrafo anterior, que tienen o

tendrán incidencia en la ejecución del presente Contrato, y que las mismas podrán tener prioridad

respecto de las actividades aquí contratadas y, por lo tanta, renuncia a realizar cualquier tipo de

reclamación derivada de las incidencias de dichas variables, ya que fueron tenidas en cuenta al fijar

los valores acordados para la ejecución del presente Contrato.

DECIMA. – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE de

cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial, demanda, recurso, acción legal y/o costo o sobrecosto

que se generen por daños y lesiones causadas a cualquier persona como consecuencia directa o

indirecta del presente Contrato. En este sentido, EL CONTRATANTE en ningún caso será indirecta

del presente CONTRATO. En este sentido, EL CONTRATANTE en ningún caso será responsable

por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, puedan derivarse de la prestación de los

servicios de EL CONTRATISTA

DECIMA PRIMERA. – EXCLUSIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES: EL CONTRATANTE

pagara a EL CONTRATISTA las sumas de dinero previstas en la Cláusula Segunda del presente

Contrato, sin que por tal concepto haya lugar a vínculo laboral o societario alguno. Las PARTES

declaran que EL CONTRATISTA actúa en forma independiente en todos los órdenes, sin

exclusividad para EL CONTRATANTE de manera que el personal calificado que se requiera para el

cumplimiento del presente Contrato es de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA, tanto

salarial como prestacionalmente, por lo que EL CONTRATANTE queda liberado de cualquier

obligación sobre salarios, prestaciones o indemnizaciones que por cualquier motivo, pueda tener

derecho el personal a cargo de EL CONTRATISTA

DECIMA SEGUNDA. – AUTONOMÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATISTA: En la

ejecución del presente Contrato. EL CONTRATISTA contara con total libertad y autonomía técnica,

patrimonial y administrativa.

DECIMA TERCERA. – PERSONAL DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga para con

EL CONTRATANTE a que el personal empleado para la ejecución del presente Contrato:

Page 12: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

12 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

1) Cumpla con los horarios de trabajo establecidos en el Proyecto /Proyectos

2) Cumpla con los requisitos de experiencia y habilidades del personal, profesional, administrativo,

técnico y operativo exigidos por EL CONTRATANTE

3) Mantenga aseado el lugar donde se desarrolla el objeto del presente Contrato

4) Vista uniformes que los identifique como trabajadores de EL CONTRATISTA

5) Cumpla con las normas vigentes de higiene, salud ocupacional, seguridad industrial, movilidad y

trabajo en alturas.

6) Cumpla con las normas ambientales vigentes y todas aquellas que EL CONTRATANTE requiera

para el cumplimiento de su Plan de Construcción Sostenible.

DECIMA CUARTA. – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: AL CONTRATANTE, de manera unilateral,

podrá suspender el presente Contrato sin que se generen ningún tipo de perjuicio para las PARTES,

como consecuencia de la suspensión.

En todo caso, EL CONTRATANTE deberá notificar de la suspensión del Contrato a EL

CONTRATISTA con una antelación mínima de cinco (5) días calendario

DECIMA QUINTA. – INTERVENTORÍA: En caso de considerarlo necesario, EL CONTRATANTE

podrá ejercer la Supervisión Técnica y Administrativa de la ejecución de las actividades contratadas

y del Contrato por conducto de la persona natural o jurídica contratada para realizar LA

INTERVENTORÍA estará a cargo única y exclusivamente de EL CONTRATANTE quien definirá las

competencias de la misma.

