ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕЛ ОГК-5»Филиал «Центральный офис»

«Энел ОГК-5»

Исх. № ______/УЗ от «___» ________ 201__ г.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений

Уважаемые господа!1. Организатор открытого запроса предложений: ОАО «Энел ОГК-5» (почтовый адрес: Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1) в лице филиала «Центральный офис»2. Предмет открытого запроса предложений:Заключение открытого договора на выполнение работ по текущему ремонту теплосчётчиков и расходомеров для нужд филиала «Рефтинская ГРЭС» в 2013 году. 2.1. Открытый договор – это договор, работы по которому выполняются в течение

согласованного сторонами срока на основании заказов к договору, в которых указываются виды работ, требования к работам, сроки выполнения работ, стоимость работ. Заказы оформляются заказчиком в одностороннем порядке и направляются подрядчику; такие заказы составляются по форме утвержденной сторонами и могут инициироваться Заказчиком в течение срока действия договора. При определении стоимости по соответствующему заказу к договору стороны руководствуются зафиксированными по результатам торгов единичными расценкам на работы согласно: справочнику «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», разработанным ОАО «ЦКБ Энергоремонт» (дата введения 01.01.2004 г.) (далее – «Базовые цены на работы») с применением индекса пересчёта к «Базовым ценам на работы», определенного по результатам торгов для всех работ по Договору в течение срока, определенного по результатам торгов;

и представляемые материалы согласно:

спецификации материалов (приложение к договору).2.2. Объем работ по выполнению текущего ремонта теплосчётчиков и расходомеров для нужд филиала «Рефтинская ГРЭС», который необходимо сделать в рамках первого заказа к договору, отражен в приложении №2 к настоящему уведомлению. 2.3. Ориентировочный перечень работ по выполнению текущего ремонта теплосчётчиков и расходомеров в 2013 г. для нужд филиала «Рефтинская ГРЭС» включает:

Обоснование цены Наименование

доплата за

условия труда

Ед. изм

Кол-во

Цена, руб.

за Ед. изм Стоимость

, руб.

Ремонт теплосчётчиков и расходомеров 0,000 Итого по работам/услугам с учетом коэф-тов 150 192,00

Теплосчетчик микропроцессорный 2-х и 3-х канальный (04) ШТ 2 45038,0

0 1 ШТ 90 076,00

Теплосчетчик микропроцессорный 2-х и 3-х канальный (калибровка) ШТ 2 7479,00 1 ШТ 14958,00

Микропроцессорные одноканальные расходомеры-счетчики жидкости (04) ШТ 1 7962,00 1 ШТ 7962,00

Микропроцессорные одноканальные расходомеры-счетчики жидкости (калибровка)

ШТ 1 1070,00 1 ШТ 1070,00

Микропроцессорные многоканальные расходомеры-счетчики жидкости (04)

ШТ 2 15924,00 1 ШТ 31848,00

Микропроцессорные многоканальные расходомеры-счетчики жидкости (калибровка)

ШТ 2 2139,00 1 ШТ 4278,00

0,000 Итого по работам/услугам с учетом коэф-тов 150 192,00

0 0,00 0,00

3. Сроки открытого запроса предложенийОранизатор заканчивает принимать предложения в срок не позднее:

1

« 15 » января 2013 г.

4. Порядок предоставления конкурентных предложенийВ случае Вашего согласия принять участие в запросе предложений, Вам необходимо подготовить предложение в электронном виде и направить отдельными файлами техническую и коммерческую части своего предложения на электронный адрес Организатора, указанный ниже. Соответствующие разделы технической и коммерческой частей должны иметь формат PDF или TIF (многостраничный) и должны быть оформлены с учетом нумерации разделов, приведенных в Документации открытого запроса предложений. При этом материалы раздела 7 (обоснование стоимости предложения) должны быть предоставлены в редактируемом формате (Word/Excel).

5. Требования к Технической части предложения приведены в Документации открытого запроса предложений.

6. Критерии оценки технических частей: Соответствие технического предложения требованиям Организатора. План-график выполнения работ/услуг (проект, поставка) (приемлемость сроков начала/окончания, удобство исполнения работ/услуг для станции с точки зрения последовательности их организации); Полнота объема поставок и работ, предлагаемых Участником; Предпочтительность технических и функциональных характеристик предлагаемых к поставке материалов, их соответствие требованиям Организатора; Совместимость предлагаемых материалов с примыкающими конструкциями; Расчетный ресурс поставляемых материалов; Соответствие технических средств, используемых при производстве работ, международным и отечественным стандартам, обеспечение конструктивной совместимости с комплексами технических средств, установленными на электростанции; Наличие инструментальных средств и программного обеспечения для диагностики технического состояния конструкций; Уровень унификации в комплексе технических средств; Наличие необходимых профессиональных, технических, квалификационных и финансовых ресурсов Собственные производственные ресурсы; Проработанность схемы реализации проекта; Предлагаемые схемы контроля качества работ/услуг; Гарантийный срок, во время которого Участник устраняет выявленные дефекты за свой счет; Опыт выполнения аналогичных работ/услуг на энергообъектах (референции должны предоставляться с указанием контактной информации); Опыт выполнения работ/услуг на производственных филиалах ОАО «Энел ОГК-5». Финансово-экономическое состояние Участника и Субподрядчиков; Гражданская правоспособность Участника для заключения договора; Обеспечение обязательств по договору; Соответствие Участника и Субподрядчиков требованиям настоящей Документации; Управленческая компетентность субподрядчиками; Соответствие системы охраны труда Участника и привлекаемых Субподрядчиков

7. Требования к Коммерческой части предложения.Принимая во внимание требования к коммерческой части предложения, указанные в Документации открытого запроса предложений, коммерческое предложение участника должно удовлетворять требованиям, перечисленным в настоящем п.7.

Все суммы денежных средств в документах, входящих в предложение, должны быть выражены в российских рублях.

Коммерческое предложение участника должно включать:

Формы, приведенные в документации открытого запроса предложений;

2

Обоснование стоимости предложения, оформленное строго в соответствие с формой сметных расчетов Организатора, и которое будет являться приложением к форме «Сводная таблица стоимости поставки и выполнения работ/услуг» (форма 11) документации открытого запроса предложений;

При заполнении формы обоснования стоимости предложения участнику рекомендуется руководствоваться следующими требованиями:

Величина индекса, применяемого к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» в 2013 году не должна превышать 1,03. Доплата за выслугу лет не производится; Транспортно-заготовительные расходы должны быть подтверждены расчетами. В целях определения обоснованности затрат, величина транспортно-заготовительных расходов должна быть в обязательном порядке обоснована расчетом с приложением обосновывающих документов. Представление расчета не является обязательным при величине ТЗР на материалы 6% и менее, на запасные части 3% и менее.

8. Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, Уведомление о проведении запроса предложений не является публичной офертой Организатора или Заказчика. Соответственно, Организатор и Заказчик не несут никаких обязательств перед Участниками, принявшими участие в запросе предложений.

9. Внесение измененийС целью своевременного уведомления о внесенных изменениях в период публикации настоящего Уведомления, просим заинтересованных Участников сообщить о намерении участвовать в закупочной процедуре в свободной форме по эл. адресу Организатора

10. Контактные лицаПо общим вопросам обращайтесь: По техническим вопросам:ФИО: Токарев Андрей Александрович, инженер отдела закупок филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»

ФИО: Попов Алексей – ведущий инженер филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5»

тел.: (34365) 3-35-89 тел.: (34365) 3-35-94Факс: (34365) 3-43-23E-mail andrey.tokarev@enel.com.

E-mail:aleksey.popov@enel.com

11. ПриложенияОбъёмы, технические характеристики Закупаемой продукции, порядок проведения запроса предложений, проект договора и другая информация для Участников содержится в приложениях к настоящему Уведомлению:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ3

выполнение текущего ремонта теплосчётчиков и расходомеров для нужд филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» на 2013

год.

1. ПРЕДМЕТ

Проведение на ремонтной базе (лаборатории) Подрядчика комплекса работ по текущему ремонту теплосчетчиков и расходомеров-счетчиков производства ЗАО «Взлет» предусматривает:

- разборка теплосчетчиков и расходомеров-счетчиков, замена или ремонта поврежденных деталей и узлов.- поверка отремонтированных теплосчетчиков и расходомеров-счетчиков.

2.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТАФилиал «Рефтинская ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» располагается по адресу:

г. Асбест, Свердловская область, г.о. Рефтинский, Рефтинская ГРЭС.Основной вид деятельности предприятия - производство электрической и

тепловой энергии. Установленная электрическая мощность Рефтинской ГРЭС -3800 МВт.

На Рефтинской ГРЭС установлено десять энергоблоков: шесть дубль-блоков по 300 МВт (энергоблоки №№1-6) и четыре моноблока по 500 МВт (энергоблоки №№7-10).

В состав энергоблоков №№ 1-6 входят:– парогенераторы типа ПК-39-2 Подольского машиностроительного

завода;– турбогенераторы типа К-300-240 Харьковского турбинного завода;– турбогенераторы типа ТГВ-300 Харьковского завода

“Электротяжмаш”.В состав энергоблоков №№ 7-10 входят:

парогенераторы типа П-57-2 и П-57-3 Подольского машиностроительного завода;– турбогенераторы типа К-500-240 Харьковского турбинного завода;– турбогенераторы типа ТГВ-500 Харьковского завода

“Электротяжмаш”;– турбогенераторы типа ТВМ-500 Новосибирского завода

“Сибэлектротяжмаш”. В качестве основного топлива на ГРЭС используется Экибастузский

каменный уголь (Казахстан) с низшей теплотой сгорания 4100 ккал/кг, резервного - мазут с низшей теплотой сгорания 9200 ккал/кг.

Для контроля отпуска тепловой энергии потребителям применяются приборы коммерческого учета, которые являются предметом выполнения работ настоящего ТЗ.

3. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ3.1. Краткое описание объёмов работ:

Комплекс работ по текущему ремонту предусматривает проведение следующих работ:

- ремонт приборов коммерческого учёта (расходомеров, теплосчётчиков).- калибровка расходомеров и теплосчетчиков после ремонта.

Объемы работ могут быть скорректированы Заказчиком в течение 2013

года по фактическому состоянию оборудования. Все изменения Заказчик и Подрядчик оформляют дополнительным соглашением к договору в установленном порядке.

Работы по ремонту приборов коммерческого учета производятся по заявкам Заказчика.

Необходимость текущего ремонта и его объём определяются по результатам контроля технического состояния оборудования, осуществляемого

4

при его техническом обслуживании и при устранении отказа в работе, а также перед калибровкой.

Материалы и запасные части, необходимые для выполнения работ приобретаются Подрядчиком.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТНачало выполнения работ – январь 2013 г.Окончание выполнения работ – 31.12.2013 г.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО выполнению работ

5.1. Обязательства Подрядчика:Текущий ремонт теплосчетчиков и расходомеров должен быть выполнен на ремонтной базе (лаборатории) Подрядчика .

5.1.1. При организации работ руководствоваться:– «Правилами организации технического обслуживания и ремонта

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181.-2003»

– Межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности при эксплуатации электроустановок (с изменениями 2003г.)) (РД.153-34.0-03150-00, ПОТ РМ-016-2001).

– «Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» СО 34.03.201-97 РД 34.03.201-97.

Руководитель подрядной организации несёт ответственность за выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности на участках производства работ подчиненным персоналом, а также за соответствие требуемой квалификации персонала и соблюдение им правил ТБ.

5.1.2. Техническое взаимодействие с Заказчиком и другими подрядными организациями, встречи и выезды на ремонтную площадку со стороны технического персонала Подрядчика во время выполнения работ.

5.1.3. Наличие всех инструментов и приспособлений, необходимых для должного выполнения работ, включая индивидуальный инструмент личного использования.

5.1.4. Наличие всего необходимого оборудования, приспособлений для должного выполнения работ, включая работы при наличии препятствий или в труднодоступных местах.

5.1.5. Доставка от и до станции персонала, инструментов и всех необходимых расходных материалов для выполнения работ.

5.1.6. Использование необходимых расходных и прочих материалов для должного выполнения работ, защита существующего оборудования от загрязнения или поломок.

5.1.7. Исполнение правил пользования токсическими веществами – c запретом использовать изделия, содержащие ХФУ (хлорфторуглероды) и материалы, содержащие асбест. При выполнении работ использование асбеста и асбестсодержащих изделий и материалов не допускается. 5.1.8. Подрядчик обязан не вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

5.1.9. Привлечение субподрядчиков согласовывать с Заказчиком.5.1.10. Если работы будут выполняться с привлечением персонала

сторонних организаций, Подрядчик представляет проекты договоров с субподрядными организациями (на выполнение не более 25% объема работ).

5.1.11. В дополнение к указанным в п. 3 Подрядчик обеспечивает безусловное выполнение работ, стоимость которых устанавливается по

5

результатам комиссионных решений при дефектации оборудования во время проведения работ по ремонту манометров. Сроки и стоимость дополнительных объемов работ, необходимость которых будет обнаружена в ходе проведения работ, определяется дополнительным соглашением к договору.

5.1.12. Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя в оперативных Совещаниях, проводимых Заказчиком в период проведения работ. Решения, принимаемые на совещаниях, являются обязательными для исполнения, как Подрядчиком, так и Заказчиком.

5.1.13. По окончании работ Подрядчик предоставляет отчетную документацию согласно «Правилам организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181.-2003, а также подписанный Акт о приеме - сдаче отремонтированного оборудования.

