İnşaatSigortasıGenel Şartları

İnşaatSigortasıGenelŞartları

-1-

Değerli Sigortalımız,

Şirketimiz tarafından düzenlenmiş sigorta poliçeniz ekte yer almaktadır.

Yapı Kredi Sigorta'nın size özel hizmet ve avantajlarından kesintisiz yararlanmak için, lütfen poliçenizive ekindeki kitapçığı dikkatle okuyup, saklayınız.

Poliçenizin tüm hizmetleri ve avantajları hakkında detaylı bilgi almak ve ödeme yöntemleri ile ilgilitüm sorularınız için Müşteri İletişim Merkezi'ni (0212 336 09 09) arayabilirsiniz.

Müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence olan, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesindentesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içerisinde doğa, teknik ve insan faktörlerinin nedenolabileceği çok geniş bir risk yelpazesini teminat altına alan İnşaat All Risks Sigorta Poliçemizi tercihettiğiniz için teşekkür eder, risksiz bir yaşam dileriz.

Saygılarımızla,Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

İçin

deki

ler

-2-

ÖNSÖZ

BÖLÜM 1 : HASAR DURUMUNDA YAPMANIZ GEREKENLER

BÖLÜM 2 : POLİÇENİZ İLE İLGİLİ GENEL UYARILAR

BÖLÜM 3 : EK TEMİNATLAR VE GARANTİ HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN KLOZLAR

GENEL ŞARTLAR

BÖLÜM 4 : İNŞAAT SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER

Hasar

Durum

undaYapm

anızG

erekenler

-3-

Bölüm 1Hasar Durumunda Yapmanız Gerekenler

Bu poliçe ile sigorta güvencesine aldığınız değerlerde, teminat kapsamına giren herhangi bir hasar meydanageldiğinde;

w Hasarın büyümesini önlemek için gerekli tedbirleri alınız.

w Hırsızlık, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terörizm veya üçüncüşahıslarca sebebiyet verilen hasarlar söz konusu ise emniyet birimlerine veya diğer yetkili makamlarabaşvurarak tespit yaptırınız.

Bu şartlar yerine getirildiğinde, Yapı Kredi Sigorta size yardım elini en kısa zamanda uzatarak, hasar tespitinebaşlayacak ve aşağıda belirtilen ve hasarın niteliğine göre istenecek diğer ek belgelerin temin edilmesi halindezararınızı tazmin edecektir.

1- Yangın Sigortası ve ek teminatları kapsamındaki hasarlarda;

w İtfaiye Raporuw Teknik servis raporuw Onarıma ait faturaw Cihazın alış faturasıw Tamamen hasarlı veya yenilenen parçaların istenmesi halinde iade edilmek üzere muhafaza edilmesiw Takipsizlik kararı (bazı yangın hasarları için savcılıktan)

2- Hırsızlık Sigortası kapsamındaki hasarlarda;

w Müracaat Tutanağıw Görgü Tespit Tutanağı (düzenlenmiş ise)w Bulunamadı Yazısı (Emniyet Birimlerinden)w Cihazın alış faturasıw Cihazın teknik özelliklerini gösterir kullanma klavuzu, broşür vb.

3- Yukarıda belirtilen hasarlarda ilave olarak istenecek belgeler ve diğer hasarlar söz konusu ise;

w Sözleşme örneğiw Hak ediş belgeleriw Projeler ve planlarw Onarıma ait faturaw Tamamen hasarlı veya yenilenen parçaların istenmesi halinde iade edilmek üzere muhafaza edilmesi.

Poliç

eniz

İleİlg

iliG

enel

Uya

rıla

r

-4-

w Lütfen satın aldığınız İnşaat All Risks Sigorta Poliçenizi ve buna bağlı olarak yaptırmış olduğunuz ekbelgelerinizi bu poliçe kitapçığı ile birlikte saklayınız.

w Eğer yazılı bir sigorta teklifi verilmiş ise olası hataları önlemek için, teklif bilgileri ile poliçe bilgilerinikarşılaştırınız.

w Poliçenizde belirtilmemiş teminatlar, poliçe teminatı kapsamı dışında olup, bu kitapçıkta yer alan klozhükümlerine tabi değildir.

w Sigorta poliçeniz tanzim tarihinden önce gerçekleşen riziko ve hasarları kapsamaz.

w Gerek teminat klozları, gerekse özel klozlar, poliçenin ilgili yerinde belirtilmesi ve gereken ek primin alınmışolması kaydıyla geçerli olup, ilgili olduğu bölümün genel şartlarına tabidir.

w Bu kitapçıkta yazılı olan klozlardan sadece poliçeniz üzerinde isimleri belirtilmiş olanları hüküm ifadeetmektedir. Lütfen poliçenizi kontrol ediniz.

w Bu kitapçıkta, satın almış olduğunuz ürünümüzle ilgili önemli hususlar açıklanmıştır. Daha detaylı bilgiyegereksiniminiz olması durumunda acentenizi veya şirketimizi arayabilirsiniz.

Bölüm 2Poliçeniz İle İlgili Genel Uyarılar

EkTem

inatlarve

GarantiH

ükümlerine

İlişkinK

lozlar

-5-

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET TEMİNATI

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak vetaraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettirentarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın,üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar nedeniylesigortalıya düşecek hukuki sorumlulukların aşağıdakikapsam dahil inde genişleti ldiği taraflarcakararlaştırılmıştır.

Sigortacılar, doğrudan doğruya inşaat, montaj işlemlerive tecrübe devresi ile bağlantılı olarak, poliçedesigortalanmış olan ve şantiye mahallinde veya yakıncivarında poliçe süresi içinde meydana gelen hasarlardolayısı ile sigorta ettirene, poliçede yazılı 3.şahısmali mesuliyet sigorta bedeli ve limitleri içinde vebunları aşmayacak şekilde:

a. Üçüncü şahısların bir kaza sonucu, ölümcül olsunveya olmasın bedeni hasara uğramaları veyahastalanmaları sonucundaki tedavi masraflarıile,

b. Üçüncü şahıslara ait mallara gelecek maddihasarları tazmin edeceklerini taahhüt etmişlerdir.

Toplam tazminat ödemeleri, poliçede belirlenmişazami tazminat limitlerini aşmamak şartıyla yukarıdakiteminata ilaveten sigortacılar, sigorta ettirenin aşağıdabelirtilen nedenlerle yüklendiği sorumluluklarıtazminat kapsamına almaktadırlar.

a. Her hangi bir davacı tarafından sigorta ettirendendava yoluyla talep edilen tazminat, mahkemeharç ve masrafları.

b. Sigortacıların yazılı oluruyla sigorta ettirentarafından yapılan masraflar.

3.ŞAHIS MALİ MESULİYET TEMİNATI İLE İLGİLİÖZEL İSTİSNALAR

Sigortacılar, aşağıda yazılan konularda sigorta ettirenetazminat ödemezler.

1. Hasara yol açan her olay başına sigorta ettirenintaşıyacağı kararlaştırılmış olan ve poliçede yazılımuafiyet tutarları.

2. Poliçede sigortalı ve/veya sigorta ettirene ait olupsigorta konusu altında sigortalanmış veya

sigortalanabilecek olan kıymetlerin tamirat veyayeni parça giderleri ve masraflar,

3. Vibrasyon veya payanda desteğinin zayıflamasıveya kaldırılması nedeniyle bir mal, gayrimenkulveya binaya verilebilecek zarar veya hasar veyabu tip hasar nedeniyle üçüncü bir şahsın bedenizarara uğraması veya malının hasar görmesi(zeyilname veya kloz ile aksi kararlaştırılmamışise.)

4. Aşağıda sayılan nedenlerden doğan sorumluluklarteminata dahil değildir.

a. İşverenin, yapımcının veya projeye katılan vekısmen veya tamamen sigorta konusu projekapsamında sigortalanmış olan ilgili taşeronfirmaların işçi ve memurlarının ve bunların ailefertlerinin uğrayacağı bedeni hasarlar.

b. İşverene, yapımcıya veya projeye katılan ve kısmenveya tamamen sigorta konusu proje kapsamındasigortalanmış olan ilgili taşeron firmalara veyabunların işçi veya memurlarına ait olan veyakendilerine emanet edilmiş ve/veya kontrolündebulunan mallara gelecek maddi hasarlar,

c. İnşaat ve montajla alakalı olup trafiğe tescilli tümkara-hava taşıtları ve yüzen araçların neden olduğukazalar. (ancak iş makinelerinin inşaat faaliyetleriesnasında şantiye sahası içerisinde 3.şahıslaraverebileceği zararlar teminat kapsamındadır.)

d. Sigorta ettirenin serbest iradesi ile üstlenmiş olupyaptığı tazminat ve benzeri ödemeler

e. Radyoaktif maddeler, zehirli, patlayıcı veya hertürlü radyo aktif kirliliğe sebep olan radyoaktifatıkların sebep olduğu her türlü zarar teminatkapsamı dışındadır.

f. İnşaat/montaj işlemleri neticesinde (ani vebeklenmedik olarak oluşan ve/veya herhangi birmadde ile teminat kapsamına dahil edilmiş olanhasarlar hariç) oluşabilecek zehirlenme, kirlenme,is, toz ve/veya kurum ile kirlenme, tortulanma,kimyevi çökelme, saflığın bozulması sonucu değerkaybı, pislenme ve bunların sonucundaoluşabilecek her tülü salgın hastalıklar ve çevrekirlenmesi teminat dışındadır. Ayrıca sağlığazararlı olması sebebiyle malzemelerin kullanımının

Bölüm 3Ek Teminatlar ve Garanti Hükümlerine İlişkin KlozlarBu kitapçıkta yazılı olan klozlardan sadece poliçeniz üzerinde isimleri belirtilmiş olanları hüküm ifade etmektedir.Lütfen poliçenizi kontrol ediniz.

Ek T

emin

atla

r ve

Gar

anti

Hük

ümle

rine

İliş

kin

Klo

zlar

-6-

kısıtlanması veya engellenmesi de teminatkapsamına dahil değildir.

g. Her türlü kar kaybı ve netice hasarları teminatharicidir.

h. Bakım dönemi içerisinde meydana gelen kazalarsonucunda 3.Şahıslara verilebilecek zararlarteminata dahil değildir.

i. Aksine sözleşme yoksa çapraz sorumlulukkapsamına giren zararlar teminata dahil değildir.

ÖZEL ŞARTLAR

a. Sigortacılar, kendileri istedikleri takdirde sigortaettiren adına davranmaya, davaları yürütmeye,kabule veya redde, aynı şekilde sigorta ettirenadına, fakat kendi yararlarına halef olduklarıhakları ileri sürmeye, tazminat ödemeye veyatahsile, her türlü işlemlerinin yürütülmesine tamyetkilidirler. Sigorta ettiren bu nedenle sigortacılarınyazılı oluru olmaksızın onların adına sulh ve ibradabulunamaz, tazminatı kabul veya red edemezler.Sigortacıların bu konumları gereği olarak sigortaettiren/ Sigortalı, hasar ve açılmış davalar ile ilgiliher türlü bilgi ve belgeyi sigortacılara vermekleve yardım etmekle yükümlüdür.

b. Sigortacılar bir kaza olduğunda sigorta ettirene,daha önce yapılmış kısmi ödemeler düşüldüktensonra, poliçede yazılı azami teminat limitini veyahasarın gerektirdiği daha düşük bir tazminatıödemekle, aynı kaza dolayısı ile bu bölümkapsamındaki sorumluluklardan tamamenkurtulmuş olurlar.

MR 001/GREV, LOKAVT, HALK HAREKETLERİTERÖRİZM

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak vetaraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettirentarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın,Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin vebunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerinsebep olduğu bütün ziya ve hasarları da aşağıdakikapsam dahilinde temin edecek şekilde genişletildiğitaraflarca kararlaştırılmıştır.

Taraflarca üzerinde anlaşmaya varılmış ek priminsigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenmesikoşuluyla teminatın; grev, lokavt, kargaşalık, halkhareketleri sonucu sigortalı nesneler üzerindedoğrudan doğruya oluşacak kayıp ve zararları, aşağıdabelirtilen özel şartlar ve istisna hükümleri çerçevesinde

kapsayacak şekilde genişletilmesini kararlaştırılmıştır.İşbu klozda yer alan grev, lokavt, halk hareketleririzikolarının tanımı, kapsamı ve gerçekleştirmekoşulları aşağıda belirtilmiştir.

1. Bir kimsenin başkaları ile birlikte, grev veya lokavtile ilgili olsun veya olmasın ve aşağıda özel şartlarve istisnalar başlığı altında yer alan eylemlerinkapsam ve niteliğinde olmayan, toplum huzurunubozacak, kargaşalık ve ayaklanma gibi eylemlersonucu ortaya çıkacak kayıp ve zararlar,

2. Yasal olarak oluşturulmuş ve görevlendirilmişkamu otoritesinin, yukarıda belirlenmiş toplumhuzurunu bozmaya dönük eylem ve faaliyetleribastırmak, önlemeye çalışmak veya oluşmasıbeklenen kayıp ve zararları en az düzeye indirmekamacıyla girişimde bulunması sırasında veuyguladığı inzibati tedbirler sonucu ortaya çıkankayıp ve zararlar,

3. Grev - lokavt sırasında çalışanların kasıtlı olarakve grevi desteklemek veya lokavtı kırmak amacıylagiriştikleri eylemler sonucu oluşan kayıp vehasarlar ile

4. Poliçe üzerinde terörizm teminatının verildiğiaçıkça belirtilmiş ise terörist eylemler veeylemlerden doğan sabotaj ile bunların gerektirdiğiaskeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütünzararlar,

Bu klozda “terör”; baskı, cebir, şiddet, korkutma,yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle,Anayasa'da belirtilen Cumhuriyet'in niteliklerini,siyasi, hukuki sosyal, laik, ekonomik düzeninideğiştirmek, devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmezbütünlüğünü bozmak, Türk devletinin vecumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devletotoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya elegeçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletiniç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığıbozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişilertarafından girişilecek her türlü eylemlerdir.

Örgüt, iki veya daha fazla kimsenin aynı amaçetrafında birleşmesiyle meydana gelmiş sayılır. Örgütterimi, Türk ceza kanunu ile ceza hükümlerini içerenözel kanunlarda geçen teşekkül, cemiyet, silahlıcemiyet, çete veya silahlı çeteyi de kapsar.

