Supervision Contra

7/23/2019 Supervision Contra

1/199

..

...

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

LATECNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

UNIDAD ZACATENCO

SUPERVISION DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA

TESIS PARA OBTENER EL TITULO DE

INGENIERO CIVIL

PRESENTAN:

MARTHA MUOZ GARCIAERICK CANO VARGAS

ASESOR:

ING. MOISES BARRIENTOS LOZANO

Mxico D.F Noviembre del 2009.


2/199

AGRADECIMIENTOS:

MARTHA MUOZ GARCIA

Dios gracias por permitir que llegara a este da.

A MI MADRE

Claudia Cecilia Garca GarcaPor darme vida, principios y educacin, con ello hepodido realizar logros en mi vida personal yprofesional.

Ahora con la conclusin de esta tesis obtengo unode mis logros mas anhelados y estote lo debo a ti.

Gracias mamita!!!

A MI HIJA

Frida Cano MuozEres esa chispa que le da luz a mi vida, el impulso paralograr mis objetivos, lo mejor que me ha dado la vida; pormi y para ti realizare muchos mas logros.

A LOS PROFESORES DE LA ESIAZACATENCO

Gracias a todos los profesores por su paciencia y

enseanza, lo que me encamino a la vidaprofesional.

AGRADECIMIENTOS:

ERICK CANO VARGAS

A la vida por darme la oportunidad de nacer en este pas,lleno de libertad y oportunidades.

A MI MADRE

Evelia Vargas Hernndez.Por su gran amor y apoyo incondicional,por ensearme a enfrentar y resolver losretos con entusiasmo, ingenio y fortaleza

A MI INSTITUCIN

INSTITUTO POLITCNICO NACIONAL

Me dio las herramientas para desarrollarmeprofesionalmente, a travs de la E.S.I.A. zacateco


3/199

..

...

C O N T E N I D O

Pgina

INTRODUCCION........1

TEMA I. SUPERVISION

1.1 Supervisin....3

1.2 Coordinacin de supervisin...3

1.3 Asignacin de la supervisin...3

1.4 Alcances del supervisor....5

1.5 Residencia de supervisin Interna..7

1.6 Residencia de supervisin Externa.7

1.7 Inicio de obra....7

TEMA II. ACTIVIDADES DE SUPERVISION

2.1 Fase 01 Procuraciones previas....9

2.2 Fase 02 Actividades inmersas..9

2.3 Fase 03 Cumplimiento de calidad.10

2.4 Fase 04 Control de programas...11

2.5 Fase 05 Control presupuestal.11

2.6 Fase 06 Entrega-recepcin, liquidacin y finiquito de obra.....12

TEMA III. CONTRATO3.3.1 Adjudicacin...15

3.2 Seleccin..16

3.3 Estructura.16

3.3.1 Datos de contrato...173.3.2 Clusulas.183.3.3 Ejemplo de contrato de obra193.3.4 Ejemplo de contrato de supervisin.......31


4/199

..

...

3.4 Documentacin que forma parte integral del contrato...42

3.4.1 Ejemplos de documentos.43

3.5 Anticipo...61

3.5.1 Amortizacin de anticipo.....61

3 TEMA IV. DOCUMENTOS

4.1 Oficio de aviso de inicio de obra...65

4.1.1 Ejemplo de oficio de aviso de inicio de obra.66

4.2 Oficio de aviso de pago de anticipo.67

4.2.1 Porcentaje de los anticipos y las condiciones de entrega .....67

4.2.2 Ejemplo de oficio de aviso de pago de anticipo....70

4.3 Convenios.......71

4.3.1 Convenio de suspensin......714.3.2 Convenio de reinicio..714.3.3 Convenio en monto y plazo..724.3.4 Convenio de liquidacin....724.3.5 Convenio de diferimiento..724.3.6 Convenio de terminacin anticipada al contrato...724.3.7 Formato de convenio.73

4.4 Informes fsico financiero....754.4.1 Ejemplo de informe fsico financiero...76

4.5 Minutas de comunicacin...82

4.5.1 Ejemplo de minuta de comunicacin..83

4.6 Acta circunstanciada85

4.6.1 Ejemplo de acta circunstanciada.86

4.7 Oficio de aviso de terminacin de obra...884.7.1 Ejemplo de oficio de aviso de terminacin de obra..89

4 TEMA V. ESTIMACIONES

5.1 Generalidades.....91

5.2 Estimaciones de supervisin.....91


5/199

..

...

5.2.1 Ejemplo de estimacin de supervisin...92

5.3 Estimaciones de obra..101

5.3.1 Ejemplo de estimacin de obra.102

5.4 Incumplimiento en pagos..115

5.5 Periodicidad de estimacin..115

5 TEMA VI. BITACORA6

6.1 Generalidades...117

6.2 Bitcora..117

6.3 Formato de bitcora...118

6.3.1 Ejemplo de bitcora...119

6.4 Reglas generales para el uso de la bitcora...1276.4.1

Apertura.1276.4.2 Numeracin y fecha de de notas....1286.4.3 Redaccin y escritura....1286.4.4Errores...1286.4.5 Tachaduras y enmendaduras.....1286.4.6 Sobre posiciones......1286.4.7 Inutilizacin de espacios.....128

6.4.8 Retiro de copias.1286.4.9 Validaciones...1286.4.10 Frecuencia y cantidad de notas1286.4.11 Compromiso de uso1286.4.11.1 Anotaciones de la supervis in..1296.4.11.2 Anotaciones del contratista o su representante...1316.4.11.3 Recomendaciones especiales1316.4.12 Custodia...1326.4.12.1 Durante la ejecucin de obra.....1326.4.12.2 En suspensiones de la obra por causas diversas1326.4.13 Cierre de bitcora...132

6.5 Reglas de aplicacin de la bitcora..132

6.5.1 Disponibilidad........1326.5.2 Firmas.....1326.5.3 Inviolabilidad..1336.5.4 Actividades peridicas..133

6.6 Asuntos que se deben registrar..133

6.6.1 De manera obligatoria los asuntos que comprende el R.L.O.P.S.R.M.1336.6.2 Relativas a los documentos de la obra...134


6/199

..

...

6.6.3 Relativas al plazo y programa de la obra..1346.6.4 Relativas a la ejecucin de la obra.1346.6.5 Anotaciones del contratista o representante.135

TEMA VII. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ESCALATORIAS

7.1 Generalidades.137

7.2 Trabajos extraordinarios..138

7.3 Escalatorias.139

TEMA VIII. PENAS CONVENCIONALES

8.1 Penas convencionales..142

TEMA IX. RESCISION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO, SUSPENSIN YTERMINACION ANTICIPADA.

9.1 Generalidades.144

9.2 Rescisin de contrato...144

9.3 Suspensin, terminacin anticipada y rescisin de contrato...145

TEMA X. GARANTIAS

10.1 Generalidades148

10.2 Anticipo...14910.2.1 Formato de fianza de anticipo.153

10.3 Cumplimiento....154

10.3.1 Formato de fianza de cumplimiento...155

10.4 Vicios ocultos.156

10.4.1 Formato de fianza de vicios ocultos...158

10.5 Pliza de seguro de responsabilidad civil..15910.5.1 Formato de pliza de seguro de responsabilidad civil.160

TEMA XI. CIERRE DE OBRA

11.1 Recepcin de servicios...162

11.2 Acta entrega recepcin.163

11.2.1 Ejemplo de acta entrega recepcin.......164


7/199

..

...11.3 Liquidacin (sabana)167

11.3.1 Ejemplo de liquidacin..168

11.4 Estado contable.172

11.5 Finiquito de obra...173

11.6 Documentacin de cierre administrativo....173

TEMA XII. NORMATIVIDAD

12.1 Normatividad de la Administracin Publica del D.F..........177

12.2 Normatividad de acuerdo al R.L.O.P.D.F.177

12.3 Normatividad de acuerdo a la L.O.P.D.F.....177

12.4 Normatividad de acuerdo al R.L.O.P.D.F....177

12.5 Normatividad de acuerdo a las Polticas, Bases y Lineamientos en Materia de ObraPublica..177

12.6 Normas de construccin del G.D.F.....177

12.7 Normatividad de acuerdo a la L.D.U.D.F.178

12.8 Norma Oficial Mexicana...178

12.9 Leyes, reglamentos, normas y estatutos180

12.10 Normatividad aplicable a un contrato de obra publica para el D.F para recursoslocales o federales..181

12.11 Cuadro de Normas de construccin del G.D.F....182

BIBLIOGRAFIA..190

GLOSARIO......192


8/199

..

...

INTRODUCCION

Los temas desarrollados en la presente tesis son una herramienta para que la empresa o

persona fsica a travs de la supervisin de obra publica, por medio de un contrato, desarrolle ensu condicin y cualidad legal, tcnica y administrativa, para vigilar, observar y medir cuantitativa ycualitativamente, la obra o servicio a fin de garantizar su realizacin de acuerdo con la meta,proyecto, especificacin, tiempo, costo y seguridad establecidos en el contrato respectivo, lasleyes que apliquen para este.

Debido a la gran importancia de infraestructuras para el desarrollo de un estado, esindispensable para el supervisor de obra conocer y aplicar las normas y leyes en combinacincon los conocimientos de ingeniera, para el correcto desarrollo de las obras hidrulicas, detransporte, de edificacin, en general de gran tamao y para uso pblico.

Tiene tambin un gran componente organizativo que logra su aplicacin en la administracin del

ambiente urbano y rural, no solo en lo referente a la construccin sino tambin al mantenimiento,control y operacin de lo construido.

Comprende planes de organizacin territorial tales como prevencin de desastres, control detrfico y transporte, manejo de recursos hdricos, servicios pblicos, tratamiento de basuras ytodas aquellas actividades que garantizan el bienestar de la humanidad que desarrolla su vidasobre las obras civiles construidas y operadas por ingenieros. Para el control y correctofuncionamiento de las antes mencionadas existen secretarias, dependencias, instituciones yotras entidades que cuentan con leyes, reglamentos, normas, reglas de operacin, bases ylineamientos en materia de obras pblicas.


