T.C. Resmî Gazete - web.shgm.gov.trweb.shgm.gov.tr/umevzuat/asya/kanun/pakistan.pdf · Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür ve

T.C. Resmî Gazete

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

13 MART 1977 Yönetim ve Yazı işleri için

Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenal Genel Müdürlüğüne PAZAR

başvurulur.

Sayı : 15877

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür ve Tanıtma Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bu-

lunduğuna İlişkin Kanun

Kanun N o : 2068 Kabul Tarihi: 1/3/1977

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 Ocak 1975 tarihinde imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Tanıtma An-l a şmas ın ın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 — Bu Kanun onay belgelerinin teati edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3 — B u Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 9/3/1977

Türkiy Cumhuriyeti Hükümeti İle Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış Olan Kültür Anlaşması'nın Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun N o : 2069 Kabul Tarihi : 1/3/1977

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 18 Ağustos 1973 tarihinde Cakarta'da imzalanmış bulunan Kültür Anlaşması'nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürülüğe girer. MADDE 3 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

9/3/1977

Yasama Bölümü Sayfa: 2083

Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1977 — Sayı: 15877

28 Temmuz 1973 Tarihinde İmzalanmış Bulunan Türkiye Cumhuriyeti İle Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylan-

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No : 2070 Kabul Tarihi: 1/3/1977

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

9/3/1977

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına İlişkin Olarak İmzalanan Anlaşmanın

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No : 2071 Kabul Tarihi: 1/3/1977

MADDE 1 — 25 Mart 1975 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırmasına Dair Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

9/3/1977

19 Temmuz 1975 Tarihinde İmzalanmış Bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması»

nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 2072 Kabul Tarihi: 1/3/1977

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devletî Hükümeti arasında 19 Temmuz 1975 tarihinde Kuveyt'te imzalanmış bulunan «Türkiye Cum-huriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşması»nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 — B u Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

9/3/1977

12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 Tarihli Lahey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No : 2073 Kabul Tarihi: 1/3/1977

MADDE 1 — 12 Ek im 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan «Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme»ye ve 28

Yasama Bölümü Sayfa : 2084

13 Mart 1977 — Sayı : 15877 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Eylül 1955 tarihinde Lahey'de imzalanan «12 Ek im 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hak-kındaki Sözleşmeyi Değiştiren Protokol»a katılınması uygun bulunmuştur.


9/3/1977

10 Temmuz 1967 Tarihinde Paris'te İmzalanan Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Saptanmasına İlişkin Yöntemler Hususunda

Uluslararası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun


MADDE 1 — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te İmzalanan Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Saptanmasına İlişkin Yöntemler Hususunda Ulus-lararası Anlaşmanın Onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

9/3/1977

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Pakistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırması Hakkında Anlaşmanın Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Kanun No : 2075 Kabul Tarihi : 1/3/1977

MADDE 1 — 13 Temmuz 1973 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş-tırmasına dair Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 — B u Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

9/3/1977

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Eylül 1972 Tarihinde İmzalanan Hava Ulaştırma Anlaş

masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun


MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 tarihinde Ankara'da imzalanan Hava Ulaştırma An-laşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.


Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1977 — Sayı : 15877 MADDE 2 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

9/3/1977

Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşmesine Katılınmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun


MADDE 1 — Uluslararası Soğutma Enstitüsü ile ilgili olup 31 Mayıs 1937 ta-rihinde değiştirilmiş bulunan 21 Haziran 1920 tarihli Sözleşmenin yerini alan 2 Eylül 1967 tarihinde değişik 1 Aralık 1954 tarihli Uluslararası Sözleşmeye katılınmasının onaylanması uygun bulunmuştur.


9/3/1977

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanmış Bulunan Kültür Anlaşması'nın Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun N o : 2078 Kabul Tarihi: 1/3/1977

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hü-kümeti arasında 1 Mayıs 1974 tarihinde imzalanmış bulunan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması» nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 — B u Kanun, onaylama işlemlerininin tamamlandığının karşılıklı olarak mektup teatisi suretiyle bildirilmesinden 30 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 — B u Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

9/3/1977

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun Kanun N o : 2079 Kabul Tarihi: 1/3/1977

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 2 Eylül 1975 tarihinde Ankara'da imzalanan Hukukî ve Cezaî konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür,

9/3/1977


13 Mart 1977 — Sayı: 15877 RESMÎ GAZETE

Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması ve Uygulanması Hakkında Kanun

Kanun No : 2080 Kabul Tarihi: 1/3/1977

MADDE 1 — 26 Haziran 1974 tarihinde Strazburg'da imzalanan «Ceza Kovuş-turmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi» nin onaylanması uygun bulup muştur.