DECIMA SEXTA. – PÓLIZAS: Para garantizar las obligaciones estipuladas en el presente Contrato,

EL CONTRATISTA deberá adquirir por su cuenta y riesgo, y presentar las garantías y seguros que

EL CONTRATANTE requiera y que los mismos sean adecuados, para la protección de sus

intereses. Para tal fin, EL CONTRATISTA constituirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a

la fecha de suscripción del presente documento, a través del Intermediario de Seguros CORRECOL

S.A, las siguientes garantías cuyo beneficiario será EL CONTRATANTE y EL PROMOTOR DEL

PROYECTO, CUMBRIA CONSTRUCTORA S.A.S, identificado con número de NIT 900.432.290. Las

condiciones y porcentajes de las garantías requeridas se describen en el Anexo 1 del presente

contrato, el cual es accesorio al presente contrato y hace parte integral del mismo.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si EL CONTRATISTA no constituye las garantías de que trata la presente

cláusula y su respectivo anexo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente

Page 13: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

13 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

Contrato, se considerará que la adjudicación queda sin efecto alguno, así como el presente

Contrato, sin que se necesite requerimiento previo o declaración judicial alguna. Sin embargo, EL

CONTRATANTE podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta e iniciar las acciones

pertinentes para la indemnización de perjuicios que se le causen.

DECIMA SÉPTIMA. – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con

la liquidación Final del Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de

suscripción del Acta Entrega y recibo final, para el pago de sumas finales adeudadas, para lo cual

será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) Elaboración del acta de Liquidación Final del Contrato donde se estipulen los servicios realmente

prestados y pagados, a descontar y adecuados, para revisión y aprobación por parte de EL

CONTRATANTE

2) Actualizar los valores y plazos de las pólizas de cumplimiento y de salarios y prestaciones

sociales, de conformidad con el valor del Contrato, siendo el costo de las primas de cuenta de EL

CONTRATISTA

3) Entregar los siguientes documentos:

I. Acta de Terminación, Acta de recibo y entrega final debidamente firmada por las PARTES

II. Las pólizas constituidas por EL CONTRATISTA debidamente actualizadas con el valor y

plazo total del presente Contrato

III. Minuta del contrato y todas las modificaciones si existen.

i. Cronograma de programación y ejecución de obra presentado en la oferta.

ii. Balance de obra contratada sobre la ejecutada

iii. Balance financiero del contrato

iv. Liquidación y pago al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la

Construcción (FIC)

IV. Certificación del Ministerio del Trabajo, en donde conste que EL CONTRATISTA no tiene

reclamaciones labores en su contra o en contra de EL CONTRATANTE

IV Certificado suscrito por el Representante Legal o revisor Fiscal que declare que se

encuentra a Paz y Salvo con sus trabajadores por todo concepto, el cual deberá estar

acompañado de los paz y salvo firmados con cada uno de los trabajadores.

V. El paz y Salvo de las EPS y fondos de pensiones y cesantías, a las cuales hayan

cotizados los trabajadores destinados para el cumplimiento del Contrato

VII. Paz y Salvo de todos los proveedores y/o subcontratistas

Page 14: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

14 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el Contrato se haya terminado por incumplimiento de EL

CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá realizar la liquidación unilateral del Contrato

DECIMA OCTAVA. – CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente Contrato terminara por las

siguientes causas:

1) Por quiebra o insolvencia de cualquiera de las PARTES, la cual se presume cuando este incurra

en cesación de pagos o en liquidación voluntaria u obligatoria

2) Cuando EL CONTRATISTA incumpla cualquiera de las condiciones del Contrato

3) Cuando EL CONTRATISTA incumpla los estándares mínimos de calidad

4) Cuando las PARTES se encuentren registrado en la Specially Designated Nationals List de la

Office of Foreign Assets Control del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América

(Lista Clinton)

5) También podrán las PARTES convenir por mutuo acuerdo la terminación de este Contrato

6) Por terminación del plazo del presente Contrato

7) Por decisión unilateral de EL CONTRATANTE

PARÁGRAFO: Cuando el presente Contrato se termine por incumplimiento de EL CONTRATISTA,

EL CONTRATANTE podrá realizar la liquidación del mismo de manera unilateral

DECIMA NOVENA. – CLAUSULA PENAL: Como clausula penal pecuniaria se fija una suma

equivalente al diez por ciento (10) del valor del valor del presente Contrato, la cual se hará efectiva

en caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las PARTES, sin perjuicio de la facultad

que le asiste a la parte cumplida de reclamar judicial y/o extrajudicialmente la indemnización de los

perjuicios que le haya ocasionado el incumplimiento del presente Contrato.