9/199

..

...

TEMA I

SUPERVISION


10/199


11/199

..

...

Proporcionar a la residencia de supervisin interna o externa, previo al inicio de los trabajos asupervisar, la informacin vigente relativa a los proyectos arquitectnicos y de ingeniera,especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares deconstruccin, catlogo de conceptos y sus alcances, programas de ejecucin de los trabajos, desuministros, y de utilizacin de mano de obra y maquinaria; en su caso, trminos de referencia yalcances de servicios; as como dictmenes, licencias y permisos que se requieran, para vigilarque se cumplan con los trminos y condiciones en que fueron expedidos.

1

1

Vigilar y controlar la ejecucin de la obra pblica, as como informar peridicamente alsuperior jerrquico al respecto.

2

2

Instruir a la residencia de supervisin interna o externa o al contratista de obra pblica atravs de la bitcora, las acciones necesarias para la correcta ejecucin de los trabajos.

3

3

Resolver oportunamente las consultas, dudas o aclaraciones que presente la residencia desupervisin interna o externa sobre los aspectos tcnicos para la realizacin de los trabajos.

4

4

Establecer y dar seguimiento al control presupuestal de la obra.

5

5

Vigilar que la bitcora se lleve conforme las Polticas Administrativas, Bases y Lineamientosen Materia de Obra Pblica y dems normativa aplicable.

6

6

Constatar que la realizacin de la obra se lleve en tiempo y forma conforme al programa deavance fsico financiero.

7

7

Autorizar las estimaciones presentadas por la supervisin interna o externa para trmite depago, previa verificacin de la existencia fsica de los trabajos ejecutados, respecto de laobra pblica contratada, as como de la documentacin que acredite la procedencia delpago.

88 En caso que en el desarrollo de la obra o de los servicios se generen conceptos de trabajosextraordinarios, vigilar que stos hayan sido los instruidos y se encuentren ordenados en labitcora; as como vigilar que se registren en la bitcora, cuando proceda, los rendimientosde materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, conforme a las Polticas

Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pblica.

9

9

Proponer en tiempo y forma la celebracin de convenios, respecto de cualquier modificacina los contratos de obra pblica o, en su caso, de supervisin externa.

1

1

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectnicos, funcionales o deproceso, recabar por escrito las instrucciones correspondientes ante su superior jerrquico yproponer, en su caso, los convenios necesarios.

1

1

1

1

Proponer cuando proceda, las suspensiones temporales de los trabajos, las terminacionesanticipadas o las rescisiones de los contratos de obra pblica, a los servidores pblicos quecorrespondan.

1

1

2

2

Verificar la correcta conclusin de los trabajos del contratista de obra pblica encoordinacin con la supervisin interna o externa, participar en la entrega-recepcin de losmismos e integrar el expediente de finiquito.

1

1

3

3

Cuando la residencia de supervisin sea externa, el residente de obra debe, adems:


12/199

..

...AAA))) Dar apertura y custodiar la bitcora del contrato de la supervisin externa para asentarlas instrucciones necesarias, as como las solicitudes y consultas que sta le formule y suscorrespondientes respuestas.

BBB))) Vigilar que las actividades de la supervisin externa se efecten de acuerdo a lossealamientos de la normativa vigente, al contrato y a sus trminos de referencia.

CCC))) Aprobar y autorizar las estimaciones del contrato de supervisin externa, previaverificacin de la ejecucin de los alcances de los conceptos del catlogo del contrato;integrando el expediente que acredite la procedencia del pago.

DDD))) En caso que, en el desarrollo de los servicios de supervisin contratados se generenconceptos de trabajos extraordinarios, ordenarlos y registrarlos en la bitcora de supervisinexterna.

EEE))) Validar la entrega-recepcin de los servicios de supervisin externa e integrar elexpediente de finiquito del contrato de los servicios de supervisin.

1

1

4

4

Las dems que le correspondan conforme a las Normas de Construccin de laAdministracin Pblica del Distrito Federal.

1.4 alcances del supervisor

De acuerdo al Artculo 62 del R.L.O.P.D.F.- Las dependencias, rganos desconcentrados,delegaciones y entidades establecern anticipadamente al inicio de las obras, de los proyectosintegrales y en su caso de aquellos servicios que requieran supervisin, la residencia desupervisin, que ser la responsable directa de la supervisin, vigilancia, inspeccin control,revisin y valuacin de los trabajos efectuados por la contratista de la obra pblica de que setrate.

Para los efectos del prrafo anterior, la dependencia, rgano desconcentrado, delegacin oentidad, a travs del titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Tcnico Operativo responsablede ejecutar la obra pblica de que se trate, designar por escrito, al servidor pblico que serresponsable de la residencia de supervisin interna; o bien, la contratista de supervisindesignar de su personal al responsable, lo notificar por escrito a la contratista de obra y loanotar en la bitcora correspondiente.

La residencia de supervisin interna o externa, representar en los trminos previstos en lasNormas de Construccin de la Administracin Pblica del Distrito Federal, directamente a la

Administracin Pblica ante el o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con laejecucin de los trabajos o derivados de ellos, en donde se ejecuten las obras o trabajos a

supervisar.La residencia de supervisin tendr a su cargo:

FFF))) Verificar que el sitio de los trabajos presente congruencia con el proyecto a ejecutar,solicitando en su caso las aclaraciones a la residencia de obra.

GGG))) Recabar y revisar de manera peridica toda la informacin relativa al contrato asupervisar constatando la vigencia de dicha informacin para que le permita desarrollarcorrectamente sus funciones.


13/199

..

...

HHH))) Verificar detalladamente que los trabajos a supervisar se realicen conforme a lopactado en los contratos correspondientes, en cuanto a calidad, apego al proyecto, a lostrminos de referencia en su caso, a los tiempos de ejecucin de los mismos, a lospresupuestos autorizados y a lo acordado por las partes segn dispone el artculo 53 de laLey o a los convenios, o a las rdenes de la residencia de obra mediante la bitcora o a losoficios notificados, atendiendo siempre a los alcances establecidos en los trminos dereferencia o a los especficamente notificados para realizar por parte de la residencia deobra de la Administracin Pblica.

III ))) Vigilar en el caso de obras, que los planos y especificaciones de los trabajos, cuandosucedan cambios durante la ejecucin de los mismos, estn debidamente actualizados yautorizados y consten en los expedientes respectivos.

JJJ))) Vigilar que el contratista cumpla con las condiciones de seguridad e higiene en laobra.

KKK))) Llevar la bitcora del contratista de obra pblica en los trminos indicados en lasPolticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pblica. Esta bitcoradeber permanecer bajo su custodia.

LLL))) Registrar en la bitcora los conceptos de trabajos extraordinarios que surjan durante eldesarrollo de los trabajos y en los casos previstos en las Polticas Administrativas, Bases yLineamientos en Materia de Obra Pblica, registrar los rendimientos de materiales, mano deobra, equipos y maquinaria.

MMM))) Transmitir al contratista de obra pblica por medio de la bitcora, las instruccionesrecibidas del residente de obra.

NNN))) Revisar, avalar, aprobar y firmar las estimaciones de los trabajos ejecutados ypresentarlas al residente de obra para su autorizacin y trmite de pago, y en caso quesurjan diferencias, conciliarlas con el contratista de obra pblica, llevando su control de

fechas.

OOO))) Verificar que las estimaciones cuenten con los nmeros generadores y demselementos de soporte para su pago correspondiente, cotejndolos con el proyecto ejecutivoy alcances de los conceptos de trabajo del catlogo respectivo.

PPP))) Organizar, integrar y custodiar el archivo de la obra pblica hasta su entrega a laresidencia de obra.

QQQ))) Rendir informes a la residencia de obra con la periodicidad que sta le determine,respecto del cumplimiento del contratista, en los aspectos legales, tcnicos, econmicos, deprogramacin, financieros y administrativos o cuando sea necesario, por eventos

excepcionales.

RRR))) Constatar la terminacin de las etapas intermedias y final de los trabajos.

SSS))) Presentar a la residencia de obra, al trmino del contrato de la obra pblicasupervisada o del contrato de supervisin, segn corresponda, un informe final sobre losaspectos legales, tcnicos, econmicos, financieros y administrativos, as como decumplimiento de programas, calidad de los trabajos ejecutados y situaciones en generalimportantes surgidas durante la realizacin de los mismos.


14/199

..

...

TTT))) Participar en la entrega-recepcin del contratista de la obra pblica e integracin delexpediente de finiquito.

UUU))) Cuando la supervisin se realice por contrato, sta tendr adems las funciones queen el mismo se determinen.

VVV

)))

Las dems que le correspondan conforme a las Normas de Construccin de laAdministracin Pblica del Distrito Federal.

1.5 Residencia de Supervisin Interna

Auxiliar del residente de obra, que tiene a su cargo directamente la vigilancia, inspeccin yverificacin de la ejecucin de una obra pblica, integrada con personal de la estructura internade la dependencia, rgano desconcentrado, delegacin o entidad contratante.

1.6 Residencia de Supervisin Externa

Persona fsica o moral contratada por las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones

y entidades, que tiene a su cargo la vigilancia, inspeccin y verificacin directas de la ejecucinde una obra pblica.

El residente de supervisin es el encargado de revisar las partes que forman el contrato de obra,as como vigilar el correcto desarrollo de la obra hasta su terminacin fsica y administrativa.

Conoce y aplica la ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, el reglamentode la ley de obras pblicas y servicios relacionados con las mismas, las normas de construccindel Distrito Federal, el reglamento de construcciones del Distrito Federal y sus Normas Tcnicascomplementarias en la ejecucin de la obra.