MADDE 2 — Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasıyle ilgili olarak Devlet tarafından yapılması gereken işlemleri Adalet Bakanlığı yerine getirir. Ancak, kamu davası açılmış ise, Ceza Kovuşturmasının durdurulmasına veya aktarılmasına davayı gören mahkeme veya hâkimlikçe karar verilir.

MADDE 3 — Yabancı memlekette işlenen ve Sözleşmenin 2 nci maddesinin verdiği yetkiye göre Türkiye'de yapılacak kovuşturmalarda selâhiyet, Türk Ceza Kanununun 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri hükmünce Türkiye'de takibi gereken suçlarda uygulanan hükümlere göre tayin edilir.

MADDE 4 — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 5 — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

9/3/1977

Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması Hakkında Kanun

Kanun No: 2081 Kabul Tarihi: 1/3/1977

MADDE 1 — 26 Haziran 1974 tarihinde Strazburg'da imzalanan «Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi»nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 — Bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasıyle ilgili olarak Devlet tarafından yapılması gereken işlemleri Adalet Bakanlığı yerine getirir.

MADDE 3 — Türk mahkemelerince sanığın yokluğunda verilen ve yabancı ülkede tebliğ ve yerine getirilmesi istenen hüküm ve ceza kararnamelerine karşı Sözleşme hükümlerine göre yapılan itirazın, Türk yargılama makamlarınca incelenme-sinin istenilmesi halinde, inceleme mercii hükmü veren mahkemedir. İtirazın kabul edilmesi halinde duruşma bu mahkemede yapılır ve neticesine göre hüküm verilir.

Yabancı ülkede tebliğ ve yerine getirilmesi istenilen idarî nitelikte ceza yargıları dolayısiyle itiraz mercii Kanunda gösterilmemiş ise, itiraz idari merciin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Mahkemesinde incelenir.

MADDE 4 — Adalet Bakanlığı yerine getirilme isteğinin işleme konulmasını uygun bulduğu takdirde, Sözleşme hükümleri dairesinde gerekli inceleme ve karar verme hususunda yetkili mahkeme, hükümlünün Türkiye'de mutat olarak oturduğu yerdeki, böyle bir yer yoksa Türkiye'de bulunduğu yerdeki, Türkiye'de bulunmuyorsa Ankara'daki, yabancı mahkûmiyet kararma esas teşkil eden suça ve cezasına göre görevli mahkemedir.

Yabancı mahkemelerce sanığın yokluğunda verilip Türkiye'de tebliği ve yerine getirilmesi istenilen hüküm ve ceza kararnamelerine karşı Türk yargılama makamlarınca incelenmek kaydıyle yapılan itiraz, daha önceki fıkrada belirtilen mahkemede incelenir ve itirazın kabulü halinde yargılama bu mahkemede yapılır.

Sayfa: 5



Sözleşmenin 32 nci maddesinin 2 nci bendi gereğince yöneltilen geçici tutuklama talepleri, Ankara Sulh Ceza Mahkemesinde incelenir.

MADDE 5 — Sözleşmenin, müeyyidelerin yerine getirilmesi ile ilgili 5 inci bölümü gereğince mahkemelerde verilecek nihaî kararlara karşı acele itiraz yoluna başvurulabilir.

MADDE 6 — Türk mahkemeleri tarafından verilen hükümlerin bir başka suç dolayısiyle doğurduğu sonuçlar, Sözleşen Devletlerin ceza mahkemeleri hükümlerine de uygulanır.

MADDE 7 — Türk mahkemeleri tarafından verilen hükümlerin sonucu olan yasaklamalar, Sözleşen devletlerin ceza mahkemeleri hükümlerine de uygulanır.


9/3/1977


Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

r 13 MART 1977 PAZAR Sayı : 15877

İLAN BÖLÜMÜqwqwqwqw

ILANLAR İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden:

1 — Toz kurşun sülyen satın alınması ihalesi 22/3/1977 günü, saat 15.00 de açık eksiltme usulü ile yapılacaktır

2 — İhale Mathatpaşa Caddesindeki 17 No.lu binanın 2. katında olacaktır. 3 — Muhammen bedeli :251.316,— TL. 4 — Geçici teminat: 13.790— TL. 5 — İsteklilerin geçici teminatı fon veznesine yatırarak karşılığında alacak

ları makbuzu veya l imi t i içi teminat mektubu ile 1976 yılı tasdikli Ticaret Odası belgesini ihale gün ve saatine kadar Komisyon Raportörlüğüne vermeleri gerekmektedir.

6 — İhale dosyası aynı binanın 3. katındaki 305 No.lu odada görülebilir. 7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 8 — İhale 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından idare, ihaleyi yapıp yapma

makta veya dilediğine vermekte serbesttir. İlân olunur. 3563 / 2-2

Kara Kuvvetleri Komutanlığından:

1 — Kara Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı için aşağıda miktarı yazılı muhtelif cins optik malzeme satın alınacaktır.

