SBB ver. 11kls.vejdirektoratet.dk/_layouts/delegate/handlers/GetFile... · Web viewAd 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår

1

Denne side skal fjernes inden udbudGENEREL VEJLEDNING

For at gøre det lettere og hurtigere for dig at formulere udbudsbetingelser har Vejdirektoratet udarbejdet udbudsparadigmer, som skal anvendes, når vi udbyder opgaver til rådgivere og entreprenører. Hele siden er en hjælp til dig og skal naturligvis fjernes, så den ikke optræder i det færdige dokument.

Det er helt afgørende, at vi meget præcist beskriver vores bestillinger, så det er klart og entydigt, hvad vi ønsker leveret. Ved at opbygge udbudsmaterialet efter en ensartet og genkendelig struktur gør vi hele udbudsprocessen lettere både for dig som VD-medarbejder og for vores leverandører!

Skabelonerne tilpasses løbende ifm. nye love, bekendtgørelser og standarder samt de erfaringer, Vejdirektoratet får løbende, vores ønsker om rationalisering og meget mere.

DERFOR SKAL DU ALTID BRUGE PARADIGMER, NÅR DU UDARBEJDER UDBUD!

Du skal således IKKE hente et tidligere udbud og ”blot” tilpasse det. Det kan være blevet forældet i mellemtiden! For at gøre skriveprocessen lettest mulig for dig er vejledningen en del af selve tekstens udseende. De forskellige farver, markeringer og parenteser betyder:

Rød tekst er vejledning til dig! Den kan slettes, når du er klar til det. Den røde tekst SKAL fjernes ved dokumentets færdiggørelse.

Sort tekst på hvid baggrund er standardtekst som IKKE må ændres eller slettes. Sort tekst med blå fremhævning er tekst, der skal MÅLRETTES den konkrete opgave:

- [Firkantet parentes] betyder, at du udelukkende skal tage stilling til, om teksten skal med eller ej. ORDLYDEN MÅ IKKE ÆNDRES.

- <Kantet parentes> betyder, at du SKAL skrive en opgavespecifik tekst her – fx et tidsrum

- Blå fremhævning skal ENTEN anvendes uændret ELLER tilrettes, så den passer til den konkrete opgave, ELLER fjernes.

Hvis der er behov for at tilføje tekst ud over standardtekst eller tekst fremhævet med blåt, så SKAL du markere tilføjet tekst med gul fremhævning i udkast til udbudsmateriale.

For at gøre arbejdet så let som muligt for dig og sikre et færdigt dokument uden fejl, og som præcist beskriver vores ønsker, bør du gå frem i denne rækkefølge:

1. Læs denne vejledning igennem hver gang. Selv om du mener, du kan huske, hvad der står! Skriv den eventuelt ud.

2. Aktiver ændringsfunktionen i Word og indstil den, så du ikke ser ændringerne, men kun det færdige dokument. Ændringerne kan altid kaldes frem, hvis du får brug for det.

3. Rediger tekst med blå fremhævning og [firkantede] eller <kantede> parenteser.4. Tilføj tekst, hvis det er påkrævet. Marker den med gult.5. Slet rød tekst, når du er sikker på, at vejledningen er forstået. Du kan kalde teksten frem igen,

så længe du ikke har ”accepteret” ændringerne i Word.6. Læs dokumentet omhyggeligt igennem. Hænger det hele sammen?7. Først NÅR BÅDE DU OG DEN DOKUMENTANSVARLIGE er sikre på, at alt er korrekt og kan

forstås entydigt af leverandøren, må du gå videre til punkt 8!8. ”Accepter alle ændringer” og fjern de blå og gule markeringer endeligt. Slå ændringsfunktionen

fra.

Det røde skema nederst på siden bruges til dokumentstyring, som sker i flere trin: I forbindelse med godkendelse af et fagspecifikt paradigme (fx afvanding) skal skemaet

udfyldes af den dokumentansvarlige for dette, dvs. netværksejer eller afdelingsleder. Skemaet slettes, når man udarbejder en projektspecifik ydelsesbeskrivelse.

Opdager du fejl i paradigmet eller har du forslag til forbedringer, så skal du kontakte den paradigmeansvarlige enhed eller netværk. Ændringer skal godkendes iht.” Proceduren for Drift af udbudsparadigmer”.

GODKENDT ENHED/NETVÆRK TEMA PLANLAGT REVISION DOKUMENTNR. ADGANG

BT, 19. april 2016 UDB-LEV Udbud og kontrahering 2017 13/19293-1

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

ÆNDRINGSLOG – SKAL FJERNES INDEN UDBUD

Såfremt ændringslog for tidligere revisioner, pr. 30.11.2012, ønskes til gennemsyn, kan [email protected] kontaktes.

INDHOLDSFORTEGNELSEDato Ændring BaggrundSeptember 2015

I sidehoved er tilføjet felt, hvor dokumentnummer kan anføres. Behov for at kunne spore dokumentet.

BUT FOR TOTALENTREPRISEI teksten er anvendt forkortelsen VRG = Vejreglernes paradigmer.Dato Ændring Baggrund

19. april 2016

3.3:Tilrettet, idet ESPD indgår i udbudsmaterialet ved både offentligt udbud og ved prækvalifikation.

Præcisering/ensretning med VRG.

3.5:Mindre præciseringer i afsnitsbetegnelser og tekst.

Præcisering/ensretning med VRG.

3.6.2 og 3.6.3:Tildelingsmodel ændret til prismodel.

Ledelsesbeslutning.

6:Teksten er præciseret.

Præcisering.

Januar 2016

3.5.2:Overskrift ændret.

Behov for præcisering.

3.6.2 og 3.6.3:Tildelingsmodel ændret til prismodel.

Ledelsesbeslutning/ønske om mere gennemsigtig model.

December 2015

2:Redegørelse for opdeling i delkontrakter tilføjet.

Udbudslov.

3.1:Udbudsformerne tilpasset udbudsloven.

Udbudslov.

3.3:”Fælles europæiske udbudsdokument” (ESPD) tilføjet i udbudsmaterialet.

Udbudslov.

3.4:Tildelingskriterier tilpasset udbudsloven.

Udbudslov.

3.5.1:Udelukkelsesgrunde tilpasset, så der er særskilt formulering for hhv. tilbudsloven og udbudsloven.

Udbudslov.

3.5.2:Henvisning til pkt. nr. i udbudsbekendtgørelse ændret.

Skabelon for udbudsbekendtgørelser ændret.

3.6:Tildelingskriterier tilpasset udbudsloven.

Udbudslov.

5.1: Skabelon for

mailto:[email protected]


Dato Ændring BaggrundHenvisning til pkt. nr. i udbudsbekendtgørelse ændret. udbudsbekendtgørelser

ændret.6:Flere tilretninger, herunder krav til tilbudsbilag, aht. udbudsloven.

Udbudslov.

Generelt er ”udbudskoordinator” ændret til ”Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK)”

Mere entydig betegnelse.

September 2015

Der er foretaget mindre ændringer af vejledningstekst samt korrekturmæssige rettelser.3.1:Udbudsbekendtgørelse slettet, da den anføres i 3.3.

Undgå gentagelser.

3.1:Bestemmelse om kontrakt- og arbejdssprog flyttet til SB, ad § 1.

Kontraktbestemmelser bør stå i SB.

3.3:Udbudsbrev og kontraktparadigme tilføjet.

Ensretning med VRG.

3.5.1:Ordlyd vedr. serviceattest tilrettet VRG.

Ensretning med VRG.

3.6.3:I skema med karakterskala er tilføjet beskrivelse for karaktertrin, der tidligere stod tomme.

Behov for uddybning og præcisering.

3.6.3:Indledende tekst angående vurdering af underkriterier tilføjet.

Ønske om standardtekst.

5.3:Relevant tekst ved underhåndsbud tydeliggjort og flyttet til sidst i afsnittet.


6:”ansøgere” ændret til ”virksomheder” og ”ansøger” ændret til ”tilbudsgiver”.

Ordlyd tilrettet iht., at den anvendes ved offentlige udbud.

6:Hvad angår økonomisk kapacitet er tilføjet krav om solidarisk hæftelse.

Behov for at forpligte underleverandører eller andre enheder i koncernen.

Oktober 2014

Der er foretaget mindre ændringer af vejledningstekst samt korrekturmæssige rettelser.5.4:Vedståelsesfrist flyttet fra SB, ad § 3, stk. 2, til BUT.

Ensretning med VRG.

6:Bilag vedr. udvælgelse omformuleret, så ordlyden svarer til paradigme for udbudsbekendtgørelse.

Tilretning til paradigme for udbudsbekendtgørelse.

Marts 2014

Der er foretaget mindre, korrekturmæssige rettelser. Korrektur2:Henvisning til praktikantklausul slettet.

Ensretning med VRG (overflødig henvisning).

November 2013

Generelt er der foretaget mindre, korrekturmæssige rettelser.2.: Tekst vedr. særlige hensyn slettet, idet emnet dækkes i SAB-Arbejdsplads.

Tekst hører hjemme i SAB – Arbejdsplads.

3.4: Behov for præcisering.


Dato Ændring BaggrundTilføjelse: Understreget, at individuel dialog med de bydende om evalueringen ikke er tilladt, før kontrakten er tildelt.6:Stykliste for tavler tilføjet.Kontaktoplysninger tilføjet.


27. maj 2013

Generelt omfatter ændringerne: ensretning med VRG indarbejdelse af praktikantklausul mindre ændringer, korrektur mv., som ikke er beskrevet

nærmere i ændringsloggen. Link til leverandørportalen ændret pga. ændret URL-

adresse.

Ensretning med VRG samt direktionsbeslutninger i VD.

Afsnit 2:Beskrivelse af entreprisens indhold og omfang er flyttet til SB, ad § 2, stk. 2.Afsnit om praktikantklausul tilføjet.

Ensretning med VRG samt direktionsbeslutning om praktikantklausul.

3.1:Under udbudsform er tilføjet valgmuligheden ”Udbud efter udbudsdirektivets regler for delarbejder”.Henvisning til udbudsbekendtgørelse tilføjet.

Synliggørelse af reglerne efter aftale med Udbuds- og Leverandørstyring.

3.5.1:Første afsnit vedr. serviceattest udgået, så kun andet afsnit anvendes.

Ensretning med VRG.

3.5.2:Omformuleret, så der altid skal defineres minimumskrav og ske en udvælgelse ved offentlige udbud – både efter tilbudsloven og efter udbudsdirektivet.

Krav fra Udbuds- og Leverandørstyring.

3.6.1:Forslag til formulering ved samlet udbud af flere entrepriser er tilføjet.


3.6.2:De anførte eksempler på underkriterier er tilrettet efter hvad der typisk anvendes i VD, og vejledningsteksten er uddybet.

Ønske om bedre vejledning.

5.2:Afsnittet om forbehold er omformuleret.

Aftalt med Udbuds- og Leverandørstyring som følge af ønske om mere uddybende forklaring af regler og praksis.

5.4:Forslag til formulering ved samlet udbud af flere entrepriser er tilføjet.


Afsnit 6:Mindre redigering af teksten samt omformuleret, så der altid kræves oplysninger om tilbudsgiverens økonomi og referencer ved offentlige udbud.

Krav fra Udbuds- og Leverandørstyring.


Dato Ændring BaggrundAfsnit 7:Afsnit om anvendelses- og ejendomsret er slettet, da den står i SB, ad § 3, stk. 7.

Ønske om at undgå gentagelser.

SB FOR TOTALENTREPRISEI teksten er anvendt forkortelsen VRG = Vejreglernes paradigmer.Dato Ændring Baggrund

19. april 2016

Der er foretaget mindre korrekturmæssige rettelser.Ad § 2, stk. 2, ad § 5, stk. 2, samt ad § 6, stk. 1:Link til Retningslinjer og paradigmer ændret til Kvalitetsledelsessystem.

Behov for opdatering.

Ad § 5, stk. 1:Internet og sociale medier tilføjet i oplistning.


Ad § 14, stk. 4:Under pkt. D er præciseret, at regningsbeløb fra underentreprenører kun kan tillægges 5 % én gang.


Ad § 18, stk. 1:Sætning udgået.

