1

河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目

饱和蒸汽余热发电工程EPC总承包

招标文件招标编号：HBCT-190394-001

招标人：河钢集团石家庄钢铁有限责任公司招标代理单位：河北省成套招标有限公司

2

2019年4月

3

目 录

第一卷第一章 招标公告..................................................................4第二章 投标人须知...............................................................7第三章 评标办法（综合评估法）..........................................28第四章 合同条款及格式.......................................................35

第二卷

第五章 技术规格书.............................................................55第三卷

第六章 投标文件格式........................................................117

4

第一卷

5

第一章 招标公告

河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目饱和蒸汽余热发电工程EPC总承包招标公告

招标编号：HBCT-190394-0011. 招标条件河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目招标人为河钢集团石

家庄钢铁有限责任公司，现对该项目的饱和蒸汽余热发电工程EPC总承包进行公开招标。2. 项目概况与招标范围2.1 工程建设地点：石家庄市井陉矿区工业园。2.2 主要工程内容：建设1台8MW凝汽汽轮发电机组及与之配套的公辅设施等，详

见第五章《技术规格书》。2.3 发包方式: 本工程采用设计、采购、施工的EPC总包方式。2.4 招标范围：1台8MW凝汽汽轮发电机组及与之配套设施的设计、设备采购（制

造）、土建施工、安装调试、热负荷试车及试运行、完成功能考核、人员培训、技术服务直至竣工验收合格，以及缺陷修复、在质量保证期内的工程质量保证/保修义务全过程的交钥匙工程。

2.5 工期要求：本工程合同工期包括建设工期、考核验收期。建设工期为绝对工期11个月，自合同签订之日起至具备热负荷试车条件的时间；热负荷试车1个月后为考核验收期，考核验收期为3个月。

3. 投标人资格要求3.1 本次招标要求投标人须具有独立法人资格的单位或其他组织。3.2 投标人具有国家建设部门颁发的电力行业工程设计乙级及以上资质。3.3 近5年（2014年1月1日至今，以合同签订日期为准）有2个已运行的发电负荷

10MW及以上蒸汽发电EPC总承包业绩。

6

3.4 投标人拟为本项目配备的项目经理业绩要求：近五年（2014年1月1日至今，以合同签订日期为准），在已运行的发电负荷10MW及以上蒸汽发电EPC总承包项目中担任项目经理（合同中未注明项目经理的，需要建设单位出具证明材料）。

3.5 近1年（2018年1月1日至今）具有良好的银行和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结及破产状态，不曾因自身原因被提起诉讼。

3.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按废标处理。

3.7 本工程不接受联合体投标。4. 招标文件的获取4.1凡有意参加投标者必须于报名截止时间前在河北省内的公共资源交易中心注册

登记并通过资格确认(在河北省公共资源交易中心注册登记的：提前在《河北省公共资源交易综合信息平台》（http://www.hebpr.gov.cn/index.html）网上注册），并按照河北省公共资源交易中心有关规定携带相关资料前往交易中心现场进行资格确认，详见河北省公共资源交易中心通知公告栏里“河北省公共资源交易中心关于招标代理机构及投标人（含政府采购供应商）进行注册登记的通知”，详询0311-66635531；在当地公共资源交易中心注册登记的：详询当地公共资源交易中心。已在河北省内的公共资源交易中心受理处通过资格确认的投标者可直接报名并下载文件。

4.2 本项目对投标人的资格审查采用资格后审方式，资格审查标准和内容详见招标文件。

4.3 下载招标文件时间：2019年4月26日0:00（北京时间）至2019年5月5日24:00（北京时间）。

4.4下载方式：请登录“河北省公共资源交易平台”下载相关招标文件等相关资料并缴纳招标文件费用。在下载招标文件后请及时查看有无澄清、补遗、修改等文件。相关文件在网上发布后即视为已送达所有潜在投标人。

4.5 招标文件售价1000元，售后不退。5. 投标文件的递交

7

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2019年5月23日09时00分（北京时间），地点为河北省公共资源交易中心418开标室（河北省石家庄市石清路9号）。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6. 发布公告的媒介本次招标公告同时在河北省招标投标公共服务平台(http:// hebeieb.com/)、河北

省公共资源交易中心网站（http://www. hebpr.gov.cn）、“E招冀成”（http://www.hebeibidding.com/）上发布。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，招标人、招标代理机构概不负责。

7. 联系方式招 标 人：河钢集团石家庄钢铁有限责任公司地 址：河北省石家庄市和平东路363号联 系 人：韩晓东电 话：0311-86912259

招标代理机构：河北省成套招标有限公司 地 址：河北省石家庄市工农路 486 号 联 系 人：王 乐 电 话：0311-83086852

电 子 邮 件：gjsc523@163.com

8

第二章 投标人须知投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人名 称：河钢集团石家庄钢铁有限责任公司地 址：河北省石家庄市和平东路363号联系人：韩晓东电 话：0311-86912259

1.1.3 招标代理机构名 称：河北省成套招标有限公司地 址：河北省石家庄市工农路486号联系人：王 乐电 话：0311-83086852

1.1.4 招标项目名称 河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目饱和蒸汽余热发电工程EPC总承包

1.1.5 项目建设地点 石家庄市井陉矿区工业园1.2.1 资金来源及比例 企业自筹，100%

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围1台8MW凝汽汽轮发电机组及与之配套设施的设计、设备采购（制造）、土建施工、安装、调试、配合热负荷试车及试运行、完成功能考核、人员培训、技术服务直至交工验收合格，以及缺陷修复、在质量保证期内的工程质量保证/保修义务全过程的交钥匙工程。（具体详见招标文件第五章技术规格书）

1.3.2 计划工期本工程合同工期包括建设工期、考核验收期；建设工期为绝对工期11个月内，自合同签订之日起至具备热负荷试车条件的时间；热负荷试车1个月后为考核验收期，考核验收期为3个月。

1.3.3 质量标准 具体详见招标文件第五章技术规格书1.3.4 技术性能指标 具体详见招标文件第五章技术规格书

1.4.1 投标人资质及业绩条件、能力、信誉

（1）资质要求：同招标公告。（2）财务要求：提供2017年度财务审计报告。（3）业绩要求：同招标公告。（4）信誉要求：同招标公告。（5）其他要求：无

1.4.2 是否接受联合体投标 不接受1.9 踏勘现场 踏勘时间：2019年5月6日上午9:30前在河北省石家庄市井陉矿

区河北鑫跃焦化有限公司正门口集合。联系人：高胜杰 13383230860 0311-86912753

9

条款号 条款名称 编列内容申朝晖 13081129981 0311-86913766韩晓东 13081111401 0311-86912259

1.10.1 投标预备会 不召开1.10.2 投标人在投标预备会

前提出问题 不适用1.10.3 招标文件澄清发出的

形式 电子扫描件或书面传真

1.11 分包允许分包，符合国家法律法规要求。分包项目须经招标人同意。投标人拟在中标后将中标项目部分工作进行分包的，应当在投标文件中载明。对分包人的资质要求：施工分包单位应具有电力工程施工总承包贰级及以上资质。

1.12 偏离 加“★”的关键技术条款不允许负偏离。未加“★”项的负偏离最多不超过5项。

2.1 构成招标文件的其他资料 /

2.2.1 投标人要求澄清招标文件

时间：2019年5月6日17:30之前形式：形成书面文字，上传至河北省公共资源交易中心网站，并电话通知招标代理机构

2.2.2 招标文件澄清发出的形式 在河北省公共资源交易中心网站发布，潜在投标人自行查看

2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清

时间：2019年5月7日17:30之前形式：以书面形式给予确认，上传至河北省公共资源交易中心网站

2.3.1 招标文件修改发出的形式 在河北省公共资源交易中心网站发布，潜在投标人自行查看

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改

时间：收到后24小时内形式：以书面形式给予确认，上传至河北省公共资源交易中心网站

3.1.1 构成投标文件的其他资料 /

3.2.1 增值税税金的计算方法 按国家相关法律法规

3.2.4 最高投标限价 /

3.2.5 投标报价的其他要求 无3.3.1 投标有效期 120日历天

10

条款号 条款名称 编列内容

3.4.1 投标保证金

投标保证金的金额：人民币10万元。投标保证金的形式：电汇投标保证金的到账截止时间同投标截止时间，投标保证金的到账情况以投标保证金收取机构出具的证明为准，招标人和招标代理机构将于投标截止时间结束后向河北省公共资源交易中心信息技术处查询。河北省公共资源交易中心指定的开户银行及账号如下：开户单位：河北省公共资源交易中心开户银行：河北银行股份有限公司营业部账号：2116004100201904253538投标人应在投标保证金递交截止时间之前，将投标保证金从投标人的基本账户一次性汇入河北省公共资源交易中心指定账户(到账时间以河北省公共资源交易中心信息平台到账时间为准)，否则视为投标保证金无效。投标阶段基本账户发生变更的，请在投标截止时间前在河北省公共资源交易中心完成相关变更，否则，发生基本账户与汇款账户不一致的情形，导致投标不予接受的，责任由投标人自负。投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。投标保证金有效期：同投标有效期。

3.4.4 其他可以不予退还投标保证金的情形 投标人采取行贿、弄虚作假等手段骗取中标的。

3.5 资格审查资料的特殊要求 开标时携带业绩合同原件

3.5.2 近年财务状况的年份要求 2017年度

3.5.3 近年完成的类似项目情况的时间要求 近5年（2014年1月1日至今）

3.5.5 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 近1年（2018年1月1日至今）

3.6 是否允许递交备选投标方案 不允许

3.7.3 投标文件签字或盖章要求 不适用

3.7.4 投标文件副本份数及其他要求

投标文件副本份数：4份，电子版投标文件1份（U盘可编辑文件）。

3.7.6 投标文件是否需分册装订 由投标人根据自身情况自主决定

4.1.1 投标文件加密要求 不适用

11

条款号 条款名称 编列内容

4.1.2 封套上应载明的信息招标人名称：招标人地址： （项目名称）投标文件在 年 月 日 时前不得开启

4.2.1 投标截止时间 2019年5月23日09时00分4.2.2 递交投标文件地点 河北省公共资源交易中心418开标室（河北省石家庄市新华区石

清路9号）4.2.3 投标文件是否退还 否5.1 开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点5.2（4

） 开标程序 开标顺序：按递交投标文件的先后顺序

6.1.1 评标委员会的组建评标委员会构成：5人及以上单数，其中技术、经济、管理等方面的专家不少于成员总数的三分之二；评标专家确定方式：河北省统一评标专家库中随机抽取。

6.3.2 评标委员会推荐中标候选人的人数 2名

7.1 中标候选人公示媒介及期限 公示媒介：同招标公告媒介

公示期限：3日7.4 是否授权评标委员会

确定中标人 否7.6.1 履约保证金 履约保证金的形式：现金或银行保函

履约保证金金额：人民币10万元。9 是否采用电子招标投

标 否10 需要补充的其他内容 无

10.1 招标代理服务费本项目招标代理 服务费由中标人缴纳。按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定收费标准的80%交纳。

10.2 招标文件投标人须知正文部分与投标人须知前附表不一致的以投标人须知前附表为准。

12

1. 总则 1.1 招标项目概况1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》

等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2 招标项目的资金来源和落实情况1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、交货地点和技术性能指标1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：（1）资质要求：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表；（5）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项

和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（1） 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人

13

和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3） 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，

否则各相关投标均无效。1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系

或者其他利害关系；（7）为本招标项目的代建人；（8）为本招标项目的招标代理机构；（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；（11）被依法暂停或者取消投标资格；（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决

定或司法机关出具的有关法律文书为准）；（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企

业名单；（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各

级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招

14

标项目投标。 1.5费用承担和设计成果补偿1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须

知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。 1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否

则应承担相应的法律责任。 1.7 语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的

时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产

损失。1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编

制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 1.10 投标预备会（不召开）1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规

定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，

以便招标人在会议期间澄清。1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表

规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

15

1.11 分包1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的进行分包的，应符合投标人须知前附表规

定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的内容外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏差投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件

规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件 2.1 招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）技术规格书；（6）投标文件格式；（7）投标人须知前附表规定的其他资料。根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招

标文件的组成部分。 2.2 招标文件的澄清2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应

及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投

16

标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招

标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以

书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件 3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）价格清单；（6）技术方案；（7）承包人实施计划；

17

（8）资格审查资料；（9）投标人须知前附表规定的其他资料。3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，

投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。 3.2 投标报价3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，

增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 3.3 投标有效期3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120 天。3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责

任。3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延

长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和

第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的

18

组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同

时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明

其满足本章第 1.4 款规定的资质、业绩、信誉等要求。3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证

书副本等材料的复印件。3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，

包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的类似工程总承包项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

19

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交

备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，

作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标人应提供投标文件电子版一份，载体为U盘。3.7.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表

规定。

4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

20

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人

不予受理。 4.2 投标文件的递交4.2.1 投标人应在第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5 逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的

投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求

签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退

还已收取的投标保证金。4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4

条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标 5.1 开标时间和地点招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规

定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 5.2 开标程序主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；

21

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底； （7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递

交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；（10）开标结束。

5.3 开标异议投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标 6.1 评标委员会6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的

招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政

处罚或刑事处罚的；（5）与投标人有其他利害关系。6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能

22

继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投

标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予 7.1 定标方式除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推

荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 7.2 中标候选人公示招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标候选人履约能力审查中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响

其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 中标通知在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，

同时将中标结果通知未中标的投标人。 7.5 履约担保7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件

第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招

23

标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.5.2 中标人不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同7.6.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标

人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督 8.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国

家利益、社会公共利益或者他人合法权益。 8.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成

员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的

评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委

24

员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对

投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，有权

向有关行政监督部门投诉。

9. 是否采用电子招标投标本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

25

附件一：开标记录表开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

序号 投标人 投标报价（元） 工期 交货地点 投标人代表

签名

招标人代表： 记录人： 监标人：

年 月 日

26

附件二：问题澄清通知问题澄清通知

（编号： ）

（投标人名称：）

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.2.......

请将上述问题的澄清、说明或补正于年月日时前递交至 （详细地址）或传真至（传真号码。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至 （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章） 年 月 日

27

附件三：问题的澄清 问题的澄清（编号： ）

评标委员会：问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：1.2....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： （盖单位章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签

字）

年 月 日

28

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称：）

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 元。请你方在接到本通知书后的 日内到（指定地点）与我方签订合同，并按招标文

件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向招标人提交履约保证金。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

招标代理机构： （盖单位章）

年 月 日

29

附件五：确认通知

确认通知（招标人名称）：

你方于 年月日发出的 （项目名称）招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于年月日收到。

特此确认。

投标人： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字）

年 月 日

30

第三章 评标办法（综合评估法）条款号 评审因素 评审标准

2.1.1 形式评审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书一致投标函签字盖章 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的要求报价唯一 只能有一个有效报价

…… ……

2.1.2 资格评审标准

营业执照 具备有效的营业执照资质等级 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定财务状况 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

信誉 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定项目经理 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

技术负责人 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定其他要求 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

…… ……

2.1.3 响 应 性评审标准

投标报价 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

工期 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定质量标准 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定权利义务 符合第四章“合同主要条款”规定的权利义务

…… ……

评标办法前附表投标文件中应包含资格评审标准中要求的证明材料。

31

评标办法条款号 条款内容 编列内容

2.2.1分值构成

（总分 100 分）资信业绩：5分承包人建议书和实施方案：55分投标报价：40 分

2.2.2 评标基准价计算方法

招标人将对各投标人的投标报价条件折算至同一基准后计算评标价，并按下述规定调整各投标人的报价范围至同一基准：投标报价中若存在漏报项，将按照投标人中此项综合单价报价最高者进行调增后再进行比较。对上述调整投标人应予以接受，否则评标委员会可以否决其投标。在同一基准上的报价称为评标价格，计算评标价格平均值原则：评标基准价=有效投标人评标价格平均值。当投标人多于5家时（不含5家），最高价和最低价不用于计算评标基准价。

2.2.3 投标报价的偏差率计算公式 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价条款号 评分因素 评分标准 分值

2.2.4（2

）资信业绩（5分）

业绩（4分）

近5年（2014年1月1日至今，以合同签订日期为准）有2个已运行的发电负荷10MW及以上蒸汽发电EPC总承包业绩得2分；每增加1个业绩加1分，满分得4分。（注：投标人开标时须提供合同原件，投标文件中应附相应的复印件，须有合同首页、显示项目名称页、显示项目内容页、加盖投标人公章签署页的复印件）

2.0-4.0

项目经理业绩

（1分）

近五年（2014年1月1日至今，以合同签订日期为准），有1个在已运行的发电负荷10MW及以上蒸汽发电EPC总承包项目中担任项目经理得0.5分，每增加1个业绩加0.5分，满分得1分。（注：开标时携带合同原件核验，如合同中未体现项目经理，需提供建设单位证明材料原件，投标文件中应附相应的复印件）

0.5-1.0

2.2.4（1

）承包人建议

书及实施工艺技术方案的完整性、合理性

工艺技术方案的完整性、合理性优 10.1-15.0

工艺技术方案的完整性、合理性较好 5.1-10.0

32

（3） 方案（55分）

（15分） 工艺技术方案的完整性、合理性一般 0-5.0

设备配置情况

（20分）

设备技术性能先进、可靠，完全满足招标文件要求；采用的先进技术，科学实用；整体配置合理，各系统能力相互匹配优；关键设备和材料质量优；主要技术采用国内外先进技术，实用、可靠、成熟和可实施性强

13.1-20.0

设备技术性能较先进，满足招标文件要求；采用的技术实用；整体配置较合理，各系统能力相互匹配较好；关键设备和材料采用质量较可靠的产品

6.1-13.0

设备技术性能一般，基本满足招标文件要求；采用的技术一般；整体配置一般；关键设备和材料采用质量一般的产品

0-6.0

技术经济及性能保证指标

（5分）

技术经济及性能保证指标先进 3.1-5.0

技术经济及性能保证指标较先进 1.1-3.0

技术经济及性能保证指标一般 0-1.0

信息化、自动化水平和节能环保情况

（5分）

方案的信息化、自动化水平高，节能环保优 3.1-5.0

方案的信息化、自动化水平较高，节能环保较好 1.1-3.0

方案的信息化、自动化水平一般，节能环保一般 0-1.0项目组织实施方案

的合理性、可行性

（5分）

项目组织实施方案合理性、可行性强 3.1-5.0

项目组织实施方案合理性、可行性较强 1.1-3.0

项目组织实施方案合理性、可行性一般 0-1.0

进度计划及保证措施（3分）

进度计划科学合理，措施完善，完全满足招标文件要求 2.1-3.0

进度计划科学较好，措施较完善，满足招标文件要求 1.1-2.0

进度计划一般，措施一般 0-1.0项目班子 组成及机具的

配置（2分）

项目班子较强，机具的配置完备 1.1-2.0

项目班子一般，机具的配置一般 0-1.0

2.2.4（4） 投标报价（40分）

评标价等于评标基准价的得35分；评标价比评标基准价每低一个百分点加0.2分，最多加5分；评标价比评标基准价每高一个百分点减0.2分，最

30.0-40.0

33

多减5分。注：开标时投标人须提供业绩证明材料的原件备查，以便评标委员会在必要时进行

核验。如无法提供原件或原件与投标文件中复印件不符，评标委员会可以认定该项证明材料无效。无法证明其满足招标文件资格条件要求的投标文件将被否决，不再进入下一阶段评审。

34

1. 评标方法本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按

照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准 2.1 初步评审标准2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准2.2.1 分值构成（1）商务部分：见评标办法前附表；（2）技术部分：见评标办法前附表；（3）投标报价：见评标办法前附表；（4）其他评分因素：见评标办法前附表。2.2.2 评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3 投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4 评分标准（1）商务评分标准：见评标办法前附表；（2）技术评分标准：见评标办法前附表；（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

35

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序 3.1 初步评审3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证

件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的

偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投

标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显

错误的除外；（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应

以各分项合价累计数为准，修正投标报价。 3.2 详细评审3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合

评估得分。（1）按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；（2）按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；（3）按本章第 2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；（4）按本章第 2.2.3（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

36

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能

低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明

确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得

分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

37

第四章 合同条款及格式

38

河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目

饱和蒸汽余热发电工程EPC总承包合同

发包人项目号：2015ZD-1

发包人合同编号：石钢工程（19） 号发包人：石家庄钢铁有限责任公司

承包人： 合同签订地：河北省石家庄市和平东路 363号

河钢集团石家庄钢铁有限责任公司 年 月 日

39

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及其他相关法律、法规和规章，双方本着平等互利、友好合作和诚实信用的原则，经充分协商，签订本合同。

合同签订地：河北省石家庄市和平东路 363 号 河钢集团石家庄钢铁有限责任公司。一、工程概况工程名称：河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目饱和蒸汽

余热发电工程。工程地点：河北省石家庄市井陉矿区工业园西区。承包方式：本工程采用设计、采购、施工的 EPC 总包方式。二、工程总承包范围及主要内容1.工程主要内容：建设 1 台 8MW 凝汽汽轮发电机组及与之配套的公辅设施等，内

