Техническое задание реконструкции Майдана Героев

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО“УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА”

ЗАТВЕРДЖЕНО:Голова комітету з конкурсних торгів

____________________М.А. Лебединський14 липня 2016 р.

Протокол від 14.07.2016 р. № 56/1

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю робіт з

Реконструкція елементів благоустрою на Майдані Героїв в м. Запоріжжі

[код CPV за кодом ДК 021:2015 - 45000000-7 (будівельні роботи)]

“Процедура закупівлі – відкриті торги”

Запоріжжя2016 р.

1

І. Загальні положення1 2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (да лі - Закон) . Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація прозамовника торгівповне найменування Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва»місцезнаходження вул. Незалежної України (40 років Радянської України), 60-Б, Запорізька

область, м. Запоріжжя, Вознесенівський (Орджонікідзевський) р-н, 69037посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

Науменко Олександр Юрійович, головний спеціаліст тендерного бюро, секретар комітету з конкурсних торгів, вул. Незалежної України (40 років Радянської України), 60-Б, к. №201, Запорізька область, м. Запоріжжя, Вознесенівський (Орджонікідзевський) р-н, 69037, телефон/факс: (061) 233-21-12, е-mail: [email protected]

3. Інформація про предмет закупівлінайменування предмета закупівлі

Реконструкція елементів благоустрою на Майдані Героїв в м. Запоріжжі [код CPV за кодом ДК 021:2015 - 45000000-7 (будівельні роботи)]

вид предмета закупівлі

Робота

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Майдан Героїв, м. Запоріжжя кількість, обсяг виконання робіт згідно проекту: Реконструкція елементів благоустрою на Майдані Героїв в м. Запоріжжі

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

до 5 жовтня 2016 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінаціяучасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня. У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції конкурсних торгів у євро. При цьому при розкритті пропозицій конкурсних торгів ціна такої пропозиції конкурсних торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до євро, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, про що зазначається у протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Спосіб перерахунку: ПР € х К = ПР грн. де: ПР € – ціна пропозиції конкурсних торгів учасника в євро, К – офіційний курс гривні до євро, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів, ПР грн. – ціна пропозиції конкурсних торгів учасника в гривні.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону,

2

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2289-17

документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені цим Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, та підготовлені безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів надається в друкованому вигляді, бажано складеному за допомогою програмного комплексу АВК-5, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Розрахунки дозволяється надати українською або російською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника по роз’яснення щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно статті 10 цього Закону. Замовник має право, з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно статті 10 цього Закону.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами,

Згідно абзац а перш ого частини першої статті 25 Закону – Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та в запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (зазначається у разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів)). Пропозиція конкурсних торгів може подаватися в електронному вигляді в разі використання електронних засобів.Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані, а усі сторінки, що містять текст, повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Вимога щодо підпису сторінок пропозиції конкурсних торгів уповноваженою посадовою особою учасника процедури закупівлі та наявності на них відбитку печатки не стосується оригіналів документів, виданих Учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів

3

установами)учасника процедури закупівлі уповноваженою особою підтверджується будь-яким з перерахованих документів (оригіналом або копією): випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або оригіналом чи завіреною належним чином копією виписки, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань . Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання) - вулиця, номер будинку, номер кімнати (офіса), найменування адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, район, місто, район у місті, селище, село), поштовий індекс, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: "Не відкривати до 15.08.2016 року 11–00 год.")

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: реєстру документів пропозиції конкурсних торгів документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі; інформації про субпідрядника (субпідрядників), якого (яких) учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю; документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям; інші документи;

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 100 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів

6. Кваліфікаційні критерії до

Замовник зазначає кваліфікаційні критерії до учасників, відповідно до статті 16 Закону України, вимог, які встановлені статтею 17 Закону, за

4

учасників винятком пунктів 1 та 6 частини 1 статті 17 Закону та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам, згідно із законодавством.Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність вимогам статті 17 у разі, якщо така інформація міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.Учасник конкурсних торгів повинен мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами). Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції, а також до самого учасника.1. Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, учасник повинен надати наступну інформацію:1.1. Довідка, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази: це довідка, в якій зазначено наявність транспортних засобів, обладнання – перелік власної техніки, орендованої техніки, техніки згідно надання послуг, техніки субпідрядних організацій (у разі їх залучення), необхідних для виконання будівельних робіт, згідно підсумкової відомості ресурсів до договірної ціни (обовязкова наявність 3-х автомобiлiв-самоскидів, 4-х компресорів пересувних (або еквівалент), екскаватора, котка дорожнього, масою не менше 5 т) за нижченаведеним зразком:

№п/п

Власне чи орендоване чи субпідрядної організації

Тип моделей

Найменування Кількість, шт.

Строк експлуатації

1 2 3 4 5 61. Транспортні засоби

2. ОбладнанняДодатково, в довільній формі зазначається інформація про наявність власної, орендованої чи субпідрядної матеріально-технічної бази (склади, гаражі, майстерні та інш.).1.2. Довідки, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: у кількості не менше 150 працівників робітничих професій (без урахування робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, та зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття) та наявності власного штату ІТР, за нижченаведеними зразками:Інформаційна довідка наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (для інженерно-технічних працівників тощо) - обов’язкова наявність виконроба та спеціаліста-кошторисника.№п/п

Посада Постійно, за угодою,

назва субпідрядної організації

Прізвище, і′мя, по батькові

Освіта Спеціальність Загальний стаж

роботи, років

1 2 3 4 5 6 7

Інформаційна довідка наявності чисельності персоналу та кваліфікацію

5

працівників (для робочих професій)№п/п

Прізвище, і′мя, по батькові

Професія Постійно, за угодою, назва субпідрядної

організації

Розряди

III IV V VI1 2 3 4 5 6 7 8

У разі участі в інших торгах, що проводить (або проводило) комітет з конкурсних торгів КП «УКБ» та по яких учасником вибрано переможцем торгів, на протязі 2016 року, перелік робітників не повинен повторюватись більше ніж 50% (75 працівників не повинні бути вказані на інших об’єктах).1.3. Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних* договорів за останні 5 років (до довідки надати копії договорів – вибірково, до них копії форми КБ-3, для підтвердження виконання робіт по цих договорах) за нижченаведеним зразком.

Назва об’єкту

Вартість договору

Строк та стан виконання

Вид робіт Замовник Контакна особа, тел./факс

1 2 3 4 5 6* під терміном аналогічні договори мається на увазі виконання договорів з аналогічними роботами, передбаченими при будівництві цього об′єкта в обсязі не менше 70% робіт.Уповноважені представники Замовника мають право особисто пересвідчитися в інформації, викладеній в довідках, які містять відомості про підприємство.1.4. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження фінансової спроможності:А) Копія Балансу підприємства за 2015 рік та/або за ІІ квартала/або 6 місяців 2016 року;Б) Копія Звіту про фінансові результати за 2015 рік та/або за ІІ квартала /або 6 місяців місяці 2016 року;В) Копія Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік.У випадку якщо для учасника – суб’єкта підприємницької діяльності законодавством України встановлено скорочену за показниками фінансову звітність, такий Учасник повинен подати лист-пояснення з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України про те, що його фінансова звітність не містить документу або документів, зазначених вище.Г) Оригинал довідки з обслуговуючого(их) банку (ів) про відсутність або наявність заборгованості за кредитами, не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів, або нотаріально завірена копія2. Документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону (учасник має право в складі пропозиції надати всі документи, які необхідно надавати переможцю).2.1) Лист (у довільній формі) про те, що юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. (Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати Замовнику оригінал або нотаріально завірену копію інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, не більше 14 денної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів)2.2) Лист (у довільній формі) про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та керівника службової (посадової) особи учасника (якщо керівник не є уповноваженою особою) або фізичну особу,

6

яка є учасником не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення. 2.3) Лист (у довільній формі) про те, що суб'єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);2.4) Лист (у довільній формі) про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та керівника службової (посадової) особи учасника (якщо керівник не є уповноваженою особою) чи фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку; (Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати Замовнику оригінал або нотаріально завірену копію довідки виданої УМВС, про те, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі та керівника службової (посадової) особи учасника (якщо керівник не є уповноваженою особою), чи фізична особа, яка є учасником не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку, не більше 14 денної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів).2.5) Лист (у довільній формі) про те, що учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.2.6) Лист (у довільній формі) про те, що у Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців присутня інформація, передбачена частиною другою статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та/або у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другою статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником; або лист-пояснення в разі відсутності інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України у цих реєстрах;2.7) Лист (у довільній формі) про те, що учасник не має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) (Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати Замовнику оригінал або нотаріально завірену копію довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсної на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів або дійсну на дату подання).2.8) Копія Статуту або іншого установчого документу.2.9) Лист (у довільній формі) про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. 3. Інші документи:3.1. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку, та/або копію довідки про взяття на облік платника податків та/або копію витяга з реєстру платників податку на додану вартість, у відповідності до порядку оподаткування, зареєстрованого органами державної податкової інспекції

7

для суб’єктів підприємницької або господарської діяльності.3.2. Копія Дозволу Держпраці або Держгірпромнагляду (та/чи його територіальними органами) на окремі види робіт.У випадку якщо не передбачено виконання робіт, які підлягають дозволу Держпраці або Держгірпромнанагляду, довідка не надається3.3. Довідка від учасника, про те, хто є уповноваженою особою учасника процедури закупівлі з зазначенням документа, яким уповноважує його на підпис пропозиції конкурсних торгів. (додаток 3)3.4. Оригинал або копія документа(ів), що підтверджує повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі.3.5. Згода на обробку персональних даних (додаток 4)

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником (локальні кошториси).Категорія складності об’єкта – ІІІ.Ціна пропозиції конкурсних торгів Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в технічних вимогах Замовника.Ціна пропозиції конкурсних торгів (договірна ціна) Учасника повинна бути розрахована відповідно ДСТУ. Договірна ціна є динамічна. Необхідно надати розрахунок до конкурсної пропозиції (договірної ціни) за зразком (додаток 5) в паперовому та електронному вигляді. (Ненадання розрахунку не є поводом для відхилення пропозиції учасика).Задля запобігання демпінгу цін учасниками, ціни на будівельні матеріали та обладнання, зазначені в пропозиції учасника, не повинні бути збільшені під час будівництва більше ніж індекс зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, обладнання, що підтверджує Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон України). Збільшення вартості іноземних будівельних матеріалів та обладнання під час будівництва не повинно бути більше зміни курсу іноземної валюти згідно НБУ.Тарифна сiтка для будiвельних, монтажних i ремонтних робiт при середньомiсячнiй нормi тривалостi робочого часу 166,92 люд.-г та розрядi робiт 3,8 – не більше 3400 грн;Вiдрахування від фонду оплати труда на соцiальнi заходи – 22 %;До ціни пропозиції конкурсних торгів мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни:- Пояснювальна записка (Ненадання не є поводом для відхилення пропозиції учасика);- Локальні кошториси;- Підсумкова відомість ресурсів (або підсумкова відомість ресурсів до локального (локальних) кошторисів;- Розрахунок додаткових витрат при виконаннi будiвельних робiт у літній перiод ( у разі їх включення до договірної ціни);- Розрахунок коштів на вiдряджaння працiвникiв будівельних органiзацiй на об'єкт будівництва ( у разі їх включення до договірної ціни).Ціна пропозиції конкурсних торгів, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту замовлення та поточних цін на них. В договірній ціні необхідно врахувати кошти на оплату послуг по утилизації 902,53 т сміття (не менше 50 грн. за 1 т з ПДВ).В договірній ціні зазначити довідково (без зменшення договірної ціни)