Gentagelse slettet/ensretning med VRG.

Ad § 42, stk. 2 og 3:Afsnit flyttet fra stk. 3 til stk. 2.

Ensretning med VRG.

December 2015

Ad § 2, stk. 2:Under pkt. V er tilføjet generel bestemmelse aht. udbudsloven § 41, stk. 1, litra 2.

Udbudsloven.

Ad § 5, stk. 3:Vejledningstekst vedr. eventuel ændringsklausul tilføjet.

Udbudsloven.

Ad § 5, stk. 4:Bestemmelse vedr. underentreprenører + bestemmelse vedr. projekteringskompetence tilføjet.

Udbudsloven + behov for præcisering.

Ad § 10, stk. 2:Låsesystemer tilføjet under bygherreleverancer.

Ønske om ens låsesystemer.

Ad § 18:Bodsbestemmelser vedr. arbejdsklausul tilføjet.

Cirkulære om arbejdsklausuler

Ad § 22, stk. 4:Henvisning til JobManager slettet.

Aht. eventuelt nyt afregningssystem.

Generelt er ”udbudskoordinator” ændret til ”Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK)”

Mere entydig betegnelse.

September 2015

Der er foretaget mindre ændringer af vejledningstekst samt korrekturmæssige rettelser.Ad § 1, stk. 6:Kontrakt- og arbejdssprog tilføjet/flyttet fra BUT.

Kontraktbestemmelser bør stå i SB.

Ad § 2, stk. 1:Tekst vedr. fastprisperiode samt cirkulære om pris og tid flyttet til ad § 2, stk. 2.

Ensretning med VRG.


Dato Ændring BaggrundAd § 2, stk. 2:I pkt. X er slettet forskrifter, som er omfattet af pkt. W.

Overflødig oplistning.

Ad § 6, ad § 22, ad § 28, ad § 40 og ad § 44:Tilføjet vejledningstekst, hvor der evt. kan tilføjes supplerende bestemmelser for driftsopgaver.

Aht. kontrakter, der omfatter både anlæg og drift eller kun drift.

Ad § 6, stk. 1:Tilføjet krav om, at sikkerhed skal stilles af tredjepart.

Ensretning med VRG.

Ad § 10, stk. 1:Afsnit om ”utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer” er ændret til en generel bestemmelse om, at bygherren kan kræve dokumentation for arbejdsmetoders og materialers egnethed.

Ensretning med VRG.

Ad § 10, stk. 1:Tilføjet valgfrit afsnit om bodsbestemmelser vedr. natur og miljømæssige foranstaltninger.

Ensretning af bodsbestemmelser.

Ad § 10, stk. 2:Slettet afsnit om tiloversblevne materialer.Tilføjet råstofafgift i oplistning.

Ensretning med VRG (overflødig bestemmelse).

Ad § 10, stk. 4:Tilføjet tekst vedr. dokumentation af 5 års leverandøransvar.

Ensretning med VRG.

Ad § 10, stk. 5:Tilføjet tekst vedr. dokumentation for, at krav om 5 års leverandøransvar ikke kan opfyldes.

Ensretning med VRG.

Ad § 11, stk. 1:Tekst vedr. audits slettet, idet samme oplysning fremgår af ad § 17.

Undgå gentagelser.

Ad § 12, stk. 4:Mindre justering af teksten.

Ensretning med VRG.

Ad § 14, stk. 3:Afsnit om fiktive arbejder slettet, da det normalt ikke er aktuelt i totalentrepriser.

Overflødig bestemmelse.

Ad § 14, stk. 4:Mindre justeringer af teksten.%-satser gjort ikke-valgfrie.

Ensretning med VRG samt ensretning i VD af %-satser.

Ad § 18, stk. 1:Mindre justeringer af teksten.Slettet 2 linjer om RUT.

Ensretning med VRG (slettet overflødig bestemmelse, da det er lovkrav).

Ad § 22, stk. 4:Bestemmelse vedr. tilbageholdelse for manglende dokumentation flyttet fra stk. 4 til stk. 10.

Ensretning med SB for hoved- og fagentreprise.

Ad § 22, stk. 6:Sidste afsnit forkortet, idet fakturering er beskrevet under stk. 4.


Ad § 22, stk. 10:Bestemmelse vedr. tilbageholdelse for manglende dokumentation flyttet fra stk. 4 til stk. 10.

Ensretning med SB for hoved- og fagentreprise.

Ad § 24, stk. 1:Slettet overflødig tekst vedr. standsning af arbejdet.



Dato Ændring BaggrundAd § 24, stk. 1, nr. 4:Afsnittet omformuleret, så der anvendes udtrykket ”spilddage som følge af vejrlig” i stedet for ”vejrligsdage”.

Ensretning med VRG.

Ad § 24, stk. 1, nr. 5:Tilføjet tekst om offentligt påbud.

Ensretning med VRG.

Ad § 27, stk. 1 og 2:Tilføjet bestemmelser om, at krav om erstatning og krav om godtgørelse skal fremsættes skriftligt.

Ensretning med VRG.

Ad § 36, stk. 1:Slettet overflødig tekst vedr. besigtigelse af arbejdet.


Ad § 36, stk. 1, ad § 37, ad § 38:Tilføjet præcisering af, at der ved delaflevering ikke defineres særskilt mangelansvarsperiode eller gennemføres særskilt 1-års og 5-års eftersyn.


Bilag: Klausul om beskæftigelse af praktikanter:Pkt. 5 og 6 præciseret.

Ensretning med VRG.

Oktober 2014

Der er foretaget mindre ændringer af vejledningstekst samt korrekturmæssige rettelser.Ad § 2, stk. 2:I oplistningen af aftalegrundlaget er tilføjet: Betalingsplan IKT-beskrivelse Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser Enkelte tilføjelser under Øvrige forskrifter.


Ad § 3:Entreprenørens ansvar for vinterforanstaltninger præciseret efter aftale med Entreprisestyring.


Ad § 3, stk. 2:Vedståelsesfrist flyttet fra SB, ad § 3, stk. 2, til BUT, afsnit 5.4.

Ensretning med VRG.

Ad § 9, stk. 2:Henvisning til SAB – Arbejdsplads vedr. bygherrens afsætning tilføjet efter aftale med Entreprisestyring.

Ensretning med SB for HE/FE samt behov for præcisering.

Ad § 10, stk. 1:Præciseret tekst vedr. utraditionelle arbejdsmetoder.


Ad § 11, stk. 1:Mindre formuleringsmæssige ændringer.

Ensretning med VRG samt ajourføring af tekst vedr. kvalitetsledelse.

Ad § 11, stk. 3:Omformuleret efter aftale med Entreprisestyring.


Ad § 13, stk. 2:Ændret tekst til en henvisning til SAB – Styring og samarbejde for at understrege, at SAB er gældende for både stk. 1 og 2.


Ad § 14, stk. 3:Mindre formuleringsmæssige ændringer. Herunder er udtrykket ”Konkrete arbejder” udgået, da det ikke anvendes i TAG eller TBL.

Behov for forenkling og koordinering med TAG og TBL.

Ad § 14, stk. 4 - C. Materiel: Forenkling.


Dato Ændring Baggrund

Beløbet 50.000 kr. ændret til ”fast tekst” efter aftale med Entreprisestyring, da dette beløb i praksis altid anvendes.Ad § 17:Antal audits mv. ændret.

VD’s praksis vedr. audits ændret.

Ad § 18, stk. 1, samt § 19, stk. 1:Tekst vedr. arbejdsklausul ændret.

Nyt cirkulære om arbejdsklausuler fra Beskæftigelsesministeriet

Ad § 22, stk. 4:Tilføjet tekst til brug for totalentrepriser, hvor betaling følger VD’s betalingsplan.

Ny (valgfri) praksis vedr. betaling.

Ad § 28, stk. 1:Valgfri tekst vedr. delaflevering tilføjet.

Behov for at kunne gennemføre delaflevering. Herunder er VRG’s tekstforslag tilføjet.

Bilag til SB - Klausul om beskæftigelse af praktikanter:Vejledning ang. antal årsværk ændret.

VD’s erfaringer fra gennemførte udbud.

Marts 2014

Generelt er der foretaget mindre, korrekturmæssige rettelser. KorrekturAd § 2, stk. 2 + ad § 5, stk. 2 + ad § 6, stk. 1:Stier til dokumenter på Leverandørportalen er ændret

Ændring af struktur på Leverandørportalen > Retningslinjer og paradigmer.

Ad § 2, stk. 2:”Plan for sikkerhed og sundhed” ændret til ”bygherrens kortlægning” og suppleret med henvisning til bygherrens paradigmer vedr. arbejdsmiljø.

Plan for sikkerhed og sundhed udarbejdes ikke af bygherre, men af totalentreprenør.

Ad § 3, stk. 2:Præciseret, at vedståelsesfrist løber fra fristen for tilbudsaflevering.

I ABT93 er anført ”tilbudenes åbning”, som ved 2-kuvertsystem ikke er sammenfaldende med fristen for tilbudsaflevering.

Ad § 10, stk. 2 + § 14, stk. 4 + ad § 17, stk. 1:”tilsynet” ændret til ”bygherren”

Ensretning med VRG.

Ad § 10, stk. 2:Afsnit vedr. ”Assistance til tilsynet” slettet.

Ensretning med VRG/ikke relevant afsnit.

Ad § 36, stk. 1:Undtagelse hhv. 3 år og 1 år for træer og buske slettet.

For al beplantning gælder 5 års mangelsansvar iht. VD’s beplantningspolitik.

Ad § 44, stk. 5:Tilføjet tekst vedr. overdragelse af digitale data i tilfælde af at kontrakten ophæves.

Ønske om at sikre, at VD overdrages digitale data ved ophævelse.

November 2013

Generelt er der foretaget mindre, korrekturmæssige rettelser.Ad § 2, stk. 1:Betegnelse af Cirkulære om pris og tid gjort mere generel/slettet styrelse og dato.

Ensretning med VRG.

Ad § 2, stk. 2: Reviderede udgaver udgivet.


Dato Ændring BaggrundListe over tilsynshåndbøger mv. er opdateret i pkt. W.Ad § 2, stk. 3:Tilføjet, at deltidsfrister kan skyldes behov for ibrugtagning.

Ønske om at kunne definere deltidsfrister, selvom der ikke sker aflevering.

Ad § 6, stk. 5:Tilføjet tekst vedr. ibrugtagning.

Præcisering i forlængelse af tilføjelsen vedr. deltidsfrister i ad § 2, stk. 3.

Ad § 10, stk. 1:Tekst vedr. færdselsregulerende foranstaltninger tilpasset.

Ensretning med VRG.

Ad § 10, stk. 2:Flere eksempler på bygherreleverancer tilføjet.

Konkret forekommende bygherreleverancer.

Ad § 10, stk. 2:Tekst vedr. afgifter, gebyrer mv. omredigeret.

Behov for opdeling i ”entreprisens gennemførelse” og ”permanente anlæg”.

Ad § 14, stk. 3:Post for post metoden beskrevet for enhedspriser.

Ensretning med paradigme for hoved-/fagentreprise.

Ad § 14, stk. 5:Tekst vedr. enhedspriser tilføjet som valgfrit afsnit.

Tilføjet aht. totalentreprisetilbud med enhedspriser.

Ad § 18, stk. 1:Tilføjet afsnit om RUT.

Ensretning med VRG.

Ad § 22, stk. 6:”Erhvervs- og Byggestyrelsen” ændret til ”en statslig styrelse”.

Ensretning med VRG.

Ad § 28, stk. 2:Slettet ”uvæsentlige”.

Ensretning med VRG.

Ad § 36:Mangelansvarsperiode for beplantning tilføjet.

Ensretning med paradigme for hoved-/fagentreprise.

Bilag med praktikantklausul:Vejledningstekst tilpasset Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ”Vejledning om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud” af 30. august 2013.

Forpligtelse for statslige bygherrer iht. finansloven for 2013 er nu udmøntet i en vejledning.

Bilag med praktikantklausul:Bod i pkt. 7 ændret til 50.000 kr.

Beslutning i VD.

