Bases Loma Alta

1

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOLICITACION PUBLICA N° 009-2013/GRH

LICITACION PÚBLICA N°009-2013/GRH PRIMERA CONVOCATORIA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E N° 33023 DE LOMA BLANCA, DISTRITO DE

HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO”.

CALENDARIO DE CONVOCATORIA

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 11/07/2013

Registro de participantes : Del 12/07/2013Al: 14/08/2013

Formulación de Consultas : Del: 12/07/2013Al: 18/07/2013

Absolución de Consultas : 23/07/2013

Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 24/07/2013Al: 01/08/2013

Absolución de Observaciones a las Bases : 07/08/2013

Integración de las Bases : 13/08/2013

Presentación de Propuestas : 22/08/2013

* El acto público se realizará en : Auditorio del Gobierno Regional Huánuco, Calle calicanto N° 145 Amarilis: 10:00 horas

Calificación y Evaluación de Propuestas : Del 23/08/2013

Otorgamiento de la Buena Pro : 26/08/2013


HUANUCO - JULIO 2013

92


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

1


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

92


información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

http://www.rnp.gob.pe/

1


1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

92


Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

1


Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

92


1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.1

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

1


1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

92


Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

1


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

1.18. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.19. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

92


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

1.20. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra2, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

1.21. DE LAS GARANTÍAS

1.21.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento

2 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

1


(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

1.21.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

1.22. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

1.23. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

1.24. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA3

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

3 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

92


6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales4 señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

1.25. RESIDENTE DE OBRA5

Profesional6 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad7, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

1.26. INSPECTOR O SUPERVISOR8 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del

4 Ingenieros o arquitectos.

5 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

6 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

7 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

8 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

1


residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

1.27. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

1.28. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases9.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

1.29. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases,

9 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

92


por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

1.30. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

1.31. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

1.32. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

1


1.33. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

1.34. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

92


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

1


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

RUC Nº : 20489250731

Domicilio legal : Calle CALICANTO Nº 145 AMARILIS –HUÁNUCO

Teléfono y fax: : 062-512124 anexo 128

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E N° 33023 DE LOMA BLANCA, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL10

El valor referencial asciende a S/. 3, 053,648.38 (Tres millones Cincuenta y tres mil Seiscientos cuarenta y ocho con 38/100 Nuevos Soles). Incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de las prestaciones, El valor referencial ha sido calculado al mes de Julio del 2013.

Valor Referencial (VR)

Límites

Inferior Superior

S/. 3, 053,648.38

Tres millones Cincuenta y tres mil Seiscientos cuarenta y ocho con 38/100 Nuevos Soles

S/. 2, 748,283.54

Dos millones Setecientos cuarenta y ocho mil

Doscientos ochenta y tres con 54/100 Nuevos Soles

S/. 3, 359,013.22

Tres millones Trescientos cincuenta y nueve mil

Trece con 22/100 Nuevos Soles

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

10 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

Expediente Técnico S/. 80,000.00

Ejecución de obras S/. 2, 973,648.38

TOTAL S/. 3, 053,648.38

92


Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deberá tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato 2 N° 171-2013/GRH, de fecha 01 de Julio 2013.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CONCURSO OFERTA

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la presente convocatoria, es de Doscientos diez (210) días calendarios, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 60 días calendarios, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de 150 días calendarios. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

El costo de reproducción de las Bases, es de S/. 10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles)

1.11. BASE LEGAL

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Ley Nº 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ley N° 27806 Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la

República. Código Civil en forma supletoria. Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo N° 184-2010-EF, que aprueba el Reglamento del D.L. Nº 1017 Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Decreto Supremo N° 021-2009-EF, Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado. Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

1


Decreto Supremo Nº 007-2010-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

Decreto Supremo Nº 010-2010-TR, Reglamento de la Ley MYPE. Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de

Contraloría N° 072-98-C.G Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG del 14-03-2001. Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG del 23-06-2000 - Norma 700-06 (Contrataciones y

Adquisiciones de bienes y servicios u obras). Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Ley Nº 27293, “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”, modificada por las

Leyes N° 28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, “Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de

Inversión Pública” modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF. Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, “Aprueba la Directiva General del Sistema de

Inversión Pública” modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01.

Reglamento de la Ley del SNIP aprobado por D.S. Nº 157-2002-EF Normas y Directivas del SNIP

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

CAPÍTULO II

92


DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 11

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 11/07/2013

Registro de participantes : Del 12/07/2013Al: 14/08/2013

Formulación de Consultas : Del: 12/07/2013Al: 18/07/2013

Absolución de Consultas : 23/07/2013

Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 24/07/2013Al: 07/07/2013

Absolución de Observaciones a las Bases : 07/08/2013

Integración de las Bases : 13/08/2013

Presentación de Propuestas : 22/08/2013


Calificación y Evaluación de Propuestas : Del 23/08/2013

Otorgamiento de la Buena Pro : 26/08/2013


1.13. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la oficina de Logística y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Huánuco, sito en Calle Calicanto N° 145 - Amarilis - Huánuco, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 8:00 am a 16:30 pm,

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

1.14. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de la Unidad de Tramite Documentario del GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, sito en la calle CALICANTO Nº 145 AMARILIS - HUANUCO, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08.00 am. a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACION PUBLICA N° 009 -2013/GRH pudiendo acompañar opcionalmente un CD conteniendo las consultas y/u observaciones.

En el caso que los participantes decidan solicitar la elevación de observaciones al OSCE, dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberán ser presentados en Unidad de Tramite Documentario del GOBIERNO REGIONAL HUANUCO, sito en la calle CALICANTO Nº 145 AMARILIS - HUANUCO en el horario de 07.45 horas a 16.45 horas. Pudiendo ser remitidos adicionalmente al correo: [email protected]

1.15. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

11 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

1


Las propuestas se presentarán en acto público, en el AUDITORIO DEL GOBIERNO REGIONAL HUANUCO SITO EN LA CALLE CALICANTO Nº 145 AMARILIS – HUANUCO, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la presencia de Notario Público.

Las personas naturales concurren personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditadas ante el Comité Especial mediante carta poder simple. Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El representante legal acreditará tal condición con copia simple del documento registral vigente12 que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, será acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la condición de éste.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACION PUBLICA N° 009-2013-GRH conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

12 La vigencia de poder a presentar por el Representante Legal o Apoderado deberá tener una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de presentación de las propuestas.

Señores

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOCALLE CALICANTO 145 AMARILIS - HUANUCOAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2013/GRH

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E N° 33023 DE LOMA BLANCA, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO”.

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Señores

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCOCALLE CALICANTO 145 AMARILIS - HUANUCOAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2013/GRH

DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E N° 33023 DE LOMA BLANCA, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO – HUÁNUCO”.

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

92


1.16. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1.16.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos copias13.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos14, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección15 (Anexo Nº 2).

Acompañado de la siguiente documentación: b.1. Formato y documentos sustentatorios de la experiencia del postor exigida en los Requerimientos Técnicos Mínimos, incorporados en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo 06)b.2. Relación del personal que será asignado a la ejecución de la obra. (Formato 02)b.3. Declaración Jurada de Compromiso de Trabajo de cada uno del personal propuesto para la ejecución de la obra. (Formato Nº 03.)b.4. Formato y documentos sustentatorios de la calificación y experiencia del personal propuesto. (Formato Nº 04). En el supuesto que el postor fuera el otorgante de la constancia o certificado de trabajo, deberá adjuntar además el contrato de trabajo y la certificación de pago por el servicio prestado.b.5. Declaración jurada de Disponibilidad de Equipos y Maquinaria, De ser el caso. (Formato Nº 05).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

13 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

14 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

15 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

1


e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f) Constancia emitida por la entidad (Gerencia Regional de Infraestructura) acreditando no tener contratos de ejecución de obra resueltos por causas imputables al contratista. (Formato Nº 06).

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados. En el supuesto que el postor fuera el otorgante de la constancia o certificado de trabajo, deberá adjuntar además el contrato de trabajo y la certificación de pago por el servicio prestado.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Mediante la presentación de constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente: 1. La identificación del contrato indicando como mínimo su objeto.2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

IMPORTANTE:

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la

92


aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

1.16.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA16

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

1.17. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

16 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

1


= 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

1.18. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZA d) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso

PRESENTAR CARTA FIANZA. e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, presentara:a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.a. Original de los certificados de habilidad de todos los profesionales propuestos

Nota.- En el caso de que un Consorcio resulte ganador deberá presentar la documentación correspondiente de cada uno de sus conformantes.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una Carta Fianza para efectos de garantizar El fiel cumplimiento del contrato. Esta Carta Fianza debe ser incondicional, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento de la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas que deberán estar dentro del ámbito de la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. (Artículo 39º, de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 155º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Cabe señalar que en cumplimiento de Resolución N° 1490-2011-TC-S2, las garantías de fiel cumplimiento presentada por los consorcios deben incluir la relación de sus integrantes, siendo causal de incumplimiento en los requisitos para la suscripción del contrato.

1.19. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

92


El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en mesa de partes del Gobierno regional de Huánuco sito en Calle Calicanto N° 145 Amarilis Huánuco.

IMPORTANTE:

Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

1.20. ADELANTOS17

1.20.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará adelantos directos por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días calendario a la Suscripción del contrato18, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos19 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue EL ADELANTOS en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

1.20.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto de la ejecución de la obra.20, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos21 mediante

17 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

18 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

19 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

20 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

21 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de

1


CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.”

1.21. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

1.22. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRALa Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 10 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPÍTULO III

manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

92


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO

“RECONSTRUCCION. AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE N°33023 DE LOMA BLANCA DISTRITO DE

HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO”

CÓDIGO SNIP Nº 111637

TERMINOS DE REFERENCIA

INDICE

I. ANTECEDENTESII. UBICACIÓN Y DISTANCIA DEL PROYECTO

III. ALCANCE DE LOS SERVICIOSIV. REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTESV. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR DEL SERVICIO A PRESTAR

VI. BASE LEGAL NORMAS Y REGLAMENTOSVII. FUENTES DE INFORMACION

VIII. PROCESO DE DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICOA. INSPECCION OCULAR, EVALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA Y COMPATIBILIDAD DE METAS CONCORDANTES CON EL PERFIL VIABILIZADO

B. EL PROYECTO Y EXPEDIENTE TECNICOIX. PRESENTACION DE LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICOX. COORDINACION CON LA ENTIDAD

XI. FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADOXII. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

XIII. LABORES POST ESTUDIOXIV. VALOR REFERENCIAL DE HONORARIOS PROFESIONALESXV. ENTREGA DE INFORMES PARCIALES Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

XVI. FORMA DE PAGOXVII. INFORMES – PLAZO – PRESENTACION Y REVISION

XVIII. DE LA REVISION Y APROBACION DELOS INFORMES XIX. PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICOXX. COORDINACION Y EVALUACION

XXI. EVALUACION (SUPERVISION) Y APROBACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA

- DEL EVALUADOR (INSPECTOR/SUPERVISOR) DEL ESTUDIO- CONSULTAS

XXII. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESENTACIONXXIII. DEL CONSULTOR DEL ESTUDIOXXIV. METAS FISICAS DEL PROYECTO (Según Perfil Viable)XXV. PERFIL DE LA CONSULTORIA

XXVI. PRESENTACION DE EXPEDIENTE TECNCIOXXVII. CONTENIDO MINIMO DE LOS ESTUDIOS BASICOS

A. ESTUDIO TOPOGRAFICOB. ESTUDIO DE SUELOSC. ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUAD. DISEÑO ARQUITECTONICOE. DISEÑO ESTRUCTURAL

1


F. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTALG. DISEÑO DE INSTALACIONES ELECTRICASH. DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIASI. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL PROCESO DE LA

CONSTRUCCION

I. ANTECEDENTES:

Los presentes Términos de Referencia se han formulado para la elaboración del Expediente Técnico del proyecto “RECONSTRUCCION, AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA IE N° 33023 DE LOMA BLANCA DISTRITO DE HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO”, con código SNIP Nº 11637.

Los presentes términos de referencia señalan los lineamientos que debe tomar en cuenta la contratación de los servicios de un consultor en la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto:

En aplicación de las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, el Estudios de Pre inversión al nivel de Perfil fueron revisados por la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) encontrándolo conforme y declarándolo viable

II. UBICACIÓN Y DISTANCIA DEL PROYECTO:

Departamento : HuánucoProvincia : HuánucoDistrito : Huánuco

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con un terreno, el cual presenta un área Total de 1,805.46 m2, y un perímetro de 164.86 ml.El predio se ubica en el Asentamiento Humano, “Comité N°07 Loma Blanca” – Aparicio Pomares, del Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco. , Los vehículos de transporte público se toman en cualquier punto de la ciudad. El Terreno se encuentra además en la parte Oeste de la ciudad de Huánuco, constituida por el perímetro por una vía de acceso sin pavimentar.

III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

La descripción de los alcances de los servicios, que se hacen a continuación, servirá para la formulación del Expediente Técnico para convocar a licitación la obra correspondiente.

El Consultor seleccionado, será el responsable por un adecuado planeamiento, programación, conducción de estudios básicos, diseños en general, por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de Ingeniería relacionadas con el estudio, planteando métodos constructivos de última generación para la obra.

Asimismo el Consultor elaborara el informe de sustentación para la verificación de la viabilidad del proyecto por la variación de los montos de inversión que se producen entre el Estudio de Pre Inversión Viabilizado del proyecto versus lo obtenido con el estudio definitivo de ingeniería, por el tiempo transcurrido y el nivel de los estudios.

El Consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, así como del cumplimiento de la

92


programación, logro oportuno de las metas previstas y adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.Para fines del servicio, el Consultor dispondrá de una organización de profesionales, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contarán con todas las instalaciones necesarias, medios de transporte y comunicación para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Los profesionales que conformen el equipo del Consultor deberán acreditar los títulos profesionales y certificados de habilidad actualizada y la experiencia necesaria para los cargos y/o trabajos que desempeñarán en el proyecto.

Todo el personal asignado al proyecto, excepto el personal asesor eventual, deberá tener dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la Propuesta Técnica.

La Región Huánuco solicitará cambios del personal del Consultor en cualquier momento, cuando lo considere conveniente, en beneficio del Proyecto.

El Consultor deberá contar, obligatoriamente, con el equipamiento ofertado en su propuesta.

El Consultor será responsable de todos los trabajos que realice en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia

IV. REVISION Y EVALUCION DE ANTECEDENTES

El Consultor para la preparación de su propuesta Técnica y Económica, deberá revisar y evaluar todos los antecedentes que la Región Huánuco ponga a su disposición y demás documentos pertinentes que se encuentren en el Perfil de Proyecto viabilizado por la SGPI del Gobierno Regional Huánuco.

V. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR DEL SERVICIO APRESTAR

El servicio tiene por objeto elaborar el estudio a nivel de Expediente Técnico de la Infraestructura, el cual deberá cumplir con lo aspectos siguientes: a) Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura del Centro Educativo

Deberá elabora una Ficha Técnica del Proyecto Informe Técnico de la Evaluación Integral realizada a la

Institución Educativa, concordante y compatible con el estudio de pre inversión, sustentando el estado real actual de toda la infraestructura y sus recomendaciones, ya sea el caso que requiera demolición y sustitución, rehabilitación y/o Reforzamiento Estructural, además los aspectos de vulnerabilidad o de riesgo.

36 fotografías impresas de las edificaciones y/o terreno (detalles y panorámicas).

Archivo digital de las fotografías con un mínimo de 200 fotos de la Institución Educativa.

El Consultor debe presentar una Constancia de Inspección firmada por el Director de la Institución Educativa.

1


b) Verificación de las Redes Eléctricas (puntos de salida, artefactos, tableros, etc.) y de las Redes de agua y desagüe (operatividad de aparatos sanitarios y accesorios)

c) Elaboración de Estudios Básicos Estudio Topográfico (Levantamiento Topográfico y/o

Replanteo detallado de la Institución Educativa) Estudio de Suelos acorde con los Términos de Referencia

que se adjuntan. Estudio de Canteras acorde con los Términos de Referencia

que se adjuntan Estudio del Diseño Estructural acorde con los Términos de

Referencia que se adjuntan Estudio de Impacto Ambiental acorde con los Términos de

Referencia que se adjuntan Estudio del Diseño de Instalaciones Eléctricas acorde con los

Términos de Referencia que se adjuntan Estudio del Diseño de Instalaciones Sanitarias acorde con los

Términos de Referencia que se adjuntan Estudio del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan

d) Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecución de obra y conforme a la normativa vigente.

VI. BASE LEGAL NORMAS Y REGLAMENTOS

La ejecución del estudio deberá realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales y Normas Técnicas vigentes:

La formulación del estudio a nivel de Perfil, además de los Lineamientos de Política Sectorial y el Marco de Modernización del Estado tuvo en cuenta las Normas vigentes vinculadas al presente estudio, y que se seguirá en la etapa de Expediente Técnico la siguiente Normatividad Técnica:

i. Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIPii. Directiva General del SNIP aprobado por Resolución

Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 (Publicado el 09 de Abril del 2011)

iii. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) – Decreto Supremo Nº 010-2009-VIVIENDA (Publicado el 09 de Mayo del 2009)

iv. Decreto Supremo Nº 011-79-VC (Elaboración de Formulas Polinomicas)

v. Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado Mediante D.L. Nº 1017).

vi. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.)