容详见《河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目饱和蒸汽余热发电工程总承包技术规格书》(以下简称技术规格书)。

2.工程承包范围：承包人以工程总承包（EPC）方式，按发包人提供的相关资料、技术标准、工程范围、

工期要求，完成 1 台 8MW 凝汽汽轮发电机组及与之配套的公辅设施等的设计（含引进技术及设备在内的所有工程的设计）、设备采购（制造）、区域内工厂设计资料、安装调试、配合热负荷试车及试运行、完成功能考核、人员培训、技术服务直至竣工验收合格，以及缺陷修复、在质量保证期内的工程质量保证/保修义务全过程的交钥匙工程。承包人按照发包人要求的桩型及桩基施工详图进行桩基设计，发包人负责桩基施工。具体详见《技术规格书》。

3. 承包范围界限：具体详见《技术规格书》。4.承包人如需分包，施工分包单位应具有电力工程施工总承包贰级及以上资质。发

包人有权推荐合格的施工分包人参加投标，承包人拟邀请的施工分包人需经发包人审查确认，施工分包人以招标方式确定，最终中标人需经发包人确认。承包人在招标过程中，应事先通知发包人，发包人有权决定是否参加。

5．发包人供货范围：具体详见《技术规格书》。

40

三、合同工期 本工程合同工期包括建设工期、热负荷试车及考核验收期。建设工期为 11 个月，即自合同签字生效起至具备热负荷试车条件的时间。热负荷试

车 1 个月后为考核验收期，考核验收期为 3 个月。非承包人原因造成工期延误，经发包人书面确认，工期顺延。四、合同价款1.满足合同标的及《技术规格书》规定的技术要求和工程内容，双方同意本合同的总

承包含税价格为 万元（人民币大写： 元整）。2.合同包干价内容：满足本工程合同及《技术规格书》的全部费用，包括设计费、设备

费（含运杂费）、建筑安装工程费用（包括但不限于安全环保文明施工措施费、规费、施工措施费、材料费、大型机械进出场费、设备及材料的装卸费和仓储保管费、安装费、税费等）、备品备件费、服务费（总承包管理费、技术服务费、技术专利费、特种设备及专项工程检验检测试验费、联合试运转费、培训费等）、褥垫层费用、凿桩头及桩头外运费用、桩基的基础土方开挖费用、地下障碍物处理及外运的费用、施工产生的废弃物外运费用、职业卫生及环保检测费、风险金、不可预见费等为完成本工程所需的一切费用、税费等具备达产达效的所有费用。

3.项目详细费用如下：设计技术服务费 计 万元（税率 ）

设备费 计 万元（税率 ）建安费 计 万元（税率 ）

4.本合同为固定总价合同，在双方签订的《技术规格书》约定的承包工程范围内，合同价款不做调整。总额包含了合同条款中承包人应承担的责任和应尽的义务的价值， 不因承包人的任何原因、市场价格变化而调整；由于桩基数量、位置变化或调整引起的基础承台的费用变化、三通一平标高变化引起费用变化等，合同价格也不作调整。

在合同执行期间，如国家税收政策调整，合同价格做相应调整，税前价款不变，增值税税率按国家政策执行，合同总价进行相应调整。由于发包人要求增加承包范围以外的项目内容，另议。

41

五、付款及付款方式1.合同签订生效后，发包人向承包人支付合同总额中 20%为预付款。2.初步设计审核完成、施工图开始交付，发包人向承包人支付合同总额中 10%。3.全部设备到货、经双方初验签字后，发包人向承包人支付合同总额中 30%。4.验收合格、交付使用并完成性能测试并满足技术要求后，向承包人支付合同总额的

30%。5.合同总额的 10%余款为质保金，工程竣工验收完成日起满一年，承包人没有任何

违约，质量保证金无息结清。6.以上支付条款和质量保证期及质量保证金条款发生冲突时，质量保证期及质量保

证金条款优先适用。7.发票要求设计服务费、设备费（根据设备采购合同分明细开具)、建筑安装调试费按照国家规定

由承包人开具相应税率的增值税专用发票。承包人收到合同总额 20%合同款后，以后随每次付款开具相应金额发票，当收到货

合同款至 90%时，承包人开具全额发票。预付款发票在第二批付款时与第二批付款金额合并开具。

8.发包人向承包人支付合同款以银行承兑汇票方式支付(如以现汇支付，则按照付款当时 6 个月承兑汇票同等金额利率进行折算。)，支付承兑汇票之日即为履行了付款义务。

9.双方同意发包人对发放的工程价款的使用情况有监管的权利。承包人及其分包单位有义务及时发放实际施工人工资，避免给发包人造成影响。付款前承包人须向发包人提供未拖欠实际施工人工资证明。

10.在本合同项下的工程中发包人支付给承包人的任何款项，承包人均应用于本合同项下的工程，不得挪作它用，发包人有权对本合同项下支付的资金流向进行监管。

出现下列不良履约情况之一时，发包人有权停止支付工程价款，直到不良履约情况消除：

⑴ 承包人所提供的设备、材料经检验不合格，或总包工程部分或全部验收不合格； ⑵ 承包人未严格按照规范设计，影响工程质量；

42

⑶ 承包人未严格按照设计或规范施工，影响工程质量； ⑷ 承包人在施工中不符合文明施工及安全施工要求； ⑸ 承包人未按本合同条款履行合同； ⑹ 承包人及其分包单位未按合同约定及时履行给付实际施工人工资的； ⑺ 承包人无故停工； ⑻ 承包人故意拒绝或拖延执行发包人、监理的指示。六、质量保证标准承包人对本工程的设计、施工、安装、调试、设备及材料供货总承包范围内的全部内容

负全面的责任。按照《技术规格书》、施工图纸、国家相关规范验收，经验收须达到合格工程标准。对不符合质量标准及不能满足生产使用要求的建安工程、设备等应及时给予修理或更换，以保证合同项目的顺利进行，并赔偿因此给发包人造成的损失。详见《技术规格书》。

1.设计、设备质量：按本合同及《技术规格书》、国家相关规范及标准执行、验收并达到性能考核指标要求；在《技术规格书》没有提到的适用标准，承包人应该遵照相应的国家和行业标准最新版本执行。

2.建安工程质量：按照国家现行规范和合同要求进行验收达到合格工程标准。3.经发包人验收达到性能考核指标要求，详见附件《技术规格书》。4.安全与工业卫生要求满足《技术规格书》中的有关规定要求。5.环境保护满足《技术规格书》中的有关规定要求。七、设计 1.设计文件承包人编制的设计文件，其深度应能满足各级管理部门审批的需要，应足以满足本

工程实施的需要，应满足本工程竣工后的运行和维修的需求，符合《技术规格书》要求。承包人按合同要求提供完整设计文件，供发包人使用，并满足设备采购和工程施工

的需要。⑴ 承包人向发包人提供满足国家法律、法规及国家现行规范要求、符合国家相关行业

技术标准及发包人《技术规格书》要求的有关设计图纸、资料及总目录。初步设计、施工图

43

设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008 年版）（建质【2008】216

号）的规定。 ⑵ 双方应按照约定的时间进行初步设计和施工图设计的审核工作，在初步设计审核

合格后，方可进行施工图设计工作。发包人对承包人设计管理的具体要求详见《技术规格书》。⑶ 在承包人发出施工图后，包括对设计文件出现的遗漏和错误的修改完善或补充等

所有变更，须在变更和补充前经发包人书面同意后进行。发包人发现设计内容遗漏或不满足国家现行规范及行业技术标准或发包人《技术规格书》的要求，承包人应在确保工期和质量的前提下及时更正、补充，并承担由此引起的有关费用。承包人的更正、补充不得导致项目功能、水平的降低，否则应承担由此给发包人造成的经济损失。⑷ 如发包人提出合同、《技术规格书》范围内的有关设计、技术上的问题（包括调试及

排除设备故障技术）和要求时，承包人应及时给予答复、解决，并免费提供有关资料、图纸。⑸ 承包人在设计、制造、施工中不得降低标准，若发包人发现有降低标准的情况发生

则承包人必须调整修改至合同规定的标准，由此造成的损失由承包人承担，且工期不予顺延。

2.承包人向发包人交付的设计文件以及交付份数。 ⑴ 施工图设计文件：桩基部分 16份，其他部分一式 10份。技术资料交付范围详见

《技术规格书》。⑵ 工程竣工后，承包人向发包人提交上述相关书面竣工图、竣工资料 2份及电子版

2 套。八、设备、材料供应及质量检验1.供应及质量检验⑴ 承包人应保证所提供的设备、材料必须是符合国家和行业现行有关标准及规范的

全新产品，其技术性能、型号、规格、供货厂商均应满足本合同及《技术规格书》相关规定要求，并按此进行采购、配套及与之有关的所有工作，并须经发包人的验收和确认。发包人的验收和确认并不免除承包人所承担的包括但不限于质量的一切责任。

44

施工所需钢材，承包人应优先采购河钢集团自产产品。同等条件下优先选用河钢集团内非钢产品。

⑵ 设备、材料交货期满足工程进度要求，设备的辅件、配套件的技术性能应与工程设备的技术性能相匹配。

⑶ 承包人在对主体设备进行招标、议标采购前，需与发包人共同确定入围名单，并邀请招标人参与整个采购过程。双方均可推荐入围厂家参加投标，发包人对不满足总承包技术附件、招标技术文件等要求的入围供货商、工程建安单位等具有一票否决权，设备订货的《技术规格书》经发包人签字确认是订货合同生效的必要条件。

对主要设备、材料的选择以及对制造商或供货商以及主要工程的承包商的选择执行《技术规格书》的规定。参加投标的厂商原则上不得少于三家。

承包人在招标前 7 日，应通知发包人，发包人应在收到通知后 72小时内有权决定是否参加并通知承包人。⑷ 承包人应向发包人提供设备的供货厂商，发包人可根据设备分类派员到承包人设

备制造厂对设备制造质量和进度情况进行跟踪和了解，承包人予以充分的配合。⑸ 承包人应按《技术规格书》要求主体设备检验前 15天通知发包人有关设备的组装

和检验计划，双方约定时间。在发包人代表在场的情况下进行检验或试验，承包人单独检验，发包人将不承认其检验结果，如果发包人放弃检验或发包人代表未在约定时间到场，则承包人可单独进行检验。发包人的检验、试验并不免除承包人所承担的包括但不限于质量的一切责任。⑹ 承包人所供所有设备出厂前所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文

件。承包人应向发包人提供设备的供货厂商，提供产品合格证明（包括生产许可证）、鉴定书、化验单等有关证明文件。⑺ 发包人有权要求对特殊的设备材料提出进行第三方检验，如检验合格，检验费由

发包人承担；若检验不合格，检验费由承包人承担。⑻ 设备发货前承包人应按《技术规格书》要求提前通知发包人派员对按双方约定设备

的出厂前进行初检，双方代表签字认可后设备方可发运。如发包人接到承包人通知后，在约定时间内未派员参与出厂初检，承包人可自行对设备进行初检，出厂前检验不能作为

45

设备的最终检验。⑼发包人的检验人员在发现设备有缺陷或不符合双方确认的设计要求时，承包人需

自费整改，发包人提出的整改意见，承包人应充分考虑，缺陷清除后，承包人应自费对这些设备重新检验和测试。⑽设备收货单位全称：河钢集团石家庄钢铁有限责任公司设备能源中心基建仓库到货地点：石家庄市井陉矿区工业园项目现场。设备到货后，如存放至现场其费用和保管责任由承包人负责；如存放至发包人仓库

由发包人负责保管。但是所发生的二次搬倒费用由承包人负责。现场开箱检验，设备箱件内应附设备装箱清单、产品合格证书等随机资料。承包人应在开箱检验前三天以书面形式通知发包人，双方及时派员按《技术规格书》

图纸对设备进行开箱清点和外观检验，应做好设备箱件外观完整性和数量记录，相应开箱检验记录并签署验收意见。该检验记录各方代表各执一份。承包人单独验收，检验结果发包人不予承认。如果发包人放弃检验或发包人代表未在约定时间到场，则承包人可单独进行检验。现场开箱检验不能作为设备的最终检验。⑾ 经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的

承包人负责补齐、自费修复，缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、工期延误，由承包人负责。⑿ 设备外观质量检验完毕后，承包人按发包人要求及时办理设备入库、出库手续。2.特殊设备的检验承包人提供的特殊设备及其安装(如起重设备、锅炉、压力容器、部分动力管道、环保检

测检验等)，根据政府有关管理规定须由政府专门机构进行检验的，承包人负责提供检验所需的文件和其他资料并向政府机构申请办理检验手续，取得相应的许可证件，发包人配合，费用由承包人承担。发包人有权要求对特殊的设备、材料提出进行第三方检验，如检验合格，检验费由发包人承担；若检验不合格，检验费由承包人承担。

3.其它⑴ 现场设备安装过程中，发包人对不能满足生产工艺操作要求的,有权提出修配改方

案,承包人应按照发包人方案积极修配改,以满足生产工艺操作需要，所发生的费用由承包

46

人承担。⑵ 不论发包人代表是否参与监造与出厂检验、开箱检验或者发包人代表参加了监制

与检验、开箱检验并签署监制或检验报告，均不能被视为承包人按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除承包人对设备质量应负的责任。⑶ 承包人随时接受质量监督部门、安全部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人

员的检查，承包人为此提供方便。相关费用已包含在总包合同价格中。⑷ 工程所需的主要施工材料，应具有相应的包括但不限于合格证 /质量证明书/使用

说明/进口证明等，并经双方共同验收。承包人应对其采购的材料、构件的质量负责，以保证工程质量，该验收并不免除承包人应负的质量保证责任。⑸ 在《技术规格书》、工艺技术方案、施工图纸、厂家供货四方面关于本工程设备、材

料的要求必须是一致的，若实施过程中有差异时，发包人有权要求退货，由承包人重新采购、施工并承担给发包人带来的相关损失。⑹ 对《技术规格书》中没有注明规格型号等技术参数或参数不够明确的设备、材料，

在合同履行中，发包人有权要求承包人按此类设备、材料中材质及性能行业公认最优的进行设计、采购、施工。九、工程管理1.发包人根据本合同条件，被授权的发包人代表所发出的指令及任何行为均代表发包人，发

包人代表应按照发包人的内部管理规定履行职责。发包人代表：发包人安排相关人员进行工程管理。2.发包人委托监理本工程实行施工监理，监理单位由发包人确定后书面通知承包人，监理费用由发包

人承担。发包人应向承包人提供本工程的监理工程师机构、监理授权范围及权限；承包人应服从监理工程师的指令。

3.管理人员会议发包人代表或发包人代表授权人应定期组织发包人、监理工程师、承包人召开管理人

员会议，承包人、监理工程师应按要求派员参加。监理工程师代表、承包人代表认为有必

47

要时可提请发包人代表召开管理人员会议。会议主要内容是检查工程进展情况、协调施工过程中出现的问题、安排下步工作，并

解决按本款提出的各种问题。发包人代表应对每次会议的议事内容作好记录，并向所有与会各方人员代表提供会议纪要。

合同各方对即将采取的行动应负的责任，应载入该会议记要中。4.承包人代表承包人项目经理为姓名，职称，职务。项目设计负责人为姓名，职称，职务。项目施工负责人为姓名，职称，职务。项目采购负责人为姓名，职称，职务。项目安全负责人为姓名，职称，职务。因特殊原因需要更换以上人员须征得发包人书面同意，并应安排与承包人承诺安排

的人员资格和个人业绩类似的人员。承包人须设置专业计划管理工程师，负责发包人项目管理系统的维护。

5.承包人进厂施工前，须向发包人出具《不拖欠实际施工人工资的承诺》以及提供实际施工人清单备案，并根据实际变动情况及时进行更新。须按发包人要求办理相关手续、签订相关协议；进入现场施工期间，必须遵守、执行各级政府及发包人关于安全、环保管理的相关规定。承包人编制的施工组织设计、方案，进度计划等经发包人审核签字并签署开工单后方可开工。

6.施工分包人纳入工程的统一管理，服从发包人和承包人的工程组织安排，严格按施工图纸和国家颁发的现行规范、规程进行施工。承包人对其分包人的施工质量负责并承担责任。

7.本合同执行期间，承包人的分包人在发包人现场的一切行为后果由承包人承担。8.施工用水、电发包人在总图范围内提供总施工电源和主供水管道，由承包人接至使用地点。承包人

施工期间（热负荷试车前）需要发包人提供的水、电按发包人的要求装表计量、计价，价格按当地供给部门的实际价格结算，损耗按实际耗量分担，费用由承包人自理。施工中需

48

要的其他能源介质发包人提供方便，费用承包人自理，参照水、电装表计量。发包人能源管理部门负责结算事宜。

9.进度计划报表 ⑴ 合同签订后，承包人制定项目实施进度计划，并经发包人确认。 承包人应按照项

目管理计划和项目实施计划中规定的进度计划进行本合同项下所有工程设计、采购、施工等工作。⑵ 承包人应于每月 20 日前向发包人提供次月的工程进度计划；并在每月 25 日前将

其当月按计划完成的工程内容及产值按程序报发包人审核。10.施工安装过程中的覆盖或隐蔽工程承包人应事先按约定时间通知发包人,发包人代表在约定的时间到场检查验收，并于

发包人代表检查前将“隐蔽工程自检记录”提交发包人代表，双方按国家规范、有关技术图纸要求及承包人提交的“隐蔽工程自检记录”进行各种技术检查。检查验收合格后，发包人代表应在 4小时内（特殊情况除外）签署意见后方能继续施工。如承包人不通知发包人检查验收，发包人提出复检，所发生的一切费用及由此引起的一切后果均由承包人承担。

11.安全与环保措施⑴ 承包人应在设计、进场安排及现场作业过程中遵守所有适用的安全规章，并与发

包人签订“安全协议”、“环保协议”；承包人在消防、治安方面应遵守发包人相关规定⑵ 承包人人员进入施工现场必须执行发包人的有关规定，严格按双方签订的“安全

协议”、“环保协议”执行，对自己所承担工程的安全负责任。对于施工区域的生产、生活设施（包括地下电缆、水管等），发包人负责提供有关资料或进行现场交代，承包人要采取切实可行的措施加以保护，不得损坏。否则由此造成的损失及引起的一切后果均由承包人承担。⑶ 在履行合同过程中发生人员伤害事故，由承包人自行承担责任；因承包人作业给

发包人或者第三方造成人员伤害或财产损失，由承包人承担赔偿责任，因此给发包人造成损失的，承包人应赔偿给发包人造成的损失。⑷ 承包人应采取各种合理措施（包括但不限于带有尾气净化装置的工程车辆、喷雾

49

抑尘设备、土方苫盖、区域硬质围挡、渣土运输不洒落及施工现场洒水设施等），保护现场内外的环境，限制由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成人身伤害或财产损失；承包人应保证，在本合同有效期内，从现场排出的废气、地面排水及污水，不超过法律规定的排放标准。⑸ 承包人应按国家法律规定为其人员缴纳各种保险。因承包人人员与承包人产生的

劳动争议、工伤事故、拖欠工资纠纷等导致发包人涉诉，所发生的相关费用及损失由承包人承担。

12.现场清理⑴ 发包人不提供生产、生活场地，由承包人自行解决；发包人提供项目集中办公场

地，由承包人按照发包人要求负责建设、配置，费用由承包人承担。⑵ 在工程实施期间，承包人应使现场避免出现一切不必要的障碍物，存放并妥善处

置承包人的任何设备或多余材料。承包人应从现场清除、运走任何残物、垃圾或不再需要的承包人临时工程。⑶ 在施工过程中时，承包人应及时清除并运出承包人所有的剩余材料、垃圾和各种

临时设施、装备，并保持整个现场及工程整洁，但在质量保证期终止之前，承包人有权在现场保留为在质量保证期内履行本身义务所需用材料、装备。但不能影响发包人的生产管理。⑷ 如果承包人未在发包人允许的合理时间内把所有的承包人的装备、剩余材料、垃圾

及各种临时设施运走，则发包人可以委托他人将承包人装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；委托他人清除并运走垃圾、废料，发生费用从承包人合同款中扣除。⑸ 在交工后，若承包人未运走所有剩下的承包人设备、多余材料、残余物、垃圾和临

时工程，发包人可将上述物资出售或另作处理。发包人有权从出售上述物资的收入中，扣留足够的款额，以抵付出售、处理上述物资和清理现场所发生的费用。上述收入的余额应归还承包人。若上述收入不足以抵付发包人的支出，则发包人应从承包人处收回未清偿的差额。

13.发包人接收工程承包人负责已完成工程的成品保护,承担未交付发包人之前发生损坏的修复费用,发包

50

人若提前使用未交付的工程,因此而发生工程损坏的费用支出,由发包人承担。十、培训1.在无负荷联动试车开始之前，承包人应对发包人的操作人员和维修人员提供现场

培训和非现场培训，使发包人人员掌握设备的性能、操作、维修和保养技能，费用包括在总承包报价内。发包人参加培训的人员必须具有相应的素质。

2.操作维护手册：在试车开始之前，承包人应按照发包人要求编制相关文件，详见《技术规格书》。十一、交工、竣工验收1.无负荷试车

单机调试和无负荷联动试车由承包人负责，设备安装工程具备单体试车条件、无负荷联动试车条件七日前，承包人提交试车方案，经发包人审核批准后组织试车，并在试车开始前 48小时通知发包人代表，发包人参加并配合。由于承包人施工原因未达到试车要求的，发包人、承包人双方共同提出修改意见，在