27. maj 2013

Generelt omfatter ændringerne: ensretning med VRG’s arbejdsudgave af SB-P(T) af maj

2013 indarbejdelse af praktikantklausul ændring af begyndelsesindeks til tilbudsdagen i stedet for

6 mdr. efter tilbudsdagen mindre ændringer, korrektur mv., som ikke er beskrevet

nærmere i ændringsloggen. Link til leverandørportalen ændret pga. ændret URL-

adresse.

Ensretning med VRG samt direktionsbeslutninger i VD om praktikantklausul og begyndelsesindeks ved prisregulering.

Ad § 1, stk. 3, tilføjet. Ensretning med VRG.Ad § 1, stk. 5, tilføjet. Ensretning med VRG.Ad § 2, stk. 1:Henvisning til cirkulære om pris og tid flyttet fra ad § 3.

Ensretning med VRG.


Dato Ændring BaggrundAd § 2, stk. 2:Passus om ”samtlige ydelser” samt ”ydelser leveret af bygherren” flyttet fra ad § 10, stk. 1.Beskrivelse af entreprisens indhold og omfang flyttet fra BUT, afsnit 2.Entrepriseaftalen medtaget i oplistningen af aftalegrundlaget.Tilføjet felter til datering af TAG, SB og SAB.Tilføjet manglende linjeskift og dato efter ”Tilsynshåndbog for betonbroer”.Ændret Ydelsesbeskrivelse for Anlæg og Planlægning (FRI, DANSKE ARK) til gældende udgave af april 2013.Afsnit om ”vejledende informationer” samt ”forholdene på stedet” tilføjet fra VRG.

Ensretning med VRG, korrektur, opdatering af bilag.

Afsnit om overdragelse flyttet fra ad § 2, stk. 2, og valgmuligheder mht. formulering er præciseret.Tekst og vejledning vedr. frister er udbygget.Henvisning til ad § 25 er slettet.

Ensretning med VRG samt internt behov for uddybning af vejledningstekst.Henvisning til ad § 25 overflødig.

Ad § 3, stk. 3, slettet. Ensretning med VRG/ overflødig tekst.

Ad § 4, stk. 1:Første sætning slettet.

Ensretning med VRG/overflødig tekst.

Ad § 5, stk. 1:Byttet om på 2 afsnit.

Ensretning med VRG.

Ad § 6, stk. 2, tilføjet. Ensretning med VRG samt ønske om at opretholde passende sikkerhedsstillelse.

Ad § 6, stk. 5:Gjort valgfri, så den kun medtages, når der forekommer delafleveringer.

Ønske om at kunne fjerne overflødig tekst, når den ikke er aktuel.

Ad § 8, stk. 3:Tilføjet mulighed for at anføre krav til entreprenørens forsikringssummer.

Ensretning med VRG.

Ad § 9, stk. 2, slettet. Ensretning med VRG/ overflødig tekst.

Ad § 10, stk. 1:Tekst vedr. færdselsregulerende foranstaltninger omredigeret. Afsnit flyttet til hhv. ad § 2, stk. 2 og ad § 11, stk. 1 – se disse.

Ensretning med VRG.

Ad § 10, stk. 2:Tekst omredigeret og opdelt i

- Bygherreleverancer (tekst udbygget)- Assistance til tilsynet (nyt afsnit)- Afgifter, gebyrer mv. (flyttet fra ad § 13, stk. 1, og

udbygget)

Ensretning med VRG.

Ad § 11, stk. 1:Afsnit om dokumentation for kvalitet og CE-mærkning flyttet fra

Ensretning med VRG.


Dato Ændring Baggrundad § 10, stk. 1.Ad § 13, stk. 1:Afsnit flyttet til ad § 10, stk. 2.

Ensretning med VRG.

Ad § 13, stk. 2:Sætninger byttet om.

Ønske om mere logisk rækkefølge.

Ad § 14, stk. 2 tilføjet/flyttet fra ad § 14, stk. 4. Ensretning med VRG.Ad § 14, stk. 3 tilføjet. Ensretning med VRG.Ad § 14, stk. 4:Første afsnit udgået/dækket af ad § 2, stk. 2.Andet afsnit flyttet til ad § 14, stk. 2.Resten af teksten tilrettet.

Ensretning med VRG.

Ad § 15, stk. 2, tilføjet. Ensretning med VRG.Ad § 15, stk. 4, tilføjet. Ensretning med VRG/ønske

om at præcisere ansvar for jordbundsforhold.

Ad § 17:To afsnit vedr. bygherretilsyn tilføjet.

Ensretning med VRG.

Ad § 18:Afsnit vedr. nøglepersoner tilføjet.Afsnit om tilmelding til RUT tilføjet.Afsnit om praktikantklausul tilføjet.

Ensretning med VRG samt direktionsbeslutning om praktikantklausul.

Ad § 19:Afsnit om praktikantklausul tilføjet.

Direktionsbeslutning om praktikantklausul

Ad § 22, stk. 4:15 dages betalingsfrist efter modtagelse af faktura tilføjet.Blå baggrund korrigeret.

Ønske fra tilsynet.

Ad § 22, stk. 6:Begyndelsesindeks er ændret til tilbudsdagen i stedet for 6 mdr. efter tilbudsdagen.Afsnittet ”Efter fastprisperioden gælder” er gjort valgfrit, så det kan undlades ved kortvarige entrepriser.

Direktionsbeslutning om begyndelsesindeks ved prisregulering.

Ad § 24, stk. 1:Afsnit vedr. forsinkelser tilføjet.

Ensretning med VRG.

Ad § 24, stk. 1, nr. 4:Tekst vedr. vejrlig tilrettet.

Ensretning med VRG.

Ad § 25, stk. 2:Vejledningstekst vedr. bod er udbygget.

Behov for uddybende vejledning.

Ad § 28, stk. 1:Mindre tilretning af tekst.

Ensretning med VRG.

Ad § 28, stk. 2, tilføjet: Ensretning med VRG.Ad § 31, stk. 1, tilføjet. Ensretning med VRG.Ad § 32, stk. 1, tilføjet. Ensretning med VRG.Ad § 34, stk. 1, tilføjet. Ensretning med VRG.Ad § 36, stk. 1:Mindre tilretninger.

Ændret periode for kontrolmålinger oplyst af


Dato Ændring BaggrundÆndring af periode for kontrolmålinger. fagnetværk for vejudstyr.Ad § 42, stk. 3:Tilføjet afsnit om konkurs.

Ensretning med VRG.

Ad § 47, stk. 1:Første afsnit omformuleret.

Tilrettet, så teksten passer med, at der ikke er beskrevet beslutningstrappe i SAB - Styring og samarbejde.

Bilag med praktikantklausul tilføjet. Direktionsbeslutning om praktikantklausul

Indhold <entreprisenummer>

INDHOLDSFORTEGNELSEBESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT).........................................................2

1. Alment................................................................................................................................................. 22. Orientering.......................................................................................................................................... 23. Udbud................................................................................................................................................. 34. Spørgsmål til udbudsmaterialet..........................................................................................................95. Tilbud................................................................................................................................................ 106. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet........................................................................................127. Vederlag til tilbudsgiverne................................................................................................................. 13

SÆRLIGE BETINGELSER (SB).....................................................................................14A. Aftalegrundlaget................................................................................................................................ 14B. Sikkerhedsstillelse og forsikring........................................................................................................19C. Entreprisens udførelse...................................................................................................................... 20D. Bygherrens betalingsforpligtelse.......................................................................................................30E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse....................................................................................................32F. Arbejdets aflevering.......................................................................................................................... 35G. Mangler ved arbejdet........................................................................................................................ 36H. 1- og 5-års-eftersyn........................................................................................................................... 37I. Særligt om ophævelse...................................................................................................................... 38J. Tvister............................................................................................................................................... 38

Klausul om beskæftigelse af praktikanter........................................................................39

BILAG:

SIDEDokumentnr. <xx/xxxxx-x> 1 af 55

BUT <entreprisenummer>

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

1. Alment

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.

BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.

2. Orientering

Da BUT bortfalder ved indgåelse af kontrakt, skal alle oplysninger i Orientering, som skal være gældende efter kontrakt, også fremgå af aftalegrundlaget, der er oplistet i SB ad § 2, stk. 2.Denne totalentreprise er en del af <etapenummer> <etapenavn>, som udgør den <geografisk placering> del af vejforbindelsen <strækningsbetegnelse>.

I det følgende og i øvrige udbudsdokumenter bruges betegnelserne ”entreprenør” for totalentreprenøren og ”entreprise” for denne totalentreprise.

Medtages ved EU-udbud:Redegørelse for opdeling i delkontrakter iht. udbudsloven, § 49ENTEN[Projektets entreprisearbejder er ikke opdelt i delkontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn, herunder omkostninger til udbud og kontraktadministration.]ELLER[Projektets entreprisearbejder er opdelt i en række kontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn. De enkelte entrepriser udbydes særskilt.]ELLER[Projektets entreprisearbejder er opdelt i en række kontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn. Visse entrepriser udbydes samlet, mens øvrige entrepriser udbydes særskilt.]ELLER[Projektets entreprisearbejder er opdelt i en række kontrakter ud fra markedsmæssige og økonomiske hensyn. Alle entrepriser udbydes samlet.]

Entreprisen er benævnt ”<entreprisenummer> <entreprisenavn>” og omfatter projektering og udførelse af <beskrivelse af aktuelle entreprise>.

<Motor>vejen er stationeret fra <verdenshjørne> mod <verdenshjørne> med udgangspunkt i st. <stationering> og sluttende i st. <stationering>.

Entreprisen er beliggende i Region <regionnavn> og <kommunenavn1 og kommunenavn2> kommuner.

Enten anføres:Entrepriser, som udføres sideløbende med nærværende entreprise, fremgår af SAB - Arbejdsplads.Eller:

SIDE2 af 55


Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise:<Entreprisenummer> <entreprisenavn> <arbejdets type, f.eks. broarbejde, jordarbejde

osv.><Entreprisenummer> <entreprisenavn> <arbejdets type, f.eks. broarbejde, jordarbejde

osv.>Ledningsarbejder<andet>

Der henvises til SB ad § 2 stk. 2 for en beskrivelse af entreprisens omfang.

Her bør kun anføres omtrentlige datoer, fx måned eller kvartal samt år. Præcise datoer anføres i SB.Arbejdet skal udføres i perioden <start dato> til <slut dato>.

3. Udbud

3.1 Udbudsform

Ved anvendelse af udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog henvises til Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK).

Enten [Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til tilbudsloven.]eller[Opgaven udbydes i begrænset licitation i henhold til tilbudsloven.]eller[Opgaven udbydes i underhåndsbud i henhold til tilbudsloven.]eller [Opgaven udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsloven (EU-udbud).]eller[Opgaven udbydes i begrænset udbud i henhold til udbudsloven (EU-udbud).]eller[Opgaven udbydes i udbud med forhandling i henhold til udbudsloven (EU-udbud).]eller[Opgaven udbydes i konkurrencepræget dialog i henhold til udbudsloven (EU-udbud).]eller(Anvendes kun efter aftale med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK). Hvis projektet som helhed er underlagt udbudsloven, kan op til 20 % af kontrakterne håndteres som delarbejder, hvor man undlader EU-udbud. Samtidig skal hver af disse kontrakter være under tærskelværdien for delarbejder.)[Arbejdet udbydes efter udbudslovens regler for delarbejder.

Udbuddet er åbent for alle interesserede tilbudsgivere.] eller [Arbejdet udbydes efter udbudslovens regler for delarbejder.

Udbuddet er kun åbent for indbudte tilbudsgivere.]

Tilbud skal afgives på <dansk>.

SIDE3 af 55


3.2 Kontraktform

Opgaven udbydes i totalentreprise.

3.3 Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet omfatter:

Udbudsbrev anvendes normalt kun ved begrænset udbud uden prækvalifikation og ved underhåndsbud.

”Det fælles europæiske udbudsdokument” medtages ved udbud efter udbudsloven (EU-udbud).

Udbudsbrev. Nærværende BUT. Dokumenter nævnt i Særlige Betingelser (SB), ad § 2, stk. 2, fra og med pkt. C. Kontraktparadigme. Tilbudsliste. ”Det fælles europæiske udbudsdokument” (ESPD). Udbudsbekendtgørelse.