5.1.14. Подрядчик обязуется обеспечить право заказчику ОАО «Энел ОГК-5» контролировать ход работы и предъявлять требования, связанные с нарушением договора.

5.1.15. При выявлении дефектов на оборудовании, указанном в Техническом задании Подрядчик обязан своевременно организовать работы в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни по устранению выявленных дефектов. Подрядчик обязуется в течении 3-х часов организовать выезд ремонтного персонала для выполнения ремонтных работ.

5.1.16. Выполнять работы иждивением Подрядчика (его инструментами, его силами и средствами).

5.1.17. В составе конкурсной заявки Подрядчик должен предоставить календарный график выполнения работ.

5.1.18. Подрядчик обязуется для организации ремонта манометров ЭКМ, ОБМ создать обменный фонд, обеспечивающий оперативную замену в течение года отказавшего в процессе эксплуатации оборудования, указанного в Техническом задании.

5.1.19. Подрядчик обязуется ежемесячно представлять Заказчику информацию о количестве человек, занятых на работах на территории Заказчика, и количестве человеко-дней отработанных за отчетный период, включая отчетность за субподрядные организации.

5.2. Обязательства Подрядчика в части охраны труда и промышленной безопасности:

5.2.1. Подрядчик обязан подтвердить наличие у себя системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, соответствующей требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», либо международному стандарту OHSAS 18001. В этих целях Подрядчик обязуется представить в комплекте конкурсной документации подтверждающие документы:

- копии действующих лицензий (свидетельств СРО);- Положение о системе управления охраной труда Общества (СУОТ ГОСТ Р

12.0.009-2009) (копию); - сведения об аттестации по охране труда первых руководителей Общества

(копии протоколов и удостоверений) (согласно ст.225 Трудового кодекса Постановлении №1 Минтруда России и Постановления №29 Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29);

- копии протоколов обучения и аттестации членов экзаменационной комиссии Подрядчика в специализированных учебных центрах (комиссиях Ростехнадзора);

- копии протоколов установленной формы по проверке знаний работников (ответственных лиц) Подрядчика, направленных для производства работ;

- копию приказа о назначении ответственных лиц и персонала, обслуживающего ГПМ;

- сведения о происшедших несчастных случаев на производстве (форма 7-травматизм за последние 3-5 лет), предприятия, причисленные к малому бизнесу, - справку от Государственной инспекции по Труду по месту регистрации предприятия;

6

- должностную инструкцию инженера по охране труда, положение о службе охраны труда (копии) (Трудовой кодекс РФ, Постановление № 4 от 29.01.2004г. Квалификационный справочник (КС) должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций электроэнергетики);

- копию перечня инструкций по охране труда и копии двух инструкции по охране труда для работников основных профессий Подрядчика (Постановление № 80 от 17.12.2002г. Минтруда РФ о разработке государственных нормативных требований по охране труда);

- копии Журнала вводного инструктажа и Журнала инструктажа на рабочем месте (повторного) с прилагаемой тематикой проведения инструктаже по должностям (Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. 2000г. (ПРП) или ГОСТ 12.0.004—90 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА);

- копии распорядительных документов на лиц, ответственных за безопасное производство работ в электроустановках и по правилам Ростехнадзора РФ (Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М -016-2001. РД 153-34.0-03.150-00);- копии свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего

контроля с указанием срока действия аттестации, объектов контроля, видов контроля;

- выписку из паспорта лаборатории неразрушающего контроля, в которой должен быть отражен список поверенных приборов, которые будут использоваться в процессе ремонта;

- список лиц, привлекаемых к проведению сварочных работ (мастеров по сварке, сварщиков, термистов) с указанием квалификации, номеров действующих на период проведения ремонтных работ квалификационных удостоверений и данных о их последних привлечениях к сварочным работам на ПФ;

- список лиц, привлекаемых к контролю проведения сварочных работ с указанием квалификации, областей аттестации, номера удостоверения и выдавшего его аттестационного центра;

-технологические карты сварки или ссылки на соответствующие НТД планируемых сварочных работ.

- сопроводительное письмо с просьбой о предоставлении работникам подрядной организации, включая работников субподрядных организаций, права работы по нарядам и распоряжениям с указанием номеров телефонов лиц, ответственных за безопасную организацию работ.

5.2.2. Подрядная организация, обязуется до начала работ разработать и согласовывать с Дирекцией по охране труда и промышленной безопасности ЦОФ или отделами ОТ и ПБ ПФ План безопасного производства работ.

5.2.3. Подрядчик, обязуется обеспечить выполнение работы в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и нормами по охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ), санитарными правилами.

5.2.4. Заказчик имеет право проводить собственные аудиты и контрольные проверки на участках и объектах выполнения подрядных работ. Предметом и объектом проведения аудитов и контрольных проверок являются государственные и отраслевые требования по ОТ и ПБ, а также дополнительные требования Заказчика, отраженные в Техническом задании.

5.2.5. Подрядчик берет на себя ответственность за обучение нормам и требованиям РТН, ОТ, ПБ собственных сотрудников и сотрудников Субподрядчиков. Все сотрудники Подрядчика и Субподрядчиков должны иметь удостоверения о проверке знаний норм и требований ОТ, ПБ, РТН установленной формы. Заказчик имеет право проведения выборочной проверки знаний, указанных норм и требований.

5.2.6. Подрядчик берет на себя ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика и Субподрядчика, имело надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика для получения разрешения на применение на территории Заказчика.

7

5.2.7. Субподрядчики, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, обязуются обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правовыми актами, регламентами, правилами и нормами по охране труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ).

5.2.8. Подрядчик обязуется немедленно сообщать по телефону (либо другим доступным способом) соответствующему представителю Заказчика о происшедших с его сотрудниками и сотрудниками Субподрядчика несчастных случаях, случаях микротравматизма, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, опасных инцидентах с оборудованием, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Подробное сообщение в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия.

5.2.9. При производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ Подрядчик обязуется выполнять требования действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.

5.2.10. Производство Подрядчиком работ повышенной опасности в соответствие с действующим на филиале ОАО «Энел ОГК-5» Перечнем работ повышенной опасности проводится после оформления документации в установленном Заказчиком порядке.

5.2.11. При возникновении непредвиденной ситуации на территории объектов Заказчика, в которой оказываются вовлеченными работники Подрядчика (несчастный случай; микротравма; ДТП; пожар; возгорание; технологическое нарушение, в том числе, при котором имелась вероятность получения травмы работниками). Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить о происшествии представителю Заказчика.

5.2.12. Подрядчик обязуется включать (по согласованию) в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий. В ходе расследования Подрядчик обеспечивает доступ представителям Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, персоналу.

5.2.13. Подрядчик, обязуется обеспечить собственный персонал средствами индивидуальной защиты и обеспечить их использование во время нахождения на территории объектов Заказчика собственным персоналом, а также персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.

Обязательный перечень СИЗ для персонала Подрядчика, а также персонала привлекаемых им Субподрядчиков включает: Защитную обувь; Каску; Защитные очки; Спецодежду; Рабочие перчатки Средства защиты слуха.

Персонал, выполняющий опасные работы, находящийся в условиях воздействия вредных производственных факторов, дополнительно обеспечивается: Защитной маской для работы со шлифовальным кругом; Костюмом сварщика, закрытыми защитными очками, защитной маской при производстве сварочных работ; Предохранительными поясами для работы на высоте; Средствами защиты органов дыхания при работе с вредными веществами и в запыленных рабочих зонах. Другими средствами защиты, определенными Подрядчиком на основании Перечня опасностей и вредных производственных факторов, имеющихся в местах производства работ, который предоставляется Заказчиком до начала работ и на основании которого Подрядчик разрабатывает План безопасного производства работ.

Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

8

5.2.14. Подрядчик обязуется обеспечить своих работников и работников, привлекаемых им Субподрядчиков: технически исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями; электрооборудованием, отвечающим требованиям правил электробезопас-ности; средствами оказания первой медицинской помощи; первичными средствами пожаротушения согласно действующих норм и требований.

5.2.15. Подрядчик обязуется провести всем работникам, по отношению к которым он выступает в качестве работодателя вводный инструктаж в соответствие со ст. 225 Трудового Кодекса РФ (№ 197-ФЗ). При предъявлении Заказчику списков работников для оформления, прохода на территорию станции, списков лиц, имеющих право назначения ответственными руководителями работ и производителями работ по нарядам-допускам, Подрядчик обязан подтвердить проведение указанным лицам вводного инструктажа по программе, согласованной с Заказчиком. Это относится, в том числе, к работникам организаций, привлекаемых Подрядчиком в качестве Субподрядчиков. Уполномоченные представители Заказчика имеют право потребовать журналы регистрации вводного и первичного инструктажа Подрядчика и Субподрядчиков для проверки, а также выборочно проверить качество усвоения работниками вопросов программы инструктажа путем устного опроса.

5.2.16. При направлении в адрес Заказчика списков лиц, имеющих право назначения ответственными руководителями работ по нарядам-допускам на выполнение специальных видов работ, Подрядчик обязуется предъявлять по требованию Заказчика копии протоколов проверки знаний. Протоколы и удостоверения о проверке знаний должны соответствовать требованиям Положений «Об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций поднадзорных ФСЭАТН (Ростехнадзору)» и «Об организации работы по подготовке и аттестации рабочих организаций, поднадзорных ФСЭАТН (Ростехнадзору)».

5.2.17. Подрядчик обязуется проводить предварительный (при приеме на работу) и периодический медицинский осмотр своих работников.

5.2.18. Подрядчик обязуется:5.2.18.1. Проводить перед началом рабочей смены и допуском к работе оценку

актуального функционального состояния работника на предмет алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

5.2.18.2. Не допускать к работе (отстранять от работы) работников Подрядчика, а в случае привлечения Субподрядчиков и его работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

5.2.18.3. Принимать меры по недопущению проноса и нахождению на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов.

5.2.18.4. В случае выявления фактов нахождения на территории объектов Заказчика работников Подрядчика в состоянии опьянения, незамедлительно отстранять от работы этих работников. В случае привлечения к выполнению работ Субподрядчика, указанные в настоящем разделе требования применяются к работникам Субподрядчика.

5.2.19. Подрядчик обязуется вести следующую документацию: журналы регистрации вводных инструктажей, регистрации инструктажей персонала на рабочем месте, регистрации инструктажей представителям подрядных организаций; журнал (протоколы) регистрации проверок знаний; журнал регистрации несчастных случаев на производстве; журнал учета и содержания средств защиты; программы инструктажей, проверок знаний; перечень объема знаний в виде вопросов (билетов) для проверок знаний персонала в области ПБ, ОТ, РТН; инструкции по ОТ, ПБ, ПТЭ объектов РТН согласно утвержденного техническим руководителем перечня; графики проверок знаний;

9

приказы, распоряжения о проведении стажировок на рабочем месте в отношении конкретных работников; утвержденный перечень профессий рабочих, которые перед допуском к работе должны пройти стажировку, с указанием срока стажировки; учетные документы об авариях и инцидентах на опасных производственных объектах; графики и журнал учета проведения учебно-тренировочных занятий по плану ликвидации аварий; планы ликвидации аварийных ситуаций (ПЛАС).

5.2.20. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику реестр случаев или аналогичный документ (при наличии), надлежащим образом заверенный компетентным государственным органом; процедуру анализа произошедших несчастных случаев и способов устранения последствий таких несчастных случаев.

5.2.21. При заключении Договора обязан предоставить оперативный план обеспечения безопасности при выполнении работ по договору (или аналогичный документ), включая процедуры выполнения работ; документ должен отражать способность участника придерживаться стандартов безопасности и предотвращать несчастные случаи на объектах.

5.3. Обязанности Подрядчика в области охраны окружающей среды (ООС):

При проведении работ на территории Заказчика Подрядчик обязан:- обеспечить выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления;- выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;- сообщить Заказчику контактную информацию о лице, ответственного за вопросы охраны окружающей среды и за выполнения требований природоохранного законодательства;- проводить необходимые мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию территории;- обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств, сбор, сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз и передачу производственных и бытовых отходов от материалов и оборудования, принадлежащих Подрядчику (Поставщику), по договору между Подрядчиком и организацией, принимающей отходы.- обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за счет своих сил и средств сбор, сортировку, погрузку-выгрузку, вывоз и передачу производственных и бытовых отходов от материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, по договору между Заказчиком и организацией, принимающей отходы;- передавать отходы организации, имеющей действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности.-предоставить Заказчику копии договоров между Подрядчиком и организацией, принимающей отходы Подрядчика;- предоставить Заказчику копию лицензии организации, принимающей отходы Подрядчика, на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности;- маркировать собственные контейнеры и обозначать места для временного накопления отходов;- предоставить Заказчику свидетельства (сертификаты) о профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV класса опасности;- обеспечить своими силами сбор и сортировку отходов черных и цветных металлов, появившихся в процессе работ, и передать их по акту Заказчику;- в случае необходимости, получить у специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов;- возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного

10

законодательства, а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов в не предназначенных местах, произошедших по вине Подрядчика;- обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ). Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке территории в месте выполнения работ или оказания услуг;- информировать Заказчика обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности и принимать неотложные меры по их ликвидации;- незамедлительно информировать Заказчика об изменении условий образования отходов, увеличения их количества или образования новых отходов, не предусмотренных в «Проекте нормативов образования отходов и лимитов их размещения» Заказчика;- самостоятельно вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, оказываемое в процессе выполнения работ.Подрядчик имеет право:- запросить у Заказчика инструкцию по обращению с отходами, образующимися в результате деятельности Заказчика;- запросить у Заказчика договор между Заказчиком и организацией, принимающей отходы, если Подрядчик участвует в сборе, сортировке, погрузке-выгрузке, вывозе отходов Заказчика.Заказчик обязан:- организовать обучение персонала Подрядчика значимым экологическим аспектам, связанным с деятельностью Подрядчика, и довести до сведения Подрядчика свою экологическую политику.