8

зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів від розбирання. Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів (локальні кошториси та розрахунки договірної ціни) надається у друкованому вигляді бажано у програмному комплексі АВК-5 формат *.imd та у вигляді інформаційного блоку даних договірної ціни формат *.BDCU (*.BDCR), або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Розрахунок ціни пропозиції конкурсних торгів (локальні кошториси та розрахунки договірної ціни) надається у електронному вигляді на електронних носіях. (Ненадання не є поводом для відхилення пропозиції учасика)В ціні пропозиції конкурсних торгів учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням послуг, що виконуються субпідрядними організаціями.Ціну пропозиції конкурсних торгів слід визначати відповідно до технічного завдання, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт з ремонту доріг, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. Замовник має право звернутися до учасника конкурсних торгів для підтвердження вартісних характеристик, задля запобігання демпінгу учасником торгів.Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання Договору про закупівлю, в тому числі і ті, що пов’язані із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, укладенням Договору, та його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються Учасником за рахунок його прибутку. Технічне завдання на закупівлю робіт з «Реконструкція елементів благоустрою на Майдані Героїв в м. Запоріжжі» наведено у додатку №2.Пропозиція конкурсних торгів учасника повинна включати цінову інформацію, складену відповідно до додатку №1.

8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій щодо окремих частин предмета закупівлі (лоти) не передбачається.

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

9

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

вул.Незалежної України (40 років Радянської України), 60-Б, к. №201, Запорізька область, м. Запоріжжя, Вознесенівський (Орджонікідзевський) район, 69037

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

15 серпня 2016 р. до 10-00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

вул.Незалежної України (40 років Радянської України), 60-Б, актова зала, Запорізька область, м. Запоріжжя, Вознесенівський (Орджонікідзевський) район, 69037;

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

15 серпня 2016 р. о 11-00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об′єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів. Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або оригіналом чи завіреною належним чином копією довідки, виписки, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт України, службовий паспорт України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, картка мігранта, посвідчення біженця, проїзний документ беженця.Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій цієї статті, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів передбачених документацією конкурсних торгів. Зазначена інформація

10

вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту. Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з цим Законом.Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону. Критеріями оцінки є – ціна.Переможцем обирається Учасник, пропозиція якого має найменшу ціну (без ПДВ). У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється

3. Інша інформація Документація конкурсних торгів має містити опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозицій.Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме – відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону; не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки; не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням

11




підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. У разі якщо учасник, пропозиція конкурсних торгів якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може повторно звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам документації конкурсних торгів, зокрема технічній специфікації та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше ніж через п’ять днів з дня надходження такого звернення.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом України «Про здійснення державних закупівель»; подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками - менше трьох пропозицій; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників. Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів. Торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, замовник надсилає всім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону

VI. Укладання договору про закупівлю1. Терміни укладання договору У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних

торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк не раніше ніж через п'ять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту

2. Істотні умови, які Істотними умовами договору підряду є: найменування та реквізити сторін;

12

обов'язково включаються до договору про закупівлю

місце і дата укладення договору підряду; предмет договору підряду; договірна ціна; строки початку та закінчення робіт (будівництва об'єкта); права та обов'язки сторін; вимоги до організації робіт; джерела та порядок фінансування робіт (будівництва об'єкта); порядок розрахунків за виконані роботи; порядок здачі-приймання закінчених робіт (об'єкта будівництва); відповідальність сторін за порушення умов договору підряду.Проект договору підряду на виконання робіт у додатку №6.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строх дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається

13

Додаток 1(зразок)

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю робіт з «Реконструкція елементів благоустрою на Майдані Героїв в м. Запоріжжі»

Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на загальну суму:гривень: ___________________________(цифрами)_________________________________________________________(прописом)з них сума без ПДВ ___________________________(цифрами)

_________________________________________________________(прописом)у тому числі ПДВ ___________________________(цифрами)_________________________________________________________(прописом)1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 100 кал. днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту, але не раніше ніж через 10 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів

14

Додаток 2Технічне завдання на Реконструкція елементів благоустрою на Майдані Героїв в м. Запоріжжі

№п/п

Обґрунтування(шифр норми)* Найменування робіт і витрат** Одиниця

виміру Кількість

на загальнобудівельні роботи Роздiл 1. Демонтажні роботи

1 ЕН15-15-1

К=0,8Розбирання гранітних плит на сходових площадках 100 м2 2,4

2 С1421-10369варіант 1(зворотнiматерiали)

Схiдцi сходовi гранiтнi 1600х370х130(зворотнi матерiали)

м2 200

3 ЕН11-33-7К=0,8

Розбирання покриттів з гранітних плит,кiлькість плит на 1 м2 до 4 шт (біля входу)

100м2 4,9

4 С1421-10300варіант 1(зворотнiматерiали)

Плити накривнi iз гранiту 1060х900х70мм(зворотнi матерiали)

м2 490

5 Е27-20-1 Розбирання бортових каменiв на бетоннiй основi 100м 7,36 С1416-8684

варіант 1(зворотнiматерiали)

Гранітні бордюри(зворотнi матерiали)

шт 730

7 Е27-57-1К=0,8

Розбирання бетонних плитних тротуарiвiз заповненням швiв цементним розчином

100м2 69

8 Е46-34-3 Розбирання залiзобетонних підпірних стін газонів м3 22,29 Е46-41-1 Розбирання стяжки на пандусах м3 3,75

Сміття: граніт 40м2х0,13мх2,5=13т; бетонні плитки 6900м2х0,05мх2,4=828т; залізобетонні стіни клумб 22,2м3х2,4=53, 28т; цемента стяжка 3,75м3х2,2=8,25т;ВСЬОГО 902,53т

10 С311-15-М Перевезення сміття до 15 км т 902,53

Роздiл 2. Земляні роботи

Основа під заміну тротуарної плитки 11 Е1-18-5 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi- 1000м3 1,38

15

самоскиди екскаваторами, група грунтiв 2 12 С311-10 Перевезення грунту до 10 км т 2277 Основа під перекладання гранітних плит біля входу 13 Е1-18-5 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-

самоскиди екскаваторами, група грунтiв 2 1000м3 0,05

14 С311-10 Перевезення грунту до 10 км т 82,5 Корито для улаштування нових газонів 15 Е1-18-5 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-


16 С311-10 Перевезення грунту до 10 км т 709,5 Роздiл 3. Мощення

17 ЕН15-15-1 Укладання гранітних плит на сходових площадках із

забутовкою для заливання розчину (раніше здемонтованих)

100 м2 2

18 ЕН11-33-7 Улаштування покриттів з гранітних плит (раніше здемонтованих), кiлькість плит на 1м2 до 4 шт (білявходу)

100м2 4,9

19 Е27-34-4 Установлення бортових каменiв природних при iнших видах покриттiв (раніше здемонтованих та 130мп+95мп нових)

100м 9,55

20 С1416-8684варіант 1

Гранітні бордюри

шт 225

Покриття тип 1 21 Е27-24-1 Улаштування одношарової основи товщиною 15 см iз

щебеню фракцiї 40-70 мм при укочуваннi кам'яних матерiалiв зграницею мiцностi на стиск до 68,6 МПа[700 кгс/см2]

1000м2 6

22 Е27-81-4 Улаштування суцiльного прошарку знетканого синтетичного матерiалу в земляному полотнi

1000м2 6

23 & С111-1715-1 Геотекстиль м2 612024 Е27-14-1 Улаштування пiдстилаючого i вирiвнювального шару

основи з цементно-пісчаної суміші 1:3 100м3 3

25 Е6-48-6 Приготування цементно-пісчаної суміші складу 1:3 100м3 3,326 С111-1324 Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та

спеціального призначення, марка 400 т 137,94

27 С1421-10634 Пiсок природний, рядовий м3 366,328 РН18-49-1 Улаштування покриттiв з дрібно розмірних фiгурних

елементiв мощення [ФЕМ] 100м2 60

29 Е6-48-6 Приготування цементно-пісчаної суміші складу 1:3 100м3 3,31830 С111-1324 Шлакопортландцемент загальнобудiвельного та

спеціального призначення, марка 400 т 138,7

31 С1421-10634 Пiсок природний, рядовий м3 368,332 С1426-11789

варіант 1Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi "СПЕКТР"сіра

м2 3939

33 С1426-11789варіант 2

Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi "СПЕКТР"червона

м2 2121

34 Е6-3-4 Улаштування залiзобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм

100м3 0,0809

35 С124-21 Гарячекатана арматурна стальперiодичного профiлю, клас А-III, дiаметр 10мм

т 0,421

36 Е7-42-1 Установлення блокiв стiн пiдпірних 100шт 0,937 К581121-А001 Блоки гранітні 1000х300х500 шт 90

16

варіант 1на система поливу

Роздiл 1. Земляні роботи

1 Е1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеях

глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група грунтiв 2 100м3 2,768

2 Е1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 1

100м3 2,768

3 Е16-14-12заст.

Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрнихполiетиленових труб високого тиску зовнiшнiм дiаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням

100м 12,24

4 Е16-14-13заст.


100м 0,323

5 Е16-14-14заст.


100м 13,86

6 Е16-14-15заст.


100м 2,135

7 С111-1301варіант 1

Труби капельні 16мм з кроком 20мм 1000м 1,01


Труби 20мм (технічні)

1000м 0,101


Труби ПЕ 25мм 10атм.

1000м 0,0303

10 С111-1301варіант 4


1000м 1,313

11 С111-1301варіант 5


1000м 0,202

12 С113-1039варіант 1

Трiйники дiам. 16 мм

шт 80

13 С113-1039варіант 2

Коліна дiам. 16 мм

шт 50

14 С113-1039варіант 3

Коліно ВР 32х3/4"х32мм

шт 30

15 С113-1039варіант 4

Коліно НР 32х1"

шт 16

16 С113-1039варіант 5

Коліно ВР 32х3/4"

шт 6

17 С113-1039варіант 6

Коліно ВР 25х1/2"

шт 6

18 С113-1039варіант 7

Коліно рівностороннє 25мм

шт 6

19 С113-1039варіант 8


шт 14

20 С113-1039варіант 9


шт 5

21 С113-1039варіант 10

Трiйники рівносторонній 32мм

шт 24

22 С113-1039варіант 11

Трiйники рівносторонній 40мм

шт 2

23 С113-1039варіант 12

Трiйники редукційний 32х25х32мм

шт 4

24 С113-1039 Трiйники редукційний 40х32х40мм шт 4

17

варіант 13 25 С113-1039

варіант 14Трiйники ВР 32х3/4"х32мм

шт 44

26 С113-1281варіант 1

Муфта ВР 40х1 1/2"

шт 2

27 С113-1281варіант 2

Муфта НР 40х1 1/2"

шт 1

28 С113-1281варіант 3

Муфта НР 32х3/4"

шт 4

29 С113-1281варіант 4

Муфта редукційна 32х25мм

шт 2

30 С113-1281варіант 5

Муфта редукційна 40х32мм

шт 4

31 С113-1281варіант 6

Муфта з"єднувальна 32мм

шт 3

32 С113-1281варіант 7

Адаптер з внутрішньою різьбою 1"

шт 16

33 С113-2154варіант 1

Кран НР 16мм йорш

шт 8

34 С113-2154варіант 2

Кран шаровий ВН 1 1/2"

шт 1

35 С113-2154варіант 3

Американка пряма 1 1/2"

шт 2

36 ЕН22-37-4 Установлення колонок водорозбiрних шт 437 С1630-6

варіант 1Колонки водорозбiрнi з краном

шт 4

38 Е16-21-4заст.