2 — 1601 -1904 sayılı kanuna göre yapılacak olan bu alıma ait döviz komutanlıkça sağlanacaktır.

3 — Şartname ve liste Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Tedarik Şubesinden bedelsiz olarak 18 Mart 1977 gününe kadar alınabilir.

4 — Son teklif verme süresi 7 Nisan 1977 günü saat 17.00 ye kadar olup bundan sonra gelecek tekliflerle, postada gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5 — Komutanlık, malzemeyi alıp almamakta ve malzeme miktarım değiştirmekte serbesttir.

6 — Şartnameler Komutanlıkça posta ile gönderilemez ve posta ile yapılan isteklere cevap verilmez.

7 — Eksport ve diğer aracı firmalar ihaleye kesinlikle iştirak edemezler. 8 — Yetkili şahısların, şartnameleri alırken dilekçe ile müracaat etmeleri,

hüviyet göstermeleri, mümessillik belgelerini veya fotokopilerini vermeleri şarttır. Satın alınacak malzemelerin cins ve miktar la r ı : 3 kalem muhtelif cins optik

malzeme. 3191 / 2-2

T.C. Resmî Gazete


Ankara Birinci Sulh Ceza Hâkimliğinden :

Esas N o : 1976/1485 Karar N o : 1976/1483 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık Mehmet Atamer hakkında mahke-

memizce verilen 27/12/1976 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin adresinin bu-lunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilân tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3098

Esas N o : 1976/1294 Karar N o : 1976/1346 Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan sanık İsmail Secerlioğlu hakkında Mah

kememizce verilen 8/12/1976 tarih ve aynı sayılı gıyabi hükmün adı geçenin adresinin bulunamaması sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın iş bu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı ilan tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3099

Esas N o : 1976/1458 Karar N o : 1976/1455 Fuhuş yaptırmak suçundan sanık Osman Yurdakul hakkında mahkememizce

verilen 27/12/1976 tarih ve aynı sayılı gıyabî hükmün adı geçenin adresinin buluna-maması, sebebiyle tebliğ edilememiştir. Sanığın işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yollarına başvurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edilerek kesinleşmiş sayılacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 3100

Gaziosmanpaşa Tapulama Hâkimliğinden :

1974/323 Hâkim : Lem'i Bayar 12482 Kâtip : Mehmet Al i Sever Davacı Hazinenin 89 parsel için davalılar Saniye Başarır ve arkadaşları aley-

hine Mahkememizde açtıkları iptal davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince :

Yapılan aramalara rağmen adresleri tespit edilemiyen Rahim oğlu Salim Ba-şarır ile Yusuf oğlu Sabri Özer'in ilânen kendilerine tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, 15/4/1977 tarihinde Mahkememizde yapılan duruşmada hazır bulunmanız davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 2832

Gümüşhane Asliye Hukuk Hâkimliğinden:

1975/254 Davacı Şehrettin Aydoğdu vekili Av. Murat Öztekin tarafından davalı Yusuf

Aydoğdu aleyhine açılmış bulunan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının yapılan duruşması sırasında:

Adresi meçhul olan davalıya dava dilekçesini havi davetiye ve gıyap kararı ilanen tebliğ edilmiş olup müracaata kalan dava, davacı tarafca yenilenmekle davalının

duruşma günü olan 1/4/1977 Cuma günü saat 9.30 da mahkemede hazır bulunması, yenileme dilekçesi yerine ilânen tebliğ olunur. 3055

13 Mart 1977 — Sayı : 15877 RESMÎ GAZETE Sayfa: 9

İmar ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden:

1 — Dikiş ve döşeme makinası satın alınması ihalesi 21/3/1977 günü, saat 15.00 de açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.

2 — İhale Mithatpaşa Caddesindeki 17 No.lu binanın 2. katında olacaktır . 3 — Muhammen bedel: 49.000,— TL. 4 — Geçici teminat: 3.675 — TL. 5 — İsteklilerin geçici teminatı fon veznesine yatırarak karşılığında alacak

ları makbuzu veya limiti içi teminat mektubu ile 1976 yılı tasdikli Ticaret Odası belgesini ihale gün ve saatine kadar Komisyon Raportörlüğüne vermeleri gerek inektedir.

6 — İhale dosyası aynı binanın 3. katındaki 305 No.lu odada görülebilir. 7 — Telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 8 — İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından idare, ihaleyi yapıp yapma-

makta veya dilediğine vermekte serbesttir. İlân olunur. 3564 /3-2

Salihli Lisesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından :

Muh. Bed. G.Tem Saati ve Alınacak maddeler Miktarı Lira Lira İhale günü nevi

1. 38 kalem yiyecek maddesi 38 K a l . 175.540 13.165 29/3/1977 9.30 da K. Z.