双方约定的时间内，承包人修改后重新试车，并承担修改和重新试车的费用。2.全部工程完工，完成本合同工程系统的无负荷联动试车并具备热试条件后，发包

人组织交工验收。经发包人确认后，双方签署交工证书，但不免除承包人在本工程中的其它责任。若发包人验收提出异议，承包人及时改进，并再次申请交工验收，直至通过发包人交工验收。承包人应对因不合格而导致的费用增加和工期延误承担全部责任。

3.热负荷试车本工程具备热负荷联动试车条件，承包人 7 日前向发包人提交热负荷试车方案并经

发包人确认后，发包人组织试车（承包人协助），发包人按要求做好准备工作和试车记录。自热负荷试车成功之后，在发包人组织生产时，承包人按需求派出试生产陪护人员，进行 24小时陪护共 7天，及时处理出现的设备质量、施工质量问题，费用包括在合同价格内。

4.性能保证值的考核本工程在完成热负荷试车、试生产出合格产品，并具备条件后，双方约定，进行性能

保证值考核、承包人派人参加配合。具体指标及考核详见《技术规格书》，且承包人负责对

51

相关设备进行整改或更换，直至达到《技术规格书》规定的各项参数、保证值，考核指标为止，并且赔偿给发包人造成的损失。

对于职业卫生、环保指标由双方认可的有资质的第三方进行检测，费用包括在合同价款中。

5.竣工验收包括实物和资料验收。⑴ 完成性能保证值考核后 30 日内，承包人按发包人要求完成竣工资料的编制移交

（资料验收包括但不限于设计资料、设备资料和施工竣工资料验收），双方确认后 7天内进行竣工验收。⑵ 按照合同及《技术规格书》的规定进行达产达效、承包指标的验收；建筑安装工程

按照本合同的规定、国家规范标准进行验收；设备验收按照《技术规格书》、国标及有关图纸内容的规定进行验收。⑶ 对验收过程中，不满足合同要求或不满足《技术规格书》，按本合同及《技术规格

书》约定责任中相应条款处理。⑷ 竣工验收合格后，双方代表签署本合同的竣工验收证书，签署竣工验收证书的日

期即是本合同竣工验收的日期。十二、质量保证期1.性能保证值测试验收通过、签署竣工验收证书后，本工程进入质量保证期。2.质量保证内容及范围：本工程承包人承包范围内的所有内容。3.质量保证年限建筑安装工程保修期按中华人民共和国国务院 279 号令《建设工程质量管理条例》的

有关规定执行。结合具体工程约定质量保修期如下；基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的合理使用

年限。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年。设备、软件质量保证期为 1 年（易损件、消耗件除外）。

52

4.质量保证、保修责任期内，因承包人设计、施工责任和设备质量等原因造成的问题由承包人在双方约定的时间内完成无偿修理或更换，直到验收合格，并承担由此给发包人造成的损失。对进行过修理或更换后的设备及部件，从修理或更换后经双方验收合格之日起，重新计算质量保证期。十三、知识产权保护1.承包人应保证在本工程中所使用的设备或技术不受第三方提出侵犯知识产权的指

控。若发生此类指控，由承包人与第三方交涉，并承担由此发生的一切经济责任、法律责任和费用。发包人因此遭受任何损失的，有权向承包人追偿。

2.承包人提供的在本工程应用的专利技术，未经承包人同意，发包人不得将其转让给第三方，除本工程之外，承包人不得使用。

3.由承包人或以承包人名义为本项目编制的任何文件，其版权和其他知识产权归双方共有。

4.本合同项目成功投产运行所取得的技术成果属于发包人、承包人共同所有。原属于承包人的专利技术仍归承包人所有。

5.项目投产后，发包人单独对合同项目、设备及软件的改造、升级所取得的知识产权属发包人所有。十四、违约责任1.因承包人原因造成工期延误，则每延误一天，承包人向发包人支付合同总价款万

分之五的违约金，承包人支付迟延履行违约金，并不解除承包人按照合同继续履行的义务，同时，如承包人不积极采取措施或不能挽回工期损失的，发包人有权单方解除本合同，承包人应赔偿因此给发包人造成的损失。工程进度节点延误每发生一次，考核 5000-

20000元，总工期按期完成，可酌情减免。2.进入质保期前，工程存在质量问题，承包人应根据发包人要求免费更换或维修，

直至达到本合同及《技术规格书》规定的各项参数、保证值、考核指标为止；因质量问题给发包人造成损失的，承包人应按合同总额的 3%向发包人支付违约金并赔偿因此给发包人造成的损失；承包人发生其他违约行为，按合同总额的 3‰向发包人支付违约金，给发包人造成损失的，承包人应赔偿因此给发包人造成的损失。

53

3.承包人在实施过程中发现本工程工艺技术方案出现漏项或失误导致本工程不能按《技术规格书》规定实施或实施后的效果不能达到《技术规格书》相关规定，需要对工艺技术方案进行补充完善，以达到《技术规格书》规定的实施效果、参数、保证值、考核指标的由此增加的费用由承包人承担。否则，由此给发包人造成的损失由承包人负责赔偿。

4.在进入质量保证期之前，由于承包人原因（包括但不限于设计、建筑安装等）工程设施存在质量问题，承包人应免费在发包人规定时间内对工程进行整改，直到达标。整改次数不超过两次。整改仍未达标，除按照合同和《技术规格书》中约定的违约条款处理外，按下述办法处理：

⑴扣除余款：发包人不再支付承包人工程设施质量问题项下合同剩余款，但是，并不免除承包人在本合同中的其他责任。⑵发包人有权另请其他建设队伍继续建设直至达标，并且由承包人承担超出工程质

量问题项下合同剩余款部分的所有费用。⑶赔偿因此给发包人造成的损失。5.在进入质量保证期前，由于设备存在质量问题或由于承包人其他责任在热负荷试

车、性能测试过程中未能达到《技术规格书》规定的技术性能经济指标时，承包人应免费在双方协商的时间内对工艺技术方案进行补充完善、对设备进行包括但不限于维修、更换等措施进行整改，直到达到国家标准、行业规范标准及《技术规格书》规定的各项参数、保证值、考核指标为止。

如不达标，整改次数不超过两次。若第二次验收仍未达标，除按照合同和《技术规格书》中约定的违约条款处理外，并按下述办法处理：⑴扣除余款：发包人不再支付承包人问题设备项下合同剩余款，但是，并不免除承

包人在本合同中的其他责任。⑵退货或贬值处理：发包人选择退货的，承包人应退还发包人已支付的设备款、安

装费、调试费等，同时应承担该合同设备项下的直接费用（运输保险、检验、利息及银行手续费等）；发包人选择贬值处理的，双方协商。⑶赔偿因此给发包人造成的损失。

54

6.在质量保证期内因承包人原因（包括但不限于设计、施工建设、设备、安装等）工程发生质量问题，承包人除按照本合同和《技术规格书》中约定的违约条款处理外，按下述办法处理：

⑴ 承包人免费采取包含但不限于维修、更换等措施对问题设施、设备进行整改，直至达到国家标准、行业规范标准及《技术规格书》规定的各项参数、保证值、考核指标为止。

⑵ 两次整改后，质量仍不能达标的，发包人有权扣留承包人的质量保证金，但是并不免除承包人在质量保证期内的其他质量保证责任；同时，对于设施类问题，发包人有权另请其他建设队伍继续建设直至达标，并且由承包人承担超出工程质量问题项下质保金的所有费用；对于设备类问题，发包人可以选择退货或贬值处理：发包人选择退货的 ，承包人应退还发包人已支付的设备款、安装费、调试费等，同时应承担该合同设备项下的直接费用（运输保险、检验、利息及银行手续费等）；发包人选择贬值处理的，双方协商

⑶ 赔偿因此给发包人造成的损失。7.承包人发生其他违约行为，按相关协议执行，并且按合同总额的 3‰向发包人支

付违约金，并赔偿给发包人造成的损失。8.承包人及其分包人拖欠实际施工人工资造成影响的，发包人有权在应付工程价款

中予以扣除并发放，该款冲抵应付工程价款，并且承包人需向发包方支付同等金额的惩罚性违约金。

承包人及其分包人拖欠实际施工人工资，给发包人造成的一切损失由承包人承担。9.以上所述承包人应支付的违约金和损失赔偿金，发包人有权从合同款中减扣。十五、合同结算承包人向发包人提交资料归档、合同结算书的时间是在办理完竣工验收证书、性能考

核合格证明、工期考核证明、发包人档案部门资料验收证明、符合发包人要求的资产清单等完成后 60天内提交结算文件。十六、不可抗力和争议解决1.如果双方中的任何一方由于战争、水灾、台风、火灾、罢工、暴风雨、地震或其它不能

预见、不能避免并且不能克服的客观情况影响本合同的执行时，在双方协定下，履行合同的期限按事故所影响的时间相应延长。任何一方都不能就由此产生的损失提出索赔。

55

2.受事故方应立即以传真等形式通知另一方，并在不可抗力事故发生后 14天之内以特快专递将有关当局出具的证明文件提交另一方进行查验和确认。

3.受事故方应立即用传真等方式将不可抗力事故的终止或消除通知另一方，并用证明文件证实，而且应立即继续完成其义务。

4.如果受事故影响方没有及时通知另一方有关不可抗力发生的任何情况，由此给另一方造成的损失由受事故影响方承担。

5.如果不可抗力影响超过 60天，受事故影响方应与对方取得联系，以便双方通过友好协商及时解决是否继续执行本合同的问题并尽快达成协议。

6.发包人作为投资主体，涉及符合国家和地方节能、环保以及鼓励进口技术和产品等有关优惠政策的，发包人为受益方，包括进口设备、材料免、退税的优惠等。承包人向发包人及时提供相关资料，发包人办理相关手续并受益。

7.在履行本合同过程中发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，双方任何一方均可以向合同签订地法院提起诉讼。不论对发生的争议采取何种解决方式，均不得影响本合同双方其它义务的履行。

十七、组成合同的文件组成本合同的全部文件及解释顺序如下：⑴本总承包合同；⑵技术规格书；⑶合同附件；⑷中标通知书；⑸标准、规范及有关技术文件；⑹设计文件、资料和图纸；

⑺招标文件及其补充文件、澄清及答疑；⑻投标函及其附录；⑼在履行合同过程中经双方确认形成的其他书面形式的文件经双方签字盖章后也是

本合同的有效组成部分，该类文件按其属性自动成为上述 ⑴～⑵ 项的补充文件。十八、合同生效

56

1.本合同由双方委托代理人签字、单位盖章后生效。双方履行完合同规定义务后，本合同履行完毕。

2.本合同生效后，所有双方达成的修订和补充协议条款应以书面的形式做出，经双方委托代理人签字、单位盖章后生效。

3.本合同一式六份，发包人执 4份，承包人执 2份。（合同正文到此为止，下页为签字页）

57

（本页为签字页，无正文）

发包人： 承包人：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人 ：

电话： 电话： 开户银行: 开户银行：

账号: 账号：

年 月 日 年 月 日

58

第三节合同附件格式

附件一：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于年月

日参加（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） （¥） 。2. 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支

付函签署之日起 28 日后失效。3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，

我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。4. 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务

不变。

担保人名称 ：（盖单位章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）地 址：邮政编码：电 话：

年 月 日

59

第二卷第五章 技术规格书

第一节 工程概述和设计条件1.1概述1.1.1 本技术文件适用河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项

目饱和蒸汽余热发电 EPC 总承包工程的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。河钢石钢饱和蒸汽余热发电项目是河钢石钢环保搬迁产品升级改造项目的一部分，该项目回收利用饱和蒸汽用于汽机发电。投标人负责系统的完整设计，并提供和完成所有必须的工艺技术，形成完整、安全、经济和可靠的设计布置。

1.1.2 投标人遵循招标人规定的总体原则，具有承担饱和蒸汽余热发电工程的设计、制造、供货、安装、试验和调试及试车能力（三通一平由业主负责），投标人为本项目总承包的技术总负责。

投标人的分包商具有独立设计、制造、供货、土建、安装和调试饱和蒸汽余热发电系统配套系统及设备的能力。投标人对各分包商的设计、设备选型、供货、安装和调试等负责，还负责其与分包商之间、分包商与分包商之间的接口配合、设计协调等。

1.1.3 本技术文件提出的是最低的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人保证提供符合本技术文件和有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.1.4凡是经招标人认可的在设计、制造、土建、安装、调试、供货等方面的各项内容都不会解除投标人的任何责任。

1.1.5 投标人要详细提供该工程设计方案及说明，并提供必要的工艺方案图。1.2工程概况1.2.1根据河钢石钢环保搬迁产品升级改造项目蒸汽生产使用平衡情况，本项目建

设 8MW 凝汽汽轮发电机组一台及其辅助系统，包括：8MW 凝汽汽轮发电机组一台、循环冷却水站、高低压配电、仪表自控、消防、相关工艺管网、相关电缆桥架、相关建构筑物、

60

相关道路管沟等工艺和红线范围内的道路及生活辅助设施。1.2.2 项目业主：河钢集团石家庄钢铁有限责任公司项目名称：饱和蒸汽余热发电总承包工程建设地点：河北省石家庄市井陉矿区1.3设计条件1.3.1 地理位置拟建厂址位于石家庄市井陉矿区，地理位置位于北纬 37º59＇09＂-38º08＇27＂，东

经 113º58＇38＂-114º06＇49＂，东距石家庄市区约 70 公里，西距煤都山西阳泉市 50 公里，北距平山县城 31 公里，井陉矿区四周均与井陉县接壤。

1.3.2 地质选址对拟建场地进行了地灾评估及采空区专项勘察。结果表明：拟建场区存在采空区，并

推测了分布区域和埋深。地灾评估结论为场区存在危险性中等区，需进行专项治理。专项勘察对采空区进行了验证，把拟建场区采空区分为 A、B、C、D、E、F六个区，如下图所示。

61

A、B、C、D、E 区为不稳定，F 区为稳定。建议对于 A、B 区采空区进行处理，对于C、D、E 区，由于采深、采厚较大，处理费用较高，且处于拟建场地的边缘地带，建议重要建筑物避让。

按专项勘察结果，确定的治理范围为采空区分区中的 A 区、B 区。根据场地条件及上部建筑物荷载要求，注浆采用全充填注浆和半充填注浆两种方式。

1.3.3 交通运输矿区地处晋冀两省咽喉，交通十分便利。南依石太铁路，北靠朔黄铁路，区内有石太

铁路新井、凤张两条支线。矿区距石太高速公路 3.6 公里，307 国道 1.7 公里。区内“三纵五横”的路网框架与省级干道平涉路纵贯全区。已经通车的石太高速北线从矿区穿过，并留有上下通道。

1.3.4气象条件

62

矿区属于暖温带半干旱、半湿润型大陆性气候，四季分明，春秋两季短，冬夏两季长春季受蒙古大陆变性气团的影响，降水稀少，蒸发量大，升温比较快，容易形成干旱天气；夏季受海洋性气团及太行山地形影响，初夏气候干燥，气温较高，盛夏天气闷热、潮湿多雨，降雨量主要集中在 7～8 月份，有时出现大暴雨天气；秋季多高压控制，天高气爽，晴朗少云，温、湿度适中，但降温快，气候凉爽短促，降水偏少；冬季受西伯利亚大陆性气团控制，寒冷干燥少雨雪。

井陉矿区多年常规气象参数如下：（1）气温：多年平均气温：12.8℃

一月平均气温：-2.1℃

七月平均气温：25.9℃

极端最低气温：-18.4℃

极端最高气温：38.6℃

（2）气压：多年平均气压：977.4hPa

夏季平均气压：989.3hPa

冬季平均气压：1011.2hPa

（3）风向：常年主导风向：SW风（9.47%） 夏季主导风向：E风（9.35%） 冬季主导风向：SW风（11.77%）（4）风速：平均风速：2.0m/s

最大风速：15m/s

（5）降水：日最大降水量：161.8mm

年平均降水量：543.4mm

（6）日照：年日照时间数：2593.2小时 无霜期：194天（7）湿度：年平均相对湿度：59%

（8）冻土：最大冻土深度：0.49m

63

（9）积雪：最大积雪深度：0.21m

1.3.5 地震烈度地震加速度为 0.10g，抗震设防烈度为 7度。

1.3.6水文地质条件本区含水层主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。松散岩类孔隙水该层黄土砂层由降

雨直接补给，水量不大，约 5~15m3/h 不等。基岩裂隙水该层灰岩由于断层切割，水源补给均为奥灰水，相对奥灰含水层来说属于弱含水层，厚度 5~8m，水量因地而异。综上所述，水文地质条件良好。

1.3.7 主要原始资料蒸汽生产及使用平衡如下表：

蒸汽生产及使用平衡表序号 用户名称 蒸汽量 t/h 压力 MPa 备注冬季 夏季 春秋季一 蒸汽使用1 制冷供热站 7 13 7 0.4

2 燃气站 1 0 0 0.4 连续3 水处理中心 22 0 0 0.4

4 厂前区生活 2 2 2 0.4 连续5 其它用汽 3 0 0 0.4

6 合计 35 15 9 0.4

二 蒸汽生产1 大棒加热炉 15 15 15 1.27 连续（不含除氧自用）2 中棒加热炉 10 10 10 1.27 连续（不含除氧自用）3 小棒加热炉 6 6 6 1.27 连续（不含除氧自用）4 高线加热炉 6 6 6 1.27 连续（不含除氧自用）5 轧钢尾部烟气 15 15 15 0.4 连续（不含除氧自用）6 电炉 20 20 20 2.2 预留，暂不建设

64

7 合计 52（72

）52（72

） 52（72）

三 蒸汽平衡结果 17（37

）37（57

） 43（63）

1.3.8 建设场地河钢石钢环保搬迁产品升级改造项目新建产区内。要求发电机组设置隔离罩，厂界噪

声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008限值要求，介质流动、放散及设备运行噪声不能产生扰民影响。

区域约为 25米（东西方向）×90米（南北方向），东侧及北侧为炼钢泵房，南侧为全厂水处理中心，西侧为锅炉预留区域。

1.3.9 发电机组用汽及回水发电机组用汽来自厂区 1.27MPa 饱和蒸汽管网，接口具体位置由业主指定，接口处

蒸汽压力为 0.8MPa。发电后冷凝下来的凝结水送至全厂水处理中心的除盐水箱。1.3.10补给水源工业循环水系统包含在本项目中，除盐水、循环冷却系统补充水及其他生产生活用水

由业主指定位置，接入界区补水点。1.3.11外部供电饱和蒸汽余热发电并网炼钢 35kV 区域站 10kV 系统。两路电源分别引自炼钢 35kV

区域变电站 10kV 不同母线段。本工程为取电制，以炼钢 35kV 区域变电站 10kV 开关柜下口为界。供电线路路径需考虑在项目范围内，涉及到使用石钢公司线路通道（电缆隧道沟、桥架）等公用设施可在项目投标前与石钢达成相关共识。接入石钢公司供电系统的进线柜和母联保护装置因涉及到光纤纵差保护，必须采用和上级出线柜相同保护装置。

接入石钢公司供电系统的进线设备、设施（包括高低压进线开关设备及电缆），必须执行石钢搬迁工程电气统一技术规定及品牌范围。对可能影响石钢公司供电系统安全运行的系统、设备（断路器、高压电机、变频器、软启动器），必须在招标人推荐品牌范围内或同等档次，如超出品牌范围必须征得招标人审查同意。

65

鉴于其高压系统是石钢公司供电系统不可分割的重要组成等部分，为确保公司能源管控中心对全系统集中监控的完整性，其高压变配电室（所）参照公司电力监控系统集控子站同等水平建设，并负责将电力监控、计量采集、设备监测（电机测温测振、开关柜测温等）通过数据通讯传送至公司电力集控系统及能源管控中心。按照省标要求，高压全部设备及 70kW 以上低压单体设备、各高低压配电室进线均

需安装智能电度表，带 485通信接口。参照公司电力监控系统集控子站同等水平建设，配置电量采集器，将各电表数据通过集中电量采集器传送至后台监系统。低压电动机保护采用低压电动机保护控制器。低压系统电源进线和户外用电设备根据需要装设浪涌保护器。直流屏是涉及公司高压系统的关键设备，数量大，各厂家自主技术产品差异大，易

损坏，为便于管理及维护、检修，直流屏执行公司统一技术要求，详见附件《直流屏技术要求》。

中标人提供防雷接地检测报告（防雷接地检测由招标人负责协调），并负责确保图纸通过审核，检测报告符合国家要求。

1.3.12 调试用生产类辅料供应本项目正式竣工移交前的一切生产用辅料由投标人负责。1.4 主要工程内容以招标人审定的设计资料为准，本项目工程建设的实体工程内容具体包括：（1）汽轮发电机：8MW 凝汽汽轮发电机组一套及其相关配套辅机及设施。（2）冷却循环水：冷却循环水系统装置一套。（3）汽机所需要的化学水的接入以及凝结水输送。（4）给排水：利用业主提供的厂区给排水设施，新建界区内相关的生产水、生活水、