Установлення шахт

шт 9


Шахта кругла велика

шт 9

40 М8-409-6заст.

Труба гофрована, дiаметр 20 мм

100 м 1

41 С113-2126 Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм м 10242 М8-412-1 Провiд перший одножильний або багатожильний у

загальному обплетеннi у прокладених трубах або металорукавах, сумарний перерiз до 2,5 мм2

100 м 1

43 15095-46031варіант 1

Провiд перерiзом 2.1,0мм2 (ПВС)

1000м 0,103

44 М8-536-1 Контролер постiйного або змiнного струмудо 63 А, що установлюється на конструкції на пiдлозi

шт 4

45 1504-7001варіант 1

Контролер NODE-200

шт 3

46 1504-7001варіант 2

Контролер NODE-100-Valve-B

шт 1

47 М8-529-1 Датчики дощу шт 448 1504-12175

варіант 1Датчик дощу MINI-CLIK

шт 4

49 Е16-17-1 Установлення клапанiв електромагнітних шт 750 1504-16026

варіант 1Клапан електромагнiтний PGV-101MM-B

шт 7

51 М11-350-1 Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводi [соленоїд], діаметр трубопроводу до 20 мм

шт 7

52 1704-50460варіант 1

Соленоїд DC 9V

шт 7

53 Е17-6-1 Установлення дощувателів 10компл 7,6

18

54 С130-1096варіант 1

Дощуватель PROS-04

шт 21

55 С130-1096варіант 2

Дощуватель PROS-12

шт 55

56 С130-1096варіант 3

Форсунка Mprotator

шт 76

57 С130-1096варіант 4

Подвижне з"єднання SJ-7506

шт 76

на озеленення Роздiл 1. Земляні роботи

1 Е1-18-5 Розроблення грунту з навантаженням на автомобiлi-


2 С311-15 Перевезення грунту до 15 км т 5463 Е47-3-2 Планування дiлянки вручну 100м2 9,1

Роздiл 2. Садіння дерев з грудкою 0,5х0,4м

4 Е47-3-3 Розбивання дiлянки 100м2 1,385 Е47-6-11 Пiдготовлення вручну стандартних місць для садiння

дерев та кущiв iз круглою грудкою землi розмiром 0,5х0,4 м у природному грунтi

10шт 13

6 Е47-9-3 Садiння дерев та кущiв iз грудкою землі розмiром 0,5х0,4 м

10шт 13


Туя "Смарагд" з комом розміром 0,5х0,4м

шт 55


Береза плакуча з грудкою розмiром 0,5х0,5х0,4 м

шт 8


Можжевельник горизонтальний з комом 0,5х0,4м

шт 53


Можжевельник китайський з комом 0,5х0,4м

шт 6


Буксус шаровидний з комом 0,5х0,4м

шт 8

12 Е47-48-1 Полив зелених насаджень зi шланга поливомийною машиною

м3 28,6

Роздiл 3. Садіння троянд

13 Е47-3-3 Розбивання дiлянки 100м2 2,2814 Е47-15-6 Пiдготовлення вручну стандартних місць для садiння

кущiв-саджанцiв у групи у природному грунтi 10шт 22,8

15 Е47-17-1 Садiння кущiв-саджанцiв у групи в ями розмiром 0,5х0,5м 10шт 22,816 С1429-64

варіант 1Саджанцi троянд кущовi

шт 228

17 Е47-48-1 Полив зелених насаджень зi шлангаполивомийною машиною

м3 8,2

Роздiл 4. Жива огорожа

18 Е47-19-11 Пiдготовлення вручну стандартних місць для садiння

однорядної живої огорожi у природному грунтi 10м 6,3

19 Е47-21-1 Садiння в однорядну живу огорожу кущiв-саджанцiв iз рослин, якi в'ються

10м 6,3

19


Саджанцi буксуса шт 315

21 Е47-48-1 Полив зелених насаджень зi шланга поливомийною машиною

м3 4

Роздiл 5. Укладка рулонного газону

22 Е1-18-6 Навантаження дерна на автомобiлi-самоскиди

екскаваторами, група грунтiв 3 (675м2х0,05=33,75м3) 1000м3 0,03375

23 С311-1 Перевезення грунту до 1 км т 45,5624 Е47-30-1 Укладання рулонного газону 100м 16,8825 С111-544

варіант 1Рулонний газон

м2 675


м3 67,52

27 Е27-14-2 Улаштування декоративного покриття змармурової крихти (0,8тх1,5=1,2м3)

100м3 0,012

28 С111-2000-1варіант 1

Мармурова крихта

кг 800

29 & С111-1609-1варіант 1

Агроволокно

м 40

30 & С111-1609-1варіант 2

Обмежувач газонний

м 75

31 & С130-1156-1варіант 1

Термочаші

шт 18

32 & С1630-114-1варіант 1

Крiплення

шт. 6

33 & С111-6У-Гваріант 1

Субстрат універсальний

л 80

Роздiл 6. Садіння багаторічних квітників

34 Е47-29-1 Садiння багаторiчних квiтникiв густотою

насадження 1,6 тис.штук квiтiв на 100 м2 100м2 0,5


Седум Видний

шт 500


м3 15

на будівельні роботи1 Е33-115-2 Демонтаж (К = 0,60). світильників з

люмінесцентними або ртутними лампами шт 36

2 & С100-1507-1017-Фваріант 1(зворотнiматерiали)

Світильник, крім того повернення матеріалів(K = 0,50): (зворотнi матерiали)

шт 36

3 М8-529-3 Демонтаж (К = 0,30). Контактор змінногоструму, що установлюється на конструкціїна стіні або колоні, струм до 160 А

шт 2

4 М8-526-1 Демонтаж (К = 0,30). Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні абоколоні, струм до 25 А

шт 6

5 Е33-259-2 Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т опора 66 С1416-8525

варіант 1Опора паркова 4 м

шт 6

7 С1424-11600 Бетон (М200) м3 3

20

варіант 18 Е33-108-1 Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км

лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів км 0,15

9 & С100-15093-3813-3варіант 1

Провід самонесучий ізольований перетином 4x25 мм2

1000м 0,15

10 С1545-280варіант 1

Гак під бандажну стрічку

шт 6


Сталева бандажная стрічка

м 12

12 С1545-489-1варіант 1

Скріпка

шт 12

13 Е33-115-1 Установлення світильників шт 4214 & С100-1507-

1017-Фваріант 2

Світильник світлодіодний 100 Вт

шт 36

15 & С100-1507-1017-Фваріант 4

Світильник світлодіодний под опору

шт 6

16 & С100-15095-1044-Хваріант 1

Провід напругою до 380в перерізом 1,5мм2ПВ3

1000м 0,61

17 М8-596-1 Прожектор, що установлюється окремо,на сталевій конструкції на землі

100 шт 0,05

18 & С100-1507-1017-Фваріант 3

Прожектор 40 Вт (кольоровий)

шт 4

19 & С100-1507-1017-Фваріант 1

Прожектор ДО 29С-40-03

шт 1

20 М8-545-9 Коробка із затискачами для кабелів іпроводів перерізом жили до 35 мм2, щоустановлюється на конструкції на стіні абоколоні, кількість затискачів у коробці до 4

шт 2

21 С1545-311варіант 1

Ящик кабельний

шт 2

22 М8-573-4 Шафа [пульт] керування, висота, ширина іглибина до 600х600х350 мм

шт 7

23 & С100-1517-2242варіант 1

Шафа розподільна 300х200х200 (зтрубостійкою L=1,5 м)

шт 7

24 М8-572-1 Блок керування відкритого виконання висотою і шириною до 1000х800 мм, що установлюється на стіні

шт 1

25 М8-529-3 Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А

шт 2

26 М8-526-2 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100А

шт 1

27 М8-526-1 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

шт 17

28 & С100-2405-1738варіант 1

Рейка ДІН

шт 14

29 М8-591-10 Розетка штепсельна напівгерметична та герметична 100 шт 0,0430 Е27-19-1 Розбирання асфальтобетонного покриття 1000м2 0,0175

21

товщиною до 4 см

31 Е1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеяхглибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2

100м3 0,84

32 Е1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1

100м3 0,84

33 Е27-53-2 Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В, щільність щебеневих матеріалів 3 т/м3 ібільше

1000м2 0,0175

34 Е27-100-3 Розбирання доріг зі збірних залізобетоннихплит площею до 3 м2

100м3 0,0125

35 Е1-164-2 Розробка грунту вручну в траншеяхглибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2

100м3 0,98

36 Е34-103-1 Улаштування трубопроводів ізполіетиленових труб, до 2-х каналів

км 0,55

37 С113-1676варіант 1

Труби поліпропіленові діам. 50 мм

м 550

38 М8-148-1 Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг

100 м 5,5

39 & С100-15093-3811-3варіант 2

Кабель напругою 1000в перерізом 4х25 мм2 АВВГ

1000м 0,3

40 & С100-15093-3811-3варіант 1

Кабель напругою 1000в перерізом 4х16 мм2 АВВГ

1000м 0,25

41 М8-143-5 Покриття 1-2 кабелів, прокладених утраншеї, сигнальною стрічкою

100 м тр 3,5

42 С111-1721-11Вваріант 1

Стрічка сигнальна

м 350

43 Е1-166-1 Засипка вручну траншей, пазух котлованів іям, група грунтів 1

100м3 0,98

44 Е27-100-1 Улаштування доріг зі збірнихзалізобетонних плит площею до 3 м2

100м3 0,0125

на пусконалагоджувальні роботи1 П1-62-15

прим. кгруппе 62к=0,7

Вимірювання опору ізоляції мегомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам ікомутаційним апаратам [для двопровідної лінії]

Лінія 6

2 П1-62-15 Вимірювання опору ізоляції мегомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам ікомутаційним апаратам

Лінія 36

3 П1-62-15 прим. кгруппе 62к=1,3

Вимірювання опору ізоляції мегомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам ікомутаційним апаратам [для чотирипровідної лінії]

Лінія 5

4 П1-61-6 Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлителями і заземленими елементами

100_точ. 0,4

5 П1-61-8 Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»