5.4. Дополнительные требования, предъявляемые к Подрядчику:5.4.1. Работы по ремонту оборудования Подрядчик выполняет на территории

филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5», либо на своей ремонтной базе (лаборатории).

5.4.2. Применение запасных частей и деталей (для замены изношенных) допускается только при наличии у подрядной организации разрешения на применение, выданного органами Ростехнадзора.

5.4.3. Затраты Подрядчика на транспортные услуги по перевозке материалов и запчастей, ежедневную уборку и вывоз мусора и др. включаются в сметы к договорам при наличии обоснованных расчетов. В противном случае эти услуги выполняются за счёт Подрядчика

Заказчик не принимает на себя обязательства по расселению командировочного персонала Подрядчика.

5.4.4. Подрядчик несёт ответственность за сохранность материалов и инструментов, оборудования и другого имущества находящегося на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения.

5.4.5. Подрядчик обязан осуществить контроль над производством работ, обеспечить решение совместно с Представителем Заказчика возникающих в ходе производства технических и организационных вопросов.

5.4.6. Подрядчик обязан осуществлять разработку, координировать и проводить организационно – технические мероприятия в целях своевременного и качественного выполнения всех видов работ.

5.4.7. Предоставить проекты договоров с субподрядными организациями, если работы будут выполняться с привлечением персонала сторонних организаций.

5.4.8. Соответствие объемов работ в сметном расчете техническому заданию Заказчика.

5.4.9. Не допускается подача предложений на часть объема, указанного в настоящем Техническом задании.

5.4.10. Предоставить сметы на объемы работ согласно конкурсной документации и обеспечить соответствие сметных расчетов нормативным документам. Сметная документация на работы должна быть составлена по сборникам БЦ или ТЕР Свердловской области (в редакции 2009 года), в случае

11

отсутствия отдельных видов работ в БЦ (ТЕР), их стоимость определяется на основании калькуляции, по принципу определенному в основной части БЦ, с приложением расшифровки необходимых трудозатрат.

5.5. Требования к квалификации5.5.1. Обязательные

Наличие финансовых и трудовых ресурсов, необходимого инструмента и приспособлений для производства работ (или иметь доступ к ним). Наличие собственного высококвалифицированного, обученного и аттестованного персонала (соблюдение им правил техники безопасности при производстве работ, правил Ростехнадзора, правил внутреннего трудового распорядка, численный состав организации, процент от общего количества персонала инженерно-технических работников, наличие документов подтверждающих уровень их подготовки, сертификаты и т.п) с опытом работы по данному профилю не менее 3-х лет. Наличие разрешения СРО. Наличие системы охраны труда и промышленной безопасности. Обязательное посещение контрагентом до начала конкурса Рефтинской ГРЭС для презентации своих услуг и знакомства с объектом. Имеющие возможность организации скользящего графика работы, в том числе и в выходные дни. Наличие технологических и организационно-технических предложений на выполнение работ. Управленческая компетентность, деловая репутация и надёжность участника.Наличие ремонтной базы, оборудованной специализированными станками и инструментом, транспортных средств, ремонтных мастерских, приспособлений для производства работ.

5.5.2. Желательные Участник должен иметь положительную репутацию (представить отзывы заказчиков по ранее выполняемым работам на подобных объектах с указанием адреса и телефона, по которому можно уточнить предоставленную информацию). Подрядчик не должен находиться в процессе ликвидации, банкротства; должен являться платёжеспособным.

5.5.3. Неприемлемые Выполнение всего комплекса работ привлечёнными Субподрядчиками.

5.6. Заказчик имеет право: Выполнять проверки соответствия деятельности Подрядчика требованиям нормативно-правовых актов в области ОСО с составлением актов о нарушении требований. Содействовать проведению законных проверок Подрядчиков, работающих на территории Заказчика, органами государственного контроля. В случае неоднократных нарушений Подрядчиком требований природоохранного законодательства – остановить выполнение работ. Отказаться от выполнения настоящего договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения причиненных убытков. В случае предъявления контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушений требований природоохранного законодательства, произошедших по вине Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику расходы по уплате таких штрафов.

6. Испытания, приемка, ввод в эксплуатацию 6.1. Заказчик проводит оперативный контроль качества выполняемых

работ, проверяет соблюдение технологической дисциплины (выполнение 12

требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента). 6.2.Приемка теплосчетчиков и расходомеров из ремонта осуществляется Заказчиком только при наличии свидетельства о поверке (оттиска поверительного клейма в паспорте на прибор). 6.3. Результаты работы Подрядчика, в которых представитель Заказчика обнаружил недостатки при её приёмке, подвергаются повторной приёмке Заказчиком после устранения Подрядчиком соответствующих замечаний представителя Заказчика.

6.4. Подписанные со стороны Подрядчика Акты о приёмке выполненных работ формы №КС-2 передаются Подрядчиком Заказчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца.

7. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НОРМЫ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями: Действующего законодательства РФ; Технических условий (ТУ); Правил технической эксплуатации (ПТЭ); Строительных норм и правил (СНиП); Отраслевых стандартов; Руководящих документов; Правил пожарной безопасности; Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97); Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003); ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности при эксплуатации электроустановок (с изменениями 2003 г.); ПОТ РМ -012-2000. Межотраслевые правила при работе на высоте; Правил внутреннего распорядка; Требований эксплуатационных и противоаварийных циркуляров; Документации, информационных сообщений и писем заводов-изготовителей оборудования.

7.2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

Порядок и применение правил при допуске определяет Заказчик в соответствии с: РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и сетей»; РД 153.-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; РД 153.-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА8.1. Работы выполняются в срок с надлежащим качеством в полном объеме

предусмотренным техническим заданием, договором. 8.2. Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ в

соответствие с требованиями нормативно-технической документации. Представить гарантии, согласно законодательству РФ. На время гарантии (не менее 12 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, а также Акта о приемке-сдаче отремонтированных,

13

реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы №ОС-3). Подрядчик обязан в сроки, согласованные с Заказчиком, принять меры к устранению выявленных дефектов и замечаний, вплоть до замены вышедшего из строя оборудования по его вине, своими силами и за свой счёт.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

8.4. Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.5. Подрядчик гарантирует Заказчику качество материалов и запчастей и их работоспособность в течение гарантийного срока, который указан в Гарантийном талоне, выдаваемом на каждую единицу материалов и запчастей.

Договор подряда № ____________(открытый)

г. Москва «___»___________201_ года

Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» (ОАО «Энел ОГК-5»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора - директора по закупкам Рафибейли Ровшана Аннаги Оглы, действующего на основании Доверенности №6/2012 от 30.12.2011 г., с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________, действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы: «_______________» для филиала «_____________ ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» (далее – Объект) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке раздела 5 настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, по адресу: _____________, филиал «_____________ ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5» (далее – «рабочая площадка» или «строительная площадка»).

1.3. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, выдаваемыми по предмету настоящего Договора и в порядке,

14

определенном настоящим Договором, Заказами Заказчика, прилагаемыми к настоящему Договору.

Заказы Заказчика к Договору определяют требования Заказчика, подробное содержание, объемы, виды и стоимость работ (включая предоставляемые Подрядчиком материалы), выполняемых Подрядчиком по предмету настоящего Договора в течение указанного в данном Заказе периода (срока).

К Заказу Заказчика по настоящему Договору обязательно прилагается: Сметный расчет стоимости выполняемых работ и предоставляемых Подрядчиком и/или Заказчиком материалов, где стоимость выполняемых работ, включая стоимость предоставляемых материалов, определяются по единичным расценкам на работы, материалы согласно п. 5.1 Договора; требования к выполняемым работам в виде Технического задания к Заказу, если требуется Заказчиком.

Заказы Заказчика оформляются Сторонами по форме Приложения №3 к Договору и после подписания Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Во избежание сомнений, Стороны договорились, что Заказы Заказчика подписываются от имени Сторон лицами, должным образом уполномоченными на подписание Заказов к настоящему Договору.

Порядок оформления Заказов Заказчика по Договору определен в п. 1.9 настоящего Договора.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами, с использованием материалов, предоставление которых осуществляется Подрядчиком и/или Заказчиком.

Подрядчик в праве с письменного согласия Заказчика, полученного в порядке п. 2.2.7 Договора, привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору. При этом суммарный объем выполняемых работ субподрядными организациями не должен превышать 30% от общего объема работ по настоящему Договору (без учета стоимости материалов) и привлекаемые Подрядчиком субподрядчики не вправе привлекать для выполнения работ по заключенному с Подрядчиком договору субподряда третьих лиц.1.5. Сроки выполнения работ по Договору определяются непосредственно в соответствующих Заказах Заказчика.Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.1.6. За исключением обязательств Подрядчика по гарантийному периоду согласно ст. 7 Договора, работа по соответствующему Заказу считается выполненной в полном объеме после завершения всех работ и подписания итогового Акта сдачи-приемки всех работ по соответствующему Заказу Заказчиком или его уполномоченным представителем.1.7. Подрядчик признает удовлетворительными для выполнения работ на Объекте следующие условия:- форму и характер места производства работ (рабочей площадки);- объемы и характер работ (услуг), материалов, необходимых для выполнения и завершения работ по Договору и устранения всех недостатков;- порядка и практики трудовых отношений в РФ (в частности, в регионе местонахождения рабочей площадки);- условия обеспечения доступа Подрядчика на рабочую площадку, в помещения, сооружения, а также обеспечения рабочей площадки электроэнергией, водой, сжатым воздухом, сетью сварки, услугами стационарных грузоподъемных механизмов; 1.9. Порядок оформления Заказов Заказчика:1.9.1 Заказчик не позднее, чем за 30 календарных дней до начала месяца выполнения соответствующих работ по Договору предоставляет Подрядчику Заказ на выполнение работ на соответствующий период, составленный по форме Приложения №3 к Договору, с указанием сроков выполнения работ по соответствующему Заказу и с приложением следующих документов:

- сметный расчет стоимости выполняемых работ и предоставляемых Подрядчиком и/или Заказчиком материалов, где стоимость выполняемых работ, включая стоимость

15

предоставляемых материалов, определяются по единичным расценкам на работы, материалы согласно п. 5.1 Договора;- Технического задания к Заказу, если требуется Заказчиком

1.9.2. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика соответствующего Заказа с приложениями (п. 1.9.1 Договора) подписывает соответствующий Заказ и приложения к нему либо предоставляет замечания.

1.9.3. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика подписанного Заказа к Договору, подписывает соответствующий Заказ и приложения к нему.В случае наличия замечаний Подрядчика к Заказу, Стороны согласовывают замечания Подрядчика к Заказу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения замечаний и подписывают Заказ.1.9.4. Подрядчик приступает к производству работ по Договору на основании подписанного Сторонами Договора Заказа Заказчика к Договору.1.9.5. Заказчик вправе по результатам проведенной дефектации дополнять, изменять или исключать состав работ, включая предоставление материалов, определённых настоящим Договором, по фактическому техническому состоянию оборудования, зданий и сооружений Заказчика. Изменения и дополнения объемов работ, состава материалов оформляются выдаваемыми Заказчиком в порядке, определенном настоящим Договором, Заказами Заказчика.

1.10. Исполнение настоящего Договора осуществляет Заказчик в лице своего филиала «_____________ ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Заказчик имеет право:2.1.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:- нарушения технологии выполнения работ по настоящему Договору, оговоренных соответствующей нормативно-технической документацией (далее - НТД); - если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает требования правил охраны труда, правил промышленной безопасности, Ростехнадзора РФ, правила пожарной безопасности; - если Подрядчик выполняет работы с нарушением согласованных сроков производства работ, а также, если окончание выполнения работ в срок оказывается под угрозой; - если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения работ. В случае допущения задержки срока выполнения работ по вине Подрядчика, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в части или полностью, исключив из предмета Договора объем работ, выполнение которых задерживается Подрядчиком.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение работ Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика;

Заказчик вправе привлекать к процессу проверки соблюдения персоналом Подрядчика требований правил охраны труда, правил промышленной безопасности, Ростехнадзора РФ, правил пожарной безопасности, санитарии, НТД лицо, ответственное за соблюдение указанных требований со стороны Подрядчика, которое должно находиться на рабочей площадке в течение всего периода выполнения Подрядчиком и его субподрядчиками работ по предмету Договора. Подрядчик должен обеспечить нахождение такого ответственного лица на рабочей площадке и его участие в процессе по проверке Заказчиком соблюдения персоналом Подрядчика требований

16

правил охраны труда, правил промышленной безопасности, Ростехнадзора РФ, правил пожарной безопасности, санитарии, НТД.