ÖZEL ŞARTLAR VE İSTİSNALAR

1. Aşağıda belirtilen hasarlar teminat kapsamınagirmez:

EkTem

inatlarve

GarantiH

ükümlerine

İlişkinK

lozlar

-7-

a. Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri, sabotajveya terörizm sonucu kısmen veya tamamen,sürekli veya geçici işin durması, işin tatil edilmesi,gecikmeye veya değişikliğe uğraması nedenleriyleortaya çıkan kayıp ve zararlar,

b. Yasal olarak görevlendirilmiş kamu otoritesitarafından sürekli veya geçici olarak iş gereçlerininhaczedilmesi, geçici veya sürekli olarak elkonulması, işe veya yönetime el konulmasınedeniyle ortaya çıkan kayıp ve zararlar,

c. İşyeri taşınmazın herhangi bir veya daha fazlakimse tarafından hukuka aykırı biçimde sürekliveya geçici olarak işgal edilmesi sonucu ortayaçıkan kayıp ve zararlar,

d. Netice hasarları ve tanımına bakılmaksızın hertürlü sorumluluk hasarları ile poliçenin maddihasar limitini ve/veya ilgili teminata ilişkin tazminatlimitini aşan ödemeler.

2. Aşağıdaki hallerin dolaylı veya dolaysız, doğrudanveya sonuç olarak neden olduğu kayıp ve hasarlarkeza teminat dışında kalırlar:

a. Savaş, iç savaş, düşman işgali, yabancı düşmantarafından girişilen hasmane hareketler, savaşilan edilmiş olsun veya olmasın savaş benzerigirişimler,

b. Askeri başkaldırma ve isyan, ihtilal, askeri gücünveya sair kamu erkinin yasa dışı kötüyekullanılması halleri,

c. Bir veya birden fazla kimsenin güç kullanarakhükümeti devirmek, fiili durum yaratmak amacıylaörgütlenmeleri, anarşi yaratarak terörist eylemleregirişmeleri.

Bu kopyalama kapsamında bir hasar durumunda,gerekli görüldüğü takdirde, hasarın sebebininyukarıda belirtilen istisnalardan olmadığının ispatkülfeti sigortalıya aittir.

3. Sigortacı sigortalının en son bilinen adresinetaahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle,sigorta teminatını her zaman sona erdirebilir. Budurumda sigortacı sigorta priminin, teminatınsona erdirildiği tarihten doğal bitim tarihine kadarolan süreyi karşılayan bölümünü sigorta ettireneiade etmekle yükümlüdür.

4. Bu zeyilname ile teminat altına alınmış ek rizikolariçin saptanmış olan “her bir olay başınahesaplanacak tazminat limiti'' kesintisiz olarak168 saatlik bir süre içinde meydana gelenhasarların birikimli tutarı kadardır.

5. Her halükarda, sigortacının poliçe süresi içindesorumlu tutulabileceği azami tazminat tutarı,proje süresince toplam tazminat limiti ile sınırlıdır.Poliçe üzerinde belirtilmemiş ise, tazminat limitibu poliçe ile temin edilen kıymetlerin poliçedebelirtilmiş olan bedelleri ile sınırlıdır.

Not: Terörizm hasarları poliçe üzerinde belirtilenlimit dahilinde teminata dahildir.

MR 002/ÇAPRAZ SORUMLULUK

Bu özel şart ile, poliçede “sigortalının unvanı”paragrafında isimleri yazılı olan şahıs, firma ve/veyakuruluşların her birisinin ayrı şahsiyet veya kuruluşolduğu kabul edilmiş ve poliçede verilen üçüncüşahıs mali mesuliyeti ek teminatının aşağıdakiistisnalar ve diğer şartların uygulanmasıyla bu şahısve/veya kuruluşların her biri adına ayrı düzenlenmişsayılacağı hususunda taraflar mutabık kalmıştır.Buna göre poliçelerde isimleri yazılı sigortalı şahısveya kuruluşlar birbirlerine göre üçüncü şahıs olarakkabul edilecektir.

Bu özel şart ile verilen teminat sonucunda sigortacınınher bir olay ve olaylar zinciri için azami sorumluluğuhiçbir surette poliçede belirtilen olay başına ve toplam3. Şahıs mali mesuliyet teminat limitlerini geçmeyecekve tazminat 3.şahıs mali mesuliyet sigortaları genelşartları dahilinde hesap edilecektir. Poliçede belirtilendiğer özel şartlar ve genel şartlarda bu kloz sebebiile hiçbir değişiklik yapılmamış olup, diğer şartlar veklozlar aynen geçerlidir.

İstisnalar

1. Poliçede, Sigorta konusu projenin bedeli içerisinedahil edilmek suretiyle All Risk kapsamındateminat altına alınabilecek iş kalemleri ile, eksözleşme maddeleri ve ek teminatlar kapsamındabelirli alt limitler ile teminat kapsamına dahiledilmesi mümkün olan ziya ve hasarlar çaprazsorumluluk teminatı kapsamında değerlen-dirilemeyecektir.

2. Yukarıda bahsi geçen firma ve/veya kuruluşlardakiişçi ve memurların işveren mali mesuliyeti sigortasıve/veya sosyal sigortalar kapsamına giren hastalık,ölümcül olsun veya olmasın geçirecekleri hertürlü kaza ve yaralanma hasarları çaprazsorumluluk teminatı dışındadır.

Her bir olayda veya olaylar zincirinde, poliçedesigortalı olarak belirtilen şahıs, firma ve/veyakuruluşlara çapraz sorumluluk teminatı sebebi ile

Ek T

emin

atla

r ve

Gar

anti

Hük

ümle

rine

İliş

kin

Klo

zlar

-8-

ödenecek toplam tazminat tutarı, poliçede belirtilmişolan 3.Şahıs Mali Mesuliyet limitleri çerçevesindedeğerlendirilerek hesaplanacaktır.

MR 003/BAKIM DEVRESİ İŞLEMLERİ TEMİNATI

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak vetaraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettirentarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın,inşaatın bitim veya geçici kabulunden sonra başlayanbakım devresini de aşağıdaki kapsam dahilindekapsayacak şekilde genişletildiği taraflarcakararlaştırılmıştır.

Bakım devresi teminatı sadece poliçede belirtilenbakım süresi tarihleri arasında yüklenici ile işverenarasında imzalanmış olan sözleşmenin bakım şartıylailgili hükümlerin uygulanması amacıyla yapılan ziyaretve çalışmalar sırasında sigortalı yükleniciler tarafındansigortalı projeye verilebilecek kayıp ve zararları datemin edecek şekilde genişletildiği kayıt ve kabuledilmiştir.

Bu teminat poliçe üzerinde belirtilmiş olan sürezarfında geçerli olacaktır.

Teminat Dışında Kalan Haller

Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiyleolacak zararlardan sorumlu olmayacaktır

a. Sözleşme şartları dahilindeki yükümlülüklerigereğince eksik ve kusurların giderilmesi maksadıile yaptığı çalışmalar sırasında üçüncü şahıslarınuğrayacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecekhukuki sorumluluklar,

b. Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan yangın,infilak, dahili su, duman, her türlü taşıt çarpması,kar ağırlığı,

c. Her türlü tabiat olayları, doğal afetler,

d. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötüniyetli hareketler, terör ve bunların gerektirdiğiaskeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu ziyave hasarlar,

e. Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara aitmevcut bina ve tesislere verilebilecek zararlar,

f. Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs.

Bu teminat poliçe üzerinde belirtilmiş olan süre ilegeçerli olup, poliçede yazılı bakım devresi süresi herne olursa olsun geçici kabulün yapılması ve/veyasigortalı kıymetin işletmeye açılması ile fiilenkendiliğinden başlar.

MR 004/GENİŞLETİLMİŞ BAKIM DEVRESİ

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak vetaraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettirentarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın,inşaatın bitim veya geçici kabulunden sonra başlayanbakım devresini de aşağıdaki kapsam dahilindekapsayacak şekilde genişletildiği taraflarcakararlaştırılmıştır.

Bakım devresi teminatı, inşaatın tamamlanması veyageçici kabulün yapılması, yahut işverene teslimedilmesi veya işveren tarafından kullanılması ilebaşlayıp işveren tarafından kesin kabulün yapılmasıile sona erer.

1. Teminatın Kapsamı

İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler)hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genel Şartların A.3maddesinin (f) bendi kapsamında tamamlanmışveya geçici kabulü yapılmış yahut işveren tarafındankullanılan inşaatta;

a. Müteahhidin sözleşme şartları dahilindekiyükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurlarıngiderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasındasigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar ile,

b. Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaatdevresinde müteahhidin sorumlu olduğu birnedene dayanan ziya ve hasarlar

temin edilmiştir.

2. Ek Sözleşme ile Teminat Altına AlınabilecekHal

Müteahhidin sözleşme şartları dahilindekiyükümlülükleri gereğince eksik ve kusurlarıngiderilmesi amacıyla bakım devresinde yaptığıçalışmalar sırasında üçüncü şahısların uğrayacağızararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek hukukisorumluluklar, ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

3. Teminat Dışında Kalan Haller

Sigortacı, bakım devresinde aşağıdaki haller sebebiylemeydana gelen zararlardan sorumlu değildir.

a. Bakım faaliyetinden kaynaklanmayan; yangın,infilak, dahili su, duman, kar ağırlığı, her türlütaşıt çarpması,

b. Her türlü doğal afetler,

c. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötüniyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askerive inzibati hareketler,

EkTem

inatlarve

GarantiH

ükümlerine

İlişkinK

lozlar

-9-

d. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilenterör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıylayetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,

e. Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara aitmevcut bina ve tesislere zarar gelmesi,

f. Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs.

İHTAR: Bu teminat police üzerinde belirtilmiş olansüre ile geçerli olup, poliçede yazlı bakım devresisüresi her ne olursa olsun inşaatın tamamlanması,geçici kabulün yapılması veya sigortalı kıymetin fiilenkullanıma alınması ile kendiliğinden başlar.

MR 005/YAPI VE MONTAJ SİGORTALARI İŞPROGRAMI ÖZEL ŞARTI

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak kaydıyla,aşağıda belirtilen özel şartların poliçeye eklenmesikararlaştırılmıştır.

Sigortalı tarafından yapı ve/veya montaj poliçesiningereğince düzenlenebilmesi amacıyla sigortacıyayapılan her türlü yazılı bildirimler, verilen teknikbilgiler, iş ve iş akış tablo ve programları işbu poliçeninve birbirlerinin tamamlayıcıları ve ayrılmaz parçalarıdır.Sigortacının sorumluluğu kendisine iletilen yazılıbildirim ve programlarda belirlenen konu ve sürelerile sınırlıdır.

Bu nedenle sigortacı, iş programlarında meydanagelen sapma ve süre aşımlarını, herhangi bir hasaroluşmasından önce not ve kabul ettiğine dair yazılıonay vermiş olmadıkça, iş programlarında meydanagelen sapma ve süre aşımlarına bağlı olarak ortayaçıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır.

İş akışındaki kabul edilebilecek maksimum sapmasüresi poliçe üzerinde belirtilmiştir.

MR 006/FAZLA MESAİ, GECE İŞÇİLİĞİ, TATİLGÜNLERİNDE ÇALIŞMA VE SERİ TAŞIMA EKGİDERLERİ TEMİNATI.

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak vetaraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettirentarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın,fazla mesai, gece işçiliği, resmi tatil günlerindeçalışma ve seri taşıma giderlerini de temin edecekşekilde genişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.

Ancak:

a. Yukarıda sayılan bu ek giderler, poliçe ile verilenteminat kapsamına giren herhangi bir hasarlailgili olarak ve bu hasarı en aza indirmek amacıylayapılmış olmalıdır.

b. Uçakla taşıma ek giderleri, işbu kloz teminatıkapsamına girmez.

c. Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halindebu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarıda eksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır.

Her bir olayda ödenecek azami tazminat limiti hasarın% 10' una kadar limit ile teminata dahil edilmiştir.Farklı bir tazminat limitinin belirlenmiş olması halindepoliçe üzerinde yazılı olan limit geçerli olacaktır.

MR 007/UÇAKLA TAŞIMA EK GİDERLERİTEMİNATI

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak vetaraflarca kararlaştırılmış ek primin sigorta ettirentarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla teminatın,uçakla taşıma masraflarını da kapsayacak şekildegenişletildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.

Ancak bu tip ek giderlerin, işbu poliçe teminatıkapsamında olan kayıp ve zararlarla ilgili olarakyapılmış olması şartı aranacaktır.

Ayrıca, sigorta süresi içinde bu kloza göre uçaklataşıma masrafları olarak ödenecek azami tutaraşağıda gösterilen tazminat limitini aşamaz.

Tazminat kapsamına giren ek giderler için olay başınauçakla taşıma masrafının % 20'si minimum poliçedebelirtilen tenzili muafiyet uygulanacaktır.

Poliçe üzerinde özel bir muafiyet belirtilmemiş ise“diğer hasarlar” muafiyeti geçerli olacaktır.

Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halindebu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı daeksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır.

Azami tazminat limiti: her bir hasarın % 10'u ilesınırlıdır. Farklı bir tazminat limitinin verilmesi halindepoliçe üzerinde yazılı olan limit geçerli olacaktır.

MR 008/DEPREM BÖLGESİNDEKİ YAPILAR

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla,deprem nedeniyle sigortalı değerlerde oluşacak kayıpve zararların, sigortalı yapılara ait proje, malzemeve işçiliğin, yerel resmi düzenlemelerin ve

Ek T

emin

atla

r ve

Gar

anti

Hük

ümle

rine

İliş

kin

Klo

zlar

-10-

yönetmeliklerin deprem için öngördüğü şart vestandartlara uygun olarak yapıldığının vehesaplamalarda da aynı kod ve standartlarınuygulandığının, sigorta ettiren tarafından öncedentaahhüt ve ispat edilmesi koşuluyla tazmin edileceği,taraflarca kararlaştırılmıştır.

MR 009/DEPREM TEMİNATINDA MADDİ VESORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU

Bu kloz ile, depremin dolaylı ve dolaysız olarak yolaçtığı maddi kayıp ve hasarlar ile sorumlulukhasarlarından sigortacı sorumlu olmayacaktır.

MR 010/SEL VE SEYLAP TEMİNATINDA MADDİVE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU

Bu kloz ile, sel ve seylapın dolaylı veya dolaysız olarakyol açtığı maddi ve sorumluluk kayıp ve zararlarındansigortacı sorumlu olmayacaktır.

MR 011/SERİ HASARLAR

Bu kloz ile poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alandiğer teminat ve istisna hükümleri, fiyat ve şartlarsaklı kalmak kaydıyla taraflar seri hasarlar konusundaaşağıda yazılan koşulların uygulanacağını kabul vekayıt etmişlerdir.