92


vii. Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006- VIVIENDA el 08.May.2006 y publicado el 08.Jun.2006.

viii. 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el diseño de elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINSA.

ix. Ley General del Ambiente N° 28611x. Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante

cualquier desastre en términos de organización, función y estructura.

xi. Ley de Concesiones Eléctricas.xii. Código Nacional de Electricidad – Utilización (Nov. 2006) y

modificaciones RM. Nº 175-2008-MEM-DM – Tipos de Cables (Abr. 2008)

xiii. Normas complementarias de la Dirección General de Electricidad.

xiv. Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obas de Edificación aprobada por Resolución Suprema Nº 021-83-TR del 1983.03.23

xv. Norma técnica de control 600-01, 600-02, 600-03 y Reglamento de metrados.

VII. FUENTES DE INFORMACION:

El GOREHCO proporcionará al Consultor, el perfil viable del proyecto.Siendo de responsabilidad del consultor la complementación así como la obtención de documentación adicional que se requiera (permisos, certificados, constancia de defensa civil, coordinación de ser necesario con el INC, INDECI etc.) y de ser un proyecto específico le corresponde el desarrollo de las especialidades, cualquier costo o pagos de tazas que irrogue por estos trámites será de responsabilidad del consultor.

VIII. PROCESO DE DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO

A. INSPECCIÓN OCULAR, EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y COMPATIBILIDAD DE METAS CONCORDANTES CON EL PERFIL VIABILIZADO

Esta documentación será presentada al Gobierno Regional Huánuco por el Consultor Externo a los 07 días de iniciado el servicio, debiendo contener lo siguiente:

.i. Ficha Técnica y Documentación Sustentatoria.ii. Informe Técnico de la Evaluación Integral realizada a la

Institución Educativa, concordante y compatible con el estudio de pre inversión, sustentando el estado real actual de toda la infraestructura y sus recomendaciones, ya sea el caso que requiera demolición y sustitución, rehabilitación y/o Reforzamiento Estructural, además los aspectos de vulnerabilidad o de riesgo.

1


iii. 36 fotografías de las edificaciones (detalles y panorámicas)iv. Archivo digital con un mínimo de 200 fotos de la Institución

Educativav. Esquema de metas (Demolición, Sustitución y/o Reforzamiento)vi. El Consultor debe presentar una Constancia de Inspección

firmada por el Director de la Institución Educativa. vii. Asimismo deberá presentar su equipo de trabajo, compuesto

por el Jefe de Proyecto y sus profesionales especialista conformado por Ing. Estructural, Arquitecto, Ingeniero Eléctrico o Electro Mecánico, Ingeniero Sanitario, especialista en Geotecnia y Geología, Ingeniero de metrados y presupuestos, concordante con lo señalado en la Propuesta Técnica.

viii. El consultor presentara el cronograma de ejecución del servicio, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento del servicio, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas dificultad de acceso a ciertas áreas etc. El cronograma se elaborará empleando el método PERT-CPM y el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del estudio, concordante con el plazo de su propuesta técnica

La Sub Gerencia de Estudios recepcionará y tomará conocimiento de los resultados del Informe Técnico de Evaluación Integral de la Infraestructura y del esquema de las metas propuesto.

El Consultor Externo responsable de la elaboración del Expediente Técnico, coordinará con el profesional responsable de la elaboración del Perfil (Área de Planificación y Presupuesto) a fin de concretar las metas definitivas en forma conjunta y desarrollar el Expediente Técnico de acuerdo a las metas del Perfil del Proyecto de Inversión.

B. EL PROYECTO Y EXPEDIENTE TECNICO

Luego de 90 días incluido la presentación del Informe de Evaluación y propuesta de metas, el Consultor deberá presentar el Expediente Técnico definitivo, el mismo que debe contener la siguiente documentación técnica:

4.2 Ayuda Memoria 4.3 Memoria Descriptiva de Arquitectura que contendrá el área del

terreno, tipo de obra, cuadro de áreas, metas, tipo de acabados, obras exteriores entre otros.

4.4 Memoria Descriptiva de la zona a intervenir. 4.5 Memoria Descriptiva de Estructuras y Memoria de cálculo de

Estructuras4.6 Memoria Descriptiva de Instalaciones Eléctricas y Memoria de

Calculo.4.7 Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias y memoria de

Cálculo.4.8 Planos dibujados en Autocad a escalas estándares para ejecución

de obra

92


4.9 Relación detallada de láminas 4.10 Hoja de Consolidado del Presupuesto total4.11 Hoja Resumen4.12 Presupuestos por especialidad y por componente incluido Impacto

Ambiental4.13 Presupuesto de mobiliario y equipamiento detallado4.14 Listado de insumos por especialidad4.15 Fórmulas Polinómicas por especialidades4.16 Cuadro de Desembolsos

Cronograma General de Ejecución de Obra (Programación PERT-CPM y Diagrama de Barras con el software Ms Project.

4.17 Cronograma de adquisición de materiales e insumos4.18 Calendario valorizado de obra4.19 Análisis de Precios Unitarios (con el sustento de precios de

materiales)4.20 Metrado de cada módulo sustentado con la planilla de metrados

de todas las partidas presentadas, en forma ordenada que permita hacer un seguimiento y verificación rápida de las mismas) (Norma de Control 600.03)

4.21 El Metrado de las Obras Exteriores, demoliciones, con la planilla de sustento de metrados. (Norma de Control 600.03)

4.22 Especificaciones Técnicas (Norma de Control 600.02)4.23 Informe de Vulnerabilidad4.24 Ficha Técnica 4.25 Ficha y estudios de Evaluación de Impacto Ambiental 4.26 Estudio de Suelos, canteras y diseños de mezclas 4.27 Estudio del Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente4.28 Levantamiento Topográfico4.29 Tenencia Legal 4.30 Otros

El Expediente completo deberá estar firmado en cada una de sus hojas por el profesional responsable de su elaboración.

IX. PRESENTACION DE LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

El consultor deberá presentar los siguientes PLANOS (Láminas a presentar):

Arquitectura:i. Ubicación a escala 1/500 indicando linderos, calles

circundantes, propiedad de terceros, orientación, cuadro de áreas.

ii. Adjuntar además el plano de localización del terreno (a escala 1/1000) referida al área urbana o rural, según sea el caso.

iii. Plano de Distribución General a escala 1/200, indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles, planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar indicando la textura en una leyenda, deberá contener ejes, cotas de niveles orientación, cortes y elevaciones, especificación de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del proyecto.

iv. Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:200, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de placas y/o columnas, muros de contención, pircas, relleno de terreno, ejes y cotas, etc.

1


v. En el caso de Rehabilitación o Reforzamiento debe presentar plano a escala 1:100 ó 1:50, según sea el caso indicando claramente en un cuadro el tipo de obra a realizar por ambientes incluyendo las partidas a ejecutar de cada especialidad (estructuras, arquitectura, eléctricas y sanitarias), así como el cuadro de acabados.

vi. Planos en planta, cortes y elevaciones de cada módulo y obras complementarias

Estructuras:i. Planos de cimentación de todos los módulos que conforman el

proyecto, a escala 1/50 de acuerdo a normas vigentes.ii. Específicos:

Planos de cimentación, columnas, vigas, aligerados, cobertura ligera, detalles a escala 1/50, 1/25, 1/20, 1/10 según corresponda de los módulos utilizados.

Instalación Eléctrica.i. Plano de módulos a escala 1/50 y plano de Red Eléctrica

exterior a escala 1/200 con el trazo de la red eléctrica y alimentados a tableros y postes exteriores de alumbrado, diagrama unifilar de tableros, esquema del tablero general (T.G.), cálculo justificativo de la máxima demanda y potencia instalada, cajas de pase, postes de alumbrado exterior y otros.

Instalación Sanitaria.i. Plano de módulos a escala 1/50 y plano de la Red Sanitaria

exterior a escala 1/200, con indicación de la red de agua fría, red de colectores de desagüe, red de colectores de aguas pluviales, buzones, empalme a red pública, drenaje, etc. Detalles típicos, ubicación de Cisterna y Tanque Elevado y otros.

Mobiliario y Equipamiento.i. Plano de módulos educativos y administrativos (mobiliarios) a

escala 1/20, 1/10 detallados con especificaciones y procesos constructivos, para el caso de Equipamiento fotografías, escaneados, etc. con sus respectivas especificaciones técnicas.

X. COORDINACION CON LA ENTIDAD

El consultor externo contratado coordinará la ejecución del proyecto directamente con el GOREHCO, a través de la Sub Gerencia de Estudios, quien designara un Evaluador del proyecto, a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la documentación técnica requerida.Efectuada la entrega del Expediente definitivo el GOREHCO, a través de la Sub Gerencia de Estudios procederá a efectuar la revisión y evaluación del Expediente Técnico definitivo, en cada una de sus especialidades, metrados y presupuesto.En el caso de existir observaciones, el consultor tendrá un plazo máximo de 7 días para el levantamiento de las mismas, vencido el plazo otorgado sin que hayan sido levantadas las observaciones a cabalidad, se procederá a la resolución del contrato.

92


El consultor no debe utilizar personal del GOREHCO para el desarrollo parcial o total del Expediente Técnico, causal que originará la resolución del contrato.

XI. FORMATO DE PRESENTACIÓN IMPRESO Y DIGITALIZADO.

La documentación técnica se presentará ordenada de acuerdo al índice y deberá estar debidamente foliada de atrás hacia adelante.

Documentos Escritos, en formato A4, debidamente presentados en original y 05 copias firmados y sellados por el consultor, se entregará además CD conteniendo la información escrita (texto en Microsoft Word), la Ficha Técnica digitalizada en Autocad ó en Excel, fotos y documentación sustentatoria escaneada.

1.1 Metrados Se requiere la presentación en papel bond A4 del metrado total, en los que se detallen por columnas los metrados de los componentes: módulos, obras exteriores, cerco, rehabilitación y/o demolición y el total de los mismos.

Asimismo se deberá incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera firmados por el Ingeniero Civil responsable, acorde con la Norma 600.03.

PresupuestoEl presupuesto debe ser presentado en Software S10 (Versión 2003 – 2005) y también en Excel, en forma digitalizada e impresa en papel bond formato A4 y debe incluir:

i. Presupuestos separados por especialidades y componentes incluyendo impacto ambiental, demoliciones, mobiliario y equipamiento de acuerdo a la hoja de resumen de metrados, indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

ii. Análisis de costos unitarios del total del presupuesto, los mismos que incluyen los precios de los materiales sin IGV, puestos en obra es decir que incluyen el flete, con rendimientos de mano de obra concordantes con lo establecido por el GOREHCO, también se deberá calcular y detallar el cálculo de pesos y volúmenes para flete terrestre y rural, movilización y desmovilización de maquinarias y equipos etc.

iii. Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en: materiales, mano de obra, equipo e insumos comodines.

iv. Fórmulas polinómicas del presupuesto por especialidades.v. Desagregado de Gastos Generales (Gastos Generales Fijos y

Variables) por especifica de Gasto.vi. Cuadro de Desembolsos vii. Hoja de Resumen viii.Cronograma de ejecución de obra (Programación PERT-CPM y Diagrama de Barras con el software Ms Project

1


- El Consultor deberá formular el cronograma de ejecución de obra analizado, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma se elaborará empleando el método PERT-CPM y el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto; se presentará también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. El Consultor deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de la zona. Asimismo presentará un programa de utilización de equipos y materiales, concordado con el cronograma PERT-CPM.

- Se elaborará un cronograma o calendario de desembolsos, teniendo en cuenta el adelanto que se otorga al inicio de las obras y las fechas probables para que la ENTIDAD efectúe los pagos.

- Cronograma de adquisición de Materiales e insumos- Calendario valorizado de avance de obra- Sustento de los precios de materiales en la zona de

ejecución del proyecto.Planos de obra

El Consultor deberá entregar el Expediente Técnico presentado con anillados con pasta rígida con la información ordenada de acuerdo al índice entregado, en original y 05 copias:

Expediente Técnico Original y 05 copias, que contendrá un juego de planos del proyecto en papel “Bond” en los formatos según el tamaño de cada lámina, firmadas y selladas por el Consultor y el profesional responsable del diseño respectivo, así como un CD-ROM conteniendo toda la documentación técnica y planos Sin ningún tipo de claves o restricciones para poder visualizar.

Estos planos serán elaborados en Autocad Versión 2007 o superior, cuyos CD serán adjuntados en un estuche plástico membretado, conjuntamente con el expediente.

Toda la información antes mencionada debe estar firmada por el Consultor y por profesional responsable de su elaboración en cada especialidad y entregada digitalizada en CD de acuerdo a formatos de presentación.

XII. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO:

El plazo de ejecución del expediente técnico será de 60 días calendario

XIII. LABORES POST-ESTUDIO:

El consultor atenderá las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por el GOREHCO, en un plazo no mayor de 48 horas, planteadas por los postores y contratista de la obra (en el proceso de licitación, ejecución y final de obra).

Además en atención que el consultor es responsable absoluto del estudio que realiza, deberá de garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, dentro de los términos que establece las normas durante los siguientes siete (07)

92


años, desde la fecha de aprobación del expediente técnico, por lo que en caso de ser requerido por el Gobierno Regional, para absolver consultas u observaciones sobre el expediente técnico definitivo o para cualquier aclaración o corrección durante la etapa de ejecución de la obra, no podrá negar su contestación y/o concurrencia, en aplicación del Articulo 196º.- Consultas sobre ocurrencias en la obra (Reglamento del decreto legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado – DECRETO SUPREMO Nº 184-2008-EF)

En caso de no contestar por escrito y/o no concurrir a la citación antes indicada, se hará conocer su negativa al OSCE y a la Contraloría General de la república, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto administrativo por lo cual es responsable ante el estado.

XIV. VALOR REFERENCIAL DE HONORARIOS PROFESIONALES :

El valor referencial por el servicio a prestar será de S/80,000.00 (Ochenta Mil con 00/100 nuevos soles), con precios al mes de Mayo del 2013, incluidos IGV, utilidades, permisos, y otros, para hacer efectivo el pago (Ver forma de pago)

XV. ENTREGA DE INFORMES PARCIALES Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO:

Los informes parciales y el Expediente Técnico definitivo, con la documentación técnica completa, foliada y ordenada de acuerdo al índice proporcionado, debe ser entregado vía mesa de partes de lo contrario se dará por no recibido.

XVI. FORMA DE PAGO

Contrato bajo el Sistema de Concurso Oferta.

El calendario de pagos se efectuara de acuerdo a lo siguiente:

Adelanto hasta el 20% del monto total del contrato, previa presentación de la Carta Fianza por el Consultor y dentro de los siete (7) días posteriores a la firma del contrato

A la aprobación del Informe Nº 1: 20% del monto del Contrato correspondiente al Estudio.

A la aprobación del Informe Nº 2: 20% del monto del Contrato correspondiente al Estudio.

A la aprobación del Informe N° 3 borrador final – expediente técnico definitivo 30% del monto del Contrato correspondiente al Estudio (Borrador del Informe Final)

A la aprobación del Informe Final – presentación del expediente técnico definitivo 30% del monto del Contrato correspondiente al Estudio.(Informe Final y presentación del expediente técnico completo previa aprobación vía resolución del expediente técnico y la liquidación técnica del estudio)

Nota: El monto del adelanto solicitado por el consultor será descontado proporcionalmente en cada valorización de acuerdo al calendario de pagos porcentualmente propuesto.

XVII. INFORMES – PLAZO – PRESENTACION Y REVISION.

CONTENIDO Y PLAZOS DE PRESENTACION DE LOS INFORMES.- Los informes y el expediente técnico, constituyen la prestación, del servicio por parte del consultor, es decir son los documentos objeto de la prestación de la consultoría,

1


por lo tanto deberán de presentarse dentro de los plazos establecidos fuera de los cuales estarán sujetos a la aplicación de las multas por mora e incumplimiento.

Los plazos para presentación de los informes y del expediente técnico serán de estricto complimiento y están determinados en los presentes términos de referencia y el plan de trabajo (Cronograma y Programa de Actividades), presentado en la propuesta técnica del consultor en la firma de contrato.

Los plazos se fijan en días calendario y no pueden ser modificadas, salvo que durante la ejecución del servicio se aprueben ampliaciones por motivos debidamente sustentados.

Las fechas de inicio y términos de cada actividad y de presentación de informes, se fijaran en base a sus respectivos plazos de ejecución, las fechas se reajustaran de acuerdo a la fecha de inicio del plazo de ejecución de la consultoría o del servicio según fecha de entrega de terreno.

El incumplimiento de los plazos establecidos para la presentación del servicio (presentación de informes parciales, y del expediente técnico), dará lugar a la aplicación de penalidades y multas según el contrato concordante con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

El consultor deberá de entregar los informes y el expediente técnico definitivo, con los contenidos y dentro de los plazos que a continuación se indica.

INFORME Nº 01 PRELIMINAR: Se presentara a los treinta (20) días posteriores a la fecha de entrega de terreno, o el ultimo evento ocurrido para dar inicio al servicio de consultoría, el mismo que debe de estar debidamente firmados por el jefe de proyecto y los especialistas, debiendo contener lo siguiente:

a) Aspectos generales del proyecto b) Objetivo del estudioc) Antecedentes del estudiod) Inspección Ocular y Evaluación de la Infraestructura del Centro Educativoe) Descripción de las localidades en el área de influencia del proyecto.f) Ubicación geográfica y políticag) Vías de accesoh) Actividades económicas y socialesi) Condiciones climatológicasj) Altitud del área del proyectok) Descripción de los trabajos de campo realizados (Levantamiento topográfico,

mediciones, trazo, toma de datos, y trabajos de campo, los EMS, etc.).l) Informe de compatibilización /contrastación del estudio de pre inversión

aprobado, identificación de probables dificultades, análisis comentarios, observaciones respecto a aspectos técnicos, (Topografía de terreno, áreas disponibles, ubicación etc.), y de presupuesto y costo de proyecto.

m) Presentación de los estudios básicos y complementarios siguientes:

- Estudio Topográfico 100% (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la Institución Educativa) acorde con los términos de referencia.