雨水、废水等给排水设施，符合相关环保要求。（5）供电系统：界区内相关用电、发电设备的供配电设施。在配电室建设预留两台

40t/h额定压力为 1.25MPa 的微正压燃气锅炉所需的变压器、高压配电柜、低压GGD 配电柜等电气设备的基础。

66

（6）自控系统：相关工艺、安全的检测仪表若干，控制装置若干和 DCS 集散控制系统。

（7）通讯及网络：新增建筑物内应配备网络和电话，与业主企业内部网络和电话系统连接。

（8）工艺管网：汽轮机发电机组、冷却循环水等装置间的相关的给水、蒸汽等工艺管路，以及为 0.4MPa 蒸汽管网减压供汽、汽机停机或故障期间蒸汽放散、防止蒸汽管网超压的安全保护装置及管路。

（9）电缆桥架：汽轮机发电机组、循环水系统之间的电气、仪表、自控电缆桥架。（10）建（构）筑物：汽轮发电机主厂房、辅助厂房、循环水泵房、保温防护隔板及

其相关设备基础、管架基础和管沟等。（11）其它设施：界区范围内相关电讯、消防、安全和卫生设施，及包括消防验收及

相关检测费用。（12）工程单机及联动调试要求投标人聘请专业电力工程调试单位，须具备电力调

试发电工程类丙级以上（含）资质。

67

第二节 工程设计2.1工程设计原则及要求工程设计原则及要求：严格遵守国家、行业和地方的现行法律、法规、标准和规范，

项目建设中安全、环境、消防、职业健康设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。工艺合理、布置合理、流程顺畅。精心组织、优化设计、减少浪费。以不影响或尽量减少影响生产为原则。结合项目所在地特定条件具体考虑本项目设计及设备材料选型。投标人确保该项目的系统性、完整性、功能性及安全性与原系统匹配和更为合理。

2.2汽轮发电机组2.2.1概况本工程采用8MW凝汽式汽轮机发电机组，配套发电机功率为9MW，国内产品。设计

应满足滑参数运行要求，并能快速启动。投标方根据汽机运行工况，计算汽轮机设计参数提出汽轮机结构参数尺寸。主蒸汽在进汽轮机前设置汽水分离器，并对汽机叶片采取特殊硬化处理等方式，解决蒸汽带水对叶片的水蚀问题。

汽轮发电机组正常运行时振动值≤0.03mm。机组能够长期运行稳定，主体设备（汽轮机转子叶片等）正常使用寿命达30年以上。

汽机应满足以下参数要求：主汽门前进汽量：采暖期为17~37t/h，非采暖期为37~63t/h。主汽门前正常运行蒸汽压力（A）：0.8MPa

主汽门前最低运行压力（A）：0.6MPa

主汽门前最高运行压力（A）：1.0MPa

主汽门前额定蒸汽温度：饱和温度，考虑到运行中部分工况可能掺入一定量的过热蒸汽的情况，在进行材质选择及强度校核时按不低于250℃考虑，或根据设计规范采用更高标准。

设计凝汽器冷却用进水水温：≤35℃2.2.2汽轮机本体从主汽门进汽法兰起至冷凝器热井出口法兰止（主汽门进汽法兰包括配对法兰与螺

68

栓、螺母），包括主汽门吊架、主汽门、主汽门操纵座、汽缸、隔板、喷嘴组、转向导叶环、轴承座、座架及轴承、汽轮机转子、叶轮叶片，基础台板、调整垫铁、锚固板、地脚螺栓及螺母等。汽机后汽缸应设计制造观察后部叶片用的人孔。

2.2.3电动盘车装置、联轴器及相关附件由联轴器组件（包括联轴器、垫片、连接螺栓）、电动盘车装置等组成。2.2.4监测、控制保护系统监测、控制保护系统由DEH+ETS+TSI组成，包括就地仪表柜、一次监测仪表（含温度

压力、液位及转速等测控元件）、汽轮机保护装置、汽机本体及所属系统应提供的所有热工仪表设备。

汽轮机的DEH数字电源控制系统采用冗余功能的系统，要求该系统具有友好人机界面，要求所有操作均可以在鼠标键盘及显示器上实现。应具有灵活开放的控制逻辑在线修改及下载功能。要求控制器具有冗余热备功能和重要输入输出（如，转速、功率、压力等）信号需要分布在不同的IO模件。

ETS采用与DEH相同软硬件一体化配置，该系统采用单独一对独立冗余控制器。2.2.5 调节保安系统本工程采用电-液式的汽轮机调节系统，由DEH、电液转换器、油动机等共同组成。DEH 接收汽轮机运行过程中的转速、发电功率和主汽压力信号，输出转速、功率或压

力等相应的控制信号；电-液转换器接收此控制信号并调节二次油压，经由错油门、油动机等调节汽轮机主汽门开度，来调节汽轮机进汽量，达到调节汽轮机转速、发电功率或主汽压力的目的。除上述调节功能外，本工程还需使用 DEH来完成汽轮机启动时的自动升速。

调节系统相关设备，相关技术参数由汽轮机制造商确定，以满足在规定工况下汽轮机均能正常工作为原则。

保安系统由危急遮断器、电磁泄油阀和主汽门等共同组成。保安系统相关设备随汽轮机主机成套供货，相关技术参数由汽轮机制造商确定，以满足在规定工况下汽轮机均能正常工作为原则。

69

2.2.6汽水系统蒸汽系统：来自厂区蒸汽管网的饱和蒸汽在余热发电站分为两路，一路经汽水分离

器进行汽水分离后经隔离阀、速关阀进入汽轮机汽缸，然后由调节汽阀控制进入汽轮机通流部分作功。汽水分离器设计时应考虑对蒸汽压力影响问题，汽水分离器蒸汽压力损失不大于 0.02MPa。另一路设置减压、放散调节与消音及安全保护装置，通过减压装置减压为0.4MPa 蒸汽，送入厂区 0.4MPa 蒸汽管网，减压装置能力为 30t/h。在发电机组进汽管道上设置放散调节与消音装置，用于机组停机或故障时的蒸汽放散调节。在发电机组进汽管道和减压装置出口管道上设置安全阀，防止机组突然甩负荷，或 0.4MPa 蒸汽用户负荷突然减小时，蒸汽管网超压。减压、放散调节通过汽机 DCS 控制系统进行控制。

冷凝系统：包括凝汽器、热井、凝结水泵、系统内部管路和必需的各种阀门、附件等组成。真空系统的阀门应具有可靠的密封性并要求采用真空阀。低压饱和蒸汽经汽轮机做功后在凝汽器内凝结成水，先汇集到热井中，然后由凝结水泵升压后送至全厂水处理中心除盐水箱。排汽缸蒸汽侧必须设置喷淋降温设施，保证机组启动时排汽缸温度。热井设置2 套远传水位监测至 DCS 控制系统，同时应设置机组启动用注水管道。凝汽器管束采用316L 不锈钢。凝汽器其中一组通道的循环水进、出水管道上增设旁路阀及相应管道，在冬季用除盐水站新水作为凝汽器的冷却水，除盐水站新水量为 1500t/h。

汽轮机系统设置 3 台凝结水泵，1 用 2 备。每台凝结水泵容量按汽轮机最大凝结水量110%以上选择。凝结水泵设变频，通过变频调节实现热井水位自动控制。

真空系统：凝汽器抽真空系统设置 2 台水环真空泵，用于抽取凝汽器内的不凝结性气体，维持凝汽器真空。机组正常运行时，水环真空泵一台运行，一台备用。当机组启动时，凝汽器抽真空的时间不应超过 40 分钟。

汽封系统：汽机轴封采用蜂窝密封型式，由均压箱、压力调节阀、轴封冷却器、滤汽器、节流孔板等共同组成。在电动主蒸汽闸阀前引出新蒸汽作为汽源，经过节流孔板后供给均压箱，均压箱上装有直接作用的压力调节阀，经均压后的蒸汽向汽轮机两端轴封供给密封用蒸汽。

汽轮机轴封漏汽、主汽门、调节汽阀的阀杆漏汽均回收后接到轴封冷却器，用来回收

70

凝结水。疏水系统：设置 10m³ 的疏水箱 1 台、卧式疏水扩容器 1 台。低压设备和管道的凝结

水或疏水，直接进入疏水箱。压力较高的设备和管道的疏水进入疏水扩容器扩容后进入疏水箱。疏水扩容器设计能力必须满足机组启动、运行过程中全流量疏水需求（包括机组进口管道所有疏水）。疏水系统设置 2 台疏水泵，1 用 1 备。正常运行时，疏水泵将疏水箱中的水经管网送

入全厂水处理中心除盐水箱。2.2.7 供油系统本工程使用由油箱、主油泵、润滑油泵、事故油泵、注油器、冷油器（双联）、滤油器

（双联）、减压阀、抽油烟机和电加热器等共同组成的供油流程。主油泵与汽轮机转子直联，由注油器供油。润滑油泵为交流电动油泵，用于机组启动时的供油和机组盘车时的供油，机组启动后，当主油泵出口油压大于润滑油泵出口油压时，润滑油泵可自动关闭或人工关闭。事故油泵为直流低压电动油泵（220V DC），用于交流电源断电时，主油泵、润滑油泵均无法工作时的润滑油供油。汽机油系统油挡型式采用浮动式。区域设低位事故油箱，用来进行事故状态下的紧急放油。油箱容量的大小,应考虑到当厂用交流电失电的同时冷油器断冷却水的情况下停机时,

仍能保证机组安全惰走，此时润滑油箱的油温不应超过 80℃，并保证安全的循环倍率。供油系统相关设备，相关技术参数应以满足在规定工况下汽轮机均能正常工作为原

则。油箱的最低位置设有事故放油口，油箱设有就地指示液位计和远传液位计，以便进行液位巡视和集中监视。供油系统采用 GB11120-89 标准规定的 46#汽轮机油。所有油管路系统使用 304

不锈钢材质，冷油器（双联）管束采用 316L 不锈钢。2.2.8保温油漆汽机本体及系统管道等均须按设计规范要求进行保温。保温后保护层的外表面温度

在环境温度为 27℃时不超过 50℃，当环境温度高于 27℃时，保温结构外表面温度可比环境温度高 25℃。对于防烫伤保温，保温结构外表面温度不超过 60℃。

71

为确保油系统安全，避免发生火灾事故，要求主蒸汽管道及主汽阀保温采用耐火材料进行保温。

汽轮机的所有钢结构应先涂二遍防锈底漆，再采用耐风化的优质油漆。对于不保温的设备、管道及其附件（支吊架等）、平台扶梯等均进行外部油漆。保温

的管道和设备及其附件，当介质温度低于 120℃时，管道和设备保温前均刷防锈漆。管道保温层外部均采用镀锌板保护层，所有易被踩踏的保温表面应有良好的保护措

施。蒸汽管道采用高效保温材料，降低输送过程中的热量损失。2.2.9发电机发电机本体及空气冷却器一套，包括基础台板、调整垫铁、锚固板、地脚螺栓及螺母，

与汽轮机相连所需的联轴器，发电机采用无刷励磁发电机。发电机本体部分的所有检温元件（每只检温元件均单独引至本体出线盒）1套。发电机出口套管CT。励磁系统一套，包括双通道双控制器励磁控制柜、电压互感器、电流互感器以及励磁

变压器等。2.3 阀门汽机系统的管道阀门压力等级根据管道压力等级按规范选取。本项目以法兰形式连接

的阀门，法兰密封垫不选用石棉材质，蒸汽系统选用石墨金属垫，水系统选用聚四氟乙烯垫或优质橡胶垫，油系统选用聚四氟乙烯垫或耐油橡胶垫。阀门配套手轮手柄安全锁、工程安全挂锁、钢制搭扣锁、锁具挂板（架）、集群锁箱、锁具管理站等能源隔离装置。

2.4 检修设施汽轮机发电系统应设计安装起重设备等检修设施，以便以检修作业。必需设置的起重

设备有：汽机设置电动双钩慢式桥式起重机，循环水泵站内的电动吊装设备。配置真空式滤油机，分离润滑油中水分等杂质，保证润滑油性能等。配置压力式滤油机，用于分离润滑油中的固体颗粒等杂志和油箱加油。

2.5 水系统2.5.1 循环冷却水系统循环冷却水系统工艺流程为：经冷却塔冷却后的水通过重力落入循环水泵吸水池，

72

经循环水泵升压后通过压力管道送至凝汽器、空冷器、油冷器等设备，循环水换热后一路通过压力管道送至冷却塔冷却，此后进行下一次循环，循环水量按机组全负荷设计，不少于 5000t/h。设一路供液化天然气站水套式强制气化器使用的循环水管道，流量按2000t/h 设计。循环水冷却系统采用机力通风冷却塔的循环供水方案，循环水冷却系统的进出水温

差不低于 8℃。配套冷却塔采用组合式逆流机械通风冷却塔，按 4 台冷却塔设置，每格独立布置。水池有效容积不小于 1000 m3，水池上方安装 4 目 304 不锈钢网，防止杂物掉入水池。循环水泵和加药装置等设备室内布置。循环水泵设置 4 台，2 用 2 备，循环水泵采用

10kV 电机。循环水泵及电机轴承、绕组设置测温报警装置，并与水压、水温和电流等常规监控以及远程启停等操作一同接入 DCS 系统。每台循环水泵进口管道上设 Y型管道过滤器，过滤精度 10 目。循环水处理加药种类按 3种考虑，每种药剂的加药装置按一箱两泵配置。此系统与汽机采用同一 DCS 控制系统进行控制。2.5.2补给水系统循环冷却供水系统的补给水和汽机凝汽设备所需化学水水源均由业主提供。循环水补

水采用新水、除盐水两路补水，接入点由业主提供，接入管道由投标人负责。2.5.3工业水系统该项目工业水系统由全厂工业水系统供水。工业水主要用来冷却少量设备，并在夏季

循环水温度过高时，并入冷油器和空冷器的循环水系统，用于冷油器和空冷器等设备的降温。该项目的工业水管道接自工业水供水管道，工业水系统设置 1 台工业冷却水泵。

2.5.4 消防系统按消防规范设置消防水系统，消防水取自循环水池，消防水泵及稳压装置设置在循

环水泵站，建筑物内根据规范配备推车式及手提式移动灭火器。2.5.5 排水系统清泄水：来自循环水系统、其他工业水及综合泵房排水等，此类水基本无污染，就近

73

排入厂区雨水管道内。雨水：就近排入厂区雨水管道内。2.6电气系统2.6.1 高压系统设备炼钢 35KV 区域变电站 10kV 系统为中性点不接地系统。PT二次使用电压为 100V。CT二次电流为 1A。发电机配电室采用单母线分段接线形式，两路电源分别引自炼钢 35kV 区域变电站

10kV 不同母线段。本工程为取电制，以炼钢 35kV 区域变电站 10kV 开关柜下口为界。发电机组并网的同期点为：发电机出口断路器、进线断路器、母联断路器。本室进线

断路器与炼钢出线断路器之间设光纤纵差保护。同期屏采用自动与手动两种方式控制准同期并网，并预留 2路以上并网通道，建议

采用与综保同厂家产品。10kV 配电装置采用 KYN28A-12 中置式开关柜，全部高压开关额定短路容量不小于

40kA。进线柜开关及发电机出口开关应符合相关设计规范。10kV 系统安装后台监控设备，监视综保装置及 10kV 设备的相关数据。10kV 进线柜，馈出柜都安装计量电能表，且有数据上传功能，低压进线柜也安装计

量电能表。高压设备选型应保持与公司上级变电所设备一致，考虑备件的通用性。各开关柜面板上配置微机智能操控装置。开关柜面板均安装 42L6-A（V）型电流

（压）表及电子式智能电度表，采用真空断路器应考虑过电压吸收装置，过电压保护器应采用六柱无间隙。高压电气测温不在本标段。微机保护及电力监控系统品牌和产品类型与公司整体保持一致，采用南瑞继保产品 ，

可按照“全公司电力系统微机保护、监控系统”项目招标设备单价直接向南瑞继保进行采购。综保采用单独组屏并设置于电气室。高压综自后台系统采用就地双机配置，2 套互为备用均设置在发电机电气室，均预留移动继保调试便携机通讯接口。继保工程师站配置一

74

台继保调试用便携机。根据《小型火力发电设计规范》设置以下保护装置发电机。发电机：(1)发电机纵联差动保护(2)复合电压起动的过电流保护(3)过负荷保护(4)励磁回路一点及两点接地保护(5)零序过流保护(6)失磁保护(7)外部非电量保护（如引自仪控系统的汽机故障、励磁系统的励磁故障等）(8)逆功率保护厂用变压器：(1)过电流保护(2)速断保护(3)零序保护(4)瓦斯及温度保护(5)过负荷报警10kV联络线：光纤纵联差动保护、过电流保护励磁调节器采用与发电机配套自动控制数字式双通道双控制器励磁控制柜，采用北

京先锋公司生产的微机双通道可控硅励磁装置或国内同档次产品。2.6.2 厂用电系统2.6.2.1厂用电系统采用单母线分段方式，中间设联络开关，正常情况下两段母线独

立运行，事故时投切母线联络开关，一路电源能负担全部的负荷。变压器为 10.5kV/

400V，联接组别为 D.Yn11，SCB13型号的干式变压器两台，变压器高压侧引自发电机配电室 10KV 不同母线段。

2.6.2.2变频器、软启动器选用容量应比设计容量加大一个规格。

75

2.6.2.3低压设备的电气传动依据电机容量、控制及调速要求，分别采用低压断路器、交流接触器、热继电器或软启动器、变频器等，对电机进行控制和保护。

2.6.2.4 电机、阀门的控制设“远控”、“检修”、“就地”三种操作模式，电机、阀门的操作控制、保护及信号送至 DCS 系统，由DCS 系统实现站用电设备的联锁、远程控制及故障报警。同时通过 DCS 系统对低压电气设备的运行状态进行集中监视。在转为就地控制时要脱离DCS 单独控制。转换开关、电气开关等需配套能源隔离装置。

2.6.2.5 30kW 及以上的重要电机设置运行电流监测及报警信号并引入DCS 系统。2.6.2.6低压电控柜均为 GGD柜型，外壳应采用优质冷轧钢板弯制而成，钢板厚度

〥＞=2mm，柜体表面均要求磷化处理，采用静电喷涂。标准颜色为国际流行的：RAL7032。钢板厚度〥＞=2mm。柜地部加装地板，控制柜之间应配有隔板。柜体为前后开门式结构。

2.6.2.7二次线两端须配有线号，线号及标记条采用电子打印机打印。2.6.2.8 配电设备所使用铜排表面镀锡，搭接处保证有效接触。铜排需用热缩管热缩。2.6.2.9 不同设备的二次控制线路严禁共用零线，必须与零排单独连接。2.6.2.10柜门贴图：在每个柜体的前后门适当位置张贴原理图和外部连线图，方便

维护人员查找故障点。2.6.2.11 配电柜前后有明显的编号，配电柜中各设备开关标识明确。2.6.2.12柜内有足够空间连接规定的电缆并符合相关规定，盖板等在导线正确连接

安装好后，能达到所规定的防触电措施、防护等级。2.6.2.13 电器的金属外壳、框架的接零或接地，应符合现行国家标准《电气装置安装

工程接地装置施工及验收规范》的有关规定。2.6.2.14 电动机的起动一般采用以下几种方式：75kW 及以上采用软启动方式；

30kW 及以上电机在机旁加装电流表并上传至 DCS；当工艺要求变频启动的电气设备，采用变频器启动。

2.6.2.15天车、电葫芦滑线采用 5线（4线）制。2.6.3 供配电主要设备选型

76

本工程供配电主要设备按以下原则进行选型：低压配电柜：GGD固定式，备用率不低于 10%；高压开关柜：KYN28，VS1真空断路器，自带南瑞继保，备用 1面高压开关柜。2.6.4 电缆、电线的敷设方式 电缆敷设主要采用电缆桥架敷设，对高温、多尘或有腐蚀性气体等环境恶劣场所采用

的电缆桥架采用热浸锌防腐的电缆桥架，循环水泵站室外采用防酸碱腐蚀的电缆桥架。地下电缆采用电缆沟或穿钢管敷设。若电缆敷设需过道敷设过道管时，过道管至少需预留一根，电力电缆和控制电缆选用阻燃电缆。上级低压配电室至下级配电室电缆必须采用 5线制。明支线一般采用穿钢管的敷设方式。

2.6.5 控制保护直流电源2.6.5.1 直流系统为发电厂用，供电厂内电气控制、信号、继电保护、10kV 及 380V

断路器合闸、事故油泵等负荷。2.6.5.2 直流系统采用单母线接线，电压等级采用 DC220V，选用铅酸阀控免维护

蓄电池，由设计确定容量，但不应少于 200Ah。控制回路电压为 DC220V。智能控制直流屏应具备双路电源自动切换，3 套高频开关充电器、直流系统绝缘检查、电池自检测、电池组自放电、2KW逆变电源与市电自动装换（切换时间小于 20ms）功能，并实现与高压后台监控系统通讯监视，保证在全厂停电后继续维持其所有负荷在额定电压下继续运行不小于 60 分钟。市电与逆变电源交流输出供高压辅助及后台通讯、监控用电。