2. İki nevi et 3000 Kg. 142.500 10.687 » 10.00 da » » 3. Piliç eti ve yumurta 500. Kg.500 Ad. 20.750 1356 10.30 da » » 4. Bütangaz 20 Ad. 15200 1.140 11.00 de » » 5. Ekmek 20.000 Ad. 50.000 3.750 11.30 da » » 6. Yoğurt ve kadayıf 2500 Kg . 80 Ad. 18.700 1.402 14.80 de » »

Salihli Lisesi Pansiyonu 1977 malî yılındaki yukarıda cinsi ve miktarlanyle tutarları yazalı ihtiyaç maddeleri 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile 29/3/1977 Sah günü satm almacaktır. İhale saatlan yukarıdadır.

Bu işlere ait şartname hergün mesai saatleri içersinde Lise Müdürlüğünde görülebilir. Taliplilerin usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saa tından bir saat evvel geçici teminat makbuzları ile birlikte Salihli Lisesi Müdürlüğü odasında toplanacak İhale Komisyonu Başkanlığına verilmesi ilân olunur.

N O T : Maliyece kesilecek kesintiler talipliye aittir. 3186/4-4 #

Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden :

Yenimahalle İlçesine bağlı Bitik Köyü hudutları dahilinde, Ovaçayı mecrasının 97.500 m 2 lik kısmında mevcut kum ocağının 5 yıl müddetle işletme hakkı, taş ocakları nizamnamesi hükümleri uyarınca, müzayedeye çıkarılmıştır. Bu müddete ait muhammen ve nisbî ve mukarrer rüsumu 150.000,— l ira olup, teminatı 30.000,— liradır.

İhalesi 13/4/1977 Çarşamba günü saat 10.00 da Vilâyet Konağında Daimi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

Şartname Daimi Encümen'de görülür. İsteklilerin belirli gün ve saatte teminat makbuz veya banka mektubu ile bir

likte Encümenimize müracaatları gerekir. 3246 / 2-2


Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satın Alma Komisyonu Başkanlığından :

Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına üç kalem müstahzar ilâç satırı alınacaktır. Tahmini bedeli 51.360,— lira olup, geçici teminatı 3.855 Uradır. İhalesi 23/3/1977 Çarşamba günü saat 10.30 da Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve Istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir Tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamı da ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir.

Fiyatı Tutan G. Teminat Cinsi Miktarı Lira Kr . Lira Kr . Lira Kr .

76 — Finalgon Soliyson 3.000 Ad. 7.12 21.360,— 1.605,— 178 — Serapax Tablet 50.000 Ad. 0.24 12.000,— 900,— 224 — Phenoksimethil penicilin

tablet 15 000 Ad. 1.20 18.000,— 1.350,—

51.360,— 3.855,— 2966/4-4

Kocaeli Asliye 1 Hukuk Hâkimliğinden:

Esas : 1975/1044 Karar : 1976/833 Davacı İbrahim İçli tarafından davalı karısı Hatice İçli aleyhine açmış olduğu

boşanma davasında: Kocaeli Derince Mahallesi hane 32 cilt 749 da nüfusa kayıtlı bulunan 1331 do

ğumlu İbrahim İçli ile aynı hanede kayıtlı 1929 doğumlu Hatice İçli'nin M . K . nun 134 ncü maddesi gereğince boşanmalarına ve 95 nci maddesi gereğince davalı Hatice'nin üçyüz gün müddetle evlenmekten memnuiyetine, 12/7/1968 doğumlu Şenol ile 26/4/1971 doğumlu Mahmut ismindeki çocukların velayetlerinin davacı babaya tevdii-ne, masrafların davacı uhdesinde ipkasına harç alındığından ayrıca harç allamasına mahal olmadığına, temyizi kabil olmak üzere davacının yüzüne karşı davalının gıya-bında verilen karar davalının adresi bulunmadığından gazete ile ilânına karar verildiğinden iş bu karan davalı Hatice İçli ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde temyiz etmediği takdirde kararın kesinleşeceği karar tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 1038

Gaziantep Sulh Ceza Hâkimliğinden:

E . N o : 1975/852 K . N o : 1975/1170 12/6/1975 tarihinde sarkıntılık suçundan sanık Celal Özsabuncuoğlu, Nuri

oğlu Münevver'den doğma 1931 doğumlu Gaziantep Sengitavil Mahallesi Hane 10 da nüfusa kayıtlı olup ve halen Gaziantep Akyol Mahallesi Tepebaşı Dr. A l i Çıkmazı No. 22 de mukim Celal Özsabuncuoğlu hakkında yapılan duruşma sonunda sanığın suçu sabit görülmüş olmakla; T. C. K . nun 572/1, 59/2, 81. maddeler gereğince sanığın 1 ay 28 gün hafif hapis cezası ile mahkümiyetine karar verilmiş olup sanığın gıyabında verilen bu karar bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilmemiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu gereğince ilânen tebliğine ve ayni kanunun 28, 29. maddesi gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde, tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur. 2986

13 Mart 1977 — Sayı : 15877 RESMÎ GAZETE Sayfa: 11

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden: Sivas

1 _ Tokat Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı işi 3630 sayılı Kanun hükümlerine göre % 30 zamlı olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.