PARÁGRAFO: Para efectos del cobro de la presente clausula penal pecuaria, el presente Contrato

prestara merito ejecutivo suficiente, en los términos del artículo 488 del Código de Procedimiento

Civil.

VIGÉSIMA. – MULTAS: Por cada día de atraso en la entrega de cualquiera de los hitos señalados

en la Cláusula Tercera y/o en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones acordadas a cargo

de EL CONTRATISTA, este pagara a EL CONTRATANTE, a título de sanción, la suma equivalente

al uno por ciento (1%) del valor estimado del Contrato, sin que la sumatoria de las multas impuestas

Page 15: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

15 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

pueda exceder el diez por ciento (10% del valor del Contrato. Lo anterior, sin perjuicio del

cumplimiento de la obligación principal por parte de EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO: Para efectos del cobro de las multas de que trata la presente clausula, el presente

Contrato prestara merito ejecutivo suficiente, en los términos del artículo 488 del Código de

Procedimiento Civil

VIGÉSIMA PRIMERA.- PAGO DE SANCIONES: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL

CONTRATANTE para que descuente el valor de las multas y/o de la cláusula penal, si le fueren

aplicadas, de cualquier saldo que tenga a su favor, de las cuentas por pagar por concepto del

Contrato

VIGÉSIMA SEGUNDA. – LABORES NO EJECUTADAS Y/O MAL EJECUTADAS: EL

CONTRATISTA autoriza expresamente a EL CONTRATANTE a contratar por cuenta y riesgo de

aquel, todas aquellas labores que EL CONTRATISTA no haya ejecutado dentro de los plazos

previstos en el Cronograma estipulado en la Cláusula Tercera del presente Contrato, y/o las

actividades mal ejecutadas, para lo cual EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL

CONTRATANTE, a descontar el valor de dichas labores de cualquier saldo que tenga a su favor; de

las cuentas por pagar por concepto del Contrato, o mediante cuenta de cobro dirigida a la

correspondiente entidad aseguradora que haya otorgado la garantía de cumplimiento. Esta última

formula se aplicara en caso de que los saldos a favor de EL CONTRATISTA no sean suficientes.

VIGÉSIMA TERCERA. – PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El presente

Contrato es celebrado en consideración a las calidades y condiciones de las PARTES, en

consecuencia, una vez celebrado no podrá cederse ni subcontratarse sin previa y expresa

autorización escrita de la otra Parte.

VIGÉSIMA CUARTA. – CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia relativa al

presente Contrato, a excepción de la ejecución de las multas, la cláusula penal y las demás que se

tramiten por vía ejecutiva, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento presentado ante el Centro de

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a sus

reglamentos, de acuerdo con las siguientes reglas:

1) El tribunal de Arbitramento funcionara en la ciudad de Bogotá D.C y sesionara en el Centro de

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá;

2) Estará integrado por tres (3) árbitros designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la

Cámara de Comercio de Bogotá de sus listas:

3) El tribunal de Arbitramiento decidirá en derecho;

Page 16: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

16 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

4) La organización del Tribunal de Arbitramiento se sujetara al reglamento del Centro de Arbitraje y

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

5) La secretaria del Tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial de secretarios del

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá

VIGÉSIMA QUINTA. – CONFIDENCIALIDAD: Todas las disposiciones del presente Contrato y en

general toda la información que se produzca directa o indirectamente durante y/o por razón de su

ejecución, tendrá el carácter de confidencial y reservada entre las PARTES, quienes harán extensiva

dicha obligación a todos los funcionarios y asesores.