Струмопр

18

6 П1-61-2 Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м

Вимір. 11

7 П1-59-1 Схема контролю ізоляції електричної мережі за допомогою електровимірювальних приладів

Схема 1

придбання устаткування, меблів та інвентарю

22

1 1504-15110варіант 1

Термінал виконавчого пункту САЕ СУГО-Я-01; ( маса=0,06)

шт 1

2 1504-1023варіант 2 Вимикач автоматичний, 3р, 32А; ( маса=0,0011) шт 1

3 & 1547-16варіант 3 Вимикач автоматичний, 1р, 25А; ( маса=0,0009) шт 6

4 1504-1023варіант 1 Вимикач автоматичний, 3р, 20А; ( маса=0,0011) шт 2



7 1504-17001варіант 1

Розетка герметична для зовнішньої проводки 16А; ( маса=0,00046)

шт 4

8 & 1514-5варіант 1 Контактор 220В/160А; ( маса=0,01392) шт 2

9 & 1545-231-1-Цваріант 1

Затиск анкерний ізольов. е.сlаmр.рrо.4.16.25; ( маса=0,0440)

100шт 0,02

10 & 1545-233варіант 1

Затиск підвісний е.h.сlаmр.рrо 16-35 мм, з затяж.; ( маса=0,00565)

100шт 0,04

11 & 1545-51варіант 1

Затискач прок.е.рrісkіng.сlаmр.10.70 1,5 10кв.мм; ( маса=0,0030)

100шт 1,08

*обґрунтування щодо земляних робіт із застосуванням екскаваторів та/або бульдозерів є рекомендованим, та може уточнюватися учасником. Зміна обґрунтування по іншим видам робіт не дозволяється.** технічне завдання у разі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника треба розуміти та читати з додатковим виразом "або еквівалент" (згідно пункту 3 частини другої статті 22 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про здійснення державних закупівель» із змінами)

23


Про уповноважену особу

Найменування Учасника, уповноважує (фамілія, імя, по-батькові) на підпис пропозиції конкурсних торгів. Повноваження на підпис підтверджується (зазначається один та/або

декілька документів, яким підтверджуються повноваження).

24


Згода на обробку персональних даних Найменування Учасника, надає згоду на обробку, зберігання та використання

Замовником даних- наданих нами безпосередньо в конкурсній пропозиції відповідно до умов документації конкурсних торгів для їх обробки, зберігання та використання у порядку

передбаченому Законом України «Про захист персональних даних».

25


Розрахунок до конкурсної пропозиції (договірної ціни)

Об'єкт

Учасник ЄДРПОУ учасника Адреса учасника Керівник Телефон мобільный E-mail З обсягами та умовами виробництва робіт ознайомлені ТакТипова редакція договору та умови вивчені, згідні на укладання договору Так

Пареметри Договірної ціни пропозиції Застосовані1Рівень середньомісячної заробітної плати для розрахунку пропозиції 2Показник для розрахунку прибутку на кошторисну трудоємкість 3Показник для розрахунку адміністративних витрат 4Коефіцієнт для урахування впливу умов виробництва 5Кошторисна трудоємкість, люд./годин

6

Договірна ціна предмету тендеру з вартістю матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання [без урахування ПДВ та вартості енергоресурсів Замовника (стиснутого повітря, електроенергії, води та інше)] (∑ рядків 7+8+9)

0,00

7Кошторисна вартість матеріалів, виробів, конструкцій, грн. (без ПДВ) [з транспортною складовою та заготівельно-складськими витратами]

8 Кошторисна вартість обладнання, грн. (без ПДВ) [з транспортною складовою та заготівельно-складськими витратами]

9 Вартість підрядних робіт, (без ПДВ) грн. (∑ рядків 10+11+12+13+14+15) 0,00

10 Заробітна плата робітників, грн. 11 Вартість експлуатації машин та механизмів, грн 12 Загальновиробничі витрати, грн 13 Прибуток, грн 14 Адміністративні витрати, грн 15 Інші витрати, грн

26

16Бензин, грн/кг 17Дизельне паливо, грн/кг 18Плануєма чисельність персоналу для виконання робіт, осіб 19Плануєме залучення субпідрядників (ні / так - указать) 20Строк виконання робіт, календарних днів

Керівник ____________________ (______________________)Підпис П.І.Б.

М.П.

Додаток 6

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ________м. Запоріжжя ____________2016 року

ЗАМОВНИК: Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва», в особі начальника підприємства Близнюка В’ячеслава Івановича, що діє на підставі Статуту підприємства, з одної сторони,

ПІДРЯДНИК: ________________________________________________________________, в особі директора ____________________________________________, що діє на підставі ________, з другої сторони,

а разом – «Сторони» уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК, на свій страх і ризик, в межах договірної ціни

приймає на себе обов'язки, власними або залученими силами, виконувати роботи з _____________________________________, які забезпечать введення в експлуатацію об’єкту «______________________________________________________» в обумовлений цим Договором термін та з належною якістю в межах затвердженої проектно-кошторисної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці.

1.2. Обсяги та ціна Договору можуть бути змінені в залежності від реального фінансування видатків.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ2.1. Ціна Договору визначена на підставі договірної ціни, яка є невід’ємною частиною

Договору.2.2. Договірна ціна є динамічною і складає __________ грн. (сума літерами), у т.ч. ПДВ

_________ грн., без урахування витрат на утримання служби ЗАМОВНИКА (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду).

Ціна робіт визначається згідно з національними стандартами, будівельними нормами та правилами.

Ціна Договору враховує усі витрати ПІДРЯДНИКА на виконання предмету Договору.2.3. У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність підвищення договірної ціни,

ПІДРЯДНИК зобов’язаний протягом 2-х робочих днів з дня появи цих обставин повідомити ЗАМОВНИКА і приступити до виконання робіт лише після одержання відповідного дозволу на продовження робіт. Якщо ПІДРЯДНИК не зробить цього, він буде зобов’язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.

27

2.4. Ціна Договору може бути збільшена за взаємною згодою Сторін згідно діючого законодавства України. В такому разі, зміна ціни Договору повинна бути оформлена шляхом укладання додаткової угоди з наданням необхідних обґрунтувань та розрахунків.

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ3.1. ЗАМОВНИК здійснює фінансування ПІДРЯДНИКА на потреби виконання робіт за

Договором за рахунок коштів, перерахованих Головним розпорядником коштів – ________________________________, у розмірі ____________грн. (сума літерами), в тому числі ПДВ ___________грн. (сума літерами), наданих для фінансування предмету Договору, в межах яких буде проводитись оплата виконаних робіт ПІДРЯДНИКА та оплата витрат на утримання служби ЗАМОВНИКА (включаючи кошти на здійснення технічного нагляду) у розмірі 2,5% від витрат, що відповідають підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку, що орієнтовно становить ___________ грн. (сума літерами), у тому числі ПДВ _________ грн.

3.2. Розрахунки по даному Договору проводяться у відповідності до законодавства України у сфері бюджетного фінансування в межах та за рахунок коштів, перерахованих Головним розпорядником коштів – __________________________________, наданих для фінансування предмету Договору шляхом:

- попередньої оплати, яка надається ПІДРЯДНИКУ відповідно до Постанови КМУ від 27.12.2001р. № 1764, за прийнятим рішенням Головного розпорядника коштів - ______________________________- на підставі отриманого від нього листа-погодження, на строк не більше двох місяців в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт, який ПІДРЯДНИК зобов’язаний використати в цей термін та підтвердити його використання згідно з актами здачі приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в, форма №КБ-3).

ЗАМОВНИК здійснює попередню оплату матеріалів, конструкцій, виробів необхідних для виконання робіт по цьому Договору.

Надану попередню оплату ПІДРЯДНИК зобов’язаний використати в зазначений термін. Невикористані в зазначений термін кошти повертаються ЗАМОВНИКУ. Якщо надання

попередньої оплати припадає на IV квартал, то невикористані в зазначений термін кошти повертаються ЗАМОВНИКУ не пізніше 25 грудня поточного року.

Попередня оплата здійснюється на підставі листа ПІДРЯДНИКА за формою (Додаток №4), яка є невід’ємною частиною Договору.

- поетапної оплати ЗАМОВНИКОМ виконаних робіт після підписання Сторонами довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених ПІДРЯДНИКОМ відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, в межах ціни цього Договору, у строк до 10 (десяти) календарних днів після надходження коштів для фінансування предмету Договору на рахунок ЗАМОВНИКА;

3.3. ЗАМОВНИК має право не приймати неналежним чином оформлені документи від ПІДРЯДНИКА. У цьому випадку вся відповідальність за можливе порушення термінів виконання робіт, несвоєчасну їх оплату та інші негативні наслідки, пов'язані з подальшим порушенням Сторонами своїх зобов'язань і обов'язків за Договором лягає на ПІДРЯДНИКА.

3.4. ПІДРЯДНИК зобов'язаний перерахувати грошові кошти, зайво отримані від ЗАМОВНИКА, на казначейський рахунок ЗАМОВНИКА негайно, але не пізніше трьох банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги ЗАМОВНИКА.

3.5. У разі необхідності Сторони проводять звірку взаємних розрахунків з подальшим оформленням акту.

3.6. ЗАМОВНИК звільняється від відповідальності у разі:- неналежного фінансування з боку Головного розпорядника бюджетних коштів- затримки оплат з боку УДКСУ в Запорізькій області.

При настанні даних обставин нарахування штрафних санкцій, 3% річних та індекс інфляції на вартість виконаних робіт не здійснюється.

4. ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ4.1. Терміни виконання робіт за цим Договором, а також їх окремих обсягів (об'єктів,

етапів, видів), визначаються Графіком виконання робіт (далі - «Графік»), який оформлюється у вигляді додатку і є невід'ємною частиною цього Договору.

Термін виконання робіт за цим Договором починає обчислюватися з моменту фактичного прийняття об'єкта робіт відповідно до умов Договору. У разі несвоєчасного

28

прийняття об'єкту термін початку виконання робіт починає обчислюватися з останнього дня строку приймання об’єкту, визначеного цим Договором.

4.2. Строк виконання робіт встановлюється згідно з Графіком (Додаток № 2) - початок робіт – _________ 201_ р. - закінчення робіт – ________ 201_ р.

4.3. Місце виконання робіт: _____________________________________________________ .

4.4. Сторони мають право ставити питання про подовження строків виконання робіт по цьому Договору у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних, затримки фінансування за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.

4.5. При виникненні необхідності внесення зміни до раніше узгоджених Сторонами строків виконання робіт, Сторона, що ініціює таку зміну, повідомляє про це іншу Сторону протягом 10 днів. При досягненні Сторонами згоди щодо такої зміни, Сторонами укладається додаткова угода до цього Договору, якою затверджуються зміни до Графіку або нова редакція Графіка або додатковий Графік виконання робіт.

4.6. ЗАМОВНИК має право, яке вважається узгодженим ПІДРЯДНИКОМ, приймати рішення про призупинення, поновлення, продовження термінів виконання робіт, які доводяться до відома і мають обов'язкову силу для ПІДРЯДНИКА.