1.7 Inicio de obra

De acuerdo al Artculo 51 de la L.O.P.D.F.-La obra pblica deber iniciarse en la fecha pactada;para este efecto, la dependencia, rgano desconcentrado, delegacin o entidad contratantepondr oportunamente a disposicin del contratista l o los inmuebles en que deba llevarse acabo. El incumplimiento prorrogar en igual plazo:

AAA))) En el caso de obra, el inicio y la terminacin de la obra pblica.

BBB))) En el caso de servicios relacionados con la obra pblica, si es un inmueble dondedeba llevarse a cabo el servicio, el inicio y la terminacin del servicio, de lo contrario elservicio deber iniciarse en el plazo pactado.

CCC))) En el caso de proyecto integral, se aplicar lo sealado en la fraccin I de esteartculo.


15/199

..

...

TEMA II

ACTIVIDADES DE SUPERVISION


16/199

..

...

TEMA II. ACTIVIDADES DE SUPERVISION

Es la formulacin de fases o conceptos de pago en los trabajos de supervisin de obras, se debeconsiderar como referencia de universo enunciativo no limitativo, del cual la Dependencia,entidad u rgano desconcentrado, tomara los que sean necesarios contratar, segn elrequerimiento especifico del trabajo, as como asignar los porcentajes por actividad previstos, loscuales son sugerencias y en cada caso, segn la importancia de cada trabajo, se establecenfases, conceptos y porcentajes que correspondan, as como la distribucin adecuada, mismosque una vez determinados, servirn para presupuestar y contratar y luego medir avances yrealizar los pagos a las contratistas de la supervisin.

Las actividades de la supervisin de obra, son base para definir los conceptos a supervisar, losque se integran por fases, pudindose formar segn las consideraciones siguientes:

2.1 Fase 01 procuraciones previas

Esta fase vale 5% del monto contratado en las participaciones por concepto que se sealan acontinuacin:

Revisin del contrato, alcances y anexos

Revisin del proyecto ejecutivo

Revisin conceptual del procedimiento constructivo

Revisar las propuestas de referencia del g. d. f. y contratista

Determinacin de las relaciones material, mano de obra y equipo.

Revisin general de los programas

Revisin de avances de permisos oficiales o particulares u otras autorizaciones.

2.2 Fase 02 actividades inmersas


Recepcin fsica del rea de obras, referencias, trazos, bancos de nivel y dems relativos.

Deteccin fsica de instalaciones subterrneas.

Aportacin de apoyo tcnico para interpretar documentos.

Solucionar problemas constructivos de orden tcnico (no cambio de proyecto).

Asistencia a juntas de trabajo programadas

Verificacin y tramitacin de estimaciones (pago).

Actualizacin del archivo

Verificacin del cumplimiento de los requisitos de seguridad.


17/199

..

...2.3 Fase 03 cumplimiento de calidad


Verificar las calidades de materia prima, producto en proceso y producto finalestablecidas en planos, especificaciones de proyecto, especificaciones del reacontratante y normas de construccin del G.D.F.

Entrega del programa de suministros con: ingeniera bsica, procedencia de suministros,requisiciones, periodos de pruebas y recepcin, periodos de inspeccin y aceptacin orechazo.

Implementacin del programa de verificacin y conseguir su aprobacin por parte del G.D. F.

Llevar a cabo las pruebas para dicha verificacin.

Definir e informar por escrito la aceptacin o rechazo de la verificacin con descripcinexpresa de motivos.

Constatar la instalacin de equipos y dispositivos que formen parte de la obra y quecumplan con los requisitos establecidos.

Verificar pruebas y puesta en servicio de equipos y dispositivos, segn indiquen losmanuales de operacin.

Constatar que la contratista entregue planos auxiliares para verificacin durante lostrabajos.

Clasificar el subsuelo en excavaciones, segn sus caractersticas y profundidad, conregistros fotogrficos y equipos apropiados.

Notificar por escrito la aprobacin o desaprobacin de los bancos de materiales.

Inspeccin y notificacin del estado de los bancos de tiro y estado de cumplimiento en elmanejo de los mismos.

Realizar en obra los levantamientos de detalle conjuntamente con la contratista.

Constatar y hacer cumplir el estado de limpieza de la obra, protecciones y medidas paramejorar el ambiente de acuerdo con lo establecido en los alcances de las normas de

construccin.

Actualizar los planos de la obra, tomando en cuenta la construccin e instalacindefinitivas, conforme al apartado IV del artculo 47 del reglamento de la abrogada ley deobras pblicas.


18/199

..

...

2.4 Fase 04 control de programas


Verificar que el contratista entregue en el plazo fijado por el Gobierno del DistritoFederal:

Los programas de construccin por frente de trabajo.

Programas integrales de estos.

Concordancia entre el programa integrado y el programa maestro del gobierno deldistrito federal.

Programa de coordinacin con el contratista.

Programa de evaluacin de los trabajos y pago al contratista.

Subprograma de suministro de materiales y equipos que formen parte de la obra.

Subprograma de recursos humanos calificando al personal segn su categora yespecialidad.

Subprograma de montos, derivados del presupuesto de obra.

Comprobar que los tiempos asignados a las actividades programadas sean congruentescon los recursos y rendimientos considerados, as como con las cantidades de obra.

Analizar los programas presentados por la contratista proveedor y emitir opinin.

Implementar estos programas corregidos en su caso en la obra.

Verificar que se cumplan estos programas en la obra.

Reportar peridicamente la situacin de avance y resultado, destacando lasdesviaciones.

Aislar actividades crticas que ocasionan atrasos, para darles seguimiento especial.

Proponer reprogramacin por atrasos, en cambios de proyecto.

2.5 Fase 05 control presupuestal


En caso de adjudicacin por licitacin:

Revisar que el presupuesto del licitante contratado, tenga toda la informacin necesaria(catalogo de conceptos, unidades de medicin, cantidades de trabajo, precios porconcepto y su congruencia con los anlisis de precios, costos bsicos, costos deinsumos, parciales y total).


19/199

..

...En caso de adjudicaciones directas:

Solicitar del contratista la entrega dentro del plazo establecido, el presupuesto porpartidas y global de la obrar revisar con la contratista los presupuestos por partida conapoyo de nmeros generadores.

Para ambos casos:

Actualizar los presupuestos junto con la contratista con la periodicidad que le fije ladependencia (cambio de proyecto, trabajos extraordinarios, ajuste de costos,correcciones, reclamaciones procedentes).

Modificar programas de consecuencia elaborar tabla comparativa de montos ejecutadosy montos programados y reprogramados.

Notificar al gobierno del distrito federal sobre variaciones para elaborar los convenioscorrespondientes. Integrar los ndices de costos al final de la obra.

Cuantificar la obra ejecutada y conciliar con la contratista con la periodicidad fijada por elgobierno del distrito federal y reportar destacando las desviaciones.

Presentar mensualmente a la residencia el concentrado de las cantidades de obraconciliadas.

Verificar o elaborar en su caso, las estimaciones de pago a la contratista de la obra,recabando las firmas correspondientes.

Descontar de las estimaciones y liquidaciones al contratista de obra los insumos que elgobierno del distrito federal haya proporcionado y las penalizaciones segn contrato.

Elaborar un anexo a la estimacin que seale obra ejecutada no pagada o hecha conatraso al programa.

Proponer a tiempo conceptos, unidades de medicin, alcances y preciosextraordinarios.

Exigir al contratista la entrega de precios de conceptos extraordinarios.

Conciliar diariamente la obra ejecutada en casos de conceptos que deben valuarse porobservaciones directas para conceptos extraordinarios.

Analizar las reclamaciones de la contratista de obra, evaluar y emitir opinin.

2.6 Fase 06 entrega recepcin, liquidacin y finiquito de obra.


Constatar la terminacin de los trabajos

Participar en la realizacin de entrega recepcin.


20/199

..

...

Recabar relacin de estimaciones y elaborar la ltima para liquidacin.

Cerrar contable y administrativamente la obra, as como cerrar la o las bitcoras yentregarlas a la dependencia debidamente requisitadas.

Verificar la reintegracin a la dependencia de lo que a esta corresponda.

Recabar las garantas y fianzas de calidad de equipo y obra, manuales de operacin,mantenimiento e instructivos.

Entregar los planos de la obra segn construccin e instalaciones definitivas.

Participar en el finiquito e integracin de expediente.


21/199

..

...TEMA III

CONTRATO


22/199

..

...

TEMA III. CONTRATO

Documento suscrito entre el Gobierno del Distrito Federal y la contratista, para la ejecucin deuna obra o servicio, en el cual se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes; loscontratos pueden ser de obras y/o servicios, los cuales estn regidos por la ley de obras publicasdel distrito federal, su reglamento, polticas administrativas, bases y lineamientos.

Contratacin proceso establecido por la ley de obras publicas del distrito federal, su reglamento ylas disposiciones para que la dependencia, entidad u rgano desconcentrado encomiende laejecucin de una obra publica, a una persona fsica o moral, mediante estipulaciones escritasque implican derechos y obligaciones para ambas partes.

3.1 Adjudicacin

De acuerdo al Artculo 24 de la L.O.P.D.F.-La obra Publica por regla general se adjudicara atravs de licitaciones publicas mediante convocatoria publica para que libremente se presentenproposiciones que cumplan legal, tcnica, econmica, financiera y administrativamente deacuerdo con lo solicitado por las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones yentidades de la Administracin Publica del Distrito Federal, en sobre cerrado, que sern abiertospblicamente a fin de asegurar a la Administracin Publica del Distrito Federal las mejorescondiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio y demscircunstancias pertinentes de acuerdo a lo que establece la presente Ley.

Las dependencias, rganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la AdministracinPublica del Distrito Federal, cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y en suReglamento, podrn contratar bajo su responsabilidad, obra publica mediante los procedimientosque a continuacin se sealan:

AAA))) Por licitacin publica

BBB))) Por invitacin restringida, la que comprender.

CCC))) La adjudicacin directa.