Hatalı plan, proje, malzeme, kötü işçilik ve dökümhataları nedeniyle, yapı bölümlerine, makine veaksamına benzer nitelikteki araç gerece, montajhataları dışında kalan ortak bir sebeple verilecekkayıp hasarlar, her bir hasar için poliçede öngörülenkatılım payı (muafiyet) düşüldükten sonra, aşağıdakioranlarda ödenecektir.

1. Hasarda hasarın % 100 'ü2. Hasarda hasarın % …3. Hasarda hasarın % …4. Hasarda hasarın % …İzleyen diğer hasarlarda ödeme yapılmaz.

(Riske maruz ünitelerin sayısına bağlı olarak, her birmakine ve aksamı ile yapı bölümünün kendikoşullarına uygun yüzdeleri poliçe üzerindebelirtilmiştir.)

MR 012/FIRTINA VE FIRTINAYA BAĞLI MADDİ VESORUMLULUK HASARLARI İSTİSNA KLOZU

Taraflar, sigortacının 8 bofor (rüzgâr gücü) veya hızısaatte 62 km'yi aşan rüzgârların doğrudan veyadolaylı olarak sebep olacağı fırtına ve buna bağlı suhasarlarında (Maddi zarar ve kayıpları ile sorumluluk

hasarları dâhil) sorumlu tutulmayacağı hususundaanlaşmışlardır.

MR 013/ŞANTİYE DIŞI DEPOLANAN İNŞAATMALZEMELERİ TEMİNATI

Taraflar, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alandiğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla veönceden kararlaştırılmış ek primin sigorta ettirentarafından sigortacıya ödenmesi koşuluyla poliçeteminatının, poliçede belirlenen adresler içindekalmak kaydıyla şantiye sahası dışında sigortalınınkendisine ait, ve/veya kiraladığı veyahut işverentarafından kendisine temin edilen depolarındabulunan malzemeleri kapsayacağı konusundaanlaşmışlardır.

Üreticinin, toptancı ve perakendeci tüccarın, işyerive teslimat yapan firmaların esas ve koltukambarlarında bulunan inşaat malzemeleri işbu ekteminat kapsamı dışındadır.

Ayrıca sigortacı, sigorta ettiren tarafından depo veambarlarda bulundurulan malzemeler ile ilgiligenellikle kabul edilen hasar önleyici tedbirlerinyerine getirilmediği ve/veya gerekli özeningösterilmediğinin açıkça anlaşılması halinde, ortayaçıkacak kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Hasar önleyici tedbirler, özellikle aşağıda sayılanönlemleri içermelidir:

a. İnşaat malzemeleri, kapalı veya en az etrafıdışardan girişi engelleyecek biçimde çevrilmişbekçili ve yangına karşı korunmalı, malzemeninniteliğine uygun yerlerde depolanmış olmalıdır.

b. Ambarlardaki istifleme kümeleri birbirinden, yayangına karşı dayanıklı duvarlarla ayrılmış veyaaralarında en az 50 metre aralık bırakılarakyerleştirilmiş olmalıdır.

c. İstifleme ve depolardaki yerleştirme, malzemeyiyağmur nedeniyle oluşacak su birikintilerindenveya en az 20 yılda birden daha kısa aralıklarlatekrarlayan sel ve su baskınlarından koruyacakşekilde yapılmalıdır.

d. Yerleştirme kümelerinin belirli poliçe üzerindebelirtilmiş toplam değeri aşmamasına dikkatedilmelidir.

Olay başına tazminat limiti ve uygulanacak muafiyetlerpoliçe üzerinde belirtilmiştir.

Özel bir muafiyet belirtilmemiş ise “diğer hasarlar”muafiyeti geçerli olacaktır.

EkTem

inatlarve

GarantiH

ükümlerine

İlişkinK

lozlar

-11-

MR 100/MAKİNE VE TESİSAT İÇİN TECRÜBEDEVRESİ TEMİNATI

Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe veyükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübedevresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyiaşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır.Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmişolan Sigorta vade sonunu geçemez.

Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe veyükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübedevresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyiaşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır.Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmişolan Sigorta vade sonunu geçemez.

Bu kloz ile taraflar, teminat süresinin, tecrübe veyükleme devresini içine alacak şekilde ancak, tecrübedevresi başlangıcından itibaren 4 haftalık süreyiaşmamak kaydıyla uzatılmasını kararlaştırmışlardır.Ancak bu süre her halükarda poliçede belirtilmişolan Sigorta vade sonunu geçemez.

Bununla birlikte teminat ve sorumluluk tecrübedevresi sona eren veya teslimi yapılan ve/veyaişletmeye alınan makine ve aksamı açısından sonaerer. Bu durumda olmayan makineler ve aksamüzerinde tecrübe devresi sonuna kadar teminatdevam eder. Ancak bu durumda da poliçedebelirtilmiş olan vade sonu sigorta teminatının herhalükarda sona erdiği tarih olarak geçerlidir. Testteminatının süresinin 4 haftadan uzun olduğudurumlar ayrıca poliçe üzerinde belirtilecektir.

Taraflar ayrıca tecrübe devresine tabi makine veaksamı ile ilgili olarak poliçe şartlarına aşağıdakidüzenlemenin getirilmesini kararlaştırmışlardır:“montaj hataları dışında kalan ve plan proje hataları,ayıplı malzeme, döküm ve kötü işçilik nedeniyleoluşan kayıp ve zararlar işbu poliçe teminat kapsamıdışındadır.” Kullanılmış ve ikinci el malzeme açısındanişbu teminat geçersizdir.

MR 101/TÜNEL VE GALERİ İNŞAATI ÖZEL ŞARTI

Poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğerhükümler aynen saklı kalmak şartıyla, taraflarsigortacının, aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarakbir tazminat yükümlülüğü bulunmadığınıkararlaştırmışlardır.

a. Kazı metodunun değiştirilmesi veya öngörülmemişolan zemin yapısı sebebiyle oluşacak ekstramasraflar

b. Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksabile, yumuşak kaya bölgelerinin harçladoldurulması ve/veya ek tedbirler,

c. Plan ve projede yer alan en az hafriyat limitininaşılması halinde, kazılan yerlerin doldurulmasıgiderleri,

d. Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla suçıksa bile, su giderme işlemleri için yapılanmasraflar,

e. Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortayaçıkan, ancak yedek tesisat ve ekipmanlarönlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar,

f. Tünel delgi makinelerinin göçük altında kalmasıveya bunların kurtarılması için harcanan masraflar

g. Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjındakullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri içinyapılan masraflar.

Tazmin edilebilir bir hasar neticesinde, hasarıngiderilmesi ve tünelin eski haline getirilmesi veyadaha önce mevcut olan haliyle teknik olarak eşithale getirilmesi için ödenecek tazminat limiti hiçbirşekilde ortalama (metre başına) tünel kazı maliyetinin%.... sini geçmeyecektir. Bu yüzde oran poliçe üzerindebelirtilmiştir.

Poliçe üzerinde bu oran özel olarak belirtilmemişise tazmin edilebilir bir hasar neticesinde, hasarıngiderilmesi ve tünelin eski haline getirilmesi veyadaha önce mevcut olan haliyle teknik olarak eşithale getirilmesi için ödenecek tazminat limiti hiçbirşekilde ortalama (metre başına) tünel kazı maliyetinin% 100 'ünü geçmeyecektir.

MR 102/YERALTI KABLOLARI, BORU VE DİĞERDONANIMLARA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıylave ancak kazı işinin başlamasından önce sigortalınınilgili yetkililerle bağlantı kurarak, yeraltındaki mevcutkablo boru ve benzer donanımların yerlerini tamolarak saptaması ve bunların zarar görmeleriniönlemek üzere gerekli önlemleri alması koşuluyla,bu tür kablo, boru ve diğer donanımlar üzerindeoluşacak kayıp ve zararların teminat kapsamındasayılacağı taraflarca kararlaştırılmıştır. Tazminatödemeleri 3.şahıs mali mesuliyet teminatıçerçevesinde değerlendirilecektir.

İlgili plan ve projelerinde yerleri belirlenmiş olan

Ek T

emin

atla

r ve

Gar

anti

Hük

ümle

rine

İliş

kin

Klo

zlar

-12-

yeraltı donanımları üzerinde teminat kapsamınagiren bir kayıp ve zararın oluşması halinde yapılacaktazminat ödemelerine (a) şıkkında belirlenen muafiyetlimitleri uygulanır.

İlgili plan ve projelerinde belirtilmiş olan yerlerindışına yerleştirilmiş bulunan yeraltı donanımlarıüzerinde tazmin edilebilir bir kayıp ve hasarın oluşmasıhalinde ise, aşağıda (b) şıkkında gösterilen muafiyetlimitleri uygulanır.

Her halde ödenecek tazminat, bu tür yeraltı kabloboru ve donanımlarının onarım masrafları ile sınırlıolup, her tür netice hasarları ya da cezai niteliktekiödemeler teminat haricidir.

Her bir hasar için ve poliçe süresince toplamdaödenecek tazminat limitleri poliçede belirtilmiştir.Bu kloz için özel olarak Herhangi bir özel limitbelirtilmemiş olması halinde 3. Şahıs mali mesuliyetteminatı için belirtilmiş olan tazminat limitleri geçerliolacaktır. Her halükarda poliçe süresince toplamtazminat limiti 3.şahıs mali mesuliyet toplam tazminatlimiti ile sınırlıdır.

Muafiyetler:

a. Her bir hasarın % 20 sı minimum poliçe üzerindebelirtilen muafiyet uygulanacaktır. Herhangi özelbir muafiyet belirlenmemiş ise; hasarın % 20'siminimum 3.şahıs mali mesuliyet teminatı içinbelirtilmiş olan rakamsal muafiyet uygulanır.

b. Poliçe üzerinde belirtilen muafiyet uygulanacaktır.Herhangi özel bir muafiyet belirlenmemiş ise;poliçede 3.şahıs mali mesuliyet teminatı içinbelirtilmiş muafiyet uygulanır.

MR 103/EKİNLERE, ORMANLARA VE HER TÜRLÜDİKİLİ KÜLTÜR BİTKİLERİNE GELEBİLECEK KAYIPVE ZARARLAR İSTİSNA KLOZU

Taraf lar; inşaat söz leşmesinden doğanyükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında, ekinlere,ormanlara ve/veya dikili arazilerde yer alan her türlübitkiye doğrudan veya dolaylı olarak gelebilecek kayıpve zararlar ile bunların sonucunda oluşabilecekhukuki sorumluluklar için sigortacının sigortalı ve/veya sigorta ettirene veyahut 3. Şahıslara herhangibir tazminat ödemeyeceği hususunda anlaşmışlardır.

MR 104/BARAJ VE SU REZERVUARLARINA İLİŞKİNÖZEL ŞARTLAR

Poliçede veya ekli zeyilnamelerde yer alan diğerhükümler aynen saklı kalmak şartıyla sigortacının

aşağıda belirtilen hususlarla ilgili olarak sigortalıve/veya sigorta ettirene herhangi bir tazminatödemeyeceği taraflarca kararlaştırılmıştır.

a. Gereklilikleri sadece inşaat sırasında ortaya çıksabile, yumuşak kaya bölgelerinin harçladoldurulması ve/veya alınacak ek tedbirlere ilişkinmasraflar

b. Başlangıçta beklenen su miktarlarından fazla suçıksa bile, su giderme işlemleri için yapılanmasraflar.

c. Su tahliye sistemlerinin çökmesi sonucu ortayaçıkan, ancak yedek tesisat ve ekipmanlaönlenebilmesi mümkün olan kayıp ve zararlar.

d. Yerüstü ve/veya yeraltı sularının deşarjındakullanılacak ek araçlar ve yalıtım maddeleri içinyapılan masraflar.

e. Toprağın yeterli derecede sıkıştırılmamasındankaynaklanan kayma ve çökmelerden dolayıoluşacak kayıp ve zararlar.

f. Kırık, çatlak ve sızıntılar.

MR 106/İŞİN BÖLÜMLER HALİNDE YAPILMASIYLAİLGİLİ GARANTİ HÜKÜMÜ

Poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğerhükümler aynen saklı kalmak şartıyla, toprak set,dolgu, yarma, hendek, çit, çukur, kanal veya yolişlerinde bahsi geçen imalatlarda doğrudan ve dolaylıolarak oluşabilecek maddi zararlar ve kayıpların,inşa edilen her bir bölümün azami uzunluğununaşağıda belirlenen sınırı aşmaması şartıyla, poliçeteminatı kapsamına dahil olduğu ve tazminat konusuolabileceği taraflarca kararlaştırılmıştır.

Ancak, bu teminat hükmüne dayanılarak hasarhalinde her bir olayda yapılacak tazminat ödemeleriyukarıda sayılan bölümlerden her birinin tamir giderleritutarı ile sınırlı olup, bu limiti aşamaz.

Her bir bölümün azamı uzunluğu: … poliçe üzerindebelirtilmiştir. (belirtilmediği durumlarda azami uzunluk100 metre ile sınırlıdır)

Toplamda aynı zaman dilimi içerisinde çalışılanbölüm sayısı poliçe üzerinde belir tilmiştir.(belirtilmediği durumlarda azami ekip sayısı 3 ekipile sınırlıdır)

MR 107/ŞANTİYE BİNALARI VE MALZEMEDEPOLARI TEMİNATI

Taraflar, işbu poliçede veya ekli zeyilnamelerde yazılıhükümlerin aynen geçerli kalması şartıyla, şantiye

EkTem

inatlarve

GarantiH

ükümlerine

İlişkinK

lozlar

-13-

binaları ve malzeme depolarına yangın, sel, seylapnedeniyle dolaylı ve dolaysız olarak verilecek kayıpve zararların söz konusu yapı ve tesislerin, en az 20yıllık kayıtlara göre saptanmış olan en yüksek suseviyesinin üstündeki bir kotta kurulmuş olması vedepo ünitelerinin arasında en az 50 metre mesafebulunması ya da özel yangın duvarları ile birbirindenayrılmış olmaları kaydıyla teminata dahil olacağıhususunda mutabakata varmışlardır.

İnşaat/montaj'da kullanılacak malzemeler dışındaşantiye binaları ve depolarında bulunan her türlükıymet, poliçede aksi belirtilmedikçe, işbu poliçeteminatı dışındadır.

Şantiye binaları ve/veya depo binaları için azamiteminat limiti poliçede belirtilmektedir.