Выявленные представителями Заказчика нарушения требований нормативных актов по охране труда, правил промышленной безопасности, санитарии, Ростехнадзора РФ, правил пожарной безопасности, НТД Подрядчиком фиксируются Актом (чек-листом) о выявлении нарушений персоналом Подрядчика (его субподрядчика). Акты (чек-листы) подписываются со стороны Заказчика – представителем, установившим факт нарушения, со стороны Подрядчика – представителем Подрядчика на рабочей площадке (и/или руководителем работ, в ходе которых произошло нарушение). В случае отказа Подрядчика от составления (в т.ч. подписания) Акта (чек-листа) нарушения требований нормативных актов, Заказчик вправе зафиксировать нарушение на фотокамеру, и такая фиксация нарушения будет являться надлежащим доказательством наличия нарушения Подрядчиком (его субподрядчиками) требований нормативных актов по охране труда, техники безопасности, промсанитарии, НТД по пожарной безопасности и промышленной безопасности.

Акт (чек-лист) о выявлении нарушений персоналом Подрядчика требований охраны труда и техники безопасности с приложением фотографий выявленных нарушений, является основанием для выплаты Подрядчиком штрафов, предусмотренных Договором, независимо от наличия на указанном акте подписи представителя Подрядчика.2.1.2. Отказаться от исполнения Договора (или его части) в любое время до сдачи Подрядчиком результата работы. При этом в случае отказа Заказчика от исполнения Договора полностью Заказчик уплачивает Подрядчику часть установленной п. 5.1 настоящего Договора цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора, а в случае отказа Заказчика от исполнения Договора в его части стоимость работ, от которых отказался Заказчик, исключается из цены Договора;2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от условий настоящего Договора, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:- безвозмездного устранения недостатков;- соразмерного уменьшения установленной п. 5.1 настоящего Договора цены за работу.В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от условий настоящего Договора, или с иными недостатками, Заказчик также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещением своих расходов на устранение недостатков.В целях настоящего Договора под недостатками понимается невыполнение и/или ненадлежащее выполнение Подрядчиком обязательства (или его части) по Договору.2.1.4. Заказчик назначает приказом (или уполномочивает посредством выдачи соответствующей доверенности) на рабочей площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком обеспечивает согласование актов на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, целевым назначением полученных от Заказчика по настоящему Договору денежных средств, соблюдением графика производства работ, качеством используемых Подрядчиком материалов и соответствия их условиям настоящего Договора и проектной документации. Распоряжения такого уполномоченного представителя Заказчика являются обязательными для выполнения Подрядчиком. Заказчик обязуется письменно уведомить Подрядчика о назначении в порядке настоящего пункта такого уполномоченного представителя Заказчика.

2.2. Подрядчик обязан:2.2.1. Выполнить работу с надлежащим качеством и передать результат работы Заказчику в состоянии, соответствующем Договору и Заказу Заказчика к Договору;

Перед началом выполнения работ совместно с Заказчиком оформить акт-допуск для производства работ на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях.

До начала работ представить Заказчику перечень, составленный по форме Заказчика и завизированный Подрядчиком, информации о сотрудниках, задействованных в

17

выполнении работ по Договору. Информация должна включать ФИО, занимаемую должность, дату приёма на работу, а также подтверждение Подрядчика, что в течение действия Договора каждый сотрудник из представленного списка трудоустроен согласно трудовому законодательству РФ, ему полностью выплачивается заработная плата, обеспечено страхование, производятся отчисления и налоговые выплаты в соответствии с действующим законодательством РФ и трудовыми договорами. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о факте прекращения договорных отношений с любым из сотрудников, задействованным в выполнении работ по Договору, если такое прекращение произойдёт во время действия Договора. При передаче указанной в настоящем пункте информации Подрядчик обязан соблюсти требования российского законодательства о защите информации и персональных данных, в связи с чем Заказчик обеспечивает их конфиденциальность и нераскрытие третьим лицам сотрудниками и представителями Заказчика.

2.2.2. Произвести до начала работ все предусмотренные СНиП подготовительные работы, в т.ч.:• изучить Техническую документацию;• ознакомиться с условиями производства работ;• до начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ. Для целей исполнения настоящего Договора под Проектом производства работ понимается документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации производства работ по Объекту. • разработать и согласовать с Заказчиком план безопасного производства работ, требования к содержанию которого приведены в Приложении №2 к настоящему Договору.• обеспечить установку освещения, необходимых обозначений, ограждений на месте производства работ.

2.2.3. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, согласно утвержденной Заказчиком проектной документации и действующим СНиП, и сдать объект (результат полностью выполненных работ) приемочной комиссии и совместно с Заказчиком ввести его в эксплуатацию в целом, согласно действующим на момент сдачи работ нормативных документов Российской Федерации;2.2.4. Поставить на Объект необходимые материалы, комплектующие изделия, в объеме согласно Договору и приложениям к настоящему Договору и в сроки, обеспечивающие выполнение работ в соответствии с установленным настоящим Договором сроками; осуществить их приемку, разгрузку, складирование, охрану в период проведения работ. Возвести собственными силами и средствами на территории объекта производства работ все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по Договору;2.2.5. В течение 10-ти дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору вывезти за пределы объекта производства работ принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции;2.2.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 3 (трех) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок;2.2.7. Выполнить работу собственными силами или с привлечением третьих лиц с письменного согласия Заказчика с использованием оборудования и материалов в соответствии с Договором. Срок согласования Заказчиком привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) составляет 5 (пять) дней с момента получения соответствующего уведомления от Подрядчика. Ответственность за действия субподрядных организаций, а также исполнение настоящего Договора в целом перед Заказчиком, несет Подрядчик. Для согласования привлекаемых Подрядчиком третьих лиц для исполнения настоящего Договора, Подрядчик представляет Заказчику пакет документов о субподрядной организации, соответствующий требованиям закупочной процедуры, необходимой для заключения настоящего Договора, а также договоры с субподрядными организациями и поэтапный календарно-сетевой (сводный) график производства работ Подрядчиком и субподрядчиками;

18

2.2.8. Обеспечить организацию производства работ в соответствии с Требованиями охраны труда и техники безопасности при проведении работ в соответствии с законодательством РФ, настоящим Договором и Приложением №2 к нему.

Назначить своего представителя на рабочей площадке (далее – представитель Подрядчика на рабочей площадке), который осуществляет технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, а также за их соответствием требованиям охраны труда, окружающей среды и техники безопасности, действующим на рабочей площадке и установленным действующим российским законодательством и локальными нормативными актами Заказчика. Представитель Подрядчика на рабочей площадке также осуществляет контроль за соблюдением графика производства работ, участвует в совещаниях (комиссиях), проводимых Заказчиком по вопросам реализации настоящего Договора.

Подрядчик обязан в ходе выполнения работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъемных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ; 2.2.8.1.Подрядчик в процессе исполнения обязательств по Договору, при необходимости обращения с асбестосодержащими и/или хризотилсодержащими материалами и/или хризотилом обязуется соблюдать СанПиН 2.2.3.2887-11 "Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 01.07.2011 № 87 (в случае принятия нового нормативно-правового акта другим и, как следствие, в случае утраты данным нормативно-правовым актом юридической силы, к отношениям Сторон по настоящему Договору применяется действующий нормативно-правовой акт, устанавливающий актуальные требования безопасного проведения работ с асбестосодержащими и/или хризотилсодержащими материалами и/или хризотилом) и обязуется выполнять следующие требования Политики ОАО «Энел ОГК-5» по обращению с асбестом:

Не использовать новых материалов, содержащих асбест. В случае замены - использовать альтернативные материалы, не содержащие асбест. Отсутствие асбеста должно в обязательном порядке подтверждаться санитарно-гигиенической документацией (сертификатами, заключением и т.д.); При необходимости проведения работ с материалами с возможным/предполагаемым содержанием асбеста принимать такие же меры предосторожности, как и при наличии асбеста; При проведении работ с необходимостью перемещения асбестосодержащих материалов, организовывать данные работы таким образом, чтобы сотрудники подвергались минимальному воздействию пыли, содержащей асбест, путем предварительного увлажнения и изоляции асбестосодержащих материалов в герметичных мешках и укрытиях; Исключить несанкционированное повреждение теплоизолирующего и защитного покрытия участков оборудования, на которых имеются асбестосодержащие материалы, выделенные специальными предупреждающими знаками, обеспечивать сохранность указанных предупреждающих знаков; Обеспечивать персонал, работающий с асбестосодержащими материалами, соответствующей рабочей одеждой (одноразовыми защитными комбинезонами) и средствами защиты дыхательных путей и требовать этого от работников субподрядных организаций; При проведении любых работ, в течение которых возможен контакт с асбестосодержащими материалами, даже без видимого наличия волокон в воздухе, использовать защитные средства дыхательных путей, которые способны полностью гарантировать защиту органов дыхания в случае появления волокон асбеста в воздухе рабочей зоны;

19

При проведении работ, по удалению асбестосодержащих материалов, рабочая зона должна быть надежно изолирована от остального помещения с тем, чтобы исключить попадание асбестосодержащей пыли за пределы огороженного пространства, а поверхность асбестосодержащих материалов предварительно увлажнена для снижения пылеобразования; При проведении работ с асбестосодержащими материалами (например, удаление изоляции) персонал Подрядчика обязан следовать требованиям государственных санитарных норм и правил по обращению с асбестсодержащими материалами; Отходы асбеста и материалы, содержащие асбест, хранить и транспортировать в герметичной упаковке; Не допускать накопления большого количества отходов, содержащих асбест на рабочих местах, отправлять такие отходы на места временного хранения после каждой рабочей смены, утилизацию проводить в сроки не позднее трех дней с момента образования отходов.

Вышеуказанные требования являются обязательными для Подрядчика при осуществлении им любых видов работ по Договору, связанных с выделением хризотилсодержащей (асбестсодержащей) пыли и/или отходов. Невыполнение Подрядчиком вышеуказанных требований Договора является серьезным нарушением (ОС) требований охраны труда, которое влечет применение к Подрядчику мер ответственности в виде штрафных санкций согласно условиям настоящего Договора.2.2.9. Обеспечить организацию производства работ в соответствии с требованиями по охране труда, не допускать к работе (отстранять от работы) работников, появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе оборудовании, в зданиях, сооружениях, соблюдение требований законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления.

Незамедлительно информировать Заказчика о происшедших с сотрудниками Подрядчика (его субподрядчиков), несчастных случаях, случаях микротравматизма, профессиональных заболеваний, а также о технологических нарушениях, авариях, чрезвычайных ситуациях, экологических нарушениях, опасных инцидентах с оборудованием/материалами, в т.ч. происшествиях, которые могли бы явиться предпосылками к несчастным случаям. Указанную информацию в письменной форме Подрядчик обязуется направлять Заказчику не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем происшествия, несчастного случая.

При производстве огневых, пожароопасных или газоопасных работ Подрядчик обязуется выполнять требования действующих у Заказчика и представленных на момент начала производства работ инструкций на эти виды работ и обеспечить их выполнение персоналом привлекаемых им Субподрядчиков.

Обеспечить содержание и уборку территории, зоны работ, вывоз и захоронение производственных и бытовых отходов, а также вывоз неиспользованных материалов, строительного мусора по окончании выполнения работ. Передавать отходы для захоронения по договору с предприятием, имеющим соответствующие лицензии на размещение отходов. Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке площадки производства работ;2.2.10. Осуществить охрану материалов и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ, нести ответственность за сохранность материалов, используемого Подрядчиком при выполнении работ;2.2.11. Использовать в процессе выполнения работ исправное оборудование, инструмент и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ (в т.ч. имеющие разрешения на применение в соответствии со стандартами и нормами РФ), а также материалы, комплектующие изделия в соответствии с проектной документацией и техническим заданием, требованиями, установленными Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ. Подрядчик гарантирует, что материалы будут

20

сертифицированы на соответствие применимым российским нормам, стандартам и техническим регламентам, регулирующим производство работ по Договору в соответствии с соответствующим Заказом к Договору; 2.2.12. Подрядчик должен обеспечивать такой режим и ход работ на Объекте (в т.ч. многосменность работы Подрядчика и его субподрядчиков), чтобы достичь выполнение всего комплекса (объема) работ в сроки, установленные настоящим Договором. При этом изменение режима и хода работ (наверстывание графика выполнения работ) для целей достижения установленных Договором сроков не влияет на цену Договора;2.2.13. Немедленно извещать Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, либо невозможности завершения их в срок.2.2.14. За 5 (Пять) дней до начала работ подать заявку установленного у Заказчика образца для оформления пропусков на допуск персонала Подрядчика на территорию Заказчика и обеспечить сдачу пропусков не позднее 3-х дней по окончании срока действия.2.2.15. Осуществлять доставку комплектующих изделий, материалов, в т.ч. от склада Заказчика, до места выполнения работ своими силами и за свой счет; обеспечить их доставку, страхование, приемку, разгрузку, складирование, охрану в период проведения работ. Материалы доставляются Подрядчиком в упаковке, цена которой входит в цену Договора. Подрядчик обязан одновременно с передачей материалов, комплектующих изделий передать Заказчику относящиеся к таким материалам, комплектующим изделиям документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные правовыми актами и/или Договором.

Подрядчик обязан обезопасить и защитить Заказчика от любого ущерба, расходов и выплат (включая судебные выплаты и издержки), которые могут возникнуть в связи с доставкой материалов и их разгрузкой, на рабочую площадку, и будет вести переговоры и отвечать по всем искам, связанным с такой доставкой, разгрузкой.2.2.16. Обеспечить ввод Объекта в эксплуатацию в срок/завершение всех работ по Договору в срок, указанный в п. 1.5 настоящего Договора, с качеством в соответствии с проектной документацией, техническими условиями, действующими СНиП и ГОСТ РФ.