2 — İşin keşif bedeli (9.750.000,—) TL. dır. 3 — Eksiltme Sivas'ta Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğü eksiltme komisyonunda

25/3/1977 (Cuma) günü saat 15.00 de yapılacaktır. 4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak adı geçen Müdürlükte görülebilir. 5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A) Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğü adına (390.000,—) liralık geçici teminatını, B) 1077 yılına ait Ticaret ve Sanayii odası belgesini, C) Başvurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisini, teknik personel bildirisini, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi ile banka referans mektuplarım, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan kesil bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin as-lını ve dilekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt bildirisini vermek suretiyle, Yapı İşleri 16. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir.

6 — İstekliler; Teklif mektuplarım 25/3/1977 Cuma günü saat 14.00 de kadar makbuz karşılığında eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.

7 — Yeterlik belgesi alınması için son başvurma tarihi 23/3/1977 (Çarşamba) günü çalışma saati sonuna kadardır.

Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada olacak gecikmeler kabul edilmez. İlgililere duyurulur. 3021 / 4-4

Ankara 8. Asliye Ceza Hâkimliğinden:

Esas N o : 1976/76 Karar No : 1976/466 Hâkim: Şakir Altay-10942 Başkât ip: Seydi Altun Davacı: K . H . Sanık: Ramis Yıldırım, Süleyman ve Döndü'den olma 1959 D. lu Keskin Mer

kez İnziroğlu Nuf. kayıtlı. Ankara'da İncesu İmrahor Caddesi No. 21 de oturur. Ruhsatsız bıçak taşımaktan sanık olup yukarıda kimliği yazılı bulunan Ramis

Yıldırım hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda 6/12/1976 tarihinde 6,136 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince 6 ay hapis 250 lira ağır para cezası, T. C. K . nunun 55/3 maddesiyle takdiren cezasının 1/3 ü indirilerek 4 ay hapis 166 lira 60 kuruş ağır para cezası ile mahkûmiyetine yaşı nedeniyle 647 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince bir gün hapis için takdiren 20 lira üzerinde paraya çevrilerek 2S66 lira 60 kuruş ağır para cezası ile mahkumiyetine. Adli Emanetin 1975/1856 sıra-sında kayıtlı kama bıçağının T. C. K . nunun 36. maddesi gereğince müsaderesine ve şar t lan mevcut olduğundan 647 sayılı Kanunun 6. maddesi gereğince bu cezalarının teciline 33 lira 50 kuruş mahkeme masrafının sanıktan alınmasına dair olan gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 27, 28 ve müteakip maddeleri gereğince gıyabî hükmün Resmî Gazetede ilân edilmek suretiyle tebliğine, ilânın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde tebligatın yapılmış sayılmasına 25/2/1977 tarikinde karar verildi

Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 13 Mart 1977 — Sayı : 15877

Kilis Belediye Başkanlığından:

1 — Ki l is Belediyesi ikinci kısım işhanı inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.

2 — İşin keşif bedeli 12.500.000,— liradır. 3 — Eksiltme Kilis Belediyesi encümeni huzurunda 22/3/1977 Sah günü saat

15.00 de yapılacaktır. 4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar. Belediyede görülebilir. 5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : a) 388.750,— liralık geçici teminatım. b) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi odası belgesini,

c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be lirtilen ve usulüne göre hazırlanacak) Teknik personel bildirisi, Plan ve teçhizat bil-dirisi, taahhüt bildirisi, Mali durum bildirisi ve eki banka referans mektubu, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) gurubundan keşif bedeli kadar işin eksilt-mesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi (Aslını) ibraz suretiyle Kilis Belediyesinden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lazımdır.

6 — İstekliler teklif mektuplarım 22/3/1977 Salı günü saat 14.00 e kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 21/3/1977 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır.

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

2821-4 /4-4

1 — Kil is Belediyesi Otel inşaatı işi 2490 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.

2 — İşin keşif bedeli 7.500.000 liradır. 3 — Eksiltme Kil is Belediyesi encümeni huzurunda 18 Mart 1977 Cuma günü

saat 15.00 de yapılacaktır. 4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar. Belediyede görülebilir. 5 —Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : a) 238.750,— liralık geçici teminatını. b) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be

lirtilen ve usulüne göre hazırlanacak) Teknik personel bildirisi, Plan ve teçhizat bi t dirisi, taahhüt bildirisi, Mali durum bildirisi ve eki banka referans mektubu, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) gurubundan keşif bedeli kadar işin eksilt-meşine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi (Aslını) ibraz suretiyle Kilis Belediyesinden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla birlikte zarfa koymaları lâzımdır.