MR 108/İNŞAAT MAKİNELERİ, TESİSAT VEEKİPMANLARI GARANTİ KLOZU

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, selve seylapın direkt veya dolaylı etkisiyle, sigortalıişlerle ilgili makinelere, tesisat ve ekipmanlara (geçicibina ve yapılar, kamplar, depolar ve bunlarınmuhteviyatına) gelecek kayıp ve zararların, sözkonusu makine, tesisat ve ekipmanların işlerin bitiminiizleyen dönemde veya varsa iş durması sırasındadepolandıkları yerin, son 20 yıllık verilere göre sel,seylap tehlikesinden uzak olması koşuluyla tazminedileceği taraflarca kararlaştırılmıştır.

Söz konusu sigortalı makine ve ekipmanın poliçeyeilişik listede belirtilen sigorta bedeli, sigortalı tarafındanbeyan edilmiş değerleri olup, bu bedel makine veekipmanın piyasa cari değerinden (piyasa rayiçbedelinden) aşağı olamaz. Bu makine veya ekipmanınher biri için beyan edilen sigorta bedeli, hasar anındao makinenin yukarıda izah edildiği şekildehesaplanacak sigorta değerinden eksik bulunacakolursa, eksik sigorta prensibine göre tazminat tutarıaynı oranda tenzil edilir.

Makinelerin ehliyetsiz personel tarafından kullanılmasısırasında makinelerde oluşacak her türlü hasarteminat haricidir.

MR 109/İNŞAAT MALZEMELERİ GARANTİ KLOZU

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıylataraflar, inşaat malzemelerine, sel ve seylap etkisiile dolaylı ve dolaysız olarak gelecek kayıp ve zararlarile sorumluluk hasarlarının, bu tür malzemelerin 3

günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda olması vebundan fazlasının 20 yıllık verilere göre sel bölgesiolmayan bir yerde depolanıyor olması şartıylateminata dâhil olacağı kararlaştırılmıştır.

MR 110/YAĞIŞ, SEL VE SEYLAP RİSKLERİ İLEİLGİLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE AİT GARANTİKLOZU

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıylataraflar, sigortalı kıymetlerde, yağış, sel ve seylapsonucunda meydana gelecek kayıp ve zararların,ancak, söz konusu projenin çizimi/dizaynı vegerçekleştirilmesi sırasında gerekli emniyetönlemlerinin alınmış olması ön koşuluyla teminatadahil olacağını kararlaştırmışlardır.

Gerekli emniyet önlemlerinden kasıt, plan ve projehazırlığı safhasında yapılan hesaplamalarda veprojenin uygulanması sırasında, sigortalı inşaatalanıyla ilgili olarak ve tüm sigorta süresini kapsamaküzere, 20 yıllık bir dönüşüm süresini dikkate alacakşekilde meteorolojik verilerden ve istatistiklerdenyararlanılmış olmasıdır.

İnşaat sahası içinde bulunan (ister kurumuş olsun,ister su taşısın) su, yol ve yataklarındaki kum, ağaçgibi suyun akışını önleyecek engellerin, sigortalıtarafından hemen giderilmemesi sonucu meydanagelecek kayıp ve zararlar tazmin edilmeyecektir.

MR 111/ENKAZ KALDIRMA GİDERLERİ TEMİNATI

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla;

Sigortacı teminat kapsamına giren ani vebeklenmedik, fiziksel bir hasar neticesinde sigortalıkıymetlerin enkaz altından çıkarılması ve enkazınkaldırılması için gerekli olan masrafları poliçe üzerindebelirtilen limiti aşmamak kaydıyla tazmin edecektir.

Ancak taraflar:

a. Toprak kayması sonucu ortaya çıkan ve toprakaltında kalan, sigortalı malzemelerin dışındakidiğer değerlerin çıkarılması ile ilgili enkaz kaldırmagiderleri ile

b. Gerekli ve yeterli önlemlerin zamanında alınmamışolması nedeniyle eğimli arazide ve yamaçlardakayan ve bozulan setlerin yeniden inşasıgiderlerinin sigortacının tazminat sorumluluğunagirmeyeceği hususunda anlaşmışlardır.

Ek T

emin

atla

r ve

Gar

anti

Hük

ümle

rine

İliş

kin

Klo

zlar

-14-

Notlar:Tazminat hesabında, hasar bedeline poliçede belirtilenlimiti aşmamak kaydıyla, gereken enkaz kaldırmamasrafları ilave edilecek ve bu toplama ilgili muafiyetuygulanacaktır.

Hasar anında eksik sigorta tespit edilmesi halindebu kloz kapsamında hesaplanan tazminat tutarı daeksik sigorta oranı nispetinde azaltılacaktır.

Teminat kapsamına girmeyen bir hasar sonucuoluşan enkaz kaldırma giderleri tazmin edilmeyecektir.

MR 112/YANGIN SÖNDÜRME ARAÇ - GEREÇLERİVE YANGINA KARŞI ALINACAK GÜVENLİKÖNLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR

Bu kloz ile poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıylataraflarca, infilak ve/veya yangının dolaylı veyadoğrudan etkisiyle meydana gelecek kayıp vezararların, sigorta ettiren tarafından ancak aşağıdabelirtilen önlemlerin alınmış olması koşuluyla teminatagireceği kararlaştırılmıştır.

a. İşlerin seyrine paralel olarak, her zaman yeterlisayıda ve nitelikte yangınla mücadele ekipmanıve yangın söndürme ünitesi, gerekli yerlerdeçalışır ve hazır halde bulundurulmalıdır. Tazyiklisu hortum ve besleme üniteleri, işlerin devametmekte olduğu en üst seviyeden bir önceki kotakadar çalışır vaziyette tesis edilmiş olmalı veboruların ağzı geçici kapaklarla kapatılmışolmalıdır.

b. Hortum ve taşınabilir yangın söndürücülerininbulunduğu dolaplar haftada en az iki kez olmaküzere, belli aralıklarla kontrol edilmelidir.

c. Yerel yangın yönetmeliklerine uygun olarak, yangınkompartımanları (odaları), kalıpların sökülmesinitakip eden en kısa sürede tesis edilmelidir. Asansörboşluğu, servis kanalları ve diğer tüm boşluklaren kısa sürede ve mutlaka malzemenin gelişindenve kalıp sökümünü takip eden işlerin yapımınınbaşlamasından önce geçici olarak kapatılmalıdır.

d. Atık malzeme bekletilmeden saha dışınaalınmalıdır. İşlerin devam ettiği katlarda/alanlardabiriken yanıcı atıklar ise, her iş günü sonundamutlaka temizlenmelidir.

e. Taşlama, kesme ve kaynaklama, alev tabancasıveya lehim/kaynak makinesi kullanımı sıcakbitüm uygulaması gibi ve sadece bu işlerle sınırlıolmayan tüm “sıcak/ısıl işlemlerin” mutlaka

yetkili müteahhitler tarafından, izne ve bildirimesasına bağlı olarak yürütülmesi sağlanmalıdır.Isı çıkararak yanan ve alev/elektrik kullanımınıgerektiren tüm işler yangınla mücadele konusundaeğitilmiş tam teçhizatlı en az bir işçiningözetiminde uygulanmalıdır. (işlemi yapan işçiile birlikte toplam 2 kişi). Sıcak işlerin uygulandığıalan, işler bitirildikten veya ara verildikten bir saatsonra iyice kontrol edilmelidir.

f. İnşaat/montaj malzemesinin depolanmasınıngerektirdiği durumlarda, her bir depo, tek birünite için poliçede belirtilen limitleri aşmayacakşekilde alt depolama ünitelerine ayrılmalıdır. Herbir ünite diğerinden 50 metre mesafede kurulmalıveya aralarında yangına dayanıklı duvarlarbulundurulmalıdır. Tüm alev alıcı/yanıcı malzeme,özellikle yanıcı sıvı ve gazlar, sözleşme konusuinşaat/montaj işlerinden ve sıcak işlerden uzakalanlarda depolanmalıdır.

g. Şant iyede b i r güven l ik koord inatörübulundurulmalıdır. Güvenilir bir yangın alarmsistemi ve mümkünse itfaiye teşkilatına direktbağlı bir uyarıcı hat çekilmelidir. Bir yangın önlemeve şantiye yangın operasyon planı yapılarakdüzenli olarak güncelleştirilmelidir. Müteahhidintüm elemanları yangınla mücadele konusundaeğitilmeli ve haftalık tatbikatlar yapılmalıdır. Enyakın itfaiye teşkilatına inşaat/montaj sahasıtanıtılmalı ve itfaiye girişleri her zaman ulaşımve erişime açık tutulmalıdır.

h. Şantiye sahası çitle çevrili olmalı ve giriş - çıkışlarkontrol edilmelidir.

Her bir depolama ünitesi içinde bulunabilecek enyüksek değerler toplamı poliçe üzerinde belirtilmiştir.Herhangi bir limit belirtilmemiş ise her bir depoünitesinin değeri için şantiye tesisleri teminatı içinbelirtilmiş olan limit geçerli olacaktır.

MR 113/YURT İÇİ TAŞIMALAR TEMİNATI (DAHİLİNAKLİYE)

Bu kloz ile, poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alandiğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettirentarafından üzerinde anlaşmaya varılmış ek bir priminsigortacıya ödenmesi şartıyla, poliçenin kapsamının,sigortalı projenin yer aldığı ülke sınırları içerisindehava ve suyollarında yapılan taşımalar hariç kalmakve her bir taşımada en çok (poliçe üzerinde belirtilenlimitleri) aşmamak kaydıyla her türlü inşaatmalzemesinin şantiye mahalline taşınması sırasındauğrayacakları kayıp ve hasarları kapsayacak şekilde

EkTem

inatlarve

GarantiH

ükümlerine

İlişkinK

lozlar

-15-

genişletilmesi, taraflarca kararlaştırılmıştır.

Söz konusu teminat sadece karayolu ile taşımaesnasında oluşabilecek trafik kazaları neticesindetaşınan inşaat malzemelerinin zarara uğramasınıkapsayacak dar teminatlı (kamyon klozu) bir nakliyatpoliçesine eşdeğer olup geniş kapsamlı bir nakliyatteminatı için ayrıca nakliyat poliçesinin düzenlenmesigereklidir.

MR 114/SERİ HASARLAR KLOZU

Poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alan diğer hükümleraynen saklı kalmak şartıyla, taraflar işbu klozkapsamında aşağıda yazılı hususların teminata dahilolacağını kararlaştırmışlardır.

Aynı sebepten doğan ve inşaat bölümlerinde, makineve aksamında bir seri kayıp ve hasara yol açan projehatası (şayet zeyilname ile teminata dahil edilmişse)ayıplı ve bozuk malzeme ve işçilik hasarları, her birhasarda muafiyet ayrı ayrı uygulanmak koşuluyla veancak aşağıda yazılı limitlere kadar tazminat konusuolabilecektir

Aynı sebepten doğan,İlk 2 hasarın % 100 'ü3'üncü hasarın % 80 'i,4'üncü hasarın % 60 'ı,5'nci hasarın % 50 'si.Tazminata konu olabilecek 5 'ten fazla oluşan hasarlartazminat kapsamına girmeyecektir.

Yukarıda belirtilmiş oranlardan farklı yüzdelerinkullanılması gereken durumlarda bu oranlar poliçeüzerinde belirtileceğinden öncelikli olarak poliçeüzerinde belirtilen oranlar geçerli olacaktır.

MR 115/PLAN VE PROJE YAPIMCISI TEMİNATI(DİZAYN HATALARI)

Bu kloz ile sigorta ettiren tarafından üzerinde anlaşmasağlanmış belli bir ek primin sigortacıya ödenmesişartıyla, genel şartlar A.4 maddesi “Teminat Dışındakalan Kıymetler ve Haller” h) bendi aşağıda belirtildiğişekilde değiştirildiği taraflarca kararlaştırılmıştır.

h) plan, proje ve hesap hatasından dolayı oluşankayıp ve zararların onarımı, değiştirilmesi veyadüzeltilmesi için yapılan masraflar istisnadır. Ancakbu istisna, hasardan doğrudan doğruya ve hemenetkilenen sigor talı değerlerle sınırl ı olup,doğru/kusursuz inşaa edilmiş sigortalı değerlerdeaynı nedenle oluşan kayıp ve hasarlar için bu istisnahükmü uygulanmayacaktır.

Not: Tazminat limitleri ve uygulanacak muafiyetlerpoliçe üzerinde belirtilmiştir.

MR 116/KISMİ KABUL VE İŞLETMEYE ALINANİŞLERLE İLGİLİ TEMİNAT

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigortaettiren tarafından üzerinde anlaşma sağlanmış bellibir ek primin sigortacıya ödenmesi şartıyla teminatınaşağıdaki şekilde genişletildiği kayıt ve not edilmiştir.

Poliçede sigortalanmış inşaat kalemlerinin teminatsüresi içinde erkenden tamamlanarak, sigortalıtarafından kısmı kabul ile devralınmış olan veyaişletmeye alınan inşaat bölümlerine, sigortakapsamında sadece devam etmekte olan inşaatfaaliyetleri sebebiyle gelecek kayıp ve zararlar teminataltına alınmıştır. Doğal afetler ve başka sebeplersonucu oluşacak zararlar teminata dahil değildir.

Tazminat limiti poliçe üzerinde belirtilmiştir.

MR 117/TEMİZ SU VE PİS SU BORULARININDÖŞENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla,boruların döşenmesi için açılan yataklara, hendeklereve boruların kendisine, sel basması veya mil birikmesive çamurlanma nedeniyle gelecek maddi kayıp vezararlar ile sorumluluk hasarlarının her bir hasarda;kısmen veya tamamen hafriyatı bitirilmiş hendekuzunluğunun aşağıda belirtilen azami ölçüyüaşmamış olması koşuluyla tazmin edileceği taraflarcakararlaştırılmıştır.

Hendek uzunluğu: poliçe üzerinde belirtilmiştir.(belirtilmediği durumlarda azami uzunluk 100 metreile sınırlıdır)

Ancak, aşağıdaki hallerde yukarıda belirlenmiş hendekuzunluğunun aşılmasına rağmen sigortacınınsorumluluğu devam eder:

a. Boruların, döşendikten hemen sonra hendeğesel basması halinde, oynamalarını önleyecekşekilde sabitlenmiş olması,

b. Boruların açık uçlarının, döşendikten hemensonra, su, mil ve benzeri maddelerin girmesiniönleyecek şekilde kapatılmış olması,

c. Basınç testini takiben, test edilmiş borularındöşenmiş olduğu hendeklerin hemen kapatılmışolmaları.