VIGÉSIMA SEXTA. – CARÁCTER DE INDEPENDENCIA: La invalidez o la no aplicabilidad de

cualquiera de las cláusulas del presente contrato, no afectara de ninguna forma la validez o

cumplimiento de ninguna de los demás clausulas. Cualquier clausula invalida o que no pueda

cumplirse será considerada excluida de este Contrato, y el resto del Contrato será interpretado y

ejecutado como si esta no tuviera esa porción o clausula invalida o sin aplicabilidad.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. – PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su

perfeccionamiento la suscrición del mimo por las PARTES, el pago del anticipo de que trata la

Cláusula Segunda y la constitución y pago de las garantías exigidas en la cláusula Decima Sexta.

VIGÉSIMA OCTAVA. – LEGISLACIÓN APLICABLE: El presente Contrato se regirá por las leyes de

la República de Colombia.

VIGÉSIMO NOVENA. ANEXOS.- Harán parte integral del presente contrato los anexos enumerados a

continuación. Con la firma del presente contrato, las partes aceptan las condiciones y especificaciones

descritas en los anexos para el desarrollo y ejecución del presente contrato.

ANEXO 1. GARANTÍAS PARA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ANEXO 2. OFERTA

ANEXO 3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (CÁMARA DE COMERCIO)

ANEXO 4. ESTUDIO DE SUELOS (medio magnético)

ANEXO 5. PLANOS ESTRUCTURALES, HIDRÁULICOS, ELÉCTRICOS. (Medio magnético)

En constancia de lo anterior, las PARTES firman este documento en dos (2) ejemplares iguales, el

día veintiséis (día 26) de junio (mes 6) del dos mil quince (año 2015).

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Page 17: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

17 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

RICARDO WILLS SALAS GRATINIANO LIZARAZO SALAZAR

CC. 80.777.689 de Bogotá D.C CC. 4.133.519 Guican Boyacá.

Representante Legal Representante Legal

CUMBRIA CONSTRUCTORA S.A.S

ANEXO 1.

EXIGENCIA DE SEGUROS PARA CONTRATOS DE SERVICIOS

Page 18: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

18 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

NOTA. SIN LA PRESENTACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS EXIGIDAS EN EL

PRESENTE ANEXO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES A LA FIRMA DEL

CONTRATO, EL MISMO SE ENTENDERÁ POR NO CELEBRADO

Para asegurar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones surgidas en el

contrato, el contratista deberá presentar dentro de los cinco días siguientes a la

suscripción del contrato una garantía en los términos y condiciones descritas a

continuación y amparara los perjuicios derivados del incumplimiento de las

obligaciones legales o contractuales.

El seguro de fianza deberá cumplir los siguientes requisitos.

1. Se debe cubrir en calidad de asegurado y beneficiario al Contratante. CUMBRIA

CONSTRUCTORA S.A.S NIT. 900.432.290

2. La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del garante y

por el afianzado.

3. Anexar el recibo de caja de pago de las primas emitido por la compañía de

seguros.

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

1. SERIEDAD DE LA OFERTA: Por una cuantía del 20% del valor de la oferta,

con una duración de TRES meses contados a partir de la fecha de la radicación

de la OFERTA.

2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. De buen manejo y

correcta inversión y devolución del anticipo no ejecutado, por el 100% del

anticipo. Debe cubrir los perjuicios sufridos con ocasión de i) la no inversión;

ii) el uso indebido; iii) la no devolución; iv) la apropiación indebida que el

contratista garantizado haga de los dineros que se le entreguen en calidad de

anticipo para la ejecución del contrato. La vigencia debe ser por el tiempo del

contrato tres meses más.

3. CUMPLIMIENTO. Este amparo se constituirá por una cuantía igual al 25% del

valor del contrato, cubre al contratante de los perjuicios derivados del

incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato. La

vigencia debe ser por el tiempo del contrato tres meses más.

Page 19: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

19 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

4. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Este amparo se

constituirá por una cuantía igual al 20% del valor del contrato. Cubre los

perjuicios que se ocasionen, como consecuencia del incumplimiento de las

obligaciones laborales a cargo del contratista y que tienen relación directa con

la contratación de personal necesario para la ejecución del contrato. La

vigencia debe ser por el tiempo del contrato y tres años más.