2.6.5.3 直流馈线屏备用馈线回路不少于 30%。直流系统保证在全厂停电后继续维持其所有负荷在额定电压下继续运行不小于 60 分钟。

2.6.5.4 DCS 系统及仪控系统采用 EPS 电源作为不间断应急后备电源，与高压设备电源系统完全分离，产品应满足确保市电故障后电源输出自动切换时间小于 20ms(满足DCS 及仪控系统连续可靠运行需要)，并维持其所有负荷在额定电压下继续运行不小于60 分钟，备用馈线回路不少于 30%。

2.6.5.5 EPS 电源要求EPS 电源产品应为电力专用 EPS，采用智能化微电脑 CPU 控制技术，采用先进的控

77

制理论和成熟稳定的高频逆变模式，能快速响应外部环境的变化，实时提供不间断的完全高品质的交流输出。双变换在线式工频 EPS，容量为 2×10kVA，满足满载延时 120

分钟需求。EPS 电源每台各提供 6路 220V 电源输出，输出配电箱元件选用施耐德或同档次品

牌。直流屏选用容量 100AH 电池电源，2路充电模块，4路输出 220V 直流电源。智能

侦测系统的微处理器不间断地对所有的电源状态、断路器状态、熔断器状态和所有的电路工作状态进行在线侦测。出现故障时，侦测系统会即时报警。

采用全数字化控制技术，全部采用高精度 SMD 技术，采用高精度 SMD元件完全清除由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的干扰，从而让各个芯片模块能够不受干扰的正常工作，便于提高集成电路的安全运行可靠性和运行精度。

功率逆变器必须采用第六代 IGBT模块，具有更低的饱和压降，逆变器的工作效率更高，温升低，可靠性更高。输出高精度，具备良好的负载特性和优良的 EMI/EMC指标。

采用先进的 SPWM脉宽调制技术，输出为稳频稳压、滤除杂讯、失真度低的纯净正弦波。

具备优越的负载特性，完全满足从 0到 100%负载的跃变，而无需切换到旁路，并保护输出稳定可靠，具有优异的输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过充过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能。

具备开机自检功能，带载能力强、负载兼容性好；内置静态旁路，提高了逆变电源供电的连续性、可靠性。

具有完善的安全保护功能，提供输入防反、缓冲、短路、过载、过温、高低压等保护功能具备丰富的 LED/LCD 状态显示和报警信号显示功能，提供完备可亲的人机操作接口。提供 RS232 和 RS485通讯接口以及 6路常开无源干接点输出。标准 RS232 通信接口

支持实时数据通讯功能，利用监控软件实时监控和管理逆变电源工作情况。通过外接SNMP适配器，实现逆变电源的上网功能，达到网络监控和管理的目的。

技术参数如下：

78

类别 项目名称 内容交流输入

（直流屏）交流输入范围 三进单出 380VAC：-25%～+20%

输入频率 50Hz±10%

交流输出（EPS）

输出电压（VAC） 220V±2%(直流供电)

输出频率（Hz） 50Hz±0.1%(直流供电)

输出功率因数（PF） 0.8

输出波形 纯正弦波瞬态电压变化范围 220VAC±10%

瞬态响应时间 ≤20ms（负载从 20%-100%-20%突变）电压波形失真度（THD） ≤2%（线性负载）

≤4%（非线性负载，负载功率因数 0.8）波峰因素 3：1

旁路转换时间（ms) ≤4ms(典型值 1.2ms)

过载能力105%＜负载≤125%，10min125%＜负载≤150%，1min负载＞150%，200ms输出短路＜1cycle

2.7 仪控系统2.7.1设计原则及要求

2.7.1.1仪表和自动控制系统应能满足生产过程运行管理和安全生产对自动化的要求，自动化程度达到无人值守水平；投标人应保证控制系统的完整性，保证设备配置、控制功能等完善可靠，确保设备安全、稳定运行。2.7.1.2检测及控制系统设计应符合汽轮发电机组、循环水系统自动化专业设计规范。2.7.1.3初步设计审查时，供方需提供设计所依据的规范名称及版本号。2.7.1.4 设备安装调试应符合冶金、电力等行业相关规范。2.7.1.5 安全类仪表配备应符合国家或河北省相关文件或规定。2.7.1.6 能源类仪表配置原则：本系统涉及到风、水、电、蒸汽等介质，必须全部配备

计量仪表，并在 DCS 系统中显示，流量仪表需要做温压补偿。2.7.1.7 总体要求遵循《新基地智能化建设统一技术要求—仪表篇》《新基地智能化建

设统一技术要求—自动化篇》

79

2.7.2 仪表选型要求根据过程检测和控制要求结合过程环境和介质特点，以及业主备件通用型的考虑，

本项目仪表选型考虑如下：2.7.2.1温度仪表选型就地检测选用双金属温度计；集中检测根据温度范围选用铂热电阻、热电偶，过热蒸

汽系统采用电站专用热电偶。检测元件都设有防水接线盒。热电偶和热电阻直接接入模件不需温度变送器。热电阻精度等级：A 级，热电偶精度等级 Ι 级。

2.7.2.2压力仪表选型就地检测选用普通压力表或耐振压力表；集中检测选用 E+H智能压力变送器或差压

变送器。带HART通讯协议。精度：高于±0.25%。防护等级：IP65 或以上，带现场指示。2.7.2.3流量仪表选型汽机主蒸汽流量、汽机补汽流量检测选用标准节流装置（一体化孔板、喷嘴或文丘里

管）配差压变送器，带压力温度补偿。2.7.2.4液位仪表选型根据对象特性分别选用差压变送器、法兰或双法兰液位变送器或磁性液位计。2.7.2.5执行器选型执行机构选用电子式电动套筒调节阀、电子式电动调节阀、电子式角行程电动执行器2.7.2.6生产备件：DCS 系统使用的控制器 1 个；通讯模件 1 个；各种类型输入/输

出模件各 2块。2.8 主要设备备选厂家

序号 项目 内容一 主要设备

1 汽轮机杭州中能汽轮动力有限公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司南京汽轮动力设备有限公司中国长江动力集团有限公司

2 发电机 杭州杭发发电设备有限公司山东济南发电设备厂有限公司哈尔滨电气集团公司

80

上海南洋电机成套设备有限公司二 辅助设备

1 凉水塔本体及填料常州航丰冷却设备有限公司江苏海鸥冷却塔股份有限公司山东蓝想环境科技股份有限公司江苏双辉环境科技有限公司

2 凉水塔电机佳木斯电机股份有限公司衡水电机股份有限公司上海电气集团股份有限公司

3 凉水塔减速机 江苏泰隆、宁波东力、大连华锐

4 循环水泵上海连成（集团）有限公司上海凯泉泵业（集团）有限公司上海东方泵业（集团）有限公司石家庄精工泵业成都西南泵业有限公司

5 循环水泵电机佳木斯电机股份有限公司衡水电机股份有限公司河北电机长沙电机

6 循环水系统手动阀门上海良工阀门厂有限公司杭州华惠阀门有限公司青岛电站阀门有限公司双恒阀门集团有限该公司

7 循环水系统电动阀门上海良工阀门厂有限公司杭州华惠阀门有限公司青岛电站阀门有限公司双恒阀门集团有限该公司

8 循环水系统静音止回阀上海良工阀门厂有限公司杭州华惠阀门有限公司青岛电站阀门有限公司双恒阀门集团有限该公司

9 加药计量泵 米顿罗、帕斯菲达、海王星

10 水环真空泵上海东方泵业（集团）有限公司山东淄博伯仲真空设备股份有限公司淄博真空设备厂有限公司杭州非耀真空设备有限公司湖北同方高科泵业有限公司

11 凝结水泵上海连成（集团）有限公司上海凯泉泵业（集团）有限公司上海东方泵业（集团）有限公司上海第一水泵厂有限公司浙江水泵总厂有限公司

12 疏水泵 上海连成（集团）有限公司

81

上海凯泉泵业（集团）有限公司上海东方泵业（集团）有限公司上海第一水泵厂有限公司浙江水泵总厂有限公司

13 工业水泵上海连成（集团）有限公司上海凯泉泵业（集团）有限公司上海东方泵业（集团）有限公司上海第一水泵厂有限公司浙江水泵总厂有限公司

14 水系统手动阀门上海良工阀门厂有限公司杭州华惠阀门有限公司青岛电站阀门有限公司双恒阀门集团有限该公司

15 水系统电动阀门上海良工阀门厂有限公司杭州华惠阀门有限公司青岛电站阀门有限公司双恒阀门集团有限该公司

16 水系统静音止回阀上海良工阀门厂有限公司杭州华惠阀门有限公司青岛电站阀门有限公司双恒阀门集团有限该公司

17 组合式蒸汽减压器江苏火电电力设备制造有限公司上海良工阀门厂有限公司杭州华惠阀门有限公司青岛电站阀门有限公司

18 蒸汽放散消音器江苏火电电力设备制造有限公司上海良工阀门厂有限公司杭州华惠阀门有限公司青岛电站阀门有限公司

19 蒸汽减压阀美国 CS阀门有限公司江苏火电电力设备制造有限公司上海良工阀门厂有限公司无锡鑫华控阀业有限公司

20 蒸汽调节阀美国 CS阀门有限公司江苏火电电力设备制造有限公司上海良工阀门厂有限公司无锡鑫华控阀业有限公司

21 蒸汽安全阀江苏火电电力设备制造有限公司上海良工阀门厂有限公司杭州华惠阀门有限公司青岛电站阀门有限公司双恒阀门集团有限该公司

22 蒸汽手动阀 江苏火电电力设备制造有限公司上海良工阀门厂有限公司杭州华惠阀门有限公司

82

青岛电站阀门有限公司双恒阀门集团有限该公司湖北中高压阀门厂

23 蒸汽电动阀

江苏火电电力设备制造有限公司上海良工阀门厂有限公司杭州华惠阀门有限公司青岛电站阀门有限公司双恒阀门集团有限该公司湖北中高压阀门厂

24 疏水阀江苏火电电力设备制造有限公司上海良工阀门厂有限公司杭州华惠阀门有限公司青岛电站阀门有限公司双恒阀门集团有限该公司

25 真空式滤油机昆山威胜达环保设备有限公司重庆渝能滤油机制造有限公司四川宝滤源过滤设备有限公司

26 压力式滤油机昆山威胜达环保设备有限公司重庆渝能滤油机制造有限公司四川宝滤源过滤设备有限公司

27 慢式桥式起重机山东天源重工集团有限公司河南卫华重型机械股份有限公司河南省矿山起重机有限公司河北兴隆起重设备有限公司河南圣起

28 双梁电动葫芦山东天源重工集团有限公司河南卫华重型机械股份有限公司河南省矿山起重机有限公司河北兴隆起重设备有限公司河南圣起

三 电气设备遵循《石钢环保搬迁产品升级改造项目建设工程工厂设计统一技术规定第 10篇:电气篇》和《电气通用设备设施选型品牌范围》

1 干式变压器 天威顺达、江苏宝胜 、鲁能电力、富士2 高压真空断路器 伊顿电力、库伯耐吉、宁波穆勒、富士3 微机综保 南瑞继保4 高压电机 上海电机、佳木斯、湘潭电机、中电电机5

主要低压电器元件（功率≥132kW） ABB、西门子、施耐德

6 低压变频器 力士乐 Fe 系列、艾默生、 西门子、富士7 软启动器 ABB、西门子、施耐德、

83

8 低压电机 河北电机、南阳电机、佳木斯电机9 节能灯具 飞利浦、深圳海洋王、哈尔滨远光、哈尔滨东科光电、唐山创元

方大10

高压冷缩电缆头（要求厂家施工） 上海瑞侃、上海 3M、石家庄海斯特

11 高、低压电缆 天津金山、江苏宝胜、江苏上上、上海胜华12 电力仪表 广州雅达、上海涌伟、北京展杰13 EPS 艾默生、科林电气、湖北特雷斯14 电流互感器 大连一互、大连华亿、大连北方、大连二互四 仪控设备

1 轴振动、位移、胀差

江阴众和电力仪表有限公司无锡市厚德自动化仪表有限公司南京科远自动化集团股份有限公司美国本特利Bently 公司美国派利斯有限公司美国恩泰克公司(Entek International）

2 转速表

江阴众和电力仪表有限公司无锡市厚德自动化仪表有限公司南京科远自动化集团股份有限公司美国本特利Bently 公司美国派利斯有限公司美国恩泰克公司(Entek International）

3 投入式液位计 上海恩德斯豪斯、北京瑞普三元、江苏红光4 磁性液位计 金湖三普、上海天敏、瑞安大华5 双金属温度表 安徽天康、上海仪表、重庆川仪6 压力表 上海减压器厂、上海浦光、江苏红光7 热电阻 上海浦光、川仪、江苏红光、上海自动化仪表三厂8 热电偶 上海浦光、川仪、江苏红光、上海自动化仪表三厂9 压力变送器 上海恩德斯豪斯、罗斯蒙特、横河川仪 EJA10 差压变送器 上海恩德斯豪斯、罗斯蒙特、横河川仪 EJA11 压力开关 美国 UE、图尔克、上海远东12 标准节流装置 江苏红光、北京博斯达、承德菲时博特13 电磁流量计 上海肯特、上海恩德斯豪斯、川仪、西门子、承德菲时博特14 电动执行器 罗托克、西贝、鞍热工装、川仪、倍夫克BEFK、南京科远15 信号隔离器 美国瑞博 roybo、英国 mtl、BTEIC、德国 RC、北京平和创业

84

16 中间继电器 欧姆龙、施耐德、菲尼克斯17 DCS 控制系统 和利时、南京科远、浙大中控18 HMI、工程师站、数采机 西门子、研华、DIGGCOM19 工业交换机 西门子、赫斯曼、MOXA五 电讯设备1 对讲机 摩托罗拉、科立讯、中诺、海能达2 摄像机 浙江大华、海康威视、宇视科技3 云台摄像机或球形摄像机 浙江大华、海康威视、宇视科技4 中心软件管理平台 浙江大华、海康威视、宇视科技5 网络交换机 华为、华三、思科6 视频管理服务器 与公司中心管理平台软件为统一品牌7 流媒体服务器 与公司中心管理平台软件为统一品牌8 存储服务器 与公司中心管理平台软件为统一品牌9 磁盘阵列及相应软件 与公司中心管理平台软件为统一品牌

注：以上为招标人推荐关键设备的参照制造商和供应商，投标人应当选用技术水平相当于或不低于所推荐档次的制造商和供应商，但最终制造商和供应商须经招标人确认。

2.9设计标准本工程设计、采购和施工主要遵循的标准、规范：《小型火力发电厂设计规范》GB50049-2011；《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》GB12145-2008；《工业企业噪声控制设计规范》（GB50087-2013）；《动力机器基础设计规范》（GB50040-1996）；《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）；《室外排水设计规范》（GB50014-2006）；《电气接地装置安装工程施工及验收规范》GB50169 -2006；《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010；《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

85

《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》（DL5053-2012）；《火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定》（DL/T5035-2004）；《火力发电厂汽水管道设计技术规定》（DL/T5054-1996）；《火力发电厂保温油漆技术规范》（DL/T5072-2007）；《火力发电厂建筑设计规程》（DL/T5094-2012）；《发电厂和变电所照明设计技术规定》（DL/T5390-2014）；《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T14285-2006

《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137-2001

《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T 5136-2012

《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 50064-2014

《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011

《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T5044-2014

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

《爆炸危险环境电气装置设计规范》GB50058-2014

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《火力发电厂和变电站设计防火规范》GB50229-2006

《工业用水软化除盐设计规范 GB/T 50109-2014

《工业金属管道设计规范》GB 50316-2000（2008 年版）《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2005

86

《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG20592-20635-2009《压制管件》GB/T12459－2005《有缝压制管件》GB/T13401-2005《流体输送用无缝钢管》GB/T14976-2012《低压流体输送用镀锌焊接钢管》GB/T3091-2008《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092-93《流体输送用无缝钢管》GB/T8163-2008《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》HG20553-2011《钢制压力容器》GB150-2011《钢制有缝对焊管件》HG/T 21631-1990《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012《衬聚四氯乙烯钢管和管件》HG/T21562-94《衬塑钢管和管件》HG20538-92《中国阀门行业标准》《CVA标准》《通用阀门压力试验》GB/T13927-2008《通用阀门供货要求》GB/T7928-2014《阀门的试验和检验》GB/T26480-2011《工业设备及管道绝热工程设计规范》GBJ50264-2013《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-2010《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2015)

《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》（GB14685-2011）《普通砼用砂质量标准及检验方法》（JGJ52-2006）《混凝土拌合用水标准》 （JGJ63-2006）《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

87

《钢结构设计规范》（GB50017-2003）《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验受规程》（JGJ82-2011）《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2012）《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-2001）《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50212-2014）《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》（GB50224-2010）《建设工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)JB4273 汽轮机检验、试验、验收JB4057 汽轮机组的机械振动标准ZBK54022 汽轮机总装技术条件ZBK54033 汽轮机凝汽器技术条件ZBK54036 润滑和调节油系统JB3289 汽轮机主要零部件理化检验方法GB5578/T 固定式发电用汽轮机技术条件ZBK54018 汽轮机主要零部件（转子部件）加工装配技术条件 ZBK54021 汽轮机主要零部件（静子部件）加工装配技术条件GB/T7064 透平型同步电机的技术要求IEC34-1 汽轮发电机的特殊要求GB/T1029 三相同步发电机试验方法GB755－2008 旋转电机基本技术要求GB/T7064－2008 透平型同步电机技术要求GB/T1029-2005 三相同步电机试验方法启动调试相关规定：电力部火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程DL5001 电力建设施工及验收技术规范 汽轮机机组篇

88

DL5031 电力建设施工及验收技术规范 管道篇 DL5007 电力建设施工及验收技术规范 火力发电厂焊接篇 DL/T5048 电力建设施工及验收技术规范 管道焊接接头超声波检验篇 DL/T5069 电力建设施工及验收技术规范 钢制承压管道对接焊接接头检篇 GB50185 工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准DL/T561 火力发电厂水汽化学监督导则GB50184 工业金属管道工程质量检验评定标准GB50235 工业金属管道工程施工及验收规范GB50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50264 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范电力部火电工程启动调试工作规定电力部火力发电厂调整试运质量检验及评定标准。制造商提供的有关系统和设备资料。以上标准如有现行更高规范按现行标准执行。如

所列标准不全，投标人按现行国家标准补全和执行。

89

第三节 工程技术及功能规格本节对本项目中与工程建设有关的工艺、技术和功能等进行了较详细的说明，对相关

设备、参数、要求等进行了较详细的定义。最终的工艺技术参数以双方审定的项目初步设计为准。本章由投标人按招标人所列题干补充但不限于此。本章未尽事宜，由双方具体协商。

3.1 主要工艺3.2总图运输3.3 平面布置3.4交通运输3.5 排水管沟3.6汽轮发电机3.7汽轮机主机3.8 化学水系统化学水供水方案及用量3.9 循环冷却水3.9.1循环冷却水量3.9.2冷却水补水量3.9.3循环冷却方案3.10发电量及主要电气设备表3.10.1 总说明本项目余热电站属于业主生产供配电系统中的小型自备电站，全部发电量供业主生

产自用。相关技术数据如下：序号 项目名称 单位 内容

1 额定装机容量 MW2 年总发电量 kW.h3 年总自耗电量 kW.h

90

4 自耗电量与发电量比率 %5 外供电量 kW.h

3.10.2 电气控制系统电站发电机额定电压为 10.5kV，发电机通过其出口断路器与电站 10kV 系统 I 段母

线相连。在发电机出线侧设置出线 PT柜检测发电机出线电压及频率；10kV 系统母线设置

PT柜检测系统电压及频率。3.11 防雷及接地本项目按三类防雷建筑物进行防雷接地和电气接地设计。防雷接地与电气接地共用一个接地网；接地极用角钢进行制作，要求接地电阻

≤4Ω。在汽轮机主厂房的屋顶上敷设相应避雷带作为接闪器，使用接地线引下，并与接地

网相连接。10kV高压系统采用不接地系统；380V低压系统采用 TN-S 电气接地系统。电站 10kV母线系统、发电机出口及发电机中性点等均按要求设置专用的避雷装置。低压侧采用中性点直接接地的 TN-S 系统，其接地电阻要求小于 4Ω。对电缆引入车间或单独建筑物处，当其距接地点超过 50m 时，PE 或 PEN线应重复