8 — İstekliler teklif mektuplarım 18 Mart 1977 Cuma günü saat 14.00 e ka-dar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 16/3/1977 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır.

Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

2821-2 /4-4

i

Kültür Bakanlığından:

KİTAP VE DERGİ BASTIRILACAKTIR

Tahmini BedeU Geçici İ h a l e Forma Bir Forma Tamamı Temi ant İ h a l e

No. Cinsi A d ı Baskı Sayısı Sayısı Lira K r Lira Kr. Lira Kr. Günü ve Saati

1 Kitap Bugünkü Türk Alfabeleri I 7.000 20 4.0O0,— 80.000,— 5.250 — 21/3/1977 Sa. 14.00 2 Kitap ' Bugünkü Türk Alfabeleri I I 7.000 20 4.000,— 80.000 — 5.250,— 21/3/1977 Sa. 14.00 3 Kitap Celâlûd-din Harizmşah ve Zamanı 7.000 15 2.800,— 42.000,— 3.150,— 21/3/1977 Sa. 14.20 4 Kitap Nehcül-Ferâdis 7.000 36 3.000,— 108.000 — 6.650,— 21/3/1977 Sa. 14.40 5 Kitap İbrahim Hakkı Erzurumlu Hak

kında Bir Bibliyografya Denemesi 7.000 2 3.500,— 7.000,— 525,— 21/3/1977 Sa. 15.00 6 Kitap Balıkçıl İle Yengeç 60.000 8 18.000,— 144.000,— 8.450,— 21/3/1977 Sa. 15.20 7 Kitap Sosyal Âdet ve Gelenekler 30.000 12 13.000,— 156.000 — 9.050,— 21/3/1977 Sa. 15.20 8 Kitap Malta Konferansları 30.000 9 15.000,— 135.O00,— 8.0O0,— 21/3/1977 Sa. 15.40 9 Kitap Ziya Gökalp Makaleler I I I 30.000 6 16.500,— 99.000,— 6.200,— 21/3/1977 Sa. 15.40

10 Kitap Ziya Gökalp Makaleler IV 30.000 12 13.000,— 156.000,— 9.050 — 21/3/1977 Sa. 16.00 11 Kitap Ziya Gökalp Makaleler V I I I 30.000 6 16.500,— 99.000 — 6.200,— 21/3/1977 Sa. 16.00 12 Kitap Ziya Gökalp Makaleler I X 30.000 12 13.000,— 156.000,— 9.050,— 21/3/1977 Sa. 16.20 13 Kitap Şuanlar 7.000 25 3.080,— 77.000,— 5.100,— 21/3/1977 Sa. 16.40 14 Dergi Türk Etnografya Dergisi 2.040 8 7.650,— 61.200,— 4.310 — 21/3/1977 Sa. 17.00 15 Dergi Millî Kültür Dergisi (Aylık) 20.000 5 28.000,— 140.0CO,— 8.250,— 21/3/1977 Sa. 17.00

1 — Yukarıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale gün ve saatleri gösterilen kitap ve dergilerin baskı işlerinin eksiltmesi kapalî zarf usulü ile Bakanlık Tanıtma ve Yayımlar Dairesi Başkanlığı odasında ihale edilecektir.

2 — İhaleye katılacak müessese ve şahısların fiilen matbaacılık yapmakta olmaları yahut matbaa sahibi olmaları gereklidir. 3 — Basılacak kitap ve dergilerin her türlü malzemesi işi alan müteahhide aittir. 4 — İhale üe ügill teknik ve özel şartnameler Bakanlık Tanıtma ve Yayımlar Dairesi Başkanlığından bedelsiz olarak temin

edilebilir ve örnekler aynı Dairede görülebilir. 5 — Usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflar makbuz karşılığında ihale saatinden en geç bir saat önce Daire Başkanlığına

teslim edilecektir. 6 — Postada vaki gecikmeler nazarî itibare alınmaz. 3043 /4_4

Sayfa: 14

Bartın Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:

1 — Bartın Orman İşletme Müdürlüğü kuruluşlarında çalıştırılmak üzere aşağıda kayıtlı kadrolara sınavla atama yapılacaktır.

2 — Sınav, 21/3/1977 Pazartesi günü saat 10.00 da Bartın Orman İşletme Mü-dürlüğünde yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.

3 — Alınacak ölçü kesim memuru adaylarının ortaokul mezunu olmaları şarttır.

4 — İmtihanı kazananlar 657/1327 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 1897 sayılı Kanun hükümleri gereğince işe başlayacaklardır.