Под требованиями качества Объекта/работ понимаются все применимые на территории РФ в отношении работ, конструкций, систем, скрытых работ обязательные правила, требования, условия и стандарты, действующие в сфере предмета настоящего Договора;2.2.17. Соблюдать согласованный с органами государственного надзора порядок ведения работ, обеспечить ведение Общего журнала работ в установленном порядке, подготовить за свой счет исполнительную документацию, технические паспорта, разрешения на применение технических устройств (если применимо), инструкции и иные необходимые документы, касающиеся эксплуатации и использования Объекта, и передать указанные документы Заказчику в сроки, обеспечивающие надлежащую приемку работ по Договору;2.2.18. Сдавать Заказчику по письменному акту каждые скрытые работы, выполняемые Подрядчиком в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о приемке работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества выполнения которых, невозможна иначе как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последних (последующих работ).

Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых работ.

Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом освидетельствования скрытых работ. Срок оформления Акта составляет не более двух дней с даты приемки Заказчиком скрытых работ;2.2.19. Осуществлять вывоз мусора, образовавшегося в результате выполнения работ Подрядчиком, в места, указанные Заказчиком;

21

2.2.20. Подрядчик до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, обязан предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал субподрядчиков) и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени (часов) в отчетный период (месяц).2.2.22. Выполнять внутриобъектовый и пропускной режим, а также режим безопасности филиала. 2.2.23. Обеспечить представителям Заказчика свободный доступ на рабочую площадку с целью осуществления контроля и технического надзора.2.2.24. Предоставить возможность для выполнения работ: персоналу Заказчика, любым другим подрядчикам, привлекаемым к работе Заказчиком и работникам уполномоченных государственных органов, - которые могут быть наняты или задействованы соответственно для выполнения на рабочей площадке или вблизи нее любых работ, не включенных в Договор при условии, что указанные лица не будут мешать осуществлению деятельности Подрядчика по Договору.2.2.25. В случае установления связи между работами по Договору и работой, выполняемой другими подрядчиками, Стороны обязуются наладить и обеспечить сотрудничество по всем выполняемым на Объекте работам.2.2.26. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.2.2.27. За свой счёт организовать проведение сертифицированной лабораторией всех необходимых лабораторных испытаний в зоне выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.2.2.28. Возвратить Заказчику после окончания выполнения работ всю документацию, предоставленную Заказчиком для выполнения работ, а также иные документы, которые Подрядчик согласно условиям настоящего Договора должен предоставить Заказчику. 2.2.29. В случае если Подрядчик привлекает для выполнения работ по Договору иностранных граждан и/или лиц без гражданства в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях и другими нормами российского законодательства Подрядчик обязуется нести ответственность за: - получение квот на привлечение иностранной рабочей силы- соблюдение режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ;- законное осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства в РФ;- законное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и наличие у них разрешения на работу;- соблюдение в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ограничений, установленных в соответствии с федеральным законом, на осуществление отдельных видов деятельности;- уведомление территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, органа исполнительной власти, ведающего вопросами населения в субъекте РФ, или налогового органа о привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ;- предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета.2.2.30. Обеспечить взаимодействие с государственными органами по вопросам, касающимся реализации настоящего Договора. В случае необходимости получить у специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов.2.2.31. Ежемесячно представлять Заказчику отчеты о ходе выполнения работ в соответствии с соответствующим Заказом к Договору.2.2.32. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в иных статьях настоящего Договора.

2.4. Заказчик обязан:2.4.1. Обеспечить подходы и подъезды к строительной/рабочей площадке;2.4.2. Передать для выполнения работ Подрядчику рабочую площадку и/или объекты, на которых должны осуществляться работы. Обеспечить Подрядчика временно, на период действия Договора, электро-, теплоснабжением; водоснабжением, канализацией на основании отдельных соглашений, заключенных между Заказчиком и Подрядчиком;

22

2.4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика письменного извещения об окончании работы, в случае досрочного завершения либо по истечении срока, указанного в п. 1.5 настоящего Договора, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения;2.4.4. Предоставлять Подрядчику на весь период подготовки и проведения работ по настоящему Договору возможность пользоваться проектной документацией, технической документацией своего технического архива и другими, имеющимися в его распоряжении, техническими и технологическими документами, необходимыми для производства работ;2.4.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по цене и в порядке, указанным в разделе 5 настоящего Договора.2.4.6. Совместно с Подрядчиком организовать работу приемочной комиссии по сдаче Объекта в эксплуатацию согласно действующим на момент сдачи работ нормативным документам Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 3.1. Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, предоставляет материалы, перечень (номенклатура) и общая стоимость которых указана в соответствующем Заказе к настоящему Договору. Подрядчик за свой счет осуществляет доставку материалов, их выгрузку, складирование и подачу для производства работ.3.2. Подрядчик обязуется предоставить материалы в соответствии с Заказами к настоящему Договору для надлежащего выполнения работ по настоящему Договору.3.3. Материалы, предоставляемые Подрядчиком и используемые Подрядчиком при производстве работ должны пройти входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика. Предоставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. При этом материалы должны быть изготовлены (произведены) не ранее 2012-2013гг. либо иной согласованный сторонами срок и соответствовать требованиям нормативной документации, иметь необходимые сертификаты, подтверждающие качество материалов.3.4. Материалы, не имеющие сертификатов заводов изготовителей, не прошедшие входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счёт.3.5. При доставке материалов на объект Заказчик осматривает их на соответствие условиям настоящего Договора. Тара (упаковка) должна обеспечить полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке.

Предоставляемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ и иметь необходимые сертификаты, подтверждающие качество материалов и соответствие этим требованиям.

Подрядчик обязуется не использовать в процессе выполнения работ по настоящему Договору материалы и изделия, содержащие асбест.3.6. Право собственности на материалы, используемые Подрядчиком при производстве соответствующих работ, переходит от Подрядчика к Заказчику одновременно с приемкой таких работ согласно статье 4 Договора в момент подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, в котором отражаются использованные Подрядчиком материалы.

Во избежание сомнений переход к Заказчику права собственности на материалы и подписание Сторонами соответствующих актов приема-передачи (формы КС-2 и т.п.) не означает возникновение у Заказчика рисков утраты и повреждения отраженных в указанных документах материалов.

Риск случайной гибели или повреждения материалов переходит от Подрядчика к Заказчику в момент итоговой сдачи – приемки объема работ по соответствующему Заказу, предусмотренных настоящим Договором или в момент передачи результата выполненных работ по Договору от Подрядчика Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжении Договора).

23

3.7. Передача Заказчиком Подрядчику материалов, предоставление которых осуществляется Заказчиком в соответствии с Заказом к настоящему Договору, осуществляется по акту установленной формы (М-15, ОС-15 без выставления счета на оплату передаваемых материалов Заказчиком Подрядчику). Для этого Подрядчик предварительно направляет Заказчику запрос на предоставление материалов, поставка которых осуществляется Заказчиком в соответствии с Заказом к настоящему Договору, не позднее, чем за 3 (три) дня до даты предоставления последних.

При передаче Заказчиком Подрядчику материалов по акту к Подрядчику переходит риск случайной гибели или повреждения таких материалов. Подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения до момента окончательной приемки Объекта по итоговому Акту сдачи-приемки всех выполненных работ по соответствующему Заказу по Договору или в момент передачи результата выполненных работ по Договору от Подрядчика Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжении Договора).

Если после выполнения работ имеется неизрасходованный остаток материалов, переданных Заказчиком для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором, Подрядчик обязан возвратить остаток материалов Заказчику в течение 3-х дней с даты окончания выполнения работ по Договору (п.1.5 Договора), либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы на стоимость оставшихся неиспользованных материалов.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ4.1. Подрядчик производит сдачу результатов выполненных работ частично (на ежемесячной основе) в порядке пункта 4.2 Договора и окончательно (после завершения всех работ по соответствующему Заказу) в порядке пункта 4.3 Договора.4.2. Ежемесячно Стороны производят частичную сдачу-приемку результатов выполненных в отчетном месяце работ, о чем подписывают Акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ формы № КС-3 (далее – форм №№ КС-2, КС-3), иные акты сдачи-приемки выполненных работ/услуг по Договору. Частичная сдача-приемка выполненных работ производится Сторонами ежемесячно в следующем порядке: 4.2.1. Подрядчик обязан не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего отчетного месяца уведомить Заказчика о готовности к сдаче-приемке выполненных в отчетном периоде работ и предоставить Заказчику подписанные со стороны Подрядчика формы №№ КС-2, КС-3.4.2.2. Заказчик обязуется осуществить приемку выполненных в отчетном месяце работ и в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения в порядке п. 4.2.1 Договора от Подрядчика форм №№ КС-2, КС-3, либо предоставить мотивированный отказ от приемки в порядке п. 4.4. Договора. До 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором осуществляется приемка этапа работ, Подрядчик обязуется передать Заказчику надлежащим образом оформленную в соответствии с российскими нормами и правилами исполнительную документацию по выполненному этапу работ.4.2.3. В случае задержки Подрядчиком предоставления Заказчику подписанных Подрядчиком форм №№ КС-2, КС-3 и/или в случае задержки Подрядчиком предоставления Заказчику исполнительной документации по выполненному в отчетном месяце объему работ Заказчик имеет право на задержку соответствующего текущего платежа на 1 (Один) месяц, начиная с 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Подрядчик устранил такие причины задержки платежа. 4.2.4. Частичная сдача-приемка работ не влечет переход к Заказчику риска случайной гибели или случайного повреждения работ (результата работ), материалов, использованных при выполнении работ. Указанные риски остаются на Подрядчике. Риск случайной гибели или случайного повреждения работ, в том числе материалов, принятых в ходе частичной приемки, переходит к Заказчику только с момента подписания итогового Акта сдачи-приемки всех выполненных работ по Заказу Заказчика.4.3. Стороны производят окончательную сдачу-приемку результатов полностью завершенных (выполненных) работ по соответствующему Заказу в срок, установленный Заказом к Договору, о чем подписывают итоговый Акт сдачи-приемки всех выполненных работ по соответствующему Заказу.

24

При сдаче полностью завершенных (выполненных) работ по соответствующему Заказу Подрядчик представляет Заказчику полный пакет надлежащим образом оформленной в соответствии с российскими нормами и правилами исполнительной, технической и иной документации.

Заказчик приступает к окончательной приемке работ в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика о готовности к сдаче полностью завершенных (выполненных) работ по соответствующему Заказу и предоставления Подрядчиком полного пакета исполнительной документации, технической и иной документации, как указано выше.4.4. В случае если Заказчик не согласен подписать формы № КС-2, КС-3, иные акты-сдачи-приемки и/или итоговый Акт сдачи-приемки всех выполненных работ по соответствующему Заказу, то он должен в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика о готовности к сдаче частично/полностью выполненных работ представить Подрядчику мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). При неявке представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок, Заказчик составляет Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения в одностороннем порядке. Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет. Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 10 дней со дня получения мотивированного отказа Заказчика, если Стороны не согласовали иной срок. В случае неустранения Подрядчиком недостатков в такой срок Заказчик имеет право действовать в порядке пункта 2.1.3 Договора.4.5. Подтверждением надлежащего выполнения по объему и качеству работ является наличие на формах №№ КС-2, КС-3, иных актах сдачи-приемки и итоговом Акте сдачи-приемки всех выполненных работ по соответствующему Заказу виз для всех видов работ по Договору - представителя Заказчика, осуществляющего оперативное взаимодействие с Подрядчиком (п.2.1.4 Договора).

Подрядчик самостоятельно обеспечивает получение таких виз. Отсутствие таких виз на формах №№ КС-2, КС-3, иных актах сдачи-приемки и итоговом Акте сдачи-приемки всех выполненных работ по Заказу Заказчика является основанием для отказа Заказчика от приемки работ по причине их ненадлежащего объема и качества.4.6. Дата окончательной (итоговой) приемки работ по Договору означает достижение Подрядчиком объективных условий приемки, которыми являются выполнение Подрядчиком обязательств по Договору, успешное прохождение Объектом всех необходимых испытаний по завершению работ, достижение гарантированных показателей, предусмотренных настоящим Договором, и возможность эксплуатации Объекта (по его назначению) в соответствии с требованиями законодательства РФ и отраслевыми правилами и стандартами РФ.

Подрядчик не считается выполнившим свои обязательства по Договору, пока Сторонами не подписан итоговый Акт сдачи-приемки всех выполненных работ по соответствующему Заказу к Договору с указанием даты, в которую Подрядчик завершил исполнение своих обязательств по Договору.4.7. Итоговый Акт сдачи-приемки всех выполненных работ, и только он, представляет собой документ, подтверждающий окончательную приемку работ по Договору в отношении объема работ, отраженного в Заказе к Договору, и исполнение Подрядчиком обязательств по Договору. 4.8. По окончании выполнения работ по Договору на основании подписанных Акта формы № КС-2 и Справки формы № КС-3 Заказчик подготавливает Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств унифицированной формы № ОС-3 (Акт ОС-3).