3.4 Bedømmelsens faser og 2-kuvert system

(2-kuvert system anvendes kun ved tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet, så blå del af overskriften fjernes, når der anvendes laveste pris)

Ved udbudsformen begrænset udbud/licitation eller underhåndsbudsamt tildelingskriteriet laveste pris:[Bedømmelsen sker i 2 faser:

Ukonditionsmæssige tilbud forkastes.

Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende.]

Ved udbudsformen offentligt udbud/licitation, hvor der er stillet mindstekrav samt tildelingskriteriet laveste pris:[Bedømmelsen sker i 2 faser:

Der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud og tilbud, som ikke opfylder mindstekrav, jf. afsnit 3.5, forkastes.

Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende.]

Ved udbudsformen offentligt udbud/licitation, hvor der er stillet mindstekravsamt tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet:

SIDE4 af 55


[Bygherren vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Tilbudsgiveren skal derfor aflevere tilbuddet i to dele som nærmere beskrevet i afsnit 6.

Bedømmelsen sker i 3 faser:

Tilbudskuverter mærket ”Del 2 - øvrige tilbudsdokumenter” åbnes, og der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud og tilbud, som ikke opfylder mindstekrav, jf. afsnit 3.5, forkastes.

På baggrund af det øvrige indhold i samme kuvert sker der herefter en bedømmelse af de kvalitative underkriterier, som beskrevet i afsnit 3.6. Meddelelse om resultatet af denne evaluering udsendes til de bydende. Det skal understreges, at individuel dialog med de bydende om evalueringen ikke er tilladt, før kontrakten er tildelt.

Kuverter mærket ”Del 1 - Pris” åbnes, og der sker en bedømmelse af underkriteriet Pris. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende.]

Ved udbudsformen begrænset udbud/licitation samt tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet:[Bygherren vil gennemføre dette udbud ved anvendelse af to-kuvert systemet. Tilbudsgiveren skal derfor aflevere tilbuddet i to dele som nærmere beskrevet i afsnit 6.

Bedømmelsen sker i 3 faser:

Tilbudskuverter mærket ”Del 2 - øvrige tilbudsdokumenter” åbnes, og der sker en gennemgang, hvor ukonditionsmæssige tilbud forkastes.

På baggrund af indholdet i samme kuvert sker der herefter en bedømmelse af de kvalitative underkriterier, som beskrevet i afsnit 3.6. Meddelelse om resultatet af denne evaluering udsendes til de bydende. Det skal understreges, at individuel dialog med de bydende om evalueringen ikke er tilladt, før kontrakten er tildelt.

Kuverter mærket ”Del 1 - Pris” åbnes, og der sker en bedømmelse af underkriteriet Pris. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende.]

3.5 Betingelser for deltagelse

3.5.1 Dokumentation angående udelukkelse/serviceattest

Ved udbud efter tilbudsloven samt udbud efter udbudslovens regler for delarbejder anføres:[Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal på forlangende - forinden kontraktindgåelse - fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. § 135, stk. 1, samt § 137, stk. 1, nr. 2, i udbudsloven. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og den skal foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel.]

Ved EU-udbud efter udbudsloven anføres:

SIDE5 af 55


[Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal forinden kontrakttildeling fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. § 135, stk. 1 og stk. 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, i udbudsloven. Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, og den skal fremsendes sammen med tilbuddet.

Ovennævnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for enheder (underleverandører/underentreprenører), som tilbudsgiveren har baseret sin økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen på med henblik på opfyldelse af minimumskrav og/eller prækvalifikation.]

3.5.2 [Mindstekrav til de bydende]

Afsnittet medtages kun ved offentlige udbud.

Ved EU-udbud efter udbudsloven anføres:[Mindstekrav fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. III.1).]

Ved udbud efter tilbudsloven anføres (beløb fastsættes af Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK)/bør være max. 2 gange kontraktens anslåede værdi, jf. udbudsloven § 142, stk. 2):[Krav til tilbudsgiverens økonomiske kapacitet:Nettoomsætningen for seneste regnskabsår skal være mindst <beløb> mio. kr.

Krav til tilbudsgiverens tekniske kapacitet:Tilbudsgiveren skal have erfaring med udførelse af entrepriser indeholdende <……..>.]

3.6 Tildeling

3.6.1 Generelt

Ved nationale udbud efter tilbudsloven:Enten [Kriterium for tildeling er laveste pris.]Eller[Kriterium for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.]Eller (ved samlet udbud af flere entrepriser – ordlyden drøftes med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK))Kriterium for tildeling er <laveste pris/økonomisk mest fordelagtige tilbud> for det samlede udbud af entreprise <udbudsnr. og titel> og <udbudsnr. og titel>, idet der vælges den <laveste/økonomisk mest fordelagtige> tilbudssammensætning.

Ved EU-udbud efter udbudsloven:Enten [Kriterium for tildeling er pris.]Eller (en beskrivelse af, hvordan omkostninger evalueres, indføjes efter aftale med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK))[Kriterium for tildeling er omkostninger.]Eller (svarer til økonomisk mest fordelagtige tilbud ved udbud efter tilbudsloven)[Kriterium for tildeling er det bedste forhold mellem pris og kvalitet.]

SIDE6 af 55


Eller (ved samlet udbud af flere entrepriser – ordlyden drøftes med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK))Kriterium for tildeling er <pris/omkostninger/bedste forhold mellem pris og kvalitet> for det samlede udbud af entreprise <udbudsnr. og titel> og <udbudsnr. og titel>, idet der vælges den tilbudssammensætning med <den laveste pris/det bedste forhold mellem pris og kvalitet>.

3.6.2 Underkriterier

(Afsnittet medtages kun ved tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet)

[Følgende underkriterier lægges til grund for tildeling:

UnderkriteriumA – Pris<B – Teknisk løsning><C – Anlægslogistik><D – Trafikafvikling><E – Styring og koordinering><F – Projektorganisation og kompetencer ><G – Æstetik><H – Miljø>

]De anførte underkriterier er eksempler og i praksis anbefales det at begrænse sig til 2 – 3 underkriterier, inkl. Pris.

Underkriterier og prissætningen af dem i afsnit 3.6.3 fastlægges i et internt notat, som udarbejdes sammen med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK), og som godkendes af ledelsen, før udbudsmaterialet færdiggøres.

3.6.3 Tildelingsmodel

(Afsnittet medtages kun ved tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet)

[Tildelingsmodellen er af typen prismodeller, og den indebærer, at der for hvert tilbud beregnes en samlet evalueringspris, som er tilbudssummen korrigeret med et fiktivt tillæg eller fradrag for hvert af de kvalitative underkriterier.

Disse tillæg/fradrag fastsættes ud fra tilbuddets kvalitet, således at ved middel kvalitet sker der ingen korrektion af tilbudssummen, ved kvalitet over middel gives der et fradrag i tilbudssummen, og ved kvalitet under middel gives der et tillæg til tilbudssummen.

Den samlede evalueringspris er fiktiv og kun til brug for evalueringen, og den er således ikke et udtryk for kontraktsummen.

Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har opnået den laveste samlede evalueringspris.

Kvaliteten af hvert underkriterium bedømmes ud fra følgende karakterskala:

SIDE7 af 55


Prissætningen af karaktererne sker i samarbejde med Udbud og Kontrakter, jf. 3.6.2.

Karakter Beskrivelse Fiktivt tillæg til tilbudssum eller fradrag i tilbudssum (kr., ekskl. moms)Underkriterium B Underkriterium C

10 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser

÷ 5 x X00.000 ÷ 5 x Y00.000

9 Gives for tilbud med særdeles tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet

÷ 4 x X00.000 ÷ 4 x Y00.000

8 Gives for tilbud med meget tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet

÷ 3 x X00.000 ÷ 3 x Y00.000

7 Gives for tilbud med god opfyldelse af underkriteriet

÷ 2 x X00.000 ÷ 2 x Y00.000

6 Gives for tilbud med lidt over middel opfyldelse af underkriteriet

÷ X00.000 ÷ Y00.000

5 Gives for tilbud med middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet

0 0

4 Gives for tilbud med lidt under middel opfyldelse af underkriteriet

+ X00.000 + Y00.000

3 Gives for tilbud med mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet

+ 2 x X00.000 + 2 x Y00.000

2 Gives for tilbud med utilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet

+ 3 x X00.000 + 3 x Y00.000

1 Givet for tilbud med meget utilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet

+ 4 x X00.000 + 4 x Y00.000

0 Gives for tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (underkriteriet lige netop opfyldt)

+ 5 x X00.000 + 5 x Y00.000

]

Der indføjes her beskrivende tekst, der redegør for hvad der lægges vægt på ved bedømmelsen for hvert af underkriterierne B – X. Drøftes med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK).

Underkriterium <B……>Ved vurdering af underkriteriet tillægges følgende forhold betydning:

……… ………

Underkriterium <C……>Ved vurdering af underkriteriet tillægges følgende forhold betydning:

……… ………

SIDE8 af 55


3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv.

Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links:

Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt

www.skat.dk http://mst.dk http://at.dk

4. Spørgsmål til udbudsmaterialet

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til bygherren senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb.

Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til [email protected] med kopi til <e-mail adresser oplistes>. (kun VD-medarbejderes e-mailadresser må anføres)

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål.

Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre rettelsesblade/supplerende meddelelser, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, på www.vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Rettelsesblade/supplerende meddelelser offentliggøres på bygherrens eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende.

Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: ”<Udbudsnr.> Spørgsmål vedr. ………”

4.1 Orienteringsmøde

Normalt afholdes orienteringsmøde ved udbud af totalentrepriser. Det skal således godkendes af projektejer/ledelsen, såfremt det ikke vurderes aktuelt. Ved store og/eller komplekse totalentrepriser anbefales det, at der afholdes 2 orienteringsmøder – fx først og midt i tilbudsperioden.Der afholdes orienteringsmøde <angiv tidspunkt>, <angiv sted>. På mødet vil bygherren orientere om opgaven, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål bedes så vidt muligt stillet ved e-mail inden mødet, og spørgsmål, som stilles på mødet, bedes efterfølgende fremsendt pr. e-mail.

SIDE9 af 55

http://www.vejdirektoratet.dk/

mailto:[email protected]

http://at.dk/

http://mst.dk/

http://www.skat.dk/


5. Tilbud

5.1 Alternative tilbud

Enten (ved udbud efter tilbudsloven)[Alternative tilbud modtages ikke.]

Eller (ved udbud efter tilbudsloven)[Alternative tilbud modtages.]

Eller (ved EU-udbud efter udbudsloven)[Oplysning om alternative tilbud fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. II.2.10.]

Såfremt alternative tilbud modtages, beskrives her de minimumskrav, som alternative tilbud skal opfylde (evt. med henvisning til det øvrige udbudsmateriale).

5.2 Forbehold

Opmærksomheden henledes på, at udbyder vil være forpligtet til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, og at udbyder vil være berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet.

Forbehold overfor ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil blive kapitaliseret, såfremt det er muligt, idet der benyttes en konservativ kapitalisering. Såfremt forbeholdene ikke kan kapitaliseres, vil tilbuddet blive afvist.

Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål i tilbudsfasen, således at forbehold i videst muligt omfang undgås.

5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet

Enten (ved tildelingskriteriet laveste pris):[Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket ”<Udbudsnr. og titel>”. Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6.]

Eller (ved tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet):[Tilbud afleveres i 2 lukkede kuverter/pakker mærket hhv. ”<Udbudsnr. og titel> Del 1 - Pris” og ”<Udbudsnr. og titel>. Del 2 – Øvrige tilbudsdokumenter.” Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Begge påføres afsendernavn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6.]

Trykkeriet sætter forside og side med mærkat ind i TBL, i forbindelse med at udbuddet kommer på nettet.

Tilbud skal afleveres i <1 eksemplar>.

SIDE10 af 55


Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (USB-stik eller andet), både som pdf med underskrift og som Excel (hvis TBL er udarbejdet i Excel).

Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn.

Tilbud skal være modtaget hos Vejdirektoratet, receptionen<adresse>

senest på tidspunktet anført på Vejdirektoratet.dk/udbud > Aktuelle udbud.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.