Ek T

emin

atla

r ve

Gar

anti

Hük

ümle

rine

İliş

kin

Klo

zlar

-16-

Aşağıdaki hususlar bu poliçe kapsamı dışındadır.

a. Boruların imalatçısı tarafından verilen dayanımbasıncının üzerinde basınç uygulanmasıneticesinde meydana gelebilecek ziya ve hasarlar,

b. Test basıncını iletmek için test sırasında kullanılanakışkanların zıya ve hasarları,

c. Çevre kırlılığı sebebi ile doğacak her türlü tazminattalebi ve verilebilecek cezalar.

MR 118/SU KUYULARI DELME İŞLEMLERİ ÖZELŞARTI

Bu kloz ile poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alandiğer hükümler aynen saklı kalmak şartıyla, kuyukazma ve delme işlemleri sırasında ancak aşağıdasayılan rizikoların gerçekleşmeleri sonucundaoluşacak kayıp ve zararların teminat kapsamınagireceği taraflarca kararlaştırılmıştır:

a. Zelzele, yanardağ patlaması ve dev dalgalar(tsunami).

b. Fırtına, kasırga, sel-seylap, yer kaymaları.

c. İndifa ve krater oluşması.

d. Yangın, infilak.

e. Artezyen taşkınları.

f. Çamur-mil gibi nedenlerle oluşan ve bilinenyöntemlerle önlenemeyen hasarlar.

g. Kuyularda çöküntü, payanda ve çemberlerinkırılmasına yol açan olağan dışı basınç vesıkıştırmalar nedeniyle meydana gelen ve bilinenyöntemlerle önlenemeyen hasarlar.

Yukarıda sayılan nedenlerle oluşan hasarlardatazminat tutarı, hasar anına kadar kuyu için yapılmışmalzeme dahil fiili giderlerden oluşur. Sigorta ettiren,her bir hasara % 20 oranında hasara katılmakzorundadır.

Özel Şartlar:

Aşağıdaki hasarlar sigortacıların teminat kapsamınagirmez.

a. Başka bir sigorta konusu olan ve yükleyicimülkiyetindeki kazı platformları ve malzemelerinegelen hasarlar.

b. Malzemenin sudan veya düştüğü kuyu dibindençıkarılması giderleri.

c. Malzemenin ve operasyonun restorasyonu,alıştırma, deneme ve tekrar yoluna koyulmasıiçin yapılması gerekli giderler.

Muafiyet: Hasar tutarının % 20 'sı minimum poliçedebelirtilmiş olan özel muafiyet geçerli olacaktır.

Özel bir muafiyet belirtilmemiş ise bu klozkapsamındaki hasarlarda: hasar tutarının % 20'sıminimum poliçede belirtilmiş olan “diğer hasarlar”muafiyeti geçerli olacaktır.

MR 119/İŞVERENİN VEYA SİGORTA ETTİRENİNMÜLKİYETİNDE, ZİLYETLİĞİNDE, EMANETİNDEVEYA KONTROLÜNDE BULUNAN BİNA VEYATESİSLERE İLİŞKİN KLOZ

Bu kloz ile poliçede ve ekli zeyilnamelerde yer alandiğer hükümler aynen saklı kalmak ve sigorta ettirentarafından sigortacıya kararlaştırılmış belli bir ekprimin ödenmesi şartıyla, poliçenin maddi hasarlarıkapsayan bölümünün; sigorta ettirenin mülkiyetinde,zilyetliğinde, emanetinde veya fiili kontrolünde bulunanmal ve tesislerde inşaat ve montaj sırasında inşaatve montaj faaliyetleri sebebiyle oluşacak hasarlarınteminat kapsamına a l ınması taraf larcakararlaştırılmıştır.

Bu ek teminat için poliçede belirtilen sigorta bedeliilk ateş sigortası prensibine göre tespit edilmiş olup,sigorta süresi içinde bu ek teminat kapsamına girenhasarlar sebebiyle her bir olay için sigortalıya eksiksigorta uygulanmadan ödenebilecek azamı toplamtazminat limitini göstermektedir.

Olay başına ve proje süresince toplamda ödenebilecektazminat limiti poliçe üzerinde belirtilmiştir.

Sigortacının tazminat yükümlülüğü, ancak yukarıdasayılan mal ve tesislerin, yapı sözleşmesikapsamındaki inşaat işlerinin başlamasından öncesağlam durumda bulundurulduğunun ve gereklikoruma önlemlerinin alındığının belirlenmesi halindegeçerli olacaktır.

Vibrasyon ve taşıyıcı elemanların ve desteklerininkaldırılması sonucu bina ve tesisatın zarar görmesinedeniyle meydana gelecek kayıp ve zararlara ilişkinolarak sigortacı, sadece kısmen veya tamamençökme durumlarında tazminat ödeyecektir.

Sigortalı bina ve tesisatın stabilizesini ve içindekileritehlikeye atmayacak arızi (ikincil) hasarlar tazminatakonu teşkil etmeyecektir.

Aşağıda belirtilen hallerde sigortacı sorumluolmayacaktır.

EkTem

inatlarve

GarantiH

ükümlerine

İlişkinK

lozlar

-17-

a. İnşaatın doğası gereği veya yapılış tarzı itibariyleöngörülebilen ziya ve hasarlar

b. Sigorta süresince gerekli olduğu için alınmış olanhasar önleme ya da en aza indirme masrafları

c. İnşaat veya montaj faaliyetine bağlı olmaksızınmevcut yapılarda doğal afetler/doğal olaylar, grevlokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler,terörizm, yangın, hırsızlık vb. gibi yangın ve ekteminatlarını içeren ayrı bir sigorta poliçesi ileteminat altına alınabilecek olan zararlar teminatharicidir.

MR 120/VİBRASYON (TİTREŞİM), TAŞIYICIELEMANLARIN ZAYIFLAMASI VEYAKALDIRILMASINA İLİŞKİN TEMİNAT KLOZU

Bu kloz ile, poliçe şartlarında ve ekli zeyilnamelerdeyer alan diğer hükümler aynen saklı kalmak şartıylave sigorta ettiren tarafından taraflarca karşılaştırılmışolan ek primin sigortacıya ödenmesi koşuluyla, işbupoliçede verilmiş olan 3.şahıs mali mesuliyetteminatının; titreşimler ve taşıyıcı elemanlarınkaldırılması sonucu temellerin zayıflaması nedeniyleoluşacak hasarları kapsayacak şekilde genişletilmesikararlaştırılmıştır.

Ancak, bu teminatın geçerli olabilmesi için:

a. Herhangi bir yapı veya tesiste, arazi bölümündemaddi hasar veya sorumluluk nedeni olacak tamveya kısmi bir çöküntü gerçekleşmesi,

b. Yapı sözleşmesi gereği inşaat faaliyetininbaşlamasından önce söz konusu taşınır taşınmazmallar ve arazi parçasının sağlam durumdaolduğu ve hasarı önleyici tedbirlerin alınmışolduğunun belirlenmesi,

c. Talep edilmesi halinde, sigorta ettiren tarafından,masrafı kendisine ait olmak üzere, söz konusutaşınır taşınmaz malların sağlamlığının inşaatfaaliyetlerinin başlamasından önce bir raporlatespit edilmesi, gerekmektedir.

Aşağıdaki hallerde sigortacının tazminat yükümlülüğüyok sayılacaktır.

a. Yapı (inşaat) işinin doğasından ya da tarzındandoğan ve kaçınılmaz olan kayıp ve zararlar.

b. Taşınır - taşınmaz malların ve yapının stabilizesinietkilemeyen ve de kullanıcıları tehlikeyedüşürmeyen yüzeysel (sathi) hasarlar.

c. Sigorta süresince gerekli olduğu için yapılmışolan hasarı önlemeye ya da en aza indirmeyeyarayan giderler.

Her bir hasar için ve poliçe süresince toplamdaödenecek tazminat limitleri poliçede belirtilmiştir.Herhangi bir özel limit belirtilmemiş olması halinde3. Şahıs mali mesuliyet teminatı için belirtilmiş olantazminat limitleri geçerli olacaktır. Her halükardapoliçe süresince toplam tazminat limiti 3.şahıs malimesuliyet toplam tazminat limiti ile sınırlıdır.

MR 121/KAZIKLI TEMEL VE İSTİNAT DUVARIÇALIŞMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR

Poliçe ve zeyilnamelerde yer alan diğer hükümleraynen saklı kalmak şartıyla, taraflar aşağıda belirtilenolaylardan ileri gelen giderlerin teminat kapsamınagirmeyeceği hususunda anlaşmışlardır.

1a. İnşaat sırasında yanlış yerleştirilmiş, yanlışdizilmiş veya sıkışmış;

b. Zemine veya toprağa yerleştirme ya da çıkarmasırasında hasarlanmış, kaybolmuş veya terkedilmiş;

c. Sıkışmış veya hasarlanmış kazık çakma ekipmanıya da muhafazaları (casing) nedeniyle hasarauğramış kazık ve istinat duvarı elemanlarınındeğiştirilmeleri veya düzeltilmeleri amacıyla yapılanmasraflar teminata dâhil değildir.

2. Birbirlerinden ayrılmış veya sökülmüş palplanşlarındüzeltilmeleri amacıyla yapılan masraflar.

3. Herhangi bir malzemenin sızma veya kaçağınıortadan kaldırmak için yapılan masraflar.

4. Boşlukların doldurulması veya kayıp bentonitinyenilenmesi için yapılan masraflar.

5. Herhangi bir kazığın veya temele ait elemanlarıntaşıma kapasitesi testinde başarısız olması veyaamaçlanan taşıma kapasitesine ulaşamamasınedeniyle meydana gelen masraflar.

6. Profil veya diğer ölçüleri, boyutları eski halinegetirmek amacıyla yapılan masraflar.

Teminata dahil değildir.

Bu kloz, doğal tehlikelerden meydana gelen kayıpve zararı kapsamaz. Bu nitelikteki hasarların teminatkapsamında olduğunun ispat yükümlülüğü sigortaettirene aittir.

Ek T

emin

atla

r ve

Gar

anti

Hük

ümle

rine

İliş

kin

Klo

zlar

-18-

MR 208/YERALTI KABLO VE BORULARINA İLİŞKİNGARANTİ KLOZU.

Bu kloz ile, taraflar poliçe şartlarında ve eklizeyilnamelerde yer alan diğer hükümler saklı kalmakkaydıyla ve ancak işlerin başlamasından önce sigortaettirenin, ilgili yetkililerle bağlantı kurarak, yeraltındakimevcut kablo boru ve benzer donanımların yerlerinintam olarak saptanması ve bunların hasarlanmasınıönlemek üzere gerekli önlemleri alması koşuluyla,bu tür kablo, boru ve donanımlara gelecek kayıp vezararların teminata ekleneceği hususundaanlaşmışlardır. Her halükarda ödenecek tazminat,bu tür yeraltı kablo, boru ve donanımların onarımmasrafları ile sınırlı olup, her türlü netice hasarlarıile cüzi nitelikteki ödemeler teminat haricidir.Sigortacının sorumluluğu, zarar gören kablo veyahattın tamir masrafları ile sınırlıdır. Bu şekilde hesapedilen hasar bedelinden, poliçede belirtilen muafiyetmiktarı tenzil edilerek, ödenebilecek tazminat miktarıbelirlenecektir. Yeraltında bulunan mevcut kablo vehatların zarar görmesi sebebiyle oluşan fizikselzararların dışındaki kar kayıpları tazmin edilmeyecektir.

Her halükarda fiziksel hasar ve enkaz kaldırmamasrafları için ödenecek tazminat limiti poliçeüzerinde gösterilen olay başına limit ve toplamda dayine poliçe üzerinde belirtilen toplam limitiaşmayacaktır. Aksi belirtilmediği müddetçe 3.şahısmalı mesuliyet teminatı için belirtilmiş olan limitlergeçerlidir.

Sigortalı inşaat/montaj işlerini yürütürken güzergahüzerinde bulunan mevcut altyapı ve tesislerintespitinde ilgili makamlardan alacağı mevcut altyapıkrokilerine göre kendi güzergahını belirleyecektir.Krokilerin yetersiz olduğu durumlarda her 50 metredebir el kazısı ile açılacak tespit kesitleri yardımıylamevcut altyapı durumunu tespit edecek ve kendigüzergahını en yakın mevcut altyapıdan güvenli birmesafede geçecek şekilde revize edecektir.

Tespit kesitlerinin hangi noktalarda yapıldığını vekesitlerde gözlemlenen mevcut altyapıların bilgileriniiçeren raporların sigortalı tarafından tutulması ayrıcaher 2 ayda bir bu raporların sigortacıya iletilmesigereklidir.

Tüm bu tedbirlere rağmen tespit edilemeyenaltyapının kazı çalışmaları esnasında zarar görmesihalinde tazminat hesabı yukarıda belirtildiği şekildeyapılacaktır.

Hiçbir tedbir alınmaksızın zarar verilen yeraltı kabloboru ve tesisatına yönelik herhangi bir tazminatödemesi yapılmayacaktır.

YERALTI KABLO, BORU VE BENZER ALTYAPITESİSLERİNE VERİLECEK HASARLAR İLE İLGİLİTEMİN EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

a. En kısa sürede sigortacıya yazılı bildirimdebulunulmalıdır.

b. İlk olarak hasarın fotoğraflarının alınması gereklidir.

c. Mümkünse polis karakolu veya jandarmadanzabıt tutulması uygun olacaktır.

d. Zarar verilen hattın sahibi olan kuruluştan hasarınmiktarı ve talebi ile ilgili bir yazı alınması gereklidir.

e. Acil durumlarda hasarın fotoğraflandıktan sonraonarılması mümkün olabilecektir.

f. Mevcut altyapının konumuna ilişkin ilgili resmimakamlardan alınmış kroki veya planlar.

g. Hasar anında son tespit kesitlerine ait raporunsigortacıya sunulması gereklidir.

MR 217/BORU HATLARI, KABLOLAR VE BENZERİTESİSAT DÖŞENMESİ AMACIYLA AÇILANKANALLAR VE HENDEKLER TEMİNATI.

Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alandiğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla fırtına,yağmur, sel seylap, kumların ve çamurların inşaatalanını kaplaması, erozyon, toprak çökmesi gibinedenlerle boru hatlarının bozulması ve bu kanallarayerleştirilmiş boru ve benzeri tesisatın her bir hasardapoliçede belirtilmiş olan maksimum uzunluktaki birhattın hasarlanmasına karşı tazminat ödeyeceğinikararlaştırmışlardır. (poliçede herhangi bir mesafebildirilmemiş tazminata konu olabilecek maksimumhat uzunluğu 100 metre ile sınırlıdır)

Sigorta ettiren, boru ağızlarını su baskınları sel veseylapta kapatacak ve içlerine çalışmalarındurdurulduğu, gece ve tatil günleri gibi zamanlardasu girmesini engelleyecek tapaları bulundurmaklayükümlüdür.