Акт ОС-3 подписывается от имени Заказчика членами приемочной комиссии Заказчика или лицом, уполномоченным Заказчиком на приемку объектов основных средств, и направляется для подписания Подрядчику. Подрядчик подписывает Акт ОС-3 в течение 5 (Пяти) дней с момента получения последнего и направляет 1 (один) экземпляр Акта ОС-3 Заказчику. В случае несвоевременного возврата подписанного Заказчиком Акта ОС-3, Заказчик вправе задержать выплату гарантийных удержаний по Договору до момента возврата подписанного Подрядчиком Акта ОС-3.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ5.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору (цена Договора) складывается из совокупной стоимости всех Заказов Заказчика по настоящему Договору и не может

25

составлять более _________ руб. ____ коп. (____________), в т.ч. НДС (18%) в размере ________ руб. ____ коп.(___________). 5.1.1. Стоимость выполняемых работ по настоящему Договору определяется в Заказах Заказчика к Договору на основании прилагаемого к каждому Заказу Заказчика сметному расчету стоимости выполняемых работ (включая стоимость предоставляемых Подрядчиком материалов), выполненному по единичным расценкам на работы и представляемые Подрядчиком материалы согласно Предварительному сметному расчету (Приложение №1 к Договору); Предварительный сметный расчет составлен на основании Справочника «Базовых цен на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», разработанным ОАО «ЦКБ Энергоремонт» (дата введения 01.01.2004 г.) (далее – «Базовые цены на работы») с применением индекса пересчёта к «Базовым ценам на работы» в размере ____ для всех работ по Договору в течение всего срока действия Договора; Предварительный сметный расчет (Приложение №1 к Договору) содержит предварительный перечень видов работ, материалов и их стоимость за единицу для целей определения точных объемов и стоимости работ в Заказах Заказчика, и не является основанием для приемки работ по Договору и каких-либо расчетов между Сторонами по Договору. Указанный в Предварительном сметном расчете предварительный объем работ по каждому из видов работ, материалов носит информационный характер и может быть перераспределен на другие виды работ, материалы в рамках цены Договора согласно соответствующим Заказам Заказчика к Договору. Стороны согласны, что Предварительный сметный расчет (Приложение №1 к Договору) не влечет безусловную обязанность Заказчика приобрести работ по соответствующим Заказам к Договору с Подрядчиком на объем работ согласно Предварительному сметному расчету (Приложение №1 к Договору).

5.1.2 Стоимость материалов включает: стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов, страховки, охраны в месте их хранения, а также все налоги, включая НДС. Величина транспортно-заготовительных расходов не должна превышать 6% на материалы и 3% на запасные части в течение всего срока действия настоящего Договора.

5.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком не позднее 2-го рабочего дня после истечения 90 (Девяносто) календарных дней с даты окончания месяца, в котором были представлены документы, подтверждающие выполнение работ: Акт о приемке выполненных работ формы № КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, надлежащим образом подписанные 2-мя Сторонами, а также предоставлен соответствующий оригинал счета-фактуры, при условии что работы выполнены надлежащим образом.

В случае если общая стоимость работ (включая материалы) по отдельному Заказу к Договору превышает 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей), включая НДС (18%), оплата стоимости выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком за вычетом суммы гарантийных удержания согласно п. 5.3 настоящего Договора. В этом случае окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в порядке п.п.5.4-5.6 Договора. 5.3 В случае если общая стоимость работ (включая материалы) по отдельному Заказу к Договору превышает 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей), включая НДС (18%), то исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору обеспечивается гарантийными удержаниями Заказчика, представляющими собой часть оплаты работ Подрядчика в размере 10 (Десять)%, в т.ч. НДС, от стоимости работ по соответствующему Заказу к Договору, включая НДС, причитающейся к выплате Подрядчику, согласно подписанных сторонами Актов сдачи приемки работ (форма КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ (форма КС-3), причитающейся Подрядчику согласно п. 5.1. настоящего Договора, далее – «гарантийные удержания».

Гарантийные удержания Заказчика являются обеспечением надлежащего исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору в соответствии со ст. 329 ГК РФ.5.4. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по соответствующему Заказу к настоящему Договору гарантийные удержания выплачиваются Заказчиком в полном объеме Подрядчику в течение 30 календарных дней с момента приемки работ Заказчиком в полном объеме и подписания Сторонами итогового Акта сдачи-приемки работ по соответствующему Заказу к Договору.

26

5.5. За счет гарантийных удержаний удовлетворяются (исполняются) требования Заказчика к Подрядчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, в частности:5.5.1. требования об уплате неустоек, предусмотренных законом или настоящим Договором;5.5.2. требования о возмещении расходов на устранение недостатков выполненных работ, если соответствующее право было реализовано Заказчиком в соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ и п. 2.1.3. настоящего Договора, а также требования о возмещении иных убытков.5.6. Требование Заказчика к Подрядчику удовлетворяется за счет гарантийных удержаний в следующем порядке:5.6.1. В случае, предусмотренном п. 5.5.1. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; - указание на правовое основание для начисления неустойки;- сумму неустойки, начисленной Подрядчику за допущенное нарушение Договора;- указание на получение Заказчиком неустойки за счет гарантийных удержаний.

Сумма неустойки считается начисленной, требование о ее уплате считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день получения Подрядчиком названного уведомления Заказчика. В этот же день неустойка признается уплаченной Подрядчиком за счет гарантийных удержаний;5.6.2. В случае, предусмотренном п. 5.5.2. Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление, содержащее:- сведения о допущенном Подрядчиком нарушении Договора; - указание на сумму расходов, иных убытков, подлежащих возмещению Подрядчиком;- указание на получение Заказчиком возмещения расходов (иных убытков) за счет гарантийных удержаний.

К требованию Заказчика, указанному в настоящем подпункте, должны быть приложены копии документов, подтверждающих расходы (иные убытки).

Требование о возмещении расходов (иных убытков) считается предъявленным Заказчиком Подрядчику в день получения Подрядчиком названного уведомления Заказчика. В этот же день расходы (иные убытки) признаются возмещенными Подрядчиком за счет гарантийных удержаний в том размере, который указан в требовании Заказчика.5.7. Стороны признают, что Гарантийные удержания в порядке п.п. 5.3-5.6 Договора, не являются удержанием имущества Подрядчика, а представляют собой согласованный способ обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. Во избежание каких-либо сомнений, на гарантийные удержания на весь период их нахождения у Заказчика, любого рода проценты начислению не подлежат.5.8. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.5.9. Подрядчик обязуется представлять Заказчику счета – фактуры, оформленные в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ.5.9.1. Сумма НДС считается предъявленной Подрядчиком к оплате Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 168 НК РФ только при соблюдении требований, предъявляемых к счету-фактуре. При несоблюдении указанных требований счет-фактура считается не выставленной, а сумма НДС считается не предъявленной к оплате.5.9.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.5.10. Не является экономией Подрядчика и не подлежит оплате невыполнение Подрядчиком работ, указанных в сметной документации (сметах), составленных в соответствии с условиями настоящего Договора, несмотря на достижение положительного результата по предмету настоящего Договора. При невыполнении подрядчиком работ, указанных в сметной документации (сметах), стороны обязаны подписать дополнительное соглашение об уменьшении объемов работ по настоящему Договору и уменьшении цены настоящего Договора.»5.11. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

27

7. ГАРАНТИИ

7.1. Срок гарантии качества результата выполненных работ устанавливается продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта сдачи-приемки всех выполненных работ по соответствующему Заказу или с даты передачи результата выполненных работ по соответствующему Заказу от Подрядчика Заказчику (третьему лицу, указанному Заказчиком) при отказе от исполнения Договора (расторжении Договора). Подрядчик гарантирует, что качество выполняемых по Договору работ соответствует Технической документации, требованиям ТУ и СНиП.Если гарантийный срок, установленный изготовителем материалов, использованных при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает срок, указанный в п. 7.1 Договора, применяется гарантийный срок изготовителя материалов.7.2. Гарантия включает в себя:- устранение за счет Подрядчика обнаруженных в течение гарантийного срока дефектов и/или повреждений материалов Объекта. Такое устранение дефектов и/или повреждений включает в себя предоставление/поставку Подрядчиком новых взамен дефектных, поврежденных материалов и/или ремонт Подрядчиком дефектных, поврежденных материалов Объекта, а также выполнение Подрядчиком работ по устранению таких дефектов, повреждений. По письменному согласованию между сторонами Заказчик может произвести замену и/или ремонт дефектных, поврежденных материалов Объекта своими силами за счет Подрядчика, при этом такая замена и/или ремонт не влияет на гарантию эксплуатации Объекта;Подрядчик обязан за свой счет осуществлять устранение дефектов и/или повреждений материалов, в течение в течение 3 рабочих дней (если сторонами не согласован иной срок) с момента обнаружения Заказчиком гарантийного случая и уведомления о нем Подрядчика. Стороны обязуются действовать добросовестно при согласовании срока устранения дефектов и/или повреждений материалов, Гарантийный срок при этом продляется на время устранения дефектов.

7.3. В случае если Подрядчик не приступит к устранению дефекта (недостатка) в течение 15 дней с момента получения от Заказчика требования об устранении или если Подрядчик не устранит недостатки (дефектов и/или повреждений материалов, доводку Объекта до гарантированных показателей) в течение разумного согласованного Заказчиком срока, то Заказчик имеет право собственными силами или посредством привлечения третьих лиц устранить такие недостатки. Документально подтвержденные расходы Заказчика на устранение таких недостатков Подрядчик компенсирует Заказчику в полном объеме в течение 30 (Тридцати) дней на основании счета Заказчика.7.4. Для составления Акта, протокола и иных документов, фиксирующих дефекты в период гарантийного срока (в т.ч. недостатки, недоделки, имеющие место по причине работ Подрядчика по Договору), и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан обеспечить явку своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. 7.5. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок, а равно в случае отказа представителя Подрядчика от составления, подписания акта, протокола и иных документов, фиксирующих дефекты в период гарантийного срока (в т.ч. недостатки, недоделки, имеющие место по причине работ Подрядчика по Договору), Заказчик в одностороннем порядке фиксирует дефекты и иные недостатки, недоделки, имеющие место по причине работ Подрядчика по Договору.

Составленный в одностороннем порядке Заказчиком акт, протокол и иной документ, как указано в настоящем пункте Договора, является надлежащим доказательством наличия обоснованного требования Заказчика по гарантии согласно настоящему Договору и основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок) в сроки, установленные Заказчиком, а также возмещения Подрядчиком иных убытков Заказчику.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН8.1. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения выполняемых работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

28

8.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 8.3. В случае нарушения установленного п. 5.2 настоящего Договора срока оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования (учетной ставки) Центрального Банка России от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки. 8.4. За нарушение срока начала и/или окончания работ, установленных Заказами Заказчика к Договору, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ, определенной соответствующим Заказом к Договору, за каждый день просрочки выполнения работ.

8.5. Неустойка, предусмотренная п. 8.4 настоящего Договора, подлежит выплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования). Если исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями, то неустойка, предусмотренная п. 8.4 настоящего Договора, подлежит выплате Подрядчиком Заказчику за счет гарантийных удержаний согласно п.п. 5.3-5.6 Договора, а в части, не покрываемой гарантийными удержаниями, неустойка подлежит уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).

8.6. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, подлежат возмещению в полной сумме сверх штрафов, предусмотренных Договором.8.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от принятых на себя обязательств.8.8. Подрядчик обязуется исполнять обязательства по обеспечению безопасности труда при исполнении обязательств по Договору, изложенные в Приложении №2 к настоящему Договору.8.9. В случае допущения Подрядчиком или привлеченным им субподрядчиком нарушений Требований безопасности на месте производства работ, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору как «Очень серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей за каждое нарушение. 8.10.В случае допущения Подрядчиком или его субподрядчиком нарушений Требований безопасности на месте производства работ, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору как «Серьезное», Подрядчик обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение. 8.11. При несчастном случае, произошедшим с работником Подрядчика или субподрядчика при выполнении работ по настоящему Договору, по вине Подрядчика или субподрядчика (персонала Подрядчика/субподрядчика) Подрядчик обязуется уплатить единовременный штраф в размере 1% от общей стоимости работ по соответствующему Заказу к Договору (п.5.1 Договора), а в случае смертельного или группового несчастного случая с тяжелым исходом - 2% от общей стоимости работ по соответствующему Заказу к Договору (п.5.1 Договора).8.12. Штрафы, предусмотренные пунктами 8.9-8.11 Договора, подлежат выплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).

Если исполнение обязательств Подрядчика по Договору обеспечивается гарантийными удержаниями, то штрафы, предусмотренные пунктами 8.9-8.11 Договора, подлежат выплате Подрядчиком Заказчику за счет гарантийных удержаний согласно п.п. 5.3-5.6 Договора, а в части, не покрываемой гарантийными удержаниями, штрафы подлежат уплате Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного уведомления (требования).

29

8.13. Ущерб, нанесенный по вине Подрядчика в процессе выполнения работ по настоящему Договору третьему лицу в результате выполнения работ по настоящему Договору, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба третьим лицам.8.14. Подрядчик обязуется исполнять положения раздела 10 Договора – Этика ведения бизнеса.8.15. При возникновении по вине Подрядчика в период производства работ по Договору, в гарантийный период, предусмотренный разделом 7 Договора, дефектов (недостатков), вызвавших вынужденный простой в работе оборудования Заказчика, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, возникшие у Заказчика по причине такого вынужденного простоя оборудования. 8.16. Начисление и выплата неустойки и убытков по настоящему Договору производится на основании письменного требования Стороны, у которой возникло основание для предъявления их требования в соответствии с условиями Договора.8.17. В случае если исполнение обязательств Заказчика по настоящему Договору зависит, в соответствии с условиями Договора, от исполнения соответствующих обязательств Подрядчиком, и Подрядчик не исполнил данные обязательства, тогда Заказчик не несет ответственность за любую просрочку (задержку, неисполнение) работ по Договору, вызванную невозможностью исполнения Заказчиком своих обязательств. 8.18. В случае если исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору зависит, в соответствии с условиями Договора, от исполнения соответствующих обязательств Заказчиком, и Заказчик не исполнил данные обязательства, тогда Подрядчик не несет ответственность за просрочку (задержку, неисполнение) работ по Договору, вызванную невозможностью исполнения Подрядчиком своих обязательств.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.9.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, если они не урегулированы путем двусторонних переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.