4.7. Фактичний термін закінчення робіт по окремим об'єктам (обсягам, етапам, видам робіт) визначається датою підписання ЗАМОВНИКОМ акту приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в з додатками, підтвердженого довідкою про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3. При цьому ПІДРЯДНИК зобов'язаний передати ЗАМОВНИКУ 2 комплекти виконавчої документації на будівельно-монтажні роботи згідно з нормативними документами, документами, що свідчать про відповідність використаних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання встановленим вимогам нормативних документів (в т.ч. сертифікат санітарно-гігієнічного висновку та сертифікат радіологічної безпеки, у передбачених законодавством випадках), протоколи випробувань обладнання та систем, обумовлених вимогами нормативних документів.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН5.1. ЗАМОВНИК зобов’язаний:5.1.1. Передати ПІДРЯДНИКУ проектно-кошторисну і дозвільну документацію та

надати будівельний майданчик по акту приймання-передачі протягом п’яти робочих днів з моменту підписання цього Договору;

5.1.2. Здійснювати контроль за якістю і технічний нагляд щодо відповідності виконаних, робіт, проекту, кошторису національним стандартам України, будівельним нормам і правилам, не втручаючись в господарську діяльність ПІДРЯДНИКА;

5.1.3. Забезпечити проведення авторського нагляду за виконанням робіт шляхом укладання відповідного договору;

5.1.4. Приймати виконані роботи згідно акту виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість будівельних робіт та витрат за формою КБ-3;

5.1.5. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати виконані роботи;5.1.6. Нести інші обов’язки, передбачені діючим законодавством України та цим

Договором.5.2. ЗАМОВНИК має право:5.2.1. Вільного доступу в будь-який час на будівельний майданчик для здійснення

контролю за ходом виконання робіт;5.2.2. Здійснювати контроль та нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт,

дотриманням вимог проектно-кошторисної документації, термінів їх виконання, використанням ПІДРЯДНИКОМ матеріалів і обладнання, а також станом охорони праці та промислової безпеки, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність ПІДРЯДНИКА та/або залученого ним СУБПІДРЯДНИКА;

5.2.3. Вимагати від ПІДРЯДНИКА усунення недоліків, що виникають з його вини або вини залученого ним СУБПІДРЯДНИКА. У разі не усунення недоліків в встановлений ЗАМОВНИКОМ термін, призупинити виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ за цим Договором до моменту усунення недоліків;

29

5.2.4. Вносити в процесі виконання робіт зміни і доповнення в проектну і технічну документацію з подальшим коригуванням проекту.

5.2.5. Перевіряти правильність ведення ПІДРЯДНИКОМ всієї виконавчої документації, яка передбачена діючими нормами і правилами, вимагати її своєчасного та якісного заповнення;

5.2.6. В будь-який час до здачі ПІДРЯДНИКОМ результатів усіх робіт або частини робіт, відмовитися від їх виконання ПІДРЯДНИКОМ, шляхом направлення ПІДРЯДНИКУ відповідного повідомлення з переліком робіт, від виконання яких ЗАМОВНИК відмовляється.

З моменту відправки ЗАМОВНИКОМ ПІДРЯДНИКУ повідомлення про відмову від виконання всіх чи частини робіт, цей Договір втрачає чинність у частині, що стосується робіт, зазначених у повідомленні, але зберігає силу в частині що стосується робіт, не зазначених у повідомленні.

ЗАМОВНИК у загальному порядку, встановленому цим Договором, виплачує ПІДРЯДНИКОВІ плату за виконану частину роботи, а ПІДРЯДНИК зобов'язаний негайно, але не пізніше трьох банківських днів з моменту отримання відповідної вимоги ЗАМОВНИКА, перерахувати на казначейський рахунок ЗАМОВНИКА кошти, раніше отримані від ЗАМОВНИКА за роботи, від виконання яких ПІДРЯДНИКОМ відмовився ЗАМОВНИК;

5.2.7. При необхідності – призупиняти роботи до усунення відступів від проектно-кошторисної документації, законодавчих, нормативно-правових актів, вимог з охорони праці;

5.2.8. Вимагати від ПІДРЯДНИКА усунення від робіт будь-яких працівників, які, на думку ЗАМОВНИКА, поводяться неналежним чином, некомпетентні, або халатно виконують свої обов'язки, причому такі працівники згодом можуть бути допущені до виконання робіт за Договором чи виконання інших робіт для ЗАМОВНИКА тільки за письмовим рішенням ЗАМОВНИКА;

5.2.9. Достроково розірвати цей Договір у випадках, передбачених цим Договором;5.2.10. В будь-який час ознайомитися з порядком ведення журналу виконання робіт, при

потребі, засвідчити кожний запис, викласти свої претензії щодо об’єктивності і повноти інформації, ходу виконання робіт;

5.2.11. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору згідно діючого законодавства України та умов цього Договору. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладання додаткової угоди;

5.2.12. Не приймати довідку про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акт виконаних робіт за формою КБ-2в без здійснення оплати в разі неналежного їх оформлення (відсутність печатки, підписів, підтверджуючих документів тощо);

5.2.13. Якщо ПІДРЯДНИК відступив від умов Договору, що погіршило роботу, або допустив інші недоліки в роботі, що підтверджується відповідними документами, за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення цих недоліків у розумний строк або виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх витрат на виправлення недоліків;

5.3. ПІДРЯДНИК зобов’язаний:5.3.1. Виконати роботи за даним Договором відповідно до вимог проектної документації,

Графіка, Договірної ціни і кошторисів, які є невід'ємною частиною цього Договору, а також технічної документації, ДБН, ГОСТ (ДСТУ), ТУ, СНіП, і т. д.

5.3.2. У сорокаденний термін, від дати передачі ЗАМОВНИКОМ проектно-кошторисної документації, видати вичерпний перелік зауважень до переданої проектно-кошторисної документаці.

В разі якщо в зазначений термін, ПІДРЯДНИК не надав ЗАМОВНИКУ зауваження до виданої проектно-кошторисної документації, то в подальшому зауваження до проектно-кошторисної документації ЗАМОВНИКОМ від ПІДРЯДНИКА не приймаються, крім випадків помилок проекту, які неможливо було виявити на етапі розгляду проектно-кошторисної документації ПІДРЯДНИКОМ.

5.3.3. Інформувати ЗАМОВНИКА в письмовій формі про початок та закінчення робіт.5.3.4. Забезпечити ЗАМОВНИКУ та проектній організації можливість вільного доступу

до об'єкта робіт для здійснення технічного та авторського нагляду за виконанням робіт, також ПІДРЯДНИК зобов’язується надати в будь-який час вільний доступ до об’єкту представнику ЗАМОВНИКА та залучених ним сторонніх організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб для проведення контрольних обмірів, перевірки якості робіт, тощо.

30

5.3.5. Виконувати вимоги осіб, уповноважених здійснювати інженерно-технічний нагляд ЗАМОВНИКА за виконанням робіт, а також осіб, які здійснюють контроль (нагляд, перевірку) за дотриманням працівниками ПІДРЯДНИКА та залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ на території об’єкту щодо вимог дотримання чинних нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки, санітарних правил, тощо.

5.3.6. Виконувати отримані в ході виконання робіт вказівки ЗАМОВНИКА, якщо такі вказівки не суперечать умовам цього Договору.

5.3.7. Разом з підписаним Договором на виконання робіт надати ЗАМОВНИКУ копію наказу про призначення відповідальної особи за виконання будівельних робіт з найменуванням посади, прізвища, ім’я та по батькові, номера мобільно телефону та електронної адреси;

5.3.8. У відповідності до п.29 Постанови КМУ від 13.04.2011 №466 з початком робіт на об’єкті забезпечити наявність інформаційного стенду за власні кошти.

5.3.9. Створити безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм; виконувати роботи, у разі необхідності, згідно наряд-допуску погодженого з експлуатуючої організацією.

5.3.10. Надавати ЗАМОВНИКУ акти КБ-2в, довідки КБ-3 протягом 3-х робочих днів з моменту закінчення робіт (у трьох примірниках);

5.3.11. У разі необхідності, та за узгодженням ЗАМОВНИКА, виконати силами залученої спеціалізованої організації геодезичної зйомки фактичного розташування інженерних мереж з наступною передачею міським організаціям містобудівництва та архітектури, витрати на її виконання компенсуються ПІДРЯДНИКУ ЗАМОВНИКОМ на підставі рахунків ПІДРЯДНИКА з наданням підтверджуючих документів (договір і акт виконаних робіт, геодезична зйомка).

5.3.12. Виконати реалізацію, а при необхідності утилізацію на металобрухт, у випадку неможливості використання, матеріалів від розбирання конструкцій, що підтверджується відповідними документами, на об’єкті будівництва, після визначення в акті, підписаним чотирма сторонами (ЗАМОВНИК, ПІДРЯДНИК, проектна та експлуатуюча організації) номенклатури матеріальних ресурсів, їх кількості, технічних та якісних характеристик та обґрунтованих цін, які враховують визначені в акті характеристики, при необхідності, із залученням експертів для експертної оцінки матеріальних ресурсів. Кошти отримані від реалізації матеріалів, за вирахуванням підтверджених ПІДРЯДНИКОМ витрат, які пов’язані із реалізацією чи утилізацією, перераховуються згідно з рішенням Запорізької міської ради №70 від 24.12.2012р.

5.3.13. Здійснювати замовлення, придбання, приймання, розвантаження, складування, охорону та подачу на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, обладнання та виробів. Контролювати якість і комплектність постачання цих ресурсів, нести ризик випадкової втрати і пошкодження ресурсів до моменту здачі об’єкту в гарантійну експлуатацію.

5.3.14. Забезпечити повне, якісне та своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачено діючим законодавством, порядком і цим Договором. Визначити осіб, відповідальних за її ведення, із наданням двох примірників ЗАМОВНИКУ.

5.3.15. Враховувати вимоги ЗАМОВНИКА по усуненню виявлених порушень і заносити запис про їх виконання до журналу.

5.3.16. Надавати ЗАМОВНИКУ паспорти на обладнання, виконавчу та виробничу документацію, враховуючи акти огляду прихованих робіт, які оформлюються в процесі виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ і підписуються ЗАМОВНИКОМ та проектною організацією, за встановленими нормами.

5.3.17. При введенні об'єкта в експлуатацію надати у двох примірниках виконавчу документацію, відповідно до переліку, що наданий ПІДРЯДНИКОМ та погоджений з ЗАМОВНИКОМ та оформити акти прийому в експлуатацію.

5.3.18. Виконати індивідуальні та комплексні випробовувальні та пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання та систем згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом, з оформленням журналів та актів випробування змонтованого обладнання з підписанням експлуатуючою організацією.

5.3.19. Нести ризик випадкового знищення або пошкодження виконаних робіт та їх результатів до прийняття ЗАМОВНИКОМ повного комплексу робіт по Договору.

5.3.20. Надіслати повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва ЗАМОВНИКУ протягом 2-х днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню ПІДРЯДНИКОМ у

31

строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. ПІДРЯДНИК протягом 2-х календарних днів після усунення пошкодження повинен повідомити ЗАМОВНИКА про вжиті заходи.

