zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/particion1/mon/docs/... · Web viewDebido a que el proyecto es una edificación nueva las instalaciones Eléctricas que forman parte

1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCAPROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 054-2011LICITACION PÚBLICA Nº 004-2011-CE-MPN - Primera ConvocatoriaConcurso Oferta

BASES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MARCO DELDECRETO DE URGENCIA Nº 054-2011

INTEGRADAS

PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 054-2011LICITACION PÚBLICA Nº 0004 -2011-CE-MPN

Primera ConvocatoriaConcurso Oferta

Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de la Obra:“Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Municipal

de la Ciudad de Nasca, Provincia de Nazca, Ica”

COMITÉ ESPECIAL

2011 NASCA

1


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(SALVO EN AQUELLOS EXTREMOS EN LOS QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE QUE ELLO ES PERMITIDO, ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE, BAJO

SANCIÓN DE NULIDAD)

1


CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

De acuerdo con el artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 054-2011, las presentes Bases serán utilizadas por las Entidades del Estado que requieran contratar la ejecución de obras, siempre que cumplan con las siguientes condiciones: i) Los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, y ii) Corresponda a una licitación pública conforme a la Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011, y su valor referencial no sea mayor a S/. 15 000 000,00 (s/. Quince millones y 00/100 nuevos soles).

El proceso de selección establecido en el Decreto de Urgencia Nº 054-2011 y, por ende, las presentes Bases, sólo serán utilizadas hasta el 31 de marzo de 2012.

Conforme a la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 054-2011, en todo lo no regulado en el citado Decreto de Urgencia será de aplicación supletoria lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y sus modificatorias.

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1 BASE LEGAL

− Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo.− Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.− Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.− Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).− Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.− Código Civil.− Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.− Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.− Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.− Decreto de Urgencia Nº 054-2011, Medidas excepcionales para agilizar la ejecución de proyectos de inversión

pública y otras medidas.

1.2 CONVOCATORIASe efectuará de conformidad con lo señalado en el Artículo 51º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE:Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). A dicho efecto, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica para obtener mayor información: www.rnp.gob.pe.

1


Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono, fax.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cuatro (4) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Decreto de Urgencia.

MUY IMPORTANTE:No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

El plazo para la absolución de las consultas y observaciones no podrá exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones. La notificación a través del SEACE y, de ser el caso, a los correos electrónicos de los participantes, se efectuará dentro de este mismo plazo.La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar al Comité Especial la elevación de observaciones al OSCE es de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación del pliego de absolución de observaciones a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Los participantes podrán solicitar que las observaciones sean elevadas para pronunciamiento del OSCE cuando:

i) Las observaciones que formule no sean acogidas por el Comité Especial.ii) Considere que el acogimiento de sus observaciones, declarado por el Comité Especial, continúa

siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

iii) Habiéndose registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, considere que el acogimiento de alguna o algunas de las observaciones formuladas por otro participante resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Cuando la solicitud de elevación de observaciones se sustente en los supuestos ii) y/o iii), deberá indicarse cuál es la respuesta que se cuestiona y sustentarse los motivos por los que considera que dicha respuesta resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El Comité Especial deberá incluir en el pliego de absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación por el participante.

El plazo para emitir y notificar el pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de cinco (5) días hábiles. Los plazos son improrrogables y serán contados desde la presentación del expediente completo por parte de la Entidad. De no emitir pronunciamiento dentro del plazo establecido se devolverá el importe de la tasa al observante, manteniendo la obligación de emitir el respectivo pronunciamiento.

1


1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las absolución de consultas y observaciones y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el OSCE. Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

i) Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para absolverlas.

ii) Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

iii) Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días siguientes de publicado el Pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01).

1.9 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

1


NOTA 1:En caso de convocarse según relación de ítems, deberá incluirse la siguiente disposición:“Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor.

El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de todos los documentos originales de cada propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Efectuada la invitación al representante del Sistema Nacional de Control, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica: 100 puntosPropuesta Económica: 100 puntos

1.10.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité Especial les aplicará los factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.10.2 Evaluación Económica

Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

1


Pi = Om x PMPE OiDonde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica iOi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

NOTA 3:En el caso de los procesos de selección convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

NOTA 4:Si las Bases han previsto que la propuesta económica incluya una propuesta de financiamiento, la primera se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70º del Reglamento.

1.11 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno de los postores.

La determinación del puntaje total se determinará de conformidad con lo indicado en el artículo 71º del Reglamento.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.12 CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los tres (3) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, siempre que los postores no hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haberse producido.

1.13 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

1


El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 Recurso de apelación

En las contrataciones reguladas por el Decreto de Urgencia se podrán impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del contrato mediante recurso de apelación.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado. (Esta disposición deberá consignarse cuando el valor referencial sea igual o mayor a 600 UIT)

En los procesos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del proceso determinará ante quién se presentará el recurso de apelación.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro debe interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haberse producido.

2.2 PLAZOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN

La Entidad resolverá el recurso de apelación y notificará su decisión a través del SEACE, en un plazo de diez (10) días hábiles de admitido el recurso.

El Tribunal de Contrataciones del Estado, deberá resolver y notificar dentro del mismo plazo, salvo que hubiese requerido información adicional, en cuyo caso deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días hábiles.

1


CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOSUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro. El plazo para suscribir el contrato será de hasta cinco (5) días hábiles contados a partir de la citación, pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5) días hábiles, dentro del cual el postor ganador deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida.

En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en la sección específica de las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado; Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación

final; Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso; Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de

Proveedores; Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica (se entregara con el

Expediente Técnico); Certificado de habilidad de los profesionales propuestos; El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma

alzada.

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATOEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 DE LAS GARANTÍAS

3.3.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE OFERTA

Los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta a efectos de garantizar la vigencia de su oferta, según el monto establecido en las presentes Bases.

El postor que resulte ganador de la Buena Pro y el que ocupó el segundo lugar están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas vigentes hasta la suscripción del contrato.

El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor a dos (2) meses computados a partir del día siguiente de la presentación de las propuestas. Esta garantía puede ser renovada.

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

1


El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.4 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO

3.7 DEL PRECIO

La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en Nuevo Soles y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula Polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

3.8 RESIDENTE DE OBRA

Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

3.9 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISORPersona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra. El supervisor recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

1


NOTA 5:De acuerdo con el artículo 190º del Reglamento: Será obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo.

3.10 CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso al mismo.

De acuerdo con el artículo 194º del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.

Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

3.11 OCURRENCIAS

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

3.12 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda.b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo y Aprobado.c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra.d. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el

artículo 187º del Reglamento.

NOTA 6:En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo contractual entrará automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

3.13 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

3.14 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.15 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haberse recibido las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que

1


establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras será de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

3.16 DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en la presente sección o en las Bases se regirán por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

1


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(En esta sección la Entidad deberá completar la información exigida de acuerdo a las instrucciones indicadas)

1


CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCARUC N°: 20147705850Correo Electrónico: [email protected]. : 995036528 o RPM: # 0287433

Cuenta Bancaria en Soles: Banco de la Nación Nº 0611-010869

1.2 DOMICILIO LEGAL

Calle Callao Nº 865, Provincia de Nasca, Departamento de Ica.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra: “Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Municipal de Nasca, Provincia de Nazca, Ica”

1.4 VALOR REFERENCIALEl valor referencial asciende a S/. 9’500,000.00 (Nueve Millones Quinientos Mil con 00/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Noviembre del 2011.

Ítem OBRA (DESCRIPCION)PRESUPUESTO REFERENCIAL

EJECUCION DE OBRAELABORACION

EXPEDIENTE TECNICO

1 “Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Municipal de Nasca, Provincia de Nazca, Ica”

9`310,000.00 190,000.00

VALOR REFERENCIAL S/. 9’500,000.00

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor Referencial Valor Referencial 110% del Valor Referencial

S/. 8’550,000.00 (Ocho Millones Quinientos Cincuenta Mil

con 00/100 Nuevos Soles)

S/. 9’500,000.00 (Nueve Millones Quinientos Mil con

00/100 Nuevos Soles)

S/. 10,450,000.00(Diez Millones Cuatrocientos

Cincuenta Mil con 00/100 Nuevos Soles)

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante Memorándum Nº 1562-2011-OA-MPN, de fecha 14 de Noviembre del 2011.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTORecursos Determinados

mailto:[email protected]

1


1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓNEl presente proceso se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUALConcurso Oferta.

1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOSEl requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.

1.10 BASE LEGAL

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

1.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en:Distrito : NazcaProvincia : NazcaDepartamento : IcaRegión : Ica

1.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Para todos los Frentes el plazo de ejecución de la obra es de 270 días calendarios y el Plazo de Elaboración del Expediente Técnico es de 30 días calendarios.

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Convocatoria………………………………………….…: 14 de Noviembre del 2011

1


Registro de Participantes………………………………: Del 15 al 24 de Noviembre del 2011 Formulación de Consultas y/u

Observaciones a las Bases…………………………….: Del 15 al 18 de Noviembre del 2011 Absolución de Consultas y

Observaciones a las Bases…………………………….: 22 de Noviembre del 2011 Integración de Bases…………………………………...: 23 de Noviembre del 2011 Presentación de Propuestas…………….……….........: 30 de Noviembre del 2011

El acto público se realizará en el local de la Municipalidad, sito en la calle Callao N° 865 a las 10:00 am Calificación y Evaluación de Propuestas……………...: 30 de Noviembre del 2011 Otorgamiento de la Buena Pro….……………………….: 30 de Noviembre del 2011 El acto público se realizará en el local de la Municipalidad, sito en la calle Callao N° 865 a las 10:00 am

NOTA 2:Entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir un plazo mínimo de doce (12) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el SEACE; y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas debe haber como mínimo tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El pago por la compra de las bases se realizará en la Oficina de Tesorería - Caja de la Municipalidad Provincial de Nasca, sito en la calle Callao N° 865, en las fechas señaladas en el cronograma (10 al 19 de noviembre del 2011), en el horario de 07:30 a 15:30 pm., previo pago de la suma S/. 400.00 (CUATROCIENTOS CON 00/100 Nuevos Soles) por el costo de reproducción de las bases. El pago será realizado por la Persona Natural; y las personas jurídicas podrán realizarlo a través de representante legal o persona natural alguna, en caso no estar en la ciudad de Nasca hacer deposito a la cuenta en Soles del banco de la Nación Nº 0611-010869.