5 — İsteklilerin Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki şar t lan haiz olmaları ve askerlik hizmetini yapmış olmaları şartı aranılacaktır.

6 — İmtihana iştirak etmek isteyenlerin dilekçeleri ile birlikte öğrenim belgeleri veya Noterden tasdikli suretini, nüfus cüzdanı veya tasdikli benzerini Savcılıktan alınacak iyi hal kâğıdı ve iki adet fotoğraf ile en geç 17/3/1977 günü mesai saati sonuna kadar Bartın Orman İşletme Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur.

Kadro Unvanı: Ölçü kesim memuru (4 adet), Bütçesi : Döner, Sınıfı: Genel idare, Derece : 14, Aranacak vasıf : Bay olması. 3641 / 1-1

Manisa Asliye Ceza Hâkimliğinden :

E . N o : 1975/238 K . N o : 1975/366 Davacı: K . H . Müşteki: Halit Ünlü, Bahattin oğlu 1947 D. lu Manisa Horoz Köyünden Sanık: Mevlüt Karamürsel ,Ali oğlu Emine'den olma 1952 D. lu Turgutlu

İlçesi Sinirli Köyü nüfusuna kayıtlı olup aynı yerde oturur Halen Malatya Erhaç 7. Ana Jet Üs. Komutanlığından, Okur yazar, Rençber, Sabıkasız, Türk İslam.

S u ç : Dolandırıcılığa teşebbüs Suç Tar ih i : 25/4/1975 Yukarıda adı ve adresi yazılı sanık Mevlüt Karamürsel 'e isnat edilen dolan

dırıcılığa teşebbüs suçu sabit görülmüş olup TCK. nun 503/İlk, 61, 647/4 maddeleri gereğince neticeden sanığa verilen (1) ay hapis cezası paraya çevrilerek (600) lira ağır para cezası ve Mahkeme masrafının sanıktan tahsiline mütedair 14/11/1975 tarihinde verilen karar sanığın gıyabında verilip sanık bunca aramalara rağmen bu-lunamadığından hüküm fıkrasının 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 30 ve 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğine ve tebliğin neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 3119

Burdur-Dirmil Belediye Başkanlığından :

1 — 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince 97.698,— TL. keşif bedelli 7.327,— TL. geçici teminatlı kanalizasyon ve 50.598,— TL. keşif bedelli 3.795,— TL. geçici teminatlı su arığı yapımı işi kapalı zarf usulü eksiltmeye çıkarılmıştır.

2 — İhale 25 Mart 1977 Cuma günü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 — B u işe alt keşif ve şartnameler her gün mesai saatlerinde Belediyede görülebilir.

4 — İsteklilerin 1977 yılı Ticaret Odası vesikası ile şartnamede yasalı diğer belgeler ile birlikte hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale günü saat 14.00'e kadar Belediye Başkanlığına vermeleri şarttır.

5 — Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz. 3846/3 3

Kaman Devlet Hastanesi Baştabibliğinden:

1 — Hastanemize aşağıda yazılı gıda maddeleri, yakacak, ilâç ve tıbbı malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31. inci maddesi uyarınca satın alınacaktır.

2 — Bu işe ait şartname vesair evraklar Hastane Baştabibliğinde görülebilir. 3 — İhale günü saati ve yeri aşağıda gösterilmiştir. 4 — İhale şekli aşağıdadır. 5 — Muvakkat teminatlar her ihaleye maddeye göre ayrı ayrı gösterilmiştir. 6 — Taliplerin 1977 vizeli Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, ikametgâhı vergi karnesi ve mahallî mülkiye

amirliğinden alacağı malî durum belgesi. 7 — Altıncı maddedeki vesikalardan teklif mektupları ve muvakkat teminatlarına havi kapalı zarfların ihale

saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri isteyen ihalelerin tümüne birden veya ayrı ayrıda girebilirler.

Satın alınacak madde ve malzemeler Muh. Bed. Geçici Tem.

Lira Kr. Lira Kr. İhale günü Saati İhale Şekli

1 — Ekmek 12.000 Kilo 2 — Dana eti 2.500 Kilo 3 — Bakkaliye (28) Kalem 4 — Sebze, meyve, süt ve yoğurt (28) Kalem 5 — 150 ton kömür 20 ton odun 6 — 102 Kalem ilâç ve tıbbı malzeme

60.000,— 92.500,—

158.250,— 190.850,— 81.500,— 76395,—

4.500 — 6.937,50

11.868 — 14.313 — 5.972 50 5.855,—

28/3/1977 Pazartesi 28/3/1977 Pazartesi 29/3/1977 Salı 29/3/1977 Salı 30/3/1977 Çarşamba 30/3/1977 Çarşamba

10.00 da Kapalı Z. 15.00 de 10.00 da 15.00 de 10.00 da 15.00 de

3504 / 4-1


Kırıkkale Belediye Başkanlığından:

1 — Belediyemiz hizmet binasında kullanılmak üzere 50 Dahili 5 Harici Crossbar veya benzeri tip otomatik telefon santralı 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satın alınıp monte ettirilecektir.