5.3.21. Приймати участь у передачі робіт по Договору в експлуатацію відповідно до чинного порядку.

5.3.22. Передати ЗАМОВНИКУ один примірник робочої документації (комплект креслень) і два примірника виконавчої документації;

5.3.23. Забезпечити, у разі наявності, вивіз будівельного сміття, яке утворюється при виконанні робіт, на місце, зазначене ЗАМОВНИКОМ. Витрати на послуги з утилізації будівельного сміття компенсуються ЗАМОВНИКОМ на підставі рахунку ПІДРЯДНИКА з підтвердженням суми розрахунку про фактичний обсяг будівельного сміття, вивезеного за звітний період, та вартість утилізації 1т сміття згідно даних підприємства, яке надає послуги з утилізації сміття.

5.3.24. Якщо під час виконання робіт виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих кошторисною документацією, і у зв’язку з цим у відповідному підвищенні договірної ціни, ПІДРЯДНИК зобов’язаний протягом 2-х робочих днів повідомити ЗАМОВНИКА про обставини, що призвели до необхідності виконання таких робіт, та подати ЗАМОВНИКУ пропозиції з відповідними розрахунками. ЗАМОВНИК розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про прийняте рішення ПІДРЯДНИКА. ПІДРЯДНИК зобов’язаний зупинити виконання додаткових робіт до прийняття рішення ЗАМОВНИКОМ. Якщо ПІДРЯДНИК не повідомив ЗАМОВНИКА в установленому порядку та в установлений Договором термін про необхідність виконання додаткових робіт та змінення (підвищення) договірної ціни, він не може вимагати від ЗАМОВНИКА оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування йому збитків.

5.3.25. До виконання будівельних робіт забезпечити об’єкт енергопостачанням, водопостачанням, заключивши договори з відповідними підприємствами на поставку енергоносіїв, їх контроль та проведення розрахунків за використані носії.

5.3.26. До початку виконання робіт представити та погодити з ЗАМОВНИКОМ проект виконання робіт на об’єкті.

5.3.27. Забезпечити охорону об’єкту на весь час виконання робіт. На період припинення виконання робіт з незалежних від ПІДРЯДНИКА причин, передати об’єкт під охорону експлуатуючій організації.

5.3.28. Забезпечити:- Дотримання працівниками ПІДРЯДНИКА та залучених ПІДРЯДНИКОМ

СУБПІДРЯДНИКІВ на території об’єкту чинних нормативних актів з охорони праці, а також правил трудового розпорядку, що діють на території об’єкту (за умови їх наявності);

- Проведення інструктажу і навчання з питань охорони праці працівників ПІДРЯДНИКА та залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ;

- Контроль щодо дотримання працівниками ПІДРЯДНИКА та залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ вимог нормативної документації з охорони праці;

- Наявність у працівників ПІДРЯДНИКА та залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ належного спецодягу та засобів індивідуального захисту;

- Допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки керівників, професіоналів, фахівців і робітників, спеціально навчених даному виду робіт, які пройшли перевірку знань та мають посвідчення на право виконання робіт підвищеної небезпеки, вміють користуватися засобами індивідуального захисту, знають способи надання першої (долікарської) допомоги, що пройшли медичний огляд і професійний відбір для виконання робіт підвищеної небезпеки;

- Відповідність використовуваних при проведенні робіт інструменту і пристосувань характеру виконуваної роботи;

5.3.29. Нести інші обов’язки, передбачені діючим законодавством України та цим Договором.

5.4. ПІДРЯДНИК має право:5.4.1.Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи, в порядку,

передбаченому в розділі 3 цього Договору.5.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням ЗАМОВНИКА.5.4.3. У разі невиконання зобов’язань ЗАМОВНИКОМ достроково розірвати цей

Договір, повідомивши про це ЗАМОВНИКА в строк до 20 днів до дати розірвання Договору.

32

5.4.4. Залучати згідно умов цього Договору до виконання визначених обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації погоджені з ЗАМОВНИКОМ.

5.4.5. Здійснити за свій рахунок, власними коштами та на своїх умовах страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об’єкта робіт по Договору.

6. ВИКОНАННЯ РОБІТ6.1. Забезпечення виконання робіт обладнанням, матеріальними засобами, матеріалами,

інструментами, транспортом та іншими засобами, необхідними для виконання робіт покладається на ПІДРЯДНИКА, якщо інше не погоджено Сторонами.

6.2. ПІДРЯДНИК виконує роботи відповідно до вимог затвердженої проектно-кошторисної документації, національних стандартів України, державних будівельних норм і правил, Графіку виконання робіт, вимог техніки безпеки та охорони праці, письмових вказівок ЗАМОВНИКА.

6.3. Види і зміст робіт за цим Договором, а також по окремим обсягам (об'єктам, етапам, видами), визначаються на підставі кошторисів і графіків виконання робіт, які є невід'ємною частиною цього Договору.

6.4. Безпосередньо перед початком встановленого Графіком терміну виконання робіт, ЗАМОВНИК передає, а ПІДРЯДНИК приймає відповідні об'єкти робіт на підставі акту передачі майданчика з підписанням відповідних актів. Документи, що підтверджують передачу об'єкта робіт, оформляються і передаються ПІДРЯДНИКОМ за місцем знаходження ЗАМОВНИКА.

6.5. ЗАМОВНИК здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю виконаних робіт проектно-кошторисній документації, національним стандартам України, будівельним нормам і правилам. У разі наявності відхилень ЗАМОВНИК видає ПІДРЯДНИКУ розпорядження про їх усунення. У разі порушень ЗАМОВНИК може приймати рішення про призупинення робіт та відмовляє у підписанні акта здачі-приймання виконаних робіт. У цьому випадку ПІДРЯДНИК зобов'язаний усунути відхилення або відшкодувати ЗАМОВНИКУ збитки у повному обсягу, понад суми штрафних санкцій.

6.6. ПІДРЯДНИК протягом 3-х днів в письмовій формі інформує ЗАМОВНИКА про можливість припинення або сповільнення виконання робіт через незалежні від нього обставини.

6.7. Сторони допускають, за умови надання в письмовій формі згоди ЗАМОВНИКА, залучення ПІДРЯДНИКОМ спеціалізованих підприємств (організацій) (далі - «СУБПІДРЯДНИКІВ») для виконання окремих обсягів (об'єктів, етапів, видів) робіт на виконання цього Договору. При цьому відповідальність за неналежне виконання та / або порушення ПІДРЯДНИКОМ і СУБПІДРЯДНИКАМИ умов цього Договору перед ЗАМОВНИКОМ, несе ПІДРЯДНИК.

6.8. СУБПІДРЯДНИКИ, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами; мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт; мати досвід виконання аналогічних робіт.

7. ЯКІСТЬ РОБІТ7.1. ПІДРЯДНИК повинен виконати передбачені цим Договором роботи, склад яких

відповідає проектній документації, а якість - вимогам національних стандартів, будівельних норм і правил.

7.2. Якість виконаних за даним Договором робіт повинна відповідати вимогам проектної та технічної документації, переданої ПІДРЯДНИКУ, відповідних ДБН, ТУ, паспортам, і т.д.,

8. ЗДАЧА І ПРИЙМАННЯ РОБІТ8.1. Здача-приймання робіт після їх закінчення оформлюється актом приймання

виконаних робіт та декларацією про прийняття об'єкту в експлуатацію.8.2. Розрахунок вартості фактично виконаних робіт у формі КБ-2в, КБ-3 виконується

ПІДРЯДНИКОМ згідно з вимогами національних стандартів України, будівельних норм, узгодженої договірної ціни, проектно-кошторисної документації.

8.3. Належним чином оформлені оригінали актів КБ-2в з додатками та довідок КБ-3, передаються ЗАМОВНИКУ у трьох примірниках, після підписання і скріплення печаткою

33

кожного їх примірника ПІДРЯДНИКОМ, із зазначенням в адресній частині реквізитів цього Договору.

8.4. ЗАМОВНИК зобов'язаний з моменту отримання актів КБ-2в з додатками та довідок КБ-3 зробити огляд результатів виконання робіт ПІДРЯДНИКОМ.

8.5. У разі якщо уповноважений державний орган відмовить у видачі документа, що підтверджує відповідність об'єкта, на якому виконувалися роботи, проектній документації, вимогам держстандартів, будівельних норм і правил, ПІДРЯДНИК зобов'язаний усунути всі порушення, а в разі неможливості відшкодувати ЗАМОВНИКУ всі збитки, пов'язані з даною відмовою.

8.6. У разі виникнення між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ спору щодо недоліків виконаних робіт або їх причин, на вимогу будь-якої з Сторін повинна бути призначена експертиза. Експертна організація та умови проведення експертизи визначаються ЗАМОВНИКОМ. Витрати на проведення експертизи несе ПІДРЯДНИК. У випадку, якщо експертизою встановлено відсутність порушень Договору або причинного зв'язку між діями ПІДРЯДНИКА та виявленими недоліками, на яких наполягав ЗАМОВНИК, понесені ПІДРЯДНИКОМ витрати на проведення експертизи компенсуються ЗАМОВНИКОМ.

8.7. ЗАМОВНИК перевіряє акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт КБ-3 на протязі 10 робочих днів з дня надання їх ПІДРЯДНИКОМ та, у випадку відсутності недоробок або недоліків, приймає виконані роботи.

При виявлені в процесі здачі-приймання робіт недоробок або недоліків, на недоробки або недоліки ЗАМОВНИКОМ складається акт із визначенням строків їх усунення. Вартість робіт над недоробками або недоліками не відшкодовується.

8.8. Якщо при здачі-прийманні робіт будуть виявлені суттєві недоробки або недоліки, що виникли з вини ПІДРЯДНИКА, ЗАМОВНИК має право не підписувати акт приймання виконаних робіт до усунення виявлених недоробок або недоліків.

8.9. Якщо при прийманні робіт, будуть виявлені недоліки, що виникли з вини ПІДРЯДНИКА (в т.ч. в частині кількості, якості і норми витрат матеріалів), ЗАМОВНИКОМ може оформлюватися дефектний акт. Дефектний акт складається ЗАМОВНИКОМ, який вказує перелік недоліків у виконаній роботі та терміни їх усунення. ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 2-х робочих днів, з моменту отримання дефектного акту підписати його і направити ЗАМОВНИКУ. Сторони визначили, що не підписання, не направлення або несвоєчасне надання ПІДРЯДНИКОМ дефектного акту прирівнюється до безумовної згоди ПІДРЯДНИКА з вмістом дефектного акту, складеного ЗАМОВНИКОМ.

ЗАМОВНИК не підписує акти КБ-2в, затримує оплату неякісно виконаних робіт ПІДРЯДНИКУ до усунення дефектів. Усунення неякісно виконаних робіт проводиться ПІДРЯДНИКОМ за свій рахунок, у строки та на умовах обумовлених Сторонами в дефектному акті.