- Estudio de Suelos 100% acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan.

- Estudio de Canteras, fuentes de agua y diseño de mezclas 100% acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan.

- Estudio de Impacto Ambiental 100% acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan.

- Diseño Arquitectónico Debe contener La Programación Arquitectónica, Anteproyecto

Arquitectónico, Anteproyecto Arquitectónico de Iluminación

92


natural y artificial, este contenido representa el 20% del Diseño Arquitectónico acorde con los términos de referencia que se adjunta

n) Autorizaciones de uso, documentos que acrediten la tenencia de la propiedad o del terreno

o) Copia del contrato de consultoría suscrito con el Gobierno Regional Huánuco, acta de entrega de terreno, y de la constancia de ejecución de los trabajos, de campo suscrito por las autoridades locales.

p) Fotografíasq) Relación de profesionales que participaron

Para la conformidad del pago de este monto correspondiente al 30% del monto del contrato correspondiente al estudio, debe contar con el informe de aprobación del EVALUADOR del proyecto.

INFORME Nº 02: Se presentara a los sesenta (40) días de entregado el terreno, o el último evento ocurrido para dar inicio al servicio de consultoría, el mismo que debe de estar debidamente firmados por el jefe de proyecto y los especialistas, debiendo contener lo siguiente:

a) MEMORIA DESCRIPTIVA.- Datos generales, ubicación, presupuesto, fuente de financiamiento, plazo de ejecución, antecedente, diagnostico, descripción de la obra, etc.

b) Presentación de los estudios básicos y complementarios siguientes:- Diseño Arquitectónicos 80% restantes planos de obra y detalles

constructivos en general acorde con los términos de referencia que se adjuntan

- Diseño Estructural 100% acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan.

- Diseño de Instalaciones Eléctricas 100% acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan.

- Diseño de Instalaciones Sanitarias 100% acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan.

- Plan de Seguridad, Salud y medio ambiente

c) Metrados: Presentara los metrados de los componentes de Infraestructura correspondiente a Arquitectura del proyecto en general 100%, Demoliciones 100%, Rehabilitación 100%, deberá incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera firmados por el Ingeniero Civil responsable, acorde con la Norma 600.03.

INFORME Nº 03 BORRADOR FINAL – EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO; Se presentara a los setentaicinco (50) días posteriores a la fecha de entrega de terreno, o el ultimo evento ocurrido para dar inicio al servicio de consultoría, el mismo que debe de estar debidamente firmados por el jefe de proyecto y los especialistas, debiendo contener lo siguiente:

a) MEMORIA DESCRIPTIVA.- Datos generales, ubicación, cuadro de resumen de metas presupuestado, fuente de financiamiento, plazo de ejecución, antecedente, diagnostico, descripción de la obra, etc.

b) ESTUDIOS BASICO Y COMPLEMENTAROS.- Presentación aprobado y corregido de todos los estudios básicos y complementarios concluidos al 100% debiendo estar firmado por los especialistas y presentado en concordancia con los Términos de Referencia siendo esto los siguientes:

1


- Estudio Topográfico 100% (Levantamiento Topográfico y/o Replanteo detallado de la Institución Educativa) acorde con los términos de referencia.

- Estudio de Suelos 100% acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan.

- Estudio de Canteras, fuentes de agua y diseño de mezclas 100% acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan.

- Estudio de Impacto Ambiental 100% acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan.

- Diseño Arquitectónico 100% acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan.

- Diseño Estructural 100% acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan.

- Diseño de Instalaciones Eléctricas 100% acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan.

- Diseño de Instalaciones Sanitarias 100% acorde con los Términos de Referencia que se adjuntan.

- Estudio del Plan de Seguridad, Salud y medio ambiente 100% acorde con los Términos de Referencia

c) ESPECIFICACIONES TECNICAS.- Comprenderá las Especificaciones Técnicas materia de la obra por especialidades a ejecutar, por rubros y por cada partida del presupuesto de obra, concordante con los planos y las partidas planteadas en el Presupuesto de Obra, incluyendo, metodología constructiva, el control de calidad durante la ejecución, medición y forma de pago. Asimismo, comprenderá actividades de cumplimiento general como la conservación del medio ambiente, replanteo topográfico, campamento, limpieza general, etc.

d) METRADOS.- Presentara los metrados de todos los componentes de Infraestructura (Demolición, Construcción, Reparación e impacto ambiental ) al 100%, deberá incluir el sustento de los metrados por partida de cada componente por especialidades, debiendo estar elaborado en concordancia con los planos de obra y especificaciones técnicas, con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera, firmados por el Ingeniero Civil responsable, acorde con la Norma 600.03.

e) Presupuesto analítico y por especifica de gastos de Supervisión, debiendo aplicar la normativa vigente del Reglamento de la Ley de Contrataciones Artº 191 Costo de la Supervisión o Inspección, adicionalmente se considerara gastos de comisión de entrega de terreno y recepción de obra , gastos de procesos de licitación de obra y supervisión, gastos de control y monitoreo de obra,

f) Presupuesto analítico y por especifica de gastos de los Gastos Generales de obra (Gastos Generales Fijos y Variables)

g) Análisis de fletes.- costo del transporte de materiales, maquinarias, equipo y/o herramientas, costo por rubro y costo total de la partida flete, si el caso amerita desagregar por flete terrestre y flete rural.

h) Resumen General del Costo del proyecto, desagregando por separados los componentes y por especialidades de obra indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos, además incluir los rubros de Supervisión y los gastos adicionales mencionado en el ítem “e”

a) PRESUPUESTO DE OBRA: Presentara los presupuestos de obra de todos los componentes de Infraestructura (Demolición, Construcción, Reparación e impacto ambiental ) al 100%, debe ser presentado en Software S10 versión 2003 – 2005, en forma digitalizada e impresa en papel bond A4 debiendo incluir lo siguiente:

Hoja de Resumen según modelo del S10

92


Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la hoja de resumen de metrados, indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en: materiales, mano de obra, equipo e insumos comodines.

Fórmulas polinómicas por especialidades. Análisis de costos unitarios del total del presupuesto,

los mismos que incluyen los precios de los materiales sin IGV, puestos en obra es decir que incluyen el flete, con rendimientos de mano de obra concordantes con los del GOREHCO Y CAPECO.

a) Cuadro de Desembolsosb) Cronograma general de ejecución de obra analizado,

considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas, dificultad de acceso a ciertas áreas, etc. El cronograma se elaborará empleando el método PERT-CPM y el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del proyecto; se presentará también un diagrama de barras para cada una de las tareas y etapas del proyecto. El Consultor deberá dejar claramente establecido, que el cronograma es aplicable para las condiciones climáticas de la zona. Asimismo presentará un programa de utilización de equipos y materiales, concordado con el cronograma PERT-CPM.

c) Calendario valorizado de avance de obrad) Cronograma de adquisición de materiales e insumose) Sustento de los precios de materiales en la zona de

ejecución del proyectocon cotizaciones de los principales proveedores de la zona

f) Fotografías y documentos de gestión del proyecto, que sustente la ejecución de los trabajos de campo para los estudios, en donde se observe la presencia en el terreno del proyecto del consultor conjuntamente con los beneficiarios, sus representantes y autoridades locales.

g) PLANOS.- Se presentara la relación de planos descriptivo por especialidades en el orden siguiente:- Topografía incluye demoliciones- Estructuras- Arquitectura- Instalaciones Eléctricas- Instalaciones Sanitarias- Impacto Ambiental- Mobiliario y Equipamiento

Los planos deben ser presentados en tamaños que se adapten pudiendo ser A4, A3, A1 y A0, deben de estar ordenadas, en micas porta planos, de manera que permitan su fácil desglosamiento, para hacer reproducciones, Deberán estar

1


identificados, por una numeración y codificación adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consultor

Se presentaran todos los planos de obra al 100% de acuerdo a los términos de referencia por cada especialidad.

h) Toda la documentación concerniente al expediente técnico debe tener un índice y numeración de paginas

INFORME FINAL – PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO.- Se presentara a los noventa (60) días posteriores a la fecha de entrega de terreno, o el último evento ocurrido para dar inicio al servicio de consultoría, debe de contener el expediente técnico definitivo editado, elaborado para ejecutar la obra por contrato.

El expediente técnico elaborado y aprobado por el EVALUADOR al 100% se presentara en volúmenes anillados, siguiendo el orden que se indica en el informe Nº 3 se usara papel bond tamaño A4, A3 y papel blanco para plotter para impresión de los planos.

Los planos deben ser presentados en tamaños que se adapten pudiendo ser A4, A3, A1 y A0, deben de estar ordenadas, en micas porta planos, de manera que permitan su fácil desglosamiento, para hacer reproducciones, deberán estar identificados, por una numeración y codificación adecuada y mostraran la fecha, sello y firma del consultor

Se presentaran todos los planos de obra al 100% de acuerdo a los términos de referencia por cada especialidad.

El Consultor deberá entregar las libretas de trazo, nivelación y secciones transversales; asimismo una relación de los BMs, PIs y sus referencias; hojas de cálculo, diagramas, tablas y gráficos que hayan servido para la elaboración de los documentos presentados. El Consultor deberá entregar los discos compactos, con los archivos correspondientes del Estudio completo de todas las especialidades, con programas o software indicados en los términos de referencia en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente los contenidos. Del mismo modo los planos de diseño, serán presentados en discos compactos en archivos de formato dwg – Autocad 2007.

XVIII. DE LA REVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

El Gobierno Regional revisara y aprobara los informes a través del EVALUADOR, de ser necesario se solicitaran la opinión de la Gerencia Regional de Infraestructura y/o del sector correspondiente.

El Gobierno Regional Huánuco revisara los informes, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura - Sub Gerencia de Estudios – EVALUADOR, en el plazo de CINCO (05) días hábiles, siguientes a la fecha de su recepción y comunicara sus observaciones al consultor de ser el caso, El consultor tiene CINCO (05) días naturales siguientes a la recepción de las observaciones para realizar el levantamiento con las subsanaciones y/o aclaraciones requeridas. La demora en el levantamiento de las observaciones fuera del plazo indicado, está sujeta a las multas por moras indicadas en el contrato.

92


El Gobierno Regional Huánuco evaluara y certificara el Estudio de Impacto Ambiental

Si por segunda vez el consultor no absolviera las observaciones a cualquiera de los informes a satisfacción de la Región Huánuco, se aplicará la penalidad por mora, en la entrega del informe correspondiente, desde el día siguiente de comunicado el levantamiento de observaciones por segunda vez, de continuar las observaciones por tercera vez, se podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Es obligación del Consultor efectuar el levantamiento de observaciones de la Región Huánuco, precisándose que solo es aceptado hasta dos observaciones.

La presentación del EXPEDIENTE TECNICO, se hará en el plazo establecido en los términos de referencia, estrictamente saneado (levantada todas las observaciones), caso de presentar algunas observaciones, la absolución de las mismas se consideraran como demora en el plazo de presentación, estando sujeto a la aplicación de penalidades y multas por mora establecidas en el contrato y podrá dar lugar a que el Gobierno Regional resuelva el contrato por incumplimiento de acuerdo a lo contemplado a la ley de contrataciones del estado.

Los informes y el expediente técnico, solo serán aprobados cuando el evaluador del estudio, expresa su conformidad mediante informe escrito.

Con el informe de conformidad del expediente técnico definitivo, suscrito por el evaluador, el Gobierno Regional Huánuco, procederá a emitir la correspondiente resolución de aprobación.

De ser necesario el Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, remitirá el expediente técnico al sector correspondiente (Dirección Regional de Educación), para fines de su revisión, conformidad y/o aprobación, entonces el informe de conformidad será emitido una vez que el sector haya aprobado el expediente técnico.

De presentarse observaciones al expediente técnico, por parte del sector correspondiente (Dirección Regional de Educación), el consultor deberá levantarlas en un plazo adicional que le otorgue el Gobierno Regional Huánuco, independiente de los plazos para presentación del informe o para levantamiento de observaciones hechas por el evaluador. Si el consultor no cumple con levantar las observaciones del sector en el plazo adicional otorgado, será sujeto a penalidades y multa por moras e incumplimiento de acuerdo al contrato.

El Gobierno Regional dará por aprobado el Expediente Técnico, de ser el caso cuando cuente con la opinión favorable del sector correspondiente, OPI del Gobierno Regional y con el Informe de conformidad del evaluador y su respectiva resolución de aprobación el expediente técnico.

Los plazos que demoren las consultas que se hagan a la OPI Regional, en cualquier etapa de la elaboración del Expediente Técnico, así como los plazos que demore la revisión y/o aprobación del expediente técnico por parte del sector correspondiente, no serán computables para los plazos de revisión del evaluador y de presentación de los informes y del expediente técnico, por parte del consultor. Así mismo no generan derecho a reclamar pagos adicionales por ningún concepto al consultor.

La Región Huánuco dará por aprobado el Expediente Técnico, una vez que se emita la correspondiente resolución de aprobación por parte del Gobierno Regional Huánuco.

1


Al presentar el Expediente Técnico del Estudio, el Consultor devolverá a la Región Huánuco toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

De existir alguna observación de índole técnico o administrativo, posterior a la aprobación del expediente técnico por parte del Gobierno Regional Huánuco, no le EXIME al CONSULTOR de su responsabilidad para levantar las observaciones planteadas.

La documentación que se genere durante la ejecución del Estudio constituirá propiedad de la Región Huánuco y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del Estudio, sin consentimiento escrito de la Región Huánuco.

XIX. PROPIEDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico, datos de campo y demás documentos preparados por el consultor en el desarrollo de los servicios, pasaran a ser propiedad del Gobierno Regional Huánuco, a quien el consultor entregara a más tardar al término del contrato, junto con un inventario pormenorizado de todos ellos.

El consultor no podrá utilizar el expediente técnico, los datos de campo, y demás documentos, total o parcialmente, para fines ajenos sin el consentimiento previo por escrito del Gobierno Regional.

XX. COORDINACIÓN Y EVALUACION

La Sub Gerencia de Estudios, es la encargada de la coordinación y evaluación del Expediente Técnico, así como de proporcionar al consultor la información con la que se cuente para el desarrollo del trabajo, designara un EVALUDOR.

XXI. EVALUACION (SUPERVISION) Y APROBACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA

- DEL EVALUADOR (INSPECTOR/SUPERVISOR) DEL ESTUDIO

El Gobierno Regional supervisara la ejecución de los estudios, para lo cual designara a un EVALUADOR, que se encargara del seguimiento, supervisión, control de los avances y trabajos que se efectúen durante la ejecución de los servicios, así mismo absolverá las consultas que al respecto formule el consultor.

Durante el proceso de elaboración del expediente técnico, el Evaluador está facultado y determinara disponer cualquier meta adicional que sean necesarias para la funcionabilidad, seguridad u otras de índole técnico no contemplados en el perfil técnico del proyecto, así mismo permita cumplir con la ejecución de los estudios de acuerdo a los términos de referencia, y a la propuesta técnica del consultor. Su actuación se ajusta al contrato no teniendo autoridad para modificarlo.

- CONSULTAS

Se realizaran conforme se vayan realizando las actividades del estudio, se mantendrán reuniones de trabajo que sean necesarias entre el consultor, el evaluador y el Gobierno Regional a fin de aclarar cualquier inquietud que pueda darse en su ejecución.

Evaluador llevara el correspondiente folder de estudios que contendrá la documentación técnica, informes de gestión, tramite etc., referente al proceso de ejecución del estudio desde su inicio hasta su culminación.

92


El evaluador y el representante del Gobierno Regional realizara la entrega de terreno en donde se ejecutara los estudios en la fecha que el Gobierno Regional lo disponga, de acuerdo a la normatividad vigente debiendo firmar la respectiva acta de entrega de terreno.

El evaluador aprobara el plan de trabajo actualizado, evaluara y aprobara los informes y la valorización final que presente el consultor durante la ejecución del estudio, requisitos necesarios para la cancelación del pago final del contrato.

XXII. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado en la Ejecución y/o entrega de la prestación del Servicio, se aplicará una penalidad por cada día de atraso. Hasta por un monto equivalente al 10 % del monto contratado, que puede ser deducido del pago a cuenta o del pago final y la penalidad se aplicará automáticamente según la siguiente Fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Contratado F x Plazo en Días

Dónde:F= 0.40 Para Plazos menores o iguales a 60 díasF= 0.25 Para Plazos mayores a 60 días

Cuando se llega a cubrir el monto Máximo de la penalidad, se resolverá el contrato por Incumplimiento y se inscribirá en el Registro de Inhabilitado por el Estado, así como el perjuicio a la Entidad dará lugar a que el Contratista reconozca los mayores daños y perjuicios irrogados, conforme establece el Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

XXIII. DEL CONSULTOR DEL ESTUDIO

El consultor firmara el contrato dentro del plazo estableció en la convocatoria y/o en las bases.