接地。重复接地电阻要求不大于 10Ω。3.12 车间照明车间照明采用配照型或广照型 LED灯具，主控制室、化验室、电气室等采用室内 LED

照明；主厂房的主要出入口、通道、楼梯间及远离主厂房的重要工作场所设置应急灯作为事故照明。

3.13 自动化系统总体要求遵循《新基地智能化建设统一技术要求—自动化篇》本项目自动化专业具体涵盖的实体装置包括：1 台 8MW 汽轮发电机组（含循环冷却

水系统）DCS、DEH、ETS、TSI。工业监视系统，现场控制、检测及能源量计量仪表等，保

91

证自控系统的完整性以满足设备各种运行工况的要求并确保整个汽轮机系统安全高效运行。具体涵盖的应用功能包括：自动检测、集中监视、远程控制、自动调节、顺序控制、安全联锁、过程报警、事件记录、过程统计和历史趋势等。

3.13.1 投标人应完成本项目所有控制系统的设计、供货、编程调试工作，主要工作内容如下：

3.13.1.1 一台 8MW 汽轮发电机组（含循环冷却水系统）DCS、DEH、ETS、TSI。3.13.1.2 汽轮机的 DCS、DEH、ETS、TSI 等控制柜安装在电子设备室，上位机和操

作台安装在控制室。3.13.1.3 配置不少于 3 套 46吋以上的监视器和相应的 4画面分割装置（视频解码

器），不少于 12 套网络摄像机，并安装在业主要求的监控位置。所有监控点均按摄像机加视频管理服务器、流媒体服务器、存储服务器、磁盘阵列及相应软件结构配置，与公司中心管理平台软件为同一品牌。

3.13.1.4通讯：建筑物内各房间分配电话、网络接口，电子设备室安装交换机柜，电话交接箱，按业主要求设置电话不少于 13 部，对讲机 3 对，会议室设置投影仪。除上述内容外，投标人应按照保证控制系统完整性的原则，完成本项目涉及到的所

有与仪表及自动化专业相关的工作。3.13.2 DCS 系统要求3.13.2.1 设备选型：为了使自动控制程度达到可靠安全、适用及先进水平，便于运

行管理，本项目控制系统采用 DCS冗余控制系统。每台处理器模件的 CPU 负荷率应小于40%，投标人应提供 CPU 负荷率的考核和计算办法。数据通讯系统的负载容量，在最繁忙的情况下，不应超过 30%，以便系统的扩展。投标人应提供计算和考核的办法。

3.13.2.2 系统功能及配置汽轮发电机组机及循环冷却水系统设 1 个控制站，每个控制站配备 2 个控制器，实

现冗余功能，设置 1 个工程师站(ES)和 3 个操作员站(OS)。工程师站(ES) 用于系统控制策略的组态和修改，同时兼做操作员站(OS)之用。另提供 1 套便携式工程师站，用于程序开发、系统诊断等。各上位机实现互为备用功能，视情况安排权限。

92

为保证系统运行的可靠性，过程控制采用 CPU冗余、通讯模件冗余、过程控制网络总线冗余、工业以太网络冗余、电源冗余（AC220V、DC24V）。

DCS 与操作员站、工程师站的通讯交换机采用工业以太网交换机。操作员站、工程师站使用工业以太网卡。所有操作员站、工程师站均安装正版预装 Microsoft Windows7.0 Professional。操作员

站和工程师站采用目前市场主流规格配置的工控机。每个机柜内的每种类型 I/O测点都应有 15%的备用量。I/O无源信号加配电隔离器，

I/O 有源信号加隔离器，温度信号采用热电偶（热电阻）直接接入模件，确保信号准确，无干扰。对于有防爆要求的应用场合，当现场采用本安型仪表设备时，相应的 I/O通道应考虑配置与之匹配的安全栅。

DCS每个机柜内应有 15%的模件插槽备用量。I/O 点数必须考虑 15-20%的余量，每种模件最少为 1 个。冗余的检测点分别配置在不同的 I/O模件。单个 I/O模件的故障，不能引起任何设备的故障或跳闸。

机柜为封闭式，前﹑后开门，电缆由底部进出，柜内配置通风及照明装置。电源开关为 C65N，继电器采用性能可靠的产品，盘内布置满足安装、维护及配线要求，控制柜标志清楚统一。机柜封堵严密，具有完好的防火和防小动物措施。机柜内应装温度检测元件当温度过高时在 DCS报警汇总表中进行报警。机柜内的端子排应布置在易于接线的地方，即为离柜底 300mm 以上和距柜顶 150mm 以下。模件、端子排、端子和其它设备应有清晰标识，并与图纸和接线图相同。柜体实用、不变形、螺栓连接，把手暗锁，与环境协调，保证质量。柜体钢板为厚度

不小于 2.5mm 的冷轧钢板。外形尺寸：高度=2200mm，宽度=800mm，深度=600mm，且机柜深度满足机架安装的需要。机柜门应有导电门封垫条，以提高抗射频干扰能力，柜门上不应装设任何系统部件。所有柜体表面采用喷塑烤漆，色标号采用国际标准色卡（德国 RAL 工业国际标准

色）。控制室内安装的柜体颜色色标号为：RAL7035，就地现场安装的箱柜颜色色标号为 RAL7032。机柜防护等级：IEC IP20。

93

根据操作站的结构和规模配置不锈钢操作台、办公桌和座椅，规格及数量由业主指定设 2 台惠普激光打印机。操作台内包括所需的空开及电源插座，操作台应做可靠接地措施操作员站（OS）、工程师站（ES）、控制站之间采用符合 TCP/IP协议标准的工业以

太网进行联接和数据交换。汽轮机控制站的信息交换，可通过无服务器总线的通讯方式来实现，或更加可靠的通讯方式实现。在操作室内设有事故音响报警灯，具有声光报警功能

3.13.3 系统功能3.13.3.1 本项目采用 DCS 系统实现对汽轮发电机组、循环水系统的过程检测、集中

监视、远程控制、自动调节、顺序联锁、安全联锁、过程报警、事件顺序记录、过程统计和历史趋势等功能。同时，基于大容量的数据记录功能，系统还可为生产过程统计、事故原因分析、生产管理优化等方面向相关生产和管理人员提供必要的资料。

3.13.3.2 信号处理、控制及调节功能系统可以处理开关量输入信号和输出信号、模拟量输入（4-20mA DC 标准信号及

RTD 信号等）和输出信号（4-20mA DC 标准信号），并按工艺要求实现对生产设备的运行、顺序连锁控制及模拟量调节等控制功能。AI/AO模件采用 4-20mA 标准信号输入模件。

投标人应保证控制系统具有完善的调节、控制功能，满足汽机、循环水系统工艺控制需求，投标人还应考虑业主工艺人员意见，并按要求实现相关功能。

3.13.3.3显示功能操作人员可通过显示器，对生产过程进行监视，显示画面应包括：工艺流程画面，

组回路显示画面，趋势画面，报警画面，帮助指导画面等，通过画面上设备颜色组态可显示设备运行状态，并具有汉字显示功能。

3.13.3.4操作功能操作人员可通过键盘，鼠标等，按照规定的操作权限实现具体操作和数据的修改输

入，以及显示器画面上的目录捕捉。3.13.3.5报警功能系统应具备多种优先级报警信号处理，处理方式包括：窗口显示，列表，打印，音

94

响输出，重要故障画面弹出，报警确认等。故障停机或联锁停机后，系统应提示触发停机的条件。

3.13.3.6 打印功能系统能够打印各种生产报表及事件记录、报警记录等，并具有汉字打印功能。3.13.3.7 系统自诊断及维护功能系统可对本身进行高速巡检，随时监视及时作出故障诊断并进行维护。3.13.3.8 过程检测所有与生产过程有关参数均在 DCS 中显示。重要检测点配置多套检测设备时，各个

测量信号应分配在 DCS 的不同的 I/O模板上，保证单个 I/O模件的故障，不能引起任何设备的故障或跳闸。

3.13.3.9带电插拔功能所有 I/O模块应具备带电插拔功能。3.13.3.10 开放性和安全性系统应具有开放性和安全性。可通过 OPC、ActiveX、ODBC 等方式、与其他数据库软

件或应用软件交换数据，配置 1 台数采机，供招标方管理网实时数据采集。3.13.3.11事件顺序记录(SOE)

系统应提供不独立于系统外的高速事件顺序记录功能，其记录点至少 80 点，时间分辨率应不大于 1ms。

接入事件顺序记录装置的任何一点的状态变化至特定状态时，立即进行事件顺序记录。事件顺序记录完成后，应自动打印出来，并自动将记录存储在存储器内，以便以后

按操作员的指令打印出来。存储器应有足够的空间，以存储至少 3000 个事件顺序记录，这种足够的存储空间是保证不会丢失输入状态改变的信号，并且在 SOE记录打印时，留有足够的采集空间。

3.13.4软件及授权DCS 组态、运行、通讯软件均有正版授权，保证 I/O 点授权点位数量充足。所有操作

95

员站、工程师站均安装正版授权并保证其完整性。3.13.5联锁保护3.13.5.1 投标人应充分考虑系统及设备特点，设置完善的联锁保护功能，保证系统

及设备安全、稳定、可靠运行。3.13.5.2 汽机联锁保护的设计为任意一个原因发生时，汽机停机的或逻辑关系。3.13.5.3 除紧急停机按钮外，任意一个原因或停机动作侧均在 DCS 系统上设置旁

路软开关，可解除联锁，方便操作人员。3.13.5.4 所有原因发生后，均需通过 DCS 系统软件复位按钮确认后才可重新投入。3.13.5.5重要联锁点设置两个或两个以上检测设备，实现冗余保护。3.13.5.6 在设备联锁保护方面，投标人在考虑设备安全运行的同时，也应有减少检

测元件故障引起的误停车具体措施。3.13.6 系统供电3.13.6.1 交流供电仪表、自控用电由电气专业送两路交流电源至各控制室仪表供电箱，一路来自市电，

一路来自 EPS，在仪控供电箱内实现两路电源自动切换。用于 DCS、DEH、ETS、TSI 及重要电动调节阀的供电。仪控所需在线式 EPS 容量为 2×10kVA，不间断供电时间为 60 分钟。

3.13.6.2 直流供电投标人应提供机柜内的两套直流电源，这两套直流电源都应具有至少 40%的备用容

量和适当的电压，能满足设备负载的要求。任一路电源故障都应报警，两路电源应配置冗余模块，以保证任何一路电源的故障均不会导致系统的任一部分失电。

3.13.7 接地及防雷仪表和 DCS 系统采用单独接地的接地方式。仪表工作接地（信号回路接地，屏蔽接

地）和保护接地、静电接地分别接至接地汇流排和接地汇总板，在柜内分类汇总后，再经总接地板单独接地，接地电阻不大于 4欧姆（或满足DCS厂家对接地电阻值的要求）。仪表接地装置（总接地板、接地总干线、接地极）与电气专业接地装置的距离不小于 5米

96

与防雷接地装置的距离不小于 20米，并符合 DCS 系统的接地要求。当现场条件无法满足要求时，仪表接地极与电气专业接地总干线、接地极的距离不得小于 2米；若仪表接地总干线的埋地部分须穿过电气专业接地总干线，且间隔距离无法做到大于 2米时，接地总干线采用截面为 95mm2 的 0.4kV 单芯绝缘电缆。控制系统需有防雷的有效措施。

3.13.8 对汽轮机配套的 DEH、ETS、TSI 的要求汽轮机 DEH、ETS、TSI 分别为独立的系统，为一体化设计。配置一台操作员站，一个工程师站，安放在集中控制室内，均有正版软件授权。DEH、ETS、TSI可共用机柜，放置在电子间。DEH、ETS、TSI 系统采用以太网结构。编程软件及操作界面采用中文标准汉字。3.13.8.1操作员站操作员站的任务是在标准画面和用户组态画面上汇集和显示有关的运行信息，供运

行人员据此对机组的运行工况进行监视和控制。操作员站的基本功能如下：(1)监视系统内每一个模拟量和数字量及设备的运行状态(2)显示并确认报警(3)显示操作指导(4)建立趋势画面并获得趋势信息(5)打印报表(6)控制驱动装置(7)自动和手动控制方式的选择(8)调整过程设定值和偏置等3.13.8.2 工程师站(1)工程师站用于程序开发和诊断、自动化组态、数据库和画面生成及修改。投标方应

提供安放工程师站的有关外设。(2)工程师站应能调出系统内任一 LCD 的显示画面，应能在工程师站生成和修改所

有显示画面和趋势图，然后加载到操作员站。

97

(3)工程师站应能通过数据通讯总线既可调出任一分散处理单元单元内的系统组态信息和有关数据库，招标方人员应能在自动化在线运行的情况下将组态数据从工程师站加载到各分散处理单元和操作员站。此外，当重新组态的数据被确认后，系统应能自动地刷新其内存。在线组态时，系统不需改变任何外部接线方式，工程师站可对所有组态信息进行组态。

(4)工程师站应包括站用处理器、图形处理器以及能容纳所有数据库以及各种显示和程序所需的主储存器和外存设备。

(5)工程师站应有“软件口令”及硬件锁，以防一般人员擅自改变控制策略、应用程序和系统数据库。

3.13.8.3 汽轮机数字电液调节系统（DEH）(1)技术数据要求系统平均故障间隔时间 MTBF>10万小时系统平均故障修复时间 MTTR<2 分钟系统可利用率>99.9%

主控单元切换完全为无扰切换。一旦某个工作的主控单元发生故障，除在操作员站报警外，系统能自动地以无扰动方式，快速切换至与其冗余的主控单元，不影响自动化的正常工作。使用随机存取存储器（RAM），有电池作数据存储的后备电源，电池的更换不影响

主控单元的工作。主控制器与主控制器之间的数据更新是同步的，不因冗余切换而丢失，延迟或扰动，

确保冗余处理器切换的数据非易失性。电源故障属系统的可恢复性故障，对重要的模拟量信号具有跟随特性，一但重新受

电，主控单元能自动恢复正常工作而无需运行和维护人员的任何干预。主控单元配置留有下列余量，便于部分功能的调整、修改：CPU正常负荷率不大于 20％尖峰负荷允许 40%左右

98

内存留余量＞60％电源的负荷<50%

(2)系统实时性、响应时间与容量模拟量控制的最大执行周期：1s

开关量控制的最大执行周期：0.5s

快速回路最大执行周期：模拟量≤0.25秒，开关量≤0.05秒从按下键盘至画面全部推出响应时间：<1秒实时数据每秒刷新 1 次操作站采用多级窗口技术，窗口可深达 10 级图形刷新周期：< 1秒过程数据存储容量：>30天每幅画面动态点数量：< 512 点(3)DEH 控制功能要求自动控制功能自动或手动启动机组汽机复位（挂闸）升速自动同期并网带初负荷升负荷阀控方式功控方式压控方式孤网控制一次调频限制控制功能

99

负荷及阀位限制主汽压力高低限制快卸负荷OPC 控制试验控制功能超速试验阀门的严密性试验磨擦检查试验保护控制功能系统状态监视超速保护在线仿真功能(4)DEH 控制性能要求转速控制范围： 盘车转速－3600r/min

转速控制精度：＜±1r/min

最大升速率下的超调量：小于 0.15%额定转速甩负荷下转速最高飞升量：小于 7%额定转速转速不等率：3－6％连续可调一次调频死区：0-30 r/min连续可调负荷控制范围：0－115％负荷控制精度：+0.5％自动化不灵敏度：<0.06%

自动化控制周期：<50ms(最快能实现 10ms)

MTBF：>20000h

3.13.8.4紧急跳闸保护系统 ETS

(1)ETS是保护汽轮发电机组在紧急事故情况下能安全的停运系统 ,要求其具有很高

100

的可靠性和快速反应能力。(2)ETS 在必须能够即时动作,ETS 电控部分反应时间短于 20ms，整个回路动作时

间短于 50ms。(3)ETS 系统接收保护跳闸指令，关闭主汽门和调速汽门停机。(4)ETS 系统应单独分配处理器卡件和卡件，其处理器卡件应冗余配置。(5)ETS 系统与 DEH通过硬接线和 OPC两种通讯方式。(6)跳闸的原因未消除时，各保护项目不能手动或自动复归。(7)所有报警及事件信息均被存储在中央数据库中，并可随时调出查阅和分析。其事

件顺序记录分辨率为 1毫秒。对于每一个 ETS，它们的状态、启动许可条件、投入与解除等，均应在 LCD 上显示，并能对条件的投入和解除进行操作。

(8)ETS 系统至少包括但不限于下列停机功能：汽机转速>3300转/分轴向位移过大润滑油压≤0.0294MPa

冷凝器真空低发电机故障手动停机保护DEH失电3.13.8 汽轮机监视仪表系统（TSI）TSI 要具有以下几个要求：(1)电源、通讯控制模块采用冗余设计，各监视器件独立监测工作，最大程度保证机

组安全。(2)系统兼容国内外不同厂家传感器，并可实现传感器线性校正，通道自诊断功能。(3)智能化继电器管理，可实现通道各种逻辑报警输出。(4)TSI测点以汽轮机厂家技术要求配置。3.13.8.6硬件基本要求

101

(1)采用合适的冗余配置和诊断至模块级的自诊断功能，使其具有高度的可靠性。系统内任一级部件发生故障，均不应影响整个系统和其它部件的正常工作。

(2)DEH、ETS 至少应实现系统电源冗余、数据通讯冗余、过程处理单元冗余、过程处理单元电源冗余和 I/O供电电源冗余，同时要求控制单元和 I/O 单元分开供电。卡件的带电插拔应不会引起本卡件故障，同时也不能影响其它卡件正常工作。对某一个处理器卡件的切除，修改或恢复投运，均不应影响其它处理器卡件的运行。

(3)DEH 系统和 ETS 系统的主控单元，电源，I/O模块等均采用同一种型号类型特殊模块除外方便业主备件及维护

(4)事故顺序(SOE)输入信号的分辨率应不大于 1毫秒。(5)冗余输入的热电偶、热电阻、变送器信号的处理，应由不同的卡件的来完成。单个

卡件的故障不会引起其他任何设备的故障或跳闸。重要信号的处理不应在同一模块内完成采集。

(6)分散处理单元之间用于机组跳闸、重要联锁及超速控制的信号，应直接采用硬接线和 OPC两种通讯方式。

3.14 土建该项目相关的工程地质勘察报告由业主提供。3.14.1 主厂房建筑与结构汽轮发电机组布置在厂房内，岛式布置，使用场所无防爆要求。汽机主厂房采用钢筋

混凝土框排架结构体系，现浇钢筋混凝土梁、板、柱。主厂房分±0.00m基础层、4.00m 管道层、8.00m 运转层三层布置，围护结构为填充墙。主厂房高跨部分屋面采用轻钢屋面，实腹钢梁+轻钢檩条彩色压型钢板，并需满足石钢新基地彩钢板质量要求。

辅助厂房一楼布置配电室、制冷供热室等，二楼布置电缆桥架间、汽水取样间、化验室、配药室、储药室、天平室和盥洗室等，三楼布置控制室、电子设备室、电气室、工程师站、会议室和盥洗室等。一楼配电室预留锅炉不少于 10面GGD 电气柜（按 800mm 设计）位置，三楼控制室预留锅炉控制位置。

辅助厂房独立布置，与主厂房各层设连接通道及室外楼梯，顶部采用现浇混凝土屋

102

面。主厂房和辅助厂房具体建筑尺寸视相关设备的布置要求而定，主厂房基础层设置油

品存放间和备件存放间，循环水泵房设置加药间和药剂间。以满足布置合理、方便操作、方便检修等为原则。汽机主厂房屋架下设一台慢式桥式起重机。基础层（标高±0.00 m）布置凝汽器、凝结水泵、低位油箱及疏水箱等。管道层（标高 4.00m）布置汽、水、油管道，布置的设备有冷油器、油系统供油泵、均

压箱、疏水膨胀箱、疏水扩容器等。运转层（标高 8.00 m）布置汽轮发电机组，运转层设置检修场地，满足汽轮机组检

修要求。循环水池采用现浇钢筋混凝土结构，水池内壁做三油两布环氧树脂防腐，地上式布

置。循环水池布置在冷却塔下部，水池比冷却塔外缘大至少 0.5米，具体尺寸由设计确定，防止飘水。循环冷却塔采用钢结构型式，循环水泵站房室布置水泵及附属管路系统等，尺寸满足操作、检修所需为原则。

（1）墙体：框架填充墙使用当地轻质砌块、空心粘土砖或轻质彩板，混合结构的承重墙视当地政府有关规定使用承重砌块。

（2）屋面：根据设计规范要求选用防水等级。（3）地面：地坪基层采用素混凝土。控制室及办公区域采用 800×800 或其他合适

规格的瓷砖，厂房运转层按业主要求刷地坪漆并做安全通道，基础层及管道层水泥抹光。（4）门窗：内外门采用隔音钢板门，窗采用塑钢玻窗。有隔声或防火防盗要求的房

间采用隔声、防火、防盗门窗。变压器室的门窗采用专用门窗。汽机房采用彩板全封闭布置.