Las etapas de contratacin, que comprenden las convocatorias; el concurso, el registro yclasificacin de los interesados, la visita al sitio de la obra, la presentacin y apertura depropuestas, el fallo y la firma del contrato, deben estar sujetas a las disposiciones y requisitosfijados por la ley de obras pblicas del distrito federal y su reglamento.

El rea contratante debe proporcionar al concursante por escrito y/o grficamente, la informacintanto tcnica como financiera y legal que se requiera para elaborar la propuesta. As mismo lasbases del concurso y aclarar al participante las dudas que pudieran surgir de su interpretacin.

En el texto del contrato deben indicarse los cargos adicionales que se aplican y sus porcentajes.

Los actos de apertura de propuestas y de fallo deben iniciarse con toda puntualidad ydesarrollarse con las formalidades que seala la ley de obras pblicas del distrito federal y sureglamento.


23/199

..

...

3.2 Seleccin

De acuerdo al Artculo 47 del R.L.O.P.D.F.-Para llevar a cabo la seleccin de un participante,una vez hecha la evaluacin tcnica se proceder a hacer la evaluacin econmica con lapropuesta o propuestas que existan; se podr continuar con el procedimiento, siempre y cuandoexista una que sea econmicamente conveniente y asegure el cumplimiento del objetivo delconcurso; lo que se realizar bajo la responsabilidad del titular de la dependencia, rganodesconcentrado, delegacin, entidad o unidad administrativa que lleve a cabo el concurso, salvoen el caso de procedimientos de invitacin restringida a cuando menos tres participantes, encuyo caso se requerir de la existencia de tres propuestas econmicas para llevar a cabo laseleccin. No sern objeto de evaluacin por parte de la convocante, aquellas condicionesestablecidas que tengan por objeto facilitar la presentacin de las propuestas, as como agilizarlos actos de la licitacin; tampoco lo ser cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por smismo no afecte la condicin legal, tcnica, econmica, administrativa y financiera de laspropuestas. La inobservancia por parte de los concursantes respecto de dichas condiciones orequisitos, no ser motivo para desechar las propuestas para la seleccin del contratista.Invariablemente debe llevarse a cabo el procedimiento y la evaluacin sealados en los artculos40 y 41 de la Ley; tomando en cuenta lo siguiente:

Tratndose de servicios relacionados con la obra pblica, se estudiarn por una parte:

Para el caso de supervisin de obras: se deber verificar la estrategia para llevarla a cabo, sobretodo en la parte para calificar la calidad de la obra a supervisar y que debe ejecutar el contratista,tomando en cuenta su plan de verificacin de calidad en funcin a las normas y especificacionesdel proyecto, el que deber estar de acuerdo a la normatividad sobre los planes de calidad total yde administracin integral de la calidad, analizando su propuesta para el muestreo de materialesen cuanto a su calidad de acuerdo con las Normas de Construccin de la Administracin Pblicadel Distrito Federal y otras referencias, calificando en especial la capacidad del supervisor paradeterminar la relacin de tamaos de muestra estadsticos para evaluar la calidad de la obra porsupervisar y los niveles

De confianza elegidos para los errores en las predicciones de dicha calidad, el de aplicacin delas fuerzas de trabajo para la ejecucin racional de los trabajos del contratista y el del uso de losequipos y maquinaria sugeridos por el contratista para llevar a cabo los trabajos. As mismo seevaluar a las empresas supervisoras respecto de su organizacin interna y capacidadadministrativa por lo que hace a la normatividad que permita evaluarla.

3.3 Estructura

De acuerdo a la L.O.P.D.F artculo 46.-Los contratos de obra pblica contendrn como mnimo,las declaraciones y clusulas referentes a:

1

1

El oficio de autorizacin de la inversin para cubrir el compromiso derivado del contrato.

2

2

El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato.

3

3

las fechas de inicio y de terminacin de los trabajos; en el caso de proyecto integral, lasfechas de inicio y terminacin de: los estudios que hayan de realizarse, el proyecto, la obra,las pruebas de equipos e instalaciones y las fechas especificas del inicio de operaciones yla entrega.

4

4

El porcentaje del, o de los anticipos, que en su caso se otorguen para inicio de los trabajos,y para compra o produccin de los materiales.


24/199

..

...55

La forma y terminacin de garantizar la correcta inversin del, o de los anticipos, y elcumplimiento del contrato.

6

6

los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados, as como delos ajustes de costos, en su caso.

7

7

El establecimiento de penas convencionales.

8

8

La forma en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que de cualquiermanera recibido en exceso.

9

9

Las condiciones y el procedimiento de ajuste de costos, los que debern ser determinadosdesde las bases del concurso por la dependencia, rgano desconcentrado, delegacin oentidad, los cuales regirn durante la vigencia del contrato, excepto si se trata de precioalzado.

1

1

La descripcin pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompaar,

como parte integrante del contrato:

AAA))) En el caso de obra, los proyectos, planos, especificaciones, programas ypresupuestos correspondientes.

BBB))) En el caso de servicios relacionados con la obra publica, si se trata de coordinacin desupervisin, gerencia de obra y supervisin de obras, los proyectos, especificaciones,programas y presupuestos de la obra a supervisar, adems de los programas ypresupuestos del servicio mismo; si se trata de otro tipo de servicios, las referenciasrespecto a normas y especificaciones para realizar los estudios o proyectos, as como lasleyes, normas tcnicas y reglamentos aplicables, los programas de desarrollo y de uso del

suelo en su caso.

CCC))) En el caso de proyecto integral, la descripcin pormenorizada de estudios, proyectos ylas principales actividades de la obra, estableciendo que son tambin parte del contratolos elementos de la propuesta integral del proyecto, incluida la supervisin propia delcontratista en la ejecucin del proyecto integral, independientemente de la que establezcala dependencia, rgano desconcentrado, delegacin o entidad.

1

1

1

1

El sealamiento de que el contrato, sus anexos y, en el caso de obra, la bitcora de lostrabajos, son instrumentos que vinculan las partes en sus derechos y obligaciones.

1

1

2

2

Los plazos para la verificacin de terminacin y recepcin de obra publica.

1

1

3

3

Los procedimientos mediante los cuales las partes entre si resolvern controversias futurasque pudieran versar sobre problemas especficos de carcter tcnico o administrativo.

3.3.1 Datos de contrato

1

1

Numero de contrato2

2

Fecha de contrato

3

3

Tipo de adjudicacin

4

4

Numero de concurso


25/199

..

...

5

5

Numero de caso

6

6

Importe del contrato

7

7

IVA

8

8

Importe total9

9

Partida presupuestal

1

1

Inversin autorizada segn oficio, nmero y fecha

1111 Fecha de inicio de la obra1

1

2

2

Fecha de terminacin1

1

3

3

Dependencia unidad administrativa

1

1

4

4

Direccin de rea1

1

5

5

Direccin1

1

6

6

Contratista1

1

7

7

Descripcin de la obra1

1

8

8

Representante de la dependencia y la contratista1

1

9

9

Declaracin dependencia2

2

Declaracin contratista

3.3.2 Clusulas

1

1

Objeto del contrato2

2

Monto del contrato3

3

Plazo de ejecucin4

4

Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.5

5

Anticipos6

6

Representantes de las partes en la obra

7

7

Forma de pago

8

8

Garantas9

9

Ajuste de costos

1

1

Inters por demora o reintegro de pagos

1

1

1

1

Responsabilidades del contratista1

1

2

2

Verificacin y recepcin de los trabajos

1

1

3

3

Liquidacin y obra1

1

4

4

Relaciones laborales

1

1

5

5

Subcontratacin

1

1

6

6

Penas convencionales

1

1

7

7

Suspensin temporal del contrato1

1

8

8

Rescisin administrativa del contrato

1

1

9

9

Terminacin anticipada del contrato.

2

2

Resolucin de posibles controversias2

2

1

1

Deducciones especficas

2222 Obligaciones2

2

3

3

Jurisdiccin (firmas)


26/199

3.3.3 Ejemp lo de con trato de obra

IZT-DGODU-LP-132-07

Gobierno del Distrito Federal

Delegacin IztapalapaDireccin General de Obras y Desarrollo Urbano

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pblica por Unidad de Concepto de Servicio Realizado, que celebran por una parte LaAdministracin Pblica del Distrito Federal en la Delegacin Iztapalapa a quien en lo sucesivo se denominar La Delegacin

representada en este acto por el C. ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA, en su carcter deDIRECTOR GENERAL DE OBRASYDESARROLLO URBANO y por la otra parte la empresa denominada CONCOAR, S.A. DE C.V. representada en este acto por el (la) C.JOSE QUEVEDO CRUZ,en su carcter de APODERADO LEGAL a quien en lo sucesivo y para efectos de la celebracin del presentecontrato se le denominar La Contratista ; de conformidad con las siguientes declaraciones y clusulas:

D E C L A R A C I O N E S

PRIMERA.- LA DELEGACIN DECLARA:

A) Que es una entidad federativa, con personalidad jurdica y patrimonio propio, de conformidad a lo dispuesto en el Artculo 122 de laConstitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el titular de la Administracin del Gobierno del Distrito Federal, es elJefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con los Artculos 1, 2, 8 fraccin II, 67 fracciones XXIV y XXV del Estatuto deGobierno del Distrito Federal, y 1, 3 fraccin II, 5 y 10 fraccin IX y 11 prrafo noveno de la Ley Orgnica de la Administracin Pblicadel Distrito Federal, 1 del Reglamento Interior de la Administracin Pblica del Distrito Federal y Artculo 1 prrafo primero y 5 de la Leyde Obras Publicas del Distrito Federal.