5. CALIDAD DEL SERVICIO. Este amparo se constituirá por una cuantía igual al

30% del valor del contrato. Cubre al contratante de los perjuicios imputables al

contratista, que resulten de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en

cuenta las condiciones pactadas en el contrato. La vigencia debe ser por el

tiempo del contrato tres meses más.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Adicional a la garantía de cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza

anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, debe presentar, una garantía para cubrir

los daños que el contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el

contrato, cause a terceros en sus personas, o en sus bienes, incluyendo sin

sublimite alguno, daño patrimoniales y extra patrimoniales responsabilidad civil

por contratistas y subcontratistas.

Esta póliza debe incluir los anexos de responsabilidad civil cruzada, de

responsabilidad civil patronal, de contaminación súbita y accidental, de

responsabilidad civil por bienes bajo cuidado tenencia y control y de

responsabilidad civil por gastos médicos, por vehículos propios y no propios, de

propiedades adyacentes y/o estructuras existentes, para los casos de obras de

construcción, operaciones de transporte, cargue y descargue. Actividades

recreacionales y culturales, participación en ferias y exposiciones, uso de

maquinaria y equipo. Se debe amparar daño emergente, daño moral y la culpa

grave.

Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente al 10% del valor del

contrato. La vigencia debe ser por el tiempo del contrato y tres meses más.

Ocurrido cualquier siniestro el contratista está obligado a restablecer la cobertura

Page 20: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

20 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

completa. CUMBRIA CONSTRUCTORA deberá quedar como asegurado y

beneficiario.

CONDICIONES GENERALES DE LAS PÓLIZAS PARA CONTRATISTA.

- Para el trámite de expedición de pólizas EL CONTRATISTA deberá hacer

entrega al CONTRATANTE de los documentos que le sean solicitados por la

Aseguradora como el formulario SARLAFT debidamente diligenciado, estados

financieros, certificados de libertad, pagaré en blanco firmado, etc.

- Los valores asegurados y las vigencias de las garantías deberán actualizarse

cada vez que el contrato garantizado sea prorrogado o adicionado -según el

caso-, así como con el Acta Liquidación en función del valor final del negocio

jurídico y de la fecha de finalización de los trabajos según Acta de Recibo.

- EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su propia cuenta, el monto total

de la prima que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, como los

costos que se causen posteriormente con motivo de modificaciones,

renovaciones prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento

en las pólizas.

- La contratación de la póliza de cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA

no lo exonera de su obligación de indemnizar a EL CONTRATANTE por todos

los perjuicios derivados del incumplimiento del Contrato que no fuesen

cubiertos por la mencionada póliza o en exceso de esta.

SEÑOR CONTRATISTA, EN EL CASO DE QUE TENGA SUBCONTRATISTAS, ÉSTE

DEBERÁ TOMAR LAS SIGUIENTES PÓLIZAS.

Para asegurar el total y estricto cumplimiento de todas las obligaciones surgidas en el

contrato, el subcontratista deberá presentar dentro de los cinco días siguientes a la

suscripción del contrato y a través de la compañía de seguros indicada bajo el

convenio de grandes beneficiarios, por intermedio de los señores CORRECOL S.A. una

garantía en los términos y condiciones descritas a continuación y amparara los

perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales.

El seguro de fianza deberá cumplir los siguientes requisitos.

1. Se debe cubrir en calidad de asegurado y beneficiario al Contratante.

CUMBRIA CONSTRUCTORA S.A.S NIT. 900.432.290

Page 21: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

21 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

2. La garantía debe encontrarse firmada por el representante legal del garante

y por el afianzado.

3. Anexar el recibo de caja de pago de las primas emitido por la compañía de

seguros.

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

1. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. De buen manejo y

correcta inversión y devolución del anticipo no ejecutado, por el 100% del

anticipo. Debe cubrir los perjuicios sufridos con ocasión de i) la no inversión;

ii) el uso indebido; iii) la no devolución; iv) la apropiación indebida que el

contratista garantizado haga de los dineros que se le entreguen en calidad de

anticipo para la ejecución del contrato. La vigencia debe ser por el tiempo del

contrato y tres meses más.