在基础层和运转层设立式旋转窗。（5）楼梯、栏杆：根据不同的使用要求，视情况采用钢筋混凝土楼梯或钢梯，防护

栏杆采用钢栏杆，室内采用不锈钢栏杆。（6）内、外墙面粉刷：外墙面按公司统一要求进行装饰，内墙面粉平做水漆喷涂处

理。 （7）彩板具体要求如下：

103

① 彩钢板选用宝钢板、武钢板、河钢邯钢产品，或者同档次产品，同档次产品须经甲方确认。

② 墙面板：YX35-125-750型，彩钢板厚度≧0.6mm，基板为高强度镀锌板，镀锌质量不小于 180g/M2、两涂两烘。

③ 墙面采光带厚度≧1.5mm，光板透光率不小于 85%，阻燃性氧指数不小于30%，使用不低于寿命 10 年。

④ 屋面板： YX114-333-666型，彩钢板厚度≧0.8mm，基板为高强度镀锌板，镀锌质量不小于 180g/M2、两涂两烘。

⑤ 屋面采光板厚度≧2.0mm，采光板为玻璃纤维增强聚酯树脂透光率不小于85%，阻燃性氧指数不小于 30%，使用寿命 10 年。

⑥ 墙面、屋面复 合彩钢板质 量 要 求 与 以 上 单板要 求相同 ， 内外板之 间填充≧100mm、阻燃型玻璃棉毡或其他阻燃材料。

3.14.3基础、支架及管沟设备基础视设备具体情况和体量大小，大者采用 C20毛石混凝土，小者采用 C20素混凝土基

础。同时按设备要求设置预埋件或预留孔洞，较小的设备在安装时采用膨胀螺栓或化学锚栓固定。砼标号可依据具体情况设计确定。

管网支架外部管网按设计间距进行布置。管道支架采用混凝土或型钢焊接支架，具体尺寸和标

高视实际需要而定，跨公路高度不小于 5.0m。外部管网支架基础采用 C20混凝土，上部为钢结构时还需预埋螺栓，以保证支架与

基础的可靠联接。管沟沟道开挖至设计要求标高后先作混凝土垫层。沟道、电缆沟采用素混凝土或实心砖砌

筑并粉刷。沟盖板采用预制钢筋混凝土盖板，电缆沟盖板采用钢盖板。跨越铁路如需顶管，按有关顶管规范要求进行施工。

104

3.14.4界区道路界区范围内的道路铺设由投标人负责，包括发电机组厂房的主道路及发电机组厂房

周边的检修及安全通道，道路为沥青道路。3.15 给排水3.15.1水源及接入本项目考虑界区外水源接入。3.15.2废水排水系统本项目中，循环冷却水系统外排废水不含有毒和有害物质，可就近排入附近的下水

道。设备检修放空水或其它冲洗水，可直接就近排入地沟。本项目不再另行设置生产废水界区外管沟。

3.15.3雨水排水系统本项目雨水排水系统仅考虑界区范围内的厂房屋面及地面雨水的排放，雨水经屋面

有组织排水系统收集后，经过地面排水沟排入厂区排水系统。3.16通风空调系统本项目中的电气室、发电机出线小室、泵房、控制室、机柜室等房间按规范设计采暖通

风空调等。通风设施：采用轴流排风，排出电气室、循环水泵站等热湿空气。空调设施：在汽机控制室、电气室、会议室、电子设备室、配电室等房间内设置空调系

统，冷/热源由全厂制冷供热管网提供，冷/热交换装置设置在制冷供热室，由空调风道将冷/热风送入各房间。冷/热交换装置中风机设置两套，一用一备。冬季配电室、电气室和电子设备室降温使用过滤后满足要求的冷空气，不考虑冬季配

电室、电气室和电子设备室供冷。采暖设施：对汽机间、泵站等房间设计采暖设施。3.17 火灾自动报警及消防系统根据有关消防要求，针对厂内重点保护对象：电缆隧道、电缆夹层、润滑油库、液压

站、变压器室、电气室和地下室等建筑物，设置独立的智能化火灾自动报警及联动控制系

105

统，对上述保护对象进行报警、探测网络监控，火灾报警控制器分别设置在深度处理站主控楼及变电所内。火灾自动报警及联动控制系统由火灾自动报警控制器、感烟探测器、感温探测器、差

定温感温电缆、输入输出模块、手动报警按钮、声光报警器、消防电话、消防广播等设备组成。

电缆层采用双绞屏蔽型模拟量可复位式线型感温探测器布置在电缆桥架上；其余场所采用离子感烟探测器。每层均设立手动报警按钮和警报装置。全部线路采用镀锌钢管穿管敷设。

本系统联动控制对象为声光报警器（消防警笛）、消防广播及轴流风机、非消防电源空调、防火门等系统的联锁控制。根据设计规范对各区域配备灭火器。3.18环境保护本项目主要污染物有废水、热污染和噪声。污染物控制主要包括防热污染、防渗和噪

声控制，需满足公司环保要求。3.19 劳动安全与卫生投标人对该项目建设和生产过程中的风险与危害因素进行辨识，劳动安全措施包括

但不限于以下内容 （1）场地自然条件中主要危险因素的防范 （2）总图布置与厂内外运输安全 (3）建筑安全 (4）防机械伤害 (5）防高温灼伤 (6）防电伤 (7）防雷 （8）防毒、防化学伤害 （9）防压力设备和容器爆炸

106

（10）照明 （11）安全疏散 （12）噪声控制

107

第四节 工程范围及分界面本节对本项目中与工程建设有关的工程范围、工程内容、工程条件等进行了较详细的

说明，对相关工程分界面、工程接口、交接要求等等进行了较详细的定义。本章由投标人按招标人所列题干补充但不限于此。本章未尽事宜，由双方具体协商。

4.1总包方的责任范围总包围原则上以饱和蒸汽余热发电区域为红线，区域以内所含的氮气、燃气、电力、

仪表、电信、暖通、热力、给排水等所有配套设施施工，包含设备成套采购、供货、安装、系统调试，负荷联动试车，试车指导，相关技术服务，现场技术培训和质量保修等由承包方负责。

本工程与公辅介质管道的交接点在红线外 1米处，交接点的对接由施工过程中后到者负责完成。

电源的一次分界点在炼钢 35kV 区域站配电室出线开关下端口，包括配电柜下端口至电站高压配电室进线所用电缆及终端头、电缆的试验及安装由投标方负责。二次分界点在炼钢 35kV 区域站配电室出线柜二次端子排，招标范围内到这些端子排之间的所有连线（包括控制电缆、光纤）及接线由投标方负责。炼钢 35kV 区域站配电室距本项目约350米。

4.2发包方负责范围下列项目，含场地平整（总承包范围内的所有非建构筑物用地及非道路用地的精平

土）、施工及试车需要的能源介质、区域内场地的粗平、建筑物、地下管线、设施拆迁及场地的三通一平，初勘、详勘、为维持生产需要作的特殊临时生产管线和措施等由发包方完成。

区域内所有需要进行桩基处理的施工由发包方负责（凿桩头、桩头外运、褥垫层施工桩间土等由总承包方负责施工），桩基施工图设计由总承包方负责，并向发包方提供蓝图 16份，其余全部由总承包方负责。

108

第五节 工程资料及交付进度本节对本项目中与工程建设有关技术文件、设计图纸、基础设计资料、详细设计资料

等的基本约定、内容要求、提交时间等进行了较详细的说明。本章由投标人按招标人所列题干补充但不限于此。本章未尽事宜，由双方具体协商。

5.1设计文件基本约定5.1.1 计量单位本项目相关技术文件、技术资料设计图纸，均采用的 ISO 国际标准计量单位，均使用

十进制和米制。5.1.2 技术标准本项目中，相关工程设计的设计表格、设计图纸、工艺流程、相关技术资料、机械设备

等均采 用 GB 或相关 的 ISO 、 DIN 标 准 ， 其 中 ， 电气专业可采 用 GB 或相关IEC、ISO、DIN 标准。

5.1.3 标准语言本项目中，相关的技术文件、设计图纸、技术资料、基础设计资料、详细设计资料等，

以及一切技术联络活动均一律使用中文进行，并将中文作为本项目的标准语言。5.1.4文件规格本项目中，与工程设计相关的技术文件、设计图纸和技术资料等均采用下列的标准文

件规格尺寸：工程设计图纸：A4-A0 或 A4-A0 的加长图幅。投标人提供的资料应使用国际法定计量单位。工作语言为中文。图纸、资料除提供书

面文件外，还应提供 U盘。图纸应为 AutoCAD（.DWG）格式，文本文件应为 Word/

Excel 格式。可用动态窗口浏览，尺寸不打散，并提供与字体相应的字形文件，并且严格按比例绘制 5.1.5文件数量

本项目中，相关设计文件提供的形式、方式和数量等，各专业按下列相关规定进行组织实施

（1）工程施工图纸：桩基图 16份，其他 10份；

109

（2）竣工验收资料：10份；（3）设备操作手册：10份；（4）项目运行及检修工艺技术规程，分机、电、控制部分（试行版）及安全技术规

程（试行版）：各 10份；（5）调试试车方案：10份；（6）与设备安装、使用、检修和维护等的手册：10份。（7）所有计量、检测、显示设备都应按需方计量管理体系、质量管理体系要求提供相

关资料。上述资料另需提供电子文档 4 套，以可移动存储介质形式提供。本项目中，投标人应对所提供的技术文件、设计图纸、技术资料等的完整性、准确性

和可操作性进行负责。在上述资料提供数量以外，若业主需要增补部分技术文件、设计图纸、工程资料等的数量时，投标人按成本价向业主收取相应文件、图纸和资料等的工本费

5.2设计文件交付进度5.2.1 工程审查资料设计审查分为初步设计审查和详细设计审查，设计审查中业主的提出的问题，投标

人必须给出明确答复并满足业主要求。本项目中，设计用于工程报批、工程审查性的技术文件、设计图纸和技术资料等，按

工程报批、设计文件审查、施工图纸审查活动的实际要求及时提供。本项目中，与界区外进行接口的相关前期基础工程资料，包括：工艺介质接口资料、

工艺介质参数、工艺接口要求等在相应专题协调会后的 7天内提供。5.2.2 工程施工图纸本项目中，相关工程施工设计图纸，包括：工程施工图纸、非标设计图纸、设备订货

资料、自动化软件资料等，按工程施工的实际要求进行提供。5.2.3 工程施工资料本项目中，除工程施图图纸外的相关施工资料，包括：施工说明、施工技术要求、作

业指导书等随工程施工图纸同步提供。

110

技术处理意见单、设计变更通知单、施工技术要求单等，按工程施工进度要求和监理工程师的要求进行提供。

5.2.4 标准规范图集本项目中，相关工程设计、设备制造、工程施工、工程验收等所采用的标准规范，在

初步设计文件中同步确定。工程设计审查时，相关标准的符合性必须得到检查和落实。除国家和当地的标准图集外，特殊标准图集和相关规定随工程施工图纸资料一起提

供工程实施过程中，相应增补标准规范，包括国家新发布的标准规范，须及时提供给

业主。投标人提供的技术资料一般可分为初步设计阶段，工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

5.3 调试试车资料交付本项目中，与调试试车相关技术资料，包括：单机调试方案、联动调试方案、启动试

车方案等，在相关工作启动前 10 日内提供。 5.4 生产准备资料交付本项目中，与生产准备有关的资料，包括：操作手册、运行规程、检修规程，岗位规

程等，随人员培训工作同步提供。5.5项目验收资料交付本项目中，不同阶段形成的工程资料,按照国家有关规范整理归档、移交。5.5.1 工程前期资料在工程前期形成的资料，双方分别整理归档，工程验收后汇总统一移交业主。5.5.2 施工资料在工程施工过程中形成的工程资料，包括项目从开工到实体完工整个过程中形成的

所有资料，含项目设计资料、设计交底资料、设计变更资料、采购资料、施工组织文件、专项安全方案、设备出厂文件、安装文件、调试文件、特种设备所有手续、过程验收资料、监理文件等等，在过程中双方及时签署，由投标人整理归档，工程验收后汇总统一移交业主。

111

5.5.3 竣工图纸在项目完工后，由投标人统一整理编制，工程验收后汇总统一移交业主。自动化专业提交如下资料:

1．控制功能规格书2．控制系统设计技术文字说明及图纸资料；3．控制系统系统配置技术文字说明及图纸资料；4．系统原理文字说明及图纸资料；5．机柜配置图、I/O端子排接线图、管线敷设图、安装布置图、文字说明及图纸资料；6．网络布线文字说明及图纸资料；7．系统信号表8．控制数据说明；9．控制流程图；10．程序设计、使用说明书11．画面设计说明书12．I/O表13．其它相关图纸14．系统操作说明书16．画面操作说明书17．系统维护说明书。——设备的一般资料；——维修和故障排除；——安全规程；——技术文件；——外购设备的编目及样本18．硬件使用手册——供货厂家提供原装资料。

112

19．软件源程序清单19.1 程序结构说明；19.2 程序模块说明；19.3 程序数据流说明；19.4外部接口说明；19.5源程序清单。20．竣工图纸及资料20.1基础自动化设备图纸及资料；20.2二级计算机设备图纸及资料；21．网络设计图纸及资料。技术资料提供方式和数量1.所有阶段产生的图纸资料均以文本和电子文档两种方式提供。2.设计审查阶段也应提供相应纸质资料。3.施工图设计文件：桩基部分 16份，其他部分一式 10份。电子文档数量为各 4 套。4.竣工图纸 2 套，电子文档数量 2 套。5.控制系统所有的技术文件、设计文件均有有资质设计院的资质体现。5.5.4 其他资料分别由责任方整理归档，工程验收后汇总统一移交业主。5.6设计文件交付说明投标人上述按期、保质、保量向业主提交相关技术文件、设计图纸、设计资料等的进度

约定以投标人按期、按质、按量向业主提供相关设计资料作前提的。设计条件资料约定基础设计资料内容详细设计资料约定5.7设计联络设计联络会分别在初设和施工图完成后由投标人组织进行设计审查会，地点由双方

商定。

113

第六节 设备采购及相关责任本项目中，属业主工程范围内的设备、材料的采购工作及其相关费用由业主负责，属

承包商工程范围内的设备、材料的采购工作及其相关费用由承包商负责。6.1 随机备件和专用工具（1）专用工具属投标人的责任范围，随相应设备订货同步采购，规格以机组实际型

号为准。序号 名称 数量 备注

1 联轴器螺母扳手 12 联轴器找中心工具 13 导柱 2 前汽缸4 导柱 2 后汽缸5 吊转子工具 16 吊汽缸工具 17 螺钉M16、M20 各 2 吊隔板蒸汽室用8 扳手 1 危急遮断器用9 捣锤 1 调节汽阀总成用10 捣锤 1 调节汽阀总成(ND)用11 其他

（2）设备随机备品备件属投标人范围，随相应设备订货同步采购，规格以机组实际型号为准

序号 名称 数量 备注1 螺柱AM30×140 6 前汽缸2 螺柱AM30×110 3 前汽缸3 螺母M30 3 前汽缸4 螺柱M64×4×300 2 前汽缸5 螺母M64×4 2 前汽缸6 螺栓AM56×250 2 前汽缸7 螺母M56 2 前汽缸8 罩盖螺母M64 6

114

9 后轴承 110 轴瓦 111 油封 112 推力瓦圈组合件 113 副推力瓦圈 114 发电机前轴承 115 螺栓 4 联轴器16 螺母 4 联轴器17 危急遮断油门 /18 顶块 119 危急遮断器 /20 飞锤 121 导向片 5×1×66 122 导向片 10×1×66 123 调整螺钉 124 油动机 /25 油缸备件 126 速关阀 /27 错油门 /28 错油门滑阀组合 2

29单 向 推 力 球 轴 承8100

2

30 主油泵及脉冲泵附件 /31 O型密封圈 50×3.1 432 O型密封圈 45×3.1 433 O型密封圈 80×3.1 134 Du衬套 8/10×8 235 Du衬套 10/12×12 636 Du衬套 8/10×10 237 Du衬套 12/14×20 2

115

38 Du衬套 12/14×15 239 轴振动 240 位移 141 胀差 142 转速表 143 磁性液位计 244 其他

6.2设备采购汽轮机、发电机设备及附属系统的设备等由投标人负责采购并承担相应责任，投标人

提前通知招标人参加上述设备的采购考察及招标，发生异议时招标人具有否决权。6.3设备的出厂前检验本项目的设备在出厂前必须按照设备采购合同的规定，进行相关的质量检验、试验或

试运转，并出具质量合格证或检验报告。检验应按照设备采购合同规定的国际标准（特指进口设备）、国家标准、行业标准、

制造厂标准、设计图纸和合同规定的其它要求进行组织。如果设备采购合同规定的检验标准之间存在差异时，须按照较高的标准为准。

本项目中，设备由投标人人员会同制造厂检验人员，按设备采购合同的相关规定对设备，组织进行出厂前检验、试验、试运转。

对汽机主要设备出厂前的监检应有投标人、业主参加，其中汽轮机、发电机转子出厂前必须做高速动平衡试验，并需在试验前至少提前 10 日告知业主参加检验，其他设备如业主需要，业主可参与检验。同时，应业主要求，承包商须向业主提供设备材料的检验记录或检验证明书。

6.4设备的出厂后检验（1）设备运抵工程现场前，投标人应将拟到货情况、运输状态等及时通知业主，业

主应协助投标人安排业主所在地的市内道路及进厂道路；（2）设备运抵工程现场后，承包商要及时通知业主，将需开箱检验的包装箱号、设

116

备名称、开箱日期、开箱地点等及时通知业主。业主有权参加由承包商组织的设备开箱检验活动；

（3）开箱检验时，如发现设备有缺陷、损坏、短缺，或者型号、规格、质量、数量和安装等不符合合同的规定时，双方应严格做好开箱检验记录，并由投标人组织供应商换货、修理或补供；

（4）开箱检验后，承包商应保管好到达工程现场的设备随机资料，包括：产品合格证、检化验报告、使用说明书、易损件图纸等相关资料，并在以后按合同规定及时移交给业主；

（5）对于压力管道、安全阀、防爆电气设备、测量设备（包括变送器等需要校验的设备）等特种设备，相应设备到达工程现场时必须具备检验合格证明。此类设备的检验和检定由投标人负责，业主配合。测量设备由建设方所在地技术监督局授权的检定部门检定合格或 CNAS认可的校准机构校准并且校准结果满足测量要求。用户使用许可证和准购证由业主办理，投标人配合。

6.5设备的包装、运输和保管6.6.1 设备包装（1）投标人应确保相应设备和资料在无任何损坏、锈蚀的情况下安全到达工程现场。

根据货物的不同特性和要求，应确保货物的包装牢固，并采取相应的防潮、防雨、防腐、防震和防盗等措施，以便能经受多次装卸及长途运输。具体的包装要求，投标人须在与供应商签订采购合同中予以约定；

（2）包装箱内的部件要用标签予以注明，并和装箱单一一对应。每件货物的包装箱的相邻四面要用不退色的油漆，以明显的字体做以下标记：

收货地址及收货单位；合同号；箱内设备名称和设备编号（位号）；分箱号、总箱号；毛重、净重(kg/t )；

117

尺寸(长、宽、高，cm )；货物种类及防护要求，吊装要求，贮存要求。（3）设备的种类要用：用机械、电气、仪表、精密仪表、计算机、危险品、时效性物品、

耐材、随机易损件、安装调试备件、特殊工器具、资料等字样在箱体上注明；（4）设备防护要求：按照设备特点和其对装卸和运输的要求，在包装箱上醒目的地

方要标识“防潮”、“勿倒置”、“小心轻放”等的字样；（5）设备吊装要求：对于 3t 以上的设备，要在其包装箱上用不退色的油漆标识出

起相应吊位置和重心；（6）设备贮存要求：对于需要有空调或其它特殊贮存要求设备，要在其包装箱上上

的显著位置予以标识；（7）每批设备的资料度应集中放置，并在其包装箱的箱体和箱单上予以标识。在每

个资料包裹内须装有 3份标识有合同号、资料名称、资料数量、图纸编号的资料清单。6.6.2 设备运输设备运输时，业主须向投标人免费提供业主专用线、厂区公路等供投标人将设备顺利

运抵工程现场。业主有责任为投标人提供便利的运输条件，以满足大件运输至工程现场的特殊要求 ，

若必须进行相应厂内障碍物拆除时，业主应予以同意，相应障碍物的拆除和恢复由业主负责；若必须进行厂内道路和桥梁的加固时，其加固工作和费用也由业主负责。

6.6.3 设备保管项目交钥匙前的保管责任全部由投标人承担。投标人若在厂区及工程现场周边租用了

库房时，业主尽可能提供相应设备保管的便利条件。同时，业主应配合投标人处理好由于工程建设地社会治安、自然灾害等给工程带来的不利事件。

118

第七节 人员培训及相关责任本节对与本项目有关的人员培训内容、方式和及其责任进行了较详细的说明和规定。

本节未尽事宜，由双方具体协商。7.1 岗前培训本项目中，在机组启动试车前，由投标人向业主相关操作维护人员提供相应的电站

运行和维护的岗前培训，相关要求如下：（1）培训准备：投标人提供机组启动试车大纲，业主组织相关人员参与；（2）培训时间：工程调试前，并于机组启动试车前结束；（3）培训人数：30名左右；（4）培训内容：汽机、电气、仪表、循环水等的运行及 DCS 组态、DEH 组态、电气综