B) Que entre sus unidades administrativas y rganos desconcentrados, se encuentra la Delegacin del Gobierno del Distrito Federal enIztapalapa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 8 fraccin II, 87 Y 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 2 y 3fraccin II, 10 fraccin IX, 36, 37 y 39 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Distrito Federal y 1, 2, 3 fraccin III, 120,

CONTRATO No. : IZT-DGODU-LP-132-07FECHA DE CONTRATO: 07 DE MAYO DE 2007

TIPO DE ADJUDICACIN: LICITACIN PBLICA NACIONAL

No. DE CONCURSO: 3000-1116-046-07

No. DE CASO 095

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 14, 931,762.57

IVA. : $ 2, 239,764.39

IMPORTE TOTAL: $ 17, 171,526.96

PARTIDA PRESUPUESTAL: __ __ __ ____ __ __

INVERSI N AUTORIZADA SEG N OFICIONUMERO Y FECHA:

SE/__/200__

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 09 DE MAYO DE 2007

FECHA DE TERMINACIN: 09 DE OCTUBRE DE 2007

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIN IZTAPALAPA

DIRECCI N DE AREA: DIRECCIN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCI N: DIRECCIN DE OBRA S

CONTRATISTA: CONCOAR, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIN DE LA OBRA: REALIZAR LA CONSTRUCCIN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN

LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINAR MACROPLAZA UBICADA EN EL CUADRANTEDELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ DE LADIRECCIN TERRITORIA CENTRO DE LA DELEGACIN IZTAPALA PA.


27/199


IZT-DGODU-LP-132-07



C) 121, 122 fraccin III, 122 bis fraccin IX inciso c), 123 y 126 del Reglamento Interior de la Administracin Pblica del Distrito Federal, yel Acuerdo Delegatorio publicado el la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal el 16 de marzo del 2004 .

D) Que dentro de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Distrito Federal yReglamento Interior de la Administracin Pblica del Distrito Federal, como rgano desconcentrado del Jefe de Gobierno del DistritoFederal, se encuentran las de celebrar contratos de Obra Pblica, con empresas particulares, dentro de los lineamientos establecidosen la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal , el Reglamento de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal, las NormasGenerales de Construccin del Distrito Federal, las Polticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pblica.

E) Que su representante el C. ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA, en su carcter de DIRECTOR GENERAL DE OBRAS YDESARROLLO URBANO, esta facultado para firmar el presente contrato de conformidad con lo establecido en el Artculo 39 fraccinXLV de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Distrito Federal, as como el acuerdo por el que se delegan en los DirectoresGenerales de Administracin y de Obras y Desarrollo Urbano la facultad para celebrar y suscribir convenios y contratos

correspondiente al rgano Poltico Administrativo en Iztapalapa publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el da 16 de marzodel 2004 y el Articulo 1 Prrafo primero de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal.

F) Que el presente contrato se asigno a CONCOAR, S.A. DE CV.,a travs del procedimiento de LICITACIN PBLICA NACIONAL, elcual se llevo a cabo en cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 24 APARTADO B FRACCIN II de la Ley de Obras Publicas delDistrito Federal con clave de concurso No.3000-1116-046-07 de fecha 29 DE MARZO DE 2007 y con fallo de fecha 02 DE MAYO DE2007,en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones: Tcnicas, Econmicas y Administrativas, para la ejecucin de la Obra Pblica,objeto del presente contrato.

G) El procedimiento de contratacin fue autorizado como caso N 32en la 3 SESIN EXTRAORDINARIA del subcomit de obras,realizada el da 20 DE MARZO DE 2007.

H) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, autoriz lainversin correspondiente al servicio anteriormente descrito, mediante el oficio No. SE/0368/07 de fecha 31 DE ENERO DE 2007. Y quecuenta con suficiencia presupuestal en la partida: 6100, lo anterior con base a las disposiciones, que establece el artculo 5de la Ley deObras Pblicas del Distrito Federal.

I) Que tiene establecido su domicilio en Ayuntamiento esquina con Aldama N 63, col. Barrio San Lucas, Delegacin Iztapalapa, C.P. 09000, Mxico , D. F. mismo se que seala para los fines y efectos legales derivados del presente contrato.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A)Que acredita la existencia legal de su sociedad con la escritura pblica nmero 8,156 de fecha 11 DE JULIO DE 1978, otorgada antela fe del notario pblico No. 90, LIC. ALFONSO SALAZAR ROVIROSA, con sede en MXICO, D. F., e inscrita en el registro pblicode la propiedad y del comercio con folio mercantil 62083 de fecha 20 DE OCTUBRE DE 1978, cuyo objeto social es: LINEASPRIMARIAS Y SECUNDARIAS, PAVIMENTACIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EDIFICACIN, VIVIENDA, SUPERVISIN DELINEAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, DE EDIFICACIN, DE VIVIENDA; OTRAS: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.

B)Que el (la) C. JOSE QUEVEDO CRUZ, acredita su personalidad como APODERADO LEGAL de la empresa CONCOAR, S.A. DE C.V.,con el testimonio de la escritura pblica No31,074 de fecha13 DE FEBRERO DE 2002 otorgada ante la fe del notario pblico No.173 LIC. FRANCISCO JAVIER ARREDONDO GALVN, con sede en MXICO, D. F., e inscrita en el registro publico de la propiedad

y del comercio de folio mercantil 26787 de fecha 10 DE MARZO DE 2003.

C) Acredita su identidad y firma con CREDENCIAL DE ELECTOR vigente, expedida por el INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL anombre de JOSE QUEVEDO CRUZ, con No. de folio 70650624

D) Asimismo La Contratista declara que la sociedad se encuentra constituida conforme a las Leyes mexicanas y que no se encuentradentro de alguno de los supuestos previstos en el artculo 27 fraccin I, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos yconviene, que para el caso de cambiar de nacionalidad, se seguir considerando como mexicano por cuanto a la celebracin ycumplimiento de este contrato se refiere y a no invocar la proteccin de algn gobierno extranjero, bajo pena de perder todo derechoderivado de este contrato en beneficio de la nacin mexicana.

E) Que su representada cuenta con los siguientes registros:


28/199


29/199


IZT-DGODU-LP-132-07



TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIN

La Contratista se obliga a iniciar los servicios de supervisin objeto de este contrato el da 09 DE MAYO DE 2007 y terminarlos el da09 DE OCTUBRE DE 2007de conformidad con el programa de ejecucin de los servicios de supervisin, aprobado previamente.

El plazo de ejecucin del servicio de supervisin es de 154 das naturales.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

La Delegacin se obliga a poner a disposicin de La Contratista,l o los inmuebles en que deban llevarse a cabo losservicios de supervisin materia de este contrato, as como los documentos que se requieren para su realizacin, en formaoportuna, en trminos del Artculo 51 fraccin II de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal.

QUINTA.- ANTICIPOS

Para el inicio del servicio objeto del presente contrato, La Delegacin NO otorgar anticipo.

SEXTA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN EL SERVICIO

La Contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacin del servicio y en el sitio de realizacin de los mismos, unrepresentante permanente, que fungir como su superintendente de supervisin, el cual deber tener poder amplio y suficientepara tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. As como avalar con su firma la adecuada ejecucindel servicio objeto del mismo.

La Delegacin se reserva el derecho de su aceptacin, el cual podr ejercer en cualquier tiempo. A su vez de conformidadcon el Artculo 50 de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal, La Delegacin establecer la residencia de supervisincon anterioridad al inicio del servicio, quien ser la responsable directa de la supervisin, vigilancia, control y revisin de lasactividades, incluyendo la aprobacin de las estimaciones presentadas por el contratista y asimismo, la representante directaante l o las contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecucin del servicio de supervisin o derivados de ellos enel lugar donde se ejecutar el servicio de supervisin.

SPTIMA.- FORMA DE PA GO

Las partes convienen, que los servicios objeto del presente contrato, se pagarn mediante la formulacin de estimaciones queabarcarn los conceptos de trabajo terminados quincenalmente, La Contratista deber entregar a la residencia de supervisininterna, mediante bitcora de direccin la estimacin acompaada de la documentacin que acredite la procedencia de su pagodentro de los 4 (cuatro) das hbiles siguientes a la fecha de corte, que se efectuar los das 15 y ultimo de cada mes, dicharesidencia de supervisin dentro de los 5 (cinco) das hbiles siguientes deber revisar, y en su caso aprobar la estimacin, confundamento en el Articulo 59 del reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal en el supuesto de que surjandiferencias numricas o de servicios de supervisin contarn con dos das hbiles para conciliar dichas diferencias, de no serposible la conciliacin de diferencias, estas sern eliminadas y consideradas para las siguientes estimaciones.

La forma de pago ser a travs del sistema electrnico depsito en cuenta de cheques va transferencia electrnica de acuerdoa la circular folio 99135 emitida por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, previo registro en la Direccin deOperacin de Fondos y Valores de la misma Secretara.

La Delegacin pagar las estimaciones a La Contratista dentro de un plazo no mayor a veinte das hbiles, contados apartir de la fecha, en que las hubiere autorizado la residencia de supervisin interna.

La Contratista deber de presentar las estimaciones respetando las fechas de corte fijadas anteriormente, de no hacerlo se leaplicarn las penas que se establecen en la clusula dcima sexta del presente contrato.

OCTAVA.- GARANTAS

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, La Contratista deber entregar a La Delegacin,enun plazo no mayor de diez das hbiles a partir de la fecha en que haya recibido copia del fallo de adjudicacin, pliza de fianzaa favor de la Secretara de Finanzas del Distrito Federal, de conformidad con lo estipulado en los artculos 35 fraccin III y 36 de


30/199


IZT-DGODU-LP-132-07



la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal y los artculos 403 y 404 del Cdigo Financiero del Distrito Federal, expedida poruna afianzadora autorizada para operar en el Distrito Federal equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de estecontrato, incluyendo el impuesto al valor agregado, y que se sujetarn a lo sealado en los artculos 95 y 118 de la Ley Federalde Instituciones de Fianzas. La vigencia de esta garanta ser desde el momento de presentacin y sustitucin de la garanta deseriedad de su proposicin hasta el momento en que sea sustituido por la garanta para responder por defectos, vicios ocultos uotra responsabilidad, esta fianza se cancelar al ser recibido el servicio objeto de este contrato, previa aprobacin que porescrito otorgue La Delegacin y que a su satisfaccin se hayan cumplido plenamente todas y cada de las obligaciones que sederiven del presente contrato y quede constituida la fianza que se cita en el siguiente prrafo de esta clusula.