2. CUMPLIMIENTO. Este amparo se constituirá por una cuantía igual al 25% del

valor del contrato, cubre al contratante de los perjuicios derivados del

incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato. La

vigencia debe ser por el tiempo del contrato y tres meses más.

3. SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Este amparo se

constituirá por una cuantía igual al 20% del valor del contrato. Cubre los

perjuicios que se ocasionen, como consecuencia del incumplimiento de las

obligaciones laborales a cargo del contratista y que tienen relación directa con

la contratación de personal necesario para la ejecución del contrato. La

vigencia debe ser por el tiempo del contrato y tres años más.

4. CALIDAD DEL SERVICIO. Este amparo se constituirá por una cuantía igual al

30% del valor del contrato. Cubre al contratante de los perjuicios

imputables al contratista, que resulten de la mala calidad del servicio prestado,

teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. La vigencia debe

ser por el tiempo del contrato y tres meses más.

CONDICIONES GENERALES DE LAS PÓLIZAS PARA CONTRATISTA.

Page 22: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

22 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

- Para el trámite de expedición de pólizas EL SUBCONTRATISTA deberá hacer

entrega al CONTRATANTE de los documentos que le sean solicitados por la

Aseguradora como el formulario SARLAFT debidamente diligenciado, estados

financieros, certificados de libertad, pagaré en blanco firmado, etc.

- Los valores asegurados y las vigencias de las garantías deberán actualizarse

cada vez que el contrato garantizado sea prorrogado o adicionado -según el

caso-, así como con el Acta Liquidación en función del valor final del negocio

jurídico y de la fecha de finalización de los trabajos según Acta de Recibo.

- EL SUBCONTRATISTA se compromete a pagar por su propia cuenta, el monto

total de la prima que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, como

los costos que se causen posteriormente con motivo de modificaciones,

renovaciones prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento

en las pólizas.

- La contratación de la póliza de cumplimiento por parte de EL

SUBCONTRATISTA no lo exonera de su obligación de indemnizar a EL

CONTRATANTE por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del

Contrato que no fuesen cubiertos por la mencionada póliza o en exceso de esta.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Adicional a la garantía de cumplimiento, como amparo autónomo y en póliza

anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, debe presentar, una garantía para cubrir

los daños que el contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el

contrato, cause a terceros en sus personas, o en sus bienes, incluyendo sin

sublimite alguno, daño patrimoniales y extra patrimoniales responsabilidad civil

por contratistas y subcontratistas.

Esta póliza debe incluir los anexos de responsabilidad civil cruzada, de

responsabilidad civil patronal, de contaminación súbita y accidental, de

responsabilidad civil por bienes bajo cuidado tenencia y control y de

responsabilidad civil por gastos médicos, por vehículos propios y no propios, de

propiedades adyacentes y/o estructuras existentes, para los casos de obras de

construcción, operaciones de transporte, cargue y descargue. Actividades

recreacionales y culturales, participación en ferias y exposiciones, uso de

maquinaria y equipo. Se debe amparar daño emergente, daño moral y la culpa

grave.

Page 23: Modelo de contrato por prestación de servicios

CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS

23 CPS E1A LIREI SSA1 Y SSA2 – No 010 – 2015

Esta póliza tendrá un valor asegurado correspondiente al 20% del valor del

contrato. La vigencia debe ser por el tiempo del contrato y tres meses más.

Ocurrido cualquier siniestro el contratista está obligado a restablecer la cobertura

completa. CUMBRIA CONSTRUCTORA deberá quedar como asegurado y

beneficiario.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

RICARDO WILLS SALAS GRATINIANO LIZARAZO SALAZAR

CC. 80.777.689 de Bogotá D.C CC. 4.133.519 Guican Boyacá.

Representante Legal Representante Legal

CUMBRIA CONSTRUCTORA S.A.S