Hvis 2-kuvert systemet anvendes, medtages:[Tidspunktet for åbning af priskuverter fastlægges efter gennemførelse af bedømmelsens 2 første faser.]

Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud.

For underhåndsbud kan anføres (al ovenstående tekst i 5.3 – også hvid tekst - slettes): [Elektroniske tilbud modtages på e-mail adressen <……..vd.dk>. Bygherren sikrer, at oplysningerne ikke kommer til kendskab for udenforstående eller uberettigede før indleveringsfristens udløb.

Tilbud skal være modtaget senest på tidspunktet anført på Vejdirektoratet.dk > Leverandørportalen > Aktuelle udbud.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.]

5.4 Vedståelse af tilbud

Ved offentlige udbud efter udbudsloven skal man være opmærksom på, at fristen i udbudsbekendtgørelsen er angivet til det samme.Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i minimum <56> kalenderdage fra tilbudsfristen.

5.5 Tilbud på flere entrepriser

Hvis der udbydes flere entrepriser samlet, og tilbudsgiverne får mulighed for at give rabat, formuleres tekst i samarbejde med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK). Tekstforslag:

Entreprise <udbudsnr. og titel> og <udbudsnr. og titel> er udbudt samlet, og tilbudsgiver kan afgive tilbud på den ene eller på begge entrepriser. Som det fremgår af tilbudslisten, har tilbudsgiver mulighed for at give rabat ved tildeling af begge entrepriser.

Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på begge entrepriser, men kun ønsker at overtage én entreprise, skal dette anføres på tilbudslistens forside.

SIDE11 af 55

http://www.vejdirektoratet.dk/da/Sider/default.aspx

http://www.vejdirektoratet.dk/da/Sider/default.aspx


6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet

Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet.

Enten (ved tildelingskriteriet laveste pris. Henvisning til udbudsloven, § 159, medtages kun ved EU-udbud):[Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt [, jf.udbudsloven, § 159, stk. 1, nr. 5].]

Udfyldt og underskrevet tilbudsliste. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.

Eller (ved tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud/bedste forhold mellem pris og kvalitet):[Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditionsmæssigt, men det kan medføre en lavere vurdering af tilbuddet.]

Kuvert mærket ”Del 1 – Pris” (Underkriterium A):

Udfyldt og underskrevet tilbudsliste.

Kuvert mærket ”Del 2 – Øvrige tilbudsdokumenter” (Udvælgelse samt underkriterium <B og …oplistes>): Kontaktoplysninger: Firmanavn, adresse, kontaktperson og e-mail adresse. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.

Bilag vedr. underkriterium <B og …oplistes>: Underkriterium <..>: Der vedlægges <…. > Beskrivelsen ønskes begrænset til

<xx> sider, ekskl. bilag. Underkriterium <..>: Der vedlægges <…. > Beskrivelsen ønskes begrænset til

<xx> sider, ekskl. bilag.

Ved offentligt udbud (både efter tilbudsloven og udbudsloven) skal disse oplysninger kræves.Bilag vedr. betingelser for deltagelse: Oplysninger om virksomhedens nettoomsætning for de seneste 3 regnskabsår

(revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).o For virksomheder, der har været etableret i mindre end 3 år, fremsendes

oplysningerne for så lang en periode som muligt. o Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal

oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde mindstekravet.

o Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Referenceliste med <…….arbejder> indenfor de seneste 5 år. Referencelisten bør indeholde oplysninger om projektnavn, kontraktform, ordregiver, kontraktsum, udførelsestidspunkt samt beskrivelse af projektet.

SIDE12 af 55


o Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der fremsendes referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde mindstekravet.

o Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Ved offentligt udbud efter udbudsloven (EU-udbud) skal disse bilag kræves: For 1-2 af de betydeligste referencer skal vedlægges attest, der dokumenterer

tilfredsstillende udførelse og resultat, i form af en udtalelse fra den pågældende ordregiver.

Udfyldt ”fælles europæisk udbudsdokument” (ESPD) - skabelon til udfyldelse er vedlagt udbudsmaterialet. Hvis flere i forening afgiver tilbud, skal der udfyldes et separat dokument for hver virksomhed. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal der vedlægges separat dokument for hver af disse enheder.

Serviceattest, max. 6 mdr. gammel.]

Ved begrænset udbud efter udbudsloven (EU-udbud) skal dette bilag kræves: Serviceattest, max. 6 mdr. gammel.]

7. Vederlag til tilbudsgiverne

[Bygherren betaler et beløb på kr. <max. 2 ‰ af forventet entreprisesum (i særlige tilfælde 2,5 ‰) – aftales med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK)> ekskl. moms til hver tilbudsgiver som vederlag for et konditionsmæssigt tilbud, jf. ABT 93. Der udbetales dog ikke vederlag til den tilbudsgiver, med hvem der indgås kontrakt.

Meddelelse om fakturering af dette vederlag gives i e-mail indeholdende samtidig underretning af tilbudsgiverne angående resultatet af tilbudsbedømmelsen.]

SIDE13 af 55

SB <entreprisenummer>

SÆRLIGE BETINGELSER (SB)

A. Aftalegrundlaget

Ad § 1 Almindelige bestemmelser

Ad § 1, stk. 1 Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til ABT 93 for entreprisen. De enkelte §- og stk.-numre refererer til ABT 93.

Ad § 1, stk. 2 Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne.

Ad § 1, stk. 3 Bestemmelserne i Særlige Betingelser og udbudsmaterialet er gældende forud for ABT 93.

Ad § 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31. december.

Ad § 1, stk. 6 Kontrakt- og arbejdssproget er <dansk>.

Ad § 2 Bygherrens udbud

Ad § 2, stk. 2 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen.

Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne entreprise med de ad § 22 stk. 6 anførte præciseringer.

Projektet udføres som totalentreprise og omfatter samtlige ydelser, fra den tilstand, hvori arealerne henligger ved udløbet af tilbudsfristen, til et fuldt færdigt og funktionsdygtigt anlæg, der opfylder kravene i dette udbud.

Kun ydelser og leverancer, der udtrykkeligt er beskrevet leveret af bygherren, skal ikke medtages i tilbuddet.

Entreprisen er beliggende <i/ved…… kommune, by el. lign. anføres>, og den omfatter i hovedtræk projektering og udførelse af: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns-,

brolægnings- og afmærkningsarbejder på ca. <antal km> motorvej, <antal km> motortrafikvej, <antal km> hovedlandevej, <antal> ramper, <antal km> kommuneveje, <antal> rundkørsler… …

<eventuelle bygværker anføres> <eventuel nedrivning af bygværker anføres> <eventuel opbrydning af nedlagte veje anføres> <eventuel udførelse og drift af afmærkningsmateriel anføres> <eventuelt vejbelysningsanlæg anføres>

Hvis der er særlige forhold, som der skal gøres opmærksom på (f.eks. anlægselementer, der skal udføres, men ikke projekteres, eller særlige interimsforanstaltninger eller lign.) anføres de her

SIDE14 af 55


Entreprisen omfatter endvidere:< …>

Entreprisen omfatter ikke:< …>

For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge:

A. Entrepriseaftalen

B. Entreprenørens tilbud.

C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser.

D. Særlige betingelser (SB) af <måned år>.

Hvis VD udarbejder betalingsplan, anføres:E. Betalingsplan af <måned år>.

F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) ) af <måned år>.

Bilag til SAB – Styring og samarbejde: Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser af <måned år>.

G. Digital tegningsmodel og Tegningsbilag, jf. fortegnelse i hæftet, entreprise <entreprisenummer> <entreprisenavn> af <måned år>.

H. IKT-beskrivelse af <måned år>.

Hvis der er udarbejdet forslag af en arkitekt til projektets udseende, er typisk samlet i et designmanual, anføres:I. Designmanual af <måned år> med tilhørende bilag.

J. Ekspropriationsprotokol af <måned år> med tilhørende bilag.

K. Ledningsprotokol af <måned år> med tilhørende tegninger.

L. Vandsynsprotokol af <måned år> med tilhørende tegninger.

Hvis der i entreprisen indgår bygværker/nedrivning, anføres:M. Bygningsbeskrivelse af <betegnelse>,<måned og år>.

Hvis der i entreprisen indgår renovering af eksisterende bygværker, anføres:N. Tilstandsrapport for <bygværk> af <måned og år>.

Alle indhentede tilladelser og udarbejdede rapporter anføres:O. Tilladelse til <betegnelse> af <måned år>.

P. Miljørapporter af <måned år> med tilhørende bilag.

Q. Geotekniske rapporter af <måned år> med tilhørende bilag.

SIDE15 af 55


R. Forureningsrapporter af <måned år> med tilhørende bilag.

S. ArbejdsmiljøBygherrens indledende kortlægning, <måned år>.Arbejdsmiljøplan/Journal, <måned år>.

T. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):Alle gældende Almindelige arbejdsbeskrivelser på udbudstidspunktet (AAB), findes på http://vejregler.lovportaler.dk

U. ABT 93.

V. Standarder (DS og DS/EN), som findes på http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i SB, SAB og AAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. Hvor der i udbudsmaterialet, herunder SB, SAB og AAB, er henvist til krav i standarder, europæiske tekniske godkendelser, fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisning og betingelser skal det forstås som ”eller tilsvarende”.

W. Vejregler. Alle gældende vejregler (herunder håndbøger og vejledninger) på udbudstidspunktet (se http://vejregler.lovportaler.dk).

Kun relevante bestemmelser medtages. VIGTIGT: Udgivelsesdatoer kontrolleres.X. Øvrige forskrifter

Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde, Danske Anlægsgartnere 2010.

Fauna- og menneskepassager – en vejledning, 1. november 2011

Vejledning. Hegning langs veje, oktober 2011

Håndbog. Afvandingskonstruktioner – bassiner, november 2015

Ydelsesbeskrivelser for Anlæg og Planlægning. FRI (Foreningen af Rådgivende Ingeniører) og DANSKE ARK (Danske Arkitektvirksomheder). April 2013. Tilgængelig på frinet.dk.

Der kan være andre specifikke forskrifter som f.eks. Banedanmarks regelsæt (se www.bane.dk), der kan nævnes ved særlige arbejder. Dem må den projekterende (totalentreprenøren) selv være opmærksom på at finde frem.

Det under punktnumrene <C> - <R> og <…>- <….> nævnte materiale kan hentes Vejdirektoratet.dk /udbud > Aktuelle udbud.

[Bygherrens paradigmer for arbejdsmiljø i projekteringsfaserne findes på Vejdirektoratet.dk /udbud > Kvalitetsledelsessystem > Vej- og trafikfaglighed/Projektering og teknik > Arbejdsmiljøkoordinering.

SIDE16 af 55

http://vejdirektoratet.dk/da/Sider/default.aspx


http://vejregler.lovportaler.dk/

http://sd.ds.dk/extranet/

http://vejregler.lovportaler.dk/


Bygherrens paradigmer for arbejdsmiljø i anlægsfasen findes på Vejdirektoratet.dk /udbud > Kvalitetsledelsessystem > Indkøb/Entreprisestyring > Arbejdsmiljø i anlægsfasen.]

Oversigt over forkortelser kan ses på Vejdirektoratet.dk /udbud > Forkortelseslister.

På visse tegninger og i Særlige Arbejdsbeskrivelser er anført, at informationer er ”vejledende”. Den bydende skal være opmærksom på, at sådanne vejledende informationer alene er anført som inspiration for tilbudsgiver. Bygherren kan ikke på nogen måde drages til ansvar, såfremt det viser sig, at de vejledende informationer er mangelfulde, misvisende og/eller utilstrækkelige, eller det på anden vis godtgøres, at de vejledende informationer ikke har den af den bydende forudsatte kvalitet. Den bydende er således selv ansvarlig for, at alle nødvendige og relevante oplysninger tilvejebringes.

Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold.

Ad § 2, stk. 3 EntenArbejdet kan påregnes overdraget <dato eller xx uger efter afgivelse af tilbud> og kan påregnes tilladt igangsat i marken <dato>.Eller, hvis entreprisearealer ikke kan overdrages samlet, anføres:Entreprisens arealer kan ikke overdrages samlet ved igangsætningen, men kan påregnes overdraget ved anlægsstart som anført i SAB - Arbejdsplads.