El consultor presentara el cronograma de ejecución del servicio, considerando las restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento del servicio, tales como lluvias o condiciones climáticas adversas dificultad de acceso a ciertas áreas etc. El cronograma se elaborara elaborará empleando el método PERT-CPM y el software MS Project, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta crítica del estudio, concordante con el plazo de su propuesta técnica

El consultor en su propuesta técnica, presentara su PLAN DE TRABAJO y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES incluyendo el CRONOGRAMA DE PRESENTACION DE INFORMES, sobre la base del cual el Gobierno Regional podrá controlar el cumplimiento del estudio.

El consultor debe tener completa disponibilidad para ejecución del estudio, por lo tanto en la fecha acordada y dispuesta por el Gobierno Regional, deberá asistir a la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva, de lo contrario no habrá lugar para la presentación de reclamos posteriores u observaciones con respecto a la compatibilidad del estudio de pre inversión u otros.

El consultor prestara todas las facilidades al evaluador para desarrollar su función

1


El consultor presentara su PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DE O PRESENTACION DE INFORMES, dentro de los cinco (5) días de iniciado el servicio con las fechas debidamente actualizadas, tomando como base la fecha de entrega de terreno u otros eventos que determinen el inicio del servicio. El consultor cuando el Gobierno Regional LO SOLICITE, dará información sobre el avance de la ejecución de los estudios, así mismo entregara información preliminar en plazo establecido y luego el termino de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecución del estudio El consultor deberá cumplir con los plazos de presentación de los informes, con el plazo de ejecución y presentación del expediente técnico, así como el plazo para levantamiento de observaciones, establecidos en los términos de referencia y/o en las bases y/o el contrato.

El consultor, en su propuesta técnica o mediante carta notarial deberá de designar a su representante con domicilio legal en la ciudad de Huánuco, a donde el Gobierno Regional deberá de cursar toda la documentación oficial que se origine del proceso de elaboración, presentación, revisión de informes, cumplimiento de plazos etc., debiendo ratificar dicha designación antes de la entrega de terreno mediante documento remitido a la Sub Gerencia de Estudios.

El consultor tramitara y asumirá los costos de las tazas que incurran para la obtención de permisos, autorizaciones que se requieran para los estudios básicos y complementarios y de ser necesario el CIRA, por lo cual debe formar parte de su propuesta

De existir metas adicionales al proyecto, que sean necesarias para la funcionabilidad, seguridad, u otras de índole técnicos no contemplados en el perfil técnico se ejecutaran los estudios pertinentes sin costo adicional al monto referencial propuesto.

El Consultor deberá establecer las condiciones legales y técnicas a través de los cuales el constructor del Proyecto, debe adelantar los trámites correspondientes para la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres, necesarias para la extracción, uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el Proyecto.

ENTIDADES INVOLUCRADASLas entidades involucradas del proyecto son: Gobierno Regional Huánuco, y la Institución Educativa beneficiaria.

XXIV. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO (Según Perfil Viable)

Modulo I :Construcción de un módulo de ambientes de estructura portante en dos niveles, el cual consta de 06 aulas, módulo de escalera de acceso al segundo nivel, con techo aligerado en el primer nivel y techo con tijerales de madera en el segundo nivel, cielorrasos suspendidos de triplay, y cobertura liviana con planchas tipo flexiforte.

Módulo II: Construcción de un módulo de ambientes de estructura portante en un nivel, el cual constara de 01 ambiente para cocina y otro ambiente para comedor, con techo de tijerales de madera, cielorrasos suspendidos de triplay y cobertura liviana con planchas tipo flexiforte.

92


Módulo III: Construcción de un módulo de ambientes de estructura portante en un nivel, el cual constara de 01 ambiente para Dirección y otro ambiente para sala de profesores, con techo de tijerales de madera, cielorrasos suspendidos de triplay, con cobertura liviana con planchas tipo flexiforte.

Módulo IV: Construcción de un módulo de ambientes de estructura portante en dos niveles, el cual consta de un auditorio en el primer nivel, módulo de escalera de acceso al segundo nivel, sala de cómputo y biblioteca, con techo aligerado en el primer nivel y techo con tijerales de madera en el segundo nivel, cielorrasos suspendidos de triplay y cobertura liviana con planchas tipo flexiforte.

Módulo V: Construcción de un módulo de Servicios Higiénicos

Obras complementariasVeredas Las veredas serán de concreto simple, mayor detalle ver planos correspondientes.

Sistema de Agua de LluviaEl sistema de agua de lluvia consistente en canaletas y cunetas de concreto simple además de contar con rejillas metálicas de pase.

Cerco Perimétrico De estructura portante con columnas y vigas de confinamiento, cimiento y sobre cimiento de concreto simple.

Plan de Manejo AmbientalEl Plan de Manejo Ambiental necesario para la ejecución de la obra, cuya implementación estará basada en el orden y limpieza acorde con la naturaleza.

Mobiliario aulas.Implementación de mobiliario pedagógico, mobiliario para talleres de cómputo.

EquipamientoEquipamiento para talleres de computo

Estudio de Impacto AmbientalEl plan de manejo ambiental se planteara las acciones preventivas y correctivas que permitan prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos que se generen durante la ejecución del proyecto

XXV. PERFIL DEL CONSULTOR

1) REQUERIMIENTOS DE LA CONSULTORIA

Persona Natural o Jurídica especializada en la materia de elaboración de Expedientes técnicos de edificaciones.

Acreditar una experiencia mínima en la actividad del monto equivalente a una (1) vez del valor referencial.

Acreditar una experiencia mínima en la especialidad del monto equivalente del 50% del valor referencial.

1


Con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores en el Capítulo de Consultores de Obra.

2) EQUIPO DE TRABAJO

CONSIDERANDO QUE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DESARROLLA INDEPENDIENTEMENTE EL PERSONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PODRÁ SER PROPUESTO COMO PERSONAL PROFESIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (SIEMPRE QUE CUMPLA CON EL PERFIL DEL PROFESIONAL PROPUESTO).

Debe presentar su equipo de trabajo compuesto por:

Jefe de Proyecto- Arquitecto o Ingeniero Civil colegiado.- Experiencia mínima efectiva acumulada de (2) años como Jefe de

Proyecto, en elaboración de proyectos iguales o similares, materia de la presente convocatoria.

Especialista en Diseño Arquitectónico- Arquitecto colegiado.- Experiencia mínima efectiva acumulada de (2) años como especialista en

diseño arquitectónico, en elaboración de proyectos iguales o similares, materia de la presente convocatoria.

Especialista en Diseño Estructural- Ingeniero Civil colegiado.- Experiencia mínima efectiva acumulada de (2) años, como especialista en

diseño estructural, en elaboración de proyectos iguales o similares, materia de la presente convocatoria.

Especialista en Instalaciones Eléctricas- Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico.- Experiencia mínima efectiva acumulada de (2) como especialista en

Instalaciones Eléctricas, en elaboración de proyectos iguales o similares, materia de la presente convocatoria.

Especialista en Instalaciones Sanitarias- Ingeniero Sanitario colegiado.- Experiencia mínima efectiva acumulada de (2) años como especialista en

Instalaciones Sanitarias, en elaboración de proyectos iguales o similares, materia de la presente convocatoria.

Especialista en Geotecnia- Ingeniero Geólogo colegiado.- Experiencia mínima efectiva acumulada de (2) años como especialista en

Geotecnia, en elaboración de proyectos iguales o similares, materia de la presente convocatoria.

Especialista en Impacto Ambiental- Ingeniero Ambiental o profesional con estudios de especialización en

medio ambiente.- Experiencia mínima efectiva acumulada de (2) años como especialista

Ambiental, en elaboración de proyectos iguales o similares, materia de la presente convocatoria.

92


Especialista en Costos y Presupuestos- Ingeniero Civil y/o Arquitecto Colegiado.- Experiencia mínima efectiva acumulada de (2) años como especialista de

costos y Presupuestos, en elaboración de proyectos iguales o similares, materia de la presente convocatoria.

Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo deberá presentar: Currículo documentado que acredite la experiencia solicitada Copia del título profesional y colegiatura.

NOTA:

- La experiencia se acreditará con constancias, certificados, contratos de trabajo expedido por los contratistas o entidades, donde debe adjuntar un documento oficial de la entidad donde se acredite la participación del profesional propuesto en proyecto ejecutado, esto para el caso de contratos públicos; y en el caso de contratos privados un documento oficial de la empresa que acredite la participación del profesional en el proyecto.

- La experiencia mínima acumulada del profesional propuesto no servirá para acreditar la experiencia en los factores de evaluación.

- El Postor y el Jefe de proyectos, pueden ser los mismos.- El jefe de proyecto podrá asumir también una de las especialidades,

en la cual cumpla con los requisitos del recurso profesional mínimo.- Se considerara como similar las obras de edificación en general que

cuente como mínimo con los siguientes componentes:

Estructuras de concreto armado. Construcción de acabados arquitectónicos.

3) EQUIPOS

Una computadora PC o Portátil. Una Impresora. Un equipo topográfico, Estación Total y sus accesorios. Un equipo GPS.

XXVI. PRESENTACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Se presentará el expediente técnico en original y 5 copias, debidamente selladas y firmadas por todos los profesionales que intervienen, deberá estar foliado siendo el tamaño de presentación en formato A-4.

Asimismo deberá estar digitalizado y grabado en un CD el cual se entregará en forma integral y conjunta con el expediente técnico.

Requisitos para la presentación del expediente técnico

TEXTOS

1


El tipo a usar será el que a continuación se describe:

Tipo Elemento Fuente Estilo de fuente Tamaño

Títulos Arial Negrita-sub rayado 14

T2 Sub-Títulos Arial Negrita 11T3 Contenido Arial Normal 11T4 Encabezado y

Pie de páginaArial Normal 08

FOTOGRAFIASSerán tamaño Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolución, con leyenda respectiva en la parte inferior con tipo T3. En caso de vistas panorámicas podrán ser pegadas en forma sucesiva.

PLANOS

Los planos serán digitales trabajados en programa AutoCAD 2009 o una versión superior.La entrega será de la siguiente manera:Planos originales.- Ploteados en calidad óptima, en papel bond blanco de 80 gr.

Copias de planos.- En papel bond blanco de 80 gr.

PRESENTACIONLa tapa y contratapa del expediente debe ser rígida, la tapa contendrá texto y fotografía del centro educativo Llevará separadores entre ítems, los cuales serán de formato A4 en papel de color, con indicación del ítem correspondiente mediante una oreja señaladora al lado derecho.

XXVII. CONTENIDO MÍNIMO DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS

A.- ESTUDIO TOPOGRAFICO

Para el desarrollo del Estudio, el Consultor dispondrá de los siguientes equipos topográficos:

- Equipo Topográfico Estación Total y sus accesorios- GPS- Nivel

El consultor presentara los certificados de calibración de los equipos topográficos actualizados con una antigüedad no mayor a 6 meses, previo a la realización de los trabajos de campo para su revisión por el Gobierno Regional Huánuco a través del EVALUADOR del proyecto

El consultor deberá presentar las libretas de campo y/ libretas digitales, así mismo presentará obligatoriamente los cálculos de coordenadas y puntos de relleno tomados en campo el cálculo correspondiente de los errores y compensaciones.

11.0 CONTENIDO DE PLANOS11.1 Plano de localización.11.2 Forma del terreno. 11.3 Indicación de las coordenadas geográficas 11.4 Cuadro de las coordenadas de las estaciones.

92


11.5 Curvas de nivel. 11.6 Ubicación y Replanteo de c/u. de las Construcciones Existentes. 11.7 Cortes longitudinales y Transversales.11.8 Ubicación y Levantamiento de Elementos Componentes de la Topografía. 11.9 Número de Puntos y Estaciones. 11.10 Ubicación y Localización Exacta del BM. 11.11 Indicación de los Exteriores del Terreno. 11.12 Indicación de Climatología, Altitud, Clima, Vientos, etc. 11.13 Área del Terreno y Área Construida. 11.14 Verificación de existencia de Redes Eléctricas11.15 Verificación de Sistema Eléctrico utilizado.11.16 Descripción de Tableros Eléctricos11.17 Determinación de Antigüedad de Redes Eléctricas11.18 Puntos de Tomacorrientes con conexión a tierra11.19 Conexiones Domiciliarias de Agua y Desagüe11.20 Redes Públicas de Agua y Desagüe11.21 Estructuras de Almacenamiento de Agua11.22 Flujo de Aguas Pluviales

CONTENIDO DE PLANOS

.1 Plano de localización urbana o rural (escala 1/1000 o 1/10000) con indicación de los lugares identificables, tales como plaza de armas o edificio importante de la comunidad, debiendo indicar la ruta más óptima a seguir.

.2 Forma del terreno, medida de los linderos, que se verificarán con los títulos de propiedad, propietarios, orientación de Norte magnético o Norte. (Escala 1/200). La orientación deberá coincidir entre el plano de planta y el de ubicación. En el caso en que los límites del terreno no se encuentren definidos por cercos, obligatoriamente los vértices de los linderos se deberán monumentar con la siguiente especificación: concreto f’c= 140 Kg/cm2 de 0.20x0.20x0.30 m., con un bastón de ½” de diámetro, debiendo sobresalir 3” del terreno natural, indicando su nombre.

.3 Indicación de las coordenadas geográficas (de ser posible del IGN)

.4 Cuadro de las coordenadas de las estaciones, las mismas que deberán quedar monumentadas.

.5 Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente menor al 10% se requiere las curvas a cada 0.25m. Las curvas de nivel deberán proyectarse hasta las calles aledañas. Los puntos de relleno taquimétrico, obligatoriamente se mantendrán en el plano, y estarán distanciados una longitud no mayor de 20 m.

.6 Ubicación y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, indicando longitud, altura, espesor de muros, niveles de pisos interiores y exteriores, vanos, material utilizado en la construcción y su estado de conservación actual, etc.Se deberá presentar un cuadro general indicando detalles arquitectónicos y estructura, por ejemplo de la siguiente manera

Tipo Cobertura Material Sistema NivelesPab. A Calamina Adobe Sin Columnas. 1 PisoPab. B Aligerado Ladrillo Aporticado 2 PisosPab. C Aligerado Ladrillo Aporticado 2 PisosCerco Adobe Con ColumnasLosa Dep.

Concreto

Ss.Hh. Aligerado Ladrillo Con Columnas 1 Piso

Un cuadro general de acabados, mostrando cuadro de vanos, puertas, ventanas, medidas y materiales, pisos.

1


.7 El consultor deberá presentar, obligatoriamente, como mínimo dos cortes longitudinales y dos transversales del área en estudio mostrando los principales pabellones y vías aledañas, indicando con una línea vertical el límite de propiedad. En el caso de limitar con construcciones vecinas, se debe de indicar, en lo posible, los niveles de cotas de éstas, el número de pisos y el material de construcción utilizado. Así mismo se presentaran los perfiles longitudinales de todas las calles adyacentes.

.8 Ubicación y levantamiento exacto de los elementos componentes de la topografía, como cambio de niveles, escaleras, muros de contención, pircas, elevaciones, depresiones del terreno así como taludes y árboles.

.9 El número de puntos y estaciones, al efectuar el replanteo y/o levantamiento debe, ser tal que se pueda obtener un rendimiento óptimo de cálculo. En algunos casos por necesidad se deberán indicar más detalles. Todos los ambientes existentes deben de contar con sus cotas de piso, estos puntos deberán aparecer dibujados en los planos con su ubicación y cotas respectivas.

.10 Ubicación y localización exacta del BM tomado o asumido. Este BM, obligatoriamente, debe dejarse bien monumentado en el terreno en un lugar y de manera que perdure con la siguiente especificación: concreto f’c= 140 Kg/cm2 de 20x20x40 de profundidad colocándole una plancha de bronce (tipo registro de 4”), en el cual estará indicado el BM. En su defecto podrá ser implementado en una tapa de buzón externa o un elemento que garantice su permanencia.

.11 Indicación de los exteriores del terreno, calles perimétricas indicando necesariamente los puntos o cotas exteriores del muro perimétrico o linderos. Se debe de presentar las Secciones de Vías de todas las calles adyacentes.

.12 Indicación de climatología del área, altitud sobre el nivel del mar, clima, vientos (indicando dirección predominante), humedad relativa, precipitaciones pluviales, heladas, granizadas, etc.

.13 Área del terreno, que debe ser compatibilizada con la documentación legal, y área construida por niveles. Se debe indicar los linderos según título de propiedad.

.14 Verificar si existen o no redes eléctricas públicas, si existen, indicar si es trifásico o monofásico, debiendo indicar el tipo de acometida (aérea o subterránea) y la ubicación del medidor de energía existente. Verificar si el suministro es monofásico o trifásico, el N° de suministro, la potencia contratada, etc, asimismo, de existir, indicar la presencia de grupo de subestación eléctrica.

.15 Verificar el sistema de distribución utilizado, estos pueden ser: trifásico en 220V, trifásico 380/220V con neutro, monofásico en 220V, monofásico con neutro 220V, monofásico de tres hilos, etc. La información solicitada en este punto será presentada en documento emitido por la empresa concesionaria del lugar.

.16 Se debe de presentar una breve descripción del Tablero General, de los Tableros de Distribución y Subtableros en el caso de que existan. Se evaluara también el estado de los alimentadores, indicándose si por la forma de instalación son aéreos, empotrados o subterráneos. Verificar el estado de conservación y operación de electro bombas, luminarias en postes de alumbrado exterior e interior y otros, debiendo indicar en el plano su localización, en el caso de que existan.