MR 218/BORULARIN DÖŞENMESİ SIRASINDASIZINTI VE ÇATLAKLARIN SAPTANMA VEGİDERİLME TEMİNATI.

Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alandiğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, aşağıdabelirtilen hususların tazminat kapsamına gireceğinikararlaştırmışlardır.

EkTem

inatlarve

GarantiH

ükümlerine

İlişkinK

lozlar

-19-

a. Hidrostatik test ile sızıntı araştırma masrafları(test işlemleri için kiralanan ve kullanılan makine,işçilik ve nakliye masrafları dâhil) Not: İşin doğasıgereği yapılması gereken ilk test işlemlerindensigortacı sorumlu değildir.

b. Kanal ve suyollarında sızıntı araştırma veçatlakların saptanması çalışmaları için yapılmasızorunlu olan toprak hafriyat işleri (örn. Kazı işleri,döşenmiş boru hattının üzerinin açılması, dolguvs.)

Ancak bu masraflar;

a. Tazmin edilebilir bir nedenle veya montajsözleşmesi kapsamında ya da hatalı yürütülmüşolan bir işe bağlı olarak meydana gelmiş olması,

b. Tüm kaynak bağlantılarının X ışınları ile kontroledilmiş ve en az % 20'lik bir bölümün saptananhatalarının gerektiği şekilde düzeltilmiş olmasıkoşulları altında ödenecektir.

Hatalı onarım ya da hatalı kaynaklama nedeniylemeydana gelecek giderler teminatın dışındadır.

Bu kloz ile tazmin edilebilecek giderlere ilişkinmaksimum tazminat limitleri poliçenizde belirtilmiştir.

MR 219/NEHİRLER, DEMİRYOLLARI,KARAYOLLARI ALTINDA GEÇİRİLECEK BORUHATLARI İÇİN YATAY DELGİ İŞLERİ TEMİNATI.

Taraflar işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alandiğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, poliçedebelirlenmiş azami tazminat limitine kadar, nehirler,demir ve karayolları altından geçirilecek boru hattıyataklarının yatay olarak delinmesi işlemlerininteminat kapsamına g i receği konusundaanlaşmışlardır. Teminatın geçerli olabilmesi içintoprak ve taban analizlerinin (delme testleri örnekleriüzerinden) en son teknolojik olanaklarla yapılarakolumlu sonuç alınması ve delgi işlerinin iş mesleğindebilgi ve tecrübesi kanıtlanmış yükleniciler tarafındanyapılması şartları aranacaktır.

Aşağıdaki nedenlerden dolayı oluşabilecek kayıp vehasarlar teminata girmezler:

a. Delme sırasında istikamet sapması ve hedefeulaşılamaması,

b. Delme işlemi için gerekli (betonit türü) sıvınınkaybı veya değiştirilme zorunluluğu,

Muafiyet: hasarın % 20'si olmak üzere uygulanacakminimum muafiyet tutarı poliçe üzerinde belirtilmiştir.Belirtilmediği durumlarda hasarın % 20'si olmaküzere uygulanacak minimum diğer hasarlar muafiyetiuygulanacaktır.

MR 222/YÖNETİLMİŞ YATAY DELGİ İŞLEMLERİMADDİ VE SORUMLULUK HASARLARI İSTİSNASI

Taraflar, işbu poliçe ve ekli zeyilnamelerde yer alandiğer hükümler aynen geçerli kalmak şartıyla, Yatayyönlendirilmiş delme işlemleri nedeniyle oluşacakdoğrudan veya dolaylı hasarlar ile açılan kanallar vedelme işlemi sırasında boruların kendilerine gelecekhasarların teminat harici olduğunu kararlaştırmışlardır.

50/50 KLOZU

Poliçe ve zeyilnamelerde yer alan diğer hükümleraynen saklı kalmak şartıyla, taraflar sigortanın aşağıdabelirtilen koşullara tabi olacağı hususundaanlaşmışlardır:

Sigortalı, sigortalanan her parçayı proje şantiyesinevardığında, nakliye sırasında ortaya çıkması muhtemelbir hasarın mevcudiyeti açısından incelemeyi taahhüteder.

Geç bir tarihe kadar ambalajı içinde bırakılacakparçalar olması durumunda, her ambalajlı parça,ortaya çıkması muhtemel hasarın göstergelerinibulmak amacıyla gözle kontrol edilecektir. Herhangibir hasar göstergesinin görülmesi halinde parçaambalajı çıkartılıp incelenecektir ve bulunan herhangibir hasar, nakliyat sigortacısına rapor edilecektir.

Bir parçanın ambalajında bir zarar göstergesininbulunmaması ve parçanın ambalajlı olarak bırakılmasıdurumunda, ambalajın açılmasını müteakiben tespitedilecek hasar(lar), bu hasarın proje şantiyesinevarmadan önce veya sonra oluştuğunun kesin olarakbelirlenebilmesi durumuna göre nakliyat sigortacısıtaraf ından veya bu pol içe kapsamındadeğerlendirilecektir.

Hasarın, parçanın proje şantiyesine varışından önceveya sonra oluştuğunun kesin olarak belirlenemediğidurumlarda hasar masraflarının nakliyat sigortacısıve bu poliçe sigortacısı arasında eşit olarakpaylaştırılacağı bu kloz ile kararlaştırılmıştır.

Bu poliçedeki muafiyetin nakliyat sigortasıpoliçesindekinden farklı olması durumunda hasarınkarara bağlanmasında yukarıda açıklandığı gibi her

Ek T

emin

atla

r ve

Gar

anti

Hük

ümle

rine

İliş

kin

Klo

zlar

-20-

sigortacı kendi % 50 kararlaştırılmış hasar payından,kendi muafiyetinin % 50'sini düşecektir.

72 SAAT KLOZU

Sigortalı kıymetlerde inşaat süresince maddi zararlarbölümü altında tazmin edilebilir; fırtına, tayfun,hortum, siklon, su hasarı, sel, deprem, tsunami vevolkanik aktiviteler sonucu 72 saat içinde oluşacakbütün fiziksel hasar veya zararlar (tamir edilebilirdurumda olsun veya olmasın) tek bir olaymış gibikabul edilecektir. Olay başına muafiyet uygulamasıyapılırken bu zaman limiti dikkate alınır.

KL 502 FIRTINA ÖZEL ŞARTI

İnşaat sigortaları genel şartları'na göre teminat altındaolan “fırtına” terimi ile 7 bofor'u aşan rüzgârlarkastedilmektedir. Bu hızın altında gerçekleşen rüzgârhızları neticesinde oluşacak maddi zararlar bupoliçenin kapsamı dışındadır.

KL 503 DENİZ YAPILARI ÖZEL ŞARTI

Aşağıdaki maddelerin teminat harici olduğuhususunda taraflar mutabık kalmıştır.

a. Normal deniz hareketleri ve etkileri neticesi olankum birikimi, toprağın oyulması korozyon vb.olaylar,

b. İnşaat sırasında sigorta konusu yapıya yüzerteçhizat bağlanması sebebi ile meydanagelebilecek hasarlar,

c. Proje kusurları ile kazık çakma sırasındakiuygulama hataları, kazıkların çakıldığı eksendendeplase olması,

d. Sigorta konusu inşaat işi ile ilgili olarak işverenmakam tarafından düzenlenen ve bu poliçeninayrılmaz parçası addedilen teknik şartnameyeuygun hareket edilmemesi neticesinde meydanagelen hasarlar,

e. Gel-git olaylarının meydana getireceği hasarlar,

f. Suyun içinde ve/veya üstünde çalışan makineler,“iş makineleri” hasarları,

g. Dolgu kaybı, gemi çarpması, her türlü denizciliksorumluluğu (marine liability) ve inşaatın yapılmışkısımlarındaki dengesiz (homojen ve mutatolmayan) çökmeler,

h. Hasar sonrası su altında yapılacak tarama vetekrar tarama çalışmaları teminat haricidir.

KL 508 DENİZ/NEHRİN MUTAD (NORMAL)HAREKETLERİ ÖZEL ŞARTI

Poliçe ve/veya eklerinde yer alan hüküm, şart veistisnalarda aksine bir ifade yer almadıkça sigortacı,sigortalıya deniz/nehrin normal hareketlerinden veyanormal gel-git hareketlerinden dolayı sigortalınınsözleşme işlerinin ve/veya mal-mülkünün doğrudanveya dolaylı olarak uğradığı zarar veya hasarı tazminetmeyecektir.

Denizin veya gel-git sularının normal faaliyetleriistatistiki açıdan;

a. 5 yıllık gözlemleme süresi içinde en az bir kezmeydana geldiği,

b. Denizin durumu veya normal gelgit olaylarınınbofor ölçüsüyle “5 bofor” faktörünü aşmayanrüzgâr hızıyla birlikte oluştuğu anlamına gelir.

Ancak işin yapımını engelleyecek ani ve beklenmediksu hareketlenmeleri sonucunda oluşan hasarlar(sigortalının işin yapımında, rizikonun salimentamamlanması için gerekli güvenlik önlemlerinieksiksiz almış olması halinde) teminat kapsamındadeğerlendirilecektir.

PROFESYONEL HİZMETLER KLOZU

İşbu poliçe metninde belirtilen sigorta bedellerinekadar; tazmini kabul edilebilir bir hasar veya ziyasonucu sigortalı kıymetlerin tamir edilmesi, ikameedilmesi veya yeniden inşa edilmesi işlemlerinezorunlu olarak ve makul ölçülerde katılan mimarların,eksperlerin, danışman mühendislerin ve diğerprofesyonel görevlilerin ücretleri poliçe teminatındakibir hasarın standart tespit masrafları hariç olmakve yukarıda sözü edilen meslek sahiplerine normalzamanda ödenecek ücret tarifesini aşmamakkoşuluyla sigortalı' ya tazminat olarak ödenecektir.

KL 509 TARAMA/YENİDEN TARAMA ÖZEL ŞARTI

Poliçe ve/veya eklerinde yer alan hüküm, şart veistisnalarda aksine bir ifade yer almadıkça sigortacı,sigortalıya tarama, yeniden tarama, aşırı taramaveya bunlardan doğan hasar veya zarar için maruzkalınan herhangi bir masrafı tazmin etmeyecektir.

İnşaatSigortasıGenelŞartları

-21-

Bölüm 4İnşaat Sigortası Genel Şartları (Bütün Riskler)

A - SİGORTANIN KAPSAMI

A.1 Sigortanın Kapsamı

Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminatmüddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu sırada,inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalardışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir sebepleherhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temineder.

A.2 Sigorta Bedelinin Tespiti

Poliçede gösterilen sigorta bedelinin (var ise gümrük,vergi, resim ve harçları ile nakliye ve işçilik masraflarıdahil) proje bitiminde ulaşılacak nihai proje değerineeşit olması esastır.

Sigorta bedeli, ihale konusu işler için her yıl (var iseo ana kadar yapılmış keşif artışları da dahil olmakkaydı ile) ilgili cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşmebedelinden aşağı olamaz.

Ayrıca sigorta yapılmış ise, inşaatın yapılması içinkullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaatbarakaları ve yardımcı yapıların sigorta bedelleri caripiyasa değerlerinden aşağı olamaz.

Poliçede gösterilen sigorta bedelini teşkil edendeğerlerde bir artış meydana geldiği takdirde sigortaettiren bu artışı öğrendiğinde en geç 5 gün içindeve fakat herhangi bir hasarın meydana gelmesindenönce durumu yazılı olarak sigortacıya bildirmeklesorumludur.

Sigorta vadesi içinde yapılacak her türlü değerartışlarının sigortalı sayılabilmesi için sigortacınınyazılı muvafakati şarttır. Sigorta bedelindeki artışlaorantılı olarak prim ayarlaması yapılır. Değerartışlarının sigortacı tarafından kabul edilmemesihalinde bu sigortaya ilk tehlike sigortası hükümleriuygulanır.

A.3 Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına DahilEdilebilecek Kıymetler ve Haller

Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen ziya vehasarlar sigorta teminatının dışındadır. Ancak bunlarek sözleşme ile poliçede belirtilen limitlerle sigortateminatına dahil edilebilir.

a. İnşaatın yapılması için kullanılan iş makinelerive ekipmanı,

b. Geçici şantiye barakaları, yardımcı yapılar veşantiye tesisleri ile şantiye alet ve teçhizatı,

c. Hasarın teminat kapsamında olması kaydıylaenkaz kaldırılması masrafları,

ç. Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydanagelen ziya ve hasarların gerektirdiği uçak dışındakalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları,fazla çalışma ücretleri,

d. Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlarnedeniy le s igor tal ıya düşecek hukukisorumluluklar,

e. Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin vebunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerinsebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,

f. İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonrabaşlayan bakım devresi,

g. A.4 maddesinin (l) bendinde belirtilen zararlarhariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle MücadeleKanununda belirtilen terör eylemleri ve bueylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemekve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlartarafından yapılan müdahaleler sonucundameydana gelen zararlar,

ğ. Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınanrizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudanveya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevrekirliliği sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.

A.4 Teminat Dışında Kalan Kıymetler ve Haller

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:

a. Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürümeler,

b. Envanter açıkları,

c. İnşaatın tamamlanan veya geçici kabulü yapılan,yahut işverene teslim edilen veya işverentarafından kullanılan kısımlarında doğrudandoğruya veya dolayısıyla meydana gelecek ziyave hasarlar, (ancak, bu bölümler için, poliçe ilebakım devresi teminatının alınmış olması halinde,ilgili kloz çerçevesinde ek teminat içeriğine girenhasarlar sigortalı sayılır.)