Følgende tidsfrister skal overholdes:1. IgangsætningsfristIgangsætningsfristen skal være mindst 20 arbejdsdage efter overdragelsen jf. Cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 vedr. ”Pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v.”, dog kun for entrepriser > 400.000 kr. ekskl. moms.Enten anføres:For projektering:Der kan indsættes frister relateret til planlægning, projektering, f.eks. frist for aflevering af tidsplan til bygherren, frist for projektforslag til bygherren:Arbejdet skal være påbegyndt senest den <dato>

For udførelse:Der skal angives et kriterium for, hvornår arbejdet kan fastsættes påbegyndt. Fristen skal fastsættes under hensyntagen til, at entreprenøren skal have fornøden tid til at udarbejde projektmateriale samt indhente eventuelle myndighedsgodkendelser.Arbejdets med <angiv arbejdets art> skal være påbegyndt senest <dato>. Eller:Arbejdets påbegyndelse fastsættes efter tildeling af kontrakt, under hensyntagen til deltidsfrister og færdiggørelsesfrist.

2. DeltidsfristerDeltidsfrister bør kun benyttes, når de er nødvendige – f.eks. pga. aftaler med 3. part. De skal begrundes med kompensation for det tab, som bygherren vil lide for tidsforsinkelsen. Anvendelsen af deltidsfrister drøftes med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK).Deltidsfrist 2a.<Del af entreprise> skal være fuldført, klar til <aflevering eller ibrugtagning> senest <dato>.

SIDE17 af 55




Deltidsfrist 2b. <Del af entreprise> skal være fuldført, klar til <aflevering eller ibrugtagning> senest <dato>.

<3>. FærdiggørelsesfristEnten:Arbejdet skal i sin helhed være fuldført, klar til aflevering senest <dato>.Eller:Arbejdet skal være fuldført klar til aflevering senest <….> kalenderuger efter acceptskrivelsens dato.

Såfremt det er relevant for entreprisen at oplyse om fortidsminder, anføres:Ad § 2, stk. 4 [Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads.]

Ad § 3 Entreprenørens tilbud

Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbestemte, for gennemførelse af arbejderne i vinterperioden (1. november – 31. marts).

Entreprenøren skal selv planlægge og koordinere eventuelle vinterforanstaltninger i entreprisen. Jf. Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011, Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november – 31. marts, § 3, stk. 3, for entrepriser omfattet af bekendtgørelsen.

Ad § 3, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens vegne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling.

Ad § 3, stk. 7 For alt materiale, som afleveres i forbindelse med tilbuddet, har bygherren anvendelses- og ejendomsretten.

Ad § 4 Entrepriseaftalen

Ad § 4, stk. 1 I det omfang en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til at levere denne ydelse i en standard svarende til entreprenørens øvrige ydelser efter entrepriseaftalen.

Entrepriseaftalen består af bygherrens udbudsmateriale, entreprenørens tilbud og de bestemmelser, der aftales ved bygherrens accept/parternes kontrakt.

Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes, medmindre dette fremgår af bygherrens accept/parternes kontrakt.

Ad § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.

Ad § 5, stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt.

SIDE18 af 55


Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold.

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet – f.eks. gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet eller sociale medier – skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren.

Ad § 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut.

Transportdokumentet skal udformes, som angivet i ”Standardformular for transportdokument”. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk /udbud > Kvalitetsledelsessystem > Indkøb/Udbud og kontrahering > Totalentreprisekontrakt.

Ad § 5, stk. 3 Hvis der kan forudses et behov for at udskifte entreprenøren, kan der her indsættes en ændringsklausul, jf. udbudsloven § 182, efter nærmere aftale med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK).

Ad § 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører.

Medtages ved EU-udbud, jf. udbudsloven § 177, stk. 2[Entreprenøren skal for hver underentreprenør oplyse juridisk repræsentant og kontaktoplysninger (telefonnummer og/eller e-mail adresse).]

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudsloven.

Entreprenøren skal, såfremt denne ikke har egen projekteringskompetence, antage et rådgivende ingeniørfirma til projektering af <vej- og broprojekt>.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Ad § 6, stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i ”Standardformular for sikkerheds-stillelse” for totalentrepriser. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk /udbud > Kvalitetsledelsessystem > Indkøb/Udbud og kontrahering > Totalentreprisekontrakt.

Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerheden er stillet og godkendt af bygherren.

Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), der ikke er koncernforbundet med entreprenøren, og en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor ikke.

Hvis entreprisen omfatter drift, bør indføjes særlige bestemmelser vedr. sikkerhedsstillelsen og dens nedskrivning i ad § 6, stk. 2 – 6, efter nærmere aftale med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK).

SIDE19 af 55




Ad § 6, stk. 2 Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl. tillægs- og fradragsarbejder.

Ad § 6, stk. 3 Nedskrivning af sikkerheden til 2% kan kun ske på bygherrens foran-ledning efter begæring herom fra entreprenøren.

Hvis sikkerheden ikke ønskes nedskrevet ved delaflevering anføres (bestemmelsen medtages typisk sammen med ad § 12, stk. 4, og ad § 30, stk. 4):

Ad § 6, stk. 5 [Sikkerheden nedskrives ikke ved delaflevering eller ibrugtagning af anlægget før endelig aflevering.]

Ad § 8 Forsikring

Ad § 8, stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i ABT 93 § 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.

Ad § 8, stk. 3Hvis der er særlige krav til entreprenørens sædvanlige ansvarsforsikring, afklares forsikringssummer med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK), og der anføres:[Entreprenørens ansvarsforsikring skal mindst dække <…> mio. kr. ved tingskade og <…> mio. kr. ved personskade.]

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt.

Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen.

C. Entreprisens udførelse

Ad § 9 Arbejdsplan og afsætning

Ad § 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB – Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde.

Ad § 9, stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB – Arbejdsplads.

Ad § 10 Entreprenørens ydelse

Ad § 10, stk. 1 Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v.

De gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på projektweb [og på entreprenørens kontor på arbejdspladsen], og bygherren skal have adgang til disse. Bygherren kan kræve dokumentation for designmetoders, arbejdsmetoders og materialers egnethed.

SIDE20 af 55


Medtages, såfremt entreprenøren skal etablere færdselsregulerende foranstaltninger:[Færdselsregulerende foranstaltningerSåfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen inden for 1 time, efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der entreprenøren en bod på <10.000> kr., ekskl. moms, pr. påtale:

Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan

Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning

Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning.

En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert tilfælde, hvor det konstateres, at spærretider ikke overholdes, og/eller der arbejdes uden rådighedstilladelse.]

Kan medtages ved særlige natur- og miljømæssige forhold:Natur- og miljømæssige foranstaltningerSåfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke i fuld overensstemmelse med krav,der fremgår af myndighedsgodkendelser samt kontraktmaterialet, har gennemført krævede miljømæssige foranstaltninger, ifalder der entreprenøren en bod på 25.000 kr. pr. påtale fra bygherren eller påbud fra myndighederne.

Hvis afhjælpning ikke iværksættes straks efter påtale eller påbud, kan bygherren foranstalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning.

Ad § 10, stk. 2Hvis der forekommer bygherreleverancer, beskrives alle forhold omkring disse her:

SIDE21 af 55


BygherreleverancerDe materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos bygherren, mindst < 6 > uger forinden de ønskes leveret.

Bygherren leverer følgende materialer vederlagsfrit: <Vejbelysningsskabe inkl. komponenter> <Låsesystemer til el-skabe> <Master> <Belysningsarmaturer> <Årstalsplader> <Vejautoværn> <Broautoværn>

Materialerne skal overtages af entreprenøren på aftalte steder.

Aflæsning, eventuel oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen.

Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning mv. omgående efter det aftalte leveringstidspunkt. Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning.

Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen.

Det påhviler entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer for levering af bygherreleverancer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer.

Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelseForbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige anlæg, betales af entreprenøren.

Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv. , fx råstofafgift ved indvinding af råstoffer.

Medtages, hvis bortskaffelse af forurenet jord er en del af entreprenørens ydelse:Bygherren afholder afgifter i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen godkendt deponi. Udgifter til håndtering og transport skal være indeholdt i entreprenørens tilbud.

Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlægGebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak, fjernvarme mv. til permanente anlæg samt attester, ibrugtagningstilladelse mv. afregnes direkte af bygherren.

Ad § 10, stk. 4 Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at vilkårene er overholdt for hver leverance.

SIDE22 af 55


Ad § 10, stk. 5 Den i § 10, stk. 5, sidste punktum anførte meddelelse skal afgives umiddelbart efter, at entreprenøren er blevet bekendt med, at leveranceklausulen ikke kan opfyldes. På forlangende skal entreprenøren dokumentere, at betingelserne for at undlade at levere med leveranceklausul er opfyldt.

Ad § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver

Ad § 11, stk. 1 Før anlægsarbejderne igangsættes, skal entreprenøren gennemføre en projektgennemgang med relevante parter, hvor bygherren deltager.

Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB – Styring og samarbejde, afsnit 2.

Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet.

Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentation i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet.

Til sikring af, at den forlangte kvalitetsledelse og dokumentation udføres, har bygherren opstillet følgende målepunkter i entrepriseforløbet:

1. Kvalitetsledelsessystemets etableringDenne parameter måles ved gennemgang af "Entreprisens Fælles Kvalitetsplan (EFK)", samt implementeringsplan for denne. Anmærkningsfri EFK skal foreligge senest det antal arbejdsdage efter entreprisens igangsættelsesdato, som er angivet i "KvalitetsIedelseskrav til totalentrepriser".

Overskridelse af denne dato er bodsbehæftet – jf. ad § 25 stk. 2

2. Kvalitetsledelsessystemets anvendelse/implementeringsgradDenne parameter vurderes gennem bygherrens auditering.

Denne parameter er bodsbehæftet – jf. ad § 25 stk. 2

3. Opfyldelse af dokumentationskrav for den tekniske dokumentationDenne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens tekniske dokumentation. Gennem stikprøver i marken vurderes sammenhængen mellem det udførte arbejde og den tilhørende dokumentation.

Denne parameter er bodsbehæftet – jf. ad § 25 stk. 2

4. Opfyldelse af dokumentationskrav for "Som udført" dokumentationDenne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens "Som udført" dokumentation jf. instruktionen ”Som udført dokumentation og overdragelse til drift”. Entreprenøren skal sikre, at alle godkendte rettelser og/eller ændringer registreres og

SIDE23 af 55


dokumenteres endeligt på "Som udført" tegninger og data. Procedure skal aftales endeligt med bygherren.

Denne parameter er underlagt tilbagehold i entreprisesummen – jf. ad § 22 stk. 10.

Ad § 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol vil blive betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foretager tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen.

Ad § 11, stk. 3 Bygherren skal have mulighed for at overvære al prøveudtagning og materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For ikke-rutinemæssig prøveudtagning og materialeprøvning skal entreprenøren varsle bygherren. Bygherren skal have mulighed for at deltage ved entreprenørens audit af underentreprenører og leverandører.

Ad § 12 medtages, hvis der er mulighed for, at hele eller dele af arbejdet ibrugtages før afleveringen.

Ad § 12 [Arbejdets forringelse m.v., vedligeholdelse

Ad § 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler.

Ibrugtagning dokumenteres ved en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Protokollen underskrives af bygherren og entreprenøren.]

Ad § 13 Forhold til myndigheder

Ad § 13, stk. 1 Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde.

Ad § 13, stk. 2 Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde.

Ad § 14 Ændringer i arbejdet

Ad § 14, stk. 2 Ingen ekstraarbejder eller mindrearbejder må effektueres uden bygherrens skriftlige accept. Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbejder, henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder.

Hvis der er defineret enhedspriser i tilbudslisten medtages følgende:Ad § 14, stk. 3 [Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost.

Underposter angives som sumposter eller poster med mængder og enhedspriser.Ved mængdeændringer anvendes den såkaldte ”post for post metode”, som er beskrevet nedenfor.

For hver underpost gælder en variationsgrænse på +/- 15 % af hele kontraktsummen, dog maksimalt +/- 100 % af underposten.