.17 Será de alta importancia averiguar la edad o antigüedad de las redes exteriores e interiores y su estado de conservación a fin de considerar su parcial o total rehabilitación, de ser necesario. Si la edad es mayor a 10 años y/o los tableros están equipados con llaves cuchillas será necesario considerar su total rehabilitación.

.18 Será de suma importancia verificar si los tomacorrientes tiene toma de Puesta a Tierra o no, asimismo el tipo y estado de conservación.

92


.19 Indicar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe, asimismo, indicar la cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar las cajas de registro y/o cámaras de reunión existentes, así como las redes de desagüe. Se deberá ver las salidas y llegadas de tuberías a las cajas de registro. Indicar si se encuentran operativas.

.20 Indicar las redes públicas de desagüe (dibujarlas) y agua potable, comentando si se encuentran operativas e indicar quien es el concesionario del servicio de agua potable y desagüe. Asimismo, se debe indicar la cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar los buzones colindantes al centro educativo o edificación que se ubican en la vías públicas circundantes.

.21 Indicar las estructuras de almacenamiento de agua y sus respectivas dimensiones (para poder determinar su volumen) tales como cisternas, tanques elevados, pozos, reservorios, etc., asimismo, indicar la ubicación de los tanques sépticos, pozos percoladores, zanjas de percolación, silos o letrinas, del centro educativo en el caso de que existan.

.22 Indicar el flujo natural de aguas pluviales (escorrentía) y denotarlo en los planos, así como indicar los cursos de agua a lo largo del periodo anual en el área de intervención. Si existiesen canaletas de drenaje pluvial publico y/o en el interior del local, se deberá indicar su ubicación y determinar su sección y si se encuentran operativas

ESCALA DE PLANOLa escala a ser utilizada será la siguiente:

Plano de replanteo topográfico: Esc 1/200

3 Plano de localización: Esc 1/1000 o 1/10000

4 Plano de Ubicación: Esc.1/1000 o 1/5000

PRESENTACION DEL PLANO1.2 Formato A-0 (1.10 x .75); A-1 (.75x.55); u otro si el área fuese mayor,

respetando la escala 1/200. 1.3 En original y cinco copias debidamente firmadas y selladas.

PRESENTACION DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Deberá describirse c/u de las construcciones existentes, indicando medidas, alturas, materiales constructivos de paredes columnas, techos, etc, estado de la construcción y otros que ayuden a la apreciación del terreno. De existir construcciones colindantes, se deberán indicar las construcciones de las mismas.

1.2 Indicar los linderos, área del terreno y el área construida de cada nivel.

1.3 Anexar un mínimo de 20 vistas (mínimo 20 fotografías) incluyendo panorámicas que sustente:

5 Entorno urbano, calles, accesos, etc.6 El levantamiento topográfico (curvas de nivel, cambios de nivel, etc.)7 Detalles de estructura existente (Ambientes, tanques altos, cisternas,

etc.), donde se muestre el estado de las edificación, vanos, coberturas, materiales con que han sido construidos, etc.

8 Construcciones que se propone demoler, mostrando las fallas, asentamientos, deterioro, deficiencias constructivas, causas, etc.

9 En lo posible dos de las vistas deben ser panorámicas, que puede ser traslapada (incluir el esquema de trabajo de campo).

10 Vistas panorámicas de los linderos e ingreso al Centro Educativo

1


1.4 Se presentará original y 5 copias (incluyendo fotografías) debidamente selladas y firmadas. Asimismo toda la información deberá ser entregada en formato digital en un CD. (el plano desarrollado en AUTOCAD 2007 o versión superior), incluyendo las figuras, cuadros y fotografías, etc. en archivo MS-Word (*.doc).

1.5 Se presentará obligatoriamente los cálculos de coordenadas y puntos de relleno tomados en campo.

1.6 Por otro lado, se adjuntará los documentos legales que acrediten su posesión: Escritura Pública, constancia, otros.

1.7 Verificar si existen o no redes eléctricas públicas, si existen, indicar si es trifásico o monofásico, debiendo indicar el tipo de acometida (aérea o subterránea) y la ubicación del medidor de energía existente. Verificar si el suministro es monofásico o trifásico, el N° de suministro, la potencia contratada, etc., asimismo, de existir, indicar la presencia de grupo de subestación eléctrica.

1.8 Verificar el sistema de distribución utilizado, estos pueden ser: trifásico en 220V, trifásico 380/220V con neutro, monofásico en 220V, monofásico con neutro 220V, monofásico de tres hilos, etc.

1.9 Se debe de presentar una breve descripción del Tablero General, de los Tableros de Distribución y Subtableros. Se evaluara también el estado de los alimentadores, indicándose si por la forma de instalación son aéreos, empotrados o subterráneos. Verificar el estado de conservación y operación de electro bombas, luminarias en postes de alumbrado exterior e interior y otros.

1.10 Se deberá indicar la edad o antigüedad de las redes exteriores e interiores y su estado de conservación a fin de considerar su parcial o total rehabilitación

4.12 Indicar las calles o vías públicas donde existe redes de agua potable, desagüe y canaletas de drenaje pluvial público e indicar además, si se encuentran operativas y quien es el concesionario del servicio de agua potable y desagüe.

4.13 En caso de no existir servicio de agua potable público, indicar si existe otra fuente de agua potable.

4.14 Indicar la antigüedad de las redes de agua potable y desagüe del centro educativo o edificación y de que material son las mismas.

4.15 Indicar si existen una o más conexiones domiciliarias de agua potable y desagüe.

B.- ESTUDIO DE SUELOS

A continuación se presenta el contenido mínimo de los Estudios de Suelos:

1.0 GENERALIDADES

1. Objetivo del Estudio

2. Normatividad

92


3. Ubicación y Descripción del Área en Estudio.

4. Acceso al Área de Estudio.

5. Condición Climática y Altitud de la Zona.

2.0 GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO

2.1 Geodinámica.

2.2 Sismicidad.

3.0 INVESTIGACION DE CAMPO.

4.0 CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA ÉL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA.

5.0 ENSAYOS DE LABORATORIO.

6.0 PERFILES ESTRATIGRAFICOS.

7.0 ANALISIS DE LA CIMENTACION

1111 Profundidad de la Cimentación.

1111 Tipo de Cimentación.

1111 Cálculo y Análisis de la capacidad admisible de carga.

1111 Cálculo de Asentamientos.

8.0 AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION

4.1CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1Referencias.

4.1Figuras.

4.1Tablas.

4.1Anexo I. : Registro de Excavaciones.

4.1Anexo II. : Ensayos de Laboratorio.

4.1OTROS

1. Presentación de Fotografías.

2. Incluir Fotografía Panorámica del C. E.

3. Número de Calicatas Mínimas.

4. Perfiles Estratigráficos en Corte Longitudinal y Transversal.

5. Caso del Empleo del “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)".

6. Caso de Realizar Prueba de Percolación en Campo.

7. Presentación de Documentos, Ensayos, Certificados.

8. Recomendación Referida a Capa de Afirmado o Material Granular.

1


9. Recomendación Referida al Término de Trabajo e Investigación de Campo.

4.1PRESENTACION DEL INFORME TÉCNICO

4.1ANEXOS

ANEXO 1:

“Análisis de Infiltración” para fines de determinación de Zona de Infiltración, Percolación ó Absorción de Tanque Séptico

1.0 GENERALIDADES1.1 Objetivo.-

Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado dicho Estudio.

1. Normatividad.-Los Estudios deberán estar en concordancia con la Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Construcciones

2. Ubicación y Descripción del Área en Estudio.1. Deberá indicarse claramente la ubicación del Área de Estudio,

Departamento, Provincia, Distrito, AA.HH., Centro Poblado, Zona Rural, etc., así como una breve descripción teniendo en cuenta el área de terreno y los límites de éste entorno, etc.

2. Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicación.

3. Acceso al Área de Estudio1. Se deberá describir el acceso al área de estudio, si se trata de

carretera ó pista asfaltada, trocha carrozable etc., y los medios de transporte existentes en la zona, así como el tiempo aproximado de llegada al lugar de las localidades más importantes.

4. Condición Climática y Altitud de la Zona1. Se deberá describir las condiciones climáticas del lugar que

permitan definir el tipo de construcciones a proyectar así como sus obras exteriores y otros.

2. Informar sobre la temperatura media, máximas y mínimas, la altura sobre el nivel del mar, así como los periodos más óptimos para la construcción.

2.0 GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO

9.1 Geología9.1.1 Describir los aspectos geológicos más importantes así como

también de acuerdo a la Geodinámica externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta.

9.2 Sismicidad9.2.1 De preferencia los aspectos de micro zonificación sísmica

definiendo los parámetros de diseño a tener en cuenta.9.2.2 Adjuntar mapa de zonificación sísmica (norma E-030.97 de Diseño

sismorresistente).

3.0 INVESTIGACION DE CAMPO

92


Breve explicación de las características de las calicatas efectuadas, resumen de los trabajos efectuados de campo, así como de las muestras, acompañadas de fotografías, se realizara las excavaciones de 04 calicatas como mínimo, de necesitarse más calicatas de acuerdo al área del proyecto y en concordancia con Norma E-050 de Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Construcciones se realizaran las que sean necesarias sin ningún costo adicional.

4.0 CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA.El consultor deberá tener en cuenta las estructuras a utilizar, tratándose de edificaciones del tipo mixto, con muros portantes de albañilería, que adicionalmente a su plano trabajan como muros de corte, estos cuentan con cimentación corrida y al mencionado sistema estructural, se suman pórticos de concreto armado, los que se apoyan en zapatas y/o vigas de cimentaciones según los casos.

Para determinar la capacidad admisible del terreno, se contemplará:

I.1. El tipo de edificaciones descrito en el párrafo anterior.2.1 Las dimensiones de cimientos corridos, zapatas y vigas de cimentación a

emplearse.

4.3 El consultor deberá presentar alternativas de solución, propuestas que deberán ser económicas, funcionales y seguras para los intereses de la institución.

5.0 ENSAYOS DE LABORATORIOSe realizarán como mínimo los siguientes ensayos:Granulometría. Clasificación de suelos. Contenido de humedad. Límites de Atterberg (Límite líquido, límite plástico, índice de plasticidad). Análisis químico de agresividad del suelo. Análisis químico de agresividad del agua (cuando exista napa freática) Peso unitario. Densidad. Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a

las condiciones encontradas en el campo. Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación

de los asentamientos. Ensayo de percolación, en el caso que las redes de desagüe no se encuentren

operativas o no existan.

6.0 PERFILES ESTRATIGRAFICOSSe indicaran claramente los perfiles estratigráficos, el Nº de calicatas, el Nº de muestras y su clasificación SUCS de acuerdo a los niveles de la estratigrafía, indicando además la napa freática en caso de haberse encontrado en la excavación realizada.

7.0 ANALISIS DE CIMENTACION

1. Profundidad de la cimentación Se indicará claramente la profundidad a que deberán cimentarse las edificaciones propuestas.

2. El tipo de Cimentación Se hará de acuerdo a lo descrito en los Ítems 4.2 y 4.3 de estos términos de referencia.

3. Cálculo y Análisis de la Capacidad Admisible de Carga.

1. El Consultor deberá presentar el cálculo para la determinación de la capacidad admisible de carga mostrando, parámetros y valores numéricos

1


que se están empleando, según sea el caso, fundamentando los criterios para el empleo de la formulación propuesta. El factor de seguridad mínimo a emplear será de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un mayor valor.

4. Cálculo de Asentamientos1. El consultor deberá presentar el cálculo que sustente la estimación de los

asentamientos producidos por la presión inducida según los resultados de 7.3, y se señalaran explícitamente los valores utilizados y la fuente de información.

2. En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales permisibles no será mayor de L/500, donde L representa la luz mayor entre los ejes de columnas de la edificación, en el caso de elementos aporticados que contengan zapatas aisladas con cimientos corridos en muros y no mayor de 2.5 cm en todos los demás casos.

3. En los casos de que se presente este inconveniente, la capacidad admisible deberá ser reformulada.

8.0 AGRESION DEL SUELO A LA CIMENTACION8.1 El consultor deberá adjuntar en el estudio el análisis químico de suelos

tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso.

1.1 En el caso que se evidencie la presencia de napa freática deberá adjuntar en el estudio el análisis químico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a éstos resultados deberá recomendar el tipo de cemento a utilizar, o el tratamiento especial según sea el caso.

1.2 Se deberá presentar el análisis químico del agua de consumo del C. E., de existir, o del Centro Poblado, y que eventualmente será usada en el proceso de construcción de la obra.

9.0 CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOSa. Referencia

Se procederá a indicar con claridad las alternativas de solución recomendadas, tales como profundidad de cimentación (pueden ser varias por zonas) capacidad admisible de carga, tipo de cemento a emplear. etc.

b. FigurasAdemás del esquema de ubicación del Proyecto se incluirá el esquema de ubicación de calicatas con medidas que permitan ubicar su posición con respecto a un punto claramente definido en el Proyecto, hito topográfico o edificación existente.

c. TablasSe deberán presentar cuatro tablas principalmente que son:4 Resumen de trabajos de campo.

5 Cantidad de ensayos de laboratorio.

6 Resumen de ensayos de laboratorio.

7 Elementos químicos agresivos a la cimentación.

d. Anexo ISe mostrarán todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.

e. Anexo II

92


Se mostrarán todos los ensayos de laboratorio, certificados de análisis químicos.

10.0 OTROS10.1 El número mínimo de fotografías a presentar en el informe de suelos es de

20 y debe contener además de las calicatas mostradas, detalles del Centro Educativo interiores, exteriores y/o alrededores.

10.2 Debe incluirse de ser posible una fotografía panorámica del C. E., indicando la ubicación de las exploraciones.

10.3 Se efectuara 1 calicata cada 800 m2 del Área estudiada. El Nº de calicatas no será menor de 4 y la profundidad mínima de exploración será de 3.00 m, salvo sustento sobre la base de la normatividad vigente.

10.4 Cuando los terrenos sean arcillosos, se deberán realizar ensayos de consolidación libre y para casos de terrenos con índices expansivos, adicionalmente los ensayos de expansión controlada. Para éstos caso se deberá coordinar con la Unidad de Estudios Básicos.

10.5 Se adjuntará además al expediente perfiles estratigráficos en corte longitudinal y transversal al terreno de tal manera de poder visualizar y relacionar las calicatas efectuadas con el levantamiento topográfico y el proyecto arquitectónico.

10.6 En el caso de encontrarse con niveles freáticos altos y no sea posible la excavación de las calicatas, es obligatorio realizar el “Ensayo de Penetración Estándar (SPT)", el número mínimo debe ser de 3 exploraciones.

10.7 Cuando no existan redes colectores cercanos a la zona en estudio se realizará obligatoriamente el “Análisis de Infiltración” en el campo, según se muestra en el Anexo 1. Asimismo es necesario que se realicen como mínimo 6 pruebas, debiendo detallar en un plano los lugares en donde se realizaron y los resultados detallados de los mismos.

10.8 Todos los documentos, certificados, ensayos serán firmados por los responsables y avalados por el profesional que ha recibido el encargo del estudio.

10.9 Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, Servicios higiénicos (01 piso), se deberán de dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que trasmiten cargas mínimas.10.10 El Consultor deberá recomendar si es necesario colocar capa de afirmado,

o material granular, indicando los espesores de éstos (mínimo 10 cm), y los grados de compactación necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecución de obras exteriores, como patios, veredas, losa deportiva, etc., de la misma manera se procederá para las obras interiores, es decir los pisos interiores; en ambos casos, se señalara el tratamiento de la subrasante.

10.11 El Consultor deberá, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, deberá clausurar las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada.

11.0 PRESENTACIÓN DE INFORME TÉCNICO

11.1 El Informe Técnico será presentado en un original y cinco copias. Asimismo toda la información deberá ser entregada en formato digital en un CD., incluyendo cuadros, ensayos de laboratorio, figuras, fotografías, etc. en formato MS-Word (*.doc).

ANEXO 1ELABORACIÓN DEL “ANÁLISIS DE INFILTRACIÓN” PARA FINES DE

DETERMINACIÓN DE ZONA DE INFILTRACIÓN, PERCOLACIÓN O ABSORCIÓN DE TANQUE SÉPTICO

1


CONSIDERACIÓN:En cuanto al área de la Zona de Percolación se considera las siguientes áreas:1. Para Zanjas de Infiltración, Percolación o Absorción

12.0 Área Máxima 33 m x 7 m.13.0 Profundidad Promedio Estimada 1 m.

2. Para Pozos de Infiltración, Percolación o Absorción.

14.0 Diámetro Promedio de 2m.15.0 Profundidad Mínima 2 m.

ANALISIS DE INFILTRACIÓN:

1. Análisis Cualitativo16.0 Textura del Suelo.17.0 Estructura.18.0 Color.19.0 Espesor o potencia del estrato permeable o impermeable.20.0 Nivel freático y registro de su variación durante las estaciones.

2. Análisis Cuantitativo21.0 Se desarrollará la prueba o “Tes de Percolación”, procedimiento

que se detalla en el anexo siguiente.22.0 Se determina la Taza de Percolación (minutos/pulgada*).

(*) Tiempo en minutos que gasta el agua en bajar una pulgada, durante el ensayo de filtración.

ALCANCE:

Los parámetros o consideraciones de identificación de la zona de infiltración son los requisitos mínimos necesarios y no son limitativos a los aportes o mejoras que desarrolle y presente el profesional consultor del servicio o de su plantel profesional.