Para responder por defectos que resultaren del servicio realizado y que contengan vicios ocultos y/o cualquier otraresponsabilidad, La Contratista deber entregar desde los quince das hbiles previos a la recepcin total del servicio o comomximo hasta la fecha lmite aquella en que se realice la verificacin de la terminacin del servicios de supervisin y seanaceptados por La Delegacin ,una pliza de fianza a favor de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, expedida por unaafianzadora autorizada para operar en el Distrito Federal, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido del

servicio ejecutado, de conformidad a lo dispuesto en el Artculo 58 prrafo segundo de la Ley de Obras Pblicas del DistritoFederal, con importe originalmente contratado, importe por convenios modificatorios, el especial, y en su caso el de liquidacin yel importe por ajuste de costos, misma que deber incluir el impuesto al valor agregado, la cual estar vigente durante un plazode 12 meses a partir de la entrega-recepcin definitiva del servicio o en su caso, la vigencia se prorrogar hasta que LaContratista corrija los defectos y solvente las responsabilidades plenamente a satisfaccin de La Delegacin . El monto sercuantificado por la supervisin interna y verificado por la La Delegacin , bajo responsabilidad de ambos y ser la base paradeterminar el importe de esta garanta. En caso de que La Contratista no entregue la fianza en los trminos y condicionesestablecidas en el prrafo que antecede, y en consecuencia la Entrega-Recepcin del servicio objeto de este contrato no sepueda llevar a cabo por ese motivo, La Delegacin considerar el servicio terminado por La Contratista como noentregados y se penalizar a ste la prolongacin de la entrega del servicio, en trminos de la clusula dcima sexta de estecontrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS

Las partes acuerdan, que la revisin y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato, seefectuar cuando ocurran circunstancias de orden econmico no previstas en el mismo, que determinen un aumento o reduccinde los costos del servicio an no ejecutado de acuerdo al programa de ejecucin vigente, en caso de existir atraso no imputablea La Contratista . Cuando el atraso sea por causa imputable a La Contratista , el ajuste de costos procederexclusivamente para el servicio que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado deconformidad con el procedimiento sealado en los Arts. 53 y 54 de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal, para el efectose revisar un grupo de precios unitarios de conceptos de trabajo pendientes de ejecutar de acuerdo al programa de ejecucindel servicio de que se trate, segn sea el caso conforme al prrafo anterior, que multiplicados por sus correspondientescantidades de trabajo por ejecutar representen cuando menos el 80% del importe total faltante del contrato, a precios originales.

La fecha de origen de los precios que debern considerarse para el efecto de los ajustes de costos ser la del acto depresentacin de proposiciones y apertura de las propuestas tcnicas.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos sern segn las variaciones autorizadas en los ndices quedetermine la Secretara de la Funcin Pblica o en su defecto con base en los publicados por el Banco de Mxico. Cuando losndices que requiera el contratista y La Delegacin no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de Mxico, lasdependencias y entidades procedern a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos ymetodologa que expida el Banco de Mxico

Las partes acuerdan, que durante la vigencia de este contrato los precios de los conceptos permanecern fijos hasta laterminacin del servicio de supervisin y su ajuste se aplicar nicamente a los costos directos.

La Contratista conservar constantes los porcentajes de indirectos, y su utilidad original y cargos adicionales durante elejercicio del contrato, el costo por financiamiento estar sujeto a las variaciones de la tasa de inters que haya considerado ensu propuesta.

La Delegacin previa solicitud por escrito de La Contratista , cubrir el ajuste de costos que corresponda al servicio desupervisin ejecutado conforme a las estimaciones aprobadas dentro de un plazo no mayor de 30 das hbiles contados a partir


31/199


IZT-DGODU-LP-132-07



de la fecha en que La Delegacin resuelva por escrito el incremento o decremento respectivo. En el caso de ajuste pordecremento el descuento se har directamente en la estimacin inmediata siguiente.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, ser el contratista quien lo promueva; si es a la baja, ser la LaDelegacin quien lo realice.

Los contratistas dentro de los sesenta das naturales siguientes a la publicacin de los ndices aplicables al perodo que losmismos indiquen, debern presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a La Delegacin , transcurrido dicho plazo,prescribe el derecho del contratista para reclamar el pago.

Las estimaciones sern pagadas a travs del sistema electrnico depsito en cuenta de cheques va transferencia electrnica deacuerdo a la circular folio 99135 emitida por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

DCIMA.- INTERS POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS

En observancia al artculo 55 de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal y en caso de incumplimiento en el pago de lasestimaciones y de ajuste de costos, La Delegacin , a solicitud por escrito de La Contratista , deber pagar gastosfinancieros, conforme a una tasa igual a la establecida en la Ley de ingresos del Distrito Federal, en los casos de prrroga parael pago de crditos fiscales, dichos gastos se calcularn sobre las cantidades no pagadas y se computarn por das calendariodesde que se venci el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicin de El Contratista .

Si La Contratista recibe pagos en exceso, se obliga a reintegrar las cantidades pagadas en exceso, ms los interesescorrespondientes conforme a una tasa igual a la sealada en el prrafo anterior y los cargos se calcularn por das calendariodesde la fecha en que se efecto el pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente los pagos a disposicin de laSecretaria de Finanzas del Distrito Federal; de acuerdo al artculo 55 segundo prrafo de la Ley de Obras Pblicas del DistritoFederal, en caso de incumplimiento a esta disposicin La Delegacin se reserva el derecho de realizar las gestionesnecesarias para hacer efectiva la garanta otorgada para el cumplimiento del contrato, segn lo amerite el caso, hasta el montototal de la misma.

DCIMA PRIMERA.- RESPONSABIL IDADES DEL CONTRATISTALa Contratista se obliga a acatar y cumplir con las Normas de Construccin del Gobierno del Distrito Federal, dems Leyesaplicables a la materia, as mismo se compromete a vigilar que el contratista ejecutor cumpla con las Normas de Construccindel Gobierno del Distrito Federal, la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal, su Reglamento, dems Leyes aplicables a lamateria y las Especificaciones Particulares del Servicio, que forman parte de este contrato, y la realizacin de todas y cada unade las actividades de dicho servicio se efecten a satisfaccin de La Delegacin , as como a responder por cuenta y riesgode los defectos y vicios ocultos de la misma y que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LaDelegacin o a terceros, en cuyo caso se har efectiva la garanta otorgada para el cumplimento del contrato o la de viciosocultos, hasta por el monto total de la misma, en atencin a lo dispuesto en la clusula Octava de este contrato.

Igualmente se obliga La Contratista a no ceder a terceras personas, fsicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadosde este contrato y sus anexos, con excepcin de los derechos de cobro sobre las estimaciones por conceptos ejecutados queampara este contrato, previa aprobacin expresa y por escrito de La Delegacin , por lo que todas las gestiones que realice otramite cualquier persona no autorizada para ello, en trminos de Ley, tendr como consecuencia la rescisin administrativa delcontrato y se harn efectivas las garantas otorgadas por La Contratista hasta su monto total, con independencia de ladenuncia del ilcito penal que se cometa.

DCIMA SEGUNDA.- VERIFICACIN Y RECEPCIN DEL SERVICIO DE SUPERVISION

Para la recepcin del servicio, ya sea total o parcial, La Contratista comunicar por escrito a La Delegacin la terminacinde los mismos de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 57 de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal y esta verificardentro de los 30 das hbiles siguientes a la fecha de recepcin de la comunicacin antes citada, que el servicio de supervisinest debidamente concluido, de conformidad a lo establecido en el presupuesto y programa de servicios pactados en el contrato.

En la fecha sealada, la dependencia o entidad recibir fsicamente los trabajos y levantar el acta correspondiente.


32/199


IZT-DGODU-LP-132-07



Una vez recibida la garanta de vicios ocultos, prevista en la clusula octava del presente contrato, la recepcin se efectuardentro de los 20 das hbiles siguientes a la fecha en que La Delegacin haya verificado y aceptado por escrito el servicioterminado. Al concluir el plazo sealado sin que La Delegacin haya recibido el servicio de supervisin, estos se tendrn porrecibidos.

DCIMA TERCERA.- LIQUIDACIN Y FINIQUITO

La liquidacin del servicio, se efectuar en un trmino no mayor a 100 das hbiles posteriores a la fecha de recepcin delservicio de supervisin, debiendo La Delegacin notificarla por escrito a La Contratista con la debida anticipacin.En caso de que las partes no lleguen a una liquidacin acordada, La Delegacin proceder a realizarla unilateralmente, deacuerdo a lo dispuesto en el Artculo 57 prrafo quinto de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal.

El finiquito del servicio se realizar a ms tardar a los veinte das hbiles posteriores a la fecha de la liquidacin; si al expirar estetrmino, La Contratista no se ha presentado a finiquitar, La Delegacin deber requerir por escrito a La Contratista que

se presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente La Contratista , tendr veinte das hbiles para que se presente yfiniquite; transcurrido el plazo La Delegacin finiquitar el servicio de supervisin unilateralmente, de acuerdo a lo dispuestoen el Artculo 57 prrafo sexto y sptimo de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal.

DCIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES

La Contratista se constituye como patrn del personal cuyos servicios llegare a ocupar para dar cumplimiento al presentecontrato y ser el nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y dems ordenamientos enmateria de trabajo, seguridad social, aportaciones al sistema de ahorro para el retiro y dems prestaciones laborables; por lomismo tanto La Contratista exime a La Delegacin de cualquier responsabilidad, as mismo La Contratista conviene enresponder de todas y cada una de las demandas y reclamaciones que sus trabajadores le llegaren a presentar en su contra o encontra de La Delegacin y en relacin con la prestacin de servicios laborables que se generen por la celebracin de estecontrato.