İnşa

at S

igor

tası

Gen

el Ş

artla

rı

-22-

ç. Ayrıca sigorta edilmişse, bakım devresi bitenkısımlarda, doğrudan doğruya veya dolayısıylameydana gelen ziya ve hasarlar,

d. İnşaatla alakalı tüm hava ve kara nakil vasıtalarıile yüzen araçlar,

e. Nakit, kıymetli evrak (çek, senet, pul, esham vetahvilat gibi) fatura, dosya, borç delilleri ve hesabailişkin bütün defter ve evrak, inşaat ve tesisatplan ve proje,

f. Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancıdüşman hareketleri, çarpışma (harp ilan edilmişolsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanmave bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketlersebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,

g. Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtınyanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlaraatfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcıradyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarınınve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerinsebep olduğu bütün ziya ve hasarlar, (bu benttegeçen yanma deyimi kendi kendini idame ettirenherhangi bir nükleer ayrışım ''fission'' olayını dakapsayacaktır)

ğ. Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymetlerüzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydanagelen bütün ziya ve hasarlar,

h. Plan, proje veya hesap hatasından dolayı sigortalımallarda meydana gelecek fiziksel ziya ve hasarlar,

ı. Malzemenin bozukluğundan, ayıbından veyakusurlu işçilik neticesinde olan hasarlar, (ancakbu sebeplerle bozuk olmayan veya ayıpsızmalzemeler ve hatasız işçilikle doğru inşa edilmişsigortalı diğer kıymetlerde meydana gelecek ziyave hasarlar teminata dahildir.)

i. İnşaatın yapılması için kullanılan makine veteçhizatta, mekanik arızalardan ve elektrikarızalarından meydana gelen ziya ve hasarlar,(ancak bu sebeplerle sigortalı diğer kıymetlerdemeydana gelecek ziya ve hasarlar teminatadahildir.)

j. Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlukişinin, kastı ve ayrıca sözleşme varsa ağırkusurundan kaynaklanan ziya ve hasarlar,

k. İnşaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamendurmasından, taahhüdün tamamlanama-

masından, akdin feshinden veya cezai şartlarınuygulanmasından ileri gelen zararlar dahil karkaybı ve estetik kusurlar gibi her türlü neticezararları,

l. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilenterör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajsonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek veetkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlartarafından yapılan müdahaleler sonucu meydanagelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme,bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacakbütün zararlar.

A.5 Teminatın Süresi

Teminatın süresi, poliçede belirtilen başlangıç tarihiesas olmak kaydıyla sigorta konusu kıymetlerin inşaatsahasına boşaltıldığı andan itibaren veya inşaatsahasına boşaltılan malzeme ve teçhizat için nakliyatsigortası mevcut ise, nakliyat sigortası teminatınınbitiminden itibaren başlar ve poliçede belirtilen bitiştarihinde sona erer.

Ancak inşaatın bu tarihten önce kısmen veyatamamen bitirilip işverene teslimi ve/veya kullanımabaşlanması halinde, inşaat bütün riskler teminatısüresi bu kısımlar için herhangi bir ihtara gerekkalmaksızın sona erer ve poliçede temin edilmişsebakım devresi teminatı başlar. Sigortaya konu olaninşaat işleri ile ayrıca sigorta edilmişse bakım devresisüresi poliçede gösterilen tarihte bitirilmediği takdirde,teminat müddeti mutabık kalınacak ek bir primkarşılığı uzatılır.

Sigortaya konu teşkil eden inşaat işlerine herhangibir sebeple devamlı olarak en az bir aydan fazlasüreyle ara verilirse, bu takdirde sigortalının yazılıihbarı üzerine sigorta teminatı durur. Eğer sigortalıdurma esnasındaki rizikolarla ilgili teminatın devamınıisterse, durma süresi ile ilgili şart ve ek fiyat taraflarcatespit edilir. İnşaat faaliyetlerine tekrar başlanmasınımüteakip işlemeyen gün sayısı kadar sigorta süresiuzatılır.

A.6. Eksik Sigorta

Hasar halinde poliçede belirtilen sigorta bedelininA.2 maddesinde belirtilen değerden düşük olmasıhalinde sigortacı, sigorta bedelinin sigorta değerineolan oranı neden ibaretse, zararın o kadarındansorumludur.

İnşaatSigortasıGenelŞartları

-23-

A.7 Aşkın Sigorta

Hasar halinde; poliçede belirtilen sigorta bedeli A.2maddesinde belirtilen değeri aşarsa sigortanın budeğeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içindehaberdar olan sigortacı bu durumu sigortalıya ihbareder ve sigorta bedelini ve primin bu aşkın bedeleait kısmını indirir ve fazlasını sigortalıya iade eder.

A.8 Sigortanın Başlangıcı ve Sonu

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleriolarak, yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkçaTürkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar veöğleyin saat 12.00'de sona erer.

B- HASAR VE TAZMİNAT

B.1 Hasar Halinde Sigortalının Yükümlülükleri

Sigortalı, hasar vukuunda aşağıdaki hususları yerinegetirmekle yükümlüdür.

a. Hasarın meydana geldiğini öğrendiği tarihtenitibaren geç 5 gün içinde sigortacıya ihbar etmek.

b. Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma vekorunma tedbirlerini almak ve bu maksatlasigortacı tarafından verilecek talimata elindengeldiği kadar uymak.

c. Hasarın sebebi ile hangi hal ve şartlar altındavukua geldiğini tayine, ziya ve hasar miktarıyladelilleri tespite yararlı ve sigortalı için sağlanmasımümkün gerekli bilgi ve belgeleri (aslı veya kendisitarafından tasdikli sureti veyahut fotokopisi)sigortacının talebi üzerine, belgeleri gecikmeksizinvermek ve rücu hakkının kullanılmasına yararlısigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi vebelgeleri temin ve muhafaza etmek.

Şu kadar ki, sigortalı yukarıdaki hükümlerdairesinde sigortacıyı haberdar ettikten sonrainşaatın aksamaması amacıyla küçük çaptakitamirleri (ayrıca tamir ihbarında bulunmak kaydıile) sigortacının yetkili elemanlarının gelmesinibeklemeden yaptırabilir.

Sigortacı, hasar ihbarını aldıktan sonra 7 güniçersinde eksperini hasar yerine göndermediğitakdirde sigortalı herhangi bir kayda bağlıolmaksızın hasarlı kısmın tamirine başlayabilir.

d. Ziya ve hasar tahmini miktarını belirtir bir tazminatbeyannamesini makul ve muhik bir süre içindesigortacıya vermek.

e. Zaruri haller dışında hasar konusu yer veyamallarda bir değişiklik yapmamak.

f. Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücuhaklarının tespiti için sigortacının yetkili kıldığıtemsilcilerinin sigortalı yer veya mallarda vebunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklarıaraştırma ve incelemelere müsaade etmek.

g. Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigortasözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

B.2 Hasarın Tespiti

Sigortalı kıymetlerde meydana gelen ziya ve hasarınmiktarı taraflarca uyuşularak tespit edilir. Taraflaruyuşamadıkları takdirde, ziya ve hasarın miktarımütehassıs mühendisler veya teknisyenler arasındanseçilecek hakem-bilirkişi diye adlandırılan bilirkişilertarafından, aşağıdaki hükümlere tabi olmak üzeretespit edilir:

a. İki taraf tek hakem-bil irkişi seçimindeanlaşamadıkları takdirde, taraflardan her birikendi hakem-bilirkişisini tayin eder ve bu hususunoter eliyle diğer tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirkişileri tayinlerinden itibaren 7 gün içerisindeve incelemeye geçmeden evvel bir üçüncü tarafsızhakem-bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanaklatespit ederler. Üçüncü hakem-bilirkişi ancak tarafhakem-bilirkişilerinin anlaşamadıkları hususlarda,anlaşamadıkları hadler dahilinde kalmak ve bunamünhasır olmak kaydıyla karar vermeye yetkilidir.Üçüncü hakem-bilirkişi kararını müstakil bir raporhalinde verebileceği gibi, diğer hakem-bilirkişilerlebirlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkişi raporları taraflara aynı zamanda tebliğedilir. Hakem-bilirkişi raporlarının beher ünite içintespit edilecek ziya ve hasar miktarlarından başka-hasarın belli veya muhtemel sebebi, hasarlıkıymetlerin hasardan bir gün önceki gerçek değeriile yenileme (ikame) değerini, tamir veya başkahususlar için faydalanılabilecek enkazın ağırlığınıve değerini de ihtiva etmesi gereklidir.

b. Taraflardan herhangi biri diğer tarafça yapılantebliğden itibaren 15 gün içerisinde hakem-bilirkişisini tayin etmez yahut taraf hakem-bilirkişilerüçüncü hakem-bilirkişinin seçim hususunda 7gün içerisinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi taraflardanbirinin talebi üzerine hasar mahallindeki ticaret

İnşa

at S

igor

tası

Gen

el Ş

artla

rı

-24-

davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanıtarafından tarafsız ve mütehassıs şahıslararasından seçilir.

c. Her iki taraf üçüncü hakem-bilirkişinin (bu şahısister hakem- bilirkişilerince, ister yetkili mahkemebaşkanı tarafından seçilecek olsun) sigortacınınveya sigortalının ikamet ettiği veya hasarınmeydana geldiği mahal dışından seçilmesiniisteme hakkını haizdirler ve bu isteğin yerinegetirilmesi gereklidir.

d. Hakem-bilirkişiler ölür, vazifeden çekilir veyareddedilir ise ayrılan hakem-bilirkişi yerine yenisiaynı usule göre seçilir ve tespit muamelesinekaldığı yerden devam edilir.

Sigortalının ölümü, tayin edilmiş bulunan hakem-bilirkişinin vazifesini sona erdirmez.

İhtisas yokluğu sebebiyle hakem-bilirkişilereyapılacak itiraz, bu şahısların öğrendiği tarihtenitibaren 7 gün içerisinde yapılmadığı takdirdeitiraz hakkı düşer.

h. Hakem-bilirkişiler incelemelerinde tamamenserbesttirler. H.U.M.K.'nun ve diğer mevzuathükümleri ile de bağlı değildirler.

f. Ziya ve hasar miktarının tespiti zımnında hakem-bilirkişiler gerekli görecekleri deliller ile hasarzamanında mevcut sigortalı malın ve değerinintespitine yarayacak kayıt ve belgeleri isteyebilirve hasar mahallinde incelemede bulunabilirler.

g. Hakem-bilirkişi veya hakem-kişiler, yahut üçüncühakem-bilirkişinin ziya ve hasar miktarı hususundaverecekleri kararlar kesindir, tarafları bağlar. Eğerziya ve hasar miktarı taraflarca tespit edilmemişsebir hakem- bilirkişi kararına dayanmadansigortacıdan tazminat talep ve dava edilemez.Hakem-bilirkişi kararlarına ancak karar ilk bakıştaanlaşılır, yani aşikar olarak hakiki durumdanönemli şekilde farklı ise itiraz edilebilir ve bunlarıniptali raporun tebliğ tarihinden itibaren bir haftaiçinde, hasar mahallindeki ticaret davalarınabakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

h. Taraflar tazminat miktarı hususunda anlaşmadıkçaalacak ancak hakem- bilirkişi kararı ile muaccelolur ve zaman aşımı kesin raporun taraflara tebliğitarihinden evvel işlemeye başlamaz. Meğer ki,hakem-bilirkişilerin tayini ile T.T.K.'nun 1292.maddesindeki ihbar müddeti arasında 2 yıllıkmüddet geçmiş olsun.

i. Taraflar kendi hakem-bilirkişilerinin ücret vemasraflarını öderler. Üçüncü hakem-bilirkişininücret ve masrafları taraflarca yarı yarıya ödenir.

j. Ziya ve hasar miktarının tespiti, teminat verilenrizikolar, sigorta bedeli, sigorta değeri, aşkın vemenfaat değeri altında sigorta, sorumluluğunbaşlangıcı, hak düşürücü ve hak azaltıcı sebeplerhususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcuthüküm ve şartlar ve bunların ileri sürülmesinetesir etmez.

B.3 Tazminatın Hesabı

Tazminat miktarı poliçede münhasıran gösterilmişseher kalem itibariyle ayrı ayrı gösterilen sigorta bedelinive her halükarda toplam sigorta bedelini aşmamakkaydıyla aşağıda yazılı esaslar dahilinde tespit edilir:

1. İnşaat konusu malzeme ve işlerde:

I. Kısmi hasar halinde:

Tazminat tutan sigortalı kıymetlerin hasardan birgün önceki durumuna getirilmesi için ödenmesigereken bedeldir. Bu bedel inşaat malzemesi bedeli,işçilik, nakliye masrafları, -varsa- gümrük, vergi,resim ve harç gibi masrafları da kapsar. Ancak buödemeler tutarı sigortalı kıymetlerin hasardan birgün önceki değerini geçemez. Tazminat tutarındasovtaj (ve varsa muafiyet) indirilir.

II. Tam hasar halinde:

Tazminat tutarı, sigortalı kıymetin hasardan bir günönceki değeridir. Tazminat tutarından sovtaj ve varsamuafiyet indirilir.

2. Ek sözleşme ile temin edilen hallerde:

a. İnşaatın yapılması için kullanılan iş makinelerive ekipmanı ile geçici şantiye barakaları, yardımcıyapılar, şantiye tesisleri ile şantiye alet ve teçhizatı:

I. Kısmi hasar halinde:

Tazminat tutan yedek parçaların ikame bedeli, nakliyemasrafları, de-montaj ve montaj masrafları, -varsa-gümrük, vergi, resim ve harç gibi masrafları dakapsamakla beraber yenisi ikame edilen parçalaritibariyle eski yeni farkı indirimi yapılır. Tazminattutarından sovtaj ve varsa muafiyet indirilir.

İnşaatSigortasıGenelŞartları

-25-

II. Tam hasar halinde:

Tazminat tutarı, sigortalı kıymetin hasardan bir günönceki değeridir. Tazminat tutarından sovtaj ve varsamuafiyet indirilir.

b. Enkaz kaldırma masrafları:

Tazminat tutarı hasar mahallinin temizlenmesiiçin yapılan masraflar olup, azami teminat tutarıpoliçede belirtilmiştir.

c. Seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları ve fazlaçalışma ücretleri: Tazminat tutarı teminatkapsamına giren bir hasarın onarımı maksadıylayapılan ilave masraflar olup azami teminat tutarıpoliçede belirtilir.

3. Kısmi hasar halleriyle ilgili olarak yapılan geçicitamir masrafları, kesin tamir masraflarını azalttığıoranda sigortacı tarafından kabul edilir.

4. Kısmi hasar halleriyle ilgili olarak yukarıda (I)fıkralarında belirtilen esaslar dahilinde hesaplanantazminat tutarı sigortalı kıymetin hasardan birgün önceki değerini aşarsa tazminat tam hasarlailgili (II) fıkralarında belirtilen esaslar dahilindeödenir.

Sigortacı hasarlı herhangi bir kıymeti tamirettirebileceği gibi zararları nakden de ödeyebilir.

Müşterek sigorta halinde, tazminat bu poliçehükümlerine göre tespit edildikten sonra, sigortacıbu tazminattaki hissesini, sigorta bedelleritoplamına kendisinin iştiraki nispetinde öder.