10. ЭТИКА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСАСтороны обязуются соблюдать следующие положения этики ведения бизнеса:1.1. Общие условия.Заказчик заявляет, что осуществляет свои деловые операции и взаимодействие с партнерами, руководствуясь принципами, которые содержатся в следующих корпоративных документах компании: "Кодекс Этики", "Положение о недопустимости коррупции", «Политика о нетерпимости к употреблению алкоголя, наркотиков, иных токсических веществ, ограничении курении на рабочем месте» «Политика в области экологии, профессионального здоровья и безопасности» (данные документы расположены на официальном сайте ОАО «Энел ОГК-5» - www.еnel. ru ).Подрядчик обязан опираться на эти принципы при осуществлении своих деловых операций и взаимодействия с партнерами.1.2. Положение о неприемлемости взяточничества.Заказчик стремится придерживаться своего правила непринятия коррупции в любой форме. С этой целью Заказчик запрещает прибегать к любому обещанию, предложению или требованию незаконной выплаты средств, в форме денежной суммы или какой-либо другой выгоды, с целью обеспечить себе преимущество во взаимоотношениях с партнером, и что данный запрет распространяется на всех его сотрудников. Подрядчик заявляет, что принимает во внимание обязательства Заказчика и, в свою очередь, обязуется не прибегать к любому обещанию, предложению или требованию незаконной выплаты средств в рамках исполнения настоящего Договора в интересах Заказчика и/или в пользу его сотрудников. В случае нарушения данного пункта, Заказчик имеет право расторгнуть Договор и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.1.3. Обязательства сторон:1.3.1. Система контроля.

30

Подрядчик обязуется применять, в своей организации, эффективную систему контроля, способную предотвращать конкретные преступления, как в России, так и за рубежом, включая ненадлежащее получение подарков, финансирования или иных выплат от Государства или иного государственного органа, мошенничество в отношении Государства или иного государственного органа, квалифицированное мошенничество для получения государственных льгот, компьютерное мошенничество в отношении Государства или иного государственного органа, взяточничество в рамках злоупотребления властью, взяточничество в судебных действиях, склонение к взятке, вымогательство, хищение в отношении Государства или иного государственного органа.1.3.2. Платежные системы.При выполнении действий на основании Договора с Заказчиком, Подрядчик обязуется осуществлять платежи исключительно такими способами, которые позволяют определить получателя (непереуступаемые чеки, банковские переводы и т.д.), избегая платежей наличностью или платежей в натуральной форме.1.3.3. Подарки и выгоды.При выполнении своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется не предоставлять никакие подарки ни в какой форме, если они могут быть истолкованы как выходящие за пределы обычной коммерческой деятельности или формы, или иным образом могут быть признаны направленными на обеспечение преимущественного к себе отношения в связи с осуществлением какой-либо деятельности, которая может быть связана с Заказчиком. Данное положение, которое не может игнорироваться даже в отношении тех Стран, в которых дарение ценных подарков коммерческим партнерам является обычной практикой, касается как обещанных или предложенных подарков, так и полученных подарков, подарок означает любой вид выгоды (бесплатный допуск на конференции, обещание работы и т.д.). В любом случае Подрядчик обязуется воздерживаться от любых действий, запрещенных Законом, коммерческой практикой и/или Кодексами этики – если имеются – компаний или организаций, с которыми у него имеются деловые отношения.Предложенные подарки – за исключением малоценных подарков – подлежат надлежащему документированию; документация предоставляется Заказчику по требованию.1.3.4. Контрольная деятельность.Заказчик может осуществлять проверки, направленные исключительно на проверку соблюдения настоящих Условий этики ведения бизнеса. Подрядчик обязан предоставлять всю документацию, которую Заказчик считает полезной и относящейся к выполнению настоящего Договора. Данная документация включает:- счета-фактуры,- оригинальную документацию,- квитанции об оплате расходов,- соответствующую бухгалтерскую и управленческую отчетность,- консультационные соглашения и договоры субподряда.1.3.5. Отсутствие конфликтов интересов.Подрядчик заверяет, что он не осуществляет никакую деятельность, представляющую конфликт интересов в отношении настоящего Договора.Подрядчик заявляет следующее:- управляющий директор/директора/акционеры, а также персонал Подрядчика, принимающий непосредственное участие в исполнении обязательств по настоящему Договору, никто из них не привлекался за последние 5 лет к Уголовной ответственности по соответствующим статьям связанным с мошенничеством, дачей/получением взятки, хищением или присвоением имущества и т.п.1.4. Расторжение договора.Нарушение Подрядчиком какого-либо из условий настоящей статьи или совершение преступлений, указанных выше, является существенным нарушением обязательств по настоящему Договору, и предоставляет Заказчику право расторгнуть в одностороннем порядке в соответствии с положениями п. 1 ст. 450 ГК РФ и потребовать от Подрядчика компенсации убытков.В случае досрочного расторжения Подрядчик обязан следовать указаниям, предоставляемым Заказчиком в отношении деятельности, которая, в любом случае, должна быть завершена до расторжения.1.5. Внесение изменений в настоящие Условия этики ведения бизнеса.Настоящие Условия этики ведения бизнеса заменяют собой любые и все предыдущие соглашения по их предмету и могут быть изменены сторонами на основании их взаимного соглашения только в письменной форме.

31

1.6. Обязательство о защите прав личности.Подрядчик принимает на себя следующие обязательства: соблюдать трудовое законодательство; законодательство о свободе создания или присоединения к существующим профессиональным союзам/объединениям, ассоциациям и представительным организациям; законодательство в отношении охраны окружающей среды и соблюдении санитарно-гигиенических норм.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ11.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету договора, ходу его исполнения и полученным результатам.Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой ограничено правительственными документами).11.2. Подрядчик выражает свое согласие на использование информации о Подрядчике, договорах, заключенных между Подрядчиком и Заказчиком, участии Подрядчика в Конкурсных процедурах и иной информации, связанной с сотрудничеством Подрядчика и Заказчика в рамках Договора в Базах данных Группы Энел.

12. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)12.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если этому препятствовали обстоятельства, возникшие помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть, или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, и др. стихийные бедствия. Обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего пункта являются только те, которые непосредственно повлияли на исполнение одной из сторон обязательств по Договору.12.2. Сторона, на исполнение обязательств которой влияют обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств в течение 10 (Десяти) дней с момента их возникновения. В случае неуведомления о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в установленный срок сторона, на исполнение обязательств которой влияют обстоятельства непреодолимой силы, лишается права ссылаться на такие обстоятельства.12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путём направления уведомления другой стороне в одностороннем внесудебном порядке.

13. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ13.1. Подрядчик предоставляет, в случае необходимости, Заказчику патенты, лицензии и другие права промышленной собственности по предмету Договора.13.2. Подрядчик принимает на себя всю ответственность за нарушение любых вытекающих из настоящего Договора прав промышленной собственности, и обязан сделать все необходимое, чтобы защитить Заказчика от всех рекламаций и претензий, которые могут быть предъявлены ему в результате нарушений этих прав.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до _____20___года. Истечение срока договора не освобождает сторону от исполнения своих обязанностей в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором и Заказами к Договору.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ15.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.15.2. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими совместно.15.3. Уступка прав требования к Заказчику по настоящему Договору не допускается без согласия Заказчика.

32

15.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:15.4.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ (этапов работ).15.4.2. В случае несвоевременной поставки материалов, когда Договором предусмотрена обязанность по поставке материалов Подрядчиком.15.4.3. В любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.15.4.4. Обоснованного подтверждения экономической или деловой несостоятельности Подрядчика.15.4.5. Другие случаи неисполнения/нарушения условий Договора.15.4.6. Нарушения Подрядчиком Этики Ведения Бизнеса (ст.10 настоящего Договора);15.4.7. Нарушение Подрядчиком или его Субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промсанитарии, санитарных правил, пожарной безопасности и промышленной безопасности, включая, но не ограничиваясь:- не заполнение и не представление Заказчику документов по проверке знаний правил техники безопасности и охраны труда, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, у персонала Подрядчика и его Субподрядчиков;- отсутствие у Подрядчика внедрённой системы производственной безопасности;- привлечение Подрядчиком или его Субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного и/или неодобренного Заказчиком персонала;- нарушение Подрядчиком или Субподрядчиками требований, предусмотренных настоящим Договором и/или соответствующими нормативными актами, по использованию обязательных средств индивидуальной защиты.15.4.8. В иных случаях, установленных действующим законодательством РФ. Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ (этапов работ), поставки/предоставления материалов. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.15.5. Подписание настоящего Договора для Подрядчика означает его ознакомление с проектной, нормативно-технической и иной документацией Заказчика, необходимой для надлежащего выполнения работ в полном объёме, что лишает Подрядчика права сослаться на непредставление Заказчиком указанной документации Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ последним.15.6.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:- Приложение 1. Предварительный сметный расчет ;- Приложение 2. Требования безопасности на месте производства работ;- Приложение 3. Форма Заказа к Договору;- Приложение 4. Требования охраны окружающей среды.- Приложение 5. – Техническое задание (при наличии одного технического задания, общего для всех Заказов по Договору)

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ОАО «Энел ОГК-5»

Юридический адрес: 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10.Фактический адрес: 115093, г. Москва, ул.

_______________

Юридический адрес:_________________________________Почтовый адрес:_________________________________

33

Павловская, дом 7, строение 1.ИНН 6671156423 / КПП 997450001р/сч 40702810338250012931 в Московском банке ОАО "Сбербанк России" г. Москвак/сч 30101810400000000225БИК 044525225

ИНН _________КПП _________

Р/с ______________в _________________к/с ___________________БИК __________________,ОКПО ________________

Заказчик Подрядчик:Заместитель генерального директора – директор по закупкам ОАО «Энел ОГК-5»

_________________________

________________ / Р.А. Рафибейли /М.П.

________________ / ___________ /М.П.

34

Приложение №1 к договору №_________ от "____" __________ 201_г.

Предварительный Сметный расчет

коэффициент СБЦ 0,000

районный коэффициент 0,000

Обоснование цены Наименование

доплата за

условия труда

Ед. изм

Кол-во

Цена, руб.

за Ед. изм Стоимость,

руб.

Ремонт теплосчётчиков и расходомеров 0,000 Итого по работам/услугам с учетом коэф-тов 150 192,00

Теплосчетчик микропроцессорный 2-х и 3-х канальный (04) ШТ 2 45038,00 1 ШТ 90 076,00

Теплосчетчик микропроцессорный 2-х и 3-х канальный (калибровка) ШТ 2 7479,00 1 ШТ 14958,00

Микропроцессорные одноканальные расходомеры-счетчики жидкости (04) ШТ 1 7962,00 1 ШТ 7962,00

Микропроцессорные одноканальные расходомеры-счетчики жидкости (калибровка)

ШТ 1 1070,00 1 ШТ 1070,00

Микропроцессорные многоканальные расходомеры-счетчики жидкости (04) ШТ 2 15924,00 1 ШТ 31848,00

Микропроцессорные многоканальные расходомеры-счетчики жидкости (калибровка)

ШТ 2 2139,00 1 ШТ 4278,00

0,000 Итого по работам/услугам с учетом коэф-тов 150 192,00

МАТЕРИАЛЫ

Обоснование цены Наименование Ед.

измКол-во

Цена, руб. за Ед. изм Стоимость,

руб.

Канифоль ГОСТ 19113-84КГ 0,10 1 КГ

Припой Radiel F60010E23 Sn60 Pb40 1,0мм 250г с активным флюсом КГ 0,14 1 КГ

Припой ПСр-45 ГОСТ 19738-74КГ 0,02 1 КГ

Спирт этиловый технический ЭкстраЛ 0,85 1 Л

35

Приложение № 2к Договору № ______

от «__»___________ 201_ г.

Требования безопасности на месте производства работ

Требования безопасности Степень серьезности нарушения в

случае не соблюдения: серьезные (С), очень серьезные нарушения

(ОС)СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Площадки и лестницы должны содержаться в чистоте. Разлитые или протекшие жидкости должны быть нейтрализованы и удалены.

С

Проходы, проезды, переходы, лестницы, площадки и перила должны быть в исправном состоянии и не повреждены в ходе выполнения работ. Открытые проемы должны быть немедленно огорожены либо закрыты конструкциями, выдерживающими соответствующую нагрузку.

ОС

Во время производства огневых работ на рабочем месте должны находиться первичные средства пожаротушения. ОСПереходы, этажи, лестницы и аварийные выходы должны быть очищены от строительного мусора и материалов, обеспечивая безопасный проход. СВес оборудования и материалов, размещенных на площадках, не должен превышать предельно допустимые нагрузки. ОСПомещения и рабочие зоны должны иметь необходимое освещение и соответствовать требованиям соответствующих правил устройства электроустановок.

С

Леса и подмости должны соответствовать требованиям СНиП, должны быть установлены в соответствии с требованием Правил безопасности, должно быть оформлено их принятие в работу и допуск к эксплуатации Представителем Заказчика. Места установки должны быть огорожены и должны присутствовать соответствующие плакаты безопасности.