DCIMA QUINTA.- SUBCONTRATACIN

La Contratista deber ejecutar directamente y bajo su total responsabilidad, los conceptos de trabajo y no podrnencomendar la ejecucin del servicio de supervisin parcial o totalmente a otro contratista, sea persona fsica o moral exceptoprevia autorizacin de La Delegacin por escrito, sin embargo, la ejecucin de los mismos queda bajo total responsabilidadde La Contratista , de conformidad con el artculo 47 prrafo quinto y 59 de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal.

Las penas convencionales se aplicarn de acuerdo a lo estipulado en la seccin 4 de las Polticas Administrativas, Bases yLineamientos en Materia de Obra Pblica; La Delegacin tendr la facultad de verificar si las actividades del servicio desupervisin objeto de este contrato, se estn ejecutando por La Contratista de acuerdo con el programa de actividadesautorizado para lo cual La Delegacin comparar peridicamente el avance.

Si como consecuencia de la verificacin se observa que el importe del servicio realmente ejecutado es menor que el importe delo que debi realizarse, La Delegacin retendr el 2 al millar de la diferencia de dichos importes en las estimaciones del

periodo de evaluacin; quincena a quincena se har la verificacin y en dichas estimaciones se agregarn los importescorrespondientes a los adelantos o atrasos relativos con respecto de la evaluacin de la quincena inmediata anterior; esteprocedimiento se aplicar hasta el trmino del plazo de ejecucin del servicio de supervisin objeto de este contrato o en sucaso, en el convenio de modificacin de plazo por causas imputables a La Delegacin .

Para el caso de incumplimiento por causas imputables a La Contratista en la entrega del servici encomendado y pactado enla clusula tercera, la pena que se aplicar a ste ser del 1 al millar por cada da natural de atraso en la entrega y terminacintotal del servicio, calculado sobre el monto total del contrato.

Al elaborar el finiquito del servicio de supervisin, todas las retenciones se abonarn al contratista, haciendo los cargos quecorrespondan por el atraso en la entrega del servicio.

DCIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES


33/199


IZT-DGODU-LP-132-07



La aplicacin de estas retenciones tendr el carcter de sancin si a la fecha dada de terminacin de los servicios, estos no sehan concluido.

La Delegacin es la encargada de verificar los avances del servicio de supervisin de conformidad con lo dispuesto en elArtculo 60 de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal y Articulo 62 del Reglamento de Ley de Obras Pblicas del DistritoFederal as como de retener los montos pagados por actividades no realizados o no estimados, la penalizacin de estos seaplicara de acuerdo a lo sealado en el Articulo 46 fraccin VII de la Ley de Obras del Distrito Federal, as como a lo establecidoen el libro 09 A parte 01 seccin 01 capitulo 006, inciso C penalizaciones referente a Normas de Construccin del DistritoFederal.

Si El Contratista de supervisin, omite realizar una actividad o la realiza deficientemente, y con sta ocasiona daos alGobierno del Distrito Federal, se aplicara una pena cuyo monto se calcula multiplicando el monto del dao ocasionado, por unfactor igual a dos veces la relacin del monto del contrato de supervisin entre el monto del contrato de obra. Lo anterior deacuerdo a lo establecido en el libro 09 A parte 01 seccin 01 capitulo 006 C penalizaciones referente a Normas de

Construccin del Gobierno del Distrito Federal.Estas sanciones, se estipulan por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones de La Contratista y su monto sedescontar administrativamente de las liquidaciones por estimaciones que se formulen. El incumplimiento es total cuando elmonto de la pena convencional sin incluir retenciones a cargo del contratista, iguala al de la garanta del contrato. En este caso,sin perjuicio del derecho que tiene La Delegacin de optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo y a laejecucin de la garanta correspondiente para ello se observarn las siguientes reglas:

1. Se comunicar por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos, para que dentro del trmino de diez das hbilesexponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas pertinentes.

2. Transcurrido el trmino a que se refiere la fraccin anterior, se resolver considerando los argumentos y pruebas que sehubieren hecho valer.

3. La resolucin ser debidamente fundada y motivada y se comunicar por escrito al afectado.

Para el caso de incumplimiento por causas imputables a La Contratista en la presentacin de estimaciones en la fecha fijada de

corte y pactada en la clusula sptima del presente contrato, la pena que se aplicar a este como sancin, ser del 2% por entregaextempornea de la estimacin, calculado sobre el importe bruto de la estimacin presentada y de acuerdo con lo establecido en elartculo 59 ltimo prrafo del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal.

DCIMA SPTIMA.- SUSPENSIN TEMPORAL DEL CONTRATO

De acuerdo a lo dispuesto a los artculos 27 prrafo 3 de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal y 71 fraccin I delReglamento de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal La Delegacin en cualquier momento podr suspendertemporalmente en todo o en parte el proyecto contratado por causas de inters general, caso fortuito o fuerza mayor, sin que elloimplique su terminacin definitiva, debiendo emitir un dictamen que funde y motive las causas de la suspensin temporal y locomunicar por escrito a La Contratista ; En consecuencia, se suspendern los efectos del contrato.

De igual forma proceder la suspensin temporal del contrato cuando las autoridades Fiscales detecten un incumplimiento de lasobligaciones Fiscales; Esto de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 464 del Cdigo Financiero del Distrito Federal publicadasen la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de Diciembre de 2003.

Cuando la suspensin sea temporal y una vez desaparecidas las causas de la suspensin, las partes podrn celebrar convenio a finde reprogramar el proyecto en caso de que proceda conforme a la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal, debiendo levantarseacta circunstanciada en la que se haga constar el estado que guarda el proyecto hasta esa fecha.El presente contrato podr continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas quemotivaron dicha suspensin.

La Contratista , una vez que se encuentre notificado de la suspensin temporal, solicitar por escrito a La Delegacin el pagode los conceptos del proyecto ejecutados y terminados.

DCIMA OCTAVA.- RESCISIN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

De conformidad con el artculo 27 prrafo 1 de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal y 71 Fraccin III del Reglamento de laLey de Obras Pblicas del Distrito Federal, La Delegacin podr en cualquier momento rescindir administrativamente estecontrato por causas justificadas de incumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, a cargo de La Contratista , se


34/199


IZT-DGODU-LP-132-07



Suspenda o abandone injustificadamente el proyecto o cualquier otra causa plenamente justificada que imposibilite la ejecucin de lamisma entonces se elaborar levantamiento de acta circunstanciada del estado en que se encuentra sta, en el lugar de realizacindel proyecto objeto de este contrato. La Delegacin dictaminara lo procedente previo procedimiento de Ley, el que iniciarposteriormente a la expiracin del termino concedido a La Contratista para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Se tendr por aceptada, en sus trminos, la rescisin del presente contrato por La Contratista , si La Delegacin no recibecontestacin en el plazo antes sealado, da derecho a la rescisin inmediata del contrato, sin responsabilidad para LaDelegacin .

Si la rescisin del contrato se efecta para estos casos, proceder adems a hacer efectivas las garantas y se abstendr de cubrirlos importes resultantes de los conceptos ejecutados aun no pagados, quedarn sin liquidar hasta que se integre la liquidacincorrespondiente, que ser dentro de los 30 das hbiles siguientes a la fecha de notificacin de la rescisin. L a Contratista pagara La Delegacin los sobrecostos correspondientes al servicio faltante por ejecutar, con precios actualizados, como lo prev

Artculo 71 ltimo prrafo del Reglamento de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal que correspondan hasta la fecha de lanueva contratacin del servicio por ejecutar. En dicho finiquito deber tomarse en cuenta los faltantes por amortizar de anticipos, as

como lo relativo a la recuperacin de equipos que en su caso, le hayan sido entregados.

DCIMA NOVENA.- TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO

De acuerdo al artculo 27 prrafo 2 de la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal 71 fraccin II del Reglamento de la Ley deObras Pblicas del Distrito Federal, cuando la terminacin del contrato sea por causas de inters general caso fortuito, o fuerzamayor y cuando La Delegacin lo considere conveniente a sus intereses, ste notificar por escrito las causas legales de suproceder a La Contratista a fin de que interrumpa el proyecto y acuda a finiquitar el contrato respectivo. La Delegacin pagara La Contratista , las actividades ejecutadas y los gastos no recuperables plenamente comprobados, que se relacionenestrictamente con este contrato, para ello La Contratista deber presentar a La Delegacin un estudio que justifique susolicitud en un plazo no mayor de 30 das hbiles a partir de la notificacin por escrito de la terminacin anticipada del proyecto. LaDelegacin , dentro de un mismo plazo a partir de la recepcin por escrito del estudio que elabore La Contratista , deberdictaminar si procede, para lo cual las partes se sujetarn a la clusula dcima tercera de este contrato.

De igual forma proceder la terminacin anticipada del contrato cuando las autoridades Fiscales detecten un incumplimiento de lasobligaciones Fiscales; Esto de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 464 del Cdigo Financiero del Distrito Federalpublicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de Diciembre de 2003.

VIGSIMA.- RESOLUCIN DE POSIBLES CONTROVERSIAS

Para resolver posibles controversias entre La Delegacin y La Contratista por problemas que surjan de carcter tcnico oadministrativo se proceder para este caso de acuerdo a lo estipulado en la Seccin 8 de las Polticas Administrativas Bases yLineamientos en Materia de Obra Pblica, las cuales, no afecten de manera substancial el objeto de este contrato, y tengan por objetoresolver problemas especficos no previstos en el mismo, lo anterior en trminos de los Artculos 8 y 46 fraccin XIII de la Ley deObras Pblicas del Distrito Federal.

Las controversias que se susciten con motivo de la interpretacin o aplicacin de esta Ley o de los contratos celebrados con base enella, sern resueltas por los tribunales federales, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 10 ltimo prrafo de la Ley de ObrasPblicas del Distrito Federal.

VIGSIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES ESPECFICAS

La Contratista acepta que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes deducciones: 2% (dos por ciento) paraServicios de Auditoria de los Contratos de Obras Pblicas-Contralora General (SACOP-CG), ambas por parte del Gobierno delDistrito Federal ; y el 2 al millar cuando procedan para el Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnolgico ( I.M.D.T.).

VIGSIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucin del servicio de supervisin objeto de este contrato a todas y cadauna de las clusulas que lo integran y sus anexos, as como los trminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que se establecenen la Ley de Obras Pblicas del Distrito Federal y dems normas jurdicas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.


35/199


IZT-DGODU-LP-132-07



VIGSIMA TERCERA.- JURISDICCIN

Para la interpretacin y cumplimiento del presente, as como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, laspartes se someten a la jurisdiccin de los tribunales competentes del Distrito Federal, por lo tanto La Contratista renuncia al fueroque pudiera corresponderle por razn de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en cuatro tantos en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal , a los___________.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLOURBANO

____________________________________

CONTRATISTACONCOAR, S.A. DE C.V.

-----------------------------------------------------------------------APODERADO LEGAL

A N E X O

Relacin de documentos que forman parte integrante del contratoNo. IZT-DGODU-LP-132-07 que celebran por una parteLa DelegacinIztapalapa representada por el C. ING. JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA, en su carcter de DIRECTOR GENERAL DE OBRAS YDESARROLLO URBANO y por la otra parte la empresa denominada CONCOAR, S.A. DE CV. Representada por el (la) C. JOSEQUEVEDO CRUZ, en su carcter de APODERADO LEGAL con fecha 02 DE MAYO DE 2007,, para la realizacin del servicio desupervisin consistentes en REALIZAR LA CONSTRUCCIN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIO CULTURAL QUE EN LOSUBSECUENTE SE LE DENOMINAR MACROPLAZA UBICADA EN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DEALDAMA, LERDO, VICTORIA Y PORFIRIO DIAZ DE LA DIRECCIN TERRITORIA CENTRO DE LA DELEGACIN IZTAPALAPA.

PRESUPUESTO DETALLADO, CON IMPORTES PARCIALES Y TOTAL DE LA OBRA

RELACIN DE MATERIALES, QUE INTERVENGA EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO.

RELACIN DE EQUIPO, QUE INTERVENGA EN LA PRESTACIN DEL SERVICIO.

RELACIN PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TCNICO Y DE APOYO ENCARGADO DIRECTAMENTE DELA EJECUCIN DEL SERVICIO DE SUPERVISIN.

RELACIN PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TCNICO, DE APOYO Y DE SERVICIOS DE SUPERVISINENCARGADO DE LA DIRECCIN, SUPERVISIN Y ADMINISTRACIN DEL SERVICIO DE SUPERVISIN.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE REALIZACIN DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO POR CONCEPTO Y PARTIDA SIN MONTOS CONVOLMENES SEMANALES.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIN DE MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL SERVICIO SIN MONTOS CONVOLMENES SEMANALES.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIN DE EQUIPO QUE INTERVIENE EN EL SERVICIO SIN MONTOS CON VOLMENESSEMANALES.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES DE UTILIZACIN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO,TCNICO Y DE APOYO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIN DEL SERVICIO DE SUPERVISIN SIN MONTOS CONVOLMENES SEMANALES.


36/199


IZT-DGODU-LP-132-07



PROGRAMA CALENDARIZADO DE ACTIVIDADES DE UTILIZACIN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO,TCNICO, DE APOYO Y DE SERVICIOS DE SUPERVISIN ENCARGADO DE LA DIRECCIN, SUPERVISIN Y ADMINISTRACINDEL SERVICIO SIN MONTOS CON VOLMENES SEMANALES.

PRESUPUESTO DETALLADO DEL SERVICIO POR CONCEPTOS O ACTIVIDADES Y PARTIDAS, CON UNIDADES DE MEDICIN,CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS E IMPORTES.

RELACIN DE SALARIOS NOMINALES AFECTADOS POR EL FACTOR DE PRESTACIONES Y SALARIOS REALES.

ANLISIS DEL FACTOR DE PRESTACIONES POR CATEGORA.

ANLISIS DE COSTOS HORARIOS.

ANLISIS DE COSTOS BSICOS A COSTO DIRECTO (CUADRILLAS DE TRABAJO.)

ANLISIS DE COSTOS INDIRECTOS.

ANLISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

CARGO POR UTILIDAD.

ANLISIS DEL INDIRECTO INTEGRADO.

CARGOS ADICIONALES.

ANLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS PLANTILLA DE PERSONAL DE LOS CONCEPTOS DE SERVICIOS SEALADOSEN CATLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES.

PROGRAMA DE REALIZACIN DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO POR CONCEPTOS Y PARTIDAS CON EROGACIONESSEMANALES.

PROGRAMA DE UTILIZACIN DE EQUIPO QUE INTERVIENE EN EL SERVICIO CON EROGACIONES SEMANALES.

PROGRAMA DE UTILIZACIN DE MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL SERVICIO CON EROGACIONES SEMANALES.

PROGRAMA DE UTILIZACIN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TCNICO Y DE APOYOENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIN DEL SERVICIO CON EROGACIONES SEMANALES.

PROGRAMA DE UTILIZACIN DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO, TCNICO, DE APOYO Y DESERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIN, SUPERVISIN Y ADMINISTRACIN DEL SERVICIO CON EROGACIONESSEMANALES.

BASES DE CONCURSO.

ESPECIFICACIONES TCNICAS (EN SU CASO)

PLANOS (EN SU CASO)

TRMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DEL SERVICIO.

BITCORA DE DIRECCIN.


37/199


IZT-DGODU-LP-132-07



DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLOURBANO

____________________________________

CONTRATISTACONCOAR, S.A. DE C.V.

-----------------------------------------------------------------------APODERADO LEGAL


38/199

3.3.4 Ejemplo de co ntrato d e sup ervis in

IZT-DGODU-IR-087-07



Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pblica por Unidad de Concepto de Servicio Realizado, que celebran por una parte LAADMINISTRACIN PBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EN LA DELEGACIN IZTAPALAPA por conducto de la DIRECCIN GENERALDE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, a quien en lo sucesivo se denominar La Delegacin representada en este acto por el C. ING

JOSE LUIS NAVARRO ESTRADA, en su carcter deDIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO

URBANOy por la otra parte la empresa denominada CIRCULO ARQUITECRURA INTEGRAL S.A. DE CV.Representada en esteacto por el (la) C. LUIS CARLOS LPEZ ROJAS,en su carcter de ADMINISTRADOR UNICO a quien en lo sucesivo y para efectos de lacelebracin del presente contrato se le denominar La Contratista ; de conformidad con las siguientes declaraciones y clusulas:

D E C L A R A C I O N E SPRIMERA.- LA DELEGACIN DECLARA:

A) Que es una entidad federativa, con personalidad jurdica y patrimonio propio, de conformidad a lo dispuesto en el Artculo 122 de laConstitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en donde el titular de la Administracin del Gobierno del Distrito Federal, es elJefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con los Artculos 1, 2, 8 fraccin II, 67 fracciones XXIV y XXV del Estatuto deGobierno del Distrito Federal, y 1, 3 fraccin II, 5 y 10 fraccin IX y 11 prrafo noveno de la Ley Orgnica de la Administracin Pblicadel Distrito Federal, 1 del Reglamento Interior de la Administracin Pblica del Distrito Federal y Artculo 1 prrafo primero y 5 de la Leyde Obras Publicas del Distrito Federal.

B) Que entre sus unidades administrativas y rganos desconcentrados, se encuentra la Delegacin del Gobierno del Distrito Federal enIztapalapa, de conformidad con lo dispuesto en los artculos 8 fraccin II, 87 Y 104 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 2 y 3fraccin II, 10 fraccin IX, 36, 37 y 39 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Distrito Federal y 1, 2, 3 fraccin III, 120,

CONTRATO No. : IZT-DGODU-IR-087-07__FECHA DE CONTRATO: 30 DE ABRIL DE 2007-10-11

TIPO DE ADJUDICACI N: INVITACION RESTRINGIDA

No. DE CONCURSO: IR-044-07No. DE CASO 096

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 885,814.22IVA. : $ 132,872.13

IMPORTE TOTAL: $ 1,018,686.35

PARTIDA PRESUPUESTAL:__ __ __ ____ __ __

INVERSIN AUTORIZADA SEGN OFICIONUMERO Y FECHA:

SE/0368/0731 DE ENERO DE 2007

FECHA DE INICIO DEL SERVICIO: 02 DE MAYO DE 2007

FECHA DE TERMINACI N: 16 DE OCTUBRE DE 2007

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELEGACIN IZTAPALAPA

DIRECCI N GENERAL: DIRECCIN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCIN: DIRECCIN DE OBRA S

CONTRATISTA: CIRCULO ARQUITECTURA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

DESCRIPCIN DEL SERVICIO: SUPERVISIN PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIN Y REMOZAMIENTO DE UN ESPACIOCULTURAL QUE EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINAR MACROPLAZA UBICADAEN EL CUADRANTE DELIMITADO POR LAS CALLES DE ALDAMA, LERDO, VICTORIA YPORFIRIO DIAZ DE LA DIRECCIN TERRITORIAL CENTRO DE LA DELEGACINIZTAPALAPA.


39/199

3.3.4 Ejemplo de co ntrato d e sup ervis in

IZT-DGODU-IR-087-07



121, 122 fraccin III, 122 bis fraccin IX inciso c), 123 y 126 del Reglamento Interior de la Administracin Pblica del Distrito Federal, yel Acuerdo Delegatorio publicado el la Gaceta del Gobierno del Distrito Federal el 16 de marzo del 2004 .

C) Que dentro de sus facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgnica de la Administracin Pblica del Distrito Federal yReglamento Interior de la Administracin Pblica del Distrito Federal, como rgano desconcentrado del Jefe de Gobierno del DistritoFederal, se encuentran las de celebrar contratos de Obra Pblica, con empresas particulares, dentro de

Documents

Supervision Contra