Ancak poliçeler meyanında hususi mahiyet veyaşartları haiz olanlar mevcut ise tazminat hissesinintayininde bu hususiyetler ve taahhüdün tabiolduğu şartlar karşılığı olarak nazarı itibara alınır.Sigortalı kıymetlerden bir ünitenin kısmi hasarıhalinde hasar o üniteye ait sigorta bedeline kadarolmak üzere ödenir ve ancak sigorta süresi içindeödenecek hasarların tutarı hiçbir zaman o üniteyeait sigorta bedelini aşamaz.

B.4 Tazminat Hakkının Eksilmesi veya Düşmesi

Sigortalı, hasar vukuundaki yükümlülüklerini yerinegetirmez ve bunun sonucu ziya ve hasar miktarındabir artış olursa sigortacının ödeyeceği tazminattanbu suretle artan kısım indirilir.

Sigortalı, rizikonun tahakkukuna kasten sebebiyet

verir veya ziya ve hasar miktarını kasten artırıcıfiillerde bulunursa, bu poliçeden doğan hakları düşer.

B.5 Hasar ve Tazminatın Sonuçları

Sigortacı ödediği tazminat miktarınca hukukensigortalı yerine geçer. Sigortalı ve sigorta ettirensigortacının ikame edebileceği davaya yararlı ve eldeedilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeyemecburdur.

Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasarmeydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer.Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihindenitibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

Sigorta bedeli poliçede muhtelif birimler (ünite veyagruplar) itibariyle ayrı ayrı gösterilmiş ve bu birimlerden(ünite veya gruplardan) biri veya bir kaçı tam hasarauğramış ise bu birimlere (ünite veya gruplara) ilişkinsigorta teminatı, hasar tarihinde sona erer.

Kısmi hasar halinde ise her birim (ünite veya grup)için tespit edilmiş olan sigorta bedeli hasar tarihindenitibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

Sigorta bedelinin eksildiği hallerde hasar tarihindenitibaren gün esası üzerinden prim alınmak suretiylesigorta bedeli eski miktara çıkartılabilir.

Aksine sözleşme yoksa hasarlı mal sigortacıyabırakılamaz.

Kısmi hasarlarda taraflar sigorta sözleşmesinifeshetme hakkına sahiptir. Taraflar fesih hakkınıancak tazminat ödenmeden önce kullanabilir.

Sigortacı, fesih hakkını kullandığı takdirde bu fesih,ihbarın postaya veya notere verildiği tarihten itibaren15 gün sonra öğleyin saat 12.00'de hüküm ifadeeder ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçensürenin primi, aşağıdaki uygulamaya tabi olur.

I. Fesih esas inşaat devresi içinde olursa işlemeyensigorta müddetine ait prim gün esasına göre iadeolunur. Ayrıca bakım devresi teminatı bahis konusuise bu devreye ait prim de tamamen iade edilir.

II. Fesih bakım devresinde vuku bulursa bu devreyeait primden iade yapılmaz.

Sigorta ettiren, fesih hakkını kullandığı takdirde bufesih, ihbarın postaya veya notere verildiği tarihi takipeden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade ederve işlememiş sigorta süresine ait prim geri verilmez.

İnşa

at S

igor

tası

Gen

el Ş

artla

rı

-26-

C - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

C.1 Sigorta Priminin Ödenmesi, SigortacınınSorumluluğunun Başlaması ve SigortaEttirenin Temerrüdü

Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesikararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılıryapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığındaödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, primveya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslimedilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamazve bu husus poliçenin ön yüzüne yazılır.

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde,taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesindeödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veyapoliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir.Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerindebelirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olanprim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitiminekadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Primödeme borcunda temerrüde düşülmesi halindeBorçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Poliçenin ön yüzüne yazılması kaydıyla, rizikonungerçekleşmesiyle henüz vadesi gelmemiş primtaksitlerinin sigortacının ödemekle yükümlü olduğutazminat miktarını aşmayan kısmı, muaccel halegelir.

Bu madde uyarınca sigorta sözleşmesinin feshedilmişsayıldığı hallerde, sigortacının sorumluluğunun devamettiği süreye tekabül eden prim gün esası üzerindenhesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir.

C.2 Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü

Sigortacı bu sigortayı sigorta ettirenin rizikonun hakikidurumunu bildirmek üzere teklifname, poliçe veeklerinde yazılı beyanına dayanarak kabul etmiştir.

Sigorta ettirenin beyanı hakikate aykırı veya eksikise, sigortacının sözleşmeyi yapmamasını veya dahaağır şartlarla yapmasını gerektirecek hallerde:

a. Sigorta ettirenin kastı varsa, sigortacı durumuöğrendiği tarihten itibaren 1 ay içinde sözleşmedencayabilir ve riziko gerçekleşmiş ise tazminatıödemez. Cayma halinde sigortacı prime hakkazanır.

b. Sigorta ettirenin kastı yoksa, ve bu durum rizikonungerçekleşmesinden evvel anlaşılırsa sigortacıdurumu öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde

sigorta poliçesini feshetmek veya rizikonunağırlığına uygun prim farkını almak suretiyleyürürlükte tutmak şıklarından birini seçer.

Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veyanotere verildiği tarihten itibaren 15 gün sonra öğleyinsaat 12.00'de hüküm ifade eder ve işlemeyen sigortamüddetine ait prim aşağıdaki uygulamaya tabi olur:

I. Fesih esas inşaat devresi içinde olursa işlemeyensigorta müddetine ait prim gün esasına göre iadeolunur. Ayrıca bakım devresi teminatı bahis konusuise bu devreye ait prim de tamamen iade edilir.

II. Fesih bakım devresinde vuku bulursa bu devreyeait primden iade yapılmaz.

Sigorta ettiren talep edilen prim farkını kabuletmediğini 15 gün içinde bildirdiği takdirde akitfeshedilmiş olur ve işlemeyen sigorta müddetine aitprim iade edilir .

c. Süresinde kullanılmayan cayma, fesih veya primfarkını talep etme hakkı düşer.

d. Sigorta ettirenin kasdı bulunmadığı hallerde riziko:

1- Sigortacı durumu öğrenmeden önce veya,

2- Sigortacının fesih ihbarında bulunabileceği süreiçinde veyahut,

3- Bu ihbarın hüküm ifade etmesi için geçecek süreiçinde gerçekleşirse, sigortacı tazminatı tahakkukettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken primarasındaki orana göre belirler.

C.3 Sigortalının Poliçenin Yürürlüğü EsnasındakiYükümlülükleri

Sigortalı, sigorta konusu inşaat işleri ile malzeme,teçhizat, tesisat ve makinelerin emniyeti ve korunmasıiçin, sigortalı değilmiş gibi gerekli ihtimamıgöstermekle yükümlüdür.

Sigortacı yetkili memurları vasıtası ile gerektiğindesigorta konusu bina ve tesisleri teftiş ve kontroleyetkili olup, sigortalı da bu kontrollere müsaade veyardım etmekle yükümlüdür.

C.4 Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü veSonuçları

Akdin yapılmasından sonra sigortalı malın teklifname,poliçe ve eklerinde beyan olunan yeri veya halisigortacının muvafakati olmadan değiştirildiği takdirdesigorta ettiren, bu değişikliği:

İnşaatSigortasıGenelŞartları

-27-

a. Kendisi tarafından veya açık veya zımni rızası ilebir başkası tarafından yapılmış ise derhal,

b. Açık veya zımni rızası olmadan başka bir şahıstarafından yapılmış ise durumu öğrenir öğrenmez,ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortacıyaihbarla yükümlüdür.

Sigortacı, değişikliği öğrendiği tarihten itibaren, budeğişiklik sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağırşartlarla yapmasını gerektiriyorsa 8 gün içinde:

1. Sözleşmeyi fesheder veya,

2. Prim farkını talep etmek suretiyle akdi yürürlüktetutar.

Sigorta ettiren, talep edilen prim farkını kabuletmediğini 8 gün içinde bildirdiği takdirde sözleşmefeshedilmiş olur.

Sigortacı tarafından yapılan fesih ihbarı postaya veyanotere verildiği tarihten itibaren 8 gün sonra öğleyinsaat 12.00'de, sigorta ettiren tarafından yapılan fesihihbarı ise postaya veya notere verildiği tarihi takipeden gün öğleyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.

Değişiklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az primuygulamasını gerektirir hâllerden ise; sigortacı, budeğişikliğin yapıldığı tarihten sözleşmenin sonaermesine kadar geçecek süre için gün esasına görehesap edilecek prim farkını sigorta ettirene geri verir.

Herhalde rizikonun ağırlaşmasından itibaren poliçeninsona ermesine kadar geçen günler için gereken primfarkını almaya sigortacı hak kazanır.

Süresinde kullanılmayan fesih veya prim farkını talepetme hakkı düşer.

Sigortalı malın teklifname, poliçe ve eklerinde beyanolunan yerinin veya halinin değiştiğini öğrenensigortacı, sigorta primini tahsil etmek gibi sigortasözleşmesinin aynen devamına razı olduğunugösteren harekette bulunursa fesih veya prim farkınıtalep etme hakkı düşer.

Sigortalı malın yer ve halinde rizikoyu ağırlaştırıcıdeğişiklikleri, sigorta ettiren ihbar süresi içersindekasden bildirmemişse ihbar süresinden sonragerçekleşen hasarlara ait tazminat hakkı düşer; ihbaryükümlülüğüne riayetsizlik kasıtlı değilse alınan primlealınması gereken prim arasındaki orantıya göretazminattan indirim yapılır. Meydana gelen değişikliklerrizikoyu hafifletici mahiyette olur ve primin indirilmesiniicap ettirir ise durumun sigortacıya yazı ile

bildirilmesinden sözleşmenin sona ermesine kadargeçecek süre için sigortacı tarafından tespit edilecekprim farkı sigortalıya iade edilir.

Bu madde hükümleri sigortalıya da uygulanır.

C.5 Mülkiyet Değişikliği

Sigortalı malın mülkiyetinde bir değişiklik olduğutakdirde, sigortanın hükmü devam eder ve sigortalınınpoliçeden doğan hak ve borçları yeni hak sahiplerineintikal eder. Bu takdirde sigorta ettiren ve sigortanınmevcudiyetini öğrenen yeni hak sahibi, devir keyfiyetini15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.Bu yükümlülük yerine getirilmez ise sigortacısorumluluktan kurtulur. Sigortacı değişikliği; yenihak sahibi de sigortanın mevcudiyetini öğrendiğitarihten itibaren 8 gün içinde sigortayı fesih edebilir.

Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer. Poliçeninsigortacı tarafından feshi halinde, fesih ihbarı postayaveya notere verildiği tarihten itibaren 8 gün sonraöğleyin saat 12.00'de yeni hak sahibi tarafındanfeshi ise fesih ihbarı postaya veya notere verildiğitarihi takip eden gün öğleyin saat 12.00'de hükümifade eder.

Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen süreninprimi, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi halindegün esası, yeni hak sahibi tarafından feshi halindeise sigortacı tarafından tespit edilecek esasa göreprim farkı yeni hak sahibine geri verilir. Sigortalımalın malikinin değişmesi anında mevcut primborçlarından sigorta ettiren, fesih hakkını kullanmayanyeni hak sahibi ile birlikte sorumludur.

Sigorta ettirenin ölümü halinde, bu sigortadan doğanbütün hak ve borçlar olduğu gibi yeni hak sahiplerineintikal eder.C.6 Vergi, Resim, Harç ve İdare Masrafları

Sigorta sözleşmesine, bedeline veya primine ilişkinolarak halen mevcut ve ilerde konulabilecek vergi,resim veya harçlarla sigorta sözleşmesinde gösterilenidare masrafı sigorta ettirene aittir.

C.7 Tebliğ ve İhbarlar

Sigortalının bildirimleri, sigorta şirketinin merkezineveya sigorta sözleşmesine aracılık eden acenteyeyapılır.

Sigortacının bildirimleri de sigortalının son bildirilenadresine noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapılır.

İnşa

atSi

gort

asıG

enel

Şart

ları

-28-

Taraflara imza karşılığı elden verilen mektup veyatelgrafla yapılan bildirimler de taahhütlü mektuphükmündedir.

Güvenli elektronik imza kullanılarak elektronikortamda yapılan ve sigortacıya, sigortalıya ve sigortaettirene ulaştığı kanıtlanabilen bildirimler de geçerlisayılır.

C.8 Ticari ve Mesleki Sırların Saklı Tutulması

Sigortacı, sigortalıya ait öğreneceği ticari ve meslekisırların saklı tutulmamasından doğacak zararlardansorumludur.

C.9 Yetkili Mahkeme

Bu poliçeden doğan ihtilaflar sebebiyle sigorta şirketialeyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, sigortaşirketi merkezinin veya sigorta akdine aracılık yapanacentenin ikametgahının bulunduğu veya hasarınvukua geldiği, sigorta şirketi tarafından açılacakdavalarda ise, davalının ikametgahının bulunduğuyerin ticaret davalarına bakmakla görevlimahkemesidir.

C.10 Zaman Aşımı

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler ikiyılda zaman aşımına uğrar.

C.11 Özel Şartlar

Bu Genel Şartlara, varsa bunlara ilişkin klozlara aykırıdüşmeyen özel şartlar konulabilir.

Yürürlük Tarihi : 01.02.2009

www.yksigorta.com.tr e-posta:yksigorta@yksigorta.com.tr

YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.

BAKIRKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

G. Ali Rıza Gürcan Cad.Metropol Center No:31K:8 Büro No:33Merter, 34150 İstanbulTel: (0 212) 449 17 17

KADIKÖY BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Şemsettin Günaltay Cad.No:213Erenköy, 34738 İstanbulTel: (0 216) 468 22 22

İÇ ANADOLU BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜ

Mithatpaşa Cad.No:43/EKızılay, 06420 AnkaraTel: (0 312) 458 60 60

GÜNEY BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜ

Ziya Paşa BulvarıNo: 74,01130 AdanaTel: (0 322) 455 57 57

BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Atatürk Cad.No: 25/4,16010 BursaTel: (0 224) 294 59 59

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜYapı Kredi Plaza A Blok BüyükdereCad. Levent,34330 İstanbulTel : (0212) 336 06 06

EGE BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜ

Halit Ziya BulvarıNo:74/2Alsancak, 35210 İzmirTel: (0 232) 498 64 64

AKDENİZ BÖLGEMÜDÜRLÜĞÜ

Recep Peker Cad. Antalya2000 İş Merkezi No: 22/4,07100 AntalyaTel: (0 242) 310 39 39

A C E N T E

GENEL MÜDÜRLÜKYapı Kredi Plaza A Blok Büyükdere Cad. Levent, 34330 İstanbul

Ticaret Sicil No: 32986Tel : (0212) 336 06 06

Müşteri İletişim MerkeziTel: (0212) 336 09 09