8.10. У разі не усунення ПІДРЯДНИКОМ в обумовлені терміни дефектів, ЗАМОВНИК має право в односторонньому порядку залучити для усунення дефектів третіх осіб з компенсацією витрат за рахунок ПІДРЯДНИКА, у тому числі шляхом утримання сум витрат, понесених ним у зв'язку з виконанням робіт третіми особами, із сум, що підлягають оплаті ПІДРЯДНИКУ за виконані роботи та поставлені матеріали.

8.11. ЗАМОВНИК має право відмовитися від приймання робіт у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені. У цьому випадку ЗАМОВНИК проводить розрахунок збитків, сума яких компенсується за рахунок ПІДРЯДНИКА, у тому числі шляхом її утримання, із сум, що підлягають оплаті ПІДРЯДНИКУ за виконані роботи та поставлені матеріали.

Якщо ЗАМОВНИК на власний розсуд приймає рішення, що неналежне виконання не може бути виправлене ПІДРЯДНИКОМ шляхом перероблення або здійснення інших дій з усунення, ЗАМОВНИК має право розірвати Договір згідно з п.14.1 Договору.

8.12. Вартість прямих витрат визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-2:2013. Вартість матеріалів, конструкцій та виробів повинна узгоджуватись с ЗАМОВНИКОМ.

8.13. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-4:2013. Вартість експлуатації орендованих будівельних машин та механізмів повинна узгоджуватись с ЗАМОВНИКОМ.

8.14 Транспортні витрати приймаються по усередненим показникам за провізну плату з урахуванням фактичної відстані перевезення, узгодженої з ЗАМОВНИКОМ.

34

8.15. Кошти на покриття загальновиробничих і адміністративних витрат визначаються відповідно до показників, які склалися на підприємстві за попередній рік але не більше показників рекомендованих ДСТУ Б Д.1.1-3:2013;

8.16. Кошторисний прибуток визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-3:2013 зі змінами.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором

Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.9.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при виконанні робіт

ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штрафні санкції:- в разі, якщо ПІДРЯДНИК порушив терміни усунення недоліків у виконаних роботах,

стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних робіт; - за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості

робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

9.3 У разі порушення ПІДРЯДНИКОМ строків відпрацювання попередньої оплати (повернення попередньої оплати), ПІДРЯДНИК за користування грошовими коштами ЗАМОВНИКА зобов'язаний сплатити ЗАМОВНИКУ 15% річних, від суми невідпрацьованої передоплати, сплаченої ЗАМОВНИКОМ, за період з дня оплати і до дня фактичного строку належного виконання робіт або дня повернення грошових коштів.

9.4. ЗАМОВНИК має право в односторонньому безумовному порядку (у тому числі після закінчення терміну дії цього Договору) застосовувати до ПІДРЯДНИКА оперативно-господарську санкцію, виражену в утриманні сум пред'явленої ПІДРЯДНИКУ неустойки (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків з сум, що підлягають до оплати, у тому числі за виконані роботи та поставлені матеріали, шляхом відправки ПІДРЯДНИКУ відповідного повідомлення із зазначенням утримуваної суми неустойки (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків.

Утримання неустойки (пені, штрафу і т.д.) і розрахованих збитків не тягне за собою зміну вартості робіт за цим Договором.

У результаті перерахування ЗАМОВНИКОМ грошових коштів у сумі, що підлягає оплаті ПІДРЯДНИКУ після утримання неустойки (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків, зазначених у повідомленні, вважаються виконаними в повному обсязі зобов'язання ЗАМОВНИКА по перерахуванню грошових коштів у сумі, що підлягала оплаті ПІДРЯДНИКУ до утримання неустойки (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків, а також зобов'язання ПІДРЯДНИКА по сплаті ЗАМОВНИКУ неустойки (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків, зазначених у повідомленні.

До завершення розгляду по суті виниклих спірних питань Сторонами або судом, утримання ЗАМОВНИКОМ сум пред'явленої ПІДРЯДНИКУ неустойки (пені, штрафу і т.д.) та розрахованих збитків не є порушенням передбачених цим Договором зобов'язань ЗАМОВНИКА по оплаті виконаних ПІДРЯДНИКОМ робіт і поставлених матеріалів.

9.5. Якщо предмет Договору до здачі його ЗАМОВНИКУ був випадково пошкоджений або знищений, або закінчення роботи стало неможливим без вини Сторін, ПІДРЯДНИК не має права вимагати плати за роботу.

10. ОХОРОНА ПРАЦІ10.1. ПІДРЯДНИК за цим Договором зобов'язаний:10.1.1. Мати оригінали та надати ЗАМОВНИКУ засвідчені копії відповідних ліцензій та

дозволів органів Держгірпромнагляду України на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію об'єктів, машин та устаткування підвищеної небезпеки у разі, якщо такі роботи передбачені Договором.

10.1.2. Надати ЗАМОВНИКУ до моменту приймання від нього об'єктів робіт в порядку, передбаченому Договором, всю необхідну нормативно-технічну документацію, в тому числі ППР або ПОР.

10.1.3. У разі залучення до робіт субпідрядних організацій, ПІДРЯДНИК забезпечує включення в договори з субпідрядними організаціями обов'язкових вимог з охорони праці та промислової безпеки, передбачених цим Договором.

10.1.4. Допускати до виконання робіт тільки персонал, який навчений і атестований по виконуваних видах робіт відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання

35

і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим Наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.05.

10.1.5. Забезпечувати безпечні умови праці для своїх працівників та працівників залучених субпідрядних організацій, та здійснювати контроль щодо дотримання ними законодавчих, нормативно-правових актів з охорони праці.

10.1.6. Надати ЗАМОВНИКУ розпорядчий документ про призначення осіб, які виконують функції служби охорони праці ПІДРЯДНИКА (СУБПІДРЯДНИКА) відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці»;

10.1.7. Нести відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці відповідно до чинного законодавства України;

10.1.8. Здійснювати або приймати участь у розслідуванні нещасних випадків, що сталися з працівниками ПІДРЯДНИКА або залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ. У разі допущення ПІДРЯДНИКОМ (СУБПІДРЯДНИКОМ) нещасного випадку зі смертельним наслідком зі своїм працівником, ЗАМОВНИК проводить комісійне з'ясування обставин і причин нещасного випадку зі смертельним наслідком з прийняттям рішення про доцільність продовження робіт ПІДРЯДНИКОМ (СУБПІДРЯДНИКОМ) за Договором.

10.1.9. Повідомити ЗАМОВНИКА про нещасний випадок, аварію та ін. в термін не більше однієї години.

10.1.10. Забезпечувати перевірку і обслуговування, з оформленням відповідної документації, всього обладнання, машин, механізмів, технологічного оснащення, лісів, приставних сходів та інших засобів, а також засобів індивідуального та колективного захисту, що належать ПІДРЯДНИКУ (СУБПІДРЯДНИКУ), до того як вони будуть використані для проведення робіт на території об'єкту.

10.1.10. Здійснювати газозварювальні і вогневі роботи відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні».

10.1.11. Відповідальність за безпечне виконання робіт працівниками ПІДРЯДНИКА або залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ покладається на ПІДРЯДНИКА.

10.1.12. ЗАМОВНИК має право дострокового розірвання цього Договору в односторонньому порядку, у разі невиконання ПІДРЯДНИКОМ або залученими ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКАМИ вимог про охорону праці, передбачених цим Договором та чинним законодавством.

10.1.13. Нещасний випадок, що стався з працівником ПІДРЯДНИКА або працівником, залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ при виконанні робіт під керівництвом посадових осіб ПІДРЯДНИКА або посадових осіб залучених ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКІВ, розслідується і береться на облік ПІДРЯДНИКОМ або залученими ПІДРЯДНИКОМ СУБПІДРЯДНИКАМИ.

10.1.14. ПІДРЯДНИК керується національним законодавством, регіональними та галузевими вимогами в галузі охорони навколишнього середовища.

10.1.15. Автотранспорт (автомобілі, трактори, навантажувачі, компресори, САК та інша самохідна або причіпна техніка) повинні використовуватися в справному стані, за умови проходження ТО і підтвердження допустимої норми викидів вихлопних газів в навколишнє середовище.

10.1.16. При поводженні з ПММ виключається попадання їх на грунт або в зливову каналізацію. При попаданні на грунт пролиті ПММ повинні бути прибрані. При попаданні ПММ у зливову каналізацію, необхідно негайно повідомити керівництво ЗАМОВНИКА. Відпрацьовані ПММ, а також промаслена ганчір'я повинні бути зібрані і утилізовані за рахунок ПІДРЯДНИКА.

10.1.17. Зберігання та застосування балонів зі скрапленим газом і киснем здійснюється відповідно до інструкції, що не допускає виникнення аварійної ситуації.

10.1.18. Робота поблизу джерел іонізуючого випромінювання повинна бути організована таким чином, щоб було виключено їх пошкодження.

10.1.19. Збір, оброблення та вивезення металобрухту здійснюється таким чином, щоб було виключено шкідливий вплив залишкових ПММ, руди чи інших шкідливих речовин на навколишнє середовище.

10.1.20. Збір і складування твердих відходів при проведенні робіт здійснюється у відповідністі з інструкцією щодо поводження з відходами та з угодженням ЗАМОВНИКА.

36

10.1.21. Зберігання і використання лакофарбових матеріалів здійснюється таким чином, щоб були виключені аварійні ситуації або забруднення грунту і води.

10.1.22. Електроенергія, вода та інші енергоресурси мають використовуватися економно та за погодженням норм їх витрат із ЗАМОВНИКОМ.

10.1.23. У експлуатованих приміщеннях повинні дотримуватися правила пожежної безпеки та санітарії.

10.1.24. Місця складування (утилізації) сміття визначаються ЗАМОВНИКОМ.

11. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ11.1. При настанні стихійних явищ природного характеру (землетруси, повені, урагани,

руйнування в результаті блискавки, тощо), лих техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, тощо), обставин соціального, політичного та міжнародного походження (військові дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції або дії державних органів), які є обставинами неможливості частково або повною мірою виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань відповідно до часу дії форс-мажорних обставин.

11.2. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов'язана протягом не більше, ніж п'яти календарних днів з часу їх настання або припинення повідомити у письмовій формі іншу Сторону. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені Торгово-промисловою палатою.

11.3. У разі, якщо форс-мажорні обставини тривають більше шістдесяти календарних днів, Сторони можуть виступити з ініціативою про розірвання Договору.

11.4. Настання форс-мажорних обставин не є підставою для невиконання Сторонами зобов'язань, строк виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ12.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються

вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 12.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому

порядку.

13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє до __ _______ 201_р..

13.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.3. Згідно законодавства, Сторони мають право ставити питання про продовження строку дії Договору у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у Договорі.

14. ПРИЗУПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ14.1. ЗАМОВНИК має право у односторонньому порядку розірвати або призупинити Договір у

випадках:а) відсутності коштів для фінансування виконуваних робіт ПІДРЯДНИКОМ;б) виявлення недоцільності фінансування та подальшого ведення виконуваних робіт, а також

появи обставин непереборної сили, тощо;в) виявлення стійкої фінансової неплатоспроможності ПІДРЯДНИКА;г) відставання понад двох тижнів у виконанні доручених об'ємів робіт з вини ПІДРЯДНИКА

згідно Графіку;д) неодноразового та/або грубого порушення ПІДРЯДНИКОМ державних будівельних норм та

правил, відхилення при виконанні робіт від проектних рішень;е) у випадках передбачених чинним законодавством, цим Договором, але не перерахованих

розділом 14 цього Договору.14.2. Якщо ЗАМОВНИК прийняв рішення про продовження терміну виконання робіт або

розірвання Договору він зобов'язаний письмово попередити іншу сторону не менш як за 15 днів до дати вступу такого рішення в силу.