C.- ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las características físico-mecánicas de los agregados procedentes de las canteras para determinar su calidad y usos en los diferentes requerimientos de Obra; para lo cual como mínimo:

I. CANTERAS

1. El Consultor localizará bancos de materiales agregados pétreos que serán estudiados y analizados para determinar su empleo en las diferentes resistencias de acuerdo a la necesidad del estudio, para la elaboración de concretos hidráulicos, así como también banco de materiales granulares para las diferentes capas de afirmados y rellenos estructurales que requiera el proyecto.

2. El Consultor, con el fin de determinar los estratos a explotar, utilización, rendimientos y potencia de las canteras, realizará exploraciones (mínimo 03 prospecciones por cada área menor o igual a una hectárea) por medio de perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras; a profundidades no menores de la profundidad máxima de explotación. Las prospecciones serán ubicadas de tal forma que cubran toda el área de explotación recomendada. La ubicación de las calicatas deberá ser detallada en el plano de levantamiento topográfico de la cantera.

3. El Consultor presentará un Registro de Excavación para cada una de las prospecciones que realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde: i)

92


Detallará las características de los agregados, forma, tamaño, humedad, color, espesor del estrato, etc. y ii) Presentará las correspondientes vistas fotográficas de cada calicata y de la cantera analizada (diferentes perspectivas).

4. Para elaborar este estudio se realizaran diferentes ensayos de laboratorio para determinar las características físico, químicas y mecánicas de los materiales de cantera; siendo esto los siguientes y serán de acuerdo al uso propuesto:

- Ensayos Estándar:- Análisis Granulométrico por tamizado- Material que pasa la Malla Nº 200- Humedad Natural- Límites de Atterberg (Material que pasa la Malla Nº 40 y Malla

Nº 200)- Limite Líquido- Limite Plástico- Índice de Plasticidad

- Clasificación de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

- Ensayos Especiales:- Proctor Modificado- California Bearing Ratio (CBR)- Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas

- Porcentaje de Partículas con una y dos Caras de Fractura (relación es de 1/3: espesor/longitud)

- Porcentaje de Partículas Friables- Porcentaje de Absorción (Agregado Grueso y Fino)- Equivalente de Arena- Abrasión

- Durabilidad (Agregado Grueso y Fino)- Adherencia entre el Agregado y Bitumen (Agregado Grueso y Fino)- Sales Solubles Totales- Contenido de Sulfatos- Impurezas Orgánicas- Pesos Volumétricos- Pesos Específicos

5. Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a la totalidad de ensayos exigidos por las normas, de acuerdo al uso propuesto; mínimo :

- Ensayos Estándar: Un juego de ensayos por cada prospección ejecutada en la cantera. El número de prospecciones se determina de acuerdo al área de explotación de la cantera.

6. Si para el cumplimiento de las mencionadas y correspondientes Especificaciones Técnicas, es necesario someter al agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.); el Consultor deberá presentar la misma cantidad de resultados de ensayos de materiales señalados en el Ítem anterior; efectuados con agregado después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con dichos tratamientos se logra el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

- La cantidad de muestras extraídas de las canteras deberán ser tal que permita efectuar los ensayos exigidos, así como también los ensayos de verificación para rectificar y/o ratificar resultados poco frecuentes.

7. Se seleccionarán únicamente las canteras más cercanas a la Obra, que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para el proyecto y que las características físicas, químicas y mecánicas de los agregados cumplen con la normatividad vigente de acuerdo al uso propuesto.

1


8. El Consultor evaluará los requerimientos de los accesos a las canteras, considerando las necesidades de construirlos o mejorarlos; señalará también si los accesos se encuentran en propiedad de terceros.

9. El Consultor además de los certificados de ensayos debe presentar por cada cantera un cuadro resumen en donde consigne la totalidad de los resultados de los ensayos efectuados (con la debida identificación: Cantera, calicata, muestra, nombre del ensayo, resultados, etc.).

10. El Consultor presentará el levantamiento topográfico y secciones de la totalidad de bancos de materiales propuestos, calculará el volumen de material utilizable y desechable y recomendará, el periodo y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento para cada uso y así como también señalará el procedimiento de explotación para cada uso.

11. La Memoria Descriptiva debe establecer información correspondiente a: ubicación del banco de materiales, accesibilidad al mismo, tipo de fuente de materiales, descripción de los agregados, usos, tratamiento, tipo y periodo de explotación, propietario y demás información que considere pertinente el Consultor; así como también los correspondientes paneles fotográficas de cada una de las canteras .

II. FUENTES DE AGUA

1. De igual manera se deberá determinar la ubicación de las Fuentes de Agua, efectuar su análisis químico y determinar su calidad para ser usada en la obra (para mezclas de concreto, capas granulares y otros).

2. Se elaborara un plano o croquis de ubicación de la(s) fuente(s) de agua seleccionada(s) para la obra con clara indicación de los usos y de la distancia de transporte hasta la obra, se adjuntara el cálculo de las distancias medias de transporte de agua para concreto, relleno, etc.

III. DISEÑO DE MEZCLAS:

1. Se presentara el respectivo diseño de mezcla para las obras de concreto a emplearse y los respectivos ensayos de laboratorio de la mezcla propuesta según los requerimientos del proyecto. Los resultados del diseño de mezcla se utilizaran para calcular las incidencias de los materiales en los concretos que se utilizara en las estructuras a construir.

IV. OTROS

1. El Consultor presentará un Plano de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual detallara en forma concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de Campo y Memoria Descriptiva (entre otros aspectos: Ubicación de las Canteras y Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, características de los agregados, resultados de ensayos de laboratorio, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de explotación).

2. El Consultor deberá establecer las condiciones legales y técnicas a través de los cuales el constructor del Proyecto, debe adelantar los trámites correspondientes para la obtención de los permisos, autorizaciones y concesiones de tipo ambiental, así como las servidumbres, necesarias para la extracción, uso y aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por el Proyecto.

D.- DISEÑO ARQUITECTÓNICO

A continuación se presenta el contenido mínimo de los Estudios Arquitectónico:

1.0 GENERALIDADES


92


7. Normatividad




2.0 DISEÑO2.1 Planteamiento General del Proyecto: Ubicación de Módulos, Áreas de

Recreación, Áreas de Acceso y Circulación, Áreas Verdes, etc. Además se

debe tener en cuenta en el planteamiento de los servicios higiénicos los

accesorios de seguridad para discapacitados, así como también los accesos

mediante rampas de acuerdo a la normatividad vigente.

2.2 Desarrollo Arquitectónico del proyecto (módulos de ambientes educativos,

módulo de s ervicios, áreas recreativas, elementos de seguridad)

2.3 Distribución y dimensionamiento adecuado de los ambientes y

componentes del proyecto, según las necesidades a cubrir.

2.4 Definir acabados, detalles y especificaciones técnicas del proyecto

arquitectónico, de acuerdo a la normativa vigente y la zona del proyecto.

2.5 Planos del planteamiento general por niveles, planos de planta por

módulos y niveles, planos de cortes y elevaciones general y por módulos,

planos de detalles y acabados, cuadros que incluye especificaciones de

tipo y características de los materiales a emplearse en los acabados

2.6 El consultor presentara un plano en 3D del proyecto, a escala que permita

apreciar una vista panorámica del proyecto en general.

3.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones.

3.2. Recomendaciones.

E.- DISEÑO ESTRUCTURAL

A continuación se presenta el contenido mínimo del Estudio Estructural:

1.0 GENERALIDADES


12. Normatividad




2.0 DISEÑO

2.1 Características de las edificaciones

1


2.2 Características de los materiales a emplearse

2.3 Metrado de Cargas

2.4 Modelo Matemático

2.5 Análisis Estático

2.6 Análisis Dinámico

2.7 Planos del diseño estructural

- Planta de la estructura

- Cimentaciones

- Vigas y Columnas (detalles).

- Estructura y detalles de cobertura ligera

- Anexos


3.1 Conclusiones.

3.2 Recomendaciones.

F.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El consultor deberá realizar las gestiones ante la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente hasta que se apruebe el Estudio de Impacto Ambiental con la debida Certificación Ambiental

1. REQUISITOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

- Etapa Pre Operativa

- Etapa Operativa

2. IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

3. IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE IMPACTOS VIALES

4. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE JERARQUÍA DE IMPACTOS AMBIENTALES Y VIALES

5. FORMULACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA

- ETAPA DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE SALUD

G.- DISEÑO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

A continuación se presenta el contenido mínimo del Estudio de Instalaciones Eléctricas:1.0 GENERALIDADES


17. Normatividad


2.0 DISEÑO

92


2.1 Diseño adecuado del sistema eléctrico a utilizar en el desarrollo de las

acometidas de los módulos y de las redes eléctricas exteriores, teniendo en

cuenta lo indicado en la Ley de Concesiones Eléctricas, Código Nacional de

Electricidad, Normas Complementarias Vigentes de la Dirección General de

Electricidad y modificaciones RM. Nº 175-2008-MEM-DM – Tipos de Cables (Abr.

2008)

De acuerdo al cálculo de la máxima demanda, potencia instalada y normas que

regulan el Código Nacional de Electricidad vigente, si es necesaria la dotación de

una Sub Estación el consultor debera elaborar el estudio correspondiente y

solicitar a la empresa concesionaria de electricidad el punto de alimentación y la

aprobación del caso.

2.2 Memoria Descriptiva.2.3 Memoria de Cálculo2.4 Especificaciones Técnicas2.5 Metrados2.6 Planos de todas las estructuras calculadas en planta, cortes y detalle a escalas estandares


3.2 Conclusiones.


H.- DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS

A continuación se presenta el contenido mínimo del Estudio de Instalaciones Sanitarias:

1.0 GENERALIDADES


1.2 Normatividad

1.3 Ubicación y Descripción del Área en Estudio.

2.0 DISEÑO

2.1 Cálculo de la demanda de agua (dotación en función al número de beneficiarios).

2.2 Cálculo de los diámetros de tubería de las redes de agua

2.3 Cálculo de del número de aparatos sanitarios

2.4 Cálculo y diseño del tanque elevado (Diseño Hidráulico y Estructural)

2.5 Cálculo y diseño de la cisterna (Diseño Hidráulico y Estructura)

2.6 Cálculo y diseño de las redes de desagüe

2.7 Cálculo y diseño del tanque Imohff y pozos percoladores (Diseño Hidráulico y Estructural)

2.8 Diseño integral del sistema de agua potable

2.9 Diseño integral del sistema de desagüe

2.10 Memoria del Estudio de Instalaciones Sanitarias.

1


2.11 Diseño integral del sistema de evacuación de aguas de lluvia

2.12 Planos del planteamiento general de los sistemas de agua, desagüe, evacuación pluvial.

2.13 Planos de redes interiores de agua y desagüe

2.14 Planos de redes exteriores de agua y desagüe

2.15 Planos de detalles

2.16 Especificaciones técnicas


3.3 Conclusiones.


I.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION

CONSIDERACIONES:El consultor elaborara un estudio sobre la seguridad y la salud en el trabajo, planteando actividades ligadas que repercuten de manera directa en la continuidad de la producción y la moral de los empleados, elaborara un conjunto de medidas técnicas, educativas medicas, y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar practicas preventivas. Su empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo.

JUSTIFICACIÓN:

Por lo expuesto en el punto anterior, es fundamental proponer un Plan de Seguridad y Salud en la obras de construcción detallado, de tal manera que garantice la integridad física de los trabajadores. Esta propuesta de plan, podría tomarse como referencia para suplir las falencias de las normas actuales y, de preferencia, se debería tomar en cuenta desde la concepción del proyecto.

OBJETIVOS

El Consultor tendrá como objetivo general, desarrollar una Propuesta de Plan de Seguridad y Salud detallado, cumpliendo con las normas y leyes vigentes para las obras de edificaciones y obras civiles.

1 GENERALIDADES

1.1 Objetivo del Estudio1.1.1 Desarrollar un plan de seguridad y salud describiendo el

procedimiento a seguir en cada actividad de las obras de construcción, ampliando conceptos en materia preventiva.

1.1.2 Definir las responsabilidades y funciones de todos los participantes en cada fase de proyecto

1.1.3 Definir las responsabilidades y funciones de todos los participantes en cada fase del proyecto

1.1.4 Contribuir con todos los interesados en el tema, pues podrán adaptar la propuesta a sus necesidades.

92


1.1.5 Contribuir con la integridad física del personal de Obra con los Implementos de seguridad individual y colectivo según la Norme G. 050.

1.2 Normatividad1.3 Ubicación y Descripción del Área en Estudio

2 DESARROLLO DEL ESTUDIO

2.1 Revisión y enfoque de la Norma G.050 Seguridad durante la construcción y demás normativas vigentes.

2.2 Revisión y enfoque de Normas de otros países y bibliografía especializada en el tema de seguridad.

2.3 Con la información anterior se propondrá un método para la evaluación de riesgos laborales para cada actividad de la obra y las medidas preventivas correspondientes. También se definirá las funciones y responsabilidades de los participantes en cada actividad del proyecto.

2.4 Finalmente se hará la propuesta del Plan de Seguridad y Salud tomando como base lo anteriormente descrito. Cabe mencionar que a este plan lo denominaremos Plan de Seguridad y Salud Durante el Proceso de la Construcción, tal como está indicado en el proyecto de actualización de la Norma G.050 “Seguridad durante la Construcción”

1


TÉRMINOS DE REFERENCIAPARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

“RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 33023 DE LOMA BLANCA,

DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO”

HUÁNUCO – PERÚ

JULIO 2013

TÉRMINOS DE REFERENCIA

El cumplir con los requerimientos técnicos mínimos no genera puntaje, sólo otorga derecho a continuar con el proceso.

ENTIDAD QUE CONVOCA A CONCURSO

Gobierno Regional de Huánuco.

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 33023 DE LOMA BLANCA,

DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO"

Dentro de la Política de Desarrollo del Gobierno Regional Huánuco y en cumplimiento al programa de mejorar las instituciones educativas de la región, se encuentra previsto la

92


construcción de centros educativos, por lo cual se realiza la elaboración del presente Términos de Referencia para la:

ANTECEDENTES:

El proyecto consiste en la ejecución de la Obra: “RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 33023 DE LOMA BLANCA, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO".

Se ha realizado el análisis económico de la inversión preliminar, de acuerdo a los parámetros exigidos por el MEF, mediante el SNIP; cuyo parámetro condicionante es que se sustente la viabilidad económica.Se ha establecido que el presente proyecto es sustentable desde el punto de vista del impacto social, por muchos años los pobladores de la Localidad de Loma Blanca, así como los pobladores de las localidades aledañas y otros anexos.

Lo que se quiere es contar con una infraestructura educativa adecuada, en cuanto a seguridad y comodidad, ya que vienen realizando sus actividades escolares en un local no apropiado, inseguro y antipedagógico para esta zona urbana.

El proyecto en mención no sólo permitirá el mejoramiento de la calidad educativa, debido a que se cuenta con ambientes para sala de cómputo, Biblioteca y Laboratorio, si no al incremento de la población estudiantil de los sectores antes referidos.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

El presente proceso de selección tiene por objeto contratar a una persona natural o jurídica para la ejecución de la Obra “RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 33023 DE LOMA BLANCA, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO". Conforme los parámetros del Expediente Técnico y de la directiva vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública.

El presente proyecto está diseñado según los módulos típicos de acuerdo a las normas vigentes de Infraestructura de educación y al Reglamento Nacional de Construcciones, consiste en “RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 33023 DE LOMA BLANCA, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO" con el fin de mejorar la calidad educativa con una infraestructura adecuada, en cuanto a seguridad y comodidad. Dicho proyecto está enmarcado en la Ley Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública.

BASE LEGAL:

D.L. Nº 1017 -2009-PCM que crea el Organismo Superior de Contrataciones con el Estado (OSCE) y su Reglamento.

Ley Nº 29626 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011. Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de

Contraloría N° 072-98-C.G Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG del 14-03-2001.

1


Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG del 23-06-2000 - Norma 700-06 (Contrataciones y Adquisiciones de bienes y servicios u obras).

Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Ley Nº 27293, “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”, modificada por

las Leyes N° 28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, “Aprueban el Nuevo Reglamento del Sistema

Nacional de Inversión Pública” modificado por el Decreto Supremo N° 038-2009-EF. Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, “Aprueba la Directiva General del Sistema

de Inversión Pública” modificada por Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01.

Reglamento de la Ley del SNIP aprobado por D.S. Nº 157-2002-EF Normas y Directivas del SNIP

R EQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR PARA PARTICIPAR:

1. El postor no debe tener deudas ni omisiones tributarias con la SUNAT.2. Constancia emitida por la entidad (Gerencia Regional de Infraestructura-GRH)

acreditando no tener contratos de ejecución de obra resueltos por cusas imputable al contratista (formato N° 06)

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

El postor deberá presentar como mínimo tres (03) años de experiencia como ejecutor de obras iguales y/o similares a la presente convocatoria, ejecutados en los últimos 10 (Diez) años.

OBRAS SIMILARES:

Se considerara como similar las obras de edificación en general que cuente como mínimo con los siguientes componentes:


REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO:

No podrá por ningún motivo, un personal técnico ocupar doble cargo, ya que cada profesional propuesto tiene sus propias funciones y responsabilidades. Sin embargo considerando que la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra se desarrolla independientemente el personal propuesto para la elaboración del Expediente Técnico podrá ser propuesto como personal profesional para la ejecución de la obra. (Siempre que cumpla con el perfil del profesional propuesto).