С

Места раскопов должны быть ограждены, приняты меры по исключению обрушения стенок, обеспечен безопасный спуск (подъем) людей, вывешены соответствующие знаки безопасности (сигнализации).

С

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИРаботы на высоте, верхолазные работы должны выполняться в соответствии с согласованным ППР (технологической картой) персоналом, имеющим соответствующие квалификацию и разрешения, с применением средств индивидуальной защиты. Опасная зона под местом производства работ должна быть выгорожена.

ОС

Работы в замкнутых пространствах должны выполняться с ежедневным допуском Представителем Заказчика, и регулярным взятием анализов воздуха в рабочей зоне. Должны выполняться иные меры безопасности, предусмотренные обязательной технологической картой и нарядом-допуском.

ОС

Не допускается производство самостоятельных переключений в схемах и на оборудовании Заказчика. ОС

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИРаботы должны проводиться по акту-допуску, наряду-допуску, по распоряжению, по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации с применением технологических карт и проект производства работ (ППР) (где применимо).

ОС

На месте работ должен находиться производитель работ по наряду с экземпляром наряда-допуска, рабочие должны обладать соответствующей квалификацией и быть включены в список членов бригады.

ОС

36

Наряд-допуск должен быть правильно оформлен. ССРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Работники должны носить защитные каски с застегнутым подбородным ремнем.

С

Работники должны носить защитную обувь, отвечающую требованиям норм безопасности. СРаботники должны применять защитные перчатки, рукавицы в соответствии с характером выполняемой работы. Диэлектрические перчатки должны соответствовать требованиям нормативных документов.

С

Работники должны применять маску для защиты лица в соответствии с характером выполняемой работы. СПри работе на высоте, верхолазных работах должны применяться средства защиты от падения с высоты, соответствующие характеру работы. Предохранительный пояс должен быть испытан и находиться в исправном состоянии.

ОС

Работники должны быть одеты в специальную одежду в соответствии с характером выполняемой работы. СВ зонах, где обязательны к применению средства защиты глаз, рабочие должны носить защитные очки. СВ зонах, где обязательны к применению средства защиты слуха, рабочие должны носить наушники (беруши). СПри работе с изоляционными материалами и другими вредными веществами рабочие должны применять соответствующие средства защиты органов дыхания.

С

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫРаскладка оборудования материалов и инструмента в рабочей зоне должна проводиться в соответствии с согласованными картами и требованиями безопасности.

С

Оборудование и инструмент, на которые распространяются требования по периодической проверке, должны быть своевременно проверены. СИнструмент и приспособления, используемые в работе, соответствуют заданию и условиям работы. СГрузо-подъемные механизмы (ГПМ), автотранспорт, средства механизации работ, оборудование, подведомственное Ростехнадзору должны соответствовать требованиям безопасности и быть разрешены Заказчиком к применению на его территории.

ОС

Электро-, пневмо- и абразивный инструмент, газо-электросварочное оборудование должны соответствовать требованиям безопасности и применяться в соответствии с ними.

С

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ должны применяться исправные и соответствующие нормам безопасности ГПМ и стропы. С

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТВо время нахождения на территории Заказчика запрещается находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. ОСВо время работы должны соблюдаться меры безопасности, предусмотренные инструкциями по охране труда, технологическими картами, ППР, нарядом–допуском и другими нормативными документами.

ОС

О нарушениях, инцидентах, несчастных случаях, предпосылках к ним, а также случаях микротравматизма должно быть немедленно сообщено Представителю Заказчика.

ОС

Руководитель работ по наряду должен периодически проверять соблюдение рабочими требований безопасности. СКурение разрешается только в специально отведенных местах. ОС

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИНа рабочем месте должны находиться знаки безопасности, обозначающие место проведения работ («Работать здесь»). СРабочая зона должна быть выгорожена и иметь соответствующие знаки. СЗнаки безопасности, установленные Заказчиком при подготовке рабочего места, должны быть сохранены в местах их установки. С

ОЦЕНКА РИСКАМеры безопасности по подготовке рабочего места должны быть С

37

адекватны рискам, оценены и согласованы руководителем и производителем работ по наряду (проверяется методом опроса).Работы проводятся в соответствии с Планом безопасного производства работ, согласованного Заказчиком, План имеется в наличии и персонал ознакомлен с ним.

С

Перед началом работ рабочие должны пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению работы (проверяется методом интервьюирования).

С

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ И НАВЫКИ ПЕРСОНАЛАРабочие должны иметь при себе удостоверения о проверке знаний с отметками о проверке знаний по охране труда и допуске к специальным работам.

С

Работники подрядной организации допущены на территорию Заказчика, в соответствии с согласованными списками, по временным пропускам и после прохождения вводных инструктажей по охране труда, охране окружающей среды, противопожарного инструктажа и имеют при себе талоны о проведенных вводных инструктажах.

ОС

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕТранспортные средства и / или машины, используемые для выполнения задания, а также их вспомогательные приспособления / оборудование соответствуют Правилам безопасности и соответствующим техническим условиям.

С

Транспортное средство и водитель имеют соответствующие документы (права, талон техосмотра, путевой лист с отметкой медработника, регистрационный номер Ростехнадзора при необходимости).

С

Водители транспортных средств соблюдают скоростной режим и требования дорожных знаков на территории заказчика. СПеревозка персонала и оборудования должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил безопасности. С

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ / АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИИмеются в наличии соответствующие аптечка и средства для оказания первой помощи. СРабочие знают свои действия в аварийных ситуациях (определяется методом опроса). СРабочие обучены навыкам оказания первой медицинской помощи. СТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТАХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, ТРЕБУЮЩИХ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯПроизведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов.

ОС

На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты.

С

Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током.

ОС

Установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления).

ОС

Вывешены плакаты “Заземлено”, ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

С

Требования к содержанию плана безопасного производства работПлан производства работ должен содержать следующую информацию:1. Сведения о содержании и объеме работ:а) адрес стройплощадки (место проведения работ);б) описание территории, на которой находится стройплощадка (место проведения работ);в) краткое описание работ, сроки выполнения работ, этапы выполнения работ, планируемые объемы работ, выраженные в человеко-днях;г) проектные, архитектурные, структурные и технологические решения (проект производства работ, чертежи и т.п.);д) перечень работ повышенной опасности, требующих дополнительных мероприятий

38

при организации работ и контроле безопасности (земляные, газоопасные, пожаровзрывоопасные работы и т.п.).2. Использование автотранспорта.3. Использование грузоподъемных и других механизмов, станочного оборудования и приспособлений, устанавливаемых подрядной организацией:а) тип механизма;б) сведения об исправном состоянии;в) потребляемая электрическая мощность (при подключении к электросети станции);г) место установки и подключения;д) используемое временное освещение;е) сведения о лице, ответственном за эксплуатацию механизма.4. Использование коммуникаций:а) холодная вода (цели использования, место забора, давление);б) горячая вода (цели использования, место забора, давление);в) пар (цели использования, место забора, давление);г) сжатый воздух (цели использования, место забора, давление);д) кислород (цели использования, место забора, давление).5. Бытовые условия:а) размещение персонала подрядчика (указать бытовое помещение);б) пользование душевыми (количество мест);в) размещение временных мастерских, «вагончиков».4. Порядок складирования и хранения материалов, баллонов, металлолома и производственных отходов.5. В части организации работ на стройплощадке, в зависимости от видов осуществляемой деятельности, план должен содержать следующую информацию: а) правила ограждения стройплощадки, организации входа/выхода, установки знаков;б) правила санитарии;в) ситуационный план основных дорог стройплощадки;г) системы жизнеобеспечения (системы обеспечения электроэнергией, водой, газом и др. видами энергии);д) системы заземления и защиты от молнии;е) различные варианты въезда транспортных средств, осуществляющих поставку материалов;ж) местоположение зданий и сооружений на стройплощадке;з) расположение зон погрузки и разгрузки;л) зоны складирования и хранения оборудования, материалов, хранения отходов; м) специальные зоны, отведенные под складирование взрывоопасных и быстровозгораемых веществ.6. Перечень привлекаемых субподрядных организаций с описанием видов работ, выполняемых этими организациями, и график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории;7. Наименование документов, определяющих порядок допуска к работам: а) СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;б) ПОТРМ-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;в) РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;г) Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;д) ВППБ 01-02-95 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;е) ПБ 03-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;ж) ПБ 10-611-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)».(Порядок допуска к работам определяет работник отдела ОТ и ПБ на основании документов, представленных подрядной организацией).10. Должность и фамилия руководителя работ со стороны Подрядчика, а также должностных лиц подрядной и субподрядных организаций, ответственных за безопасное производство работ:а) ответственный за оформление акта-допуска;б) выдающий наряд-допуск;в) ответственный руководитель работ;г) ответственный производитель (исполнитель работ);д) ответственные за безопасное производство работ кранами, подъемниками, др. транспортом и механизмами, стропальщики, рабочие люльки;

39

е) ответственный за пожарную безопасность;ж) ответственный за безопасную эксплуатацию баллонов;з) ответственный за вопросы охраны окружающей среды;е) при работе в электроустановках - члены бригады.11. План действий в аварийных ситуациях и при пожаре с указанием телефонов оперативных служб и ответственных работников.12. Порядок организации оказания первой медицинской помощи.13. Должность и фамилия руководителя работ со стороны Заказчика, а также лиц из числа персонала электростанции, ответственных:а) за контроль качества работ;б) по вопросам подключения электрических машин;в) по вопросам подключения к технологическим трубопроводам;г) по вопросам складирования материалов, по мусору и отходам;д) по вопросам согласования проекта организации работ и проекта производства работ;е) за использование автотранспорта, ГПМ, погрузочно-разгрузочные работы;ж) за контроль безопасного выполнения работ и надзор за использованием ГПМ и баллонов;з) по противопожарным вопросам;и) по вопросам выдачи нарядов-допусков и допуска, в том числе к работам, связанным с повышенным риском;к) за проведение инструктажей персонала подрядчика;л) по бытовым вопросам.

Заказчик Подрядчик:

Заместитель генерального директора – директор по закупкам ОАО «Энел ОГК-5»

__________________________

________________ / Р.А. Рафибейли /М.П.

________________ /________________/М.П.

40

Приложение № 3к Договору № ______

от «__»___________ 201_ г.

Форма заказаНачало формы

Заказ №_____ от ________ (присваивается номер САП ОАО «Энел ОГК-5»)к Договору подряда №__ от _______

1. Предмет: выполнение работ по [описание] в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Заказу №__) и Локальным(-и) сметным(-и) расчетом(-ми) (Приложение №2 к Заказу №__).

2. Сроки выполнения работ по Заказу №__: начало выполнения работ: [дата] окончание выполнения работ: [дата].

3. Стоимость работ по Заказу №__ составляет [сумма цифрами и прописью], в том числе НДС 18% [сумма цифрами и прописью] и определяется в соответствии с Приложением №2 к Заказу №__).

4. Во всем что не урегулировано настоящим Заказом №__, Стороны руководствуются условиями Договора №____ от ______г.

5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Заказа №__

- Приложение №1 - Техническое задание (если требуется Заказчиком);- Приложение №2 - Локальный(-е) сметный(-е) расчет(-ы) (перечислить все локальные сметные расчеты).

Подписи Сторон

Подрядчик: Заказчик:________________

_________________ ___________«____»____________г

_________________

_______________«____»____________г

Конец формы

Заказчик Подрядчик:

Заместитель генерального директора – директор по закупкам ОАО «Энел ОГК-5»

__________________________

________________ / Р.А. Рафибейли /М.П.

________________ /________________/М.П.

41

Приложение № 4к Договору № __________

от «____» ______ 2012 г.

Требования охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан:

обеспечить при производстве работ выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, охраны земельных и водных ресурсов, обращения с отходами производства и потребления;

в ходе выполнения работ на объекте проводить необходимые мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию территории;

обеспечить в согласованные с Заказчиком сроки за свой счет вывоз и захоронение производственных и бытовых отходов, а также вывоз неиспользованных материалов, оборудования и строительного мусора по окончании выполнения работ. Передавать отходы для захоронения по договору с предприятием, имеющему лицензию на размещение отходов;

в случае необходимости получить у специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды разрешения на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов;

возмещать Заказчику суммы по штрафным санкциям, выставленным в его адрес инспектирующими организациями за факты нарушения природоохранного законодательства, а также за сверхнормативные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов в не предназначенных местах, произошедших по вине Подрядчика;

обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ). Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке ремонтной площадки;

подрядчик обязан сообщать обо всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности;

выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экологической экспертизы;

обеспечить своими силами сбор и сортировку отходов черных и цветных металлов, появившихся в процессе работ, и передать их по акту производственному филиалу;

за свой счет обеспечить сбор, сортировку и вывоз твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин, и других отходов деятельности подрядной организации на территории филиала;

компенсировать нанесенный окружающей среде вред и убытки, причиненные Компании в результате своей деятельности;

немедленно информировать Заказчика о возникших авариях и несчастных случаях.

Заказчик организует обучение персонала Подрядчика значимым экологическим аспектам, связанным с деятельностью Подрядчика, и доводит до сведения Подрядчика свою экологическую политику.

Заместитель генерального директора –директор по закупкам ОАО «Энел ОГК-5»

_________________/Рафибейли Р.А./«_____»_____________2012

_________________/ _____________ «_____»___________________2012г.

42