2 — 28/3/1977 Pazartesi günü Belediye Encümeni huzurunda saat 15.00 de ihalesi yapılacak telefon santralının keşif bedeli 320.000,— TL. geçici teminatı 16.550,— TL. kat'i teminatı ise, 33.100,— TL. dır.

3 — Bu işle ilgil özel ve teknik şartname, her gün mesai saatleri dahilinde E. S. O. İşletmesi Müdürlüğü Elektrik Mühendisliğinden temin edilir.

4 — İhaleye iştirak edecekler kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye Başkâtipliğine vermeleri şarttır .

5 — Telgrafla müracaat kabul edilmez, postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Keyfiyet ilân olunur. 3505 / 4-1

Muratlı Belediye Başkanlığından:

Yeni yaptırılan hamamın zemin ve duvarlarına 230 M 2 mermer kaplatılması ile 22 adet ayaklı kurna konulması işi 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. İhalesi 28 Mart 1977 Pazartesi günü saat 14.30 da Belediyede yapılacaktır. Tahmini bedeli 116.697,50 l i ra olup geçici teminatı 8.085,— liradır. İstekli-lerin teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat evvel Belediye Başkanlığına vermeleri şarttır. Şartnamesi Belediyede görülebilir. Postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmıyacağı duyurulur. 3642 / 4-1

Çekerek Asliye Hukuk Hâkimliğinden:

H â k i m : Yavuz Eröğnen 13555 Z. Kât ib i : Niyazi Seyhan 419 1976/510 Dava: Boşanma Davacı Hakkı Bölükbaşı vekili Avukat Ruhi Bacanlı tarafından davalı Hatice

Bölükbaşı adına Mahkememizde açılıp yapılan boşanma davasında verilen ara karan gereğince:

Davalı adına çıkarılan tebligat adresi meçhul olduğundan bahisle iade edilmiş olduğundan bu kerre duruşmanın atılı olduğu 30/3/1977 Çarşamba günü davalı Hatice Bölükbaşı'nın duruşmada hazır bulunması veyahutta kendisini bir vekille temsil ettirmesi için davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.

3631 /1-1

Altındağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:

1976/824 Davacı Şenol Yıldırım tarafından davalı Memduh Yıldırım aleyhine açılan

boşanma davasının yapılan muhakemesi sonunda verilen 23/2/1977 tarih ve 1977/ 123 sayılı kararda, tarafların boşanmalarına, küçük çocukları 1970 doğumlu Azi-ze'nin velayetinin annaye verilmesine, baba ile Azize'nin kararda yazılı olduğu şekilde şahsi münasebetlerinin tesisine, harç ve masrafın davalıdan alınarak davacıya verilmesine, karar verilmiştir.

Davalının adresi meçhul olup davetiye ve (gıyap karar ı ilânen tebliğ edilmiş ve kararında gazete ile ilânına karar verildiğinden, işbu kararın ilânından itibaren kanunî süresi içerisinde temyiz edilmediği takdirde kesinleşeceği ilânen tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 3172

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ

13 Mart 1977 RESMİ GAZETE Sayı :15877

ithalât işlerine dair Sirküler

İÇİNDEKİLER

Yasama Bölümü Sayfa

Kanunlar 2068 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür ve

Tanıtma Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 1

2069 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış

Olan Kültür Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 1

2070 28 Temmuz 1973 Tarihinde İmzalanmış Bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap

Cumhuriyeti Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair

Kanun 2

2071 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava

Ulaştırmasına İlişkin Olarak İmzalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna

Dair Kanun 2

2072 19 Temmuz 1975 Tarihinde İmzalanmış Bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması “nın Onaylanmasını Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun 2

2073 12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova’da İmzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin

Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve Bu Sözleşmeyi Değiştiren

28 Eylül 1955 Tarihli Lahey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 2

2074 10 Temmuz 1967 Tarihinde Paris’te İmzalanan Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri

Saptanmasına İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslararası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun


2075 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava

Ulaştırması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 3

2076 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Eylül

1972 Tarihinde İmzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun


2077 Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşmesine Katılınmasının Onaylanmasının Uygun


2078 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanmış

Bulunan Kültür Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 4

2079 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

İmzalanan Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 4

2080 Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin Onaylanması ve

Uygulanması Hakkında Kanun 5

2081 Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve

Uygulanması Hakkında Kanun 5

İlanlar 7

Documents

T.C. Resmî Gazete - web.shgm.gov.trweb.shgm.gov.tr/umevzuat/asya/kanun/pakistan.pdf · Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür ve