合自动化保护装置培训；投标人开始系统编程调试前，安排业主 3 人两周的实验室培训。业主技术人员应参与投标人的 DCS、PLC 编程工作，其主要目的是熟悉设备、了解控制系统。投标人工程师应对业主参与编程工作的人员进行针对本项目的培训。

（5）培训目标：使受训人员具备独立操作的能力。（6）培训地点：总承包地点；组态培训地点：DCS 及 DEH 组态厂家所在地； 电气综合自动化保护装置培训地点：保护装置厂家所在地。7.2 生产操作培训在前期岗前培训基础上，投标人对业主操作维护人员进行生产操作培训。相关要求如

下：（1）培训准备：相关人员已取得上岗证，业主领导做动员，承包商提供调试相关技

术资料；（2）培训内容：岗位职责，安全操作规程，设备操作规程、设备实际操作及其注意

事项；（3）培训方式：自学岗位职责，安全操作规程，设备操作规程等的相关内容，见习

设备操作方法；（4）培训时间：自设备安装完成，开始单机调试、联动调试、到启动试车工作结束

119

的全过程。7.3承包商与培训有关的职责（1）机组启动试车前 3 个月内完成技术培训计划并提交业主；（2）向业主接受培训的人员提供相关理论和操作的培训资料；（3）负责在工程现场对业主人员进行岗前培训授课；（4）指导联动调试操作和启动试车的操作；（5）参与业主操作人员的岗前考核；（6）投标人负责培训人员所在地的交通及相关培训费。7.4业主与培训有关的职责（1）审核委托实习的培训合同；确认相关培训资料；（2）选派素质较高的人员参与培训和实习；（3）组织相关人员参与所有的培训授课、实习和见习活动；（4）接受承包商培训工程师的指导，服从承包商的调试指令；（5）组织操作人员的岗前考核，合格者签发上岗证书。

120

第八节 工程内容及关键任务本节对与本项目有关的关键工程任务进行了较细致的划分，对相关每个关键任务的

工作重点内容和要求进行了说明和规定。本章未尽事宜，由双方具体协商。8.1相关关键任务工程施工准备建筑工程施工安装工程施工工程单机调试工程联动调试工程启动试车工程生产准备工程试运行8.2工程试运行流程工程试运行按“空负荷调试、带负荷调试和带负荷试运”三个阶段进行。（1）空负荷调试包括下列内容：报警装置试验、联锁试验等；汽机按启动曲线开机、机组轴系振动监

测、调节保安系统有关参数的调试和整定、电气试验、并网带初负荷、超速试验等。（2）带负荷调试完成下列主要调试项目：相关的投入和试验各种保护及自动装置；厂用电切换试验；启停试验；主汽门严密

性试验；真空严密性试验；甩负荷试验等。（3）带负荷试运行带负荷试运行分别为 72小时和 24小时两个阶段。连续完成 72小时带负荷试运后，

停机进行全面的检查、消缺。消缺完成后再启动机组并网，连续完成 24小时带负荷试运，整个带负荷试运行结束。带负荷试运行结束后存在的问题，由投标人逐一解决。

工程单机及联动调试要求投标人聘请专业电力工程调试单位，须具备电力调试发电

121

工程类丙级以上（含）资质。8.3 竣工验收竣工交接（1）应移交的技术资料包括：设计文件、设计变更；制造厂的安装图纸、说明书、质

保书及出厂证明书；施工中补充的地质及水文资料；建(构)筑物、大型设备基础的沉陷观测记录、主要轴线的测量；放线记录及水准点一览表；材料试验记录和质保书；建筑及安装工程质量检查及验收记录和中间验收签证；施工和试运过程中发生的质量事故和设备缺陷处理记录；安装记录、验收签证和调试报告；需要作为生产依据的合同、协议、来往文件和重要的会议记录；外文技术资料；未完项目的分工协调纪要；质监机构对机组进行质量监督的评价文件等。

（2）修改过多而又必须重新绘制的竣工图，由投标人组织原设计单位重新绘制。（3）技术资料的移交工作由业主组织投标人在正式生产后一个半月内移交。有少量

特殊情况的资料可以延期移交。（4）按设备合同供应的检修用的备品配件、施工后剩余的安装用易损易耗备品配件、

专用仪器和专用工具的移交工作，由业主组织投标人在移交生产一个半月内移交生产使用单位。

（5）整套启动试运后，根据移交工作情况的汇报，办理移交生产的签字手续。（6）移交生产后一个月内，承包商向参加交接签字的各单位报送一份机组启动验收

交接书和整套启动试运的工作总结。（7）承包商提交资料后一周内，业主提出验收评价意见并主持办理工程竣工验收签

字手续。工程考核工程竣工验收后，即可实施工程的性能指标考核。本项目保证值及性能指标考核工作

的具体内容和要求详见第九章：工程保证及性能指标考核。

122

第九节 工程保证及性能指标考核本节由投标人按招标人所列题干补充但不限于此。本节对本项目中与工程性能保证值有关的指标进行了较详细的说明，对与性能保证

值考核有关的组织、步骤、要求、指标计算等进行了较详细的定义。本节未尽事宜，由双方具体协商。

9.1保证指标根据《第一节 工程概述及设计条件》给定的资源和设计条件，以及《第三节 工程技术

及功能规格》规定的相关技术和功能规格，在汽机连续正常生产运行的情况下，须达到以下指标如下：序号 保证指标名称 保证指标值 考核金额

1 冷却塔进出水温差≥8℃ （ 6-9 月 ）或≥10℃ （ 其 他 月份）

每减小 1℃考核合同总金额的 1%

2 系统真空度 ≥-90kPa 每减小 1kPa 考核合同总金额的 1%

3 机组保证汽耗 ≤8.2kg/kW.h 每增加 0.05 kg/kW.h 考核合同总金额的 2%

达不到保证指标值，投标方负责进行整改并承担相应的费用。在考核期内整改后能够达到保证指标值不予考核，整改后仍达不到保证指标值，每一项按对应考核金额进行考核。

9.2 考核要求性能考核时间指自机组稳定运行 168小时后，到性能考核合格，确认考核达标为止

所历经的日历日期。本项目的性能考核时间由双方协商认可，具体要求如下：按相关的标准规范，性能达标考核的总时长为 72小时。实际考核时，视实际情况，

考核过程可分段进行，分段数量不限，但每段时长最短不得少于 8小时。9.2.1 自动化系统合格判定标准试验时间：连续带负荷运转 72小时，DCS 系统无故障。

123

9.2.2 考核适用的条件该试验若没有双方认为的特别情况出现，在设备投运后的一个月内进行；或在系统

投入正常运转后进行。在验收运转期间，不再增加硬件和软件。在验收运转期间，由于操作员误操作和需方要求的参数修改所引起的故障时间不计

在内。在验收运转期间，由于需方提供的硬件性能等原因所引起的供方的系统故障，该故

障时间不计在内。9.2.3 试验内容试验的对象为如下所述的硬件：供方所提供的系统硬件。冷却塔进出水温差；凝汽器真空度；机组保证汽耗；不能试验的时间：由于需方原因需暂时中止试验时，需双方进行友好协商。已进行的

试验时间将计入累积，待条件具备时再继续进行。9.3 数据记录（1）饱和蒸汽余热发电的发电汽耗的计量以汽轮发电机蒸汽耗量和电度表有功数据

的商为准（累积耗汽量/累计发电量）；系统真空度以真空表为准；冷却塔进出水温差以进出口温度表差值为准；但考核前时须对电度表、互感器、温度表、真空表按规定对此进行检定(由业主所在地技术监督局授权的检定部门检定合格)。

（2）人工抄表，双方认可，以保证相应数据记录的真实和可靠。9.4 结果统计（1）有效考核时间达到或超过 72小时，则视同相应性能考核的实质性工作结束，

进入相应考核数据的统计和结果计算阶段。（2）在已经形成的性能考核的原始记录数据，按上述性能考核要求和考核过程中的

实际清况，考核委员会应认真进行数据分析和鉴别，做好考核段落的分段工作，并再次

124

确认各考核段落的累积时间是否达到或超过 72小时。（3）上述性能考核的原始记录数据、段落考核记录数据和相关的统计表，经考核委

员会相关人员签字认可后统一保存。9.5 考核报告全部性能考核工作结束后，根据冷却塔进、出水温度，凝汽器真空度，机组累计耗汽

量，累计发电量等统计结果，考核委员会应据实形成相应冷却塔进出水温差、凝汽器真空度、机组保证汽耗的性能考核报告。除常规内容外，性能考核报告应说明保证指标实际考核结果，并须给出保性能指标考核是否达标的明确结论。性能考核报告经考核委员会相关成员共同签字认可后方可生效。

9.5 质量保证设备和工程质保期执行合同条款要求，凡在质保期内出现因设备系统安装质量、设备

部件制造质量问题等影响正常生产运行问题，由投标人负责解决处理。

125

第十节 项目管理及施工组织设计本节由投标人按招标人所列题干补充但不限于此。本节对本项目相关工程施工管理的目标、原则、内容、程序、要求等进行了较详细的策

划和规定。本节未尽事宜，由双方具体协商，投标人在报价时予以考虑，合同包干费用不增加。

项目管理总则，投标人需按照 ISO9001、ISO14001、ISO28000相关的质量、环境及安全管理体系进行项目施工组织管理。

126

第三卷

127

第六章 投标文件格式

128

正本或副本

河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目

饱和蒸汽余热发电工程EPC总承包

投标文件投标人： （盖单位章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

年 月 日

129

目 录

一、投标函二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）四、投标保证金五、商务和技术偏差表六、报价表七、分项报价表八、资格审查资料九、投标设备技术性能指标的详细描述十、技术支持资料十一、技术服务和质保期服务计划十二、其他资料

130

一、投标函 （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意完成本项目的供货及相关服务，并按合同约定履行义务。

2. 工期： 日历天，交货地点： ；3. 我方的投标文件包括下列内容：（1）投标函；（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；（3）投标保证金；（4）商务和技术偏差表；（5）分项报价表；（6）资格审查资料；（7）投标设备技术性能指标的详细描述；（8）技术支持资料；（9）技术服务和质保期服务计划；投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。4．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。5．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。6．如我方中标，我方承诺：（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；（3）按照招标文件要求提交履约保证金；（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在

第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。8．（其他补充说明）。

131

投标人： （盖单位章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 月 日

132

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： ，性别： ，年龄： ，职务： ， 系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人： （单位公章）

年 月 日

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

133

三、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：从投标截止到投标有效期结束止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人： （单位公章）

法定代表人（单位负责人）： （签字）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

年 月 日

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

134

四、投标保证金

（附：投标保证金递交凭证复印件，投标人基本账户开户许可证复印件）

135

五、商务和技术偏差表序号 招标文件章节及条款号 投标文件章节及条款号 偏差说明

12345

……

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

136

六、报价表

项目名称招标编号投 标 人

投标文件 _________正 副

含税投标报价设计费：________________万元，税率________；设备费：________________万元，税率________；建安费：________________万元，税率________。

工期承诺质量承诺

注：“工期承诺”一栏填写“满足招标文件要求”或偏差内容。“质量承诺”一栏填写“满足招标文件要求”或偏差内容。

投标人（公章）： 法定代表人或其授权人签字：

年 月 日

137

七、分项报价表1.分项报价表说明

1.1 投标人报价表中的设备分项内容和序号必须与供货范围中分项内容和序号相一致。1.2当分项价格之和与合计价格不相等时，以分项价格为准。如有优惠条件，优惠条件要在分项价格中体现。1.3 报价币种为人民币。如有进口部件，进口部件也应以人民币报价。1.4如有优惠条件，优惠条件应在报价说明中注明，并要在分项价中体现。表格中不能出现“免费”。1.5 报价表格并未列出所有应供设备，但报价内容必须包括整个供货范围。请投标人根据招标文件的技术规格书以及招标人在技术澄清后最终确定的供货范围（如有），按表中所列顺序（序号不能改变，如果某序号的所列项不存在，可键入“空”字代表，对有不同或须增加的项目，在表尾增加列入），并在每项下进一步细化，进行报价。凡投标文件及澄清所响应和承诺的供货范围，如在投标报价中没有体现，则视为包含住投标总价中，且不再调整。1.6 对于报价表中“其他”项，如填报价格，必须填写对应的部件清单及分项价格。1.7 招标人有权根据投标情况决定是否将供货范围内部分独立系统或设备授予中标人。1.8 技术服务费要单独报价，并计入投标总价。1.9 关于设计联络会，买卖双方各自承担参加会议的交通费、住宿费；会议地点所在方承担会议的会务费用，并为对方提供交通、食宿、办公方便。1.10 运杂费要单独报价，运输中转费用和大件运输费用含在运杂费中。1.11 随机备品备件分别报价，并计入投标总报价。1.12外购的设备或部件应至少推荐3家候选厂商，如少于3家厂商，请单独注明。对每个外购的设备或部件（招标人有明确特别要求的除外）按供应商不同分别报价，并按最高价格计入投标总报价。招标人有选择除投标人推荐的厂家以外的其他厂家的权利。推荐厂商由招标人确定。合同价格不增加。1.13 对于进口配套设备，在合同执行中，必须提供原产地商会出具的原产地证明和制造

138

商出具的原产地证明，与此相关费用包含在报价中。报价币种为人民币，进口部分也应以人民币报价。1.14每项外购部件以及每项进口部件应含在在投标总价中。1.15投标人推荐的外购部件价格表（提供至少三个厂家价格）和进口部件价格表（按招标人开列的部件报价，但投标人可不限于此），投标人应以该两表中外购部件或进口部件的最高价进入投标总价，并在备注中注明，但最终选择权在招标人。1.16 投标人为投标设备而投入的前期费用、设计费用、培训费用和技术资料费用等应包含在总价中。技术服务费价格是投标人为招标人提供技术服务而发生的费用。1.17 报价应逐页加盖投标人公章。

139

2. 分项报价表表2-1分项价格表 单位：万元（含税价）

序号 项目 单位 数量 单价

（万元）总价

（万元） 备注

一 设备费1 汽轮机组（成套）2 发电机组（成套）3 电气系统4 仪表控制系统5 天车6 凉水塔(全套)

7 循环水泵 8 备品备件9 润滑油

10 其他11 设备费合计二 设计费 含消防、

安全三 建筑费1 主厂房2 辅助厂房3 循环水泵房4 建筑费合计四 安装费1 主设备安装2 电气安装3 仪控安装

140

4 安装费合计五 其他

合计

141

设备费清单（投标人列详细设备清单）表 2-2 汽轮机本体及辅机报价表

单位：万元（含税价）序号 设备名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价

1

1.1

1.2

1.3

...

2

2.1

2.2

2.3

...

3

4

...

表 2-3 发电机主体及辅机报价表单位：万元（含税价）

序号 设备名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价1

1.1

1.2

1.3

...

2

2.1

2.2

2.3

142

...

3

4

...

表 2-4 电气系统报价表单位：万元（含税价）

序号 设备名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价1 变压器2 高压柜

2.1 高压进线柜2.2 高压电动机柜2.3 高压变压器柜2.4 高压变频器柜2.5 高压 PT柜2.6 高压备用柜2.7 ...3 低压柜

3.1 低压进线柜3.2 低压配电柜3.3 低压变频器柜3.4 ...4 电缆

4.1 高压进线电缆4.2 高压电缆4.3 ...4.4 低压电缆4.5 ...

4.6 控制电缆4.7 ...

143

表 2-5仪表系统报价表单位：万元（含税价）

序号 设备名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价1

1.1

1.2

1.3

...

2

2.1

2.2

2.3

...

3

4

...

表 2-6 DCS 系统报价表单位：万元（含税价）

序号 设备名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价1

1.1

1.2

1.3

...

2

2.1

2.2

2.3

144

...

3

4

...

表 2-7 循环水系统报价表单位：万元（含税价）

序号 设备名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价1

1.1

1.2

1.3

...

2

2.1

2.2

2.3

...

3

4

...

表 2-8 电讯系统报价表单位：万元（含税价）

序号 设备名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价1

1.1

1.2

1.3

...

145

2

2.1

2.2

2.3

...

3

4

...

表 2-9 消防系统及其他系统报价表单位：万元（含税价）

序号 设备名称 生产厂家 规格型号 单位 数量 单价 合价1

1.1

1.2

1.3

...

2

2.1

2.2

2.3

...

3

4

...建安费清单（投标人列详细项目清单）表 2-10 厂房土建结构报价表

单位：万元（含税价）序号 项目名称 工作内容 单位 数量 单价 合价

1

146

1.1

1.2

1.3

...

2

2.1

2.2

2.3

...

3

4

...

表 2-11 汽轮机主体及辅机报价表单位：万元（含税价）

序号 项目名称 工作内容 单位 数量 单价 合价1

1.1

1.2

1.3

...

2

2.1

2.2

2.3

...

3

4

...

表 2-12 发电机主体及辅机报价表单位：万元（含税价）

147

序号 项目名称 工作内容 单位 数量 单价 合价1

1.1

1.2

1.3

...

2

2.1

2.2

2.3

...

3

4

...

表 2-13 电气系统报价表单位：万元（含税价）

序号 项目名称 工作内容 单位 数量 单价 合价1

1.1

1.2

1.3

...

2

2.1

2.2

2.3

...

3

4

...

148

表 2-14 仪表系统报价表单位：万元（含税价）

序号 项目名称 工作内容 单位 数量 单价 合价1

1.1

1.2

1.3

...

2

2.1

2.2

2.3

...

3

4

...

表 2-15 循环水系统报价表单位：万元（含税价）

序号 项目名称 工作内容 单位 数量 单价 合价1

1.1

1.2

1.3

...

2

2.1

2.2

2.3

...

149

3

4

...

表 2-16 消防系统及其他系统报价表单位：万元（含税价）

序号 项目名称 工作内容 单位 数量 单价 合价1

1.1

1.2

1.3

...

2

2.1

2.2

2.3

...

3

4

... 表 2-17 备品备件分项价格表 单位：万元（含税价）

序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 总价 生产厂家 备注

合计表 2-18 专用工具分项价格表 单位：万元（含税价）

150

序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 总价 生产厂家 备注

合计表 2-19 进口部件价格表（如有） 单位：万元（含税价）

序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 总价 生产厂家 产地 备注

合计注：对于进口配套设备，在合同执行中，必须提供原产地商会出具的原产地证明和

制造商出具的原产地证明，与此相关费用已包含在投标总报价中。

151

八、资格审查资料（一）基本情况表

投标人名称注册资金 成立时间注册地址邮政编码 员工总数联系方式 联系人 电话

网址 传真法定代表人

（单位负责人） 姓名 电话投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 类型： 等级： 证书号：基本账户开户银行基本账户银行账号

近三年营业额投标人关联企业情况

（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不

同单位）投标设备制造商名称

投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质

证书备注

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。 2.如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投

标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

152

（二）近年财务状况表

1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

153

（三）近年完成的类似项目情况表

投标人根据要求在本表后附相关证明材料复印件。

154

（四）投标人的信誉情况表项目 投标人情况说明

注：1．投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”正文第 1.4.3 项规定，逐条说明信誉情况（附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，其余条款可自行承诺）。

2. 投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

155

（五）制造商授权书

制造商授权书

致：（招标人）

我单位（制造商名称）是按（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹授权按（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人的单位地址）的（投标人名称）以我单位制造的（设备名称）进行（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限：。

投标人名称： （盖单位章） 制造商名称： （盖单位章）

签字人职务：签字人职务：

签字人姓名：签字人姓名：

签字人签名：签字人签名：

156

九、投标设备技术性能指标的详细描述

包括但不限于如下资料（按下列顺序编制）：1、设计依据2、设计、设备制造和材料标准，质量控制和检验标准3、供货范围投标人供货范围（投标人所供设备、材料的明细清单其中国外部分和国内制造部分单

独列出）4、工艺技术方案5、设备配置方案6、生产技术资料、技术诀窍和专利7、技术经济及性能指标保证措施8、信息化、自动化配置情况和节能环保措施及指标情况9、安装施工、试运行、投料试生产和验收，性能保证值及考核办法10、双方在设计、设备制造、安装施工、试车过程及验收中应负的责任11、设备制造、监制及验收计划12、施工方案及工程进度计划（各阶段的详细安排）13、买卖双方的技术资料、技术文件的交付范围及交付时间14、招标人技术人员的培训和待遇15、投标人技术人员的服务范围和待遇16、买卖双方的设计范围、设计联络、设计审查、联合设计及联合编程17、备品及易损件（易损件清单，备件清单应列出数量、单价、总价）18、专用工具19、投标人本次投标不包括的内容20、合同设备分项价格清单（按照设备名称及相应图纸分项列出）21、有利于招标人的合理建议

157

22、其他技术性能指标资料

158

十、技术支持资料

159

十一、技术服务和质保期服务计划

160

十二、其他资料

不拖欠实际施工人工资的承诺 我单位郑重承诺： 我单位中标承建《河钢集团石家庄钢铁有限责任公司环保搬迁产品升级改造项目 工程》后，将严格按照国家及合同要求，不拖欠实际施工人工资，否则按照合同中相关条款执行。

投标人（盖章）：

年 月 日