37

14.3 У випадку розірвання Договору з вини ПІДРЯДНИКА, останній зобов'язаний відшкодувати ЗАМОВНИКУ всі збитки в повному обсязі, понад суми штрафних санкцій.

14.4. ПІДРЯДНИК та ЗАМОВНИК мають право розірвати Договір за взаємною згодою сторін.

15. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН15.1. ПІДРЯДНИК гарантує своєчасне і якісне виконання робіт відповідно до проектної

та технічної документації, умовами цього Договору, діючими нормами і нормативами (в т.ч. існуючими технічною документацією, ДБН, ТУ, ДБН, тощо ).

15.2. ПІДРЯДНИК встановлює гарантійний термін якості виконаних робіт протягом 120 місяців з моменту початку експлуатації об'єкта після завершення робіт.

15.3. Якщо після приймання робіт, протягом гарантійного терміну, ЗАМОВНИК виявить відступи від умов Договору або інші дефекти виконаних робіт, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані ПІДРЯДНИКОМ або СУБПІДРЯДНИКАМИ, він зобов'язаний повідомити про це ПІДРЯДНИКА.

15.4. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за дефекти виконаних робіт, виявлені протягом гарантійного строку, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок: природного зносу об'єкта або його частин; неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим ЗАМОВНИКОМ або залученими ним іншими особами; неналежного ремонту об'єкта, який здійснювався самим ЗАМОВНИКОМ або залученими ним СУБПІДРЯДНИКАМИ.

15.5. Гарантійний термін збільшується на час, протягом якого об'єкт, на якому виконувалися роботи, не міг експлуатуватися у зв'язку з виявленими дефектами виконаних робіт, за які несе відповідальність ПІДРЯДНИК.

15.6. На обладнання, встановлене на об’єкті, яке не має гарантійного терміну виробника, ПІДРЯДНИК встановлює гарантійний термін 36 місяців.

16. ІНШІ УМОВИ16.1. Все листування, пересилання документів, повідомлень, заяв і претензій, пов'язаних

з виконанням цього Договору або випливають з нього, повинно спрямовуватися Сторонами безпосередньо на адреси один одного, зазначені в цьому Договорі, відповідно до термінів і порядком, встановленими чинним законодавством та цим Договором.

16.2. За всіма видами зобов'язань та відповідальності Сторін встановлюється строк позовної давності згідно діючого законодавства.

16.3. Текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та повідомлення, які стосуються цього Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися Стороною третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони, крім випадків, коли така передача передбачена чинним законодавством, що регулює обов'язки Сторін цього Договору.

16.4. Сторони підтверджують, що фактичний обсяг переданих між Сторонами цього Договору персональних даних відповідає меті обробки та іншим обмеженням, визначеним згодою на обробку персональних даних, які отримано від передавальної персональних даних Стороною Договору від фізичної особи, що є їх власником.

Сторона, яка передала персональні дані зобов’язана по мірі отримання інформації про зміну переданих іншій Стороні переданих даних інформувати про це іншу Сторону протягом 3-х днів з моменту отримання інформації про зміну персональних даних.

Сторона, яка отримала по цьому Договору персональні дані від іншої сторони зобов’язана забезпечити їх захист від незаконної обробки та незаконного доступу до них згідно з вимогами ст.24 Закону України «Про захист персональних даних» та іншими вимогами, передбаченими чинним законодавством України.

16.5. Відносини, не передбачені цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

16.6. ПІДРЯДНИК несе обов'язок по контролю за наявністю державної реєстрації та своєчасною сплатою податків, зборів та інших обов'язкових платежів підприємствами-контрагентами ПІДРЯДНИКА.

ПІДРЯДНИК зобов'язується здійснювати перевірку і контроль податкового статусу своїх контрагентів за даними офіційного сайту Міністерства доходів і зборів України і не вступати в

38

правовідносини з особами, що мають неналежний (сумнівний) статус платника податків, або зареєстрованих за адресами масової реєстрації.

ПІДРЯДНИК зобов'язується відшкодовувати в повному обсязі всі збитки ЗАМОВНИКА, які можуть виникнути у зв'язку з невизнанням податковими органами проведених операцій виконання робіт належним (законним) у зв'язку з наявністю в ланцюзі контрагентів ПІДРЯДНИКА підприємств, що допустили вчинення податкового правопорушення, чи скоєння податкового правопорушення самим ПІДРЯДНИКОМ.

Факт нанесення даних збитків підтверджується відповідним актом ненормативного характеру, винесеним контролюючими органами стосовно ЗАМОВНИКА.

При цьому, з моменту винесення контролюючим органом акта ненормативного характеру і до закінчення процедури адміністративного або судового оскарження, ЗАМОВНИК має право здійснювати притримання грошових коштів, призначених для виплати ПІДРЯДНИКУ за даним Договором або іншим Договорами у розмірі суми, зазначеної в акті, а в разі закінчення процедури адміністративного або судового оскарження, здійснювати першочергове погашення завданих збитків за рахунок даної суми, а у разі її недостатності, пред'явити вимоги про погашення збитків у загальному порядку.

Закінчення строку дії Договору не звільняє ПІДРЯДНИКА від обов'язку відшкодування в повному обсязі збитків в порядку, передбаченому цим розділом Договору.

16.7. ПІДРЯДНИК зобов'язаний надати ЗАМОВНИКУ завірені печаткою копії таких документів:

- Свідоцтво про державну реєстрацію або Виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- Свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для неприбуткових організацій, копія документа виданого податковою інспекцією про те, що організація є неприбутковою) та / або копію свідоцтва про сплату єдиного податку (для організацій, зареєстрованих на спрощеній системі оподаткування);

- Копії окремих аркушів Статуту:- Титульна сторінка;- Перший (а) лист (сторінка) Статуту з повним і скороченим (російською та українською)

найменуванням підприємства;- Лист з переліком повноважень керівника;- Лист (и) із зазначенням виду (ів) діяльності;- Документа, що підтверджує повноваження особи, на право укладення та підпису

договорів (контрактів) (протокол зборів засновників та / або наказ про призначення на посаду), плюс - копія Довіреності (якщо особа підписує договір за дорученням);

- Банківські реквізити або довідка (лист) від банку, в якому відкрито рахунок, завірені керівником або головним бухгалтером.

- Ліцензія (дозвіл) Держгірпромнагляду (в разі необхідності).16.8. У разі зміни будь-яких реквізитів ПІДРЯДНИКА (найменування організації,

юридичної або поштової адреси, платіжних, податкових, відвантажувальних реквізитів), ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 3-х календарних днів, але не пізніше останнього робочого дня звітного місяця, в якому відбулися зміни, сповістити ЗАМОВНИКА про це в письмовій формі з обов'язковим наданням копій документів про зміну зазначених реквізитів.

У випадку не дотримання ПІДРЯДНИКОМ зазначених термінів, заміна ЗАМОВНИКОМ раніше виданих документів (податкових накладних, рахунків - фактур, сертифікатів якості, накладних на відпуск ТМЦ і т. д.) не проводиться.

Всі збитки, завдані ЗАМОВНИКУ несвоєчасним повідомленням змінених реквізитів, а також додаткові витрати ЗАМОВНИКА в зв'язку з цим, ПІДРЯДНИК зобов'язується відшкодовувати ЗАМОВНИКУ за його першою вимогою протягом 3-х календарних днів.

16.9. ЗАМОВНИК має право використовувати факсимільне відображення підписів своїх службових осіб (факсиміле) при подальшому підписанні за цим Договором первинних документів, пов'язаних з виконанням даного договору. При цьому документ, підписаний з використанням факсиміле, має юридичну силу.

Нанесення факсиміле на паперовий носій (первинний документ) може здійснюватися за допомогою механічних засобів (штампів) або за допомогою електронних засобів.

39

16.10. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

16.11. У випадку розірвання цього Договору, ПІДРЯДНИК зобов’язаний передати ЗАМОВНИКУ незавершене будівництво, оплачені матеріальні ресурси, проектно-кошторисну та виконавчу документацію у термін, що не може перевищувати 3-х календарних днів від дати розірвання Договору.

16.12. Істотні умови цього Договору не змінюються до повного виконання зобов’язань Сторонами, крім випадків: зміни обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків, зменшення Сторонами ціни Договору, продовження строків виконання робіт, строків дії Договору, зміни порядку здійснення оплати, зміни прав та обов’язків Сторін з обов’язковим оформленням письмового документу.

16.13. Кожна із Сторін за цим Договором не має права передавати свої права по цьому Договору третій Стороні без письмової на це згоди другої Сторони.

16.14. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

16.15. ПІДРЯДНИК є платником податку на загальних умовах.16.16. ЗАМОВНИК є платником податку на загальних умовах.16.17. Цей Договір складений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

17. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ Невід'ємною частиною цього Договору є:

договірна ціна (додаток №1);графік виконання робіт (додаток №2);при необхідності – специфікація обладнання (додаток №3);зразок листа про надання попередньої оплати (додаток №4).

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК ПІДРЯДНИК

Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва»

Код ЄДРПОУ 04054151 Код ЄДРПОУ _________________________

Україна, 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, 60 б

Юр.адреса: ____________________________________

Місцезнаходження: _____________________________

Телефон: (061) 2331730 Телефон ______________________

Телефакс: (0612) 346219 Телефакс: _______________________р/р ___________________ у УДКСУ у м. Запоріжжі Запорізької області, МФО 813015

ІПН 040541508296Свідоцтво № 11851038

______________________________В.І.БлизнюкМ. П.

п/р __________________ в ____________________, МФО ________________________

ІПНСвідоцтво №

_____________________________М. П.

40

Додаток №4 До договору підряду №____________від ________ЗРАЗОК

на фірмовому бланку підприємства ПІДРЯДНИКА

Начальнику КП «Управління капітального будівництва»

В.І. Близнюку

Щодо надання попередньоїоплати

Для виконання робіт по договору підряду №___ від «___»____20__р. на

__________________ (назва об’єкту ) просимо надати попередню оплату у розмірі ___% від

вартості річного обсягу робіт, що становить_______________грн. З ПДВ. на придбання

наступних матеріалів :

№ п/п Найменування матеріалу (повна

назва згідно проекту)

Кількість Ціна за одиницю

грн. з ПДВ

Вартість, грн. з ПДВ

Термін постачання

Примітка

Зобов'язуємось використати одержаний аванс на придбання необхідних для виконання

робіт матеріалів протягом двох місяців після одержання авансу.

41

По закінченні двомісячного терміну невикористані суми авансу гарантуємо повернути

Замовнику

Керівник підприємства (підрядник)

(підпис)

42

News & Politics

Техническое задание реконструкции Майдана Героев