OBRAS SIMILARES:



92


RESIDENTE DE OBRA:

Ingeniero Civil y/o Arquitecto colegiado, Tener una experiencia como ingeniero Residente de Obra como mínimo en tres (03) años de experiencia efectiva en obras iguales y/o similares al objeto de la presente convocatoria.

ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil y/o Arquitecto, con no menos de un (01) año de experiencia como Asistente de Residente de Obra o Residente de obra en obras iguales y/o similares al objeto de la presente convocatoria.

INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS

Ingeniero Geólogo o Ingeniero Civil, con no menos de Dos (02) años de experiencia efectiva, en trabajos relacionados a análisis de suelos en obras en general

INGENIERO SANITARIO

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, con no menos de Un (01) año de experiencia efectiva como especialista en instalaciones sanitarias, en ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria.

INGENIERO ELÉCTRICISTA

Ingeniero Electricista o Ingeniero Electromecánico con no menos de Un (01) año de experiencia efectiva como especialista en instalaciones eléctricas, en ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria

ESPECIALISTA AMBIENTAL

Ingeniero Ambiental, o profesional con estudios de especialización en medio ambiente, con experiencia efectiva de por lo menos Dos (02) años en trabajos de mitigación de Impacto Ambiental en obras en general.

MAESTRO DE OBRA

Técnico en construcción civil, o maestro de obra con experiencia efectiva en ejecución de obras similares al objeto de convocatoria de Tres (03) años, que serán acreditados con copia simple de certificados, constancias de trabajos y otros documentos que acredite lo solicitado.

Los profesionales propuestos para la ejecución de la obra no podrán ser sustituidos hasta después de la suscripción del contrato. Lo que será posible únicamente se den casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas.

El profesional sustituido, deberá demostrar igual o mayor experiencia, del profesional saliente, en caso hubiese cambio de personal.

1


REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE EQUIPO Y MAQUINARIA

Equipo Mínimo: El postor deberá demostrar que dispone como mínimo del equipo señalado en el cuadro siguiente, con una antigüedad que no exceda de los últimos 05 años.

El postor presentará documentación que sustente la propiedad, la posesión, compromiso de compra venta, alquiler de las maquinarias y equipos, También será válida una Declaración Jurada donde el postor señale tener la disponibilidad inmediata de los equipos y maquinarias, lo cual será verificado antes de la suscripción del contrato.

RESUMEN DE REQUERIMIENTO MÍNIMO DE EQUIPO Y MAQUINARIAS

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION

01 01 ALTAVOZ DE TECHO DE 6 OHMS

02 01 AMPLIFICADOR DE 100 W.E.S ALTAVOCES

03 03 CAMIÓN VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8m3

04 01 CARGADOR SOBRELLANTAS 125 HP, 2.5 yd3

05 04 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP

06 02 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P3

07 01 MIRAS Y JALONES

08 01 NIVEL TOPOGRÁFICO CON TRÍPODE

09 01 TEODOLITO

10 01 TRACTOR DE ORUGA DE 140-160 HP

11 04 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50”

12 01 GRUPO ELECTRÓGENO 6.75 kva, 5.4 kw

13 01 MOTOSIERRA DE 30”

14 01 RETROEXCAVADORA

VIABILIDAD DEL PIP

Que, el proyecto de Inversión Pública: “RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 33023 DE LOMA BLANCA, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO" mediante FORMATO SNIP – 03, Ficha de Registro – Banco de Proyectos y con Código 111637 fue declarado viable por la OPI del Gobierno Regional Huánuco por un monto de S/. 2´356,305.00 (Dos millones trescientos Cincuenta y seis mil trescientos cinco y 00/100 Nuevos soles).

VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN (Incremento respecto al PIP viable < 40%)

INVERSIÓN PIP VIABLE (S/.) INVERSIÓN PIP NO REQUIERE VERIFICACIÓN

% INCREMENTO RESPECTO AL PIP VIABLE

2´356,305.00 3´272,940.79 38.90%

92


Modalidad de ejecución es por CONTRATO.

UBICACIÓN DE LA OBRA:

EL PROYECTO: “RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 33023 DE LOMA BLANCA, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO", se encuentra ubicado de acuerdo al presente detalle:

POLÍTICAMENTE:

Región : Huánuco Departamento : Huánuco Provincia : MarañónDistrito : HuánucoLocalidad : Loma Blanca

El terreno del proyecto tiene un área total de 1,806.46 m2, y un perímetro de 164.86 ml. El predio se ubica en el AA.HH. “Comité n° 107 Loma Blanca-Aparicio Pomares del Distrito, Provincia y departamento de Huánuco..

VÍAS DE ACCESO:

El predio se ubica en el AA.HH. “Comité n° 107 Loma Blanca-Aparicio Pomares del Distrito, Provincia y departamento de Huánuco. Los vehículos de transporte público se toman en cualquier punto de la ciudad. El terreno se encuentra al oeste de la ciudad de Huánuco, la vía de acceso no está pavimentada.

CLIMA

Con una temperatura promedio de 24 °C, Su temperatura más baja es en el invierno, es decir en los meses de julio y agosto (21 °C en el día y 17 °C en las noches) y la temperatura más alta es en la primavera, en los meses de noviembre y diciembre (30 °C en el día).

TIPO DE SUELOEl terreno presenta una superficie ligeramente plano.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:

El plazo de ejecución del proyecto: “RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 33023 DE LOMA BLANCA, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO", es de 150 días calendario, contados desde el día siguiente a la fecha de entrega de terreno.VALOR REFERENCIAL:

1


S/.3´053,648.38 (Tres Millones Cincuenta y tres mil seiscientos cuarenta y ocho y 38/100 Nuevos Soles, la fecha de actualización de precios será el resultado de la elaboración del Expediente técnico por ser este del tipo concurso oferta).

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Recursos Ordinarios

CADENA FUNCIONAL: 0090 2105091 4000030 22 047 0104 - 0243

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL: 113 - 2013

ESPECIFICA DE GASTO: 2.6.2.2.2.2

FORMA DE PAGO:

Las autorizaciones de pago serán efectuados a la conformidad del Supervisor de Obra o Monitor de Obra y del Sub Gerente de Supervisión de Obra.

Los plazos para el Levantamiento de Observaciones originado por la presentación de una Valorización incompleta indocumentada o de Aspectos Técnicos, serán de responsabilidad del ejecutor de Obra sin derecho a solicitar reconocimiento de gastos generales, por los pagos en los plazos extemporáneos a lo descrito en el Art. 204° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

ADELANTOS:

Serán atendidos de conformidad a lo descrito en el Art. 187° 188° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Hasta el 20% ADELANTO DIRECTO (A solicitud del contratista previa presentación de carta fianza).

Hasta el 40% ADELANTO PARA MATERIALES (A solicitud del contratista previa presentación de carta fianza y sustento según el Reglamento de Contrataciones).

TIPO DE PROCESOConcurso Oferta

SISTEMA DE CONTRATACIÓNPrecios a Suma Alzada

METAS:Que, de acuerdo al desarrollo, ejecución del proyecto de Inversión Pública para la Obra: “RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 33023 DE LOMA BLANCA, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO".

92


Se tiene las siguientes metas:

COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA

a) Módulo I: Construcción de un módulo de ambientes de estructura portante en dos niveles, el cual consta de 06 aulas, módulo de escalera de acceso al segundo nivel, servicios higiénicos, guardiana, almacén, sistema de drenaje pluvial, y construcción de vereda perimetral; con techo aligerado en el primer nivel, y techo con tijerales de madera en el 2do nivel, cielorrasos suspendido de triplay y cobertura liviana con planchas tipo flexiforte.

b) Módulo II: Construcción de un módulo de ambientes de estructura portante en un nivel, el cual consta de 01 ambiente para cocina y otro ambiente para comedor, con techo con tijerales de madera, cielorrasos suspendido de triplay y cobertura liviana con planchas tipo flexiforte, construcción de sistema de drenaje pluvial y vereda perimetral.

c) Módulo III: Construcción de un módulo de ambientes de estructura portante en un nivel, el cual consta de 01 ambiente para dirección, secretaria, ambiente para sala de profesores, SS.HH. para profesores, con techo de tijerales de madera; construcción de sistema de drenaje pluvial y vereda perimetral; cielorrasos suspendido de triplay y cobertura liviana con planchas tipo flexiforte, construcción de sistema de drenaje pluvial y vereda perimetral.

d) Módulo IV: Construcción de un módulo de ambientes de estructura portante en dos niveles, el cual consta de 01 aula para sala de cómputo, biblioteca, escalera, Auditórium, vestuario y sala de espera, con techo aligerado en el primer nivel, y techo con tijerales de madera en el 2do nivel, cielorrasos suspendido de triplay y cobertura liviana con planchas tipo flexiforte, construcción de sistema de drenaje pluvial y vereda perimetral.

e) Módulo V: Construcción de un módulo de Servicios higiénicos, f) Módulo VI: obras exteriores – obras complementarias:

Demolición de estructura existentes Muro de contención Drenaje pluvial de concreto + rejilla Cerco perimétrico de material noble Losa deportiva y patio general Portada de ingreso Vereda de ingreso concreto frotachado, bruñado y coloreado fc=140 kg/cm2 Señales de ingreso Equipamiento y mobiliario Mitigación ambiental

COMPONENTE MOBILIARIO Y EQUIPOSSerá de acuerdo a lo que salga del resultado del expediente técnico, por motivo que es del tipo concurso oferta.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICOSerá de acuerdo a lo que salga del resultado expediente técnico, por motivo que es del tipo concurso oferta.

1


RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

PROYECTO:

UBICACIÓN: HUANUCO, HUANUCO

MODALIDAD: CONCURSO OFERTA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 150 DIAS CALENDARIOS

PLAZO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 60 DIAS CALENDARIOS

ITEM DESCRIPCION COSTO PARCIAL (s/.)1.00 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 2,973,648.382.00 COSTO D ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 80,000.00

COSTO TOTAL PARA EL CONCURSO OFERTA 3,053,648.38SON TRES MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 38/100 NUEVOS SOLES

3.00 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 3,053,648.384.00 SUPERVISIÓN DE OBRA (5% DEL COSTO TOTAL DE OBRA) 148,682.415.00 COSTO DE EVALUCAION DE EXPEDIENTE TECNICO 28,000.006.00 GASTOS DE COMISIÓN DE ENTREGA DE TERRENO Y RECEPCIÓN DE OBRA 810.007.00 GASTOS DEL PROCESO DE LICITACION DE OBRA - NOTARIALES Y ADMINSITRATIVOS 4,500.00

8.00GASTOS DEL PROCESO DE LICITACION DE SUPERVISION DE OBRA - NOTARIALES Y ADMINSITRATIVOS 1,500.00

9.00 GASTOS DE MONITOREO DE SUPERVISIÓN 18,300.0010.00 GASTOS DE MONITOERO DE EJECUCION DE OBRA 15,000.0011.00 GASTOS DE PUBLICIDAD DE EJECUCION DE OBRA Y PROCESOS DIVERSOS 2,500.00

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 3,272,940.79SON. TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 79/100 NUEVOS SOLES

“RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 33023 DE LOMA BLANCA, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO - HUÁNUCO".

CUADRO DE MULTAS APLICABLE EN CONTRATOS DE OBRA

Nº INFRACCIÓN UNIDAD UIT

1No cumple con proveer con el personal establecido en su propuesta Técnica.

Por día y ocurrencia 0.20

2Su personal no cuenta con uniformes y equipos de protección personal completos

Por día y ocurrencia 0.30

3Su personal no se encuentra en campo sin haber justificado su ausencia ante la Entidad

Por ocurrencia 0.20

4No cumple con el uso de materiales y equipos de campo (vehículo, medio de comunicación, teodolito)

Por ocurrencia 0.20

5 No tiene al día el cuaderno de obra Por ocurrencia 0.70

92


6No comunica a la Entidad en el día, sobre eventos ocurridos en la obra (accidentes de trabajo, manifestaciones, etc.)

Por ocurrencia y por cada punto de trabajo

0.40

7No cumple con las responsabilidades de pago del salario a su personal incluyendo los beneficiarios sociales de acuerdo a ley

Cada Trabajador 0.60

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA.

De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

1


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN22

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (20 puntos)

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a CUATRO (4) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la experiencia en obras en general del postor.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= [04] veces el valor referencial:

[20] puntos

M >= [03] veces el valor referencial y < [04]veces el valor referencial:

[15]puntos

M >= [02] veces el valor referencial y < [03]veces el valor referencial:

[10]puntos M >= [01] vez el valor referencial y < [02] veces el valor referencial:

[05] puntos23

22 De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

23 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

92


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

B. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (30 puntos)Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares, durante un periodo de DIEZ (10) AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente al VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN



Cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

M >= [01] veces el valor referencial:

[30] puntos

M >= [0.75] veces el valor referencial y < [01] veces el valor referencial:

[15]puntos

M >= [0.5] vez el valor referencial y < [0.75] veces el valor referencial:

[10] puntos24

C. EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

(30 puntos)

Criterio:Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la

24 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

1



especialidad del personal propuesto para la ejecución de obras similares:

Obras de edificación en general que cuente como mínimo con los siguientes componentes:


JEFE DE PROYECTO10

puntosSe otorgará dos y medio (2.5) puntos por cada Año de experiencia acumulada (adicionales a los solicitados en los requerimientos técnicos mínimos) donde se haya desempeñado como Jefe de proyecto en la elaboración de proyectos iguales y/o similares al objeto de la Convocatoria

RESIDENTE DE OBRA10

puntosSe otorgará dos y medio (2.5) puntos por cada Año de experiencia acumulada (adicionales a los solicitados en los requerimientos técnicos mínimos) donde se haya desempeñado como Ingeniero Residente de obra, en obras iguales y/o similares al objeto de la Convocatoria

ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA05

puntosSe otorgará dos y medio (2.5) puntos por cada Año de experiencia acumulada (adicionales a los solicitados en los requerimientos técnicos mínimos) donde se haya desempeñado como Asistente de Residente y/o Ingeniero Residente de Obra en la ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de convocatoria

ESPECIALISTA AMBIENTAL05

puntosSe otorgará dos y medio (2.5) puntos por cada Año de experiencia acumulada (adicionales a los solicitados en los requerimientos técnicos mínimos) donde se haya desempeñado como especialista ambiental para la ejecución de obras iguales y/o similares al objeto de convocatoria

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

En el supuesto que el postor fuera el otorgante de la constancia o certificado de trabajo, deberá adjuntar además el contrato de trabajo y la certificación de pago por el servicio prestado.

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (20 puntos)

92



Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación25:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos26

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

25 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

26 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

http://www.osce.gob.pe/

1


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0/GRH. EN EL MARCO DEL D.U. 016-2012 para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], incluye IGV.

S/.- Elaboración del Expediente Técnico …………….- Ejecución de las Obras …………….

TOTAL S/. …………….

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 27 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

La valorizaciones serán revisadas por la Entidad, pudiendo ésta determinar un monto a pagar menor que el planteado por el Contratista o Supervisor, si es que los cálculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a lo realmente ejecutado o existieran penalidades o multas.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

27 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

92


En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149° del Reglamento de Contrataciones del Estado, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el pago correspondiente.

CLÁUSULA SEXTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

CLÁUSULA SETIMA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora28 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES GENERALES DE EL CONTRATISTA1. Elaborar el Expediente Técnico y Ejecutar la Obra, objetos del presente Contrato, según su Propuesta

Técnica – Económica y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes sobre la materia, de acuerdo a la forma y plazos convenidos en este instrumento legal.

2. EL CONTRATISTA, designará como Consultor para Elaborar el Expediente Técnico que incluye el expediente técnico de mobiliario y equipamiento, al .……………………………………………….. ,.

3. Realizar el servicio con eficiencia que le asegure a LA ENTIDAD un servicio efectivo y que contribuya al cumplimiento de sus objetivos y metas en forma satisfactoria.

4. Realizar el levantamiento de las observaciones que formule las dependencias especializadas de LA ENTIDAD, en las condiciones y plazos establecidos en el presente contrato.

Esta obligación incluye el levantamiento de observaciones en la etapa de recepción de la obra. En el caso de incumplimiento, se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula vigésima primera del presente contrato, con la consecuente resolución del contrato, cuando corresponda.

5. Para el desarrollo del Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico que incluye expediente técnico de mobiliario y equipamiento, EL CONTRATISTA deberá disponer de un Equipo Técnico calificado y con experiencia profesional, asumiendo las responsabilidades de carácter laboral, tributario, comercial y de otra índole, frente a dicho personal.

6. EL CONTRATISTA es única y directa responsable que el Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico que incluye expediente técnico de mobiliario y equipamiento, se desarrolle con la calidad técnica requerida en los Términos de Referencia y en el Contrato suscrito, por tanto los errores u omisiones y las consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo serán de su entera responsabilidad.

7. Toda la documentación que presente EL CONTRATISTA, que forme parte del desarrollo del Estudio Definitivo a Nivel de Expediente Técnico que incluye expediente técnico de mobiliario y equipamiento, será debidamente foliada, sellada y firmada por los profesionales responsables; siendo requisito imprescindible para proceder a su revisión.

8. Es responsabilidad de EL CONTRATISTA, dar cumplimiento a la programación de las metas previstas y de adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso.

9. Los documentos técnicos, estudios, informes, grabaciones, películas, programas informáticos y todos los demás que se deriven de las prestaciones de los servicios contratados serán de exclusiva propiedad de LA ENTIDAD. En tal sentido, queda claramente establecido que EL CONTRATISTA no tiene ningún derecho sobre los referidos productos, ni puede venderlos, cederlos o utilizarlos, para otros fines que no sean los que se deriven de la ejecución del presente contrato.