SIDE24 af 55


Variationsgrænsen er gældende for hver enkelt underpost, og der sker således ingen sammenlægning af ændringer, uanset om der er tale om merarbejder eller mindrearbejder.

Indenfor variationsgrænsen er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris.

Hvis variationsgrænsen for underposten overskrides, er entreprenøren som udgangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede.

Såfremt entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren senest 25 arbejdsdage efter arbejdets udførelse dokumentere dette samt skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet.

Såfremt bygherren påviser, at forudsætningerne for anvendelse af de pågældende priser ikke er til stede, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på ændrede enhedspriser for den del af afvigelsen, som overstiger variationsgrænsen. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet.]

Ad § 14, stk. 4 For mindre arbejder gælder følgende.

Bygherren kan ud over de i § 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer.

Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag.

Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag.

Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab, samt hvad der er udført.

A. ArbejdslønEnten:[Medgåede timer afregnes efter timesatser anført i entreprenørens tilbud.]Eller der anføres:[Hvis der ikke er anført timesatser i entreprenørens tilbud, eller de anførte timesatser ikke er relevante for den aktuelle kategori af medarbejdere, afregnes medgåede timer efter en timesats, der beregnes som summen af følgende bidrag:

Samlede arbejdsomkostninger for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. *) Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år.

Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. **)

Et honorar på 22 %.

SIDE25 af 55


*) Se www.dst.dk > Statikstikbanken > Arbejde, løn og indkomst > Løn og arbejdsomkostninger > Arbejdsomkostninger > Samlede arbejdsomkostninger for den private sektor efter branche > Bygge og anlæg/Fortjeneste pr. præsteret time/Lønmodtagere uden ledelsesansvar/I alt **) Se www.dst.dk > Statistikbanken > Arbejde, løn og indkomst > Løn- og arbejdsomkostninger > Lønindeks > Lønindeks for virksomheder og organisationer efter branche > Bygge og anlæg/Sæsonkorrigeret

Gældende sats på udbudstidspunktet kan anføres.<Pr. <dato> er timesatsen, ekskl. honorar, beregnet til kr. <beløb> ekskl. moms.>

Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter aftale med bygherren forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen.]

Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A.

B. MaterialerEntreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender.

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren.

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes.

Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges 5 % til administration mv.

C. MaterielLeje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser.

Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen.

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.

D. UnderentreprenørerTil de rene regningsbeløb lægges 5 %.

Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres af en underentreprenør til en underentreprenør, kan der kun én gang lægges 5 % til de rene regningsbeløb.

Salærdelen for sådanne regningsbeløb bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et konsortium udfører regningsarbejder som underentreprenør for konsortiet.

SIDE26 af 55


Hvis der er defineret enhedspriser i tilbudslisten medtages følgende:Ad § 14, stk. 5 [Såfremt der er aftalt enhedspriser, anvendes ”post for post metoden”, jf. ad § 14, stk. 3,

forudsat at mindrearbejderne ikke har karakter af afbestilling eller projektændringer.

Såfremt mindrearbejderne har karakter af afbestilling eller projektændringer, og den samlede entreprisesum ved slutopgørelsen er formindsket med mere end 15 % af kontraktsummen, skal entreprenøren for mindrearbejder ud over 15 % af kontraktsummen godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Mindrearbejder op til 15 % af kontraktsummen reguleres efter ad § 14, stk. 3.]

Ad § 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold

Ad § 15, stk. 2 Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger.

Ad § 15, stk. 4 Bygherren stiller alle undersøgelsesresultater til rådighed for entreprenøren, og entreprenøren skal lægge geotekniske rapporter og notater oplistet i SB, ad § 2, stk. 2, til grund for sit tilbud.

Bygherrens undersøgelser fritager ikke entreprenøren fra at foretage sædvanlige undersøgelser, som projektet samt grundens karakter, beliggenhed og hidtidige anvendelse tilsiger.

Entreprenøren gennemfører selv alle fornødne beregninger, vurderinger og analyser med henblik på at træffe nødvendige forholdsregler. Hindringer, som ikke forekommer i større omfang end sædvanligt for et arbejde i de aktuelle jordarter, giver ikke anledning til ekstra betaling.

Hvis der er konstateret forurening i arbejdsområdet, kan anføres:Entreprenøren skal være opmærksom på, at der består en risiko for forurening i arbejdsområdet. Entreprenøren skal i givet fald agere på en måde, der forhindrer, at der sker yderligere forurening eller udbredelse af denne.

Evt. ansvarspræcisering ved afvigende geotekniske og miljømæssige forhold kan anføres.<…>

Ad § 17 Bygherrens tilsyn

Bygherrens kontrol med arbejdernes udførelse varetages af Vejdirektoratet assisteret af <rådgiver>. Bygherrens kontrol må ikke forveksles med entreprenørens fagtilsyn, idet entreprenørens fagtilsyn alene har det fulde tilsynsansvar.

Bygherrens gennemgang af tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler

Entreprisens parter skal påregne, at bygherren vil auditere entreprenørens kvalitetsledelse af entreprisens gennemførelse.

SIDE27 af 55


Omfanget af audits skal gradueres efter entreprisens kompleksitetDet forventede omfang af audits er anført nedenfor:

<1 audit (typisk 8 timer) ca. 4 - 6 måneder> efter start af entreprisen med fokus på implementering af EFK og PK (Partspecifik Kvalitetsplan) for projektering.

<1 audit (typisk 8 timer) pr. år> undervejs i entreprisens udførelse, antal afhængig af entreprisens forløb. Antal audit er afhængig af, om der ved audit eller gennem bygherrens stikprøver konstateres afvigelser eller fejl med væsentlige konsekvenser for entreprisen.

Op til <2 mindre audits typisk 4 timer) pr. år> på udvalgte delarbejder. Eventuelt <1 audit (typisk 8 timer) ca. 2 - 3 måneder> før aflevering. Herudover kan der forekomme uvarslede audits på udvalgte emner, op til 2 stk.

pr. år.

Bygherrens auditering kan også omfatte underentreprenører og leverandører samt projekterende.

Entreprenøren skal påregne, at følgende medarbejdere skal medvirke ved audit: Lederen af det auditerede område Firmaets kontraktansvarlige Lederen af kvalitetsfunktionen Daglige kvalitetsleder Udvalgte funktionsledere Medarbejdere fra produktionen

Entreprenøren skal sørge for at relevant dokumentation er tilgængelig på auditstedet eksempelvis via ProjektWEB eller fysisk.

Ad § 18 Entreprenørens kontrol

Entreprenørens arbejdsledelseI forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder arbejdet og fører tilsyn med arbejdet.

Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser.

Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.

Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.

ArbejdsklausulerEntreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underleverandørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes.

SIDE28 af 55


Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå, hvilken løn der efter overenskomsten skal betales.

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår.

Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fastsætter.

Dagboden beregnes normalt til ca. 0,5 promille af entreprisesummen, dog min. 5.000 kr.:Såfremt entreprenøren tilsidesætter sin forpligtelse til at fremskaffe den af bygherrenkrævede dokumentation inden en angiven frist, kan bygherren pålæggeentreprenøren en dagbod på <5.000> kr., til den krævede dokumentation behørigt er fremskaffet til bygherren.

Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette krav.

Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise – herunder leverancer – gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN’s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen.

Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom.

Såfremt entreprisen indeholder praktikantklausul:[Klausul om beskæftigelse af praktikanterEntreprenøren skal sikre, at der anvendes praktikanter til opfyldelse af aftalen. Ved ”praktikant” forstås en arbejdstager (elev), som entreprenøren indgår uddannelsesaftale med i henhold til lov om erhvervsuddannelser, eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Omfanget af entreprenørens forpligtelse og de nærmere vilkår herfor fremgår af ”Klausul om beskæftigelse af praktikanter” (Bilag til SB).]

Ad § 19 Byggemøder

Der afholdes fra entreprisens overdragelse til aflevering løbende projekterings- og byggemøder, som er at betragte som kontraktuelle byggemøder. Jf. ABT 93 og SAB – Styring og samarbejde pkt. 2.2.

Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af de i ad § 18, stk. 1, nævnte krav vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår er opfyldt for såvel egne som underentreprenørers lønarbejdere.

Såfremt entreprisen indeholder praktikantklausul:

SIDE29 af 55


[Entreprenøren skal oplyse antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som en særskilt del af den samlede bemanding.]

D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Ad § 22 Betaling

Såfremt entreprisen afregnes iht. betalingsplan udarbejdet af Vejdirektoratet (betalingsplan med betalingsrater angivet i procent af kontraktsummen), og vedlagt kontraktmaterialet, medtages følgende tekst.

Ad § 22, stk. 4 [Betaling sker efter den af bygherren udarbejdede betalingsplan, som angiver betalingsrater i procent af kontraktsummen.]

Såfremt betalingsplan aftales efter kontraktindgåelse medtages følgende tekst.[Betaling sker efter betalingsplan, som aftales mellem parterne.]

Hvis entreprisen indeholder drift kan under ad § 22, stk. 4, tilføjes særlige bestemmelser om rater o.l. efter nærmere aftale med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK).

Der skal udarbejdes aconto-begæringer månedsvis, og de skal opgøres så de følger kalendermåneden.

Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet administreres af bygherren.

Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende entrepriseafregningssystemet, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere sit tilbud og alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation.

Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af entrepriseafregningssystemet.

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldingen for kontraktarbejder skal angive, hvilket punkt i ”Betalingsplanen”, der refereres til og hvor stor en andel af dette punkt, der er udført.

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at aconto-begæringer kan forventes godkendt af bygherren senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en aconto-periode er inddateret.

Bygherren afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i entrepriseafregningssystemet på et af entreprenøren opgivet kontonummer, og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse.

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafregningssystemet.

SIDE30 af 55


Ad § 22, stk. 5 Ekstraarbejde skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdig-gørelse.

Ad § 22, stk. 6 Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra en statslig styrelse.

Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.

I fastprisperioden gælderFor den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet.

Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde.

Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes.

Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen.

Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen.

Følgende afsnit (resten af stk. 6) medtages normalt, med mindre man er helt sikker på, at entreprisen afsluttes indenfor fastprisperioden.[Efter fastprisperioden gælderFor den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode.

Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler.

Enten anføres:.

SIDE31 af 55


[Prisregulering foretages i forhold til betalingsplanen, idet de enkelte betalinger reguleres efter nedenstående tabel for jordarbejder, asfaltarbejder, betonkonstruktioner, jernkonstruktioner og vejindeks:Anlæg af veje < x %>Jordarbejder mv. < x %>Asfaltarbejder < x %>Betonkonstruktioner < x %>Jernkonstruktioner < x %>Vejindeks < x %>]Eller der anføres:[Prisregulering foretages med de indeks, som er angivet i betalingsplanen for de enkelte poster.]

Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I2 - I1) : I1, idet I1 angiver indeks på tilbudsdagen, og I2 angiver indeks midt i den aktuelle måned.

Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det seneste kvartalsindeks.

Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ]

Hvis entreprisen indeholder drift, og betaling for drift ikke sker månedligt, kan indføjes særlige bestemmelser om beregning af indeks efter nærmere aftale med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK).

Ad § 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter bygherrens anvis-ning.

Ad § 22, stk. 10 Medtages normalt:[Tilbageholdelse Bygherren tilbageholder i betalingerne ved entreprisens afslutning et beløb på <2 %> af entreprisesummen, der først forfalder til udbetaling, når al dokumentation for det udførte anlæg er afleveret til bygherren og godkendt, og projektet er overdraget til drift.

Dokumentationen skal være færdig og afleveret til bygherren senest 2 måneder efter entreprisens aflevering. Bygherren skal senest <5> arbejdsdage efter modtagelse af dokumentationen meddele sin afgørelse om dokumentationens godkendelse.]

Ovennævnte beløb skal fremgå af betalingsplanen.

Ad § 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.

SIDE32 af 55


E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Ad § 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse

Ad § 24, stk. 1 Forhold påberåbt i henhold til § 24, stk. 1, berettiger kun til tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen.

Ved arbejder, hvor forurenet jord kan forekomme, anføres:[Entreprenøren er alene ansvarlig for forsinkelser af arbejdet som følge af anmeldelse til myndighederne i henhold til lov om forurenet jord, såfremt anmeldeperioden udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet.