Para el registro de participantes se acompañará una copia simple del certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (Capítulo Ejecutor de Obras), con el motivo de Otorgar la constancia del registro de participante previsto en el Art. 52 del Reglamento. Dicho Registro se efectuara en la Oficina de Abastecimiento, sito en la calle Callao N° 865, en el horario de 07:30 a 15:30 horas.En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: el número y objeto del proceso, el nombre o razón social del participante, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentara por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de partes de la Municipalidad, sito en la calle Callao N° 865, en la fecha señalada en el cronograma (10 al 15 de noviembre del 2011), en el horario de 07:30 horas a 15:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial del PROCESO DE SELECCION BAJO EL AMBITO DEL D.U. Nº 054-2011 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2011-CE/MPN, pudiendo acompañar opcionalmente un Disquete y/o CD conteniendo las consultas y/u observaciones.

En el caso que los participantes decidan solicitar la elevación de observaciones al OSCE, dicha solicitud junto con los requisitos establecidos para ello deberán ser presentados en Mesa de partes de la Municipalidad, sito en la calle Callao N° 865 en el horario de 07:30 horas a 15:30 horas.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en sede de la Entidad sito en la calle Callao N°865, en la fecha y hora señalada en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SELECCION BAJO EL AMBITO DEL D.U. Nº 054-2011 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2011-CE/MPN,. El acto público se realizará con la participación de Notario.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial del PROCESO DE SLECCION BAJO EL AMBITO DEL D.U. Nº 054-2011 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004-2011-CE/MPN, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresNOMBRE DE LA ENTIDADDIRECCIÓNAtt.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION BAJO EL AMBITO DEL D.U. Nº 054-2011 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 00 -2011-CE/MPN Objeto del proceso: ………….

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTORNº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

1


SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA:Se presentará en un (1) original y dos (2) copias.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Registro de ejecutor de obra y Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores en el Registro de Consultores de Obras con la Especialidad en Obras urbanas, Edificaciones y Afines, de conformidad con el Art. 9° de la Ley de Contrataciones del Estado. Obligatorio. Al tratarse de un proceso por Concurso Oferta los postores deberán ceñirse a lo establecido en el

último párrafo del Art. 41° del Reglamento.

ii) Declaración Jurada de datos del postor.Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

iii) Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección. Formatos 3A y adjuntar la documentación necesaria y fehaciente que acredite los Requerimientos Técnicos Mínimos.

iv) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Anexo Nº 02.

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

v) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. Anexo Nº 03

SeñoresNOMBRE DE LA ENTIDADDIRECCIÓNAtt.: Comité Especial

PROCESO DE SELECCION BAJO EL AMBITO DEL D.U. Nº 054-2011 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 00 -2011-CE/MPN Objeto del proceso: ………….

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTORNº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR

1


vi) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. Anexo Nº 04

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

MUY IMPORTANTE:La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

Para la Elaboración Expediente Técnico:

i) Para la acreditación de los factores “Experiencia en la Actividad y Especialidad del Consultor” deberá requerirse: Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepción y conformidad.

ii) Para la acreditación de los factores referidos al objeto de la convocatoria.

Para la Ejecución de la Obra:

iii) Para la acreditación de los factores “Experiencia en obras en general” y “Experiencia en obras similares” deberá requerirse: Copia simple de contratos con su respectiva acta de recepción y conformidad.

iv) Para la acreditación del factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto” deberá requerirse: Copia simple de contratos con conformidad, constancias o certificados.

v) Para la acreditación del factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”, deberá requerirse: Constancias o certificados referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor.

vi) Cualquier otra documentación que considere pertinente el Postor a fin de acreditar los factores de evaluación.

2.5.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

i) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 05, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.

ii) Garantía de seriedad de oferta (Carta Fianza) por un monto de S/. 149,106.33 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ciento Seis y 33/100 Nuevos Soles)1

2.5.3 Determinación del puntaje totalUna vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEiDonde:

1 El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedó en segundo lugar, están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

1


PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica = (0.70)c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica = (0.30)

2.6 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, adicionalmente a los documentos consignados en la sección general de las Bases, el ganador de la buena pro deberá presentar los siguientes documentos:

a) Copia de DNI del Representante Legal;b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizadod) Copia del RUC de la empresa.e) Copia de cuenta interbancario (CCI)f) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica.g) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos

establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo; h) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia

con el calendario de obra valorizado;Los literales g) y h) se presentara luego de la aprobación del expediente técnico de obra. Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una Carta Fianza para efectos de garantizar lo

siguiente:- De fiel cumplimiento del contrato

2.8 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 05 días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida la notificación respectiva. La citada documentación deberá ser presentada ante la ventanilla de Mesa de partes de la Municipalidad, sito en la calle Callao N° 865, Nasca y deberá dirigirse a la oficina de adquisiciones.

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)

El Comité Especial verificará que las propuestas presentadas por los postores cumplan obligatoriamente con los Requerimientos Técnicos Mínimos a efectos de ser admitidas sus propuestas y, posteriormente, evaluadas y calificadas. En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de los Requerimientos Técnico Mínimos acarreara, necesariamente, la descalificación de la propuesta.

1. El Plazo de Ejecución de obra que ofertarán los postores será de 270 (Doscientos setenta) días naturales, que se presentará en la Propuesta Técnica y sus componentes, Anexo Nº 03.

2. Personal Profesional y Técnico Mínimo para ejecución de la Obra.-

2.1 Para la Elaboración del Expediente Técnico :

2.1.1 Acreditar Un Gerente de Proyectos en Edificaciones deberá ser Ingeniero Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado, El Ingeniero deberá contar con Post Grado en el área de Gerencia de la construcción o Gerencia de proyectos, se acreditará con estudios culminados dictado por universidad debidamente acreditada, adjuntado el certificado o constancia correspondiente.

1


Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de doce (12) meses como Gerente de Proyecto en la Elaboración del Expediente Técnico, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.1.2 Acreditar Un Jefe de Proyectos en Edificaciones deberá ser Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de doce (12) meses como Jefe de Proyecto en la Elaboración del Expediente Técnico, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.1.3 Acreditar Un Asistente de Proyectos en Edificaciones deberá ser Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de doce (12) meses como Asistente de Proyecto en la Elaboración del Expediente Técnico, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.1.4 Acreditar Un Especialista en Arquitectura en Edificaciones deberá ser Arquitecto Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado.

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de doce (12) meses como Especialista en Arquitectura en Edificaciones en la Elaboración del Expediente Técnico, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.1.5 Acreditar Un Especialista en Estructuras en Edificaciones deberá ser Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado, El Ingeniero civil deberá contar con Post Grado en estructuras dictado por universidad debidamente acreditada, adjuntado el titulo correspondiente.

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de doce (12) meses como Especialista en Estructuras en la Elaboración del Expediente Técnico, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.1.6 Acreditar Un Especialista en Metrados, Costos y Presupuesto en Edificaciones deberá ser Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado, El Ingeniero civil deberá contar con estudios de Software S10 dictado por empresa o universidad debidamente acreditada, debiéndose adjuntar el certificado o diploma.

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de doce (12) meses como Especialista en Estructuras en la Elaboración del Expediente Técnico, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.1.7 Acreditar Un Especialista en Estudios de Mecánica en Suelos de Edificaciones , deberá ser Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado, El Ingeniero civil deberá contar con Post Grado en Geotecnia dictado por universidad debidamente acreditada, adjuntado el titulo correspondiente.

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de doce (12) meses como Especialista en Estudios de Mecánica de Suelos en la Elaboración del Expediente Técnico, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

1


2.1.8 Acreditar Un Especialista en Instalaciones Sanitarias en Edificaciones deberá ser Ingeniero Sanitario Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado.

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de doce (12) meses como Especialista en Instalaciones Sanitarias deberá en la Elaboración del Expediente Técnico, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.1.9 Acreditar Un Especialista en Instalaciones Electricas en Edificaciones deberá ser Ingeniero Electricista Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado.

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de doce (12) meses como Especialista en Instalaciones Electricas deberá en la Elaboración del Expediente Técnico, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.2 Para la Ejecución de Obra :

Profesionales Requeridos:

2.2.1 Acreditar Un Gerente de Obras en Edificaciones deberá ser Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado, El Ingeniero deberá contar con Post Grado en el área de Gerencia de la construcción o Gerencia de proyectos, se acreditará con estudios culminados dictado por universidad debidamente acreditada, adjuntado el certificado o constancia correspondiente.

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Ejecución de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de diez y Ocho (18) meses como Gerente de Obras, Residente, Supervisor o Inspector los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.2.2 Acreditar Un Residente de Obra en Edificaciones deberá ser Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Ejecución de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de veinticuatro (24) meses como Residente, Supervisor y/o Inspector de Obras, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.2.3 Acreditar Un Asistente en Obra en Edificaciones deberá ser Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Ejecución de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de veinticuatro (24) meses como Residente, Asistente, Supervisor, Asistente de Supervisor y/o Inspector de Obras, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.2.4 Acreditar Un Especialista en Arquitectura en Edificaciones deberá ser Arquitecto Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado.

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Ejecución de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de veinticuatro (24) meses como Especialista en Arquitectura en Edificaciones, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.2.5 Acreditar Un Especialista en Estructuras en Edificaciones deberá ser Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado, El Ingeniero civil deberá contar con Post Grado en estructuras dictado por universidad debidamente acreditada, adjuntado el titulo correspondiente.

1


Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Ejecución de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de veinticuatro (24) meses como Especialista en Estructuras en Edificaciones, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.2.6 Acreditar Un Especialista en Metrados y Valorizaciones en Edificaciones deberá ser Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado, El Ingeniero civil deberá contar con estudios de Software S10 dictado por empresa o universidad debidamente acreditada, debiéndose adjuntar el certificado o diploma.

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Ejecución de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de veinticuatro (24) meses como Especialista en Metrados y Valorizaciones, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.2.7 Acreditar Un Especialista en Estudios de Mecánica de Suelos en Edificaciones , deberá ser Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado.Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Ejecución de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de veinticuatro (24) meses como Especialista Estudios de Mecánica de Suelos, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.2.8 Acreditar Un Especialista en Instalaciones Sanitarias en Edificaciones deberá ser Ingeniero Sanitario Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado.

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Ejecución de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de veinticuatro (24) meses como Especialista en Instalaciones Sanitarias, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.2.9 Acreditar Un Especialista en Instalaciones Eléctricas en Edificaciones deberá ser Ingeniero Electricista Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado.

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Ejecución de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de veinticuatro (24) meses como Especialista en Instalaciones Eléctricas, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.2.10 Acreditar Un Especialista en Ejecución de Contratos en Obras deberá ser Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado, El Ingeniero deberá contar con estudios de Post Grado o Diplomado en Contrataciones y Adquisiciones Públicas, acreditándose con el correspondiente certificado o Diploma de Especialista Expedido por Universidad debidamente acreditada.

.Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Ejecución de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de veinticuatro (24) meses como Especialista en Ejecución de Contratos de Obras, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.2.11 Acreditar Un Especialista en Conservación del Medio Ambiente en Obras en Edificaciones deberá ser Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado, El Especialista deberá contar con estudios de Post Grado o Diplomado en Conservación del medio ambiente y/o impacto ambiental, se acreditara con el Diploma de Especialista expedida por Universidad debidamente acreditara.

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Ejecución de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de veinticuatro (24) meses como Especialista en Impacto Ambiental, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

2.2.12 Acreditar Un Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional en Obras de Edificaciones, deberá ser Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, habilitado y Especializado, El especialista debe contar con Diplomado en seguridad e higiene ocupacional y/o Inspector de INDECI, se acreditara para el diplomado con el Certificado y/o Diploma expedida por Institución debidamente acreditada y/o Resolución, Certificado, etc de Inspector de INDECI.

1


Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Ejecución de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de veinticuatro (24) meses como Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

Técnicos Requeridos:

2.2.13 Acreditar Un Maestro de Obra de Edificaciones, deberá ser Técnico en construcción, lo que acreditará con la presentación de la copia de su titulo correspondiente, expedida por Institución debidamente acreditada,

Experiencia en la Especialidad.- Experiencia en la Ejecución de Obras igual o similar, haber participado como mínimo de veinticuatro (24) meses como Maestro de Obra, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares.

Asimismo, para todo el personal Profesional propuesto deberá presentarse copia del Certificado de Inscripción en el Colegio Profesional, Copia del Título Profesional, la Declaración Jurada del Profesional de acuerdo al Formato Nº 07 y copia de la habilidad o declaración jurada de encontrarse habilitado por el colegio respectivo para ejercer la profesión. Para el caso del personal Técnico deberá presentarse copia del Diploma. Titulo respectivamente y la Declaración Jurada del Profesional de acuerdo al Formato Nº 07.

La experiencia solicitada se acreditara con contratos acompañados con su conformidad, o constancias o certificados o cualquier otro documento que de manera fehaciente, demuestre la experiencia de los profesionales propuesto. La documentación a presentar que sirve para acreditar la experiencia del personal propuesto debe especificar y/o detallar el nombre completo de la obra, nombre del contratante de la obra, periodo de tiempo y cargo que desempeño el profesional cargo, caso contrario no se considerara dicha experiencia como Requerimiento Técnico Mínimo o Factor de Evaluación.

3. EQUIPO MINIMO:

3.1.- Para la Elaboración del Expediente Técnico:N° TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CANTIDAD

1Vehículo para la prestación del servicio de Consultoría: Camioneta 4x4 Doble Cabina con una antigüedad de fabricación no mayor de cinco (05) años.

02

2 Equipo Topográfico: Nivel Automático, con trípode de Aluminio, mira Telescópica de Aluminio de 5mt. Con una antigüedad no mayor de cinco (05) años. 02

3

Equipo de Computo: con una antigüedad no mayor de cinco (05) años01 Computadora Portátil tipo LAP TOP, procesador Mínimo 1.83 GHZ, Memoria RAM de 3 GB, Disco Duro Mínimo 320 GB.

02 Computadora Convencional procesador Mínimo 2.0 GHZ, Memoria RAM de 2 GB, Disco Duro Mínimo 500 GB, Monitor de 17” LCD

02 Impresora Multifuncional a color (imprime, fotocopia, scanea)

02

4

PROGRAMAS Y SOFTWARE:01 Programa de Ingeniería para Presupuestos de obra a nivel profesional para Windows: Software S10, con licencia de modulo, sin antigüedad 01

3.2.- Para la Ejecución de la Obra:R E Q U E R I D O

Ítem Equipo Capacidad PotenciaMínima

Cant.

Antigüedad

Año de Fabricación

Propio / Alquilado

1


Años Acreditación

RELACION DE EQUIPOS MINIMOS 1 Equipo Topográfico Nivel c/Accesorios Trípode de Aluminio 3 5

2 Mezcladora de Concreto tipo tolva 9 - 11 P3

3 5

3 Mezcladora de Concreto tipo trompo 7 - 9 P3 3 54 Vibrador Conc. Motor Gasolina c/Manguera 1” a 1.5”x 6mt. 1½” 3 55 Compactador Vibratorio de Plancha 5 HP 3 56 Compactador Vibratorio Tipo Canguro 3 57 Retroexcavadora sobre llantas 75 HP 2 58 Camión Baranda (Carga Útil Mínima) 4 Ton 2 59 Camionetas Doble Cabina (Carga Útil Mínima) 800 Kg. 2 5

10 Camión Volquete (capacidad Mínima) 15 m3 2 511 Mini cargador sobre llantas (Carga Útil Mínima) 0.80 Ton 90 HP 1 5

Contar con equipo mínimo, conforme las exigencias de la Entidad, el que se detallara en el Formato Nº 3 y 4. El equipo propuesto puede ser propio, arrendado o con promesa de arrendamiento. La Entidad, por ser un requisito técnico mínimo y de acuerdo al comunicado Nº 002-2006-PRE del CONSUCODE, hará la verificación del caso al postor que tenga la buena Pro.

Los postores deben presentar obligatoriamente en sus propuestas de acuerdo al formato contenido en el Formato 4, Cumplimiento y Acreditación del Requerimiento Técnico Mínimo de Contar con el Equipo Mínimo para Ejecución de la obra, en donde se debe detallar las características del equipo mínimo asignado para la ejecución de la prestación y lo solicitado en las presentes bases.

El equipo propuesto puede ser propio, arrendado o con promesa de adquisición.

para la acreditación del equipo mínimo:o Documentos que acrediten la propiedad;o Documento que acrediten la posesión;o Carta de compromiso de compra venta;o Carta de compromiso de alquiler; oo Declaración jurada.

Se debe detallar en la documentación presentada para de acreditación del equipo mínimo las características técnicas mínimas del equipo exigido, caso contrario no se podrá tomar en cuenta dicha documentación, Esto según lo establecido en el Pronunciamiento Nº 094-2010-DTN. Además se deberá presentar los formatos Nº 4.

De acuerdo a lo establecido en el comunicado Nº 002-2006-PRE del CONSUCODE se realizará la verificación posterior al postor que obtenga la buena Pro.

4. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE FACILIDADES, DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCION:

El postor deberá desarrollar y presentar soluciones técnicas para implementar las recomendaciones y características de la alternativa de solución mencionada en los términos de referencia.

PROYECTO: Solución Técnica de Diseño planteado por el Postor en respuesta a los planteamientos y necesidades técnicas basada en el problema existente indicado en los términos de referencia Cada documento que lo conforma debe estar firmado por el Postor y por el Proyectista.

a) Estudio Preliminar de Suelos.- Se tomara realizara una descripción de las características generales de los tipos de suelos existentes en la zona de obra.

b) Planos generales del Anteproyecto.- Referida a una descripción de las características generales del proyecto, es decir, una descripción general de la obra requerida. Plano de ubicación y localización. Plano de diseño Anteproyecto Arquitectónico General.

1


Plano Anteproyecto Cortes (3) y Elevaciones (3).

Disposiciones Generales Para la evaluación de la Experiencia del Postor en Obras Generales, Similares y del Personal Propuesto.-

Para la evaluación de la Experiencia del Postor y su personal propuesto en Obras Generales y Similares se tendrán en cuenta lo siguiente:

Cuando se presenten solo Contrato y Acta de Recepción se considerará los importes consignados en los contratos principales para contabilizar los rangos de calificación, es decir los que se estipulen en una de las cláusulas de cada contrato y no se tomará en cuenta el monto que figura en el Acta de Recepción de la obra.

Cuando el Contratista Presente Contrato, Acta de Recepción y Liquidación de Obra aprobada por la Entidad se considerará los importes consignados que se indique en la Liquidación de Obra Aprobada por la Entidad.

No se aceptarán Contratos de Obra ilegibles e incompletos esto quiere decir que falten algunos de los folios de contrato.

En caso que se presente Contratos de Obra que hayan sido ejecutados en consorcio y no se establezca en el mismo el porcentaje de participación de sus integrantes, se deberá adjuntar la documentación necesaria en donde sea verificable el porcentaje de participación del postor en la obra materia de evaluación, caso contrario no se tomaran en cuenta estos contratos para la evaluación.

Los contratos que estén en dólares Americanos, se tomara en cuenta el tipo de cambio (SUNAT) a la fecha de la suscripción del contrato o Liquidación de Contrato de obra según sea el caso.

No se aceptaran Sub Contratos de obras. No se aceptarán Actas de Recepción que no contengan las Firmas Completas con respecto al

Comité de Recepción de Obra y Representante del Contratista o su Residente de Obra. No se aceptarán Actas de Recepción ilegibles e incompletas esto quiere decir que falten folios u

anexos. No se aceptarán Actas de Recepción con Observaciones, Provisionales, Condicionadas y/o

Análogas, y que la obra halla sido intervenida por la Entidad. No se aceptarán Liquidaciones de Obra que se indique o se establezca que la Obra halla sido

intervenida por la Entidad Contratante y no cuente con la aprobación respectiva por parte de la entidad contratante.

Obras Similares.-Obras ejecutadas en los últimos diez (10) Años, Obra similar referido a Rehabilitación, Ampliación, Remodelación o Construcción de Obras Urbanas de Edificaciones (Coliseos, Estadios, Centro de Formación Educativa, Centro de Salud, Hospitales, centros de recreación y mercados), que su concepción esencial sea la de albergar gran cantidad de personas y permitir solo la transitividad peatonal en ella, como la de cuyo valor del contrato sea como mínimo el 15% del valor referencial referido a la ejecución de la obra (S/. 1`095,520.89).

1


CAPÍTULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN

FACTORES DE EVALUACION REFERIDOS AL POSTOR:

1.0.- EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD Y OBRAS GENERALES: (15 puntos)

1.1 Experiencia en la Actividad para el Consultor de Obra.- Se tomará en cuenta la experiencia en Consultorías de Obras en general (Elaboración de Expediente Técnico), se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos Quince (15) años a la fecha de la presentación de propuestas por un monto máximo acumulado equivalente a cuatro (04) veces del valor referencial de la convocatoria correspondiente a la Consultoría de Obra. Tales experiencias se acreditarán con copia simple de los contratos completos donde figure la fecha de suscripción, firma de la entidad contratante y del postor y su respectiva conformidad de prestación de servicio de consultoría, con un máximo de Diez (10) servicios.Tales experiencias se acreditarán mediante contratos con su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (facturas, Recibos por honorarios debidamente cancelados).

Mayor a tres veces hasta cuatro veces el Valor Referencial 06 puntos Mayor a dos veces hasta tres veces el Valor Referencial 04 puntosMayor a una vez hasta dos veces el Valor Referencial 02 puntosIgual o Menor al Valor Referencial 00 puntos

1.2 Experiencia en Obra General para el Ejecutor de Obra.- Ejecutadas en los últimos Diez (10) años, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a cuatro (04) veces el valor de la obra materia de la convocatoria. La experiencia del postor se acreditará con copia simple de los contratos completos donde figure la fecha de suscripción, firma de la entidad contratante y del postor; y con sus respectivas actas de Recepción y Conformidad.

Mayor a tres veces hasta cuatro veces el Valor Referencial 09 puntos Mayor a dos veces hasta tres veces el Valor Referencial 06 puntosMayor a una vez hasta dos veces el Valor Referencial 03 puntosIgual o Menor al Valor Referencial 00 puntos

2.0.- EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD Y OBRAS SIMILARES: (30 puntos)

2.1 Experiencia en la Especialidad para el Consultor de Obra.- Se tomará en cuenta la experiencia en Consultorías de Obras iguales o similares (Elaboración de Expediente Técnico), se calificará considerando el monto facturado acumulado por el postor en los últimos Quince (15) años a la fecha de la presentación de propuestas por un monto máximo acumulado equivalente a dos (02) veces del valor referencial de la convocatoria correspondiente a la Consultoría de Obra. Tales experiencias se acreditarán con copia simple de los contratos completos donde figure la fecha de suscripción, firma de la entidad contratante y del postor y su respectiva conformidad de prestación de servicio de consultoría, con un máximo de Diez (10) servicios.Tales experiencias se acreditarán mediante contratos con su respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (facturas, Recibos por honorarios debidamente cancelados).

Mayor a 1.5 veces hasta dos veces el Valor Referencial 09 puntos Mayor a 1.25 veces hasta 1.5 veces el Valor Referencial 06 puntosMayor a una vez hasta 1.25 veces el Valor Referencial 03 puntosIgual o Menor al Valor Referencial 00 puntos

2.2 Experiencia en Obra Similares para el Ejecutor de Obra.- Ejecutadas en los últimos Diez (10) años, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a una (1) vez el valor de la obra materia de la convocatoria. La experiencia del postor se acreditará con copia

1


simple de los contratos completos donde figure la fecha de suscripción, firma de la entidad contratante y del postor; y con sus respectivas actas de Recepción y Conformidad.

Igual o Mayor a una (1) vez el Valor Referencial 21 puntos Mayor a 0.75 veces menor al Valor Referencial 14 puntos Mayor a 0.5 veces 0.75 veces el Valor Referencial 07 puntosMenor o Igual a 0.5 veces el Valor Referencial 00 puntos

3.0.- EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO: (35 puntos)

Para la Elaboración del Expediente Técnico:

3.1 Jefe de Proyecto.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como Jefe de Proyecto en la Elaboración del Expediente Técnico, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares. Este requisito se sustentará con copias simples del Contrato y su respectiva conformidad. Constancia o Certificado donde consten los datos generales de la obra, cargo y periodo laborado. Solo se otorgara puntaje a la experiencia del profesional que sea mayor al Mínimo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.

Mayor a 50 meses 03 Ptos.Mayor a 30 meses hasta 50 meses 02 Ptos.Mayor a 12 meses hasta 30 meses 01 Ptos.Igual a doce (12) meses 00 Ptos Experiencia Menor a doce (12) meses serán descalificados

3.2 Especialista en Arquitectura en Edificaciones.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como Especialista en Arquitectura en Edificaciones en la Elaboración del Expediente Técnico, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares. Este requisito se sustentará con copias simples del Contrato y su respectiva conformidad. Constancia o Certificado donde consten los datos generales de la obra, cargo y periodo laborado. Solo se otorgara puntaje a la experiencia del profesional que sea mayor al Mínimo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.


3.3 Especialista en Estructuras en Edificaciones.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como Especialista en Estructuras en Edificaciones en la Elaboración del Expediente Técnico con especialidad en estructura, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares. Este requisito se sustentará con copias simples del Contrato y su respectiva conformidad. Constancia o Certificado donde consten los datos generales de la obra, cargo y periodo laborado. Solo se otorgara puntaje a la experiencia del profesional que sea mayor al Mínimo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.


3.4 Especialista en Instalaciones Sanitarias en Edificaciones.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como Especialista en Instalaciones Sanitarias en Edificaciones en la Elaboración del Expediente Técnico, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares. Este requisito se sustentará con copias simples del Contrato y su respectiva conformidad. Constancia o Certificado donde consten los datos generales de la obra, cargo y periodo laborado.

1


Solo se otorgara puntaje a la experiencia del profesional que sea mayor al Mínimo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.


3.5 Especialista en Instalaciones Electricas en Edificaciones.- Experiencia en la Elaboración de Expedientes Técnicos de Obras igual o similar, haber participado como Especialista en Instalaciones Electricas en Edificaciones en la Elaboración del Expediente Técnico, los servicios solicitados deben estar referidos a Obras iguales o similares. Este requisito se sustentará con copias simples del Contrato y su respectiva conformidad. Constancia o Certificado donde consten los datos generales de la obra, cargo y periodo laborado. Solo se otorgara puntaje a la experiencia del profesional que sea mayor al Mínimo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.



3.6 Residente de Obra.- Experiencia en la especialidad como Ingeniero Residente, Supervisor y/o Inspector de Obra, en la ejecución de Obras iguales o similares, Este requisito se sustentará con copias simples de las Actas de Recepción de Obra, constancia o certificado donde consten los datos generales de la obra, cargo y periodo laborado. Solo se otorgara puntaje a la experiencia del profesional que sea mayor al Mínimo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.

Mayor a 72 meses 7.5 Ptos.Mayor a 60 meses hasta 72 meses 6.0 Ptos.Mayor a 48 meses hasta 60 meses 4.5 Ptos.Mayor a 36 meses hasta 48 meses 3.0 Ptos.Mayor a 24 meses hasta 36 meses 1.5 Ptos.Igual a 24 meses 0.0 Ptos Experiencia Menor a 24 meses serán descalificados

3.7 Asistente de Obra.- Experiencia en la especialidad como Ingeniero Asistente, Residente, Supervisor Asistente del supervisor y/o Inspector de Obra, en la ejecución de Obras iguales o similares, Este requisito se sustentará con copias simples de contratos y su conformidad, Constancia o Certificado donde consten los datos generales de la obra, cargo y periodo laborado. Solo se otorgara puntaje a la experiencia del profesional que sea mayor al Mínimo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.

Mayor a 72 2.5 Ptos.Mayor a 60 meses hasta 72 meses 2.0 Ptos.Mayor a 48 meses hasta 60 meses 1.5 Ptos.Mayor a 36 meses hasta 48 meses 1.0 Ptos.Mayor a 24 meses hasta 36 meses 0.5 Ptos.Igual a 24 meses 0.0 Ptos Experiencia Menor a 24 meses serán descalificados

3.8 Especialista en Arquitectura y Urbanismo en Obras de Edificaciones Experiencia en la especialidad como Especialista en Arquitectura en la ejecución de Obras iguales o similares, Este requisito se sustentará con copias simples de contratos y su conformidad, Constancia o Certificado donde consten los datos generales de la obra, cargo y periodo laborado. Solo se otorgara puntaje a la experiencia del profesional que sea mayor al Mínimo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.

1


Mayor a 60 2.0 Ptos.Mayor a 48 meses hasta 60 meses 1.5 Ptos.Mayor a 36 meses hasta 48 meses 1.0 Ptos.Mayor a 24 meses hasta 36 meses 0.5 Ptos.Igual a 24 meses 0.0 Ptos Experiencia Menor a 24 meses serán descalificados

3.9 Especialista en Estructuras en Obras de Edificaciones Experiencia en la especialidad como Especialista en Estructuras en la ejecución de Obras iguales o similares, Este requisito se sustentará con copias simples de contratos y su conformidad, Constancia o Certificado donde consten los datos generales de la obra, cargo y periodo laborado. Solo se otorgara puntaje a la experiencia del profesional que sea mayor al Mínimo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.


3.10 Especialista en Instalaciones Sanitarias en Obras de EdificacionesExperiencia en la especialidad como Especialista en Instalaciones Sanitarias en la ejecución de Obras iguales o similares, Este requisito se sustentará con copias simples de contratos y su conformidad, Constancia o Certificado donde consten los datos generales de la obra, cargo y periodo laborado. Solo se otorgara puntaje a la experiencia del profesional que sea mayor al Mínimo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.


3.11 Especialista en Instalaciones Electricas en Obras de EdificacionesExperiencia en la especialidad como Especialista en Instalaciones Electricas en la ejecución de Obras iguales o similares, Este requisito se sustentará con copias simples de contratos y su conformidad, Constancia o Certificado donde consten los datos generales de la obra, cargo y periodo laborado. Solo se otorgara puntaje a la experiencia del profesional que sea mayor al Mínimo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.


3.12 Especialista en Metrados y Valorizaciones en EdificacionesExperiencia en la especialidad como Especialista en Metrado y Valorizaciones en la ejecución de Obras iguales o similares, Este requisito se sustentará con copias simples de contratos y su conformidad, Constancia o Certificado donde consten los datos generales de la obra, cargo y periodo laborado. Solo se otorgara puntaje a la experiencia del profesional que sea mayor al Mínimo solicitado en los Requerimientos Técnicos Mínimos.


4.0.- CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DE OBRAS: (15 puntos)

1


Para la acreditación del factor “Cumplimiento en la ejecución de obras”, podrá presentarse constancias, certificados o cualquier documento que de manera fehaciente, demuestre que las obras presentadas para acreditar la experiencia del postor se efectuaron y liquidaron sin que se haya incurrido en penalidades Hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares.

Para ello se utilizará la siguiente fórmula de evaluación:

PCP= PF x CBCNCDonde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postorPF = Puntaje máximo del FactorNC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del

postor CBC = Número de constancias de buen cumplimento de la prestación

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.

1. Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. En caso la experiencia se haya acreditado con un número mayor de diez obras, para la aplicación de la fórmula propuesta, se considerará que se han presentado únicamente diez (10), ya que tal es el número máximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa.

2. Ver Pronunciamientos Nº 108-2010/DTN y Nº112-2010/DTN.

5.0.- EVALUACION DE LA CALIDAD DE LAS SOLUCIONES TECNICAS DE DISEÑO: (5 puntos)

5.1.- Plan de Trabajo (1.50 puntos) Resumen ejecutivo Antecedentes: identificar los problemas Meta y Objetivos: definir las soluciones Recursos y obstáculos: precisar lo que se puede o no se puede utilizar para

alcanzar los objetivos. Estrategia y acciones: concretas y detalladas. Programación secuencial de todas las actividades, incluyendo los hitos de entrega

5.2.- Equipamiento, Infraestructura, recursos y Software (0.50 punto)Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte equipos, software y/o vehículos a disposición del servicio, distinta o adicional a aquellos que son exigidos en los requerimientos técnicos mínimos, sin costo para la Entidad y que se detallan:

01 Vehículo camioneta con carga útil 0.6 Ton. Del año 2011 … 0.25 puntos Equipos de Comunicación 04 Und. Telefonía Celular RPM Ilimitados… 0.25 Puntos

Acreditación será similar a los Requerimientos Técnicos Mínimos

5.4.- Calificaciones de la calidad de las soluciones técnicas de diseño ofertadas por el postor (Máximo 3.0 puntos)

El postor deberá desarrollar y presentar soluciones técnicas para implementar las recomendaciones y características de la alternativa de solución encontrada en el Perfil del Proyecto de Inversión Pública (PIP):

ítem ÍTEMS JUSTIFICADOS A CALIFICARPUNTAJEMáximo

1


1

Metodología de trabajo

La Metodología de Trabajo consiste en elaborar la propuesta técnico-organizativa para la elaboración del expediente técnico, según los siguientes componentes básicos: Identificar las tareas, Forma de realizarlas, Recursos a emplear y Medición de tiempos Se deben incluir particularmente los diagramas que permitan, a la vez de una descripción pormenorizada, mostrar una visión del conjunto del servicio.

Se otorgará el máximo puntaje al postor que presente la más completa metodología de trabajo que incluya y describa lo siguiente:

1. Los procedimientos a emplear2. Los sistemas de aseguramiento de calidad y de seguridad3. Una organización debidamente interconectada que garantice la consecución de los

objetivos4. Un Diagrama pormenorizada que incluya al personal profesional propuesto sujeto a

calificación conjuntamente con la descripción de sus funciones.

Quien presente y sustente los 4 ítems 2.00 Ptos.Quien presente y sustente solo 3 ítems 1.50 Ptos.Quien presente y sustente solo 2 ítems 1.00 Ptos.Quien presente y sustente al menos 1 ítem 0.50 Ptos.Quien no presente y sustente algún ítem 0.00 Ptos.

2.00

2

Se deberá presentar mejoras en las soluciones técnicas de diseño establecida en PIP, para la elaboración del expediente técnico, otorgando un cuarto de Punto por cada mejora, máximo un punto y medio (1.00 puntos).

Se debe entender por mejoras al perfeccionamiento o avance técnico correspondiente al servicio referido elaboración del expediente técnico de obra, Debiendo cumplir con lo siguiente:

- Estar referidas al servicio convocado.- No estar previstas en las Bases o términos de referencia.- No representar un costo adicional a la Entidad Contratante.- Deberá ser de aplicación inmediata.-Deben permitir la culminación de los estudios definitivos así como la ejecución de la Obra dentro del plazo establecido.

1.00

TOTAL 3.00

En caso de NO presentarse alguno de los ítems o encontrarse alguna deficiencia que afecte al monto o plazo de ejecución propuesto, este ítem será calificado con cero (0) puntos.

Se consideraran validas las propuestas técnicas que cumplan con los requisitos exigidos en las Bases y que alcancen un puntaje mínimo de 60 puntos.

1


TERMINOS DE REFERENCIA

1.0 ANTECEDENTES.La Municipalidad Provincial de Nasca, en su afán de prestar un mejor servicio básico al distrito, elabora estudios y ejecuta obras en este caso la construcción del coliseo municipal, para apoyar y promover a que la comunidad tenga una mejor calidad de vida y pueda practicar deportes diversos que son la base de una población sana y con mejores valores morales.Es por ello, que ante la necesidad de ejecutar dichas obras, se convoca a la presente Licitación Pública bajo la modalidad de Concurso Oferta, con el fin de seleccionar a la Empresa Contratista que deberá encargarse del desarrollo de la solución al nivel de diseño definitivo y la ejecución de obras.

2.0 OBJETIVO.El objetivo de la presente Licitación Pública es la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra de: “Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Municipal de Nasca, Provincia de Nazca, Ica”, debiendo elaborarse, sin ser limitativos los siguientes estudios:

1. Estudio Topográfico.2. Estudio de Mecánica de Suelos 3. Diseño definitivo (Todas las Especialidades)4. Estudio de Impacto Ambiental

3.0 DEL PROCESO DE SELECCIÓN.La presente Licitación Pública tiene por objeto seleccionar a la empresa Contratista y/o Consorcio que se encargará de la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra, Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Municipal de Nasca, Provincia de Nazca, Ica”, debiendo consultar los siguientes Perfiles de Proyecto:

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA CODIGO SNIP

1.00 “ Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Municipal de Nazca, Provincia de Nazca, Ica”

191251

Estos Términos de Referencia se deben considerar como lineamientos generales, que LA MUNICIPALIDAD espera como mínimo del contratista, los cuales se deben complementar con sus aportes y experiencias.

4.0 ENTIDAD CONVOCANTE

Municipalidad Provincial de Nasca com Domicilio en Calle Callao Nº 865, Provincia de Nasca, Departamento de Ica.

5.0 UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PIP.El proyecto se desarrolla en diversas zonas de la Ciudad de Nasca.

Ubicación

Departamento /Región: Ica

Provincia: Nasca

Distrito: Nasca

Localización: Zona Urbana de la Ciudad de Nasca

Tramo: Varias vías

GRUPOS BENEFICIADOS.Los beneficiarios de este proyecto serán todos los pobladores del sector y usuarios de las vías de manera constante, de la ciudad de Nasca.

6.0 ALCANCES DEL PROYECTO.

1


ITEM NOMBRE DEL PROYECTO PIPMONTO DE INVERSION PARA EL PROCESO DE

SELECCION

EJECUCION DE LA OBRA

S/.

ELABORACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO S/.

COSTO TOTALS/.

1.00 “Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Municipal de Nazca, Provincia de Nazca, Ica”

9`310,000.00 190,000.00 9`500,000.00

VALOR REFERENCIAL CONCURSO OFERTA 9’500,000.00

7.0 METAS DEL PROYECTO.En el Plan Anual de Inversiones para el año 2011 para la Provincia de Nasca, se ha propuesto la ejecución de la obra: “Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Municipal de Nasca , Provincia de Nazca, Ica”, con lo que se espera mejorar la infraestructura Deportiva, permitiéndose una mejor practica de la diversas disciplinas del deporte peruano.

El Proyecto cuenta con ficha del Sistema de Inversión Pública SNIP 191251 y con la aprobación a nivel de Pre- Factibilidad.

Ubicación Geográfica:

Región : IcaDepartamento : IcaProvincia : NascaDistrito : NascaZona : UrbanaCoordenadas UTM : 506,000; 508,000; 8`360,900; 8`361,800

Propiedad del terreno:

El propietario del terreno es la Municipalidad Provincial de Nasca

Condición actual del terreno:

El terreno presenta topografía plana (baldío), con desniveles desde 10 a 15cm. aproximadamente. La zona donde se encuentra ubicado cuenta con habilitación urbana de servicios básicos de luz, agua y desagüe, lo que facilitará la adquisición de estos servicios. Además cuenta con cerco perimétrico.

Condición del Suelo:El diseño de la cimentación del proyecto deberá utilizar los siguientes parámetros:

Nivel de cimentación: Sobre el suelo natural constituido por SM y SP, la profundidad mínima de cimentación será de 1.00 m en cimientos corridos y 2.50 en zapatas a partir del nivel del terreno natural.

Tipo de cimentación:

Se usarán cimentaciones superficiales tipo convencional rígida conformada por zapatas conectadas con vigas de cimentación y/o cimientos corridos armados, apoyados sobre el depósito de suelos finos.

Se colocara una falsa zapata de concreto ciclópeo después del Fondo de Zapata hasta 1.00m de profundidad como mínimo o hasta alcanzar la arena previa compactación (Proctor modificado), donde se transmitirá las cargas. En ningún caso se apoyarán en terreno orgánico o relleno.

De acuerdo al área sísmica donde se ubica la zona en estudio existe la posibilidad de que ocurran los sismos de intensidades del orden VII en la escala de Mercalli Modificada. Asimismo, la localidad se encuentra localizada.

A partir del Estudio de Suelos se determina que los parámetros del suelo son de Tipo SM y SP Suelos flexibles o con estratos de gran espesor, Datos proporcionados por MARDIER INGENIEROS.

1


Usuarios Del Proyecto:

Las ligas y clubes deportivos provinciales de futbol de Nasca, con el fin de realizar sus campeonatos locales y regionales, tienen la necesidad de contar con infraestructura adecuada y reglamentaria para el normal desempeño de sus deportistas y a la vez contar con un recinto moderno donde se concentren los principales torneos y competencias del fútbol de la ciudad de Nasca. Estas ligas coordinarán con la Municipalidad Provincial de Nasca la realización del programa de eventos anuales.

Parámetros del Diseño:

El diseño se sustenta a partir del Anteproyecto que sirvió de base para los Estudios de Pre-Inversión, conservando la escala estimada del proyecto, ajustándose a los Parámetros Normativos de la municipalidad Provincial de Nasca y considerando las Normas que recoge el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE, a partir de lo cual se desarrollo el proyecto en sus aspectos espaciales, funcionales específicos del deporte y contando con el respectivo diseño de seguridad.

1.0 PROYECTO: Descripción Técnica del proyecto:El Proyecto comprende el mejoramiento del campo deportivo con sembrado de grass bermuda, mejoramiento de la pista Atlética con material sintético, mejoramiento del cerco perimétrico del campo deportivo con estructura metálica, la construcción de tribunas de Oriente y Occidente con una capacidad de 6,500 personas, construcción del techo metálico de la tribuna occidente y construcción de los ambientes complementarios. Debajo de cada tribuna se ubican los ambientes para camerinos, SS.HH. públicos, SH personal, oficina de administración, cuarta de depósito, cuarta de subestación eléctrica, tópico y guardianía. así mismo la cancha y tribunas tiene una luz especial para el juego propiamente dicho. Además será instalado un cerco perimétrico de rejas metálicas con cimiento y sobrecimiento de concreto armado, y la construcción de un túnel de salida de los jugadores desde los camerinos que a continuación se describe específicamente :

Cerco perimétrico.- Se ha proyectado la construcción de un cerco perimétrico que permita la transparencia visual y la posibilidad de continuidad espacial. El cerco perimétrico son exigidas como medidas de seguridad en cada estadio donde se realice este campeonato, debe ser trasparente, de metal con una altura no menor a 3 m, y debe cubrir la zona de juego y la pista atlética, este hace un perímetro mínimo de 552 metros lineales. elaborado en carpintería metálica e instalado dentro de un sobrecimiento de concreto armado, a lo largo de todo el perímetro del terreno; Se cuenta además con 04 ingresos dobles a través de barreras giratorias contenidas entre muros, También se cuenta con dos boleterías a los extremos del cerco en forma diagonal, dejando sobre la vereda publica el espacio requerido para la cola de compra. Finalmente se cuenta con 04 puertas de escape de 6.00 m de ancho que abren usando dos hojas de puertas batientes sobre el mismo interior de la explanada.

Tribunas .- Para este caso específico tomaremos las recomendaciones que se indican en el Reglamento Nacional de Edificacionesque en la Norma A100, en su Artículo 19 se indica que Cuando se construyan tribunas en locales de recreación ydeporte, éstas deberán reunir las condiciones que se describen a continuación:

a) La altura máxima será de 0.45 mb) La profundidad mínima será de 0.70 mc) El ancho mínimo por espectador será de 0.60 m.

Áreas de Construcción.- El Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Municipal de Nasca posee un área a trabajar de 7,000 m2 de campo deportivo, una pista atlética para 6 carriles y construcción de tribunas Oriente y occidente en un area de 3,600 m2 de graderías y una superficie de techo metalico de la tribuna Occidente Para su ejecución se efectuara con sistema de estructuras aporticadas y acabadas caravistas, basadas en fundaciones también de concreto armado (zapatas), las que se asientan sobre falsas zapatas de concreto ciclópeo a una profundidad desde donde soporte el total del peso de la estructura. Las losas de las graderías son también de concreto armado vaciadas dentro de encofrados caravista con el fin de obtener acabados lisos que no requieran de emporres posteriores y que solo reciban pinturas al óleo mate sin ninguna base que produzcan desprendimientos. Toda la gradería esta confinada por parapetos de concreto armado caravista, también pintados y desembocan a un sistema de 06 salidas o escaleras de uso doble (doble ancho de 2.40m) con sus respectivas barandas de tubos redondos de fierro, acabados con pintura esmalte. Así mismo la albañilería será tarrajeada para recibir pintura también óleo mate sin base alguna.

Debajo de las tribunas se ha proyectado la construcción de los siguientes ambientes:

1


Tribuna Occidente.- Se ha proyectado la construcción de 2 camerinos para equipos de deportistas los cuales pueden ser de dichos equipos constan de un numero no mayor a 12 componentes los cuales usaran como servicios 04 duchas individuales (incluye sentadero enchapada), 02 inodoros, 03 ovalines con llave temporizador, bancas de concreto armado revestidas con cerámico hasta para 15 personas que incluyen porta maleteros de carpintería de fierro y el espacio adecuado para una camilla (eventual lesionado). Así mismo en el sector central se ha diseñado un camerino para árbitros de acceso diferenciado y dividido internamente en dos unidades para ambos sexos. También se encuentra en esta tribuna un SH para personal de mantenimiento.

Tribuna Occidente.- Esta tribuna contiene mayormente a los ambientes de oficinas los cuales utilizaran los SSHH públicos, tanto para hombres ( 03 wc, lavamanos corridos y urinarios corridos), como para mujeres (07 wc, y 08 ovalines con llave temporizador). Así mismo se encuentra un camerino para equipos de deportistas dichos equipos constan de un numero no mayor a 12 componentes los cuales usaran como servicios 04 duchas individuales (incluye sentadero enchapada), 02 inodoros, 03 ovalines con llave temporizador, bancas de concreto armado revestidas con cerámico hasta para 15 personas que incluyen porta maleteros de carpintería de fierro y el espacio adecuado para una camilla (eventual lesionado). En la tribuna interior se ha dispuesto la ubicación de 14 espacios para albergar ha personas discapacitadas que presenciaran el espectáculo deportivo.

Condiciones de seguridad.- Se ha proyectado la ocupación de los espectadores de manera racional y reglamentaria utilizando dimensiones apropiadas para circulaciones, escaleras, salidas y puertas, acompañando a ello la pintura, señalectica y los sistemas contra incendio a manera de gabinetes, válvulas siamesas, alarma contra incendio, luces de emergencia y extintores tipo PQS de 6 y 12 Kg. Los cuales se ubicaron en lugares según el plan general de evacuación y seguridad.

INSTALACIONES SANITARIAS

AGUA FRIA.

El proyecto considera la alimentación de Agua Potable fría desde la Red Pública, ( incluye un Medidor de Agua Potable de Ф1”) hasta la Cisterna, la que impulsará el agua mediante un equipo de Bombas de Presión Constante y Velocidad variable ( serán 03 bombas en total , 02 bombas funcionaran en forma continua y 01 bomba será de emergencia), hacia los puntos de salida de Agua Potable.Es usaran Tuberías de PVC –clase 10 en todo el sistema de distribución interna de Agua Potable.Para el cálculo de los diámetros se han utilizado los parámetros indicados en el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente en lo referente a Unidades Hunter.

EQUIPO DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE Y VELOCIDAD VARIABLE

o Nº de bombas : 02 funcionando continuamente y 01 de reservao Caudal de Bombeo (Q M.D.S.): 2.00 lpso Altura dinámica: 17.27 mtso Potencia Aproximada:1” HPo Tubería de succión : 2 pulgadaso Tubería de Impulsión: 2 pulgadas.

DESAGUELos desagües del Proyecto Denominado “Mejoramiento y Equipamiento de la Infraestructura del Estadio Municipal de Nasca ”, descargaran por gravedad al Colector público, mediante tres salidas de desagües principales, de acuerdo a lo especificado en los planos respectivos.

SISTEMA CONTRA INCENDIOPor la naturaleza de la Infraestructura se esta considerando de acuerdo a las normas Incendio clase III, bajo los siguientes criterios de diseño:-Caudal de Bombeo : 250 GPM (aprox. 20 lps)-Tiempo de ataque del siniestro : 2 horas-Capacidad del Volumen C.I. : 136.37 m3-Carteristicas de las tuberías : Ф4 y Ф6 del tipo SCH. ACERO Gdo 40º-Nº de Gabinetes Contra Incendio : 06 unidades

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIO

1


- Nº de unidades de Bomba C.I.: 01 unidad-Caudal de bombeo: 20.00 lps-Altura Dinámica: 70.10 mts-Potencia Aproximada: 30 HP

BOMBA JOCKEY- Nº de unidades de bomba: 01 unidad-Caudal de bombeo: 1.00 lps-Altura Dinámica: 75.10 mts-Potencia Aproximada: 2.0 HP

INSTALACIONES ELECTRICAS

DESCRIPCION DEL PROYECTO La edificación cuenta con una distribución arquitectónica de las siguientes características:

Explanada de Ingreso y Boleterías Oficinas Administrativas y Sala de Prensa Camerino para Jugadores y Árbitros Graderías de acceso al Público en General Zona para Discapacitados Palco Oficial Cisterna de Agua de uso diario y Contra incendio.

SISTEMA DE ALIMENTACION ELECTRICADebido a que el proyecto es una edificación nueva las instalaciones Eléctricas que forman parte de este proyecto son nuevas, así como el calculo de Máxima Demanda se muestra en planos, la Municipalidad Provincial de Nasca deberá solicitar a la distribuidora y/o administradora de energía eléctrica de Nasca un suministro en Baja Tensión con una potencia contratada de acuerdo a la capacidad Instalada e indicada en planos.El Sistema de alimentación donde la empresa concesionaria determine deberá cumplir con lo indicado en la Ley de Concesiones Eléctricas, así como lo señalado por el concesionario o administrador de energía el cual deberá cumplir con la acometida subterránea hacia el suministro del Coliseo.Por otro lado la acometida hacia el ambiente determinado como Sub Estación de energía se deberá preparar para que en la ampliación de carga (Ampliación Futura), soporte la instalación de una Sub Estación en Media Tensión según sea el caso.

ENVOLVENTES ELECTRICOS (TABLEROS)

Los Envolventes eléctricos deberán cumplir con lo descrito en el Código Nacional de Electricidad – Utilización, según Artículo 150-350, 150-400 y el anexo B del respectivo Código.EL Envolvente General deberá tener un grado de protección NEMA4 y ventilación forzada de 165 m3/hr, de manera de mantener los parámetros de funcionamiento nominal.Los envolventes de distribución, control y mando deberán cumplir con un grado de protección NEMA4, ya sean estos para empotrar o adosar, así como todos ellos deberán cumplir la protección de frente muerto.

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE PUESTA A TIERRA

Las aplicaciones según el Código Nacional de Electricidad - Utilización sugiere que para sistemas de BT deberán construirse Sistemas de Puesta a Tierra sean certificados con no mayor a 25 Ohms.Dado que el proyecto deberá contemplar un sistema continuo y seguro de las descargas por corrientes de paso o cortocircuitos, se ha dispuesto que de lo señalado en el CNE-Utilización según articulo desde 060-400 hasta el 060-1106 del mencionado Código y la NTCSE vigente, el diseño deberá ser complementado con el estudio de resistividad del terreno que el contratista deberá contemplar en sus costos, de tal manera que pueda obtener la resistencia no mayor de 15 Ohm. La ubicación del mismo se esta señalando en los planos adjuntos, que según el valor hallado en el estudio de resistividad construirá en/los necesarios para obtener este valor requerido el cual deberá estar certificado con el equipo de medición idóneo, así como este protocolo deberá estar verificado y registrado por el Supervisor de la Municipalidad Provincial de Nasca.

SUMINISTRO DE ENERGIA, POTENCIA INSTALADA Y MAXIMA DEMANDA

El Suministro Eléctrico Total para el Proyecto del Coliseo de Nasca, será en Baja Tensión 220 Voltios, que llegara al Tablero General “TG”, del cual se distribuirá a todas las cargas destinadas en el proyecto y futuras.

1


El Sistema de Baja Tensión será en 220 V, 60 Hz, trifásico para el Tablero General y 220 V, 60 HZ, Trifásico exclusivamente para los Tableros de Distribución de cada carga señalada en los planos, según consideraciones básicas de las especificaciones técnicas.Así mismo se deberá contratar un suministro independiente para el Sistema de la Bomba Contra Incendio, la Carga contratada y conexión se muestran en planos.Los cálculos de la Demanda Máxima de energía se han efectuado según lo normado por el Código Nacional de Electricidad - Utilización vigente.Los Alimentadores de los Tableros de Distribución y Fuerza en Baja Tensión, serán del tipo NYY, THW, NLT y TW, sus características se indican en cuadro de alimentadores, los cuales iran instalados en tuberías y cajas, por la Montante Eléctrica. El cálculo de alimentadores y circuitos considera una caída de tensión de 2.5% como máxima para alimentadores, y 4% como máximo hasta el circuito con la carga eléctrica más alejada.

CUADRO DE CARGAS TOTAL SISTEMA DE 230 V, 60cps.- Carga Instalada: 57,81 Kw.- Máxima Demanda: 53,32 Kw.- Tarifa a Contratar: BT3.

CODIGOS Y REGLAMENTOS

Además de lo indicado en las especificaciones rige exactamente todas las disposiciones emitidas por:Código Nacional de Electricidad – UtilizaciónNorma Técnica de Calidad de Servicios EléctricosReglamento Nacional de Edificaciones Ley General de ElectricidadNormas DGE emitidas por el Ministerio de Energía y MinasNormas ó Reglamentos Internacionales compatibles con las Normas Peruanas que contribuyan a mejorar el diseño.

8.0 DESARROLLO DEL PROYECTO: “EXPEDIENTE TECNICO: (Original y 01 copia)8.1 La presentación del Expediente Técnico se efectuará en la siguiente forma:

Memoria descriptiva Estudio de Impacto Ambiental Estudio Topográfico Estudio de Suelos (incluye Calicatas y Sismicidad) Especificaciones Técnicas por Especialidad Planilla de Metrados Valor Referencial Análisis de precios unitarios Relación de Insumos Fórmula Polinómica Cronograma Valorizado de Ejecución de Obra Cronograma de desembolsos. Cronograma de ejecución de obra Diagramas GANTT y PERT. Desagregado de Gastos Generales Relación de Planos en Auto CAD, digitalizados y Ploteados por Especialidad. Fotografías.

a) El Expediente Técnico consiste en Memoria Descriptiva de Obra, Estudio Topográfico, Estudio de Suelos (Sismicidad), diseño del pavimento, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios, Relación de Insumos, Fórmula Polinómica, Cronogramas de Ejecución de Obra y Valorizado, Diagrama PERT y GANTT. Se presentarán en original y una (01) copia, en formato A 4, debidamente anillados, firmados y sellados en su totalidad. Planos de Diseño en general a las escalas reglamentarias, en CD y ploteados con membrete y (01) copia debidamente firmadas y selladas por los Proyectistas Especialistas responsables.La relación de planos es la siguiente:

Los planos de planta a escala 1:1000, los planos del perfil longitudinal a escala horizontal del eje de la vía 1:1000 y la Escala vertical 1:200 u otra escala adecuada. Los planos a presentarse deberán tener una escala adecuada y como mínimo deberá contar con lo siguiente:

1


Plano de Ubicación. Plano Topografía y Calicatas (Sismicidad). Plano Planta General. Plano de Movimiento de Tierras Plano por Especialidad (Arquitectura, Estructuras, Inst. Sanitarias y Electricas, otros.) Plano de Cortes y Elevación Plano Planta Red Eléctrica Plano Detalles y Especificaciones Técnicas Eléctricas

b) La Memoria Descriptiva de Obra, Especificaciones Técnicas, Diseño Estructural, Planilla de Metrados, Presupuesto, Análisis de Precios, Fórmula Polinómica, Cronograma de Ejecución de Obra y Valorizado y Planos, se presentaran además de lo anterior, en copia en CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas Word, Excel para Windows, Microsoft Project y los planos digitalizados en Autocad.

Nota.- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico deberá estar firmado por el Ingeniero especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Jefe del Proyecto, en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Publicas.

9.0 DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA MUNICIPALIDADLA MUNICIPALIDAD entregará a la Contratista, toda la documentación existente relacionado al Proyecto (Términos de Referencia, Bases, Estudio de Pre Inversión).

10.0 PLAZO DE EJECUCIÓNEl plazo para la elaboración y entrega del Expediente Técnico será de 30 días calendarios y el plazo para la ejecución de obra es de 270 días calendarios.

11.0 MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICOEl presupuesto para la Elaboración del Estudio y Expediente Técnico de obra es de S/. 190,000.00 (Ciento Noventa Mil con 00/100 Nuevos Soles), incluyendo IGV, gastos generales y utilidades.El presupuesto para la ejecución de obras alcanza el monto de 9’310,000.00 (Nueve Millones Trescientos Diez Mil con 00/100 Nuevos Soles), incluyendo IGV, gastos generales, utilidades e imprevistos.El presupuesto para el presente proceso alcanza el monto de S/. 9’500,000.00 (Nueve Millones Quinientos Mil con 00/100 Nuevos Soles), incluyendo IGV, gastos generales, utilidades e imprevistos.

12.0 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTOLa supervisión de la obra estará a cargo de LA MUNICIPALIDAD y el control del EXPEDIENTE TÉCNICO, estará a cargo de la Comisión Técnica nombrada por LA MUNICIPALIDAD para el efecto, quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los Avances.El Contratista estará sujeto, a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto.Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al contrato firmado por la Contratista.La elaboración del estudio deberá realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes:

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N° 29629, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, Código Civil, Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y modificatorias Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de

Inversión Pública, modificado por el Decreto Supremos Nº 038-2009-EF.Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, y modificatorias, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público aprobadas por Resolución de Contraloría Nº 072-98-C.G.

Resolución de Contraloría Nº 036-2001-CG del 14-03-2001. Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG del 23-06-2000 - Norma 700-06 (Contrataciones y

Adquisiciones de bienes y servicios u obras). Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos Generales. Ley Nº 27293, “Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública”, modificada por las Leyes N°

28522 y 28802 y por el Decreto Legislativo N°1005.

1


Ley Nº 29990.

13.0 DEL ANTEPROYECTOLos postores presentarán en el PRIMER SOBRE su Anteproyecto que estará constituido por:

Solución Técnica de Diseño planteado por el Postor en respuesta a los planteamientos y necesidades técnicas basada en el problema existente indicado en los términos de referencia cada documento que lo conforma debe estar firmado por el Postor y por el Proyectista.

a) Estudio Preliminar de Suelos, (los indicados en los términos de referencia)b) Especificaciones Técnicasc) Memoria Descriptivad) Planos generales:

Plano de ubicación y localización. Plano topográfico con coordenadas UTM y curvas de nivel equidistantes, con cotas referidas a

un BM. Plano de diseño Anteproyecto Arquitectónico General. Plano Anteproyecto Cortes y Elevaciones

El Comité Especial calificará las propuestas de soluciones específicas a problemas relevantes de diseño y/o mejoras relevantes de diseño, donde el postor manifieste conocimiento técnico y experiencia, tendiente a que el resultado de la obra sea adecuado y además beneficioso para la Entidad.

La solución técnica de diseño deberá ser planteado por el postor en respuesta a los planteamientos y necesidades técnicas basada en el problema y estados actuales existentes de las obras indicados en los Términos de Referencia.

14.0 DE LA EXPERIENCIA DE LOS POSTORES A PARTICIPAR.- Las empresas a participar deben contar con una experiencia mínima de facturación en la ejecución de obras similares y generales, así como la de contar de experiencia necesaria para los factores de calificación en los mismos rubros. Asimismo, se deberá presentar un anteproyecto en la cual se establezca los requerimientos mínimos conforme lo establece el perfil, además se deberá contar con soluciones técnicas de diseño y otros.

15.0 DEL PERSONAL PROFESIONAL A PARTICIPAR. Los postores presentarán una relación mínima de profesionales indispensables que participaran en la elaboración del Expediente Técnico así como para la ejecución de la Obra, los cuales se detallan:

Para la Elaboración del Expediente Técnico:

01 Jefe de Proyecto.- Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, habilitado y especializado (con estudios de especialización).

01 Gerente de Proyectos.- Ingeniero Titulado, Colegiado, habilitado y especializado (con estudios de especialización).

01 Asistente de Proyectos.- Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, habilitado y especializado (con estudios de especialización).

01 Especialista en Arquitectura.- Arquitecto, Titulado, Colegiado, habilitado y especializado (con estudios de especialización).

01 Especialista en Estructuras.- Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, habilitado y especializado (con estudios de especialización).

01 Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos.- Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, habilitado y especializado (con estudios de especialización).

01 Especialista en Estudio de Mecánica de Suelos y Pavimentos.- Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, habilitado y especializado (con estudios de especialización).

01 Especialista en Instalaciones Sanitarias.- Ingeniero Sanitario, Titulado, Colegiado, habilitado y especializado (con estudios de especialización).

01 Especialista en Instalaciones Eléctricas.- Ingeniero Electricista, Titulado, Colegiado, habilitado y especializado (con estudios de especialización).

1



01Gerente de Obra.- Ingeniero Titulado, Colegiado, habilitado y especializado (con estudios de especialización).

01 Residente de Obra.- Ingeniero Civil Titulado, Colegiado, habilitado y especializado. 01 Asistente de Obra.- Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, habilitado y especializado. 01Especialista en Arquitectura.- Arquitecto, Titulado, Colegiado, habilitado y especializado (con

estudios de especialización). 01 Especialista en Estructuras.- Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, habilitado y especializado (con

estudios de especialización). 01 Especialista en Metrados y Valorizaciones.- Ingeniero Civil, Titulado, Colegiado, habilitado y

especializado (con estudios de especialización). 01 Especialista en Estudio de Mecánica de Suelos y Pavimentos.- Ingeniero Civil, Titulado,

Colegiado, habilitado y especializado (con estudios de especialización). 01 Especialista en Instalaciones Sanitarias.- Ingeniero Sanitario, Titulado, Colegiado, habilitado y

especializado (con estudios de especialización). 01 Especialista en Instalaciones Eléctricas.- Ingeniero Electricista, Titulado, Colegiado, habilitado y

especializado (con estudios de especialización). 01 Especialista en Ejecución de Contratos de Obras Públicas.- Ingeniero Civil, Titulado,

Colegiado, habilitado y especializado (con estudios de especialización). 01 Especialista en Seguridad e Higiene en Obras Públicas.- Ingeniero Civil, Titulado y/o Bachiller y

especializado (con estudios de especialización o Inspector de INDECI). 01 Especialista en Impacto Ambiental.- Ingeniero Civil, Titulado Colegiado, habilitado y especializado

(con estudios de especialización). 01 Topógrafo, Técnico o Profesional Ing. Civil (con estudios de especialización). 01 Maestro de Obra, Titulado

Así mismo, se deberá solicitar equipamiento mínimo del consultor encargado de elaborar el expediente técnico, como del equipo y maquinaria mínima que debe contar el ejecutor de la obra.

15.0 DEL EQUIPAMIENTO MINIMO.-

Equipo Mínimo asignado a la Consultoría Obra: Elaboración de Expediente Técnico:

N° TIPO Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO CANTIDAD

1Vehículo para la prestación del servicio de Consultoría: Camioneta 4x4 Doble Cabina con una antigüedad de fabricación no mayor de cinco (05) años.

02

2 Equipo Topográfico: Nivel Automático, con trípode de Aluminio, mira Telescópica de Aluminio de 5mt. Con una antigüedad no mayor de cinco (05) años. 02

3

Equipo de Computo: con una antigüedad no mayor de cinco (05) años01 Computadora Portátil tipo LAP TOP, procesador Mínimo 1.83 GHZ, Memoria RAM de 3 GB, Disco Duro Mínimo 320 GB.

02 Computadora Convencional procesador Mínimo 2.0 GHZ, Memoria RAM de 2 GB, Disco Duro Mínimo 500 GB, Monitor de 17” LCD

02 Impresora Multifuncional a color (imprime, fotocopia, scanea)

01

4

PROGRAMAS Y SOFTWARE:01 Programa de Ingeniería para Presupuestos de obra a nivel profesional para Windows: Software S10, con licencia de modulo, sin antigüedad 01


R E Q U E R I D O

1


Ítem Equipo Capacidad PotenciaMínima Cant.

Antigüedad

Año de Fabricación

Propio / Alquilado

Años Acreditación

RELACION DE EQUIPOS MINIMOS 1 Equipo Topográfico Nivel c/Accesorios Trípode de Aluminio 3 5

1


2 Mezcladora de Concreto tipo tolva 9 - 11 P3

3 5

3 Mezcladora de Concreto tipo trompo 7 - 9 P3 3 54 Vibrador Conc. Motor Gasolina c/Manguera 1” a 1.5”x 6mt. 1½” 3 55 Compactador Vibratorio de Plancha 5 HP 3 56 Compactador Vibratorio Tipo Canguro 3 57 Retroexcavadora sobre llantas 75 HP 2 58 Camión Baranda (Carga Útil Mínima) 4 Ton 2 59 Camionetas Doble Cabina (Carga Útil Mínima) 800 Kg. 2 5

10 Camión Volquete (capacidad Mínima) 15 m3 2 511 Mini cargador sobre llantas (Carga Útil Mínima) 0.80 Ton 90 HP 1 5

CAPÍTULO V

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la……………………… (indicar denominación del proceso) para la ejecución de la obra………………………………, cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTOCon fecha ………….(indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de …………. (indicar denominación del proceso), convocada para la ejecución de la obra …………….(indicar), a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: …………., incluido el Impuesto General a las Ventas, (de corresponder).

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOEn los aspectos y cuestiones que no estén expresamente contemplados en el presente contrato, regirán las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1017, de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF y sus modificatorias y el Código Civil vigente.

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATOLa vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONESLas valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento.

CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

1


El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la ………………… (Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla.

CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS

10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENOEl terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro ……………(consignar plazo) días siguientes a la firma del presente contrato.

10.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓNEl CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de ……. (consignar) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADESEn caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato F x plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Donde:F = 0.15 para plazos mayores a sesenta días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta días.

1


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRALa recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRALa liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTAEn caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONESSin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIASCualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º, 199º, 201º 209º, 210º y 211º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOSLas partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. Al …………………………

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

1


FORMATOS Y ANEXOS

1


FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

(Fecha), ………………..

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 054-2011LICITACION PÚBLICA Nº 004-2011-CE-MPNPresente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC Nº ……………………………… nos dirigirnos a ustedes, en relación con PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 054-2011 LICITACION PÚBLICA Nº 004-2011-CE-MPN, a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): ……………………………. (nombre del representante o apoderado) identificado con DNI. Nº ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….…………………..Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor

1


ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón SocialDomicilio LegalRUC Teléfono Fax

(Fecha),…………………..………

..........................................................Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

1


ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 054-2011 LICITACION PÚBLICA Nº 004-2011-CE-MPN, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA ………………. ……………, declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

(Fecha), ………………………………………

……..........................................................Firma y sello del Representante Legal


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

1


Señores:COMITÉ ESPECIAL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 054-2011LICITACION PÚBLICA Nº 004-2011-CE-MPNPresente.-

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra ………………………(incluir denominación), materia de ……………………………….(incluir denominación del proceso), de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO: ……………………………………………… DÍAS CALENDARIO.

(Fecha), …………………………………..



ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

1


SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 054-2011LICITACION PÚBLICA Nº 004-2011-CE-MPN

Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para el PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 054-2011 LICITACION PÚBLICA Nº 004-2011-CE-MPN, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE ……………….: ( ) % Participación ……………………… ………………………

OBLIGACIONES DE ….……………: ( ) % Participación …………………….. ……………………..

………………………………………….. …………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

(Fecha), …………………………………………

1


ANEXO N° 05CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA

(MODELO)

Señores:COMITÉ ESPECIAL PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 054-2011LICITACION PÚBLICA Nº 004-2011-CE-MPNPresente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO

(Consignar moneda)

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

(Fecha), ………………………………………



1


FORMATO Nº 2

PRESUPUESTO DETALLADO

(Este documento deberá ser presentado para la suscripción del contrato)

Sistema de Contratación:

DESCRIPCIÓN

COSTO

PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1)

GASTOS GENERALES (2)

UTILIDAD (3)

TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)

IGV ( 19%)

TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos



FORMATO Nº 3

1


(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y

PERSONAL TÉCNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL EQUIPO



FORMATO Nº 4

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

EQUIPOS REQUERIDOS

1


CANT.RELACIÓN DEL EQUIPO PARA ELABORACION EXPEDIENTE

TECNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT.RELACIÓN DEL EQUIPO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA



Nota:

Para las maquinarias y los equipos, su antigüedad se considerada a la fecha de presentación de propuestas, y se corroborara con el documento que presente los postores para acreditar el equipo mínimo.

Se debe consignar las características técnicas mínimas exigidas para cada equipo caso contrario se descali-ficara la propuesta.

Referente al equipo propuesto se deberá presentar una declaración jurada indicando las características del equipo y si es propio o alquilado. En el caso de ser equipo propio adjuntar la Tarjeta de Propiedad, contrato de compra – venta y/o facturas a nombre de la empresa, según corresponda. En el caso de ser alquilado ad-juntar original del Compromiso de Alquiler, debidamente firmado y adicionalmente copia del documento del sustento de propiedad del que suscribe el compromiso.

FORMATO Nº 05RELACIÓN DE OBRAS GENERALES EJECUTADAS POR EL POSTOR

AÑOS NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓN

ENTIDAD CONTRATANT

E

PLAZO MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRADECLARADO DE MANERA INDIVIDUAL O EN

CONSORCIO

1


INICIO TÉRMINO (fecha del

acta de recepción)

Monto del Contrato Principal

% Participación del Postor o

integrante del Consorcio.

Monto para evaluación

% de participació

n del Contrato Principal

Notas

1 Para la antigüedad del contrato de obra se tomara en cuenta la fecha del acta de recepción la cual debe establecerse sin observaciones y a satisfacción de la Entidad, y se establecerá la antigüedad a la fecha de presentación de propuestas.

2 En caso que el Postor de Manera facultativa adjunte o presente adicionalmente la Liquidación de Obra

(debidamente aprobado por la Entidad Contratante mediante Resolución), solo en este caso se considerara el monto final de la Liquidación de Obra, para evaluar la experiencia del postor.

3 En caso de obras ejecutadas en Consorcio, no se exprese en el contrato de obra el % de participación de cada integrante del consorcio, se deberá sustentar con documentación fehaciente el porcentaje de participación en caso de obras ejecutadas en Consorcio, caso contrario no será tomado en cuenta para la calificación.

FORMATO Nº 06

RELACIÓN DE OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR EL POSTOR

1


AÑOS NOMBRE DE LA OBRA

UBICACIÓN

ENTIDAD CONTRATANT

E

PLAZO MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRADECLARADO DE MANERA INDIVIDUAL O EN

CONSORCIO

INICIO TÉRMINO (fecha del

acta de recepción)

Monto del Contrato Principal

La cual debe ser como mínimo igual al

15% del V.R.

% Participación del Postor o

integrante del Consorcio.

Monto para evaluación

% de participació

n del Contrato Principal

Notas

4 Para la antigüedad del contrato de obra se tomara en cuenta la fecha del acta de recepción la cual debe establecerse sin observaciones y a satisfacción de la Entidad, y se establecerá la antigüedad a la fecha de presentación de propuestas.

5 En caso que el Postor de Manera facultativa adjunte o presente adicionalmente la Liquidación de Obra

(debidamente aprobado por la Entidad Contratante mediante Resolución), solo en este caso se considerara el monto final de la Liquidación de Obra, para evaluar la experiencia del postor.

6 En caso de obras ejecutadas en Consorcio, no se exprese en el contrato de obra el % de participación de cada integrante del consorcio, se deberá sustentar con documentación fehaciente el porcentaje de participación en caso de obras ejecutadas en Consorcio, caso contrario no será tomado en cuenta para la calificación.

_________________________________(Nombre y Firma del Representante Legal)

FORMATO Nº 07

1


DECLARACION JURADA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD DEL PERSONAL PROPUESTO

Fecha,

SeñoresMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN BAJO EL ÁMBITO DEL D.U. Nº 054-2011 LICITACION PÚBLICA Nº 004-2011-CE-MPN

OBRA:

De nuestra consideración:

Por el presente documento, que tiene carácter de Declaración Jurada:

El Profesional Sr(a)..............................................., Identificado (a) con DNI Nº …………………. Y numero de colegiatura (CIP, CAP, etc. de ser el caso), Declara bajo juramento que se compromete, en caso de que el Postor ....................................... obtenga la Buena Pro de la Licitación Pública en referencia, a participar en la ejecución de la obra como ………………….………. y de acuerdo al Programa de Participación de Personal de la Propuesta. Asimismo, se comprometo a mantener en estricta confidencialidad, la información a la que pueda acceder como consecuencia de la ejecución de la obra.

Huella Digital............................................Firma del Profesional Sello con N° de Colegiatura

________________________________________(Nombre y Firma del Representante Legal)

Nota: 1. La presentación de la presente Declaración

Jurada es obligatoria para cada uno de los profesionales propuestos; su omisión causará la descalificación de la propuesta del postor.

2. La Entidad se reserva el derecho de realizar la verificación de la autenticidad de la presente declaración jurada.

Documents

zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/particion1/mon/docs/... · Web viewDebido a que el proyecto es una edificación nueva las instalaciones Eléctricas que forman parte