10. Durante y después del desarrollo de sus servicios mantendrá confidencialidad absoluta respecto a las informaciones y documentos proporcionados por LA ENTIDAD que conozca directa o indirectamente para la

28 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

1


realización de sus tareas.

11. Igualmente, EL CONTRATISTA queda prohibido de proporcionar a terceros, información o material que se le hubiese entregado y obtenido en el ejercicio de las actividades a desarrollarse, la misma que deberá de ser entregada íntegramente con originales a LA ENTIDAD una vez culminada la tarea encomendada.

12. EL CONTRATISTA, designará como Residente de Obra al Ing…………………………………… a cuyo cargo estará la dirección técnica de la obra.

En consecuencia, tendrán validez las decisiones adoptadas por el profesional designado en función de Residente de Obra, a cuyo cargo estará la dirección técnica de la obra, las cuales no podrán ser alteradas por otra persona o autoridad propia de EL CONTRATISTA.

El reemplazo del citado profesional será materia del correspondiente aviso notarial que cursará EL CONTRATISTA a LA ENTIDAD, debiendo reunir el reemplazante como mínimo las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias; teniendo LA ENTIDAD la potestad de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con las condiciones señaladas.

13. Ejecutar la obra correctamente utilizando los materiales e insumos idóneos, realizando adecuadamente los procesos constructivos y siguiendo las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, salvo variación expresamente autorizada por la ENTIDAD.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a que LA ENTIDAD, ejecute las subsanaciones o reemplazos que correspondan con cargo al CONTRATISTA, descontándose de su liquidación.

14. Se obliga a ser responsable por la destrucción, total o parcial, o bien que presente evidente peligro de ruina, graves defectos o vicios de la construcción durante el período de siete (07) años desde su aceptación de la obra.

15. No podrá transferir, de manera parcial o totalmente, a favor de terceros, la prestación materia de este Contrato teniendo la responsabilidad total sobre su ejecución y cumplimiento integro.

16. Deberá mantener el tránsito público y comercial a su costo durante el período de ejecución de la obra de tal manera que los trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso, utilización y ocupación de la vía; de ser necesario deberá comunicar oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y público en general sobre la ejecución de los trabajos, cualquier sanción derivada del incumplimiento de esta obligación será de exclusiva responsabilidad y cargo del CONTRATISTA

17. Asumir, por su cuenta y responsabilidad, los gastos correspondientes al suministro de corriente eléctrica así como el abastecimiento de agua que sea necesario para la ejecución de la obra.

18. Deberá obtener la información oficial de las redes existentes, de las empresas encargadas de la administración de los servicios de Energía Eléctrica, Telefonía y Saneamiento a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias.

19. Coordinar con la Municipalidad Distrital, Municipalidad Provincial y/o Gobierno Regional, así como otras entidades, cuyas instalaciones puedan afectarse o verse afectadas con las obras propuestas.

20. De ser el caso, coordinar y tramitar con el Instituto Nacional de Cultura (INC) el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA)

21. Asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos y a demás terceros. La negativa de EL CONTRATISTA en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio que LA ENTIDAD o las Empresas de Servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

22. El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la buena calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecución de la misma, correrán por cuenta de EL CONTRATISTA.

23. Dada la responsabilidad del servicio, se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar.

CLÁUSULA NOVENA.- DE LOS TRABAJADORES Y SERVICIOS, Y SERVICIOS PARA LOS TRABAJADORES EL CONTRATISTA está obligado a proveer a los trabajadores de cascos, botas de jebe, guantes y demás implementos de seguridad que fueran necesarios, así como dotar a la obra de los servicios higiénicos, comedores y botiquines,

92


apropiados de acuerdo a la magnitud de la misma, compatible con el número de trabajadores y todas las demás acciones necesarias para cumplir con los estándares legales de seguridad. Asimismo, es de cargo exclusivo del CONTRATISTA cualquier deuda laboral con los trabajadores que prestan servicio en la obra, pudiendo retenerse de las valorizaciones, liquidación o garantías los montos que la autoridad ordene a la ENTIDAD pagar por dicho concepto.

CLÁUSULA DÉCIMA: MANTENIMIENTO DE TRANSITOEL CONTRATISTA será responsable, a su costo, del mantenimiento del tránsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente con la comodidad pública respecto al tránsito de peatones, acceso a propiedades o atención de emergencia y con las facilidades de circulación en general, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier sanción derivada del incumplimiento de esta obligación.

Deberá adoptar todas las demás medidas de seguridad requeridas de acuerdo con la naturaleza de los trabajos.

El incumplimiento de lo estipulado por la presente cláusula, será causal de resolución del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

El Contratista podrá acordar con terceros la subcontratación de su prestación de acuerdo a lo establecido en las Bases, sin que ello suponga la cesión de posición contractual ni mucho menos lo exonere de la responsabilidad sobre el cumplimiento y ejecución total de la obra, tal como lo exige el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo de cargo exclusivo del CONTRATISTA cualquier adeudo laboral, civil o de otra índole que pudiera derivar de la indicada sub contratación.

EL CONTRATISTA, cuando sea necesario, dará facilidades a los contratistas de LA ENTIDAD de otras obras conexas a la contratada, para la pronta y mejor ejecución de los trabajos de estos; para tal fin se coordinará con el INSPECTOR o SUPERVISOR DE OBRA.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

Sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOEL CONTRATISTA efectuará las respectivas coordinaciones con las entidades Públicas y Empresas de Servicio, a fin de asegurar la correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados que estén supeditados a la aprobación y autorización respectiva, gestionando y recabando de ser necesario, las certificaciones y cartas de aceptación de dichas empresas para su realización

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será legalizado por notario público y firmado y sellado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra. En caso de resolución contractual por cualquiera de la partes, el cuaderno de obra será entregado a la Entidad.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DERECHO DE VÍA Y TERRENO PARA LA OBRAEL CONTRATISTA limitará sus operaciones a las áreas mostradas en los planos del proyecto. Los materiales de construcción podrán ser depositados para su utilización inmediata sobre las áreas correspondientes al Derecho de Vía, siempre que éstos no interrumpan el tránsito, impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la obra. Las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta obligación son de cargo exclusivo del CONTRATISTA.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la siguiente garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD:

1


De fiel cumplimiento del contrato29: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: ADELANTO DIRECTO30

LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] 31 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA] 32, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos33 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 34. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].35

29 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

30 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

31 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

32 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

33 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

34 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

35 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

92


Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS36

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]37.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos38 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que por causas no imputables al CONTRATISTA no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra, previa verificación del levantamiento de las observaciones efectuadas al CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA : DECLARACIÓN JURADA DE EL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA VIGESIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSNi la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años.

CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los

36 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

37 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

38 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

1


casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde: F = 0.25

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

- EN LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.- La aplicación de estas penalidades están referidas al monto de contrato y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA La aplicación de estas penalidades están referidas al monto de contrato y las sanciones se efectuarán por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra:

1. Catálogos y manuales del equipamiento integral.2. Inventario valorizado de Equipos instalados y muebles según formato que será entregado al inicio de

obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRALa liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

EL CONTRATISTA presentará a LA ENTIDAD la Liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados.

EL CONTRATISTA se obliga a presentar, conjuntamente con la Liquidación Final de Obra, los siguientes documentos:

Previo cumplimiento de lo señalado en la cláusula precedente, para efectos de la Liquidación de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, del título XX.- Valorizaciones, de las Bases, EL CONTRATISTA deberá entregar al Supervisor lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada, hasta su aceptación por parte de la Entidad.2. Planos de replanteo o post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de

la obra).3. Minuta de Declaratoria de Fábrica aprobada por la Municipalidad correspondiente.4. Cierre del Libro de Planillas de la Obra.5. Declaración Jurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas extras,

indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la Obra y no tener reclamos laborales pendientes de solución.

6. Declaración Jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago de tributos generados por la ejecución de la Obra.

Si la Liquidación no es presentada por EL CONTRATISTA en el plazo reglamentario, será elaborada por LA ENTIDAD dentro del citado plazo y con gastos cargados a cuenta de EL CONTRATISTA por el monto equivalente a tres

92


Unidades Impositivas Tributarias (3 UIT), que será descontada de cualquier adeudo pendiente que tuviera a su favor, o de la garantía respectiva, de ser el caso.

La elaboración de la Memoria Descriptiva Valorizada, los Planos de Replanteo o Post Construcción de acuerdo a lo señalado por la Entidad y la Declaratoria de Fábrica aprobada por la Municipalidad correspondiente, estará a cargo de EL CONTRATISTA, quien al momento de su presentación deberá cumplir con adjuntar el Acta de Recepción de Obra y demás autorizaciones y/o permisos obtenidos para la ejecución de la obra, además de una Declaración Jurada en la que certifique que ha cumplido con todas sus obligaciones a LA ENTIDAD, generadas como consecuencia de la ejecución de la Obra.

La Memoria Descriptiva Valorizada, los Planos de Replanteo o Post Construcción y la Declaratoria de Fábrica deberán ser presentadas dentro de los 60 días posteriores a la Recepción de la Obra. De no cumplir con su presentación, LA ENTIDAD dispondrá con cargo a EL CONTRATISTA la elaboración de estos documentos; descontando los gastos que demande su obtención de las valorizaciones en trámite, liquidación del contrato y/o Garantía de Fiel Cumplimiento.

Previo cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos del pago del Saldo de Liquidación de Obra (de corresponder saldo a favor del Contratista), se verificará que EL CONTRATISTA haya cumplido con entregar a LA ENTIDAD: (1) Memoria Descriptiva Valorizada, (2) Planos de replanteo o post construcción (los que reflejarán fielmente el estado final de construcción de la obra), y la (3) Declaratoria de Fábrica aprobada por la Municipalidad correspondiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: PLANOS DE REPLANTEO O POST CONTRUCCIÓN.EL CONTRATISTA entregará a LA ENTIDAD los planos de replanteo por medio magnético y dos impresiones de los mismos dentro de los 30 días posteriores a la fecha de entrega de la obra, los que serán aprobados por el Inspector de la Obra. Vencido este plazo y de no entregarse los planos indicados, LA ENTIDAD procederá a contratar la elaboración de los mismos bajo costo de EL CONTRATISTA lo que será descontado en la Liquidación Final.

CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTAEn caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por “LA ENTIDAD”, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en el artículo 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

Asimismo, LA ENTIDAD podrá resolver unilateralmente el presente contrato, en caso que EL CONTRATISTA incurra en algunas de las causales preceptuadas en el Artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las mismas que son:

a.) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales esenciales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido notarialmente para ello. En el caso de obligaciones contractuales no esenciales se podrá resolver el Contrato solo si pese a haber sido requerido dos veces persiste el incumplimiento.

b.) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.c.) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal

situación.

En caso que EL CONTRATISTA solicite la resolución del Contrato, LA ENTIDAD tendrá derecho a una indemnización por el daño ocasionado si es que no obedece a causas justificadas.La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la efectiva asignación de Recursos Financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediendo a la resolución del presente Contrato por parte de LA ENTIDAD.

CLÁUSULA VIGESIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

1


Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTOPara que LA ENTIDAD proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe haber quedado consentida la Liquidación Final del Contrato y cumplirse previamente por EL CONTRATISTA, lo siguiente:

1. Que presente el Acta de Recepción de la Obra sin Observaciones.2. Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada, Minuta de Declaratoria de Fábrica y los Planos Post-

Ejecución, de acuerdo a lo señalado en las Bases y en el presente contrato.3. Que presente una Declaración Jurada de no tener adeudos pendientes por reclamos laborales.4. Que no existan controversias pendientes de resolver

La ejecución de las Garantías se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, anteriormente señalado.

CLÁUSULA TRIGESIMA: DAÑOS A TERCEROS

Es obligación del CONTRATISTA, asumir los costos de reparación de los daños que ocasione a las redes eléctricas, de agua, de desagüe, de teléfono, de televisión por cable, vías o bienes públicos; etc. y demás bienes de terceros.

La negativa del CONTRATISTA, de reparar el daño causado será causal de resolución del presente contrato, sin perjuicio que LA ENTIDAD o las Empresas de Servicios ejecuten los trabajos de reparación con cargo a las valorizaciones y/o liquidación y/o Garantía de Fiel Cumplimiento, de ser el caso.

CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 39 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el Arbitraje Administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º y 179º del Reglamento de la ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieren a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante Conciliación y/o Arbitraje Institucional, de conformidad con lo establecido en la normatividad de Contrataciones del Estado, la Ley de Conciliación y/o el Reglamento del Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.

Luego de sometida la controversia a Conciliación sin arribar a acuerdo alguno, o en caso de optar directamente por el Arbitraje Institucional, éste será resuelto por un Tribunal Arbitral Compuesto por tres Árbitros, los que serán designados de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Un miembro por la ENTIDADb) Un miembro por el CONTRATISTA

39 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

92


c) Un miembro por el Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, quien presidirá el Tribunal Arbitral.

El Laudo Arbitral emitido será inapelable, vinculante para las partes, y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, DEBIENDO SER EN LA CIUDAD DE LIMA]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

El CONTRATISTA declara que podrá ser notificado de cualquier comunicación que emita la ENTIDAD en el domicilio declarado, ya sea personalmente o bajo puerta (con constancia notarial), o en el correo electrónico: ….., el cual mantendrá vigente durante la ejecución del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

LA ENTIDAD EL CONTRATISTA

1


FORMATOS Y ANEXOS

92


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 009 – 2013/GRHPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

Huánuco, Julio 2013

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

1


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

92


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


1


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 009 – 2013/GRH, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

92


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


95

95


ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTEOBJETO DEL CONTRATO

N° CONTRATO FECHA40 MONEDA IMPORTETIPO DE CAMBIO

VENTA41MONTO FACTURADO

ACUMULADO42

1

2

3

4

5

TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


40 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

41 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

42 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

94

94


ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARESSeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 009 – 2013/GRHPresente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTEOBJETO DEL CONTRATO

N° CONTRATO FECHA43 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA44MONTO FACTURADO

ACUMULADO45

1

2

3

4

5

TOTAL


………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


43 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

44 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

45 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

103

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO.LICITACION PUBLICA N° 009-2013/GRH

ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa46 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.



IMPORTANTE:


46 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

102


ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra47, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTOCOSTO TOTAL

[CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

47 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

103


FORMATO N° 148

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN


SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 009 – 2013/GRHPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 009 – 2013/GRH , a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.49

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


48 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

49 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

102


FORMATO 2

RELACION DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGO

CARGO Y/O ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


103


FORMATO N° 03

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE TRABAJO DEL PERSONAL PROPUESTO

Señores

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 009 – 2013/GRHPresente.-

Yo;……………………………………………………,de profesión: …………………………………………. me comprometo a prestar mis servicios profesionales en las funciones de: ……………………………………………………,para el Postor (Consorcio) ……………………………… en caso que éste sea adjudicado con la Buena Pro, materia del presente proceso de selección.

Asimismo DECLARO BAJO JURAMENTO que me encuentro HÁBIL para ejercer la profesión (sólo se aplica para el personal profesional propuesto).

Asimismo DECLARO BAJO JURAMENTO que dentro de los dos últimos años no he sido sujeto de sanción por incumplimiento en la prestación de servicios profesionales por parte del Gobierno Regional de Huánuco.


……………………………….……………………………………………..

Firma, Nombre completo del profesional /Huella digital

Sello oficial registrado en el CIP o Colegio correspondiente

Declaro que la firma puesta, corresponde al declarante que presento.


102


FORMATO N° 04

CALIFICACION Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO

Señores


El que suscribe................................................, con (documento de identidad) N°.............................., Representante Legal de la Empresa.................................., con RUC. N°..............................., y con Domicilio Legal en.............................................................., proponemos al siguiente profesional:

NOMBRE:_________________________

PROFESIÓN:____________________________________

CARGO POR OCUPAR:____________________________________________

1. DATOS DEL PROFESIONAL

Nº DE ORDEN

UNIVERSIDADTITULO

OBTENIDO

FECHA DE GRADO

(mes – año)

COLEGIATURA

Nº Fecha Nº Folio

2. EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD

Nº DE

ORDEN

SERVICIOS REALIZADOS

RAZON SOCIAL DEL CONTRATAN

TE

CARGO DESEMPEÑA

DO

PERIODO

Inicio -Término

Duración Nº Folio

1

2

3

4

5


FIRMA DEL PROFESIONAL: ____________________


103


FORMATO Nº 05

DECLARACION JURADA DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

Señores


Declaro que tengo a mi disposición para el servicio a brindar lo siguiente:

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT. DESCRIPCION



102


FORMATO Nº 06

CONSTANCIA DE NO TENER CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRA RESUELTOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

El que se suscribe, Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Huánuco, hace constar que la [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Postor del proceso de LICITACION PUBLICA N° 000- 2013/GRH. Para la ejecución de la obra: …………………………..

NO TIENE CONTRATOS DE EJECUCION DE OBRA RESUELTOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

…………...…………………………………….. ….……………………………………….. NOMBRE, FIRMA, DNI, HUELLA DIGITAL FIRMA Y SELLO DEL GERENTE

Y SELLO DEL POSTOR DE GRI


NOTA: EN EL CASO SE PRESENTE EN CONSÓRCIO, CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO DEBERA PRESENTAR ESTA CONSTANCIA.

Documents

Bases Loma Alta