Giver anmeldelsen for de i udbudsmaterialet beskrevne forekomster af forurenet jord, samt for ikke beskrevne forekomster, som fremkommer under arbejdets gennemførelse anledning til, at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning af jorden, og ydelser til opfyldelse heraf ikke er indeholdt i kontraktmaterialet eller entydigt kan udledes af alment gældende forskrifter på kontraktindgåelsestidspunktet, giver det entreprenøren ret til tidsfristforlængelse svarende til de påførte afledte gener.]

Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget, og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gældende regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse.

Ad 24, stk. 1, nr. 4Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren opsætte målestation på arbejdspladsen, som registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt kan anvendes den nærmeste af Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI’s) målestationer.

Ved særligt vejrfølsomme arbejder kan evt. medtages specifikke kriterier, fx som nedenstående. Det skal nøje vurderes, hvad der er relevant for de konkrete arbejder, og man skal være opmærksom på, at kriterierne ikke må være i modstrid med krav anført i SAB:En forudsætning for, at vejrliget kan anerkendes som årsag til en spilddag, er, at mindst ét af følgende kriterier er opfyldt:

Vind: Vindhastighed større end eller lig med 12,5 m/sek. (gennemsnit over en periode

på 10 minutter)Nedbør:

Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 mm sne svarer til 10 mm nedbør)Temperatur:

Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00

En spilddag som følge af vejrlig defineres som en arbejdsdag, hvor en aktivitet, som skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen, ikke kan udføres

som følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind m.m.), og den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk.

SIDE33 af 55


Spilddage som følge af vejrlig registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byggemøde.

ENTENSpilddage som følge af vejrlig giver kun ret til tidsfristforlængelse, når vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn.

ELLERFor nogle arbejder – primært bygværker – kan anføres nedenstående tabel. Tabellen, antal dage og kriterier tilpasses det aktuelle projekt. (Tabellen er ikke velegnet ved jordarbejder, hvor jordbundsforholdene spiller en afgørende rolle):I entreprenørens tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage som følge af vejrlig:

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.6 6 5 3 2 1

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.2 4 4 4 5 5

Ad § 24, stk. 1, nr. 5Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt påbud.

Ad § 24, stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser.

Ad § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse

Ad § 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen.

Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge, som følger: Bodsstørrelser skal være realistiske og fastsættes ud fra en vurdering af bygherrens tab. Man skal således tage hensyn til, at boden er den eneste erstatning, bygherren kan få for de tab, han lider ved forsinket aflevering – herunder også for driftsudgifter. Bodsstørrelser aftales med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK):For igangsætningsfristen kr. <beløb i hele tusinder>Vejledende satser: ½ -1 promille af entreprisesummen.

For deltidsfrist 2a: kr.<beløb i hele tusinder>

For deltidsfrist <nr.>: kr.<beløb i hele tusinder>Vejledende satser: 5 – 10 promille af entreprisesummen ved entrepriser på under 5 mio. kr. og 2 – 5 promille af entreprisesummen ved entrepriser på over 5 mio. kr.

For færdiggørelsesfristen kr. <beløb i hele tusinder>Vejledende satser: 5 – 10 promille af entreprisesummen ved entrepriser på under 5 mio. kr. og 2 – 5 promille af entreprisesummen ved entrepriser på over 5 mio. kr.

SIDE34 af 55


For overskridelse af de frister, der er fastsat i ad § 11 stk. 1 for kvalitetsledelse, er bodsstørrelser som følger:

1. For manglende anmærkningsfri EFK pr. påbegyndt uge kr. 50.000,-

2. For afvigelser ved audit (ud over 3 afvigelser pr. audit) pr. afvigelse kr. 50.000,-(Hvis afvigelser gentages ved senere audit, fordobles bod pr. afvigelse)

3. For manglende opfyldelse af dokumentationskrav pr. gennemgang kr. 50.000,-(ajourføringsperioden er 14 dage, og manglende opfyldelse skalvære bragt i orden efter 5 arbejdsdage)

Hvis det i projektet ønskes at arbejde med bonus, drøftes dette med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK). Bonusordninger skal godkendes af ledelsen:Entreprenøren kan opnå følgende bonusser: <angiv betingelse 1> <angiv betingelse 2> <angiv betingelse 3>

Ad § 27 Bygherrens hæftelse ved forsinkelse

Ad § 27, stk. 1 Eventuelt krav om erstatning i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidigt med den i § 24, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

Ad § 27, stk. 2 Eventuelt krav om godtgørelse i forbindelse med forsinkelse skal entreprenøren fremsætte skriftligt samtidig med den i § 24, stk. 3, omtalte påberåbelse af ret til tidsfristforlængelse, og erstatningsbeløbets størrelse skal meddeles bygherren snarest muligt.

F. Arbejdets aflevering

Ad § 28 Afleveringsforretningen

Enten:Ad § 28, stk. 1 [Entreprisen skal afleveres i sin helhed.]Eller:Delaflevering kan accepteres ved permanent ibrugtagning af kørebane eller kørespor.Eller:Entreprisen vil kunne afleveres afsnitsvis som følger:

Det af deltidsfrist nr. <…> omfattede. Det af deltidsfrist nr. <…> omfattede. Resten.

Bygherren indkalder til afleveringsforretning.

For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, forinden aflevering finder sted, fremskaffe en

SIDE35 af 55


underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere.

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen.

Hvis entreprisen indeholder drift, kan indføjes supplerende bestemmelser om aflevering af driftsdel.

Ad § 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet.

Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed.

G. Mangler ved arbejdet

Ad § 30 [Mangelsbegrebet

Ad § 30, stk. 4 Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning, jf. § 12 stk. 4, registreres ved afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden.]

Ad § 31 Mangler påvist ved afleveringen

Ad § 31, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav.

Ad § 32 Mangler påvist efter afleveringen

Ad § 32, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af udbedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav.

Hvis entreprisen indeholder drift kan indføjes supplerende bestemmelser om håndtering af mangler angående driftsdelen efter nærmere aftale med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK).

Ved arbejder, der indgår som en del af meget befærdede veje eller ved betalingsveje, kan anføres:

Ad § 34 [Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen

Ad § 34, stk. 1 Bygherren er, i situationer, hvor en afhjælpning vil påføre bygherren et betydeligt tab eller i øvrigt er til stor gene for trafikafviklingen, berettiget til at nægte entreprenøren ret til afhjælpning og i stedet at kræve et afslag i entreprisesummen.]

SIDE36 af 55


Ad § 36 Mangelsansvarets ophør

For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar[ med nedennævnte undtagelser].

Ved entrepriser, hvori indgår varmblandet asfalt, anføres:[Særlige forhold for varmblandet asfaltMangelsansvaret ophører efter 1 år for:

Belægningers jævnhed Belægningers profil]

Ved entrepriser, hvori indgår pleje og vedligeholdelsesarbejder, anføres:For pleje og vedligeholdelsesarbejder, henvises der til SAB – Beplantning.

Ved entrepriser, hvori indgår kørebaneafmærkning, anføres:[Særlige forhold for kørebaneafmærkning For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende:

Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 1. april – 1. august.]

Såfremt der kan forekomme delaflevering, kan følgende medtages:[Der gælder ikke særskilt mangelansvarsperiode for arbejder, der er omfattet af delaflevering. Mangelansvarsperioden for hele entreprisen beregnes således på basis af afleveringsdatoen for hele entreprisen.]

Ad § 36, stk. 3 Bestemmelsen er ikke gældende for entreprisen.

Såfremt der kan forekomme delaflevering, kan anføres bestemmelser om, at der kun gennemføres ét 1- års og ét 5-års eftersyn:[

SIDE37 af 55

Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering)

Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering)

Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering

Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *)

4 år 1 år

Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: ÅDT < 3.000

4 år

Ingen Funktionstid, dog maks. ½ år

3.000<ÅDT<5.000 3 år5.000<ÅDT<10.000 2 årÅDT > 10.000 1 år*) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe

kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning.


H. 1- og 5-års-eftersyn

Ad § 37 1-års eftersyn

Der gennemføres ikke særskilt 1-års eftersyn for arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der gennemføres én fælles gennemgang af hele entreprisen.

Ad § 38 5-års eftersyn

Ad § 38, stk. 1 Der gennemføres ikke særskilt 5-års eftersyn for arbejder, der er omfattet af delaflevering, idet der gennemføres én fælles gennemgang af hele entreprisen.]

I. Særligt om ophævelse

Hvis entreprisen indeholder drift kan indføjes ad § 40, stk. 1, med supplerende bestemmelser om bygherrens hæveret efter nærmere aftale med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK).

Ad § 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.

Ad § 42, stk. 2 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5 arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen.

Ad § 42, stk. 3 Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens opfordring ikke straks, og med kurators samtykke, stiller betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Ad § 44 Fælles regler om ophævelse

Ad § 44, stk. 5 Alle digitale projektdata, herunder datafiler som anvendes til udarbejdelse af projektmaterialet, overleveres til bygherren i sin aktuelle form.

Hvis entreprisen indeholder drift kan indføjes supplerende bestemmelser om ophævelse.

J. Tvister

Ad § 47 Voldgift

Ad § 47, stk. 1 Uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser med tredjemandUoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre,anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB – Styring og samarbejde afsnit 10.

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav

SIDE38 af 55


Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatningfor skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, atbygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremtbygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse medarbejdets udførelse.

SIDE39 af 55


Der skal indarbejdes praktikantklausul i udbudsmaterialet, forudsat entreprisen er egnet til det. Som udgangspunkt ved entreprisestørrelser på minimum 10 mio. kr., ekskl. moms, eller lønsum på minimum 4 mio. kr., og med en varighed på minimum 6 måneder. Fravigelser drøftes med Udbud og Kontrakter (UDB-LEV-UK).

Antal årsværk vurderes af ”Entreprisestyring” på baggrund af den skønnede bemanding, fag og varighed af entreprisen og indsættes i pkt. 1. Antal angives evt. med 1 decimal.

Vejledende omfang er 1 årsværk pr. 35 mio. kr. for anlægsentrepriser.

Følgende tekst indsættes:

[Bilag til SB (Ad § 18)

Klausul om beskæftigelse af praktikanter

1. Entreprenøren skal sikre, at mindst <….> af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer pr. årsværk, inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde entrepriseaftalen (”aftalen”), besættes med en eller flere praktikanter. En praktikant er en arbejdstager, med hvem entreprenøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Entreprenøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikanter i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer inkl. skoleophold, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) i aftalens løbetid. Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal praktikant(er) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er), som ved aftalens indgåelse er ansat hos entreprenøren til det arbejde, som aftalen omhandler. Såfremt opgavens omfang efter aftalens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter tilsvarende.

2. Forpligtelsen til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er) bortfalder, hvis entreprenøren ikke er i stand til at finde en praktikant (eller praktikanter), som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med entreprenøren. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis entreprenøren kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikanter på www.praktikpladsen.dk eller foretaget en passende annoncering i et andet EU-land, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant til ansættelse.

3. Hvis entreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for entreprenøren, kan entreprenøren efter samtykke fra bygherren vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter også benævnt ”praktikant”). Såfremt den relevante myndighed efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere praktikanter til ansættelse, bortfalder entreprenørens forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er).

4. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) er opfyldt.

5. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter er berettiget, kan bygherren forlange en uddybende redegørelse fra entreprenøren. Hvis bygherren herefter fortsat finder entreprenørens handling uberettiget, kan bygherren meddele entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af

SIDE40 af 55

http://www.praktikpladsen.dk/


en eller flere praktikanter vil blive betragtet som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som entreprenøren er forpligtet til at beskæftige, men som ikke er beskæftiget, indtil entreprenøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og 3.

6. Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) er opfyldt, kan bygherren meddele entreprenøren, at dette betragtes som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, men som ikke er beskæftiget, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og 3.

7. Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprenøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er), pålægges entreprenøren en bod svarende til DKK 50.000 pr. manglende årsværk praktikant. ]

SIDE41 af 55

Documents

SBB ver. 11kls.vejdirektoratet.dk/_layouts/delegate/handlers/GetFile... · Web viewAd 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår