1 הסכם מעודכן- נוסח מעודכן מס' הסכם מס' _______

סכם למתן שירותי אספקה, התקנה, הטמעה ה ותחזוקה של אמצעי תצוגה, מערכת הפצה ועבודות

תשתית בתחנות הרכבת

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום_____ לחודש _________ שנת _____

בין:

רכבת ישראל בע"מ תל אביב 18085תחנת תל אביב מרכז, ת.ד.

מצד"(הרכבת" או "המזמין)להלן: ",אחד

לבין:

_____________________מ____________________

("הספק")להלן -

מצד שני,

ה ו א י ל

והמזמין מפעיל על פי דין את רכבת ישראל;א.

שמספרו ב. פומבי מכרז פרסם הטמעה11716והמזמין התקנה, לאספקה, הרכבת בתחנות ועבודות תשתית הפצה מערכת תצוגה, של אמצעי ותחזוקה

"(; "המכרזבפריסה ארצית )להלן:

והספק נענה למכרז, והעביר אל המזמין הצעה לביצוע השירותים שפורטו במכרז,ג.( שירות רמת דרישות לרבות המכרז של תנאיו לכל )להלן:SLAבהתאם )

"( והצעתו של המציע זכתה במכרז;ההצעה"

1

והמשאביםד. האדם כוח המיומנות, הניסיון, הידע, בעל הוא כי הצהיר והספק הדרושים לצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז ברמה הגבוהה ביותר, בשלמות ובמועדים הנדרשים וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את ביצוע השירותים בהתאם

למפורט בהסכם זה;

והמזמין הסכים להתקשר עם הספק לביצוע השירותים וזאת, על בסיס הצהרתה. הספק כי הוא מעניק את שירותיו על בסיס קבלני, בהתחשב באופי העבודההתקשרות הולמים ואינם קבלנות בסיס על התקשרות ההולמים והשירותים

במסגרת יחסי עובד ומעביד;

והצדדים בחרו לעגן את כל ההסכמות, ההבנות וההסדרים ביניהם בקשר לביצועו.השירותים, במסגרת הסכם זה;

לפיכך הותנה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

כללי.1

המבוא להסכם זה, וכן כל נספחיו, כשהם חתומים ע"י שני הצדדים, מהווים חלק.1.1 בלתי נפרד הימנו. למען הסר ספק, מובהר, כי הסכם זה לא ייכנס לתוקף כל

עוד לא נחתם על ידי בעלי זכויות החתימה במזמין.

הכותרות בהסכם זה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד, ואין לייחס להן משמעות.1.2פרשנית כלשהי.

הצדדים מסכימים בזאת כי כל שינוי או תיקון להסכם זה יתבצע בכתב וישא עליו.1.3את חתימות הצדדים, שאם לא כן לא יהיה לו תוקף כלשהו.

הגדרות.2

לכל אחד מן המונחים הבאים תהיה, לצורך הסכם זה וכל אחד מנספחיו, המשמעותהמופיעה בצידו:

" – כהגדרתה במבוא להסכם זה, ולרבות כל תיקון ו/או שינוי שיעשהההצעה".2.1 להסכם זה.כנספח ב'בה בהסכמת המזמין בכתב, המצורפת

" - כהגדרתו במבוא להסכם זה. המכרז".2.2

למכרז.1-4" – פרקים המפרט".2.3

" – כהגדרתה במכרז. המערכת".2.4

" - כהגדרתה במכרז.מערכת הפצת התוכן".2.5

2

" – כהגדרתו במכרז.הפרויקט".2.6

" – כל העבודות והשירותים מכל מין וסוג שהוא )לרבות אך מבליהשירותים".2.7 לגרוע מכלליות האמור לעיל, אספקה, התקנה ותחזוקה של אמצעי תצוגה,ועבודות התשתית( אשר דרושים על אספקה התקנה ותחזוקה של המערכת מנת למלא את כל התחייבויותיו של הספק לפי הסכם זה לביצוע שלם ומלא של

הפרויקט.

" – כהגדרתה במכרז. התחייבות מינימאלית".2.8

"- המועד בו ההסכם נחתם על ידי המזמין. חתימת החוזה/ההסכם".2.9

" - לרבות אמצעי התצוגה וכל רכיב באמצעי התצוגה ו/או חומר ו/אוחומרה".2.10חומרה אחרת שתסופק על ידי הספק לפי הסכם זה.

" – ימים קלנדריים.ימים".2.11

" – כהגדרתו במכרז.יצרן אמצעי התצוגה".2.12

" - רעידת אדמה, שריפה, והצפה ובלבד שלספק לא היתה שליטהכח עליון".2.13תכנון בעת נזקיהם להפחית ו/או למנוע יכול היה לא הספק ו/או עליהם הפרויקט. למען הסר ספק, מובהר, כי מלחמה, פעולות איבה ומעשי טרור לא

.יחשבו ככח עליון והספק ימשיך מתן שירות באירועים אלה

" – כהגדרתה במכרז.מטלה".2.14

" – כהגדרתו במכרז. מטמיע מערכת הפצת התוכן".2.15

למסמכי המכרז )"עלות"(, כפי שמולא על ידי הספק5"- פרק נספח התמורה".2.16בהצעה ואושר על ידי המזמין.

מידע".2.17 ואבטחת ביטחון לספקנספח נמסר ו/או למפרט שצורף כפי – " ידי הרכבת לפי שיקול וכפי שיעודכן מעת לעת על במפגש המציעים במכרז

דעתה.

" – כפי שצורף למפרט במכרז וכפי שיעודכן מעת לעתנספח בטיחות בעבודה".2.18על ידי הרכבת לפי שיקול דעתה.

" – כל העבודות והשירותים כמפורט במפרט הנדרשיםעבודות תשתית ספק".2.19תשתיות פריסת זה ובכלל ותחזוקת אמצעי התצוגה לשם אספקת, התקנה ו/או ציוד )חומרה וכן אספקת והתקנת כל אביזר חשמל, הארקה ותקשורת

ותוכנה( הדרושים לשם כך.3

" – כהגדרתו במכרז.פיילוט".2.20

" – כהגדרתן במכרז. תחנת הפיילוט".2.21

הרכבת".2.22 אתתחנות המשרתים ומעברים(, רציפים )אולמות, התחנות - " ובהם מתעתדת הרכבת להתקין אמצעי תצוגה כמפורט בסעיף xxxהרכבת

למכרז, וכאלה שיתווספו בעתיד לפי החלטת המזמין.

" –כהגדרתו במכרז. תיק הפרויקט".2.23

להסכם.21"- כמשמעה בסעיף תקופת ההסכם".2.24

להסכם.13.1"- כמשמעה בסעיף תקופת הרכש של אמצעי התצוגה".2.25

להסכם.21.2"- כמשמעה בסעיף תקופת האחריות".2.26

להסכם.21.3"- כמשמעה בסעיף תקופת התחזוקה".2.27

להסכם.21.1"- כמשמעה בסעיף תקופת השירות".2.28

לכל מונח בהסכם זה תהיה המשמעות שיוחדה לו במפרט אלא אם כן נקבע.2.29במפורש אחרת.

נספחים.3

נספח א' – תיק הפרויקט . .3.1

נספח ב' – הצעת הספק מיום __________, לרבות כל תוספת, הבהרה או.3.2עדכון שנוספו לה באישור המזמין בכתב.

נספח ג' - הצהרת סודיות..3.3

– הצהרת סודיות בשפה האנגלית.1נספח ג' .3.4

למכרז. 4.4 ( כמפורט בסעיף SLAנספח ד' – דרישות רמת שירות ).3.5

נספח ה' – נוסח תעודת השלמה למטלה..3.6

נספח ו'- תשלום באמצעות הבנקים..3.7

'- ערבות מקדמה.1נספח ז.3.8

- ערבות ביצוע ותחזוקה.2נספח ז'.3.9

נספח ח'- אישור עריכת ביטוח..3.10

נספח ט'- פיצויים מוסכמים. .3.11

4

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז לבין הסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה ואולם, בכל הנוגע לפרמטרים הטכניים והתכנוניים של המערכת, יגבר תיק

הפרויקט.

מהות ההתקשרות.4

הסכם זה הינו הסכם מסגרת לביצוע השירותים, כפי שיוזמנו על ידי המזמין מעת.4.1 לעת, לפי שיקול דעתו, באמצעות כתבי מטלה. מובהר, כי הוצאת כתבי מטלהמוגבלת תהא אחרים( שירותים מרכישת )להבדיל תצוגה אמצעי לרכישת

לתקופת הרכש של אמצעי התצוגה.

להלן( ולמילוי12למרות האמור, בכפוף להצלחת הפיילוט )כמפורט בסעיף .4.2 כלל התחייבויות הספק על פי הסכם זה, המזמין מתחייב להזמין מהספק את ההתחייבות המינימאלית, וזאת בתוך תקופת הרכש של אמצעי התצוגה. למעןהסר ספק, מובהר, כי מטלת הפיילוט תחשב כחלק מההתחייבות המינימאלית.

תקופת.4.3 בתוך עבור ההתחייבות המינימאלית כתבי מטלה המזמין הוציא לא יהיה וזאת שלא עקב טעמים הקשורים בספק, הרכש של אמצעי התצוגה,

של בשיעור מהמזמין לפיצוי זכאי ההזמנות25%הספק סך שבין מהפער מיליון ש"ח, כפיצוי סופי ומוחלט לספק.10שבוצעו ועד

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה ובמפרט, שירותי הספק כוללים את המרכיבים.4.4הבאים:

הקמת המערכת בהתאם למפרט והוראות הסכם זה..4.4.1

בתחנה בהתאם.4.4.2 פריסה לקראת הנדרשות והפעולות סקר אתר ביצוע למפרט ולהוראות הסכם זה.

ביצוע הפיילוט והפריסה בתחנות בהתאם למפרט ולהוראות הסכם זה..4.4.3

מתן שירותי אחריות ותחזוקה בהתאם למפרט ולהוראות הסכם זה..4.4.4

כל שירות נוסף המפורט בהסכם זה ו/או במפרט..4.4.5

להן,.4.5 ובכפוף זה, בהסכם הספק של והתחייבויותיו הצהרותיו על בהסתמך המזמין מוסר בזה לספק והספק מקבל על עצמו, לבצע את הפיילוט )בכפוף להוצאת כתב מטלה( ובכלל זה לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם הצלחת הפיילוט וכן לבצע כל מטלה שתוטל על הספק בהתאם להוראות הסכם זה,

5

באופן שיענה על כל צרכי המזמין בהתאם לתיק הפרויקט ולכל הוראות הסכםזה לעיל ולהלן ובהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה.

מתחייב.4.6 והספק זה מעיקרי הסכם הינם הזמנים בלוחות עמידה כי מובהר, לעשות כל מאמץ על מנת לעמוד בלוחות הזמנים.

הפיילוט וכן כל מטלה שתוצא ביחס לתחנה ו/או תחנות רכבת יבוצעו על ידי.4.7 ובמסגרת לוחות הזמנים כמפורט במפרט ובכל כתבTURNKEYהספק בשיטת

מטלה, כנגד התמורה כמפורט בנספח התמורה, אלא אם כן שונתה בהסכמתהצדדים בכתב ומראש.

הצהרות הספק.5

הספק מצהיר בזה כלפי המזמין:

והוא מתחייב למלא את כל.5.1 ומסכים לכל מסמכי המכרז כי הוא קרא, הבין האמור במסמכים אלה לרבות הבהרות שניתנו ו/או יינתנו למכרז על ידי המזמין

– אם ניתנו/יינתנו.

כי הוא אוצר בידיו את כל הידע, היכולות, המיומנות, הניסיון המוכח, כוח האדם.5.2 והציוד הדרושים לצורך ביצוע שירותיו ע"פ הסכם זה, וכן כי הינו בעל היכולות הכלכליות, האיתנות הפיננסית והכושר הארגוני והלוגיסטי הנדרשים לשם ביצוע

התחייבויותיו ע"פ הסכם זה.

לעיל, ימשיכו להיות ברשותו לכל אורך5.2כי כל המשאבים המפורטים בסעיף .5.3תקופת ההסכם.

כי יפעל לקבל מן המזמין והדבר יהיה באחריותו המלאה- את מלוא המידע,.5.4 הרקע, החומר הטכני, וההסברים אשר דרושים לו לצורך מתן שירותי הספק ע"פ הסכם זה, וכי אין לו, ולא תהיה לו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין בגין גילוי חסר ו/או חוסר כלשהו הנוגע לאחד מהנ"ל. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי מידע חסא אשר המזמין החסירו כתוצאה מרשלנית רבתית או

פעולה בזדון מצידו.

ידוע לו שהמזמין מתכנן להתקין אמצעי תצוגה בתחנות הרכבת כהגדרתן.5.5 כי לעיל ואולם גם ידוע לו שהחלטת המזמין עשויה להשתנות לאחר חתימת הסכם זה, מכל סיבה שהיא והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה אם וככל שיחליט המזמין להתקין את אמצעי התצוגה שלא בתחנות הרכבות כהגדרתן לעיל לפי

6

שיקול דעתו. למען הספר ספק, מובהר, כי הספק לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו לעיל.4.3ו/או תמורה נוספת בגין החלטה כאמור וזאת מבלי לגרוע מסעיף

במסגרת.5.6 ידו על יסופקו ו/או שיותקנו והחומרים החומרה הציוד, פריטי כי השירותים, יהיו בבעלות המזמין החל ממועד התקנתם ו/או אספקתם בתחנות הרכבת, המוקדם מבין השניים, והספק לא יהיה מורשה לעשות בהם שימוש כלשהו, למעט לטובת תחזוקה, הדרכה או שירותים אחרים הניתנים לטובתיקבל בה המערכת על יחול לא לעיל האמור השירותים. במסגרת המזמין ההסכם. תקופת כל למשך מוגבל ובלתי הדיר בלתי שימוש רישיון המזמין מובהר, כי הספק לא יהיה זכאי להגביל ו/או לצמצם ו/או לבטל את הרישיון

כאמור אלא אם קיבל את הסכמת הרכבת מראש ובכתב

כי למזמין תהא ביחס למערכת שתותקן ו/או תסופק על ידו במסגרת השירותים,.5.7זכות בלתי הדירה, ו/או התקנתה, המוקדם מבין השניים, ממועד אספקתה

לאורך כל תקופת ההסכם לעשות בה שימוש מלא.

כי התקשרותו בהסכם זה וביצוע התחייבויותיו על פיו אינן עומדות בסתירה ו/או.5.8 נוגדות כל דין, צו, פסק דין, או התחייבות, או מפרות כל הסכם, בין בכתב ובין

בעל פה, של הספק כלפי צד ג' כל שהוא.

כי כל היישומים בהם יעשה שימוש בפרויקט, הינם בבעלותו המלאה של הספק.5.9ו/או להתקנתם הרלבנטי הבעלים עם תוקף ובר חוקי הסכם ברשותו ו/או

להענקת זכויות בהם בהתאם להתחייבויות המוטלות עליו במסגרת הסכם זה.

כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הוא אינו מפר ולא יפר זכויות כלשהן של.5.10 צד שלישי בקניין רוחני ו/או זכות אחרת או סותרת ו/או סוד מסחרי של צד שלישי

כלשהו, בארץ ו/או בחו"ל.

כי הובהר לו כי כניסתו של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לתחנות הרכבת.5.11 תהיה אך ורק לביצוע הפרויקט, בהתאם להוראות הסכם זה ולא לכל מטרה אחרת ויחולו עליהם ההוראות, התקנות והנהלים של הרכבת כפי שיהיו בתוקף מעת לעת ובכלל זה נספח בטיחות בעבודה וכן נספח ביטחון ואבטחת מידע. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק זה, הספק מתחייב בזאת במפורש לבצע מייד כל הוראה של המזמין, ללא יוצא מן הכלל, בקשר עם השהייה בתחנות הרכבת ו/או ביצוע השירותים. כמו כן מתחייב הספק שעובדיו וכל מי מטעמו יעזוב מייד עםוככל שנוכחותם דרושה סיום ביצוע השירותים את תחנות הרכבת, אלא ואם

לצורך מילוי התחייבויות הספק לפי הסכם זה.7

כי לוחות הזמנים המפורטים בהסכם זה ו/או במפרט הינם מיסודותיו של הסכם.5.12 זה, וכל סטייה מהם אלא אם אושרה מראש ובכתב על ידי המזמין ו/או נבעה מכח עליון, תהווה הפרה של הסכם זה. בהתאם לכך, ידוע לספק כי כדי לעמוד בלוחות הזמנים הקבועים, יהיה עליו להעסיק צוותי עבודה במקביל וכן יהיה עליו

להעסיק צוותים בשעות שמחוץ לשעות עבודה מקובלות כמפורט במפרט.

התחייבויות הספק.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מובהר כי תנאי עקרוני ויסודי בהסכם זה הוא.6.1( מצידו כוללת באחריות ניתנים שירותי הספק fullכי warrantyהספק ועל )

לנקוט בכל הפעולות הדרושות כדי להבטיח כי שירותיו יינתנו באופן כולל, מקיף, מלא וברמה מקצועית גבוהה, על פי לוחות הזמנים, עד לביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. האמור לעיל יחול על נזק שנגרם בשל

מאורע של כח עליון.

המערכת על כל מרכיביה וחלקיה הינה, בין היתר, בעלת טכנולוגיה מתקדמת,.6.2אשר תאפשר במידת הצורך, בין היתר, עדכוני תוכנה ושיפורים.

כי כל ציוד תוכנה ו/או חומרה שיסופק על ידי הספק במסגרת המערכת יכלול.6.3ו/או שקיימת אפליקציה ו/או אופציה בכל להשתמש המזמין של הרשאה המוצעת על ידי יצרן הציוד בתוכנה ו/או בחומרה כאמור )לרבות בכל הקשור לתקשורת המערכת עם מערכות אחרות( לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, והמזמיןו/או לצד שלישי כלשהו על מנת נוספת לספק יידרש לשלם כל תמורה לא להשתמש ו/או לנצל כל אופציה ו/או אפליקציה כאמור לטובת פרויקט נשואיחול ביחס לאופציות/אפליקציות שלא נדרשו זה. האמור לעיל לא הסכם במכרז על ידי המזמין ובלבד שאופציות/אפליקציות כאמור אינן נדרשות לשםידי המזמין, שאז יסופקו ללא הפעלה מלאה של המערכת כפי שנדרשה על

תמורה גם אם לא נדרשו על ידי המזמין.

ובהתאם.6.4 ובלתי מוגבלת בזמן זכות בלתי הדירה הספק מעניק בזאת למזמין למספר הרישיונות שנרכשו על ידי המזמין לעשות שימוש בכל מרכיבי תוכנה

8

במערכת ללא כל תמורה מעבר לתמורה כמפורט בהסכם זה לטובת פרוייקטנשוא הסכם זה.

הספק מתחייב להעסיק ולספק כוח אדם מיומן, בעל כושר מקצועי ואיכותי,.6.5שירותים למערכות ומתן דנן פרויקטים מהסוג מוכחים בהקמת וניסיון יכולת הדומות באופיין ובהיקפן לפרויקט נשוא הסכם זה, התואמים את צרכי המזמין והנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. לצורך השירותים, הספק יגייסיתחייבו לתקופות עבודה שיאפשרו לספק לספק את עובדים איכותיים, אשר

השירותים ברמה הנדרשת מבחינה מקצועית ושירותית.

ו/או.6.6 מטעמו המשנה קבלני ו/או העובדים שכל לכך לגרום מתחייב הספק עובדיהם ו/או מי מטעמם יעברו בדיקות בטחון בהתאם לנהלי הרכבת, כתנאי

לתחילת עבודתם.

הספק מתחייב לבצע את התחייבויותיו כמפורט בהסכם זה תוך שימוש מרבי.6.7הרלוונטיים המקצועיים בתחומים ובחו"ל בארץ המצוי ביותר העדכני בידע

לביצוע הסכם זה.

הספק מתחייב לשתף פעולה עם יועצי המזמין לשביעות רצון המזמין וללא כל.6.8תשלום נוסף מצד המזמין.

ולפי סיום ביצוע כל מטלה.6.9 הספק מתחייב לספק למזמין לפני תום הפיילוט וכמפורט במפרט את תיק הפרויקט לרבות מדריכים למשתמש בשפה העבריתהמזמין, דרישת ע"פ המערכת, ותחזוקת להפעלת הנחוץ בכתב מידע וכל לטובת שינוי או התאמה ו/או מהדורה, עדכון גרסה תיקון, כל לרבות בשל

פרויקט נשוא הסכם זה.

לאורך כל תקופת ההסכם לעדכן ולרשום בתיק הפרויקט כל עדכון ו/או שינוי.6.10במערכת לרבות בשל החלפה של ציוד ו/או רכיב ולמסור תיק פרויקט מעודכן.

הספק ידאג לחתום בעצמו, ולדאוג לחתימת כל מי מטעמו שיקח חלק בפרויקט.6.11סודיות לשמירת התחייבות על משנה(, ספק כל וכן הספק עובדי )לרבות

. הספק מסב בזאת למזמין את זכותו מכוח הסכמי הסודיותבנספח ג'כמפורט עם עובדיו, לתבוע אותם במקרה של הפרת הסכמי הסודיות. כמו כן הספקוגופים מתחייב, בין היתר, לאכוף על כל עובדיו, קבלני המשנה שלו, חברות את לקיים מנת על הנדרשים הצעדים את מטעמו, ומי אליו הקשורים

התחייבויותיו על פי הסכם זה.

9

כלשהי,.6.12 מסיבה תופסק, בו מקרה בכל כי במפורש, בזאת מתחייב הספק ברשותו היו עבודתו מעובדי הספק, אשר טרם הפסקת עובד עבודתו של סיסמאות הקשורות לביצוע שירותי הספק, יחליף הספק לאלתר וללא דיחוי אתביותר בישיבתם הסמוכה ויעדכן את מנהלי העבודה כל מערך הסיסמאות,

בביצוע פעולה זו.

ו/או כל קבלני המשנה.6.13 ויהיה אחראי שכל עובדיו הספק מתחייב לדאוג לכך מטעמו ישיבו למזמין, מיד עם דרישה, כל חומר שקיבלו מהמזמין, בין במישרין

ובין בעקיפין ובכלל זה מידי הספק.

היה ולדעת המזמין קיים חשש סביר שהספק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על.6.14 פי הסכם זה במלואן ובמועדן, כי אז ומבלי לגרוע מסעד כלשהו העומד למזמין על פי הסכם זה ו/או כל דין, מתחייב הספק להגדיל על חשבונו ובאחריותו את המשאבים והתשומות המושקעים על ידו ככל שיידרש כדי לעמוד בלוח הזמנים ובתכנית העבודה ובכל התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות רכישת ידע ו/או שירותים מצדדים שלישיים בארץ ו/או מחו"ל, על חשבונו של הספק, אם לדעת המזמין, לספק אין את הידע המספק, הניסיון ו/או היכולות הנדרשות. מקום בולגורמים בעצמו לפנות רשאי המזמין יהיה כאמור, ידע הספק רכש לא

)לרבות בדרך של15%המתאימים ולרכוש ידע כזה על חשבון הספק בתוספת קיזוז סכומים מהתשלומים המגיעים לו מהמזמין לפי הסכם זה(. מובהר כי אין בס"ק זה כדי לגרוע מאיזו מהתחייבויות הספק ומאחריותו הבלעדית להצלחת שירותי הספק, לרבות עמידה בלוחות הזמנים. שימוש המזמין בזכותו לפי סעיף

ימים מראש. 7זה תהיה בכפוף למתן התראה לספק בכתב של

לביצוע.6.15 הדרושים בקשר וההיתרים הרישיונות כל את לקבל מתחייב הספק הפרויקט, ככל שנדרש לצורך ביצוע מחויבויותיו עפ"י הסכם זה על פי כל דין, על חשבונו, למעט תשלום עבור אגרת שילוט שאם חלה לפי כל דין, תשולם על

ידי הרכבת ו/או מי מטעמה .

ידי עבודה.6.16 הספק יבצע על חשבונו כל פעולה במסגרת ביצוע השירותים על מטיב מעולה ובמומחיות.

אם לדעת המזמין אין הספק מקיים תנאי זה יהיה המזמין יהיה רשאי לפי שיקול.6.17 דעתו לפסול כל חלק של השירותים שבוצע על ידי הספק אם לדעתו של המזמין איננו מהטיב הדרוש או לא בוצעה במומחיות ובמיומנות ראויות או אינן תואמות את הוראות הסכם זה, ואם נפסלו השירותים או חלק מהן כאמור, יהיה חייב

10

הספק למלא את הוראותיו של המזמין הן ביחס לשינוים, תיקונים, תוספות או הפחתות, בעצמו או על ידי אחרים על חשבון הספק. הספק יהיה חייב לשלםמן והנזקים שנגרמו או שיגרמו למזמין כתוצאה למזמין את מלוא ההוצאות העבודות שנפסלו. כמו כן במקרה זה המזמין יהיה זכאי - נוסף לכל סעד אחר -לידי אחר)ים( על חשבון הספק או חלקן כולן ביצוע השירותים למסור את

והספק יאפשר לו לבצע את שהוטל עליו באמצעות אחר)ים(.

מבלי לגרוע מזכותו של הספק לפי כל דין ו/או הסכם, כל סכום של הוצאות.6.18 נזקים והפסדים שהמזמין יטען כי נגרמו לו או כי ייגרמו לו יהיה המזמין רשאי

לנכות ו/או לקזז מכל סכום המגיע או שיגיע ממנו מדי פעם לספק.

אמצעי התצוגה הצהרות הספק ביחס ליצרן.7

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהיר ומתחייב הספק כדלקמן ביחס ליצרן אמצעיהתצוגה ובשם יצרן אמצעי התצוגה:

הספק התקשר בהסכם עם יצרן אמצעי התצוגה מכוחו התחייב יצרן אמצעי.7.1 התצוגה לבצע כל פעולה הדרושה לספק למלא התחייבויותיו אשר לאספקת

אמצעי תצוגה לפי הסכם זה.

ו/או.7.2 התצוגה אמצעי ליצרן הקשור בכל ו/או הסכם דין כל לפי מניעה אין להתקשרות בין הספק לבין יצרן אמצעי התצוגה להוצאתו של הסכם זה לפועל

ומילוי כל התחייבויות הספק לפיו במלואן ובמועדן.

במכרז.7.3 הספק של הצהרותיו כל כי התצוגה אמצעי יצרן עם ווידא הספק ובמסגרת הסכם זה ביחס לאמצעי התצוגה מקובלות על יצרן אמצעי התצוגה והן נכונות וכי יצרן אמצעי התצוגה התחייב כלפי הספק, ככל שהדבר תלוי ביצרן אמצעי התצוגה, לבצען במלואן ובמועדן. הספק מצהיר כי לא רק הסתמך עלוכל הצהרותיו וידא את הדברים בעצמו יצרן אמצעי התצוגה אלא הצהרות והתחייבויות ביחס לאמצעי התצוגה בהסכם זה ו/או במכרז הן נכונות, מלאות

ומדויקות.

אם וככל שיתבקש הספק על ידי המזמין, ידאג הספק לנוכחות של עובדים של.7.4 יצרן אמצעי התצוגה באתרי הרכבת בישראל על מנת לסייע לספק בביצוע התחייבויותיו לפי הסכם זה וזאת ללא כל עלויות נוספות למזמין. אין באמור זה

כדי להטיל חובה כלשהי על המזמין.

11

ידאג לכך והדבר יהיה באחריותו שיצרן אמצעי התצוגה לא יעשה כל פעולה ו/או.7.5 מחדל שימנעו מהמזמין לעשות שימוש מלא באמצעי התצוגה, וזאת מכל סיבה שהיא )לרבות בשל ביטול הסכם זה על ידי מי מהצדדים מכל סיבה שהיא ו/או

ביטול ההסכם בין הספק ליצרן אמצעי התצוגה, מכל סיבה שהיא(.

אם וככל שיידרש על ידי המזמין, יסב הספק את כל התחייבויותיו וזכויותיו לפי.7.6 הסכם זה ליצרן אמצעי התצוגה, כך שההתקשרות תהא ישירות בין יצרן אמצעיו/או פיצוי כלשהו ידרוש לקבל תמורה נוספת התצוגה למזמין ובכלל זה לא מהמזמין ו/או מיצרן אמצעי התצוגה בגין הסבה זו כאמור. מובהר, כי המזמין

יעשה שימוש בזכותו לפי סעיף זה רק מטעמים סבירים.

כלפי המזמין.7.7 לכל התחייבויותיו הוא האחראי באופן מלא כי הספק מובהר, ו/או מחדל כלשהו של יצרן אמצעי התצוגה, מכל סיבה בהסכם זה, ופעולה שהיא, לא תשמש הגנה בפני הספק לאי מילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה לרבותינקוט בכל האמצעים אי מילוי התחייבויותיו בזמן. הספק מצהיר ומתחייב, כי הדרושים מראש כדי להבטיח שפעולות ו/או מחדלים של יצרן אמצעי התצוגה, מכל סיבה שהיא, לא ימנעו ביצוע התחייבויות הספק לפי הסכם זה באופן שלם ובהתאם ללוחות הזמנים ולא יפגעו בדרך כלשהי בהתחייבויותיו כלפי המזמין לפי

הסכם זה.

יצרן אמצעי.7.8 של דרישה ו/או תביעה לכל המזמין כלפי יהיה אחראי הספק ו/או ויפצה וישפה את המזמין מיד עם דרישה בגין כל נזק התצוגה מהמזמין יצרן אמצעי ו/או תביעה של ו/או הפסד שיגרמו למזמין עקב דרישה הוצאה

התצוגה כנגד המזמין.

זכות המזמין.7.9 יהיה זכאי לשיפוי לפי הסעיף כאמור תהיה בכל פעם שהמזמין (2( המזמין יודיע לספק תוך זמן סביר על קבלת דרישה )1מותנית בכך ש- )

המזמין לא יודה ו/או יתפשר ביחס לדרישה כאמור ללא הסכמת הספק שתינתן ( המזמין ישתף פעולה עם הספק באופן סביר על חשבונו של3באופן סביר )

הספק.

הצהרות הספק ביחס ליצרן מערכת הפצת התוכן .8

לעיל, יחולו בשינויים המחויבים כלפי7הצהרות והתחייבות הספק כמפורט בסעיף יצרן מערכת הפצת התוכן.

התחייבות המזמין.9

12

בכפוף לקיום כל התחייבויות הספק על פי הסכם זה במלואן ובמועדן, המזמין ישלםאת התמורה דרךלספק אבני בסעיף כמפורט לתשלום, הדרך לאבני בהתאם

.( בנספח התמורה. 5.1לתשלום )סעיף

אבטחת מידע.10

וכן בהתאם לנהלים.10.1 זה, המפרט הוראות הסכם הספק מתחייב לפעול לפי שיקבע המזמין מעת לעת )לרבות בהתאם להוראות כל דין( ולרבות חוק הגנת

והתקנות שהוצאו לפיו. מבלי לפגוע בכלליות האמור1981הפרטיות תשמ"א - לעיל מתחייב הספק לבצע את כל דרישות מנהל מערכות המידע של המזמין, לרבות כל בדיקות מהימנות לגבי עובדי הספק שידרוש מנהל מערכות המידע

בהתאם להגדרות הממונה על אבטחת מידע במזמין.

הספק יהיה אחראי כלפי המזמין על כל מידע המועבר אליו או דרכו, לרבות.10.2דו"חות, טפסים, דואר אלקטרוני ומדיה מגנטית.

בהתאם.10.3 פועל שהמזמין גופים ו/או המזמין הנחיות כל את יימלא הספק להנחיותיהם כגון משטרת ישראל וכל גוף ביטחוני אחר בדבר אבטחת המידע

הקשור למערכת.

הספק ידאג לאבטחת כל המידע אשר הגיע אליו במסגרת ביצוע השירותים..10.4 הספק יציג בפני הגורם המוסמך מטעם המזמין, על-פי דרישתו, את האמצעים

בהם הוא משתמש לשם אבטחת המידע.

המחשב.10.5 למערכות או שברשותו, המחשב למערכות גישה ימנע הספק שישמשו את מידע ו/או למחשבים להגיע ניתן )ואשר מהם אותו המשרתות לעיין ביצוע השירותים, ממי שאינו מוסמך הספק לביצוע השירותים(, לצורך בחומר או במידע המאוחסן במחשב וממי שלא חתם על התחייבות לשמירת

סודיות.

מובהר, כי חיבור המערכת למערכות המזמין תהיה אך ורק לאחר קבלת אישור.10.6 המזמין בכתב ומראש ובכלל זה באישור אגף הביטחון של המזמין. מובהר כי אי מתן אישור לחיבור הספק או מי מטעמו למערכת, לא תהווה סיבה מוצדקת לעיכוב ו/או לחוסר יכולתה של המערכת לעמוד במטרותיה למעט במקרים בהם

אי מתן האישור הינו בגלל עיכוב המזמין בלבד.

13

למזמין או מי מטעמו תהיה זכות לבדוק כיצד המערכות נשוא שירותי הספק.10.7 והמידע שמורים על ידי הספק ולהורות לו לנקוט בפעולות נוספות בכדי לשמור

על המערכות נשוא שירותי הספק והמידע.

מוסכם בין הצדדים, כי היה ויתגלו ליקויי אבטחת מידע, בין אם על ידי המזמין.10.8 ובין אם על ידי כל גוף אחר מטעמו ושלא מטעמו, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי, יתקן הספק את הליקויים, לשביעות רצונו המלאה של המזמין, וללא כל תשלום

נוסף מצד המזמין.

ניהול הפרויקט.11

מנהל אגף מחשוב ומידע אצל המזמין ו/או נציגו ברכבת ישראל, ישמש כמנהל.11.1 מטעם המזמין בכל הקשור לתיאום ופיקוח על ביצוע השירותים על ידי הספק

"( מבלי שהמינוי יגרע מאי אלומנהל הפרויקט מטעם הרכבת)לעיל ולהלן: "דין. הרכבת תהיה ו/או על פי כל זה פי חוזה מהתחייבויותיו של הספק על דעתה שיקול לפי הרכבת מטעם הפרויקט מנהל זהות את לשנות רשאית

הבלעדי. הודעה על שינוי על זהותו תימסר לספק בעל פה או בכתב.

הספק ימסור למנהל הפרויקט מטעם הרכבת מעת לעת, על פי בקשתו, דין.11.2וחשבון ו/או הסברים לעניין ביצוע השירותים והתקדמותם.

מנהל הפרויקט.11.3

הספק מתחייב בזאת למנות את מי שהציע בהצעה במכרז כמנהל.11.3.1 פרויקט לנהל את הפרויקט מתחילתו ועד סופו ולא להחליפו אלאיהיה ומראש. למען הספר ספק, המזמין בכתב באישור המזמין רשאי לסרב למחליף ולבקש שימונה מחליף אחר במקומו מכל סיבה שהיא והחלפת מנהל הפרויקט ללא הסכמת המזמין תהווה

הפרה יסודית של ההסכם.

הספק,.11.3.2 מטעם השירותים לניהול אחראי יהיה הפרויקט מנהל העבודה, צוותי על והפיקוח התיאום האחריות, הניהול, לרבות

50%ויהיה זמין בכל עת לצורכי העבודה, ככל שיידרש, בהיקף של משרה לפחות.

מנהל הפרויקט יהיה, בין היתר, הגורם המקצועי מטעם הספק אליו.11.3.3ויתר ביצוע השירותים לעניין ושעה לפנות בכל עת יוכל המזמין

התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

14

ובין הספק.11.3.4 ובינו יהיה עובד אינטגרלי של הספק מנהל הפרויקט יתקיימו יחסי עובד ומעביד.

המזמין יהיה רשאי )מסיבות סבירות שימסרו לספר בכתב( להורות.11.3.5 לספק להחליף את מנהל הפרויקט או כל אחד מהכפופים לו, על פי שיקול דעתו המוחלט, והספק ימלא אחר הוראות המזמין בתוך

צוות14 חבר ו/או הפרויקט מנהל היותר. החלפת לכל ימים כאמור לא תהווה עילה לשינוי ו/או לעיכוב כלשהו בלוח הזמנים בו

מחויב הספק ו/או לשינוי העלויות שנקבעו על פי הסכם זה.

מטמיע מערכת הפצת התוכן.11.4

הספק מתחייב בזאת למנות את מי שהציע בהצעה במכרז כמטמיע.11.4.1 לנהל את הטמעת מערכת הפצת התוכן מתחילתה ועד סופה ולא להחליפו אלא באישור המזמין בכתב ומראש. למען הספר ספק,מחליף אחר שימונה ולבקש לסרב למחליף רשאי יהיה המזמין במקומו מכל סיבה שהיא והחלפת המטמיע ללא הסכמת המזמין

תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

סעיף .11.4.2 למעט11.3הוראות מטמיע על המחויבים בשינויים יחולו הדרישה כי המטמיע יהיה עובד אינטגרלי של הספק.

בנוסף, הספק מתחייב בזאת שבכל עת במהלך תוקפו של הסכם זה יעמיד איש.11.5 קשר ברמת ניהול בכירה לכל עניין הנוגע לביצוע השירותים, שאליו יוכל המזמין לפנות בכל עת לגבי כל עניין הנוגע לחוזה זה ואשר לא בא על פתרונו עם

מנהלי הפעילות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להעמיד לצורך השירותים את צוות.11.6 העבודה בהיקפי משרה המתחייבים מלוח הזמנים וכן כוח אדם חליפי למקרה של היעדרות מי מחברי הצוות. לפני תחילת העבודה יגיש הספק לאישור המזמין את רשימת חברי צוות העבודה המתוכננים לעבוד מטעמו, בפירוט כישוריהם המקצועיים וניסיונם כאמור. המזמין רשאי שלא להסכים לשיבוצו של חבר צוות ובמקרה כזה יציע הספק למזמין מיידית מועמד חלופי ואולם, אין באי הסכמתהספק ממחויבויות מאיזה לגרוע בכדי כאמור חבר של לשיבוצו המזמין ומאחריותו לפי הסכם זה. הספק לא יחליף אף אחד מחברי צוות העבודה, אלאבין הידע והעברת מנהל הפרויקט מטעם הרכבת. חפיפת העובדים באישור יעודי שקשור לביצוע שירותים נשוא הסכם זה ברכבת, ידע העובדים, לרבות

15

יפגע בלוחות הזמנים ובאופן שלא יתבצעו באחריותו ועל חשבונו של הספק ובמחויבויות הספק למזמין לפי הסכם זה.

הספק ימלא כל דרישה מאת המזמין ו/או מי מטעמו בדבר הרחקתו מהאתר של.11.7 כל אדם המועסק על ידי הספק, בין במישרין ובין בעקיפין, בביצוע השירותים.

שעות ממועד קבלתה. אדם שהורחק24הספק ימלא כל דרישה כאמור תוך לפי דרישה כאמור, לא יחזור הספק להעסיקו בביצוע השירותים, בין במישרין

שעות24ובין בעקיפין. המזמין לא יהיה חייב לנמק את דרישתו כאמור. תוך מעת הרחקת אותו עובד כמפורט לעיל, ימצא הספק עובד מחליף אשר יאושר

על ידי המזמין ו/או מי מטעמו בכתב.

העסקתו או הרחקתו של עובד, כאמור לעיל, תהא על אחריותו ועל חשבונוו/או מי מטעמו, כדי ליצור ואין בדרישותיו של המזמין הבלעדיים של הספק, יחסים משפטיים כלשהם בין המזמין לבין עובד כאמור, והמזמין ומי מטעמו לאו/או לתוצאות יהיו אחראים בכל אופן או דרך שהם, להעסקתו או הרחקתו

העסקתו או הרחקתו של כל עובד כאמור הן כלפי העובד והן כלפי הספק.

הוצאות )לרבות הוצאה ו/או נזק כל בגין המזמין את ויפצה ישפה הספק עובד הספק של מדרישה ו/או מתביעה כתוצאה למזמין שיגרמו משפטיות( כאמור לעיל כנגד המזמין ו/או מי מטעמו, ויהיה רשאי לנכות כל סכום כאמור

מכל סכום המגיע לספק לפי הסכם זה.

פיילוט.12

הפיילוט.12.1 ביצוע את מהספק המזמין מזמין פיילוט, מטלת להוצאת בכפוף בתחנות הפיילוט. הספק יחל בהכנות לפיילוט בהתאם לדרישות המכרז ולוחותבתוך הפיילוט את ויסיים ההסכם חתימת לאחר מיד בו, הקבועים הזמנים

התקופה הקבועה במכרז.

ולדרישות הקבועים במסמכי.12.2 יבצע את הפיילוט בהתאם לקריטריונים הספק המכרז ובמפרט ובכלל זה יבצע :

פי.12.2.1 ושל מערכת הפצת התוכן על והטמעה של המערכת הקמה איפיון מפורט שיוגדר על ידי הספק, כמפורט במפרט, ויאושר על

ידי המזמין מראש ובכתב.

התקנת מערכת הפצת התוכן ותוכנות צד שלישי כמפורט במפרט..12.2.2

16

ופריסה באתר ביחס לתחנות הפיילוט, כמפורט.12.2.3 ביצוע סקר אתר במפרט.

ביצוע עבודות התשתית בתחנות הפיילוט..12.2.4

הדרכת משתמשי מערכת הפצת התוכן..12.2.5

פריסת והתקנת אמצעי התצוגה בתחנות הפיילוט..12.2.6

ומסירתם לרכבת.12.2.7 הגדרת מסמכי הבדיקה לצורך מבדקי הקבלה לבדיקתה ואישורה, והכל כמפורט במפרט.

הרצה לאחר שהמזמין אישר עמידה במבחני קבלה של הפיילוט.12.2.8וקבלת תיק הפרויקט.

כל פעולה אחרת לפי הסכם זה ו/או לפי המפרט הדרושות לשם.12.2.9השלמת הפיילוט.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, יגבר האמור במסמכי האפיון של הפיילוט.12.3ובלבד שאלה אושרו על ידי המזמין בכתב ומראש .

ופריסה.12.4 כי קיבל את כל המידע הקשור בביצוע סקר אתר הספק מצהיר, בתחנות הפיילוט וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לבצע את ביצוע סקר אתר ופריסה בתחנות הפיילוט במועדים כמפורט בהסכם זה ובמפרט ובאיכות

מעולה.

הספק אחראי לבצע, על חשבונו, גם את כל הפעולות הכרוכות בהובלת כל.12.5בהתאם להתקנתם, שיועד באתר למקום עד והחומרים החומרה הציוד, ו/או ויהיה אחראי על שמירה עליהם ועל מניעת כל נזק להוראות הסכם זה

אובדן שעשוי להיגרם להם עד קבלת תעודת השלמה מאת המזמין.

(riskמובהר, כי כל עוד לא ניתנה תעודת השלמה ביחס לכל פריט ציוד הסיכון )גניבה( שיגרם לאותו פריט ציוד היא של ו/או אובדן )לרבות נזק ביחס לכל הספק ושלו בלבד ועל הספק לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק ו/או אובדן כאמור לרבות ביטוח פריטי הציוד בהתאם והכל על חשבון הספק

ואחריותו.

הפיילוט ייחשב כאילו עבר בהצלחה אם יעמוד בכל הקריטריונים הקבועים לכך.12.6במפרט ו/או בכתב המטלה.

17

מובהר בזה כי המזמין יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט להאריך.12.7 את התקופה שנקבעה לפיילוט במכרז ו/או בכתב המטלה.

זכאי למחיר כמפורט בנספח התמורה..12.8 יהיה עמד הספק בהצלחה בפיילוט, התמורה בגין הפיילוט הינה תמורה סופית, מלאה ומוחלטת והספק לא יהיה זכאי לקבלת תמורה נוספת, בכלל זה בגין הוצאות, תשלומים לצדדים שלישיים

וכיו"ב.

ו/או סבר.12.9 הזמנים בלוחות עמד הספק ו/או לא בהצלחה לא עבר הפיילוט המזמין במהלך ביצוע הפיילוט כי התקדמותו של הספק אינה משביעת רצון ויש ספק בידי המזמין אם הספק יעמוד במחויבויותיו, אזי שמבלי לגרוע מזכותו של המזמין לפי דין ו/או הסכם ובכלל זה זכותו לתבוע פיצויים מהספק בגין נזקיםיותר( )ו/או באחת לפעול הבלעדי הדעת שיקול למזמין יהיה לו, שנגרמו מהדרכים הבאות, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין ובכפוף

ימים:7למתן הודעה מוקדמת בכתב לספק בת

לבטל את זכיית הספק במכרז ולהכריז על המציע הממתין כזוכה במכרז;.12.9.1

ימים ואם לא7להורות לספק להשיב כל תמורה שקיבל בגין הפיילוט תוך .12.9.2 עשה הספק כן, לחלט את כל הערבויות שניתנו לו בגין תשלומי

מקדמה.

לפי50%לחלט .12.9.3 הספק ידי על שניתנה מהערבות להלן.29.229.2.2סעיף

מכתב מאת מנהל הפרויקט מטעם הרכבת, כי הפיילוט נכשל ו/או התקדמותו.12.10יעמוד הספק אם המזמין בידי ספק ויש רצון משביעת אינה הספק של ו/או כי הספק לא עמד בקריטריונים הקבועים במפרט לביצוע במחויבויותיו

הפיילוט, תהווה ראיה חלוטה לנכונותו.

פריסה בתחנות .13

המזמין יהא רשאי להוציא מטלות רכש לרכישת אמצעי תצוגה לפי הסכם זה אך.13.1של אמצעי תקופת הרכש של אמצעי התצוגה. תקופת הרכש ורק במהלך

( חודשים ממועד חתימת הסכם זה על ידי36התצוגה תהיה בת שלושים ושישה ) המזמין )להלן: "תקופת הרכש הראשונה של אמצעי התצוגה"(. חרף האמורהרכש תקופת את להאריך הבלעדית הזכות שמורה תהא למזמין לעיל, על יחד יעלו שלא נוספות תקופות במספר התצוגה אמצעי של הראשונה

18

( חודשים נוספים )להלן: "תקופות הרכש המאריכות"( וזאת36שלושים ושישה ) בהודעה בכתב ומראש שתימסר על ידי המזמין.

מובהר, כי המזמין יהא רשאי שלא להאריך את תקופת הרכש הראשונה ו/או להאריך את תקופות הרכש המאריכות, מכל סיבה שהיא לרבות מטעמי נוחות, והספק מוותר בזאת כל טענה ו/או דרישה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין איוהוא ו/או פגיעה במוניטין רווחים זה אובדן ובכלל הארכת התקופות כאמור מצהיר כי לקח את האפשרות שלא תוארכנה התקופות כאמור בחשבון בעת הגשת הצעתו למכרז והוא מצהיר בזאת כי הוא מקבל מראש כל החלטה של

המזמין בעניין זה.

)תקופת הרכש הראשונה של אמצעי התצוגה ותקופות הרכש המאריכות יכונולהלן: "תקופת הרכש של אמצעי תצוגה"(.

אמצעי.13.2 של הרכש תקופת במשך לעת, מעת מטלה/ות, להוצאת בכפוף התצוגה, הספק יפרוס ויתקין בתחנות את אמצעי התצוגה שהוזמנו ממנו בכל

מטלה נתונה )להלן: "הפריסה בתחנה"(.

ולדרישות הקבועים.13.3 לקריטריונים בתחנה בהתאם יבצע את הפריסה הספק במסמכי המכרז ובמפרט ובמטלה הרלוונטית ובכלל זה יבצע :

ביצוע סקר אתר ופריסה בתחנה, כמפורט במפרט. .13.3.1

ביצוע עבודות התשתית בתחנות הפיילוט..13.3.2

פריסת והתקנת אמצעי התצוגה בתחנה..13.3.3

כל פעולה אחרת לפי הסכם זה ו/או לפי המפרט הדרושות לשם.13.3.4השלמת הפריסה בתחנה.

ופריסה.13.4 כי קיבל את כל המידע הקשור בביצוע סקר אתר הספק מצהיר, ו/או מגבלה לבצע את ביצוע סקר אתר וכי אין מבחינתו כל מניעה בתחנה

ופריסה בתחנה במועדים כמפורט בהסכם זה, במפרט ובאיכות מעולה.

הספק אחראי לבצע, על חשבונו, גם את כל הפעולות הכרוכות בהובלת כל.13.5בהתאם להתקנתם, שיועד באתר למקום עד והחומרים החומרה הציוד, ו/או ויהיה אחראי על שמירה עליהם ועל מניעת כל נזק להוראות הסכם זה

אובדן שעשוי להיגרם להם עד קבלת תעודת השלמה מאת המזמין.

19

(riskמובהר, כי כל עוד לא ניתנה תעודת השלמה ביחס לכל פריט ציוד הסיכון )גניבה( שיגרם לאותו פריט ציוד היא של ו/או אובדן )לרבות נזק ביחס לכל הספק ושלו בלבד ועל הספק לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע נזק ו/או אובדן כאמור לרבות ביטוח פריטי הציוד בהתאם והכל על חשבון הספק

ואחריותו

הפריסה בתחנה תחשב כאילו עברה בהצלחה אם תעמוד בכל הקריטריונים.13.6הקבועים לכך במפרט ו/או בכתב המטלה הרלוונטי.

מובהר בזה כי המזמין יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט להאריך.13.7את התקופה שנקבעה לביצוע הפריסה בתחנה במטלה.

בנספח.13.8 כמפורט למחיר זכאי יהיה בתחנה, בפריסה בהצלחה הספק עמד התמורה. התמורה בגין הפריסה בתחנה הינה תמורה סופית, מלאה ומוחלטת והספק לא יהיה זכאי לקבלת תמורה נוספת, בכלל זה בגין הוצאות, תשלומים

לצדדים שלישיים וכיו"ב.

לא עברה הפריסה בתחנה בהצלחה ו/או לא עמד הספק בלוחות הזמנים ו/או.13.9כי התקדמותו של הספק אינה ביצוע הפריסה בתחנה סבר המזמין במהלך משביעת רצון ויש ספק בידי המזמין אם הספק יעמוד במחויבויותיו, אזי שמבלי לגרוע מזכותו של המזמין לפי דין ו/או הסכם ובכלל זה זכותו לתבוע פיצויים מהספק בגין נזקים שנגרמו לו, יהיה למזמין שיקול הדעת הבלעדי לפעול באחתשל והמוחלט דעתו הבלעדי שיקול לפי הכל מהדרכים הבאות, יותר( )ו/או

ימים: 7המזמין ובכפוף למתן הודעה מוקדמת בכתב לספק בת

ימים7להורות לספק להשיב כל תמורה שקיבל בגין הפריסה בתחנה תוך .13.9.1 ואם לא עשה הספק כן, לחלט את כל הערבויות שניתנו לו בגין

תשלומי מקדמה.

סעיף25%לחלט .13.9.2 לפי הספק ידי על שניתנה מהערבות להלן.2929.229.2.2

ו/או.13.10 מכתב מאת מנהל הפרויקט מטעם הרכבת, כי הפריסה בתחנה נכשלה ויש ספק בידי המזמין אם הספק התקדמותו של הספק אינה משביעת רצון במפרט הקבועים בקריטריונים עמד לא הספק כי ו/או במחויבויותיו יעמוד

לביצוע הפריסה בתחנה, תהווה ראיה חלוטה לנכונותו.

20

הדרכה.14

הספק יעניק שירותי הדרכה הנוגעים להפעלת מערכת הפצת התוכן כמפורט.14.1במפרט ובהתאם ללוחות הזמנים כמפורט במפרט.

ההדרכות יתבצעו אצל המזמין ו/או בתחנות שיקבעו על ידי המזמין..14.2

יהיה רשאי להקליט ולצלם את ההדרכות ולעשות בהם שימוש בלתי.14.3 המזמין מוגבל כדי להדריך עובדים אחרים במזמין ו/או מי אשר המזמין סבור שעליהם

לעבור הדרכה.

ספק עבודות תשתית.15

מבלי לגרוע מהתחייבויות של הספק לפי הסכם, מצהיר הספק ומתחייב כדלקמן:

הספק יהיה אחראי לביצוע עבודות תשתית ספק, כהגדרתן לעיל. .15.1

הספק מצהיר, כי קיבל את כל המידע הקשור בביצוע עבודות תשתית ספק וכי.15.2 אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לבצע את עבודות תשתית ספק במועדים

כמפורט בהסכם זה ובאיכות מעולה.

הספק מצהיר, כי יבצע את כל עבודות תשתית ספק נשוא הסכם זה ברמה,.15.3 באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר ותוך הקפדה מלאה על הוראות כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע הוראות בגין בטיחות בעבודה לרבות הסמכה לבצוע עבודות בגובה. הספק מצהיר ומאשר בזאת, שידוע לו כי רמתן, איכותן וטיבן של העבודות על-פי הסכם זה, הינם עיקרו, בסיסו ויסודו של הסכם זה וכי המזמין

לא היה מתקשר עימו בהסכם זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל.

הספק ימציא למזמין את כל האישורים מכל סוג ומין שהוא הקשורים לביצוע.15.4עבודות תשתית ספק בהתאם לנדרש בהוראות כל דין.

הספק מצהיר, כי יאחוז בכל האמצעים כדי למנוע רעש מיותר ו/או לכלוך ו/או.15.5למזמין נזקים ו/או הפרעות ו/או הסביבה באיכות ופגיעה זיהום ו/או אבק הממשיך בפעילותו השוטפת, לבצע שירותיו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא עםהמזמין ו/או מי מטעמו ו/או קבלנים אחרים שיעבדו בסמוך ו/או במקביל לספק.

הספק מצהיר ומתחייב, כי יבצע את עבודות תשתית ספק באופן מושלם, תוך.15.6תיאום עם קבלני המשנה מטעמו הנמצאים באתר העבודה, ככל שישנם.

21

הספק מצהיר ומתחייב, כי יתחבר למקורות מים, חשמל וכיו"ב רק לאחר קבלת.15.7 אישור מתאים לכך מהמזמין. רואים את הספק כאילו בדק את מיקומם של מקורות המים והחשמל. המזמין יאפשר, לפי שיקול דעתו, אספקת חשמל ומים מרשתות החשמל והמים של המזמין, בכפוף לכך שהספק יתחבר על חשבונו לנקודות האספקה עליהם יורה המזמין. מובהר כי מחסור במים ו/או בחשמל,ו/או ו/או צידוק להארכת מועד סיום השירותים יהווה עילה בידי הספק לא

לסטייה כלשהי מלוח הזמנים ו/או להאטת קצב השירותים.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק להשיג על חשבונו כל אישור.15.8סוג על החלים תקן ו/או חיקוק ו/או דין כל בדרישות ולעמוד היתר ו/או

השירותים המבוצעים על ידו על פי ההסכם.

לכללי.15.9 בהתאם זה, הסכם תנאי לפי השירותים את לבצע מתחייב הספק הבטיחות ותוך שמירה עליהם, לרבות לפי הוראות המזמין ו/או מי מטעמו, תוךובהתאם המוסמכות הרשויות של וההוראות התקנות כל של מדויק מילוי להוראות כל דין, לרבות הוראות פקודת הבטיחות בעבודה הוראות חוק ארגון

, ופקודת הנזיקין והתקנות והצווים שפורסמו1954הפקוח על העבודה תשי"ג-על פיהם, ואספקת כל ציוד מגן נדרש.

והתפשטותה.15.10 למניעת התלקחות אש זהירות לנקוט באמצעי הספק מתחייב לרבות בעת או עקב שימוש בעבודות יוצרות חום או להבה או גצים כגון, אך לא

רק, השחזה, הלחמה ריתוך וחתוך.

הספק ידאג להדרכה מוסמכת של עובדיו בנושא הבטיחות בעבודה. כמו כן,.15.11 יחתים הספק את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמר בהדרכה, וכן את החובה המוטלת עליהם להשתמש בציוד מגן אישי. בנוסף לאמור עד כאן ומבלי לגרוע ממנו בכל פעם שיגיע לתחזק /או לתקן את עבודתו יבצע הספק לעובדיו, טרם תחילת העבודה, רענון של נהלי הוראות וכללי הבטיחות בעבודה לרבותיוודא כי העובדים הבינו את הנדרש מהם לפי אותם נהלים, בעבודה בגובה, ויחתים אותם על והם מתחייבים לבצע את העבודה לפיהם וכללים הוראות מסמך בו הם מאשרים זאת. למען הסר ספק מובהר בזאת שאין בביצוע האמור בסעיף זה כדי לשחרר את הספק מאחריותו על פי דין לשלום ובטיחות העובדים, סביבת העבודה והנמצאים בה או לידה ו/או להטיל אחריות מסוג כלשהו על

המזמין או מי מטעמו.

22

עבודות תשתית ספק בטיחות וזהירות בביצוע .16

כל.16.1 לרבות בעבודה הבטיחות חוקי את ויודע מכיר הוא כי מצהיר, הספק התקנות הקשורות בבטיחות בעבודה והוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהם,

כדבעי.

תוך כדי ביצוע עבודות תשתית ספק , הספק מתחייב בזאת כדלקמן:.16.2

ולא תהא הפרעה.16.2.1 כי לא תהא פגיעה בנוחיות ובבטיחות הציבור ו/או לצדדים שלישיים אשר בעת ביצוע עבודות לפעילות המזמין

תשתית ספק יעבדו ו/או ימצאו בתחומי האתר ו/או בסמוך אליו.

מביצוע עבודות הגורמות לרעשיעשה ככל שביכולתו להימנעכי .16.2.2 בשעות עליהן יורה המזמין מעת לעת.

וסרטי.16.2.3 אזהרה שלטי גדרות, מחיצות, פיגומים, תאורה, יתקין כי אזהרה עפ"י הנהלים של המזמין ו/או כפי שיורה לו המזמין מעת לעת לשם הגנה מספקת על הציבור ועל העובדים המצויים באתר

ובסמוך אליו.

כי ימצא מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד וזאת בתיאום.16.2.4שיגרם גניבה(, בשל )לרבות אבדן ו/או נזק כל המזמין. עם ו/או לציוד כאמור יהיה באחריותו הבלעדית של לחומרים, לכלים

הספק.

כי יסלק עודפי חומרים ופסולת באופן שוטף אל מחוץ לאתר וזאת.16.2.5על חשבונו של הספק ולפי הוראות המזמין ו/או הוראות כל דין.

ו/או.16.2.6 מראש, שיועברו כפי המזמין נהלי אחר בקפידה ימלא כי הוראות המזמין ו/או מי מטעמו.

ספק.16.2.7 תשתית עבודות על אבטחה ו/או שמירה נוהלי יקיים כי בכפוף תהיה הספק אבטחת הציבור. ושלום שלמותן לשמירת

ובתיאום לאבטחה שיבצע המזמין כמפורט במפרט.

שמירה ומניעת גישה בשלב ביצוע העבודות.17

הספק יהיה אחראי אחריות מלאה לשמירה על החומרה ו/או חומרים ו/או ציוד.17.1 שיסופקו )להלן בסעיף זה: "הציוד"( על ידו במסגרת ההסכם והוא יבצע על

חשבונו את כל סידורי השמירה הנחוצים להבטחתם. 23

בכל מקרה של נזק, אבדן או פגיעה, מאיזו סיבה שהיא לשירותים או לכל חלק.17.2 מהם ו/או לציוד בעת ביצוע העבודות ולפני מסירתם לידי המזמין, יתקן הספקיהיו כל ויחזיר הדברים לקדמותם על חשבונו, כך שבעת השלמתם ומסירתם זה. ההסכם לדרישות הבחינות מכל ויתאימו תקין במצב והציוד השירותים האמור לעיל לא יחול על נזק שנגרם בשל רשלנות פושעת או פעולה בזדון מצידו של המזמין )להסיר ספק, "המזמין" משמעה עובדי ומי מטעם המזמין ואין הכוונה לנוסעים ברכב, עוברי אורח או צדדים שלישיים אחרים(. נזק שנגרם בזדון או ברשלנות פושעת של המזמין כאמור, יתוקן ע"י הספק, אם יידרש על ידי המזמין מראש ובכתב, על חשבון המזמין, בהתאם להוראות הסכם זה ואם

אין הוראות - בתנאים שיוסכמו בין הספק לבין המזמין מראש ובכתב.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי למזמין ולכל אדם המוסמך על ידו תהיה בכל.17.3 עת גישה לציוד ולמקום ביצוע השירותים ולכל המקומות בהם נעשית עבודה או

שמאוחסנים בהם ציוד.

ציוד חומרה וחומרים.18

הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

ישתמש אך ורק בציוד, חומרה וחומרים )מונח אשר יכלול גם רכיבי תוכנה, לפי.18.1 העניין( שהוצעו על ידו במכרז, ובכלל זה יספק ויתקין אצל המזמין את החומרה

והתוכנה שהוצעו על ידו במכרז.

והחומרים שיספק כאמור מיוצרים באופן שוטף.18.2 כי כל רכיבי הציוד, החומרה ונהנים משירות ותחזוקה שוטפים.

כי הציוד על כל מרכיביו וחלקיו הינו, בין היתר, בעל טכנולוגיה מתקדמת, אשר.18.3 תאפשר במידת הצורך, בין היתר, עדכוני תוכנה, מדידות ושיפורים לשביעות

רצונו המלאה של המזמין.

בייצור,.18.4 הפסקה כל מתוכננת לא ידיעתו למיטב כי ומצהיר, מוסיף הספק והחומרים החומרה הציוד, מרכיבי איזה בתחזוקת ו/או בתמיכה בשירות, ועדכוני ביכולתו לספק חלפים יש וכי ידו כחלק מהשירותים, המסופקים על תוכנה למשך תקופת ההסכם לפחות. למען הסר ספק, מובהר כי הספק לאיספק כל רכיב תוכנה או רכיב חומרה עבורו, במועד האספקה, הוכרז/הוגדר "

end of life" או "end of service."

24

כי יחזיק ברשותו מלאי של חלקי חילוף תקינים ומתאימים מן הסוגים הדרושים.18.5המיומן האדם כוח עם המספקת, ובכמות בהתחייבויותיו, עמידה לצורך

והמקצועי.

במידה ויהיה צורך ביבוא הציוד ו/או החומרה ו/או והחומרים, יהיה הספק אחראי.18.6זה גם את כל הפעולות הכרוכות לביצוע על חשבונו, בנוסף לאמור בסעיף והפריקה, שטרי המטען, תשלום והיבשתית, הטעינה בייבוא, ההובלה הימית מסים והיטלים וכל פעולה אחרת הנדרשת לאספקתם מבלי שהמזמין יישא בכל

הוצאה ו/או תשלום נוסף.

כי מבלי לגרוע מהוראות המפרט לעניין זה, ציוד, חומרה ו/או חומרים שלגביהם.18.7יתאימו בתכונותיהם לתקנים - קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי האמורים ובמידה שאין לגביהם תקן ישראלי - חייב הספק להתאימם לתקן אחר שיקבע על ידי המזמין. במקום שהתקן הישראלי מבחין בכמה רמות של חומרים,ו/או החומרה הציוד, יתאימו ובתוכניות, במפרטים אחרת הוראה ובהעדר החומרים לרמת התקן הגבוהה ביותר. ככל שפורטו תקנים במכרז על ידי המזמין

אלה יחייבו את הספק.

מלא.18.8 שימוש לעשות ההסכם תקופת במשך הדיר בלתי רישיון יהיה למזמין עם מיד וזאת במערכת, הכלולים התוכנה וברכיבי התוכן הפצת במערכת אספקתם ובהתאמה למספר הרישיונות הנרכשים. הספק לא יסיר מהמערכת

ו/או ימנע מהמזמין כל שימוש בתוכנות ללא הסכמתו בכתב של המזמין.

מבדקי מסירה וקבלה.19

סיים הספק לבצע מטלה ו/או לפי דרישת המזמין, כפי שתהא מעת לעת, יבצע.19.1 הספק מבחני תקינות על מנת לוודא פעולה שוטפת ותקינה של השירותים נשוא

(. מבדקי מסירה" )להלן: "המטלה

הספק יודיע למזמין בכתב על ביצוע מבדקי המסירה זמן סביר מראש אלא אם.19.2קבע המזמין לאחר היוועצות עם הקבלן זמן מוגדר, שאז לפי קביעת המזמין.

לאחר שמבדקי המסירה הסתיימו בהצלחה, ימסור הספק למזמין את המסמכים.19.3 הבאים: תיעוד הבדיקות שביצע ותוצאתם, ואישור בכתב שהמבחנים הסתיימו

בהצלחה.

המזמין רשאי לבצע בדיקות משל עצמו לוודא את תקינות מבדקי המסירה ואת.19.4 )להלן:12.2.7התאמת עבודת הספק להגדרות מבחני הקבלה כאמור בס"ק

25

הצדדים"(.מבדקי הקבלה" בין יתואמו המזמין של הקבלה מבחני מועדי והספק ישתף פעולה באופן מלא עם המזמין.

עמד.19.5 נבדק אשר האם לספק המזמין יודיע כאמור, הקבלה מבחני בתום דו"ח לספק המזמין ימסור בהצלחה- עמד לא המזמין. בבדיקות בהצלחה במסגרת על חשבונו הליקויים האמורים, את לתקן מתחייב והספק ליקויים לוחות הזמנים שיקבעו על ידי המזמין. לאחר מכן יחזרו הספק והמזמין על ביצוע

מבדקי הקבלה כאמור לעיל עד לקבלת אישור המזמין.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתו של.19.6 הספק לעמוד בלוח הזמנים ולא יראו באמור משום הסכמה של המזמין לחריגה כלשהי מלוח הזמנים. התיקונים שיבוצעו כמו גם הבדיקות החוזרות בעקבות התיקונים, כמפורט להלן, הינם חלק מהפרויקט, ולפיכך יילקחו בחשבון בעת בדיקת עמידה בלוחות הזמנים. עם זאת, במידה ומדובר בתקלות שיסווגו על ידי ה מנהל הפרויקט מטעם הרכבת כ"תקלות קלות", יהיה רשאי הספק לדחות את תיקונם מבלי שהדבר יחשב כעיכוב בעמידה בלוח הזמנים, ובלבד שהתיקון המלא של התקלות הקלות יבוצע על ידו בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על

ידי המזמין לאחר היוועצות עם הקבלן.

אם וככל שהספק עמד בהצלחה במבדקי הקבלה אלא אם כן נאמר אחרת.19.7 בהסכם זה ו/או במפרט בדבר פעולות נוספות שעל הספק לבצע )כגון, הרצה בתקופת הפיילוט(, יעניק המזמין לספק תעודת השלמה למטלה בנוסח כמפורט

"(. למען הסר ספק, עד לתוםתעודת השלמהלהסכם זה )להלן: "נספח ה' בהליך התיקונים לא יהיה זכאי הקבלן לקבלת תעודת השלמה.

שיפורים ושינויים נוספים.20

הספק מתחייב לבצע במהלך תקופת ההסכם, לפי בקשת המזמין, שיפורים,.20.1ו/או הנובעים מהם נוספים, שאינם כלולים בשירותי הספק ופיתוחים שינויים

"(. הספק לא יהיה רשאי שלא לבצע שינויים אםשו"ש" ו/או "השינויים)להלן: "מהמזמין. ידי על הוזמנו אמצעיאלה שיצרן במידה לעיל, האמור חרף

התצוגה/מערכת הפצת התוכן ייתן חוות דעת בכתב ולפיה השו"שים המבוקשים יפגעו בתפקוד השוטף של המערכת, הספק לא יהיה אחראי לפגיעות כאמור,

במידה והמזמין יחליט על ביצוע השו"ש.

למרות האמור לעיל, מובהר בזה כי המושג "שינויים" אינו כולל שירותים שהינם.20.2 חלק משירותי הספק לפי הסכם זה ו/או הנובעים מהם ו/או התאמות, פיתוחים,

26

שינויים ו/או תיקונים שעל הספק לבצע במהלך השירותים על פי תיק הפרויקט ו/או מסמכי המכרז ו/או המפרט ו/או הנדרשים על מנת לאפשר תפקוד יעיללצורך שידרשו שדרוגים זה ובכלל המערכת, ו/או הספק שירותי של ותקין

(. SLAעמידת הספק בתנאי דרישות רמת השירות )

ראה המזמין כי קיים צורך לבצע את השינויים, יפנה לספק בכתב והספק יגיש.20.3" - )להלן השינויים לביצוע הצעה המזמין של השינוייםלאישורו "(הצעת

שתכלול את תיאור השינויים והשלכותיהם, אפיון מפורט של השינויים לרבותהזמנים, לוח נדרש, היקף השירותים, על השינויים השפעת בדיקה, תכניות

השפעת הפרויקט הנדרש על לוח הזמנים והתמורה עבור השינויים.

המזמין יהיה רשאי להזמין את השינויים על-פי האפשרויות הבאות :.20.4

– לפי המחיר הקבועא. לשינוי בנספח התמורה אם קבוע מחיר בנספח התמורה, וזאת ללא תוספת תשלום כלשהי. מובהר, כי המחיר כאמור כולל גם הפעלה ותחזוקה של השו"ש והקבלן לא

יהיה זכאי לתמורה נוספת בגין כך.

אם לא קבוע תשלום בנספח התמורה, לפי האפשרויות הבאות:ב.

המופיע( 1ב) למחירון בהתאם בפועל, עבודה שעות פי על בנספח התמורה. מספר השעות בכל מקרה לא יעלה על

מספר השעות המשוער שנמסר למזמין בהצעת השינויים.

עם(2ב) ומתן במשא שיסוכם מראש קבוע במחיר כפרויקט הספק. המחיר שיקבע כאמור לעיל יכלול בנוסף לפיתוח גם תחזוקה, הפעלה והדרכה, אם וככל שהדבר יידרש על ידי

המזמין.

בכל מקרה שהשינויים יכללו תוספת ציוד ו/או חומרה ו/או(3ב) רישוי תוכנה ו/או רכיבים אחרים ו/או החלפה של ציוד שאינם כלולים במסגרת התחזוקה ואין בגינם מחיר בנספח התמורה , המנגנון שיחול יהיה כמפורט להלן: מחיר הציוד, החומרה, הרישוי וכל חומר מסוג שהוא, יהיה מחיר העלות לספק, כפי שיוכח על ידו באסמכתאות מתאימות בכתב, בתוספת רווח

.10%שלא יעלה על

27

הספק יחל בביצוע השינויים, אך ורק לאחר שקיבל לידיו אישור בכתב מאת.20.5וכן אישור לגבי תמורת המזמין לביצוע העבודות המפורטות בהצעת השינויים השינויים. עד לקבלת אישור כאמור, ימשיך הספק בביצוע השירותים, אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים. בתום ביצוע השינויים, יערכו בדיקות קבלה ובדיקתיחולו הוראות זה ובעניין תוצרים לשינויים בהתאם למבדקי הקבלה שיוסכמו הסכם זה, בשינויים המתחייבים. במקביל, ימסור הספק למזמין את כל מסמכי התיעוד המתוקנים והמעודכנים ביחס לשינויים והשינויים יחשבו כחלק משירותי

הספק כל דבר ועניין.

מובהר למען הסר ספק, כי המזמין יהיה רשאי לרכוש את השינויים ו/או חלק.20.6שירותי את לרכוש )לרבות כלשהו שלישי מצד אלא מהספק שלא מהם ו/או כל טענה על מוותר והספק התחזוקה של השינוי מצד שלישי כלשהו( דרישה ביחס לכך, ובלבד שהדבר לא גרם באופן ישיר לפגמים ו/או לקלקול

בליבת המערכת ו/או במערכת כולה.

תקופת ההסכם.21

מיום.21.1 רכבת כמפורט להלן, תהא ידי בוטל על זה, אלא אם תקופת הסכם חתימתו על ידי רכבת ישראל ועד לתום תקופת השירות.

לעניין זה "תקופת השירות" - תקופת האחריות ותקופת התחזוקה תוך שתקופתהשירות תסתיים עם סיומה של תקופת התחזוקה המסתיימת אחרונה.

"תקופת האחריות" –.21.2

התצוגה- תקופה שתחל עם הפעלת כל אמצעי תצוגה בנפרדא( ביחס לאמצעי חודשים ממועד קבלת תעודת השלמה לכל מטלת רכש של36ותסתיים בתום

אמצעי תצוגה, בנפרד.

חודשים שתחילתה ממועד הוצאת תעודת12ב( ביחס למערכת – תקופה בת ההשלמה לפיילוט.

חודשים שתחל ממועד קבלת36ג( ביחס לתשתיות התקשורת- תקופה בת תעודת השלמה לכל מטלת רכש, בנפרד.

ד( ביחס לתשתיות חשמל- תקופה שתחל עם הפעלת כל אמצעי תצוגה בנפרד חודשים ממועד קבלת תעודת השלמה לכל מטלת רכש של12ותסתיים בתום

.אמצעי תצוגה, בנפרד

"תקופת התחזוקה" –.21.328

חודשים מתום36ביחס לאמצעי התצוגה- תקופה שמשכה המקסימאלי הנו תקופת האחריות המוענקת בגינם.

ביחס למערכת ולתשתיות חשמל ותקשורת- תקופה שמשכה המקסימאלי הנו חודשים מתום תקופת האחריות שמסתיימת אחרונה.36

למזמין שיקול הדעת הבלעדי האם לרכוש שירותי תחזוקה בתקופת התחזוקה,.21.4 ביחס לאילו אמצעי התצוגה ו/או ביחס למערכת ו/או לתשתיות, כולם או חלקם.

כי הוא.21.5 תחילת תקופת התחזוקה מותנית בהודעה בכתב של המזמין לספק, חודשים החל מתום תקופת12מזמין מהספק שירותי תחזוקה, לתקופה בת

האחריות, בהודעה מראש ובכתב. למזמין תהיה האופציה להאריך את תקופת חודשים כל אחת, בהודעה מוקדמת בכתב12התחזוקה בתקופות נוספות בנות

ומראש לספק, עד לתום תקופת התחזוקה כהגדרתה.

מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לפי כל דין ו/או הסכם, למזמין תהא זכות שלא לרכוש שירותי תחזוקה בתקופת התחזוקה ו/או לרכוש שירותי תחזוקה רק ביחס לחלק מהפריטים, והספק מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כנגד המזמין ו/או מי מטעמו בגין אי מימוש האופציה כמפורט בסעיף זה ובכלל זה אובדן רווחים ו/או פגיעה במוניטין והוא מצהיר כי לקח את האפשרות שלא תמומש האופציה בחשבון בעת הגשת הצעתו למכרז והוא מצהיר בזאת כי הוא מקבל

מראש כל החלטה של המזמין בעניין זה.

ותחזוקה אחריות .22

ותקופת.22.1 האחריות תקופת במהלך ותחזוקה אחריות שירותי יעניק הספק התחזוקה, ככל שתהיה.

במהלך תקופת האחריות יעניק הספק שירותי תחזוקה ותמיכה בהתאם למפורט.22.2 במפרט ותוך עמידה בתנאים הקבועים בהסכם רמת השירות )נספח ד'(, ללא תמורה נוספת מעבר לתמורה כמפורט בנספח התמורה. בכלל זה, ידאג הספקושל החומרה המערכת, של והתקינה השוטפת לפעולה האחריות בתקופת

אמצעי התצוגה, בהתאם לפרמטרים שנקבעו במפרט ובהסכם זה.

מבלי לגרוע מהאמור ומהאמור במפרט, בתקופת התחזוקה יתקן הספק כל.22.3 , פגם או אי התאמה במערכת, בחומרה ובאמצעי התצוגה, לרבותBugתקלה,

חומרים ו/או ציודים יחליף ו/או יתקן המרכיבים, של באינטגרציה פגם כל ויבצע תחזוקה מונעת ככל שנדרש. קביעתו של המזמין, לאחרבהתאם לצורך

29

שמיעת טענות הספק, כי רכיב ציוד, חומרה ו/או חומר פגומים, תהווה ראיה חלוטה לנכונותה ותחייב החלפתם ללא תמורה וללא דיחוי.

הוראות סעיף זה ביחס לשירותי האחריות יחולו, בשינויים המחויבים, גם בתקופת.22.4זכאי הספק יהיה התחזוקה שבתקופת תוך שתחול, וככל אם התחזוקה,

לתמורה בגין שירותיו בהתאם לקבוע בנספח התמורה.

הספק לא יהיה אחראי לנזק לפעילות אמצעי התצוגה שנגרם עקב כח עליון,.22.5 כהגדרתו בהסכם ו/או לפעולה במזיד של הרכבת ו/או מי מטעמה שהספק לא יכול היה למנוע. כמו כן, הספק לא יהיה אחראי לנזק שיגרם כתוצאה מתוכנה

שהותקנה על ידי המזמין ללא ידיעת הספק ועל דעתו של המזמין בלבד

עדכונים טכנולוגיים.23

יתחייב..23.1 הספק תחזוקה, ושירותי כוללת אחריות למתן מהתחייבותו כחלק לשמור על העדכניות הטכנולוגית, בהתאם לקיים בשוק ולאמור במפרט, של

.התוכנה אשר סיפק למזמין, וזאת ללא כל תוספת תמורה

בכיווני.23.2 ולהתעדכן להכיר ללמוד, להמשיך מתחייב הספק האמור, לצורך ההתפתחות של כל סוגי הציוד ורכיבי התוכנה אותם סיפק למזמין. אחריותו של הספק תהיה בתחומי התפתחות במספר היבטים: טכנולוגיים, תפעוליים, עלויות,

מוצרים משלימים, מוצרים תחליפים וכדומה.

הספק יהא אחראי לדווח למזמין באופן שוטף על כל ההתפתחויות הרלבנטיות.23.3 בתחום השירותים המסופקים על ידו לרבות: שיפורים / עדכונים / שדרוגים לציוד או התוכנה הקיימים, צרכים נוספים אשר אינם ניתנים לפתרון באמצעות הקיים, ציוד שיש להחליף או לשדרג בגין בעיות תפעול ו/או אי-התאמה טכנולוגית, ציוד

שאינו שמיש וכדומה.

הספק יהיה אחראי על מתן התרעה למזמין במידה שהספק מזהה צורך בשינוי /.23.4ו/או רכיבים" "הזדקנות ידו בשל ותוכנות במערכות שסופקו על ציוד שדרוג הכנסת ו/או מסוימים ברכיבים התצוגה אמצעי יצרן של תמיכה הפסקת טכנולוגיה חדשה שלא תומכת ברכיבים קיימים ו/או שהציוד הקיים אינו מאפשר עוד לעמוד בדרישות השירות הנקובות במפרט וכיו"ב. התרעה זו תינתן במועד סביר, שיאפשר היערכות של המזמין לביצוע הטיפול הנדרש על ידי הספק, על

חשבונו של הספק.

30

הספק מתחייב לעדכן, ללא תמורה, גרסאות תוכנה של רכיבים משובצי מחשב.23.5וציוד החומרה יצרני ידי על ששוחררו האחרונות לגרסאות תקשורת וציוד התקשורת, כך שלא ייעשה שימוש בגרסה ישנה יותר מהגרסה שלפני האחרונה

(, אלא אם קבע המזמין אחרת לפי שיקול דעתו המוחלט לאחרn-1)גרסה היוועצות עם הספק.

הספק יספק את מלוא התיעוד וההדרכה הדרושים והמקובלים לשינויים ולעדכון.23.6תואם את יהיה המזמין בידי שימצא באופן שהתיעוד והגרסאות, המהדורות

העדכונים שהוכנסו במערכת בכל זמן נתון.

( וכן החלפתupgrades( ו/או שדרוג מהדורה )updatesהתקנת כל עדכון מהדורה ).23.7 חומרה בשל "הזדקנות רכיבים" ו/או הפסקת תמיכה של יצרן ברכיבים מסוימים ו/או בשל עדכון ו/או שדרוג לתוכנה )לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור הספקתו/או מתן הדרכה מקיפה ביחס אליו( ו/או לשדרוג תיעוד מלא ביחס לעדכון תהיה על חשבון הספק והספק לא יהיה זכאי לתמורה נוספת מהמזמין בשל כך וזאת למשך כל תקופת האחריות והתחזוקה וכחלק בלתי נפרד מהתחייבויות

הספק.

התקנת תוכנות חדשות )שלא עקב שדרוג ו/או עדכון כאמור( לרבות החלפת.23.8יוצא מכך, תעשה, אם תעשה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של חומרה כפועל

לעיל.2020המזמין, על חשבון המזמין, בכפוף למפורט בסעיף

תמורה.24

ישלם המזמין.24.1 זה במועדן, פי הסכם לביצוע התחייבויות הספק על בתמורה לספק את התמורה הנקובה בנספח התמורה.

אם וככל שתשלום כלשהו מותנה בהשלמת אבן דרך לביצוע ו/או בקבלת אישור.24.2דרך אבן השלמת תעודת בקבלת מותנה יהיה התשלום אזי המזמין, מאת ו/או אישור חתום בידי המזמין. לא התקבלה ידי המזמין לביצוע חתומה על

התעודה חתומה בידי המזמין ו/או האישור כאמור, לא תשולם התמורה.

וכנגד חשבוניות מס שימציא.24.3 ישולמו לספק בצירוף מע"מ כדין, כל הסכומים הספק למזמין לפני מועד כל תשלום.

למעט המע"מ כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה מכל סוג החלים או יחולו.24.4 בעתיד על השירותים ו/או על העסקה שעל פי חוזה זה, יחולו על הספק באופן

מלא וישולמו על ידו.

31

תנאי ההצמדה יהיו בהתאם למוסדר בנספח התמורה. .24.5

מובהר בזאת, כי לא יהיה בכל מחלוקת כספית בין המזמין לבין הספק, משום.24.6 עילה מצד הספק להפסקה או עיכוב של ביצוע השירותים ו/או ביטול ההסכם, אלא אם אישר המזמין בכתב לעכב השירותים עד לבירורה של המחלוקת. למעןביטול עקב למזמין להיגרם שעשויים הנזקים לאור כי מובהר, ספק, הסר ההסכם על ידי הספק מוותר בזאת הספק על זכותו לביטול ההסכם )כולו ו/או חלקו( אף אם זכות זאת נתונה לו לפי כל דין ואף אם סובר הספק כי המזמין הפר הסכם זה בצורה יסודית ומהותית. הסעד היחיד שיעמוד לרשות הספק בגין הפרת הסכם זה על ידי המזמין )לרבות הפרה ו/או הפרות מהותיות( היא תביעה

כספית והספק מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל סעד ו/או תביעה אחרת.

הספק מוותר בזאת במפורש על כל זכות עיכבון ו/או כל זכות קיזוז בהקשר עם.24.7 התמורה ע"פ הסכם זה, לרבות ובמיוחד זכות העיכבון ע"פ חוק חוזה קבלנות,

. מוסכם בזאת כי למזמין עומדת הזכות לקזז כל סכום המגיע1974התשל"ד – ולרבות פיצויים מוסכמים( עקב לו נזקים שנגרמו לו מן הספק )לרבות בגין זה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, כנגד ו/או פרויקט זה הסכם

סכומים אותם נדרש המזמין לשלם לספק, כפי שיהיו מעת לעת.

תמורה.24.8 כוללת הינה וכי ומוחלטת קבועה הינה כי התמורה ומוסכם מוצהר והנובעות הכרוכות ההוצאות כל עבור רווח לרבות לספק, והוגנת נאותה מהשירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה או על פי כל דין והספק ו/או מי מטעמו, לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהרכבת העלאות אושינויים בשער החליפין של בין מחמת עלויות שכר עבודה, שינויים בתמורה, המטבע, הטלתם או העלאתם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל

מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף אחר.

קבלני משנה.25

יועצים.25.1 הספק לא יהיה רשאי, בשום צורה ואופן, להעביר לספקי משנה ו/או את תחילה לקבל מבלי הספק, בשירותי הכלולות עבודות ביצוע כלשהם הסכמת המזמין לכך מראש ובכתב לגבי כל ספק וספק. הספק אחראי לכך שקבלני משנה שאושרו כאמור, לא יהיו רשאים להעביר לספקי משנה מטעמם

ביצוע כל או חלק מהעבודות שהוטלו עליהם.

למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזה כי לא ישררו יחסי עובד-מעביד בין המזמין.25.2יאושרו )אם ו/או ספקי המשנה מועסקי הספק ו/או עובדי ו/או לבין הספק

32

כאלה( והם יהיו עובדיהם של הספק ו/או ספק המשנה בלבד. הספק מצהירישיר או כספק ידו, באופן מי מהמועסקים על והבהיר לכל כי הודיע בזאת משנה, בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין המזמין אין מתקיימים ולא יתקיימו יחסי

עובד-מעביד.

לעיל, לא25.1אישור המזמין להעברת עבודות לקבלני משנה כאמור בס"ק .25.3 תשחרר את הספק בשום צורה ואופן מההתחייבויות שבהסכם זה ולא תתפרש

כהמחאה של חובות ו/או זכויות מכוח החוזה מידי הספק לקבלני המשנה.

אי תחולת יחסי עובד מעביד.26

הספק מצהיר בזאת כי בביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה הוא פועל כספק.26.1עצמאי.

הספק מצהיר כי אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק, עובדיו, או.26.2וכי כל העובדים שיועסקו מטעם יחסי עובד ומעביד, מי מטעמו לבין המזמין הספק באתר, לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה יהיו ויחשבו כעובדים של הספק בלבד ולא יהיה בינם ובין המזמין כל יחסי עובד ומעביד. הספק מצהירישיר או כספק ידו, באופן מי מהמועסקים על והבהיר לכל כי הודיע בזאת משנה, בביצוע הסכם זה, כי בינם לבין המזמין אין מתקיימים ולא יתקיימו יחסי

עובד-מעביד.

כמו כן הספק יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים או.26.3 הבאים מטעמו בגין כל אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו - לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לאומי ולביטוח בריאות ממלכתי, ניכויי מס הכנסה או מיסים או היטלים אחרים

,1958מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח - תשכ"ג- פיטורים, פיצויי בחוק כמשמעותם פיטורים תשלומים1963פיצויי ,

,1951כלשהם בגין חופשה שנתית או עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא, עפ"י כל דין, הסכם והסכם קיבוצי, וכל תשלומים

עפ"י חליפיהם של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם, או במקומם.

בביצוע.26.4 עצמאי כספק משמש והספק הואיל לעיל, מהאמור לגרוע מבלי לכל בקשר מטעמו מישהו ו/או עובדיו כלפי אחראי יהיה הוא השירותים התחייבויותיו בחוזה זה בגין כל מקרה של פגיעה, נכות, מוות, נזק או הפסד

33

שיקרו או יגרמו להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה שאירעה בעתהעבודה ובקשר אליה או בשעת ההגעה לעבודה וחזרה ממנה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוצהר בין הצדדים כי הספק, עובדיו ו/או מי.26.5 מטעמו לא יהיו זכאים לכל תשלום הנושא אופי של פיצוי פיטורין, בכל מקרה

של הפסקת חוזה זה מכל סיבה שהיא.

ידו.26.6 שיועסקו על לגבי העובדים זה חוזה הספק מתחייב לקיים בכל תקופת בביצוע השירותים ויתר התחייבויותיו על פי חוזה זה את האמור בהוראות כל דין,בהוראות האמור את וכן ישראל במדינת הנהוגים העבודה בחוקי לרבות ההסכמים הקיבוציים הכלליים, שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות ו/או כל חוזה קיבוצי שנערך שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפיו/או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו יוארכו, או שהסכמים אלה

שיוצאו על פי הסכמים אלה.

היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של.26.7 הספק, הינם עובדים של המזמין, בין ביחד עם הספק ובין לבד, כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את המזמין, מייד לפי דרישתו הראשונה, על כל סכום, שהמזמין יידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל. המזמין יהא רשאי להיפרע בגין נזק זה, כולו או חלקו, באמצעות חילוט הערבות הבנקאית כולה או מקצתה

בסעיף ו/או29.2הנקובה המגיעה מהתמורה קיזוז באמצעות ו/או לחוזה שתגיע לספק ע"פ חוזה זה, והכל ע"פ שקול דעתו של המזמין.

אחריות לנזק.27

הספק מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן מכל.27.1דברו, לעושי לעובדיו, למזמין, שייגרמו לרכוש ו/או לגוף לרבות שהם סוג ולכל מי דברו, למוזמניו וכן לספק, לעובדיו, לעושי וכל מי מטעמו למוזמניו מטעמו, וגם כל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל שלביצוע כדי תוך מטעמו או מכוחו שבא מי כל או שליחיו, עובדיו, הספק, התחייבויותיו על פי חוזה זה ויהיה חייב לסלקו לניזוקים, וכן הוא מתחייב לפצות את המזמין על כל סכום שחויב לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל. אחריותו של הספק תהא תקפה אף אם המזמין יחויב בתשלום לניזוק כלשהו או לכל אדם או גורם אחר בגין היותו מחזיק במקרקעין או מכל טעם אחר של אחריות,

או על יסוד כל סיבה אחרת.34

אחריות הספק בגין האמור בסעיף זה לא תעלה על סך של חמש פעמים של ההתחייבות המינימאלית )כשסכום זה צמוד למדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כשמדד הבסיס הוא המועד הידוע ביום

( הנזק נגרם2( הנזק הוא נזק לנזק גוף ו/או )1חתימת הסכם זה( למעט אם ) כתוצאה מרשלנות פושעת ו/או מפעולה ו/או מחדל בזדון של הספק ו/או מי

( המזמין התריע בפני הספק על האפשרות3מטעמו , לרבות קבלני משנה. ) לנזק כאמור ו/או הספק צפה במידה סבירה התרחשות נזק כאמור. כמו כן, בכל פעם שהמזמין יהיה זכאי לשיפוי לפי הסעיף כאמור תהיה זכות המזמין מותנית

( המזמין לא2( המזמין יודיע לספק תוך זמן סביר על קבלת דרישה )1בכך ש- ) יודה ו/או יתפשר ביחס לדרישה כאמור ללא הסכמת הספק שתינתן באופן סביר

( המזמין ישתף פעולה עם הספק באופן סביר על חשבונו של הספק3)

הספק יהיה אחראי כלפי המזמין ומי מטעמו, כלפי עובדיו של הספק וכל מי.27.2 מטעמו )לרבות קבלני משנה( וכלפי כל צד שלישי שהוא לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, הפסד או הוצאות משפטיות לרבות כל נזק שייגרם לתשתיות הקיימות בתחנות הרכבת במהלך ביצוע השירותים, ולכל נזק אחר שייגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי במישרין ובין בעקיפין, מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן ו/או מתן השירותים או כתוצאה מחומרים לקויים או מביצוע לקוי של העבודות נשוא ההסכם בין במהלך ביצוע השירותים ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או לכל הנתון למרותו ולכל

תקופת אחריותו על פי דין.

הספק יהיה חייב לפצות את המזמין מייד עם דרישתו הראשונה של המזמין על.27.3 כל הפסד, נזק ו/או הוצאה שיגרם מכל סיבה שהיא בקשר עם האמור לעיל בהסכם זה אם יגרם למזמין בעקבות פגיעה או נזק כאמור ו/או הפרת התחייבותוהוא מתחייב לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו זה, הספק על פי הסכם בקשר לשלם עלול או המזמין ששילם הסכום במלוא כן לעשות הראשונה לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע

מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.

הספק פוטר בזאת באופן מלא את המזמין מפיצוי מי מעובדיו של הספק וכן.27.4 קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועלים מטעמם של כל הנ"ל בגין כל פגיעה ונזקו/או ו/או תקופת האחריות ו/או עקב ביצוע השירותים שיגרמו להם תוך כדי התחזוקה, והוא מתחייב לשפות את המזמין מיד עד דרישתו הראשונה לעשות כן

35

במלוא הסכום ששילם המזמין או עלול לשלם בקשר לפגיעה ונזק כאמור וכןבגין בכל ההוצאות שהמזמין נשא בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה פגיעה או נזק כאמור והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה ו/או על

פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים.

ו/או.27.5 נזק שהוא, שייגרם לרכוש מכל סוג, מקרקעין יהיה אחראי לכל הספק למטלטלין של המזמין ו/או צד שלישי, לרבות למערכות הקיימות אצל המזמין,ו/או בקשר אליהם, בין במהלך ובין בעקיפין, מביצוע השירותים בין במישרין ביצוע השירותים ובין לאחר מכן, בין אם נגרם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו, לרבות נזקים אשר יגרמו לכלי רכב ו/או ציוד

ו/או חומרים המצויים בסביבת אתר העבודה.

הספק בלבד אחראי לשמור על העבודות אצל המזמין בכל שלביהן ועל כל ציוד.27.6 ורכוש שיובא ו/או יותקן ו/או יושאר באתר בכל עת ועד לפינוי אתר העבודות עלו/או ידו והוא פוטר את המזמין מכל טענה של חוסר, פגם או נזק לעבודות לרכוש כאמור לעיל אשר נגרם עקב אי שמירתם היעילה וההולמת כאמור לעיל

האמור בסעיף זה הינו עד קבלת תעודתועל כל אחריות על פי חוק השומרים..השלמה מטעם המזמין לגבי הציוד ו/או הרכוש הרלוונטי

מוצהר ומוסכם בזה כי על המזמין וכל הבאים מטעמו לא תחול כל אחריות.27.7 שהיא מכל מין וסוג שהוא כלפי הספק ו/או עובדיו ו/או הבאים מטעמו בשל נזק שיגרם לרכושו ו/או לעסקו של הספק מכל סיבה שהיא- ואף אם הועמד המזמין או מי מטעמו על דבר האפשרות לנזק כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גם נזק עקיף ונזק תוצאתי ובכלל זה- אך לא רק- נזקים כלכליים תוצאתייםו/או רווחים ו/או למי מטעמו, כדוגמת אובדן הכנסות כלשהם שיגרמו לספק

מנועים ו/או אובדן מוניטין.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המזמין לא יהא אחראי בשום צורה ואופן כלפי כל.27.8 צד ג' בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני כלשהן ביישום השירותים, רשומות ושאינן רשומות, והאחריות לכל הפרה כאמור תחול על הספק בלבד,

על חשבונו בלבד.

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק כאמור, בכל מקרה שינתן צו מניעה זמני או.27.9 קבוע נגד המזמין )ו/או חברות קשורות שלו(, שיאסור שימוש בתוצרי השירותים של הספק )ו/או כל חלק מהם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, היישום,ויתר וגרסאות, השינויים האפיון, ההתאמות, הפיתוחים, הממשקים, מהדורות

36

מפרים רכיב כלשהו מהם, או טענה שהשירותים, תוצרי השירותים(, מחמת פטנט, זכות יוצרים ו/או זכות שימוש בלעדית או סותרת של צד שלישי )בין בארץ

"(, או אם לדעת המזמין יש חשש שינתן צוהרכיב המפרובין בחו"ל( )להלן: " כאמור, הספק יהיה מחויב, להשיג עבור המזמין, על חשבונו, בהקדם האפשרי,

יאוחר מ- ימים ממועד מתן הצו כאמור או45ובכל מקרה בתוך מועד שלא בו התעורר חשש כאמור, רשות להמשיך בשימוש ברכיב המפר או מהמועד להחליף או לכתוב מחדש את שורות הקוד, או לשנות את הרכיב המפר ברכיב שווה ערך בביצועיו באופן שההפרה הנטענת תסולק, ותוך שהוא מבטיח פגיעה

הימים כאמור לא הצליח45מינימלית בעבודתו של המזמין. היה ובתום תקופת הספק לסלק את ההפרה הנטענת ולבטל את צו המניעה, יהא זכאי המזמין להתפשר עם הצד השלישי על חשבון הספק ולפעול בהתאם לשיקול דעתו על מנת לבטל את צו המניעה, והספק ישפה את המזמין ו/או מי מטעמו כנגד כל

הוצאה ונזק שיגרמו לו עקב כך.

היה והספק מורשה על פי חוזה זה להעסיק קבלנים ו/או קבלני משנה, ידאג.27.10הספק כי כל התחייבויותיו יתמלאו גם בכל הקשור לקבלנים וקבלני משנה.

יהיה בהם כדי לגרוע.27.11 ו/או השלמת השירותים על פיו לא זה סיומו של חוזה מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מחוזה זה.

נגד המזמין הינם סעדים.27.12 זכאי יהא הספק כי הסעדים היחידים להם מובהר כספיים בלבד, והוא לא יהא רשאי למנוע מהמזמין להמשיך בביצוע השירותיםסיבה שהיא, אף אם לטענתו ומכל ידי אחרים בכל מקרה על ו/או בעצמו

ההסכם הופר על ידי המזמין.

חויב המזמין לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו הספק -בין אם.27.13 הוא נובע מתביעתו של עובד הספק או עובד של המזמין או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר, יהא המזמין זכאי לשיפוי ופיצוי מלא מאת הספק על כל נזק שנגרם לו כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאות המזמין לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגיןלאחר מיד אלה סכומים למזמין יחזיר והספק הצמדה בתוספת האמור, שהמזמין יגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור. המזמין יודיע

לספק על כל מקרה שהוא נתבע על פי סעיף זה.

יהיה רשאי בכל מקרה.27.14 מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק בהסכם זה, המזמין ו/או אינו מעניק שירותיו כנדרש לפי שהספק הפר התחייבויותיו לפי ההסכם

37

ההסכם ו/או שיש סבירות שיתקשה להעניק שירותיו לפי ההסכם )ובכלל זה בשל ניסיון קודם( לתקן בעצמו ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהספק אחראימבלי לפגוע בהיקף וזאת זה על חשבון הספק הוראות הסכם לפי לתקנם ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון והספק זה, אחריות הספק ע"פ הסכם

הוצאות כלליות של המזמין.20%הנזקים האמורים בתוספת

כל סכום שהספק יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות הסכם זה, והמזמין חוייב.27.15 כדין לשלמו, יהיה המזמין רשאי, מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי הסכם זה ו/אוו/או שיגיע לספק מאת ו/או לנכותו מכל סכום המגיע על פי כל דין, לגבותו המזמין בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהספק בכל דרך אחרת לרבות על

ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל.

הספק לא יהיה אחראי לנזק לפעילות אמצעי התצוגה שנגרם עקב כח עליון,.27.16 כהגדרתו בהסכם ו/או לפעולה במזיד של הרכבת ו/או מי מטעמה שהספק לא יכול היה למנוע. כמו כן, הספק לא יהיה אחראי לנזק שיגרם כתוצאה מתוכנה

שהותקנה על ידי המזמין ללא ידיעת הספק ועל דעתו של המזמין בלבד.

זכות המזמין.27.17 יהיה זכאי לשיפוי לפי הסעיף כאמור תהיה בכל פעם שהמזמין (2( המזמין יודיע לספק תוך זמן סביר על קבלת דרישה )1מותנית בכך ש- )

המזמין לא יודה ו/או יתפשר ביחס לדרישה כאמור ללא הסכמת הספק שתינתן ( המזמין ישתף פעולה עם הספק באופן סביר על חשבונו של3באופן סביר )

.הספק

ביטוח.28

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק.28.1 לערוך ולקיים, על חשבון הספק, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריותהמצורף הביטוח, עריכת באישור המפורטים הביטוחים את קיימת, הספק

"ביטוחי הספק', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: "כנספח חלהסכם זה ", לפי העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראלאישור עריכת הביטוחו"

ובעלת מוניטין.

מובהר בזה, כי גבולות האחריות הנקובים באישור עריכת הביטוח הינם בש"ח, והמרתם לסכומים בדולר ארה"ב מקובלת, ובלבד שלא יפחתו מערכם הנקוב

בש"ח, בהתאם לשער הדולר ארה"ב הידוע במועד עריכת ההסכם.

38

בנוסף, על הספק לערוך את הביטוחים הבאים בגין רכוש המשמש את הספק::.28.2 ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח

400,000₪אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך לביצוע המשמש לציוד ביטוח הרכב; לכלי "מקיף" וביטוח אחד, נזק בגין השירותים ואינו מהווה חלק מהם כנגד סיכוני "אש מורחב" וביטוח במתכונת

"כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.

על אף האמור לעיל, לספק הזכות שלא לערוך את ביטוחי הרכוש )למעט ביטוח זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור28.2צד שלישי כאמור( המפורטים בסעיף

להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים כאמור במלואם.28.8המפורט בסעיף

ללא צורך בכל דרישה מצד הרכבת, על הספק להמציא לידי הרכבת, לפני.28.3 תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי הרכבת אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף

לעיל.28.1

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק, כמפורט באישור.28.4שאינה הספק, על המוטלת מזערית דרישה בבחינת הינם הביטוח, עריכת פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה, ולספק לא תהיה כל טענה

כלפי הרכבת או מי מטעם הרכבת, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

לרכבת תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא.28.5ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או ידי הספק כאמור לעיל, על הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק, להתחייבויות הספק על

פי הסכם זה.

מוצהר ומוסכם, כי זכויות הרכבת לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט.28.6 לעיל, אינן מטילות על הרכבת או על מי מטעם הרכבת כל חובה או כל אחריות שהיא, לגבי ביטוחי הספק, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק

אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

39

סעיף .28.7 מכל28הוראות לגרוע באות אינן שבו, המשנה סעיפי כל על זה התחייבות של הספק על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר אתמכוסה שאינו או המכוסה נזק, או אבדן בגין בגין כלשהי מאחריות הספק

במסגרת ביטוחי הספק.

הספק פוטר, בשם הספק ובשם הבאים מטעם הספק, את הרכבת, את מדינת.28.8הגופים לעיל, מאחריות לכל ואת הבאים מטעם – משרד התחבורה ישראל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי הרכבת ו/או המשמש את הספק לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לספק ו/או הבאים מטעם הספק, כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין

; ואולם, הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזקאובדן ו/או נזק כאמורבזדון.

אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי הספק.28.9 המפורטים בהסכם זה, רשאי הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור, ובלבד שבכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי הספק ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי הרכבת וכלפי הבאים מטעם הרכבת; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם

לנזק בזדון.

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו.28.10 השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספקוהיקף נאותות בהתאם לאופי ביטוח פוליסות בידי קבלני המשנה כי לדאוג, ההתקשרות מולם. לחלופין, לספק נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנהידי הספק, כמפורט באישור בשם המבוטח במסגרת הביטוחים, הנערכים על

עריכת הביטוח.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת כי על הספק מוטלת האחריות כלפי.28.11 הרכבת ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים, שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה, ועל הספק תחול האחריות לשפות את הרכבת, בגין כלנזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו או אשר אובדן או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, אם ייגרם, בין אם האובדן או הנזק

כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל, ובין אם לאו.

ערבות מקדמה, ערבות ביצוע וערבות תחזוקה..29

ערבות מקדמה.29.140

מילוי כל התחייבויותיו של.29.1.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להבטחת הספק ותשלום המזמין כמפורט בהסכם זה וקיומן של הצהרותיו ע"פ הסכם זה, יפקיד הספק בידי המזמין ערבות מקדמה שהינהביטוח מחברת אוטונומית ערבות או אוטונומית בנקאית ערבות ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על

.1981עסקי הבטוח, התשמ"א ,

ערבות המקדמה תימסר כתנאי לתשלום ראשון בעד הפיילוט וכן.29.1.2 כתנאי לתשלום הראשון עבור כל מטלה לפריסה בתחנה )להלן

)עשרה( יום10ביחד: "תשלום המקדמה"(. הספק יעביר לרכבת תשלום בגובה מקדמה ערבות המקדמה, תשלום ביצוע לפני

עד בתוקף תהיה תעודת60המקדמה, אשר יום לאחר קבלת )לפי הענין(. בגין המטלה הרלוונטית ו/או בגין הפיילוט השלמה מותנית הערבות תהא לפקודת המזמין, ערבות אוטונומית, בלתי

נספחלפירעון עם דרישה, צמודת מדד, בתנאים ובנוסח הקבועים ב"ערבות, 1ז' ולחוד ביחד יכונו המקדמה מערבויות אחת )כל

מקדמה"(.

לא תשולם תמורה כלשהי עבור הפיילוט ו/או הקמת התחנה, אלא.29.1.3אם כן הופקדה ערבות מקדמה לפי הוראות סעיף זה.

יום לאחר קבלת תעודת60ערבויות המקדמה תוחזרנה לספק .29.1.4 השלמה בגין הפיילוט ו/או בגין המטלה הרלוונטית )לפי העניין(.

ערבות ביצוע וערבות תחזוקה.29.2

מילוי כל התחייבויותיו של.29.2.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להבטחת וקיומן של הצהרותיו ע"פ הסכם זה, הספק כמפורט בהסכם זה

ערבויות ביצוע ותחזוקה כמפורט להלן.יפקיד הספק בידי המזמין

להבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הספק בקשר עם ההסכם ובלי .29.2.2 לגרוע מכל זכות ו/או סעד שהרכבת תהא זכאית להם, בין על פיבעת לרכבת, הקבלן ימציא החוזה, הוראות פי על ובין הדין ערבות או אוטונומית בנקאית ערבות זה, חוזה על החתימה אוטונומית מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח

לפירעון על1981על פי חוק הפיקוח על עסקי הבטוח, התשמ"א פי דרישה בצמוד למדד המחירים הכללי לצרכן )מדד בסיס חודש

41

ש"ח1,000,000על סך , נכון ליום הוצאת הערבות( 2017____ ז'כמפורט עד 2בנספח ושתוקפה זה, לחוזה המצורף יום60

מתום תקופת הרכש של אמצעי התצוגה על פי חוזה זה, )להלן: ערבות הביצוע"(."

בתום תקופת תוקפה של ערבות הביצוע , תוחלף ערבות הביצוע.29.2.3ערבות או אוטונומית בנקאית ערבות שתהיה תחזוקה, בערבות אוטונומית מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח

לפירעון על1981על פי חוק הפיקוח על עסקי הבטוח, התשמ"א פי דרישה בצמוד למדד המחירים הכללי לצרכן )מדד בסיס חודש

ש"ח500,000על סך , נכון ליום הוצאת הערבות( 2017____ המצורף לחוזה זה, ושתוקפה עד 2בנספח ז'כמפורט ימים60

" )להלן: אחרונה המסתיימת התחזוקה תקופת ערבותמתום התחזוקה"(.

. 2ז'ערבות התחזוקה תהיה בנוסח כמפורט בנספח

להלן, יכונו התחזוקה וערבות הביצוע ערבות המקדמה, ערבות ביחד ולחוד: "הערבות".

הרכבת תהא רשאית לגבות מהערבות, בין אם צוין במפורש בחוזה זה בין אם.29.3 לאו, כל סכום שהספק מתחייב לשלמו או שתשלומו חל על הספק בהתאםהוצאה כל החזרת לשם או שיפוי, כפיצוי, סכום כל וכן זה חוזה להוראות שהרכבת נשאה בה בגין או בקשר לחוזה זה, לקיומו או לאי קיומו, וזאת מבלי להיזקק לפסק דין, אסמכתא משפטית, או הוכחת תביעתה כלפי הבנק, ומבלי לגרוע מזכותה של הרכבת להפעיל כל זכות, סעד או תרופה אחרים, המוקנים

לה על פי ההסכם או על פי הדין.

הרכבת תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, לאחר מתן התראה.29.4 ימים מראש, וזאת בכל עת בה יפר הספק תנאי מתנאי החוזה, וכן תהיה10של

רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, כל סכום מדמי הערבות, כנגד כל חוב של הספק כלפיה בקשר עם החוזה, אף אם לא הגיע מועד פירעונו.ו/או חלקי כאמור, מתחייב הספק להמציא ערבות חדשה נעשה מימוש מלא ומעודכנת לגובה הסכום המקורי, בתוספת הפרשי הצמדה למדד עד לאותוו/או להשלים הערבות הקיימת לסכום המלא, דין הערבות כאמור כדין מועד

הערבות בסעיף זה לעיל לכל דבר ועניין.42

בוטל החוזה, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא והספק הוכיח כי אינו חייב.29.5לרכבת כל סכום שהוא, תחזיר הרכבת לספק את הערבות הבנקאית.

קבלת הערבות וכן מימושה, כולה או מקצתה, לא יפגעו בזכויות האחרות של.29.6 הרכבת לפי חוזה זה או לפי כל דין והרכבת תהיה רשאית לפעול לגביית כלסכום שהספק יהיה חייב בתשלומו בכל אופן אחר לפי שיקול דעתה ולפי כל דין.

של הספק.29.7 להתחייבויותיו תיקרה או הגבלה כדי לשמש בגובה הערבות אין במקרה של מימושה או בכל מקרה שהוא.

פיצויים מוסכמים.30

במקרה שהספק הפר הסכם זה הפרה יסודית יהיה עליו לשלם לרכבת פיצויים.30.1 ₪ בגין ההפרה כאמור, כפיצויים מוסכמים וקבועים250,000מוסכמים בסך של

מראש, ללא צורך בהוכחת נזק, וזאת נוסף לאחריותו של הספק על פי כל סעיף אחר של ההסכם ועל פי הדין ובנוסף לזכויותיו של המזמין על פי כל דין ועל פי

תנאי ההסכם על נספחיו.

30.2.( ( בהתאם להגדרות המפרט,SLAבמקרה שהספק לא עמד ברמת השירות בנספחהפיצוי הכספי שיגיע לרכבת יהיה בגובה הפיצויים המוסכמים הקבועים

כתוצאה מכח עליון לא תזכהSLAאי עמידה ב- להסכם זה. מובהר, כי ט' למשך תקופת הכח העליון בלבד.30את המזמין בפיצויים מוסכמים לפי סעיף

אי עמידה בלוחות הזמנים .30.3

הספק נדרש לבצע את השירותים בהתאם ללוחות הזמנים כמפורט.30.3.1במפרט ובכתב המטלה.

אם לא ישלים הספק את ביצוע השירותים ו/או חלק מהם במועדם.30.3.2כמפורט הסכום את למזמין הספק ישלם הנדרשת באיכות ו/או

, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, ללא צורך בהוכחתבנספח ט'וזאת נוסף לאחריותו של הספק על פי כל סעיף אחר של נזק, ההסכם ועל פי הדין ובנוסף לזכויותיו של המזמין על פי כל דין ועל

פי תנאי ההסכם על נספחיו.

הרכבת.30.3.3 שתהיה הפיצויים כל סך כי מובהר, לעיל האמור חרף )ומבלי לגרוע מזכותה לפי סעיפים זה רשאית לדרוש לפי סעיף

₪ למעט750,000אחרים ו/או לפי כל דין( לא יהיה גבוה מסך של ( האיחור נגרם כתוצאה מרשלנות פושעת ו/או מפעולה ו/או1אם )

43

(2מחדל בזדון של הספק ו/או מי מטעמו, לרבות קבלני משנה. ) המזמין התריע בפני הספק על אי עמידה בזמנים ו/או הספק צפה

במידה סבירה אי עמידה בלוחות הזמנים.

- 30.1סכומי הפיצויים כמפורט בסעיף .30.4 יכונו להלן ביחד ולחוד: פיצויים30.3 מוסכמים.

ביום חתימת.30.5 הידוע לצרכן למדד המחירים צמודים יהיו הפיצויים המוסכמים הסכם זה.

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים האמורים לעיל, מכל.30.6וכן יהא רשאי לגבותם מהספק בכל דרך סכום שיגיע לספק בכל זמן שהוא אין בו משום שחרור הספק מאחריותו אחרת. תשלום הפיצויים או הניכויים, להשלים את השירותים או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם ו/או כדי לגרוע

מכל סעד שעומד לטובת המזמין בין מכח ההסכם ובין מכח הדין.

הפרת ההסכם, ביטולו ופיצויים.31

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומכל זכות או סעד שיעמדו למזמין על פי הסכם זה.31.1 ו/או הדין, מוסכם במפורש כי בקרות אחד או יותר מהמקרים שיפורטו להלן,

יהא המזמין זכאי לבטל את ההסכם מיד:

בכלליות.31.1.1 לפגוע מבלי יסודית. הפרה ההסכם את הפר הספק האמור בס"ק זה, ייחשבו המעשים או המחדלים הבאים וכל אחד

מהם להפרה יסודית מצד הספק:

4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,25, 26,27,28,29,30,33.2

הספק הפר הסכם זה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה,.31.1.2בכתב בת מוקדמת ידי14חרף התראה על לו שנמסרה ימים

המזמין.

הוצא נגד הספק צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או הוכרז הספק.31.1.3 פסול דין, ו/או הוגשה בקשה להכריזו כפושט רגל או שהספק הגיש בקשה כזו, או כל פעולת פשיטת רגל אחרת, ו/או שהוטל צו עיקול על מרבית עסקיו ו/או מיטלטליו ולא הוסר תוך חמישה ימים משעת

הטלתו, )"הצו" לרבות כל סעד זמני(.

44

הישות המשפטית היוצרת את הספק התפרקה מרצון, או על פי צו.31.1.4של בית משפט.

)שבעה(7מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל פיגור של למעלה מ–.31.1.5 יגרם שלא כתוצאה ימים ביחס למועדים ע"פ לוח הזמנים, אשר ממעשה ו/או מחדל ישירים של המזמין ו/או בשל כח עליון למשך

תקות הכח העליון.

שהיא,.31.2 סיבה מכל תוקפו, או הסתיים שהיא, סיבה מכל זה, בוטל ההסכם מתחייב הספק להחזיר מייד למזמין כל מסמך, או רכוש מכל סוג שהוא השייך למזמין, ולפנות לאלתר, הוא, עובדיו וכל מי מטעמו, כל משרד וגם שטח כל

אתר ואתר ולהחזיר את החזקה הבלעדית בהם לידי המזמין.

לרשות.31.3 תוקפו, מתחייב הספק להעביר לאלתר או הסתיים זה בוטל הסכם המזמין את המערכת, כשהיא במצב שמיש ותקין ולאחר טיפול תחזוקה תקופתי עפ"י הוראות יצרן המערכת. הספק יעביר למזמין תיק פרויקט מעודכן המתאר

""(.as-madeאת כלל רכיבי המערכת )

בוטל הסכם זה, מכל סיבה שהיא ו/או בכל שלב שהוא, ו/או הסתיים תוקפו,.31.4 מתחייב המזמין להעביר את כל הידע והמסמכים הנוגעים לאספקת השירותים,וחפיפה הדרכה לבצע הספק יידרש בנוסף, מטעמו. למי ו/או המזמין לידי והכל בהתאם לתוכנית ההפרדות כמפורט במפרט בהתאם להנחיות המזמין בלוחות הזמנים הקבועים שם ו/או בלוחות הזמנים שיקבעו על ידי המזמין עלו/או באמצעות אחרים את המערכת שיאפשרו למזמין להפעיל בעצמו מנת

ואמצעי התצוגה במלואם.

לא בוצעה תוכנית ההפרדות לשביעות רצון המזמין ולא בוצעה חפיפה מלאהאת אחרים באמצעות ו/או בעצמו להפעיל למזמין המאפשרת ומסודרת המערכת ואמצעי התצוגה במלואם, אזי שמבלי לגרוע מכל סעד העומד לרשות

( להורות לספק לבצע הדרכה נוספת1המזמין לפי כל דין יהיה רשאי המזמין ) ( לחלט3( לעכב תשלומים המגיעים לספק )2במועדים שיקבעו על ידי המזמין )

( לגבות מהספק כל נזק4את ערבות הביצוע ו/או ערבות התחזוקה במלואה ) ו/או הוצאה שיגרמו לו עקב אי פעולה תקינה של המערכת ואמצעי התצוגה

.20%ובכלל זה לחייב את הספק בכל הוצאה שתהיה לו בתוספת

ו/או סיומו של הסכם זה מכל סיבה שהיא, אזי מבלי.31.5 בכל מקרה של ביטולו לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים להם זכאי המזמין על פי הסכם זה ו/או כל

45

דין במקרה של הפרה על ידי הספק )א( יהיה זכאי המזמין לבצע בעצמו ו/אוידי להיעשות על זה היה אמור באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם הספק, )ב( הספק מוותר על זכות עכבון על פי חוק חוזה קבלנות, תשל"ד –

, ומתחייב בזאת עם ביטול ההסכם, לסלק ידו ולהעביר למזמין ו/או למי1974 מטעמו באופן מסודר את הבעלות, זכויות השימוש והחזקה בכל תוצרי הפרויקטיישומים, מסמכים, תוכנות, החומרות, לרבות לאו, אם ובין הושלמו אם בין שינויים, מהדורות וגרסאות, מדיות אחרות למזמין, אם וככל שיהיו כאלו ברשות

ו/או בבעלות הספק, והכל ללא תמורה וללא דיחוי.

אין בכל תרופה וסעד הנקובים במפורש בהסכם זה כדי ליתר ו/או לגרוע מזכות.31.6 המזמין לתרופה וסעד אחרים הנתונים לו על-פי ההסכם ו/או על פי כל דין, אלא

אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה.

ויתור או הנחה.32

הסכמת הצדדים לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים או הנחה או דחייה.32.1שניתנה לצד אחד לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהן גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשו הצדדים במקרה מסוים, בזכויות עפ"י הסכם זה, אין לראות בכך.32.2זו ואין ללמוד מהתנהגות אותן הסמכויות במקרה אחר על ויתור או הקלה הקלה או ויתור כלשהו על זכויות הצדדים וסמכויות הפוסק כמותנה בהסכם זה. כל ויתור, ארכה או הימנעות או שיהוי או הנחה שינתנו על ידי צד אחד למשנהו,

יהיו תקפים אך ורק אם ניתנו בכתב, ויחולו אך ורק לגבי המקרה שלגביו ניתנו.

שונות.33

לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא סמכות בלעדית לדון בכל סכסוך הנובע.33.1מהסכם זה.

כל אימת שהסכמת מי מהצדדים או אישורו נחוצים על פי הסכם זה או בקשר.33.2סבירים. אישורו מטעמים בלתי או צד ממתן הסכמתו אותו ימנע לא עימו, בדומה, כל דרישה, הוראה, בקשה, הנחיה וכיו"ב על פי הסכם זה או בקשר

עימו, תיעשה בדרך מקובלת ובתום לב ותהא סבירה בנסיבות העניין.

כל הודעה אשר יש לתת עפ"י הסכם זה תינתן בכתב בהתאם לכתובות כמצוין.33.3במבוא להסכם או כפי שישונו ע"י הודעת צד למשנהו.

הודעה תחשב כאילו נתקבלה ע"י הנמען ביום מסירתה אם נמסרה ביד, ותוך.33.4שלושה ימים משיגורה בסניף הדואר, אם נשלחה בדואר רשום.

46

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המזמיןהספק

47

'נספח ג

לכבוד :

רכבת ישראל בע"מ

18085תחנת רכבת תל אביב מרכז ע"ש סבידור , ת.ד

)להלן: "הרכבת"( 61180 תל אביב

1." להלן: ( ________________________________________ הח"מ"(,חברת זולת גורם, או אדם לאף לגלות ולא מוחלטת בסודיות לשמור בזאת מתחייבת הנוטלים חלק במתן השירותים, כל מידע - ניהולי, כספי או אחר - אשר יגיע לידיעת הח"מ או מי מטעמה, על רכבת ישראל או בקשר אליה, במשך העבודות בין מישרין ובין עקיפין ; בין אם המידע הגיע בקשר עם עשיית העבודות ובין אם הגיע ללא קשר

"(.המידעעם ביצוע העבודות )להלן "

2., הח"מ מתחייבת בזאת לא למסור פרטים כלשהם על העבודות מתן השירותים לרבות על תוכנם או היקפם לאדם או גורם שלא הוסמך מראש ובכתב לקבל פרטים

אלה על ידי המנהל הכללי של רכבת ישראל.

ובין באמצעות.3 בעצמה בין במידע שימוש כל לעשות לא בזאת הח"מ מתחייבת אחרים אלא למטרת מתן השירותים

ולנקוט בכל אמצעי הזהירות.4 הח"מ מתחייבת בזאת לשמור בהקפדה את המידע הנדרשים לשם מניעת הגעתו לידי אחר. בתוך כך מתחייבת הח"מ להגביל את הגישה

למידע אך ורק לנוטלים חלק בעבודות מטעמה.

הח"מ מתחייבת בזאת להביא תוכן התחייבות זו לידיעת כל אחד מהאנשים שיעסקו.5 מטעמה בעבודות ולהחתים כל אחד מהם על התחייבות אישית לקיים את ההתחייבות

של הח"מ כפי שפורטו לעיל ובתנאי הסכם זה.

שם ותפקיד: ___________________________

חברת: ___________________________

ח.פ. ___________________________

48

1 נספח ג'

To:Israel Railways Ltd.Tel Aviv Savidor Train Station, P.O. 18085Tel Aviv 61180 (hereafter: "Israel Railways")

1. _______________ company (hereafter: the "Undersigned"), hereby undertakes to preserve the absolute confidentiality and not to disclose to any person or party, other than those that are taking part in the provision of the Services, any information – management, financial or otherwise – that will come to the knowledge of the Undersigned or anyone on its behalf, regarding Israel Railways or in connection with it, during the Works whether directly or indirectly; whether the information is disclosed in connection with the performance of the Works or is received without any connection to the performance of the Works (hereafter: the "Information").

2. The Undersigned hereby undertakes not to provide any details whatsoever regarding the Works and provision of the Services, including their content or scope to any person or party that is not authorized in advance and in writing to receive these details by the General Manager of Israel Railways.

3. The Undersigned hereby undertakes not to make any use of Information whether itself or by means of others except for the purpose of providing the Services.

4. The Undersigned hereby undertakes to diligently preserve the Information and to take all of the reasonable measures required in order to prevent their disclosure to any third party. Furthermore, the Undersigned undertakes to limit the access to the Information only to those that are taking apart in the Works on its behalf.

5. The Undersigned hereby undertakes to bring the content of this undertaking to the knowledge of all of the persons that shall be engaged by it in the Works and to have each of them sign a personal undertaking to fulfill the obligations of the Undersigned as detailed above and in the provisions of this Agreement.

Name and Position: _________________

Company: ___________________

Co. No.: ____________________________

49

נספח ד'

( SLA נספח ד' – דרישות רמת שירות )

)יצורף בנפרד(

50

נספח ה'

לכבוד

__________

תאריך: _________________

א.ג.נ.,

תעודת השלמה למטלה

הננו לאשר כי בתאריך __________ הושלם ביצוע מטלה מס' _______ שהוצאה לך ביום _________ )להלן: המטלה( וזאת בהתאם להסכם מיום _________ אשר נערך בין רכבת

ישראל בע"מ לביניכם.

אין אישור זה משחרר אתכם מכל התחייבות מהתחייבויותיו לפי ההסכם הנ"ל.

רכבת ישראל בע"מ

51

נספח ו'

______________ :תאריך

לכבוד__________________________________________________________________________________

ג.א.נ., ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ

הנדון: תשלום לספקים באמצעות זיכוי בבנק

רכבת ישראל מבצעת תשלומים לספקים בדרך של זיכוי חשבונות בבנק בהעברה.1בנקאית באמצעות מס"ב.

לתשומת לבך, בעל חשבון הבנק יכול להיות הספק בלבד. כמו כן נבקש אישור.2הבנק לפרטי החשבון.

דוגמת.3 של צילום לצרף נא החשבון, פרטי בקליטת טעויות למנוע מנת על המחאה.

בכבוד רב,

אריאלה ביטןממונה בקרה והנה"ח

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

52

לכבודרכבת ישראל בע"מ

אגף כספיםחיפה

04-8564568פקס.

הנדון: תשלם באמצעות זיכוי בבנקמספר עוסק __________________________

אני/אנו הח"מ מסכימ/ים שהתשלומים המגיע/ים לנו יועברו לחשבון הבנק שלהלן ואליו בלבד וכן כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או דרישה בקשר להעברת התשלומים המגיעים לנו

לחשבון זה ו/או לכל נזק שייגרם לנו ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך:

שם הבנק: ___________ מספר הבנק: ___________ מספר הסניף: ______________שם הסניף: ______________________ מספר חשבון: ____________________

שם בעל החשבון: ____________________________________________כתובת אי-מייל של הספק: ______________________________________

מספר טלפון: ______________________ מספר פקס: ______________________

חתימה וחותמת מורשה החתימה: ________________ תאריך: ________________

אישור הבנק אנו הח"מ מאשרים בזה כי פרטי החשבון דלעיל נכונים וכי החשבון דלעיל רשום על שם

הספק בלבד.

___________________________וחותמת חתימה

תאריך

53

' 1 נספח זערבות בנקאית אוטונומית – ערבות מקדמה

______________תאריך

לכבוד :

רכבת ישראל בע"מ

18085תחנת רכבת תל אביב מרכז ע"ש סבידור , ת.ד

)להלן: "הרכבת"( 61180 תל אביב

הנדון: ערבות מס._________________________________________

לבקשת ___________________________________________ אנו ערבים בזה כלפי רכבת ישראל בע"מ לסילוק כל סכום עד לסך של ________ ש"ח )במילים: ___________(

"(, בקשרהספקשתדרשו מאת _______________________________________ )להלן: "למילוי ההתחייבויות על פי חוזה מס' __________.

" )להלן: ___________________________ למדד צמוד יהא הערבות "(,המדדסכום יתווספו הפרשי הצמדה כשמדד הבסיס הינו __________________. לסכום הערבות

כיחס שבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל לבין מדד הבסיס.

לפי הנ"ל הסכום את לכם לשלם חוזר, ובלתי מוחלט באופן בזאת מתחייבים אנו ימים ממועד קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבסס את10דרישתכם הראשונה בכתב, תוך

דרישתכם זו בצורה כלשהי.

מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבייתרת הסכום שלא חולט.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ ועד בכלל.

אנו מוותרים על כך, שתהיו חייבים לדרוש את קיום החוב מאת הספק .

בכבוד רב,

__________________________

54

שם החותם ותפקידו

55

' 2 נספח זערבות בנקאית אוטונומית- ערבות ביצוע /תחזוקה

לכבוד :

רכבת ישראל בע"מ

18085תחנת רכבת תל אביב מרכז ע"ש סבידור , ת.ד

)להלן: "הרכבת"( 61180 תל אביב

הנדון: ערבות מס._________________________________________

לבקשת ___________________________________________ אנו ערבים בזה כלפי רכבת ישראל בע"מ לסילוק כל סכום עד לסך של ________ ש"ח )במילים: ___________(

"(, בקשרהספקשתדרשו מאת _______________________________________ )להלן: "למילוי ההתחייבויות על פי חוזה מס' __________.

" )להלן: ___________________________ למדד צמוד יהא הערבות "(,המדדסכום יתווספו הפרשי הצמדה כשמדד הבסיס הינו __________________. לסכום הערבות

כיחס שבין המדד הידוע ביום התשלום בפועל לבין מדד הבסיס.

לפי הנ"ל הסכום את לכם לשלם חוזר, ובלתי מוחלט באופן בזאת מתחייבים אנו ימים ממועד קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבסס את10דרישתכם הראשונה בכתב, תוך

דרישתכם זו בצורה כלשהי.

מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקיפה לגבייתרת הסכום שלא חולט.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______________ ועד בכלל.

אנו מוותרים על כך, שתהיו חייבים לדרוש את קיום החוב מאת הקבלן.

בכבוד רב,

_________________________________

56

שם החותם ותפקידו

57

נספח ח'אישור עריכת ביטוח

תאריך: ____/___/___לכבוד

רכבת ישראל בע"מ )להלן: "הרכבת"(באמצעות אגף כספים - מחלקת ביטוח 61180 תל אביב 18085 מתחנת הרכבת תל אביב מרכז, ת. ד.

א.ג.נ.,

___________ )להלן: "הספק"(הנדון:

הננו מתכבדים לאשר בזאת, כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן, על שם הספק בין היתר בקשר עם אספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של אמצעיוכן ארצית בפריסה הרכבת בתחנות תשתית ועבודות הפצה מערכת תצוגה, השירותים הנלווים )להלן: "השירותים"(, בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין

הספק כמפורט להלן:

ליוםא. עד ____________ מיום לתקופה __________________ מס' פוליסה ____________

על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או חוק המבטח את חבות הספק ביטוח חבות מעבידים כלפי עובדים המועסקים על ידי הספק, בגין מוות1980האחריות למוצרים פגומים, התש"ם-

ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה מקצועית תוך כדי ועקב ₪ לנפגע, לאירוע ובסה"כ לתקופת20,000,000ביצוע השירותים, בגבול אחריות של

ביטוח. ו/או מחלה הביטוח מורחב לשפות את הרכבת היה ויטען, לעניין קרות תאונת עבודה

מקצועית, כי על הרכבת מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי הספק.

עד ליום ____________ ____________ פוליסה מס' _______________ לתקופה מיוםב. המבטח את חבות הספק על פי דין, בגין אובדן ו/או נזקביטוח אחריות כלפי צד שלישי

שייגרמו לגוף ו/או רכוש, לרבות הרכבת, עובדי הרכבת או מי מטעם הרכבת בקשר עם אוובסה"כ לתקופת4,000,000במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של ₪ לאירוע

ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על הרכבת למעשיו/או מי מטעם הספק וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת", לפיו ו/או מחדלי הספק

ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ביטוח זה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות

תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

ליוםג. עד ____________ מיום לתקופה __________________ מס' פוליסה ____________

אחריות מקצועית/חבות המוצר של ביטוח משולב החוקית אחריותו את המבטח הספק על פי דיני מדינת ישראל בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופתו/או נזק לרכוש שנגרם לאחר המועד למפרע בשל הפרת הביטוח בגין פגיעה גופנית חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה מצד הספק ו/או בגין אחריותו השילוחית בקשראחריותו בגין ו/או הספק ידי על שסופקו השירותים עקב ו/או מטעמו הבאים עם

58

2,000,000₪השילוחית בקשר עם הבאים מטעמו, וזאת בגבולות אחריות בסך של למקרה ולתקופת הביטוח.

ביטוח אחריות מקצועית אינו כפוף לכל הגבלה בקשר עם אי יושר של עובדים ואובדןשימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח מכוסה.

הביטוח מורחב לשפות את הרכבת בגין חבות אשר עלולה להיות מוטלת על הרכבת עקב מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או של בגין אחריותו השילוחית בקשר עם מי מהבאים מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבותו של הספק כלפי הרכבת. הביטוח כולל תקופת

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הספק ביטוח12גילוי בת חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. הביטוח כאמור יכלול תאריך

למפרע שאינו לפני _______________.

59

כללי הביטוחים דלעיל כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי הרכבת והבאים מטעם הרכבת,.1

ובלבד שהוויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם, שגרם לנזק בזדון. ו/או חובת הנשיאה בהשתתפות.2 חובת תשלום דמי הביטוח בעבור הפוליסות הנ"ל

העצמית הנקובה בהן, אינה חלה על הרכבת ו/או מי מטעמה. הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי הרכבת,.3

ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי הרכבת. הננו מתחייבים, כי הביטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת.4

יום לרכבת, בכתב בדואר רשום.30הביטוח, המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש בת מוסכם בזה כי בכל מקום באישור בו צוין: "הרכבת" הכוונה גם ל"מדינת ישראל- משרד.5

התחבורה". נוסח הפוליסות )למעט לעניין הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית( הינו בהתאם לנוסח.6

הידוע כ"ביט" מהדורה _____, בכפוף לשינויים הנקובים לעיל.

בכפוף לכל תנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו באישור זה

)חתימתהמבטח(

)חותמתהמבטח(

)תפקיד)שם החותם(החותם(

60

נספח ט'

חישוב פיצויים מוסכמים

: ( SLA פיצויים מוסכמים בגין אי עמידה ברמת שירות ) למפרט, 4.4 ( בהתאם להגדרות סעיף SLA חיוב בגין אי עמידה ברמת שירות )

₪ בגין כל אירוע של חיוב. 25,000 יעמוד על סך של

פיצויים מוסכמים בגין איחורים:

בגין אי עמידת הספק בלוח הזמנים שנקבע במטלה לסיום המטלה )קרי- קבלת תעודת השלמה(, ישלם הספק כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, סכום

( מסך תמורת המטלה, בגין כל שבוע איחור, וזאת1%בגובה של אחוז אחד ) עד לאיחור של חמישה שבועות מהמועד שנקבע לסיום המטלה, דהיינו עד

מסך תמורת המטלה. לאחר מועד זה,5%לתשלום פיצויים מוסכמים בגובה ככל שהאיחור יימשך, ייחשב הדבר להפרה יסודית של ההסכם אשר תזכה

להסכם, בנוסף על30את הרכבת בפיצוי מוסכם בהתאם לקבוע בסעיף הפיצוי המוסכם לפי סעיף זה.

61